CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N°0V2 -2018-MDY-GM
1 M U N IC IP A LID A D D ISTRITAL DE Y A R IN A C O C H A
f PU ER TO CALLAO-UCAYALI - P E R U
CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N°0V2 -2018-MDY-GM
Conste por el presente docum ento, la contratación de la ejecución de la obra: INSTALACIÓN DE A LC A N TA R ILLA DE LA AV. PADRE XXXX CON XX XX. W A LTER XXXXX M EZA EN EL AA.HH. SAN XXXXX - D ISTR ITO DE YA R IN A X X X X X - X XXXXXX XX XXXXXX - XXXXXXX, que celebra de una parte LA M U N IC IP ALID AD D ISTR ITAL DE YAR IN AC O C HA, en adelante LA M UNICIPALIDAD
•%\ DISTRITAL DE YAR IN AC O C H A , en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20154435965 , con dom icilio legal en el Xx. Xxx xx X xxx Xx 000, Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx jy ^ X x x x x xx, representada por su G erente Municipal señor CPCC JO SE XXXXX X XXXXXX X XXXXXX,
/ N dentificado con DNI N° 00000000 debidam ente facultado por R esolución de Alcaldía N° 371 -2017-ALC dé |echa 24 de O ctubre del 2017, y de otra parte C O N SO R C IO SAN XXXXX conform ado por: MBZ IN VER SIO N ES E.I.R.L. (90% de O bligaciones), con RUC N° 20543283038 , con dom icilio legal en la Xx. Xxxxxxx Xxxxxx Xxx. 0000 Xxx. Xxxxxxx xx Xxxxxxxx (Frente Hotel El Piuranito) Ucayali - Coronel Xxxxxxxx - Cálieria, e IN VE R SIO N E S XXXX U S.A.C. (10% de O bligaciones), con RUC N° 20393496801 , con dom icilio le g a l en la Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xx. 00.0 (Xx. 00.00, Xxx. xx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx) Xxxxxxx - v Xxxxxxx Xxxxxxxx - Yarinacocha, designando com o R epresentante Com ún al SR. JO AQ UIN XXXXX S Á ttN A S M UÑOZ, con DNI N° 00000000, autorizado según poder de CONTRATO PRIVADO DE C O N SO R C IO , de fecha 23/02/2018 , a quien en adelante se le denom inará EL C O N TRA TISTA en los térm inos y condiciones siguientes:
, CLÁUSULA PRIM ERA: ANTECEDENTES
l y Con fecha 13/02/2018, el comité de selección adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓ N si SIMPLIFICADA N° 014 -2017 -M DY-CSO (TERCERA CONVOCATORIA), para la contratación de la ejecución de la obra “INSTALACIÓ N DE ALCANTARILLA DE LA AV. PADRE XXXX CON XX XX.
W ALTER XXXXX XXXX EN EL AA.HH. SAN XXXXX - DISTRITO DE YARINACOCHA - CORONEL XXXXXXXX - UCAYALI", al C O N SO R C IO SAN XXXXX: integradas por M BZ INVERSIONES E.I.R.L. con RUC N° 20543283038 e IN VER SIO N ES SALMU S.A.C. con RUC N° 20393496801 , cuyos detalles e
importe constan en los docum entos integrantes del presente contrato.
E Vt\
x Xx~' ¡C LAUSULA SEG U N DA : O B JETO
El presente contrato tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra: “ INSTALACIÓN DE A LC A N TA R ILLA DE LA AV. PADRE XXXX CON XX XX. W A LTER XXXXX M EZA EN EL AA.HH. SAN XXXXX - D ISTR ITO DE YA R IN A C O C H A - C O R O N EL PO RTILLO - U C A Y A LI”.
C LÁUSULA TER C ER A : M O N TO CO N TRA C TU AL
El m onto total del presente contrato asciende a SI. 105 ,204 .00 , (Ciento Cinco Mil D oscientos Cuatro y
00/100 Soles) exonerado del IGV.
Este m onto com prende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conform e la legislación vigente, asi como
¡ cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del
: presente contrato.
XXXX XXXX C UARTA: DEL PAGO
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL C O N TR A TISTA en SOLES, en periodos de valorización M ENSUAL, conform e a lo previsto en la sección especifica de las bases. Asim ism o, LA ENTIDAD o EL C O N TR A TIS TA , según corresponda, se obligan a pagar el m onto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 30 dias calendario, com putados desde el dia siguiente del consentim iento de la liquidación.
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones im putables a LA ENTIDAD, EL CO N TRA TISTA tiene derecho al reconocim iento de los intereses legales efectivos, de conform idad con el artículo 39 de la Ley de C ontrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se form ulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones
Jr. 2 de M ayo N Cl 277 - T elef.064 -596407 - D istrito tle Y arinacocha - Coronel P o rtillo ..Ucayali
pág. 0 xx 0
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX
XXXXXX XXXXXX-XXXXXXX - XXXX
siguientes.
X XXX XXXX Q U IN TA : DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PR ESTA CIÓ N
El plazo de ejecución del presente contrato es de Cuarenta y Cinco (45) dias calendario, el m ism o que se com puta desde el día siguiente de cum plidas las condiciones previstas en el num eral 3.5 de la
cción general de las bases.
XXXX XXXX SEXTA: PA R TES IN TEG R A N TES DEL CONTRATO
El presente contrato está conform ado por las bases integradas, la oferta ganadora, así com o los docum entos derivados del procedim iento de selección que establezcan obligaciones para las partes.
C LÁ U S U L A S É T IM A : G A R A NTÍA S
EL C O N TR A TISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización autom ática en el país al solo requerim iento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, m ontos y' vigencias siguientes:
De fiel cum plim iento del contrato: SI. 10,520 .40 (Diez Mil Q uinientos Veinte y 40/100 Soles), a través de la X XX XX XXXX XX Xx 000000 em itida por el Banco de C rédito del Perú - BCP. Cuya fecha de vencim iento es hasta el 31 de M ayo del 2018; m onto que es equivalente al diez por ciento (10%). del m onto del contrato original, la m ism a que debe m antenerse vigente hasta el consentim iento de la liquidación final.
XXXX XXXX O C TA VA : EJECUCIÓ N DE G ARANTÍAS POR FALTA DE X XXX VACIÓ N
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL C O N TR A TISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencim iento, conform e a lo dispuesto por el artículo 131 del R xxxxx ento de la Ley de C ontrataciones del Estado.
ff/ p ’Tv,;
Él temo/di \ i
9 i v¡ ' ;!
'v,.3 \p4 ' F / s™/: ■
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO
LA ENTIDAD otorgará un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el desembolso del adelanto directo dentro de los ocho (8) días calendario siguientes de suscrito el contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA.
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.
LAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
'LA ENTIDAD otorgará adelanto para materiales o insumos por el jORIGINAL conforme al calendario de adquisición de materiales CONTRATISTA.
20% del monto del CONTRATO o insumos presentado por EL
La entrega del adelanto se realizará en un plazo xx xxxx (10) días calendarios previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo xx xxxx (10) días calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo.
La solicitud de EL CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las solicitudes
Jr. 2 de M ayo N° 277 - T elef.064 -596407 - Xxxxxxxx xx X xxxxxxxxxx - X xxxxxx Xxxxxxxx - Xxxxxxx
pág. 2 de 7
« íi M U N IC IP A L ID A D D ISTR ITA L DE YARINACOCHA
PU ER TO CALLAO-UCAYALI -P E R U
Yg er enc ia^ A ASESORIA '
%\ JURIDICAy *
V ^ s <<py
■-C.'Vroctó>
C E ® iC IA M
XXx/f/íW O Y c!
\11( a s í
— - , 0 /
£ ü i - -
0O'’>
correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos.
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.
y ; .
CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juram ento que se comprom ete a cum plir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.
CLAUSULA DÉCIMO TERCERA: PERSONAL DE EL CONTRATISTA
Para efectos propios para la ejecución de la obra materia del presente contrato, EL CONTRATISTA utilizará el personahprofesional calificado especificado en su Propuesta Técnica, no estando permitido cambios; salvo por circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor, debidam ente comprobadas. Para este efecto, EL CO NTRATISTA deberá proponer a LA ENTIDAD con ocho (08) días hábiles de anticipación, el cambio de personal a fin de obtener la aprobación correspondiente. C ualquier solicitud en este sentido será debidam ente justificada y los cambios que resultaron no irrogarán gastos adicionales a LA ENTIDAD.
EL CONTRATISTA contará con un equipo técnico que estará conform ado por los siguientes profesionales:
CARGO | PLANTEL PROFESIONAL | DNI | ESPECIALIDAD |
Residente de Obra | Xxxxx Xxxxxxxxx Am pudia Campos | 00000000 | Ingeniero Civil |
Xxx xxxxxxx | M xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx | 42742300 | Técnico en Construcción Civil |
Maestro de Obra | Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx | 43977164 | Técnico en Construcción Civil |
Se entiende que todo el personal cuyo cambio se proponga, reunirá iguales o mejores cualidades que las del personal incluido en la Propuesta Técnica de EL CONTRATISTA.
El cambio solicitado por EL CONTRATISTA y que no cuenta con la aprobación de LA ENTIDAD y no esté debidam ente justificada, será de aplicación de lo dispuesto en la Cláusula Décimo Sexta del presente Contrato.
EL CONTRATISTA tendrá como representante en la Obra a un ingeniero colegiado aprobado por LA ENTIDAD, quien desem peñará las funciones de Ingeniero Residente de Obra, que estará a cargo del ING. XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX, con Registro en el Colegio de Ingenieros del Perú N° 61773, presentado en su oferta Técnica durante el Procedim iento de Selección, el cual tendrá a su cargo la dirección técnica de la obra. En consecuencia, tendrá validez las decisiones adoptadas por el referido profesional, las cuales no podrán ser enervadas por otra persona o autoridad de ‘‘EL CONTRATISTA 1’. En caso que EL CONTRATISTA solicite el cambio de Residente de Obra, solicitará la autorización previa y por escrito de LA ENTIDAD, para ello EL CONTRATISTA cursará el correspondiente aviso notarial y presentara el cam bio correspondiente, anexando el Curriculum Vitae del Ingeniero Residente reemplazante, a LA ENTIDAD, debiendo reunir el reemplazante las mismas condiciones de idoneidad, capacidad y experiencia, entre otras exigencias, que era del Residente de Obra propuesto originalmente. El Residente de Obra no está facultado para pactar modificaciones al contrato.
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD POR XXXXXX XXXXXXX
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentim iento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 146 de su
Jr. 2 de M ayo N ° 277 - Teief.064 -596407 - Xxxxxxxx xx X xxxxxxxxxx - Xxxxxxx Xxxxxxxx - Xxxxxxx
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
XX XXXX XXXXXXX-XXXXXXX -P E R U
Reglamento.
El plazo m áxim o de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 AÑOS, contado a partir de la conformidad de la recepción total o parcial de la obra, según corresponda.
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: PENALIDADES
XSL EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por xxxx por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:
Penalidad Diaria = 0.10 x Monto
F x Plazo en días
Donde:
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días o;
Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse.
Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el m ayor tiem po transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conform e el artículo 133 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Adicionalm ente a la penalidad por xxxx se aplicarán las siguientes penalidades:
Penalidades
N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento
En caso culmine la relación contractual entre EL CONTRATISTA y el personal ofertado y LA ENTIDAD
1 no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado.
CUADERNO DE OBRA
Si EL CONTRATISTA o su personal, no permita el
2 acceso al cuaderno de obra al Inspector o Supervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias (por cada día de dicho impedimento)
SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACION
Cuando EL CONTRATISTA no cuente con los
3 dispositivos de seguridad en la obra tanto peatonal o vehicular incumpliendo las normas, además de las
señalizaciones solicitadas por LA ENTIDAD. La multa es por cada dia.
INDUMENTARIA E IMPLEMENTACION DE PROTECCIÓN PERSONAL
4 Cuando EL CONTRATISTA no cumpla con dotar a su personal de los elementos de seguridad. La multa es por cada día.
CALIDAD DE LOS MATERIALES
Cuando EL CONTRATISTA ingrese materiales a la
5 obra, que no reúnan las características técnicas especificadas en el Expediente Técnico y no cuenten con la autorización del Supervisor o Inspector. ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA
6 Cuando EL CONTRATISTA entregue documentación incompleta, perjudicando el trámite normal de los
mismos (solicitud de adelantos, valorizaciones,
(0.5 UIT) por cada día de ausencia del personal en obra.
5/1000
del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho impedimento.
1/4000
1/4000
1/4000
1/4000
Según informe del Inspector o Supervisor de Xxxx.
Según informe del Inspector o Supervisor de Xxxx.
Según informe del Inspector o Supervisor de Xxxx.
Según informe del Inspector o Supervisor de Xxxx.
Según informe del Inspector o Supervisor de Xxxx.
Según informe del Inspector o Supervisor de Xxxx.
Jr. 2 de M ayo N° 277 - Telef.064 -596407 - Xxxxxxxx xx X xxxxxxxxxx - Xxxxxxx Xxxxxxxx - Xxxxxxx
- uct^
M U N IC IP A L ID A D D IS TR ITA L DE YARINACOCHA
PU ER TO CALLAO-UCAYALI -P E R U
Penalidades
N° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálculo Procedimiento
adicionales, etc.), ia multa será por cada trámite documentario.
CARTEL DE OBRA
!
Cuando EL CONTRATISTA no coloque el cartel de obra dentro de los 05 dias de iniciado el plazo contractual, la multa será por cada día de no haberse colocado. Hay obligación de mantener el cartel de obra durante la ejecución de la obra, se penalizará de la misma forma,
cuandQ no se mantenga en el tiempo establecido. PLANOSxDE REPLANTEO
Cuando EL CONTRATISTA cuando no cumpla con
8 entregar los planos de replanteo tres dias posteriores a la comunicación eñla que se le señale la fecha que se
llevara a cabo la recepción de la obra, la multa será por cada día.
CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL Y/O ACELERADO
Cuando EL CONTRATISTA no cumpla con entregar el Calendario Valorizado Actualizado a la fecha de inicio del plazo, a LA ENTIDAD, en un plazo de 24 horas de iniciado el plazo contractual; o no cumpla con entregar
9 el Calendario Acelerado dentro de los 07 días siguientes de habérselo requerido por el Supervisor o Inspector en el cuaderno de obra, o cuando no cumpla con entregar el Calendario Valorizado Actualizado de una ampliación de plazo en el tiempo que establece el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la multa será por cada día.
VALORIZACIONES
Cuando EL CONTRATISTA no presente al inspector,
10 las valorizaciones dentro del primer día hábil del mes siguiente a la de la valorización, incumpliendo el Artículo
166° del Reglamento y no esté firmado por los profesionales propuestos, la multa será por cada día.
PRUEBAS Y ENSAYOS
Cuando EL CONTRATISTA no realiza las pruebas o ensayos oportunamente para verificar la calidad de los trabajos y las dosificaciones. El plazo que rige para este
valorizado en la que deben estar incluidos estas | |||
pruebas y/o ensayos, siempre que en el periodo de | |||
ejecución respectiva amerite la realización de estas | |||
pruebas y/o ensayos y siempre que el Supervisor o | |||
Inspector lo considere pertinente. | |||
i 12 | RESIDENTE DE OBRA Cuando el Ingeniero Residente no se encuentre en | 1/4000 | Según informe del Inspector o Supervisor de Obra. |
forma permanente en la obra. La multa es por cada día. | |||
EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA | Según informe del Inspector | ||
TÉCNICA | o Supervisor de Xxxx. | ||
Cuando EL CONTRATISTA no presente los equipos | |||
13 | declarados en la propuesta técnica al inicio de la obra. | 0.5 UIT | |
En este caso, bastará que falte uno o más de los | |||
equipos para que se haga acreedor de la multa | |||
respectiva. La multa es por cada día. | |||
1 caso es la fecha de presentación del informe mensual
SI. 500.00
0.5 UIT
1/4000
2/1000
1/6000
Según informe del Inspector o Supervisor de Xxxx.
Según informe del Inspector o Supervisor de Xxxx.
Según informe del Inspector o Supervisor de Xxxx.
Según informe del Inspector o Supervisor de Xxxx.
Según informe del Inspector o Supervisor de Xxxx.
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.
Jr. 2 de M ayo N ° 277 - Telef.064 -596407 - Xxxxxxxx xx X xxxxxxxxxx - Xxxxxxx Xxxxxxxx - Xxxxxxx
M U N IC IP A L ID A D D IS TR ITA L DE YARINACOCHA
PU ER TO CALLAO-UCAYALI -P E R U
La penalidad por m ora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por xxxx o el monto máximo para otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.
^ CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conform idad con el literal d) del inciso 32.3 del artícCilp 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 135 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 136 y 177 del R e g la m e n ta re la Ley de Contrataciones del Estado.
CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando se resuelvá%el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones adm inistrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.
Lo señalado precedentem ente no exime a ninguna de las partes del cum plim iento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: DEL FINANCIAMIENTO
El egreso que origine el presente contrato se encuentra garantizado con la Certificación de Crédito
* lj Presupuestario Nota N° 0000000050-2018, que se afectará a la siguiente Estructura Funcional Programática:
E.F.P. : 0082 2281245 4000196 18 040 0088 Construcción del Sistema de Alcantarillado
Meta : Instalación de Alcantarilla de la Av. Padre Xxxx con xx Xx. W álter Xxxxx Xxxx en el AA. XX. Xxx Xxxxx, xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxx Xxxxxxxx - Xxxxxxx.
FF/Rubro : 07 Fondo de Com pensación Municipal
6 Gastos de Capital
A Especifica : 2.6.2.3 .5 Agua y Saneamiento.
Espec. Detalle: 2 .6.2.3 .5 .2 Costo de Construcción por Contrata.
CLAUSULA DECIMO NOVENA: ANTICORRUPCION
EL CO NTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248- A, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.
Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del i contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no com eter actos ilegales o de
. i corrupción, directa o indirectam ente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes
i de los órganos de adm inistración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A.
Además, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera
y> directa y oportuna, cualquier acto o conducta ¡lícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar
--^ m e d id a s técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.
CLÁUSULA VIGÉSIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación
Jr. 2 de M ayo N ° 277 - Telef.064 -596407 - Xxxxxxxx xx X xxxxxxxxxx - Xxxxxxx Xxxxxxxx - Xxxxxxx
M U N IC IP A L ID X X X XX XX XXX X XX XXXXXXXXXXX
XXXXXX XXXXXX-XXXXXXX -P E R U
supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.
■ \ J U R ID IC A
■¿«to
XXXXXXXX XXX ÉSIM A PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 122, 146, 152, 168, 170, 177, 178, 179 y 180 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el inciso 45.2 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.
El arbitraje será^ institucional y resuelto por TRIBUNAL ARBITRAL CONFORM ADO POR TRES (3) ÁRBITROS. LA ENTIDAD propone las siguientes instituciones arbitrales: CENTRO DE ARBITRAJE DE LA CÁMARA DE COM ERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE UCAYALI o el CENTRO DE ARBITRAJE DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE UCAYALI.
Facultativam ente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 183 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.
^>♦*0 r ^ r
El Laudo arbitral em itido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el inciso 45.8 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.
XXXXXXXX XXX ÉSIM O SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que dem ande esta formalidad.
CLÁUSULA VIG ÉSIM O TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:
DOM ICILIO DE LA ENTIDAD: Xx. 0 xx Xxxx Xx 000-Xxxxxxxxxxx.
XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX: Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xx. 00.0 (Xx. 00.00, Xxx. xx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx) Xxxxxxx - Coronel Xxxxxxxx - Yarinacocha.
La variación del dom icilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, form alm ente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por triplicado en señal de conformidad en la ciudad de Puerto Callao al I
MunicipíJidaí Distrital ¿eVarmwocha
i I J
CPC. XXXX XXXXXX XXXXXXX SASTRA
Gftfnnt* Municipal
“ LA ENTIDAD” “ EL CO NTRATISTA”
\ l
/
Jr. 2 de M ayo N ° 277 - Telef.064 -596407 - Xxxxxxxx xx X xxxxxxxxxx - Xxxxxxx Xxxxxxxx - Xxxxxxx