Fideicomiso de Gestión de los Proyectos y Programas del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL) SUTEL-BNCR
Fideicomiso de Gestión de los Proyectos y Programas del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL) SUTEL-BNCR
Concurso No. 004-2016
Contratación para proveer Acceso a los Servicios de Voz y el acceso, desde una ubicación fija, al servicio de Internet a todas las comunidades de los distritos Hojancha, Huacas, Xxxxx Xxxx y Matambú (Zona Indígena Chorotega Matambú) del cantón de Hojancha; y Xxxxx de Nosarita, Mansión, Nicoya, Nosara, Quebrada Honda, Sámara y San Xxxxxxx xxx xxxxxx de Nicoya, provincia de Guanacaste y los servicios de voz e internet, desde una ubicación fija, a los Centros de Prestación de Servicios Públicos ubicados en esas comunidades, con aporte del Fondo Nacional de Telecomunicaciones.
28 de octubre del 2016
Contenido
1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 9
1.1. Institución que Promueve la Contratación 9
1.2. Descripción del Objeto de la Contratación 9
1.3.1. Descripción del alcance del proyecto 10
1.4. Caracterización del Área de Servicio 11
1.4.1. Delimitación del Área de Servicio 11
1.4.2. Distribución de la población en el área de servicio 23
1.4.3. Condiciones socioeconómicas en el Área de Servicio 24
1.4.4. Centros de Prestación de Servicios Públicos identificados en el Área de Servicio. 26
1.6. Entregables del proyecto 27
1.6.1. Descripción de los Entregables 27
1.7. Naturaleza de los Servicios Contratados 30
1.7.1. Asignación de los Recursos de FONATEL 30
1.7.2. Infraestructura y Equipamiento 31
2. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO 31
2.1. Requerimientos técnicos del Acceso a los servicios 31
2.2. Requerimientos de calidad de los servicios 36
2.2.2. Calidad y disponibilidad del Servicio 37
2.3. Requerimientos Técnicos Generales 37
2.3.1. Descripción de los Requerimientos 37
3. ESPECIFICACIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN 39
3.1. Especificaciones Financieras 39
3.1.1. Subvención máxima para el proyecto 39
3.1.2. Contabilidad de Costos e Ingresos del Proyecto 42
3.2.4. Formalización del Contrato 47
3.2.5. Lugar y Fecha para la Firma 48
3.2.6. Finiquito del Contrato 48
3.2.7. Rescisión del contrato 48
3.2.8. Plazos de Entrega del Proyecto 49
3.3. DEL DESEMBOLSO DE LA SUBVENCIÓN SOLICITADA 51
3.3.2. Forma de Desembolso o Pago 51
3.3.3. Proceso de Desembolso o Pago 54
3.3.4. Recepción de los Entregables del Proyecto 55
3.4. MULTAS Y CLÁUSULA PENAL 57
3.4.1. Cláusula Penal por atraso en el plazo de entrega de la implementación del Proyecto en Etapa 1 57
3.4.2. Cláusula Penal por atraso en los entregables 57
3.4.3. Cláusula Penal por incumplimiento en la entrega de los servicios a los CPSP y usuarios finales 58
3.4.4. Multa por incumplimiento en la presentación de la manifestación del adjudicatario si no está dispuesto a prorrogar la vigencia del contrato 58
3.5. DE LAS RESPONSABILIDADES LEGALES 59
3.5.1. Alcance de las Responsabilidades 59
3.5.2. Cesión de derechos y obligaciones 60
REQUERIMIENTOS FORMALES DE LA CONTRATACIÓN 60
4. Del Proceso de Contratación 60
4.1. Principios y Aclaraciones 60
4.1.1. Principios y Normativa Aplicable 60
4.1.2. Aclaraciones y Modificaciones al Cartel 60
4.2.1. Fecha y lugar de apertura 61
4.2.2. Requisitos de Admisibilidad de la oferta. 62
4.2.3. Presentación de las ofertas 62
4.2.4. Presentación de la Oferta Económica 63
4.2.5. Modalidades de participación 64
4.2.6. Prohibiciones de la contratación 65
4.3.1. Garantía de Participación 65
4.3.2. Garantía de Cumplimiento 66
4.4. PLAZOS PARA PRESENTACIÓN, VIGENCIA Y SELECCIÓN DE LAS OFERTAS 68
4.5. DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y LA ADJUDICACIÓN 68
4.5.1. Criterios de Calificación de las Ofertas 68
4.5.2. Comparación de las Ofertas y Adjudicación 69
4.5.3. Declaratoria de concurso infructuoso o desierto 70
5.1. Centros de Prestación de Servicios Públicos 71
5.1.3. Centro Comunitario Inteligente 74
5.1.4. Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral 75
Elementos del Contrato de Fideicomiso de Gestión de Proyectos y Programas del Fondo Nacional de Telecomunicaciones 82
ANEXO DE FORMATOS DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 84
8.1. Generalidades Sobre la Presentación de las Ofertas 84
8.2. Formulario: Documento Formal de Remisión 86
8.3. Formulario Resumen de la Oferta 89
8.4. Formulario Declaraciones 90
8.5. Formulario Certificaciones 91
8.6. Formulario Presentación de la Infraestructura 94
8.7. Formulario Presentación de Propuesta de Informes 97
8.8. Formulario Presentación de Propuesta de Contabilidad Separada 98
8.9. Formulario presentación de la propuesta financiera 99
8.11. Formulario Cálculo del DPSU 101
8.12. Detalle Cálculo DPSU 102
8.13. Formulario Cronograma 104
8.14. Formulario Subcontrataciones 106
8.15. Portafolio de productos, servicios y tarifas 107
8.16. Declaración Jurada para operadores o proveedores de servicios de telecomunicaciones que mantengan obligaciones 108
9. ANEXO 5 109
Lineamientos para presentar el plan y contenidos de la actividad de sensibilización 109
10. ANEXO 6 111
Guía para la Recepción de Obra-Etapa 1 111
10.1. Introducción 111
10.2. Objetivo 111
10.3. Guía de Recepción de Obra 112
10.3.1. Solución Técnica 112
10.3.2. Inventario Inicial 112
10.3.3. Inventario Proyectado 112
10.3.4. Despliegue de Infraestructura 113
10.3.5. Pruebas de la Unidad de Gestión 119
10.3.6. Pruebas de Cobertura 119
10.3.7. Pruebas de Servicio 119
10.3.8. Otras Pruebas 120
10.3.9. Sondeo de Percepción 120
10.3.10. Drivetest 120
10.3.11. Parámetros a considerar en las Pruebas 121
11. ANEXO 7 123
Guía para la gestión y control de los servicios en los CPSP 123
11.1. Introducción 123
11.2. Objetivo 123
11.3. Alcance 123
11.4. Desarrollo 124
11.4.1. Datos solicitados al operador referente a incidencias y operación de servicios 124
11.4.2. Análisis de cumplimiento de SLA (Service Level Agreement) / Acuerdo de Nivel de Servicio 130
11.4.3. Percepción de los Servicios (seguimiento) 131
11.5. Indisponibilidad de los servicios 132
11.6. Multas relacionadas 132
12. ANEXO 8 134
Guía de Recepción de CPSP - Etapa 3 134
12.1. Introducción 134
12.2. Objetivo 134
12.3. Alcance 134
12.4. Cronograma de instalación 135
12.5. Pruebas técnicas del contratista de prestación de servicios 135
12.6. Entrega de Información para Centros de Prestación de Servicios Públicos 135
12.7. Verificación del desempeño 138
12.8. Subsanaciones a información presentada por parte del contratista 139
12.9. Filtros de información 139
12.9.1. Encuesta: Satisfacción de servicios instalados 139
12.9.2. Llamada telefónica de confirmación 139
12.9.3. Correo electrónico de confirmación 140
12.9.4. Aclaraciones al contratista 140
I Parte
EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
1.1. Institución que Promueve la Contratación
Esta contratación la promueve el Banco Nacional xx Xxxxx Rica en Calidad de fiduciario del Fideicomiso de Gestión de los Proyectos y Programas SUTEL-BNCR, número de identificación 0-000-000000, con el propósito de contratar a un operador de red pública de telecomunicaciones o proveedor de servicios de telecomunicaciones disponibles al público, con la debida autorización para proveer el Acceso a los Servicios de Voz y el Acceso desde una ubicación fija al servicio de Internet; en las comunidades de los cantones xx Xxxxxxxx y Nicoya, provincia de Guanacaste incluidas en el Área de Servicio definida para el Proyecto.
1.2. Descripción del Objeto de la Contratación
El objeto de la presente contratación es proveer, con aportes del Fondo Nacional de Telecomunicaciones, el Acceso a los servicios de Voz y el Acceso desde una ubicación fija al servicio de Internet con una velocidad mínima o igual a 3/1 Mbps, a las comunidades de los cantones xx Xxxxxxxx y Nicoya, provincia de Guanacaste, y el servicio de Voz e Internet con una velocidad mínima de 6/1 Mbps, desde una ubicación fija, a los Centros de Prestación de Servicios Públicos (CPSP) ubicados en los siguientes distritos. Estas velocidades deberán aumentarse posteriormente conforme se indica en este cartel.
a) Hojancha / Hojancha
b) Hojancha / Huacas
c) Hojancha / Xxxx
d) Hojancha / Matambú (Zona Indígena Chorotega Matambú)
e) Nicoya / Xxxxx de Nosarita
f) Nicoya / Mansión
g) Xxxxxx / Xxxxxx
h) Nicoya / Nosara
i) Nicoya / Quebrada Honda
j) Nicoya / Sámara
k) Nicoya / San Xxxxxxx
En el presente Xxxxxx se establecen los requerimientos que deberán cumplir los oferentes interesados en proveer el Acceso a los Servicios de Voz y el Acceso desde una ubicación fija a los servicios de Internet, a las comunidades de los cantones xx Xxxxxxxx y Nicoya, provincia de Guanacaste incluidas en el Área de Servicio que se define.
1.3. Alcance del proyecto
1.3.1. Descripción del alcance del proyecto
1.3.1.1. Este proyecto tiene dos componentes:
1.3.1.1.1. Proveer el Acceso a los Servicios de Voz y el Acceso desde una ubicación fija a los servicios de Internet con una velocidad de 3/1 Mbps a las comunidades y Acceso a los Servicios de Voz y el Acceso desde una ubicación fija a los servicios de Internet con una velocidad de 6/1 Mbps a los CPSP ubicados dentro de los distritos xx Xxxxxxxx, Huacas, Xxxxx Xxxx y Matambú (Zona Indígena Chorotega Matambú) del cantón de Hojancha; y Xxxxx de Nosarita, Mansión, Nicoya, Nosara, Quebrada Honda, Sámara y San Xxxxxxx xxx xxxxxx de Nicoya, provincia de Guanacaste.
1.3.1.1.2. Proveer los Servicios de Voz e Internet con una velocidad de 6/1 Mbps, desde una ubicación fija, a Centros de Prestación de Servicios Públicos (CPSP) ubicados en estas comunidades o en cualquier lugar dentro del perímetro geográfico de los distritos enunciados en el numeral anterior. Se podrá solicitar estos servicios para otros CPSP ubicados dentro de los distritos enunciados anteriormente, que no hayan sido listados inicialmente, bajo las mismas condiciones del presente concurso.
1.3.1.2. Este proyecto recibirá aportes del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL) y será asignado mediante el presente concurso a un operador de red
o proveedor de servicios de telecomunicaciones disponibles al público. El proyecto se adjudicará al operador o proveedor cuya oferta cumpla todas las condiciones establecidas en este Cartel y requiera la subvención más baja para el desarrollo del proyecto, de acuerdo con lo que establece el Artículo 36 de la Ley General de Telecomunicaciones, N° 8642.
1.3.1.3. El proyecto consistirá en la provisión de la infraestructura necesaria para proveer el Acceso a los Servicios de Voz y el Acceso desde una ubicación fija a los servicios de Internet para las poblaciones, empresas, CPSP, y otras organizaciones ubicadas en el área de prestación de los servicios, por el plazo y en las condiciones que se definen en este Cartel. Estos servicios serán suscritos según la demanda comercial de los usuarios. Este concurso no garantiza al contratista ningún volumen de demanda específico, por lo que operará por su cuenta y riesgo comercial.
1.3.1.4. El contratista podrá proceder con la instalación de los servicios para cada CPSP, una vez que tenga debidamente firmado un contrato marco para la prestación de servicios de telecomunicaciones entre la institución beneficiaria (MEP, CCSS, MICITT y CEN-CINAI) y el contratista.
1.4. Caracterización del Área de Servicio
1.4.1. Delimitación del Área de Servicio
1.4.1.1. Los servicios se deberán proveer en todas las comunidades y CPSP que en ellas se encuentran, pertenecientes a los distritos xx Xxxxxxxx, Huacas, Xxxxx Xxxx y Matambú (Zona Indígena Chorotega Matambú) del cantón de Hojancha y Xxxxx de Nosarita, Mansión, Nicoya, Nosara, Quebrada Honda, Sámara y San Xxxxxxx xxx xxxxxx de Nicoya, provincia de Guanacaste; que se citan seguidamente. La siguiente tabla muestra los poblados referenciados al momento del concurso, y el oferente por su propia cuenta debe corroborar la existencia, no solo de las comunidades y CPSP referenciadas en la tabla, sino de todas las comunidades y CPSP existentes dentro del área de cobertura estipulada.
Tabla 1 Comunidades en el área delimitada de Servicio
# | CANTÓN | DISTRITO | LOCALIDAD | LATITUD | LONGITUD |
1 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXX | 10.056100 | -85.400800 |
2 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | CEMENTERIO | 10.064000 | -85.414500 |
3 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | CERROS | 10.088000 | -85.393500 |
4 | HOJANCHA | HOJANCHA | CHOROTEGA | 10.045800 | -85.420800 |
5 | HOJANCHA | HOJANCHA | CUESTA BLANCA | 10.047700 | -85.426800 |
6 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | EL ALTO DEL CEMENTERIO | 10.067800 | -85.420600 |
7 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | 10.058300 | -85.417300 |
8 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | LA GRAN VIA | 10.054600 | -85.416600 |
9 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | LA LIBERTAD | 10.064100 | -85.427900 |
10 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | LOS ÁNGELES | 10.077900 | -85.394100 |
11 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | LOS XXXXXXXX | 10.036000 | -85.415800 |
12 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXXX | 10.019900 | -85.423200 |
13 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXX XXXX | 10.001600 | -85.388100 |
14 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXXXX | 10.027600 | -85.401600 |
00 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXX XXXXXXX | 10.051900 | -85.441800 |
00 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXX XXXX XXXXX | 10.033000 | -85.461100 |
00 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXX XXXXXX | 10.009900 | -85.437500 |
00 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXX XXXXX | 10.007500 | -85.469400 |
19 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | SANTA XXXXX | 10.027400 | -85.442700 |
20 | HOJANCHA | HOJANCHA | VARILLAL | 10.082500 | -85.443900 |
21 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | VIENTO FRESCO | 10.058100 | -85.423700 |
00 | XXXXXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXX | 10.029300 | -85.352000 |
00 | XXXXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 10.021800 | -85.364100 |
24 | XXXXXXXX | XXXXXX | LAS PRENDAS | 10.029000 | -85.367700 |
25 | HOJANCHA | HUACAS | LOS ÁNGELES | 10.022000 | -85.356100 |
00 | XXXXXXXX | XXXXXX | XXXXX XXXX | 10.014700 | -85.382000 |
00 | XXXXXXXX | XXXXXX | XXXX RAYADA | 10.041000 | -85.383900 |
00 | XXXXXXXX | XXXXX XXXX | XXXXX XXX XXXXXXX | 9.958960 | -85.399700 |
29 | HOJANCHA | XXXXX XXXX | XXXXXXX | 9.962740 | -85.437700 |
30 | HOJANCHA | XXXXX XXXX | XXXXXX ROJA | 9.988680 | -85.392900 |
31 | HOJANCHA | XXXXX XXXX | ENTRADA LAS VIUDAS | 9.987830 | -85.352600 |
32 | HOJANCHA | XXXXX XXXX | GUAPINOL | 9.990790 | -85.418100 |
00 | XXXXXXXX | XXXXX XXXX | XX XXXXXXXX | 9.965010 | -85.412600 |
34 | HOJANCHA | XXXXX XXXX | LAS MERCEDES | 9.987680 | -85.368800 |
35 | HOJANCHA | XXXXX XXXX | LOS LOROS | 9.945230 | -85.400700 |
36 | HOJANCHA | XXXXX XXXX | MARAVILLA | 10.018900 | -85.423200 |
37 | HOJANCHA | XXXXX XXXX | XXXXX XXXX | 9.998250 | -85.380500 |
# | CANTÓN | DISTRITO | LOCALIDAD | LATITUD | LONGITUD |
38 | HOJANCHA | XXXXX XXXX | XXXXXXXX | 9.964080 | -85.369200 |
00 | XXXXXXXX | XXXXX XXXX | XXX XX XXX | 9.998330 | -85.368400 |
40 | HOJANCHA | XXXXX XXXX | SAN XXXXXX | 9.976740 | -85.402500 |
00 | XXXXXXXX | XXXXX XXXX | XXX XXXXX | 9.927190 | -85.374700 |
42 | HOJANCHA | XXXXX XXXX | SOLEDAD | 9.926930 | -85.358200 |
43 | XXXXXX | XXXXX XX XXXXXXXX | XXXXX | 00.000000 | -00.000000 |
00 | XXXXXX | XXXXX XX XXXXXXXX | CAIMITAL | 10.062100 | -85.479800 |
45 | XXXXXX | XXXXX DE NOSARITA | CAIMITALITO | 10.059100 | -85.491300 |
46 | XXXXXX | XXXXX XX XXXXXXXX | XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX | 0.000000 | -00.000000 |
00 | XXXXXX | XXXXX XX XXXXXXXX | CUAJINIQUIL | 10.035000 | -85.522300 |
00 | XXXXXX | XXXXX XX XXXXXXXX | XXXXXX XXXXXX | 10.001500 | -85.504400 |
00 | XXXXXX | XXXXX XX XXXXXXXX | XX XXXXXX | 10.050800 | -85.497700 |
00 | XXXXXX | XXXXX XX XXXXXXXX | XXX XXXXXX | 10.015000 | -85.533200 |
00 | XXXXXX | XXXXX XX XXXXXXXX | XXX XXXXX | 10.005900 | -85.558100 |
52 | XXXXXX | XXXXX DE NOSARITA | LOS XXXXXX (CONCEPCIÓN) | 9.989940 | -85.502900 |
53 | XXXXXX | XXXXX DE NOSARITA | MAQUENCO | 9.964590 | -85.517300 |
54 | XXXXXX | XXXXX DE NOSARITA | NARANJAL | 9.975720 | -85.545100 |
55 | XXXXXX | XXXXX XX XXXXXXXX | XXXXXXXXXXX | 0.000000 | -00.000000 |
00 | XXXXXX | XXXXX XX XXXXXXXX | NOSARITA | 10.035100 | -85.485200 |
57 | XXXXXX | XXXXX DE NOSARITA | PLATANILLO | 9.960530 | -85.481100 |
58 | XXXXXX | XXXXX DE NOSARITA | QUEBRADA BONITA | 9.998420 | -85.474400 |
00 | XXXXXX | XXXXX XX XXXXXXXX | XXX XXXXXXXXX | 9.953360 | -85.497500 |
00 | XXXXXX | XXXXX XX XXXXXXXX | XXX XXXXXXXX | 9.980150 | -85.485500 |
00 | XXXXXX | XXXXX XX XXXXXXXX | XXX XXXX XXXXX | 10.031900 | -85.461300 |
00 | XXXXXX | XXXXX XX XXXXXXXX | XXXXX XXXXX | 10.007600 | -85.471100 |
63 | XXXXXX | XXXXX DE NOSARITA | TERCIOPELO | 9.935780 | -85.516900 |
64 | XXXXXX | XXXXX DE NOSARITA | ZARAGOZA | 9.972530 | -85.565400 |
# | CANTÓN | DISTRITO | LOCALIDAD | LATITUD | LONGITUD |
65 | XXXXXX | XXXXX DE NOSARITA | BALSAL | 9.998570 | -85.521000 |
66 | NICOYA | MANSION | ACOYAPA | 10.079000 | -85.273300 |
67 | NICOYA | MANSION | BARRA HONDA | 10.150400 | -85.353000 |
68 | NICOYA | MANSION | CAMBOYA | 10.065900 | -85.352400 |
69 | NICOYA | MANSION | CAÑAL | 10.114400 | -85.402600 |
70 | NICOYA | MANSION | CERROS | 10.089500 | -85.392200 |
71 | NICOYA | MANSION | CHACARA | 10.108600 | -85.354900 |
72 | NICOYA | MANSION | XXXXXXX | 10.167500 | -85.377400 |
00 | XXXXXX | XXXXXXX | XX XXXXXX | 10.120500 | -85.386700 |
74 | NICOYA | MANSION | EL SILENCIO | 10.040300 | -85.357600 |
75 | NICOYA | MANSION | GUASTOMATAL | 10.082800 | -85.344500 |
76 | NICOYA | MANSION | IGUANITA | 10.068100 | -85.350900 |
77 | NICOYA | MANSION | LA RUEDA | 10.098600 | -85.368600 |
78 | NICOYA | MANSION | LA VIGÍA | 10.103900 | -85.285000 |
79 | NICOYA | MANSION | LAPAS | 10.082900 | -85.378100 |
80 | NICOYA | MANSION | LAS PILAS | 10.101300 | -85.308700 |
81 | NICOYA | MANSION | LETRAS | 10.124100 | -85.304900 |
82 | NICOYA | MANSION | LOS ÁNGELES | 10.109100 | -85.370300 |
83 | NICOYA | MANSION | LOS ÁNGELES | 10.080700 | -85.389200 |
84 | NICOYA | MANSION | LOS MANGOS | 10.108600 | -85.313400 |
85 | NICOYA | MANSION | MANSIÓN | 10.101400 | -85.373100 |
86 | NICOYA | MANSION | MATINA | 10.072600 | -85.370800 |
87 | NICOYA | MANSION | XXXXXX | 10.063600 | -85.260300 |
88 | NICOYA | MANSION | PEDERNAL | 10.129300 | -85.407900 |
89 | NICOYA | MANSION | PITA RAYADA | 10.058800 | -85.386000 |
90 | NICOYA | MANSION | POLVAZALES | 10.100400 | -85.395300 |
00 | XXXXXX | XXXXXXX | XXXXXX XXXXX | 10.118300 | -85.341300 |
92 | NICOYA | MANSION | PUERTO XXXXX | 10.113600 | -85.270000 |
00 | XXXXXX | XXXXXXX | XXX XXXXXXX | 10.109300 | -85.311600 |
00 | XXXXXX | XXXXXXX | XXX XXXX | 10.144700 | -85.318500 |
95 | NICOYA | MANSION | SANTA XXX | 10.157000 | -85.383100 |
00 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX XXX XXXX | 10.169000 | -85.447000 |
97 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX DEL CERRO | 10.138100 | -85.457400 |
98 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXXXX | 10.067500 | -85.473700 |
99 | NICOYA | NICOYA | CAIMITALITO | 10.059700 | -85.492300 |
000 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXXXX XXXXXXXX | 10.158300 | -85.451300 |
101 | XXXXXX | XXXXXX | CAMINO AL FUTURO | 10.152700 | -85.459400 |
# | CANTÓN | DISTRITO | LOCALIDAD | LATITUD | LONGITUD |
000 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | 10.063400 | -85.479100 |
000 | XXXXXX | XXXXXX | CASITAS | 10.125300 | -85.432800 |
000 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXX XXXXX | 10.093000 | -85.584000 |
000 | XXXXXX | XXXXXX | CHAPERNAL | 10.223300 | -85.527300 |
000 | XXXXXX | XXXXXX | CHOROTEGA | 10.139600 | -85.454200 |
000 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXX XXXXXX | 10.127300 | -85.515900 |
108 | XXXXXX | XXXXXX | COLA XX XXXXX | 10.158800 | -85.548100 |
109 | XXXXXX | XXXXXX | CUBA | 10.205400 | -85.490700 |
000 | XXXXXX | XXXXXX | CURIME | 10.114400 | -85.452700 |
111 | XXXXXX | XXXXXX | DULCE NOMBRE | 10.079300 | -85.493000 |
000 | XXXXXX | XXXXXX | XX XXXXXXXXXX (XXXXXXXX) | 10.139400 | -85.441400 |
113 | XXXXXX | XXXXXX | EL BRUJO | 10.070600 | -85.507200 |
000 | XXXXXX | XXXXXX | XX XXXXXX | 10.145400 | -85.448800 |
115 | NICOYA | NICOYA | EL CHIVO | 10.177200 | -85.498700 |
116 | XXXXXX | XXXXXX | EL JOBO | 10.152800 | -85.523600 |
117 | XXXXXX | XXXXXX | EL LLANO | 10.192900 | -85.474700 |
118 | XXXXXX | XXXXXX | EL XXXXXXXX | 10.137700 | -85.454500 |
000 | XXXXXX | XXXXXX | XX XXXXXXXX | 10.132400 | -85.407200 |
120 | NICOYA | NICOYA | EL PORTÓN | 10.187700 | -85.508400 |
121 | NICOYA | NICOYA | EL SALITRAL | 10.207700 | -85.494600 |
000 | XXXXXX | XXXXXX | XX XXXXXXX | 10.210500 | -85.501000 |
000 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXXX XXXX | 10.155100 | -85.459800 |
124 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXX | 10.158600 | -85.426700 |
125 | NICOYA | NICOYA | ESQUIPULAS | 10.064300 | -85.471100 |
126 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXX | 10.061600 | -85.505300 |
000 | XXXXXX | XXXXXX | GARCIMUÑOZ | 10.127500 | -85.534300 |
128 | NICOYA | NICOYA | GUADALUPE | 10.140200 | -85.446100 |
129 | XXXXXX | XXXXXX | HONDORES | 10.113600 | -85.428800 |
000 | XXXXXX | XXXXXX | XXXX XX XXX XXXXXX | 10.157400 | -85.457300 |
000 | XXXXXX | XXXXXX | XXXX XXXX | 10.167300 | -85.540000 |
132 | XXXXXX | XXXXXX | LA ALIANZA | 10.170700 | -85.456100 |
000 | XXXXXX | XXXXXX | XX XXXXXXX | 10.144800 | -85.456800 |
000 | XXXXXX | XXXXXX | XX XXXXXX | 10.170600 | -85.435900 |
135 | XXXXXX | XXXXXX | LA ESPERANZA | 10.147400 | -85.567300 |
136 | XXXXXX | XXXXXX | LA FORTUNA DE CASITAS | 10.120900 | -85.441400 |
000 | XXXXXX | XXXXXX | XX ZOMPOPA | 10.095900 | -85.482400 |
000 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXX | 10.082900 | -85.537700 |
# | CANTÓN | DISTRITO | LOCALIDAD | LATITUD | LONGITUD |
139 | NICOYA | NICOYA | LAS GUINEAS | 10.201000 | -85.505200 |
000 | XXXXXX | XXXXXX | XXX XXXXXX | 10.208000 | -85.508000 |
000 | XXXXXX | XXXXXX | XXX XXXXX XX CASITAS | 10.124100 | -85.422400 |
000 | XXXXXX | XXXXXX | XXXX XXXXXX | 10.158800 | -85.453500 |
143 | XXXXXX | XXXXXX | LOS ÁNGELES | 10.150900 | -85.447900 |
144 | XXXXXX | XXXXXX | LOS ÁNGELES | 10.105600 | -85.594900 |
145 | XXXXXX | XXXXXX | LOS GUAITILES | 10.163000 | -85.407800 |
146 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXXX (EL PIAVE) | 10.175100 | -85.420900 |
147 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXXX | 10.039700 | -85.572200 |
148 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX DE CURIME | 10.119800 | -85.450600 |
149 | XXXXXX | XXXXXX | NAMBÍ | 10.205300 | -85.500500 |
150 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXXXX | 10.142500 | -85.457700 |
151 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 10.142800 | -85.453500 |
152 | NICOYA | NICOYA | ORIENTE | 10.185500 | -85.525000 |
153 | NICOYA | NICOYA | PICUDAS | 10.024700 | -85.556400 |
154 | XXXXXX | XXXXXX | PILAS | 10.119500 | -85.554500 |
155 | NICOYA | NICOYA | PILAS BLANCAS | 10.020100 | -85.584800 |
000 | XXXXXX | XXXXXX | POCHOTE | 10.163500 | -85.466400 |
157 | XXXXXX | XXXXXX | XXXX VERDE | 10.201300 | -85.483800 |
158 | NICOYA | NICOYA | PUEBLO NUEVO | 10.066900 | -85.460300 |
159 | NICOYA | NICOYA | PUEBLO REAL | 10.185300 | -85.469300 |
160 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXXXX | 10.110600 | -85.508600 |
161 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXX | 10.157100 | -85.488800 |
162 | NICOYA | XXXXXX | XXXXXX CURIME | 10.117600 | -85.457400 |
163 | NICOYA | NICOYA | RÍO GRANDE | 10.133200 | -85.424000 |
000 | XXXXXX | XXXXXX | XXX XXXXXXX | 10.057800 | -85.594900 |
000 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX GRANDE | 10.187500 | -85.484200 |
166 | XXXXXX | XXXXXX | SAN XXXXXXXX | 10.199000 | -85.495800 |
167 | NICOYA | NICOYA | SAN XXXX | 10.136600 | -85.445400 |
000 | XXXXXX | XXXXXX | XXX XXXXXX | 10.148400 | -85.462200 |
000 | XXXXXX | XXXXXX | XXX XXXXXXX | 10.112100 | -85.312800 |
170 | XXXXXX | XXXXXX | SAN XXXXX | 10.165500 | -85.400600 |
171 | XXXXXX | XXXXXX | SAN XXXXXX | 10.151700 | -85.454800 |
172 | XXXXXX | XXXXXX | SAN XXXXX | 10.043700 | -85.547400 |
173 | NICOYA | NICOYA | SANTA XXX | 10.159200 | -85.386900 |
000 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXX XXXXX | 10.146000 | -85.453800 |
000 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX XXXXXX | 10.118400 | -85.417600 |
# | CANTÓN | DISTRITO | LOCALIDAD | LATITUD | LONGITUD |
176 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXXX | 10.182300 | -85.485000 |
177 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXXXX | 10.090700 | -85.461400 |
178 | NICOYA | NICOYA | VIRGINIA | 10.144000 | -85.447800 |
179 | NICOYA | NICOYA | VIRGINIA | 10.048900 | -85.541400 |
000 | XXXXXX | XXXXXX | XXXX XXXXX XXX MIL SIETE | 10.210700 | -85.499000 |
181 | NICOYA | NOSARA | ARENALES | 9.968920 | -85.648900 |
182 | NICOYA | NOSARA | BOSQUE VERDE | 9.971190 | -85.633200 |
183 | NICOYA | NOSARA | FLORES | 10.031400 | -85.612600 |
184 | NICOYA | NOSARA | XXXXX | 9.910610 | -85.643100 |
185 | NICOYA | NOSARA | GUIONES | 9.944860 | -85.664500 |
186 | XXXXXX | XXXXXX | GUIONES SUR | 9.920560 | -85.660300 |
187 | NICOYA | NOSARA | HOLLYWOOD | 9.984310 | -85.649000 |
188 | NICOYA | NOSARA | HUACAS | 9.948080 | -85.660500 |
189 | XXXXXX | XXXXXX | LA ESPERANZA | 9.936850 | -85.649700 |
190 | NICOYA | NOSARA | LAS DELICIAS | 9.927950 | -85.610700 |
191 | NICOYA | NOSARA | LOS ÁNGELES | 9.987310 | -85.643200 |
192 | NICOYA | NOSARA | LOS XXXXXXX XX XXXXX | 9.972210 | -85.600300 |
193 | XXXXXX | XXXXXX | NOSARA | 9.980850 | -85.652500 |
194 | XXXXXX | XXXXXX | PASEO DEL SOL | 9.959390 | -85.656700 |
195 | XXXXXX | XXXXXX | PELADAS | 9.959580 | -85.671100 |
196 | NICOYA | NOSARA | PILAS BLANCAS | 10.021900 | -85.589400 |
197 | XXXXXX | XXXXXX | PROYECTO AMERICANO | 9.957550 | -85.662200 |
000 | XXXXXX | XXXXXX | XXX XXXXXXX | 9.987070 | -85.666600 |
000 | XXXXXX | XXXXXX | XXX XXXXXXX | 10.048500 | -85.598200 |
200 | NICOYA | NOSARA | SAN XXXXXX | 9.975590 | -85.652900 |
201 | NICOYA | NOSARA | SAN XXXXX | 9.980630 | -85.643200 |
202 | NICOYA | NOSARA | SANTA XXXXX | 9.974470 | -85.665400 |
203 | NICOYA | NOSARA | SANTA XXXXXX | 9.990750 | -85.617500 |
000 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXX XXXXXXXX | 9.980340 | -85.633600 |
205 | NICOYA | NOSARA | ZARAGOZA | 9.978560 | -85.570500 |
000 | XXXXXX | XXXXXXXX HONDA | CABALLITO | 10.235100 | -85.344300 |
000 | XXXXXX | XXXXXXXX HONDA | CARAZO | 10.174900 | -85.252700 |
000 | XXXXXX | XXXXXXXX HONDA | COPAL | 10.170700 | -85.264100 |
000 | XXXXXX | XXXXXXXX HONDA | COPAL | 10.166000 | -85.264600 |
000 | XXXXXX | XXXXXXXX HONDA | XXXXXX XX XXXXXX | 10.231500 | -85.328800 |
000 | XXXXXX | XXXXXXXX HONDA | LOMA BONITA | 10.202600 | -85.276500 |
000 | XXXXXX | XXXXXXXX HONDA | MILLAL | 10.202200 | -85.312900 |
# | CANTÓN | DISTRITO | LOCALIDAD | LATITUD | LONGITUD |
000 | XXXXXX | XXXXXXXX HONDA | PARAÍSO | 10.180000 | -85.260000 |
000 | XXXXXX | XXXXXXXX HONDA | POCHOTE | 10.147600 | -85.287200 |
000 | XXXXXX | XXXXXXXX XXXXX | XXXXXX XXXXXX | 10.203800 | -85.249300 |
000 | XXXXXX | XXXXXXXX HONDA | QUEBRADA HONDA | 10.186100 | -85.297900 |
000 | XXXXXX | XXXXXXXX HONDA | ROBLAR | 10.225800 | -85.294700 |
000 | XXXXXX | XXXXXXXX XXXXX | XXX XXXX | 10.142100 | -85.307200 |
219 | NICOYA | QUEBRADA HONDA | SAN ZAPOTE | 10.219000 | -85.268400 |
000 | XXXXXX | XXXXXXXX HONDA | SOMBRERO | 10.166900 | -85.257600 |
000 | XXXXXX | XXXXXXXX HONDA | TORTUGERO | 10.185400 | -85.277100 |
222 | NICOYA | QUEBRADA HONDA | TRES ESQUINAS | 10.165900 | -85.301700 |
223 | NICOYA | QUEBRADA HONDA | VILLA BONITA | 10.161400 | -85.258700 |
224 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXX QUEBRADO | 9.903020 | -85.589800 |
225 | XXXXXX | XXXXXX | BUENA VISTA | 9.912570 | -85.540500 |
226 | XXXXXX | XXXXXX | CANGREJAL | 9.876580 | -85.534900 |
227 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | 9.885390 | -85.544500 |
228 | XXXXXX | XXXXXX | CHINAMPA | 9.923610 | -85.491200 |
000 | XXXXXX | XXXXXX | XX XXXXX XX XXX XXXXXXXXX | 9.882460 | -85.536000 |
230 | XXXXXX | XXXXXX | EL SILENCIO | 9.923490 | -85.566100 |
231 | XXXXXX | XXXXXX | ESTERONES | 9.895030 | -85.562400 |
232 | NICOYA | XXXXXX | XXXXX | 9.909720 | -85.613800 |
233 | NICOYA | XXXXXX | XXXXXX DE SAMARIA | 9.944070 | -85.489700 |
234 | XXXXXX | XXXXXX | MATAPALO | 9.879920 | -85.516400 |
235 | XXXXXX | XXXXXX | PANAMÁ | 9.905900 | -85.592800 |
236 | XXXXXX | XXXXXX | PLAYA BUENA VISTA | 9.878380 | -85.545100 |
237 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXX DEL SOL | 9.906910 | -85.595100 |
238 | XXXXXX | XXXXXX | PUEBLO NUEVO | 9.876890 | -85.509600 |
239 | XXXXXX | XXXXXX | PUEBLO NUEVO | 9.949440 | -85.574100 |
240 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 9.882360 | -85.528400 |
241 | XXXXXX | XXXXXX | SAN XXXXXXXX | 9.919790 | -85.536800 |
000 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXX XXXXXXX | 9.899890 | -85.499700 |
243 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXX | 9.934760 | -85.517200 |
244 | XXXXXX | XXXXXX | TORITO | 9.879990 | -85.509800 |
245 | NICOYA | SAN XXXXXXX | AL OTRO LADO | 10.246100 | -85.432000 |
246 | NICOYA | SAN XXXXXXX | XXXXXXXX | 10.244800 | -85.446400 |
247 | XXXXXX | XXX XXXXXXX | XXXXXXX | 10.211400 | -85.363800 |
000 | XXXXXX | XXX XXXXXXX | XXXXXX XXXXX | 10.240500 | -85.393300 |
000 | XXXXXX | XXX XXXXXXX | XXXXXXXXX | 10.239700 | -85.348400 |
# | CANTÓN | DISTRITO | LOCALIDAD | LATITUD | LONGITUD |
250 | NICOYA | SAN XXXXXXX | CAMINO LOS XXXXXX | 10.207900 | -85.428400 |
251 | NICOYA | SAN XXXXXXX | CAÑAL | 10.256200 | -85.368600 |
252 | XXXXXX | XXX XXXXXXX | XXXXX | 10.243500 | -85.467900 |
000 | XXXXXX | XXX XXXXXXX | XXXXXX XX XXXXXX | 10.226900 | -85.324900 |
254 | XXXXXX | XXX XXXXXXX | XXXXXXXXXX | 10.219000 | -85.375200 |
000 | XXXXXX | XXX XXXXXXX | XXXX | 10.238100 | -85.392500 |
256 | NICOYA | SAN XXXXXXX | XXXXXXX | 10.168700 | -85.377700 |
000 | XXXXXX | XXX XXXXXXX | DESAMPARADOS | 10.224200 | -85.375600 |
000 | XXXXXX | XXX XXXXXXX | XX XXXXXXX | 10.274900 | -85.358200 |
259 | NICOYA | SAN XXXXXXX | EL FLOR | 10.185200 | -85.372100 |
260 | NICOYA | SAN XXXXXXX | EL RINCÓN | 10.196500 | -85.435600 |
261 | NICOYA | SAN XXXXXXX | EL SILENCIO | 10.257100 | -85.498400 |
000 | XXXXXX | XXX XXXXXXX | XX XXXX | 10.221900 | -85.437300 |
263 | NICOYA | SAN XXXXXXX | ESPAVELAR | 10.232300 | -85.467700 |
000 | XXXXXX | XXX XXXXXXX | XXXXXXX | 10.231800 | -85.460000 |
265 | NICOYA | SAN XXXXXXX | GARZAL | 10.203900 | -85.385500 |
000 | XXXXXX | XXX XXXXXXX | XXXXXXXX | 10.188000 | -85.421000 |
267 | NICOYA | SAN XXXXXXX | LA BOLSA | 10.242200 | -85.456800 |
268 | NICOYA | XXX XXXXXXX | XX XXXXXXXX | 00.000000 | -00.000000 |
000 | XXXXXX | XXX XXXXXXX | XX XXXXXXXXX | 10.202200 | -85.407300 |
000 | XXXXXX | XXX XXXXXXX | XX XXXXXXXX | 10.328800 | -85.397200 |
271 | NICOYA | SAN XXXXXXX | LOS ÁNGELES | 10.219600 | -85.387500 |
000 | XXXXXX | XXX XXXXXXX | XXX XXXXXXX (XXXXXXX BLANCAS) | 10.290000 | -85.394500 |
000 | XXXXXX | XXX XXXXXXX | XXX XXXXXX | 10.320800 | -85.390700 |
274 | XXXXXX | XXX XXXXXXX | XXXXX XXXXXXXXXXX | 10.265200 | -85.479400 |
275 | XXXXXX | XXX XXXXXXX | XXXXXXX (EL PIAVE) | 10.176000 | -85.420200 |
000 | XXXXXX | XXX XXXXXXX | XXXXXX | 10.284900 | -85.350300 |
277 | NICOYA | XXX XXXXXXX | XXXXX XXXXX | 00.000000 | -00.000000 |
000 | XXXXXX | XXX XXXXXXX | XXXXXXX | 10.238100 | -85.397500 |
000 | XXXXXX | XXX XXXXXXX | XXX XX XXXX | 10.240200 | -85.426500 |
000 | XXXXXX | XXX XXXXXXX | XXXXX XXXXXX | 10.251800 | -85.416200 |
281 | NICOYA | SAN XXXXXXX | XXXXX | 10.263500 | -85.480600 |
000 | XXXXXX | XXX XXXXXXX | XXXX XX XXXX | 10.284500 | -85.339300 |
283 | NICOYA | SAN XXXXXXX | PUEBLO NUEVO | 10.262900 | -85.496000 |
284 | NICOYA | SAN XXXXXXX | PUERTO HUMO | 10.315000 | -85.351600 |
000 | XXXXXX | XXX XXXXXXX | XXXXXXX | 10.319100 | -85.387200 |
286 | NICOYA | SAN XXXXXXX | SAGRADA FAMILIA | 10.209300 | -85.371000 |
# | CANTÓN | DISTRITO | LOCALIDAD | LATITUD | LONGITUD |
000 | XXXXXX | XXX XXXXXXX | XXX XXXXXXX | 10.198200 | -85.429900 |
288 | NICOYA | SAN XXXXXXX | SAN XXXXX | 10.168800 | -85.392900 |
000 | XXXXXX | XXX XXXXXXX | XXX XXXXXX | 10.272400 | -85.462000 |
290 | NICOYA | SAN XXXXXXX | SAN XXXXXX | 10.225700 | -85.397100 |
291 | NICOYA | SAN XXXXXXX | SAN XXXXXX (COSOVO) | 10.273100 | -85.460700 |
000 | XXXXXX | XXX XXXXXXX | XXX XXXXXXX | 10.256500 | -85.491500 |
293 | NICOYA | SAN XXXXXXX | TALOLINGA | 10.323700 | -85.481900 |
294 | XXXXXX | XXX XXXXXXX | XXXXXX | 00.000000 | -00.000000 |
000 | XXXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXXXXX | 10.101900 | -85.421300 |
296 | HOJANCHA | MATAMBÚ | MATAMBUGUITO | 10.103500 | -85.411100 |
297 | HOJANCHA | MATAMBÚ | POLVAZALES | 10.097300 | -85.403100 |
298 | HOJANCHA | MATAMBÚ | MATAMBUGUITO | 10.105100 | -85.409100 |
000 | XXXXXXXX | XXXXXXX | XXX XXXXX | 10.084400 | -85.419300 |
300 | HOJANCHA | MATAMBÚ | ESQUIPULA | 10.091600 | -85.410700 |
301 | HOJANCHA | MATAMBÚ | MATAMBÚ | 10.088900 | -85.419000 |
302 | HOJANCHA | MATAMBÚ | POLVAZALES (MERCEDES) | 10.096100 | -85.404600 |
Fuente: INEC, 2011. ; TEC, 2008.
Nota: La Longitud y Latitud se encuentran con datos de conformidad con la Base de Datos INEC, 2011. ; TEC, 2008.
1.4.1.2. El Área de Servicio está delimitada por el área de cada uno de los distritos de los cantones xx Xxxxxxxx y Nicoya especificados en el numeral 1.2. En la tabla 1 se incluyen los poblados que se identificaron inicialmente en los distritos incluidos en el alcance del proyecto. Las coordenadas geográficas y la cantidad de poblados son una referencia de la focalización para proveer el acceso a los servicios solicitados en el presente concurso; el oferente deberá por su cuenta corroborar la información suministrada e identificar todos los centros poblados, CPSP, vías de acceso, y demás puntos de interés con clientes potenciales para la prestación de los servicios, ya que en el momento en que exista una solicitud de los servicios estipulados en el presente concurso, ya sea por parte de este Fideicomiso o por cualquier habitante del área de servicio, la misma debe ser atendida de forma inmediata por el contratista, bajo las mismas condiciones de calidad y xx xxxxxxx vigentes y en atención a las disposiciones reguladas por la SUTEL, sin que esto conlleve
a una nueva solicitud de subvención por parte del contratista.
1.4.1.3. El contratista no está obligado a atender solicitudes de servicio en ubicaciones que se encuentren fuera del área de servicio especificada, en virtud de las obligaciones adquiridas en este concurso.
1.4.1.4. La administración podrá solicitar al contratista, durante la vigencia del contrato, un cálculo de subvención para desarrollar nuevos requerimientos dentro del cantón, como por ejemplo nuevos distritos y reservas indígenas. Para el caso de los CPSP, la administración podrá solicitar los servicios para otros CPSP dentro del área de cobertura del presente concurso, la misma debe ser atendida de forma inmediata por el contratista, bajo las mismas condiciones de calidad y xx xxxxxxx vigentes y en atención a las disposiciones reguladas por la SUTEL, sin que esto conlleve a una nueva solicitud de subvención por parte del contratista. El contratista podrá solicitar un pago por la instalación de cada nuevo CPSP bajo las condiciones de razonabilidad de precios xxx xxxxxxx y la administración está en la potestad de aceptar o no dicha propuesta.
1.4.1.5. La siguiente figura es representativa del área de servicio, la misma no es a escala:
Figura 1 Delimitación del área de servicio Fuente: Unidad de Gestión, 2016
1.4.1.6. Forma parte del alcance de este proyecto suministrar acceso a los servicios de telecomunicaciones de voz e Internet al distrito xx Xxxxxxx, Xxxx Indígena Chorotega Matambú, zona enunciada en el numeral 1.2.1, la cual tendrá que estar debidamente caracterizada de acuerdo con las necesidades especiales y preferentes de la zona.
1.4.1.7. Mediante Dictamen Unánime Afirmativo, expediente 19459, publicado en La Gaceta del 17 xx xxxxxx de 2015, la Comisión Especial Investigadora de la provincia de Guanacaste para que analice, estudie, dictamine, y valore las recomendaciones pertinentes en relación con la problemática social, económica, empresarial, agrícola,
turística, laboral y cultural de toda la provincia de Guanacaste, dictaminó el Proyecto xx Xxx: CREACIÓN XXX XXXXXXXX 0x XXX XXXXXX XX XXXXXXXX,
XXXXXXX, publicado en La Gaceta N° 41 de 27 de febrero de 2015 e iniciativa del diputado Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, el cual “pretende la creación de un distrito 5º en el cantón guanacasteco xx Xxxxxxxx, denominado: Matambú cuya cabecera será Matambú centro y contará con los demás poblados que se encuentran dentro de los límites de la Reserva Indígena xx Xxxxxxx. En el mismo texto del articulado, se delega al Instituto Geográfico Nacional la elaboración xxx xxxx oficial del distrito de conformidad con los límites de la Reserva Indígena xx Xxxxxxx. Todo con el fin de proteger dicha comunidad indígena y preservar la integridad de su territorio.”1
1.4.1.8. El Dictamen sobre el proyecto xx Xxx, en su artículo 1 decreta: “Se crea el distrito 5° del cantón de Hojancha, Matambú, cuya cabecera será Matambú centro. El distrito estará integrado por los caseríos xx Xxxxxxx y los demás poblados que se ubican dentro de los límites territoriales de la reserva indígena pertenecientes al cantón de Hojancha, provincia de Guanacaste”.
1.4.1.9. Para efectos del presente concurso se considera a la Zona Indígena Chorotega Matambú dentro del distrito xx Xxxxxxx, recientemente creado a través de Dictamen Unánime Afirmativo, expediente 19459, publicado en La Gaceta del 17 xx xxxxxx de 2015.
1.4.2. Distribución de la población en el área de servicio
1.4.2.1. La cantidad de viviendas en el Área de Servicio se estima en 20.032 y el número de habitantes en 56.617 personas. El oferente deberá utilizar sus propias fuentes alternas de información o realizar una inspección en el sitio por su cuenta para complementar los datos aquí compartidos. No se admiten reclamos posteriores derivados de la información de campo inexacta que el
1 Dictamen Unánime Afirmativo, expediente 19459, de la Comisión Especial Investigadora de la provincia de Guanacaste para que analice, estudie , dictamine, y valore las recomendaciones pertinentes en relación con la problemática social, económica, empresarial, agrícola, turística, laboral y cultural de toda la provincia de Guanacaste sobre el Proyecto xx Xxx: CREACIÓN XXX XXXXXXXX 0x XXX XXXXXX XX XXXXXXXX, XXXXXXX, publicado en La Gaceta N°
41 de 27 de febrero de 2015, iniciativa del diputado Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx.
oferente haya recopilado para preparar y formular su oferta.
1.4.3. Condiciones socioeconómicas en el Área de Servicio
1.4.3.1. El área de servicio presenta características geográficas y demográficas en función de las TICs que denotan en primera instancia una dificultad en cuanto al despliegue de la población dado lo disperso de la misma. La región cuenta con un territorio con una pequeña presencia de población indígena, perteneciente al pueblo de los Matambú (Zona Indígena Chorotega Matambú), ubicado en su mayoría en el cantón de Hojancha. Según registros del censo 2011 del INEC en la Zona Indígena Matambú habitan aproximadamente 1.685 personas, de las cuales 1.085 son indígenas. Según datos del Censo 2011 del INEC, la extensión del proyecto Chorotega Inferior (Hojancha y Nicoya) es de aproximadamente 1.520 km2.
1.4.3.2. Las principales actividades económicas identificadas en esta región son agropecuarias (agrícolas y alimentarias), siendo sus principales productos las cucurbitáceas (los melones y sandía), azúcar, alcohol etílico, xxxxx xx xxxxxx, filetes y carnes de pescado, jugos y concentrado de fruta, granos básicos (arroz, maíz y frijol); energías limpias (hidroeléctrica, geotérmica y eólica); turismo y ecoturismo. En particular, la economía xx Xxxxxxx, Hojancha, está basada en la producción de granos y una parte de ganadería. Se da el jornaleo y existen también en la comunidad asalariados que trabajan en instituciones públicas o privadas en Nicoya. No difiere de la economía de otras comunidades rurales de Nicoya y por ende de la Región Chorotega.
1.4.3.3. En promedio los distritos que conforman los cantones xx Xxxxxxxx y Nicoya, son calificados por MIDEPLAN como de muy baja o media inversión pública; con respecto a la tasa de empleabilidad presenta características similares a la Región Chorotega. Según datos del INEC, el dinamismo empresarial es muy bajo, más del 60% de las empresas identificadas en el año 2011 en la xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 0 x 0 empleados.
1.4.3.4. Desde la perspectiva del ingreso se toman como fuente los datos de la Región Chorotega, la cual se encuentra conformada por una población culturalmente diversa (indígena, mestiza, campesina, obrera agrícola nacional y extranjera). Según el INEC, para el año 2014 el 33% de los hogares de la Región son pobres (130, 294 personas), siendo el ingreso per cápita promedio mensual por hogar de ₡93.602. En esta zona se ubica el 4% de la población económicamente activa de Costa Rica.
1.4.3.5. La inmersión del sistema educativo en Matambú, Hojancha data de 1909, año en el que se fundó la Escuela xx Xxxxxxx de Nicoya. Según datos del Censo 2011, se reporta un incremento en la escolaridad promedio de la población indígena nacional, que pasó de 3,9 años de estudio en el 2000, a 6,1 en el 2011, lo cual es positivo y marca una reducción de la brecha con respecto a la población no indígena (cuya escolaridad pasó de 6,4 a 7,7 años en el mismo período). En el caso xx Xxxxxxx se registró 5,8 años de escolaridad. Asimismo, el 70% de la población entre los 5 y 24 años asiste al sistema educativo, porcentaje similar al que se registra el promedio indígena nacional. Otro de los indicadores referenciales para el análisis es el Índice de Situación Educativa o ISE, es una propuesta del Estado de la Nación para analizar brechas espaciales y sociales entre centros educativos. Permite visualizar su evolución y el desempeño educativo. Según los resultados obtenidos para el 2010, Xxxxxxx destaca un mayor porcentaje de computadoras por estudiantes con respecto al resto de los territorios. Los resultados en términos generales ubican a este territorio como uno con mejores niveles. Adicionalmente destaca que la comunidad Chorotega es monolingüe del español, según datos del Estado de la Nación este es uno de los Territorios Indígenas mayormente deculturados.
1.4.3.6. En términos Tecnologías de la Información, según datos del INEC correspondientes a la Región Chorotega, la penetración promedio de los servicios de telefonía fija para el año 2014 era del 34% de los hogares, telefonía móvil del 94% de los hogares y el servicio de internet del 39%.
1.4.3.7. En caso de considerarlo necesario, el oferente deberá verificar esta información
mediante una inspección en el sitio por su propia cuenta. No se admitirán reclamaciones posteriores derivadas del desconocimiento del lugar de previo a preparar la oferta.
1.4.4. Centros de Prestación de Servicios Públicos identificados en el Área de Servicio.
1.4.4.1. En el anexo 1 se describen los Centros de Prestación de Servicios Públicos (CPSP) identificados en la zona que los oferentes deben considerar en el Diseño de la capacidad de la Infraestructura de Acceso, ya que estos son clientes potenciales para la provisión de los Servicios estipulados en el presente concurso. Dentro de estos se encuentran: Centros Educativos, Centros de Salud (EBAIS), Centros Comunitarios Inteligentes (CECI), Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI). El objeto de esta licitación no garantiza al contratista que cada uno de los CPSP contrate los servicios de telecomunicaciones especificados en este cartel, por el plazo inicial del contrato que se suscriba para este concurso.
1.4.4.2. Para una mayor precisión de la información sobre estos centros de prestación de servicios públicos y sus requerimientos potenciales de servicios de telecomunicaciones, el oferente deberá utilizar fuentes alternas de información o realizar una inspección en el sitio por su cuenta. No se admiten reclamos posteriores derivados por la información provista en este cartel y no verificada por el oferente para preparar y formular su oferta.
1.5. Etapas del Proyecto.
La etapa 1 es la etapa inicial del proyecto. Una vez finalizada, se habilita el inicio de las etapas 2 y 3. Las etapas 2 y 3 son concurrentes más no dependientes entre sí.
1.5.1. Etapa 1:
Implementación de la infraestructura para proveer el Acceso a los Servicios de Voz y el Acceso desde una ubicación fija a los Servicios de Internet, en el Área de Servicio, durante el plazo del contrato. Cabe anotar que en esta etapa no se contempla la infraestructura requerida en el
punto del cliente final, ya sea domiciliar o CPSP.
1.5.2. Etapa 2:
Soporte y mantenimiento de la infraestructura para proveer el Acceso a los Servicios de Voz y el Acceso desde una ubicación fija a los servicios de Internet, en el Área de Servicio, durante el plazo del contrato.
1.5.3 Etapa 3:
Provisión de los Servicios de Voz e Internet, desde una ubicación fija, a Centros de Prestación de Servicios Públicos ubicados en el Área de Servicio durante el plazo inicial del contrato de este proyecto.
1.6. Entregables del proyecto
1.6.1. Descripción de los Entregables
1.6.1.1. La infraestructura de Acceso que permita brindar Servicios de Voz e Internet desde una ubicación fija a las comunidades y CPSP ubicados en el Área de Servicio que los requieran y contraten; con tecnologías estándar y protocolos abiertos que permitan la interoperabilidad de las redes de voz e Internet.
1.6.1.2. La operación, mantenimiento, actualización, adecuación o, en los casos que se requiera, la ampliación de la capacidad de la infraestructura provista, para que el acceso a los servicios especificados se mantenga disponible por el plazo del contrato según numeral 3.2.3, con las capacidades requeridas según el numeral
2.1 y los requerimientos de calidad de servicio según el numeral 2.2.
1.6.1.3. El oferente deberá entregar el diseño de red para la provisión del acceso y los servicios solicitados que cumpla con las condiciones de prestación de los servicios especificadas en este Cartel y de acuerdo a lo especificado en el Anexo 6 del presente concurso. Si el oferente requiere que estos datos sean manejados de manera confidencial debe solicitarlo expresamente en la oferta y presentarlos en sobre cerrado por separado dentro de los documentos de la oferta. Este diseño debe adjuntarse en formato .tab, proyección WGS84.
1.6.1.4. El oferente deberá entregar el diseño de la conexión para usuario final tanto para el servicio de Voz como de Internet, de acuerdo a lo especificado en el Anexo 6 del presente concurso. Si el oferente requiere que estos datos sean manejados de manera confidencial debe solicitarlo expresamente en la oferta y presentarlos en sobres cerrado por separado dentro de los documentos de la oferta.
1.6.1.5. La documentación del trámite de los permisos para la instalación de la infraestructura que el adjudicatario requiera para el proyecto, debe presentarse formalmente recibida por las instancias respectivas, en un plazo no mayor a 60 días hábiles, contados a partir de la fecha de formalización del contrato.
1.6.1.6. El oferente deberá entregar un Plan de Pruebas detallado y los resultados esperables, tanto para la entrega de la infraestructura, como para la entrega de los servicios a los CPSP. El fideicomiso elaborará los lineamientos para la recepción de obra, según lo estipulado en los Anexos 6 y 8 del presente cartel, la cual formará parte integral del contrato, basada en el plan de pruebas, la oferta presentada, los parámetros de calidad de servicio aplicables a los servicios que se prestarán comercialmente, establecidos en el Reglamento de Prestación y Calidad de Servicios vigente y las resoluciones emitidas por el Consejo de la SUTEL en esta materia. La Unidad de Gestión del Fideicomiso será la encargada de verificar el cumplimiento de los parámetros establecidos en la guía. Los lineamientos generales para la elaboración del Plan de Pruebas y la Guía de Recepción de Obra y Servicios, se encuentran explicados en los Anexos 6 y 8.
1.6.1.7. El contratista deberá realizar una actividad de sensibilización y difusión al año, en cada distrito del área de servicio, durante el período del contrato, sobre la disponibilidad, el uso y los beneficios de los servicios objeto de este concurso, adecuado a la zona, con cobertura suficiente para llegar a los pobladores de las diferentes comunidades del distrito. Esta actividad no debe entenderse ni ejecutarse como una actividad de mercadeo del contratista proveedor de los servicios y será atribuible como costos del proyecto e incluidos en la oferta presentada. El plan de esta actividad y sus contenidos debe estar dirigido a los habitantes y a instituciones locales, tales como las municipalidades, direcciones
regionales de los CPSP, juntas comunales y otros entes multiplicadores de la comunicación en la zona. Dicho plan y contenidos deberán presentarse en la oferta, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo 5.
1.6.1.8. El oferente deberá adjuntar en su oferta el portafolio de productos, servicios y tarifas para los servicios objeto de este concurso. Este portafolio debe comprender tanto los rubros básicos como en los precios de instalación, arrendamiento de equipos y en general el tarifario de la oferta comercial, tal como se solicita en el anexo 4. Dicha oferta comercial debe estar disponible para cualquier cliente que lo solicite, desde la aceptación de la etapa 1 hasta la finalización del contrato en condiciones no discriminatorias para un servicio equivalente. Si el oferente requiere que estos datos sean manejados de manera confidencial debe solicitarlo expresamente en la oferta y presentar la información en sobre cerrado, por separado, dentro de los documentos de la oferta.
1.6.1.9. Los informes de ejecución del proyecto para la etapa 1, serán presentados de acuerdo con los lineamientos definidos en este Cartel y el contrato.
1.6.1.10. Al final de cada una de las etapas, llámese entregas parciales o totales de la infraestructura ofertada para proveer el acceso a los servicios, y al finalizar la entrega de las instalaciones de los centros de servicio para la provisión de los servicios objeto de este concurso, el contratista deberá presentar al fiduciario una declaración jurada suscrita por el representante legal, donde se indique que los bienes y servicios requeridos han sido provistos de acuerdo con las especificaciones solicitadas en este cartel y el contrato.
1.6.1.11. El Cronograma de Xxxxxxx deberá ser entregado por el oferente con su respectiva oferta. Posteriormente, dicho cronograma deberá ser actualizado y acordado entre el adjudicatario y el fiduciario antes de la firma del contrato. En el cronograma se definirán las etapas, tareas, entregables y demás actividades necesarias para el adecuado desarrollo y seguimiento del avance del proyecto.
1.6.1.12. El cronograma de trabajo entregado por el oferente debe ser detallado, coherente, bien estructurado y organizado de acuerdo con lo requerido en el
Anexo 4 del presente cartel. El oferente deberá contemplar con total claridad todas aquellas actividades que influyen en el plazo de ejecución. Todas las actividades que involucren permisos con instituciones públicas no podrán exceder un plazo máximo de dos (2) meses para su obtención.
1.6.1.13. El oferente debe presentar una propuesta de los reportes para los entregables de la operación (etapas 2 y 3) de acuerdo con los siguientes lineamientos:
a) Cantidad de mantenimientos domiciliarios y de redes mensuales.
b) Cantidad de clientes vinculados por producto mensuales.
c) Reportes de los Centros de Prestación de Servicios Públicos, por tipo, productos adquiridos, número de contrato, monto, entre otros.
d) Reporte de cancelaciones de servicios, por producto, mensuales.
e) Reporte de tiempos de respuesta de mantenimientos e instalaciones Si el oferente requiere que estos datos sean manejados de manera confidencial debe solicitarlo expresamente en la oferta y presentarlos en sobre cerrado por separado dentro de los documentos de la oferta, de acuerdo a lo solicitado en el Anexo 4 del presente concurso.
1.6.1.14. El oferente debe presentar una propuesta de contabilidad separada de acuerdo a los lineamientos definidos en este Cartel, de acuerdo a lo solicitado en el Anexo 4 del presente concurso.
1.6.1.15. La provisión de estos resultados o entregables será responsabilidad exclusiva del oferente, tanto en su oferta como al momento que se adjudique el proyecto, en las condiciones definidas en el contrato que se suscriba.
1.6.1.16. Durante las etapas 1, 2 y 3, los entregables se deben presentar al fiduciario mediante documento Formal de Remisión.
1.7. Naturaleza de los Servicios Contratados
1.7.1. Asignación de los Recursos de FONATEL
Los recursos de FONATEL se asignarán para subvencionar, total o parcialmente, los siguientes servicios:
1.7.1.1. La provisión de Infraestructura que permita el Acceso a los Servicios de Voz y el
Acceso desde una ubicación fija a los servicios de Internet en el Área de Servicio, durante el plazo del contrato.
1.7.1.2. El servicio de Soporte y Mantenimiento de la infraestructura para proveer el Acceso a los Servicios de Voz y el Acceso desde una ubicación fija a los servicios de Internet en el Área de Servicio, durante el plazo del contrato.
1.7.1.3. Los Servicios de voz e internet, desde una ubicación fija, a Centros de Prestación de Servicios Públicos ubicados en el Área de Servicio, durante el plazo inicial del contrato de este proyecto. Durante el plazo del presente contrato se podrá incluir el pago de estos servicios a otros CPSP adicionales, a los especificados en este cartel.
1.7.2. Infraestructura y Equipamiento
1.7.2.1. La infraestructura y el equipamiento que el contratista utilice o despliegue para proveer el Acceso a los servicios de telecomunicaciones requeridos en esta contratación será propiedad de éste durante y al finalizar el plazo del contrato.
1.7.2.2. La infraestructura y el equipamiento que el contratista despliegue en los Centros de Prestación de Servicios Públicos (CPSP) para proveer los Servicios de voz e internet, desde una ubicación fija, requeridos en esta contratación será propiedad de éste durante y después de finalizar el plazo del contrato de este proyecto, por lo que el contratista deberá brindar mantenimiento, reparar o reponer esta infraestructura y equipos, de acuerdo con el Artículo 13 del Reglamento de Prestación de Servicios publicado en la Gaceta No. 82 del 29 xx xxxxx de 2009 por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP).
2. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO
2.1. Requerimientos técnicos del Acceso a los servicios.
El contratista deberá implementar redes basadas en tecnologías estándar y protocolos abiertos que permitan la interoperabilidad de las redes. Asimismo, deberá brindar acceso al menos a los siguientes servicios de telecomunicaciones dentro del área de servicio establecida:
2.1.1. Voz:
2.1.1.1. En el caso de que el contratista brinde el Servicio de Voz fija, deberá definir e implementar la solución tecnológica requerida, de conformidad con el artículo 3 del Reglamento sobre el Régimen de Protección al Usuario Final del Servicio de Telecomunicaciones publicado en la Gaceta N°72 del 15 xx xxxxx de 2010, definido como:
“Servicio telefónico que permite el intercambio bidireccional de tráfico de voz en tiempo real, entre diferentes clientes o usuarios cuyos terminales tienen un rango de movilidad limitado. En esta categoría se incluyen los servicios brindados mediante conmutación de circuitos y voz sobre IP, a través de medios alámbricos o inalámbricos.”
2.1.1.2. En este sentido, debido a que el servicio telefónico puede ser brindado a través de diferentes tecnologías, el contratista deberá cumplir con los requerimientos de calidad establecidos en el numeral 2.2.2.
2.1.1.3. El contratista deberá brindar el servicio con las tarifas autorizadas para el servicio de Voz, vigentes regulatoriamente.
2.1.2. Internet:
2.1.2.1. El contratista, de conformidad con el artículo 3 del reglamento sobre el Régimen de Protección al Usuario Final del Servicio de Telecomunicaciones publicado en la Gaceta N°72 del 15 xx xxxxx de 2010, deberá brindar el servicio de acceso a Internet, para lo cual deberán definir e implementar la solución tecnológica requerida para que los usuarios de la zona puedan acceder a la red de Internet, la cual está definida de la siguiente forma:
“Red mundial de acceso público constituida por un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas, que utilizan la familia de protocolos TCP/IP (Protocolo de control de transporte / Protocolo de Internet), tanto para su enrutamiento como para el control de los flujos de datos y aseguramiento de recepción de información, cuyo acceso se efectúa a través de diferentes
tecnologías y medios alámbricos e inalámbricos.”
2.1.2.2. Para el servicio de acceso de Internet el contratista deberá cumplir con los parámetros establecidos en el numeral 2.2.2.
2.1.2.3. El oferente deberá garantizar que los usuarios finales podrán acceder al servicio de Internet, a velocidades de hasta 3 Mbps de bajada y 1 Mbps de subida y en los años sucesivos, de acuerdo a las proyecciones incluidas en este cartel, con calidad de servicio domiciliar. No obstante el contratista podrá ofrecer velocidades mayores o menores de acuerdo con los requerimientos de usuarios particulares dentro del área de servicio. El contratista deberá brindar en el Área de Servicio una Oferta Comercial de Acceso a Internet con precios dentro de los rangos tarifarios aprobados en el acuerdo 027-003-2014 del Consejo de la SUTEL: Servicios de Acceso a Internet Asimétrico, numeral 68, y deberán mantenerse dentro de los límites tarifarios vigentes regulatoriamente y proveerse con un contrato de adhesión para los servicios de telecomunicaciones ofrecidos comercialmente, homologado por la SUTEL.
2.1.2.3 (bis) El diseño de la infraestructura para proveer el acceso a los servicios objeto del presente concurso, debe considerar los requerimientos de velocidad de acceso a Internet especificados en el numeral 2.1.2.3. La infraestructura instalada deberá soportar la escalabilidad de los servicios ofrecidos a los habitantes según los años y velocidades indicadas en la siguiente tabla:
Tabla 2 Escalabilidad de los servicios para Habitantes
Año | |||||
Velocidad / Año | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Bajada | 3 Mbps | 5 Mbps | 6 Mbps | 8 Mbps | 8 Mbps |
Subida | 1 Mbps | 1 Mbps | 1 Mbps | 1 Mbps | 1 Mbps |
Fuente: DGF, Unidad de Gestión, 2016.
2.1.2.4. Para los CPSP, el oferente debe proveer el servicio de Internet a velocidades mínimas de 6Mbps de bajada y 1Mbps de subida de carga (subida) con calidades de servicio ofrecidas a pequeñas y medianas empresas, de acuerdo
con el Reglamento de Prestación y Calidad de Servicios. El precio mensual de los servicios deberá ser razonable y asequible y deberá estar claramente especificado en la oferta presentada. El pago mensual de este servicio estará a cargo del Fideicomiso de conformidad con las Cláusulas 1.7.1.3, 3.2.2.1 y 3.2.2.3.
2.1.2.5. El diseño de la infraestructura para proveer el acceso a los servicios objeto del presente concurso, debe considerar los requerimientos de velocidad de acceso a Internet especificados en los numerales 2.1.2.3 y 2.1.2.4. La infraestructura instalada deberá soportar la escalabilidad de los servicios según los años y velocidades indicadas en la siguiente tabla:
Tabla 3 Escalabilidad de los servicios para CPSP
Año | |||||
Velocidad / Año | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Bajada | 6 Mbps | 8Mbps | 10 Mbps | 12 Mbps | 15 Mbps |
Subida | 1 Mbps | 2 Mbps | 2 Mbps | 3 Mbps | 5 Mbps |
Fuente: DGF, Unidad de Gestión, 2016.
Con calidades de servicio ofrecidas a pequeñas y medianas empresas, de acuerdo con el Reglamento de Prestación y Calidad de Servicios, para los CPSP que se definan durante el plazo de ejecución del contrato. El contratista no podrá solicitar subvención adicional para la infraestructura requerida para proveer la velocidad superior descrita anteriormente. El Fideicomiso cubrirá únicamente el pago mensual del servicio por la velocidad de 6Mbps de descarga (bajada) y 1Mbps de carga (subida). Si la institución requiere velocidades mayores a las establecidas en la anterior tabla, la institución debe pagar la diferencia del precio mensual.
2.1.2.6. Si durante la ejecución de los contratos se presentara una solicitud de aumento de velocidad de Acceso a Internet, por parte de un CPSP, que exceda la velocidad de los servicios cubiertos por las obligaciones definidas en los numerales 2.1.2.4 y 2.1.2.5 del cartel, el contratista estará obligado a presentar al Fideicomiso una propuesta para proveer la nueva capacidad del servicio, la cual puede ser, incluso, la prestación de servicios simétricos. El contratista
y la institución solicitante negociarán directamente los costos de la solución y el precio del servicio mensual, los cuales serán pagados por cada institución. El precio mensual de los servicios deberá mantenerse dentro de los límites tarifarios vigentes regulatoriamente.
2.1.2.7. La administración no adquiere un compromiso a priori de contratación y pago de los servicios de internet a velocidades mayores a 6Mbps de descarga (bajada) y 1Mbps de carga (subida) para los CPSP. Para los casos en que se requieran los aumentos de velocidad, estos se solicitarán puntualmente al contratista, a lo cual el contratista y la infraestructura, deben estar preparados acorde con el numeral 2.1.2.5.
2.1.3. Otros Servicios:
2.1.3.1. El contratista deberá ofrecer todos los demás servicios de Telecomunicaciones dentro del área de cobertura del proyecto, que su solución tecnológica permita brindar de manera convergente. Los ingresos por estos servicios deben ser incluidos e identificados en la contabilidad separada del proyecto.
2.1.3.2. La subvención asignada a los proyectos está afectada a la existencia de un déficit, por lo que es una obligación de los oferentes promover diseños de red, uso de tecnologías y modelos de negocio para hacer el uso más eficiente de dichos recursos. El oferente se obliga a maximizar las inversiones aprovechando todas las posibilidades de explotación de la red subvencionada y todas las oportunidades de negocios posibles, aprovechándose de las economías de escala y de alcance. La oferta debe plantear un modelo de negocio orientado a la explotación de todos los tipos de servicios posibles. Esta obligación de eficiencia del uso de recursos públicos comprende concretar en la oferta la mayor rentabilización de los recursos, con lo cual se promueva una más pronta rentabilidad del proyecto (ingresos adicionales) y, sobre todo, una mayor cobertura de todo tipo de servicios rentables para los habitantes de las zonas cubiertas por el proyecto (economía de alcance).
2.1.3.3. Debido al carácter de fondos públicos (por la subvención), que los proyectos son actividades inherentes al Estado, así como las ventajas de ejecución de un proyecto subvencionado en una zona no rentable; el operador adjudicado no puede perjudicar las oportunidades de rentabilización del proyecto ni lesionar de ninguna forma el fin último al que está afectado la subvención que recibe y, sobre todo, en detrimento del derecho de los habitantes de las zonas cubiertas por el proyecto a beneficiarse del uso eficiente de la subvención y del proyecto en general.
2.1.3.4. El operador se compromete y obliga a no tomar ninguna decisión de negocio o realizar alguna conducta que perjudique al proyecto subvencionado, como pero no limitado a: competir con el proyecto subvencionado de servicio universal con proyectos o despliegues de redes separados, sin ninguna justificación suficiente y viable, tanto técnica, financiera como jurídicamente. Es por ello, que las ofertas deben plantearse con diseños de red, uso de tecnologías y modelos de negocio que permitan prever el cumplimiento del uso más eficiente de los recursos y a través de la maximización de la explotación de las redes (economías de escala), sea para ofrecer todo tipo de servicios posibles (economías de alcance) sin restringirse a los servicios mínimos indicados en el cartel. Se exceptúan los proyectos que sean de acceso universal, servicio universal y solidaridad.
2.2. Requerimientos de calidad de los servicios
2.2.1. Cobertura
En la tabla 1 se presentan los poblados a la fecha identificados que se encuentran en el Área de Servicio mostrada en la figura 1, dentro de la cual, los oferentes deberán garantizar, ya sea por una solicitud del usuario final o por el requerimiento establecido en este cartel, de manera inmediata, el acceso a los Servicios de Voz y el acceso desde una ubicación fija al servicio de Internet a quien lo requiera.
2.2.2. Calidad y disponibilidad del Servicio
El contratista deberá cumplir con los requisitos de acceso y disponibilidad de los Servicios de Voz e Internet, de acuerdo a los lineamientos establecidos en los contratos de adhesión por la prestación de servicios de telecomunicaciones, homologados por SUTEL y los cuales se firmarían entre el mismo contratista y los respectivos clientes contratantes. El contratista está en la obligación de cumplir con el Reglamento de Prestación y Calidad de los Servicios que se encuentre vigente. El contratista deberá aceptar la implementación de los sistemas de monitoreo de calidad y uso del servicio para los CPSP, que el contratante le requiera. Las partes acordaran la plataforma idónea y el contratante cubrirá la inversión de la misma.
2.3. Requerimientos Técnicos Generales
Además de los requerimientos específicos ya establecidos en el presente Cartel, los oferentes deberán garantizar el cumplimiento de los siguientes requerimientos generales, en caso de resultar adjudicatarios de este concurso:
2.3.1. Descripción de los Requerimientos:
2.3.1.1. La totalidad de los terminales para los Servicios de Voz e Internet que se incluyan en la oferta, tanto para los CPSP como para los hogares y habitantes; por ejemplo, terminales fijos o móviles, deberán estar homologados por la SUTEL.
2.3.1.2. Todas las construcciones que se desarrollen, deberán contar con sus diseños formales y permisos de construcción, de acuerdo con la normativa costarricense para construcción. La siguiente lista incluye algunas de las instituciones de las que se requiere un permiso, visado, autorización o trámite para cumplir con las reglamentaciones locales. Esta lista no limita los permisos, ni trámites necesarios, que podrían variar de una localidad a otra. En cualquier caso se deben de cumplir todas las normativas vigentes en el momento de la construcción para cada localidad.
a. Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) (visado de planos arquitectónicos, estructurales, mecánicos y eléctricos, ingenieros afiliados).
b. Municipalidad local (permiso de uso de suelo, permiso de construcción).
c. Ministerio de Salud.
d. Acueducto local (certificado de disponibilidad de agua y desagüe).
e. Secretaría Técnica de Nacional Ambiental (SETENA).
f. Compañía de distribución de electricidad local.
2.3.1.3. Los oferentes que incluyan dentro de su propuesta de solución sistemas inalámbricos, deberán cumplir con lo establecido en el Reglamento para regular la exposición x xxxxxx electromagnéticos de radiaciones no ionizantes, emitidas por sistemas inalámbricos con frecuencias de hasta 300 GHz de la Gaceta N° 25 xxx xxxxxxx 4 de febrero del 2011.
2.3.1.4. Los oferentes deberán brindar una solución que garantice su sostenibilidad ambiental, cumpliendo con lo definido en artículo 3 inciso k) de la Ley General de Telecomunicaciones, Ley N° 8642, principalmente en la operación, los sistemas de respaldo eléctrico, así como el posterior desecho de aquellos elementos eléctricos del sistema de protección como baterías y demás componentes. El oferente podrá aportar, si así lo considera, la certificación sobre la Norma INTE-12-01-07:2011, Sistema de Gestión Ambiental para el Sector Telecomunicaciones.
2.3.1.5. En caso de que el contratista requiera la construcción o alquiler de infraestructura física como xxxxxx, postes o ductos para proveer el acceso a los servicios solicitados en el presente Cartel, el contratista deberá cumplir con todas las disposiciones técnicas y legales aplicables a cada una de ellas. Para los sitios en donde no se cuente con fluido eléctrico y el contratista requiera la instalación de plantas eléctricas o de energía solar y sus respectivos albergues, el contratista deberá cumplir con todas las disposiciones técnicas y legales aplicables a cada una de ellas.
2.3.1.6. El contratista deberá cumplir con los requerimientos, protocolos y permisos previos, emitidos por la institución pública beneficiaria, para la instalación de los elementos necesarios para brindar los servicios solicitados por sus CPSP.
3. ESPECIFICACIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN
3.1. Especificaciones Financieras
3.1.1. Subvención máxima para el proyecto
3.1.1.1. Los recursos de FONATEL asignados para el cumplimiento de los objetivos definidos en el artículo 32 de la Ley 8642, Ley General de Telecomunicaciones, podrán ser destinados al desarrollo de programas y proyectos, tal como se establece en el inciso b) del Artículo 36 de la Ley 8642. Estos recursos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 20 el Reglamento de Acceso Universal, Servicios Universal y Solidaridad, pueden aplicarse a: La inversión, la operación o mantenimiento y/o actividades complementarias necesarias para el funcionamiento de los servicios de telecomunicaciones, pudiendo abarcar entre otros, estudios técnicos, adquisición de equipos, materiales, obras civiles, así como programas de sensibilización, difusión y capacitación necesarios para el correcto cumplimiento de las Agendas Digitales y de Solidaridad, que forman parte integral del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones.
3.1.1.2. Para efectos del presente proyecto se asignarán recursos de FONATEL para:
3.1.1.2.1.Subvencionar el déficit generado por el desarrollo de la infraestructura para proveer el Acceso a los Servicios de Voz y el Acceso desde una ubicación fija a los Servicios de Internet en el Área de Servicio definida.
3.1.1.2.2.Subvencionar el déficit generado por la provisión de los servicios de soporte y mantenimiento de la Infraestructura para proveer el Acceso a los Servicios de Voz y el Acceso desde una ubicación fija a los servicios de Internet en el Área de Servicio definida.
3.1.1.2.3.Subvencionar en forma directa la provisión de los Servicios de Voz e Internet, desde una ubicación fija, enunciados en este cartel, a Centros de Prestación de Servicios Públicos en el Área de Servicio definida, y por el plazo inicial del contrato.
3.1.1.3. Para determinar la subvención máxima, el Reglamento de Acceso Universal, Servicios Universal y Solidaridad, en el artículo 21, establece el cálculo del déficit
derivado de la ejecución de los proyectos y programas (DPSU), lo cual responde a la subvención máxima estimada para el desarrollo del proyecto, especificado en este cartel. El artículo 21 del mencionado reglamento establece lo siguiente:
“Para la determinación del déficit derivado de la ejecución de los proyectos y programas de acceso o servicio universal, financiados con los recursos del FONATEL, denominado DPSU, se utilizará la siguiente fórmula de cálculo:
DPSU = Xxxxxx evitables – (Ingresos directos prestación del servicio universal + Ingresos indirectos resignados), donde:
Costos evitables: son los ahorros que tiene un operador eficiente a largo plazo si no presta el servicio. Se dice que los costos son de un operador eficiente, cuando estén basados en un dimensionamiento óptimo de su planta, valorada a costo de reposición, con la mejor y más eficiente tecnología disponible y en la hipótesis de mantenimiento de la calidad de servicio.
Ingresos directos prestación del servicio universal: son los ingresos que dejaría de obtener un operador si no prestara el respectivo servicio universal, e incluyen los ingresos por cargo de conexión, abono, tráfico generado por los clientes a los que se les dejaría de prestar dicho servicio.
Ingresos indirectos resignados: son los ingresos indirectos que dejaría de obtener un operador si no prestara el respectivo servicio universal, e incluyen los ingresos por las llamadas efectuadas por otros clientes del mismo operador u otros interconectados al mismo, con destino a los clientes a los que se les dejaría de prestar dicho servicio y los ingresos por llamadas de sustitución que realizarían los clientes y/o usuarios a los que se les dejaría de prestar el servicio desde teléfonos públicos u otros teléfonos del mismo operador.”
3.1.1.4. Aquellos operadores o proveedores de servicios de telecomunicaciones que mantengan obligaciones específicas de cobertura derivadas de sus respectivos títulos habilitantes, no podrán incluir dentro de la subvención solicitada para el proyecto, la porción de costos de la infraestructura, existente o proyectada, que corresponda al cumplimiento de esas
obligaciones, en las áreas de servicio definidas para el proyecto. Dichos costos deberán quedar expresamente reflejados en el cálculo de la subvención solicitada en la oferta. Dichos operadores deben presentar en su oferta, una declaración jurada en donde se indique que la subvención solicitada no incluye obligaciones del plan de desarrollo de la red móvil, de acuerdo a lo solicitado en el Anexo 4. Adicionalmente, deberán presentar en un mapa separado, la ubicación de los nodos instalados o por instalar, que se deriven de su obligación de cumplimiento del PDR, en el que se observe la cobertura de estos, junto con el detalle de esos equipos y sus costos.
3.1.1.5. La subvención máxima de FONATEL para este proyecto, determinada mediante la aplicación de los criterios descritos, es de US $8.898.431 (Ocho millones novecientos noventa y ocho mil cuatrocientos treinta y un dólares americanos), los cuales representan aproximadamente ₡4.935.870.511 (Cuatro mil novecientos treinta y cinco millones ochocientos setenta mil quinientos once colones) (Tipo de cambio para las operaciones con el sector público no bancario del BCCR al 30 de setiembre del 2016)
3.1.1.6. La subvención máxima especificada es para:
a. Subvencionar el déficit generado por el desarrollo de la infraestructura para proveer el Acceso a los Servicios de Voz y el Acceso desde una ubicación fija a los servicios de Internet en el Área de Servicio definida.
b. Subvencionar el déficit generado por la provisión de los servicios de soporte y mantenimiento de la Infraestructura para proveer el Acceso a los Servicios de Voz y el Acceso desde una ubicación fija a los servicios de Internet en el Área de Servicio definida.
3.1.1.7. El oferente deberá incluir en su oferta los parámetros para el cálculo del DPSU correspondiente a su caso de negocio particular. Si el oferente requiere que estos datos sean manejados de manera confidencial debe solicitarlo expresamente en la oferta y presentarlos en sobre cerrado por separado dentro de los documentos de la oferta.
3.1.2. Contabilidad de Costos e Ingresos del Proyecto
3.1.2.1. El contratista deberá apegarse al principio de separación contable, el cual consiste en mantener contabilidad de costos independiente para el proyecto, separada de la contabilización del resto de sus operaciones. El objetivo de la contabilidad separada es comprobar los ingresos, costos y gastos asociados exclusivamente con el proyecto.
3.1.2.2. De acuerdo al artículo 37 de la Ley General de Telecomunicaciones, en relación con la ejecución de fondos de FONATEL, se establece que:
“Los operadores o proveedores que ejecuten recursos de FONATEL, deberán mantener un sistema de contabilidad de costos separada, de conformidad con lo que se establezca reglamentariamente, el cual deberá ser auditado, anualmente, por una firma de contadores públicos autorizados, debidamente acreditada ante la SUTEL. Los costos de esta auditoría deberán ser cancelados por el operador o proveedor auditado…”
3.1.2.3. Por su parte en el artículo 34 de Reglamento de Acceso Universal, Servicios Universal y Solidaridad, establece en relación con el sistema de contabilidad, que: “Los operadores o proveedores que ejecuten proyectos financiados con recursos del FONATEL, deberán mantener un sistema de contabilidad de costos independiente (separada); el cual deberá ser auditado anualmente por una firma de contadores públicos autorizados, debidamente acreditadas ante la SUTEL. Los costos de esta auditoría deberán ser cancelados por el operador o proveedor auditado. Debe entenderse por contabilidad separada, el registro contable de todas las transacciones financieras (ingresos; gastos; adquisición de activos; contratación, desembolso y cancelación de créditos y sus respectivos intereses; incrementos en el capital social, etc.), asociadas con la prestación de los servicios que sean financiados con recursos del FONATEL.” (subrayado es intencional).
3.1.2.4. Por lo tanto, el contratista deberá presentar mensualmente una contabilidad separada del proyecto, en la que se debe desagregar cada cuenta mayor en el nivel más detallado posible que sea razonable y permita identificar las cuentas
más relevantes para el proyecto.
3.1.2.5. El contratista debe reportar todos los ingresos asociados al proyecto y acorde a los tipos de servicio ofrecidos. De igual forma, todos los aportes recibidos por concepto de la subvención solicitada deben ser registrados en su cuenta de ingresos de forma separada.
3.1.2.6. El contratista debe reportar todos los costos y gastos asociados al proyecto de forma explícita y separada dentro de la estructura establecida de la contabilidad separada, que se acordará entre las partes en el contrato que se suscriba en este concurso.
3.1.2.7. El contratista no podrá reportar en la cuenta destinada a otros gastos dentro de su modelo propuesto de contabilidad separada, un monto mayor al 5% de los ingresos reportados en su cuenta de Ingresos totales.
3.1.2.8. Adicionalmente, el contratista debe presentar anualmente ante el BNCR, en su calidad de fiduciario del Fideicomiso de Gestión de los Proyectos y Programas de FONATEL, los Estados Financieros Auditados del proyecto por una firma de contadores públicos autorizados, previamente acreditada ante la SUTEL. La auditoría realizada debe ser de acuerdo con normas internacionales de Auditoria, basadas en los principios fundamentales de Auditoría Financiera y los procedimientos que le permitan al auditor expresar su opinión o dictamen, sobre si los estados financieros han sido preparados, en todos los aspectos importantes, de acuerdo con el marco de referencia para la emisión de información financiera aplicable, o si los estados financieros se presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, o proporcionan una visión verdadera y justa de conformidad con dicho marco.
3.1.2.9. El fideicomiso podrá excepcionalmente solicitar una auditoría externa de la contabilidad separada del proyecto cuando lo considere necesario, con cargo al fideicomiso, adicional a la auditoría anual con cargo al contratista.
3.2. DE LOS CONTRATOS
3.2.1. Figura Contractual.
Para esta contratación se suscribirá un contrato entre el adjudicatario y el Fideicomiso de Gestión de los Proyectos y Programas SUTEL-BNCR, número de identificación 3- 110-654956, para la provisión del acceso a los Servicios de Voz y el acceso desde una ubicación fija al servicio de Internet; y el servicio de soporte y mantenimiento de la infraestructura asociada.
3.2.2. Servicios.
El contratista deberá suscribir un contrato por la prestación de servicios de telecomunicaciones, con un representante del CPSP, para la provisión de los Servicios de Voz e Internet, desde una ubicación fija, a los CPSP de la zona. El procedimiento para la suscripción será determinado en la fase ejecución.
Las siguientes condiciones serán incluidas en el contrato o en la orden de trabajo que el contratista firmaría con el representante del CPSP, en referencia a las condiciones de prestación de los Servicios estipulados en el presente concurso para los CPSP:
3.2.2.1. El precio cotizado por los servicios de telecomunicaciones para los CPSP deben estar dentro de los límites tarifarios establecidos para el tipo de servicio contratado. En el caso de las tarifas de internet referirse al pliego tarifario vigente, en el apartado de tarifas de acceso a internet asimétrico; para mayor información ver documento 00417-SUTEL-SCS-2014, numeral 68, del 23 de enero del 2014.
3.2.2.2. En el evento de caso fortuito o fuerza mayor, o en el cierre o traslado de un CPSP, el servicio asociado será cancelado sin ninguna penalidad adicional para el contratante y el contratista deberá informar de inmediato al fideicomiso de tal situación.
3.2.2.3. El pago por los servicios de telecomunicaciones que se presten a los CPSP se hará mensualmente, durante el plazo del contrato del presente proyecto. Para que el contratista pueda facturar los servicios a partir de finalizada su instalación, deben de cumplirse los siguientes supuestos: (a) Recibo de
conformidad de la instalación y los servicios objeto del contrato por un representante del CPSP, (b) contar con la recepción por parte del fideicomiso, acorde con la Guía de Recepción para Etapa 3, presentada en el anexo 8.
3.2.2.4. El contrato debe indicar que la factura será cancelada con recursos de FONATEL a través del fideicomiso. Estos pagos son independientes al monto de la subvención solicitada para el despliegue de infraestructura de la etapa 1 y el soporte y mantenimiento de dicha infraestructura de la etapa 2.
3.2.2.5. El contratista se compromete a que los equipos CPE que se instalen en los CPSP para el servicio de acceso a Internet, tengan la capacidad para manejar los protocolos IPV4 e IPV6 e integrarse a una Red Privada Virtual (VPN), mediante alguno de los siguientes protocolos IPsec, PPTP y L2TP.
3.2.2.6. El contratista se compromete a que los equipos CPE que se instalen en los CPSP para el servicio de acceso a Internet, tendrán la capacidad de suministrar una red inalámbrica local, (WLAN de sus siglas inglés), con una cobertura mínima de 50 metros de radio, a partir del punto del CPSP, de acuerdo a las especificaciones del fabricante del CPE. En los casos en que se requiera una cobertura mayor de dicha red inalámbrica local, el contratista estará en la obligación de cotizar una solución que permita el acceso desde cualquier punto dentro del área de construcción civil en el CPSP; dicho requerimiento de cobertura dependerá del tamaño de la construcción civil de cada centro y será definida durante la ejecución de la etapa 3 del proyecto entre el contratista y el Fideicomiso. La razonabilidad de los precios de dicha cotización será valorada por el Fideicomiso. Al momento de la firma del contrato, el adjudicado deberá entregar información de referencia, cotizando los elementos típicos requeridos para brindar esta cobertura adicional.
3.2.2.7. El contratista se compromete a instalar, a precios xx xxxxxxx, el equipo final de usuario de acceso a la red (CPE) con la premisa de que si estos equipos generan un costo adicional a la factura mensual del servicio, este no podrá exceder de $2 (dos dólares americanos o su equivalente en colones).
3.2.2.8. Después de instalado el CPE y su respectivo punto de acceso WiFi, el contratista no tendrá responsabilidad sobre la administración de esta red inalámbrica local del CPSP. Excepto por las eventuales garantías comerciales usuales xx xxxxxxx sobre los bienes instalados.
3.2.2.9. El contratista debe cumplir con todas las demás cláusulas que se relacionen en el presente cartel con la provisión de los servicios estipulados en este concurso para los CPSP.
3.2.3. Plazo del Contrato.
3.2.3.1. El plazo inicial del Contrato para la provisión del Acceso a los Servicios de Voz, el Acceso desde una ubicación fija a los servicios de Internet y el servicio de soporte y mantenimiento de la infraestructura asociada, será de cinco (5) años más el Plazo de Entrega de la Etapa 1 del proyecto ofrecido por el adjudicatario. Este plazo puede ser prorrogado en las condiciones que se definen en este cartel y el contrato.
3.2.3.2. El contrato de servicio de telecomunicaciones suscrito entre el contratista y un representante del CPSP legalmente facultado, para la provisión de los Servicios de Voz e Internet, desde una ubicación fija, para los CPSP, estará supeditado, sin excederlo, al plazo inicial del contrato derivado de este proyecto (cinco años). Este plazo puede ser prorrogado en el caso de que el Contrato para la provisión del acceso a los Servicios de Voz, el acceso desde una ubicación fija a los servicios de Internet y el servicio de soporte y mantenimiento de la infraestructura asociada, sea prorrogado de acuerdo con lo establecido en este cartel y el contrato. En caso de que el Fideicomiso decida no prorrogar el contrato, en cuestión, los CPSP están en la libertad de asumir y continuar con la ejecución de los contratos de provisión de servicios que hayan suscrito con el contratista, esto bajo las condiciones normales xxx xxxxxxx que existan en ese momento.
3.2.3.3. Si durante la ejecución de los contratos se presentara una solicitud de aumento de velocidad de Acceso a Internet que se salga de los servicios cubiertos por las obligaciones definidas en los numerales 2.1.2.4 y 2.1.2.5 del cartel, el contratista
estará obligado a presentar una propuesta para proveer la nueva capacidad del servicio, la cual puede ser, incluso, la prestación de servicios simétricos. El contratista y la institución solicitante negociarán directamente los costos de la solución y el precio del servicio mensual, los cuales serán pagados por cada institución. Esta propuesta deberá ajustarse a los precios xx xxxxxxx y a lo regulado por SUTEL.
3.2.3.4. Ninguno de los aportes de FONATEL al proyecto se prolongará más allá del plazo del Contrato para la provisión del Acceso a los Servicios de Voz, el Acceso desde una ubicación fija a los servicios de Internet y el servicio de soporte y mantenimiento de la infraestructura asociada. No obstante, la Administración plantea que dado el caso y de común acuerdo, al terminar el año cinco, el Contrato para la provisión del acceso a los Servicios Fijos de Voz e Internet y el servicio de soporte y mantenimiento de la infraestructura asociada, podrá ser prorrogado sucesivamente por plazos adicionales de un año hasta un máximo de
5 años. Esta prórroga podrá ser aplicada a los contratos suscritos entre el contratista y los representantes de los CPSP legalmente facultados, para la provisión de los Servicios Fijos de Voz e Internet para los CPSP.
3.2.3.5. El contratista deberá manifestar formalmente por escrito, doce (12) meses antes del vencimiento del contrato, si no está dispuesto a prorrogar la vigencia del contrato, en las mismas condiciones originales pactadas. Si el contratista omitiere, en tiempo y forma, la manifestación sobre su no disposición para prorrogar la vigencia del contrato, se aplicará una multa según lo establecido en la Sección 3.4 xxx xxxxxx cartelario, si posteriormente a ese plazo comunica su intención de no continuar. El fiduciario informará al contratista, con una antelación de al menos 12 meses a la fecha de finalización del contrato, si procederá a prorrogar la vigencia del contrato.
3.2.4. Formalización del Contrato
3.2.4.1. El adjudicatario deberá comparecer a firmar el contrato dentro del plazo de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la firmeza del acto de adjudicación.
3.2.4.2. El fiduciario notificará la adjudicación mediante fax, oficio o cualquier otro medio idóneo.
3.2.4.3. El fiduciario se reserva el derecho de prorrogar este plazo para la firma del contrato, en cuyo caso el adjudicatario estará obligado a prorrogar la vigencia de su oferta.
3.2.4.4. Requisitos para la Formalización del Contrato
3.2.4.4.1. Personerías y Poderes acreditados: El adjudicatario deberá presentar certificación de personería que acredite el representante o apoderado para suscribir el contrato. En el caso de empresas extranjeras debe presentarse el documento equivalente.
3.2.4.4.2. Especies Fiscales: El adjudicatario cubrirá el 50% del costo de las especies fiscales requeridas para la firma del contrato sobre el sobre la subvención solicitada por el contratista adjudicado. (Artículo 272 del Código fiscal). El fideicomiso se encuentra exonerado por la Ley 8642 Ley General de Telecomunicaciones en el artículo 35.
3.2.5. Lugar y Fecha para la Firma
Dirección Fiduciaria del Banco Nacional xx Xxxxx Rica, ubicada en San Xxxx, Xxxxx Rica, calles 2 y 4, avenidas 1 y 3, Segundo Piso, a la fecha y hora a convenir.
3.2.6. Finiquito del Contrato
3.2.6.1. El finiquito se podrá dar por vencimiento del plazo del contrato, por acuerdo expreso y escrito de las partes, por finalización anticipada, por incumplimiento de los términos del contrato, o por no convenir a los intereses públicos que persigue el Fideicomiso, plasmados en la Ley General de Telecomunicaciones.
3.2.6.2. Se puede considerar un incumplimiento del contrato cuando el monto por aplicación de multas o cláusula penal alcance el monto equivalente al veinticinco por ciento (25%) del total adjudicado.
3.2.7. Rescisión del contrato
Si por causas no imputables a ninguna de las partes contratantes, no fuera posible el
desarrollo del proyecto, el contrato se podrá rescindir sin responsabilidad para las partes.
3.2.8. Plazos de Entrega del Proyecto
3.2.8.1. Etapa 1:
3.2.8.2. En un plazo máximo de entrega de doce (12) meses, contados a partir de la fecha de firma del contrato, el contratista deberá tener disponible en su totalidad la infraestructura de Acceso a los servicios de telecomunicaciones requeridos, en el Área de Servicio definida para el proyecto, y en las condiciones definidas en el cartel. No obstante, antes de ese plazo, el contratista podrá hacer entregas parciales de infraestructura con el propósito de generar una eficiencia temporal en el cronograma de implementación del proyecto. Para las entregas parciales o totales de obra, el contratista seguirá con el procedimiento descrito en la Guía de recepción de obra que se encuentra en el anexo 6 del presente concurso. Las entregas parciales no implicarán desembolso alguno correspondiente al OPEX, ni compromete la recepción total del objeto contractual el cual debe ser entregado funcionando de manera integral.
3.2.8.3. Si por razones no atribuibles al contratista y debidamente demostradas, la obtención de permisos para la instalación de infraestructura que éste requiera para el proyecto tomara más de dos (2) meses a partir de la entrada en vigencia de la ejecución del contrato, el contratista podrá solicitar al Fideicomiso la prórroga correspondiente, detallando las razones y adjuntando las pruebas que justifiquen la demora. El contratista deberá actuar con la debida diligencia en la tramitación de estos permisos, presentando solicitudes con información completa y debidamente documentada. No serán tomadas en cuenta para el análisis del otorgamiento de la prórroga correspondiente, las justificaciones que evidencien rechazos o devoluciones de la gestión producto de trámites presentados en forma indebida, defectuosa o incompleta.
3.2.8.4. Para que se le acredite la ampliación de este plazo, el adjudicatario deberá demostrar fehacientemente ante el fiduciario que ha sido diligente y ha cumplido
en tiempo y forma con todos los requisitos para la obtención de los permisos respectivos.
3.2.8.5. Adicionalmente se podrán autorizar prórrogas al plazo de entrega por razones no imputables al contratista, debidamente informadas y documentadas por el adjudicatario ante el fiduciario, aportando la documentación de respaldo que demuestre que las razones del atraso no le son imputables.
3.2.8.6. En caso que el contratista, por razones debidamente acreditadas y justificadas, no pueda poner a disposición del Fiduciario la totalidad de la infraestructura contratada, el Fiduciario podrá valorar mediante un acto motivado, la posibilidad de realizar una aceptación definitiva parcial de la infraestructura, para lo cual deberá excluir del desembolso al contratista el costo de la infraestructura y servicios dejados de recibir. Lo anterior de ninguna forma relevará al contratista de su obligación de entregar la infraestructura que en su momento no fue recibida por el Fiduciario.
3.2.8.7. Etapa 2:
3.2.8.8. El plazo de entrega de esta etapa 2, inicia al día siguiente inmediato de la entrega y recibido a satisfacción de la etapa 1, con la firma del acta de recepción definitiva.
3.2.8.9. Etapa 3:
3.2.8.10. El plazo de instalación para la provisión de los Servicios de Voz e Internet, desde una ubicación fija, requerido para los Centros de Prestación de Servicios Públicos en el Área de Servicio, será acordado entre las instituciones beneficiarias y el contratista y serán monitoreadas por el Fideicomiso a través del cronograma establecido para las instalaciones de dichos CPSP.
3.2.8.11. Si por razones no atribuibles al contratista, la obtención de permisos para la instalación de los equipos finales de usuario (CPE) que este requiera la provisión de los Servicios de Voz e Internet, desde una ubicación fija, para los CPSP, tomara más tiempo de lo establecido en el cronograma de instalación de CPSP, el contratista podrá solicitar con la debida justificación y probanzas, un plazo adicional, que en todo caso no sea superior a treinta días naturales, salvo casos demostrados de fuerza mayor o caso fortuito. En
el caso que los plazos de instalación acordados sean incumplidos por razones imputables al contratista, sin que medie una justa causa, se aplicarán las respectivas cláusulas penales y sanciones.
3.2.8.12. El plazo de instalación para la provisión de los Servicios de Voz e Internet, desde una ubicación fija, requerido para los hogares que así lo soliciten, serán los establecidos en el Reglamento de Prestación de Servicios publicado en la Gaceta No. 82 del 29 xx xxxxx de 2009 por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP).
3.3. DEL DESEMBOLSO DE LA SUBVENCIÓN SOLICITADA
3.3.1. Normativa
3.3.1.1. Con relación al adelanto de la subvención al contratista el Reglamento de Acceso Universal, Servicios Universal y Solidaridad, en el artículo 30 establece lo siguiente:
“Recibidas las obras e instalaciones del proyecto comprometido, la SUTEL efectuará el traspaso de fondos de los fideicomisos a nombre de la beneficiaria. Si el proyecto contempla distintas etapas para su ejecución, SUTEL, de conformidad con lo que se establezca en el cartel de licitación del concurso público, puede traspasar, una vez recibidas las obras e instalaciones, los montos del subsidio correspondientes a cada etapa.
Asimismo, en el cartel de licitación del concurso público se podrá establecer la entrega anticipada de parte o la totalidad del subsidio adjudicado, previa entrega por el concesionario o permisionario o de la garantía que permita cautelar adecuadamente el patrimonio fiscal.”
3.3.2. Forma de Desembolso o Pago
3.3.2.1. Para la Etapa 1 se hará un desembolso correspondiente al 50% de la subvención total solicitada por el contratista, con la firma del contrato, debidamente cautelado con una garantía colateral. Para esta clase de garantías se admitirán todos los medios descritos en el artículo 42 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa aplicado supletoriamente.
3.3.2.2. (bis) En caso de que el contratista no haya requerido utilizar la totalidad del desembolso indicado en el numeral anterior, y que este hecho ocasione un cambio en las condiciones de déficit presupuestado, es decir, el proyecto es autosostenible, ya que los ingresos son mayores a los egresos y el TIR es mayor al WACC, el contratista deberá realizar el reintegro al Fideicomiso por la diferencia en donde el TIR sea igual al WACC, en un plazo máximo de dos (2) meses.
3.3.2.3. Para la Etapa 2 el 50% restante de la subvención total solicitada se desembolsará en 60 cuotas mensuales, iguales y sucesivas, dadas a partir de los 30 días naturales posteriores a la fecha de la Recepción Final de la Etapa 1 e inicio en operación del servicio. Esta Subvención será el aporte del fondo por concepto de soporte y mantenimiento de la infraestructura, independientemente del modelo operativo y de costos del contratista. En caso de que se acuerde una prórroga en el contrato, el monto nominal de la subvención asociado al Soporte y Mantenimiento de la infraestructura se mantendrá en el mismo valor calculado y se desembolsará de acuerdo con los siguientes numerales: 3.3.2.3 y 3.3.2.4.
3.3.2.4. El desembolso mensual quedará sujeto a la verificación de si se presenta alguna de las condiciones para la eliminación del financiamiento de FONATEL al proyecto, para que se proceda de acuerdo con lo establecido en el Artículo 35 del Reglamento de Acceso Universal, Servicio Universal y Solidaridad.
3.3.2.5. El proceso a seguir para el análisis y posterior decisión de disminuir o eliminar la subvención solicitada por el oferente adjudicado, es el siguiente:
3.3.2.5.1. Análisis de la contabilidad separada: La contabilidad se debe presentar con una periodicidad mensual. El contratista tiene el compromiso de mantener la contabilidad separada del proyecto de acuerdo a lo definido en el numeral 3.1.2, los detalles se definirán en el momento de la firma del contrato, de acuerdo a la oferta y diseño presentados por el oferente.
3.3.2.5.2. El contratista realizará el cálculo mensual del FCLO del proyecto, con
los datos suministrados en su contabilidad separada. El fiduciario partiendo de la buena fe de este, procederá con el análisis del flujo de caja libre de la operación (FCLO) del mes, presentado por el contratista; A este resultado del FCLO se le suma la subvención correspondiente a desembolsar por concepto de soporte y mantenimiento del mes, y se calcula el TIR del proyecto, con este dato final se debe tomar una de las siguientes acciones:
3.3.2.5.2.1. Si el TIR es menor o igual al WACC se debe desembolsar la cuota mensual por concepto de soporte y mantenimiento de la infraestructura.
3.3.2.5.2.2. Si el TIR es mayor al WACC, se debe recalcular el TIR con una disminución de la subvención correspondiente a desembolsar por concepto de soporte y mantenimiento, hasta que el TIR sea igual al WACC. Este valor de la subvención disminuida será el desembolsado al operador para el mes correspondiente de análisis.
3.3.2.5.3. Cuando por tres meses consecutivos el cálculo del FCLO sea positivo, sin incluir el monto de la subvención por el concepto de soporte y mantenimiento correspondiente al mes evaluado y además, el TIR sin dicha subvención es mayor al WACC; la subvención correspondiente al concepto de soporte y mantenimiento se elimina. El operador debe garantizar la continuación de la operación, como mínimo, bajo los mismos estándares de servicio ofrecidos hasta el momento.
3.3.2.6. El WACC o Tasa Requerida de Retorno de Capital, para el presente cartel será de 14.56%, de acuerdo a la publicación realizada en La Gaceta Alcance Digital No. 19 del 29 de Enero del 2013.
3.3.2.7. El contratista deberá presentar una factura por cada desembolso de la etapa 1.
3.3.2.8. El contratista deberá presentar una factura mensual por el desembolso del concepto de servicio de soporte y mantenimiento en la etapa 2.
3.3.2.9. El contratista en la etapa 3, deberá presentar una factura mensual, desglosada por
servicio, en donde se indique el precio mensual de la provisión de los Servicios de Voz e Internet, desde una ubicación fija, para cada uno de los CPSP seleccionados en el mismo contrato. El pago de estos servicios se hará con cargo a los recursos de FONATEL, una vez que los usuarios finales de estos servicios hayan suscrito un contrato por la prestación de servicios de telecomunicaciones y se cumpla con lo estipulado en los numerales 3.2.2.1 y 3.2.2.3 del presente cartel. El objeto de esta licitación no garantiza al contratista ningún nivel de suscripción de los servicios.
3.3.3. Proceso de Desembolso o Pago
3.3.3.1. Todo desembolso o pago se realizará como máximo dentro los veinte (20) días naturales siguientes a la fecha de presentación de la factura y la aceptación formal del entregable correspondiente.
3.3.3.2. Todo desembolso o pago será realizado mediante depósito a una cuenta que posea el contratista en el Banco Nacional xx Xxxxx Rica, a efecto de lo cual el contratista deberá indicar en la factura el número de cuenta.
3.3.3.3. En el caso de facturas en moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, el desembolso o pago se hará, a opción del fiduciario, en esa moneda o en colones, de acuerdo con el tipo de cambio previsto en el artículo 48 de la Ley Orgánica del Banco Central xx Xxxxx Rica.
3.3.3.4. En caso de cancelarse en colones, la factura será cancelada al tipo de cambio del día en que el contratista presente a cobro la factura, sin que se reconozcan variaciones en el tipo de cambio xxx xxxxx.
3.3.3.5. Para efecto del desembolso en la etapa 1, deberá presentar una factura con el detalle de la inversión en la infraestructura.
3.3.3.6. Para efecto del desembolso en la etapa 2, deberá presentar una factura por mes vencido por concepto de servicios de soporte y mantenimiento de la infraestructura.
3.3.3.7. Para efectos del pago en la etapa 3, deberá presentar una factura por mes vencido desglosando el precio mensual de la provisión de los Servicios de Voz e Internet,
desde una ubicación fija, para cada uno de los CPSP.
3.3.3.7.1. En el momento de proveer un nuevo servicio a un CPSP, el contratista deberá informar por escrito al fideicomiso sobre la entrada en operación del servicio, adjuntará una copia del contrato suscrito con el CPSP y una copia de la orden de trabajo con el recibido a satisfacción de la instalación y operación del servicio o de los servicios contratados. Igual obligación aplica para el contratista en el caso de cancelaciones de servicios que deben ser informados de manera inmediata, a fin de que no se facturen servicios inactivos.
3.3.3.7.2. El contratista podrá hacer una consolidación de facturas para grupos de CPSP acorde a las políticas de cada administración y previo acuerdo con el fideicomiso.
3.3.3.7.3. El contratista deberá limitar el consumo por concepto del servicio de telefonía fija a los CPSP, a un total de 600 minutos al mes, o bien a un consumo máximo de ₡13.000 (Trece mil colones). Se deberá bloquear el acceso a llamadas internacionales y a números 900. Este monto podrá ser revisado y variado anualmente. No se permitirá que el contratista ofrezca recarga del servicio telefónico con cargo al Fondo.
3.3.3.8. Las facturas deben ser timbradas y cumplir con los requisitos mínimos establecidos por la Administración Tributaria.
3.3.4. Recepción de los Entregables del Proyecto
3.3.4.1. El contratista deberá cumplir con el Plan de Pruebas acordado en el contrato que se suscriba para el presente concurso. Dicho plan deberá cumplir con el objetivo de verificar que todos los ofrecimientos particulares hechos en la oferta sean verificables. El Fideicomiso podrá agregar aquellos aspectos que considere necesarios con el fin de que lo anterior pueda ser comprobado y verificado posteriormente. En todo caso, de acuerdo con sus potestades de fiscalización el fideicomiso podrá acudir, en cualquier momento, a cualquier medio de prueba lícito para verificar por su cuenta que el contratista está cumpliendo con los términos del cartel, con su oferta y en general, con las disposiciones regulatorias
sobre la materia vigentes al momento.
3.3.4.2. Recepción Final Etapa 1: Una vez que el contratista notifique formalmente la finalización de la implementación del acceso a los servicios, el fiduciario contará con un plazo máximo de cuarenta (40) días hábiles para dar la Recepción Final, con base en el cumplimiento de los entregables, de acuerdo con los requerimientos y condiciones del presente Cartel y el contrato suscrito. Esto aplica para las entregas parciales de áreas de servicio. El fiduciario se reserva el derecho de prorrogar este plazo.
3.3.4.3. Si dentro del plazo de entrega establecido o durante el plazo para realizar la Recepción Final de la etapa 1, se determina que un entregable no cumple con los requisitos del presente Cartel, el Fideicomiso tiene el derecho de rechazar la entrega o bien otorgar al contratista un plazo de hasta diez días hábiles para realizar las modificaciones, correcciones y/o aclaraciones solicitadas para el debido cumplimiento de los requerimientos de este Cartel. Lo anterior no exime al contratista de la aplicación de las penalidades especificadas en la Sección 3.4 del presente Cartel.
3.3.4.4. Para las etapas 2 y 3 del proyecto, referentes a los procesos de soporte y mantenimiento de la infraestructura y la provisión de los Servicios de Voz e Internet, desde una ubicación fija, para los CPSP; el contratista deberá cumplir con los informes que permitan hacer el monitoreo y seguimiento a la operativa del proyecto, bajo los estándares acordados en el contrato. Para la etapa 3, el contratista deberá informar al Director o representante de cada CPSP, sobre el uso y solución de problemas básicos de los servicios instalados. Asimismo, deberá indicar la forma y canales para reportar averías y disconformidades. Esta información deberá ser entregada también por escrito.
3.3.4.5. El oferente entiende y acepta que en cualquier momento del plazo del contrato el fiduciario o la SUTEL podrán revisar, sin previa notificación, el cumplimiento de los entregables del proyecto y de los parámetros de calidad de los servicios prestados que se especifican en el presente Cartel. De demostrarse
incumplimientos se aplicarán las multas o ejecución de la Garantía de Cumplimiento, según corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en Sección 3.4 del presente Cartel.
3.3.4.6. En caso de que el contratista no subsane los incumplimientos detectados, el objeto del contrato no se dará por recibido, se retendrán los desembolsos y pagos o se aplicarán las multas correspondientes, o la cláusula penal y, además, el fiduciario podrá aplicarle el régimen disciplinario previsto para esos casos en la Ley de Contratación Administrativa.
3.4. MULTAS Y CLÁUSULA PENAL
3.4.1. Cláusula Penal por atraso en el plazo de entrega de la implementación del Proyecto en Etapa 1
3.4.1.1. La aplicación de la Cláusula Penal se hará después de otorgar al contratista la oportunidad de descargo y defensa por medio del debido proceso regulado en el Procedimiento Sumario de la Ley General de Administración Pública en los artículos 320 y siguientes de dicha ley.
3.4.1.2. Por atraso en el plazo de implementación del Proyecto con respecto al plazo de entrega ofrecido por el contratista, incluyendo las prórrogas que apliquen, se aplicará una cláusula penal de $12.350 US dólares (doce mil trecientos cincuenta dólares americanos) por cada día hábil de atraso.
3.4.1.3. Para los efectos de esta multa, únicamente se considerará atraso justificado, circunstancias no imputables al contratista, originadas por caso fortuito, por fuerza mayor, o por atrasos en el otorgamiento de permisos para instalación de infraestructura.
3.4.2. Cláusula Penal por atraso en los entregables
3.4.2.1. Aplicará una cláusula penal por un monto de $4.450 US dólares (cuatro mil cuatrocientos cincuenta dólares americanos) por cada día hábil de atraso en los siguientes supuestos: (a) Por atraso en la fecha de los entregables del proyecto de acuerdo a lo especificado en el numeral 1.6.1.10 (cronograma de
trabajo); (b) Por atraso en la fecha de los entregables en la etapa 2 (contabilidad separada, informe de operación y mantenimiento); (c) Por atraso en la respuesta a oficios y solicitudes con plazo establecido que se hagan mediante documentos oficiales emitidos por el fiduciario, por ejemplo los numerados con el formato DFE-consecutivo-año.
3.4.3. Cláusula Penal por incumplimiento en la entrega de los servicios a los CPSP y usuarios finales
3.4.3.1. En los casos en que por causas atribuibles al contratista, existan atrasos en la entrada de los servicios contratados para los CPSP y para los demás usuarios finales, de acuerdo al numeral 3.2.9.9, aplicará una cláusula penal por cada día natural de atraso, el cual se calculará de acuerdo con la fórmula definida en el Anexo 7.
3.4.3.2. El contratista deberá calcular en horas el tiempo del mes que estuvo el servicio fuera de uso y procederá a descontarlo a título de multa en la siguiente factura al usuario final, de la siguiente manera:
TDF =HTM*(PMS/720)
Donde:
TDF: Total Descuento de la Factura
HTM: Horas Tiempo Mes servicio fuera de uso PMS: Precio Mensual del servicio
720: 30 días * 24 horas
3.4.3.3. El fiduciario podrá revisar y recalcular estos montos cuando lo estime oportuno y prevenir al contratista para que haga los ajustes y compensaciones correspondientes al usuario final.
3.4.4. Multa por incumplimiento en la presentación de la manifestación del adjudicatario si no está dispuesto a prorrogar la vigencia del contrato.
3.4.4.1. En caso de no hacer la manifestación en tiempo y forma sobre si no está dispuesto a prorrogar la vigencia del contrato y mientras se esté recibiendo la subvención,
se aplicará al contratista una multa del 10% de la subvención que reste por desembolsarle en ese momento.
3.5. DE LAS RESPONSABILIDADES LEGALES
3.5.1. Alcance de las Responsabilidades
3.5.1.1. Corresponderá al contratista la responsabilidad exclusiva de verificar que el personal que preste servicios para el proyecto esté facultado, conforme a las leyes costarricenses aplicables, para ejercer su trabajo.
3.5.1.2. Si durante la ejecución contractual se determina que el contratista está incumpliendo la disposición anterior, se le prevendrá para que en un plazo no mayor a treinta (30) días hábiles proceda a corregirla.
3.5.1.3. Si vencido este plazo no se ha corregido la situación se tendrá por incumplido el contrato, reservándose el fiduciario el derecho de proceder a la ejecución de la garantía de cumplimiento y al cobro de daños y perjuicios en descubierto.
3.5.1.4. El contratista que desarrolle el Proyecto será la responsable de los procedimientos y las obligaciones laborales, fiscales y ambientales que se puedan derivar.
3.5.1.5. Las partes del Fideicomiso no asumirán responsabilidad laboral alguna que se pueda derivar de la prestación de estos servicios.
3.5.1.6. El contratista asumirá todas las obligaciones legales derivadas de la ejecución de los trabajos, tales como: Obligaciones Tributarias en general (Directo o indirecto), Pólizas de Riesgos Profesionales, Seguros y Relaciones Obrero-Patronales, cargas sociales, entre otras.
3.5.1.7. Es responsabilidad del contratista asegurarse, previo al inicio de la prestación de los servicios, que el personal que labore en el desarrollo del proyecto cuenta con los permisos laborales y migratorios que correspondan.
3.5.1.8. El fiduciario no aceptará como justificante de atraso o inatención del contrato situaciones relacionadas con estas obligaciones.
3.5.1.9. El contratista deberá mantener los seguros que considere necesarios para garantizar la continuidad en la prestación de los servicios requeridos. Los costos
de estos seguros deben ser asumidos por el contratista.
3.5.2. Cesión de derechos y obligaciones
3.5.2.1. El oferente que resulte adjudicatario no podrá ceder ni traspasar sus obligaciones en todo o en parte, de forma directa o indirecta sin el aval previo y por escrito del fiduciario.
REQUERIMIENTOS FORMALES DE LA CONTRATACIÓN
4. Del Proceso de Contratación
4.1. Principios y Aclaraciones
4.1.1. Principios y Normativa Aplicable
4.1.1.1. Esta contratación se regirá por los principios generales de la Ley de Contratación Administrativa definidos en los artículos 4°, 5° y 6°, el Régimen de Prohibiciones establecido en el artículo 22 y 22 Bis, 23, 24, 25 y 26 de la Ley de Contratación Administrativa y el Régimen Recursivo según oficio No.01227 (DCA-0270) del 08 de febrero del 2012, donde establece que le resultarían aplicables tratándose de régimen recursivo en un contrato de fideicomiso de administración lo siguiente: “… le resultarán aplicables los plazos que regulan el recurso de apelación para aquellos entes, empresas y órganos públicos cuya actividad se rija por los principios de contratación administrativa. De manera tal que existirá un plazo de 5 días hábiles a partir de la notificación del acto de adjudicación, para su presentación ante el órgano contralor, que contará con un plazo de 30 días hábiles a partir del auto inicial para emitir la resolución final”.
4.1.1.2. Todas las obligaciones y condiciones del presente Xxxxxx serán parte de integral del contrato que se llegue a formalizar y tendrán prevalencia sobre disposiciones del contrato cuando exista contradicción entre ellas.
4.1.2. Aclaraciones y Modificaciones al Cartel
4.1.1.3. Cualquier solicitud de aclaración con respecto a los términos del presente Cartel
y demás condiciones del concurso, deberá hacerse por escrito dentro del primer tercio del plazo otorgado para la presentación de las ofertas, dirigidas al correo electrónico xxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx.xx, o en forma física dirigidas a la señora Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx, al segundo piso del edificio principal del Banco Nacional xx Xxxxx Rica, sita xxxxx 0, xxxxxxx 0 x 0, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx.
4.1.1.4. Cuando se trate de modificaciones al Cartel, el fiduciario las comunicará mediante la publicación de un aviso tanto en un diario de circulación nacional, como en el sitio en Internet de la Fideicomitente, de conformidad con lo dispuesto en la Legislación Aplicable. En dicho diario aparecerá el aviso correspondiente, con indicación del lugar en el que los interesados podrán consultar las modificaciones.
4.1.1.5. Cuando se trate de simples aclaraciones solicitadas o de oficio, que no impliquen modificación al Cartel, el fiduciario las incorporará al expediente y las comunicará por escrito, mediante correo electrónico o fax según la información proporcionada, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles.
4.2. De las Ofertas
4.2.1. Fecha y lugar de apertura
4.2.1.1. Las ofertas deberán entregarse en la Dirección Fiduciaria del Banco Nacional xx Xxxxx Rica, ubicada en San Xxxx, calles 2 y 4, avenidas 1 y 3, Segundo piso, a más tardar a las 10 horas, según el reloj ubicado en esta oficina, del 20 de enero del 2017, momento en el cual serán abiertas en presencia de los interesados que deseen asistir.
4.2.1.2. Las notificaciones para el fiduciario pueden ser enviadas al fax número 0000-0000 o a la cuenta de correo electrónico xxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx.xx.
4.2.1.3. El fideicomiso no reconocerá ningún pago por los gastos en que incurran los oferentes para la elaboración de su oferta, incluido los estudios de campo que realicen, resulte la misma adjudicada o no.
4.2.2. Requisitos de Admisibilidad de la oferta.
4.2.2.1. El Anexo 4 del presente concurso muestra el detalle de los requisitos de admisibilidad y presentación.
4.2.2.2. El oferente deberá cumplir con todos los requisitos especificados en el presente Cartel.
4.2.2.3. El oferente deberá tener al menos dos años de experiencia en la prestación servicios de voz e Internet y debe acreditar su experiencia en la prestación de servicios residenciales y servicios para pequeñas y medianas empresas. Para acreditar la experiencia el oferente debe presentar una declaración jurada de acuerdo al Anexo 4 del presente cartel.
La experiencia podrá haber sido realizada por el oferente o por una subsidiaria de la casa matriz de la cual forma parte. Deberá demostrar que tanto el oferente como la subsidiaria son de la misma casa matriz. En el caso de consorcios, dicha experiencia deberá ser acreditada en su totalidad por la empresa que directamente prestará el servicio final a los usuarios y que a la vez sea la titular del respectivo título habilitante que la faculta para ello.
4.2.2.4. Aquellos oferentes que mantengan obligaciones específicas de cobertura derivadas de sus respectivos títulos habilitantes, deben presentar en su oferta, una declaración jurada en donde se indique que la subvención solicitada no incluye obligaciones del plan de desarrollo de la red móvil, tal como se especificó en la cláusula 3.1.1.4.
4.2.3. Presentación de las ofertas
4.2.3.1. Todos los puntos del Cartel deben ser respondidos en la oferta en el mismo orden y secuencia, manifestando la aceptación total de cada una de ellos.
4.2.3.2. La oferta debe presentarse de acuerdo a lo solicitado en el Anexo 4 del presente concurso.
4.2.3.3. El fiduciario se reserva el derecho de verificar por sí mismo o por medio de terceras personas y en forma independiente, la veracidad y autenticidad de la
información contenida en la Oferta y el oferente acepta y autoriza esta verificación con el solo hecho de presentar su oferta al concurso.
4.2.3.4. De llegarse a determinar la existencia de información falsa o engañosa en alguna oferta, está quedará descalificada y se procederá a ejecutar la Garantía de Participación y a aplicar la sanción del artículo 100 de la Ley de Contratación Administrativa.
4.2.3.5. Todo participante deberá consignar en la oferta el lugar donde recibir notificaciones, su dirección postal, domicilio exacto, teléfono, fax y cuenta de correo electrónico, de acuerdo a lo solicitado en el Anexo 4 del presente concurso.
4.2.3.6. Queda expresamente autorizado el uso del fax y del correo electrónico para hacer o recibir comunicaciones.
4.2.4. Presentación de la Oferta Económica
4.2.4.1. El precio de la Oferta deberá ser firme y definitivo e indicarse en números y letras. En caso de discrepancia prevalecerá el precio en letras. El precio debe incluir los impuestos que le apliquen.
4.2.4.2. La oferta económica deberá presentarse en el formato solicitado de acuerdo a lo solicitado en el Anexo 4 del presente concurso.
4.2.4.3. El precio ofertado podrá indicarse en colones costarricenses o moneda de curso de legal de los Estados Unidos de América. En caso de cotizar en dólares, se le aplicará la conversión a moneda nacional, para efectos de análisis y evaluación del factor precio, utilizando el tipo de cambio vigente para venta, definido por el Banco Central xx Xxxxx Rica al día de la apertura.
4.2.4.4. El oferente considerará en el precio ofertado todos los materiales, servicios y equipo necesario para proveer el acceso a los servicios requeridos en este cartel.
4.2.4.5. El oferente debe incluir en su oferta el monto de la subvención de FONATEL solicitado para proveer el acceso a los servicios requeridos en el Área de Servicio.
4.2.4.6. El monto de la subvención solicitada no puede superar el monto máximo de la subvención especificado en el presente cartel en el numeral 3.1.1.5.
4.2.5. Modalidades de participación
4.2.5.1. El oferente deberá indicar en forma clara y precisa la condición en que participa.
4.2.5.2. El oferente podrá concurrir a través de cualquiera de las formas de representación reconocidas por el Derecho común o de un representante legal con poder suficiente. En el caso de ofertar mediante representante se debe presentar con la oferta el poder correspondiente. No se admitirá la presentación de ofertas conjuntas.
4.2.5.3. Consorcios
4.2.5.3.1. Se podrá participar por medio de ofertas en consorcio para empresas que cuenten con el título habilitante, sin que ello implique crear una persona jurídica distinta. Si una empresa del consorcio no posee título habilitante, deberá indicarse con todo detalle el alcance de sus actividades en el proyecto ninguna de las cuales podrá relacionarse con aquellas que por ley requiere de la habilitación especial xx XXXXX, de manera que por medio de esta figura no se llegue a configurar un fraude xx xxx.
4.2.5.3.2. El requisito del punto 4.2.2.3. referido a la experiencia, deberá ser cumplido en su totalidad al menos por una de las empresas que conforman el consorcio, que deberá ser la misma que aporte el título habilitante suficiente para prestar los servicios y la misma que en dicho acuerdo asuma el compromiso y la responsabilidad de prestar los servicios al usuario final
4.2.5.3.3. En caso de participación en Consorcio será necesario acreditar adjunto a la oferta la existencia de un acuerdo de consorcio en el cual se regulen, por lo menos, las obligaciones entre las partes firmantes y los términos de su relación con el fiduciario que promueve esta licitación, como mínimo en los términos que exige el artículo 75 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.
4.2.5.4. Subcontratación
4.2.5.4.1. Cuando proceda, se deberá aportar el listado de las empresas a subcontratarse de acuerdo a lo definido en el Anexo 4.
4.2.6. Prohibiciones de la contratación
4.2.6.1. El oferente deberá presentar una declaración jurada, suscrita por su representante legal, de que no le alcanzan las prohibiciones para contratar establecidas en los artículos 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa y las incompatibilidades descritas en este apartado. Asimismo, el oferente no deberá estar inhabilitado para contratar con la Administración Pública, por haber sido sancionado de acuerdo con el artículo 100 y 100 bis de la Ley de Contratación Administrativa, por estar inhabilitado para el ejercicio del comercio o que haya sido declarado en estado de insolvencia o quiebra.
4.2.6.2. Las prohibiciones establecidas para los potenciales oferentes en los artículos 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa se extienden al fiduciario, la Fideicomitente y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos de Costa Rica (ARESEP). Las empresas a las que le alcance alguna de estas prohibiciones deberán abstenerse de participar en esta contratación.
4.2.6.3. No podrán participar en el presente proceso de selección, directa, indirectamente o por medio de consorcio, ningún operador de redes, proveedor de servicios de telecomunicaciones, que a la fecha de apertura de ofertas del presente concurso, no cuente con un título habilitante vigente para la prestación de los mismos servicios de telecomunicaciones disponibles al público en Xxxxx Rica que se solicitan en este cartel, en la misma zona geográfica objeto del concurso. Para corroborar este requisito el fideicomiso solicitará una copia de la resolución correspondiente, donde se detallan los alcances de dicho título, a la SUTEL.
4.3. DE LAS GARANTÍAS
4.3.1. Garantía de Participación
4.3.1.1. El oferente deberá acompañar su oferta con una garantía de participación que será rendida en cualquiera de las formas indicadas en el Reglamento General de
la Contratación Administrativa a favor del Fideicomiso de Gestión de los Proyectos y Programas SUTEL-BNCR, por un monto de $89.000 US dólares (ochenta y nueve mil dólares americanos)
4.3.1.2. La vigencia de dicha garantía no podrá ser menor a sesenta (60) días hábiles contados a partir de la fecha señalada para la apertura de las ofertas.
4.3.1.3. Es una obligación del oferente mantener vigente la garantía de participación, mientras el acto de adjudicación queda en firme.
4.3.1.4. La garantía de participación no será devuelta al adjudicatario hasta tanto éste no haya satisfecho los requisitos conducentes a la formalización del contrato. La garantía será devuelta a quienes manteniendo invariable su oferta, no hayan sido favorecidos con la adjudicación, lo cual se hará dentro de los treinta (30) días naturales posteriores a la firmeza del acto de adjudicación.
4.3.1.5. En caso de presentar bonos o certificados, éstos se recibirán por su valor xx xxxxxxx y deberán acompañarse de una estimación efectuada por un operador de bolsa legalmente reconocido. Se exceptúan de la obligación de presentar esta estimación, los certificados de depósito a plazo emitidos por los Bancos estatales de Costa Rica, cuyo vencimiento ocurra dentro del mes siguiente al plazo máximo exigido en las reglas del concurso para la garantía respectiva.
4.3.1.6. En cumplimiento de la Directriz UIM/046 /06 /2000 de la Bolsa Nacional de Valores, cuando la garantía sea rendida con títulos o valores que posean cupones, con el fin de asegurar la ejecución del documento deberán entregarse junto con el documento principal los citados cupones para que se tenga por bien rendida la garantía. No obstante no se reconocerán intereses por las garantías mantenidas en depósito por el Fideicomiso, sin embargo los que devenguen los títulos hasta el momento en que se ejecuten, pertenecen a su legítimo dueño o depositante.
4.3.1.7. Si la garantía de participación es presentada por medio de cheque del Sistema Bancario Nacional, sólo se aceptarán si son certificados o de gerencia.
4.3.2. Garantía de Cumplimiento
4.3.2.1. En el momento que la adjudicataria se presente a firmar el contrato,
entregará a favor del Fideicomiso de Gestión de los Proyectos y Programas SUTEL-BNCR una garantía de cumplimiento vigente, que será rendida en cualquiera de las formas indicadas en el Reglamento General de la Contratación Administrativa, por un monto como mínimo de $444.900 US dólares (cuatrocientos cuarenta y cuatro mil novecientos dólares americanos) Dicha garantía debe rendirse en la moneda en que se presentó la oferta.
4.3.2.2. La vigencia de esta garantía empezará a regir a partir de la fecha de firma del contrato y el adjudicatario debe mantenerla vigente por todo el plazo de la contratación y hasta por veinte (20) días hábiles siguientes posteriores a la fecha de finalización del Plazo del Contrato comprobado mediante documento suscrito por el administrador del contrato y la suscripción de un contrato de finiquito. Si un día hábil antes del vencimiento de la garantía, el contratista no ha prorrogado su vigencia, el fiduciario podrá hacerla efectiva en forma preventiva y mantener el dinero en una cuenta bajo su custodia, el cual servirá como medio resarcitorio en caso de incumplimiento. En este caso el contratista podrá presentar una nueva garantía sustitutiva del dinero.
4.3.2.3. En cumplimiento de la Directriz UIM/046/06/2000 de la Bolsa Nacional de Valores, cuando la garantía sea rendida con títulos o valores que posean cupones, con el fin de asegurar la ejecución del documento deberán entregarse junto con el documento principal los citados cupones para que se tenga por bien rendida la garantía. No obstante no se reconocerán intereses por las garantías mantenidas en depósito por el fiduciario; sin embargo, los que devenguen los títulos hasta el momento en que se ejecuten, pertenecen a su legítimo dueño o depositante.
4.3.2.4. Si la garantía de cumplimiento es presentada por medio de cheque del Sistema Bancario Nacional, sólo se aceptarán si son certificados o de gerencia.
4.3.2.5. En el caso de que el fiduciario se viera obligada a ejecutar la garantía antes del vencimiento del contrato, el adjudicatario rendirá una nueva, de manera que el contrato en todo momento quede garantizado hasta su ejecución total. En caso de prórroga el adjudicatario deberá extender la vigencia de esta garantía.
4.4. PLAZOS PARA PRESENTACIÓN, VIGENCIA Y SELECCIÓN DE LAS OFERTAS
4.4.1. El oferente debe consignar claramente la vigencia de la oferta, la cual por la complejidad de los procesos de valoración, calificación y adjudicación, dada la naturaleza de los servicios por contratarse, no podrá ser inferior a sesenta (60) días hábiles, contados a partir de la fecha fijada para la apertura de las ofertas.
4.4.2. A partir de la fecha de apertura de las ofertas, el fiduciario procederá, en un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a comunicar la oferta seleccionada.
4.4.3. El fiduciario se reserva el derecho de prorrogar este plazo para la adjudicación, en cuyo caso, para mantenerse en el concurso, el oferente deberá mantener la vigencia de su oferta durante el plazo prorrogado.
4.5. DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y LA ADJUDICACIÓN
Las ofertas admitidas para este concurso serán las que cumplan con todos los requerimientos especificados en este Cartel.
4.5.1. Criterios de Calificación de las Ofertas.
Las ofertas admitidas serán calificadas de acuerdo con los criterios especificados en la Tabla de Distribución de la Calificación siguiente.
Tabla 4 Distribución de la Calificación
Parámetro | Puntaje |
i. Subvención de FONATEL Solicitada para proveer el acceso a los servicios de telecomunicaciones requeridos en el Área de Servicio. | 90 |
ii. Plazo de Entrega de la implementación del proyecto | 10 |
TOTAL | 100 |
4.5.1.1. Subvención (90 Puntos, ítems i de la Tabla 4)
Los oferentes deberán presentar su oferta económica con un detalle de cada uno de los rubros incluidos en la Subvención Solicitada.
4.5.1.2. Subvención de FONATEL Solicitada para proveer la infraestructura que
permita el Acceso a los servicios de telecomunicaciones requeridos en el Área de Servicio.
4.5.1.3. Los oferentes deberán presentar en la oferta económica el monto de la Subvención de FONATEL Solicitada (SS) para implementar la infraestructura y el soporte y mantenimiento de ésta, que permita el Acceso a los servicios requeridos descritos en este Cartel. La calificación por este rubro se asignará mediante la siguiente fórmula:
SS= ((XXXxxxx)/(SSEvaluado)) x 90
Donde:
SS: Puntaje por el monto de la Subvención solicitada para proveer el acceso a los servicios.
XXXxxxx: Monto más bajo de Subvención Solicitada para proveer el acceso de las ofertas admitidas.
SSEvaluado: Monto de la Subvención Solicitada de la oferta en evaluación.
4.5.1.4. Plazo de entrega de la implementación del proyecto (10 Puntos)
Los oferentes deberán presentar el plazo de entrega, en días hábiles, de la implementación del proyecto para proveer el acceso a los servicios requeridos en el Área de Servicio. En dicho plazo de entrega NO DEBERÁN contemplar las actividades del cronograma que no le sean imputables, según se ha detallado en el anexo 4. De este modo, los plazos de las ofertas se compararán solamente con base en los días de ejecución que son imputables al contratista. La calificación por este rubro se asignará mediante la siguiente fórmula:
PE= PEMenor/(PEEvaluado) x 10
Donde:
PE: Puntaje por el plazo de entrega, en días hábiles, de la implementación del proyecto.
PEMenor: Plazo menor de entrega del proyecto de las ofertas admitidas. PEEvaluado: Plazo de entrega de la oferta en evaluación.
4.5.2. Comparación de las Ofertas y Adjudicación
4.5.2.1. Este concurso se adjudicará a la oferta admitida que obtenga el mayor puntaje, de acuerdo con los Criterios de Calificación de Ofertas especificados.
4.5.2.2. Los puntajes para cada aspecto evaluado se asignarán con dos posiciones
decimales, sin redondeo.
4.5.2.3. Para la comparación del precio de las ofertas se considerará el precio en colones al tipo de cambio de referencia para la venta del Banco Central xx Xxxxx Rica del día de apertura de las ofertas.
4.5.2.4. El fideicomiso no se obliga a aceptar la oferta si considera que ésta resulta ruinosa, lo cual razonará mediante un acto suficientemente motivado.
4.5.2.5. En caso de empate, la adjudicación se hará a favor de la oferta que presente el mayor puntaje en el rubro de Precio. De persistir el empate, la oferta adjudicada se seleccionará por sorteo según el siguiente procedimiento:
a) Se comunicará a los Oferentes empatados, con cinco días hábiles de anticipación, la convocatoria del sorteo para la adjudicación.
b) El sorteo se realizará en la Sala de Sesiones de la Dirección Fiduciaria del Banco Nacional xx Xxxxx Rica, ubicada en San Xxxx, calles 2 y 4, avenidas 1 y 3, Segundo Piso.
c) De todo lo anterior los funcionarios del Fideicomiso levantarán un acta suscrita por los asistentes.
4.5.3. Declaratoria de concurso infructuoso o desierto
4.5.3.1. El concurso será declarado infructuoso cuando no se presenten ofertas o las que se presenten no se ajustaron a los elementos esenciales del concurso.
4.5.3.2. El concurso será declarado desierto cuando fueren presentadas ofertas elegibles, las cuales, por razón de protección del interés público, no resulten convenientes para el Fideicomiso.
4.5.4. Insubsistencia
4.5.4.1. En el caso que hubiese alguna razón que pueda derivar en que la adjudicación fuese insubsistente, no habrá responsabilidad para el Xxxxxxxxxxx.
0. XXXXX 0:
5.1. Centros de Prestación de Servicios Públicos
A continuación se detallan los CPSP identificados en la zona, a los cuales se les debe proveer los Servicios de Voz e Internet, desde una ubicación fija, especificados en el presente cartel. Para una mayor precisión en la demanda potencial de los servicios para los CPSP, el oferente podrá, en caso de que lo considere necesario, utilizar fuentes alternas de información o realizar una inspección en el sitio por su cuenta.
5.1.1. Centros Educativos
5.1.1.1. En la siguiente tabla se presenta la lista de los centros educativos identificados en la zona:
Tabla 5 Centros Educativos Públicos identificados en el Área de Servicio del Proyecto
# | CODIGO | CANTON | DISTRITO | POBLADO | NOMBRE | LONGITUD | LATITUD |
1 | 2415 | HOJANCHA | HOJANCHA | LA MARAVILLA | LA MARAVILLA | -85.423000 | 10.019300 |
2 | 0000 | XXXXXXXX | XXXXXXX (Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx) | XXX XXXXXXX | XXX XXXXXXX | -85.394700 | 10.078000 |
3 | 2369 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | LOS CERRILLOS | CERRILLOS | -85.393800 | 10.087500 |
4 | 2416 | XXXXXXXX | XXXXXXX (Anteriormente Hojancha) | XXXXXXX | 00 XX XXXXXXX XX 0000 | -85.419800 | 10.087200 |
5 | 2431 | HOJANCHA | HOJANCHA | PILANGOSTA | PILANGOSTA | -85.402100 | 10.028400 |
0 | 0000 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXX XXXXXXX | XXX XXXXXXX | -85.441900 | 10.051000 |
7 | 2468 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | SAN XXXXXX | SAN XXXXXX | -85.438300 | 10.009900 |
8 | 4995 | HOJANCHA | HUACAS | HUACAS | XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX | -85.365800 | 10.022300 |
9 | 2435 | HOJANCHA | HUACAS | PITA RAYADA | PITA RAYADA | -85.384000 | 10.041300 |
10 | 2340 | HOJANCHA | XXXXX XXXX | ALTOS XXX XXXXXXX | ALTOS XXX XXXXXXX | -85.400200 | 9.959490 |
11 | 2336 | HOJANCHA | XXXXX XXXX | XXXXXX ROJA | CUESTA ROJA | -85.393000 | 9.986620 |
12 | 4996 | HOJANCHA | XXXXX XXXX | XXXXX XXXX | XXXXX XXXX | -85.381400 | 9.997300 |
13 | 4993 | HOJANCHA | XXXXX XXXX | SAN XXXXXX | SAN XXXXXX | -85.402200 | 9.976540 |
14 | 2352 | XXXXXX | XXXXX DE NOSARITA | XXXXX | XXXXX | -85.504200 | 10.028700 |
15 | 5850 | XXXXXX | XXXXX DE NOSARITA | XXXXX | LICEO XXXXX | -85.505600 | 10.032800 |
16 | 2337 | XXXXXX | XXXXX DE NOSARITA | CAIMITALITO | CAIMITALITO | -85.492400 | 10.059200 |
# | CODIGO | CANTON | DISTRITO | POBLADO | NOMBRE | LONGITUD | LATITUD |
17 | 2375 | XXXXXX | XXXXX DE NOSARITA | CUAJINIQUIL | CUAJINIQUIL | -85.522900 | 10.035600 |
18 | 0000 | XXXXXX | XXXXX XX XXXXXXXX | XXXXXX XXXXXX | XXXXXX XXXXXX | -85.504200 | 10.001300 |
19 | 0000 | XXXXXX | XXXXX XX XXXXXXXX | XX XXXXXX | XX XXXXXX | -85.496700 | 10.050700 |
20 | 2398 | XXXXXX | XXXXX DE NOSARITA | JUNTAS DE NOSARA | JUNTAS DE NOSARA | -85.533600 | 10.014500 |
21 | 2343 | XXXXXX | XXXXX XX XXXXXXXX | XXX XXXXX XX XXXXXX | XXXXX XX XXXXXX | -85.560300 | 10.003900 |
22 | 0000 | XXXXXX | XXXXX XX XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXX XXXXX | -85.517700 | 9.964460 |
23 | 2425 | XXXXXX | XXXXX DE NOSARITA | NARANJAL | NARANJAL | -85.544800 | 9.976230 |
00 | 0000 | XXXXXX | XXXXX XX XXXXXXXX | XXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXX | -85.542200 | 9.957640 |
25 | 2444 | XXXXXX | XXXXX DE NOSARITA | QUEBRADA BONITA | QUEBRADA BONITA | -85.474400 | 9.998550 |
26 | 0000 | XXXXXX | XXXXX XX XXXXXXXX | XXX XXXXXXXX | XXXXX XXX XXX ZAPOTE | -85.485500 | 9.980080 |
00 | 0000 | XXXXXX | XXXXX XX XXXXXXXX | XXXXX XXXXX | XXXXX XXXXX | -85.471300 | 10.007800 |
28 | 2484 | XXXXXX | XXXXX DE NOSARITA | XXXXXXXX | XXXXXXXX | -85.566500 | 9.972840 |
29 | 2331 | NICOYA | MANSION | ACOYAPA | ACOYAPA | -85.274500 | 10.077600 |
30 | 2423 | NICOYA | MANSION | BARRA HONDA | XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX | -85.353000 | 10.150200 |
31 | 2394 | NICOYA | MANSION | GUASTOMATAL | GUASTOMATAL | -85.343700 | 10.082300 |
32 | 2400 | NICOYA | MANSION | IGUANITA | IGUANITA | -85.351700 | 10.067900 |
33 | 0000 | XXXXXX | XXXXXXX | XX XXXXX | XXX XXXXXXXX XXXXXX | -85.285900 | 10.103600 |
34 | 2417 | NICOYA | MANSION | MATAMBUGUITO | MATAMBUGUITO | -85.410900 | 10.106400 |
35 | 2418 | NICOYA | MANSION | XXXXXX | XXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX | -85.371100 | 10.071000 |
36 | 2436 | NICOYA | MANSION | POLVAZALES | POLVAZALES | -85.395100 | 10.100500 |
37 | 0000 | XXXXXX | XXXXXXX | XXXXXX XXXXX | XXXXXX XXXXXX | -85.342000 | 10.117900 |
00 | 0000 | XXXXXX | XXXXXXX | XXXXXX XXXXX | XXXXXX XXXXX | -85.270700 | 10.111400 |
39 | 2482 | NICOYA | MANSION | SAN XXXXXXX | XXXXX XXXXXX XXXXXX | -85.311200 | 10.111000 |
40 | 2358 | NICOYA | NOSARA | BOCAS DE NOSARA | XXXXXXX XXXXX XXXXXXX | -85.651000 | 9.980520 |
41 | 2383 | NICOYA | NOSARA | LAS DELICIAS | LAS DELICIAS | -85.613800 | 9.927590 |
00 | 0000 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXXXX | NOSARITA | -85.485800 | 10.035000 |
43 | 0000 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXX XXXXXXXX | XXXXXXX XXXXX XX XXXXXX | -85.633900 | 9.979980 |
44 | 0000 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXX XXXXXXXX | XXXXX XXXXXXXX | -85.633700 | 9.980660 |
# | CODIGO | CANTON | DISTRITO | POBLADO | NOMBRE | LONGITUD | LATITUD |
45 | 2360 | NICOYA | QUEBRADA HONDA | CABALLITO DE NICOYA | CABALLITO | -85.346400 | 10.236300 |
46 | 2371 | NICOYA | QUEBRADA HONDA | COPAL | XXXX XXXXXX XXXX | -85.263800 | 10.170000 |
47 | 0000 | XXXXXX | XXXXXXXX HONDA | XXXX XXXXXX | XXXXXX XXXXXXXX | -85.275300 | 10.202100 |
48 | 2494 | NICOYA | QUEBRADA HONDA | POCHOTE | POCHOTE DE QUEBRADA HONDA | -85.281200 | 10.146100 |
49 | 0000 | XXXXXX | XXXXXXXX XXXXX | XXXXXX XXXXXX | XXXXXX XXXXXX | -85.251600 | 10.204500 |
50 | 2447 | NICOYA | QUEBRADA HONDA | QUEBRADA HONDA | XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX | -85.297300 | 10.185500 |
51 | 2452 | NICOYA | QUEBRADA HONDA | XXXXXX | XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX | -85.295200 | 10.226300 |
52 | 2411 | NICOYA | QUEBRADA HONDA | SAN XXXX | XXXXX XXXXXXX XXXXXXX | -85.306300 | 10.141000 |
53 | 2363 | NICOYA | QUEBRADA HONDA | TORTUGUERO | TORTUGUERO | -85.277300 | 10.184900 |
54 | 0000 | XXXXXX | XXX XXXXXXX | XXXXX | CAÑAL | -85.369400 | 10.255900 |
55 | 0000 | XXXXXX | XXX XXXXXXX | XXXXXX XX XXXXXX | XXXXXX XX XXXXXX | -85.321200 | 10.248500 |
00 | 0000 | XXXXXX | XXX XXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXX XXXXXX XXXXXX | -85.374200 | 10.219800 |
57 | 4200 | NICOYA | SAN XXXXXXX | CORRALILLO | C.T.P. DE CORRALILLO | -85.376900 | 10.222000 |
58 | 2386 | NICOYA | SAN XXXXXXX | EL FLOR | EL FLOR | -85.370800 | 10.186000 |
59 | 0000 | XXXXXX | XXX XXXXXXX | XXXXXXX | 25 DE JULIO | -85.461700 | 10.233000 |
60 | 0000 | XXXXXX | XXX XXXXXXX | XX XXXXXXXXX | XX XXXXXXXXX | -85.408200 | 10.202500 |
61 | 0000 | XXXXXX | XXX XXXXXXX | XXX XXXXX | XXXXXX XXXXX XXXXXX | -85.481900 | 10.262700 |
00 | 0000 | XXXXXX | XXX XXXXXXX | XXXXXXXX | MATAMBAS | -85.421700 | 10.175400 |
63 | 0000 | XXXXXX | XXX XXXXXXX | XXXXX XXXXX | XXXXX XXXXX | -85.392100 | 10.260900 |
64 | 0000 | XXXXXX | XXX XXXXXXX | XXXX XX XXXX | XXXX XX XXXX | -85.338500 | 10.284800 |
65 | 2442 | NICOYA | SAN XXXXXXX | PUERTO HUMO | PUERTO HUMO | -85.352000 | 10.313900 |
00 | 0000 | XXXXXX | XXX XXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXX | -85.388300 | 10.318300 |
67 | 0000 | XXXXXX | XXX XXXXXXX | XXX XXXXXXX | XXXX XXXXXX XXXXXXX | -85.430600 | 10.198200 |
68 | 0000 | XXXXXX | XXX XXXXXXX | XXX XXXXXXX | XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX | -85.491200 | 10.256900 |
69 | 2477 | NICOYA | SAN XXXXXXX | TALOLINGA | TALOLINGA | -85.481400 | 10.322300 |
70 | 2483 | XXXXXX | XXX XXXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | -85.432200 | 10.252700 |
Fuente: MEP, 2015
5.1.1.2. La confirmación de la ubicación específica de los Centros Educativos en el Área de Servicio deberá, en caso de que lo considere necesario, hacerla el oferente mediante una inspección en el sitio.
5.1.2. Centros de Salud
5.1.2.1. A continuación se presenta la lista de los Centros de Salud identificados en la zona.
Tabla 6 Centros de Salud identificados en el Área de Servicio del proyecto
CANTÓN | DISTRITO | NOMBRE | TIPO | LONGITUD | LATITUD |
HOJANCHA | MATAMBÚ (Anteriormente Hojancha) | EBAIS MATAMBÚ | EBAIS | -85,419900 | 10,088500 |
NICOYA | NICOYA | OFICINA LOCAL | OFICINA LOCAL | -85.4514 | 10.15167 |
Fuente: CCSS, 2015
5.1.2.2. La confirmación de la ubicación específica y las condiciones de los Centros de Salud en el Área de Servicio deberá hacerla el oferente, en caso de que lo considere necesario, mediante una inspección en el sitio.
5.1.3. Centro Comunitario Inteligente
5.1.3.1. En las comunidades definidas en el Área de Servicio los oferentes deberán proyectar la inclusión de los servicios para Centros Comunitarios Inteligentes (CECI), los cuales están definidos como:
“Un espacio físico, dotado de la suficiente infraestructura telemática para poder acometer diferentes actividades relacionadas con las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC`s) caracterizado por el hecho de que los actores que interactúan pueden desarrollar una adecuada combinación de relaciones presenciales y virtuales”
Tabla 7 CECI identificados en el Área de Servicio del proyecto
CANTÓN | DISTRITO | POBLADO | CECI | LONGITUD | LATITUD |
Xxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxx | Biblioteca xx Xxxxxxxx | -85,4184 | 10,0594 |
Xxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxx | Centro Agrícola Cantonal xx Xxxxxxxx | -85,4186 | 10,05453 |
Xxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxx | UNA Nicoya | -85.4513 | 10.6182 |
Xxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxx | UNED Nicoya | -85.4512 | 10.14047 |
CANTÓN | DISTRITO | POBLADO | CECI | LONGITUD | LATITUD |
Xxxxxx | Xxxxxx | Nosara | Biblioteca Nosara | -85.6539 | 9.98067 |
Xxxxxx | Xxx Xxxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxx de Nicoya | -85.4322 | 10.25267 |
Xxxxxx | Xxx Xxxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxxxx de Nicoya | -85.3984 | 10.23771 |
Fuente: MICITT, 2015
5.1.3.2. La confirmación de la ubicación específica y las condiciones de los Centros Comunitarios Inteligentes deberá hacerla el oferente en caso de que lo considere necesario, mediante una inspección en el sitio.
5.1.4. Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral
5.1.4.1. A continuación se presenta la lista de los CEN-CINAI identificados en este proyecto:
Tabla 8 CEN-CINAI identificados en el Área de Servicio del proyecto
CANTÓN | DISTRITO | ESTABLECIMIENTO | TIPO | LONGITUD | LATITUD |
XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX DE GUANACASTE | CEN | -85.4197 | 10.05833 |
HOJANCHA | XXXXXXX (Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx) | XXXXXXX XX XXXXXXXX | XXX | -00,000000 | 10,087800 |
NICOYA | MANSION | LA MANSION DE NICOYA | CEN | -85.3694 | 10.10194 |
NICOYA | MANSION | LA VIGIA DE NICOYA | CEN | -85.2858 | 10.10278 |
NICOYA | MANSION | SANTA XXX XXXXXX | CEN | -85.3861 | 10.16028 |
NICOYA | SAN XXXXXXX | SAN XXXXXX XXXXXX | CENCE | -85.4511 | 10.27139 |
XXXXXX | XXX XXXXXXX | XXXXXXXXXX DE NICOYA | CEN | -85.3758 | 10.21778 |
XXXXXX | XXX XXXXXXX | XXXXXXX DE NICOYA | CEN | -85.3978 | 10.23667 |
NICOYA | SAN XXXXXXX | SAN XXXXXXX XXXXXX | CEN | -85.4306 | 10.1975 |
NICOYA | SAN XXXXXXX | SAN XXXXXXX XXXXXX | CEN | -85.4889 | 10.25861 |
XXXXXX | XXX XXXXXXX | XXXXXXX XX XXXXXX | XXX | -00.0000 | 10.32 |
NICOYA | QUEBRADA HONDA | QUEBRADA HONDA NICOYA | CENCE | -85.2975 | 10.18528 |
NICOYA | QUEBRADA HONDA | COPAL DE NICOYA | CEN | -85.2642 | 10.16972 |
NICOYA | NOSARA | BOCAS NOSARA NICOYA | CEN | -85.6503 | 9.981111 |
Fuente: Ministerio de Salud, 2015
5.1.4.2. La confirmación de la ubicación específica y las condiciones de los CEN-CINAI en el Área de Servicio deberá hacerla el oferente, en caso de que lo considere necesario, mediante una inspección en el sitio por su cuenta.
6. ANEXO 2:
1. Acceso: Es la capacidad de utilizar los servicios de telecomunicaciones especificados, mediante equipos terminales.
2. Acceso desde una ubicación fija: Es la capacidad de utilizar los servicios de telecomunicaciones especificados, mediante equipos terminales instalados dentro de las instalaciones físicas del cliente, llámese hogar o CPSP
3. Adjudicatario: Persona jurídica, o un grupo de ellas actuando en Consorcio, en cuyo favor se ha dictado válidamente el acto de adjudicación de este Cartel y dicho acto se encuentre firme, todo de acuerdo al sistema de evaluación establecido en este cartel.
4. BNCR: Banco Nacional xx Xxxxx Rica.
5. Cartel: Constituye la normativa específica de la contratación que se promueve y se entienden incorporadas a su clausulado todas las normas jurídicas y principios constitucionales aplicables al respectivo procedimiento que constituye un cuerpo de especificaciones técnicas, claras, suficientes, concretas, objetivas y amplias en cuanto a la oportunidad de participar y la selección del adjudicatario.
6. Centros de prestación de Servicios Públicos (CPSP): Para el presente concurso los Centros de Prestación de Servicios Públicos son los Centros Educativos públicos del MEP, los Centros Comunitarios Inteligentes (CECI’s) del MICITT, las Sedes de EBAIS de la CCSS y los Centros Infantiles de Atención Integral (CEN- CINAI) del Ministerio de Salud.
7. Consorcio: Forma de asociación, permitida por la Ley de Contratación Administrativa, para presentar ofertas en procedimientos de contratación administrativa y que, de resultar adjudicatario, implica la responsabilidad solidaria de los miembros del consorcio.
8. Contrato: Documento de formalización de la adjudicación del concurso, firmado entre el fiduciario y el adjudicatario, donde se estipulan las obligaciones y derechos de las partes, así como las demás reglas establecidas en el Cartel y las
condiciones de la Oferta.
9. Desembolso: Es el adelanto de la subvención otorgada por el DPSU del proyecto para la etapa 1 o las cuotas por concepto de servicio de soporte y mantenimiento en la etapa 2.
10. Día hábil: Un día hábil o día laboral es, por exclusión, aquel que no es un día feriado establecido por la Ley en Xxxxx Rica, ni está dentro del fin de semana.
11. Disponibilidad: Se entiende como tener acceso al servicio contratado en el momento en que el usuario lo demande.
12. Documento Formal de Remisión: El documento físico o electrónico por medio del cual el adjudicatario hace entrega formal al fiduciario, de cada uno de los entregables acompañado de sus documentos de soporte, archivos electrónicos u otros que haya designado el fiduciario. Este documento deberá cumplir con todos los requisitos y criterios de validación requeridos por el fiduciario.
13. Fideicomisario: Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL).
14. Fideicomiso: Fideicomiso de Gestión de los Proyectos y Programas SUTEL-BNCR, número de identificación 0-000-000000.
15. Fideicomitente: Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), representada por el Consejo de la SUTEL.
16. Fiduciario: Banco Nacional xx Xxxxx Rica (BNCR).
17. FONATEL: Xxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx.
00. XXX: Ley de Contratación Administrativa, Ley 7494.
19. LGT: Ley General de Telecomunicaciones, Ley 8642.
20. Manual de Compras del Fideicomiso: Documento que tiene como objeto regular la contratación de bienes y servicios con los recursos administrados por el Fideicomiso de acuerdo con los principios generales aplicables en la Contratación Administrativa y la adecuada asignación de las responsabilidades a los funcionarios que participan en las diferentes etapas de los procesos de contratación.
21. Monto total adjudicado: Es el monto de la subvención cotizada por el adjudicatario para el desarrollo del proyecto o programa en todas sus etapas y
alcance.
22. Oferente: Persona física o jurídica, nacional o extranjera, interesada en participar del presente proceso de selección.
23. Oferta: Conjunto de documentos que responde a los requerimientos de este cartel y que incluye el precio ofertado y la documentación complementaria.
24. Operador: Persona física o jurídica, pública o privada, que explota redes de telecomunicaciones con la debida concesión o autorización para la prestación de servicios de telecomunicaciones disponibles al público en general.
25. Órdenes de desembolso o pago: Son aquellas aprobaciones que el fiduciario preparará para proceder con el desembolso o pago al adjudicatario, por concepto de la entrega y desarrollo de cada etapa de acuerdo con la recepción final de los entregables del proyecto.
26. Pago: Se refiere a un precio fijado de antelación a cambio de un servicio o bien. Esto aplica para el pago por los servicios ofrecidos a los CPSPs en la etapa 3.
27. PNDT: Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones 2009-2014, emitido por el Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones.
28. Poblado: para el presente concurso debe entenderse como poblado, comunidad o centro de población, las áreas del distrito en donde se encuentren hogares habitados. Se pueden ubicar dentro de un poblado o en sus alrededores, entidades públicas o privadas. A todas estas áreas y entidades, se les deberá proveer el acceso a los servicios objetos de este cartel.
29. Precio Ofertado: Es el precio cotizado por los oferentes en su oferta para el desarrollo y ejecución de los servicios solicitados en el cartel.
30. Precio Total de la Oferta: Es el precio total utilizado para efectos de comparación en el presente cartel.
31. Proveedor: Persona física o jurídica, pública o privada, que proporciona servicios de telecomunicaciones disponibles al público sobre una red de telecomunicaciones con la debida concesión o autorización, según corresponda.
32. Prevista en Infraestructura: Se conoce como prevista en el mercado de las telecomunicaciones el hecho de diseñar una infraestructura para que soporte el
100% de los clientes potenciales de cobertura, pero a nivel de ejecución del diseño solo se implementa dicha infraestructura con la demanda generada por clientes activos.
33. Reglamento sobre el Régimen de Protección al Usuario Final: Desarrolla lo descrito en el Capítulo II, del Título II, de la Ley General de Telecomunicaciones (Ley 8642) que establece las normas técnicas, económicas y jurídicas aplicables a las relaciones que con motivo de la prestación de los servicios de telecomunicaciones surjan entre los operadores de redes públicas de telecomunicaciones (operadores) y los proveedores de servicios de telecomunicaciones disponibles al público (proveedores) con sus clientes y usuarios, fijando las medidas técnicas y administrativas que permitan proteger los derechos y los intereses legítimos de los usuarios finales que utilizan servicios de telecomunicaciones.
34. Representante legal: Persona(s) nombrada(s) por un oferente y que está(n) autorizado(s) para actuar y representarlo en todos los asuntos vinculados con este procedimiento de licitación, de conformidad con el presente Cartel y la Legislación Aplicable.
35. RLCA: Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, Decreto Ejecutivo 33411-H.
36. Subvención: Ayuda económica, generalmente oficial, para costear, sostener o mantener los proyectos de telecomunicaciones de acceso universal, servicio universal y solidaridad.
37. SUTEL: Superintendencia de Telecomunicaciones.
38. Usuario final: Usuario que recibe un servicio de telecomunicaciones, sin explotar redes públicas de telecomunicaciones y sin prestar servicios de telecomunicaciones disponibles al público.
39. WACC: Tasa Requerida de Retorno de Capital de acuerdo a la publicación de La Gaceta Alcance Digital No. 19 del 29 de Enero del 2013.
7. ANEXO 3:
Elementos del Contrato de Fideicomiso de Gestión de Proyectos y Programas del Fondo Nacional de Telecomunicaciones
7.1 Antecedentes del Contrato de Fideicomiso
La Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) es un órgano de desconcentración máxima adscrito a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), con personalidad jurídica instrumental propia, creada y regulada por la Ley No. 7593, Reformada por la Ley 8660 del 8 xx xxxxxx de 2008.
El artículo 34 de la Ley General de Telecomunicaciones, No. 8642 (LGT), crea el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL), como instrumento de administración de los recursos destinados a financiar el cumplimiento de los objetivos fundamentales de acceso universal, servicio universal y solidaridad establecidos en dicha Ley, de acuerdo con las metas y prioridades que se establezcan en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones.
El artículo 33 de la Ley General de Telecomunicaciones, No. 8642 (LGT) establece que la SUTEL, de acuerdo con las metas y prioridades que se establezcan en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, definirá los proyectos de acceso y servicio universal a realizar con cargo a FONATEL; y que, según lo establece el Artículo 36 de la misma Ley, la SUTEL los publicará anualmente.
El artículo 35 de la citada Ley No. 8642 establece que corresponde a la SUTEL la administración de los recursos del FONATEL, autorizándose a la SUTEL para que administre los recursos financieros del Fondo, estableciendo los Fideicomisos que le sean necesarios para el cumplimiento de sus fines, para lo cual deberá cursar invitación a los bancos públicos del Sistema Bancario Nacional y escoger la mejor oferta entre las recibidas.
En fecha 13 de julio del 2011, SUTEL realiza “Invitación para la selección de un Banco para la Constitución de un Fideicomiso como instrumento administrativo para la gestión de los proyectos y programas que se ejecuten con los recursos del FONATEL”,
mediante contratación directa No. 2011CD-000091-SUTEL.
Es así como el 05 xx xxxxxx del 2011, la SUTEL notifica que mediante acuerdo del Consejo de la SUTEL 001-062-2011, de la sesión extraordinaria 062-2011, celebrada el 03 xx xxxxxx del 2011, se selecciona al Banco Nacional Xx Xxxxx Rica (BNCR) como el encargado de la Constitución del citado Fideicomiso.
7.2. Finalidad del Fideicomiso
La finalidad del Fideicomiso es ser un instrumento jurídico y administrativo para la gestión de los proyectos y programas que se deben realizar con cargo a los recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL), para el cumplimiento de los objetivos fundamentales de acceso universal, servicio universal y solidaridad, establecidos en los artículos 31 y siguientes de la Ley Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Xx. 0000.
7.3. Partes del Fideicomiso
a. | Fideicomitente: | SUTEL, representada por el Consejo de la SUTEL |
b. | Fideicomisario: | SUTEL |
x. | Xxxxxxxxxx: | Xxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxx Xxxx (XXXX) |
0. XXXXX 0:
ANEXO DE FORMATOS DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS
(Lista de Revisión)
8.1. Generalidades Sobre la Presentación de las Ofertas:
• Todos los ítems del Cartel deben ser respondidos en la oferta en el mismo orden y secuencia solicitada en el presente anexo.
• La oferta debe presentarse foliada de principio a fin de forma consecutiva iniciando en el 001.
• No se aceptarán ofertas sin foliar o con numeración de folio repetida.
• De ser necesario la incorporación de un anexo se deberá indicar cada anexo:
a) El número del anexo.
b) El título del anexo.
c) Los anexos deben venir numerados, este número de página se deberá utilizar para las referencias dentro de la oferta y coincidir con el consecutivo del folio de la oferta.
d) Deberá presentarse por escrito.
e) En idioma español, o con su correspondiente traducción oficial, en papel común.
• El original de la oferta deberá ser firmado por quien tenga la representación legal del Oferente, indicando el nombre completo y el número de documento de identificación.
• Se debe presentar la oferta (2 copias) en formato tanto físico como digital. El formato digital (CD o USB) debe ser compatible con Word y Excel de la versión office 2010. No se aceptarán documentos en otros formatos salvo que sean anexos técnicos. En caso de inconsistencias, ausencia de información o contradicciones, prevalecerá la oferta impresa en papel.
• Será de carácter obligatorio presentar la oferta tanto original como copia en sobre cerrado con la siguiente leyenda:
Fideicomiso de Gestión de los Proyectos y Programas del Fondo Nacional de Telecomunicaciones
SUTEL-BNCR
Concurso No. 004-2016
Contratación para proveer Acceso a los Servicios de Voz y el acceso, desde una ubicación fija, al servicio de Internet a todas las comunidades todas las comunidades de los distritos Hojancha, Huacas, Xxxxx Xxxx y Matambú (Zona Indígena Chorotega Matambú) del cantón de Hojancha y Xxxxx de Nosarita, Mansión, Nicoya, Nosara, Quebrada Honda, Sámara y San Xxxxxxx xxx xxxxxx de Nicoya, provincia de Guanacaste y los servicios de voz e internet, desde una ubicación fija, a los Centros de Prestación de Servicios Públicos ubicados en esas comunidades, con aporte del Fondo Nacional de Telecomunicaciones
8.2. Formulario: Documento Formal de Remisión
San Xxxx, X de X 2016
Señora
Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Fideicomiso de Gestión de los Proyectos y Programas SUTEL-BNCR Banco Nacional xx Xxxxx Rica, San Xxxx
Estimada Señora:
[El o los] abajo firmantes en calidad de representante[s] legal[es] de la empresa [XXX] ofrecemos proveer los recursos y servicios para proveer Acceso a Servicios de Voz y el acceso, desde una ubicación fija, a los servicios de Internet con una velocidad de 3/1 Mbps a comunidades del cantón de [XXX], provincia de [XXX] y la provisión de los servicios de Voz e Internet de 6/1 Mbps, desde una ubicación fija, a Centros de Prestación de Servicios Públicos en esas comunidades, de conformidad con su cartel [XXX-2016] de fecha [X] de [X] de 2016. Presentamos por medio de la presente nuestra propuesta, que consta de una propuesta técnica y una propuesta financiera.
Declaramos que toda la información y afirmaciones realizadas en esta propuesta son verdaderas y que cualquier mal interpretación contenida en ella puede conducir a nuestra descalificación.
Esta propuesta es de carácter obligatorio para nosotros y está sujeta a las modificaciones que resulten de las negociaciones del contrato.
Estamos presentando nuestra propuesta en [incluir aquí la condición de participación (empresa jurídica, consorcio, etc)] de conformidad con lo establecido en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, y representada para estos efectos por [nombre del representante], de calidades [XXXX].
Para efectos de notificaciones al Teléfono: [XXX], Fax: [XXX], domicilio legal: [XXX], correo electrónico: [XXX], dirección postal [XXX]. [Indicar si Queda expresamente autorizado el uso del fax y del correo electrónico para hacer o recibir comunicaciones.]
Atentamente,
Firma autorizada [completa e iniciales]:
Nombre y cargo del signatario:
Adjuntos:
A. Personería de la representación legal del Oferente.
B. En caso de que aplique, el Acuerdo de Consorcio en el cual se regulen las obligaciones entre las partes firmantes.
C. En caso de que aplique, el Listado de Subcontratación con indicación de los nombres de todas las empresas con las cuales se va a subcontratar, con certificación de los titulares del capital social y de los representantes legales de aquellas. (En caso de subcontratación de servicios de telecomunicaciones disponibles al público, las empresas subcontratadas deberán de tener el título habilitante vigente.)
D. Serán oferentes de este concurso los operadores de redes públicas de telecomunicaciones o proveedores de servicios de telecomunicaciones disponibles al público, que cuenten con un Título Habilitante vigente a la fecha de presentación de la oferta para este concurso y que permita prestar los servicios de telecomunicaciones requeridos, en el Área de Servicio y por el plazo mínimo de cinco años, definidos en este cartel. Se debe presentar en la oferta una copia del Título Habilitante mediante el cual se certifique que el (los) oferente(s) es (son) operadores de redes públicas de telecomunicaciones o proveedores de servicios de telecomunicaciones disponibles al público a la fecha de apertura de ofertas del presente concurso y que cuenten con un título habilitante, ya sea mediante autorización o concesión, para la prestación de los servicios de telecomunicaciones requeridos en este cartel. El Título Habilitante debe tener alcance geográfico suficiente para brindar los servicios en el área de servicio establecida en el alcance del presente concurso. Los oferentes deberán presentar junto con su oferta el cumplimiento de este requisito. Prevalecerá en todo caso, la resolución xx XXXXX o del Poder Ejecutivo donde se detallan los alcances de dicho título y éste deberá corresponder al alcance de uso de la frecuencia misma o los servicios que se pueden prestar con esa frecuencia. En los casos en que el oferente posea permisos para uso de frecuencia, el oferente debe presentar de forma detallada el alcance de uso de la frecuencia y/o los servicios que se pueden prestar con dicha frecuencia. El Título Habilitante que autorice el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico debe
apegarse a lo establecido en el PNAF - Plan Nacional de Atribución de Frecuencias.
E. Para ser admitida una oferta en la que concurran varios operadores de redes públicas de telecomunicaciones o proveedores de servicios de telecomunicaciones disponibles al público, los oferentes deberán contar previamente con la autorización de concentración en los términos del artículo 56 de la Ley General de Telecomunicaciones.
F. Copia de los Contratos Homologados por la SUTEL y aprobados al momento de la oferta.
8.3. Formulario Resumen de la Oferta
San Xxxx, X de X 2016
Señora
Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Fideicomiso de Gestión de los Proyectos y Programas SUTEL-BNCR Banco Nacional xx Xxxxx Rica, San Xxxx
Estimada Señora:
A continuación se detalla el resumen de la oferta
Rubro | Monto |
Subvención máxima | |
Días de entrega hábiles |
La oferta tiene una validez de sesenta (60) días hábiles, contados a partir de la fecha fijada para la apertura de las ofertas.
Atentamente,
Firma autorizada [completa e iniciales]:
Nombre y cargo del signatario:
8.4. Formulario Declaraciones
Declaración Jurada
[El o los] abajo firmantes (suscrita por su representante legal) declaro bajo juramento que (del oferente o de la casa matriz de la cual forma parte. Deberá demostrar que tanto el oferente como la subsidiaria son de la misma casa matriz):
Mi representada brinda los servicios (describa los servicios que brinda) desde hace (números de años de experiencia), en el (Lugar donde ha brindado lo servicios) a (xxx cantidad) clientes en mercado residencial, a (cantidad) clientes en mercado pequeñas y medianas empresas.
Además declaro que a mi representada no le alcanzan las prohibiciones para contratar establecidas en los artículos 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa y las incompatibilidades descritas en este apartado, ni inhabilitado para contratar con la Administración Pública, por haber sido sancionado de acuerdo con el artículo 100 y 100 bis de la Ley de Contratación Administrativa, por estar inhabilitado para el ejercicio del comercio o que haya sido declarado en estado de insolvencia o quiebra, de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 19 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.
Además acepto y reconozco las competencias de la SUTEL como Órgano Regulador de las Telecomunicaciones en Xxxxx Rica.
Firma autorizada [completa e iniciales]:
Nombre y cargo del signatario: (representante Legal)
8.5. Formulario Certificaciones
1) Certificación de la Caja Costarricense del Seguro Social
En atención al artículo 74 de la Ley Constitutiva de la CCSS, incluidos los Lineamientos para la aplicación de los incisos 1) y 3) de éste, publicados en el Diario Oficial La Gaceta, edición
118 del 00 xx xxxxx 0000 y el artículo 65 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se dispone para todos los oferentes, el acatamiento de las siguientes disposiciones:
• El oferente deberá adjuntar a su oferta una certificación emitida por la Caja Costarricense del Seguro Social, haciendo constar que, a fecha fijada para la apertura de las ofertas, se encuentra al día con sus obligaciones con aquella institución.
• Será requisito para que un oferente resulte adjudicado, que se mantenga al día en el pago de sus obligaciones con la CCSS, por lo que si la constancia remitida con la oferta se encuentra vencida o morosa al momento de adjudicar, el cumplimiento del requisito será verificado por el fiduciario, por medio de la web del Sistema Centralizado de Recaudación de la CCSS (xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx), previo al dictado del acto de adjudicación. En caso de aparecer moroso, el fiduciario requerirá al oferente para que, dentro de un plazo perentorio máximo de 3 días hábiles, presente una constancia de la CCSS haciendo constar que se encuentra al día en el pago de sus obligaciones con dicha entidad o bien, que tiene un arreglo de pago aprobado por ésta, en defecto de lo cual la oferta será declarada inelegible.
• En caso de que el oferente no aparezca inscrito como cotizante ante la CCSS o su estado sea de inactivo al momento de la apertura de ofertas, pero esté ejerciendo una actividad económica, deberá presentar una constancia emitida por la Caja Costarricense del Seguro Social, en donde se justifique que no debía estar inscrito, bajo la advertencia que de no presentar tal justificación, su oferta será declarada inelegible.
• Cuando el oferente no haya iniciado la actividad económica para la cual presenta su propuesta, el fiduciario podrá discrecionalmente evaluar dicha situación y prever como requisito para la formalización del contrato, que dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la firmeza del acto de adjudicación, ésta deberá gestionar su
inscripción ante la Caja Costarricense del Seguro Social, conforme los requisitos establecidos en su Ley Constitutiva y el Reglamento de Salud. En caso de incumplimiento por parte del adjudicatario en este aspecto, se procederá a declarar insubsistente el acto de adjudicación, según lo dispuesto en el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.
• Cuando por la naturaleza de la necesidad administrativa el oferente requiera incluir subcontratistas para asumir las obligaciones con el Fideicomiso, será obligación del adjudicatario, como requisito para la formalización del contrato, que dentro de los diez
(10) días hábiles siguientes a la firmeza del acto de adjudicación, éste gestione con sus subcontratistas la acreditación, inscripción o corrección de su condición a estado activo o al día, según cada caso en particular, ante la Caja Costarricense del Seguro Social, conforme los requisitos establecidos en su Ley Constitutiva y los Reglamentos atinentes, debiendo entregar al fiduciario dentro de ese mismo plazo, la constancia de la CCSS haciendo constar la situación regular de los subcontratistas. En caso de incumplimiento por parte del adjudicatario en este aspecto, se procederá a declarar insubsistente el acto de adjudicación, según lo dispuesto en el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, reservándose el fiduciario el derecho de readjudicar de inmediato a la segunda mejor oferta elegible.
2) Certificación de FODESAF
• En atención al artículo 22 de la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Ley No.5662), el oferente deberá adjuntar a su oferta una certificación emitida por la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, dependencia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que se encuentra al día con el pago de obligaciones de FODESAF.
• Será requisito para que un oferente resulte adjudicado, que se mantenga al día en el pago de sus obligaciones con FODESAF, por lo que si la constancia remitida con la oferta se encuentra vencida al momento de adjudicar, el cumplimiento del requisito será verificado por el fiduciario, por medio de la web del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx), previo al dictado del acto de adjudicación. En caso de aparecer moroso, el fiduciario requerirá al oferente
para que, dentro de un plazo perentorio máximo de 3 días hábiles, presente una constancia de FODESAF haciendo constar que se encuentra al día en el pago de sus obligaciones con dicha entidad, en defecto de lo cual la oferta será declarada inelegible. considera como incumplimiento contractual el no pago de las obligaciones con la seguridad social, así mismo los derechos subjetivos generados por lo anterior serán revocados sin responsabilidad administrativa.
• El oferente deberá indicar mediante declaración jurada que acepta y reconoce las competencias de la SUTEL como Órgano Regulador de las Telecomunicaciones en Xxxxx Rica. Por lo tanto, el adjudicatario queda comprometido a cumplir con lo establecido en la legislación costarricense y en las leyes sobre la materia de telecomunicaciones, así como las resoluciones, disposiciones y recomendaciones que emita dicho ente regulador.
8.6. Formulario Presentación de la Infraestructura
A) Descripción de la infraestructura que permita brindar el Acceso a los Servicios de Voz y el Acceso desde una ubicación fija a los servicios de Internet a las comunidades y Servicios de Voz e Internet, desde una ubicación fija, para los CPSP ubicados en el Área de Servicio que los requieran y contraten.
B) El diseño de red para la provisión del acceso y los servicios solicitados que cumpla con las condiciones de prestación de los servicios especificadas en este Cartel. Este diseño debe ser presentado con:
• La información técnica de la infraestructura de red utilizada en la solución.
• La cantidad de nodos, el número y la capacidad de los enlaces de transporte propuestos.
• Un diagrama esquemático de la topología de red con las conexiones troncales.
• Listado de los equipos propuestos con cantidad, marca y modelo.
• Mancha de cobertura proyectada, que muestre el valor de RSRP, en formato .TAB o
.SHP, proyección WGS 84 sobre la zona de incidencia del presente concurso. En caso de aplicar, se deberá mostrar por aparte la mancha del PDR y la del proyecto.
• Los valores de funcionamiento óptimos recomendados por el fabricante para los equipos presupuestados.
• Indicar la asociación de cada localidad identificada con la tecnología ofertada, mostrando cómo será atendido el requerimiento asociándolo a su respectivo nodo. Se debe de entregar una lista en formato .xls o xlsx con las asociaciones correspondientes a cada localidad con su debida coordenada con proyección WGS 84, grados decimales.
C) Las características técnicas de las obras civiles necesarias para la complementación de la infraestructura de red diseñada. En el caso xx xxxxxx de comunicación es necesario que el oferente presente como mínimo la ubicación preliminar, la altura, el tipo, la capacidad de carga mecánica y de cimentación.
D) Queda a criterio de cada oferente incluir un mayor nivel de detalle del diseño de red propuesto. Durante la fase de ejecución contractual se admitirán cambios y ajustes a este diseño, siempre que redunden en una mejora en la capacidad y funcionalidad de la red.
En caso de requerirse cambios al alcance en cuanto a centros de población y/o CPSP por parte del contratista, éste deberá elevar una solicitud de cambio al fideicomiso a fin de que sea evaluada por el mismo para su aprobación o rechazo. El fideicomiso podrá ordenar, unilateralmente, cambios en el alcance en cuanto a centros de población y/o CPSP, para lo cual comunicará dichos cambios por escrito al contratista. Si de dichos cambios se derivare una modificación del cronograma de trabajo o diferencias en los costos, el contratista mantendrá el derecho a la reprogramación de nuevas fechas o al equilibrio del contrato, según pueda corresponder, siempre que medie la debida demostración de cualquiera de ambas circunstancias.
E) El diseño de la conexión para usuario final, dentro de las instalaciones físicas del usuario, para los Servicios de Voz e Internet, desde una ubicación fija. Este diseño debe ser presentado con:
• La información técnica del equipo que se instalaría en la ubicación del usuario, llámese terminal de usuario.
• Un diagrama esquemático de la conexión del usuario final y el enlace de éste a la red.
F) Descripción de un Plan de Pruebas detallado y los resultados esperables, tanto para la entrega de la infraestructura, como para la entrega de los servicios a los CPSP.
G) La totalidad de terminales para los servicios de voz y los servicios de internet, que se incluyan en la oferta; por ejemplo, terminales fijos o en los casos en que el oferente también comercialice servicios móviles, deberán estar homologados por la SUTEL.
H) Todas las construcciones que se desarrollen, deberán contar con sus diseños formales y permisos de construcción, de acuerdo con la normativa costarricense para construcción. La siguiente lista incluye algunas de las instituciones de las que se requiere un permiso, visado, autorización o trámite para cumplir con las reglamentaciones locales. Esta lista no limita los permisos, ni trámites necesarios, que podrían variar de una localidad a otra. En cualquier caso se deben de cumplir todas las normativas vigentes en el momento de la construcción para cada localidad.
a. Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) (visado de planos arquitectónicos, estructurales, mecánicos y eléctricos, ingenieros afiliados).
b. Municipalidad local (permiso de uso de suelo, permiso de construcción).
c. Ministerio de Salud.
d. Acueducto local (certificado de disponibilidad de agua y desagüe).
e. Secretaría Técnica de Nacional Ambiental (SETENA).
f. Compañía de distribución de electricidad local.
I) Los oferentes que incluyan dentro de su propuesta de solución sistemas inalámbricos, deberán cumplir con lo establecido en el Reglamento para regular la exposición x xxxxxx electromagnéticos de radiaciones no ionizantes, emitidas por sistemas inalámbricos con frecuencias de hasta 300 GHz de la Gaceta N° 25 xxx xxxxxxx 4 de febrero del 2011.
J) Los oferentes deberán brindar una solución que garantice su sostenibilidad ambiental, cumpliendo con lo definido en artículo 3 inciso k) de la Ley General de Telecomunicaciones, Ley N° 8642, principalmente en la operación, los sistemas de respaldo eléctrico, así como el posterior desecho de aquellos elementos eléctricos del sistema de protección como baterías y demás componentes. El oferente podrá aportar, si así lo considera, la certificación sobre la Norma INTE-12-01-07:2011, Sistema de Gestión Ambiental para el Sector de Telecomunicaciones.
K) En caso de que el contratista requiera la construcción o alquiler de infraestructura física como xxxxxx, postes o ductos para proveer el acceso a los servicios solicitados en el presente Cartel, el contratista deberá cumplir con todas las disposiciones técnicas y legales aplicables a cada una de ellas.
L) El contratista debe contar con la aprobación y permisos previos, emitidos por cada institución pública, para la instalación de los elementos necesarios para brindar los servicios solicitados por los CPSP.
8.7. Formulario Presentación de Propuesta de Informes
El oferente debe presentar una propuesta de los reportes para los entregables de la operación (etapas 2 y 3) de acuerdo con los siguientes lineamientos. Si el oferente requiere que estos datos sean manejados de manera confidencial debe solicitarlo expresamente en la oferta y presentarlos en sobre cerrado por separado dentro de los documentos de la oferta.
a) Cantidad de mantenimientos domiciliarios y de redes mensuales.
b) Cantidad de clientes vinculados por producto mensuales.
c) Reportes de los Centros de Prestación de Servicios Públicos, por tipo, productos adquiridos, número de contrato, monto, entre otros.
d) Reporte de solicitudes y mantenimientos del servicio en CPSP con tiempos de indisponibilidad, descuentos en la respectiva factura y soluciones implementadas. Se debe reportar cada CPSP con el número de servicio (Ticket) asignado.
e) Reporte de cancelaciones de servicios, por producto, mensuales.
f) Reporte de tiempos de respuesta de mantenimientos e instalaciones
Si el oferente requiere que estos datos sean manejados de manera confidencial debe solicitarlo expresamente en la oferta y presentarlos en sobre cerrado por separado dentro de los documentos de la oferta, de acuerdo a lo solicitado en el Anexo 7 del presente concurso.
8.8. Formulario Presentación de Propuesta de Contabilidad Separada
El oferente debe presentar una propuesta de contabilidad separada de acuerdo a los lineamientos definidos en este Cartel. Para el caso puntual de los ingresos, el oferente debe presentar el modelo de asociación de estos al proyecto, la metodología de medición y verificación, al igual que las herramientas usadas. El modelo final será determinado al momento de la firma del contrato. Si el oferente requiere que estos datos sean manejados de manera confidencial debe solicitarlo expresamente en la oferta y presentarlos en sobre cerrado por separado dentro de los documentos de la oferta.
En la página web de la SUTEL xxx.xxxxx.xx.xx podrá encontrar una guía para la preparación de un modelo inicial de contabilidad separada.
8.9. Formulario presentación de la propuesta financiera
Señora
Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx
San Xxxx, XX de XXX de 2016
Fideicomiso de Gestión de los Proyectos y Programas SUTEL-BNCR Banco Nacional xx Xxxxx Rica, San Xxxx
Estimada Señora:
[El o los] abajo firmantes ofrecemos los servicios para proveer Acceso a Servicios de Voz e Internet a comunidades del cantón de XXX, provincia de XXX y provisión de estos servicios a Centros de Prestación de Servicios Públicos en esas comunidades. La propuesta financiera que se adjunta es por la suma de [monto en palabras y en cifras]. Esta cifra incluye los impuestos correspondientes que le apliquen.
Nuestra propuesta financiera será obligatoria para todos nosotros, con sujeción a las modificaciones que resulten de las negociaciones del contrato, hasta la expiración del período de validez de la propuesta.
El precio de la Oferta es firme y definitivo y se ha indicado en números y letras. En caso de discrepancia prevalecerá el precio en letras. Se ha indicado en colones costarricenses o moneda de curso de legal de los Estados Unidos de América.
Se ha considerado en el precio ofertado todos los materiales, servicios y equipo necesario para proveer los servicios requeridos en este cartel.
Esta propuesta financiera es el monto de la subvención de FONATEL solicitado para proveer el acceso a los servicios requeridos en el Área de Servicio.
Atentamente,
Firma autorizada [completa e iniciales]:
Nombre y cargo del signatario: