DOCUMENTOS DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL (LPN)

1. Alcance de la licitación		1.1 El Contratante, según la definición¹ que consta en las “Condiciones Generales del Contrato” (CGC) e identificado en la Sección II, “Datos de la Licitación” (DDL) invita a presentar Ofertas para la construcción de las Obras que se describen en los DDL y en la Sección VI, “Condiciones Especiales del Contrato” (CEC). El nombre y el número de identificación del Contrato están especificados en los DDL y en las CEC. 1.2 El Oferente seleccionado deberá terminar las Obras en la Fecha Prevista de Terminación especificada en los DDL y en la subcláusula 1.1 (r) de las CEC. 1.3 En estos Documentos de Licitación: el término “por escrito” significa comunicación en forma escrita (por ejemplo, por correo, por correo electrónico, facsímile, telex) con prueba de recibido; si el contexto así lo requiere, el uso del “singular” corresponde igualmente al “plural” y viceversa; y “día” significa día calendario.
2. Fuente de fondos		2.1 El Prestatario identificado en los DDL, se propone destinar una parte de los fondos xxx xxxxxxxx del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)(en lo adelante denominado el “Banco”) identificado en los DDL, para sufragar parcialmente el costo del Proyecto identificado en los DDL, a fin de cubrir los gastos elegibles en virtud del Contrato para las Obras. El Banco efectuará pagos solamente a solicitud del Prestatario y una vez que el Banco los haya aprobado de conformidad con las estipulaciones del Contrato xx Xxxxxxxx. Dichos pagos se ajustarán en todos sus aspectos a las condiciones de dicho Contrato. Salvo que el Banco acuerde expresamente con otra cosa, nadie más que el Prestatario podrá tener derecho alguno en virtud del Contrato xx Xxxxxxxx ni tendrá derecho alguno sobre los fondos xxx xxxxxxxx. 2.2 El Banco Interamericano de Desarrollo efectuará pagos solamente a pedido del Prestatario y una vez que el Banco Interamericano de Desarrollo los haya aprobado de conformidad con las estipulaciones establecidas en el acuerdo financiero entre el Prestatario y el Banco (en adelante denominado “el Contrato xx Xxxxxxxx”). Dichos pagos se ajustarán en todos sus aspectos a las condiciones de dicho Contrato xx Xxxxxxxx. Salvo que el Banco Interamericano de Desarrollo acuerde expresamente lo contrario, nadie más que el Prestatario podrá tener derecho alguno en virtud del Contrato xx Xxxxxxxx ni tendrá ningún derecho a los fondos del financiamiento.
	3. Prácticas prohibidas			3.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o individuos oferentes por participar o participando en actividades financiadas por el Banco incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), observar los más altos niveles éticos y denuncien al Banco² todo acto sospechoso de constituir una Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado, durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato. Las Prácticas Prohibidas comprenden actos de: (i) prácticas corruptivas; (ii) prácticas fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; y (iv) prácticas colusorias y (v) prácticas obstructivas. El Banco ha establecido mecanismos para la denuncia de la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser remitida a la Oficina de Integridad Institucional (OII) del Banco para que se investigue debidamente. El Banco también ha adoptado procedimientos de sanción para la resolución de casos y ha celebrado acuerdos con otras Instituciones Financieras Internacionales (IFI) a fin de dar un reconocimiento recíproco a las sanciones impuestas por sus respectivos órganos sancionadores. (a) El Banco define, para efectos de esta disposición, los términos que figuran a continuación: (i) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte; (ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente, engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligación; (iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar indebidamente las acciones de una parte; (iv)Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte; y (v) Una práctica obstructiva consiste en: a.a. destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa para la investigación o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con el fin de impedir materialmente una investigación del Grupo del Banco sobre denuncias de una práctica corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes para la investigación o que prosiga la investigación, o b.b. todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspección del Banco y los derechos de auditoría previstos en el párrafo 3.1 (f) de abajo. (b) Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos de sanciones del Banco, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de bienes o servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o organismos contratantes (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) ha cometido una Práctica Prohibida en cualquier etapa de la adjudicación o ejecución de un contrato, el Banco podrá: (i) no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato para la adquisición de bienes o servicios, la contratación de obras, o servicios de consultoría; (ii) suspender los desembolsos de la operación, si se determina, en cualquier etapa, que un empleado, agencia o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido una Práctica Prohibida; (iii) declarar una contratación no elegible para financiamiento del Banco y cancelar y/o acelerar el pago de una parte xxx xxxxxxxx o de la donación relacionada inequívocamente con un contrato, cuando exista evidencia de que el representante del Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la notificación adecuada al Banco tras tener conocimiento de la comisión de la Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco considere razonable; (iv) emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en el formato de una carta formal de censura por su conducta; (v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma permanente o por determinado período de tiempo, para que (i) se le adjudiquen contratos o participe en actividades financiadas por el Banco, y (ii) sea designado subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o servicios por otra firma elegible a la que se adjudique un contrato para ejecutar actividades financiadas por el Banco; (vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o; (vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del caso, incluyendo la imposición de multas que representen para el Banco un reembolso de los costos vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podrán ser impuestas en forma adicional o en sustitución de las sanciones arriba referidas. (c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del párrafo 3.1 (b) se aplicará también en casos en los que las partes hayan sido temporalmente declaradas inelegibles para la adjudicación de nuevos contratos en espera de que se adopte una decisión definitiva en un proceso de sanción, o cualquier otra resolución. (d) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con las provisiones referidas anteriormente será de carácter público. (e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad financiada por el Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) podrá verse sujeto a sanción de conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos por el Banco con otra Institución Financiera Internacional (IFI) concernientes al reconocimiento recíproco de decisiones de inhabilitación. A efectos de lo dispuesto en el presente párrafo, el término “sanción” incluye toda inhabilitación permanente, imposición de condiciones para la participación en futuros contratos o adopción pública de medidas en respuesta a una contravención del marco vigente de una Institución Financiera Internacional (IFI) aplicable a la resolución de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas. (f) El Banco exige que los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y sus representantes, y concesionarios permitan al Banco revisar cualesquiera cuentas, registros y otros documentos relacionados con la presentación de propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoría por auditores designados por el Banco. Todo solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios y concesionario deberá prestar plena asistencia al Banco en su investigación. El Banco también requiere que solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios: (i) conserven todos los documentos y registros relacionados con actividades financiadas por el Banco por un período de siete (7) años luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (ii) entreguen todo documento necesario para la investigación de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas y (iii) aseguren que los empleados o agentes de los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios que tengan conocimiento de las actividades financiadas por el Banco estén disponibles para responder a las consultas relacionadas con la investigación provenientes de personal del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor, o consultor apropiadamente designado. Si el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor proveedor de servicios o concesionario se niega a cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la investigación por parte del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios, o concesionario. (g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de servicios de consultoría, obras o servicios de consultoría directamente de una agencia especializada, todas las disposiciones contempladas en el párrafo 3 relativas a sanciones y Prácticas Prohibidas se aplicarán íntegramente a los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), o cualquier otra entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia especializada para la provisión de bienes, obras o servicios distintos de servicios de consultoría en conexión con actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva el derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la suspensión o la rescisión. Las agencias especializadas deberán consultar la lista de firmas e individuos declarados inelegibles de forma temporal o permanente por el Banco. En caso de que una agencia especializada suscriba un contrato o una orden de compra con una firma o individuo declarado inelegible de forma temporal o permanente por el Banco, el Banco no financiará los gastos conexos y se acogerá a otras medidas que considere convenientes. 3.2 Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garantizan: (a) que han leído y entendido las definiciones de Prácticas Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables a la comisión de las mismas que constan de este documento y se obligan a observar las normas pertinentes sobre las mismas; (b) que no han incurrido en ninguna Práctica Prohibida descrita en este documento; (c) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante los procesos de selección, negociación, adjudicación o ejecución de un contrato; (d) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas, subconsultores, directores, funcionarios o accionistas principales han sido declarados por el Banco o por otra Institución Financiera Internacional (IFI) con la cual el Banco haya suscrito un acuerdo para el reconocimiento recíproco de sanciones, inelegibles para que se les adjudiquen contratos financiados por el Banco o por dicha IFI, o culpables de delitos vinculados con la comisión de Prácticas Prohibidas; (e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido director, funcionario o accionista principal de ninguna otra compañía o entidad que haya sido declarada inelegible por el Banco o por otra Institución Financiera Internacional (IFI) y con sujeción a lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco concernientes al reconocimiento recíproco de sanciones para que se le adjudiquen contratos financiados por el Banco o ha sido declarado culpable de un delito vinculado con Prácticas Prohibidas; (f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos por servicios de facilitación o acuerdos para compartir ingresos relacionados con actividades financiadas por el Banco; (g) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantías constituye el fundamento para la imposición por el Banco de una o más de las medidas que se describen en la Cláusula 3.1 (b).
4. Oferentes elegibles		Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente, deberán ser originarios de países miembros del Banco. Los Oferentes originarios de países no miembros del Banco serán descalificados de participar en contratos financiados en todo o en parte con fondos del Banco. En la Sección III de este documento se indican los países miembros del Banco al igual que los criterios para determinar la nacionalidad de los Oferentes y el origen de los bienes y servicios. Los oferentes de un país miembro del Banco, al igual que los bienes suministrados, no serán elegibles si: las leyes o la reglamentación oficial del país del Prestatario prohíbe relaciones comerciales con ese país; o por un acto de conformidad con una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de esa Organización, el país del Prestatario prohíba las importaciones de bienes de ese país o cualquier pago a personas o entidades en ese país Un Oferente no deberá tener conflicto de interés. Los Oferentes que sean considerados que tienen conflicto de interés serán descalificados. Se considerará que los Oferentes tienen conflicto de interés con una o más partes en este proceso de licitación si ellos: están o han estado asociados, directa o indirectamente, con una firma o con cualquiera de sus afiliados, que ha sido contratada por el Contratante para la prestación de servicios de consultoría para la preparación del diseño, las especificaciones técnicas y otros documentos que se utilizarán en la licitación para la adquisición de los bienes objeto de estos Documentos de Licitación; o presentan más de una oferta en este proceso licitatorio, excepto si se trata de ofertas alternativas permitidas bajo la cláusula 13 de las IAO. Sin embargo, esto no limita la participación de subcontratistas en más de una oferta [Para contratos xx xxxxxxxx firmados bajo política GN-2349-9] Toda firma, individuo, empresa matriz o filial, u organización anterior constituida o integrada por cualquiera de los individuos designados como partes contratantes que el Banco declare inelegible de conformidad con lo dispuesto en los Procedimientos de Sanciones o que otra Institución Financiera Internacional (IFI) declare inelegible y con sujeción a lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco concernientes al reconocimiento recíproco de sanciones y se encuentre bajo dicha declaración de inelegibilidad durante el periodo de tiempo determinado por el Banco de acuerdo con lo indicado en la Cláusula 3 4.4 Las empresas estatales del país Prestatario serán elegibles solamente si pueden demostrar que (i) tienen autonomía legal y financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y (iii) no dependen de ninguna agencia del Prestatario. 4.5 Los Oferentes deberán proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de su continua elegibilidad, cuando el Contratante razonablemente la solicite.
5. Calificaciones del Oferente		5.1 Todos los Oferentes deberán presentar en la Sección IV, “Formularios de la Oferta”, una descripción preliminar del método de trabajo y cronograma que proponen, incluyendo planos y gráficas, según sea necesario. 5.2 Si se realizó una precalificación de los posibles Oferentes, sólo se considerarán las Ofertas de los Oferentes precalificados para la adjudicación del Contrato. Estos Oferentes precalificados deberán confirmar en sus Ofertas que la información presentada originalmente para precalificar permanece correcta a la fecha de presentación de las Ofertas o, de no ser así, incluir con su Oferta cualquier información que actualice su información original de precalificación. La confirmación o actualización de la información deberá presentarse en los formularios pertinentes incluidos en la Sección IV. 5.3 Si el Contratante no realizó una precalificación de los posibles Oferentes, todos los Oferentes deberán incluir con sus Ofertas la siguiente información y documentos en la Sección IV, a menos que se establezca otra cosa en los DDL: (a) copias de los documentos originales que establezcan la constitución o incorporación y sede del Oferente, así como el poder otorgado a quien suscriba la Oferta autorizándole a comprometer al Oferente; (b) Monto total anual facturado por la construcción de las obras civiles realizadas en cada uno de los últimos cinco (5) años; (c) experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud en cada uno de los últimos cinco (5) años, y detalles de los trabajos en marcha o bajo compromiso contractual, así como de los clientes que puedan ser contactados para obtener mayor información sobre dichos contratos; (d) principales equipos de construcción que el Oferente propone para cumplir con el contrato; (e) calificaciones y experiencia del personal clave tanto técnico como administrativo propuesto para desempeñarse en el Sitio de las Obras; (f) informes sobre el estado financiero del Oferente, tales como informes de pérdidas y ganancias e informes de auditoría de los últimos cinco (5) años; (g) evidencia que certifique la existencia de suficiente capital de trabajo para este Contrato (acceso a línea(s) de crédito y disponibilidad de otros recursos financieros); (h) autorización para solicitar referencias a las instituciones bancarias del Oferente; (i) información relativa a litigios presentes o habidos durante los últimos cinco (5) años, en los cuales el Oferente estuvo o está involucrado, las partes afectadas, los montos en controversia, y los resultados; y (j) propuestas para subcontratar componentes de las Obras cuyo monto ascienda a más xxx xxxx (10) por ciento del Precio del Contrato. El límite máximo del porcentaje de participación de subcontratistas está establecido en los DDL. 5.4 Las Ofertas presentadas por una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) constituida por dos o más firmas deberán cumplir con los siguientes requisitos, a menos que se indique otra cosa en los DDL: (a) la Oferta deberá contener toda la información enumerada en la antes mencionada Subcláusula 5.3 de las IAO para cada miembro de la APCA; (b) la Oferta deberá ser firmada de manera que constituya una obligación legal para todos los socios; (c) todos los socios serán responsables mancomunada y solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo; (d) uno de los socios deberá ser designado como representante y autorizado para contraer responsabilidades y para recibir instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los miembros de la APCA; (e) la ejecución de la totalidad del Contrato, incluyendo los pagos, se harán exclusivamente con el socio designado; (f) con la Oferta se deberá presentar una copia del Convenio de la APCA firmado por todos lo socios o una Carta de Intención para formalizar el convenio de constitución de una APCA en caso de resultar seleccionados, la cual deberá ser firmada por todos los socios y estar acompañada de una copia del Convenio propuesto. 5.5 Para la adjudicación del Contrato, los Oferentes deberán cumplir con los siguientes criterios mínimos de calificación: (a) tener una facturación promedio anual por construcción de obras por el período indicado en los DDL de al menos el múltiplo indicado en los DDL. (b) demostrar experiencia como Contratista principal en la construcción de por lo menos el número de obras indicado en los DDL, cuya naturaleza y complejidad sean equivalentes a las de las Obras licitadas, adquirida durante el período indicado en los DDL (para cumplir con este requisito, las obras citadas deberán estar terminadas en al menos un setenta (70) por ciento); demostrar que puede asegurar la disponibilidad oportuna del equipo esencial listado en los DDL (sea este propio, alquilado o disponible mediante arrendamiento financiero); (d) contar con un Administrador de Obras con cinco años de experiencia en obras cuya naturaleza y volumen sean equivalentes a las de las Obras licitadas, de los cuales al menos tres años han de ser como Administrador de Obras; y (e) contar con activos líquidos y/o disponibilidad de crédito libres de otros compromisos contractuales y excluyendo cualquier anticipo que pudiera recibir bajo el Contrato, por un monto superior a la suma indicada en los DDL. ³ Un historial consistente de litigios o laudos arbitrales en contra del Oferente o cualquiera de los integrantes de una APCA podría ser causal para su descalificación. 5.6 Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de una APCA se sumarán a fin de determinar si el Oferente cumple con los requisitos mínimos de calificación de conformidad con las Subcláusulas 5.5 (a) y (e) de las IAO; sin embargo, para que pueda adjudicarse el Contrato a una APCA, cada uno de sus integrantes debe cumplir al menos con el veinte y cinco por ciento (25%) de los requisitos mínimos para Oferentes individuales que se establecen en las Subcláusulas 5.5 (a), (b) y (e); y el socio designado como representante debe cumplir al menos con el cuarenta porciento (40%) de ellos. De no satisfacerse este requisito, la Oferta presentada por la APCA será rechazada. Para determinar la conformidad del Oferente con los criterios de calificación no se tomarán en cuenta la experiencia ni los recursos de los subcontratistas, salvo que se indique otra cosa en los DDL.
6. Una Oferta por Oferente		6.1 Cada Oferente presentará solamente una Oferta, ya sea individualmente o como miembro de una APCA. El Oferente que presente o participe en más de una Oferta (a menos que lo haga como subcontratista o en los casos cuando se permite presentar o se solicitan propuestas alternativas) ocasionará que todas las propuestas en las cuales participa sean rechazadas.
7. Costo de las propuestas		7.1 Los Oferentes serán responsables por todos los gastos asociados con la preparación y presentación de sus Ofertas y el Contratante en ningún momento será responsable por dichos gastos.
8. Visita al Sitio de las obras		8.1 Se aconseja que el Oferente, bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visite e inspeccione el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtenga por sí mismo toda la información que pueda ser necesaria para preparar la Oferta y celebrar el Contrato para la construcción de las Obras. Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del Oferente.
B. Documentos de Licitación
9. Contenido de los Documentos de Licitación		9.1 El conjunto de los Documentos de Licitación comprende los documentos que se enumeran en la siguiente tabla y todas las enmiendas que hayan sido emitidas de conformidad con la cláusula 11 de las IAO: Sección I Instrucciones a los Oferentes (IAO) Sección II Datos de la Licitación (DDL) Sección III Países Elegibles Sección IV Formularios de la Oferta Sección V Condiciones Generales del Contrato (CGC) Sección VI Condiciones Especiales del Contrato (CEC) Sección VII Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento Sección VIII Planos Sección IX Lista de Cantidades/ Calendario de Actividades Sección X Formularios de Garantías……
10. Aclaración de los Documentos de Licitación		10.1 Todos los posibles Oferentes que requieran aclaraciones sobre los Documentos de Licitación deberán solicitarlas al Contratante por escrito a la dirección indicada en los DDL. El Contratante deberá responder a cualquier solicitud de aclaración recibida por lo menos 21 días antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas.⁴ Se enviarán copias de la respuesta del Contratante a todos los que compraron los Documentos de Licitación, la cual incluirá una descripción de la consulta, pero sin identificar su origen.
11. Enmiendas a los Documentos de Licitación		11.1 Antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas, el Contratante podrá modificar los Documentos de Licitación mediante una enmienda. 11.2 Cualquier enmienda que se emita formará parte integral de los Documentos de Licitación y será comunicada por escrito a todos los que compraron los Documentos de Licitación.⁵ Los posibles Oferentes deberán acusar recibo de cada enmienda por escrito al Contratante. 11.3 Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente para tener en cuenta una enmienda en la preparación de sus Ofertas, el Contratante deberá extender, si fuera necesario, el plazo para la presentación de las Ofertas, de conformidad con la Subcláusula 21.2 de las IAO.
C. Preparación de las Ofertas
12. Idioma de las Ofertas		12.1 Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberán estar redactados en el idioma que se especifica en los DDL.
13. Documentos que conforman la Oferta		13.1 La Oferta que presente el Oferente deberá estar conformada por los siguientes documentos: La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la Sección IV); La Garantía de Mantenimiento de la Oferta, o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta, si de conformidad con la Cláusula 17 de las IAO así se requiere; La Lista de Cantidades valoradas (es decir, con indicación de precios);⁶ El formulario y los documentos de Información para la Calificación; Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; y (f) cualquier otro material que se solicite a los Oferentes completar y presentar, según se especifique en los DDL.
14. Precios de la Oferta		14.1 El Contrato comprenderá la totalidad de las Obras especificadas en la Subcláusula 1.1 de las IAO, sobre la base de la Lista de Cantidades valoradas ⁷ presentada por el Oferente. 14.2 El Oferente indicará los precios unitarios y los precios totales para todos los rubros de las Obras descritos en la Lista de Cantidades.⁸ El Contratante no efectuará pagos por los rubros ejecutados para los cuales el Oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se considerarán incluidos en los demás precios unitarios y totales que figuren en la Lista de Cantidades. Si hubiere correcciones, éstas se harán tachando, rubricando, y fechando los precios incorrectos y rescribiéndolos correctamente. 14.3 Todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que deba pagar el Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier otra razón, hasta 28 días antes de la fecha del plazo para la presentación de las Ofertas, deberán estar incluidos en los precios unitarios y en el precio total de la Oferta presentada por el Oferente.⁹ 14.4 Los precios unitarios¹⁰ que cotice el Oferente estarán sujetos a ajustes durante la ejecución del Contrato si así se dispone en los DDL, en las CEC, y en las estipulaciones de la Cláusula 47 de las CGC. El Oferente deberá proporcionar con su Oferta toda la información requerida en las Condiciones Especiales del Contrato y en la Cláusula 47 de las CGC.
15. Monedas de la Oferta y pago		15.1 Los precios unitarios¹¹ deberán ser cotizadas por el Oferente enteramente en la moneda del país del Contratante según se especifica en los DDL. Los requisitos de pagos en moneda extranjera se deberán indicar como porcentajes del precio de la Oferta (excluyendo las sumas provisionales¹²) y serán pagaderos hasta en tres monedas extranjeras a elección del Oferente. 15.2 Los tipos de cambio que utilizará el Oferente para determinar los montos equivalentes en la moneda nacional y establecer los porcentajes mencionados en la Subcláusula 15.1 anterior, será el tipo de cambio vendedor para transacciones similares establecido por la fuente estipulada en los DDL, vigente a la fecha correspondiente a 28 días antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas. El tipo de cambio aplicará para todos los pagos con el fin que el Oferente no corra ningún riesgo cambiario. Si el Oferente aplica otros tipos de cambio, las disposiciones de la Cláusula 29.1 de las IAO aplicarán, y en todo caso, los pagos se calcularán utilizando los tipos de cambio cotizadas en la Oferta. 15.3 Los Oferentes indicarán en su Oferta los detalles de las necesidades previstas en monedas extranjeras. 15.4 Es posible que el Contratante requiera que los Oferentes aclaren sus necesidades en monedas extranjeras y que sustenten que las cantidades incluidas en los precios¹³, si así se requiere en los DDL, sean razonables y se ajusten a los requisitos de la Subcláusula 15.1 de las IAO.
16. Validez de las Ofertas		16.1 Las Ofertas permanecerán válidas por el período¹⁴ estipulado en los DDL. 16.2 En circunstancias excepcionales, el Contratante podrá solicitar a los Oferentes que extiendan el período de validez por un plazo adicional específico. La solicitud y las respuestas de los Oferentes deberán ser por escrito. Si se ha solicitado una Garantía de Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la Cláusula 17 de las IAO, ésta deberá extenderse también por 28 días después de la fecha límite prorrogada para la presentación de las Ofertas. Los Oferentes podrán rechazar tal solicitud sin que se les haga efectiva la garantía o se ejecute la Declaración de Mantenimiento de la Oferta. Al Oferente que esté de acuerdo con la solicitud no se le requerirá ni se le permitirá que modifique su Oferta, excepto como se dispone en la Cláusula 17 de las IAO. 16.3 En el caso de los contratos con precio fijo (sin ajuste de precio), si el período de validez de las Ofertas se prorroga por más de 56 días, los montos pagaderos al Oferente seleccionado en moneda nacional y extranjera se ajustarán según lo que se estipule en la solicitud de extensión. La evaluación de las Ofertas se basará en el Precio de la Oferta sin tener en cuenta los ajustes antes señalados.
17. Garantía de Mantenimiento de la Oferta y Declaración de Mantenimiento de la Oferta		17.1 Si se solicita en los DDL, el Oferente deberá presentar como parte de su Oferta, una Garantía de Mantenimiento de la Oferta o una Declaración de Mantenimiento de la Oferta, en el formulario original especificado en los DDL. 17.2 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta será por la suma estipulada en los DDL y denominada en la moneda del país del Contratante, o en la moneda de la Oferta, o en cualquier otra moneda de libre convertibilidad, y deberá: (a) a elección del Oferente, consistir en una carta de crédito o en una garantía bancaria emitida por una institución bancaria, o una fianza o póliza de caución emitida por una aseguradora o afianzadora; ser emitida por una institución de prestigio seleccionada por el Oferente en cualquier país. Si la institución que emite la garantía está localizada fuera del país del Contratante, ésta deberá tener una institución financiera corresponsal en el país del Contratante que permita hacer efectiva la garantía; estar sustancialmente de acuerdo con uno de los formularios de Garantía de Mantenimiento de Oferta incluidos en la Sección X, “Formularios de Garantía” u otro formulario aprobado por el Contratante con anterioridad a la presentación de la Oferta; ser pagadera a la vista con prontitud ante solicitud escrita del Contratante en caso de tener que invocar las condiciones detalladas en la Cláusula 17.5 de las IAO; (e) ser presentada en original (no se aceptarán copias); (f) permanecer válida por un período que expire 28 días después de la fecha límite de la validez de las Ofertas, o del período prorrogado, si corresponde, de conformidad con la Cláusula 16.2 de las IAO; 17.3 Si la Subcláusula 17.1 de las IAO exige una Garantía de Mantenimiento de la Oferta o una Declaración de Mantenimiento de la Oferta, todas las Ofertas que no estén acompañadas por una Garantía de Mantenimiento de la oferta o una Declaración de Mantenimiento de la Oferta que sustancialmente respondan a lo requerido en la cláusula mencionada, serán rechazadas por el Contratante por incumplimiento. 17.4 La Garantía de Mantenimiento de Oferta o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta de los Oferentes cuyas Ofertas no fueron seleccionadas serán devueltas inmediatamente después de que el Oferente seleccionado suministre su Garantía de Cumplimiento. 17.5 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá hacer efectiva o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta se podrá ejecutar si: (a) el Oferente retira su Oferta durante el período de validez de la Oferta especificado por el Oferente en la Oferta, salvo lo estipulado en la Subcláusula 16.2 de las IAO; o (b) el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al Precio de su Oferta, de conformidad con la Subcláusula 28 de las IAO; (c) si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo estipulado con: (i) firmar el Contrato; o (ii) suministrar la Garantía de Cumplimiento solicitada. 17.6 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta de una APCA deberá ser emitida en nombre de la APCAque presenta la Oferta. Si dicha APCA no ha sido legalmente constituida en el momento de presentar la Oferta, la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá ser emitida en nombre de todos y cada uno de los futuros socios de la APCA tal como se denominan en la carta de intención.
18. Ofertas alternativas de los Oferentes		18.1 No se considerarán Ofertas alternativas a menos que específicamente se estipule en los DDL. Si se permiten, las Subcláusulas 18.1 y 18.2 de las IAO regirán y en los DDL se especificará cuál de las siguientes opciones se permitirá: (a) Opción Uno: Un Oferente podrá presentar Ofertas alternativas conjuntamente con su Oferta básica. El Contratante considerará solamente las Ofertas alternativas presentadas por el Oferente cuya Oferta básica haya sido determinada como la Oferta evaluada de menor precio. (b) Opción Dos: Un Oferente podrá presentar una Oferta alternativa con o sin una Oferta para el caso básico. Todas las Ofertas recibidas para el caso básico, así como las Ofertas alternativas que cumplan con las Especificaciones y los requisitos de funcionamiento de la Sección VII, serán evaluadas sobre la base de sus propios méritos. 18.2 Todas las Ofertas alternativas deberán proporcionar toda la información necesaria para su completa evaluación por parte del Contratante, incluyendo los cálculos de diseño, las especificaciones técnicas, el desglose de los precios, los métodos de construcción propuestos y otros detalles pertinentes.
19. Formato y firma de la Oferta		19.1 El Oferente preparará un original de los documentos que comprenden la Oferta según se describe en la Cláusula 13 de las IAO, el cual deberá formar parte del volumen que contenga la Oferta, y lo marcará claramente como “ORIGINAL”. Además el Oferente deberá presentar el número de copias de la Oferta que se indica en los DDL y marcar claramente cada ejemplar como “COPIA”. En caso de discrepancia entre el original y las copias, el texto del original prevalecerá sobre el de las copias. El original y todas las copias de la Oferta deberán ser mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberán estar firmadas por la persona o personas debidamente autorizada(s) para firmar en nombre del Oferente, de conformidad con la Subcláusula 5.3 (a) de las IAO. Todas las páginas de la Oferta que contengan anotaciones o enmiendas deberán estar rubricadas por la persona o personas que firme(n) la Oferta. La Oferta no podrá contener alteraciones ni adiciones, excepto aquellas que cumplan con las instrucciones emitidas por el Contratante o las que sean necesarias para corregir errores del Oferente, en cuyo caso dichas correcciones deberán ser rubricadas por la persona o personas que firme(n) la Oferta. 19.4 El Oferente proporcionará la información sobre comisiones o gratificaciones que se describe en el Formulario de la Oferta, si las hay, pagadas o por pagar a agentes en relación con esta Oferta, y con la ejecución del contrato si el Oferente resulta seleccionado.
D. Presentación de las Ofertas
20. Presentación, Sello e Identificación de las Ofertas		20.1 Los Oferentes siempre podrán enviar sus Ofertas por correo o entregarlas personalmente. Los Oferentes podrán presentar sus Ofertas electrónicamente cuando así se indique en los DDL. Los Oferentes que presenten sus Ofertas electrónicamente seguirán los procedimientos indicados en los DDL para la presentación de dichas Ofertas. En el caso de Ofertas enviadas por correo o entregadas personalmente, el Oferente pondrá el original y todas las copias de la Oferta en dos sobres interiores, que sellará e identificará claramente como “ORIGINAL” y “COPIAS”, según corresponda, y que colocará dentro de un sobre exterior que también deberá sellar. 20.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberán: (a) estar dirigidos al Contratante a la dirección¹⁵ proporcionada en los DDL; (b) llevar el nombre y número de identificación del Contrato indicados en los DDL y CEC; y (c) llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para evitar que la Oferta sea abierta antes de la hora y fecha de apertura de Ofertas indicadas en los DDL. 20.3 Además de la identificación requerida en la Subcláusula 20.2 de las IAO, los sobres interiores deberán llevar el nombre y la dirección del Oferente, con el fin de poderle devolver su Oferta sin abrir en caso de que la misma sea declarada Oferta tardía, de conformidad con la Cláusula 22 de las IAO. 20.4 Si el sobre exterior no está sellado e identificado como se ha indicado anteriormente, el Contratante no se responsabilizará en caso de que la Oferta se extravíe o sea abierta prematuramente.
21. Plazo para la presentación de las Ofertas		21.1 Las Ofertas deberán ser entregadas al Contratante en la dirección especificada conforme a la Subcláusula 20.2 (a) de las IAO, a más tardar en la fecha y hora que se indican en los DDL. 21.2 El Contratante podrá extender el plazo para la presentación de Ofertas mediante una enmienda a los Documentos de Licitación, de conformidad con la Cláusula 11 de las IAO. En este caso todos los derechos y obligaciones del Contratante y de los Oferentes previamente sujetos a la fecha límite original para presentar las Ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha límite.
22. Ofertas tardías		22.1 Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y hora límite para la presentación de las Ofertas especificada de conformidad con la Cláusula 21 de las IAO será devuelta al Oferente remitente sin abrir.
23. Retiro, sustitución y modificación de las Ofertas		23.1 Los Oferentes podrán retirar, sustituir o modificar sus Ofertas mediante una notificación por escrito antes de la fecha límite indicada en la Cláusula 21 de las IAO. 23.2 Toda notificación de retiro, sustitución o modificación de la Oferta deberá ser preparada, sellada, identificada y entregada de acuerdo con las estipulaciones de las Cláusulas 19 y 20 de las IAO, y los sobres exteriores y los interiores debidamente marcados, “RETIRO”, “SUSTITUCIÓN”, o “MODIFICACIÓN”, según corresponda. 23.3 Las notificaciones de retiro, sustitución o modificación deberán ser entregadas al Contratante en la dirección especificada conforme a la Subcláusula 20.2 (a) de las IAO, a más tardar en la fecha y hora que se indican en la Clausula 21.1 de los DDL. 23.4 El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de vencimiento del plazo para la presentación de Ofertas y la expiración del período de validez de las Ofertas indicado en los DDL de conformidad con la Subcláusula 16.1 o del período prorrogado de conformidad con la Subcláusula 16.2 de las IAO, puede dar lugar a que se haga efectiva la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o se ejecute la Garantía de la Oferta, según lo dispuesto en la cláusula 17 de las IAO. 23.5 Los Oferentes solamente podrán ofrecer descuentos o modificar los precios de sus Ofertas sometiendo modificaciones a la Oferta de conformidad con esta cláusula, o incluyéndolas en la Oferta original.
E. Apertura y Evaluación de las Ofertas
24. Apertura de las Ofertas			24.1 El Contratante abrirá las Ofertas, y las notificaciones de retiro, sustitución y modificación de Ofertas presentadas de conformidad con la Cláusula 23, en acto público con la presencia de los representantes de los Oferentes que decidan concurrir, a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en los DDL. El procedimiento para la apertura de las Ofertas presentadas electrónicamente si las mismas son permitidas de conformidad con la Subcláusula 20.1 de las IAO, estarán indicados en los DDL. 24.2 Primero se abrirán y leerán los sobres marcados “RETIRO”. No se abrirán las Ofertas para las cuales se haya presentado una notificación aceptable de retiro, de conformidad con las disposiciones de la cláusula 23 de las IAO. 24.3 En el acto de apertura, el Contratante leerá en voz alta, y notificará por línea electrónica cuando corresponda, y registrará en un Acta los nombres de los Oferentes, los precios totales de las Ofertas y de cualquier Oferta alternativa (si se solicitaron o permitieron Ofertas alternativas), descuentos, notificaciones de retiro, sustitucion o modificacion de Ofertas, la existencia o falta de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o de la Declaración de Mantenimiento de la Oferta, si se solicitó, y cualquier otro detalle que el Contratante considere apropiado. Ninguna Oferta o notificación será rechazada en el acto de apertura, excepto por las Ofertas tardías de conformidad con la Cláusula 22 de las IAO. Las sustituciones y modificaciones a las Ofertas presentadas de acuerdo con las disposiciones de la Cláusula 23 de las IAO que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán ser consideradas para evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los Oferentes remitentes. 24.4 El Contratante preparará un acta de la apertura de las Ofertas que incluirá el registro de las ofertas leídas y toda la información dada a conocer a los asistentes de conformidad con la Subcláusula 24.3¹⁶ de las IAO y enviará prontamente copia de dicha acta a todos los oferentes que presentaron ofertas puntualmente.
25. Confidencialidad			25.1 No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté oficialmente involucrada con el proceso de la licitación, información relacionada con el examen, aclaración, evaluación, comparación de las Ofertas, ni la recomendación de adjudicación del contrato hasta que se haya publicado la adjudicación del Contrato al Oferente seleccionado de conformidad con la Subcláusula 34.4 de las IAO. Cualquier intento por parte de un Oferente para influenciar al Contratante en el procesamiento de las Ofertas o en la adjudicación del contrato podrá resultar en el rechazo de su Oferta. No obstante lo anterior, si durante el plazo transcurrido entre el acto de apertura y la fecha de adjudicación del contrato, un Oferente desea comunicarse con el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la licitación, deberá hacerlo por escrito.
26. Aclaración de las Ofertas			26.1 Para facilitar el examen, la evaluación y la comparación de las Ofertas, el Contratante tendrá la facultad de solicitar a cualquier Oferente que aclare su Oferta, incluyendo el desglose de los precios unitarios¹⁷. La solicitud de aclaración y la respuesta correspondiente deberán efectuarse por escrito pero no se solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna modificación de los precios o a la sustancia de la Oferta, salvo las que sean necesarias para confirmar la corrección de errores aritméticos que el Contratante haya descubierto durante la evaluación de las Ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 28 de las IAO.
27. Examen de las Ofertas para determinar su cumplimiento			27.1 Antes de proceder a la evaluación detallada de las Ofertas, el Contratante determinará si cada una de ellas: (a) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la cláusula 4 de las IAO; (b) ha sido debidamente firmada; (c) está acompañada de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o de la Declaración de Mantenimiento de la Oferta si se solicitaron; y (d) cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de licitación. 27.2 Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface todos los términos, condiciones y especificaciones de los Documentos de Licitación sin desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una desviación, reserva u omisión significativa es aquella que: (a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de las Obras; (b) limita de una manera considerable, inconsistente con los Documentos de Licitación, los derechos del Contratante o las obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o (c) de rectificarse, afectaría injustamente la posición competitiva de los otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación. 27.3 Si una Oferta no cumple sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación, será rechazada por el Contratante y el Oferente no podrá posteriormente transformarla en una oferta que cumple sustancialmente con los requisitos de los documentos de licitación mediante la corrección o el retiro de las desviaciones o reservas.
28. Corrección de errores			28.1 El Contratante verificará si las Ofertas que cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación contienen errores aritméticos. Dichos errores serán corregidos por el Contratante de la siguiente manera:¹⁸ (a) cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en cifras y en palabras, prevalecerán los indicados en palabras y (b) cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el total de un rubro que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el precio unitario cotizado, a menos que a juicio del Contratante hubiera un error evidente en la expresión del decimal en el precio unitario, en cuyo caso prevalecerá el precio total cotizado para ese rubro y se corregirá el precio unitario. 28.2 El Contratante ajustará el monto indicado en la Oferta de acuerdo con el procedimiento antes señalado para la corrección de errores y, con la anuencia del Oferente, el nuevo monto se considerará de obligatorio cumplimiento para el Oferente. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con el monto corregido, la Oferta será rechazada y podrá hacerse efectiva la Garantía de Mantenimiento de su Oferta o ejecutarse la Declaración de Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la Subcláusula 17.5 (b) de las IAO.
29. Moneda para la evaluación de las Ofertas			29.1 Las Ofertas serán evaluadas como sean cotizadas en la moneda del país del Contratante, de conformidad con la Subcláusula 15.1 de las IAO, a menos que el Oferente haya usado tipos de cambio diferentes de las establecidas de conformidad con la Subcláusula 15.2 de las IAO, en cuyo caso, primero la Oferta se convertirá a los montos pagaderos en diversas monedas aplicando los tipos de cambio cotizados en la Oferta, y después se reconvertirá a la moneda del país del Contratante, aplicando los tipos de cambio estipulados de conformidad con la Subcláusula 15.2 de las IAO.
30. Evaluación y comparación de las Ofertas			30.1 El Contratante evaluará solamente las Ofertas que determine que cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación de conformidad con la Cláusula 27 de las IAO. 30.2 Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinará el precio evaluado de cada Oferta, ajustándolo de la siguiente manera: (a) corrigiendo cualquier error, conforme a los estipulado en la Cláusula 28 de las IAO; (b) excluyendo las sumas provisionales y las reservas para imprevistos, si existieran, en la Lista de Cantidades¹⁹, pero incluyendo los trabajos por día²⁰, siempre que sus precios sean cotizados de manera competitiva; (c) haciendo los ajustes correspondientes por otras variaciones, desviaciones u Ofertas alternativas aceptables presentadas de conformidad con la cláusula 18 de las IAO; y (d) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los descuentos u otras modificaciones de precios ofrecidas de conformidad con la Subcláusula 23.5 de las IAO. 30.3 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier variación, desviación u oferta alternativa. En la evaluación de las ofertas no se tendrán en cuenta las variaciones, desviaciones, ofertas alternativas y otros factores que excedan los requisitos de los documentos de licitación o que resulten en beneficios no solicitados para el Contratante. 30.4 En la evaluación de las Ofertas no se tendrá en cuenta el efecto estimado de ninguna de las condiciones para ajuste de precio estipuladas en virtud de la cláusula 47 de las CGC, durante el período de ejecución del Contrato. 30.5^²¹
31. Preferencia Nacional			31.1 No se aplicará un márgen de preferencia para comparar las ofertas de los contratistas nacionales con las de los contratistas extranjeros IAO
F. Adjudicación del Contrato
32. Criterios de Adjudicación		32.1 De conformidad con la Cláusula 33 de las IAO, el Contratante adjudicará el contrato al Oferente cuya Oferta el Contratante haya determinado que cumple sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación y que representa el costo evaluado como más bajo, siempre y cuando el Contratante haya determinado que dicho Oferente (a) es elegible de conformidad con la Cláusula 4 de las IAO y (b) está calificado de conformidad con las disposiciones de la Cláusula 5 de las IAO.
33. Derecho del Contratante a aceptar cualquier Oferta o a rechazar cualquier o todas las Ofertas		33.1 No obstante lo dispuesto en la cláusula 32, el Contratante se reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier Oferta, y a cancelar el proceso de licitación y rechazar todas las Ofertas, en cualquier momento antes de la adjudicación del contrato, sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad con el (los) Oferente(s) afectado(s), o esté obligado a informar al (los) Oferente(s) afectado(s) los motivos de la decisión del Contratante.²²
34. Notificación de Adjudicación y firma del Convenio		34.1 Antes de la expiración de la validez de la Oferta, el Contratante le notificará por escrito la decisión de adjudicación del contrato al Oferente cuya Oferta haya sido aceptada. Esta carta (en lo sucesivo y en las CGC denominada la “Carta de Aceptación”) deberá estipular el monto que el Contratante pagará al Contratista por la ejecución, cumplimiento y mantenimiento de las Obras por parte del Contratista, de conformidad con el Contrato (en lo sucesivo y en el Contrato denominado el “Precio del Contrato”). 34.2 La Carta de Aceptación dará por constituido el Contrato, supeditado a la presentación de la Garantía de Cumplimiento por el Oferente, de conformidad con las disposiciones de la Cláusula 35 de las IAO, y a la firma del Convenio, de conformidad con la Subcláusula 34.3 de las IAO. 34.3 El Convenio incorporará todos los acuerdos entre el Contratante y el Oferente seleccionado. Dentro de los 28 días siguientes a la fecha de la Carta de Aceptación, el Contratante firmará y enviará el Convenio al Oferente seleccionado. Dentro de los 21 días siguientes después de haber recibido el Convenio, el Oferente seleccionado deberá firmarlo y enviarlo al Contratante. 34.4 El Contratante publicará en el portal en línea del “UNDB” (United Nations Development Business) y en el sitio de Internet del Banco los resultados de la licitación, identificando la Oferta y los números de los lotes y la siguiente información: (i) el nombre de cada Oferente que presentó una Oferta; (ii) los precios que se leyeron en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas; (iii) el nombre y los precios evaluados de cada Oferta evaluada; (iv) los nombres de los Oferentes cuyas Ofertas fueron rechazadas y las razones de su rechazo; y (v) el nombre del Oferente seleccionado y el precio cotizado, así como la duración y un resumen del alcance del contrato adjudicado. Después de la publicación de la información relativa a la adjudicación del contrato, los Oferentes no seleccionados podrán solicitar por escrito al Contratante una reunión informativa a fin de obtener explicaciones de las razones por las cuales sus Ofertas no fueron seleccionadas. El Contratante responderá prontamente por escrito a cada Oferente no seleccionado que tras la publicación de los detalles de la adjudicación del contrato, solicite por escrito explicaciones de las razones por las cuales su Oferta no fue seleccionada.
35. Garantía de Cumplimiento		35.1 Dentro de los 21 días siguientes después de haber recibido la Carta de Aceptación, el Oferente seleccionado deberá firmar el contrato y entregar al Contratante una Garantía de Cumplimiento por el monto estipulado en las CGC y en la forma (garantía bancaria o fianza) estipulada en los DDL, denominada en los tipos y proporciones de monedas indicados en la Carta de Aceptación y de conformidad con las CGC. 35.2 Si la Garantía de Cumplimiento suministrada por el Oferente seleccionado es una garantía bancaria, ésta deberá ser emitida, a elección del Oferente, por un banco en el país del Contratante, o por un banco extranjero aceptable al Contratante a través de un banco corresponsal con domicilio en el país del Contratante. 35.3 Si la Garantía de Cumplimiento suministrada por el Oferente seleccionado es una fianza, ésta deberá ser emitida por una compañía afianzadora que el Oferente seleccionado haya verificado que es aceptable para el Contratante. 35.4 El incumplimiento del Oferente seleccionado con las disposiciones de las Subcláusulas 35.1 y 34.3 de las IAO constituirá base suficiente para anular la adjudicación del contrato y hacer efectiva la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o ejecutar la Declaración de Mantenimiento de la Oferta. Tan pronto como el Oferente seleccionado firme el Convenio y presente la Garantía de Cumplimiento de conformidad con la Cláusula 35.1 de las IAO, el Contratante comunicará el nombre del Oferente seleccionado a todos los Oferentes no seleccionados y les devolverá las Garantías de Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la Cláusula 17.4 de las IAO.
36. Pago de anticipo y Garantía		36.1 El Contratante proveerá un anticipo sobre el Precio del Contrato, de acuerdo a lo estipulado en las CGC y supeditado al monto máximo establecido en los DDL. El pago del anticipo deberá ejecutarse contra la recepción de una garantía. En la Sección X “Formularios de Garantía” se proporciona un formulario de Garantía Bancaria para Pago de Anticipo.
37. Conciliador		37.1 El Contratante propone que se designe como Conciliador bajo el Contrato a la persona nombrada en los DDL, a quien se le pagarán los honorarios por hora estipulados en los DDL, más gastos reembolsables. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con esta propuesta, deberá manifestarlo en su Oferta. Si en la Carta de Aceptación el Contratante no expresa estar de acuerdo con la designación del Conciliador, el Conciliador deberá ser nombrado por la autoridad designada en los DDL y las CEC, a solicitud de cualquiera de las partes.

Sección II. Datos de la Licitación²³

Disposiciones Generales

IAO 1.1

El Contratante es: EMPRESA ELÉCTRICA QUITO

Las Obras son para el PROGRAMA DE DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y URBANO MARGINAL FERUM – BID- II 2014

El nombre e identificación del contrato: Construcción de redes de distribución con provisión de materiales de 15 proyectos correspondientes al FERUM BID II ETAPA. LPN No: BID-FERUM II-EEQ-DI-OB-002

El presupuesto referencial excluido el IVA es 400,980.20, con opción de presentar una ofertra por uno o varios lotes de acuerdo al siguiente desglose:

LOTE	PROYECTO	PRESUPUESTO REFERENCIAL USD SIN IVA
1	Construcción de redes de distribución con provisión de materiales Lote 1: El Negrito, Estero los Olivos, Km23 via Xxxxx Hermoso, El Xxxxxx, San Xxxx Estadio, Rio Anope, San Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Campana Pucara.	$ 214,003.64
4	Construcción de redes de distribución con provisión de materiales Lote 4: Barrio Los Guabos N°2-Uyumbicho, Pasaje s/n y Colorados, Lotización Xxxxxxx xx Xxxxxxx, Xxxxxx Xx Xxxxxxx Xx0.-, Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxx, Xxxxxx Xx Xxxxxx	$ 186,976.56
TOTAL		$ 400,980.20

IAO 1.2

La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es 27/07/2015

IAO 2.1

El Prestatario es MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE (MEER), quien ejecutará el presente proceso a través de la Empresa Eléctrica Quito.

IAO 2.1

La expresión “Banco” utilizada comprende al Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Los requerimientos del Banco y de los fondos administrados son idénticos con excepción de los países elegibles en donde la membresía es diferente (Ver Sección Países Elegibles). Las referencias en este documento a “préstamos” abarcan los instrumentos y métodos de financiamiento, las cooperaciones técnicas (CT), y los financiamientos de operaciones. Las referencias a los “Contratos xx Xxxxxxxx” comprenden todos los instrumentos legales por medio de los cuales se formalizar las operaciones del Banco. El préstamo del Banco es: PROGRAMA DE DE ELECTRIFICACIÓN

RURAL Y URBANO MARGINAL FERUM – BID- II 2014 “Construcciòn de Redes de Distribuciòn”

Número: 0000 XX-XX

IAO 2.1

El nombre del Proyecto es: CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN CON PROVISIÓN DE MATERIALES DE 15 PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL FERUM BID II ETAPA, que es parte del PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y URBANO MARGINAL FERUM – BID- II 2014, este proyecto está orientado a la prestación de servicios con provisión de bienes para el Reforzamiento de redes de distribución de energía eléctrica en el área de servicio de la EEQ, que comprende 2 lotes conformados por diferentes proyectos en los que se encuentran los servicios eléctricos a ser repotenciados para atender los incrementos de demanda.

IAO 5.3

Toda la información solicitada en la cláusula 5.3 de las IAO deberá ser presentada por los oferentes con las modificaciones que a continuación se detallan:

a) Para el caso de personas jurídicas, copia del Estatuto Constitutivo, designación de representante legal y/o apoderado con facultades suficientes para obligar a la firma (esta capacidad de representación o Poder deberá resultar de los contratos sociales y/o estatutos y/o poderes y/o instrumentos adjuntos, en su caso y Copia del instrumento constitutivo de la firma y de corresponder su modificación, del cual surja claramente que su objeto social es afín a la obra, emitido por el organismo correspondiente. En el caso de personas naturales presentará copia del RUC.

b) Monto total anual facturado por la construcción de las obras eléctricas realizadas en cada uno de los últimos dos (2) años Fiscales;

(c) Experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud en cada uno de los últimos dos (2) años, y detalles de los trabajos en marcha o bajo compromiso contractual, así como de los clientes que puedan ser contactados para obtener mayor información sobre dichos contratos;

(d) Aplica Subcláusula 5.3 d) de las IAO sin modificación;

(e) Aplica Subcláusula 5.3 e) de las IAO sin modificación;

(f) Declaración del impuesto a la renta años: 2012 y 2013;

(g) Opcional: evidencia que certifique la existencia de suficiente capital de trabajo para este Contrato (acceso a línea(s) de crédito y disponibilidad de otros recursos financieros); NO APLICA

(h) Subcláusula 5.3 h) de las IAO sin modificación; NO APLICA

(i) Aplica Subcláusula 5.3 i) de las IAO sin modificación;

(j) El porcentaje máximo de participación de subcontratistas es: 30%.

Carácter de toda la Información y documentación presentada: Toda la información y documentación presentada en la oferta revestirá el carácter de declaración jurada, y el proponente deberá permitir al Contratista su verificación en cualquier momento, de detectarse falsedad o adulteración en la información presentada, se podrá desestimar la oferta, sin perjuicio de las otras sanciones que pudieran corresponder.

Presentación en Copia Simple: La documentación institucional puede ser presentada en copia simple, en tal caso la copia deberá ser legible. Los documentos emitidos por autoridades extranjeras deberán presentarse legalizados por autoridad consular o, con su respectiva apostilla o el trámite de autenticación pertinente de acuerdo a la legislación ecuatoriana y convenios internacionales vigentes con el país de procedencia. En caso de resultar adjudicatarios, en el plazo que se consigne a tal efecto, se deberá presentar debidamente certificada por notario público y legalizado si correspondiere. La no presentación de la documentación requerida en el plazo y forma solicitados podrá determinar el rechazo de la oferta.

IAO 5.4

Se aplica sub clausula 5.4 de las IAO

IAO 5.5

Los criterios para la calificación de los Oferentes establecidos en la cláusula 5.5 de las IAO se modifican de la siguiente manera:

El no cumplimiento de los criterios de calificación consignados en esta cláusula determina la inadmisibilidad y el consecuente rechazo de la oferta

IAO 5.5(a)

FACTURACION ANUAL: El múltiplo es: 0, 10 del presupuesto referencial por cada lote en el que se presente la oferta. La facturación anual se considerará anual o acumulada en el período de 2 años.

IAO 5.5 (b)

EXPERIENCIA COMO CONTRATISTA PRINCIPAL: 2 años en prestación de servicios técnicos especializados para construcción y/o mantenimiento de redes de distribución de medio y bajo voltaje.

IAO

5.5

(c)

PERSONAL TÉCNICO POR XXXX ( 2 GRUPOS)

1 Supervisor: Tecnólogo en electricidad o afines; o egresado de Ingeniería Eléctrica o afines; o liniero o electricista con experiencia mayor o igual a 6 años.

2 Linieros Jefes de Grupo, Bachiller Técnico en Electricidad, electrónica o electromecánica con experiencia mayor o igual a 2 años o liniero con experiencia mínima de 5 años

8 Linieros, Bachilleres técnico en electricidad; o electrónica; o afines; o liniero con experiencia mínima de 2 años.

2 Ayudantes con experiencia mínima de un (1) año

2 Peones mayor de edad

IAO 5.5 (d)

DISPONIBILIDAD DE EQUIPO POR CADA UNO DE LOS GRUPOS DE CADA LOTE: El equipo mínimo disponible que deberá tener cada grupo del Oferente seleccionado para ejecutar el Contrato es:

CANTIDAD POR GRUPO	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
2	Corto circuito con cable 2/0
1	Equipo de medición puesta a tierra
1	Detector de ausencia de tensión y pértiga de extensiones
1	Secuencímetro
1	GPS
1	Equipo, suelda exotérmica
1	Multímetros
1	Juegos de equipos de seguridad individual
5	Barras de 16 lb
5	Palas puntonas
2	Xxxxxxx
4	Arco xx xxxxxx
2	Tijera corta cable
2	Combos 10lb
2	Bailarines para bobinas
10	Poleas para tendido
1	Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
0	Par de guantes AT (36kV)
1	Tecle de manija 3/4Ton
3	Tecle de manija 1 1/2Ton
4	Comelón para aluminio 4-4/0
2	Comelón para acero
1	Escalera de fibra de 9m
6	Trepadoras (jgo)
8	Cinturón de seguridad
8	Alicate 8"
8	Rachas - juego de copas 3/16", 9/16" y 11/16"
8	Llave de pico 10"
8	Martillo de bola 700 g
8	Desarmador plano No 8
8	Desarmador xx xxxxxxxx No 10
8	Cabo de servicio
1	Xxxxx
0	Multímetro de pinzas
2	Radios
1	Cámara digital
8	Conos de señalización, chalecos reflectivos, guantes, cascos

SOPORTE ADMINISTRATIVO

No.	INFRAESTRUCTURA
1	Oficina
1	Bodega
1	Secretaria a tiempo completo
	Al menos 2 computadoras, teléfonos, fax, servicios básicos e Internet.

VEHÍCULOS REQUERIDOS POR LOTE

Cantidad	Tipo de vehículo	Característica requerida
1	Camión grúa	Mínimo 10 Toneladas
2	Camión pequeño o camioneta	Mínimo 3 Toneladas
2	Vehículo	Mínimo 0.75 Toneladas

NOTA: En caso de presentar ofertas en más de un lote, El Camión Grúa puede abastecer hasta dos lotes.

IAO

5.5 (e)

ADMINISTRADOR DE OBRA: contar con un Administrador o Residente de Obra con dos (2) años de experiencia en obras cuya naturaleza y volumen sean equivalentes a las de las Obras licitadas. La formación del residente de obra será Ingeniero Eléctrico, Electrónico o afines.

NOTA: En caso de presentar ofertas en más de un lote, el Administrador de Obra puede hacerse cargo de hasta dos lotes.

IAO 5.5 (f)

ACTIVOS LIQUIDOS: El monto mínimo de activos líquidos y/o de acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del Oferente seleccionado deberá ser … NO APLICA

IAO

5.5

Adicionalmente a lo establecido en las IAO 5.5 el oferente deberá demostrar que su patrimonio es igual o superior al porcentaje determinado en la siguiente tabla con relación al presupuesto referencial de los lotes ofertados.

PRESUPUESTO REFERENCIAL EN USD.	MONTO QUE DEBE CUMPLIRSE DEL PATRIMONIO USD.
PRESUPUESTO REFERENCIAL EN USD.	FRACCIÓN BÁSICA	EXCEDENTE
0 -200.000	25 % del presupuesto referencial	---
200.000 - 500.000	50.000	20 % sobre exceso de 250.000
500.000 - 10'000.000	100.000	10 % sobre exceso de 1'000.000
10'000.000 en adelante	1'000.000	Más del 5 % sobre exceso de 20'000.000

A tal efecto se deberá acompañar documentación (copia del impuesto a la renta del ejercicio año 2012 y 2013) mediante la cual se acredite que el patrimonio del oferente sea igual o superior al porcentaje determinado en la tabla consignada precedentemente con relación al presupuesto referencial.

IAO 5.6

Los requisitos para la calificación de las APCAs en la Subcláusula 5.6 de las IAO se modifican de la siguiente manera: A los efectos de la evaluación, las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de una APCA se sumarán a fin de determinar si el Oferente cumple con los requisitos mínimos de calificación (facturación, experiencia como contratista principal, patrimonio). El socio designado como representante debe cumplir al menos con el 30% los requisitos de calificación. De no satisfacerse este requisito, la Oferta presentada por la APCA será rechazada “No se tendrán” en cuenta la experiencia y los recursos de los Subcontratistas.

Documentos de Licitación

IAO 10.1

El Contratista puede solicitar aclaraciones a la siguiente dirección electrónica: xxxxxxxx.xxx.xxx@xxx.xxx.xx

C. Preparación de las Ofertas

IAO 12.1

El idioma en que deben estar redactadas las Ofertas es: Español

IAO 13.1

Los Oferentes deberán presentar los siguientes materiales adicionales con su Oferta:

Índice del contenido de la Oferta (toda la oferta debe presentarse foliada)
Información Institucional

Manifestación con carácter de Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado Ecuatoriano.
Manifestación con carácter de Declaración Jurada consignando que la empresa seleccionada no tiene ninguna sanción del Banco o de alguna otra Institución Financiera Internacional (IFI) en virtud de la cual hay sido declarado inelegible.
Manifestación con carácter de declaración jurada en la cual se consigne que los bienes a incorporar a las obras son elegibles.

IAO 14.4

Los precios unitarios “no estarán” sujetos a ajustes de precio de conformidad con la cláusula 47 de las CGC.

IAO 15.1

La moneda del País del Contratante es Dólares de los Estados Unidos de América

IAO 15.2

La fuente designada para establecer las tasas de cambio será: NO APLICA

IAO 15.4

Los Oferentes [indicar “tendrán” o “no tendrán”] que demostrar que sus necesidades en moneda extranjera incluidas en los precios unitarios son razonables y se ajustan a los requisitos de la Subcláusula 15.1 de las IAO: NO APLICA

IAO 16.1

El período de validez de las Ofertas será de 60 días o hasta la suscripción del contrato.

IAO 17.1

La Oferta deberá incluir una “Manifestación con carácter de Declaración de Mantenimiento de la Oferta” utilizando el formulario incluido en la Sección X.

IAO 17.2

El monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta NO APLICA. El oferente deberá presentar la Declaración juramentada de Mantenimiento de la Oferta.

IAO 18.1

No se considerarán Ofertas alternativas.

IAO 19.1

El oferente deberá presentar su oferta en Original y Copia debidamente foliadas y sumilladas, y, en archivo magnético el soporte digital de toda la información que conforma la oferta (consignar formato Word y EXCEL (Oferta Económica) según corresponda.

D. Presentación de las Ofertas

IAO 20.1

Los Oferentes no podrán presentar Ofertas electrónicamente.

IAO 20.2 (a)

Para propósitos de la presentación de las Ofertas, la dirección del Contratante es:

Atención: Ing. Xxxx Xxxxxxxxxx X.

Dirección: Xx. Xxxx Xxxxxx X00-000, xxxxx 0 xx Xxxxxxx x Xxxxxxxx.

Número del Piso/ Oficina: cuarto piso

Ciudad y Código postal: Quito / EC170516

País: Ecuador

IAO 20.2 (b)

El nombre e identificación del contrato: Construcción de redes de distribución con provisión de materiales:

Lote 1: El Negrito, Estero los Olivos, Km23 via Xxxxx Hermoso, El Xxxxxx, San Xxxx Estadio, Rio Anope, San Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Campana Pucara.

Lote 4: Barrio Los Guabos N°2-Uyumbicho, Pasaje s/n y Colorados, Lotización Xxxxxxx xx Xxxxxxx, Xxxxxx Xx Xxxxxxx Xx0.-, Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxx, Xxxxxx Xx Xxxxxx

LPN No: BID-FERUM II-EEQ-DI-OB-002

IAO 20.2 (c)

La nota de advertencia deberá leer

“NO ABRIR ANTES DE 11H00 del 27/10/2014.

IAO 21.1

La fecha y la hora límite para la presentación de las Ofertas será: 10H00 del 27/10//2014.

E. Apertura y Evaluación de las Ofertas

IAO 24.1

La apertura de las Ofertas tendrá lugar en: Xx. Xxxx Xxxxxx X00-000, xxxxx 0 xx Xxxxxxx x Xxxxxxxx Dirección de Contratación Pública, cuarto piso.

Fecha: 27/10/2014 Hora: 11H00.

F. Adjudicación del Contrato

IAO

34.4

La publicación prevista en la cláusula 34.4 sólo se realizará en el portal en línea del “MEER” y en el sitio de Internet de la Empresa Electrica Quito (xxx.xxx.xxx.xx).

La adjudicación será por uno o varios lotes siempre y cuando el (los) oferente(s) demuestre(n) su capacidad operativa, es decir, que cuente(n) con los grupos de trabajo, supervisor técnico, equipos, herramientas, vehículos, etc. requeridos para cada lote, en este caso deberán presentar una oferta por xxxx que contenga toda la información solicitada.

IAO 35.1

La sub cláusula 35.1 se modifica como sigue:

Dentro de los 20 días siguientes después de haber recibido la Carta de Aceptación, el Oferente seleccionado deberá firmar el contrato y entregar al Contratante una Garantía de Cumplimiento de Contrato. La no presentación de la garantía en el plazo y forma solicitada podrá determinar el rechazo de la oferta.

La Garantía de Cumplimiento aceptable al Contratante deberá ser:

Garantía por un valor equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato incondicional irrevocable y de cobro inmediato, otorgada por un banco o institución financiera, establecída en el país o por intermedio de ellos, o
Fianza instrumentada en una póliza de seguros, por un valor equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato incondicional e irrevocable, de cobro inmediato, emitida por una compañía de seguro establecida en el país.

Estas garantías no admitirán cláusula alguna que establezca trámite administrativo previo, bastando para su ejecución el requerimiento por escrito del CONTRATANTE. Cualquier cláusula en contrario, se entenderá como no escrita.

También deberá rendirse una Garantía Técnica y otra Garantìa de Calidad de Servicio en los términos de lo establecido en el artículo 76 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública

IAO 36.1

La sub clausula 36.1 se modifica como sigue: el pago de anticipo será por un monto máximo del cincuenta por ciento (50 %) del Precio del Contrato.

En caso de anticipo, se deberá presentar una Garantía por buen uso del anticipo.

La Garantía de buen uso del anticipo aceptable al Contratante deberá ser
Garantía por un valor equivalente al total del anticipo incondicional irrevocable y de cobro inmediato, otorgada por un banco o institución financiera, establecida en el país o por intermedio de ellos o
Fianza instrumentada en una póliza de seguros, por un valor equivalente al total del anticipo incondicional e irrevocable, de cobro inmediato, emitida por una compañía de seguro establecida en el país.
Estas garantías no admitirán cláusula alguna que establezca trámite administrativo previo, bastando para su ejecución el requerimiento por escrito del CONTRATANTE. Cualquier cláusula en contrario, se entenderá como no escrita.

IAO 37.1

El Conciliador que propone el Contratante es el designado por el Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado.

Los honorarios por hora y el procedimiento para la participación del Conciliador serán los que determinen dicho Centro.

Nota.- El conciliador actuarà solamente en el caso de que surga una controversia o divergencia entre las partes

Sección III. Países Elegibles

Países Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de Desarrollo.

Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Xxxxx Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Xxxxxxxx, Eslovenia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Israel, Italia, Jamaica, Japón, México, Nicaragua, Noruega, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Xxxxx Unido, Republica xx Xxxxx, República Dominicana, República Popular de China, Suecia, Suiza, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, y Venezuela.

2) Criterios para determinar Nacionalidad y el país de origen de los bienes y servicios

Para efectuar la determinación sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para participar en contratos financiados por el Banco y b) el país de origen de los bienes y servicios, se utilizarán los siguientes criterios:

A) Nacionalidad

a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si el o ella satisface uno de los siguientes requisitos:

es ciudadano de un país miembro; o
ha establecido su domicilio en un país miembro como residente “bona fide” y está legalmente autorizado para trabajar en dicho país.

b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos siguientes requisitos:

esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un país miembro del Banco; y
más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad de individuos o firmas de países miembros del Banco.

Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o asociación (APCA) con responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los requisitos arriba establecidos.

B) Origen de los Bienes

Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados, cosechados o producidos en un país miembro del Banco. Un bien es producido cuando mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado es un artículo comercialmente reconocido cuyas características básicas, su función o propósito de uso son substancialmente diferentes de sus partes o componentes.

En el caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que requieren interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el suministrador, el comprador o un tercero) para lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de la interconexión, el Banco considera que dicho bien es elegible para su financiación si el ensamblaje de los componentes individuales se hizo en un país miembro. Cuando el bien es una combinación de varios bienes individuales que normalmente se empacan y venden comercialmente como una sola unidad, el bien se considera que proviene del país en donde este fue empacado y embarcado con destino al comprador.

Para efectos de determinación del origen de los bienes identificados como “hecho en la Unión Europea”, estos serán elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente país específico de la Unión Europea.

El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la firma productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el origen de los mismos

C) Origen de los Servicios

El país de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios conforme a los criterios de nacionalidad arriba establecidos. Este criterio se aplica a los servicios conexos al suministro de bienes (tales como transporte, aseguramiento, montaje, ensamblaje, etc.), a los servicios de construcción y a los servicios de consultoría.

Sección IV. Formularios de la Oferta

1. Oferta

[Nota para el Oferente: deberá completar y presentar este formulario junto con su Oferta. Si el Oferente objeta al Conciliador propuesto por el Contratante en los Documentos de Licitación, deberá manifestarlo en su Oferta y presentar otro candidato opcional, junto con los honorarios diarios y los datos personales del candidato, de conformidad con la Cláusula 37 de las IAO.]

[fecha]

Número de Identificación y Título del Contrato: BID-FERUM II-EEQ-DI-OB-002

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN CON PROVISIÓN DE MATERIALES DE 15 PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL FERUM BID II ETAPA

A: EMPRESA ELÉCTRICA QUITO

Xx. Xxxx Xxxxxx X00-000, xxxxx 0 xx Xxxxxxx x Xxxxxxxx Xxxxxx xxxx

Dirección de Contratación Pública

Después de haber examinado los Documentos de Licitación, incluyendo la(s) enmienda(s) [ liste], ofrecemos ejecutar la CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN CON PROVISIÓN DE MATERIALES DE 15 PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL FERUM BID II ETAPA: BID-FERUM II-EEQ-DI-OB-002, lote….… de conformidad con las CGC que acompañan a esta Oferta por el Precio del Contrato de [indique el monto en cifras], [indique el monto en palabras] [en Dólares de los Estados Unidos de América].

El Contrato deberá ser pagado en las siguientes monedas: NO APLICA

Moneda

Porcentaje pagadero en la moneda

Tasa de cambio: [indique el número de unidades de moneda nacional que equivalen a una unidad de moneda extranjera]

Insumos para los que se requieren monedas extranjeras

(a)

(b)

(c)

(d)

El pago solicitado es:

Monto

Moneda

(a) 50% en calidad de anticipo; contra la presentación de la garantía de buen uso de anticipo.

(b) El 25 %, se cancelará en proporción directa sobre del avance de obra física contra presentación de planillas, cuando se haya ejecutado el 50% de avance del contrato, previo informe del fiscalizador y aprobación del administrador del contrato, contra entrega de una factura;

Dólares de los Estados Unidos de América

Aceptamos la designación de [Si usted acepta la designaciò que propone la Empresa Elèctrica Quito es decir El Centro de Mediaciòn de la Procuradurìa General del Estado, hacer constar el nombre aquì] como Conciliador. [o]

No aceptamos la designación de [indicar el nombre propuesto en los Datos de la Licitación] como Conciliador, y en su lugar proponemos que se nombre como Conciliador a [indique el nombre], cuyos honorarios y datos personales se adjuntan a este formulario.

Esta Oferta y su aceptación por escrito constituirán un Contrato de obligatorio cumplimiento entre ambas partes. Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la Oferta más baja ni ninguna otra Oferta que pudieran recibir.

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el período de validez de la Oferta, de acuerdo a la Declaración Jurada de Mantenimiento de la Oferta exigido en los documentos de licitación y especificados en los DDL.

Los suscritos, incluyendo todos los subcontratistas requeridos para ejecutar cualquier parte del contrato, tenemos nacionalidad de países miembros del Banco de conformidad con la Subcláusula 4.1 de las IAO. Nos comprometemos que los bienes y servicios para la ejecución de la Obra conexos seràn originarios de países miembros del Banco, según las exigencias del BID.

No presentamos ningún conflicto de interés de conformidad con la Subcláusula 4.2 de las IAO.

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o proveedores para cualquier parte del contrato, no hemos sido declarados inelegibles por el Banco, bajo las leyes o normativas oficiales del País del Contratante, de conformidad con la Subcláusula 4.3 de las IAO.

No tenemos ninguna sanción del Banco o de alguna otra Institución Financiera Internacional (IFI).

Usaremos nuestros mejores esfuerzos para asistir al Banco en investigaciones.

Autorizamos al ente convocante a solicitar referencias bancarias o comerciales.

Nos comprometemos que dentro del proceso de selección (y en caso de resultar adjudicatarios, en la ejecución) del contrato, a observar las leyes sobre fraude y corrupción, incluyendo soborno, aplicables en el país del cliente.

De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes en relación con esta Oferta y la ejecución del Contrato si nos es adjudicado, las mismas están indicadas a continuación:

Nombre y dirección del Agente

Xxxxx y Moneda

Propósito de la Comisión o Gratificación

_____________________

Firma Autorizada: ____________________________________________________________

Nombre y Cargo del Firmante: _________________________________________________

Nombre del Oferente: _________________________________________________________

Dirección: __________________________________________________________________

Email: ______________________________________________________________________

3. Información para la Calificación

1. Firmas o miembros de APCAs

Incorporación, constitución o estatus jurídico del Oferente [adjunte copia de documento o carta de intención]

Lugar de constitución o incorporación: [indique]

Sede principal de actividades: [indique]

Poder del firmante de la Oferta [adjunte]

1.2 Los montos anuales facturados son: [indicar montos equivalentes en moneda nacional y año a que corresponden de conformidad con la Subcláusula 5.3(b) de los DDL]

La experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud es en [indique el número de obras e información que se especifica en la Subcláusula 5.3 (c) de las IAO] [En el cuadro siguiente, los montos deberán expresarse en la misma moneda utilizada para el rubro 1.2 anterior. También detalle las obras en construcción o con compromiso de ejecución, incluyendo las fechas estimadas de terminación. ]

Nombre del Proyecto y País

Nombre del Contratante y Persona a quien contactar

Tipo de obras y año de terminación

Valor del Contrato (equivalente en moneda nacional)

(a)

(b)

1.4 Los principales equipos, vehículos, infraestructura que propone el Contratista son: [Proporcione toda la información solicitada a continuación, de acuerdo con la Subcláusula 5.5 (d) de las IAO.]

Equipos/Vehículos/Infraestructura

Descripción, marca y antigüedad (años)

Condición, (nuevo, buen estado, mal estado) y cantidad de unidades disponibles

Propio, alquilado mediante arrendamiento financiero (nombre de la arrendadora), o por comprar (nombre del vendedor)

(a)

(b)

(…)

1.5 Las calificaciones y experiencia del personal clave se adjuntan. [Adjunte información biográfica, de acuerdo con la Subcláusula 5.3 (e) de las IAO [Véase también la Cláusula 9.1 de las CGC y en las CEC]. Incluya la lista de dicho personal en la tabla siguiente.

Cargo

Nombre

Años de Experiencia (general)

Años de experiencia en el cargo propuesto

(a)

(b)

(a)

(b)

1.6 Los informes financieros: Declaración del impuesto a la renta correspondiente al ejercicio fiscal años 2012 y 2013 en conformidad con la subcláusula IAO 5.3 (f): [el % del patrimonio referencia es………….. adjunte las copia de la declaración de impuesto a las rentas.]

1.7 La evidencia de acceso a recursos financieros de acuerdo con las subcláusula 5.3(g) de las IAO es: [liste a continuación y adjunte copias de los documentos que corroboren lo anterior (NO APLICA)

1.8 Adjuntar autorización con Nombre, dirección, y números de teléfono, télex y facsímile para contactar bancos que puedan proporcionar referencias del Oferente en caso de que el Contratante se las solicite, se adjunta en conformidad con la Subcláusula 5.3(h) de las IAO [Adjunte la autorización] (NO APLICA)

1.9 La información sobre litigios pendientes en que el oferente esté involucrado se incluye, en conformidad de clausula 5.5 (i) de las IAO [Incluya la información en la tabla siguiente].

1.10 Los Contratistas propuestos y firmas participantes, de conformidad con la subcláusula 5.3 (j) son [indique la información en la tabla siguiente. Véase la Cláusula 7 de las CGC y 7 de las CEC].

Nombre de la(s) otra(s) Parte(s)

Causa de la Controversia

Monto en cuestión

(a)

(b)

Secciones de las Obras

Valor del Subcontrato

SubContratista

(nombre y dirección)

Experiencia en obras similares

(a)

(b)

1.11 Programa propuesto (metodología y programa de trabajo), y descripciones, planos y tablas, según sea necesario, para cumplir con los requisitos de los Documentos de Licitación. [Adjunte.]

2. Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA)

2.1 La información solicitada en los párrafos 1.1 a 1.10 anteriores debe ser proporcionada por cada socio de la APCA .

2.2 La información solicitada en el párrafo 1.11 anterior debe ser proporcionada por la APCA. [proporcione la información].

2.3 Deberá entregase el Poder otorgado al (a los) firmante(s) de la Oferta para firmar la Oferta en nombre de la APCA

2.4 Deberá entregarse el Convenio celebrado entre todos los integrantes de la APCA (legalmente compromete a todos los integrantes) en el que consta que:

(a) todos los integrantes serán responsables mancomunada y solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo;

(b) se designará como representante a uno de los integrantes, el que tendrá facultades para contraer obligaciones y recibir instrucciones para y en nombre de todos y cada uno de los integrantes de la APCA; y

(c) la ejecución de la totalidad del Contrato, incluida la relación de los pagos, se manejará exclusivamente con el integrante designado como representante.

3. Requisitos adicionales

3.1 Los Oferentes deberán entregar toda información adicional requerida en los DDL.

4. Carta de Aceptación

[En papel con membrete oficial del Contratante]

[Indique la fecha]

Número de Identificación y Título del Contrato [indique el número de identificación y el título del Contrato]

A: [Indique el nombre y la dirección del Oferente seleccionado]

La presente tiene por objeto comunicarles que por este medio nuestra Entidad acepta su Oferta con fecha [indique la fecha] para la ejecución del [indique el nombre del Contrato y el número de identificación, tal como se emitió en las CEC] por el Precio del Contrato equivalente²⁴ a [indique el monto en cifras y en palabras] [indique la denominación de la moneda], con las correcciones y modificaciones²⁵ efectuadas de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes.

[Seleccione una de las siguientes opciones (a) o (b) y suprima la otra]

(a) Aceptamos la designación de [indique el nombre del candidato propuesto por el Oferente] como Conciliador.²⁶

(b) No aceptamos la designación de [indique el nombre del candidato propuesto por el Oferente] como Conciliador, y mediante el envío de una copia de esta Carta de Aceptación a [indique el nombre de la Autoridad para el nombramiento], estamos por lo tanto solicitando a [indique el nombre], la Autoridad Nominadora, que nombre al Conciliador de conformidad con la Subcláusula 37.1 de las IAO.²⁷

Por este medio les instruimos para que (a) procedan con la construcción de las Obras mencionadas, de conformidad con los documentos del Contrato, (b) firmen y devuelvan los documentos del Contrato adjuntos, y (c) envíen la Garantía de Cumplimiento de conformidad con la Subcláusula 35.1 de las IAO, es decir, dentro de los (consignar) días siguientes después de haber recibido esta Carta de Aceptación, y de conformidad con la Subcláusula 52.1 de las CGC.

Firma Autorizada ______________________________________________________________

Nombre y Cargo del Firmante: _________________

Nombre de la Entidad: __________________________________________________________

Adjunto: Convenio

5. Proyecto de Convenio (contrato)

Este Convenio se celebra el [indique el día] de [indique el mes], de [indique el año] entre [indique el nombre y dirección del Contratante] (en adelante denominado “el Contratante”) por una parte, y [indique el nombre y dirección del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”) por la otra parte;

Por cuanto el Contratante desea que el Contratista ejecute [indique el nombre y el número de identificación del contrato] (en adelante denominado “las Obras”) y el Contratante ha aceptado la Oferta para la ejecución y terminación de dichas Obras y la subsanación de cualquier defecto de las mismas;

En consecuencia, este Convenio atestigua lo siguiente:

1. En este Convenio las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que respectivamente se les ha asignado en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato a las que se hace referencia en adelante, y las mismas se considerarán parte de este Convenio y se leerán e interpretarán como parte del mismo.

2. En consideración a los pagos que el Contratante hará al Contratista como en lo sucesivo se menciona, el Contratista por este medio se compromete con el Contratante a ejecutar y completar las Obras y a subsanar cualquier defecto de las mismas de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato.

3. El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como retribución por la ejecución y terminación de las Obras y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del Contrato en el plazo y en la forma establecidas en éste.

En testimonio de lo cual las partes firman el presente Convenio en el día, mes y año antes indicados.

El Sello Oficial de [Nombre de la Entidad que atestigua] ______________________________

Fue estampado en el presente documento en presencia de:_______________________________

Firmado, Sellado y Expedido por _________________________________________________

En presencia de: _____________________________________________

Firma que compromete al Contratante [firma del representante autorizado del Contratante]

Firma que compromete al Contratista [firma del representante autorizado del Contratista]

Sección V. Condiciones Generales del Contrato

Índice de Cláusulas

A. Disposiciones Generales 52

1. Definiciones 52

2. Interpretación 54

3. Idioma y Ley Aplicables 55

4. Decisiones del Gerente de Obras 55

5. Delegación de funciones 55

6. Comunicaciones 55

7. Subcontratos 55

8. Otros Contratistas 55

9. Personal 55

10. Riesgos del Contratante y del Contratista 56

11. Riesgos del Contratante 56

12. Riesgos del Contratista 56

13. Seguros 56

14. Informes de investigación del Sitio de las Obras 57

15. Consultas acerca de las Condiciones Especiales del Contrato 57

16. Construcción de las Obras por el Contratista 57

17. Terminación de las Obras en la fecha prevista 57

18. Aprobación por el Gerente de Obras 57

19. Seguridad 58

20. Descubrimientos 58

21. Toma de posesión del Sitio de las Obras 58

22. Acceso al Sitio de las Obras 58

23. Instrucciones, Inspecciones y Auditorías 58

24. Controversias 58

25. Procedimientos para la solución de controversias 58

26. Reemplazo del Conciliador 59

B. Control de Plazos 59

27. Programa 59

28. Prórroga de la Fecha Prevista de Terminación 60

29. Aceleración de las Obras 60

30. Xxxxxxx ordenadas por el Gerente de Obras 60

31. Reuniones administrativas 60

32. Advertencia Anticipada 60

C. Control de Calidad 61

33. Identificación de Defectos 61

34. Pruebas 61

35. Corrección de Defectos 61

36. Defectos no corregidos 61

D. Control de Costos 61

37. Lista de Cantidades 61

38. Modificaciones en las Cantidades 62

39. Variaciones 62

40. Pagos de las Variaciones 62

41. Proyecciones de Flujo de Efectivos 63

42. Certificados de Pago 63

43. Pagos 63

44. Eventos Compensables 64

45. Impuestos 65

46. Monedas 65

47. Ajustes de Precios 65

48. Retenciones 66

49. Liquidación por daños y perjuicios 66

50. Bonificaciones 66

51. Pago de anticipo 67

52. Garantías 67

53. Trabajos por día 67

54. Costo de reparaciones 68

E. Finalización del Contrato 68

55. Terminación de las Obras 68

56. Recepción de las Obras 68

57. Liquidación final 68

58. Manuales de Operación y de Mantenimiento 68

59. Terminación del Contrato 68

60. Prácticas prohibidas ¡Error! Marcador no definido.

61. Pagos posteriores a la terminación del Contrato 75

62. Derechos de propiedad 75

63. Liberación de cumplimiento 75

64. Suspensión de Desembolsos xxx Xxxxxxxx del Banco 75

65. Elegibilidad 76

Condiciones Generales del Contrato

A. Disposiciones Generales

1. Definiciones	1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas (a) El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta por el Contratante y el Contratista o en su defecto, por la Autoridad Nominadora de conformidad con la cláusula 26.1 de estas CGC, para resolver en primera instancia cualquier controversia, de conformidad con lo dispuesto en las cláusulas 24 y 25 de estas CGC, (b) La Lista de Cantidades es la lista debidamente preparada por el Oferente, con indicación de las cantidades y precios, que forma parte de la Oferta. (c) Eventos Compensables son los definidos en la cláusula 44 de estas CGC (d) La Fecha de Terminación es la fecha de terminación de las Obras, certificada por el Gerente de Obras de acuerdo con la Subcláusula 55.1 de estas CGC. (e) El Contrato es el Contrato entre el Contratante y el Contratista para ejecutar, terminar y mantener las Obras. Comprende los documentos enumerados en la Subcláusula 2.3 de estas CGC. (f) El Contratista es la persona natural o jurídica, cuya Oferta para la ejecución de las Obras ha sido aceptada por el Contratante. (g) La Oferta del Contratista es el documento de licitación que fue completado y entregado por el Contratista al Contratante. (h) El Precio del Contrato es el precio establecido en la Carta de Aceptación y subsecuentemente, según sea ajustado de conformidad con las disposiciones del Contrato. (i) Días significa días calendario; Meses significa meses calendario. (j) Trabajos por día significa una variedad de trabajos que se pagan en base al tiempo utilizado por los empleados y equipos del Contratista, en adición a los pagos por concepto de los materiales y planta conexos. (k) Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido terminada conforme al Contrato. (l) El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el certificado emitido por el Gerente de Obras una vez que el Contratista ha corregido los defectos. (m) El Período de Responsabilidad por Defectos es el período estipulado en la Subcláusula 35.1 de las CEC y calculado a partir de la fecha de terminación. (n) Los Planos incluye los cálculos y otra información proporcionada o aprobada por el Gerente de Obras para la ejecución del Contrato. (o) El Contratante es la parte que contrata con el Contratista para la ejecución de las Obras, según se estipula en las CEC. (p) Equipos es la maquinaria y los vehículos del Contratista que han sido trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras para la construcción de las Obras. (q) El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato indicado en la Carta de Aceptación del Contratante. (r) La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es la fecha en que se prevé que el Contratista deba terminar las Obras y que se especifica en las CEC. Esta fecha podrá ser modificada únicamente por el Gerente de Obras mediante una prórroga del plazo o una orden de acelerar los trabajos. (s) Materiales son todos los suministros, inclusive bienes fungibles, utilizados por el Contratista para ser incorporados en las Obras. (t) Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una función mecánica, eléctrica, química o biológica. (u) El Gerente de Obra o Administrador del Contrato es la persona cuyo nombre se indica en las CEC (o cualquier otra persona competente nombrada por el Contratante con notificación al Contratista, para actuar en reemplazo del Gerente de Obras), responsable de supervisar la ejecución de las Obras y de administrar el Contrato. (v) CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato. (w) El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las CEC. (x) Los Informes de Investigación del Sitio de las Obras, incluidos en los documentos de licitación, son informes de tipo interpretativo, basados en hechos, y que se refieren a las condiciones de la superficie y en el subsuelo del Sitio de las Obras. (y) Especificaciones significa las especificaciones de las Obras incluidas en el Contrato y cualquier modificación o adición hecha o aprobada por el Gerente de Obras. (z) La Fecha de Inicio es la fecha más tardía en la que el Contratista deberá empezar la ejecución de las Obras y que está estipulada en las CEC. No coincide necesariamente con ninguna de las fechas de toma de posesión del Sitio de las Obras. (aa) Subcontratista es una persona natural o jurídica, contratada por el Contratista para realizar una parte de los trabajos del Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras. (bb) Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe diseñar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias para la construcción o instalación de las Obras. (cc) Una Variación es una instrucción impartida por el Gerente de Obras que modifica las Obras. (dd) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al Contratista construir, instalar y entregar al Contratante como se define en las CEC. (ee) Certificado de pago equivale a Planilla (ff) Fiscalizador es el tercero designado por el contratante que tiene a su cargo la fiscalización de la obra
2. Interpretación	2.1 Para la interpretación de estas CGC, si el contexto así lo requiere, el singular significa también el plural, y el masculino significa también el femenino y viceversa. Los encabezamientos de las cláusulas no tienen relevancia por sí mismos. Las palabras que se usan en el Contrato tienen su significado corriente a menos que se las defina específicamente. El Gerente de Obras proporcionará aclaraciones a las consultas sobre estas CGC. 2.2 Si las CEC estipulan la terminación de las Obras por secciones, las referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de Terminación y a la Fecha Prevista de Terminación aplican a cada Sección de las Obras (excepto las referencias específicas a la Fecha de Terminación y de la Fecha Prevista de Terminación de la totalidad de las Obras). 2.3 Los documentos que constituyen el Contrato se interpretarán en el siguiente orden de prioridad: Convenio, (b) Carta de Aceptación, (c) Oferta, (d) Condiciones Especiales del Contrato, (e) Condiciones Generales del Contrato, (f) Especificaciones, (g) Planos, (h) Lista de Cantidades,²⁸y (i) Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que forma parte integral del Contrato.
3. Idioma y Ley Aplicables	3.1 El idioma del Contrato y la ley que lo regirá se estipulan en las CEC.
4. Decisiones del Gerente de Obras	4.1 Salvo cuando se especifique otra cosa, el Gerente de Obras, en representación del Contratante, decidirá sobre cuestiones contractuales que se presenten entre el Contratante y el Contratista.
5. Delegación de funciones	5.1 El Gerente de Obras, después de notificar al Contratista, podrá delegar en otras personas, con excepción del Conciliador, cualquiera de sus deberes y responsabilidades y, asimismo, podrá cancelar cualquier delegación de funciones, después de notificar al Contratista.
6. Comunicaciones	6.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace referencia en las Condiciones del Contrato sólo serán válidas cuando sean formalizadas por escrito. Las notificaciones entrarán en vigor una vez que sean entregadas.
7. Subcontratos	7.1 El Contratista podrá subcontratar trabajos si cuenta con la aprobación del Gerente de Obras, pero no podrá ceder el Contrato sin la aprobación por escrito del Contratante. La subcontratación no altera las obligaciones del Contratista.
8. Otros Contratistas	8.1 El Contratista deberá cooperar y compartir el Sitio de las Obras con otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios públicos y el Contratante en las fechas señaladas en la Lista de Otros Contratistas indicada en las CEC. El Contratista también deberá proporcionarles a éstos las instalaciones y servicios que se describen en dicha Lista. El Contratante podrá modificar la Lista de Otros Contratistas y deberá notificar al respecto al Contratista.
9. Personal	9.1 El Contratista deberá emplear el personal clave enumerado en la Lista de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las CEC, para llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, u otro personal aprobado por el Gerente de Obras. El Gerente de Obras aprobará cualquier reemplazo de personal clave solo si las calificaciones, habilidades, preparación, capacidad y experiencia del personal propuesto son iguales o superiores a las del personal que figura en la Lista. 9.2 Si el Gerente de Obras solicita al Contratista la remoción de un integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas que motivan el pedido, el Contratista se asegurará que dicha persona se retire del Sitio de las Obras dentro de los siete días siguientes y no tenga ninguna otra participación en los trabajos relacionados con el Contrato.
10. Riesgos del Contratante y del Contratista	10.1 Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen que corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los que en este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista.
11. Riesgos del Contratante	11.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del Certificado de Corrección de Defectos, son riesgos del Contratante: (a) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o daños a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y Equipos) como consecuencia de: (i) el uso u ocupación del Sitio de las Obras por las Obras, o con el objeto de realizar las Obras, como resultado inevitable de las Obras, o (ii) negligencia, violación de los deberes establecidos por la ley, o interferencia con los derechos legales por parte del Contratante o cualquiera persona empleada por él o contratada por él, excepto el Contratista. (b) El riesgo de daño a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en la medida en que ello se xxxx x xxxxxx del Contratante o en el diseño hecho por el Contratante, o a una guerra o contaminación radioactiva que afecte directamente al país donde se han de realizar las Obras. 11.2 Desde la Fecha de Terminación hasta la fecha de emisión del Certificado de Corrección de Defectos, será riesgo del Contratante la pérdida o daño de las Obras, Planta y Materiales, excepto la pérdida o daños como consecuencia de: (a) un Defecto que existía en la Fecha de Terminación; (b) un evento que ocurrió antes de la Fecha de Terminación, y que no constituía un riesgo del Contratante; o (c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después de la Fecha de Terminación.
12. Riesgos del Contratista	12.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del Certificado de Corrección de Defectos, cuando los riesgos de lesiones personales, de muerte y de pérdida o daño a la propiedad (incluyendo, sin limitación, las Obras, Planta, Materiales y Equipo)no sean riesgos del Contratante, serán riesgos del Contratista
13. Seguros	13.1 El Contratista deberá contratar seguros emitidos en el nombre conjunto del Contratista y del Contratante, para cubrir el período comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos, por los montos totales y los montos deducibles estipulados en las CEC, los siguientes eventos constituyen riesgos del Contratista: (a) pérdida o daños a -- las Obras, Planta y Materiales; (b) pérdida o daños a -- los Equipos; (c) pérdida o daños a -- la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y (d) lesiones personales o muerte. 13.2 El Contratista deberá entregar al Gerente de Obras, para su aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio. Dichos seguros deberán contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los daños o perjuicios ocasionados. 13.3 Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados exigidos, el Contratante podrá contratar los seguros cuyas pólizas y certificados debería haber suministrado el Contratista y podrá recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista. 13.4 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del Gerente de Obras. 13.5 Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las pólizas de seguro.
14. Informes de investigación del Sitio de las Obras	14.1 El Contratista, al preparar su Oferta, se basará en los informes de investigación del Sitio de las Obras indicados en las CEC, además de cualquier otra información de que disponga el Oferente.
15. Consultas acerca de las Condiciones Especiales del Contrato	15.1 El Gerente de Obras responderá a las consultas sobre las CEC.
16. Construcción de las Obras por el Contratista	16.1 El Contratista deberá construir e instalar las Obras de conformidad con las Especificaciones y los Planos.
17. Terminación de las Obras en la fecha prevista	17.1 El Contratista podrá iniciar la construcción de las Obras en la Fecha de Inicio y deberá ejecutarlas de acuerdo con el Programa que hubiera presentado, con las actualizaciones que el Gerente de Obras hubiera aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de Terminación.
18. Aprobación por el Gerente de Obras	18.1 El Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras las Especificaciones y los Planos que muestren las obras provisionales propuestas, quien deberá aprobarlas si dichas obras cumplen con las Especificaciones y los Planos. 18.2 El Contratista será responsable por el diseño de las obras provisionales. 18.3 La aprobación del Gerente de Obras no liberará al Contratista de responsabilidad en cuanto al diseño de las obras provisionales. 18.4 El Contratista deberá obtener las aprobaciones del diseño de las obras provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias. 18.5 Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecución de las obras provisionales o definitivas deberán ser aprobados previamente por el Gerente de Obras antes de su utilización.
19. Seguridad	19.1 El Contratista será responsable por la seguridad de todas las actividades en el Sitio de las Obras.
20. Descubrimientos	20.1 Cualquier elemento de interés histórico o de otra naturaleza o de gran valor que se descubra inesperadamente en la zona de las obras será de propiedad del Contratante. El Contratista deberá notificar al Gerente de Obras acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste imparta sobre la manera de proceder.
21. Toma de posesión del Sitio de las Obras	21.1 El Contratante traspasará al Contratista la posesión de la totalidad del Sitio de las Obras. Si no se traspasara la posesión de alguna parte en la fecha estipulada en las CEC, se considerará que el Contratante ha demorado el inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye un evento compensable.
22. Acceso al Sitio de las Obras	22.1 El Contratista deberá permitir al Gerente de Obras, y a cualquier persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos relacionados con el Contrato.
23. Instrucciones, Inspecciones y Auditorías	23.1 El Contratista deberá cumplir todas las instrucciones del Gerente de Obras que se ajusten a la ley aplicable en el Sitio de las Obras. 23.2 El Contratista permitirá que el Banco inspeccione las cuentas, registros contables y archivos del Contratista relacionados con la presentación de ofertas y la ejecución del contrato y realice auditorías por medio de auditores designados por el Banco, si así lo requiere el Banco. Para estos efectos, el Contratista debera conservan todos los documentos y registros relacionados con el proyecto financiado por el Banco, por un período de cinco (5) años luego de terminado el trabajo. Igualmente, entregará al Banco todo documento necesario para la investigación pertinente sobre denuncias de prácticas prohibidas y ordenará a los individuos, empleados o agentes del Contratista que tengan conocimiento del proyecto financiado por el Banco a responder a las consultas provenientes de personal del Banco.
24. Controversias	24.1 Si el Contratista considera que el Gerente de Obras ha tomado una decisión que está fuera de las facultades que le confiere el Contrato, o que no es acertada, la decisión se someterá a la consideración del Conciliador dentro de los 14 días siguientes a la notificación de la decisión del Gerente de Obras.
25. Procedimientos para la solución de controversias	25.1 El Conciliador deberá comunicar su decisión por escrito dentro de los 28 días siguientes a la recepción de la notificación de una controversia. 25.2 El Conciliador será compensado por su trabajo, cualquiera que sea su decisión, por hora según los honorarios especificados en los DDL y en las CEC, además de cualquier otro gasto reembolsable indicado en las CEC y el costo será sufragado por partes iguales por el Contratante y el Contratista. Cualquiera de las partes podrá someter la decisión del Conciliador a arbitraje dentro de los 28 días siguientes a la decisión por escrito del Conciliador. Si ninguna de las partes sometiese la controversia a arbitraje dentro del plazo de 28 días mencionado, la decisión del Conciliador será definitiva y obligatoria. 25.3 El arbitraje deberá realizarse de acuerdo al procedimiento de arbitraje publicado por la institución denominada en las CEC y en el lugar establecido en las CEC.
26. Reemplazo del Conciliador	26.1 En caso de renuncia o muerte del Conciliador, o en caso de que el Contratante y el Contratista coincidieran en que el Conciliador no está cumpliendo sus funciones de conformidad con las disposiciones del Contrato, el Contratante y el Contratista nombrarán de común acuerdo un nuevo Conciliador. Si al cabo de 30 días el Contratante y el Contratista no han llegado a un acuerdo, a petición de cualquiera de las partes, el Conciliador será designado por la Autoridad Nominadora estipulada en las CEC dentro de los 14 días siguientes a la recepción de la petición.
	B. Control de Plazos
27. Programa	27.1 Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de la Carta de Aceptación, el Contratista presentará al Gerente de Obras, para su aprobación, un Programa en el que consten las metodologías generales, la organización, la secuencia y el calendario de ejecución de todas las actividades relativas a las Obras. 27.2 El Programa actualizado será aquel que refleje los avances reales logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el calendario de ejecución de las tareas restantes, incluyendo cualquier cambio en la secuencia de las actividades. 27.3 El Contratista deberá presentar al Gerente de Obras para su aprobación, un Programa con intervalos iguales que no excedan el período establecidos en las CEC. Si el Contratista no presenta dicho Programa actualizado dentro de este plazo, el Gerente de Obras podrá retener el monto especificado en las CEC del próximo certificado de pago y continuar reteniendo dicho monto hasta el pago que prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya presentado el Programa atrasado. 27.4 La aprobación del Programa por el Gerente de Obras no modificará de manera alguna las obligaciones del Contratista. El Contratista podrá modificar el Programa y presentarlo nuevamente al Gerente de Obras en cualquier momento. El Programa modificado deberá reflejar los efectos de las Variaciones y de los Eventos Compensables.
28. Prórroga de la Fecha Prevista de Terminación	28.1 El Gerente de Obras deberá prorrogar la Fecha Prevista de Terminación cuando se produzca un Evento Compensable o se ordene una Variación que haga imposible la terminación de las Obras en la Fecha Prevista de Terminación sin que el Contratista adopte medidas para acelerar el ritmo de ejecución de los trabajos pendientes y que le genere gastos adicionales. 28.2 El Gerente de Obras determinará si debe prorrogarse la Fecha Prevista de Terminación y por cuánto tiempo, dentro de los 21 días siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al Gerente de Obras una decisión sobre los efectos de una Variación o de un Evento Compensable y proporcione toda la información sustentadora. Si el Contratista no hubiere dado aviso oportuno acerca de una demora o no hubiere cooperado para resolverla, la demora debida a esa falla no será considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de Terminación.
29. Aceleración de las Obras	29.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras antes de la Fecha Prevista de Terminación, el Gerente de Obras deberá solicitar al Contratista propuestas valoradas para conseguir la necesaria aceleración de la ejecución de los trabajos. Si el Contratante aceptara dichas propuestas, la Fecha Prevista de Terminación será modificada como corresponda y ratificada por el Contratante y el Contratista. 29.2 Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la ejecución de los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas propuestas se tratarán como Variaciones y los precios de las mismas se incorporarán al Precio del Contrato.
30. Xxxxxxx ordenadas por el Gerente de Obras	30.1 El Gerente de Obras podrá ordenar al Contratista que demore la iniciación o el avance de cualquier actividad comprendida en las Obras.
31. Reuniones administrativas	31.1 Tanto el Gerente de Obras como el Contratista podrán solicitar a la otra parte que asista a reuniones administrativas. El objetivo de dichas reuniones será la revisión de la programación de los trabajos pendientes y la resolución de asuntos planteados conforme con el procedimiento de Advertencia Anticipada descrito en la Cláusula 32. 31.2 El Gerente de Obras deberá llevar un registro de lo tratado en las reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a los asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia reunión o con posterioridad a ella, el Gerente de Obras deberá decidir y comunicar por escrito a todos los asistentes sus respectivas obligaciones en relación con las medidas que deban adoptarse.
32. Advertencia Anticipada	32.1 El Contratista deberá advertir al Gerente de Obras lo antes posible sobre futuros posibles eventos o circunstancias específicas que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio del Contrato o demorar la ejecución de las Obras. El Gerente de Obras podrá solicitarle al Contratista que presente una estimación de los efectos esperados que el futuro evento o circunstancia podrían tener sobre el Precio del Contrato y la Fecha de Terminación. El Contratista deberá proporcionar dicha estimación tan pronto como le sea razonablemente posible. 32.2 El Contratista colaborará con el Gerente de Obras en la preparación y consideración de posibles maneras en que cualquier participante en los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento o circunstancia y para ejecutar las instrucciones que consecuentemente ordenare el Gerente de Obras.

C. Control de Calidad

33. Identificación de Defectos	33.1 El Gerente de Obras controlará el trabajo del Contratista y le notificará de cualquier defecto que encuentre. Dicho control no modificará de manera alguna las obligaciones del Contratista. El Gerente de Obras podrá ordenar al Contratista que localice un defecto y que ponga al descubierto y someta a prueba cualquier trabajo que el Gerente de Obras considere que pudiera tener algún defecto.
34. Pruebas	34.1 Si el Gerente de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba que no esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algún trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista pagará el costo de la prueba y de las muestras. Si no se encuentra ningún defecto, la prueba se considerará un Evento Compensable.
35. Corrección de Defectos	35.1 El Gerente de Obras notificará al Contratista todos los defectos de que tenga conocimiento antes de que finalice el Período de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de terminación y se define en las CEC. El Período de Responsabilidad por Defectos se prorrogará mientras queden defectos por corregir. 35.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregirá dentro del plazo especificado en la notificación del Gerente de Obras.
36. Defectos no corregidos	36.1 Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo especificado en la notificación del Gerente de Obras, este último estimará el precio de la corrección del defecto, y el Contratista deberá pagar dicho monto.

D. Control de Costos

37. Lista de Cantidades²⁹	37.1 La Lista de cantidades deberá contener los rubros correspondientes a la construcción, el montaje, las pruebas y los trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar el Contratista. 37.2 La Lista de Cantidades se usa para calcular el Precio del Contrato. Al Contratista se le paga por la cantidad de trabajo realizado al precio unitario especificado para cada rubro en la Lista de Cantidades.
38. Modificaciones en las Cantidades³⁰	38.1 Si la cantidad final del trabajo ejecutado difiere en más de 25% de la especificada en la Lista de Cantidades para un rubro en particular, y siempre que la diferencia exceda el 1% del Precio Inicial del Contrato, el Gerente de Obras ajustará los precios para reflejar el cambio. 38.2 El Gerente de Obras no ajustará los precios debido a diferencias en las cantidades si con ello se excede el Precio Inicial del Contrato en más del 15%, a menos que cuente con la aprobación previa del Contratante. 38.3 Si el Gerente de Obras lo solicita, el Contratista deberá proporcionarle un desglose de los costos correspondientes a cualquier precio que conste en la Lista de Cantidades.
39. Variaciones	39.1 Todas las Variaciones deberán incluirse en los Programas³¹ actualizados que presente el Contratista.
40. Pagos de las Variaciones	40.1 Cuando el Gerente de Obras la solicite, el Contratista deberá presentarle una cotización para la ejecución de una Variación. El Contratista deberá proporcionársela dentro de los siete (7) días siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el Gerente de Obras así lo hubiera determinado. El Gerente de Obras deberá analizar la cotización antes de ordenar la Variación. 40.2 Cuando los trabajos correspondientes a la Variación coincidan con un rubro descrito en la Lista de Cantidades y si, a juicio del Gerente de Obras, la cantidad de trabajo o su calendario de ejecución no produce cambios en el costo unitario por encima del límite establecido en la Subcláusula 38.1, para calcular el valor de la Variación se usará el precio indicado en la Lista de Cantidades. Si el costo unitario se modificara, o si la naturaleza o el calendario de ejecución de los trabajos correspondientes a la Variación no coincidieran con los rubros de la Lista de Cantidades, el Contratista deberá proporcionar una cotización con nuevos precios para los rubros pertinentes de los trabajos.³² 40.3 Si el Gerente de Obras no considerase la cotización del Contratista razonable, el Gerente de Obras podrá ordenar la Variación y modificar el Precio del Contrato basado en su propia estimación de los efectos de la Variación sobre los costos del Contratista. 40.4 Si el Gerente de Obras decide que la urgencia de la Variación no permite obtener y analizar una cotización sin demorar los trabajos, no se solicitará cotización alguna y la Variación se considerará como un Evento Compensable. 40.5 El Contratista no tendrá derecho al pago de costos adicionales que podrían haberse evitado si hubiese hecho la Advertencia Anticipada pertinente.
41. Proyecciones de Flujo de Efectivos	41.1 Cuando se actualice el Programa,³³ el Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras una proyección actualizada del flujo de efectivos. Dicha proyección podrá incluir diferentes monedas según se estipulen en el Contrato, convertidas según sea necesario utilizando las tasas de cambio del Contrato.
42. Certificados de Pago	42.1 El Contratista presentará al Gerente de Obras cuentas mensuales por el valor estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas acumuladas previamente certificadas por el Gerente de Obras de conformidad con la Subcláusula 42.2. 42.2 El Gerente de Obras verificará las cuentas mensuales del Contratista y certificará la suma que deberá pagársele. 42.3 El valor de los trabajos ejecutados será determinado por el Gerente de Obras. 42.4 El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de las cantidades terminadas de los rubros incluidos en la Lista de Cantidades.³⁴ 42.5 El valor de los trabajos ejecutados incluirá la estimación de las Variaciones y de los Eventos Compensables. 42.6 El Gerente de Obras podrá excluir cualquier rubro incluido en un certificado anterior o reducir la proporción de cualquier rubro que se hubiera certificado anteriormente en consideración de información más reciente.
43. Pagos	43.1 Los pagos serán ajustados para deducir los pagos de anticipo y las retenciones. El Contratante pagará al Contratista los montos certificados por el Gerente de Obras dentro de los 28 días siguientes a la fecha de cada certificado. Si el Contratante emite un pago atrasado, en el pago siguiente se deberá pagarle al Contratista interés sobre el pago atrasado. El interés se calculará a partir de la fecha en que el pago atrasado debería haberse emitido hasta la fecha cuando el pago atrasado es emitido, a la tasa de interés vigente para préstamos comerciales para cada una de las monedas en las cuales se hace el pago. 43.2 Si el monto certificado es incrementado en un certificado posterior o como resultado de un veredicto por el Conciliador o un Árbitro, se le pagará interés al Contratista sobre el pago demorado como se establece en esta cláusula. El interés se calculará a partir de la fecha en que se debería haber certificado dicho incremento si no hubiera habido controversia. 43.3 Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones se efectuarán en las proporciones de las monedas en que está expresado el Precio del Contrato. 43.4 El Contratante no pagará los rubros de las Obras para los cuales no se indicó precio y se entenderá que están cubiertos en otros precios en el Contrato.
44. Eventos Compensables	44.1 Se considerarán eventos compensables los siguientes: (a) El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de las Obras en la Fecha de Posesión del Sitio de las Obras de acuerdo con la Subcláusula 21.1 de las CGC. (b) El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud del Contrato. (c) El Gerente de Obras ordena una demora o no emite los Planos, las Especificaciones o las instrucciones necesarias para la ejecución oportuna de las Obras. (d) El Gerente de Obras ordena al Contratista que ponga al descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales a los trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos no presentaban Defectos. (e) El Gerente de Obras sin justificación desaprueba una subcontratación. (f) Las condiciones del terreno son más desfavorables que lo que razonablemente se podía inferir antes de la emisión de la Carta de Aceptación, a partir de la información emitida a los Oferentes (incluyendo el Informe de Investigación del Sitio de las Obras), la información disponible públicamente y la inspección visual del Sitio de las Obras. (g) El Gerente de Obras imparte una instrucción para lidiar con una condición imprevista, causada por el Contratante, o de ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por razones de seguridad u otros motivos. (h) Otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios públicos, o el Contratante no trabajan conforme a las fechas y otras limitaciones estipuladas en el Contrato, causando demoras o costos adicionales al Contratista. (i) El anticipo se paga atrasado. (j) Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos del Contratante. (k) El Gerente de Obras demora sin justificación alguna la emisión del Certificado de Terminación. 44.2 Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista de Terminación, se deberá aumentar el Precio del Contrato y/o se deberá prorogar la Fecha Prevista de Terminación. El Gerente de Obras decidirá si el Precio del Contrato deberá incrementarse y el monto del incremento, y si la Fecha Prevista de Terminación deberá prorrogarse y en qué medida. 44.3 Tan pronto como el Contratista proporcione información que demuestre los efectos de cada evento compensable en su proyección de costos, el Gerente de Obras la evaluará y ajustará el Precio del Contrato como corresponda. Si el Gerente de Obras no considerase la estimación del Contratista razonable, el Gerente de Obras preparará su propia estimación y ajustará el Precio del Contrato conforme a ésta. El Gerente de Obras supondrá que el Contratista reaccionará en forma competente y oportunamente frente al evento. 44.4 El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna compensación en la medida en que los intereses del Contratante se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso oportuno o no hubiera cooperado con el Gerente de Obras.
45. Impuestos	45.1 El Gerente de Obras deberá ajustar el Precio del Contrato si los impuestos, derechos y otros gravámenes cambian en el período comprendido entre la fecha que sea 28 días anterior a la de presentación de las Ofertas para el Contrato y la fecha del último Certificado de Terminación. El ajuste se hará por el monto de los cambios en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre que dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del Contrato, o sean resultado de la aplicación de la cláusula 47 de las CGC.
46. Monedas	46.1 Cuando los pagos se deban hacer en monedas diferentes a la del país del Contratante estipulado en las CEC, las tasas de cambio que se utilizarán para calcular las sumas pagaderas serán los estipulados en la Oferta.
47. Ajustes de Precios	47.1 Los precios se ajustarán para tener en cuenta las fluctuaciones del costo de los insumos, únicamente si así se estipula en las CEC. En tal caso, los montos autorizados en cada certificado de pago, antes de las deducciones por concepto de anticipo, se deberán ajustar aplicando el respectivo factor de ajuste de precios a los montos que deban pagarse en cada moneda. Para cada moneda del Contrato se aplicará por separado una fórmula similar a la siguiente: P_c = A_c + B_c (Imc/Ioc) en la cual: Pc es el factor de ajuste correspondiente a la porción del Precio del Contrato que debe pagarse en una moneda específica, "c"; Ac y Bc son coeficientes^³⁵ estipulados en las CEC que representan, respectivamente, las porciones no ajustables y ajustables del Precio del Contrato que deben pagarse en esa moneda específica "c", e I_mc es el índice vigente al final del mes que se factura, e I_oc es el índice correspondiente a los insumos pagaderos, vigente 28 días antes de la apertura de las Ofertas; ambos índices se refieren a la moneda “c”. 47.2 Si se modifica el valor del índice después de haberlo usado en un cálculo, dicho cálculo deberá corregirse y se deberá hacer un ajuste en el certificado de pago siguiente. Se considerará que el valor del índice tiene en cuenta todos los cambios en el costo debido a fluctuaciones en los costos.
48. Retenciones	48.1 El Contratante retendrá de cada pago que se adeude al Contratista la proporción estipulada en las CEC hasta que las Obras estén terminadas totalmente. 48.2 Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Gerente de Obras haya emitido el Certificado de Terminación de las Obras de conformidad con la Subcláusula 55.1 de las CGC, se le pagará al Contratista la mitad del total retenido y la otra mitad cuando haya transcurrido el Período de Responsabilidad por Defectos y el Gerente de Obras haya certificado que todos los defectos notificados al Contratista antes del vencimiento de este período han sido corregidos. 48.3 Cuando las Obras estén totalmente terminadas, el Contratista podrá sustituir la retención con una garantía bancaria “a la vista”.
49. Liquidación por daños y perjuicios	49.1 El Contratista deberá indemnizar al Contratante por daños y perjuicios conforme al precio por día establecido en las CEC, por cada día de retraso de la Fecha de Terminación con respecto a la Fecha Prevista de Terminación. El monto total de daños y perjuicios no deberá exceder del monto estipulado en las CEC. El Contratante podrá deducir dicha indemnización de los pagos que se adeudaren al Contratista. El pago por daños y perjuicios no afectará las obligaciones del Contratista. 49.2 Si después de hecha la liquidación por daños y perjuicios se prorrogara la Fecha Prevista de Terminación, el Gerente de Obras deberá corregir en el siguiente certificado de pago los pagos en exceso que hubiere efectuado el Contratista por concepto de liquidación de daños y perjuicios. Se deberán pagar intereses al Contratista sobre el monto pagado en exceso, calculados para el período entre la fecha de pago hasta la fecha de reembolso, a las tasas especificadas en la Subcláusula 43.1 de las CGC.
50. Bonificaciones	50.1 Se pagará al Contratista una bonificación que se calculará a la tasa diaria establecida en las CEC, por cada día (menos los días que se le pague por acelerar las Obras) que la Fecha de Terminación de la totalidad de las Obras sea anterior a la Fecha Prevista de Terminación. El Gerente de Obras deberá certificar que se han terminado las Obras de conformidad con la Subcláusula 55.1 de las CGC aún cuando el plazo para terminarlas no estuviera vencido.
51. Pago de anticipo	51.1 El Contratante pagará al Contratista un anticipo por el monto estipulado en las CEC en la fecha también estipulada en las CEC, contra la presentación por el Contratista de una Garantía Bancaria Incondicional emitida en la forma y por un banco aceptable para el Contratante en los mismos montos y monedas del anticipo. La garantía deberá permanecer vigente hasta que el anticipo pagado haya sido reembolsado, pero el monto de la garantía será reducido progresivamente en los montos reembolsados por el Contratista. El anticipo no devengará intereses. 51.2 El Contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar equipos, planta, materiales y gastos de movilización que se requieran específicamente para la ejecución del Contrato. El Contratista deberá demostrar que ha utilizado el anticipo para tales fines mediante la presentación de copias de las facturas u otros documentos al Gerente de Obras. 51.3 El anticipo será reembolsado mediante la deducción de montos proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de conformidad con la valoración del porcentaje de las Obras que haya sido terminado. No se tomarán en cuenta el anticipo ni sus reembolsos para determinar la valoración de los trabajos realizados, Variaciones, ajuste de precios, eventos compensables, bonificaciones, o liquidación por daños y perjuicios.
52. Garantías	52.1 El Contratista deberá proporcionar al Contratante la Garantía de Cumplimiento a más tardar en la fecha definida en la Carta de Aceptación y por el monto estipulado en las CEC, emitida por un banco o compañía afianzadora aceptables para el Contratante y expresada en los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el Precio del Contrato. La validez de la Garantía de Cumplimiento excederá en 28 días la fecha de emisión del Certificado de Terminación de las Obras en el caso de una garantía bancaria, y excederá en un año dicha fecha en el caso de una Fianza de Cumplimiento.
53. Trabajos por día	53.1 Cuando corresponda, los precios para trabajos por día indicadas en la Oferta se aplicarán para pequeñas cantidades adicionales de trabajo sólo cuando el Gerente de Obras hubiera impartido instrucciones previamente y por escrito para la ejecución de trabajos adicionales que se han de pagar de esa manera. 53.2 El Contratista deberá dejar constancia en formularios aprobados por el Gerente de Obras de todo trabajo que deba pagarse como trabajos por día. El Gerente de Obras deberá verificar y firmar dentro de los dos días siguientes después de haberse realizado el trabajo todos los formularios que se llenen para este propósito. 53.3 Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por día estarán supeditados a la presentación de los formularios mencionados en la Subcláusula 53.2 de las CGC.
54. Costo de reparaciones	54.1 El Contratista será responsable de reparar y pagar por cuenta propia las pérdidas o daños que sufran las Obras o los Materiales que hayan de incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las Obras y el vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos, cuando dichas pérdidas y daños sean ocasionados por sus propios actos u omisiones.

E. Finalización del Contrato

55. Terminación de las Obras		55.1 El Contratista le pedirá al Gerente de Obras que emita un Certificado de Terminación de las Obras y el Gerente de Obras lo emitirá cuando decida que las Obras están terminadas.
56. Recepción de las Obras		56.1 El Contratante tomará posesión del Sitio de las Obras y de las Obras dentro de los siete (7) días siguientes a la fecha en que el Gerente de Obras emita el Certificado de Terminación de las Obras.
57. Liquidación final		57.1 El Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras un estado de cuenta detallado del monto total que el Contratista considere que se le adeuda en virtud del Contrato antes del vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos. El Gerente de Obras emitirá un Certificado de Responsabilidad por Defectos y certificará cualquier pago final que se adeude al Contratista dentro de los 56 días siguientes a haber recibido del Contratista el estado de cuenta detallado y éste estuviera correcto y completo a juicio del Gerente de Obras. De no encontrarse el estado de cuenta correcto y completo, el Gerente de Obras deberá emitir dentro de 56 días una lista que establezca la naturaleza de las correcciones o adiciones que sean necesarias. Si después de que el Contratista volviese a presentar el estado de cuenta final aún no fuera satisfactorio a juicio del Gerente de Obras, éste decidirá el monto que deberá pagarse al Contratista, y emitirá el certificado de pago.
58. Manuales de Operación y de Mantenimiento		58.1 Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de operación y mantenimiento actualizados, el Contratista los entregará en las fechas estipuladas en las CEC. 58.2 Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados y/o los manuales de operación y mantenimiento a más tardar en las fechas estipuladas en las CEC, o no son aprobados por el Gerente de Obras, éste retendrá la suma estipulada en las CEC de los pagos que se le adeuden al Contratista.
59. Terminación del Contrato		59.1 El Contratante o el Contratista podrán terminar el Contrato si la otra parte incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato. 59.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirán, pero no estarán limitados a los siguientes: (a) el Contratista suspende los trabajos por 28 días cuando el Programa vigente no prevé tal suspensión y tampoco ha sido autorizada por el Gerente de Obras; (b) el Gerente de Obras ordena al Contratista detener el avance de las Obras, y no retira la orden dentro de los 28 días siguientes; (c) el Contratante o el Contratista se declaran en quiebra o entran en liquidación por causas distintas de una reorganización o fusión de sociedades; (d) el Contratante no efectúa al Contratista un pago certificado por el Gerente de Obras, dentro de los 84 días siguientes a la fecha de emisión del certificado por el Gerente de Obras; (e) el Gerente de Obras le notifica al Contratista que el no corregir un defecto determinado constituye un caso de incumplimiento fundamental del Contrato, y el Contratista no procede a corregirlo dentro de un plazo razonable establecido por el Gerente de Obras en la notificación; (f) el Contratista no mantiene una garantía que sea exigida en el Contrato; (g) el Contratista ha demorado la terminación de las Obras por el número de días para el cual se puede pagar el monto máximo por concepto de daños y perjuicios, según lo estipulado en las CEC. (h) si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en fraude o corrupción al competir por el Contrato o en su ejecución, conforme a lo establecido en las políticas del Banco sobre Prácticas Prohibidas, que se indican en la Cláusula 60 de estas CGC. 59.3 Cuando cualquiera de las partes del Contrato notifique al Gerente de Obras de un incumplimiento del Contrato, por una causa diferente a las indicadas en la Subcláusula 59.2 de las CGC, el Gerente de Obras deberá decidir si el incumplimiento es o no fundamental. 59.4 No obstante lo anterior, el Contratante podrá terminar el Contrato por conveniencia en cualquier momento. 59.5 Si el Contrato fuere terminado, el Contratista deberá suspender los trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente posible.
	60. Prácticas prohibidas [cláusula exclusiva para contratos xx xxxxxxxx firmados bajo política GN-2349-9]	60.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o individuos oferentes por participar o participando en actividades financiadas por el Banco incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), observar los más altos niveles éticos y denuncien al Banco³⁶ todo acto sospechoso de constituir una Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado, durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato. Las Prácticas Prohibidas comprenden actos de: (i) prácticas corruptivas; (ii) prácticas fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; y (iv) prácticas colusorias y (v) prácticas obstructivas. El Banco ha establecido mecanismos para la denuncia de la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser remitida a la Oficina de Integridad Institucional (OII) del Banco para que se investigue debidamente. El Banco también ha adoptado procedimientos de sanción para la resolución de casos y ha celebrado acuerdos con otras Instituciones Financieras Internacionales (IFI) a fin de dar un reconocimiento recíproco a las sanciones impuestas por sus respectivos órganos sancionadores. (a) El Banco define, para efectos de esta disposición, los términos que figuran a continuación: (i) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte; (ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente, engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligación; (iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar indebidamente las acciones de una parte; (iv)Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte; y (v) Una práctica obstructiva consiste en: a.a. destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa para la investigación o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con el fin de impedir materialmente una investigación del Grupo del Banco sobre denuncias de una práctica corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes para la investigación o que prosiga la investigación, o b.b. todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspección del Banco y los derechos de auditoría previstos en el párrafo 60.1 (f) de abajo. (b) Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos de sanciones del Banco, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de bienes o servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o organismos contratantes (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) ha cometido una Práctica Prohibida en cualquier etapa de la adjudicación o ejecución de un contrato, el Banco podrá: (i) no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato para la adquisición de bienes o servicios, la contratación de obras, o servicios de consultoría; (ii) suspender los desembolsos de la operación, si se determina, en cualquier etapa, que un empleado, agencia o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido una Práctica Prohibida; (iii) declarar una contratación no elegible para financiamiento del Banco y cancelar y/o acelerar el pago de una parte xxx xxxxxxxx o de la donación relacionada inequívocamente con un contrato, cuando exista evidencia de que el representante del Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la notificación adecuada al Banco tras tener conocimiento de la comisión de la Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco considere razonable; (iv) emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en el formato de una carta formal de censura por su conducta; (v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma permanente o por determinado período de tiempo, para que (i) se le adjudiquen contratos o participe en actividades financiadas por el Banco, y (ii) sea designado subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o servicios por otra firma elegible a la que se adjudique un contrato para ejecutar actividades financiadas por el Banco; (vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o; (vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del caso, incluyendo la imposición de multas que representen para el Banco un reembolso de los costos vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podrán ser impuestas en forma adicional o en sustitución de las sanciones arriba referidas. (c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del párrafo 60.1 (b) se aplicará también en casos en los que las partes hayan sido temporalmente declaradas inelegibles para la adjudicación de nuevos contratos en espera de que se adopte una decisión definitiva en un proceso de sanción, o cualquier otra resolución. (d) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con las provisiones referidas anteriormente será de carácter público. (e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad financiada por el Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) podrá verse sujeto a sanción de conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos por el Banco con otra Institución Financiera Internacional (IFI) concernientes al reconocimiento recíproco de decisiones de inhabilitación. A efectos de lo dispuesto en el presente párrafo, el término “sanción” incluye toda inhabilitación permanente, imposición de condiciones para la participación en futuros contratos o adopción pública de medidas en respuesta a una contravención del marco vigente de una Institución Financiera Internacional (IFI) aplicable a la resolución de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas. (f) El Banco exige que los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y sus representantes, y concesionarios permitan al Banco revisar cualesquiera cuentas, registros y otros documentos relacionados con la presentación de propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoría por auditores designados por el Banco. Todo solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios y concesionario deberá prestar plena asistencia al Banco en su investigación. El Banco también requiere que solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios: (i) conserven todos los documentos y registros relacionados con actividades financiadas por el Banco por un período de siete (7) años luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (ii) entreguen todo documento necesario para la investigación de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas y (iii) aseguren que los empleados o agentes de los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios que tengan conocimiento de las actividades financiadas por el Banco estén disponibles para responder a las consultas relacionadas con la investigación provenientes de personal del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor, o consultor apropiadamente designado. Si el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor proveedor de servicios o concesionario se niega a cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la investigación por parte del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios, o concesionario. (g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de servicios de consultoría, obras o servicios de consultoría directamente de una agencia especializada, todas las disposiciones contempladas en el xxxxxxx 00 relativas a sanciones y Prácticas Prohibidas se aplicarán íntegramente a los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), o cualquier otra entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia especializada para la provisión de bienes, obras o servicios distintos de servicios de consultoría en conexión con actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva el derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la suspensión o la rescisión. Las agencias especializadas deberán consultar la lista de firmas e individuos declarados inelegibles de forma temporal o permanente por el Banco. En caso de que una agencia especializada suscriba un contrato o una orden de compra con una firma o individuo declarado inelegible de forma temporal o permanente por el Banco, el Banco no financiará los gastos conexos y se acogerá a otras medidas que considere convenientes. 60.2 Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garantizan: (a) que han leído y entendido las definiciones de Prácticas Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables a la comisión de las mismas que constan de este documento y se obligan a observar las normas pertinentes sobre las mismas; (b) que no han incurrido en ninguna Práctica Prohibida descrita en este documento; (c) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante los procesos de selección, negociación, adjudicación o ejecución de un contrato; (d) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas, subconsultores, directores, funcionarios o accionistas principales han sido declarados por el Banco o por otra Institución Financiera Internacional (IFI) con la cual el Banco haya suscrito un acuerdo para el reconocimiento recíproco de sanciones, inelegibles para que se les adjudiquen contratos financiados por el Banco o por dicha IFI, o culpables de delitos vinculados con la comisión de Prácticas Prohibidas; (e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido director, funcionario o accionista principal de ninguna otra compañía o entidad que haya sido declarada inelegible por el Banco o por otra Institución Financiera Internacional (IFI) y con sujeción a lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco concernientes al reconocimiento recíproco de sanciones para que se le adjudiquen contratos financiados por el Banco o ha sido declarado culpable de un delito vinculado con Prácticas Prohibidas; (f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos por servicios de facilitación o acuerdos para compartir ingresos relacionados con actividades financiadas por el Banco; (g) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantías constituye el fundamento para la imposición por el Banco de una o más de las medidas que se describen en la Cláusula 60.1 (b).
61. Pagos posteriores a la terminación del Contrato		61.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del Contratista, el Gerente de Obras deberá emitir un certificado en el que conste el valor de los trabajos realizados y de los Materiales ordenados por el Contratista, menos los anticipos recibidos por él hasta la fecha de emisión de dicho certificado, y menos el porcentaje estipulado en las CEC que haya que aplicar al valor de los trabajos que no se hubieran terminado. No corresponderá pagar indemnizaciones adicionales por daños y perjuicios. Si el monto total que se adeuda al Contratante excediera el monto de cualquier pago que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia constituirá una deuda a favor del Contratante. 61.2 Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el Gerente de Obras deberá emitir un certificado por el valor de los trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo razonable del retiro de los equipos y la repatriación del personal del Contratista ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que el Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad de las Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de emisión de dicho certificado.
62. Derechos de propiedad		62.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, todos los Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la Planta, los Equipos, las Obras provisionales y las Obras se considerarán de propiedad del Contratante.
63. Liberación de cumplimiento		63.1 Si el Contrato es frustrado por motivo de una guerra, o por cualquier otro evento que esté totalmente fuera de control del Contratante o del Contratista, el Gerente de Obras deberá certificar la frustración del Contrato. En tal caso, el Contratista deberá disponer las medidas de seguridad necesarias en el Sitio de las Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después de recibir este certificado. En caso de frustración, deberá pagarse al Contratista todos los trabajos realizados antes de la recepción del certificado, así como de cualesquier trabajos realizados posteriormente sobre los cuales se hubieran adquirido compromisos.
64. Suspensión de Desembolsos xxx Xxxxxxxx del Banco		64.1 En caso de que el Banco suspendiera los desembolsos al Contratante bajo el Préstamo, parte del cual se destinaba a pagar al Contratista: El Contratante esta obligado a notificar al Contratista sobre dicha suspensión en un plazo no mayor a 7 días contados a partir de la fecha de la recepción por parte del Contratante de la notificación de suspensión del Banco (b) Si el Contratista no ha recibido algunas sumas que se le adeudan dentro del periodo de 28 días para efectuar los pagos, establecido en la Subcláusula 43.1, el Contratista podrá emitir inmediatamente una notificación para terminar el Contrato en el plazo de 14 días.
65. Elegibilidad		65.1 El Contratista y sus Subcontratistas deberán ser originarios de países miembros del Banco. Se considera que un Contratista o Subcontratista tiene la nacionalidad de un país elegible si cumple con los siguientes requisitos: Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si el o ella satisface uno de los siguientes requisitos: es ciudadano de un país miembro; o ha establecido su domicilio en un país miembro como residente “bona fide” y está legalmente autorizado para trabajar en dicho país. Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos siguientes requisitos: esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un país miembro del Banco; y más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad de individuos o firmas de países miembros del Banco. 65.2 Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o asociación (APCA) con responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los requisitos arriba establecidos. 65.3 En caso de Bienes y Servicios Conexos que hayan de suministrarse de conformidad con el contrato y que sean financiados por el Banco deben tener su origen en cualquier país miembro del Banco. Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados, cosechados o producidos en un país miembro del Banco. Un bien es producido cuando mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado es un artículo comercialmente reconocido cuyas características básicas, su función o propósito de uso son substancialmente diferentes de sus partes o componentes.

Sección VI. Condiciones Especiales del Contrato

A menos que se indique lo contrario, el Contratante deberá completar todas las CEC antes de emitir los documentos de licitación. Se deberán adjuntar los programas e informes que el Contratante deberá proporcionar.

Disposiciones Generales
CGC 1.1 (m)	El Período de Responsabilidad por Defectos es veinte y cuatro meses (24), a partir de la Fecha de Terminación,
CGC 1.1 (o)	El Contratante es Empresa Eléctrica Quito Dirección: Xx. 00 xx Xxxxxx x Xx. Xxx Xxxxx (xxxxxxx) Representante: Ing. Xxxx Xxxxxxxxxx X.
CGC 1.1 (r)	La Fecha Prevista de Terminación de la totalidad de las Obras es [indique la fecha] [Si se especifican fechas diferentes para la terminación de las Obras por secciones o hitos, deberán listarse aquí dichas fechas]
CGC 1.1 (u)	El Gerente de Obras/Administrador del Contrato es [indique el nombre y la dirección del Gerente de Obras],
CGC 1.1 (w)	El Sitio de las Obras está ubicada en la zona norte del área de servicio de la Empresa Eléctrica Quito y está definida en los planos No. 01
CGC 1.1 (z)	La Fecha de Inicio es [indique la fecha]
CGC 1.1 (dd)	Las Obras consisten en la prestación de servicios con provisión de bienes para el Reforzamiento de Redes de Distribución incluido Acometidas y Medidores en el área de servicio de la EEQ.
CGC 2.2	Las secciones de las Obras con fechas de terminación distintas a las de la totalidad de las Obras son: (NO APLICA)
CGC 2.3 (i)	Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato: Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar este tipo de contratos. La memoria descriptiva y especificaciones técnicas /expediente técnico (especificaciones generales Específicas, lista de cantidades, planos) y demás secciones del Documento de Selección en los cuales se detallan el objeto y alcance de la contratación Las Garantías presentadas por el oferente adjudicado La Certificación de Disponibilidad Presupuestaria La Notificación de adjudicación al oferente adjudicado
CGC 3.1	El idioma en que deben redactarse los documentos del Contrato es: Español La ley que gobierna el Contrato es la ley de la República del Ecuador
CGC 8.1	Lista de Otros Contratistas NO APLICA
CGC 9.1	Personal Clave: Administrador de obra, Supervisor, Electricistas o linieros, Secretaria.
CGC 13.1	Los montos mínimos de las pólizas de seguro a contratarse son: Responsabilidad Civil (afectación personas y daños a terceros) Limite Único Combinado Agregado Anual: 10% del valor presupuesto total por lote. Seguro de Accidentes: lesiones personales o muerte: 10,000.00 por persona con un límite catastrófico de 2 personas. Seguro contra pérdida o daños a las Obras, Equipos y/o Materiales; 20% del valor presupuesto total por lote. El Contratista será responsable de contratar todo seguro que exija la ley aplicable. Nota: Los seguros deberán ser emitidos en el nombre conjunto del CONTRATISTA y del CONTRATANTE, para cubrir el período comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos.
CGC 14.1	Los Informes de Investigación del Sitio de las Obras son: a) Análisis de la demanda de los transformadores de distribución a ser intervenidos. b) Lista de usuarios beneficiados. c)Planos de diseño de Redes Electrìcas de Distribuciòn en medio y bajo voltaje
CGC 21.1	La(s) fecha(s) de Toma de Posesión del Sitio de las Obras será(n) durante la ejecución del contrato en forma dispersa.
CGC 25.2	Los honorarios y gastos reembolsables pagaderos al Conciliador serán: determinados por el Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado.
CGC 25.3	En caso de contratista local: 1. Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del presente contrato, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, podrán utilizar como método alternativo, la mediación para la solución de controversias acudiendo Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado en la ciudad de Quito, o de ser el caso el Arbitraje. 2. Si respecto de la divergencia o divergencias suscitadas no existiere acuerdo, y las partes deciden someterlas al procedimiento establecido en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, será competente para conocer la controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en la ciudad de Quito. En caso de que la entidad contratante sea de derecho privado: “Solución de Controversias dirá: Si respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo directo entre las partes, éstas recurrirán ante la justicia ordinaria del domicilio de la Entidad Contratante”. La legislación aplicable a este Contrato es la ecuatoriana. En caso de contratista extranjero: Xxxxxxxxxx disputa, controversia o reclamo generado por o en relación con este Contrato, o por incumplimiento, rescisión, o anulación del mismo, deberán ser resueltos mediante arbitraje de conformidad con el Reglamento de Arbitraje vigente de la UNCITRAL.” NO APLICA
CGC 26.1	La Autoridad Nominadora del Conciliador es: El Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado
B. Control de Plazos
CGC 27.1	El Contratista presentará un Programa para la aprobación del Gerente de Obras dentro de 15 días a partir de la fecha de la Carta de Aceptación.
CGC 27.3	Los plazos entre cada actualización del Programa serán remitidos mensualmente. El monto que será retenido por la presentación retrasada del Programa actualizado será según lo establecido en la subcláusula CGC 49.1.
C. Control de la Calidad
CGC 35.1	El Período de Responsabilidad por Defectos es: dos (2) años.
D. Control de Costos
CGC 46.1	La moneda del País del Contratante es: Dólares de los Estados Unidos de América.
CGC 47.1	El Contrato no está sujeto a ajuste de precios de conformidad con la Cláusula 47 de las CGC, y consecuentemente la siguiente información en relación con los coeficientes.
CGC 48.1	La proporción que se retendrá de los de pagos es: 5% de cada pago
CGC 49.1	El contratista deberá pagar una multa por demora en la entrega de la obra del 1 por mil por cada día de atraso, a efectos de resarcir los daños y perjuicios que tal demora ha ocasionado al contratante. El monto máximo de la multa por demoras en la entrega de la obra es del 10% (diez por ciento) del precio final del Contrato.
CGC 50.1	La bonificación para la totalidad de las Obras es [indicar el porcentaje del precio final del Contrato] por día. El monto máximo de la bonificación por la totalidad de las Obras es [indicar el porcentaje] del precio final del Contrato. NO APLICA
CGC 51.1	La sub clausula 51.1 se modifica como sigue: El pago por anticipo será del 50% y se pagará al Contratista a más tardar dentro de los 10 días computados a partir de la suscripción del contrato En caso de anticipo, se deberá presentar una Garantía por el buen uso del anticipo. La Garantía de buen uso del anticipo aceptable al Contratante deberá ser Garantía por un valor equivalente al total del anticipo incondicional irrevocable y de cobro inmediato, otorgada por un banco o institución financiera, establecía en el país o por intermedio de ellos o Fianza instrumentada en una póliza de seguros, por un valor equivalente al total del anticipo incondicional e irrevocable, de cobro inmediato, emitida por una compañía de seguro establecida en el país. Estas garantías no admitirán cláusula alguna que establezca trámite administrativo previo, bastando para su ejecución el requerimiento por escrito del CONTRATANTE. Cualquier cláusula en contrario, se entenderá como no escrita.
CGC 52.1	La Garantía de Cumplimiento aceptable al Contratante será emitida en dólares de los Estados Unidos de América y deberá ser: a) Garantía por un valor equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato. incondicional irrevocable y de cobro inmediato, otorgada por un banco o institución financiera, establecía en el país o por intermedio de ellos, o b) Fianza instrumentada en una póliza de seguros, por un valor equivalente al cinco por ciento 5% del monto del contrato incondicional e irrevocable, de cobro inmediato, emitida por una compañía de seguro establecida en el país. Estas garantías no admitirán cláusula alguna que establezca trámite administrativo previo, bastando para su ejecución el requerimiento por escrito del CONTRATANTE. Cualquier cláusula en contrario, se entenderá como no escrita. Garantía Técnica: El contratista, para asegurar la calidad y buen funcionamiento de los equipos, materiales o bienes que se incorporen a las obras adjuntará al momento de la suscripción del contrato y como parte integrante del mismo, una garantía del fabricante, representante, distribuidor o vendedor autorizado, en los términos del articulo 76 del la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Esta garantía se mantendrá vigente hasta la recepción definitiva de la obra de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el contrato. Para garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y funcionalidad del servicio ofertado presentará el oferente la Garantía de Servicio.
E. Finalización del Contrato
CGC 58.1	Los Manuales de operación y mantenimiento deberán presentarse a más tardar el (NO APLICA). Los planos actualizados finales deberán presentarse a más tardar 5 días calendario posterior a la instalación de los equipos.
CGC 58.2	La suma que se retendrá por no cumplir con la presentación de los planos actualizados finales y/o los manuales de operación y mantenimiento en la fecha establecida en las CGC 58.1 es de 1 por mil de los equipos instalados, por cada día de retraso.
CGC 59.2 (g)	El número máximo de días es 100 días.
CGC 61.1	El porcentaje que se aplicará al valor de las Obras no terminadas es de conformidad con lo establecido en la subcláusula CGC 49.1 y a las sanciones establecidas en los DDL.

Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento

Objeto del contrato

Prestación de servicios con provisión de bienes para la CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN CON PROVISIÓN DE MATERIALES DE 15 PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL FERUM BID II ETAPA. El pago se realizará de acuerdo a la instalación de equipos y materiales en función de los precios unitarios aprobados.

El programa de inversión FERUM BID II 2014, a ejecutarse a través de la Gerencia de Distribución de la Empresa Eléctrica Quito, y financiado por el Presupuesto General de Estado a través de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo; se encuentra orientado a la construcción y mejoramiento de redes de distribución e instalación de acometidas domiciliarias de los usuarios de bajos recursos económicos que se ubican en los sectores rural y urbano marginales dentro del área de concesión de la Empresa Eléctrica Quito, en las provincias de Pichincha, Napo. Este programa es formulado para contribuir al cumplimiento de los objetivos Empresariales y Estatales en cuanto a maximizar la cobertura del servicio de energía eléctrica con el fin de llegar a Construir un Estado Democrático para el buen vivir; y se considera como permanente, debido a que deberá implementarse todos los años sin interrupción.

Zonas de influencia del proyecto

Las zonas de influencia (lotes) se determinan de acuerdo a la distribución de los clientes de la EEQ.

LOTE	NOMBRE DEL PROYECTO	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA
1	Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión RECINTO EL NEGRITO	PICHINCHA	PUERTO QUITO	PUERTO QUITO, CABECERA CANTONAL
	Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión ESTERO LOS OLIVOS	PICHINCHA	PUERTO QUITO	PUERTO QUITO, CABECERA CANTONAL
	Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión XX 00 XXX XXXXX XXXXXXX	XXXXXXXXX	SAN XXXXXX DE LOS BANCOS	SAN XXXXXX DE LOS BANCOS , CABECERA CANTONAL
	Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión EL XXXXXX	PICHINCHA	QUITO	NANEGAL
	Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión SAN XXXX – ESTADIO	PICHINCHA	QUITO	NANEGALITO
	Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión RIO ANOPE	PICHINCHA	QUITO	PACTO
	Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión SAN XXXXXXXX	PICHINCHA	QUITO	PUÉLLARO
	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE BAJO VOLTAJE XXXXXXX	PICHINCHA	QUITO	PUEMBO
	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE BAJO Y MEDIO VOLTAJE BARRIO CAMPANA PUCARA	PICHINCHA	QUITO	TUMBACO
4	CONSTRUCCION DE REDES DE BAJO Y MEDIO VOLTAJE BARRIO LOS GUABOS No2 – UYUMBICHO	PICHINCHA	XXXXX	XXXXXXXXX
	XXXXXXXXXXXX XX XXXXX XX XXXX X XXXXX XXXXXXX XXXXXX XX X XXXXXXXXX	XXXXXXXXX	RUMIÑAHUI	SAN XXXXX XX XXXXXXX
	CONSTRUCCION DE REDES DE BAJO Y MEDIO VOLTAJE LOTIZACION XXXXXXX XX XXXXXXX	PICHINCHA	XXXXX	EL CHAUPI
	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE - BARRIO EL GUANGAL No.- 2	PICHINCHA	QUITO	LA MERCED
	CONSTRUCCIÓN DE REDES XX XXXXX X XXXX XXXXXXX- XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX	XXXXXXXXX	XXXXX	XXXXXXXX
	CONSTRUCCION DE REDES DE BAJO Y MEDIO VOLTAJE BARRIO EL FALCON	PICHINCHA	XXXXX	ALOASÍ

Normas aplicables a la provisión e instalación de los equipos

Las normas aplicables son las establecidas por el MEER en las especificaciones técnicas de equipos y materiales, los procedimientos e instructivos de la EEQ. Se dispone de archivos digitales con una recopilación de estos documentos.

Instrucciones para elaborar las ofertas

Se puede presentar una oferta por uno o varios lotes simultáneamente, siempre que se disponga del personal y equipos mínimos requeridos.

En caso de ofertar en más de un lote, un Residente de Obra (Administrador) podrá hacerse cargo de hasta dos lotes.

Para facilitar la elaboración de la oferta, se presentan los precios referenciales determinados por la EEQ, pero en caso de inconsistencia de datos será responsabilidad de oferente realizar los ajustes correspondientes.

El cálculo de la mano de obra se basa en los estudios de la EEQ que determinan un grupo de actividades tipo y el costo de cada actividad tiene una relación porcentual en relación a una estructura tipo, tanto para actividades asociadas a las redes de distribución como para las actividades asociadas a comercialización.

El costo referencial de los materiales de cada lote, se determina en función de las estructuras tipo determinadas por el MEER, para Distribución y para Comercialización. El listado de materiales considerado en cada estructura así como su costo, se presenta en un archivo Excel, tanto para estructuras de Distribución como para estructuras de Comercialización.

Para cada lote se han determinado cuatro rubros para determinar el presupuesto total de la oferta:

MANO DE OBRA DE REDES, corresponde a la mano de obra de actividades asociadas a transformadores de distribución y redes de baja tensión. El oferente analizará el precio referencial de la estructura tipo de Distribución, USD 294,53, el porcentaje de costo de cada actividad en relación a esta estructura tipo y determinará el descuento del costo de la Estructura tipo de Distribución a aplicar en su oferta, con el descuento se determina el monto de la oferta en MANO DE OBRA DE REDES por ser un costo directamente proporcional.
MANO DE OBRA INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES, correspondiente a la mano de obra de actividades asociadas a acometidas y medidores. El oferente analizará el precio referencial de la estructura tipo de Comercialización, USD 71,30, el porcentaje de costo de cada actividad en relación a esta estructura tipo y determinará el descuento del costo de la Estructura tipo de Comercialización a aplicar en su oferta, con el descuento se determina el monto de la oferta en MANO DE OBRA INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES por ser un costo directamente proporcional,
MATERIALES: REDES. Para cada lote se detalla el listado de estructuras y los precios unitarios referenciales. En la oferta se detallará el precio unitario de cada estructura, la marca del principal material de la estructura y el país de procedencia.

El oferente verificará que los equipos y materiales provengan de países elegibles para el BID.

MANO DE OBRA INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES. Para cada lote se detalla el listado de estructuras y los precios unitarios referenciales. En la oferta se detallará el precio unitario de cada estructura, la marca del principal material de la estructura y el país de procedencia.

El oferente verificará que los equipos y materiales provengan de países elegibles para el BID.

Sección VIII. Planos

Cada barrio o sector se dispone de planos de medio y bajo voltaje:

Planos Lote 1:

Plano Medio y Bajo Voltaje
- Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión recinto el negrito
- Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión estero los olivos
- Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión km 00 xxx xxxxx xxxxxxx
- Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión el xxxxxx
- Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión san xxxx – estadio
- Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión rio anope
- Construcción e implementación de nuevas redes en baja y media tensión san xxxxxxxx
- Construcción de redes de bajo y medio voltaje barrio campana pucaraConstrucción de redes de bajo voltaje xxxxxxx

Plano Lote 4

Plano Medio y Bajo Voltaje

Construccion de redes de bajo y medio voltaje barrio los guabos no2 – uyumbicho
Construccion de redes de bajo y medio voltaje pasaje sn y colorados
Construccion de redes de bajo y medio voltaje lotizacion xxxxxxx xx xxxxxxx
Construcción de redes de medio y bajo voltaje - barrio el guangal no.- 2
Construcción de redes de medio y bajo voltaje- barrio miranda mirador sur
Construccion de redes de bajo y medio voltaje barrio el falcon

Sección IX. Lista de Cantidades³⁷

La oferta se hará por lote de manera individual considerando las siguientes cantidades y presupuestos referenciales:

LOTE	PROYECTO	MANO DE OBRA DE REDES	MANO DE OBRA INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES	MATERIALES:REDES	MATERIALES: ACOMETIDAS	PRESUPUESTO REFERENCIAL USD XXX XXX
0	XX XXXXXXX	$ 1,777.34	$ 402.86	$ 4,840.91	$ 883.65	$ 7,904.76
	ESTERO LOS OLIVOS	$ 7,826.59	$ 851.50	$ 17,175.42	$ 2,576.14	$ 28,429.64
	XX 00 XXX XXXXX XXXXXXX	$ 8,123.51	$ 732.82	$ 19,906.98	$ 1,798.14	$ 30,561.46
	EL XXXXXX	$ 3,817.34	$ 327.50	$ 6,948.57	$ 990.82	$ 12,084.23
	SAN XXXX ESTADIO	$ 3,383.52	$ 1,623.75	$ 10,672.86	$ 3,152.95	$ 18,833.09
	RIO ANOPE	$ 4,202.83	$ 327.50	$ 9,205.58	$ 990.82	$ 14,726.73
	SAN XXXXXXXX	$ 11,086.13	$ 1,213.50	$ 22,989.69	$ 2,498.30	$ 37,787.61
	XXXXXXX	$ 3,081.78	$ 1,208.26	$ 5,019.00	$ 2,436.63	$ 11,745.67
	CAMPANA PUCARA	$ 12,466.73	$ 1,780.81	$ 32,714.13	$ 4,968.78	$ 51,930.45
TOTAL		$55,765.77	$ 8,468.50	$ 129,473.14	$ 20,296.24	$ 214,003.64

Mano de Obra de Redes Referencial

LOTE	PROYECTO	COSTO DE ESTRUCTURA TIPO DE REDES	FACTOR DE AJUSTE (No modificable)	PRESUPUESTO REFERENCIAL MANO DE OBRA REDES
1	El Negrito	$294,53	6,03	$1.777,37
	Estero Los Olivos	$294,53	26,57	$7.826,59
	Xx 00 Xxx Xxxxx Xxxxxxx	$294,53	27,58	$8.123,51
	El Xxxxxx	$294,53	12,96	$3.817,37
	San Xxxx Estadio	$294,53	11,49	$3.383,52
	Río Anope	$294,53	14,27	$4.202,83
	San Xxxxxxxx	$294,53	37,64	$11.086,13
	XXXXXXX	$294,53	10.46	$ 3,081.78
	CAMPANA PUCARA	$294,53	42.33	$ 12,466.73

Mano de Obra de Acometidas y Medidores Referencial

LOTE	PROYECTO	COSTO DE ESTRUCTURA TIPO DE REDES	FACTOR DE AJUSTE (No modificable)	PRESUPUESTO REFERENCIAL MANO DE OBRA REDES
1	El Negrito	$71,30	5,65	$402,86
	Estero Los Olivos	$71,30	11,94	$851,50
	Xx 00 Xxx Xxxxx Xxxxxxx	$71,30	10,28	$732,82
	El Xxxxxx	$71,30	4,59	$327,50
	San Xxxx Estadio	$71,30	22,77	$1.623,75
	Río Anope	$71,30	4,59	$327,50
	San Xxxxxxxx	$71,30	17,02	$1.213,50
	XXXXXXX	$71,30	16,95	$ 1.208,26
	CAMPANA PUCARA	$71,30	24,98	$ 1.780,81

OFERTA LOTE 1

LOTE	PROYECTO	MANO DE OBRA DE REDES	MANO DE OBRA INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES	MATERIALES:REDES	MATERIALES ACOMETIDAS	VALOR OFERTADO USD SIN IVA
1	El Negrito
	Estero Los Olivos
	Km 23 Vía Xxxxx Hermoso
	El Xxxxxx
	San Xxxx Estadio
	Río Anope
	San Xxxxxxxx
	XXXXXXX
	XXXXXXX PUCARA

Mano de Obra de Redes Ofertada

LOTE	PROYECTO	COSTO DE ESTRUCTURA TIPO DE REDES	FACTOR DE AJUSTE (No modificable)	VALOR OFERTADO DE OBRA REDES
1	El Negrito		6,03
	Estero Los Olivos		26,57
	Xx 00 Xxx Xxxxx Xxxxxxx		27,58
	El Xxxxxx		12,96
	San Xxxx Estadio		11,49
	Río Anope		14,27
	San Xxxxxxxx		37,64
	XXXXXXX		10.46
	CAMPANA PUCARA		42.33

Mano de Obra de Acometidas y Medidores Ofertada.

LOTE	PROYECTO	COSTO DE ESTRUCTURA TIPO DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES	FACTOR DE AJUSTE (No modificable)	PRESUPUESTO REFERENCIALMANO DE OBRA ACOMETIDAS Y MEDIDORES
1	El Negrito		5,65
	Estero Los Olivos		11,94
	Xx 00 Xxx Xxxxx Xxxxxxx		10,28
	El Xxxxxx		4,59
	San Xxxx Estadio		22,77
	Río Anope		4,59
	San Xxxxxxxx		17,02
	XXXXXXX		16.95
	CAMPANA PUCARA		24.98

Lote 1: Materiales de Comercialización Ofertados (EL NEGRITO)

ITEM	CÓDIGO UNIDAD DE PROPIEDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (USD)	TOTAL (USD)	MARCA	PROCEDENCIA
ITEM	CÓDIGO UNIDAD DE PROPIEDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (USD)	TOTAL (USD)	MARCA	PROCEDENCIA
1	ACO - OJ3X6	X	0
0	XXX - 0X000_00X	X	0
0	XX0 - 0XX0_0	X	0
0	XXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXX (ANTIHURTO) CON TAPA, MEDIDOR POLIFÁSICO ELECTROMECÁNICO	U	6
5	CAJA DE SEGURIDAD METALICA (ANTIHURTO) CON TAPA, MEDIDOR POLIFÁSICO ELECTROMECÁNICO	U	4
6	TUBO XX XXXXX GALVANIZADO DE 2 1/2" (63 MM) DIAM, 2 MM ESPESOR, 6 m	U	2
TOTAL MATERIALES

Lote 1: Materiales de Distribución Ofertados (EL NEGRITO)

ITEM	Código Unidad de Propiedad	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (USD)	Total (USD)	Marca
1	ESV-1CR	U	2
2	PO0-0HC10_400	U	1
3	PO0-0HC12_500	U	1
4	ESE-1ER	U	10
5	TAV-0TS	U	2
6	TAD-0TS	U	5
7	PT0-0DC2_1	U	3
8	PT0-0DC2_2	U	1
9	ESE-1EP	U	3
10	CO0-0B2	U	246.71
11	CO0-0A2		232.45
12	CO0-0B1/0	U	810.12
13	CO0-0P2	U	5
14	Conductor de Cu, aislamiento tipo THHN, 600 V, 19 hilos, No. 2/0 AWG. Y Conector de compresión, aleación de AL forma H, entrada/derivacion: 1/0 a 3/0 Aac ACSR.	U	1
15	TRT-1A10	U	1
16	SPD-2UAA	U	1
17	SPV-1E100_150R	U	1
18	SPV-1F8K	U	1
	TOTAL MATERIALES

Nota: Los conductores de circuitos en medio, bajo voltaje y acometidas se liquidarán por las cantidades realmente utilizadas.

Lote 1: Mano de Obra de Distribución (EL NEGRITO)

NOMBRE DEL PROYECTO : EL NEGRITO																	ID:				TRÁMITE:				16/07/2014
PRECIO UNITARIO DE MANO DE OBRA PARA ESTRUCTURA TIPO .............. USD											294.53						CANTIDAD				SUBTOTAL PRECIOS UNITARIOS ( USD )
ITEM	ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTID.			%	NUEVA			REMOD.				RETIRO		NUEVA		REMOD.	RETIRO		NUEVA		REMOD.		RETIRO
A.- REDES AÉREAS DE DISTRIBUCIÓN
1	REPLANTEO		Poste	1.00			5.33		15.70			15.70				2						31.40		0.00
2.1	Hormigón		Poste	1.00			11.48		33.81			33.81		33.81		2						67.62		0.00		0.00
2.2	Fibra xx xxxxxx		Poste	1.00			7.46		21.97			21.97		21.97								0.00		0.00		0.00
3	EXCAVACIÓN PARA POSTES O ANCLAS		c / u	1.63			8.31		15.02			15.02		15.02		9						135.14		0.00		0.00
4.1	Hormigón		Poste	1.00			14.35		42.27			62.13		27.89		1						42.27		0.00		0.00
6.1	Anclas		c / u	0.63			2.79		13.04			19.17		8.61		7						91.30		0.00		0.00
6.2	Tensores		c / u	0.72			2.14		8.75			12.87		5.78		7						61.28		0.00		0.00
7	PUESTA A TIERRA		c / u	0.37			0.98		7.80			11.47		5.15		4						31.20		0.00		0.00
9.2	Transformador 1F ( hasta 75 KVA )		c / u	0.098			4.90		147.27			216.48		97.19		1						147.27		0.00		0.00
9.4	Seccionadores		c / u	0.28			0.90		9.47			13.92		6.25		1						9.47		0.00		0.00
	SUBTOTAL A															34		0		0		616.95		0.00		0.00
B.- ALIMENTADORES PRIMARIOS
6.3	XX 0X ( 23 - 13.2 KV )	c / u			1.00	3.18				9.36			13.76		6.18	2						18.72	0.00				0.00
6.4	BT 1F ( neutro )	c / u			1.00	1.19				3.50			5.14		2.31	8		5				27.99	25.72				0.00
9.1	No. 4 a 2 AWG ( sobre los 80 metros )	Km			1.00					260.50			382.94		171.93	0						118.27	0.00				0.00
9.2	No. 1/0 a 2/0 AWG ( sobre los 80 metros )	Km			1.00					312.59			459.51		206.31	0		0			0	146.89	138.59				87.89
C.- ACTIVIDADES VARIAS
5.1	De hormigón ( incluye acarreo hasta 50 m )	Poste			1.00					101.63						1						101.63
7	REUBICACIÓN DE ACOMETIDAS	c / u			1.00					4.54			7.31					3				0.00	21.93
	SUBTOTAL B - C															12		8			0	413.50	186.24				87.89
E.- REDES SUBTERRÁNEAS DE DISTRIBUCIÓN
5.2	Conexión a tierra	c / u			1	4.07				11.97			17.60		7.90	1						11.97	0.00				0.00

	SUBTOTAL E															14		11			0	11.97	0.00				0.00
	SUBTOTAL A - B - C - D - E - F –G	…………………………………………………………………………………….																				1,042.42	186.24				87.89
	FACTOR DE DISTANCIA	1.35								…………………………………………………………..												1,407.27	251.42				118.65
	I.V.A. ( 12 % )	…………………………………………………………………….																				168.87	30.17				14.24
	SUBTOTAL GLOBAL	…………………………………………………………………….																				1,576.14	281.59				132.89
	TOTAL MANO DE OBRA USD ..........	1,990.62


REALIZÓ:					REVISO:																APROBÓ:

L ote 1: Mano de Obra de Comercialización

Lote 1: Materiales de Distribución (EL NEGRITO)

ITEM	CÓDIGO UNIDAD DE PROPIEDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (USD)	TOTAL (USD)
1	ESV-1CR	U	2	40.36	80.72
2	PO0-0HC10_400	U	1	173.40	173.40
3	PO0-0HC12_500	U	1	262.21	262.21
4	ESE-1ER	U	10	12.74	127.45
5	TAV-0TS	U	2	56.98	113.96
6	TAD-0TS	U	5	39.68	198.40
7	PT0-0DC2_1	U	3	111.38	334.15
8	PT0-0DC2_2	U	1	136.52	136.52
9	ESE-1EP	U	3	12.36	37.09
10	CO0-0B2	U	246.71	0.79	194.71
11	CO0-0A2		232.45	0.60	139.28
12	CO0-0B1/0	U	810.12	1.25	1,014.53
13	CO0-0P2	U	5	4.62	23.11
14	Conductor de Cu, aislamiento tipo THHN, 600 V, 19 hilos, No. 2/0 AWG. Y Conector de compresión, aleación de AL forma H, entrada/derivacion: 1/0 a 3/0 Aac ACSR.	U	1	25.21	25.21
15	TRT-1A10	U	1	1557.25	1,557.25
16	SPD-2UAA	U	1	97.52	97.52
17	SPV-1E100_150R	U	1	324.44	324.44
18	SPV-1F8K	U	1	0.94	0.94
	TOTAL MATERIALES				4,840.91

Lote 1: Materiales de Comercialización (EL NEGRITO)

ITEM	Código Unidad de Propiedad	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (USD)	Total (USD)
1	ACO - OJ3X6	U	6	48.62	291.72
2	MED - 1E100_13A	U	6	37.88	227.28
3	PT0 - 0AC8_1	X	0	00.00	00.00
0	XXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXX (ANTIHURTO) CON TAPA, MEDIDOR POLIFÁSICO ELECTROMECÁNICO	U	6	35.33	211.98
6	TUBO XX XXXXX GALVANIZADO DE 2 1/2" (63 MM) DIAM, 2 MM ESPESOR, 6 m	U	2	54.46	108.92
	TOTAL MATERIALES				883.65

Lote 1: Materiales de Comercialización Ofertados (ESTERO LOS OLIVOS)

ITEM	Código Unidad de Propiedad	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (USD)	Total (USD)	Marca
1	ACO - OJ3X6	X	00
0	XXX - 0X000_00X	X	00
0	XX0 - 0XX0_0	X	00
0	XXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXX (ANTIHURTO) CON TAPA, MEDIDOR POLIFÁSICO ELECTROMECÁNICO	U	13
5	TUBO XX XXXXX GALVANIZADO DE 2 1/2" (63 MM) DIAM, 2 MM ESPESOR, 6 m	U	13
	TOTAL MATERIALES

Lote 1: Materiales de Distribución ofertados (Estero Los Olivos)

ITEM	CÓDIGO UNIDAD DE PROPIEDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (USD)	TOTAL (USD)	MARCA
1	ESE-1EP	U	3
2	ESE-1ER	U	37
3	ESV-1CA	U	1
4	ESV-1CD	U	4
5	ESV-1CP	U	1
6	ESV-1CR	U	2
7	PO0-0HC10_400	U	5
8	PO0-0HC12_500	U	8
9	PT0-0DC2_1	U	5
10	PT0-0DC2_2	U	3
11	TAD-0TS	U	10
12	TAV-0TD	U	3
13	TAV-0TS	U	8
14	ESE-1ED	U	6
15	CO0-0B1/0	U	200
16	CO0-0A2	U	6
17	CO0-0B2	U	0000
00	XX0-0X0/0	U	1680.437
19	CO0-0P2	U	15
20	SPT-1GB	U	2
21	TRT-1A5	U	2
22	Conductor de Cu, aislamiento tipo THHN, 600 V, 19 hilos, No. 2/0 AWG. Y Conector de compresión, aleación de AL forma H, entrada/derivacion: 1/0 a 3/0 Aac ACSR.	U	2
23	SPT-1GB	U	1
24	TRT-1A10	U	1
25	Conductor de Cu, aislamiento tipo THHN, 600 V, 19 hilos, No. 2/0 AWG. Y Conector de compresión, aleación de AL forma H, entrada/derivacion: 1/0 a 3/0 Aac ACSR.	U	1
26	SPV-1E100_150R	U	1
27	SPV-1F8K	U	1
TOTAL DE MATERIALES

L ote 1: Xxxx xx Xxxx xx Xxxxxxxxxxxx (XXXXXX XXX XXXXXX)

Xxxx 0: Xxxx xx Xxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxxx (XXXXXX XXX XXXXXX)

Xxxx 0: Materiales de Comercialización (ESTERO LOS OLIVOS)

ITEM	Código Unidad de Propiedad	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (USD)	Total (USD)
1	ACO - OJ3X6	U	13	48.62	632.08
2	MED - 1E100_13A	U	13	37.88	492.38
3	PT0 - 0AC8_1	U	13	21.87	284.36
4	CAJA DE SEGURIDAD METALICA (ANTIHURTO) CON TAPA, MEDIDOR POLIFÁSICO ELECTROMECÁNICO	U	13	35.33	459.35
5	TUBO XX XXXXX GALVANIZADO DE 2 1/2" (63 MM) DIAM, 2 MM ESPESOR, 6 m	U	13	54.46	707.97
	TOTAL MATERIALES				$ 2,576.14

Lote 1: Materiales de Distribución (Estero Los Olivos)

ITEM	CÓDIGO UNIDAD DE PROPIEDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (USD)	TOTAL (USD)
1	ESE-1EP	U	3	12.36	37.09
2	ESE-1ER	U	37	12.74	471.56
3	ESV-1CA	U	1	47.23	47.23
4	ESV-1CD	U	4	121.31	485.22
5	ESV-1CP	U	1	27.25	27.25
6	ESV-1CR	U	2	40.36	80.72
7	PO0-0HC10_400	U	5	173.40	866.98
8	PO0-0HC12_500	U	8	262.21	2,097.69
9	PT0-0DC2_1	U	5	111.38	556.92
10	PT0-0DC2_2	U	3	136.52	409.56
11	TAD-0TS	U	10	39.68	396.81
12	TAV-0TD	U	3	76.99	230.96
13	TAV-0TS	U	8	56.98	455.84
14	ESE-1ED	U	6	33.04	198.27
15	CO0-0B1/0	U	200	1.25	250.47
16	CO0-0A2	U	6	0.60	3.60
17	CO0-0B2	U	3790	0.79	2,991.19
18	CO0-0B2/0	U	1680.437	1.54	2,589.22
19	CO0-0P2	U	15	4.62	69.34
20	SPT-1GB	U	2	25.21	50.42
21	TRT-1A5	U	2	1329.34	2,658.69
22	Conductor de Cu, aislamiento tipo THHN, 600 V, 19 hilos, No. 2/0 AWG. Y Conector de compresión, aleación de AL forma H, entrada/derivacion: 1/0 a 3/0 Aac ACSR.	U	2	97.52	195.05
23	SPT-1GB	U	1	25.21	25.21
24	TRT-1A10	U	1	1557.25	1,557.25
25	Conductor de Cu, aislamiento tipo THHN, 600 V, 19 hilos, No. 2/0 AWG. Y Conector de compresión, aleación de AL forma H, entrada/derivacion: 1/0 a 3/0 Aac ACSR.	U	1	97.52	97.52
26	SPV-1E100_150R	U	1	324.44	324.44
27	SPV-1F8K	U	1	0.94	0.94
TOTAL DE MATERIALES					17,175.42

Lote1: Materiales de Distribución Ofertados (KM23)

ITEM	Código Unidad de Propiedad	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (USD)	Total (USD)	Marca	Procedencia
ITEM	Código Unidad de Propiedad	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (USD)	Total (USD)	Marca	Procedencia
1	ESE-1EP	U	6
2	ESE-1ER	U	5
3	ESV-1CR	U	1
4	SPV-1S100_150R	U	1
5	TAD-0TS	U	3
6	TAV-0TS	U	5
7	TRT-1A10	U	2
8	PO0-0HC12_500	U	22
9	ESV-1CA	U	3
10	ESV-1CP	U	16
11	ESV-1CD	U	2
12	TAV-0TD	U	1
13	ESD-1PR3	U	8
14	ESD-1PP3	U	10
15	APD-0OLCS100AC	U	16
16	TAV-0PS	U	1
17	TAV-0PD	U	1
18	PT0-0PC2_1	U	4
19	PT0-0PC2_2	U	2
20	CO0-0A2	U	1656
21	CO0-0T2x50(50)	U	735
22	CO0-0P2	U	10
23	CAJA DE DISTRIBUCION DE ACOMETIDAS	U	10
	TOTAL MATERIALES

Lote 1: Materiales de Comercialización Ofertados (KM23)

ITEM	Código Unidad de Propiedad	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (USD)	Total (USD)	Marca	Procedencia
ITEM	Código Unidad de Propiedad	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (USD)	Total (USD)	Marca	Procedencia
1	ACO - OJ3X6	X	00
0	XXX - 0X000_00X	X	00
0	XX0 - 0XX0_0	X	0
0	XXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXX (ANTIHURTO) CON TAPA, MEDIDOR POLIFÁSICO ELECTROMECÁNICO	U	11
5	TUBO XX XXXXX GALVANIZADO DE 2 1/2" (63 MM) DIAM, 2 MM ESPESOR, 6 m	U	6
	TOTAL MATERIALES

Nota: Los conductores de circuitos en medio, bajo voltaje y acometidas se liquidarán por las cantidades realmente utilizadas.

Lote 1: Materiales de Comercialización (KM23)

ITEM	CÓDIGO UNIDAD DE PROPIEDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (USD)	TOTAL (USD)
1	ACO - OJ3X6	U	11	48.62	534.83
2	MED - 1E100_13A	U	11	37.88	416.63
3	PT0 - 0AC8_1	U	6	21.87	131.25
4	CAJA DE SEGURIDAD METALICA (ANTIHURTO) CON TAPA, MEDIDOR POLIFÁSICO ELECTROMECÁNICO	U	11	35.33	388.68
5	TUBO XX XXXXX GALVANIZADO DE 2 1/2" (63 MM) DIAM, 2 MM ESPESOR, 6 m	U	6	54.46	326.75
TOTAL MATERIALES					1,798.14

Lote 1: Materiales de Distribución (KM23)

ITEM	CÓDIGO UNIDAD DE PROPIEDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (USD)	TOTAL (USD)
1	ESE-1EP	U	6	12.36	74.18
2	ESE-1ER	U	5	12.74	63.72
3	ESV-1CR	U	1	40.36	40.36
4	SPV-1S100_150R	U	1	325.38	325.38
5	TAD-0TS	U	3	39.68	119.04
6	TAV-0TS	U	5	56.98	284.90
7	TRT-1A10	U	2	1679.98	3,359.96
8	PO0-0HC12_500	U	22	262.21	5,768.65
9	ESV-1CA	U	3	47.23	141.69
10	ESV-1CP	U	16	27.25	436.02
11	ESV-1CD	U	2	121.31	242.61
12	TAV-0TD	U	1	76.99	76.99
13	ESD-1PR3	U	8	52.35	418.83
14	ESD-1PP3	U	10	14.58	145.78
15	APD-0OLCS100AC	U	16	216.98	3,471.61
16	TAV-0PS	U	1	53.21	53.21
17	TAV-0PD	U	1	78.31	78.31
18	PT0-0PC2_1	U	4	99.48	397.91
19	PT0-0PC2_2	U	2	124.61	249.23
20	CO0-0A2	U	1656	0.60	993.60
21	CO0-0T2x50(50)	U	735	3.24	2,381.40
22	CO0-0P2	U	10	4.62	46.20
23	CAJA DE DISTRIBUCION DE ACOMETIDAS	U	10	73.74	737.40
TOTAL MATERIALES					19,906.98

L ote 1: Mano de Obra de Distribución (KM23)

L ote 1: Mano de Obra de Comercialización (KM23)

Lote1: Materiales de Distribución Ofertados (EL XXXXXX)

ITEM	Código Unidad de Propiedad	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (USD)	Total (USD)	Marca	Procedencia
ITEM	Código Unidad de Propiedad	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (USD)	Total (USD)	Marca	Procedencia
1	ESE-1ED	U	3
2	ESE-1EP	U	4
3	ESE-1ER	U	19
4	ESV-1CR	U	2
5	PT0-0DC2_1	U	2
6	PT0-0DC2_2	U	1
7	OTROS	U	1
8	TAD-0TS	U	8
9	TAV-0TS	U	2
10	TRT-1A10	U	1
11	PO0-0HC12_500	U	2
12	PO0-0HC10_400	U	4
13	CO0-0B2	U	1280
14	CO0-0B1/0	U	1143
15	CO0-0P2	U	5
	TOTAL MATERIALES

Lote 1: Materiales de Comercialización Ofertados (EL XXXXXX)

ITEM	Código Unidad de Propiedad	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (USD)	Total (USD)	Marca	Procedencia
ITEM	Código Unidad de Propiedad	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (USD)	Total (USD)	Marca	Procedencia
1	ACO - OJ3X6	X	0
0	XXX - 0X000_00X	X	0
0	XX0 - 0XX0_0	X	0
0	XXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXX (ANTIHURTO) CON TAPA, MEDIDOR POLIFÁSICO ELECTROMECÁNICO	U	5
5	TUBO XX XXXXX GALVANIZADO DE 2 1/2" (63 MM) DIAM, 2 MM ESPESOR, 6 m	U	5
	TOTAL MATERIALES

Nota: Los conductores de circuitos en medio, bajo voltaje y acometidas se liquidarán por las cantidades realmente utilizadas.

Lote 1: Mano de Obra de Distribución (EL XXXXXX)

Lote 1: Mano de Obra de Comercialización (EL XXXXXX)

Lote 1: Materiales de Comercialización (EL XXXXXX)

ITEM	CÓDIGO UNIDAD DE PROPIEDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (USD)	TOTAL (USD)
	XXX - XX0X0	U	5	48.62	243.11
	MED - 1E100_13A	U	5	37.88	189.38
	PT0 - 0AC8_1	U	5	21.87	109.37
	OTROS	U	5	35.33	176.67
	OTROS	U	5	54.46	272.30
TOTAL MATERIALES					990.82

Lote 1: Materiales de Distribución (EL XXXXXX)

ITEM	CÓDIGO UNIDAD DE PROPIEDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (USD)	TOTAL (USD)
	ESE-1ED	U	3	33.04	99.13
	ESE-1EP	U	4	12.36	49.45
	ESE-1ER	U	19	12.74	242.15
	ESV-1CR	U	2	40.36	80.72
	PT0-0DC2_1	U	2	111.38	222.77
	PT0-0DC2_2	U	1	136.52	136.52
	SPV-1S100_150R	U	1	325.38	325.38
	TAD-0TS	U	8	39.68	317.45
	TAV-0TS	U	2	56.98	113.96
	TRT-1A10	U	1	1679.98	1,679.98
	PO0-0HC12_500	U	2	262.21	524.42
	PO0-0HC10_400	U	4	173.40	693.59
	CO0-0B2	U	1280	0.79	1,011.20
	CO0-0B1/0	U	1143	1.25	1,428.75
	CO0-0P2	U	5	4.62	23.10
TOTAL MATERIALES					6,948.57

Lote1: Materiales de Distribución Ofertados (SAN XXXX ESTADIO)

ITEM	Código Unidad de Propiedad	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (USD)	Total (USD)	Marca	Procedencia
ITEM	Código Unidad de Propiedad	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (USD)	Total (USD)	Marca	Procedencia
1	ESV-1CA	U	1
2	ESV-1CD	U	4
3	ESV-1CP	U	1
4	ESV-1CR	U	2
5	PO0-0HC12_500	U	7
6	SPV-1S100_150R	U	1
7	ESE-1ER	U	4
8	APD-0OLCS100AC	U	7
9	TAD-0TS	U	1
10	TAV-0TD	U	5
11	PT0-0DC2_1	U	1
12	ESD-4ER	U	1
13	TAV-0PD	U	1
14	PT0-0PC2_1	U	3
15	PT0-0PC2_2	U	2
16	ESD-3ER	U	4
17	ESD-3EP	U	2
18	ESD-3ED		1
19	SPT-1G	X	0
00	XXX-0X00	X	0
00	Xxxxxxxxx xx Xx, xxxxxxxxxxx tipo THHN, 600 V, 19 hilos, No. 2/0 AWG. Y Conector de compresión, aleación de AL forma H, entrada/derivacion: 1/0 a 3/0 Aac ACSR.	U	2
22	CO0-0A1/0	U	461.79
23	CO0-0A2	U	577.32
24	Conductor desnudo, cableado, de Cu suave Nº 2 AWG, 7 hilos	U	80
	TOTAL MATERIALES

Lote 1: Materiales de Comercialización Ofertados (SAN XXXX ESTADIO)

ITEM	Código Unidad de Propiedad	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (USD)	Total (USD)	Marca	Procedencia
ITEM	Código Unidad de Propiedad	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (USD)	Total (USD)	Marca	Procedencia
1	ACO - OJ3X6	X	00
0	XXX - 0X000_00X	X	00
0	XX0 - 0XX0_0	X	0
0	XXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXX (ANTIHURTO) CON TAPA, MEDIDOR POLIFÁSICO ELECTROMECÁNICO	U	24
5	TUBO XX XXXXX GALVANIZADO DE 2 1/2" (63 MM) DIAM, 2 MM ESPESOR, 6 m	U	3
	TOTAL MATERIALES

Nota: Los conductores de circuitos en medio, bajo voltaje y acometidas se liquidarán por las cantidades realmente utilizadas.

Lote 1: Xxxx xx Xxxx xx Xxxxxxxxxxxx (XXX XXXX XXXXXXX)

Xxxx 0: Mano de Obra de Comercialización (SAN XXXX ESTADIO)

Lote1: Materiales de Distribución (SAN XXXX ESTADIO)

ITEM	Código Unidad de Propiedad	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (USD)	Total (USD)
ITEM	Código Unidad de Propiedad	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (USD)	Total (USD)
1	ESV-1CA	U	1	47.23	47.23
2	ESV-1CD	U	4	121.31	485.22
3	ESV-1CP	U	1	27.25	27.25
4	ESV-1CR	U	2	40.36	80.72
5	PO0-0HC12_500	U	7	262.21	1,835.48
6	SPV-1S100_150R	U	1	325.38	325.38
7	ESE-1ER	U	4	12.74	50.98
8	APD-0OLCS100AC	U	7	216.98	1,518.83
9	TAD-0TS	U	1	39.68	39.68
10	TAV-0TD	U	5	76.99	384.93
11	PT0-0DC2_1	U	1	111.38	111.38
12	ESD-4ER	U	1	43.27	43.27
13	TAV-0PD	U	1	78.31	78.31
14	PT0-0PC2_1	U	3	99.48	298.43
15	PT0-0PC2_2	U	2	124.61	249.23
16	ESD-3ER	U	4	36.99	147.95
17	ESD-3EP	U	2	35.84	71.69
18	ESD-3ED		1	102.52	102.52
19	SPT-1G	U	2	25.21	50.42
20	TRT-1A15	U	2	1719.89	3,439.79
21	Conductor de Cu, aislamiento tipo THHN, 600 V, 19 hilos, No. 2/0 AWG. Y Conector de compresión, aleación de AL forma H, entrada/derivacion: 1/0 a 3/0 Aac ACSR.	U	2	97.52	195.05
22	CO0-0A1/0	U	461.79	0.95	438.70
23	CO0-0A2	U	577.32	0.60	344.24
24	Conductor desnudo, cableado, de Cu suave Nº 2 AWG, 7 hilos	U	80	3.83	306.19
	TOTAL MATERIALES				10,672.86

Lote1: Materiales de Comercialización (SAN XXXX ESTADIO)

ITEM	Código Unidad de Propiedad	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (USD)	Total (USD)
ITEM	Código Unidad de Propiedad	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (USD)	Total (USD)
1	ACO - OJ3X6	U	24	48.62	1,166.91
2	MED - 1E100_13A	U	24	37.88	909.02
3	PT0 - 0AC8_1	X	0	00.00	00.00
0	XXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXX (ANTIHURTO) CON TAPA, MEDIDOR POLIFÁSICO ELECTROMECÁNICO	U	24	35.33	848.03
5	TUBO XX XXXXX GALVANIZADO DE 2 1/2" (63 MM) DIAM, 2 MM ESPESOR, 6 m	U	3	54.46	163.38
	TOTAL MATERIALES				3,152.95

Lote1: Materiales de Distribución Ofertados (RIO ANOPE)

ITEM	Código Unidad de Propiedad	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (USD)	Total (USD)	Marca	Procedencia
ITEM	Código Unidad de Propiedad	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (USD)	Total (USD)	Marca	Procedencia
1	ESE-1ER	U	26
2	ESV-1CR	U	2
3	PO0-0PC12_500	U	1
4	PT0-0DC2_1	U	2
5	PT0-0DC2_2	U	2
6	SPV-1S100_150R	U	1
7	TAD-0TS	U	8
8	PO0-0HC12_500	U	2
9	TRT-1A5	U	2
10	TAV-0TD	U	2
11	PO0-0HC10_400	U	2
12	ESD-3ER	U	2
13	CO0-0B1/0	U	1021
14	CO0-0B2	U	1834
15	CO0-0P2	U	10
	TOTAL MATERIALES

Lote 1: Materiales de Comercialización Ofertados (RIO ANOPE)

ITEM	Código Unidad de Propiedad	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (USD)	Total (USD)	Marca	Procedencia
ITEM	Código Unidad de Propiedad	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (USD)	Total (USD)	Marca	Procedencia
1	ACO - OJ3X6	X	0
0	XXX - 0X000_00X	X	0
0	XX0 - 0XX0_0	X	0
0	XXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXX (ANTIHURTO) CON TAPA, MEDIDOR POLIFÁSICO ELECTROMECÁNICO	U	5
5	TUBO XX XXXXX GALVANIZADO DE 2 1/2" (63 MM) DIAM, 2 MM ESPESOR, 6 m	U	5
	TOTAL MATERIALES

Nota: Los conductores de circuitos en medio, bajo voltaje y acometidas se liquidarán por las cantidades realmente utilizadas

L ote 1: Mano de Obra de Distribución (RIO ANOPE)

Lote 1: Mano de Obra de Comercialización (RIO ANOPE)

Lote1: Materiales de Comercialización (RIO ANOPE)

ITEM	Código Unidad de Propiedad	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (USD)	Total (USD)
ITEM	Código Unidad de Propiedad	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (USD)	Total (USD)
1	ACO - OJ3X6	U	5	48.62	243.11
2	MED - 1E100_13ª	U	5	37.88	189.38
3	PT0 - 0AC8_1	U	5	21.87	109.37
4	CAJA DE SEGURIDAD METALICA (ANTIHURTO) CON TAPA, MEDIDOR POLIFÁSICO ELECTROMECÁNICO	U	5	35.33	176.67
5	TUBO XX XXXXX GALVANIZADO DE 2 1/2" (63 MM) DIAM, 2 MM ESPESOR, 6 m	U	5	54.46	272.30
	TOTAL MATERIALES				990.82

Lote1: Materiales de Distribución (RIO ANOPE)

ITEM	Código Unidad de Propiedad	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (USD)	Total (USD)
ITEM	Código Unidad de Propiedad	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (USD)	Total (USD)
1	ESE-1ER	U	26	12.74	331.36
2	ESV-1CR	U	2	40.36	80.72
3	PO0-0PC12_500	U	1	880.25	880.25
4	PT0-0DC2_1	U	2	111.38	222.77
5	PT0-0DC2_2	U	2	136.52	273.04
6	SPV-1S100_150R	U	1	325.38	325.38
7	TAD-0TS	U	8	39.68	317.45
8	PO0-0HC12_500	U	2	262.21	524.42
9	TRT-1A5	U	2	1452.07	2,904.14
10	TAV-0TD	U	2	76.99	153.97
11	PO0-0HC10_400	U	2	173.40	346.79
12	ESD-3ER	U	2	36.99	73.97
13	CO0-0B1/0	U	1021	1.25	1,276.25
14	CO0-0B2	U	1834	0.79	1,448.86
15	CO0-0P2	U	10	4.62	46.20
	TOTAL MATERIALES				9,205.58

Lote1: Materiales de Distribución Ofertados (SAN XXXXXXXX)

ITEM	Código Unidad de Propiedad	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (USD)	Total (USD)	Marca	Procedencia
ITEM	Código Unidad de Propiedad	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (USD)	Total (USD)	Marca	Procedencia
1	ESV-1CA	U	3
2	ESV-1CD	U	4
3	ESV-1CP	U	2
4	ESV-1CR	U	10
5	PO0-0HC10_400	U	6
6	PO0-0HC12_500	U	14
7	SPV-1S100_150R	U	3
8	ESE-1ER	U	3
9	TAV-0TS	U	8
10	TAD-0TS	U	6
11	TAV-0TD	U	7
12	PT0-0DC2_1	U	6
13	PT0-0DC2_2	U	4
14	ESE-1ED	U	2
15	ESE-1EP	U	2
16	TAV-0PD	U	2
17	ESD-3ER	U	3
18	ESD-3EP	U	2
19	ESD-1ER+1ER+1ER	U	15
20	ESD-1ER	U	3
21	ESD-4EP	U	1
22	ESD-1ED+1ED+1ED	U	15
23	ESD-1EP+1EP+1EP	U	6
24	TAD-0PS	U	1
25	CO0-0A1/0	U	994.29
26	CO0-0A2	U	2,013.00
27	Conductor desnudo, cableado, de Cu suave Nº 2 AWG, 7 hilos	U	140
28	CO0-0A3/0	U	916.57
29	SPV-1G	U	3
30	XXX-0X0	X	0
00	Xxxxxxxxx xx Xx, xxxxxxxxxxx tipo THHN, 600 V, 19 hilos, No. 2/0 AWG. Y Conector de compresión, aleación de AL forma H, entrada/derivacion: 1/0 a 3/0 Aac ACSR.	U	3
32	APD-0OLCS100AC	U	16.00
	TOTAL MATERIALES

ITEM	Código Unidad de Propiedad	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (USD)	Total (USD)	Marca	Procedencia
ITEM	Código Unidad de Propiedad	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (USD)	Total (USD)	Marca	Procedencia
1	ACO - OJ3X6	X	00
0	XXX - 0X000_00X	X	00
0	XX0 - 0XX0_0	X	0
0	XXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXX (ANTIHURTO) CON TAPA, MEDIDOR POLIFÁSICO ELECTROMECÁNICO	U	20
5	TUBO XX XXXXX GALVANIZADO DE 2 1/2" (63 MM) DIAM, 2 MM ESPESOR, 6 m	U	4
	TOTAL MATERIALES

Lote 1: Materiales de Comercialización Ofertados (SAN XXXXXXXX)

Nota: Los conductores de circuitos en medio, bajo voltaje y acometidas se liquidarán por las cantidades realmente utilizadas

Lote1: Materiales de Distribución (SAN XXXXXXXX)

ITEM	Código Unidad de Propiedad	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (USD)	Total (USD)
ITEM	Código Unidad de Propiedad	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (USD)	Total (USD)
1	ESV-1CA	U	3	47.23	141.69
2	ESV-1CD	U	4	121.31	485.22
3	ESV-1CP	U	2	27.25	54.50
4	ESV-1CR	U	10	40.36	403.61
5	PO0-0HC10_400	U	6	173.40	1,040.38
6	PO0-0HC12_500	U	14	262.21	3,670.96
7	SPV-1S100_150R	U	3	325.38	976.14
8	ESE-1ER	U	3	12.74	38.23
9	TAV-0TS	U	8	56.98	455.84
10	TAD-0TS	U	6	39.68	238.08
11	TAV-0TD	U	7	76.99	538.90
12	PT0-0DC2_1	U	6	111.38	668.31
13	PT0-0DC2_2	U	4	136.52	546.08
14	ESE-1ED	U	2	33.04	66.09
15	ESE-1EP	U	2	12.36	24.73
16	TAV-0PD	U	2	78.31	156.62
17	ESD-3ER	U	3	36.99	110.96
18	ESD-3EP	U	2	35.84	71.69
19	ESD-1ER+1ER+1ER	U	15	12.74	191.17
20	ESD-1ER	U	3	12.74	38.23
21	ESD-4EP	U	1	41.75	41.75
22	ESD-1ED+1ED+1ED	U	15	33.04	495.67
23	ESD-1EP+1EP+1EP	U	6	12.36	74.18
24	TAD-0PS	U	1	76.99	76.99
25	CO0-0A1/0	U	994.29	0.95	944.57
26	CO0-0A2	U	2,013.00	0.60	1,200.29
27	Conductor desnudo, cableado, de Cu suave Nº 2 AWG, 7 hilos	U	140	3.83	535.83
28	CO0-0A3/0	U	916.5721113	1.51	1,384.01
29	SPV-1G	U	3	25.21	75.62
30	TRV-1A5	U	3	1493.05	4,479.16
31	Conductor de Cu, aislamiento tipo THHN, 600 V, 19 hilos, No. 2/0 AWG. Y Conector de compresión, aleación de AL forma H, entrada/derivacion: 1/0 a 3/0 Aac ACSR.	U	3	97.52	292.57
32	APD-0OLCS100AC	U	16.00	216.98	3,471.61
	TOTAL MATERIALES				22,989.69

Lote1: Materiales de Comercialización (SAN XXXXXXXX)

ITEM	Código Unidad de Propiedad	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (USD)	Total (USD)
ITEM	Código Unidad de Propiedad	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (USD)	Total (USD)
1	ACO - OJ3X6	U	18	48.62	875,18
2	MED - 1E100_13A	U	18	37.88	681,76
3	PT0 - 0AC8_1	U	4	21.87	87.50
4	CAJA DE SEGURIDAD METALICA (ANTIHURTO) CON TAPA, MEDIDOR POLIFÁSICO ELECTROMECÁNICO	U	18	35.33	636,02
5	TUBO XX XXXXX GALVANIZADO DE 2 1/2" (63 MM) DIAM, 2 MM ESPESOR, 6 m	U	4	54.46	217.84
	TOTAL MATERIALES				$ 2,498.30

Lote 1: Mano de Obra de Comercialización (SAN XXXXXXXX)

L ote 1: Mano de Obra de Distribución (SAN XXXXXXXX)

Lote1: Materiales de Distribución Ofertados (XXXXXXX)

ITEM	Código Unidad de Propiedad	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (USD)	Total (USD)	Marca	Procedencia
ITEM	Código Unidad de Propiedad	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (USD)	Total (USD)	Marca	Procedencia
2	TAD-0TS	U	5.00
3	PO0-0HC10_400	U	11.00
4	ESD-1PP3	U	5.00
5	ESD-1PR3	U	6.00
6	PT0-0PC2_1	U	3.00
7	ESD-1PD3	U	1.00
8	TAD-0FS	U	2.00
9	ESD-4ER	U	3.00
10	CO0-0A1/0	U	82.64
11	CO0-0A2	U	41.32
12	CO0-0A4	U	41.32
13	CO0-0T2X50(50)	U	194.27
14	CO0-0T2x70(50)	U	133.68
15	Caja de Distribución de acometidas aéreas monofásicas 240/120 V,320 x 240 x 140 mm.	U	9.00
	TOTAL MATERIALES

Lote 1: Materiales de Comercialización Ofertados (XXXXXXX)

ITEM	Código Unidad de Propiedad	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (USD)	Total (USD)	Marca	Procedencia
ITEM	Código Unidad de Propiedad	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (USD)	Total (USD)	Marca	Procedencia
1	ACO - OJ3X6	U	20
2	MED - 1E100_13A	U	20
3	CAJA DE SEGURIDAD METALICA (ANTIHURTO) CON TAPA, MEDIDOR POLIFÁSICO ELECTROMECÁNICO	U	20
	TOTAL MATERIALES

Nota: Los conductores de circuitos en medio, bajo voltaje y acometidas se liquidarán por las cantidades realmente utilizadas

Lote1: Materiales de Distribución (XXXXXXX)

ITEM	Código Unidad de Propiedad	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (USD)	Total (USD)
ITEM	Código Unidad de Propiedad	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (USD)	Total (USD)
1	TAD-0TS	U	5.00	39.68	198.40
2	PO0-0HC10_400	U	11.00	173.40	1,907.36
3	ESD-1PP3	U	5.00	14.58	72.89
4	ESD-1PR3	U	6.00	52.35	314.12
5	PT0-0PC2_1	U	3.00	99.48	298.43
6	ESD-1PD3	U	1.00	52.45	52.45
7	TAD-0FS	U	2.00	77.36	154.72
8	ESD-4ER	U	3.00	43.27	129.81
9	CO0-0A1/0	U	82.64	0.95	78.52
10	CO0-0A2	U	41.32	0.60	24.76
11	CO0-0A4	U	41.32	0.42	17.33
12	CO0-0T2X50(50)	U	194.27	3.24	628.80
13	CO0-0T2x70(50)	U	133.68	3.57	477.74
14	Caja de Distribución de acometidas aéreas monofásicas 240/120 V,320 x 240 x 140 mm.	U	9.00	73.74	663.66
	TOTAL MATERIALES				5,019.00

Lote1: Materiales de Comercialización (XXXXXXX)

ITEM	Código Unidad de Propiedad	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (USD)	Total (USD)
ITEM	Código Unidad de Propiedad	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (USD)	Total (USD)
1	ACO - OJ3X6	U	20	48,62	972,42
2	MED - 1E100_13A	U	20	37,88	757,51
3	CAJA DE SEGURIDAD METALICA (ANTIHURTO) CON TAPA, MEDIDOR POLIFÁSICO ELECTROMECÁNICO	U	20	35,33	706,69
	TOTAL MATERIALES				$ 2,436.63

L ote 1: Mano de Obra de Comercialización (XXXXXXX)

Lote 1: Mano de Obra de Distribución (XXXXXXX)

Lote1: Materiales de Distribución Ofertados (PUCARA)

ITEM	Código Unidad de Propiedad	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (USD)	Total (USD)	Marca	Procedencia
ITEM	Código Unidad de Propiedad	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (USD)	Total (USD)	Marca	Procedencia
1	APD-0OLCS100AC	U	5
2	TAD-0TS	U	6
3	TAV-0TS	U	8
4	TAV-0TD	U	11
5	PO0-0HC12_500	U	28
6	ESE-1EP	U	3
7	ESE-1ED	U	5
8	ESE-1ER	U	11
9	ESD-1PP3	U	6
10	ESD-1PR3	U	8
11	ESV-1CP	U	9
12	ESV-1CA	U	1
13	ESV-1CD	U	6
14	ESV-1CR	U	10
15	PT0-0DC2_1	U	4
16	PT0-0PC2_1	U	18
17	ESD-1PD3	U	3
18	XXX-0XX	X	0
00	XXX-0XX	X	0
00	XX0-0X0	X	3524.34
21	CO0-0T2x70(50)	U	316.44
22	CO0-0T2X50(50)	U	470.32
23	Caja de Distribución de acometidas aéreas monofásicas 240/120 V,320 x 240 x 140 mm.	U	19
24	SPV-1GB	U	1
25	SPV-1S100_150E	U	1
26	SPV-1F2H	U	1
27	SPV-1P18_150E	U	1
28	TRV-1C10	U	1
29	SPD-2UAC	U	1
30	SPD-2F35_1	U	1
31	SPV-1GB	U	3
32	SPV-1S100_150E	U	3
33	SPV-1F2H	U	3
34	SPV-1P18_150E	U	3
35	TRV-1C15	U	3
36	SPD-2LDC	U	3
37	SPD-2F63_1	U	3
38	SPV-1GB	U	2
39	SPV-1S100_150E	U	2
40	SPV-1F1H	U	2
41	SPV-1P18_150E	U	2
42	TRV-1C10	U	2
43	SPD-2LDC	U	2
44	SPD-2F35_1	U	2
	TOTAL MATERIALES

Lote 1: Materiales de Comercialización Ofertados (PUCARA)

ITEM	Código Unidad de Propiedad	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (USD)	Total (USD)	Marca	Procedencia
ITEM	Código Unidad de Propiedad	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (USD)	Total (USD)	Marca	Procedencia
1	ACO - OJ3X6	X	00
0	XXX - 0X000_00X	X	00
0	XX0 - 0XX0_0	X	00
0	XXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXX (ANTIHURTO) CON TAPA, MEDIDOR POLIFÁSICO ELECTROMECÁNICO	U	27
5	TUBO XX XXXXX GALVANIZADO DE 2 1/2" (63 MM) DIAM, 2 MM ESPESOR, 6 m	U	22
	TOTAL MATERIALES

Nota: Los conductores de circuitos en medio, bajo voltaje y acometidas se liquidarán por las cantidades realmente utilizadas

Lote1: Materiales de Distribución (PUCARA)

ITEM	Código Unidad de Propiedad	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (USD)	Total (USD)
ITEM	Código Unidad de Propiedad	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (USD)	Total (USD)
1	APD-0OLCS100AC	U	5	216.98	1,084.88
2	TAD-0TS	U	6	39.68	238.08
3	TAV-0TS	U	8	56.98	455.84
4	TAV-0TD	U	11	76.99	846.85
5	PO0-0HC12_500	U	28	262.21	7,341.91
6	ESE-1EP	U	3	12.36	37.09
7	ESE-1ED	U	5	33.04	165.22
8	ESE-1ER	U	11	12.74	140.19
9	ESD-1PP3	U	6	14.58	87.47
10	ESD-1PR3	U	8	52.35	418.83
11	ESV-1CP	U	9	27.25	245.26
12	ESV-1CA	U	1	47.23	47.23
13	ESV-1CD	U	6	121.31	727.84
14	ESV-1CR	U	10	40.36	403.61
15	PT0-0DC2_1	U	4	111.38	445.54
16	PT0-0PC2_1	U	18	99.48	1,790.60
17	ESD-1PD3	U	3	52.45	157.34
18	TAV-0FD	U	1	117.21	117.21
19	TAD-0FS	U	1	77.36	77.36
20	CO0-0A2	U	3524.34	0.60	2,111.78
21	CO0-0T2x70(50)	U	316.44	3.57	1,130.89
22	CO0-0T2X50(50)	U	470.32	3.24	1,522.31
23	Caja de Distribución de acometidas aéreas monofásicas 240/120 V,320 x 240 x 140 mm.	U	19	73.74	1,401.06
24	SPV-1GB	U	1	14.90	14.90
25	SPV-1S100_150E	U	1	156.70	156.70
26	SPV-1F2H	U	1	1.57	1.57
27	SPV-1P18_150E	U	1	71.77	71.77
28	TRV-1C10	U	1	1,367.86	1,367.86
29	SPD-2UAC	U	1	183.85	183.85
30	SPD-2F35_1	U	1	6.03	6.03
31	SPV-1GB	U	3	14.90	44.70
32	SPV-1S100_150E	U	3	156.70	470.11
33	SPV-1F2H	U	3	1.57	4.70
34	SPV-1P18_150E	U	3	71.77	215.32
35	TRV-1C15	U	3	1,655.69	4,967.08
36	SPD-2LDC	U	3	191.87	575.62
37	SPD-2F63_1	U	3	6.03	18.09
38	SPV-1GB	U	2	14.90	29.80
39	SPV-1S100_150E	U	2	156.70	313.40
40	SPV-1F1H	U	2	1.57	3.14
41	SPV-1P18_150E	U	2	71.77	143.55
42	TRV-1C10	U	2	1,367.86	2,735.73
43	SPD-2LDC	U	2	191.87	383.74
44	SPD-2F35_1	U	2	6.03	12.06
	TOTAL MATERIALES				32,714.13

Lote1: Materiales de Comercialización (PUCARA)

ITEM	Código Unidad de Propiedad	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (USD)	Total (USD)
ITEM	Código Unidad de Propiedad	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (USD)	Total (USD)
1	ACO - OJ3X6	U	27	48.62	1,312.77
2	MED - 1E100_13A	U	27	37.88	1,022.64
3	PT0 - 0AC8_1	U	22	21.87	481.23
4	CAJA DE SEGURIDAD METALICA (ANTIHURTO) CON TAPA, MEDIDOR POLIFÁSICO ELECTROMECÁNICO	U	27	35.33	954.03
5	TUBO XX XXXXX GALVANIZADO DE 2 1/2" (63 MM) DIAM, 2 MM ESPESOR, 6 m	U	22	54.46	1,198.10
	TOTAL MATERIALES				4,968.78

L ote 1: Mano de Obra de Comercialización (PUCARA)

L ote 1: Mano de Obra de Distribución (PUCARA)

LOTE CUATRO

LOTE	PROYECTO	MANO DE OBRA DE REDES	MANO DE OBRA INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES	MATERIALES:REDES	MATERIALES: ACOMETIDAS	PRESUPUESTO REFERENCIAL USD SIN IVA
4	BARRIO LOS GUABOS NO 2 - UYUMBICHO	$ 8,581.79	$ 1,054.57	$ 24,394.29	$ 3,337.96	$ 37,368.61
	PASAJE S/N Y COLORADOS	$ 2,709.36	$ 541.53	$ 8,426.89	$ 1,172.82	$ 12,850.60
	LOTIZACION XXXXXXX XX XXXXXXX	$ 7,590.94	$ 944.11	$ 17,355.16	$ 1,934.64	$ 27,824.85
	XXXXXX XX XXXXXXX XX.- 0	$ 6,044.74	$ 707.43	$ 12,372.47	$ 2,072.61	$ 21,197.24
	BARRIO MIRANDA MIRADOR SUR	$ 14,537.30	$ 2,215.51	$ 37,694.18	$ 5,194.70	$ 59,641.68
	BARRIO EL FALCÓN	$ 6,617.33	$ 939.18	$ 18,449.76	$ 2,087.30	$ 28,093.58
TOTAL		$ 46,081.46	$ 6,402.32	$ 118,692.75	$ 15,800.03	$ 186,976.56

Mano de Obra de Redes Referencial

LOTE	PROYECTO	COSTO DE ESTRUCTURA TIPO DE REDES	FACTOR DE AJUSTE (No modificable)	PRESUPUESTO REFERENCIAL MANO DE OBRA REDES
4	BARRIO LOS GUABOS NO 2 - UYUMBICHO	$294,53	29.14	$ 8,581.79
	XXXXXX X/X X XXXXXXXXX	x000,00	0.00	x 0,000.00
	XXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX	$294,53	25.77	$ 7,590.94
	XXXXXX XX XXXXXXX XX.- 0	$294,53	20.52	$ 6,044.74
	BARRIO MIRANDA MIRADOR SUR	$294,53	49.36	$ 14,537.30
	BARRIO EL FALCÓN	$294,53	22.47	$ 6,617.33

Mano de Obra de Acometidas y Medidores Referencial

LOTE	PROYECTO	COSTO DE ESTRUCTURA TIPO DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES	FACTOR DE AJUSTE (No modificable)	PRESUPUESTO REFERENCIALMANO DE OBRA ACOMETIDAS Y MEDIDORES
4	BARRIO LOS GUABOS NO 2 - UYUMBICHO	$71,30	14.79	$ 1,054.57
	XXXXXX X/X X XXXXXXXXX	x00,00	0.00	x 000.00
	XXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX	$71,30	13.24	$ 944.11
	XXXXXX XX XXXXXXX XX.- 0	$71,30	9.92	$ 707.43
	BARRIO MIRANDA MIRADOR SUR	$71,30	31.07	$ 2,215.51
	BARRIO EL FALCÓN	$71,30	13.17	$ 939.18

OFERTA XXXX 0

XXXX	XXXXXXXX	XXXX XX XXXX XX XXXXX	MANO DE OBRA INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES	MATERIALES:REDES	MATERIALES ACOMETIDAS	VALOR OFERTADO USD SIN IVA
4	BARRIO LOS GUABOS NO 2 - UYUMBICHO
	PASAJE S/N Y COLORADOS
	LOTIZACION XXXXXXX XX XXXXXXX
	BARRIO EL GUANGAL NO.- 2
	BARRIO MIRANDA MIRADOR SUR
	BARRIO EL FALCÓN

Mano de Obra de Redes Ofertada

LOTE	PROYECTO	COSTO DE ESTRUCTURA TIPO DE REDES	FACTOR DE AJUSTE (No modificable)	VALOR OFERTADO DE OBRA REDES
4	BARRIO LOS GUABOS NO 2 - UYUMBICHO		29.14
	XXXXXX X/X X XXXXXXXXX		0.00
	XXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX		25.77
	BARRIO EL GUANGAL NO.- 2		20.52
	XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX		00.00
	XXXXXX XX XXXXXX		22.47

Mano de Obra de Acometidas y Medidores Ofertada

LOTE	PROYECTO	COSTO DE ESTRUCTURA TIPO DE ACOMETIDAS Y MEDIDORES	FACTOR DE AJUSTE (No modificable)	PRESUPUESTO REFERENCIALMANO DE OBRA ACOMETIDAS Y MEDIDORES
4	BARRIO LOS GUABOS NO 2 - UYUMBICHO		14.79
	XXXXXX X/X X XXXXXXXXX		0.00
	XXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX		13.24
	BARRIO EL GUANGAL NO.- 2		9.92
	XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX		00.00
	XXXXXX XX XXXXXX		13.17

Lote 4: Materiales de Distribución (BARRIO LOS GUABOS No 2 - UYUMBICHO)

ITEM	Código Unidad de Propiedad	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (USD)	Total (USD)
1	ESV-1VD2,00	U	1	295.31	295.31
2	ESV-1CP	U	3	27.25	81.75
3	ESV-1CA	U	1	47.23	47.23
4	ESV-1CD	U	1	121.31	121.31
5	ESV-1CR	U	10	40.36	403.61
6	ESD-4ER	U	6	43.27	259.63
7	ESE-1ER	U	4	12.74	50.98
8	ESD-1PP3	U	4	14.58	58.31
9	ESD-1PR3	U	18	52.35	942.37
10	ESD-1PD3	U	1	52.45	52.45
11	APD-0OLCS100AC	U	10	216.98	2,169.76
12	APD-0OLCS100AC	U	6	216.98	1,301.85
13	APD-0PLCS100PC	U	3	203.44	610.31
14	APD-0PCC	U	1	110.42	110.42
15	SPV-1E100_150R	U	1	324.44	324.44
16	SPV-1F8K	U	1	0.94	0.94
17	TRV-1C37.5	U	2	2,488.15	4,976.31
18	SPV-1GB	U	2	14.90	29.80
19	SPV-1S100_150E	U	2	156.70	313.40
20	SPV-1F6K	U	2	2.88	5.76
21	SPV-1P18_150E	U	2	71.77	143.55
22	SPD-2UAC	U	2	183.85	367.69
23	SPD-2F125_1	U	2	6.03	12.06
24	TAD-0TS	U	9	39.68	357.13
25	TAV-0TS	U	2	56.98	113.96
26	TAV-0TD	U	4	76.99	307.95
27	TAV-0FS	U	1	94.66	94.66
28	TAV-0FD	U	1	117.21	117.21
29	TAD-0FS	U	2	77.36	154.72
30	TAD-0PS	U	1	39.73	39.73
31	TAV-0PD	U	2	78.31	156.62
32	Tensor aéreo XX	X	0	61.18	61.18
33	PT0-0DC2_1	U	1	111.38	111.38
34	PT0-0PC2_1	U	9	99.48	895.30
35	PT0-0PC2_2	U	2	124.61	249.23
36	PO0-0HC12_500	U	13	262.21	3,408.75
37	PO0-0HC10_400	U	11	173.40	1,907.36
38	Conductor ASC #2 AWG	M	679.183716	0.60	406.97
39	Conductor ASC #4 AWG	M	66.29654127	0.42	27.81
40	Conductor Al. Preensamblado 2x70 + Nx50 mm2	M	537.1003389	3.57	1,919.49
41	AC0-0X2X10C	U	16	86.60	1,385.61
	TOTAL				24,394.29

Lote 4: Materiales de Comercialización Ofertados (BARRIO LOS GUABOS No 2 - UYUMBICHO)

ITEM	CÓDIGO UNIDAD DE PROPIEDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (USD)	TOTAL (USD)
1	ACO - OJ3X6	U	18	48.62	875.18
2	MED - 1E100_13A	U	18	37.88	681.76
.	PT0 - 0AC8_1	U	15	21.87	328.11
4	CAJA DE SEGURIDAD METALICA (ANTIHURTO) CON TAPA, MEDIDOR POLIFÁSICO ELECTROMECÁNICO	U	18	35.33	636.02
5	TUBO XX XXXXX GALVANIZADO DE 2 1/2" (63 MM) DIAM, 2 MM ESPESOR, 6 m	U	15	54.46	816.89
	TOTAL				$ 3,337.96

Lote 4: Materiales de Comercialización Ofertados (BARRIO LOS GUABOS No 2 - UYUMBICHO)

ITEM	CÓDIGO UNIDAD DE PROPIEDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (USD)	TOTAL (USD)	Marca	Procedencia
1	ACO - OJ3X6	X	00
0	XXX - 0X000_00X	X	00
0	XX0 - 0XX0_0	X	00
0	XXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXX (ANTIHURTO) CON TAPA, MEDIDOR POLIFÁSICO ELECTROMECÁNICO	U	18
5	TUBO XX XXXXX GALVANIZADO DE 2 1/2" (63 MM) DIAM, 2 MM ESPESOR, 6 m	U	15
	TOTAL

Lote 4: Materiales de Distribución Ofertados (BARRIO LOS GUABOS No 2 - UYUMBICHO)

ITEM	Código Unidad de Propiedad	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (USD)	Total (USD)	Marca	Procedencia
1	ESV-1VD2,00	U	1
2	ESV-1CP	U	3
3	ESV-1CA	U	1
4	ESV-1CD	U	1
5	ESV-1CR	U	10
6	ESD-4ER	U	6
7	ESE-1ER	U	4
8	ESD-1PP3	U	4
9	ESD-1PR3	U	18
10	ESD-1PD3	U	1
11	APD-0OLCS100AC	U	10
12	APD-0OLCS100AC	U	6
13	APD-0PLCS100PC	U	3
14	APD-0PCC	U	1
15	SPV-1E100_150R	U	1
16	SPV-1F8K	U	1
17	TRV-1C37.5	U	2
18	SPV-1GB	U	2
19	SPV-1S100_150E	U	2
20	SPV-1F6K	U	2
21	SPV-1P18_150E	U	2
22	SPD-2UAC	U	2
23	SPD-2F125_1	U	2
24	TAD-0TS	U	9
25	TAV-0TS	U	2
26	TAV-0TD	U	4
27	TAV-0FS	U	1
28	TAV-0FD	U	1
29	TAD-0FS	U	2
30	TAD-0PS	U	1
31	TAV-0PD	U	2
32	Tensor aéreo XX	X	0
00	XX0-0XX0_0	U	1
34	PT0-0PC2_1	U	9
35	PT0-0PC2_2	U	2
36	PO0-0HC12_500	U	13
37	PO0-0HC10_400	U	11
38	Conductor ASC #2 AWG	M	679.183716
39	Conductor ASC #4 AWG	M	66.29654127
40	Conductor Al. Preensamblado 2x70 + Nx50 mm2	M	537.1003389
41	AC0-0X2X10C	U	16
	TOTAL

Nota: Los conductores de circuitos en medio, bajo voltaje y acometidas se liquidarán por las cantidades realmente utilizadas.

Lote 4: Xxxx xx Xxxx xx Xxxxxxxxxxxx (XXXXXX XXX XXXXXX Xx 0 - XXXXXXXXX)

Xxxx 0: Mano de Obra de Comercialización (BARRIO LOS GUABOS No 2 - UYUMBICHO) por favor los cuadros no deben tener ceros

Lote 4: Materiales de Distribución (PASAJE S/N Y COLORADOS)

ITEM	CÓDIGO UNIDAD DE PROPIEDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (USD)	TOTAL (USD)
1	ESV-1CP	U	2	27.25	54.50
2	ESV-1CR	U	2	40.36	80.72
3	ESE-1ER	U	2	12.74	25.49
4	ESD-1PP3	U	4	14.58	58.31
5	ESD-1PR3	U	6	52.35	314.12
6	APD-0OLCS100AC	U	6	216.98	1,301.85
7	APD-0OLCS100AC	U	2	216.98	433.95
8	SPV-1E100_150R	U	1	324.44	324.44
9	SPV-1F8K	U	1	0.94	0.94
10	TRV-1C15	U	1	1,655.69	1,655.69
11	SPV-1GB	U	1	14.90	14.90
12	SPV-1S100_150E	U	1	156.70	156.70
13	SPV-1F2H	U	1	1.57	1.57
14	SPV-1P18_150E	U	1	71.77	71.77
15	SPD-2UAC	U	1	183.85	183.85
16	SPD-2F63_1	U	1	6.03	6.03
17	TAD-0TS	U	3	39.68	119.04
18	TAV-0TS	U	1	56.98	56.98
19	TAV-0TD	U	1	76.99	76.99
20	TAD-0FS	U	1	77.36	77.36
21	PT0-0DC2_1	U	3	111.38	334.15
22	PT0-0DC2_2	U	1	136.52	136.52
23	PO0-0HC12_500	U	3	262.21	786.63
24	PO0-0HC10_400	U	5	173.40	866.98
25	Conductor ASC #2 AWG	M	111.29	0.60	66.68
26	Conductor Al. Preensamblado 2x50 + Nx50 mm2	M	243.36	3.24	787.70
27	AC0-0X2X10C	U	5	86.60	433.00
	TOTAL				8,426.89

Lote 4: Materiales de Comercialización (PASAJE S/N Y COLORADOS)

ITEM	CÓDIGO UNIDAD DE PROPIEDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (USD)	TOTAL (USD)
1	ACO - OJ3X6	U	9	48.62	437.59
2	MED - 1E100_13A	U	9	37.88	340.88
3	PT0 - 0AC8_1	X	0	00.00	00.00
0	XXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXX (ANTIHURTO) CON TAPA, MEDIDOR POLIFÁSICO ELECTROMECÁNICO	U	9	35.33	318.01
5	TUBO XX XXXXX GALVANIZADO DE 2 1/2" (63 MM) DIAM, 2 MM ESPESOR, 6 m	U	1	54.46	54.46
	TOTAL				$ 1,172.82

Lote 4: Materiales de Comercialización Ofertados (PASAJE S/N Y COLORADOS)

ITEM	CÓDIGO UNIDAD DE PROPIEDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (USD)	TOTAL (USD)	Marca	Procedencia
1	ACO - OJ3X6	X	0
0	XXX - 0X000_00X	X	0
0	XX0 - 0XX0_0	X	0
0	XXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXX (ANTIHURTO) CON TAPA, MEDIDOR POLIFÁSICO ELECTROMECÁNICO	U	9
5	TUBO XX XXXXX GALVANIZADO DE 2 1/2" (63 MM) DIAM, 2 MM ESPESOR, 6 m	U	1
	TOTAL

Lote 4: Materiales de Distribución Ofertados (PASAJE S/N Y COLORADOS)

ITEM	CÓDIGO UNIDAD DE PROPIEDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (USD)	TOTAL (USD)	Marca	Procedencia
1	ESV-1CP	U	2
2	ESV-1CR	U	2
3	ESE-1ER	U	2
4	ESD-1PP3	U	4
5	ESD-1PR3	U	6
6	APD-0OLCS100AC	U	6
7	APD-0OLCS100AC	U	2
8	SPV-1E100_150R	U	1
9	SPV-1F8K	U	1
10	TRV-1C15	U	1
11	SPV-1GB	U	1
12	SPV-1S100_150E	U	1
13	SPV-1F2H	U	1
14	SPV-1P18_150E	U	1
15	SPD-2UAC	U	1
16	SPD-2F63_1	U	1
17	TAD-0TS	U	3
18	TAV-0TS	U	1
19	TAV-0TD	U	1
20	TAD-0FS	U	1
21	PT0-0DC2_1	U	3
22	PT0-0DC2_2	U	1
23	PO0-0HC12_500	U	3
24	PO0-0HC10_400	U	5
25	Conductor ASC #2 AWG	M	111.29
26	Conductor Al. Preensamblado 2x50 + Nx50 mm2	M	243.36
27	AC0-0X2X10C	U	5
	TOTAL

Nota: Los conductores de circuitos en medio, bajo voltaje y acometidas se liquidarán por las cantidades realmente utilizadas.

Lote 4: Xxxx xx Xxxx xx Xxxxxxxxxxxx (XXXXXX X/X X XXXXXXXXX)

Xxxx 0: Xxxx xx Xxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxxx (XXXXXX X/X X XXXXXXXXX)

Xxxx 0: Materiales de Distribución (LOTIZACIÓN XXXXXXX XX XXXXXXX)

ITEM	Código Unidad de Propiedad	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (USD)	Total (USD)
1	ESV-3CP1,5	U	2	118.69	237.38
2	ESV-3CR1,5	U	9	241.47	2,173.21
3	ESV-3VP2,40	U	1	136.72	136.72
4	ESV-1CP	U	3	27.25	81.75
5	ESV-1CD	U	2	121.31	242.61
6	ESV-1CR	U	1	40.36	40.36
7	ESD-4EP	U	1	41.75	41.75
8	ESC-2ER	U	2	23.36	46.72
9	ESE-1ER	U	11	12.74	140.19
10	ESD-1PP3	U	3	14.58	43.73
11	ESD-1PR3	U	8	52.35	418.83
12	APD-0OLCS100AC	U	11	216.98	2,386.73
13	SPV-3E100_150R	U	1	737.52	737.52
14	SPV-3F8K	U	1	2.81	2.81
15	TRV-1C50	U	1	3,068.09	3,068.09
16	SPV-1GB	U	1	14.90	14.90
17	SPV-1S100_150E	U	1	156.70	156.70
18	SPV-1F10K	U	1	2.88	2.88
19	SPV-1P18_150E	U	1	71.77	71.77
20	SPD-2UAA	U	1	183.85	183.85
21	SPD-2F160_1	U	1	6.03	6.03
22	TAD-0TS	U	4	39.68	158.72
23	TAV-0TS	U	2	56.98	113.96
24	TAV-0TD	U	1	76.99	76.99
25	TAV-0FS	U	2	94.66	189.32
26	TAV-0FD	U	2	117.21	234.43
27	TAV-0PS	U	1	53.21	53.21
28	Tensor aéreo XX	X	0	61.18	61.18
29	PT0-0PC2_1	U	6	99.48	596.87
30	PT0-0PC2_2	U	1	124.61	124.61
31	PO0-0HC12_500	U	10	262.21	2,622.11
32	PO0-0HC10_400	U	2	173.40	346.79
33	Conductor ASC #2 AWG	M	988.93	0.60	592.57
34	Conductor Xxxxxxxxx Xx 0x0 AWG	M	37.631869	1.05	39.58
35	Conductor Al. Preensamblado 2x95 + Nx50 mm2	M	269.60944	4.19	1,130.85
36	AC0-0X2X10C	U	9	86.60	779.41
	TOTAL				17,355.16

Lote 4: Materiales de Comercialización (LOTIZACIÓN XXXXXXX XX XXXXXXX)

ITEM	CÓDIGO UNIDAD DE PROPIEDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (USD)	TOTAL (USD)
1	ACO - OJ3X6	U	14	48.62	680.70
2	MED - 1E100_13A	U	14	37.88	530.26
3	PT0 - 0AC8_1	X	0	00.00	00.00
0	XXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXX (ANTIHURTO) CON TAPA, MEDIDOR POLIFÁSICO ELECTROMECÁNICO	U	14	35.33	494.68
5	TUBO XX XXXXX GALVANIZADO DE 2 1/2" (63 MM) DIAM, 2 MM ESPESOR, 6 m	U	3	54.46	163.38
	TOTAL				$ 1,934.64

Lote 4: Materiales de Comercialización Ofertados (LOTIZACIÓN XXXXXXX XX XXXXXXX)

ITEM	CÓDIGO UNIDAD DE PROPIEDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (USD)	TOTAL (USD)	MARCA	PROCEDENCIA
1	ACO - OJ3X6	X	00
0	XXX - 0X000_00X	X	00
0	XX0 - 0XX0_0	X	0
0	XXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXX (ANTIHURTO) CON TAPA, MEDIDOR POLIFÁSICO ELECTROMECÁNICO	U	14
5	TUBO XX XXXXX GALVANIZADO DE 2 1/2" (63 MM) DIAM, 2 MM ESPESOR, 6 m	U	3
	TOTAL

Lote 4: Materiales de Distribución Ofertados (LOTIZACIÓN XXXXXXX XX XXXXXXX)

ITEM	Código Unidad de Propiedad	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (USD)	Total (USD)	Marca	Procedencia
1	ESV-3CP1,5	U	2
2	ESV-3CR1,5	U	9
3	ESV-3VP2,40	U	1
4	ESV-1CP	U	3
5	ESV-1CD	U	2
6	ESV-1CR	U	1
7	ESD-4EP	U	1
8	ESC-2ER	U	2
9	ESE-1ER	U	11
10	ESD-1PP3	U	3
11	ESD-1PR3	U	8
12	APD-0OLCS100AC	U	11
13	SPV-3E100_150R	U	1
14	SPV-3F8K	U	1
15	TRV-1C50	U	1
16	SPV-1GB	U	1
17	SPV-1S100_150E	U	1
18	SPV-1F10K	U	1
19	SPV-1P18_150E	U	1
20	SPD-2UAA	U	1
21	SPD-2F160_1	U	1
22	TAD-0TS	U	4
23	TAV-0TS	U	2
24	TAV-0TD	U	1
25	TAV-0FS	U	2
26	TAV-0FD	U	2
27	TAV-0PS	U	1
28	Tensor aéreo XX	X	0
00	XX0-0XX0_0	U	6
30	PT0-0PC2_2	U	1
31	PO0-0HC12_500	U	10
32	PO0-0HC10_400	U	2
33	Conductor ASC #2 AWG	M	988.93
34	Conductor Xxxxxxxxx Xx 0x0 AWG	M	37.63
35	Conductor Al. Preensamblado 2x95 + Nx50 mm2	M	269.61
36	AC0-0X2X10C	U	9
	TOTAL

Nota: Los conductores de circuitos en medio, bajo voltaje y acometidas se liquidarán por las cantidades realmente utilizadas.

Lote 4: Xxxx xx Xxxx xx Xxxxxxxxxxxx (XXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX)

Xxxx 0: Xxxx xx Xxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxxx (XXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX)

Xxxx 0: Materiales de Comercialización Ofertados (BARRIO EL GUANGAL No.- 2)

ITEM	CÓDIGO UNIDAD DE PROPIEDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (USD)	TOTAL (USD)	MARCA	PROCEDENCIA
1	ACO - OJ3X6	X	00
0	XXX - 0X000_00X	X	00
0	XX0 - 0XX0_0	X	0
0	XXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXX (ANTIHURTO) CON TAPA, MEDIDOR POLIFÁSICO ELECTROMECÁNICO	U	12
5	TUBO XX XXXXX GALVANIZADO DE 2 1/2" (63 MM) DIAM, 2 MM ESPESOR, 6 m	U	8
	TOTAL

Lote 4: Materiales de Distribución Ofertados (BARRIO EL GUANGAL No.- 2)

ITEM	Código Unidad de Propiedad	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (USD)	Total (USD)	Marca	Procedencia
1	PO0-0HC12_500	U.	12.00
2	PO0-0HC10_400	U.	4.00
3	ESV-1CP	U.	4.00
4	ESV-1CA	U.	2.00
5	ESV-1CD	U.	3.00
0	XXX-0XX	X.	0.00
0	XXX-0XX0	X.	3.00
8	ESD-1PD3	U.	1.00
9	ESD-1PR3	U.	2.00
10	ESE-1ER	U.	1.00
00	XXX-0XX	X.	00.00
00	XXX-0XX	X.	2.00
13	ESC-2ER	U.	1.00
14	APD-0OLCS100AC	U.	5.00
15	TAV-0FS	U.	5.00
16	TAD-0TS	U.	2.00
17	TAV-0TS	U.	3.00
18	TAD-0FS	U.	1.00
19	PT0-0PC2_2	U.	1.00
20	PT0-0PC2_1	U.	2.00
21	CONDUCTOR DESNUDO ALUMINIO, AAC No. 2 AWG, 7 HILOS.	m.	1071.77
22	CABLE PREENSAMBLADO (2 X 2/0 AAC + 1 X 1/0 AAAC) AWG, AISLADO POLIETILENO RETICULADO XLPE, 600 V - 90 GRD C	m.	242.99
23	CABLE MULTIPLEX ALUMINIO AAC 600 V, No. 2X4 AWG, DUPLEX	m.	518.67
24	AC0-0X2X10C	U.	3.00
25	TRV-1C25	U.	1.00
26	SPV-1G	U.	1.00
27	SPV-1S100_150E	U.	1.00
28	SPV-1F5H	U.	1.00
29	SPV-1P18_150E	U.	1.00
00	XXX-0XXX	X.	1.00
31	SPD-2F100_1	U.	1.00
32	SPV-1S100_150R	U.	1.00
	TOTAL

Nota: Los conductores de circuitos en medio, bajo voltaje y acometidas se liquidarán por las cantidades realmente utilizadas.

Lote 4: Mano de Obra de Distribución (BARRIO EL GUANGAL No.- 2)

Lote 4: Mano de Obra de Comercialización (BARRIO EL GUANGAL No.- 2)

Lote 4: Materiales de Distribución (BARRIO EL GUANGAL No.- 2)

ITEM	Código Unidad de Propiedad	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (USD)	Total (USD)
1	PO0-0HC12_500	U.	12.00	262.21	3146.53
2	PO0-0HC10_400	U.	4.00	173.40	693.59
3	ESV-1CP	U.	4.00	27.25	109.01
4	ESV-1CA	U.	2.00	47.23	94.46
5	ESV-1CD	U.	3.00	121.31	363.92
0	XXX-0XX	X.	0.00	00.00	000.00
0	XXX-0XX0	X.	3.00	14.58	43.73
8	ESD-1PD3	U.	1.00	52.45	52.45
9	ESD-1PR3	U.	2.00	52.35	104.71
10	ESE-1ER	U.	1.00	12.74	12.74
11	ESE-1EP	U.	18.00	12.36	222.55
12	ESE-1ED	U.	2.00	33.04	66.09
13	ESC-2ER	U.	1.00	23.36	23.36
14	APD-0OLCS100AC	U.	5.00	216.98	1084.88
00	XXX-0XX	X.	5.00	94.66	473.30
16	TAD-0TS	U.	2.00	39.68	79.36
00	XXX-0XX	X.	3.00	56.98	170.94
18	TAD-0FS	U.	1.00	77.36	77.36
19	PT0-0PC2_2	U.	1.00	124.61	124.61
20	PT0-0PC2_1	U.	2.00	99.48	198.96
21	CONDUCTOR DESNUDO ALUMINIO, AAC No. 2 AWG, 7 HILOS.	m.	1071.77	0.60	643.06
22	CABLE PREENSAMBLADO (2 X 2/0 AAC + 1 X 1/0 AAAC) AWG, AISLADO POLIETILENO RETICULADO XLPE, 600 V - 90 GRD C	m.	242.99	3.57	868.39
23	CABLE MULTIPLEX ALUMINIO AAC 600 V, No. 2X4 AWG, DUPLEX	m.	518.67	1.05	544.61
24	AC0-0X2X10C	U.	3.00	86.60	259.80
00	XXX-0X00	X.	1.00	1941.38	1941.38
26	SPV-1G	U.	1.00	25.21	25.21
27	SPV-1S100_150E	U.	1.00	156.70	156.70
28	SPV-1F5H	U.	1.00	2.88	2.88
29	SPV-1P18_150E	U.	1.00	71.77	71.77
00	XXX-0XXX	X.	1.00	183.85	183.85
31	SPD-2F100_1	U.	1.00	6.03	6.03
32	SPV-1S100_150R	U.	1.00	324.44	324.44
	TOTAL				12372.47

Lote 4: Materiales de Comercialización (BARRIO EL GUANGAL No.- 2)

ITEM	CÓDIGO UNIDAD DE PROPIEDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (USD)	TOTAL (USD)
1	ACO - OJ3X6	U	12	48.62	583.45
2	MED - 1E100_13A	U	12	37.88	454.51
3	PT0 - 0AC8_1	U	8	21.87	174.99
4	CAJA DE SEGURIDAD METALICA (ANTIHURTO) CON TAPA, MEDIDOR POLIFÁSICO ELECTROMECÁNICO	U	12	35.33	424.01
5	TUBO XX XXXXX GALVANIZADO DE 2 1/2" (63 MM) DIAM, 2 MM ESPESOR, 6 m	U	8	54.46	435.67
	TOTAL				$ 2,072.64

Lote 4: Materiales de Distribución (BARRIO MIRANDA MIRADOR SUR)

ITEM	Código Unidad de Propiedad	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (USD)	Total (USD)
1	ESV-1CA	U.	5.00	47.23	236.15
2	ESV-1CP	U.	11.00	27.25	299.77
0	XXX-0XX	X.	00.00	00.00	000.00
0	XX0-0XX00_0000	X.	2.00	878.80	1757.61
5	PO0-0HC10_400	U.	12.00	173.40	2080.76
6	PO0-0HC12_500	U.	24.00	262.21	6293.07
7	ESE-1ER	U.	10.00	12.74	127.45
8	ESD-1PR3	U.	20.00	52.35	1047.08
9	ESD-1PP3	U.	20.00	14.58	291.56
10	ESD-1PD3	U.	1.00	52.45	52.45
11	APD-0OLCS100AC	U.	32.00	216.98	6943.23
00	XXX-0XX	X.	3.00	56.98	170.94
13	TAD-0FS	U.	1.00	77.36	77.36
14	TAD-0TS	U.	7.00	39.68	277.77
15	TAV-0TD	U.	6.00	76.99	461.92
16	ESE-1EP	U.	1.00	12.36	12.36
00	XXX-0XX	X.	4.00	94.66	378.64
18	PT0-0PC2_1	U.	10.00	99.48	994.78
19	PT0-0PC2_2	U.	4.00	124.61	498.45
00	XXX-0XX	X.	3.00	117.21	351.64
21	ESV-1VR2,00	U.	1.00	191.87	191.87
22	ESV-1VA2,00	U.	2.00	187.84	375.68
00	XXX-0XX	X.	1.00	53.21	53.21
24	CONDUCTOR DESNUDO ALUMINIO, AAC No. 2 AWG, 7 HILOS.	m.	1485.67	0.60	891.40
25	CABLE PREENSAMBLADO (2 X 2/0 AAC + 1 X 1/0 AAAC) AWG, AISLADO POLIETILENO RETICULADO XLPE, 600 V - 90 GRD C	m.	1258.33	3.57	4497.00
26	AC0-0X2X10C	U.	20.00	86.60	1732.01
27	SPV-1S100_150R	U.	1.00	324.44	324.44
00	XXX-0X00	X.	2.00	1655.69	3311.39
29	SPV-1G	U.	2.00	25.21	50.42
30	SPV-1S100_150E	U.	2.00	156.70	313.40
31	SPV-1F2H	U.	2.00	1.57	3.14
32	SPV-1P18_150E	U.	2.00	71.77	143.55
00	XXX-0XXX	X.	2.00	183.85	367.69
34	SPD-2F63_1	U.	2.00	6.03	12.06
00	XXX-0X00	X.	1.00	1941.38	1941.38
36	SPV-1G	U.	1.00	25.21	25.21
37	SPV-1S100_150E	U.	1.00	156.70	156.70
38	SPV-1F5H	U.	1.00	2.88	2.88
39	SPV-1P18_150E	U.	1.00	71.77	71.77
00	XXX-0XXX	X.	1.00	183.85	183.85
41	SPD-2F100_1	U.	1.00	6.03	6.03
	TOTAL				37694.18

Lote 4: Materiales de Comercialización (BARRIO MIRANDA MIRADOR SUR)

ITEM	CÓDIGO UNIDAD DE PROPIEDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (USD)	TOTAL (USD)
1	ACO - OJ3X6	U	37	48.62	1,798.99
2	MED - 1E100_13A	U	37	37.88	1,401.40
3	PT0 - 0AC8_1	U	9	21.87	196.87
4	CAJA DE SEGURIDAD METALICA (ANTIHURTO) CON TAPA, MEDIDOR POLIFÁSICO ELECTROMECÁNICO	U	37	35.33	1,307.37
5	TUBO XX XXXXX GALVANIZADO DE 2 1/2" (63 MM) DIAM, 2 MM ESPESOR, 6 m	U	9	54.46	490.13
	TOTAL				$ 5,194.76

Lote 4: Materiales de Comercialización Ofertados (BARRIO MIRANDA MIRADOR SUR)

ITEM	CÓDIGO UNIDAD DE PROPIEDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (USD)	TOTAL (USD)	MARCA	PROCEDENCIA
1	ACO - OJ3X6	X	00
0	XXX - 0X000_00X	X	00
0	XX0 - 0XX0_0	X	0
0	XXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXX (ANTIHURTO) CON TAPA, MEDIDOR POLIFÁSICO ELECTROMECÁNICO	U	37
5	TUBO XX XXXXX GALVANIZADO DE 2 1/2" (63 MM) DIAM, 2 MM ESPESOR, 6 m	U	9
	TOTAL

Lote 4: Materiales de Distribución Ofertados (BARRIO MIRANDA MIRADOR SUR)

ITEM	Código Unidad de Propiedad	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (USD)	Total (USD)	Marca	Procedencia
1	ESV-1CA	U.	5.00
2	ESV-1CP	U.	11.00
3	ESV-1CR	U.	17.00
4	PO0-0HC12_2000	U.	2.00
5	PO0-0HC10_400	U.	12.00
6	PO0-0HC12_500	U.	24.00
7	ESE-1ER	U.	10.00
8	ESD-1PR3	U.	20.00
9	ESD-1PP3	U.	20.00
10	ESD-1PD3	U.	1.00
11	APD-0OLCS100AC	U.	32.00
12	TAV-0TS	U.	3.00
13	TAD-0FS	U.	1.00
14	TAD-0TS	U.	7.00
00	XXX-0XX	X.	6.00
16	ESE-1EP	U.	1.00
00	XXX-0XX	X.	4.00
18	PT0-0PC2_1	U.	10.00
19	PT0-0PC2_2	U.	4.00
00	XXX-0XX	X.	3.00
21	ESV-1VR2,00	U.	1.00
22	ESV-1VA2,00	U.	2.00
00	XXX-0XX	X.	1.00
24	CONDUCTOR DESNUDO ALUMINIO, AAC No. 2 AWG, 7 HILOS.	m.	1485.67
25	CABLE PREENSAMBLADO (2 X 2/0 AAC + 1 X 1/0 AAAC) AWG, AISLADO POLIETILENO RETICULADO XLPE, 600 V - 90 GRD C	m.	1258.33
26	AC0-0X2X10C	U.	20.00
27	SPV-1S100_150R	U.	1.00
28	TRV-1C15	U.	2.00
29	SPV-1G	U.	2.00
30	SPV-1S100_150E	U.	2.00
31	SPV-1F2H	U.	2.00
32	SPV-1P18_150E	U.	2.00
00	XXX-0XXX	X.	2.00
34	SPD-2F63_1	U.	2.00
35	TRV-1C25	U.	1.00
36	SPV-1G	U.	1.00
37	SPV-1S100_150E	U.	1.00
38	SPV-1F5H	U.	1.00
39	SPV-1P18_150E	U.	1.00
00	XXX-0XXX	X.	1.00
41	SPD-2F100_1	U.	1.00
	TOTAL

Nota: Los conductores de circuitos en medio, bajo voltaje y acometidas se liquidarán por las cantidades realmente utilizadas.

Lote 4: Xxxx xx Xxxx xx Xxxxxxxxxxxx (XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX)

Xxxx 0: Xxxx xx Xxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxxx (XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX)

Xxxx 0: Materiales de Distribución (BARRIO EL FALCÓN)

ITEM	Código Unidad de Propiedad	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (USD)	Total (USD)
1	ESV-1CP	U	5	27.25	136.26
2	ESV-1CA	U	1	47.23	47.23
3	ESV-1CD	U	4	121.31	485.22
4	ESV-1CR	U	8	40.36	322.89
5	ESD-3ER	U	1	36.99	36.99
6	ESE-1ED	U	3	33.04	99.13
7	ESE-1ER	U	6	12.74	76.47
8	ESD-1PP3	U	3	14.58	43.73
9	ESD-1PR3	U	10	52.35	523.54
10	APD-0OLCS100AC	U	11	216.98	2,386.73
11	SPV-1E100_150R	U	1	324.44	324.44
12	SPV-1F8K	U	1	0.94	0.94
13	TRV-1C15	U	2	1,655.69	3,311.39
14	SPV-1GB	U	2	14.90	29.80
15	SPV-1S100_150E	U	2	156.70	313.40
16	SPV-1F2H	U	2	1.57	3.14
17	SPV-1P18_150E	U	2	71.77	143.55
18	SPD-2UAC	U	2	183.85	367.69
19	SPD-2F63_1	U	2	6.03	12.06
20	TRV-1C25	U	1	1,941.38	1,941.38
21	SPV-1GB	U	1	14.90	14.90
22	SPV-1S100_150E	U	1	156.70	156.70
23	SPV-1F5H	U	1	2.88	2.88
24	SPV-1P18_150E	U	1	71.77	71.77
25	SPD-2UAC	U	1	183.85	183.85
26	SPD-2F100_1	U	1	6.03	6.03
27	TAD-0TS	U	3	39.68	119.04
28	TAV-0TS	U	4	56.98	227.92
29	TAV-0TD	U	1	76.99	76.99
30	TAV-0PS	U	1	53.21	53.21
31	TAV-0PD	U	2	78.31	156.62
32	PT0-0DC2_1	U	1	111.38	111.38
33	PT0-0PC2_1	U	4	99.48	397.91
34	PT0-0PC2_2	U	3	124.61	373.84
35	PO0-0HC12_500	U	13	262.21	3,408.75
36	Conductor ASC #2 AWG	M	758.1649	0.60	454.29
37	Conductor Al. Preensamblado 2x50 + Nx50 mm2	M	358.908203	3.24	1,161.70
38	AC0-0X2X10C	U	10	86.60	866.01
	TOTAL				18,449.76

Lote 3: Materiales de Comercialización (BARRIO EL FALCÓN)

ITEM	CÓDIGO UNIDAD DE PROPIEDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (USD)	TOTAL (USD)
1	ACO - OJ3X6	U	14	48.62	680.70
2	MED - 1E100_13A	U	14	37.88	530.26
3	PT0 - 0AC8_1	U	5	21.87	109.37
4	CAJA DE SEGURIDAD METALICA (ANTIHURTO) CON TAPA, MEDIDOR POLIFÁSICO ELECTROMECÁNICO	U	14	35.33	494.68
5	TUBO XX XXXXX GALVANIZADO DE 2 1/2" (63 MM) DIAM, 2 MM ESPESOR, 6 m	U	5	54.46	272.30
	TOTAL				$ 2,087.30

Lote 4: Materiales de Comercialización Ofertados (BARRIO EL FALCÓN)

ITEM	CÓDIGO UNIDAD DE PROPIEDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (USD)	TOTAL (USD)	MARCA	PROCEDENCIA
1	ACO - OJ3X6	X	00
0	XXX - 0X000_00X	X	00
0	XX0 - 0XX0_0	X	0
0	XXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXX (ANTIHURTO) CON TAPA, MEDIDOR POLIFÁSICO ELECTROMECÁNICO	U	14
5	TUBO XX XXXXX GALVANIZADO DE 2 1/2" (63 MM) DIAM, 2 MM ESPESOR, 6 m	U	5
	TOTAL

Lote 4: Materiales de Distribución Ofertados (BARRIO EL FALCÓN)

ITEM	Código Unidad de Propiedad	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (USD)	Total (USD)	Marca	Procedencia
1	ESV-1CP	U	5
2	ESV-1CA	U	1
3	ESV-1CD	U	4
4	ESV-1CR	U	8
5	ESD-3ER	U	1
6	ESE-1ED	U	3
7	ESE-1ER	U	6
8	ESD-1PP3	U	3
9	ESD-1PR3	U	10
10	APD-0OLCS100AC	U	11
11	SPV-1E100_150R	U	1
12	SPV-1F8K	U	1
13	TRV-1C15	U	2
14	SPV-1GB	U	2
15	SPV-1S100_150E	U	2
16	SPV-1F2H	U	2
17	SPV-1P18_150E	U	2
18	SPD-2UAC	U	2
19	SPD-2F63_1	U	2
20	TRV-1C25	U	1
21	SPV-1GB	U	1
22	SPV-1S100_150E	U	1
23	SPV-1F5H	U	1
24	SPV-1P18_150E	U	1
25	SPD-2UAC	U	1
26	SPD-2F100_1	U	1
27	TAD-0TS	U	3
28	TAV-0TS	U	4
29	TAV-0TD	U	1
30	TAV-0PS	U	1
31	TAV-0PD	U	2
32	PT0-0DC2_1	U	1
33	PT0-0PC2_1	U	4
34	PT0-0PC2_2	U	3
35	PO0-0HC12_500	U	13
36	Conductor ASC #2 AWG	M	758.1649
37	Conductor Al. Preensamblado 2x50 + Nx50 mm2	M	358.908203
38	AC0-0X2X10C	U	10
	TOTAL

Nota: Los conductores de circuitos en medio, bajo voltaje y acometidas se liquidarán por las cantidades realmente utilizadas.

Lote 4: Xxxx xx Xxxx xx Xxxxxxxxxxxx (XXXXXX XX XXXXXX)

Xxxx 0: Mano de Obra de Comercialización (BARRIO EL FALCÓN)

Sección X. Garantía

Declaración de Mantenimiento de la Oferta

[Si se solicita, el Oferente completará este Formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas en corchetes.]

Fecha: [indique la fecha]

Nombre del Contrato.: [indique el nombre]

No. de Identificación del Contrato: [indique el número]

Llamado a Licitación: [Indique el número]

A: ________________________________

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

1. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberán estar respaldadas por una Declaración de Mantenimiento de la Oferta.

2. Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier licitación de contrato con el Contratante por un período de [indique el número de mes o años] contado a partir de [indique la fecha] si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones de la Oferta sea porque:

retiráramos nuestra Oferta durante el período de vigencia de la Oferta especificado por nosotros en el Formulario de Oferta; o

(b) no aceptamos la corrección de los errores de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes (en adelante “las IAO”) en los Documentos de Licitación; o

(c) si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra Oferta durante el período de validez de la misma, (i) no firmamos o rehusamos firmar el Convenio, si así se nos solicita; o (ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantía de Cumplimiento de conformidad con las IAO.

3. Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará, si no somos el Oferente Seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) hemos recibido una copia de su comunicación informando que no somos el Oferente seleccionado; o (ii) haber transcurrido veintiocho días después de la expiración de nuestra Oferta.

4. Entendemos que si somos una APCA, la Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá estar en el nombre de la APCA que presenta la Oferta. Si la APCA no ha sido legalmente constituida en el momento de presentar la Oferta, la Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá estar en nombre de todos los miembros futuros tal como se enumeran en la Carta de Intención mencionada en la Subcláusula 16.1 de las IAO.

Firmada: [firma del representante autorizado]. En capacidad de [indique el cargo]

Nombre: [indique el nombre en letra de molde o mecanografiado]

Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de: [indique el nombre la entidad que autoriza]

Fechada el [indique el día] día de [indique el mes] de [indique el año]

GARANTÍA TÉCNICA BIENES

Yo ........................................................................................................................ (por mis propios derechos o en mi calidad de representante legal de…), extiendo la presente garantía técnica sin ningún costo adicional para la Empresa Eléctrica Quito S.A, por la cual me comprometo a garantizar por 2 años, contados a partir de la firma del acta de entrega-recepción definitiva, el cumplimiento de las especificaciones técnicas y funcionalidad de todos los materiales que forman parte de la dotación de bienes de este contrato, tiempo durante el cual la Empresa Eléctrica Quito S.A podrá disponer al Contratista el retiro, sustitución por unidades nuevas y originales de las mismas características técnicas ofertadas o mejores y reinstalación de los bienes que no cumplan las estipulaciones contractuales, actividades que serán realizadas en el plazo establecido por el Administrador del Contrato, el mismo que se contará a partir de la notificación correspondiente.

La garantía técnica cubrirá el 100% de los bienes y considerará desperfectos ocasionados por: daños de fábrica, mal funcionamiento por calidad de los componentes o mano de obra.

Este trámite se realizará en coordinación con el Administrador del Contrato.

....................................................... ..................................................

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

....................................................

Lugar y fecha:

NOTA: Este documento debe contar con el reconocimiento de firma y rúbrica del REPRESENTANTE

LEGAL o debidamente protocolizado ante Notario Público en caso de ser adjudicado.

GARANTÍA DE SERVICIO

La garantía de servicio cubrirá el 100% de los servicios prestados y considerará desperfectos ocasionados por mala calidad de la mano de obra. El lugar de realización del servicio corregido será el mismo del servicio original y se realizará en coordinación con el Administrador del Contrato.

....................................................... ..................................................

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Manifestación con carácter de Declaración Jurada

Fecha: [indique la fecha]

Nombre del Contrato.: [indique el nombre]

No. de Identificación del Contrato: [indique el número]

Llamado a Licitación: [Indique el número]

A: ________________________________

El suscrito declara que:

No estoy inhabilitado para contratar con el Estado Ecuatoriano.
No tiengo ninguna sanción del Banco o de alguna otra Institución Financiera Internacional (IFI) en virtud de la cual haya sido declarado inelegible.
Los bienes a incorporarse en la o las obras son elegibles.

Firmada: [firma del representante autorizado]. En capacidad de [indique el cargo]

Nombre: [indique el nombre en letra de molde o mecanografiado]

Llamado a Licitación Pública Nacional

REPÚBLICA DEL ECUADOR

PROGRAMA DE REFORZAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE DISTRIBUCIÓN

PRÉSTAMO No. 3187 OC-EC

Publicación No. 2

El Ministerio de Electricidad y Energía Renovable ha solicitado un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el PROGRAMA DE DE ELECTRIFICACIÓNRURAL Y URBANO MARGINAL FERUM – BID- II 2014 y se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para la ejecución del siguiente proceso:

No.

Lote

Código BID

Nombre del Proceso

Presupuesto referncial (USD)

Plazo (Días)

Fecha de entrega ofertas

BID-FERUM II-EEQ-DI-OB-002

Construcción de redes de distribución con provisión de materiales de 9 proyectos correspondientes al FERUM BID II ETAPA

$ 214,003.64

270

27/10/2014

BID-FERUM II-EEQ-DI-OB-002

Construcción de redes de distribución con provisión de materiales de 6 proyectos correspondientes al FERUM BID II ETAPA

$ 186,976.56

270

27/10/2014

3. La Empresa Eléctrica Quito invita a los Oferentes elegibles a presentar ofertas selladas para: la ejecución de estos proyectos que están orientados a la prestación de servicios con provisión de bienes para la construcción y mejoramiento de redes de distribución e instalación de acometidas domiciliarias de los usuarios de bajos recursos económicos que se ubican en los sectores rural y urbano marginales, en el área de servicio de la EEQ, proyectos que están divididos en la cantidad de 2 lotes señalados en el cuadro anterior. Mayor detalle se encuentra en cada uno de los pliegos publicados en la página Web de la EEQ.

4. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional (LPN) establecidos en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo titulada Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) GN-2349-9, y está abierta a todos los Oferentes de países elegibles, según se definen en los Documentos de Licitación³⁸.

5. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional de: la Empresa Eléctrica Quito, al correo electrónico xxxxxxxx.xxx.xxx@xxx.xxx.xx y revisar los documentos en la página web xxx.xxx.xxx.xx/Xxxxxxxxxxxx Pública/Procesos BID.

6. Los requisitos de calificación están especificados en los pliegos publicados en la página Web de la Empresa Eléctrica Quito. No se otorgará un Margen de Preferencia a contratistas o APCAs nacionales.

7. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 10:00 de la fecha señalada en el cronograma. Las ofertas que se reciban fuera del plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán físicamente en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en persona en la dirección indicada al final de este Llamado, a las 11:00.

9. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Declaración de Mantenimiento de la Oferta”.

10. La dirección referida arriba es: Empresa Eléctrica Xxxxx, Xx. Xxxx Xxxxxx X00-000, xxxxx 0 xx Xxxxxxx x Xxxxxxxx, Dirección de Contratación Pública, cuarto piso, encargado de recibir ofertas Ing. Xxxxxxxx Xxxxxxx, Director de Contratación Pública, Código Postal: 000000 , Xxxxxxx, correo electrónico xxxxxxxx.xxx.xxx@xxx.xxx.xx , no se permite ofertas electrónicas.

El valor de los pliegos de cada proceso es de USD 100,00, que deberá ser cancelado solo por el oferente que resulte adjudicado, por cada lote. La apertura de las ofertas se realizará en el lugar de entrega de éstas.

1 Véase la Sección V, “Condiciones Generales del Contrato”, Cláusula 1. Definiciones

2 En el sitio virtual del Banco (xxx.xxxx.xxx/xxxxxxxxx) se facilita información sobre cómo denunciar la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigación y sanción y el convenio que rige el reconocimiento recíproco de sanciones entre instituciones financieras internacionales.

3 Generalmente este valor es el equivalente del estimado del flujo de los pagos durante un período de 4 a 6 meses en base al avance promedio de construcción (considerando una distribución uniforme). El periodo real de referencia dependerá de la rapidez con que el Contratante pague los certificados mensuales del Contratista.

4 Pudiera ser necesario extender el plazo para la presentación de Ofertas si la respuesta del Contratante resulta en cambios sustanciales a los Documentos de Licitación. Véase la cláusula 11 de las IAO.

5 Es importante, por lo tanto, que el Contratante mantenga una lista completa y actualizada de todos los que hayan recibido los documentos de licitación y sus direcciones.

6 En los contratos a suma alzada, suprimir la expresión "Lista de Cantidades " y reemplazarla por "Calendario de Actividades".

7 En los contratos a suma alzada, suprimir la expresión "Lista de Cantidades " y reemplazarla por "Calendario de Actividades".

8 En los contratos a suma alzada, suprimir la expresión "descritos en la Lista de Cantidades" y reemplazarla por “descritas en los planos y en las Especificaciones y enumeradas en el Calendario de Actividades”.

9 En los contratos por suma alzada, suprimir “en los precios unitarios y.”

10 En los contratos de suma alzada, suprimir las palabras “los precios unitarios” y reemplazarlas con “el precio global”.

11 En los contratos de suma alzada, suprimir las palabras “los precios unitarios” y reemplazarlas con “el precio global”.

12 Las sumas provisionales son sumas monetarias especificadas por el Contratante en la Lista de Cantidades para ser utilizadas a su discreción con subcontratistas designados y para otros fines específicos.

13 En los contratos de suma alzada, suprimir las palabras “los precios” y reemplazarlas con “el precio global”.

14 El período es un plazo razonable, generalmente no menor de 35 días y no mayor de 105, para permitir la evaluación de las Ofertas, hacer aclaraciones, y obtener la ‘no objeción’ del Banco (cuando la adjudicación del contrato está sujeta a revisión previa).

15 La dirección donde se reciban las Ofertas debe ser una oficina que esté abierta durante el horario normal de trabajo, con personal autorizado para certificar la hora y fecha de recepción y asegurar la custodia de las Ofertas hasta la fecha de la apertura. No se debe indicar una dirección de apartado postal. La dirección para la recepción de las Ofertas debe ser la misma que se indique en el Llamado a licitación.

16 Para los contratos sujetos a revisión previa, una copia del acta de apertura deberá ser enviada por el Contratante al Banco Interamericano de Desarrollo, junto con el acta de evaluación de las ofertas.

17 En los contratos a suma alzada, suprimir las palabras "los precios unitarios" y reemplazarlas por "los precios en el Calendario de actividades".

18En los contratos a suma alzada, suprimir el texto que se inicia con las palabras "de la siguiente manera" al final de la cláusula, y reemplazarlo por "de la siguiente manera: cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en números y en palabras, prevalecerá el indicado en palabras".

19 En los contratos a suma alzada, suprimir la expresión "Lista de cantidades" y reemplazarla por "Calendario de actividades".

20 Trabajos por día son los trabajos que se realizan según las instrucciones del Gerente de Obras y que se remuneran conforme al tiempo que le tome a los trabajadores, en base a los precios cotizados en la Oferta. Para que a los fines de la evaluación de las Ofertas se considere que el precio de los trabajos por día ha sido cotizado de manera competitiva, el Contratante deberá hacer una lista de las cantidades tentativas correspondientes a los rubros individuales cuyos costos se determinarán contra los días de trabajo (por ejemplo, un número determinado de días-hombre de un conductor de tractores, una cantidad específica de toneladas de cemento Portland, etc.), los cuales se multiplicarán por los precios unitarios cotizados por los Oferentes e incluidos en el precio total de la Oferta.

21 Si los documentos de licitación incluyen dos o más lotes, agregar la siguiente Subcláusula 30.5: "En caso de que existan varios lotes, de acuerdo con la Subcláusula 30.2 d), el Contratante determinará la aplicación de los descuentos a fin de minimizar el costo combinado de todos los lotes."

22 El Contratante no deberá rechazar Ofertas o anular el proceso de licitación, excepto en los casos en que lo permiten las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo.

23 Esta sección deberá ser completada por el Contratante antes de emitir los Documentos de Licitación.

24 Suprimir "equivalente a" y agregar "de" si el precio del Contrato está expresado en una sola moneda.

25 Suprimir “correcciones y” o “y modificaciones”, si no corresponde. Remitirse a las Notas sobre el Formulario del Contrato (página siguiente).

26 Se utilizará únicamente si el Oferente seleccionado indica en su Oferta que no está de acuerdo con el Conciliador propuesto por el Contratante en las Instrucciones a los Oferentes, y consecuentemente propone otro candidato.

27 Se utilizará únicamente si el Oferente seleccionado indica en su Oferta que no está de acuerdo con el Conciliador propuesto por el Contratante en las IAO, y consecuentemente propone otro candidato, y el Contratante no acepta la contrapropuesta.

28 En los contratos a suma alzada, suprimir la expresión "Lista de cantidades” y reemplazarla por "Calendario de actividades".

29 En el caso de contratos a suma alzada, suprimir "Lista de cantidades" y sustituir por "Calendario de actividades", y reemplazar las Subcláusulas 37.1 y 37.2 por las siguientes:

“37.1El Contratista deberá presentar un Calendario de actividades actualizado dentro de los 14 días siguientes a su solicitud por parte del Gerente de Obras. Dichas actividades deberán coordinarse con las del Programa.

37.2 En el Calendario de actividades el Contratista deberá indicar por separado la entrega de los materiales en el Sitio de las Obras cuando el pago de los materiales en el sitio deba efectuarse por separado.”

30 En el caso de contratos a suma alzada, suprimir "Lista de cantidades" y sustituir por "Calendario de actividades", y reemplazar toda la Cláusula 38 con la siguiente Subcláusula 38.1:

“38.1El Calendario de actividades será modificado por el Contratista para incorporar las modificaciones en el Programa o método de trabajo que haya introducido el Contratista por su propia cuenta. Los precios del Calendario de actividades no sufrirán modificación alguna cuando el Contratista introduzca tales cambios.”

31 En el caso de contratos a suma alzada, agregar "y Calendarios de actividades" después de “Programas”.

32 Suprimir esta Subcláusula en los contratos a suma alzada.

33 En los contratos a suma alzada, agregar "o Calendario de actividades" después de “Programa”.

34 En los contratos a suma alzada, reemplazar este párrafo por el siguiente:

"42.4 El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de las actividades terminadas incluidas en el Calendario de actividades".

35 La suma de los dos coeficientes, A_c y B_c, debe ser igual a l (uno) en la fórmula correspondiente a cada moneda. Normalmente, los dos coeficientes serán los mismos en todas las fórmulas correspondientes a las diferentes monedas, puesto que el coeficiente A, relativo a la porción no ajustable de los pagos, por lo general representa una estimación aproximada (usualmente 0,15) que toma en cuenta los elementos fijos del costo u otros componentes no ajustables. La suma de los ajustes para cada moneda se agrega al Precio del Contrato.

36 En el sitio virtual del Banco (xxx.xxxx.xxx/xxxxxxxxx) se facilita información sobre cómo denunciar la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigación y sanción y el convenio que rige el reconocimiento recíproco de sanciones entre instituciones financieras internacionales.

37 En los contratos por suma alzada, la “Lista de Cantidades” se prepara para información solamente y no forma parte del contrato. El documento contractual preparado por el Oferente será un “Calendario de Actividades”.

38 Ocasionalmente, los contratos pueden ser financiados de fondos especiales que restringen aún más la elegibilidad a un grupo particular de países miembros. Cuando este sea el caso, se deberá mencionar en este párrafo.

Document Metadata

Table of Contents

DOCUMENTOS DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL (LPN)

Disposiciones Generales

Documentos de Licitación

Disposiciones Generales

Document Metadata

DOCUMENTOS DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL (LPN)

Índice de Cláusulas

A. Disposiciones Generales

1. Alcance de la licitación

2. Fuente de fondos

4. Oferentes elegibles

5. Calificaciones del Oferente

6. Una Oferta por Oferente

7. Costo de las propuestas

8. Visita al Sitio de las obras

B. Documentos de Licitación

9. Contenido de los Documentos de Licitación

10. Aclaración de los Documentos de Licitación

11. Enmiendas a los Documentos de Licitación

C. Preparación de las Ofertas

12. Idioma de las Ofertas

13. Documentos que conforman la Oferta

14. Precios de la Oferta

15. Monedas de la Oferta y pago

16. Validez de las Ofertas

17. Garantía de Mantenimiento de la Oferta y Declaración de Mantenimiento de la Oferta

18. Ofertas alternativas de los Oferentes

19. Formato y firma de la Oferta

D. Presentación de las Ofertas

20. Presentación, Sello e Identificación de las Ofertas

21. Plazo para la presentación de las Ofertas

22. Ofertas tardías

23. Retiro, sustitución y modificación de las Ofertas

E. Apertura y Evaluación de las Ofertas

24. Apertura de las Ofertas

25. Confidenciali­dad

26. Aclaración de las Ofertas

27. Examen de las Ofertas para determinar su cumplimiento

28. Corrección de errores

29. Moneda para la evaluación de las Ofertas

30. Evaluación y comparación de las Ofertas

31. Preferencia Nacional

F. Adjudicación del Contrato

32. Criterios de Adjudicación

33. Derecho del Contratante a aceptar cualquier Oferta o a rechazar cualquier o todas las Ofertas

34. Notificación de Adjudicación y firma del Convenio

35. Garantía de Cumplimiento

36. Pago de anticipo y Garantía

37. Conciliador

Sección II. Datos de la Licitación23

Disposiciones Generales

Documentos de Licitación

C. Preparación de las Ofertas

E. Apertura y Evaluación de las Ofertas

Sección IV. Formularios de la Oferta

1. Oferta

3. Información para la Calificación

4. Carta de Aceptación

5. Proyecto de Convenio (contrato)

A. Disposiciones Generales

1. Definiciones

2. Interpretación

3. Idioma y Ley Aplicables

4. Decisiones del Gerente de Obras

5. Delegación de funciones

6. Comunicaciones

7. Subcontratos

8. Otros Contratistas

9. Personal

10. Riesgos del Contratante y del Contratista

11. Riesgos del Contratante

12. Riesgos del Contratista

13. Seguros

14. Informes de investigación del Sitio de las Obras

15. Consultas acerca de las Condiciones Especiales del Contrato

16. Construcción de las Obras por el Contratista

17. Terminación de las Obras en la fecha prevista

18. Aprobación por el Gerente de Obras

19. Seguridad

20. Descubrimientos

21. Toma de posesión del Sitio de las Obras

22. Acceso al Sitio de las Obras

23. Instrucciones, Inspecciones y Auditorías

24. Controversias

25. Procedimientos para la solución de controversias

25. Confidencialidad

Sección II. Datos de la Licitación²³

37. Lista de Cantidades²⁹

38. Modificaciones en las Cantidades³⁰

Sección IX. Lista de Cantidades³⁷