UNION CEMENTERA NACIONAL UCEM C.E.M. CONCURSO PRIVADO

PLIEGO REGIMEN ESPECIAL

GIRO ESPECÍFICO DEL NEGOCIO

UNION CEMENTERA NACIONAL UCEM C.E.M. CONCURSO PRIVADO

CÓDIGO DEL PROCESO: PEGN-UCEM-PCH-28-15

Objeto de Contratación:

“ADQUISICIÓN DE 40 000 TONELADAS DE CALIZA”

Riobamba, 18 xx xxxx de 2015

ÍNDICE

SECCIÓN I INVITACIÓN

SECCIÓN II OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

2.1.- Objeto de la contratación 2.2.- Propósito y alcance

2.3.- Descripción de la adquisición 2.4.- Inhabilidades

2.5.- Preguntas, respuestas y aclaraciones 2.6.-Causas de rechazo

2.7.-Cancelación del procedimiento 2.8.- Convalidación de errores de forma

2.9.- Declaratoria de procedimiento desierto 2.10.- Negociación

2.11.- Adjudicación

2.12.- Adjudicatario fallido 2.13.- Proyecto del contrato 2.14.- Control ambiental

SECCIÓN III CONDICIONES GENERALES

3.1 Condiciones Generales

3.2 Vigencia de la oferta

3.3 Precio de la oferta

3.4 Cronograma del proceso

3.5 Forma de presentar la oferta

3.5.1 Oferta Técnica

3.5.2 Oferta Económica

3.6 Modificación de los pliegos

SECCIÓN IV CONDICIONES ESPECÍFICAS

4.1 Requisitos Mínimos

4.2 Método de evaluación

4.3 Forma de entrega

4.4 Forma de pago

4.5 Plazo de entrega

4.6 Presupuesto Referencial

4.7 Garantías

4.8 Tipo de Adjudicación

4.9 Vigencia de la Oferta

SECCIÓN V FORMULARIOS

Formulario No. 1 CARTA DE PRESENTACIÓN Y COMPROMISO Formulario No. 2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE

Formulario No. 3 OFERTA ECONOMICA

Formulario No. 4 COMPONENTES DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS OFERTADOS Formulario No. 5 DECLARACIÓN XXX XXXXXXXX ECUATORIANO

Formulario No. 6 SITUACIÓN FINANCIERA Formulario No. 7 CRONOGRAMA DE ENTREGA

Formulario No. 8 FORMULARIO PARA IDENTIFICACIÓN DEL SOCIO(S), ACCIONISTA(S) O PARTÍCIPE (S) MAYORITARIO (S) DE LA PERSONA JURÍDICA OFERENTE

SECCION VI MODELO CONTRATO

ADQUISICIÓN DE 40 000 TONELADAS DE CALIZA

CÓDIGO DEL PROCESO: PEGN-UCEM-PCH-28-15

SECCIÓN I INVITACION

En cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Reglamento de Giro Específico del Negocio de la UNION CEMENTERA NACIONAL UCEM C.E.M., para la aplicación del procedimiento de Concurso Privado, de conformidad con el Art. 22, en el que establece que, para la adquisición de bienes, obras o servicios incluidos los de consultoría cuya cuantía se encuentre entre los valores que supere el valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0.00001 hasta 0.00005 por el Presupuesto Inicial del Estado se iniciará un procedimiento precontractual invitando entre tres a cinco proveedores habilitados, a través del correo electrónico u otro medio disponible para que presenten sus ofertas para la “ADQUISICIÓN DE 40 000 TONELADAS DE CALIZA”

El Presupuesto Referencial es de USD 720 000 (SETECIENTOS VEINTE MIL CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), más IVA.

El plazo para la entrega del objeto contractual es de 6 meses a partir de la firma del contrato y presentación de garantías.

Los pagos se realizarán quincenalmente contra entrega del mineral puesto en la Unión Cementera Nacional UCEM C.E.M. Planta Chimborazo y presentación de la factura correspondiente que contenga todos los requisitos que manda la ley tributaria, el pago está relacionado con la certificación presupuestaria 002-2015.

Las condiciones generales de esta invitación son las siguientes:

1.- El Pliego está disponible, sin ningún costo, en el portal xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx y/o por medio del portal de compras públicas xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, de conformidad con lo previsto en el inciso cuarto del artículo 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública “LOSNCP”, el oferente que resulte adjudicado, una vez recibida la notificación de adjudicación, pagará a UNION CEMENTERA NACIONAL UCEM C.E.M. PLANTA CHIMBORAZO el valor de USD 700 (SETECIENTOS CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS

UNIDOS DE AMÉRICA) por el concepto de costos incurridos en el levantamiento de textos, reproducción y edición xxx Xxxxxx, el depósito será entregado previo a la firma del contrato. En caso de adjudicaciones parciales este monto será prorrateado entre los oferentes adjudicados.

2.- Si el invitado, luego del análisis xxx xxxxxx detecta un error, omisión, inconsistencia, o necesita una aclaración sobre una parte del mismo, podrá formular preguntas a la Unión Cementera Nacional UCEM C.E.M. Planta Chimborazo al correo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx, para este efecto se realizará una Audiencia de preguntas y aclaraciones entre los oferentes invitados y la Unión Cementera Nacional UCEM C.E.M. Planta Chimborazo donde se absolverá todas las dudas que se hubieren generado, tanto por el correo electrónico como las expuestas al momento de efectuarse la Audiencia. Ésta se realizará el día límite establecido en el cronograma del proceso a las 11h30 en el Edificio Administrativo de Unión Cementera Nacional UCEM C.E.M. Planta Chimborazo ubicado en la ciudad de Riobamba, calles Primera Constituyente y Brasil.

3.- Las ofertas Técnica y Económica se presentarán en un sobre único en la Secretaría de la oficina del Departamento de Adquisiciones de UNION CEMENTERA NACIONAL UCEM C.E.M. PLANTA CHIMBORAZO, ubicada en la ciudad de Riobamba, calles Primera Constituyente y Brasil, hasta la hora y día especificado en el cronograma xxx

xxxxxx. La apertura de las ofertas se realizará una hora más tarde de la hora prevista para la recepción de las ofertas técnicas.

4.- La evaluación de la propuesta se realizará en función del cumplimiento de los parámetros establecidos en el presente proceso precontractual y posteriormente de cumplir los requerimientos se procederá a la adjudicación.

5.- En ningún caso, los participantes tendrán derecho a reparación o indemnización alguna en caso de que se cancele o se declare desierto el presente proceso de contratación.

Xxxxxxxx, 00 xx xxxx de 2015

Ing. Xxxxx Xxxx Xxxxxxx

GERENTE GENERAL

UNION CEMENTERA NACIONAL UCEM C.E.M.

SECCIÓN II

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 2.1.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

Este procedimiento precontractual tiene como propósito principal seleccionar la oferta más conveniente para la “ADQUISICIÓN DE 40 000 TONELADAS DE CALIZA”

2.2.- PROPOSITO Y ALCANCE ANTECEDENTES

La principal materia prima para la producción del cemento es la piedra caliza, alcanzando el 70% del peso total del cemento producido.

Hasta el año 0000 Xxxxxx Xxxxxxxxxx se abastecía del mineral desde su mina principal “Calerita Shobol” y en menor cantidad, desde la mina “Cuiquiloma”. La caliza de Calerita Shobol tiene en promedio un porcentaje de carbonato de calcio de 84%, mientras que la caliza de Cuiquiloma un promedio de 78%.

Además se ha venido utilizando caliza adquirida a la comunidad la misma que tiene un porcentaje de carbonato de calcio de 82%.

Para la producción de cemento, se requiere que las naves de caliza, mezclada, triturada y homogenizada, tenga un promedio de carbonato de calcio de 82%.

En mayo del 2013 se produce un deslave en la mina de Calerita Shobol, el mismo que causa el cierre de la mina por riesgos de Seguridad. En la actualidad, se está tramitando los papeles para realizar el cierre definitivo de dicha mina.

Hasta finales del 2013, se trabajó con la caliza de Cuiquiloma (80%) y de la Comunidad (20%), lo que produjo una merma significativa en la calidad del Clinker y por ende en la cantidad de adiciones que se podía alimentar a la molienda final.

A manera de prueba, en el 2014, se adquirieron 12 000 toneladas de caliza con porcentaje de carbonato de calcio mayor a 92%, la misma que reemplazó el 20% del total de la caliza utilizada los meses xx xxxxx, xxxxx y mayo del 2014. Con esto se logró alcanzar el porcentaje de carbonato de calcio requerido para la producción de clinker y hemos llegado adicionar de manera permanente en la molienda final un total de 37% entre puzolana, caliza y yeso, lo que nos ha permitido elevar los márgenes de rentabilidad.

JUSTIFICACION

Actualmente la planta produce 1 200 toneladas de crudo al día, de lo cual 1105 t son caliza.

Además se adicionan 250 toneladas de caliza diarias a la molienda final de cemento. Es decir Planta Chimborazo consume 1 355 toneladas de caliza al día.

Para mantener los logros alcanzados en la calidad del Clinker y en los porcentajes de adición a la molienda final se requiere reemplazar el 15 a 20% de esta caliza con material de alto contenido de carbonato de calcio (>=92%), es decir, se requieren aproximadamente 250 toneladas diarias.

Para asegurar la producción para seis meses, se requieren adquirir 40 000 toneladas de caliza con contenido de carbonato de calcio mayor igual al 92%.

2.3.- DESCRIPCION DE LA ADQUISICION ADQUISICIÓN DE 40 000 TONELADAS DE CALIZA 2.4.- INHABILIDADES

No podrán participar en el presente procedimiento precontractual, por sí o por interpuesta persona, las personas que incurran en las inhabilidades generales y especiales, de acuerdo a los artículos 62 y 63 de la LOSNCP, y 110 y 111 del Reglamento General de la LOSNCP.

De manera obligatoria, los oferentes deberán llenar el formulario establecido en la Resolución INCOP No.037-09, de 27 de noviembre de 2009 (que sustituye a la Resolución XXXXX Xx. 000-00).

2.5.- PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES

Si el invitado, luego del análisis xxx xxxxxx detecta un error, omisión, inconsistencia, o necesita una aclaración sobre una parte del mismo, podrá formular preguntas a la Unión Cementera Nacional UCEM C.E.M. Planta Chimborazo al correo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx, para este efecto se realizará una Audiencia de preguntas y aclaraciones entre los oferentes invitados y la Unión Cementera Nacional UCEM C.E.M. Planta Chimborazo donde se absolverá todas las dudas que se hubieren generado, tanto por el correo electrónico como las expuestas al momento de efectuarse la Audiencia. Ésta se realizará el día límite establecido en el cronograma del proceso a las 11h30 en el Edificio Administrativo de Unión Cementera Nacional UCEM C.E.M. Planta Chimborazo ubicado en la ciudad de Riobamba, calles Primera Constituyente y Brasil.

2.6.- CAUSAS DE RECHAZO

Luego de evaluados los documentos de la oferta Técnica, la Comisión Técnica rechazará una oferta por las siguientes causas:

2.6.1 Si no cumpliera los requisitos exigidos en las condiciones generales, específicas, especificaciones técnicas y formularios de estos pliegos.

2.6.2 Si se hubiera entregado la oferta en lugar distinto al fijado o después de la hora establecida para ello.

2.6.3 Cuando las ofertas contengan errores no con validables.

2.6.4 Si el contenido de los formularios presentados difiere del solicitado en los pliegos, condicionándolos o modificándolos, de tal forma que se alteren las condiciones previstas para la ejecución del contrato.

2.6.5 Si se presentaren documentos con tachaduras o enmiendas no salvadas cuando no puedan ser convalidadas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento General de la LOSNCP.

Una oferta será descalificada en cualquier momento del proceso, si se comprobare falsedad o adulteración de la información presentada.

La adjudicación se circunscribirá a las ofertas calificadas. No se aceptarán ofertas alternativas, Xxxxxx oferente podrá intervenir con más de una oferta.

2.7.- CANCELACION DEL PROCEDIMIENTO

De acuerdo al Art. 25 del Reglamento de Giro Especifico del Negocio, en cualquier momento comprendido entre la invitación y hasta 24 horas antes de la fecha de presentación de las ofertas, la máxima autoridad de la entidad contratante podrá declarar cancelado el procedimiento, mediante resolución debidamente motivada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 34 de la LOSNCP.

2.8.- CONVALIDACIÓN DE ERRORES DE FORMA

De acuerdo a lo establecido en el artículo 24 numeral 4 del Reglamento de Giro Especifico del Negocio: realizada la apertura del sobre, si se presentaren errores de forma, podrán ser convalidados por los oferentes a pedido de UNION CEMENTERA NACIONAL UCEM

C.E.M. PLANTA CHIMBORAZO, dentro del término de 2 a 5 días contados a la fecha de notificación, fijados por la comisión técnica.

2.9.- DECLARATORIA DE PROCEDIMIENTO DESIERTO

Se aplicará conforme lo establece el Art. 33 de la LOSNCP y al artículo 5 de la Ley Orgánica Reformatoria a La Ley Orgánica Del Sistema Nacional De Contratación Pública conforme el Registro Oficial N° 100 de fecha 14 de Octubre de 2013.

2.10.- NEGOCIACION

En caso de que exista una sola oferta presentada y calificada o excepcionalmente varias ofertas calificadas, se procederá de acuerdo al Art. 27 del Reglamento de Giro Específico del Negocio, en el cual indica que se efectuara una sesión de negociación en la que intervendrán la comisión técnica, que incorporara a un delegado del departamento de adquisiciones y compras públicas y el oferente u oferentes a objeto de que en lo posible se alcance una ventaja económica y/o técnica presentada, lo que se reflejara en un acta de negociación respectiva.

2.11.- ADJUDICACION

Por la naturaleza de la contratación la adjudicación podrá ser total o parcial.

2.12.- ADJUDICATARIO FALLIDO

Se aplicara conforme el artículo 35 de la LOSNCP y artículo 6 del segundo suplemento del Registro Oficial de fecha 14 de octubre de 2013.

2.13.- PROYECTO DEL CONTRATO

Notificada la adjudicación, dentro de un término de 15 días contados a partir de la misma, la entidad contratante formalizará el contrato que es parte integrante de estos pliegos, de acuerdo a lo establecido en los artículos 68 y 69 de la LOSNCP y 112 y 113 de su Reglamento General.

2.14.- CONTROL AMBIENTAL

El contratista deberá observar las normas ambientales vigentes aplicables, según el objeto de contratación.

Presentar el Licenciamiento Ambiental de la xxxx x xxxxxxx inclusive en el caso de no ser el titular. En el caso de no tener Licencia Ambiental el oferente presentará la certificación emitida por la Autoridad Ambiental en la que se manifieste que se encuentra en proceso de regularización.

NOTA:

1.- Se indica a todas las personas jurídicas que para participar en este proceso de contratación deberán obligatoriamente acatarse a la disposición emitida por el INCOP, en la Resolución INCOP-No. RE-082-2013 y Resolución INCOP-No. RE-093-2013, en referencia a las reglas de participación para la contratación de obras, bienes y servicios incluidos los de consultoría.

2.- Se indica a todos los oferentes que para participar en este proceso de contratación deberán obligatoriamente acatarse a la disposición emitida por el INCOP, en la Resolución INCOP-No.RE-089-2013, Resolución INCOP-No. RE-096-2013 y Resolución No. RE- SERCOP-2015-00031, en referencia a las reglas de participación para la priorización de las ofertas de bienes, servicios y obras de origen ecuatoriano en los procedimientos de contratación pública.

SECCIÓN III CONDICIONES GENERALES

3.1 Condiciones Generales

1.- El Pliego está disponible, sin ningún costo, en el portal xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx y/o por medio del portal de compras públicas xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, de conformidad con lo previsto en el inciso cuarto del artículo 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública “LOSNCP”, el oferente que resulte adjudicado, una vez recibida la notificación de adjudicación, pagará a UNION CEMENTERA NACIONAL UCEM C.E.M. PLANTA CHIMBORAZO el valor de USD 700,00 (SETECIENTOS CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS

UNIDOS DE AMÉRICA) por el concepto de costos incurridos en el levantamiento de textos, reproducción y edición xxx Xxxxxx, el depósito será entregado previo a la firma del contrato. En caso de adjudicaciones parciales este monto será prorrateado entre los oferentes adjudicados.

2.- Si el invitado, luego del análisis xxx xxxxxx detecta un error, omisión, inconsistencia, o necesita una aclaración sobre una parte del mismo, podrá formular preguntas a la Unión Cementera Nacional UCEM C.E.M. Planta Chimborazo al correo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx, para este efecto se realizará una Audiencia de preguntas y aclaraciones entre los oferentes invitados y la Unión Cementera Nacional UCEM C.E.M. Planta Chimborazo donde se absolverá todas las dudas que se hubieren generado, tanto por el correo electrónico como las expuestas al momento de efectuarse la Audiencia. Ésta se realizará el día límite establecido en el cronograma del proceso a las 11h30 en el Edificio Administrativo de Unión Cementera Nacional UCEM C.E.M. Planta Chimborazo ubicado en la ciudad de Riobamba, calles Primera Constituyente y Brasil.

3.- Las ofertas Técnica y Económica se presentarán en un sobre único en la Secretaría de la oficina del Departamento de Adquisiciones de UNION CEMENTERA NACIONAL UCEM C.E.M. PLANTA CHIMBORAZO, ubicada en la ciudad de Riobamba, calles Primera Constituyente y Brasil., hasta la hora y día especificado en el cronograma xxx xxxxxx. La apertura de las ofertas se realizará una hora más tarde de la hora prevista para la recepción de las ofertas técnicas.

4.- La evaluación de la propuesta se realizará en función del cumplimiento de los parámetros establecidos en los términos de referencia y posteriormente de cumplir los requerimientos se procederá a la adjudicación.

5.- En ningún caso, los participantes tendrán derecho a reparación o indemnización alguna en caso de que se cancele o se declare desierto el presente proceso de contratación.

Los oferentes (personas naturales o jurídicas) deberán incluir en la oferta los siguientes documentos:

1. Nombramiento o poder otorgado por la compañía (persona jurídica), a favor de la persona que suscribe como representante los documentos precontractuales, vigente al momento de la presentación de la oferta y hasta su adjudicación. En el caso de consorcio se deberá entregar el poder otorgado por los miembros que componen el consorcio a la persona que suscriba la oferta.

2. Copia simple de la escritura constitutiva de la sociedad que participa, (requisito únicamente para compañías).

3. En caso de que sea un consorcio el que participe, deberá presentar los documentos determinados en el numeral 2) por cada una de las personas jurídicas, y la promesa

de consorcio; en caso de ser un consorcio el participante deberá entregar la escritura pública de consorcio debidamente protocolizada en el Ecuador una vez que se le haya declarado como adjudicatario.

4. Copia del certificado de cumplimiento de obligaciones y existencia legal impreso de la página web de la Superintendencia de Compañías. En el caso de consorcios se adjuntará copia de este documento por cada uno de los integrantes del consorcio.

El oferente adjudicado deberá presentar los documentos indicados en el literal 1) legalmente certificados (notariados).

3.2 Vigencia de la oferta: La oferta se entenderá vigente hasta 60 días, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la LOSNCP.

3.3 Precio de la oferta:

El precio de la oferta deberá cubrir todas las actividades y costos necesarios para que el oferente entregue el bien objeto de la contratación en cumplimiento de las especificaciones técnicas, a plena satisfacción de la Unión Cementera Nacional UCEM

C.E.M. Planta Chimborazo.

El precio ofertado por el oferente es de su exclusiva responsabilidad. Cualquier omisión se interpretará como voluntaria y tendiente a conseguir precios que le permitan presentar una oferta más ventajosa.

El valor ofertado no deberá incluir el Impuesto al Valor Agregado –IVA-.

3.4 Cronograma Del Proceso

El cronograma que regirá el presente procedimiento de concurso privado y que se encuentra publicado en la página xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx y xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx es el siguiente:

CONCEPTO	DÍA	HORA
Fecha de Publicación	01-06-15	12H00
Fecha límite de Audiencia	04-06-15	12H00
Fecha Límite de Entrega de Ofertas técnica y económica	08-06-15	12H00
Fecha de Apertura de Ofertas	08-06-15	13H00
Fecha Estimada de Adjudicación	10-06-15	13H00

El término para la convalidación de errores será de 2 días.

Cronograma de convalidación de errores:

En caso de abrirse un término para convalidar errores, se reprogramará el cronograma del proceso en función del término concedido a los oferentes. El nuevo cronograma se publicará en la página web xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.

Convalidación de errores	09-06-15	14H00
Respuesta de convalidación de errores	11-06-15	14H00
Fecha estimada de Adjudicación	12-06-15	14H00

3.5 Forma de presentar la oferta: El oferente presentará en un sobre único, la oferta técnica y económica incluyendo la información que se determina en los formularios que constan en la sección V. Pueden utilizarse formatos elaborados en ordenador a condición que la información sea la que se solicita se presentará en un sobre único en la Secretaría de la Comisión Técnica, hasta la fecha y hora indicadas en la invitación.

Los documentos que contiene la oferta deberán estar foliados y rubricados por el proveedor, representante legal o procurador común.

El sobre se cerrará con suficientes seguridades que impidan conocer su contenido antes de su apertura oficial.

Además, obligatoriamente el oferente deberá incluir en la oferta una muestra representativa de 2 kg de la materia prima. Esta muestra deberá ser entregada con la oferta técnica-económica.

3.5.1. Oferta técnica: A la oferta técnica se adjuntarán obligatoriamente los siguientes formularios:

 Carta de Presentación y Compromiso (Formulario No.1)

 Datos Generales del Oferente (Formulario No.2)

 Componentes de los bienes y/o servicios ofertados. (Formulario No.4)

 Declaración xx Xxxxxxxx Ecuatoriano (Formulario No. 5)

 Variaciones de la situación financiera del oferente (Formulario No. 6)

 Cronograma de entrega (Formulario No. 7)

 Formulario para identificación del socio(s), accionista(s) o partícipe(s) mayoritarios de personas jurídicas oferentes (Formulario No. 8)

3.5.2 Oferta económica: La oferta económica se presentará desglosado en el Formulario No 3.

La carátula del sobre único de la oferta será la siguiente:

UNION CEMENTERA NACIONAL UCEM C.E.M. PLANTA CHIMBORAZO CONCURSO PRIVADO

GIRO ESPECÍFICO DEL NEGOCIO

“CÓDIGO DEL PROCESO: PEGN-UCEM-PCH-28-15” SOBRE UNICO

Ing.

Xxxxx Xxxx Xxxxxxx GERENTE GENERAL

UNION CEMENTERA NACIONAL UCEM C.E.M.

Presente

PRESENTADA POR:

No se tomarán en cuenta las ofertas entregadas en otro lugar o después del día y hora fijados para su entrega-recepción.

La Secretaría de la Comisión Técnica, recibirá la oferta técnica-económica en el mismo sobre, conferirá comprobantes de recepción por cada oferta entregada y anotará, tanto en los recibos como en el sobre de la oferta, la fecha y hora de recepción.

3.6 Modificación de los Pliegos: La Comisión Técnica o la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado podrán emitir aclaraciones o modificaciones respecto de las condiciones particulares de los pliegos, por propia iniciativa o a pedido de los participantes, siempre que éstas no alteren el presupuesto referencial ni el objeto del

contrato, modificaciones que deberán ser publicadas en el Portal Institucional del SERCOP, hasta el término máximo de responder preguntas.

La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, podrá ajustar el cronograma de ejecución del procedimiento precontractual con la motivación respectiva. Todo cambio será publicado en el Portal Institucional y podrá realizarse hasta la fecha límite de la etapa para contestar las preguntas y realizar aclaraciones así como en la etapa de calificación de participantes.

“ADQUISICIÓN DE 40 000 TONELADAS DE CALIZA”

PEGN-UCEM-PCH-28-15

SECCIÓN IV CONDICIONES ESPECÍFICAS

4.1 REQUISITOS MÍNIMOS:

 Presentar todos los formularios descritos en la SECCIÓN V debidamente elaborados y suscritos.

 El oferente invitado deberá estar inscrito y habilitado como proveedor en el Registro Único de Proveedores (RUP) conforme lo dispone el artículo 18 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y el artículo 12 del Reglamento de Giro Especifico del Negocio de UCEM C.E.M.

 La Unión Cementera Nacional UCEM C.E.M. verificará que el patrimonio del oferente (Aplicable para personas jurídicas) sea igual o superior a la relación que se determine con respecto del presupuesto referencial conforme las regulaciones expedidas por el SERCOP. De acuerdo a lo establecido en la RESOLUCIÓN INCOP No. RE-2013-000082, Art. 1 literal c. En caso de personas jurídicas la Unión Cementera Nacional UCEM C.E.M. Planta Chimborazo verificará que el patrimonio del oferente sea igual o superior a la siguiente relación con el presupuesto referencial del procedimiento de contratación. Para el caso deberán presentar la Declaración de impuesto a la renta del ejercicio fiscal inmediato anterior que fue entregada al Servicio xx Xxxxxx Internas SRI (Formulario 101).

 Presentar el Formulario N° 5 Declaración del Valor Agregado Ecuatoriano xxx xxxxxx. La Entidad Contratante deberá verificar si alguno o algunos o todos los oferentes cumplen con el porcentaje mínimo sectorial ecuatoriano, determinado por el SERCOP. Sólo él o los participantes que cumplen con el porcentaje mínimo sectorial ecuatoriano continuarán en el procedimiento.

Únicamente en el caso de que ninguna de las ofertas presentadas cumpliera el porcentaje mínimo sectorial ecuatoriano, la Entidad Contratante considerará y analizará las ofertas que se hubieren presentado.

 Especificaciones Técnicas

Las características físicas y químicas son requisitos mínimos para el presente proceso precontractual y se los detalla a continuación:

ANALISIS QUIMICO	VALOR PROMEDIO % CALIZA
Perd. Fuego	41,5
SiO2	3,4
Al2O3	1,2
Fe2O3	0,8
CaO	52,2
MgO	0,56
SO3	0,1
Na2O	0,07
K2O	0,07

ANALISIS QUIMICO	VALOR MINIMO % CALIZA
% Titulación	>= 92%
% Humedad	<= 2%

Granulometría máxima: 600 mm

El material deberá ser entregado, descargado, en Planta Chimborazo de acuerdo a los requerimientos de producción.

El oferente que resulte adjudicado sufrirá una penalización en el precio total (mineral y transporte) pactado por el contenido carbonato de calcio de la manera siguiente:

Título (%)	PENALIZACION (%)	COSTO
91.9 a 91.0	2	(98/100)*precio
90.9 a 90.0	4	(96/100)*precio
89.9 a 89.0	6	(94/100)*precio
88.9 a 88.0	8	(92/100)*precio
87.9 a 87.0	10	(90/100)*precio
86.9 a 86.0	15	(85/100)*precio
85.9 a 85.0	20	(80/100)*precio
84.9 a 82.0	60	(40/100)*precio
< a 82.0	100	0.0

Por lo tanto, si el contenido de carbonato de calcio es menor a 82%, el material no será recibido y el PROVEEDOR será responsable de retirar el material de Planta.

El contenido porcentual de humedad también será un factor de penalización del precio total por tonelada de material, por cada 1% de humedad sobre el 2% solicitado en las especificaciones del material se descontará el 1% del valor total a pagar al PROVEEDOR.

El material fuera de especificaciones deberá ser retirado por el proveedor en un plazo de máximo 8 días calendario después de ser notificado, caso contrario la contratante dispondrá del material y el desalojo será cobrado al proveedor.

Todos los resultados de análisis del material serán reportados por el Laboratorio de Control de Calidad de Unión Cementera Nacional UCEM CEM y constituirán prueba suficiente para establecer esta penalización de haber lugar a ello.

 Incluir en la oferta una muestra representativa de la materia prima (2 Kg).

 Presentar el Licenciamiento Ambiental de la xxxx x xxxxxxx inclusive en el caso de no ser el titular. En el caso de no tener Licencia Ambiental el oferente presentará la certificación emitida por la Autoridad Ambiental en la que se manifieste que se encuentra en proceso de regularización.

 En caso de no ser titular de la Concesión Minera el oferente deberá presentar el contrato y/o promesa de Compra-Venta y/o Arrendamiento de la mina de donde procede el material para el presente proceso. En caso de ser adjudicatario las promesas de compra-venta deberán materializarse en contratos y presentarse a la Unión Cementera Nacional UCEM C.E.M. Planta Chimborazo.

Aquella oferta que cumpla integralmente con los parámetros mínimos, pasará a la etapa de calificación, caso contrario será descalificada.

4.2 MÉTODO DE EVALUACIÓN

De manera general, la evaluación de las ofertas se encaminará a proporcionar una información imparcial sobre si una oferta debe ser rechazada y cuál de ellas cumple con el concepto de mejor costo en los términos establecidos en el numeral 18 del artículo 6 de la LOSNCP. Se revisará que las ofertas presentadas cumplan con lo solicitado, evaluando tanto la propuesta técnica como la económica en función de los parámetros de calificación previstos en el pliego, los que deberán ser objetivos.

La valoración de los parámetros de calificación se realizará conforme al siguiente cuadro:

PARÁMETRO	PORCENTAJE (no aplica si es cumple/no cumple)
1. Precio de la oferta	50
2. Experiencia en provisiones similares	20
3. Capacidad de entrega/abastecimiento	20
4. Valor Agregado Ecuatoriano	10
TOTAL	100

Para poder ser declarado elegible para adjudicación, los oferentes deben obtener un puntaje mayor o igual a 70 sobre 100.

El criterio de valoración será:

PARAMETRO 1

Precio de la oferta (50 puntos).-

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN PARAMETRO 1

Se asignara un máximo de 50 puntos de la manera siguiente: 50 puntos al oferente que presente su oferta económica con el costo más bajo por tonelada de caliza descargada en Planta Chimborazo dentro del presupuesto referencial, y se aplicara una regla de tres para las otras ofertas tomando como base la oferta más baja.

PARAMETRO 2

Experiencia en provisiones similares (20 puntos).

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN PARAMETRO 2

El oferente deberá presentar 5 certificados emitidos por una institución del sector público o privado, donde se indique que ha tenido contratos similares en la provisión y/o abastecimiento de materiales de origen natural, en los últimos 4 años, de montos mínimos del 50% del presupuesto referencial del presente proceso. En caso de tener menos certificados se asignará 4 puntos por cada certificado.

PARAMETRO 3

Capacidad de entrega/abastecimiento (20 puntos)

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN PARAMETRO 3

Se asignará 20 puntos de la siguiente manera:

8 puntos al oferente que a través de un certificado garantice la capacidad de entrega y/o abastecimiento mensual solicitado (aproximadamente 6 700 toneladas), de no presentar este documento se calificará con 0 puntos.

12 puntos al oferente que demuestre mediante documentos legales vigentes (matricula, seguro de accidentes y licencia tipo E del conductor) la disponibilidad de contar con al menos 12 camiones bañeras de 3 ejes posteriores, de capacidad de carga mínima de 27 TN, para el transporte de la caliza, las que pueden ser de propiedad o que presten servicio al oferente. Se calificará con 1 punto por cada vehículo requerido.

PARAMETRO 4

Valor Agregado Ecuatoriano (10 puntos):

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN PARAMETRO 4

Se asignará un máximo de 10 puntos de la manera siguiente: 10 puntos al oferente que presente con respaldo el mayor agregado nacional para el presente proceso de acuerdo a lo establecido en la resolución INCOP Nº RE-2013-0000089.

Al resto de oferentes se les calificará mediante regla de tres en relación a la oferta con el mayor agregado nacional.

4.3 Forma de entrega.- Las entregas se realizarán en la Unión Cementera Nacional UCEM C.E.M. Planta Chimborazo de lunes a viernes desde las 08H00 hasta las 16H00. Las entregas serán de aproximadamente 330 toneladas diarias, dependiendo del requerimiento de Planta Chimborazo.

4.4 Forma de pago.- Los pagos se realizarán quincenalmente contra entrega del mineral puesto en la Unión Cementera Nacional UCEM C.E.M. Planta Chimborazo y presentación de la factura correspondiente que contenga todos los requisitos que manda la ley tributaria, el pago está relacionado con la certificación presupuestaria 002-2015.

Los pagos del bien se realizarán con fondos propios, provenientes del presupuesto de la Unión Cementera Nacional UCEM C.E.M. Planta Chimborazo con cargo a la partida presupuestaria 51101 001 COSTO CEMENTO.

4.5 Plazo.- El plazo para la entrega del objeto contractual es de 6 meses a partir de la firma del contrato y presentación de garantías.

4.6 Presupuesto Referencial: El Presupuesto Referencial es de USD 720 000 (SETECIENTOS VEINTE MIL CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), más IVA.

4.7 Garantías: El oferente está obligado a entregar la siguiente garantía:

Conforme lo establece el Art. 73 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y el Art. 16 del Reglamento del Giro Específico del Negocio literal a) Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato: "Si la cuantía del contrato supera el valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,000002 por el Presupuesto inicial del Estado, se requerirá la garantía de fiel cumplimiento correspondiente al 5% del valor del contrato, garantía que estará vigente hasta la recepción definitiva del contrato."

4.8 Tipo de Adjudicación.- Por la naturaleza de la contratación la adjudicación será total o parcial.

4.9 Vigencia de la oferta: Las ofertas se entenderán vigentes hasta 60 días calendario o hasta la firma del contrato, la oferta se entregará en idioma castellano.

SECCIÓN V MODELOS DE FORMULARIOS

Formulario No. 1

CARTA DE PRESENTACIÓN Y COMPROMISO

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: ADQUISICIÓN DE 40 000 TONELADAS DE CALIZA

PEGN-UCEM-PCH-28-15

Fecha: ..................

Ing.

Xxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx

GERENTE GENERAL

UNIÓN CEMENTERA NACIONAL UCEM C.E.M.

Presente.-

De mi consideración:

El que suscribe, en atención a la invitación efectuada por la Unión Cementera Nacional UCEM C.E.M. Planta Chimborazo, dentro del proceso de régimen especial para la “ADQUISICIÓN DE 40 000 TONELADAS DE CALIZA”, luego de examinar el pliego, al presentar esta oferta por (sus propios derechos, si es persona natural) / (representante legal de…, sí es persona jurídica), o (procurador común de , sí se trata de consorcio

o asociación) declara que:

1. Suministrará todos los (bienes y/o servicios ofertados), nuevos de fábrica, completos, listos para su uso inmediato, de conformidad con las características detalladas en esta oferta.

2. La única persona o personas interesadas en esta oferta está o están nombradas en ella, sin que incurra en actos de ocultamiento o simulación con el fin de que no aparezcan sujetos inhabilitados para contratar con el Estado.

3. La oferta la hace en forma independiente y sin conexión oculta con otra u otras personas, compañías o grupos participantes en este procedimiento de régimen especial y que en todo aspecto, la oferta es honrada y de buena fe. Por consiguiente, asegura no haber vulnerado y que no vulnerará ningún principio o norma relacionada con la competencia libre, xxxx y justa; así como declara que no establecerá, concertará o coordinará –directa o indirectamente, en forma explícita o en forma oculta- posturas, abstenciones o resultados con otro u otros oferentes, se consideren o no partes relacionadas en los términos de la normativa aplicable.

4. Al presentar esta oferta, cumple con toda la normativa general, sectorial y especial aplicable a su actividad económica, profesión, ciencia u oficio.

5. Al presentar esta oferta, considera todos los costos obligatorios que debe y deberá asumir en la ejecución contractual, especialmente aquellos relacionados con obligaciones sociales, laborales, de seguridad social, ambientales y tributarias vigentes.

6. Bajo juramento declara expresamente que no ha ofrecido, ofrece u ofrecerá, y no ha efectuado o efectuará ningún pago, préstamo o servicio ilegítimo o prohibido por la ley; entretenimiento, viajes u obsequios, a ningún funcionario o trabajador de la Unión Cementera Nacional UCEM C.E.M. Planta Chimborazo,que hubiera tenido o tenga que

ver con el presente procedimiento de contratación en sus etapas de planificación, programación, selección, contratación o ejecución, incluyéndose preparación xxx xxxxxx, aprobación de documentos, calificación de ofertas, selección de contratistas, adjudicación o declaratoria de procedimiento desierto, recepción de productos o servicios, administración o supervisión de contratos o cualquier otra intervención o decisión en la fase precontractual o contractual.

7. Acepta que en el caso de que se comprobare una violación a los compromisos establecidos en los numerales 2, 3, 4, 5 y 6 que anteceden, Unión Cementera Nacional UCEM C.E.M. Planta Chimborazole descalifique como oferente, o dé por terminado en forma inmediata el contrato observando el debido proceso, para lo cual se allana a responder por los daños y perjuicios que tales violaciones hayan ocasionado.

8. Conoce las condiciones del suministro y ha estudiado las especificaciones técnicas, términos de referencia y demás contenidas en el pliego, (inclusive sus alcances: detallar los alcances en caso de haberlos) y se halla satisfecho del conocimiento adquirido. Por consiguiente, renuncia a cualquier reclamo posterior, aduciendo desconocimiento de características y especificaciones de los bienes a recibir.

9. Entiende que las cantidades indicadas en el formulario de oferta (formulario No. 3) son fijas y no podrán variar por ningún concepto.

10. Conoce y acepta que la Unión Cementera Nacional UCEM C.E.M. Planta Chimborazo se reserva el derecho de adjudicar el contrato o de declarar desierto el procedimiento convocado, si conviniere a los intereses nacionales e institucionales. En ningún caso los participantes tendrán derecho a reparación o indemnización alguna en caso de declaratoria de procedimiento desierto o de cancelación de procedimiento.

11. Se somete a las exigencias y demás condiciones establecidas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP, su Reglamento General, las resoluciones del SERCOP y el pliego respectivo, en caso de ser adjudicatario.

12. Se responsabiliza de la veracidad, exactitud de la información y de las declaraciones incluidas en los documentos de la oferta, formularios y otros anexos, considerando que esta contratación se enmarca en el principio de la buena fe; sin perjuicio de lo cual autoriza a la Unión Cementera Nacional UCEM C.E.M. Planta Chimborazo, a obtener aclaraciones e información adicional sobre las condiciones técnicas y económicas del oferente.

13. Bajo juramento, no estar incurso en las inhabilidades generales y especiales e incapacidades para contratar establecidas en los artículos 62 y 63 de la LOSNCP y 110 y 111 de su Reglamento General.

En caso de que se le adjudique el contrato, se obliga a:

a) Firmar el contrato dentro del término establecido en el pliego.

b) A entregar los bienes de conformidad con el pliego y documentos del contrato.

(Si el oferente fuere extranjero se añadirá un literal que dirá: Previamente a la firma del contrato, el oferente se compromete a domiciliarse en el país, conforme lo dispone el artículo 6 y la sección XIII de la Ley de Compañías; y, a obtener el RUP.)

Atentamente,

-------------------------------------------------------

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN

(Según el caso)

Formulario No. 2

DATOS GENERALES DEL OFERENTE

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: ADQUISICIÓN DE 40 000 TONELADAS DE CALIZA

PEGN-UCEM-PCH-28-15

NOMBRE DEL OFERENTE: (determinar si es persona natural, jurídica, consorcio o asociación; en este último caso, se identificará a los miembros del consorcio o asociación. Se determinará al representante legal o procurador común, de ser el caso).

Ciudad:

Calle (principal)

No:

Calle (intersección):

Teléfono(s):

Celular:

Correo electrónico

Cédula de Ciudadanía (Pasaporte):

R.U.C:

BIENES Y/O SERVICIOS QUE OFRECE:

LUGAR Y FECHA

-------------------------------------------------------

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN

(según el caso)

Formulario No. 3 OFERTA ECONÓMICA

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………………………………..

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: ADQUISICIÓN DE 40 000 TONELADAS DE CALIZA

PEGN-UCEM-PCH-28-15

TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

Código CPC	Descripción del bien o servicio	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
TOTAL

El oferente deberá especificar:

 El precio por tonelada de caliza puesta en Planta Chimborazo.

 El precio por transporte de cada tonelada de caliza puesta en Planta Chimborazo.

 El precio total ofertado de la caliza puesta en Planta Chimborazo.

(Nota: Estos precios no incluyen IVA)

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: (en números), más IVA

LUGAR Y FECHA

-------------------------------------------------------

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN

(según el caso)

Formulario No. 4

COMPONENTES DE LOS (BIENES Y/O SERVICIOS) OFERTADOS NOMBRE DEL OFERENTE: .......................................................................

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: ADQUISICIÓN DE 40 000 TONELADAS DE CALIZA

PEGN-UCEM-PCH-28-15

El oferente deberá llenar el formato de la tabla de los componentes de los (bienes o servicios), en la cual se deben incluir todos y cada uno de los rubros ofertados, que respondan a los requerimientos de la Unión Cementera Nacional UCEM C.E.M. Planta Chimborazo.

Especificación Técnica - Términos de Referencia Requeridos Especificación Técnica –Términos de Referencia Ofertados

LUGAR Y FECHA

-------------------------------------------------------

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN

(según el caso)

Formulario No. 5 DECLARACIÓN XX XXXXXXXX ECUATORIANO

NOMBRE DEL OFERENTE:……………………………………….

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: ADQUISICIÓN DE 40 000 TONELADAS DE CALIZA

PEGN-UCEM-PCH-28-15

Hoja… de……

Ing.

Xxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx

GERENTE GENERAL

UNIÓN CEMENTERA NACIONAL UCEM C.E.M.

Presente.

De mi consideración:

El que suscribe, (por mis propios derechos o en calidad de representante legal de la compañía "', o del consorcio. ) declaro bajo juramento y en pleno conocimiento de las

consecuencias legales que conlleva faltar a la verdad, que:

 Libre y voluntariamente presento la información que detallo más adelante, para fines única y exclusivamente relacionados con el presente proceso de contratación;

 Garantizo la veracidad y exactitud de la presente información; y, autorizo a UNION CEMENTERA NACIONAL UCEM C.E.M PLANTA CHIMBORAZO, al SERCOP, o a

un Órgano de Control, a efectuar averiguaciones para comprobar tal información.

 Autorizo a que esta información se transparente a través del Portal xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx; y, doy mi consentimiento para que se realicen las verificaciones que sean pertinentes.

 La falta de veracidad de la información presentada por el oferente será causa de descalificación de la oferta, declararlo adjudicatario fallido o de terminación unilateral del contrato, según corresponda; sin perjuicio de las acciones judiciales a las que hubiera lugar.

 Declaro que el (bien o servicio) ofertado tiene un valor agregado ecuatoriano del (….%) respecto a su costo de producción, el sustento del cálculo de dicho valor se encuentra a continuación:

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE VALOR AGREGADO ECUATORIANO RESPECTO AL COSTO DE PRODUCCIÓN

(Desagregado por elemento de costo)

Ítem

CPC

Descripción

Cantidad

Unidad

Costo Unitario

Costo Total CT

A

B

C

D

E

Suma de %

VAEO de Ítem

1

CT (1)

Suma (A-E)

2

CT (2)

...

N

CT (n)

VAEO TOTAL

Suma de Cantidad

Suma de Costo Total CTG

Columna	ELEMENTOS DE COSTOS DEL BIEN O SERVICIO	VALOR AGREGADO ECUATORIANO (%)
CPC	Código CPC del producto
Descripción	Descripción del producto (bien o Servicio)
Cantidad	Cantidad solicitada por la entidad
Unidad	Unidad de medida del producto (Bien o Servicio)
Costo Total CT	Corresponde al Costo Total de Producción del bien o prestación del servicio
Suma %	Sumatoria de los valores de las columnas a, b, c, d, e,
A	Valor de materia prima, materiales e insumos de origen ecuatoriano de aplicación directa al bien o servicio.	(A/CT) x 100
B	Valor de mano de obra utilizada en el país para la fabricación del bien prestación del servicio.	(B/CT) x 100
C	Valor de la tecnología de origen nacional aplicada en la elaboración del bien o prestación del servicio: gastos de investigación, desarrollo y propiedad intelectual. (El valor proporcional utilizado para este cálculo será el resultante de aplicar el valor de amortización anual directamente en el período de fabricación del bien o prestación del servicio desarrollado, objeto de la oferta, de acuerdo a la Ley Régimen Tributario Interno y su Reglamento
D	Valor de servicios, incluido los profesionales, prestado por personas naturales y jurídicas nacionales para la fabricación del bien o prestación del servicio
E	(Valor de depreciación de equipos instalados en las plantas industriales en Ecuador empleados para la fabricación del bien, o prestación de servicio, de acuerdo a los siguientes criterios:  Para la fabricación de bienes o prestación de servicios, la depreciación no podrá ser realizada en un tiempo menor de (10) años para herramientas, maquinarias, equipos e instalación  El valor de depreciación será el valor histórico en libros. En caso que no exista valor de depreciación, este concepto se lo realizará según avalúo de activos.  El valor proporcional utilizado para este cálculo, será el resultante de aplicar el valor de depreciación anual obtenida de la maquinaria, equipos o instalaciones en el período realmente utilizado directamente en la fabricación del bien o prestación del servicio objeto de la oferta.
Suma de %	Sumatoria de los valores desde (a) hasta (e)
VAN de Ítem	TOTAL COMPONENTE ECUATORIANO	Suma de %  = A-E (%)

Atentamente, (FECHA Y LUGAR)

-------------------------------------------------------

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN

(según el caso)

METODOLOGÍA PARA EL FORMULARIO DE CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE VALOR AGREGADO ECUATORIANO RESPECTO AL COSTO DE PRODUCCIÓN

DEFINICIONES Y CRITERIOS

En el formulario se deberá tomar en cuenta las siguientes definiciones y criterios:

1. Valor Agregado Ecuatoriano. Es el resultado de la sumatoria de las contribuciones porcentuales en la formación del precio final total de losdiversos componentes de origen ecuatoriano, que se utilizan para producir un bien o prestar un servicio.

2. Materia Prima, Insumos y Equipos de Origen Ecuatoriano. Todos aquellos bienes, partes materiales producidos o fabricados en el país, incorporados en la producción de bienes, o prestación de servicios objeto de la oferta.

3. Mano de Obra. Personal empleado, obreros y trabajadores utilizados para la producción del bien, o prestación del servicio objeto de la oferta, según los datos declarados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS.

4. Tecnología de Origen Ecuatoriano. Los gastos documentadamente comprobables que en investigación, desarrollo y propiedad intelectual, que hayan sido realizados en el país, para la fabricación del producto, o prestación del servicio objeto de la oferta, en el porcentaje que corresponda de acuerdo a la presente metodología.

Para la presentación de los componentes relacionados al cálculo del Valor xx Xxxxxxxx Ecuatoriano, debe observarse el procedimiento previsto en el Formulario de Cálculo de Valor Agregado Ecuatoriano.

No serán considerados como Valor xx Xxxxxxxx Ecuatoriano:

1. Las manipulaciones simples destinadas a asegurar la conservación de los bienes durante su transporte o almacenamiento, tales como la aeración, refrigeración, adición de sustancias, salazón, extracción de partes averiadas y operaciones similares. Salvo en aquellos casos, que con ocasión a la cogestión se demuestre que grupos de personas realicen este tipo de funciones dentro de la empresa.

2. Las operaciones de desempolvamiento, lavado o limpieza, entresaque, clasificación, selección, división en partes, cribado, tamizado, filtrado, dilución en agua, aplicación de aceite y recortado.

3. La formación de juegos de bienes.

4. La reunión o división de bultos.

5. La aplicación de marcas, etiquetas o signos distintivos similares a las marcas nacionales.

6. El servicio de post-venta y garantía de bienes y servicios importados, costos de publicidad, promoción, comercialización y distribución.

7. Costos administrativos, márgenes de utilidad, tributos, gastos de nacionalización y otros costos que no intervengan directamente en el proceso productivo.

8. Cualquier otra actividad que no cumplan los parámetros determinantes del Valor xx Xxxxxxxx Nacional, establecidos en este instructivo.

Notas:

 La sumatoria de los elementos del cuadro anterior no necesariamente deben ser el 100% ni tampoco superar dicho porcentaje.

 Los valores de los parámetros a, b, c, d, e, de la columna de Valor Agregado Ecuatoriano, corresponden a los porcentajes de cada uno de ellos respecto al costo total (CT) del objeto ofertado.

 El Valor (CT), corresponde al Costo Total de Producción del bien o prestación del servicio.

Formulario No. 6

SITUACIÓN FINANCIERA DEL OFERENTE

NOMBRE DEL OFERENTE:…………………………..

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: ADQUISICIÓN DE 40 000 TONELADAS DE CALIZA

PEGN-UCEM-PCH-28-15

Hoja.... de.....

La situación financiera del oferente se demostrará con la presentación de la declaración de impuesto a la renta del ejercicio fiscal inmediato anterior que fue entregada al Servicio xx Xxxxxx Internas SRI (Formulario 101).

El participante presentará la información requerida por la Unión Cementera Nacional UCEM C.E.M. para los índices financieros por ella solicitada, conforme el siguiente cuadro:

Índice	Indicador solicitado	Indicador declarado por el proveedor	Observaciones
Solvencia	1,0

(LUGAR Y FECHA)

------------------------------------------------------- (FIRMA DEL CONTADOR)

------------------------------------------------------- (FIRMA EL REPRESENTANTE LEGAL)

Formulario No. 7 CRONOGRAMA DE ENTREGA

NOMBRE DEL OFERENTE: ………………………………....

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: ADQUISICIÓN DE 40 000 TONELADAS DE CALIZA

PEGN-UCEM-PCH-28-15

Hoja .... de .....

Formato libre del oferente, cuadro que deberá contener los siguientes datos:

PRECIO OFERTADO

TIEMPO 6 meses

TOTAL 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses

INVERSIÓN MENSUAL AVANCE PARCIAL EN %

INVERSIÓN ACUMULADA AVANCE ACUMULADO EN %

(LUGAR Y FECHA)

-------------------------------------------------------

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN

(según el caso)

Formulario No. 8

1. FORMULARIO PARA IDENTIFICACION DEL SOCIO(S), ACCIONISTA(S) O PARTÍCIPE(S) MAYORITARIO(S) DE LA PERSONA JURÍDICA OFERENTE (en el caso de que ésta no cotice sus acciones y participaciones en bolsas de valores nacionales o extranjeras).

(A presentarse de manera obligatoria, como parte de la Oferta Técnica) REFERENCIA RESOLUCIÓN XXXXX Xx. 000-00 (sustitutiva de la Resolución INCOP No.028-09

NOMBRE DEL OFERENTE: ..........................................................................

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: ADQUISICIÓN DE 40 000 TONELADAS DE CALIZA

PEGN-UCEM-PCH-28-15

(Fecha)

Señora Ing.

Xxxxx Xxxx Xxxxxxx

GERENTE GENERAL

UNION CEMENTERA NACIONAL UCEM C.E.M.

Presente.-

De mi consideración:

El que suscribe, en mi calidad de representante legal de la (compañía ) declaro

bajo juramento y en pleno conocimiento de las consecuencias legales que conlleva faltar a la verdad, que:

1.- Libre y voluntariamente presento la información que detallo más adelante, para fines única y exclusivamente relacionados con el presente proceso de contratación;

2.- Garantizo la veracidad y exactitud de la información; y, autorizo a UNION CEMENTERA NACIONAL UCEM C.E.M. al Instituto Nacional de Contratación Pública SERCOP, o a los Órganos de Control, a efectuar averiguaciones para comprobar tal información.

3.- Acepto que en caso de que el contenido de la presente declaración no corresponda a la verdad, UNION CEMENTERA NACIONAL UCEM C.E.M.:

1. Observando el debido proceso, aplique la sanción indicada en el último inciso del artículo 19 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNCP-;

2. Descalifique a mi representada como oferente; o,

3. Proceda a la terminación unilateral del contrato respectivo, en cumplimiento del artículo 64 de la LOSNCP, si tal comprobación ocurriere durante la vigencia de la relación contractual.

Además, me allano a responder por los daños y perjuicios que estos actos ocasionen.

4.- Acepto que en caso de que el accionista, partícipe o socio mayoritario de mi representada esté domiciliado en un paraíso fiscal, UNION CEMENTERA NACIONAL UCEM C.E.M. descalifique a mi representada inmediatamente.

5.- Me comprometo a notificar a UNION CEMENTERA NACIONAL UCEM C.E.M. la transferencia, cesión, enajenación, bajo cualquier modalidad de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de participación, que realice la persona jurídica a la

que represento. En caso de no hacerlo, acepto que UNION CEMENTERA NACIONAL UCEM C.E.M. declare unilateralmente terminado el contrato respectivo.

Esta obligación será aplicable también a los partícipes de las asociaciones o consorcios, constituidos de conformidad con el artículo 26 de la LOSNCP.

TIPO DE PERSONA JURÍDICA:

Compañía Anónima

Compañía de Responsabilidad Limitada

Compañía Mixta

Compañía en Nombre Colectivo

Compañía en Comandita Simple

Sociedad Civil

Corporación

Fundación

Asociación o consorcio

Otra

Nombres completos del socio(s), accionista(s), partícipe(s) Número de cédula de identidad, ruc o identificación similar emitida por país extranjero, de ser el caso Porcentaje de participación en la estructura de propiedad de la persona jurídica Xxxxxxxxx Xxxxxx

NOTA: Si el socio (s), accionista (s) o partícipe (s) mayoritario (s) es una persona jurídica, de igual forma, se deberá identificar los nombres completos de todos los socio (s), accionista (s) o partícipe (s), para lo que se usará el siguiente formato:

Nombres completos del socio(s), accionista(s), partícipe(s) Número de cédula de identidad, ruc o identificación similar emitida por país extranjero, de ser el caso Porcentaje de participación en la estructura de propiedad de la persona jurídica Xxxxxxxxx Xxxxxx

Atentamente,

-------------------------------------------------------

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN

(según el caso)

2. DECLARACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA JURÍDICA OFERENTE CUYAS ACCIONES SE NEGOCIAN EN BOLSAS DE VALORES NACIONALES O EXTRANJERAS

(A presentarse de manera obligatoria, como parte de la oferta técnica) NOMBRE DEL OFERENTE: ..........................................................................

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: ADQUISICIÓN DE 40 000 TONELADAS DE CALIZA

PEGN-UCEM-PCH-28-15

(Fecha) Ing.

Xxxxx Xxxx Xxxxxxx

GERENTE GENERAL

UNION CEMENTERA NACIONAL UCEM C.E.M.

Presente.-

De mi consideración:

El que suscribe, en mi calidad de representante legal de la (compañía ) declaro

bajo juramento y en pleno conocimiento de las consecuencias legales que conlleva faltar a la verdad, que mi representada (el oferente deberá agregar la palabra SI, o la palabra, NO, según corresponda a la realidad) está registrada en la BOLSA DE VALORES, desde (FECHA DE REGISTRO) hasta la actualidad, y en tal virtud sus (acciones) se cotizan en la mencionada Bolsa de Valores:

1. Garantizo la veracidad y exactitud de la información proporcionada en esta declaración, y autorizo a UNION CEMENTERA NACIONAL UCEM C.E.M., al Instituto Nacional de Contratación Pública INCOP, o a cualquier órgano de control competente, a efectuar las investigaciones pertinentes para comprobar tal información.

2. Además, acepto que en caso de que el contenido de la presente declaración no corresponda a la verdad, UNION CEMENTERA NACIONAL UCEM C.E.M.:

a. Observando el debido proceso, aplique la sanción indicada en el último inciso del artículo 19 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública;

b. Descalifique a mi representada como oferente; o,

c. Proceda a la terminación unilateral del contrato respectivo, en cumplimiento del artículo 64 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, si tal comprobación ocurriere durante la vigencia de la relación contractual.

d. Además, me allano a responder por los daños y perjuicios que estos actos ocasionen.

Atentamente,

-------------------------------------------------------

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL O PROCURADOR COMÚN

(según el caso)

SECCIÓN VI PROYECTO DE CONTRATO

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: ADQUISICIÓN DE 40 000 TONELADAS DE CALIZA

PEGN-UCEM-PCH-28-15

Cláusula Primera.- COMPARECIENTES

Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte UNION CEMENTERA NACIONAL UCEM C.E.M. Planta Chimborazo., representado legalmente por la Ing. Xxxxx Xxxx Xxxxxxx); y, por otra (razón social /nombre del PROVEEDOR y de ser el caso la representación legal y el nombre); quienes en adelante y para efectos de este Contrato se denominarán simplemente, “CONTRATANTE” y "CONTRATISTA", respectivamente, al tenor de las siguientes cláusulas.

Cláusula Segunda.- ANTECEDENTES

2.1.- El (día) (mes) (año), la empresa UNION CEMENTERA NACIONAL UCEM C.E.M.

realizó la convocatoria para la contratación del CONCURSO PRIVADO para la “ADQUISICIÓN DE 40 000 TONELADAS DE CALIZA”

2.2.- Luego del trámite correspondiente, la máxima autoridad de UNION CEMENTERA NACIONAL UCEM C.E.M. PLANTA CHIMBORAZO, adjudicó el proceso de contratación para la “ADQUISICIÓN DE 40 000 TONELADAS DE CALIZA”al oferente (nombre del adjudicatario y de ser el caso la representación legal y el nombre).

Cláusula Tercera.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Forman parte integrante del contrato, los siguientes documentos que deben ser protocolizados:

a) Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el contrato;

b) La oferta presentada por EL CONTRATISTA;

c) El pliego incluyendo las especificaciones técnicas que corresponden al bien adquirido;

d) Los demás documentos de la oferta del adjudicatario;

e) Las garantías presentadas por el proveedor;

Cláusula Cuarta.- INTERPRETACION Y DEFINICION DE TERMINOS

4.1.- Los términos del Contrato deben interpretarse en sentido literal, dentro del contexto del mismo, que revelen claramente la intención de los contratantes. En todo caso su interpretación sigue las siguientes normas:

1) Cuando los términos están definidos y son claros, se atenderá su tenor literal.

2) Si no están definidos se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes.

3) En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV del Código Civil, De la Interpretación de los Contratos.

4) El contexto servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía.

4.2.- De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las normas del contrato, en tal caso será el administrador del contrato el que determine la prevalencia del texto, de conformidad con el objeto contractual.

4.3.- Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos serán interpretados de la manera que se indica a continuación:

a) "Entidad Contratante" o, simplemente, "Contratante", es el nombre de la Entidad que convoca a licitación.

b) Pliego: Documentos precontractuales elaborados y aprobados para el procedimiento, que identifican el objeto de la licitación y del contrato, contienen las instrucciones para los oferentes, el procedimiento a seguirse, la forma como serán evaluadas las ofertas, las normas para la adjudicación, las especificaciones técnicas y demás detalles para la ejecución del servicio, las estipulaciones y condiciones contractuales; y son de acatamiento obligatorio para las partes;

c) "Oferente" o "Oferentes", es la persona natural o jurídica, asociación o consorcio que presenta una "oferta", en atención al llamado al concurso privado/público;

d) "Oferta" es la Oferta ceñida a los pliegos presentada por el oferente a través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicado, a suscribir el contrato y a la entrega de la “ADQUISICIÓN DE 40 000 TONELADAS DE CALIZA”

e) "Adjudicatario", es el oferente a quien la máxima autoridad de la UNION CEMENTERA NACIONAL UCEM C.E.M., le adjudica el contrato;

f) "Contratista", es la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, asociación o consorcio, contratada por la Entidad Contratante, para prestar el servicio y, por lo tanto, responsable del mismo.

g) "Fuerza mayor" o "caso fortuito", De conformidad con el artículo 30 del Código Civil,“…es el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.”.

Cláusula Quinta.- OBJETO DEL CONTRATO

EL PROVEEDOR se obliga para con UNION CEMENTERA NACIONAL UCEM C.E.M.

Planta Chimborazo C.A., a entregar la “ADQUISICIÓN DE 40 000 TONELADAS DE CALIZA”

Cláusula Sexta.- PRECIO DEL CONTRATO

6.1.- El valor del presente contrato, que la contratante pagará al Contratista, es el de...XXXXX de conformidad con la oferta presentada por el CONTRATISTA.

6.2 Los precios acordados en el contrato, constituirán la única compensación al CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar.

Cláusula Séptima.- FORMA DE PAGO

Los pagos se realizarán quincenalmente contra entrega del mineral puesto en la Unión Cementera Nacional UCEM C.E.M. Planta Chimborazo y presentación de la factura correspondiente que contenga todos los requisitos que manda la ley tributaria, el pago está relacionado con la certificación presupuestaria 002-2015.

Cláusula Octava.- GARANTÍAS

8.1.- Conforme lo establece el Art. 73 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y el Art. 16 del Reglamento del Giro Específico del Negocio literal a) Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato: "Si la cuantía del contrato supera el valor que

resulte de multiplicar el coeficiente 0,000002 por el Presupuesto inicial del Estado, se requerirá la garantía de fiel cumplimiento correspondiente al 5% del valor del contrato, garantía que estará vigente hasta la recepción definitiva del contrato.".

8.2. EL PROVEEDOR tiene la obligación de mantener vigente la garantía de fiel cumplimiento del contrato hasta la recepción definitiva, misma que extingue las obligaciones pactadas, momento en el cual será devuelta.

8.3 La garantía será ejecutada por la CONTRATANTE en los siguientes casos:

a) Cuando la CONTRATANTE declare anticipada y unilateralmente terminado el contrato por causas imputables al contratista;

b) Si la Contratista no la renovare cinco días antes de su vencimiento;

c) Cuando un juez competente disponga su pago por obligaciones a favor de terceros relacionados con el contrato, no satisfechas por el CONTRATISTA.

Cláusula Novena.- PLAZO

El plazo para la entrega del objeto contractual es de 6 meses a partir de la firma del contrato y presentación de garantías.

Cláusula Décima.- PRORROGAS DE PLAZO

10.01.- La CONTRATANTE prorrogará el plazo total o los plazos parciales por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por el administrador del contrato, siempre que el CONTRATISTA así lo solicite, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de quince días siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la solicitud. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el CONTRATISTA está obligado a continuar con la ejecución del servicio, sin necesidad de que medie notificación por parte del administrador del contrato.

Podrá suspenderse el plazo contractual si la CONTRATANTE aduce causas debidamente justificadas, al efecto ser requerirá un informe del administrador del contrato, con conocimiento y autorización de la máxima autoridad de la CONTRATANTE. Esta suspensión y la disposición de continuación del plazo será notificada al CONTRATISTA.

10.2.- En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que suscrito por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido.

10.3.- Cuando las prórrogas de plazo modifiquen el plazo total, se necesitará la autorización de la máxima autoridad de la Contratante, previo informe del administrador del contrato.

Cláusula Décima Primera.- MULTAS

11.1.- Los valores de las multas se restarán del valor a cancelar, conforme la liquidación y facturación, de quedar valores remanentes de por multas a ser cobradas se aplicarán para el siguiente pago.

11.2.- Si el valor de las multas excede del 5% del monto total del contrato, el contratante podrá darlo por terminado anticipada y unilateralmente.

Las multas impuestas no serán revisadas ni devueltas por ningún concepto.

Cláusula Décima Segunda.- REAJUSTE DE PRECIOS

No se aplicará reajuste de precios.

Cláusula Décima Tercera.- SUBCONTRATACIÓN

El CONTRATISTA no podrá ceder, asignar o transferir en forma alguna ni todo ni parte de este Contrato. Sin embargo, podrá subcontratar parcialmente la ejecución de las obligaciones contractuales, previa autorización de la CONTRATANTE, siempre que el monto de la totalidad de lo subcontratado no exceda del treinta por ciento (30%) del valor total del contrato principal, y el subcontratista esté habilitado en el RUP.

El CONTRATISTA será el único responsable ante la CONTRATANTE por los actos u omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleadas por él.

Cláusula Décima Cuarta.- OTRAS OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR

14.1.- A más de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato y en las Condiciones Generales de Ejecución del Contrato, el CONTRATISTA está obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable.

14.2.- EL PROVEEDOR se obliga al cumplimiento de las disposiciones laborales establecidas en el Código del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la contratante tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el personal que laboreen la ejecución de los trabajos.

Cláusula Décima Quinta.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE 15.1.- Son obligaciones de la Contratante:

1) Dar solución a las peticiones y problemas que se presenten en la ejecución del contrato, en un plazo máximo de 5 días contados a partir de la petición escrita formulada por el CONTRATISTA.

2) Designar al administrador del contrato.

Cláusula Décima Sexta.- RECEPCIÓN DEL OBJETO DE CONTRATACIÓN

El administrador del contrato y el CONTRATISTA elaborarán las actas de entrega recepción parcial que fueren necesarias conforme lo efectivamente recibido en planta, actas que junto con el informe del administrador del contrato sustentarán las facturas y solicitudes de pago que se realicen.

La recepción definitiva se la hará, dentro del plazo de 10 días siguientes a la notificación y solicitud del CONTRATISTA. Dentro de este plazo la entidad podrá negarse a realizar la recepción definitiva, fundamentando debida y documentadamente su negativa.

La recepción definitiva se realizará a entera satisfacción de la CONTRATANTE, para lo cual se elaborará un acta de entrega recepción definitiva que se encuentre suscrita por la CONTRATISTA y los integrantes de la comisión designada por la CONTRATANTE, en los términos del artículo 124 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. La liquidación final del contrato se realizara en los términos del artículo 125 del mencionado cuerpo legal y formará parte del acta.

De no haber pronunciamiento ni haberse iniciado la recepción definitiva, dentro del plazo señalado, se considerará que tal recepción se ha efectuado, para cuyos fines el CONTRATISTA podrá acudir ante un Juez de lo Civil, solicitando se notifique a la Contratante que ha operado la recepción definitiva presunta.

Operada la entrega recepción definitiva presunta, la CONTRATANTE tendrá el término de treinta días para efectuar la liquidación del contrato. Si no lo hiciese, el CONTRATISTA podrá presentar su liquidación a la entidad. Si no se suscribiré el acta de la liquidación técnico-económica en un nuevo término de treinta días, el CONTRATISTA notificará judicialmente con su liquidación a la CONTRATANTE.

Cláusula Décima Séptima.- DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO:

17.1.- El administrador del contrato es el responsable de tomar todas las medidas necesarias para la adecuada ejecución del contrato, con estricto cumplimiento de sus cláusulas, programas, cronogramas, plazos y costos previstos.

17.2.- Será responsabilidad del administrador del Contrato, velar por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato.

Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones establecidas en este contrato incluyendo la ejecución de las garantías.

17.3.- La responsabilidad del administrador del contrato es administrativa, civil y penal, según corresponda.

Cláusula Décima Octava.- TERMINACION DEL CONTRATO 18.1.- El Contrato termina:

1) Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales.

2) Por mutuo acuerdo de las partes, en los términos del artículo 93 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

3) Por sentencia o laudo ejecutoriados a que declare la nulidad del contrato o la resolución del mismo ha pedido del CONTRATISTA

4) Por declaración anticipada y unilateral de la CONTATANTE, en los casos establecidos en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública;

5) Si el CONTRATISTA no notificare a la CONTRATANTE sobre la transferencia, cesión, enajenación de sus acciones, participaciones o en general de cualquier cambio en su estructura de propiedad, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se produjo tal modificación;

6) Si la CONTRATANTE en función de aplicar lo establecido en el artículo 78 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública no autoriza la transferencia, cesión, capitalización, fusión, absorción, transformación o cualquier forma de tradición de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de expresión de la asociación, que represente el 25% o más del capital social del CONTRATISTA;

7) Por [muerte del PROVEEDOR] / [disolución de la persona jurídica Contratista, que no se origine en decisión voluntaria de los órganos competentes de la sociedad];

8) En función de lo contemplado en el artículo 96 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

18.2.- En los casos de terminación unilateral del contrato se seguirá el trámite previsto en el artículo 95 de la ley señalada.

18.3. La declaración unilateral de terminación del contrato, dará derecho a la CONTRATANTE a establecer el avance y cumplimiento de lo contratado, su liquidación financiera y contable, a ejecutar la garantía de fiel cumplimiento.

La CONTRATANTE también tendrá derecho a demandar la indemnización de los daños y perjuicios a que haya lugar.

Cláusula Décimo Novena.- LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO

En todos los casos de terminación del contrato, se procederá a su liquidación económico-contable; se dejará constancia de lo ejecutado; se determinarán los valores que haya recibido EL PROVEEDOR, los que queden por entregársele o los que le deban ser deducidos o deba devolver, por cualquier concepto.

A este efecto se podrá proceder a las compensaciones a que hubiese lugar. Esta liquidación final será parte del acta de recepción definitiva.

Los valores liquidados deberán pagarse dentro de los diez días hábiles siguientes a la liquidación. Vencido este término causarán intereses legales.

Xxxxxxxx Xxxxxxxx.- DIVERGENCIAS Y CONTROVERSIAS

20.01.- Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del presente contrato, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, podrán utilizar los métodos alternativos para la solución de controversias en el Centro de Mediación y Arbitraje de la Procuraduría General del Estado.

Para que proceda el arbitraje, debe existir previamente el pronunciamiento favorable del Procurador General del Estado, conforme el artículo 000 xx xx Xxxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx.

20.02.- En el caso de que se opte por la jurisdicción voluntaria, las partes acuerdan someter las controversias relativas a este contrato, su ejecución, liquidación e interpretación a arbitraje y mediación y se conviene en lo siguiente:

20.02.01- Mediación: Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, a su ejecución, liquidación e interpretación, será resuelta con la asistencia de un mediador del Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado en el evento de que el conflicto no fuere resuelto mediante este mecanismo de solución de controversias, las partes se someten al Arbitraje de conformidad con las siguientes reglas:

20.02.02.- Arbitraje:

El arbitraje será en Derecho;

1. Las partes se someten al Centro de Arbitraje de la Procuraduría General del Estado

2. Serán aplicables las disposiciones de la Ley de Arbitraje y Mediación, y las del reglamento del Centro de Arbitraje de la Procuraduría General del Estado

3. El Tribunal Arbitral se conformará por un árbitro único o de un número impar según acuerden las partes. Si las partes no logran un acuerdo, el Tribunal se constituirá con tres árbitros. El procedimiento de selección y constitución del Tribunal será el previsto en la Ley y en el Reglamento del Centro de Arbitraje la Procuraduría General del Estado

4. Los árbitros serán abogados y preferiblemente con experiencia en el tema que motiva la controversia. Los árbitros nombrados podrán no pertenecer a la lista de árbitros del Centro.

5. Los asuntos resueltos mediante el laudo arbitral tendrán el mismo valor de las sentencias de última instancia dictadas por la justicia ordinaria.

6. La legislación ecuatoriana es aplicable a este Contrato y a su interpretación, ejecución y liquidación.

7. La sede del arbitraje es la ciudad de Riobamba

8. El idioma del arbitraje será el castellano.

9. El término para expedir el laudo arbitral será de máximo 90 días, contados desde el momento de la posesión del (los) árbitro(s).

20.03.- La legislación aplicable a este Contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, EL PROVEEDOR renuncia a utilizar la vía diplomática para todo reclamo relacionado con este Contrato. Si EL PROVEEDOR incumpliere este compromiso, la CONTRATANTE podrá dar por terminado unilateralmente el contrato y hacer efectiva las garantías.

Cláusula Vigésima Primera: CONOCIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN

El CONTRATISTA declara conocer y expresa su sometimiento al Reglamento del Giro Específico del Negocio para la Adquisición de Bienes, ejecución de Obras y prestación de Servicios incluidos los de Consultoría para la empresa., la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General y demás disposiciones vigentes en el Ecuador.

Cláusula Vigésima Segunda: RELACIONES ENTRE LAS PARTES

22.01.- Durante la ejecución del contrato, la CONTRATANTE en sus relaciones con el CONTRATISTA estará representado por el Administrador del Contrato en los términos establecidos en este contrato.

La designación del Administrador del Contrato y sus eventuales cambios se comunicará al CONTRATISTA por escrito.

22.02.- El CONTRATISTA estará representado por su Representante Legal o apoderado.

22.03.- Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, serán formuladas por escrito y en idioma castellano. Las comunicación entre el administrador y el CONTRATISTA se harán a través de documentos escritos, cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento.

Cláusula Vigésima Tercera.- TRIBUTOS Y RETENCIONES

23.01 De los pagos que procedan, la CONTRATANTE retendrá las multas que se hubieren impuesto, de acuerdo con el Contrato.

23.02.- La CONTRATANTE actuará como agente de retención, de acuerdo al artículo 45 de la Ley de Régimen Tributario Interno; respecto del Impuesto al Valor Agregado – IVA procederá conforme la Ley de Equidad Tributaria.

23.03.- La CONTRATANTE retendrá el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenare y que corresponda x xxxx patronal, por obligaciones con el Seguro Social provenientes de servicios personales para la ejecución del contrato de acuerdo a la normativa vigente.

Cláusula Vigésima Cuarta.- DOMICILIO

24.01.- Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de Riobamba.

24.02.- Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes:

Por parte de la CONTRATANTE: Xxxxxxxxxxxx Xxx xx 00 xxxxxx x Xxxxxxxxx Teléfonos: (000) 00 0000000

Por parte del CONTRATISTA:(Dirección y teléfonos)

Cláusula Vigésima Quinta.- RESPONSABILIDADES

25.01 Aquellos servidores que no cumplan oportunamente con las obligaciones de pago previstas contractualmente, contando con los recursos económicos suficientes, serán objeto de las sanciones establecidas en el artículo 101 de la LOSNCP, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiere lugar.

Cláusula Vigésima Sexta.- ACEPTACION DE LAS PARTES

26.01.- Libre y voluntariamente, previo el cumplimiento de todos los requisitos exigidos por las leyes de la materia, las partes declaran expresamente su aceptación a todo lo convenido en el presente contrato, a cuyas estipulaciones se someten.

NOTA: ESTE AL SER UN PROYECTO DE CONTRATO LAS CLAÚSULAS CONTRACTUALES SE DEFINIRÁN UNA VEZ QUE SE HAYA ADJUDICADO EL CONTRATO, A CORDE A LOS RESULTADOS DEL PROCESO.