KBT. 115. § (1) BEKEZDÉS)
KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM
Kőszeg Járási hivatal kialakítása
Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás
(KBT. 115. § (1) BEKEZDÉS)
Az Közbeszerzési Dokumentum száma
10./VasMKH./2017.
A Közbeszerzési Dokumentum kelte
Szombathely, 2017. december 12.
BEVEZETÉS
A Vas Megyei Kormányhivatalnak, mint ajánlatkérőnek jelen közbeszerzési dokumentum kiadásával az a célja, hogy az ajánlattevők számára egyértelműek legyenek az eljárást megindító felhívás, illetőleg a közbeszerzési dokumentum előírásai, ezáltal az érvényes ajánlat követelményei. Tekintettel arra, hogy az ajánlatok minősítésekor kiemelt figyelmet fordítunk a törvényi előírások és az előzetesen rögzített szempontok betartására, ezért kérjük, hogy ajánlataikat a közbeszerzési dokumentum figyelmes tanulmányozása után, az abban foglalt formai és tartalmi előírásoknak megfelelően állítsák össze és esetleges bizonytalanság esetén éljenek a közbeszerzési törvényben meghatározott informálódási lehetőséggel.
I. ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
Felhívjuk a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen közbeszerzési dokumentum mellett a megküldött felhívás és a Kbt., valamint a kapcsolódó rendeletek előírásainak ismerete is szükséges az érvényes ajánlattételhez. Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési dokumentum elkészítésekor nem tűzte célul a Kbt. által meghatározott fogalmak, eljárási cselekmények, valamint a felhívásban meghatározottak megismétlését. Amennyiben az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentum között ellentmondás van, az eljárást megindító felhívás az irányadó.
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) Xxxxxxxx Xxxx, nemzeti eljárásrend szerinti (Kbt. 115. § (2) –(4) és (6)-(7) bekezdései szerint) hirdetmény közzététele nélkül induló nyílt közbeszerzési eljáráshoz
„Kőszeg Járási hivatal kialakítása”
tárgyában
1. | Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) |
Ajánlatkérő neve: Vas Megyei Kormányhivatal Ajánlatkérő címe: 9700 Szombathely, Berzsenyi Xxxxxx xxx 0. Kapcsolattartó neve: dr. Orbán-Xxxxxx Xxxxxx Telefon: x00-00-000-000 Fax: x00-00-000-000 E-mail címe: xxxxx-xxxxxx.xxxxxx@xxx.xxx.xx Honlap: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xx/xxx | |
2. | A közbeszerzési eljárás fajtája, alkalmazásának indoklása: |
Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárás (Kbt. 115. § (2) –(4) és (6)-(7) bekezdései szerint) | |
3. | Elérhetőség, amelyen a közbeszerzési dokumentumok korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek, illetve elérhetőek lesznek. Ha egyes közbeszerzési dokumentumokhoz való közvetlen elektronikus hozzáférés a 39. §-ban foglalt okok miatt nem biztosított, annak megjelölését, hogy az érintett dokumentumokat az ajánlatkérő milyen módon bocsátja rendelkezésre: |
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat az ajánlattevőnek korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan biztosítja, elektronikusan megküldi az ajánlattevőnek, továbbá a Kbt. 115. § (7) bekezdése szerint. A közbeszerzési dokumentum másra nem ruházható át és nem tehető közzé. Az ajánlat összeállításának költségét az ajánlattevő viseli. |
4. | A közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége (nómenklatúra), a részekre történő ajánlattétel lehetősége vagy annak kizárása |
Részajánlat tételére nincsen lehetőség, tekintettel arra, hogy a közbeszerzés tárgya szerinti munkák és feladatok - jellegük, összetettségük, előírt műszaki paramétereik, időbeli tartamaik alapján - szorosan kapcsolódnak egymáshoz, egymásra épülnek, amelyet több ajánlattevő egyidőben nem tudna teljesíteni. A kivitelezési feladatban foglalt munkarészek kivitelezés-szervezésben és műszakilag is összefonódnak, a tervezett projekt megvalósításaként tervezett fejlesztés együttes rendszerként megvalósítható. Kőszeg Járási hivatal kialakítása Az épület nettó alapterülete: 289,9 m2 A közbeszerzés tárgyát képező épület műemlék. A közbeszerzés tárgyát képező munkák építési engedély kötelesek, ezért az Áfát a Megrendelő fizeti (fordított Áfa). A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell. A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírása és árazatlan költségvetés tartalmazza. Magasépítés Térburkolat készítése, munkagödör készítése, tükörkészítés, CKT alapréteg készítése 69,4 m2 Üvegtéglafal bontása, válaszfal bontása, csorbázat készítése 4,88 – 129,1 m2 Különböző vakolatok készítése és pótlása 161,2 + 12 + 15 + 12 + 55,5 m2; 850 m Gipszkarton válaszfalak készítése 2,6 m2 Lapburkolat, falburkolatok bontása 128 + 9,5 + 35 m2 ill. 161,2 + 55,8 m Fa- hézagmentes burkolat bontása 55,8 + 9 + 17,8 m2 Padlóburkolat felület előkészítése 119,9 m2 Falburkolat készítése 44,02 m2 Padlóburkolat készítése gresslapból 46,93 + 14,22 m2 Természetes kő padlóburkolat készítése 44,38 m2 Lábazati burkolat készítése többféle anyagból 68,9 + 38,5 m2 Laminált padló készítése XPS alátétlemezzel 136,8 m2 Meglévő bádogozás bontása 26,05 Bádogozási munkák (eresz, lefolyó készítése szerelvényekkel) 4,05+12,85+13,2+7,1+12,8 m2 Fa nyílászárók bontása 42,36 m2 Fa beltéri nyílászáról elhelyezése 3+2+1+3 db Megmaradó nyílászáró felújítása 7+9 db Belső festési munkák előkészítéssel 1505 m2 Fa roletták készítése 3 db Útburkolati jelek készítése 1 + 1 db Akadálymentes mosdó kialakítása 1 klt. |
Épületgépészet Meglévő szerelvények, készülékek bontása 1 klt. + 29 db Elektromos vízmelegítő beépítése 2 db Mosdószerelvények beépítése 6 db Pipere és tisztítószerek elhelyezése 1 klt. Víz-mintavizsgálat elvégzése, nyomáspróbák elvégzése 1 klt. Meglévő radiátorok és szerelvények bontása 28 + 70 db Új acéllemez radiátorok beépítése, termosztatikus szelepek elhelyezése 23 db Radiátoros rendszer beszabályozása, nyomáspróbája, légtelenítése 1 klt. Elszívó ventilátor beépítése 6 db Épületvillamosság Fal- és födémáttörés készítése 50 db Horonyvésés 410 + 420 fm Védőcső elhelyezése 570 + 140 + 70 +45 m Vezeték elhelyezése 1750 + 310 + 210 m Riasztó kiépítése 1 klt. Kapcsolók és szerelvények elhelyezése 7+6+12+3+79+14+50+10+1+1+4 db Áramköri elosztó elhelyezése 1 db Lámpatest elhelyezése 21+8+13+3+7+1+3 db Villám és érintésvédelmi jgykv. készítése 1 db CPV: 45000000-7 Építési munkák 45453100-8 Felújítás 45315000-8 Fűtés és egyéb villamosépület-berendezések villamos szerelése. 45330000-9 Víz-, gázvezeték-szerelési és szaniterszerelési munka. 45331000-6 Fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelése. 45331100-7 Központi fűtés szerelése. | |
5. | Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ |
Vételi jog (opció): nem | |
6. | A szerződés meghatározása |
Vállalkozási szerződés kivitelezés megvalósítására | |
7. | A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje |
A teljesítés határideje: A munkaterület átadásától számított legfeljebb 150 naptári nap A munkaterület átadásának tervezett napja: Szerződéskötéstől számított 10 naptári napon belül | |
8. | A teljesítés helye |
9730 Kőszeg, Jurisics tér 5. , hrsz.: 1769/A/2 NUTS: HU222 | |
9. | Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás |
Ajánlatkérő a fedezetet saját forrásból biztosítja. |
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a teljes nettó vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összegű előleget biztosít, melynek igénybevétele nem kötelező. Xxxxxxxxxxxxxx az előleg kifizetését követően a hatályos jogszabályoknak megfelelő előlegszámlát kell kibocsátania. Ajánlatkérő az előleg igénybevételét nem köti előleg-visszafizetési biztosíték nyújtásához. Az előlegszámla összege a részszámlákban számolható el egyenlő arányban. Számlázás: Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget biztosít akként, hogy Vállalkozónak a teljesítés során 2 darab számla (ideértve a végszámlát is, de az előlegszámlát nem) benyújtásának lehetősége biztosított az alábbiak szerint: - 1. részszámla benyújtásának lehetősége: a nettó vállalkozói díj 50 %-ának megfelelő összegről az ÁFA nélküli szerződéses érték 50 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén; - végszámla benyújtása: a nettó vállalkozói díj fennmaradó 50 %-ának megfelelő összegről az ÁFA nélküli szerződéses érték 100 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén, sikeres műszaki átadás-átvételt követően. Ajánlatkérő a részszámlák tekintetében (ide nem értve természetesen a végszámlát) nem határoz meg részteljesítési határidőt. Ajánlatkérő a vállalkozói díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással, forintban (HUF) teljesíti 30 napos fizetési határidő alkalmazásával, az alábbiak szerint: - alvállalkozó igénybevételének hiánya esetén a Kbt. 135. § (1)-(2) és (5)-(6) bekezdései szerint; továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint; - alvállalkozó igénybevétele esetén a fentiek figyelembevételével, de a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapján az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-a szerint. Ajánlatkérő a kifizetés során az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §-ában foglaltakat teljes körben alkalmazza. Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő 2013. évi V. törvényben meghatározott [6:155.§] mértékű és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet. Az ajánlat, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint. Az ellenszolgáltatás teljesítésének részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza. Vonatkozó jogszabályok: • A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény • 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól |
• Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § • Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény • Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény | ||
10. | Xxxxx meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot | |
Ajánlatkérő nem enged többváltozatú (alternatív) ajánlattételt. | ||
11. | Az ajánlatok értékelési szempontja | |
Az ajánlatok értékelési szempontja a legjobb ár-érték arány alapján a Kbt. 76. § (2) bekezdése c) pontja szerint. Értékelési szempont Súlyszám 1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF) 50 2. Jótállás időtartama (ajánlati elem minimum értéke: 36 hónap, legkedvezőbb szintje: 60 hónap. Ajánlatkérő a 36 hónap és a 60 25 hónap közötti megajánlásokat értékeli a kötelezően előírt időtartam levonásával.) 3. Az M/2. pontban bevont szakember részt vett műemléki részszakterületen felelős műszaki vezetőként műemlékkel kapcsolatos felújításra irányuló lezárult építési beruházásban. 25 Legkedvezőtlenebb ajánlati elem: 0 db építési beruházás, legkedvezőbb ajánlati elem: 4 db építési beruházás. Az 1. értékelési részszempont szerinti megajánlás alátámasztására ajánlattevőknek az ajánlathoz árazott költségvetést kell csatolni a szakmai ajánlat részeként. Az árazott költségvetés elkészítése során az alábbiakat szükséges figyelembe venni: • Az árazatlan költségvetés tételeinek tartalmát elsődlegesen úgy kell értelmezni, hogy azok a megnevezésük szerinti munka minden közvetlen és közvetett munkaműveleti és dologi elemét magukban foglalják az előkészítéstől a Szerződésben megfogalmazott és az egyéb vonatkozó előírásokat mindenben kielégítő módon történő teljes elkészítésig, azaz a tételekhez tartozó egységárakat ÁFA (Általános Forgalmi Adó) nélkül kell megadni, de tartalmazniuk kell minden egyéb járulékos költséget is (biztonsági elkorlátozások, terelőelemek, lezárások, lerakóhelyi díjak, előírt ellenőrző mérések és vizsgálatok, mintavételek, minősítések, minőség tanúsítások, segédanyagok, kitűzések, geodéziai munkák, stb.), valamennyi szükséges munka | ||
elvégzését teljesen készen, továbbá minden vámot adót és egyéb illetéket, ami a Vállalkozónak a Szerződés alapján vagy bármely más okból kell fizetnie.
• Ha egy munkafázis tétele nem került külön kiírásra, de az abban foglalt tevékenységre szükség van, akkor azok költségeit a munkatételek egységárában kell figyelembe venni.
• A megadott egységáraknak a műszaki tartalom megvalósításához szükséges ráfordítás összegén túl a munkák teljes befejezéséig várható árváltozásból eredő költségeket is tartalmaznia kell, ezért az egységárak rögzítettek és nem változtathatók a Szerződés időtartama alatt.
• A költségvetés(ek) Microsoft Office Excel formátumban állnak az Ajánlattevők rendelkezésére, amelyet kitöltve kell az ajánlatukhoz csatolniuk papír alapon, valamint elektronikus formátumban (Microsoft Office Excel formátumban) is!
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára, mely szerint átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az Ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja.
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek nyilváníthatja az alábbi esetekben, amennyiben a következő változtatások bármelyike esetén Ajánlatkérő nem lenne képes az ajánlatok közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelő értékelésére:
• Ajánlattevő nem nyújt be árazott költségvetést,
• Ajánlattevő a költségvetés sorait Ajánlatkérő erre vonatkozó jóváhagyása nélkül (pl. kiegészítő tájékoztatás) új sorral egészíti ki, vagy
• Ajánlattevő a költségvetés sorait Ajánlatkérő erre vonatkozó jóváhagyása nélkül összevonja, vagy
• Ajánlattevő Ajánlatkérő erre vonatkozó jóváhagyása nélkül a költségvetés tételeit, mennyiségi adatait módosítja, vagy
• egyéb módon olyan módosítást eszközöl Ajánlattevő az árazatlan költségvetésen, mely alapján az nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban és a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak.
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100 pont, mely minden részszempont esetén azonos.
Azon értékelési részszempontok esetében, ahol ajánlatkérő minimális elvárást határozott meg, az értéket el nem érő vállalások az ajánlat érvénytelenségét eredményezik! Az ajánlati elemek Ajánlatkérő számára legkedvezőbb szintet elérő, illetve a legkedvezőbb szintjénél még kedvezőbb vállalásokra Ajánlatkérő
egyaránt a ponthatár felső határával azonos (100 pont) számú pontot ad.
Az ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra 100 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2016. évi 147. szám, 2016. december 21.) XXX.X.0.xx) pontja szerinti fordított arányosítás módszere tartalmazza. Az értékelés módszere képlettel leírva:
P = (A legjobb / A vizsgált) × (P max - P min) + P min ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Ajánlatkérő a 2. értékelési szempont esetében a megajánlott számból levonja a kötelezően előírt számot (36 hónap) és az így kapott legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legmagasabb jótállási időtartam) 100 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet (egyenes arányosítás). A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képlet:
P = (A vizsgált / A legjobb) × (P max - P min) + P min ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Ajánlatkérő a 2. értékelési szemponttal összefüggő ajánlati elemmel kapcsolatban 60 hónapban határozza meg az ajánlati elem legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad.
Ajánlatkérő a 2. értékelési szemponttal összefüggő ajánlati elemmel kapcsolatban meghatározza, hogy az ajánlati elem minimum értéke 36 hónap, ennél kedvezőtlenebb az ajánlati elem nem lehet, a minimum értéket el nem érő ajánlatokat Ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánítja.
Ajánlatkérő a 36 hónap és a 60 hónap közötti megajánlásokat értékeli a kötelezően előírt időtartam (36 hónap) levonásával.
3. A teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (építési
beruházások száma db) Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja által adott lehetőség szerint az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feladatok körében értékként tekint a minél nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberek bevonását, mellyel a kivitelezés szakmai minősége és a kivitelezési feladatok ellátásának szakmai színvonala emelhető. Az M/2. pontban bevont szakember részt vett műemléki részszakterületen felelős műszaki vezetőként műemlékkel kapcsolatos felújításra irányuló lezárult építési beruházásban. Legkedvezőtlenebb ajánlati elem: 0 db építési beruházás, legkedvezőbb ajánlati elem: 4 db építési beruházás. Ajánlattevő csak egész számot adhat meg ezen értékelési szempont esetében. Pontozás: | |||||
Megajánlás (db) | Pontszám | ||||
0 | 1 | ||||
1 | 25 | ||||
2 | 50 | ||||
3 | 75 | ||||
4 | 100 | ||||
12. | A kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód | ||||
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjának hatálya alá tartozik. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be. A megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja vagy a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §]. Alvállalkozó vonatkozásában: a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az ajánlattevő csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)–k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya | |||||
alá eső alvállalkozót. Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában vizsgálja a kizáró okok fenn nem állását, így az ajánlattevők a felhívás megküldésénél nem régebbi nyilatkozatokkal, igazolásokkal kötelesek bizonyítani, hogy nem tartoznak a kizáró okok hatálya alá. Tehát a kizáró okok igazolásáról szóló nyilatkozat nem lehet régebbi, mint jelen felhívás megküldésének dátuma. Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint. Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. | ||||
13. | Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: | |||
13.1.) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód: | ||||
Az ajánlatkérő az eljárásban nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt. | ||||
13.2.) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság - a megkövetelt igazolási mód: | ||||
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: | Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): | |||
Ajánlattevőnek nyilatkoznia szükséges, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat azonban nem köteles megadni (Kbt. 114.§ (2) bek.). A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján, ajánlatkérő az értékelési részszempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével ezen alkalmassági követelmény igazolása tekintetében az alábbi dokumentumok benyújtását kéri: | ||||
M1. Az ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 34.§ (3) bekezdése alapján az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 5 év műemlékkel kapcsolatos jelentősebb referenciáit a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdésében meghatározott formában igazolva, vagyis a szerződést kötő másik féltől származó referencia igazolással, mely tartalmazza legalább az alábbiakat: 1. a közbeszerzés tárgya (műemlék épület), olyan tartalommal, hogy az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen; 2. a teljesítés helyét, idejét, (év-hónap- nap pontossággal feltüntetett kezdési | M1. Alkalmatlan ajánlattevő amennyiben az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 60 hónapban (feladási időpont év/hó/naptól visszafelé számított megelőző 60. hónap hó/napjáig terjedő időszakot vizsgálva) nem rendelkezik az alábbi szerződésszerűen teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel zárult műemlékkel kapcsolatos kivitelezés referenciával: a) amely legalább 180 m2 nettó hasznos alapterületű műemlékkel kapcsolatos épület építésére és/ vagy felújítására és/ vagy bővítésére vonatkozó referencia, amely tartalmazott épületgépészeti és elektromos munkákat A fent felsorolt referenciák teljesítése | |||
és befejezési dátum megadásával, külön feltüntetve a műszaki átadás- átvétel időpontját); 3. a teljesített munkák leírását; mennyiségét 4. nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel a Kbt. 140. § (9) bekezdésében meghatározottakra is. (Kérjük emiatt a teljesítés bemutatásáról szóló nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban vagy forintban.) | legfeljebb kettő referenciából állítható össze úgy, hogy vagy egy referenciából, vagy két referencia összesítésével lehet elérni a kívánt mennyiségeket. A referenciamunka akkor tekinthető a felhívás megküldésének napját megelőző 60 hónapon belül megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja, azaz a sikeres műszaki átadás- átvétel erre az időszakra esik. | |||
Amennyiben nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás vagy szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. | ||||
M2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Csatolandó dokumentumok: - a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó ajánlattevői nyilatkozat, amelyből derüljön ki, hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli az ajánlattevő, illetve nyilatkozzon az | M2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem vonja be a teljesítésbe legalább az alábbi szakembert: - legalább 1 fő műemléki részszakterületen felelős műszaki vezető, aki rendelkezik a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet szerinti Építési szakterületre vonatkozó MV-É-M (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlati idővel. |
ajánlattevő, hogy nyertesség esetén gondoskodik az adott szakemberek kamarai nyilvántartásba vételéről, illetőleg ajánlatevő nyilatkozzon, hogy tudomással bír arról, hogy a nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti, amelynek következtében a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján az ajánlatkérő ez esetben a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést. - a szakember – szakmai tapasztalatot ismertető – minden oldalon saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (keltezéssel ellátva) olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki az M2. pontban előírt alkalmassági feltétel(ek) teljesülése; - végzettséget és/vagy képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata; - a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata. Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, a jogosultság megszerzéséhez szükséges mértékű szakmai gyakorlat meglétét az ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes szakmai szervezet (kamara) által vezetett nyilvántartás ellenőrzésével. Ezért kérjük, jelöljék meg a szakemberek önéletrajzukban, hogy a jogosultság, mely elektronikus elérési úton ellenőrizhető. Amennyiben a szakember nem szerepel a nyilvántartásban vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, a jogosultságot igazoló dokumentum benyújtása is szükséges. Amennyiben bármely alkalmasságot igazoló dokumentum nem magyar nyelven kerül benyújtásra ajánlattevő részéről, ajánlattevő csatolja a dokumentumok magyar nyelvű fordítását is. Ajánlatkérő a magyar nyelvű dokumentumot tekinti irányadónak. Ajánlattevő (közös ajánlattevők) az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva |
kíván megfelelni, úgy ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 65. § (7) bekezdése illetve a Kbt. 67. § (3) bekezdésének megfelelően a kapacitást nyújtó szervezetnek az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. | ||||
14. | A hiánypótlás lehetősége | |||
Ajánlatkérő a hiánypótlásra a Kbt. 71. § szerint biztosít lehetőséget. | ||||
15. | Az ajánlattételi határidő, az ajánlatok felbontásának ideje | |||
2017. év január hónap 5. napja 10 óra 00 perc | ||||
16. | Az ajánlat benyújtásának címe és módja | |||
postai úton: Vas Megyei Kormányhivatal 9701 Szombathely, Pf. 208. személyesen vagy futárszolgálat igénybevételével: Vas Megyei Kormányhivatal 9700 Szombathely, Xxxxxx Xxxx xxxx 0. II. emelet/515. sz. iroda (Dr. Orbán-Xxxxxx Xxxxxx) Az ajánlatok papír alapon munkanapokon 8:00 – 16:00 óra, pénteki munkarend esetében 8:00 – 12:00 óra, az ajánlattételi határidő napján 8:00 – 10:00 óra között nyújthatók be. | ||||
17. | Az ajánlattétel nyelve | |||
Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az ajánlat magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be. | ||||
18. | Az ajánlat(ok) felbontásának helye | |||
Vas Megyei Kormányhivatal 9700 Szombathely, Xxxxxx Xxxx xxxx 0. II. emelet 515. sz. iroda (dr. Orbán-Xxxxxx Xxxxxx) | ||||
19. | Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak | |||
Ajánlatkérő az ajánlatok bontására vonatkozóan a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdésében foglaltak szerint jár el. | ||||
20. | Az ajánlati kötöttség minimális időtartama | |||
60 nap | ||||
21. | Az ajánlati biztosíték előírására valamint a szerződésben megkövetelt biztosítékokra | |||
vonatkozó információk: | |
Ajánlatkérő nem kér ajánlati biztosítékot az ajánlattevőktől. Ajánlatkérő a következő biztosítékok nyújtását írja elő jelen eljárás során: Jótállási biztosíték: A szerződés szerinti, áfa nélkül számított (tartalékkeret nélküli) ellenszolgáltatás 5 %-a, a Kbt. 134. § (3) bekezdés szerint biztosítva. A jótállási igényekre kikötött biztosítékot teljesítés időpontjában (sikeres átadás-átvételt igazoló utolsó jegyzőkönyv átvétele) kell rendelkezésre bocsátani, a jótállási biztosítéknak a jótállási időtartam leteltéig kell hatályban (lehívhatónak) maradnia. A biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell. Nyertes ajánlattevőnek a következő módon kell nyújtania a fentebb említett biztosítéko(ka)t: • óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, • pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy • pénzügyi intézmény vagy biztosító készfizető kezesség biztosításával, • vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel Jótállás: Ajánlatkérő a szerződés hibátlan teljesítésének biztosítására valamennyi beépített dolog, ill. elvégzett munka vonatkozásában a műszaki átadás-átvételt követő naptól számítva; ajánlati elem minimum értéke: 36 hónap, legkedvezőbb szintje: 60 hónap). A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet / közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. | |
22. | A szerződés teljesítésére és meghosszabbítására vonatkozó különleges feltételek: |
Nyertes ajánlattevő késedelmi és meghiúsulási kötbér fizetésére köteles az alábbiak és szerződéstervezetekben részletezettek szerint: Késedelmi kötbér: Xxxxxxx ajánlattevő amennyiben olyan okból, amiért felelős, a jelen szerződésben meghatározott bármely teljesítési határidőt nem tartja be (késedelem), késedelmi kötbért fizet. A késedelmi kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj 1%-a naptári naponta, minden megkezdett naptári napra. A 30 napot meghaladó késedelem esetén Ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani/elállni, mely okán Vállalkozó a meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett. Meghiúsulási kötbér: Amennyiben olyan okból, amiért Xxxxxxx ajánlattevő felelős a szerződés teljesedésbe menése meghiúsul, köteles a Nyertes ajánlattevő Ajánlatkérő felé a nettó vállalkozói díj 18%-nak megfelelő meghiúsulási kötbért megfizetni. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet / közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. | |
23. | Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett projektre (programra) vonatkozó adatok: |
24. | Egyéb követelmények és információk |
1. A Kbt. 115. § (1) bekezdésében meghatározott hirdetmény nélküli, nyílt közbeszerzési eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást. 2. A közbeszerzési eljárás során valamennyi levelezésre kérjük feltüntetni az alábbi információkat: ⮚ Vas Megyei Kormányhivatal ⮚ „Kőszeg Járási hivatal kialakítása”, ⮚ a dokumentumot beküldő neve, levelezési címe, faxszáma és e-mail címe ⮚ „KÖZBESZERZÉS” ⮚ „Kizárólag dr. Orbán-Xxxxxx Xxxxxx sk. felbontás!” A nem megfelelően címzett, vagy feliratozott dokumentumok elirányításáért az ajánlatkérőt felelősség nem terheli. 3. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költség az ajánlattevő terheli. 4. A postán feladott, személyesen vagy futárszolgálat által benyújtott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül beérkezettnek, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően, az 16. pontban megadott címen, igazolhatóan sor kerül. Az ajánlat illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli, minderre figyelemmel az ajánlatok személyes leadása javasolt, de nem követelmény. A futárszolgálat útján történő továbbítás esetére a küldemények személyes átvételére meghatározottak az irányadóak. 5. Az ajánlati felhívás, a közbeszerzési dokumentum és a nyertes ajánlat a megkötendő szerződés részét képezi. 6. Nyertes ajánlattevők által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelmények: Az ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35.§ (1) – (8) bekezdéseire. 7. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 138. § (1) bekezdésére, amely a következőt tartalmazza: „Építési beruházás esetén az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át. Az alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.” 8. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alvállalkozó és az alkalmasság |
igazolására igénybe vett más szervezet esetében - gazdálkodó szervezet esetében - az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányának másolatát, vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírás-mintát. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, az ajánlathoz csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását. 9. Amennyiben cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban, akkor mellékelni kell a változás bejegyzési kérelem másolatát és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is. Amennyiben cégügyben el nem bírált módosítás nincs folyamatban, úgy az arra vonatkozó nyilatkozat csatolása szükséges. 10. Ajánlatkérő – a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján – előírja nyilatkozat megtételét az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 11. A Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. 12. A Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint az ajánlathoz csatolni kell a közbeszerzési dokumentumban megadott minta szerinti felolvasólapot, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti információkat. 13. A Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölni a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. Amennyiben az ajánlattevő nem kíván alvállalkozót igénybe venni, úgy a nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges. 14. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható. pdf file) példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik. 15. Ajánlattevőnek, alvállalkozó(k)nak, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek nyilatkoznia kell, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 25. § (3)- (4) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi okok. 16. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 41. § (6) bekezdése alapján ajánlattevő/alvállalkozó nyilatkozata arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. b) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül. 17. A Kbt. 73.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. Ennél fogva ajánlattevőknek nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, hogy a fentebb hivatkozott feltételeknek, előírásoknak megfelelnek. 18. Xxxxxxxxxxx általa a szerződés teljesítéséhez igénybevett alvállalkozó(k) |
teljesítéséért, mint sajátjáért felel. Ajánlattevőnek a szerződés aláírásával egyidőben be kell nyújtania a szerződés mellékletét képező alvállalkozói nyilatkozatot. (I. számú melléklet) 19. Ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia kell a közbeszerzési dokumentumokkal egyetemben rendelkezésre bocsátott költségvetést kitöltött formában. 20. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző második munkanapot (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések és kérések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző negyedik munkanapig megérkeznek ajánlatkérőhöz. 21. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján az eredeti ajánlati példányban szereplő dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók. 22. Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére vonatkozóan sajátos, különösen szociális, környezetvédelmi, illetve az innovációt ösztönző feltételeket nem határoz meg a Kbt. 132. § szerint. 23. Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve magyar, joghatás kiváltására csak magyar nyelvű okiratok alkalmasak, az ajánlatban minden iratanyagnak magyar nyelvűnek kell lennie. Ajánlatkérő nem követeli meg hiteles fordítás benyújtását, a Kbt. 47. § (2) bekezdésének megfelelően elfogadja az ajánlattevő általi felelős fordítást is. Felelős fordítás alatt ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy a magyar nyelvű irat mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő a felelős. Ajánlatkérő kizárólag a magyar nyelvű fordítást vizsgálja. Az idegen nyelven benyújtott irat, dokumentum és annak fordítása közötti eltérésből adódó esetleges hátrányos jogkövetkezményeket az ajánlattevőnek viselni kell. 24. Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek a referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes, mérlegadatok tekintetében a mérleg fordulónapján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által, az ajánlattételi felhívás megküldésének napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. Átszámítás esetén az Ajánlattevőnek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot. 25. Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatosan a magyarországi helyi idő az irányadó, az ajánlattételi határidő lejártát a xxx.xxxxxxxxx.xx weboldal „a pontos idő Budapesten” adata alapján állapítja meg 26. Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart: Időpontja: 2017. december 20. 8:30, találkozó helyszíne: 9730 Kőszeg, Jurisics tér 5., Főbejárat előtt. Ajánlatkérő konzultációt jelen eljárásban nem tart. 27. Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni Ajánlatkérő által előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. A |
jelen közbeszerzési eljárás során előírt felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme: legalább 40.000.000,- HUF/év, és 10.000.000,- HUF/káresemény mértékű építés-szerelési munkára vonatkozó felelősségbiztosítás. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjában nem rendelkezik a fenti kritériumokkal rendelkező felelősségbiztosítással, abban az esetben az a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és az ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a szerződéskötés időpontjában a fenti tartalmú szakmai felelősségbiztosítással rendelkezni fog. 28. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint a meghatározott értékelési szempont szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 29. Szerződéskötés feltétele, hogy az ajánlati felhívás 13/ M.2. pontjaiban felsorolt szakembernek szerepelnie kell a Magyar Mérnök Kamarai (xxx.xxx.xx) vagy a Magyar Építész Kamarai (xxx.xxx.xx) névjegyzékben, melyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell. Ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott szakembereket mely pozícióra kívánja megajánlani, továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy a megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig, illetőleg a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog, továbbá hogy a nyilvántartásba vétel elmaradása bármely szakember esetében Ajánlatkérő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg Ajánlatkérő a szerződést. 30. Ajánlatkérő az előírt jogosultságot a magyar letelepedésű szakember esetében a Magyar Mérnöki Kamara, a Magyar Építészeti Kamara honlapjáról ellenőrzi, ezért kéri, hogy a szakmai önéletrajzban a szakértő tüntesse fel a szakember kamarai nyilvántartási számát (amennyiben már rendelkezik kamarai regisztrációval) és a jogosultság megszerzésének időpontját. Ha a szakember, így különösen a más tagállamban jogosultságot szerzett szakember a nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában nem szerepel, akkor ajánlattevő nyertességének kihirdetését követően a regisztrációt igazoló okirat magyar nyelvű fordításának másolati példányát kérjük benyújtani. 31. A Kbt. 66. § (1) bekezdése alapján az ajánlatot zárt borítékban (csomagolásban) egy eredeti példányban, valamint – és az eredetivel mindenben megegyező 2 db elektronikus másolati példányban (ez utóbbi esetben pendrive-ot, DVD-t vagy CD-t kérünk az ajánlathoz mellékelni, valamint az árazott költségvetést xsl. formátumban is be kell nyújtani)– elektronikus adathordozón, az alábbiakban részletezett formai követelményeknek megfelelően kell benyújtani: - előlappal, az előlapon feltüntetve az ajánlattevő nevét és székhelyét, az ajánlattevő kapcsolattartó személyének nevét, telefon- és faxszámait, e-mail |
elérhetőségét, - az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot (az ajánlattevők neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont (adott esetben részszempontok) alapján értékelésre kerülnek). - oldalszámokat is tartalmazó tartalomjegyzékkel, - folyamatos oldalszámozással ellátottan (oldalszámozni kell minden lapot, beleértve az összes iratanyagot, mint. pl. referencialevelek, nyilatkozatok és az esetlegesen előforduló üres oldalakat is), - a papír alapú példányt roncsolásmentesen nem bontható fűzött vagy kötött formában kell benyújtani, - az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő, alvállalkozó vagy a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet által készített – dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személy(ek)nek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. - Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. - Továbbá ezzel kapcsolatban ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát a tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott példányai a papír alapú – eredeti példánnyal megegyezik. 32. Az ajánlatkérő a papír alapú és az elektronikus másolati példányok közötti eltérés esetén, illetve az ajánlatok elbírálása során, minden esetben a papír alapon benyújtott ajánlatot veszi figyelembe. 33. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlatevőket, hogy a közbeszerzési eljárást külön jogszabályban előírt, folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatja le. 34. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot. 35. Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásai szerint kell eljárni. | |
21. | Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja |
2017. év december hónap 13. napja |
II. ÚTMUTATÓ AZ ÉRDEKELT GAZDASÁGI SZEREPLŐK RÉSZÉRE
1. A KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK TARTALMA
1.1. A közbeszerzési dokumentumok a következő részekből áll:
I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
II. ÚTMUTATÓ AZ ÉRDEKELT GAZDASÁGI SZEREPLŐK RÉSZÉRE
III. SZERZŐDÉSTERVEZET
IV. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ
V. AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK
VI. MŰSZAKI LEÍRÁS
+ önálló mellékletben árazatlan költségvetés és műszaki dokumentáció
1.2. Jelen közbeszerzési dokumentumok nem mindenben ismétli meg az ajánlattételi felhívásban foglaltakat, a közbeszerzési dokumentumok az ajánlattételi felhívással együtt kezelendő. Az ajánlattevők kizárólagos kockázata, hogy gondosan megvizsgálják a közbeszerzési dokumentumokat és annak minden kiegészítését, amely esetleg az ajánlati időszak alatt kerül kibocsátásra, valamint, hogy megbízható információkat szerezzenek be minden olyan körülmény és kötelezettség vonatkozásában, amely bármilyen módon is befolyásolhatja az ajánlat természetét vagy jellemzőit.
1.3. Az ajánlattevőknek a közbeszerzési dokumentumokban közölt információkat bizalmas anyagként kell kezelniük, amelyről harmadik félnek semmiféle részletet ki nem szolgáltathatnak, hacsak e harmadik fél nem készít és nyújt be ajánlatot az ajánlattevő számára a munka egy részére vonatkozóan (alvállalkozó), vagy az alkalmasság igazolásában részt vesz a gazdasági szereplő. Sem a közbeszerzési dokumentumokat, sem annak részeit, vagy másolatait nem lehet másra felhasználni, mint ajánlattételre, és az abban leírt szolgáltatások céljára.
2. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS
2.1. Bármely gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatást a következő kapcsolattartási pontokon szerezhet:
Cím: Vas Megyei Kormányhivatal
0000 Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxx xxxx 0. II. emelet/515. sz. iroda (Dr. Orbán- Xxxxxx Xxxxxx)
E-mail: xxxxx-xxxxxx.xxxxxx@xxx.xxx.xx Fax: 00-00-000-000
2.2. A kiegészítő tájékoztatások kézhezvételét az ajánlattevőknek haladéktalanul vissza kell igazolniuk. Kérjük a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a válaszok megérkezéséről a 06-94-517- 105-as faxszámra vagy a xxxxx-xxxxxx.xxxxxx@xxx.xxx.xx e-mail címre küldjenek visszajelzést!
2.3. A gazdasági szereplő kizárólagos felelőssége, hogy olyan telefax-elérhetőséget vagy e-mail címet adjon meg, amely a megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában alkalmas.
Ugyancsak a gazdasági szereplő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül a kiegészítő tájékoztatás időben az arra jogosulthoz kerüljön.
3. ELŐZETES VITARENDEZÉS
3.1. A Kbt. 80. § (1) bekezdése szerinti előzetes vitarendezési kérelmet az alábbi címre kell benyújtani:
Cím: Vas Megyei Kormányhivatal
0000 Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxx xxxx 0. II. emelet/515. sz. iroda (Dr. Orbán- Xxxxxx Xxxxxx)
E-mail: xxxxx-xxxxxx.xxxxxx@xxx.xxx.xx Fax: 00-00-000-000
4. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE ÉS TELJESÍTÉSE
4.1. Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes szervezettel (személlyel) - közös ajánlattétel esetén a nyertes szervezetekkel (személyekkel) - kell írásban megkötni a közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően.
4.2. A szerződésnek tartalmaznia kell - az eljárás során alkalmazott értékelési szempontra tekintettel - a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek.
4.3. Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és a második legkedvezőbb ajánlatot (ha ajánlatkérő hirdetett második helyezettet) tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további hatvan nappal meghosszabbodik.
4.4. Az ajánlatkérő köteles szerződéses feltételként előírni, hogy:
• nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
• a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.
4.5. Az ajánlatkérőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha:
• a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
• a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
Jelen pontban említett felmondás esetén a nyertes ajánlattevő a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
4.6. A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
4.7. A közbeszerzési szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie.
4.8. Az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésében köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában. Az ajánlattevő köteles az ajánlatkérőnek a teljesítés során minden olyan - akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a kizáró okok hatálya alatt.
5. KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL
5.1. A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.
5.2. Ahol a Kbt. az ajánlatkérő számára az ajánlattevők értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása [Kbt. 56. §], a hiánypótlás, a felvilágosítás [Kbt. 71. §] és indokolás [Kbt. 72. §] kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőnek küldi meg.
5.3. A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé korlátlanul és egyetemlegesen felelnek.
5.4. Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében – kivéve a Kbt. 138. §
(4) bekezdése szerinti jogutódlás esetét –az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.
5.5. Amennyiben több gazdasági szereplő közösen tesz ajánlatot a közbeszerzési eljárásban, akkor az ajánlathoz csatolniuk kell az erre vonatkozó megállapodást.
A közös ajánlattevők megállapodásának tartalmaznia kell:
- a jelen közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevők nevében eljárni (továbbá kapcsolattartásra) jogosult képviselő szervezet megnevezését;
- a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősségvállalást minden tag részéről;
- ajánlatban vállalt kötelezettségek és a munka megosztásának ismertetését a tagok és a vezető között;
- a számlázás rendjét.
6. TÁJÉKOZTATÁST NYÚJTÓ SZERVEK:
A munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozóan területileg illetékes kormányhivatal munkavédelmi felügyelősége és munkaügyi felügyelősége nyújt tájékoztatást.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
0000 Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx x 0. (központ)
Tel: x00 00000000
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95.
Tel.: x00 00000000
Fax: x00 00000000
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.
Tel: x00 00000000
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx
Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.
Tel:x00 00 000 000
Fax:x00 00 000 000
E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx Web: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL VAS MEGYEI ADÓ- ÉS VÁMIGAZGATÓSÁGA
0000 Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxx 00.
Telefonszám: +36 (94) 500-960
Vas Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály
9700 Szombathely, Vörösmarty u. 9. Tel:94/520-400; 94/520-406
Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
0000 Xxxxxxxxxxx, Xxxxx xx 0. Tel: 94/506-315; 94/506-343
Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. Tel:94/506-700
A területileg illetékes bányakapitányságok elérhetősége a xxx.xxxx.xx internet-címen található.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73.§ (4)-(5) bekezdéseiben foglaltakra.
III. SZERZŐDÉS (TERVEZET)
(TERVEZET)
amely létrejött egyrészről a Vas Megyei Kormányhivatal (székhelye: 9700 Szombathely, Berzsenyi Xxxxxx xxx 0. Képviseli: Xxxxxxxxx Xxxxxxxx kormánymegbízott, adószáma: 15789408-2-18, pénzforgalmi számlaszáma: 10047004-00299523-30005503) (továbbiakban: Megrendelő)
másrészről a ……………………………………………………………………………..(név) (székhely:
…………………………………….., adószám: ……………………………….., pénzforgalmi számlaszám:
………………………………………………, cg.: …………………………………..; képviselő:
………………………………………………………….. kivitelezői nyilvántartási azon.:
......................................................) mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:
Előzmények
Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (továbbiakban: Kbt.) III. része alapján nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárást (Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti eljárás) folytatott le „Kőszegi Járási hivatal kialakítása” elnevezéssel.
Az eljárásban során nem lehetett részajánlatot tenni, jelen szerződés a felhívásban meghatározott teljes mennyiségre vonatkozik.
Az eljárás nyertese a fenti Vállalkozó lett, akivel Megrendelő – a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően - az alábbi szerződést köti.
Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1.§ (1) bek. 7.) pontja alapján szerződő hatóságnak minősül.
1. A szerződés tárgya
1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a fent megjelölt közbeszerzési eljárás iratanyagában (különösen közbeszerzési műszaki leírásban és tervekben) meghatározott kivitelezési feladatok ellátását eredményfelelősséggel.
2. A teljesítés helye és hrsz-a: 9730 Kőszeg, Jurisics tér 5. , hrsz.: 1769/A/2
3. Megrendelő rögzíti, hogy a tárgyi épületet érintő munka helyi rendelet értelmében településképi bejelentés köteles, melyet Megrendelő teljesít.
4. Az ellátandó feladatok leírását a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.
5. Vállalkozó feladata a kivitelezés körében a közbeszerzési műszaki leírás, az árazatlan költségvetés, a hatályos jogszabályok, a szabványok és szakmai szokásoknak megfelelően, a munkálatok teljes körű megvalósítása annak érdekében, hogy tárgyi munka alapján létrejövő eredmény rendeltetésszerű
használatra alkalmas, továbbá a műszaki leírásban meghatározottak szerinti műszaki adatoknak megfelelő legyen.
6. Vállalkozó a munkát hiány- és hibamentesen, határidőre köteles elvégezni. Vállalkozó a munkavégzés során csak érvényes alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező, hiány- és hibamentes, a jogszabályoknak, szabványoknak mindenben megfelelő anyagokat, berendezéseket, szerkezeteket használhat fel. A hiány- és hibamentes munkálatok alatt Megrendelő a jogszabályoknak, szakmai szokásoknak, szabványoknak is megfelelő, hiány- és hibamentességet érti. A beépített anyagok hiány- és hibamentessége alatt az adott hibamentes termékre vonatkozó gyártói előírásnak való megfelelőséget értik a felek.
7. A beépített anyagok, berendezések, szerkezetek minőségét igazoló dokumentumokat (különösen: műbizonylat) a Vállalkozó az építési tevékenység során a Megrendelő képviselőjének köteles bemutatni és az átadás-átvételi eljárás során átadni.
8. Vállalkozó jogosult alvállalkozó(k) (Ptk. szerint:közreműködő(k)) igénybevételére. Az alvállalkozó igénybevételénél a Kbt. és a jelen szerződés megkötéséhez vezető közbeszerzési eljárás rendelkezései irányadóak. Az alvállalkozókkal kötött szerződésekre a Kbt. továbbá a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szabályai értelemszerűen irányadóak.
9. A Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozóért (közreműködőért) úgy felel, mintha az alvállalkozói (közreműködői) által végzett munkákat saját maga végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozók vonatkozásában azon hátrányos következményekért is felel, amelyek ezen alvállalkozók (közreműködők) igénybevétele nélkül nem következtek volna be.
10. Megrendelő az alvállalkozó igénybevétele körében kifejezetten felhívja a Vállalkozó figyelmét a Kbt. 138- 139.§-ban foglaltakra, különös tekintettel a Kbt. 138.§ (1) bek. utolsó mondatára, a 138.§ (5) bekezdésre, valamint a 138.§ (3) bekezdésére. E körben a Megrendelő előírja, hogy a teljesítésigazolás kiállításához csatoljon minden esetben olyan nyilatkozatot a Vállalkozó, amely a 138.§ (1) bek. utolsó mondata és a 138.§
(5) bekezdésében foglaltak teljesülését igazolja.
11. Megrendelő rögzíti, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm rendelet 27.§ (1) bek. alapján a műszaki ellenőr által vizsgálja az alvállalkozó szabályos alkalmazásának feltételeit. Ezen szabályok megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül.
12. Felek rögzítik, hogy a szerződés tárgyát jogilag oszthatatlannak minősítik.
13. A Vállalkozó a Közbeszerzési Eljárás során az Ajánlatában a Kbt. 76. §-a szerinti értékelési részszempontok tekintetében a Szerződés teljesítésével összefüggésben az alábbiakat vállalta:
1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF) | |
2. Jótállás időtartama (ajánlati elem minimum értéke: 36 hónap, legkedvezőbb szintje: 60 hónap. Ajánlatkérő a 36 hónap és a 60 hónap közötti megajánlásokat értékeli a kötelezően előírt időtartam levonásával.) | |
3. Az M/2. a) pontban bevont szakember részt vett műemléki részszakterületen felelős műszaki vezetőként műemlékkel kapcsolatos felújításra irányuló lezárult építési beruházásban. Legkedvezőtlenebb ajánlati elem: 0 db építési beruházás, legkedvezőbb ajánlati elem: 4 db építési beruházás. |
2. Vállalkozói díj és annak megfizetése
1. Vállalkozó a szerződésszerű teljesítésért vállalkozói díjra jogosult.
2. A vállalkozó díj mértéke ………………………….. Ft+ÁFA, azaz forint+ÁFA.
3. Felek megállapodnak abban, hogy a fenti díj átalánydíj (mely a kapcsolódó szolgáltatások, költségek, stb. egészét is tartalmazza), amelynek jogi természetével tisztában vannak. Vállalkozó ez alapján további ellenszolgáltatás-fizetési igényt Megrendelővel szemben semmiféle jogcímen nem támaszthat, kivéve, ha jelen szerződés másként rendelkezik.
4. Az ajánlattétel, a szerződés, a számlázás és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
5. Felek a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet alapján rögzítik, hogy a szerződés megkötését követő 90 napig (de legfeljebb a teljesítésig) az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. A felek az egyeztetésen csak Vállalkozó által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg. Ezen feltételt a Vállalkozó köteles valamennyi vonatkozó irat (különösen az eredetileg megajánlott anyag és a helyettesítő anyag gyártmánylapja, vagy műszaki leírása) benyújtásával a Megrendelő felé igazolni. Amennyiben ez nem történik meg, akkor Megrendelő nem hagyja jóvá a változtatást. Amennyiben a Felek a fentiek szerinti helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, azt Felek a Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja szerinti körülményként értékelik.
6. Az Áfa mértékére, elszámolására a mindenkor hatályos Áfa törvény rendelkezései az irányadóak. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy jelen szerződés vonatkozásában alkalmazni kell az Áfa tv. 142.§-ában rögzített, ún. fordított adózásra vonatkozó rendelkezéseket, ui. jelen beruházás engedélyköteles beruházás.
7. Az átalánydíj a Megrendelő által szolgáltatott árazatlan költségvetés alapján a Vállalkozó költségvetése szerint került meghatározásra.
8. Megrendelő többletmunkaellenérték-fizetési igényt nem fogad el. Ezzel kapcsolatban Vállalkozó – mint a szerződés tárgyával kapcsolatban kellő szakértelemmel rendelkező jogi személy – jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárás alatt teljes mértékben megismerte az elvégzendő feladatot és annak körülményeit, így kijelenti, hogy az általa megajánlott vállalkozói díj valamennyi feltétel kielégítéséhez szükséges munkára (anyagra, berendezési és felszerelési tárgyra, kockázatra, stb.) fedezetet nyújt, így többletmunkaellenérték-fizetési igényéről jelen szerződéssel feltétel nélkül és visszavonhatatlanul lemond. Ez kiterjed a Ptk. 6:245.§ (1) bek. második mondatában foglalt költségekre is. Vállalkozó kijelenti, hogy az ár-, árfolyamváltozásokkal, továbbá banki, adózási kondíciók változásával kapcsolatos kockázatokat felmérte, és azokra a vállalkozói díj teljes mértékben fedezetet nyújt.
9. Pótmunka esetén a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően járnak el a Felek.
10. A szerződés finanszírozása saját forrásból történik.
11. Megrendelő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján - a jelen szerződésben foglalt általános forgalmi adó nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő mértékében biztosítja az előleg igénybevételét, amelynek igénybevétele nem kötelező.
12. Megrendelő az előleg igénybevételét nem köti előleg-visszafizetési biztosíték nyújtásához.
13. Az előleg a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése alapján, legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kerül kifizetésre. Vállalkozó az előleget előlegbekérőn jogosult
kérni azzal, hogy annak – a fenti kifizetési határidő biztosításának okán – a munkaterület átadását követő 8. napig meg kell érkeznie a Megrendelőhöz.
14. Vállalkozó az előleget kizárólag a tárgyi beruházásra használhatja fel.
15. Vállalkozó az előleggel a részszámlában köteles elszámolni.
16. Amennyiben a szerződés az előleggel való teljes elszámolás előtt megszűnne, Vállalkozó a szerződés megszűnésének napját követő banki napon köteles a még el nem számolt előleget egyösszegben visszafizetni a Megrendelőnek.
17. A teljesítés során 2 darab számla (ideértve a végszámlát is, de az előlegszámlát nem) benyújtásának lehetősége biztosított az alábbiak szerint:
• részszámla benyújtásának lehetősége: a nettó vállalkozói díj 50 %-ának megfelelő összegről az ÁFA nélküli szerződéses érték 50 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén;
• végszámla benyújtása: a nettó vállalkozói díj fennmaradó 50 %-ának megfelelő összegről az ÁFA nélküli szerződéses érték 100 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén, sikeres műszaki átadás-átvételt követően.
A végszámla benyújtásának feltétele tehát sikeres műszaki átadás-átvétel, a megvalósulási és átadási dokumentáció és ezek összes mellékletének szolgáltatása, a munkaterület rendeltetés szerinti használatra alkalmas állapotban Megrendelőnek történő birtokba adása, és ennek a teljesítésigazolásban való elismerése.
18. Megrendelő a vállalkozói díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással, forintban (HUF) teljesíti az alábbiak szerint:
i. alvállalkozó igénybevételének hiánya esetén a Kbt. 135. § (1)-(2) és (5)-(6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130.§ (1) és (2) bekezdés szerint;
ii. alvállalkozó igénybevétele esetén a fentiek figyelembevételével, de a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése szerint.
19. Megrendelő a kifizetés során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ban foglaltakat teljes körben alkalmazza.
20. Késedelmes fizetés esetén Megrendelő, mint szerződő hatóság a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdés szerinti mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot, továbbá a külön jogszabályban megállapított behajtási költségátalányt fizet.
21. A teljesítésigazolás - mely a számla kötelező melléklete - aláírására a műszaki ellenőr és a Megrendelő kijelölt képviselője jogosult.
22. Felek rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget kizárólag a jogszabályoknak és jelen szerződésnek mindenben megfelelő számla és mellékleteinek Megrendelő általi kézhezvétele keletkeztet.
3. Szerződési biztosítékok, a szerződés megerősítése
5. Vállalkozó,amennyiben olyan okból, amiért felelős (Ptk. 6:186.§), a jelen szerződésben meghatározott teljesítési határidőt nem tartja be (késedelem), késedelmi kötbért fizet Megrendelőnek. A késedelmi kötbér
mértéke a nettó (és tartalékkeretet nem tartalmazó) vállalkozói díj 1 %-a naptári naponta, minden megkezdett naptári napra. A 30 napot meghaladó késedelem esetén Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani/elállni, mely okán Vállalkozó a meghiúsulási kötbérfizetésre lesz kötelezett.
6. Amennyiben olyan okból, amiért Vállalkozó felelős (Ptk. 6:186.§) a szerződés teljesítése meghiúsul, a Vállalkozó köteles Megrendelő részére a nettó (és tartalékkeretet nem tartalmazó) vállalkozói díj 18%- ának megfelelő meghiúsulási kötbért fizetni.
7. A Megrendelő az esetleges kötbérigényét írásbeli felszólítás útján érvényesíti, melynek a Vállalkozó köteles 8 naptári napon belül maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben a Vállalkozó a fenti irat kézhezvételét követő 3 munkanapon belül magát érdemi indokolással és azt alátámasztó bizonyítékokkal nem menti ki, akkor a kötbér elismertnek tekintendő. A Kbt-ben (135.§ (6) bek.) foglalt beszámítási feltételek teljesülésekor a kötbér a vállalkozói számlába beszámítható.
8. A kötbérigények érvényesítése vagy annak elmulasztása nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét.
9. A késedelmi kötbér fizetése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítés alól.
10. Vállalkozó a szerződés hibátlan teljesítésének biztosítására valamennyi beépített dolog ill. elvégzett munka vonatkozásában a sikeres átadás-átvételtől számított ………………… hónap jótállást vállal. Vállalkozó jótállási kötelezettsége – az érintett hibával kapcsolatban – megszűnik, ha a hiba a teljesítést követően keletkezett, különösen:
- rendeltetésellenes vagy szakszerűtlen használat
- szándékos rongálás vagy erőszakos behatás,
- elemi csapás,
- szakszerűtlen szerelő vagy javító jellegű beavatkozás,
- a szükséges karbantartás hiánya miatt következett be.
11. Vállalkozó a jótállási kötelezettsége alatt a hiba bejelentésétől számított 3 munkanapon belül köteles a javítást elkezdeni és megfelelő személyi állománnyal annak befejezéséig folyamatosan munkát végezni. A hiba kijavításának végső határideje a bejelentést követő 10 nap. Amennyiben technológiailag a fenti idő nem tartható, a műszaki ellenőr által meghatározott időtartam az irányadó.
12. A közvetlen balesetveszélyt eredményező hibák esetén a fentiek azzal alkalmazandóak, hogy a Vállalkozó a bejelentést követő 24 órán belül köteles a hiba kijavítását megkezdeni.
13. Amennyiben a Vállalkozó a fenti jótállási igényekkel kapcsolatos határidők bármelyikét megsérti, a Megrendelő jogosult a munkát harmadik személlyel a Vállalkozó költségére elvégeztetni. Ezen eset a jótállási kötelezettség fennállását csak akkor befolyásolja, ha a Vállalkozó kétséget kizárólag bizonyítja, hogy a harmadik személy által végzett munka okozta a később bekövetkezett hibát.
14. Vállalkozó köteles megtéríteni azon többletköltségeket, amelyek a hibás teljesítés okán a Megrendelőnél keletkeztek.
15. A jótállási kötelezettség nem érinti a Megrendelőt megillető kellékszavatossági, ill. külön jogszabályban rögzített esetleges kötelező jótállási jogokat, és azok érvényesíthetőségét.
16. Vállalkozó teljes kártérítési kötelezettséget vállal jelen szerződéssel kapcsolatosan az általa okozott károkért, függetlenül attól, hogy az a Megrendelőt vagy harmadik személyt éri. Harmadik személyt érő kár esetén a Vállalkozó köteles az erről való tudomásszerzést követő 3 munkanapon belül a Megrendelőt teljes körűen mentesíteni a kártérítési igények alól, illetve amennyiben Megrendelő a kártérítési igényt teljesítette,
köteles a fenti határidőben a Megrendelő által teljesített összegeket megtéríteni. Fentieket megfelelően alkalmazni kell a sérelemre/sérelemdíjra is.
17. Amennyiben a Vállalkozó teljesítésével kapcsolatban Megrendelő ellen per indul, Vállalkozó – amennyiben erre jogi lehetőség van - Megrendelő oldalán köteles a perbe belépni és minden intézkedést megtenni Megrendelő pernyertessége érdekében, vagy amennyiben ez nem lehetséges, köteles a Megrendelő pernyertességét egyéb módon elősegíteni. Pervesztesség esetén köteles megtéríteni minden olyan negatív jogkövetkezmény költségét, amely az ő tevékenységével vagy mulasztásával kapcsolatban hárult a Megrendelőre.
18. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a teljesítéskor (sikeres átadás-átvételt igazoló utolsó jegyzőkönyv átvételekor) jótállási biztosíték nyújtására köteles a Kbt. 134.§ (6) bek. a) pont szerinti módon. A jótállási biztosíték a Vállalkozót terhelő jótállási igények biztosítását szolgálja. Mértéke a tartalékkeret nélküli, nettó vállalkozói díj 5 %-a.
19. Amennyiben a biztosíték nem óvadékkent kerül szolgáltatásra, a Megrendelő csak olyan biztosítéki okiratot fogad el, mely alapján a kötelezett vállalja, hogy a Megrendelő első felhívására, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a fenti mértékig a Megrendelő felé kifizetést teljesít, az igénybejelentés benyújtását követő 5 banki napon belül anélkül, hogy az igényelt összeget saját vagy más fél követelésével csökkentené (különösen beszámítás).
20. A jótállási biztosítéknak a jelen pont szerinti jótállási időszak leteltéig kell lehívhatónak (hatályban) lennie.
4. Teljesítési határidő
1. Szerződő felek jelen szerződést a teljesítésig terjedő időre kötik. Felek a Vállalkozó általi teljesítés határidejét a munkaterület átadásától számított 150 napban határozzák meg. Előteljesítés megengedett. A munkaterület átadásának tervezett napja a szerződéskötéstől számított 10 naptári napon belül
2. Felek kifejezetten megállapodnak, hogy a fenti teljesítési határidőbe az átadás-átvételi eljárás legfeljebb 15 napos időtartama beleszámít, tehát Vállalkozó a fentiek szerint köteles a munkavégzést szervezni.
3. Minden, a szerződés teljesítését akadályozó, el nem hárítható külső körülmény (vis maior) a befejezési határidő módosítását vonhatja maga után, kivéve, ha bármilyen munkaszervezési (több munkavállaló alkalmazása, munkaszervezés megváltoztatása, stb.) eljárással megoldható lett volna a határidő betartása. A határidő módosulásához az ok (és fennállása időtartamának) építési naplóba való bejegyzése és a Megrendelő műszaki ellenőrének jóváhagyása szükséges. Vállalkozó kijelenti, hogy a rendelkezésére álló teljesítési időszak – figyelembe véve az évszakokkal kapcsolatban felmerülő munkavégzést általában akadályozó körülményeket is – elégséges a szerződés határidőben történő hiány- és hibamentes teljesítésére.
4. Nem eredményezheti a teljesítési határidő módosulását az elhárítható, illetve a Vállalkozó által kellő gondossággal előre látható okok miatt bekövetkezett késedelem.
5. Vállalkozó kijelenti, hogy tisztában van azzal, hogy a szerződés közvetett tárgyát képező felépítmény közcélokat szolgál, így fenti határidőben és tartalommal, valamint minőségben való átadása a Megrendelő különösen fontos érdeke.
5. A munkaterület átadása, munkavégzés
1. A munkaterületet Megrendelő jelen szerződés 4.1. pontja szerint adja át a Vállalkozó birtokába.
2. A kivitelezéssel érintett épületben a kivitelezés alatt a Megrendelő hivatali tevékenységet nem végez.
3. Vállalkozó a kivitelezés során a 191/2009. (IX.15.) Korm. r. szerint köteles az építési naplóval kapcsolatos kötelezettségeit ellátni.
4. Felek megállapítják, hogy a munkaterület átadás-átvétele vonatkozásában a munkaterület megfelelő, ha az anyag, ill. eszközök odaszállítása megoldható, és a munka megkezdhető.
5. A Vállalkozó energiaigényét saját maga köteles biztosítani, arra Megrendelő nem köteles. Amennyiben bármely energiaigényt a Megrendelő közüzemi szerződése alapján elégíti ki a Vállalkozó, akkor köteles legkésőbb az átadás-átvételi eljárás lezárásáig a Megrendelő felé ennek költségét megfizetni, melynek alapja a Megrendelő által a közüzemi szolgáltatónak, energiakereskedőnek fizetett egységár. Amennyiben a Vállalkozó az energiaigényét közvetlenül a közüzemi szolgáltatótól/energiakereskedőtől elégíti ki, akkor a vételezési pontok kialakítása, az elfogyasztott közszolgáltatások ellenértékének megfizetése, valamint a vételezési pontok elbontásának és a közterület helyreállításának költségei a Vállalkozót terhelik.
6. A munkaterület átadását követően a személy-, vagyon- és munkabiztonságról, a környezetvédelmi szabályok betartásáról a Vállalkozó köteles gondoskodni. Vállalkozó felel a Megrendelő, ill. harmadik személyek vonatkozásában azok vagyontárgyaiban, életében, testi épségében, ill. egészségében a neki felróható módon keletkezett hiányokért, ill. károsodásokért.
7. Vállalkozó köteles az építkezés (kivitelezés) tűzvédelmi feladatainak ellátására.
8. Vállalkozó köteles a tényleges munkavégzéssel érintett munkaterületet megfelelően elkeríteni. Felel mindazon károkért, amelyek ezen kötelezettségének elmulasztásából, vagy nem megfelelő teljesítéséből adódnak.
9. Vállalkozó köteles az általa használt közutakat a lehullott anyagoktól, ill. az általa a közútra felhordott szennyeződésektől haladéktalanul mentesíteni, megtisztítani.
10. Vállalkozó a közterületeken a közlekedést (gépkocsi- és gyalogosforgalmat) köteles biztosítani.
11. Mivel a beruházás tárgya körül más önálló ingatlanok/felépítmények vannak, Vállalkozó köteles azok, továbbá a beruházás tárgyának állapotát minden esetben a munka megkezdése előtt dokumentálni, kivéve, ha olyan munkák képezik a jelen szerződés tárgyát, amelyek jellegüknél fogva nem eredményezhetnek azokon, illetve magán a beruházás tárgyán károsodást. Amennyiben a Vállalkozó tevékenysége miatt kárigény merül fel akár Megrendelő, akár harmadik személy részéről, Vállalkozó kötelezettsége annak igazolása, hogy az igény alapjául szolgáló állapot, vagy annak oka a munkakezdéskor fennállt-e.
12. Vállalkozó köteles a munkaterületet folyamatosan – az építési folyamat jellegének megfelelően – rendezett állapotban tartani.
13. Vállalkozó köteles a jogszabályban foglalt tájékoztató táblát elhelyezni és a jogszabályban előírt tartalommal való láthatóságát folyamatosan,biztosítani.
14. Vállalkozó köteles a keletkezett hulladékot a jogszabályoknak megfelelően gyűjteni, és hivatalos hulladéklerakó-helyre szállítani, valamint ezt a Megrendelő felé megfelelően igazolni.
15. Amennyiben Vállalkozó tevékenysége közterület igénybevételével jár, a közterületfoglalási engedély megkérése, és költségeinek viselése a Vállalkozót terheli.
16. Megrendelő rögzíti, hogy a bontás során feleslegessé vált használt építőanyag tulajdonjogáról – tekintettel azok avultságára és értéknélküliségére – a Vállalkozó javára ellenérték nélkül lemond, aki köteles azt saját költségén elszállítani a helyszínről legkésőbb a műszaki átadás-átvétel megkezdéséig.
17. Az eltakarásra kerülő munkarészek eltakarása előtt a műszaki ellenőrt közvetlenül, ill. az építési naplón keresztül megfelelő időben (értve ez alatt a legalább 3 napot) értesítenie kell a Vállalkozónak. Ennek elmulasztása esetén a Megrendelő követelheti, hogy tárják fel az eltakart munkarészeket, melynek költségei a Vállalkozót terhelik.
18. Vállalkozó köteles a Megrendelő utasításait betartani azzal, hogy az utasítási jog gyakorlására a Ptk. szabályai irányadóak. A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Vállalkozó köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a szerződéstől elállhat vagy a feladatot a Megrendelő utasításai szerint, a Megrendelő kockázatára elláthatja. A Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát. A felmondási vagy elállási jog csak akkor gyakorolható, ha más módon a szerződésszerű teljesítés nem biztosítható.
19. Felek rögzítik, hogy amennyiben bármilyen engedély, jóváhagyás, tanúsítás szükséges a teljesítéshez, annak beszerzése a fenti teljesítési határidőn belül a Vállalkozó feladata és költsége kivéve, ha azt jogszabály vagy a műszaki leírás a Megrendelő feladatává teszi.
20. Vállalkozó köteles együttműködni az érdekelt szervekkel, közszolgáltatókkal.
21. A Vállalkozó a beépítésre kerülő anyagokról vagy termékekről CE vagy azzal egyenértékű hazai Minősítő Intézet által kiadott minőségi tanúsítványt köteles adni. Ezt a tanúsítványt a beépítés előtt a műszaki ellenőrnek át kell adni. Amennyiben a felhasználandó anyagokról és termékekről a harmadik személy gyártó a Vállalkozónak ilyen tanúsítványt nem állít ki, úgy a Vállalkozó a beépíthetőségre vonatkozó alkalmasságról köteles írásban nyilatkozni.
22. A Vállalkozó az őt terhelő jótállási, kellékszavatossági (kötelező alkalmassági) időn belüli bármilyen jogcímen történő jogutód nélküli megszűnése esetére e szerződéssel engedményezi az alvállalkozóit (közreműködőit) a tárgyi beruházással kapcsolatban terhelő jótállás, kellékszavatosság alapján érvényesíthető összes jogot. Az átszállás napja a jogutód nélküli megszűnés napja. Ezen igények érvényesíthetősége érdekében a Vállalkozó a szerződés során (de legkésőbb a teljesítésig) köteles az igénybevett alvállalkozói cégnevét és székhelyét, adószámát Megrendelőnek megadni. Úgyszintén köteles a Vállalkozó a szerződés teljesítése során az alvállalkozói tekintetében bekövetkezett változásokat írásban a Megrendelő tudomására hozni. Az előzőekről Vállalkozó köteles alvállalkozóját írásban értesíteni.
23. Amennyiben a szerződés bármilyen okból teljesítés előtt megszűnne, úgy a Vállalkozó haladéktalanul (3 naptári napon belül) köteles a megszűnés napjáig végzett munkákat felmérni, és a munkaterületet a Megrendelőnek visszaadni.
24. A szerződés teljesítése soránbármilyen állványon, segédépületen, közterületen, vagy oda kinyúló, a Vállalkozó által létesített ideiglenes építményen, bármilyen ideiglenes, az építkezéshez kapcsolódó szerkezeten a Vállalkozó csak akkor helyezhet el reklám célját szolgáló tárgyat, feliratot, vagy táblát, ha ehhez a Megrendelő külön írásban hozzájárult. Ezen előírás megszegéséért a Vállalkozót kártérítési felelősség terheli.
25. Felek rögzítik, hogy Megrendelő jogosult a Vállalkozót valamely munkavállaló vagy alvállalkozó lecserélésére utasítani, amennyiben az érintett a teljesítés során a fenti szabályokat, vagy egyébként az
adott épületben irányadó szabályzatokat megsérti, illetve egyebekben a titoktartási szabályokat megsérti és ezen magatartásával figyelmeztetést követően sem hagy fel. Továbbá akkor is élhet fenti jogával a Megrendelő, ha bármely munkavállaló vagy alvállalkozó a határidőre és megfelelő minőségben való teljesítést súlyosan veszélyezteti. Ez esetben, a Vállalkozó – amennyiben nem tudja bizonyítani, hogy Megrendelő utasítása alaptalan – köteles 2 munkanapon belül az érintett munkavállalót vagy alvállalkozót a munkaterületről eltávolítani. Ezen jog gyakorlására a műszaki ellenőr jogosult, ha olyan gépet vagy berendezést tárol vagy alkalmaz a Vállalkozó vagy alvállalkozója a munkaterületen, amely a személy- és/ vagy vagyonbiztonságot súlyosan vagy szükségtelenül veszélyezteti.
26. A teljesítésre vonatkozó fentebb részletezett szabályok bármelyikének megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül a Vállalkozó részéről.
27. Felek rögzítik, hogy a pénzügyi/műszaki, stb. ütemtervek módosítása csak Megrendelő jóváhagyásával lehetséges. Az ütemtervek módosítása nem eredményezi a szerződés módosítását, kivéve, ha az a teljesítési határidő módosulását vonja maga után.
6. Kapcsolattartás, jognyilatkozattétel, titoktartási szabályok
1. Felek kijelentik, hogy minden olyan adatot, tényt, információt, amely jelen szerződés keretein belül a másik féllel kapcsolatban a tudomásukra jut, titokként kezelnek, kivéve melynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály előírja.
2. A titoktartás kiterjed különösen a hivatali munkavégzéssel kapcsolatban a Vállalkozó, az alvállalkozó vagy bármely munkavállaló tudomására jutott adatokra, tényekre.
3. Vállalkozó – fentiek megsértése esetén - köteles mentesíteni a Megrendelőt a fentiek miatt harmadik személyek által a Megrendelővel szemben érvényesített valamennyi igény vonatkozásában. Erre nézve a 3. fejezet vonatkozó pontjainak rendelkezései megfelelően irányadók.
4. Felek titoktartási kötelezettsége kiterjed a munkavállalóikra, valamely polgári jogi szerződés alapján munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony alapján a Féllel kapcsolatban lévő egyéb személyekre, közreműködőikre is. Ezen személyek magatartásáért a titoktartási kötelezettség viszonylatában az érintett Fél, mint saját magatartásáért felel.
5. A szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok és megállapodások szerinti illetékes ellenőrző szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően a jelen szerződés alapjául szolgáló közbeszerzési eljárást és jelen szerződés teljesítését ellenőrizhetik, részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.
6. Az illetékes ellenőrző szervezetek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén Vállalkozó köteles minden segítséget Megrendelő részére megadni, a helyszíni vizsgálaton jelen lenni az ellenőrzés hatékonysága és Megrendelő kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében.
7. Felek kifejezetten rögzítik, hogy tudomásuk van arról, hogy Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha
a. Vállalkozó szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a szerződés felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint ha Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a szerződés lehetetlenülését okozta.
A bejelentésnek tartalmaznia kell a szerződésszegés leírását, az annak alapján alkalmazott jogkövetkezményt, valamint hogy a szerződő fél a szerződésszegést elismerte-e, vagy sor került-e arra vonatkozóan perindításra.
b. Vállalkozó szerződéses kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve azt is, ha a szerződésszegés a szerződés felmondásához vagy a szerződéstől való elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, valamint Vállalkozó szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy egészben) a szerződés lehetetlenülését okozta.
8. Felek fenti körben megállapodnak abban, hogy Vállalkozó nem jogosult a fenti adatok átadása miatt a Megrendelővel szemben semmiféle igényt sem érvényesíteni abban az esetben sem, ha bármely átadott tény vagy körülmény utóbb nem bizonyulna valósnak, kivéve, ha ezzel a Megrendelőnek az adatok átadásának pillanatában tényszerűen tisztában kellett lennie (nem tartozik ide a hibás jogszabály- értelmezésből vagy téves tényállás-értelmezésből származó körülmény, kivéve ha az a Megrendelőnek felróhatóan következett be).
9. Jelen szerződéssel kapcsolatban joghatályos nyilatkozattételre jogosult személyek az alábbiak, akik jognyilatkozataikat kizárólag írásban, az átvétel idejét igazoló módon tehetik meg érvényesen. Felek ez alatt értik a telefax ill. az e-mail üzenetek váltását, ha annak átvétele igazolható, valamint az építési naplóba az arra jogosult által tett bejegyzést is:
Megrendelő részéről:
Telefon: , Fax: ……………….…………………
Kapcsolattartó személy: E-mail
Telefon
Vállalkozó részéről: ……………………………………………..
Telefon: …………………..……, Fax: ……………….…………………
……………………………………………..
Kapcsolattartó személy: E-mail
Telefon
10. A Megrendelő a 191/2009. (IX.15.) Korm. r. 16.§ (1) b) pontja alapján a teljesítést műszaki ellenőr igénybevételével ellenőrzi. A műszaki ellenőr adatai:
a. Cégnév: …………………………………..
b. Székhely: …………………………………..
c. eljáró műszaki ellenőr neve, elérhetősége: …………………………………
d. nyilvántartási azonosító:
11. A műszaki ellenőr a Megrendelő képviseletében jár el, de a szerződés módosítására, megszüntetésére nem jogosult.
12. Szerződő felek jelen szerződés teljesítése során kötelesek együttműködni.
13. Megrendelő és Vállalkozó egymás írásbeli megkereséseire azok kézhezvételétől számítva 2 munkanapon belül – illetve sürgős esetben haladéktalanul - írásban érdemi nyilatkozatot kötelesek tenni.
14. Megrendelő képviselője a kivitelezés során bármikor jogosult a munka állását ellenőrizni, és ezek eredményéről az e-építési naplóba bejegyzéseket eszközölni.
15. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Vállalkozót az sem mentesíti a hibás teljesítés jogkövetkezménye alól, ha a Megrendelő ellenőrzési kötelezettségét nem, vagy nem megfelelően teljesítette.
7. A szerződés teljesítésével kapcsolatos átadás-átvételi eljárás
1. Az átadás-átvételi eljárás megkezdéséről a Vállalkozó köteles a Megrendelőt készrejelentés formájában írásban, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően értesíteni. Megrendelő köteles az átadás-átvételi eljárást 8 munkanapon belül megkezdeni, és a Kbt. 135.§ (2) bek. szerint lefolytatni, az ott meghatározott jogkövetkezmények terhe mellett.
2. Az eljáráson a felek képviselői megvizsgálják a teljesítést, jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben felvezetik az esetleges hibák és hiányok listáját. A Vállalkozó köteles a jegyzőkönyvben nyilatkozni a hibák kijavításának határnapjáról, mely nem haladhatja meg összességében a 10 munkanapot.
3. Az átvétel feltétele különösen 1 papíralapú és egy elektronikus példány átadás-átvételi (megvalósulási) dokumentáció átadása Megrendelőnek, mely különösen a következőket tartalmazza, amennyiben az a tárgyi beruházás vonatkozásában releváns:
i. kivitelezői nyilatkozatot,
ii. megvalósulási terveket,
iii. felelős műszaki vezetői nyilatkozatot,
iv. nyomonkövetési napló oldalait,
v. beépített anyagok és szerkezetek minőségi tanúsítványait,
vi. építési hulladékkezelés dokumentumait,
vii. ellenőrző mérések dokumentálását,
viii. jelen szerződésben rögzített egyéb dokumentumokat
4. Az átadás-átvételi eljárás lezárásáig a Vállalkozó köteles a gépeit, anyagait, a keletkezett hulladékot, továbbá a felvonulási épületeket és felszereléseit teljes körűen elszállítani. Ennek megtörténte az átvétel feltétele.
5. Az átadás-átvételi eljáráson a Vállalkozó átadja a jótállási jegyeket, a fentiek szerinti tartalommal 1 papíralapú és egy elektronikus példányban a megvalósulási dokumentációt, és megadja a beépített szerkezetek, berendezési és felszerelési tárgyak használati és karbantartási utasításait, valamint jelen szerződésben és jogszabályban rögzített egyéb iratokat, stb. Ennek hiánytalan teljesítése a szerződésszerű teljesítés feltétele.
6. A fentiek alapján elvégzett hiánypótlásokról, ill. javításokról a Vállalkozó írásban tájékoztatja a Megrendelőt, aki a tárgyi munkát – megfelelőség (azaz hiány- és hibamentesség) esetén – átveszi. Ez a teljesítés esetére vonatkozó birtokbavétel napja.
7. Felek kifejezetten rögzítik, hogy Megrendelő csak hiány- és hibamentes teljesítést vesz át.
8. A Vállalkozó az utófelülvizsgálati eljárásban köteles közreműködni. Az utófelülvizsgálatot a Megrendelő hívja össze a teljesítést követő 12 havonta, a jótállási idő lejártáig, az adott 12 hónapos időszak leteltét megelőző időpontra. Az utófelülvizsgálati eljárásban a Felek a teljesítés szerződésszerűségét és a
hibás/hiányos teljesítésből eredő hibákat/hiányosságokat vizsgálják és jegyzőkönyvben rögzítik. Vállalkozó a jegyzőkönyvben nyilatkozik a hibák kijavításának határidejéről, mely összességében nem lehet több, mint 10 nap.
8. Szerzői jogi rendelkezések
1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés alapján a Vállalkozó által készítendő, szerzői jogi védelem alatt álló alkotások vonatkozásában a Megrendelő a részére történő átadással teljes, átruházható, és korlátozásmentes (térben, időben, felhasználási módban) felhasználási jogot szerez. A felhasználási jog ellenértékét a vállalkozói díj tartalmazza.
2. Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő a rendelkezés jogát jelen szerződéssel kiköti, így a Vállalkozó a szellemi alkotást csak saját belső tevékenységéhez használhatja fel, nyilvánosságra nem hozhatja, harmadik személlyel nem közölheti; ilyen esetben a szellemi alkotással a Megrendelő szabadon rendelkezik.
3. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő által átadott terveket, adott esetben egyéb, a szerzői jog által védett dokumentumokat Vállalkozó kizárólag csak a jelen szerződés teljesítéséhez használhatja fel, egyebekben azon semmiféle felhasználási jogot nem szerez. Ennek megsértéséből eredő valamennyi hátrányos jogkövetkezmény a Vállalkozót terheli. A jelen szerződés körében történő fentiek szerinti felhasználás után Vállalkozónak a Megrendelő felé nem kell ellenértéket fizetnie.
9. A szerződés megszűnése, megszüntetése és kapcsolódó szabályok
1. A szerződés teljesítés előtti megszüntetésére a Ptk. kivitelezési szerződésre vonatkozó szabályai irányadók az alábbiak figyelembevételével:
2. A sérelmet szenvedett fél jogosult azonnali hatállyal elállni a szerződéstől ill. azt felmondani a másik fél szerződésszegése esetén, ha már nem áll érdekében a teljesítés. A jelen szerződésben súlyos szerződésszegésként megjelölt bármely magatartás vagy mulasztás tanúsítása, illetve az egyéb ilyennek minősíthető magatartások vagy mulasztások bármelyike az érdekmúlás bekövetkezését önmagában megalapozza.
3. Súlyos szerződésszegésnek minősül Vállalkozó részéről különösen, ha
a. Vállalkozó a teljesítéssel kapcsolatos bármely kötelezettségét akként szegi meg, hogy az előírt minőségben, vagy határidőre való teljesítés nem valószínű,
b. Vállalkozó alapos ok nélkül felfüggeszti a munkavégzést (legalább 3 napra),
c. a Vállalkozó ellen az illetékes bíróság jogerős végzése alapján felszámolási eljárás indul; vagy
d. a Vállalkozó végelszámolás iránti kérelme (amennyiben gazdasági társaságról van szó) a cégbíróságnál benyújtásra került; vagy
e. Vállalkozó a felvett előleget nem tárgyi beruházás megvalósítására fordítja egészben vagy részben,
f. a Vállalkozóval szemben az illetékes cégbíróság előtt megszüntetési, törlési eljárás indul, vagy
g. a Vállalkozó a jelen szerződésben megjelölt teljesítési határidőt 40 napot meghaladóan elmulasztja, vagy
h. Vállalkozó a Szerződésben foglalt bármely egyéb kötelezettségének nem tesz eleget, és emiatt a Szerződés feljogosítja a Megrendelőt a felmondásra vagy az elállásra, vagy
i. Vállalkozó környezetvédelmi, hulladékelszállítási kötelezettségét megszegi,
j. az előírt felelősségbiztosítás –jelen szerződés hatálya alatt - bármely okból megszűnik, és a megszűnés napját követő 3 banki napon belül legalább azonos tartalommal újabb, az előírásoknak megfelelő biztosítási jogviszony nem áll fenn azzal, hogy ez csak akkor elfogadható, ha egyebekben az új biztosítás hatálybalépése előtt keletkezett károkra is biztosított az eredményes igényérvényesítés lehetősége,
x. xxxxxxxxxx a Vállalkozó bármely, a Kbt. által előírt kötelezettségét – kivéve, ha ahhoz más jogkövetkezményt fűz a Kbt. vagy más kógens jogszabály - megszegi, különösen a Kbt. 136.§
(1) bek. a) vagy b) pontjának, 138.§ (1) bek. a) pontjának ill. (5) bekezdésének megsértése esetén.
l. jogszabályon vagy jelen szerződésen alapuló titoktartási kötelezettségét megszegi,
m. jogszabályon alapuló egyéb felmondási vagy elállási okok fennállnak,
n. Vállalkozó a teljesítés során hamis adatot szolgáltat,
o. Vállalkozó alvállalkozót jogosulatlanul vesz igénybe,
p. Vállalkozó a foglalkoztatásra vonatkozó szabályokat megsérti.
4. A Vállalkozó jogosult jelen Szerződéstől való elállásra/ azonnali hatályú felmondásra, ha Megrendelő – neki felróhatóan –
a. a munkaterület átadási kötelezettségét a következményekre történő figyelmeztetés ellenére, a felszólítás átvételétől számítva is 5 napot meghaladóan elmulasztja.
b. a számlát – felszólítás ellenére – sem fizeti meg, vagy
c. egyébként Vállalkozó tevékenységét lehetetlenné teszi.
5. A szerződés bármely jogcímen történő megszűnése esetén a Vállalkozó a megszűnésig teljesített szolgáltatások ellenértékére jogosult.
6. Szerződésszegés esetén bármely fél köteles fenti jogának gyakorlása előtt a másik, szerződésszegő fél figyelmét írásban felhívni a szerződésszegés megszüntetésére, megfelelő, legalább 3 munkanapos (fizetés teljesítésénél 15 napos) határidő mellett. Az azonnali hatályú felmondást tartalmazó nyilatkozatban hivatkozni kell a súlyos szerződésszegés tényére, és meg kell jelölni a súlyos szerződésszegés megállapításának alapjául szolgáló tényt, körülményt. Nem kell jelen pontot alkalmazni akkor, ha a szerződésszegés jellege miatt (pl.: elmulasztott szigorú határidő) nem lehetséges.
7. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha
a. Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
b. Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
c. Ennek érdekében a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt Vállalkozó tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
8. Megrendelő a szerződést felmondhatja ha:
a. feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
b. Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy
c. az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.
9. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés bármely jogcímen történő megszűnése/megszüntetése esetén a Vállalkozó köteles a megszűnés napján a munkaterületet dokumentáltan a Megrendelő birtokába adni (a szerződés megszűnésével a Vállalkozó birtokláshoz való joga automatikusan megszűnik). Vállalkozó jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy a fentiek okán a szerződés bármely jogcímen történő megszűnésének napjától a munkaterület vonatkozásában birtoklási joga nem áll fenn, így a Megrendelő jogosult azt – akár önhatalommal is – birtokba venni. Megrendelő – amennyiben jelen szerződés másként nem rendelkezik – biztosítja a Vállalkozónak, hogy a munkaterületen lévő vagyontárgyait (ide nem értve a beépített vagyontárgyakat) reális időn belül a Megrendelő képviselőjének jelenléte mellett elszállítsa. Vállalkozó a fentiek szerinti esetekre jelen szerződés aláírásával lemond valamennyi, a Megrendelővel szemben érvényesíthető – a munkaterülettel kapcsolatos - birtokvédelmi jogáról.
10. Egyéb rendelkezések
1. Jelen szerződés aláírását közvetlenül megelőzően Vállalkozó bemutatta a 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 26.§-ban és az ajánlattételi felhívásban meghatározott felelősségbiztosításra vonatkozó kötvényt. Vállalkozó nyilatkozza, hogy a biztosítás hatályát a jelen szerződés teljesítéséig fenntartja.
2. E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., továbbá a Kbt. által engedett körben a Xxx. és a kapcsolódó jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.
3. Felek rögzítik, hogy vis maior esetben a szerződést bármely fél felmondhatja, ha az ok legalább 45 napon keresztül fennáll. Vis maior esetén az erről tudomást szerző fél haladéktalanul köteles a másik felet értesíteni, melynek elmaradásából, vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő károkért felelős.
4. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
5. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés csak a Kbt. feltételeinek (141.§) teljesülése esetén, írásban módosítható. Felek rögzítik, hogy a szerződés – alakszerű szerződésmódosítás nélkül – módosul az alábbi esetekben:
a. felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a nyilvántartásba bejegyzés napjával,
b. felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére vonatkozó adatok módosulása esetén a másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával,
amennyiben a Kbt. ezt nem zárja ki.
6. Felek rögzítik, hogy semmis a szerződés módosítása, ha az arra irányul, hogy a Vállalkozót mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy Megrendelő átvállaljon a Vállalkozót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján a Vállalkozót terhelő kockázatokat. E körben kijelenti Vállalkozó, hogy a kockázatokat felmérte és azt a jelen szerződésben foglalt ellenszolgáltatásban teljes körűen érvényesítette.
7. Felek jelen szerződésből eredő jogvitáik esetére kikötik a Megrendelő székhelye szerinti Járásbíróság/Törvényszék kizárólagos illetékességét.
8. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerződés bármely pontja kógens jogszabályba ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának tartalmával ellentétes lenne, akkor jelen szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe – minden további jogcselekmény, így különösen a szerződés módosítása nélkül – a megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés vagy a közbeszerzési dokumentumban foglalt rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni, ha valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a szerződés része és azt szövegszerűen a szerződés nem tartalmazza (az adott rendelkezés a szerződés részét képezi).
9. Jelen szerződés 5 megegyező, eredeti példányban készült el, elválaszthatatlan részét képezi (Megrendelő példányához kapcsolva) a közbeszerzési eljárás iratanyaga. A szerződés a mindkét fél aláírásra és kötelezettségvállalásra jogosult vezető tisztségviselőjének (Vállalkozónál cégszerű) aláírása esetén érvényes.
10. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés a megkötésének napján lép hatályba.
Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után, helybenhagyólag aláírják.
Vas Megyei Kormányhivatal | |
Szombathely, 2017. hó [...] napján | ……………….., 2017. hó [...] napján |
……………………………. | ……………………………. |
Képviseli: | Képviseli: |
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx | |
Xxxxxxxxxxxxxxxx | ügyvezető |
P.H. | P.H. |
Megrendelő | Vállalkozó |
Pénzügyi ellenjegyzés:
……………………………… Jogi ellenjegyzés:
…………………………………….
I. sz. melléklet
AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A KBT. 138. § (3) BEKEZDÉSE ALAPJÁN
Alulírott, ………………………………… mint a(z) cégjegyzésre
jogosult képviselője, a Vas Megyei Kormányhivatal mint Ajánlatkérő által „Kőszeg Járási hivatal kialakítása” megnevezéssel és 10./VasMKH./2017. szám alatt indított közbeszerzési eljárás ajánlattevőjeként
n y i l a t k o z o m , hogy
a szerződés teljesítéséhez az alábbiak szerint veszek igénybe alvállalkozó(ka)t:
Alvállalkozó megnevezése1 (Kbt. 138. § (3)) | A közbeszerzés azon része, amellyel összefüggésben szerződést fog kötni | A teljesítés %-os aránya | Az általam igénybevett alvállalkozó a kizáró okok hatálya alatt áll |
IGEN/NEM | |||
IGEN/NEM | |||
IGEN/NEM | |||
IGEN/NEM | |||
IGEN/NEM |
Továbbá nyilatkozom, hogy a fentiek szerint valamennyi olyan alvállalkozót bejelentettem, amely részt vesz a szerződés teljesítésében.
Tudásom van róla, hogy a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles vagyok az ajánlatkérőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általam igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.
…………… 2017. év hónap …. napján
......................................
/cégszerű aláírás/
1 a sorok száma szükség esetén bővíthető
IV. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ
1. Az ajánlatnak az alábbi iratokat kell – lehetőleg a megadott sorrend szerint –tartalmaznia. (Az iratok meglétét az ajánlat összeállításakor javasoljuk az utolsó oszlop felhasználásával ellenőrizni!):
Az eljárás 1. szakaszában az ajánlattal egyidejűleg benyújtandó nyilatkozatok: | ||
Melléklet | Megnevezés | Xxxxxxx |
„A” | Előlap | |
Tartalomjegyzék, mely az oldalszámokat is tartalmazza | ||
„B” | Felolvasólap (a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerint) | |
„C” | Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján Az ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő nyilatkozzon arról, hogy az ajánlatában csatolt összes aláírt dokumentumot, igazolást (pl. referenciaigazolások, pénzintézeti nyilatkozatok stb.) az adott dokumentum, igazolás aláírására jogosult személy írta-e alá. | |
„D” | Nyilatkozat az ajánlattevő Kkvt. szerinti besorolásáról (Kbt. 66. § (4) bekezdés, amennyiben a részvételre jelentkező a 2004. évi XXXIV. törvény 3. § alapján nem minősül mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak, vagy a fenti jogszabály 2. § értelmében nem tartozik a hivatkozott törvény hatálya alá, úgy ez esetben a nem minősül mikro-, kis-, és középvállalkozásnak nyilatkozat csatolandó. | |
„E” | A Kbt. 66. § (6) bekezdése a)-b) pontjai szerinti ajánlattevői nyilatkozat (akkor is, ha a nyilatkozat tartalma nemleges!) és a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján tett nyilatkozat. | |
„F” | A Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiba foglalt kizáró okok hatálya alatt nem állásról tett nyilatkozata a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 17. § (1) bekezdése szerint. | |
„G” | Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) és kb) alpontjára vonatkozóan a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 8. § i) pontja ib) alpontja rendelkezései szerint. | |
Ajánlattevő nyilatkozata alvállalkozója, illetve az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet vonatkozásában a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseire vonatkozóan (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint) adott esetben | ||
„H” | Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy nem tartozik a Kbt. 25. § (3)-(4) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi okok hatálya alá. | |
Alvállalkozó(k) továbbá az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet(ek) nyilatkozata arról, hogy nem tartozik a Kbt. 25. § (3)-(4) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi okok hatálya alá. adott esetben | ||
Az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 60 napnál nem régebbi, az illetékes cégbíróság vagy a KIM Céginformációs és Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (továbbiakban cégszolgálat) által kiadott vagy a Cégszolgálat adatbázisából közjegyző által letöltött cégkivonat vagy hiteles másolata, amennyiben cégkivonata nem található meg a xxx.x-xxxxxxxxxx.xx weboldalon, egyéni vállalkozó esetén az érvényes vállalkozói igazolvány eredeti vagy egyszerű másolata, | ||
Az ajánlatot cégszerűen aláíró továbbá - adott esetben – az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó alvállalkozót és /vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet képviselő személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás mintáját. A cégkivonatban (vagy cégmásolatban) nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás eredeti vagy hiteles másolati példánya. | ||
Külföldi letelepedésű (székhelyű) ajánlattevőknek cégszerűen aláírt nyilatkozat arról, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 10. §-ában meghatározott igazolásokat az adott ország mely hatósága jogosult kiállítani és az igazolásokat azzal összhangban – felelős magyar fordítással - kell benyújtaniuk. | ||
„I” | Nyilatkozat a műszaki és szakmai alkalmasság tekintetében. (Az alkalmasság igazolása vonatkozásában a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltak irányadóak, azaz a gazdasági szereplő, továbbá – amennyiben a gazdasági szereplő az alkalmassági követelményeknek való megfelelése igazolása érdekében más szervezet kapacitásaira támaszkodik – a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet csupán nyilatkozni köteles arról, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek. Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat és a fentiekben előírt igazolásokat abban az esetben kell megadni és benyújtani, amennyiben az Ajánlatkérő arra az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlattevőt a Kbt. 69. §-a szerint felhívja.) | |
„J” | Nyilatkozat a Kbt. 73. § (4) bekezdése szerint |
„K” | Az ajánlat elektronikus adathordozón hozzáférhető módon, jelszó nélkül – pdf. formátumban – történő benyújtása, továbbá ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata a tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott példánya a papír alapú – eredeti példánnyal megegyezik. | |
„L” | Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 41. § (6) bekezdése alapján ajánlattevő/alvállalkozó nyilatkozata arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. b) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül. | |
„M” | Nyilatkozat a felelősségbiztosításról. | |
„N” | Nyilatkozat változásbejegyzésről. |
A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívást követően kizárólag a legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő (adott esetben a második legkedvezőbb is) által beadandó nyilatkozatok, igazolások | ||
Melléklet | Megnevezés | Xxxxxxx |
Az ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 5 év műemlékkel kapcsolatos jelentősebb referenciáit a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdésében meghatározott formában igazolva, vagyis a szerződést kötő másik féltől származó referenciaigazolással, mely tartalmazza legalább az alábbiakat: 1. a közbeszerzés tárgya (műemlék épület), olyan tartalommal, hogy az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen;; 2. a teljesítés helyét, idejét, (év-hónap-nap pontossággal feltüntetett kezdési és befejezési dátum megadásával, külön feltüntetve a műszaki átadás-átvétel időpontját); 3. a teljesített munkák leírását; mennyiségét 4. nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel a Kbt. 140. § (9) bekezdésében meghatározottakra is. (Kérjük emiatt a teljesítés bemutatásáról szóló nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban vagy forintban.) Amennyiben nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás vagy szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. | ||
(lásd: ajánlattételi felhívás 13.2. pont M/1 alpontja) | ||
Ajánlattevő ismertesse a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Csatolandó dokumentumok: - a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó ajánlattevői nyilatkozat, amelyből derüljön ki, hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli az ajánlattevő, illetve nyilatkozzon az ajánlattevő, hogy nyertesség esetén gondoskodik az adott szakemberek kamarai nyilvántartásba vételéről, illetőleg ajánlatevő nyilatkozzon, hogy tudomással bír arról, hogy a nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti, amelynek következtében a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján az ajánlatkérő ez esetben a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést. - a szakember – szakmai tapasztalatot ismertető – minden oldalon saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (keltezéssel ellátva) olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki az M2. pontban előírt alkalmassági feltétel(ek) teljesülése; - végzettséget és/vagy képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata; - a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata. Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, a jogosultság megszerzéséhez szükséges mértékű szakmai gyakorlat meglétét az ajánlatkérő ellenőrzi az illetékes szakmai szervezet (kamara) által vezetett nyilvántartás ellenőrzésével. Ezért kérjük, jelöljék meg a szakemberek önéletrajzukban, hogy a jogosultság, mely elektronikus elérési úton ellenőrizhető. Amennyiben a szakember nem szerepel a nyilvántartásban vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, a jogosultságot igazoló dokumentum benyújtása is szükséges. (lásd: ajánlattételi felhívás 13.2. pont M/2 alpontja) |
1. Figyelemmel a Kbt. 41. § (1) bekezdésében foglaltakra, az ajánlatban szereplő nyilatkozatok aláírás nélkül joghatás kiváltására nem alkalmasak, így az ajánlatot a szükséges helyeken – pl. ajánlattevő, alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatai, a Felolvasólap – cégszerűen aláírva (vagy cégszerű aláírásra jogosult által meghatalmazott személy(ek) aláírásával ellátva) kell benyújtani.
V.
AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK
„A”
Xxxxxxxxxxx neve: ……………………
székhelye: ……………………
adószáma: ……………………
Az ajánlattevő kapcsolattartó személyének neve: ……………………
telefonszáma:……………………
telefaxszáma:……………………
e-mail címe: ……………………
AJÁNLAT
ELŐLAP
a Vas Megyei Kormányhivatal által kiírt
„Kőszeg Járási hivatal kialakítása” 10./VasMKH./2017.
tárgyában indított közbeszerzési eljárására
………………, 2017.
FELOLVASÓLAP
„B”
A Vas Megyei Kormányhivatal által a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény alapján „Kőszeg Járási hivatal kialakítása” megnevezéssel és 10./VasMKH./2017. szám alatt indított közbeszerzési eljárás során ajánlatot nyújtunk be. Az Ajánlattételi Felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumban és az eljárás során keletkezett egyéb iratokban rögzített szakmai, pénzügyi és egyéb feltételeket a mellékletekkel együtt megvizsgáltuk, megismertük és értelmezése után az azokban foglalt részletes feltételeket fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadva a szerződéstervezetben foglaltak alapján a szerződés teljesítését az alábbiak szerint vállaljuk:
Ajánlattevő adatai:
AJÁNLATTEVŐ NEVE2: | |
AJÁNLATTEVŐ SZÉKHELYE: | |
NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA: | |
AJÁNLATTEVŐ ADÓSZÁMA: | |
AJÁNLATTEVŐ KÉPVISELŐJE: | |
KAPCSOLATTARTÓ NEVE | |
KAPCSOLATTARTÓ ELÉRHETŐSÉGEI: (TELEFON, E-MAIL, FAX) |
Azon főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek a a legjobb ár-érték arány, mint értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek:
1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF) | ……… Ft,- |
2. Jótállás időtartama (ajánlati elem minimum értéke: 36 hónap, legkedvezőbb szintje: 60 hónap. Ajánlatkérő a 36 hónap és a 60 hónap közötti megajánlásokat értékeli a kötelezően előírt időtartam levonásával.) | ……….. hónap |
3. Az M/2. a) pontban bevont szakember részt vett műemléki részszakterületen felelős műszaki vezetőként műemlékkel kapcsolatos felújításra irányuló lezárult építési beruházásban. Legkedvezőtlenebb ajánlati elem: 0 db építési beruházás, legkedvezőbb ajánlati elem: 4 db építési beruházás. | … db |
+ az adófizetési kötelezettség keletkezésének napján érvényes ÁFA.
Az ajánlati ár tartalmazza az ajánlatkérőt terhelő valamennyi költséget.
..………………., 2017. ………………. hó ….. nap
.....................................
/cégszerű aláírás/
SZAKMAI GYAKORLAT IDŐTARTAMÁRA VONATKOZÓ MEGAJÁNLÁSÁT ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM
a „Kőszeg Járási hivatal kialakítása” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan
I.
SZEMÉLYES ADATOK | |
Név: | |
Születési idő: | |
Állampolgárság: | |
SZAKMAI GYAKORLAT (Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!) | |
Mettől meddig (év/hónap/nap) | Építési beruházás megnevezése, munkakör ismertetése |
Kelt: ……………………. év hónap …. napján
.....................................
/cégszerű aláírás/
„C”
AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
a Kbt. 66. § (2) bekezdés alapján
Alulírott, ………………………………… mint a(z) cégjegyzésre
jogosult képviselője, a Vas Megyei Kormányhivatal mint Ajánlatkérő által kiírt „Kőszeg Járási hivatal kialakítása” megnevezéssel és 10./VasMKH./2017. szám alatt indított közbeszerzési eljárás ajánlattevőjeként
n y i l a t k o z o m , hogy
– miután az Önök felhívásának és közbeszerzési dokumentumának feltételeit a mellékletekkel együtt megvizsgáltuk, azokat elfogadjuk, és a felhívás és közbeszerzési dokumentum feltételei, továbbá az eljárás során keletkezett egyéb dokumentumok szerint ajánlatot teszünk az ajánlatunkban a Felolvasólapon rögzített ajánlati áron;
– nyertességünk esetén készek és képesek vagyunk az ajánlatunkban, valamint a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumban és a közbeszerzési eljárás során keletkezett egyéb iratokban előírt feltételeknek megfelelően a szerződés megkötésére és teljesítésére, nyertességünk esetén vállaljuk az ajánlatunkban megadott ellenszolgáltatás ellenében a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumban és a közbeszerzési eljárás során keletkezett egyéb iratokban előírt feltételeknek megfelelően a szerződés megkötését;
– büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általunk benyújtott, az ajánlat részét képező valamennyi dokumentum tartalma megfelel a valóságnak, azok tartalmáért felelősséget vállalok, az ajánlatban csatolt összes aláírt dokumentumot, igazolást az adott dokumentum, igazolás kiadására jogosult személy írta alá
– Vállaljuk, hogy a végleges ajánlat bontását követő 60 napig terjedő időszakra tartjuk az ajánlatunkat és az addig ránk nézve kötelező érvényű, valamint ezen időszak lejárta előtt bármikor elfogadható.
…………… ……….. 2017, ……………….. hónap …. napján
......................................
/cégszerű aláírás/
„D”
NYILATKOZAT A KKVT. SZERINTI BESOROLÁSRÓL
Alulírott, ………………………………… mint a(z) cégjegyzésre
jogosult képviselője, a Vas Megyei Kormányhivatal mint Ajánlatkérő által kiírt „Kőszeg Járási hivatal kialakítása” megnevezéssel és 10./VasMKH./2017. szám alatt indított közbeszerzési eljárás ajánlattevőjeként nyilatkozom, hogy az ajánlattevő a 2004. évi XXXIV .törvény szerint
a) állalkozásnak3
minősül.
b) nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény hatálya alá.4
…………………., 2017. …………. ….. .....................................
/cégszerű aláírás/
3 3. § (1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele legfeljebb 40 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 27 millió eurónak megfelelő forintösszeg, továbbá
c) megfelel a (4) bekezdésben foglalt feltételeknek.
(2) Kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele legfeljebb 7 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 5 millió eurónak megfelelő forintösszeg, továbbá
c) megfelel a (4) bekezdésben foglalt feltételeknek.
(3) Mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és megfelel a (2) bekezdés b)-c) pontjában foglaltaknak.
(4) Egy vállalkozás akkor minősül KKV-nak, ha abban az állam, az önkormányzat vagy az (1) bekezdés szerinti vállalkozáson kívül eső vállalkozások tulajdoni részesedése - jegyzett tőke vagy szavazati jog alapján - külön-külön vagy együttesen sem haladja meg a 25%-ot.
(5) Nem kell alkalmazni a (4) bekezdésben meghatározott korlátozást abban az esetben, ha az (1)-(3) bekezdés szerinti vállalkozás tulajdonosai olyan befektetők, amelyek nem rendelkeznek többségi irányítást biztosító befolyással.
(6) Ahol jogszabály "KKV-t", "mikro-, kis- és középvállalkozást", illetve "kis- és középvállalkozást" említ, azon - ha törvény másként nem rendelkezik az e törvény szerinti KKV-t kell érteni.
4 Amennyiben a vállalkozás nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi
XXXIV. törvény hatálya alá, úgy ezt a választ szükséges aláhúzni!
„E”
A KBT. 66. § (6) BEKEZDÉS A)- B) PONTJAI ÉS A KBT. 65. § (7) BEKEZDÉSE SZERINTI AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT5
Alulírott, ………………………………… mint a(z) cégjegyzésre
jogosult képviselője, a Vas Megyei Kormányhivatal mint Ajánlatkérő által „Kőszeg Járási hivatal kialakítása” megnevezéssel és 10./VasMKH./2017..szám alatt indított közbeszerzési eljárás ajánlattevőjeként
nyilatkozom,
1. hogy szervezetünk a közbeszerzési eljárás során a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót VESZ IGÉNYBE
NEM VESZ IGÉNYBE.6 (megfelelő aláhúzandó)
1.1. Amennyiben a fenti közbeszerzési eljárás tekintetében a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót veszek igénybe:
1.1.1. Nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján7, hogy a közbeszerzés alábbiakban megjelölt része(i) teljesítéséhez alvállalkozó(ka)t veszek igénybe:
A közbeszerzésnek az a része(i), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót vesz igénybe |
1.1.2. Nyilatkozom a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján8, hogy a szerződés teljesítéséhez a 1.1.
pontban meghatározott közbeszerzési részek esetében az ajánlat benyújtásakor ismert alvállalkozókat veszem igénybe:
Alvállalkozó neve, címe | A közbeszerzés azon része, amellyel összefüggésben szerződést fog kötni |
5 valamennyi megajánlott rész tekintetében kérjük kitölteni!
6 megfelelő aláhúzandó
7 66. § (6) Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni.
8 66. § (6) Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
2. Nyilatkozom továbbá, hogy szervezetünk a közbeszerzési eljárás során a szerződés teljesítéséhez alkalmasságot igazoló személyt/szervezetet
VESZ IGÉNYBE
NEM VESZ IGÉNYBE.9
2.1. Nyilatkozom a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján10, hogy az alábbi kapacitást nyújtó szervezet(ek)et kívánjuk igénybe venni:
2.2.
Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet (név, cím) | Az alkalmassági feltétel11, amelynek igazolásához a kapacitást nyújtó szervezet erőforrására támaszkodik (a felhívás vonatkozó pontjának megjelölése) |
Kelt: …………… 2017. hónap …. napján
......................................
/cégszerű aláírás/
9 megfelelő aláhúzandó
10 Kbt. 65. § (7): Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
11 Kbt. 65. § (8): Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Kbt. 65. § (9): Az e törvény végrehajtási rendeletében foglaltak szerint előírt, szakemberek – azok végzettségére, képzettségére – rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely – az ajánlattevő saját kapacitásával együtt – biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. A (7) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke e bekezdésekben foglaltaknak megfelel.
„F”
A KIZÁRÓ OKOK HATÁLYA ALATT NEM ÁLLÁSRÓL TETT NYILATKOZAT
Alulírott, ………………………………… mint a(z) cégjegyzésre
jogosult képviselője, a Vas Megyei Kormányhivatal mint Ajánlatkérő által kiírt „Kőszeg Járási hivatal kialakítása” megnevezéssel és 10./VasMKH./2017. szám alatt indított közbeszerzési eljárás ajánlattevőjeként büntetőjogi felelősségem teljes tudatában akként nyilatkozom, hogy az általam képviselt cégre, mint ajánlattevőre nem állnak fenn a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok.
…………… ……….. 2017 ……………….. hónap …. napján
......................................
/cégszerű aláírás/
Megjegyzés:
Az ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésében foglaltak szerint kell igazolni a kizáró okokat, az alvállalkozók, valamint az alkalmasság igazolásában esetlegesen részt vevő gazdasági szereplő tekintetében a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kell igazolni.
„G”
AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A KBT. 62 § (1) BEKEZDÉS K) PONT KB) ALPONTJA SZERINTI KIZÁRÓ OKOKRÓL12
Alulírott, ………………………………… mint a(z) cégjegyzésre
jogosult képviselője, a Vas Megyei Kormányhivatal mint Ajánlatkérő által kiírt „Kőszeg Járási hivatal kialakítása” megnevezéssel és 10./VasMKH./2017. szám alatt indított közbeszerzési eljárás ajánlattevőjeként n y i l a t k o z o m a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében, hogy az általam képviselt gazdasági szereplő olyan társaságnak minősül, melyet
– nem jegyeznek szabályozott tőzsdén.
– szabályozott tőzsdén jegyeznek.13
Tekintettel arra, hogy az általam képviselt gazdasági szereplőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén,
n y i l a t k o z o m , hogy 14
– a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban: Pmtv.) 3. § r) pont ra)-rb) és rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos 15 neve és állandó lakóhelye:
Név | Állandó lakóhely |
Kelt: …………… 2017 hónap …. napján
......................................
/cégszerű aláírás/
12 Az ajánlattevőnek, nyilatkoznia kell saját magára vonatkozóan
13 A megfelelő rész aláhúzandó.
14 Amennyiben szabályozott tőzsdén jegyzik, ez a rész törlendő.
15 Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
.
„H”
AZ ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG HATÁLYA ALATT NEM ÁLLÁSRÓL TETT NYILATKOZAT
Alulírott, ………………………………… mint a(z) cégjegyzésre
jogosult képviselője, a Vas Megyei Kormányhivatal mint Ajánlatkérő által „Kőszeg Járási hivatal kialakítása” megnevezéssel és 10./VasMKH./2017. szám alatt indított közbeszerzési eljárás ajánlattevőjeként/ alvállalkozójaként/ alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként16 büntetőjogi felelősségem teljes tudatában akként nyilatkozom, hogy az általam képviselt cégre nem állnak fenn a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 25. § (3)-(4) bekezdéseiben meghatározott összeférhetetlenségi okok.
…………… ……….. 2017 ……………….. hónap …. napján
......................................
/cégszerű aláírás/
16 Megfelelő aláhúzandó!
Az eljárásban résztvevő minden ajánlattevő, alvállalkozó és alkalmasságot igazoló szervezet nyilatkozatát szükséges benyújtani!
„I”
NYILATKOZATMINTA A MŰSZAKI ÉS SZAKMAI ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEKRŐL
Alulírott ………………………………… a(z) képviselőjeként
n y i l a t k o z o m , hogy az általam képviselt ajánlattevő megfelel a Vas Megyei Kormányhivatal mint Ajánlatkérő által kiírt „Kőszeg Járási hivatal kialakítása” megnevezéssel és 10./VasMKH./2017. szám alatt indított közbeszerzési eljárás tekintetében, az Eljárást megindító felhívás 13.2. pontjában előírt műszaki és szakmai alkalmassági követelménynek.
Kelt: ……………………. 2017. ……………….. hónap …. napján
.....................................
/cégszerű aláírás/
„J”
NYILATKOZAT A KBT. 73. § (4) BEKEZDÉSÉRE VONATKOZÓAN
Alulírott, ………………………………… mint a(z) cégjegyzésre
jogosult képviselője, a Vas Megyei Kormányhivatal mint Ajánlatkérő által „Kőszeg Járási hivatal kialakítása” megnevezéssel és 10./VasMKH./2017. szám alatt indított közbeszerzési eljárás ajánlattevőjeként a Kbt. 73. § (4) bekezdésének vonatkozásában:
Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet által benyújtott ajánlat a Kbt. 73. § (4) bekezdés alapján megfelel azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő.
Nyilatkozom, továbbá, hogy ajánlatunkat a Közbeszerzési Hatóság - a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által minden évben rendelkezésére bocsátott adatszolgáltatás alapján – által kiadott, a Magyarországon egyes ágazatokban alkalmazandó kötelező legkisebb munkabérről szóló tájékoztatásban foglaltak figyelembe vételével állítottunk össze.
Kelt: …………… 2017. ……………….. hónap …. napján
….....................................
/cégszerű aláírás/
„K”
AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA
az elektronikus formátumban benyújtott ajánlat megegyezőségéről
Alulírott, ………………………………… mint a(z) cégjegyzésre
jogosult képviselője, a Vas Megyei Kormányhivatal mint Ajánlatkérő által kiírt „Kőszeg Járási hivatal kialakítása” megnevezéssel és 10./VasMKH./2017.. szám alatt indított közbeszerzési eljárás ajánlattevőjeként kijelentem/kijelentjük, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf. file) példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal teljes mértékben megegyezik.
…………………., 2017. ………………. hó nap
......................................
/cégszerű aláírás/
ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT
„L”
a 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról (továbbiakban: Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. b) pontjában meghatározott belföldi vagy külföldi, jogi személyek vagy személyes joga szerint jogképes vállalkozások részére az Nvt. 11. § (11) bekezdés valamint a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (továbbiakban: Áht.) 41. § (6) bekezdésében előírt kötelezettség teljesítéséhez.
Alulírott, ………………..(név), mint a (cégnév)
……………….(cégjegyzékszám) (adószám) törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az általam
képviselt szervezet az Áht. 41. § (6) bekezdésének megfelelően az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. b) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak szerint:
Az általam képviselt szervezet olyan belföldi vagy külföldi jogi személy
vagy személyes joga szerint jogképes gazdálkodó szervezet17, amely megfelel a következő együttes feltételeknek:
a) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
b) adóilletőséggel rendelkezik az Európai Unió tagállamában,
c) az általam képviselt szervezet nem minősül az 1996. LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról (továbbiakban: Tao.) szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, valamint külföldi illetőségű szervezet esetén vállalom, hogy a Tao. 4. § 11. h) pontja szerinti adatokat külön nyilatkozatban mellékelem,
d) az általam képviselt szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, személyes joga szerint jogképes szervezet tekintetében az a), b) és c) pont szerinti feltételek fennállnak.
Tudomásul veszem, hogy az Nvt. 11. § (12) bekezdése értelmében a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződést a hasznosításba adó kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a nemzeti vagyon hasznosításában részt vevő bármely-a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél- szervezet a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek.
Tudomásul veszem, hogy az Áht. 41. § (6) bekezdése értelmében központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, személyes joga szerint jogképes szervezettel nem köthető érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek.
Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen változás áll be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás bekövetkeztétől számított nyolc napon belül megküldöm az ajánlatkérő részére, vagy amennyiben az általam képviselt szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem.
Kelt: …………… 2017. ……………….. hónap …. napján
......................................
/cégszerű aláírás/
17 A megfelelő aláhúzandó!
„M”
NYILATKOZAT
A FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL
Alulírott …………………………………………………………………, mint a(z)
……………….………………….............................................................. (székhely:
………...................................…….......................................) cégjegyzésre jogosult képviselője a „Kőszeg Járási hivatal kialakítása” megnevezéssel és 10./VasMKH./2017. szám alatt kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem.
Ezúton
n y i l a t k o z o m, hogy
nyertességem esetén vállalom, hogy a szerződéskötés időpontjában az ajánlattételi felhívás egyéb információkban foglalt legalább 40.000.000,- Ft/év és legalább 10.000.000,- Ft/káresemény mértékű felelősségbiztosítással a szerződéskötés időpontjában rendelkezni fogok.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőként kiválasztásra kerülök és a szerződéskötés időpontjában nem rendelkezem az Ajánlatkérő által a felhívásban előírt kritériumoknak megfelelő felelősségbiztosítással, abban az esetben az a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és az ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést.
…………………., 2017. ………………. hó ….. nap
………………………………………………
/cégszerű aláírás/
„N”
NYILATKOZAT VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSRŐL
Alulírott …………………………………………………………………, mint a(z)
……………….………………….............................................................. (székhely:
………...................................…….......................................) cégjegyzésre jogosult képviselője a(z) „Kőszeg Járási hivatal kialakítása” megnevezéssel és 10./VasMKH./2017. szám alatt indított közbeszerzési eljárás során az alábbiak szerint. nyilatkozom a változásbejegyzés vonatkozásában
Nyilatkozom, hogy nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás18 Vagy
Nyilatkozom, hogy változásbejegyzési eljárás van folyamatban19
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolom a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is.
…………………., 2017. ………………. hó ….. nap |
/cégszerű aláírás/ |
18 Megfelelő válasz aláhúzandó!
19 Megfelelő válasz aláhúzandó!
VI.
AZ AJÁNLATKÉRŐ KBT. 69. § SZERINTI FELHÍVÁSAKOR BENYÚJTANDÓ IRATOK
NYILATKOZAT
a szolgáltatás teljesítésébe bevonni kívánt szakemberekről [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja]
Alulírott ………………………………… a(z) …………................................................. képviselőjeként - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja szerint – az általam képviselt ajánlattevő megfelel a Vas Megyei Kormányhivatal mint Ajánlatkérő által kiírt „Kőszeg Járási hivatal kialakítása” megnevezéssel és 10./VasMKH./2017. szám alatt indított közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívásában és a dokumentációban foglalt tartalmi és formai követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után – ezennel kijelentem és a tárgyi nyilatkozat alapján igazolom, hogy az alábbi szakembereket kívánom a teljesítésbe bevonni.
Az Ajánlati felhívás 13.2. M.2. pontja szerint igazolni kívánt feltétel | Szakember neve | Szakember képzettsége/végzettsége | Szakember alkalmasság igazolására figyelembe vett szakmai tapasztalata (év/hónap/nap) | Szakember értékelés során (alkalmasságon felül) figyelembe vett szakmai tapasztalata (hónap) | A vonatkozó iratok az ajánlat alábbi oldalain találhatóak |
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. |
Megjegyzés
Valamennyi szakember tekintetében csatolni kell:
- a végzettséget igazoló dokumentumaikat /egyszerű másolatban/
- a szakember szakmai tapasztalatát ismertető saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki az M2. pontban előírt alkalmassági feltétel(ek) teljesülése; az időtartam tekintetében kezdési és befejezési dátumot feltüntetve, legalább év-hónap pontossággal;
- rendelkezésre állási nyilatkozatot, az adott szakembernek saját kezűen aláírásával.
Kelt …………………., 2017 …………………. hó napján.
.....................................
/cégszerű aláírás/
SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ
SZEMÉLYES ADATOK | |
Név: | |
Születési idő: | |
Állampolgárság: | |
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, SZAKKÉPZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK (Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) | |
Mettől meddig (év/hónap/nap) | Intézmény megnevezése / Végzettség |
MUNKAHELYEK, TAPASZTALAT IGAZOLÁSA (Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) | |
Mettől meddig (év/hónap/nap) | Xxxxxxxxx megnevezése / Munkakör, beosztás megnevezése |
…………………….., (helység), 2017. ………………. (hónap) ……. (nap)
(szakember saját kezű aláírása)
NYILATKOZAT
az ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni kívánt szakember rendelkezésre állásáról
Alulírott …………………….. (szakember neve, címe), mint a(z) …………………………… ajánlattevő által ajánlott szakember1 kijelentem, hogy részt veszek a Vas Megyei Kormányhivatal mint Ajánlatkérő által kiírt
„Kőszeg Járási hivatal kialakítása” megnevezéssel és 10./VasMKH./2017. szám alatt indított közbeszerzési eljárásban.
Kijelentem továbbá, hogy amennyiben az ajánlattevő nyertesként kiválasztásra kerül – az eljárás eredményeként megkötött szerződés tárgyát képező szolgáltatás ellátása során az ajánlatban vállalt beosztásban, a vállalt rendelkezésre állási időtartam alatt folyamatosan és személyesen az ajánlatkérő rendelkezésére állok.
Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem a fent jelzett időszak(ok)ra vonatkozóan, amelyek az e szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályozná.
…………………….., (helység), 2017. ………………. (hónap) ……. (nap)
………………………………… szakember saját kezű aláírása
1 Az eljárásba bevont valamennyi szakember vonatkozásában ki kell tölteni, és azt az adott szakembernek saját kezűen aláírnia.
VII. MŰSZAKI LEÍRÁS
„Kőszeg Járási hivatal kialakítása”
Külön fájlokban mellékelve.