UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ ŠILUTĖS ŠILUMOS TINKLAI Klaipėdos g. 6A, 99116 Šilutė, Lietuva, Tel. faks. 8 (441) 62144, Įmonės kodas 177217875, PVM kodas LT772178716





UŽDAROJI XXXXXX XXXXXXXX

ŠILUTĖS ŠILUMOS TINKLAI


Klaipėdos g. 6A, 99116 Šilutė, Lietuva, Tel. faks. 8 (441) 62144,

Įmonės kodas 177217875, PVM kodas LT772178716


PATVIRTINTA

2014-03-28 direktoriaus įsakymu Nr.1V-(1.6)- 072


SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS


DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO LIEPŲ G. 19, ŠILUTĖ, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) TECHNINIO DARBO PROJEKTO IR STATYBOS RANGOS DARBŲ PIRKIMAS


TURINYS

  1. BENDROSIOS NUOSTATOS

  2. PIRKIMO OBJEKTAS

  3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

  4. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE

  5. SUBRANGA

  6. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

  7. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMO REIKALAVIMAI

  8. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

  9. LANKYMASIS DARBŲ VYKDYMO VIETOJE

  10. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪROS

  11. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

  12. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

  13. PASIŪLYMŲ EILĖ IR SPRENDIMAS DĖL SUTARTIES SUDARYMO

  14. PRETENZIJŲ IR KUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

  15. RANGOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

  16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  17. PRIEDAI

Nr. 1. Pasiūlymo forma;

Nr. 2. Tiekėjo deklaracijos forma;

Nr. 3. Subrangos deklaracija;

Nr. 4. Rangos darbų sutarties projektas;

Nr. 5. Kalendorinis darbų atlikimo grafikas;

Nr. 6. Tiekėjo įvykdytų svarbiausių sutarčių sąrašas;

Nr. 7. Techniniai reikalavimai;

Nr. 8. Techninė užduotis.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS


  1. UAB „Šilutės šilumos tinklai“ (Klaipėdos g. 6A, Šilutė) juridinio asmens kodas 177217875 numato įsigyti daugiabučio gyvenamojo namo Liepų g. 19, Šilutėje, atnaujinimo (modernizavimo) projektavimo ir statybos darbus.

  2. Pirkimas vykdomas įgyvendinant projektą ,,Daugiabučio gyvenamojo namo Liepų g. 19, Šilutėje, atnaujinimas, didinant jo energijos vartojimo efektyvumą“, iš dalies finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonę VP3-1.1-VRM-03-R „Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“.

  3. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 84-2000, Žin., 2011-07-13, Nr. 85-4133, Nr. 85-4135, Nr. 85-4137) (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), Perkančiosios organizacijos pasitvirtintomis ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) paskelbtomis supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis (toliau – Taisyklės), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262) (toliau – Civilinis kodeksas), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei šiomis Konkurso sąlygomis.

  4. Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Viešųjų pirkimų įstatyme ir Taisyklėse.

  5. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. Priimant sprendimus dėl konkurso sąlygų, vadovaujamasi racionalumo principu.

  6. Pirkimas vykdomas elektroniniu būdu. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas CVP IS interneto adresu: xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Tiekėjai norintys dalyvauti Konkurse, gaunant Konkurso dokumentus, patikslinimus, paaiškinimus privalo jame (Konkurse) registruotis priimdami kvietimą CVP IS.


II. PIRKIMO OBJEKTAS


  1. Pirkimo objektas yra vientisas ir į dalis neskaidomas.

  2. Pirkimo objektas: daugiabučio namo Liepų g. 19, Šilutė, atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projekto ir statybos rangos darbų pirkimas, kurio aprašymas pateikiamas techninėje užduotyje (konkurso sąlygų 8 priedas)

  3. Pirkimo objektą sudaro Daugiabučio namo Liepų g. 19, Šilutė, atnaujinimo (modernizavimo) techninis darbo projektas ir statybos rangos darbai.


TECHNINIO DARBO PROJEKTO IR STATYBOS RANGOS SUDEDAMOSIOS DALYS

Eil. Nr.

TECHNINIS DARBO PROJEKTAS IR STATYBOS RANGOS DARBAI

Energijos efektyvumą didinančios priemonės

1.

Fasado sienų (įskaitant cokolį) šiltinimas

2.

Stogo šiltinimas

3.

Butų ir kitų patalpų langų keitimas

4.

Butų ir kitų patalpų balkonų durų keitimas

5.

Balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimas ir įstiklinimas

6.

Rekuperacijos sistemos įrengimas

7.

Šildymo ir karšto vandens sistemos pertvarkymas

Kitos atnaujinimo priemonės

9.

Buitinių nuotekų sistemos keitimas/atnaujinimas

10.

Lietaus nuotekų sistemos keitimas/atnaujinimas

11.

Šalto vandens sistemos keitimas/atnaujinimas


    1. Parengus daugiabučio namo Liepų g. 19, Šilutė, atnaujinimo (modernizavimo) techninį darbo projektą, remiantis juo (projektu), atlikti statybos rangos darbus.

  1. Techninis darbo projektas turi būti atliktas ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Statybos rangos darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip per 8 (aštuonis) mėnesius nuo techninių darbo projektų priėmimo–perdavimo aktų pasirašymų. Šalių sutarimu Pirkimo sutartis gali būti pratęsta 1 (vieną) kartą 6 (šešis) mėnesius.

    1. Numatomos sudaryti pirkimo sutarties maksimali kaina su pridėtinės vertės mokesčiu – 790 440 Lt, tame skaičiuje PVM - 137 184 Lt, iš šios kainos projektavimo maksimali kaina – 37 640 Lt su PVM.

  2. Darbų vykdymo vieta: Liepų g. 19, Šilutė.



  1. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI


  1. Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus ir pateikti lentelėse nurodytą informaciją bei kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus (o jei dėl pateisinamų priežasčių negali pateikti nurodytų dokumentų – kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus, kurie patvirtintų, kad tiekėjo kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus):


1 lentelė. Bendrieji Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai


Eil.

Nr.

Kvalifikacijos reikalavimai

Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai

Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis  asmuo,  vadovas  ar ūkinės bendrijos  tikrasis narys (nariai),  turintis  (turintys)  teisę  juridinio  asmens  vardu sudaryti  sandorį,  ir  buhalteris (buhalteriai) ar kitas   (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo  apskaitos  dokumentus, neturi neišnykusio ar   nepanaikinto teistumo,  dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius  5 metus   nebuvo  priimtas  ir  įsiteisėjęs  apkaltinamasis    teismo nuosprendis  už  dalyvavimą  nusikalstamame  susivienijime,    jo organizavimą  ar  vadovavimą jam, už  kyšininkavimą,   tarpininko kyšininkavimą,  papirkimą,  sukčiavimą,  kredito,  paskolos    ar tikslinės  paramos  panaudojimą ne pagal paskirtį  ar   nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą,  neteisingų duomenų  apie  pajamas, pelną ar turtą pateikimą,   deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto  įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų  ar turto legalizavimą, arba dėl kitų valstybių tiekėjų  nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m.  kovo 31  d.  Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB   dėl viešojo  darbų,  prekių  ir paslaugų pirkimo  sutarčių   sudarymo tvarkos  derinimo  45 straipsnio 1 dalyje  išvardytuose   Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.

Pateikiamas išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija*), išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.

Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija CVP IS priemonėmis.

Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus

1) Valstybės įmonės Registrų centro arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija*), patvirtinantis, kad Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla ar vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, arba išrašas iš teismo sprendimo, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.

Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija CVP IS priemonėmis.

2) Tiekėjo deklaracija (konkurso sąlygų 2 priedas), patvirtinanti, kad Tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad Tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų.

Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija CVP IS priemonėmis.

Tiekėjas (fizinis asmuo) neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, išskyrus šių konkurso sąlygų 12.1 punkte išvardytas veikas.

Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma fiziniams asmenims – apie jų teistumą (neteistumą), juridiniams asmenims – pažyma apie teismo priimtus sprendimus, teismo išduotas išrašas iš teismo sprendimo, jei toks yra, arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba šalies, kurioje yra registruotas Tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduota pažyma (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija*), išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino.

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.

Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija CVP IS priemonėmis.

Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu.

Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija*), išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.

Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija CVP IS priemonėmis.

Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu.

Valstybinio socialinio draudimo įstaigos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija*), išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.

Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija CVP IS priemonėmis.



2 lentelė. Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai


Eil.

Nr.

Kvalifikacijos reikalavimai Tiekėjui

Dokumentai ir informacija, kuriuos turi pateikti Tiekėjas, siekiantis įrodyti, kad jo kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus

12.6.

Tiekėjas per paskutinius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) turi būti tinkamai įvykdęs bent vieną gyvenamųjų ar negyvenamųjų pastatų statybos arba rekonstrukcijos arba remonto darbų sutartį, kurios vertė ne mažesnė kaip 1 000 000 lt be PVM.

Tiekėjo per paskutinius 5 metus įvykdytų sutarčių sąrašas 6 priedas (patvirtintas tiekėjo arba jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jei turi), kuriame nurodomas sutarties objektas, sutarties sudarymo ir įvykdymo datos, sutarties vertė, užsakovas ir jo kontaktiniai duomenys, kartu su užsakovo pažyma (originalu arba tinkamai patvirtinta kopija*), patvirtinančia, kad tiekėjas darbus atliko pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigė.

Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje CVP IS priemonėmis.

12.7.

Tiekėjas turi turėti techniniam darbo projektui reikalingus specialistus:

1) neypatingo statinio projekto vadovą – statinio projektavimui;

2) bent 1 (vieną) neypatingo statinio projekto dalies vadovą projektavimo daliai: vandentiekio – nuotekų šalinimas;

3) bent 1 (vieną) neypatingo statinio projekto dalies vadovą projektavimo daliai: šildymas - vėdinimas.

Pateikiamas numatomų paskirti specialistų sąrašas (nurodant kiekvienam specialistui veiklos sritį) ir LR aplinkos ministerijos ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduoto kvalifikacijos atestato, patvirtinančio, kad specialistai turi šiame punkte prašomą profesinę kvalifikaciją arba aukštojo mokslo diplomo suteikiančio teisę vykdyti nurodytus darbus, patvirtinančių dokumentų kopijos.

Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje CVP IS priemonėmis.

12.8.

Atnaujinimo (modernizavimo) darbus turi atlikti neypatingų statinių kvalifikuoti specialistai:

1) tiekėjas turi turėti ne mažiau kaip 1 (vieną) už sutarties vykdymą atsakingą statybos darbų vadovą turintį ne mažesnę kaip 3 (trijų) metų statybos ar rekonstravimo darbų patirtį;

2) bent 1 (vieną) specialiųjų statybos darbų vadovą statybos daliai: vandentiekio – nuotekų šalinimas, turintį ne mažesnę kaip 2 (dviejų) metų darbų patirtį;

3) bent 1 (vieną) specialiųjų statybos darbų vadovą statybos daliai: šildymas – vėdinimas, turintį ne mažesnę kaip 2 (dviejų) metų darbų patirtį.

Pateikiamas numatomų paskirti specialistų sąrašas nurodant kiekvienam specialistui numatomą paskirti veiklos sritį ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos arba aukštojo mokslo diplomo suteikiančio teisę vykdyti nurodytus darbus ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotų galiojančių kvalifikacijos atestatų, suteikiančių teisę eiti statybos darbų vadovų pareigas ir turinčių 3 statybos ir rekonstravimo metų darbo patirtį bei specialiųjų statybos darbų vadovų turinčių 2 metų darbų patirtį, patvirtintos kopijos.

Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje CVP IS priemonėmis.

*Pastabos

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. D1-549 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.07:2004 „Statinio projektuotojo, statybos Tiekėjo, projektavimo ar statybos valdytojo, projekto ar statinio ekspertizės Tiekėjo teisės įgijimo tvarkos aprašas. Fizinių asmenų, juridinių asmenų, kitų užsienio organizacijų pateiktų dokumentų, išduotų užsienio valstybėje ir patvirtinančių teisę kilmės šalyje užsiimti statybos veiklos pagrindinėmis sritimis, pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisyklės“ patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 157-5739; 2005, Nr. 33-1085, Nr. 80-2913; 2006, Nr. 23-761, Nr. 76-2945; 2007, Nr. 3-136, 2009, Nr. 39-1493) ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. D1-601 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.06:2007 „Teisės eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas įgijimo tvarkos ir teritorijų planavimo specialistų atestavimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 120-4945; 2008, Nr. 123-4708; 2009, Nr. 143-6323) ir jų pakeitimai. Dokumentų pripažinimo procedūrų techninį darbą atlieka VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras (xxxx://xxx.xxxx.xx). Užsienyje registruotas dalyvis, turintis teisę, pagal šalies, kurioje jis yra registruotas įstatymus atlikti jam priskirtus darbus ir, norintis atlikti tokius darbus Lietuvos Respublikos teritorijoje, privalo kreiptis į LR teisės aktuose nurodytą instituciją VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius. Daugiau informacijos xxxx://xxx.xxxx.xx.


  1. Dokumentų kopijos turi būti tvirtinamos Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius „Kopija tikra“, pareigų pavadinimą, vardą, pavardę, datą ir antspaudą (jei turi).

  2. Užsienio valstybių Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai legalizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 118-4477) ir 1961 m. spalio 5 x. Xxxxx konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo (Žin., 1997, Nr. 68-1699).

  3. Jeigu Tiekėjas dėl pateisinamų priežasčių negali pateikti šių konkurso sąlygų 12 punkte reikalaujamų dokumentų, jis turi teisę vietoj jų pateikti kitus Perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus ar informaciją, kuri patvirtintų, kad dalyvio kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus. Tokių dokumentų pateikimas turi būti raštu suderintas su Perkančiąja organizacija.

  1. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią Perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.


  1. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE


  1. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją, pasirašytą ūkio subjektų grupės partnerių vadovų parašais ir antspaudais (jei turi). Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su Užsakovu sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų finansinė vertės dalis bendroje pirkimo sutarties vertėje, konkrečios paslaugos skiriamos konkrečiam Jungtinės veiklos partneriui. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių Perkančiajai organizacijai nevykdymą arba netinkamą vykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo Perkančioji organizacija turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį pasirašyti, sudaryti sutartį).

  2. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 12.1-12.5 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, o šių konkurso sąlygų 12.6-12.8 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu.

  3. Ūkio subjektų grupė, teikianti bendrą pasiūlymą ūkio subjektų grupės sutarties pagrindu, gali dalyvauti tik vienoje grupėje.

  4. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši ūkio subjektų grupė įgautų tam tikrą teisinę formą.


  1. SuBranga


  1. Jei pasiūlyme numatyta subranga, kartu su pasiūlymu turi būti pateikti įrodymai, kad Tiekėjui bus prieinami Subrangovų ištekliai visą sutarties vykdymo laikotarpį (bendradarbiavimo sutartis, ketinimų protokolas) ir informacija kokius konkrečius darbus numatoma perduoti kokiems konkretiems Subrangovams. (Subrangovas negali perduoti atlikti visų arba dalies jam perduotų darbų tretiesiems asmenims). Subrangos kiekis neribojamas.

  2. Sutarties vykdymo eigoje, gavus Užsakovo raštišką sutikimą, galimas Subrangovų keitimas į nemažesnės kvalifikacijos Subrangovą. Tuo atveju jei pasiūlyme subranga nenumatyta, sutarties vykdymo eigoje Subrangovų pasitelkimas draudžiamas.

  3. Tiekėjo siūlomi Subrangovai privalo atitikti ir turi pateikti nurodytus dokumentus, šių konkurso sąlygų 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5 12.7 ir 12.8 punktuose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams. Tiekėjo siūlomi Subrangovai privalo pateikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos išduoto atestato ar atitinkamos užsienio šalies Teisės pripažinimo pažymos, leidžiančios vykdyti jiems priskiriamus darbus tinkamai patvirtintą kopiją.


  1. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS


  1. Pateikdamas pasiūlymą Tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

  2. Pasiūlymas turi būti pateiktas CVP IS iki skelbime apie Konkursą nurodyto laiko.

  3. Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, pasiekiamoje adresu xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Pasiūlymai, pateikti popierinėje formoje arba ne Perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, bus atmesti kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų. Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti Tiekėjai (nemokama registracija adresu xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx). Pasiūlymas privalo būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo (Žin., 2000, Nr. 61-1827) nustatytus reikalavimus. Visi dokumentai, patvirtinantys Tiekėjų kvalifikacijos atitiktį konkurso sąlygose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams, kiti pasiūlyme pateikiami dokumentai turi būti pateikti elektronine forma, t. y. tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis (pvz., įvykdytų sutarčių sąrašas, Tiekėjo atitiktis minimaliems kvalifikacijos reikalavimams, Tiekėjo deklaracija ir pan.) arba pateikiant skaitmenines dokumentų kopijas (pvz., atestatai, pažymos, licencijos, leidimai ir pan.). Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., pdf, jpg, doc ir kt.).

  4. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas vertimų biuro patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą. Bet koks bendravimas tarp Tiekėjo ir Perkančiosios organizacijos vyksta CVP IS.

  5. Tiekėjas savo pasiūlymą privalo parengti pagal šių konkurso sąlygų 1 priede pateiktą formą.

  6. Pasiūlymą sudaro Tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma:

    1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių konkurso sąlygų 1 priedą;

    2. konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai, tarp jų Tiekėjo deklaracija, parengta pagal šių konkurso sąlygų 2 priede pateiktą formą. Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė arba numatoma subranga, šią deklaraciją užpildo ir pasiūlyme pateikia kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai;

    3. pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas-originalas turi būti pateikiamas jį išdavusio asmens kvalifikuotu elektroniniu parašu, jį pridedant („prisegant“) CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentai“. Jeigu nėra įmanoma pasiūlymo galiojimą užtikrinančio dokumento (originalo) pateikti elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, tai pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas (originalas) pateikiamas raštu (popierine forma, voke) Perkančiajai organizacijai ne vėliau kaip iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

    4. kalendorinis darbų atlikimo grafikas pagal 5 priedo reikalavimus;

    5. jungtinės veiklos sutarties tinkamai patvirtinta kopija;

    6. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.

  7. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei Tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti. Laikoma, kad Tiekėjas pateikė daugiau kaip vieną pasiūlymą, jeigu tą patį pasiūlymą pateikė ir raštu (popierine forma, vokuose), ir naudodamasis CVP IS priemonėmis.

  8. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą darbų apimtį, pirkimas į dalis neskaidomas.

  9. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

  10. Pasiūlymas turi galioti iki 2014-08-01 dienos.

  11. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, Perkančioji organizacija turi teisę prašyti, kad Tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą neprarasdamas teisės į savo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą.

  12. Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Perkančioji organizacija paskelbia CVP IS per susirašinėjimą ir praneša raštu visiems Tiekėjams prisijungusiems prie pirkimo.

  13. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą neprarasdamas teisės į pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Perkančioji organizacija jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

  14. Perkančioji organizacija neatlygina Tiekėjams išlaidų, patirtų rengiant ir pateikiant pasiūlymus.


  1. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMO REIKALAVIMAI


  1. Tiekėjo pateikiamo pasiūlymo galiojimas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija ar Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo draudimu. Užtikrinimo vertė – 10.000,00 Lt (dešimt tūkstančių litų). Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas privalo galioti ne trumpiau negu pasiūlymo galiojimo laikotarpis.

  2. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiamas jį išdavusio asmens kvalifikuotu elektroniniu parašu arba turi būti pristatyti iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos, nurodytos skelbime apie Konkursą, atsiuntus juos paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu: Klaipėdos g. 6A, LT-99116 Šilutė, darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais iki 15.45 val. Perkančioji organizacija neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančių dokumentų originalai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančių dokumentų originalai užregistruojami kaip pavėluotai gauti. Vokų atplėšimo procedūrai neteikiami ir grąžinami jį atsiuntusiam (pateikusiam) Tiekėjui, o toks pasiūlymas atmetamas.

  3. Prieš pateikdamas pasiūlymo galiojimo užtikrinimą Tiekėjas gali prašyti Perkančiosios organizacijos patvirtinti, kad ji sutinka priimti jo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. Tokiu atveju Perkančioji organizacija privalo atsakyti Tiekėjui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Šis patvirtinimas neatima teisės iš Perkančiosios organizacijos atmesti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, gavus informaciją, kad pasiūlymo galiojimą užtikrinantis ūkio subjektas tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų Perkančiajai organizacijai arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos vykdė.

  4. Bankas, draudimo bendrovė ar kredito unija išdavusi pasiūlymo galiojimo užtikrinimą turi įsipareigoti atlyginti garantijos / laidavimo rašto gavėjui galimus nuostolius, jeigu:

    1. Tiekėjas pasiūlymo galiojimo laikotarpiu atsiima arba pakeičia pasiūlymą; arba

    2. Tiekėjas, laimėjęs konkursą vengia arba atsisako pasirašyti sutartį perkančiosios organizacijos nurodytu laiku; arba

    3. Tiekėjas laimėjęs konkursą nepateikia sutarties įvykdymo garantijos; arba

    4. Tiekėjas savo pasiūlyme pateikė melagingą informaciją, kurią Perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis; arba

    5. jeigu, Tiekėjui laimėjus konkursą, iki sutarties pasirašymo, Tiekėjo kvalifikacija tapo neatitinkanti konkurso sąlygose keliamiems kvalifikacijos reikalavimams ko pasekoje sutarties pasirašymas tapo neįmanomas.

  5. Perkančioji organizacija, Tiekėjui pareikalavus, įsipareigoja nedelsdama ir ne vėliau kaip per 7 dienas grąžinti konkurso pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą jei jis buvo patektas voke, kai:

    1. pasibaigia konkurso pasiūlymų užtikrinimo galiojimo laikas;

    2. pasirašoma pirkimo sutartis;

    3. buvo nutrauktos pirkimo procedūros.


  1. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS


  1. Konkurso sąlygos gali būti paaiškinamos, patikslinamos Tiekėjų iniciatyva, jiems raštu CVP IS priemonėmis kreipiantis į Perkančiąją organizaciją. Prašymai paaiškinti konkurso sąlygas gali būti pateikiami raštu tik CVP IS priemonėmis ne vėliau kaip likus 4 (keturioms) darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Tiekėjai turėtų būti aktyvūs ir pateikti klausimus ar paprašyti paaiškinti konkurso sąlygas iš karto jas išanalizavę, atsižvelgdami į tai, kad, likus mažiau kaip 4 (keturioms) darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos į jokios klausimus ar prašymus nebus atsakinėjama, o pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, pasiūlymo turinio keisti nebus galima.

  2. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva paaiškinti (patikslinti) konkurso sąlygas.

  3. Atsakydama į kiekvieną Tiekėjo CVP IS priemonėmis pateiktą prašymą paaiškinti konkurso sąlygas, jeigu jis buvo pateiktas nepasibaigus šių konkurso sąlygų 40 punkte nurodytam terminui, arba aiškindama, tikslindama konkurso sąlygas savo iniciatyva, Perkančioji organizacija turi paaiškinimus, patikslinimus patalpinti CVP IS ne vėliau kaip likus 1 (vienai) darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą Tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas Perkančioji organizacija atsako ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jo gavimo dienos. Į pavėluotai gautą Tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas Perkančioji organizacija neatsakinėja. Perkančioji organizacija, atsakydama Tiekėjui, kartu paaiškinimus patalpina CVP IS, bet nenurodo, kuris Tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas.

  4. Perkančioji organizacija, paaiškindama ar patikslindama pirkimo dokumentus, privalo užtikrinti Tiekėjų anonimiškumą, t. y. privalo užtikrinti, kad Tiekėjas nesužinotų kitų Tiekėjų, dalyvaujančių pirkimo procedūrose, pavadinimų ir kitų rekvizitų.

  5. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas Perkančiosios organizacijos ir Tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS priemonėmis. Kitomis priemonėmis gauta informacija nesvarstoma.

  6. Tuo atveju, kai tikslinama skelbime apie konkursą paskelbta informacija, Perkančioji organizacija atitinkamai patikslina skelbimą apie pirkimą ir prireikus pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam terminui, per kurį Tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į patikslinimus. Jeigu Perkančioji organizacija konkurso sąlygas paaiškina (patikslina) ir negali konkurso sąlygų paaiškinimų (patikslinimų) pateikti taip, kad jie būtų patalpinti CVP IS ne vėliau kaip likus 1 (vienai) darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, perkelia pasiūlymų pateikimo terminą laikui, per kurį Tiekėjai, rengdami pirkimo pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus (patikslinimus) ar susitikimų protokolų išrašus jei tokie yra. Apie pasiūlymų pateikimo termino pratęsimą pranešama patikslinant skelbimą ir informaciją patalpinant CVP IS.


  1. LANKYMASIS ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) darbų VIETOJE


  1. Perkančioji organizacija numato susitikimą su Tiekėjais 2014 m. balandžio 8 d. 11: 00 val. adresu: Liepų g. 19, Šilutė. Apie atvykimą į susitikimą Tiekėjai praneša CVP IS.

  2. Už atvykimą Tiekėjams nekompensuojama.

  3. Visais pirkimo vykdymo ir lankymosi darbų vietoje klausimais kreiptis raštu CVP IS priemonėmis.


  1. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪROS


  1. Pasiūlymai pateikti CVP IS priemonėmis atidaromi Komisijos posėdyje, kuris įvyks 2014 m. balandžio 15 d. 9 val. 30 min. ir vyks UAB „Šilutės šilumos tinklai“ patalpose, adresu Klaipėdos g. 6A, LT-99116 Šilutė.

  2. Pasiūlymų atidarymo procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę Tiekėjai arba jų įgalioti atstovai, taip pat viešuosius pirkimus kontroliuojančių institucijų atstovai. Pasiūlymai atidaromi ir tuo atveju, jei į vokų atplėšimo posėdį neatvyksta pasiūlymus pateikę Tiekėjai arba jų įgalioti atstovai.

  3. Vokų su pasiūlymais atidarymo procedūroje dalyvaujantiems Tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams, skelbiama pasiūlymą pateikusio Tiekėjo pavadinimas ir pasiūlymo kaina, pranešama, ar yra pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas. Ši informacija pateikiama ir posėdyje nedalyvavusiems, tačiau pageidavimą gauti informaciją raštu CVP IS priemonėmis pareiškusiems Tiekėjams.

  4. Pasiūlymai atidaromi ta pačia eilės tvarka, kuria jie įregistruoti CVP IS.

  5. Kiekvienas, pasiūlymų atidarymo procedūroje dalyvaujantis Tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas, turi teisę asmeniškai susipažinti su viešai perskaityta informacija, tačiau supažindindama su šia informacija Perkančioji organizacija negali atskleisti Tiekėjo pasiūlyme esančios konfidencialios informacijos.

  6. Tolesnes pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, Tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.


  1. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS


  1. Komisija tikrina Tiekėjų pasiūlymuose pateiktų kvalifikacinių duomenų atitikimą konkurso sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams. Jeigu Komisija nustato, kad Tiekėjo pateikti kvalifikaciniai duomenys yra neišsamūs arba netikslūs, ji privalo prašyti Tiekėjo juos papildyti arba paaiškinti per Perkančiosios organizacijos nurodytą terminą. Jeigu Perkančiosios organizacijos prašymu Tiekėjas nepatikslino arba netinkamai patikslino pateiktus netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Perkančioji organizacija atmeta tokį pasiūlymą. Komisija negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo esmės – pakeisti kainą; pakeisti, papildyti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą; pakeisti, papildyti pasiūlymą naujais, pradiniame pasiūlyme nenumatytais Subrangovais; pakeisti, papildyti pasiūlymą naujais, pradiniame pasiūlyme nenumatytais, specialistais; pakeisti, papildyti numatomų atlikti darbų sąmatas arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus.

  2. Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio Tiekėjo minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams ir kiekvienam iš jų raštu praneša apie šio patikrinimo rezultatus.

  3. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu CVP IS priemonėmis paprašius, Tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą terminą pateikti raštu CVP IS priemonėmis papildomus paaiškinimus ar patikslinimus. Aiškinant pasiūlymo formos ar techninius pasiūlymo duomenis, komisijai draudžiama priimti papildomus dokumentus. Aiškinant ar tikslinant kvalifikacinius duomenis, Komisija privalo priimti Tiekėjo pateikiamus paaiškinimus ar papildomus, kvalifikaciją įrodančius, dokumentus. Tiekėjas visus kvalifikacinius konkurso sąlygų reikalavimus privalo atitikti pasiūlymų pateikimo dieną. Atsižvelgiant į tai, kad Tiekėjas turi nurodyti pasitelkiamus Subrangovus ir/ar darbuotojus teikdamas pasiūlymą, Perkančioji organizacija neturėtų teisės priimti Tiekėjo pasiūlymo papildymo, pateikto pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, kuriuo jis nurodo kitus (naujus) Subrangovus ir/ar darbuotojus nei nurodė pasiūlyme.

  4. Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu CVP IS priemonėmis paprašyti Tiekėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atidarymo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, Tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

  5. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, privalo pareikalauti, kad dalyvis pagrįstų siūlomą kainą raštu. Siekiant įsitikinti, ar pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, Perkančioji organizacija vadovaujasi Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 1S-96 „Dėl pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos sąvokos apibrėžimo“ (Žin., 2009, Nr. 119-5131) bei Pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos pagrindimo rekomendacijomis, patvirtintomis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 1S-122 (Žin., 2009, Nr. 136-5965). Jei pasiūlymą yra pateikęs tik vienas dalyvis, komisija turi teisę spręsti, ar pasiūlyta kaina yra neįprastai maža. Neįprastai maža kaina – pasiūlyme nurodyta paslaugų kaina laikoma neįprastai maža, jeigu ji atitinka bent vieną iš šių sąlygų: a) yra 15 ir daugiau procentų mažesnė už visų Tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį; b) yra 30 ir daugiau procentų mažesnė nuo suplanuotų viešajam pirkimui skirti lėšų. c) Perkančiosios organizacijos nuomone, jos gali nepakakti darbų tinkamai kokybei ir tinkamam sutarties įvykdymui užtikrinti: įskaitant bet neapsiribojant kokybiškų medžiagų įsigijimą, aukštos kvalifikacijos darbuotojų samdą, įrangos įsigijimą ar nuomą, savalaikius atsiskaitymus už paslaugas, tinkamą mokesčių sumokėjimą, darbo užmokestį, savalaikį sutarties įvykdymą ir kitus įsipareigojimus.

  6. Tiekėjo pateiktų kvalifikacijos duomenų patikslinimai, pasiūlymo turinio paaiškinimai, pasiūlyme nurodytų aritmetinių klaidų pataisymai, neįprastai mažos kainos pagrindimo dokumentai įkeliami į CVP IS.

  7. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

    1. Tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų;

    2. Tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Perkančiajai organizacijai prašant, netinkamai patikslino ar nepatikslino jų;

    3. Tiekėjas per Perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;

    4. Buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir Tiekėjas Komisijos prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių tinkamo pagrindimo arba tinkamai nepagrindė neįprastai mažos kainos;

    5. Perkančioji organizacija bet kokiomis teisėtomis priemonėmis sužinojo apie Tiekėjo pateiktą melagingą informaciją;

    6. jeigu pasiūlyme nurodyta kaina yra per didelė (Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. D1-34 ”Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos techninės priežiūros paslaugų ir statybos rangos darbų pirkimo tvarkos aprašas” 44.5 nurodyta, kad tiekėjo pasiūlymas atmetamas jei pasiūlyme nurodyta kaina yra per didelė (kaina laikytina per didele, jeigu ji yra didesnė nei numatyta Agentūros suderintame Investicijų plane). (Pastaba. Pasiūlymas pateikiamas pagal pirkimo sąlygų priedą Nr. 1, nurodytos eilutės negali viršyti daugiabučio namo Liepų g. 19 investicinio plano priemonių vertės);

    7. Tiekėjas nepateikė arba pateikė šių konkurso sąlygų reikalavimų neatitinkančią pasiūlymo užtikrinimo garantiją;

    8. pasiūlymas ir/arba pasiūlymo galiojimo užtikrinimas, galioja trumpesnį terminą negu numato Konkurso sąlygos;

    9. Tiekėjas pateikė darbų atlikimo grafiką, kuriame darbų atlikimo trukmė numatyta ilgesnė negu nustato Konkurso sąlygos;

    10. pasiūlymas neatitinka bet kurių šiose konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų;

    11. Tiekėjui laimėjus konkursą, prieš pasirašant sutartį, Tiekėjo kvalifikacija tapo neatitinkanti konkurso sąlygose keliamiems kvalifikacijos reikalavimams.

  8. Apie pasiūlymo atmetimą ir tokio atmetimo priežastis Tiekėjas informuojamas nedelsiant.

  9. Jeigu Konkurse visi gauti pasiūlymai neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų arba buvo pasiūlytos per didelės, Perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos, Perkančioji organizacija, pranešusi apie tai visiems Tiekėjams, turi teisę užbaigti supaprastinto atviro konkurso procedūras nenustačius laimėtojo ir pradėti neskelbiamas derybas iš esmės nekeisdama pirkimo sąlygų. Į neskelbiamas derybas kviečiami visi pasiūlymus pateikę Tiekėjai, atitinkantys minimalius kvalifikacinius reikalavimus.


  1. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS


  1. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos litais.

  2. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.


  1. PASIŪLYMŲ EILĖ IR SPRENDIMAS DĖL SUTARTIES SUDARYMO


  1. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodas kainos nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas Tiekėjas, kurio pasiūlymas įregistruotas anksčiausiai.

  2. Laimėjusiu pasiūlymas pripažįstamas Viešųjų pirkimų įstatymo, Taisyklių bei šių konkurso sąlygų nustatyta tvarka. Perkančioji organizacija, priėmusi sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo, apie šį sprendimą nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, CVP IS praneša kiekvienam pasiūlymą pateikusiam Tiekėjui. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas Tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas. Tiekėjams, kurių pasiūlymai neįrašyti į šią eilę, kartu su pranešimu apie pasiūlymų eilę pranešama ir apie jų pasiūlymų atmetimo priežastis. Jei bus nuspręsta nesudaryti pirkimo sutarties, minėtame pranešime nurodomos tokio sprendimo priežastys.

  3. Konkursą laimėjęs Tiekėjas privalo pasirašyti pirkimo sutartį per Perkančiosios organizacijos nurodytą terminą. Pirkimo sutarčiai pasirašyti laikas nustatomas atskiru raštišku pranešimu arba nurodomas pranešime apie laimėjusį pasiūlymą.

  4. Jeigu Tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį, iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, nepateikia konkurso sąlygose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį Tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal patvirtintą pasiūlymų eilę yra pirmas po Tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.


  1. PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA


  1. Tiekėjas, kuris mano, kad Perkančioji organizacija nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę iki pirkimo sutarties sudarymo pateikti pretenziją Perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui.

  2. Pretenzija ir/arba prašymas ar ieškinys teismui pateikiamas raštu per 15 dienų nuo Perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo Tiekėjams dienos arba per 5 darbo dienas nuo paskelbimo CVP IS apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos. Perkančioji organizacija nagrinėja tik tas Tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo.

  3. Perkančioji organizacija, gavusi Tiekėjo rašytinę pretenziją, nedelsdama sustabdo pirkimo procedūrą, kol bus išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas. Perkančioji organizacija negali sudaryti pirkimo sutarties anksčiau negu po 15 dienų nuo rašytinio pranešimo apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo pretenziją pateikusiam Tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams dienos.

  4. Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti pretenziją ir priimti motyvuotą sprendimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos, o apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti pretenziją pateikusiam Tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams, taip pat juos informuoti apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą.


  1. TECHNINIO DARBO PROJEKTO IR STATYBOS RANGOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS


  1. Pirkimo sutartis negali būti sudaroma, kol nesibaigė Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyti Tiekėjų pretenzijų pateikimo ir ieškinio pareiškimo terminai, išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikia tik vienas Tiekėjas.

  2. Pirkimo sutartis gali būti pasirašyta ne anksčiau negu po 15 dienų nuo pranešimo apie pasiūlymų eilę išsiuntimo tiekėjams dienos.

  3. Perkančioji organizacija pirkimo sutartį siūlo sudaryti tam Tiekėjui, kurio pasiūlymas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka pripažintas laimėjusiu. Sudaroma pirkimo sutartis turi atitikti laimėjusio Tiekėjo pasiūlymą ir šias konkurso sąlygas.

  4. Techninis darbo projektas turi būti atliktas ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Statybos rangos darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip per 8 (aštuonis) mėnesius nuo techninių darbo projektų priėmimo–perdavimo aktų pasirašymų. Pirkimo sutarties vykdymo metu paaiškėjus nenumatytoms aplinkybėms Šalių sutarimu Pirkimo sutartis gali būti pratęsta 1 (vieną) kartą 6 (šešis) mėnesius, t.y. neilgesniam kaip 6 (šešių) mėnesių laikotarpiui.

  5. Darbai turės būti atliekami naudojant techniniame projekte nurodytas medžiagas.

  6. Už suteiktas paslaugas ir atliktus darbus apmokama per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo pateiktų mokėjimo dokumentų patvirtinimo, vadovaujantis Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo (aktuali redakcija) 5 str. 3 p., nes užsakovas mokėjimus atlieka tik gavęs finansavimą iš ES PARAMOS projektą administruojančios agentūros, o mokėjimo prašymų pateikimui, jų patikrinimui ir kitų procedūrų atlikimui būtinos laiko sąnaudos.

  7. Perkančioji organizacija turi teisę sulaikyti visus atliekamus mokėjimus pagal sutartį tuo atveju, jei Tiekėjas nevykdo ar netinkamai vykdo sutartyje nustatytus įsipareigojimus iki kol pažeidimai bus pilnai pašalinti. Sutarties vykdymo trūkumų šalinimo laikotarpiu Perkančioji organizacija turi teisę skaičiuoti delspinigius ir ginti savo teises kitais, sutartyje nurodytais būdais.

81. Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina (įkainiai) perskaičiuojama (didinami ar mažinami) pasikeitus (padidėjus ar sumažėjus) pridėtinės vertės mokesčio tarifui, kuris turėjo tiesioginės įtakos kainai. Raštiškai patvirtinus Užsakovui bei Rangovui ir ne vėliau kaip iki atitinkamų darbų ar jų dalies perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos, perskaičiuojama tik ta kainos (įkainių) dalis, kuriai turėjo įtakos pasikeitęs pridėtinės vertės mokesčio tarifas ir tik pasikeitusio mokesčio dydžiu.

82. Per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos, sutarties įvykdymo užtikrinimui Tiekėjas privalo pateikti banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą 5 procentų sumai nuo bendros sutarties kainos su PVM. Tuo atveju, jei sutartis nebaigiama vykdyti likus mėnesiui iki garantijos/rašto galiojimo pabaigos, ne vėliau kaip likus 2 (dviem) savaitėms iki garantijos/rašto galiojimo pabaigos Tiekėjas privalo pristatyti garantijos/rašto pratęsimą dar 2 (dviem) mėnesiams.


  1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS


83. Pirkimo procedūros, kurios neapibrėžtos šiose supaprastinto atviro konkurso sąlygose, vykdomos vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo, poįstatyminių teisės aktų ir Taisyklių nuostatomis.

84. Perkančioji organizacija bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Šiuo atveju Perkančioji organizacija neprisiima jokių įsipareigojimų dėl dalyvių patirtų nuostolių ar žalos atlyginimo, susijusių su pirkimo procedūrų nutraukimu ar pasiūlymo atmetimu.













Supaprastinto atviro konkurso sąlygų

1 priedas





Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)


(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)



UAB Šilutės šilumos tinklai




PASIŪLYMAS


DĖL DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO LIEPŲ G. 19, ŠILUTĖ, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) TECHNINIO DARBO PROJEKTO IR STATYBOS RANGOS DARBŲ PIRKIMO


____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)


Tiekėjo pavadinimas ir įmonės kodas [jei tai ūkio subjektų grupė, nurodyti: jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, sudaryta iš: [nurodyti visų partnerių pavadinimus ir įmonės kodus]



Atsakingasis partneris [nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė]


Tiekėjo adresas [jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų partnerių adresus]



Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė


Telefono numeris


Fakso numeris


El. pašto adresas


Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis :

1) supaprastinto atviro konkurso skelbime CVP IS interneto adresu: xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Patvirtiname, kad susipažinome su techninėmis specifikacijomis ir kitais Perkančiosios organizacijos reikalavimais bei pirkimo objekto vieta.




Mes siūlome Perkančiosios organizacijos reikalavimuose numatytas paslaugas ir darbus:


Xxx.Xx.

Darbų pavadinimas

Kiekis

Kaina, Lt (be PVM)

PVM, Lt

Xxxxx, Lt (su PVM)

1

Daugiabučio gyvenamojo namo Liepų g. 19, Šilutė, atnaujinimo (modernizavimo):


techninis darbo projektas

1




statybos rangos darbai

1






Iš viso





Bendra pasiūlymo kaina su PVM – ________ _____ Lt. (suma žodžiais)

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro _____________ Lt.

Pastaba:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio

- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos rangos darbų vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Xxx.Xx.

Pateiktų dokumentų pavadinimas

Dokumento puslapių skaičius








Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame:

Pasiūlymas galioja iki ___________

_____________________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, xxxxxxx, xxxxxxx)










Pasiūlymo priedas



DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO LIEPŲ G. 19, ŠILUTĖ, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) TECHNINIO DARBO PROJEKTO IR STATYBOS RANGOS DARBŲ PIRKIMAS

Xxx.Xx.

Darbų pavadinimas

Kaina, Lt (be PVM)

PVM, Lt

Xxxxx, Lt (su PVM)


1.


Techninis darbo projektas





2.


Statybos rangos darbai





2.1

Fasado sienų (įskaitant cokolį) šiltinimas





2.2

Stogo šiltinimas





2.3

Butų ir kitų patalpų langų keitimas





2.4

Butų ir kitų patalpų balkonų durų keitimas





2.5

Balkonų ar lodžijų įstiklinimas





2.6

Rekuperacijos sistemos įrengimas





2.7

Šildymo ir karšto vandens sistemos pertvarkymas






Kitos atnaujinimo priemonės





2.9

Buitinių nuotekų sistemos keitimas/atnaujinimas





2.10

Lietaus nuotekų sistemos keitimas/atnaujinimas





2.11

Šalto vandens sistemos keitimas/atnaujinimas




Bendra pasiūlymo kaina (su PVM)




Supaprastinto atviro konkurso sąlygų

2 priedas


Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinė vertės mokesčio mokėtojas)

TIEKĖJO DEKLARACIJA

_____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

1. Aš, ______________________________________________________________ ,

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))_____________________________ ,

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) ______________________________________________________________

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame _________________________________________________________________

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo būdas)

___________________________________________________________________________ ,

skelbtame ___________________________________________________________________________ ,

(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, data ir numeris)

nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, taip pat nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo (konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo), už kurį Tiekėjui (fiziniam asmeniui) yra paskirta administracinė nuobauda arba Tiekėjui (juridiniam asmeniui) – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai, o už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimą Tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, yra paskirta ekonominė sankcija, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip trys metai.

nėra baustas pagal Lietuvos Respublikos Administracinės teisės pažeidimų kodekso 41 str. nuostatas, jeigu nuo administracinės nuobaudos paskyrimo praėjo mažiau kaip vieni metai, arba Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą, arba dėl Tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, per pastaruosius 5 metus yra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis.

2.  Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179) pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

4. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas.






(Deklaraciją sudariusio asmens pareigų pavadinimas)


(Parašas)


(Vardas ir pavardė)



Supaprastinto atviro konkurso sąlygų

3 priedas


SUBRANGOS DEKLARACIJA

_________________

(Tiekėjo pavadinimas)

________________________

(Tiekėjo kodas ir kiti duomenys)

__________________________________

(adresatas (perkančioji organizacija))


2014 m. ________________________ d.

________________________

(deklaracijos sudarymo vieta)


Aš_______________________________ __________________________________________

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos, vardas, xxxxxxx)


tvirtinu, kad mano atstovaujamas aukščiau nurodytas ūkio subjektas savo jėgomis atliks šiuos darbus:

Eil. Nr.

Xxxxxx, numatyti vykdyti savo jėgomis





bei ketina dalį Sutartyje numatytų darbų vykdyti subrangos pagrindais ir pateikiame šią informaciją apie Xxxxxxxxxxx:


Eil. Nr.

Darbai, numatyti vykdyti subrangos pagrindais

Subrangovo pavadinimas ir adresas









________________________________________________________________

(deklaraciją sudariusio asmens pareigos) (vardas, xxxxxxx) (parašas)


Supaprastinto atviro

konkurso sąlygų

4 priedas



Sutarties 1 priedas


ATLIKTŲ DARBŲ akto FORMA Nr. ______

20 ____________ “___ „

Ataskaitinis laikotarpis nuo___<data>_____iki___<data>_____


Rangovas:

Užsakovas:

Sutarties nr.: <Numeris>.

Sutarties pavadinimas:


Šiuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu Rangovas įvykdė savo įsipareigojimus pagal aukščiau nurodytos sutarties ____________ etapą. Xxxxxxxx atliko Užsakovui šiuos darbus (paslaugas):

Sumos pateikiamos (valiutos pavadinimas)

Eil. Nr. pagal Įkainotą veiklos sąrašą

Nuolatinių Darbų/paslaugų veiklos (etapo) pavadinimas

Sutartinė darbo kaina, be PVM

Atlikta darbų (paslaugų) nuo statybos pradžios įskaitant ataskaitinį laikotarpį

Atlikta darbų (paslaugų) nuo statybos pradžios iki ataskaitinio laikotarpio

Atlikta darbų (paslaugų) per ataskaitinį laikotarpį

%

Suma

%

Suma

%

Suma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suma be PVM:

 

 

 

 

 

 

 

PVM{tarifas} suma

 

 

 

 

 

 

 

Suma su PVM:

 

 

 

 

 

 

 

Suma mokėjimui: 

 

 

Šis aktas neatleidžia Rangovo bei Užsakovo nuo kitų sutartinių įsipareigojimų pagal aukščiau nurodytą sutartį vykdymo.

Užsakovo atstovas

Rangovo atstovas

Xxxxxx,

pavardė:


Xxxxxx,

pavardė:


Pareigos:


Pareigos:


Parašas:


Parašas:


Data:

A.V.


Data:

A.V.


Techninės priežiūros atstovas



Vardas,

pavardė:




Pareigos:




Parašas:




Data:

A.V.







Supaprastinto atviro konkurso sąlygų

5 priedas



































Supaprastinto atviro konkurso sąlygų

5 priedas







KALENDORINIS DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS

______________

Data

Pridedame kalendorinį darbų vykdymo grafiką:


Eil. Nr.

Darbo (darbų grupės) pavadinimas

Bendra darbo apimtis (fiziniais mato vienetais)

Darbo atlikimo terminai ir kiekiai, Lt be PVM

I mėnuo

II mėnuo

III mėnuo

IV mėnuo

V mėnuo...
















































































Supaprastinto atviro konkurso sąlygų

6 priedas

TIEKĖJO ĮVYKDYTŲ SVARBIAUSIŲ SUTARČIŲ SĄRAŠAS

(jungtinės veiklos atveju pildyti kiekvienam partneriui atskirai)

Pateikiame per 5 (penkis) pastaruosius metus (jei įmonė veikia trumpiau nei 5 metai, tai nuo jos registravimo pradžios) iki pasiūlymų pateikimo dienos sėkmingai užbaigtų svarbiausių statybos rangos sutarčių sąrašą:

Projekto pavadinimas

Bendra projekto vertė / aprašymas ir fiziniai indikatoriai

Bendra darbų, už kuriuos Tiekėjas buvo atsakingas, vertė

Darbų pradžios data / Darbų pabaigos data

Perkančioji organizacija / Užsakovas / Vieta

Pagrindinis Tiekėjas (R), jungtinės veiklos partneris (KP) ar Subrangovas (S)

Ar išduota galutinė Perėmimo pažyma (Priėmimo-perdavimo aktas)?
- Taip (pridėkite kopiją1)

- Dar ne (sutartis vykdoma)
- Ne (nurodykite priežastis)











































Pateikiame statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktų kopijas arba užsakovų patvirtinimus.



Supaprastinto atviro

konkurso sąlygų

7 priedas








DAUGIABUČIO NAMO LIEPŲ G. 19, ŠILUTĖ, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) TECHNINIO DARBO PROJEKTO IR STATYBOS RANGOS DARBŲ PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA



SIEKIANT TIEKĖJAMS PALENGVINTI APSKAIČIUOTI PASIŪLYMO KAINĄ PERIDEDAME PRELIMINARIUS DARBŲ KIEKIUS. (Xxxxxxxx, laimėjęs konkursą, turės pateikti sustambintas sąmatas).

PRELIMINARUS darbų kiekių žiniaraštis









Xxx.Xx.

Priemonės/veiklos pavadinimas

Matavimo vnt.

Kiekis

Pastabos

1.

Sienų šiltinimas

1.1.

Fasado sienų (mūrinės) šiltinimas

m2

1461

Darbų apimtys tikslinamos rangovo

2.

Cokolio šiltinimas

2.1.

Cokolio šiltinimas

m2

268,97

Darbų apimtys tikslinamos rangovo

3.

Sutapdinto stogo šiltinimas

3.1

Stogo (sutapdintas) šiltinimas

m2

321,51

Darbų apimtys tikslinamos rangovo

4.

Langai, durys, balkonai

4.1.

Butų ir kitų patalpų langų keitimas

m2

113,1

Darbų apimtys tikslinamos rangovo

4.2.

Butų ir kitų patalpų balkonų keitimas

m2

16,17

Darbų apimtys tikslinamos rangovo

4.3.

Balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimas ir įstiklinimas

m2

116,28

Darbų apimtys tikslinamos rangovo

5.

Ventiliacijos atnaujinimas

5.1.

Rekuperacijos sistemos įrengimas

Butų skaičius

20

Darbų apimtys tikslinamos rangovo

6.

Šildymo sistemos pertvarkymas ar keitimas

6.1.

Automatinių balansavimo/srauto reguliavimo ventilių įrengimas

vnt.

17

Darbų apimtys tikslinamos rangovo

6.2.

Uždaromosios armatūros stovams keitimas

vnt.

34

Darbų apimtys tikslinamos rangovo

6.3.

Uždaromosios armatūros magistralėms keitimas

vnt.

8

Darbų apimtys tikslinamos rangovo

6.4.

Magistralinių vamzdynų keitimas

m

105

Darbų apimtys tikslinamos rangovo

6.5.

Magistralinių vamzdynų izoliavimas

m

105

Darbų apimtys tikslinamos rangovo

6.6.

Termostatinių ventilių įrengimas esamiems šildymo prietaisams

vnt.

85

Darbų apimtys tikslinamos rangovo

6.7.

Šildymo prietaisų keitimas naujais


W

74586

Darbų apimtys tikslinamos rangovo

6.8.

Magistralinių karštojo vandens sistemos vamzdynų keitimas

m

50

Darbų apimtys tikslinamos rangovo

7.

Buitinių nuotekų sistemos keitimas/atnaujinimas

7.1.

Pastato buitinio nuotakyno stovų keitimas

m

25

Darbų apimtys tikslinamos rangovo

7.2

Pastato lietaus nuotakyno stovų keitimas

m

25

Darbų apimtys tikslinamos rangovo

7.3

Šalto vandens sistemos keitimas/atnaujinimas

m

30

Darbų apimtys tikslinamos rangovo

7.4.

Šaltojo vandentiekio sistemos stovų keitimas

m

70

Darbų apimtys tikslinamos rangovo











1 Jei konkurso dalyvio patirtis yra įgyta būnant subrangovu, tokiu atveju vietoj aukščiau nurodytų dokumentų dalyvis gali pridėti raštą, pasirašytą darbų generalinio rangovo, kuriame patvirtinama, kad konkretūs to subrangovo darbai buvo sėkmingai atlikti ir priduoti.

Document Metadata

Filed: January 30th, 2014