DEMOLICI”N Y DESMONTAJE DEL INTERIOR DEL EDIFICIO CONOCIDO COMO ANTIGUO
Condiciones de ContrataciÛn, Requisitos y Criterios de ValoraciÛn de Proposiciones
Para la adjudicaciÛn de las obras de
DEMOLICI”N Y DESMONTAJE DEL INTERIOR DEL EDIFICIO CONOCIDO COMO ANTIGUO
´SECADERO DE TABACOSª
GijÛn, a siete xx xxxxxx de dos mil nueve
I.- Objeto xxx Xxxxxx
1. El presente Pliego de Condiciones de ContrataciÛn regir· la contrataciÛn de las obras promovidas por la FUNDACI”N PRODINTEC para la demoliciÛn y desmontaje del interior del antiguo edificio del INTRA, situado en el Barrio Candenal de GijÛn, conocido como ´Secadero de Tabacoª, actualmente, avenida del JardÌn Bot·nico, n˙mero 1.459, 33202 GijÛn, destinado a albergar la nueva sede de esta FundaciÛn.
2. Las obras tienen por objeto la ejecuciÛn de los trabajos necesarios para la demoliciÛn y desmontaje interno del inmueble actual (CPV 45111100-9), asÌ como para la retirada de escombros y dem·s materiales de desecho, aportando al efecto los medios y recursos adecuados, de plena conformidad con las Condiciones de ContrataciÛn fijadas en el presente Pliego y ateniÈndose a las Especificaciones TÈcnicas contenidas en sus Anexos, que tendr·n car·cter vinculante.
3. La realizaciÛn de las operaciones de demoliciÛn y desmontaje interno del antiguo edificio permitir· a la FUNDACI”N PRODINTEC acometer las obras de construcciÛn de su nueva sede para continuar desarrollando las actividades de interÈs p˙blico que le son propias.
II.- RÈgimen jurÌdico del Contrato
4. El Contrato de ejecuciÛn de obras objeto del presente Xxxxxx tendr· naturaleza jurÌdico-privada y car·cter mercantil, quedando su ejecuciÛn bajo la salvaguarda de los Jueces y Tribunales del orden jurisdiccional civil.
III.- ”rgano de ContrataciÛn
5. El Ûrgano con competencia para proceder al otorgamiento del Contrato es mancomunadamente el Presidente del Patronato y el Director Gerente de la FUNDACI”N PRODINTEC, en el marco del poder y las facultades que tiene conferidos, actuando en representaciÛn de la referida FundaciÛn.
IV.- PublicaciÛn y Perfil del Contratante
6. Este Pliego y cada uno de sus ñcuatro- Anexos permanecer·n colgados y accesibles al p˙blico en el Perfil del Contratante de la p·gina Web de FUNDACI”N PRODINTEC (xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx) desde el dÌa de su fecha hasta el momento en que se proceda a la adjudicaciÛn definitiva de las obras.
7. De igual modo, la apertura del procedimiento ser· objeto de divulgaciÛn a travÈs del diario ´La Nueva EspaÒaª, mediante la publicaciÛn del correspondiente anuncio con fecha 9 xx xxxxxx de 2009.
8. El Pliego de Condiciones de ContrataciÛn lleva anexa la documentaciÛn y prescripciones tÈcnicas necesarias para determinar el contenido de las operaciones que habr· de llevar a cabo la EMPRESA adjudicataria.
8.1. El Anexo I comprende el Proyecto de demoliciÛn y desmontaje interior (Memoria, Presupuesto de EjecuciÛn, Planos y dem·s documentaciÛn aneja).
8.2. El Anexo II contiene el Estudio B·sico de Seguridad y Salud.
8.3. El Anexo III representa el cronograma con el plan de ejecuciÛn de las obras.
8.4. El Anexo IV incluye el texto del aval bancario destinado a servir como garantÌa de correcta ejecuciÛn.
8.5. Finalmente, el Anexo V establece el modelo de documento a cumplimentar con los datos de identificaciÛn de las empresas licitadoras.
V.- Presupuesto base de licitaciÛn
9. El presupuesto base de licitaciÛn ser· de doscientos noventa mil novecientos dos euros con sesenta y cuatro cÈntimos (290.902,64 Ä), excluido el IVA.
VI.- DuraciÛn del Contrato
10. Las obras deber·n estar totalmente ejecutadas en el plazo m·ximo de setenta (70) dÌas a contar del replanteo.
11. El replanteo se formalizar· mediante la extensiÛn por las partes de la correspondiente acta, a la mayor brevedad, una vez obtenida por PRODINTEC la preceptiva licencia municipal de obras y se haya procedido por ambas partes a la firma del Contrato.
12. La ejecuciÛn de los trabajos se ajustar· en todo lo posible a las fases y plazos previstos en la Memoria del Proyecto y el Cronograma anexos.
VII.- Procedimiento de adjudicaciÛn del Contrato
13. El Contrato se adjudicar· por los tr·mites ordinarios del procedimiento abierto, preservando los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminaciÛn, de plena conformidad con lo establecido en el presente Pliego y la Ley de Contratos del Sector P˙blico.
VIII.- Criterios de adjudicaciÛn y de evaluaciÛn de las Ofertas
14. Los trabajos de obra objeto de este Pliego ser·n adjudicados a la empresa licitadora que presente la ProposiciÛn econÛmicamente x·x xxxxxxxxx.
00. La determinaciÛn de la ProposiciÛn econÛmicamente m·s ventajosa se llevar· a cabo con la aplicaciÛn ponderada del criterio relativo al precio de licitaciÛn, que representar· el cien por cien (100%) de la puntaciÛn.
15.1. FÛrmula de ponderaciÛn:
N = (PB-PV/PB-MP)*M
´Nª: PuntuaciÛn total
´PBª: Precio base de licitaciÛn
´PVª: Propuesta a valorar
´Xx: M·xima puntuaciÛn
´MPª: Mejor propuesta
A la mejor propuesta se le adjudicar· la m·xima puntuaciÛn.
15.2. Se considerar· con valores anormales y desproporcionados la Oferta econÛmica que plantee una baja excediendo en diez (10) unidades porcentuales de la baja media del total de las Ofertas presentadas.
15.3. En caso de empate, tendr·n preferencia las ProposiciÛn presentada por la EMPRESA que tenga un mayor n˙mero de trabajadores con discapacidad y cumpla los dem·s requisitos contemplados en la disposiciÛn adicional sexta de la Ley de Contratos del Sector P˙blico.
IX.- Requisitos de las empresas y los empresarios
16. Podr·n concurrir a este contrato los empresarios, ya sean personas naturales o jurÌdicas, de nacionalidad espaÒola o extranjera que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen incursas en prohibiciÛn de contratar y acrediten su solvencia econÛmica, financiera y tÈcnica o profesional. Cuando se trata de una sociedad, su objeto social incluir· necesariamente el contenido de las prestaciones objeto de contrataciÛn.
17. La EMPRESA de nacionalidad extranjera deber· cumplir los requisitos previstos en el CapÌtulo II del TÌtulo II (Libro I) la Ley de Contratos del Sector P˙blico.
18. La EMPRESA deber· hallarse legalmente constituida y estar en posesiÛn de las licencias o autorizaciones exigidas para el desarrollo de las actividades objeto de contrataciÛn.
19. Podr·n concurrir Uniones de empresarios constituidas temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalizaciÛn de las mismas en escritura p˙blica hasta que se les hubiera adjudicado el Contrato. Los empresarios que concurran agrupados en Uniones temporales quedar·n obligados solidariamente y deber·n nombrar un representante o apoderado ˙xxxx de la UniÛn con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones derivados del Contrato hasta la extinciÛn del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantÌa significativa. La duraciÛn de las Uniones temporales de empresarios coincidir· con todo el periodo de vigencia del Contrato hasta su completa extinciÛn.
20. La EMPRESA licitadora no deber· estar incursa en ninguna de las causas de prohibiciÛn de contratar establecidas en el artÌculo 49 de la Ley de Contratos del Sector P˙blico.
21. La EMPRESA deber· contar, asimismo, con capital social adecuado y medios patrimoniales suficientes para la realizaciÛn de la obra y la asunciÛn de los riesgos consiguientes.
21.1. El capital social de la EMPRESA no podr· ser inferior al diez por cien (10%) del presupuesto base de licitaciÛn de la obra.
21.2. La EMPRESA deber· tener contabilizados, en su ˙ltimo balance depositado en el Registro Mercantil, fondos propios por un importe superior al cuarenta por cien (40%) del presupuesto base de licitaciÛn de la obra.
21.3. La EMPRESA habr· de tener contratado un seguro de responsabilidad civil que cubra suficientemente las responsabilidades legales y contractuales en que pueda incurrir como consecuencia de las obras objeto de este Pliego.
22. La EMPRESA habr· de cumplir con el requisito de solvencia tÈcnica.
22.1. A tal efecto, la EMPRESA y su equipo directivo habr·n de reunir experiencia profesional en la ejecuciÛn de obras an·logas o similares a las que son objeto de licitaciÛn, durante los
˙ltimos tres (3) aÒos.
22.2. La EMPRESA se comprometer· a utilizar en la ejecuciÛn del contrato los medios personales y materiales suficientes para la realizaciÛn de sus prestaciones.
22.2.1. El responsable de las obras deber· contar con los tÌtulos acadÈmicos y profesionales exigidos para el desarrollo de su funciÛn.
22.2.2. El personal ocupado en la obra deber· tener las competencias profesionales oportunas para el desarrollo de sus funciones.
22.2.3. La maquinaria y los medios utilizados para la ejecuciÛn de la obra deber·n ser adecuados y hallarse debidamente homologados, al igual que los materiales utilizados en la construcciÛn.
22.3. La EMPRESA se obligar· a aplicar las medidas de gestiÛn medioambiental adecuadas, cumpliendo en todo caso las exigencias legales y reglamentarias.
23. La EMPRESA deber· cumplir la normativa en materia laboral, de seguridad social y medioambiental, asÌ como hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
X.- Proposiciones
24. Las Proposiciones de los interesados deber·n ajustarse al contenido del presente Pliego de Condiciones de ContrataciÛn, Requisitos y Criterios de ValoraciÛn, asÌ como de las Especificaciones TÈcnicas contenidas en sus Anexos.
25. La presentaciÛn de una ProposiciÛn supone la aceptaciÛn incondicionada por la EMPRESA licitadora del contenido de la totalidad de las cl·usulas que componen los documentos seÒalados en el apartado anterior, sin salvedad o reserva alguna.
26. Cada licitador no podr· presentar m·s de una ProposiciÛn; tampoco podr· suscribir ninguna propuesta en UniÛn temporal con otros si participa individualmente; ni figurar en m·s de una UniÛn temporal. La infracciÛn de estas normas dar· lugar al rechazo autom·tico de la ProposiciÛn o proposiciones presentadas con posterioridad en el tiempo.
27. Las Empresas presentar·n su ProposiciÛn en dos sobres, firmados y cerrados, de forma que se garantice el secreto de su contenido, seÒalados con las letras A y B.
27.1. En cada uno de los sobre figurar· externamente el nombre del licitador, domicilio social, direcciÛn de correo electrÛnico, telÈfono y fax, a efectos de comunicaciones. Toda la documentaciÛn se presentar·, cuando no estÈ redactada originalmente en castellano, traducida de forma oficial a esta lengua.
27.2. La documentaciÛn se presentar· tanto en papel como en formato CD-ROM no modificable. La ProposiciÛn en CD-ROM se introducir· en un sobre cerrado y sellado. En caso de discrepancia entre lo establecido en una y otra versiÛn, se considerar· como la valida la primera.
27.3. Las Proposiciones se presentar·n en mano o por correo en la sede de PRODINTEC, situada en el Parque CientÌfico TecnolÛgico de GijÛn ´Xxxx Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx 00-00, 00000 XxxXx (Xxxxxxxx) antes de las 14.00 horas xxx xxxxxxx 11 de septiembre de 2009.
27.4. En el caso de que la ProposiciÛn se presente por medio de correo, el interesado deber· acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha y hora de imposiciÛn del envÌo en la oficina de Correos y comunicar en el mismo dÌa al Ûrgano de contrataciÛn, por fax, tÈlex o telegrama, la remisiÛn de la ProposiciÛn. Sin la concurrencia de ambos requisitos no ser· admitida la ProposiciÛn si es recibida con posterioridad a la fecha y hora de la terminaciÛn del plazo seÒalado.
27.5. La entrega de la documentaciÛn a una empresa de mensajerÌa no equivale a la presentaciÛn en las oficinas de Correos, por lo que la misma deber· tener entrada en la sede de PRODINTEC antes de la finalizaciÛn del plazo indicado.
27.6. La documentaciÛn de la ProposiciÛn se presentar· en los dos sobres indicados anteriormente, con el contenido y requisitos que se establecen en los apartados siguientes.
27.7. Sobre A o ´DocumentaciÛn Empresarialª.
27.7.1. La ProposiciÛn deber· estar suscrita por un representante de la empresa debidamente apoderado al efecto.
27.7.2. Plantilla con datos de identificaciÛn de la empresa conforme al modelo del Anexo VII xxx Xxxxxx. Tales datos se incorporar·n al fichero de empresas de PRODINTEC, cumpliendo las exigencias y respetando la vigente normativa de protecciÛn de datos.
27.7.3. Documento acreditativo (copia) del poder de representaciÛn de quien suscribe la ProposiciÛn.
27.7.4. Fotocopia del D.N.I. de quien suscribe la ProposiciÛn.
27.7.5. Para las personas jurÌdicas, copia de la escritura de constituciÛn (copia) asÌ como, en su caso, de sus posteriores modificaciones, incluyendo los estatutos sociales, dejando constancia de su preceptiva inscripciÛn registral.
27.7.6. DeclaraciÛn de aceptaciÛn expresa del contenido del presente Pliego de Condiciones de ContrataciÛn y Criterios de ValoraciÛn.
27.7.7. DeclaraciÛn de no hallarse incurso en ninguna de las prohibiciones legales de contratar, y en especial de las previstas en el artÌculo 49 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector P˙blico.
27.7.8. Memoria de solvencia econÛmica y financiera:
27.7.8.1. Copia de la declaraciÛn del impuesto de sociedades (o, en su caso, de la renta de las personas fÌsicas) de la EMPRESA correspondiente a los dos (2) ˙ltimos ejercicios.
27.7.8.2. Copia de la declaraciÛn resumen anual del Impuesto sobre el Valor AÒadido (modelos 390 o 392) de los dos (2) ˙ltimos ejercicios.
27.7.8.3. Copia de las cuentas anuales presentadas por la EMPRESA en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que corresponda en los
˙ltimos dos (2) ejercicios.
27.7.8.4. Copia de su pÛliza de seguro de responsabilidad civil y justificante de pago de la prima del periodo en curso.
27.7.8.5. CertificaciÛn oficial acreditativa de que la EMPRESA se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
27.7.9. Memoria acreditativa de la solvencia tÈcnica y la experiencia profesional de la EMPRESA en trabajos similares, incluyendo al menos los siguientes datos y documentos:
27.7.9.1. RelaciÛn de las obras ejecutadas en el curso de los ˙ltimos tres (3) aÒos, avaladas las m·s importantes por certificados de buena ejecuciÛn con indicaciÛn de su importe, fecha y lugar de ejecuciÛn.
27.7.9.2. Trat·ndose de una EMPRESA clasificada se har· referencia a su clasificaciÛn y niveles.
27.7.9.3. IndicaciÛn del personal tÈcnico o las unidades tÈcnicas que la EMPRESA destinar· a la ejecuciÛn de las obras, asÌ como de las personas responsables del control de calidad, acompaÒada de los correspondientes documentos acreditativos.
27.7.9.4. TÌtulos acadÈmicos y profesionales de la persona o personas responsables adscritos por la EMPRESA a la ejecuciÛn de la obra.
27.7.9.5. Plantilla actual de la EMPRESA, desglosando sus respectivas categorÌas, junto con copia de la correspondiente documentaciÛn acreditativa.
27.7.9.6. RelaciÛn de maquinaria, material y equipos que la EMPRESA destinar· a la ejecuciÛn de la obra, adjuntando la copia de la documentaciÛn acreditativa pertinente.
27.7.9.7. RelaciÛn de medidas de gestiÛn medioambiental que la EMPRESA se compromete a aplicar durante la ejecuciÛn del Contrato.
27.7.10. En las Uniones temporales de empresarios cada uno de los que la componen deber· acreditar su solvencia conforme a los medios indicados, acumul·ndose a efectos de la determinaciÛn de la solvencia de la UniÛn temporal los datos y las caracterÌsticas acreditados de cada uno de los integrantes de la misma.
27.8. En orden a resolver las situaciones de empate, las EMPRESAS licitadoras que tengan en plantilla un n˙mero de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100 podr·n presentar la documentaciÛn justificativa de dicho extremo.
27.9. Sobre B o de ´Oferta EconÛmicaª:
27.9.1. Documento que contenga la Oferta econÛmica, debidamente suscrito por la Empresa o su representante.
27.9.2. Trat·ndose de una UniÛn temporal de empresas, la oferta deber· estar firmada por cada una de las Empresas que la integran.
27.9.3. En la Oferta se indicar· el importe total y, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor AÒadido que deba ser repercutido.
27.9.4. Presupuesto desglosado, siguiendo la estructura del Presupuesto contenido en el Proyecto de Obra anexo.
28. El contenido Ìntegro de la ProposiciÛn habr· de ser absolutamente veraz. La EMPRESA licitadora ser· la ˙nica responsable de las consecuencias que la falta, reticencia o inexactitud de la informaciÛn exigida puedan generar en el an·lisis y la valoraciÛn de las ProposiciÛn.
29. Los datos incluidos en las Proposiciones servir·n de base en el proceso de selecciÛn de la EMPRESA CONTRATISTA de las obras objeto del presente Xxxxxx. La ausencia de documentaciÛn exigible podr· dar lugar a la exclusiÛn de la EMPRESA responsable.
30. La documentaciÛn aportada deber· ser comprensible y suficiente para su an·lisis y valoraciÛn, a tenor de los criterios establecidos en este Pliego.
31. PRODINTEC podr· exigir en cualquier momento a una EMPRESA licitadora que aclare, amplÌe o acredite los extremos y circunstancias que figuran en su ProposiciÛn.
32. PRODINTEC velar· por la confidencialidad de los datos contenidos en las Proposiciones aportadas por las EMPRESAS licitadoras.
XI.- Proceso de adjudicaciÛn
33. Mesa de contrataciÛn.
33.1. La Mesa de ContrataciÛn estar· formada por las siguientes personas:
33.1.1. X. Xxxxxxxx Xxxxxx XxxxXx, Miembro del Patronato de PRODINTEC.
33.1.2. X. XXxxx Xxxxxxxxxx Xxxx·ndez San Xxxx·n, Coordinador del ¡rea de ProducciÛn de PRODINTEC.
33.1.3. X. Xxxxxxx XxXx Xxxxxxx, responsable de la DirecciÛn Facultativa.
34. Examen de la documentaciÛn acreditativa de los requisitos de capacidad y solvencia de los licitadores.
34.1. La Mesa de ContrataciÛn se reunir· el viernes 11 de septiembre de 2009 a las 10:00 horas en la sede actual de PRODINTEC y proceder· a la calificaciÛn de la documentaciÛn presentada en el sobre (A) relativo a la ´DocumentaciÛn Empresarialª.
34.2. Una vez examinada la documentaciÛn, la Mesa resolver· el cumplimiento o no por las empresas licitadoras de los requisitos exigidos en el Pliego, con pronunciamiento expreso sobre las admitidas a la licitaciÛn (de forma condicionada o no) y las rechazadas, indicando en este caso las causas de dicho rechazo.
34.3. Si la Mesa de ContrataciÛn observase defectos u omisiones subsanables en la documentaciÛn presentada, lo pondr· en conocimiento de los interesados verbalmente y por escrito, mediante la remisiÛn de un fax al n˙mero indicado en el sobre, concediÈndoles
un plazo de cuarenta y ocho (48) horas para que procedan a la subsanaciÛn de los defectos u omisiones. Una vez notificado, el documento o documentos de subsanaciÛn deber·n ser entregados por el licitador en mano, antes de que concluya dicho plazo, en la sede de PRODINTEC.
34.4. La Mesa de ContrataciÛn tambiÈn podr· recabar de la EMPRESA licitadora aclaraciones sobre los certificados o documentos presentados o requerirle para la presentaciÛn de otros complementarios, conforme al sistema establecido en el p·rrafo anterior.
35. ValoraciÛn de Proposiciones y formulaciÛn de la propuesta de adjudicaciÛn.
35.1. La Mesa de ContrataciÛn se constituir· el propio viernes 11 de septiembre de 2009 a las 12:00 horas, en la sede de PRODINTEC; y, en sesiÛn p˙blica, proceder· a la apertura de los sobres (B) presentados por las Empresas licitadoras conteniendo sus respectivas ´Ofertas econÛmicasª y leer· en voz alta su contenido.
35.2. Una vez efectuadas las oportunas valoraciones, la Mesa de ContrataciÛn remitir· las Proposiciones examinadas con toda la documentaciÛn al ”rgano de ContrataciÛn, junto con su propuesta de adjudicaciÛn del Contrato.
35.3. Las Proposiciones presentadas se ordenar·n de mayor o menor en razÛn a la puntaciÛn obtenida y el Contrato se adjudicar· provisionalmente por el ”rgano de ContrataciÛn a la Empresa licitadora que hubiera presentado la ProposiciÛn econÛmicamente m·s ventajosa.
35.4. En caso de que la ProposiciÛn econÛmicamente m·s ventajosa presente valores anormales o desproporcionados, se dar· audiencia a la EMPRESA proponente para que justifique la valoraciÛn de su oferta y precise las condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecuciÛn del contrato, las soluciones tÈcnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestaciÛn, la originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la protecciÛn del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestaciÛn.
35.5. Si se estimase que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusiÛn de valores anormales o desproporcionados, se acordar· la adjudicaciÛn provisional a favor de la siguiente proposiciÛn econÛmicamente m·s ventajosa; que, en caso de que tambiÈn
fuera anormal o desproporcionada, se someterÌa de nuevo al examen previsto en el apartado anterior. En caso contrario, pasar· a considerarse adjudicataria provisional.
35.6. La adjudicaciÛn provisional del Contrato se llevar· a cabo por el ”rgano de ContrataciÛn y se har· p˙blica a travÈs del ´Perfil de contratanteª de la p·gina Web de PRODINTEC.
35.7. El ”rgano de ContrataciÛn podr· renunciar a la celebraciÛn del Contrato objeto de licitaciÛn cuando no consiga los permisos o autorizaciones necesarios para la ejecuciÛn de las obras, en cualquier momento antes de proceder a la adjudicaciÛn provisional. TambiÈn podr· desistir del procedimiento cuando aprecie una infracciÛn no subsanable de las normas de preparaciÛn del contrato o de las normas reguladoras del proceso de adjudicaciÛn. En tales casos, PRODINTEC compensar· a los licitadores por los gastos justificados en que hubiesen incurrido, hasta un m·ximo de 300 euros.
XII.- AdjudicaciÛn definitiva.
36. La adjudicaciÛn provisional se elevar· a definitiva una vez trascurridos quince (15) dÌas h·biles a contar desde la publicaciÛn de aquÈlla, una vez firmado por las partes el Contrato de obra.
37. Cuando el adjudicatario provisional se niegue a firmar el Contrato o rechace el cumplimiento xxx Xxxxxx, PRODINTEC podr· revocar la adjudicaciÛn y proceder a una nueva adjudicaciÛn provisional del Contrato en favor de la licitadora que hubiera presentado la siguiente ProposiciÛn econÛmicamente x·x xxxxxxxxx.
00. La negativa a firmar el contrato o el rechazo xxx Xxxxxx constituyen supuestos de desistimiento y PRODINTEC se reserva la potestad de exigir como penalizaciÛn a la Empresa responsable una suma equivalente a la diferencia entre el precio ofertado por la misma y el ofertado por la que resulte finalmente adjudicataria del Contrato, adem·s de la indemnizaciÛn que pudiera corresponderle por la totalidad de los dem·s daÒos y perjuicios causados.
39. La adjudicaciÛn definitiva ser· notificada por escrito a la adjudicataria provisional, asÌ como a las restantes Empresas, y publicada en el ´Perfil de Contratanteª de PRODINTEC.
40. Cuando asÌ lo soliciten las Empresas partÌcipes, PRODINTEC las informar· acerca de la valoraciÛn de sus respectivas Proposiciones y de los motivos que han determinado la adjudicaciÛn del Contrato, asÌ como de las principales caracterÌsticas de la ProposiciÛn econÛmicamente m·s ventajosa.
XIII. FormalizaciÛn y fundamentos del Contrato.
41. DocumentaciÛn con car·cter contractual:
41.1. El Pliego de Condiciones de ContrataciÛn y sus Anexos integrar·n el contenido del Contrato de ejecuciÛn de las obras relativas a la demoliciÛn y desmontaje interior del antiguo ´Secadero de Tabacosª, a celebrar por PRODINTEC con la EMPRESA adjudicataria.
41.2. Igualmente, tendr· car·cter contractual la oferta econÛmica realizada por la EMPRESA adjudicataria y los compromisos asumidos en su ProposiciÛn, en la medida en que puedan resultar beneficiosas para los intereses de PRODINTEC y sean aceptadas por el ”rgano de contrataciÛn.
42. FormalizaciÛn del Contrato:
42.1. El Contrato se formalizar· en documento privado, una vez adjudicadas provisionalmente las obras y como requisito necesario para proceder a su adjudicaciÛn definitiva. La EMPRESA CONTRATISTA podr· solicitar que el contrato se eleve a escritura p˙blica, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En este caso la EMPRESA CONTRATISTA deber· aportar al ”rgano de ContrataciÛn copia notarial de la escritura en el plazo de veinte (20) dÌas naturales desde su otorgamiento.
42.2. En el caso de que el Contrato fuera adjudicado a una UniÛn Temporal de Empresas, antes de proceder a la formalizaciÛn del Contrato y como condiciÛn para su otorgamiento, el adjudicatario deber· aportar al ”rgano de ContrataciÛn, original o copia simple de la escritura p˙blica de constituciÛn de la misma y copia autenticada del N˙mero de IdentificaciÛn Fiscal asignado a la UTE.
43. Fundamentos del Contrato
43.1. La EMPRESA CONTRATISTA se compromete a ejecutar las obras relativas a la construcciÛn del inmueble objeto de la presente licitaciÛn, aportando los medios y materiales necesarios para ello, de plena conformidad con las Condiciones de ContrataciÛn fijadas en este Pliego y ateniÈndose en todo a las Especificaciones TÈcnicas contenidas en sus Anexos, que tendr·n car·cter vinculante.
43.2. PRODINTEC tiene solicitada a su xxxxx ante el Ayuntamiento de GijÛn y est· pendiente de obtener la preceptiva licencia municipal de obras.
43.3. Corresponder· a la EMPRESA CONTRATISTA la obtenciÛn a su xxxxx de cualesquiera otras licencias, permisos o autorizaciones que pudiera requerir la ejecuciÛn de los trabajos de obra (cierres, casetas, seÒalizaciÛn, limpieza viaria, etc.).
43.4. Las prestaciones de obra comprender·n los trabajos y resultados relacionados en el Pliego y desarrollados en las Especificaciones TÈcnicas contenidas en sus Anexos, comprometiÈndose la EMPRESA CONTRATISTA a poner los medios y a aportar los recursos necesarios para su completa ejecuciÛn, con arreglo a las Especificaciones TÈcnicas que figuran en el Proyecto de obra, aplic·ndolos a la edificaciÛn del inmueble de conformidad con lo establecido en el presente Pliego y sus anexos.
43.5. El Contrato que vaya a celebrarse obligar· a las partes en todos sus extremos, junto con sus Anexos, debiendo ejecutarse y cumplirse por ellas de conformidad con el postulado general de buena fe, llamado a regir este tipo de relaciones, seg˙n los tÈrminos en que ha sido adoptado, sin tergiversar con interpretaciones arbitrarias el sentido recto, propio y usual de las palabras, ni restringir los efectos que naturalmente se deriven del modo con que los contratantes hubieren explicado su voluntad y contraÌdo sus respectivas obligaciones.
XIV.- Contenido del Contrato
44. Prestaciones de obra.
44.1. Las obras tendr·n por objeto las operaciones necesarias para la demoliciÛn y desmantelamiento interior del inmueble descritas en el Proyecto de EjecuciÛn anexo, de
plena conformidad con las Condiciones fijadas en este Pliego y sus Especificaciones TÈcnicas.
44.2. La EMPRESA ejecutar· las referidas obras de buena fe y con la diligencia propia de un ordenado empresario.
44.3. El estado actual del edificio asÌ como de sus elementos constructivos e instalaciones aparecen detallados en la Memoria del Proyecto de DemoliciÛn y Desmantelamiento interior y toda su documentaciÛn aneja.
44.4. Primera fase: Trabajos previos a la demoliciones y desmontaje:
La EMPRESA CONTRATISTA llevar· a cabo las tareas previas a las operaciones de demoliciÛn y desmontaje, siguiendo en todo las Prescripciones TÈcnicas contenidas en el Proyecto de Obra.
44.5. Segunda fase: Refuerzo y aseguramiento de los elementos existentes de riesgo:
La EMPRESA CONTRATISTA llevar· a cabo los trabajos necesarios para el refuerzo y aseguramiento de los elementos de riesgo existentes, siguiendo en todo las Prescripciones TÈcnicas contenidas en el Proyecto de Obra.
44.6. Tercera fase: DisposiciÛn y colocaciÛn de medios auxiliares:
La EMPRESA CONTRATISTA llevar· a cabo los trabajos necesarios para la instalaciÛn de medios auxiliares, de acuerdo con las Prescripciones TÈcnicas contenidas en el Proyecto de Obra.
44.7. Cuarta FASE: Desmontaje y demoliciÛn:
La EMPRESA CONTRATISTA llevar· a cabo los trabajos necesarios para el desmontaje y la demoliciÛn del edificio, siguiendo en todo las Prescripciones TÈcnicas contenidas en el Proyecto de Obra.
44.8. Quinta fase: Trabajos de obra posteriores a la demoliciÛn:
La EMPRESA CONTRATISTA llevar· a cabo los trabajos posteriores a las obras de demoliciÛn conforme a lo prevenido en el Proyecto de Obra y ateniÈndose a sus Especificaciones TÈcnicas.
45. DirecciÛn Facultativa
La DirecciÛn Facultativa de las obras estar· a cargo del estudio de arquitectura ´p1021 arquitectosª y ha sido encomendada al arquitecto xxx Xxxxxxx XxXx Xxxxxxx.
46. EjecuciÛn de las obras
46.1. La EMPRESA CONTRATISTA se obliga a ejecutar las prestaciones de obra de plena conformidad con las Condiciones fijadas en este Pliego, ateniÈndose en todo a las Prescripciones TÈcnicas contenidas en sus Anexos y siguiendo las instrucciones impartidas por PRODINTEC y su DirecciÛn facultativa.
46.2. La EMPRESA CONTRATISTA se someter· en la ejecuciÛn de las operaciones a la normativa vigente reguladora del contrato de obra por empresa contenida tanto en los CÛdigos de Comercio y Civil como en la Ley de OrdenaciÛn de la EdificaciÛn; y, en particular, a la legislaciÛn en materia de riesgos laborales y defensa del medio ambiente, asÌ como a las prescripciones del CÛdigo TÈcnico de la EdificaciÛn y las reglas de la subcontrataciÛn en el sector de la construcciÛn, que declara conocer y se obliga a cumplir.
46.3. Los trabajos de demoliciÛn se llevar·n a cabo tomando en consideraciÛn los condicionantes externos y adoptando los mÈtodos previstos en cada caso por el Proyecto arquitectÛnico anexo.
46.4. La EMPRESA CONTRATISTA se har· cargo de la gestiÛn de los escombros y materiales de desecho generados como consecuencia de los trabajos de demoliciÛn y desmontaje interior, disponiendo lo necesario para su aplicaciÛn a los fines previstos en la vigente legislaciÛn medioambiental.
46.5. La EMPRESA CONTRATISTA mantendr· informada, en todo momento, a PRODINTEC y a la DirecciÛn Facultativa acerca de la marcha de los trabajos y pondr· en su conocimiento, de forma inmediata, cualquier circunstancia que pudiera alterar el normal desenvolvimiento de las obras.
46.6. Durante la ejecuciÛn, PRODINTEC podr· recabar de la EMPRESA CONTRATISTA directamente por sÌ o a travÈs de su DirecciÛn Facultativa todo tipo de informaciÛn acerca del estado de las obras.
46.7. La EMPRESA CONTRATISTA se proveer· de medios y recursos adecuados para la realizaciÛn de las obras, ocupando en ellas a trabajadores competentes y debidamente cualificados para la ejecuciÛn de los diversos trabajos. En consecuencia, habr· de:
46.7.1. Disponer de una organizaciÛn productiva propia, contar con los medios materiales y personales adecuados, y aplicarlos a la ejecuciÛn de las prestaciones de obra.
46.7.2. Asumir directamente los riesgos, obligaciones y responsabilidades propios del desarrollo de su actividad empresarial.
46.7.3. Ejercer directamente las potestades de direcciÛn y organizaciÛn sobre los auxiliares que ocupare en la obra.
46.8. La EMPRESA CONTRATISTA designar· a un profesional debidamente cualificado como Jefe de Obra, que deber· estar adscrito permanentemente a la misma y en contacto directo con la DirecciÛn Facultativa. Corresponder·n al Jefe de Obra las siguientes funciones:
46.8.1. Disponer y controlar el correcto desarrollo de las obras, atendiendo a las directrices impartidas por la DirecciÛn Facultativa, en el marco de lo establecido en este Pliego y las Especificaciones TÈcnicas contenidas en sus Anexos.
46.8.2. Coordinar a los trabajadores autÛnomos o las empresas subcontratadas por la EMPRESA CONTRATISTA que, eventualmente, puedan colaborar en la ejecuciÛn de las obras.
46.8.3. Actuar como interlocutor entre la EMPRESA CONTRATISTA, sus operarios y la DirecciÛn Facultativa.
46.9. La obra deber· estar totalmente terminada en la fecha prevista en el Contrato y la Empresa contratista se ajustar· en la ejecuciÛn de los trabajos en lo posible al Cronograma o Plan de Trabajo anexo.
46.10. La EMPRESA CONTRATISTA ejecutar· las obras y trabajos directamente por sÌ y por medio de su propio personal, aunque podr· recurrir a la subcontrataciÛn de terceros, bajo su responsabilidad y asumiendo las faltas de Èstos como si fueran propias.
46.10.1. Cuando la EMPRESA CONTRATISTA decida subcontratar la obra, en todo o en parte, con terceros deber· informar previamente de ello a PRODINTEC.
46.10.2. La subcontrataciÛn de los trabajos con otras empresas vendr· sometida al rÈgimen de la Ley 36/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontrataciÛn en el Sector de la ConstrucciÛn y su reglamentaciÛn de desarrollo.
46.11. Seguimiento de los trabajos.
46.11.1. PRODINTEC y su DirecciÛn Facultativa podr·n supervisar en todo momento el desarrollo de los trabajos y realizar, cuando lo consideren oportuno, visitas de obra para cerciorarse del cumplimiento por parte de la EMPRESA CONTRATISTA de sus compromisos.
46.11.2. PRODINTEC podr· exigir a la EMPRESA CONTRATISTA, en cualquier momento, la sustituciÛn del responsable de la obra o de aquellos operarios que no considere idÛneos para la ejecuciÛn de los trabajos contratados, mediante escrito debidamente motivado.
47. FinalizaciÛn y recepciÛn de las obras
47.1. Una vez terminadas las obras, la EMPRESA CONTRATISTA lo comunicar· inmediatamente a PRODINTEC, que proceder· junto a la DirecciÛn Facultativa a verificar la conformidad de los trabajos ejecutados y de los resultados obtenidos con lo establecido en el Contrato y sus Anexos.
47.2. PRODINTEC dispondr· de quince (15) dÌas h·biles desde su finalizaciÛn para proceder a la recepciÛn de las obras, realizando al efecto las comprobaciones oportunas. Durante el periodo en que las mismas estuvieran pendientes de recepciÛn se interrumpir· el cÛmputo de los plazos de ejecuciÛn.
47.3. En caso de las obras sean conformes con el presente Xxxxxx y cumplan las Especificaciones TÈcnicas contenidas en sus Anexos, PRODINTEC las recibir·. La recepciÛn de las obras se formalizar· por escrito, mediante la extensiÛn por la DirecciÛn Facultativa de la correspondiente Acta de RecepciÛn.
47.4. De apreciarse defectos, el Acta de recepciÛn podr· contener reservas escritas dejando constancia de los mismos o, en su caso, condicionar la definitiva recepciÛn de las obras por PRODINTEC a la reparaciÛn efectiva de aquÈllos, en el plazo establecido al efecto.
48. RÈgimen de contraprestaciÛn
48.1. El precio o remuneraciÛn a percibir por la EMPRESA CONTRATISTA ser· el pactado por las partes en el Contrato, de plena conformidad con lo dispuesto en el presente Xxxxxx.
48.2. Atendiendo a la duraciÛn del Contrato, el precio pactado no estar· sujeto a ning˙n tipo de revisiÛn.
48.3. Dicho precio constituir· la suma total a percibir por la EMPRESA CONTRATISTA como contraprestaciÛn por las obras contratadas.
48.4. PRODINTEC se obliga a abonar a la EMPRESA CONTRATISTA las sumas correspondientes al precio de la obra conforme a las condiciones que se indican a continuaciÛn:
48.4.1. A la finalizaciÛn de las obras, dentro de los noventa dÌas siguientes a la recepciÛn por PRODINTEC de la correspondiente factura, emitida por la EMPRESA contratista con posterioridad a la recepciÛn definitiva de las obras.
48.4.2. El pago se efectuar· mediante transferencia bancaria de los fondos a la cuenta indicada a tales efectos por la EMPRESA CONTRATISTA, dentro de los noventa (90) dÌas siguientes a la recepciÛn definitiva de las obras.
48.4.3. El pago del precio exigir· el cumplimiento por la EMPRESA CONTRATISTA de la obligaciÛn de garantÌa establecida en el siguiente apartado.
49. GarantÌa de correcta ejecuciÛn de las obras
49.1. Antes de proceder al pago de las obras y como condiciÛn necesaria para del mismo, la EMPRESA CONTRATISTA har· entrega a PRODINTEC de un aval bancario a primera demanda, otorgado a favor de esta ˙ltima por una entidad de crÈdito debidamente autorizada.
49.2. El objetivo y finalidad de este aval es garantizar la correcta ejecuciÛn de la obra por parte de la EMPRESA CONTRATISTA.
49.3. Este aval se emitir· por la suma de ochenta mil (80.000) euros y entrar· en vigor en el mismo instante en que PRODINTEC transfiera a la cuenta corriente designada por la EMPRESA para el pago del precio fondos por importe de, al menos, aquella suma.
49.4. Su vigencia ser· de seis (6) meses contados a partir de su entrada en vigor. Transcurrido este plazo y agotada la garantÌa, PRODINTEC proceder· a la devoluciÛn del documento de aval a la EMPRESA CONTRATISTA.
49.5. El texto de este aval se ajustar· en todo al modelo reproducido en el Anexo V de este Pliego.
50. ModificaciÛn y desistimiento del Contrato
50.1. Cualquier alteraciÛn del contenido y alcance del Contrato a suscribir por las partes o de sus Especificaciones TÈcnicas deber· ser previamente sometida a la aprobaciÛn expresa y por escrito de PRODINTEC.
50.2. PRODINTEC no asumir· ning˙n gasto o coste adicional frente a la EMPRESA CONTRATISTA como consecuencia de las obras, que previamente no hubiera asumido y aprobado por escrito.
50.3. De suscitarse cualquier tipo de disputa entre ellas acerca del coste adicional de un modificado de obra, las partes proceder·n de com˙n acuerdo a la designaciÛn de un experto independiente, para que resuelva lo que mejor convenga y ponga fin a la disputa.
50.4. En defecto de acuerdo, cualquiera de las partes podr· instar la resoluciÛn del Contrato, procediÈndose a la determinaciÛn y consiguiente liquidaciÛn de la porciÛn de las obras ejecutadas hasta ese momento y renunciando las partes a exigirse cualquier tipo de responsabilidad por la restante.
50.5. PRODINTEC se reserva la facultad de desistir de la ejecuciÛn de la obra en el justo marco de lo previsto en el artÌculo 1.594 del CÛdigo Civil. A tales efectos, la indemnizaciÛn se fija desde este momento en la suma total de seis mil (6.000) euros.
XV.- RÈgimen de incumplimiento contractual: responsabilidad, causas de resoluciÛn y penalidades.
51. Incumplimiento y responsabilidad
51.1. La falta de cumplimiento grave o reiterada, por cualquiera de las partes, de las obligaciones asumidas en virtud del futuro contrato dar· derecho a la otra a optar entre exigirle el cumplimiento de lo pactado, siendo Èste posible, o instar la resoluciÛn del futuro Contrato.
51.2. Se reputa grave todo incumplimiento que produzca una distorsiÛn importante en la actividad habitual de la otra parte o le cause un perjuicio sustancial en sus relaciones con terceros.
51.3. En particular, se considerar· grave el incumplimiento por la Empresa contratista de los plazos previstos para la ejecuciÛn de la obra, siempre que exceda en un (1) mes del calendario previsto para cada una de sus fases; o de la fecha prevista para la finalizaciÛn de la totalidad de los trabajos de obra.
51.4. Cuando el incumplimiento fuera imputable a una de las partes, la otra tendr· derecho a exigirle una indemnizaciÛn por los daÒos y perjuicios causados, con arreglo a lo estipulado en el presente contrato.
51.5. Ninguna de las partes tendr· que responder a la otra de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse o cuyas consecuencias fueran inevitables (xxxxxx xxxxx).
00. ResoluciÛn del contrato
52.1. La resoluciÛn del Contrato liberar· a ambas partes de sus obligaciones, salvo la indemnizaciÛn de daÒos y perjuicios a que pudiera haber lugar. La resoluciÛn no afectar· al rÈgimen de resoluciÛn de controversias ni a las estipulaciones en que se regule la posiciÛn de las partes en caso de resoluciÛn.
52.2. Cuando el incumplimiento afectara sÛlo a una parte de las prestaciones asumidas por los contratantes, los efectos de la resoluciÛn podr·n limitarse a la parte incumplida, siempre que lo previamente ejecutado reportara utilidad al otro contratante y se garantizara el justo equilibrio de las prestaciones parciales de una y otra parte.
53. Supuestos de responsabilidad.
53.1. La falta de ejecuciÛn de las prestaciones de obra recogidas en el presente Xxxxxx por causas jurÌdicamente imputables a la EMPRESA CONTRATISTA la constituir· responsable frente a PRODINTEC y dar· derecho a esta ˙ltima a exigirle, adem·s de la devoluciÛn del precio, el pago de la correspondiente indemnizaciÛn por los daÒos y perjuicios causados.
53.2. Los plazos estipulados en el futuro contrato son fatales y no se reconocer·n tÈrminos xx xxxxxx o cortesÌa. El contratante que incurriera en xxxx o retraso en el cumplimiento de sus obligaciones quedar· responsable frente a la otra parte, sin necesidad de ning˙n tipo de intimaciÛn.
53.3. La falta de ejecuciÛn total o parcial de las obras en el plazo previsto en el Contrato dar· derecho a PRODINTEC a exigir a la EMPRESA CONTRATISTA las siguientes sumas en concepto xx xxxx indemnizatoria:
53.3.1. Dos mil (2.000) euros por cada dÌa o fracciÛn inferior de retraso.
53.3.2. Cuando el retraso exceda de un (1) mes de retraso, tendr· derecho adem·s a instar la resoluciÛn del Contrato, con los efectos previstos en este Pliego de Condiciones.
53.3.3. A estos efectos, en el cÛmputo de plazos no se excluyen los dÌas inh·biles.
54. La EMPRESA CONTRATISTA responder· frente a PRODINTEC por cualquier falta de conformidad de las obras ejecutadas o los materiales empleados con lo establecido en el Contrato y sus Anexos. Se considerar· falta de conformidad todo defecto grave que impida o dificulte la prosecuciÛn de las obras de edificaciÛn.
55. En cuanto hubieran sido detectadas, la EMPRESA CONTRATISTA deber· proceder a la inmediata subsanaciÛn de las faltas de conformidad de las obras. La subsanaciÛn de tales defectos no la eximir· de responsabilidad por retraso.
56. Cuando persista, la falta de conformidad de la obra constituir· un supuesto de incumplimiento total del contrato y se equiparar· a la falta de entrega.
57. PRODINTEC queda expresamente autorizada para liquidar los daÒos y perjuicios que le cause la infracciÛn por parte de la EMPRESA CONTRATISTA de las obligaciones asumidas y proceder a su compensaciÛn de la parte del precio pendiente de pago.
XV.- InformaciÛn sobre las obligaciones relativas a la fiscalidad, protecciÛn del medioambiente y condiciones laborales.
58. Riesgos laborales.
58.1. En tanto que contratista de la obra, la EMPRESA CONTRATISTA se compromete frente a PRODINTEC a cumplir durante el tiempo de vigencia de su relaciÛn contractual todas aquellas obligaciones en materia de Salud y Seguridad de los trabajadores que le impone la Ley de PrevenciÛn de Riesgos Laborales, su reglamento de desarrollo y la normativa relativa.
58.2. En particular, la EMPRESA CONTRATISTA se atendr· a las prescripciones e indicaciones contenidas en el Estudio B·sico de Seguridad y Salud anexo al Pliego, elaborado a instancia de PRODINTEC por el arquitecto xxx Xxxxxxx XxXx Xxxxxxx, destinado a servir de base para la elaboraciÛn a cargo de esa EMPRESA del correspondiente Plan de Seguridad y Salud, en el que habr·n de analizarse y desarrollarse las previsiones de aquÈl en funciÛn de las necesidades concretas de las obras.
58.3. El incumplimiento por parte de la EMPRESA CONTRATISTA de esta normativa dar· derecho a PRODINTEC a resolver el contrato asÌ como a repetir inmediatamente frente a aquÈlla cualquier daÒo o sanciÛn que pudiera derivarse para ella de dicha infracciÛn.
58.4. La EMPRESA CONTRATISTA adoptar· las medidas oportunas para que las personas que ocupare en la obra reciban la informaciÛn exigible para preservar su salud y seguridad con ocasiÛn de los trabajos llevados a cabo para PRODINTEC.
58.5. Como contratista, la EMPRESA se obliga a aplicar los principios de la acciÛn preventiva que se recogen en el artÌculo 15 de la LPRL y a desarrollar las tareas previstas en el artÌculo 10 del RD 1627/1997, asÌ como a cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el preceptivo Plan de seguridad y salud.
58.6. Durante la ejecuciÛn de los trabajos de obra, la EMPRESA CONTRATISTA cumplir· bajo su propia responsabilidad la normativa de prevenciÛn de riesgos laborales, adoptando las
medidas de coordinaciÛn de actividades empresariales exigidas por el artÌculo 24 de la LPRL y las reglas de mÌnimos establecidas en el anexo IV del RD 1627/1997.
58.7. La EMPRESA CONTRATISTA dispondr· el empleo por los operarios que ocupare en la obra de las preceptivas prendas de trabajo, asÌ como la utilizaciÛn por los mismos de maquinaria, equipos e instrumental debidamente homologados para la ejecuciÛn de los trabajos de obra objeto de este Pliego.
58.8. La EMPRESA CONTRATISTA ser· responsable de cualquier incumplimiento de la normativa de salud y seguridad con motivo u ocasiÛn de los trabajos de obra, asÌ como de todas las consecuencias a que ello pudiera dar lugar.
59. RÈgimen tributario y Seguridad Social
59.1. La EMPRESA CONTRATISTA deber· hallarse al corriente en los pagos a las Administraciones Tributarias y a la Seguridad Social o, en su caso, Mutua laboral.
59.2. En el supuesto de que PRODINTEC se viera obligada a abonar alguna cantidad por efecto de la responsabilidad derivada del incumplimiento por parte de la EMPRESA CONTRATISTA de la normativa tributaria o en materia de Seguridad Social, podr· repercutir inmediatamente las sumas abonadas, deduciendo su importe del precio de las obras o mediante la ejecuciÛn de las garantÌas otorgadas a favor de aquÈlla.
60. Condiciones en materia laboral.
60.1. La EMPRESA CONTRATISTA se responsabiliza en todo momento de la actividad de las personas que ocupare en la obra, que permanecer·n en todo momento sometidas a su poder de organizaciÛn y direcciÛn.
60.2. La persona designada como director o encargado de la obra deber· mantener informada en todo momento a PRODINTEC de sus actuaciones al frente de los trabajos.
60.3. La EMPRESA CONTRATISTA se har· cargo del pago directo de los salarios, cargas sociales, dietas de viaje, seguros y cualesquiera otros gastos del personal que ocupare en la obra.
60.4. En el supuesto de que PRODINTEC se viera obligada a abonar alguna cantidad por efecto de la responsabilidad solidaria derivada del incumplimiento por parte de la EMPRESA
CONTRATISTA de la normativa laboral, podr· repercutir inmediatamente las sumas abonadas, deduciendo su importe de las cantidades pendientes de pago o ejecutando al efecto las garantÌas otorgadas a favor de aquÈlla.
61. Respeto al medio ambiente.
61.1. La EMPRESA CONTRATISTA garantiza a PRODINTEC la adopciÛn de tÈcnicas de actuaciÛn, especialmente en lo relativo al tratamiento de residuos y materiales de desecho, respetuosas con la conservaciÛn del medio ambiente.
61.2. La EMPRESA CONTRATISTA se compromete a respetar en todo los dictados de la normativa relativa a la defensa del medio ambiente, asumiendo directamente las responsabilidades en que pudiera incurrir en caso de incumplimiento.
62. Los organismos de los que los licitadores pueden obtener la informaciÛn pertinente sobre las obligaciones relativas a la fiscalidad, protecciÛn del medio ambiente, asÌ como sobre las disposiciones vigentes en materia de protecciÛn del empleo, condiciones de trabajo y prevenciÛn de riesgos laborales, que ser·n aplicables a los trabajos efectuados son:
62.1. Fiscalidad: DelegaciÛn de la Agencia Estatal de la AdministraciÛn Tributaria en Asturias: x/ 00 xx xxxxx, 0, 00000 Xxxxxx y Ente de Servicios Tributarios del Principado xx Xxxxxxxx: c/Hermanos Pidal, nm 0-0, xxxxxx xxxxx, 00000 Xxxxxx.
62.2. Medio ambiente: ConsejerÌa de Medio Ambiente, OrdenaciÛn del Territorio e Infraestructuras: x/ Xxxxxxx Xxxxxx, xx 2, Planta 4™, 00000 Xxxxxx
62.3. Disposiciones vigentes en materia de protecciÛn del empleo, condiciones de trabajo y prevenciÛn de riesgos laborales: ConsejerÌa de Industria y Empleo: Xxxxx xx XxxxXx, 0 x Xxxxxx 0x, Xxxxxx e Instituto Asturiano de PrevenciÛn de Riesgos Laborales: Xxxx. xx Xx Xxxxxx, xx 000, 00000 Xxxxxx.
XIX.- Confidencialidad.
63. La EMPRESA CONTRATISTA se abstendr· de difundir y divulgar aquellos datos e informaciones de car·cter privado o confidencial a los que haya podido tener acceso con motivo u ocasiÛn de los
trabajos realizados y garantiza a PRODINTEC que tampoco lo har·n los auxiliares y colaboradores que ocupare en el cumplimiento de las obligaciones asumidas en virtud del Contrato de obra. La comisiÛn de estos actos, adem·s de hacer incurrir al culpable en las responsabilidades (civiles y penales) a que hubiere lugar, dar· derecho a PRODINTEC a exigir a la EMPRESA CONTRATISTA la correspondiente indemnizaciÛn por todos los daÒos y perjuicios que le cause.
XIX.- InterpretaciÛn y modificaciones
64. La interpretaciÛn de las Condiciones xxx Xxxxxx y de las Especificaciones TÈcnicas que figuran en sus Anexos corresponde por principio a PRODINTEC.
65. Cualquier alteraciÛn del contenido de este Pliego o sus Anexos requerir· necesariamente el consentimiento previo y por escrito de PRODINTEC.
66. En caso necesario, las partes podr·n convenir la modificaciÛn del contenido del presente Pliego o sus Anexos, poniÈndose de acuerdo acerca del alcance y consecuencias de dicha modificaciÛn.
XX.- JurisdicciÛn: sumisiÛn expresa.
67. Las partes someter·n cualquier controversia que pudiera derivarse de la interpretaciÛn y aplicaciÛn del presente Xxxxxx y del futuro Contrato a los Juzgados y Tribunales de GijÛn, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.