MODELO DE CONTRATO DE GESTIÓN DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

MODELO DE CONTRATO DE GESTIÓN DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Nota aclaratoria

El presente documento constituye parte del esquema de participación privada para la realización de los proyectos de Líneas de Transmisión de Energía Eléctrica incluidos en el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN).

Sus sugerencias o comentarios sobre el contenido de este documento podrán hacerse llegar a la Secretaría de Energía a través de la siguiente dirección de correo electrónico: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx

El contenido de la información consignada en este documento se pone a disposición de las personas que la quieran consultar, única y exclusivamente para fines informativos y referenciales, siendo de su responsabilidad exclusiva el uso que hagan de dicha información por lo que la Secretaría de Energía, sus asesores o empleados no incurrirán en responsabilidad alguna por daños o pérdidas de cualquier naturaleza derivados del uso que hagan de dicha información.

La información contenida en este documento se proporciona en los términos en que se encuentra, sin garantía expresa o implícita de ningún tipo, por lo que no constituye en ninguna forma una oferta, afirmación o garantía de ninguna clase, ni implica asumir obligación alguna por parte de la Secretaría de Energía, por lo que no incurrirán en responsabilidad alguna por la veracidad, exactitud, utilidad, extensión, suficiencia, confiabilidad, actualidad o precisión de la información contenida en él.

NUEVO MODELO DE CONTRATACIÓN PARA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA

Descripción del mecanismo

1. La Secretaría de Energía (SENER) realizará licitaciones que garanticen procesos de competencia y libre concurrencia, con el propósito de asignar Contrato de Gestión de Transmisión de Energía Eléctrica con particulares para que lleven a cabo, por cuenta de la Nación, entre otros, el financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el Servicio Público de Transmisión en términos del artículo 30 de la Ley de la Industria Eléctrica.

2. Las licitaciones que realice la SENER, deberán satisfacer los requisitos establecidos por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a través del Acuerdo A/009/2016 referente a los criterios bajo los cuales se incorporarán en el ingreso requerido del Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica los costos relacionados a los contratos o asociaciones a que se refieren los artículos 30 y 31 de la Ley de la Industria Eléctrica:

I. Un mecanismo que adjudique como ganador al proyecto que requiera el menor valor presente neto de anualidades constantes, para un número de años consistente con la vida útil del proyecto de expansión o modernización;

II. La descripción de las condiciones que deben reunir los oferentes, de tal manera que prueben que cuentan con la capacidad técnica, operativa y financiera para llevar a cabo las actividades necesarias para la ejecución del proyecto en los términos del contrato o asociación, sin que esto implique limitar la libre concurrencia;

III. Un esquema en el que cada participante del contrato o asociación realice las actividades de su especialidad y maneje los riesgos respectivos;

IV. Las condiciones bajo los cuales el proyecto no sería adjudicado, cuando el resultado del proceso de adjudicación no incorpore las condiciones de precio y menor costo para el usuario, de acuerdo con los planes de expansión, análisis de alternativas y de costo beneficio en el PRODESEN.

3. El resultado de las licitaciones permitirá determinar la contraprestación del licitante ganador, cuyo pago contractual anual será incluido por la CRE en los ingresos requeridos del servicio público de transmisión de la red nacional de transmisión y será recuperado por medio de las tarifas generales de uso de la red.

4. El licitante ganador suscribirá el Contrato de Gestión de Transmisión de Energía Eléctrica con la SENER y el Convenio para la Operación Técnica y Comercial de la Transmisión con el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), para lo cual la SENER autorizará al licitante ganador para que represente al Estado ante el CENACE, en términos del Contrato de Gestión.

5. En adelante, el licitante ganador que haya suscrito un Contrato de Gestión con la SENER será denominado CONTRATISTA, en términos de la RES/948/2015 que establece las Disposiciones administrativas de carácter general en materia de acceso abierto y prestación de los servicios en la Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de Distribución de Energía Eléctrica.

6. Con base en el Convenio para la Operación Técnica y Comercial, CENACE facturará y cobrará a los Participantes xxx Xxxxxxx los cargos correspondientes al servicio de transmisión, para posteriormente, acreditar al Contratista lo que corresponda, de conformidad con el resultado de la licitación.

7. El modelo prevé la existencia de un fideicomiso privado, donde el Contratista será fideicomitente y la SENER será fideicomisario. En el patrimonio del fideicomiso estarán afectos la totalidad de los flujos de recursos relacionados con el proyecto, con el objeto de que el fideicomiso sirva también como mecanismo de garantía de pago a los financistas y proveedores. También se afectarán los activos físicos necesarios para la prestación de los servicios, por lo que no podrán dedicarse a ningún otro fin que no sea el cumplimiento de los fines fiduciarios que estarán ligados al cumplimiento del Contrato de Gestión entre la SENER y el Contratista. En el contexto anterior, el activo principal del Contratista es el derecho a percibir ingresos futuros pagados por los participantes xxx Xxxxxxx Eléctrico a través del CENACE.

8. El Contratista asumirá los riesgos de construcción de la nueva infraestructura que se adiciona a la Red Nacional de Transmisión.

9. Durante el plazo del Contrato de Gestión, el Contratista diseñará, financiará e instalará las obras de la línea de transmisión, las pondrá en servicio, y realizará las actividades que se establezcan en el Contrato de Gestión y en el Convenio para la Operación Técnica, respecto a su operación y mantenimiento.

10. Para el diseño de la infraestructura de transmisión de responsabilidad del Contratista, la Contratante definirá las especificaciones mínimas de diseño, y funcionalidad, que en principio estarán basadas en los antecedentes del proyecto que justificaron su incorporación al Programa de Ampliación propuesto por CENACE y la versión definitiva incluida en el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN).

11. Una vez construida la nueva infraestructura y habilitada para proveer el servicio de transmisión, el Contratista, en términos del Contrato de Gestión, recibirá el ingreso requerido determinado en la licitación a fin de cubrir sus costos operacionales, pagar el servicio de la deuda a sus financistas y recuperar su inversión, a través de un pago fijo anual con periodicidad mensual constante, el cual podrá tener deducciones de acuerdo al cumplimiento de los indicadores de servicio aplicables.

12. Cumplido el plazo del Contrato de Gestión, los activos que están en el patrimonio del Fideicomiso pueden ser transferidos a la Contratante o a quien ella decida.

ÍNDICE

A N T E C E D E N T E S 5

D E C L A R A C I O N E S 11

CLÁUSULAS 14

ASPECTOS GENERALES 14

CLÁUSULA PRIMERA. DEFINICIONES 14

CLÁUSULA SEGUNDA. OBJETO DEL CONTRATO 15

Apartado 1. Objeto. 15

Apartado 2. Autorización de la Contratante para que el Contratista represente al Estado ante el CENACE 15

Apartado 3. Administración del Contrato 15

CLÁUSULA TERCERA. XXXXX XXXXXXXX Y REGULATORIO APLICABLE 16

Apartado 1. Xxxxx Xxxxxxxx y regulatorio. 16

Apartado 2. Reglas de interpretación 18

CLÁUSULA CUARTA. ACEPTACIÓN INCONDICIONAL DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO 19

CLÁUSULA QUINTA. VIGENCIA DEL CONTRATO 19

CLÁUSULA SEXTA. IDIOMA Y MONEDA DEL CONTRATO 20

Apartado 1. Idioma del Contrato 20

Apartado 2. Moneda del Contrato 20

CLÁUSULA SÉPTIMA. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 20

Apartado 1. Autorizaciones. 20

Apartado 2. Aprobaciones de la Contratante 21

CLÁUSULA OCTAVA. NO RENUNCIA A DERECHOS DE LAS PARTES 22

CLÁUSULA NOVENA. ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS DEL CONTRATISTA 22

CLÁUSULA DÉCIMA. REPRESENTANTES DE LAS PARTES 32

Apartado 1. Representante Designado del Contratista 32

Apartado 2. Representante Designado de la Contratante. 33

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. COMUNICACIONES 33

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. DOMICILIOS 34

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. NOTIFICACIONES 34

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. ENTREGA DE INFORMACIÓN 35

ASPECTOS TÉCNICOS 36

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DURANTE LA ETAPA PREVIA AL INICIO DE LA CONSTRUCCIÓN 36

Apartado 1. Etapa Previa al Inicio de la Construcción. 36

Apartado 2. Cooperación en la implementación del Proyecto. 37

Apartado 3. Comité de Coordinación 37

Apartado 4. Predios y demás bienes requeridos para conformar la Trayectoria. 38

Apartado 5. Trayectoria. 39

Apartado 6. Estudios Técnicos e Investigaciones. 44

Apartado 7. Revisión, modificación y aprobación de los estudios a cargo del Contratista 44

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 45

Apartado 1. Construcción de la Línea de Transmisión. 45

Apartado 2. Obligaciones principales del Contratista durante la Etapa de Construcción de la Línea de Transmisión 45

Apartado 3. Obligaciones principales de la Contratante durante la Etapa de Construcción de la Línea de Transmisión 46

Apartado 4. Programa de Construcción de la Línea de Transmisión. 46

Apartado 5. Atraso en el Programa de Construcción de la Línea de Transmisión. 47

Apartado 6. Bitácora de Obra de la Línea de Transmisión. 48

Apartado 7. Plazo para la Construcción y puesta de la Línea de Transmisión en Operación Comercial 48

Apartado 8. Suministro y Banco de Materiales de la Línea de Transmisión. 49

Apartado 9. Equipamiento asociado a la Línea de Transmisión 50

Apartado 10. Efectos del incumplimiento del Programa de Construcción de la Línea de Transmisión 50

Apartado 11. Terminación y Finiquito de la Construcción de la Línea de Transmisión. 51

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. ETAPA DE OPERACIÓN COMERCIAL 51

Apartado 1. Inicio de Operación. 51

Apartado 2. Prestación de los Servicios 52

Apartado 3. Sistema de Atención de Instrucciones del CENACE 55

Apartado 4. Obligaciones principales de la Contratante. 55

Apartado 5. Obligaciones del Contratista durante la Etapa de Operación Comercial.

......................................................................................................................................................................... 55

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. OBLIGACIONES GENERALES EN MATERIA AMBIENTAL. 58

Apartado 1. Gestión Ambiental y Social 58

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 60

CLÁUSULA VIGÉSIMA. AUTORREGULACIÓN, SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y FISCALIZACIÓN 61

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. DESARROLLO DE LA INGENIERÍA 66

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. ENTREGA Y PROPIEDAD DE LA INGENIERÍA 66

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS 67

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. OBRAS ADICIONALES DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 67

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. PRUEBAS Y ENSAYOS 68

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. DICTAMEN DE ACCIDENTES GRAVES 69

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. PERSONAL DEL CONTRATISTA 71

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. SUSPENSIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

......................................................................................................................................................................... 00

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX. SERVICIO DEFICIENTE 72

CLÁUSULA TRIGÉSIMA. INTERRUPCIONES ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA 73

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA. DERECHOS DE LOS USUARIOS 73

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA. FALLAS MASIVAS 74

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA. REPOSICIÓN DE EQUIPOS RELACIONADOS CON LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 74

CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA. INVENTARIOS DE BIENES AFECTOS AL CONTRATO 75

ASPECTOS ECONÓMICO - FINANCIEROS 75

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA. FINANCIAMIENTO 75

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA. OBLIGACIÓN DE FINANCIAR EL PROYECTO 76

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉPTIMA. TARIFAS Y CONTRAPRESTACIÓN 76

Apartado 1. Tarifas. 76

Apartado 2. Contraprestación 77

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OCTAVA. MECANISMO DE PAGO 78

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NOVENA. BALANCE CERO 79

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA. ACREDITACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA POR PARTE DEL CENACE 79

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA PRIMERA. MONTO DE LA ACREDITACIÓN 80

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA SEGUNDA. PERIODICIDAD DEL PAGO DE LA ACREDITACIÓN 80

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA TERCERA. REGISTROS CONTABLES DEL CONTRATISTA 80

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA CUARTA. GARANTÍA DURANTE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 81

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA QUINTA. GARANTÍA DURANTE LA ETAPA DE OPERACIÓN COMERCIAL 82

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA SEXTA. ESTUDIO DE RIESGOS 83

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA. SEGUROS 83

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA OCTAVA. REQUISITOS DE LAS EMPRESAS DE SEGUROS 86

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA NOVENA. SANEAMIENTO DE LA CONTRATANTE 86

CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMA. EVENTOS NO CUBIERTOS 87

CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA. IMPUESTOS 87

CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA. RIESGOS ASIGNADOS AL CONTRATISTA 87

CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMA TERCERA. RIESGOS ASIGNADOS A LA CONTRATANTE 88

CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMA CUARTA. SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO DE PRESTACIÓN Y FACTURACIÓN 88

CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMA QUINTA. RETENCIONES 89

ASPECTOS LEGALES 89

CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMA SEXTA. ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD DE PROPÓSITO ESPECÍFICO 89

CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA. CAPITAL SOCIAL. 90

CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA. CESIÓN DE DERECHOS 90

CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMA NOVENA. FIDEICOMISO 91

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA. FUERZA MAYOR 93

Apartado 1. Procedimiento. 93

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA PRIMERA. MODIFICACIONES AL CONTRATO 94

Apartado 1. Causas de modificación al Contrato. 94

Apartado 2. Procedimiento de análisis 95

Apartado 3. Compensación por actos sobrevinientes 96

Apartado 4. Modificación de Anexos 97

Apartado 5. Discrepancias. 97

Apartado 6. Inconformidades. 97

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA SEGUNDA. PRÓRROGA DEL CONTRATO 98

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA TERCERA. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 99

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA CUARTA. TERMINACIÓN DEL CONTRATO 100

Apartado 1. Terminación del Contrato por cumplimiento del plazo. 100

Apartado 2. Terminación del Contrato por mutuo acuerdo entre las Partes. 100

Apartado 3. Terminación del Contrato por decisión unilateral de la Contratante. 100

Apartado 4. Terminación del Contrato por Fuerza Mayor 101

Apartado 5. Terminación del Contrato por incumplimiento grave del Contratista 102

Apartado 7. Terminación del Contrato por incumplimiento de la Contratante 105

Apartado 8. De la intervención del Contrato 106

Apartado 9. De la liquidación del Contrato 107

Apartado 10. Terminación previa a la Fecha de Inicio de Puesta en Operación Comercial 107

Apartado 11. Otras obligaciones a cargo del Contratista en la fecha de terminación del Contrato 108

Apartado 12. Obligaciones Subsistentes 109

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA XXXXXX. XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXX 000

Xxxxxxxx 0. Xxxxxxxxx xx Xxxxx Xx. 111

Apartado 2. Trato directo. 111

Apartado 3. Peritajes y Experto Independiente. 111

Apartado 4. Solución de controversias entre el CENACE y el Contratista. 112

Sección 1 del Apartado 4 Reconsideración 112

Sección 2 del Apartado 4 Reconsideración Informada. 113

Sección 3 del Apartado 4 Panel de Expertos 113

Sección 4 del Apartado 4 Arbitraje. 114

Sección 5 del Apartado 4 Del recurso de revisión ante la CRE 114

Apartado 5. Solución de controversias entre la Contratante y el Contratista. 114

Sección 1 del Apartado 5 Conciliación 114

Sección 2 del Apartado 5 Arbitraje. 115

Apartado 6. Interferencias a la naturaleza privada de la conciliación y arbitraje. 115

Apartado 7. Continuación de las Actividades Previas a la Etapa de Construcción y de la Etapa de Operación Comercial 116

Apartado 8. No Renuncia. Acumulación de Recursos. 116

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA XXXXXX. XXXXXXXXXXXXXXX 000

Xxxxxxxx 0. Indemnizaciones del Contratista a la Contratante 116

Apartado 2. Indemnizaciones de la Contratante al Contratista. 118

Apartado 3. Procedimiento de Reclamaciones 119

Apartado 4. Impuestos sobre Reclamaciones 122

Apartado 5. Límite de Responsabilidad 122

Apartado 6. Responsabilidad de la Contratante por información entregada al Contratista 123

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA SEXTA. EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDADES 124

Apartado 1. Responsabilidades de las Partes. 124

Apartado 2. Exclusión de Responsabilidades de las Partes 125

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA. EVENTO EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD.

.......................................................................................................................................................................125

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD 137

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA NOVENA. DERECHOS DE PREFERENCIA 138

CLÁUSULA SEPTUAGÉSIMA. SANCIONES Y PENAS CONVENCIONALES 138

Apartado 1. Multas y Sanciones. 139

Apartado 2. Penas Convencionales. 139

Apartado 3. Calificación. 141

CLÁUSULA SEPTUAGÉSIMA PRIMERA. INTEGRIDAD DEL CONTRATO 142

CLÁUSULA SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA. REVERSIÓN 142

CLÁUSULA SEPTUAGÉSIMA TERCERA. COSTOS ADICIONALES 143

CONTRATO QUE CELEBRA EL ESTADO POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE ENERGÍA, REPRESENTADA POR EL JEFE DE LA UNIDAD [**] (EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ LA “CONTRATANTE”) Y POR LA OTRA, LA SOCIEDAD DE PROPÓSITO EXCLUSIVO [**],1 (A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DESIGNARÁ COMO EL “CONTRATISTA”) REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU REPRESENTANTE LEGAL, EL [**]2, PARA QUE ESTE ÚLTIMO LLEVE A CABO POR CUENTA DE LA NACIÓN, ENTRE OTROS, EL DISEÑO, FINANCIAMIENTO, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, GESTIÓN, OPERACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN [**]3 NECESARIA PARA PRESTAR EL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA,4 UBICADA EN EL ESTADO DE [**]5 DE LA REPÚBLICA MEXICANA, (EN LO SUCESIVO DENOMINADO COMO EL “CONTRATO”), DE CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

A N T E C E D E N T E S

1. La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos señala en sus artículos 25, párrafo cuarto y 27, párrafo sexto que el sector público tendrá a su cargo de manera exclusiva las áreas estratégicas; tratándose de la planeación y control del servicio público de transmisión la Nación llevará a cabo dichas actividades, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes.

2. El Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 en su apartado “Igualdad de oportunidades para un México Próspero” propone llevar a cabo las acciones para garantizar el acceso a la energía, con calidad y precios competitivos. Para lograr lo anterior, dicho plan articula un conjunto de objetivos y estrategias en torno a ejes y enfoques, entre los que se incluye el relativo al de “Asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica a lo largo del país”, mediante: (i) impulsar la reducción de costos en la generación de energía eléctrica para que disminuyan las tarifas que pagan las empresas y las familias mexicanas; (ii) homologar las condiciones de suministro de

1 Incorporar el nombre de la Sociedad de Propósito Específico constituida por el postor adjudicado del proceso de licitación de la Línea de Transmisión.

2 Nombre del Representante legal del Contratista

3 Incorporar el nombre de la línea de transmisión de acuerdo con el PRODESEN

4 De conformidad con la Declaración II del Acuerdo por el que se emiten los modelos de Convenios de Transportistas y Distribuidores, así como los modelos de Contratos de Participantes xxx Xxxxxxx Eléctrico Mayorista, en las modalidades de Generador, Suministrador, Comercializador no Suministrador y Usuario Calificado

5 Incorporar el Estado o Estados donde se efectuará la Línea de Transmisión.

energía eléctrica en el país; y, (iii) modernizar la red de transmisión y distribución de electricidad; entre otras.

3. El Programa Sectorial de Energía 2013 - 2018 que deriva del Plan Nacional de Desarrollo, señala que a la Contratante le corresponde establecer y conducir la política energética del país; ejercer los derechos de la Nación respecto del aprovechamiento de los bienes y recursos naturales que se requieran para generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación el servicio público y llevar a cabo la planeación energética a mediano y largo plazos.

En dicho Programa se establece la necesidad de construir nuevas líneas eléctricas de transmisión y subestaciones que permitan interconectar las principales regiones con recursos renovables del país para que su desarrollo y aprovechamiento progrese de forma significativa; la adición de nuevas líneas y subestaciones al Sistema Eléctrico Nacional debe coadyuvar a la reducción de los costos de operación del sistema, al contar con líneas menos saturadas y, por ende con menores pérdidas técnicas.

Asimismo, dicha expansión del sistema contribuye a homologar las condiciones de suministro de energía eléctrica en el país, por lo que plantea la implementación de distintas estrategias, entre las que destacan las siguientes:

“Estrategia 2.2. Disponer de infraestructura eléctrica en las mejores condiciones para proveer el servicio con estándares de seguridad, calidad y eficiencia.

[…]

Línea de acción 2.2.2.- Establecer programas que incrementen la eficiencia energética de los procesos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica.”

“Estrategia 3.1.- Desarrollar la infraestructura de transmisión eléctrica para incrementar el mallado de la red, su redundancia y la reducción de pérdidas.

Línea de acción 3.1.1.- Reducir costos y establecer tarifas de transmisión que incentiven el desarrollo eficiente de la industria eléctrica.

Línea de acción 3.1.2.- Implementar un programa de expansión y fortalecimiento de la red de transmisión que reduzca el número de líneas en estado de saturación de larga duración.

Línea de acción 3.1.3.- Expandir el mallado de la red de transmisión incrementando su capacidad, flexibilidad, y el aprovechamiento de las fuentes renovables.”

4. Los Programas de Ampliación y Modernización para la Red Nacional de Transmisión que correspondan al Mercado Eléctrico Mayorista son autorizados por la Contratante a propuesta del CENACE, escuchando la opinión que, en su caso, emita la CRE.

5. Es por ello que la Contratante publicó el 31 xx xxxx de 2017, el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, PRODESEN 2017-2031, el cual incluye los elementos relevantes del Programa de Ampliación y Modernización de la RNT 2017-2031 propuesto por el CENACE, estos Programas buscan la minimización de los costos de prestación del servicio, reduciendo los costos de congestión, incentivando una expansión eficiente de la generación y considerando los criterios de Calidad, Confiabilidad, Continuidad y seguridad de la Red Nacional de Transmisión.

En dicho Programa el Proyecto de Línea de Transmisión [**]6 se ha incluido en la categoría de Proyectos Programados, obras plenamente evaluadas e identificadas en el proceso de planeación, los cuales pueden ser programados para su ejecución.

El PRODESEN establece que la Contratante utilizará mecanismos que permitan garantizar la ejecución de los proyectos de ampliación y modernización de la RNT; de manera que la Secretaría forme asociaciones o celebre contratos con particulares, a través de procesos competitivos y transparentes, para llevar a cabo por cuenta de la Nación, entre otros, el financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión, operación, ampliación modernización, vigilancia y conservación de la infraestructura necesaria para prestar el Servicio Público de Transmisión de Energía Eléctrica.

6. La estrecha colaboración de los sectores público y privado es indispensable para asegurar la provisión de servicios que garanticen el acceso a energía eléctrica de calidad y con el menor costo de largo plazo, y dado que las necesidades de inversión son considerables tanto en construcción como en mantenimiento de infraestructura, es necesario consolidar los espacios de

6 Indicar el nombre del proyecto de Línea de Transmisión de acuerdo al Prodesen.

participación del sector privado, precisar las áreas de inversión del sector público y diseñar mejores esquemas de financiamiento.

7. La Ley de la Industria Eléctrica en su artículo 30 señala que el Estado a través de la Secretaría o de los Transportistas podrá formar asociaciones o celebrar contratos con particulares para que lleven a cabo por cuenta de la Nación, entre otros, el financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión, operación, y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el Servicio Público de Transmisión de Energía Eléctrica.

8. La Resolución de la Comisión Reguladora de Energía número RES/948/2015 en su artículo 5° define a la actividad de transmisión como aquella que tiene por objeto conducir energía eléctrica desde las Centrales Eléctricas a través de líneas, subestaciones, elementos de transformación, requiriendo de equipos y actividades implícitas asociadas como la operación física, mantenimiento, modernización del equipo, compensación, protección, conmutación, medición y monitoreo, entre otros, con el fin de entregar la energía eléctrica al Mercado Eléctrico Mayorista o a usuarios finales o a las redes generales de distribución.

9. El Acuerdo por el que la CRE establece los criterios bajo los cuales se incorporarán en el ingreso requerido del Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica los costos relacionados a los contratos o asociaciones a que se refieren los artículos 30 y 31 de la Ley de la Industria Eléctrica contenido en el número A/009/2016 establece, entre otros aspectos, que: (i) los costos para prestar el Servicio Público de Transmisión de Energía Eléctrica pueden reducirse cuando los proyectos de ampliación y modernización se realicen por medio de asociaciones o contratos de largo plazo que faciliten el financiamiento y siempre que: (a) se adjudiquen por medio de procesos competitivos y de libre concurrencia, así calificados por la Secretaría, conforme dispone el artículo 32 de la Ley de la Industria Eléctrica; (b) consideren que cada participante de la asociación o contrato realice las actividades de su especialidad y administre los riesgos asociados, manteniendo, tanto los participantes como el Estado, sistemas y registros contables separados para facilitar la regulación de diferentes proyectos, mismos que podrán ser públicos, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables; y, (c) se cuente al menos con dos propuestas a evaluar antes de la adjudicación; y, (ii) que la regulación tarifaria a que se refiere la fracción II del artículo 30 de la ley antes mencionada, los costos que resulten de los procesos de competencia y libre concurrencia para asignar los contratos o asociaciones para desarrollar los

proyectos se pueden considerar como eficientes, y trasladables a los usuarios, si dichos procesos resultan en costos competitivos; siendo condición necesaria que los procesos contengan al menos los siguientes elementos: (a) un mecanismo que adjudique como ganador al proyecto que requiera el menor valor presente neto de anualidades constantes, para un número de años consistente con la vida útil del proyecto de expansión o modernización; (b) la descripción de las condiciones que deben reunir los oferentes, de tal manera que prueben que cuentan con la capacidad técnica, operativa y financiera para llevar a cabo las actividades necesarias para la ejecución del proyecto en los términos del contrato o asociación, sin que esto implique limitar la libre concurrencia; (c) un esquema en el que cada participante del contrato o asociación realice las actividades de su especialidad y maneje los riesgos respectivos; y, (d) las condiciones bajo los cuales el proyecto no sería adjudicado, cuando el resultado del proceso de adjudicación no incorpore las condiciones de precio y menor costo para el usuario, de acuerdo con los planes de expansión, análisis de alternativas y de costo beneficio en el PRODESEN; y, (iii) que la participación de los interesados en el segmento de transmisión se ve favorecida por el establecimiento de principios de regulación tarifaria y el tratamiento transparente en el proceso de determinación de las remuneraciones previstas en los contratos y asociaciones que celebre el Estado, para que, en nombre y cuenta de la Nación, se lleven a cabo las actividades necesarias para prestar el Servicio Público de Transmisión de Energía Eléctrica.

10. La contratación con particulares para efectuar el financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión, operación, y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el Servicio Público de Transmisión de Energía Eléctrica por parte de la Contratante son una nueva modalidad de asociación público-privada para promover, mediante inversión privada, la ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión; tal es el caso de la Línea de Transmisión [**]7.

11. Mediante el esquema referido en el numeral anterior se logra: (i) mantener el control del Servicio Público de Transmisión de Energía Eléctrica a favor del Estado; (ii) ampliar y modernizar la Red Nacional de Transmisión; (iii) cumplir con la expansión de la Red Nacional de Transmisión pública mediante la participación de la inversión privada; (iv) servir como alternativa para contratar a largo plazo con un particular para el desarrollo de las

7 Indicar el nombre del proyecto de Línea de Transmisión.

actividades indicadas; (v) aumentar la infraestructura básica y prestar servicios públicos de mayor calidad, que de otro modo no podrían estar disponibles en el corto plazo; (vi) aprovechar la experiencia, la capacidad de innovación y los medios de financiamiento y desarrollo de infraestructura con que cuentan los sectores social y privado; (vii) permitir que los particulares cuyas actividades sean contratadas se encarguen de realizar en forma integral las actividades de financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión, operación, y ampliación de la infraestructura a fin de lograr economías de escala y obtener mayor eficiencia; (viii) distribuir los riesgos inherentes entre los sectores público y privado de manera más eficiente y equilibrada a fin de que puedan ser mejor controlados o mitigados; y, (ix) elevar la calidad del Servicio Público de Transmisión de Energía Eléctrica y asegurar que sea óptima en el largo plazo.

12. La Contratante ha creado el grupo denominado Mesa Interinstitucional de Seguimiento a la Ejecución de Proyectos de Ampliación de la Red Nacional de Transmisión con el propósito de acompañar, en el ámbito de sus atribuciones, el desarrollo de la Línea de Transmisión.

13. Mediante convocatoria publicada en el Diario Oficial de la Federación el [**],8 la Contratante de acuerdo con lo establecido en el artículo 32 de la Ley de la Industria Eléctrica convocó a las personas nacionales y extranjeras interesadas en participar en el Concurso Público Internacional [**],9 mediante el cual se adjudicaría el Contrato para el diseño, financiamiento, instalación, construcción, montaje, puesta en servicio, gestión, operación, mantención, ampliación, modernización, vigilancia y conservación de la infraestructura necesaria para la transmisión de energía eléctrica en la Línea de Transmisión [**]10 ubicada en [**]11 en la República Mexicana.

14. De conformidad con lo estipulado en las Bases Generales del Concurso y en las disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica, y en virtud de que se cumplieron los requisitos legales, técnicos y económicos, con fecha [**],12 la Contratante declaró concursante ganador del Concurso Público Internacional referido, al [**]13 – Adjudicado del Contrato - en virtud de que

8 Incorporar fecha de publicación de la Convocatoria.

9 Indicar el número del Concurso.

10 Incorporar el nombre de la Línea de Transmisión.

11 Incorporar la ubicación del proyecto de Línea de Transmisión.

12 Incorporar la fecha del fallo.

13 Incorporar nombre de la empresa o consorcio ganador.

presentó la mejor propuesta a la Contratante respecto de su solvencia económica, capacidad técnica y financiera.

15. En los términos del Convenio de Cesión de Derechos adjunto como Anexo [**]14 de este instrumento, el Adjudicado del Contrato como cedente y el Contratista como cesionario, celebraron el Convenio de Cesión de los derechos y obligaciones derivados del Concurso.

16. Dan fundamento a la celebración del presente Contrato por parte de la Contratante y el Contratista, los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2°, 11, 26, 30 y 32 de la Ley de la Industria Eléctrica y 14 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica y los artículos relativos de las Leyes Aplicables, el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, las Bases xxx Xxxxxxx Eléctrico y, las disposiciones administrativas de carácter general expedidas por la Comisión Reguladora de Energía.

D E C L A R A C I O N E S

I. Declara la Contratante, por conducto del Jefe de la Unidad [**] que:

1. Es una dependencia de la Administración Pública Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1°, 2°, 10°, 26 y 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

2. Su representante, el señor [**], ocupa el cargo de Jefe de la Unidad [**], y cuenta con las facultades legales suficientes para suscribir el presente Contrato, de conformidad con lo dispuesto por los artículos [**] del Reglamento Interior de la Secretaría de Energía.

3. Con fecha [**],15 mediante Concurso Público Internacional convocado por la Contratante, por conducto la Unidad antes mencionada, el Estado adjudicó a la empresa [**],16 el presente Contrato de acuerdo con lo establecido en los artículos 30 y 32 de la Ley de la Industria Eléctrica.”

II. Declara el Contratista por conducto de su representante legal, que:

1. Es una persona moral de objeto limitado, legalmente constituida conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, como lo acredita con la

14 Incorporar número del Anexo.

15 Incorporar la fecha del fallo.

16 Incorporar nombre de la empresa o consorcio ganador.

escritura pública número [**],17 de fecha [**],18 otorgada ante la fe del Lic. [**],19 Notario Público No. [**]20 de [**],21 cuyo objeto social es llevar a cabo todas aquellas actividades necesarias para cumplir con el objeto del presente Contrato.

2. En su carácter de representante legal, el señor [**],22 declara ser mayor de edad, de nacionalidad [**],23 con domicilio legal establecido en [**],24 contar con poderes amplios y suficientes para suscribir el presente Contrato y obligar a su representada en los términos del mismo, lo que acredita con su representación contenido en la escritura pública número [**],25 de fecha [**],26 otorgada ante la fe del Lic. [**],27 Notario Público No. [**]28 de [**]29.

3. El señor [**]30 declara, bajo protesta de decir verdad, que a la fecha en que se suscribe el presente Contrato, dicha personalidad no le ha sido revocada, limitada, ni modificada en forma alguna.

4. Con fecha [**], se designó a(l) la empresa (consorcio) [**]31 como ganador del Concurso Público Internacional, para la adjudicación del Contrato para el diseño, financiamiento, instalación, construcción, montaje, puesta en servicio, gestión, operación, mantención, ampliación, modernización, vigilancia y conservación de la infraestructura necesaria para la Transmisión de Energía Eléctrica, respecto a la Línea de Transmisión [**];32 de acuerdo con lo establecido en los artículo 30 y 32 de la Ley de la Industria Eléctrica.

5. En consecuencia y de conformidad con lo establecido en las Bases Generales del Concurso mencionado, el Adjudicado del Contrato cedió a favor del Contratista los derechos y obligaciones derivados del Concurso para que la Contratante suscriba el Contrato en favor de este último.

17 Incorporar número de escritura.

18 Incorporar fecha de escritura.

19 Incorporar el nombre del titular de la Notaria.

20 Incorporar el número de notaria.

21 Incorporar la localidad donde reside la Notaria.

22 Incorporar el nombre del Representante Legal del Contratista.

23 Incorporar la nacionalidad del representante legal.

24 Incorporar el domicilio legal.

25 Incorporar número de escritura.

26 Incorporar fecha de escritura.

27 Incorporar el nombre del titular de la Notaria.

28 Incorporar el número de notaria.

29 Incorporar la localidad donde reside la Notaria.

30 Incorporar el nombre del Representante Legal del Contratista.

31 Incorporar el nombre de la empresa o consorcio que participó en el Concurso.

32 Incorporar nombre de la línea de transmisión

6. Tiene capacidad jurídica para contratar y cuenta con los recursos técnicos, económicos y financieros necesarios para cumplir con las obligaciones que adquiere con la celebración del presente Contrato.

7. Que conoce el modelo de Convenio para la Operación Técnica y Comercial de la Transmisión contenido en el Acuerdo por el que se emiten los modelos de Convenios de Transportistas y Distribuidores, así como los modelos de Contratos de Participantes xxx Xxxxxxx Eléctrico Mayorista, en las modalidades de Generador, Suministrador, Comercializador no Suministrador y Usuario Calificado publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 2016, instrumento que contiene el mecanismo de pago y/o acreditación relativo a la prestación del Servicio Público de Transmisión de Energía Eléctrica, por el que, el CENACE cubrirá al Contratista un pago correspondiente a la anualidad constante estipulada en la propuesta económica y que se describe en el presente Contrato.

8. Que conoce las licencias, permisos y demás autorizaciones que ha gestionado y obtenido la Contratante, en los términos de este Contrato, y que, en su caso, tramitará las demás que resulten necesarias para el cabal cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el mismo.

9. Ha inspeccionado debidamente la Trayectoria relacionada con la Línea de Transmisión materia de este Contrato a fin de considerar todos los factores que intervinieron en la elaboración de sus propuestas técnica y económica en el Concurso, así como los que intervienen en la ejecución de los trabajos y actividades a su cargo descritos en el Contrato.

10. Conoce las características técnicas, económicas y jurídicas bajo las cuales debe cumplir el objeto de este Contrato y las obligaciones a su cargo; dispone de los recursos técnicos, económicos y financieros suficientes, necesarios e idóneos para cumplir de forma eficiente, oportuna, y cuenta con los equipos y materiales necesarios, así como con el personal con la experiencia y capacidad requeridas en los términos y condiciones establecidos en este Contrato.

11. El Contratista conoce, acepta y se responsabiliza del cumplimiento de todas las obligaciones laborales y otras relacionadas con sus empleados, personal administrativo, subcontratista y comisionistas incluyendo sin limitar, el cumplimiento de todas las obligaciones relacionadas con las leyes laborales, de seguridad social y otras leyes y reglamentos aplicables.

12. Su representada ha sido constituida como una sociedad de propósito específico y cuenta con los subcontratistas necesarios e idóneos para cumplir con las obligaciones establecidas en este Contrato, y los accionistas del Contratista cuentan con los recursos técnicos y económicos necesarios para apoyarlo en el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del Contrato, así como de aquellas otras obligaciones que llegue a contraer o celebrar, o que a la fecha ha celebrado para la prestación de las obligaciones bajo el presente Contrato.

13. Conoce el contenido y alcance de las Bases Generales del Concurso y del presente Contrato, así como sus términos y condiciones, por lo que manifiesta su voluntad de sujetarse a los mismos, asumiendo todos los derechos y obligaciones que le corresponden, derivados de dichos instrumentos, manifestando no encontrar vicio, error, dolo u omisión en ninguno de ellos.

14. Conoce y entiende el contenido y alcance que establece la Ley de la Industria Eléctrica y su Reglamento; el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional; las Bases xxx Xxxxxxx Eléctrico; el Código de Red; las Condiciones Generales para la Prestación del Servicio Público de Transmisión y, las disposiciones administrativas de carácter general expedidas por la CRE y el CENACE; y demás disposiciones legales aplicables; así como los Anexos que forman parte integrante del presente Contrato.

III. La Contratante y el Contratista por conducto de sus representantes, declaran que:

Único. En razón de lo señalado en los Antecedentes y Declaraciones anteriores, es su intención celebrar el presente Contrato conforme a los términos y condiciones de las siguientes:

CLÁUSULAS ASPECTOS GENERALES

CLÁUSULA PRIMERA. DEFINICIONES.

Para efectos del Concurso y el presente Contrato, incluyendo sus Anexos, las palabras escritas con primera letra en mayúscula, tendrán el significado que se les atribuye en la Ley de la Industria Eléctrica y su Reglamento y el Anexo [**]33 del

33 Indicar el número de Anexo respectivo.

Contrato: “Definiciones y Xxxxxxxxx”, salvo que expresamente se indique otra cosa. Dichas palabras podrán usarse en singular o plural y en cualquier género, según lo requiera el sentido de la frase de que se trate.

CLÁUSULA SEGUNDA. OBJETO DEL CONTRATO.

Apartado 1. Objeto.

El Contratista se obliga a llevar a cabo el diseño, financiamiento, instalación, construcción, montaje, puesta en servicio, gestión, operación, mantenimiento, ampliación, modernización, vigilancia y conservación de la infraestructura necesaria para la transmisión de energía eléctrica de la Línea de Transmisión.

El Estado será responsable de la prestación del Servicio Público de Transmisión de Energía Eléctrica, siendo el Contratista solidariamente responsable en la prestación de dicho servicio, en el ámbito del objeto señalado en el párrafo inmediato anterior, a partir de la Etapa de Operación Comercial, todo ello de conformidad con lo señalado en el presente Contrato y las Leyes Aplicables.

Apartado 2. Autorización de la Contratante para que el Contratista represente al Estado ante el CENACE.

En los términos de los artículos 29 y 30 de la Ley de la Industria Eléctrica, mediante este acto la Contratante otorga a favor del Contratista, de conformidad con el objeto de este Contrato, el derecho exclusivo para que el Contratista represente a la Contratante ante el CENACE, el cual tiene por objeto el representar los intereses del Estado mediante el desarrollo de proyectos de la Red Nacional de Transmisión.

El Contratista estará obligado a llevar a cabo todas las actividades necesarias para cumplir con las obligaciones establecidas en el Contrato y en las Leyes Aplicables, con el objeto de cumplir con eficiencia y calidad todas las obligaciones a su cargo establecidas en el Contrato y las Leyes Aplicables.

Apartado 3. Administración del Contrato.

La administración del Contrato corresponde a la Contratante, sin perjuicio de las demás facultades que las Leyes Aplicables y el presente Contrato confiere al CENACE, la CRE y demás Autoridades Gubernamentales.

CLÁUSULA TERCERA. XXXXX XXXXXXXX Y REGULATORIO APLICABLE.

Apartado 1. Xxxxx Xxxxxxxx y regulatorio.

El régimen legal del Contrato, se integra por los siguientes ordenamientos:

a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

b) Tratados Internacionales celebrados por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y ratificados por el Senado de la República;

c) Ley de la Industria Eléctrica;

d) Código de Comercio;

e) Código Civil Federal;

f) Ley de Transición Energética;

g) Ley General de Bienes Nacionales;

h) Ley Orgánica de la Administración Pública Federal;

i) Ley Federal de Competencia Económica;

j) Ley Federal de Procedimiento Administrativo;

k) Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos;

l) Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado;

m) Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente;

n) Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública;

o) Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica;

p) Reglamento Interior de la Secretaría de Energía;

q) Bases xxx Xxxxxxx Eléctrico, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de septiembre de 2015;

r) Acuerdo por el que se emiten los modelos de convenios de transportistas y distribuidores, así como los modelos de contratos de participantes xxx

xxxxxxx eléctrico mayorista, en las modalidades de generador, suministrador, comercializador no suministrador y usuario calificado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 2016;

s) Acuerdo identificado con el número A/009/2016, por el que la Comisión Reguladora de Energía establece los criterios bajo los cuales se incorporarán en el ingreso requerido del Servicio Público de Transmisión y Distribución de energía eléctrica los costos relacionados a los contratos o asociaciones a que se refieren los artículos 30 y 31 de la Ley de la Industria Eléctrica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de septiembre de 2016;

t) Resolución identificada con el número RES/151/2016, por la que la Comisión Reguladora de Energía expide las disposiciones administrativas de carácter general que contienen los criterios de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad del Sistema Eléctrico Nacional: Código de Red, conforme dispone el artículo 12, fracción XXXVII de la Ley de la Industria Eléctrica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 xx xxxxx de 2016;

u) Resolución identificada con el número 948/2015 por la que la Comisión Reguladora de Energía expide las disposiciones administrativas de carácter general en materia de acceso abierto y prestación de los servicios en la Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de Distribución de energía eléctrica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de febrero de 2016;

v) Manual de Solución de Controversias publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 xx xxxxx de 2016;

w) Protocolo para la implementación de consultas a pueblos y comunidades indígenas de conformidad con estándares del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes;

x) Manual de Estado de Cuenta, Facturación y Pagos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 xx xxxxx de 2016;

y) Manual de Registro y Acreditación de Participantes xxx Xxxxxxx, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de julio de 2016; y,

z) Las demás leyes, reglamentos, disposiciones, sentencias, jurisprudencias y actos emitidos por la CRE, el CENACE, Autoridades Gubernamentales en el ejercicio de sus facultades y la actualización o sustitución que lleve a cabo de esas disposiciones de tiempo en tiempo.

El Contratista acepta que, si las Leyes Aplicables fuesen derogadas, modificadas o adicionadas, en todo tiempo quedará sujeto a la nueva legislación y a las nuevas disposiciones legales y administrativas que en la materia se expidan, a partir de su entrada en vigor, las que pasarán a formar parte de las Leyes Aplicables.

Apartado 2. Reglas de interpretación.

El presente Contrato se interpretará de la siguiente forma:

a) Las Bases Generales del Concurso serán de aplicación supletoria al Contrato, para efectos de la interpretación de este último documento.

b) Los Anexos y Apéndices del presente Contrato forman parte integral del mismo, por lo que todas y cada una de las referencias hechas al Contrato en el texto del mismo, incluyen a sus Anexos.

c) Todas las referencias a cláusulas, numerales, literales, secciones, incisos, subincisos o Anexos hechas en el Contrato, se entienden referidas a las cláusulas, numerales, literales, secciones, incisos, subincisos o Anexos del propio Contrato, a menos que en forma explícita se indique que forman parte de las Bases del Concurso o algún otro documento.

d) Las Partes aceptan que cualquier acuerdo o disposición contenida en este Contrato que resulte contrario a cualquier disposición de orden público, se tendrá por no puesta y no afectará la validez de los demás términos y condiciones del Contrato. Cuando sea posible legalmente, las Partes llevarán a cabo las acciones procedentes para sustituir los términos y condiciones que resulten inválidos por otros que los sustituyan con el propósito de lograr el objeto del Contrato.

e) Las referencias en este Contrato a las disposiciones del mismo o de cualquier otro contrato o documento, se entenderán tal y como dichos documentos sean modificados o re-expresados en el futuro.

f) En caso de cualquier discrepancia, diferencia o contradicción entre lo previsto en la Propuesta del adjudicatario presentada en el Concurso, incluyendo sin limitación la Propuesta Técnica y Económica que la

conforman y lo previsto en este Contrato y sus Anexos, prevalecerán los términos del presente Contrato y sus Anexos, sin incluir dicha Propuesta.

g) Cualquier discrepancia entre los Anexos y Apéndices del Contrato y lo señalado en el Contrato, se resolverá aplicando lo que señale el Contrato.

h) En caso de duda se aplicará el criterio que favorezca el interés público y produzca los efectos del Contrato.

i) Para todos los efectos procedentes se entiende que todos los plazos que se establecen en el presente Contrato corresponden a Días Calendario salvo que específicamente se establezca que corresponden a Días Hábiles.

j) Las Partes expresamente convienen que nada de lo dispuesto en el presente Contrato, ni en la Propuesta, faculta o podrá interpretarse que faculta al Contratista para desempeñar funciones propias de la Contratante, o demás entidades y dependencias de cualquier orden de gobierno, las cuales únicamente serán prestadas por ellas, o las personas que éstas designen para tal efecto.

k) Adicionalmente, serán aplicables las reglas de interpretación de los contratos previstas en el Código Civil Federal.

El Contratista reconoce y acepta ser el único responsable ante el Estado, la Contratante y cualquier otra Autoridad Gubernamental, de todas y cada una de las obligaciones a su cargo, que deriven del Contrato y el marco legal descrito en esta Cláusula.

CLÁUSULA CUARTA. ACEPTACIÓN INCONDICIONAL DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CONTRATO.

La firma del presente Contrato, implica la aceptación incondicional e integral de sus términos por el Contratista, quien conoce a cabalidad sus consecuencias y alcances legales.

El Contratista se obliga con la Contratante en los términos y condiciones establecidos en el presente Contrato.

CLÁUSULA QUINTA. VIGENCIA DEL CONTRATO.

El presente Contrato tendrá una vigencia de treinta (30) años, contados a partir de la Fecha de Firma del Contrato y hasta la Fecha de Terminación del Contrato.

El plazo del Contrato comprende, la Etapa Previa al Inicio de la Construcción que se inicia en la Fecha de Firma del Contrato, la Etapa de Construcción que se inicia en la Fecha de Inicio de la Construcción, y la Etapa de Operación Comercial que dura veinticinco (25) años o el remanente para el cumplimiento del plazo de treinta (30) años, señalado en el párrafo inmediato anterior, a partir de la Fecha de Puesta en Operación Comercial y de conformidad con el Cronograma que se indica en el Anexo [**]34 del Contrato denominado “Cronograma”.

CLÁUSULA SEXTA. IDIOMA Y MONEDA DEL CONTRATO.

Apartado 1. Idioma del Contrato.

El idioma del presente Contrato será el español. Toda comunicación, información, correspondencia, dibujos, diseños, reportes del Contratista, avisos, certificados, especificaciones, requerimientos, manuales, notificaciones, así como cualquier otro documento relacionado con o derivado del Contrato, independientemente del medio en que se contengan, deberán ser emitidos, redactados y almacenados en su totalidad en el idioma español.

Cuando algún documento original relacionado con el Contrato conste en idioma distinto del español, deberá ser traducido a este último idioma x xxxxx del Contratista, cuando ello se requiera, a juicio de la Contratante.

Apartado 2. Moneda del Contrato.

Todos los pagos y/o Acreditación a ser realizados por el CENACE al Contratista serán hechos en pesos, moneda de curso legal en los Estados Unidos Mexicanos, conforme al Convenio para la Operación Técnica y Comercial de la Transmisión.

CLÁUSULA SÉPTIMA. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES.

Apartado 1. Autorizaciones.

El Contratista será responsable de obtener, conservar y mantener en pleno vigor y efecto todas las Autorizaciones que requiera para cumplir con el objeto del Contrato y las obligaciones a su cargo establecidas en él.

Es obligación de la Contratante:

a) Mediante la entrega de la información o documentos en su poder que se requieran para el propósito que se indican, apoyar y cooperar con el

34 Incorporar número de Anexo.

Contratista, para la obtención y mantenimiento en vigencia de las Autorizaciones;

b) Apoyar en las gestiones del Contratista para la obtención de las Autorizaciones para el funcionamiento del Servicio Público de Transmisión de Energía Eléctrica de acuerdo con sus facultades, sin incluir el gasto de sumas de dinero; y

c) No obstaculizar o impedir el ejercicio de los derechos o el cumplimiento de las obligaciones del Contratista.

El Contratista efectuará la valoración de los impactos sociales que podrían derivarse de sus actividades señaladas en el Objeto del presente Contrato; así como las medidas de mitigación correspondientes ante las Autoridades Gubernamentales correspondientes, observando para ello, las leyes y los tratados internacionales suscritos por el Gobierno de México. Lo anterior en los términos de lo establecido en el artículo 119 de la Ley y conforme a la Evaluación de Impacto Social que emita la Contratante.

Queda expresamente entendido que dentro de la obligación de mantener vigentes las Autorizaciones que asume el Contratista se incluye el pago de derechos, aprovechamientos, rentas, tasas, impuestos o cualesquier clase de contraprestación que por los mismos deba pagarse a cualquier Autoridad Gubernamental o terceros. En ningún caso las Autorizaciones incluirán pago, contraprestación u obligación a cargo de la Contratante, que corresponda a cualquier período de vigencia del Contrato.

En la fecha de terminación del Contrato, el Contratista transmitirá a la Contratante por escrito todas y cada una de las Autorizaciones y celebrará aquellos actos jurídicos que se requieran para lograr dicho propósito. El incumplimiento del Contratista le hará responsable de los daños y perjuicios que deriven del mismo.

Apartado 2. Aprobaciones de la Contratante

En todos los casos previstos en el Contrato en el que se requiera la aprobación de la Contratante, esta se obliga a:

a) No obstaculizar el procedimiento para otorgar la Autorización de que se trate.

b) Sujetarse a los plazos establecidos en el Contrato o las Leyes Aplicables.

c) No denegar la Autorización que le corresponda otorgar, sin causa justificada.

d) Fundar y motivar sus decisiones a menos que en forma expresa se señale en el Contrato que la decisión de que se trate será tomada a su sola discreción.

e) No emitir resoluciones contradictorias entre una instancia y otra.

f) Coordinar la emisión oportuna de las aprobaciones y autorizaciones que se requieran.

El Contratista se obliga a actuar oportunamente y de buena fe, conforme se establece en el Contrato y las Leyes Aplicables y a entregar las solicitudes o documentos de que se trate, incluyendo la información y cumpliendo los requisitos establecidos al efecto.

CLÁUSULA OCTAVA. NO RENUNCIA A DERECHOS DE LAS PARTES.

La omisión por parte de la Contratante para requerir el cumplimiento de alguna de las obligaciones contenidas en este Contrato o para requerir su implementación por parte del Contratista no deberá ser interpretado en ningún caso como una renuncia de la Contratante a ejercer sus derechos o una dispensa, sin que esto afecte la validez de este Contrato o el derecho de la Contratante a solicitar el cumplimiento forzoso de cualquier obligación del Contratista dentro de los términos del presente instrumento o el ejercicio de cualquier acción que esté a su disposición bajo el presente Contrato o las Leyes Aplicables.

CLÁUSULA NOVENA. ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS DEL CONTRATISTA.

El Contratista deberá mantener, durante todo el desarrollo del Contrato, convenientemente organizadas las actividades que le competen, en estricta observancia a los organigramas, descripción de funciones y designación de personal a cargo, aceptados por la Contratante y estipulados en el Anexo [**]35 del Contrato denominado “Propuesta Técnica del Contratista”.

El Contratista deberá disponer en su organización en el sitio de las Obras, como mínimo, el siguiente personal superior:

35 Indicar el Número de Anexo.

a) Jefe del Contratista en Terreno.36

b) Jefe de Oficina Técnica.37

c) Jefe de Obras Civiles.38

d) Jefe de Tendido de Conductores.39

e) Experto en Prevención de Riesgos.40

Apartado 1. Relaciones laborales del Contratista.

El Contratista será el exclusivo responsable de la contratación de trabajadores, Subcontratistas Afiliados, Subcontratistas, agentes y otros representantes para la ejecución del Contrato; en todo caso el Personal del Contratista deberá contar con una adecuada calificación para el desarrollo de los trabajos que se requieran. El Contratista será el exclusivo responsable del cumplimiento de todas las obligaciones que se relacionan con el Personal del Contratista, incluyendo, sin limitación, todas las obligaciones emanadas de las Leyes Aplicables, especialmente aquellas que rijan las relaciones entre trabajadores y empleadores, y cualquier otra obligación que emane de negociaciones colectivas u otros acuerdos laborales aplicables.

El Contratista deberá contratar y cerciorarse de que sus Subcontratistas Afiliados y Subcontratistas contraten personal capacitado y suficiente para la realización de las actividades que se les contrate. Asimismo, el Contratista deberá cumplir con todos los requerimientos legales en materia laboral y de seguridad social para la

36 Jefe de Contratista en Terreno: El Contratista asignará con residencia permanente en el Terreno, a un ingeniero Civil o a un ingeniero graduado en una Universidad reconocida nacional o extranjera, cuyo deber será dirigir la construcción, montaje y puesta en servicio de las Obras. Este profesional deberá tener una experiencia mínima xx xxxx (10) años, de los cuales, al menos ocho (8) años, deben corresponder a experiencia obtenida en Terreno en construcción de líneas de transmisión de alta tensión.

37 Jefe de Oficina Técnica: El Contratista asignará como jefe de Ia oficina técnica de planificación y control a un ingeniero civil o a un ingeniero graduado en una Universidad reconocida nacional o extranjera, que tenga una experiencia mínima de ocho (8) años en planificación y control de Obras de eléctricas de alto voltaje similares a las requeridas en este Contrato.

38 Jefe de Obras Civiles: A cargo de las Obras civiles (tundiciones, montaje de estructuras metálicas y otros), asignara, a un Constructor Civil u otro aceptable para la Contratante con una experiencia mínima xx xxxx (10) años en Ia construcción de subestaciones y líneas de transmisión de alta tensión similares a la de este Contrato.

39 Jefe de Tendido de Conductores: A cargo del tendido de conductores, el Contratista asignará, a un profesional aceptable para la Contratante con una experiencia mínima xx xxxx (10) años en el tendido de conductores con tensión controlada similares a la de este Contrato.

40 Experto en Prevención de Riesgos: El Contratista deberá mantener permanentemente en Terreno, a jornada completa, desde el inicio de la Etapa de Construcción y hasta la Terminación de dicha Etapa, con las atribuciones y recursos necesarios, a un experto profesional en prevención de riesgos, con una experiencia mínima de cinco (5) años en Obras de transmisión eléctrica similares a las de este Contrato.

contratación, despido y retiro del Personal del Contratista, y deberá cerciorarse de que sus Subcontratistas Afiliados y Subcontratistas también cumplan con dichos requerimientos. El Contratista deberá cumplir con todas las obligaciones que le impongan las Leyes Aplicables, lo que deberá exigir a sus Subcontratista Afiliados y Subcontratistas. La Contratante en cualquier momento podrá solicitar al Contratista evidencia del cumplimiento de las obligaciones referidas en la presente Cláusula, la que en su caso deberá ser entregada en un plazo no mayor xx xxxx

(10) Días.

La Contratante, tendrá el derecho de impedir el acceso o solicitar la remoción de cualquier Personal del Contratista cuya presencia, en la opinión razonable de la Contratante, pueda interferir con las Actividades Previas a la Etapa de Construcción y la prestación del servicio descrita en la Etapa de Operación Comercial. Cualquier determinación en este sentido por parte de la Contratante deberá ser notificada por escrito al Representante Designado del Contratista quien tomará acción inmediata al respecto. La decisión por parte de la Contratante de que un miembro del Personal del Contratista o de cualquier Subcontratista Afiliado o Subcontratista no sea admitida será definitiva y no será materia de ningún Procedimiento de Revisión o Procedimiento de Solución de Controversias.

En el evento que el Contratista se encuentre afectado por algún conflicto laboral con sus trabajadores, hará esfuerzos razonables para resolver tal situación, e informará al Representante Designado de la Contratante de los esfuerzos realizados para superarla.

En caso de que así se lo solicite la Contratante, el Contratista dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles posteriores a dicha solicitud, deberá proveer una lista de los nombres y direcciones de todo el Personal del Contratista que requieren entrar a la infraestructura necesaria que conforma la Línea de Transmisión en relación con este Contrato. Dicha lista deberá especificar las capacidades y funciones de dichas personas así como cualquier otra información que razonablemente le solicite la Contratante. A tal efecto, el Contratista deberá incluir en los contratos individuales de trabajo o cualquier contrato que regule la relación laboral del Personal del Contratista, la autorización expresa por parte de los mismos respecto de la entrega de dicha información a la Contratante. El Contratista también deberá requerirle a los Subcontratistas Afiliados y Subcontratistas que tomen la misma medida.

Sin perjuicio de las reglas anteriores, la Contratante estará en todo momento facultada para requerir del Contratista la entrega de información periódica con relación al cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social, tanto

del propio Contratista como de sus Subcontratistas Afiliados y Subcontratistas, la que en su caso deberá ser entregada en un plazo no mayor xx xxxx (10) Días.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este artículo hará incurrir al Contratista en las Penas Convencionales y Sanciones establecidas en este Contrato y las Leyes Aplicables.

Apartado 2. Subcontrataciones.

Dentro de los treinta (30) Días posteriores a la firma del Contrato, el Contratista deberá entregar al Representante Designado de la Contratante el esquema de subcontrataciones que pretenda llevar a cabo conforme con lo establecido en su Propuesta, señalando respecto de cada empresa Subcontratista:

i. Nombre y nacionalidad;

ii. Domicilio;

iii. Nombre del representante legal, incluyendo teléfono y correo electrónico;

iv. Los trabajos que desarrollará, y

v. Los términos generales de contratación.

El Contratista se obliga a verificar y acreditar ante el Representante Designado de la Contratante, previamente a la firma de los contratos respectivos, que sus Subcontratista Afiliados y Subcontratistas cumplen con los requerimientos establecidos en la presente Cláusula, según corresponda a la actividad que llevará a cabo como se propuso en el Anexo [**]41 del Contrato denominado “Propuesta Técnica del Contratista”.

La experiencia solicitada a los Subcontratistas Afiliados y Subcontratistas para prestar los servicios autorizados, que los habilita en los términos del presente Contrato, deberán haberla obtenido dentro de los diez (10) años previos a la fecha de celebración del Contrato y acreditarla con los documentos correspondientes a satisfacción de la Contratante, quien tendrá la facultad de verificarlos.

La Contratante, por conducto del Representante Designado de la Contratante, podrá solicitar cuando lo requiera, aclaraciones o información complementaria a cuyo efecto solicitará por escrito al Contratista la información o documentos que requiera y establecerá en el propio requerimiento el plazo razonable en que dichas aclaraciones, documentos o información solicitados deben ser entregados.

41 Indicar el Número de Anexo.

El Contratista podrá solicitar por conducto del Representante Designado de la Contratante, por causa justificada, la autorización para sustituir a cualquier Subcontratista Afiliado o Subcontratista, por otro que cumpla con los requisitos de experiencia y capacidad establecidos, lo que deberá acreditar a satisfacción de la Contratante, en los términos del presente Apartado. En su caso, la Contratante podrá formular comentarios o aclaraciones o información adicional y establecerá el plazo para que el Contratista la presente; de no hacerlo se entenderá negada la autorización, sin perjuicio de que el Contratista pueda volver a presentar la solicitud de sustitución de cualquier Subcontratista Afiliado o Subcontratista, por otro que cumpla con los requisitos de experiencia y capacidad establecidos, con la información completa.

La Contratante no podrá negar las autorizaciones a que se refiere la presente Cláusula sin causa justificada y dispondrá de un plazo máximo de treinta (30) Días para otorgarla o negarla. En caso de que la Contratante, no resuelva dentro del plazo señalado en este párrafo se entenderá otorgada la autorización respectiva.

A) Requisitos adicionales.

En cualquier caso, en que el Contratista pretenda utilizar a un Subcontratista Afiliado o Subcontratista para el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, adicionalmente a los demás requisitos establecidos en este Contrato, deberá cumplir, previamente al inicio de los trabajos a cargo del Subcontratista Afiliado o Subcontratista de que se trate, con lo siguiente:

a) Carta original de compromiso y responsabilidades. El Contratista debe entregar al Representante Designado de la Contratante, una carta original en la cual manifieste el compromiso, responsabilidades y alcances que tenga cada uno de los Subcontratistas Afiliados o Subcontratistas que pretenda contratar, para cumplir con los requisitos técnicos y económicos solicitados en las Bases del Concurso y el Contrato, o que contribuya al cumplimiento de las obligaciones del Contratista, conforme a lo establecido en el Contrato.

b) Limitaciones a los contratos que celebre el Contratista con los Subcontratista Afiliados y Subcontratista:

i. Sin perjuicio de que el Contratista, conforme a lo establecido en el Contrato y las Leyes Aplicables, pueda utilizar los servicios de terceros para la realización de actividades relacionadas con la Actividades Previas a la Etapa de Construcción y de prestación del Servicio descrita en la Etapa de Operación Comercial, será el único responsable ante la

Contratante, por el cumplimiento de las obligaciones a su cargo derivadas del Contrato;

ii. El Contratista no podrá establecer compromiso contractual o extracontractual, de naturaleza alguna, con ningún tercero o Empresa Vinculada, que contravenga, eluda o haga nugatoria alguna disposición contenida en este Contrato y en caso de hacerlo será responsable ante la Contratante del pago de los daños y perjuicios que dicha conducta ocasione.

c) Organigramas. El Contratista debe entregar al Representante Designado de la Contratante, los organigramas de los Subcontratistas Afiliados o Subcontratistas, indicando el personal que será asignado a cada actividad conforme al programa respectivo establecido en el Contrato, mismo que deberá ser idóneo y suficiente para cumplir en tiempo y forma con las obligaciones a su cargo.

B) Sustitución de Subcontratistas Afiliados o Subcontratistas en caso de incumplimiento.

La Contratante podrá, a su entera discreción, solicitar por escrito al Contratista para que termine cualquier Subcontrato, si:

a) El Contratista recibe 3 (tres) Notificaciones de Servicio Deficiente en un periodo de cuatro (4) meses consecutivos respecto de alguna de las actividades que comprende la Etapa de Operación Comercial, o

b) La Contratante desea utilizar este derecho de reemplazo como alternativa para la rescisión del presente Contrato en virtud de una causa de incumplimiento del Contratista que pudiere subsanarse con la terminación del Subcontrato de que se trate.

En caso de que la Contratante ejerza el derecho de solicitar el reemplazo de un Subcontratista Afiliado o Subcontratista conforme a esta Cláusula, el Contratista deberá reemplazar a dicho Subcontratista Afiliado o Subcontratista, previa aprobación del nuevo Subcontratista por parte de la Contratante, aprobación que no deberá ser negada sin causa justificada. El remplazo deberá llevarse a cabo dentro de un plazo de sesenta (60) Días Hábiles contados a partir de la fecha en que la Contratante haya notificado por escrito la solicitud de remplazo al Contratista. Para efectos del inciso a) inmediato anterior, si el Contratista no lleva a cabo el reemplazo en el tiempo señalado, será una causa de Terminación del Contrato que la Contratante tendrá derecho a ejercer. No obstante lo anterior, la

Contratante podrá otorgar un plazo mayor al previsto en este Apartado para el reemplazo correspondiente de así estimarlo conveniente, a su sola discreción.

Cualquier reemplazo de un Subcontratista deberá realizarse considerando previamente la información y documentos que el Contratista entregue al Representante Designado de la Contratante, con la que acredite que el nuevo Subcontratista cuenta con la capacidad, experiencia y solvencia financiera solicitada en el presente Contrato. Sin este requisito no se autorizará la sustitución.

Cualquier costo relacionado con el reemplazo de un Subcontratista, incluyendo el pago de cualquier penalidad por la terminación anticipada del Subcontrato de que se trate, en su caso, será a cargo del Contratista por lo que el Contratista libera en este acto a la Contratante de cualquier reclamo que pudiera iniciarse en contra del Contratante derivado de dicha circunstancia.

C) Cláusula arbitral

Es obligación del Contratista incluir en los Subcontratos que celebre con Subcontratistas Afiliados y Subcontratistas una cláusula arbitral para la resolución de las controversias que se susciten, en los mismos términos que se establece en la Cláusula de Solución de Controversias del presente Contrato.

El incumplimiento de esta disposición hará acreedor al Contratista de las Penas Convencionales y Sanciones que establece el Contrato y será responsable por los daños y perjuicios que se generen.

D) Subcontrataciones en la Construcción.

El Contratista deberá entregar al Representante Designado de la Contratante la documentación que acredite que el Subcontratista Afiliado o Subcontratista que tendrá a su cargo la Construcción de la Línea de Transmisión, cuenta con experiencia y capacidad técnica conforme a lo siguiente:

a) Relación de contratos de construcción de proyectos similares a la Línea de Transmisión, conforme a los lineamientos de carácter general establecidos en el presente Contrato, celebrados durante los últimos diez (10) años, contados a partir de la fecha de presentación de la documentación que acredite la capacidad y experiencia del Subcontratista Afiliado que corresponda, indicando por lo menos:

i. Nombre del proyecto similar;

ii. Localización del proyecto similar;

iii. Nombre de la dependencia, entidad u organismo gubernamental;

iv. Monto y periodo de vigencia del contrato;

v. Copia simple de la carátula y de la hoja de firmas de los contratos o carta original expedida por el representante legal de la persona moral que lo hubiese contratado que contenga la información pertinente;

vi. Carta de finiquito y recepción final de los trabajos de conformidad por parte de la dependencia, entidad u organismo gubernamental.

b) Estados financieros auditados correspondientes a los últimos tres (3) ejercicios anuales y los estados financieros internos más recientes con antigüedad no mayor a tres (3) meses, para acreditar su capacidad económica-financiera.

c) Lista de los contratos que se encuentre ejecutando a la fecha de firma del Contrato y los que tenga conocimiento que vaya a ejecutar, en su caso, durante la Etapa de Construcción de la Línea de Transmisión conforme al Programa de Construcción.

d) Acreditación de que cuenta con suficientes recursos humanos, materiales, técnicos, financieros y administrativos para hacer frente a las obligaciones de construcción de la Línea de Transmisión, a satisfacción de la Contratante.

e) Relación de los profesionales y técnicos correspondientes a los primeros tres (3) niveles jerárquicos que sean propuestos para dirigir la Construcción de la Línea de Transmisión, anexando el currículum vitae de cada uno de los profesionales técnicos, los cuales deberán tener experiencia en trabajos con características técnicas y magnitud similares al presente Proyecto. La currícula mencionada deberá constar en documento original, con la firma autógrafa del interesado e incluirá:

i. Copia del título emitido por autoridad competente que lo acredite con facultades para ejercer la profesión de que se trate;

ii. Copia del título expedido por la institución donde haya cursado estudios de posgrado;

iii. Copia de documento que acredite su domicilio;

iv. Teléfono móvil actual y dirección de correo electrónico;

v. Copia de constancias que acrediten su experiencia.

f) El organigrama del personal técnico y profesional, que participará en la Construcción de de la Línea de Transmisión, en el que se deberá indicar obligatoriamente:

i. Nombre y cargo;

ii. El tiempo en días y nivel de participación durante la ejecución de los trabajos del personal propuesto. Los días para cada una de las categorías deberá ser adecuado al trabajo a desempeñar y ser suficiente para completar la Construcción de la Línea de Transmisión en el plazo estipulado en el Programa de Construcción y el inicio de la prestación del Servicio.

g) El nombre de la persona que dentro del organigrama desempeñará el cargo de gerente responsable de los trabajos de Construcción de la infraestructura necesaria de la Línea de Transmisión, quien deberá acreditar que posee la preparación académica necesaria, con grado mínimo de licenciatura y que ha dirigido la Construcción de proyectos similares al Proyecto objeto del presente Contrato. El gerente responsable deberá participar en todas las juntas de trabajo que se realicen, firmará todos los documentos relacionados y será el único responsable de la conducción de los trabajos de Construcción ante la Contratante. El gerente responsable es independiente del Representante Designado del Contratista. Por causa justificada, la Contratante podrá ordenar la sustitución del gerente a que se refiere el presente literal, cuando haya recibido al menos dos (2) amonestaciones previas por parte de la Contratante, por impericia o negligencia en el desempeño de sus funciones, en cuyo caso el Contratista deberá sustituirlo sin demora, dentro de los treinta (30) Días siguientes a que hubiera recibido la instrucción correspondiente. De no hacerlo, el Contratista, se hará acreedor a las Sanciones y Penas Convencionales establecidas en el Contrato.

h) Carta original de compromiso y responsabilidades. El Contratista entregará al Representante Designado de la Contratante una carta original en la cual manifieste el compromiso, responsabilidades y alcances que tenga cada uno de los Subcontratistas Afiliados o

Subcontratistas que pretenda contratar, para cumplir con las obligaciones del Contratista, conforme a lo establecido en el Contrato.

E) Subcontrataciones para la Operación y Mantenimiento del Proyecto.

El Contratista deberá entregar al Representante Designado de la Contratante, los documentos que acrediten que el Subcontratista Afiliado o Subcontratista que tenga a su cargo las actividades autorizadas relacionadas con la Operación y Mantenimiento de la Línea de Transmisión, cuenta con la experiencia y la capacidad técnica, conforme a lo siguiente:

a) Gestión de proyectos similares a la Línea de Transmisión. Experiencia en la gestión de información periódica y reporte a las autoridades supervisoras que correspondan, cuidado la infraestructura necesaria, el Equipo, el Equipamiento y la atención oportuna y manejo logístico de casos de emergencia, operación de centros de control operativo, entre otros, dentro de los cinco (5) años previos a la fecha de la contratación.

b) Gestión de la calidad. Antecedentes y experiencia en la aplicación de Sistemas de Gestión de la Calidad, de las personas que tendrán a su cargo el Manual de Operación, quienes deberán mostrar evidencia objetiva del conocimiento de las normas, antecedentes y experiencia de al menos tres (3) años en la aplicación del Sistema de Gestión de la Calidad en proyectos similares al Proyecto.

c) Atención al usuario. Prestación de servicios similares al Servicio Público de Transmisión de Energía Eléctrica, así como el procesamiento y gestión de la atención de quejas, dentro de los cinco (5) años previos a la fecha de su contratación.

d) Currícula vitae del personal técnico directivo correspondiente a los dos

(2) primeros niveles de la organización del Subcontratista Afiliado o Subcontratista que tendrá a su cargo la Operación y/o Mantenimiento de la infraestructura necesaria que conforma la Línea de Transmisión.

e) Currículum vitae de la persona con experiencia probada en implantación de Sistemas de Gestión de la Calidad o equivalente.

f) Currículum vitae del auditor certificado en Sistemas de Gestión de la Calidad.

g) Relación de contratos de operación y/o mantenimiento y/o de prestación de servicios en proyectos similares a la Línea de Transmisión, celebrados durante los últimos diez (10) años, indicando:

i. Nombre del proyecto;

ii. Localización del proyecto;

iii. Nombre de la dependencia, entidad u organismo gubernamental;

iv. Monto y periodo de vigencia del contrato;

v. Información adicional que considere necesaria;

vi. Copia simple de la carátula y de la hoja de firmas los contratos o carta original expedida por el representante legal de la persona moral que lo hubiese contratado;

vii. Carta de finiquito y recepción final de los trabajos de conformidad por parte de la dependencia, entidad u organismo gubernamental.

F) Información del Contratista.

El Contratista deberá entregar durante la Vigencia del Contrato, en los plazos establecidos en cada caso o cuando lo solicite el Representante Designado de la Contratante, información de distinto tipo que va desde información general de la administración del Contrato hasta información específica durante cada etapa del Contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, se aplica como norma general que la información entregada por parte del Contratista al Representante Designado de la Contratante errónea o incompleta, que sea consecuencia de actos negligentes o maliciosos del Contratista, dará lugar a la aplicación de las Penas Convencionales y Sanciones de acuerdo con lo previsto en el Contrato y las Leyes Aplicables. Asimismo, en caso de producirse esta infracción en dos (2) oportunidades, dentro de un periodo de treinta y seis (36) meses, el Contratista incurrirá en una causal de incumplimiento grave de Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA. REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

Apartado 1. Representante Designado del Contratista.

Dentro de los tres (3) Días posteriores a la Fecha de Firma del Contrato, el Contratista tendrá la obligación de notificar por escrito al Representante

Designado de la Contratante el nombre del Representante Designado del Contratista quien será su representante legal en las actuaciones que se lleven a cabo conforme al Contrato y a quien deberán ser dirigidas todas las comunicaciones relacionadas con el Contrato. Se entenderá para efectos del presente Contrato que el Representante Designado del Contratista cuenta con las facultades suficientes para tomar las decisiones que correspondan en representación del Contratista por el sólo hecho de su nombramiento.

Apartado 2. Representante Designado de la Contratante.

Dentro de los tres (3) Días posteriores a la Fecha de Firma del Contrato, la Contratante notificará al Contratista el Representante Designado de la Contratante quien la representará y actuará en virtud del presente Contrato, conforme a los términos y condiciones, aquí establecidos. Salvo por lo actuado por funcionarios públicos en el legítimo ejercicio de sus atribuciones y competenciales legales, lo ejecutado por el Representante Designado de la Contratante prevalecerá sobre cualquier acción, determinación o solicitud contradictoria que realice o emitan otros funcionarios o representantes de la Contratante.

De conformidad con lo señalado en el párrafo inmediato anterior, los servidores públicos de la Contratante debidamente nombrados de conformidad con el Reglamento Interior de la Secretaría de Energía estarán facultados para desempeñar sus atribuciones legales sin necesidad de ningún acreditamiento, notificación previa o aceptación del Contratista.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. COMUNICACIONES.

Toda comunicación y relación entre las Partes, se efectuará a través del Representante Designado del Contratista y el Representante Designado de la Contratante.

Dentro del plazo de quince (15) Días contados a partir del nombramiento del Representante Designado del Contratista, este último acordará con el Representante Designado de la Contratante:

a) El sistema de comunicaciones que utilizará con el Contratista durante la Vigencia del Contrato, usando como documento oficial la Bitácora de Obra de la Etapa de Construcción o la Bitácora de Obra de la Etapa de Operación Comercial, según corresponda; y,

b) La forma de archivo y registro de la Documentación Operativa, la que se considerará oficial para todos los efectos legales y contractuales. Cualquier

cambio o modificación del sistema deberá ser acordado por escrito previamente por las Partes, a través de la anotación correspondiente en la respectiva bitácora de las que se mencionan en el inciso inmediato anterior.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. DOMICILIOS.

Salvo estipulación expresa en sentido contrario prevista en el presente Contrato, todas las notificaciones, citaciones, peticiones, demandas y otras comunicaciones debidas o permitidas conforme al Contrato y las Leyes Aplicables, deberán realizarse: (i) personalmente; (ii) por escrito enviada por correo certificado; o, (iii) mediante correo electrónico o fax a los siguientes domicilios:

Si es dirigida a la Contratante:

Domicilio:

Correo electrónico:

Si es dirigida al Contratista:

Domicilio:

Correo electrónico:

Para efectos de este Contrato, las partes fijan su domicilio en la ciudad de [**]; prorrogando su competencia ante los tribunales jurisdiccionales.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. NOTIFICACIONES.

A efectos de notificaciones y comunicaciones, las Partes designan los domicilios que constan en el presente Contrato, pudiéndose enviar cualquier notificación o comunicación, incluso las relativas al procedimiento arbitral o judicial según corresponda, de manera indistinta a cualquiera de ellos. En el supuesto de que alguna de las Partes contratantes cambie de domicilio a efectos de notificaciones, deberá comunicárselo a la otra parte por medio fehaciente. Hasta que la parte que cambie de domicilio no haya notificado a la otra parte como se indica en esta cláusula, se entenderá vigente el último domicilio que hubiera notificado y serán válidas las notificaciones que se hagan en él.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. ENTREGA DE INFORMACIÓN.

Apartado 1. Entrega de Información del Proyecto y de propiedad intelectual

En la fecha de terminación del Contrato y en un plazo no mayor a diez (10) Días Hábiles posteriores, el Contratista se obliga a entregar al Representante Designado de la Contratante toda la Información del Proyecto, la Documentación Operativa y toda la propiedad intelectual. Tratándose de propiedad intelectual, el Contratista deberá realizar, a su xxxxx, cualquier acto que sea necesario a fin de que la Contratante sea titular, licenciataria o causahabiente de todo derecho de propiedad intelectual.

Apartado 2. Entrega de Información por parte del Contratista

El Contratista cumplirá con todos los requerimientos de información y procedimientos establecidos en este Contrato o las Leyes Aplicables, que sean requeridos por la Contratante, la CRE, el CENACE, el Supervisor de Proyecto o cualquier otra Autoridad Gubernamental. A este efecto, está obligado a implementar un Sistema de Información en línea que permita acceder periódicamente a la información relacionada con el Contrato en tiempo real, a fin de satisfacer las necesidades de información de una manera eficaz y resguardando la confidencialidad de la información cuando proceda conforme a las Leyes Aplicables.

El Sistema de Información referido en el párrafo inmediato anterior deberá estar funcionando a satisfacción de la Contratante, dentro de los cinco (5) Días previos a la Fecha Programada de Inicio de Construcción y mantenerse operando durante la Vigencia del Contrato, sin perjuicio de actualizaciones que de tiempo en tiempo se lleven a cabo a instancia de la Contratante o alguna Autoridad Gubernamental.

El Contratista deberá presentar los informes periódicos, estadísticas y cualquier otro dato con relación con sus actividades y operaciones, en las formas y plazos que establezca el Contrato, o en su defecto, la Contratante o la CRE o el CENACE, según corresponda, en el respectivo requerimiento.

El Contratista deberá facilitar la revisión de su documentación, archivos y otros datos que requieran la Contratante o cualquier otra Autoridad Gubernamental, de conformidad con lo dispuesto en la presente Cláusula.

ASPECTOS TÉCNICOS.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DURANTE LA ETAPA PREVIA AL INICIO DE LA CONSTRUCCIÓN.

Apartado 1. Etapa Previa al Inicio de la Construcción.

La Etapa Previa al Inicio de la Construcción iniciará en la Fecha de Firma del presente Contrato y durará hasta la Fecha de Inicio de la Construcción.

En la Etapa Previa al Inicio de la Construcción la Contratante y el Contratista establecerán las bases para el desempeño y la condición del activo durante la fase preliminar del Proyecto.

El Contratista deberá efectuar esfuerzos razonables para llevar a cabo las Obras bajo los estándares requeridos. El Contratista sólo será responsable durante la Etapa Previa al Inicio de la Construcción por pérdidas o daños causados directamente por negligencia, incumplimiento voluntario o fraude del Contratista.

El Contratista con la asistencia y cooperación de la Contratante, realizará las siguientes actividades, entre otras:

a) Establecimiento de sistemas y protocolos financieros iniciales;

b) Establecimiento del proceso de familiarización inicial del Personal.

c) Verificación de estándares de Obras y Servicios.

d) Registro de activos.

Asimismo, durante la Etapa Previa al Inicio de la Construcción y hasta antes de la Fecha de Puesta en Operación Comercial, el Contratista se obliga a:

a) Constituir un Fideicomiso, en el que el Contratista será fideicomitente y la Contratante será fideicomisario o beneficiario, y en el cual estarán fideicomitidos la totalidad de los flujos de recursos relacionados con la Línea de Transmisión, y los activos físicos necesarios para la prestación de los servicios descritos en la Etapa de Operación Comercial.

b) Elaborar el Proyecto Ejecutivo a partir de la propuesta técnica presentada.

c) Obtener todos los permisos necesarios para el desarrollo del Proyecto de la Línea de Transmisión, incluida, de ser necesario, la gestión para obtener la

servidumbre legal o la adquisición de los derechos sobre los predios necesarios para el emplazamiento de la Línea de Transmisión.

d) Financiar y Construir la Línea de Transmisión hasta su completa terminación para dejarla habilitada para proveer el servicios descritos en la Etapa de Operación Comercial.

e) Contratar los seguros estipulados en el Contrato.

f) Otorgar y mantener vigentes las garantías requeridas en el Contrato.

g) Mantener un mínimo de Capital Social, sin derecho a retiro equivalente a [**].

El Contratista se obliga a gestionar la obtención de servidumbres u otros derechos sobre los predios cuando sea necesario para la provisión del servicio descrito en la Etapa de Operación Comercial, en concordancia con las Leyes Aplicables.

El Contratista efectuará las Actividades Previas del Contratista que establece el presente Contrato de conformidad con las Leyes Aplicables.

Apartado 2. Cooperación en la implementación del Proyecto.

El Contratista será responsable de obtener, conservar y mantener en pleno vigor y efecto todas las Autorizaciones que requiera para cumplir con el objeto del Contrato y las obligaciones a su cargo establecidas en él, hasta la Reversión del Proyecto de la Línea de Transmisión.

Es obligación de la Contratante apoyar y cooperar con el Contratista, para la obtención y mantenimiento en vigencia de las Autorizaciones referidas en el párrafo anterior, mediante la entrega de la información o documentos en su poder que se requieran con este objeto.

La Contratante participará y apoyará de buena fe las gestiones que el Contratista deba llevar a cabo con las Autoridades Gubernamentales para la obtención y vigencia de las Autorizaciones o para establecer acciones de coordinación con ellas o entre ellas, ya sean del orden federal, estatal o municipal

Apartado 3. Comité de Coordinación.

Dentro de los [**]42 Días siguientes a la Fecha de Firma del presente Contrato, la Contratante y el Contratista, establecerán un Comité de Coordinación formado por

42 Dependiendo el proyecto en especie se indicará los días convenientes.

[**]43 miembros designados por la Contratante y el Contratista, pudiendo ser sustituidos por cada una de las Partes mediante notificación por escrito entregada a la otra Parte en cualquier momento.

El Comité de Coordinación tendrá como principal función evaluar y dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del Contratista durante la vigencia del presente Contrato.

El Comité de Coordinación será la primera instancia de resolución de conflicto que surja entre las Partes por interpretación o ejecución del Contrato o de cualquiera de sus obligaciones respecto al mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula relativa a Solución de Controversias.

El Comité de Coordinación no tendrá la facultad de modificar en forma directa o indirecta las disposiciones del presente Contrato.

Apartado 4. Predios y demás bienes requeridos para conformar la Trayectoria.

El Contratista y la Contratante se sujetarán a las normas y procedimientos señalados en la Ley de la Industria Eléctrica en el Capítulo VIII denominado del Uso y Ocupación Superficial y en las demás disposiciones establecidas en las Leyes Aplicables.

La imposición de las servidumbres y en general cualquier otra Autorización o similar que, según las Leyes Aplicables, requiera el Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones conforme al Contrato, deberá ser solicitada por el Contratista a la Autoridad Gubernamental correspondiente y cumpliendo los requerimientos establecidos en las Leyes Aplicables.

La Contratante impondrá las servidumbres que sean requeridas de acuerdo con lo establecido en las Leyes Aplicables, y no asumirá en ningún caso los costos incurridos para adquirir o conservar dichas servidumbres.

Asimismo, de ser requerido por el Contratista, la Contratante a través de la Mesa Interinstitucional de Seguimiento a la Ejecución de Proyectos de Ampliación de la Red Nacional de Transmisión realizará sus mejores esfuerzos para que aquél acceda a instalaciones de propiedad de terceros, así como a la obtención de permisos, licencias, autorizaciones, servidumbres, derechos de uso y similares que sean necesarios para la implementación del Proyecto, en caso de que estos no fueran otorgados debidamente por la Autoridad Gubernamental competente, a

43 Indicar la integración de los miembros.

pesar de haber cumplido el Contratista con los requisitos y trámites exigidos por las Leyes Aplicables para su obtención.

En el caso que dentro de la Trayectoria se encuentren Bienes de dominio público de la Federación, corresponderá a la Contratante la gestión de las Autorizaciones para su utilización para los fines del Proyecto.

Apartado 5. Trayectoria.

A) Inspección de Trayectorias.

El Contratista ha recorrido e inspeccionado las Trayectorias y sus alrededores y ha obtenido toda la información disponible sobre las mismas y tiene pleno conocimiento y ha tomado en consideración todos los asuntos, condiciones y circunstancias que afecten la contraprestación y la Fecha Programada de Inicio para la Prestación de los Servicios en la Etapa de Operación Comercial, incluyendo sin limitación, la disponibilidad de medios de transportes, la disponibilidad de trabajadores locales y las obligaciones derivadas de su contratación, las condiciones climáticas e hidrológicas, las características del suelo, las condiciones del subsuelo y las Leyes Aplicables.

Lo dispuesto en este inciso no otorga al Contratista derecho alguno que pueda oponer en contra de la Contratante, liberándola en este acto de cualquier responsabilidad en cuanto a las condiciones actuales en que se encuentran las Trayectorias, incluyendo la posible existencia de vicios ocultos en dichas Trayectorias; sin embargo, la Contratante podrá utilizar el contenido del mismo para la defensa o contestación de cualquier acción que se ejercite en su contra.

B) Otros Bienes que conforman la Trayectoria.

Los Bienes que se describen en el Anexo [**]44 del Contrato denominado “Trayectoria”, serán aportados por el Contratista conforme con lo establecido en la presente Cláusula y el Cronograma.

C) Toma de Posesión

El Contratista con el apoyo de la Contratante en los términos establecidos en el Anexo [**]45 del Contrato denominado “Metodología para la Liberación de Predios”, llevará a cabo las actividades necesarias para obtener el acceso y uso de los Predios que conforman la Trayectoria, en uno o varios actos, conforme se establece en el Cronograma.

44 Indicar el número del Anexo y conforman los predios que integran dicha trayectoria.

45 Indicar Anexo.

La Fecha Programada de Inicio de Construcción se reprogramará en el caso de que existan condiciones que impidan la liberación de los Predios de la Trayectoria debido a un Evento Eximente de Responsabilidad.

Los bienes que se describen en el Anexo [**]46 del Contrato denominado “Trayectoria”, se identificarán una vez afectados al Proyecto, mediante el levantamiento del acta correspondiente. El Representante Designado de la Contratante y el Representante Designado del Contratista deberán suscribir el acta o actas de identificación de los bienes que conforman la Trayectoria especificando sus características, de la que formará parte el inventario de bienes muebles que sean materia del acta. A tales fines, se incluirán los planos topográficos de los bienes que conforman la Trayectoria, de los límites de la Línea de Transmisión y fotografías, dibujos o esquemas que permitan su identificación.

El Contratista no podrá usar los Predios de la Trayectoria y los bienes afectos al Proyecto sino exclusivamente para el objeto previsto en el Contrato, y con las limitaciones establecidas por las Leyes Aplicables.

La responsabilidad de la custodia de los Predios de la Trayectoria corresponderá al Contratista.

D) Aportaciones del Contratista.

El Contratista tendrá a su cargo la obtención de los bienes muebles e inmuebles que se describen en el Anexo [**]47 del Contrato denominado “Bienes aportados por el Contratista” y asumirá el pago de los gastos relacionados con su adquisición, entrega, incluyendo la tierra, los bienes distintos a la tierra y la gestión de la obtención de tales bienes. Los bienes que conforman la Trayectoria de la Línea de Transmisión serán transferidos a la Contratante al Término de la Vigencia del Contrato, sin costo alguno como parte del proceso de Reversión.

E) Adquisición de terrenos por vía de negociación.

En caso de que la realización de las Actividades Previas de la Etapa de Construcción requiera de la negociación de predios que conforman la Trayectoria, el Contratista efectuará el procedimiento establecido en la legislación de la materia y será obligación del Contratista la realización de todos los actos que se requieran hasta la adquisición de los mismos. Lo anterior sin perjuicio de que la Contratante coadyuve en la ejecución de dichos actos, a través de la Mesa Interinstitucional de Seguimiento a la Ejecución de Proyectos de Ampliación de la Red Nacional de

46 Indicar el número del Anexo y conforman los predios que integran dicha trayectoria.

47 Identificar el número del Anexo.

Transmisión, incluyendo de manera enunciativa y no limitativa las siguientes actividades: analizar y proponer alternativas que faciliten o hagan menos costosa la disposición de predios adicionales contiguos a los bienes que conforman la Trayectoria, participar en las negociaciones con los afectados, en la gestión de trámites e integración de los expedientes con los documentos requeridos, coadyuvar en la atención de demandas sociales relacionadas y llevar a cabo los procedimientos para las consultas a las comunidades indígenas que procedan conforme a lo dispuesto por las Leyes Aplicables.

El Contratista será responsable de llevar a buen término las gestiones necesarias para realizar la Construcción de la Línea de Transmisión de forma eficiente, respetando para ello, los derechos humanos de las comunidades y pueblos.

El Contratista observará en todo momento las Leyes Aplicables y los tratados internacionales suscritos por el Gobierno de México relacionadas con el reconocimiento a las comunidades indígenas.

La adquisición de bienes a comunidades indígenas será con estricto apego a los principios de sostenibilidad y respeto de los derechos humanos de las comunidades y pueblos de las regiones en los que se pretendan desarrollar, los pagos que de la gestoría en cuestión correspondan, así como de la obtención y pago de los derechos será a cargo de el Contratista.

F) Unidad de los bienes que integran el Proyecto.

Es obligación del Contratista mantener en todo momento la unidad física y jurídica de los bienes y derechos de los bienes que conforman la Trayectoria de la Línea de Transmisión y el Contrato, por lo que no podrá ceder, enajenar o en forma alguna gravar partes o secciones de los bienes, derechos, sistemas, Equipos, Equipamiento, bienes, instalaciones, sin importar que sean bienes muebles, inmuebles o derechos, que afecten o puedan afectar la unidad de la Línea de Transmisión con todo lo que de hecho y por derecho le corresponda, para la debida ejecución de las Actividades Previas a la Etapa de Construcción a satisfacción de la Contratante conforme se establece en el Contrato y las Leyes Aplicables.

G) Opción de compra de bienes no sustanciales para la Operación del Proyecto.

El Contratista otorga a favor de la Contratante la opción de compra de bienes no sustanciales para la Operación de la Línea de Transmisión, diferentes de los bienes que conforman la Trayectoria, que, al término de la Vigencia del Contrato,

pudieran interesarle a la Contratante. Asimismo se entenderá por bienes no sustanciales como aquellos bienes adicionales que formarán parte de los bienes afectos al Contrato, pero que su obtención se realizará, una vez que el Contratista realice los estudios necesarios para que la Contratante pueda determinar la viabilidad en la adquisición de los mismos y se autoricen, mediante dictamen emitido por la Contratante.

En caso del ejercicio de la opción referida en el párrafo inmediato anterior por parte de la Contratante, la propiedad de dichos bienes será automáticamente transferida a su favor conforme a los términos y condiciones establecidas a continuación:

a) El ejercicio de la opción podrá efectuarse en cualquier momento a partir del último año de Vigencia del Contrato y hasta antes de la Fecha de Terminación del Contrato. En el caso de rescisión del Contrato, el ejercicio de la opción podrá efectuarse hasta en un plazo máximo de seis (6) meses contados desde la fecha en que tenga lugar la rescisión del Contrato.

b) La Contratante tendrá el derecho a ejercer la opción por uno o más de los bienes del Contratista, a su solo criterio y decisión, con el único requisito de que sean convenientes para la Operación de la Línea de Transmisión o la prestación del Servicio Público de Transmisión de Energía Eléctrica.

c) El ejercicio de la opción surtirá efecto en la Fecha de Terminación del Contrato o en el Día siguiente al ejercicio de la opción, lo que ocurra después. Una vez que la Contratante haya efectuado el pago del precio acordado a favor del Contratista, los bienes respectivos serán obligatoria y automáticamente transferidos en propiedad a la Contratante.

d) La opción se deberá ejercer por escrito, mediante carta dirigida por el Representante Designado de la Contratante al Representante Designado del Contratista, con acuse de recibo.

e) El valor de venta del o de los bienes objeto de la opción, en adelante, el “Valor de Venta”, será aquel que determine el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.

f) Para aplicar el concepto de depreciación económica de los bienes remanentes del Contratista a que se refiere el presente inciso G), se procederá de acuerdo con las reglas de depreciación contenidas en la Ley del Impuesto Sobre la Renta y las normas de información financiera aplicables en los Estados Unidos de Mexicanos.

g) Se entenderá por valor de adquisición para estos efectos, al valor de la compra del bien respectivo, más los montos incurridos por concepto xx xxxxx, seguros, derechos arancelarios e impuestos, que fueron inscritos en los libros contables, que no hubieran sido susceptibles de recuperación, depreciación o reintegro a favor del Contratista.

h) En caso de que la Contratante considere que el valor de adquisición del bien excede el valor referido en el literal e) inmediato anterior, cualquiera de ellas podrá solicitar su revisión al Contratista. En caso de que no lleguen a un acuerdo en un plazo de treinta (30) Días, la controversia será dirimida por un peritaje técnico, a cargo de un perito elegido de común acuerdo entre dichas Partes o bien mediante el Procedimiento de Solución de Controversias.

i) El pronunciamiento xxx xxxxxx deberá ser emitido en un plazo no mayor de treinta (30) Días contados a partir de la fecha en que ambas Partes sustentaron su posición y tendrá carácter definitivo no pudiendo ser impugnado en forma alguna.

j) Los costos del peritaje serán cubiertos por las Partes al cincuenta (50%) por ciento cada una.

k) En caso de que luego de transcurridos quince (15) Días desde la fecha de emplazamiento, las Partes no hubieran designado al perito común, la controversia se resolverá conforme al Procedimiento de Solución de Controversias.

H) Documentación.

La Contratante y el Contratista acordarán la lista de los documentos relativos a los Predios, que deberán recabarse por este último, así como la definición de los documentos que se integrarán al expediente en original, en copia certificada o en copia simple y el mecanismo para la custodia de los mismos.

I) Fuerza Mayor Predial.

En el caso que una vez seguidos los procedimientos establecidos en la presente Cláusula el Contratista no pueda disponer de los Bienes que conforman la Trayectoria referidos en el Anexo [**]48 del Contrato denominado “Trayectoria” conforme al Programa de Entrega de Trayectoria, constituirá un Evento de Fuerza Mayor Predial.

48 Indicar el número del Anexo y conforman los predios que integran dicha trayectoria.

Igualmente, en el caso que el Contratista no haya podido obtener los bienes adyacentes o en su caso, no haya efectuado el acercamiento u obtención a comunidades indígenas o vinculados con los Bienes que conforman la Trayectoria que se requieran para llevar a cabo las Actividades Previas en la Etapa Previa al Inicio de la Construcción o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones del Contratista durante la Etapa de Construcción o la Etapa de Operación Comercial, por causas que no le sean imputables al Contratista, sus Subcontratistas Afiliados o Subcontratistas, incluyendo sin limitar a cualesquiera condiciones ambientales preexistentes, constituirá un Evento de Fuerza Mayor Predial.

Cualquier dificultad o contingencia que enfrente el Contratista respecto al uso y goce pacífico y continuo de la Línea de Transmisión o la realización de las Actividades Previas a la Etapa de Construcción, no lo exime de cumplir el Programa de Construcción en todos los demás frentes de trabajo, en el entendido, sin embargo, que en caso que el Contratista se vea interrumpido en cuanto al uso y goce pacífico y continuo de los Bienes que conforman la Trayectoria, por cualquier motivo ajeno al Contratista, sus Subcontratistas Afiliados o Subcontratistas, incluyendo sin limitar a cualesquiera condiciones ambientales preexistentes, resultará en la reprogramación de las fechas del Programa de Construcción, las cuales no podrán ser reprogramadas por periodos que excedan aquellos durante los cuales el Contratista se vio afectado en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones por dichas cuestiones, y para lo cual Partes se obligan a llevar a cabo reuniones con el objeto de implementar la reprogramación de las fechas del Programa de Construcción conforme a lo anterior.

Apartado 6. Estudios Técnicos e Investigaciones.

Previo al inicio de la Construcción, el Contratista deberá presentar a la Contratante para su aprobación, los Estudios Técnicos que, tienen por objeto verificar que el esquema final de la infraestructura necesaria permitirá una operación adecuada de la Línea de Transmisión de conformidad con los requisitos establecidos por la normativa vigente aplicable y los lineamientos emitidos por la Autoridad Gubernamental competente.

Apartado 7. Revisión, modificación y aprobación de los estudios a cargo del Contratista.

La Supervisión del Proyecto será la encargada de revisar y evaluar los Estudios Técnicos que elabore el Contratista, los que deberán estar acordes con los alcances del Contrato. Tales Estudios Técnicos, entre otros, son los siguientes:

▪ Estudio de Ingeniería.

▪ [**]49

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN.

Apartado 1. Construcción de la Línea de Transmisión.

Las especificaciones técnicas respecto de la Construcción de la Línea de Transmisión se encuentran especificadas en el Anexo [**]50, las cuales deberán seguirse por parte del Contratista y en cumplimiento de los plazos establecidos al efecto en el Anexo [**] del Contrato denominado “Cronograma”.

El Contratista deberá solicitar a la Contratante la aceptación definitiva o parcial de las Obras conforme a las especificaciones técnicas respecto de la Construcción, una vez se haya efectuado la recepción de las Obras por parte de la Supervisión del Proyecto.

Apartado 2. Obligaciones principales del Contratista durante la Etapa de Construcción de la Línea de Transmisión.

A efecto de que el Contratista pueda cumplir con el objeto del Contrato, se obliga a llevar a cabo todas aquellas actividades que se requieran para cumplir en tiempo y forma con las obligaciones asumidas bajo el presente Contrato.

El Contratista deberá cumplir con las obligaciones contenidas en el presente Contrato y en las Leyes Aplicables.

Durante la Etapa de Construcción de la Línea de Transmisión, el Contratista tiene la obligación de cumplir con la Construcción de la Línea de Transmisión de conformidad con las Especificaciones Técnicas establecidas en el presente Contrato, de acuerdo con el Cronograma de Etapas del Contrato, el Programa de Construcción y el Presupuesto de Construcción, dentro del plazo previsto para esta Etapa y deberá cumplir con las siguientes actividades:

a) Desarrollar la ingeniería necesaria para la instalación de la Línea de Transmisión;

b) Ejecutar las Obras indicadas en los Planos del Proyecto;51

c) Suministrar de los materiales, estructuras, equipamiento mecánico, eléctrico y de control, así como todas aquellas otras Obras y Servicios que sean necesarios para la correcta ejecución del Proyecto;

49 Incorporar los estudios técnicos que serán sujetos a revisión de acuerdo con lo previsto en el Concurso.

50 Indicar el número del Anexo.

51 Planos del Proyecto: Los planos, esquemas, dibujos y sus modificaciones y suplementos incluidos en los Documentos del Contrato y todos los que, de acuerdo con los términos del Contrato, sean proporcionados por SENER o proporcionados por el Contratista sin observaciones por parte de esta.

d) Obtener oportunamente todo el Financiamiento necesario para cumplir con el objeto del Contrato, a su propio costo y riesgo;

e) Obtener y mantener en pleno vigor y efecto, todos los Permisos, Licencias y Autorizaciones requeridas para el cumplimiento del objeto del Contrato, durante toda la Vigencia del Contrato;

f) Presentar informes de avance de la Obra, los cuales deberán ser acordes con el Programa de Construcción, con distinción precisa de la ruta crítica;

g) Llevar la Bitácora de Obra que será fiscalizada por la Supervisión del Proyecto;

h) Proveer el Suministro y Banco de Materiales necesarios para la instalación de la Línea de Transmisión;

i) Cumplir las disposiciones y normativas emanadas de las Autoridades Gubernamentales competentes en virtud de sus atribuciones legales y cumplir con todas las regulaciones que por cualquier concepto le sean aplicables;

j) Contratar oportunamente las Pólizas de Seguro según se indica en el presente Contrato;

k) Cumplir con la normativa ambiental vigente;

l) Adquirir los bienes necesarios para cumplir con el objeto del presente Contrato;

m) Cumplir con el porcentaje mínimo de contenido nacional establecido en las Bases del Concurso correspondiente;

n) Constituir las garantías necesarias de conformidad con el presente Contrato;

o) Cumplir con la normativa laboral vigente y aplicable al Personal del Contratista;

p) Cumplir con las demás obligaciones dispuestas en el presente Contrato a cargo del Contratista.

Apartado 3. Obligaciones principales de la Contratante durante la Etapa de Construcción de la Línea de Transmisión.

La Contratante tiene las siguientes obligaciones:

a) Otorgar las Autorizaciones y Permisos de su competencia, solicitados por el Contratista en forma expedita y diligente, y apoyar al Contratista en su obtención y diligenciamiento;

b) Llevar a cabo por medio de la Supervisión del Proyecto la supervisión general de las Obras del Proyecto y verificar que el Contratista cumpla con las obligaciones establecidas en el presente Contrato;

c) Firmar el acta para la puesta en Operación Comercial previa revisión del cumplimiento de las condiciones requeridas en la Etapa de Construcción detalladas en el informe de la Supervisión del Proyecto y la conclusión de las pruebas y ensayos correspondientes.

Apartado 4. Programa de Construcción de la Línea de Transmisión.

El Programa de Construcción que el Contratista planea seguir para la ejecución de las Obras, será entregado a la Contratante, en el plazo de [**] meses contado a

partir de la Fecha de Firma del presente Contrato. El Programa deberá contener los hitos de la Etapa de Construcción y la Etapa de Operación Comercial detallados en el Anexo [**]52 del Contrato.

En el mismo plazo, el Contratista entregará también, el documento de proyecto de ingeniería a nivel definitivo de la Línea de Transmisión que deberá incluir las características técnicas indicadas en el Anexo [**].53

Previo al Inicio de la Construcción de las Obras, la Contratante verificará, dentro de un plazo de [**]54 de recibido el documento de proyecto de ingeniería revisado por la Supervisión del Proyecto, que el proyecto de ingeniería cumpla las características técnicas que se especifican en el Anexo [**].55 La verificación que se menciona en esta Cláusula no implicará responsabilidad alguna por parte de la Contratante respecto a la ejecución de la Línea de Transmisión en la Etapa de Operación Comercial.

Los informes de avance que presente el Contratista deberán ser acordes con el Programa de Construcción, con distinción precisa de la ruta crítica. En caso que la ruta crítica se altere y que ello conlleve a un atraso de más de [**]56 días calendario en la Fecha de Puesta en Operación Comercial, el Contratista deberá entregar a la Contratante un Programa actualizado dentro de los [**]57 días calendario siguientes a la ocurrencia de tal hecho, en donde se detallen los reparaciones que se han implementado.

El Contratista deberá remitir a la Contratante, una versión actualizada del Programa Construcción a los [**]58 meses después de la Fecha de Firma del presente Contrato.

Apartado 5. Atraso en el Programa de Instalación de la Línea de Transmisión.

En caso de incumplimiento de los plazos del Programa de Construcción aplicarán las Penas Convencionales correspondientes establecidas en el Contrato.

La puesta en Operación Comercial de la Línea de Transmisión y los demás eventos que se indican en el Programa de Construcción, deberán producirse en los plazos indicados en el Anexo [**] denominado Programa de Construcción.

52 Indicar número del Anexo correspondiente.

53 Indicar número del Anexo correspondiente.

54 Incorporar el plazo cierto para la revisión de los estudios.

55 Indicar número del Anexo correspondiente.

56 Incorporar el plazo cierto para la revisión de los estudios. 57 Incorporar el plazo cierto para la revisión de los estudios. 58 Incorporar el plazo cierto para la revisión de los estudios.

Cuando el incumplimiento de dichos plazos obedeciera a acción indebida u omisión de la Contratante u otra Autoridad Gubernamental o demoras en la aprobación de los Estudios Técnicos, tales plazos se entenderán extendidos en un periodo equivalente a la duración de la dilación. Se entenderá que la acción u omisión de una Autoridad Gubernamental provoca el incumplimiento del plazo respectivo, cuando el entorpecimiento o paralización afectan la ruta crítica de las obras establecida en el Programa de Construcción.

Apartado 6. Bitácora de Obra de la Línea de Transmisión.

A partir de la Fecha de Inicio de la Construcción, el Contratista deberá mantener una Bitácora de Obra de conformidad con lo establecido en el Contrato y las Leyes Aplicables.

En la Bitácora de Obras las personas autorizadas anotarán las incidencias importantes en el curso de ejecución de la Obra, manteniéndolo permanentemente en Obra y bajo custodia del Contratista.

La Supervisión del Proyecto y el Contratista debidamente acreditados, suscribirán todas las anotaciones que realicen. La Contratante podrá tener acceso al cuaderno de obra cuando lo requiera.

Apartado 7. Plazo para la Instalación y puesta de la Línea de Transmisión en Operación Comercial.

El plazo para la Instalación de la Linea de Transmisión será de [**] años contados a partir de la Fecha de Inicio de la Construcción en virtud de lo establecido en el Anexo [**]59 Cronograma.

El incumplimiento de este plazo producirá los efectos indicados en el Apartados [**] de la presente Cláusula denominada: Atrasos en el Programa de Construcción de este Contrato.

La Etapa de Operación Comercial iniciará en la Fecha de Puesta de Operación Comercial, la cual iniciará una vez se emita la aprobación de la Contratante de conformidad con el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula relativa a las Pruebas y Ensayos.

Apartado 8. Suministro y Banco de Materiales de la Línea de Transmisión.

Las Obras del Proyecto de la Línea de Transmisión deberán cumplir como mínimo con los requerimientos de suministro de acuerdo con la normativa vigente y con las Especificaciones Técnicas que se describen en la presente Cláusula.

Sin perjuicio de lo anterior, la Contratante podrá aceptar modificaciones a estas especificaciones, cuando sean solicitadas o propuestas por el Contratista con el debido sustento y justificación.

a) Responsabilidad del Suministro: Será responsabilidad del Contratista suministrar todos los materiales para las obras del Contrato, según las condiciones establecidas en el Anexo [**]60 del Contrato denominado “Especificaciones Técnicas”.

En cualquier momento, la Supervisión del Proyecto podrá solicitar al Contratista la información que estime necesaria y conveniente para formarse una opinión fundada sobre la calidad y cumplimiento de las estipulaciones del Contrato, en relación con los materiales que el Contratista propone adquirir, incluyendo sin limitación la verificación del cumplimiento de contenido nacional mínimo establecido en las Bases de Concurso correspondiente.

Cualquier comentario o aprobación dado por la Supervisión del Proyecto relacionado con la adquisición de los materiales incorporados, no liberará al Contratista de las obligaciones y responsabilidades que le imponen las estipulaciones del Contrato sobre dichos materiales. La Supervisión del Proyecto podrá solicitar adicionalmente que el Contratista presente muestras, aetas o protocolos de pruebas o ensayos.

b) Transporte de los Suministros: Todo material deberá ser transportado desde su lugar de fabricación, ya sea en el país o en el extranjero, hasta el sitio de las obras, bajo la absoluta responsabilidad del Contratista.

c) Reparación o Reemplazo de los Materiales: Cualquiera que sea el avance de la fabricación, el Contratista deberá reparar o reemplazar, a su propio costo, los materiales que no cumplan con la finalidad exigida o las condiciones estipuladas en el Contrato.

d) Condiciones Generales para la Gestión del Suministro de los Materiales: Es responsabilidad del Contratista llevar a cabo todas las acciones necesarias, desde la preparación de los antecedentes para colocar las órdenes de fabricaci6n y de

compra, hasta la entrega, en el sitio de las obras, de todos los materiales incorporados, sean de procedencia nacional o extranjera de conformidad con las Leyes Aplicables.

El Contratista tendrá la responsabilidad de almacenar, custodiar, manipular y controlar el buen uso de los materiales incorporados a plena satisfacción de la Contratante, quien verificará el cumplimiento de estos requisitos y todas las obligaciones contenidas en la presente Cláusula por medio de la Supervisión del Proyecto.

Apartado 9. Equipamiento asociado a la Línea de Transmisión.

El Contratista deberá velar porque el Equipamiento asociado a la Línea de Transmisión corresponda a los alcances de los servicios descritos en la Etapa de Operación Comercial especificados en el Anexo [**]61 del Contrato denominado “Equipamiento”, verificándose que se cumplan las especificaciones, requisitos mínimos y normas establecidas en el Contrato, así como en las buenas prácticas de la ingeniería.

Es obligación del Contratista velar por sus máquinas, herramientas, instrumentos y equipos de su propiedad, o poseídos por esta última bajo cualquier título.

La Contratante no se responsabilizará en ningún caso por hurtos, robos, extravíos o deterioros de las referidas maquinas, herramientas, instrumentos o equipos y por este acto el Contratista libera expresamente a la Contratante de cualquier responsabilidad al respecto.

Asimismo, el Contratista deberá contratar las Pólizas de Seguros que Protejan la Propiedad del Contratista, que incluye los Equipamientos, de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula de Seguros del presente Contrato.

La Supervisión del Proyecto deberá supervisar la calidad de los suministros y características técnicas del Equipamiento, teniendo en cuenta, entre otros, lo establecido en el Anexo [**]62 del Contrato, denominado “Equipamiento”.

Apartado 10. Efectos del incumplimiento del Programa de Construcción de la Línea de Transmisión.

En caso de incumplimiento del Programa de Construcción aplicarán las Penas Convencionales y Sanciones correspondientes de conformidad con la Cláusula

61 Indicar número del Anexo.

62 Indicar número del Anexo.

relativa a Penas Convencionales y Sanciones, sin perjuicio de lo estipulado en la Cláusula relativa a Fuerza Mayor.

Apartado 11. Terminación y Finiquito de la Construcción de la Línea de Transmisión.

Una vez cumplidas las obligaciones del Contratista durante la Etapa de Construcción de conformidad con el informe de puesta en Operación Comercial que emitirá la Supervisión del Proyecto, se iniciará un período de operación experimental con la Línea de Transmisión. Si la Línea de Transmisión y sus componentes, operan sin interrupciones atribuibles a los Estudios Técnicos, a la calidad del material o equipos del sistema, por un período de [**]63 entonces la Puesta en Operación Comercial, se entenderá producida al vencerse dicho período, para lo cual se consignará la fecha en un acta suscrita por la Contratante y el Contratista, configurándose por tal la Fecha de Puesta en Operación Comercial e inicio de la Etapa de Operación Comercial.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. ETAPA DE OPERACIÓN COMERCIAL.

Apartado 1. Inicio de Operación.

El Contratista deberá iniciar la prestación de los servicios contenidos en la Etapa de Operación Comercial en o antes de la Fecha Programada de Inicio para la Prestación de los Servicios y seguirlos prestando en forma regular y continua hasta la Fecha de Terminación del Contrato.

Previamente al inicio parcial o total, provisional o definitivo de la prestación de los servicios contenidos en la Etapa de Operación Comercial, el Contratista deberá entregar al Representante Designado de la Contratante:

a) La Solicitud del Permiso de Inicio de Prestación de los Servicios o la Solicitud del Permiso de Inicio de Prestación Parcial de los Servicios según corresponda.

b) La Fecha de Inicio de la Prestación de los Servicios en la Etapa de Operación Comercial y los Manuales de Operación de cada uno de los servicios contenidos en la Etapa de Operación Comercial aprobados.

c) Copia de las pólizas de los Seguros que correspondan a la prestación de los servicios contenidos en la Etapa de Operación Comercial conforme con lo establecido en la Cláusula de Seguros respectiva.

63 Indicar el periodo cierto del plazo de prueba.

El inicio de operación de la Linea de Transmisión quedará sujeto a la autorización que al efecto emita el CENACE, conforme a las Leyes Aplicables.

Previamente al inicio de la prestación de servicios previstos en la Etapa de Operación Comercial solicitada por el Contratista, la Contratante verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos en los literales a) a c) inmediatos anteriores, sin el cual el Contratista no dará inicio a la prestación de dichos servicios.

Apartado 2. Prestación de los Servicios

El Contratista está obligado a prestar los servicios previstos en la Etapa de Operación Comercial en los términos y condiciones establecidos en el Contrato en o antes de la Fecha Programada de Inicio para la Prestación de los Servicios, a cuyo efecto previamente el Contratista deberá:

a) Cumplir los requisitos previos establecidos al efecto en el Contrato y las Leyes Aplicables;

b) Cumplir los requisitos establecidos por el CENACE para la operación de la Línea de Transmisión;

c) Obtener del CENACE el Permiso de Inicio para la Prestación de los Servicios;

d) Entregar al Representante Designado de la Contratante la Solicitud del Permiso de Inicio de Prestación de los Servicios otorgado por el CENACE, dentro de los sesenta (60) Días previos a la Fecha Programada de Inicio para la Prestación de los Servicios, en donde se acredite el cumplimiento de los requisitos previos establecidos;

e) Interconectar la Línea de Transmisión a la Red Nacional de Transmisión en los términos que establezca el CENACE y lo señalan las Leyes Aplicables;

f) Permitir la interconexión de centrales eléctricas o centros de carga conforme lo establecen las Leyes Aplicables y las instrucciones del CENACE.

La Solicitud del Permiso de Inicio de Prestación de los Servicios deberá cumplir con los requisitos establecidos y presentarse por escrito en el formato autorizado.

Conforme a lo establecido en las Leyes Aplicables, una vez recibida la Solicitud del Permiso de Inicio de Prestación de los Servicios, el CENACE la analizará y verificará que reúna los requisitos correspondientes. En caso de que dicha solicitud esté completa, el CENACE, expedirá el Permiso de Inicio para la Prestación de los Servicios antes de la Fecha Programada de Inicio para la Prestación de los Servicios y establecerá la Fecha de Inicio de la Prestación de los Servicios, que no excederá de treinta (30) Días contados a partir de la Fecha Programada de Inicio para la Prestación de los Servicios, salvo requerimientos específicos del Programa Definitivo de Inicio de la Prestación de los Servicios.

En el supuesto de que la Solicitud del Permiso de Inicio de Prestación de los Servicios esté incompleta, el CENACE requerirá al Contratista para que subsane la omisión y le otorgará un plazo para ello, mismo que no será mayor de quince

(15) Días. Una vez subsanada la omisión por el Contratista, el CENACE expedirá el Permiso de Inicio de la Prestación del Servicios en o antes de las fechas límites, establecidas. En caso de que el Contratista no subsane la omisión dentro del plazo establecido en el requerimiento respectivo se aplicarán al Contratista las sanciones y Penas Convencionales que correspondan conforme al presente Contrato y las Leyes Aplicables.

El Contratista y la Contratante con la oportunidad debida y con base en el Programa Definitivo de Actividades Previas del Contratista y el Programa Preliminar de Inicio de la Prestación de los Servicios acordarán el Programa Definitivo para la Prestación de los Servicios a que se sujetará el inicio de la prestación de los servicios previstos en la Etapa de Operación Comercial y en el Permiso de Inicio para la Prestación de los Servicios el CENACE establecerá en su caso las disposiciones complementarias que pudieran requerirse para cumplir el Programa Definitivo para la Prestación de los Servicios.

El Contratista no podrá bajo circunstancia alguna dar inicio a la prestación de los Servicios contenidos en la Etapa de Operación Comercial sin haber cumplido con los requisitos establecidos en los literales a), b), c) y d) del Apartado 2 de la presente Clausula y obtenido previamente del CENACE el Permiso de Inicio para la Prestación de los Servicios, el que no podrá ser negado sin causa justificada. En caso contrario, el Contratista será acreedor de las sanciones y Penas Convencionales correspondientes en los términos del presente Contrato y las Leyes Aplicables y no tendrá derecho a recibir Acreditación alguna hasta que cumpla lo aquí establecido obtenga el permiso correspondiente del CENACE.

El Contratista quedará sujeto en todo tiempo a las instrucciones que emita el CENACE, quien ejercerá pleno control operativo sobre la Línea de Transmisión y

la prestación del Servicio Público de Transmisión de Energía Eléctrica conforma a las Leyes Aplicables.

Cuando por razones justificadas, que no constituyan un Evento Eximente de Responsabilidad en términos de lo establecido en el Contrato, el Contratista no pueda entregar la Solicitud del Permiso para el Inicio de la Prestación de los Servicios en las fechas previstas, podrá solicitar por escrito, por conducto del Representante Designado de la Contratante con por lo menos cinco (5) Días de anticipación a la fecha prevista para presentar la Solicitud del Permiso para el Inicio de la Prestación de los Servicios que corresponda, una solicitud de prórroga, la que podrá autorizar la Contratante, por única vez, sin Pena Convencional alguna, una prórroga por el plazo razonable que estime procedente conforme a las circunstancias planteadas por el Contratista, dentro de los veinte (20) Días Hábiles posteriores a la fecha de la solicitud presentada por escrito al Representante Designado de la Contratante por el Contratista respecto de la prorroga respectiva para presentar la Solicitud del Permiso de Inicio para la Prestación de los Servicios.

En el caso de que persistan las razones expresadas por el Contratista en la solicitud de prórroga referida en el párrafo inmediato anterior o hubiere otras nuevas, el Contratista podrá solicitar por escrito una ampliación a la prórroga, previamente al vencimiento de la primera prórroga otorgada, explicando las razones que la justifiquen. La Contratante podrá otorgar al Contratista una ampliación razonable a la prórroga originalmente otorgada, dentro de los veinte

(20) Días Hábiles posteriores a la nueva solicitud de prórroga que presente por escrito el Contratista. En este último supuesto se aplicarán al Contratista las Penas Convencionales procedentes de acuerdo con lo establecido en la Cláusula respectiva del presente Contrato, y si al término de esta segunda prórroga el Contratista no ha presentado debidamente requisitada la Solicitud del Permiso de Inicio para la Prestación de los Servicios, el Supervisor de Proyecto a la Contratante para que determine lo conducente, incluyendo en su caso iniciar el procedimiento de rescisión del Contrato, conforme a lo establecido en el Contrato.

Salvo un Evento Eximente de Responsabilidad, el Permiso de Inicio para la Prestación de los Servicios deberá ser emitido por la Contratante en un término que no excederá de quince (15) Días contados a partir de la fecha de recepción de la Solicitud del Permiso de Inicio para la Prestación de los Servicios debidamente requisitado por el Contratista.

Cuando la prórroga solicitada se derive de un Evento Eximente de Responsabilidad, se estará a lo dispuesto en el Contrato.

El Contratista está obligado a prestar los servicios contenidos en la Etapa de Operación Comercial, cumpliendo en todo momento con los Indicadores de Gestión e Indicadores de Servicios; así como las Condiciones Generales para la Prestación del Suministro Eléctrico el Anexo [**]64 del Contrato denominado “Propuesta Técnica del Contratista” y demás términos y condiciones establecidos en él y las Leyes Aplicables.

Apartado 3. Sistema de Atención de Instrucciones del CENACE.

El Contratista deberá establecer y mantener operativo un sistema de atención de las instrucciones del CENACE que cumpla con los requisitos operativos establecidos por este último. El incumplimiento no subsanado del Contratista lo hará acreedor a las Sanciones y Penas Convencionales establecidas en las Leyes Aplicables y este Contrato.

Apartado 4. Obligaciones principales de la Contratante.

La Contratante se obliga a partir de la Fecha de Inicio de la Prestación de los Servicios a:

a) Expedir las Autorizaciones de su competencia, solicitadas por el Contratista, en forma expedita y diligente, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en el Contrato y las Leyes Aplicables.

b) Respetar el derecho del Contratista a cobrar la Acreditación en los términos del Convenio de Operación Técnica y Comercial de la Transmisión.

c) Llevar a cabo las gestiones tendientes a la expedición del Reglamento de Operación de la Línea de Transmisión.

d) Abstenerse de impedir u obstaculizar el ejercicio de los derechos del Contratista, sin causa justificada.

Apartado 5. Obligaciones del Contratista durante la Etapa de Operación Comercial.

El Contratista se obliga a llevar a cabo la prestación de los servicios contenidos en la Etapa de Operación Comercial conforme a los términos y condiciones establecidos en este Contrato y las Leyes Aplicables durante la Vigencia del Contrato, acatando las instrucciones del CENACE en la forma, términos y condiciones establecidos en el requerimiento respectivo.

64 Indicar número de Anexo.

La prestación de los servicios contenidos en la Etapa de Operación Comercial se sujetará en todo momento a lo establecido en la presente Cláusula, lo establecido en el Anexo [**] del Contrato denominado “Requerimientos de Servicios de Operación Comercial” y el Anexo [**] del Contrato denominado “Propuesta Técnica del Contratista”.

Asimismo, el Contratista deberá cumplir con lo señalado en el Programa Preliminar de Inicio de la Prestación de los Servicios, el Programa Definitivo de Inicio de la Prestación de los Servicios, el Programa de Inicio de la Prestación de Servicios Opcionales, el Manual de Operación y el Programa de Renovación para la Reversión.

La prestación de los servicios contenidos en la Etapa de Operación Comercial constituye un derecho, en la medida que es el mecanismo mediante el cual el Contratista recuperará sus inversiones, así como una obligación, en la medida en que el Contratista está obligado a llevar a cabo el diseño, financiamiento, instalación, construcción, montaje, puesta en servicio, gestión, operación, mantenimiento, ampliación, modernización, vigilancia y conservación de la infraestructura necesaria para la Transmisión de Energía Eléctrica -Línea de Transmisión - en los términos y condiciones establecidos en las Leyes Aplicables y el Contrato.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, el Contratista podrá operar la infraestructura necesaria directamente o a través de Subcontratistas Afiliados o Subcontratistas, siendo legal y formalmente, el único responsable por la prestación de los servicios contenidos en la Etapa de Operación Comercial frente a la Contratante, la CRE, el CENACE, los Participantes xxx Xxxxxxx y los Usuarios Calificados.

Asimismo, el Contratista es el único responsable frente la Contratante, el CENACE, la CRE, otras Autoridades Gubernamentales, y en su caso, frente a los Participantes xxx Xxxxxxx y los Usuarios Calificados, del cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Contrato y las Leyes Aplicables.

Es obligación del Contratista, dentro de los límites del Contrato, responder por los actos u omisiones del Personal del Contratista.

El Contratista tiene el derecho a la ejecución y/o prestación exclusiva en la Trayectoria de la Línea de Transmisión de todos y cada uno de los servicios contenidos en la Etapa de Operación Comercial a partir de la Fecha de Inicio de la Prestación de los Servicios y hasta la Fecha de Terminación del Contrato. Sin perjuicio de lo anterior, para la ejecución y/o prestación exclusiva de los servicios

contenidos en la Etapa de Operación Comercial, el Contratista observará rigurosamente las disposiciones establecidas en las Leyes Aplicables y el Contrato, en materia de competencia económica.

El Contratista tiene derecho a disponer la organización de los servicios contenidos en la Etapa de Operación Comercial dentro de la infraestructura necesaria que conformen la Línea de Transmisión y a tomar las decisiones que considere más convenientes para su adecuada Operación y funcionamiento, respetando los términos y condiciones del presente Contrato y las Leyes Aplicables. Este derecho comprende la libertad del Contratista en la dirección y gestión del negocio, dentro de los límites contenidos en el presente Contrato y en las Leyes Aplicables. El Contratista reconoce que el control es del Estado.

Con la finalidad de cuidar que la prestación de los servicios contenidos en la Etapa de Operación Comercial sea adecuada, el Contratista deberá informar por escrito, oportunamente, al Representante Designado de la Contratante, acompañando la información pertinente, respecto de cualquier irregularidad que se presente en la prestación de los mismos y que presumiblemente afecte o pueda afectar la infraestructura necesaria de la Línea de Transmisión o los servicios previstos en la Etapa de Operación Comercial, los Servicios Obligatorios Comerciales, los Servicios Opcionales, dentro de las veinticuatro (24) horas posteriores a que tenga conocimiento.

El Contratista asume la obligación de asegurar la calidad de los servicios contenidos en la Etapa de Operación Comercial mediante el Sistema de Gestión de la Calidad, por lo cual se obliga a entregar previamente a la Fecha Programada de Inicio para la Prestación de los Servicios para la aprobación de la Contratante, el documento que describa su Sistema de Gestión de la Calidad, aplicable a la Operación, Mantenimiento de la infraestructura necesaria de la Línea de Transmisión y la prestación de los servicios previstos en la Etapa de Operación Comercial, así como el programa de implantación de dicho Sistema de Gestión de la Calidad con el Manual de la Calidad, los planes de la calidad y los procedimientos de calidad, que deberá comprender, por lo menos las siguientes secciones:

a) El apartado relativo al Sistema de Gestión de la Calidad de la Operación de la infraestructura necesaria y prestación de los servicios previstos en la Etapa de Operación Comercial deberá implantarse eficazmente en un plazo no mayor de dos (2) meses contados a partir de la Fecha de Inicio de la Prestación de los Servicios, en el entendido que a más tardar dentro de los sesenta (60) Días antes de la expedición del Aviso de Terminación de Obra

que corresponda deberá entregar al Representante Designado de la Contratante, el Sistema de Gestión de la Calidad el cual deberá ser actualizado anualmente, incluyendo el programa de implantación que presente el propio Contratista.

b) Los Manuales de Operación, serán presentados al Representante Designado de la Contratante, dentro de los sesenta (60) Días posteriores a que se emita el Permiso de Inicio de la Prestación de los Servicios; y

El Contratista presentará el Sistema de Gestión de la Calidad completo, con sus manuales, planes y procedimientos en dentro del plazo a que se refiere el literal a) inmediato anterior.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. OBLIGACIONES GENERALES EN MATERIA AMBIENTAL.

Apartado 1. Gestión Ambiental y Social.

El Contratista, a partir de la Fecha de Toma de Posesión será responsable del cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la Gestión Ambiental y Social, en los términos y condiciones que se indican en el Contrato y las Leyes Aplicables.

A) Gestión ambiental

El Contratista, declara conocer las Leyes Aplicables, incluida la normatividad internacional que pudiera resultar aplicable, así como las obligaciones que establece este Contrato y los programas respectivos en materia ambiental, en cuanto sean aplicables a las actividades reguladas por este Contrato. El Contratista se obliga a cumplir con dichas normas como componente indispensable de su gestión socio ambiental, implementando las medidas necesarias que aseguren un manejo apropiado de la Línea de Transmisión, incluyendo sin limitación, la construcción de la Línea de Transmisión y la prestación de los servicios previstos en la Etapa de Operación Comercial e implementar los mecanismos que permitan una adecuada participación y comunicación con la ciudadanía.

El Contratista es responsable del cumplimiento de las medidas que se establezcan en la resolución de modificación de la manifestación de impacto ambiental por parte de la Autoridad Gubernamental en materia ambiental, así como de las disposiciones respectivas comprendidas en las Leyes Aplicables.

La contratación de pólizas de seguro no disminuye ni sustituye en forma alguna la responsabilidad ambiental del Contratista asumida en los términos del presente Contrato.

La implementación de las especificaciones y/o medidas ambientales para la realización de la Etapa Previa al Inicio de la Construcción y la Etapa de Operación Comercial serán a cargo del Contratista conforme al Contrato, y serán de exclusiva responsabilidad y costo del Contratista.

En su caso, el Contratista será responsable de las violaciones o incumplimientos de los Subcontratista Afiliados y Subcontratistas respecto de la normativa ambiental vigente aplicable a las actividades materia del Contrato.

El Contratista deberá cubrir los costos derivados de la implementación del plan de mitigación ambiental, de conformidad con lo dispuesto con las Leyes Aplicables.

B) Indemnización Ambiental.

El Contratista será responsable del cumplimiento de la regulación aplicable a la generación, manejo y disposición final de todos los materiales y residuos sólidos o peligrosos, según se definen por las Leyes Aplicables, que se utilicen o sean generados con motivo de la Etapa Previa al Inicio de la Construcción, Etapa de Construcción y Etapa de Operación Comercial, por lo que el Contratista se obliga a reparar los daños y a realizar los actos de resarcimiento derivados de cualquier contaminación o responsabilidad de carácter ambiental que surja de la operación de la Línea de Transmisión a partir de la Toma de Posesión y que esté relacionada con las actividades mencionadas en el presente párrafo y que sean resultado de acciones u omisiones del Contratista, del Personal del Contratista, sus Subcontratistas Afiliados o Subcontratistas ocurridas a partir de la Toma de Posesión y hasta la Terminación del Contrato.

La Contratante se obliga a resarcir los daños y a realizar los actos de reparación derivados de cualquier contaminación, daño o responsabilidad de carácter ambiental que surja de los Bienes que conforman la Trayectoria ocurrida previamente a la Toma de Posesión de conformidad con lo previsto en las Leyes Aplicables y el Contrato.

C) Gestión social – atención a comunidades.

El Contratista deberá incorporar y mantener durante la Vigencia del Contrato las mejores Prácticas de Responsabilidad Social Empresarial observando para ello, los principios de sostenibilidad y respeto de los derechos humanos de las

comunidades y pueblos de las regiones en los que se afecten derivado de la Trayectoria de la Línea de Transmisión.

El Contratista deberá participar en la atención de conflictos y reclamos sociales y de las comunidades que deriven de la Etapa Previa al Inicio de la Construcción o las actividades relacionadas con la Etapa de Operación Comercial, en su caso colaborando con las Autoridades Gubernamentales o mediante la realización de los mejores esfuerzos a su alcance con objeto de desactivar el conflicto social de que se trate. El acercamiento, información y comunicación con las comunidades tendrá como propósito principal comunicar a la población sobre los beneficios multiplicadores del proyecto de Línea de Transmisión.

Asimismo la gestión social implicará la instalación y operación por parte del Contratista de una mesa de atención social donde los afectados por los trabajos de Construcción puedan acudir a plantear sus quejas o demandas, las que deberán ser registradas y atendidas en el sentido que proceda conforme a lo que establecen las Leyes Aplicables o el Contrato, pero en todo caso implicará que el Contratista lleve a cabo sus mejores esfuerzos para mitigar o disminuir los efectos negativos de dichos trabajos en la población y en la comunidad respectiva.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.

Apartado 1. Alcances

El Contratista asume la obligación de asegurar la Calidad de:

a) Las Actividades Previas a la Etapa de Construcción, que incluye sin limitación.

i. La Construcción.

ii. El Equipamiento.

iii. Las Actividades de Preparación Operativa.

iv. Cualquier otra obra, trabajo, estudio o instalación que requiera.

b) La prestación de los servicios en la Etapa de Operación Comercial.

c) La Reversión.

Apartado 2. Obligaciones principales.

En relación con el Sistema de Gestión de la Calidad, el Contratista se obliga a someter a la aprobación de la Contratante:

a) El Sistema de Gestión de la Calidad, el Manual de Calidad, el plan de calidad y los procedimientos de calidad, aplicables a la Etapa Previa al Inicio de la Construcción y la prestación de los servicios en la Etapa de Operación Comercial;

b) El programa de implantación de dicho Sistema de Gestión de la Calidad, con la oportunidad debida para su aprobación por parte de la Contratante e implantación por parte del Contratista; y,

c) La Documentación Operativa de los servicios en la Etapa de Operación Comercial con cuando menos seis (6) meses previos a la Fecha Programada de la Operación Comercial.

CLÁUSULA VIGÉSIMA. AUTORREGULACIÓN, SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y FISCALIZACIÓN.

Apartado 1. Autorregulación.

Sin perjuicio de las facultades de inspección, verificación y fiscalización que las Leyes Aplicables o el Contrato otorgan a las Autoridades Gubernamentales, es obligación del Contratista el Financiamiento, puesta a punto y mantener en plena operación durante la Vigencia del Contrato el plan de autorregulación que aplicará con la participación y aprobación de la Contratante y el CENACE.

partado 2. Supervisión y Fiscalización de Autoridades Gubernamentales.

Conforme al artículo 11 de la Ley de la Industria Eléctrica corresponde a la Contratante la supervisión del Contrato a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones legales, contractuales o técnicas.

No obstante, la CRE, el CENACE, y cualquier Autoridad Gubernamental competente en la materia de que se trate, de conformidad con las Leyes Aplicables, podrán ejercer sus facultades de supervisión, fiscalización, vigilancia o inspección en relación con la Línea de Transmisión, y el Contratista.

Es obligación del Contratista entregar cualquier información o documento requerido por una Autoridad Gubernamental y colaborar y no entorpecer el trabajo

de dichas Autoridades Gubernamentales en el ejercicio de las facultades que en la materia les otorgan las Leyes Aplicables.

Apartado 3. Supervisión a cargo del Supervisor de la Línea de Transmisión.

El Supervisor de Proyecto supervisará la ejecución de la Etapa Previa al Inicio de la Construcción, Etapa de Construcción y la Etapa de Operación Comercial incluyendo sin limitación todas las obras de infraestructura y montaje del Equipamiento para la Línea de Transmisión y sus instalaciones complementarias incluyendo los estudios necesarios para la correcta ejecución de las obras y Equipamiento, por lo que sus funciones y facultades son:

a) Velar por la adecuada gestión del Proyecto.

b) Requerir al Contratista, en cualquier tiempo, informes con los datos técnicos, administrativos, financieros y estadísticos que permitan conocer la forma en que lleva a cabo la Construcción de las obras y realizar las visitas de inspección pertinentes para verificar el cumplimiento de las Leyes Aplicables.

c) Supervisar que las Actividades Previas a la Etapa de Construcción se lleven a cabo conforme a lo establecido en el Contrato y las Leyes Aplicables.

d) Dar seguimiento al cumplimiento del Programa de Construcción, el Programa de Inversión y el Presupuesto de Construcción.

e) Revisar los volúmenes y precios contenidos en las estimaciones que presente el Subcontratista Afiliado o Subcontratista a cargo de la Construcción de la Línea de Transmisión que correspondan a lo previsto en el Contrato.

f) Controlar mensualmente la ejecución y estimación de las cantidades de obra, de los faltantes de ejecutar, las cantidades adicionales y los conceptos no previstos.

g) Verificar el control de Calidad y el cumplimiento del Sistema de Gestión de la Calidad de las actividades de Construcción.

h) Coadyuvar con la Contratante o cualquier Autoridad Gubernamental en la Supervisión de los programas de protección ambiental, mediante la Supervisión del cumplimiento de las medidas ambientales indicadas por la Contratante del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

i) Participar en las juntas de coordinación y seguimiento a las Actividades Previas a la Etapa de Construcción que se celebrarán con una periodicidad semanal.

j) Cumplir con las disposiciones aplicables al manejo de la Bitácora de Obra de la Construcción de la infraestructura necesaria, conforme se establece en el Contrato y las Leyes Aplicables.

k) Formular el informe de terminación de los trabajos de Supervisión, el cual como mínimo deberá contener la descripción general de la obra ejecutada y los resultados obtenidos, incluyendo la reseña de los trabajos realizados por el Contratista y por las instancias de Supervisión, incluyendo la relación de documentos que deben formar parte del archivo maestro del Proyecto.

l) Las demás funciones que en su caso se señalen en el Contrato, así como las que establezca la Contratante.

m) Supervisar que el Contratista cuente con los permisos, factibilidades, autorizaciones, aprobaciones, certificados, consentimientos, licencias, concesiones y demás instrumentos jurídicos necesarios para la realización de la Etapa de Construcción.

Conforme al avance de ejecución del Programa de Construcción de las obras, el Supervisor de Proyecto se manifestará en la Bitácora de Obra respecto al cumplimiento de las Especificaciones Técnicas y demás condiciones establecidas en el Contrato.

El Contratista está obligado a proporcionar al Supervisor de Proyecto, todos los datos o informes que le sean requeridos, dentro del plazo establecido en el requerimiento respectivo y permitir el acceso a sus instalaciones y al lugar de las obras para cumplir su cometido, incluyendo sin limitación la entrega de sus estados financieros auditados cada año, el Inventario de los Bienes Afectos al Contrato actualizado y de los informes que le sean requeridos.

Apartado 4. Supervisión a cargo del CENACE.

De conformidad con lo establecido en la Cláusula Sexta del Convenio de Operación Técnica y Comercial de la Transmisión, corresponde al CENACE el control operativo mediante la emisión de instrucciones y la supervisión de la infraestructura necesaria del Contratista y, en caso de ser necesario, determinar las acciones de control sobre dichas instalaciones, mismas que el Contratista deberá acatar con la debida oportunidad y prontitud.

Además de lo establecido en la Ley de la Industria Eléctrica y su Reglamento, tendrá las funciones relacionadas con la supervisión de la prestación de los servicios durante la Etapa de Operación Comercial.

Apartado 5. Supervisión a cargo del Contratista.

A) Supervisión en la etapa previa al inicio de la prestación de los servicios relacionados con la Operación Comercial.

El Contratista está obligado a efectuar, a su costo y bajo su responsabilidad, todas las actividades necesarias a efecto de contar durante cualquier trabajo o actividad relativo a las Actividades Previas a la Etapa de Construcción con la supervisión técnica especializada requerida, incluyendo los servicios de laboratorio, que aseguren el cumplimiento del de la Calidad de las obras, el cumplimiento de la normativa legal vigente, el seguimiento físico y financiero del Programa de Construcción, el Presupuesto de Construcción y el Programa de Inversión, la aplicación del Sistema de Gestión de la Calidad, pruebas y puesta a punto de la Línea de Transmisión conforme a lo señalado en el Contrato y el Anexo [**]65 del Contrato denominado “Propuesta Técnica del Contratista”.

Los Acreedores o el Contratista no podrán contratar al Supervisor de Proyecto o a las Personas Naturales o Personas Jurídicas que les asistan o les hayan asistido en el desempeño de sus funciones de Supervisión, fiscalización, verificación o gestión, para ninguna actividad por lo menos dentro de los 2 (dos) años posteriores a la terminación de las actividades de Supervisión que se les hayan encomendado a dichas personas.

B) Supervisión en la etapa de Operación Comercial.

Es obligación del Contratista llevar a cabo, a su costo y bajo su responsabilidad, todas las actividades necesarias a efecto de contar a partir de la Fecha de Inicio de Puesta en Operación Comercial y durante la Vigencia del Contrato, con la supervisión técnica especializada requerida, incluyendo los servicios de laboratorio que en su caso se requieran, que aseguren el cumplimiento de lo descrito en la Documentación Operativa señalado en el Anexo [**]66 del Contrato denominado “Requerimientos de Servicios de Operación Comercial”, y todo aquello estipulado en el Anexo [**] del Contrato denominado “Mecanismo de Supervisión”.

65 Incorporar número de Anexo.

66 Incorporar número de Anexo.

Apartado 6. Pago del Supervisor del Proyecto.

Los costos del Supervisor de Proyecto serán cubiertos con cargo al patrimonio del Fideicomiso con fondos aportados por el Contratista, conforme al procedimiento establecido en dicho documento, que no quedará bajo el control del Contratista.

Apartado 7. Restricciones.

No podrán ser Supervisor de Proyecto, ni personas físicas x xxxxxxx que asistan a aquellos en el desempeño de sus funciones de Supervisión y fiscalización, así como aquellas personas que:

a) Incurran en inhabilitación conforme a las Leyes Aplicables;

b) Tengan conflicto de interés; o

c) Estén prestando o hayan prestado servicios de cualquier naturaleza, dentro de los últimos dos (2) años contados a partir de la Fecha de Inicio de Vigencia, a favor del Contratista, sus accionistas, Empresas Vinculadas, los Subcontratista Afiliados o Subcontratista, en los Estados Unidos Mexicanos o en el extranjero.

En cualquier momento durante el desempeño de las funciones asignadas al Supervisor de Proyecto o a las personas físicas x xxxxxxx que asistan a aquellos en el desempeño de sus funciones de Supervisión y fiscalización según corresponda, en caso de sobrevenir o revelarse alguna de las causales previstas en la presente Cláusula, será causa de rescisión del Contrato y la aplicación de las Sanciones y Penas Convencionales procedentes.

Apartado 8. Informes.

Sujeto a lo dispuesto por las Leyes Aplicables en materia de transparencia o confidencialidad, el Supervisor de Proyecto deberá proporcionar al CENACE, a la CRE, a cualesquiera Autoridad Gubernamental o tercero con derecho legal o contractual, que le solicite por escrito, la información que le requiera de acuerdo con las facultades conferidas en las Leyes Aplicables o acuerdos contractuales, en relación con las actividades a su cargo respecto del Proyecto o el Contrato, previa aprobación por escrito de la Contratante.

El Supervisor de Proyecto tendrá acceso irrestricto a cualquier información relacionada con el Contrato en poder del Contratista, en el entendido que los receptores de dicha información quedarán obligados a mantener la confidencialidad del caso sobre la información proporcionada, de conformidad con

las Leyes Aplicables, las estipulaciones del Contrato o los acuerdos específicos que se celebren sobre la materia.

El Supervisor de Proyecto en coordinación con el Contratista abrirá un sitio electrónico sobre plataforma de internet que permita el intercambio y consulta de información en línea de los informes de Supervisión y su archivo.

Apartado 9. Aprobación de los Informes.

El Supervisor de Proyecto, estará obligado a presentar a la Contratante, para su aprobación, en los formatos físicos o electrónicos que esta última determine, los informes que se le requieran.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. DESARROLLO DE LA INGENIERÍA.

El Contratista desarrollará la Ingeniería de acuerdo con las especificaciones del Contrato y siguiendo los estándares de la industria eléctrica. El Contratista realizará el libro del proyecto que contendrá, entre otros, (i) la Ingenierías; (ii) el programa de elaboración y entrega de ingeniería; (iii) datos garantizados; (iv) diagramas esenciales; (iv) arreglos generales; y (v) criterios de diseño dentro de un plazo de ciento ochenta (180) Días contados a partir de la Fecha de Vigencia del Contrato.

La Contratante podrá hacer propuestas para modificar el libro de obra en un plazo de treinta (30) Días contados a partir de la entrega del documento respectivo a la Contratante. En dicho caso, el Contratista realizará las modificaciones propuestas, salvo aquéllas que no sean razonables o rebasen las Especificaciones Técnicas del Contrato. Si la Contratante no realiza ninguna propuesta para modificar los documentos dentro del plazo antes señalado, se considerará que la Contratante ha aceptado los documentos presentados por el Contratista. En todo caso el Contratista es el único responsable del libro de proyecto.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. ENTREGA Y PROPIEDAD DE LA INGENIERÍA.

La Contratante será la propietaria de toda la información que comprenda o integre la Ingeniería, incluyendo las copias de todos los documentos a ser proporcionados a la Contratante por el Contratista, cuya propiedad será transmitida a la Contratante al momento de la aceptación total o provisional de la Línea de Transmisión en cuestión ó su sucede antes, al momento de la Terminación del Contrato.

La Contratante tendrá la libertad de usar y disponer de dicha información para cualquier propósito y de cualquier manera relacionado con la operación, mejora, ampliación, mantenimiento y uso de la Línea de Transmisión y en otras líneas de transmisión de la Contratante, en el entendido que la Contratante mantendrá al Contratista libre de cualquier responsabilidad que pudiera surgir en relación con cualquier uso que la Contratante le dé a dicha información que no esté relacionado con el Proyecto o la operación de las Líneas de Transmisión.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS

El Contratista se obliga a tomar todas las precauciones necesarias para evitar la remoción o daño a cualquier Hallazgo Arqueológico. Asimismo, se obliga a informar inmediatamente al Representante Designado de la Contratante, así como a la Autoridad Gubernamental competente en esta materia, respecto del descubrimiento de cualquier Hallazgo Arqueológico, y a cumplir con cualquier instrucción que al efecto disponga dicha Autoridad Gubernamental. Sin perjuicio de lo anteriormente señalado y de sus obligaciones asumidas bajo el presente Contrato, el Contratista deberá cumplir con los permisos y autorizaciones emitidos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Cuando como resultado de un Hallazgo Arqueológico se requiera la adecuación del Proyecto de Construcción y del Programa de Construcción, el Contratista deberá solicitar una modificación bajo un Procedimiento de Revisión.

Las obligaciones descritas en esta Cláusula podrán ser invocadas por el Contratista o, la Contratante como un Evento Eximente de Responsabilidad que dará lugar a la modificación del Programa de Construcción sin Pena Convencional alguna y la suspensión del plazo para concluir con la ejecución de Construcción de las obras, siempre y cuando las circunstancias sean debidamente acreditadas por el Contratista y autorizadas por el Supervisor de Proyecto con opinión favorable de la Autoridad Gubernamental competente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. OBRAS ADICIONALES DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN.

Se entenderá por Obras Adicionales todas aquellas Obras que expresamente ordene por escrito la Contratante o por mandato de Autoridades Gubernamentales, a requerimiento o no del Contratista, y que no se encuentren en cualquiera de los antecedentes que forman parte del presente Contrato, al no haber estado contempladas en el llamado a Concurso Público Internacional.

La Contratante podrá ordenar la ejecución de Obras Adicionales, por las cuales el Contratista deberá presentar un presupuesto detallado. Las condiciones y precios de tales Obras Adicionales serán convenidos de común acuerdo entre el Contratista y la Supervisión del Proyecto. Junto con el presupuesto se indicará el mayor plazo necesario, si procediere, de acuerdo al Programa de Construcción vigente y su ruta crítica.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. PRUEBAS Y ENSAYOS.

Concluida la Construcción y efectuadas las pruebas para la operación de la Línea de Transmisión, las mismas que corresponden a pruebas funcionales de los Equipos, entre otros, con el sistema no energizado y que se especifican en el Anexo [**]67 del Contrato denominado “Especificaciones Técnicas”, el Contratista procederá, en presencia de la Supervisión de Proyecto, y de la Contratante, a efectuar las pruebas de verificación en sitio las mismas que tienen por objetivo comprobar, siguiendo la metodología establecida en el Anexo [**]68 del Contrato denominado “Requerimientos de Servicios de Operación Comercial”, que la Línea Transmisión cumple con los requisitos señalados en dicho Anexo [**]69 del Contrato denominado “Requerimientos de Servicios de Operación Comercial”, y que opera adecuadamente. El Contratista proporcionará las facilidades a la Supervisión del Proyecto para la realización de las inspecciones técnicas requeridas.

Verificada por la Supervisión del Proyecto la finalización exitosa de las pruebas de operación de la Línea Transmisión, la Contratante, aprobará el informe final a que se refiere el Anexo [**]70 del Contrato denominado “Requerimientos de Servicios de Operación Comercial”.

Una vez cumplidas las obligaciones del Contratista durante la Etapa de Construcción de conformidad con el informe de puesta en Operación Comercial que emitirá la Supervisión del Proyecto, se iniciará un período de operación experimental con la Línea Transmisión. Si la Línea Transmisión y sus componentes, operan sin interrupciones atribuibles a los Estudios Técnicos, a la calidad del material o equipos del sistema, por un período de [**]71 entonces la Puesta en Operación Comercial, se entenderá producida al vencerse dicho período, para lo cual se consignará la fecha en un acta suscrita por la Contratante

67 Incorporar el número de Anexo. 68 Incorporar número de Anexo. 69 Incorporar número de Anexo. 70 Incorporar número de Anexo. 71 Incorporar plazo de pruebas.

y el Contratista, configurándose por tal la Fecha de Puesta en Operación Comercial e inicio de la Etapa de Operación Comercial.

En caso de que durante el periodo de operación experimental, se produjeran interrupciones atribuibles a los Estudios Técnicos, a la calidad del material o equipos del sistema, o a la calidad constructiva, el periodo de operación experimental quedará suspendido, mediante comunicación por parte de la Contratante.

En caso de que la subsanación y pruebas respectivas demanden un tiempo mayor a [**]72 días calendario, se iniciará nuevamente un periodo de [**]73 días calendario, después de superada la interrupción.

El derecho a recibir la Acreditación del CENACE de acuerdo con el Convenio de Operación Técnica y Comercial de la Transmisión de este Contrato, se cumple con la Puesta en Operación Comercial.

A partir de la Fecha de Firma del presente Contrato, el Contratista será responsable, de acuerdo a las Leyes Aplicables, por los daños, perjuicios o pérdidas ocasionados a, o por los Bienes Afectos al Contrato.

A partir de la Etapa de Operación Comercial, el Contratista será responsable, además, por la prestación del servicio previsto en la Etapa de Operación Comercial.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. DICTAMEN DE ACCIDENTES GRAVES.

Un accidente grave es aquél del que derivan lesiones o la muerte de una persona física, o se causan daños importantes, cuyo valor estimado sea igual o mayor a la cantidad de $[**]74 (actualizables anualmente mediante la aplicación del Índice Nacional de Precios al Consumidor publicado por el Banco de México), a la infraestructura necesaria, el Equipo, el Equipamiento u otros bienes de terceros que conforman la Línea de Transmisión. Cuando en relación con el Contrato, las Actividades Previas a la Etapa de Construcción o las actividades relacionadas a la Etapa de Operación Comercial sobrevenga un accidente grave, se procederá de la forma que se describe a continuación, a efecto de obtener un dictamen que permita establecer las causas del accidente e implantar las acciones que eviten que dicho accidente se pueda repetir en el futuro.

72 Incorporar plazo de pruebas. 73 Incorporar plazo de pruebas. 74 Indicar monto del daño

a) En caso de que el accidente hubiera ocurrido durante la Construcción de la Línea de Transmisión, el Contratista requerirá al Subcontratista Afiliado o Subcontratista responsable, aporte los recursos necesarios y contrate una empresa especializada de carácter internacional y reconocida experiencia, solvencia técnica y probidad a satisfacción del Supervisor de Proyecto, quien fungirá como dictaminador contratado, para la elaboración del dictamen correspondiente. Esta obligación deberá incluirla el Contratista en el contrato que celebre al efecto con el Subcontratista Afiliado o Subcontratista. De no aportar los recursos necesarios se hará efectiva la garantía de cumplimiento que deberá exigir el Contratista y con esos recursos se cubrirán los costos del dictamen correspondiente. De no ser suficientes, el Contratista y la Contratante acordarán lo conducente.

b) El dictamen del accidente se llevará a cabo en forma independiente por el dictaminador contratado conforme lo señalado en el literal inmediato anterior.

c) La designación del dictaminador que contrate el Contratista corresponderá a la Contratante. El Contratista podrá objetarlo por causa justificada.

d) En el ejercicio de sus atribuciones, el dictaminador contratado tendrá acceso libre, en el ejercicio de sus labores de dictaminación, a los registros relativos a:

i. Recursos técnicos;

ii. Otros dictámenes de accidentes graves;

iii. Obras relacionadas; así como el Equipamientos e instalaciones integrantes y vinculadas al evento. Tendrá la capacidad de hacer uso del Equipamiento instalado o instalar dispositivos electrónicos para la realización de sus labores de dictaminación en las áreas en que se requiera.

e) El informe del dictaminador se tomará en cuenta para, en su caso, instaurar la aplicación de las sanciones que procedan conforme a las Leyes Aplicables y el Contrato, o el contrato celebrado con el Subcontratista Afiliado o Subcontratista.

f) El Contratista deberá entregar al Representante Designado de la Contratante, según corresponda, dentro de los noventa (90) Días posteriores a que hubiera tenido conocimiento del dictamen del accidente

de que se trate, un plan completo para la implementación de las acciones de prevención y mitigación propuestas en el dictamen.

g) El Contratista podrá objetar el dictamen y someterlo al Procedimiento de Solución de Controversias.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. PERSONAL DEL CONTRATISTA.

El Contratista deberá disponer de la organización y el Personal del Contratista necesario para cumplir cabalmente con todas sus obligaciones derivadas del Contrato.

En tal sentido, el Contratista deberá presentar al Representante Designado de la Contratante, dentro de los sesenta (60) Días siguientes a la Fecha de Inicio de Vigencia del Contrato, un documento que describa la plantilla del personal con el que trabajará en las Actividades Previas a la Etapa de Construcción , detallando la estructura organizacional e identificando, entre otros, el proceso de dirección y de toma de decisiones, así como el perfil de los profesionales especialistas con responsabilidades de mando y ejecución.

Para la Etapa de Operación Comercial, el Contratista deberá presentar al Representante Designado de la Contratante, seis (6) Meses antes a la Fecha de Inicio de Puesta en Operación Comercial, el Manual de Organización, documento que describa la organización para la prestación del Servicio Público de Transmisión de Energía Eléctrica y que detalle la estructura organizacional, identificando, entre otros, el proceso de dirección y de toma de decisiones, así como el perfil de los profesionales especialistas con responsabilidades de mando y ejecución, que formarán parte del Personal del Contratista.

Dentro de esta estructura organizacional, el Contratista deberá disponer, durante todo el periodo de Vigencia del Contrato, con el personal suficiente para la prestación de los Servicios, siempre cumpliendo con lo estipulado en el Anexo [**]75 del Contrato denominado “Requerimientos de Servicios de Operación Comercial”.

La nómina del personal del Contratista, deberá presentarse tanto para la Etapa de Actividades al Etapa de Construcción previas como parte del Manual de Organización para la prestación de los Servicios descritos en la Etapa de Puesta en Operación Comercial, debiendo adjuntar toda la documentación que de cuenta de la relación laboral con ellos, presentando además su título profesional y su currículum vitae.

75 Incorporar número de Anexo.

El Contratista podrá reemplazar a cualquiera de los profesionales que formen parte de su estructura organizacional, previa autorización por escrito del Representante Designado de la Contratante, la cual se otorgará siempre que el nuevo profesional propuesto cumpla con los requisitos de experiencia antes exigidos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. SUSPENSIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

El Contratista sólo podrá suspender el servicio en los casos siguientes:

a. Por caso fortuito y fuerza mayor;

b. Por mantenimiento programado;

c. Por incumplimiento de las obligaciones de pago, en cuyo caso el CENACE emitirá la instrucción respectiva;

d. Por terminación del contrato de Participante xxx Xxxxxxx en cuyo caso el CENACE emitirá la instrucción correspondiente;

e. Por realizar actividades o incurrir en omisiones que impidan el funcionamiento adecuado de las redes o que alteren o impidan el funcionamiento normal de los instrumentos de control o de medición;

f. Por incumplimiento de terceros a las normas oficiales mexicanas, o mala operación o fallas en la infraestructura;

g. Por el uso de energía eléctrica en contravención con lo establecido en las Bases xx Xxxxxxx o en las Condiciones Generales para la Prestación del Suministro Eléctrico, según corresponda, y

h. Por incumplimiento de las obligaciones contractuales cuando en el contrato se estipule que tal incumplimiento implica la suspensión del servicio.

En los casos antes señalados, el Contratista podrá proceder a la suspensión del servicio, y sólo deberá restaurar el servicio cuando se subsanen las causas que originaron la suspensión.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. SERVICIO DEFICIENTE.

Sin perjuicio de lo señalado al efecto en el Código de Red y de las facultades del CENACE, los derechos de la Contratante previstos por la Terminación del Contrato y cualquier otro derecho de la Contratante conforme al presente

Contrato, si durante cualquier Mes Contractual, el Contratista ha acumulado [**]76 Fallas de Servicio, la Contratante deberá emitir una notificación de dicha circunstancia por escrito al Contratista, al CENACE y a los Acreedores, esto es una “Notificación de Servicio Deficiente”. Dicha notificación deberá señalar por escrito que se trata de una Notificación de Servicio Deficiente respecto del servicio de que se trate, indicando las razones por las cuales esta notificación está siendo emitida. En caso de que las Fallas de Servicio surjan en virtud de la existencia de un Evento Eximente de Responsabilidad, la Contratante no emitirá notificaciones de servicio deficiente.

El CENACE en ejercicio de sus facultades y en razón del Convenio para la Operación Técnica y Comercial de la Transmisión celebrado con el Contratista, podrá requerir a este último la corrección xx xxxxxx, errores o deficiencias técnicas consideradas como tales por las Leyes Aplicables o el convenio referido en el presente párrafo, mismas que serán consideradas como Notificaciones de Servicio Deficiente para efectos del presente Contrato.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA. INTERRUPCIONES ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA.

El Contratista prestará los servicios previstos en la Etapa de Operación Comercial de acuerdo con las Bases xxx Xxxxxxx y las Condiciones Generales para la Prestación del Suministro Eléctrico sin ninguna interrupción, la omisión en la prestación de los servicios contenidos en la Etapa de Operación Comercial atribuible al Contratista previo dictamen de la Supervisión del Proyecto será acreedora de las Penas Convencionales establecidas en el presente Contrato.

Los términos para efectuar la interrupción de los servicios previstos en la Etapa de Operación Comercial en caso de que el Sistema Eléctrico Nacional no esté en condiciones de suministrar la totalidad de la demanda eléctrica estarán contenidos en las Bases xxx Xxxxxxx y Condiciones Generales para la Prestación del Suministro Eléctrico.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA. DERECHOS DE TERCEROS.

Durante la Vigencia del Contrato, el Contratista será responsable de:

a) Respetar los derechos que las Leyes Aplicables y el Contrato otorgan a terceros.

76 Indicar número xx Xxxxxx.

b) Llevar a cabo las actividades a su cargo en el Contrato, conforme se establece en dicho documento y las Leyes Aplicables, en consecuencia, el Contratista responderá de cualquier reclamación y responsabilidad de terceros derivados xx xxxxxx o incumplimiento de sus obligaciones bajo el presente Contrato, relevando a la Contratante de toda y cualquier responsabilidad que pudiera surgir.

c) Llevar a cabo las actividades a su cargo con objeto de que la prestación del Servicio Público de Transmisión de Energía Eléctrica se realice de manera uniforme, no discriminatoria, continua y regular, conforme a lo dispuesto en los lineamientos de operación del Servicio Público de Transmisión de Energía Eléctrica, dando cumplimiento a lo dispuesto en las Leyes Aplicables y el Contrato.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA. FALLAS MASIVAS.

Se establece que el Contratista en caso de incurrir en una Falla Masiva se hará acreedor a una Pena Convencional, conforme a lo establecido en el Anexo [**]77 de Contrato denominado “Penas Convencionales”.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA. REPOSICIÓN DE EQUIPOS RELACIONADOS CON LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN.

El Contratista tiene como obligación principal, reponer a su costo los Equipos y sistemas que se indican en el Anexo [**]78 del Contrato denominado “Requerimientos de Servicios de Operación Comercial” que pudieran resultar afectados en su desempeño por falla o fatiga, que deban ser sustituidos de conformidad con los manuales de los fabricantes, así como aquellos que, debido a su estado de conservación u obsolescencia, no permitan alcanzar y mantener un nivel óptimo de funcionamiento.

El Contratista se obliga a sustituir o reemplazar el Equipo por equipo de última generación en cualquier momento durante la vigencia de este Contrato derivado de las innovaciones tecnológicas que determine la Contratante mediante la entrega al Contratista de una Solicitud de Variación. Dicho reemplazo o sustitución de Xxxxxx deberá realizarse en el plazo acordado entre el Contratista y la Contratante, que empezará a contar a partir de la fecha de aprobación de la Solicitud de Variación de que se trate. Los costos derivados de esta sustitución de

77 Incorporar número de Anexo.

78 Incorporar número de Anexo.

Equipo y la forma de pago se determinarán conforme a lo establecido en el Anexo [**]79 del Contrato denominado “Procedimiento de Variación”.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA. INVENTARIOS DE BIENES AFECTOS AL CONTRATO.

El inventario de Bienes Afectos al Contrato establecido en el Anexo [**]80 del Contrato denominado “Trayectoria” contiene los bienes muebles e inmuebles que comprenden terrenos, edificaciones, equipamiento, accesorios, licencias, servidumbres a constituirse conforme a las Leyes Aplicables, y en general todas las obras, equipos, vehículos, stock de repuestos, herramientas, instalaciones, planos, estudios, bases de datos, manuales e información técnica, provistas o adquiridas por el Contratista para la adecuada construcción y operación de la Línea de Transmisión, bajo los términos del presente Contrato.

ASPECTOS ECONÓMICO - FINANCIEROS. CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA. FINANCIAMIENTO.

Durante la Etapa de Construcción, el Contratista deberá obtener el Financiamiento del Proyecto conforme al objeto del presente Contrato y de la manera en que se indica en la Cláusula “Obligación de Financiar el Proyecto” y en su Propuesta.

Durante la Etapa de Operación Comercial, el Contratista tendrá el derecho de recibir el pago por la prestación del Servicio por medio de la suscripción del Anexo [**]81 del Contrato denominado “Convenio para la Operación Técnica y Comercial de la Transmisión” con el CENACE, en virtud del cual a través de un pago fijo anual realizado por CENACE se procederá a cubrir la inversión y costos de Operación y Mantenimiento del Contratista y el servicio de la deuda, incluyendo principal e intereses, correspondientes a los financiamientos adquiridos, sin perjuicio de la aplicación de deducciones por el incumplimiento de los Indicadores de Servicio.

De conformidad con lo previsto en la fracción VI del artículo 30 de la Ley, bajo ninguna circunstancia, se podrán dar en garantía los bienes del dominio público que integran la Trayectoria de la Línea de Transmisión. Los derechos relacionados con la Acreditación que establece el Convenio de Operación Técnica y Comercial de la Transmisión, estarán afectos al Fideicomiso.

79 Incorporar número de Anexo. 80 Incorporar número de Anexo. 81 Incorporar número de Anexo.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA. OBLIGACIÓN DE FINANCIAR EL PROYECTO.

El Contratista tendrá la obligación de gestionar y obtener la financiación y los recursos que sean necesarios para ejecutar la totalidad de las obligaciones que tiene a su cargo en virtud del presente Contrato, incluyendo aquellas que, a pesar de no estar estipuladas, sean necesarias para cumplir con el objeto del presente Contrato.

El Contratista podrá financiar la ejecución del Proyecto por medio de Capital Social y/o por medio de Recursos de Deuda, sin perjuicio del mantenimiento de la Participación mínima del Accionista. Los Recursos de Deuda serán tomados por el Contratista con los Financistas y éstos podrán tener como garantía los derechos económicos a favor del Contratista que se derive del presente Contrato, sin perjuicio de las demás garantías que le sean solicitadas al Contratista por parte de los Financistas, las cuales correrán por cuenta y riesgo del Contratista.

El presente Contrato no contempla el otorgamiento o contratación de garantías financieras por parte del Estado, la Contratante, la CRE o cualquiera otra entidad o dependencia a favor del Contratista.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉPTIMA. TARIFAS Y CONTRAPRESTACIÓN.

Apartado 1. Tarifas.

El régimen tarifario que CENACE facturará y cobrará se sujetará a las Tarifas de transmisión determinadas por la CRE y lo establecido en las Leyes Aplicables.

La Acreditación al Contratista, se expresará por medio del pago de una contraprestación anual constante pagada a través de una periodicidad mensual constante, consistente con la vida útil de los principales activos del proyecto objeto del presente Contrato y todos los costos relacionados con el Proyecto, en las condiciones de prestación del servicio óptimas para el sistema, durante el plazo del Contrato.

Los reembolsos por suspensiones indebidas del Servicio o por los daños y perjuicios causados a los Usuarios Finales serán pagados a estos con cargo al Contratista.

Las Tarifas Reguladas para los servicios fuera xxx Xxxxxxx Eléctrico Mayorista se actualizarán periódicamente por la CRE. El CENACE calculará y pagará o cobrará a los Participantes xxx Xxxxxxx por los servicios fuera xx xxxxxxx en los ciclos de liquidación a que se refiere este documento.

Los Participantes xxx Xxxxxxx Eléctrico pagarán, a través de una tarifa regulada, la nueva infraestructura que se adiciona a la Red Nacional de Transmisión.

En caso de variaciones entre el pago de los Participantes xxx Xxxxxxx Eléctrico y el pago de la Contraprestación fija anual que CENACE deba efectuar al Contratista, la CRE establecerá el mecanismo de ajuste a las tarifas que se deberá cobrar a los Participantes xxx Xxxxxxx, con la finalidad de ajustar favorablemente el desajuste que pudiera resultar.

Apartado 2. Contraprestación.

A partir de la fecha de inicio de Operación Comercial del servicio necesario para la transmisión de energía eléctrica de la Línea de Transmisión relacionado al objeto del Contrato y de acuerdo con lo establecido en la Cláusula Trigésima Octava, el CENACE pagará al Contratista una Contraprestación fija anual constante con una periodicidad mensual constante, por el monto establecido en la Cláusula Cuadragésima, Monto de la Acreditación a favor del Contratista por parte del CENACE, la cual es el resultado de la remuneración solicitada por el Contratista en el proceso competitivo derivado del Concurso Público Internacional [**] y la propuesta económica presentada en dicho concurso, la cual sólo se modificará conforme a los índices o fórmulas de ajuste periódico por índice de precios siguiente:

Factor de Ajuste de Inflación

El Factor de Ajuste por inflación FAIm se determinará cada año calendario de la siguiente manera:

= − 1

IIP octubre es un índice de precios productor que se determinará para el mes de octubre, como un promedio de doce índices seleccionados de precios productor, producción total, clasificación por origen (SCIAN 2007) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de la siguiente manera:

δ

El subíndice “d” es expresado por cada una de las doce actividades seleccionadas de la industria manufacturera y el sector de construcción, tanto las actividades y el sector seleccionado, así como los valores de sus correspondientes coeficientes δ serán los publicados por la CRE de acuerdo al acuerdo Núm. A/009/2016.

El pago de la contraprestación estará sujeto al cumplimiento de las obligaciones del Contratista establecidas en el presente Contrato, así como a las Deducciones y ajustes aplicables conforme a lo establecido en la Cláusula Trigésima Octava siguiente.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OCTAVA. MECANISMO DE PAGO.

Los mecanismos de pago se sujetarán a lo dispuesto en las Bases xxx Xxxxxxx Eléctrico.

El Contratista tendrá derecho, una vez que la Línea de Transmisión de su responsabilidad esté habilitada para operar a contar desde la Fecha de Puesta en Operación Comercial, a recibir de parte del CENACE pagos constantes periódicos durante todo el plazo establecido en el Contrato en forma de Contraprestación anual constante, con periodicidad mensual igualmente constante para la prestación del servicio descrito en la Etapa de Operación Comercial

Los pagos referidos en el párrafo inmediato anterior, estarán afectos a deducciones de acuerdo al nivel de cumplimiento de los estándares de servicio, Indicadores de Servicio e Indicadores de Gestión establecidos en el presente Contrato.

El CENACE facturará y cobrará a los Participantes xxx Xxxxxxx los cargos correspondientes al servicio de transmisión recibido, para posteriormente, acreditar al Contratista el pago de la Contraprestación anual solicitada que corresponda, de conformidad con las disposiciones que determine la CRE.

Los importes por indemnizaciones que el CENACE haya realizado a los Usuarios Participantes xxx Xxxxxxx bajo los supuestos del artículo 73 del Reglamento de la LIE, podrá requerirlos al Contratista responsable de conformidad con lo que se establezca en las CGPSTD, en el entendido de que el Contratista es responsable solidario de la Contratante, en lo relativo al cumplimiento del objeto del presente Contrato.

El CENACE pagará al Contratista, por conducto del Fideicomiso, la provisión del servicio de transmisión en virtud de este Contrato, pago que tendrá como destino en primer lugar cubrir los costos operacionales del Contratista incluyendo el

mantenimiento, costos fiduciarios, luego el pago del servicio de deuda a los Financistas del Proyecto y finalmente el pago al Contratista del remanente para la recuperación del capital de los accionistas y su rendimiento.

El CENACE podrá exigir las garantías necesarias para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de los Participantes xxx Xxxxxxx y podrá restringir o suspender la participación en el Mercado Eléctrico Mayorista a quienes incurran en incumplimientos graves, en los términos de las Reglas xxx Xxxxxxx, e instruir la suspensión del servicio de los Usuarios Calificados y Participantes xxx Xxxxxxx por incumplimiento de sus obligaciones de pago o de garantía.

De conformidad con el Convenio de Operación Técnica y Comercial de la Transmisión, el Contratista atenderá el régimen de cesión de derechos y obligaciones que derivan del mismo, por lo que, no podrá ceder a terceras personas, los derechos y obligaciones que se deriven del Convenio de Operación Técnica y Comercial de la Transmisión.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NOVENA. BALANCE CERO.

En razón de que el CENACE opera en equilibrio con balance cero, de acuerdo con las Bases xxx Xxxxxxx, sus ingresos deben ser suficientes para cubrir todos los costos; y en caso de alguna insuficiencia excepcional podrá recurrir a las distintas herramientas que las Leyes Aplicables le otorgan para cubrir la totalidad de los costos del sistema, incluyendo la Acreditación al Contratista conforme se señala en el presente Contrato.

Es destacable que la dispersión de pago que realiza el CENACE por el servicio de transmisión eléctrica se hace de forma simultánea a los transportistas y contratistas, por lo que el pago de la Contraprestación está asegurado en tiempo y forma.

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA. ACREDITACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA POR PARTE DEL CENACE.

El CENACE facturará y cobrará a los Participantes xxx Xxxxxxx los cargos correspondientes al servicio de transmisión recibido, para posteriormente, acreditar el monto correspondiente al Contratista de acuerdo con las disposiciones del Convenio de Operación Técnica y Comercial de la Transmisión.

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA PRIMERA. MONTO DE LA ACREDITACIÓN AL CONTRATISTA

El CENACE pagará al Contratista el monto solicitado es su propuesta económica, el cual asciende a la cantidad de $00´000,000.00 (XXX millones de pesos 00/100 M.N), anualmente, con una periodicidad mensual constante, de acuerdo con las disposiciones del Convenio de Operación Técnica y Comercial de la Transmisión. Dicho monto anual constante que el CENACE pagará con periodicidad mensual se sujetará a lo dispuesto en la Cláusula Trigésima Octava, Mecanismo de Pago del presente Contrato y a las actualizaciones establecidas en el Apartado 2 de la Cláusula Trigésima Séptima, Tarifas y Contraprestación.

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA SEGUNDA. PERIODICIDAD DEL PAGO DE LA ACREDITACIÓN.

Sin perjuicio de lo dispuesto en las Bases xxx Xxxxxxx, el CENACE acreditará al Contratista la cantidad consignada en cada factura emitida por el Contratista conforme a lo establecido en el Convenio de Operación Técnica y Comercial de la Transmisión de forma anual de acuerdo con lo previsto en el Anexo [**]82 del Contrato denominado “Propuesta Económica”.

Todos los días miércoles el CENACE requerirá el pago de todas las cuentas por cobrar correspondientes a las facturas acumuladas del lunes al domingo de la semana inmediata anterior y emitirá el pago de todas las cuentas por pagar correspondientes las facturas acumuladas del lunes al domingo de dos semanas antes. Dado que el sistema bancario opera en días hábiles, en caso de que el miércoles (o el día que determine el CENACE) fuese inhábil se permitirá pagar el día siguiente hábil posterior.

El capital de trabajo neto de este ciclo de pago se retendrá en el Fondo de Capital de Trabajo.

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA TERCERA. REGISTROS CONTABLES DEL CONTRATISTA.

Durante la Vigencia del Contrato, el Contratista deberá mantener, los libros de contabilidad que deban llevarse y los registros contables, de conformidad con las Leyes Aplicables, particularmente deberá cumplir con la obligacion de llevar la contabilidad independiente en los términos señalados en el Acuerdo Número 009/2017 emitido por la CRE o aquél que lo sustituya.

82 Incorporar número del Anexo.

El Contratista queda obligado a proporcionar a la Contratante, dentro de los noventa (90) días calendario contados a partir del cierre de su año fiscal, sus estados financieros Auditados, acompañados de un informe financiero anual elaborado por un Auditor Independiente, correspondiente a la actividad de transmisión y operación integrada, que incorpore una hoja de balance, estados de pérdidas y ganancias.

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA CUARTA. GARANTÍA DURANTE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN.

Como requisito indispensable para la ejecución del Contrato se requiere la presentación por parte del Contratista el otorgamiento de una Garantía de Cumplimiento del Contrato por la cantidad de $00´000,000.00(XX millones de pesos 00/100 M.N).

Con el objeto de garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones que le corresponden conforme al Contrato y las Leyes Aplicables, incluyendo el pago de las penalidades estipuladas en la Cláusula respectiva Penas Convencionales, el Contratista entregará a la Contratante una fianza bancaria, conforme a las reglas siguientes:

a) La fianza será emitida por alguno de los Bancos o Instituciones Financieras autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la cual deberá cumplir con los estándares que en dichas autorizaciones, las Leyes Aplicables y este Contrato se establecen.

b) La fianza deberá ser entregada en la Fecha de Firma y permanecer vigente hasta [**]83 meses posteriores al cumplimiento de la Fecha de Puesta en Operación Comercial o de Terminación del presente Contrato, según corresponda. La fianza será retornada al Contratista a más tardar dentro del plazo de [**]84 después de concluida la etapa de Reversión, siempre que no subsista ninguna controversia pendiente respecto del Contrato o su terminación.

c) La fianza será otorgada por períodos anuales y deberá ser renovada o prorrogada hasta que se complete la etapa de Reversión o mantenerla vigente mientras subsistan controversias relativas al Contrato o su terminación, sin que en ningún momento deje de estar vigente la cobertura de la misma.

Como requisito para la iniciación de cada una de las Etapas en las que se divide el Contrato, el Contratista deberá renovar y/o constituir las garantías que sean

83 Indicar periodicidad del plazo.

84 Indicar periodicidad del plazo.

requeridos para la Etapa correspondiente, de acuerdo con lo previsto en este Contrato.

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA QUINTA. GARANTÍA DURANTE LA ETAPA DE OPERACIÓN COMERCIAL.

Como requisito indispensable para la ejecución del Contrato se requiere la presentación por parte del Contratista el otorgamiento de una Garantía de Cumplimiento:

Con el objeto de garantizar el fiel cumplimiento de las obligaciones que le corresponden conforme al Contrato y las Leyes Aplicables, incluyendo el pago de las penalidades estipuladas en la Cláusula relativa a Penas Convencionales el Contratista entregará a la Contratante una fianza bancaria, conforme a las reglas siguientes:

a) La fianza será emitida por alguna de los Bancos o Instituciones Financieras indicadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, las cuales deberán cumplir con los estándares que en dichas autorizaciones, las Leyes Aplicables y este Contrato se establecen.

b) La fianza deberá ser entregada en la Fecha de Puesta en Operación Comercial y permanecer vigente hasta [**]85 meses posteriores al cumplimiento del plazo de vigencia o de rescisión del Contrato. La fianza será retornada al Contratista a más tardar dentro del plazo de [**]86 después de concluida la etapa de Reversión, siempre que no subsista ninguna controversia pendiente respecto del Contrato o su terminación.

c) La fianza será otorgada por períodos anuales y deberá ser renovada o prorrogada hasta que se complete la etapa de Reversión o mantenerla vigente mientras subsistan controversias relativas al Contrato o su terminación, sin que en ningún momento deje de estar vigente la cobertura de la misma.

Como requisito para la iniciación de cada una de las Etapas en las que se divide el Contrato, el Contratista deberá renovar y/o constituir las garantías que sean requeridos para la Etapa correspondiente, de acuerdo con lo previsto en este Contrato.

85 Indicar periodicidad del plazo.

86 Indicar periodicidad del plazo.

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA SEXTA. ESTUDIO DE RIESGOS.

El Contratista deberá contratar los servicios de una empresa especialista en análisis de riesgos de reconocido prestigio, previamente autorizada por la Contratante, para la elaboración del análisis de los riesgos relativos al Proyecto de la Línea de Transmisión que resulten en un esquema de aseguramiento previsto para el Proyecto. El Estudio de Xxxxxxx deberá reunir el contenido que se indica en el Anexo [**] del Contrato denominado “Estudio xx Xxxxx” el cual incluye los requisitos que deben cumplir las empresas especialistas en análisis de riesgos.

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA. SEGUROS.

El Contratista contratará y mantendrá vigente desde la Fecha de Firma del Contrato las siguientes pólizas de seguro y demás que resulten del esquema de aseguramiento previsto en el Estudio de Riesgos:

a) Póliza de Seguro de Accidentes Personales, que ampare a todo el Personal del Contratista y Subcontratistas Afiliados o Subcontratistas, si hubieren.

b) Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil, con cobertura para reclamos de terceros por lesiones corporales y daños a la propiedad, ocasionados durante la ejecución del presente Contrato, sea por el Contratista o por cualquiera de sus Subcontratistas Afiliados o Subcontratistas. Dicho seguro cubrirá un monto mínimo equivalente al $[**]87 por evento, con un deducible máximo que no excederá de $[**] 88 por evento. Esta póliza deberá cubrir la responsabilidad civil durante toda la Etapa de Construcción, y las eventuales indemnizaciones que el Contratista, Subcontratistas Afiliados o Subcontratistas, si los hubieren o la Contratante, se encontrasen obligados a pagar por daños que con motive de la ejecución de las Obras sufran terceros en sus bienes y/o personas, y que hubieren acontecido dentro o en la vecindad inmediata de las Obras.

c) Póliza de Seguro de Transporte: el Contratista deberá contratar un seguro que cubra los daños por transporte (marítimo, aéreo y terrestre) ya sea nacional o internacional de los Suministros, desde la fábrica de origen hasta los lugares de almacenamiento del Contratista en la Obra, incluyendo todo riesgo en bodegas, estadía en Aduana o puerto de destino.

d) Póliza de Seguro de Protección del Medio Ambiente, el Contratista contratara y mantendrá vigente hasta la Recepción de las Obras, un seguro que cubra la responsabilidad civil a consecuencia de daños al Medio Ambiente, Polución o

87 Indicar Monto

88 Indicar Monto

Contaminación, incluyendo gastos de limpieza y gastos per los trabajos que deberían realizarse para restablecer el medio ambiente eventualmente dañado o que ordene la Autoridad restablecer, todo, a consecuencia de los trabajos vinculados al proyecto materia de este Contrato.

e) Pólizas de Seguros que Protejan los Bienes del Contratista, el Contratista debe contratar a partir de la Fecha de Firma del Contrato, y mantener vigentes hasta la Recepción de Obras seguros que protejan su propiedad tales como maquinarias, equipos; entre otros.

f) Seguros para cubrir Todo Riesgo de Construcción y Montaje, Transporte y "Advance Loss of Profits "("ALOP’’) de acuerdo a los estándares para este tipo de contratos;

La Contratante y los Financistas deben ser asegurados en todos los seguros tornados por el Contratista y además ser beneficiarios respecto a bienes que formen parte del Proyecto;

El Contratista será responsable por las pérdidas asociadas a la construcción y montaje de la Línea de Transmisión dentro de las sumas deducibles y perdidas en exceso de los límites contratados, ajustado en la proporción correspondiente al daño de la Línea de Transmisión respecto del daño total. El Contratista asumirá todos los deducibles sin ser necesariamente el causante, pero solo se responderá por las pérdidas en exceso de los límites contratados y por los riesgos no cubiertos en la póliza todo Riesgo Construcción y montaje cuando el Contratista sea causante negligente del siniestro.

Las pólizas deberán contener en su texto cláusulas de rehabilitación automática, es decir, las pólizas no se reducirán en la suma indemnizada por ninguna eventualidad, continuando en plena validez por el valor total durante todo el periodo de vigencia de ellas.

Las pólizas tendrán como asegurado o beneficiario adicional a la Contratante y los Financistas y serán de cargo exclusivo del Contratista, incluidos los deducibles de las mismas.

Asimismo, las pólizas deberán incluir como riesgo los que tengan como causal el Caso Fortuito o Fuerza Mayor, en los términos definidos por las Leyes Aplicables.

Todas las pólizas contratadas por el Contratista, Subcontratistas y/o asesores de seguros de los mismos, deberán contener una clausula donde la empresa Aseguradora se compromete a no modificar las condiciones ni a anular las pólizas

antes de finalizar las Obras a no ser que exista autorización previa y escrita de la Contratante.

En caso de siniestro, el Contratista, Subcontratistas Afiliados o Subcontratistas y/o asesores de seguros se harán cargo de los deducibles que los respectivos contratos de seguros estipulen.

Las consecuencias de la inoportuna, o falla de cooperación por falta del Contratista que afecte los ajustes de pérdidas de siniestros que generen perdidas no indemnizadas deberán ser asumidas por el Contratista.

Las pólizas no podrán ser modificadas, ni canceladas sin el consentimiento expreso previo y escrito de la Contratante.

Respecto de las pólizas de seguro, el Contratista se obliga a entregar a la Contratante, dentro de los [**]89 días anteriores a la Fecha de Firma del Contrato certificados de seguro originales o declaraciones equivalentes de la empresa Aseguradora respectiva, especificando las condiciones, cobertura, la fecha de inicio y termino de las pólizas.

Sin perjuicio de la existencia de las pólizas de seguro antes referidas, el Contratista deberá tomar todas las precauciones del caso para evitar daños a terceros y al personal que trabaja en las Obras.

Asimismo, deberá tomar todas las precauciones para evitar daños a propiedades de terceros, de la Contratante y al medio ambiente, durante la construcción de las Obras.

Todo daño, de cualquier naturaleza, que con motivo de la construcción de las Obras o de las actividades u obligaciones del Contratista, se cause a terceros, al personal del Contratista y Subcontratistas Afiliados o Subcontratistas, si los hubieren, a la propiedad de terceros o de la Contratante y al medio ambiente, ya sea por la acción u omisión negligente y/o culpable del Contratista, su personal, dependientes, o personas que bajo su responsabilidad se encuentren en el lugar de las Obras, será de exclusiva responsabilidad del Contratista.

El Contratista deberá dejar indemnes a la Contratante y los Financistas frente a cualquier y toda demanda, requerimiento, procedimiento o acción iniciada como consecuencia de cualquier acción u omisión del Contratista o de cualquier persona relacionada directa o indirectamente con el Contratista (o con sus Subcontratistas

89 Indicar el plazo cierto computado en días.

Afiliados o Subcontratistas) con motivo u ocasión de todas aquellas materias que ocurran en virtud de este Contrato o la ejecución de las Obras.

Cualquier incumplimiento del Contratista a lo establecido en la presente Cláusula, dará derecho a la Contratante de cobrar cualquiera de las garantías contempladas en este Contrato.

El Contratista no podrá iniciar la ejecución de las Obras, ya sea por sí o mediante Subcontratistas Afiliados o Subcontratistas, hasta que la totalidad de las garantías y seguros que correspondan hayan sido aprobadas por, y entregadas a la Contratante.

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA OCTAVA. REQUISITOS DE LAS EMPRESAS DE SEGUROS.

Los seguros referidos en la Cláusula relativa a Seguros, deberán ser tomados en empresas de seguros de reconocido prestigio, pudiendo la Contratante solicitar el cambio de compañía de seguros, si considera a su exclusivo juicio, que la contratada no cumple con los requisitos de solvencia necesarios.

Las empresas de Seguros con las que se contraten los respectivos contratos de seguros, deberán estar habilitadas de acuerdo con lo establecido las Leyes Aplicables.

En el caso que las empresas de Seguros rechacen total o parcialmente el pago de una indemnización de un siniestro, cuya causa del rechazo sea responsabilidad del Contratista, Subcontratista Afiliados o Subcontratistas y/o asesores de seguros de los mismos, el pago de la pérdida sufrida será responsabilidad del Contratista, Subcontratistas Afiliados o Subcontratistas y/o asesores de seguros.

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA NOVENA. SANEAMIENTO DE LA CONTRATANTE.

Si el Contratista no mantiene las pólizas de Seguros vigentes, tal y como se le requiere de acuerdo con la Cláusula de Seguros de este Contrato, entonces la Contratante podrá gestionar su contratación y pagar las primas a costo y por cuenta del Contratista con cargo a los fondos del Contratista disponibles en el patrimonio del Fideicomiso. De no ser posible lo anterior, la Contratante notificará al Contratista para que deposite en el Fideicomiso en un plazo perentorio, las cantidades requeridas. Lo anterior sin perjuicio de la ejecución de la Garantía de Cumplimiento del Contrato para el cobro de las Penas Convencionales

correspondientes, incluyendo en su caso el procedimiento de Rescisión del Contrato.

CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMA. EVENTOS NO CUBIERTOS.

Cualquier daño o perjuicio y todas las responsabilidades no cubiertas por las pólizas de seguros que contrate el Contratista en virtud del presente Contrato, estarán a cargo del Contratista, quien será el único responsable frente a la Contratante y terceros por cualquier pérdida y/o daño ocasionado.

CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA. IMPUESTOS.

La determinación, cálculo y pago de impuestos, incluyendo sin limitación cualquier contribución, derecho, aprovechamiento, producto, tasa o cualquier otro gravamen de carácter fiscal, incluyendo multas, recargos, actualizaciones o gastos de ejecución que se generen con motivo de las Actividades Previas a la Etapa de Construcción; así como los relativos a la Etapa de Construcción y la Etapa de Operación Comercial, o el cumplimiento de cualquier obligación bajo el Contrato, quedará a cargo del sujeto del impuesto o contribución de que se trate, conforme a lo previsto en las Leyes Aplicables.

Para el caso de incumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo del Contratista derivadas del Contrato, así como para la ejecución de Sanciones económicas de carácter administrativo impuestas por las Autoridades Gubernamentales, queda expresamente plasmada la voluntad del Contratista de someterse al procedimiento de ejecución que fijen las Leyes Aplicables.

CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA. RIESGOS ASIGNADOS AL CONTRATISTA.90

El Contratista asume los riesgos de construcción de la Línea de Transmisión y aquellos identificados en el Anexo [**]91 del Contrato denominado “Matriz de Riesgos”.

Asimismo, los riesgos identificados se encuentran cubiertos por las pólizas de seguros que contratará el Contratista en virtud de la Cláusula relativa a Seguros.

91 Indicar el número del Anexo.

CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMA TERCERA. RIESGOS ASIGNADOS A LA CONTRATANTE.

La Contratante asume los riesgos identificados en el Anexo [**]92 del Contrato denominado “Matriz de Riesgos”.

CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMA CUARTA. SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO DE PRESTACIÓN Y FACTURACIÓN.

El Contratista está obligado a llevar a cabo todas las actividades necesarias para cumplir con las obligaciones establecidas en el Contrato y en las Leyes Aplicables, con el objeto de que la prestación del Servicio Público de Transmisión de Energía Eléctrica se realice en condiciones de eficiencia y Calidad para los Usuarios Calificados y los Participantes xxx Xxxxxxx.

El Contratista igualmente está obligado a cumplir con todos los compromisos adquiridos de conformidad con lo estipulado en las Bases del Concurso y en su Propuesta como concursante ganador.

Asimismo, el Contratista deberá cumplir con las fechas previstas en el Programa de Construcción.

En los términos de los artículo 38 y 100 de la Ley de la Industria Eléctrica, mediante este acto la Contratante otorga a favor del Contratista, de conformidad con el objeto del Contrato, el derecho exclusivo para que en la fecha de inicio de Operaciones en la Etapa de Operación Comercial suscriba el Convenio Operación Técnica y Comercial de la Transmisión con el CENACE, el cual tiene por objeto, entre otros, que el CENACE facture y cobre a los Participantes xxx Xxxxxxx los cargos correspondientes al servicio de transmisión recibido, para posteriormente, acreditar al Contratista lo que corresponda, de conformidad con las tarifas y demás términos y condiciones aplicables que apruebe y expida la CRE.

El Convenio Operación Técnica y Comercial de la Transmisión con el CENACE, una vez suscrito por el Contratista y el CENACE, se integra como Anexo [**]93 del Contrato denominado Convenio Operación Técnica y Comercial de la Transmisión.

El Contratista reconoce que presente Contrato constituye un instrumento vinculado, por lo que la terminación del Contrato tendrá por efecto la terminación del Convenio Operación Técnica y Comercial de la Transmisión, sin perjuicio de

92 Indicar el número del Anexo.

93 Incorporar número de Anexo

los derechos y obligaciones de las Partes consignados en cada uno de dichos instrumentos.

Cualquier Evento de Incumplimiento del Contratista bajo el Convenio de Operación Técnica y Comercial de la Transmisión con el CENACE, no es necesariamente una causa de rescisión del Contrato. Por su parte, la prórroga del Contrato no conlleva la ampliación de la vigencia del Convenio Operación Técnica y Comercial de la Transmisión.

CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMA QUINTA. RETENCIONES.

El CENACE podrá retener el pago cuando el Contratista incurra en algún incumplimiento grave a las Reglas xxx Xxxxxxx o a cualquier disposición del Convenio de Operación Técnica y Comercial de la Transmisión, conforme a lo establecido en dichos documentos o en las Leyes Aplicables.

ASPECTOS LEGALES.

CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMA SEXTA. ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD DE PROPÓSITO ESPECÍFICO.

La Sociedad de Propósito Específico94 corresponde a la persona jurídica previamente existente o una sociedad específicamente constituida a efectos del presente Contrato y las Bases del Concurso, en la que el Accionista95 es titular de la Participación Mínima en el Capital Social.

El Contratista deberá mantener, como Participación Mínima del Accionista en el Capital Social, el [**]96%) del Capital Social suscrito y pagado del Contratista y lo debe mantener vigente por un periodo comprendido desde la Fecha de Firma del presente Contrato hasta que se cumplan [**]97 años de Operación Comercial de la Línea de Transmisión.

El Contratista no podrá hacer ningún cambio en su composición accionaria ni cesión que altere la Participación Mínima del Accionista, y siempre deberá contar con la autorización previa y por escrito de la Contratante y en cumplimiento de las Leyes Aplicables para efectuarlos.

94 El Contratista.

95 Identificar nombre del Adjudicatario del Contrato.

96 Indicar monto de participación social.

97 Indicar años para la transmisión de acciones.

El incumplimiento de lo dispuesto en esta Cláusula Estatutos de la Sociedad Mercantil de Propósito Específico dará lugar a la aplicación de las Penas Convencionales en los términos establecidos en este Contrato.

CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA. CAPITAL SOCIAL.

El Contratista asume la obligación íntegra de obtener todos los recursos necesarios para efectuar el Financiamiento del Proyecto y llevar a cabo oportunamente el Objeto del presente Contrato.

Para estos efectos, el Contratista deberá mantener, como mínimo, un Capital Social, sin derecho a retiro, cuyos montos, son los siguientes:

[**]98

El Contratista deberá aportar dichos valores, para financiar oportunamente el Proyecto, de conformidad con el Anexo [**] Programa de Construcción y el Anexo [**] Presupuesto de Construcción de este Contrato.

Sin perjuicio de mantener los mínimos de Capital Social en la forma y términos establecidos en la presente Cláusula [**] Capital Social, este último no lo podrán retirar los socios de la Sociedad Mercantil de Propósito Exclusivo, ni declarar dividendos, préstamos, reembolsos o ninguna otra figura, hasta [**] [días/meses/años] posteriores a la Fecha de Puesta en Operación Comercial.

El incumplimiento por parte del Contratista de su obligación de aporte de Capital Social, que podrá ser con cargo al Capital de Riesgo, en las fechas máximas indicadas en el Anexo [**] Programa de Construcción, dará lugar a la aplicación de las Penas Convencionales en los términos establecidos en este Contrato.

CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA. CESIÓN DE DERECHOS.

El Contratista podrá transferir o ceder sus derechos y obligaciones, conforme al Contrato, siempre que cuente con el previo consentimiento escrito de la Contratante y ello sea permitido por las Leyes Aplicables.

En caso de cumplirse las condiciones establecidas en el párrafo anterior, la Contratante se asegurará de que el Contratista cumple con los siguientes requisitos mínimos y no limitativos para autorizar la cesión:

98 Indicar distribución accionaria

a) Que no se encuentre en estado de incumplimiento de las obligaciones a su cargo derivadas del Contrato a la fecha de la solicitud de autorización, para llevar a cabo la cesión.

b) Que el cambio propuesto no afecta la capacidad del Contratista para cumplir con las obligaciones a su cargo derivadas del Contrato y del Financiamiento.

c) Que el cesionario sustituto cumple, en forma igual o superior, con todos y cada uno de los requisitos que en su caso se hayan exigido al Contratista sustituido para la firma del presente Contrato.

De conformidad con lo previsto en la fracción VI del artículo 30 de la Ley, bajo ninguna circunstancia, se podrán dar en garantía los bienes del dominio público que integran la Trayectoria de la Línea de Transmisión.

CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMA NOVENA. FIDEICOMISO.

Como requisito para la firma del presente Contrato, el Contratista actuando como fideicomitente, deberá celebrar con el Fiduciario el Contrato de Fideicomiso a través del cual se canalicen todos los activos y pasivos y en general se administren todos los recursos económicos relacionados con el Contrato.

Para lo anterior, el Contratista deberá suscribir con la Fiduciaria el Contrato de Fideicomiso cuyos lineamientos se adjuntan al presente Contrato como Anexo [**]99 del Contrato denominado “Lineamientos del Fideicomiso”.

El Fideicomiso tiene por objeto fiduciario principal el de administrar la totalidad de los recursos relacionados con el Contrato incluyendo sin limitación el Capital Social, los Financiamientos, los flujos del Contrato, las indemnizaciones por concepto de Seguros, y cualesquiera otro similar o análogo hasta su liquidación y extinción.

El Contratista se obliga a afectar al patrimonio del Fideicomiso, el Capital Social, los Financiamientos y los recursos derivados de la Emisión de Títulos, así como la totalidad de los ingresos y acreditaciones a que se refiere el Convenio para la Operación Técnica y Comercial de la Transmisión, devoluciones de impuestos, pago de indemnizaciones o Seguros y cualquier otro derecho de cobro que se relacione directa o indirectamente con el Contrato y a ingresarlos a la cuenta que al efecto lleve el Fiduciario, al Día Hábil siguiente de que disponga de los recursos de que se trate y a sujetarse a la prelación y condiciones que para su disposición se establecen en el mismo.

99 Incorporar número de Anexo.

En caso de incumplimiento de esta Cláusula, independientemente de las Penas Convencionales a que se haga acreedor en los términos de este Contrato, el Contratista deberá pagar al Fideicomiso la tasa de interés moratorio conforme con lo establecido en el Contrato.

Todas las erogaciones para cubrir los gastos y costos que lleve a cabo el Contratista deberán realizarse a través del Fideicomiso y deberán estar debidamente acreditados con los comprobantes y documentos correspondientes que cumplan con los requisitos establecidos por las Leyes Aplicables.

El Fideicomiso llevará una cuenta separada para gestionar los recursos relacionados con cada uno de los fines o fondos que se requieran conforme se establece en el Contrato, en forma tal que en cualquier momento se pueda identificar el origen y el destino de los recursos.

El patrimonio del Fideicomiso deberá aplicarse a los fines previstos en el Contrato, sujeto a la siguiente prelación de pagos:

a) Impuestos;

b) Honorarios fiduciarios;

c) Gastos y costos para las Actividades Previas a la Etapa de Construcción;

d) Gastos y costos para la prestación del Servicio Público de Transmisión de Energía Eléctrica;

e) Gastos y costos para Mantenimiento y Supervisión;

f) Constitución y operación de los fondos previstos en el Contrato o solicitados por los Acreedores, y

g) El remanente, se deberá aplicar exclusivamente a uno o más de los siguientes conceptos, en el siguiente orden:

i. Garantizar y pagar el monto principal e intereses de los Financiamientos.

ii. Garantizar y/o pagar el monto principal e intereses que resulte de la Emisión de Títulos.

iii. Reembolsar el Capital de Riesgo efectivamente aportado por el Contratista incluyendo su rendimiento.

CLÁUSULA SEXAGÉSIMA. FUERZA MAYOR.

Fuerza Mayor significará cualquier evento, condición o circunstancia fuera del control razonable y previsible de la Parte que la invoca, la cual a pesar de haber efectuado esfuerzos razonables para evitarla o mitigar sus efectos, causa el incumplimiento, el cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de las obligaciones del presente Contrato.

La Fuerza Mayor no liberará a las Partes del cumplimiento de obligaciones de este Contrato, que no sean afectadas por dichos eventos. La Parte que invoque la Fuerza Mayor deberá hacer sus mejores esfuerzos para asegurar la reiniciación de la actividad o prestación correspondiente en el menor tiempo posible después de la ocurrencia de dichos eventos.

Apartado 1. Procedimiento.

La Parte que invoque el evento de Fuerza Mayor deberá notificar del evento a la otra Parte y entregar la información sobre:

a) Los hechos que constituyen dicho evento de Fuerza Mayor, dentro de las siguientes setenta y dos (72) horas de haber ocurrido o haberse enterado, según sea el caso; y

b) El período estimado de restricción total o parcial de sus actividades y el grado de impacto previsto. Adicionalmente, deberá mantener a la otra Parte informada sobre el desarrollo de dichos eventos y del cese de la Fuerza Mayor.

El Contratista podrá solicitar por causal de fuerza mayor, si las circunstancias así lo requieran, la Suspensión del plazo del Contrato la cual deberá ser acordada entre las Partes.

En dicho caso, se extenderá el plazo del Contrato por un término igual al plazo estipulado para la suspensión de acuerdo con lo establecido en el Contrato.

La extensión del plazo del Contrato por Fuerza Mayor sólo será aprobada siempre que los eventos que la motiven se encuentren dentro de la ruta crítica actualizada del Proyecto de la Línea de Transmisión plasmada en el Cronograma.

En el supuesto que una de las Partes no estuviera de acuerdo con la calificación del evento como de Fuerza Mayor o sus consecuencias, puede recurrir al Procedimiento de Solución de Controversias.