POGLAVJE 3 OBRAZEC št. 1

POGLAVJE 3 OBRAZEC št. 1



Ponudnik:

naziv:


naslov:



Naročnik:

Komunala Kranjska Gora, d.o.o.

Spodnje Rute 50, 4282 Gozd Martuljek


Na podlagi javnega razpisa za oddajo javnega naročila blaga po postopku naročila male vrednosti s sklenitvijo okvirnega sporazuma DOBAVA KAMENE SOLI ZA POSIPANJE CEST, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, dajemo naslednjo


PONUDBO št. ______________


I.

VREDNOST PONUDBE:


V skladu s pogoji in zahtevami iz razpisne dokumentacije znaša skupna končna vrednost naše ponudbe:


element

Vrednost v EUR

skupna končna vrednost brez DDV


+ 22% DDV


SKUPNA KONČNA VREDNOST Z DDV



opomba: ponudnik vrednost prepiše iz Obrazca št. 14 – Predračun


z besedo: _________________________________________________________________


Izjavljamo, da smo pri izračunu vrednosti ponudbe upoštevali vse elemente, ki vplivajo na izračun cen, kot tudi, da se javno naročilo oddaja po načelu pogodbe »fiksne cene na enoto mere in dejansko izvedene količine«.


II.

NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE:

(opomba: ustrezno obkrožiti)


Izjavljamo, da dajemo ponudbo:

  • samostojno – kot samostojen ponudnik


  • s podizvajalci – kot samostojen ponudnik s podizvajalci


  • skupno ponudbo – kot partner v skupini ponudnikov


  • skupno ponudbo s podizvajalci – kot partner v skupini ponudnikov s podizvajalci.



III.

PODATKI O PONUDNIKU:

Naziv ponudnika (kot bo naveden v pogodbi):


Naslov ponudnika, poštna številka in pošta (kot bo navedeno v pogodbi):


Telefonska številka:


Številka telefaksa:


Elektronski naslov ponudnika:


Matična številka:


ID za DDV:


Pristojni finančni urad:


Številka transakcijskega računa:


Banka:


Velikost družbe (mikro, majhna, srednja (SMP), velika družba):


Zakoniti zastopnik ponudnika, ki bo podpisnik pogodbe:


Funkcija zakonitega zastopnika ponudnika, ki bo podpisnik pogodbe:


Pooblaščena oseba za podpis ponudbe*:


Kontaktna oseba:


Telefonska številka kontaktne osebe:


Številka telefaksa kontaktne osebe:


Elektronski naslov kontaktne osebe:


Poslujemo z žigom: DA NE


* Opomba: V primeru, da ponudbo podpiše pooblaščena oseba, ki ni zakoniti zastopnik, mora biti ponudbi priloženo pooblastilo zakonitega zastopnika osebi, ki je pooblaščena za podpis ponudbe.

IV.


SKUPNA PONUDBA:


Izjavljamo, da bomo pri izvedbi naročila sodelovali z naslednjimi partnerji v skupini:

(opomba: v primeru, da ponudnik v točki II. tega obrazca obkroži, da oddaja skupno ponudbo, mora obvezno izpolniti spodnjo tabelo):


št.

naziv soponudnika

naslov soponudnika

1.



2.



3.




V.


SODELOVANJE S PODIZVAJALCI:


Izjavljamo, da bomo pri izvedbi naročila sodelovali z naslednjimi podizvajalci:

(opomba: v primeru, da ponudnik v točki II. tega obrazca obkroži, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora obvezno izpolniti spodnjo tabelo):


št.

naziv podizvajalca

naslov podizvajalca

1.



2.



3.



4.





VI.

VELJAVNOST PONUDBE:

Ponudba velja do vključno 30. 11. 2021.





kraj: ­____________________


datum: ____________________ žig podpis pooblaščene osebe

_____________________
















navodilo: Ponudnik obrazec št. 1 izpolni. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani pooblaščene osebe, ki je podpisnik ponudbe. Ponudnik v sistemu e-JN v razdelek »Drugi dokumenti« naloži izpolnjen obrazec v .pdf datoteki.





OBRAZEC št. 2


PODATKI O SOPONUDNIKU

(dokument zahtevan v 2. poglavju dokumentacije - Navodila ponudnikom, točka 1.8.)

(Opomba: obrazec se izpolni v primeru, da ponudnik nastopa skupaj s soponudnikom / soponudniki)

Družba / Ime


Naslov


Zakoniti zastopnik oziroma

oseba pooblaščena za podpis

pogodbe


Matična številka


Identifikacijska številka za

DDV


Pristojni davčni urad


Številka transakcijskega

računa


Telefon


Fax


E - pošta


Kontaktna oseba



Prevzeta dela:

Vrsta del


Vrednost del



Soponudnik

Datum: ________________

_____________________________

(ime in priimek zakonitega zastopnika soponudnika)

Kraj: __________________ žig

_____________________________

(podpis)



navodilo: Soponudnik – partner v skupini mora obrazec št. 2 izpolniti. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani zakonitega zastopnika soponudnika. Obrazec se izpolni za vsakega od soponudnikov (partnerjev v skupini), ki jih ponudnik navede v točki IV. Obrazca št. 1 – Ponudba. Zaradi večjega števila partnerjev v skupini ponudnik obrazec kopira. Ponudnik v sistemu e-JN v razdelek »Drugi dokumenti« naloži izpolnjen obrazec v .pdf datoteki.

OBRAZEC št. 3


PODATKI O PODIZVAJALCU

(dokument zahtevan v 2. poglavju dokumentacije - Navodila ponudnikom, točka 1.9.)


(Opomba: obrazec se izpolni v primeru, da ponudnik sodeluje s podizvajalcem /podizvajalci)


Naziv


Ki ga zastopa


Naslov


Poštna številka in pošta


Telefonska številka


Matična številka


ID št. za DDV


Številka transakcijskega računa


Pristojni davčni urad


Vrsta del, ki jih prevzema


Količina teh del


Vrednost navedenih del (brez DDV)


Delež teh del (v %) glede na celotno ponudbeno vrednost


Kraj izvedbe


Rok izvedbe



IZJAVA PODIZVAJALCA V ZVEZI S PLAČILI



Izjavljamo, da smo seznanjeni z določbo petega odstavka, v povezavi z drugim in tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3, da so neposredna plačila podizvajalcem obvezna, le če kot podizvajalec to zahtevamo. Glede na določbo 94. člena ZJN-3 izjavljamo, da pri izvedbi javnega naročila DOBAVA KAMENE SOLI ZA POSIPANJE CEST v kateri nastopamo kot podizvajalec:


opomba: obvezno ustrezno označiti

zahtevamo neposredno plačilo: DA NE


DA – zahtevamo neposredno plačilo

NE – ne zahtevamo neposrednega plačila

Kot podizvajalec soglašamo, da naročnik namesto ponudniku (izvajalcu) pri katerem nastopamo kot podizvajalec, poravnava našo terjatev do ponudnika (izvajalca), in sicer na podlagi izstavljenega računa s priloženo situacijo, ki ga bo predhodno potrdil ponudnik (izvajalec) in bo priloga računu, ki ga bo naročniku izstavil ponudnik (izvajalec).

Plačilo za izvedeno delo bomo prejemali s strani ponudnika (izvajalca). Seznanjeni smo, da mora ponudnik (izvajalec) najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije s strani naročnika, naročniku poslati svojo pisno izjavo, da je poplačal vse obveznosti do nas kot podizvajalca, kateri mora priložiti našo pisno izjavo, da smo prejeli plačilo za vsa dela, ki jih bomo izvedli.




kraj: ­____________________ ime in priimek zakonitega

zastopnika podizvajalca

datum: ____________________ žig

________________________


podpis zakonitega zastopnika


________________________

















navodilo: Podizvajalec, ki ga ponudnik navede v svoji ponudbi, mora obrazec št. 3 izpolniti. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani zakonitega zastopnika podizvajalca ali s strani pooblaščene osebe podizvajalca. Obrazec se izpolni za vsakega od podizvajalcev, ki jih ponudnik navede v točki V. Obrazca št. 1 – Ponudba. Glede na število podizvajalcev ponudnik obrazec kopira. Ponudnik v sistemu e-JN v razdelek »Drugi dokumenti« naloži izpolnjen obrazec v .pdf datoteki.



POGLAVJE 4




DOKUMENTI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI IN OCENJEVANJE PONUDNIKA


Ponudniki morajo ponudbi priložiti dokazila, na podlagi katerih bo naročnik preveril njihovo sposobnost za izvedbo javnega naročila. Če se obrazec izpolnjuje z računalnikom, mora biti struktura in vsebina računalniškega izpisa identična izvirni dokumentaciji. Vse izjave podpisane v tem poglavju ali priložene s strani ponudnika so dane pod kazensko in materialno odgovornostjo.




































OBRAZEC št. 4

Ponudnik / podizvajalec / soponudnik:

naziv:


naslov:






IZJAVA O SPOSOBNOSTI

(dokumenti zahtevani v 2. poglavju dokumentacije - Navodila ponudnikom, točka 2.1.1., 2.1.2, 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5., 2.1.6. in 2.1.7.)





Naročniku Komunali Kranjska Gora, d.o.o., Spodnje Rute 50, Gozd Martuljek, izjavljamo, da:

  1. nam kot gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu KZ-1):

  • terorizem (108. člen KZ-1)

  • financiranje terorizma (109. člen KZ-1)

  • ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),

  • novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),

  • spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),

  • trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),

  • sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

  • kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),

  • goljufija (211. člen KZ-1),

  • protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

  • povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

  • oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

  • poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

  • goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

  • preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

  • preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

  • preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

  • neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

  • neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

  • ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

  • izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

  • zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

  • zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

  • zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

  • zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

  • nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

  • nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

  • ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

  • ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

  • pranje denarja (245. člen KZ-1),

  • zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

  • uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

  • izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

  • davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

  • tihotapstvo (250. člen KZ-1),

  • zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),

  • oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),

  • izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

  • jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

  • dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

  • sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

  • dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

  • hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

  1. izpolnjujemo obveznosti v zvezi z dajatvami in drugimi denarnimi nedavčnimi obveznostmi v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države v kateri imamo svoj sedež ali predpisi države naročnika in da na dan, ko oddajamo ponudbo nimamo neplačanih zapadlih obveznosti 50 eurov ali več ter imamo predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let,

  2. na dan, ko poteče rok za oddajo ponudbe nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami,

  3. pri nas v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri bi nam bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

  4. izpolnjujemo veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava,

  5. se proti nam ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, da naših sredstev ali poslovanje ne upravlja upravitelj ali sodišče, da naše poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene in da se proti nam v skladu s predpisi druge države ni začel postopek ali pa nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami,

  6. nismo zagrešili hujše kršitve poklicnih pravil, zaradi katerih bi bila omajana naročnikova integriteta.



Obenem izjavljamo, da:

  • lahko naročnik sam pridobi potrdila o podatkih, ki se nanašajo na priznanje sposobnosti in se vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalne skupnosti in nosilcih javnih pooblastil,

  • bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku, naročniku izročili ustrezna potrdila, ki se nanašajo na podatke o priznanju sposobnosti in se ne vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalne skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil.


Izjavo o sposobnosti podajamo pod materialno in kazensko odgovornostjo.


kraj: ­____________________


datum: ____________________ žig podpis pooblaščene osebe

(ponudnika/podizvajalca/soponudnika)

_____________________________



























navodilo: Ponudnik / podizvajalec / soponudnik mora obrazec št. 4 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani pooblaščene osebe. Obrazec se izpolni tudi za vsakega od podizvajalcev in za vsakega od partnerjev v skupini v primeru skupne ponudbe. Ponudnik obrazec lahko kopira. Ponudnik v sistemu e-JN v razdelek »Dokumenti« del »Ostale priloge« naloži izpolnjen obrazec v .pdf datoteki.




PRILOGA 1 k Obrazcu št. 4



POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ EVIDENCE PRAVNIH OSEB


Spodaj podpisani zakoniti zastopnik ponudnika / podizvajalca / soponudnika oziroma pooblaščena oseba za podpis ponudbe, naročniku dovoljujem, da lahko za namene javnega razpisa DOBAVA KAMENE SOLI ZA POSIPANJE CEST, pridobi podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalne skupnosti, nosilcev javnih pooblastil, predvsem pa iz kazenske evidence, ki jo vodi ministrstvo pristojno za pravosodje, za vpisano pravno osebo:


ime pravne osebe


naslov (sedež) pravne osebe


matična številka









kraj: ­____________________


datum: ____________________ žig podpis pooblaščene osebe

(ponudnika/podizvajalca/soponudnika)

_____________________






navodilo: Ponudnik / podizvajalec / soponudnik v ponudbi predloži izpolnjeno Prilogo 1 k Obrazcu št. 4, ki je sestavni del Obrazca št. 4. Priloga mora biti izpolnjena, datirana, žigosana in podpisana s strani pooblaščene osebe. Zaradi večjega števila podizvajalcev / soponudnikov se priloga 1 lahko kopira. Pooblastilo se lahko predloži tudi na svojem obrazcu, ki je podpisan in žigosan in iz katerega izhajajo zahtevani podatki. Priloga se ne izpolnjuje za samostojne podjetnike posameznike. Ponudnik v sistemu e-JN v razdelek »Dokumenti« del »Ostale priloge« naloži izpolnjen obrazec v .pdf datoteki.





PRILOGA 2 k Obrazcu št. 4


POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV


Spodaj vpisani in podpisani zakoniti zastopnik / pooblaščeni zastopnik (prokurist) ponudnika / podizvajalca / soponudnika naročniku dovoljujem, da lahko za namene javnega razpisa DOBAVA KAMENE SOLI ZA POSIPANJE CEST, pridobi osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalne skupnosti, nosilcev javnih pooblastil, predvsem pa iz kazenske evidence, ki jo vodi ministrstvo pristojno za pravosodje:


ime in priimek


naslov stalnega / začasnega bivališča (ulica, hišna št. poštna št., pošta)


datum in kraj rojstva


občina rojstva


država rojstva


enotna matična številka občana (EMŠO)


državljanstvo


moje prejšnje osebno ime se je glasilo


funkcija pri ponudniku / soponudniku / podizvajalcu



kraj: ­____________________


datum: ____________________ podpis osebe

_____________________


navodilo: Ponudnik / podizvajalec / soponudnik v ponudbi predloži izpolnjeno Prilogo 2 k Obrazcu št. 4, ki je sestavni del obrazca št. 4, za vsakega od zakonitih zastopnikov in pooblaščenih zastopnikov (prokuristov). Obrazec mora biti izpolnjen, datiran in podpisan s strani vpisane osebe. Zaradi večjega števila oseb se obrazec lahko kopira. Pooblastilo se lahko predloži tudi na svojem obrazcu, iz katerega izhajajo zahtevani podatki, vpisana oseba pa je lastnoročno podpisana. Priloga se izpolni tudi za nosilca dejavnosti – samostojnega podjetnika posameznika. Ponudnik v sistemu e-JN v razdelek »Dokumenti« del »Ostale priloge« naloži izpolnjen obrazec v .pdf datoteki.

OBRAZEC št. 5

Ponudnik / podizvajalec / soponudnik:

naziv:


naslov:




IZJAVA O POSLOVNI IN FINANČNI SPOSOBNOSTI

(dokumenti zahtevani v 2. poglavju dokumentacije - Navodila ponudnikom, točka (2.2.1. in 2.2.2.)


Naročniku Komunali Kranjska Gora, d.o.o., Spodnje Rute 50, 4282 Gozd Martuljek, izjavljamo, da:


  1. izpolnjujemo pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so predmet javnega naročila in smo vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri imamo svoj sedež,

  2. v zadnjih šestih mesecih pred objavo tega naročila nismo imeli blokiranega/ih transakcijskega/ih računa/ov iz razloga neporavnanih obveznosti iz naslova zakonitih preživnin, odškodnin za škodo nastalo zaradi porušenega zdravja, odškodnin zaradi izgube delovne zmožnosti, odškodnin zaradi smrti preživljavca, davčnega dolga ali stroškov prisilne izterjave, sodnih sklepov o izvršbi ali iz naslova izvršnice za več kot deset zaporednih dni.


Izjavo o poslovni in finančni sposobnosti podajamo pod materialno in kazensko odgovornostjo.






kraj: ­____________________


datum: ____________________ žig podpis pooblaščene osebe

(ponudnika/podizvajalca/soponudnika)

_____________________________



navodilo: Ponudnik / podizvajalec / soponudnik mora obrazec št. 5 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani pooblaščene osebe. Obrazec se izpolni tudi za vsakega od podizvajalcev in za vsakega od partnerjev v skupini v primeru skupne ponudbe. Ponudnik obrazec lahko kopira. Ponudnik v sistemu e-JN v razdelek »Dokumenti« del »Ostale priloge« naloži izpolnjen obrazec v .pdf datoteki.



OBRAZEC št. 6

Ponudnik:

naziv:


naslov:




IZJAVA O POSLOVNI IN FINANČNI SPOSOBNOSTI

(dokumenti zahtevani v 2. poglavju dokumentacije - Navodila ponudnikom, točka 2.2.3.)


Naročniku Komunali Kranjska Gora, d.o.o., Spodnje Rute 50, 4282 Gozd Martuljek, izjavljamo, da:



  1. je naš letni promet – čisti prihodek od prodaje v letu 2020 znašal:


_____________________________ €



Izjavo o poslovni in finančni sposobnosti podajamo pod materialno in kazensko odgovornostjo.





kraj: ­____________________


datum: ____________________ žig podpis pooblaščene osebe

______________________________










navodilo: Ponudnik mora obrazec št. 6 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani pooblaščene osebe. Ponudnik v sistemu e-JN v razdelek »Dokumenti« del »Ostale priloge« naloži izpolnjen obrazec v .pdf datoteki.





OBRAZEC št. 7

Ponudnik:

naziv:


naslov:



IZJAVA O TEHNIČNI IN STROKOVNI SPOSOBNOSTI

(dokumenti zahtevani v 2. poglavju dokumentacije - Navodila ponudnikom, točka 2.3.1.)


Naročniku Komunali Kranjska Gora, d.o.o., Spodnje Rute 50, 4282 Gozd Martuljek, izjavljamo, da:


  • smo glede na tehnične zahteve dobave v celoti sposobni zagotoviti kakovostno in pravočasno izvedbo javnega naročila za katerega dajemo ponudbo, v skladu z vsemi zahtevami naročnika iz dokumentacije o javnem naročilu,

  • zaposlujemo oziroma pogodbeno sodelujemo z ustrezno usposobljenimi strokovnimi delavci, ki bodo sposobni izvesti naročilo skladno z zahtevami naročnika,

  • da imamo zadostne kapacitete in smo sposobni izvajati predmet naročila glede na potrebe naročnika,

  • da bomo v primeru nezmožnosti izvajanja dobav v dogovorjenem času zagotovili izvajanje preko drugega izvajalca pod enakimi pogoji.




kraj: ­____________________


datum: ____________________ žig podpis pooblaščene osebe

______________________________









navodilo: Ponudnik mora obrazec št. 7 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani pooblaščene osebe. Ponudnik v sistemu e-JN v razdelek »Dokumenti« del »Ostale priloge« naloži izpolnjen obrazec v .pdf datoteki.






OBRAZEC št. 8

Ponudnik:

naziv:


naslov:



SEZNAM OPRAVLJENIH DOBAV

(dokumenti zahtevani v 2. poglavju dokumentacije - Navodila ponudnikom, točka 2.4.1.)


Naročniku Komunali Kranjska Gora d.o.o., Spodnje Rute 50, 4282 Gozd Martuljek, izjavljamo, da smo v zadnjih treh letih, šteto od roka za oddajo ponudb v postopku oddaje javnega naročila DOBAVA KAMENE SOLI ZA POSIPANJE CEST, opravili dobavo primerljivo razpisani, za naslednje naročnike:


  1. Referenčno delo

Naziv naročnika referenčnega dela


Naslov naročnika referenčnega dela


Predmet naročila


Vrednost v EUR brez DDV


Leto izvedbe



  1. Referenčno delo

Naziv naročnika referenčnega dela


Naslov naročnika referenčnega dela


Predmet naročila


Vrednost v EUR brez DDV


Leto izvedbe



3. Referenčno delo

Naziv naročnika referenčnega dela


Naslov naročnika referenčnega dela


Predmet naročila


Vrednost v EUR brez DDV


Leto izvedbe




kraj: ­____________________


datum: ____________________ žig podpis pooblaščene osebe

______________________________




navodilo: Ponudnik mora obrazec št. 8 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani pooblaščene osebe. Ponudnik v sistemu e-JN v razdelek »Dokumenti« del »Ostale priloge« naloži izpolnjen obrazec v .pdf datoteki.


OBRAZEC št. 9

Ponudnik / podizvajalec / soponudnik:

naziv:


naslov:




IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU SUBJEKTA

(dokumenti zahtevani v 2. poglavju dokumentacije - Navodila ponudnikom, točka 1.15.2.)


Podatki o subjektu (pravna oseba, podjetnik ali drug pravni subjekt, ki nastopa v postopku javnega naročanja):


Naziv:


Sedež subjekta (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj):


Matična številka:


ID za DDV ali davčna številka:


Subjekt je nosilec tihe družbe (tuji subjekt*; vpisati DA - NE):



Lastniška struktura subjekta:


    1. Podatki o udeležbi fizičnih oseb v lastništvu subjekta, vključno s tihimi družbeniki*:

Navesti:

  • vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kot 5% delnic, oziroma je udeležena z več kot 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;

  • vsako fizično osebo, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

Fizična oseba 1:


Ime in priimek:


Prebivališče – stalno, razen v primeru začasnega bivališča v RS (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj):


Delež lastništva:


Tihi družbenik* (vpisati DA – NE; če DA navedite nosilca tihe družbe):




Fizična oseba 2:


Ime in priimek:


Prebivališče – stalno, razen v primeru začasnega bivališča v RS (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj):


Delež lastništva:


Tihi družbenik* (vpisati DA – NE; če DA navedite nosilca tihe družbe):


(v kolikor je več fizičnih oseb ustrezno nadaljuj seznam)


    1. Podatki o udeležbi pravnih oseb v lastništvu subjekta, vključno z navedbo, ali je pravna oseba nosilec tihe družbe*:

Naziv pravne osebe:


Sedež pravne osebe:


Delež lastništva subjekta:


ID za DDV ali davčna številka:


Pravna oseba je nosilec tihe družbe* (vpisati DA - NE):


pri čemer je ta pravna oseba v lasti naslednjih fizičnih oseb

(v kolikor je več fizičnih oseb je potrebno navesti vse)

Ime in priimek:


Prebivališče – stalno, razen v primeru začasnega bivališča v RS (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj):


Delež lastništva:


Tihi družbenik* (vpisati DA – NE; če DA navedite nosilca tihe družbe):


(v kolikor je več pravnih oseb ustrezno nadaljuj seznam)



    1. Podatki o družbah, za katere se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s subjektom (527. člen ZGD):

Naziv pravne osebe:


Sedež pravne osebe:


ID za DDV ali davčna številka:


Povezana na način:


(v kolikor je več povezanih družb ustrezno nadaljuj seznam)



S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov*, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.



kraj: ­____________________


datum: ____________________ žig podpis pooblaščene osebe

(ponudnika/podizvajalca/soponudnika)

___________________





navodilo: Obrazec št. 9 je informativne narave. Ponudnik / podizvajalec / soponudnik lahko priloži lastno izjavo o lastništvu iz katere izhajajo vsi podatki, ki so zahtevani v tem informativnem obrazcu. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani pooblaščene osebe. Ponudnik v sistemu e-JN v razdelek »Dokumenti« del »Ostale priloge« naloži izpolnjen obrazec v .pdf datoteki.


OBRAZEC št. 10


POGLAVJE 5



Ponudnik / podizvajalec / soponudnik:

naziv:


naslov:





IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV RAZPISA




Naročniku Komunali Kranjska Gora, d.o.o., Spodnje Rute 50, 4282 Gozd Martuljek, izjavljamo, da:

  • smo se pred pripravo ponudbe v celoti seznanili s pogoji in zahtevami iz dokumentacije, ki se nanaša na javni razpis za oddajo javnega naročila blaga po postopku naročila male vrednosti za DOBAVA KAMENE SOLI ZA POSIPANJE CEST, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil in za katerega dajemo ponudbo,

  • se strinjamo s pogoji in zahtevami iz dokumentacije in jo kot tako sprejemamo,

  • smo v ponudbi navedli resnične podatke in da le-ti ustrezajo dejanskemu stanju,

  • dodeljenega javnega naročila ne bomo prenesli na drugega izvajalca,

  • smo seznanjeni s tem, da mora naročnik po sklenitvi okvirnega sporazuma z izbranim ponudnikom, le-to objaviti na Portalu javnih naročil, skladno z novelo Zakona o dostopu do informacij javnega značaja - ZDIJZ-C (Uradni list RS, št. 23/14 in Pravilnikom o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev (Uradni list RS, št. 5/15).



Obvezujemo se, da:

  • bomo upoštevali pri izvedbi javnega naročila vse veljavne predpise, ki veljajo za področje predmeta javnega naročila v Republiki Sloveniji,

  • bomo pri izvedbi naročila upoštevali vse okoljske predpise, ki veljajo v Republiki Sloveniji,

  • xxxx pri izvedbi naročila v celoti upoštevali vse zahteve naročnika iz dokumentacije za javno naročilo in vsa navodila, ki nam bi jih v času izvedbe del dal naročnik,

  • bomo v primeru zahteve naročnika, dostavili dokazilo ali listino, iz katere bo izhajala resničnost vseh zgornjih navedb,

  • bomo naročniku izročili vse dokumente, ki jih zahteva naročnik in vse dokumente, ki izhajajo iz veljavnih predpisov za blago, ki je predmet javnega naročila.

S to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.





kraj: ­____________________


datum: ____________________ žig podpis pooblaščene osebe

(ponudnika/podizvajalca/soponudnika)

____________________________


























navodilo: Ponudnik / podizvajalec / soponudnik mora obrazec št. 10 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani pooblaščene osebe. Obrazec se izpolni tudi za vsakega od podizvajalcev in za vsakega od partnerjev v skupini v primeru skupne ponudbe. Ponudnik obrazec lahko kopira. Ponudnik v sistemu e-JN v razdelek »Dokumenti« del »Ostale priloge« naloži izpolnjen obrazec v .pdf datoteki.





OBRAZEC št. 11

POGLAVJE 6


VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA


Komunala Kranjska Gora d.o.o.,

Spodnje Rute 50, 4282 Gozd Martuljek,

ki ga zastopa direktor Xxxx Xxxxxx

(v nadaljnjem besedilu kupec)

identifikacijska številka za DDV: SI43632319

transakcijski račun št.: 0700 0000 0121 534 pri Gorenjski banki d.d

matična številka: 5918375000


in


_____________________________________________________

_____________________________________________________

ki ga zastopa direktor: ______________________

(v nadaljnjem besedilu prodajalec)

matična številka: _____________

identifikacijska številka za DDV: ____________________

transakcijski račun št. ____________________________



sklepata


OKVIRNI SPORAZUM št. ___________________

o dobavi kamene soli za posipanje cest v obdobju 2021/2023



UVODNA DOLOČBA

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata:

  • da je kupec v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju ZJN-3) izvedel postopek oddaje naročila male vrednosti,

  • da je ponudba prodajalca št. _____________, z dne ______________, sestavljena na podlagi zahtev in opisa del, navedenih v razpisni dokumentaciji številka objave: _____________, z dne _____________;

  • da je prodajalec med drugim registriran in ima vsa potrebna dovoljenja za dobavo blaga, ki je predmet sporazuma, obenem ima glede opravljanja te dejavnosti izkušnje, specialno strokovno znanje, reference in ustrezno delovno opremo.


PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA IN KOLIČINA

2. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo prodajalec v zimskem času 2021/2023 na osnovi tega sporazuma zagotavljal kupcu sukcesivno dobavo soli, v skladu s ponudbo št. _______________, z dne __________, ki je priloga k sporazumu.

Predmet okvirnega sporazuma je dobava:

  • cca. 400 ton - kamena sol za posipanje cest, granulacije 0-4mm, z maksimalno vlago do 1%, pakirana v PE vrečah po 25 kg, dostavljeno fco kupec na EURO paletah - cca 1.000 kg/paleto, dobava cca 24 ton/kamion, palete se po uporabi soli vračajo prodajalcu,

  • cca. 400 ton - kamena sol za posipanje cest RINFUZA, granulacije 0-4mm, suha z maksimalno vlago do 1%, dostavljeno fco kupec s kamionskim vlačilcem - kiperjem cca 25-28 ton/kamion,

  • cca. 1.200 ton - kamena sol za posipanje cest za skladiščenje v lesenem silosu, granulacije 0-4mm, suha z maksimalno vlago do 1%, dostavljeno fco kupec s kamionom-cisterno cca. 25-28 ton/cisterno vključno s polnjenjem v silos.

Navedene količine so za kupca neobvezujoče in se lahko povečajo oziroma zmanjšajo glede na dejanske potrebe pri zimskem vzdrževanju cest, pod istimi pogoji.

Kupec ne odgovarja prodajalcu za nedoseganje količin iz javnega razpisa v primeru zmanjšanja potreb pri kupcu.



OCENJENA VREDNOST OKVIRNEGA SPORAZUMA IN CENA

3. člen

Prodajalec bo kupcu dobavljal blago po cenah iz ponudbe št. ____________ z dne _________, ki je priloga k sporazumu.

Okvirna, neobvezujoča vrednost okvirnega sporazuma znaša neto: ___________________€ (z besedo _________________________________ 00/100 €) brez DDV.

Cene v času veljavnosti sporazuma ne smejo biti višje od cen iz ponudbenega cenika.

  • Cena za kameno sol za posipanje cest, granulacije 0-4mm, z maksimalno vlago do 1%, pakirana v PE vrečah po 25 kg, dostavljeno fco kupec na EURO paletah znaša __________ €/tono (brez DDV);

  • Cena za kameno sol za posipanje cest RINFUZA, granulacije 0-4mm, suha z maksimalno vlago do 1%, dostavljeno fco kupec vključno s dostavo znaša __________ €/tono (brez DDV);

  • Cena za kameno sol za posipanje cest za skladiščenje v lesenem SILOSU , granulacije 0-4mm, suha z maksimalno vlago do 1%, dostavljeno fco kupec vključno s polnjenjem v silos znaša _______ €/tono (brez DDV);.

  • Cena EURO palete znaša _____ €/kom (brez DDV) in jo prodajalec lahko zaračuna kupcu, v kolikor jo ta do zaključka sporazuma ne vrne;

  • Cena soli je določena po principu »fiksna cena« in vključuje pakiranje, stroške embalaže ter prevoz blaga - franco skladišče kupca na lokaciji Spodnje Rute 50, Gozd Martuljek;

  • EURO palete prevzema prodajalec v skladišču kupca v skladu s dogovorom do zaključka zimske službe oziroma zaključka sporazuma. Ob zaključku sporazuma se uskladi število dobavljenih in vrnjenih palet, število nevrnjenih palet pa lahko prodajalec kupcu zaračuna po pogodbeni ceni;


ROK IN NAČIN PLAČILA

4. člen

Kupec se obveže plačati račun za dostavljeno blago v roku 30 dni, na transakcijski račun prodajalca.

V kolikor kupec ne poravna računa v dogovorjenem roku, mu ima prodajalec pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.

Račun mora biti opremljen s kupčevo številko tega okvirnega sporazuma in priloženimi dobavnicami, ki jih je podpisal kupec.

Če kupec pisno reklamira dobavljeno blago, se plačilo zadrži do rešitve reklamacije.





KAKOVOST DOBAVLJENEGA BLAGA

5. člen

Kakovost soli mora ustrezati obstoječim standardom in veljavnim predpisom. Za dobavljeno sol mora prodajalec zagotoviti ustrezne certifikate in jih dostaviti kupcu, v kolikor ta zahteva. Sol za skladiščenje v silosu mora biti popolnoma suha, tako, da ne pride do strjevanja.

Če kupec ugotovi, da blago po kakovosti ne ustreza, ga takoj zavrne in zahteva, da mu prodajalec dobavi kakovostno blago. Če prodajalec blaga ne zamenja, lahko kupec zahteva, da blago pregleda inšpekcijska služba ali zavod, ki opravlja kontrolo kakovosti.


NAČINI NAROČANJA IN DOBAVNI ROK

6. člen

Kupec bo vrsto in količino soli naročal sukcesivno preko zimskega obdobja od meseca novembra 2021 do predvidoma aprila 2023 glede na dejanske potrebe pri zimskem vzdrževanju cest in vremenske razmere.

Prodajalec se obveže dobaviti sol za posipanje v naslednjih rokih:

  1. Dobava soli za posipanje cest do vključno 15. novembra 2021:

  • cca 100 ton kamena sol 0/4mm za SILOS – dobava od 1.11.2021 do 15.11.2021;

  • cca 25 ton kamena sol 0/4mm RINFUZA – dobava od 1.11.2021 do 15.11.2021;

  • 25 ton kamena sol 0/4mm v PE vrečah 1/25kg – dobava od 1.11.2021 do 15.11.2021.


  1. Roki za dobavo soli za posipanje v zimskem času:

V času od 15.11.2021 do aprila 2023 se sol naroča glede na dejanske potrebe po spodaj navedenih dobavnih rokih:

  • dobavni rok soli za silos - minimalno 28 ton (1 cisterna) v roku do 24 ur po izvedenem naročilu, oziroma po dogovoru;

  • dobavni rok soli RINFUZA - minimalno 28 ton (1 kamion) v roku do 24 ur po izvedenem naročilu, oziroma po dogovoru;

  • dobavni rok soli v vrečah 1/25kg - minimalno 24 ton v roku do 3 dni po izvedenem naročilu, oziroma po dogovoru

Kupec bo sol naročal telefonsko in pisno potrjeval z naročilnico. Na naročilnici mora biti jasno navedena kvaliteta in količina soli ter zahtevani rok dobave.

Prodajalec ima v zimskem času organizirano službo za sprejem naročil na telefonski številki _____________, fax _____________, GSM ________________, kontaktna oseba _______________.

V primeru višje sile (slabo vreme, prepoved vožnje tovornjakov s strani pristojnih organov, zapore cest itd.) bo prodajalec dobavil sol takoj po prenehanju ovire.

O morebitnih težavah pri dobavi soli mora prodajalec takoj obvestiti kupca, tako, da ta prilagodi porabo glede na trenutno stanje zalog posipnih materialov.

V primeru, da prodajalec zaradi pomanjkanja soli v skladišču ne more zagotoviti naročene količine, jo je dolžan zagotoviti preko drugega dobavitelja pod enakimi pogoji in o tem takoj obvestiti kupca.



NAČIN DOBAVE BLAGA

7. člen

Prodajalec bo dostavljal naročeno sol v skladišče kupca na lokaciji Spodnje Rute 50, Gozd Martuljek:

  • Sol za posipanje se dostavlja v skladišče komunalne baze na lokacijo Spodnje Rute 50, Gozd Martuljek, kjer se skladišči v 100 m3 lesen silos za sol (dobavitelj TIMCO d.o.o.) in prostor za skladiščenje rinfuze ter palet z vrečami;

  • Sol za 100 m3 leseni silos se dostavlja s kamionom - cisterno, količina soli v cisterni je cca. 25-28 ton, cisterna z lastnim pnevmatskim sistemom prečrpava sol v silos preko tipskega priključka na silosu;

  • Sol RINFUZA se dostavlja s kamionom vlačilcem, količina soli na kamionu cca. 25-28 ton/kamion. V času transporta mora biti sol pokrita z nepremočljivo cerado;

  • Sol v PE vrečah po 25 kg se dostavlja s kamionom vlačilcem, količina soli na vlačilcu cca. 24 ton, sol se dobavlja na EURO paletah, teža palete s soljo cca. 1000 kg, vreče na paleti morajo biti povite s PVC folijo, ki preprečuje raztros vreč. Kupec zagotovi razkladanje soli z viličarjem, prazne palete kupec ustrezno skladišči in jih po dogovoru vrne prodajalcu. Za vrnjene palete kupec izda dobavnico - prevzemnico, na kateri mora biti naveden prejemnik palet, registrska številka vozila, število palet ter podpis voznika. EURO palete prevzema prodajalec v skladu s dogovorom v skladišču kupca do zaključka zimske službe oziroma zaključka sporazuma. Ob zaključku sporazuma se zapisniško uskladi število dobavljenih in vrnjenih palet, število nevrnjenih palet pa lahko prodajalec kupcu zaračuna po pogodbeni ceni;

  • Vsa dobavljena sol RINFUZA in za SILOS mora biti tehtana in dobavljena s tehtalnim listom.



PREVZEM BLAGA

8. člen

Kupec opravi količinski in kvalitetni prevzem blaga ob dobavi, s podpisom izpolnjene dobavnice. Dobavnice morajo biti pravilno izpolnjene in se morajo sproti oddajati kupcu. En izvod podpisanih dobavnic se mora vrniti prodajalcu ob prevzemu soli. Dobavnici mora biti obvezno pripet tehtalni list z navedeno težo dobavljene soli.

Če je ob dobavi ugotovljen manjko oziroma napačna dobava soli, se mora o tem takoj napisati reklamacijskih zapisnik katerega podpiše tudi voznik dostavnega vozila.

Za prevzem soli so zadolženi :

  • v rednem delovnem času – skladišče, tel. 04/0000-000,

  • izven delovnega časa - dežurni vodja zimske službe, tel. 030/450 873.



POGODBENA KAZEN

9. člen

V primeru, da prodajalec po svoji krivdi ne dobavi blaga v dogovorjenem ali sporazumno podaljšanem roku, mora plačati kupcu pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znaša 5% (pet odstotkov) od vrednosti naročenega blaga za vsak koledarski dan zamude, vendar največ 30% pogodbene vrednosti.

Kupec si pridržuje pravico, da v zgoraj omenjenem primeru pogodbeno kazen odšteje od izstavljenega računa.

Kupec od prodajalca lahko uveljavlja tudi vso povzročeno škodo in dodatne stroške zaradi zamude pri dobavi blaga.



PODIZVAJALCI

10. člen

Pri izvajanju javnega naročila bodo podizvajalci izvedli naslednja dela:

PODIZVAJALEC:


NASLOV


MATIČNA ŠT.


DAVČNA ŠT.


TRR


VRSTA DEL:

(predmet in količina)


KRAJ IZVEDBE:


ROK IZVEDBE:


Opomba: tabela se izpolni za vsakega podizvajalca

Pogodbeni stranki ugotavljata, da so neposredna plačila s strani naročnika zahtevali naslednji podizvajalci prodajalca: _____________________________________

Za navedene podizvajalce so neposredna plačila obvezna. S podpisom tega sporazuma prodajalec pooblašča kupca, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije, ki jo izda podizvajalec, ki sodeluje pri izvajanju javnega naročila, in katero potrdi prodajalec, kupec opravlja plačila neposredno podizvajalcem za dela, ki jih podizvajalci opravijo pri izvajanju javnega naročila.

Podizvajalec/-ci se s takšnimi neposrednimi plačili strinja/-jo, kot je razvidno iz soglasja, ki je priloga tega sporazuma.

Prodajalec mora računu, ki ga izda kupcu, obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Zamenjava posamičnega podizvajalca oziroma uvedba novega podizvajalca v izvajanje javnega naročila je mogoča samo, če kupec poda predhodno pisno soglasje in če so izpolnjeni vsi pogoji iz ZJN-3. Kupec bo vselej zavrnil uvedbo novega podizvajalca, če ta ne bo izpolnjeval pogojev, ki jih morajo izpolnjevati imenovani podizvajalci ob oddaji ponudbe.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem členom, mora prodajalec najpozneje v 60 dneh od plačila računa kupcu predložiti pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila

(10. člen se uporabi samo v primeru udeležbe podizvajalcev)


VARNOST PRI DELU

11. člen

Prodajalec pri opravljanju pogodbenega dela sam zagotavlja in odgovarja za varnost pri delu za svoje delavce in splošno varnost za tretje osebe.


SKRBNIKA OKVIRNEGA SPORAZUMA

12. člen

Skrbnik tega okvirnega sporazuma na strani kupca je g. Xxxx Xxxxxx, tel. št. 04/0000-000, na strani prodajalca pa g./ga. ______________, tel. ________________.


GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

13. člen

Kot garancijo kupec zahteva od izbranega najugodnejšega ponudnika izročitev lastne menice v višini 10 % okvirne vrednosti sporazuma, s pooblastilom za unovčenje menice in menično izjavo, za čas veljavnosti od podpisa tega sporazuma do 30 dni po pogodbenem roku dobave.

Okvirni sporazum se sklepa z odloženim pogojem, tako da postane veljaven šele s predložitvijo garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Kupec bo unovčil menico kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v primeru, da obveznosti po sporazumu ne bodo pravilno izvajane.



ODGOVORNOST ZA STVARNE IN SKRITE NAPAKE

14. člen

Prodajalec odgovarja za stvarne napake predmeta okvirnega sporazuma. Kupec bo v zvezi z jamčenjem za stvarne napake upošteval določila Obligacijskega zakonika, predvsem pa notifikacijski rok, kar pomeni, da jo bo prodajalcu sporočil takoj, ko jo bo opazil ali bo nanjo opozorjen.


TRAJANJE OKVIRNEGA SPORAZUMA IN ODPOVEDNI ROK

15. člen

Okvirni sporazum se sklepa predvideno za obdobje od novembra 2021 do aprila 2023, oziroma za zimsko obdobje v letih 2021/2023.

Vsaka od pogodbenih strank lahko odpove ta okvirni sporazum z enomesečnim odpovednim rokom s priporočenim pismom po pošti, brez izrečnega navajanja odpovednih razlogov. Odpovedni rok prične teči z dnem oddaje poštne pošiljke.


RAZLOGI ZA ODSTOP OD SPORAZUMA

16. člen

Stranki sporazuma se dogovorita, da lahko kupec odstopi od sporazuma v naslednjih primerih:

  • če prodajalec ne upošteva reklamacij glede kakovosti, vrste, količine in rokov dobav,

  • če prodajalec poveča ceno materiala,

  • če prodajalec v roku 5 (petih) dni od podpisa sporazuma kupcu ne dostavi zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti po tem sporazumu.

Kupec si pridržuje pravico, da sporazum razdre, če izbrani prodajalec ne izpolnjuje obveznosti iz tega sporazuma.

Prodajalec lahko odstopi od sporazuma, če kupec krši določila tega sporazuma.


PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA


17. člen

Okvirni sporazum, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

  • pridobitev posla ali

  • za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

  • za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

  • za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je ničen.


SOCIALNA KLAVZULA

18. člen

Na podlagi 4. odstavka 67. člena ZJN-3, ta sporazum preneha veljati, če je kupec seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani prodajalca sporazuma o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.


PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

19. člen

Priloga k sporazumu so:

  • ponudbeni predračun prodajalca št. _____________, z dne ________________;

  • bianco menice s pooblastilom za izpolnitev in uporabo za posamezno vrsto zavarovanja;


20. člen

V primeru morebitnih sprememb okvirnega sporazuma, se vsaka sprememba sporazuma opredeli s pisnim aneksom k okvirnemu sporazumu.



21. člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta morebitne spore iz tega sporazuma reševali sporazumno, v nasprotnem primeru pa pred krajevno pristojnim sodiščem.


22. člen

Ta okvirni sporazum je napisan v dveh (2) vsebinsko enakih izvodih in prične veljati, ko jo podpišeta zakonita zastopnika obeh pogodbenih strank.

Vsaka pogodbena stranka prejme po en (1) izvod okvirnega sporazuma.



Številka:

Številka:

Datum:

Datum:



Kupec


Prodajalec

KOMUNALA KRANJSKA GORA d.o.o.

______________________

Direktor:

Direktor:

Xxxx Xxxxxx

_______________________




IZJAVA PONUDNIKA:

Izjavljamo, da smo seznanjeni z vsemi določili pogodbe za dobavo in montažo opreme za DOBAVA KAMENE SOLI ZA POSIPANJE CEST, da smo jih v celoti razumeli in z njimi soglašamo.


kraj: ­____________________ podpis pooblaščene osebe

______________________

datum: ____________________ žig ____________________


navodilo: Ponudnik mora izjavo na koncu obrazca št. 11 datirati in žigosati. Izjava mora biti podpisana s strani pooblaščene osebe, ki je podpisnik ponudbe. Ponudnik s svojim podpisom jamči, da se je seznanil s pogodbenimi določili in se z njimi strinja. Ponudnik ponudbi lahko priloži ponudbi samo zadnji list vzorca pogodbe s podano izjavo. Ponudnik v sistemu e-JN v razdelek »Dokumenti« del »Ostale priloge« naloži izpolnjen obrazec v .pdf datoteki.


POGLAVJE 7

VZORCI GARANCIJ


OBRAZEC št. 12

IZJAVA O IZROČITVI GARANCIJ

(dokument zahtevan v 2. poglavju dokumentacije - Navodila ponudnikom, točka 1.10.1.)


Ponudnik:

naziv:


naslov:




Izjavljamo, da bomo v primeru, da bomo izbrani, kot najugodnejši ponudnik za izvedbo javnega naročila - DOBAVA KAMENE SOLI ZA POSIPANJE CEST, dostavili naročniku garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v roku in na način, kot je to določeno v 2. poglavju dokumentacije v točki 1.10.1.


Ponudnik

Datum: ______________

_____________________________

(ime in priimek pooblaščene osebe)

Kraj, ________________ žig

_____________________________

(podpis)














Navodilo: Ponudnik mora Obrazec št. 12 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika. Ponudnik v sistemu e-JN v razdelek »Dokumenti« del »Ostale priloge« naloži izpolnjen obrazec v .pdf datoteki.

Vzorec št. 13


VZOREC GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

(dokument zahtevan v 2. poglavju dokumentacije - Navodila ponudnikom, točka 1.10.1.)

MENIČNA IZJAVA IZDAJATELJA MENICE


Komunala Kranjska Gora, d.o.o. in izvajalec


_______________________________________________________________________

sta dne ___________ sklenila pogodbo št. ______________ za izvedbo javnega naročila:


DOBAVA KAMENE SOLI ZA POSIPANJE CEST.


Naročniku, Komunali Kranjska Gora, d.o.o., Spodnje Rute 50, 4282 Gozd Martuljek kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti izročamo bianco podpisano in žigosano menico z menično izjavo v višini 10% pogodbene vrednosti, vključno z DDV. Menica in menična izjava sta nepreklicni in brezpogojni, menica se izpolni s klavzulo »brez protesta« in je plačljiva na prvi poziv. Menica in menična izjava sta podpisani s strani pooblaščene osebe:


______________________________, kot _______________________ ________________

(ime in priimek) (funkcija) (podpis)


Naročnika, Komunalo Kranjska Gora, d.o.o., nepreklicno pooblaščamo, da izpolni to bianco menico v višini 10% naše pogodbene cene z DDV, kar znaša:


_______________________ €

in jo unovči v primeru, če:

    • izvajalec prevzetega naročila ni izvedel skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, količini in roku;

    • izvajalec ne predloži garancije za čas garancijske dobe.


Menica je plačljiva pri banki: ___________________________________________________,

ki vodi naš TRR številka: ______________________________________________________.


Ta menica velja najmanj 60 dni po roku, določenem za dokončanje del.

Priloga: menica


Kraj: __________________ Izdajatelj menice: __________________

(žig in podpis)

Datum: ________________




Opomba:

V primeru, da bo ponudnik izbran za izvajalca del bo moral naročniku izročiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki bo vsebinsko ustrezala Vzorcu št. 13 Ponudnik v sistemu e-JN v razdelek »Dokumenti« del »Ostale priloge« naloži izpolnjen obrazec v .pdf datoteki.



Obrazec št. 14




POGLAVJE 8


PONUDBENI PREDRAČUN



Naročniku Komunali Kranjska Gora d.o.o., Spodnje Rute 50, 4282 Gozd Martuljek, na podlagi javnega razpisa v postopku oddaje javnega naročila DOBAVA KAMENE SOLI ZA POSIPANJE CEST, glede na pogoje, tehnične in ostale zahteve ponujamo naročniku predmet javnega naročila, po v tem predračunu navedenih cenah, ki vključujejo vse elemente, ki vplivajo na izračun cene:


Predmet naročila

EM

količina

cena € / tono

vrednost

brez DDV v €

1.

Kamena sol za posipanje cest, granulacije 0-4mm, z maksimalno vlago do 1%, pakirana v PE vrečah po 25 kg, zloženo cca 1 tona/EURO paleto, dostavljeno fco kupec

tona

400,00



2.

Kamena sol za posipanje cest RENFUZA, granulacije 0-4mm, suha z maksimalno vlago do 1%, dostavljeno fco kupec

tona

400,00



3.

Kamena sol za posipanje cest za skladiščenje v lesenem SILOSU granulacije 0-4mm, suha z maksimalno vlago do 1%, dostavljena fco kupec

tona

1.200,00



Skupaj v € :


Popust v € :


Skupaj znesek s popustom v €:


DDV:


SKUPAJ v € z DDV:



Zgoraj navedene količine so okvirne, neobvezne in odvisne od dejanskih potreb pri zimskem vzdrževanju cest.

  • Cena EURO palete znaša ________ EUR/kom (brez DDV) in jo prodajalec lahko zaračuna kupcu, v kolikor jo ta do zaključka sporazuma ne vrne.

Roki za izvedbo dobave po izvedenem telefonskem ali pisnem naročilu:

  • dobavni rok soli za SILOS je minimalno 28 ton v roku 24 ur po izvedenem naročilu,

  • dobavni rok soli RENFUZA JE minimalno 28 ton v roku 24 ur po izvedenem naročilu,

  • dobavni rok soli v vrečah 1/25kg je minimalno 24 ton v roku do 3 dni po izvedenem naročilu.

Kot ponudnik za dobavo kamene soli za posipanje cest v obdobju 2021/2023, po postopku oddaje naročila male vrednosti, objavljenem na Portalu javnih naročil št. _________________, dne _______________ zagotavljamo fiksnost ponudbenih cen za celotno obdobje nabave blaga od dneva podpisa okvirnega sporazuma.

Seznanjeni smo, da naročnik ne bo priznal nobenih dodatnih stroškov.










Kraj: _________________ Ponudnik:

Datum:_______________ _____________________






Ponudbeni predračun je nadaljevanje te dokumentacije in je sestavni del te dokumentacije in obvezni sestavni del ponudbe. Ponudnik ponudbi priloži ponudbeni predračun obvezno v papirni obliki. Ponudnik v sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.

























Obrazec št. 15



POGLAVJE 9



NAČIN DOBAVE PREDMETA JAVNEGA NAROČILA IN KAKOVOSTNE ZAHTEVE NAROČNIKA


Na podlagi razpisa je predmet javnega naročila nakup DOBAVA KAMENE SOLI ZA POSIPANJE CEST.


Ponudniki lahko oddajo ponudbo samo za celotno javno naročilo.


  • Naročnik bo vrsto in količino soli naročal tekoče preko zimskega obdobja 2021/2023 glede na dejanske potrebe pri zimskem vzdrževanju cest. Naročanje se bo izvajalo telefonsko in potrjevalo pisno z naročilnico;

  • Dinamika dobave soli: zaradi omejenih skladiščnih kapacitet se do vključno s 1. novembrom predvideva dobava cca 150 ton soli za posipanje cest, naslednje dobave v zimskem času (december-marec) pa se naročajo glede na dejanske potrebe;

  • Sol za posipanje se dostavlja v skladišče komunalne baze Spodnje Rute 50, Gozd Martuljek kjer se skladišči v 100 m3 lesen silos za sol (dobavitelj TIMCO d.o.o.) in prostor za skladiščenje renfuze ter palet z vrečami;

  • Sol za 100 m3 leseni silos se dostavlja s kamionom - cisterno, količina soli v cisterni je cca 25-28 ton, cisterna z lastnim pnevmatskim sistemom prečrpava sol v silos preko tipskega priključka na silosu;

  • Sol RENFUZA se dostavlja s kamionom vlačilcem, količina soli na kamionu cca 25-28 ton/ kamion. V času transporta mora biti sol pokrita z nepremočljivo cerado;

  • Sol v PE vrečah po 25 kg se dostavlja s kamionom–vlačilcem, količina soli na vlačilcu cca 25 ton, sol se dobavlja na EURO paletah, teža palete s soljo cca 1000 kg, vreče na paleti morajo biti povite s PVC folijo, ki preprečuje raztros vreč. Naročnik zagotovi razkladanje soli z viličarjem, prazne palete naročnik ustrezno skladišči in jih vrača izbranemu ponudniku v skladu s dogovorom. EURO palete prevzema izbrani ponudnik do zaključka zimske službe oziroma zaključka okvirnega sporazuma. Ob zaključku okvirnega sporazuma se uskladi število dobavljenih in vrnjenih palet, število nevrnjenih palet pa lahko izbrani ponudnik naročniku zaračuna po pogodbeni ceni;

  • Vsa dobavljena sol RENFUZA in za SILOS mora biti tehtana in dobavljena s tehtalnim listom s točno navedeno težo dobavljene soli;

  • Dobavljena sol se v skladišču prevzame na osnovi dobavnice, kjer morajo biti navedeni podatki izbranega ponudnika, prevoznika, vrste soli in dobavljene količine navedene v tonah vključno s tehtalnim listom;

  • Izbrani ponudnik mora imeti v zimskem času organizirano službo, ki zagotavlja vsakodnevni sprejem naročila za dobavo soli. Določene morajo biti kontaktne osebe in telefonske številke, ki omogočajo nemoteno naročanje;

  • Izbrani ponudnik mora imeti zadostne skladiščne kapacitete in količine soli za posipanje na zalogi preko celega zimskega obdobja;

  • V primeru, da izbrani ponudnik zaradi pomanjkanja soli v skladišču ne more zagotoviti naročene količine, jo je DOLŽAN zagotoviti preko drugega dobavitelja pod enakimi pogodbenimi pogoji in o tem takoj obvestiti naročnika;

  • Izbrani ponudnik mora imeti zadostne transportne kapacitete in biti sposoben tekoče dobavljati sol po prejemu naročila v skladu z zahtevanimi roki dobave;

  • Ponudniki morajo ponuditi vse zahtevane vrste blaga. Naročnik bo vse ponudnike, ki ne bodo ponudili vseh vrst blaga izločil iz ocenjevanja ponudb. Pripisi v ponudbene predračune niso dovoljeni.

  • Če ponudnik prodaja blago po akcijskih cenah v določenih obdobjih oziroma znižanih cenah, ki so ugodnejše od cen iz ponudbenega predračuna, mora naročnika tem pisno seznaniti in mu ponuditi blago po teh cenah.

  • Naročnik bo ob prevzemu dobav opravil kakovostni in količinski prevzem blaga. O morebitnih količinskih in kakovostnih odstopanjih bo naročnik v 3 (treh) dneh sestavil reklamacijski zapisnik in ga posredoval ponudniku, ki se obvezuje reklamacijo rešiti v 3 (treh) dneh od prejema reklamacijskega zapisnika. Če dobava ne bo ustrezala naročeni kakovosti, mora ponudnik pomanjkljivosti nemudoma odpraviti, sprejeti zavrnjeno blago oziroma ga zamenjati.

  • V kolikor naročnik po prevzemu blaga ugotovi, da ima blago tako napako, ki je z običajnim pregledom, pri prevzemu ni bilo mogoče opaziti (skrita napaka), bo naročnik o tem nemudoma obvestil ponudnika, ki je dolžan tako blago na lastne stroške zamenjati.

  • Naročnik se obvezuje, da bo prejete račune poravnal izbranemu ponudniku v roku tridesetih (30) dni, šteto od dneva izstavitve računa za dostavljeno blago, na transakcijski račun izbranega ponudnika, ki je uradno evidentiran pri AJPES in bo naveden na računu. Naročnik bo plačila, vsem v ponudbi navedenim podizvajalcem, izvajal skladno z določili ZJN-3.


Naročnik zahteva fiksno ceno za ponujeno DOBAVA KAMENE SOLI ZA POSIPANJE CEST in kakršnekoli naknadne podražitve ne bo upošteval.


Plačilni rok za dobavljeni predmet javnega naročila je do 30 brezobrestnih dni od uradnega datuma prejema računa, ki ga bo izbrani ponudnik izstavil po dokončanem in uspešnem prevzemu vozila s strani naročnika.


Kakovostne zahteve


  • kamena sol za posipanje cest ( NaCl),

  • granulacija zrn: 0-4 mm,

  • okvirna granulometrična sestava zrn: 2,00-4,00 mm=cca. 35%, 1,00-2,00 mm=cca. 35%, 0,50-1,00 mm=cca. 20%, ostalo=10%,

  • specifična teža v nasutem stanju: cca 1.200 kg/m3,

  • vsebnost vlage maksimalno do 1%,

  • predloženo mora biti poročilo o kemični sestavi soli in ekotoksični preiskavi o vsebnosti težkih kovin,

  • predloženo mora biti dokazilo o specifični teži in granulometrijski sestavi zrn v granulaciji 0-4 mm, delež zrn posameznih velikosti naj bo izražen v %,

  • za ugotavljanje kvalitete ponujene soli naročnik v fazi izbora lahko od ponudnikov pisno zahteva, da najkasneje v roku 4 dni iz seznama dobave dostavijo vzorce soli pakirane v PVC vreče po 25 kg. Na vrečah mora biti jasno navedena oznaka soli, granulometrična sestava zrn izražena v % in specifična teža soli,

  • kvaliteta soli mora ustrezati vsem zahtevam za sol za posipanje cest, mora biti sipka in vsebovati vlago max. do 1% tako, da se prepreči strjevanje soli pri daljšem skladiščenju v silosu oziroma v PE vrečah.

Ponudnik mora ponudbi obvezno priložiti:

- poročilo o kemični sestavi soli in ekotoksični preiskavi o vsebnosti težkih kovin,

- dokazilo o specifični teži in granulometrijski sestavi zrn v granulaciji 0-4 mm, delež zrn posameznih velikosti naj bo izražen v %.


Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe upoštevati vse veljavne predpise, ki urejajo področje predmeta javnega naročila in vse tehnične predpise, normative in standarde, ki veljajo za predmet naročila.


Prevzem predmeta naročila je na naslovu naročnika. Komunala Kranjska Gora, d.o.o., Spodnje Rute 50, 4282 Gozd Martuljek.











IZJAVA PONUDNIKA:

Izjavljamo, da smo seznanjeni z vsemi zahtevami naročnika in bomo javno naročilo DOBAVA KAMENE SOLI ZA POSIPANJE CEST izvedli po pogojih naročnika in zgoraj določenih karakteristikah. V nasprotnem primeru smo seznanjeni, da bo naša ponudba izključena.


kraj: ­____________________


datum: ____________________ žig podpis pooblaščene osebe

______________________________



navodilo: Ponudnik mora obrazec št. 15 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani pooblaščene osebe. Ponudnik mora ponudbi obvezno priložiti poročila o kemični sestavi soli in dokazilo o specifični teži in granulometrijski sestavi zrn. Ponudnik v sistemu e-JN v razdelek »Dokumenti« del »Ostale priloge« naloži izpolnjen obrazec v .pdf datoteki.





Stran 37 od 37

Document Metadata

Filed: March 15th, 2023