ALGEMENE VOORWAARDEN aanneming van werk

1. ALGEMEEN

1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

(a) ‘Van Boxtel’: X.X. xxx Xxxxxx xx Xxxxx X.X., Xxx Xxxxxx Groep B.V., Van Boxtel Logistiek B.V. en Van Boxtel en Zonen Beheer B.V..

(b) ‘Opdrachtgever’: iedere (rechts)persoon, die met Xxx Xxxxxx een Overeenkomst heeft afgesloten, dan wel wenst af te sluiten.

(c) ‘Consument’: iedere Opdrachtgever, die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

(d) ‘Overeenkomst’: de overeenkomst tot aanneming van werk tussen Xxx Xxxxxx en Opdrachtgever, onder meer bestaande uit het verrichten van grond- en sloopwerk, wegenonderhoud en/of infrawerkzaamheden.

(e) ‘Voorwaarden’: onderhavige algemene voorwaarden.

1.2. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding dan wel offerte van Xxx Xxxxxx alsmede op iedere Overeenkomst tussen Van Boxtel en een Opdrachtgever, waarop Xxx Xxxxxx deze Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.3. Deze Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle over- eenkomsten, waarbij Xxx Xxxxxx voor de uitvoering ervan gebruik maakt van derden.

1.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5. Tussen Van Boxtel en de Opdrachtgever staat vast, dat indien eenmaal onder toepasselijkheid van deze Voorwaarden is gecon- tracteerd, deze ook op komende aanbiedingen, offertes en/of overeenkomsten van toepassing zijn.

1.6. Indien Xxx Xxxxxx in voorkomende gevallen geen beroep doet op hetgeen in deze Voorwaarden is bepaald, brengt dat niet met zich mee dat Xxx Xxxxxx daarmee afstand doet van het recht om zich in een ander geval op deze Voorwaarden te beroepen dan wel stipte naleving van deze Voorwaarden te verlangen.

1.7. Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Van Boxtel en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

2. AANBIEDINGEN EN OFFERTES

2.1. Alle door Xxx Xxxxxx uitgebrachte aanbiedingen of offertes zijn vrijblijvend en hebben een geldigheid van twee (2) maanden, tenzij in de aanbieding of offerte een termijn voor aanvaarding wordt genoemd. Niettemin heeft Xxx Xxxxxx het recht om haar aanbod binnen drie (3) werkdagen nadat het de Opdrachtgever heeft bereikt, te herroepen.

2.2. Van Boxtel kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden, indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen of offertes, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

2.4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, dan is Xxx Xxxxxx daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Van Boxtel anders aangeeft.

2.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Xxx Xxxxxx niet tot het verrichten van een gedeelte van de Overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen, meerwerk en/of eventuele toekomstige opdrachten.

2.6. Met betrekking tot een Consument geldt dat aanbiedingen en offer- tes van Xxx Xxxxxx als bedoeld in dit artikel, eveneens vrijblijvend zijn, maar een geldigheid hebben van één (1) maand, tenzij in de aanbieding of offerte een termijn voor aanvaarding wordt genoemd.

3. TOTSTANDKOMING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

3.1. De Overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van de aanbieding en/of offerte Xxx Xxxxxx heeft bereikt c.q. schriftelijk door haar is ontvangen, dan wel Xxx Xxxxxx tot nakoming van de Overeenkomst is overgegaan. Indien echter door Xxx Xxxxxx werkzaamheden worden verricht voor Opdrachtgever, waartoe door Xxx Xxxxxx niet uitdrukkelijk is bevestigd dat het aanneming van werk betreft, dan geldt dat deze werkzaamheden plaatsvinden op basis van regie.

3.2. Indien de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de aanbieding en/of offerte bevat, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de Overeenkomst pas tot stand, indien Xxx Xxxxxx aan de Opdrachtgever uitdrukkelijk bericht heeft met

3.5. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Van Boxtel de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

3.6. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, informatie en/of bescheiden (waaronder begrepen tekeningen) waarvan Xxx Xxxxxx aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdracht- gever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Xxx Xxxxxx worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens, informatie en/of bescheiden (waaronder begrepen tekeningen) niet tijdig aan Xxx Xxxxxx zijn verstrekt, heeft Xxx Xxxxxx het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever betreffende gegevens, informatie en/ of bescheiden (waaronder begrepen tekeningen) aan Xxx Xxxxxx ter beschikking heeft gesteld. Van Boxtel is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Xxx Xxxxxx is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, informatie, dan wel bescheiden (waaronder begrepen tekeningen).

3.7. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen, waaronder partijen onder meer verstaan eventuele meer- en/of minderwerkzaamheden, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de Overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties dan wel derden, wordt gewijzigd en de Overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. De Opdrachtgever aanvaardt reeds nu voor alsdan de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs, omvang en termijn van uitvoering.

3.8. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, waaronder begrepen eventuele meer- en/of minderwerkzaamheden, dan is Xxx Xxxxxx gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor schriftelijk akkoord is gegeven door de binnen Xxx Xxxxxx bevoegde persoon en de Opdrachtgever schriftelijk akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Van Boxtel op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.

3.9. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Xxx Xxxxxx een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben voor de in het kader van Overeenkomst te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

3.10. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe zij jegens Van Boxtel gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Xxx Xxxxxx daardoor direct of indirect ontstaan.

4. PRIJZEN

4.1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen:

• in Euro’s;

• exclusief BTW, tenzij Opdrachtgever een Consument is.

4.2. De door Xxx Xxxxxx afgegeven prijzen zijn gebaseerd op de kost- prijsfactoren (tarieven, lonen, prijzen, en dergelijken) zoals die gelden op de datum van aanbieding en/of offerte. Eén en ander tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.3. Indien één van de kostprijsbepalende factoren van een product wijzigt in de periode tussen de datum van aanbieding en/of offerte en de datum van aanvang van het aangenomen werk, heeft Xxx Xxxxxx het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, ongeacht het feit of de kostprijsverhoging al dan niet voorzienbaar was op het moment van de aanbieding/offerte c.q. bevestiging, een en ander met inachtneming van ter zake geldende wettelijke voorschriften. Wijkt de nieuwe prijs meer dan 10% van de overeengekomen prijs af, dan heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst kosteloos te ontbinden. Van Boxtel is in dat geval niet tot schadevergoeding gehouden.

4.4. Voor Consumenten geldt dat indien de door Xxx Xxxxxx afgegeven prijzen binnen 3 maanden na het tot stand komen van de (doch niet uitgevoerde) Overeenkomst worden verhoogd op grond van de hierboven genoemde omstandigheden, de Consument het recht heeft de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.

5. BETALINGEN

5.1. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, zendt Xxx Xxxxxx telkens bij of na het verstrijken van een betalingstermijn, de des- betreffende (termijn)factuur toe aan de Opdrachtgever.

5.4. Alle betalingen aan Van Boxtel dienen - zonder inhouding of ver- rekening - contant dan wel op een door Xxx Xxxxxx aangegeven bank- of girorekening te geschieden. Xxx Xxxxxx is op haar beurt wel gerechtigd om geldbedragen die zij aan de Opdrachtgever verschuldigd is, te verrekenen met hetgeen de Opdrachtgever aan Xxx Xxxxxx verschuldigd is.

5.5. Voorts schorten bezwaren van de Opdrachtgever tegen de hoogte van een factuur, de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op de artikelen 6:231 tot en met 6:247 BW, is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

5.6. Xxx Xxxxxx is op haar beurt wel gerechtigd om haar uit de Overeen- komst voortvloeiende verplichting tot afgifte van goederen aan de Opdrachtgever op te schorten, totdat de Opdrachtgever al hetgeen deze verschuldigd is aan Xxx Xxxxxx, volledig heeft voldaan.

5.7. Xxx Xxxxxx heeft het recht de door de Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de op de facturen vermelde hoofdsom en de lopende rente. Van Boxtel kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdracht- gever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Van Boxtel kan volledige aflossing van de openstaande facturen weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

5.8. Xxx Xxxxxx is te allen tijde gerechtigd om betaling vooraf dan wel nadere zekerheid van de Opdrachtgever te verlangen.

6. OPLEVERING

6.1 Het aangenomen werk geldt als opgeleverd, wanneer Xxx Xxxxxx heeft medegedeeld dat het werk gereed is voor oplevering en de Opdrachtgever het werk heeft aanvaardt.

6.2 Indien de Opdrachtgever niet binnen acht (8) dagen na de hiervoor bedoelde oplevering heeft laten weten of hij het werk al dan niet aanvaardt, geldt het werk als opgeleverd.

6.3 Indien de Opdrachtgever het werk (geheel dan wel gedeeltelijk) afkeurt, dient de Opdrachtgever dat schriftelijk te doen aan Xxx Xxxxxx, onder vermelding van de gebreken die de reden voor afkeu- ring zijn. Kleine gebreken zullen geen reden voor afkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.

6.4 Indien de Opdrachtgever het werk (geheel dan wel gedeeltelijk) in gebruik neemt, geldt het werk als opgeleverd.

6.5 Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is het werk voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

6.6 Door Van Boxtel erkende tekortkomingen worden zo spoedig mogelijk hersteld.

7. OPSCHORTING, ONTBINDING EN OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST

7.1. Van Boxtel is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de Overeenkomst Xxx Xxxxxx ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van Xxx Xxxxxx kan worden gevergd dat Xxx Xxxxxx de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

7.2. Voorts is Xxx Xxxxxx bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Van Boxtel kan worden gevergd.

7.3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Xxx Xxxxxx op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Van Boxtel de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt Xxx Xxxxxx haar aanspraken uit de Wet en/of de Overeenkomst.

7.4. Indien Van Boxtel tot opschorting of ontbinding overgaat, is Xxx Xxxxxx op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

7.5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is de Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

7.6. Indien de Opdrachtgever haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Xxx Xxxxxx gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige ver- plichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is

deze afwijkingen in te stemmen.

3.3. Van Boxtel zal de Overeenkomst naar eigen inzicht, goed en deug- delijk uit voeren, zulks op basis van de door Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst verstrekte aanwijzingen, informatie, berekeningen of andere bescheiden. Dit is aldus exclusief voor- opname, waarvoor het risico bij de Opdrachtgever ligt. Indien en voor zover de Opdrachtgever een vooropname wenst, dan komen de eventuele kosten daarvan zijdens Xxx Xxxxxx voor rekening van de Opdrachtgever. Van Boxtel zal de Overeenkomst zodanig uitvoeren, dat daardoor schade aan personen, goederen of milieu zoveel mogelijk wordt beperkt.

3.4. Van Boxtel is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

5.2. Betaling van de facturen van Xxx Xxxxxx door de Opdrachtgever dient – tenzij schriftelijk anders is overeengekomen - te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum en in de valuta waarin door Xxx Xxxxxx is gefactureerd, met dien verstande dat dat bij de oplevering alle ingediende termijnfacturen en eventuele meerwerkfacturen dienen te zijn voldaan. Na het verstrijken van de op betreffende factuur staande vervaldatum is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of sommatie is vereist.

5.3. Indien de Opdrachtgever in verzuim is, dan is deze vertragingsrente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Buitengerech- telijke incassokosten, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2 BW, zijn verschuldigd conform de Wet “Vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten” (WIK). Vertragingsrente is verschuldigd op voet van artikel 6:119a BW (een Consument op de voet van artikel 6:119 BW).

7.7.

verplicht.

Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Xxx Xxxxxx, zal Xxx Xxxxxx in overleg met de Opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Xxx Xxxxxx extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Van Boxtel anders aangeeft.

7.8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Opdracht- gever, of van een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Van Boxtel vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Xxx Xxxxxx op de Opdracht- gever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

8. OVERMACHT

8.1. Van Boxtel is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien Xxx Xxxxxx daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de Wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

8.2. Van overmacht aan de zijde van Xxx Xxxxxx is sprake, indien Xxx Xxxxxx na het sluiten van de Overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze Overeenkomst of aan de voorberei- ding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Xxx Xxxxxx als bij derden, van wie Xxx Xxxxxx de benodigde goederen of diensten geheel of gedeeltelijk moet betrekken, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van Xxx Xxxxxx ontstaan.

8.3. Van Boxtel kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

8.4. Voor zoveel Xxx Xxxxxx ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Xxx Xxxxxx gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

9. AANSPRAKELIJKHEID

9.1. Indien Van Boxtel aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aanspra- kelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

9.2. Van Boxtel is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Xxx Xxxxxx is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

9.3. Indien Xxx Xxxxxx aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Van Boxtel beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Van Boxtel is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.

9.4. Van Boxtel is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Xxx Xxxxxx aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Van Boxtel toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Voorwaarden. Van Boxtel is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

9.5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Xxx Xxxxxx.

9.6. Opdrachtgever vrijwaart Xxx Xxxxxx voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Xxx Xxxxxx toerekenbaar is. Indien Xxx Xxxxxx uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden Xxx Xxxxxx zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Xxx Xxxxxx, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Xxx Xxxxxx en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

10. BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS / MELDPLICHT DATALEKKEN

Bescherming persoonsgegevens

10.1. Van Boxtel en de Opdrachtgever verplichten zich over en weer in overeenstemming met de wetgeving op het gebied van de bescher- ming van persoonsgegevens (waaronder doch niet uitsluitend de Algemene Verordening Gegevensbescherming) te handelen.

10.2. Xxx Xxxxxx zal persoonsgegevens van de Opdrachtgever, zonder expliciete (schriftelijke) toestemming van de Opdrachtgever of een wettelijke verplichting, niet aan derden verstrekken of voor andere doeleinden gebruiken dan voor de overeengekomen doeleinden. Van Boxtel neemt hierbij de noodzaak en de aard van de met de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst in ogenschouw, alsmede het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld of worden gebruikt en de periode hoe de gegevens nodig zijn om te bewaren voor dat doel.

10.3. Xxx Xxxxxx neemt passende technische en organisatorische maatre- gelen om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

10.4. Xxx Xxxxxx is gerechtigd derden in te schakelen in het kader van de uitvoering van een Overeenkomst op afstand. Als deze derde persoonsgegevens van de Opdrachtgever gaat verwerken, heeft Xxx Xxxxxx de toestemming van de Opdrachtgever nodig. Met het aangaan van een Overeenkomst met Xxx Xxxxxx, gaat de Opdracht- gever akkoord met de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens (dan wel die van haar personeel) door eventuele inschakeling van derden.

10.5. Het staat de Opdrachtgever vrij om tijdens de looptijd van de Overeenkomst een onafhankelijke deskundige in te schakelen om de naleving door Xxx Xxxxxx op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens te (laten) controleren. De Opdrachtgever draagt in een dergelijk geval de kosten.

10.6. Xxx Xxxxxx verwerkt de persoonsgegevens van de Opdrachtgever alleen binnen de Europese Economische Ruimte, tenzij Van Boxtel en de Opdrachtgever hierover andere schriftelijke afspraken hebben gemaakt.

Meldplicht datalekken

10.7. Met inachtneming van de Wet zal Van Boxtel eventuele datalekken melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. In voorkomend geval zal Van Boxtel de Opdrachtgever daarover tijdig en volledig infor- meren. De Beleidsregels meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens geven hierover meer informatie en alsdan te volgen richtlijnen.

10.8. Voor het bepalen of sprake is van een datalek dient Van Boxtel (en de Opdrachtgever) gebruik te maken van het daarover bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Beleidsregels meldplicht datalekken.

10.9. Alle beveiligingsincidenten waardoor de bescherming van per- soonsgegevens op enig moment is doorbroken of waardoor de persoonsgegevens blootgesteld zijn aan verlies of onrechtmatige verwerking worden door Xxx Xxxxxx (en de Opdrachtgever) aan- gemerkt als ‘datalek’ (bijvoorbeeld het verlies van een USB-stick of computer, inbraak door een hacker, verzending van een e-mail waarin de e-mailadressen zichtbaar zijn voor alle geadresseerden, een calamiteit zoals brand in een datacenter of een malwarebe- smetting).

10.10. De meldplicht datalekken is niet van toepassing als het onwaar- schijnlijk is dat de inbreuk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

10.11. Als de Opdrachtgever zich bewust is geworden van een datalek, moet hij/zij dit zo spoedig mogelijk, waar mogelijk binnen 72 uur melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht dit niet lukken, dan moet de Opdrachtgever een verklaring voor de vertraging geven.

11. TOEPASSELIJK RECHT / GESCHILLEN

11.1. Op alle aanbiedingen en/of offertes van dan wel de Overeenkomst met Xxx Xxxxxx is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van c.q. voortvloeiende uit de Overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant te ‘s-Hertogenbosch, zulks behoudens voor zover dwingende com- petentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.

11.3. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van de partijen zulks verklaart.

12. VINDPLAATS VOORWAARDEN

12.1. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van het Handels- register van de Kamer van Koophandel voor Brabant.

12.2. Van toepassing is de steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie die gold ten tijde van de aanbieding, offerte dan wel de Overeenkomst.

ALGEMENE VOORWAARDEN opslaan, verhuur of verkoop van roerende zaken

1. ALGEMEEN

1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

(a) ‘Van Boxtel’: X.X. xxx Xxxxxx xx Xxxxx X.X., Xxx Xxxxxx Groep B.V., Van Boxtel Logistiek B.V. en Van Boxtel en Zonen Beheer B.V..

(b) ‘Wederpartij’: iedere (rechts)persoon, die met Xxx Xxxxxx een Overeenkomst heeft afgesloten, dan wel wenst af te sluiten.

(c) ‘Consument’: iedere Wederpartij, die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

(d) ‘Overeenkomst’: de Overeenkomst tussen Van Boxtel en de Wederpartij, bestaande uit het opslaan, verhuren of verkopen van roerende zaken (containers, grondstoffen en/of (bouw) materialen).

(e) ‘Voorwaarden’: onderhavige algemene voorwaarden.

1.2. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding dan wel offerte van Xxx Xxxxxx alsmede op iedere Overeenkomst tussen Van Boxtel en een Wederpartij, waarop Xxx Xxxxxx deze Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.3. Deze Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle over- eenkomsten, waarbij Xxx Xxxxxx voor de uitvoering ervan gebruik maakt van derden.

1.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5. Tussen Xxx Xxxxxx en de Wederpartij staat vast, dat indien eenmaal onder toepasselijkheid van deze Voorwaarden is gecontracteerd, deze ook op komende aanbiedingen, offertes en/of overeenkomsten van toepassing zijn.

1.7. Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Voorwaarden bepaalde vol- ledig van toepassing. Van Boxtel en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

2. AANBIEDINGEN EN OFFERTES

2.2. Van Boxtel kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden, indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen of offertes, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. TOTSTANDKOMING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

3.4. Van Boxtel is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

3.5. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Van Boxtel de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

3.6. De Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Xxx Xxxxxx aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Xxx Xxxxxx worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst beno- digde gegevens niet tijdig aan Xxx Xxxxxx zijn verstrekt, heeft Xxx Xxxxxx het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Wederpartij in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Wederpartij de gegevens aan Xxx Xxxxxx ter beschikking heeft gesteld. Van Boxtel is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Xxx Xxxxxx is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3.7. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de Overeenkomst, al dan niet op ver- zoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties dan wel derden, wordt gewijzigd en de Overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeen- gekomen werd. De Wederpartij aanvaardt reeds nu voor alsdan de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

3.8. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Xxx Xxxxxx gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Van Boxtel bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Van Boxtel op en is voor de Wederpartij geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.

3.10. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe zij jegens Van Boxtel gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Xxx Xxxxxx daardoor direct of indirect ontstaan.

4. PRIJZEN

4.1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen:

• in Euro’s;

• exclusief BTW, tenzij Wederpartij een Consument is;

• exclusief kosten van op -en overslag (zgn. handlingkosten);

• exclusief kosten van verzekering.

4.3. Indien één van de kostprijsbepalende factoren van de van de Overeenkomst onderdeel uitmakende roerende zaak wijzigt in de periode tussen de datum van aanbieding en/of offerte en de datum van opslag, van verhuur dan wel de datum van verkoop en levering, heeft Xxx Xxxxxx het recht de overeengekomen prijs dienovereen- komstig aan te passen, ongeacht het feit of de kostprijsverhoging al dan niet voorzienbaar was op het moment van de aanbieding/ offerte c.q. bevestiging, een en ander met inachtneming van ter zake geldende wettelijke voorschriften. Wijkt de nieuwe prijs meer dan 10% van de overeengekomen prijs af, dan heeft Wederpartij het recht de Overeenkomst kosteloos te ontbinden. Van Boxtel is in dat geval niet tot schadevergoeding gehouden.

5. PLAATS EN WIJZE VAN LEVERING

5.1. Levering geschiedt ‘af bedrijf’ van Xxx Xxxxxx.

5.2. Is voor de uitvoering van de Overeenkomst door Xxx Xxxxxx een (levering)termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nim- mer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Van Boxtel derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Van Boxtel dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

5.3. Xxx Xxxxxx is gehouden de verhuurde of verkochte zaken te leveren op de plaats(en) vermeld in de Overeenkomst. Eventuele bijkomende politiekosten, kosten voor verwijdering van straatmeubilair, grens- en douanekosten dan wel andere kosten om de levering (en het transport) van de zaken op de overeengekomen, althans normale wijze te laten plaatsvinden, komen c.q. zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.

5.4. Indien de Wederpartij Xxx Xxxxxx tijdig voor de levering kenbaar maakt de verhuurde of verkochte zaken op een andere dan op de overeengekomen plaats of tijd te willen ontvangen, dan zal Xxx Xxxxxx hieraan voldoen, voor zover dit redelijkerwijs van Xxx Xxxxxx verlangd kan worden en alleen als zulks door Xxx Xxxxxx schriftelijk is bevestigd. Indien het voldoen aan dit verzoek extra kosten met zich meebrengt, is de Wederpartij gehouden Van Boxtel die extra kosten te vergoeden.

6. VERHUUR VAN MATERIALEN EN MIDDELEN

6.1 Als standaard minimum huur van werkmaterieel (machines dan wel gereedschap) geldt een werkdag van acht (8) uren, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

6.2 Opzegging van de huur dient minimaal vóór 12.00 uur plaats te vinden. Indien de opzegging later plaatsvindt, zal het gehuurde ook de daarop volgende dag voor rekening van de Wederpartij komen.

6.3 Indien sprake is van verhuur van materieel inclusief bediening, zijn de kosten van bediening en dagelijks onderhoud in de huur- prijs zoals vermeld in de Overeenkomst begrepen (maar exclusief brandstofkosten, tenzij anders vermeld). Het niet gebruiken van de materialen door Wederpartij zonder tijdige afmelding, geeft geen recht op vermindering van de huurprijs of opschorting van de Overeenkomst, tenzij het niet-gebruiken een gevolg is van een defect van betreffend materiaal wat voor rekening en risico van Xxx Xxxxxx komt.

6.4 Indien sprake is van verhuur van materieel exclusief bediening, zijn de kosten van bediening, brandstof en smeermiddelen als- mede het dagelijks onderhoud niet in de huurprijs begrepen. Het niet gebruiken van de materialen door Wederpartij zonder tijdige afmelding, geeft geen recht op vermindering van de huurprijs of opschorting van de Overeenkomst, tenzij het niet-gebruiken een gevolg is van een defect van betreffend materiaal die niet door de Wederpartij is veroorzaakt of aan haar te wijten is.

6.5 Indien sprake is van verhuur van materieel exclusief bediening, is Wederpartij gehouden het materieel naar aard en bestemming te gebruiken, te laden of doen laden, te plaatsen of te laten staan.

6.6 Het is Wederpartij niet toegestaan om zonder voorafgaande schrif- telijke toestemming van Xxx Xxxxxx, het gehuurde materieel aan derden ter beschikking te stellen of door te verhuren.

7. VERHUUR VAN ROERENDE ZAKEN

(WAARONDER DOCH NIET UITSLUITEND CONTAINERS)

7.1 Indien de Overeenkomst ziet op (ver)huur van roerende zaken, dan zal de Wederpartij er voor zorgdragen dat het gehuurde tijdens de duur van huurperiode in goede staat van onderhoud blijft. Ingeval van noodzakelijk onderhoud of reparaties, zal de Wederpartij zich eerst tot Van Boxtel wenden, teneinde Van Boxtel in staat te stellen die reparaties (indien noodzakelijk, naar uitsluitend oordeel van Van Boxtel) uit te voeren.

7.2 Indien deze reparaties het gevolg zijn van onzorgvuldig gebruik of onvoldoende onderhoud door de Wederpartij, dan zijn de kosten van de reparaties voor rekening van de Wederpartij. Ook eventuele schade aan de gehuurde roerende zaken komt voor rekening van de Wederpartij.

7.3 Van Boxtel aanvaard noch erkent enige aansprakelijkheid wegens schade aan of diefstal van de in het gehuurde bevindende goederen, waartoe de Wederpartij zich dient te verzekeren.

7.4 De Wederpartij is en blijft aansprakelijk voor de belading van de container, zowel wat de aard van de goederen betreft, als de wijze waarop beladen is. Van Boxtel behoudt zich het recht voor om een verhuurde container – op kosten van de Wederpartij - terug te halen, indien niet wordt voldaan in het bepaalde in de vorige volzin.

7.5 Indien een door de Wederpartij gehuurde container op aanwijzen van de Wederpartij dient te worden geplaatst op trottoirs, opritten of (particuliere) terreinen van derden, is de Wederpartij aanspra- kelijk voor de schade die mogelijkerwijs aan die trottoirs, opritten of (particuliere) terreinen van derden en/of daarop bevindende goederen of materialen wordt aangebracht, in welk kader de Wederpartij Van Boxtel uitdrukkelijk vrijwaart.

7.6 Voorts is de Wederpartij gehouden om ingeval van een situatie als in het vorige artikellid bedoeld, zorg te dragen voor eventuele verlichting, afbakening, afdekking dan wel eventuele andere voorzieningen te treffen die algemeen wenselijk zijn dan wel door enige autoriteit voorgeschreven zijn of worden.

7.7 Ingeval van vermissing of diefstal van een gehuurde container, is de Wederpartij voor de als gevolg daarvan door Van Boxtel geleden en/ of te lijden schade, aansprakelijk jegens Van Boxtel en gehouden die schade op eerste verzoek aan Van Boxtel te voldoen. Dit laat onverlet eventuele andere (financiële) verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst.

8. BETALINGEN

8.1. Betaling van de facturen van Xxx Xxxxxx door de Wederpartij dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum en in de valuta waarin door Xxx Xxxxxx is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van deze termijn is de Wederpartij van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of sommatie is vereist.

8.2. Indien de Wederpartij in verzuim is, dan is deze vertragingsrente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Buitengerech- telijke incassokosten, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2 BW, zijn verschuldigd conform de Wet “Vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten” (WIK). Vertragingsrente is verschuldigd op voet van artikel 6:119a BW (een Consument op de voet van artikel 6:119 BW).

8.3. Alle betalingen aan Van Boxtel dienen - zonder inhouding of ver- rekening - contant dan wel op een door Xxx Xxxxxx aangegeven bank- of girorekening te geschieden. Xxx Xxxxxx is op haar beurt wel gerechtigd om geldbedragen die zij aan de Wederpartij ver- schuldigd is, te verrekenen met hetgeen de Wederpartij aan Xxx Xxxxxx verschuldigd is.

8.4. Voorts schorten bezwaren van de Wederpartij tegen de hoogte van een factuur, de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die geen beroep toekomt op de artikelen 6:231 tot en met 6:247 BW, is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

8.5. Xxx Xxxxxx is op haar beurt wel gerechtigd om haar uit de Over- eenkomst voortvloeiende verplichting tot afgifte van goederen aan de Wederpartij op te schorten, totdat de Wederpartij al hetgeen deze verschuldigd is aan Van Boxtel, volledig heeft voldaan.

8.6. Xxx Xxxxxx heeft het recht de door de Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de op de facturen vermelde hoofdsom en de lopende rente. Van Boxtel kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Van Boxtel kan volledige aflossing van de openstaande facturen weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

8.7. Xxx Xxxxxx is te voorts allen tijde gerechtigd om betaling vooraf dan wel nadere zekerheid van de Wederpartij te verlangen.

9. OPSCHORTING, ONTBINDING EN OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST

9.1. Van Boxtel is bevoegd de nakoming van haar uit de Overeenkomst voorvloeiende verplichtingen op te schorten dan wel de Over- eenkomst te ontbinden, indien de Wederpartij de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de Overeenkomst Xxx Xxxxxx ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen, indien Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van Wederpartij niet langer van Xxx Xxxxxx kan worden gevergd dat Xxx Xxxxxx de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

9.2. Voorts is Xxx Xxxxxx bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Van Boxtel kan worden gevergd.

9.3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Xxx Xxxxxx op Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Van Boxtel de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt Xxx Xxxxxx haar aanspraken uit de Wet en/of de Overeenkomst.

9.4. Indien Van Boxtel tot opschorting of ontbinding overgaat, is Xxx Xxxxxx op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

9.5. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is de Wederpartij gehouden tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

9.6. Indien de Wederpartij haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Xxx Xxxxxx gerechtigd de Overeenkomst ter- stond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloos- stelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

9.7. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Xxx Xxxxxx, zal Xxx Xxxxxx in overleg met de Wederpartij zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Xxx Xxxxxx extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Wederpartij in reke- ning gebracht. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Van Boxtel anders aangeeft.

9.8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Weder- partij, of van een andere omstandigheid waardoor Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Van Boxtel vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Xxx Xxxxxx op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

10. OVERMACHT

10.1. Van Boxtel is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien Xxx Xxxxxx daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de Wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

10.2. Van overmacht aan de zijde van Xxx Xxxxxx is sprake, indien Xxx Xxxxxx na het sluiten van de Overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze Overeenkomst of aan de voorberei- ding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Xxx Xxxxxx als bij derden, van wie Xxx Xxxxxx de benodigde goederen of diensten geheel of gedeeltelijk moet betrekken, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van Xxx Xxxxxx ontstaan.

10.3. Van Boxtel kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

10.4. Voor zoveel Xxx Xxxxxx ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Xxx Xxxxxx gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

11. AANSPRAKELIJKHEID

11.1. Indien Van Boxtel aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aanspra- kelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

11.2. Van Boxtel is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Xxx Xxxxxx is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

11.3. Indien Xxx Xxxxxx aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Van Boxtel beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Van Boxtel is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.

11.4. Van Boxtel is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Xxx Xxxxxx aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Van Boxtel toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Voorwaarden. Van Boxtel is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

11.5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Xxx Xxxxxx.

11.6. Wederpartij vrijwaart Xxx Xxxxxx voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Xxx Xxxxxx toerekenbaar is. Indien Xxx Xxxxxx uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Wederpartij gehouden Van Boxtel zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Xxx Xxxxxx, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Xxx Xxxxxx en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Wederpartij.

12. RECLAME

12.1. De Wederpartij, althans namen haar de Geadresseerde, is gehou- den de door Xxx Xxxxxx verhuurde c.q. verkochte zaken te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat deze zaken worden geleverd en aan haar ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwan- titeit van de door Xxx Xxxxxx geleverde zaken overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen.

12.2. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen drie (3) dagen na levering schriftelijk aan Van Boxtel te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, maar in ieder geval uiterlijk binnen veertien (14) dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Xxx Xxxxxx te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Van Boxtel in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Xxx Xxxxxx in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. Indien een keuring na levering is overeengekomen kan na deze keuring ter zake van gebreken en/of tekortkomingen die bij de keuring niet aan het licht zijn getreden, niet worden gereclameerd.

12.3. Indien de Wederpartij tijdig reclameert schort dit haar betalingsver- plichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige afgenomen zaken en hetgeen waartoe zij Xxx Xxxxxx opdracht heeft gegeven.

12.4. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt dan hiervoor in dit artikel bepaald, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

12.5. Afwijkingen van geringe betekenis brengen geen verandering in de op partijen rustende verplichtingen en geven geen recht op reclame, en vormen evenmin reden voor afkeuring, korting dan wel opschorting of ontbinding van de Overeenkomst en/of scha- devergoeding. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikt invloed op de (gebruiks)waarde van het geleverde hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

12.6. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Xxx Xxxxxx de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennis- geving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van Xxx Xxxxxx, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Xxx Xxxxxx te retourneren en de eigendom daarover aan Xxx Xxxxxx te verschaffen, tenzij Xxx Xxxxxx anders aangeeft.

12.7. Indien komt vast te staan dat een reclame ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoeks- kosten, aan de zijde van Xxx Xxxxxx daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.

13. EIGENDOMSVOORBEHOUD

13.1. Alle door Xxx Xxxxxx aan de Wederpartij verkochte, verhuurde en/of opgeslagen zaken, blijven eigendom van Xxx Xxxxxx tot het moment waarop deze, met inbegrip van eventuele rente en (handling- en/ of wijzigings)kosten, volledig door de Wederpartij aan Van Boxtel voldaan zijn.

13.2. De Wederpartij is niet bevoegd de door haar van Xxx Xxxxxx gekochte zaken te vervreemden of te bezwaren, alvorens daarvan volledige betaling heeft plaatsgevonden, tenzij Xxx Xxxxxx daarmee uitdruk- kelijk vooraf schriftelijk heeft ingestemd. Indien de Wederpartij daarmee in gebreke blijft, dan is de totale factuurbedrag voort- vloeiende uit de Overeenkomst terstond in zijn geheel opeisbaar.

13.3. De Wederpartij verleend Xxx Xxxxxx reeds nu voor alsdan het recht om – ingeval de Wederpartij het bepaalde in dit artikel, deze Voor- waarden dan wel de Overeenkomst niet nakomt - al die plaatsen te betreden waar de zaken van Xxx Xxxxxx zich bevinden, teneinde haar eigendomsrechten te kunnen uitoefenen.

14. BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS / MELDPLICHT DATALEKKEN

Bescherming persoonsgegevens

14.1. Van Boxtel en de Opdrachtgever verplichten zich over en weer in overeenstemming met de wetgeving op het gebied van de bescher- ming van persoonsgegevens (waaronder doch niet uitsluitend de Algemene Verordening Gegevensbescherming) te handelen.

14.2. Xxx Xxxxxx zal persoonsgegevens van de Opdrachtgever, zonder expliciete (schriftelijke) toestemming van de Opdrachtgever of een wettelijke verplichting, niet aan derden verstrekken of voor andere doeleinden gebruiken dan voor de overeengekomen doeleinden. Van Boxtel neemt hierbij de noodzaak en de aard van de met de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst in ogenschouw, alsmede het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld of worden gebruikt en de periode hoe de gegevens nodig zijn om te bewaren voor dat doel.

14.3. Xxx Xxxxxx neemt passende technische en organisatorische maatre- gelen om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

14.4. Xxx Xxxxxx is gerechtigd derden in te schakelen in het kader van de uitvoering van een Overeenkomst op afstand. Als deze derde persoonsgegevens van de Opdrachtgever gaat verwerken, heeft Xxx Xxxxxx de toestemming van de Opdrachtgever nodig. Met het aangaan van een Overeenkomst met Xxx Xxxxxx, gaat de Opdracht- gever akkoord met de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens (dan wel die van haar personeel) door eventuele inschakeling van derden.

14.5. Het staat de Opdrachtgever vrij om tijdens de looptijd van de Overeenkomst een onafhankelijke deskundige in te schakelen om de naleving door Xxx Xxxxxx op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens te (laten) controleren. De Opdrachtgever draagt in een dergelijk geval de kosten.

14.6. Xxx Xxxxxx verwerkt de persoonsgegevens van de Opdrachtgever alleen binnen de Europese Economische Ruimte, tenzij Van Boxtel en de Opdrachtgever hierover andere schriftelijke afspraken hebben gemaakt.

Meldplicht datalekken

14.7. Met inachtneming van de Wet zal Van Boxtel eventuele datalekken melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. In voorkomend geval zal Van Boxtel de Opdrachtgever daarover tijdig en volledig infor- meren. De Beleidsregels meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens geven hierover meer informatie en alsdan te volgen richtlijnen.

14.8. Voor het bepalen of sprake is van een datalek dient Van Boxtel (en de Opdrachtgever) gebruik te maken van het daarover bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Beleidsregels meldplicht datalekken.

14.9. Alle beveiligingsincidenten waardoor de bescherming van per- soonsgegevens op enig moment is doorbroken of waardoor de persoonsgegevens blootgesteld zijn aan verlies of onrechtmatige verwerking worden door Xxx Xxxxxx (en de Opdrachtgever) aan- gemerkt als ‘datalek’ (bijvoorbeeld het verlies van een USB-stick of computer, inbraak door een hacker, verzending van een e-mail waarin de e-mailadressen zichtbaar zijn voor alle geadresseerden, een calamiteit zoals brand in een datacenter of een malwarebe- smetting).

14.10. De meldplicht datalekken is niet van toepassing als het onwaar- schijnlijk is dat de inbreuk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

14.11. Als de Opdrachtgever zich bewust is geworden van een datalek, moet hij/zij dit zo spoedig mogelijk, waar mogelijk binnen 72 uur melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht dit niet lukken, dan moet de Opdrachtgever een verklaring voor de vertraging geven.

15. TOEPASSELIJK RECHT / GESCHILLEN

15.1. Op alle aanbiedingen en/of offertes van dan wel de Overeenkomst met Xxx Xxxxxx is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.2. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van c.q. voortvloeiende uit de Overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant te ‘s-Hertogenbosch, zulks behoudens voor zover dwingende com- petentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.

15.3. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van de partijen zulks verklaart.

16. VINDPLAATS VOORWAARDEN

16.1. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van het Handels- register van de Kamer van Koophandel voor Brabant.

16.2. Van toepassing is de steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie die gold ten tijde van de aanbieding, offerte dan wel de Overeenkomst.

ALGEMENE VOORWAARDEN transport of expeditie

1. ALGEMEEN

1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

(a) ‘Van Boxtel’: X.X. xxx Xxxxxx xx Xxxxx X.X., Xxx Xxxxxx Groep B.V., Van Boxtel Logistiek B.V. en Van Boxtel en Zonen Beheer B.V..

(b) ‘Opdrachtgever’ of ‘Wederpartij’: iedere (rechts)persoon, die met Xxx Xxxxxx een Overeenkomst heeft afgesloten, dan wel wenst af te sluiten.

(c) ‘Consument’: iedere Opdrachtgever of Wederpartij, die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

(d) ‘Overeenkomst’: de Overeenkomst tussen Van Boxtel en Opdracht- gever, bestaande uit het vervoeren of doen vervoeren van roerende zaken dan wel de (ver)huur van opslagruimte.

(e) ‘Geadresseerde’: degene die uit hoofde van de Overeenkomst jegens Xxx Xxxxxx het recht heeft op aflevering van de zaken.

(f) ‘Voorwaarden’: onderhavige algemene voorwaarden.

1.3. Deze Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle over- eenkomsten, waarbij Xxx Xxxxxx voor de uitvoering ervan gebruik maakt van derden.

1.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. TOEPASSELIJKHEID BRANCHEVOORWAARDEN

2.1. In aanvulling op c.q. in afwijking van het bepaalde in de Overeenkomst dan wel deze Voorwaarden, gelden tevens navolgende of daarvoor in de plaats gekomen, algemene voorwaarden en/of verdragen: (1.a) Op nationaal vervoer van goederen over de weg: de Algemene

Vervoercondities 2002 (‘AVC 2002’), zoals gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam en Rotterdam;

(1.b) Op internationaal vervoer van goederen over de weg: het CMR-verdrag, alsmede aanvullend de AVC 2002;

(1.c) Op het doen vervoeren van goederen over de weg (‘expeditie- werkzaamheden’): de Nederlandse Expeditievoorwaarden - algemene voorwaarden van de Fenex, zoals gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Amsterdam en Rotterdam;

(1.d) Op exceptioneel vervoer van goederen over de weg: de Algemene Voorwaarden voor Exceptioneel Transport (‘AVET’), zoals gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam en Rotterdam;

(1.e) Op afvalstoffenvervoer: de Algemene Voorwaarden voor het afvalstoffenvervoer over de weg, zoals gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam en Rotterdam, alsmede het Acceptatiereglement van Xxx Xxxxxx, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven;

(1.f) Op logistieke dienstverlening: de Physical Distribution- Voorwaarden, zoals gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam en Rotterdam.

2.2. Een afschrift van hiervoor in 2.1 genoemde voorwaarden en/of verdragen worden door Xxx Xxxxxx uiterlijk bij het tot stand komen van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever ter hand gesteld (waaraan gelijk wordt gesteld het vermelden op c.q. gebruikmaken van specifiek voor bedoeld vervoer bestemde vrachtbrieven), dan wel op eerste verzoek van de Opdrachtgever toegezonden.

2.3. Indien en voor zover de hiervoor in 2.1 bedoelde voorwaarden en/ of verdragen worden herzien, dan zal alsdan de herziene tekst gelden en wel vanaf de datum van de deponering van deze herziene voorwaarden en/of verdragen.

2.4. Worden één of meerdere van de hiervoor in 2.1 genoemde voor- waarden en/of verdragen op de wijze bepaald in artikel 6:214 van het Burgerlijk Wetboek vervangen door een standaardregeling c.q. komt een standaardregeling daarvoor in de plaats, dan geldt vanaf de datum van afkondiging van deze regeling in de Nederlandse Staatscourant, de desbetreffende standaardregeling.

2.5. Van Boxtel is steeds gerechtigd om andere dan de hiervoor in 2.1 vermelde voorwaarden en/of verdragen op een aanbieding, offerte en/of Overeenkomst van toepassing te verklaren.

2.6. In het geval van strijdigheid van één of meer bepalingen van deze Voorwaarden met de hiervoor in 2.1 genoemde voorwaarden en/ of verdragen, dan hebben deze Voorwaarden voorrang en preva- leren die boven de hiervoor in 2.1 genoemde voorwaarden en/of verdragen, behoudens bepalingen van dwingend recht.

3. AANBIEDINGEN EN OFFERTES

3.1. Alle door Xxx Xxxxxx uitgebrachte aanbiedingen of offertes zijn vrijblijvend en hebben een geldigheid van twee (2) maanden, tenzij in de aanbieding of offerte een termijn voor aanvaarding wordt genoemd. Niettemin heeft Xxx Xxxxxx het recht om haar aanbod binnen drie (3) werkdagen nadat het de Opdrachtgever heeft bereikt, te herroepen.

3.2. Van Boxtel kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden, indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen of offertes, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, dan is Xxx Xxxxxx daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Van Boxtel anders aangeeft.

3.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Xxx Xxxxxx niet tot het verrichten van een gedeelte van de Overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen, meerwerk en/of eventuele toekomstige opdrachten.

3.6. Met betrekking tot een Consument geldt dat aanbiedingen en offer- tes van Xxx Xxxxxx als bedoeld in dit artikel, eveneens vrijblijvend zijn, maar een geldigheid hebben van één (1) maand, tenzij in de aanbieding of offerte een termijn voor aanvaarding wordt genoemd.

4. TOTSTANDKOMING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

4.1. De Overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van de aanbieding en/of offerte Xxx Xxxxxx heeft bereikt c.q. schriftelijk door haar is ontvangen, dan wel Xxx Xxxxxx tot nakoming van de Overeenkomst is overgegaan. Indien echter door Xxx Xxxxxx werkzaamheden worden verricht voor Opdrachtgever, waartoe door Xxx Xxxxxx niet uitdrukkelijk is bevestigd dat het aanneming van werk betreft, dan geldt dat deze werkzaamheden plaatsvinden op basis van regie.

4.2. Indien de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de aanbieding en/of offerte bevat, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de Overeenkomst pas tot stand, indien Xxx Xxxxxx aan de Opdrachtgever bericht heeft met deze afwijkingen in te stemmen.

4.3. Van Boxtel is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

4.4. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Van Boxtel de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.5. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waar- van Xxx Xxxxxx aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Xxx Xxxxxx worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Xxx Xxxxxx zijn verstrekt, heeft Xxx Xxxxxx het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voort- vloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Xxx Xxxxxx ter beschikking heeft gesteld. Van Boxtel is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Xxx Xxxxxx is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

4.6. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de Overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties dan wel derden, wordt gewijzigd en de Overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. De Opdrachtgever aanvaardt reeds nu voor alsdan de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

4.7. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Xxx Xxxxxx gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Xxx Xxxxxx bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Van Boxtel op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.

4.8. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Xxx Xxxxxx een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben voor de in het kader van Overeenkomst te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

4.9. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe zij jegens Van Boxtel gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Xxx Xxxxxx daardoor direct of indirect ontstaan.

5. PRIJZEN

5.1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen:

• in Euro’s;

• exclusief BTW, tenzij Opdrachtgever een Consument is;

• exclusief stort,- pont-, veer- en/of tolgelden en eventuele heffingen en rechten;

• exclusief kosten van op- en overslag (zgn. handling-kosten);

• exclusief kosten van verzekering.

5.2. De door Xxx Xxxxxx afgegeven prijzen zijn gebaseerd op de kost- prijsfactoren (tarieven, lonen, prijzen, en dergelijken) zoals die gelden op de datum van aanbieding en/of offerte. Eén en ander tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.3. Indien één van de kostprijsbepalende factoren van een product wijzigt in de periode tussen de datum van aanbieding en/of offerte en de datum van levering, heeft Xxx Xxxxxx het recht de overeen- gekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, ongeacht het feit of de kostprijsverhoging al dan niet voorzienbaar was op het moment van de aanbieding/offerte c.q. bevestiging, een en ander met inachtneming van ter zake geldende wettelijke voorschriften. Wijkt de nieuwe prijs meer dan 10% van de overeengekomen prijs af, dan heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst kosteloos te ontbinden. Van Boxtel is in dat geval niet tot schadevergoeding gehouden.

5.4. Voor zover in de in artikel 2 van deze Voorwaarden bedoelde branchevoorwaarden en/of verdragen zulks niet uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn de prijzen van Xxx Xxxxxx exclusief stort- en tolgelden en eventuele heffingen en rechten. Indien Van Boxtel deze betaalt, is Van Boxtel gerechtigd een en ander (afzonderlijk) bij de Opdrachtgever in rekening te brengen/door te berekenen.

5.5. De prijzen en tarieven zijn inclusief het in de Overeenkomst opge- nomen aantal uren voor het laden en lossen van zaken, te rekenen vanaf het moment dat Xxx Xxxxxx op het laad- dan wel los-adres is aangekomen. Indien deze tijd wordt overschreden, dan is Xxx Xxxxxx gerechtigd de extra kosten door te berekenen aan de Opdrachtgever.

5.6. Voor Consumenten geldt dat indien de door Xxx Xxxxxx afgegeven prijzen binnen 3 maanden na het tot stand komen van de (doch niet uitgevoerde) Overeenkomst worden verhoogd op grond van de hierboven genoemde omstandigheden, de Consument het recht heeft de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.

6. PLAATS EN WIJZE VAN LEVERING

6.1. Levering geschiedt ‘af bedrijf’ van Xxx Xxxxxx.

6.2. Is voor de uitvoering van de Overeenkomst door Xxx Xxxxxx een (levering)termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nim- mer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Xxx Xxxxxx derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Van Boxtel dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

6.3. Van Boxtel is gehouden de zaken te leveren op de plaats(en) vermeld in de Overeenkomst. De Opdrachtgever, althans haar wederpartij (de Geadresseerde) dient echter zorg te dragen voor behoorlijk berijdbaar terrein en een normaal bereikbare losplaats, bij gebreke waarvan Xxx Xxxxxx ontslagen wordt van de verplichting om op de overeengekomen plaats af te leveren. Lossen geschiedt steeds naast of achter het voertuig waarmee Xxx Xxxxxx de zaken heeft vervoerd, terwijl de Opdrachtgever verplicht is de zaken aldaar in ontvangst te (laten) nemen. Van Boxtel behoudt zich het recht voor om in voorkomend geval de zaken ongelost aan te bieden, in welk geval de Opdrachtgever zelf gehouden is voor het lossen zorg te (laten) dragen. Eventuele bijkomende politiekosten, kosten voor verwijdering van straatmeubilair, grens- en douanekosten dan wel andere kosten om de levering (en het transport) van de zaken op de overeengekomen, althans normale wijze te laten plaatsvinden, komen c.q. zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.

6.4. Indien de Opdrachtgever Xxx Xxxxxx tijdig voor de levering kenbaar maakt de zaken op een andere dan op de overeengekomen plaats of tijd te willen ontvangen, dan zal Xxx Xxxxxx hieraan voldoen, voor zover dit redelijkerwijs van Xxx Xxxxxx verlangd kan worden en alleen als zulks door Xxx Xxxxxx schriftelijk is bevestigd. Indien het voldoen aan dit verzoek extra kosten met zich meebrengt, is de Opdrachtgever gehouden Xxx Xxxxxx die extra kosten te vergoeden.

6.5. De Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen c.q. op toe te zien dat eventuele douanedocumenten en/of keuringsrapporten noodzakelijk in het kader van de Overeenkomst, tijdig aan de verantwoordelijke autoriteiten worden geretourneerd, bij gebreke waarvan de daarmee samenhangende extra kosten voor rekening van de Opdrachtgever komen en waarvoor Xxx Xxxxxx nimmer aansprakelijk is dan wel verantwoordelijk kan worden gehouden.

7. BETALINGEN

7.1. Betaling van de facturen van Xxx Xxxxxx door de Opdrachtgever dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum en in de valuta waarin door Xxx Xxxxxx is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van deze termijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of sommatie is vereist.

7.2. Indien de Opdrachtgever in verzuim is, dan is deze vertragingsrente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Buitengerech- telijke incassokosten, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2 BW, zijn verschuldigd conform de Wet “Vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten” (WIK). Vertragingsrente is verschuldigd op voet van artikel 6:119a BW (een Consument op de voet van artikel 6:119 BW).

7.3. Alle betalingen aan Van Boxtel dienen - zonder inhouding of ver- rekening - contant dan wel op een door Xxx Xxxxxx aangegeven bank- of girorekening te geschieden. Xxx Xxxxxx is op haar beurt wel gerechtigd om geldbedragen die zij aan de Opdrachtgever verschuldigd is, te verrekenen met hetgeen de Opdrachtgever aan Xxx Xxxxxx verschuldigd is.

7.4. Voorts schorten bezwaren van de Opdrachtgever tegen de hoogte van een factuur, de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op de artikelen 6:231 tot en met 6:247 BW, is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

7.5. Xxx Xxxxxx is op haar beurt wel gerechtigd om haar uit de Overeen- komst voortvloeiende verplichting tot afgifte van goederen aan de Opdrachtgever op te schorten, totdat de Opdrachtgever al hetgeen deze verschuldigd is aan Xxx Xxxxxx, volledig heeft voldaan.

7.6. Xxx Xxxxxx heeft het recht de door de Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de op de facturen vermelde hoofdsom en de lopende rente. Van Boxtel kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdracht- gever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Van Boxtel kan volledige aflossing van de openstaande facturen weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

7.7. Xxx Xxxxxx is te allen tijde gerechtigd om betaling vooraf dan wel nadere zekerheid van de Opdrachtgever te verlangen.

8. OPSCHORTING, ONTBINDING EN OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST

8.1. Van Boxtel is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de Overeenkomst Xxx Xxxxxx ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van Xxx Xxxxxx kan worden gevergd dat Xxx Xxxxxx de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

8.2. Voorts is Xxx Xxxxxx bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Van Boxtel kan worden gevergd.

8.3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Xxx Xxxxxx op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Van Boxtel de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt Xxx Xxxxxx haar aanspraken uit de Wet en/of de Overeenkomst.

8.4. Indien Van Boxtel tot opschorting of ontbinding overgaat, is Xxx Xxxxxx op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

8.5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is de Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

8.6. Indien de Opdrachtgever haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Xxx Xxxxxx gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige ver- plichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

8.7. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Xxx Xxxxxx, zal Xxx Xxxxxx in overleg met de Opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Xxx Xxxxxx extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Van Boxtel anders aangeeft.

8.8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Opdracht- gever, of van een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Van Boxtel vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Xxx Xxxxxx op de Opdracht- gever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

9. OVERMACHT

9.1. Van Boxtel is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien Xxx Xxxxxx daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de Wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

9.2. Van overmacht aan de zijde van Xxx Xxxxxx is sprake, indien Xxx Xxxxxx na het sluiten van de Overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze Overeenkomst of aan de voorberei- ding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Xxx Xxxxxx als bij derden, van wie Xxx Xxxxxx de benodigde goederen of diensten geheel of gedeeltelijk moet betrekken, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van Xxx Xxxxxx ontstaan.

9.3. Van Boxtel kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

9.4. Voor zoveel Xxx Xxxxxx ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Xxx Xxxxxx gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1. Indien Van Boxtel aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aanspra- kelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

10.2. Van Boxtel is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Xxx Xxxxxx is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

10.3. Indien Xxx Xxxxxx aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Van Boxtel beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Van Boxtel is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.

10.4. Van Boxtel is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Xxx Xxxxxx aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Van Boxtel toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Voorwaarden. Van Boxtel is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

10.5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Xxx Xxxxxx.

10.6. Opdrachtgever vrijwaart Xxx Xxxxxx voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Xxx Xxxxxx toerekenbaar is. Indien Xxx Xxxxxx uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden Xxx Xxxxxx zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Xxx Xxxxxx, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Xxx Xxxxxx en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

11. RECLAME

11.1. De Opdrachtgever, althans namen haar de Geadresseerde, is gehou- den de door Xxx Xxxxxx geleverde zaken te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken aan haar ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever, althans namens haar de Geadresseerde, te onderzoeken of kwaliteit en/of kwan- titeit van de door Xxx Xxxxxx geleverde zaken overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen.

11.2. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen drie (3) dagen na levering schriftelijk aan Van Boxtel te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, maar in ieder geval uiterlijk binnen veertien (14) dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Xxx Xxxxxx te worden gemeld. De melding dient een zo gedetail- leerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Van Boxtel in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Xxx Xxxxxx in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. Indien een keuring na levering is overeengekomen kan na deze keuring ter zake van gebreken en/of tekortkomingen die bij de keuring niet aan het licht zijn getreden, niet worden gereclameerd.

11.3. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert schort dit haar beta- lingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige afgenomen zaken en hetgeen waartoe zij Xxx Xxxxxx opdracht heeft gegeven.

11.4. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt dan hiervoor in dit artikel bepaald, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

11.5. Afwijkingen van geringe betekenis brengen geen verandering in de op partijen rustende verplichtingen en geven geen recht op reclame, en vormen evenmin reden voor afkeuring, korting dan wel opschorting of ontbinding van de Overeenkomst en/of scha- devergoeding. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikt invloed op de (gebruiks)waarde van het geleverde hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

11.6. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Xxx Xxxxxx de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van Xxx Xxxxxx, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Xxx Xxxxxx te retourneren en de eigendom daarover aan Xxx Xxxxxx te verschaffen, tenzij Xxx Xxxxxx anders aangeeft.

11.7. Indien komt vast te staan dat een reclame ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoeks- kosten, aan de zijde van Xxx Xxxxxx daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

12. EIGENDOMSVOORBEHOUD

12.1. Alle door Xxx Xxxxxx aan de Opdrachtgever verkochte zaken, blijven eigendom van Xxx Xxxxxx tot het moment waarop deze, met inbegrip van eventuele rente en (handling en/of wijzigings)kosten, volledig door de Opdrachtgever aan Xxx Xxxxxx voldaan zijn.

12.2. De Opdrachtgever is niet bevoegd de door haar van Xxx Xxxxxx gekochte zaken te vervreemden of te bezwaren, alvorens daarvan volledige betaling heeft plaatsgevonden, tenzij Xxx Xxxxxx daarmee uitdrukkelijk vooraf schriftelijk heeft ingestemd. Indien de Opdracht- gever daarmee in gebreke blijft, dan is de totale factuurbedrag voortvloeiende uit de Overeenkomst terstond in zijn geheel opeisbaar.

12.3. De Opdrachtgever verleend Xxx Xxxxxx reeds nu voor alsdan het recht om – ingeval de Opdrachtgever het bepaalde in dit artikel, deze Voorwaarden dan wel de Overeenkomst niet nakomt - al die plaatsen te betreden waar de zaken van Xxx Xxxxxx zich bevinden, teneinde haar eigendomsrechten te kunnen uitoefenen.

13. BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS / MELDPLICHT DATALEKKEN

Bescherming persoonsgegevens

13.1. Van Boxtel en de Opdrachtgever verplichten zich over en weer in overeenstemming met de wetgeving op het gebied van de bescher- ming van persoonsgegevens (waaronder doch niet uitsluitend de Algemene Verordening Gegevensbescherming) te handelen.

13.2. Xxx Xxxxxx zal persoonsgegevens van de Opdrachtgever, zonder expliciete (schriftelijke) toestemming van de Opdrachtgever of een wettelijke verplichting, niet aan derden verstrekken of voor andere doeleinden gebruiken dan voor de overeengekomen doeleinden. Van Boxtel neemt hierbij de noodzaak en de aard van de met de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst in ogenschouw, alsmede het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld of worden gebruikt en de periode hoe de gegevens nodig zijn om te bewaren voor dat doel.

13.3. Xxx Xxxxxx neemt passende technische en organisatorische maatre- gelen om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

13.4. Xxx Xxxxxx is gerechtigd derden in te schakelen in het kader van de uitvoering van een Overeenkomst op afstand. Als deze derde persoonsgegevens van de Opdrachtgever gaat verwerken, heeft Xxx Xxxxxx de toestemming van de Opdrachtgever nodig. Met het aangaan van een Overeenkomst met Xxx Xxxxxx, gaat de Opdracht- gever akkoord met de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens (dan wel die van haar personeel) door eventuele inschakeling van derden.

13.5. Het staat de Opdrachtgever vrij om tijdens de looptijd van de Overeenkomst een onafhankelijke deskundige in te schakelen om de naleving door Xxx Xxxxxx op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens te (laten) controleren. De Opdrachtgever draagt in een dergelijk geval de kosten.

13.6. Xxx Xxxxxx verwerkt de persoonsgegevens van de Opdrachtgever alleen binnen de Europese Economische Ruimte, tenzij Van Boxtel en de Opdrachtgever hierover andere schriftelijke afspraken hebben gemaakt.

Meldplicht datalekken

13.7. Met inachtneming van de Wet zal Van Boxtel eventuele datalekken melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. In voorkomend geval zal Van Boxtel de Opdrachtgever daarover tijdig en volledig infor- meren. De Beleidsregels meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens geven hierover meer informatie en alsdan te volgen richtlijnen.

13.8. Voor het bepalen of sprake is van een datalek dient Van Boxtel (en de Opdrachtgever) gebruik te maken van het daarover bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Beleidsregels meldplicht datalekken.

13.9. Alle beveiligingsincidenten waardoor de bescherming van per- soonsgegevens op enig moment is doorbroken of waardoor de persoonsgegevens blootgesteld zijn aan verlies of onrechtmatige verwerking worden door Xxx Xxxxxx (en de Opdrachtgever) aan- gemerkt als ‘datalek’ (bijvoorbeeld het verlies van een USB-stick of computer, inbraak door een hacker, verzending van een e-mail waarin de e-mailadressen zichtbaar zijn voor alle geadresseerden, een calamiteit zoals brand in een datacenter of een malwarebe- smetting).

13.10. De meldplicht datalekken is niet van toepassing als het onwaar- schijnlijk is dat de inbreuk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

13.11. Als de Opdrachtgever zich bewust is geworden van een datalek, moet hij/zij dit zo spoedig mogelijk, waar mogelijk binnen 72 uur melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht dit niet lukken, dan moet de Opdrachtgever een verklaring voor de vertraging geven.

14. (VER)HUUR VAN OPSLAGRUIMTE

14.1. Indien de Overeenkomst ziet op (ver)huur van opslagruimte, dan wordt die Overeenkomst aangegaan voor de duur van één maand, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

14.2. Van Boxtel is gehouden om de Wederpartij het overeengekomen huurgenot te verschaffen (waartoe Xxx Xxxxxx aan de Wederpartij op eerste verzoek en onder begeleiding toegang tot het terrein zal verschaffen), als tegenprestatie waarvoor de Wederpartij gehouden is om de in de Overeenkomst vermeld staande huurpenningen aan Van Boxtel te voldoen.

14.3. Xxx Xxxxxx aanvaard noch erkent enige aansprakelijkheid wegens schade aan of diefstal van in of op de door de Wederpartij gehuurde opslagruimte, waartoe de Wederpartij zich dient te verzekeren.

15. TOEPASSELIJK RECHT / GESCHILLEN

15.1. Op alle aanbiedingen en/of offertes van dan wel de Overeenkomst met Xxx Xxxxxx is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.3. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van de partijen zulks verklaart.

16. VINDPLAATS VOORWAARDEN

16.1. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van het Handels- register van de Kamer van Koophandel voor Brabant.

16.2. Van toepassing is de steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie die gold ten tijde van de aanbieding, offerte dan wel de Overeenkomst.

ALGEMENE VOORWAARDEN aanneming van werk

1. ALGEMEEN

1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

(a) ‘Van Boxtel’: X.X. xxx Xxxxxx xx Xxxxx X.X., Xxx Xxxxxx Groep B.V., Van Boxtel Logistiek B.V. en Van Boxtel en Zonen Beheer B.V..

(b) ‘Opdrachtgever’: iedere (rechts)persoon, die met Xxx Xxxxxx een Overeenkomst heeft afgesloten, dan wel wenst af te sluiten.

(c) ‘Consument’: iedere Opdrachtgever, die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

(e) ‘Voorwaarden’: onderhavige algemene voorwaarden.

1.3. Deze Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle over- eenkomsten, waarbij Xxx Xxxxxx voor de uitvoering ervan gebruik maakt van derden.

1.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. AANBIEDINGEN EN OFFERTES

3. TOTSTANDKOMING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

3.2. Indien de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de aanbieding en/of offerte bevat, komt in afwijking van het

4. PRIJZEN

4.1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen:

• in Euro’s;

• exclusief BTW, tenzij Opdrachtgever een Consument is.

5. BETALINGEN

5.1. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, zendt Xxx Xxxxxx telkens bij of na het verstrijken van een betalingstermijn, de des-

5.8. Xxx Xxxxxx is te allen tijde gerechtigd om betaling vooraf dan wel nadere zekerheid van de Opdrachtgever te verlangen.

6. OPLEVERING

6.1 Het aangenomen werk geldt als opgeleverd, wanneer Xxx Xxxxxx heeft medegedeeld dat het werk gereed is voor oplevering en de Opdrachtgever het werk heeft aanvaardt.

6.2 Indien de Opdrachtgever niet binnen acht (8) dagen na de hiervoor bedoelde oplevering heeft laten weten of hij het werk al dan niet aanvaardt, geldt het werk als opgeleverd.

6.4 Indien de Opdrachtgever het werk (geheel dan wel gedeeltelijk) in gebruik neemt, geldt het werk als opgeleverd.

6.5 Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is het werk voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

6.6 Door Van Boxtel erkende tekortkomingen worden zo spoedig mogelijk hersteld.

7. OPSCHORTING, ONTBINDING EN OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST

7.4. Indien Van Boxtel tot opschorting of ontbinding overgaat, is Xxx Xxxxxx op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

7.5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is de Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

in het vorige lid bepaalde de Overeenkomst pas tot stand, indien

Xxx Xxxxxx aan de Opdrachtgever uitdrukkelijk bericht heeft met deze afwijkingen in te stemmen.

3.4. Van Boxtel is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

betreffende (termijn)factuur toe aan de Opdrachtgever.

7.7.

verplicht.

8. OVERMACHT

9. AANSPRAKELIJKHEID

9.1. Indien Van Boxtel aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aanspra- kelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

9.2. Van Boxtel is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Xxx Xxxxxx is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

9.5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Xxx Xxxxxx.

10. BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS / MELDPLICHT DATALEKKEN

Bescherming persoonsgegevens

10.3. Xxx Xxxxxx neemt passende technische en organisatorische maatre- gelen om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Meldplicht datalekken

10.10. De meldplicht datalekken is niet van toepassing als het onwaar- schijnlijk is dat de inbreuk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

11. TOEPASSELIJK RECHT / GESCHILLEN

11.1. Op alle aanbiedingen en/of offertes van dan wel de Overeenkomst met Xxx Xxxxxx is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.3. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van de partijen zulks verklaart.

12. VINDPLAATS VOORWAARDEN

12.1. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van het Handels- register van de Kamer van Koophandel voor Brabant.

12.2. Van toepassing is de steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie die gold ten tijde van de aanbieding, offerte dan wel de Overeenkomst.

ALGEMENE VOORWAARDEN opslaan, verhuur of verkoop van roerende zaken

1. ALGEMEEN

1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

(a) ‘Van Boxtel’: X.X. xxx Xxxxxx xx Xxxxx X.X., Xxx Xxxxxx Groep B.V., Van Boxtel Logistiek B.V. en Van Boxtel en Zonen Beheer B.V..

(b) ‘Wederpartij’: iedere (rechts)persoon, die met Xxx Xxxxxx een Overeenkomst heeft afgesloten, dan wel wenst af te sluiten.

(c) ‘Consument’: iedere Wederpartij, die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

(d) ‘Overeenkomst’: de Overeenkomst tussen Van Boxtel en de Wederpartij, bestaande uit het opslaan, verhuren of verkopen van roerende zaken (containers, grondstoffen en/of (bouw) materialen).

(e) ‘Voorwaarden’: onderhavige algemene voorwaarden.

1.3. Deze Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle over- eenkomsten, waarbij Xxx Xxxxxx voor de uitvoering ervan gebruik maakt van derden.

1.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.7. Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Voorwaarden bepaalde vol- ledig van toepassing. Van Boxtel en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

2. AANBIEDINGEN EN OFFERTES

3. TOTSTANDKOMING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

3.4. Van Boxtel is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

4. PRIJZEN

4.1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen:

• in Euro’s;

• exclusief BTW, tenzij Wederpartij een Consument is;

• exclusief kosten van op -en overslag (zgn. handlingkosten);

• exclusief kosten van verzekering.

5. PLAATS EN WIJZE VAN LEVERING

5.1. Levering geschiedt ‘af bedrijf’ van Xxx Xxxxxx.

6. VERHUUR VAN MATERIALEN EN MIDDELEN

6.1 Als standaard minimum huur van werkmaterieel (machines dan wel gereedschap) geldt een werkdag van acht (8) uren, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

6.2 Opzegging van de huur dient minimaal vóór 12.00 uur plaats te vinden. Indien de opzegging later plaatsvindt, zal het gehuurde ook de daarop volgende dag voor rekening van de Wederpartij komen.

6.5 Indien sprake is van verhuur van materieel exclusief bediening, is Wederpartij gehouden het materieel naar aard en bestemming te gebruiken, te laden of doen laden, te plaatsen of te laten staan.

6.6 Het is Wederpartij niet toegestaan om zonder voorafgaande schrif- telijke toestemming van Xxx Xxxxxx, het gehuurde materieel aan derden ter beschikking te stellen of door te verhuren.

7. VERHUUR VAN ROERENDE ZAKEN

(WAARONDER DOCH NIET UITSLUITEND CONTAINERS)

7.3 Van Boxtel aanvaard noch erkent enige aansprakelijkheid wegens schade aan of diefstal van de in het gehuurde bevindende goederen, waartoe de Wederpartij zich dient te verzekeren.

8. BETALINGEN

8.7. Xxx Xxxxxx is te voorts allen tijde gerechtigd om betaling vooraf dan wel nadere zekerheid van de Wederpartij te verlangen.

9. OPSCHORTING, ONTBINDING EN OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST

9.4. Indien Van Boxtel tot opschorting of ontbinding overgaat, is Xxx Xxxxxx op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

9.5. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is de Wederpartij gehouden tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

10. OVERMACHT

11. AANSPRAKELIJKHEID

11.1. Indien Van Boxtel aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aanspra- kelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

11.2. Van Boxtel is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Xxx Xxxxxx is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

11.5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Xxx Xxxxxx.

12. RECLAME

12.4. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt dan hiervoor in dit artikel bepaald, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

13. EIGENDOMSVOORBEHOUD

14. BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS / MELDPLICHT DATALEKKEN

Bescherming persoonsgegevens

14.3. Xxx Xxxxxx neemt passende technische en organisatorische maatre- gelen om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Meldplicht datalekken

14.10. De meldplicht datalekken is niet van toepassing als het onwaar- schijnlijk is dat de inbreuk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

15. TOEPASSELIJK RECHT / GESCHILLEN

15.1. Op alle aanbiedingen en/of offertes van dan wel de Overeenkomst met Xxx Xxxxxx is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.3. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van de partijen zulks verklaart.

16. VINDPLAATS VOORWAARDEN

16.1. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van het Handels- register van de Kamer van Koophandel voor Brabant.

16.2. Van toepassing is de steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie die gold ten tijde van de aanbieding, offerte dan wel de Overeenkomst.

ALGEMENE VOORWAARDEN transport of expeditie

1. ALGEMEEN

1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

(a) ‘Van Boxtel’: X.X. xxx Xxxxxx xx Xxxxx X.X., Xxx Xxxxxx Groep B.V., Van Boxtel Logistiek B.V. en Van Boxtel en Zonen Beheer B.V..

(b) ‘Opdrachtgever’ of ‘Wederpartij’: iedere (rechts)persoon, die met Xxx Xxxxxx een Overeenkomst heeft afgesloten, dan wel wenst af te sluiten.

(c) ‘Consument’: iedere Opdrachtgever of Wederpartij, die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

(d) ‘Overeenkomst’: de Overeenkomst tussen Van Boxtel en Opdracht- gever, bestaande uit het vervoeren of doen vervoeren van roerende zaken dan wel de (ver)huur van opslagruimte.

(e) ‘Geadresseerde’: degene die uit hoofde van de Overeenkomst jegens Xxx Xxxxxx het recht heeft op aflevering van de zaken.

(f) ‘Voorwaarden’: onderhavige algemene voorwaarden.

1.3. Deze Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle over- eenkomsten, waarbij Xxx Xxxxxx voor de uitvoering ervan gebruik maakt van derden.

1.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. TOEPASSELIJKHEID BRANCHEVOORWAARDEN

Vervoercondities 2002 (‘AVC 2002’), zoals gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam en Rotterdam;

(1.b) Op internationaal vervoer van goederen over de weg: het CMR-verdrag, alsmede aanvullend de AVC 2002;

(1.c) Op het doen vervoeren van goederen over de weg (‘expeditie- werkzaamheden’): de Nederlandse Expeditievoorwaarden

- algemene voorwaarden van de Fenex, zoals gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Amsterdam en Rotterdam;

(1.d) Op exceptioneel vervoer van goederen over de weg: de Algemene Voorwaarden voor Exceptioneel Transport (‘AVET’), zoals gedepo- neerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam en Rotterdam;

(1.f) Op logistieke dienstverlening: de Physical Distribution- Voorwaarden, zoals gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam en Rotterdam.

2.5. Van Boxtel is steeds gerechtigd om andere dan de hiervoor in 2.1 vermelde voorwaarden en/of verdragen op een aanbieding, offerte en/of Overeenkomst van toepassing te verklaren.

3. AANBIEDINGEN EN OFFERTES

4. TOTSTANDKOMING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

4.3. Van Boxtel is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

5. PRIJZEN

5.1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen:

• in Euro’s;

• exclusief BTW, tenzij Opdrachtgever een Consument is;

• exclusief stort,- pont-, veer- en/of tolgelden en eventuele heffingen en rechten;

• exclusief kosten van op- en overslag (zgn. handling-kosten);

• exclusief kosten van verzekering.

6. PLAATS EN WIJZE VAN LEVERING

6.1. Levering geschiedt ‘af bedrijf’ van Xxx Xxxxxx.

7. BETALINGEN

7.7. Xxx Xxxxxx is te allen tijde gerechtigd om betaling vooraf dan wel nadere zekerheid van de Opdrachtgever te verlangen.

8. OPSCHORTING, ONTBINDING EN OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST

8.4. Indien Van Boxtel tot opschorting of ontbinding overgaat, is Xxx Xxxxxx op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

8.5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is de Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

9. OVERMACHT

10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1. Indien Van Boxtel aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aanspra- kelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

10.2. Van Boxtel is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Xxx Xxxxxx is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

10.5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Xxx Xxxxxx.

11. RECLAME

11.4. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt dan hiervoor in dit artikel bepaald, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

12. EIGENDOMSVOORBEHOUD

13. BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS / MELDPLICHT DATALEKKEN

Bescherming persoonsgegevens

13.3. Xxx Xxxxxx neemt passende technische en organisatorische maatre- gelen om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Meldplicht datalekken

13.10. De meldplicht datalekken is niet van toepassing als het onwaar- schijnlijk is dat de inbreuk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

14. (VER)HUUR VAN OPSLAGRUIMTE

14.1. Indien de Overeenkomst ziet op (ver)huur van opslagruimte, dan wordt die Overeenkomst aangegaan voor de duur van één maand, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

14.3. Xxx Xxxxxx aanvaard noch erkent enige aansprakelijkheid wegens schade aan of diefstal van in of op de door de Wederpartij gehuurde opslagruimte, waartoe de Wederpartij zich dient te verzekeren.

15. TOEPASSELIJK RECHT / GESCHILLEN

15.1. Op alle aanbiedingen en/of offertes van dan wel de Overeenkomst met Xxx Xxxxxx is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.3. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van de partijen zulks verklaart.

16. VINDPLAATS VOORWAARDEN

16.1. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van het Handels- register van de Kamer van Koophandel voor Brabant.

16.2. Van toepassing is de steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie die gold ten tijde van de aanbieding, offerte dan wel de Overeenkomst.

ALGEMENE VOORWAARDEN aanneming van werk

1. ALGEMEEN

1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

(a) ‘Van Boxtel’: X.X. xxx Xxxxxx xx Xxxxx X.X., Xxx Xxxxxx Groep B.V., Van Boxtel Logistiek B.V. en Van Boxtel en Zonen Beheer B.V..

(b) ‘Opdrachtgever’: iedere (rechts)persoon, die met Xxx Xxxxxx een Overeenkomst heeft afgesloten, dan wel wenst af te sluiten.

(c) ‘Consument’: iedere Opdrachtgever, die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

(e) ‘Voorwaarden’: onderhavige algemene voorwaarden.

1.3. Deze Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle over- eenkomsten, waarbij Xxx Xxxxxx voor de uitvoering ervan gebruik maakt van derden.

1.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. AANBIEDINGEN EN OFFERTES

3. TOTSTANDKOMING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

3.2. Indien de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de aanbieding en/of offerte bevat, komt in afwijking van het

4. PRIJZEN

4.1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen:

• in Euro’s;

• exclusief BTW, tenzij Opdrachtgever een Consument is.

5. BETALINGEN

5.1. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, zendt Xxx Xxxxxx telkens bij of na het verstrijken van een betalingstermijn, de des-

5.8. Xxx Xxxxxx is te allen tijde gerechtigd om betaling vooraf dan wel nadere zekerheid van de Opdrachtgever te verlangen.

6. OPLEVERING

6.1 Het aangenomen werk geldt als opgeleverd, wanneer Xxx Xxxxxx heeft medegedeeld dat het werk gereed is voor oplevering en de Opdrachtgever het werk heeft aanvaardt.

6.2 Indien de Opdrachtgever niet binnen acht (8) dagen na de hiervoor bedoelde oplevering heeft laten weten of hij het werk al dan niet aanvaardt, geldt het werk als opgeleverd.

6.4 Indien de Opdrachtgever het werk (geheel dan wel gedeeltelijk) in gebruik neemt, geldt het werk als opgeleverd.

6.5 Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is het werk voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

6.6 Door Van Boxtel erkende tekortkomingen worden zo spoedig mogelijk hersteld.

7. OPSCHORTING, ONTBINDING EN OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST

7.4. Indien Van Boxtel tot opschorting of ontbinding overgaat, is Xxx Xxxxxx op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

7.5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is de Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

in het vorige lid bepaalde de Overeenkomst pas tot stand, indien

Xxx Xxxxxx aan de Opdrachtgever uitdrukkelijk bericht heeft met deze afwijkingen in te stemmen.

3.4. Van Boxtel is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

betreffende (termijn)factuur toe aan de Opdrachtgever.

7.7.

verplicht.

8. OVERMACHT

9. AANSPRAKELIJKHEID

9.1. Indien Van Boxtel aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aanspra- kelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

9.2. Van Boxtel is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Xxx Xxxxxx is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

9.5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Xxx Xxxxxx.

10. BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS / MELDPLICHT DATALEKKEN

Bescherming persoonsgegevens

10.3. Xxx Xxxxxx neemt passende technische en organisatorische maatre- gelen om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Meldplicht datalekken

10.10. De meldplicht datalekken is niet van toepassing als het onwaar- schijnlijk is dat de inbreuk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

11. TOEPASSELIJK RECHT / GESCHILLEN

11.1. Op alle aanbiedingen en/of offertes van dan wel de Overeenkomst met Xxx Xxxxxx is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.3. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van de partijen zulks verklaart.

12. VINDPLAATS VOORWAARDEN

12.1. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van het Handels- register van de Kamer van Koophandel voor Brabant.

12.2. Van toepassing is de steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie die gold ten tijde van de aanbieding, offerte dan wel de Overeenkomst.

ALGEMENE VOORWAARDEN opslaan, verhuur of verkoop van roerende zaken

1. ALGEMEEN

1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

(a) ‘Van Boxtel’: X.X. xxx Xxxxxx xx Xxxxx X.X., Xxx Xxxxxx Groep B.V., Van Boxtel Logistiek B.V. en Van Boxtel en Zonen Beheer B.V..

(b) ‘Wederpartij’: iedere (rechts)persoon, die met Xxx Xxxxxx een Overeenkomst heeft afgesloten, dan wel wenst af te sluiten.

(c) ‘Consument’: iedere Wederpartij, die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

(d) ‘Overeenkomst’: de Overeenkomst tussen Van Boxtel en de Wederpartij, bestaande uit het opslaan, verhuren of verkopen van roerende zaken (containers, grondstoffen en/of (bouw) materialen).

(e) ‘Voorwaarden’: onderhavige algemene voorwaarden.

1.3. Deze Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle over- eenkomsten, waarbij Xxx Xxxxxx voor de uitvoering ervan gebruik maakt van derden.

1.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.7. Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Voorwaarden bepaalde vol- ledig van toepassing. Van Boxtel en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

2. AANBIEDINGEN EN OFFERTES

3. TOTSTANDKOMING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

3.4. Van Boxtel is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

4. PRIJZEN

4.1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen:

• in Euro’s;

• exclusief BTW, tenzij Wederpartij een Consument is;

• exclusief kosten van op -en overslag (zgn. handlingkosten);

• exclusief kosten van verzekering.

5. PLAATS EN WIJZE VAN LEVERING

5.1. Levering geschiedt ‘af bedrijf’ van Xxx Xxxxxx.

6. VERHUUR VAN MATERIALEN EN MIDDELEN

6.1 Als standaard minimum huur van werkmaterieel (machines dan wel gereedschap) geldt een werkdag van acht (8) uren, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

6.2 Opzegging van de huur dient minimaal vóór 12.00 uur plaats te vinden. Indien de opzegging later plaatsvindt, zal het gehuurde ook de daarop volgende dag voor rekening van de Wederpartij komen.

6.5 Indien sprake is van verhuur van materieel exclusief bediening, is Wederpartij gehouden het materieel naar aard en bestemming te gebruiken, te laden of doen laden, te plaatsen of te laten staan.

6.6 Het is Wederpartij niet toegestaan om zonder voorafgaande schrif- telijke toestemming van Xxx Xxxxxx, het gehuurde materieel aan derden ter beschikking te stellen of door te verhuren.

7. VERHUUR VAN ROERENDE ZAKEN

(WAARONDER DOCH NIET UITSLUITEND CONTAINERS)

7.3 Van Boxtel aanvaard noch erkent enige aansprakelijkheid wegens schade aan of diefstal van de in het gehuurde bevindende goederen, waartoe de Wederpartij zich dient te verzekeren.

8. BETALINGEN

8.7. Xxx Xxxxxx is te voorts allen tijde gerechtigd om betaling vooraf dan wel nadere zekerheid van de Wederpartij te verlangen.

9. OPSCHORTING, ONTBINDING EN OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST

9.4. Indien Van Boxtel tot opschorting of ontbinding overgaat, is Xxx Xxxxxx op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

9.5. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is de Wederpartij gehouden tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

10. OVERMACHT

11. AANSPRAKELIJKHEID

11.1. Indien Van Boxtel aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aanspra- kelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

11.2. Van Boxtel is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Xxx Xxxxxx is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

11.5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Xxx Xxxxxx.

12. RECLAME

12.4. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt dan hiervoor in dit artikel bepaald, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

13. EIGENDOMSVOORBEHOUD

14. BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS / MELDPLICHT DATALEKKEN

Bescherming persoonsgegevens

14.3. Xxx Xxxxxx neemt passende technische en organisatorische maatre- gelen om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Meldplicht datalekken

14.10. De meldplicht datalekken is niet van toepassing als het onwaar- schijnlijk is dat de inbreuk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

15. TOEPASSELIJK RECHT / GESCHILLEN

15.1. Op alle aanbiedingen en/of offertes van dan wel de Overeenkomst met Xxx Xxxxxx is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.3. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van de partijen zulks verklaart.

16. VINDPLAATS VOORWAARDEN

16.1. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van het Handels- register van de Kamer van Koophandel voor Brabant.

16.2. Van toepassing is de steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie die gold ten tijde van de aanbieding, offerte dan wel de Overeenkomst.

ALGEMENE VOORWAARDEN transport of expeditie

1. ALGEMEEN

1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

(a) ‘Van Boxtel’: X.X. xxx Xxxxxx xx Xxxxx X.X., Xxx Xxxxxx Groep B.V., Van Boxtel Logistiek B.V. en Van Boxtel en Zonen Beheer B.V..

(b) ‘Opdrachtgever’ of ‘Wederpartij’: iedere (rechts)persoon, die met Xxx Xxxxxx een Overeenkomst heeft afgesloten, dan wel wenst af te sluiten.

(c) ‘Consument’: iedere Opdrachtgever of Wederpartij, die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

(d) ‘Overeenkomst’: de Overeenkomst tussen Van Boxtel en Opdracht- gever, bestaande uit het vervoeren of doen vervoeren van roerende zaken dan wel de (ver)huur van opslagruimte.

(e) ‘Geadresseerde’: degene die uit hoofde van de Overeenkomst jegens Xxx Xxxxxx het recht heeft op aflevering van de zaken.

(f) ‘Voorwaarden’: onderhavige algemene voorwaarden.

1.3. Deze Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle over- eenkomsten, waarbij Xxx Xxxxxx voor de uitvoering ervan gebruik maakt van derden.

1.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. TOEPASSELIJKHEID BRANCHEVOORWAARDEN

Vervoercondities 2002 (‘AVC 2002’), zoals gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam en Rotterdam;

(1.b) Op internationaal vervoer van goederen over de weg: het CMR-verdrag, alsmede aanvullend de AVC 2002;

(1.c) Op het doen vervoeren van goederen over de weg (‘expeditie- werkzaamheden’): de Nederlandse Expeditievoorwaarden

- algemene voorwaarden van de Fenex, zoals gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Amsterdam en Rotterdam;

(1.d) Op exceptioneel vervoer van goederen over de weg: de Algemene Voorwaarden voor Exceptioneel Transport (‘AVET’), zoals gedepo- neerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam en Rotterdam;

(1.f) Op logistieke dienstverlening: de Physical Distribution- Voorwaarden, zoals gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam en Rotterdam.

2.5. Van Boxtel is steeds gerechtigd om andere dan de hiervoor in 2.1 vermelde voorwaarden en/of verdragen op een aanbieding, offerte en/of Overeenkomst van toepassing te verklaren.

3. AANBIEDINGEN EN OFFERTES

4. TOTSTANDKOMING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

4.3. Van Boxtel is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

5. PRIJZEN

5.1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen:

• in Euro’s;

• exclusief BTW, tenzij Opdrachtgever een Consument is;

• exclusief stort,- pont-, veer- en/of tolgelden en eventuele heffingen en rechten;

• exclusief kosten van op- en overslag (zgn. handling-kosten);

• exclusief kosten van verzekering.

6. PLAATS EN WIJZE VAN LEVERING

6.1. Levering geschiedt ‘af bedrijf’ van Xxx Xxxxxx.

7. BETALINGEN

7.7. Xxx Xxxxxx is te allen tijde gerechtigd om betaling vooraf dan wel nadere zekerheid van de Opdrachtgever te verlangen.

8. OPSCHORTING, ONTBINDING EN OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST

8.4. Indien Van Boxtel tot opschorting of ontbinding overgaat, is Xxx Xxxxxx op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

8.5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is de Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

9. OVERMACHT

10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1. Indien Van Boxtel aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aanspra- kelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

10.2. Van Boxtel is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Xxx Xxxxxx is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

10.5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Xxx Xxxxxx.

11. RECLAME

11.4. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt dan hiervoor in dit artikel bepaald, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

12. EIGENDOMSVOORBEHOUD

13. BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS / MELDPLICHT DATALEKKEN

Bescherming persoonsgegevens

13.3. Xxx Xxxxxx neemt passende technische en organisatorische maatre- gelen om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Meldplicht datalekken

13.10. De meldplicht datalekken is niet van toepassing als het onwaar- schijnlijk is dat de inbreuk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

14. (VER)HUUR VAN OPSLAGRUIMTE

14.1. Indien de Overeenkomst ziet op (ver)huur van opslagruimte, dan wordt die Overeenkomst aangegaan voor de duur van één maand, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

14.3. Xxx Xxxxxx aanvaard noch erkent enige aansprakelijkheid wegens schade aan of diefstal van in of op de door de Wederpartij gehuurde opslagruimte, waartoe de Wederpartij zich dient te verzekeren.

15. TOEPASSELIJK RECHT / GESCHILLEN

15.1. Op alle aanbiedingen en/of offertes van dan wel de Overeenkomst met Xxx Xxxxxx is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.3. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van de partijen zulks verklaart.

16. VINDPLAATS VOORWAARDEN

16.1. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van het Handels- register van de Kamer van Koophandel voor Brabant.

16.2. Van toepassing is de steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie die gold ten tijde van de aanbieding, offerte dan wel de Overeenkomst.

Document Metadata

Table of Contents

ALGEMENE VOORWAARDEN aanneming van werk

Document Metadata