GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA
GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE
LICITACION NACIONAL Nº 35015001-013-09
Relativo a: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DEL EJIDO SARDINAS EN EL MUNICIPIO DE NADADORES, COAHUILA bajo la modalidad de CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, de acuerdo a las siguientes:
BASES
Definición de Términos:
Se entenderá por:
“LEY”.- La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas incluidas sus Reformas y Adiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 7 de julio de 2005 y el acuerdo por el que se establecen los lineamientos que regulan la disposición contenida en el artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, relativa a la propuesta que resulte económicamente más conveniente para el Estado publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 7 de octubre de 2005.
“REGLAMENTO”.- El Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
“EL POSTOR”.- Persona que participa en el procedimiento de adjudicación de un contrato.
“LA CONVOCANTE”.- Unidad administrativa responsable de llevar a cabo el procedimiento de adjudicación del contrato.
“EL CONTRATISTA”.- Persona adjudicataria del contrato.
“LA SECRETARÍA”.- Secretaría de Obras Públicas y Transporte del Gobierno del Estado de Coahuila.
I. CONSIDERACIONES GENERALES
1.- Al formular la proposición, el "postor" tomará en cuenta las siguientes condiciones:
1). Que la obra se llevará a cabo con sujeción a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, apegados a las especificaciones y normas del proyecto y generales que indique la entidad normativa que para esta licitación será “LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE” (SEPE), así como complementarias y particulares que la "secretaría" tenga para éste. En el caso de que el contratista detecte algún error de proyecto, deberá comunicarlo por escrito a la Secretaría de Obras Públicas y Transporte, con copia para la Secretaría de la Función Pública. El desarrollo de los trabajos será sujeto de verificación por parte de la entidad normativa, así mismo la realización de los trabajos, sujetos a programa mensual de erogación y los precios unitarios del catálogo de conceptos y cantidades de obra, correspondientes a la proposición.
2). Que dispone y conoce los proyectos arquitectónicos y de ingeniería que se requieren para preparar su proposición, además de las especificaciones generales y particulares de construcción aplicables.
3). Considerará las condiciones climáticas, topográficas y geológicas de la región, compenetrándose de las condiciones generales y especiales del lugar de la obra aceptando que el desconocimiento de tales condiciones, aún cuando se trate de situaciones extraordinarias, en ningún caso servirá posteriormente para aducir justificación por incumplimiento del contrato o para solicitar bonificación a los precios consignados en la proposición.
Que el tratamiento para los materiales que se utilicen en la construcción de las obras, deberá ser el adecuado, salvo que a juicio de la dependencia no sea factible para satisfacer los requisitos estipulados en las normas para construcción e instalaciones y de calidad de los materiales. Por lo tanto, cuando en las bases de la licitación se indique algún tratamiento, éste deberá usarse como guía y no al que necesariamente deban someterse los respectivos materiales.
Que los materiales que se utilicen en la construcción de las obras y trabajos diversos, deberán ser de los adecuados para obtener la calidad fijada en el proyecto y satisfacer los requisitos estipulados en las normas para construcción e instalaciones y de calidad de los materiales, debiendo contar con los bancos utilizados para su extracción, previamente con la autorización en materia de impacto ambiental, otorgado por la SEMARNAT.
4). La disponibilidad y análisis de lo concerniente a: Mano de obra no especializada y especializada, material y equipo y que el desconocimiento de cualquiera de estos puntos en ningún caso servirá posteriormente para aducir justificación por incumplimiento del contrato o para solicitar bonificaciones a los precios considerados en la proposición.
5). Que la Secretaría no proporcionará ningún material y/o equipo de instalación permanente.
6). Que para la ejecución y terminación total de la obra, el "postor" elaborará y presentará un programa dinámico detallado de las diversas etapas constructivas que se realizarán en función de la información que la “secretaría” le proporcione.
Dicho programa deberá elaborarse y presentarse para cada una de las obras que integren el paquete motivo de esta licitación y será aprobado por la “secretaría” de considerarlo adecuado.
Que cuando se estipula que el pago de los diversos conceptos de trabajo se hará al precio que fije el contrato para la unidad de obra terminada, se ha juzgado y tomado en cuenta las condiciones que puedan influir en los precios unitarios, independientemente de lo que dichos precios incluyan en razón del costo directo, del indirecto, del financiamiento y la utilidad; que los datos tales como clasificación y abundamiento de materiales, disposición y clasificación de los estratos y otras características, los ha proporcionado la dependencia únicamente como orientación y a título informativo, quedando bajo la responsabilidad del proponente juzgar de todas las circunstancias dichas, de manera que si cualquiera de ellas resulta diferente en la realidad a como lo consideró el proponente, por ejemplo, en la clasificación de materiales, la diferencia no justificará reclamación alguna del contratista en cuanto a los precios unitarios.
7).- Que para efectos de pago se formularán estimaciones mensuales por los trabajos ejecutados. El contratista deberá presentarlas a la residencia de obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha xx xxxxx para el pago de estimaciones, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, para que sea devuelta al contratista y este a su vez la ingrese a ventanilla única de la Secretaria de Obras Públicas y Transporte para que corra el trámite de pago, el cual concluirá, en un plazo no mayor de 30 (treinta) días naturales, contados a partir de la fecha de autorización de la estimación por parte de la residencia de obra. En el supuesto caso de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas por la residencia de obra dentro del plazo de la revisión, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.
Los pagos serán realizados por la Secretaria de Finanzas a través xx xxxxxxx productivas por lo que de resultar ganador deberá realizar los trámites correspondientes
En el caso de presentar errores en la factura y/o su documentación anexa, después de haberla ingresado a ventanilla única, dentro de 5 (cinco) días hábiles el departamento o subdirección responsable rechazará el documento y lo devolverá al contratista para que este lo corrija e ingrese nuevamente a ventanilla única para que corra de nueva cuenta su trámite de pago.
8) Que para presentar el análisis de cada uno de los precios unitarios relativos a los conceptos señalados en el catálogo de conceptos incluyendo el total del valor de la obra; “el postor” tomó en consideración los salarios y precios vigentes de los materiales y demás insumos en el lugar de la obra, en la fecha de la proposición que anexa la relación de mano de obra, material y equipo que intervendrá en la obra, así como el estudio detallado de los indirectos y utilidades, desglosando por aparte el análisis de financiamiento propuesto para la obra tomando en cuenta el importe de los anticipos.
La tasa de interés aplicable por financiamiento deberá establecerse por el “postor”, con base en un indicador económico específico, el cual en su caso, no podrá ser cambiado o sustituido durante la vigencia del contrato.
9). Que ninguna de las diferencias que pudieran resultar en las cantidades de obra anotadas en el catálogo de conceptos justificará reclamación del contratista en relación con los precios unitarios respectivos.
10). Que si durante la ejecución de la obra ocurren circunstancias de orden económico no previstas y que de hecho sin dolo, culpa o negligencia de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados al momento de ocurrir dicha contingencia, se procederá a actualizar el análisis de precios unitarios presentados en cada uno de los conceptos, previa justificación presentada por el contratista y que satisfaga a la Secretaría. Los ajustes que en su caso procedan se calcularán de acuerdo a los plazos y procedimientos establecidos para tal efecto en los artículos 105 y 148 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
11). Que para presentar la relación de los equipos que se vayan a utilizar se consideró lo siguiente:
11.1). En el caso de equipo propuesto como rentado deberán presentar carta compromiso de arrendamiento.
11.2). En caso de equipo propuesto como propio deberán presentar copia de las facturas correspondientes.
12). Para acreditar la experiencia y la capacidad técnica requerida el LICITANTE deberá de integrar a su propuesta los siguientes documentos:
12.1) Por parte del “LICITANTE”
El LICITANTE deberá demostrar relación de obras similares que tenga celebrado con la administración pública o con particulares, o cualquier otro documento que acredite la experiencia de 5 (cinco) años como mínimo de capacidad y experiencia técnica en obras similares, así como haber participado en la construcción de 2 obras de igual o superior magnitud de esta índole en el periodo mencionado. ANEXO No. 12
12.2) Personal técnico del “LICITANTE”
Anexar en la propuesta curriculum de los profesionales técnicos al servicio del LICITANTE identificando a los que se encargarán de la ejecución y administración de la obra que cumplan el siguiente perfil. (Hoja membretada del LICITANTE)
Gerente de construcción, superintendente, residente de obra, residente de control económico y topografo: Ing. Civil y/o Arquitecto titulado con un mínimo de 5 años de experiencia (contada a partir de la expedición de la cedula profesional)
13). El contratista presentará un escrito libre en el que bajo protesta de decir verdad manifieste que por su conducto no participa en los procedimientos de contratación personas físicas x xxxxxxx que se encuentren inhabilitadas, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 33 fracción XXIII de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
14). El contratista presentará un escrito libre en el que bajo protesta de decir verdad manifieste que no se encuentra en ninguno de los supuestos incluidos en el Artículo 51 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
15). El contratista presentará un escrito libre en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto;
16). Que las condiciones contenidas en estas bases ni la proposición presentada por el postor podrán ser negociadas.
El “postor” deberá examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones y especificaciones que figuran en las bases del concurso. Si el postor omite presentar alguna información requerida en los documentos del concurso o presenta una oferta que no se ajuste sustancialmente en todos sus aspectos a esos documentos, el resultado invariablemente será el rechazo de su oferta.
II. DE LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD JURIDICA
“El Postor” deberá acreditar su existencia y personalidad jurídica, con los siguientes documentos:
1.- Identificación oficial vigente con fotografía tratándose de personas físicas o del representante de la persona moral. (original y copia de identificación, para cotejo de firma de quien firma la propuesta)
2.- Escrito mediante el cual la persona moral manifieste que su representante cuenta con las facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que contendrá los datos siguientes:
a).- De la persona moral: clave del registro federal de contribuyentes; denominación o razón social; descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres de los accionistas; número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción xxx xxxxxxx o fedatario público que las protocolizó y asimismo los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio.
b).- Del representante: nombre del apoderado; número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la propuesta, señalando nombre, número y circunscripción xxx xxxxxxx o fedatario público que los protocolizó.
Previamente a la firma del contrato, el concursante ganador presentará para su cotejo, original o copia certificada y copia simple de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente.
III. DEL PROCESO DE LICITACION
Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observador, registrando previamente su participación.
1.- “El postor” deberá de presentarse puntualmente a los actos a que se hace referencia en el punto IV segundo párrafo, de lo contrario no se aceptará proposición o disculpa alguna.
2.- La visita al sitio de realización de los trabajos será el día 25 xx Xxxx del 2009, a las 10:00 horas, en la siguiente dirección: Terreno rural xxxxxxxxx Xxx Xxxxxxxxxxxx-Xxx Xxxx xx. 00, X.X. 00000, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx.
3.- La junta de aclaraciones a las bases para la presentación de la propuesta y dudas generales para los representantes legales o técnicos será el día 26 xx Xxxx del 2009, a las 11:30 horas en la sala de juntas de la dirección de concursos y contratos de la Secretaría de Obras Públicas y Transporte del Estado ubicada en: Xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx x/x-xxxxxx xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx 00 X.X. 00000 xx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx. La asistencia de los interesados a la junta de aclaraciones, es optativa.
El “postor” tendrá la oportunidad de aclarar durante la junta de aclaraciones cualquier duda con relación a las bases de la licitación, catálogo de conceptos y demás condiciones, levantándose la minuta correspondiente de la que se proporcionará copia a los asistentes.
Una vez realizada la junta de aclaraciones, será responsabilidad del postor que no asista, obtener una copia del documento.
4.- El "postor" deberá presentar su escrito de proposición precisamente en la forma que proporcione la Secretaría.
5.- La proposición deberá presentarse en idioma español y en pesos mexicanos.
6.- Para la adjudicación del contrato correspondiente, la Secretaría al hacer la evaluación de las proposiciones, verificará que las mismas incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en las bases de la licitación. Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará al "postor" que entre los participantes, reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Secretaría y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. La evaluación de las proposiciones se hará de conformidad a lo establecido en el artículo 38 de la “Ley”.
7.- El contratista contará con 120 días naturales para la ejecución de los trabajos y la fecha estimada de inicio de los trabajos será el día 13 de Julio del 2009.
IV.- PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES
El acto de presentación y apertura de proposiciones será presidido por un funcionario de la Secretaría de Obras Públicas y Transporte del Estado, quien será la única autoridad facultada para aceptar o desechar propuestas, conforme a los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y los requisitos solicitados en las bases. A este acto se invitara a la Secretaría de la Función Pública, con el objeto de vigilar el estricto cumplimiento de la ley.
Se iniciará el día 02 xx Xxxxx del 2009, a las 10:30 horas en la Secretaría de Obras Públicas y Transporte del Estado, ubicada en: Xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx x/x-xxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx 00 X.X. 00000, xx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx. (sala de juntas de la dirección de concursos y contratos) .
La presentación del sobre de la licitación, podrá realizarse por la persona que designe el representante legal del postor, contando con una carta poder simple e identificación, debiendo ser de la siguiente manera:
X.- Xxxx acreditar su propuesta y su capacidad técnica y económica, el concursante presentará la siguiente documentación, la cual deberá estar rubricada en su totalidad, y estar incluida en el sobre que tendrá la leyenda “Licitación N° 35015001-013-09”, y la razón social del participante. En caso de decidir presentar conjuntamente una proposición con dos o más empresas deberá presentar el anexo 1A debidamente requisitado al momento de acreditar la personalidad jurídica de los proponentes.
El postor, deberá incluir en el sobre de la propuesta, copia del recibo de pago de las bases respectivas, en caso contrario no podrá admitirse su participación. Artículo 20 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
1). Acreditación de la personalidad jurídica de acuerdo a lo establecido en el punto II incisos 1y 2. (Anexo N° 1)
1.1.- (En caso de presentar una propuesta con participación conjunta incluir el anexo 1A)
2). Escrito de proposición en la forma que proporcione la Secretaría. (Anexo N° 2)
3). Bases para la presentación de la propuesta rubricadas en su totalidad. (Anexo N° 3)
4). Escrito libre en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto; (Anexo N° 4)
5). Escrito libre en el que bajo protesta de decir verdad manifieste que no se encuentra en ninguno de los supuestos incluidos en el Artículo 51 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. (Anexo N° 5)
6). Escrito libre en el que bajo protesta de decir verdad manifieste que por su conducto no participa en los procedimientos de contratación personas físicas x xxxxxxx que se encuentren inhabilitadas, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 33 fracción XXIII de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. (Anexo N° 6)
7). Capital Contable Mínimo de $ 501,000.00 (QUINIENTOS UN MIL PESOS 00/100 MN.)
Mediante la presentación de cualquiera de los siguientes documentos:
PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL DEL 2008 EN COPIA SIMPLE Y ORIGINAL O COPIA NOTARIADA PARA COTEJO. (ANEXO N° 7)
8). Modelo del Contrato Anexo N° 8 debidamente rubricado manifestando su aceptación. Anotando claramente nombre y cargo de quien firma de aceptación.
9). Manifestación escrita de conocer el sitio de los trabajos Anexo Nº 9 y/o constancia de visita al sitio de realización de los trabajos Anexo Nº 10 autorizada por el coordinador de zona. Así como de haber asistido o no a la junta de aclaraciones que se celebre Anexo Nº 11, incluyendo la minuta de junta de aclaraciones que pasará a formar parte integral de las bases de la licitación. Los Anexos N° 9 y 11 a que se hace referencia en este párrafo deberán presentarse en papel membreteado de la empresa participante.
10). Relación de contratos de obras que tenga celebrado con la administración pública o con particulares, o cualquier otro documento que acredite la experiencia o capacidad técnica requerida. ANEXO No. 12
10.1.- En caso de contar con contratos vigentes con la administración pública, la Secretaría, se reserva el derecho de recibir propuestas de empresas que presenten atraso en la ejecución de obra (s) y en aquellas que hayan sido concluidas y que a la fecha de la licitación hayan trascurrido 90 días naturales o mas sin haberlas finiquitado.
11). Listado de materiales Anexo N° 13 serán presentados por el postor, este listado contendrá los materiales derivados de la explosión de insumos.
12). Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad o rentados, su ubicación física, vida útil y demás información solicitada Anexo Nº 14.
13). Planos generales y complementarios Anexo Nº 15
14). Especificaciones complementarias y particulares Anexo Nº 16
15). Presupuesto con resumen por partidas y general Anexo Nº 17 los precios unitarios deberán llenarse con número y letra a máquina o manuscrito en letra de molde sin omitir ningún concepto y deberá de corresponder a los análisis presentados por el "postor", no debiendo modificar cantidad y/o unidad. En dado caso que haya discrepancia entre los precios en número y letra se tomarán los de letra como correctos.
16). Carpeta de análisis de precios unitarios Anexo Nº 18 incluyendo Anexos Nº. 19,20, 21, 22, 23, 23A y 23B, que contengan los análisis correspondientes a conceptos que presente el total del monto de la propuesta; si la carpeta de un "postor" no cumple el requisito mencionado se considera como no presentada y su proposición se desechará ya sea durante el acto de recepción o durante la revisión de las propuestas.
Análisis de los precios unitarios de los conceptos solicitados, estructurados por costos directos, costos indirectos, costos de financiamiento y cargo por utilidad, así mismo desglosando las aportaciones de Inspección, Vigilancia y Control siendo esta de 5/000 (cinco al millar), tanto el SAR como el INFONAVIT se calculará dentro del análisis del factor xx xxxxxxx analizado.
El procedimiento de análisis de los precios unitarios, será mediante rendimiento por hora o turno; los costos directos incluirán los cargos por concepto de materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipo de construcción. Los costos indirectos estarán representados como un porcentaje del costo directo, dichos costos se desglosarán en los correspondientes a la administración de oficinas centrales, y de la obra. El costo de financiamiento de los trabajos estará representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos; para la determinación de este costo deberán considerarse los gastos que realizará el contratista en la ejecución de los trabajos, los pagos por anticipos y estimaciones que recibirá y la tasa de interés que aplicará con base en un indicador económico específico, el cual no podrá ser cambiado o sustituido durante la vigencia del contrato, debiendo adjuntarse el análisis correspondiente.
17). El cargo por utilidad será fijado por el contratista mediante un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento.
En los análisis de precios unitarios de cualquier concepto no intervendrán destajos de lotes por concepto de mano de obra, materiales o equipo.
18). Programa de trabajo y erogaciones mensuales Anexo Nº 24.
19). Programas de utilización de maquinaria y equipo, adquisición de los materiales y equipo de instalación permanente y utilización del personal técnico, administrativo, de campo y de servicio encargado de la dirección supervisión y administración de los trabajos, expresado en horas-hombre e importes y resumen de programas Anexos Nº 25, 26, 27, 28 y 29.
V.- MECANISMO PARA LA APERTURA DE PROPOSICIONES
1. - Los participantes al ser nombrados entregarán su proposición y demás documentación requerida en sobre cerrado debidamente identificado.
2. - Apertura de propuestas
2.1.- Se procederá a la apertura del sobre y se desecharán las propuestas que hubiesen omitido alguno de los requisitos exigidos, las que serán devueltas por la Secretaría transcurridos sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo del concurso.
2.2.- Los postores y funcionarios de las dependencias presentes, rubricarán todas las propuestas presentadas.
2.3.- Se procederá a la lectura en voz alta del importe total de las propuestas que cubrieron los requisitos exigidos. Los participantes rubricarán el catálogo de conceptos y el escrito de proposición.
2.4.- Se levantará el acta correspondiente en la que se hará constar las propuestas aceptadas y sus importes, así como las que fueron desechadas y las causas que lo motivaron, el acta será firmada por los participantes y se les entregará copia de la misma, donde se indicará la fecha, lugar y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación.
3.- Motivo de rechazo de proposiciones.
3.1. En observancia a lo dispuesto en el artículo 33 Fracción IV de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas serán causas de rechazo, el incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en las bases de la licitación, además de la inobservancia de cualquiera de los restantes requisitos expresamente señalados por la ley. Por ejemplo y a manera enunciativa:
3.1.1. Presentar varias proposiciones bajo el mismo o diferentes nombres, ya sea por sí solo, o formando parte de una persona moral.
3.1.2. Si la dependencia encuentra que dos o más postores se han puesto de acuerdo con otros para hacer subir los precios propuestos para la licitación, se rechazaran las propuestas correspondientes.
3.1.3. La proposición que contenga uno o varios precios unitarios no remunerativos.
3.1.4. Alterar cualquier cantidad y/o unidades asentadas en el catálogo de conceptos de trabajo y cantidades de obra con el que se elaboró el presupuesto.
VI.- ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS PROPOSICIONES PARA EVALUACIÓN Y DICTAMEN
La Secretaría para dictaminar la solvencia de las proposiciones y efectuar el análisis comparativo para evaluación, directamente considerará los siguientes puntos:
1. La Secretaría para hacer la evaluación de las proposiciones verificará que las mismas incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en las bases de la licitación; que el programa de ejecución sea factible de realizar, dentro del plazo solicitado, con los recursos considerados por el postor y, que las características, especificaciones y calidad de los materiales sean de los requeridos por la Secretaría.
2. Revisará en el aspecto económico, que se hayan considerado para el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, los salarios y precios vigentes de los materiales, y demás insumos en la zona o región de que se trate; que el cargo por maquinaria y equipo de construcción, se haya determinado con base en el precio y rendimiento de estos considerados como nuevos y acorde con las condiciones de ejecución del concepto de trabajo correspondiente; que el monto de los costos indirectos incluya cargos por instalaciones, servicios sueldos y prestaciones del personal técnico y administrativo y además cargos de naturaleza análoga y; que en el costo por financiamiento se haya considerado la repercusión de los anticipos.
3. En caso de encontrarse errores en las operaciones, se reconocerá como correcto el producto de la cantidad de trabajo impreso en el catálogo por el precio unitario correspondiente asentado con letra.
4. Toda corrección realizada en algún concepto de obra deberá reflejarse en los importes parciales y totales de la proposición.
5. Una vez presentada la proposición no podrá hacer modificaciones a la misma.
6. Las proposiciones que satisfagan todos los aspectos señalados en los puntos anteriores, se calificarán como solventes y, por tanto solo éstas serán consideradas para el análisis comparativo, desechándose las restantes.
7. Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, la Secretaría emitirá un dictamen que servirá como fundamento para el fallo, en el que hará constar el análisis de las proposiciones admitidas, y se hará mención de las propuestas desechadas, el contrato se adjudicará a la persona que entre los concursantes, reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Secretaría y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.
8. Se podrá declarar desierta un concurso en el acto de recepción y apertura de proposiciones o bien después de la revisión si todas las proposiciones fueran desechadas.
VII.- ACTO DE FALLO
El acto de fallo se realizara el día 05 xx XXXXX del 2009 a las 13:15 horas en la sala de juntas de la Secretaria de Obras Publicas y Transporte ubicada en: Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx x/x-xxxxxx xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx 00 X.X. 00000 en Saltillo, Coahuila y será presidido por un funcionario de la Secretaría de Obras Públicas y Transporte del Estado, y serán invitadas todas las personas que hayan participado en las etapas de presentación y apertura de proposiciones, y se llevará a cabo en la forma siguiente:
1. El funcionario de la convocante que presida el acto, en el lugar, día y hora señalados en el acta de presentación y apertura de propuestas, dará a conocer el fallo, en presencia de quienes asistan al acto, y se levantará el acta correspondiente, en los términos del artículo 39 de la “LEY” y 39 del “REGLAMENTO” el acta se firmara por los asistentes, la falta de firma de algún concursante no invalidará su contenido y efectos, en la que se hará constar en su caso, el nombre del adjudicatario y monto total de su propuesta o la declaración de que el concurso ha quedado desierto. Se proporcionará copia del acta a los asistentes, dicha acta hará las veces de notificación para el adjudicatario.
2. En este mismo acto de fallo, la dependencia proporcionará por escrito a los demás postores la información acerca de las razones por las cuales su propuesta no resultó ganadora o fue desechada.
3. “El postor” que no hubiera asistido al acto, podrá a partir de la fecha del evento, acudir a las oficinas de “LA CONVOCANTE” por copia del acta.
4. Conforme a lo establecido en el articulo 74 de la Ley, las propuestas desechadas durante el concurso podrán ser devueltas a los concursantes que lo soliciten, una vez transcurridos sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que se de a conocer el fallo del concurso, salvo que exista alguna inconformidad en tramite, en cuyo caso la dependencia las conservará hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos la convocante podrá proceder a su devolución o destrucción.
5. La adjudicación del contrato obliga a la Secretaría y a la persona en quien hubiere recaído dicha adjudicación a formalizar el documento relativo, dentro de los treinta días naturales siguientes al de la adjudicación. Para tal efecto, deberá presentar la credencial de inscripción vigente, en el padrón de proveedores y contratistas de la Secretaría de la Función Pública del Estado, además de la Ruta Crítica de la obra y las fianzas de garantía de anticipo y de cumplimiento en los términos de los artículos 48 fracciones I y II del la Ley y 60 del Reglamento. Para este contrato la Secretaria otorgara un anticipo del 30% (treinta por ciento).
6. El concursante ganador que no firme el contrato por causas imputables al mismo será sancionado en los términos del artículo 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
7. Previo a la formalización del contrato, el contratista a quien se haya adjudicado el mismo, deberá realizar la consulta de opinión prevista en la regla 1.2.1.16 de la resolución miscelánea fiscal para 2008 o aquella que en lo futuro lo substituya ante el SAT para dar cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 32-D del código fiscal de la federación. Dentro de los 3 días hábiles posteriores a la fecha del fallo o adjudicación correspondiente en los procedimientos de contratación regulados por la ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
II.- RELACIÓN DE ANEXOS
-
ANEXO Nº. 1
ANEXO Nº 1A
ESCRITO LIBRE PARA ACREDITACIÓN DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO II INCISOS 1, 2 Y 3 INCLUYENDO EL CONVENIO PRIVADO CUANDO DOS O MÁS INTERESADOS SE AGRUPEN PARA PRESENTAR UNA PROPUESTA.
FORMATO DE PARTICIPACION CONJUNTA
ANEXO Nº. 2
ESCRITO DE PROPOSICIÓN
ANEXO Nº. 3
BASES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA RUBRICADAS EN SU TOTALIDAD
ANEXO Nº. 4
ESCRITO LIBRE EN EL QUE MANIFIESTE EL DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE DERIVEN DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y, EN SU CASO, DEL CONTRATO RESPECTIVO, MISMO QUE SERVIRÁ PARA PRACTICAR LAS NOTIFICACIONES AUN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRÁN TODOS SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SEÑALE OTRO DISTINTO;
ANEXO Nº. 5
ESCRITO LIBRE EN EL QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTE QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS INCLUIDOS EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
ANEXO Nº. 6
ESCRITO LIBRE EN EL QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTE QUE POR SU CONDUCTO NO PARTICIPA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PERSONAS FÍSICAS X XXXXXXX QUE SE ENCUENTREN INHABILITADAS, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 33 FRACCIÓN XXIII DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
ANEXO Nº. 7
ACREDITACIÓN DE CAPITAL CONTABLE (DECLARACIÓN ANUAL)
ANEXO Nº. 8
MODELO DE CONTRATO
ANEXO Nº. 9
MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS
ANEXO Nº. 10
CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS AUTORIZADA POR EL COORDINADOR DE LA ZONA
ANEXO Nº. 11
MANIFESTACIÓN DE ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES
ANEXO Nº. 12
RELACIÓN DE CONTRATOS QUE TENGA CELEBRADOS CON LA ADMINISTRACION PUBLICA O CON PARTICULARES.
ANEXO Nº. 13
LISTADO DE MATERIALES
ANEXO Nº. 14
RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD O RENTADOS.
ANEXO Nº. 15
PLANOS GENERALES Y COMPLEMENTARIOS
ANEXO Nº. 16
ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS Y PARTICULARES
ANEXO N° 17
PRESUPUESTO CON RESUMEN POR PARTIDAS Y GENERAL (CATALOGO DE CONCEPTOS CON PRECIOS)
-
ANEXO Nº. 18
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y DE CONCEPTOS DE TRABAJO
ANEXO Nº. 19
FACTOR XX XXXXXXX ANALIZADO
ANEXO Nº. 20
TABULADOR DE SALARIOS
ANEXO Nº. 21
ANÁLISIS DE COSTO HORA MÁQUINA
ANEXO Nº. 22
GASTOS INDIRECTOS
ANEXO Nº. 23, 23A Y 23B
ANÁLISIS DEL COSTO FINANCIERO
ANEXO Nº. 24
PROGRAMA DE TRABAJO Y EROGACIONES MENSUALES
ANEXO Nº. 25
PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES
ANEXO Nº. 26
PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
ANEXO Nº. 27
PROGRAMA DE PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS QUE SE UTILIZARÁ EN LA OBRA
ANEXO Nº. 28
PROGRAMA DE PERSONAL DE CAMPO QUE SE UTILIZARÁ EN LA OBRA
ANEXO Nº. 29
RESUMEN DE PROGRAMAS
ESCRITO DE PROPOSICIÓN
ANEXO No. 2
C. LIC. XXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXX,
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS.
Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE COAHUILA.
C I U D A D.-
El suscrito ____________________________________________________ en representación de la empresa: ________________________________________ (o por su propio derecho, en caso de actuar por si mismo como persona física) de conformidad con la licitación No. 35015001-013-09 convocada por la Secretaría de Obras Públicas y Transporte Del Estado de Coahuila en fecha ----- de ----- de 2009, para participar en la ejecución de obra: CONSTRUCCION DEL XXXXXX XX XXXXX XXX XXXXX XXXXXXXX XX XX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXX, XXXXXXXX.
PROPONE:
Con un importe de $________________________________) (El importe anterior no incluye el Impuesto al Valor Agregado).
De acuerdo con los requisitos, especificaciones y plazo que para este objeto le dio a conocer la SECRETARIA y conforme a los conceptos, cantidades de obra y precios unitarios contenidos en el catálogo de conceptos (Anexo No. 17) que debidamente firmado se anexa a esta proposición.
DECLARA:
1.- Que esta Empresa conoce la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y acepta como compensación total por los trabajos de que se trate el pago de los importes que resultan de aplicar los precios unitarios asentados en el catálogo de conceptos (Anexo No. 17) a las cantidades de obra realmente ejecutadas en cada uno de los conceptos del mismo.
2.- Que se ha enterado del contenido total de las bases para la presentación de la propuesta al concurso así como las Especificaciones Generales Complementarias y Particulares de la obra acerca de las cuales expresa su entera conformidad; que ha visitado el sitio de realización de los trabajos y ha tomado en cuenta cualquier contingencia que pudiera afectar tanto la entrega oportuna de la obra, como el monto de su propuesta; y que formula esta proposición con plena conciencia de todas las circunstancias mencionadas y por lo tanto renuncia a la reclamación, consecuencia de falta de previsión.
3.- Que en caso de serle adjudicado el Contrato, nombra como representante en la obra y responsable directo de la ejecución de la misma al C. ______________________________________ con Cédula ____________________ expedida por la Dirección General de la Secretaría de Educación Pública, y con registro de Director Responsable de Obra vigente.
SE COMPROMETE:
1.- A firmar el contrato con los precios unitarios que se asientan en el catálogo de conceptos Anexo No. 17 dentro del término de 30 (TREINTA) días naturales posteriores a la adjudicación del contrato.
2.- A presentar a la SECRETARIA en el transcurso de los 15 (QUINCE) días hábiles siguientes contados a partir de la fecha en que se hubiese el contrato, las fianzas legales, de acuerdo con las estipulaciones del contrato.
3.- A iniciar y ejecutar los trabajos dentro del plazo que se estipuló en las bases para la presentación de la propuesta a la licitación.
4.- A efectuar en caso de que la SECRETARIA así lo requiera durante el presente año la obra adicional a la contratada con los mismos precios unitarios y especificaciones de esta licitación.
CONVIENE:
Que en caso de que le sea adjudicado el Contrato y no lo firme o no presente las fianzas estipuladas dentro del plazo fijado la SECRETARIA tendrá derecho de aplicar las sanciones correspondientes en los términos del Artículo 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
A T E N T A M E N T E,
________________________________
(NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR)
ANEXO N° 8 MODELO DE CONTRATO
FORMATO DE ACEPTACION
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE COAHUILA, A QUIEN SE DENOMINARA "LA SECRETARIA" REPRESENTADA POR EL C. LIC. XXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXX, EN SU CARACTER DE TITULAR DE LA DEPENDENCIA Y POR LA OTRA ---------------------, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR --------------------- EN SU CARACTER DE -------------- A QUIEN SE DENOMINARA "EL CONTRATISTA", DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:
D E C L A R A C I O N E S:
PRIMERA.- "LA SECRETARIA" DECLARA:
A).- QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO. -------- AUTORIZO LA INVERSION CORRESPONDIENTE A LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EN EL OFICIO DE AUTORIZACION Nº.
B).- QUE TIENE ESTABLECIDO SU XXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX X/X XXXXXX XXXX, XXX. XXXXXXXXX XXXXXXX 00 X.X. 00000 XX XXXXXXXX, XXXXXXXX, MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.
C).- QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO POR ---------
D).- QUE ES UNA DEPENDENCIA DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL, SEGUN LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE COAHUILA XX XXXXXXXX, PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL DEL 7 DE DICIEMBRE DE 2005, EN LA PUBLICACION No. 97 BAJO EL DECRETO No. 584 Y QUE ENTRE SUS FUNCIONES ESPECIFICAS SE ENCUENTRA LA PLANEACION, EJECUCION Y CONSERVACION DE LAS OBRAS PUBLICAS EN EL ESTADO. QUE LA MISMA CELEBRA EL CONTRATO CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 33, PARRAFO PRIMERO FRACCIONES IV, VIII Y IX DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO; Y ARTICULO 1 FRACCION VI DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
SEGUNDA.- "EL CONTRATISTA” DECLARA:
A).- QUE ACREDITA LA EXISTENCIA DE SU SOCIEDAD CON LA ESCRITURA CONSTITUTIVA No. --- DE FECHA ------------------- OTORGADA ANTE LA XX XXX XXXXXXX PUBLICO No. --, LIC. ---------------------------- INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO BAJO LA PARTIDA No. --- EN LA CIUDAD DE --------------------------------
EL SR. ----------------------------------- ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO ----------------- DE --------------------------------, S.A. DE C.V., CON EL TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA No. -- DE FECHA ----------------------- OTORGADA ANTE LA XX XXX XXXXXXX PUBLICO No. -- LIC. -------------------- EN LA CIUDAD DE ------------------------------.
EL CONTRATISTA DECLARA SER MEXICANO Y LO ACREDITA CON SU -------------------------------------------- Y SE IDENTIFICA CON -------- Y CONVIENE, CUANDO LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, EN SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR A LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA, TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO.
B).- QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.
C).- QUE SU REGISTRO ESTA VIGENTE EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRAS PUBLICAS QUE LLEVA LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DEL ESTADO FOLIO No. __/2008 Y QUE DENTRO DE LA CLASIFICACION CORRESPONDIENTE EN DICHO PADRON TIENE LA(S) ESPECIALIDAD(ES): _____.
D).- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO________________, MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.
E).- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SUS REGLAMENTOS Y LAS BASES Y NORMAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS , EL CONTENIDO DE LOS PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA, LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE: LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION APLICABLES, EL CATALOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES DE TRABAJO UNIDADES DE MEDIDA, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE PROPOSICION; LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO; LA RELACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, QUE EN SU CASO, PROPORCIONE EL CONTRATANTE Y SU PROGRAMA DE UTILIZACION; LOS ANALISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS Y PARTICULARMENTE DEL COSTO FINANCIERO Y EL PROCEDIMIENTO PARA EL AJUSTE DE LOS COSTOS; ANEXOS QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
F).- QUE CONOCE PLENAMENTE EL CONTENIDO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE COAHUILA XX XXXXXXXX, LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES DE "LA SECRETARIA" Y LAS ESPECIFICACIONES DE LA OBRA, PROYECTO, CALENDARIO DE TRABAJO, MONTOS MENSUALES DE LA OBRA DERIVADOS DEL MISMO Y EL DOCUMENTO EN QUE SE CONSIGNA EL PRESUPUESTO, QUE COMO ANEXOS DEBIDAMENTE FIRMADO POR LAS PARTES, FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.
G).- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION, YA QUE EL DESCONOCIMIENTO DE ESTOS, NO SERA BASE PARA RECLAMACION ALGUNA.
X X X X X X X X X:
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "LA SECRETARIA" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LA REALIZACION DE UNA OBRA CONSISTENTE EN: ____________________________________
Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS NORMAS Y ANEXOS SEÑALADOS EN LOS INCISOS "E" Y "F" DE LA SEGUNDA DECLARACION DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTAS CLAUSULAS. EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" CONSTRUYA POR SU PROPIA DECISION UNA OBRA QUE NO ESTE ESPECIFICADA EN EL CONTRATO LO HARA BAJO SU PROPIA CUENTA Y RIESGO, SIENDO ADEMAS RESPONSABLES, EN TAL SUPUESTO, DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE CAUSE AL GOBIERNO DEL ESTADO O A PARTICULARES.
SEGUNDA.- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $____________.00 (-------00/100, MN.) IVA INCLUIDO.
TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DIA: __ DE ____ DEL 2009 Y A TERMINAR A MAS TARDAR EN __ DÍAS NATURALES, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE LA OBRA QUE SE ANEXA AL PRESENTE CONTRATO, EL PLAZO PACTADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA SOLO PODRA SER PRORROGADO POR DECISION DE "LA SECRETARIA". SI EN EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS SE PRESENTAREN CIRCUNSTANCIAS POR LAS CUALES "LA SECRETARIA" ESTIMARA NECESARIO MODIFICAR EL PROGRAMA A QUE SE REFIERE ESTA CLAUSULA, O BIEN EN EL CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" SE VIERE OBLIGADO A SOLICITAR ALGUNA VARIACION A DICHO PROGRAMA POR CAUSAS NO IMPUTABLES A EL, DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS, "LA SECRETARIA" ESTABLECERA LA REFORMA QUE JUZGUE PERTINENTE Y HARA DEL CONOCIMIENTO DEL "CONTRATISTA" LAS MODIFICACIONES QUE APRUEBE, Y ESTE ULTIMO, A SU VEZ, QUEDARA OBLIGADO A ACEPTAR, ESTAS MODIFICACIONES, O EN SU CASO EL NUEVO PROGRAMA QUE SE FORMULARE, SE CONSIDERARAN INCORPORADOS A ESTE CONTRATO Y, POR LO TANTO OBLIGATORIO PARA LAS PARTES.
CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- "LA SECRETARIA" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA" EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION.
QUINTA.- ANTICIPOS.- PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO "LA SECRETARIA" OTORGARA UN ANTICIPO POR EL 30% (TREINTA PORCIENTO) DEL MONTO DE ESTE CONTRATO, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE $_(______00/100 M.N) IVA INCLUIDO.
Y EL CONTRATISTA SE OBLIGA A OTORGAR FIANZA POR LA CANTIDAD DE $____________________________ (___________00/100) IVA INCLUIDO PARA GARANTIZAR LA CORRECTA APLICACION DE LA TOTALIDAD DEL ANTICIPO, SE AMORTIZARA PROPORCIONALMENTE AL MONTO DE LA OBRA EJECUTADA Y SU CANCELACION PROCEDERA UNA VEZ QUE SE HAYA AMORTIZADO COMPLETAMENTE. EL ANTICIPO FALTANTE POR AMORTIZAR SE LIQUIDARA EN LA ULTIMA ESTIMACION.
PARA LA AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS EN LOS CASOS DE RESCISIÓN DE CONTRATO, EL SALDO POR AMORTIZAR SE REINTEGRARA A LA SECRETARIA EN UN PLAZO NO MAYOR DE VEINTE DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEA COMUNICADA LA RESCISIÓN AL CONTRATISTA.
EL CONTRATISTA QUE NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL PLAZO SEÑALADO, CUBRIRÁ LOS CARGOS QUE RESULTEN CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN. EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES.
IGUAL PROCEDIMIENTO SE UTILIZARA PARA QUE “EL CONTRATISTA”, EN SU CASO, REINTEGRE A “LA SECRETARIA” LAS CANTIDADES QUE, EN CUALQUIER FORMA HUBIERE RECIBIDO
SEXTA.- FORMA DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES, EN BASE A UN CALENDARIO DE PAGOS PREVIAMENTE APROBADOS POR LA SECRETARIA Y QUE SERAN PRESENTADAS POR EL CONTRATISTA A LAS RESIDENCIAS DE CONSTRUCCION CORRESPONDIENTES; CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SE HAYAN PRESENTADO DENTRO DE LAS FECHAS DEL CALENDARIO MENCIONADO SE INCORPORARAN A LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE LA SECRETARIA INICIE SU TRAMITE DE PAGO.
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTE DE COSTOS, LA SECRETARIA A SOLICITUD DEL CONTRATISTA, DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA”.
SEPTIMA.- GARANTIAS.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO QUE SE AJUSTARA A LO SIGUIENTE:
1.- SE CONSTITUIRA FIANZA POR EL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO DEL CONTRATO QUE SE PRESENTARA DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS HABILES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE "EL CONTRATISTA" HUBIESE SUSCRITO EL PRESENTE CONTRATO, SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO HUBIERE OTORGADO LA FIANZA RESPECTIVA "LA SECRETARIA" PODRA DETERMINAR LA RESCICION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.
2.- ESTA GARANTIA SUBSISTIRA POR UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS, LO QUE SE HARA CONSTAR EN EL ACTA DE RECEPCION FORMAL DE LOS MISMOS, AL TERMINO DEL CUAL LA INSTITUCION AFIANZADORA PROCEDERA A SU CANCELACION PREVIA COMUNICACION DE LA "SECRETARIA".
3.- LA FIANZA GARANTIZARA DEFECTOS DE CALIDAD O DE CONSTRUCCION, VICIOS OCULTOS, DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A TERCEROS, ASI COMO AL PAGO DE ADEUDOS CONTRAIDOS POR "EL CONTRATISTA" CON "LA SECRETARIA" DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.
OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.- LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE ORDEN ECONOMICO QUE DETERMINEN EL AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA.
LOS AJUSTES SE REALIZARAN EN LOS TERMINOS QUE PARA EL EFECTO ESTABLECEN LOS ARTICULOS 105 Y 148 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE DE EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA DE LA OBRA O, EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE AL CONTRATISTA, CON RESPECTO AL PROGRAMA VIGENTE.
CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA, PROCEDERA EL AJUSTE DE COSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA QUE DEBIERA ESTAR PENDIENTE DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA DE OBRA.
LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERAN CALCULADOS CON BASE EN LOS INDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIO QUE DETERMINE EL BANCO DE MEXICO.
CUANDO LOS RELATIVOS NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MEXICO. LA SECRETARIA PROCEDERA A CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUE, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE EXPIDA EL BANCO DE MEXICO.
LOS PRECIOS DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES PROPUESTA.
PARA TAL EFECTO, “EL CONTRATISTA” DEBERÁ PRESENTAR LA SOLICITUD MEDIANTE ESCRITO ACOMPAÑADO DE LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERÁ DE 60 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEAN PUBLICADOS LOS ÍNDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINE EL BANCO DE MÉXICO SOBRE EL MES QUE CORRESPONDA O EN SU CASO, “EL CONTRATANTE” TENDRÁ IGUAL PLAZO PARA HACER DEL CONOCIMIENTO A “EL CONTRATISTA” DE LOS DECREMENTOS QUE APLIQUEN DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO PLANTEADO.
NO SE OTORGARAN ANTICIPOS PARA LOS IMPORTES RESULTANTES DE LOS AJUSTES DE COSTOS O CONVENIOS QUE SE GENEREN DE ESTE CONTRATO.
NOVENA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- EL CONTRATISTA DENTRO DE LOS 30 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS LO COMUNICARA A "LA SECRETARIA" QUIEN REALIZARA LA RECEPCION DE LOS MISMOS YA SEA TOTAL O PARCIAL, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS, O REQUISITOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASI COMO BAJO LAS MODALIDADES QUE LA MISMA PREVE DENTRO DEL PLAZO DE 30 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA VERIFICACION QUE ESTA HAGA DE QUE ESTAN DEBIDAMENTE CONCLUIDAS, RESERVANDOSE, "LA SECRETARIA" EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EFECTUADOS, "LA SECRETARIA" PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIERE TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE.
DECIMA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUE OBRARA COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. EL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA DEBERÁ CONTAR CON EL REGISTRO CORRESPONDIENTE COMO DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA.
"LA SECRETARIA" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION EL CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.
DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES.- "EL CONTRATISTA" EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 13 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, ES UNA EMPRESA ESTABLECIDA QUE CONTRATA TRABAJOS PARA EJECUTARLOS CON ELEMENTOS PROPIOS SUFICIENTES PARA CUMPLIR LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DE LAS RELACIONES CON SUS TRABAJADORES, POR LO QUE NI EL GOBIERNO DEL ESTADO NI "LA SECRETARIA" SERAN EN ABSOLUTO SOLIDARIAMENTE RESPONSABLES CON "EL CONTRATISTA" RESPECTO A DICHAS RELACIONES LABORALES, LAS CUALES SE DARAN, CON EXCLUSIVIDAD, ENTRE "EL CONTRATISTA" Y SUS TRABAJADORES.
DECIMA SEGUNDA.- "LA SECRETARIA", A TRAVES DE LOS REPRESENTANTES QUE PARA EL EFECTO DESIGNE, TENDRA EL DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LAS OBRAS OBJETO DEL CONTRATO, ASI COMO DE INSPECCIONAR LOS MATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCION DE LA MISMA.
DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTUEN A SATISFACCION DE "LA SECRETARIA", ASI COMO, A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DESPERFECTOS, FALTA DE CALIDAD EN LOS MATERIALES DEFECTOS O VICIOS OCULTOS, DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "LA SECRETARIA" O A TERCEROS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y DENTRO DEL TERMINO DE UN AÑO SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCION DE LA MISMA, PUDIENDO "LA SECRETARIA" ORDENAR SU REPARACION SIN QUE EL CONTRATISTA TENGA DERECHO A RETRIBUCION ALGUNA, Y QUE EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA SE NEGARE A EJECUTAR LA REPARACION, "LA SECRETARIA" PODRA OPTAR
POR ENCOMENDARLA A UN TERCERO, CON CARGO A "EL CONTRATISTA", EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA.
LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE ESTE CONTRATO NO PODRAN CEDERSE EN FORMA PARCIAL O TOTAL EN FAVOR DE CUALESQUIERA OTRA PERSONA FISICA O MORAL, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, PARA LO CUAL SE DEBERA CONTAR CON LA APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “LA SECRETARIA”.
XXXXXX XXXXXX.- PENAS CONVENCIONALES.- "LA SECRETARIA" TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO AL PROGRAMA DE OBRA APROBADO; PARA LO CUAL "LA SECRETARIA" COMPARARA PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS.
SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR EL AVANCE DE LAS OBRAS ES MENOR DE LO QUE DEBIO REALIZARSE "LA SECRETARIA" PROCEDERA A:
A).- LA RETENCION DEL 1% (UNO POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA Y EL IMPORTE DE LA QUE DEBIO REALIZARSE EN EL MES CORRESPONDIENTE AL DE LA REVISIÓN, MULTIPLICANDO EL RESULTADO POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA QUE INICIO EL ATRASO DE LOS TRABAJOS, HASTA LA DE LA REVISION, POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA EN LA ESTIMACIÓN RESPECTIVA LA RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA, A FIN DE QUE LA RETENCION TOTAL SEA LA PROCEDENTE AL MES DE LA REVISION. SI AL EFECTUARSE LA COMPARACION CORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA A FAVOR DE "LA SECRETARIA" COMO PENA CONVENCIONAL POR EL RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE "EL CONTRATISTA".
B).- APLICAR PARA EL CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYA LA OBRA EN LA FECHA SEÑALADA EN EL PROGRAMA UNA PENA CONVENCIONAL CONSISTENTE EN LA CANTIDAD DEL 1% (UNO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN REALIZADO EN LA FECHA SEÑALADA PARA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA DE ACUERDO AL ULTIMO PROGRAMA VIGENTE. ESTA MISMA CANTIDAD LA CUBRIRA MENSUALMENTE “EL CONTRATISTA”, HASTA EL MOMENTO EN QUE LA OBRA QUEDE CONCLUIDA Y RECIBIDA A SATISFACCIÓN DE “LA SECRETARIA”. PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA QUE A JUICIO DE "LA SECRETARIA" NO SEA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA".
INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS ANTERIORMENTE "LA SECRETARIA" PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISION DEL MISMO.
EN CASO DE QUE "LA SECRETARIA" OPTE POR LA RESCISION DEL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE COAHUILA XX XXXXXXXX, PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO, APLICARA A "EL CONTRATISTA", UNA SANCION CONSISTENTE EN UN PORCENTAJE DEL VALOR DEL CONTRATO, QUE PODRA SER, A JUICIO DE "LA SECRETARIA" HASTA POR EL MONTO DE LAS GARANTIAS OTORGADAS.
LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE IMPONGAN A "EL CONTRATISTA" SE HARAN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO RETENIDAS EN LOS TERMINOS DE DICHAS REGLAS, APLICANDO, SI DA LUGAR A ELLO LA FIANZA OTORGADA CONFORME A LO ESTIPULADO EN LAS PROPIAS REGLAS.
C).- INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS ANTERIORMENTE CONVIENEN AMBAS PARTES EN QUE PARA EL SUPUESTO CASO QUE “EL CONTRATISTA” TENGA UN ATRASO DE ACUERDO A SU PROGRAMA EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, DESDE AHORA FACULTA A “LA SECRETARIA” PARA QUE EN EL MOMENTO QUE LO CONSIDERE CONVENIENTE, CONTRATE A PERSONA FÍSICA O MORAL PARA REGULARIZAR EL ATRASO EN LA OBRA; “EL CONTRATISTA” FACULTA A LA “SECRETARIA” QUE EL COSTO QUE POR ELLOS SE EROGUE, SEA DESCONTADO DE SUS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y XXXX XXXXXXXXX A QUIEN LOS REALICE.
XXXXXX XXXXXX.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- "LA SECRETARIA" PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA EN CUALQUIER MOMENTO POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA. EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.
DECIMA SEXTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "LA SECRETARIA" PODRA EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE INTERES GENERAL.
LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA, ASI COMO EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO DA DERECHO A SU RESCISION INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA "LA SECRETARIA", ADEMAS DE QUE SE LE APLIQUEN A "EL CONTRATISTA" LAS PENAS CONVENCIONALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO Y SE LE HAGA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.
LAS PARTES CONVIENEN QUE CUANDO "LA SECRETARIA" DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, LA DECISION CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA A "EL CONTRATISTA", EXPONIENDOLE LAS RAZONES QUE AL EFECTO, SE TUVIEREN PARA QUE ESTE, DENTRO DEL TERMINO DE VEINTE DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE LA RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA EN CUYO CASO "LA SECRETARIA", RESOLVERA LO PROCEDENTE, DENTRO DEL PLAZO DE VEINTE DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE "EL CONTRATISTA" CUANDO POR CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS "EL CONTRATISTA" PODRA SUSPENDER LA OBRA. EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA RESCINDIR EL CONTRATO LO SOLICITARA A "LA SECRETARIA" LA CUAL DECIDIRA DENTRO DE LOS VEINTE DIAS NATURALES SIGUIENTES AL DE LA SOLICITUD; EN CASO DE NEGATIVA, SERA NECESARIO QUE "EL CONTRATISTA" OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.
DECIMA SEPTIMA.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.
DECIMA OCTAVA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS.- "EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE LE CUBRA "LA SECRETARIA" SE HARA LA SIGUIENTE DEDUCCION DEL 5/000 (CINCO AL MILLAR) DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACION POR CONCEPTO DE DERECHOS POR EL SERVICIO DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL.
DECIMA NOVENA.- SERA OBLIGACION DE "EL CONTRATISTA" SOLICITAR LOS PERMISOS DE LAS AUTORIDADES RESPECTIVAS PARA LA COLOCACION DE LOS LETREROS INFORMATIVOS XXXXXXXXX XX XX XXXXX Xx. 0 XX XXXX CONTRATO. "EL CONTRATISTA" DEBERA SUJETARSE A LAS DISPOSICIONES LEGALES DE CARACTER ESTATAL O EN SU CASO, FEDERAL Y A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD, PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y USO DE LA VIA PUBLICA, ASI COMO DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA QUE CORRESPONDA AL TIPO DE LA OBRA ENCOMENDADA.
VIGESIMA.- PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES DEL ESTADO EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 22-III Y 11-II DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COAHUILA., POR LO TANTO "EL CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO, O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.
LEIDO QUE FUE ESTE CONTRATO POR SUS OTORGANTES Y DEBIDAMENTE ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE, LO RATIFICAN Y FIRMAN DE CONFORMIDAD EN SALTILLO, COAHUILA A __ DE ___ DEL 2009
-
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE
DEL ESTADO.
"EL CONTRATISTA"
.
_____________________________________
_____________________________________
LIC. XXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXX
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE
DEL ESTADO
_____________________________________
_____________________________________
ING. XXXXX XXXXX XXXXXXXX
DIRECTOR DE CONCURSOS Y CONTRATOS
ING. XXXXX XXXX XXXXX XXXXXXX
SUBSECRETARIO DE EDIFICACIONES Y PROYECTOS ESPECIALES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE DEL ESTADO
________________________________________________________________
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE QUIEN ACEPTA EL MODELO DE CONTRATO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE DEL ESTADO
-
Anexo No.
9
CARTA EN PAPEL MEMBRETADO DE SU EMPRESA
LICITACION No. |
35015001-013-09 |
OBRA: |
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DEL EJIDO SARDINAS EN EL MUNICIPIO DE NADADORES |
UBICACIÓN: |
NADADORES, COAHUILA |
FECHA: |
02 XX XXXXX DE 2009 |
MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER
EL SITIO DE LOS TRABAJOS
C. LIC. XXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXX,
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE COAHUILA.
P R E S E N T E.-
ME REFIERO A LO ESTIPULADO EN LAS BASES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA REFERENTE A LA LICITACION No. 35015001-013-09, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE: CONSTRUCCION DEL XXXXXX XX XXXXX XXX XXXXX XXXXXXXX XX XX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXX, XXXXXXXX, SOBRE EL PARTICULAR Y POR MI PROPIO DERECHO COMO REPRESENTANTE LEGAL DE _____________________________________________ MANIFIESTO A USTED QUE ESTA EMPRESA CONOCE EL SITIO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, Y POR ELLO HA JUZGADO Y TOMADO EN CUENTA DEBIDAMENTE LAS CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS, TOPOGRÁFICAS Y GEOLÓGICAS DE LA REGION, ASI COMO LAS CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL LUGAR DONDE SE LLEVARA A CABO LA OBRA OBJETO DE ESTA LICITACIÓN.
_________________________________________
(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL).
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE DEL ESTADO
-
Anexo No.
10
LICITACION No. |
35015001-013-09 |
OBRA: |
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DEL EJIDO SARDINAS EN EL MUNICIPIO DE NADADORES |
UBICACIÓN: |
NADADORES, COAHUILA |
FECHA: |
00 XX XXXX XX 0000 |
XXXXXXXXXX DE VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.
C. LIC. XXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXX,
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE COAHUILA.
P R E S E N T E.-
“POR ESTE CONDUCTO CERTIFICO QUE EL DIA 25 xx XXXX LA EMPRESA: ______________________ ASISTIO A LA VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DEL EJIDO SARDINAS EN EL MUNICIPIO DE NADADORES REFERENTE A LA LICITACION No. 35015001-013-09, VISITA QUE SE REALIZO BAJO LA SUPERVISIÓN DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE COAHUILA, REGION: SURESTE, Y QUE SE TOMO EN CUENTA EL LUGAR DE REALIZACIÓN Y CUALQUIER CONTINGENCIA QUE PUEDA AFECTAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTA OBRA.
__________________________________________
(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL).
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE DEL ESTADO
-
Anexo No.
11
CARTA EN PAPEL MEMBRETADO DE SU EMPRESA
LICITACION No. |
35015001-013-09 |
OBRA: |
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DEL EJIDO SARDINAS EN EL MUNICIPIO DE NADADORES |
UBICACIÓN: |
NADADORES, COAHUILA |
FECHA: |
00 XX XXXXX XX 0000 |
XXXXXXXXXX DE HABER ASISTIDO O NO AL ACTO PUBLICO
DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
C. LIC. XXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXX,
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE COAHUILA.
P R E S E N T E.-
ME REFIERO A LO ESTIPULADO EN LAS BASES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA A LA LICITACION No. 35015001-013-09, RELATIVA A LOS TRABAJOS DE: XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXX XX XXXXX XXX XXXXX XXXXXXXX XX XX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXX, XXXXXXXX; SOBRE EL PARTICULAR Y POR MI PROPIO DERECHO COMO REPRESENTANTE LEGAL DE: _____________________ MANIFIESTO A USTED (NO) HABER ASISTIDO A LA JUNTA DE ACLARACIONES, Y QUE SE HAN TOMADO EN CONSIDERACIÓN LAS REGLAS LEGALES, TÉCNICAS FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS A QUE SE SUJETARAN LA PREPARACIÓN DE LAS OFERTAS, FORMA Y TERMINOS DE PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE SERA REVISIADA Y ANALIZADA PARA EMITIR EL DICTAMEN A QUE SE REFIEREN LAS DISPOSICIONES DE LA LEY Y REGLAMENTOS DE OBRAS APLICABLES.
__________________________________________
(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL).
( CONVOCANTE) |
LICITACIÓN N°: 35015001-013-09 DESCRIPCIÓN XXXXXXX XX XXX XXXXXXXX:
|
XXXXX 00 |
||
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
|
FIRMA DEL LICITANTE |
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: |
HOJA:DE: |
|
|
||||
RELACIÓN DE CONTRATOS QUE TENGA CELEBRADOS CON LA ADMINISTRACION PUBLICA O CON PARTICULARES. |
CONTRATANTE Y OBJETO DE LOS TRABAJOS |
N° DE CONTRATO |
|
IMPORTES EN PESOS |
FECHA DE INICIO Y |
||||
LUGAR |
TOTAL |
EJERCIDO |
POR EJERCER |
TÉRMINACIÓN |
||||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE DEL ESTADO
-
Anexo No.
15
LICITACION No. |
35015001-013-09 |
OBRA: |
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DEL EJIDO SARDINAS EN EL MUNICIPIO DE NADADORES |
UBICACIÓN: |
NADADORES, COAHUILA |
FECHA: |
00 XX XXXXX XX 0000 |
XXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXX
NOTA: LOS PLANOS SE ENTREGARAN EN LA SECRETARIA DE ACUERDO A COMO SE INDICA EN LA CONVOCATORIA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE DEL ESTADO
-
Anexo No.
16
LICITACION No. |
35015001-013-09 |
OBRA: |
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DEL EJIDO SARDINAS EN EL MUNICIPIO DE NADADORES |
UBICACIÓN: |
NADADORES, COAHUILA |
FECHA: |
02 XX XXXXX DE 2009 |
ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS Y PARTICULARES
NOTA: LAS ESPECIFICACIONES SERAN DE ACUERDO AL CATALOGO DE CONCEPTOS Y PLANOS DE LA LICITACION
ANEXO 1A
FORMATO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA
Para elaborar este documento los participantes a esta licitación, en forma conjunta deberán cumplir los siguientes requisitos:
I. Bastará la adquisición de un solo ejemplar de las bases;
II. Deberán celebrar entre sí un convenio privado, el que contendrá lo siguiente:
a. Nombre y domicilio de los integrantes, identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas xxxxxxx de la agrupación;
b. Nombre de los representantes de cada una de las personas identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita su representación;
c. Definición de las partes del objeto del contrato que cada persona se obligaría a cumplir;
d. Determinación de un domicilio común para oír y recibir notificaciones;
e. Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para todo lo relacionado con la propuesta, y
f. Estipulación expresa que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y solidaria para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme.
III. En el acto de presentación y apertura de propuestas el representante común deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta. El convenio a que hace referencia la fracción anterior se incluirá en el sobre que contenga la propuesta técnica. La convocante deberá revisar que el convenio cumple con los requisitos exigidos.
IV. Para cumplir con el capital contable mínimo requerido por la convocante, se podrán sumar los correspondientes a cada una de las personas integrantes.