ANEXO DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

ANEXO DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA- CONTABLE AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO EJECUTAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS,

DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DISEÑO TECNOLOGICO INDUSTRIAL- CDTI- EN AGUABLANCA, REGIONAL XXXX XXXXX DEL CAUCA DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA.

.

OBJETIVOS, METAS, ACCIONES Y ALCANCE DE LA INTERVENTORIA

De conformidad con lo previsto en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 la interventoría consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, legal y financiero-contable sobre el cumplimiento del contrato que se suscriba para la elaboración de los estudios técnicos, diseños y construcción del Centro de Diseño Tecnológico Industrial- CDTI- De Aguablanca, Regional Xxxxx Del Cauca del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

Lo anterior, considerando que el seguimiento del contrato para los estudios técnicos, diseños y construcción supone un conocimiento especializado y grado de complejidad teniendo en cuanta los diversos temas que se contemplan en sus frentes de trabajo.

1.1 Objetivos de la interventoría:

a. Realizar el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad sobre las obligaciones a cargo del contratista.

b. Vigilar y hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato, procurando que se desarrollen dentro de los presupuestos de tiempo e inversión previstos originalmente, para proteger efectivamente los intereses xxx XXXX.

c. Acompañar a las partes para llegar a las soluciones pertinentes que aseguren la finalización de un contrato con éxito, facilitando la interacción entre las mismas.

d. Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente aplicable al contrato.

e. Mantener informado al ordenador del gasto en forma continua, oportuna y periódica sobre el avance, presentado en el desarrollo del contrato, además de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando tal incumplimiento se presente.

f. Facilitar una óptima interacción entre las partes.

g. Vigilar que las asignaciones presupuestales definidas dentro de del contrato se cumplan tal como fueron acordadas.

h. Propender porqué no se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a solucionar eventuales controversias.

i. Velar por que la ejecución del contrato no se interrumpa injustificadamente.

1.2. Metas

Las metas de la Interventoría se refieren a los diferentes aspectos del proyecto que intervendrán de manera coordinada para el logro de los objetivos planteados. En la siguiente tabla se presentan los aspectos técnicos que el contratista de obra ejecutará y por tanto sobre los mismos se requiere el ejercicio de la interventoría:

ESTUDIOS Y ACTIVIDADES

ANALISIS DEL COMPONENTE DE ARQUITECTURA BIOCLIMATICA DEL PROYECTO

ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y DEFINICIÓN PROGRAMA DE ÁREAS

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO.

ESTUDIO DE SUELOS.

DISEÑO ARQUITECTONICO Y DE URBANISMO

DISEÑO DE ÁREAS EXTERIORES (PAISAJISMO)

DISEÑOS ESTRUCTURALES

DISEÑOS HIDRÁULICOS, SANITARIOS, GASES INDUSTRIALES Y OTROS

FLUIDOS - DISEÑOS RED CONTRA INCENDIOS

ELÉCTRICOS, DE ILUMINACION, SEGURIDAD, CONTROL COMUNICACIONES Y CABLEADO ESTRUCTURADO

DISEÑO Y CÁLCULO DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA

DISEÑO DE VIAS VEHICULARES Y PEATONALES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN

PRESUPUESTO DE OBRA

PROGRAMACIÓN DE OBRA.

ANALISIS DE IMPACTO DEL PROYECTO

PERMISOS Y LICENCIAS ANTE EMPRESAS PUBLICAS Y LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN

COORDINACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑO

OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO.

LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA.

1.3. Acciones.

1.3.1. Acciones administrativas

a. Verificar que el contratista haya cumplido en su totalidad con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, antes de la iniciación del contrato. El Interventor no podrá autorizar el inicio a la ejecución del contrato sin haberse aprobado la garantía única y realizado el registro presupuestal.

b. Elaborar y suscribir las actas a que haya lugar con ocasión a la ejecución del contrato, a saber:

1. Acta de iniciación del contrato de obra indicando la fecha de iniciación.

2. Actas de informes de avances a efectos de controlar el desarrollo del objeto.

3. Acta de suspensión y reiniciación, cuando se formaliza el acuerdo de dar por terminada la suspensión y reiniciar la ejecución del contrato, previa modificación de la vigencia de la póliza como obligación a cargo del contratista.

4. Acta o informe definitivo de recibo a satisfacción de cada uno de los componentes del proyecto, esto es, estudios técnicos y diseño y, construcción.

5. Acta de liquidación

c. En coordinación con el ordenador del gasto, remitir toda la documentación que se produzca dentro de las etapas precontractual, contractual y post contractual, al grupo de administración de documentos en la Dirección General, para su archivo en el expediente único de contratos, atendiendo los procedimientos establecidos para el manejo de la documentación contractual, establecidos en la Resolución 2340 del 2010 o la norma que la modifique o sustituya.

d. Vigilar el cumplimiento de los plazos, la vigencia del contrato y de los riesgos amparados de la garantía única.

e. Controlar los amparos de la garantía única y la vigencia de cada uno de ellos ante el posible incumplimiento por parte del contratista de conformidad con lo pactado en el contrato.

f. Exigir al contratista la presentación de los certificados de modificación a la póliza cuando se suscriban prórrogas, adiciones, suspensiones para su correspondiente aprobación por el funcionario competente.

g. Sustentar por escrito las recomendaciones que se hagan por su parte, frente al desarrollo del contrato.

h. Presentar por escrito al contratista las observaciones o recomendaciones que estime oportunas y procedentes para el óptimo cumplimiento del objeto contractual.

i. Estudiar y preparar de manera oportuna, la respuesta a cualquier solicitud del contratista, en relación a la ejecución del contrato y remitirla inmediatamente al ordenador del gasto con el fin de evitar que se configure el silencio administrativo positivo.

j. Mantener durante el tiempo de ejecución del contrato la disponibilidad de equipos, oficinas, laboratorios, talleres, etc., necesarios y suficientes para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el mismo. En todo caso, dichos elementos corresponderán como mínimo a los necesarios para el cabal cumplimiento de lo previsto en los pliegos de condiciones y el presente anexo de requerimientos técnicos.

1.3.2. Acciones financieras - contables

a. Controlar que el contratista cancele cumplidamente las obligaciones laborales y tributarias que se deriven de la ejecución del contrato.

b. Vigilar los registros y soportes de la ejecución de la inversión de los recursos asignados para la ejecución del objeto. Esta se dirige a vigilar la globalidad de la inversión del presupuesto asignado para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Con su ejercicio se constata que el gasto se efectúe de manera ajustada a la destinación y montos previstos en el contrato y el plan operativo y a conducir el correcto manejo de los dineros públicos.

c. Revisar las facturas y/o cuentas de cobro presentadas por el contratista al SENA, en caso de ser necesarias, registrar cronológicamente los pagos y deducciones del contrato.

d. Verificar que el contratista constituya una fiducia o patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato.

e. Vigilar que no se asuman compromisos que no tengan la respectiva disponibilidad presupuestal. En el evento de requerirse mayores recursos, el interventor del contrato deberá motivar la solicitud y dar visto bueno a la respectiva adición presupuestal.

f. Verificar que se expidan los registros presupuestales en el caso de que se presenten adiciones, modificaciones o cesiones del contrato.

g. Presentar a la finalización del contrato el informe del balance final de ejecución del contrato a efectos de elaborar el acta de liquidación respectiva.

1.3.3. Acciones de carácter legal

a. Controlar que el contratista cumpla con las obligaciones relacionadas con los aportes al sistema General de Seguridad Social, salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y al SENA cuando haya

lugar a ello.

b. El interventor deberá informar a la Dirección Jurídica en el nivel central el incumplimiento de ésta obligación.

c. Expedir el recibo a satisfacción de los bienes o servicios, el cual debe ser acorde con las obligaciones y el objeto pactado en el contrato.

d. Para los pagos derivados del contrato, verificar que el contratista se encuentre al día en el pago de los aportes parafiscales y de sistema de seguridad social integral.

e. Certificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, previo a cada pago pactado en el contrato, especificando con claridad el desarrollo del mismo, este documento es indispensable para que se efectué el pago correspondiente al contratista.

f. Vigilar que la ejecución del contrato se realice conforme a lo estipulado en el mismo, es decir que se efectúe de acuerdo con los requerimientos contractuales, tales como: el objeto, las obligaciones, el plazo de ejecución, el valor y la forma de pago, etc.

g. Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista, lo que incluye la verificación del cumplimiento de las especificaciones inherentes al proyecto, bienes, obras, o servicios contratados previstos en la oferta, pliego de condiciones y obligaciones del contrato.

a. Verificar de acuerdo con la naturaleza del contrato, la existencia de los permisos, licencias y documentación exigida por las autoridades competentes, previo al inicio de las obras y durante la ejecución de los mismos (licencias de excavación, conexiones a servicios públicos, trámites ante entidades de servicios públicos, entre otros).

h. Hacer seguimiento al programa de trabajo del contrato de obra a efectos de emitir oportunamente concepto técnico sobre una eventual prórroga, adición, modificación o suspensión solicitada por el contratista, debidamente justificada y suscrita por el interventor.

i. Generar alertas sobre el cumplimiento del programa de trabajo del contrato de obra.

j. Verificar que el objeto inicial del contrato no cambie cuando se presente una adición o modificación del contrato.

k. Dar aviso inmediato a la ocurrencia de los hechos y por escrito al ordenador del gasto y a la Dirección Jurídica sobre cualquier retraso, incumplimiento parcial o total de las obligaciones o irregularidades que se presenten durante la ejecución del contrato, para que se adopten oportunamente medidas pertinentes.

l. Orientar al contratista sobre la mejor manera de cumplir sus obligaciones, informándolo sobre los trámites, procedimientos y reglamentos xxx XXXX.

m. Requerir por escrito al contratista cuando se presenten incumplimientos, con el objeto de conminarlo a que cumpla, en las condiciones y términos pactados en el contrato. Teniendo en cuenta lo anterior, el interventor podrá recomendar la aplicación de multas o sanciones, previo a lo cual deberá darse trámite al procedimiento señalado en el artículo 86 de la Ley 1474 del 2011.

n. Certificar el recibo a satisfacción de los estudios técnicos y diseños y de la obra realizados por el contratista.

o. En el momento de liquidar los contratos, el interventor deberá verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas.

1.3.4. Acciones técnicas

1. Constatar con inmediatez el cumplimiento del alcance de los estudios técnicos y diseños y el cumplimiento de las especificaciones técnicas de obra.

2. Verificar de acuerdo con la naturaleza del contrato que se cumplan a cabalidad las normas técnicas de protección al medio ambiente, seguridad industrial y salud ocupacional.

3. Verificar que cada uno de los procesos técnicos a cargo del contratista se adelanten de conformidad con las especificaciones señaladas en los estudios previos, pliegos de condiciones, oferta, los planos, estudios y diseños, cronogramas y presupuesto

4. Realizar acompañamiento en la visita técnica al sitio del proyecto a intervenir y verificar las condiciones del terreno, aspectos a tener en cuenta en el diseño, zona aledaña al proyecto, entre otros aspectos.

5. Asegurar que el contratista cuente con la información necesaria (primaria y secundaria) para realizar los diferentes estudios y diseños y revisar la conveniencia y adecuación de esta información (grado de detalle, calidad de la información).

6. Verificar la concordancia de los insumos de diseño, elementos básicos para el inicio de los diseños y verificar la validez de esta información para dar continuidad al diseño.

7. Aprobar el cronograma de diseño, verificando los hitos de entregables, fechas límites, restricciones, asegurando el nivel de detalle adecuado para realizar el control de cada una de las etapas de diseño.

8. Revisar y aprobar las restricciones, criterios de diseño, cálculos previos y demás información técnica para el desarrollo de estudios y diseños.

9. Realizar las acciones necesarias para asegurar que cada uno de los entregables que

componen los diferentes estudios y diseños cumplen los requisitos legales, reglamentarios, normativos, son adecuados para el uso previsto, aseguran su funcionalidad y se han desarrollado de acuerdo a lo previsto.

10. Entregar la documentación necesaria que soporte la revisión y verificación de los entregables de diseño, realizada por cada uno de los profesionales idóneos para cada área involucrada en el diseño.

11. Verificar los cálculos, resultados, variables de verificación que aseguran que el diseño cumple parámetros normativos.

12. Realizar recomendaciones, justificación de decisiones de diseño tomadas, revisión de alternativas, aspectos para la determinación de la alternativa final, considerando costos, funcionalidad, uso, procesos constructivos, de acuerdo a la magnitud del estudio o diseño realizado.

13. Asegurar que se han determinado, establecido y definido los detalles constructivos, arquitectónicos, estructurales, entre otros y que estos se han plasmado de manera adecuada en planos y documentos necesarios para ello.

14. Revisar la coherencia y coordinación de planos entre las diferentes áreas de ingeniería y arquitectura, revisión de cruces, coherencia entre la arquitectura y las estructuras, entre otros.

15. Revisar el contenido de los documentos finales resultantes del diseño, presentación, archivo, contenido, entre otros para realizar la entrega definitiva, así como la revisión de las versiones definitivas entregadas en los medios magnéticos.

16. Verificar y controlar la vinculación del personal propuesto para la ejecución del contrato de estudios técnicos, diseño y construcción, de acuerdo con la calidad requerida y solicitar los cambios que fuesen necesarios o su incremento para el normal desarrollo del diseño, estudios técnicos y obras. Para ello se deben revisar las hojas de vida correspondientes y avalar la inclusión o modificación de personal.

17. Verificar y aprobar los diseños y estudios realizados por el contratista de tal forma que los mismos se ajusten a los parámetros y directrices establecidas por el SENA, la comunidad científica, las normas y leyes que los regulen.

18. Impartir instrucciones sobre los trabajos de campo y control de calidad (toma de muestras, ensayos de laboratorio, etc.) y de oficina (análisis y complementación de información, sistematización, simulación, y demás observaciones que al respecto juzgue pertinentes y Conceptuar sobre la interpretación de pruebas, ensayos y demás aspectos de control de ejecución en desarrollo de los diseños y estudios técnicos.

19. Revisar y aprobar la cuantificación de la totalidad de las cantidades de obra del diseño de todo el proyecto.

20. Revisar y aprobar el presupuesto detallado para la ejecución de la obra de cada uno de los proyectos.

21. Presentar un registro que soporte las variaciones presupuestales resultantes del diseño definitivo.

22. En los casos en los que se requiera, describir procesos constructivos o recomendaciones para la etapa de obra.

23. El interventor deberá conocer los procedimientos técnicos, normatividad vigente y estándares de diseño, construcción, instalación, operación y mantenimiento de obras, así como las normas y estándares para evaluación de los proyectos de estudios.

24. Tener conocimiento completo y detallado del proyecto, pliegos de condiciones, propuesta técnica y económica de los contratistas, y cualquier otro documento que haga parte de los contratos. Para el efecto, la Interventoría deberá revisar y verificar previamente a la iniciación todos los documentos inherentes al mismo.

25. Organizar, realizar y verificar personalmente el control de entrega de los documentos (planos, informes, estudios, memorias, etc.) relativos al proyecto ejecutados por el contratista.

26. Exigir, verificar e implementar las medidas correctivas de las actividades incorrectamente ejecutadas, para que el contratista a su xxxxx ejecute sin derecho a remuneración distinta a la que hubiere demandado la ejecución correcta de las actividades, de acuerdo con las condiciones del contrato y normas técnicas aplicables.

27. Suministrar informes mensuales de todos los accidentes de trabajo.

28. Evaluar y aprobar a la iniciación de la Interventoría, la documentación presentada por el contratista: Personal mínimo requerido, Programa detallado de consultoría de diseños y estudios técnicos en Gannt, Carta y compromiso para cumplimiento de normas vigentes y Plan de Calidad.

29. Mantener durante el tiempo de ejecución del contrato el personal necesario y suficiente para el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones establecidas en el mismo. En todo caso el número, formación profesional, tecnológica o técnica, la experiencia y dedicación de dicho personal deberá corresponder como mínimo al establecido en los pliegos de condiciones de la interventoría. Si durante la ejecución del contrato el cambio de alguno de los profesionales, deberá reemplazarse por otro de igual o mayor calidad, previamente aprobado por el supervisor del contrato xxx XXXX.

30. Cumplir con todas las leyes laborales vigentes a la fecha de liquidación del contrato y al pago por su cuenta, de todos los salarios y prestaciones sociales xx Xxx.

31. Tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su cargo o servicio y de los transeúntes, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el país.

1.3.5 Alcance de la interventoría

Además de las funciones señaladas antes, la interventoría de obra deberá aplicar los lineamientos señalados en la Resolución 965 de 2012 xxx XXXX, por medio de la cual se adopta el Manual de supervisión e interventoría xxx XXXX, que se incorpora como anexo es este documento. Lo anterior sin perjuicio de las obligaciones previstas en la Ley 1474 de 2011.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS SERVICIOS Y DE LOS RESULTADOS O PRODUCTOS ESPERADOS

2.1. PLAN DE CALIDAD INTERVENTORIA

El interventor debe elaborar un plan de calidad en donde establezca las actividades que va a ejecutar para el desarrollo de la interventoría así como los controles, responsables, registros, criterios de aceptación para asegurar su conveniencia y validez para su recibo.

El Plan de Calidad de la interventoría debe modificarse de acuerdo al avance de los trabajos ejecutados en las diferentes etapas del proyecto.

El plan de calidad debe contener formatos de revisión, verificación y validación necesarios para garantizar que el producto entregado por el contratista cumpla con la normatividad vigente y con los criterios de aceptación xxx XXXX.

Su contenido deberá incluir los siguientes aspectos:

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

Establecer el alcance de los estudios técnicos, diseños y obras del proyecto, principales entregables.

2. CONTROL DE DOCUMENTOS

El plan de calidad del interventor, debe determinar y describir los controles relacionados con los documentos de origen interno, es decir de la documentación elaborada por él como resultado de las actividades propias de la Interventoría, definir su identificación, tipo de documentos a realizar, mecanismos de trazabilidad o rastreabilidad, asegurar su legibilidad, personas autorizadas para su aprobación; este requisito hace referencia más que al procedimiento de control de documentos del sistema de gestión de calidad, (manual, procedimientos, instructivos, registros), al control documental de los informes, registros, documentos, actas, formatos, bitácora, o cualquier documento resultante de la ejecución de la interventoría.

También deberá establecer los controles a los documentos de origen externo: la identificación de los documentos relacionados con el contrato objeto de la interventoría, definición del

responsable de asegurar que la información es pertinente y adecuada al proyecto, la distribución y control de estos documentos y la disponibilidad de las versiones en los sitios de uso. Definir el mecanismo de control de planos y documentos de carácter técnico o legal para asegurar el uso de versiones vigentes y evitar el uso de versiones obsoletas. Anexar el listado de documentos internos y externos diligenciado, aplicable al proyecto.

3. CONTROL DE REGISTROS

Se deben definir los registros que aplicará el interventor para demostrar el cumplimiento de las actividades y de los controles del estado del proyecto y la trazabilidad de las actividades ejecutadas en desarrollo de los estudios técnicos, diseño y construcción. Se deben anexar los formatos a utilizar.

4. IDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS

La Interventoría debe identificar los requisitos legales y reglamentarios aplicables así como los requisitos normativos legales y reglamentarios que rigen los estudios técnicos, diseños y obras, (permisos, trámites ante entidades, entre otros), que serán los que exigirá y hará seguimiento al cumplimiento por parte del contratista así como los aplicables a su propia función como interventor, y definir los controles que ejercerá para asegurar que se cumplen estos requisitos.

Estos requisitos pueden estar definidos, entre otros, en el pliego, contrato, especificaciones técnicas, manual de Interventoría, así como los legales y reglamentarios aplicables.

5. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE

El interventor debe establecer los conductos regulares de comunicación, nivel de autoridad para el proyecto tanto para la comunicación con el SENA como con el contratista.

6. INFRAESTRUCTURA

Establecer los recursos necesarios para el proyecto, que el interventor dispondrá para asegurar que el contratista cumple cabalmente con todos los requisitos objeto del proyecto; para ello dispondrá de espacios de trabajo, equipos, recursos humanos, servicios de apoyo, laboratorio, equipos de topografía, entre otros; de acuerdo a la magnitud y aplicabilidad del alcance del proyecto.

7. AMBIENTE DE TRABAJO

El interventor establecerá los controles y condiciones aplicables de seguridad industrial y demás condiciones necesarias para el desarrollo del proyecto, que exigirá al contratista así como las condiciones ambientales (temperatura, humedad, entre otras) necesarias para asegurar que la correcta ejecución de las actividades.

8. PLANIFICACION Y CONTROL DEL PRODUCTO

El interventor, debe establecer para cada actividad, el control que ejercerá para asegurar su adecuada ejecución, los criterios de aceptación de la actividad de estudios técnicos, diseño y construcción, su periodicidad de verificación, el responsable de realizar dicha verificación, así como el registro en el que consignará la revisión realizada y a probación para dar continuidad al consultor con el desarrollo del proyecto.

9. DISEÑO Y DESARROLLO

a. Planificación del diseño: El interventor debe asegurar que el contratista ha identificado todas las actividades necesarias para cada uno de los estudios técnicos y diseños, que su secuencia es coherente y que estas actividades son las necesarias para lograr los alcances y entregables de cada estudio técnico y diseño. Identificar, establecer y gestionar las interfases entre los diferentes grupos involucrados en el diseño para asegurar coherencia, comunicación y entregables o cambios que afecten los resultados finales, estas interfases deben evidenciarse en el cronograma. El interventor debe establecer los responsables y autoridad para las diferentes etapas del diseño.

b. Elementos de entrada del estudios/diseños: El interventor debe establecer los mecanismos que utilizará para asegurar que se han determinado todos los elementos de entrada necesarios para determinar los requisitos funcionales y de uso, legales y reglamentarios, información previa, o cualquier otro requisitos esencial para el diseño (esta información puede estar contenida en documentos, normas, entre otros, ser solicitada a entidades, provenir de estudios previos, ser levantada directamente en sitio, entre otros.). La interventoría debe demostrar que la información fue revisada para comprobar que esta es adecuada, que está completa, sin ambigüedades ni que es contradictoria, debe determinar los responsables de la revisión por parte de la interventoría. Estos elementos pueden cambiar de acuerdo al tipo de diseño a ejecutar y deberá identificarse y controlarse por separado.

c. Resultados de estudios/diseños: La Interventoría debe identificar y establecer cuáles son los entregables de los estudios y diseños de acuerdo al alcance de cada uno de ellos y asegurar que estos son entregados de manera coherente y adecuada para ser revisados y verificados y ser aprobados antes de la entrega al SENA. La interventoría debe asegurar que los resultados de los estudios y diseños cumplen criterios funcionales y técnicos, proporcionan información detallada para ser ejecutados, establecen criterios de aceptación claros para la etapa de obra (especificaciones técnicas, pruebas, ensayos, procesos constructivos, entre otros).

d. Revisión de estudios/diseños: El interventor debe establecer revisiones sistemáticas de los estudios/diseños con el fin de asegurar que se evalúa la capacidad del diseño para cumplir los requisitos, identificar problemas y proponer acciones necesarias. Debe asegurar que en estas revisiones participan los diferentes grupos interdisciplinarios del proyecto, la Interventoría debe establecer los registros de los resultados de las revisiones y de las acciones planteadas. La Interventoría debe realizar revisión a entregables parciales y al estudio/diseño definitivo y establecer los criterios que aplica para la revisión y entregar los registros de cada uno de ellos.

e. Verificación de estudios/diseños: El interventor debe realizar verificación de los resultados del diseño para asegurar que cumplen los requisitos normativos aplicables, para ello podrá utilizar cálculos, o métodos que demuestren que el diseño está cumpliendo parámetros de diseño, límites permisibles, o normas que regulan el diseño. La Interventoría debe establecer el momento de realizar la verificación ya sea a entregables parciales y/o al estudio/diseño definitivo y establecer los criterios que aplica para realizar esta verificación y entregar los registros de cada uno de ellos, así como de las acciones derivadas de la verificación.

f. Validación de los diseños: El interventor debe identificar, establecer y aprobar los elementos o aspectos del diseño que requieren ser validados por parte del consultor y establecer los controles que aplicará para verificar su adecuación. La validación hace referencia a asegurar que los diseños están en capacidad de cumplir y satisfacer las condiciones de uso previstas, la validación puede realizarse en condiciones de uso o simuladas para comprobar su comportamiento en condiciones críticas o para verificar su uso previsto, el interventor debe verificar y aprobar el software utilizado, los registros de entrada as software y los resultados obtenidos en la simulación y dejar registro de la verificación de los resultados de la validación; la validación varía de acuerdo a cada tipo de diseño al igual que sus criterios de aceptación por lo que el interventor debe identificar cuáles son aplicables para cada diseño y soportar si son aplicables o no.

g. Control de cambios del diseño: El interventor debe establecer el procedimientos para la aprobación y registro de cambios de diseño que puedan afectar el alcance, presupuesto, o costos del proyecto derivados de revisiones, verificaciones o cualquier otro aspecto que pueda afectar los resultados y asegurar que se realiza su revisión, adecuación, verificación y validación, cuando aplique, así como definir los mecanismos para comunicar los cambios aprobados a los integrantes del grupo de diseño para asegurar que no afecten los demás diseños involucrados, El interventor debe establecer el registro para consignar los cambios y describir la fecha del cambio, su aprobación, soporte técnico del cambio y su justificación, quien lo aprueba, registro de la aprobación y de las acciones que se generaron.

h. Planificación de la etapa de obras: El interventor debe asegurar que el contratista ha identificado todas las actividades necesarias para la ejecución de las obras, que su secuencia es coherente y que estas actividades son las necesarias para lograr los alcances y entregables de las mismas. Identificar, establecer y gestionar las interfases entre los diferentes grupos involucrados la etapa de obra para asegurar coherencia, comunicación y entregables o cambios que afecten los resultados finales, estas interfases deben evidenciarse en el cronograma. El interventor debe establecer los responsables y autoridad para las diferentes etapas de las obras.

i. Elementos de entrada de la etapa de obras: El interventor debe establecer los mecanismos que utilizará para asegurar que se han determinado todos los elementos de entrada necesarios para determinar los requisitos funcionales y de uso, legales y reglamentarios, información previa, o cualquier otro requisitos esencial para la ejecución de las obras (esta información puede estar contenida en documentos, normas, entre otros, ser solicitada a entidades, provenir de estudios previos, ser levantada directamente en sitio, entre otros.). La interventoría debe demostrar que la información fue revisada para comprobar que esta es adecuada, que está completa, sin ambigüedades ni que es contradictoria, debe determinar los responsables de la revisión por parte de la interventoría.

j. Resultados de las obras: La Interventoría debe identificar y establecer cuáles son los entregables las obras de acuerdo al alcance de los estudios técnicos y diseños y asegurar que estos son entregados de manera coherente y adecuada para ser revisados y verificados y ser aprobados antes de la entrega al SENA. La interventoría debe asegurar que las obras cumplen en su totalidad los criterios funcionales y técnicos establecidos en los estudios técnicos y diseños, (especificaciones técnicas, pruebas, ensayos, procesos

constructivos, entre otros).

k. Revisión de Xxxx: El interventor debe establecer revisiones sistemáticas y permanentes a las obras para asegurar que se estén ejecutando con el rigor técnico requerido, identificar problemas y proponer acciones necesarias. Debe asegurar que en estas revisiones participan los diferentes grupos interdisciplinarios del proyecto, la Interventoría debe establecer los registros de los resultados de las revisiones y de las acciones planteadas. La Interventoría debe realizar revisión a entregables de obra parciales y finales y establecer los criterios que aplica para la revisión y entregar los registros de cada uno de ellos.

l. Verificación de Obra: El interventor debe realizar verificación de obra para asegurar que cumplen los requisitos normativos aplicables, para ello podrá utilizar cálculos, o métodos que demuestren que las mismas están cumpliendo parámetros de diseño, límites permisibles, o normas que regulan el diseño. La Interventoría debe establecer el momento de realizar la verificación ya sea a entregables parciales y/o a las obras finales y establecer los criterios que aplica para realizar esta verificación y entregar los registros de cada uno de ellos, así como de las acciones derivadas de la verificación.

m. Validación de Obra: El interventor debe identificar, establecer y aprobar los elementos o aspectos de obra que requieren ser validados por parte del constructor y establecer los controles que aplicará para verificar su adecuación. La validación hace referencia a asegurar que las obras están en capacidad de cumplir y satisfacer las condiciones de uso previstas.

n. Control de cambios de obra: El interventor debe establecer el procedimientos para la aprobación y registro de cambios de obra que puedan afectar el alcance, presupuesto, o costos del proyecto derivados de revisiones, verificaciones o cualquier otro aspecto que pueda afectar los resultados y asegurar que se realiza su revisión, adecuación, verificación y validación, cuando aplique, así como definir los mecanismos para comunicar los cambios aprobados a los integrantes del grupo de diseño para asegurar que no afecten los demás diseños involucrados, El interventor debe establecer el registro para consignar los cambios y describir la fecha del cambio, su aprobación, soporte técnico del cambio y su justificación, quien lo aprueba, registro de la aprobación y de las acciones que se generaron.

10. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

En el plan de calidad se debe identificar y establecer el procedimiento para el manejo y tratamiento del producto no conforme, así como los responsables para su identificación, tratamiento, seguimiento y posterior liberación. El interventor es el responsable de registrar el producto no conforme del contratista y reportarlo mensualmente en los informes mensuales.

11. GESTIÓN DEL RIESGO

Analizar afectaciones al proyecto como mecanismo para identificación de acciones correctivas y preventivas, registrarlas y establecer las acciones para evitarlas o prevenir que se vayan a presentar.

12. REUNIONES DE SEGUIMIENTO

El interventor debe coordinar las reuniones necesarias para el control y seguimiento técnico del proyecto.

El interventor debe servir de conducto regular para las relaciones entre el SENA y el contratista, (diseñador-constructor), para coordinar las acciones necesarias para el adecuado desarrollo del proyecto.

El personal mínimo requerido deberá asistir a estas reuniones de conformidad con la dedicación prevista en el presente documento y los pliegos de condiciones.

De cada una de estas reuniones se levantará un acta firmada por los participantes, la cual será mantenida en custodia por el Interventor.

Así mismo el interventor deberá asistir a las reuniones generales informativas programadas por el contratista,

“El Interventor deberá asistir a las reuniones exigidas en el Contrato y a todas aquellas que cite el SENA”.

13. INFORMES

La Interventoría deberá presentar informes semanales, mensuales y uno final que incluyan una relación detallada de los aspectos más relevantes de la ejecución del contrato principal y entregarlos en forma impresa en original y dos copias. Su contenido deberá ajustarse a lo establecido en el plan de Calidad de la Interventoría. Dichos informes deberán contener información amplia y suficiente de todas y cada una de los aspectos relevantes del contrato de estudios técnicos, diseño y construcción.

14. LIBRO DIARIO DE LA OBRA

El día de inicio de los trabajos de estudios técnicos, diseños y construcción se abrirá un libro en el cual quedarán escritas todas las observaciones o sugerencias que diariamente haga la Interventoría.

Además se dejará constancia de todos los pormenores que puedan suceder en el frente de trabajo como: estado del tiempo, personal laborando, estado del equipo, accidentes de trabajo, avance de la obra, suministro de materiales, etc. Todo aquel que escriba algo en el diario de la obra, deberá firmar y colocar la fecha.

La persona responsable de llevar al día este libro diario de obra será el residente del contratista, quien está en la obligación de presentarlo al Interventor y a los representantes xxx XXXX que visiten la obra.

Igualmente el día que se inicien los trabajos, la Interventoría y el Contratista suscribirán con los vecinos un acta de vecindad, donde conste el estado en que se encuentra el sitio de la obra y las construcciones y amoblamientos aledaños a éste.

15. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Deberá realizarse en forma secuencial, desde el inicio de las actividades a realizar hasta su término, éste se entregará al SENA en el momento de realizar el acta de liquidación.

16. EQUIPO

El equipo que utilice el contratista, su depreciación y mantenimiento correrán por su cuenta, así como la operación, bodegaje, etc. La mala calidad de los equipos, la deficiencia en el mantenimiento o los daños que ellos puedan sufrir, no será causal que lo exima el cumplimiento de sus obligaciones.

El SENA podrá hacer retirar del sitio de la obra cualquier equipo o herramienta que a su juicio esté defectuoso o no recomendable para ser utilizado. El contratista deberá reponer con la mayor brevedad el equipo que haya sido retirado por causa de daños o mantenimiento.

17. DEPÓSITOS Y OFICINAS

El Interventor deberá presentar antes de iniciar los trabajos, la dirección exacta de la oficina donde pueda ser requerido en cualquier momento y números telefónicos, además del organigrama de su empresa (secretaria, auxiliares, mensajero, etc.) con el fin de tener una comunicación más activa.

El Interventor proveerá, mantendrá y manejará a su costo las oficinas y depósitos que sean necesarios para la seguridad y comodidad de su personal y en términos generales para la ejecución de la interventoría.

Corresponde al Contratista e Interventor, por su cuenta, la instalación y pago de servicios públicos de agua, energía, teléfono y alcantarillado entre otros, necesarios en sus instalaciones provisionales y para la ejecución de la obra y la interventoría, así como su tramitación ante las Empresas de Servicios Públicos, incluyendo el tiempo correspondiente a las ampliaciones de plazo aprobadas por el SENA.

18. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

Durante la ejecución del contrato, el Interventor en todo momento proveerá los recursos que sean necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todas las instalaciones de la obra, la de sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y la de los empleados y bienes xxx XXXX, el Interventor y de terceras personas.

El Interventor garantizará que sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y en general a todas aquellas personas relacionadas con la ejecución del contrato cumplan con todas las condiciones relativas a higiene, salubridad, prevención de accidentes y medidas de seguridad.

El Interventor será responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no sólo sus empleados, trabajadores y subcontratistas sino también el personal o bienes xxx XXXX, o terceras personas, resultantes de negligencia o descuido del Interventor, sus empleados, trabajadores o subcontratistas para tomar las precauciones o medidas de seguridad necesarias para la prevención de accidentes; por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes serán por cuenta del Interventor.

Durante la ejecución del contrato, el Interventor observará todas y cada una de las regulaciones de las autoridades bajo cuya jurisdicción se ejecute el contrato, relativas a seguridad, prevención de accidentes y enfermedad profesional, higiene y salubridad y en general las normas que a este respecto tengan las entidades oficiales. Igualmente cumplirá con lo establecido entre otras, en las siguientes normas:

1. Reglamento de higiene y seguridad para la industria de la construcción, Resolución No. 02413 de 1979 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Colombia.

2. Resolución 2013 de 1983, expedida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

3. Decreto 1295 del 22 xx Xxxxx de 1994.

Antes de iniciar el contrato, el Interventor deberá preparar un programa de Salud Ocupacional completo con las medidas de seguridad e higiene industrial, y medicina preventiva y del trabajo que se desarrollará durante la ejecución de los trabajos y lo someterá a la aprobación xxx XXXX, quien podrá además recomendar cualquier otra medida adicional que considere necesaria. El programa de Salud Ocupacional deberá tener en cuenta los siguientes aspectos:

Seguridad industrial: Conjunto de normas técnicas encaminadas a identificar, evaluar y controlar aquellos factores de riesgo ambientales presentes en el medio de trabajo causantes de los accidentes de trabajo.

1. Investigación de accidentes de trabajo.

2. Preparación para emergencias.

3. Inspecciones planeadas.

4. Dotación y control de elementos de protección personal.

5. Vigilancia y control del cumplimiento de normas y procedimientos de seguridad.

Higiene industrial: Rama de la ingeniería sanitaria dedicada a identificar, evaluar y controlar aquellos factores de riesgo ambientales presentes en el medio de trabajo causantes de las enfermedades profesionales.

1. Medir y cuantificar los factores de riesgo físico, químico, ergonómico y biológico.

2. Identificar riesgos que puedan producir enfermedades profesionales en cada puesto de trabajo.

3. Establecer las medidas de control requeridos en orden de importancia asi: fuente, medio y trabajador.

4. Supervisar y verificar la aplicación de los sistemas de control de los riesgos ocupacionales en la fuente y en el medio ambiente

Medicina preventiva y del trabajo: Conjunto de actividades médicas y paramédicas destinadas a promover y mejorar la salud del trabajador, evaluar su capacidad laboral y ubicarlo en un lugar de trabajo de acuerdo a sus condiciones psico-biológicas.

a. Prevención de enfermedades profesionales y educación en salud.

b. Exámenes médicos, clínicos y paraclínicos para selección y ubicación de personal.

c. Campañas de medicina preventiva.

d. Vigilancia epidemiológica de enfermedades profesionales y patologías relacionadas con el trabajo y ausentismo por tales causas.

e. Servicio oportuno de primeros auxilios.

f. Espacios para descanso, capacitación y recreación.

Este programa incluye los desvíos de tránsito requeridos para la ejecución de los trabajos, los cuales serán acordados por éste con las instancias competentes.

Durante la ejecución del contrato el SENA le podrá ordenar al Interventor cualquier medida adicional que considere conveniente o necesaria para garantizar la prevención de accidentes y éste deberá proceder de conformidad. Si por parte del contratista existe un incumplimiento sistemático y reiterado de los requisitos de seguridad o higiene, o de las instrucciones del interventor al respecto, éste podrá acordar planes de contingencia en cualquier momento o sugerir la suspensión la ejecución de las actividades o de cualquier parte de ellas en caso de desatención de dichas recomendaciones, sin que el Interventor tenga derecho a ampliación de plazo y sin perjuicio de las multas a que hubiere lugar por este concepto.

En el caso de peligro inminente para las personas, obras o bienes, el SENA podrá obviar la notificación escrita y ordenar que se ejecuten inmediatamente las acciones correctivas que considere necesarias. El Contratista en estos casos no tendrá derecho a reconocimiento o indemnización alguna.

Los gastos en que incurra el Contratista para el cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene y prevención de accidentes serán por cuenta de éste y no tendrá derecho a pago por separado ya que estos costos deben estar incluidos como costos indirectos dentro de cada uno de los precios unitarios del contrato.

19. INFORME DE ACCIDENTES

El Interventor deberá informar al SENA dentro del plazo y en forma establecida a continuación, acerca de cualquier accidente que ocurra con relación a la ejecución del contrato y que ocasione muerte o perjuicio a cualquier persona, o daño a propiedad y en todos los casos de enfermedad profesional que ocurra con relación a la ejecución del contrato. El Contratista tendrá un plazo de veinticuatro (24) horas para suministrar el informe de los datos que exija el SENA.

El informe incluirá, al menos, la siguiente información: Xxxxx, fecha y hora del accidente.

a. Nombre del accidentado.

b. Estado civil y edad.

c. Oficio que desempeña y su experiencia.

d. Actividad que desempeñaba en el momento del accidente.

e. Indicar si hubo o no lesión.

f. Clase de lesión sufrida.

g. Posibles causas del accidente.

h. Tratamiento recibido y concepto médico.

El interventor exhibirá un tablero durante el desarrollo del contrato para denotar la estadística de accidentalidad.

2.2. REVISIÓN DEL PROYECTO

El interventor hará un análisis exhaustivo de los planos de construcción, pliegos de condiciones, formulario de cantidades de obra y presupuestos y presentará al SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA un informe sobre las deficiencias que pudiere encontrar en el desarrollo del proyecto, emitiendo recomendaciones sobre, ajuste al presupuesto de proyección de costos dentro de las dos primeras semanas de inicio de actividades. Asimismo, conceptuará sobre mayores y menores cantidades de obra y las necesarias no contempladas en las cantidades de obra inicialmente contratadas.

El interventor en TODO MOMENTO deberá tener informado al SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA sobre los posibles sobrecostos en que se incurra durante el desarrollo del proyecto. Además, informará con UN (1) MES de anticipación al Cierre del proyecto el costo final de la construcción.

Deberá revisar detalladamente todos los planos de construcción, para garantizar que haya correspondencia entre ellos, verificar que los diseños cumplan con la norma vigente para edificaciones sismo resistentes NSR10, con la norma de diseño de los elementos no estructurales y con las demás normas técnicas aplicables, con el fin de solucionar situaciones que representen riesgos en la ejecución del contrato.

La revisión y concepto del proyecto, incluye todos los estudios y diseños correspondientes a éste, ciñéndose al alcance exigido en las normas técnicas aplicables vigentes para los diseños y especificaciones técnicas, así como también al diseño arquitectónico entregado por El SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA.

El Interventor podrá efectuar las modificaciones en el diseño que estime convenientes para optimizar el uso de recursos económicos y/o técnicos y/o de tiempo, sin embargo, éstas deberán someterse a la aprobación previa del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA y será responsabilidad de la interventoría el oportuno suministro al contratista de la nueva información, así como dar solución a los diferentes inconvenientes que se presenten en la obra. Antes de efectuar cualquier modificación en el proyecto deberá hacerse un balance económico del contrato, y si las variaciones superan el valor contractual se requerirá la aprobación de las mismas por parte de El SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA. Será obligación de la Interventoría, poner en conocimiento de El SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA, con la debida anticipación, la necesidad de prórroga o el vencimiento del contrato de obra. En cada uno de estos casos, será la Interventoría la responsable de solicitar oportunamente el trámite pertinente, previa justificación técnica de los hechos, quedando a juicio de El SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA la determinación final.

En el evento en que haya lugar a una prórroga del contrato de obra, por causas imputables a la interventoría, ésta permanecerá al frente de los trabajos hasta su terminación, sin que El SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – XXXX xxxx efectuar erogación alguna por este concepto.

2.3. ACTA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

Dentro del plazo previsto en el cronograma del proceso, se realizará una reunión entre el Contratista (a través del director de obra y residente), el Interventor y el SENA, para dar inicio a las obras y a su vez entregar al contratista el lugar físico en que se ejecutarán los trabajos, haciendo inventario de las principales características y mediciones aproximadas del mismo,

dejando constancia en acta de la fecha de iniciación y participantes.

La interventoría deberá elaborar antes de iniciar al contrato, el acta de espacio público y/o de vecindad con el respectivo registro fotográfico, firmada por el contratista, el interventor y los vecinos.

2.4. REPLANTEO DEL PROYECTO

El Interventor verificará la localización de los ejes y las obras del proyecto efectuados por el contratista, con la información suministrada por aquel. Durante la construcción revisará permanentemente la localización de los senderos, plazoletas, elementos arquitectónicos, zonas de arborización, estructuras, redes, obras de drenaje y demás estructuras que hacen parte de la construcción.

2.5. CAMBIOS O MODIFICACIONES EN EL DISEÑO

El Interventor deberá analizar y conceptuar acerca de los cambios o modificaciones en los diseños iniciales del proyecto, solicitados por el Contratista, por razones técnicas, económicas o de otra índole, y si encuentra conveniente dicho cambio, solicitará autorización al SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA, indicando la cantidad, precio unitario, valor total y la

2.6. CONTROL DEL PROGRAMA DE OBRA

El Interventor vigilará el cumplimiento del programa de trabajo e inversión aprobado por EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA. En desarrollo de esta función, la Interventoría deberá formular, desarrollar, elaborar, establecer, implementar y documentar un sistema de verificación, control y seguimiento de los programas de construcción de las obras intervenidas.

El interventor y el contratista evaluarán semanalmente la ejecución del contrato, revisando el programa de obra actualizado para establecer en qué condiciones avanzan los trabajos. De estas evaluaciones se levantará un acta, suscrita por los ingenieros residentes del contratista y de la interventoría, donde se consignará el estado real de los trabajos; en caso de correctivos que se tomarán para subsanarlo, los cuales se plasmarán en una modificación al programa de obra, que no podrá contemplar la disminución de las cantidades de obra programadas para cada mes ni una prórroga del plazo inicialmente establecido.

Cuando se presenten circunstancias especiales, tales como ampliación de plazo o modificación de las cantidades de obra, el Contratista deberá someterlas a revisión y aprobación de la Interventoría, para que ésta, a su vez, obtenga la respectiva aprobación por parte del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA.

El interventor presentara informe semanal del estado del contrato y del avance de las actividades realizadas tanto en tiempo como en valor al SUPERVISOR por parte del El SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA.

Cuando la Interventoría lo estime necesario, solicitará por escrito al Contratista ampliar los programas de trabajo y los respectivos plazos de las actividades. En caso de prórroga o adición del contrato, se deberá solicitar al Contratista inmediatamente la reprogramación de las obras.

2.7. CONTROL DEL PRESUPUESTO DE OBRA

El Interventor realizará un estricto control de la ejecución del presupuesto de la obra a través de formular, desarrollar, elaborar, establecer, implantar y documentar un sistema de seguimiento y control de los costos de las actividades en desarrollo del contrato.

La interventoría de obra deberá realizar el control del presupuesto e inversión, proyección de costos de la obra y seguimiento a través de diagramas xx Xxxxx, expresando porcentajes de avance en tiempo y costos.

Igualmente el corresponde al interventor, el control de la inversión del anticipo, elaboración y seguimiento de actas parciales, amortización de anticipo y valores a descontar de acuerdo al contrato, así como la verificación de los pagos realizados al contratista.

2.8. CONTROL DEL EQUIPO DEL CONTRATISTA

El Interventor deberá llevar un registro completo del equipo del Contratista, indicando modelo, marca, serie, capacidad, potencia, etc., corroborando si se encuentra operando, cuál en reparación o cuál inactivo; si, transcurridos cinco (5) días, el equipo dañado no ha sido reparado, el Interventor deberá exigir su reemplazo por uno de características similares o superiores al que se encuentra en reparación, el cual debe entrar a operar dentro de los cinco

(5) días siguientes. De no darse cumplimiento a su notificación, deberá solicitar al El SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA que le haga efectivo el apremio que para el efecto tenga establecida.

2.9. SEGUIMIENTO DE SUBCONTRATOS Y EMPLEADOS DEL CONTRATISTA

El Interventor deberá mantener al día una relación de los empleados y trabajadores asignados por el Contratista a la obra, realizando el seguimiento y control del pago de seguridad social y riesgos profesionales del personal que trabaja en la obra. Así mismo realizará control y vigilancia de los subcontratos que realice el contratista para el desarrollo de la obra. Exigirá al Contratista el empleo de personal técnico capacitado y el retiro del que a su juicio o el xxx XXXX sea inconveniente para los intereses del contratante.

La Interventoría también podrá solicitar la participación en la obra de especialistas técnicos cuando la complejidad de las obras lo amerite.

2.10. INTERVENTORÍA DE CONSTRUCCIÓN

La Interventoría procederá con base en los planos y especificaciones y las propuestas aceptadas de los proyectos, a revisar el plan de operaciones, el programa de trabajo, el personal profesional de construcción, el equipo y maquinaria con que cuenta el Contratista, su oportuna asignación, las fuentes de materiales, el manejo y desvío del tránsito peatonal, la señalización del mismo, la aplicación de la normatividad ambiental, la seguridad de los trabajadores y en general la seguridad industrial en las obras y toda labor conducente a una adecuada y eficiente realización de la obra.

En general la Interventoría y el Contratista establecerán las pautas generales sobre la organización, dirección y control de la construcción. Si el equipo o personal es diferente del ofrecido inicialmente por el Contratista, la Interventoría notificará al SENA y exigirá al Contratista su ubicación en el lugar de los trabajos en forma inmediata; en caso contrario la Interventoría solicitará al SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA, la aplicación de las sanciones a que haya lugar.

Estudiar, supervisar, hacer recomendaciones, aprobar o improbar los procedimientos de construcción propuestos por los Contratistas para la realización de la obra.

2.11. CONSULTAS

La Interventoría absolverá las consultas que formule el constructor sobre los aspectos técnicos del proyecto que hacen parte del contrato y le comunicará oportunamente al SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA las observaciones y recomendaciones que de su propia iniciativa tuviese en lo concerniente a dichos aspectos.

En caso que la interventoría requiera definiciones, especificaciones o detalles constructivos de parte de los diseñadores, deberá solicitarlo de manera escrita y oportuna al SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE, para proceder de conformidad.

2.12. REPARACIÓN DE OBRAS DEFECTUOSAS

La Interventoría ordenará, tantas veces como sea necesario, la reconstrucción total o parcial o la reparación de obras defectuosas y verificará que unas y otras se realicen correctamente, según lo establecido en los contratos.

2.13. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE OBRA

El Interventor revisará y aprobará, bajo su responsabilidad, las actas de obra, verificando que la información financiera acumulada, el valor de los contratos adicionales, las modificaciones a las cantidades de obra medida y aceptada para el pago, el valor de la obra ejecutada y los acumulados, y toda la información adicional, esté correcta, para lo cual anexará un balance general de la obra ejecutada.

Bajo ningún aspecto, el Interventor aceptará obras que estén por fuera del contrato original y que no hayan sido previamente aprobadas por el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA, y estén debidamente incluidas mediante actas de modificación de cantidades de obra, o contrato adicional, según sea el caso.

Se realizarán actas parciales de obra mensualmente, aunque no se realice facturación por parte del contratista con esta periodicidad.

2.14. REVISIÓN DE LAS ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

El Interventor elaborará las actas de modificación a las cantidades de obra iniciales del contrato, verificando que la información incluida esté correcta; en caso de ser necesario introducir modificaciones a las cantidades de obra inicialmente contratadas, el Interventor hará una evaluación minuciosa de cada uno de los ítem del contrato, de forma tal que dichas modificaciones no impliquen cambios significativos en las actividades fundamentales para cumplir con el objeto del contrato, todo lo cual quedará a juicio del El SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA para su perfeccionamiento, siempre y cuando, como requisito previo, se esté ejecutando la obra de acuerdo con el cronograma de actividades aprobado.

En cualquier caso las modificaciones de cantidades de obra deberán preceder a la ejecución de las mismas. Una vez efectuada la modificación o reasignación de recursos, las cantidades contractuales deberán actualizarse.

2.15. REVISIÓN DE PRECIOS UNITARIOS PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS

Los análisis de los precios no previstos en el contrato respectivo, para ejecutar obras o actividades indispensables no contempladas en el contrato inicial, serán elaboradas por el Contratista, estudiados por la Interventoría y remitidos al SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA con las observaciones del caso. Una vez aprobados por el SENA, el Contratista y la Interventoría elaborarán el Acta de Modificación, de acuerdo con lo establecido en el contrato.

El Interventor realizará y presentará su propio análisis de precios, justificando cada uno de los componentes del mismo, y entregando su concepto acerca del análisis presentado por el Contratista. Igualmente, informará sobre las cantidades de obra por ejecutar, presentando sus recomendaciones y un balance general del contrato.

Cuando se trate de nuevas actividades no especificadas, se requerirá elaboración, presentación y aprobación de la respectiva especificación técnica desarrollada.

2.16. TRABAJO EN ALTURAS

La tarea de trabajo en alturas está considerada como de alto riesgo y conforme a las estadísticas nacionales, es la primera causa de accidentalidad y de muerte en el trabajo.

Se entenderá por trabajo en alturas, toda labor o desplazamiento que se realice a 1,50 metros o más sobre un nivel inferior.

Para todo tipo de trabajo el alturas que se realice para cumplir con el mantenimiento, el contratista debe garantizar que el personal sea capacitado, competente y calificado para las actividades con trabajos en alturas, y que cuenta con el respectivo certificado de competencias laborales en alturas expedido por el SENA o por las personas naturales o jurídicas autorizadas por la entidad. El certificado puede ser de formación según el tipo de actividad y nivel de riesgo al que este expuesto el trabajador, o en su defecto de acreditación de la competencia laboral. Para el desarrollo de las obras, el personal que ejecute las labores de trabajo en alturas deberá estar certificado en TRABAJO EN ALTURAS NIVEL AVANZADO. Dicha certificación estará sujeta a verificación por parte xxx XXXX.

2.17. INTERVENTORÍA AMBIENTAL

Comprende, en general, las siguientes actividades:

a. Realizar el control ambiental de las obras, y verificar el cumplimiento de todas las normas, condicionantes, diseños, actividades y procesos recomendados en la normatividad ambiental.

b. Presentar informes mensuales sobre las medidas de prevención, corrección, mitigación y compensación implantadas.

c. Resolver las consultas e inquietudes de las comunidades con respecto al manejo ambiental del proyecto.

d. Efectuar el seguimiento y monitoreo de los trabajos para vigilar que la ejecución de las obras se enmarque dentro de los requerimientos ambientales, y que sus resultados

e. correspondan a los esperados, y diseñar o recomendar los correctivos necesarios.

f. Diseñar o recomendar las medidas tendientes a controlar, compensar y mitigar los efectos ambientales, y a su vez, verificar su ejecución por parte del contratista.

g. Realizar la discriminación de los recursos invertidos en la mitigación del impacto ambiental.

2.18. INFORMES DE INTERVENTORÍA

2.19. Informes de avance mensual

El interventor deberá presentar un informe mensual, en original y copia, que permita tener una visión clara y objetiva del estado de las obras en el período, y que comprenda, como mínimo, las siguientes partes:

 Área Técnica:

- Descripción y cantidades de las actividades ejecutadas.

- Reporte de control de calidad de las obras ejecutadas.

- Reporte de cumplimiento de normas ambientales.

- Reporte de cumplimiento de normas de salud ocupacional y seguridad industrial.

- Registro fotográfico

- Listado de planos entregados al Contratista

- Gráficos de cantidades de obra Control de programación

- Control de equipos

- Resumen de modificación de diseños, cantidades de obra, especificaciones

- Resultados de ensayos y pruebas con las respectivas recomendaciones, aprobación y conclusiones. Comentarios y recomendaciones generales

 Área Administrativa:

- Remisión de actas de comité

- Resumen del estado de contratos y subcontratos.

- Reporte sobre personal, afiliaciones al sistema de seguridad social, equipos e insumos.

- Registro fotográfico

- Comentarios y recomendaciones.

- Copia de bitácora

- Copia de correspondencia enviada y recibida

 Área Contable y Financiera:

- Control de presupuesto e inversión

- Proyección de obra de todo el proyecto (contractual, adicional y extra)

- Reporte de multas y sanciones Comentarios y recomendaciones.

 Información de los Contratos de Obra e Interventoría:

- Plazo Vigencia de las garantías

- Valor del contrato

- Estado del anticipo

- Estado de las actas de pago parcial

- Valor de las actas pagadas.

- Valor de las actas en trámite

2.20. Informe final

El Interventor deberá presentar un informe final, en el cual deberá tener en cuenta el estado y las conclusiones finales para todas las áreas del desarrollo del contrato.

El informe deberá incluir las recomendaciones especiales que el Interventor considere necesarias y convenientes para la adecuada conservación de la obra.

2.3 ENTREGABLES

1. Informes periódicos escritos: semanales, mensuales y final.

2. Actas de comité de revisión de los estudios técnicos, diseños y obras del proyecto.

3. Conceptos y documentos técnicos.

4. Formatos de control y coordinación de actividades durante el proceso de estudios técnicos, diseño y construcción de las obras.

5. Evidencias de control de calidad de estudios técnicos, diseños y construcción de las obras.

6. Acta final de validación y aprobación de los productos entregados en las etapas de estudios técnicos, diseños y construcción.

2.4. PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA:

Para la interventoría del proyecto se desarrollará una detallada, correcta y pertinente organización de actividades, con relación al plazo del contrato, para dar cumplimiento a las condiciones pactadas y alcanzar los objetivos planteados.

El plan de trabajo detallado para la interventoría será desarrollado por el consultor seleccionado con el visto xxxxx xxx XXXX, el cual deberá incluir como mínimo:

- Actividades – relaciones y comunicaciones

 Fecha inicio y fin de la actividad

 Tiempo de duración de la actividad (semanas, días)

 Puntos de control y seguimiento.

- Entregables, fechas, seguimiento y control de la calidad de los mismos.

2.5 ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y DISTRIBUCION DE CARGAS DE TRABAJO

2.5.1. CARGAS DE TRABAJO:

Para el logro satisfactorio de los objetivos, metas y alcance, como también para el desarrollo de la metodología a aplicar en la interventoría, es fundamental que el Interventor de Diseños, estudios técnicos y construcción cuente con una adecuada organización del equipo de trabajo propuesto, así como la relación detallada de las funciones y responsabilidades de cada uno de los integrantes y la disponibilidad mínima de tiempo de los mismos, para alcanzar los objetivos planteados en el presente contrato. El SENA establece el organigrama que se ajusta a las variables tenidas en cuenta como soporte para el presente contrato, sin que sea óbice para que EL CONTRATISTA, de acuerdo a las condiciones propias de su organización proponga un organigrama diferente que igualmente permita el logro del objeto contratado, cumpliendo con las condiciones de calidad y tiempo definidas en el presente documento de Requerimientos Técnicos.

2.5.2. ORGANIGRAMA DEL EQUIPO DE INTERVENTORÍA

En cuanto al equipo de trabajo se determinan las responsabilidades de la interventoría por especialidades, de acuerdo al siguiente cuadro, en donde se asigna la dedicación estimada para el adecuado desarrollo de la interventoría del proyecto.

2.5.2.1. Personal profesional etapa de Interventoría de estudios técnicos y diseños:

El SENA estimó el personal profesional mínimo para el desarrollo de la Interventoria del proyecto en la etapa de estudios técnicos y diseños, sin embargo para la ejecución de la interventoría en esta etapa se deberá tener en cuenta el personal suficiente de profesionales de apoyo y demás personal técnico y administrativo a utilizar para el desarrollo de la mencionada labor.

ESPACIO EN BLANCO

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL CARGO	DEDICACION	FORMACIÓN DEL PROFESIONAL	RESPONSABILIDADES GENERALES SEGÚN ALCANCES Y ENTREGABLES DEFINIDOS POR EL SENA	EXPERIENCIA GENERAL MINIMA	ACREDITACION
				Presentación de informes quincenales al SENA sobre el desarrollo y cumplimiento de del contratista
1	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA DE ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION	100%	ARQUITECTO O INGENIERO CIVIL, DEBIDAMENTE MATRICULADO Y CON TARJETA PROFESIONAL VIGENTE.	Presentación total de los productos de la consultoría. Acta final de validación y aprobación de los productos entregados por el contratista. Informes periódicos escritos. Conceptos y documentos técnicos. Formatos de control y coordinación de actividades.	15 AÑOS EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN CONTADOS A PARTIR DE LA EXPEDICIÓN DE LA TARJETA PROFESIONAL	EXPERIENCIA COMO DIRECTOR DE INTERVENTORÍA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y/O DIRECTOR DE INTERVENTORÍA DE ESTUDIOS TECNICOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION CON CERTIFICACIONES, CUYA SUMATORIA SEA IGUAL O SUPERIOR A 11.000 M2 DE LOS PROYECTOS CERTIFICADOS
				Evidencias de control de calidad.
1	ARQUITECTO INTERVENTOR DE ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS	100%	ARQUITECTO, DEBIDAMENTE MATRICULADO Y CON TARJETA PROFESIONAL VIGENTE.	Informes periódicos escritos.	10 AÑOS EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN CONTADOS A PARTIR DE LA EXPEDICIÓN DE LA TARJETA PROFESIONAL	EXPERIENCIA COMO ARQUITECTO DISEÑADOR Y/O INTERVENTOR DE DISEÑOS ARQUITECTONICOS Y/O INTERVENTOR DE DISEÑOS DE PROYECTOS CON CERTIFICACIONES, CUYA SUMATORIA SEA IGUAL O SUPERIOR A 11.000 M2 DE ÁREA DISEÑADA Y/O INTERVENIDA
1	INGENIERO CIVIL INTERVENTOR DE ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS	100%	INGENIERO CIVIL CON ESTUDIOS DE POSTGRADO O ESPECIALIZACION EN ESTRUCTURAS DEBIDAMENTE MATRICULADO Y CON TARJETA PROFESIONAL VIGENTE.	Actas de comité de revisión de los estudios, diseños y construcción del proyecto. Conceptos y documentos técnicos. Formatos de control y coordinación de actividades. Evidencias de control de calidad.	10 AÑOS EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN CONTADOS A PARTIR DE LA EXPEDICIÓN DE LA TARJETA PROFESIONAL	EXPERIENCIA COMO DISEÑADOR Y/O CALCULISTA ESTRUCTURAL Y/O INTERVENTOR DE DISEÑOS ESTRUCTURALES DE EDIFICIOS Y/O INTERVENTOR DE DISEÑOS ESTRUCTURALES DE PROYECTOS CON CERTIFICACIONES, CUYA SUMATORIA SEA IGUAL O SUPERIOR A 11.000 M2 DE ÁREA DISEÑADA Y/O INTERVENIDA
1	INGENIERO HIDROSANITARIO INTERVENTOR DE ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS	50%	INGENIERO CIVIL O INGENIERO SANITARIO DEBIDAMENTE MATRICULADO Y CON TARJETA PROFESIONAL VIGENTE.	Acta final de validación y aprobación de los productos entregados por el contratista.	7 AÑOS EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN CONTADOS A PARTIR DE LA EXPEDICIÓN DE LA TARJETA PROFESIONAL	EXPERIENCIA COMO DISEÑADOR Y/O CALCULISTA HIDROSANITARIO Y/O INTERVENTOR DE DISEÑOS HIDROSANITARIOS DE EDIFICIOS Y/O INTERVENTOR DE DISEÑOS HIDROSANITARIOS DE PROYECTOS CON CERTIFICACIONES, CUYA SUMATORIA SEA IGUAL O SUPERIOR A 11.000 M2 DE ÁREA DISEÑADA Y/O INTERVENIDA

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL CARGO	DEDICACION	FORMACIÓN DEL PROFESIONAL	RESPONSABILIDADES GENERALES SEGÚN ALCANCES Y ENTREGABLES DEFINIDOS POR EL SENA	EXPERIENCIA GENERAL MINIMA	ACREDITACION
1	INTERVENTOR DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN	100%	INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO DEBIDAMENTE MATRICULADO Y CON TARJETA PROFESIONAL VIGENTE.		10 AÑOS EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN CONTADOS A PARTIR DE LA EXPEDICIÓN DE LA TARJETA PROFESIONAL	EXPERIENCIA COMO PROFESIONAL DE COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION DE OBRA Y/O INTERVENTOR DE COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION DE OBRA CON CERTIFICACIONES, CUYA SUMATORIA SEA IGUAL O SUPERIOR A 11.000 M2 DE ÁREA DISEÑADA A LA CUAL SE LE ELABORÓ EL COSTEO, PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN.
1	INGENIERO ELECTRICO INTERVENTOR DE ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS	50%	INGENIERO ELECTRICO O INGENIERO ELECTRICISTA DEBIDAMENTE MATRICULADO Y CON TARJETA PROFESIONAL VIGENTE.		10 AÑOS EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN CONTADOS A PARTIR DE LA EXPEDICIÓN DE LA TARJETA PROFESIONAL	EXPERIENCIA COMO DISEÑADOR Y/O CALCULISTA DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y/O INTERVENTOR DE DISEÑOS ELECTRICOS DE EDIFICIOS Y/O INTERVENTOR DE DISEÑOS ELÉCTRICOS DE PROYECTOS CON CERTIFICACIONES, CUYA SUMATORIA SEA IGUAL O SUPERIOR A 11.000 M2 DE ÁREA DISEÑADA Y/O INTERVENIDA
1	INGENIERO MECANICO INTERVENTOR DE ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS	50%	INGENIERO MECANICO DEBIDAMENTE MATRICULADO Y CON TARJETA PROFESIONAL VIGENTE.		7 AÑOS EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN CONTADOS A PARTIR DE LA EXPEDICIÓN DE LA TARJETA PROFESIONAL	EXPERIENCIA COMO DISEÑADOR Y/O CALCULISTA DE INSTALACIONES MECÁNICAS Y/O DE AIRE ACONDICIONADO Y/O INTERVENTOR DE DISEÑOS DE INSTALACIONES MECANICAS O DE AIRE ACONDICIONADO DE EDIFICIOS CON CERTIFICACIONES, CUYA SUMATORIA SEA IGUAL O SUPERIOR A 11.000 M2 DE ÁREA DISEÑADA Y/O INTERVENIDA
1	INTERVENTOR DE ESTUDIOS TECNICOS, DISEÑOSM ESPECIALIDAD BIOCLIMÁTICA	75%	ARQUITECTO DEBIDAMENTE MATRICULADO Y CON TARJETA PROFESIONAL VIGENTE.		DE 7 AÑOS EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN CONTADOS A PARTIR DE LA EXPEDICIÓN DE LA TARJETA PROFESIONAL	EXPERIENCIA COMO ASESOR EN BIOCLIMÁTICA Y/O INTERVENTOR DE DISEÑOS BIOCLIMATICOS CON CERTIFICACIONES, CUYA SUMATORIA SEA IGUAL O SUPERIOR A 11.000 M2 DE ÁREA DISEÑADA Y/O INTERVENIDA
1	INTERVENTOR DE ESTUDIOS TECNICOS, DISEÑOS ESPECIALIDAD ACÚSTICA	75%	ARQUITECTO O INGENIERO DEBIDAMENTE MATRICULADO Y CON TARJETA PROFESIONAL VIGENTE.		DE 7 AÑOS EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN CONTADOS A PARTIR DE LA EXPEDICIÓN DE LA TARJETA PROFESIONAL	EXPERIENCIA COMO ASESOR EN ACÚSTICA Y/O INTERVENTOR DE DISEÑOS ACUSTICOS CON CERTIFICACIONES, CUYA SUMATORIA SEA IGUAL O SUPERIOR A 11.000 M2 DE ÁREA DISEÑADA Y/O INTERVENIDA

El proponente seleccionado se obliga a mantener en el proyecto, durante la ejecución de la interventoría a los estudios técnicos y diseños y hasta la entrega final de los mismos, así como en la etapa de ejecución de las obras por parte del contratista, en el momento que se requiera para la supervisión de los diseños en la obra y visitas requeridas, el perfil del personal ofrecido en su propuesta y aprobado por el SENA.

Una vez el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA adjudique el contrato, el adjudicatario y/o contratista NO PODRÁ MODIFICAR EL PERSONAL PROPUESTO SIN QUE MEDIE UNA JUSTA CAUSA, la cual deberá ser sustentada ante y el SENA, para su evaluación y posterior autorización. El reemplazo del profesional se realizará únicamente por otro profesional del mismo ramo con las mismas condiciones profesionales o superiores a las del personal que haya presentado con su propuesta.

2.5.2.2. Personal profesional etapa de Interventoría de Obra:

Corresponde a la Interventoría a las obras de construcción hasta su entrega a satisfacción de la sede requerida por la Entidad y liquidación del contrato de obra.

El siguiente es el personal profesional mínimo en la Interventoría a la ejecución de las obras, que debe acreditar el CONSULTOR; sin embargo éste deberá tener en cuenta el personal adicional de apoyo y demás personal técnico y administrativo a utilizar para el desarrollo de los trabajos:

CANTIDA D	DESCRIPCIÓN DEL CARGO	DEDICACION PRESENCIAL	FORMACIÓN DEL PROFESIONAL	EXPERIENCIA GENERAL	NUMERO DE PROYECTOS Y CUMPLIMIENTO MINIMO	RESPONSABILIDADE S GENERALES
1	ARQUITECTO INTERVENTO R DE OBRA	100%	ARQUITECTO, DEBIDAMENTE MATRICULADO Y CON TARJETA PROFESIONAL VIGENTE.	10 AÑOS EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN CONTADOS A PARTIR DE LA EXPEDICIÓN DE LA TARJETA PROFESIONAL	EXPERIENCIA COMO ARQUITECTO INTERVENTOR DE OBRA Y/O RESIDENTE DE INTERVENTORIA DE OBRA CON CERTIFICACIONES , CUYA SUMATORIA SEA IGUAL O SUPERIOR A 11.000 M2 DE ÁREA INTERVENIDA	Informes periódicos escritos. Actas de comité de revisión de obra. Mantener al día la bitácora de obra. Conceptos y documentos técnicos. Formatos de control y coordinación de actividades en obra. Evidencias de control de calidad de la obra. Acta final de validación y aprobación de los productos entregados por el contratista.
1	INGENIERO CIVIL INTERVENTO R DE OBRA	100%	INGENIERO CIVIL CON ESTUDIOS DE POSTGRADO O ESPECIALIZACION EN ESTRUCTURAS DEBIDAMENTE MATRICULADO Y CON TARJETA PROFESIONAL VIGENTE.	10 AÑOS EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN CONTADOS A PARTIR DE LA EXPEDICIÓN DE LA TARJETA PROFESIONAL	EXPERIENCIA COMO INGENIERO INTERVENTOR DE OBRA Y/O RESIDENTE DE INTERVENTORIA DE OBRA CON CERTIFICACIONES , CUYA SUMATORIA SEA IGUAL O SUPERIOR A 11.000 M2 DE ÁREA INTERVE NIDA

	CANTIDA D	DESCRIPCIÓN DEL CARGO	DEDICACION PRESENCIAL	FORMACIÓN DEL PROFESIONAL	EXPERIENCIA GENERAL	NUMERO DE PROYECTOS Y CUMPLIMIENTO MINIMO	RESPONSABILIDADE S GENERALES
	1	INGENIERO HIDROSANITA RIO INTERVENTO R DE OBRA	100%	INGENIERO CIVIL O INGENIERO SANITARIO DEBIDAMENTE MATRICULADO Y CON TARJETA PROFESIONAL VIGENTE.	7 AÑOS EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN CONTADOS A PARTIR DE LA EXPEDICIÓN DE LA TARJETA PROFESIONAL	EXPERIENCIA COMO INGENIERO INTERVENTOR DE OBRA Y/O RESIDENTE DE INTERVENTORIA DE OBRA CON CERTIFICACIONES , CUYA SUMATORIA SEA IGUAL O SUPERIOR A 11.000 M2 DE ÁREA INTERVENIDA
	1	INTERVENTO R DE PRESUPUEST O Y PROGRAMACI ÓN EN OBRA	100%	INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO DEBIDAMENTE MATRICULADO Y CON TARJETA PROFESIONAL VIGENTE.	10 AÑOS EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN CONTADOS A PARTIR DE LA EXPEDICIÓN DE LA TARJETA PROFESIONAL	EXPERIENCIA COMO PROFESIONAL DE COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION DE OBRA Y/O INTERVENTOR DE COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION DE OBRA CON CERTIFICACIONES , CUYA SUMATORIA SEA IGUAL O SUPERIOR A 11.000 M2 DE ÁREA DISEÑADA A LA CUAL SE LE ELABORÓ EL COSTEO, PRESUPUESTO Y
	1	INGENIERO ELECTRICO INTERVENTO R DE OBRA	50%	INGENIERO ELECTRICO O INGENIERO ELECTRICISTA DEBIDAMENTE MATRICULADO Y CON TARJETA PROFESIONAL VIGENTE.	10 AÑOS EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN CONTADOS A PARTIR DE LA EXPEDICIÓN DE LA TARJETA PROFESIONAL	EXPERIENCIA COMO INGENIERO INTERVENTOR DE OBRA Y/O RESIDENTE DE INTERVENTORIA DE OBRA CON CERTIFICACIONES , CUYA SUMATORIA SEA IGUAL O SUPERIOR A 11.000 M2 DE ÁREA INTERVENIDA
	1	INGENIERO MECANICO INTERVENTO R DE OBRA	50%	INGENIERO MECANICO DEBIDAMENTE MATRICULADO Y CON TARJETA PROFESIONAL VIGENTE.	7 AÑOS EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN CONTADOS A PARTIR DE LA EXPEDICIÓN DE LA TARJETA PROFESIONAL	EXPERIENCIA COMO INGENIERO INTERVENTOR DE OBRA Y/O RESIDENTE DE INTERVENTORIA DE OBRA CON CERTIFICACION ES , CUYA SUMATORIA SEA IGUAL O SUPERIOR A 11.000 M2 DE ÁREA INTERVENIDA

CANTIDA D	DESCRIPCIÓN DEL CARGO	DEDICACION PRESENCIAL	FORMACIÓN DEL PROFESIONAL	EXPERIENCIA GENERAL	NUMERO DE PROYECTOS Y CUMPLIMIENTO MINIMO	RESPONSABILIDADE S GENERALES
1	INTERVENTO R DE OBRA EN LA ESPECIALIDA D BIOCLIMÁTICA	75%	ARQUITECTO DEBIDAMENTE MATRICULADO Y CON TARJETA PROFESIONAL VIGENTE.	DE 7 AÑOS EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN CONTADOS A PARTIR DE LA EXPEDICIÓN DE LA TARJETA PROFESIONAL	EXPERIENCIA COMO ASESOR EN BIOCLIMÁTICA Y/O INTERVENTOR DE OBRA CON CERTIFICACIONES , CUYA SUMATORIA SEA IGUAL O SUPERIOR A 11.000 M2 DE ÁREA DISEÑADA Y/O INTERVENIDA
1	INTERVENTO R DE OBRA EN LA ESPECIALIDA D ACÚSTICA	50%	ARQUITECTO O INGENIERO DEBIDAMENTE MATRICULADO Y CON TARJETA PROFESIONAL VIGENTE.	DE 7 AÑOS EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN CONTADOS A PARTIR DE LA EXPEDICIÓN DE LA TARJETA PROFESIONAL	EXPERIENCIA COMO ASESOR EN ACÚSTICA Y/O INTERVENTOR DE DISEÑOS Y/O OBRAS DE TIPO ACUSTICA CON CERTIFICACIONES , CUYA SUMATORIA SEA IGUAL O SUPERIOR A 11.000 M2 DE ÁREA DISEÑADA Y/O INTERVENIDA
1	TOPOGRAFO	100%	TOPOGRAFO, DEBIDAMENTE MATRICULADO Y CON TARJETA PROFESIONAL VIGENTE.	COMO TOPOGRAFO EN OBRA	EXPERIENCIA ESPECÍFICA COMO TOPOGRAFO EN CONSTRUCCIÓN DE OBRAS LA EXPERIENCIA CONTADA PARTIR DE LA EXPEDICIÓN DE LA TARJETA PROFESIONAL	Verificación, apoyo en la ejecución de la interventoría a la obra.
1	INSPECTOR DE TRABAJO EN ALTURAS	100%	OFICIAL CERTIFICADO	COMO INSPECTOR DE TRABAJO EN ALTURAS	EXPERIENCIA ESPECÍFICA COMO INSPECTOR DE TRABAJO EN ALTURA EN OBRA.	Verificación, apoyo en la ejecución de la interventoría a la obra. Mantemer al día la bitácora de obra.
1	RESIDENTE SISOMA	100%	PROFESIONAL CON ESTUDIOS EN SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	COMO TECNICO EN SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL EN OBRAS	EXPERIENCIA COMO RESIDENTE SISOMA EN OBRAS	Interventoría y Supervisión en el cumplimiento de los aspectos de salud ocupacional y seguridad industrial en la ejecución de la obra y mantener al día la bitácora de obra.

3. INFORMACIÓN PARA EL EJERCICIO DE LA CONSULTORIA

Para el ejercicio de la interventoría, se tendrá en cuenta toda la información y documentación generada en el curso de la licitación pública DG 13-2012.

En el curso de la ejecución del contrato resultante de esta licitación, la información para el ejercicio de la consultoría será la que se produzca en desarrollo del contrato y de este anexo.