MINISTERIO DE TRANSPORTES COMUNICACIONES, VIVIENDA Y CONSTRUCCION
MINISTERIO DE TRANSPORTES COMUNICACIONES, VIVIENDA Y CONSTRUCCION
CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A. - CORPAC S.A.
ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N° 0003-2007 SPTU-CORPAC S.A
PRIMERA CONVOCATORIA
OBRA: “TRATAMIENTO DE JUNTAS, FISURAS Y GRIETAS DE LA PISTA DE ATERRIZAJE, SEÑALIZACION HORIZONTAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO DE AERONAVES Y MANTENIMIENTO DEL ACCESO AL SEI DEL AEROPUERTO DE PUERTO XXXXXXXXX”
MAYO 2007
0
BASES ADMINISTRATIVAS
ADJUDICACIÓN DIRECTA PUBLICA Nº 0003-2007 SPTU-CORPAC S. A.
PRIMERA CONVOCATORIA
1. Entidad que Convoca
Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A. - CORPAC S.A.
Dirección: Xxxxxxxxx Xx Xxxxxxx - Xx Xxxx Xx. 0 – Xxxxxx Xxxxxxxxx XXX: 20100004675
2. Proceso de Selección
Adjudicación Directa Pública
3. Objeto
Contratación de Empresa que ejecute la Obra: “TRATAMIENTO DE JUNTAS, FISURAS Y GRIETAS DE LA PISTA DE ATERRIZAJE, SEÑALIZACION HORIZONTAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO DE AERONAVES Y MANTENIMIENTO DEL ACCESO AL SEI DEL AEROPUERTO DE PUERTO XXXXXXXXX”
4. Valor Referencial
El valor referencial, con Precios vigentes al mes xx Xxxx 2007 es de S/. 930,691.47 (Novecientos Treinta Mil Seiscientos Noventa y uno y 47/100 Nuevos Soles), incluido I.G.V.
Para efectos de la admisibilidad de la propuesta económica se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) Para aquellas empresas no beneficiadas con la Ley de la Amazonía, las propuestas económicas deberán estar comprendidas entre el siguiente rango:
Monto inferior (90 %) | Monto Superior (110 %) |
S/. 837,622.33 | S/. 1,023,760.61 |
Ochocientos Treinta y Siete Mil Seiscientos Veinte y dos y 33/100 Nuevos Soles | Un Millón Veinte y Tres Mil Setecientos Sesenta y 61/100 Nuevos Soles |
b) Para aquellas empresas beneficiadas con la Ley de la Amazonía, las propuestas económicas deberán estar comprendidas entre el siguiente rango:
Monto inferior (90 %) | Monto Superior (110 %) |
S/. 703,884.31 | S/. 860,303.03 |
Setecientos Tres Mil Ochocientos Ochenta y Cuatro con 31/100 Nuevos Soles | Ochocientos Sesenta Mil Trescientos Tres con 03/100 Nuevos Soles |
En concordancia con el Art. 33° de la Ley 26850, las propuestas que excedan en mas xxx xxxx por ciento (10%) e inferiores al noventa por ciento (90%) del valor referencial serán devueltas por el Comité Especial, teniéndolas como no presentadas.
5. Participantes
Personas Naturales y Jurídicas que tengan como actividad principal la ejecución de obras, y que acrediten amplia experiencia, respaldo y capacidad para el desempeño de dicha actividad.
6. Sistema de Contratación
A Precios Unitarios
7. Plazo de Ejecución Propuesto por CORPAC S.A.
Noventa (90) días calendario
8. Costo del Derecho del Participante: S/. 120.00 (Ciento Veinte y 00/100 Nuevos Soles, incluido impuestos xx Xxx).
9. Moneda
Moneda Nacional (Nuevos Soles).
10. Fuente de Financiamiento
Financiamiento xx XXXXXX S.A.
11. Base Legal
- Constitución Política del Perú.
- Código Civil.
- Xxx Xx 00000 - Xxx xxx Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxxx para el año fiscal 2007.
- Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Ley N° 26872 - Ley de Conciliación Extrajudicial, su reglamento y sus modificatorias.
- Ley N° 26572 - Ley General de Arbitraje.
- Ley N° 27143 - de Promoción Temporal del Desarrollo Productivo Nacional, modificada por el Decreto de Urgencia N° 064-2000, la Ley N° 27633 y la Ley N° 28242; concordante con el D.S Nº 003-2001-PCM. La Ley Nº 28267 (artículo 8º) mantiene vigente la Ley Nº 27143.
- Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM - Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
- Ley N° 28911- Ley que modifica los Artículos 52°, 53°, 54°, 56° de la Ley N° 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, estableciendo mecanismos expeditivos para solución de controversias e impugnaciones.
- Decreto Supremo N° 028-2007-EF- Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
- Ley N° 28483- Ley que incluye una Cuarta Disposición Final al Texto Único de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 083-2004-PCM.
- Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM - Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y normas modificatorias.
- Ley N° 27170, Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado- FONAFE y sus modificatorias.
- Resolución Contraloría N° 320-2006-CG, que aprueba las normas de Control Interno para el sector Público.
- Ley N° 27037 – Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía y sus modificatorias (de resultar aplicable).
- Decreto Supremo N° 083-2005-PCM; modifica la Quinta Disposición Final del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. (de resultar aplicable).
- Acuerdo de Directorio N° 003-2005/18-FONAFE – Directiva de Gestión y Proceso Presupuestario de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE y sus modificatorias.
- Ley N° 28015- Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, modificada por la Ley N° 28851.
- Resolución N° 114-2001-CONSUCODE/PRE - Aprueba la Directiva N° 013- 2001-CONSUCODE/PRE sobre Procedimiento para la Remisión de los Actuados de las Observaciones a las Bases formuladas por los postores que no hayan sido acogidas por los Comités Especiales.
- Directiva N° 003-2003-CONSUCODE/PRE – Disposiciones Complementarias para la participación de postores en consorcio en las contrataciones y adquisiciones del Estado.
- Comunicado N° 002-06 (PRE)- Fiscalización posterior de documentos.
- Comunicado N° 009-05 (PRE) – Notificación de Procesos de Selección en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado- SEACE.
- Comunicado N° 006-05(PRE) – Participación de Proveedores en Adjudicaciones Directas Selectivas y de Menor Cuantía.
- Comunicado N° 002-04 (PRE) Solución de Empate de Propuestas por Sorteo en caso de Procesos que se realizan en Acto Privado.
- Comunicado N° 003-2006 (PRE) Inscripción de Locadores de Servicios o Servicios No Personales en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).
- Directiva N° 007-2005-CONSUCODE-PRE – Directiva sobre procedimiento para la liquidación de los contratos de consultoría de obras.
- Entre otras que resultan aplicables.
12. Idioma
Español
13. Etapas del Proceso
El Proceso de Selección contendrá las etapas siguientes:
➢ Convocatoria: 15 xx Xxxxxx del 2007 A través de la publicación en el SEACE
➢ Registro de Participantes: del 16 al 29 xx Xxxxxx del 2007 en las oficinas administrativas del Aeropuerto de Puerto Xxxxxxxxx xxxxxxx nivel.
➢ Presentación de consultas y observaciones a las bases: del 16 al 20 xx Xxxxxx del 2007.
➢ Absolución de consultas y absolución de observaciones: 22 xx Xxxxxx del 2007
➢ Integración a las bases: 28 xx Xxxxxx del 2007
➢ Presentación de Propuestas Técnicas y Económicas: 05 de Setiembre 2007 en acto público, en la Jefatura de Aeropuerto de Puerto Xxxxxxxxx, a horas 09:00 am
➢ Evaluación de Propuesta Técnica: 05 xx Xxxxxx del 2007
➢ Apertura, Evaluación de la Propuesta Económica y Otorgamiento de la Buena Pro: 06 de Setiembre del 2007, a partir de las 08:30 horas, en la Jefatura de Aeropuerto de Puerto Xxxxxxxxx.
➢ Notificación del Otorgamiento de la Buena Pro en el SEACE: 07 de Setiembre del 2007.
14. Formulación de Consultas, Observación e Integración a las Bases
14.1 Presentación de Consultas
14.1.1 Los participantes de las Bases podrán formular consultas o solicitar aclaraciones de cualquiera de sus extremos o plantear solicitudes respecto a ellas, las que deberán ser presentadas por escrito dirigidas al Presidente del Comité Especial, en la Jefatura del Aeropuerto de Puerto Xxxxxxxxx, hasta el día y hora que consta en el Aviso de Convocatoria.
14.1.2 El pliego de consultas podrá estar acompañado de un diskette que contenga el texto de las mismas en formato de texto (MS Word).
14.2 Absolución de Consultas
14.2.1 El Comité Especial absolverá las consultas, aclarará las Bases o se pronunciará sobre las solicitudes, según corresponda, mediante un pliego absolutorio, que se hará de conocimiento de todos los participantes mediante publicación a través del SEACE en el día y hora señalado en el Aviso de Convocatoria, en la sede de la Entidad (Jefatura de Aeropuerto) y a los correos electrónicos de los participantes de ser el caso.
Los Participantes pueden recabar, previa identificación, copias xxx xxxxxx absolutorio, en la Jefatura de Aeropuerto.
14.2.2 Las consultas absueltas así como toda aclaración o enmienda formarán parte integrante de las Bases y de las condiciones del contrato; consecuentemente, si su propuesta no se adecuase a lo absuelto y aclarado, se tendrá como no presentada.
14.3 Observaciones a las Bases
Mediante escrito debidamente fundamentado, los participantes podrán formular observaciones a las Bases, las que deben versar sobre el incumplimiento de las condiciones mínimas a que se refiere el Artículo 25° del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado o de cualquier disposición en materia de adquisiciones y contrataciones del Estado, dentro de las fechas señaladas en el Aviso de Convocatoria.
14.4 Integración de las Bases
14.4.1 El Comité Especial evaluará las observaciones presentadas por los participantes, y de ser el caso, las acogerá y la absolverá mediante un pliego absolutorio el cual deberá ser notificado a través del SEACE.
14.4.2 En caso que el Comité Especial permanente no acoja las observaciones formuladas, los observantes tienen la opción de solicitar que las Bases y los actuados del proceso sean elevados al CONSUCODE, el mismo que resolverá en última instancia.
14.4.3 Contra el pronunciamiento del CONSUCODE, no cabe la interposición de recurso alguno.
14.4.4 En todos los casos, el Comité Especial notificará a los participantes sobre la corrección o no de las Bases, al día siguiente de adoptada la decisión o de conocida la decisión del CONSUCODE, según corresponda.
14.4.5 Una vez acogidas o resueltas, en su caso, todas las observaciones, o si éstas no se han presentado dentro del plazo indicado, las Bases quedarán Integradas como reglas definitivas del proceso y no podrán ser cuestionadas en ninguna otra vía.
14.4.6 En el caso que el adquiriente no hubiera efectuado ninguna observación, debe entenderse su sometimiento tácito a las Normas y procedimientos establecidos en las presentes Bases sin lugar a reclamaciones derivadas de la interpretación que de ellas efectúe el Comité Especial.
14.4.7 Una vez Integradas las Bases, el Comité Especial es el único autorizado para interpretarlas durante el ejercicio de sus funciones y sólo para los efectos de su aplicación.
15. Presentación de Propuestas, Apertura de Sobres y Evaluación
El acto de recepción de propuestas será público y se llevará a cabo en el lugar, fecha y hora señalados en el Aviso de Convocatoria, en presencia del Comité Especial y de un Notario Público quien dará fe del acto.
El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los postores en el orden en que adquirieron las bases, para que entreguen los sobres que contienen las Propuestas Técnicas y Económicas. Si al momento de ser llamado el postor no se encuentra presente, se le tendrá por desistido de participar en el proceso. Si algún postor es omitido, podrá acreditarse con la presentación del comprobante del pago de las bases.
Es obligatoria la presentación de todos los documentos requeridos y el Comité Especial comprobará que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados por las bases, la Ley y el Reglamento. De no ser así, el Comité Especial lo devolverá al postor, teniéndolos por no presentados, salvo que éste exprese su disconformidad, en cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario Público autenticará una copia de la propuesta la cual mantendrá en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación o deje consentir la devolución.
Las propuestas serán presentadas en dos (02) sobres cerrados de los cuales el primero contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.
Cuando las propuestas se presenten en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos, todas llevarán el sello y la rubrica del postor y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno y podrá incluir un índice que permita una rápida ubicación de los documentos presentados en cada uno de los sobres que conforman su propuesta. La última hoja será firmada por el postor o su representante legal o mandatario designado para tal efecto.
Cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, estos podrán ser llenados mediante cualquier medio, incluyendo el manual, debiendo llevar el sello y la rubrica del postor o su representante legal o mandatario designado para dicho fin.
La propuesta económica deberá incluir todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo total materia del presente proceso.
Si en la apertura de propuestas técnicas existiera Defectos de Forma o errores subsanables que no modifiquen el alcance de la Propuesta, el Comité Especial otorgará un plazo de dos (02) días, para que el postor los subsane.
Las Certificaciones, Constancias y Fotocopias tienen asignado el valor de Declaración Jurada, conforme a lo estipulado en la Ley del Procedimiento Administrativo General.
➢ Sobre Nº 1
Los documentos del Primer Sobre se presentarán en original y copia, de la siguiente manera:
Propuesta Técnica
a) Copia Simple del Certificado de Inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores, para el caso de ejecución de obras en el que conste la capacidad de contratación.
b) Declaración Jurada señalando el nombre o razón social del postor y su identificación. ( Anexo A)
c) Promesa de consorcio, de ser el caso. (FORMATO I)
d) Declaración Jurada. (Anexo B)
e) Declaración jurada de ser pequeña o micro empresa, si fuera el caso. (FORMATO II)
f) Plazo de ejecución de la Obra. ( Anexo C)
g) Pacto de Integridad. (Anexo D)
➢ Sobre Nº 2
• Propuesta Económica
Los documentos del Segundo Sobre se presentarán en original y copia, de la siguiente manera:
a) Oferta económica
Se presentará en el Anexo E y deberá tenerse en cuenta que en el monto total de su propuesta estará incluido el I.G.V., el que deberá consignarse separadamente. La propuesta económica incluirá además todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y cualquier otro concepto que pueda incidir sobre el costo de la Obra.
La propuesta deberá presentarse en NUEVOS SOLES, la misma debe expresarse con dos (02) decimales, sin relación alguna con moneda extranjera.
16. Criterios de Evaluación de Propuestas
Todas aquellas propuestas que cumplan con los requerimientos definidos en las presentes Bases, serán evaluadas de acuerdo a lo establecido en el Anexo F. Solo se evaluará la propuesta económica.
17. Del Comité Especial
El Comité Especial será el encargado de conducir la presente Convocatoria.
18. Empate
En el supuesto en que dos o más propuestas empatasen, la adjudicación se efectuará observando estrictamente el siguiente orden:
a) Con preferencia a favor de las pequeñas y/o microempresas ganadoras, de conformidad con la Ley N° 27268; o
b) A favor del postor que haya obtenido el mejor puntaje económico; o
c) A través de un sorteo en el mismo acto.
19. Garantía de Fiel Cumplimiento
El postor ganador antes de la suscripción del contrato deberá entregar a la Entidad una garantía de fiel cumplimiento del mismo, equivalente al 10 % del monto del contrato con una vigencia hasta la aprobación de la liquidación final; con las características de solidaria, incondicional, irrevocable y de realización automática, emitida por una entidad financiera autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros.
20. Suscripción del Contrato
Para la firma del contrato, el postor al que se le hubiere adjudicado la Buena Pro deberá presentar una constancia de no estar inhabilitado para contratar
con el Estado y una Constancia de disponer de la capacidad libre de Contratación emitida por el CONSUCODE.
Consentido el otorgamiento de la Buena Pro, el postor ganador, o su representante legal debidamente autorizado con poder suficiente, deberá cumplir con suscribir el contrato dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de consentido el otorgamiento de la Buena Pro, para ello CORPAC S.A. le cursará la respectiva citación con 5 días de anticipación.
21. Recursos Impugnativos
Las discrepancias relacionadas con actos administrativos producidos desde la convocatoria hasta la suscripción del contrato, inclusive, solamente podrán dar lugar a la interposición de los Recursos de Apelación. Por esta vía no se podrá impugnar las Bases.
Todas las impugnaciones sobre el acto de presentación de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro se regulan por el Art. 54 del TUO, modificado por la Ley 28911 y el Capítulo V de su Reglamento, modificado por el D.S. N° 028-2007-EF .
El recurso de apelación será conocido y resuelto por el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado-CONSUCODE.
La presentación del recurso, dejará en suspenso el proceso de contratación.
22. Adelantos
CORPAC S.A otorgará un adelanto directo a solicitud de EL CONTRATISTA, el mismo que no podrá exceder por ningún concepto del veinte por ciento (20%) del monto total del Contrato. Asimismo, otorgará por concepto de adelanto de materiales e insumos o servicios puestos a disposición del objeto del contrato, un adelanto que en conjunto no podrá exceder el cuarenta por ciento (40%) del monto total del contrato
Los adelantos serán garantizados por Cartas Fianza o Pólizas de Caución emitida por cualquier empresa autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros, teniendo las siguientes características: solidaria, incondicional, irrevocable y de realización automática al solo requerimiento xx XXXXXX S.A., por el monto que solicita, las mismas que tendrán una vigencia mínima de tres (03) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar.
EL CONTRATISTA tendrá un plazo de Quince (15) días calendario, contados a partir de la suscripción del Contrato respectivo para solicitar el adelanto directo, acompañando la Carta Fianza respectiva, y CORPAC S.A tendrá un plazo de siete (7) días calendario, contados a partir de la presentación de la solicitud, para cancelar dicho adelanto.
En caso que EL CONTRATISTA no solicite el adelanto directo dentro del plazo perentorio, la fecha del plazo de ejecución de LA OBRA regirá a partir del día siguiente en que se cumplan las condiciones establecidas en los cinco primeros incisos de la cláusula cuarta de la proforma de contrato.
23. De las Valorizaciones y Reajuste de Precios
Las Valorizaciones serán mensuales y se regirá, en lo que sea aplicable, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 255° del Reglamento del Texto Único Ordenando de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por D. S. 084-2004-PCM.
24. De la Recepción de Obra:
La recepción de la obra será de conformidad con el Expediente Técnico, siendo de aplicación el articulo 268° del Reglamento del Texto Único Ordenando de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por D. S. 084-2004-PCM.
25. De la Liquidación del Contrato de Obra:
Será de aplicación el articulo 269° del Reglamento del Texto Único Ordenando de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por D. S. 084-2004-PCM., debiendo adjuntarse la memoria descriptiva valorizada y/o declaratoria de fábrica, y los planos de replanteo de obra
26. Horario de Trabajo
El horario establecido para ejecutar los trabajos de la obra, será desde las 06:00 horas, salvo que CORPAC S. A., disponga otra hora por las operaciones aéreas, manteniendo el contratista siempre constante coordinación con la Jefatura de Aeropuerto y Torre de Control.
27. Penalidades
En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, CORPAC S.A., aplicará al contratista una penalidad por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula.
Penalidad Diaria = 0.10 x Monto del Contrato
F x Plazo en días
Donde F tendrá el siguiente valor:
• Para obras cuyo plazo de ejecución sea menor o igual a sesenta (60) días calendario:
F = 0.40
* Para plazos de ejecución mayores a sesenta (60) días calendario: F = 0.15
La penalidad total será aplicada hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual.
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, CORPAC S.A., podrá resolver el contrato por incumplimiento.
28. De las Normas que Regulan la Presente Adjudicación Directa Pública
Todo aquello no establecido en las presentes Bases, será de aplicación el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, su Reglamento, modificatoria, ampliatorias y demás normas que resulten aplicables.
29. Pólizas y Seguros
El ganador de la Buena Pro se compromete a asumir directa e íntegramente el costo de todos los posibles perjuicios que puedan sufrir las instalaciones xx XXXXXX S.A., por acciones que deriven en responsabilidad de su personal destacado. Sin perjuicio de ello, contratará: una Póliza de Responsabilidad Civil frente a terceros por un importe de US $ 10,000.00 (Diez mil y 00/100 DOLARES AMERICANOS), y una Póliza de Deshonestidad Comprensiva Civil frente a terceros por un importe de US $ 10,000.00 (Diez Mil y 00/100 DOLARES AMERICANOS), endosada a favor xx XXXXXX S.A., ambas pólizas con vigencia durante el plazo del contrato y hasta la liquidación total del mismo, las mismas que en copia simple deberán entregar a CORPAC S.A., adjuntando copia de la Factura de la Prima, debidamente cancelada por la Compañía de Seguros, y que deberán ser presentada antes de la suscripción del contrato.
El ganador de la Buena Pro se compromete a contar y entregar a CORPAC S.A., copia de la cobertura de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, cuya obligación nace al día siguiente de la suscripción del Contrato, dicho seguro cubrirá accidentes de trabajo y enfermedades profesionales para los trabajadores que desarrollen actividades consideradas como riesgosas (Ley Nro. 26790 del 17-05-97 y su Reglamento D. S. Nro. 009-97-SA del 09-09-97 y D. S. Nro. 003-98-SA del 14-04-98). Asimismo, el Contratista deberá presentar a CORPAC S.A., copia de la factura que acredite haber contratado y cancelado la cobertura del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.
30. Solución de Controversias
Las partes acuerdan que cualquier controversia sobre la ejecución o interpretación del Contrato, deberá solucionarse observando estrictamente el siguiente orden: primero por conciliación y segundo por arbitraje, de conformidad con lo establecido en los Artículos 272º y 273º del D.S. Nº 084- 2004-PCM y serán de aplicación las disposiciones contempladas en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 26850, su Reglamento y, supletoriamente, las de la Ley de Conciliación, su Reglamento y la Ley General de Arbitraje.
ANEXO A
DECLARACION JURADA
Puerto Xxxxxxxxx,
Señores:
Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial. Presente.-
Referencia : Adjudicación Directa Pública Nº 0003- 2007–SPTU- CORPAC S.A.
- PRIMERA CONVOCATORIA
OBRA: “TRATAMIENTO DE JUNTAS, FISURAS Y GRIETAS DE LA PISTA DE ATERRIZAJE, SEÑALIZACION HORIZONTAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO DE AERONAVES Y MANTENIMIENTO DEL ACCESO AL SEI DEL AEROPUERTO DE PUERTO XXXXXXXXX”
(Nombre o Razón Social del Postor)…………………………….……………………………, con RUC Nº
......……….....…, debidamente representado por. , según
poder inscrito en , DECLARA BAJO JURAMENTO:
• Nombre o Razón Social : .............................................
• Número de N.I.T. : ………………………….....
• Domicilio Legal : .............................................
• Nombre del Representante Legal : ………………….................
• Número N.I.T. Representante Legal : ………………………….....
• Número de D.N.I. Rep. Legal : .............................................
• Datos Registrales : Ficha : ..........
Asiento:.....................
Firma del Representante Legal
D.N.I N°
FORMATO I
PROMESA DE CONSORCIO
Puerto Xxxxxxxxx, ……………….
Señores
CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.
Presente.-
Referencia : Adjudicación Directa Pública Nº 0003- 2007–SPTU- CORPAC
S.A. - PRIMERA CONVOCATORIA
OBRA: “TRATAMIENTO DE JUNTAS, FISURAS Y GRIETAS DE LA PISTA DE ATERRIZAJE, SEÑALIZACION HORIZONTAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO DE AERONAVES Y MANTENIMIENTO DEL ACCESO AL SEI DEL AEROPUERTO DE PUERTO XXXXXXXXX”
POSTOR………………………….
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el proceso de convocatoria, para poner y presentar un presupuesto conjunto a la Adjudicación Directa Pública Nº 0003- 2007-SPTU-CORPAC S.A. responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que prevenga de la citada Adjudicación.
Asimismo en caso de obtener la Buena Pro nos comprometemos a formalizar el Contrato de Consorcio para la ejecución de la obra:
• TRATAMIENTO DE JUNTAS, FISURAS Y GRIETAS DE LA PISTA DE ATERRIZAJE, SEÑALIZACION HORIZONTAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO DE AERONAVES Y MANTENIMIENTO DEL ACCESO AL SEI DEL AEROPUERTO DE PUERTO XXXXXXXXX
En forma oportuna y correcta. Designando al señor… como
representante Legal común de la Asociación y fijando nuestro domicilio legal en
…………………………. a los efectos de suscribir con CORPAC S.A. el Contrato de Obra correspondiente.
Representante Legal
………………………………… DNI
ANEXO B
DECLARACION JURADA
Puerto Xxxxxxxxx, Señores:
Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial Presente.-
Referencia : Adjudicación Directa Pública Nº 0003- 2007–SPTU- CORPAC
S.A. - PRIMERA CONVOCATORIA
OBRA: “TRATAMIENTO DE JUNTAS, FISURAS Y GRIETAS DE LA PISTA DE ATERRIZAJE, SEÑALIZACION HORIZONTAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO DE AERONAVES Y MANTENIMIENTO DEL ACCESO AL SEI DEL AEROPUERTO DE PUERTO XXXXXXXXX”
(Nombre o Razón Social del
Postor)…………………………………………………………, con | N.I.T. | Nº |
......……….....…, representado por su Representante | Legal, | el |
Señor............…………………………................, según poder | inscrito | en |
.................……..., DECLARA BAJO JURAMENTO: |
a) Que no tengo impedimento para participar en el proceso de selección, ni para contratar con el estado, conforme al Articulo 9° de la Ley;
b) Que conozco, acepto y me someto a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.
c) Que soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento para efectos del proceso;
d) Que me comprometo a mantener la oferta durante el proceso de selección y a suscribir el contrato en caso de resultar favorecido con la buena pro.
e) Conoce las sanciones contenidos en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, asi como en la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento
Administrativo General, y demás disposiciones reglamentarias, complementarias y modificatorias
f) Sus Directivos no tiene relación ni parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad con algún miembro del Comité Especial.
Atentamente.
Firma Del Representante Legal
D.N.I N°
FORMATO II
DECLARACIÓN JURADA DE SER UNA PEQUEÑA O MICRO EMPRESA.
DATOS PROPORCIONADOS POR EL PARTICIPANTE PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN
Puerto Xxxxxxxxx,
Señores
CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL
Presente.-
Referencia : Adjudicación Directa Pública Nº 0003- 2007–SPTU- CORPAC
S.A. - PRIMERA CONVOCATORIA
OBRA: “TRATAMIENTO DE JUNTAS, FISURAS Y GRIETAS DE LA PISTA DE ATERRIZAJE, SEÑALIZACION HORIZONTAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO DE AERONAVES Y MANTENIMIENTO DEL ACCESO AL SEI DEL AEROPUERTO DE PUERTO XXXXXXXXX”
(NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR) CON RUC NRO
………………………
Declaro bajo juramento que………………………………………………………………….
Representante Legal DNI……………………
ANEXO C
PLAZO DE EJECUCION
Puerto Xxxxxxxxx,
Señores:
Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial. Presente.-
Referencia : Adjudicación Directa Pública Nº 0003- 2007–SPTU- CORPAC
S.A. - PRIMERA CONVOCATORIA
OBRA: “TRATAMIENTO DE JUNTAS, FISURAS Y GRIETAS DE LA PISTA DE ATERRIZAJE, SEÑALIZACION HORIZONTAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO DE AERONAVES Y MANTENIMIENTO DEL ACCESO AL SEI DEL AEROPUERTO DE PUERTO XXXXXXXXX”
(Nombre o Razón Social del Postor),
……………..……………......………………………., DECLARO BAJO JURAMENTO que en caso de obtener la Buena Pro de la Adjudicación Directa Pública N° 0003– 2007–SPTU-CORPAC S.A., PRIMERA CONVOCATORIA. me obligo a entregar la Obra de este proceso en un plazo de Noventa (90) días calendario.
Atentamente,
Firma del Representante Legal
D.N.I N°
ANEXO D PACTO DE INTEGRIDAD
ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº 0003- 2007–SPTU- CORPAC S.A. - PRIMERA CONVOCATORIA
OBRA: “TRATAMIENTO DE JUNTAS, FISURAS Y GRIETAS DE LA PISTA DE ATERRIZAJE, SEÑALIZACION HORIZONTAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO DE AERONAVES Y MANTENIMIENTO DEL ACCESO AL SEI DEL AEROPUERTO DE PUERTO XXXXXXXXX”
Nombre o razón social del postor................................................................................, debidamente
representado por..................................................................., identificado con
D.N.I. N°. , declaro bajo juramento que mi representada:
1. Reconoce la importancia de aplicar los principios que rigen los procesos de contratación; confirmando que no ha ofrecido u otorgado, ni ofrecerá u otorgará ya sea directa o indirectamente a través de terceros, ningún pago o beneficio indebido o cualquier otra ventaja inadecuada, a funcionario público alguno, o a sus familiares o socios comerciales, a fin de obtener o mantener el contrato objeto de la presente Adjudicación Directa Pública.
2. No ha celebrado ni celebrará acuerdos formales o tácitos entre los postores o con terceros con el fin de establecer prácticas restrictivas de la libre competencia.
3. Reconoce que el incumplimiento del presente Pacto de Integridad generará su inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades emergentes.
Por su parte, el Presidente del Comité Especial de la Adjudicación Directa Pública Nº 0002-2007-SPTU-CORPAC S.A., PRIMERA CONVOCATORIA. Declara bajo
juramento que se compromete a evitar la extorsión y la aceptación de xxxxxxxx por parte de sus funcionarios y reconoce que el incumplimiento del presente
Pacto de Integridad por parte de dichos funcionarios generará las sanciones derivadas de su régimen laboral.
Puerto Xxxxxxxxx, ..... de de 2007
Presidente del Comité Especial Firma y sello del postor
Miembro Comité Miembro Comité
ANEXO E
Puerto Xxxxxxxxx,
Señores:
Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial Presente.-
Referencia : Adjudicación Directa Pública Nº 0003- 2007–SPTU- CORPAC
S.A. - PRIMERA CONVOCATORIA
OBRA: “TRATAMIENTO DE JUNTAS, FISURAS Y GRIETAS DE LA PISTA DE ATERRIZAJE, SEÑALIZACION HORIZONTAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO DE AERONAVES Y MANTENIMIENTO DEL ACCESO AL SEI DEL AEROPUERTO DE PUERTO XXXXXXXXX”
Con relación a la Adjudicación Directa Pública de la referencia, presentamos a ustedes nuestra propuesta económica en la ejecución de obra:
VALOR VENTA I.G.V. TOTAL
S/. ................................ S/. …......................... S/..........................
Bajo el sistema A Precios Unitarios, con precios vigentes al mes xx Xxxx del 2007.
Adicionalmente a este formato en el cual se consigna el monto total de su oferta, el postor presentará un Presupuesto detallado con los metrados referenciales del expediente técnico y su costo unitario ofertado por cada partida
La propuesta se encuentra en estricta concordancia con los términos estipulados en el Expediente Técnico y lo observado en la visita de inspección.
La propuesta económica incluye los costos de mano de obra, materiales, equipos, herramientas, inspecciones, pruebas, tributos, seguros, transportes y cualquier otro concepto que pueda incidir sobre el costo de la obra a contratar
Adicionalmente, el desconsolidado de los gastos generales y utilidades de nuestra propuesta económica se detalla a continuación:
Porcentaje
Gastos Generales Fijos %
Gastos Generales Variables %
Utilidad %
Nombre del Postor – Razón Social:……………………………………..………….
Firma del Representante Legal :……………………………………………….…
Sello :…………………………………………………..
ANEXO F
CALIFICACION DE PROPUESTAS ECONOMICAS
La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la Oferta Económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará puntaje inversamente proporcional según la siguiente formula.
Om x Pi = PMPE | ||
Oi | ||
Donde: | ||
Pi | = | Puntaje de la Propuesta Económica i |
Oi | = | Propuesta económica i |
Om | = | Propuesta económica de monto o precio más bajo |
PMPE | = | Puntaje máximo de la propuesta económica = 100 |
I | = | Propuesta |
De las Propuestas Económicas:
Para aquellas empresas no beneficiadas con la Ley de la Amazonía, las propuestas económicas deberán estar comprendidas entre el siguiente rango:
Monto inferior (90 %) | Monto Superior (110 %) |
S/. 837,622.33 | S/. 1,023,760.61 |
Ochocientos Treinta y Siete Mil Seiscientos Veinte y dos y 33/100 Nuevos Soles | Un Millón Veinte y Tres Mil Setecientos Sesenta y 61/100 Nuevos Soles |
Para aquellas empresas beneficiadas con la Ley de la Amazonía, las propuestas económicas deberán estar comprendidas entre el siguiente rango:
Monto inferior (90 %) | Monto Superior (110 %) |
S/. 703,884.31 | S/. 860,303.03 |
Setecientos Tres Mil Ochocientos Ochenta y Cuatro con 31/100 Nuevos Soles | Ochocientos Sesenta Mil Trescientos Tres con 03/100 Nuevos Soles |
La que no estén comprendidas en dichos rangos, serán devueltas por el Comité Especial, teniéndolas por no presentadas.
De las Propuestas Técnicas:
El Plazo de ejecución será el indicado en el Expediente Técnico, el mismo que constituye un requerimiento técnico de obligatorio cumplimiento.
Por lo que en el Anexo C (Plazo de Ejecución) se debe consignar el Plazo Referencial propuesto por CORPAC S.A.
Se otorgará la Buena Pro en Mesa al postor que obtenga el mayor puntaje
resultante de la aplicación de la fórmula antes indicada.
PROFORMA
CONTRATO DE OBRA Nº …………
Conste por el presente documento, el Contrato de Obra, que celebran de una parte la CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA – CORPAC S.A., N.I.T. N° 20100004675,
debidamente representada por su Jefe de Aeropuerto………………………….identificado con Documento Nacional de Identidad N° ..................., con domicilio en , de la Provincia de
Tambopata, Distrito de Tambopata, Departamento de Madre de Dios, Aeropuerto Internacional Padre Xxxxxxx de Puerto Xxxxxxxxx, según facultades otorgadas mediante Acuerdo de Directorio N°........................ CORPAC S.A., y de la otra parte la empresa …………………………………………………………, en adelante EL CONTRATISTA, con N.I.T. N° ……………, con domicilio en
……………………………………………., representada por
……………………………………….., con D.N.I. N° ……………, según Poder inscrito en ………………… del Registro de ………………. de …………………., de acuerdo a los términos y condiciones siguientes:
PRIMERA: ANTECEDENTES
CORPAC S.A. es una empresa estatal de Derecho Privado organizada como Sociedad Anónima, que tiene a su cargo la administración de la totalidad de los Aeropuertos a Nivel Nacional.
CORPAC S.A. ha convocado al proceso de selección mediante Adjudicación Directa Pública N° 0002-2007–SPTU-CORPAC S. A. PRIMERA CONVOCATORIA, para la CONTRATACION DE LA OBRA: “TRATAMIENTO DE JUNTAS, FISURAS Y GRIETAS DE LA PISTA DE ATERRIZAJE, SEÑALIZACION HORIZONTAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO DE AERONAVES Y MANTENIMIENTO DEL ACCESO AL SEI DEL AEROPUERTO
DE PUERTO XXXXXXXXX” con un valor referencial de S/. 930,691.47 (Novecientos Treinta Mil Seiscientos Noventa y uno y 47/100 Nuevos Soles ) incluidos los impuestos xx Xxx, bajo el Sistema a Precios Unitarios, de conformidad con los requerimientos establecidos por las Bases, que en Anexo I forma parte integrante del presente Contrato.
Conforme al Acta N° …….. de fecha …………… de 2007, el Comité Especial xx
XXXXXX S.A. otorgó la Buena Pro a la empresa
…………………………………….., por la suma de S/. ……………
(………………………………………. y ……./100 NUEVOS SOLES), incluidos los impuestos xx Xxx, bajo el sistema de Precios Unitarios, de acuerdo a su Propuesta Económica, la que en Anexo III forma parte integrante del presente Contrato.
SEGUNDA: OBJETO
Es objeto del presente contrato la ejecución de la CONTRATACION DE LA OBRA: : “TRATAMIENTO DE JUNTAS, FISURAS Y GRIETAS DE LA PISTA DE ATERRIZAJE, SEÑALIZACION HORIZONTAL DEL AREA DE MANTENIMIENTO DE AERONAVES Y MANTENIMIENTO DEL ACCESO AL
SEI DEL AEROPUERTO DE PUERTO XXXXXXXXX”, la misma que deberá desarrollarse conforme a las Bases Integradas, Propuesta Técnica, Propuesta Económica, Cronograma General de Ejecución de la Obra, Calendario de la Obra Valorizado y Expediente Técnico, que en Anexos I, II, III, IV, VI y VII, forman parte integrante del presente Contrato.
TERCERA: DE LA RETRIBUCION ECONOMICA
El precio pactado entre las partes para la ejecución de LA OBRA materia del presente Contrato, asciende a la suma de S/………………………
(……………………………………………………………… y …../100 NUEVOS SOLES), incluidos los impuestos xx Xxx, bajo el Sistema a Precios Unitarios.
La Retribución Económica contempla todos los costos de mano de obra, equipos y herramientas, tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y cualquier otro desembolso que sea necesario para la correcta ejecución de la Obra, conforme a la propuesta económica presentada por EL CONTRATISTA.
La Gerencia de Infraestructura de la Gerencia Central de Aeropuertos y la Jefatura de Aeropuerto de Puerto Xxxxxxxxx, serán las encargadas de velar por el estricto cumplimiento de todas y cada una de las cláusulas del presente Contrato, así como de administrar, supervisar y emitir el Acta de Recepción de LA OBRA.
CUARTA: PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecución de LA OBRA es de Noventa (90) días calendario, el mismo que comenzará a regir desde el día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones.
• Se designe al Ingeniero Residente de la Obra;
• Se designe al Supervisor de Obra;
• Se entregue el calendario de obra valorizado en concordancia con el cronograma de desembolsos establecido; los precios unitarios de EL CONTRATISTA, y el calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de LA OBRA, cuando sea aplicable;
• Que la entidad haya hecho entrega del expediente técnico completo de la obra.
• Que la entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutará la obra; fecha en que se aperturará el Cuaderno de Obra.
• Que se haya entregado el adelanto directo a EL CONTRATISTA, si previamente ha sido solicitado.
El plazo de ejecución no podrá ser prorrogado salvo en los casos expresamente contemplados en el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento.
QUINTA: DE LAS VALORIZACIONES
Las valorizaciones serán mensuales y se pagarán en función al avance realmente ejecutado, previa aprobación de la Gerencia de Infraestructura xx XXXXXX S.A., de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 255 del Reglamento aprobado por D.S. N° 084-2004-PCM.
El reajuste de precios se efectuará mediante aplicación de la Formula Polinómica precisada en el Expediente Técnico que forma parte de las Bases, las mismas que se sujetan a lo dispuesto en el D.S. N° 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.
SEXTA: ADELANTOS
CORPAC S.A. podrá otorgar adelantos directos a EL CONTRATISTA, los que por ningún concepto excederán en conjunto el veinte por ciento (20%) del monto total del Contrato.
CORPAC S.A. entregará el adelanto directo, a solicitud de EL CONTRATISTA, contra entrega de una Carta Fianza o Póliza de Caución emitida por cualquier empresa que esté dentro del ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros, teniendo las siguientes características: solidaria, incondicional, irrevocable y de realización automática al solo requerimiento xx XXXXXX S.A., por el monto que solicita, la misma que deberá estar vigente por un plazo mínimo
de tres (03) meses y renovable por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total del adelanto o por el periodo comprendido hasta la liquidación.
Asimismo, CORPAC S.A. podrá otorgar adelantos por materiales o insumos puestos a disposición del objeto del contrato, adelantos que en conjunto no podrán superar el cuarenta por ciento (40%) del monto del contrato, para cuyo efecto, es requisito acompañar a la solicitud el cronograma valorizado de la obra y el calendario de adquisición de materiales.
Este adelanto será garantizado por Carta Fianza o Póliza de Caución emitida por cualquier empresa que esté dentro del ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros, teniendo las siguientes características: solidaria, incondicional, irrevocable y de realización automática al solo requerimiento xx XXXXXX S.A., por el monto que solicita, la misma que estará vigente hasta la entrega o utilización a satisfacción xx XXXXXX S.A de los materiales, pudiendo reducirse de manera proporcional conforme se cumpla con dicha entrega.
EL CONTRATISTA tendrá un plazo perentorio de Quince (15) días calendario, contados a partir de la suscripción del presente Contrato para solicitar el adelanto directo, acompañando la Carta Fianza respectiva, y CORPAC S.A tendrá un plazo de siete (7) días calendario, contados a partir de la presentación de la solicitud, para cancelar dicho adelanto.
En caso que EL CONTRATISTA no solicite el adelanto directo dentro del plazo perentorio, la fecha del plazo de ejecución de LA OBRA regirá a partir del día siguiente en que se cumplan las condiciones establecidas en los cinco primeros incisos de la cláusula cuarta del presente contrato.
SETIMA: DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA se compromete a:
1. Ejecutar LA OBRA por el monto ofertado que figura en su propuesta económica bajo el sistema de precios unitarios y en absoluta concordancia con las Especificaciones Técnicas y Propuesta Técnica que forman parte del presente Contrato.
2. Suministrar toda la mano de obra, materiales, equipos, herramientas, así como la organización técnica y administrativa que resulten necesarias para la correcta ejecución de LA OBRA, que en todos sus costos e impuestos xx Xxx, están contemplados en el monto de su propuesta.
3. Cumplir diligentemente con los trabajos materia del presente Contrato, asumiendo la responsabilidad por las deficiencias en la ejecución de LA OBRA.
4. Responsabilizarse por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de LA OBRA, por un plazo no inferior a los siete años contados a partir de la conformidad otorgada por CORPAC S.A.
5. Adoptar las medidas de seguridad necesarias para prevenir o evitar accidentes y/o daños a los empleados y obreros que laboren en LA OBRA, así como terceros; siendo de su exclusiva responsabilidad en caso de producirse daños o accidentes.
6. Adoptar las medidas de Seguridad establecidas por CORPAC S.A. o las que el Supervisor de Obra considere necesarias y le sean comunicadas, a fin de lograr la debida coordinación entre los trabajos efectuados y la operación normal del Aeropuerto.
7. Mantener la condición de empresa habilitada para contratar con el Estado durante todo el periodo que dure la ejecución de la obra, hasta la liquidación de la misma.
8. Sustituir en forma inmediata al personal, que a consideración xx XXXXXX
S.A. no reúna las condiciones mínimas requeridas, cometan actos indebidos, incumplan las funciones asignadas u otros que CORPAC S.A. estime conveniente.
9. Contar y entregar a CORPAC S.A. copia de la cobertura de seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Dicho seguro cubrirá accidentes de trabajo y enfermedades profesionales para los trabajadores que desarrollen actividades consideradas como riesgosas (Ley N° 26790 del 17/05/97 y su Reglamento D.S. N° 009-97 SA del 09/09/97 y D.S. N° 003-98-SA del 14/04/98).
10. Asumir directa e íntegramente el costo de todos los posibles perjuicios que puedan sufrir las instalaciones xx XXXXXX S.A. por acciones que se deriven por responsabilidad de su personal destacado para ejecutar LA OBRA.
Sin perjuicio de ello y antes de la suscripción del presente Contrato EL CONTRATISTA, entregará a CORPAC S.A. una Póliza de Seguro de Deshonestidad Comprensiva, endosada a favor xx XXXXXX S.A. por la suma de US $ 10,000.00 (DIEZ MIL Y 00/100 DOLARES AMERICANOS) y una
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual, por la suma de US $ 10,000.00 (DIEZ MIL Y 00/100 DOLARES AMERICANOS), con vigencia por
todo el plazo de ejecución y hasta la liquidación total del presente Contrato, las mismas que en copia simple deberán ser entregadas a CORPAC S.A. adjuntando a la vez copia simple de las facturas que acreditan haber cancelado la contratación de las mencionadas primas de seguro.
11. No ceder total o parcialmente su posición contractual para el cumplimiento de las obligaciones que asuma mediante el presente Contrato.
OCTAVA: HORARIO DE TRABAJO
El contratista podrá ejecutar los trabajos de la obra en horario diurno a partir de las 06.00 horas, salvo que CORPAC S. A., disponga otra hora por las operaciones aéreas, manteniendo constante coordinación con la Jefatura de Aeropuerto y Torre de Control.
Considerando que el aeropuerto operará normalmente, el Contratista tomará todas las precauciones necesarias.
NOVENA: DEL SUPERVISOR
CORPAC S.A. nombrará al Supervisor responsable de LA OBRA quien velará directa y permanentemente por la correcta ejecución de la misma y fiel cumplimiento del Contrato.
EL CONTRATISTA se obliga a brindar las facilidades requeridas para efectuar las verificaciones que haga el Supervisor, teniendo éste todas las facultades y obligaciones que señala el Artículo 247° del Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley de contrataciones y adquisiciones del Estado, aprobado por D.S. 084-2004-PCM.
El Supervisor de LA OBRA dependerá y coordinará la ejecución de los trabajos directamente con la Gerencia de Infraestructura xx XXXXXX S.A. desde el inicio hasta la ejecución total del Contrato.
El Supervisor está facultado para: ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que a su juicio perjudiquen la buena marcha de LA OBRA, rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipos por mala calidad o incumplimiento de las Especificaciones Técnicas.
DECIMO: DEL INGENIERO RESIDENTE
LA OBRA contará de modo permanente y directo con un ingeniero residente especializado designado por EL CONTRATISTA, previa conformidad xx XXXXXX S.A el cual tendrá no menos de un (01) año de ejercicio profesional.
El residente tendrá bajo su custodia el Cuaderno de Obra, el mismo que deberá permanecer en la obra a disposición del Supervisor para las anotaciones correspondientes, hasta la culminación de la OBRA.
El Cuaderno de Obra deberá ser entregado a la Entidad a la culminación de la OBRA.
Cualquier tipo de sugerencia, observación o reclamo que pudiere tener CORPAC
S.A. lo canalizará a través del Ingeniero Residente.
DECIMO PRIMERA: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO.
Antes de la suscripción del presente Contrato, EL CONTRATISTA, para garantizar el fiel cumplimiento del mismo, entregará a CORPAC S.A. una Carta Fianza o Póliza de Caución, emitida por cualquier empresa que esté dentro del ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros, la cual será: solidaria, incondicional, irrevocable y de realización automática al sólo requerimiento xx XXXXXX S.A., por la suma de S/. …………….
(………………………………………………….. y …../100 NUEVOS SOLES), equivalente al 10% del monto total contratado, la misma que deberá tener
vigencia por todo el plazo de ejecución y hasta la liquidación final del presente Contrato.
La garantía a que se refiere el párrafo precedente será ejecutada por CORPAC S.A., al momento de incumplirse cualquiera de las circunstancias previstas en el Artículo 221º del Reglamento del Decreto Supremo 084-2004-PCM.
DECIMO SEGUNDA : PENALIDAD
En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, CORPAC S.A., aplicará al contratista una penalidad por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:
Penalidad Diaria = 0.10 x Monto del Contrato
F x Plazo en días Donde F tendrá el siguiente valor:
* Para obras cuyo plazo de ejecución sea mayor a sesenta (60) días calendario:
F = 0.15
La penalidad total será aplicada hasta por un monto máximo equivalente al Diez por ciento (10%) del monto contractual.
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, CORPAC S.A., podrá resolver el contrato por incumplimiento.
DECIMO TERCERA: RESOLUCION DEL CONTRATO
En caso que EL CONTRATISTA falte al cumplimiento de sus obligaciones establecidas en el presente Contrato, CORPAC S.A. requerirá mediante Carta Notarial para que cumpla en un plazo de quince (15) días, bajo apercibimiento de que el presente Contrato quede resuelto de pleno derecho.
En caso que EL CONTRATISTA persista en el incumplimiento de alguna de las cláusulas del presente Contrato, CORPAC S.A. resolverá el Contrato, manifestando esta decisión y el motivo que la justifica.
El presente Contrato quedará resuelto de pleno derecho a partir de la recepción de dicha comunicación por EL CONTRATISTA, sin perjuicio de iniciársele las acciones pertinentes para el reconocimiento de una indemnización por los daños y perjuicios ulteriores que pudieran existir.
DECIMO CUARTA:DE LOS TRIBUTOS
Son de cargo de EL CONTRATISTA todos los tributos y gravámenes que le correspondan de acuerdo x Xxx; así como de toda responsabilidad de carácter laboral y pago de aportaciones sociales, contratación de todos los seguros
necesarios para resguardar la integridad de la prestación, los recursos que se utilizan y los terceros posiblemente afectados.
DECIMO QUINTA: CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO Y
CAPACIDAD DE LIBRE CONTRATACIÓN
Antes de la suscripción del presente Contrato, EL CONTRATISTA hará entrega a CORPAC S.A. de una constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado, así como una Constancia de disponer de la capacidad libre de contratación y de la especialidad necesaria, ambas constancias expedidas por el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (CONSUCODE).
DECIMO SEXTA : ANEXOS
Anexo I Bases
Anexo II Absolución de Consultas Anexo III Propuesta Técnica Anexo IV Propuesta Económica
Anexo V Acta de Adjudicación de la Buena Pro Anexo VI Cronograma General de Ejecución de Obra Anexo VII Calendario de Obra Valorizado
Anexo VIII Expediente Técnico
DECIMO SEPTIMA: NORMATIVIDAD APLICABLE Y NO EXISTENCIA DE
VINCULO LABORAL
Se deja expresa constancia que todo lo no previsto en el presente Contrato se encuentra regulado por las normas contenidas en el D.S. N° 083-2004-PCM – Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, su Reglamento D.S. N° 084-2004-PCM, Directivas FONAFE relacionadas con Normas para Gestión y Proceso Presupuestario de Empresas y Entidades bajo el ámbito del FONAFE, correspondiente al ejercicio 2007, y supletoriamente por el Código Civil vigente.
Queda claramente establecido que no existe vínculo laboral entre CORPAC S.A. y EL CONTRATISTA, ni entre CORPAC S.A. y el personal designado por EL CONTRATISTA para la ejecución del presente Contrato.
DECIMO OCTAVA:SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las partes acuerdan que cualquier controversia sobre la ejecución o interpretación del Contrato, deberá solucionarse por conciliación o arbitraje, de conformidad con lo establecido en los Artículos 272° y 273° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante D.S. N° 084-2004-PCM.
Las controversias surgidas después de la suscripción o cumplimiento de la formalidad de perfeccionamiento del Contrato derivado del presente proceso de selección hasta el consentimiento de su liquidación, serán de aplicación de las disposiciones contempladas en la Ley, Reglamento, y supletoriamente la Ley General de Arbitraje.
El arbitraje será resuelto por un Arbitro único, según lo dispuesto en el Artículo 278º del Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley 26850. (D.S.084-2004- PCM) A falta de acuerdo en la designación del (los) mismo(s) o ante la rebeldía de una de las partes en cumplir con dicha designación, la misma será efectuada por el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado conforme a las disposiciones administrativas del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Las partes someten las controversias que surjan a la competencia del Centro de Arbitraje del Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
El laudo arbitral emitido es vinculante para las partes y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva, siendo el laudo inapelable ante el Poder Judicial o ante cualquier instancia administrativa.
En señal de conocimiento y conformidad de todas y cada una de las cláusulas que conforman el presente Contrato, las partes firman por triplicado a los
………….. días del mes de del año Dos Mil Siete.