MODELO DE CONTRATO (utilizado por la convocante)
FORMULARIO Nº 9
MODELO DE CONTRATO (utilizado por la convocante)
CONTRATO DE LICITACION UNC Nº xx/2018
Contratación Directa Nº 09/18 “Construcción xx Xxxxxxx Perimetral, Campo Experimental y Cultivo de la Facultad de Ciencias Agrarias, sito en Km 6 de la Ruta V, Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx”
Xx xx xxxxxx xx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, a los xxxxxxxxx días del mes de xxxxxxxxx del año dos mil dieciocho, entre la UNIVERSIDAD NACIONAL XX XXXXXXXXXX (U.N.C.) con RUC Nº 80045779-0,
representada en este acto por el Dr. XXXXXXX XXXXX XXXXX, titular de la Cédula de Identidad Civil Nº 000.000, de nacionalidad paraguaya, casado, en su calidad de Rector, designado por la por Res. A.U. Nº 04/15 de fecha 25 xx xxxxx de 2015; el C.P.N XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX, titular de la Cédula de Identidad Civil Nº 0.000.000, de nacionalidad paraguaya, casado, en su calidad de Secretario General, nombrado por Resolución REC Nº 234/2014, el ING. XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX, titular de la Cédula de Identidad Civil Nº XXXXXXXXXXX, de nacionalidad paraguaya, casado, en su calidad de Decano de la Facultad de Ciencias Agrarias, nombrado por el consejo Directivo por Resolución Nº xx/2014, de fecha xx de xxxxx del 2014, quienes constituyen domicilio para este acto en la Xxxx X, Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xx. 0 – Campus Universitario de esta ciudad, en adelante LA CONTRATANTE por una parte; y por la otra, la empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxx , RUC Nº xxxxxxxxxxxx con domicilio legal en las calles xxxxxxxxxxxxx, de la ciudad de xxxxxxxxxxxxxxx – Paraguay; con representación legal del …………………………….., titular de la Cédula de Identidad Civil Nº xxxxxxxxxxx, de nacionalidad xxxxxxxxxxx, estado civil xxxxxxxx, Telef. Nº xxxxxxx; Email: xxxxxxxxxxx, en adelante EL CONTRATISTA; todos mayores de edad, hábiles para contratar, convienen a concretar el presente acto administrativo, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:
1. OBJETO.
El CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras que forman parte de la Licitación por Contratación Directa Nº 30/18 “Construcción xx Xxxxxxx Perimetral, Campo Experimental y Cultivo de la Facultad de Ciencias Agrarias, sito en Km 6 de la Ruta V, Gral. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx”.
2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:
(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) El Dictamen y Cuadro de Adjudicación elaborado por el Comité Evaluadora de Ofertas
(f) La Resolución de adjudicación, emitida por la Contratante y su respectiva notificación.
(j) La Garantía de fiel cumplimiento de contrato
Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones xxx Xxxxxx de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.
3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 349.775, conforme al siguiente detalle:
Año | T.P. | Programa | Sub Programa | Proyecto | Objeto de Gasto | F.F. | O.F. | Departa mento | Monto |
2018 | 2 | 001 | 2 | 00 | 520/522 | 30 | 1 | 1 | xxxxxx |
4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)
El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por CD Nº 30/18, convocado por la UNIVERSIDAD NACIONAL XX XXXXXXXXXX, previa confirmación del Plan Anual de Contrataciones 2018 de la UNC, según la Resolución REC Nº 041/17, de fecha 27/02/2018; Adjudicación llevada a cabo de conformidad a lo recomendado en el Dictamen N° XXX/2018, emitida por el Comité de Evaluación de Ofertas, y la Resolución REC Nº XXX/18.
5. VIGENCIA DEL CONTRATO
El plazo de vigencia de este Contrato será desde la fecha de la firma de la misma, hasta el cumplimiento total de las obligaciones, que se concretara con el otorgamiento de la recepción definitiva de los trabajos realizados.
6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)
Para los fines del presente contrato, se conviene en establecer que el monto total asciende a Gs. XXXXXXXXXX (Guaraníes XXXXXXXXXXXXXX), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuyo monto es nominal; y que el compromiso u obligación de pago será exclusivamente por los servicios ejecutados a entera satisfacción de la CONTRATANTE. En consecuencia EL CONTRATISTA no podrá obligar ni reclamar la ejecución total del monto nominal contractual.
La CONTRATANTE se compromete a pagar al CONTRATISTA como contrapartida de los servicios, y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).
7. LAS FORMAS Y CONDICIONES DE PAGO
El pago íntegro de las obligaciones se realizara a plazo y en moneda 100% Guaraníes.
La Empresa CONTRATISTA presentará UNA SOLA CERTIFICACIÓN de obra, por los trabajos realmente ejecutados, la misma podrá ser presentado una vez culminados en su totalidad los trabajos, lo cual podrá evidenciarse con el acta de recepción final aprobado por el fiscal de obras.
La CONTRATANTE, a través de la Dirección de Tesorería del Rectorado, y en un plazo no mayor a treinta (30) días corridos de haberse aprobado la certificación de los servicios ejecutados, realizará las GESTIONES ADMINISTRATIVAS para el pago a la empresa contratista (Fuente de Financiamiento 30 - Recursos Propios), el cual estará sujeto a la Disponibilidad de los Recursos Institucionales. El pedido deberá estar acompañado de los documentos solicitados en el punto 27 xxx Xxxxxx de Bases y Condiciones del presente llamado.
Fondo de Reparo: No Aplica.
De los montos facturados, serán pasibles las retenciones correspondientes al Impuestos a la Renta e IVA, según lo establecido por las disposiciones legales de la República del Paraguay. Independiente a estas retenciones impositivas se aplicará una retención equivalente al cero coma cuatro por ciento (0,4%) sobre el importe de cada factura, deducido los impuestos correspondientes, conforme lo establecido en el 1 de la Ley N° 3439/08, que modifica el Art. 41 de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.
8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).
El plazo máximo para comenzar los trabajos será no mayor a los 10 días corridos posteriores a la firma del presente contrato, la misma deberá de tener una ejecución sostenida y regular.-
El lugar para la ejecución de los trabajos será en los Pabellones y/o Edificios de la Facultad de Medicina, ubicada en el predio del Hospital Regional xx Xxxxxxxxxx, sito entre las Xxxxxx Xxxx. Xxxxxx x Xx. Xxxxxxx Xxxx xx xx xxxxxx xx Xxxxxxxxxx..
9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).
El plazo de ejecución de los trabajos, según el cronograma provisto por el proyectista de la obra, es de treinta (30) días corridos; el plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del Contratista de la Orden de Inicio para comenzar las Obras, emitida por el fiscal de obras designado por la máxima autoridad de la institución, la cual deberá ser asentado en el libro de obra correspondiente habilitado para el efecto.
En el caso de que surja la posibilidad de que se produzca un retraso, por fuerza mayor o situación debidamente justificada, se deberá redactar una Nota por parte del Representante legal de la empresa, dirigida al fiscal de obra, designado por la máxima autoridad de la Institución, a los efectos de comunicar el imprevisto, y generar así la posibilidad de un eventual prórroga en el plazo de culminación de los trabajos, quedando la misma a criterio de la CONVOCANTE el otorgar o rechazar tal pedido, de conformidad a las cláusulas del contrato.
10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051). No aplica.
11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).
Garantía del Monto de Anticipo: No aplica
EL CONTRATISTA dentro de un plazo no mayor a los diez días calendario, siguientes a la firma del contrato, LA CONTRATANTE deberá entregar una Garantía de Fiel Cumplimiento, cuyo valor será del 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado, por la cual se garantice a ésta el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del CONTRATISTA. El plazo de esta garantía será hasta el 31 de Diciembre del 2018, pudiendo ser prorrogada por el término de una eventual extensión del plazo de entrega.
A tal efecto, LA CONTRATATISTA, podrá instrumentar la citada Garantía en cualquiera de las formas previstas en el Art. 81 del Decreto Nº 21909/03: a) Garantía Bancaria emitida por un Banco establecido en la República del Paraguay; b) Póliza de Seguros emitida por una Compañía de Seguros autorizada a operar y emitir pólizas de caución en la República del Paraguay. Las garantías deberán ajustarse a lo que establece el Pliego de Bases y Condiciones.
La Garantía se hará efectiva con la sola declaración administrativa del incumplimiento contractual, quedando por lo tanto obligado EL CONTRATISTA, a proveer la Póliza o la Garantía Bancaria, con la expresa obligación de extender el documento obligacional de ésta cláusula, sin beneficio de excusión por cualquier circunstancia.
LA CONTRATANTE, se reserva el derecho de rechazar la garantía que no cumpla con los requisitos señalados o que no le fueran satisfactorias.
La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar a los 30 (treinta) días posteriores a la Recepción definitiva de los trabajos.
12. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).
En caso de atraso por causas atribuibles a EL CONTRATISTA, éste abonará a LA CONTRATANTE en concepto de multa de 0,1% (cero coma uno por ciento) del monto total estipulado en el Contrato por cada día de atraso.-
Los descuentos por xxxx será hasta el límite del cinco (5%) por ciento, estipulado en la garantía de fiel cumplimiento del contrato, alcanzado dicho porcentaje se procederá a realizar los trámites necesarios para la rescincion del contrato, ejecución de la garantía contractual y comunicación a la DNCP.
13. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS (Art. 37 j, Ley N° 2051).
Código de Catalogo | Ítems | Sub Ítems | Descripción del Servicio | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total, IVA Incluido |
Construcción xx Xxxxxxx perimetral | |||||||
1.1 | Cimiento de Hº de ripio ( 0,40 x 0,20 m. ) | m3 | 48 | ||||
1.2 | Muro den nivelación de ladrillo Común de 0,15 m. (h = 0,40 m.) | m2 | 240 | ||||
72101703- 007 | 1 | ||||||
1.3 | Poste prefabricado ( h = 2,20 m. ) | Unid. | 250 | ||||
1.4 | Colocación de tejido de alambre (h = 1,80 m ) | m2 | 1080 | ||||
1.5 | Portón metálico con tejido de alambre 3,00x2,20 m, | Unid. | 1 | ||||
1.6 | Limpieza Final | Gl | 1 | ||||
14. RELACIÓN ENTRE LAS PARTES.
La representación de LA CONTRATANTE en todos los asuntos pertinentes a la ejecución de la obra, así como la fiscalización y supervisión general estará a cargo de xxxxxxxxxxxxxxx, con C.I: Nº xxxxxxxxxxxxxxxxx, designado por Resolución REC. Nº xxx/18, de fecha xx de xxxxxxx del 2018, en adelante denominada LA FISCALIZACIÓN.
La Unidad afectada, representado por el Rector, designará un personal responsable de la co-fiscalización de la obra, quien será el responsable de controlar la buena ejecución del contrato por parte de la unidad academice afectada, será el encargado de llevar la documentación referente a la ejecución y avance de los trabajos, en coordinación con el fiscalizador designado por parte del Rectorado.
EL CONTRATISTA será representado en la obra por un único Superintendente designado por la Empresa, y deberá tener el título de Ingeniero Civil o Arquitecto, especializado y/o con experiencia en construcciones, que tendrá plenos poderes para resolver los asuntos relacionados con la obra.
Todas las comunicaciones entre las partes se harán por escrito, habilitando un Libro de Obras, un Libro de Pedidos del CONTRATISTA y un Libro de Órdenes de Servicio de Fiscalización.
Las personas responsables para el cumplimiento a lo dispuesto en los puntos anteriores, deberán de ser designadas y presentados sus respectivos nombres a la Dirección de la UOC y a la Dirección de la Fiscalización dentro de los 10 (diez) días corridos de haberse firmado el presente contrato.
15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato utilizados en el rubro de obras
16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.
17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, utilizados en el rubro de obras
Para la ejecución xxx xxxxx arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad xx Xxxxxxxxxx, República del Paraguay.
SOBRE TALES CLAUSULAS, previa lectura y ratificación, dan por formalizado este contrato y a su fiel cumplimiento se obligan las partes, suscribiendo el presente instrumento en prueba de conformidad y aceptación, constituido por xx (xx) páginas, en xx (xx) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.
……………………………………………… | ……………………………………………… |
Ing. Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
Decano Facultad de Medicina | Rep. legal – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
Contratante | Contratista |
……………………………………………… | ……………………………………………… |
C.P.N. Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx | Dr. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx |
Secretario General – Rectorado UNC | Rector - UNC |
Contratante | Contratante |