CONTRATO Nº 06/2017

CONTRATO Nº 06/2017

“CONSTRUCCION XX XXXX DE CONTENCION XX XXXXXX Y H° A° EN LA FUTURA SEDE DEL SNPP- GUARAMBARE

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA (CD) Nº 06/2017 ID Nº 323.234

Entre la Municipalidad de Guarambaré, domiciliada en Tte. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx esq. Xxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxx de la ciudad de Guarambaré, Departamento Central, República del Paraguay, representada para este acto por el Dr., Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, Intendente Municipal con Cédula de Identidad N° 000.000, designado por X.X. Xx 0.000/00 xx xxxxx 00 xx Xxxxxxxxx de 2.015 de la Justicia Electoral de la Capital 1ra sala, por Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx con C.I. N° 3.690.086, Secretaria General designada por Resolución I.M. N° 65/2.014 denominados en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma , con RUC Nº xxxxxxxxxxx xx , xx xx xxxxxx xx , Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, representada para este acto por

, con Cédula de Identidad N° , denominada en adelante la CONTRATADA, acuerdan celebrar el presente "CONSTRUCCION XX XXXX DE CONTENCION XX XXXXXX Y H° A° EN LA FUTURA SEDE DEL S.N.P.P”, el cual

estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El objeto del presente contrato es para la ejecución de Obras de "CONSTRUCCION XX XXXX DE CONTENCION XX XXXXXX Y H° A° EN LA FUTURA SEDE DEL

S.N.P.P” de la Ciudad de Guarambaré.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) La oferta del Proveedor;

(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

(f) [Agregar aquí cualquier otro(s) documento(s)]

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones xxx Xxxxxx de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03) El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está

previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 323.234.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa (CD) N° 06/2017, convocado por la Municipalidad de Guarambaré. La adjudicación fue realizada por Resolución N° /2017

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03).

Nº	Descripción de Bienes	Unidad	Cantidad	Precio Base	Precio Total
1	Preparación de obra, limpieza general	GL
2	Proceso de saneamiento de suelo, preparación de caja de canal	M2
3	Marcación y replanteo	M2
4	Excavación de cimiento y perfilado de terreno (lecho)	M3
5	Fundación, hormigón ciclópeo	M3
6	Hormigón armado, xxxxxx, columna, encadenado	M3
7	Xxxx xx xxxxxx bruta colocada	M3
8	Drenaje, xxxx PVC 4”	ML
9	Relleno y compactación	M3
10	Limpieza final, retiro de escombros	GL
TOTAL GENERAL Gs.

El Banco y Número de Cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es NO APLICA

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

La Obra deberá ser entregada dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de la Carta de Invitación, en la:

✓ Construcción xx xxxx de contención xx xxxxxx y H° A° en la futura sede del S.N.P.P”

El Periodo de ejecución de la obra es de 90 (noventa) días a partir de la firma del contrato. La Recepción Provisoria de las Obras será expedida por el Fiscal de Obras, a los 10 (diez) días concluidos el periodo de ejecución de obras -----------------------------------------------

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

El porcentaje de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de 10% (cinco por ciento) conforme a la Ley N° 2051/03.

La garantía deberá ser a través de póliza de seguro o garantía bancaria por el 10% (diez por ciento) del monto máximo del Contrato, como garantía de cumplimiento de contrato deberá reunir las siguientes condiciones:

El período de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de 120 (ciento veinte) días. La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar: A más tardar 30 (treinta) días contados a partir de la fecha en que el contratista haya cumplido con todas sus obligaciones contractuales.

11. (MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

Construcción xx xxxx de contención xx xxxxxx y H° A° en la futura sede del S.N.P.P”

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03). Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

“Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad xx Xxxxxxxx, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de _ , República del Paraguay, a los días del mes de de .

Firmado por Contratante)

(en nombre de la

a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato”. Para la ejecución xxx xxxxx

Firmado por Contratista)

(en nombre de la

……………………………..………….. ……..………………………..…………… XXXXXXXXXXXXXX Xx. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx

Contratista Contratante

Municipalidad de Guarambaré

………………………………………………

Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Contratante

Municipalidad de Guarambaré