PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - DIRECCION ZONAL PIURA

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - DIRECCION ZONAL PIURA

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACIÓN N° 001-20108-MINAGRI-AGRORURAL-DZP-BASES INTEGRADAS













BASES INTEGRADAS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS



CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL




Aprobadas mediante Resolución Directoral Nº 056 -2018-RCC-DE

























PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº 001-2018-MINAGRI-AGRORURAL-DZP

PRIMERA CONVOCATORIA






CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL:

SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE 14 ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN PARA LA LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y MANTENIMIENTO XX XXXXXXX Y DRENES DE DIFERENTES LOCALIDADES DE PIURA

























SECCIÓN GENERAL




DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN




(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)








































CAPÍTULO I

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN


    1. BASE LEGAL


  • Ley N° 30556, en adelante la Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del gobierno nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, en adelante la Ley.

  • Decreto Legislativo N° 1354, que modifica la Xxx Xx 00000

  • Xxxxxxx Supremo N° 071-2018-PCM, Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, en adelante el Reglamento.

  • Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la LCE

  • Decreto Supremo N° 350-2015-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el RLCE

  • Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

  • Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

  • Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.

  • Código Civil.


Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.


Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes bases.



    1. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 33 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases.


    1. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se lleva a cabo desde el día siguiente de la convocatoria hasta un día antes de la presentación de ofertas, de forma ininterrumpida. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.


El registro de participantes es gratuito y electrónico a través del SEACE.


El proveedor que desee participar en el presente procedimiento de selección debe registrarse como participante, debiendo contar para ello con inscripción vigente en el RNP, conforme al objeto de la contratación. Los proveedores extranjeros no domiciliados en el país que no cuenten con inscripción en el RNP deberán solicitar un usuario de habilitación a la Autoridad, la cual lo gestionará ante el OSCE.


    1. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS BASES


Todo participante puede formular consultas y observaciones administrativas a las bases dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Reglamento.


Las observaciones administrativas a las bases, son aclaraciones respecto del contenido de las bases y por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relación con el objeto de contratación. Estas se realizan de manera fundamentada.


En esta etapa no proceden consultas técnicas sobre las características técnicas del objeto de la contratación.


Para formular consultas y observaciones administrativas se debe emplear el Anexo Formato N° 1 Formato para formular consultas y observaciones administrativas adjunto.



    1. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS BASES


La absolución simultánea de las consultas y observaciones administrativas por parte el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, mediante pliego absolutorio se notifica a través del SEACE, al día siguiente del vencimiento del plazo previsto para la formulación de las consultas y observaciones administrativas.


La absolución se realiza de manera motivada debiendo emplear el Anexo Formato N° 2 Formato xx xxxxxx de absolución de consultas y observaciones administrativas adjunto. Cabe precisar que en el caso de las observaciones administrativas se debe indicar si estas se acogen, se acogen parcialmente o no se acogen.


Importante

No se absolverán consultas y observaciones administrativas a las bases que se presenten extemporáneamente, en un lugar distinto al señalado en las bases o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.


No se absolverán consultas técnicas.


No procede la elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones administrativas.



    1. INTEGRACIÓN DE BASES


Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección. Estas incorporan obligatoriamente las modificaciones que se hayan producido como consecuencia de las consultas y observaciones administrativas.


La integración y publicación de las bases integradas se realiza el mismo día de la absolución de consultas y observaciones administrativas, según el calendario establecido.


Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, salvo las acciones de supervisión a cargo del OSCE.


El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no puede continuar con la tramitación del procedimiento de selección si no ha publicado las bases integradas en el SEACE, bajo sanción de nulidad de todo lo actuado posteriormente, conforme lo establece el artículo 52 del RLCE.



    1. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS


Las ofertas, se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción simple con la indicación y suscripción de quien oficie de traductor debidamente identificado, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.


Las ofertas se presentan por escrito, rubricadas, debidamente foliadas y en un (1) único sobre cerrado.


Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman las ofertas deben estar debidamente firmados por el postor. Los demás documentos deben ser rubricados (visados) por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.


El precio de la oferta debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecución del servicio a contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.


El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos decimales.



    1. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS


La presentación de ofertas se realiza en acto público en presencia xx xxxxxxx o xxxx xx xxx en el lugar indicado en las bases, en la fecha y hora establecidas en la convocatoria.


La presentación puede realizarse por el mismo participante o a través de un tercero, sin que se exija formalidad alguna para ello.


Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.


El acto público se inicia cuando el comité de selección empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron en el procedimiento, para que entreguen sus ofertas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se tiene por desistido.


En la apertura del sobre que contiene la oferta, el comité de selección debe anunciar el nombre de cada participante y el precio de la oferta económica y sus componentes de conformidad con el artículo 36 del Reglamento. Además, verifica el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de conformidad con el artículo 37 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido la oferta se considera no admitida.


Solo pasan a la etapa de evaluación las ofertas técnicas que cumplen con lo señalado en el párrafo anterior. Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico mínimo de sesenta (60) puntos.


Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del ochenta por ciento (80%) del valor referencial, así como las ofertas que excedan el valor referencial teniéndolas por no admitidas.


De no estar conformes los postores pueden solicitar que el notario o xxxx xx xxx anote tal circunstancia en el acta, debiendo el comité de selección custodiar la oferta hasta la presentación del recurso de apelación, en caso corresponda.


Después de abierto cada sobre que contiene la oferta, el notario o xxxx xx xxx procederá a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la oferta.


En el acto de presentación de ofertas se puede contar con un representante del Sistema Nacional de Control, quien participa como veedor y puede suscribir el acta correspondiente.



    1. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS


La evaluación de las ofertas que cumplan con lo señalado en el numeral anterior tiene por objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, según los factores y el procedimiento de evaluación enunciados en la sección específica de las bases.


El comité de selección rechaza las ofertas que superen el valor referencial, así como aquellas que estén por debajo del 80% de dicho valor referencial.


La evaluación se realiza en dos (2) etapas. La primera es la técnica y la segunda la económica y se realizan sobre la base de:


Oferta técnica : 100 puntos

Oferta económica : 100 puntos


      1. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS


La evaluación se realiza conforme al factor de evaluación Experiencia del postor previsto en la sección específica de las bases.


Las reglas de la evaluación técnica son las siguientes:


  1. El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, evalúa las ofertas de acuerdo con el factor de evaluación Experiencia previsto en la sección específica de las bases.

  2. Las ofertas técnicas que contengan algún tipo de información que forme parte de la oferta económica son descalificadas.


      1. EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS


Culminada la evaluación técnica se procede a evaluar las ofertas económicas en el mismo acto público y con la presencia xxx xxxxxxx público o xxxx xx xxx.


La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la oferta económica de menor monto. Al resto de ofertas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:


Pi = Om x PMPE

Oi


Donde:


i = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta económica i

Oi = Oferta Económica i

Om = Oferta Económica de monto o precio más bajo

PMPE = Puntaje Máximo de la oferta Económica


La determinación del puntaje total de las ofertas se realiza de conformidad con los coeficientes de ponderación previstos en la sección específica de las bases.


En caso de empate en puntaje el orden de prelación se determina por sorteo en el acto público con la participación xx xxxxxxx o xxxx xx xxx y de los postores que hayan empatado, pudiendo participar un representante del Sistema Nacional de Control.



    1. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS


La subsanación de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos en el artículo 38 del Reglamento.


Cuando se requiera subsanación, la oferta continua vigente para todo efecto, a condición de la efectiva subsanación dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de dos (2) días hábiles. La presentación de las subsanaciones se realiza a través de la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad. La subsanación corresponde realizarla al mismo postor, su representante legal o apoderado acreditado.



    1. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

En el mismo acto de presentación de ofertas, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, otorga la buena pro, en la fecha señalada en el calendario de las bases al postor que hubiera obtenido el mayor puntaje.


En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación de las ofertas empatadas se realiza a través de sorteo. Para la aplicación de este criterio de desempate se requiere la participación xx xxxxxxx o xxxx xx xxx y los postores que hayan empatado, pudiendo participar en calidad de veedor un representante del Sistema Nacional de Control.


El otorgamiento de la buena pro se presume notificado a todos los postores en la fecha del acto público, oportunidad en la que se entrega a los postores copia del acta de otorgamiento y el cuadro comparativo, detallando los resultados de la calificación y evaluación. Xxxxx presunción no admite prueba en contrario. Esta información se publica el mismo día en el SEACE.


El mismo día de otorgada la buena pro, se publica en el SEACE la totalidad de las ofertas presentadas y documentos que sirvieron para la evaluación de las ofertas y el expediente de contratación, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Asimismo, el día de vencimiento del plazo para el perfeccionamiento del contrato, las entidades publican los documentos presentados para tal fin.


En el portal institucional de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y/o en el portal institucional de la Entidad se publica a través de un repositorio la información señalada en el párrafo precedente, cuya dirección URL debe ser consignada en las bases del procedimiento de selección.



    1. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.


En caso se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.


El consentimiento de la buena pro se publica en el SEACE el mismo día de producido.



Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, la Entidad realiza la inmediata verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar inexactitud o falsedad en las declaraciones, información o documentación presentada, la Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la oportunidad en que se hizo la comprobación, de conformidad con lo establecido en la LCE y en el RLCE. Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal de Contrataciones del Estado para que inicie el procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente.









CAPÍTULO II

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN




    1. RECURSO DE APELACIÓN


A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.


El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su Titular, en el caso de Gobiernos Locales y Regionales cuando el valor referencial del procedimiento o del ítem impugnado sea igual o menor a seiscientas (600) UIT y para el caso de entidades del Gobierno Nacional cuando el valor referencial del procedimiento o del ítem impugnado sea igual o menor a dos mil cuatrocientas (2 400) UIT. Cuando el valor referencial sea mayor a dichos montos, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.


Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad del procedimiento de selección, pueden impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.



    1. Plazos de interposición del recurso de apelación


Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del otorgamiento de la buena pro, se pueden impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la suscripción del contrato mediante recurso de apelación, de conformidad con lo establecido en el artículo 7-A de la Ley.


El plazo para resolver y notificar la resolución que resuelve el recurso de apelación es xx xxxx (10) días hábiles, contados desde el día siguiente de su interposición o de la subsanación del recurso.




CAPÍTULO III

DEL CONTRATO



    1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO


Consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, el postor adjudicado deberá presentar a la entidad la documentación para la suscripción del contrato prevista en las bases, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. Este plazo comprende cuatro (4) días hábiles para la presentación de documentos y un (1) día hábil para la subsanación de observaciones y suscripción del contrato. La observación a la presentación de documentos para suscribir el contrato se realiza vía correo electrónico, dentro del vencimiento del plazo para la presentación de dichos documentos.


Antes de la suscripción del contrato, el ganador de la buena pro que tenga la condición de no domiciliado debe acreditar su inscripción en el RNP.


El ganador de la buena pro para suscribir el contrato debe acreditar la experiencia del personal requerido.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados en el artículo 54 del Reglamento, así como los previstos en la sección específica de las bases.



    1. GARANTÍAS


Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.



      1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO


Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la prestación a cargo del contratista.



      1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS


En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se debe otorgar una garantía adicional por este concepto, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.


Importante

En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a cien mil Soles (S/ 100,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepción también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no supere el monto señalado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el numeral 60.4 del artículo 60 del Reglamento.



      1. GARANTÍA POR XXXXXXXX


En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 61 del Reglamento. La presentación de esta garantía es exceptuada únicamente cuando la Entidad establece la constitución de fideicomisos.



    1. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS


Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.


Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.


ADVERTENCIA

LOS FUNCIONARIOS DE LAS ENTIDADES NO DEBEN ACEPTAR GARANTÍAS EMITIDAS BAJO CONDICIONES DISTINTAS A LAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE NUMERAL.



    1. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS


La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el numeral 61.2 del artículo 62 del Reglamento.



    1. ADELANTOS


La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases.



    1. PENALIDADES


      1. PENALIDAD POR XXXX EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN


En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por xxxx por cada día de atraso, de conformidad con en el artículo 62 del Reglamento.



      1. OTRAS PENALIDADES


La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación. Para estos efectos, se deben incluir en la sección específica de las bases los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.


Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.


    1. PAGOS


El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.


La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los quince (15) días calendarios siguientes a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello. La conformidad se emite en un plazo xxxxxx xx xxxx (10) días de producida la recepción.


En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.


En caso de retraso en el pago por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, el contratista tendrá derecho al reconocimiento de los intereses legales correspondientes conforme a lo establecido en el artículo 71 del Reglamento.



    1. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO


Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 del Reglamento.



    1. DISPOSICIONES FINALES


Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán supletoriamente por la LCE y el RLCE, así como por las disposiciones legales vigentes.








































SECCIÓN ESPECÍFICA




CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN




(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)





CAPÍTULO I

GENERALIDADES


    1. ENTIDAD CONVOCANTE


Nombre

:

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL – AGRO RURAL – ZONAL PIURA

RUC Nº

:

20477936882

Domicilio legal

:

Xxxxx Xxx Xxxxx 000 Xxx. Xxxx Xxxx, Xxxxx

Teléfono:

:

000000000

Correo electrónico:

:

xxxxxxx_xxx00@xxxxxxxxx.xxx.xx


    1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA


El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del Servicio de Alquiler de Maquinarias para la Ejecución de 14 Actividades de Prevención para la Limpieza, Descolmatación y Mantenimiento xx Xxxxxxx y Drenes de Diferentes Localidades de Piura.


ITEM-PAQ. N°

SERVICIO

DESCRIPCION

CANTIDAD (HM)

PRECIO UNITARIO (S/)

PRECIO TOTAL (S/)

VALOR REFERENCIAL (S/)


SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD DESCOLMATACION DEL DREN DS 53.69-0.33 "PAREDONES"

Excavadora 115-165 HP, Capac. Cuchara de 1-1.5 M3

169.4423

350.00

59,304.8

71,166.00

1

Cama Baja 6X4, 330 HP de 40 Ton.

16.0000

300.00

4,800.00


Camión Volquete de 15 M3

52.3053

135.00

7,061.2


SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD DESCOLMATACION DEL DREN DS 50.46 – 0.90 “MINIATURA”

Excavadora 115-165 HP, Capac. Cuchara de 1-1.5 M3

116.9196

350.00

40,921.86

50,954.00

2

Cama Baja 6X4, 330 HP de 40 Ton.

16.0000

300.00

4,800.00


Camión Volquete de 15 M3

38.7566

135.00

5,232.14


SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD DESCOLMATACION DEL DREN DS 13.08-17.06

Excavadora 115-165 HP, Capac. Cuchara de 1-1.5 M3

154.0055

350.00

53,901.93

63,914.00

3

Cama Baja 6X4, 330 HP de 40 Ton.

16.0000

300.00

4,800.00


Camión Volquete de 15 M3

38.6079

135.00

52,12.07


SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD DESBROCE, DESCOLMATACION Y RELLENO DEL XXXXX 00X, XXXXXX XXXXX ELERA – CHIPILLICO, AFECTADO POR LAS LLUVIAS INTENSAS EN EL DISTRITO DE LAS XXXXX

Excavadora 170-250 HP, Capac. Cuchara de 1.5-2.2 M3

427.3551

360.00

153,847.82

202,375.00

4

Cama Baja 6X4, 330 HP de 40 Ton.

34.0000

300.00

10,200.00


Camión Volquete de 15 M3

283.9050

135.00

38,327.18


SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD DESCOLMATACION, RELLENO, LIMPIEZA Y DESBROCE DEL DREN 14 + 030, SECTOR YUSCAY – TABLAZO ALTO AFECTADO POR LAS LLUVIAS INTENSAS EN EL DISTRITO DE LAS XXXXX

Excavadora 115-165 HP, Capac. Cuchara de 1-1.5 M3

188.9922

350.00

66,147.29

85,271.00

5

Cama Baja 6X4, 330 HP de 40 Ton.

16.0000

300.00

4,800.00


Camión Volquete de 15 M3

106.1016

135.00

14,323.71


SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD DESCOLMATACION, RELLENO, LIMPIEZA Y DESBROCE DEL DREN CHURRUPACO, SECTOR YUSCAY – TABLAZO ALTO AFECTADO POR LAS LLUVIAS INTENSAS EN EL DISTRITO DE LAS XXXXX

Excavadora 170-250 HP, Capac. Cuchara de 1.5-2.2 M3

291.7113

360.00

105,016.09

132,650.60

6

Cama Baja 6X4, 330 HP de 40 Ton.

28.0000

300.00

8,400.00


Camión Volquete de 15 M3

142.4779

135.00

19,234.51


SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD DESCOLMATACION, RELLENO, LIMPIEZA Y DESBROCE DEL DREN XXXXXX, SECTOR YUSCAY – TABLAZO ALTO AFECTADO POR LAS LLUVIAS INTENSAS EN EL DISTRITO DE LAS XXXXX

Excavadora 170-250 HP, Capac. Cuchara de 1.5-2.2 M3

304.6891

360.00

109,688.08

134,944.00

7

Cama Baja 6X4, 330 HP de 40 Ton.

28.0000

300.00

8,400.00


Camión Volquete de 15 M3

124.8587

135.00

16,855.92


SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD DESCOLMATACION, RELLENO, LIMPIEZA Y DESBROCE DEL DREN C.P 5, SECTOR YUSCAY – TABLAZO ALTO AFECTADO POR LAS LLUVIAS INTENSAS EN EL DISTRITO DE LAS XXXXX

Excavadora 115-165 HP, Capac. Cuchara de 1-1.5 M3

702.1817

360.00

252,785.40

300,592.00

8

Cama Baja 6X4, 330 HP de 40 Ton.

28.0000

300.00

8,400.00


Camión Volquete de 15 M3

291.9008

135.00

39,406.60


SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD DESCOLMATACION, RELLENO, LIMPIEZA Y DESBROCE DEL DREN XXXXXX, SECTOR YUSCAY – TABLAZO ALTO AFECTADO POR LAS LLUVIAS INTENSAS EN EL DISTRITO DE LAS XXXXX

Excavadora 170-250 HP, Capac. Cuchara de 1.5-2.2 M3

403.9303

360.00

145,414.91

176,147.00

9

Cama Baja 6X4, 330 HP de 40 Ton.

28.0000

300.00

8,400.00


Camión Volquete de 15 M3

165.4229

135.00

22,332.09


SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CANAL XXXXXX

Excavadora 115-165 HP, Capac. Cuchara de 1-1.5 M3

492.3751

350.00

172,331.29

204,438.00

10

Cama Baja 6X4, 330 HP de 40 Ton.

16.0000

300.00

4,800.00


Camión Volquete de 15 M3

202.2719

135.00

27,306.71


SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD DESCOLMATACION DEL DREN DS “LA MATRACA”

Excavadora 115-165 HP, Capac. Cuchara de 1-1.5 M3

131.7669

350.00

46,118.43

56,795.00

11

Cama Baja 6X4, 330 HP de 40 Ton.

16.0000

300.00

4,800.00


Camión Volquete de 15 M3

43.5301

135.00

5,876.57


SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD DESCOLMATACION DEL DREN DS 13.08 – 31.10 “PERCAL”

Excavadora 115-165 HP, Capac. Cuchara de 1-1.5 M3

278.8821

350.00

97,608.73

114,775.00

12

Cama Baja 6X4, 330 HP de 40 Ton.

16.0000

300.00

4,800.00


Camión Volquete de 15 M3

91.6020

135.00

12,366.27


SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD DESCOLMATACION DEL DREN DS 40.59 – 0.17

Excavadora 170-250 HP, Capac. Cuchara de 1.5-2.2 M3

181.5716

350.00

63,550.04

75,910.00

13

Cama Baja 6X4, 330 HP de 40 Ton.

16.0000

300.00

4,800.00


Camión Volquete de 15 M3

55.9997

135.00

7,559.96


SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD DESCOLMATACION DEL DREN DS 42.40

Excavadora 170-250 HP, Capac. Cuchara de 1.5-2.2 M3

127.3705

350.00

44579.68

54,711.00

14

Cama Baja 6X4, 330 HP de 40 Ton.

16.0000

300.00

4800


Camión Volquete de 15 M3

39.4913

135.00

5331.32

VALOR REFERENCIAL TOTAL

S/ 1,724,642.60



    1. VALOR REFERENCIAL1


El valor referencial total asciende a S/ 1, 724,642.60 (Un Millón Setecientos Veinticuatro Mil Seiscientos Cuarenta y Dos con 60/100 Soles), incluido los impuestos xx Xxx y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio. El valor referencial ha sido calculado al mes de Setiembre.


Item-Paq. N°

Valor Referencial

(VR)


Límite Inferior

1

71,166.00 (Setenta y Un Mil Ciento Sesenta y Seis con 00/100 Soles)

56,932.80 (Cincuenta y Seis Mil Novecientos Treinta y Dos con 80/100 Soles)

2

50,954.00 (Cincuenta Mil Novecientos Cincuenta y Cuatro con 00/100 Soles)

40,763.20 (Cuarenta Mil Setecientos Sesenta y Tres con 20/100 Soles)

3

63,914.00 (Sesenta y Tres Mil Novecientos Catorce con 00/100 Soles)

51,131.20 (Cincuenta y Un Mil Ciento Treinta y Uno con 20/100 Soles)

4

202,375.00 (Doscientos Dos Mil Trescientos Setenta y Cinco con 00/100 Soles)

161,900.00 (Ciento Sesenta y Un Mil Novecientos con 00/100 Soles)

5

85,271.00 (Ochenta y Cinco Mil Doscientos Setenta y Uno con 00/100 Soles)

68,216.80 (Sesenta y Ocho Mil Doscientos Dieciséis con 80/100 Soles)

6

132,650.60 (Ciento Treinta y Dos Mil Seiscientos Cincuenta con 60/100 Soles)

106,120.48 (Ciento Seis Mil Ciento Veinte con 48/100 Soles)

7

134,944.00 (Ciento Treinta y Cuatro Mil Novecientos Cuarenta y Cuatro con 00/100 Soles)

107,955.20 (Ciento Siete Mil Novecientos Cincuenta y Cinco con 20/100 Soles)

8

300,592.00 (Trescientos Mil Quinientos Noventa y Dos con 00/100 Soles)

240,473.60 (Doscientos Cuarenta Mil Cuatrocientos Setenta y Tres con 60/100 Soles)

9

176,147.00 (Ciento Setenta y Seis Mil Ciento Cuarenta y Seis con 00/100 Soles)

140,917.60 (Ciento Cuarenta Mil Novecientos Diecisiete con 60/100 Soles)

10

204,438.00 (Doscientos Cuatro Mil Cuatrocientos Treinta y Ocho con 00/100 Soles)

163,550.40 (Ciento Sesenta y Tres Mil Quinientos Cincuenta con 40/100 Soles)

11

56,795.00 (Cincuenta y Seis Mil Setecientos Noventa y Cinco con 00/100 Soles)

45,436.00 (Cuarenta y Cinco Mil Cuatrocientos Treinta y Seis con 00/100 Soles)

12

114,775.00 (Ciento Catorce Mil Setecientos Setenta y Cinco con 00/100 Soles)

91,820.00 (Noventa y Un Mil Ochocientos Veinte con 00/100 Soles)

13

75,910.00 (Setenta y Cinco Mil Novecientos Diez con 00/100 Soles)

60,728.00 (Sesenta Mil Setecientos Veintiocho con 00/100 Soles)

14

54,711.00 (Cincuenta y Cuatro Mil Setecientos Once con 00/100 Soles)

43,768.80 (Cuarenta y Tres Mil Setecientos Sesenta y Ocho con 80/100 Soles)


Importante

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el artículo 39 del Reglamento.


    1. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN


El expediente de contratación fue aprobado mediante Resolución Directoral Zonal N°003-2018-MINAGRI-AGRORURAL-DA/DZP el 26 de setiembre de 2018.


    1. FUENTE DE FINANCIAMIENTO


RECURSOS ORDINARIOS


    1. SISTEMA DE CONTRATACIÓN


El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.



    1. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO


El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases.



    1. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO


Los servicios materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de 30 días calendario contados a partir del día siguiente de la suscripción del Acta de Inicio del Servicio; la cual deberá ser suscrita como máximo hasta Tres (03) días calendario de haberse suscrito el respectivo contrato, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.


Nota: El plazo de prestación del servicio será el mismo para cada Ítem-Paquete.



    1. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES


Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo efecto deben cancelar 5.00 (Cinco con 00/100 soles) en la Oficina de Tesorería de la Dirección Zonal Piura sito en Calle Los Cocos 105 Urb. Club Xxxx-Piura.


Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción.



    1. BASE LEGAL


  • Ley Nº 30693 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018

  • Ley Nº 30694 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2018

  • Ley Nº 30556 Ley que aprueba Disposiciones de Carácter Extraordinario para las Intervenciones del Gobierno Nacional Frente a Desastres y que Dispone la Creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, modificada mediante Decreto Legislativo N° 1354.

  • Decreto Supremo N° 071-2018-PCM Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial de Reconstrucción con Cambios.

  • Decreto Supremo N° 077-2018-EF, autorizan Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018 a favor de diversos pliegos del Gobierno Nacional y Local.


Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.





CAPÍTULO II

DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN



    1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN2


Etapa

Fecha, hora y lugar

Convocatoria

:

26/09/2018

Registro de participantes3

A través del SEACE

:

Desde las: 00:01 horas del 27/09/2018

Hasta las: 23:59 horas del 09/10/2018

Formulación de consultas y observaciones administrativas a las bases


A través del




En Mesa de Partes o la que haga sus veces en la Entidad en

Adicionalmente, remitir el archivo electrónico a la siguiente dirección

:



:




:




:

Del: 27/09/2018

Al: 28/09/2018



Formato para formular consultas y observaciones administrativas del Anexo Formato N°1

Calle Los Cocos 105 Urb. Club Xxxx, en el horario4 de 08:30 am a 05:00 pm



xxxxxxx_xxx00@xxxxxxxxx.xxx.xx

Absolución de consultas y observaciones administrativas a las bases e integración

:

01/10/2018

Presentación de ofertas, evaluación, y otorgamiento de la buena pro en Acto Público

:

10/10/2018 a las 10:00 horas en la Sala de Reuniones de la Dirección Zonal Piura, sito en Calle Los Cocos 105 Urb. Club Xxxx.

El acto público se realizará en

:

10/10/2018 a las 10:00 horas en la Sala de Reuniones de la Dirección Zonal Piura.


Importante

Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). En el caso de las empresas extranjeras no domiciliadas éstas registran su participación empleando el usuario habilitación otorgado por el OSCE.



    1. CONTENIDO DE LAS OFERTAS


La oferta se presenta en un (1) sobre cerrado en original, por cada ítem-paquete en el cual se está presentando, dirigido al órgano encargado de las contrataciones o al comité de selección del Procedimiento de Contratación Pública Especial N° 001-2018-MINAGRI-AGRORURAL-DZP, conforme al siguiente detalle:





Señores

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL – AGRO RURAL

DIRECCION ZONAL PIURA


CALLE LOS COCOS 105 URB. CLUB XXXX

Att.: Órgano encargado de las contrataciones o Comité de selección


PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN pÚBLICA eSPECIAL N° 001-2018-minagri-agrorural-dzp


Denominación de la convocatoria: Servicio de alquiler de maquinarias para la ejecucion de 14 actividades de prevencion para la limpiezA, descolmatacion y mantenimiento xx xxxxxxx y drenes de diferentes localidades de piura.


oferta

[NOMBRE / DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]


















La oferta contendrá, además de un índice de documentos, la siguiente documentación:



      1. Documentación de presentación obligatoria


        1. Documentos para la admisibilidad de la oferta para todos los ítems-paquete.


  1. Carta de presentación de oferta con firma legalizada del postor de acuerdo con el numeral 37.1 del artículo 37 del Reglamento. (Anexo Nº 1)

En caso de consorcio, se requiere la firma legalizada de todos los integrantes del consorcio.


  1. Declaración jurada de datos del postor con indicación del correo electrónico al que se le notifican las actuaciones del procedimiento de selección y la ejecución contractual. (Anexo Nº 2)


  1. Declaración jurada de acuerdo con el numeral 37.2 del artículo 37 del Reglamento. (Anexo Nº 3)

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.


  1. Declaración jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 4)


  1. Oferta económica con firma legalizada en Soles, consignando el detalle de precios unitarios, cuando dicho sistema haya sido establecido en las bases. (Anexo Nº 5)

El monto total de la oferta y de los subtotales que lo componen debe ser expresado con dos decimales. En caso de consorcio, se requiere la firma legalizada de todos los integrantes del consorcio.


  1. Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista y equipamiento conforme lo señalado en el requerimiento, según lo previsto en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 7)


  1. Contrato de Consorcio con firmas legalizadas detallando el porcentaje de obligaciones de cada consorciado, en caso de presentarse en consorcio. (Anexo N° 8)


  1. Carta de Línea de Crédito, equivalente a una (1) vez el valor referencial, emitida por una empresa que está bajo supervisión directa de la Superintendencia de Banca y Seguros, o estar considerada en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva, conforme a los montos y condiciones señalados en las bases. (Anexo N° 9)


En caso el valor referencial sea inferior a S/ 450 000.00, se presenta una declaración jurada acreditando que cuenta con solvencia económica para la ejecución del contrato. (Anexo N° 10)


Importante

  • El comité de selección rechaza las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial previstos en el artículo 39 del Reglamento, teniéndose estas por no admitidas.

  • El comité de selección verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.


        1. Documentos para acreditar los requisitos de admisibilidad del requerimiento


El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Admisibilidad” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.


      1. Documentación de presentación facultativa:


  1. Certificado de inscripción en el registro de la Micro y Pequeña Empresa – REMYPE, de ser el caso5. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa.


  1. Incorporar en la oferta los documentos que acreditan el “Factor de Evaluación Experiencia” establecido en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para el citado factor.


Importante

Cabe subsanación de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 del Reglamento. La legalización de las firmas en el contrato de consorcio y en la carta de compromiso del personal especialista y del equipamiento, son subsanables.


    1. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS


Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.


El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula:


PTPi = c1 PTi + c2 Pei


Donde:


PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluación económica del postor i

c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.

c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.


Se aplicarán las siguientes ponderaciones:


c1 = 0.80

c2 = 0.20

Dónde: c1 + c2 = 1.00


    1. URL DE REPOSITORIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION

La información que refiere el artículo 41 del Reglamento se publicará en el siguiente URL xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/


    1. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO


El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

  1. Garantía de fiel cumplimiento del contrato. CARTA FIANZA

  2. Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. CARTA FIANZA

  3. Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de los integrantes, de ser el caso.

  4. Código de cuenta interbancaria (CCI).

  5. Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

  6. Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado, entre otros.

  7. Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.

  8. Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.

  9. Detalle del precio de la oferta de cada uno de los ítems que conforman el paquete6.

  10. Declaración jurada indicando lo siguiente:

  • Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista, tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sanción administrativa, por la comisión de delitos contra la administración pública o infracción a las normas sobre contrataciones públicas, y;

  • Si a la fecha de suscripción del contrato, cuenta con algún proceso penal o procedimiento administrativo sancionador en trámite, por la comisión de delitos e infracciones.


Importante

  • En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la LCE, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

  • En los contratos que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el artículo 60 del Reglamento. En caso que el postor ganador de la buena pro no haya presentado el certificado de inscripción en el REMYPE en su oferta, puede presentarlo con los documentos para el perfeccionamiento del contrato.

  • En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a cien mil Soles (S/ 100,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepción también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no supere el monto señalado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el numeral 60.4 del artículo 60 del Reglamento.

  • De conformidad con la Décima Séptima Disposición Complementaria Final del RLCE, dentro del supuesto de hecho de la infracción establecida en el literal h) del artículo 50.1 de la LCE, referida a la presentación de información inexacta, se encuentra comprendida la presentación de garantías que no hayan sido emitidas por las empresas indicadas en el segundo párrafo del artículo 33 de la LCE.



Importante

  • Las Entidades son responsables de verificar la vigencia de la inscripción en el RNP del postor ganador de la buena pro para el perfeccionamiento del contrato, ingresando al portal web del OSCE xxx.xxxx.xxx.xx sección RNP.

  • Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.

  • La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.


    1. PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO


El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el numeral 3.1 de la sección general de las bases, debe presentar la documentación requerida en Calle Los Cocos 105 Urb. Club Xxxx.



    1. FORMA DE PAGO


La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en PAGOS PERIODICOS.


El Contratista presentará como máximo dos valorizaciones en forma quincenal para solicitar el pago de la contraprestación pactada.


Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:


  • Informe del Director Xxxxx Xxxxx, emitiendo la conformidad de la prestación efectuada, previo informe de conformidad del Responsable Técnico de la Actividad, que deberá contar con el visto bueno del encargado de Seguimiento y Monitoreo y del Especialista del Área de Infraestructura Rural.

  • Comprobante de pago.


    1. PLAZO PARA EL PAGO


La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.


































CAPÍTULO III

REQUERIMIENTO


  1. TERMINOS DE REFERENCIA


ITEM-PAQUETE N ° 1: SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD DESCOLMATACION DEL DREN DS 53.69-0.33 "PAREDONES"


  1. SOLICITANTE:

Dirección Zonal de Piura a través del Área de Infraestructura Rural.


  1. FINALIDAD PÚBLICA:

El presente servicio tiene como finalidad dar seguridad al dren y a las áreas de cultivo de los pequeños agricultores de las localidades de Xxxxx Xxxxxxxx, Paredones, La Piedra distrito de Catacaos, provincia y departamento de Piura, recuperando las condiciones hidráulicas del referido dren, beneficiando a 200 productores, 1000 familias y 500 hectáreas de cultivo arroz, maíz, menestras y de pan llevar.


  1. OBJETIVO DEL SERVICIO:

Contratar una persona natural o jurídica para que brinde el servicio de alquiler de maquinaria pesada para mejorar las condiciones para la conducción de agua del Dren DS 53.69 – 0.33, previendo posibles desbordes y afecciones a pobladores y cultivos.


  1. DESCRIPCION DEL SERVICIO:

Servicio de alquiler de maquinaria, de acuerdo a la ficha técnica de la actividad: Descolmatación del Dren DS 53.69 – 0.33 “Paredones”:


DETALLES DEL PRODUCTO

CANTIDAD

U.M

CANTIDAD

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP, cap. Cuchara de 1-1.5 m3

HM

169.4423

CAMA BAJA 6x4, 330 HP de 40 Ton

HM

16.0000

CAMION VOLQUETE de 15 m3

HM

52.3053


  • El alquiler de la maquinaria pesada deberá considerar el suministro de combustible, lubricantes, filtros y neumáticos.


  • El alquiler de la maquinaria pesada incluye personal operador que cuente con los implementos mínimos de seguridad (cascos, lentes de protección, guantes, calzado e indumentaria de seguridad).


  • Los mantenimientos preventivos de los bienes corren por cuenta del proveedor del servicio.


  • La maquinaria pesada deberá contar con herramientas básicas para su mantenimiento en caso se presente fallas mecánicas y además con el auxilio mecánico respectivo.


  • La máquina pesada deberá estar en condiciones operativas durante la ejecución del servicio; en caso sufriera desperfectos que la vuelva inoperativa el contratista deberá remplazar la unidad en un tiempo máximo de 24 horas.



    1. ACTIVIDADES DEL SERVICIO

Las principales actividades a ejecutar con la maquinaria pesada, son:

  • Movilización de maquinaria al lugar de ejecución de la actividad.

  • Descolmatación del Dren.

  • Eliminación de parte del material descolmatado.

  • Desmovilización de la maquinaria a lugar de origen.


  1. PLAZO:

El plazo de duración del servicio es de 30 días calendario contado a partir del día siguiente de la suscripción del Acta de Inicio del servicio; la cual deberá ser suscrita como máximo hasta tres (03) días calendario de haberse suscrito el respectivo contrato.


  1. LUGAR DE EJECUCION:

Localidad: Xxxxx Xxxxxxxx, Paredones, La Piedra

Distrito: Catacaos

Provincia: Piura

Departamento: Piura.


Coordenadas UTM (Datum WGS 84): Inicio (N:9418909.00; E:529873.00) - Fin (N:9418978.00; E:534380.00)


  1. SISTEMA DE CONTRATACION:

La modalidad de contratación será a Precios Unitarios (Horas Trabajadas).



  1. REQUERIMIENTO DEL PROVEEDOR, MAQUINARIA Y DE SU PERSONAL:

Requisitos del Proveedor

  • Estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores (RNP)* en el rubro de servicios.

* Excepto aquellos comprendidos en el numeral 3.1 del Art.3 de la Ley de Contrataciones del Estado, de conformidad con lo establecido en el Articulo 235 del Reglamento de la Ley.

  • No estar inhabilitado para Contratar con el Estado.

  • Código de Cuenta Interbancario


Perfil del Proveedor

  • Persona natural o jurídica con experiencia en servicios de alquiler de maquinaria pesada para trabajos de movimiento de tierra masivo, en actividades u obras como limpieza y/o descolmatación de cauces xx xxxx y/o quebradas, o construcción de diques, canales y/o carreteras.


Requisitos de la Maquinaria

  • 01 Cama Baja, 6x4, 330HP, 40Tn,

  • 01 Excavadora sobre Orugas 115-165 HP. Capacidad de cuchara de 1 - 1.5 m3

  • 01 Camión Volquete, con capacidad de 15m3


La maquinaria solicitada, contará con una antigüedad máxima de ocho (8) años, contados a partir de la presentación de las ofertas.

Requisitos del Personal

Los operadores de la maquinaria deben contar con experiencia de dos (2) años como mínimo, acreditados con certificados o constancias de trabajo emitido por entidades públicas o privadas.



  1. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA:

  1. El vehículo y/o maquinaria pesada con su respectivo operador deberán estar a disposición del Responsable Técnico.

En caso de paralización, por más de cinco (05) horas del servicio de alquiler del vehículo y/o maquinaria pesada por robo u otro siniestro, el Contratista queda obligado a reemplazar la unidad por otra de iguales características, caso contrario se aplicarán las penalidades a que haya lugar.

  1. El operador de maquinaria pesada deberá de contar con licencia de conducir vigente de la categoría A-III, correspondiendo solo para los operadores de volquetes y cama baja;

  2. Para el inicio de la prestación del servicio el Contratista deberá de alcanzar a la Dirección Zonal copia simple de los siguientes documentos:

    1. Tarjeta de Propiedad de cada unidad (volquete, cama baja)

    2. Factura y/o declaración jurada de la excavadora, que acredite la propiedad y/o posesión de la maquinaria.

    3. Licencia de conducir del operador de la maquinaria

    4. DNI del operador de la maquinaria

    5. SOAT vigente, de ser el caso.

    6. Foto de los 4 frontis de cada unidad


  1. El Contratista, en todo momento debe tener el vehículo y/o maquinaria pesada en perfectas condiciones de trabajo, por lo tanto, deberá de haber efectuados los mantenimientos preventivos y correctivos que sean necesarios antes del inicio del servicio.

  2. En caso de que, en el desarrollo de la ejecución del servicio el vehículo y/o maquinaria pesada presente algún desperfecto que no pueda ser reparado de manera inmediata y/o que requiera su paralización por más de tres (03) horas, el Contratista deberá de sustituirla por otra de iguales características, en el término de la manera inmediata, para que se continúe con la prestación del servicio. Caso contrario se aplicará la penalidad correspondiente.


  1. DE LA SEGURIDAD:

Para el inicio de la prestación del servicio, el Contratista deberá contar necesariamente, y de manera permanente, con los siguientes implementos y dispositivos de seguridad:


  1. Implementos:

    1. Juego de herramientas:

      1. Gata

      2. Llave xx xxxxxx

      3. Seguro xx xxx de llanta

    2. Llanta de repuesto


  1. Dispositivos de seguridad:

    1. Cono

    2. Circulina

    3. Botiquín de primeros auxilios

    4. Extintor en perfecto estado de funcionamiento


  1. SEGUROS:

  1. Póliza de seguro vehicular por cada una de las maquinarias, contra robos o siniestros que le puedan ocurrir, el cual deberá ser presentado para la suscripción del contrato.


  1. Seguro de Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), vida y pensión para el personal operador de la maquinaria, el cual deberá ser presentado para la suscripción del contrato.


  1. MONTO DEL SERVICIO:


El monto total del servicio es por todo concepto incluyendo los impuestos xx xxx, durante el tiempo programado para la ejecución de la actividad, incluye operador, combustible, lubricantes, seguros xx xxx y todos los costos necesarios.


  1. CONTROL Y MONITOREO DEL SERVICIO:


Se realizará a través del Área de Infraestructura Rural de la Dirección Zonal Piura del Programa de Desarrollo productivo Agrario Rural – AGRORURAL


  1. CONFORMIDAD DEL SERVICIO:


Será otorgado por el Director Zonal Piura, previo informe de conformidad del Responsable Técnico de la actividad, que deberá contar con el visto bueno del encargado de seguimiento y monitoreo y del Especialista del área de Infraestructura Rural de la Dirección Zonal Piura, adjuntando lo siguiente:

  1. Partes diarios, debidamente llenados conteniendo la siguiente información:

  • Firma, Nombre y DNI del Operador de la Unidad.

  • Firma, Nombre y DNI del Controlador de Maquina de la actividad (del Contratista).

  • Firma, Nombre y DNI del Responsable Técnico.

  • Horas Trabajadas durante el día.

  • Horómetro y/o Kilometraje.

  • Número de Placa o Código de Serie de la unidad.

  • Descripción de Trabajos Realizados Durante el Día incluyendo fotografías.

  1. Planilla de metrados, cuaderno de actividad, fotos y descripción de trabajos realizados durante la actividad.

  2. Acta de inicio y término del servicio para la valorización final.


  1. PENALIDAD POR XXXX

En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, se aplicará al proveedor una penalidad por cada día de atraso, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 133° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado de acuerdo a la siguiente formula:


Penalidad diaria= 0.10 x Monto

F x Plazo en días


Donde F tendrá los siguientes valores:

  1. Para plazo menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios y ejecución de obras: F= 0.40

  2. Para plazos mayores a sesenta (60) días:

b.1) Para bienes y servicios: F= 0.25

b.2) Para obras: F= 0.15



  1. OTRAS PENALIDADES:

Cuando el proveedor no cumpla con la entrega en campo de cada una de las maquinarias ofertadas a partir del inicio del plazo del servicio y/o cuando se diera el caso xx xxxxxx mecánicas y no haya sido repuesta en el plazo máximo de 24 Horas, se aplicara una penalidad por cada día de retraso equivalente a dos (02) veces el costo de la Hora Maquina no entregada para la ejecución de la actividad, de acuerdo al Artículo 134°.- Otras penalidades, que establece el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Responsable técnico, informará mediante documento, sobre la paralización de la maquinaria, así como la reposición de la misma, indicando fecha y hora.

Nota: Cada fracción de día se considerará como un día


  1. FORMA DE PAGO:


El Contratista presentará como máximo dos valorizaciones en forma quincenal para solicitar el pago de la contraprestación pactada.


El pago se efectuará una vez que se cuente con la conformidad del servicio emitida por el Director Zonal de Piura, contando con los informes técnicos correspondientes.


La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del Contratista dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la conformidad del servicio, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato.


  1. RESPONSABILIDAD POR XXXXXX XXXXXXX

La responsabilidad por vicios ocultos del contratista por la calidad ofrecida, es de UN (1) año contados a partir de la conformidad otorgada.



























ITEM-PAQUETE N ° 2: SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD DESCOLMATACION DEL DREN DS 50.46 – 0.90 “MINIATURA”


  1. SOLICITANTE:


Dirección Zonal de Piura a través del Área de Infraestructura Rural.


  1. FINALIDAD PÚBLICA:


El presente servicio tiene como finalidad dar seguridad al dren y a las áreas de cultivo de los pequeños agricultores de las localidades de Xxxxx Xxxxxxxx, Paredones, La Piedra distrito de Catacaos, provincia y departamento de Piura, recuperando las condiciones hidráulicas del referido dren, beneficiando a 200 productores, 1000 familias y 500 hectáreas de cultivo arroz, maíz, menestras y de pan llevar.


  1. OBJETIVO DEL SERVICIO:


Contratar una persona natural o jurídica para que brinde el servicio de alquiler de maquinaria pesada para mejorar las condiciones para la conducción de agua del Dren DS 50.46 – 0.90, previendo posibles desbordes y afecciones a pobladores y cultivos.


  1. DESCRIPCION DEL SERVICIO:


Servicio de alquiler de maquinaria, de acuerdo a la ficha técnica de la actividad: Descolmatación del Dren DS 50.46 – 0.90 “Miniatura”:


DETALLES DEL PRODUCTO

CANTIDAD

U.M

CANTIDAD

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP, cap. Cuchara de 1-1.5 m3

HM

116.9196

CAMA BAJA 6x4, 330 HP de 40 Ton

HM

16.0000

CAMION VOLQUETE de 15 m3

HM

38.7566


  • El alquiler de la maquinaria pesada deberá considerar el suministro de combustible, lubricantes, filtros y neumáticos.


  • El alquiler de la maquinaria pesada incluye personal operador que cuente con los implementos mínimos de seguridad (cascos, lentes de protección, guantes, calzado e indumentaria de seguridad).


  • Los mantenimientos preventivos de los bienes corren por cuenta del proveedor del servicio.


  • La maquinaria pesada deberá contar con herramientas básicas para su mantenimiento en caso se presente fallas mecánicas y además con el auxilio mecánico respectivo.


  • La máquina pesada deberá estar en condiciones operativas durante la ejecución del servicio; en caso sufriera desperfectos que la vuelva inoperativa el contratista deberá remplazar la unidad en un tiempo máximo de 24 horas.



    1. ACTIVIDADES DEL SERVICIO

Las principales actividades a ejecutar con la maquinaria pesada, son:

  • Movilización de maquinaria al lugar de ejecución de la actividad.

  • Descolmatación del Dren.

  • Eliminación de parte del material descolmatado.

  • Desmovilización de la maquinaria a lugar de origen.


  1. PLAZO:


El plazo de duración del servicio es de 30 días calendario contado a partir del día siguiente de la suscripción del Acta de Inicio del servicio; la cual deberá ser suscrita como máximo hasta tres (03) días calendario de haberse suscrito el respectivo contrato.


  1. LUGAR DE EJECUCION:


Localidad: Xxxxx Xxxxxxxx, Paredones, La Piedra

Distrito: Catacaos

Provincia: Piura

Departamento: Piura.


Coordenadas UTM (Datum WGS 84): Inicio (N:9416365.00; E:529111.00) - Fin (N:9415301.00; E:532009.00)


  1. SISTEMA DE CONTRATACION:


La modalidad de contratación será a Precios Unitarios (Horas Trabajadas).



  1. REQUERIMIENTO DEL PROVEEDOR, MAQUINARIA Y DE SU PERSONAL:

Requisitos del Proveedor

  • Estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores (RNP)* en el rubro de servicios.

* Excepto aquellos comprendidos en el numeral 3.1 del Art.3 de la Ley de Contrataciones del Estado, de conformidad con lo establecido en el Articulo 235 del Reglamento de la Ley.

  • No estar inhabilitado para Contratar con el Estado.

  • Código de Cuenta Interbancario


Perfil del Proveedor

  • Persona natural o jurídica con experiencia en servicios de alquiler de maquinaria pesada para trabajos de movimiento de tierra masivo, en actividades u obras como limpieza y/o descolmatación de cauces xx xxxx y/o quebradas, o construcción de diques, canales y/o carreteras.


Requisitos de la Maquinaria

  • 01 Cama Baja, 6x4, 330HP, 40Tn,

  • 01 Excavadora sobre Orugas 115-165 HP. Capacidad de cuchara de 1 - 1.5 m3

  • 01 Camión Volquete, con capacidad de 15m3


La maquinaria solicitada, contará con una antigüedad máxima de ocho (8) años, contados a partir de la presentación de las ofertas.

Requisitos del Personal

Los operadores de la maquinaria deben contar con experiencia de dos (2) años como mínimo, acreditados con certificados o constancias de trabajo emitido por entidades públicas o privadas.



  1. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA:


  1. El vehículo y/o maquinaria pesada con su respectivo operador deberán estar a disposición del Responsable Técnico.

En caso de paralización, por más de cinco (05) horas del servicio de alquiler del vehículo y/o maquinaria pesada por robo u otro siniestro, el Contratista queda obligado a reemplazar la unidad por otra de iguales características, caso contrario se aplicarán las penalidades a que haya lugar.

  1. El operador de maquinaria pesada deberá de contar con licencia de conducir vigente de la categoría A-III, correspondiendo solo para los operadores de volquetes y cama baja;

  2. Para el inicio de la prestación del servicio el Contratista deberá de alcanzar a la Dirección Zonal copia simple de los siguientes documentos:

    1. Tarjeta de Propiedad de cada unidad (volquete, cama baja)

    2. Factura y/o declaración jurada de la excavadora, que acredite la propiedad y/o posesión de la maquinaria.

    3. Licencia de conducir del operador de la maquinaria

    4. DNI del operador de la maquinaria

    5. SOAT vigente, de ser el caso.

    6. Foto de los 4 frontis de cada unidad


  1. El Contratista, en todo momento debe tener el vehículo y/o maquinaria pesada en perfectas condiciones de trabajo, por lo tanto, deberá de haber efectuados los mantenimientos preventivos y correctivos que sean necesarios antes del inicio del servicio.

  2. En caso de que, en el desarrollo de la ejecución del servicio el vehículo y/o maquinaria pesada presente algún desperfecto que no pueda ser reparado de manera inmediata y/o que requiera su paralización por más de tres (03) horas, el Contratista deberá de sustituirla por otra de iguales características, en el término de la manera inmediata, para que se continúe con la prestación del servicio. Caso contrario se aplicará la penalidad correspondiente.


  1. DE LA SEGURIDAD:

Para el inicio de la prestación del servicio, el Contratista deberá contar necesariamente, y de manera permanente, con los siguientes implementos y dispositivos de seguridad:


  1. Implementos:

    1. Juego de herramientas:

      1. Gata

      2. Llave xx xxxxxx

      3. Seguro xx xxx de llanta

    2. Llanta de repuesto


  1. Dispositivos de seguridad:

    1. Cono

    2. Circulina

    3. Botiquín de primeros auxilios

    4. Extintor en perfecto estado de funcionamiento


  1. SEGUROS:

  1. Póliza de seguro vehicular por cada una de las maquinarias, contra robos o siniestros que le puedan ocurrir, el cual deberá ser presentado para la suscripción del contrato.


  1. Seguro de Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), vida y pensión para el personal operador de la maquinaria, el cual deberá ser presentado para la suscripción del contrato.


  1. MONTO DEL SERVICIO:


El monto total del servicio es por todo concepto incluyendo los impuestos xx xxx, durante el tiempo programado para la ejecución de la actividad, incluye operador, combustible, lubricantes, seguros xx xxx y todos los costos necesarios.


  1. CONTROL Y MONITOREO DEL SERVICIO:


Se realizará a través del Área de Infraestructura Rural de la Dirección Zonal Piura del Programa de Desarrollo productivo Agrario Rural – AGRORURAL


  1. CONFORMIDAD DEL SERVICIO:


Será otorgado por el Director Zonal Piura, previo informe de conformidad del Responsable Técnico de la actividad, que deberá contar con el visto bueno del encargado de seguimiento y monitoreo y del Especialista del área de Infraestructura Rural de la Dirección Zonal Piura, adjuntando lo siguiente:

  1. Partes diarios, debidamente llenados conteniendo la siguiente información:

  • Firma, Nombre y DNI del Operador de la Unidad.

  • Firma, Nombre y DNI del Controlador de Maquina de la actividad (del Contratista).

  • Firma, Nombre y DNI del Responsable Técnico.

  • Horas Trabajadas durante el día.

  • Horómetro y/o Kilometraje.

  • Número de Placa o Código de Serie de la unidad.

  • Descripción de Trabajos Realizados Durante el Día incluyendo fotografías.

  1. Planilla de metrados, cuaderno de actividad, fotos y descripción de trabajos realizados durante la actividad.

  2. Acta de inicio y término del servicio para la valorización final.


  1. PENALIDAD POR XXXX


En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, se aplicará al proveedor una penalidad por cada día de atraso, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 133° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado de acuerdo a la siguiente formula:


Penalidad diaria= 0.10 x Monto

F x Plazo en días


Donde F tendrá los siguientes valores:

  1. Para plazo menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios y ejecución de obras: F= 0.40

  2. Para plazos mayores a sesenta (60) días:

b.1) Para bienes y servicios: F= 0.25

b.2) Para obras: F= 0.15



  1. OTRAS PENALIDADES:

Cuando el proveedor no cumpla con la entrega en campo de cada una de las maquinarias ofertadas a partir del inicio del plazo del servicio y/o cuando se diera el caso xx xxxxxx mecánicas y no haya sido repuesta en el plazo máximo de 24 Horas, se aplicara una penalidad por cada día de retraso equivalente a dos (02) veces el costo de la Hora Maquina no entregada para la ejecución de la actividad, de acuerdo al Artículo 134°.- Otras penalidades, que establece el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Responsable técnico, informará mediante documento, sobre la paralización de la maquinaria, así como la reposición de la misma, indicando fecha y hora.

Nota: Cada fracción de día se considerará como un día


  1. FORMA DE PAGO:

El Contratista presentará como máximo dos valorizaciones en forma quincenal para solicitar el pago de la contraprestación pactada.


El pago se efectuará una vez que se cuente con la conformidad del servicio emitida por el Director Zonal de Piura, contando con los informes técnicos correspondientes.


La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del Contratista dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la conformidad del servicio, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato.


  1. RESPONSABILIDAD POR XXXXXX XXXXXXX

La responsabilidad por vicios ocultos del contratista por la calidad ofrecida, es de UN (1) año contados a partir de la conformidad otorgada.













ITEM-PAQUETE N ° 3: SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD DESCOLMATACION DEL DREN DS 13.08-17.06


  1. SOLICITANTE:


Dirección Zonal de Piura a través del Área de Infraestructura Rural.


  1. FINALIDAD PÚBLICA:


El presente servicio tiene como finalidad dar seguridad al dren y a las áreas de cultivo de los pequeños agricultores de la localidad El Tallan distrito de Catacaos, provincia y departamento de Piura, recuperando las condiciones hidráulicas del referido dren, beneficiando a 200 productores, 1000 familias y 500 hectáreas de cultivo arroz, maíz, menestras y de pan llevar.


  1. OBJETIVO DEL SERVICIO:


Contratar una persona natural o jurídica para que brinde el servicio de alquiler de maquinaria pesada para mejorar las condiciones para la conducción de agua del Dren DS 13.08 – 17.06, previendo posibles desbordes y afecciones a pobladores y cultivos.


  1. DESCRIPCION DEL SERVICIO:


Servicio de alquiler de maquinaria, de acuerdo a la ficha técnica de la actividad: Descolmatación del Dren DS 13.08 – 17.06:


DETALLES DEL PRODUCTO

CANTIDAD

U.M

CANTIDAD

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP, cap. Cuchara de 1-1.5 m3

HM

154.0055

CAMA BAJA 6x4, 330 HP de 40 Ton

HM

16.0000

CAMION VOLQUETE de 15 m3

HM

38.6079


  • El alquiler de la maquinaria pesada deberá considerar el suministro de combustible, lubricantes, filtros y neumáticos.


  • El alquiler de la maquinaria pesada incluye personal operador que cuente con los implementos mínimos de seguridad (cascos, lentes de protección, guantes, calzado e indumentaria de seguridad).


  • Los mantenimientos preventivos de los bienes corren por cuenta del proveedor del servicio.


  • La maquinaria pesada deberá contar con herramientas básicas para su mantenimiento en caso se presente fallas mecánicas y además con el auxilio mecánico respectivo.


  • La máquina pesada deberá estar en condiciones operativas durante la ejecución del servicio; en caso sufriera desperfectos que la vuelva inoperativa el contratista deberá remplazar la unidad en un tiempo máximo de 24 horas.


    1. ACTIVIDADES DEL SERVICIO

Las principales actividades a ejecutar con la maquinaria pesada, son:

  • Movilización de maquinaria al lugar de ejecución de la actividad.

  • Descolmatación del Dren.

  • Eliminación de parte del material descolmatado.

  • Desmovilización de la maquinaria a lugar de origen.


  1. PLAZO:


El plazo de duración del servicio es de 30 días calendario contado a partir del día siguiente de la suscripción del Acta de Inicio del servicio; la cual deberá ser suscrita como máximo hasta tres (03) días calendario de haberse suscrito el respectivo contrato.


  1. LUGAR DE EJECUCION:


Localidad: El Tallan

Distrito: El Tallan

Provincia: Piura

Departamento: Piura.


Coordenadas UTM (Datum WGS 84): Inicio (N:9399143.00; E:535843.00) - Fin (N:9402312.00; E:537029.00)


  1. SISTEMA DE CONTRATACION:


La modalidad de contratación será a Precios Unitarios (Horas Trabajadas).



  1. REQUERIMIENTO DEL PROVEEDOR, MAQUINARIA Y DE SU PERSONAL:

Requisitos del Proveedor

  • Estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores (RNP)* en el rubro de servicios.

* Excepto aquellos comprendidos en el numeral 3.1 del Art.3 de la Ley de Contrataciones del Estado, de conformidad con lo establecido en el Articulo 235 del Reglamento de la Ley.

  • No estar inhabilitado para Contratar con el Estado.

  • Código de Cuenta Interbancario


Perfil del Proveedor

  • Persona natural o jurídica con experiencia en servicios de alquiler de maquinaria pesada para trabajos de movimiento de tierra masivo, en actividades u obras como limpieza y/o descolmatación de cauces xx xxxx y/o quebradas, o construcción de diques, canales y/o carreteras.


Requisitos de la Maquinaria

  • 01 Cama Baja, 6x4, 330HP, 40Tn,

  • 01 Excavadora sobre Orugas 115-165 HP. Capacidad de cuchara de 1 - 1.5 m3

  • 01 Camión Volquete, con capacidad de 15m3


La maquinaria solicitada, contará con una antigüedad máxima de ocho (8) años, contados a partir de la presentación de las ofertas.

Requisitos del Personal

Los operadores de la maquinaria deben contar con experiencia de dos (2) años como mínimo, acreditados con certificados o constancias de trabajo emitido por entidades públicas o privadas.



  1. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA:


  1. El vehículo y/o maquinaria pesada con su respectivo operador deberán estar a disposición del Responsable Técnico.

En caso de paralización, por más de cinco (05) horas del servicio de alquiler del vehículo y/o maquinaria pesada por robo u otro siniestro, el Contratista queda obligado a reemplazar la unidad por otra de iguales características, caso contrario se aplicarán las penalidades a que haya lugar.

  1. El operador de maquinaria pesada deberá de contar con licencia de conducir vigente de la categoría A-III, correspondiendo solo para los operadores de volquetes y cama baja;

  2. Para el inicio de la prestación del servicio el Contratista deberá de alcanzar a la Dirección Zonal copia simple de los siguientes documentos:

    1. Tarjeta de Propiedad de cada unidad (volquete, cama baja)

    2. Factura y/o declaración jurada de la excavadora, que acredite la propiedad y/o posesión de la maquinaria.

    3. Licencia de conducir del operador de la maquinaria

    4. DNI del operador de la maquinaria

    5. SOAT vigente, de ser el caso.

    6. Foto de los 4 frontis de cada unidad


  1. El Contratista, en todo momento debe tener el vehículo y/o maquinaria pesada en perfectas condiciones de trabajo, por lo tanto, deberá de haber efectuados los mantenimientos preventivos y correctivos que sean necesarios antes del inicio del servicio.

  2. En caso de que, en el desarrollo de la ejecución del servicio el vehículo y/o maquinaria pesada presente algún desperfecto que no pueda ser reparado de manera inmediata y/o que requiera su paralización por más de tres (03) horas, el Contratista deberá de sustituirla por otra de iguales características, en el término de la manera inmediata, para que se continúe con la prestación del servicio. Caso contrario se aplicará la penalidad correspondiente.


  1. DE LA SEGURIDAD:

Para el inicio de la prestación del servicio, el Contratista deberá contar necesariamente, y de manera permanente, con los siguientes implementos y dispositivos de seguridad:


  1. Implementos:

    1. Juego de herramientas:

      1. Gata

      2. Llave xx xxxxxx

      3. Seguro xx xxx de llanta

    2. Llanta de repuesto


  1. Dispositivos de seguridad:

    1. Cono

    2. Circulina

    3. Botiquín de primeros auxilios

    4. Extintor en perfecto estado de funcionamiento


  1. SEGUROS:


  1. Póliza de seguro vehicular por cada una de las maquinarias, contra robos o siniestros que le puedan ocurrir, el cual deberá ser presentado para la suscripción del contrato.


  1. Seguro de Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), vida y pensión para el personal operador de la maquinaria, el cual deberá ser presentado para la suscripción del contrato.


  1. MONTO DEL SERVICIO:


El monto total del servicio es por todo concepto incluyendo los impuestos xx xxx, durante el tiempo programado para la ejecución de la actividad, incluye operador, combustible, lubricantes, seguros xx xxx y todos los costos necesarios.


  1. CONTROL Y MONITOREO DEL SERVICIO:


Se realizará a través del Área de Infraestructura Rural de la Dirección Zonal Piura del Programa de Desarrollo productivo Agrario Rural – AGRORURAL


  1. CONFORMIDAD DEL SERVICIO:


Será otorgado por el Director Zonal Piura, previo informe de conformidad del Responsable Técnico de la actividad, que deberá contar con el visto bueno del encargado de seguimiento y monitoreo y del Especialista del área de Infraestructura Rural de la Dirección Zonal Piura, adjuntando lo siguiente:

  1. Partes diarios, debidamente llenados conteniendo la siguiente información:

  • Firma, Nombre y DNI del Operador de la Unidad.

  • Firma, Nombre y DNI del Controlador de Maquina de la actividad (del Contratista).

  • Firma, Nombre y DNI del Responsable Técnico.

  • Horas Trabajadas durante el día.

  • Horómetro y/o Kilometraje.

  • Número de Placa o Código de Serie de la unidad.

  • Descripción de Trabajos Realizados Durante el Día incluyendo fotografías.

  1. Planilla de metrados, cuaderno de actividad, fotos y descripción de trabajos realizados durante la actividad.

  2. Acta de inicio y término del servicio para la valorización final.


  1. PENALIDAD POR XXXX


En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, se aplicará al proveedor una penalidad por cada día de atraso, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 133° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado de acuerdo a la siguiente formula:


Penalidad diaria= 0.10 x Monto

F x Plazo en días


Donde F tendrá los siguientes valores:

  1. Para plazo menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios y ejecución de obras: F= 0.40

  2. Para plazos mayores a sesenta (60) días:

b.1) Para bienes y servicios: F= 0.25

b.2) Para obras: F= 0.15



  1. OTRAS PENALIDADES:


Cuando el proveedor no cumpla con la entrega en campo de cada una de las maquinarias ofertadas a partir del inicio del plazo del servicio y/o cuando se diera el caso xx xxxxxx mecánicas y no haya sido repuesta en el plazo máximo de 24 Horas, se aplicara una penalidad por cada día de retraso equivalente a dos (02) veces el costo de la Hora Maquina no entregada para la ejecución de la actividad, de acuerdo al Artículo 134°.- Otras penalidades, que establece el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Responsable técnico, informará mediante documento, sobre la paralización de la maquinaria, así como la reposición de la misma, indicando fecha y hora.

Nota: Cada fracción de día se considerará como un día


  1. FORMA DE PAGO:


El Contratista presentará como máximo dos valorizaciones en forma quincenal para solicitar el pago de la contraprestación pactada.


El pago se efectuará una vez que se cuente con la conformidad del servicio emitida por el Director Zonal de Piura, contando con los informes técnicos correspondientes.


La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del Contratista dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la conformidad del servicio, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato.


  1. RESPONSABILIDAD POR XXXXXX XXXXXXX

La responsabilidad por vicios ocultos del contratista por la calidad ofrecida, es de UN (1) año contados a partir de la conformidad otorgada.




























ITEM-PAQUETE N ° 4: SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD DESBROCE, DESCOLMATACION Y RELLENO DEL XXXXX 00X, XXXXXX XXXXX ELERA – CHIPILLICO, AFECTADO POR LAS LLUVIAS INTENSAS EN EL DISTRITO DE LAS XXXXX


  1. SOLICITANTE:

Dirección Zonal de Piura a través del Área de Infraestructura Rural.


  1. FINALIDAD PÚBLICA:

El presente servicio tiene como finalidad dar seguridad al dren y a las áreas de cultivo de los pequeños agricultores de la localidad de Sauce-Chipillico, distrito de Las Xxxxx, provincia y departamento de Piura, recuperando las condiciones hidráulicas del referido dren, beneficiando a 150 productores, 750 familias y 280 hectáreas de cultivo arroz, maíz, menestras y de pan llevar.


  1. OBJETIVO DEL SERVICIO:

Contratar una persona natural o jurídica para que brinde el servicio de alquiler de maquinaria pesada para mejorar las condiciones para la conducción de agua del Canal 12D, previendo posibles desbordes y afecciones a pobladores y cultivos.


  1. DESCRIPCION DEL SERVICIO:

Servicio de alquiler de maquinaria, de acuerdo a la ficha técnica de la actividad “Desbroce, Descolmatación y Relleno del Xxxxx 00X, Xxxxxx Xxxxx Elera-Chipillico, afectado por las lluvias intensas en el distrito de Las Xxxxx”:


DETALLES DEL PRODUCTO

CANTIDAD

U.M

CANTIDAD

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP, cap. Cuchara de 1.5-2.2 m3

HM

427.3551

CAMA BAJA 6x4, 330 HP de 40 Ton

HM

34.0000

CAMION VOLQUETE de 15 m3

HM

283.9050


  • El alquiler de la maquinaria pesada deberá considerar el suministro de combustible, lubricantes, filtros y neumáticos.


  • El alquiler de la maquinaria pesada incluye personal operador que cuente con los implementos mínimos de seguridad (cascos, lentes de protección, guantes, calzado e indumentaria de seguridad).


  • Los mantenimientos preventivos de los bienes corren por cuenta del proveedor del servicio.


  • La maquinaria pesada deberá contar con herramientas básicas para su mantenimiento en caso se presente fallas mecánicas y además con el auxilio mecánico respectivo.


  • La máquina pesada deberá estar en condiciones operativas durante la ejecución del servicio; en caso sufriera desperfectos que la vuelva inoperativa el contratista deberá remplazar la unidad en un tiempo máximo de 24 horas.


    1. ACTIVIDADES DEL SERVICIO

Las principales actividades a ejecutar con la maquinaria pesada, son:

  • Movilización de maquinaria al lugar de ejecución de la actividad.

  • Descolmatación del Canal.

  • Eliminación de parte del material descolmatado.

  • Desmovilización de la maquinaria a lugar de origen.


  1. PLAZO:

El plazo de duración del servicio es de 30 días calendario contado a partir del día siguiente de la suscripción del Acta de Inicio del servicio; la cual deberá ser suscrita como máximo hasta tres (03) días calendario de haberse suscrito el respectivo contrato.


  1. LUGAR DE EJECUCION:

Localidad: Sauce, Chipillico

Distrito: Las Xxxxx

Provincia: Piura

Departamento: Piura.


Coordenadas UTM (Datum WGS 84): Inicio (N:9478845.00; E:596841.00)


  1. SISTEMA DE CONTRATACION:

La modalidad de contratación será a Precios Unitarios (Horas Trabajadas).



  1. REQUERIMIENTO DEL PROVEEDOR, MAQUINARIA Y DE SU PERSONAL:

Requisitos del Proveedor

  • Estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores (RNP)* en el rubro de servicios.

* Excepto aquellos comprendidos en el numeral 3.1 del Art.3 de la Ley de Contrataciones del Estado, de conformidad con lo establecido en el Articulo 235 del Reglamento de la Ley.

  • No estar inhabilitado para Contratar con el Estado.

  • Código de Cuenta Interbancario


Perfil del Proveedor

  • Persona natural o jurídica con experiencia en servicios de alquiler de maquinaria pesada para trabajos de movimiento de tierra masivo, en actividades u obras como limpieza y/o descolmatación de cauces xx xxxx y/o quebradas, o construcción de diques, canales y/o carreteras.


Requisitos de la Maquinaria

  • 01 Cama Baja, 6x4, 330HP, 40Tn,

  • 01 Excavadora sobre Orugas 170-250 HP. Capacidad de cuchara de 1.5 – 2.2 m3

  • 01 Camión Volquete, con capacidad de 15m3


La maquinaria solicitada, contará con una antigüedad máxima de ocho (8) años, contados a partir de la presentación de las ofertas.

Requisitos del Personal

Los operadores de la maquinaria deben contar con experiencia de dos (2) años como mínimo, acreditados con certificados o constancias de trabajo emitido por entidades públicas o privadas.


  1. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA:


  1. El vehículo y/o maquinaria pesada con su respectivo operador deberán estar a disposición del Responsable Técnico.

En caso de paralización, por más de cinco (05) horas del servicio de alquiler del vehículo y/o maquinaria pesada por robo u otro siniestro, el Contratista queda obligado a reemplazar la unidad por otra de iguales características, caso contrario se aplicarán las penalidades a que haya lugar.

  1. El operador de maquinaria pesada deberá de contar con licencia de conducir vigente de la categoría A-III, correspondiendo solo para los operadores de volquetes y cama baja;

  2. Para el inicio de la prestación del servicio el Contratista deberá de alcanzar a la Dirección Zonal copia simple de los siguientes documentos:

    1. Tarjeta de Propiedad de cada unidad (volquete, cama baja)

    2. Factura y/o declaración jurada de la excavadora, que acredite la propiedad y/o posesión de la maquinaria.

    3. Licencia de conducir del operador de la maquinaria

    4. DNI del operador de la maquinaria

    5. SOAT vigente, de ser el caso.

    6. Foto de los 4 frontis de cada unidad


  1. El Contratista, en todo momento debe tener el vehículo y/o maquinaria pesada en perfectas condiciones de trabajo, por lo tanto, deberá de haber efectuados los mantenimientos preventivos y correctivos que sean necesarios antes del inicio del servicio.

  2. En caso de que, en el desarrollo de la ejecución del servicio el vehículo y/o maquinaria pesada presente algún desperfecto que no pueda ser reparado de manera inmediata y/o que requiera su paralización por más de tres (03) horas, el Contratista deberá de sustituirla por otra de iguales características, en el término de la manera inmediata, para que se continúe con la prestación del servicio. Caso contrario se aplicará la penalidad correspondiente.


  1. DE LA SEGURIDAD:

Para el inicio de la prestación del servicio, el Contratista deberá contar necesariamente, y de manera permanente, con los siguientes implementos y dispositivos de seguridad:


  1. Implementos:

    1. Juego de herramientas:

      1. Gata

      2. Llave xx xxxxxx

      3. Seguro xx xxx de llanta

    2. Llanta de repuesto


  1. Dispositivos de seguridad:

    1. Cono

    2. Circulina

    3. Botiquín de primeros auxilios

    4. Extintor en perfecto estado de funcionamiento


  1. SEGUROS:

  1. Póliza de seguro vehicular por cada una de las maquinarias, contra robos o siniestros que le puedan ocurrir, el cual deberá ser presentado para la suscripción del contrato.


  1. Seguro de Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), vida y pensión para el personal operador de la maquinaria, el cual deberá ser presentado para la suscripción del contrato.


  1. MONTO DEL SERVICIO:

El monto total del servicio es por todo concepto incluyendo los impuestos xx xxx, durante el tiempo programado para la ejecución de la actividad, incluye operador, combustible, lubricantes, seguros xx xxx y todos los costos necesarios.


  1. CONTROL Y MONITOREO DEL SERVICIO:


Se realizará a través del Área de Infraestructura Rural de la Dirección Zonal Piura del Programa de Desarrollo productivo Agrario Rural – AGRORURAL


  1. CONFORMIDAD DEL SERVICIO:


Será otorgado por el Director Zonal Piura, previo informe de conformidad del Responsable Técnico de la actividad, que deberá contar con el visto bueno del encargado de seguimiento y monitoreo y del Especialista del área de Infraestructura Rural de la Dirección Zonal Piura, adjuntando lo siguiente:

  1. Partes diarios, debidamente llenados conteniendo la siguiente información:

  • Firma, Nombre y DNI del Operador de la Unidad.

  • Firma, Nombre y DNI del Controlador de Maquina de la actividad (del Contratista).

  • Firma, Nombre y DNI del Responsable Técnico.

  • Horas Trabajadas durante el día.

  • Horómetro y/o Kilometraje.

  • Número de Placa o Código de Serie de la unidad.

  • Descripción de Trabajos Realizados Durante el Día incluyendo fotografías.

  1. Planilla de metrados, cuaderno de actividad, fotos y descripción de trabajos realizados durante la actividad.

  2. Acta de inicio y término del servicio para la valorización final.


  1. PENALIDAD POR XXXX


En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, se aplicará al proveedor una penalidad por cada día de atraso, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 133° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado de acuerdo a la siguiente formula:


Penalidad diaria= 0.10 x Monto

F x Plazo en días


Donde F tendrá los siguientes valores:

  1. Para plazo menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios y ejecución de obras: F= 0.40

  2. Para plazos mayores a sesenta (60) días:

b.1) Para bienes y servicios: F= 0.25

b.2) Para obras: F= 0.15



  1. OTRAS PENALIDADES:


Cuando el proveedor no cumpla con la entrega en campo de cada una de las maquinarias ofertadas a partir del inicio del plazo del servicio y/o cuando se diera el caso xx xxxxxx mecánicas y no haya sido repuesta en el plazo máximo de 24 Horas, se aplicara una penalidad por cada día de retraso equivalente a dos (02) veces el costo de la Hora Maquina no entregada para la ejecución de la actividad, de acuerdo al Artículo 134°.- Otras penalidades, que establece el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Responsable técnico, informará mediante documento, sobre la paralización de la maquinaria, así como la reposición de la misma, indicando fecha y hora.

Nota: Cada fracción de día se considerará como un día


  1. FORMA DE PAGO:

El Contratista presentará como máximo dos valorizaciones en forma quincenal para solicitar el pago de la contraprestación pactada.


El pago se efectuará una vez que se cuente con la conformidad del servicio emitida por el Director Zonal de Piura, contando con los informes técnicos correspondientes.


La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del Contratista dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la conformidad del servicio, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato.



  1. RESPONSABILIDAD POR XXXXXX XXXXXXX

La responsabilidad por vicios ocultos del contratista por la calidad ofrecida, es de UN (1) año contados a partir de la conformidad otorgada.
































ITEM-PAQUETE N ° 5: SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD DESCOLMATACION, RELLENO, LIMPIEZA Y DESBROCE DEL DREN 14 + 030, SECTOR YUSCAY – TABLAZO ALTO AFECTADO POR LAS LLUVIAS INTENSAS EN EL DISTRITO DE LAS XXXXX


  1. SOLICITANTE:

Dirección Zonal de Piura a través del Área de Infraestructura Rural.


  1. FINALIDAD PÚBLICA:

El presente servicio tiene como finalidad dar seguridad al dren y a las áreas de cultivo de los pequeños agricultores de la localidad de Yuscay, distrito de Las Xxxxx, provincia y departamento de Piura, recuperando las condiciones hidráulicas del referido dren, beneficiando a 86 productores, 430 familias y 170 hectáreas de cultivo arroz, maíz, menestras y de pan llevar.


  1. OBJETIVO DEL SERVICIO:

Contratar una persona natural o jurídica para que brinde el servicio de alquiler de maquinaria pesada para mejorar las condiciones para la conducción de agua del Dren 14 + 030, previendo posibles desbordes y afecciones a pobladores y cultivos.


  1. DESCRIPCION DEL SERVICIO:

Servicio de alquiler de maquinaria, de acuerdo a la ficha técnica de la actividad “Descolmatación, Relleno, Limpieza y Desbroce del Dren 14 + 030, Sector Yuscay-Tablazo Alto afectado por las lluvias intensas en el distrito de Las Xxxxx”:


DETALLES DEL PRODUCTO

CANTIDAD

U.M

CANTIDAD

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP, cap. Cuchara de 1 - 1.5 m3

HM

188.9922

CAMA BAJA 6x4, 330 HP de 40 Ton

HM

16.0000

CAMION VOLQUETE de 15 m3

HM

106.1016


  • El alquiler de la maquinaria pesada deberá considerar el suministro de combustible, lubricantes, filtros y neumáticos.


  • El alquiler de la maquinaria pesada incluye personal operador que cuente con los implementos mínimos de seguridad (cascos, lentes de protección, guantes, calzado e indumentaria de seguridad).


  • Los mantenimientos preventivos de los bienes corren por cuenta del proveedor del servicio.


  • La maquinaria pesada deberá contar con herramientas básicas para su mantenimiento en caso se presente fallas mecánicas y además con el auxilio mecánico respectivo.


  • La máquina pesada deberá estar en condiciones operativas durante la ejecución del servicio; en caso sufriera desperfectos que la vuelva inoperativa el contratista deberá remplazar la unidad en un tiempo máximo de 24 horas.


    1. ACTIVIDADES DEL SERVICIO

Las principales actividades a ejecutar con la maquinaria pesada, son:

  • Movilización de maquinaria al lugar de ejecución de la actividad.

  • Descolmatación del Dren.

  • Eliminación de parte del material descolmatado.

  • Desmovilización de la maquinaria a lugar de origen.


  1. PLAZO:

El plazo de duración del servicio es de 30 días calendario contado a partir del día siguiente de la suscripción del Acta de Inicio del servicio; la cual deberá ser suscrita como máximo hasta tres (03) días calendario de haberse suscrito el respectivo contrato.


  1. LUGAR DE EJECUCION:

Localidad: Yuscay

Distrito: Las Xxxxx

Provincia: Piura

Departamento: Piura.


Coordenadas UTM (Datum WGS 84): Inicio (N:9476905.00; E:578400.00)


  1. SISTEMA DE CONTRATACION:

La modalidad de contratación será a Precios Unitarios (Horas Trabajadas).


  1. REQUERIMIENTO DEL PROVEEDOR, MAQUINARIA Y DE SU PERSONAL:

Requisitos del Proveedor

  • Estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores (RNP)* en el rubro de servicios.

* Excepto aquellos comprendidos en el numeral 3.1 del Art.3 de la Ley de Contrataciones del Estado, de conformidad con lo establecido en el Articulo 235 del Reglamento de la Ley.

  • No estar inhabilitado para Contratar con el Estado.

  • Código de Cuenta Interbancario


Perfil del Proveedor

  • Persona natural o jurídica con experiencia en servicios de alquiler de maquinaria pesada para trabajos de movimiento de tierra masivo, en actividades u obras como limpieza y/o descolmatación de cauces xx xxxx y/o quebradas, o construcción de diques, canales y/o carreteras.


Requisitos de la Maquinaria

  • 01 Cama Baja, 6x4, 330HP, 40Tn,

  • 01 Excavadora sobre Orugas 115-165 HP. Capacidad de cuchara de 1 - 1.5 m3

  • 01 Camión Volquete, con capacidad de 15m3


La maquinaria solicitada, contará con una antigüedad máxima de ocho (8) años, contados a partir de la presentación de las ofertas.

Requisitos del Personal

Los operadores de la maquinaria deben contar con experiencia de dos (2) años como mínimo, acreditados con certificados o constancias de trabajo emitido por entidades públicas o privadas.



  1. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA:


  1. El vehículo y/o maquinaria pesada con su respectivo operador deberán estar a disposición del Responsable Técnico.

En caso de paralización, por más de cinco (05) horas del servicio de alquiler del vehículo y/o maquinaria pesada por robo u otro siniestro, el Contratista queda obligado a reemplazar la unidad por otra de iguales características, caso contrario se aplicarán las penalidades a que haya lugar.

  1. El operador de maquinaria pesada deberá de contar con licencia de conducir vigente de la categoría A-III, correspondiendo solo para los operadores de volquetes y cama baja;

  2. Para el inicio de la prestación del servicio el Contratista deberá de alcanzar a la Dirección Zonal copia simple de los siguientes documentos:

    1. Tarjeta de Propiedad de cada unidad (volquete, cama baja)

    2. Factura y/o declaración jurada de la excavadora, que acredite la propiedad y/o posesión de la maquinaria.

    3. Licencia de conducir del operador de la maquinaria

    4. DNI del operador de la maquinaria

    5. SOAT vigente, de ser el caso.

    6. Foto de los 4 frontis de cada unidad


  1. El Contratista, en todo momento debe tener el vehículo y/o maquinaria pesada en perfectas condiciones de trabajo, por lo tanto, deberá de haber efectuados los mantenimientos preventivos y correctivos que sean necesarios antes del inicio del servicio.

  2. En caso de que, en el desarrollo de la ejecución del servicio el vehículo y/o maquinaria pesada presente algún desperfecto que no pueda ser reparado de manera inmediata y/o que requiera su paralización por más de tres (03) horas, el Contratista deberá de sustituirla por otra de iguales características, en el término de la manera inmediata, para que se continúe con la prestación del servicio. Caso contrario se aplicará la penalidad correspondiente.


  1. DE LA SEGURIDAD:

Para el inicio de la prestación del servicio, el Contratista deberá contar necesariamente, y de manera permanente, con los siguientes implementos y dispositivos de seguridad:


  1. Implementos:

    1. Juego de herramientas:

      1. Gata

      2. Llave xx xxxxxx

      3. Seguro xx xxx de llanta

    2. Llanta de repuesto


  1. Dispositivos de seguridad:

    1. Cono

    2. Circulina

    3. Botiquín de primeros auxilios

    4. Extintor en perfecto estado de funcionamiento


  1. SEGUROS:


  1. Póliza de seguro vehicular por cada una de las maquinarias, contra robos o siniestros que le puedan ocurrir, el cual deberá ser presentado para la suscripción del contrato.


  1. Seguro de Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), vida y pensión para el personal operador de la maquinaria, el cual deberá ser presentado para la suscripción del contrato.


  1. MONTO DEL SERVICIO:


El monto total del servicio es por todo concepto incluyendo los impuestos xx xxx, durante el tiempo programado para la ejecución de la actividad, incluye operador, combustible, lubricantes, seguros xx xxx y todos los costos necesarios.


  1. CONTROL Y MONITOREO DEL SERVICIO:

Se realizará a través del Área de Infraestructura Rural de la Dirección Zonal Piura del Programa de Desarrollo productivo Agrario Rural – AGRORURAL


  1. CONFORMIDAD DEL SERVICIO:

Será otorgado por el Director Zonal Piura, previo informe de conformidad del Responsable Técnico de la actividad, que deberá contar con el visto bueno del encargado de seguimiento y monitoreo y del Especialista del área de Infraestructura Rural de la Dirección Zonal Piura, adjuntando lo siguiente:

  1. Partes diarios, debidamente llenados conteniendo la siguiente información:

  • Firma, Nombre y DNI del Operador de la Unidad.

  • Firma, Nombre y DNI del Controlador de Maquina de la actividad (del Contratista).

  • Firma, Nombre y DNI del Responsable Técnico.

  • Horas Trabajadas durante el día.

  • Horómetro y/o Kilometraje.

  • Número de Placa o Código de Serie de la unidad.

  • Descripción de Trabajos Realizados Durante el Día incluyendo fotografías.

  1. Planilla de metrados, cuaderno de actividad, fotos y descripción de trabajos realizados durante la actividad.

  2. Acta de inicio y término del servicio para la valorización final.


  1. PENALIDAD POR XXXX


En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, se aplicará al proveedor una penalidad por cada día de atraso, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 133° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado de acuerdo a la siguiente formula:


Penalidad diaria= 0.10 x Monto

F x Plazo en días


Donde F tendrá los siguientes valores:

  1. Para plazo menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios y ejecución de obras: F= 0.40

  2. Para plazos mayores a sesenta (60) días:

b.1) Para bienes y servicios: F= 0.25

b.2) Para obras: F= 0.15



  1. OTRAS PENALIDADES:

Cuando el proveedor no cumpla con la entrega en campo de cada una de las maquinarias ofertadas a partir del inicio del plazo del servicio y/o cuando se diera el caso xx xxxxxx mecánicas y no haya sido repuesta en el plazo máximo de 24 Horas, se aplicara una penalidad por cada día de retraso equivalente a dos (02) veces el costo de la Hora Maquina no entregada para la ejecución de la actividad, de acuerdo al Artículo 134°.- Otras penalidades, que establece el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Responsable técnico, informará mediante documento, sobre la paralización de la maquinaria, así como la reposición de la misma, indicando fecha y hora.

Nota: Cada fracción de día se considerará como un día


  1. FORMA DE PAGO:

El Contratista presentará como máximo dos valorizaciones en forma quincenal para solicitar el pago de la contraprestación pactada.


El pago se efectuará una vez que se cuente con la conformidad del servicio emitida por el Director Zonal de Piura, contando con los informes técnicos correspondientes.


La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del Contratista dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la conformidad del servicio, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato.


  1. RESPONSABILIDAD POR XXXXXX XXXXXXX

La responsabilidad por vicios ocultos del contratista por la calidad ofrecida, es de UN (1) año contados a partir de la conformidad otorgada.


































ITEM-PAQUETE N ° 6: SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD DESCOLMATACION, RELLENO, LIMPIEZA Y DESBROCE DEL DREN CHURRUPACO, SECTOR YUSCAY – TABLAZO ALTO AFECTADO POR LAS LLUVIAS INTENSAS EN EL DISTRITO DE LAS XXXXX


  1. SOLICITANTE:

Dirección Zonal de Piura a través del Área de Infraestructura Rural.


  1. FINALIDAD PÚBLICA:

El presente servicio tiene como finalidad dar seguridad al dren y a las áreas de cultivo de los pequeños agricultores de la localidad de Yuscay, distrito de Las Xxxxx, provincia y departamento de Piura, recuperando las condiciones hidráulicas del referido dren, beneficiando a 75 productores, 375 familias y 160 hectáreas de cultivo arroz, maíz, menestras y de pan llevar.


  1. OBJETIVO DEL SERVICIO:

Contratar una persona natural o jurídica para que brinde el servicio de alquiler de maquinaria pesada para mejorar las condiciones para la conducción de agua del Dren Churrupaco, previendo posibles desbordes y afecciones a pobladores y cultivos.


  1. DESCRIPCION DEL SERVICIO:

Servicio de alquiler de maquinaria, de acuerdo a la ficha técnica de la actividad “Descolmatación, Relleno, Limpieza y Desbroce del Dren Churrupaco, Sector Yuscay-Tablazo Alto afectado por las lluvias intensas en el distrito de Las Xxxxx”:


DETALLES DEL PRODUCTO

CANTIDAD

U.M

CANTIDAD

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP, cap. Cuchara de 1.5 - 2.2 m3

HM

291.7113

CAMA BAJA 6x4, 330 HP de 40 Ton

HM

28.0000

CAMION VOLQUETE de 15 m3

HM

142.4779


  • El alquiler de la maquinaria pesada deberá considerar el suministro de combustible, lubricantes, filtros y neumáticos.


  • El alquiler de la maquinaria pesada incluye personal operador que cuente con los implementos mínimos de seguridad (cascos, lentes de protección, guantes, calzado e indumentaria de seguridad).


  • Los mantenimientos preventivos de los bienes corren por cuenta del proveedor del servicio.


  • La maquinaria pesada deberá contar con herramientas básicas para su mantenimiento en caso se presente fallas mecánicas y además con el auxilio mecánico respectivo.


  • La máquina pesada deberá estar en condiciones operativas durante la ejecución del servicio; en caso sufriera desperfectos que la vuelva inoperativa el contratista deberá remplazar la unidad en un tiempo máximo de 24 horas.


    1. ACTIVIDADES DEL SERVICIO

Las principales actividades a ejecutar con la maquinaria pesada, son:

  • Movilización de maquinaria al lugar de ejecución de la actividad.

  • Descolmatación del Dren.

  • Eliminación de parte del material descolmatado.

  • Desmovilización de la maquinaria a lugar de origen.


  1. PLAZO:

El plazo de duración del servicio es de 30 días calendario contado a partir del día siguiente de la suscripción del Acta de Inicio del servicio; la cual deberá ser suscrita como máximo hasta tres (03) días calendario de haberse suscrito el respectivo contrato.


  1. LUGAR DE EJECUCION:

Localidad: Yuscay

Distrito: Las Xxxxx

Provincia: Piura

Departamento: Piura.


Coordenadas UTM (Datum WGS 84): Inicio (N:9483404.00; E:582929.00)


  1. SISTEMA DE CONTRATACION:

La modalidad de contratación será a Precios Unitarios (Horas Trabajadas).


  1. REQUERIMIENTO DEL PROVEEDOR, MAQUINARIA Y DE SU PERSONAL:

Requisitos del Proveedor

  • Estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores (RNP)* en el rubro de servicios.

* Excepto aquellos comprendidos en el numeral 3.1 del Art.3 de la Ley de Contrataciones del Estado, de conformidad con lo establecido en el Articulo 235 del Reglamento de la Ley.

  • No estar inhabilitado para Contratar con el Estado.

  • Código de Cuenta Interbancario


Perfil del Proveedor

  • Persona natural o jurídica con experiencia en servicios de alquiler de maquinaria pesada para trabajos de movimiento de tierra masivo, en actividades u obras como limpieza y/o descolmatación de cauces xx xxxx y/o quebradas, o construcción de diques, canales y/o carreteras.


Requisitos de la Maquinaria

  • 01 Cama Baja, 6x4, 330HP, 40Tn,

  • 01 Excavadora sobre Orugas 170-250 HP. Capacidad de cuchara de 1.5 -2.2m3

  • 01 Camión Volquete, con capacidad de 15m3


La maquinaria solicitada, contará con una antigüedad máxima de ocho (8) años, contados a partir de la presentación de las ofertas.

Requisitos del Personal

Los operadores de la maquinaria deben contar con experiencia de dos (2) años como mínimo, acreditados con certificados o constancias de trabajo emitido por entidades públicas o privadas.


  1. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA:

  1. El vehículo y/o maquinaria pesada con su respectivo operador deberán estar a disposición del Responsable Técnico.

En caso de paralización, por más de cinco (05) horas del servicio de alquiler del vehículo y/o maquinaria pesada por robo u otro siniestro, el Contratista queda obligado a reemplazar la unidad por otra de iguales características, caso contrario se aplicarán las penalidades a que haya lugar.

  1. El operador de maquinaria pesada deberá de contar con licencia de conducir vigente de la categoría A-III, correspondiendo solo para los operadores de volquetes y cama baja;

  2. Para el inicio de la prestación del servicio el Contratista deberá de alcanzar a la Dirección Zonal copia simple de los siguientes documentos:

    1. Tarjeta de Propiedad de cada unidad (volquete, cama baja)

    2. Factura y/o declaración jurada de la excavadora, que acredite la propiedad y/o posesión de la maquinaria.

    3. Licencia de conducir del operador de la maquinaria

    4. DNI del operador de la maquinaria

    5. SOAT vigente, de ser el caso.

    6. Foto de los 4 frontis de cada unidad


  1. El Contratista, en todo momento debe tener el vehículo y/o maquinaria pesada en perfectas condiciones de trabajo, por lo tanto, deberá de haber efectuados los mantenimientos preventivos y correctivos que sean necesarios antes del inicio del servicio.

  2. En caso de que, en el desarrollo de la ejecución del servicio el vehículo y/o maquinaria pesada presente algún desperfecto que no pueda ser reparado de manera inmediata y/o que requiera su paralización por más de tres (03) horas, el Contratista deberá de sustituirla por otra de iguales características, en el término de la manera inmediata, para que se continúe con la prestación del servicio. Caso contrario se aplicará la penalidad correspondiente.


  1. DE LA SEGURIDAD:

Para el inicio de la prestación del servicio, el Contratista deberá contar necesariamente, y de manera permanente, con los siguientes implementos y dispositivos de seguridad:


  1. Implementos:

    1. Juego de herramientas:

      1. Gata

      2. Llave xx xxxxxx

      3. Seguro xx xxx de llanta

    2. Llanta de repuesto


  1. Dispositivos de seguridad:

    1. Cono

    2. Circulina

    3. Botiquín de primeros auxilios

    4. Extintor en perfecto estado de funcionamiento


  1. SEGUROS:

  1. Póliza de seguro vehicular por cada una de las maquinarias, contra robos o siniestros que le puedan ocurrir, el cual deberá ser presentado para la suscripción del contrato.


  1. Seguro de Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), vida y pensión para el personal operador de la maquinaria, el cual deberá ser presentado para la suscripción del contrato.


  1. MONTO DEL SERVICIO:

El monto total del servicio es por todo concepto incluyendo los impuestos xx xxx, durante el tiempo programado para la ejecución de la actividad, incluye operador, combustible, lubricantes, seguros xx xxx y todos los costos necesarios.


  1. CONTROL Y MONITOREO DEL SERVICIO:

Se realizará a través del Área de Infraestructura Rural de la Dirección Zonal Piura del Programa de Desarrollo productivo Agrario Rural – AGRORURAL


  1. CONFORMIDAD DEL SERVICIO:

Será otorgado por el Director Zonal Piura, previo informe de conformidad del Responsable Técnico de la actividad, que deberá contar con el visto bueno del encargado de seguimiento y monitoreo y del Especialista del área de Infraestructura Rural de la Dirección Zonal Piura, adjuntando lo siguiente:

  1. Partes diarios, debidamente llenados conteniendo la siguiente información:

  • Firma, Nombre y DNI del Operador de la Unidad.

  • Firma, Nombre y DNI del Controlador de Maquina de la actividad (del Contratista).

  • Firma, Nombre y DNI del Responsable Técnico.

  • Horas Trabajadas durante el día.

  • Horómetro y/o Kilometraje.

  • Número de Placa o Código de Serie de la unidad.

  • Descripción de Trabajos Realizados Durante el Día incluyendo fotografías.

  1. Planilla de metrados, cuaderno de actividad, fotos y descripción de trabajos realizados durante la actividad.

  2. Acta de inicio y término del servicio para la valorización final.


  1. PENALIDAD POR XXXX

En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, se aplicará al proveedor una penalidad por cada día de atraso, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 133° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado de acuerdo a la siguiente formula:


Penalidad diaria= 0.10 x Monto

F x Plazo en días


Donde F tendrá los siguientes valores:

  1. Para plazo menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios y ejecución de obras: F= 0.40

  2. Para plazos mayores a sesenta (60) días:

b.1) Para bienes y servicios: F= 0.25

b.2) Para obras: F= 0.15


  1. OTRAS PENALIDADES:


Cuando el proveedor no cumpla con la entrega en campo de cada una de las maquinarias ofertadas a partir del inicio del plazo del servicio y/o cuando se diera el caso xx xxxxxx mecánicas y no haya sido repuesta en el plazo máximo de 24 Horas, se aplicara una penalidad por cada día de retraso equivalente a dos (02) veces el costo de la Hora Maquina no entregada para la ejecución de la actividad, de acuerdo al Artículo 134°.- Otras penalidades, que establece el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Responsable técnico, informará mediante documento, sobre la paralización de la maquinaria, así como la reposición de la misma, indicando fecha y hora.

Nota: Cada fracción de día se considerará como un día


  1. FORMA DE PAGO:


El Contratista presentará como máximo dos valorizaciones en forma quincenal para solicitar el pago de la contraprestación pactada.


El pago se efectuará una vez que se cuente con la conformidad del servicio emitida por el Director Zonal de Piura, contando con los informes técnicos correspondientes.


La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del Contratista dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la conformidad del servicio, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato.


  1. RESPONSABILIDAD POR XXXXXX XXXXXXX

La responsabilidad por vicios ocultos del contratista por la calidad ofrecida, es de UN (1) año contados a partir de la conformidad otorgada.




































ITEM-PAQUETE N ° 7: SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD DESCOLMATACION, RELLENO, LIMPIEZA Y DESBROCE DEL DREN XXXXXX, SECTOR YUSCAY – TABLAZO ALTO AFECTADO POR LAS LLUVIAS INTENSAS EN EL DISTRITO DE LAS XXXXX


  1. SOLICITANTE:

Dirección Zonal de Piura a través del Área de Infraestructura Rural.


  1. FINALIDAD PÚBLICA:

El presente servicio tiene como finalidad dar seguridad al dren y a las áreas de cultivo de los pequeños agricultores de la localidad de Yuscay, distrito de Las Xxxxx, provincia y departamento de Piura, recuperando las condiciones hidráulicas del referido dren, beneficiando a 67 productores, 335 familias y 210 hectáreas de cultivo arroz, maíz, menestras y de pan llevar.


  1. OBJETIVO DEL SERVICIO:

Contratar una persona natural o jurídica para que brinde el servicio de alquiler de maquinaria pesada para mejorar las condiciones para la conducción de agua del Dren Xxxxxx, previendo posibles desbordes y afecciones a pobladores y cultivos.


  1. DESCRIPCION DEL SERVICIO:

Servicio de alquiler de maquinaria, de acuerdo a la ficha técnica de la actividad “Descolmatación, Relleno, Limpieza y Desbroce del Dren Xxxxxx, Sector Yuscay-Tablazo Alto afectado por las lluvias intensas en el distrito de Las Xxxxx”:


DETALLES DEL PRODUCTO

CANTIDAD

U.M

CANTIDAD

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP, cap. Cuchara de 1.5 - 2.2 m3

HM

304.6891

CAMA BAJA 6x4, 330 HP de 40 Ton

HM

28.0000

CAMION VOLQUETE de 15 m3

HM

124.8587


  • El alquiler de la maquinaria pesada deberá considerar el suministro de combustible, lubricantes, filtros y neumáticos.


  • El alquiler de la maquinaria pesada incluye personal operador que cuente con los implementos mínimos de seguridad (cascos, lentes de protección, guantes, calzado e indumentaria de seguridad).


  • Los mantenimientos preventivos de los bienes corren por cuenta del proveedor del servicio.


  • La maquinaria pesada deberá contar con herramientas básicas para su mantenimiento en caso se presente fallas mecánicas y además con el auxilio mecánico respectivo.


  • La máquina pesada deberá estar en condiciones operativas durante la ejecución del servicio; en caso sufriera desperfectos que la vuelva inoperativa el contratista deberá remplazar la unidad en un tiempo máximo de 24 horas.


    1. ACTIVIDADES DEL SERVICIO

Las principales actividades a ejecutar con la maquinaria pesada, son:

  • Movilización de maquinaria al lugar de ejecución de la actividad.

  • Descolmatación del Dren.

  • Eliminación de parte del material descolmatado.

  • Desmovilización de la maquinaria a lugar de origen.


  1. PLAZO:

El plazo de duración del servicio es de 30 días calendario contado a partir del día siguiente de la suscripción del Acta de Inicio del servicio; la cual deberá ser suscrita como máximo hasta tres (03) días calendario de haberse suscrito el respectivo contrato.


  1. LUGAR DE EJECUCION:

Localidad: Yuscay

Distrito: Las Xxxxx

Provincia: Piura

Departamento: Piura.


Coordenadas UTM (Datum WGS 84): Inicio (N:9482079.00; E:581458.00)


  1. SISTEMA DE CONTRATACION:

La modalidad de contratación será a Precios Unitarios (Horas Trabajadas).


  1. REQUERIMIENTO DEL PROVEEDOR, MAQUINARIA Y DE SU PERSONAL:

Requisitos del Proveedor

  • Estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores (RNP)* en el rubro de servicios.

* Excepto aquellos comprendidos en el numeral 3.1 del Art.3 de la Ley de Contrataciones del Estado, de conformidad con lo establecido en el Articulo 235 del Reglamento de la Ley.

  • No estar inhabilitado para Contratar con el Estado.

  • Código de Cuenta Interbancario


Perfil del Proveedor

  • Persona natural o jurídica con experiencia en servicios de alquiler de maquinaria pesada para trabajos de movimiento de tierra masivo, en actividades u obras como limpieza y/o descolmatación de cauces xx xxxx y/o quebradas, o construcción de diques, canales y/o carreteras.


Requisitos de la Maquinaria

  • 01 Cama Baja, 6x4, 330HP, 40Tn,

  • 01 Excavadora sobre Orugas 170-250 HP. Capacidad de cuchara de 1.5 -2.2m3

  • 01 Camión Volquete, con capacidad de 15m3


La maquinaria solicitada, contará con una antigüedad máxima de ocho (8) años, contados a partir de la presentación de las ofertas.

Requisitos del Personal

Los operadores de la maquinaria deben contar con experiencia de dos (2) años como mínimo, acreditados con certificados o constancias de trabajo emitido por entidades públicas o privadas.


  1. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA:


  1. El vehículo y/o maquinaria pesada con su respectivo operador deberán estar a disposición del Responsable Técnico.

En caso de paralización, por más de cinco (05) horas del servicio de alquiler del vehículo y/o maquinaria pesada por robo u otro siniestro, el Contratista queda obligado a reemplazar la unidad por otra de iguales características, caso contrario se aplicarán las penalidades a que haya lugar.

  1. El operador de maquinaria pesada deberá de contar con licencia de conducir vigente de la categoría A-III, correspondiendo solo para los operadores de volquetes y cama baja;

  2. Para el inicio de la prestación del servicio el Contratista deberá de alcanzar a la Dirección Zonal copia simple de los siguientes documentos:

    1. Tarjeta de Propiedad de cada unidad (volquete, cama baja)

    2. Factura y/o declaración jurada de la excavadora, que acredite la propiedad y/o posesión de la maquinaria.

    3. Licencia de conducir del operador de la maquinaria

    4. DNI del operador de la maquinaria

    5. SOAT vigente, de ser el caso.

    6. Foto de los 4 frontis de cada unidad


  1. El Contratista, en todo momento debe tener el vehículo y/o maquinaria pesada en perfectas condiciones de trabajo, por lo tanto, deberá de haber efectuados los mantenimientos preventivos y correctivos que sean necesarios antes del inicio del servicio.

  2. En caso de que, en el desarrollo de la ejecución del servicio el vehículo y/o maquinaria pesada presente algún desperfecto que no pueda ser reparado de manera inmediata y/o que requiera su paralización por más de tres (03) horas, el Contratista deberá de sustituirla por otra de iguales características, en el término de la manera inmediata, para que se continúe con la prestación del servicio. Caso contrario se aplicará la penalidad correspondiente.



  1. DE LA SEGURIDAD:

Para el inicio de la prestación del servicio, el Contratista deberá contar necesariamente, y de manera permanente, con los siguientes implementos y dispositivos de seguridad:


  1. Implementos:

    1. Juego de herramientas:

      1. Gata

      2. Llave xx xxxxxx

      3. Seguro xx xxx de llanta

    2. Llanta de repuesto


  1. Dispositivos de seguridad:

    1. Cono

    2. Circulina

    3. Botiquín de primeros auxilios

    4. Extintor en perfecto estado de funcionamiento


  1. SEGUROS:

  1. Póliza de seguro vehicular por cada una de las maquinarias, contra robos o siniestros que le puedan ocurrir, el cual deberá ser presentado para la suscripción del contrato.


  1. Seguro de Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), vida y pensión para el personal operador de la maquinaria, el cual deberá ser presentado para la suscripción del contrato.


  1. MONTO DEL SERVICIO:


El monto total del servicio es por todo concepto incluyendo los impuestos xx xxx, durante el tiempo programado para la ejecución de la actividad, incluye operador, combustible, lubricantes, seguros xx xxx y todos los costos necesarios.


  1. CONTROL Y MONITOREO DEL SERVICIO:

Se realizará a través del Área de Infraestructura Rural de la Dirección Zonal Piura del Programa de Desarrollo productivo Agrario Rural – AGRORURAL


  1. CONFORMIDAD DEL SERVICIO:

Será otorgado por el Director Zonal Piura, previo informe de conformidad del Responsable Técnico de la actividad, que deberá contar con el visto bueno del encargado de seguimiento y monitoreo y del Especialista del área de Infraestructura Rural de la Dirección Zonal Piura, adjuntando lo siguiente:

  1. Partes diarios, debidamente llenados conteniendo la siguiente información:

  • Firma, Nombre y DNI del Operador de la Unidad.

  • Firma, Nombre y DNI del Controlador de Maquina de la actividad (del Contratista).

  • Firma, Nombre y DNI del Responsable Técnico.

  • Horas Trabajadas durante el día.

  • Horómetro y/o Kilometraje.

  • Número de Placa o Código de Serie de la unidad.

  • Descripción de Trabajos Realizados Durante el Día incluyendo fotografías.

  1. Planilla de metrados, cuaderno de actividad, fotos y descripción de trabajos realizados durante la actividad.

  2. Acta de inicio y término del servicio para la valorización final.


  1. PENALIDAD POR XXXX


En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, se aplicará al proveedor una penalidad por cada día de atraso, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 133° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado de acuerdo a la siguiente formula:


Penalidad diaria= 0.10 x Monto

F x Plazo en días


Donde F tendrá los siguientes valores:

  1. Para plazo menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios y ejecución de obras:

F= 0.40

  1. Para plazos mayores a sesenta (60) días:

b.1) Para bienes y servicios: F= 0.25

b.2) Para obras: F= 0.15


  1. OTRAS PENALIDADES:

Cuando el proveedor no cumpla con la entrega en campo de cada una de las maquinarias ofertadas a partir del inicio del plazo del servicio y/o cuando se diera el caso xx xxxxxx mecánicas y no haya sido repuesta en el plazo máximo de 24 Horas, se aplicara una penalidad por cada día de retraso equivalente a dos (02) veces el costo de la Hora Maquina no entregada para la ejecución de la actividad, de acuerdo al Artículo 134°.- Otras penalidades, que establece el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Responsable técnico, informará mediante documento, sobre la paralización de la maquinaria, así como la reposición de la misma, indicando fecha y hora.

Nota: Cada fracción de día se considerará como un día


  1. FORMA DE PAGO:

El Contratista presentará como máximo dos valorizaciones en forma quincenal para solicitar el pago de la contraprestación pactada.


El pago se efectuará una vez que se cuente con la conformidad del servicio emitida por el Director Zonal de Piura, contando con los informes técnicos correspondientes.


La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del Contratista dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la conformidad del servicio, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato.


  1. RESPONSABILIDAD POR XXXXXX XXXXXXX

La responsabilidad por vicios ocultos del contratista por la calidad ofrecida, es de UN (1) año contados a partir de la conformidad otorgada.




































ITEM-PAQUETE N ° 8: SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD DESCOLMATACION, RELLENO, LIMPIEZA Y DESBROCE DEL DREN C.P 5, SECTOR YUSCAY – TABLAZO ALTO AFECTADO POR LAS LLUVIAS INTENSAS EN EL DISTRITO DE LAS XXXXX


  1. SOLICITANTE:

Dirección Zonal de Piura a través del Área de Infraestructura Rural.


  1. FINALIDAD PÚBLICA:

El presente servicio tiene como finalidad dar seguridad al dren y a las áreas de cultivo de los pequeños agricultores de la localidad de Yuscay, distrito de Las Xxxxx, provincia y departamento de Piura, recuperando las condiciones hidráulicas del referido dren, beneficiando a 96 productores, 480 familias y 290 hectáreas de cultivo arroz, maíz, menestras y de pan llevar.


  1. OBJETIVO DEL SERVICIO:

Contratar una persona natural o jurídica para que brinde el servicio de alquiler de maquinaria pesada para mejorar las condiciones para la conducción de agua del Dren C.P 5, previendo posibles desbordes y afecciones a pobladores y cultivos.


  1. DESCRIPCION DEL SERVICIO:

Servicio de alquiler de maquinaria, de acuerdo a la ficha técnica de la actividad “Descolmatación, Relleno, Limpieza y Desbroce del Dren C.P 5, Sector Yuscay-Tablazo Alto afectado por las lluvias intensas en el distrito de Las Xxxxx”:


DETALLES DEL PRODUCTO

CANTIDAD

U.M

CANTIDAD

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP, cap. Cuchara de 1 - 1.5 m3

HM

702.1817

CAMA BAJA 6x4, 330 HP de 40 Ton

HM

28.0000

CAMION VOLQUETE de 15 m3

HM

291.9008


  • El alquiler de la maquinaria pesada deberá considerar el suministro de combustible, lubricantes, filtros y neumáticos.


  • El alquiler de la maquinaria pesada incluye personal operador que cuente con los implementos mínimos de seguridad (cascos, lentes de protección, guantes, calzado e indumentaria de seguridad).


  • Los mantenimientos preventivos de los bienes corren por cuenta del proveedor del servicio.


  • La maquinaria pesada deberá contar con herramientas básicas para su mantenimiento en caso se presente fallas mecánicas y además con el auxilio mecánico respectivo.


  • La máquina pesada deberá estar en condiciones operativas durante la ejecución del servicio; en caso sufriera desperfectos que la vuelva inoperativa el contratista deberá remplazar la unidad en un tiempo máximo de 24 horas.


    1. ACTIVIDADES DEL SERVICIO

Las principales actividades a ejecutar con la maquinaria pesada, son:

  • Movilización de maquinaria al lugar de ejecución de la actividad.

  • Descolmatación del Dren.

  • Eliminación de parte del material descolmatado.

  • Desmovilización de la maquinaria a lugar de origen.


  1. PLAZO:

El plazo de duración del servicio es de 30 días calendario contado a partir del día siguiente de la suscripción del Acta de Inicio del servicio; la cual deberá ser suscrita como máximo hasta tres (03) días calendario de haberse suscrito el respectivo contrato.


  1. LUGAR DE EJECUCION:

Localidad: Yuscay

Distrito: Las Xxxxx

Provincia: Piura

Departamento: Piura.


Coordenadas UTM (Datum WGS 84): Inicio (N:9475185.00; E:575753.00)


  1. SISTEMA DE CONTRATACION:

La modalidad de contratación será a Precios Unitarios (Horas Trabajadas).


  1. REQUERIMIENTO DEL PROVEEDOR, MAQUINARIA Y DE SU PERSONAL:

Requisitos del Proveedor

  • Estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores (RNP)* en el rubro de servicios.

* Excepto aquellos comprendidos en el numeral 3.1 del Art.3 de la Ley de Contrataciones del Estado, de conformidad con lo establecido en el Articulo 235 del Reglamento de la Ley.

  • No estar inhabilitado para Contratar con el Estado.

  • Código de Cuenta Interbancario


Perfil del Proveedor

  • Persona natural o jurídica con experiencia en servicios de alquiler de maquinaria pesada para trabajos de movimiento de tierra masivo, en actividades u obras como limpieza y/o descolmatación de cauces xx xxxx y/o quebradas, o construcción de diques, canales y/o carreteras.


Requisitos de la Maquinaria

  • 01 Cama Baja, 6x4, 330HP, 40Tn,

  • 01 Excavadora sobre Orugas 115-165 HP. Capacidad de cuchara de 1 -1.5m3

  • 01 Camión Volquete, con capacidad de15m3


La maquinaria solicitada, contará con una antigüedad máxima de ocho (8) años, contados a partir de la presentación de las ofertas.

Requisitos del Personal

Los operadores de la maquinaria deben contar con experiencia de dos (2) años como mínimo, acreditados con certificados o constancias de trabajo emitido por entidades públicas o privadas.


  1. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA:


  1. El vehículo y/o maquinaria pesada con su respectivo operador deberán estar a disposición del Responsable Técnico.

En caso de paralización, por más de cinco (05) horas del servicio de alquiler del vehículo y/o maquinaria pesada por robo u otro siniestro, el Contratista queda obligado a reemplazar la unidad por otra de iguales características, caso contrario se aplicarán las penalidades a que haya lugar.

  1. El operador de maquinaria pesada deberá de contar con licencia de conducir vigente de la categoría A-III, correspondiendo solo para los operadores de volquetes y cama baja;

  2. Para el inicio de la prestación del servicio el Contratista deberá de alcanzar a la Dirección Zonal copia simple de los siguientes documentos:

    1. Tarjeta de Propiedad de cada unidad (volquete, cama baja)

    2. Factura y/o declaración jurada de la excavadora, que acredite la propiedad y/o posesión de la maquinaria.

    3. Licencia de conducir del operador de la maquinaria

    4. DNI del operador de la maquinaria

    5. SOAT vigente, de ser el caso.

    6. Foto de los 4 frontis de cada unidad


  1. El Contratista, en todo momento debe tener el vehículo y/o maquinaria pesada en perfectas condiciones de trabajo, por lo tanto, deberá de haber efectuados los mantenimientos preventivos y correctivos que sean necesarios antes del inicio del servicio.

  2. En caso de que, en el desarrollo de la ejecución del servicio el vehículo y/o maquinaria pesada presente algún desperfecto que no pueda ser reparado de manera inmediata y/o que requiera su paralización por más de tres (03) horas, el Contratista deberá de sustituirla por otra de iguales características, en el término de la manera inmediata, para que se continúe con la prestación del servicio. Caso contrario se aplicará la penalidad correspondiente.




  1. DE LA SEGURIDAD:

Para el inicio de la prestación del servicio, el Contratista deberá contar necesariamente, y de manera permanente, con los siguientes implementos y dispositivos de seguridad:


  1. Implementos:

    1. Juego de herramientas:

      1. Gata

      2. Llave xx xxxxxx

      3. Seguro xx xxx de llanta

    2. Llanta de repuesto


  1. Dispositivos de seguridad:

    1. Cono

    2. Circulina

    3. Botiquín de primeros auxilios

    4. Extintor en perfecto estado de funcionamiento


  1. SEGUROS:

  1. Póliza de seguro vehicular por cada una de las maquinarias, contra robos o siniestros que le puedan ocurrir, el cual deberá ser presentado para la suscripción del contrato.

  2. Seguro de Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), vida y pensión para el personal operador de la maquinaria, el cual deberá ser presentado para la suscripción del contrato.


  1. MONTO DEL SERVICIO:

El monto total del servicio es por todo concepto incluyendo los impuestos xx xxx, durante el tiempo programado para la ejecución de la actividad, incluye operador, combustible, lubricantes, seguros xx xxx y todos los costos necesarios.


  1. CONTROL Y MONITOREO DEL SERVICIO:

Se realizará a través del Área de Infraestructura Rural de la Dirección Zonal Piura del Programa de Desarrollo productivo Agrario Rural – AGRORURAL


  1. CONFORMIDAD DEL SERVICIO:

Será otorgado por el Director Zonal Piura, previo informe de conformidad del Responsable Técnico de la actividad, que deberá contar con el visto bueno del encargado de seguimiento y monitoreo y del Especialista del área de Infraestructura Rural de la Dirección Zonal Piura, adjuntando lo siguiente:

  1. Partes diarios, debidamente llenados conteniendo la siguiente información:

  • Firma, Nombre y DNI del Operador de la Unidad.

  • Firma, Nombre y DNI del Controlador de Maquina de la actividad (del Contratista).

  • Firma, Nombre y DNI del Responsable Técnico.

  • Horas Trabajadas durante el día.

  • Horómetro y/o Kilometraje.

  • Número de Placa o Código de Serie de la unidad.

  • Descripción de Trabajos Realizados Durante el Día incluyendo fotografías.

  1. Planilla de metrados, cuaderno de actividad, fotos y descripción de trabajos realizados durante la actividad.

  2. Acta de inicio y término del servicio para la valorización final.


  1. PENALIDAD POR XXXX

En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, se aplicará al proveedor una penalidad por cada día de atraso, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 133° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado de acuerdo a la siguiente formula:


Penalidad diaria= 0.10 x Monto

F x Plazo en días


Donde F tendrá los siguientes valores:

  1. Para plazo menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios y ejecución de obras: F= 0.40

  2. Para plazos mayores a sesenta (60) días:

b.1) Para bienes y servicios: F= 0.25

b.2) Para obras: F= 0.15




  1. OTRAS PENALIDADES:

Cuando el proveedor no cumpla con la entrega en campo de cada una de las maquinarias ofertadas a partir del inicio del plazo del servicio y/o cuando se diera el caso xx xxxxxx mecánicas y no haya sido repuesta en el plazo máximo de 24 Horas, se aplicara una penalidad por cada día de retraso equivalente a dos (02) veces el costo de la Hora Maquina no entregada para la ejecución de la actividad, de acuerdo al Artículo 134°.- Otras penalidades, que establece el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Responsable técnico, informará mediante documento, sobre la paralización de la maquinaria, así como la reposición de la misma, indicando fecha y hora.

Nota: Cada fracción de día se considerará como un día


  1. FORMA DE PAGO:

El Contratista presentará como máximo dos valorizaciones en forma quincenal para solicitar el pago de la contraprestación pactada.


El pago se efectuará una vez que se cuente con la conformidad del servicio emitida por el Director Zonal de Piura, contando con los informes técnicos correspondientes.


La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del Contratista dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la conformidad del servicio, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato.


  1. RESPONSABILIDAD POR XXXXXX XXXXXXX

La responsabilidad por vicios ocultos del contratista por la calidad ofrecida, es de UN (1) años contados a partir de la conformidad otorgada.





































ITEM-PAQUETE N ° 9: SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD DESCOLMATACION, RELLENO, LIMPIEZA Y DESBROCE DEL DREN XXXXXX, SECTOR YUSCAY – TABLAZO ALTO AFECTADO POR LAS LLUVIAS INTENSAS EN EL DISTRITO DE LAS XXXXX


  1. SOLICITANTE:

Dirección Zonal de Piura a través del Área de Infraestructura Rural.


  1. FINALIDAD PÚBLICA:

El presente servicio tiene como finalidad dar seguridad al dren y a las áreas de cultivo de los pequeños agricultores de la localidad de Yuscay, distrito de Las Xxxxx, provincia y departamento de Piura, recuperando las condiciones hidráulicas del referido dren, beneficiando a 78 productores, 390 familias y 170 hectáreas de cultivo arroz, maíz, menestras y de pan llevar.


  1. OBJETIVO DEL SERVICIO:

Contratar una persona natural o jurídica para que brinde el servicio de alquiler de maquinaria pesada para mejorar las condiciones para la conducción de agua del Dren Satín, previendo posibles desbordes y afecciones a pobladores y cultivos.


  1. DESCRIPCION DEL SERVICIO:

Servicio de alquiler de maquinaria, de acuerdo a la ficha técnica de la actividad “Descolmatación, Relleno, Limpieza y Desbroce del Dren Satín, Sector Yuscay-Tablazo Alto afectado por las lluvias intensas en el distrito de Las Xxxxx”:


DETALLES DEL PRODUCTO

CANTIDAD

U.M

CANTIDAD

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP, cap. Cuchara de 1.5 - 2.2 m3

HM

403.9303

CAMA BAJA 6x4, 330 HP de 40 Ton

HM

28.0000

CAMION VOLQUETE de hasta 15 m3

HM

165.4229


  • El alquiler de la maquinaria pesada deberá considerar el suministro de combustible, lubricantes, filtros y neumáticos.


  • El alquiler de la maquinaria pesada incluye personal operador que cuente con los implementos mínimos de seguridad (cascos, lentes de protección, guantes, calzado e indumentaria de seguridad).


  • Los mantenimientos preventivos de los bienes corren por cuenta del proveedor del servicio.


  • La maquinaria pesada deberá contar con herramientas básicas para su mantenimiento en caso se presente fallas mecánicas y además con el auxilio mecánico respectivo.


  • La máquina pesada deberá estar en condiciones operativas durante la ejecución del servicio; en caso sufriera desperfectos que la vuelva inoperativa el contratista deberá remplazar la unidad en un tiempo máximo de 24 horas.


    1. ACTIVIDADES DEL SERVICIO

Las principales actividades a ejecutar con la maquinaria pesada, son:

  • Movilización de maquinaria al lugar de ejecución de la actividad.

  • Descolmatación del Dren.

  • Eliminación de parte del material descolmatado.

  • Desmovilización de la maquinaria a lugar de origen.


  1. PLAZO:

El plazo de duración del servicio es de 30 días calendario contado a partir del día siguiente de la suscripción del Acta de Inicio del servicio; la cual deberá ser suscrita como máximo hasta tres (03) días calendario de haberse suscrito el respectivo contrato.


  1. LUGAR DE EJECUCION:

Localidad: Yuscay

Distrito: Las Xxxxx

Provincia: Piura

Departamento: Piura.


Coordenadas UTM (Datum WGS 84): Inicio (N:9479940.00; E:577538.00)


  1. SISTEMA DE CONTRATACION:

La modalidad de contratación será a Precios Unitarios (Horas Trabajadas).



  1. REQUERIMIENTO DEL PROVEEDOR, MAQUINARIA Y DE SU PERSONAL:

Requisitos del Proveedor

  • Estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores (RNP)* en el rubro de servicios.

* Excepto aquellos comprendidos en el numeral 3.1 del Art.3 de la Ley de Contrataciones del Estado, de conformidad con lo establecido en el Articulo 235 del Reglamento de la Ley.

  • No estar inhabilitado para Contratar con el Estado.

  • Código de Cuenta Interbancario


Perfil del Proveedor

  • Persona natural o jurídica con experiencia en servicios de alquiler de maquinaria pesada para trabajos de movimiento de tierra masivo, en actividades u obras como limpieza y/o descolmatación de cauces xx xxxx y/o quebradas, o construcción de diques, canales y/o carreteras.


Requisitos de la Maquinaria

  • 01 Cama Baja, 6x4, 330HP, 40Tn,

  • 01 Excavadora sobre Orugas 170-250 HP. Capacidad de cuchara de 1.5 -2.2m3

  • 01 Camión Volquete, con capacidad de15m3


La maquinaria solicitada, contará con una antigüedad máxima de ocho (8) años, contados a partir de la presentación de las ofertas.

Requisitos del Personal

Los operadores de la maquinaria deben contar con experiencia de dos (2) años como mínimo, acreditados con certificados o constancias de trabajo emitido por entidades públicas o privadas.



  1. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA:

  1. El vehículo y/o maquinaria pesada con su respectivo operador deberán estar a disposición del Responsable Técnico.

En caso de paralización, por más de cinco (05) horas del servicio de alquiler del vehículo y/o maquinaria pesada por robo u otro siniestro, el Contratista queda obligado a reemplazar la unidad por otra de iguales características, caso contrario se aplicarán las penalidades a que haya lugar.

  1. El operador de maquinaria pesada deberá de contar con licencia de conducir vigente de la categoría A-III, correspondiendo solo para los operadores de volquetes y cama baja;

  2. Para el inicio de la prestación del servicio el Contratista deberá de alcanzar a la Dirección Zonal copia simple de los siguientes documentos:

    1. Tarjeta de Propiedad de cada unidad (volquete, cama baja)

    2. Factura y/o declaración jurada de la excavadora, que acredite la propiedad y/o posesión de la maquinaria.

    3. Licencia de conducir del operador de la maquinaria

    4. DNI del operador de la maquinaria

    5. SOAT vigente, de ser el caso.

    6. Foto de los 4 frontis de cada unidad


  1. El Contratista, en todo momento debe tener el vehículo y/o maquinaria pesada en perfectas condiciones de trabajo, por lo tanto, deberá de haber efectuados los mantenimientos preventivos y correctivos que sean necesarios antes del inicio del servicio.

  2. En caso de que, en el desarrollo de la ejecución del servicio el vehículo y/o maquinaria pesada presente algún desperfecto que no pueda ser reparado de manera inmediata y/o que requiera su paralización por más de tres (03) horas, el Contratista deberá de sustituirla por otra de iguales características, en el término de la manera inmediata, para que se continúe con la prestación del servicio. Caso contrario se aplicará la penalidad correspondiente.



  1. DE LA SEGURIDAD:

Para el inicio de la prestación del servicio, el Contratista deberá contar necesariamente, y de manera permanente, con los siguientes implementos y dispositivos de seguridad:


  1. Implementos:

    1. Juego de herramientas:

      1. Gata

      2. Llave xx xxxxxx

      3. Seguro xx xxx de llanta

    2. Llanta de repuesto


  1. Dispositivos de seguridad:

    1. Cono

    2. Circulina

    3. Botiquín de primeros auxilios

    4. Extintor en perfecto estado de funcionamiento


  1. SEGUROS:

  1. Póliza de seguro vehicular por cada una de las maquinarias, contra robos o siniestros que le puedan ocurrir, el cual deberá ser presentado para la suscripción del contrato.


  1. Seguro de Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), vida y pensión para el personal operador de la maquinaria, el cual deberá ser presentado para la suscripción del contrato.


  1. MONTO DEL SERVICIO:

El monto total del servicio es por todo concepto incluyendo los impuestos xx xxx, durante el tiempo programado para la ejecución de la actividad, incluye operador, combustible, lubricantes, seguros xx xxx y todos los costos necesarios.


  1. CONTROL Y MONITOREO DEL SERVICIO:

Se realizará a través del Área de Infraestructura Rural de la Dirección Zonal Piura del Programa de Desarrollo productivo Agrario Rural – AGRORURAL


  1. CONFORMIDAD DEL SERVICIO:

Será otorgado por el Director Zonal Piura, previo informe de conformidad del Responsable Técnico de la actividad, que deberá contar con el visto bueno del encargado de seguimiento y monitoreo y del Especialista del área de Infraestructura Rural de la Dirección Zonal Piura, adjuntando lo siguiente:

  1. Partes diarios, debidamente llenados conteniendo la siguiente información:

  • Firma, Nombre y DNI del Operador de la Unidad.

  • Firma, Nombre y DNI del Controlador de Maquina de la actividad (del Contratista).

  • Firma, Nombre y DNI del Responsable Técnico.

  • Horas Trabajadas durante el día.

  • Horómetro y/o Kilometraje.

  • Número de Placa o Código de Serie de la unidad.

  • Descripción de Trabajos Realizados Durante el Día incluyendo fotografías.

  1. Planilla de metrados, cuaderno de actividad, fotos y descripción de trabajos realizados durante la actividad.

  2. Acta de inicio y término del servicio para la valorización final.


  1. PENALIDAD POR XXXX

En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, se aplicará al proveedor una penalidad por cada día de atraso, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 133° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado de acuerdo a la siguiente formula:


Penalidad diaria= 0.10 x Monto

F x Plazo en días


Donde F tendrá los siguientes valores:

  1. Para plazo menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios y ejecución de obras: F= 0.40

  2. Para plazos mayores a sesenta (60) días:

b.1) Para bienes y servicios: F= 0.25

b.2) Para obras: F= 0.15



  1. OTRAS PENALIDADES:

Cuando el proveedor no cumpla con la entrega en campo de cada una de las maquinarias ofertadas a partir del inicio del plazo del servicio y/o cuando se diera el caso xx xxxxxx mecánicas y no haya sido repuesta en el plazo máximo de 24 Horas, se aplicara una penalidad por cada día de retraso equivalente a dos (02) veces el costo de la Hora Maquina no entregada para la ejecución de la actividad, de acuerdo al Artículo 134°.- Otras penalidades, que establece el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Responsable técnico, informará mediante documento, sobre la paralización de la maquinaria, así como la reposición de la misma, indicando fecha y hora.

Nota: Cada fracción de día se considerará como un día


  1. FORMA DE PAGO:

El Contratista presentará como máximo dos valorizaciones en forma quincenal para solicitar el pago de la contraprestación pactada.


El pago se efectuará una vez que se cuente con la conformidad del servicio emitida por el Director Zonal de Piura, contando con los informes técnicos correspondientes.


La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del Contratista dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la conformidad del servicio, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato.


  1. RESPONSABILIDAD POR XXXXXX XXXXXXX

La responsabilidad por vicios ocultos del contratista por la calidad ofrecida, es de UN (1) años contados a partir de la conformidad otorgada.





































ITEM-PAQUETE N ° 10: SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CANAL XXXXXX


  1. SOLICITANTE:

Dirección Zonal de Piura a través del Área de Infraestructura Rural.


  1. FINALIDAD PÚBLICA:

El presente servicio tiene como finalidad dar seguridad al dren y a las áreas de cultivo de los pequeños agricultores de la localidad xx Xxxxxx, distrito de Paimas, Las Xxxxx, Tombogrande, provincia y departamento de Piura, recuperando las condiciones hidráulicas del referido dren, beneficiando a 10000 productores, 50000 familias y 45000 hectáreas de cultivo de arroz, maíz, menestras y de pan llevar.


  1. OBJETIVO DEL SERVICIO:

Contratar una persona natural o jurídica para que brinde el servicio de alquiler de maquinaria pesada para mejorar las condiciones para la conducción de agua del Canal Xxxxxx, previendo posibles desbordes y afecciones a pobladores y cultivos.


  1. DESCRIPCION DEL SERVICIO:

Servicio de alquiler de maquinaria, de acuerdo a la ficha técnica de la actividad “Limpieza y Mantenimiento del Canal Xxxxxx”:


DETALLES DEL PRODUCTO

CANTIDAD

U.M

CANTIDAD

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP, cap. Cuchara de 1 - 1.5 m3

HM

492.3751

CAMA BAJA 6x4, 330 HP de 40 Ton

HM

16.0000

CAMION VOLQUETE de 15 m3

HM

202.2719


  • El alquiler de la maquinaria pesada deberá considerar el suministro de combustible, lubricantes, filtros y neumáticos.

  • El alquiler de la maquinaria pesada incluye personal operador que cuente con los implementos mínimos de seguridad (cascos, lentes de protección, guantes, calzado e indumentaria de seguridad).

  • Los mantenimientos preventivos de los bienes corren por cuenta del proveedor del servicio.

  • La maquinaria pesada deberá contar con herramientas básicas para su mantenimiento en caso se presente fallas mecánicas y además con el auxilio mecánico respectivo.

  • La máquina pesada deberá estar en condiciones operativas durante la ejecución del servicio; en caso sufriera desperfectos que la vuelva inoperativa el contratista deberá remplazar la unidad en un tiempo máximo de 24 horas.



    1. ACTIVIDADES DEL SERVICIO

Las principales actividades a ejecutar con la maquinaria pesada, son:

  • Movilización de maquinaria al lugar de ejecución de la actividad.

  • Descolmatación del Canal.

  • Eliminación de parte del material descolmatado.

  • Desmovilización de la maquinaria a lugar de origen.


  1. PLAZO:

El plazo de duración del servicio es de 30 días calendario contado a partir del día siguiente de la suscripción del Acta de Inicio del servicio; la cual deberá ser suscrita como máximo hasta tres (03) días calendario de haberse suscrito el respectivo contrato.


  1. LUGAR DE EJECUCION:

Localidad: Xxxxxx

Distrito: Paimas, Las Xxxxx, Tambogrande

Provincia: Piura

Departamento: Piura.


Coordenadas UTM (Datum WGS 84): Inicio (N:9487511.00; E:620602.00)


  1. SISTEMA DE CONTRATACION:

La modalidad de contratación será a Precios Unitarios (Horas Trabajadas).



  1. REQUERIMIENTO DEL PROVEEDOR, MAQUINARIA Y DE SU PERSONAL:

Requisitos del Proveedor

  • Estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores (RNP)* en el rubro de servicios.

* Excepto aquellos comprendidos en el numeral 3.1 del Art.3 de la Ley de Contrataciones del Estado, de conformidad con lo establecido en el Articulo 235 del Reglamento de la Ley.

  • No estar inhabilitado para Contratar con el Estado.

  • Código de Cuenta Interbancario


Perfil del Proveedor

  • Persona natural o jurídica con experiencia en servicios de alquiler de maquinaria pesada para trabajos de movimiento de tierra masivo, en actividades u obras como limpieza y/o descolmatación de cauces xx xxxx y/o quebradas, o construcción de diques, canales y/o carreteras.


Requisitos de la Maquinaria

  • 01 Cama Baja, 6x4, 330HP, 40Tn,

  • 01 Excavadora sobre Orugas 115-165 HP. Capacidad de cuchara de 1 -1.5m3

  • 01 Camión Volquete, con capacidad de 15m3


La maquinaria solicitada, contará con una antigüedad máxima de ocho (8) años, contados a partir de la presentación de las ofertas.

Requisitos del Personal

Los operadores de la maquinaria deben contar con experiencia de dos (2) años como mínimo, acreditados con certificados o constancias de trabajo emitido por entidades públicas o privadas.


  1. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA:


  1. El vehículo y/o maquinaria pesada con su respectivo operador deberán estar a disposición del Responsable Técnico.

En caso de paralización, por más de cinco (05) horas del servicio de alquiler del vehículo y/o maquinaria pesada por robo u otro siniestro, el Contratista queda obligado a reemplazar la unidad por otra de iguales características, caso contrario se aplicarán las penalidades a que haya lugar.

  1. El operador de maquinaria pesada deberá de contar con licencia de conducir vigente de la categoría A-III, correspondiendo solo para los operadores de volquetes y cama baja;

  2. Para el inicio de la prestación del servicio el Contratista deberá de alcanzar a la Dirección Zonal copia simple de los siguientes documentos:

    1. Tarjeta de Propiedad de cada unidad (volquete, cama baja)

    2. Factura y/o declaración jurada de la excavadora, que acredite la propiedad y/o posesión de la maquinaria.

    3. Licencia de conducir del operador de la maquinaria

    4. DNI del operador de la maquinaria

    5. SOAT vigente, de ser el caso.

    6. Foto de los 4 frontis de cada unidad

  3. El Contratista, en todo momento debe tener el vehículo y/o maquinaria pesada en perfectas condiciones de trabajo, por lo tanto, deberá de haber efectuados los mantenimientos preventivos y correctivos que sean necesarios antes del inicio del servicio.

  4. En caso de que, en el desarrollo de la ejecución del servicio el vehículo y/o maquinaria pesada presente algún desperfecto que no pueda ser reparado de manera inmediata y/o que requiera su paralización por más de tres (03) horas, el Contratista deberá de sustituirla por otra de iguales características, en el término de la manera inmediata, para que se continúe con la prestación del servicio. Caso contrario se aplicará la penalidad correspondiente.


  1. DE LA SEGURIDAD:

Para el inicio de la prestación del servicio, el Contratista deberá contar necesariamente, y de manera permanente, con los siguientes implementos y dispositivos de seguridad:

  1. Implementos:

    1. Juego de herramientas:

      1. Gata

      2. Llave xx xxxxxx

      3. Seguro xx xxx de llanta

    2. Llanta de repuesto


  1. Dispositivos de seguridad:

    1. Cono

    2. Circulina

    3. Botiquín de primeros auxilios

    4. Extintor en perfecto estado de funcionamiento


  1. SEGUROS:

  1. Póliza de seguro vehicular por cada una de las maquinarias, contra robos o siniestros que le puedan ocurrir, el cual deberá ser presentado para la suscripción del contrato.


  1. Seguro de Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), vida y pensión para el personal operador de la maquinaria, el cual deberá ser presentado para la suscripción del contrato.


  1. MONTO DEL SERVICIO:

El monto total del servicio es por todo concepto incluyendo los impuestos xx xxx, durante el tiempo programado para la ejecución de la actividad, incluye operador, combustible, lubricantes, seguros xx xxx y todos los costos necesarios.


  1. CONTROL Y MONITOREO DEL SERVICIO:

Se realizará a través del Área de Infraestructura Rural de la Dirección Zonal Piura del Programa de Desarrollo productivo Agrario Rural – AGRORURAL


  1. CONFORMIDAD DEL SERVICIO:

Será otorgado por el Director Zonal Piura, previo informe de conformidad del Responsable Técnico de la actividad, que deberá contar con el visto bueno del encargado de seguimiento y monitoreo y del Especialista del área de Infraestructura Rural de la Dirección Zonal Piura, adjuntando lo siguiente:

  1. Partes diarios, debidamente llenados conteniendo la siguiente información:

  • Firma, Nombre y DNI del Operador de la Unidad.

  • Firma, Nombre y DNI del Controlador de Maquina de la actividad (del Contratista).

  • Firma, Nombre y DNI del Responsable Técnico.

  • Horas Trabajadas durante el día.

  • Horómetro y/o Kilometraje.

  • Número de Placa o Código de Serie de la unidad.

  • Descripción de Trabajos Realizados Durante el Día incluyendo fotografías.

  1. Planilla de metrados, cuaderno de actividad, fotos y descripción de trabajos realizados durante la actividad.

  2. Acta de inicio y término del servicio para la valorización final.


  1. PENALIDAD POR XXXX


En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, se aplicará al proveedor una penalidad por cada día de atraso, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 133° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado de acuerdo a la siguiente formula:


Penalidad diaria= 0.10 x Monto

F x Plazo en días


Donde F tendrá los siguientes valores:

  1. Para plazo menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios y ejecución de obras: F= 0.40

  2. Para plazos mayores a sesenta (60) días:

b.1) Para bienes y servicios: F= 0.25

b.2) Para obras: F= 0.15


  1. OTRAS PENALIDADES:

Cuando el proveedor no cumpla con la entrega en campo de cada una de las maquinarias ofertadas a partir del inicio del plazo del servicio y/o cuando se diera el caso xx xxxxxx mecánicas y no haya sido repuesta en el plazo máximo de 24 Horas, se aplicara una penalidad por cada día de retraso equivalente a dos (02) veces el costo de la Hora Maquina no entregada para la ejecución de la actividad, de acuerdo al Artículo 134°.- Otras penalidades, que establece el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Responsable técnico, informará mediante documento, sobre la paralización de la maquinaria, así como la reposición de la misma, indicando fecha y hora.

Nota: Cada fracción de día se considerará como un día


  1. FORMA DE PAGO:

El Contratista presentará como máximo dos valorizaciones en forma quincenal para solicitar el pago de la contraprestación pactada.


El pago se efectuará una vez que se cuente con la conformidad del servicio emitida por el Director Zonal de Piura, contando con los informes técnicos correspondientes.


La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del Contratista dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la conformidad del servicio, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato.


  1. RESPONSABILIDAD POR XXXXXX XXXXXXX

La responsabilidad por vicios ocultos del contratista por la calidad ofrecida, es de UN (1) año contados a partir de la conformidad otorgada.










































ITEM-PAQUETE N ° 11: SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD DESCOLMATACION DEL DREN DS “LA MATRACA”


  1. SOLICITANTE:

Dirección Zonal de Piura a través del Área de Infraestructura Rural.


  1. FINALIDAD PÚBLICA:

El presente servicio tiene como finalidad dar seguridad al dren y a las áreas de cultivo de los pequeños agricultores de la localidad La Piedra, distrito Catacaos, provincia y departamento de Piura, recuperando las condiciones hidráulicas del referido dren, beneficiando a 200 productores, 1000 familias y 500 hectáreas de cultivo de arroz, maíz, menestras y de pan llevar.


  1. OBJETIVO DEL SERVICIO:

Contratar una persona natural o jurídica para que brinde el servicio de alquiler de maquinaria pesada para mejorar las condiciones para la conducción de agua del Dren DS “La Matraca”, previendo posibles desbordes y afecciones a pobladores y cultivos.


  1. DESCRIPCION DEL SERVICIO:

Servicio de alquiler de maquinaria, de acuerdo a la ficha técnica de la actividad “Descolmatación del Dren DS La Matraca:


DETALLES DEL PRODUCTO

CANTIDAD

U.M

CANTIDAD

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP, capacidad de cuchara 1-1.5 m3

HM

131.7669

CAMA BAJA 6x4, 330 HP de 40 Ton

HM

16.0000

CAMION VOLQUETE de 15 m3

HM

43.5301


  • El alquiler de la maquinaria pesada deberá considerar el suministro de combustible, lubricantes, filtros y neumáticos.

  • El alquiler de la maquinaria pesada incluye personal operador que cuente con los implementos mínimos de seguridad (cascos, lentes de protección, guantes, calzado e indumentaria de seguridad).

  • Los mantenimientos preventivos de los bienes corren por cuenta del proveedor del servicio.

  • La maquinaria pesada deberá contar con herramientas básicas para su mantenimiento en caso se presente fallas mecánicas y además con el auxilio mecánico respectivo.

  • La máquina pesada deberá estar en condiciones operativas durante la ejecución del servicio; en caso sufriera desperfectos que la vuelva inoperativa el contratista deberá remplazar la unidad en un tiempo máximo de 24 horas.


    1. ACTIVIDADES DEL SERVICIO

Las principales actividades a ejecutar con la maquinaria pesada, son:

  • Movilización de maquinaria al lugar de ejecución de la actividad.

  • Descolmatación del Dren.

  • Eliminación de parte del material descolmatado.

  • Desmovilización de la maquinaria a lugar de origen.


  1. PLAZO:

El plazo de duración del servicio es de 30 días calendario contado a partir del día siguiente de la suscripción del Acta de Inicio del servicio; la cual deberá ser suscrita como máximo hasta tres (03) días calendario de haberse suscrito el respectivo contrato.


  1. LUGAR DE EJECUCION:

Localidad: La Piedra

Distrito: Catacaos

Provincia: Piura

Departamento: Piura.


Coordenadas UTM (Datum WGS 84): Inicio (N:9420984.00; E:533173.00) – Fin (N:9419589.00; E:536274.00)


  1. SISTEMA DE CONTRATACION:

La modalidad de contratación será a Precios Unitarios (Horas Trabajadas).


  1. REQUERIMIENTO DEL PROVEEDOR, MAQUINARIA Y DE SU PERSONAL:

Requisitos del Proveedor

  • Estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores (RNP)* en el rubro de servicios.

* Excepto aquellos comprendidos en el numeral 3.1 del Art.3 de la Ley de Contrataciones del Estado, de conformidad con lo establecido en el Articulo 235 del Reglamento de la Ley.

  • No estar inhabilitado para Contratar con el Estado.

  • Código de Cuenta Interbancario


Perfil del Proveedor

  • Persona natural o jurídica con experiencia en servicios de alquiler de maquinaria pesada para trabajos de movimiento de tierra masivo, en actividades u obras como limpieza y/o descolmatación de cauces xx xxxx y/o quebradas, o construcción de diques, canales y/o carreteras.


Requisitos de la Maquinaria

  • 01 Cama Baja, 6x4, 330HP, 40Tn,

  • 01 Excavadora sobre Orugas 115-165 HP. Capacidad de cuchara de 1 -1.5m3

  • 01 Camión Volquete, con capacidad de 15m3


La maquinaria solicitada, contará con una antigüedad máxima de ocho (8) años, contados a partir de la presentación de las ofertas.

Requisitos del Personal

Los operadores de la maquinaria deben contar con experiencia de dos (2) años como mínimo, acreditados con certificados o constancias de trabajo emitido por entidades públicas o privadas.


  1. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA:

  1. El vehículo y/o maquinaria pesada con su respectivo operador deberán estar a disposición del Responsable Técnico.

En caso de paralización, por más de cinco (05) horas del servicio de alquiler del vehículo y/o maquinaria pesada por robo u otro siniestro, el Contratista queda obligado a reemplazar la unidad por otra de iguales características, caso contrario se aplicarán las penalidades a que haya lugar.

  1. El operador de maquinaria pesada deberá de contar con licencia de conducir vigente de la categoría A-III, correspondiendo solo para los operadores de volquetes y cama baja;

  2. Para el inicio de la prestación del servicio el Contratista deberá de alcanzar a la Dirección Zonal copia simple de los siguientes documentos:

    1. Tarjeta de Propiedad de cada unidad (volquete, cama baja)

    2. Factura y/o declaración jurada de la excavadora, que acredite la propiedad y/o posesión de la maquinaria.

    3. Licencia de conducir del operador de la maquinaria

    4. DNI del operador de la maquinaria

    5. SOAT vigente, de ser el caso.

    6. Foto de los 4 frontis de cada unidad


  1. El Contratista, en todo momento debe tener el vehículo y/o maquinaria pesada en perfectas condiciones de trabajo, por lo tanto, deberá de haber efectuados los mantenimientos preventivos y correctivos que sean necesarios antes del inicio del servicio.

  2. En caso de que, en el desarrollo de la ejecución del servicio el vehículo y/o maquinaria pesada presente algún desperfecto que no pueda ser reparado de manera inmediata y/o que requiera su paralización por más de tres (03) horas, el Contratista deberá de sustituirla por otra de iguales características, en el término de la manera inmediata, para que se continúe con la prestación del servicio. Caso contrario se aplicará la penalidad correspondiente.


  1. DE LA SEGURIDAD:

Para el inicio de la prestación del servicio, el Contratista deberá contar necesariamente, y de manera permanente, con los siguientes implementos y dispositivos de seguridad:


  1. Implementos:

    1. Juego de herramientas:

      1. Gata

      2. Llave xx xxxxxx

      3. Seguro xx xxx de llanta

    2. Llanta de repuesto


  1. Dispositivos de seguridad:

    1. Cono

    2. Circulina

    3. Botiquín de primeros auxilios

    4. Extintor en perfecto estado de funcionamiento


  1. SEGUROS:

  1. Póliza de seguro vehicular por cada una de las maquinarias, contra robos o siniestros que le puedan ocurrir, el cual deberá ser presentado para la suscripción del contrato.

  2. Seguro de Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), vida y pensión para el personal operador de la maquinaria, el cual deberá ser presentado para la suscripción del contrato.


  1. MONTO DEL SERVICIO:

El monto total del servicio es por todo concepto incluyendo los impuestos xx xxx, durante el tiempo programado para la ejecución de la actividad, incluye operador, combustible, lubricantes, seguros xx xxx y todos los costos necesarios.


  1. CONTROL Y MONITOREO DEL SERVICIO:

Se realizará a través del Área de Infraestructura Rural de la Dirección Zonal Piura del Programa de Desarrollo productivo Agrario Rural – AGRORURAL


  1. CONFORMIDAD DEL SERVICIO:

Será otorgado por el Director Zonal Piura, previo informe de conformidad del Responsable Técnico de la actividad, que deberá contar con el visto bueno del encargado de seguimiento y monitoreo y del Especialista del área de Infraestructura Rural de la Dirección Zonal Piura, adjuntando lo siguiente:

  1. Partes diarios, debidamente llenados conteniendo la siguiente información:

  • Firma, Nombre y DNI del Operador de la Unidad.

  • Firma, Nombre y DNI del Controlador de Maquina de la actividad (del Contratista).

  • Firma, Nombre y DNI del Responsable Técnico.

  • Horas Trabajadas durante el día.

  • Horómetro y/o Kilometraje.

  • Número de Placa o Código de Serie de la unidad.

  • Descripción de Trabajos Realizados Durante el Día incluyendo fotografías.

  1. Planilla de metrados, cuaderno de actividad, fotos y descripción de trabajos realizados durante la actividad.

  2. Acta de inicio y término del servicio para la valorización final.


  1. PENALIDAD POR XXXX

En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, se aplicará al proveedor una penalidad por cada día de atraso, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 133° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado de acuerdo a la siguiente formula:


Penalidad diaria= 0.10 x Monto

F x Plazo en días


Donde F tendrá los siguientes valores:

  1. Para plazo menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios y ejecución de obras: F= 0.40

  2. Para plazos mayores a sesenta (60) días:

b.1) Para bienes y servicios: F= 0.25

b.2) Para obras: F= 0.15



  1. OTRAS PENALIDADES:

Cuando el proveedor no cumpla con la entrega en campo de cada una de las maquinarias ofertadas a partir del inicio del plazo del servicio y/o cuando se diera el caso xx xxxxxx mecánicas y no haya sido repuesta en el plazo máximo de 24 Horas, se aplicara una penalidad por cada día de retraso equivalente a dos (02) veces el costo de la Hora Maquina no entregada para la ejecución de la actividad, de acuerdo al Artículo 134°.- Otras penalidades, que establece el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Responsable técnico, informará mediante documento, sobre la paralización de la maquinaria, así como la reposición de la misma, indicando fecha y hora.

Nota: Cada fracción de día se considerará como un día


  1. FORMA DE PAGO:

El Contratista presentará como máximo dos valorizaciones en forma quincenal para solicitar el pago de la contraprestación pactada.


El pago se efectuará una vez que se cuente con la conformidad del servicio emitida por el Director Zonal de Piura, contando con los informes técnicos correspondientes.


La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del Contratista dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la conformidad del servicio, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato.


  1. RESPONSABILIDAD POR XXXXXX XXXXXXX

La responsabilidad por vicios ocultos del contratista por la calidad ofrecida, es de UN (1) año contados a partir de la conformidad otorgada.














































ITEM-PAQUETE N ° 12: SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD DESCOLMATACION DEL DREN DS 13.08 – 31.10 “PERCAL”


  1. SOLICITANTE:

Dirección Zonal de Piura a través del Área de Infraestructura Rural.


  1. FINALIDAD PÚBLICA:

El presente servicio tiene como finalidad dar seguridad al dren y a las áreas de cultivo de los pequeños agricultores de las localidades Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxx y departamento de Piura, recuperando las condiciones hidráulicas del referido dren, beneficiando a 200 productores, 1000 familias y 500 hectáreas de cultivo de arroz, maíz, menestras y de pan llevar.


  1. OBJETIVO DEL SERVICIO:

Contratar una persona natural o jurídica para que brinde el servicio de alquiler de maquinaria pesada para mejorar las condiciones para la conducción de agua del Dren DS 13.08 – 31.10 “Percal”, previendo posibles desbordes y afecciones a pobladores y cultivos.


  1. DESCRIPCION DEL SERVICIO:

Servicio de alquiler de maquinaria, de acuerdo a la ficha técnica de la actividad “Descolmatación del Dren DS 13.08 – 31.10 Percal”:

DETALLES DEL PRODUCTO

CANTIDAD

U.M

CANTIDAD

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP, capacidad de cuchara 1-1.5 m3

HM

278.8821

CAMA BAJA 6x4, 330 HP de 40 Ton

HM

16.0000

CAMION VOLQUETE de 15 m3

HM

91.6020


  • El alquiler de la maquinaria pesada deberá considerar el suministro de combustible, lubricantes, filtros y neumáticos.

  • El alquiler de la maquinaria pesada incluye personal operador que cuente con los implementos mínimos de seguridad (cascos, lentes de protección, guantes, calzado e indumentaria de seguridad).

  • Los mantenimientos preventivos de los bienes corren por cuenta del proveedor del servicio.

  • La maquinaria pesada deberá contar con herramientas básicas para su mantenimiento en caso se presente fallas mecánicas y además con el auxilio mecánico respectivo.

  • La máquina pesada deberá estar en condiciones operativas durante la ejecución del servicio; en caso sufriera desperfectos que la vuelva inoperativa el contratista deberá remplazar la unidad en un tiempo máximo de 24 horas.


    1. ACTIVIDADES DEL SERVICIO

Las principales actividades a ejecutar con la maquinaria pesada, son:

  • Movilización de maquinaria al lugar de ejecución de la actividad.

  • Descolmatación del Dren.

  • Eliminación de parte del material descolmatado.

  • Desmovilización de la maquinaria a lugar de origen.


  1. PLAZO:

El plazo de duración del servicio es de 30 días calendario contado a partir del día siguiente de la suscripción del Acta de Inicio del servicio; la cual deberá ser suscrita como máximo hasta tres (03) días calendario de haberse suscrito el respectivo contrato.


  1. LUGAR DE EJECUCION:

Localidad: Xxxxx Xxxxxx, Narihuala. Pedregal Grande, Pedregal Chico

Distrito: Catacaos

Provincia: Piura

Departamento: Piura.


Coordenadas UTM (Datum WGS 84): Inicio (N:9409264.00; E:536045.00) – Fin (N:9416507.00; E:535495.00)


  1. SISTEMA DE CONTRATACION:

La modalidad de contratación será a Precios Unitarios (Horas Trabajadas).

  1. REQUERIMIENTO DEL PROVEEDOR, MAQUINARIA Y DE SU PERSONAL:

Requisitos del Proveedor

  • Estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores (RNP)* en el rubro de servicios.

* Excepto aquellos comprendidos en el numeral 3.1 del Art.3 de la Ley de Contrataciones del Estado, de conformidad con lo establecido en el Articulo 235 del Reglamento de la Ley.

  • No estar inhabilitado para Contratar con el Estado.

  • Código de Cuenta Interbancario


Perfil del Proveedor

  • Persona natural o jurídica con experiencia en servicios de alquiler de maquinaria pesada para trabajos de movimiento de tierra masivo, en actividades u obras como limpieza y/o descolmatación de cauces xx xxxx y/o quebradas, o construcción de diques, canales y/o carreteras.


Requisitos de la Maquinaria

  • 01 Cama Baja, 6x4, 330HP, 40Tn,

  • 01 Excavadora sobre Orugas 115-165 HP. Capacidad de cuchara de 1 -1.5m3

  • 01 Camión Volquete, con capacidad de 15m3


La maquinaria solicitada, contará con una antigüedad máxima de ocho (8) años, contados a partir de la presentación de las ofertas.

Requisitos del Personal

Los operadores de la maquinaria deben contar con experiencia de dos (2) años como mínimo, acreditados con certificados o constancias de trabajo emitido por entidades públicas o privadas.


  1. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA:

  1. El vehículo y/o maquinaria pesada con su respectivo operador deberán estar a disposición del Responsable Técnico.

En caso de paralización, por más de cinco (05) horas del servicio de alquiler del vehículo y/o maquinaria pesada por robo u otro siniestro, el Contratista queda obligado a reemplazar la unidad por otra de iguales características, caso contrario se aplicarán las penalidades a que haya lugar.

  1. El operador de maquinaria pesada deberá de contar con licencia de conducir vigente de la categoría A-III, correspondiendo solo para los operadores de volquetes y cama baja;

  2. Para el inicio de la prestación del servicio el Contratista deberá de alcanzar a la Dirección Zonal copia simple de los siguientes documentos:

    1. Tarjeta de Propiedad de cada unidad (volquete, cama baja)

    2. Factura y/o declaración jurada de la excavadora, que acredite la propiedad y/o posesión de la maquinaria.

    3. Licencia de conducir del operador de la maquinaria

    4. DNI del operador de la maquinaria

    5. SOAT vigente, de ser el caso.

    6. Foto de los 4 frontis de cada unidad


  1. El Contratista, en todo momento debe tener el vehículo y/o maquinaria pesada en perfectas condiciones de trabajo, por lo tanto, deberá de haber efectuados los mantenimientos preventivos y correctivos que sean necesarios antes del inicio del servicio.

  2. En caso de que, en el desarrollo de la ejecución del servicio el vehículo y/o maquinaria pesada presente algún desperfecto que no pueda ser reparado de manera inmediata y/o que requiera su paralización por más de tres (03) horas, el Contratista deberá de sustituirla por otra de iguales características, en el término de la manera inmediata, para que se continúe con la prestación del servicio. Caso contrario se aplicará la penalidad correspondiente.


  1. DE LA SEGURIDAD:

Para el inicio de la prestación del servicio, el Contratista deberá contar necesariamente, y de manera permanente, con los siguientes implementos y dispositivos de seguridad:


  1. Implementos:

    1. Juego de herramientas:

      1. Gata

      2. Llave xx xxxxxx

      3. Seguro xx xxx de llanta

    2. Llanta de repuesto


  1. Dispositivos de seguridad:

    1. Cono

    2. Circulina

    3. Botiquín de primeros auxilios

    4. Extintor en perfecto estado de funcionamiento


  1. SEGUROS:

  1. Póliza de seguro vehicular por cada una de las maquinarias, contra robos o siniestros que le puedan ocurrir, el cual deberá ser presentado para la suscripción del contrato.

  2. Seguro de Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), vida y pensión para el personal operador de la maquinaria, el cual deberá ser presentado para la suscripción del contrato.


  1. MONTO DEL SERVICIO:

El monto total del servicio es por todo concepto incluyendo los impuestos xx xxx, durante el tiempo programado para la ejecución de la actividad, incluye operador, combustible, lubricantes, seguros xx xxx y todos los costos necesarios.


  1. CONTROL Y MONITOREO DEL SERVICIO:

Se realizará a través del Área de Infraestructura Rural de la Dirección Zonal Piura del Programa de Desarrollo productivo Agrario Rural – AGRORURAL


  1. CONFORMIDAD DEL SERVICIO:

Será otorgado por el Director Zonal Piura, previo informe de conformidad del Responsable Técnico de la actividad, que deberá contar con el visto bueno del encargado de seguimiento y monitoreo y del Especialista del área de Infraestructura Rural de la Dirección Zonal Piura, adjuntando lo siguiente:

  1. Partes diarios, debidamente llenados conteniendo la siguiente información:

  • Firma, Nombre y DNI del Operador de la Unidad.

  • Firma, Nombre y DNI del Controlador de Maquina de la actividad (del Contratista).

  • Firma, Nombre y DNI del Responsable Técnico.

  • Horas Trabajadas durante el día.

  • Horómetro y/o Kilometraje.

  • Número de Placa o Código de Serie de la unidad.

  • Descripción de Trabajos Realizados Durante el Día incluyendo fotografías.

  1. Planilla de metrados, cuaderno de actividad, fotos y descripción de trabajos realizados durante la actividad.

  2. Acta de inicio y término del servicio para la valorización final.


  1. PENALIDAD POR XXXX

En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, se aplicará al proveedor una penalidad por cada día de atraso, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 133° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado de acuerdo a la siguiente formula:


Penalidad diaria= 0.10 x Monto

F x Plazo en días


Donde F tendrá los siguientes valores:

  1. Para plazo menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios y ejecución de obras: F= 0.40

  2. Para plazos mayores a sesenta (60) días:

b.1) Para bienes y servicios: F= 0.25

b.2) Para obras: F= 0.15


  1. OTRAS PENALIDADES:

Cuando el proveedor no cumpla con la entrega en campo de cada una de las maquinarias ofertadas a partir del inicio del plazo del servicio y/o cuando se diera el caso xx xxxxxx mecánicas y no haya sido repuesta en el plazo máximo de 24 Horas, se aplicara una penalidad por cada día de retraso equivalente a dos (02) veces el costo de la Hora Maquina no entregada para la ejecución de la actividad, de acuerdo al Artículo 134°.- Otras penalidades, que establece el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Responsable técnico, informará mediante documento, sobre la paralización de la maquinaria, así como la reposición de la misma, indicando fecha y hora.

Nota: Cada fracción de día se considerará como un día


  1. FORMA DE PAGO:

El Contratista presentará como máximo dos valorizaciones en forma quincenal para solicitar el pago de la contraprestación pactada.


El pago se efectuará una vez que se cuente con la conformidad del servicio emitida por el Director Zonal de Piura, contando con los informes técnicos correspondientes.


La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del Contratista dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la conformidad del servicio, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato.



  1. RESPONSABILIDAD POR XXXXXX XXXXXXX

La responsabilidad por vicios ocultos del contratista por la calidad ofrecida, es de UN (1) año contados a partir de la conformidad otorgada.














































ITEM-PAQUETE N ° 13: SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD DESCOLMATACION DEL DREN DS 40.59 – 0.17



  1. SOLICITANTE:

Dirección Zonal de Piura a través del Área de Infraestructura Rural.


  1. FINALIDAD PÚBLICA:

El presente servicio tiene como finalidad dar seguridad al dren y a las áreas de cultivo de los pequeños agricultores de las localidades Casa Grande, Rio Viejo, distrito La Arena, provincia y departamento de Piura, recuperando las condiciones hidráulicas del referido dren, beneficiando a 200 productores, 1000 familias y 500 hectáreas de cultivo de arroz, maíz, menestras y de pan llevar.


  1. OBJETIVO DEL SERVICIO:

Contratar una persona natural o jurídica para que brinde el servicio de alquiler de maquinaria pesada para mejorar las condiciones para la conducción de agua del Dren DS 40.59 – 0.17, previendo posibles desbordes y afecciones a pobladores y cultivos.


  1. DESCRIPCION DEL SERVICIO:

Servicio de alquiler de maquinaria, de acuerdo a la ficha técnica de la actividad “Descolmatación del Dren DS 40.59 – 0.17”:


DETALLES DEL PRODUCTO

CANTIDAD

U.M

CANTIDAD

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP, capacidad de cuchara 1.5 – 2.2 m3

HM

181.5716

CAMA BAJA 6x4, 330 HP de 40 Ton

HM

16.0000

CAMION VOLQUETE de 15 m3

HM

55.9997


  • El alquiler de la maquinaria pesada deberá considerar el suministro de combustible, lubricantes, filtros y neumáticos.

  • El alquiler de la maquinaria pesada incluye personal operador que cuente con los implementos mínimos de seguridad (cascos, lentes de protección, guantes, calzado e indumentaria de seguridad).

  • Los mantenimientos preventivos de los bienes corren por cuenta del proveedor del servicio.

  • La maquinaria pesada deberá contar con herramientas básicas para su mantenimiento en caso se presente fallas mecánicas y además con el auxilio mecánico respectivo.

  • La máquina pesada deberá estar en condiciones operativas durante la ejecución del servicio; en caso sufriera desperfectos que la vuelva inoperativa el contratista deberá remplazar la unidad en un tiempo máximo de 24 horas.


    1. ACTIVIDADES DEL SERVICIO

Las principales actividades a ejecutar con la maquinaria pesada, son:

  • Movilización de maquinaria al lugar de ejecución de la actividad.

  • Descolmatación del Dren.

  • Eliminación de parte del material descolmatado.

  • Desmovilización de la maquinaria a lugar de origen.


  1. PLAZO:

El plazo de duración del servicio es de 30 días calendario contado a partir del día siguiente de la suscripción del Acta de Inicio del servicio; la cual deberá ser suscrita como máximo hasta tres (03) días calendario de haberse suscrito el respectivo contrato.


  1. LUGAR DE EJECUCION:

Localidad: Casa Grande, Rio Viejo

Distrito: La Arena

Provincia: Piura

Departamento: Piura.


Coordenadas UTM (Datum WGS 84): Inicio (N:9408986.00; E:525177.00) – Fin (N:9412750.00; E:528858.00)



  1. SISTEMA DE CONTRATACION:

La modalidad de contratación será a Precios Unitarios (Horas Trabajadas).


  1. REQUERIMIENTO DEL PROVEEDOR, MAQUINARIA Y DE SU PERSONAL:

Requisitos del Proveedor

  • Estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores (RNP)* en el rubro de servicios.

* Excepto aquellos comprendidos en el numeral 3.1 del Art.3 de la Ley de Contrataciones del Estado, de conformidad con lo establecido en el Articulo 235 del Reglamento de la Ley.

  • No estar inhabilitado para Contratar con el Estado.

  • Código de Cuenta Interbancario


Perfil del Proveedor

  • Persona natural o jurídica con experiencia en servicios de alquiler de maquinaria pesada para trabajos de movimiento de tierra masivo, en actividades u obras como limpieza y/o descolmatación de cauces xx xxxx y/o quebradas, o construcción de diques, canales y/o carreteras.


Requisitos de la Maquinaria

  • 01 Cama Baja, 6x4, 330HP, 40Tn,

  • 01 Excavadora sobre Orugas 170-250 HP. Capacidad de cuchara de 1.5 – 2.2 m3

  • 01 Camión Volquete, con capacidad de 15m3


La maquinaria solicitada, contará con una antigüedad máxima de ocho (8) años, contados a partir de la presentación de las ofertas.

Requisitos del Personal

Los operadores de la maquinaria deben contar con experiencia de dos (2) años como mínimo, acreditados con certificados o constancias de trabajo emitido por entidades públicas o privadas.


  1. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA:

  1. El vehículo y/o maquinaria pesada con su respectivo operador deberán estar a disposición del Responsable Técnico.

En caso de paralización, por más de cinco (05) horas del servicio de alquiler del vehículo y/o maquinaria pesada por robo u otro siniestro, el Contratista queda obligado a reemplazar la unidad por otra de iguales características, caso contrario se aplicarán las penalidades a que haya lugar.

  1. El operador de maquinaria pesada deberá de contar con licencia de conducir vigente de la categoría A-III, correspondiendo solo para los operadores de volquetes y cama baja;

  2. Para el inicio de la prestación del servicio el Contratista deberá de alcanzar a la Dirección Zonal copia simple de los siguientes documentos:

    1. Tarjeta de Propiedad de cada unidad (volquete, cama baja)

    2. Factura y/o declaración jurada de la excavadora, que acredite la propiedad y/o posesión de la maquinaria.

    3. Licencia de conducir del operador de la maquinaria

    4. DNI del operador de la maquinaria

    5. SOAT vigente, de ser el caso.

    6. Foto de los 4 frontis de cada unidad


  1. El Contratista, en todo momento debe tener el vehículo y/o maquinaria pesada en perfectas condiciones de trabajo, por lo tanto, deberá de haber efectuados los mantenimientos preventivos y correctivos que sean necesarios antes del inicio del servicio.

  2. En caso de que, en el desarrollo de la ejecución del servicio el vehículo y/o maquinaria pesada presente algún desperfecto que no pueda ser reparado de manera inmediata y/o que requiera su paralización por más de tres (03) horas, el Contratista deberá de sustituirla por otra de iguales características, en el término de la manera inmediata, para que se continúe con la prestación del servicio. Caso contrario se aplicará la penalidad correspondiente.


  1. DE LA SEGURIDAD:

Para el inicio de la prestación del servicio, el Contratista deberá contar necesariamente, y de manera permanente, con los siguientes implementos y dispositivos de seguridad:


  1. Implementos:

    1. Juego de herramientas:

      1. Gata

      2. Llave xx xxxxxx

      3. Seguro xx xxx de llanta

    2. Llanta de repuesto


  1. Dispositivos de seguridad:

    1. Cono

    2. Circulina

    3. Botiquín de primeros auxilios

    4. Extintor en perfecto estado de funcionamiento


  1. SEGUROS:

  1. Póliza de seguro vehicular por cada una de las maquinarias, contra robos o siniestros que le puedan ocurrir, el cual deberá ser presentado para la suscripción del contrato.


  1. Seguro de Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), vida y pensión para el personal operador de la maquinaria, el cual deberá ser presentado para la suscripción del contrato.


  1. MONTO DEL SERVICIO:

El monto total del servicio es por todo concepto incluyendo los impuestos xx xxx, durante el tiempo programado para la ejecución de la actividad, incluye operador, combustible, lubricantes, seguros xx xxx y todos los costos necesarios.


  1. CONTROL Y MONITOREO DEL SERVICIO:

Se realizará a través del Área de Infraestructura Rural de la Dirección Zonal Piura del Programa de Desarrollo productivo Agrario Rural – AGRORURAL


  1. CONFORMIDAD DEL SERVICIO:

Será otorgado por el Director Zonal Piura, previo informe de conformidad del Responsable Técnico de la actividad, que deberá contar con el visto bueno del encargado de seguimiento y monitoreo y del Especialista del área de Infraestructura Rural de la Dirección Zonal Piura, adjuntando lo siguiente:

  1. Partes diarios, debidamente llenados conteniendo la siguiente información:

  • Firma, Nombre y DNI del Operador de la Unidad.

  • Firma, Nombre y DNI del Controlador de Maquina de la actividad (del Contratista).

  • Firma, Nombre y DNI del Responsable Técnico.

  • Horas Trabajadas durante el día.

  • Horómetro y/o Kilometraje.

  • Número de Placa o Código de Serie de la unidad.

  • Descripción de Trabajos Realizados Durante el Día incluyendo fotografías.

  1. Planilla de metrados, cuaderno de actividad, fotos y descripción de trabajos realizados durante la actividad.

  2. Acta de inicio y término del servicio para la valorización final.


  1. PENALIDAD POR XXXX

En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, se aplicará al proveedor una penalidad por cada día de atraso, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 133° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado de acuerdo a la siguiente formula:


Penalidad diaria= 0.10 x Monto

F x Plazo en días


Donde F tendrá los siguientes valores:

  1. Para plazo menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios y ejecución de obras: F= 0.40

  2. Para plazos mayores a sesenta (60) días:

b.1) Para bienes y servicios: F= 0.25

b.2) Para obras: F= 0.15



  1. OTRAS PENALIDADES:

Cuando el proveedor no cumpla con la entrega en campo de cada una de las maquinarias ofertadas a partir del inicio del plazo del servicio y/o cuando se diera el caso xx xxxxxx mecánicas y no haya sido repuesta en el plazo máximo de 24 Horas, se aplicara una penalidad por cada día de retraso equivalente a dos (02) veces el costo de la Hora Maquina no entregada para la ejecución de la actividad, de acuerdo al Artículo 134°.- Otras penalidades, que establece el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Responsable técnico, informará mediante documento, sobre la paralización de la maquinaria, así como la reposición de la misma, indicando fecha y hora.

Nota: Cada fracción de día se considerará como un día


  1. FORMA DE PAGO:

El Contratista presentará como máximo dos valorizaciones en forma quincenal para solicitar el pago de la contraprestación pactada.


El pago se efectuará una vez que se cuente con la conformidad del servicio emitida por el Director Zonal de Piura, contando con los informes técnicos correspondientes.


La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del Contratista dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la conformidad del servicio, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato.


  1. RESPONSABILIDAD POR XXXXXX XXXXXXX

La responsabilidad por vicios ocultos del contratista por la calidad ofrecida, es de UN (1) año contados a partir de la conformidad otorgada.










































ITEM-PAQUETE N ° 14: SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD DESCOLMATACION DEL DREN DS 42.40



  1. SOLICITANTE:

Dirección Zonal de Piura a través del Área de Infraestructura Rural.


  1. FINALIDAD PÚBLICA:

El presente servicio tiene como finalidad dar seguridad al dren y a las áreas de cultivo de los pequeños agricultores de las localidades Xxxx Xxxxxx x Xxx Xxxxx, xxxxxxxx Xx Xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx Xxxxx, recuperando las condiciones hidráulicas del referido dren, beneficiando a 200 productores, 1000 familias y 500 hectáreas de cultivo de arroz, maíz, menestras y de pan llevar.


  1. OBJETIVO DEL SERVICIO:

Contratar una persona natural o jurídica para que brinde el servicio de alquiler de maquinaria pesada para mejorar las condiciones para la conducción de agua del Dren DS 42.40, previendo posibles desbordes y afecciones a pobladores y cultivos.


  1. DESCRIPCION DEL SERVICIO:

Servicio de alquiler de maquinaria, de acuerdo a la ficha técnica de la actividad “Descolmatación del Dren DS 42.40”:


DETALLES DEL PRODUCTO

CANTIDAD

U.M

CANTIDAD

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP, capacidad de cuchara 1.5 – 2.2 m3

HM

127.3705

CAMA BAJA 6x4, 330 HP de 40 Ton

HM

16.0000

CAMION VOLQUETE de 15 m3

HM

39.4913


  • El alquiler de la maquinaria pesada deberá considerar el suministro de combustible, lubricantes, filtros y neumáticos.

  • El alquiler de la maquinaria pesada incluye personal operador que cuente con los implementos mínimos de seguridad (cascos, lentes de protección, guantes, calzado e indumentaria de seguridad).

  • Los mantenimientos preventivos de los bienes corren por cuenta del proveedor del servicio.

  • La maquinaria pesada deberá contar con herramientas básicas para su mantenimiento en caso se presente fallas mecánicas y además con el auxilio mecánico respectivo.

  • La máquina pesada deberá estar en condiciones operativas durante la ejecución del servicio; en caso sufriera desperfectos que la vuelva inoperativa el contratista deberá remplazar la unidad en un tiempo máximo de 24 horas.


    1. ACTIVIDADES DEL SERVICIO

Las principales actividades a ejecutar con la maquinaria pesada, son:

  • Movilización de maquinaria al lugar de ejecución de la actividad.

  • Descolmatación del Dren.

  • Eliminación de parte del material descolmatado.

  • Desmovilización de la maquinaria a lugar de origen.


  1. PLAZO:

El plazo de duración del servicio es de 30 días calendario contado a partir del día siguiente de la suscripción del Acta de Inicio del servicio; la cual deberá ser suscrita como máximo hasta tres (03) días calendario de haberse suscrito el respectivo contrato.


  1. LUGAR DE EJECUCION:

Localidad: Casa Grande y Rio Viejo

Distrito: La Arena

Provincia: Piura

Departamento: Piura.


Coordenadas UTM (Datum WGS 84): Inicio (N:9410793.00; E:524815.00) – Fin (N:9413443.00; E:523841.00)



  1. SISTEMA DE CONTRATACION:

La modalidad de contratación será a Precios Unitarios (Horas Trabajadas).


  1. REQUERIMIENTO DEL PROVEEDOR, MAQUINARIA Y DE SU PERSONAL:

Requisitos del Proveedor

  • Estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores (RNP)* en el rubro de servicios.

* Excepto aquellos comprendidos en el numeral 3.1 del Art.3 de la Ley de Contrataciones del Estado, de conformidad con lo establecido en el Articulo 235 del Reglamento de la Ley.

  • No estar inhabilitado para Contratar con el Estado.

  • Código de Cuenta Interbancario


Perfil del Proveedor

  • Persona natural o jurídica con experiencia en servicios de alquiler de maquinaria pesada para trabajos de movimiento de tierra masivo, en actividades u obras como limpieza y/o descolmatación de cauces xx xxxx y/o quebradas, o construcción de diques, canales y/o carreteras.


Requisitos de la Maquinaria

  • 01 Cama Baja, 6x4, 330HP, 40Tn,

  • 01 Excavadora sobre Orugas 170-250 HP. Capacidad de cuchara de 1.5 – 2.2 m3

  • 01 Camión Volquete, con capacidad de 15m3


La maquinaria solicitada, contará con una antigüedad máxima de ocho (8) años, contados a partir de la presentación de las ofertas.

Requisitos del Personal

Los operadores de la maquinaria deben contar con experiencia de dos (2) años como mínimo, acreditados con certificados o constancias de trabajo emitido por entidades públicas o privadas.


  1. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA:

  1. El vehículo y/o maquinaria pesada con su respectivo operador deberán estar a disposición del Responsable Técnico.

En caso de paralización, por más de cinco (05) horas del servicio de alquiler del vehículo y/o maquinaria pesada por robo u otro siniestro, el Contratista queda obligado a reemplazar la unidad por otra de iguales características, caso contrario se aplicarán las penalidades a que haya lugar.

  1. El operador de maquinaria pesada deberá de contar con licencia de conducir vigente de la categoría A-III, correspondiendo solo para los operadores de volquetes y cama baja;

  2. Para el inicio de la prestación del servicio el Contratista deberá de alcanzar a la Dirección Zonal copia simple de los siguientes documentos:

    1. Tarjeta de Propiedad de cada unidad (volquete, cama baja)

    2. Factura y/o declaración jurada de la excavadora, que acredite la propiedad y/o posesión de la maquinaria.

    3. Licencia de conducir del operador de la maquinaria

    4. DNI del operador de la maquinaria

    5. SOAT vigente, de ser el caso.

    6. Foto de los 4 frontis de cada unidad


  1. El Contratista, en todo momento debe tener el vehículo y/o maquinaria pesada en perfectas condiciones de trabajo, por lo tanto, deberá de haber efectuados los mantenimientos preventivos y correctivos que sean necesarios antes del inicio del servicio.

  2. En caso de que, en el desarrollo de la ejecución del servicio el vehículo y/o maquinaria pesada presente algún desperfecto que no pueda ser reparado de manera inmediata y/o que requiera su paralización por más de tres (03) horas, el Contratista deberá de sustituirla por otra de iguales características, en el término de la manera inmediata, para que se continúe con la prestación del servicio. Caso contrario se aplicará la penalidad correspondiente.


  1. DE LA SEGURIDAD:

Para el inicio de la prestación del servicio, el Contratista deberá contar necesariamente, y de manera permanente, con los siguientes implementos y dispositivos de seguridad:


  1. Implementos:

    1. Juego de herramientas:

      1. Gata

      2. Llave xx xxxxxx

      3. Seguro xx xxx de llanta

    2. Llanta de repuesto


  1. Dispositivos de seguridad:

    1. Cono

    2. Circulina

    3. Botiquín de primeros auxilios

    4. Extintor en perfecto estado de funcionamiento


  1. SEGUROS:

  1. Póliza de seguro vehicular por cada una de las maquinarias, contra robos o siniestros que le puedan ocurrir, el cual deberá ser presentado para la suscripción del contrato.


  1. Seguro de Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), vida y pensión para el personal operador de la maquinaria, el cual deberá ser presentado para la suscripción del contrato.


  1. MONTO DEL SERVICIO:

El monto total del servicio es por todo concepto incluyendo los impuestos xx xxx, durante el tiempo programado para la ejecución de la actividad, incluye operador, combustible, lubricantes, seguros xx xxx y todos los costos necesarios.


  1. CONTROL Y MONITOREO DEL SERVICIO:

Se realizará a través del Área de Infraestructura Rural de la Dirección Zonal Piura del Programa de Desarrollo productivo Agrario Rural – AGRORURAL


  1. CONFORMIDAD DEL SERVICIO:

Será otorgado por el Director Zonal Piura, previo informe de conformidad del Responsable Técnico de la actividad, que deberá contar con el visto bueno del encargado de seguimiento y monitoreo y del Especialista del área de Infraestructura Rural de la Dirección Zonal Piura, adjuntando lo siguiente:

  1. Partes diarios, debidamente llenados conteniendo la siguiente información:

  • Firma, Nombre y DNI del Operador de la Unidad.

  • Firma, Nombre y DNI del Controlador de Maquina de la actividad (del Contratista).

  • Firma, Nombre y DNI del Responsable Técnico.

  • Horas Trabajadas durante el día.

  • Horómetro y/o Kilometraje.

  • Número de Placa o Código de Serie de la unidad.

  • Descripción de Trabajos Realizados Durante el Día incluyendo fotografías.

  1. Planilla de metrados, cuaderno de actividad, fotos y descripción de trabajos realizados durante la actividad.

  2. Acta de inicio y término del servicio para la valorización final.


  1. PENALIDAD POR XXXX

En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, se aplicará al proveedor una penalidad por cada día de atraso, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 133° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado de acuerdo a la siguiente formula:


Penalidad diaria= 0.10 x Monto

F x Plazo en días


Donde F tendrá los siguientes valores:

  1. Para plazo menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios y ejecución de obras: F= 0.40

  2. Para plazos mayores a sesenta (60) días:

b.1) Para bienes y servicios: F= 0.25

b.2) Para obras: F= 0.15



  1. OTRAS PENALIDADES:

Cuando el proveedor no cumpla con la entrega en campo de cada una de las maquinarias ofertadas a partir del inicio del plazo del servicio y/o cuando se diera el caso xx xxxxxx mecánicas y no haya sido repuesta en el plazo máximo de 24 Horas, se aplicara una penalidad por cada día de retraso equivalente a dos (02) veces el costo de la Hora Maquina no entregada para la ejecución de la actividad, de acuerdo al Artículo 134°.- Otras penalidades, que establece el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Responsable técnico, informará mediante documento, sobre la paralización de la maquinaria, así como la reposición de la misma, indicando fecha y hora.

Nota: Cada fracción de día se considerará como un día


  1. FORMA DE PAGO:

El Contratista presentará como máximo dos valorizaciones en forma quincenal para solicitar el pago de la contraprestación pactada.


El pago se efectuará una vez que se cuente con la conformidad del servicio emitida por el Director Zonal de Piura, contando con los informes técnicos correspondientes.


La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del Contratista dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la conformidad del servicio, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato.


  1. RESPONSABILIDAD POR XXXXXX XXXXXXX

La responsabilidad por vicios ocultos del contratista por la calidad ofrecida, es de UN (1) año contados a partir de la conformidad otorgada.



  1. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD7

PARA CADA ITEM-PAQUETE

X.

XXXXX DE PRESENTACIÓN DE OFERTA


Requisitos:


En el caso de consorcios, este documento se requiere la firma de todos los integrantes del consorcio.

B

CONTRATO DE CONSORCIO


Requisitos:

  • Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes8, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.


El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades.


Acreditación:

  • Tratándose de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.


  • En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.


C.

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO

C.1

EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA



02 OPERADORES DE MAQUINARIA


Requisitos:

Experiencia mínima en trabajos de descolmatación y/o limpieza xx Xxxxxxx y/o Drenes del personal especialista requerido como Operador de Maquinaria.


Acreditación:

La experiencia del personal especialista requerido se acreditará con Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista requerido, señalando que se presentarán los documentos de acreditación para la suscripción de contrato. (Anexo Nº 7)

X.0

XXXXXXXXXXXX



00 XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX


Requisitos:


Mínimo de 10 horas lectivas, en Manejo de Maquinaria Pesada del personal requerido como Operador de Maquinaria.


Acreditación:

La experiencia del personal especialista requerido se acreditará con Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista requerido, señalando que se presentarán los documentos de acreditación para la suscripción de contrato. (Anexo Nº 7)

C.3

EQUIPAMIENTO


Requisitos:

Para todos los ítems-paquete.


EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP, capacidad de cuchara 1.5 – 2.2 m3 o EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-175 HP, xxxxxxxxx xx xxxxxxx 0 - 0.0 x0 (Xxxxx Ítem-Paquete)

CAMA BAJA 6x4, 330 HP de 40 Ton

CAMION VOLQUETE de 15 m3


Acreditación:


Se acreditará con Carta de compromiso de acreditación del equipamiento requerido, señalando que se presentarán los documentos de acreditación para la suscripción de contrato. (Anexo N° 7)

























CAPÍTULO IV

FACTORES DE EVALUACIÓN


La Experiencia del postor y el precio son los únicos factores de evaluación aplicables para la evaluación y calificación de las ofertas presentadas por los postores.


Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico mínimo de sesenta (60) puntos.


EVALUACIÓN TÉCNICA PARA CADA ITEM-PAQUETE (Puntaje Máximo: 100 Puntos, Puntaje Mínimo: 60 Puntos)


El único factor de evaluación técnica es la Experiencia del postor conforme el detalle siguiente:


EVALUACIÓN TECNICA

PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN

A.

EXPERIENCIA DEL POSTOR (FACTURACIÓN)



Criterio:


Se evaluará considerado monto facturado acumulado equivalente hasta DOS (2) VECES EL VALOR REFERENCIAL DEL ÍTEM-PAQUETE, por la contratación de servicios similares al objeto de la convocatoria y/o en la actividad, durante los 8 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.


Se consideran servicios de similares a los siguientes: Alquiler de Maquinaria en general, utilizadas para la descolmatación de Drenes y/o canales y/x xxxx.


Acreditación:


Copia simple de contratos y su respectiva conformidad por la prestación efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, reporte de estado de cuenta, correspondientes a un máximo de CINCO (5) contrataciones.


En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las contrataciones indicadas en el Anexo Nº 11 referido a la Experiencia del Postor.


En el caso de servicios de ejecución periódica, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.


En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.


Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.


M = Monto facturado acumulado

por el postor por la prestación de servicios


M >= [2] veces el valor referencial:

[100] puntos


M >= [1] veces el valor referencial y < [2] veces el valor referencial:

[60]puntos


PUNTAJE TOTAL EVALUACION TECNICA

100 puntos


EVALUACIÓN ECONÓMICA PARA CADA ITEM-PAQUETE (Puntaje: 100 Puntos)


FACTOR DE EVALUACIÓN

PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN

A.

PRECIO



Evaluación:


Se evaluará considerando la oferta económica del postor.


Acreditación:


Se acreditará mediante el documento que contiene la oferta económica ( Anexo N° 5)




Pi = Om x PMPE

Oi


Donde:


i = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta económica i

Oi = Oferta Económica i

Om = Oferta Económica de monto o precio más bajo

PMPE = Puntaje Máximo de la oferta Económica



100 puntos

PUNTAJE TOTAL

  1. puntos







CAPÍTULO V

PROFORMA DEL CONTRATO


Importante

  • Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.


Conste por el presente documento, la contratación del servicio [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en [……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, adjudicó la buena pro del PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.


CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN].


CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos xx Xxx.


Este monto comprende el costo del servicio todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio materia del presente contrato.


CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO9

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 71.2 del Reglamento.


Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días de producida la recepción.


LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.


En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a: caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 71.2 del Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.


CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..] días calendario, el mismo que se computa desde [CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].


Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, implementación u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se debe consignar lo siguiente:


“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA] es de [……...…] días calendario, el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda.


CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.


CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:


  • De fiel cumplimiento del contrato10: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA, CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad por la prestación del servicio.


Importante

  • Al amparo de lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento en dicho artículo, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención xxx xxxx por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:


“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.”


En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:


  • Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias11: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA, CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.


Importante

De conformidad con el artículo 60 del Reglamento, no se constituirá garantía de fiel cumplimiento del contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en contratos cuyos montos sean iguales o menores a cien mil Soles (S/ 100,000.00). Dicha excepción también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no supere el monto señalado anteriormente.



CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 61 del Reglamento.


Importante para la Entidad

  • Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula:


CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO12


“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.


EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos13 mediante [INDICAR TIPO DE GARANTÍA, CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procederá la solicitud.


LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la presentación de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda.


CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento. La conformidad será otorgada por [CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD].


De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor xx xxxx (10) días, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.


Este procedimiento no resulta aplicable cuando el servicio manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades respectivas.


CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.


CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR XXXXXX XXXXXXX

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 70 del Reglamento.


El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE UN (1) AÑO] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.


CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por xxxx por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:


Penalidad Diaria =

0.10 x Monto

F x Plazo en días


Donde:


F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.


Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato vigente o ítem que debió ejecutarse o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.


Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conforme el artículo 133 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.


Adicionalmente a la penalidad por xxxx se aplicará la siguiente penalidad:

Penalidades

N°

Supuestos de aplicación de penalidad

Forma de cálculo

Procedimiento

1

En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado.

[INCLUIR LA FORMA DE CÁLCULO, QUE NO PUEDE SER MENOR A LA MITAD DE UNA UNIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA (1) UIT] por cada día de ausencia del personal.

Según informe del [CONSIGNAR EL ÁREA USUARIA A CARGO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO].

2

(…)




Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por xxxx, incluir dichas penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 62 del Reglamento.


Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.


Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.


Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por xxxx o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.


CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del artículo 63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el numeral 63.2 del artículo 63 del Reglamento.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.


Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.


CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.


Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A del RLCE.


Además, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.


CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL NUMERAL 7.6 DEL ARTÍCULO 7° DE LA LEY N° 30556

EL CONTRATISTA presenta una declaración jurada manifestando que:


  1. Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista, tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sanción administrativa, por la comisión de delitos contra la Administración Pública o infracción a las normas sobre contrataciones públicas, y;

  2. Si a la fecha de suscripción del contrato, cuenta con algún proceso penal o procedimiento administrativo sancionador en trámite, por la comisión de delitos e infracciones.


De verificarse la falsedad de la información consignada en la referida declaración jurada, el contrato quedará resuelto de pleno derecho, de conformidad con lo previsto en el artículo 1430 del Código Civil.


CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en la LCE y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.


CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.


Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en incluir los artículos 58, 65, 69, 73, 74, 84, 93 y 94 del Reglamento, o, en su defecto, en el inciso 45.2 del artículo 45 de la LCE.


El arbitraje será institucional y resuelto por [INDICAR SI SERÁ ÁRBITRO ÚNICO O TRIBUNAL ARBITRAL CONFORMADO POR TRES (3) ÁRBITROS]. LA ENTIDAD propone las siguientes instituciones arbitrales: [INDICAR COMO MÍNIMO DOS (2) INSTITUCIONES ARBITRALES]14.


Importante


Al momento de la presentación de su oferta, el postor elegirá a una de las instituciones arbitrales propuestas por la Entidad, señalando un orden de prelación con relación a las demás, de ser el caso. Si el postor no cumple con realizar la elección, se procederá de conformidad con el inciso 101.1 del artículo 101 del Reglamento.


Asimismo, el postor puede consentir o no la propuesta de la Entidad sobre el número de árbitros que resuelven las controversias. Si el postor no está de acuerdo con la propuesta o no se pronuncia al respecto en su oferta o si la Entidad no formula ninguna propuesta, se procederá de conformidad con el inciso 101.1 del artículo 101 del Reglamento.


Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 97.1 del Reglamento, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.


El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el inciso 45.8 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.


CLÁUSULA VIGÉSIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.


CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:


DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................]


DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]


La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.


De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR FECHA].





“LA ENTIDAD”


“EL CONTRATISTA”






























ANEXOS




















ANEXO Nº 1


CARTA DE PRESENTACIÓN DE OFERTA


Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ITEM-PAQUETE N°………………………….

Presente.-



El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], me dirijo a usted con la finalidad de presentar mi oferta técnico económica de acuerdo con las bases del presente procedimiento de selección.




[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]






……...........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal, según corresponda





Importante

  • De conformidad con el artículo 37.1 del Reglamento, la Carta de presentación de oferta se presenta con firma legalizada del postor. En caso de consorcio, se requiere las firmas legalizadas de todos sus integrantes.



















ANEXO Nº 2


DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR


Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ITEM-PAQUETE N°………………………….

Presente.-



El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:



Nombre, Denominación o Razón Social :


Domicilio Legal :


RUC :

Teléfono(s) :



Correo electrónico :


Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrónico consignado en la presente Declaración Jurada todas las actuaciones del procedimiento de selección y de la ejecución contractual, no siendo necesario acreditar el acuse de recibo.


En caso de consorcios, las notificaciones se harán al correo electrónico del representante legal del consorcio.


[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]






……...........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal, según corresponda










Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada debe ser presentada por cada uno de los integrantes del consorcio.



ANEXO Nº 3


DECLARACIÓN JURADA

(ART. 37.2 DEL REGLAMENTO)



Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ITEM-PAQUETE N°………………………….

Presente.-




Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:


1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al artículo 11 de la LCE.


2.- Xxxxxx, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.


3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta.


4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupción, así como respetar el principio de integridad.


5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido con la buena pro.





[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]






………………………….………………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal, según corresponda







Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.



ANEXO Nº 4


DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (TERMINOS DE REFERENCIA)




Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ITEM-PAQUETE N°………………………….

Presente.-




Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece el servicio de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.



[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]








…….………………………….…………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda























ANEXO Nº 5



OFERTA ECONOMICA

(MODELO)



Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PUBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ITEM-PAQUETE N°………………………….

Presente.-



Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:


CONCEPTO


PRECIO UNITARIO15

PRECIO TOTAL [CONSIGNAR PRECIO TOTAL DE LA OFERTA EN LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA]




TOTAL





La oferta económica incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos.


[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]




……………………………….…………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda


Importante para la Entidad

  • De conformidad con el artículo 37 del Reglamento, la oferta económica se presenta con firma legalizada del postor. En caso de consorcio las firmas de todos sus integrantes deben ser legalizadas.


  • En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que se presente”.

  • En caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios, consignar lo siguiente:

“El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta económica”.



ANEXO Nº 6


DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA EXONERACIÓN DEL IGV



Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PUBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ITEM-PAQUETE N°………………………….


Presente.-



Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con las condiciones siguientes:


1.- Que el domicilio fiscal de la empresa16 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad);


2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso de personas jurídicas);


3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la Amazonía; y


4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía.




[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]




………………………….………………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal, según corresponda



Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.








ANEXO Nº 7



CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA PRESTACION DEL SERVICIO



Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PUBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR N0OMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ITEM-PAQUETE N°………………………….


Presente.-


De nuestra consideración,



Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos señalados en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripción del contrato:


  1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos para la ejecución de la prestación del servicio.


  1. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecución de la prestación del servicio.



[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]





……..........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda





















ANEXO N° 8


CONTENIDO MÍNIMO DEL CONTRATO DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)



El Contrato de Consorcio debe contener como mínimo:


a) La identificación de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, según corresponda.


b) La designación del representante común del consorcio. Dicho representante tiene facultades para actuar en nombre y representación del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad o liquidación del contrato, según corresponda.


El representante común del consorcio no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.


c) El domicilio común del consorcio. Es el lugar al que se dirigirán las comunicaciones remitidas por la Entidad al consorcio, siendo éste el único válido para todos los efectos.


d) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. Todos los integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al objeto de la contratación, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones.


e) El porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes. Los consorciados deben determinar el porcentaje total de sus obligaciones, respecto del objeto del contrato. Dicho porcentaje debe ser expresado en número entero, sin decimales.


El incumplimiento del contenido mínimo en la promesa de consorcio no es subsanable.



[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]





..………………………………………….

Consorciado 1

Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 o de su Representante Legal

Tipo y N° de Documento de Identidad





..…………………………………………..

Consorciado 2

Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 o de su Representante Legal

Tipo y N° de Documento de Identidad





Importante

De conformidad con el artículo 37 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.



ANEXO Nº 9


MODELO CARTA DE REFERENCIA BANCARIA

(Aplica para líneas de crédito)



Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PUBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ITEM-PAQUETE N°………………………….


Presente.-


De nuestra consideración,


A solicitud de nuestro cliente (……………………….) (en caso de Consorcio consignar el nombre del consorcio y quienes lo integran), indicamos que tienen una línea de crédito aprobada de libre disponibilidad de hasta S/. ………………………. (Detallar en números) …………………………………….. (Detallar en letras).


La concesión y utilización de las líneas de crédito se sujeta a la perfecta obediencia de las normas del Banco.



Atentamente,

_________________________

Firma del Banco


Dirección del Banco: __________________________________________




Importante

Se permitirá que las cartas de línea de crédito que emitan los Bancos a los postores sean en sus propios formatos.

Las cartas que no consignen en forma precisa la disponibilidad de líneas de crédito, es decir si señalan condicionalidad a futuro como “estará o estaría en condiciones de otorgar una línea de crédito” serán rechazadas.


En el caso de consorcios, la Línea de Crédito requerida puede ser presentada por uno de sus integrantes.
















ANEXO Nº 10


DECLARACIÓN JURADA DE SOLVENCIA ECONOMICA



Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PUBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ITEM-PAQUETE N°………………………….


Presente.-



Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que cuento con solvencia económica para la ejecución del contrato derivado del presente procedimiento de selección.




[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]




………………………….………………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal, según corresponda








Importante

Esta Declaración Jurada se presenta en caso el Valor Referencial del proceso de selección sea inferior a S/. 450 000.00 soles, de conformidad con lo señalado en el numeral 37.7 del Reglamento.

ANEXO Nº 11


EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ACTIVIDAD


Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PÚBLICA ESPECIAL Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ITEM-PAQUETE N°………………………….


Presente.-


Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA DEL POSTOR:

Nº

CLIENTE

OBJETO DEL CONTRATO

N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO

FECHA17

MONEDA

IMPORTE

TIPO DE CAMBIO VENTA18

MONTO FACTURADO ACUMULADO19

1









2









3









4









5










TOTAL



[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]


………..........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda


































FORMATOS














Anexo Formato N° 1


Formato para formular consultas y observaciones Administrativas


Nomenclatura del procedimiento de selección

 

 

 

Objeto de la contratación

 


Participante

 


N° de orden

Acápite de las Bases

Consulta y/u Observación Administrativa

(debidamente motivada)

Artículo y norma que se vulnera
(en el caso de observaciones)

Sección

Numeral y Literal

Pág.

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 


Nota: Agregar o eliminar filas, según sea necesario.

No puede modificar el encabezado de las columnas ni agregar o eliminar columnas




Anexo Formato N° 2


Formato xx xxxxxx de absolución de consultas y observaciones administrativas


Nomenclatura del procedimiento de selección

 


Objeto de la contratación

 


N° de orden

Consultas y observaciones administrativas

Absolución de las consultas y observaciones administrativas

Acápite de las Bases

Participante

Consulta y/u Observación Administrativa

Artículo y norma que se vulnera
(en el caso de observaciones)

Análisis respecto de la consulta
u observación administrativa

Precisión de aquello que se incorporará en las Bases a integrarse, de corresponder

Sección

Numeral y Literal

Pág.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 


Nota: Puede agregar o eliminar filas, según sea necesario.

No puede agregar ni eliminar columnas ni modificar el encabezado de las mismas.






1 El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.


2 La información del calendario indicado en las bases no debe diferir de la información consignada en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, en caso de existir contradicción primará el calendario indicado en la ficha del procedimiento en el SEACE.


3 El registro de participantes se lleva a cabo desde el día siguiente de la convocatoria hasta un día antes de la presentación de ofertas, según lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento.


4 Al consignar el horario de atención, debe tenerse en cuenta que el horario de atención no podrá ser menor a ocho (8) horas.



5 Dicho documento se tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención xxx xxxx por ciento (10%) del monto del contrato original, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, siempre que se cumplan los supuestos previstos en el artículo 60 del Reglamento.

6Incluir solo en caso que la convocatoria del procedimiento sea por paquete.


7 La Entidad puede adoptar solo los requisitos de admisibilidad contenidos en el presente capítulo, de acuerdo al artículo 37 del Reglamento. Los requisitos de calificación son fijados por el área usuaria en el requerimiento.

8 En caso de presentarse en consorcio.

9 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

10 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento, la garantía de fiel cumplimiento debe ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

11 En aplicación de lo dispuesto en el numeral 60.3 del artículo 60 del Reglamento, en las contrataciones de servicios que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se debe otorgar una garantía adicional por este concepto, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

12 Si la Entidad ha previsto la entrega de xxxxxxxxx, debe consignar el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, así como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el artículo 71 del Reglamento.


13 De conformidad con el artículo 61.1 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías podrán ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

14Preferentemente, las instituciones arbitrales deberán encontrarse ubicadas en el lugar del perfeccionamiento del contrato.

15Solo incluir esta columna en el caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios.

16 En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras xx xxxxxx de tercera categoría, ubicadas en la Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto a la Renta.”


17Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

18El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

19Consignar en la moneda establecida en las bases.

95


Document Metadata

Filed: May 5th, 2020