PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS
Día | Mes | Año |
05 | 12 | 2005 |
Nombre del Procedimiento: para la Adjudicación de Contratos de Obras y Servicios.
FIDEICOMISO CENTRAL XX XXXXXX
DE LA CIUDAD DE MÉXICO ADMINISTRACIÓN GENERAL
De:
Pag:
MANUAL ADMINISTRATIVO
Área Administrativa:
Gerencia de Ingeniería y Mantenimiento
PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS
Día | Mes | Año |
05 | 12 | 2005 |
Nombre del Procedimiento: para la Adjudicación de Contratos de Obras y Servicios.
AUTORIZACIONES DEL PROCEDIMIENTO
AREA: SUBGERENCIA DE INGENIERÍA
ADSCRIPCIÓN: GERENCIA DE INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO
ELABORÓ | REVISÓ |
LIC. XXXXXXX MUNDO XXXXXXXX GERENTE DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN | ING. ARQ. XXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXX SUBGERENTE DE INGENIERÍA |
VISTO BUENO | VISTO BUENO | VISTO BUENO |
ING. XXXXX XXXXX XXXXXXX COORDINADOR DE OPERACIÓN | LIC. XXXXXXX X. XXX XXXXXXXX COORDINADOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO | XX. XXXX XXXXXXXXX XXXXX ADMINISTRADOR GENERAL |
FECHA: NOVIEMBRE 05, 0000
XXXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXX
XX XX XXXXXX XX XXXXXX ADMINISTRACIÓN GENERAL
De:
Pag:
MANUAL ADMINISTRATIVO
Área Administrativa:
Gerencia de Ingeniería y Mantenimiento
SUBGERENCIA DE INGENIERÍA ADMINISTRATIVA
FIDEICOMISO CENTRAL XX XXXXXX
DE LA CIUDAD DE MÉXICO ADMINISTRACIÓN GENERAL
De:
Pag:
Día | Mes | Año |
05 | 12 | 2005 |
MANUAL ADMINISTRATIVO
Área Administrativa:
Gerencia de Ingeniería y Mantenimiento
Nombre del Procedimiento: para la Adjudicación de Contratos de Obras y Servicios.
I N D I C E
PÁGINA
AUTORIZACIONES
INTRODUCCIÓN
XXXXX XXXXXXXX
PRESENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
− OBJETIVO
− NORMAS DE OPERACIÓN
− DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
− DIAGRAMA DE FLUJO
− FORMATOS
FIDEICOMISO CENTRAL XX XXXXXX
DE LA CIUDAD DE MÉXICO ADMINISTRACIÓN GENERAL
De:
Pag:
Día | Mes | Año |
05 | 12 | 2005 |
MANUAL ADMINISTRATIVO
Área Administrativa:
Gerencia de Ingeniería y Mantenimiento
Nombre del Procedimiento: para la Adjudicación de Contratos de Obras y Servicios.
INTRODUCCIÓN
FIDEICOMISO CENTRAL XX XXXXXX
DE LA CIUDAD DE MÉXICO ADMINISTRACIÓN GENERAL
De:
Pag:
Día | Mes | Año |
05 | 12 | 2005 |
MANUAL ADMINISTRATIVO
Área Administrativa:
Gerencia de Ingeniería y Mantenimiento
Nombre del Procedimiento: para la Adjudicación de Contratos de Obras y Servicios.
I N T R O D U C C I Ó N
En el marco del Plan de Trabajo de la Administración General, en lo referente a mantener vigentes y actualizados los Manuales de Organización, se consideró prioritario normar la funcionalidad del Fideicomiso para la Construcción y Operación de la Central xx Xxxxxx de la Ciudad de México (FICEDA). Asimismo, se promoverá el uso de instrumentos y técnicas administrativas tendientes a mejorar la calidad de los procesos que llevan a cabo cada una de las áreas que la integran, a través de una definición clara de las normas de operación y de una descripción detallada de las actividades por desarrollar, información sustantiva para el adecuado desempeño de sus actividades.
Por tal motivo el presente Procedimiento tiene la finalidad de señalar los lineamientos apropiados para que la selección y adjudicación de contratos de obra se lleve a cabo a través de un proceso transparente y en apego a la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.
En virtud de lo anterior, dicha operación la deberán considerar: los Integrantes del Comité de Obras y Servicios, el Gerente de Ingeniería y Mantenimiento, el Subgerente de Ingeniería, el Contratista y la Gerencia de Asuntos Jurídicos.
Cabe destacar que es responsabilidad del Gerente de Ingeniería y Mantenimiento, actualizar como mínimo una vez al año el presente Procedimiento.
FIDEICOMISO CENTRAL XX XXXXXX
DE LA CIUDAD DE MÉXICO ADMINISTRACIÓN GENERAL
De:
Pag:
Día | Mes | Año |
05 | 12 | 2005 |
MANUAL ADMINISTRATIVO
Área Administrativa:
Gerencia de Ingeniería y Mantenimiento
Nombre del Procedimiento: para la Adjudicación de Contratos de Obras y Servicios.
XXXXX XXXXXXXX
Día | Mes | Año |
05 | 12 | 2005 |
Nombre del Procedimiento: para la Adjudicación de Contratos de Obras y Servicios.
FIDEICOMISO CENTRAL XX XXXXXX
DE LA CIUDAD DE MÉXICO ADMINISTRACIÓN GENERAL
De:
Pag:
MANUAL ADMINISTRATIVO
Área Administrativa:
Gerencia de Ingeniería y Mantenimiento
XXXXX XXXXXXXX
El marco normativo vigente aplicable a la Institución, su organización y su funcionamiento se sujeta a:
− Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Artículos 25,28, 89 Fracción I y 115
LEYES
− Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal
− Ley de Obras Públicas del Distrito Federal
− Ley Federal del Trabajo
− Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado
− Ley Xxxxxxx xx Xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx
x Xxx xxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx
− Ley del ISSSTE
− Ley del Seguro Social
− Ley del Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal
− Ley de Desarrollo Xxxxxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx
x Xxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxx
− Xxx xx Xxxxxx
− Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público del Distrito Federal
− Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles en el Distrito Federal
− Xxx xx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx
x Xxx xx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx
− Ley del I.V.A.
− Ley del I.S.R.
CÓDIGOS
− Código Civil para el Distrito Federal
− Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal
− Código Federal de Procedimientos Civiles
− Código Penal para el Distrito Federal
− Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal
Día | Mes | Año |
05 | 12 | 2005 |
Nombre del Procedimiento: para la Adjudicación de Contratos de Obras y Servicios.
FIDEICOMISO CENTRAL XX XXXXXX
DE LA CIUDAD DE MÉXICO ADMINISTRACIÓN GENERAL
De:
Pag:
MANUAL ADMINISTRATIVO
Área Administrativa:
Gerencia de Ingeniería y Mantenimiento
− Código de Comercio
− Código Financiero del Distrito Federal
− Código Fiscal de la Federación
− Condiciones Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx
REGLAMENTOS
− Xxxxxxxxxx xx xx Xxx xx Xxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx
− Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal
− Reglamento del Registro Público de la Propiedad
− Reglamento Xxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx
− Reglamento de Zonificación para el Distrito Federal
− Reglamento de Anuncios para el Distrito Federal
− Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xx xx Xxxxxxxx Xxxxxxx
− Reglamento de Mercados
− Reglamento de Funcionalidad de Establecimientos Mercantiles y Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal
− Reglamento de la Ley de Protección Civil para el Distrito Federal
− Reglamento Interior de la Central xx Xxxxxx del Distrito Federal
ACUERDOS Y DECRETOS
− Decreto que declara de utilidad pública la construcción y establecimiento de una Central xx Xxxxxx para la Ciudad de México, 17-IV-70. D.O. 21-IV-70
− Decreto que desincorpora del dominio público, unos terrenos ubicados en la Delegación Iztapalapa, D.F., facultándose al propio Departamento del Distrito Federal para enajenarlos fuera de remate con la condición y limitación de dominio para que los destine exclusiva y precisamente a la construcción de la Central xx Xxxxxx.
D.O. 17-IX-70
− Decreto que destina a la Central xx Xxxxxx del Distrito Federal al servicio público de maniobras de carga y descarga, conservación en frío y demás operaciones relativas a la compra-venta al mayoreo y medio mayoreo de mercancías que se indican.
D.O. 4-VIII-83.
Día | Mes | Año |
05 | 12 | 2005 |
Nombre del Procedimiento: para la Adjudicación de Contratos de Obras y Servicios.
FIDEICOMISO CENTRAL XX XXXXXX
DE LA CIUDAD DE MÉXICO ADMINISTRACIÓN GENERAL
De:
Pag:
MANUAL ADMINISTRATIVO
Área Administrativa:
Gerencia de Ingeniería y Mantenimiento
− Decreto por el que se crea el Comité Mixto de Apoyo a la Comercialización de la Central xx Xxxxxx del D.F. D.O. 20-II-87
− Acuerdo relativo a los juzgados calificadores de las Delegaciones del Distrito Federal.
− Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para el funcionamiento de los juzgados calificadores a cada una de las Delegaciones del Distrito Federal.
CONTRATO Y CONVENIO
− Contrato de Fideicomiso Irrevocable celebrado entre el Departamento del Distrito Federal y Banco Mexicano Somex, S.A., actualmente Banco Santander Mexicano,
S.A. (7-VIII-81).
− Convenio de Adhesión por cesión de derechos de bodegas y locales al Fideicomiso para la Construcción y Operación de la Central xx Xxxxxx de la Ciudad de México, D.F.
− Instructivo de Operación para la Central xx Xxxxxx del Distrito Federal. D.O. 00-XX-00
XXXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXX
XX XX XXXXXX XX XXXXXX ADMINISTRACIÓN GENERAL
De:
Pag:
Día | Mes | Año |
05 | 12 | 2005 |
MANUAL ADMINISTRATIVO
Área Administrativa:
Gerencia de Ingeniería y Mantenimiento
Nombre del Procedimiento: para la Adjudicación de Contratos de Obras y Servicios.
PRESENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Día | Mes | Año |
05 | 12 | 2005 |
Nombre del Procedimiento: para la Adjudicación de Contratos de Obras y Servicios.
FIDEICOMISO CENTRAL XX XXXXXX
DE LA CIUDAD DE MÉXICO ADMINISTRACIÓN GENERAL
De:
Pag:
MANUAL ADMINISTRATIVO
Área Administrativa:
Gerencia de Ingeniería y Mantenimiento
OBJETIVO
Contar con los elementos necesarios que permitan al personal involucrado, desarrollar de manera correcta y transparente el proceso de adjudicación de los contratos de obra y servicios en la Central xx Xxxxxx (CEDA), apegándose a las disposiciones establecidas en la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, su Reglamento y a los Acuerdos emanados en la materia.
NORMAS DE OPERACIÓN
− Será responsabilidad del Gerente de Ingeniería y Mantenimiento y del Subgerente de Ingeniería, regular las operaciones relativas al gasto y acciones de planeación, programación, presupuestación, mantenimiento, demolición y control de obra nueva en las instalaciones de la CEDA, con base a las especificaciones establecidas:
− Los contratos de Obra Pública que se realicen tomando en cuenta el monto de la obra y los límites establecidos en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, se adjudicarán a través de: Licitación Pública, por Invitación (a cuando menos tres contratistas) y por Adjudicación Directa.
− Quedan exceptuados de lo anterior, aquellos casos en el que el contrato sólo pueda celebrarse con una determinada persona, por ser el titular de la o las patentes necesarias para realizar la obra.
− Será responsabilidad de la Subgerencia de Ingeniería, analizar las propuestas (técnicas y económicas) admitidas y de acuerdo al propio presupuesto de obra, emitirá su dictamen que dará a conocer con el fallo, en la junta pública de adjudicación de contrato a los interesados.
− El acto de presentación y apertura de propuestas será presidido por el Gerente de Ingeniería y Mantenimiento o en su caso por el Subgerente de Ingeniería, quién será la única autoridad facultada para aceptar o desechar cualquier propuesta de las que se hubieren presentado, llevándose de la siguiente forma:
• Se iniciará en la fecha, lugar y hora señalados, en donde los concursantes al ser nombrados entregarán sus propuestas y demás documentación requerida en dos sobres cerrados y firmados de manera que demuestren que no han sido violados antes de su apertura, los que contendrán por separado la Propuesta Técnica y la Propuesta Económica.
FIDEICOMISO CENTRAL XX XXXXXX
DE LA CIUDAD DE MÉXICO ADMINISTRACIÓN GENERAL
De:
Pag:
Día | Mes | Año |
05 | 12 | 2005 |
MANUAL ADMINISTRATIVO
Área Administrativa:
Gerencia de Ingeniería y Mantenimiento
Nombre del Procedimiento: para la Adjudicación de Contratos de Obras y Servicios.
• Se procederá a la apertura de los sobres de las Propuestas Técnicas en donde se revisará que contengan todos los documentos solicitados, en el caso de que hayan omitido algún requisito, serán desechadas y no se dará lectura a la Propuesta Económica, asimismo, se hará del conocimiento de los concursantes el resultado del Dictamen Técnico.
• El Gerente de Ingeniería y Mantenimiento o el Subgerente de Ingeniería leerá en voz alta cuando menos el importe total de cada una de las propuestas admitidas.
• El Gerente de Ingeniería y Mantenimiento o el Subgerente de Ingeniería, rubricará todas las propuestas presentadas, solicitará que cada Propuesta Técnica sea rubricada por un concursante distinto del que la presento (la documentación que deberá ser rubricada es la indicada en el Art. 33 A Fracciones III, IV, V y IX de la Ley de Obras Públicas), asimismo, se levantará Acta en donde se conste las Propuestas recibidas, las que se desecharon y sus causas y se indicará la fecha de la apertura de la Propuesta Económica.
• Se procederá a la apertura de las Propuestas Económicas correspondientes a las Propuestas Técnicas aceptadas y se dará lectura en voz alta del importe total de los que cubran los requisitos exigidos, desechando aquellas que no cumplieron.
• El Gerente de Ingeniería y Mantenimiento o el Subgerente de Ingeniería y un concursante distinto del que presento la propuesta, rubricarán el catálogo de Conceptos o Actividades en que se consignen los precios, importes parciales y total de las Propuestas.
• Se levantará Acta haciendo constar las Propuestas Técnicas aceptadas y Propuestas Económicas recibidas, sus totales, las que fueron rechazadas y las causas que lo motivaron, sí como la fecha de fallo, el Acta será firmada por los psrticipantes a quienes se les entregará copia de la misma, la omisión de la firma de los concursantes no invalidará el contenido y efectos de la misma y si no se recibe Propuesta alguna o todas las presentadas fueran desechadas; se declarará desierto el concurso, situación que quedará asentada en el Acta.
• La fecha de fallo, se fijará entre dos y veinte días hábiles posteriores a la fecha que se haya establecido para la apertura de la Propuesta Económica.
• El Subgerente de Ingeniería y un concursante distinto del que presento la propuesta, rubricarán el catálogo de Conceptos o Actividades en que se consignen los precios, importes parciales y total de las Propuestas.
FIDEICOMISO CENTRAL XX XXXXXX
DE LA CIUDAD DE MÉXICO ADMINISTRACIÓN GENERAL
De:
Pag:
Día | Mes | Año |
05 | 12 | 2005 |
MANUAL ADMINISTRATIVO
Área Administrativa:
Gerencia de Ingeniería y Mantenimiento
Nombre del Procedimiento: para la Adjudicación de Contratos de Obras y Servicios.
• El Gerente de Ingeniería y Mantenimiento o suplente del FICEDA en Junta Pública, dará a conocer el fallo del concurso del que se trata en el lugar, fecha y hora señalados para tal efecto, declarando cual concursante fue seleccionado (aquel que haya reunido las condiciones legales, técnicas, económicas, financieras y administrativas, que garanticen satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y ejecución de obra, haya presentado la postura más baja) para ejecutar los trabajos objeto del concurso y le adjudicará el contrato correspondiente. A dicho Acto podrán asistir los concursantes de los dos actos previos, así como representantes de las Cámaras y Colegios correspondientes, se levantará Acta de Constancia de fallo firmando los asistentes, a quienes se les entregara copia, conteniendo además de la declaración anterior: los datos de identificación del concurso; los nombres de los concursantes no favorecidos; las razones por las cuales fueron seleccionadas las propuestas; lugar, fecha y hora en que se firmara el contrato respectivo; y la fecha de iniciación de los trabajos.
• En el supuesto de que el postor ha quien se haya adjudicado el Contrato no se encuentre presente, se le notificará por escrito anexando copia del Acta de Fallo.
• la adjudicación del Contrato obligara al FICEDA y al concursante ganador, a formalizar dicho documento dentro de los diez días hábiles siguientes al de la adjudicación, si el FICEDA no firmara el Contrato dentro del período mencionado, el concursante ganador sin incurrir en responsabilidad podrá determinar no ejecutar la obra, en este supuesto, el FICEDA deberá devolver la garantía otorgada para el sostenimiento de su proposición e indemnizarle los gastos no recuperables en que hubiere incurrido el concursante para preparar y elaborar su Propuesta.
• Cuando el contratista a quien se hubiere adjudicado el Contrato no firmare este o si habiéndolo firmado no constituye la garantía de cumplimiento en el plazo establecido, perdera a favor del FICEDA la garantía y seriedad de su Propuesta.
• Para efectos de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, se considera Obra Pública todo trabajo que tenga por objeto crear, construir, conservar o modificar bienes inmuebles por su naturaleza o disposición de la Ley, quedando comprendidos:
❐ La construcción, instalación, conservación, mantenimiento, reparación y demolición de los bienes, así como los trabajos de exploración, localización, perforación, extracción y aquellos similares que tengan por objeto la explotación y desarrollo de los recursos naturales que se encuentren en el suelo y subsuelo.
Día | Mes | Año |
05 | 12 | 2005 |
Nombre del Procedimiento: para la Adjudicación de Contratos de Obras y Servicios.
FIDEICOMISO CENTRAL XX XXXXXX
DE LA CIUDAD DE MÉXICO ADMINISTRACIÓN GENERAL
De:
Pag:
MANUAL ADMINISTRATIVO
Área Administrativa:
Gerencia de Ingeniería y Mantenimiento
❐ La construcción, instalación, conservación y mantenimiento, reparación y demolición de los bienes muebles destinados a un servicio público o al uso común.
❐ Todos aquellos de naturaleza análoga.
− La ejecución de Obras Públicas se realizará por contrato público de obra a precios unitarios por unidad de conceptos de trabajo terminado y tiempo determinado.
− La Convocatoria para efectos de Licitación Pública, podrá referirse a una o más obras, se publicará en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, conteniendo:
• Las bases a que se sujetará el concurso, el lugar y la fecha en que deberán presentarse las Propuestas en sobre cerrado, debiendo contener la totalidad de los requisitos y documentos solicitados en las bases del concurso.
− Tratándose de propuestas que presenten concursantes extranjeros, éstos deberán acreditar que la integración de las mismas partió de iguales condiciones en cuanto a precios, costos, financiamiento, oportunidad y demás que resulten pertinentes de las que hubieren servido a los nacionales para integrar las suyas.
− Para asegurar la seriedad de las Propuestas en el proceso de adjudicación en los concursos, el proponente entregará cheque cruzado a favor del Fideicomiso para la Construcción y Operación de la Central xx Xxxxxx de la Ciudad de México, el que conservará en custodia hasta la fecha en que se dé a conocer el fallo en que serán devueltos a los concursantes excepto aquel que corresponda al postor a quien se le haya adjudicado el Contrato, el cual se retendrá hasta el momento en que el contratista constituye la garantía de cumplimiento correspondiente.
− La garantía que deben otorgar los contratistas de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma, se constituirán en favor del Fideicomiso para la Construcción y Operación de la Central xx Xxxxxx de la Ciudad de México, entregándose en todos los casos a los concursantes un recibo por la garantía otorgada.
− El concursante a quien se adjudique el Contrato, deberá entregar según el caso:
• El análisis de precios unitarios que complemente la totalidad de los conceptos del Catálogo proporcionado, en un plazo no mayor xx xxxx días hábiles contados a partir de la fecha del fallo y,
FIDEICOMISO XXXXXXX XX XXXXXX
XX XX XXXXXX XX XXXXXX ADMINISTRACIÓN GENERAL
De:
Pag:
Día | Mes | Año |
05 | 12 | 2005 |
MANUAL ADMINISTRATIVO
Área Administrativa:
Gerencia de Ingeniería y Mantenimiento
Nombre del Procedimiento: para la Adjudicación de Contratos de Obras y Servicios.
• El Programa de Ejecución de los trabajos detallados por conceptos, consignando por periodos, las cantidades por ejecutar e importes correspondientes y el Programa de Utilización de Materiales y Equipos que en su caso proporcione el Fideicomiso para la Construcción y Operación de la Central xx Xxxxxx de la Ciudad de México; dichos Programas deberán entregarse a la firma del Contrato.
− Para los efectos de Contratos por Adjudicación Directa, se observará todo lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y su Reglamento.
− Tratándose de Adjudicaciones Directas por trabajos menores, estos podrán contratarse hasta por el límite establecido en los montos de actuación indicados en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio de que se trata, con la autorización del Coordinador de Operación del FICEDA, mediante el Acta de Adjudicación, sin otorgarle anticipo al Contratista.
− De acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, toda la documentación deberá conservarse por un mínimo de cinco años.
Día | Mes | Año |
05 | 12 | 2005 |
Nombre del Procedimiento: para la Adjudicación de Contratos de Obras y Servicios. |
RESPONSABLE No. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |
1 INICIO DEL PROCEDIMIENTO Integrantes del Comité de Obras y 2 Conforme al monto de la obra solicitada; al Servicios techo presupuestal; y que se encuentre contemplada en el Programa de Obra Anual del período en curso autorizada, seleccionan el método de adjudicación de contratos de Obra Pública (Adjudicación Directa, Invitación Restringida y por Licitación Pública Nacional). POR ADJUDICACIÓN DIRECTA Gerencia de Ingeniería y 3 Verifica catálogo de Contratistas, selecciona, Mantenimiento elabora oficio de invitación y entrega al Contratista seleccionado. Contratista 4 Acude a la Subgerencia de Ingeniería y solicita mayor información. Subgerencia de Ingeniería 5 Informa al Contratista de las necesidades de la obra o servicio, duración, costo, tipo de material, fecha de inicio y terminación de la obra. Contratista 6 Acepta condiciones, elabora y entrega en la Subgerencia de Ingeniería el presupuesto, precios unitarios y documentación solicitada. Subgerencia de Ingeniería 7 Recibe documentación, verifica que no se haya omitido algún requisito, elabora Acta de Adjudicación y Contrato (en original y tres copias), envía este último a la Gerencia de Asuntos Jurídicos para revisión y visto bueno y custodia acta. Gerencia de Asuntos Jurídicos 8 Recibe Contrato en original y tres copias, verifica contenido, si no hay comentario alguno rubrica en el apartado correspondiente y entrega en la Subgerencia de Ingeniería, en caso contrario, devuelve para su corrección. |
FIDEICOMISO CENTRAL XX XXXXXX
DE LA CIUDAD DE MÉXICO ADMINISTRACIÓN GENERAL
De:
Pag:
MANUAL ADMINISTRATIVO
Área Administrativa:
Gerencia de Ingeniería y Mantenimiento
Día | Mes | Año |
05 | 12 | 2005 |
Nombre del Procedimiento: para la Adjudicación de Contratos de Obras y Servicios. | |
RESPONSABLE | No. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |
Subgerencia de Ingeniería | 9 Recibe Contrato en original y tres copias |
rubricado por el Gerente de Asuntos | |
Jurídicos, firma en el apartado | |
correspondiente y turna a la Gerencia de | |
Ingeniería y Mantenimiento. | |
Gerencia de Ingeniería | y 10 Recibe Contrato en original y tres copias, |
Mantenimiento | verifica contenido, firma en el apartado |
correspondiente, entrega al Contratista y | |
solicita firma. | |
Contratista | 11 Recibe Contrato en original y tres copias, |
revisa, si no hay comentario alguno firma en | |
el apartado correspondiente y entrega a la | |
Gerencia de Ingeniería y Mantenimiento, en | |
caso contrario, | |
Gerencia de Ingeniería | y 12 Recibe Contrato en original y tres copias y |
Mantenimiento | distribuye: |
Original para integración del expediente. | |
1ª copia para el Contratista. | |
2ª copia para la Administración General. | |
3ª copia para la Gerencia de Asuntos | |
Jurídicos. | |
Contratista | 13 Recibe 1ª copia del Contrato, custodia y |
procede a dar inicio a la Obra adjudicada en | |
la fecha pactada. | |
Administración General | 14 Recibe 2ª copia del Contrato y archiva. |
Gerencia de Asuntos Jurídicos | 15 Recibe 3ª copia del Contrato y custodia para |
cualquier aclaración o trámite administrativo. | |
POR LICITACIÓN PÚBLICA | |
Gerencia de Ingeniería | y 16 Formula la Convocatoria correspondiente, |
Mantenimiento | elabora solicitud de cheque en original y dos |
copias y turna a la Administración Xxxxxxx. | |
XXXXXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXX
XX XX XXXXXX XX XXXXXX ADMINISTRACIÓN GENERAL
De:
Pag:
MANUAL ADMINISTRATIVO
Área Administrativa:
Gerencia de Ingeniería y Mantenimiento
Día | Mes | Año |
05 | 12 | 2005 |
Nombre del Procedimiento: para la Adjudicación de Contratos de Obras y Servicios. | ||
RESPONSABLE | No. | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |
Administración General | 17 | Recibe Convocatoria junto con la solicitud de |
cheque en original y dos copias, autoriza | ||
solicitud y envía a la Coordinación de | ||
Administración y Finanzas para el trámite | ||
correspondiente. | ||
Coordinación de Administración y | 18 | Recibe Convocatoria junto con la solicitud de |
Finanzas | cheque en original y dos copias y realiza ante | |
las instancias correspondientes el trámite de | ||
publicación de la Convocatoria | ||
UNA VEZ PUBLICADA LA CONVOCATORIA | ||
Interesado | 19 | Acude a la Gerencia de Ingeniería y |
Mantenimiento a solicitar mayor información. | ||
Gerencia de Ingeniería y | 20 | Atiende al interesado, le proporciona |
Mantenimiento | información adicional y si aún desea | |
participar, elabora memorándum de pago en | ||
original y copia indicándole pase a las cajas | ||
de la Gerencia de Tesorería a cubrir el | ||
importe de las bases. | ||
Interesado | 21 | Recibe memorándum de pago en original y |
copia, acude a las cajas y entrega junto con | ||
efectivo o cheque. | ||
Gerencia de Tesorería | 22 | Recibe efectivo o cheque y memorándum de |
pago en original y copia, emite factura en | ||
original y dos copias, sella, firma | ||
(memorándum y factura), entrega originales y | ||
archiva copias para trámites contables | ||
posteriores. | ||
Interesado | 23 | Recibe originales de la factura y |
memorándum de pago, fotocopia ambos, se | ||
dirige a la Gerencia de Ingeniería y | ||
Mantenimiento y entrega copias. | ||
FIDEICOMISO CENTRAL XX XXXXXX
DE LA CIUDAD DE MÉXICO ADMINISTRACIÓN GENERAL
De:
Pag:
MANUAL ADMINISTRATIVO
Área Administrativa:
Gerencia de Ingeniería y Mantenimiento
RESPONSABLE | No. | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD |
Día | Mes | Año |
05 | 12 | 2005 |
Nombre del Procedimiento: para la Adjudicación de Contratos de Obras y Servicios.
Gerencia de | Ingeniería | y | 24 | Recibe copias fotostáticas de la factura y |
Mantenimiento | memorándum de pago, entrega bases, indica | |||
al Subgerente de Ingeniería acompañe a los | ||||
Interesados a una visita en el lugar de la obra | ||||
y anexa copias en el expediente. | ||||
Interesados | 25 | En compañía del Subgerente de Ingeniería | ||
verifican el lugar de la obra, en el momento | ||||
solicitan aclarar dudas, preparan propuestas y | ||||
entregan en sobre cerrado en la fecha, lugar y | ||||
hora establecido en las bases. | ||||
EN LA FECHA, LUGAR Y HORA | ||||
INDICADOS EN LAS BASES | ||||
Gerencia de | Ingeniería | y | 26 | Recibe Propuestas (Técnicas y Económicas) |
Mantenimiento | en sobre cerrado, verifica que los sobres | |||
estén correctamente sellados, firma todos los | ||||
sobres y procede al acto de apertura de las | ||||
Propuestas Técnicas. | ||||
27 | Analiza Propuestas Técnicas, desecha | |||
aquellas que no cumplan con lo establecido | ||||
en las bases, indica en voz alta de aquellos | ||||
que cumplieron y se asienta lo anterior en el | ||||
Acta correspondiente. | ||||
28 | Procede a la apertura de las Propuestas | |||
Económicas, da lectura en voz alta de los | ||||
importes de las proposiciones aceptadas, | ||||
levanta el Acta correspondiente y turna la | ||||
documentación al personal designado por los | ||||
Integrantes del Comité de Obras y Servicios | ||||
para su análisis, interpretación y tablas | ||||
comparativas. | ||||
Personal designado | 29 | Recibe Propuestas Económicas aceptadas, | ||
analiza e interpreta los Estados Financieros | ||||
de las empresas concursantes, elabora tabla | ||||
comparativa y entrega a la Gerencia de | ||||
Ingeniería y Mantenimiento. |
FIDEICOMISO CENTRAL XX XXXXXX
DE LA CIUDAD DE MÉXICO ADMINISTRACIÓN GENERAL
De:
Pag:
MANUAL ADMINISTRATIVO
Área Administrativa:
Gerencia de Ingeniería y Mantenimiento
RESPONSABLE | No. | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | |
Día | Mes | Año |
05 | 12 | 2005 |
Nombre del Procedimiento: para la Adjudicación de Contratos de Obras y Servicios.
FIDEICOMISO CENTRAL XX XXXXXX
DE LA CIUDAD DE MÉXICO ADMINISTRACIÓN GENERAL
De:
Pag:
MANUAL ADMINISTRATIVO
Área Administrativa:
Gerencia de Ingeniería y Mantenimiento
Gerencia de Ingeniería y 30 Mantenimiento
Revisa tabla comparativa, analiza importes y las sugerencias presentadas, delibera, emite dictamen e informa a la Subgerencia de Ingeniería.
Subgerencia de Ingeniería
31 Informa el fallo a los concursantes, elabora Acta de Adjudicación y Contrato este en original y tres copias, y mediante oficio remite junto con la documentación solicitada a la Coordinación de Normatividad Comercial y Asuntos Jurídicos.
Coordinación de Normatividad Comercial y Asuntos Jurídicos
32 Recibe Acta de Adjudicación, Contrato (original y tres copias) y documentación solicitada, revisa, rubrica Contrato de autorización y devuelve a través de oficio en original y copia.
Subgerencia de Ingeniería
33 Recibe Acta de Adjudicación, Contrato (original y tres copias), documentación solicitada, oficio en original y copia, y repite las actividades 9 a la 15.
34 FIN DEL PROCEDIMIENTO
Día | Mes | Año |
05 | 12 | 2005 |
Nombre del Procedimiento: para la Adjudicación de Contratos de Obras y Servicios.
FIDEICOMISO CENTRAL XX XXXXXX
DE LA CIUDAD DE MÉXICO ADMINISTRACIÓN GENERAL
De:
Pag:
MANUAL ADMINISTRATIVO
Área Administrativa:
Gerencia de Ingeniería y Mantenimiento
FORMA: ACTA DE APERTURA
Día | Mes | Año |
05 | 12 | 2005 |
Nombre del Procedimiento: para la Adjudicación de Contratos de Obras y Servicios.
FIDEICOMISO CENTRAL XX XXXXXX
DE LA CIUDAD DE MÉXICO ADMINISTRACIÓN GENERAL
De:
Pag:
MANUAL ADMINISTRATIVO
Área Administrativa:
Gerencia de Ingeniería y Mantenimiento
FORMA. ACTA DE FALLO DE OFERTAS TECNICAS Y ECONOMICAS
Día | Mes | Año |
05 | 12 | 2005 |
Nombre del Procedimiento: para la Adjudicación de Contratos de Obras y Servicios.
FIDEICOMISO CENTRAL XX XXXXXX
DE LA CIUDAD DE MÉXICO ADMINISTRACIÓN GENERAL
De:
Pag:
MANUAL ADMINISTRATIVO
Área Administrativa:
Gerencia de Ingeniería y Mantenimiento
FORMA. CONSTATACION DE EJECUCION DE TRABAJOS
Día | Mes | Año |
05 | 12 | 2005 |
Nombre del Procedimiento: para la Adjudicación de Contratos de Obras y Servicios.
FIDEICOMISO CENTRAL XX XXXXXX
DE LA CIUDAD DE MÉXICO ADMINISTRACIÓN GENERAL
De:
Pag:
MANUAL ADMINISTRATIVO
Área Administrativa:
Gerencia de Ingeniería y Mantenimiento
FORMA. ACTA DE ADJUDICACION
Día | Mes | Año |
05 | 12 | 2005 |
Nombre del Procedimiento: para la Adjudicación de Contratos de Obras y Servicios.
FIDEICOMISO CENTRAL XX XXXXXX
DE LA CIUDAD DE MÉXICO ADMINISTRACIÓN GENERAL
De:
Pag:
MANUAL ADMINISTRATIVO
Área Administrativa:
Gerencia de Ingeniería y Mantenimiento
FORMA. I N V I T A C I O N
Día | Mes | Año |
05 | 12 | 2005 |
Nombre del Procedimiento: para la Adjudicación de Contratos de Obras y Servicios.
FIDEICOMISO CENTRAL XX XXXXXX
DE LA CIUDAD DE MÉXICO ADMINISTRACIÓN GENERAL
De:
Pag:
MANUAL ADMINISTRATIVO
Área Administrativa:
Gerencia de Ingeniería y Mantenimiento
FORMA. CONSTANCIA DE VISITA
Día | Mes | Año |
05 | 12 | 2005 |
Nombre del Procedimiento: para la Adjudicación de Contratos de Obras y Servicios.
FIDEICOMISO CENTRAL XX XXXXXX
DE LA CIUDAD DE MÉXICO ADMINISTRACIÓN GENERAL
De:
Pag:
MANUAL ADMINISTRATIVO
Área Administrativa:
Gerencia de Ingeniería y Mantenimiento
FORMA. R E C I B O
Día | Mes | Año |
05 | 12 | 2005 |
Nombre del Procedimiento: para la Adjudicación de Contratos de Obras y Servicios.
FIDEICOMISO CENTRAL XX XXXXXX
DE LA CIUDAD DE MÉXICO ADMINISTRACIÓN GENERAL
De:
Pag:
MANUAL ADMINISTRATIVO
Área Administrativa:
Gerencia de Ingeniería y Mantenimiento
FORMA. CATALOGO DE CONCEPTOS
Día | Mes | Año |
05 | 12 | 2005 |
Nombre del Procedimiento: para la Adjudicación de Contratos de Obras y Servicios.
FIDEICOMISO CENTRAL XX XXXXXX
DE LA CIUDAD DE MÉXICO ADMINISTRACIÓN GENERAL
De:
Pag:
MANUAL ADMINISTRATIVO
Área Administrativa:
Gerencia de Ingeniería y Mantenimiento
FORMA. PROGRAMA DE TRABAJO MENSUAL DE OBRA
Día | Mes | Año |
05 | 12 | 2005 |
Nombre del Procedimiento: para la Adjudicación de Contratos de Obras y Servicios.
FIDEICOMISO CENTRAL XX XXXXXX
DE LA CIUDAD DE MÉXICO ADMINISTRACIÓN GENERAL
De:
Pag:
MANUAL ADMINISTRATIVO
Área Administrativa:
Gerencia de Ingeniería y Mantenimiento
FORMA. ACTA DE ADJUDICACION POR INVITACION
Día | Mes | Año |
05 | 12 | 2005 |
Nombre del Procedimiento: para la Adjudicación de Contratos de Obras y Servicios.
FIDEICOMISO CENTRAL XX XXXXXX
DE LA CIUDAD DE MÉXICO ADMINISTRACIÓN GENERAL
De:
Pag:
MANUAL ADMINISTRATIVO
Área Administrativa:
Gerencia de Ingeniería y Mantenimiento
FORMA: CARTA DE ADJUDICACION POR INVITACION
Día | Mes | Año |
05 | 12 | 2005 |
Nombre del Procedimiento: para la Adjudicación de Contratos de Obras y Servicios.
FIDEICOMISO CENTRAL XX XXXXXX
DE LA CIUDAD DE MÉXICO ADMINISTRACIÓN GENERAL
De:
Pag:
MANUAL ADMINISTRATIVO
Área Administrativa:
Gerencia de Ingeniería y Mantenimiento
FORMA. CARTA DE FALLO DE OFERTAS TECNICAS
Día | Mes | Año |
05 | 12 | 2005 |
Nombre del Procedimiento: para la Adjudicación de Contratos de Obras y Servicios.
FIDEICOMISO CENTRAL XX XXXXXX
DE LA CIUDAD DE MÉXICO ADMINISTRACIÓN GENERAL
De:
Pag:
MANUAL ADMINISTRATIVO
Área Administrativa:
Gerencia de Ingeniería y Mantenimiento
FORMA. CONTRATO DE OBRA PUBLICA
Día | Mes | Año |
05 | 12 | 2005 |
Nombre del Procedimiento: para la Adjudicación de Contratos de Obras y Servicios.
FIDEICOMISO CENTRAL XX XXXXXX
DE LA CIUDAD DE MÉXICO ADMINISTRACIÓN GENERAL
De:
Pag:
MANUAL ADMINISTRATIVO
Área Administrativa:
Gerencia de Ingeniería y Mantenimiento
FORMA: F I A N Z A
Día | Mes | Año |
05 | 12 | 2005 |
Nombre del Procedimiento: para la Adjudicación de Contratos de Obras y Servicios.
FIDEICOMISO CENTRAL XX XXXXXX
DE LA CIUDAD DE MÉXICO ADMINISTRACIÓN GENERAL
De:
Pag:
MANUAL ADMINISTRATIVO
Área Administrativa:
Gerencia de Ingeniería y Mantenimiento
FORMA: F I A N Z A