ÉS KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 7100 SZEKSZÁRD, AUGUSZ I. XXXX 0.

MÓDOSÍTOTT AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

ÉS KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KORMÁNYABLAK KIALAKÍTÁSA A TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL RÉSZÉRE A SIMONTORNYA XXXXXX XXXX 00. SZÁM ALATTI ÉPŰLETBEN

TÁRGYÚ

KBT. HARMADIK RÉSZ, UNIÓS ÉRTÉKHATÁR ALATTI HIRDETMÉNY NÉLKÜLI, NYÍLT

[KBT. 115. § (1) BEKEZDÉS SZERINTI] KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ

2018.

ALAPINFORMÁCIÓK A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRÓL

Tisztelt Ajánlattevő!

Tolna Megyei Kormányhivatal Ajánlatkérő nevében felkérem, hogy a mellékelten csatolt ajánlatté- teli felhívás és közbeszerzési dokumentumban (a továbbiakban: közbeszerzési dokumentumok vagy ajánlattételi dokumentáció vagy dokumentáció) foglaltak szerint szíveskedjenek ajánlatot tenni a közbeszerzés tárgyát képező feladatok megvalósítására.

Ajánlattételi határidő: 2018. február 15 február 19., 11:00 óra

Ajánlatkérőre vonatkozó információk:

Tolna Megyei Kormányhivatal 0000 Xxxxxxxxx, Xxxxxx X. xxxx 0.

Címzett: xx. Xxxxxxx Xxxxxx kormánymegbízott Tel: +36-74/529-871

Fax: +36-74/415-686

E-mail: xxxxxxx@xxxxx.xxx.xx, xxxxx.xxxxxxx@xxxxx.xxx.xx Kapcsolattartó neve: Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx

Az eljárás tárgya:

Kormányablak kialakítása a Tolna Megyei Kormányhivatal részére a Simontornya, Hársfa utca

39. szám alatti épületben.

Az eljárás típusa:

Kbt. Harmadik Rész, Uniós értékhatár alatti hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárás (Kbt. 115.

§ (1) bekezdés szerinti).

Eljárás nyelve:

Jelen közbeszerzési eljárás kizárólagos hivatalos nyelve a magyar. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja.

Egyéb rendelkezések:

Az eljárás során felmerülő, az ajánlattételi felhívásban és jelen dokumentációban nem szabályozott kérdések tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási

rendeletei az irányadóak.

Xx. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx

Digitálisan aláírta: Xx. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx

Dátum: 2018.02.14 15:53:30 +01'00'

xx. Xxxxxxx Xxxxxx kormánymegbízott

1. KÖTET

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S

1. Ajánlatkérő adatai:

Ajánlatkérőre vonatkozó információk:

Tolna Megyei Kormányhivatal 0000 Xxxxxxxxx, Xxxxxx X. xxxx 0.

Címzett: xx. Xxxxxxx Xxxxxx kormánymegbízott Tel: +36-74/529-871

Fax: +36-74/415-686

E-mail: xxxxxxx@xxxxx.xxx.xx

2. A közbeszerzési eljárás fajtája, alkalmazásának indokolása:

Kbt. Harmadik Rész, Uniós értékhatár alatti hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárás (Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti eljárás): Ha az építési beruházás becsült értéke nem éri el a háromszázmillió forintot, az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást lefolytathatja a nyílt vagy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a 115.

§-ban foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával is, kivéve, ha a beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott és Magyarország országhatárán átnyúló projekttel kapcsolatos.

Jelen építési beruházás becsült értéke nem éri el a háromszázmillió forintot és a beszerzés Magyarország országhatárán átnyúló projekttel nem kapcsolatos.

3. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési helye:

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat térítésmentesen bocsátja ajánlattevők rendel- kezésére a Kbt. 39. § (1) bekezdésének megfelelően. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumen- tumokat az ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg elektronikus úton továbbítja ajánlattevők részére. A Kbt. 115. § (7) bekezdésének megfelelően ajánlatkérő a honlapján és a Közbeszerzési Adatbázisban is közzéteszi jelen ajánlattételi felhívást és közbeszerzési dokumentumokat.

4. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Tárgya:

Kormányablak kialakítása a Tolna Megyei Kormányhivatal részére a Simontornya, Xxxxxx xxxx 00. szám alatti épületben.

Mennyisége:

A kormányablak kialakítása Simontornya Város Önkormányzata tulajdonában lévő épület átalakításával valósul meg. Az épület 142 m2 alapterületű részében, az ügyfélforgalmi térben (35,59 m2) öt munkaállomás és egy fotófülke, munkatér (25,80 m2), valamint gyámügyi iroda (14,80 m2) és háttér iroda (12,05 m2), irattár (7,84 m2), szerver szoba (3,14 m2), továbbá egy közlekedő (5,81 m2), teakonyha (5,15 m2) és személyzeti mosdó-wc (8,28 m2) kap helyet. Az ügyfelek részére az előtérből (9,63 m2) nyílóan női és férfi mosdó-wc-t (9,26 m2), valamint nemektől független akadálymentes wc-t (4,94 m2) alakítunk ki. Az épület bejárata előtt új fedett előlépcső és akadálymentes rámpa, valamint járda készül.

Az épület jelenleg meglévő nyílászáróit (23 db ablak, 9 db belső ajtó és két kétszárnyú ajtó), válaszfalait (55,52 m2) mennyezet- és falvakolatait (427,14 m2) és a teljes padló rétegrendet

(142 m2) el kell bontani. A belső térben új - 12 cm vastag hőszigetelésű - padlózat (142 m2), falazatok, falvakolat (239,00 m2) és mennyezetvakolat (142,29 m2), üveggyapot hőszigeteléssel ellátott gipszkarton elválasztó falak (87 m2) és álmennyezet (32,20 m2), valamint külső homlokzati vakolat (165,09 m2) készül.

A külső homlokzaton, fokozott légzárású, háromrétegű hőszigetelő üvegezéssel ellátott műanyag ablak (20 db), és összesen 16 db ajtó lesz elhelyezve.

A padlásfödémen 140 m2 2*15 cm vastag hőszigetelés készül. Megújul a teljes gépészeti víz, szennyvíz, valamint villamos hálózat.

A meglévő gázvezetékrendszer bontása után új vezeték, lesz kiépítve a meglévő parapetes kazánhoz, és a másik majdani kombi gázkazánhoz (a kazán beszerzését, beépítését és a hozzá tartozó fűtési rendszer és lapradiátorok beépítését más vállalkozás végzi).

A szerver szobában 3,2 kW teljesítményű split klíma lesz elhelyezve.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (5) bekezdése alapján amennyiben a felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban szabvány, műszaki engedély, műszaki előírások, műszaki ajánlás szerepel, továbbá a 46. § (3) bekezdése alapján meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozást tartalmaz, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és azt úgy kell tekinteni, hogy a megnevezés kiegészül a „vagy azzal egyenértékű” kifejezéssel is. Az ajánlatkérő bármely a leírásban meghatározott termékkel műszakilag, esztétikailag, és minőségileg egyenértékű, a leírásban hivatkozott termékkel felhasználhatóságában, használhatóságában, kezelhetőségében, rendeltetésében és tartósságában egyenértékű, más gyártású berendezés teljesítését és/vagy felhasználását is elfogadja akkor is, ha a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 46. § (3) bekezdésében előírt „vagy azzal egyenértékű” kifejezés bármely okból az adott helyen nem került feltüntetésre.

A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírása és az árazatlan költségvetés tartalmazza.

CPV: fő tárgy: 45300000-0 [Épületszerelési munka] További tárgyak: 45310000-3 [Villamos szerelési munka]

45350000-5 [Gépészeti szerelések]

5. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési el- járást lefolytatják:

Vállalkozási szerződés

6. A szerződés időtartama:

A teljesítés időtartama a szerződés hatálybalépésétől számított 45 nap. Előteljesítés megengedett.

7. Xxxxx feltüntetése, ha keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rend- szer alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására kerül sor:

Jelen eljárásban nem kerül sor keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására, sem elektronikus árlejtés alkalmazására

8. A teljesítés helye:

7081 Simontornya, Xxxxxx xxxx 00. Hrsz.:993 Nuts kód: HU233

9. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra hi- vatkozás:

A megvalósítás pénzügyi fedezetét Ajánlatkérő a GF/SZKF/600/10/2017 számú támogatói ok- irat alapján nyújtott költségvetési támogatásból biztosítja.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a vállalkozói díj tartalékkeretet nem tartalmaz, továbbá, hogy a megkötendő szerződés rendelkezései vonatkozásában tartalékkeret jogintézményét nem alkalmazza.

Számlázás:

Az ajánlat, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint (HUF). Ajánlatkérő előleget, továbbá részszámlázási lehetőséget nem biztosít.

A Kbt. 135. § (1)-(2) és (6) bekezdései szerint igazolt, szerződésszerű teljesítés ellenértékének kiegyenlítése átutalással, számla ellenében történik, a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1)-

(2) bekezdésében foglalt rendelkezések figyelembevételével.

Amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, aján- latkérő a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapján, az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § szerint fizeti ki a szerződésben foglalt ellenértéket.

Az ellenszolgáltatás késedelmes teljesítése esetén nyertes Ajánlattevőként szerződő fél a 2013. évi V. törvényben meghatározott [6:155.§] mértékű és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot számíthat fel.

Az ellenszolgáltatás teljesítésének részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.

Vonatkozó jogszabályok:

• A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény

• Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény

• A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

• Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

• 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzésének részletes sza- bályairól

10. Xxxxx meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot:

Jelen eljárásban Ajánlatkérő a többváltozatú (alternatív) ajánlattétel lehetőségét kizárja.

11. A részajánlat-tétel lehetősége vagy annak kizárása. (Ha részajánlat tételére lehetőség van, tájékoztatás arról, hogy egy vagy több, vagy valamennyi részre lehet-e ajánlatot tenni, valamint arról, hogy korlátozva van-e az egy ajánlattevőnek odaítélhető szerződésrészek száma. A részajánlat tételének kizárása esetén ennek indokai):

Részajánlat tételére nincsen lehetőség, tekintettel arra, hogy a közbeszerzés tárgya szerinti munkák és feladatok - jellegük, összetettségük, előírt műszaki paramétereik, időbeli tartamaik alapján - szorosan kapcsolódnak egymáshoz, egymásra épülnek, amelyet több ajánlattevő egyidőben nem tudna teljesíteni. A kivitelezési feladatban foglalt munkarészek kivitelezés-szervezésben és műszakilag is összefonódnak, a tervezett projekt

megvalósításaként tervezett kivitelezés együttes rendszerként megvalósítható, ebből eredően a projekt részajánlatokra bontása nem biztosítható.

12. Az ajánlatok értékelési szempontja. Ha a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot nem kizárólag az ár vagy kizárólag a 78. § szerint meghatározott költség alapján választják ki, a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatra vonatkozó értékelési szem- pontok súlyozását (kivételesen sorrendjét) is fel kell tüntetni:

Az ajánlatok értékelési szempontja a legjobb ár-érték arány alapján a Kbt. 76. § (2) bekezdés

c) pontja szerint.

Értékelési szempont	Súlyszám
1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF)	70
2. Munkahelyi egészségvédelmi és biztonságirányítási rendszer megléte építőipari kivitelezés (magas) érvényességi területre (BS OHSAS 18.001:2007 vagy azzal egyenértékű)	15
3. Jótállás időtartama (hónap; ajánlati elem minimum értéke: 36 hónap, legkedvezőbb szintje: 60 hónap. Ajánlatkérő a 36 hónap és a 60 hónap közötti megajánlásokat értékeli a kötelezően előírt időtartam (36 hónap) levonásával.)	15

A legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.

Az 1. értékelési részszempont szerinti megajánlás alátámasztására ajánlattevőknek az ajánlat- hoz árazott költségvetést kell csatolnia.

Az árazott költségvetés elkészítése során az alábbiakat szükséges figyelembe venni:

• Az árazatlan költségvetés tételeinek tartalmát elsődlegesen úgy kell értelmezni, hogy azok a megnevezésük szerinti munka minden közvetlen és közvetett munkaműveleti és dologi elemét magukban foglalják az előkészítéstől a Szerződésben megfogalma- zott és az egyéb vonatkozó előírásokat mindenben kielégítő módon történő teljes elkészítésig, azaz a tételekhez tartozó egységárakat ÁFA (Általános Forgalmi Adó) nélkül kell megadni, de tartalmazniuk kell minden egyéb járulékos költséget is (biz- tonsági elkorlátozások, terelőelemek, lezárások, lerakóhelyi díjak, előírt ellenőrző mé- rések és vizsgálatok, mintavételek, minősítések, minőség tanúsítások, segédanyagok, kitűzések, geodéziai munkák, teljes takarítás, stb.), valamennyi szükséges munka elvégzését teljesen készen, továbbá minden vámot adót és egyéb illetéket, ami a Vállalkozónak a Szerződés alapján vagy bármely más okból kell fizetnie.

• Ha egy munkafázis tétele nem került külön kiírásra, de az abban foglalt tevékeny- ségre szükség van, akkor azok költségeit a munkatételek egységárában kell figye- lembe venni.

• A megadott egységáraknak a műszaki tartalom megvalósításához szükséges ráfordí- tás összegén túl a munkák teljes befejezéséig várható árváltozásból eredő költsége- ket is tartalmaznia kell, ezért az egységárak rögzítettek és nem változtathatók a Szer- ződés időtartama alatt.

A költségvetés(ek) Microsoft Office Excel formátumban állnak az Ajánlattevők rendelkezésére, amelyet kitöltve kell az ajánlatukhoz csatolniuk papír alapon, valamint elektronikus formátumban (Microsoft Office Excel formátumban) is!

Ajánlatkérő az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás elvét alkalmazza az alábbiak szerint: a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb. Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordított arányosítással számolja ki a pontszámokat. A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. mellékletének

1. b) pont ba) alpontja szerinti fordított arányosítás módszere tartalmazza.

Az értékelés módszere képlettel leírva:

P = (Alegjobb / Avizsgált) × (Pmax - Pmin) + Pmin

ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa

Pmin: a pontskála alsó határa

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedesjegyre kell kerekíteni, kivéve ha pontazonosságot eredményezne (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel programot fog használni a pontszámítás során). Pontazonosság esetén ajánlatkérő addig a tizedesjegyig kerekít, ahol már különbség tapasztalható az ajánlatok között. Ebben az esetben minden ajánlat vonatkozásában alkalmazandó a különbséget eredményező tizedesjegyig történő kerekítés.

Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek nyilvá- níthatja az alábbi esetekben, amennyiben a következő változtatások bármelyike esetén Aján- latkérő nem lenne képes az ajánlatok közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelő értékelésére:

• Ajánlattevő nem nyújt be árazott költségvetést,

• Ajánlattevő a költségvetés sorait Ajánlatkérő erre vonatkozó jóváhagyása nélkül (pl. kiegészítő tájékoztatás) új sorral egészíti ki, vagy

• Ajánlattevő a költségvetés sorait Ajánlatkérő erre vonatkozó jóváhagyása nélkül összevonja, vagy

• Ajánlattevő Ajánlatkérő erre vonatkozó jóváhagyása nélkül a költségvetés tételeit, mennyiségi adatait módosítja, vagy

• egyéb módon olyan módosítást eszközöl Ajánlattevő az árazatlan költségvetésen, mely alapján az nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban és a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak.

Ajánlatkérő a 2. értékelési részszempont esetében a Munkahelyi egészségvédelmi és biz- tonságirányítási rendszer meglétét értékeli a közvetlen pontkiosztás módszere segítségével. Amennyiben ajánlattevő rendelkezik a meghatározott rendszerrel, úgy az adott szempontra 10 pontot kap, amennyiben nem rendelkezik a meghatározott rendszerrel, 0 pontot kap.

Ajánlattevő a 2. értékelési szempont vonatkozásában az adott rendszer meglétét igazoló dokumentumot köteles csatolni az ajánlata részeként.

Ajánlatkérő a 3. értékelési szempont esetében a megajánlott számból levonja a kötelezően előírt számot (36 hónap) és az így kapott legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legmagasabb többlet jótállási időtartam) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet (egyenes arányosítás). A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. sz. mellékletének 1. b) pont bb) alpontja szerinti egyenes arányosítás módszere tartalmazza.

A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képlet: P = (A vizsgált / A legjobb) × (Pmax - Pmin) + Pmin ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa

Pmin: a pontskála alsó határa

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (amennyiben a legelőnyösebb ajánlat tar- talmi eleme meghaladja az ajánlati elem legkedvezőbb szintjét /24 hónap többlet jótállási időtartam/, úgy abban az esetben is 24 hónap megajánlással számol Aján- latkérő)

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabá- lyoknak megfelelően két tizedesjegyre kell kerekíteni, kivéve ha pontazonosságot eredmé- nyezne (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel programot fog használni a pontszámítás során). Pontazonosság esetén ajánlatkérő addig a tizedesjegyig kerekít, ahol már különbség tapasz- talható az ajánlatok között. Ebben az esetben minden ajánlat vonatkozásában alkalmazandó a különbséget eredményező tizedesjegyig történő kerekítés.

Ajánlatkérő a 3. értékelési szemponttal összefüggő ajánlati elemmel kapcsolatban 60 hónap- ban határozza meg az ajánlati elem legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad.

Ajánlatkérő a 3. értékelési szemponttal összefüggő ajánlati elemmel kapcsolatban meghatá- rozza, hogy az ajánlati elem minimum értéke 36 hónap, ennél kedvezőtlenebb az ajánlati elem nem lehet, a minimum értéket el nem érő ajánlatokat Ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánítja.

A 36 hónapos megajánlás 0 pontot kap.

Amennyiben a többlet jótállási időtartam tekintetében minden ajánlat 0 hónap megajánlást tartalmaz, úgy a 3. értékelési szempont vonatkozásában minden ajánlattevő 0 pontot kap.

Ajánlatkérő a 36 hónap és a 60 hónap közötti megajánlásokat értékeli a kötelezően előírt időtartam (36 hónap) levonásával. A megajánlást egész hónapokban kell megadni, a tört hó- nap megajánlása érvénytelen.

A fenti módszerrel értékelt egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot Ajánlatkérő megszorozza az ajánlattételi felhívásban meghatározott súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja.

Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb.

Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az Ajánlatkérő részére az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette.

13. A kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő és alvállalkozó aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjának hatálya alá tartozik.

Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

A megkövetelt igazolási mód:

Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja vagy a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbe- szerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes euró- pai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.

Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy nemleges tartalmú változásbejegy- zési nyilatkozatot szükséges az ajánlat részeként benyújtani [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §].

Alvállalkozó és adott esetben alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozá- sában: a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az ajánlattevő csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)–k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A kizáró okok igazolásáról szóló nyilatkozat nem lehet régebbi, mint jelen felhívás megküldé- sének dátuma.

Öntisztázás lehetősége: Kbt. 64. §-a alapján.

Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában vizsgálja a ki- záró okok fenn nem állását, így az ajánlattevők a felhívás megküldésénél nem régebbi nyi- latkozatokkal, igazolásokkal kötelesek bizonyítani, hogy nem tartoznak a kizáró okok hatálya alá.

14. Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez megkövetelt iga- zolási mód:

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján jelen eljárásban nem ír elő alkal- massági követelményt.

15. Ajánlattételi határidő:

2018. február 15 február 19., 11:00 óra

Az ajánlatoknak ezen határidőig az alábbi címen rendelkezésre kell állnia, a kézbesítésből származó bárminemű késedelem az ajánlattevő felelőssége.

16. Az ajánlat benyújtásának címe, és a benyújtás módja:

7100 Szekszárd, Augusz I. u. 7. IV. emelet 404. iroda

17. Az ajánlattétel nyelve, annak feltüntetése, hogy a magyar nyelven kívül más nyel- ven is benyújtható-e az ajánlat:

Magyar.

Az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, más nyelven nem nyújtható be az ajánlat.

Az eljárás során mindennemű levelezés és kapcsolattartás csak ezen a nyelven történik. Jog- hatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak. Amennyiben az ajánlathoz csatolandó okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy azt ajánlattevő eredeti nyelven és hiteles vagy felelős fordításban is köteles becsatolni. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő a felelős. A helytelen fordítás következmé- nyeit az ajánlattevőnek kell viselnie.

18. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelenlétre jo- gosultak:

7100 Szekszárd, Augusz I. u. 7. IV. emelet 405-ös iroda 2018. február 15 február 19., 11:00 óra

A bontáson a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen. Az aján- latok felbontására a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdéseiben foglalt rendelkezések irányadóak.

19. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 napig kötve van ajánlatához.

20. Az ajánlati biztosíték előírására, valamint a szerződésben megkövetelt biztosíté- kokra vonatkozó információ:

Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban ajánlati biztosíték nyújtását nem követeli meg.

Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték: Nyertes ajánlattevő megajánlása alapján a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint biztosítva. A jótállás időtartamára kikötött – jótállási - biztosítékot a teljesítés időpontjában (sikeres átadás- átvételt igazoló jegyzőkönyv átvétele) kell rendelkezésre bocsátani, a biztosítéknak a jótállási időtartam leteltéig kell hatályban (lehívhatónak) maradnia. A biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell. Alapja: a nettó vállalkozó díj, mértéke: 2 %.

Nyertes ajánlattevőnek a következő módon kell nyújtania a fentebb említett biztosítékot:

• óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával,

• pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy

• pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt készfizető kezesség biztosításával,

• vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel

A biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.

Késedelmi kötbér: Nyertes ajánlattevő amennyiben olyan okból, amelyért felelős, a jelen szerződésben meghatározott bármely teljesítési határidőt nem tartja be (késedelem), kése- delmi kötbért fizet. A késedelmi kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj 1%-a naptári naponta, minden megkezdett naptári napra. A 20 napot meghaladó késedelem esetén Ajánlatkérő jo- gosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani/elállni, mely okán Vállalkozó a meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett. A késedelmi kötbér fizetése nem mentesíti Vállalkozót a telje- sítés alól.

Meghiúsulási kötbér: Nyertes Ajánlattevő meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles (Ptk. 6:186. §), ha olyan okból, amiért felelős a szerződés teljesítése meghiúsul. Meghiúsulási kötbér

mértéke a teljes nettó ellenszolgáltatás (vállalkozási díj) 25%-a.

Megrendelő a kötbérkövetelését írásbeli felszólítás útján érvényesítheti, melynek a nyertes ajánlattevő köteles 8 naptári napon belül maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a felhívás kézhezvételét követő 3 napon belül érdemi – indoklással és bizonyítékokkal alátámasztott – kimentést nem tesz, akkor a kötbérkövetelés a nyertes ajánlattevő részéről elismertnek tekinthető és ezzel beszámíthatóvá válik, a Kbt. 135.§ (6) bekezdés feltételeinek teljesülése esetén.

A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét.

Nyertes ajánlattevő a Ptk. 6:186. § alapján mentesül a kötbérfizetési kötelezettsége alól, ha szerződésszegését kimenti.

Jótállás: Ajánlatkérő a szerződés hibátlan teljesítésének biztosítására valamennyi beépített dolog, ill. elvégzett munka vonatkozásában a műszaki átadás-átvételt követő naptól számítva jótállást köteles vállalni; ajánlati elem minimum értéke: 36 hónap (3. értékelési szempont). A jótállási időn belül a Vállalkozó kötelessége a kivitelezési tevékenység során beépített termékek gyártó által előírt időszakos karbantartása, mely tevékenységért a vállalkozási díjon felül nem számolhat el költséget.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartal- mazza.

21. A szerződés teljesítésére vonatkozó különleges feltételek:

A tevékenység ellátására irányadó jogszabályok különösen:

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.)

az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építés- ügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-

KvVM együttes rendelet

az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesít- mény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet

22. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett projektre (programra) vonatkozó adatok:

A beszerzés nem Európai Unióból származó forrásból támogatott.

23. Egyéb információk:

1. A Kbt. 115. § (1) bekezdésében meghatározott hirdetmény nélküli, nyílt közbeszerzési eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást.

2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésére (ajánlati nyilatkozat). A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a jelen felhívásban előírt igazolások egyszerű másolatban is benyújthatóak, kivéve, ahol a jogszabály ettől

eltérően rendelkezik. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlat papír alapú példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.

3. Alvállalkozók: Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését, melynek alapján az ajánlatban meg kell jelölni:

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat;

Ajánlatkérő e körben felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésére, amely a következőt tartalmazza:

„Építési beruházás esetén az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át. Az alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.”

„Építési beruházás esetén a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt.”

4. Nyertes ajánlattevők által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelmények: Ajánlatkérő a Kbt. 140. §-ában foglaltakkal kapcsolatban rögzíti, hogy nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem önálló, sem közös ajánlattevők tekintetében.

5. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását legalább a közbeszerzési dokumentumok 2. kötetének 4.5. pontjában meghatározott tartalommal.

6. Formai előírások: az ajánlatot ajánlattevőknek nem elektronikus úton kell a jelen felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően elkészítenie és benyújtania:

a) az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen;

b) az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogad, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni. Ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást jogosult kiegészíteni, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges;

c) az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, amely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;

d) az ajánlatot zárt csomagolásban, egy eredeti papír példányban kell beadni és 1 db elektronikus másolati példányban (ez utóbbi esetben pendrive-ot, DVD-t vagy CD-t kérünk az ajánlathoz mellékelni, valamint az árazott költségvetést xsl. formátumban is be kell nyújtani);

e) A papír alapú és az elektronikus formátum közötti eltérés esetén a papír alapú ajánlat az irányadó.

f) az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak;

g) az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak

végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni;

h) a zárt csomagon „Ajánlat: Simontornya Kormányablak”, valamint: „Csak közbeszerzési eljárás során, az ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel!” megjelölést kell feltüntetni, vagy egyéb arra utaló egyértelmű megjelölést, hogy a csomagolás mely közbeszerzési eljárás ajánlatát tartalmazza és a csomagolást a határidő lejártáig nem lehet felbontani.

7. Az ajánlatokat írásban és zártan, a felhívás által megjelölt kapcsolattartási pontban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.

8. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre jogosultak által meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is. Egyéni vállalkozó ajánlattevő csatolja a képviseletre jogosult személy által aláírt nyilatkozatot, amelyben egyéni vállalkozó megjelöli a nyilvántartási számát, vagy az adószámát. Egyéni vállalkozó esetében Ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű másolatának csatolását, amely alkalmas a képviseletre való jogosultság igazolására.

9. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint.

10. Az ajánlatot az ajánlattételi határidő lejártáig, munkanapokon hétfőtől-csütörtökig 08:00- 16:00, pénteken 08:00-14:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 08:00 óra és az ajánlattételi határidő lejártának időpontja között lehet leadni.

11. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző második munkanapot (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések és kérések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző negyedik munkanapig megérkeznek ajánlatkérőhöz. Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, ha egy gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatás kérés keretében nem adja meg azon elérhetőségeit, melyekre a kiegészítő tájékoztatás megadását várja és ezáltal Ajánlatkérő nem képes a tájékoztatás célszemélyhez történő megküldésére (vagy téves címre küldi meg a tájékoztatást). Az ajánlatkérő, amennyiben a válaszadáshoz nem áll megfelelő idő rendelkezésre, az 52. § (4) bekezdésében foglalt módon élhet az ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével.

12. Amennyiben a nyertesnek minősített ajánlattevő visszalép, úgy az ajánlatkérő a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

13. Fordítás: az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni.

14. Irányadó idő: A teljes ajánlattételi felhívásban, valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET/CEST)

15. Irányadó Jog: A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.

16. Az ajánlatkérő nem él a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglalt lehetőségével.

17. Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart, melynek időpontja: 2018. február 9. péntek, 9:30 óra, helyszíne a teljesítés helye: Simontornya,Hársfa utca 39., hrsz: 993.

18. Ajánlatkérő konzultációt nem tart.

19. Az eljárás során elektronikus árlejtésre nem kerül sor.

20. A Kbt. 73. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő.

A Kbt. 73. § (5) bekezdés alapján Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.

21. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint a meghatározott értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

22. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjában rendelkezzen a jelen közbeszerzés tárgyának megfelelő szolgáltatásra vonatkozó (építési kivitelezői) felelősségbiztosítással, amelynek mértéke legalább 20.000.000,- HUF/év, és 4.000.000,- HUF/káresemény. A szerződés mellékletét képezi a biztosító társaságtól származó kötvény másolata, továbbá amennyiben a kötvényből nem derül ki a biztosítás érvényessége, úgy a biztosító társaságtól származó nyilatkozat szükséges annak érvényességére vonatkozóan. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a szerződéskötés időpontjában a fenti tartalmú felelősségbiztosítással rendelkezni fog.

23. Ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia kell a közbeszerzési dokumentumokkal egyetemben rendelkezésre bocsátott költségvetést kitöltött formában. Ajánlattevőnek árazott költségvetést is be kell nyújtania ajánlatához eredeti papír alapon, illetve szerkeszthető .xls formátumban is. (A közbeszerzési dokumentumok részeként ajánlattevők rendelkezésére bocsátott árazatlan költségvetések az ajánlattétel megkönnyítése érdekében tartalmaz(hat)nak képleteket. A képletek helyességének, megfelelő mivoltának ellenőrzése ajánlattevő felelőssége.)

24. Tárgyi eljárás során a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi okot Ajánlatkérő alkalmazza / előírja.

25. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok közti esetleges eltérés esetén a felhívás szabályai az irányadóak.

26. A Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13/A. § (2) bekezdésére, mely szerint a 13. § (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti tartalmú utóellenőrzési tanúsítvány hiányában a szerződés nem lép hatályba.

27. Módosított Ajánlattételi felhívás gazdasági szereplők részére való megküldésének napja:

2018. február 7 február 14.

2. KÖTET

ÚTMUTATÓ AZ ÉRDEKELT GAZDASÁGI SZEREPLŐK RÉSZÉRE

1. A DOKUMENTÁCIÓ TARTALMA

1.1. A dokumentáció a következő részekből áll:

1. KÖTET: AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

2. KÖTET: ÚTMUTATÓ AZ ÉRDEKELT GAZDASÁGI SZEREPLŐK RÉSZÉRE

3. KÖTET: SZERZŐDÉSTERVEZET

4. KÖTET: AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK

5. KÖTET: MŰSZAKI LEÍRÁS

önálló mellékletben árazatlan költségvetés és műszaki dokumentáció

1.2. Jelen dokumentáció nem mindenben ismétli meg az ajánlattételi felhívásban foglaltakat, a dokumentáció az ajánlattételi felhívással együtt kezelendő. Az ajánlattevők kizárólagos koc- kázata, hogy gondosan megvizsgálják a dokumentációt és annak minden kiegészítését, amely esetleg az ajánlati időszak alatt kerül kibocsátásra, valamint, hogy megbízható infor- mációkat szerezzenek be minden olyan körülmény és kötelezettség vonatkozásában, amely bármilyen módon is befolyásolhatja az ajánlat természetét vagy jellemzőit.

1.3. Az ajánlattevőknek a dokumentációban közölt információkat bizalmas anyagként kell kezel- niük, amelyről harmadik félnek semmiféle részletet ki nem szolgáltathatnak, hacsak e har- madik fél nem készít és nyújt be ajánlatot az ajánlattevő számára a munka egy részére vonatkozóan (alvállalkozó). Sem a dokumentációt, sem annak részeit, vagy másolatait nem lehet másra felhasználni, mint ajánlattételre, és az abban leírt szolgáltatások céljára.

2. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

2.1 Bármely gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatást a következő kapcsolattartási pontokon kérhet:

Tolna Megyei Kormányhivatal 7100 Szekszárd, Xxxxxx Xxxx u. 7.

Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx

E-mail: xxxxxxx@xxxxx.xxx.xx, másolatban: xxxxx.xxxxxxx@xxxxx.xxx.xx Fax: 06-74/415-686

2.2 Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, ha egy gazdasági szereplő nem adja meg azon elérhetőségeit, melyekre a kiegészítő tájékoztatás megadását várja és ezáltal Ajánlatkérő nem képes a tájékoztatás célszemélyhez történő megküldésére (vagy téves, illetve az aján- lattételi felhívás megküldésekor rendelkezésére álló címre küldi meg a tájékoztatást).

2.3 A kiegészítő tájékoztatást a gazdasági szereplők azonos feltételek mellett kapják meg írás- ban, telefax útján és/vagy e-mailben a dokumentáció átvétele vagy a kérdésfeltevés során feltüntetett telefaxszámra és e-mail címre. A kiegészítő tájékoztatás akkor minősül kézbesí- tettnek, ha a gazdasági szereplő a kiegészítő tájékoztatást akár telefax, email, vagy akár személyes kézbesítés útján megkapta, vagy szabályszerű értesítés mellett nem vette át.

2.4 A kiegészítő tájékoztatások kézhezvételét az ajánlattevőknek haladéktalanul vissza kell iga- zolniuk. Kérjük a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a válaszok megérkezéséről a 06-74/415-686- os faxszámra vagy a xxxxxxx@xxxxx.xxx.xx, másolatban xxxxx.xxxxxxx@xxxxx.xxx.xx e-mail címre küldjenek visszajelzést!

2.5 A gazdasági szereplő kizárólagos felelőssége, hogy olyan telefax-elérhetőséget vagy e-mail címet adjon meg, amely a megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában alkalmas. Ugyancsak a gazdasági szereplő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül a kiegészítő tájékoztatás időben az arra jogosulthoz kerüljön.

3. AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSA

3.1 Az ajánlattevőnek a Kbt.-ben, az ajánlattételi felhívásban, illetve jelen dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelmények maradéktalan figyelembevételével és az előírt kötelező okiratok, dokumentumok, nyilatkozatok (a továbbiakban együttesen: mellékletek) becsatolásával kell ajánlatát benyújtania.

3.2 Formai előírások: ajánlattevőknek az ajánlattételi felhívás 20. Egyéb információk 7. pontjában foglaltak szerint kell elkészíteniük és benyújtaniuk ajánlatukat.

3.3 Az ajánlat nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket és átírásokat, az ajánlattevő által elkövetett hibák szükséges korrekcióinak kivételével, amely esetben ezen korrekciókat az ajánlatot aláíró személynek, vagy személyeknek kézjegyükkel kell ellátni.

3.4 Az ajánlatokat írásban és zártan, a felhívás által megjelölt kapcsolattartási pontban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán, futárral feladott, vagy személyesen kézbesített ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.

3.5 Az ajánlatok benyújtásának helye:

7100 Szekszárd, Augusz I. u. 7. IV. emelet 404. iroda

3.6 Személyes leadás esetén az ajánlatok munkanapokon hétfőtől csütörtökig 08:00-16.00 óra között, pénteken 08:00-14:00 óra között adhatóak le, az ajánlattételi határidő lejártának napján 08:00 óra és az ajánlattételi határidő lejárta között!

3.7 Az ajánlatokat ajánlatkérő érkezteti, aki biztosítja, hogy az ajánlatok tartalma a felbontás időpontjáig senki számára se válhasson hozzáférhetővé.

3.8 Ha jelen dokumentáció ajánlott igazolás- és nyilatkozatminta alkalmazását írja elő, ez esetben a 4. kötetben található vonatkozó iratmintát kérjük lehetőség szerint felhasználni és megfelelően kitöltve az ajánlathoz mellékelni. Az ajánlott igazolás- és nyilatkozatminta helyett annak tartalmilag mindenben megfelelő más okirat is csatolható. Az ajánlattevő felelősséggel tartozik az ajánlatban közölt adatok és nyilatkozatok, valamint a becsatolt igazolások, okiratok tartalmának valódiságáért.

3.9 Az ajánlat előkészítésével, összeállításával és benyújtásával, vagy az ajánlathoz szükséges információk megszerzésével kapcsolatos mulasztás következményei ajánlattevőt terhelik. Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával és egyébként a közbeszerzési eljárásban való részvétellel kapcsolatban felmerülő költségeket az ajánlattevők maguk viselik és ezek részben vagy egészben történő megtérítésére az ajánlatkérő nem kötelezhető. Minden olyan adat, információ beszerzése, - amely ajánlatuk elkészítéséhez és a szerződéses kötelezettségek elvállalásához szükségesek – saját költségükre és saját felelősségükre az Ajánlattevők feladata.

3.10 Ajánlatkérő az ajánlat benyújtását követően nem veszi figyelembe ajánlattevőnek – a pontos információk hiányára hivatkozó – ajánlat módosítására vonatkozó kérelmét. Az ajánlathoz szükséges pontos és egyértelmű információk beszerzését szolgálja a jelen dokumentációban részletezett tájékoztatás-kérés lehetősége. Ajánlattevőnek – a jogszabályi rendelkezések betartása mellett – az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban és az ajánlattevők kérdéseire adott válaszokban meghatározottaknak megfelelően kell az ajánlatot elkészítenie.

3.11 Az ajánlatban közölt információk kizárólag ezen közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása keretében kerülnek felhasználásra.

4. KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL

4.1 A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.

4.2 Ahol a Kbt. az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása [Kbt. 56. §], a hiánypótlás, a felvilágosítás [Kbt. 71. §] és indokolás [Kbt. 72. §] kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőnek küldi meg.

4.3 A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé korlátlanul és egyetemlegesen felelnek.

4.4 Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében – kivéve a Kbt. 138. §

(4) bekezdése szerinti jogutódlás esetét –az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.

4.5 Amennyiben több gazdasági szereplő közösen tesz ajánlatot a közbeszerzési eljárásban, akkor az ajánlathoz csatolniuk kell az erre vonatkozó megállapodást.

A közös ajánlattevők megállapodásának tartalmaznia kell legalább:

- a jelen közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevők nevében eljárni (továbbá kapcsolattartásra) jogosult képviselő szervezet megnevezését;

- a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősségvállalást minden tag részéről;

- ajánlatban vállalt kötelezettségek és a munka megosztásának ismertetését a tagok és a vezető között;

- a számlázás rendjét.

5. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA

5.1 Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontásának helye:

7100 Szekszárd, Augusz I. u. 7. IV. emelet 405.-ös iroda

5.2 Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint személyek lehetnek jelen.

5.3 Ha az ajánlatok bontásán egy - ott jelen lévő - személy kéri, az ajánlat ismertetését követően azonnal lehetővé kell tenni, hogy betekinthessen a felolvasólapba.

5.4 A határidő után beérkezett ajánlat csomagolása az ajánlattevő személyének megállapítása céljából bontható fel, amelyről külön jegyzőkönyvet kell felvenni.

6. AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA

6.1 Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

6.2 Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, és hogy van-e olyan ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni.

6.3 Az ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított 60 napot. Amennyiben az ajánlattevő az

ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Amennyiben valamelyik ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni.

6.4 Az ajánlatkérő köteles az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítani a hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőktől felvilágosítást kérni. A hiánypótlás és felvilágosítás kérésre vonatkozó szabályokat a Kbt. 71. §-a tartalmazza.

6.5 Mindaddig, amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására határidő van folyamatban, az ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra.

7. ELŐZETES VITARENDEZÉS

7.1 A Kbt. 80. § (1) bekezdése szerinti előzetes vitarendezési kérelmet az alábbi címre kell benyújtani:

Tolna Megyei Kormányhivatal 7100 Szekszárd, Xxxxxx Xxxx u. 7.

Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx

E-mail: xxxxxxx@xxxxx.xxx.xx, másolatban: xxxxx.xxxxxxx@xxxxx.xxx.xx Fax: 06-74/415-686

7.2 A kérelmezőnek az ajánlatkérőhöz benyújtott kérelmében (a továbbiakban: előzetes vitarendezési kérelem) meg kell jelölnie az írásbeli összegezés vagy egyéb dokumentum, vagy eljárási cselekmény jogsértőnek tartott elemét, továbbá a kérelmező javaslatát, észrevételét, valamint az álláspontját alátámasztó adatokat, tényeket, továbbá az azt alátámasztó dokumentumokra - ha vannak ilyenek - hivatkoznia kell.

7.3 Amennyiben valamely ajánlattevő a rendelkezésére álló határidőben előzetes vitarendezési kérelmet nyújtott be az ajánlatok bontását követően történt eljárási cselekménnyel, keletkezett dokumentummal kapcsolatban, az ajánlatkérő a kérelem benyújtásától a válaszának megküldése napját követő tíz napos időtartam lejártáig akkor sem kötheti meg a szerződést, ha eddig az időpontig a szerződéskötési moratórium egyébként lejárna.

8. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE ÉS TELJESÍTÉSE

8.1 Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes szervezettel (személlyel) - közös ajánlattétel esetén a nyertes szervezetekkel (személyekkel) - kell írásban megkötni a közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően.

8.2 A szerződésnek tartalmaznia kell - az eljárás során alkalmazott értékelési szempontokra tekintettel - a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek.

8.3 Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és a második legkedvezőbb ajánlatot (ha ajánlatkérő hirdetett második helyezettet) tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további harminc nappal meghosszabbodik.

8.4 Az ajánlatkérő köteles szerződéses feltételként előírni, hogy:

• nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

• a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és az alábbiakban részletezett ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.

8.5 Az ajánlatkérőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha:

• a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

• a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni része- sedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

Jelen pontban említett felmondás esetén a nyertes ajánlattevő a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

8.6 A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

8.7 A közbeszerzési szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie.

8.8 Az ajánlattevő köteles az ajánlatkérőnek a teljesítés során minden olyan - akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a kizáró okok hatálya alatt.

9. Tájékoztatást nyújtó szervezetek

9.1. A Kbt. 73. § (4) bekezdésben foglaltak értelmében a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat különösen, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munka- jogi rendelkezések írnak elő. A Közbeszerzési Hatóság – a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által minden évben rendelkezésére bocsátott adatszolgáltatás alapján – tájékozta- tást tesz közzé honlapján a Magyarországon egyes ágazatokban alkalmazandó kötelező leg- kisebb munkabérről.

9.2. A Kbt. 73. § (5) bekezdés alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájé- koztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. Az ajánlatkérő a Kbt. 73. § (4) bekezdésben foglaltakra tekintettel nem köteles a közbeszerzési eljárásban külön információk feltüntetését előírni az ajánlatban, csak azt ellenőrzi, hogy az ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e ellent a Kbt.

73. § (4) bekezdés szerinti követelményeknek.

9.3. Ajánlatkérő az alábbiak szerint adja meg azon szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat:

Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala

Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Munkaügyi és Munka- védelmi Osztály

0000 Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx xxx 00-00

tel: (74) 505-677

fax: (74) 311-773

E-mail: xxx@xxxxx.xxx.xx

Adózás:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal cím: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx x. 2.

Telefon: x00-0-000-0000

Fax: x00-0-000-0000.

Kék szám (mobilhálózatból is hívható): 06-40/42-42-42

Környezetvédelem:

Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (korábbi OKTF)

1016 Budapest, Xxxxxxxx u. 58/a. 1539 Budapest, Pf. 675.

Tel.: 1/0000-000 Fax: 1/0000-000

Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx

Egészségvédelem:

Országos Közegészségügyi Intézet

Cím: 1097 Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx xx 0-0. Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.

Központi telefonszám: 00-0-000-0000

Központi faxszám: 00-0-000-0000

Fogyatékossággal élők esélyegyenlősége:

Emberi Erőforrások Minisztériuma, Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság

Székhely: 1054 Budapest, Báthory u. 10.

Telefonszám: 06-1-795-54-78

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal területileg illetékes bányakapitányságai Megnevezés: Budapesti Bányakapitányság

Cím: 1145 Budapest Columbus u. 17-23.

Postacím: 0000 Xxxxxxxx Xxxxxxxx x. 17-23.

Telefon: (00-0) 000-0000 Fax: (00-0) 000-0000

Email: xxx@xxxx.xx

A területileg illetékes bányakapitányságok elérhetősége a xxx.xxxx.xx internet-címen ta- lálható.

3. KÖTET

SZERZŐDÉSTERVEZET

Vállalkozási szerződés

(TERVEZET)

amely létrejött egyrészről a Tolna Megyei Kormányhivatal (székhelye: 7100 Szekszárd, Augusz

X. xxxx 0. Képviseli: xx. Xxxxxxx Xxxxxx kormánymegbízott, adószáma:

……………………………………………………, előirányzat-felhasználási keretszámla száma:

……………………………………………………………………….alapító okirat száma: …………………) mint Xxx- rendelő (továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a ……………………………………………………………………………..(név) (székhely:

…………………………………….., adószám: ……………………………….., pénzforgalmi számlaszám:

………………………………………………, cg.: …………………………………..; képviselő:

………………………………………………………….. kivitelezői nyilvántartási azon.:

......................................................) mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között az alul- írott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

Előzmények

Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (továbbiakban: Kbt.) III. része alapján nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást (Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti eljárás) folytatott le „Kormányablak kialakítása a Tolna Megyei Kormány- hivatal részére a Simontornya, Xxxxxx xxxx 00. szám alatti épületben” elnevezéssel.

Az eljárásban nem lehetett részajánlatot tenni, jelen szerződés a felhívásban meghatározott teljes feladatra vonatkozóan kerül megkötésre.

Az eljárás nyertese a Vállalkozó lett, akivel Megrendelő – a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően - az alábbi szerződést köti.

Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (további- akban: Ptk.) 8:1.§ (1) bek. 7.) pontja alapján szerződő hatóságnak minősül.

1. A szerződés tárgya

1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a fent megjelölt közbeszerzési eljárás iratanyagában (különösen közbeszerzési műszaki leírásban és tervekben) meghatározott kivitelezési feladatok ellátását eredményfelelősséggel.

2. Vállalkozó főbb feladatait a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza részletesen.

3. Megrendelő rögzíti, hogy az ingatlan Simontornya Város Önkormányzata tulajdonában áll, amely a tárgyi munkák elvégzéséhez jelen szerződés vonatkozásában hozzájárult.

4. A teljesítés helye és hrsz-a: 7081 Simontornya, Xxxxxx xxxx 00. Hrsz.: 993.

5. Felek rögzítik, hogy a szerződés közvetett tárgyát képező épület ún. közhasználatú épít- mény.

6. Vállalkozó feladata a kivitelezés körében a közbeszerzési műszaki leírás, az árazatlan költ- ségvetés, a hatályos jogszabályok, a szabványok és szakmai szokványoknak megfelelően, a munkálatok teljes körű megvalósítása annak érdekében, hogy tárgyi munka alapján lét- rejövő eredmény rendeltetésszerű használatra alkalmas, továbbá a műszaki leírásban meg- határozottak szerinti műszaki adatoknak megfelelő legyen.

7. Vállalkozó a munkát hiány-, és hibamentesen, határidőre köteles elvégezni. Vállalkozó a munkavégzés során csak érvényes – a beépítéshez szükséges - okiratokkal rendelkező, hiány, és hibamentes, a jogszabályoknak, szabványoknak mindenben megfelelő anyagokat, berendezéseket, szerkezeteket használhat fel. A hiány-, és hibamentes munkálatokként Megrendelő a jogszabályoknak, szakmai szokásoknak, szabványoknak is megfelelő, hiány-

, és hibamentességet érti. A beépített anyagok hiány-, és hibamentessége alatt az adott hibamentes termékre vonatkozó gyártói előírásnak való megfelelőséget értik a felek.

8. A beépített anyagok, berendezések, szerkezetek minőségét igazoló dokumentumokat (kü- lönösen: teljesítménynyilatkozat) a Vállalkozó az építési tevékenység során a Megrendelő képviselőjének köteles bemutatni és az átadás-átvételi eljárás során átadni.

9. Vállalkozó jogosult alvállalkozó(k) (Ptk. szerint: közreműködő(k)) igénybevételére. Az alvál- lalkozó igénybevételénél a Kbt. és a jelen szerződés megkötéséhez vezető közbeszerzési eljárás rendelkezései irányadóak. Az alvállalkozókkal kötött szerződésekre a Kbt. továbbá az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Kormány- rendelet szabályai értelemszerűen irányadóak.

10. A Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozóért (közreműködőért) úgy felel, mintha az alvállal- kozói (közreműködői) által végzett munkákat saját maga végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozók vonatkozásában azon hátrányos következményekért is felel, ami ezen alvállalkozók (közreműködők) igénybevétele nélkül nem következtek volna be.

11. Megrendelő az alvállalkozó igénybevétele körében kifejezetten felhívja a Vállalkozó figyel- mét a Kbt. 138-139.§-ban foglaltakra, különös tekintettel a Kbt. 138.§ (1) bek. utolsó mon- datára, a 138.§ (5) bekezdésre, valamint a 138.§ (3) bekezdésére.

12. Megrendelő rögzíti, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27.§ (1) bek. alapján a mű- szaki ellenőr által vizsgálja az alvállalkozó szabályos alkalmazásának feltételeit. Ezen sza- bályok megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül.

13. Felek rögzítik, hogy a szerződés tárgyát jogilag oszthatatlannak minősítik.

2. Vállalkozói díj és annak megfizetése

1. Vállalkozó a szerződés teljesítésért vállalkozói díjra jogosult.

2. A vállalkozó díj mértéke ………………………….. Ft+ÁFA, azaz forint+ÁFA.

3. Felek rögzítik, hogy a szerződés tartalékkeretet nem tartalmaz, tehát a felek a tartalékkeret jogintézményét nem alkalmazzák.

4. Felek megállapodnak abban, hogy a fenti díj átalánydíj (mely a kapcsolódó szolgáltatások, költségek, stb. egészét is tartalmazza), amelynek jogi természetével tisztában vannak. Vál- lalkozó ez alapján további ellenszolgáltatás-fizetési igényt Megrendelővel szemben semmi- féle jogcímen nem támaszthat, kivéve, ha jelen szerződés másként rendelkezik.

5. Az ajánlattétel, a szerződés, a számlázás és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).

6. Felek a 322/2015. (X.30.) Xxxx. rendelet alapján rögzítik, hogy az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes téte- leket véglegesíthetik. A felek az egyeztetésen csak Vállalkozó által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyette- sítő termékben egyezhetnek meg. Ezen feltételt a Vállalkozó köteles valamennyi vonatkozó irat (különösen az eredetileg megajánlott anyag és a változtatásra irányadó anyag gyárt- mánylapja, vagy műszaki leírása) benyújtásával a Megrendelő felé igazolni. Amennyiben ez nem történik meg, akkor Megrendelő nem hagyja jóvá a változtatást. Amennyiben a Felek a fentiek szerinti helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, azt Felek a Kbt. 141. §

(4) bek. a) pontja szerinti körülményként értékelik.

7. Az Áfa mértékére, elszámolására a mindenkor hatályos Áfa törvény rendelkezései az irány- adóak. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy jelen szerződés vonatkozásában nem kell alkalmazni az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) 142.§-ban rögzített, ún. fordított adózásra vonatkozó rendelkezéseket.

8. Az átalánydíj a Megrendelő által szolgáltatott árazatlan költségvetés alapján a Vállalkozó költségvetése alapján került meghatározása.

9. Megrendelő többletmunkaellenérték-fizetési igényt nem fogad el. Ezzel kapcsolatban Vál- lalkozó – mint a szerződés tárgyával kapcsolatban kellő szakértelemmel rendelkező jogi személy – jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárás alatt teljes mértékben megismerte az elvégzendő feladatot és annak körülményeit, így kijelenti, hogy az általa megajánlott vállalkozói díj valamennyi feltétel kielégítéséhez szükséges munkára (anyagra, berendezési és felszerelési tárgyra, kockázatra, stb.) fedezetet nyújt, így több- letmunkaellenérték-fizetési igényéről jelen szerződéssel feltétel nélkül és visszavonhatatla- nul lemond. Ez kiterjed a Ptk. 6:245.§ (1) bek. második mondatában foglalt költségekre is.

Vállalkozó kijelenti, hogy az ár-, árfolyamváltozásokkal, továbbá banki, adózási kondíciók változásával kapcsolatos kockázatokat felmérte, és arra a vállalkozói díj teljes mértékben fedezetet nyújt.

10. Pótmunka esetén a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően járnak el a Felek. Ennek megfelelő megegyezés hiányában a pótmunka kivitelezése nem kezdhető meg. Pótmunka esetén amennyiben az adott anyagra/munkára az alapköltségvetés árat/díjat határozott meg, ak- kor az alkalmazandó. Amennyiben az adott anyagra/munkára az alapköltségvetés árat/díjat nem határozott meg, akkor a Felek a TERC program hatályos adatbázisában foglalt dí- jat/árat alkalmazzák, ilyen hiányában a Vállalkozó által készített egységárelemzés adatai alkalmazandóak, ha azt a műszaki ellenőr jóváhagyta. Jóváhagyás hiányában a műszaki ellenőr által meghatározott árak/díjak alkalmazandóak.

11. A szerződés finanszírozása a GF/SZKF/600/10/2017 számú támogatói okirat alapján nyúj- tott költségvetési támogatásból történik.

12. A teljesítés során 1 db végszámla benyújtásának lehetősége biztosított az ÁFA nélküli szer- ződéses érték 100 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén, sikeres műszaki átadás-átvételt követően azzal, hogy az átvétel különös feltétele a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes melléklete szolgáltatása, a munkaterület rendeltetés szerinti használatra alkalmas állapotban megrendelőnek történő birtokba adása, és ennek a teljesítésigazolás- ban való elismerése.

13. Megrendelő a vállalkozói díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással, forintban (HUF) teljesíti az alábbiak szerint:

i. alvállalkozó igénybevételének hiánya esetén a Kbt. 135. § (1)-(2) és (5)-(6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130.§ (1) és (2) bekezdés szerint;

ii. alvállalkozó igénybevétele esetén a fentiek figyelembevételével, de a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bek. alapján az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó terve- zői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-a szerint.

14. Késedelmes fizetés esetén Vállalkozó a 2013. évi V. törvény 6:155.§ szerinti mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot továbbá a külön jogszabályban meg- állapítottak szerint behajtási költségátalány felszámítására jogosult.

15. A teljesítésigazolás - mely a számla kötelező melléklete - aláírására xx. Xxxxxxx Xxxxxx kormánymegbízott jogosult.

16. Felek rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget kizárólag a jogszabályoknak és jelen szerződés- nek mindenben megfelelő számla és mellékleteinek Megrendelő általi kézhezvétele kelet- keztet.

3. Szerződési biztosítékok, a szerződés megerősítése

1. Vállalkozó amennyiben olyan okból, amelyért felelős (Ptk. 6:186.§), a jelen szerződésben meghatározott bármely teljesítési határidőt nem tartja be (késedelem), késedelmi kötbért fizet Megrendelőnek. A késedelmi kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj 1 %-a naptári na- ponta, minden megkezdett naptári napra. A 20 napot meghaladó késedelem esetén Megren- delő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani/elállni, mely okán Vállalkozó a meg- hiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett. A késedelmi kötbér fizetése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítés alól.

2. Amennyiben olyan okból, amiért Vállalkozó felelős (Ptk. 6:186.§) a szerződés teljesedésbe menése meghiúsul, köteles a Vállalkozó Megrendelő felé a nettó vállalkozói díj 25%-nak meg- felelő meghiúsulási kötbért megfizetni.

3. A Megrendelő az esetleges kötbér igényét írásbeli felszólítás útján érvényesíti, melynek a Vállalkozó köteles 8 naptári napon belül maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben a Vállal- kozó a fenti irat kézhezvételét követő 3 munkanapon belül magát érdemi indokolással és azt alátámasztó bizonyítékokkal nem menti ki, akkor a kötbér elismertnek tekintendő. A Kbt-ben (135.§ (6) bek.) foglalt beszámítási feltételek teljesülésekor a kötbér a vállalkozói számlába beszámítható.

4. A kötbérigények érvényesítése vagy annak elmulasztása nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét.

5. A késedelmi kötbér fizetése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítés alól.

6. Vállalkozó a szerződés hibátlan teljesítésének biztosítására valamennyi beépített dolog, ill. elvégzett munka vonatkozásában a sikeres átadás-átvételtől számított hónap

általános jótállást vállal. A jótállási időn belül a Vállalkozó kötelessége a kivitelezési tevékeny- ség során beépített termékek gyártó által előírt időszakos karbantartása, mely tevékenységért a vállalkozási díjon felül nem számolhat el költséget. Vállalkozó jótállási kötelezettsége – az érintett hibával kapcsolatban – megszűnik, ha a hiba a teljesítést követően keletkezett, külö- nösen:

- rendeltetésellenes vagy szakszerűtlen használat

- szándékos rongálás vagy erőszakos behatás,

- elemi csapás,

- szakszerűtlen szerelő vagy javító jellegű beavatkozás miatt következett be.

7. Vállalkozó a jótállási kötelezettsége alatt a hiba bejelentésétől számított 3 munkanapon belül köteles a javítást elkezdeni és megfelelő személyi állománnyal annak befejezéséig folyama- tosan munkát végezni. A hiba kijavításának végső határideje a bejelentést követő 10 nap.

Amennyiben technológiailag a fenti idő nem tartható a műszaki ellenőr által meghatározott időtartam az irányadó.

8. A közvetlen balesetveszélyt eredményező hibák esetén a fentiek azzal alkalmazandóak, hogy a Vállalkozó a bejelentést követő 24 órán belül köteles a hiba kijavítását megkezdeni.

9. Amennyiben a fenti jótállási igényekkel kapcsolatos határidők bármelyikét megsérti a Vállal- kozó, a Megrendelő jogosult a munkát harmadik személlyel a Vállalkozó költségére elvégez- tetni. Ezen eset a jótállást fennállását csak akkor befolyásolja, ha a Vállalkozó kétséget kizá- rólag bizonyítja, hogy a harmadik személy által végzett munka okozta a később bekövetkezett hibát.

10. Vállalkozó köteles megtéríteni azon pluszköltségeket, amelyek a hibás teljesítés okán a Meg- rendelőnél keletkeztek.

11. A jótállási kötelezettség nem érinti a Megrendelőt megillető kellékszavatossági ill. külön jog- szabályban rögzített esetleges kötelező jótállási jogokat, és azok érvényesíthetőségét.

12. Vállalkozó teljes kártérítési kötelezettséget vállal jelen szerződéssel kapcsolatosan az általa okozott károkért, függetlenül attól, hogy az a Megrendelőre vagy harmadik személyekre há- ramlik. Harmadik személyekre háramló kár esetén a Vállalkozó köteles az erről való tudomás- szerzést követő 3 munkanapon belül a Megrendelőt teljes körűen mentesíteni a kártérítési igények alól, illetve amennyiben Megrendelő a kártérítési igényt teljesítette, köteles a fenti határidőben a Megrendelő által teljesített összegeket megtéríteni. Fentieket megfelelően al- kalmazni kell a sérelemre/sérelemdíjra is.

13. Amennyiben a Vállalkozó teljesítésével kapcsolatban Megrendelő ellen per indul, Vállalkozó – amennyiben erre jogi lehetőség van - Megrendelő oldalán köteles a perbe belépni és minden intézkedést megtenni Megrendelő pernyertessége érdekében, vagy amennyiben ez nem le- hetséges köteles a Megrendelő pernyertességét egyéb módon elősegíteni. Pervesztesség ese- tén köteles megtéríteni minden olyan negatív jogkövetkezmény költségét, amely az ő tevé- kenységével vagy mulasztásával kapcsolatban háramlott a Megrendelőre.

14. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a teljesítéskor (sikeres átadás-átvételt igazoló jegyzőkönyv átvétele) jótállási biztosíték nyújtására köteles a Kbt. 134.§ (6) bek. a) pont szerinti módon. A biztosíték a Vállalkozót terhelő jótállási igények biztosítását szolgálja. Mér- téke a nettó vállalkozói díj 2%-a.

15. Amennyiben a biztosíték nem óvadékként kerül szolgáltatásra, a Megrendelő csak olyan biz- tosítéki okiratot fogad el, mely alapján a kötelezett vállalja, hogy a Megrendelő első felhívá- sára, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a fenti mértékig a Megrendelő felé kifizetést teljesít, az igénybejelentés benyújtását követő 5 banki napon belül anélkül, hogy az igényelt összeget saját vagy más fél követelésével csökkentené (különösen beszámítás).

16. A jótállási biztosítéknak a 3.6. pont szerinti jótállási időszak leteltéig kell lehívhatónak (hatály- ban lévőnek) lennie.

4. Teljesítési határidő

1. Szerződő felek jelen szerződést a teljesítésig kötik. Felek a Vállalkozó általi teljesítés határ- idejét a jelen szerződés hatálybalépésétől számított 45 naptári napban határozzák meg. Elő- teljesítés megengedett.

2. Minden, a szerződés teljesítését akadályozó, el nem hárítható külső körülmény (vis maior) a befejezési határidő módosítását vonhatja maga után, kivéve, ha bármilyen munkaszervezési (több munkavállaló alkalmazása, munkaszervezés megváltoztatása stb.) eljárással megold- ható lett volna a határidő betartása. A határidő módosulásához az ok (és annak fennállásának időtartama) építési naplóba való bejegyzése és a Megrendelő műszaki ellenőrének jóváha- gyása szükséges. Vállalkozó kijelenti, hogy a rendelkezésére álló teljesítési időszak – figye- lembe véve az évszakokkal kapcsolatban felmerülő munkavégzést általában akadályozó kö- rülményeket is – elégséges a szerződés határidőben történő hiány és hibamentes teljesíté- sére.

3. Nem eredményezheti a teljesítési határidő módosulását az elhárítható, illetve a Vállalkozó által kellő gondossággal előre látható okok miatt bekövetkezett késedelem.

4. Vállalkozó kijelenti, hogy tisztában van azzal, hogy a szerződés közvetett tárgyát képező fel- építmény közcélokat szolgál, így fenti határidőben és tartalommal, valamint minőségben való átadása a Megrendelő különösen fontos érdeke.

5. A munkaterület átadása, munkavégzés

1. A munkaterületet Megrendelő a szerződés hatályba lépését követő 5 munkanapon belül adja a Vállalkozó birtokába.

2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy kivitelezéssel érintett épületben a kivitelezés alatt Simontor- nya Város Önkormányzata megbízásából adott esetben más Vállalkozó is munkát végezhet.

3. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy az épület egyes részeit nem ő birtokolja/hasz- nálja. Ennek okán a Vállalkozónak figyelemmel kell lennie az érintett épületrészt birtokló/hasz- náló szervezetek(ek) működési rendjére is, így Vállalkozó köteles valamennyi érintettel egyez- tetni, hogy azok munkavégzését a szükséghez képest ne nehezítse el, illetve ne tegye lehe- tetlenné.

4. Vállalkozó a kivitelezés során az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerint köteles az építési naplóval kapcsolatos kötelezettségeit ellátni, akként hogy amennyiben nem lenne kötelező a hatályos jogszabályok szerint elektronikus építési napló vezetése, akkor felek megállapodnak, hogy Vállalkozó papíralapú építési napló vezeté- sére köteles. A papíralapú építési naplót a munkaterület átadásával egyidejűleg kell

megnyitni, és a jogszabályok szerint vezetni azzal, hogy az építési naplót a fenti rendelet 2. sz. melléklete szerinti tartalommal kell vezetni.

5. Felek megállapítják, hogy a munkaterület átadás-átvétele vonatkozásában a munkaterület megfelelő, ha az anyag, ill. eszközök odaszállítása megoldható, és a munka megkezdhető.

6. A Vállalkozó energiaigényét saját maga köteles biztosítani, arra Megrendelő nem köteles. Amennyiben bármely energiaigényt a Megrendelő (adott épületrész birtokosa) közüzemi szer- ződése alapján elégíti ki a Vállalkozó, akkor köteles legkésőbb az átadás-átvételi eljárás lezá- rásáig a Megrendelő felé ennek költségét megfizetni, melynek alapja a Megrendelő által a közüzemi szolgáltatónak, energiakereskedőnek fizetett egységár. Amennyiben az energiaigé- nyét a Vállalkozó közvetlenül az közüzemi szolgáltatótól/energiakereskedőtől elégíti ki, akkor a vételezési pontok kialakítása, az elfogyasztott közszolgáltatások ellenértékének megfize- tése, valamint a vételezési pontok elbontásának és a közterület helyreállításának költségei a Vállalkozót terhelik. Amennyiben a fentiek okán a Vállalkozónak a harmadik személy birtoko- sok felé fizetési kötelezettsége lenne, akkor az átvétel különös feltétele, hogy ezen személyek felé a jelen pontban foglalt fizetési kötelezettségének a Vállalkozó hiánytalanul eleget tegyen és a Megrendelő felé igazolja.

7. A munkaterület átadását követően a személy-, vagyon-, és munkabiztonságról, a környezet- védelmi szabályok betartásáról a Vállalkozó köteles gondoskodni. Vállalkozó felel a Megren- delő, ill. harmadik személyek vonatkozásában azok vagyontárgyaiban, életében, testi épség- ében, ill. egészségében a neki felróható módon keletkezett hiányokért, ill. károsodásokért.

8. Vállalkozó köteles az építkezés (kivitelezés) tűzvédelmi feladatainak ellátására.

9. Vállalkozó köteles a tényleges munkavégzéssel érintett munkaterületet megfelelően elkerí- teni. Felel mindazon károkért, amely ezen kötelezettségeinek elmulasztásából, vagy nem megfelelő teljesítéséből adódott.

10. Vállalkozó köteles az általa használt közutakat a lehullott anyagtól, ill. az általa a közútra felhordott szennyeződéstől haladéktalanul mentesíteni, megtisztítani.

11. Vállalkozó a közterületeken a közlekedést (gépkocsi és gyalogosforgalom) köteles biztosítani.

12. Mivel a beruházás tárgya körül más önálló ingatlanok/felépítmények vannak, Vállalkozó köte- les azok, továbbá minden esetben a beruházás tárgyának állapotát a munka megkezdése előtt dokumentálni, kivéve, ha olyan munkák a jelen szerződés tárgyai, amelyek jellegüknél fogva nem eredményezhetnek azokon, illetve magán a beruházás tárgyán károsodást. Amennyiben a Vállalkozó tevékenysége miatti igény merül fel akár Megrendelő, akár harmadik személy oldaláról, Vállalkozó kötelezettsége annak igazolása, hogy az igény alapjául szolgáló állapot, vagy annak oka a munkakezdéskor fennállt-e.

13. Vállalkozó köteles a munkaterületet folyamatosan – az építési folyamat jellegének megfele- lően – rendezett állapotban tartani.

14. Vállalkozó köteles a jogszabályban foglalt tájékoztató tábla elhelyezésére és folyamatosan, a jogszabályban előírt tartalommal való láthatóságának biztosítására.

15. Vállalkozó köteles a keletkezett hulladékot a jogszabályoknak megfelelően gyűjteni, és hiva- talos hulladéklerakó-helyre szállítani, valamint ezt a Megrendelő felé megfelelően igazolni.

16. Amennyiben Vállalkozó tevékenysége közterület igénybevételével jár a közterületfoglalási en- gedély megkérése, és annak költségeinek viselése a Vállalkozót terhelik.

17. Megrendelő rögzíti, hogy az épület tulajdonosa a bontás során feleslegessé vált használt épí- tőanyag tulajdonjogáról – tekintettel azok avultságára és érték nélküliségére – a Vállalkozó javára ellenérték nélkül lemond, aki köteles azt saját költségén elszállítani a helyszínről leg- később a műszaki átadás-átvétel megkezdéséig. Megrendelő rögzíti, hogy a fenti lemondás a még használható állapotú építőanyagok tekintetében előzetes egyeztetést követően, a tulaj- donos nyilatkozata alapján lép életbe. Amennyiben az épület tulajdonosa a használt építő- anyagra igényt tart, annak elszállításáról maga gondoskodik.

18. Az eltakarásra kerülő munkarészek eltakarása előtt a műszaki ellenőrt közvetlenül, ill. az épí- tési naplón keresztül megfelelő időben (értve ez alatt a legalább 3 napot) értesítenie kell a Vállalkozónak. Ennek elmulasztása esetén a Megrendelő követelheti, hogy tárják fel az elta- kart munkarészeket, melynek költségei a Vállalkozót terhelik.

19. Vállalkozó köteles a Megrendelő utasításait betartani azzal, hogy az utasítási jog gyakorlására a Ptk. szabályai irányadóak. A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Vállalkozó köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a szerződéstől elállhat vagy a feladatot a Megrendelő utasításai szerint, a Megrendelő kockázatára elláthatja. A Vál- lalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy va- gyonát. A felmondási vagy elállási jog csak akkor gyakorolható, ha más módon a szerződés- szerű teljesítés nem biztosítható.

20. Felek rögzítik, hogy amennyiben bármilyen engedély, jóváhagyás, tanúsítás szükséges a tel- jesítéshez, annak beszerzése a fenti teljesítési határidőn belül a Vállalkozó feladata és költ- sége, kivéve, ha azt jogszabály vagy a műszaki leírás a Megrendelő feladatává teszi.

21. Vállalkozó köteles együttműködni az érdekelt hatóságokkal, közszolgáltatókkal.

22. A Vállalkozó a beépítésre kerülő anyagokról vagy termékekről a vonatkozó jogszabályok sze- rinti okiratokat (teljesítménynyilatkozatok) köteles adni.

23. A Vállalkozó az őt terhelő jótállási, kellékszavatossági (kötelező alkalmassági) időn belüli bár- milyen jogcímen történő jogutód nélküli megszűnése esetén e szerződéssel kötelezettséget vállal, hogy engedményezi az alvállalkozóit (közreműködőit) a tárgyi beruházással kapcsolat- ban terhelő jótállás, kellékszavatosság alapján érvényesíthető összes jogokat. Az átszállás napja a jogutód nélküli megszűnés napja. Ezen igények érvényesíthetősége érdekében a

Vállalkozó a szerződés során (de legkésőbb a teljesítésig) köteles igénybe vett alvállalkozóinak cégnevét és székhelyét, adószámát Megrendelőnek megadni. Úgyszintén köteles a Vállalkozó a szerződés teljesítése során az alvállalkozói változásokat a Megrendelőnek írásban tudomá- sára hozni. Az előzőekről Vállalkozó köteles alvállalkozóját írásban értesíteni.

24. Amennyiben a szerződés bármilyen okból teljesítés előtt megszűnne, úgy a Vállalkozó hala- déktalanul (3 naptári napon) belül köteles a megszűnés napjáig végzett munkákat felmérni, és a munkaterületet a Megrendelőnek visszaadni.

25. A szerződés teljesítése során, az bármilyen állványon, segédépületen, közterületen, vagy oda kinyúló, a Vállalkozó által létesített ideiglenes építményen, bármilyen ideiglenes az építkezés- hez kapcsolódó szerkezeten a Vállalkozó csak akkor helyezhet el reklám célját szolgáló tár- gyat, feliratot, vagy táblát, ha ehhez a Megrendelő külön írásban hozzájárult. Az ezen előírás megszegéséért a Vállalkozót kártérítési felelősség terheli.

26. Felek rögzítik, hogy Megrendelő jogosult a Vállalkozót valamely munkavállaló vagy alvállal- kozó lecserélésére utasítani, amennyiben az érintett a teljesítés során a fenti szabályokat, vagy egyébként az adott épületben irányadó szabályzatokat megsérti, illetve egyebekben a titoktartási szabályokat megsérti és ezen magatartásával figyelmeztetést követően sem hagy fel. Továbbá akkor is élhet fenti jogával a Megrendelő, ha bármely munkavállaló vagy alvál- lalkozó a határidőre és megfelelő minőségben való teljesítést súlyosan veszélyezteti. Ez eset- ben, a Vállalkozó – amennyiben nem tudja bizonyítani, hogy Megrendelő utasítása alaptalan

– köteles 2 munkanapon belül az érintett munkavállalót vagy alvállalkozót a munkaterületről eltávolítani. Jelen pont alkalmazandó azzal, hogy ezen jog gyakorlására a műszaki ellenőr jogosult, ha olyan gépet vagy berendezést tárol vagy alkalmaz a Vállalkozó vagy alvállalkozója a munkaterületen, amely a személy-, és vagyonbiztonságot súlyosan vagy szükségtelenül ve- szélyezteti.

27. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó ajánlatában az alábbi értékelési szempontra az alábbi aján- latot tette, melynek a szerződés teljesítése során – súlyos szerződésszegés terhe mellett – köteles folyamatosan megfelelni.

Munkahelyi egészségvédelmi és biztonságirányítási rendszer megléte építőipari kivitelezés (magas és mélyépítés) érvényességi területre (BS OHSAS 18.001:2007 vagy azzal egyenértékű)

28. A Vállalkozó teljesítésre vonatkozó fentebb részletezett szabályok bármelyikének megsértése

súlyos szerződésszegésnek minősül.

6. Kapcsolattartás, jognyilatkozattétel, titoktartási szabályok

1. Felek kijelentik, hogy minden olyan adatot, tényt, információt mely jelen szerződés keretein belül a másik féllel kapcsolatban a tudomásukra jut, titokként kezelnek, kivéve melynek nyil- vánosságra hozatalát jogszabály előírja.

2. A titoktartás kiterjed különösen a hivatali munkavégzéssel kapcsolatban a Vállalkozó, az al- vállalkozó vagy bármely munkavállaló tudomására jutott adatokra, tényekre.

3. Vállalkozó – fentiek megsértése esetén - köteles mentesíteni a Megrendelőt a fentiek miatt a harmadik személyek által a Megrendelővel szemben érvényesített valamennyi kár, ill. igény vonatkozásában. Erre nézve a 3. fejezet vonatkozó pontjainak rendelkezési megfelelően irányadók.

4. Felek titoktartási kötelezettsége kiterjed a munkavállalóikra, valamely polgári jogi szerződés alapján munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony alapján a féllel kapcsolat- ban lévő egyéb személyekre, közreműködőikre is. Ezen személyek magatartásáért a titoktar- tási kötelezettség viszonylatában az érintett Fél, mint saját magatartásáért felel.

5. A szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok és megállapodások sze- rinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően jelen szerződés alapjául szolgáló közbeszerzési eljárást és jelen szerződés teljesítését ellenőrizhetik, részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.

6. Az illetékes ellenőrző szervezetek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén Vállalkozó köteles minden segítséget Megrendelő részére megadni, a helyszíni vizsgálaton jelen lenni az ellen- őrzés hatékonysága és Megrendelő kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében.

7. Felek kifejezetten rögzítik, hogy tudomásuk van arról, hogy Megrendelő köteles a Közbeszer- zési Hatóságnak bejelenteni, ha

a. Vállalkozó szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a szerződés felmon- dásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmaz- ható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint, ha Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a szerződés lehetetlenülését okozta. A bejelentésnek tartalmaznia kell a szerződésszegés leírását, az annak alapján alkalmazott jogkövetkezményt, valamint, hogy a szerződő fél a szerződésszegést el- ismerte-e, vagy sor került-e arra vonatkozóan perindításra.

b. Vállalkozó szerződéses kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve azt is, ha a szerződésszegés a szerződés felmondásához vagy a szerződéstől való elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, valamint Vállalkozó szerződő fél olyan magatar- tásával, amelyért felelős, (részben vagy egészben) a szerződés lehetetlenülését okozta.

8. Felek fenti körben megállapodnak abban, hogy Vállalkozó nem jogosult a fenti adatok átadása miatt a Megrendelővel szemben semmiféle igényt sem érvényesíteni abban az esetben sem, ha bármely átadott tény, vagy körülmény utóbb nem bizonyulna valósnak, kivéve ha ezzel a Megrendelőnek az adatok átadásának pillanatában tényszerűen tisztában kellett lennie (nem tartozik ide a hibás jogszabály-értelmezésből vagy téves tényállás-értelmezésből származó körülmény, kivéve ha az a Megrendelőnek felróhatóan következett be).

9. Jelen szerződéssel kapcsolatban joghatályos nyilatkozattételre jogosult személyek az aláb- biak, akik jognyilatkozataikat kizárólag írásban, az átvétel idejét igazoló módon tehetik meg érvényesen. Felek ez alatt értik a telefax, ill. az e-mail üzenetek váltását, ha annak átvétele igazolható, valamint az építési naplóba az arra jogosult által tett bejegyzést is:

Megrendelő részéről:

név, titulus, elérhetőségek

Telefon:, Fax: ……………….…………………

Kapcsolattartó személy:

E-mail Telefon

Vállalkozó részéről: ……………………………………………..

név, titulus, elérhetőségek

Telefon: …………………..……, Fax: ……………….…………………

Kapcsolattartó személy:

E-mail Telefon

10. A Megrendelő a teljesítést műszaki ellenőr igénybevételével ellenőrzi. A műszaki ellenőr ada- tai:

a. Cégnév: …………………………………..

b. Székhely: …………………………………..

c. eljáró műszaki ellenőr neve, elérhetősége: …………………………………

d. nyilvántartási azonosító:

11. A műszaki ellenőr a Megrendelő képviseletében jár el, de a szerződés módosítására, hatályá- nak megszűntetésére nem jogosult.

12. Szerződő felek jelen szerződés teljesítése során kötelesek együttműködni.

13. Megrendelő és Vállalkozó egymás írásbeli megkereséseire azok kézhezvételétől számítva 2 munkanapon belül – illetve sürgős esetben haladéktalanul - írásban érdemi nyilatkozatot kö- telesek tenni.

14. Megrendelő képviselője jogosult a kivitelezés során bármikor a munka állását ellenőrizni, és ezek eredményéről az építési naplóba bejegyzéseket eszközölni.

15. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Vállalkozót az sem mentesíti a hibás teljesítés jogkövetkez- ménye alól, ha a Megrendelő ellenőrzési kötelezettségét nem, vagy nem megfelelően teljesí- tette.

7. A szerződés teljesítésével kapcsolatos átadás-átvételi eljárás

1. Az átadás-átvételi eljárás megkezdéséről Vállalkozó Megrendelőt köteles készrejelentés for- májában írásban, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően értesíteni. Megren- delő köteles az átadás-átvételi eljárást 15 napon belül megkezdeni, és a Kbt. 135.§ (2) bek. szerint lefolytatni, az ott meghatározott jogkövetkezmények terhe mellett.

2. Az eljáráson a felek képviselői megvizsgálják a teljesítést, jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben felvezetik az esetleges hibák és hiányok listáját. A Vállalkozó köteles a jegyzőkönyvben nyi- latkozni a hibák kijavításának határnapjáról, mely nem haladhatja meg összességében a 10 munkanapot.

3. Az átvétel feltétele különösen 2 pld. átadás-átvételi (megvalósulási) dokumentáció átadása Megrendelőnek, mely különösen a következőket tartalmazza, amennyiben az a tárgyi beru- házás vonatkozásában releváns:

i. kivitelezői nyilatkozatot,

ii. megvalósulási terveket,

iii. felelős műszaki vezetői nyilatkozatot,

iv. naplók oldalait,

v. beépített anyagok és szerkezetek vonatkozásában a jogszabályban meghatá- rozott okiratokat (különösen: teljesítménynyilatkozatok),

vi. építési hulladékkezelés dokumentumait,

vii. ellenőrző mérések dokumentálását,

viii. jelen szerződésben rögzített egyéb dokumentumokat

4. Az átadás-átvételi eljárás lezárásáig a Vállalkozó köteles a gépeit, anyagait, a keletkezett hul- ladékot továbbá a felvonulási épületeket és felszereléseit teljes körűen elszállítani. Ennek megtörténte az átvétel feltétele.

5. Az átadás-átvételi eljáráson a Vállalkozó átadja a jótállási jegyeket, fentiek szerinti tartalom- mal 2 pld-ban a megvalósulási dokumentációt és megadja a beépített szerkezetek, berende- zési és felszerelési tárgyak használati és karbantartási utasításait, valamint jelen szerződésben és jogszabályban rögzített egyéb iratokat stb. Ennek hiánytalan teljesítése a szerződésszerű teljesítés feltétele.

6. A fentiek alapján elvégzett hiánypótlásokról, ill. javításokról a Vállalkozó írásban tájékoztatja a Megrendelőt, aki a tárgyi munkát – megfelelőség (azaz hiány-, és hibamentesség) esetén

– átveszi. Ez a teljesítés esetére vonatkozó birtokbavétel napja.

7. Felek kifejezetten rögzítik, hogy Megrendelő csak hiány-, és hibamentes teljesítést vesz át.

8. A Vállalkozó az utófelülvizsgálati eljárásban köteles közreműködni. Az utófelülvizsgálatot a Megrendelő hívja össze a teljesítést követő 12 havonta, a jótállási idő lejártáig, az adott 12 hónapos időszak leteltét megelőző időpontra. Az utófelülvizsgálati eljárásban a Felek a telje- sítés szerződésszerűségét és a hibás/hiányos teljesítésből eredő hibákat/hiányosságokat vizs- gálják és jegyzőkönyvben rögzítik. Vállalkozó a jegyzőkönyvben nyilatkozik a hibák kijavítá- sának határidejéről, mely összességében nem lehet több, mint 10 nap.

8. Szerzői jogi rendelkezések

1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés alapján a Vállalkozó által készítendő, szerzői jogi védelem alatt álló alkotások vonatkozásában a Megrendelő a részére történő át- adással teljes, átruházható, és korlátozásmentes (térben, időben, felhasználási módban) fel- használási jogot szerez. A felhasználási jog ellenértékét a vállalkozói díj tartalmazza.

2. Felek megállapodnak abban, hogy a megrendelő a rendelkezés jogát jelen szerződéssel kiköti, így a vállalkozó a szellemi alkotást csak saját belső tevékenységéhez használhatja fel, nyilvá- nosságra nem hozhatja, harmadik személlyel nem közölheti; ilyen esetben a szellemi alkotás- sal a megrendelő szabadon rendelkezik.

3. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő által átadott terveket, adott esetben egyéb a szerzői jog által védett dokumentumokat Vállalkozó kizárólag csak a jelen szerződés teljesítéséhez hasz- nálhatja fel, egyebekben azon semmiféle felhasználási jogot nem szerez. Ennek megsértésé- ből eredő valamennyi hátrányos jogkövetkezmény a Vállalkozót terheli. A jelen szerződés kö- rében történő fentiek szerinti felhasználás után Vállalkozónak nem kell ellenértéket megfizet- nie.

9. A szerződés megszűnése, megszűntetése és kapcsolódó szabályok

1. A szerződés teljesítés előtti megszűntetésére a Ptk. kivitelezési szerződésre vonatkozó szabályai irányadók az alábbiak figyelembevételével:

2. A sérelmet szenvedett fél jogosult azonnali hatállyal elállni a szerződéstől, ill. azt felmondani másik fél szerződésszegése esetén, ha már nem áll érdekében a teljesítés. A jelen szerződésben súlyos szerződésszegésként megjelölt bármely magatartás vagy mulasztás tanúsítása, illetve az egyéb ilyennek minősíthető magatartások vagy mulasztások bármelyike az érdekmúlás be- következését önmagában megalapozza.

3. Súlyos szerződésszegésnek minősül Vállalkozó részéről különösen, ha

a. Vállalkozó a teljesítéssel kapcsolatos bármely kötelezettségét akként szegi meg, hogy az előírt minőségben, vagy határidőre való teljesítés nem valószínű,

b. Vállalkozó alapos ok nélkül munkavégzést felfüggeszti (legalább 3 napra),

c. a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerős végzése alapján felszámolási eljárás indul; vagy

d. a Vállalkozó végelszámolás iránti kérelme (amennyiben gazdasági társaságról van szó) a cégbíróságnál benyújtásra került; vagy

e. a Vállalkozóval szemben az illetékes cégbíróság előtt megszűntetési, törlési eljárás in- dul, vagy

f. a Vállalkozó a jelen szerződésben megjelölt teljesítési határidőt 20 napot meghaladóan elmulasztja, vagy

g. Vállalkozó a Szerződésben foglalt bármely egyéb kötelezettségének nem tesz eleget, és emiatt a Szerződés feljogosítja a Megrendelőt a felmondásra vagy az elállásra, vagy

h. Vállalkozó környezetvédelmi, hulladékelszállítási kötelezettségét megszegi,

i. az előírt felelősségbiztosítás – annak jelen szerződésben foglalt hatálya alatt - bármely okból megszűnik, és a megszűnés napját követő 3 banki napon belül legalább azonos tartalommal újabb az előírásoknak megfelelő biztosítási jogviszony nem áll fenn azzal, hogy ez csak akkor elfogadható, ha egyebekben az új biztosítás hatálybalépése előtt keletkezett károkra is biztosított az eredményes igényérvényesítés lehetőség,

x. xxxxxxxxxx bármely a Kbt. által előírt kötelezettségét – kivéve, ha ahhoz más jogkö- vetkezményt fűz a Kbt. vagy más kógens jogszabály - a Vállalkozó megszegi, különösen a Kbt. 136.§ (1) bek. a) vagy b) pontjának, 138.§ (1) bek. a) pontjának ill. (5) bekez- désének megsértése esetén.

x. xxxxxxxxxxxx vagy jelen szerződésen alapuló titoktartási kötelezettségét megszegi,

l. Jogszabályon alapuló egyéb felmondási vagy elállási okok fennállnak,

m. Vállalkozó a teljesítés során hamis adatot szolgáltat,

n. Vállalkozó alvállalkozót jogosulatlanul vesz igénybe,

o. Vállalkozó foglalkoztatásra vonatkozó szabályokat megsérti,

p. ha bármely súlyos jog-, vagy szerződésszegés okán az épület tulajdonosa a Megrende- lőt felhívja.

4. A Vállalkozó jogosult jelen Szerződéstől való azonnali hatályú elállásra/felmondásra, ha Meg- rendelő – neki felróhatóan –

a. a munkaterület átadási kötelezettségét a következményekre történő figyelmeztetés el- lenére, a felszólítás átvételétől számítva is 5 napot meghaladóan elmulasztja.

b. a számlát – felszólítás ellenére – sem fizeti meg, vagy

c. egyébként Vállalkozó tevékenységét lehetetlenné teszi.

5. A szerződés bármely jogcímen történő megszűnése esetén a Vállalkozó a megszűnésig teljesí- tett szolgáltatások ellenértékére jogosult.

6. Szerződésszegés esetén bármely fél köteles fenti jogának gyakorlása előtt a másik, szerződés- szegő fél figyelmét írásban felhívni a szerződésszegés megszüntetésére, megfelelő, legalább 3 munkanapos (fizetés teljesítésénél 15 napos) határidő mellett. Az azonnali hatályú felmondást tartalmazó nyilatkozatban hivatkozni kell a súlyos szerződésszegés tényére, és meg kell jelölni a súlyos szerződésszegés megállapításának alapjául szolgáló tényt, körülményt. Nem kell jelen pontot alkalmazni akkor, ha a szerződésszegés jellege miatt (pl.: elmulasztott szigorú határidő) nem lehetséges.

7. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határ- idővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tud- jon - ha

a. Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában megha- tározott feltétel;

b. Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést sze- rez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában megha- tározott feltétel.

c. Ennek érdekében a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt Vállalkozó tulajdo- nosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) be- kezdése szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

8. Megrendelő a szerződést felmondhatja, ha:

a. feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt.

141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

b. Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó sze- mélyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt.

139. §-ban foglaltaknak; vagy

c. az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötele- zettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alap- ján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötele- zettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jog- sértés miatt a szerződés nem semmis.

9. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés bármely jogcímen történő megszűnése/megszüntetése ese- tén a Vállalkozó köteles a megszűnés napján a munkaterületet dokumentáltan a Megrendelő birtokába adni (a szerződés megszűnésével a Vállalkozó birtokláshoz való joga automatikusan megszűnik). Vállalkozó jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy a fentiek okán a szerződés bármely jogcímen történő megszűnésének napjától a munkaterület vonatkozásában birtoklási

joga nem áll fenn, így a Megrendelő jogosult azt – akár önhatalommal is – birtokba venni. Megrendelő – amennyiben jelen szerződés másként nem rendelkezik – biztosítja a Vállalkozó- nak, hogy a munkaterületen lévő vagyontárgyait (ide nem értve a beépített vagyontárgyakat) reális időn belül a Megrendelő képviselőjének jelenléte mellett elszállítsa. Vállalkozó a fentiek szerinti esetekre jelen szerződés aláírásával lemond valamennyi, a Megrendelővel szemben ér- vényesíthető – a munkaterülettel kapcsolatos - birtokvédelmi jogáról.

10. Egyéb rendelkezések

1. Jelen szerződés aláírását közvetlenül megelőzően Vállalkozó bemutatta a 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 26.§-ban és az ajánlattételi felhívásban meghatározott felelősségbiztosításra vo- natkozó kötvényt. Vállalkozó nyilatkozza, hogy a biztosítás hatályát a jelen szerződés teljesíté- séig fenntartja.

2. E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., továbbá a Kbt. által engedett körben a Xxx. és a kapcsolódó jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.

3. Felek rögzítik, hogy vis maior esetben a szerződést bármely fél felmondhatja, amennyiben az az ok legalább 45 napon keresztül fennáll. Vis maior esetén az erről tudomást szerző fél hala- déktalanul köteles a másik felet értesíteni, melynek elmaradásából, vagy nem megfelelő telje- sítéséből eredő károkért felelős.

4. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

5. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés csak a Kbt. feltételeinek (141.§) teljesülése ese- tén, írásban módosítható. Felek rögzítik, hogy a szerződés – alakszerű szerződésmódosítás nélkül – módosul az alábbi esetekben:

a. felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a nyilvántartásba bejegyzés napjával,

b. felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére vonatkozó adatok módosulása ese- tén a másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával,

amennyiben a Kbt. ezt egyebekben nem zárja ki.

6. Felek rögzítik, hogy semmis a szerződés módosítása, ha az arra irányul, hogy a Vállalkozót mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkez- ményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmazása alól, ame- lyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy Megrendelő átvállaljon a Vál- lalkozót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján a

Vállalkozót terhelő kockázatokat. E körben kijelenti Vállalkozó, hogy a kockázatokat felmérte és azt a jelen szerződésben foglalt ellenszolgáltatásban teljes körűen érvényesítette.

7. Felek jelen szerződésből eredő jogvitáik esetére kikötik a Megrendelő székhelye szerinti Járás- bíróság/Törvényszék kizárólagos illetékességét.

8. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerződés bármely pontja kógens jogsza- bályba ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának tartalmával ellentétes lenne, akkor jelen szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe – minden további jogcselekmény, így különösen a szerződés módosítása nélkül – a megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni, ha valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely ren- delkezése a szerződés része és azt szövegszerűen a szerződés nem tartalmazza (az adott ren- delkezés a szerződés részét képezi).

9. Jelen szerződés 4 megegyező, eredeti példányban készült el, elválaszthatatlan részét képezi (Megrendelő példányához fizikailag nem kapcsolva) a közbeszerzési eljárás iratanyaga, kivéve döntések és döntéselőkészítő anyagok, valamint a Vállalkozó átláthatósági nyilatkozata. A szer- ződés a mindkét fél aláírásra és kötelezettségvállalásra jogosult vezető tisztségviselőjének (Vál- lalkozónál cégszerű) aláírása esetén érvényes.

10. Jelen szerződés az aláírásának napján, de leghamarabb a közbeszerzések központi ellenőrzé- séről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés a) vagy

b) pontja szerinti záró tanúsítvány kiállítása napján lép hatályba. A 13/A. § (2) bekezdése ér- telmében a 13. § (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti tartalmú utóellenőrzési tanúsítvány hiányában a szerződés nem lép hatályba.

Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után, hely- benhagyólag aláírják.

Kelt: ……………………………, 2018. ………… Kelt: ………………………………., 2018. …………

…………………………………………….

Megrendelő

Tolna Megyei Kormányhivatal

…………………………………………….

Vállalkozó

Pénzügyi ellenjegyzés:

2018. …

……………………………………………….

Jogi ellenjegyzés:

2018. …

……………………………………….

Mellékletek: 1. Átláthatósági nyilatkozat

0.xx. melléklet

Átláthatósági nyilatkozat

az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében foglalt feltételnek való megfelelésről

Nyilatkozattevő:

Cégnév: …………………………………………………………………………

Székhely: …………………………………………………………………………

Cégjegyzékszám: …………………………………………………………………………

Adószám: …………………………………………………………………………………

Képviseletében eljár: ………………………………………………………………………..

Jelen okirat aláírásával nyilatkozom, hogy az általam képviselt ……………….………………

…………………………………………………………................... a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.

3. § (1) bekezdés 1. pontja1 szerinti átlátható szervezet.

Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról köteles vagyok a Tolna Megyei Kormányhivatalt haladéktalanul írásban értesíteni.

Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést a Tolna Megyei Kormányhivatal jogosult felmondani, vagy attól elállni.

……………….., 2018. ………………………..

………………………………………………………………

cégszerű aláírás

1 3. § (1) E törvény alkalmazásában

1. átlátható szervezet:

a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társu- lás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a kül- földi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megálla- podásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,

b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóille- tőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,

bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött kül- földi társaságnak,

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak;

c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:

ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,

cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,

cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amely- lyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;

4. KÖTET

AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK

1. számú melléklet

TARTALOM- ÉS IRATJEGYZÉK

AZ AJÁNLATHOZ CSATOLANDÓ IRATOK VONATKOZÁSÁBAN

Tartalomjegyzék (fedőlapot vagy felolvasólapot követően) (1. sz. melléklet);
Felolvasólap (2.1. / 2.2. sz. melléklet)
A 2. értékelési részszempontra tett megajánlás igazolásaképpen (adott esetben) mi- nőségbiztosítási rendszer meglétét igazoló dokumentum
Ajánlati nyilatkozat (3. sz. melléklet) (Eredeti, arra feljogosított személy(ek) ál- tal aláírt nyilatkozat nyújtható be.)
I. FEJEZET: KIZÁRÓ OKOKKAL KAPCSOLATBAN ELŐÍRT NYILATKOZATOK, IGAZOLÁSOK
A felhívás megküldésénél nem régebbi nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állására vonatkozóan ajánlattevő, alvállalkozó vonatkozásában (4. SZ. melléklet)
II. FEJEZET: AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSBAN ELŐÍRT EGYÉB NYILATKO- ZATOK, IGAZOLÁSOK
Ajánlattevő jogosult, ajánlatban csatolt nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő- jének aláírási címpéldánya vagy aláírás mintája. Egyéni vállalkozó esetében Ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum egy- szerű másolatának csatolását, amely alkalmas a képviseletre való jogosultság igazo- lására.
A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tar- talmazó) írásos meghatalmazás teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva (5. sz. melléklet)
Közös ajánlattevői megállapodás (adott esetben)
Nyilatkozat felelősségbiztosításról (az ajánlattételi felhívás 23.23. pontja alapján) (6. számú melléklet)
Nyilatkozat a jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátásáról (7. sz. melléklet)
Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljá- rás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani. (8. számú melléklet)
Árazott költségvetés (xsl. formátumban is csatolandó)
III. FEJEZET: ÜZLETI TITKOT TARTALMAZÓ IRATOK (ADOTT ESETBEN)	önálló mel- lékletben
IV. FEJEZET: AZ AJÁNLATTEVŐ ÁLTAL BECSATOLNI KÍVÁNT DOKUMENTU- MOK (ADOTT ESETBEN)

+ Ajánlat papír alapú példánya scannelve elektronikus adathordozón (CD, DVD, Pendrive, stb.)

2.1. számú melléklet

FELOLVASÓLAP

(önálló ajánlattétel esetén)

1. Ajánlattevő

Név:                                                   Székhely:                                                Telefon:   Fax:                      E-mail:              

Adószám:

2. Ajánlatkérő: Tolna Megyei Kormányhivatal

3. Ajánlattétel tárgya:

Kormányablak kialakítása a Tolna Megyei Kormányhivatal részére a Simontornya Hársfa utca 39. szám alatti épületben

4. Ajánlat:

Számszerűsíthető értékelési szempontok
1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF)	nettó … Ft
2. Munkahelyi egészségvédelmi és biztonságirányítási rend- szer megléte építőipari kivitelezés (magas és mélyépítés) érvényességi területre (BS OHSAS 18.001:2007 vagy azzal egyenértékű)	igen/nem2
3. Jótállás időtartama (hónap; ajánlati elem minimum ér- téke: 36 hónap, legkedvezőbb szintje: 60 hónap. Ajánlat- kérő a 36 hónap és a 60 hónap közötti megajánlásokat ér- tékeli a kötelezően előírt időtartam (36 hónap) levonásá- val.)	36 hónap + … hónap = …. hónap

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása)

2.2. számú melléklet

FELOLVASÓLAP

(közös ajánlattétel esetén)

1. Közös ajánlattevők

Név:                                                   Székhely:                                                Telefon:   Fax:                      E-mail:                

Tagok adatai (név, székhely,adószám):                  

Tagok adatai (név, székhely,adószám):                  

2. Ajánlatkérő: Tolna Megyei Kormányhivatal

3. Ajánlattétel tárgya:

Kormányablak kialakítása a Tolna Megyei Kormányhivatal részére a Simontornya Hársfa utca 39. szám alatti épületben

4. Ajánlat:

Számszerűsíthető értékelési szempontok
1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF)	nettó … Ft
2. Munkahelyi egészségvédelmi és biztonságirányítási rend- szer megléte építőipari kivitelezés (magas és mélyépítés) érvényességi területre (BS OHSAS 18.001:2007 vagy azzal egyenértékű)	igen/nem3
3. Jótállás időtartama (hónap; ajánlati elem minimum ér- téke: 36 hónap, legkedvezőbb szintje: 60 hónap. Ajánlat- kérő a 36 hónap és a 60 hónap közötti megajánlásokat ér- tékeli a kötelezően előírt időtartam (36 hónap) levonásá- val.)	36 hónap + … hónap = …. hónap

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása)

3. számú melléklet

AJÁNLATI NYILATKOZAT

Alulírott …………………………….…….., mint a ……………………………… (ajánlattevő megnevezése)

…………………………. (ajánlattevő székhelye), …………………………. (Ajánlattevőt nyilvántartó cégbíróság neve), ………………………… (Ajánlattevő cégjegyzékszáma) nevében kötelezettségvállalásra jogosult …………….. (tisztség megjelölése), a Tolna Megyei Kormányhivatal, mint Ajánlatkérő által „Kormányablak kialakítása a Tolna Megyei Kormányhivatal részére a Simontornya Hársfa utca 39. szám alatti épületben” tárgyban megindított közbeszerzési eljárással összefüggésben:

Nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján4, hogy a közbeszerzés tárgyának alábbi- akban meghatározott részeivel összefüggésben alvállalkozó(ka)t veszek igénybe5:

A közbeszerzés azon része, amellyel összefüggésben szerződést fog kötni

Nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján6, hogy a szerződés teljesítéséhez a fent meghatározott közbeszerzési részek esetében az ajánlat benyújtásakor ismert alvállalkozókat ve- szem igénybe:

Alvállalkozó neve, címe, adószáma A közbeszerzés azon része, amellyel összefüggésben szerződést fog kötni

A Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy ajánlatunk az előzőekben meghatározott - általunk teljes körűen megismert - dokumentumokon alapszik.

A szerződéstervezetben rögzített, a tárgyi feladat ellátásához szükséges kötelezettségeinket mara- déktalanul teljesítjük a Felolvasólapon megadott ár alkalmazásával. Nyilatkozunk, hogy

4 66. § (6) Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az ajánlatban, több sza- kaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni.

5 Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy „Nem kíván igénybe venni”

6 40. § (1) Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az ajánlatban, több sza- kaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

ajánlatunkat az ajánlati kötöttség beálltát követően az ajánlattételi felhívásban megjelölt időpontig fenntartjuk.

Nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén a jelen dokumentáció mellékletét képező szerződésterve- zet megkötését vállaljuk és azt a szerződésben foglalt a feltételekkel teljesítjük.

A Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján nyilatkozom továbbá, hogy vállalkozásunk

□ a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint

……………………………………-vállalkozásnak7 minősül /

□ nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatálya alá8.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosult vagy szabálysze- rűen meghatalmazott képviselő aláírása)

7 mikro-, kis- vagy középvállalkozás a 2004. évi XXXIV. törvény meghatározásai szerint – a megfelelő választ a jogszabály ren- delkezéseinek tanulmányozását követően kérjük megadni.

8 A nem alkalmazandó szövegrészt kérjük törölni.

4. számú melléklet

NYILATKOZAT

a kizáró okok vonatkozásában

Alulírott …………………………………………………………………, mint a(z)

……………….………………….............................................................. (székhely:

………...................................…….......................................) xxxxxxxxxxx szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője a Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx, mint Ajánlatkérő által „Kormányablak kialakítása a Tolna Megyei Kormányhivatal részére a Simontornya Hársfa utca 39. szám alatti épületben” tárgyban megindított közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem a kizáró okok vonatkozásában:

I.

Az általam képviselt szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá.

II.

Cégünk, mint ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót/alvállalkozókat.

III.

Alulírott ajánlattevő nyilatkozom, hogy cégemet9

- szabályozott tőzsdén jegyzik / szabályozott tőzsdén nem jegyzik.

Amennyiben a céget szabályozott tőzsdén nem jegyzik, úgy10

- az alábbiakat nyilatkozom a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja sze- rint definiált valamennyi tényleges tulajdonosról11:

9 Megfelelő válasz aláhúzandó!

10 Megfelelő válasz aláhúzandó!

11 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény

3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint tényleges tulajdonos:

a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,

b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,

d) alapítványok esetében az a természetes személy,

da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,

db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy

dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár,

neve:               , állandó lakóhelye: 12

vagy

- nyilatkozom, hogy a cégnek nincs a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzé- séről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) al- pontja szerinti tényleges tulajdonosa.13

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…...……………………………………….. (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása)

12 Szükség esetén bővíthető!

13 Ezen rész törlendő, amennyiben ajánlattevőnek van a hivatkozott törvény szerinti tényleges tulajdonosa.

5. számú melléklet

MEGHATALMAZÁS

Alulírott                      , mint a(z)                 

(székhely:                      ) ajánlattevő/alvállalkozó14 cégjegyzésre jogosult

képviselője ezennel meghatalmazom   (xxxx.xx.:       ; szül.:

      ; an.:        ; lakcím:                      ), hogy a Tolna Megyei Kormányhivatal, mint ajánlatkérő által „Kormányablak kialakítása a Tolna Megyei Kormányhivatal részére a Simontornya Hársfa utca 39. szám alatti épületben” tárgyában megindított közbeszerzési eljárás kapcsán készített ajánlatunkat aláírásával lássa el.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(meghatalmazó cégjegyzésre jogosult (meghatalmazott aláírása) képviselőjének aláírása)

Előttünk, mint tanúk előtt:

Aláírás: Aláírás:

Név: Név:

Lakcím: Lakcím:

14 A nyilatkozattevő személye szerint a megfelelő rész aláhúzandó!

6. sz. melléklet

NYILATKOZAT FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL

Alulírott …………………………………………………………………, mint a(z)

……………….………………….............................................................. (székhely:

………...................................…….......................................) xxxxxxxxxxx szervezet

cégjegyzésre jogosult képviselője a Tolna Megyei Kormányhivatal, mint ajánlatkérő által

„Kormányablak kialakítása a Tolna Megyei Kormányhivatal részére a Simontornya Hársfa utca 39. szám alatti épületben” tárgyában megindított közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem:

n y i l a t k o z o m, hogy

nyertességem esetén vállalom, hogy a szerződéskötés időpontjában az ajánlattételi felhívás- ban előírt legalább 20.000.000,- Ft/év és legalább 4.000.000,- Ft/káresemény összegű fele- lősségbiztosítással legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkezni fogok.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

……………………………………………… (cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen

meghatalmazott képviselő aláírása)

7. számú melléklet

NYILATKOZAT

a Kbt. 134. § (6) bekezdés szerint jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátásáról

Xxxxxxxxx …………………………………………………………………, mint a(z) ……………….…………………..............................................................

(székhely: ………...................................…….......................................) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője a(z) Tolna Megyei Kormányhivatal, mint ajánlatkérő által

„Kormányablak kialakítása a Tolna Megyei Kormányhivatal részére a Simontornya Hársfa utca 39. szám alatti épületben” tárgyban megindított közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem.

Ezúton

n y i l a t k o z o m, hogy

a nettó vállalkozói díj 2 %-ának megfelelő mértékű jótállási biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjára rendelkezésre bocsátom.

Tudomásul veszem, hogy a biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújtható óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása)

8. sz. melléklet

NYILATKOZAT VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSRŐL

Alulírott   mint a(z)

(székhely:                        ) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott15 képviselője a Tolna Megyei Kormányhi- vatal, mint ajánlatkérő által „Kormányablak kialakítása a Tolna Megyei Kormányhivatal részére a Simontornya Hársfa utca 39. szám alatti épületben” tárgyban indított közbeszer- zési eljárás során az alábbiak szerint nyilatkozom a változásbejegyzés vonatkozásában:

Nyilatkozom, hogy nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás16 Vagy

Nyilatkozom, hogy változásbejegyzési eljárás van folyamatban17

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolom a cégbírósághoz be- nyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazo- lást is.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosult vagy szabálysze- rűen meghatalmazott képviselő aláírása)

15 Kérjük aláhúzással jelölni!

16 Megfelelő válasz aláhúzandó!

17 Megfelelő válasz aláhúzandó!

5. KÖTET MŰSZAKI LEÍRÁS

Az alábbi fájlokban kerül önálló mellékletként csatolásra: Kiviteli_terv_MÓD.zip