CALLE DIAMANTE No. 86 - BIS FRACC. PLAYA ENSENADA ENSENADA, BAJA CALIFORNIA PRESENTE.
OF ICIO No. DG/1324/ 07 ADJUDICACION DE CONTRATO No. CE SPE-BC -07- 35 ENSE NA DA, B. C. A DE 08 DE OCTU XXX XX 0000
X. XXXX XXXX XXXX XXXXX
XXXXX XXXXXXXX Xx. 00 - XXX XXXXX. XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXX
PRESENTE.
CON OBJETO DE EJERCER LA INVERSION AUTORIZADA DENTRO DEL PROGRAMA NORMAL DE OBRAS, CON BASE EN EL ART. 33 FRACCION III, 50 Y 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SIMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN VIGOR, ASI COMO LA AUTORIZACION DE LOS RECURSOS POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA C.E. S.P.E. SEGÚN EL OFICIO No. 2007-75 DE FECHA 00 XX XXXXXXXXXX XX 0000 , XX LE INFORMA QUE EN FUNCION DE LO ANTERIOR Y COMO RESULTADO DEL DICTAMEN DE ADJUDICACION DE FECHA 08 DE OCTUBRE ACTUAL, SE DETERMINA LA ADJUDICACIÓN DIRECTA DEL CONTRATO No. CESPE-BC-07-35 PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA :
RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE BAHIA XXXXXXXXX , FRACCIONAMIENTO ACAPULCO, MUNICIPIO DE ENSENADA
POR LA CANTIDAD DE : $ 82, 199.34 M. N. ( SON OCHENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 34/100 M.N. )
$ MONTO DE INVERSION EN OBRA | - - - - - - - - - - - - - - - - - - | $ 74, 726.67 |
10 % IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | - - - - - - - - - - - - - - - - - - | $ 7, 472.67 |
SOLICITAMOS A USTEDES COORDINARSE CON EL C. ING. XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX, GERENTE DE CONSTRUCCION DE ESTE ORGANISMO, PARA INICIAR LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES PARA LA FIRMA DEL CONTRATO.
AGRADECEMOS ATENDER LOS REQUISITOS ANTERIORES ASI COMO REALIZAR LOS TRAMITES NECESARIOS PARA LA PRESENTACION DE FIANZA EQUIVALENTE AL 10% DEL CONTRATO PARA GARANTIZAR EL DEBIDO CU MPLIMIENTO DEL MISMO.
.
A T E N T A M E N T E
C.P. XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX DIRECTOR GENERAL
C.c.p.
C.P. XXXXX XXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX.- Delegada Xxxx Xxxxx de la Contraloría General del Estado en Ensenada. Expediente
Minuta
DECLARACIONES
COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENSENADA GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
MODALIDAD: ADJUDICACION DIRECTA
FUNDAMENTO: FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 33, 50 Y 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTRO Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. CESPE-BC-07-35 QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE LA COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENSENADA (CESPE) A QUIEN EN ESTE DOCUMENTO SE LE DENOMINA “EL ORGANISMO” REPRESENTADO POR EL C. XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX QUIEN SUSCRIBE ESTE DOCUMENTO POR “EL ORGANISMO” COMO DIRECTOR GENERAL, PERSONALIDAD QUE ACREDITA CON EL TESTIMONIO QUE CONTIENE LA ESCRITURA PUBLICA No. 50, 876 DE FECHA 00 XX XXXXXXX XX 0000 PASADA ANTE LA NOTARIA PUBLICA NUM. 4 LIC. XXXXX XXXX SAID, POR LA OTRA A C. XXXX XXXX XXXX XXXXX, REPRESENTADA POR EL C. ING. XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:
I “EL ORGANISMO” DECLARA:
I.1 SER UN ORGANISMO PUBLICO, DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIOS, CON LAS ATRIBUCIONES QUE CONFORME A LA LEGISLACION LOCAL LE CORRESPONDEN, EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, CON BASE Y FUNDAMENTO EN EL DECRETO DE CREACION DEL ORGANISMO.
I.2 QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA DE LA CESPE AUTORIZO LA INVERSION CORRESPONDIENTE A LA OBRA, OBJETO DE ESTE CONTRATO EN OFICIO No. 2007-75 DE FECHA 00 XX XXXXXXXXXX XX 0000.
I.3 QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN AVE. XXXXXXXX # 750 ZONA XXXXXX XX XX XXXXXX XX XXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXX MISMO QUE SE SEÑALA PARA LOS EFECTOS Y FINES LEGALES DE ESTE CONTRATO.
I.4 QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA A “EL CONTRATISTA” PARA LLEVAR A CABO LAS OBRAS A QUE SE DESTINA LA INVERSION AUTORIZADA QUE SE MENCIONA EN LA DECLARACION I.2 DE ACUERDO A LOS ACTOS RELATIVOS AL CONCURSO CORRESPONDIENTE, PARA LO CUAL SE CELEBRARON : EL ACTO DE RECEPCION DE PROPOSICION EL DIA 00 XX XXXXXXX XX 0000 X XX XXXX DONDE “EL ORGANISMO” HIZO SABER SU RESOLUCION FINAL EL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2007, ACTO EN EL CUAL SE OTORGO A “EL CONTRATISTA” EL PRESENTE CONTRATO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL MISMO.
I.5 LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO SERAN EJECUTADAS CON EQUIPO PROPIEDAD DE “EL CONTRATISTA”.
II. “EL CONTRATISTA” DECLARA:
II.1 QUE ACREDITA SU EXISTENCIA LEGAL COMO PERSONA FÍSICA CON EL TESTIMONIO DE EL ACTA DE NACIMIENTO NO. 537 LIBRO FOJA 173fte, EMITIDA POR EL C. ING. XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE VILLA UNION, POANAS, DURANGO.
ASÍ MISMO “ EL CONTRATISTA” DECLARA SER MEXICANO Y CONVIENE, CUANDO LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD EN SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCIÓN DE NINGÚN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACIÓN MEXICANA TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO.
II.2 QUE TIENE CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA OBRA DE ESTE CONTRATO.
II.3 QUE CUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE CITAN A CONTINUACION, LOS CUALES ESTAN VIGENTES O EN TRAMITE.
II.4.A. QUE SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL PADRON ESTATAL DE CONTRATISTAS DE OBRAS PUBLICAS, VIGENTE, QUE LLEVA LA SIDUE CON EL NUMERO PC-BC-ENS-( E )-05-1481 QUE DENTRO DE LA CLASIFICACION
CORRESPONDIENTE EN EL PADRON TIENE LA (S) ESPECIALIDADES (ES) NUMERO (S) 121, 122, 130, 151, 154, 165, 182,
183 Y 640.
II.4.B. REGISTRO FEDERAL DE CONSTRIBUYENTES EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO CON XXXXXX
No. MOMJ-540920-CR3.
II.4.C. REGISTRO VIGENTE DE LA CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION CON EL No. (NO REGISTRADO).
II.5 QUE TIENE ESTABLECIDO SU XXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXX Xx. 00-XXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX,
X.X. MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.
II.6 QUE CONOCE PLENAMENTE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EL REGLAMENTO DE LA LEY OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL, ASI COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN “EL ORGANISMO” Y ESPECIFICACIONES DE LA OBRA DERIVADOS DEL MISMO Y EL DOCUMENTO EN QUE SE CONSIGNAN LOS PRECIOS UNITARIOS Y LAS CANTIDADES DE TRABAJO APROXIMADAS QUE COMO ANEXOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, COMO LAS DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
II.7 QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION Y CUENTA CON LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA REQUERIDA, DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.
III. AMBAS PARTES DECLARAN:
III.1 QUE SE GESTIONARAN Y OBTENDRAN TODAS Y CADA UNA DE LAS AUTORIZACIONES, LICENCIAS Y PERMISOS QUE EN DERECHO SE REQUIERE PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO.
III.3 QUE LAS OBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SERAN DESTINADAS A UN SERVICIO PUBLICO O AL USO COMUN POR LO QUE ES DE INTERES SOCIAL.
III.4 QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO: LO ESTABLECIDO EN LA ETAPA DE LICITACION, LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE; ASI COMO LAS MODIFICACIONES, PLANOS CORRECCIONES Y REVISIONES, ORDENES, BITACORA Y ESPECIFICACIONES QUE SURJAN DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, LOS CUALES SE INCORPORARAN CONFORME APAREZCAN.
IV.- DEFINICIONES:
EN EL PRESENTE CONTRATO, LOS SIGUIENTES TERMINOS SERAN INTERPRETADOS DE LA MANERA QUE SE INDICA A CONTINUACION.
A) POR “CONTRATO”, SE ENTENDERA EL CONVENIO CELEBRADO ENTRE “EL ORGANISMO” Y “EL CONTRATISTA”, SEGÚN CONSTA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO, INCLUYENDO TODOS SUS ANEXOS Y APENDICES Y TODOS LOS DOCUMENTOS INCORPORADOS A EL POR REFERENCIA.
B) POR EL “ORGANISMO” O “EL CONTRATANTE” SE ENTENDERA A LA COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENSENADA Y SUS REPRESENTANTES LEGALES.
C) POR “EL CONTRATISTA” SE ENTENDERA AL C. XXXX XXXX XXXX XXXXX Y SUS REPRESENTANTES LEGALES.
D) POR “MONTO DEL CONTRATO”, SE ENTENDERA EL PRECIO PAGADERO A “EL CONTRATISTA” DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO A CAMBIO DEL DEBIDO Y PLENO CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.
E) POR “TRABAJO”, SE ENTENDERA COMO EL CONJUNTO DE OBRAS DESCRITAS EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL CONTRATO, E INCLUIRA LA INGENIERIA BASICA DE DETALLE, LA CONSTRUCCION, PRUEBAS Y EN SU CASO; EL MONTAJE, LA PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO, Y LA AUTORIZACION A “EL CONTRATANTE” DEL USO DE LOS DERECHOS DE PATENTE.
F) POR “SITIO”, SE ENTENDERA EL LUGAR DONDE SE CONSTRUIRA LA OBRA.
G) POR “ESPECIFICACIONES”, SE ENTENDERA COMO LAS DESCRIPCIONES TECNICAS DETALLADAS EN TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES QUE SE INTEGRARAN AL CONTRATO.
H) POR “LEY” SE ENTENDERA A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.
ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS DECLARACIONES ANTERIORES, CONVIENEN DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:
“EL ORGANISMO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA REALIZACION DE LA OBRA:
RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE BAHIA XXXXXXXXX, FRACCIONAMIENTO ACAPULCO, MUNICIPIO DE ENSENADA
Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SEÑALADOS EN LA DECLARACION II.6 Y DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.
EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE:
$ 74, 726.67 M. N. MAS I.V.A. (SON SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS 67/100 M. N.) MÁS IVA
LA ASIGNACION APROBADA PARA EL PRESENTE EJERCICIO ES DE:
$ 74, 726.67 M. N. MAS I.V.A. (SON SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS 67/100 M. N.) MÁS IVA
“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A INICIAR LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2007 Y A CONCLUIRLAS A MAS TARDAR EL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2007 DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE LA OBRA, TENIENDO UN TOTAL DE 16 DIAS NATURALES PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
“EL ORGANISMO” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION.
QUINTA.- ANTICIPOS. (NO APLICA)
PARA QUE "EL CONTRATISTA" REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, SUFRAGUE LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, E INICIE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO; COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE DEBAN SER INSTALADOS PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, "LA CONTRATANTE" LE OTORGARA UN ANTICIPO POR EL 0% (CERO POR CIENTO), DE LA ASIGNACION PRESUPUESTAL APROBADA PARA CADA OBRA EN EL PRIMER EJERCICIO PARA EL CONTRATO, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE :
$ 0.00 M. N. (SON CERO PESOS 00/100 M. N.) MÁS IVA, INTEGRÁNDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA:
PARA LA INICIACION DE LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO “EL ORGANISMO” CON ANTELACION AL INICIO OTORGARA ANTICIPO POR EL 0% (CERO POR CIENTO) DEL MONTO DE LA PRIMERA ASIGNACION OTORGADA A “EL CONTRATISTA”, ASIGNACION QUE SE CONSIGNA EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL PRESENTE CONTRATO, ANTICIPO QUE IMPORTA:
$ 0.00 M.N. (SON CERO PESOS 00/100 M. N.) MÁS IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
SIEMPRE Y CUANDO HAYA ENTREGADO LA FIANZA DE GARANTIA DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO PARA ELLO. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A UTILIZARLO EN DICHOS TRABAJOS.
ADICIONALMENTE AL ANTICIPO A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, “EL ORGANISMO” OTORGARA CON ANTELACION AL INICIO DE LOS TRABAJOS, A “EL CONTRATISTA” EL 0% (CERO POR CIENTO) DEL MONTO DEL CONTRATO CONFORME A LA ASIGNACION AUTORIZADA EN EL EJERCICIO DE QUE SE TRATE, EL CUAL DEBERA APLICARSE PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPO QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS. ANTICIPO QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE $ 0.00 M.N. (SON CERO PESOS 00/100 M. N.) SIN INCLUIR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO TOTALMENTE EN EL EJERCICIO PARA QUE FUE OTORGADO, MEDIANTE DEDUCCIONES PROPORCIONALES EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES QUE POR TRABAJOS EJECUTADOS SE FORMULEN A “EL CONTRATISTA”.
SI AL TERMINO DEL EJERCICIO NO SE HA AMORTIZADO EL ANTICIPO, EL SALDO CORRESPONDIENTE DEBERA SER DEVUELTO POR “EL CONTRATISTA” A “EL ORGANISMO”.
EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS AQUÍ DESCRITOS, SE SUJETARAN A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA “LEY”, EL REGLAMENTO DE LA LEY Y DEMAS NORMAS COMPLEMENTARIAS.
SI AL TERMINO DEL EJERCICIO NO SE HA AMORTIZADO EL ANTICIPO, EL SALDO CORRESPONDIENTE DEBERA SER DEVUELTO POR “EL CONTRATISTA” A “EL ORGANISMO”.
EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS AQUÍ DESCRITOS, SE SUJETARAN A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA “LEY”, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y DEMAS NORMAS COMPLEMENTARIAS.
LA PARTES ESTAN DE ACUERDO QUE EN LOS ANTICIPOS SUBSECUENTES, QUE EN SU CASO SE OTORGEN, SE REGULARAN POR LAS DISPOSICIONES APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, SU REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS.
PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, “EL CONSTRATISTA” DENTRO DE LOS 7 (SIETE) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE FALLO O DE LA FIRMA DEL CONTRATO O REVALIDACIONES DEL MISMO, DEBERA PRESENTAR A “EL ORGANISMO” FIANZA POR EL IMPORTE DEL ANTICIPO, OTORGADA POR INSTITUCION MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA, A FAVOR DE “EL ORGANISMO”.
CONTRA LA ENTREGA DE LA FIANZA POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”, “EL ORGANISMO” INICIARA DE INMEDIATO EL TRAMITE PARA ENTREGA DEL ANTICIPO.
LA GARANTIA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE, EN CUYO CASO “EL ORGANISMO” LO NOTIFICARA POR ESCRITO A LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION.
ASI MISMO, SI “EL CONTRATISTA” NO HA DEVUELTO EL SALDO DEL ANTICIPO NO AMORTIZADO, DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO, SE HARA EFECTIVA LA FIANZA, INCLUYENDO LOS GASTOS FINANCIEROS APLICADOS PARA EL CASO DE PAGOS EN EXCESO.
EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR, DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS APLICADOS PARA EL CASO DE PAGOS EN EXCESO, SEGÚN LO ESTABLECIDO POR LA “LEY” LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO, DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICION DE “EL ORGANISMO”.
EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO, DIFERIRA EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO CUANDO EL CONTRATISTA HAYA INCLUMPLIDO EN EL PLAZO DE ENTREGA DE LA GARANTIA POR LO QUE DEBERA INICIAR LA OBRA EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.
NO SE OTORGARAN ANTICIPOS PARA EL IMPORTE RESULTANTE DE LOS AJUSTES DE COSTOS Y CONVENIOS DEL PRESENTE CONTRATO GENERADOS DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE QUE SE TRATE.
PARA EL CASO DE RESCISION DEL CONTRATO EL ANTICIPO PENDIENTE DE AMORTIZAR DEBERA DE REINTEGRARSE A “EL ORGANISMO” DENTRO DE LOS 30 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA NOTIFICADO LA RESCISION “EL CONTRATISTA”.
LAS PARTES CONVIENEN EN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES QUE ABARCARAN NO MAS DE 30 DIAS DE TRABAJOS, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DENTRO DE LOS CUATRO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA XX XXXXX, EL CUAL DEBERA SER LOS DIAS 15 Y ULTIMO DE CADA MES, PARA LA ELABORACION DE LAS MISMAS; CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SEÑALADO, SE INCORPORAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE “EL ORGANISMO” INICIE SU TRAMITE DE PAGO.
“EL CONTRATISTA” RECIBIRA PAGOS POR CONCEPTO DE ANTICIPO Y ESTIMACIONES EN LAS OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENSENADA, UBICADA EN XXXXXXX XXXXXXXX # 000, XXXX XXXXXX. TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO, SE SEGUIRA EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 64 PARRAFO SEGUNDO DE LA “LEY”, LAS CANTIDADES RESULTANTES LE SERAN DESCONTADAS SIN NOTIFICACION Y REQUERIMIENTO PREVIOS.
“EL CONTRATISTA” CONSTITUIRA FIANZA POR EL DIEZ POR CIENTO DEL IMPORTE DE ESTE CONTRATO, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO. EN EL CASO, DE QUE, EN EL EJERCICIO DE ESTE CONTRATO SE RESOLVIERA UN INCREMENTO POR AJUSTE DE COSTOS O SE OTORGARAN CONVENIOS E INCREMENTARA LA GARANTIA CONSTITUIDA EN UN 10 DIEZ POR CIENTO DE LOS IMPORTES QUE CORRESPONDAN.
ASI MISMOS “EL CONTRATISTA” CONSTITUIRA FIANZAS POR LOS IMPORTES TOTALES DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS, LAS QUE DEBERAN SER PRESENTADAS PREVIAMENTE A LA ENTREGA DE LOS MISMOS.
LAS FIANZAS A LAS QUE SE REFIERE EL PRIMER PARRAFO DE LA PRESENTE CLAUSULA DEBERAN SER PRESENTADAS DENTRO DE LOS SIETE DIAS NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE QUE “EL CONTRATISTA” RECIBA COPIA DEL FALLO DE ADJUDICACION O COPIA FIRMADA POR AMBAS PARTES DEL CONVENIO QUE SE CELEBRE.
CONTRA LA ENTREGA DE LA FIANZA POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”, “EL ORGANISMO” INICIARA DE INMEDIATO EL TRAMITE PARA LA ENTREGA DEL ANTICIPO.
LA GARANTIA DEL ANTICIPO SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE, EN CUYO CASO “EL ORGANISMO” LO NOTIFICARA POR ESCRITO A LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION.
PARA GARANTIZAR LA CORRECCION DE LOS VICIOS OCULTOS, MALA CALIDAD DE MATERIALES EMPLEADOS, TRABAJOS MAL EJECUTADOS DE LA OBRA “EL CONTRATISTA” OTORGARA FIANZA POR EL MONTO XXX XXXX POR CIENTO DEL COSTO EJECUTADO DE LA OBRA, GARANTIA QUE DEBERA SER ENTREGADA A MAS TARDAR EN EL ACTO FORMAL DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA TERMINADA. ESTA GARANTIA PERMANECERA VIGENTE HASTA UN AÑO DESPUES DE RECIBIDOS LOS TRABAJOS. EN EL CASO DE QUE SE CORRIJA ALGUN O ALGUNOS CONCEPTOS DE LA OBRA, LA GARANTIA SEGUIRA VIGENTE HASTA UN AÑO DESPUES DE LAS CORRECCIONES HECHAS.
(EL IMPORTE DE LAS FIANZAS DEBERA LLEVAR IVA INCLUIDO).
LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE ORDEN ECONOMICO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA.
LA REVISION DE LOS COSTOS SE REALIZARA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO QUE SE CITA EN LOS ARTICULOS 62 Y 63 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y LA FRACC. I DEL ARTÍCULO 54 Y 55 DEL REGLAMENTO XX XXX DE OBRAS PÚBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.
NOVENA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE
LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE QUE EN SU CASO “EL ORGANISMO” SUMINISTRE A “EL CONSTRATISTA” O QUE ESTE ADQUIERA PARA DESTINARLOS A LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUEDARAN BAJO LA CUSTODIA DE ESTE ULTIMO, QUIEN SE OBLIGA A CONSERVARLOS EN PERFECTO ESTADO Y A DARLES EL USO PARA EL CUAL FUERON SUMINISTRADOS O ADQUIRIDOS, DEBIENDO ACREDITAR SU APLICACIÓN MEDIANTE LA DOCUMENTACION QUE PROPORCIONE LA RESIDENCIA DE SUPERVISION.
“EL CONSTRATISTA” DEBERA CONSERVAR Y REINTEGRAR A “EL ORGANISMO” TODO EXCEDENTE, DESPERDICIO UTILIZABLE, REMANENTES DE MATERIALES Y EQUIPO, CUANDO HAYAN SIDO SUMINISTRADOS POR ”EL ORGANISMO”.
EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PUEDA ACREDITAR A PLENA SATISFACCION DE “EL ORGANISMO”, LA INSTALACION DE MATERIALES Y EQUIPO SUMINISTRADOS POR ESTA ULTIMA, O NO PUEDA HACER LA ENTREGA CORRESPONDIENTE, EL PRIMERO SE OBLIGA A PAGARLOS A SU VALOR ACTUALIZADO A LA FECHA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS.
DECIMA.- RECEPCION DE TRABAJOS
“EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS 5 DIAS SIGUIENTES A LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS DEBERA COMUNICAR POR ESCRITO A LA CONTRATANTE LA FECHA DE TERMINACION DE LOS MISMOS, PROCEDIENDO LA CONTRATANTE A CONSTATAR DICHA TERMINACION Y A RECIBIRLOS DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A LA FECHA DE RECIBIDO EL ESCRITO DE “EL CONTRATISTA.”. EL ESCRITO DEL CONTRATISTA DEBERA LLENAR LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL ARTICULO 69 DEL REGLAMENTO DE LA LEY.
DECIMA PRIMERA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUE OBRARA COMO SU SUPERINTENDENTE DE CONTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.
EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DESIGNADO POR “EL CONTRATISTA” TENDRA LA OBLIGACION DE CONOCER EL CONTRATO, EL PROYECTO Y LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DEBERA ESTAR FACULTADO PARA DIRIGIR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE ESTE CONTRATO, ASI COMO PARA ACEPTAR U OBJETAR LAS ESTIMACIONES DE OBRA QUE SE FORMULEN Y, EN GENERAL, PARA ACTUAR A
NOMBRE DE “EL CONTRATISTA” CON LAS FACULTADES LEGALES NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.
“EL ORGANISMO” SE RESERVARA EL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN, EL CUAL PODRÁ EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.
DECIMA SEGUNDA.- RELACIONES LABORALES
“EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL. “EL CONTRATISTA” CONVIENE POR LO MISMO, EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “EL ORGANISMO”, EN RELACION CON LOS TRABAJOS DEL CONTRATO.
DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.
“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDA EN LAS ESPECIFICACIONES DEL ANEXO DE ESTE CONTRATO Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTUEN A SATISFACCION DE “EL ORGANISMO” ASI COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “EL ORGANISMO” O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA.
IGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATISTA” A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FISICAS X XXXXXXX SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASI COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES APROBACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL ORGANISMO” EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINSTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.
“EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS CUANDO ESTAS NO SE HAYAN REALIZADO CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES QUE POR ESCRITO LE PROPORCIONE “EL ORGANISMO”, ESTE ORDENARA SU REPARACION O REPOSICION INMEDIATA Y SERAN POR CUENTA DE “EL CONTRATISTA”.
“EL CONTRATISTA” DEBERA SUJETARSE A LAS DISPOSICIONES DE SEGURIDAD QUE “EL ORGANISMO” TENGA ESTABLECIDO EN EL LUGAR DE LA OBRA, ASI COMO LOS DEMAS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD Y USO DE LA VIA PUBLICA.
“EL CONTRATISTA” SERA RESPONSABLE DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE CAUSE A “EL ORGANISMO” O A TERCERAS PERSONAS CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS, POR NO AJUSTARSE AL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES.
LOS RIESGOS Y LA CONSERVACION DE LAS OBRAS HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA DEFINITIVA A “EL ORGANISMO”
SERAN A CARGO DE “EL CONTRATISTA”.
CUANDO APARECIEREN DESPERFECTOS O VICIOS EN LA OBRA DENTRO DEL AÑO SIGUIENTE A LA FECHA DE RECEPCION DE LA MISMA POR “EL ORGANISMO”, “EL CONTRATISTA” REPARARA O REPONDRA INMEDIATAMENTE Y POR SU CUENTA LOS MISMOS.
DECIMA CUARTA.- PENAS CONVENCIONALES.
“EL ORGANISMO” TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS APROBADOS Y A LA FECHA DE TERMINACION ESTABLECIDAS EN LA CLAUSULA TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO.
SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, RESULTASE QUE “EL CONTRATISTA” INCURRE EN INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE A EL MISMO, EN LA ENTREGA DE LAS PARTES, ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y/O INSTALACIONES, QUE FUERON DEFINIDAS E IDENTIFICADAS TANTO EN LA CLAUSULA TERCERA DE ESTE DOCUMENTO COMO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN QUE INTERVENGAN OTROS CONTRATISTAS EN LA MISMA AREA DE TRABAJO, O POR INCUMPLIMIENTO EN LA FECHA PACTADA EN EL PRESENTE CONTRATO PARA LA TERMINACION DE LA OBRA, SE PROCEDERA A IMPONER COMO SANCION LA QUE RESULTE DE APLICAR EL 5 AL MILLAR ( CINCO AL MILLAR) AL IMPORTE DE LOS TRABAJOS A ENTREGAR SEGÚN PROGRAMA CONTRA LOS TRABAJOS EJECUTADOS, APLICADOS POR DIAS CALENDARIO DE ATRASO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, DESDE LA FECHA COMPROMETIDA PARA SU TERMINACION FISICA DE LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATE. EL IMPORTE DE DICHA SANCION SE APLICARA A FAVOR DE “EL ORGANISMO” Y LE PODRA SER DESCONTADA SIN NOTIFICACION PREVIA.
EL MONTO DE LAS PENAS CONVENCIONALES NO PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LAS GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO PROCEDERA LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 67 FRACCION II DE LA “LEY”.
INDEPENDIENTEMENTE DE LA PENA CONVENCIONAL SEÑALADA EN EL PARRAFO ANTERIOR “EL ORGANISMO: PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O BIEN LA RESCISION DEL MISMO.
SI “EL ORGANISMO” AL VERIFICAR QUE LAS OBRAS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE ESTEN REALIZANDO DE ACUERDO AL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DETERMINA QUE “EL CONTRATISTA” INCURRE EN EL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE A EL MISMO, INDEPENDIENTEMENTE DE APLICAR LAS SANCIONES A LAS QUE SE REFIERE EN LOS PARRAFOS ANTERIORES, PODRA DECLARAR EN SITUACION XX XXXX A “EL CONTRATISTA”, A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA FECHA DE TERMINACION PARCIAL O TOTAL, PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO, LA QUE PERSISTIRA EN TANTO NO SE CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES QUE SE ESTIPULAN EN ESTE CONTRATO.
“EL ORGANISMO” CALCULARA Y PODRA DESCONTAR DEL PAGO DE LAS ESTIMACIONES EL DESCUENTO POR SANCIONES O MULTAS SIN NECESIDAD DE QUE MEDIE NOTIFICACION EN FORMA.
DECIMA QUINTA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO
“EL ORGANISMO” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA EN CUALQUIER MOMENTO POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA.
EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS LOS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.
DECIMA SEXTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO
“EL ORGANISMO“ PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO POR RAZONES DE INTERES GENERAL, PARTICULAR O POR CONTRAVENCION DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, Y SU REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES.
SI “EL CONTRATISTA” ES QUIEN DECIDE RESCINDIR EL CONTRATO, SERA NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JURIDICA Y OBTENGA LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.
NO PROCEDERA LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO POR MUTUO ACUERDO DE LAS PARTES. LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO SE AJUSTARA A LO SIGUIENTE:
I.- CUANDO SE DETERMINE LA RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSAS NO IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, “EL CONTRATISTA” PAGARA A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES.
“EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS 30 DIAS NATURALES SIGUIENTES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACION DE “EL ORGANISMO”, SOBRE LA RESCISION, DEBERA PRESENTAR ESTUDIO QUE JUSTIFIQUE
SU SOLICITUD; DENTRO DE LOS TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE RESCISION. DENTRO DE IGUAL PLAZO LAS PARTES ELABORARAN EL FINIQUITO; EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVEERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, ASI COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, SE LE HAYAN ENTREGADO A “EL CONTRATISTA”.
II.- EN CASO DE RESCISION DE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA” , “EL ORGANISMO” PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS Y SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS CUARENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE RESCISION. EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVEERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, ASI COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES QUE EN SU CASO, SE LE HAYAN ENTREGADO A “EL CONTRATISTA”. LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE LAS RESPONSABILIDADES QUE PUDIERAN EXISTIR.
LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A LA RESCISION POR PARTE DE “EL ORGANISMO” SON:
1.- SI “EL CONTRATISTA” NO INICIARA LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN LA FECHA EN QUE POR ESCRITO LE SEÑALE “EL ORGANISMO”.
2.- SI SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA COMO DEFECTUOSA POR “EL ORGANISMO”.
3.- SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR “EL ORGANISMO”.
4.- SI NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
5.- SI NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES Y DEMAS PRESTACIONES DE CARÁCTER LABORAL;
6.- SI ES DECLARADO EN QUIEBRA O SUSPENSIÓN DE PAGO;
7.- SI SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO SIN SUJETARSE A LO DISPUESTO EN EL PRESENTE.
8.- SI CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADO DEL CONTRATO SIN SUJETARSE A LO DISPUESTO EN ESTE CONTRATO.
“EL CONTRATISTA” SOLO PODRA CEDER O COMPROMETER SUS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES QUE POR TRABAJOS EJECUTADOS LE EXPIDA “EL ORGANISMO” O SOBRE LOS DOCUMENTOS QUE AMPARAN LA DEVOLUCION DE DEPOSITO DE GARANTIA CON APROBACION EXPRESA, PREVIA Y POR ESCRITO DE “EL ORGANISMO”.
9.- SI “EL CONTRATISTA” NO DA A “EL ORGANISMO” Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD PARA INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.
10.-SI “EL CONTRATISTA” CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO COMO REQUISITO TENER ESA NACIONALIDAD.
11.- CUANDO EL MONTO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEA SUPERIOR EN SU CONJUNTO A LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.
12.-SI SIENDO EXTRANJERO INVOCA LA PROTECCION DE SU GOBIERNO EN RELACION A ESTE CONTRATO.
13.-EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, O A LAS ORDENES DE “EL ORGANISMO”.
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACION POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” A CUALQUIERA DE LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO, “EL ORGANISMO” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y EL XX XXXXX CONVENCIONALES EN SU CASO, O DECLARAR LA RESCISION ADMINISTRATIVA.
PARA LA AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS, EN CASO DE RESCISION DEL PRESENTE CONTRATO, EL SALDO POR AMORTIZAR SE REINTEGRARA A “EL ORGANISMO” EN UN PLAZO NO MAYOR DE 30 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEA COMUNICADA DE RESCISION A “EL CONTRATISTA”, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERAN LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICION DEBIDAMENTE COMPROBADO MEDIANTE LA EXIBICION CORRESPONDIENTE, CONFORME A LOS DATOS BASICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISION, SIEMPRE Y CUANDO XXXX DE OBRA Y “EL CONTRATISTA” SE COMPROMETA POR ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, SE APLICARA EL MISMO PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SEXTA DE ESTE CONTRATO, PARA EL CASO DE PAGOS EN EXCESO.
DECIMA SEPTIMA.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA
(PARA EL CASO DE ASOCIACION DE EMPRESAS O CONSORCIO).
EL REPRESENTANTE COMUN DEL CONTRATISTA DESIGNADO TENDRA DICHO CARÁCTER EN LO CONCERNIENTE A LA RELACION DE “EL ORGANISMO” CON “EL CONTRATISTA” Y POR LO QUE SE REFIERE A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, QUEDANDO EXPRESAMENTE ESTABLECIDO QUE LA EXISTENCIA DE DICHO REPRESENTANTE COMUN ES SIN PERJUICIO DE LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA Y MANCOMUNADA FRENTE A “EL ORGANISMO” QUE ASUMEN LOS INTEGRANTES DE LA ASOCIACION O DEL CONSORCIO EN SU CONJUNTO Y CADA UNO DE ELLOS INDIVIDUALMENTE RESPECTO DE LA TOTALIDAD DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
DECIMA OCTAVA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS
“EL CONTRATISTA” ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES.
(NO APLICA) EL (DOS AL MILLAR) DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACION PARA CUMPLIR CON LA CAMARA NACIONAL DE INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION.
EL (2 %) DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACION PARA CUMPLIR CON EL ORGANO DE CONTROL, INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA SECRETARIA DE CONTRALORIA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO.
DECIMA NOVENA.- OTRAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”
LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA “LEY”, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.
VIGÉSIMA.- PÓLIZA DE SEGURO POR RESPONSABILIDAD CIVIL. (NO APLICA)
“ EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A OTORGAR LAS PÓLIZAS DE SEGUROS DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE RECIBA EL FALLO DE ADJUDICACIÓN, PERO INVARIABLEMENTE ANTES DEL INICIO DE LOS TRABAJOS. EN NINGÚN CASO PODRÁ INICIAR LOS TRABAJOS SIN HABER PRESENTADO O ACREDITADO QUE HA CONCERTADO LAS PÓLIZAS DE SEGUROS A QUE SE REFIERE ESTA CLÁUSULA.
LA PÓLIZA MENCIONADA DEBERÁ SER EXPEDIDA PARA CUBRIR LOS RIESGOS POR RESPONSABILIDAD CIVIL Y LA COMPAÑÍA ASEGURADORA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE CONSTITUIDA Y AUTORIZADA, CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS, Y LA PÓLIZA EN CUESTIÓN CUBRIRÁ LOS DAÑOS Y PERJUICIOS A TERCEROS EN SUS PERSONAS Y/O BIENES CON LIMITE DE RESPONSABILIDAD POR LA CANTIDAD DE $ 0.00 M. N. Y CON COBERTURA BÁSICA DE ACTIVIDADES Y BIENES MUEBLES Y EN EL QUE NOMBRE A LA COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ENSENADA, COMO COASEGURADO, Y CON EL MISMO LÍMITE PARA CADA ACCIDENTE.
VIGÉSIMA PRIMERA.- JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES
PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO ASI COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EN LA CIUDAD DE ENSENADA, B. C., POR LO QUE “EL CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESEPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE, FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.
LEIDO QUE FUE ESTE CONTRATO POR SUS OTORGANTES Y DEBIDAMENTE ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE, LO RATIFICAN Y FIRMAN DE CONFORMIDAD PARA QUE SURTA SUS EFECTOS A PARTIR DE EL DIA 00 XX XXXXXXX XXX 0000.
EL ORGANISMO
COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENSENADA DIRECTOR GENERAL
COMISIÓN ES TA TAL DE SERVICIOS PÚ BL ICOS DE ENSENADA
C. P. XXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX
DIRECTOR GE NERAL
EL CONTRATISTA
C. XXXX XXXX XXXX MATAR PERSONA FISICA
LIC. XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX I N X. XX M B E R T O N OB LE GR E E N
JURÍDICO DE LA C. E. S. P. E SUBDIRECTOR TECNICO DE LA C. E. S. P. E.
ING. XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX GERENTE DE CONSTRUCCION