CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTE EN GERENCIA DE PROYECTOS, MONITOREO Y ELABORACIÓN DE LOS LIBROS BLANCOS PARA LAS OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL GRAMA FONDEN 2005 (TERMINACIÓN) Y 2006 EN EL...
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTE EN GERENCIA DE PROYECTOS, MONITOREO Y ELABORACIÓN DE LOS LIBROS BLANCOS PARA LAS OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL GRAMA FONDEN 2005 (TERMINACIÓN) Y 2006 EN EL ESTADO DE VERACRUZ XX XXXXXXX DE LA LLAVE, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ XX XXXXXXX DE LA LLAVE, REPRESENTADA POR EL LIC. XXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX, JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y EL LIC. XXXX DE XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX, DIRECTOR JURÍDICO, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ “LA SECRETARÍA”, Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA PROMOTORA Y CONSULTORA DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL LIC. XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL CONTRATISTA”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES, ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:
E S P E C I F I C A C I O N E S
TIPO DE ADJUDICACIÓN: | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
ÁREA RESPONSABLE: | UNIDAD ADMINISTRATIVA |
No. DE CONTRATO: | SC-PS-PE-007/2007-UA |
TIPO DE CONTRATO: | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS: | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CONSISTENTE EN GERENCIA DE PROYECTOS, MONITOREO Y ELABORACIÓN DE LOS LIBROS BLANCOS PARA LAS OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL PROGRAMA FONDEN 2005 (TERMINACIÓN) Y 2006 EN EL ESTADO DE VERACRUZ XX XXXXXXX DE LA LLAVE |
ORIGEN DEL RECURSO: | PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS |
MONTO A PAGAR: | $9´293,043.48 (NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUARENTA Y TRES PESOS 48/100 M.N.) |
I.V.A. 15%: | $1´393,956.52 (UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 52/100 M.N.) |
MONTO TOTAL: | $10´687,000.00 (DIEZ MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.) |
MONTO DE ANTICIPO 30%: | $3´206,100.00 (TRES MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.) |
NOMBRE DEL CONTRATISTA: | PROMOTORA Y CONSULTORA DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V. |
DOMICILIO: | XXXXXXXXXXX Xx. 000-000, XXX. XXX XXXXX, X.X. 00000, MÉXICO, D. F. |
R.F.C.: | PCI030409IX9 |
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: | 00 XX XXXXX XX 0000 |
FECHA DE INICIO: | 00 XX XXXXX XX 0000 |
FECHA DE TERMINACIÓN: | 15 DE DICIEMBRE DE 2007 |
A N T E C E D E N T E S
a) Que por acuerdo del titular de la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno del Estado de Veracruz xx Xxxxxxx xx xx Xxxxx, y con base a lo establecido por los artículos 25 y 26 fracciones I, II, III, IV, V y X de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado se llevará a efecto la prestación de servicio objeto de este contrato.
b) Que los recursos para cubrir el monto de los trabajos, objeto del presente contrato, fueron autorizados y aprobados dentro del presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones del Estado, del rubro denominado Provisiones Salariales y Económicas.
c) Que conforme al dictamen que se anexa al presente contrato, se asignó éste a “EL CONTRATISTA”.
D E C L A R A C I O N E S
I. DE “LA SECRETARÍA”
a) Que es una dependencia de la Administración Pública Centralizada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 50 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz xx Xxxxxxx de la Llave, 2, 9 fracción VII, 25 y 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado.
b) Que el Lic. Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, está facultado para suscribir el presente contrato, conforme a lo dispuesto por los artículos 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, 17 fracción IV del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones del Estado, y 186 fracción XL del Código Financiero para el Estado de Veracruz-Llave.
c) Que tiene su domicilio en la calle Coronel Xxxxx Xxxxxx No. 4, Colonia Xxxxxx Xxxxxxx, C.P. 91190, en la Ciudad de Xalapa-Xxxxxxxx, Veracruz.
II. DE “EL CONTRATISTA”
a) Que es una persona moral constituida en términos de la escritura pública número 141,405 de fecha 0 xx xxxxx xx 0000, xxxxxx xxxx xx xx del Lic. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx Xx. 00 xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, e inscrita en el Registro Público de Comercio, en el Folio Mercantil No. 300,889, el 22 xx xxxxx de 2003.
b) Que el Lic. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, está facultado para suscribir el presente contrato con fundamento en el instrumento público número 155,262, de fecha 2 marzo de 2005, pasado ante la fe del Lic. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx Xx. 00 xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en el Folio Xxxxxxxxx Xx. 000000 el 30 xx xxxxx de 2005.
c) Que tiene su domicilio en la calle Providencia No. 848-502, Colonia xxx Xxxxx, C.P. 03100, en México, Distrito Federal.
d) Que cuenta con los recursos económicos, técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los requerimientos objeto del presente contrato.
e) Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la ley, los alcances de los trabajos por ejecutar y, en general, toda la información requerida para la prestación de servicio objeto del contrato.
Atentas las partes a lo anteriormente declarado, se reconocen recíprocamente la personalidad con la que se ostentan, sujetándose a las siguientes:
C L Á U S U L A S
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “LA SECRETARÍA” encomienda a “EL CONTRATISTA”
la prestación de servicios profesionales consistentes en gerencia de proyectos, monitoreo y elaboración de los libros blancos para las obras públicas y servicios relacionados con las mismas del programa FONDEN 2005 (terminación) y 2006 en el estado de Veracruz xx Xxxxxxx de la Llave.
“EL CONTRATISTA” se compromete a entregar los trabajos que a continuación se detallan, conforme al catálogo de conceptos y programa de pagos que se anexa:
I.1.- Gerencia de proyecto y monitoreo para las obras públicas del Programa FONDEN 2006 asignadas a la Secretaría de Comunicaciones del Estado de Veracruz y que se encuentran a cargo de: la Dirección General de Infraestructura Complementaria, Dirección General de Carreteras Estatales, Dirección General de Caminos Rurales, O.P.D. Junta Estatal de Caminos, O.P.D. Carreteras y Puentes Estatales de Cuota y O.P.D. Maquinaria de Veracruz.
I.2.- Elaboración de los Libros Blancos para los 5 (cinco) eventos del Programa FONDEN 2006. II.1.- Gerencia de proyecto y monitoreo para la terminación y cierre de las obras del Programa
FONDEN 2005, a cargo de la Dirección General de Infraestructura Complementaria.
II.2.- Gerencia de proyecto y monitoreo para la terminación y cierre de las obras del Programa FONDEN 2005 a cargo de la Dirección General de Carreteras Estatales.
II.3- Gerencia de proyecto y monitoreo para la terminación y cierre de las obras del Programa FONDEN 2005 a cargo de la Dirección General de Caminos Rurales.
II.4.- Gerencia de proyecto y monitoreo para la terminación y cierre de las obras del Programa FONDEN 2005 a cargo del O.P.D. Junta Estatal de Caminos.
II.5.- Gerencia de proyecto y monitoreo para la terminación y cierre de las obras del Programa FONDEN 2005 a cargo del O.P.D. Carreteras y Puentes Estatales de Cuota.
II.6.- Gerencia de proyecto y monitoreo para la terminación y cierre de las obras del Programa FONDEN 2005 a cargo del O.P.D. Maquinaria de Veracruz.
SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de:
MONTO A PAGAR: | $9´293,043.48 (NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUARENTA Y TRES PESOS 48/100 M.N.) |
I.V.A. 15%: | $1´393,956.52 (UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 52/100 M.N.) |
MONTO TOTAL: | $10´687,000.00 (DIEZ MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.) |
El monto incluye salarios y honorarios del personal de “EL CONTRATISTA”, así como viáticos, vehículos de transporte y su mantenimiento; combustibles y lubricantes; enseres de papelería, fotografía e informática necesarios para los trabajos objeto del presente contrato.
TERCERA.- DEL ANTICIPO.- “EL CONTRATISTA” recibirá de “LA SECRETARÍA” con cargo al
importe de este contrato y contra la presentación de la fianza, un anticipo del 30% del importe total estipulado en el presente contrato por la cantidad de $3´206,100.00 (TRES MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.), I.V.A. incluido para la realización de los trabajos objeto de este contrato. “EL CONTRATISTA” está obligado a utilizarlo en dichos trabajos.
CUARTA.- DE LA GARANTÍA DEL ANTICIPO.- “EL CONTRATISTA” para la entrega del anticipo otorga fianza de compañía legalmente autorizada para ello, a favor de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz xx Xxxxxxx xx xx Xxxxx, por la cantidad de
$3´206,100.00 (TRES MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.), I.V.A.
incluido, para garantizar su debida inversión o devolución parcial o total.
La fianza estará en vigor hasta que esté totalmente amortizado el anticipo y, en su caso, el pago de recargos conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de Veracruz, aceptando expresamente la afianzadora someterse al procedimiento de ejecución atendiendo a los artículos 95, 95 bis y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.
La fianza sólo podrá cancelarse a solicitud por escrito de la Secretaría de Finanzas y Planeación, comprometiéndose la afianzadora a pagar hasta la cantidad importe de la fianza en caso de que su fiado no justifique plenamente y a satisfacción del área responsable de “LA SECRETARÍA” la debida inversión del anticipo, aceptando el seguir afianzando en los casos de prórroga o espera que se le otorguen a “EL CONTRATISTA” en los mismos términos y plazos, sin necesidad de aviso escrito.
QUINTA.- DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.- “EL CONTRATISTA” otorga a la firma del
presente contrato, una fianza de compañía legalmente autorizada a favor de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz xx Xxxxxxx de la Llave, por el 10% del importe total del contrato, o sea la cantidad de $1´068,700.00 (UN MILLÓN SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.), I.V.A. incluido, para garantizar el debido cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones del contrato, las penas convencionales pactadas y recargos financieros.
La fianza de cumplimiento estará en vigor hasta que estén totalmente terminados y recibidos a entera satisfacción de “LA SECRETARÍA” los trabajos convenidos, aceptando expresamente la afianzadora someterse al Procedimiento de Ejecución establecido en los artículos 95, 95 bis y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.
La fianza de cumplimiento sólo podrá cancelarse a solicitud por escrito de la Secretaría de Finanzas y Planeación, comprometiéndose la afianzadora a pagar hasta la cantidad importe de la fianza en caso de que su fiador no justifique plenamente y a satisfacción de “LA SECETARÍA” la realización y conclusión de los trabajos contratados, obligándose a continuar afianzando en los casos de prórroga o espera que se le otorguen a “EL CONTRATISTA” en los mismos términos y plazos, sin necesidad de aviso escrito.
SEXTA.- DE LA PROCURADURÍA FISCAL.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 69 de los Lineamientos Generales y Específicos que establece el Programa de Austeridad, Disciplina, Transparencia y Eficiente Administración de los Recursos Públicos publicados en la Gaceta Oficial del Estado No. Ext. 26 el día 3 de febrero de 2006, las partes reconocen la personalidad de la Procuraduría Fiscal, de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz, para hacer efectivas las garantías, independientemente del tipo de que se trate.
SÉPTIMA.- DEL PLAZO DE EJECUCIÓN.- “EL CONTRATISTA” se compromete a realizar los trabajos del 16 xx xxxxx de 2007 al 15 de diciembre de 2007.
OCTAVA.- DE LA FORMA DE PAGO.- Las partes convienen que la forma de pago sea conforme al programa que se anexa y que forma parte integral del mismo, previa verificación y aprobación de “LA SECRETARÍA”.
NOVENA.- DE LAS RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA” se
obliga a:
1. Realizar los trabajos objeto del presente contrato, bajo la responsabilidad del personal técnico debidamente capacitado para su realización, quienes serán coordinados y dirigidos por un Responsable Técnico, reservándose “LA SECRETARÍA” el derecho de exigir, en caso necesario, el cambio de alguno de ellos que a su juicio no reúna la capacidad suficiente para el desempeño de la actividad contratada.
2. Entregar al área responsable de “LA SECRETARÍA” un Informe Técnico de la situación de cada uno de los trabajos y servicios realizados.
3. Presentar a “LA SECRETARÍA” los papeles de trabajo y cualquier información relacionada con el objeto del presente contrato.
4. Guardar total y absoluta reserva sobre los resultados que arrojen los informes técnicos.
5. No delegar ni subcontratar con persona física o moral, de forma total o parcial, las obligaciones y responsabilidades que contrae en el presente contrato.
6. No divulgar los informes técnicos en publicaciones, conferencias o en cualquier forma o medio, ya que son propiedad de “LA SECRETARÍA”.
Asistir a reuniones de trabajo que “LA SECRETARÍA” realice, previo aviso a “EL CONTRATISTA”, mismo que no será menor a veinticuatro horas.
DÉCIMA.- DE LA PENA CONVENCIONAL.- “EL CONTRATISTA” se obliga a pagar a “LA
SECRETARÍA” el 5 al millar sobre el costo total del contrato por cada día de atraso en que incurra en la terminación y entrega de los trabajos, por causas que le sean imputables. Dicho monto que será descontado del último pago mensual fijo presentado y en su caso, se aplicará la fianza de cumplimiento.
Independientemente de la aplicación de la pena convencional señalada anteriormente, “LA SECRETARÍA” podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo.
Las cantidades que resulten de la aplicación de la pena convencional que se impongan a “EL CONTRATISTA” se harán efectivas en primer término con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas y en segundo lugar, con cargo al monto pendiente de pagar por concepto de pagos mensuales fijos presentados. En caso de ser insuficientes dichos montos, se aplicará la fianza de cumplimiento.
DÉCIMA PRIMERA.- DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE COMÚN ACUERDO.- “LA
SECRETARÍA” y “EL CONTRATISTA” podrán, en cualquier tiempo, convenir la terminación anticipada del contrato, para lo cual se requerirá que previamente se reciban, en su caso, los trabajos realizados y se haya elaborado y firmado el último pago de las mismas.
DÉCIMA SEGUNDA.- DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA POR CASO FORTUITO O FUERZA
MAYOR.- “LA SECRETARÍA” podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general, existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o perjuicio grave al estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere el citado artículo.
Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, “EL CONTRATISTA” podrá suspender los trabajos. En este supuesto, si opta por la terminación anticipada del contrato, lo solicitará a “LA SECRETARÍA”, la cual decidirá dentro de los 15 días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, en caso de negativa por parte de “LA SECRETARÍA”, será necesario que “EL CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial, la declaratoria correspondiente.
DÉCIMA TERCERA.- DE LA RESCISIÓN.- “LA SECRETARÍA” queda en libertad de rescindir el contrato, sin responsabilidad y sin necesidad de declaración judicial previa, en los siguientes casos:
a) Si “EL CONTRATISTA” no inicia o termina los trabajos en el plazo estipulado.
b) Si ejecuta los trabajos en forma defectuosa o si no cumple con cualquiera de las obligaciones a su cargo estipuladas en este contrato.
c) En general, por cualquier otra causa que sea imputable a “EL CONTRATISTA”.
Si “LA SECRETARÍA” considera que “EL CONTRATISTA” ha incurrido en alguna de las causas de rescisión que se consignan en la presente cláusula, se le comunicará por medio de oficio, a fin de que en un plazo xx xxxx días exponga lo que a su derecho convenga.
Si transcurrido ese plazo “EL CONTRATISTA” no manifiesta nada en defensa, o si después de analizar las razones aducidas por éste “LA SECRETARÍA” estima que las mismas no son satisfactorias, se procederá a rescindir administrativamente este contrato.
DÉCIMA CUARTA.- DE LAS RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA” como
empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, aceptando responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en contra de “LA SECRETARÍA” en relación con los trabajos objeto de este contrato, sin que se convierta a “LA SECRETARÍA” en patrón sustituto.
DÉCIMA QUINTA.- DE LA AUSENCIA DE ERROR O VICIO DE CONSENTIMIENTO.- Las partes
manifiestan que en el presente contrato no existe error, dolo, mala fe, ni lesión alguna que pudiera invalidarlo, comprometiéndose a cumplirlo en cualquier tiempo, lugar y bajo las condiciones especificadas.
DÉCIMA SEXTA.- DE LA JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, las partes convienen en someterse expresamente a la jurisdicción y competencia de los Tribunales del Fuero Común de la ciudad de Xalapa-Xxxxxxxx, Veracruz, renunciando al que les corresponda en atención a sus domicilios presentes o futuros.
En los términos anteriores las partes celebran el presente contrato y debidamente enteradas del contenido, alcance y fuerza legal de las cláusulas que lo integran, previa lectura del mismo, lo ratifican y firman de conformidad en la ciudad de Xalapa, Ver., el 16 xx xxxxx de 2007.