Construcción de Cercado Perimetral

Construcción xx Xxxxxxx Perimetral

En la ciudad de Guajayvi, a los……………… días del mes de

………………….. del año dos mil trece, entre Municipalidad de Guajayvi. Representada por el Intendente el Sr. …………………., constituyendo domicilio en la ciudad de Guajayvi, en adelante LA CONTRATANTE y la Empresa………………………..representada por el Sr/a……………………………………, con RUC Nº ,

domiciliada en las calles de la ciudad de

, en adelante la CONTRATADA, convienen en celebrar el presente contrato prestación de servicios para Construcción de Estadio, con base a las siguientes cláusulas.-------

PRIMERA: La CONTRATANTE, contrata los servicios de la CONTRATADA, a partir de………………………hasta el ….…… de ………………… de 2.012. La adjudicación del contrato se ha llevado a cabo conforme al procedimiento de Contratación Directa, como contrato autorizado a través de la resolución Nº………….

SEGUNDA: La empresa , deberá presentar una

póliza de seguro del 10% de fiel cumplimiento de contrato del monto total adjudicado que deberá extenderse durante la vigencia del contrato que es de 90 días, y proveerá de sus servicios a la CONTRATANTE, en cada caso y de acuerdo a los pedidos emitidos por la misma que cuenten con la debida autorización administrativa, de acuerdo a las especificaciones y precios, en los cuales incluyen el I.V.A. detalladas en la siguiente cláusula.---------------------------

TERCERA: PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA (Art. 37 d, Ley 2051):

a. El presente Contrato Tendrá validez una vez refrendado por las partes. La Fecha de inicio del plazo Contractual se computara a partir del día en se firme el Acta para el inicio de los trabajos.-

b. El plazo del Contrato es de 90 días corridos, teniendo en consideración las inclemencias del tiempo, salvo que LA MUNICIPALIDAD haya concedido una prorroga de tiempo.-

c. Después de la conclusión y limpieza final de la obra y debidamente notificada de eso el Contratista, la Fiscalización en representación de LA MUNICIPALIDAD hará la medición final de la obra y la inspeccionara informando por escrito al Contratista cualquier falla eventual observada a ser remediada antes de la recepción final. La fiscalización promoverá la inspección final a realizarse conjuntamente con LA MUNICIPALIDAD, luego de ser notificada por el Contratista de que la obra se encuentra en condiciones de ser aceptada, se formalizará su recepción final, labrándose un Acta de Recepción Final que será firmada por el Intendente

Municipal en representación de LA MUNICIPALIDAD, el Contratista y la Fiscalización treinta días posteriores a la recepción provisoria precisamente.-

CERCADO PERIMETRAL

Nº	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	72101703- 007	TRABAJOS PRELIMINARES
1		REPLANTEO DE OBRAS	M2	7000
2		MOVIMIENTO DE SUELO CON PENDIENTE PARA DESAGUES	M2	7000
	72101703- 007	XXXXXXXXXX XX XXXXX
0		XXXXXXXXX XX XXXXXX TIPO CLAVEL	M2	7000
6		MARCADO DE CANCHAS	UN	1
	72101703- 007	CERCADO PERIMETRAL 550ML, 2,40M DE ALTURA
1		REPLANTEO DE OBRAS	ML	550
2		EXCAVACIÓN PARA POSTES	M3	23,5
3		XXXXXXXXXXX XX XxXx XXXXXXX	X0	00,0
0		XXXXXXXXXX XX XXXXXX XX XxXx	UN	185
6		PROVISION Y COLOCACION DE TEJIDOS DE ALAMBRE DE 2M DE ALTURA	M2	1210
7		PROVISION Y COLOCACION DE ALAMBRE LISO PARA TENSAR	ML	2260
			Total Gs
				IVA
		SON GUARANIES

CUARTA: RECEPCION DE LA OBRA: al término de la obra, se hará la recepción provisoria de la misma. Esta recepción estará a cargo del Departamento de Obras de la Municipalidad. La recepción definitiva de la obra, se realizará a los treinta días hábiles posteriores a la recepción provisoria, siempre y cuando en este periodo se hayan subsanado todos los defectos que pudiera tener la obra y que hayan sido observadas en la recepción provisoria.

QUINTA: La CONTRATANTE se compromete a abonar por el servicio, una vez que los mismos sean recepcionados por el contrario certificación de la obra, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria de la Municipalidad de GUAJAYVI --

Dichos pagos serán imputados al rubro 520 – Construcciones FF 30 – Recursos Institucionales.-

SEXTA : DERECHOS DE LA MUNICIPALIDAD DE GUAJAYVI

CONTRATANTE: Las partes reconocen que los siguientes son derechos de convocante:

1.- Que se ejecute el contrato conforme a sus términos y condiciones y, en su caso, exigir su cumplimiento. 2.- Modificar unilateralmente el contrato por razones fundadas o de interés público, excepto el precio, sin perjuicio de las indemnizaciones que correspondan si hubiere mérito para ello.---------------------------------------------------

3- Suspender o rescindir el contrato en los casos de imposibilidad de la prestación de servicios, retrasos, fraude, negligencia, contravención de las obligaciones contractuales, abandono o interrupción de la presentación por parte de LA CONTRATISTA. 4.- Declarar la resolución o rescisión del contrato de determinar los efectos procedentes en cada caso. 5.- Cobro de multas por retraso de prestación de servicios, en las condiciones establecidas en la CLÁUSULA SEPTIMA.-------------------------------------------------

SEPTIMA: Derechos de la contratista: las partes reconocen como derechos de LA CONTRATISTA, lo siguiente: 1.- La ejecución de lo pactado en los términos del presente contrato, salvo los supuestos de rescisión, resolución o modificación unilateral convenidos en el contrato. 2.- Si la xxxx en el pago fuese superior a sesenta (60) días, LA CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar a la CONTRATANTE la suspensión o rescisión del contrato si no hubiere cumplido totalmente la entrega.--------------

3.- Al cobro de intereses punitorios por retrasos de pago en las condiciones establecidas en la clausula SEXTA.

OCTAVA: Intereses punitorios por retrasos de pago: en caso de incumplimiento en el pago por la prestación de servicios, no atribuibles a factores presupuestarios, y siempre que el o los atrasos sean de sesenta (60) días o más, LA CONTRATISTA tendrá derecho, por dicho retraso, a la aplicación la factura de un interés punitorio en este concepto de (0.05%) cero

NOVENA: Penalizaciones: en caso de atrasos en la prestación de servicios por parte de LA CONTRATISTA, que no sea debidamente justificada, se aplicará al mismo una multa equivalente:

a) Por 48 horas de atraso en la prestación, contado desde la fecha prevista para la entrega respectiva: 3% (tres por ciento) sobre el monto de la adjudicación.

b) Por más de 48 horas de atraso en la prestación, contados desde la fecha en que debió cumplirse la misma: 5% (cinco por ciento).--------------------------------

La multa será liquidada y cobrada por el Departamento Administrativo, debiendo procederse por cada atraso que corresponda a la fecha en que la contratante especifique el día de la prestación de servicios adjudicados, y será deducida del importe a ser abonado a LA CONTRATISTA en forma automática, sin ninguna interpelación Judicial o Extrajudicial, debiendo agregarse al legajo el acta de recepción y la nota u orden de servicio que establezca la fecha de la prestación de servicios correspondientes.---------------------------------------------------

DECIMA Queda establecido que el monto a contratar por la Municipalidad de GUAJAYVI. es de Gs............... (Guaraníes.......................), asignado a esta Contratación, en el Objeto del Gasto 520 – Construcciones ---------------------------

DECIMO PRIMERO: Jurisdicción en caso de conflicto: Cualquier controversia que se suscite con relación a la interpretación del contrato y que no pudiera resolverse de común acuerdo, será dirimida y resuelta por los Jueces y Tribunales de las Jurisdicción de San Xxxxx, salvo que las partes convengan en someterse a los establecido en el Artículo 39 inc. “C” de la Ley Nº 2051/2003, en cuyo caso deberá suscribirse un convenio independiente que servirá de base para la aplicación de la Ley de Mediación y Arbitraje Nº 1879/02.

DECIMO SEGUNDO: A todos los efectos judiciales o extrajudiciales del presente contrato, las partes constituyen domicilios mencionados, donde tendrán validez todas las notificaciones.-----------------------------------------------------

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD Y CON EL COMPROMISO DE FIEL CUMPLIMIENTO, FIRMAN LAS PARTES EL PRESENTE CONTRATO, en (3) TRES EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR Y AUN SOLO EFECTO EN LA CIUDAD DE GUAJAYVI, EN LA FECHA Y LUGAR EXPRESADO MAS ARRIBA.

Por (Oferente) Sr.………………….

Firma Adjudicada Intendente