Част Наименование 1 Решение за откриване на процедурата 2 Обявление за обществена поръчка 3 Указания към участниците по провеждането на процедурата 4 Указания за подготовката на оферта 5 Пълно описание на обекта на поръчка 6 Техническа спецификация 7...
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Обект на поръчката: | “Инспекция на три участъка от газопреносната система на „Булгартрансгаз” ЕАД с геометрично и магнитни инспекционни бутала, както следва: - Участък от ОС „Лозенец” до ОС „Стряма”; - Участък от ОС „ Стряма” до ОС „Пиперево”; - Участък от ОС „ Батулци” до ОС „Чирен”. |
Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя: | 110-007 |
Част | Наименование |
1 | Решение за откриване на процедурата |
2 | Обявление за обществена поръчка |
3 | Указания към участниците по провеждането на процедурата |
4 | Указания за подготовката на оферта |
5 | Пълно описание на обекта на поръчка |
6 | Техническа спецификация |
7 | Проект на договор за изпълнение на поръчката |
8 | Методика за определяне на комплексна оценка на оферта |
Образци за участие в процедурата | |
О1 | Оферта и приложение - Списък на документите, съдържащи се в офертата |
О2 | Банкова гаранция за участие в процедура |
О3 | Декларация за съгласие за участие като подизпълнител |
О4 | Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1 от ЗОП |
О5 | Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП |
О8Б | Декларация,съдържаща списък на основните договори за услуги, изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение. |
O10Б | Декларация, съдържаща информация за общия оборот и за оборота на стоките/услугите, които са обект на поръчката, за последните три години |
О11 | Предложение за начина на изпълнение на поръчката (Техническо предложение) |
O12 | График за изпълнение на поръчката |
О13 | Предлагана цена |
О14 | Банкова гаранция за изпълнение на поръчка |
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК
АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1169 София, пл. Ал. Xxxxxxxxx 1
0000 Xxxxx, xx. Леге 4 факс: 939 3650
факс: 940 7078 e-mail: xxx@xxx.xx , x-xxx@xxx.xx
e-mail: xx@xxxxxxxxxx.xx xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx
интернет адрес: xxxx://xxx.xxx.xx
РЕШЕНИЕ
интернет адрес:
Номер: БТГ-РД-07-09 от 03/06/2011 дд/мм/гггг |
А) за откриване на процедура
Б) за удължаване срока за получаване на оферти / заявления за участие В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка
ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация Партида на възложителя: 01351 Поделение: "Булгартрансгаз" ЕАД Изходящ номер: БТГ-РД-07-09 от дата 03/06/2011 Коментар на възложителя: |
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)
по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)
I.1) Наименование и адрес | ||
Официално наименование "Булгартрансгаз" ЕАД | ||
Адрес бул. Xxxxx Xxxxxxxxxx 66 | ||
Град София | Пощенски код 1336 | Държава България |
За контакти бул. Xxxxx Xxxxxxxxxx 66 | Телефон 00000 0000000 | |
Лице за контакт Xxxxxx Xxxxxx | ||
Електронна поща | Факс 03592 9250063 | |
Интернет адрес/и (когато е приложимо) Адрес на възложителя: xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx Адрес на профила на купувача: | ||
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и: (попълва се от възложители по чл.7, т.1-4 от ЗОП) Министерство или друг държавен орган, Обществени услуги включително техни регионални или Отбрана местни подразделения Обществен ред и сигурност Национална агенция/служба Околна среда Регионален или местен орган Икономическа и финансова дейност Регионална или местна агенция/служба Здравеопазване | ||
Публичноправна организация Настаняване/жилищно строителство и Европейска институция/агенция или места за отдих и култура международна организация Социална закрила Друго (моля, уточнете): Отдих, култура и религия Образование Друго (моля, уточнете): |
I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с: (попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП) Производство, пренос и разпределение на Пощенски услуги природен газ и топлинна енергия Електрическа енергия Железопътни услуги Търсене, проучване или добив на Градски железопътни, трамвайни, природен газ или нефт тролейбусни или автобусни услуги Търсене, проучване или добив на Пристанищни дейности въглища или други твърди горива Вода Летищни дейности |
А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
II: ОТКРИВАНЕ
ОТКРИВАМ
процедура за възлагане на обществена поръчка конкурс за проект
процедура за създаване на система за предварителен подбор
ІІ.1) Ред на възлагане по реда на ЗОП по реда на НВМОП |
II.2) Вид на процедурата
Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП Открита процедура Открит конкурс Ограничена процедура Договаряне с покана Ускорена ограничена процедура Конкурс за проект по НВМОП Състезателен диалог Договаряне с обявление Ускорена на договаряне с обявление Договаряне без обявление Конкурс за проект - открит Конкурс за проект - ограничен |
Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП Открита процедура Открит конкурс Ограничена процедура Договаряне с покана Договаряне с обявление Конкурс за проект по НВМОП Договаряне без обявление Конкурс за проект - открит Конкурс за проект - ограничен |
III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП Чл. 16, ал. 8 от ЗОП Чл. 3, ал. 2 от НВМОП (открит конкурс) Чл. 16, ал. 8, във вр. с чл. 76 ал. 3 от ЗОП Чл. 53, ал. 1, т. от НВМОП Чл. 83а, ал. 1 от ЗОП Чл. 3, ал. 3 от НВМОП Чл. 84, т. от ЗОП |
Чл. 84, т. , във вр. с чл. 86 ал. 3 от ЗОП Чл. 90, ал.1, т. от ЗОП Чл. 94, ал. 2 от ЗОП |
Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП Чл. 103, ал. 1 от ЗОП Чл. 3, ал. 2 от НВМОП (открит конкурс) Чл. 103, ал. 2, т. от ЗОП Чл. 53, ал. 1, т. от НВМОП Чл. 94, ал. 2 от ЗОП Чл. 3, ал. 3 от НВМОП Чл. 105, ал. 1 от ЗОП Чл. 105, ал. 1, във връзка с чл. 103, ал.1 от ЗОП |
точка: |
IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА
Строителство Доставки Услуги |
ІV.1) Описание на предмета на поръчката / на потребностите при състезателен диалог / на конкурса за проект “Инспекция на три участъка от газопреносната система на „Булгартрансгаз” ЕАД с геометрично и магнитни инспекционни бутала, както следва: -Участък от ОС „Лозенец” до ОС „Стряма”; -Участък от ОС „ Стряма” до ОС „Пиперево”; -Участък от ОС „ Батулци” до ОС „Чирен”. (Когато основният предмет на поръчката/конкурса съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани в това поле) |
V: МОТИВИ
V.1) Мотиви за избора на процедура (Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната процедура) |
V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП или договаряне с покана по реда на НВМОП (когато е приложимо) |
V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо): открита с решение № ________ от дата дд/мм/гггг публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален № ________- (nnnnn-yyyy-xxxx) |
Допълнителната/повторната услуга или строителство е (когато е приложимо): без ДДС с ДДС Стойност на ДДС (в %) на обща стойност Валута: ________ |
VI: ОДОБРЯВАМ
обявлението и документацията за участие обявлението и описателния документ поканата за обществена поръчка поканата за обществена поръчка и документацията обявлението и конкурсната програма обявлението |
VII: ОБЖАЛВАНЕ
VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване | ||
Официално наименование Комисията за защита на конкуренцията | ||
Адрес бул. Витоша № 18 | ||
Град София | Пощенски код 1000 | Държава България |
Телефон 00000 0000000 | ||
Електронна поща | Факс 03592 9807315 | |
Интернет адрес (URL): | ||
VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП | ||
VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)
Дата: 03/06/2011 дд/мм/гггг |
Трите имена: /подпис и печат/ Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx |
Длъжност: Изпълнителен директор |
IX: ДАТА на изпращане на настоящото решение Възложител:
Публикуване на притурката към Официален вестник на Европейския съюз
0, xxx Xxxxxxx, X-0000 Xxxxxxxxxx Xxxx: (000) 00 00 00 000 E-mail: xxx@xxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xx
Информация и онлайн-формуляри: xxxx://xxxxx.xxxxxx.xx
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА — СПЕЦИАЛНИ СЕКТОРИ
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт | ||
Официално наименование "Булгартрансгаз" ЕАД | ||
Пощенски адрес ж.к. Xxxxx 0, xxx. "Xxxxx Xxxxxxxxxx" 66 | ||
Град София | Пощенски код 1336 | Страна България |
Място/места за контакт ж.к. Xxxxx 0, xxx. "Xxxxx Xxxxxxxxxx" 66 | Телефон 00 0000000 | |
На вниманието на Xxxxxx Xxxxxx | ||
Факс 02 9250063 | ||
Интернет адрес/и (в приложимите случаи) Основен адрес на възложителя (URL): Адрес на профила на купувача (URL): | ||
Допълнителна информация може да бъде получена на: Горепосоченото/ите място/места зa контакт Друго: моля, попълнете Приложение X.X | ||
Спецификациите и допълнителните документи (включително документи за динамична система за покупки) може да бъдат получени на: Горепосоченото/ите място/места зa контакт Друго: моля, попълнете Приложение X.XX | ||
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на: Горепосоченото/ите място/места зa контакт Друго: моля, попълнете Приложение X.XXX | ||
I.2) Основна дейност или дейности на възложителя производство, пренос и разпределение на пощенски услуги газ и топлинна енергия електрическа енергия железопътни услуги проучване и добив на газ или нефт градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги проучване и добив на въглища или други пристанищни дейности твърди горива вода летищни дейности | ||
РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възложителя: Инспекция на три участъка от газопреносната система на „Булгартрансгаз” ЕАД с геометрично и магнитни инспекционни бутала, както следва: -Участък от ОС „Лозенец” до ОС „Стряма”; -Участък от ОС „ Стряма” до ОС „Пиперево”; -Участък от ОС „ Батулци” до ОС „Чирен”. | ||
ІІ.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите (Изберете само една категория — строителство, доставки или услуги, която съответства в най-голяма степен на конкретния обект на вашата поръчка или покупка/и) | ||
(а) Строителство | (б) Доставки | (в) Услуги |
Изпълнение Проектиране и изпълнение Извършване, независимо с какви средства, на строителство, отговарящо на изискванията, указани от възложителя | Покупка Лизинг Наем Покупка на изплащане Комбинация от горепосочените | Категория услуга No 12 (относно категории услуги 1—27, моля, вижте приложения ХVІІА и ХVІІБ към Директива 2004/17/ЕО) |
Основна площадка или място на изпълнение на строителството | Основно място на доставка | Основно място на предоставяне на услугите |
Мeстата за изпълнение на инспекцията са следните участъци от транзитния газопровод: 1. От очистно съоръжение (ОС) Лозенец (обл. Стара Загора) до ОС Стряма (обл. Пловдив). 2. От ОС Стряма (обл. Пловдив) - ОС Пиперево (обл. Кюстендил); и следния участък от националния газопровод: 3. От ОС Батулци (обл. Ловеч) - ОС Чирен (обл. Враца). Мястото за представяне на докладите за резултатите от инспекцията е Централно управление | ||
код NUTS: | код NUTS: | на "Булгартрансгаз" ЕАД, гр. София, бул. "Xxxxx Xxxxxxxxxx" 66 код NUTS: BG | ||
ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща Обществена поръчка Създаването на динамична система за покупки (ДСП) Сключването на рамково споразумение | ||||
ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (в приложимите случаи) Рамково споразумение с няколко Рамково споразумение с един оператор оператора Брой: или, в приложимите случаи, максимален брой на участниците в предвиденото рамково споразумение Срок на действие на рамковото споразумение: Срок на действие в година/и: или в месец/и: Обща прогнозна стойност на покупките за целия срок на действие на рамковото споразумение (в приложимите случаи; посочете само цифри): Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: Валута: или обхват: между и Валута: Честота на поръчките, които трябва да бъдат възложени (ако е известна): | ||||
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите Инспекция на 3 участъка, както следва:1. (ОС) Лозенец - ОС Стряма - газопровод от транзитната газопреносна система, с дължина 175 km и външен диаметър 1016 mm (40”) 2. ОС Стряма - ОС Пиперево - газопровод от транзитната система, с дължина 165 km и външен диаметър 1016 mm (40”) ОС Батулци - ОС Чирен - газопровод от националната преносна система, с дължина 57 km и външен диаметър 530 mm (20”) с геометрично (калиперно) и магнитни инспекционни бутала, в съответствие с пълното описание на обекта на поръчката и техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. | ||||
ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV) Основен Допълнителен речник речник (в приложимите случаи) Основен обект 71631400 KA06 | ||||
ІІ.1.7) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA) | Да | Не | ||
ІІ.1.8) Разделяне на обособени позиции (за информация относно Да обособените позиции използвайте приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции) Ако да, офертите трябва да бъдат представени за (попълнете само една клетка): само една позиция една или повече позиции всички позиции | Не | |||
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти | Да | Не | ||
ІІ.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Съвкупно количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, в приложимите случаи) |
Инспекция на 3 участъка със следните дължини - 175 км от транзитната газопреносна система (ОС) Лозенец - ОС Стряма; 165 км от транзитната газопреносна система ОС Стряма - ОС Пиперево и 57 км от националната преносна система на "Булгартрансгаз" ЕАД. Пълният обем на работите, които следва да се извършат, е подробно описан в документацията за участие в процедурата. Ако е известна, прогнозната стойност, без да се включва ДДС (в приложимите случаи; посочете само цифри): Валута: или обхват: между и Валута: |
ІІ.2.2) Опции (в приложимите случаи) Да Не Ако да, описание на тези опции: Aко е известен, прогнозен график за използване на тези опции: в месеци: или дни: (от възлагането на поръчката) Брой на възможните подновявания (ако има такива): или обхват: между и Ако е известен, в случай на подновяеми поръчки за доставки или услуги, прогнозен график за последващи поръчки: в месеци: или дни: (от възлагането на поръчката) |
ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци: 9 или дни (от възлагането на поръчката) или начало дд/мм/гггг завършване дд/мм/гггг |
РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции (в приложимите случаи) 1.Гаранция за участие: Участниците представят гаранция за участие под формата на банкова гаранция или депозит на парична сума в размер на 18 000 лева или тяхната равностойност в евро по фиксинга на БНБ в деня на превода. 2. Гаранция за изпълнение - участникът определен за изпълнител, следва при подписване на договора за поръчка да представи документ за внесена гаранция за изпълнение на задълженията си по него, под формата на депозит или банкова гаранция, в размер на 3% от стойността на поръчката. Условията във връзка с откриването и освобождаването на гаранцията са определени в проекта на договор, от документацията за участие в процедурата. |
ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат Финансирането е от "Булгартрансгаз" ЕАД и ще се извърши със собствени средства. Начинът на плащане е съобразно условията от проекта на договор от документацията за участие. |
ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката (в приложимите случаи) има |
ІІІ.1.4) Други особени условия, приложими към изпълнението на Да Не |
поръчката (в приложимите случаи) Ако да, описание на особените условия: Участниците и изпълнителя на обществената поръчка трябва да отговарят на следните минимални изисквания за технически възможности: 1. Изпълнителят да притежава опит и технологии за изпълнение на обекта на поръчката. 2. Да разполага с персонал с необходимата квалификация и опит за провеждане на инспекцията на газопровода. 3. Да разполага с цялата техника, приспособления и инструменти за изпълнение на поръчката. 4. Да разполага с необходимите лицензи за извършване на описаните дейности. 5. Техническите средства, които ще се използват, да притежават необходимите сертификати за работа във взривоопасна среда. 6. Да има техническа възможност за извършването на полевите работи по инспекцията на участъка от газопровода през четвъртото тримесечие на 2011 година. Документите, с които се доказват са съгласно т. III.2 от настоящето обявление, като същите се представят в Плик № 1 с надпис "Документи за подбор". Изискването по т.6 се удостоверява и чрез декларация в свободен текст, представена в Плик № 1 с надпис "Документи за подбор". |
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри Информация и формалности, които са необходими за оценката дали са изпълнени изискванията: Удостоверение за актуално състояние или удостоверение по чл. 33 от Закона за търговския регистър, издадено от Агенцията по вписванията. Декларация за обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП - образци от същите са приложени към настоящата документация. При подаване на оферта от чуждестранен участник, те следва да бъдат представени на български език, а останалите документи, съдържащи се в тях - при съответно съобразяване разпоредбата на чл. 56, ал. 4 от Закона за обществените поръчки. |
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности Информация и формалности, които са необходими за оценката дали са изпълнени изискванията (в приложимите случаи): Документите, посочени в чл. 50, ал. 1, т.2 и т. 3, от Закона за обществените поръчки (ЗОП), а именно: - годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен, за последния приключен период. - информация за общия оборот и за оборота на услугите, които са обект на поръчката, за последните три години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. |
ІІІ.2.3) Технически възможности Информация и формалности, които са необходими за оценката дали са изпълнени изискванията (в приложимите случаи): Следва да се представят документите, посочени в чл. 51, ал. 1, |
т. 1, т. 3, т.4, т.6, т. 7 и т.9 от ЗОП, а именно: 1. списък на основните договори за аналогични услуги (инспекции на газопроводи), изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение; 2. описание на техническото оборудване за осигуряване на качеството и оборудването за изпитване и изследване; 3. списък на технически лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството; 4. сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството в съответсвие с EN ISO 9001, EN ISO 14001, API 1163 и др.). ; 5. документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на лицата, които отговарят за извършването на услугата (сертификати по ISO 9001, ASNT ILI PQ и др.) 6. декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на поръчката, придружена от описание на параметрите на оборудването и фотографски материали, както и приложени сертификати за работа във взривоопасна среда (по ISO OHSAS 18001, ATEX и др.). |
ІІІ.2.4) Запазени поръчки (в приложимите случаи): Да Не Поръчката е ограничена до предприятия, ползващи се със закрила Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места |
ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Изпълнението на услугата е ограничено до определена Да Не професия Ако да, позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба: |
ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и Да Не професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата |
РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура |
Открита |
Ограничена |
Договаряне Вече има избрани кандидати: Да Не Ако да, посочете имената и адресите на икономическите оператори, които вече са избрани, в рубрика VІ.3) ''Допълнителна информация'' |
ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане (моля, попълнете съответната/ите клетка/и) |
Най-ниска цена или икономически най-изгодна оферта с оглед на посочените по-долу критерии (критериите за възлагане трябва да бъдат посочени с тяхната тежест или в низходящ ред на важност в случаите, когато определянето на тежест е невъзможно поради очевидни причини) |
критериите, посочени в спецификациите или в поканата за представяне на оферта или за договаряне |
Критерии Тежест 1 Обща оценка на параметрите и характеристиките на 10 предложението спрямо изискванията от документацията за участие 2 Технически възможности на предлаганото геометрично 5 бутало за извършване на инспекция на участъците в т.ч. съгласно т. 2.1. и т. 2.2. от Методиката 3 Технически възможности на предлаганите магнитни 12 интелигентни бутала за извършване инспекция на участъците в т.ч. съгласно т. 3.1.,т.3.2. и т. 3.3. от Методиката 4 Възможности на системата за географско 4 позициониране, съгласно т. 4.1. и т. 4.2. от Методиката 5 Формат на данните 2 6 Обхват и обем на докладите, съгласно т. 6.1., т. 20 6.2., т. 6.3., т. 6.4. и т. 6.5. от Методиката 7 Технически възможности на сравнение на данните с 5 тези от предишни инспекции, съгласно т. 7.1. и т. 7.2. 8 График за изпълнение на предмета на поръчката 2 9 Предложена цена 38 10 Предложен начин на плащане 2 |
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг Да Не Ако да, допълнителна информация относно електронния търг (в подходящите случаи) |
ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възложителя (в приложимите случаи) 110-007 |
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка Да Не Ако да: Периодично индикативно обявление Обявление в профила на купувача Номер на обявлението в ОВ: 2011/S42-068970 от 02/03/2011 дд/мм/гггг Други предишни публикации (в приложимите случаи) |
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификациите и допълнителни документи (с изключение на ДСП) Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи Дата: 17/06/2011 дд/мм/гггг Час: 17:00 Платими документи Да Не Ако да, цена (посочете само цифри): 60 Валута: EUR Условия и начини на плащане: По сметка на "Булгартрансгаз" ЕАД се заплащат 60 евро (цената на документацията с включен ДДС). Стойността на документацията може да се заплати и в лева съгласно фиксинга на БНБ в деня на извършване на плащането. Банкови реквизити на "Булгартрансгаз" ЕАД: "УниКредит Булбанк" |
АД - BIC CODE: XXXXXXXX; IBAN в лева - XX00XXXX 0000 0000 0000 00; IBAN в евро - XX00XXXX 0000 0000 0000 00. |
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие Дата: 27/06/2011 дд/мм/гггг Час: 17:00 |
ІV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие ES DA ET EN IT LT MT PL SK FI CS DE EL FR LV HU NL PT SL SV Друг: Български |
ІV.3.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата (открита процедура) До дата: дд/мм/гггг или продължителност в месец/и: или дни: 90 (от обявената дата за получаване на оферти) |
ІV.3.7) Условия за отваряне на офертите Дата: 28/06/2011 дд/мм/гггг Час: 11:00 Място (в приложимите случаи): Централно управление на "Булгартрансгаз" ЕАД, гр. София, ж.к. "Люлин" 2, бул. "Xxxxx Xxxxxxxxxx" 66 Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на Да Не офертите (в приложимите случаи) Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова осведоменост и на юридически лица с нестопанска цел. Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на офертите, е необходимо да представят следните документи: •За участника в процедурата – представляващ/и участника представят документ за самоличност, копие на документ, удостоверяващ актуалното състояние на съответния участник. Чуждестранните участници представят документът, удостоверяващ актуалното състояние, и в превод на български език. • За упълномощените представители на участниците - документ за самоличност, пълномощно, копие на документ, удостоверяващ актуалното състояние на съответния участник. Чуждестранните участници представят документът, удостоверяващ актуалното състояние, и съответното пълномощно и в превод на български език. •За представителите на средствата за масова осведоменост - служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие. •За юридически лица с нестопанска цел – представляващия/ите юридическото лице с нестопанска цел, представят документ за самоличност и копие от актуалното състояние. За упълномощените представители на юридическото лице с нестопанска цел - документ за самоличност, пълномощно и копие на документ, удостоверяващ актуалното състояние на съответното юридическо лице с нестопанска цел. Чуждестранните участници представят документа, удостоверяващ актуалното състояние, а в случай на упълномощаване - съответното пълномощно, и в превод на български език. |
РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Това представлява периодично повтаряща се поръчка (в Да Не приложимите случаи) Ако да, прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: |
VІ.2) Поръчка/поръчки във връзка с проект и/или програма, Да Не финансирани от общностни фондове Ако да, позоваване на проекта/ите или програмата/ите: |
VІ.3) Допълнителна информация (в приложимите случаи) Обявлението е въведено директно в регистъра чрез XML форма от упълномощен потребител, идентифициран чрез електронен подпис. От датата на обнародване на обявлението в електронен вид, пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата може да бъде получен на интернет адреса на "Булгартрансгаз" ЕАД: xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx, рубрика “Процедури и търгове” – “Обществени поръчки”. Условия за сключване на договор с избрания изпълнител: При сключване на договора Изпълнителят трябва да представи писмено искане до Възложителя за разрешение за достъп до подразделенията на дружеството (стратегически обекти от значение за националната сигурност), в което искане да са посочени данни и приложени документи, както следва: - трите имена, единния граждански номер и адреса на лицето/лицата, както и конкретната задача, която ще изпълнява/т; - актуално копие на Свидетелство за съдимост; - актуално копие на Свидетелство от психодиспансер. За чужди граждани: ЕНЧ и копие на личен документ. |
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване | ||
Официално наименование Комисия за защита на конкуренцията | ||
Пощенски адрес бxx. "Витоша" N18 | ||
Град София | Пощенски код 1000 | Страна България |
Телефон 00 0000000 | ||
Факс 02 9807315 | ||
Интернет адрес (URL): | ||
Орган, който отговаря за процедурите по медиация (в приложимите случаи) | ||
Официално наименование | ||
Пощенски адрес | ||
Град | Пощенски код | Страна |
Телефон | ||
Факс | ||
Интернет адрес (URL): | ||
VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете рубрика VІ.4.2 ИЛИ, при необходимост, рубрика VІ.4.3) Уточнете информацията относно крайния/те срок/ове за подаване на жалби: Срок за подаване на жалби: съгласно чл. 120, ал. 3 от ЗОП. | ||
VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби | ||
Официално наименование | ||
Пощенски адрес | ||
Град | Пощенски код | Страна |
Телефон | ||
Факс | ||
Интернет адрес (URL): | ||
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление 03/06/2011 дд/мм/гггг | ||
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И МЕСТА ЗА КОНТАКТ
І) Адреси и места за контакт, от които може да се получи допълнителна информация | ||
Официално наименование | ||
Пощенски адрес | ||
Град | Пощенски код | Страна |
Място/места за контакт | Телефон | |
На вниманието на | ||
Факс | ||
Интернет адрес (URL): | ||
ІІ) Адреси и места за контакт, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи (включително документи относно динамична система за покупки) | ||
Официално наименование | ||
"Булгартрансгаз" ЕАД | ||
Пощенски адрес xxx. "Xxxxx Xxxxxxxxxx" № 66, ж.к. "Люлин-2" | ||
Град София | Пощенски код 1336 | Страна България |
Място/места за контакт бул. "Xxxxx Xxxxxxxxxx" № 66, ж.к. "Люлин-2" | Телефон 00 0000000 | |
На вниманието на Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx | ||
Vesela.Tafradziyska@bulgartransg xx.xx | Факс 02 9250063 | |
Интернет адрес (URL): | ||
ІІІ) Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие | ||
Официално наименование "Булгартрансгаз" ЕАД | ||
Пощенски адрес xxx. "Xxxxx Xxxxxxxxxx" № 66, ж.к. "Люлин-2" | ||
Град София | Пощенски код 1336 | Страна България |
Място/места за контакт бул. "Xxxxx Xxxxxxxxxx" № 66, ж.к. "Люлин-2" | Телефон 00 0000000 | |
На вниманието на Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx | ||
Vesela.Tafradziyska@bulgartransg xx.xx | Факс 02 9250063 | |
Интернет адрес (URL): | ||
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК
АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1169 София, пл. Ал. Xxxxxxxxx 1
0000 Xxxxx, xx. Леге 4 факс: 939 3650
факс: 940 7078 e-mail: xxx@xxx.xx , x-xxx@xxx.xx
e-mail: xx@xxxxxxxxxx.xx xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx
интернет адрес: xxxx://xxx.xxx.xx
РЕШЕНИЕ
интернет адрес:
Номер: БТГ-РД-07-09 от 03/06/2011 дд/мм/гггг |
А) за откриване на процедура
Б) за удължаване срока за получаване на оферти / заявления за участие В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка
ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация Партида на възложителя: 01351 Поделение: "Булгартрансгаз" ЕАД Изходящ номер: БТГ-РД-07-09 от дата 03/06/2011 Коментар на възложителя: |
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)
по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)
I.1) Наименование и адрес | ||
Официално наименование "Булгартрансгаз" ЕАД | ||
Адрес бул. Xxxxx Xxxxxxxxxx 66 | ||
Град София | Пощенски код 1336 | Държава България |
За контакти бул. Xxxxx Xxxxxxxxxx 66 | Телефон 00000 0000000 | |
Лице за контакт Xxxxxx Xxxxxx | ||
Електронна поща | Факс 03592 9250063 | |
Интернет адрес/и (когато е приложимо) Адрес на възложителя: xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx Адрес на профила на купувача: | ||
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и: (попълва се от възложители по чл.7, т.1-4 от ЗОП) Министерство или друг държавен орган, Обществени услуги включително техни регионални или Отбрана местни подразделения Обществен ред и сигурност Национална агенция/служба Околна среда Регионален или местен орган Икономическа и финансова дейност Регионална или местна агенция/служба Здравеопазване | ||
Публичноправна организация Настаняване/жилищно строителство и Европейска институция/агенция или места за отдих и култура международна организация Социална закрила Друго (моля, уточнете): Отдих, култура и религия Образование Друго (моля, уточнете): |
I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с: (попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП) Производство, пренос и разпределение на Пощенски услуги природен газ и топлинна енергия Електрическа енергия Железопътни услуги Търсене, проучване или добив на Градски железопътни, трамвайни, природен газ или нефт тролейбусни или автобусни услуги Търсене, проучване или добив на Пристанищни дейности въглища или други твърди горива Вода Летищни дейности |
А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
II: ОТКРИВАНЕ
ОТКРИВАМ
процедура за възлагане на обществена поръчка конкурс за проект
процедура за създаване на система за предварителен подбор
ІІ.1) Ред на възлагане по реда на ЗОП по реда на НВМОП |
II.2) Вид на процедурата
Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП Открита процедура Открит конкурс Ограничена процедура Договаряне с покана Ускорена ограничена процедура Конкурс за проект по НВМОП Състезателен диалог Договаряне с обявление Ускорена на договаряне с обявление Договаряне без обявление Конкурс за проект - открит Конкурс за проект - ограничен |
Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП Открита процедура Открит конкурс Ограничена процедура Договаряне с покана Договаряне с обявление Конкурс за проект по НВМОП Договаряне без обявление Конкурс за проект - открит Конкурс за проект - ограничен |
III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП Чл. 16, ал. 8 от ЗОП Чл. 3, ал. 2 от НВМОП (открит конкурс) Чл. 16, ал. 8, във вр. с чл. 76 ал. 3 от ЗОП Чл. 53, ал. 1, т. от НВМОП Чл. 83а, ал. 1 от ЗОП Чл. 3, ал. 3 от НВМОП Чл. 84, т. от ЗОП |
Чл. 84, т. , във вр. с чл. 86 ал. 3 от ЗОП Чл. 90, ал.1, т. от ЗОП Чл. 94, ал. 2 от ЗОП |
Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП Чл. 103, ал. 1 от ЗОП Чл. 3, ал. 2 от НВМОП (открит конкурс) Чл. 103, ал. 2, т. от ЗОП Чл. 53, ал. 1, т. от НВМОП Чл. 94, ал. 2 от ЗОП Чл. 3, ал. 3 от НВМОП Чл. 105, ал. 1 от ЗОП Чл. 105, ал. 1, във връзка с чл. 103, ал.1 от ЗОП |
точка: |
IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА
Строителство Доставки Услуги |
ІV.1) Описание на предмета на поръчката / на потребностите при състезателен диалог / на конкурса за проект “Инспекция на три участъка от газопреносната система на „Булгартрансгаз” ЕАД с геометрично и магнитни инспекционни бутала, както следва: -Участък от ОС „Лозенец” до ОС „Стряма”; -Участък от ОС „ Стряма” до ОС „Пиперево”; -Участък от ОС „ Батулци” до ОС „Чирен”. (Когато основният предмет на поръчката/конкурса съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани в това поле) |
V: МОТИВИ
V.1) Мотиви за избора на процедура (Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната процедура) |
V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП или договаряне с покана по реда на НВМОП (когато е приложимо) |
V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо): открита с решение № ________ от дата дд/мм/гггг публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален № ________- (nnnnn-yyyy-xxxx) |
Допълнителната/повторната услуга или строителство е (когато е приложимо): без ДДС с ДДС Стойност на ДДС (в %) на обща стойност Валута: ________ |
VI: ОДОБРЯВАМ
обявлението и документацията за участие обявлението и описателния документ поканата за обществена поръчка поканата за обществена поръчка и документацията обявлението и конкурсната програма обявлението |
VII: ОБЖАЛВАНЕ
VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване | ||
Официално наименование Комисията за защита на конкуренцията | ||
Адрес бул. Витоша № 18 | ||
Град София | Пощенски код 1000 | Държава България |
Телефон 00000 0000000 | ||
Електронна поща | Факс 03592 9807315 | |
Интернет адрес (URL): | ||
VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП | ||
VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)
Дата: 03/06/2011 дд/мм/гггг |
Трите имена: /подпис и печат/ Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx |
Длъжност: Изпълнителен директор |
IX: ДАТА на изпращане на настоящото решение Възложител:
УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
УКАЗАНИЯ
КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НАОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
СЪДЪРЖАНИЕ:
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА 2
КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ 4
ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 7
КЛАСИРАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 12
СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 14
УСЛОВИЯ ПРИ РАМКОВИ СПОРАЗУМЕНИЯ 15
ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 16
ДРУГИ УКАЗАНИЯ 17
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА
1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всеки Участник, българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, отговарящ на изискванията, посочени в Закона за обществени поръчки (ЗОП), и на предварително обявените от Възложителя условия в документацията за участие.
2. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка Участник, който:
а) е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за:
- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система (включително изпиране на пари) по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
- подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
- участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
- престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
- престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; б) е обявен в несъстоятелност;
в) в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;
Когато Участниците са юридически лица, горепосочените изисквания, когато е посочено от Възложителя в Обявлението, се прилагат, както следва:
✓ при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и за лицата по чл. 89, ал. 1 от Търговския закон
- от всеки един съдружник, който има право да управлява дружествените работи освен ако с дружествения договор е възложено управлението на един или няколко съдружници или на друго лице (в този случай Декларация по чл. 47, ал. 1 от ЗОП се представя само от тези лица);
- от всеки съдружник, представляващ дружеството, ако с дружествения договор не е предвидено друго;
✓ при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;
- от неограничено отговорните съдружници
⮚ при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон
- от управителя/ите, които управляват и представляват заедно или поотделно дружеството;
⮚ при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;
- от Едноличният собственик на капитала или определения от него управител. Ако собственикът е юридическо лице от неговият ръководител или определено от него лице, което управлява дружеството.
⮚ при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон (ТЗ).
- от лицата, които са овластени да представляват дружеството от Съвета на директорите (СД), съответно Управителният съвет (УС), с одобрение на Надзорния съвет (НС), а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ), а именно:
- от членовете на Съвета на директорите, съответно на Управителния съвет,
които представляват дружеството колективно, освен ако Уставът предвижда друго;
закон;
⮚ при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския
- от изпълнителните членове на които от Съвета на директорите е възложено
управлението на дружеството
⮚ във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват Участника;
⮚ във всички горепосочени случаи - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.
Горепосочените обстоятелства се удостоверяват с подписване на приложения в документацията за участие образец на Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от Закона за обществените поръчки от горепосочените лица.
Изискванията по т. 2, буква „б” и „в” не се прилагат при хипотезите, предвидени в чл.
47, ал. 6 от Закона за обществените поръчки.
г) при които лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;
д) при които лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
Обстоятелствата по т. 2, буква „г” и „д” се удостоверяват с подписването и представяне на Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП по образец от документацията за участие.
е) не отговаря на обявените в документацията за участие условия и изисквания или е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя;
ж) е декларирал съгласие да участва като подизпълнител в офертата на друг Участник.
3. Ако изрично е предвидено от Възложителя в Обявлението за обществената поръчка, ще бъде отстранен Участник, който:
а) е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че Участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или Участникът е преустановил дейността си;
б) е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;
в) има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал.
2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци, съгласно правните норми на държавата, в която Участникът е установен.
Обстоятелствата по т. 3, буква „а”, „б” и „в” се декларират от лицата с право да управляват и представляват Участника и посочени в т. 2. Когато управляващите и представляващи Участника са повече от едно лице, Декларацията се попълва от всички, а в случай че членове са юридически лица - от техния представител в съответния управителен орган. Изискванията по т. 3, буква „а” не се отнасят при хипотезите, предвидени в чл. 47, ал. 6 от Закона за обществените поръчки.
Когато Участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по т. 2 и на посочените в Обявлението обстоятелства по т. 3. се прилагат и за подизпълнителите.
Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по т. 2 и на посочените в Обявлението обстоятелства по т. 3 в 7-дневен срок от настъпването им.
При подаването на офертата обстоятелствата по т. 2 и т. 3 се доказват с представянето на Декларациите по образец от документацията за участие, като при подписване на договора за обществена поръчка Участникът, определен за Изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по т. 2, буква „а”÷„в” и на посочените в Обявлението обстоятелства по т. 3. Когато Участникът или негов подизпълнител е чуждестранно юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или чуждестранни юридически лица, то тези чуждестранни лица трябва да отговарят на изискванията по т. 2 и т. 3 в държавата, в която са установени, като при подписване на договора за обществена поръчка Участникът, определен за Изпълнител, е длъжен да представи документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по т. 2, буква
„а”÷„в” и на посочените в Обявлението обстоятелства по т. 3, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. Когато в съответната чужда държава не се издават документите по т. 3 или когато те не включват всички случаи по т. 2, буква „а”÷„в” и т. 3, Участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правно значение според националния закон на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, Участникът е длъжен да представи официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.
КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ
4. Всички комуникации и действия на Възложителя и на Участниците, свързани с настоящата процедура, са в писмен вид.
5. Обменът на информация (средства за комуникация) между Възложителя и Участника може да се извършва по един от следните начини:
а) лично – срещу подпис;
б) по пощата - чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от участника адрес, чрез куриерска служба;
в) по факс;
г) чрез комбинация от тези средства.
6. Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на информацията.
7. При предоставяне на техническите спецификации на Участниците в процедурите и при сключване на договора за обществена поръчка, Възложителят може да посочи коя част от информацията, която предоставя, има конфиденциален характер. Участниците нямат право да разкриват тази информация.
8. При подаване на офертата си Участникът също може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива. Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от Участниците, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на следните случаи:
а) при изпълнение на задължението от Възложителя да изпрати информация за сключения Договор до Регистъра за обществени поръчки;
б) когато при писмено искане от Участник Възложителят изпълни законовото си задължение да му осигури достъп до Протокола или предостави копие от Протокола. В този случай Възложителят ще положи грижа и може да откаже достъп до информация, съдържаща се в Протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.
9. Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми Участниците, се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, или по факс.
10. До 10 (десет) дни преди изтичане срока за подаване на оферти по процедурата по ЗОП лицата могат да поискат писмено от Възложителя разяснения по документацията за участие за процедурата. Възложителят изпраща разяснението в 4-дневен срок от постъпване на искането до всички лица, които са закупили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция, без да отбелязва в отговора лицето, направило запитването. Разяснението се прилага и към документацията, която предстои да се закупува от други Участници.
11. За получено уведомление по време на процедурата се счита това, което е достигнало до адресата на посочения от него адрес/факс номер. Когато адресатът е сменил своя адрес и/или факс и не е информирал своевременно за това ответната страна, или адресатът не желае да приеме уведомлението, за получено се счита това уведомление, което е достигнало до адреса/xxxxx известен на изпращача.
12. Възложителят има право да предостави и електронно копие на документацията за участие или на част от нея на Участниците, които са я закупили.
13. При различие в съдържанието на документи представени в писмен вид и на електронен носител, за валидно се счита записаното в писмен вид.
14. За участие в процедурата Участникът подготвя и представя оферта, която трябва да отговаря на законовите изисквания и да съответства напълно на изискванията и указанията от документация за участие.
15. Участниците трябва да представят оферта за целия обем на обществената поръчка от процедурата. Ако в Обявлението изрично е посочено, че Участниците могат да подадат оферта за една или няколко обособени позиции, то офертата задължително трябва да включва пълния обем от съответните обособени позиции, за които се отнася. Оферти за част от обекта на поръчката или част от съответната обособена позиция се отстраняват от участие.
16. Когато в Обявлението е определено, че обектът на поръчката съдържа обособени позиции и:
- в Обявлението е определено, че оферти се подават само за една обособена позиция, то всеки Участник има право да представи само една оферта за една обособена позиция, която е свободно избрана от него измежду всички обособени позиции в обекта на поръчка. Оферта, която се отнася за повече от една обособена позиция ще бъде отстранявана;
- в Обявлението е определено, че оферти се подават само за всички обособени позиции, то Участниците задължително представят оферта, която е за пълния обект на поръчката и включва всички обособени позиции. В този случай всяка оферта, която не се отнася за всички обособени позиции, ще бъде отстранявана;
- в Обявлението е определено, че оферти могат да се подават за една или повече обособени позиции, Участниците имат право да представят оферта, която се отнася за произволно избрани от тях обособени позиции (една, няколко или всички от тях).
17. Когато в обекта на поръчка Възложителят е посочил, че е включена «Опция», то предлагане на такава опция в офертата на Участника е задължително. В случай че е предложил опцията в офертата си, Изпълнителят няма право да се отказва от изпълнението й, нито да променя условията за нейното изпълнение до изтичане срока за изполването й. Опцията се включва в обхвата на договора, като Възложителят сам определя дали опцията да бъде възложена или не.
18. Варианти на предложенията в офертата се приемат, само ако това е изрично определено в Обявлението за обществената поръчка и предложените варианти съответстват на изискванията и условията, посочени в документацията за участие.
19. Всеки Участник има право да представи само една оферта по процедурата.
20. Офертата следва да бъде представена на адреса, посочен в Обявлението за обществената поръчка, преди часа и датата, посочени в Обявлението като срок за представяне на офертите.
21. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от Участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез куриерска служба. Върху плика Участникът посочва следните означения:
«Оферта», име на Участника, наименованието на поръчката, идентификационния й номер, даден от Възложителя (ако такъв е посочен в обявлението), адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, а когато офертата е за самостоятелно обособени позиции и за кои позиции се отнася.
22. Пликът по т. 21 следва да съдържа 3 (три) отделни запечатани, непрозрачни и надписани Плика, както следва:
22.1. Плик № 1 с надпис "Документи за подбор" и наименованието на Участника,
в който се поставят документите, изисквани от Възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 - 7, 10
– 12 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на Участниците;
22.2. Плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката" и наименованието на Участника, в който плик се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от Възложителя критерий и посочените в документацията изисквания;
22.3. Плик № 3 с надпис "Предлагана цена” и наименованието на Участника,
който съдържа ценовото предложение на Участника;
23. Когато ценовото предложение е за самостоятелно обособени позиции следва да бъде представено отделно ценово предложение за всяка обособена позиция в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагана цена" и наименованието на Участника, на който да бъде записано и за коя обособена позиция се отнася. При неспазване на посоченото изискване отговорността е за сметка на Участника, в случай на отваряне на ценовото предложение, включващо обособена/и позиция/и, по които Участникът е предложен да бъде отстранен.
24. При приемане на офертата върху плика по т. 21 се отбелязва поредния номер, датата и часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
25. Ако Участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за сметка на Участника. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за Участника.
26. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя съдействия като:
митническо освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон; взаимодействия с куриери или други.
27. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки Участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.
28. След крайния срок за подаване на офертите Участниците не могат да оттеглят или променят офертите си.
29. Всички разходи на Участника за участие в процедурата са за негова сметка.
30. Ако няма представени оферти по процедурата, Възложителят има право да удължи срока с не повече от 30 (тридесет) дни или да прекрати процедурата с мотивирано решение.
31. Възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на офертите с не повече от 30 (тридесет) дни, когато първоначално определеният срок е недостатъчен, поради необходимост от:
1. разглеждане на място на допълнителни документи към документацията;
2. оглед на мястото на изпълнение.
32. Възложителят провежда процедурата, когато има получена поне една оферта до крайния срок за представяне на офертите, определен в Обявлението по процедурата.
33. За провеждане на процедурата Възложителят с писмена Заповед назначава Комисия. Комисията се назначава от Възложителя след изтичане на срока за приемане на офертите. Назначаването на Комисията, разглеждането, оценката и класирането на офертите при открита процедура по ЗОП се извършва по реда на Част втора, Глава трета, Раздел пети на ЗОП.
34. Срокът за приключване на работата на Комисията се определя от Възложителя в Заповедта и може да бъде променян само със нова Заповед на Възложителя. Срокът следва да бъде съобразен със спецификата на обществената поръчка и не може да бъде по-дълъг от срока на валидност на офертите.
35. Членовете на Комисията и консултантите към нея са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в Комисията.
36. Когато по обективни причини член на Комисията не може да изпълнява задълженията си и не може да бъде заместен от резервен член, Възложителят издава Заповед за определяне на нов член.
37. Комисията, назначена от Възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите, започва работа след получаване на Списъка с Участниците и представените оферти.
38. Членовете на Комисията и консултантите, подписват и представят на Възложителя декларация, в която декларират, че:
а) нямат материален интерес от възлагането на обществената поръчка на определен Участник;
б) не са "свързани лица" по смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с Участник в процедурата или с посочените от него подизпълнители, или с членове на техните управителни или контролни органи;
в) нямат частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси от възлагането на обществената поръчка.
г) се задължават да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в Комисията.
39. Членовете на Комисията и консултантите по процедури за възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки представят на Възложителя Декларация за съответствие на обстоятелствата по т. 38, буква „а”, „б” и „в” и за спазване на изискванията по т. 38, буква „г” след получаване на списъка с Участниците и на всеки етап от процедурата, когато настъпи промяната в декларираните обстоятелства.
40. При действията на Комисията по т. 41 и т. 42 (публична част от заседанията на Комисията) при процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки имат право да присъстват Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.
41. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на 3 (три) отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове подписват Плик № 3 с „Предлагана цена”. Комисията предлага по един представител от присъстващите Участници да подпише Плик № 3 на останалите Участници.
42. Комисията отваря Плик № 2 и най-малко трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от присъстващите Участници да подпише документите в Плик № 2 на останалите Участници. Комисията след това отваря Плик № 1 и оповестява документите, които той съдържа.
43. Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на оферти, е необходимо да представят следните документи:
1. За Участници в процедурата – представляващ/и Участника представят документ за самоличност, копие на документ, удостоверяващ актуалното състояние на съответния Участник. Чуждестранните Участници представят документа, удостоверяващ актуалното състояние, и в превод на български език.
2. За упълномощените представители на Участниците - документ за самоличност, пълномощно, копие на документ, удостоверяващ актуалното състояние на съответния Участник. Чуждестранните Участници представят документът, удостоверяващ актуалното състояние, и съответното пълномощно и в превод на български език.
3. За представителите на средствата за масова информация - служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие.
4. За юридически лица с нестопанска цел – представляващия/ите юридическото лице с нестопанска цел, представят документ за самоличност и копие от актуалното състояние. За упълномощените представители на юридическото лице с нестопанска цел - документ за самоличност, пълномощно и копие на документ, удостоверяващ актуалното състояние на съответното юридическо лице с нестопанска цел. Чуждестранните Участници представят документа, удостоверяващ актуалното състояние, а в случай на упълномощаване - съответното пълномощно, и в превод на български език.
5. Когато Участникът в процедура е обединение от физически и/или юридически лица, съответните документи (документ за самоличност, пълномощно, копие на документ, удостоверяващ актуалното състояние на съответния участник в обединението и копие на договор, въз основа на който лицата са включени в обединението) се представят от присъстващия представител. Чуждестранните Участници представят документът, удостоверяващ актуалното състояние, копие на договора, въз основа на който лицата са включени в обединението, а в случай на упълномощаване - съответното пълномощно, и в превод на български език.
6. Когато Участникът в процедура е консорциум от търговци, съответните документи (документ за самоличност, пълномощно, копие на документ, удостоверяващ актуалното състояние на дружеството, във формата на което е организиран консорциумът или копие на договор въз основа на който търговците са се обединили за осъществяване на определената дейност) се представят от присъстващия представител. Чуждестранните Участници представят документът, удостоверяващ актуалното състояние, копие на договора, въз основа на който лицата са включени в обединението, а в случай на упълномощаване - съответното пълномощно, и в превод на български език.
След преглед на представените документи, удостоверяващи определените изисквания Комисията допуска лицата да присъстват при отваряне на получените оферти.
44. Присъстващите лица по т. 40 попълват горепосочените данни и се подписват в изготвен от Комисията присъствен списък, както и удостоверяват предоставената им от Комисията възможност да подпишат Плик № 3 и документите приложени в Плик № 2 на останалите Участници.
45. Комисията разглежда за наличието и редовността на представените документи в Плик № 1 и съставя Протокол с констатации относно тези обстоятелства.
46. В Протокола по т. 45 Комисията описва изчерпателно липсващите документи или констатираните нередовности, посочва точно вида на документа или документите, които следва да се представят допълнително, и определя срок за представянето им. Срокът е еднакъв за всички Участници и не може да бъде по-дълъг от 5 (пет) дни, считано от датата на получаване на Протокола.
47. Участникът няма право да представя други документи освен посочените в Протокола по т. 45.
48. След изтичането на срока по т. 46 Комисията проверява съответствието на документите в Плик № 1, включително допълнително представените, с изискванията и условията за подбор, поставени от Възложителя. Комисията не разглежда документите в Плик
№ 2 на Участниците, които не отговарят на изискванията за подбор.
49. Комисията може по всяко време да проверява заявените от Участниците данни, да изисква от тях разяснения, както и допълнителни доказателства за данни, представени в Пликове № 2 и 3. Тази възможност не може да се използва за промяна на Техническото и Ценовото предложение на Участниците.
50. Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата Участник, който: а) не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП;
б) за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 и посочените в Обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2;
в) е представил оферта, която е непълна и/или не отговаря на условията и изискванията, посочени в ЗОП, и предварително обявените условия на Възложителя от документацията за участие в процедурата;
г) е представил оферта, която не е подписана от представляващия дружеството или лице/а, упълномощено/и от него с пълномощно, приложено в офертата;
д) е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП.
51. Комисията не може да предложи за отстраняване Участник, когато в държавата- членка, в която е установен, той има право да предоставя съответната услуга независимо от статута или правно-организационната му форма.
52. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП и посочените в Обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им.
53. Когато обектът на обществената поръчка е сложен или със специално предназначение, Възложителят може да проверява техническите възможности на Участника и при необходимост оборудването за изпитване и изследване и възможностите за осигуряване на качеството. Възложителят може да поиска това и от компетентен орган на държавата, в която е установен Участникът, ако този орган е съгласен да извърши проверка от името на Възложителя.
54. В случаите, когато техническите спецификации са формулирани чрез посочване на работни характеристики или функционални изисквания, които определят точно обекта на поръчката, не се отстранява оферта, която съответства на български стандарт, въвеждащ европейски или международен стандарт, когато Участникът докаже в своята оферта, че тези стандарти се отнасят до определените от Възложителя изисквания за работни характеристики и функционални изисквания.
55. В случаите по т. 53 и т. 54, Комисията е длъжна да изиска, а Участникът да представи като доказателства Техническо досие на производителя или Протокол от изпитване или Сертификат, издаден от признат орган.
56. Оценката на техническите предложения на Участниците се изготвят от техническите експерти в състава на Комисията, които имат необходимата квалификация или опит в областта на обекта на поръчката. Оценките на условията, сроковете и цените за изпълнение на поръчката се извършва от цялата Комисия. Когато същите са представени чрез специфични методи и условия на формиране, оценката се извършва от икономическите експерти в състава на Комисията. Независимо от кои експерти е изготвена оценката по съответния показател, същата е обект на приемане и утвърждаване от Комисията, което се удостоверява с подписването на Протокола от всички нейни членове. Ако член на Комисията не е съгласен с изготвената оценка по съответния показател, този член е длъжен да подпише протокола с «особено мнение» и да изложи мотивите си в писмен вид и става неразделна част от Протокола.
57. Оценките по всеки показател се определят чрез консенсус от членовете на Комисия. Ако не може да се постигне консенсус за оценката по някой показател, всеки от членовете (респ. експертите в съответната област) от състава на Комисията, попълва таблица с индивидуални оценки на офертите по съответния показател. Всяка оферта получава оценка по съответния показател, представляваща средноаритметичната стойност от получените индивидуални оценки по този показател.
58. Когато Критерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта”, Комисията разглежда всички допуснати оферти и ги оценява по всички показатели, по степента на съответствие с предварително обявените от Възложителя условия, с изключение на показателите „предлагана цена”, „предложен начин на плащане” и др., които са част от Ценовата оферта.
59. Разглеждането и оценката се отразяват в подписан от членовете на Комисията Протокол, след което Комисията отваря плика с предлаганата цена на Участник/ици по реда на т. 41. Пликът с цената, предлагана от Участник, чиято оферта не отговаря на нормативните изисквания и изискванията на Възложителя, не се отваря.
60. Възложителят уведомява Участниците за датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на Ценовите оферти чрез изпращане на писмо по факс, а на представителите на средствата за масова информация и юридически лица с нестопанска цел същата информация се предоставя чрез публикуване в интернет на електронната страница на
„Булгартрансгаз” ЕАД на адрес: xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx
61. При отварянето на Плик № 3 с предлаганата цена и оповестяване на Ценовите оферти имат право да присъстват Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел
и средствата за масова информация. Присъствието на представители на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на предложенията, става при спазване на изискванията на т. 40 от настоящите указания. Присъстващите представители се подписват в изготвен от Комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, като за лица различни от тези, присъствали при отварянето на оферти, е необходимо представянето на документите по т. 43.
62. Когато Критерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта”, преди отварянето на Ценовите оферти при процедури по Закона за обществени поръчки Комисията съобщава на присъстващите лица по т. 60 резултатите от оценяването на офертите по другите показатели.
63. Когато Критерият за оценка на офертите е «най-ниска цена», всички допуснати Участници се класират на база предложена цена за изпълнение на поръчката, като на първо място се класира Участникът с най-ниска предложена цена.
64. Когато офертата на Участник съдържа предложение, което в зависимост от посочения в Обявлението критерий, съгласно чл. 37, ал. 1 от ЗОП (респ. т. 62 и т. 63 от настоящите Указания) е с 30 на сто по-благоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти, Комисията изисква от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от 3 (три) работни дни от получаване на искането за това. Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за отстраняване офертата, когато Участникът посочи обективни обстоятелства, съгласно чл.70, ал.2 от ЗОП.
65. Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:
а) оригинално решение за изпълнението на обществената поръчка; б) предложеното техническо решение;
в) наличието на изключително благоприятни условия за Участника; г) икономичност при изпълнение на обществената поръчка;
д) получаване на държавна помощ.
66. Когато Участникът не представи в срок писмената обосновка или Комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, Комисията предлага Участника за отстраняване от процедурата. Когато Комисията установи, че офертата на Участник е с необичайно ниска цена поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и Участникът да се отстрани.
67. Когато Критерият за оценка на офертите е «икономически най-изгодна оферта», оценката и класирането се извършват в съответствие с «Методика за определяне на комплексна оценка на оферта» от документацията за участие на база посочените в нея показатели, метод на определяне на комплексна оценка за всяка оферта и начин на класиране на предложенията.
68. Когато в Обявлението за обществена поръчка Възложителят е определил, че обектът включва няколко обособени позиции, оценката и класирането, както и определянето на изпълнител се извършва за всяка обособена позиция.
69. Когато Критерият за оценка на офертите е “икономически най-изгодната оферта” и е посочено в Обявлението, че се допуска представяне на варианти на оценяване, по реда на Методиката за оценка на офертите от настоящата документация подлежат всички предложени варианти, които отговарят на обявените изисквания. В този случай Участникът участва в класирането само с варианта, получил най-висока оценка от всички варианти в неговата оферта. Когато Възложителят не е разрешил представянето на варианти на
предложенията в офертата и Участник е предложил такива, офертата му се отстранява от участие изцяло и не подлежи на оценяване.
70. Комисията оценява и класира Участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените условия в документацията за участие.
71. Комисията съставя Протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите. Протоколът на Комисията се подписва от всички членове и се предава на Възложителя заедно с цялата документация и кореспонденция, свързана с провеждането на процедурата. Комисията приключва своята работа с предаване на Протокола на Възложителя. Когато член на Комисията е против взетото решение, той подписва Протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си, които стават неразделна част от него.
КЛАСИРАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА.
72. Възложителят обявява с мотивирано решение класирането на Участниците и Участника, определен за Изпълнител, не по-късно от 5 (пет) работни дни след приключване работата на Комисията. В решението Възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата Участници и оферти и мотивите за отстраняването им. Възложителят изпраща на Участниците решението за класиране в тридневен срок от издаването му.
73. Възложителят може да поиска писмено - чрез писмо или факс, класираните Участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка.Участник изразил съгласието си да удължи срока на валидност на офертата е задължен да предприеме действия за удължаване и на срока на валидност на гаранцията за участие (под формата на банкова гаранция).
74. Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка с мотивирано решение, когато:
а) не е подадена нито една оферта за участие или няма Участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а от ЗОП;
б) всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от Възложителя;
в) всички оферти, които отговарят на предварително обявените от Възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури. В този случай в Решението за прекратяване се посочва най-ниската оферирана цена. Възложителят не може да сключва договор със същия предмет за цена равна или по-голяма от посочената в Решението при провеждане на следваща процедура в рамките на същата година;
г) първият или вторият класиран Участник откаже да сключи договор;
д) отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, включително при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които Възложителят не е могъл да предвиди;
е) са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени без това да промени условията, при които е обявена процедурата;
ж) поради наличие на някое от основанията по чл. 42, ал. 1 от ЗОП не се сключва Договор за обществена поръчка.
75. Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато: а) е подадена само една оферта за участие;
б) има само един допуснат Участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а от
ЗОП, или само една оферта отговаря на предварително обявените условия от Възложителя.
76. В тридневен срок от Решението за прекратяване Възложителят уведомява Участниците за прекратяването на процедурата за възлагане на обществена поръчка, както и изпраща копие от него до изпълнителния директор на Агенцията за обществените поръчки.
77. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка в случаите на т. 74, буква в), д) и е) и т. 75, Възложителят възстановява на Участниците направените от тях разходи за закупуване на документацията за участие в процедурата в 14- дневен срок от датата на Решението за прекратяване.
78. На обжалване подлежи всяко решение на Възложителите в процедура за:
а) възлагане на обществена поръчка, включително чрез прилагане на Рамково споразумение, динамична система за доставки или за предварителен подбор;
б) сключване на Рамково споразумение;
в) създаване на динамична система за доставки или система за предварителен подбор;
79. Решенията по т. 78 се обжалват пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в Обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата.
80. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от:
а) публикуването на Решение и обявление в Регистъра на обществените поръчки или обявление в "Официален вестник" на Европейския съюз, а относно изисквания, които не са посочени в Обявлението - от получаване на документацията, когато не е публикувана едновременно с Обявлението - срещу Решението за откриване на процедура;
б) получаване на Решението за избор на Изпълнител или за прекратяване на процедурата;
81. Жалба по т. 80 може да се подава от:
а) всяко заинтересовано лице - в случаите по т. 78, б. „а”;
б) всеки заинтересован Участник - в случаите по т.78, б. „в”.
82. В случаите по т. 80, б. „а”, когато датите на публикуване на Обявленията в Регистъра на обществените поръчки и в "Официален вестник" на Европейския съюз са различни, срокът за обжалване тече от по-късната дата.
83. Жалба срещу Решение на Възложителя, с изключение на Решението за определяне на Изпълнител, не спира процедурата за възлагане на обществена поръчка, освен когато е поискана временна мярка "спиране на процедурата".
84. Когато с жалбата е поискана временната мярка по т. 83, процедурата за възлагане на обществена поръчка спира до влизане в сила на:
а) Определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или б) Решението по жалбата, ако е наложена временната мярка.
85. Жалба срещу Решението за определяне на Изпълнител спира процедурата за възлагане на обществена поръчка до окончателното решаване на спора, освен когато е допуснато предварително изпълнение.
86. Гаранциите за участие се освобождават, както следва:
- на отстранените Участници - в срок до 5 (пет) работни дни след изтичане срока за обжалване на Решението на Възложителя за определяне на Изпълнител;
- на класираните на първо и второ място Участници - в срок до 5 (пет) работни дни след сключване на Договор за обществената поръчка;
- на останалите класирани Участници – в срок 5 (пет) работни дни след след изтичането на срока за обжалване на Решението на Възложителя за определяне на Изпълнител;
- при прекратяване на процедурата - гаранциите на всички Участници се освобождават в срок до 5 (пет) работни дни след изтичане на срока за обжалване на Решението за прекратяване.
СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
87. Възложителят сключва Договор(и) за изпълнение на обекта на поръчката по процедурата или съответните обособени позиции (ако са посочени такива в Обявлението) с Участника/ите, определен/и за Изпълнител/и в резултат на проведената процедура за целия обект на поръчката или за съответната обособена позиция.
88. Възложителят няма право да сключи договор преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите Участници за Решението за определяне на Изпълнител.
89. Възложителят сключва Договора в едномесечен срок след влизане в сила на Решението за определяне на Изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това Решение, но не преди изтичането на срока по т. 88.
90. Възложителят няма право да сключи Договор с избрания Изпълнител преди влизането в сила на всички Решения по процедурата.
91. Възложителят може да сключи договор за обществена поръчка преди изтичането на срока по т. 88, когато:
- Договорът се сключва въз основа на Рамково споразумение с един Участник.
92. Договорът за обществена поръчка се сключва в пълно съответствие с проекта на договор, представен в документацията за участие, и включва задължително всички предложения от офертата на Участника, определен за Изпълнител. За всички неуредени въпроси във връзка със сключването, изпълнението и прекратяването на Договорите за обществени поръчки се прилагат разпоредбите на Търговския закон (ТЗ) и на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД).
93. При подписване на Договора за обществена поръчка Участникът, определен за Изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по т. 2, буква „а”, „б” и „в”, както и т. 3 (ако това е предвидено в Обявлението). Когато Участникът, определен за Изпълнител, е чуждестранно юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или чуждестранни юридически лица, същият удостоверява обстоятелствата чрез документи, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. В случай че в съответната чужда държава не се издават горепосочените документи или когато те не включват всички горепосочени обстоятелства, които трябва да се удостоверят, Участникът представя клетвена Декларация, ако такава Декларация има правно значение според националния закон в държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, Участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.
94. При подписване на договора за обществена поръчка Участникът, определен за Изпълнител, е длъжен да представи освен документите по т. 93, и Гаранцията за изпълнение на поръчката в съответствие с условията в Обявлението за обществена поръчка и Раздел «ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА» от настоящите указания.
95. Участникът, определен за Изпълнител, при подписване на Договора за обществена поръчка за обект, посочен съгласно ПМС № 181 от 20.07.2009г., е длъжен да представи освен документите по т. 93 и 94, също така и писмено искане до Възложителя за разрешаването и
- копие на личната карта - трите имена, XXX и постоянен/настоящ адрес на лицето; органът, издал документа за самоличност, и дата на издаване;
- длъжността, която заема лицето, и конкретната задача, която ще изпълнява;
- актуално копие на Свидетелство за съдимост;
- актуално копие на Свидетелство от психодиспансер;
- за чуждестранните граждани – копие на документа за самоличност, с което пребивава на територията на страната, пълните имена на лицето и идентифициращите го данни.
95. Когато определеният за Изпълнител Участник е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и в случай че Възложителят е предвидил в обявлението за обществената поръчка изискване за създаване на юридическо лице, при сключване на договора Участникът представя документ за регистрация на юридическо лице. В този случай новосъздаденото персонифицирано дружество е обвързано от офертата, подадена от обединението, и от договореностите, постигнати със същото.
96. В случай че Участникът, определен за Изпълнител, не представи документите по т. 93, т. 94, т. 95 и т. 96 или не извърши съответна регистрация, не представи документ или не изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт, и е поставено от възложителя при откриване на процедурата или в едномесечен срок от обявяване на решение за избор на изпълнител неоснователно откаже да сключи договора за изпълнение на поръчката.
97. Възложителят може да определи за изпълнител участника, класиран на второ място в процедурата или да прекрати процедурата. Възложителят определя за Изпълнител класирания на второ място Участник и го поканва писмено за сключването на Договор за обществена поръчка само, когато Участникът, класиран на първо място, откаже да сключи Договор или не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1. от ЗОП.
98. Ако и вторият класиран Участник не представи необходимите документи или откаже да подпише договора, то Възложителят прекратява процедурата.
99. Когато предложената от Участника цена за изпълнение на обекта на поръчката се калкулира по Методика, описана в офертата, същата не може да се променя до окончателното изпълнение предмета на договора.
100. Всички разлики между посочените в Ценовото предложение единични цени на СМР, материалите и труда и действително направените разходи за изпълнението от Изпълнителя, с когото е сключен договора, са за сметка на Изпълнителя.
УСЛОВИЯ ПРИ РАМКОВИ СПОРАЗУМЕНИЯ
101. Когато в т.ІІ.1.3. на Обявлението Възложителят е определил, че процедурата е за сключване на Рамково споразумение, то вместо Договор за изпълнение на обществената поръчка се сключва Рамково споразумение.
102. Рамково споразумение е споразумението, сключено между един или повече Възложители и един или повече потенциални Изпълнители на обществени поръчки, чиято цел е да се определят предварително условията на Договорите, които страните възнамеряват да сключат за определен период не по-дълъг от 4 години (посочен в Обявлението), включително относно цените и при възможност - предвидените количества. По изключение срокът на Рамковото споразумение може да бъде по-дълъг от 4 (четири) години, като Възложителят посочва мотивите за това в Обявлението.
103. Когато Възложителят сключва Рамково споразумение с няколко лица, техният брой не може да бъде по-малък от трима, при условие че е налице достатъчен брой потенциални Изпълнители, които отговарят на критериите за подбор, и/или достатъчен брой оферти, които отговарят на предварително обявените условия на Възложителя.
104. Условията, при които ще бъде сключено Рамковото споразумение са съгласно посоченото в Обявлението, а условията и реда за прилагане на Рамковото споразумение е съгласно разпоредбите, записани в проекта на Рамково споразумение от документацията за участие. При всички тези действия се спазват предвидените за целта разпоредби на ЗОП.
105. Когато в Обявлението е посочено, че Рамково споразумение ще се сключи с няколко Изпълнителя, то броят на тези Изпълнители е съгласно определеното в т. ІІ.1.4 на Обявлението, а изборът е по критериите и показатели, съгласно т. IV.2.1. от Обявлението и по-реда определен в документацията за участие в процедурата (в Методиката за определяне на комплексна оценка на офертата и настоящите указания).
106. Рамковото споразумение се сключва при условята, определени за сключване на Договор за обществена поръчка, с изключение на изискването за представяне на Гаранция за изпълнение (т. 94 по-горе), която не се изисква при сключването на Рамково споразумение.
107. В случаите на сключване на Договор въз основа на Рамково споразумение страните нямат право да променят съществено условията, определени в Рамковото споразумение.
108. Рамково споразумение не може да бъде сключвано или прилагано, ако предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.
109. Когато в Рамковото споразумение са определени всички условия, Възложителят сключва договор за обществена поръчка, като прилага тези условия.
110. Когато Xxxxxxxxx споразумение е сключено с едно лице и в него не са определени всички условия, Възложителят писмено изисква от това лице да допълни своята оферта.
111. Когато Xxxxxxxxx споразумение е сключено с повече от едно лице и в него не са определени всички условия, Възложителят:
- отправя писмена Xxxxxx до всички страни по Рамковото споразумение за всеки договор, който предстои да бъде сключен;
- определя подходящ срок за представяне на оферти, като вземе предвид предмета и времето, необходимо за изпращане на офертите;
- пази в тайна съдържанието на представените в писмен вид оферти до изтичането на срока за получаване на оферти;
- определя за Изпълнител на съответния договор Участника, предложил най- добрата оферта съгласно критериите, включени в Рамковото споразумение.
112. Възложителят определя Изпълнител по реда на т. 70 и сключва Договор при спазване на изискванията по-горе.
ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
113. Гаранцията за изпълнение се определя като процент от стойността на обществената поръчка, но не повече от 3 на сто от стойността на поръчката и представя в една от следните форми:
а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя; б) банкова гаранция в полза на Възложителя.
114. Определеният Изпълнител избира сам формата на Гаранцията за изпълнение.
115. Размерът и валутата на Гаранцията е определен в Обявлението за обществената поръчка.
116. Когато в Обявлението е определен размер на Гаранцията в лева, чуждестранните участници могат да представят гаранцията в Евро с равностоен размер изчислен по официалния курс «Евро за Лев», определен от Българската народна банка (БНБ) за деня на откриване на гаранцията.
117. Възложителят може да изисква и други Гаранции за изпълнение в случаите, когато това е определено със закон.
118. Ако Участникът представя Банкова гаранция, то условията по същата трябва да отговарят на тези по приложения образец на Банкова гаранция за изпълнение.
119. Ако в текста на представената от определения Изпълнител гаранция е с допълнителни условия или условия, които се различават от тези на представения образец в настоящата документация, Възложителят може да откаже да приеме гаранцията и/или да изиска нейната корекция. Участникът, определен за Изпълнител, е длъжен да се съобрази с искането на Възложителя, в противен случай се счита, че не е представена изикуемата Банкова гаранция за изпълнение.
120. Банковите разходи по откриване на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.
121. Възложителят освобождава Гаранцията под формата на депозит на парична сума без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
122. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на Гаранцията за изпълнение се уреждат в Договора за възлагане на обществена поръчка и същите са съгласно проекта на Договор от настоящата документация.
123. Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от Участниците за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилага Закона за обществените поръчки (ЗОП) и подзаконовите нормативни актове, уреждащи възлагането на обществени поръчки и документацията за участие в процедурата.
124. В случай че документацията за участие или част от нея се предоставя на Участниците освен на български и в превод на друг чуждестранен език, при несъответствие в записите на различните езици, за валидни се считат записите на български език.
125. Ако Участниците в процедурата представят документи на език, различен от българския, и същите са представени и в превод на български език, при несъответствие в записите при различните езици, за валидни се считат записите на български език.
126. При противоречие в записите на отделните документи от документацията валидни са записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в следната последователност:
а) Решението за откриване на процедурата; б) Обявление за обществена поръчка;
в) Пълно описание на обекта на поръчката; г) Техническа спецификация;
д) Методика за определяне на комплексна оценка на оферта; е) Проект на договор за изпълнение на поръчката;
ж) Указания към участниците по провеждането на процедурата; з) Образците на документи за участие в процедурата.
Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място.
УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА
УКАЗАНИЯ
ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТА В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
Обект на поръчката: | Инспекция на три участъка от газопреносната система на „Булгартрансгаз” ЕАД с геометрично и магнитни инспекционни бутала, както следва: - Участък от ОС „Лозенец” до ОС „Стряма”; - Участък от ОС „ Стряма” до ОС „Пиперево”; - Участък от ОС „ Батулци” до ОС „Чирен”. |
Идент.номер: | 110-007 |
РАЗДЕЛ-І
УСЛОВИЯ ЗА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА
1. За участие в процедурата, Участникът следва да представи оферта, изготвена при спазване на законовите изисквания, както и на условията и изискванията на настоящата документацията за участие. Същата се представя в срока и на адреса, посочени в Обявлението за обществената поръчка по реда описан в настоящите условия.
2. Всеки Участник може да представи само една оферта по процедурата.
3. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от Участника лично или от упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба. Върху плика Участникът посочва следните означения: «Оферта», име на Участника, обект на поръчката, идентификационния й номер, даден от Възложителя (ако такъв е посочен в Обявлението), адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
Пликът с офертата следва да съдържа 3 (три) отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва: Плик № 1 с надпис "Документи за подбор" и наименованието на Участника, в който се поставят документите, изисквани от Възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 - 7, 10 – 12 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на Участниците; Плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката" и наименованието на Участника, в който се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от възложителя критерий и посочените в документацията изисквания и Плик № 3 с надпис "Предлагана цена” и наименованието на Участника, който съдържа ценовото предложение на Участника.
4. Офертата се подава на български език. Когато Участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или обединение на такива лица, посочените в Раздел ІІ от настоящите Указания документи по т. 11.2. и т. 11.3. се представят в официален превод на български език, а документите по т. 11.4, т. 11.5., т. 11.6, т. 11.7, т. 11.10, т. 11.11, които са на чужд език, се представят и в превод на български език.
По смисъла на §1, т.16а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки (ЗОП) "Официален превод" е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи.
5. Когато за някой от посочените документи е определено, че може да се представят чрез «заверено от участника копие», за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа представляващия Участника постави собственоръчен подпис със син цвят под заверката и свеж печат на Участника, като също така е желателно да бъде записано:
- «Вярно с оригинала»;
- името и фамилията си;
- датата, на която е извършил заверката.
6. Представените образци в документацията за участие и условията описани в тях са задължителни за Участниците, с изключение на образците на банковите гаранции. Ако офертата не е представена по представените образци, Възложителят има право да отстрани Участника от процедура, поради несъответствие на офертата с изискванията на документацията за участие.
7. Относно образците на банковите гаранции задължителни за Участниците са само условията, описани в тях. Участникът е длъжен да се съобрази с искането на Възложителя, в противен случай се счита, че не е представена изискуемата банкова гаранция и офертата на Участника ще бъде отстранена.
8. Срокът на валидност на офертите трябва да бъде съобразен с определения срок в Обявлението и представлява времето, през което Участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти.
9. Когато в Обявлението е определено, че обекта на поръчката съдържа обособени позиции и:
- в Обявлението е определено, че оферти се подават само за една обособена позиция, то Участниците имат право да представят само една оферта, за една обособена позиция, която е свободно избрана от тях измежду всички обособени позиции в обекта на поръчка. В този случай всяка оферта, която се отнася за повече от една обособена позиция ще бъде отстранявана;
- в Обявлението е определено, че оферти се подават само за всички обособени позиции, то Участниците задължително представят оферта, която е за пълния обект на поръчка и включва всички обособени позиции. В този случай всяка оферта, която не се отнася за всички обособени позиции ще бъде отстранявана;
- в Обявлението е определено, че оферти могат да се подават за няколко обособени позиции, то независимо дали е посочено, че оферти могат да се подават за една или за всички обособени позиции, Участниците имат право да представят оферта, която се отнася за произволно избрани от тях обособени позиции (една, няколко или всички от тях).
Конкретната процедура не е по обособени позици и указанията по т. 9 не са
приложими.
10. Когато в обекта на поръчка Възложителят е посочил, че е включена «Опция», то предлагане на такава опция в офертата на Участника е задължително. В случай че е предложил опция в офертата си, Изпълнителят няма право да се отказва от изпълнението й, нито да променя условията за нейното изпълнение до изтичане на срока за изполването
й. Опцията се включва в обхвата на договора, като Възложителят сам определя дали опцията да бъде възложена или не.
РАЗДЕЛ ІІ
ПЛИК № 1 "ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР"
11. Офертата (оригинал Образец О1) и приложенията към нея се изготвят по приложените образци от документацията за участие и се подписват от представляващия/те, съгласно актуалното състояние на Участника. Офертата задължително съдържа:
Част-1
11.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата (оригинал Приложение № 1 към Образец О1), подписан от представляващия/те, съгласно актуалното състояние на Участника. Документите, описани в списъка на документите, съдържащи се в офертата, трябва да са окомплектовани и подредени хронологично по реда, по който се изискват.
11.2. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато Участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато Участникът е физическо лице.
В случай че Участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения документите се представят в легализиран превод на български език.
Документите следва да бъдат издадени от компетентния орган в страната на Участника.
11.3. Удостоверение за актуално състояние или удостоверение по чл. 33 от Закона за търговския регистър, издадено от Агенцията по вписванията (оригинал или заверено от участника копие), ако Участниците са юридически лица или еднолични търговци.
Чуждестранните юридически лица представят съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени.
Документът следва да бъде издаден не по-рано от 6/шест/ месеца преди датата на представянето му.
11.4. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата (както и други документи от нея) не са подписани от представляващия/те Участника, съгласно актуалното му състояние, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява Участника в процедурата. Декларациите по точки 11.5, 11.6 и 11.7 не могат да бъдат подписвани от пълномощник.
11.5. Декларация по чл.47, ал. 1 от ЗОП (оригинал) – попълва се , подписва се и се подпечатва по приложения образец към настоящата документацията (Образец О4). Декларацията се подписва задължително от управляващия/ите и/или представляващ/ите дружеството или едноличния търговец. Когато управляващия/ите и/или представляващ/ите дружеството на Участника са повече от едно лице, Декларацията се попълва от всички лица, а в случай че членове са юридически лица - от техния представител в съответния управителен орган. Декларация се представя и от физическите и представляващите юридическите лица, участващи в състава на обединения.
Лицата с право да управляват и представляват Участника, съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗОП декларират обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от Закона за обществените
поръчки (ЗОП). Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, Декларацията се представя и в превод на български език.
11.6. Декларация по чл.47, ал. 5 от ЗОП (оригинал) – попълва се, подписва се и се подпечатва по приложения образец към настоящата документацията (Образец О5). Декларацията, съгласно с чл. 47, ал. 5, във връзка с чл. 47, ал. 8 от Закона за обществените поръчки се попълва от всички членове на управителни и контролни органи на Участника, в това число и лицата, които временно изпълняват такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, като се декларира липсата или наличието на съответните обстоятелства, а именно дали са свързани лица с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в организацията на Възложителя, както и дали е налице сключен договор с лице по чл. 21 и чл. 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод на български език.
11.7. Декларация по чл. 47, ал.2 от ЗОП (оригинал) - представя се само, ако тези обстоятелства са посочени от Възложителя в Обявлението за обществената поръчка, като се попълва, подписва и се подпечатва приложения образец към настоящата документацията (Образец О6). Декларацията се попълва и представя от лицата с право да представляват Участника съгласно актуалното състояние. Лицата, които представляват, съгласно чл. 47, ал. 4 от XXX Участника, декларират обстоятелствата по чл. 47, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗОП. Когато управляващите и представляващи дружеството на Участника са повече от едно лице, Декларацията се попълва от всички лица, а в случай че членове са юридически лица - от техния представител в съответния управителен орган. При наличие на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията по чл. 47, ал. 2, т. 2 от ЗОП се прилага копие на съответния документ към Декларацията.
В случай че Участник е чуждестранно лице в Декларация следва да се посочи обстоятелството, дали същият се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или Участникът е преустановил дейността си. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, Декларацията се представя и в превод на българси език.
Участникът декларира липсата само на посочените в Обявлението за обществена поръчка обстоятелства, наличието на които води до отстраняване на Участника.
В Обявлението за конкретната процедура не се изисква деклариране на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, поради което указанията по т. 11.7 не са
приложими.
11.8.
Документ за гаранция за участие в процедурата под форма на банкова
гаранция съгласно образеца от документацията (Образец О2) или депозит по следната сметка на Възложителя:
“УниКредит Булбанк” - Централа, SWIFT (BIC): XXXXXXXX,
банкова сметка (IBAN) в лева: XX00 XXXX 0000 0000 0000 00;
банкова сметка (IBAN) в евро: XX00 XXXX 0000 0000 0000 00.
В нареждането за плащане задължително следва да бъде записано «Гаранция за участие в процедура с идентификационен № 110-007», обособена позиция №№. (в
случай, че процедурата е по обособени позиции) като се посочва Идентификационния номер на поръчката, даден от Възложителя в Обявлението, а когато не е посочен такъв, в Обявлението се посочва номера на Решението за откриване на процедурата, което е приложено в настоящата документация.
Размерът и валутата на гаранцията е определен в т. ІІІ.1.1. от Обявлението за обществената поръчка.
Чуждестранните Участници могат да представят гаранцията в Евро с равностоен размер, изчислен по официалния курс «Евро за Лев», определен от Българската народна банка (БНБ) за деня на откриване на гаранцията.
Ако Участникът представя Банкова гаранция, то условията по същата трябва да отговарят на тези по приложения в документацията образец на Банкова гаранция за участие в процедура (Образец О2). Валидността на гаранцията за участие следва да покрива изцяло срока на валидност на офертата на Участника.
Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на Участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.
11.9. Документ за закупена документация за участие (копиe);
11.10. Списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако се предвиждат такива.
Подизпълнителите се посочват в списъка, включен в образеца на офертата (Образец-О1), като съдържа наименованието на подизпълнителите и техният дял на участие (процент от общата стойност) и описание на частта от обекта на поръчката, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител.
Ако Списъкът е по-дълъг, се изготвя приложение към образеца, в който се попълват посочените данни за всички подизпълнители и в образеца се записва «Съгласно приложен списък», който се описва като последователно приложение в Списъка от Приложение №1 от офертата (т.11.1 по-горе).
Всеки от подизпълнителите трябва писмено да декларира своето съгласие за участие в изпълнението на поръчката и да отговаря на нормативните разпоредби и изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие. Към офертата на Участника се прилагат следните документи:
• Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (оригинал) - представляващия и управляващ подизпълнителя попълва и подписва Декларация по образеца, приложен към настоящата документацията (Образец 03);
• документи за регистрация на подизпълнителя – при условията на т. 11.2 по-горе;
• Удостоверение за актуално състояние - при условията на т.11.3 по-горе;
• Декларации по чл.47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП – при условията на т. 11.5., т. 11.6. и т.
11.7. по-горе;
• Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда по чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП - при условията на т. 11.12. (в случай че подизпълнителят/ите ще извърши/ват услуги в обхвата на поръчка, която е за строителство/инженеринг, както и при поръчки с обект – предоставяне на услуги настоящата декларация не се изисква).
• доказателства за икономическото и финансовото състояние, техническите възможности и/или квалификация – при условията на т. 11.11 по-долу.
Част ІІ
11.11. Доказателства по чл. 50, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗОП за Икономическото и Финансовото състояние на Участника за услуги, а именно:
✓ годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която Участникът е установен, за последния приключен период.
✓ информация за общия оборот и за оборота на услугите, които са обект на поръчката, за последните 3 (три) години, в зависимост от датата, на която Участникът е учреден или е започнал дейността си (оригинал на декларация по образец О10Б). Задължително информацията за общия оборот и за оборота на услугите да бъде изготвена и представена, съгласно изискванията чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП и представения образец на декларация към документацията за участие в процедурата.
• Доказателства по чл. 51 от ЗОП за Техническите възможности и/или квалификация на Участника за услуги:
✓ Списък на основните договори за услуги от подобно естество (инспекции на газопроводи), изпълнени през последните 3 (три) години, включително стойностите, датите и получателите (оригинал на декларация по Образец О8Б), придружен от препоръки за добро изпълнение;
Задължително условие е Списъкът да бъде изготвен и представен, съгласно изискванията чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП и представения образец на Декларация към документацията за участие в процедурата, както и да бъдат представени препоръки за добро изпълнение.
✓ описание на техническото оборудване за осигуряване на качеството и оборудването за изпитване и изследване;
✓ списък на технически лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството;
✓ сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството в съответсвие с EN ISO 9001, EN ISO 14001, API 1163 и др.). ;
✓ документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на лицата, които отговарят за извършването на услугата (сертификати по ISO 9001, ASNT ILI PQ и др.)
✓ декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на поръчката, придружена от описание на параметрите на оборудването и фотографски материали, както и приложени сертификати за работа във взривоопасна среда (по ISO OHSAS 18001, ATEX и др.).
Допълнителни указания относно горепосочените доказателства:
- горепосочените документи, се прилагат към офертата и се описват в Списъка на документите, съдържащи се в офертата /съгласно т.11.1 по-горе /.
- Участникът може да представи удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти на държава-членка на Европейския съюз. В този случай Участникът няма да бъде отстранен от процедура по възлагане за обществена поръчка на основание, че не е представил някой от горепосочените документи, при условие че обстоятелството се доказва от представеното Удостоверение.
- Участник може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси. Това условие се прилага и когато Участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и Участникът се позовава на ресурсите на членуващите в обединението физически и/или юридически лица.
ПЛИК № 2 "ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА"
11.12. Техническо предложение (оригинал) следва да бъде изготвено по образеца от настоящата документация (Образец О11) при съблюдаване на изискванията на
техническата спецификация, изискванията към офертата и условия за изпълнение на поръчката, и включва:
⮚ подробно описание на услугите, които ще бъдат извършени в изпълнение на обекта на поръчката;
⮚ описание на стандартите и нормативите, на които отговарят доставките и услугите при изпълнението на поръчката;
⮚ предлаган гаранционен срок и гаранционно обслужване;
⮚ всяка друга информация за доказване на съответствието на първоначалната оферта с техническата спецификация и условията за изпълнение на поръчката, посочени в документацията за участие.
⮚ (посочете други изисквания към Техническото предложение, ако имате такива).
ПЛИК № 3 "ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”
11.13. Предлагана цена за изпълнение на поръчката (в оригинал).
Подготвя се от Участника по образеца за „Предлагана цена” (Образец 013). Този документ задължително се поставя в отделен запечатан непрозрачен Плик № 3 с надпис «Предлагана цена» и наименованието на Участика, поставен в Плика с офертата, а когато Ценовата оферта е за самостоятелно обособени позиции следва да бъде представена отделна Ценова оферта за всяка обособена позиция в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагана цена", на който да бъде записано и за коя обособена позиция се отнася и задължително следва да отговаря на следните условия:
1. Предложената цена да включва всички разходи за изпълнение на обекта на поръчка съгласно условията и изискванията на документацията за участие;
2. Предложеният начин на плащане да бъде съобразен с изискванията и ограниченията посочени в документацията за участие, в т.ч. проекта на договор от документацията за участие;
Раздел ІІІ
СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ
12. Представянето на варианти на офертата или на части от нея е недопустимо.
13. Офертата следва да се представи (само) в един оригинал.
14. Офертата се представя в писмен вид на хартиен носител. Възложителят не изисква да се представят документи освен на хартиен и на електронен носител.
15. Документацията за участие няма конфиденциален характер.
ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА
Наименование на поръчката: | Инспекция на три участъка от газопреносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД с геометрично и магнитни инспекционни бутала. |
Идент. номер на поръчката: | 110-007 |
Настоящият документ съдържа пълното описание на обекта на поръчката, техническа спецификация, условия и изисквания към изпълнението на поръчката.
1. Съществуващо състояние:
Газопреносната система на “Булгартрансгаз” ЕАД е съставена от преносни и транзитни газопроводи за високо налягане и основно транспортира руски природен газ до потребители и газоразпределителни дружества в Република България и до страните от Балканския регион.
Газопроводите, обект на инспекция, са проектирани съгласно руска нормативна база “Строительные нормы и правила - Магистральные трубопроводы” (СН и П). Изпитанията на якост и плътност на тези участъци са извършени пневматично, с въздух, и един участък от 40 км (от участък 2) е изпитан хидравлично, по време на строителството. Проектното максимално допустимото работно налягане на участъците е 54 bar.
В Приложение № 2 са дадени техническите параметри на участъците от газопреносната система обект на инспекция, както и параметрите на пусковите и приемни камери.
2. Участъците от газопреносната мрежа, обект на инспекция:
2.1. УЧАСТЪК 1 - Очистно съоръжение (ОС) Лозенец - ОС Стряма - газопровод от транзитната газопреносна система, с дължина 175 km и външен диаметър 1016 mm (40”), въведен в експлоатация поетапно от 1995 г. до 1999 г, инспектиран през 2003 г. от фирма GE PII. Участъкът започва от ОС Лозенец в близост до КС Лозенец, област Ямбол и се развива в западна посока до ОС Стряма, в близост до с. Стряма, област Пловдив.
2.2. УЧАСТЪК 2 - ОС Стряма - ОС Пиперево - газопровод от транзитната система, с дължина 165 km и външен диаметър 1016 mm (40”), въведен в експлоатация поетапно от 1995 г. до 2001 г., инспектиран през 2003 г. от фирма GE PII. Участъкът започва от ОС Стряма, в близост до с. Стряма, област Пловдив и се развива в западна посока до ОС Пиперево, в близост до гр. Дупница, област Кюстендил.
2.3. УЧАСТЪК 3 - ОС Батулци - ОС Чирен - газопровод от националната преносна система, с дължина 57 km и външен диаметър 530 mm (20”), въведен в експлоатация поетапно
- първите 37 km са въведени в експлоатация през 1982 г., а последните 20 km през 1997 г. До сега не е извършвана вътрешнотръбна инспекция. Участъкът започва от ОС Батулци, в
близост до с. Батулци, област Ловеч и се развива в северозападна посока до ОС Чирен, в близост до с. Чирен, област Враца
Участъците са посочени на приложената карта (Приложение № 4).
3. Цели на поръчката.
Целта на поръчката е да се извърши вътрешнотръбна инспекция на три участъка от газопреносната система на „Булгартрансгаз” ЕАД, като:
3.1. Всеки от участъците трябва да бъде инспектиран с геометрично бутало с висока разделителна способност и магнитно инспекционно бутало с висока разделителна способност и надлъжно поле на намагнитване , картиране с XYZ модул.
3.2. Всеки от участъците трябва да бъде инспектиран с геометрично бутало с висока разделителна способност и магнитно инспекционно бутало с висока разделителна способност и напречно поле на намагнитване, картиране с XYZ модул.
Инспекцията трябва да покрие пълните дължини на указаните участъци от газопровода, като предостави точна и подробна информация за състоянието на тръбопроводите. Въз основа на данните от проведените инспекции с геометрично и магнитни бутала и сравнение с данните от предходните инспекции (за участък 1 и 2), да се изготви оценка на интегритета на участъците от газопровода (“Оценка пригодност за целта”) поотделно за всеки участък, като се определи и скоростта на нарастване на корозията. Работите по инспекцията трябва да завършат с мотивирана “Програма за ремонти” на участъците по видове и приоритети, с цел потвърждаване и възстановяване на проектното работно налягане на газопроводите от 54 bar за срок от 10 години.
Дейностите по инспекцията на трите участъка от газопреносната система трябва да бъдат извършени през 2011 г. Изпълнителят трябва да предложи график в относителни срокове с предполагаемо начало на полевите работи – втората половина на м. Септември и първата половина на м. Октомври 2011 г., по заявка на Възложителя.
4. Задачите, които трябва да бъдат изпълнени за всеки участък по отделно, са както следва:
Задача 1: Проверка на пригодността на газопровода за извършване на инспекция (степен на очистване и проходимост).
Задача 2: Вътрешнотръбна инспекция с геометрично бутало с висока разделителна способност и магнитно инспекционно бутало с висока разделителна способност и надлъжно поле на намагнитване, картиране с XYZ модул (система за географско позициониране заснемане на XYZ координати).
Задача 3: Вътрешнотръбна инспекция с геометрично бутало с висока разделителна способност и магнитно инспекционно бутало с висока разделителна способност и напречно поле на намагнитване, картиране с XYZ модул (система за географско позициониране заснемане на XYZ координати).
Задача 4: Интерпретация на резултатите от инспекциите на участъка.
Задача 5: Съпоставяне на получените данни с данните от предишните инспекции, прогнозиране степента на нарастване на корозията и планиране на ремонтите (само за участък 1 и 2).
Задача 6: Анализ и оценка на напреженията на огъване във вертикална и хоризонтална равнина и оценка напреженията в побитостите.
Задача 7: Изготвяне на доклади “Пригодност за целта” и „Програма за ремонти” на участъка и предложения за препоръчителни методи за ремонт на дефектите.
Задача 8: Обучение на персонал на „Булгартрансгаз” ЕАД.
5. Изисквания към изпълнението и качеството на услугите по отделните задачи: Задача 1: Проверка на пригодността на газопровода за извършване на инспекция Основната цел е осигуряване на необходимата степен на очистване и проверка проходимостта на всеки участък.
Предхождащи операции осигурявани от “Булгартрансгаз” ЕАД.
Първоначалното почистване на вътрешнотръбното пространство на участъците ще се извършва по методика, описана по-долу, с техника и сили на “Булгартрансгаз” ЕАД. Този етап ще предхожда непосредствено работите по настоящите инспекции. Целта на тези операции е създаване на оптимални условия за извършване на инспекциите с геометрично и магнитни инспекционни бутала. Предвижда се провеждане на следните операции, които ще обхванат цялата дължина на участъците поотделно:
1) Очистване с бутало с прави маншони, метални четки и постоянни магнити;
2) Очистване с бутало с прави маншони и калибровъчна плоча с външен диаметър равен на 90% от минималния вътрешен диаметър на тръбопровода.
Операции (1) и (2) ще се извършат до получаване на удовлетворителни резултати, като при оценката “Булгартрансгаз” ЕАД ще се базира на опита си от предишни очиствания и провеждането на вътрешнотръбни инспекции.
За всяка операция ще се изготвя типов протокол. В протокола подробно ще бъде отразена динамиката на параметрите в процеса на всяко очистване и количеството и типа на механичните примеси и течни включвания извлечени от участъка. Към протоколите ще се прилага снимков материал за вида на съответните очистни бутала преди пуска и след приема им за всеки пробег по отделно. Копия от тази документация ще се предостави на Изпълнителя преди започването на инспекцията за съответния участък. При желание на Изпълнителя негови представители могат да присъстват за своя сметка на горепосочените операции.
Отговорности на Изпълнителя в рамките на Задача 1
Изпълнителят трябва да се запознае с изготвените от очистните операции протоколи, да се увери, че участъкът е пригоден за извършване на инспекция и да даде разрешение да се премине към следващите етапи на инспекцията.
По собствена преценка и за своя сметка Изпълнителят може допълнително да извърши дейности по почистване на газопровода, като достави свои подходящи технически средства (бутала) с конструкция, каквато той сметне за необходима и да изпълни задачата, съгласно своите изисквания.
Извършва се предаването и приемането на участъка, подлежащ на инспекция от Възложителя на Изпълнителя.
След предаването и приемането на газопровода за изпълнение на инспекцията на Изпълнителя се прехвърлят и всички последващи рискове свързани с извършване на дейностите по инспекцията, включително и засядане на бутало.
Задача 2: Вътрешнотръбна инспекция с геометрично бутало с висока разделителна способност и магнитно инспекционно бутало с висока разделителна способност и надлъжно
поле на намагнитване, картиране с XYZ модул (система за географско позициониране заснемане на XYZ координати).
2.1. Инспекцията с геометрично бутало с висока разделителна способност трябва да се извърши преди инспекцията с магнитно бутало. Геометричното бутало трябва да премине от пусковата до приемната камера на всеки участък и да го инспектира по цялата му дължина. Ако е необходимо, по преценка на Изпълнителя или технологично изискване на типа бутало, да се осигурят съответните технически средства за надземно следене на геометричното бутало.
Изпълнителят трябва да приложи към техническото си предложение попълнена Таблица 5 от Приложение № 3.
Непосредствено след пробега на геометричното бутало, Изпълнителят трябва да извърши полеви контрол на пълнотата на първичните (сурови) данни от инспекцията. Резултатът от прегледа на данните да бъде предоставен на Възложителя в полевия доклад на Изпълнителя. Изпълнителят трябва да извърши синхронизиране по разстояние на сигналите на геометричното бутало, с тези на магнитното инспектиращо бутало след получаването им.
2.2. Всеки участък трябва да бъде инспектиран с бутало, с надлъжно магнитно поле, с висока разделителна способност. Буталото трябва да премине от пусковата до приемната камера на всеки от участъците и да ги инспектира изцяло.
Изпълнителят трябва да приложи към техническото си предложение попълнени таблици от Приложение № 3.
2.3 Изпълнителят трябва да предвиди надземно следене на движението (местоположението) на буталото, посредством поставянето по трасето на необходимото оборудване (маркери), които трябва да бъдат доставени за временно ползване. По преценка на „Булгартрансгаз” ЕАД минимално необходимото количество “маркери” за осигуряване на най-дългия участък е 110 броя. Изпълнителят трябва да посочи в техническото си предложение броя на маркерите, които ще осигури за изпълнение на инспекциите. Цялостната система за проследяване трябва да се предвиди и обезпечи методически (осигуряване на супервизия при изпълнение на мероприятията) и технически (осигуряване на необходимите маркери) от Изпълнителя. Физическото поставяне на маркерите по дължината на участъците, преди инспекцията, ще бъде извършвано от персонал на “Булгартрансгаз” ЕАД, в съответствие с методическите инструкции на Изпълнителя, които следва да бъдат предоставени на „Булгартрансгаз” ЕАД не по-късно от 10 дни от началната дата на извършване на полевите дейности.
2.4 Едновременно с извършването на една от инспекциите (по преценка на Изпълнителя) Изпълнителят трябва да извърши заснемане на триизмерни географски координати на тръбопровода в инспектирания участък, използвайки XYZ модул. Изпълнителят трябва да посочи в техническото си предложение точността на XYZ координатите за всички събития по трасето на газопровода, при условие, че Възложителят предостави координати на референтни точки с точност +/-0.1 м , съгласно т.13.1.
2.5 Непосредствено след преминаване на всяко бутало, Изпълнителят трябва да извърши полеви контрол на пълнотата на първичните (сурови) данни от инспекцията. Резултатът от прегледа на данните да бъде предоставен на Възложителя в полевия доклад на Изпълнителя.
Задача 3: Вътрешнотръбна инспекция с геометрично бутало с висока разделителна способност и магнитно инспекционно бутало с висока разделителна способност и напречно
поле на намагнитване, картиране с XYZ модул (система за географско позициониране заснемане на XYZ координати).
3.1. Инспекцията с геометрично бутало с висока разделителна способност трябва да се извърши преди инспекцията с магнитно бутало. Геометричното бутало трябва да премине от пусковата до приемната камера на всеки участък и да го инспектира по цялата му дължина. Ако е необходимо, по преценка на Изпълнителя или технологично изискване на типа бутало, да се осигурят съответните технически средства за надземно следене на геометричното бутало.
Изпълнителят трябва да приложи към техническото си предложение попълнена Таблица 5 от Приложение № 3.
Непосредствено след пробега на геометричното бутало, Изпълнителят трябва да извърши полеви контрол на пълнотата на първичните (сурови) данни от инспекцията. Резултатът от прегледа на данните да бъде предоставен на Възложителя в полевия доклад на Изпълнителя. Изпълнителят трябва да извърши синхронизиране по разстояние на сигналите на геометричното бутало, с тези на магнитното инспектиращо бутало след получаването им.
3.2. Всеки участък трябва да бъде инспектиран с бутало, с надлъжно магнитно поле, с висока разделителна способност. Буталото трябва да премине от пусковата до приемната камера на всеки от участъците и да ги инспектира изцяло.
Изпълнителят трябва да приложи към техническото си предложение попълнени таблици от Приложение № 3.
3.3 Изпълнителят трябва да предвиди надземно следене на движението (местоположението) на буталото, посредством поставянето по трасето на необходимото оборудване (маркери), които трябва да бъдат доставени за временно ползване. По преценка на „Булгартрансгаз” ЕАД минимално необходимото количество “маркери” за осигуряване на най-дългия участък е 110 броя. Изпълнителят трябва да посочи в техническото си предложение броя на маркерите, които ще осигури за изпълнение на инспекциите. Цялостната система за проследяване трябва да се предвиди и обезпечи методически (осигуряване на супервизия при изпълнение на мероприятията) и технически (осигуряване на необходимите маркери) от Изпълнителя. Физическото поставяне на маркерите по дължината на участъците, преди инспекцията, ще бъде извършвано от персонал на “Булгартрансгаз” ЕАД, в съответствие с методическите инструкции на Изпълнителя, които следва да бъдат предоставени на „Булгартрансгаз” ЕАД не по-късно от 10 дни от началната дата на извършване на полевите дейности.
3.4 Едновременно с извършването на една от инспекциите (по преценка на Изпълнителя) Изпълнителят трябва да извърши заснемане на триизмерни географски координати на тръбопровода в инспектирания участък, използвайки XYZ модул. Изпълнителят трябва да посочи в техническото си предложение точността на XYZ координатите за всички събития по трасето на газопровода, при условие, че Възложителят предостави координати на референтни точки с точност +/-0.1 м , съгласно т.13.1.
3.5 Непосредствено след преминаване на всяко бутало, Изпълнителят трябва да извърши полеви контрол на пълнотата на първичните (сурови) данни от инспекцията. Резултатът от прегледа на данните да бъде предоставен на Възложителя в полевия доклад на Изпълнителя.
Забележка: Поради очакваната относително висока скорост на потока на газа (за участъци 1 и 2) е необходимо всички бутала за изпълнение на Задачи 2 и 3 да бъдат оборудвани със система за автоматичен контрол на скоростта.
Задача 4: Интерпретация на резултатите от инспекцията с геометрично и магнитни бутала:
Интерпретацията на резултатите от инспекцията е задължение на Изпълнителя. Докладваните резултати трябва да включват всички откриваеми от използваните инспекционни бутала компоненти (съоръжения) от тръбопровода и регистрирани аномалии (дефекти), като минимално изискваните са следните:
4.1. Точен монтажен план на всички напречни заварки, дължината и вида (правошевна или спиралошевна) на всяка отделна тръба, както и местата на промяна на дебелината на стената.
4.2. Ориентация на всеки надлъжен заваръчен шев по образуващата на тръбата (по принципа на часовника – в часове) за правошевните тръби.
4.3. Определяне и точно фиксиране местоположението на следните елементи по дължина на участъците:
4.3.1. Всеки линеен кран;
4.3.2. Изводи за манометри (стояци);
4.3.3. Тройници за байпасни кранове;
4.3.4. Колена, посоката им на завиване; градуси и радиус на огъване и при възможност -
дебелината на стената им;
4.3.5. Сигнализатори за бутала на линейни кранове, както и тези в района на пусковите и приемни камери;
4.3.6. Газопроводни отклонения, диаметъра им, както и разположението на отвора към тях по образуващата на тръбата (по принципа на часовника – в часове);
4.3.7. Връзки и изводи за катодната защита;
4.3.8. Външни метални опори, конзоли и др. на въздушните преходи;
4.3.9. Стоманени хамути;
4.3.10. Ремонтни черупки и “кръпки”;
4.3.11. Метални предмети, допиращи се или в близост до тръбопровода, както други тръбопроводи, кабели с метални обвивки и други подобни;
4.3.12. Кожуси под ж.п. линии и пътища и тяхната дължина, ексцентричност на кожусите спрямо тръбопровода, както и идентификация на точките, в които кожусите докосват тръбопровода, в случаи на такива;
4.3.13. Магнитни маркери или други подобни помощни маркиращи средства, каквито и да са те.
4.4. Установяване и точно определяне местоположението, по дължина на тръбопровода и по образуващата му, на дефектите, както следва, без да се ограничава само с тях:
4.4.1. Аномалии на напречни, правошевни и спиралошевни заварки;
4.4.2. Заводски металургични дефекти при производството на тръбите;
4.4.3. Отклонения от номиналната дебелина на стените на тръбите;
4.4.4. Метални загуби (корозионни проявления, наранявания, надирания или ерозия на метала) по външната и вътрешна повърхност на тръбите, включително в заваръчните шевове и побитостите;
4.4.5. Пукнатинообразни дефекти, класификация и оразмеряване.
4.5. Установяване и точно определяне местоположението, по дължина на тръбопровода и по образуващата му, на аномалии в геометрията му, оценка на техните размери (дължина, широчина и максимална дълбочина) както следва, без да се ограничава само с тях:
4.5.1. Побитости с равна основа;
4.5.2. Побитости, свързани с метална загуба;
4.5.3. Побитости, свързани с надлъжен заваръчен шев;
4.5.4. Побитости, свързани с напречна заварка;
4.5.5. Аномалии в овалността на тръбите;
4.5.6. Вдлъбнатини,
4.5.7. Нагъвания (набръчквания).
4.6. Сравнение между резултатите от инспекцията с геометрично бутало и инспекцията с магнитните бутала с висока разделителна способност, като се осигури максимална точност;
4.7. Предоставяне на данни за локализиране на газопровода и прилежащите съоръжения и софтуер за управление на данните:
4.7.1. Географски координати на всички открити от инспекцията събития по трасето на участъците от газопровода (заварки, кранове, отклонения, дефекти и др.) с тяхната географска дължина и ширина и денивелация в системата WGS 84;
Изпълнителят да представи запис на скоростта на движение на буталата, текущото диференциално налягане Δp, температурата на газовия поток в тръбопровода заедно с интерпретация на отклоненията на тези параметри..
Задача 5: Сравнение и анализ на данните от предишни инспекции с новополучените данни (да се изпълнява само за участък 1 и 2).
Изпълнителят да сравни данните от извършената от него инспекция с данните от предишни инспекции за участъци 1 и 2. Очакваните резултати от сравнението са минимално следните:
5.1. Установяване на промени в параметрите на дефектите (увеличаване, намаляване, без промяна) както и появата на нови, без да се ограничава само с тях:
5.1.1 Аномалии на напречни, правошевни и спиралошевни заварки;
5.1.2 Вдлъбнатини (побитости), с оценка на техните размери (дължина, широчина и максимална дълбочина, местоположение);
5.1.3 Заводски металургични дефекти при производството на тръбите;
5.1.4 Промяна на номиналната дебелина на стените на тръбите;
5.1.5 Загуби на метал (корозионни проявления, наранявания или ерозия на материала) по външната и вътрешна повърхност на тръбите, включително в заваръчните шевове;
5.1.6 Определяне степента на нарастване на корозията.
5.2. Изпълнителят да представи в Техническото предложение метода на сравнение на данните от предишна инспекция и последната инспекция.
Xxxxx от предишни инспекции и информация за извършените ремонтни работи ще бъдат предоставени от Възложителя в електронен вид, а при нужда и на хартиен носител.
Задача 6: Анализ и оценка на напреженията на огъване във вертикална и хоризонтална равнина и оценка напреженията в побитости.
6.2 Изпълнителят да извърши анализ на напрежението в побитостите, съгласно изискванията на стандарт ASME B31.8:2007.
Задача 7: Оценка “Пригодност за целта” и “Програма за ремонти”:
Изпълнителят трябва да оцени значимостта на външната и вътрешна корозия, побитостите и други дефекти, регистрирани от инспекцията на участъците, както и от анализите по Задача 5 и Задача 6, като предостави писмени доклади, за всеки участък по отделно. Докладите да съдържат подробни технически данни за бъдещи ремонти, с оглед гарантиране целостта на газопроводите за работа при максимално допустимо работно налягане от 54 bar за период от десет години.
Изпълнителят трябва да изготви и представи Програма за ремонти за всеки участък поотделно, на база резултатите от инспекцията и оценката на значимостта на откритите дефекти. Реализацията на тази програма ще трябва да осигури потвърждаване на максимално допустимото работно налягане, указано по-горе, за всеки участък за период от 10 години.
Ремонтите трябва да бъдат категоризирани по видове (обеми, обхват) и приоритети. Изчислението на остатъчната якост, както и коефициента за ремонт (ERF) трябва да бъде извършено по ASME B.31G, както и по един по-малко консервативен метод, приет в световната практика, като RSTRENG, SHELL, DNV и др. Възложителят ще съгласува предврително метода за изчисление на остатъчната якост и коефициента за ремонт (ERF).
Изпълнителят трябва да представи и примерни методи за ремонт на отделните видове дефекти (загуба на метал, аномалии в заварките, побитости и др.).
Задача 8: Обучение на специалисти на Възложителя
8.1 Обучение на територията на “Булгартрансгаз”ЕАД:
Изпълнителят трябва да извърши обучение на персонал на Възложителя по време на полевите работи в рамките на извършване на инспекциите в обхват:
Първи курс на обучение - за персонала на Възложителя, вземащ участие при провеждането на полевите работи. Курсът трябва да бъде проведен за всеки участък по отделно преди започване на полевите работи на конкретния участък.
Втори курс на обучение - трябва да се проведе в офис на Възложителя и трябва да включва като минимум въпроси, свързани с техниката и технологията на инспекция и диагностика, видовете ремонти по тръбопроводите и др. Курсът трябва да бъде ориентиран към инженерния и ръководния персонал на дружеството и ще се проведе еднократно за всички предвидени инспекции преди началото на първата. Курсът трябва да бъде минимум еднодневен.
8.2 В учебна база на Изпълнителя:
Изпълнителят трябва да проведе обучение на седем специалисти на Възложителя (към групата от 7 специалисти се предвижда на обучението да присъства и преводач от страна на Възложителя). Курсът трябва да бъде планиран след готовност за предаване на резултатите от всички инспекции с продължителност - пет работни дни, по взаимно съгласувана програма. По време на курса Изпълнителят трябва да представи резултатите от извършените инспекции
на всички участъци, както и техниката и средствата използвани при тяхното интерпретиране и анализ.
6. Изисквания относно документите, които следва да се представят при изпълнение на договора:
6.1. Xxxxx от инспекциите.
Изпълнителят следва да предостави пълната информация (суровите данни) от геометричните обследвания и инспекциите с магнитни бутала и данните, набрани от системата за географско позициониране за всеки участък по отделно в по 4 екземпляра на CD, DVD или твърд диск и по 2 екземпляра на хартиен носител. Изпълнителят трябва да предостави и съответния софтуерен продукт за използване на предоставените данни.
Всички данни трябва да бъдат във формат, позволяващ тяхната по-късна ре-интерпретация:
- Данните за XYZ координатите на обектите по газопровода да бъдат представени в WGS84 координатна система и записани в отворен формат, съвместим с AutocadMap и ESRI Gis and Mapping Software;
- Системата за визуализация на данните да има възможност за експорт на данни и графики в приложенията на Microsoft Office;
- Софтуерът за визуализация трябва да може да работи под Windows XP SP2 и да е съобразен с локалните настройки в България;
- Софтуерът трябва да позволява работа със суровите данни от всяка инспекция по отделно;
- Всички доклади да бъдат представени във формат на Microsoft Excel, Word или Adobe PDF;
- Софтуерът за управление на данните да има възможност за работа в мрежата на Възложителя. Всички данни трябва да могат да бъдат качени в централен сървър и да са достъпни за специалистите в районите. Оторизиран персонал на Възложителя трябва да има възможност да въвежда реални данни от огледи, измервания, ремонти и реконструкции по газопровода;
- Софтуерът за управление на данните трябва да има възможност за експортиране на данните във формат PODS (xxx.xxxx.xxx);
- Софтуерът за управление на данните трябва да има възможност за показване газопровода и обектите върху него на растерна географска карта, за всеки участък по отделно.
6.2. Докладване на резултатите от интерпретацията на данните от инспекциите. Изпълнителят трябва да представи отделни доклади от геометричната инспекция и инспекцията с магнитни бутала за всеки участък по отделно. Инспекциите с магнитните бутала с напречно и надлъжно намагнитване да бъдат обединени в общ доклад, групиращ регистрираните събития. Докладите да съдържат подробни резултати от инспекциите (съгласно задача 2 и 3); възможности за визуализация за нуждите на техническия персонал (възможност за генериране на изкопни страници); възможности за практическо използване при извършване на ремонтни работи с пълни данни за всяка тръба, както и локализиране (координати XYZ в система WGS84). Докладите да се предоставят на CD, DVD или твърд диск, по 4 копия за всеки участък, с инструкция за ползване (два на български и два на английски език) и по 2 екземпляра на хартиен носител по един на български и английски език за всеки участък по отделно.
6.3. Доклад с резултатите от съпоставителния анализ.
6.4. Доклад с резултати от анализ и оценка на напреженията на огъване във вертикална и хоризонтална равнина и напрежения в побитостите.
6.5. Доклади “Оценка пригодност за целта” и “Програма за ремонти”.
Въз основа на данните от инспекционните доклади и сравнителния анализ Изпълнителят трябва да предостави доклади “Оценка Пригодност за целта”, като оценка на интегритета на газопровода и “Програма за ремонти”, съгласно изискванията на Задача 5, 6 и 7, за всеки участък по отделно.
7. Изисквания към Изпълнителя:
Да притежава необходимите лицензи за извършване на описаните дейности (по ISO 9001, 14001, API 1163 и др.).
Техническите средства, използвани от Изпълнителя за извършване на инспекциите, да притежават необходимите сертификати за работа във взривоопасна среда (по ISO OHSAS 18001, ATEX и др.).
Изпълнителят трябва да докаже, че притежава организационни и технически възможности за изпълнение предмета на поръчката.
Изпълнителят трябва да има опит в изпълнение на подобни задачи.
8. Изисквания към персонала, който ще изпълнява поръчката:
Изпълнителят да разполага с необходимата работна сила, която да извърши описаните дейности в определените срокове.
Персоналът да притежава съответната квалификация и сертификати за извършване на дейностите по предмета на поръчката (по ISO 9001, ASNT ILI PQ и др.)
Персоналът на Изпълнителя да има опит в извършване на подобен род дейности.
9. Изисквания относно документите, които следва да се представят при подаване на документите за участие и при изпълнение на договора:
Изпълнителят да представи в предложението си примерен “начален доклад”, в който да бъде представена цялата програма, която ще изпълни в рамките на проекта, включително график на работите в относително време. Целта е постигане на прозрачност, съгласуване и координация на работите, в частност с тези фази, които Възложителя ще изпълни в рамките на програмата за първоначалното очистване на участъците, както и за координация на поддръжката за Изпълнителя, която Възложителя има ангажимент да оказва.
Изпълнителят да представи в предложението си описание и примерни доклади от всички изискващи се видове дейности, с цел оценка на техния формат и обхват.
10. Нормативи, стандарти и други разпоредби, на които следва да отговарят предоставените услуги при изпълнението на поръчката. Сертификация.
След приключване на работите по инспекциите, Изпълнителят ще предостави Сертификат за качество, който трябва да бъде издаден от специализирана европейска институция или такава от САЩ. Предмет на сертифициране са качеството на използваната техника, методът за инспекция и оценка на резултатите.
При изпълнение на работите от предмета на поръчката Изпълнителят трябва да спазва всички технически и технологични изисквания за работа, съгласно утвърдените международни стандарти, както и действащите в страната на Възложителя правила и норми за техническа и противопожарна безопасност.
11. Изисквания относно правото на собственост и правата за ползване на интелектуална собственост:
Възложителят трябва да придобие всички права на собственост или други права, свързани с изпълнение предмета на договора. Изпълнителят трябва да предостави на Възложителя правата за ползване на предоставените софтуерни продукти.
Цялостната документация по изпълнението на инспекциите, изготвена от Изпълнителя (доклади или друга информация), става изключителна собственост на Възложителя.
12. Изисквания към Изпълнителя през гаранционния срок:
Гаранционният срок не трябва да бъде по-малък от 12 месеца и обхваща отговорността на Изпълнителя за качеството на изпълнение на възложените задачи по предмета на процедурата: откриване, идентифициране, оразмеряване и локализиране на дефекти и тяхната оценка. Гаранционните срокове започват да текат от датата на подписване на протокола за приемане на докладите “Пригодност за целта” и “Програма за ремонтите” и представения сертификат за качество за всеки инспектиран участък.
13. Дейности, условия и документи, които ще предостави Възложителя на Изпълнителя при изпълнението на поръчката:
Възложителят ще предостави за своя сметка следната подкрепа:
13.1. Координатите на достатъчен брой референтни точки по трасето на газопровода, по указания и съгласувани с Изпълнителя. Координатите ще са в система WGS 84, с точност до 0,1 м. за качествено изпълнение на Задача 3.
За участъка от ОС Лозенец до ОС Стряма:
На територията на управлението на експлоатационен район Стара Загора, с. Загоре, общ. Стара Загора, област Стара Загора;
За участъка от ОС Стряма до ОС Пиперево:
- На територията на управлението на експлоатационен район Стара Загора, с. Загоре, общ. Стара Загора, област Стара Загора;
- На територията на управлението на експлоатационен район Ихтиман, с. Стамболово, общ. Ихтиман, област София;
За участъка от ОС Батулци до ОС Чирен;
На територията на управлението на експлоатационен район Ботевград, гр. Ботевград, област София;
Ползването на базите е по преценка на Изпълнителя.
13.3. Оборудвани офиси за персонала на Изпълнителя в по-горе изброените бази.
13.4. Транспортни средства за персонала и техниката на Изпълнителя, включително подходяща подемна техника за оборудването на Изпълнителя от базите и офисите към и от полевите обекти. Помощната техника за вкарване и изваждане на буталата в и от пусковите и приемни камери се осигурява от Изпълнителя.
13.5. Квалифициран технически персонал, който ще бъде на разположение на Изпълнителя, по време на полевите работи.
13.6. Помощ при уреждане на митнически формалности, работни и полицейски регистрации, взаимодействие с пътни служби, местни органи на властта и пр. на територията на България, ако възникне необходимост.
13.7. При необходимост резервации за нощувки на Изпълнителя на територията на страната.
13.8. При необходимост преводач за екипа на Изпълнителя по време на полевите работи, при необходимост.
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение № 1: Техническа спецификация на продуктите и услугите.
Приложение № 2: Технически параметри на пусковите и приемните камери и на участъците.
Приложение № 3: Технически параметри за възможностите на предлаганите бутала Приложение № 4: Карта на газотранспортната система на Възложителя с отбелязани участъците – обект на настоящите инспекции.
към Пълното описание на обекта на поръчката
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование на поръчката: | Инспекция на три участъка от газопреносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД с геометрично и магнитни инспекционни бутала |
Идент. номер на поръчката: | 110-007 |
№ | Описание на продуктите и услугите | Единица мярка | Количество | Задължителни дейности от Участника | Забележка |
1. | Извършване на полеви инспекции | ||||
1.1 | Извършване вътрешно-тръбна инспекция с геометрично бутало | брой | 3 | Доставка на оборудване, мобилизация на персонала, настройка на бутало и инспекция на целите участъци | По една инспекция на всеки участък |
1.2 | Извършване вътрешно-тръбна инспекция с магнитно бутало с надлъжно магнитно поле + XYZ модул | брой | 3 | Доставка на оборудване, мобилизация на персонала, настройка на бутало и инспекция на целите участъци | По една инспекция на всеки участък |
1.3 | Извършване вътрешно-тръбна инспекция с магнитно бутало с напречно магнитно поле | брой | 3 | Доставка на оборудване, мобилизация на персонала, настройка на бутало и инспекция на целите участъци | По една инспекция на всеки участък |
2. | Предварителни доклади от инспекцията | брой | 3 | Предоставяне на данни на CD, DVD или твърд диск и хартиен носител. | За всеки участък поотделно. |
3. | Окончателен доклад с резултатите от инспекциите | ||||
3.1 | Окончателен доклад от инспекцията с геометрично бутало | брой | 3 | Обработка на данните и изготвяне на докладите на CD, DVD или твърд диск и хартиен носител | По един за всеки участък поотделно. |
3.2 | Окончателен доклад от инспекцията с магнитни бутала с напречно и надлъжно магнитно поле | брой | 3 | Обработка на данните и изготвяне на докладите на CD, DVD или твърд диск и хартиен носител | По един за всеки участък поотделно. |
4. | Доклад с резултатите от съпоставителния анализ | брой | 2 | Обработка на данните и изготвяне на доклада | По един за участъци 1 и 2 поотделно. |
5. | Доклад от анализа на напреженията на огъване | брой | 3 | Обработка на данните и изготвяне на доклада | По един за всеки участък поотделно. |
6. | Доклад “Оценка Пригодност за целта” | брой | 3 | Обработка на данните и изготвяне на доклада | По един за всеки участък поотделно. |
7. | Доклад “Програма за ремонт” | брои | 3 | Обработка на данните и изготвяне на доклада | По един за всеки участък поотделно. |
8. | Софтуер за работа с данни от инспекцията | брой | 1 | 5 носителя | |
ДСО-УД1
Приложение 2 към пълно описание обекта на поръчката
ЧАСТ 1 ОБЩИ ДАННИ
За участъка от КС Лозенец – ОС Стряма Номинален външен диаметър на газопровода
1016 mm Дължина на участъка 174 km
Пускова камера | Приемна камера | |
Место-нахождение | КС Лозенец | ОС Стряма |
Област | Ямбол | Пловдив |
Страна | България | България |
1.1. Данни за продукта
Вид на продукта: природен газ
Раб. Температура, oC | пускова | 15 |
приемна | ||
Работно налягане, bar | пускова | 54 |
приемна | ||
Скорост на потока, m/s | пускова | 1 - 8 |
приемна | 1 - 8 | |
% съдържание | |
восък | _ |
CO2 | 0.03 |
H2S | < 20 mg/nm3 |
H2O | _ |
1.2. Данни за стоманата на тръопровода
Номинална дебелина на стената на тръбата, mm | Дължина на тръбата за всяка дебелина на стената, (km) | Тип тръба, (шевна, ERW, спираловидна SMLS и др.) | Качество на тръбата, (API 5LX, X52, и др.) | Xxxxxxx | Външен диаметър, “d”(mm) |
10 | 148.3 | Правошевни | 17ГIСУ | 1020 | |
12 | 24.7 | Правошевни | 17ГIСУ | 1020 | |
14.5 | 0.2 | Правошевни | 17ГIСУ | 1020 | |
16 | 0.016 | Правошевни | 17ГIСУ | 1020 | |
18 | 0.018 | Правошевни | 17ГIСУ | 1020 | |
Общо дължина
173.234
Година на строеж | Мак.допустимо работно налягане | Проектно налягане |
1995-1999 | 54 bar | 54 bar |
Приложение №2 към пълното описание на поръчката
ЧАСТ 2 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГАЗОПРОВОДА КС Лозенец – ОС Стряма
2.1 Данни за камерата (според проекта)
Типова схема на пускова/приемна камера
Параметър | Пускова камера | Приемна камера | |
Дължина на камерата (Barrel) - Измерение Y | m | 3.8 | 4.3 |
Номинална дължина - Измерение X | m | 18 | 26.2 |
Хамут до вратата - Измерение M | m | 0.85 | 3.4 |
Дължината на редуктора - Измерение L | m | 0.62 | 0.5 |
Дължина на зоната за достъп - Измерение A | m | 9.3 | 20 |
Широчина на зоната за достъп - Измерение B | m | 8 | 10 |
Външен диаметър на камерата (Barrel) - Измерение D | inches | 1305мм | 1450мм |
Дебелина на стената на камерата - Измерение T | mm | 16 | 16 |
Височина на централната линия на камерата над площадката на фундамента | m | 1.43 | 1.45 |
Ъгъл и посока, ако камерата не е хоризонтална | |||
Вътрешни фитинги, ако има (моля специфизирайте) | |||
Неподвижна или подвижна камера | Неподвижна | Неподвижна | |
Установена линия на равновесие за налягане | Да | Да | |
Приложение 2 към описанието на поръчката
2.2 Данни за фитинги и спирателни кранове КС Лозенец – ОС Стряма Спирателни кранове
Вид | Количество | Производител | Model No | Мин. номинален отвор, mm | Бележки |
Сферични | 10 | Чехия | БЛАНСКО | 1000 | |
Общо | 10 | ||||
Възвратни кранове не
Вид т.е шарнирни страничен/ горен | Кол | Производител | Model No | Мин. номинален отвор, mm | Макс. дължина на аксиални кухини, mm |
Общо | |||||
Колена
Вид т.е. ковани и др. | Кол | Радиус на кривина т.е. 3d, 1. d | Минимален номинален отвор, mm |
От 45 до 60 градуса ковани | 107 | 3d | 1000 |
Ковани |
Тройници/ отклонения/ 90 градуса на тръбопрвода
Вид т.е. ковани, заварени, стопел и др. | Кол | Позиция по часовник 3, 6, 9 , 12 | Макс. външен диаметър на отклонение, mm | Мин Номинален отвор, мм | Има ли решетка | Бележки |
Ковани | 20 | 9 | 325 | 1000 | не | |
Ковани | 2 | 3 | 700 | 1000 | да |
Приложение 2 към описанието на поръчката
2.3 Покритие / Изолация КС Лозенец – ОС Стряма
Външна изолация-тип | Изолационна лента (Сил/фозип) |
Ако има циментиране, има ли някакво магнитно съдържание? НЕ
Вътрешна изолация | не |
2.4 Катодна защита
Вид на връзката на КЗ
2.5 Опит от предишни чистения
Заварена на плоча Споена с твърд припой CAD Xxxxxxxx
Пускани очистни бутала, честота | Всяка година |
Вид очистни бутала | Стоманени и паралонови |
Вид на излезлите отпадъци | Кафяв прах - неметален |
2.6 Извършени инспекции ДА
Година на инспекцията, инспектираща фирма | PII - 2003, 2004 |
Вид на инспекцията | MFL, CaliPPer |
ОС "Лозенец - ОС "Стряма"
Приложение 2 към пълно описание обекта на поръчката
ЧАСТ 1 ОБЩИ ДАННИ
За участъка от OC Стряма до ОС Пиперево Номинален външен диаметър на газопровода
1016 мм Дължина на участъка 161. 726 km
Пускова камера | Приемна камера | |
Место-нахождение | с. Стряма | с.Пиперево |
Област | Пловдив | Кюстендил |
Страна | България | България |
1.1. Данни за продукта
Вид на продукта: природен газ
Раб. Температура, oC | 15 | |
Работно налягане, bar | 49.5 | |
Скорост на потока, m/s | 1 -8 | |
% съдържание | |
восък | _ |
CO2 | 0.03 |
H2S | < 20 mg/nm3 |
H2O | _ |
1.2. Данни за стоманата на тръбопровода
Номинална дебелина на стената на тръбата, mm | Дължина на тръбата за всяка дебелина на стената, (km) | Тип тръба, (шевна, ERW, спираловидна SMLS и др.) | Качество на тръбата, ( API 5LX, X52, и др.) | Xxxxxxx | Външен диаметър, “d”(mm) |
9.50 | 49.604 | правошевна | Х60 | Стандарт АРI-5L | 1016 |
11.90 | 14.076 | правошевна | Х60 | Стандарт АРI-5L | 1016 |
14.30 | 0.79 | правошевна | Х60 | Стандарт АРI-5L | 1016 |
10.00 | 66.81 | правошевна | 17ГIСУ | ГОСТ | 1020 |
10.50 | 1.458 | правошевна | 17ГIСУ | ГОСТ | 1020 |
11.00 | 2.982 | правошевна | 17ГIСУ | ГОСТ | 1020 |
11.90 | 9.913 | правошевна | 17ГIСУ | ГОСТ | 1020 |
12.00 | 10.091 | правошевна | 17ГIСУ | ГОСТ | 1020 |
14.00 | 0.317 | правошевна | 17ГIСУ | ГОСТ | 1020 |
15.00 | 0.243 | правошевна | 17ГIСУ | ГОСТ | 1020 |
15.30 | 5.177 | правошевна | 17ГIСУ | ГОСТ | 1020 |
16.00 | 0.059 | правошевна | 17ГIСУ | ГОСТ | 1020 |
22.00 | 0.006 | правошевна | 17ГIСУ | ГОСТ | 1020 |
Общо дължина
161.526
Година на строеж | Мак.допустимо работно налягане | Проектно налягане |
1995 - 2001 | 54 bar | 54 bar |
Приложение №2 към пълното описание на поръчката
ЧАСТ 2 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГАЗОПРОВОДА
2.1 Данни за камерата (според проекта)
Типова схема на пускова/приемна камера
Параметър | Пускова камера | Приемна камера | |
Дължина на камерата (Barrel) - Измерение Y | m | 4.2 | 5.4 |
Номинална дължина - Измерение X | m | 24 | 25.99 |
Хамут до вратата - Измерение M | m | 0.75 | 5 |
Дължината на редуктора - Измерение L | m | 0.5 | 0.75 |
Дължина на зоната за достъп - Измерение A | m | 20 | 7.2 |
Широчина на зоната за достъп - Измерение B | m | 10 | 4.2 |
Външен диаметър на камерата (Barrel) - Измерение D | inches | 1258mm | 47 |
Дебелина на стената на камерата - Измерение T | mm | 16 | 24 |
Височина на централната линия на камерата над площадката на фундамента | m | 1.3 | 1.4 |
Ъгъл и посока, ако камерата не е хоризонтална | хоризонтална | ||
Вътрешни фитинги, ако има (моля специфизирайте) | НЕ | ||
Неподвижна или подвижна камера | Неподвижна | неподвижна | |
Установена линия на равновесие за налягане | Да | НЕ | |
Приложение 2 към описанието на поръчката
Вид | Количество | Производител | Model No | Мин. номинален отвор, mm | Бележки |
ЛК Дn 1000 | 1 | Чехия | К83,3 124.611-4080 | 987.4 | |
ЛК Дn 1000 | 6 | Чехия | К85,3 124.5-280 | 988 | |
Общо | 7 | ||||
2.2 Данни за фитинги и спирателни кранове Спирателни кранове
Възвратни кранове НЕ
Вид т.е шарнирни страничен/ горен | Кол | Производител | Model No | Мин. номинален отвор, mm | Макс. дължина на аксиални кухини, mm |
Общо | |||||
Колена
Вид т.е. ковани и др. | Кол | Радиус на кривина т.е. 3d, 1.5d | Минимален номинален отвор, mm |
Огънати тръбни | 812 | R40, R60 | 992,2 |
От 45 до 60 градуса ковани | 14 | 3d | 1000 |
Ковани 30 | 74 | 5d | 987.4 |
Ковани 45 | 42 | 5d | 987.4 |
Ковани 60 | 20 | 5d | 987.4 |
Ковани 90 | 1 | 5d | 987.4 |
Тройници/ отклонения/ 90 градуса на тръбопрвода
Вид т.е. ковани, заварени, стопел и др. | Кол | Позиция по часовник 3, 6, 9 , 12 | Макс. външен диаметър на отклонение, mm | Мин Номинален отвор, мм | Има ли решетка | Бележки |
Ковани | 3 | 9 | 325 | 987.4 | ||
Ковани | 3 | 3 | 325 | 987.4 | ||
Ковани | 3 | 3 | 700 | 987.4 | да |
Приложение 2 към описанието на поръчката
2.3 Покритие / Изолация
Външна изолация-тип | Тръба 1016 - заводски изолирана тръба, заварките са изолирани с топлосвиваеми маншети Тръба 1020 - изолационна лента(КИЛ+ФОЗИП) |
Вътрешна изолация | не |
2.4 Катодна защита
Вид на връзката на КЗ
заварен болт М8
2.5 Опит от предишни чистения
Пускани очистни бутала, честота | 18 |
Вид очистни бутала | Магнитно бутало, КООР, сфери, "Пропайп",MFL, CaliPPer |
Вид на излезлите отпадъци | Прах, електроди |
2.6 Извършени инспекции
Година на инспекция, инспектираща фирма | PII - 2003, 2004 |
Вид на инспекцията | MFL, CaliPPer |
За участъка от ОС Батулци-2 до ОС Чирен Номинален външен диаметър на газопровода
530 мм Дължина на участъка 57 km
Пускова камера | Приемна камера | |
Место-нахождение | ОС-Батулци-2 на км.0 от ГО Враца-2 с.Батулци | ОС-Чирен на км.57 от ГО Враца-2 с.Чирен |
Област | Ловеч | Враца |
Страна | България | България |
1.1. Данни за продукта
Вид на продукта: природен газ
Раб. Температура, oC | пускова | 10 |
приемна | 10 | |
Работно налягане, bar | пускова | 38 |
приемна | 25 | |
Скорост на потока, m/s | пускова | 1 - 4 |
приемна | 1 - 4 | |
% съдържание | |
восък | - |
CO2 | 0.03 |
H2S | < 20 mg/nm3 |
H2O | - |
1.2. Данни за стоманата на тръопровода
Номинална дебелина на стената на тръбата, mm | Дължина на тръбата за всяка дебелина на стената, (km) | Тип тръба, (шевна, ERW, спираловидна SMLS и др.) | Качество на тръбата, ( API 5LX, X52, и др.) | Xxxxxxx | Външен диаметър, “d”(mm) |
9.00 | 37 | правошевни | Х52 | PONT-A-MOUSSON S.A. - Франция | 530 |
8.00 | правошевни | Х52 | PONT-A-MOUSSON S.A. - Франция | 530 | |
7.00 | спиралошевни | 10Г2САФ | ДОО "Черна металургия"- България | 530 | |
8.00 | 20 | 17Г1С | Русия | 530 |
Общо
дължина 57
Година на строеж | Мак.допустимо работно налягане | Проектно налягане |
Участък ОСБатулци-2 - ГРС- Враца-стар - 37 км - 1982 г. | 54 bar | 54 bar |
Участък от ОСБатулци-2 до ГРС- Враца-стар - 20 км - 1997 г. | 54 bar | 54 bar |
2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГАЗОПРОВОДА
2.1. Данни за камерата (според проекта)
Типова схема на пускова/приемна камера
Параметър | Пускова камера ОС"Батулци-2" | Приемна камера ОС"Чирен" | |
Дължина на камерата (Barrel) - Измерение Y | m | 1.81 | 1.81 |
Номинална дължина - Измерение X | m | 13.80 | 20.12 |
Хамут до вратата - Измерение M | m | 0.31 | 2.78 |
Дължината на редуктора - Измерение L | m | 0.47 | 0.47 |
Дължина на зоната за достъп - Измерение A | m | 8.00 | 9.00 |
Широчина на зоната за достъп - Измерение B | m | 5.00 | 6.00 |
Външен диаметър на камерата (Barrel) - Измерение D | inches | 28 | 28 |
Дебелина на стената на камерата - Измерение T | mm | 12.00 | 12.00 |
Височина на централната линия на камерата над площадката на фундамента | m | 1.10 | 1.05 |
Ъгъл и посока, ако камерата не е хоризонтална | не | не | |
Вътрешни фитинги, ако има (моля специфизирайте) | не | не | |
Неподвижна или подвижна камера | неподвижна | неподвижна | |
Установена линия на равновесие за налягане | не | не | |
2.2 Данни за фитинги и спирателни кранове
Вид | Количество | Производител | Model No | Мин. номинален отвор, mm | Бележки |
Кран сферичен Dn500 Pn80 | 1 | Xxxxxx Xxxxxxxxxx | 500 | ||
Кран сферичен Dn500 Pn64 | 3 | MSA Чехия | 500 | ||
Общо | 4 | ||||
Възвратни кранове не
Вид | Кол | Производител | Model No | Мин. номинален отвор, mm | Макс. дължина на аксиални кухини, mm |
- | - | - | - | - | - |
Общо | - | ||||
Колена
Вид | Кол | Радиус на кривина т.е. 3d, 1.5d | Минимален номинален отвор, mm |
Мин 3d |
Тройници/ отклонения/ 90 градуса на тръбопрвода
Вид | Кол | Позиция по часовник 3, 6, 9 , 12 | Макс. външен диаметър на отклонение, mm | Мин Номинален отвор, мм | Има ли решетка | Бележки |
Ковани, стопел, заварени | 9 | 3, 9, 12 | 530, 325,108,89 | 57 | Да | - |
Приложение 2 към пълно описание обекта на поръчката
2.3 Покритие / Изолация
Външна изолация | Битумна изолация и полимерна лента |
Вътрешна изолация | не |
2.4 Катодна защита
Вид на връзката на КЗ
Споена с твърд припой
2.5 Опит от предишни чистения
Пускани очистни бутала, честота | 1 път годишно |
Вид очистни бутала | Неопренови, полиуретанови и метални бутала с прави маншони, метални четки |
Вид на излезлите отпадъци | Електроди, масло, шлам, прах, скална маса, вода |
2.6 Проведени инспекции НЕ
Година, инспектираща фирма | - |
Вид на инспекцията | - |
Таблица 1: Установяване на дефекти и събития
Дефекти и събития
Разграничаване външни/вътрешни/в стената Int./ext./midwall discrimination
Допълнителен метал. материал Additional metal/material:
- допир метал - метал
- touching metal to metal
Анод Anode Аномалия Anomaly:
- деформация
- buckle
- корозия
- corrosion
- групиране на корозия
- corrosion cluster
- пукнатина
- crack
- побитост
- dent
- побитост с метална загуба
- dent with metal loss
- пукнатина напречна заварка
- girth weld crack
- ламинация
- lamination
- пукнатина на надлъжна заварка
- longitudinal weld crack
- овалност
- ovality
- заводски дефект на тръбата
- рipe mill anomaly
- набръчкване
- wrinkle
Ексцентрични кожуси Eccentric pipeline casing
Промяна в дебелината на стената Change in wall thickness
Връзка към катодна защита CP connection
Външна опора External support Xxxxx
Ground anchor Отклонение Offtake
Да
POI>90
%
Не
POI<50%
Може би
50%<=POI<=90
%
Ремонт Repair: | |||
- ремонт със заварен ръкав - welded sleeve repair | |||
- ремонт с композитен ръкав - composite sleeve repair | |||
- наваряване - weld deposit | |||
Тройник Tee | |||
Кран Valve | |||
Заварка Weld: | |||
- коляно - bend | |||
- промяна на диаметъра - diameter change | |||
- промяна в дебелината на стената - wall thickness change | |||
Таблица 2: Откриване и точност на оразмеряване на аномалии на тръбопроводи
Обща метална загуба General metal -loss | Язвена корозия Pitting | Аксиални надирания Axial grooving | Надирания по образуващата Circumf. grooving | |||||
Дълбочина при POD=90% Depth at POD=90% | ||||||||
80% | 90% | 80% | 90% | 80% | 90% | 80% | 90% | |
Точност на оразмеряване на дълбочина при 80 и 90% сигурност Depth sizing accuracy at 80 and 90% confidence | ||||||||
Точност на оразмеряване на ширината при 80 и 90% сигурност Width sizing accuracy at 80 and 90% confidence | ||||||||
Точност на оразмеряване на дължина при 80 и 90% сигурност Length sizing accuracy at 80 and 90% confidence | ||||||||
POD Probability of Detection | ||||||||
POD Възможности за откриване
Таблица 3: Откриване и точност на оразмеряване аномалии в напречни заварки и горещата зона около тях
Обща метална загуба General metal loss | Язвена корозия Pitting | Аксиални надирани я Axial grooving | Надирани я по образуващ ата Circumf. grooving | |
Дълбочина при POD=90% Depth at POD-90% | ||||
Точност на оразмеряване на дълбочина при 80% сигурност Depth sizing accuracy at 80% confidence | ||||
Точност на оразмеряване на ширината при 80% сигурност Width sizing accuracy at 80% confidence | ||||
Точност на оразмеряване на дължина при 80% сигурност Length sizing accuracy at 80% confidence |
Таблица 4: Откриване и точност на оразмеряване на пукнатини и пукнатинообразни дефекти
Аксиални пукнатини Axial crack | Пукнатини по образуващата Circumferential crack | Спирални пукнатини Spiral crack | |
Дълбочина при POD=90% за пукнатина с L=250 mm Depth at POD=90% of crack with L=250 mm | |||
Минимално отваряне на пукнатина (мм) Minimum crack opening (mm) | |||
Точност на оразмеряване на дълбочина при 80% сигурност Depth sizing accuracy at 80% confidence | |||
Точност на оразмеряване на дължината при 80% сигурност Length sizing accuracy at 80% confidence |
Таблица 5: Откриване и точност на оразмеряване за побитости и овалности
Побитост Dent | Овалност Ovality* | |
Дълбочина при POD=90% Depth at POD-90% | n.a. не е приложимо | |
Точност на оразмеряване на дълбочина при 80% сигурност Depth sizing accuracy at 80% confidence | n.a. . не е приложимо | |
Точност на оразмеряване на широчина при 80% сигурност Width sizing accuracy at 80% confidence | n.a. не е приложимо | |
Точност на оразмеряване на дължината при 80% сигурност Length sizing accuracy at 80% confidence | ||
Овалност при POD=90% Ovality at POD=90% |
* Овалност = (ID max-IDmin) / (IDmax+IDmin)
Таблица 6: Точност на локализиране
Д О Г О В О Р
№ .....................................
Днес, 2011 г. в гр. София, между:
"Булгартрансгаз" ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1336, район Люлин, ж.к. „Люлин” 2, бул. “Xxxxx Xxxxxxxxxx” № 66, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията, с ЕИК 175203478, рег. по ДДС № BG175203478, представлявано Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx – Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,
и
“..........................................” ……., със седалище и адрес на управление:
............................................., xxxxxxx в Търговския регистър на Агенцията по вписванията, с ЕИК................, регистрирано по ……………………, представлявано от
…………………………………………………., наричано по-долу за краткост
ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,
на основание чл. 74 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка проведена открита процедура по реда на ЗОП за избор на Изпълнител на обществена поръчка и Решение № БТГ-РД-07-........./..............2011 г. на Изпълнителния директор на
„Булгартрансгаз” ЕАД за обект:
“Инспекция на три участъка от газопреносната система на „Булгартрансгаз” ЕАД с геометрично и магнитни инспекционни бутала, както следва:
- Участък от ОС „Лозенец” до ОС „Стряма”;
- Участък от ОС „ Стряма” до ОС „Пиперево”;
- Участък от ОС „ Батулци” до ОС „Чирен”,
се сключи настоящия договор за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение да извърши инспекция на три участъка от газопреносната система на „Булгартрансгаз” ЕАД с геометрично и магнитни инспекционни бутала, както следва:
- Участък от ОС „Лозенец” до ОС „Стряма”;
- Участък от ОС „ Стряма” до ОС „Пиперево”;
- Участък от ОС „ Батулци” до ОС „Чирен”, съгласно следните приложения:
Приложение № 1 – Пълно описание на обекта на поръчката и Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
Приложение № 2 – Предложение за начина на изпълнение на поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и График за изпълнението;
Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
1.2. Качеството на изпълнение на възложените видове работи се определя съгласно посочените в Приложение № 1 и Приложение № 2 изисквания, параметри и показатели.
II. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.
2.1. Срокът за изпълнение на работите по предмета на Договора започва да тече от
................. (посочва се датата) съгласно Графика за изпълнение на отделните задачи в рамките на инспекцията, който е част от Приложение № 2 към настоящия договор.
2.2. В случай на забава при извършване на отделните дейности по т. 4 - 13 вкл. от Приложение № 2, поради различни причини (забава при приемане на газопровода за инспекция, невъзможност за осигуряване на необходимите режими за оптимална скорост на буталата, неподходящи метеорологични условия, необходимост от допълнителни пускове на бутала и други непредвидими обстоятелства, които не са по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ), срокът за изпълнение на тези дейности и респективно крайният срок за изпълнение на договора се удължават със съответните срокове на забава. Причините и срокът на забава при настъпване на някое от изброените обстоятелства се удостоверяват с двустранно подписани Протоколи между страните. Евентуалните допълнителни разноски по престоя на оборудването и специалистите са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
III. ЦЕНА
3.1. Общата цена на настоящия договор е в размер на .........................
(словом ) лева/евро, без ДДС, и включва:
а) всички разходи за извършване на инспекцията на участъка, съгласно условията и изискванията на договора;
б) транспортните разходи, пътни, дневни, квартирни и застраховки на персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
в) всички дължими данъци и такси;
г) разходите, свързани с митническото оформяне на вноса, респективно износа на оборудването на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, необходимо за извършване на инспекцията;
д) разходите за изработване на всички Доклади, предвидени съгласно условията на настоящия договор и приложенията към него;
е) транспортните разходи по мобилизацията и демобилизацията на оборудването на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, необходимо за извършване на предвидените дейности, а също и дължимите застраховки за това оборудване;
ж) обучението на съответния технически и помощен персонал на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно Приложение № 1.
3. 2. Единичните цени по видове работи са съгласно Приложение № 3.
3.3. Цената по т. 3.1. е окончателна и валидна до пълното изпълнение обекта на поръчката в предвидения обем работи и не подлежи на промяна.
ІV. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
4.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща не повече от 95% (деветдесет и пет процента) от цената по т. 3.1. за всеки от участъците, както следва:
4.1.1. % (не повече от 10%) от цената в срок до 15 (петнадесет) работни дни
срещу представен двустранно подписан Протокол, удостоверяващ доставката на необходимото оборудване (мобилизация) за изпълнението на задачите по обекта на поръчката, както и оригинална фактура за дължимата сума;
4.1.2. % (не повече от 40%) от цената в срок до 15 (петнадесет) работни дни,
срещу представен двустранно подписан протокол, удостоверяващ успешното извършване на инспекциите с калиперното и магнитните инспекционни бутала, приемането на полевия доклад по задача №2 и №3 от Приложение №1, както и оригинална фактура за дължимата сума.
4.1.3. % (не повече от 25%) от цената в срок до 15 (петнадесет) работни дни,
срещу представяне на следните документи:
а. двустранно подписан Протокол, удостоверяващ приемането на Инспекционните доклади (предварителен и окончателни технически Доклади), обобщаващи резултатите
от интерпретацията на данните от инспекциите с калиперно и магнитни инспекционни бутала, и настоящите инспекции;
б. оригинални електронни носители на предоставения софтуер, включително документ, удостоверяващ правото за ползването му и необходимите “пароли”;
в. оригинална фактура за дължимата сума.
4.1.4. % (не повече от 25%) от цената в срок до 15 (петнадесет) работни дни и
след представяне на следните документи:
а. двустранно подписан протокол, удостоверяващ приемането на доклада с резултатите от сравнението и анализа на данните от настоящата инспекция и участъците, за които има извършени инспекции;
б. докладите от инспекциите с калиперно и магнитни инспекционни бутала “Пригодност за целта” и “Програма за ремонтите”;
в. доклад от анализа на напреженията на огъване;
г. сертификат за качество;
д. оригинална фактура за дължимата сума.
4.1.5. …………. % (но не по-малко от 5%) от общата цена по т. 3.1. в срок до 15 (петнадесет) работни дни, срещу двустранно подписан Протокол, удостоверяващ извършеното обучение на специалистите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно изискванията на Приложение № 1, както и оригинална фактура за дължимата сума.
Когато Изпълнителя не е местно лице за Р. България.
4.2. В случай на непредставяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на изискуемите документи в установения за това срок, съгласно действащата Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ удържа 10% данък при източника от всяко плащане по т. 4.1.
4.3. Преди извършване на дължимо плащане, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, изискуемите съгласно действащата Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане документи, а именно:
а) Удостоверение от данъчната администрация на страната на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в съответствие с нейната практика и компетентност, че ..............................(попълва се
името на фирмата) e местно лице за (попълва се името на страната).
б) Декларация от ..............................(попълва се името на фирмата), че същата е притежател на дохода от настоящия Договор от източник в Р. България и
..............................(попълва се името на фирмата) не притежава място на стопанска дейност или определена база на територията на Р. България, с които съответните доходи са действително свързани.
4.4. Всяко плащане по този Раздел от договора ще бъде извършено на два транша, както следва:
- първи транш в размер на 90% (деветдесет процента) от дължимото плащане съгласно разпоредбите, посочени в този Раздел за съответното плащане.
- втори транш в размер на 10% (десет процента) от дължимото плащане в срок до 40 (четиридесет) дни от датата на плащането по първия транш и представяне на документите по т. 4.3., което настъпи последно. Ако на база представените документи, Националната агенция по приходите (НАП) излезе със становище, че следва да бъде удържан данък при източника, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще удържа съответните суми за този данък от втория транш и ще ги превежда по сметка на Държавния бюджет на Р. България, за което на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се предоставя официален документ за платения данък.
V. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТИТЕ
5.1. Приемането на отделните работи по инспекцията, включително представените Доклади и резултати, се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след проверка за тяхното съответствие с договореното и се удостоверява с Протокол, двустранно подписан от упълномощени представители на страните по договора.
5.2. В случай на констатирано непълно, неправилно или некачествено изпълнение на някоя от възложените работи по извършването на инспекцията, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже подписването на Протокола по т. 5.1. В този случай той писмено уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за своите възражения по изпълнението на възложената работа и му отправя искане да допълни, поправи или преработи за своя сметка некачественото изпълнение. Срокът за изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по предходното изречение се съгласува писмено между страните.
5.3. В срок до 1 (една) седмица след подписване на Договора страните по него определят своите представители, които имат пълномощията да подписват Протоколите за приемане на работите по инспекцията. Упълномощаването се извършва в писмена форма и пълномощното се изпраща на ответната страна по Договора.
VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
6.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
6.1.1. Да изисква информация за хода по изпълнение предмета на договора.
6.1.2. Едностранно да спре с писмено разпореждане изпълнението на инспекцията в случай на неотстраняване в определения от него срок на констатирани отклонения от утвърденото задание от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
6.1.3. Да притежава правото на собственост върху цялостната документация по изпълнението на договора, изготвена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (доклади или друга информация), с изключение на данните и правата, посочени в т. 7.1.2.
6.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
6.2.1. Да осигури необходимите условия, документация, помощен персонал и техника за изпълнение на работите за инспекцията, съгласно Приложение № 1.
6.2.2. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорената по т. 3.1 цена в размер, в сроковете и при условията, предвидени в договора.
6.2.3. Да инструктира упълномощените представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за правилата на техническата и противопожарна безопасност при изпълнение на полевите работи.
VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
7.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
7.1.1. На собственост върху мобилизираното от него оборудване за изпълнение предмета на настоящия договор;
7.1.2. На цялото ноу-хау, патенти, авторски права или друга интелектуална собственост, свързани с изпълнение предмета на договора.
7.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
7.2.1. Да изпълни възложените работи по инспекцията с необходимата компетентност и с изправно оборудване, в съответствие с качеството, обема и в срока, определени с настоящия договор и Приложенията към него.
7.2.2. Да предостави доклади съгласно условията на настоящия договор за извършената от него работа и за получените резултати, включително неговата интерпретация на получените данни.
7.2.3. Да предостави софтуер и правото на неговото ползване, с който могат да се разглеждат и анализират получените резултати от инспекцията.
7.2.4. При изпълнение на работите от предмета на настоящия договор да спазва всички технически и технологични изисквания за работа, съгласно утвърдените международни
стандарти, както и действащите в страната на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ правила и норми за безопасност.
7.2.5. Да извърши оформянето на митническите формалности по мобилизацията/ демобилизацията на необходимото оборудване за изпълнението на инспекцията. Оборудването трябва да бъде обезпечено с АТА-карнет за мобилизацията, демобилизацията и престоя в Р. България или друг вид, позволен от законодателството на Р България (в случай, че оборудването е собственост на страна, която не е член на Европейския съюз).
7.2.6. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникване на обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на възложените работи в срок не по-дълъг от 1 (един) работен ден, считано от възникването им.
7.2.7. Да не разпространява предоставените му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ данни и информация, представляващи негова търговска тайна.
7.2.8. Да не разпространява без изрично писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ данни и резултати от инспекцията, собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да не ги използва за свои нужди, извън предмета на договора.
VІІІ. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ
8.1. Гаранционният срок е .......... (не по-малко от 12) месеца и обхваща отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за качествено изпълнение на възложените задачи по обекта на поръчката, предмет на договора. Гаранционните срокове започват да текат от датата на подписване на Протоколите за приемане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на Докладите от извършената инспекция - “Пригодност за целта” и “Програма за ремонтите” и представения сертификат за качество.
8.2. Ако в рамките на гаранционния срок ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ установи, че данните за дефекта/тите не отговарят на докладваните от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният е длъжен в срок до 10 (десет) работни дни да ги анализира повторно и в случай на необходимост да извърши проверка на място, съгласувана предварително с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
8.2.1. В случай на неправилно посочване на дефекта/тите по т. 8.2., ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен повторно да анализира данните от инспекциите с геометрично (калиперно) и магнитни бутала и да ги коригира за своя сметка.
8.3. Ако, по време на разкриване на посочените в Докладите от инспекцията дефекти, се установи неточност в местоположението на дефектите - по-голяма спрямо посочената в техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ точност, същият е длъжен да повтори инспекциите, като всички документирани и доказуеми разходи, свързани с последните са за негова сметка.
8.4. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е в състояние да отстрани възникналата през гаранционните срокове липса на данни в докладите от инспекциите, той дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 0.1% от стойността по т. 3.1.
ІХ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
9.1. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Ако страната е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.
9.2. Непреодолима сила е непредвидимо или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, като но и не само: война, стачки, безредици, пожари, земетресения, наводнения и др.
9.3. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, в срок от 7 (седем) календарни дни от настъпването на събитието уведомява писмено другата страна за това обстоятелство.
9.4. В същия срок с препоръчана поща или чрез куриерска служба страната, позоваваща се на непреодолима сила, трябва да изпрати писмено потвърждение, изходящо от
официален орган (Българската Търговско-промишлена палата), в което да се посочи причинната връзка между непреодолимата сила и невъзможността за изпълнение.
9.5. Писменото уведомление следва да се изпрати и при прекратяване действието на непреодолимата сила, в срока по т. 9.3. от договора.
9.6. При неуведомяване в установения за това срок по т. 9.3., съответната страна изгубва своето право да се позовава на непреодолима сила.
9.7. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения спира. Съответните срокове за изпълнение се удължават с времето, през което е била налице непреодолимата сила.
9.8. Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) дни, всяка от страните може да поиска договорът да бъде прекратен.
Х. ОТГОВОРНОСТ
10.1. Ако при изпълнение обекта на поръчката е констатирано непълно, неправилно или некачествено изпълнение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на някоя от възложените работи, последният е длъжен да допълни, поправи или преработи, за своя сметка, в определения за това съгласуван между страните срок некачественото изпълнение. В случай на неотстраняването му в определения за това срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка за забава в размер на 0,1% от цената на работата, за която е реализирана забавата за всеки просрочен ден.
10.2. За забавено изпълнение на работите по инспекцията, в договорените за това срокове, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,1% от цената на работата, за която е реализирана забавата за всеки просрочен ден.
10.3. При забава в плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи законната лихва (ОЛП +10% на годишна база), калкулирана за периода на забава.
10.4. При производствен престой на персонала и техниката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то същият заплаща на изправната страна всички направени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документирани и доказуеми разходи, съгласувани с двустранно подписан Протокол между страните.
ХI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
11.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва, при подписване на Договора, да представи документ за внесена гаранция за изпълнение на задълженията си по него, в съответствие с уговореното, включително и за гарантиране на техническите параметри и качеството на изпълнение на работите по предмета на договора в една от следните форми:
11.1.1. Депозит на парична сума в размер на 3% от общата стойност на договора (т. 3.1.) в лева или евро по банковата сметка на “БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД в ТБ “Уникредит Булбанк” АД – централа: IBAN сметка в лева – XX00XXXX00000000000000, IBAN сметка в евро XX00XXXX00000000000000, BIC код - XXXXXXXX, или
11.1.2. Банкова гаранция в евро/лева в размер на 3% от общата стойност на договора (т.3.1.) със срок на валидност - 1 (един) месец след изтичане на гаранционните срокове по т. 8.1. Гаранцията трябва да бъде безусловна, неотменима, с възможност да се усвои изцяло или на части в зависимост от претендираното обезщетение. Гаранцията следва да бъде изготвена по образеца от документацията за участие и трябва да съдържа задължение на банката гарант, да извърши безусловно плащане, при първо писмено поискване от “БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията си по договора, в съответствие с уговореното.
11.2. Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в едномесечен срок след изтичането на гаранционния срок, освен в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е усвоил същата преди приключване изпълнението на договора по причина на неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на някое от задълженията му по договора, в съответствие с уговореното. При частично усвояване на сумата по гаранцията за изпълнение,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен своевременно да осигури сума, съответна на усвоената, за допълване на посочения в този Раздел размер на гаранцията за изпълнение.
11.3. Разходите по откриването на депозита или на банковата гаранция по този Раздел, както и тези по евентуалното им усвояване, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
ХІI. ПРЕКРАТЯВАНЕ ДЕЙСТВИЕТО НА ДОГОВОРА
12.1. Действието на договора се прекратява в следните случаи: а) по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;
б) при развалянето му поради неизпълнение; в) при изпълнение предмета на Договора.
12.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора при следните хипотези:
а) при забава от 30 (тридесет) дни, по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след изтичането на договорените срокове за изпълнение на някоя от възложените работи по предмета на договора;
б) в случай че в хода на изпълнението на инспекцията се установи, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма възможност да изпълни възложените работи, по уговорения за това начин в договора.
12.3. В изброените случаи по т. 12.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи възстановяване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на всички направени от него до момента на развалянето на договора разходи, свързани с изпълнението на настоящия договор. Размерът на тази сума се определя с двустранно подписан от двете страни по договора споразумителен Протокол.
12.4. Освен в случаите по т. 12.2, всяка от страните може да развали договора, ако другата не изпълнява задълженията си по него, в срок по-продължителен от 1 месец след изтичането на договорените срокове.
ХІІI. АРБИТРАЖ
13.1. Всички спорове, които могат да възникнат във връзка с настоящия договор - по неговото изпълнение или тълкуване, включително споровете, породени или отнасящи се до неговата недействителност или прекратяване, страните трябва да решат по пътя на взаимното разбирателство и договаряне.
13.2. В случай на невъзможност за разрешаване споровете по пътя на взаимното разбирателство, същите подлежат на разглеждане от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата /БТПП/.
13.3. За отнасянето на спора пред Арбитража не е необходимо подписването на отделно арбитражно споразумение.
13.4. Арбитражната колегия ще се състои от трима арбитри, като всяка от страните има право да посочи свой арбитър по реда, установен в Правилника на Арбитражния съд при БТПП.
13.5. Споровете, отнесени на Арбитраж, ще бъдат решавани, съгласно текста на настоящия договор, приложенията му, допълнителни споразумения и правилата на българското материално гражданско право.
13.6. Производството пред Арбитража ще се ръководи съобразно разпоредбите на Правилника на Арбитражния съд при БТПП и ще се провежда на български и английски език.
13.7. Решението на арбитражната колегия е окончателно и задължително за страните и не подлежи на обжалване.
ХІV. ДРУГИ УСЛОВИЯ
14.1. Всички съобщения и уведомления между страните във връзка с договора се извършват в писмена форма чрез факс, препоръчана поща с обратна разписка, куриерска служба.
ХV. ОБЩИ УСЛОВИЯ
15.1. Договорът влиза в сила от момента на подписването му от двете страни.
15.2. Настоящият договор се сключи в 4 (четири) еднообразни екземпляра, съответно 2 (два) на български и 2 (два) на английски език - по 1 (един) от всеки език за всяка от страните, заедно с Приложенията към него. При противоречие между българския и английския текст на договорите с предимство ще се ползва българския текст.
Приложения, неразделна част от настоящия договор:
Приложение № 1 – Пълно описание на обекта на поръчката и Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
Приложение № 2 – Предложение за начина на изпълнение на поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и График за изпълнението;
Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Xxxx Дреновички Изпълнителен директор
МЕТОДИКА
ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТА
Обект на поръчката: | “Инспекция на три участъка от газопреносната система на „Булгартрансгаз” ЕАД с геометрично и магнитни инспекционни бутала, както следва: - Участък от ОС „Лозенец” до ОС „Стряма”; - Участък от ОС „ Стряма” до ОС „Пиперево”; - Участък от ОС „ Батулци” до ОС „Чирен”. |
Идент. Номер на поръчката: | 110-007 |
Настоящата Методика съдържа точни указания за определяне на комплексната оценка на всяка оферта, показателите и относителната им тежест за определяне на комплексната оценка, както и точни указания за определяне на оценката по всеки показател.
Точни указания за определяне на комплексната оценка на офертата.
Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им относителни тежести и съгласно комплексна оценка по следната формула:
n
КОФ = ∑ pi x wi , където:
i=1
n – общ брой на показателите;
pi – оценка на офертата по i-тия показател;
wi – тежест (%) на i-тия показател в комплексната оценка;
Показателите и относителната им тежест за определяне на комплексната оценка:
№ | Показател | Тежест на показателя в оценката в % |
Технически показатели: | ||
1. | Обща оценка на параметрите и характеристиките на техническото предложение спрямо изискванията от документацията за участие | 10 % |
2. | Технически възможности на предлаганото геометрично бутало за извършване на инспекция на участъците в т.ч. | |
2.1. | Способност за откриване видове дефекти/съоръжения по газопровода | 2 % |
2.2. | Точност на оразмеряване и локализиране | 3 % |
3. | Технически възможности на предлаганите магнитни интелигентни бутала за извършване инспекция на участъците в т.ч. | |
3.1. | Способност за откриване видове дефекти/съоръжения по газопровода | 6 % |
3.2 | Точност на оразмеряване и локализиране | 3 % |
3.3. | Брой на обезпечени наземни маркери | 3 % |
4. | Възможности на системата за географско позициониране | |
4.1. | Точност на системата | 3 % |
4.2. | Средство за управление на данните | 1 % |
5. | Формат на данните | 2 % |
6. | Обхват и обем на докладите: | |
6.1. | Доклад от геометричната инспекция | 4 % |
6.2. | Доклад от магнитните инспекции | 5 % |
6.3. | Доклад за напреженията на огъване и напреженията в побитостите | 4 % |
6.4. | Доклад „Пригодност за целта” | 4 % |
6.5. | Програма за ремонти | 3 % |
7. | Технически възможности на сравнение на данните с тези от предишни инспекции | |
7.1. | Способност за напасване на данните | 2 % |
7.2. | Възможности за определяне степента на нарастване на корозия | 3 % |
8. | График за изпълнение на предмета на поръчката | 2 % |
Търговски показатели | ||
9. | Предложена цена | 38 % |
10. | Предложен начин на плащане | 2 % |
Общо: | 100 % | |
Класирането на офертите се извършва по възходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира офертата с най-висока оценка.
Точни указания за определяне на оценката по всеки показател.
Относно техническите предложения:
№ | Показател | Указания за определяне на оценката |
1. | Обща оценка на параметрите и характеристиките на предложението спрямо изискванията от документацията за участие | Оценката се определя в диапазона от 0 до 100 т. - Максимална оценка по този показател получава тази оферта, която по посочените технически изисквания в документацията за участие, предложението на Участника е с най-добри параметри и характеристики и покрива изцяло заложените изисквания на Възложителя. Оценката на останалите оферти се определя чрез сравняване на параметри и характеристики на предложението им, с тези от офертата получила максимална оценка по настоящия показател. |
2. | Технически възможности на предлаганото геометрично (калиперно) бутало за извършване на инспекция на участъците в т.ч. | |
2.1. | Способност за откриване видове дефекти/съоръжения по газопровода | 100 точки – способност за пълно откриване на дефектите/съоръженията по газопровода; от 0 до 95 точки - оценката се дава на база сравнение на способността за откриване на дефектите/съоръженията по газопровода на оборудването на дадения Участник с най-високо оцененото техническо предложение. |
2.2. | Точност на оразмеряване и локализиране | 100 точки – най-висока точност на оразмеряване и локализиране, която удовлетворява всички изисквания на Възложителя; от 0 до 95 точки – оценката се дава на база сравнение на точността на оразмеряване и локализиране на оборудването на дадения Участник с най-високо оцененото предложение. |
3. | Технически възможности на предлаганите магнитни интелигентни бутала за извършване инспекция на участъците в т.ч. | |
3.1. | Способност за откриване видове дефекти/съоръжения по газопровода | 100 точки – способност за пълно откриване на дефектите/съоръженията по газопровода; от 0 до 95 точки – оценката се дава на база сравнение на способността за откриване на дефектите/съоръженията по газопровода на оборудването на дадения Участник с най-високо оцененото предложение. |
3.2 | Точност на оразмеряване и локализиране | 100 точки – най-висока точност на оразмеряване и локализиране, която удовлетворява всички изисквания на Възложителя; от 0 до 95 точки – оценката се дава на база сравнение на точността на оразмеряване и локализиране на оборудването на дадения Участник с най-високо оцененото предложение. |
3.3 | Брой на обезпечените наземни маркерите | 0 ÷ 100 точки съгласно формула: Nсъотв Оценка на показателя = х100 N xxxx Xxxxxx: Nмакс – предложения от Участник най-голям брой наземни маркери. Nсъотв – предложения от Участника брой наземни маркери. |
4. | Възможности на системата за географско позициониране: | |
4.1. | Точност на системата | 100 точки – най-висока точност на оразмеряване и локализиране, която удовлетворява всички изисквания на Възложителя; от 0 до 95 точки – оценката се дава на база сравнение на точността на системата на оборудването на дадения Участник с най-високо оцененото предложение. |
4.2. | Средство за управление на данните | 100 точки – средството за управление на данните с най-пълни възможности; от 0 до 95 точки – оценката се дава на база сравнение на възможностите на средството за управление на данните на дадения Участник с най-високо оцененото предложение. |
5. | Формат на данните | 100 точки – форматът на данните е подходящ за нуждите на Възложителя; от 0 до 95 точки – форматът на данните не отговаря частично или изцяло на нуждите на Възложителя; |
6. | Обхват и обем на докладите: | |
6.1. | Доклад от геометричната инспекция | 100 точки – най-пълен обем на доклада; от 0 до 95 точки – оценката се дава на база сравнение на обем на доклада на дадения Участник с най-високо оцененото предложение. |
6.2. | Доклад от магнитните инспекции | 100 точки – най-пълен обем на доклада; от 0 до 95 точки – оценката се дава на база сравнение на обем на доклада на дадения Участник с най-високо оцененото предложение. |
6.3. | Доклад за напреженията на огъване и напреженията в побитостите | 100 точки – най-пълен обем на доклада; От 0 до 95 точки – оценката се дава на база сравнение на обем на доклада на дадения Участник с най-високо оцененото предложение. |
6.4. | Доклад „Пригодност за целта” | 100 точки – най-пълен обем на доклада; от 0 до 95 точки – оценката се дава на база сравнение на обема на доклада на дадения Участник с най-високо оцененото предложение. |
6.5. | Програма за ремонти | 100 точки – най-пълен обем на доклада; от 0 до 95 точки – оценката се дава на база сравнение на обем на доклада на дадения Участник с най-високо оцененото предложение. |
7. | Технически възможности на сравнение на данните с тези от предишни инспекции: | |
7.1. | Способност за напасване на данните | 100 точки – има способност за напасване на данните; От 0 до 95 точки – няма способност или има частична възможност за напасване на данните; |
7.2. | Възможности за определяне степента на нарастване на корозия | 100 точки – най-голяма възможност за определяне степента на нарастване на корозия, която удовлетворява всички изисквания на Възложителя; от 0 до 95 точки – оценката се дава на база сравнение на възможностите за определяне степента на нарастване на корозия на дадения Участник с най-високо оцененото предложение. |
8. | График за изпълнение на предмета на поръчката | 0 ÷ 100 точки съгласно формула: Смин Оценка на показателя = х100 Ссъотв Където: Смин – най-кратък срок (в кал. дни) за изпълнение на пълния обем на услугата. Ссъотв – предложен срок за изпълнение на пълния обем на услугата от съответния участник (в кал. дни). |
Относно търговските предложения:
Показател | Указания за определяне на оценката |
9. Предложена цена. | от 0 до 100 точки определяни съгласно формула: Оценка на предложената цена = Ц мин х 100 Цсъотв Където: Цмин – най-ниска обща предложена цена за изпълнение на обекта на поръчката. Цсъотв – предложена обща цена за изпълнение на обекта на поръчката от съответния Участник. |
10. Предложен начин за плащане. | 100 точки – при плащане след извършване на всички дейности по изпълнението на обект на поръчката. от 70 до 95 точки – при предложен начин на плащане под максимално допустимите стойности за отделните дейности, заложени в проекта на договор, като най висока оценка получава участникът, предложил сума за изплащане след провеждане на обучение на специалисти на Възложителя в най-голям размер. Оценката на останалите участници с идентичен начин на плащане се определя чрез сравняване на сумата за изплащане след провеждане на обучение на специалисти на Възложителя в оценяваната оферта, с тази на офертата, получила максимална оценка по настоящия показател. 65 при плащане съгласно максимално допустимите стойности за отделните дейности, заложени в проекта на договор. |
Оценяването по показателите (с изключение на показател № 3.3, № 8 и № 9) се извършва със стъпка от 5 точки.
участника: | |
Правно-организационна форма на участника: | (търговското дружество или обединения или друга правна форма) |
Седалище по регистрация: | |
Булстат номер: | |
Точен адрес за кореспонденция: | (държава, град, xxxxxxxx xxx, xxxxx, x) |
Телефонен номер: | |
Факс номер: | |
Електронен адрес: | |
Лице за контакти: |
До
........................................
гр....................................
Р. България
(име и адрес - Възложителя)
ОФЕРТА
Обект на поръчката: | “Инспекция на три участъка от газопреносната система на „Булгартрансгаз” ЕАД с геометрично и магнитни инспекционни бутала, както следва: - Участък от ОС „Лозенец” до ОС „Стряма”; - Участък от ОС „ Стряма” до ОС „Пиперево”; - Участък от ОС „ Батулци” до ОС „Чирен”. |
Идентификационен номер на поръчката: | 110-007 |
Уважаеми Госпожи и Господа,
След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, получаването на които потвърждаваме с настоящото, ние удостоверяваме и потвърждаваме, че фирмата ни отговаря на изискванията и условията, посочени в документацията за участие в процедурата.
1. Основният предмет на дейност на фирмата ни е:
2. Доказателствата за икономическото и финансовото ни състояние, както и за техническите ни възможности и квалификация за изпълнение на поръчката, са оформени съгласно обявлението и указанията на Възложителя и са посочени в приложение Nо.1 към настоящата оферта – „Списък на документите в офертата”.
3. За изпълнението на поръчката предлагаме да извършим следното:
,
(общо описание на дейностите по доставките и услугите, които кандидатът предлага за изпълнение на обекта на поръчката)
Същите ще бъдат изпълнени в съответствие с изискванията и условията от
документацията за участие в процедурата. Условията и метода за изпълнение на тези дейности и цялостното изпълнение на обекта на поръчката са подробно описани в Техническото предложение към настоящата оферта (пореден № ... от Приложение № 1
„Списък на документите в офертата”).
4. При изпълнение на поръчката няма да/ще ползваме следните подизпълнители:
(невярното се зачертава)
Подизпълнител избройте имената и адресите на подизпълнителите | Видове работи, които ще изпълнява (посочете видове дейности и/или услуги) | Дял в проценти (%) от общата стойност на обекта на поръчка, който ще бъде изпълнен от подизпълнителя. |
Във връзка с това към настоящата оферта прилагаме писмено съгласие (Декларация) от страна на посочените подизпълнители за участието им (пореден № от
Приложение Nо.1– „Списък на документите в офертата”).
5. Сроковете за изпълнение на поръчката са съгласно приложения към настоящата оферта График за изпълнение на поръчката (пореден № ... от приложение Nо.1 – „Списък на документите в офертата”), поставен в Плик № 2.
6. Цената за изпълнение, условията и начинът на плащане са съгласно приложената в настоящата оферта „Предлагана цена за изпълнение на поръчка”, поставена в отделен запечатан плик – Плик № 3 с надпис „Предлагана цена” (пореден № от приложение
Nо.1– „Списък на документите в офертата”)
Валута на цената:
(посочете валутата, а когато валутата е различна от Български
Лев и валутния курс, при който са формирани цените в офертата).
7. Предлагаме вариант/и за изпълнение на поръчката:
(само ако Възложителят допуска представяне на варианти в офертата)
(опишете вариантите за изпълнение на поръчката, ако са повече от един; ако има варианти на
начините на плащане и/или различни цени за изпълнение на отделните варианти – същите следва да се опишат в „Предлагана цена”).
8 Други
(Посочете други уточнения към обекта на поръчката и/или относно Вашата оферта, ако има такива)
В случай че бъдем определени за Изпълнител на поръчката, ние ще представим всички документи, необходими за подписване на договора съгласно документацията за участие, в посочения срок от Възложителя, но не по-късно от работни дни (посочете
броя на дните, за които ще представите всички документи) след получаване на решението за класиране.
Гаранцията за изпълнение ще бъде под формата на
(посочва се формата на гаранцията за изпълнение)
Настоящата оферта е валидна за период от (посочват се броя на дните и/или последната дата на валидност, съобразени с условията на процедурата) и ние ще сме обвързани с нея и тя може да бъде приета във всеки един момент преди изтичане на този срок.
Настоящата оферта се представя в един оригинал и (посочват се броя на копията) копия, като следните приложения се представят и в електронен вид
(посочете приложенията, които представяте и в електронен вид)
Приложенията към настоящата оферта са съгласно приложения списък на документите в офертата, представляващи неразделна част от нея.
Правно-обвързващ подпис:
Дата | / / |
Име и фамилия |
|
Подпис на упълномощеното лице |
|
Длъжност |
|
Наименование на участника |
|
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА
Приложение № | Съдържание | Вид и к-во на документите /оригинал или заверено копие/ | Страница № в документацията |
І. | Плик № 1 „Документи за подбор” | ||
1. | Офертата (оригинал Образец О1) | ||
2. | Списък на документите, съдържащи се в офертата | ||
3. | Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код | ||
4. | Удостоверение за актуално състояние или удостоверение по чл. 33 от Закона за търговския регистър, издадено от Агенцията по вписванията | ||
5. | Пълномощно на лицето, подписващо офертата (когато не е подписано от управляващия кандидата) | ||
6. | Декларация по чл.47, ал. 1 от ЗОП | ||
7. | Декларация по чл.47, ал. 5 от ЗОП | ||
8. | Декларация по чл.47, ал. 2 от ЗОП (представя се само ако е изискана в обявлението) | ||
9. | Документ за гаранция за участие в процедурата - .................. (посочете вида – банкова или депозит) | ||
10. | Документ за закупена документация за участие - копие | ||
11. | Писмено съгласие (декларации) за участие като подизпълнители, в комплект с изискуемите документи за подизпълнителя: - Декларация от (посочете подизпълнителя) (Представят се, когато участникът е заявил участие на подизпълнители. Изброява се от кои подизпълнители са представени декларации. Изискуемите документи от подизпълнителя са посочени в “Указанията за подготовката на оферта” от документацията за участие) | ||
ІІ. | Доказателства по чл. 50 от ЗОП за икономическото и финансовото състояние, на участника (Описват се от участника. Изискуемите документи са съгласно обявлението и “Указанията за подготовката на оферта” от документацията за участие) | ||
12. | ......................................... | ||
13. | ......................................... | ||
14. | ......................................... | ||
ІІІ. | Доказателства по чл. 51 от ЗОП за техническите възможности и/или квалификация на участника (Описват се от участника. Изискуемите документи са съгласно обявлението и “Указанията за подготовката на оферта” от документацията за участие) | ||
15. | ......................................... | ||
16. | ......................................... | ||
17. | ......................................... | ||
18. | ......................................... | ||
19. | ......................................... | ||
20. | ......................................... |
ІV. | Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” | ||
21. | Техническо предложение (Образец О10) и приложенията към него, както е изискано и описано в Указания за подготовка на офертата, а именно: | ||
22. | График за изпълнение на поръчката | ||
23. | ......................................... | ||
24. | ......................................... | ||
25. | ......................................... | ||
26. | ......................................... | ||
V. | Плик № 3 „Предлагана цена” | ||
27. | Предлагана цена за изпълнение на поръчката (Образец 012) и приложенията към нея, а именно: | ||
28. | ......................................... | ||
29. | ......................................... | ||
30. | ......................................... |
Правно-обвързващ подпис:
Дата | / / |
Име и фамилия |
|
Подпис на упълномощеното лице | |
Длъжност | |
Наименование на участника |
БАНКОВА ГАРАНЦИЯ РЕФ. №.........
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ДО
“БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД ГР.СОФИЯ, Ж.К. “ЛЮЛИН” 2,
БУЛ. “XXXXX XXXXXXXXXX” № 66, ВПИСАНО В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР НА АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА
с ЕИК 175203478
Известени сме, че нашият Клиент [наименование и адрес на Участника], наричан за краткост по-долу КАНДИДАТ/УЧАСТНИК, ще участва в откритата с Ваше Решение № / г. [посочва се № и дата на Решението за откриването на процедурата] процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП/НВМОП с обект:
[описва се обекта и съответната обособена позиция, както и идентификационния номер, ако има такива].
Също така сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона на обществените поръчки, КАНДИДАТЪТ/УЧАСТНИКЪТ трябва да представи в офертата си банкова гаранция за участие в процедурата, открита във Ваша полза, за сумата в размер на (словом: ) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията съгласно обявлението по процедурата]. Във връзка с гореизложеното, ние [наименование и адрес на Xxxxxxx], с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да заплатим по посочената от Вас банкова сметка, сумата от (словом: ),
[посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията ] в срок до 3 (три) работни дни след получаване на първо Ваше писмено искане, съдържащо Вашата декларация, че КАНДИДАТЪТ/УЧАСТНИКЪТ е извършил едно от следните действия:
а) оттегли заявлението си след изтичането на срока за получаване на заявления или оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите;
б) е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка.
Всяко Ваше писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона. Искане за усвояване на суми по тази гаранция е приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно шифрирано телексно или SWIFT съобщение от обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща или куриерска служба и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна.
Тази гаранция влиза в сила, от часа на г. [посочва се датата и часа на крайния срок за представяне на офертите].
Отговорността ни по тази гаранция ще изтече в часа на г. [посочва се дата и час съобразени с валидността на офертата Участника], в случай че искането Ви, предявено при горепосочените условия, не е постъпило в /Банка, адрес/. След тази дата
ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на Банковата гаранция ни е върнат или не.
Ние сме информирани, че Вие може да поискате от Участника да удължи тази гаранция до момента на сключване на договор за обществената поръчка.
Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след връщане на оригинала на същата в /Банка, адлрес/.
Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.
ЗА БАНКА
Подписи:................................
.....................................
Д Е К Л А Р А Ц И Я
за съгласие за участие като подизпълнител
Долуподписаният/ната
с лична карта № , издадена на от
, с ЕГН , в качеството ми на
(посочете длъжността) на
(посочете фирмата, която представлявате) във връзка с обявената от “Булгартрансгаз” ЕАД открита процедура за възлагане на обществена поръчка:
Обект на поръчката: | |
Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя: |
Д Е К Л А Р И Р А М:
Ние, , сме съгласни да участваме като
(посочете фирмата, която представлявате)
подизпълнител на при изпълнение
(посочете участника, на който сте подизпълнител)
на горепосочената поръчка.
Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:
(избройте конкретните части и техния обем от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител).
Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да участваме като участник в горепосочената процедура.
Във връзка с изискванията на процедурата, приложено представяме следните документи:
- документи за регистрация;
- декларация за отсъствия на обстоятелствата по чл.47, ал.1 от ЗОП
от г.(посочете датата на подписване на декларацията)
(Декларацията следва да бъде по образеца от документацията за участие)
- декларация за отсъствия на обстоятелствата по чл.47, ал.2 от ЗОП
от г.(посочете датата на подписване на декларацията)
(Декларацията следва да бъде по образеца от документацията за участие)
- декларация за отсъствия на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП
от г.(посочете датата на подписване на декларацията)
(Декларацията следва да бъде по образеца от документацията за участие и се представя само когато е изискана в поканата за участие );
- доказателства за икономическото и финансовото състояние, които удостоверяваме със следните документи:
(Посочете документи, които прилагате, съгласно посочените изисквания от възложителя в част “Указания за подготовка на офертата” от Документацията за участие.)
- Доказателства за техническите възможности и/или квалификация (свързани с дейността, която ще изпълняваме), които удостоверяваме със следните документи:
(Посочете документи, които прилагате, съгласно посочените изисквания от Възложителя
в част “Специфични изисквания и указания по процедурата” от Документацията за участие.)
- Други документи, посочени в част “Указания за подготовка на оферта” към настоящата документация, имащи отношение към конкретната част от обекта на поръчката, която ще изпълняваме:
(посочете документи които прилагате, съгласно посочените изисквания от Възложителя в част “Указания за подготовка на оферта” имащи отношение към конкретната част от обекта на поръчката, която ще бъде изпълнявана от подизпълнителя ).
г. Декларатор:
(дата на подписване) (подпис)
(име и фамилия)
Д Е К Л А Р А Ц И Я *
за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от Закона за обществените поръчки.
Долуподписаният/ната
с лична карта № , издадена на от
с ЕГН , в качеството ми на
(съгласно пояснение ** от декларацията)
на ,
(посочва се търговското наименование и вида търговец)
със седалище и адрес на управление:
Кандидат/Участник/Подизпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка
(вярното се подчертава)
Обект на поръчка: | “Инспекция на три участъка от газопреносната система на „Булгартрансгаз” ЕАД с геометрично и магнитни инспекционни бутала, както следва: - Участък от ОС „Лозенец” до ОС „Стряма”; - Участък от ОС „ Стряма” до ОС „Пиперево”; - Участък от ОС „ Батулци” до ОС „Чирен”. |
Идент. номер на поръчката: | 110-007 |
Д Е К Л А Р И Р А М, следното:
1. Не съм осъден с влязла в сила присъда:
а) за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл.чл. 253-260 от Наказателния кодекс;
б) за подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс;
в) за участие в организирана престъпна група по чл.чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
г) за престъпление против собствеността по чл.чл. 194-217 от Наказателния кодекс; д) за престъпление против стопанството по чл.чл. 219-252 от Наказателния кодекс.
2. Кандидатът/Участникът/Подизпълнителя, когото представлявам, не е обявен в несъстоятелност;
(вярното се подчертава)
3. Кандидатът/Участникът/Подизпълнителя, когото представлявам, не е в производство по
(вярното се подчертава)
ликвидация или подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.
г. Декларатор:
Забележка:
* В случай че лицето е реабилитирано, то следва да декларира това обстоятелство в настоящата декларация.
** Лицата с право да управляват и представляват участника/кандидата/подизпълнителя, посочени в чл. 47, ал. 4 от Закона за обществените поръчки декларират обстоятелствата по т. 1, т. 2 и т. 3 от настоящата декларация.
Когато управляващите и представляващи дружеството на кандидата/участника/подизпълнителя са повече от едно лице, декларацията се попълва от всяко едно лице.
*** Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод на български език.
за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният/ната
с лична карта № , издадена на от
с ЕГН , в качеството ми на
(съгласно пояснение * от декларацията)
на ,
(посочва се търговското наименование и вида търговец)
със седалище и адрес на управление:
Кандидат/Участник/Подизпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка
(вярното се подчертава)
Обект на поръчка: | “Инспекция на три участъка от газопреносната система на „Булгартрансгаз” ЕАД с геометрично и магнитни инспекционни бутала, както следва: - Участък от ОС „Лозенец” до ОС „Стряма”; - Участък от ОС „ Стряма” до ОС „Пиперево”; - Участък от ОС „ Батулци” до ОС „Чирен”. |
Идент. номер на поръчката: | 110-007 |
Д Е К Л А Р И Р А М, следното:
1. Не съм свързано лице по смисъла на § 1 т. 1 от Допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с
(посочете наименованието на Възложителя)
или със служители на ръководна длъжност в организацията на Възложителя.
2. Не съм сключил договор с лице по чл. 21 и чл. 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
г. Декларатор:
(дата на подписване) (подпис)
Забележка:
* Декларацията по чл. 47, ал. 5, във връзка с чл. 47, ал. 8 от Закона за обществените поръчки се попълва от лицата по чл.47, ал.4 от ЗОП, като се декларира липсата или наличието на съответните обстоятелства, а именно дали са свързани лица с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в организацията на Възложителя, както и дали е налице сключен договор с лице по чл. 21 и чл. 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. Когато управляващите и представляващи дружеството на кандидата/участника/подизпълнителя са повече от едно лице, декларацията се попълва от всяко едно лице.
** Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод.
съдържаща информация за общия оборот и за оборота от услуги,
които са обект на поръчката, за последните 3 (три) години,
в зависимост от датата, на която Участникът е учреден или
е започнал дейността си за периода от г. до настоящия момент.
Долуподписаният/ната
с лична карта № , издадена на от
с ЕГН , в качеството ми на
на ,
(посочва се търговското наименование и вида търговец)
със седалище и адрес на управление:
(участник/кандидат/подизпълнител) в процедура за възлагане на обществена
(вярното се подчертава)
поръчка с обект: “Инспекция на три участъка от газопреносната система на
„Булгартрансгаз” ЕАД с геометрично и магнитни инспекционни бутала, както следва:
- Участък от ОС „Лозенец” до ОС „Стряма”;
- Участък от ОС „ Стряма” до ОС „Пиперево”;
- Участък от ОС „ Батулци” до ОС „Чирен”.
110-007
( посочете наименованието на поръчката и идентификационния й номер от обявлението/поканата)
На основание чл. 50, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), представям пред Вас информация за общия оборот и за оборота от услуги, които са обект на поръчката, за последните 3 (три) години:
Година | Общ оборот | Оборот от услуги, които са обект на поръчката |
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.
Наименование на Участника |
|
Дата | / / |
Представляващ |
|
Име и фамилия |
|
Подпис | |
Упълномощено лице | |
Име и фамилия | |
Подпис |
Забележка:
Задължително е да бъдат попълнени всички графи от таблицата от настоящата декларация.
Д Е К Л А Р А Ц И Я
съдържаща списък на основните договори за услуги
с еднакъв или сходен предмет
за периода от г. до настоящия момент.
Долуподписаният/ната
с лична карта № , издадена на от
с ЕГН , в качеството ми на
на ,
(посочва се търговското наименование и вида търговец)
със седалище и адрес на управление:
(Участник/Кандидат/Подизпълнител) в процедура за възлагане на обществена
(вярното се подчертава)
поръчка с обект:
( посочете наименованието на поръчката и идентификационния й номер от обявлението/поканата)
На основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, декларирам пред Вас следния списък на основните договори с предмет, обем и съдържание, сходен с този на поръчката, за възлагането на която участваме, извършени през последните 3 години, включително стойностите, датите и получателите:
Година | Предмет и съдържание на договора | Възложител | Стойност на услугата |
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.
Наименование на Участника | |
Дата | / / |
Представляващ |
|
Име и фамилия |
|
Подпис | |
Упълномощено лице | |
Име и фамилия | |
Подпис |
Забележка:
Настоящият списък задължително следва да е придружен от препоръки за добро изпълнение. Задължително е да бъдат попълнени всички графи от таблицата от настоящата декларация.