Algemene voorwaarden Stalen Buispalen Gelderland Juli 2020

Algemene voorwaarden Stalen Buispalen Gelderland Juli 2020

Artikel 1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Algemene voorwaarden: algemene voorwaarden van Stalen Buispalen Gelderland (SGB).

b. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, de rechtspersoon of de gezamenlijk optredende personen (al dan niet rechtspersonen) die aan SGB opdracht geeft/geven.

d. Overeenkomst: de tussen opdrachtgever en SGB tot stand gekomen overeenkomst (aannemingsovereenkomst).

Artikel 2. Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst

2.1 De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte van de opdrachtnemer of door een schriftelijke overeenkomst. Indien niet schriftelijk binnen acht werkdagen na ontvangst door de opdrachtgever van een schriftelijke bevestiging van een mondelinge opdracht de juist- heid daarvan wordt ontkend, zijn partijen hieraan gebonden.

2.2 Tenzijanders overeengekomen zijn detekeningen, technische specificaties en voorwaarden van de principaal dan wel de opdrachtgever niet van toepassing.

2.3 Alle niet met name in de overeenkomst genoemde werkzaamheden maken geen onderdeel uit van de overeenkomst.

2.4 Tenzij anders overeengekomen, zijn in elk geval de volgende werkzaamheden en kosten voor rekening van de opdrachtgever:

- belasting op de toegevoegde waarde (BTW);

- het treffen van alle noodzakelijke verkeersvoorzieningen, het verkrijgen van eventuele ver- gunningen en de betaling van precariorechten;

- verzekeringspremies;

- aansluitkosten, afsluitkosten enverbruikskosten van gas, water enelektra;

- het op verzoek van de opdrachtgever keuren van bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen (de kosten vandeze keuringen komen voor rekening vandeopdrachtgever);

- het uitvoeren vanbodemgerelateerdeonderzoeken waaronder, maar niet beperkt tot, ge- otechnisch onderzoek en milieutechnisch onderzoek;

- het maken van berekeningen en tekeningen;

- (hoogte)maatvoering, meetwerk alsmede de controle en onderhoud hiervan tijdens uitvoe- ring;

- benodigd graaf-, sloop-, hak-, stut- en reparatiewerk aan constructies;

- las- en brandwerk;

- het op hoogte brengen van paalkoppen, wanden, schermen en massieven met grondver- betering;

- het verrichten van alle grond- en bemalingswerken en het aanbrengen van hulpconstructies, benodigd voor stabilisering van andere constructies en de omgeving;

- het verwijderen van alle obstakels in, op en boven de grond, welke de uitvoering van het werk belemmeren of schade kunnen veroorzaken;

- het in de ontwerpfase maken van de correcte keuzes volgens de arbeidshygiënische stra- tegie bij het bepalen van de funderingstechniek;

- het treffen van voorzieningen of maatregelen ter voorkoming van geluidsoverlast, overlast

x.x. xxxxxx aan het milieu, belendingen, installaties, informatiedragers, kabels, leidingen en bestratingen;

- opdrachtgeverprovisie;

- heitoezicht, monitoring, het kalenderen, proefbelasten, akoestisch doormeten en maken/be- proeven van boorkernen;

- afscherming en bewaking van het bouwterrein;

- het ter beschikking stellen van (afval)containers en de stortkosten;

- het uitvoeren van een KLIC-melding, het markeren van ondergrondse kabels en leidingen en het voldoen aan de overige verplichtingen voortvloeiend uit de WION;

- terbeschikking stellen vanschaft- ensanitairevoorzieningen conform Arbowetgeving;

- het opstellen van kwaliteits-, veiligheids- en keuringsplannen.

Artikel 3. Risicoregeling, prijzen

3.1 Deinde aanbieding genoemde prijzen zijngebaseerdop deopdedatum van aanbieding gel- dende belastingen, heffingen, lonen, sociale lasten, materiaal- en grondstofprijzen en andere kosten. Indien nade datum van de aanbieding een ofmeer vandeze kostencategorieën een wijziging ondergaat c.q. ondergaan, is de opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijs naar aanleiding daarvan te wijzigen.

3.2 Indien door de opdrachtnemer verrekenprijzen zijn op- gegeven, vinden deze uitsluitend toepassing voor zover het werk ongewijzigd tot stand komt en de werkzaamheden ongewijzigd verricht kunnen worden. Indien de uitvoeringswijze wijzigt, heeft opdrachtnemer recht op aanpassing van de verrekenprijzen.

Artikel 4. Verplichtingen opdrachtgever

4.1 De opdrachtgever zal de opdrachtnemer adequaat informeren omtrent de voor de uitvoering van het werk relevante en al dan niet van de principaal afkomstige besteksdelen, palenplannen en overige stukken en kennis waarover hij beschikt. Indien voornoemde stukken geheel dan wel gedeeltelijk onderdeel zijn van de overeenkomst dan prevaleren deze algemene voorwaarden ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en voornoemde stukken. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte gegevens.

4.2 De opdrachtgever draagt er tevens zorg voor dat de opdrachtnemer tijdig kan beschikken over de voor het werk relevante c.q. prijs beïnvloedende geotechnische en hydrologische gegevens, informatie over verontreiniging van de bodem, uit het werk komende oude bouwstoffen en door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouw- stoffen, gegevens over de bouwkundige staat van belendingen alsmede wijzigingen van werk- en/of terreinomstandigheden die de opdrachtgever van te voren bekend zijn of hadden moeten zijn. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte ge- gevens.

4.3 De opdrachtgever staat in voor de orders en aanwijzingen die de principaal in het kader van het door hem gehouden heitoezicht rechtstreeksaan de opdrachtnemer geeft.

4.4 Indien er tussen de principaal en de opdrachtgever bouwvergaderingen worden gehouden zon- der dat de opdrachtnemer daarbij aanwezig is, dient de opdrachtgever de opdrachtnemer in te lichtenoverzaken dieindevergaderingaande ordezijngekomen, voor zoverdezebetrekking hebben op het aan de opdrachtnemer opgedragen werk. De opdrachtgever verstrekt in dat

geval deopdrachtnemerafschriftvanderelevantepassagesuitdeverslagleggingvande bouw- vergadering.

4.5 De opdrachtgever zorgt ervoor dat de opdrachtnemer tijdig voor aanvang van de werkzaamhe- den kan beschikken over de voor uitvoering van het werk benodigde goedkeuringen en vergun- ningen. De opdrachtgever verricht de nodige betalingen van heffingen en tarieven die eventueel verschuldigd zijn voorhet gebruik van het terrein of uitvoering vandefunderingswerken.

4.6 De opdrachtgever stelt veiligheids- en gezondheidsfaciliteiten ter beschikking ten einde te vol- doen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

4.7 De opdrachtgever zal alle noodzakelijke voorzieningen treffen om overlast voor de omgeving, schade aan belendingen en aan het milieu te voorkomen.

4.8 De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven volgorde van de uit te voeren werkzaamheden, voorgeschreven paalsystemen of damwandpro- fielen en funderingstechnieken, daaronder begrepen de invloed die daarop door de bodemge- steldheid of door hydrologische oorzaken kan worden uitgeoefend, de staat en de ligging van kabels, leidingen en constructies of obstakels in de ondergrond, niet of onjuist verstrekte infor- matie waarvan de opdrachtgever ingevolge de overeenkomst verplicht is deze te verstrekken, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.

4.9 De opdrachtgever staat in voor de algehele geschiktheid voor door hem voorgeschreven bouwstoffen en voor bouwstoffen, die bij een door hem voorgeschreven leverancier moeten worden betrokken, tenzij de opdrachtnemer een keuzemogelijkheid had met betrekking totdezebouwstoffen.

Artikel 5. Bouwterrein

5.1 De opdrachtgever zorgt voor een goede toegankelijkheid en begaanbaarheid van het bouwter- rein, of in geval van waterwerk voor de bevaarbaarheid naar en op het werkterrein, voor het ver- voer van materieel, materialen en personeel. De kosten van eventueel noodzakelijke voorzieningen om het terrein begaanbaar en geschikt te maken voor de uitvoering van de werk- zaamheden door de opdrachtnemer zijn voor rekening van de opdrachtgever.

5.2 Het bouwterrein zal door of namens de opdrachtgever voldoende worden geïnspecteerd en on- derhoudenen zal, waarnodig, zodanigwordenherstelddatde draagkrachtgedurendede werk- zaamheden gewaarborgd blijft. Zo nodig wordt hiervoor door of namens de opdrachtgever een nieuw terreininrichtingsplan inclusief bijbehorende draagkrachtberekening opgesteld. De op- drachtgever zal daarbij de SBRCURnet Richtlijn 689:2016 ‘Begaanbaarheid van bouwterreinen’ in acht nemen.

5.3 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het vooraf verwijderen van zich bovengronds aan de oppervlakte bevindende obstakels, die de werkzaamheden van de opdrachtnemer of de kwaliteit van het werk nadelig beïnvloeden of hieraan schade toebrengen.

5.4 De opdrachtgever zorgt er voor dat er voldoende ruimte is rond de plaats van de werkzaamhe- den van de opdrachtnemer en zijn materieel inclusief voldoende ruimte voor de bescherming van belendende werkzaamheden en het eigendom van derden. De minimaal benodigde vrije ruimte wordt zo nodig overeengekomen.

5.5 De opdrachtgever zorgtvoor voldoende parkeergelegenheidvoor opdrachtnemer en zijn on- deraannemer en werknemers, vrij van kosten voor opdrachtnemer.

5.6 De opdrachtgever zorgt voor de aanleg en het onderhoud van geschikte toegangsmogelijkheden vanaf de openbare weg naar het bouwterrein en het opslagterrein.

5.7 Deopdrachtgeverzorgtvoorgeschiktealgemeneverlichtingendirecteverlichtingvanhet bouw- terrein om veilig werken en een veilige toegang en uitgang mogelijk te maken en de uitvoering van het werk van de opdrachtnemer te vergemakkelijken.

5.8 De opdrachtgever zorgt voor de levering van voldoende elektriciteit en water op het werk en op het terrein waar de werkzaamheden worden verricht.

5.9 De opdrachtgever zorgt voor het regelen of omleiden van weg-, trein- of scheepvaartverkeer en het plaatsen, onderhouden en verwijderen van alle noodzakelijke verkeersborden en overige verkeersmaatregelen.

5.10 De opdrachtgever zorgt voor schaftruimten en sanitaire voorzieningen (mede) ten behoeve van de opdrachtnemer conform de Arbeidsomstandighedenwet.

5.11 De opdrachtgever dient permanent geëigende en efficiënte reddingsmiddelen ter beschikking te stellen en te onderhouden, inclusief reddingsboten en stuurlui waar vereist.

5.12 De opdrachtnemer heeft het recht zijn werk af te scheiden door middel van hekken. Bij afschei- ding van zijn werk is alleen deopdrachtnemer bevoegd daaraanwezig te zijn.

5.13 De opdrachtnemer heeft recht op kostenvergoeding en/of termijnsverlenging wanneer de uit- voering van de werkzaamheden van de opdrachtnemer wordt vertraagd of indien hij anderszins schade lijdt, doordat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen op grond van dit artikel vol- doet, tenzij de kosten en/of vertraging hun oorzaak vinden in een omstandigheid die de op- drachtnemer kanworden toegerekend.

Artikel 6. Bodem

6.1 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het vooraf verwijderen van zich ondergronds bevin- dende obstakels, die dewerkzaamheden vande opdrachtnemer ofde kwaliteit vanhet werk nadelig kunnen beïnvloeden of hieraan schade toebrengen. De opdrachtgever zorgt voor het verwijderen van (al dan niet door mensen gemaakte) obstakels (inclusief archeologische objec- ten) die tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden worden ontdekt.

6.2 De opdrachtgever zorgt voor een adequate voorziening voor het verwijderen van, het verpakken van of de bescherming tegen in de bodem aangetroffen giftige of schadelijke materialen. Indien de opdrachtnemer bij de uitvoering van het werk in verband met het aantreffen van voorwerpen die schadelijk zijn voor personen, goederen of milieu veiligheidsmaatregelen moet nemen, worden de hieruit voortvloeiende verplichtingen of kosten hem als meer werk vergoed.

6.3 Deopdrachtgever draagt erzorgvoordataandeverplichtingen opgrond vande WIONisvol- daan. De opdrachtgever draagt onder meer zorg voor de KLIC-melding en het duidelijk en ge- detailleerd uitzetten, markeren of aanwijzen op de werkplek van de precieze locatie van bestaande ondergrondse of bovengrondse obstakels, kabels en leidingen. Hij verschaft teke- ningen waarop de precieze positie en het precieze niveau ervan met betrekking tot het werk van de opdrachtnemer staan aangegeven. Hij zorgt voor een gedegen instructie aan de leidingge- vende van deopdrachtnemer.

6.4 De opdrachtnemer heeft recht op kostenvergoeding en/of termijnsverlenging wanneer de uit- voering van de werkzaamheden van de opdrachtnemer wordt vertraagd of indien hij anderszins schade lijdt, doordat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen op grond van dit artikel vol- doet, tenzij de kosten en/of vertraging hun oorzaak vinden in een omstandigheid die de op- drachtnemer kanworden toegerekend.

Artikel 7. Aanvang van het werk; uitvoeringsduur

7.1 De opdrachtgever zal in overleg met de opdrachtnemer een realistische planning opstellen. De in de planning genoemde data/termijnen zijn niet fataal.

7.2 De opdrachtgever dient in overleg met de opdrachtnemer de bouwlocatie op de eerste dag van de overeengekomen week ter beschikking te stellen. In overleg tussen partijen wordt bepaald op welke dag in de overeengekomen week het werk aanvangt.

7.3 Indien het niet mogelijk is dat de opdrachtnemer op de overeengekomen week zijn werkzaam- heden aanvangt, zal de opdrachtgever de opdrachtnemer zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk twee weken voor aanvang, of zoveel werkdagen als door partijen is overeengekomen, voor de over- eengekomen aanvangsdatum waarschuwen.

7.4 Indien de werkzaamheden door toedoen van de opdrachtgever niet in de overeengekomen week kan aanvangen zal met de opdrachtnemer een nieuwe aanvangsweek moeten worden overeen- gekomen welke past in de planning van de opdrachtnemer.

7.5 Indien de aanvang of de voortgang van het aan de opdrachtnemer opgedragen werk wordt ver- traagd door overmacht, door voor rekening van de opdrachtgever komende omstandigheden of door wijziging van de overeenkomst dan wel de voorwaarden van de uitvoering, dient de daaruit voor de opdrachtnemer voortvloeiende schade door de opdrachtgever te worden ver- goed.

7.6 De opdrachtgever zal de stagnatiekosten, bedrijfsschade en gevolgschade, die de opdrachtne- merlijdt als gevolg vanhet niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren vandedoor de opdracht- gever en door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, dan wel andere omstandigheden, die voor rekening van de opdrachtgever zijn, aan de opdrachtnemer vergoe- den.

7.7 Onderovermacht wordt verstaan: elke vandewilen/of controle vandeopdrachtnemer onaf- hankelijke, niet voor zijn risico komende oorzaak als gevolg waarvan de opdrachtnemer verhin- derd is zijn verplichtingen na te komen. In elk geval wordt onder overmacht verstaan: abnormaal hoge of lage waterstand, ijsgang, onwerkbaar weer, werkstaking, oproer, molest, epidemie en/of pandemie en vertraging in door de opdrachtgever en/of derden te verrichten werkzaamheden en leveringen buiten de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer.

7.8 Indien deopdrachtnemer door gewijzigde omstandigheden, overmacht of schorsing vande werkzaamheden wordt gehinderd uitvoering dan wel volledig uitvoering te geven aan de over- eenkomst, heeft hijhetrechtde uitvoering vandeovereenkomst aantepassen. Deopdracht- nemer zal daarbij rekening houden met de gerechtvaardigde belangen van de opdrachtgever.

7.9 Gewijzigde uitvoering als gevolg van de in artikel 7.8 bedoelde omstandigheden zal als meer en minder werk worden verrekend.

Artikel 8. Verzekering

8.1 De opdrachtgever verzekert het werk vanaf de aanvang van het werk tot en met het einde van de onderhoudstermijn, indien overeengekomen, althans in elk geval tot en met de oplevering, door middel van een CAR-verzekering, tegen alle materiële schade, verlies of vernietiging, door welke oorzaak dan ook, met terzijdestelling van artikel 951 en voor zover nodig artikel 932 Boek 7 BW, tegen een zodanig bedrag, dat uit de schadevergoeding de kosten van opruiming, herstel of vervanging van hetgeen is beschadigd of verloren gegaan kunnen worden voldaan. Deze CAR-verzekering dient primair te zijn, in de zin dat deze prevaleert boven andere verzekeringen.

8.2 De CAR-polis zal bepalen dat in elk geval van schade de uitkering van de verzekeringspenningen zal geschieden aan wiedezakentoebehoren. Aftrek inverband met eigen risico kanvoor op- drachtnemer nimmer meer bedragen dan 1% van zijn aannemingssom per gebeurtenis. De op- drachtgever zal eventuele schades niet verrekenen met de aannemingssom van de opdrachtnemer.

8.3 De verzekering dekt tenminste:

- de schade die ontstaat als gevolg van verlies en/of materiële beschadiging van (een deel van) het werk, alsmede alle bijkomende werken, meer werk, wijzigingen, alle voor het werk bestemde materialen en bouwstoffen, constructies, onderdelen en voorts alle tijdelijke en/of hulpwerken, hulpmaterialen en alle andere ten behoeve van het werk te gebruiken objecten;

- de aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van dan wel in verband staat met de uit- voering van het werk op het bouwterrein en/of in de directe omgeving daarvan, waaronder de schade die veroorzaakt is door WAM-plichtig werkmaterieel;

- materiële beschadiging aan en/of verlies van eigendommen van de principaal, die worden veroorzaakt door de werkzaamheden;

8.4 De opdrachtgever zal ervoor zorg dragen dat de CAR-verzekering niet voorzien is van een in- de-grond-gevormde-palen- en/of damwandenclausule.

8.5 De opdrachtgever zal bedingen dat in de polis alle bij de uitvoering van het werk betrokken par- tijen en hun werknemers tegenover elkaar als derden worden aangemerkt.

8.6 Onverminderd de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om te voldoen aan de verplich- tingen van dit artikel is de opdrachtgever verplicht voor aanvang van het werk de polis, de alge- mene polisvoorwaarden en de clausules te verstrekken. De opdrachtgever is voorts verplicht op verzoek van de opdrachtnemer aan te tonen dat er feitelijke dekking is.

8.7 Onverminderd het bepaalde in artikel 8.1 zal de opdrachtgever in welke hoedanigheid dan ook en/of zijn werknemers nimmer gelden als medeverzekerde(n) onder de verzekeringspolissen van de opdrachtnemer.

8.8 De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken tot schadevergoeding, waarvoor de CAR-verzekering geen aanspraak op uitkering geeft als gevolg van het tekortschieten van de opdrachtgever in de verplichtingen op grond van dit artikel.

Artikel 9. Aansprakelijkheid van partijen

9.1 Ingevaldeopdrachtnemerdeophemrustendeverplichtingen niet nakomtendeopdrachtgever hem deswege in gebreke stelt, zal de ingebrekestelling schriftelijk geschieden en zal de op- drachtgever de opdrachtnemer daarbij een redelijke termijn stellen om alsnog zijn verplichtingen na te komen.

9.2 De opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid:

a. voor misstanden van palen en (dam)wanden, tenzij aantoonbaar veroorzaakt door grove na- latigheid en dit tijdig schriftelijk door de opdrachtgever is gemeld;

b. voor schade toegebracht aan ondergrondse kabels, buizen of leidingen, duikers, rioleringen e.d.,tenzijde opdrachtgeverhem doormiddelvan tekeningenvoldoendeheeftgeïnformeerd over de ligging en die ligging overeen komt met de verstrekte informatie;

c. voor schade ten gevolge van fouten in het ontwerp, tenzij uit de overeenkomst uitdrukkelijk blijkt dat de opdrachtnemer verantwoordelijk is voor het ontwerp van het gehele werk of voor dat deel, waarin de fout is ingetreden.

9.3 De verplichting van de opdrachtnemer tot het betalen van schadevergoeding, op welke grond- slag dan ook, is te allen tijde beperkt tot de hoogte van de aannemingssom.

9.4 Onverminderdhet bepaaldeinartikel9.3 isdeverplichtingvandeopdrachtnemertot het betalen vanschadevergoedingbeperkt tot het bedrag waarop dedoorof(mede) tenbehoeve van op- drachtnemer gesloten CAR-verzekering, WAM-verzekering of AVB in een voorkomend geval aanspraak op uitkeringgeeft.

9.5 Indien de verzekeringen als bedoeld in artikel 9.4, om welke reden dan ook, ter zake van schade waarvoor de opdrachtnemer wordt aangesproken geen aanspraak op uitkering geven, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer ten slotte beperkt tot 10% van de aannemingssom, met een maximum van □ 225.000,-.

9.6 Indien het geval als bedoeld in artikel 9.5 zich voordoet, wordt schade aan het werk geacht voor rekening van de opdrachtgever te zijn, tenzij de schade aan de opdrachtnemer kan worden toegerekend.

9.7 Indien het geval als bedoeld in artikel 9.5 zich voordoet, aanvaardt de opdrachtnemer geen aan- sprakelijkheid voor schade aan met het werk in verband staande werken van de opdrachtgever en aan andere werken en eigendommen van de opdrachtgever of van derden, tenzij de schade door de uitvoering van hetwerkistoegebracht entewijtenisaanopzetof grove schuld van de opdrachtnemer, zijn personeel, zijn opdrachtnemers of zijn leveranciers.

9.8 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden wegens schade waarvoor de opdrachtnemer ingevolge de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdracht- nemer niet aansprakelijkis.

Artikel 10. Oplevering

10.1 De opdrachtnemer zal de opdrachtgever xxxxxx wanneer het werk naar zijn mening gereed is. Een ingediende slottermijn of eindrekening wordt als gereedmelding beschouwd van de daarvoor uitgevoerde werkzaamheden.

10.2 De opdrachtgever zal naar aanleiding van de gereedmelding het werk opnemen en aansluitend aan deopdrachtnemer mededelen ofhet werkaldan niet wordt goedgekeurd, eventueel met vermelding van de opleveringspunten die nog verholpen dienen te worden.

10.3 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd indien het door de opdrachtgever wordt goedge- keurd dan wel indien de opdrachtgever niet binnen veertien dagen na de dag waarop het werk volgens xxxxxxxxx vande opdrachtnemer gereedwasschriftelijk heeft laten wetenhet werk niet goed tekeuren. Hetwerkwordt tevens als opgeleverd beschouwd indien het door de op- drachtgever in gebruik wordt genomen, waaronder tevens verstaan dient te worden het verder verrichten van werkzaamheden aan dat werk door opdrachtgever.

10.4 Als dag van oplevering geldt de dag waarop het werk volgens melding van de opdrachtnemer xxxxxx was, mits het werk daarna volgens artikel 10.3 als opgeleverd kan worden beschouwd.

10.5 Na oplevering is de opdrachtnemer niet meer aansprakelijk voor gebreken die de opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

11.1 Zolang de opdrachtgever geen volledige betaling ter zake van de overeenkomst heeft verricht, blijven de geleverde materialen voor rekening en risico van de opdrachtgever en hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, eigendom van de opdrachtnemer.

11.2 Dit eigendomsvoorbehoud strekt zich ook uit over door de opdrachtgever reeds betaalde ma- terialen, indien en voor zover door de opdrachtgever andere, ook later geleverde, materialen on- betaald blijven.

Artikel 12. Geschillen

12.1 Tenzij partijen in de overeenkomst anders zijn overeengekomen worden alle geschillen - daar- onder begrepen die, welke slechts dooreender partijen als zodanig worden beschouwd- die naar aanleiding van de overeenkomst of van overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn tussen opdrachtgever en opdrachtnemer mochten ontstaan, beslecht door de rechtbank Gelderland.

12.2 De rechtsvordering uit hoofde van een gebrek waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk zou kunnen zijn, is niet ontvankelijk indien zij wordt ingesteld na verloop van 5 jaren na de dag van oplevering als bedoeld in artikel 10.4.

12.3 Indien een bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk door enige rechter of arbiter als nietig of onredelijk bezwarend wordt gekwalificeerd, wordt deze geacht te zijn geconverteerd in een bepaling die, voor zoveel mogelijk met behoud van de inhoud en strekking daarvan, niet als zodanig kan worden aangemerkt.