Viivästys Mallilausekkeet

Viivästys. Urakan kohteena olevan päiväkodin on oltava käyttöönotettavissa viimeistään 31.12.2020 lukien (ts. kaikki asennukset valmiina ja Tilaaja hyväksynyt kohteen). Mikäli ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ havaitsee viivästyvänsä velvoitteessaan tai pitää viivästystä todennäköisenä, Urakoitsijan on viivytyksettä kirjallisesti ilmoitettava Tilaajalle viivästyksestä ja sen vaikutuksesta tämän Sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseen. Jos Urakan kohteen käyttöönotto viivästyy Urakoitsijasta johtuvasta syystä, Tilaajalla on oikeus viivästyssakkoon. YSE 18 § poiketen viivästyssakko on 0,5 % Urakoitsijan ilmoittamasta arvonlisäverottomasta tarjoushinnasta jokaiselta alkavalta 7 vuorokauden jaksolta, jolta päiväkodin käyttöönotto viivästyy. Viivästyssakkoa peritään enintään viideltä (5) seitsemän vuorokauden mittaiselta ajanjaksolta. Tilaajalla on oikeus saada vahingonkorvausta viivästyksestä aiheutuneista muista välittömästä vahingosta siltä osin kuin vahingon määrä ylittää Tilaajalle maksettavan viivästyssakon määrän. Mikäli viivästyminen johtuu Urakoitsijan tahallisuudesta taikka törkeästä huolimattomuudesta, vastaa Urakoitsija kaikista Tilaajalle aiheutuneista välittömistä ja välillisistä vahingoista riippumatta maksettavan viivästyssakon määrästä. Tilaajan oikeudesta purkaa sopimus viivästymisen perusteella noudatetaan, mitä YSE- ehdoissa todettu. Mikäli käyttöönotto viivästyy Tilaajasta johtuvasta syystä, tarkennetaan rakennusten käyttöönoton aikataulua viivästystä vastaavasti. YSE 35 § poiketen todetaan, ettei Urakoitsijalla ole oikeutta viivästyssakkoon Tilaajasta aiheutuvasta viivästymisestä ja Tilaaja vastaa aiheuttamansa viivästymisen lisäkustannuksista ainoastaan toteutuneen mukaan. Lisäksi korvausvelvollisuus edellyttää, että Urakoitsija osoittaa, että lisäkustannukset ovat johtuneet Tilaajasta johtuvasta viivästyksestä. Ylivoimaisen esteen osalta noudatetaan, mitä todettu YSE 20 §:ssä. Muutos- ja lisätyöt eivät oikeuta Urakoitsijaa urakka-ajan pidennykseen, ellei siitä kirjallisesti ole toisin sovittu.

Viivästys. Palvelun toimitus on viivästynyt, jos Palvelua ei ole toimitettu sovittuna ajankohtana eikä tämä johdu Asiakkaasta tai Käyttäjästä tai heidän vastuullaan olevasta seikasta.

Viivästys. Liittymän Toimitus on viivästynyt, jos Liittymää ei ole toimitettu sovittuna ajankohtana, eikä tämä johdu Asiakkaasta tai hänen vastuullaan olevasta seikasta.

Viivästys. Mikäli toimitus viivästyy myyjän puolella olevasta syystä, myyjä on velvollinen ilmoittamaan ostajalle viivästyksestä ja uudesta toimitusajankohdasta. Mikäli viivästys aiheutuu myyjän tuottamuksesta, on ostajalla oikeus vahingonkorvaukseen, joka on määrältään 0,5% per täysi viikko myöhästyneen toimituserän arvosta, mutta kuitenkin enintään 5% kyseisen toimituserän arvosta. Ostajalla ei ole oikeutta muuhun korvaukseen, ellei myyjä ole menetellyt tahallisesti tai törkeän tuottamuksellisesti. Oikeutta vahingonkorvaukseen viivästyksen johdosta ei myöskään ole, mikäli ostaja on laiminlyönyt kohdan 2.3 mukaisen velvoitteensa toimitusmääriä koskevien ennusteiden suhteen, myyjä ei ole ennusteiden toteutettavuutta vahvistanut tai mikäli ennusteet ylittyvät. Myyjä ei ole vastuussa viivästyksestä, mikäli se johtuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan muun muassa sota, kapina, vienti- tai tuontikielto, luonnonmullistus tai toimitusta olennaisesti haittaavat poikkeukselliset sääolosuhteet, yleisen liikenteen tai energian jakelun keskeytyminen, tulipalo tai työselkkaus tai muu myyjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella oleva syy. Yllä mainittu koskee myös tilannetta, jossa tavaran valmistuksessa tarvittavien raaka-aineiden, tarvikkeiden tai laitteiden saaminen vaikeutuu tai viivästyy jostakin edellä mainitusta, myyjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, eikä myyjä voi ilman kohtuutonta ajanhukkaa ja kustannuksia suorittaa näitä hankintoja muualta.

Viivästys. Jos Osapuolet ovat erikseen sopineet sitovasta toimitusajasta, HL Tech ilmoittaa ilman aiheetonta viivytystä, mikäli toimitus tulee viivästymään yli viisi (5) päivää ilmoittaen samassa yhteydessä Ostajalle uuden toimitusajan. Mikäli Ostaja ei viiden (5) arkipäivän kuluessa ilmoituksen saatuaan reklamoi ilmoitetusta uudesta toimitusajasta, ei Ostajalla ole oikeutta sopimuksen purkamiseen. Alle 15 päivän myöhästyminen ei oikeuta Ostajaa sopimuksen purkamiseen. Mikäli viivästys johtuu HL Techin tuottamuksesta ja edellyttäen, että Osapuolet olivat sopineet sitovasta toimitusajasta, Ostajalla on oikeus saada korvaus viivästyksen johdosta Ostajalle aiheutuneista välittömistä vahingoista. Korvauksen määrä on enintään 0,5 % myöhästyneiden tavaroiden arvosta (alv 0 %) kutakin toimituspäivän jälkeistä täyttä viikkoa kohden. Korvaus on enimmillään yhteensä 7,5 % myöhästyneen toimituksen arvosta (alv 0 %). Vaatimus vahingon- korvauksesta tulee esittää seitsemän (7) arkipäivän kuluessa tavaran tosiasiallisesta toimitus- päivästä. Mikäli HL Tech on antanut ainoastaan arvioidun toimitusajan, pyrkii HL Tech toimittamaan tavaran antamansa arvion mukaisesti, mutta HL Tech ei tällöin vastaa siitä, että toimitus tapahtuu arvioidun toimitusajan mukaisesti. HL Tech ei myöskään ole vastuussa viivästyksestä, jos viivästys johtuu HL Techin tavarantoimittajasta tai muusta kolmannesta osapuolesta.

Viivästys. Myyjä on velvollinen ilmoittamaan ostajalle heti, mikäli tuotteen toimitus viivästyy, ilmoittaen samalla viivästyksen syyn ja arvioidun uuden toimituspäivän. Milloin tavaran valmistaja tai se, jolta myyjä tavaran hankkii, ei ole täyttänyt sopimustaan ja myyjän toimitus tämän johdosta viivästyy, myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle tästä mahdollisesti aiheutunutta vahinkoa.

Viivästys. Myyjä on velvollinen heti viivästyksestä tiedon saatuaan ilmoittamaan siitä ostajalle ilmoittaen samalla viivästyk- sen syyn ja arvioidun uuden toimituspäivän. Mikäli ostaja ei seitsemän (7) päivän kuluessa ilmoituksen saatuaan reklamoi myyjän ilmoittamasta uudesta toimitusajasta, ei ostajalla ole oikeutta sopimuksen purkamiseen kohdan 5. nojalla. Milloin tavaran valmistaja tai se, jolta myyjä ta- varan hankkii, ei ole täyttänyt sopimustaan ja myyjän toimitus tämän johdosta viivästyy, myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle tästä mahdollisesti aiheutunutta vahinkoa. Mikäli tavaraa ei luovuteta tai se luovutetaan liian myöhään, eikä tämä johdu osta- jasta tai ostajan puolella olevasta seikasta, ostajalla ei ole kuitenkaan oikeutta vaatia toimitusta, jos olosuh- teissa on tapahtunut sellainen muutos, joka olennaisesti muuttaa alkuperäisesti sovittujen suoritusvelvollisuuk- sien suhdetta. Jos viivästys johtuu myyjän tuottamuksesta, ostaja voi vaatia osoittamastaan välittömästä vahingosta vahin- gonkorvausta, jonka suuruus on enintään 0,5 % myö- hästyneen toimituksen arvosta kutakin toimitus- päivän jälkeistä täyttä viikkoa kohden. Korvauksen kokonais- määrä voi kuitenkin nousta enintään 7,5 %: iin tavaran arvosta.

Viivästys. Venehotelli on velvollinen ilmoittamaan Asiakkaalle välittömästi, jos se havaitsee, että jonkin Asiak- kaan tilaaman palvelun toimitus tulee viivästymään tai, että viivästys on todennäköinen. Jos jonkin palvelun toimittaminen viivästyy yli 60 päivää, on Asiakkaalla purkaa Sopimus kyseisen palvelun osalta. Jos jonkin Asiakkaan tilaaman palvelun osalta käy ilmi, ettei Venehotelli voi toimittaa sitä Asiakkaalle lainkaan, on Venehotellilla oikeus purkaa Sopimus siltä osin ilmoittamalla tästä Asiakkaalle viivytyk- settä. Venehotelli palauttaa tällöin kyseisistä palveluista Asiakkaalta jo veloitetut maksut takaisin Asiakkaalle. Asiakkaalla ei ole oikeutta vahingonkorvaukseen Sopimuksen tullessa puretuksi tässä kohdassa mai- nituista syistä.

Viivästys. Jos osapuoli viivästyy jonkin tässä sopimuksessa olevan velvollisuuden täyttämisessä, eikä viipymättä ryhdy korjaaviin toimenpiteisiin ja tästä ilmoita, saa toinen osapuoli purkaa sopimuksen. Osapuolten tulee kohtuuden mukaan toimia yhteistyössä viivästyksien ehkäisemiseksi ja korjaamiseksi. Jos viivästys on huomattava ja siitä aiheutuu toiselle osapuolelle vahinkoa, voi vahinkoa kärsinyt vaatia vahingonkorvausta sen mukaan, mitä vahingonkorvauslaissa säädetään.