„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТЕХНИЧЕСКИ БЛОК (TБ) И ЛЕТИЩНА КОНТРОЛНА КУЛА (ЛКК) НА ЛЦ ЗА ОВД - ВАРНА“

ДОКУМЕНТАЦИЯ

за провеждане на открита процедура за избор на изпълнител за възлагане на поръчка при условията на чл. 53, ал. 10, изречение първо, хипотеза „втора” от Закона за гражданското въздухоплаване (ЗГВ) с предмет

„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТЕХНИЧЕСКИ БЛОК (TБ) И ЛЕТИЩНА КОНТРОЛНА КУЛА (ЛКК) НА ЛЦ ЗА ОВД - ВАРНА“

София, 2019 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

ЧАСТ І

РАЗДЕЛ I – ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА, СРОКОВЕ И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ РАЗДЕЛ ІI – УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ И ОГЛЕД НА ОБЕКТА

РАЗДЕЛ III – УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

РАЗДЕЛ ІV – ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАТА ИМ

РАЗДЕЛ V – ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

РАЗДЕЛ VІ – ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОФЕРТАТА РАЗДЕЛ VІІ – РАЗЯСНЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

РАЗДЕЛ VIІІ – УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА. КОМИСИЯ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ.

РАЗДЕЛ ІХ – МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

РАЗДЕЛ Х – ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА, НА КОЕТО ЩЕ БЪДАТ ОТВОРЕНИ ОФЕРТИТЕ

РАЗДЕЛ ХІ – УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР РАЗДЕЛ ХІІ – ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА РАЗДЕЛ XIII – ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

РАЗДЕЛ XІV – ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

ЧАСТ ІІ ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Приложение № 1 – Техническа спецификация

2. Приложение № 2 – Количествено-стойностна сметка

ЧАСТ ІІІ

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ:

Образец № 1 – Оферта

Образец № 2 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката Образец № 3 – Ценово предложение

Образец № 4 – Банкова гаранция за изпълнение на договора Образец № 5 – Декларация за извършен оглед

Образец № 6 – Декларация за конфиденциалност

Образец № 7 – Въпросник за издаване на разрешение за работа в стратегически зони на стратегически обект или в зони, свързани с изпълнение на стратегическа дейност

ЧАСТ І

РАЗДЕЛ I

ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА, СРОКОВЕ И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1.1. Предметът на поръчката е реконструкция на Технически блок (ТБ) и Летищна контролна кула (ЛКК) на Летищен център за обслужване на въздушното движение (ЛЦ за ОВД) – Варна“, наричани заедно „обекта“.

Обектът е I-ва категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и е с обща разгъната застроена площ в размер на 4 699 кв. м.

Реконструкцията се извършва въз основа на одобрен инвестиционен проект и включва изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) по конструкции, изграждане на допълнителни конструктивни елементи, окачена фасада, подмяна на дограма и външни щори, покривни топло и хидроизолации, освежаване на помещенията в сградата (пребоядисване, подмяна на тавани и настилки), изграждане на нова асансьорна шахта и асансьор, преработка на сградната ВиК инсталация, обособяване на тоалетна за хора в неравностойно положение на първо ниво, ремонт на отоплителна, климатична, вентилационна инсталация и електроинсталация, изграждане на ново антенно поле и др.

Конкретните видове СМР са посочени в Техническа спецификация – Приложение № 1, в изготвения и одобрен технически инвестиционен проект за обекта и Количествено-стойностна сметка – Приложение № 2, неразделни части от настоящата документация, и влязло в сила разрешение за строеж. При различие на посочените количества в техническия инвестиционен проект за обекта и Количествено-стойностната сметка, водещи са тези, посочени в Приложение № 2 – Количествено-стойностна сметка.

В обхвата на поръчката се включва цялостната организация на строителството и строителната площадка, в това число всички подготвителни работи и други съпътстващи строителството дейности като обезопасяване на строителната площадка, предварително и последващо разчистване (вкл. изнасяне/пренасяне на съществуващото обзавеждане/оборудване в обекта до указано от Възложителя място в района на ЛЦ за ОВД – Варна), всички дейности по управление на образуваните отпадъци (вкл. събиране, транспортиране и предаване за третиране) и др.

След завършване на строително-монтажните дейности изпълнителят следва да проведе инструктаж/обучение на определени от възложителя лица за работа и обслужване на всички изпълнени системи и инсталации в сградата.

Участниците следва да имат предвид, че работното време на ЛЦ за ОВД – Варна е 24/7, както и че възложителят не предвижда преустановяване на дейността си и работния процес по време на изпълнение на строителството. Естеството на обекта и невъзможността да бъде прекъсван работния процес налага участниците да съобразят предложенията си с това обстоятелство, както по отношение на оферирания срок, така и по отношение на организацията на строителството, като следва да имат предвид, че работното време за изпълнение на СМР следва да бъде в интервала 07:00 до 19:00 ч.

Забележка: Възложителят има право, при необходимост, с оглед специфичния му предмет на дейност по обслужване на въздушното движение, да спира и прекъсва работата на Изпълнителя.

1.2. Срокът за изпълнение на поръчката е съгласно офертата на избрания за изпълнител участник, като не може да бъде по-дълъг от 180 календарни дни, считано от датата на подписване на протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. За крайна дата на изпълнение на този срок се счита датата на подписване без

забележки на приемо-предавателен протокол между страните за приемане цялостното изпълнение на договора.

Забележка: Възложителят предвижда изпълнението на строителството да се осъществи в интервала 01.10.2020 г. – 15.05.2021 г.

1.3. Гаранционните срокове:

- на строително-монтажните работи не могат да бъдат по-кратки от предвидените за съответните дейности съгласно чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;

- на машините и съоръженията когато не са предвидени минимални гаранционни срокове за дадено съоръжение/машина съгласно Наредба№ 2 от 31.07.2003 г., същите не могат да бъдат по-кратки от 24 /двадесет и четири/ месеца.

1.4. Място на изпълнение на поръчката:

Сградата и съоръженията, обект на реконструкцията, се намират на територията на летище Варна. Съгласно Постановление № 181 на МС от 20.07.2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение на националната сигурност, обектът на ДП РВД, в който ще се реализира предметът на поръчката е стратегически обект, поради което е необходимо получаване на разрешение на достъп.

РАЗДЕЛ ІI

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ И ОГЛЕД НА ОБЕКТА

2.1. Възложителят публикува документацията за участие на интернет-страницата на ДП РВД на адрес: xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/xxxxxx-xx-xxxxxxxxx/xxxx_0000.xxxx, където документацията е достъпна безплатно и неограничено в електронен вид.

2.2. Предвид обстоятелството, че обектът на ДП РВД, в който ще се реализира предметът на поръчката е стратегически обект, графичните материали на инвестиционния проект са конфиденциални. Участниците могат да получат графичните материали на инвестиционния проект на адреса на ДП РВД – София 1540, бул. „Брюксел“ № 1, след подписване от законния представител на участника на декларация за конфиденциалност (Образец № 6).

2.3. С цел запознаване с особеностите за изпълнение на поръчката възложителят ще организира огледи за всички заинтересовани лица. Огледите ще бъдат провеждани до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на оферти.

Конкретната дата и час за оглед се координира предварително от заинтересованото лице, най-малко 72-часа преди исканата дата за оглед, с някого от следните служители на Възложителя:

- Xxxx Xxxxxxx – експерт в сектор „Инвеститорски контрол“, e-mail: xxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx, телефон x000 0 000 0000 или

- Xxxxxx Xxxxxx – експерт в сектор „Инвеститорски контрол“, e-mail: xxxxxx.xxxxxx@xxxxxxx.xxx, телефон x000 0 000 0000.

2.4. За извършения оглед участниците подписват на място декларация за извършен оглед (Образец № 5), в два екземпляра, по един за участника и възложителя.

2.5. Огледът е задължителен за всеки от участниците в процедурата за избор на изпълнител за възлагане на поръчка при условията на чл. 53, ал.10, изречение първо, хипотеза „втора“ от Закона за гражданското въздухоплаване (ЗГВ). Участник, който не извърши оглед, ще бъде отстранен от процедурата.

2.6. Участникът и лицата, които са участвали при огледа на обекта нямат право да разпространяват информация, която им е станала известна при и по повод огледа, както и всяка друга информация, независимо от формата й, но свързана с Възложителя.

РАЗДЕЛ III

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

3.1. Офертите трябва да бъдат получени в деловодството на ДП РВД на адрес: ДП

„Ръководство на въздушното движение”, бул. „Брюксел” № 1, гр. София, не по-късно от 17:00 часа на 31.01.2020 г.

3.2. ДП РВД си запазва правото да удължи срока за подаване на оферти, като уведоми за това участниците на интернет-страницата на ДП РВД на адрес: xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/xxxxxx-xx- kupuvacha/proc_2535.html, не по-късно от 10 (десет) дни преди обявения краен срок за подаване на офертите.

3.3. Офертата трябва да се представи в запечатана, непрозрачна опаковка от участника или от упълномощен от него представител лично или чрез куриер. Върху опаковката, участникът следва да посочи предмета на поръчката, наименованието на участника (включително на съдружниците в гражданското дружество по ЗЗД, при участие на обедниение, кеото не е юридическо лице), адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес и по възможност факс.

3.4. Подадените оферти се вписват във входящ регистър, по реда на тяхното постъпване, като върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването им в деловодството на ДП РВД.

3.5. ДП РВД няма да приема за участие в процедурата оферти, които са получени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатана или с нарушена цялост опаковка, като това обстоятелство се отбелязва в регистъра.

РАЗДЕЛ IV

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАТА ИМ

4.1. Участниците в процедурата трябва да подготвят своята оферта в съответствие с изискванията, посочени в настоящата документация.

4.2. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта, като не се допускат варианти.

4.3. Не се допуска участник в процедурата да бъде подизпълнител на друг участник.

4.4. Офертата трябва да е подписана от оторизирано лице съгласно търговската/съдебната регистрация на участника или от упълномощено от него лице.

4.5. Всички документи в офертата следва да бъдат на български език или в случай че участникът е чуждестранно лице – в превод на български език.

4.6. Опаковката с офертата трябва да съдържа два отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, както следва:

а) плик № 1 с надпис „Документи за подбор и техническо предложение за изпълнение на поръчката”,

б) плик № 2 с надпис „Предлагана цена“, който съдържа ценовото предложение на участника.

4.7. Валидността на офертата трябва да бъде 180 (сто и осемдесет) дни след крайния срок за представяне на офертите.

РАЗДЕЛ V ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

С посочените по-долу изисквания за подбор Възложителят е определил минималните изисквания за допустимост по отношение на участниците в процедурата с цел установяване на възможността им за изпълнение на поръчката.

Забележки:

1. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението-участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

2. В случай на участие на обединение, спазването на изискванията по т. 5.1.- т. 5.6. от настоящия раздел могат да бъдат осигурени от един или повече от партньорите в обединението, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението по отношение на дейностите, свързани със строителството.

5.1. Участниците следва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите за изпълнение на строежи от първа група – първа категория, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

5.2. Участниците следва да имат сключена валидна застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” по чл. 171 от ЗУТ за лица, регистрирани на територията на Република България или еквивалентна за чуждестранни лица, в съответствие със законодателството на държавата, в която са установени, покриваща минималната застрахователна сума съгласно чл. 5, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 8 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

5.3. Участниците следва да са изпълнили за последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, в зависимост от датата на която участникът е създаден или е започнал дейността си, дейности – строителство с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката. Под идентични или сходни с предмета и обема на поръчката се разбира строителство: изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или еквивалентна дейност на сграда от първа категория строеж съгласно чл. 137 ал.1 от ЗУТ с обща разгъната застроена площ не по-малка от 4 000 кв. м. Обемът от дейности, необходими за покриване на изискването са: СМР на обекти от горепосочения вид, включващи дейности по части: Архитектура, Конструкции, ВиК, ОВК, Електрическа, ПБЗ и ПБ.

5.4. Участниците следва да притежават сертификация по EN ISO 9001 – система за управление на качеството или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват в областта на строителството.

5.5. Участниците следва да притежават сертификация по EN ISO 14 001 – система за управление на околната среда или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда, с предметен обхват в областта на строителството.

5.6. Участниците трябва да разполагат с персонал и с ръководен състав с професионална компетентност за изпълнението на поръчката, както следва:

5.6.1. Xxxxxx експерт 1: Ръководител на обекта – минимум 2-ма (1 основен и 1 резервен)

Изисквания за образование, квалификация и опит:

Професионална област (квалификация): висше образование, с професионална квалификация „строителен инженер”, специалност, намираща приложение в едно или повече от следните професионални направления: „Архитектура и строителство“, „Промишлено и гражданско строителство или „Строителство на сгради и съоръжения” или еквивалентна;

Общ професионален опит: минимум 5 г. професионален опит в изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или еквивалентна дейност на сгради (жилищни и/или административни сгради или обекти/сгради за широко обществено ползване/обслужване);

Специфичен опит: ръководител/технически ръководител на минимум 2 (обекта), сходни с предмета на поръчката – ново строителство, и/или реконструкция, и/или основен ремонт на сгради (жилищни и/или административни сгради или обекти/сгради за широко обществено ползване/обслужване).

5.6.2. Ключов експерт 2: Ключов експерт по част „Архитектура“ – минимум 2-ма (1 основен и 1 резервен)

Изисквания за образование, квалификация и опит:

Професионална област (квалификация): висше образование и придобита професионална квалификация в област „Архитектура“ или еквивалент;

Общ професионален опит: минимум 5 години професионален опит по специалността.

5.6.3. Xxxxxx експерт 3: Ключов експерт по част „Конструктивна“ – минимум 2-ма (1 основен и 1 резервен)

Изисквания за образование, квалификация и опит:

Професионална област (квалификация): висше образование в областта на строителното инженерство или еквивалент;

Общ професионален опит: минимум 5 години професионален опит по специалността.

5.6.4. Ключов експерт 4: Ключов експерт по част: „ВиК“ – минимум 2-ма (1 основен и 1 резервен)

Изисквания за образование, квалификация и опит:

Професионална област (квалификация): висше образование в областта на строителното инженерство или еквивалент, специалност „ВиК“ или еквивалент;

Общ професионален опит: минимум 3 години професионален опит по специалността.

5.6.5. Xxxxxx експерт 5: Ключов експерт по част: „Електрическа“ – минимум 2-ма (1 основен и 1 резервен)

Изисквания за образование, квалификация и опит:

Професионална област (квалификация): висше образование в областта на електроинженерството или еквивалент;

Общ професионален опит: минимум 3 години професионален опит по специалността.

5.6.6. Xxxxxx експерт 6: Ключов експерт по част: „ОВК“ – минимум 2-ма (1 основен и 1 резервен)

Изисквания за образование, квалификация и опит:

Професионална област (квалификация): висше образование със специалност „Отопление и вентилация” или еквивалентна;

Общ професионален опит: минимум 3 години професионален опит по специалността.

5.6.7. Xxxxxx експерт 7: Координатор по безопасност и здраве – минимум един

Изисквания за образование, квалификация и опит:

Професионална област (квалификация): висше образование в областта на строителното инженерство или еквивалент, да притежава валидно удостоверение „Координатор по безопасност и здраве” или „Специалист по БЗР” или еквивалентен документ;

Общ професионален опит: минимум 3 години професионален опит;

Специфичен опит: Опит като Координатор по безопасност и здраве в строителството на минимум 2 (обекта).

5.6.8. Xxxxxx експерт 8: Отговорник по контрола на качеството – минимум един

Изисквания за образование, квалификация и опит:

Професионална област (квалификация): придобита професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ или еквивалентна; да има валиден сертификат за преминат курс за контрол на качеството или еквивалентно.

Общ професионален опит: минимум 3 години професионален опит като контрол по качеството в строителството.

5.6.9. Xxxxxx експерт 9: Отговорник/координатор по „Управление на строителните отпадъци“ – минимум един

Изисквания за образование, квалификация и опит:

Професионална област (квалификация): да има валиден сертификат за преминат курс за управление на отпадъците.

Общ професионален опит: минимум 3 години професионален опит като контрол по управление на отпадъците.

Забележки:

1. Изисканите резервни специалисти целят обезпечаването присъствието на ключови експерти през цялото време на изпълнение на предвидените в предмета на поръчката строително-монтажни дейности, като същите следва да могат да се включват незабавно при необходимост от заместване на основните ключови експерти.

2. Едно физическо лице може да изпълнява функциите само на един експерт.

РАЗДЕЛ VI

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОФЕРТАТА

Офертата трябва да съдържа:

6.1. Плик № 1 с надпис „Документи за подбор и техническо предложение за изпълнение на поръчката”, който съдържа:

6.1.1. Посочване на единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е българско юридическо лице или едноличен търговец. Чуждестранните участници – юридически лица следва да представят документ за актуално състояние, издаден от органа и във формата, предвидени от съответното законодателство на страната, в която е извършена регистрацията, придружен с превод на български език.

6.1.2. Нотариално заверено пълномощно (в оригинал или нотариално заверен препис), в случай че лицето, което ще представлява участника в процедурата, не е негов представител по закон. Пълномощното трябва да бъде подписано от лицето, което представлява участника съгласно търговската/съдебната му регистрация и да бъде придружено с превод на български език (в случай, че участникът е чуждестранно лице).

6.1.3. Участници обединения представят заверено от участника копие на учредителен акт, договор, споразумение или друг приложим документ за създаване на обединението , от който да е видна следната информация:

а) разпределението на отговорностите между участниците в обединението за конкретната поръчка и дейностите по изпълнението, които ще изпълнява всеки член на обединението.

б) партньорът и конкретно физическо лице, което ще представлява обединението за целите на настоящата поръчка;

б) изрично уговорена солидарна отговорност за изпълнението на настоящата поръчка;

в) срокът на обединението да е най-малко за времето, за което поръчката следва да се изпълнява;

6.1.4. Оферта, изготвена съгласно Образец № 1 – оригинал, подпечатана и подписана от представляващия участника или упълномощено лице.

6.1.5. Удостоверение за регистрация на участника в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България за строежи първа група – първа категория, за чуждестранно лице – в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен.

Забележка:

Съгласно чл. 157, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите договор за изпълнение на строеж се сключва само със строител (български и чуждестранни физически и юридически лица), който е вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС). В изпълнение на посочените разпоредби в случай, че за изпълнител бъде избран участник – чуждестранно физическо или юридическо лице, същият преди сключване на договора следва да извърши съответната регистрация в ЦПРС в Република България.

6.1.6. Доказателство за наличие на валидна застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” по чл. 171 от ЗУТ за лица, регистрирани на територията на Република България или еквивалентна за чуждестранни лица, в съответствие със законодателството на държавата, в която са установени, покриваща минималната застрахователна сума съгласно чл. 5, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 8 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

6.1.7. Списък на строителството, сходно или идентично с предмета и обема на поръчката, в който се съдържа информацията, необходима да се установи съответствието с поставените изисквания по т. 5.3., Раздел V от настоящата документация, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

6.1.8. Заверено от участника копие на валиден сертификат за система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват в областта на строителството.

6.1.9. Заверено от участника копие на валиден сертификат за система за управление на околната среда по стандарт EN ISO 14001 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда, с предметен обхват в областта на строителството.

6.1.10. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който се съдържа информацията, необходима да се установи съответствието с поставените изисквания по т. 5.6., Раздел V от настоящата документация, като посочват:

- Име, презиме и фамилия на лицето;

- Данни за документа за придобито образование – учебно заведение, № и дата на документа, образователна степен, професионално направление и специалност;

- Професионален опит.

6.1.11. Техническо предложение в съответствие с Техническата спецификация, инвестиционния проект и изискванията на Възложителя, изготвено съгласно Образец № 2, ведно с приложенията към него. Информацията в Техническо предложение трябва да бъде представена по начин, който дава възможност на Възложителя да установи степента на съответствие на предложените параметри спрямо изискванията на Възложителя.

6.1.12. Декларация за извършен оглед на обекта, на който ще се изпълняват дейностите по изпълнение на предмета на поръчката, изготвена съгласно Образец № 5 към настоящата документация.

6.2. Плик № 2 – „Предлагана цена” трябва да съдържа:

6.2.1. „Ценово предложение“, изготвено съгласно Образец № 3, ведно с приложенията към него. Ценовото предложение се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис

„Предлагана цена“ и наименованието на участника.

Забележка:

Никаква информация, свързана с предлаганата цена, не трябва да има в каквато и да е форма извън този плик. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагана цена” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранявани от участие в процедурата.

6.3. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от ДП РВД условия. Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите може да предложи за отстраняване на участник от процедурата, който е представил оферта, която не отговаря изцяло на изискванията от настоящата документация.

РАЗДЕЛ VII

РАЗЯСНЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

7.1. Всеки участник може да поиска писмено от възложителя разяснения по документацията за участие до 10 (десет) дни преди изтичане на срока за подаване на офертите на адреса на ДП РВД

– София 1540, бул. „Брюксел“ № 1, Xxxxx Xxxxxxxxxx – главен експерт в отдел „Обществени поръчки, е-mail: xxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx, тел. x000 0 000 0000 или Xxxx Xxxxxxxxx – главен

експерт в отдел „Обществени поръчки, е-mail: xxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx, тел. x000 0 000 0000.

7.2. Възложителят ще отговори писмено в 5 (пет) дневен срок от постъпване на искането.

7.3. Разясненията ще бъдат публикувани на електронната страница на ДП РВД адрес: xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/xxxxxx-xx-xxxxxxxxx/xxxx_0000.xxxx.

7.4. Разясненията по т. 7.3. ще се считат за неразделна част от документацията за участие.

РАЗДЕЛ VIII

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА. КОМИСИЯ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ.

8.1. За разглеждане, оценка и класиране на офертите със заповед на Генералния директор на ДП РВД ще бъде назначена комисия.

8.2. Офертите ще бъдат разглеждани и оценявани от комисията по реда, предвиден в настоящата документация въз основа на предварително обявените критерии.

8.3. При оценката на офертите ще бъде прилаган еднакъв подход, при спазване на пълна конфиденциалност.

8.4. При установяване на липса и/или несъответствия на документите, посочени в точки от

6.1.1 до 6.1.10., председателят на комисията изпраща по факс или електронна поща уведомление до участника за представяне на липсващите документи и/или отстраняване на несъответствията.

8.5. В срок до 5 работни дни от получаването на уведомлението участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията липсващите документи и/или да отстранят несъответствията.

8.6. След изтичането на срока по т. 8.5. комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на офертите на участниците с изискванията, поставени от възложителя.

8.7. Комисията може да изисква от участниците всякаква информация, която счете за необходима, както за установяване на съответствието на предложенията с изискванията на

възложителя, така и за оценката на офертите и калкулирането на цените. Искането ще бъде отправяно от председателя на комисията в писмен вид, по факс или електронна поща.

8.8. Комисията ще предложи на възложителя да отстрани от участие в процедурата, участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените изисквания.

8.9. При приключването на своята работа, комисията ще предаде за утвърждаване на генералния директор на ДП РВД протокол от разглеждането, оценката и класирането на офертите.

8.10. Въз основа на резултатите, отразени в протокола по т. 8.9. от настоящия раздел, генералният директор на ДП РВД ще вземе решение за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата.

8.11. Участниците ще бъдат уведомени за решението по факс или електронна поща в 5 (пет) дневен срок от издаването му.

РАЗДЕЛ IX

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

9.1. Общи положения

9.1.1. Задължително условие е офертата на участника да отговаря на всички задължителни изисквания, посочени в документацията за участие в процедурата. Оферта, която не отговаря на задължителните изисквания, ще бъде считана за несъответстваща с изискванията на ДП РВД и комисията ще предложи участника за отстраняване от процедурата.

9.1.2. Офертите на участниците, които отговарят на предварително обявените изисквания, ще се оценяват и класират според критерия „оптимално съотношение качество/цена” съгласно указанията от настоящата методика за оценка.

9.1.3. Комисията прилага методиката по отношение на офертите на участниците, които не са отстранени от участие при провеждане на процедурата и които отговарят на обявените от Възложителя изисквания.

9.2. Определяне на комплексната оценка (КО)

Показателите за оценка са както следва:

а) Показател П1 – „Крайна цена за изпълнение на строително-монтажни работи съгласно приложената количествено-стойностна сметка” (П1), с тежест 60 % в комплексната оценка;

б) Показател П2 – „Предложение за организацията и цялостния подход за изпълнение на строително-монтажните работи“, с тежест в комплексната оценка 40%.

Комплексната оценка на всяка оферта ще се определя съгласно следните формули:

КОi= П1 + П2

КО се закръглява до втория знак след десетичната запетая. Максималната стойност на общата оценка КО е 100.

9.2.1. Показател П1 – „Крайна цена за изпълнение на строително-монтажни работи съгласно приложената количествено-стойностна сметка” (П1):

П1 = най-ниска предложена крайна цена за изпълнение х 60 предложена крайна цена за изпълнение от оценявания участник

П1 ≤ 60 точки (закръглява се до втория знак след десетичната запетая)

Забележка: Предложената крайна цена от участник е общата сума за изпълнение на всички СМР (вкл. разходи за непредвидени работи), включени в количествено-стойностната сметка. Най- ниската предложена крайна цена за изпълнение е тази с най-ниска стойност от постъпилите от участниците оферти.

9.2.2. Показател П2 – „Предложение за организацията и цялостния подход за изпълнение на строително-монтажните работи“

При извършването на оценка по този показател Комисията разглежда и анализира пригодността и ефективността на стратегията, условията, методите, похватите и организацията на работата по реализиране предмета на поръчката; обособените етапи на работа заедно с разпределението на техническите ресурси и работната сила, координация на дейностите, взаимодействие с различните участници в процеса, включително мерките, които ще предприемат с цел минимализиране на негативното влияние върху оперативната и техническа дейност на ЛЦ за ОВД – Варна, в т.ч. задължително обезпечаване на непрекъсваемостта на работния процес и достъпността до обекта. Избраният подход ще даде възможност на възложителя да оцени по един структуриран начин, съпоставим между участниците в процедурата, тяхното виждане за изпълнение на обекта.

Целта на този показател от методиката за оценка е да се избере изпълнител, който в най- висока степен ще удовлетвори комплекса от изисквания: кратки срокове за изпълнение и организация на изпълнението, осигуряваща минимално нарушаване на работата на възложителя и минимални затруднения за персонала му по време на реализиране на строителството. Този показател е насочен към оценяване на мерки, съставляващи допълнителна гаранция за осигуряване достъпността до обекта и непрекъснатостта на техническата и оперативната дейност, които сами по себе си са задължително условие за изпълнението на поръчката съгласно Техническата спецификация – Приложение № 1. Възложителят е избрал да бъдат оценявани не само качествените характеристики на резултатите (крайния продукт) от изпълнението на поръчката, но и ефективността от създадената организация по време на изпълнението.

П2 = получената оценка по този показател

Конкретният брой точки за всяка оферта ще се определя на базата на експертна оценка на комисията на съдържанието на предложението за изпълнение на поръчката.

Оценката се извършва на база представеното от участника „Предложение за организацията и цялостния подход за изпълнение“, неразделна част от техническото предложение. Всяко предложение за изпълнение на поръчката, за да се допусне до оценка, следва да отговаря на Техническите спецификации и изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие в процедурата, както и на действащата нормативна уредба, и да съдържа частта „Предложение за организацията и цялостния подход за изпълнение“ със следното минимално съдържание:

1) Разписани подход, организация и последователност за изпълнение на видовете строително-монтажните работи, и съпътстващите ги организационни дейности, в съответствие с приложения линеен график, Техническа спецификация – Приложение № 1, технически инвестиционен проект за обекта и Количествено-стойностна сметка – Приложение № 2, неразделни части от настоящата документация;

2) Като неразделна част да е приложена попълнена Таблица № 1 – Технически спецификации по части „Архитектура“, „Конструкции“, „Електрическа“, ВиК,

„Пожароизвестяване“, ОВК и „Пожарна безопасност“ към Приложение № 1 – Техническа спецификация, от която е видно съответствието на техническите параметри на материалите и

изделията/системата, които участникът предлага да се вложат при изпълнението на строежа (обекта);

3) Като неразделна част да е приложен Линеен график (в календарни дни) за изпълнение на обекта, в съответствие с оферирания срок за изпълнение и отговарящ по съдържание на изискванията възложителя, съобразно указанията в Образец № 2 на Техническо предложение за изпълнение на поръчката.

Метод на формиране на оценката по показател П2:

Максималният брой точки – 40 точки получава оферта, в която са налице всички от изброените обстоятелства:

1. Представени са подходът, организацията и последователността на изпълнение на отделните видове строително-монтажни работи (СМР) и как същите се съотнасят към отделните видове строителни работи и съпътстващите ги организационни дейности (от подготовка и организация на строителната площадка до разчистване, отчитане и предаване на строителната площадка), в съответствие с приложения линеен график, като същите обосновават и предвиждат възможност за предсрочно изпълнение спрямо оферирания краен срок.

2. Предвиденият срок за изпълнение на поръчката е съобразен с всички технологично и организационно необходими срокове за изпълнение на всяка от предвидените СМР и съпътстващите ги организационни дейности, в съответствие с приложения линеен график, като този срок е по-кратък от зададения от възложителя срок за цялостно изпълнение.

3. Представена е организацията на управление – отговорният инженерно-технически и управленски персонал, техните задачи и отговорности, взаимовръзки и комуникация с представителите на Възложителя и институциите, имащи отношение към предвидените СМР. Задачите и отговорностите на инженерно-техническия персонал обезпечават целия период на изпълнение и всички включени за изпълнение СМР и съпътстващите ги организационни дейности.

4. Представени са ресурсите (трудови и технически), с които ще изпълни обекта, като е конкретизирано как тези ресурси ще се разпределят между отделните видове от предвидените строителни работи и съпътстващите ги организационни дейности.

5. Представени са минимум две надграждащи мерки, представляващи допълнителна гаранция за минимализиране негативното влияние върху оперативната и техническа дейност на ЛЦ за ОВД – Варна и на дискомфорта за персонала на ЛЦ за ОВД – Варна, в това число обезпечаване максимално невъзпрепястван достъп на служители по време на работата и гарантиране непрекъсваемостта на работния процес на ЛЦ за ОВД – Варна.

Същевременно предвидените мерки следва да обезпечават целия период на изпълнение и от описанието им да става ясно как точно същите биха повлияли положително върху ограничаване негативния ефект на изброените аспекти,

Забележка: Мерките по т. 5 може да обхващат параметри като достъпност, шум и вибрации, запрашеност при изпълнението на СМР и други по преценка на участниците. Мерки, които са конкретно предвидени от възложителя в техническата спецификация няма да бъдат взети предвид от комисията при извършване на оценка на офертите като надграждащи техническото предложение съобразно настоящата методика.

20 точки – получава оферта, в която са налице до две от следните обстоятелства:

1. Представени са подходът, организацията и последователността на изпълнение на отделните видове строително-монтажни работи (СМР) и как същите се съотнасят към отделните видове строителни работи и съпътстващите ги организационни дейности (от подготовка и организация на строителната площадка до разчистване, отчитане и предаване на строителната площадка), в

съответствие с приложения линеен график, но същите не обосновават и не предвиждат възможност за предсрочно изпълнение спрямо оферирания краен срок.

2. Предвиденият срок за изпълнение на поръчката е съобразен с всички технологично и организационно необходими срокове за изпълнение на всяка от предвидените СМР и съпътстващите ги организационни дейности, в съответствие е с приложения линеен график, но този срок не е по-кратък от зададения от възложителя срок за цялостно изпълнение.

3. Представена е организацията на управление – отговорният инженерно-технически и управленски персонал, техните задачи и отговорности, но не е представена тяхната взаимовръзка и/или комуникация с представителите на Възложителя и институциите, имащи отношение към предвидените СМР и/или задачите, или отговорностите на инженерно-техническия персонал не обезпечават целия период на изпълнение и всички включени за изпълнение строителни работи и съпътстващите ги организационни дейности.

4. Представени са ресурсите (трудови и технически), с които ще изпълни обекта, но не е конкретизирано как тези ресурси ще се разпределят между отделните видове от предвидените строителни работи и съпътстващите ги организационни дейности.

5. Представена е една надграждаща мярка, съставляваща допълнителна гаранция за минимализиране негативното влияние върху оперативната и техническа дейност на ЛЦ за ОВД – Варна и на дискомфорта за персонала на ЛЦ за ОВД – Варна, в това число за обезпечаване максимално невъзпрепястван достъп на служители по време на работата и гарантиране непрекъсваемостта на работния процес на ЛЦ за ОВД – Варна.

Същевременно предвидената мярка следва да обезпечава целия период на изпълнение и от описанието й да става ясно как точно същата би повлияла положително върху ограничаване негативния ефект на изброените аспекти,

Забележка: Мярката по т. 5 може да обхваща параметри като достъпност, шум и вибрации, запрашеност при изпълнението на СМР и други по преценка на участниците. Мерки, които са конкретно предвидени от възложителя в техническата спецификация няма да бъдат взети предвид от комисията при извършване на оценка на офертите като надграждащи техническото предложение съобразно настоящата методика.

10 точки – получава оферта, в която са налице повече от две от следните обстоятелства:

1. Представени са подходът, организацията и последователността на изпълнение на отделните видове строително-монтажни работи (СМР) и как същите се съотнасят към отделните видове строителни работи и съпътстващите ги организационни дейности (от подготовка и организация на строителната площадка до разчистване, отчитане и предаване на строителната площадка), в съответствие с приложения линеен график, но същите не обосновават и не предвиждат възможност за предсрочно изпълнение спрямо оферирания краен срок.

2. Предвиденият срок за изпълнение на поръчката е съобразен с всички технологично и организационно необходими срокове за изпълнение на всяка от предвидените СМР и съпътстващите ги организационни дейности, в съответствие е с приложения линеен график, но не е по-кратък от зададения от възложителя срок за цялостно изпълнение.

3. Представена е организацията на управление – отговорният инженерно-технически и управленски персонал, техните задачи и отговорности, но не е представена тяхната взаимовръзка и/или комуникация с представителите на Възложителя и институциите, имащи отношение към предвидените СМР и/или задачите и отговорностите на инженерно-техническия персонал не обезпечават целия период на изпълнение и всички включени за изпълнение строителни работи и съпътстващите ги организационни дейности.

4. Представени са ресурсите (трудови и технически), с които ще изпълни обекта, но не е конкретизирано как тези ресурси ще се разпределят между отделните видове от предвидените строителни работи и съпътстващите ги организационни дейности.

5. Представена е една надграждаща мярка, съставляваща допълнителна гаранция за минимализиране негативното влияние върху оперативната и техническа дейност на ЛЦ за ОВД – Варна и на дискомфорта за персонала на ЛЦ за ОВД – Варна, в това число за обезпечаване максимално невъзпрепястван достъп на служители по време на работата и гарантиране непрекъсваемостта на работния процес на ЛЦ за ОВД – Варна.

Същевременно предвидената мярка следва да обезпечава целия период на изпълнение и от описанието й да става ясно как точно същата би повлияла положително върху ограничаване негативния ефект на изброените аспекти.

Забележка: Мярката по т. 5 може да обхваща параметри като достъпност, шум и вибрации, запрашеност при изпълнението на СМР и други по преценка на участниците. Мерки, които са конкретно предвидени от възложителя в техническата спецификация няма да бъдат взети предвид от комисията при извършване на оценка на офертите като надграждащи техническото предложение съобразно настоящата методика.

5 точки – получава оферта, в която е налице някое от следните обстоятелства:

1. Подходът, организацията и последователността на изпълнение са в съответствие с приложения линеен график и техническите спецификации на възложителя, но описанието се ограничава до просто изброяване само на СМР или в подхода, организацията и последователността на изпълнение на отделните видове СМР се съдържат неизяснени моменти за изпълнение на предвидените СМР или са допуснати противоречия и неточности при описанието на последователността на отделните етапи на изпълнение, не става ясно как някои от видовете работи и подхода за тяхното изпълнение се съотнасят помежду си, така че тяхната последователност да бъде реално изпълнима.

2. Не е представена организацията на управление – отговорният инженерно-технически и управленски персонал или техните задачи и отговорности.

3. Не са представени трудовите и/или технически ресурси, с които участника предвижда да изпълни обекта.

4. Липсва предвиждане на надграждащи мерки, представляващи допълнителна гаранция за минимализиране негативното влияние върху оперативната и техническа дейност на ЛЦ за ОВД – Варна и минимализиране дискомфорта за персонала на ЛЦ за ОВД – Варна, в т.ч. за обезпечаване достъпа на служители по време на работата и гарантиране непрекъсваемостта на работния процес на ЛЦ за ОВД – Варна.

На първо място ще бъде класирана офертата, получила най-голяма стойност на комплексната оценка (КО).

РАЗДЕЛ Х

ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА, НА КОЕТО ЩЕ БЪДАТ ОТВОРЕНИ ОФЕРТИТЕ

10.1. Заседанието на комисията, на което ще бъдат отворени офертите на участниците, ще се проведе на 03.02.2020 г. от 14:00 ч. в ЦУ на ДП РВД, на адрес: бул. „Брюксел“ №1, 1540 София, България.

10.2. На заседанието могат да присъстват упълномощени представители на участниците.

10.3. Комисията отваря по реда на тяхното постъпване офертите и оповестява тяхното съдържание, като проверява за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагана цена“. С това приключва публичната част от заседанието.

РАЗДЕЛ XI

УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

11.1. Възложителят ще покани участника, определен за изпълнител, да сключи договор.

11.2. В случай че участникът, класиран на първо място, откаже да сключи договор, Възложителят може да покани участника, класиран на следващо по ред място за сключване на договор.

11.3. В договора за възлагане на поръчката ще бъдат включени всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител.

11.4. При подписване на договора, определеният изпълнител е длъжен да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% (пет процента) от стойността на същия без ДДС, в една от следните форми:

11.4.1. Оригинал на банкова гаранция за изпълнение на договора, издадена в полза на Възложителя, съгласно Образец № 4 към документацията и валидна най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане на най-дългия сред изброените минимално изискуем гаранционен срок съгласно чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. и посочен в Образец № 2 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката. Банковата гаранция за изпълнение на договора за поръчката следва да бъде безусловна, неотменима, непрехвърляема и платима при първо писмено поискване, в което Възложителят е заявил, че е налице неизпълнение на задължение на Изпълнителя или друго основание за задържане на гаранцията за изпълнение. Допуска се банковата гаранция да бъде издадена и по образец на банката-издател, ако в образеца се съдържат условията, разписани в Образец № 4 към документацията.

11.4.2. Парична сума, внесена в следната банкова сметка на Възложителя:

„УниКредит Булбанк“ АД, Агенция Митница, Летище София, гр. София, бул. “Xxxxxxxxx Xxxxxx” № 1,

Банков код BIC: XXXXXXXX

Банкова сметка IBAN: XX00XXXX00000000000000.

Гаранцията за изпълнение се задържа изцяло или частично в съответствие с условията на проекта на договор.

11.5. Съгласно Постановление № 181 на МС от 20.07.2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение на националната сигурност, обектът на ДП РВД, в който ще се реализира предметът на поръчката е стратегически обект, поради което е необходимо получаване на разрешение на достъп. За целите на проучването, в десетдневен срок след получаване на писменото уведомление от Възложителя за определяне на Изпълнител на поръчката, последният трябва да представи за служителите, пряко ангажирани с изпълнение предмета на поръчката, следните документи:

а) пълните имена на лицето и

б) идентифициращи данни от документа за самоличност:

- ЕГН, рождена дата и адрес на лицето;

- длъжността, която ще заема, или конкретната задача, която ще изпълнява;

- свидетелство за съдимост;

- документ за липса на водени срещу лицето досъдебни или съдебни производства за престъпления от общ характер;

- удостоверителен документ за липса на психични заболявания;

- попълнен въпросник съгласно Образец № 7.

За чужди граждани, за целите на проучването, са необходими идентифициращи данни от документа за самоличност – личен номер на чужденец.

11.6. В случай, че някое от лицата, пряко ангажирани с изпълнение предмета на поръчката, не получи разрешение за работа в стратегически обекти на Възложителя, определеният за Изпълнител участник следва да предложи друго лице, в срок от 5 (пет) календарни дни от получаване на уведомлението за отказ.

РАЗДЕЛ XII ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

12.1. Възложителят ще прекрати настоящата процедура, когато:

12.1.1. не е подадена нито една оферта;

12.1.2. всички оферти не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок, или са неподходящи.

„Неподходяща оферта“ e оферта, която не отговаря на техническите спецификации и на изискванията за изпълнение на поръчката или е подадена от участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор.

12.1.3. първият и вторият класиран участник откаже да сключи договор;

12.1.4. са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;

12.1.5. първият и вторият класиран участник не представят необходими документи за сключване на договор;

12.1.6. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;

12.1.7. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата или от възлагане на договора в резултат на съществена промяна в обстоятелствата или при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката;

12.1.8. са необходими съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица.

12.2. Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато:

12.2.1. е подадена само една оферта;

12.2.2. има само една подходяща оферта;

12.2.3. участникът, класиран на първо място:

а) откаже да сключи договор;

б) не представи изискуеми съгласно условията на документацията за провеждане на процедурата документи, необходими за сключване на договор.

РАЗДЕЛ XIII ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

13.1. Всички разходи във връзка с участието в настоящата процедура са за сметка на Участниците.

13.2. ДП РВД няма да връща офертите на участниците.

РАЗДЕЛ XІV ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Д О Г О В О Р

№........./. 2019 г.

Днес, г. в гр. София, между:

1. Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение” (ДП РВД), регистрирано по ФД № 5515/2001 г. в СГС – фирмено отделение, със седалище и адрес на управление: Xxxxx 0000, xxx. „Брюксел” № 1, телефон x000 0 000 00 00, факс x000 0 000 00 00, ЕИК 000697179, представлявано от Xxxxxx Xxxx – Генерален директор, наричано накратко „Възложител” от една страна, и

2. .............................................................., регистриран по ФД №....….../…….........г. на

......................…...... съд, ЕИК .............................., със седалище и адрес на управление: гр.

……......…..............., ул. .....…........……............... № ....., вх. ……, ет. …….., телефон

…………....................., факс ……......................, представлявано от..............……………................., на длъжност ……………………………, наричан накратко „Изпълнител” от друга страна,

въз основа на проведена открита процедура по реда и при условията на чл. 53, ал. 10, изречение първо, хипотеза втора от Закона за гражданското въздухоплаване (ЗГВ) и в изпълнение на Решение

........................... на генералния директор за определяне на изпълнител се състави и подписа настоящият договор за следното:

I. Предмет на договора

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава, в съответствие с клаузите на договора и въз основа на одобрен и предоставен от възложителя инвестиционен проект по необходими всички части, да извърши срещу заплащане реконструкция на Технически блок и Летищна контролна кула (ЛКК), наричани заедно „обекта“, находящи се на територията на Летищен център за обслужване на въздушното движение (ЛЦ за ОВД) в гр. Варна. В обхвата на поръчката са включени следните дейности:

1.1.1. строително-монтажни работи (СМР) по конструкции, изграждане на допълнителни конструктивни елементи, окачена фасада, подмяна на дограма и външни щори, покривни топло и хидроизолации, освежаване на помещенията в сградата (пребоядисване, подмяна на тавани и настилки), изграждане на нова асансьорна шахта и асансьор, преработка на сградната ВиК инсталация, обособяване на тоалетна за хора в неравностойно положение на първо ниво, ремонт на отоплителна, климатична и вентилационна инсталация, електроинсталация, изграждане на ново антенно поле и др.

1.1.2. цялостната организация на строителството и строителната площадка, в това число всички подготвителни работи и други съпътстващи строителството дейности като обезопасяване на строителната площадка, предварително и последващо разчистване (вкл. изнасяне/пренасяне на съществуващото обзавеждане/оборудване в обекта до указано от Възложителя място в района на ЛЦ за ОВД – Варна), всички дейности по управление на образуваните отпадъци (вкл. събиране, транспортиране и третиране) и др.

1.1.3. след завършване на строително-монтажните дейности Изпълнителят следва да проведе инструктаж/обучение на определени от Възложителя лица за работа и обслужване на всички изпълнени системи и инсталации в сградата.

1.2. Дейностите по т. 1.1., включени в предмета на договора, са посочени по обхват и характеристики в Приложение № 1 – Техническа спецификация, заедно с одобрен инвестиционен

проект, Приложение № 2 – Предложение за изпълнение на поръчката и Приложение № 3.1. Количествено-стойностна сметка, неразделна част от договора.

II. Срок за изпълнение

2.1. Общият срок за изпълнение предмета на договора е /съгласно офертата на

потенциалния изпълнител, но не по-дълъг от 180 календарни дни считано от датата на подписване на протокол за откриване на строителната площадка (Акт образец № 2 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) до датата на подписване без забележки на приемо-предавателния протoкол по т. 3.3.2. от договора, с който се удостоверява цялостното изпълнение на предмета на договора.

2.1.2. Общият срок за изпълнение на договора не включва времето от получаване от Възложителя на уведомителното писмо по т. 3.2. от договора до подписване на приемо- предавателния протoкол по т. 3.3.2., удостоверяващ цялостното изпълнение на възложените дейности по обекта.

2.1.3. В случай че е съставен констативен протокол по т. 3.3.1., срокът за изпълнение по т.

2.1. не включва времето от получаване от Възложителя на уведомителното писмо по т. 3.2. от договора до връчване на съответния констативен протокол на Изпълнителя.

2.1.4. Срокът за изпълнение по т. 2.1. не включва времето за изпълнение на непредвидените допълнително възложени дейности, когато такива са възложени в съответствие с договора.

2.1.5. При спиране на строителството поради обективни причини, вкл. лоши/неподходящи метеорологични условия и др., за които Изпълнителят няма вина, или по искане на Възложителя, срокът за изпълнение се удължава съответно с периода на спиране, установен по надлежния ред съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

2.2. Времетраенето и сроковете за извършване на отделните видове дейности са определени в подробен линеен график – Приложение № 2.1., неразделна част от Приложение № 2 към договора.

III. Ред и начини за приемане на изпълнението

3.1. Приемането на частично изпълнените дейности по договора, включително непредвидените допълнително възложени такива, за които се извършва междинно плащане съгласно т. 4.4.2. от договора, се осъществява с двустранно подписани протоколи за действително извършени дейности след извършване на проверки, огледи и измервания на място от двете страни по договора.

3.1.1. Протоколът се изготвя от Изпълнителя в два екземпляра, като към него се прилагат необходимите технически документи, доказващи спазването на изискванията към строежите по ЗУТ и се представя на Възложителя с уведомително писмо. Протоколът следва да бъде в съответствие с Количествено-стойностната сметка (Приложение № 3.1.) към договора.

3.1.2. В срок до 5 (пет) работни дни от получаването на уведомителното писмо, Възложителят проверява и подписва протокола за действително извършени дейности, като отразява в него констатираните обстоятелства относно реално извършеното.

3.1.3. В случай че Възложителят поиска допълнителна информация по неизяснени в протокола обстоятелства, срокът по т. 3.1.2. се удължава с три работни дни.

3.1.4. Ако Възложителят установи, че заплатени от него дейности по протокол за действително извършени такива носят скрити недостатъци, той има право да удържи сума от гаранцията за изпълнение или от последващото дължимо плащане, равна на стойността на неточното изпълнение, и да даде указания и срок на Изпълнителя за отстраняването на недостатъците.

3.2. При завършване на строителството и всички съпътстващи го дейности, включени предмета на договора, Изпълнителят е длъжен да уведоми писмено Възложителя, като го покани да извърши оглед и да приеме обекта.

3.3. Възложителят се задължава в срок до 5 (пет) работни дни след уведомлението по т. 3.2. да организира приемане на изпълнението и подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, както и на приемо-предавателния протокол по т. 3.3.2., удостоверяващ цялостното изпълнение на предмета на договора (или констативния протoкол т. 3.3.1).

3.3.1. Ако при приемане на изпълнението след получаване на уведомителното писмо по т.

3.2. Възложителят установи, че Изпълнителят не е изпълнил качествено и/или в пълен обем дейностите, предмет на договора, и/или в съответствие със същия, съставя констативен протокол за установеното неизпълнение, който се връчва на Изпълнителя. В този случай Възложителят има право да откаже приемане и заплащане на съответното възнаграждение, докато Изпълнителят не отстрани недостатъците или не извърши необходимите дейности, като разполага със следните права съобразно чл. 265 от ЗЗД:

а) да определи подходящ срок, в който Изпълнителят е длъжен да отстрани нередностите за негова сметка, който срок не се приспада от общия срок за изпълнение на договора и не лишава Изпълнителя от отговорността за неустойки;

б) да отстрани сам за сметка на Изпълнителя отклоненията от поръчката, респективно недостатъците на работата;

в) да намали възнаграждението съразмерно с намалената цена или годност на изработеното. г) ако отклонението от поръчката или недостатъците са толкова съществени, че работата е

негодна за нейното договорно предназначение, Възложителят може да развали договора.

3.3.2. Окончателното приемане на цялостното изпълнение предмета на договора се извършва с двустранно подписан приемо-предавателен протокол между страните с приложени протоколите по т. 3.1., и подписан констативен акт за установяване годността за приемане на строежа съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

3.4. Рискът от случайното погиване или повреждане на Обекта и/или на влаганите в него строителни материали и изделия се носи от Изпълнителя, а след подписването на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, този риск преминава върху Възложителя.

3.5. Обектът на поръчката, предмет на настоящия договор, се счита окончателно завършен с въвеждането му в експлоатация от компетентните органи по реда и при условията на ЗУТ.

ІV. Цени и начин на плащане

4.1. Крайната цена на договора не може да надвишава сумата от /съгласно

офертата на изпълнителя/ (................с думи) лева без ДДС, съответно ......................................

(. ) лева с включен ДДС, определена в съответствие с Приложение № 3 към

договора – Ценово предложение и Количествено-стойностна сметка – Приложение № 3.1., както следва:

4.1.1. Цена за предвидени работи – .................................... (. с думи) лева без

ДДС, съответно .................................... (......................................с думи) лева с включен ДДС;

4.1.2. Разходи за непредвидени работи – в размер на 10% (десет процента) от цената за предвидените по т. 4.1.1., а именно .................. (. с думи) лева без ДДС, съответно

.................. (. с думи) лева с включен ДДС, само за реално възложените и изпълнени

работи.

4.2. Крайната цена на договора включва всички разходи на Изпълнителя за комплексното изпълнение на договора, включително цената на вложените материали, оборудване, разходи за труд и доставки, механизация, енергия, складиране, подготовка на строителството, извънреден труд, осигуряване на нормативно определените безопасни условия на труд на строителната площадка по време на извършване на строителните работи, освобождаването на площадката от

строителни отпадъци, необходимите за строителството помощни видове СМР и материали

/товаренето, разтоварването на посочените от Възложителя места (ръчно и/или механизирано)/, както пренасяне на материали, строителни отпадъци и други подобни, извозване и предаване за третиране на строителните отпадъци, провеждане на проби и изпитвания, инструктаж/обучение и всички други присъщи разходи, неупоменати по-горе, включително данъци и такси, както и печалбата на Изпълнителя.

4.3. В случай че по време на изпълнение на договора размерът на ДДС бъде променен, този данък се начислява в съответствие с нормативните разпоредби.

4.4. Всички плащания по договора се извършват в лева, чрез банков превод по сметка, посочена от Изпълнителя в издадената от него фактура, както следва:

4.4.1. Авансово плащане в размер на 20 % (двадесет процента) от цената за предвидените работи по т. 4.1.1. в срок до пет работни дни след представяне от Изпълнителя на проформа фактура и гаранция за размера на авансово предоставените средства под формата на:

Банкова гаранция – оригинален екземпляр на безусловна и неотменима банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя (съгласно примерен образец – Приложение № 5 към договора) и със срок на валидност най-малко 30 (тридесет) календарни дни след изтичане срока за изпълнение на договора.

4.4.1.1. Банковите разходи по откриването и поддържането на гаранцията за авансово предоставените средства във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на Възложителя, при наличието на основание за това, са за сметка на Изпълнителя.

4.4.1.2. В срок до 3 работни дни от извършване на авансовото плащане, Изпълнителят се задължава да представи на Възложителя оригинална фактура за стойността на извършеното авансово плащане.

4.4.1.3. Гаранцията за аванса се освобождава от Възложителя в петдневен срок от датата на усвояване или връщане на аванса.

4.4.1.4. Авансовото плащане се приспада чрез удържане на 20 % (двадесет процента) от стойността на всеки протокол по т. 3.1. при междинните плащания и удържане на остатъка от неприспадната част от аванса от стойността на последния по време протокол, въз основа на който се дължи плащане.

4.4.2. Междинни плащания за действително извършени и приети дейности могат да се извършат на стойност не по-малка от 500 000 (петстотин хиляди) лева в срок до десет работни дни от подписване на протокола по т. 3.1. и представяне от Изпълнителя на фактура за стойността на одобрените от Възложителя съгласно протокола дейности.

4.4.3. Окончателно плащане на остатъка от стойността на действително извършените дейности до размера на крайната цена по договора, в срок до десет работни дни след подписване на приемо-предавателния протокол по т. 3.3.2. за цялостно изпълнение предмета на договора, срещу представена фактура за стойността на одобрените от Възложителя съгласно протокола дейности.

4.5. Единичните цени без ДДС, посочени в количествено-стойностната сметка – Приложение №

3.1. към договора, са неизменни за срока на действие на договора.

4.6. Плащанията по договора се извършват само за действително извършените предвидени и непредвидени дейности, възложени и приети по реда и при условията на настоящия договор.

4.7. Когато при измерване на количествата на действително извършените СМР, предвидени в Приложение № 3.1. към договора, се установят обективно налагащи се завишени количества спрямо заложените там, същите се изчисляват по единичните цени съгласно Количествено- стойностната сметка като стойността им се изплаща от средствата, предвидени за други СМР, но извършени в по-малък обем.

4.7.1. В случай че липсват СМР, изпълнени в по-малък обем от първоначално заложените в Приложение № 3.1. или тяхната стойност е недостатъчна, допълнително извършените количества се изплащат от средствата за непредвидени дейности по т. 4.1.2. от договора.

4.8. Заплащането на непредвидените работи се извършва по цените, посочени в Приложение № 3 от договора. В случай че в тях по отношение на някои от тях липсват подобни цени, ценообразуването ще се извършва по следния начин:

4.8.1. Часовите ставки за труд и допълнителните разходи върху труда, са в съответствие с определените в Приложение № 3 към договора.

4.8.2. Ставките за механизация с включени допълнителни разходи, са в съответствие с определените в Приложение № 3 към договора.

4.8.3. Цените на използваните материали се определят по цени, без вкл. ДДС, въз основа на представено от Изпълнителя копие на фактурата, с която са закупени. Върху фактурните цени на материалите се начисляват доставно-складови разходи в съответствие с определените в Приложение № 3 към договора.

4.8.4. Върху определената стойност за труд по т. 4.8.1., за механизация по т. 4.8.2. и за материали по т. 4.8.3. без включени доставно-складовите разходи, се начислява печалба в съответствие с определените в Приложение № 3 към договора.

V. Права и задължения на Изпълнителя

5.1. Изпълнителят се задължава да изпълни договора с грижата на добър търговец, в съответствие с условията на договора и приложенията към него, съставляващи неразделна част от същия, както и при спазване на всички нормативно установени изисквания, в т.ч. и на изискванията по охрана на труда, санитарните и противопожарни норми.

5.2. Изпълнителят следва да изпълни договора чрез посочения в Приложение № 7 персонал, притежаващ необходимата професионална компетентност (квалификация, образование и опит) съгласно поставените от Възложителя в хода на процедурата за възлагане на поръчката изисквания за подбор, въз основа на които офертата на Изпълнителя е била допусната до оценка.

5.2.1. При необходимост от промяна в списъка на персонала – Приложение № 7 към договора, същата е допустима в случай, че промененият персонален състав притежава същата или по-висока професионална компетентност (квалификация, образование и опит) съобразно изискванията на Възложителя, поставени в хода на процедурата за възлагане на поръчката, и след изричното уведомяване на Възложителя за необходимостта от промяна и представянето на нов списък по Образец на Приложение № 7.

5.3. В тридневен срок от съставянето на Протокол за откриване на строителната площадка по образец № 2 съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, Изпълнителят попълва, заверява и предава заповедната книга за заверка от Възложителя.

5.4. Изпълнителят е длъжен при поискване да предоставя на контролните органи заповедната книга и строителните книжа, съставени при изпълнение на СМР по договора.

5.5. Изпълнителят е длъжен в срок до 3 (три) работни дни след приключване на съответните дейности да уведоми писмено Възложителя, както й при необходимост проектанта и консултанта, за необходимостта от съставяне на протоколи и актове.

5.6. Изпълнителят се задължава със съставянето на Акт - Образец № 15 съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и подписването на приемателния протокол по т. 3.3.2. от договора да предаде на Възложителя готовия обект с опис на строителните книжа, актовете, протоколите, екзекутивна документация /ако е приложимо/ и други документи, съставени по време на изпълнението на договора и приложени към описа.

5.7. Изпълнителят се задължава да доказва качествата на влаганите в обекта материали и изделия по реда, предвиден в Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България. Същите трябва да отговарят на техническите изисквания и на количествата, определени с договора, приложенията към него, както и на изискванията на приложимите стандарти в строителството.

5.8. Преди влагането в обекта на материали и изделия, Изпълнителят се задължава да представи на Възложителя Протоколи за одобрение на материали и изделия, съгласно Приложение № 4 към договора, като прилага декларации за съответствие, придружени с мостри, сертификати, каталози и други документи, доказващи вида, качеството им и техните производители.

5.9. В съответствие с изискванията на чл. 171, ал. 1, чл. 172, ал. 1 и ал. 4, чл. 174, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ Изпълнителят се задължава да поддържа валидна през целия срок на договора застраховката си за професионална отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнението на настоящия договор.

5.9.1. В случай че Изпълнителят не изпълни задълженията по т. 5.9., Възложителят има право, на основание чл. 174 от ЗУТ, да спре всички плащания, които дължи съгласно договора до изпълнение на тези задължения от Изпълнителя. В този случай Изпълнителят дължи на Възложителя обезщетение за причинените вреди от неизпълнението.

5.10. Изпълнителят се задължава да отстрани за своя сметка:

5.10.1. допуснати несъответствия с нормативните актове и изискванията на Възложителя при изпълнението на дейностите, констатирани от Възложителя, в срокове, определени от Възложителя;

5.10.2. всички появили се недостатъци през гаранционния срок, констатирани от Възложителя.

5.11. Изпълнителят се задължава да не допуска увреждане на имуществото на Възложителя, на инженерната инфраструктура и на околната среда в границите на обекта и извън него във връзка с изпълнение на договора. В случай, че Изпълнителят допусне увреждане, той е длъжен да възстанови причинените вреди за своя сметка в указан от Възложителя срок, но не по-дълъг от срока за изпълнение на договора по т. 2.1. В този случай Възложителят прилага аналогично правата си по т. 3.3.1., б. „а)“ до „в)“ от договора.

5.12. Изпълнителят се задължава при изпълнението на договора да спазва Общите условия на ДП РВД за осигуряване управление на въздействието върху околната среда (Приложение № 8 към договора), Политиката по околна среда и Процедурата по разделно събиране на отпадъци, които Възложителят прилага, приложимите разпоредби на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Закона за опазване на околната среда, Закона за управление на отпадъци (ЗУО), Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, както и на всички други действащите в областта законови и подзаконови нормативни актове.

5.13. Изпълнителят отговаря пред Възложителя за цялостния процес по управление на отпадъците и неговото проследяване от момента на събирането им до тяхното окончателно третиране, като има задължение да разчиства след себе си системно строителната площадка, включително и да изготвя системно и представя пред компетентните органи/лица и пред Възложителя за заверка необходимата документация (работен лист за класификация на отпадъците, транспортен дневник, отчетни книги, сертификат за произход на ЧЦМ /когато е приложимо/ и др.) във връзка с процеса по управление на отпадъците.

5.13.1. Изпълнителят следва да осигури контейнери за строителни отпадъци.

5.13.2. Изпълнителят трябва да осигури селективно разделяне на образуваните от дейността му отпадъци, в т.ч. и отпадъците от опаковки.

5.13.3. Изпълнителят е отговорен за недопускане на нерегламентирано изхвърляне, изгаряне, както и всяка друга форма на нерегламентирано третиране на строителни отпадъци (СО), в т.ч. изхвърлянето им в контейнерите за събиране на битови отпадъци или отпадъци от опаковки.

5.13.4. Изпълнителят се задължава да транспортира самостоятелно или в случай че не притежава необходимия регистрационен документ по чл. 35, ал. 5 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), да предаде за транспортиране на трето оторизирано съгласно ЗУО лице, което да извози до обособените за целта площадки, образувания в резултат на изпълнението на договора

строителен отпадък. Изпълнителят се задължава да извършва събирането и транспортирането на отпадъци при спазване на изискванията на чл. 29 от ЗУО и наредбата по чл. 43, ал. 1 от ЗУО.

5.13.5. Изпълнителят се задължава да предава събраните строителни и др. отпадъци съгласно изискванията на чл. 8 от ЗУО само на специално обособените за това площадки/депа въз основа на писмен договор с лица, притежаващи съответния разрешителен документ съгласно чл. 35 от Закона за управление на отпадъците за съответния вид дейност/дейности по третиране и за съответните видове (по кодове) отпадъци.

5.13.6. Изпълнителят трябва да изпълни изискванията за охарактеризиране на отпадъците съгласно Ръководство за извършване на основно охарактеризиране на отпадъците и прилагане на критериите за приемане на отпадъци на различни класове депа.

5.13.7. В случай на транспортиране на опасни отпадъци, Изпълнителят, като представител на Възложителя, изготвя идентификационни документи за транспорт по образец съгласно наредбата по чл. 48, ал. 1 ЗУО и предоставя екземпляр № 1 на Възложителя.

5.13.8. Изпълнителят трябва да предостави на Възложителя копие на всички документи, доказващи предаването на отпадъците на лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци.

5.13.9. Изпълнението на горните изисквания се проверява и документира при приемането на обекта и е предпоставка за подписване на приемо-предавателния протокол по т. 3.3.2. от договора.

5.14. Изпълнителят носи пълна отговорност за безопасността на всички видове СМР и дейности при и по повод изпълнение на договора, като се задължава да спазване приложимите разпоредби на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и споразумението по чл. 18 ЗЗБУТ (Приложение № 6 към договора).

5.15. Изпълнителят се задължава преди започване изпълнението на дейностите по договора и текущо в хода на изпълнение, когато е необходимо, да опразни и разчисти обекта от съществуващото оборудване и обзавеждане в помещенията на обекта, като същото, както и всички демонтирани материали/изделия, които са годни за последваща употреба или продажба, се транспортират от Изпълнителя до указано от Възложителя място (склад), намиращо се в района на ЛЦ за ОВД Варна.

5.15.1. Преценката относно това кои материали/изделия са годни за употреба и/или продажба и се складират и кои се извозват за третиране като строителен отпадък се прави от упълномощено от Възложителя съгласно договора лице.

5.16. Изпълнителят се задължава да не разпространява информация, която му е станала известна при и по повод изпълнението на договора. Изпълнителят е длъжен да изисква спазването на тази забрана и от своите служители, работници и подизпълнители.

5.17. Изпълнителят отговоря за действията на своите служители/работници и/или подизпълнители (в случай че ползва такива), като за свои действия.

5.18. Изпълнителят трябва да вземе всички необходими мерки за опазване на околната среда (на и извън строителната площадка и на временната си строителна база), както и за недопускане на щети и отрицателно въздействие върху хора и имущество, вследствие замърсяване, лъчения, шум и други вредни последици от дейностите по предмета на договора.

5.19. Изпълнителят носи пълна имуществена отговорност за причинени вреди на Възложителя и/или на трети лица, причинени от виновни действия или бездействия на своите работници и служители и подизпълнители (в случай че ползва такива).

5.19.1. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка с изпълнение на договора и дължащи се на действия или бездействия на Изпълнителя, са за негова сметка.

5.20. Изпълнителят е длъжен да уведоми Възложителя за започнало производство по ликвидация или несъстоятелност в срок до три дни от настъпване на съответното събитие.

5.21. Изпълнителят е длъжен да води и съхранява необходимата техническа документация и строителни книжа за обекта, както и да оказва необходимото съдействие на проектанта при

упражняване на правата и задълженията му по чл. 162 от ЗУТ във връзка с осъществявания от последния авторски надзор.

5.22. Изпълнителят е длъжен да предаде на Възложителя с окончателния протокол всички документи, които следва да изготви съгласно действащото българско законодателство, които са необходими за въвеждането на строежа в експлоатация, включително документите, доказващи съответствието на вложените строителни продукти, както и да подготви, съгласува с институциите и представи на консултанта, осъществяващ строителен надзор, и на Възложителя при съставяне на акт образец 15 съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството заверена екзекутивна документация, отговаряща на изискванията в ЗУТ.

5.23. Изпълнителят е длъжен да отстрани в указан от възложителя срок и за своя сметка всички забележки и изисквания на компетентните органи по повод въвеждането в експлоатация на обекта, както и да изпълнява указанията на строителния надзор.

5.24. Изпълнителят има право да получи необходимото съдействие от Възложителя за изпълнение на задълженията си по този договор.

5.25. След подписване на настоящия договор, в указан от Възложителя ден, час и място, Изпълнителят или упълномощен от него представител следва да се яви за да вземе участие, съвместно с представители на Възложителя, в изготвянето на списък с дейности по авиационна безопасност, и план за прилагането му със следния обхват:

а) Определяне на отговорник по авиационна безопасност от Изпълнителя;

б) Обучение (брифинг по авиационна безопасност) на определения за отговорник по безопасността от Изпълнителя;

в) Разписване на отговорностите по безопасността между Възложителя и Изпълнителя; г) Обучение на служителите извършващи ремонта;

д) Процедура за взаимодействие между Възложителя и Изпълнителя, гарантираща безопасността на ЛЦ за ОВД по време на строителството (в това число осигуряване на необходимите нива на микроклимат, пожарна безопасност и координация на дейностите при преместване на оборудване свързано с АНО), като списъкът и плана за прилагането му стават задължителни за Изпълнителя.

5.26. Изпълнителят се задължава да спазва стриктно и всички други свои отговорности и задължения, допълнително и подробно разписани в Приложенията към договора, неразделна част от същия.

5.27. При добросъвестно и професионално изпълнение на договора, Изпълнителят има право да получи определеното възнаграждение в размер, срокове и при условията, предвидени в договора.

VI. Права и задължения на Възложителя

6.1. В тридневен срок от влизане в сила на договора Възложителят се задължава да предостави на Изпълнителя необходимата информация за започване на изпълнението, в т.ч. и да уведоми Изпълнителя за определения за консултант по смисъла на чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, който ще упражнява строителен надзор при изпълнение на строителството.

6.2. Възложителят се задължава да осигури достъп до обекта и условия на Изпълнителя за изпълнение на договорните му задължения.

6.3. При добросъвестно и професионално изпълнение на договора Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя уговореното възнаграждение в размер, срокове и при условията, предвидени в договора.

6.4. Възложителят има право да възлага допълнително, в писмен вид, непредвидени СМР, като цената за тях следва да се изплаща от разходите за непредвидени СМР по т. 4.1.2 от договора.

6.5. Възложителят има право да дава на Изпълнителя допълнителни указания, необходими за изпълнението на договора.

6.6. Възложителят има право по всяко време да извършва проверка относно качеството, количеството и сроковете за изпълнение на договора.

6.7. При констатиране на некачествено или в непълен обем изпълнение, Възложителят има право във всеки момент да спре изпълнението и да изисква Изпълнителят да поправи извършените дейности за своя сметка и в определен от Възложителя срок.

6.8. Възложителят има право, при необходимост, с оглед специфичния му предмет на дейност по обслужване на въздушното движение, да спира и прекъсва работата на Изпълнителя.

6.9. Възложителят има право да спре всички плащания, които дължи на Изпълнителя съгласно договора, докато Изпълнителят не изпълни нормативното си задължение да застрахова своята професионална отговорност.

6.10. Възложителят одобрява предварително всички материали и изделия, които ще бъдат влагани в обекта.

6.11. Възложителят има право да избира от представените мостри, каталози и др. документи за одобряване отделните доставки и материали.

6.12. Възложителят не носи отговорност за действията или бездействията на Изпълнителя, неговите служители, работници и подизпълнители (в случай че ползва такива), в резултат на които са настъпили имуществени и/или неимуществени вреди за други лица при или по повод на изпълнението на договора.

6.13. При изпълнение на задълженията на Изпълнителя в съответствие с договореното, както и в хипотезата на извършено прихващане от стойността на дължимо плащане към Изпълнителя за покриване на дължимите от последния неустойки, в срок от 30 (тридесет) дни от датата на подписване на приемо-предавателния протокол за окончателно приемане на изпълнението, Възложителят е длъжен:

а) да възстанови 60% (шестдесет процента) от гаранцията за изпълнение, в случаите, когато тя е парична сума, внесена по банковата сметка на ДП РВД, или

б) да поиска писмено от банката-издател на банковата гаранция за изпълнение, с копие до Изпълнителя, да освободи 60% (шестдесет процента) от нея, в случаите когато Изпълнителят е дал банкова гаранция за изпълнение на договора, или

6.14. След изтичане на уговорения по т. 7.1. гаранционен срок и в случай на надлежно изпълнение на гаранционните задължения, както и в хипотезата на извършено прихващане от стойността на дължимо плащане към Изпълнителя за покриване на дължимите от последния неустойки, в срок до

30 (тридесет) дни от датата на подписване на протокола по т. 7.8. за приключване на взаимоотношенията между страните във връзка с гаранционните задължения, Възложителят е длъжен:

а) да възстанови останалата сума от гаранцията за изпълнение или

б) да поиска от банката-издател на банковата гаранция за изпълнение, да освободи останалата част от гаранцията, с копие до Изпълнителя, или

6.15. Във всички хипотези на т. 6.13. и т. 6.14. Възложителят не дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него (или са били на негово разположение).

VII. Гаранционни срокове

7.1. Гаранционните срокове по договора са както следва:

7.1.1. максималния срок за строително-монтажните работи е в размер на …………..

…/… с думи/ календарни дни (но не по-кратък от най-дългия минимално изискуем срок

съгласно чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти).

7.1.2. за машини и съоръжения (когато за конкретно съоръжение/машина не е

предвиден минимален срок съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003, същият не следва да е по-кратък от 24 /двадесет и четири/ месеца).

7.2. Гаранционните срокове за отделните видове СМР са съгласно предвиденото в Приложение № 2 към договора – Предложение за изпълнение на поръчката.

7.3. Съгласно чл. 160, ал. 5 от ЗУТ уговорените гаранционните срокове по предходните две клаузи започват да текат от деня на въвеждане на строителния обект в експлоатация съобразно чл. 177, ал. 2 ЗУТ.

7.4. В случай че в гаранционния срок се открият недостатъци и/или повреди в изпълнените СМР и/или във вложените материали и изделия, Възложителят отправя писмена покана до Изпълнителя за отстраняването им. Изпълнителят се задължава да изпрати свои представители на обекта в определения от Възложителя ден и час, за съставяне на констативен протокол, в който се определят срокове за отстраняване на откритите недостатъци и/или повреди.

7.5. В случай че Изпълнителят не се яви за съставяне на констативния протокол или не отстрани в определения срок откритите недостатъци и/или повреди, Възложителят може да отстрани сам тези недостатъци и/или повреди за сметка на Изпълнителя, като удържи размера на направените разходи от остатъка от предоставената гаранция за изпълнение, а в случай че последната е изчерпана или недостатъчна, от Изпълнителя по писмена покана за доброволно плащане или по общия исков ред.

7.6. При изчисляване на гаранционния срок за изпълнение на договора не се включва времето, през което извършените СМР, вложените материали и изделия или част от тях, не могат да се ползват по предназначение поради недостатъци и/или повреди.

7.7. В случай, че гаранционният сорк бъде удължен поради неотстранени недостатъци/дефекти, Изпълнителят се задължава да удължи съответно срока на гаранцията за изпълнение.

7.8. След изтичане на най-дългия гаранционен срок за СМР, страните подписват двустранен протокол, с който удостоверяват приключването на своите взаимоотношения във връзка с гаранционните задължения на Изпълнителя.

VIII. Отговорности и неустойки

8.1. В случай на забавено изпълнение на договорените дейности, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 0,2 % (нула цяло и два процента) на ден от цената за предвидени работи по т. 4.1.1. без ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % (двадесет процента) от тази цена.

8.2. Плащането на неустойките не лишава изправната страна от правото да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката.

8.3. При допуснато забавяне съгласно уговореното при плащане на извършените и приети от Възложителя дейности, той дължи неустойка от деня на забавата, в размер на законната лихва върху просрочената сума, но не повече от 20% (двадесет процента) от размера на забавеното плащане.

8.4. Възложителят може да задържи предоставената гаранция за изпълнение на договора в пълен размер или частично или да извърши прихващане от стойността на дължимо към Изпълнителя плащане в случаите на пълно неизпълнение от страна на Изпълнителя, както и когато последният не изпълнява точно или своевременно някое от задълженията си по договора, а също и в случаите на откриване на производство за ликвидация или обявяване на несъстоятелност на Изпълнителя.

8.5. При предсрочно прекратяване на договора Изпълнителят дължи връщане на получения аванс, като в случай, че прекратяването е по негова вина дължи и законната лихва върху аванса за периода от получаването до възстановяването му.

8.6. При забавено изпълнение на договора от Изпълнителя, Възложителят има право на избор – да задържи в пълен или частичен размер предоставената гаранция за изпълнение на договора или да

извърши прихващане от стойността на дължимо плащане към Изпълнителя за покриване на дължимите от последния неустойки.

8.7. Изпълнителят носи пълна отговорност за извършените от него дейности от датата на сключване на настоящия договор до изтичане на най-дългия гаранционен срок съгласно уговореното в договора и приложенията към него.

8.8. За периода на гаранционната си отговорност Изпълнителят се задължава да представя на Възложителя при искане от негова страна актуално копие от застрахователната си полица по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ – застраховка професионалната отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им.

8.9. При прекратяване на дейността си, Изпълнителят е длъжен допълнително да се застрахова за период от 5 (пет) години, следващ прекратяването на дейността, в съответствие с изискванията на действащото българско законодателство.

IX. Прекратяване на договора

9.1. Настоящият договор се прекратява:

9.1.1. с окончателното изпълнение на договора;

9.1.2. при виновно неизпълнение на задълженията по договора – с 14-дневно (седемдневно) писмено предизвестие от изправната страна до неизправната;

9.2. Настоящият договор се прекратява едностранно от Възложителя с предизвестие, както следва:

9.2.1. с 14-дневно писмено предизвестие, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения;

9.2.2. с 3-дневно тридневно писмено предизвестие при открито производство за ликвидация или обявяване на несъстоятелност на Изпълнителя. Този срок тече от датата на уведомлението от страна на Изпълнителя за настъпването на тези обстоятелства съгласно т. 5.20. от договора.

9.3. Настоящият договор се прекратява едностранно от Възложителя без предизвестие в случай, че Изпълнителят бъде заличен от Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) и спре да отговаря на изискването на чл. 137, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за изпълнение на обекти от първа категория.

9.4. Възложителят може да прекрати едностранно без предизвестие настоящия договор в случай на забава от страна на Изпълнителя, продължила повече от 7 календарни дни, съобразно установените с Подробния линеен график (Приложение № 2.1. към договора) междинни срокове, необходими за извършване на отделните дейности, или в случай на забава повече от 40 календарни дни съобразно общия срок за изпълнение на поръчката по т. 2.1 от договора.

X. Заключителни разпоредби

10.1. Всички спорове, възникнали между страните при и по повод изпълнението на настоящия договор, ще се решават по пътя на преговори, а при липса на съгласие – от компетентния съд.

10.2. За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

10.3. Всички съобщения или уведомления при изпълнението на този договор страните ще правят в писмен вид по пощенски път, по факс или по електронен път на , като

сроковете текат от получаването им. Съобщения или уведомления, получени след 17.00ч. или в неработен ден, ще се считат за получени в следващия работен ден.

10.4. Всяка от страните се задължава да уведоми писмено другата страна при промяна на адресна или друга регистрация, както и на лицата, упълномощени да подписват необходимите документи във връзка с изпълнение на договора, в срок до 5 (пет) календарни дни, считано от датата на промяната.

10.5. За свои представители във връзка с изпълнението на договора страните определят свои служители, които имат право да подписват необходимите документи в тази връзка, както следва:

За Възложителя:.............................................

За Изпълнителя: ..............................................

10.6. Неразделна част от този договор са следните приложения:

- Приложение № 1 – Техническа спецификация на Възложителя и Приложение №.1.1. инвестиционен проект (инвестиционния проект поради значителния си обем ще се съхранява в деловодството на Възложителя на електронен носител);

- Приложение № 2 – Предложение за изпълнение на поръчката и Приложение № 2.1. – Подробен линеен график за изпълнение, неразделна част от Предложението за изпълнение на поръчката (Съгласно офертата на определения за изпълнител);

- Приложение № 3 – Ценово предложение, ведно с Приложение №.3.1. Количествено- стойностна сметка (съгласно офертата на определения за изпълнител);

- Приложение № 4 – Протокол за утвърждаване на материали и изделия (образец);

- Приложение № 5 – Банкова гаранция за авансово плащане (примерен образец – предоставената от Изпълнителя банкова гаранция следва да съдържа всички реквизити от примерния образец);

- Приложение № 6 – Споразумение по чл. 18 ЗЗБУТ;

- Приложение № 7 – Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, с посочване на професионалната му компетентност;

- Приложение № 8 – Общи условия на ДП РВД за осигуряване управление на въздействието върху околната среда (ОкС).

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните страна и влиза в сила от датата на подписването му.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Приложение № 4 към Проекта на договор

Одобрявам:

/......................................./

Възложител: ДП РВД, ГР. СОФИЯ

Изпълнител: ...........................................................

Обект: „Реконструкция на Технически блок (ТБ) и Летищна контролна кула (ЛКК) на Летищен център за обслужване на въздушното движение (ЛЦ за ОВД) – Варна“

Договор № ....................... 20. г.

ПРОТОКОЛ № ...........

...................... 20. г.

за утвърждаване на материали и изделия

1. Вид на материала (изделието):..............................................................................................

2. Опис на материала (изделието):............................................................................................

3. Производител:.........................................................................................................................

4. Произведен по: .......................................................................................................................

5. Доставчик:...............................................................................................................................

6. Материалът (изделието) е представено чрез:......................................................................

- писмо вх. № ..................... 20..... г. и ..................................................................................................

(чертеж, проспект, мостра, сертификат и др.)

7. Основание за утвърждаване на материала - т...... от Договор № ...............................20. г.

за „Реконструкция на Технически блок (ТБ) и Летищна контролна кула (ЛКК) на Летищен център за обслужване на въздушното движение (ЛЦ за ОВД) – Варна“.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

...............................................................................................................................................................

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

................................... ............................ (подпис и печат)

(име, фамилия, длъжност)

Приложение № 5 (Образец) към Проекта на договор

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	ДП „РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ“, БУЛ. „БРЮКСЕЛ 1“ 1540 СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ
ИЗПЪЛНИТЕЛ:	……<ИМЕ> <СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ>
ДОГОВОР:	….<НОМЕР, ДАТА>
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:	……...<ОПИСАНИЕ>…………..
СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА:	………………………лева без ДДС
СУМА НА БАНКОВАТА ГАРАНЦИЯ:	представляваща 20 % (двадесет процента) от цената по т. 4.1.1. от договора с вкл. ДДС в размер на лева.
ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ:	<ДАТА на валидност съгласно условията на договора> (30 (тридесет) календарни дни след изтичане срока за изпълнение на договора)
Ние, <име на банката издател>, със седалище и адрес на управление <……> сме информирани относно горепосочения договор и разбираме, че съгласно условията на договора, авансовото плащане се извършва срещу предоставена гаранция за авансово плащане. По искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с настоящото гарантираме безусловно и неотменимо изплащането на авансовото плащане при първо писмено поискване без да се вземат предвид последвали възражения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Плащането се извършва незабавно без предшестващи съдебни или арбитражни решения и независимо от правните взаимоотношения между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ декларира, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е в неизпълнение на договора, в размер до всяка сума или суми, ненадхвърлящи сумарно горепосочената сума на гаранцията. Вашето надлежно подписано и подпечатано искане следва да бъде придружено от изявление, деклариращо, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е в нарушение на неговите задължения по договора. Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона. Искането за плащане може да бъде представено и чрез съобщение по SWIFT. Банковата гаранция е непрехвърляема и може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след връщане на оригинала на същата в <име на банката издател>.
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ:	……………..
МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ:	……………..
ИМЕНА И ДЛЪЖНОСТИ НА СЪОТВЕТНИТЕ ОТОРИЗИРАНИ ОТ БАНКАТА ЛИЦА	<подпис и печат >

Забележка: Образецът на банкова гаранция за авансово плащане е примерен, като предоставената банкова гаранция от избрания за изпълнител участник следва да съдържа всички реквизити на образеца.

Приложение № 6 към Проекта на договор

СПОРАЗУМЕНИЕ

№…………../……………

Днес, ……………..201….. г. в гр. София,

Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ (ДП РВД), регистрирано по ф. дело № 5515/2001 г. в СГС – фирмено отделение, със седалище и адрес на управление: гр. София 1540, бул. „Брюксел“ № 1 , телефон 0000000; факс 9800043, ЕИК 000697179, представлявано от Xxxxxx Xxxxxx Xxxx – генерален директор, наричано в текста Възложител, от една страна,

и

……………………….., със седалище и адрес на управление …………………………., телефон

…………….., факс ……………, ЕИК …………………, представлявано от

………………………………….. – управител, наричано накратко „Изпълнител“, от друга страна, а всички заедно „Страните“.

Като взеха предвид, че

На ……………...………. г. между ДП РВД и ……………………. е сключен Договор № от

………..……. г. (наричан за краткост „Договора“) с предмет „Реконструкция на Технически блок (ТБ) и Летищна контролна кула (ЛКК) на Летищен център за обслужване на въздушното движение (ЛЦ за ОВД) – Варна“ и дейностите, свързани с предмета на договора, се осъществяват в обект на ДП РВД и с цел спазване на изискването по чл. 275 от Кодекса на труда (КТ) за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, чл. 16, ал. 1, т. 8 и чл. 18 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) се споразумяха за следното:

1. Възложителят се задължава да:

1.1. Запознае Изпълнителя с внедрената в ДП РВД Система за управление на здравето и безопасността при работа;

1.2. Съдейства при необходимост на Изпълнителя при провеждането на начален инструктаж;

1.3. Организира съвместно със Изпълнителя провеждането на извънреден инструктаж, когато обстоятелствата налагат това;

1.4. Предостави на Изпълнителя необходимата информация за рисковете за здравето и безопасността на работещите, както и за мерките, които се предприемат за отстраняването, намаляването или минимизирането на тези рискове.

2. Възложителят има право да извършва проверки по всички нормативни актове, свързани със здравословните и безопасни условия на труд, както и да извършва ежедневни инструктажи по ЗБР.

3. Изпълнителят в качеството си на работодател се задължава да:

3.1. Спазва здравословните и безопасни условия на труд на обекта на Възложителя и внедрената в ДП РВД Система за управление на здравето и безопасността при работа;

3.2. Допуска до работа на строителната площадка само обезопасени и изправни машини и съоръжения, инструменти и др .

3.3. Провежда своевременно и когато е необходимо предвидените в чл. 10, ал. 2 от Наредба № РД-07-2/2009 год. за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, инструктажи на работниците и служителите, като предоставя на Възложителя заверени копия

от книга за инструктажи и удостовери, че персоналът е преминал начален инструктаж и е запознат със специфичните за обектите на Възложителя правила и внедрената Система за управление на здравето и безопасността при работа в ДП РВД;

3.4. Прилага и всички други разпореждания на Наредба № РД-07-2/2009 год. за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

3.5. Осигурява на своите работещи, лични предпазни средства, съгласно Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място, както и необходимата сигнализация (светлинна, звукова, сигналисти) за маневрите на машините;

3.6. Предоставя необходимата информация за рисковете за здравето и безопасността на работещите, както и за мерките, които се предприемат за отстраняването, намаляването или минимизирането на тези рискове;

3.7. Организира провеждането на обучения на работниците и служителите си по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

3.8. Изпълнява други задължения, вменени от нормативните актове, установяващи правила за здравословни и безопасни условия на труд, както и от приетите или утвърдени въз основа на тях подзаконови нормативни актове /наредби, инструкции, правилници и др./ и вътрешни актове на Възложителя;

4. Изпълнителят е длъжен да информира Възложителя за всички констатации на контролните органи.

5. Ежедневните инструктажи по т. 2 ще се извършват от длъжностни лица на Възложителя и ще се удостоверяват в книга за ежедневен инструктаж.

Споразумението се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от Страните, влиза в сила от датата на подписването му и има действие съобразно срока на изпълнение на договор № ……/… г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Приложение № 8 към Проекта на договор

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДП РВД

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА (ОкС)

Приложимо	1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
☒	1.1. Настоящото Приложение урежда взаимоотношенията между ДП „Ръководство на въздушното движение“ (ДП РВД) и ……………………………………………... (Изпълнител), свързани с управление на въздействието върху ОкС, в съответствие с изискванията на клауза 8.1 от EN ISO 14001:2015.
☒	1.2. Настоящото Приложение цели да осигури в максимална степен намаляване на негативния ефект от изпълнение на договора върху ОкС.
☒	1.3. Настоящото Приложение приложимото законодателство.	се	прилага,	доколкото	не	противоречи	на
☒	1.4. Доколкото приложимостта на отделна клауза не е посочена изрично, същата е неприложима по отношение на Договора.
☒	1.5. Нищожността по т. 1.3 и неприложимостта по т. 1.4 на една или повече клаузи от това Приложение не влече нищожност и/или неприложимост на останалите клаузи.
	2. ОПИСАНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА, МЕТОДИ ЗА ДОСТЪПВАНЕТО Й И ДОКУМЕНТИРАНЕ
☒	2.1. За целите на изпълнението на Договора, Изпълнителят има право да получава или достъпва следната категория информация на ДП РВД: ☒ общодостъпна – Политика по ОкС на ДП РВД; ☐ за вътрешно ползване (вътрешни документи – процедури, инструкции и правила); ☐ (друго, ако е приложимо).
☒	2.2. Начините за достъп на Изпълнителя до посочените в т. 3.1 документи, са както следва (може да е комбинация от по-долу изброените): ☒ свободен достъп до интернет страницата на ДП РВД; ☒ електронна поща; ☐ осигурен достъп на Изпълнителя до интранет страницата на ДП РВД; ☐ предоставени актуални неконтролируеми хартиени копия; ☐ (друго, ако е приложимо).
☒	2.3. В срок не по късно от 10 календарни дни, считано от влизането на Договора в сила, отговорното лице, от страна на Изпълнителя, следва да осигури запознаване на служителите, които ще участват в изпълнението на съответните дейности, предмет на Договора, с посочените в т. 3.1 документи, срещу подпис. Копие на протокола от проведения инструктаж следва да бъде предаден на отговорника за изпълнение на Договора, от страна на Възложителя.
	3. ПРИЛОЖИМИ НОРМАТИВНИ И ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ
☐	3.1. В хода на изпълнение на Договора, Страните се задължават да спазват в допълнение към изискванията на приложимото законодателство, по отношение

	опазване на ОкС, действащите в предприятието документи, съдържащи правила за управление на въздействието върху ОкС, приложими за предмета на Договора, както следва: 3.1.1 Политика по ОкС на ДП РВД; 3.1.2 ……………………………………………………….. (Посочват се конкретни документи, които предметът на Договора изисква да се прилагат, обхващащи посочените в т.2.1 категории.)
	4. ОТГОВОРНОСТИ
☒	4.1. Изпълнителят, за периода на изпълнение на предмета на Договора, е длъжен да поддържа актуален/действащ: ☒ разрешителен документ за управление на отпадъците, съгласно чл. 35 от ЗУО; ☒ договор с лицензирана/сертифицирана фирма, съгласно изискванията на (напр. Закон за управление на отпадъците, ISO 17025 - Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране, и др.), за изпълнение на част от възложените дейности; ☒ сертификат за внедрена система за управление на ОкС, в съответствие с изискванията на ISO 14001 или еквивалентен; ☐ лиценз за извършване на …………………… (посочва се вида услуга – напр. осигуряването на пожарна безопасност, монтаж и поддръжка на климатични системи и др.), съгласно изискванията на ………………………………………………………………...; ☐ (друго, ако е приложимо). Изпълнителят е длъжен да предостави на Възложителя копие от посочения/те документ/и, заверено/и за вярно с оригинала.
☒	4.2. Изпълнителят е длъжен да разполага с: ☒ необходимия персонал, който отговаря на специфичните нормативни изисквания, свързани с опазване на ОкС и да притежава необходимата правоспособност и квалификация за извършване на услугите, предмет на Договора, свързани с управление на въздействието върху ОкС; ☒ съответния технически ресурс (оборудване, инструменти и др.), съгласно специфичните нормативни изисквания, свързани с опазване на ОкС.
☒	4.3. Изпълнителят е длъжен да: ☐ събира, транспортира и депонира образуваните отпадъци: ……………………… (тонеркасети, акумулаторни батерии, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), утайка от каломаслоуловителя, нефтопродукти или др.), с код на отпадъка , съгласно Наредба №2 за класификация на отпадъците (посочва се утвърдения за ДП РВД, в зависимост от обекта, код на отпадъка); ☒ изготви и предостави за подпис от Възложителя приемо-предавателен протокол за вида, по съответния код, обект на Договора и количеството на взетия отпадък, в срок до 5 календарни дни от извозването; ☒ води на строителния обект транспортен дневник за образуваните и предадени строителни отпадъци, като определи конкретен свой служител за отговорник;

	☒ предостави на Възложителя копие от първичните счетоводни и др. документи, доказващи законосъобразното управление отпадъците; ☒ осигури безвъзмездно, за срока на изпълнение на Договора, необходимите по вид и обем съдове за събиране на отпадъци.
☒	4.4. Изпълнителят отговаря за всяко нарушаване на нормативно изискване и/или замърсяване на ОкС, причинено в резултат на свои действия или бездействия и/или действия или бездействия на негови служители/подизпълнители и отстранява вредите от същите за своя сметка.
☒	4.5. Изпълнителят на СМР се задължава да: 4.5.1. изготви и изпълнява План за управление на строителните отпадъци, в изпълнение на разпоредбите и спецификата на чл. 11 и чл. 40 от ЗУО, както и в съответствие с изискванията на чл.8 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. 4.5.2. изготви отчет за изпълнение на плана за управление на СО, в съответствие с чл. 9 на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. 4.5.3. предостави на отговорника по Договора, от страна на Възложителя, копие на отчета по т. 4.5.2.
☒	4.6. Изпълнителят на СМР/ремонтни дейности се задължава да осигури събирането, транспортирането и третирането на генерираните от дейността му строителни отпадъци, в съответствие с изискванията на чл.чл. 8 и 10 от ЗУО, както и с изискванията на подзаконовите му актове.
	5. УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ
☒	5.1. Изпълнителят се задължава при възникване на извънредна ситуация, при изпълнение на дейности, свързани с предмета на договора (напр. разлив на химикали/гориво-смазочни материали, пожар и др.), която ще доведе до неблагоприятно въздействие върху околната среда, незабавно да предприеме съответните действия за отстраняване на причините и смекчаване на последствията. След овладяване на възникналата ситуация, Изпълнителят се задължава писменно да информира Възложителя и опише предприетите действия.
	6. УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА ЗА ДОСТАВКИ
☒	6.1. Изпълнителят или неговите подизпълнители се задължават да доставят продукти/услуги, които не увреждат ОкС или стриктно следят за управление на тяхното въздействие върху ОкС, съгласно специфичните изисквания на поръчката.
☒	6.2. Изпълнителят е длъжен да предостави на Възложителя информационни листове за безопасност (ИЛБ), за доставените продукти.
	7. ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА
☒	7.1. При приемането на обект, след извършени СМР/ремонтни дейности, в приемателния протокол се вписват и проверените обстоятелства, по отношение изискванията за опазване на ОкС и управление на генерираните отпадъци, и се описват предоставените от Изпълнителя копия на първичните счетоводни и др. документи, съгласно посочените в чл.9, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, доказващи законосъобразното управление на генерираните в процеса на изпълнение на Договора строителни отпадъци (транспортен дневник, кантарни бележки, приемо-предавателни протоколи и др.).
	8. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

☒	8.1. Настоящото Приложение е приложимо както по отношение на Изпълнителя, така и по отношение на неговите подизпълнители, в рамките на обхвата на дейностите, изпълнявани от последните.
☒	8.2. Изменението на изисквания по отношение на опазване на ОкС и управлението на отпадъците се осъществява при необходимост по общия ред за изменение на Договора и при спазване на приложимото законодателство.
☒	8.3. Всички спорове между страните по отношение на управлението на въздействието върху ОкС при изпълнението на предмета на Договора се разрешават по начина, указан в последния.

ЧАСТ ІІ - ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Обект на строителството е Технически блок (ТБ) и Летищна контролна кула (ЛКК) на Летищен център за обслужване на въздушното движение (ЛЦ за ОВД) – Варна“, наричани заедно

„обекта“ с прилежащата инфраструктура към него в съответствие с одобрения проект и издаденото разрешение за строеж № РД-19-7706-78/11.03.2019 г.

Конкретните видове СМР са посочени в Техническа спецификация – Приложение № 1, в изготвения и одобрен технически инвестиционен проект за обекта и Количествено-стойностна сметка – Приложение № 2, неразделни части от настоящата документация, и влязло в сила разрешение за строеж. При различие на посочените количества в техническия инвестиционен проект за обекта и Количествено-стойностната сметка, водещи са тези, посочени в Приложение № 2 – Количествено-стойностна сметка.

Обектът е I-ва категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и е с обща разгъната застроена площ в размер на 4 699 кв. м.

1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕМОНТ И ОБНОВЯВАНЕ

Реконструкцията се извършва въз основа на одобрен инвестиционен проект и включва изпълнение на следните мероприятията по ремонт и обновяване:

• Асансьор

Изграждане на асансьорна шахта между оси К/И и 7. Асансьорът обслужва всички нива на сградата от сутерена до последното ниво на контролната кула.

• Допълнителни стълбища

Изграждане на допълнително евакуационно стълбище в сутерена, до котата на терена. Изграждане на ново стълбище от четвърто ниво на кота +12.70 до пето ниво на кота +17.30 и демонтаж на съществуваща метална вита стълба.

• Фасада

Цялостна подмяна на външната дограма в сградата, като се заменя със структурна окачена фасада. Съществуващата алуминиева обшивка по фасадите се подменя с вентилируема окачена фасадна система от HPL плоскости върху конструкция и топлоизолация от минерална вата – 12 cm.

Предвижда се автоматизирана система за слънцезащита.

Обличане на подпрозоречен парапет в интериора към окачената фасада.

Подмяна на съществуващ парапет по външни стълбища в южната част на сградата и изграждане на нов парапет на източното външно стълбище.

Монтаж на подемна платформа за осигуряване на достъп до сградата съгласно наредба НАРЕДБА

№ 6 от 26.11.2003 г. за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.

• Покрив с послоен монтаж

Полагане на топлоизолация от минерална вата 15 cm, ЛТ ламарина, пароизолация и хидроизолационна PVC мембрана, като преди това се демонтират съществуващите покривни пластове.

• Покриви със стоманобетонна конструкция

Полагане на топлоизолация от минерална вата 15 cm с плътност мин. 150 kg/m2 и хидроизолационна PVC мембрана, като преди това се демонтират съществуващите покривни пластове.

• Окачени тавани и стени

Демонтират се всички налични пана на окачените тавани и се поставят нови , почиства се конструкцията им, като се подменят счупените и негодни елементи. Всички съществуващи окачени тавани се удължават с ивица от гипсокартон на шпакловка и боя до новата фасадна система. За всички помещения е предвидено освежително пребоядисване.

• Настилки

Разкъртване и премахване на стари настилки и замазки в санитарни помещения и подмяна с нови. Разкъртване и премахване на стара настилка на ниво сутерен (в зоната на подмяна на канализационен участък)

Разкъртване и премахване на стари настилки на ниво кула.

Също и за помещенията в които преминават нови комуникации и инсталации.

• Конструкции

Съгласно заданието за проектиране обект на настоящата реконструкция е изграждането на нова асансьорна шахта, укрепване на стоманената конструкция РМ кула във връзка с изграждането на новото антенно поле на покрива й и изграждането на нова стълбищна клетка за достъп до кулата. На ниво плоча над втория етаж по искане на Възложителя е разработена стоманена слънце защитна козирка.

За осигуряване на сеизмичната устойчивост на сградата е предвидено изпълнението на стоманени шайби и стоманени вертикални и хоризонтални връзки. Над плочата на кота +8.83 пространственото укрепване се осигурява с помощта на стоманени връзки. Предвидени са три портални връзки по съответните нива.

• ВиК

Пълна реконструкция на сградната ВиК инсталация, както и подмяна на канализационен участък от площадковата канализация – от сградата до първата външна РШ.

Подмяната на санитарни прибори налични в сградата с такива със скрити промивни устройства и изграждане на предстенни обшивки от гипсокартон.

Обособяване на тоалетна за хора в неравностойно положение на първо ниво.

• Отоплителна, климатизационна и вентилационна инсталация

Тръбната мрежа се подменя изцяло със стабилизирани полипропиленови тръби с алуминиева вложка. Обособени са няколко циркулационни кръга – за сутерен, първи и втори етаж – един, за четвърти етаж и кулата – отделен циркулационен кръг.

За покриване на товарите в офисните помещения са предвидени отделни VRF системи за всеки етаж. Част от съществуващите сплит климатизатори за техническите помещения се запазват, а други се променят. За кулата се променя съществуващата климатизация с VRF система.

Изхвърлящата вентилация от кухнята се удължава над покрив. За помещение компютърна зала се предвижда самостоятелна вентилация. За помещение Оперативна зала е предвидена нова общообменна вентилация.

При преминаването на въздуховоди през различни пожарни зони са предвидени пожаропреградни клапи.

• Електро инсталация

Цялостна подмяна на осветителните тела с LED-базирани, обновяване на мълниезащитна и заземителна инсталация, ел. захранване на асансьор, платформа за инвалиди и нови или изместени ОВК консуматори.

• Пожарна безопасност

При разработването на инвестиционния проект са спазени нормативните изисквания, определени в Наредба № Iз-1971/29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар СТПНОБП (посл. изм. и доп. ДВ, бр. 8 от 2015 г.).

2. ОСНОВНИ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕМОНТ И ОБНОВЯВАНЕ ПО ОТДЕЛНИТЕ НИВА:

• СУТЕРЕН НА КОТА: - 3.60

Подмяна на канализационен участък.

Изграждане на нови портални връзки в оси 6.1/ З и Е, 8.1/ З и Е, К.1/ 6.1 и 8.1, Д/ 6.1 и 8.1. Надзиждане на съществуващи стени в коридор 016 (съгласно изискванията за пожарна безопасност)

Изграждане на асансьорна шахта. Разкъртване на плочата за отвор.

Реорганизация на фоайето към асансьора чрез премахване на стара интериорна преградна дограма и заменянето и с нова.

Полагане на нова настилка във всички санитарни помещения, както и в зоната на подмяна на канализационния участък.

Полагане на нова облицовка от керамични плочки по стени във всички санитарни помещения. Подмяна на врати на помещения, съгласно изискванията за пожарна безопасност.

Подмяна на съществуваща дограма на всички външни прозорци.

Полагане на топлоизолация по фасада с облицовка от термолющен гранит. Изграждане на ново аварийно стълбище между ос М и X.

Премахване на прозорец в помещение 010 и монтиране на врата за обслужване на аварийно стълбище.

• ПЪРВО НИВО НА КОТА: +/- 0.00

Изграждане на нови портални връзки в оси 6.1/ З и Е, 8.1/ З и Е, К.1/ 6.1 и 8.1, Д/ 6.1 и 8.1. Изграждане на асансьорна шахта. Разкъртване на плочата за отвор.

Премахване на стара интериорна преградна дограма в зоната на фоайето и заместването и с нова. Реорганизация на помещенията между оси М и К, 5 и 6.

Изграждане на тоалетна за хора в неравностойно положение като се променя достъпа към нея. Обособяване на нов достъп до помещение 137 Техническо помещение. Xxxxxx, като се премахва помещение 135 Склад.

Изграждане на платформен подемник за хора в неравностойно положение на външното стълбище между оси Д и X.

Преграждане на коридор 127 и 153 със стъклени витрини, съгласно изискванията за пожарна безопасност.

Реконструиране на помещението на охраната и виндфанга, както и зоната за контрол на достъпа. Подменяне на парапетите.

Подмяна на врати в помещения, съгласно изискванията за пожарна безопасност.

Полагане на нова подова настилка, както и нова облицовка от керамични плочки по стени във всички санитарни помещения.

Подмяна на счупени и негодни елементи на съществуващ окачен таван.

Удължаване на съществуващ окачен таван с ивица от гипсокартон на шпакловка и боя до новата фасадна система.

Цялостна подмяна на външната дограма в сградата, като се заменя със структурна окачена фасада. Подмяна на съществуващата алуминиева обшивка по фасадите с окачена фасадна система от HPL плоскости върху конструкция и топлоизолация от минерална вата.

• ВТОРО НИВО НА КОТА: +4.20

Изграждане на нови портални връзки в оси 6.1/ З и Е, 8.1/ З и Е, К.1/ 6.1 и 8.1, Д/ 6.1 и 8.1. Изграждане на асансьорна шахта. Разкъртване на плочата за отвор.

Обособяване на нова техническа зала, която обединява 3 съществуващи технически помещения. За целта се премахват преградни стени в помещение 203 и се изгражда нова стена по ос М между оси 6 и 8.

Премахване на преградни стени в помещение 204.

Изграждане на стена по ос Л между ос 8 и 9, която обособява зона сектор СОИПРИ.

Подмяна и преработка на вентилационна система на оперативна зала и нова осветителна система с LED осветителни тела и възможност за димиране на работните места.

Подмяна на врати на помещения, съгласно изискванията за пожарна безопасност. Промяна на достъпа до оперативна зала от към главното фоайе.

Полагане на нова подова настилка, както и нова облицовка от керамични плочки по стени във всички санитарни помещения.

Преграждане на технически помещения 207 и 211 от страна на фасадата с гипсокартонни стени. Подмяна на счупени и негодни елементи на съществуващ окачен таван.

Направа на нов окачен таван в помещения 201, 202, както и в целия сектор СОИПРИ.

Удължаване на съществуващ окачен таван с ивица от гипсокартон на шпакловка и боя до новата фасадна система.

Цялостна подмяна на външната дограма в сградата, като се заменя със структурна окачена фасада. Подмяна на съществуващата алуминиева обшивка по фасадите с окачена фасадна система от HPL плоскости върху конструкция и топлоизолация от минерална вата.

Обособяване на външен навес в ос О между оси 5 и 9 под покривното ниво.

Цялостна подмяна на покритието на покривната тераса. Полагане на топлоизолация от минерална вата и хидроизолационна PVC мембрана.

Демонтаж на съществуващ парапет на покривната тераса.

• ТРЕТО НИВО НА КОТА: +8.90

Изграждане на асансьорна шахта. Разкъртване на плочата за отвор. Подмяна на счупени и негодни елементи на съществуващ окачен таван. Изграждане на портална връзка в ос О между оси 6 и 8.

Удължаване на покривната тераса до ос П (метална конструкция).

Обособяване на преддверие към асансьора и обособяване на ново техническо помещение. Подмяна на съществуващата обшивка по фасадите с окачена фасадна система от HPL плоскости върху конструкция и топлоизолация от минерална вата.

Цялостна подмяна на покритието на покривната тераса. Полагане на топлоизолация от минерална вата и хидроизолационна PVC мембрана.

Изграждане на ограждение около съоръженията на инсталациите намиращи се на покривната тераса.

• ЧЕТВЪРТО НИВО НА КОТА: +12.70

Изграждане на асансьорна шахта. Разкъртване на плочата за отвор. Изграждане на портална връзка в ос О между оси 6 и 8.

Изместване на врата към помещение 405.

Подмяна на врати на помещения, съгласно изискванията за пожарна безопасност. Преустрояване на съществуващ санитарен възел между оси К и И, 5 и 8.

Премахване на борд по северна фасада с цел разширяване на коридора към санитарния възел. Премахване на преградни стени и иззиждане на тяхно място нови от зидария между помещения 409, 410 и 411.

Ново подово покритие в коридор 412.

Подмяна на счупени и негодни елементи на съществуващ окачен таван.

Изграждане на ново стоманобетонно стълбище до ниво кула. Демонтиране на съществуваща метална стълба.

Полагане на нова подова настилка, както и нова облицовка от керамични плочки по стени във всички санитарни помещения.

Цялостна подмяна на външната дограма в сградата, като се заменя със структурна окачена фасада. Подмяна на съществуващата алуминиева обшивка по фасадите с окачена фасадна система от HPL плоскости върху конструкция и топлоизолация от минерална вата.

• ПЕТО НИВО НА КОТА: +17.30

Изграждане на асансьорна шахта. Разкъртване на плочата за отвор. Изграждане на портална връзка между оси 6 и 8.

Обособяване на ново санитарно помещение.

Полагане на нова подова настилка във фоайе и контролна кула.

Полагане на нова подова настилка, както и нова облицовка от керамични плочки по стени в санитарно помещение.

Демонтаж на подиум на контролната кула и изграждането на нов подиум (растерен двоен под на метална конструкция) с оформени нови стълби от кота +17.30 до кота +17.70.

Изграждане на нов стъклен парапет по подиума в кулата. Демонтаж на съществуващ окачен таван и подмяна с нов.

Премахване на стара фасадна система от северната страна на кулата и подмяна с нова – стъклена фасада комбинирана с окачена фасадна система от HPL плоскости върху конструкция и топлоизолация от минерална вата.

Изграждане на нов покрив (послоен монтаж) върху нова метална конструкция между оси Л и И. Цялостна подмяна на дограма на контролна кула. Монтаж на интериорни платнени щори с моторизирано управление

Изолиране на съществуващата стоманобетонна стена с минерална вата и измазване с мазилка. Цялостна подмяна на покритието на покривната тераса. Полагане на топлоизолация от минерална вата и хидроизолационна PVC мембрана.

Демонтаж на съществуващ парапет на покривната тераса и подмяна с нов.

• ПЛАН ПОКРИВ КУЛА НА КОТА + 23.50

Изграждане на антенно поле.

Изграждане на пасарелка с парапет за обслужване на антенното поле.

Цялостна подмяна на покритието на покрива. Полагане на топлоизолация от минерална вата, ЛТ ламарина, пароизолация и хидроизолационна PVC мембрана.

• РЕШЕНИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ

Изграждане на платформен подемник за хора с увреждания от кота терен на североизточната страна на сградата.

Осигуряване на санитарен възел за хора с увреждания на първо ниво в сградата.

За описаните по-горе дейности, Изпълнителят е длъжен да изготви и предаде за съгласуване, одобрение и процедиране в съответните институции, проекти и технология за изпълнението на:

- Монтаж, светлинна маркировка и мълниезащита на кулокран.

- Изпълнение на огради в зоната за сигурност.

- Изпълнение на стоманобетонови работи.

- Монтаж на метални конструкции.

- Монтаж на временни преградни стени – прахо и шумоизолирани.

- Монтаж на временна вентилация за помещенията за монтаж на стоманените шайби, разбиването на настилките за фундаментите и за асансьорната шахта.

- Изпълнение на фасадно скеле и технология на работа при височина.

- Технология за монтаж на външни обшивки и остъкляване.

- Технология за монтаж на машини и съоръжения във всички елементи на кулата.

- Монтаж на асансьор – за конкретния избран модел.

- Последователност на използването на тоалетните по време на СМР по монтажа на стоманените шайби и преустройството на отделните тоалетни.

Монтажни, координационни планове и екзекутиви:

Монтажни планове или монтажните проекти се изработват въз основа на съгласувания и одобрен работен проект, като се ползва информацията и изискванията съдържащи се в него. Всички допълнителни условия подлежат на съгласуване. Монтажните проекти подлежат на одобряване от Възложителя, НСН и водещия проектант и са основание за изпълнение на отделните видове работи. С монтажните проекти се изясняват конкретните проектни решения в степен, осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на всички видове СМР, както и одобрение за доставка и монтаж на технологичното оборудване и обзавеждането на обекта. Възложителят изисква изработване на координационни планове за координиране изпълнението на инсталациите на обекта.

Екзекутивни чертежи. Изпълнителят трябва да представи на Възложителя пълна информация и монтажни/работни чертежи по/на всички части на изпълнението/ Временни Работи, които възнамерява да извърши, най-малко две седмици преди започването на такива работи. Преди изпълнението, монтажните детайли следва да бъдат одобрени писмено от Възложителя, НСН и водещия проектант. Изпълнителят трябва да изпълни всички промени изискани от Възложителя на свои разноски, но няма да бъде освободен от отговорността за достатъчност. Изпълнителят трябва да представи на Възложителя пълна екзекутивна документация / информация и работни чертежи за всички промени в проекта, които Възложителят счита за необходими.

3. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ:

1) Участниците следва да имат предвид, че работното време на ЛЦ за ОВД – Варна е 24/7, както и че възложителят не предвижда преустановяване на дейността си и работния процес по време на изпълнение на строителството. Естеството на обекта и невъзможността да бъде прекъсван работния процес налага участниците да съобразят предложенията си с това обстоятелство, както по отношение на оферирания срок, така и по отношение на организацията на строителството, като следва да имат предвид, че работното време за изпълнение на СМР следва да бъде в интервала 07:00 до 19:00 ч.

Забележка: Възложителят има право, при необходимост, с оглед специфичния му предмет на дейност по обслужване на въздушното движение, да спира и прекъсва работата на Изпълнителя.

2) При изпълнение на реконструкцията с оглед гарантиране непрекъсваемостта на работния процес на ЛКК Варна и обезпечаване непрестанното функциониране на оборудването, не се допуска прекъсване на електрозахранването.

3) През целия период на СМР да осигури и запази нивото на пожарна безопасност в ЛЦ за ОВД

– Варна и да осигури всички свързани с това дейности.

4) Неразделна част от настоящата техническа спецификация е Таблица № 1 – Технически спецификации по части „Архитектура“, „Конструкции“, „Електрическа“, ВиК,

„Пожароизвестяване“, ОВК и „Пожарна безопасност“. Същата е достъпна по електронен път интернет-страницата на ДП РВД на адрес: xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/xxxxxx-xx- kupuvacha/proc_2535.html, заедно с останалата документация за поръчката.

5) Срокът за изпълнение на поръчката е съгласно офертата на избрания за изпълнител участник, като не може да бъде по-дълъг от 180 календарни дни.

Забележка: Възложителят предвижда изпълнението на строителството да се осъществи в интервала 01.10.2020 г. – 15.05.2021 г., като същият има право поради обективни причини, вкл. лоши/неподходящи метеорологични условия и др., за които Изпълнителят няма вина, или по искане на Възложителя, да спира уговорения срок за изпълнение съгласно условията на проекта на договор.

Приложение № 2 – Количествено-стойностна сметка за настоящата процедура е достъпно по електронен път интернет-страницата на ДП РВД на адрес: xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/xxxxxx-xx-xxxxxxxxx/xxxx_0000.xxxx, заедно с останалата документация за поръчката.

ЧАСТ ІІІ – ОБРАЗЦИ

ОБРАЗЕЦ № 1

ОФЕРТА

за участие в открита процедура за възлагане на поръчка с предмет:

„Реконструкция на Технически блок (ТБ) и Летищна контролна кула (ЛКК) на Летищен център за обслужване на въздушното движение (ЛЦ за ОВД) – Варна“

Административни данни на участника:

1. Наименование или име на участника ................................................................................................

2. ЕИК/идентификационен № по БУЛСТАТ ........................................................................................

3. Представлявано от ...............................................................................................................................

4. Седалище и адрес на управление ......................................................................................................

Телефон..........................................

Факс................................................

Е-mail..............................................

5. Лице за контакти ................................................................................................

Длъжност ............................................................................................................

Телефон/факс .....................................................................................................

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С представянето на настоящата оферта заявяваме желанието си да участваме в процедура за възлагане на поръчка с предмет: „Реконструкция на Технически блок (ТБ) и Летищна контролна кула (ЛКК) на Летищен център за обслужване на въздушното движение (ЛЦ за ОВД) – Варна“.

1. Запознахме се с документацията и посочените в нея изисквания за участие, които заявяваме, че приемаме.

2. Съгласни сме с условията на проекто-договора.

3. Необходимите документи относно изискванията за подбор и информацията относно техническите характеристики за изпълнението на поръчката сме описали подробно и поставили в плик № 1 с надпис „Документи за подбор и техническо предложение за изпълнение на поръчката”, който е неразделна част от настоящата оферта.

4. Ценовото предложение за изпълнение на поръчката сме поставили в плик № 2 с надпис

„Предлагана цена”, който е неразделна част от настоящата оферта.

5. Декларирам, че /попълва се наименованието или името

на участника/ като участник в процедурата отговаря/м на всички изисквания в предварително обявените условия от Възложителя.

6. Декларирам, че ще ползвам / няма (ненужното се зачертава) да ползвам подизпълнител. Подизпълнителят/ите, който/ито ще ползвам, отговаря/т на всички нормативни изисквания, свързани с изпълнението на настоящата поръчка.

6.1. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат: ……. [в случай, че е приложимо се изписват наименованията на лицата/фирмите на подизпълнителите, ЕГН/ЕИК, адрес, телефон, факс/електронна поща], които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата.

6.2. Подизпълнителят/ите ще изпълняват следните дейности […] [попълва се в случай, че е приложимо].

7. В случай, че /попълва се наименованието или името

на участника/ бъде определен за Изпълнител на поръчката се задължавам при подписването на договора за строителство да представя гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора без ДДС в една от следните форми:

- банкова гаранция по приложения в документацията образец;

- парична сума, внесена по следната банкова сметка на Възложителя:

„УниКредит Булбанк“ АД, „Агенция Митница Летище София”, гр. София, бул. “Xxxxxxxxx Xxxxxx” № 1,

Банков код BIC: XXXXXXXX

Банкова сметка IBAN: XX00XXXX00000000000000.

8. Приемаме да бъдем обвързани с тази оферта за срок 180 (сто и осемдесет) дни, считано от крайния срок за представяне на офертите.

9. Неразделна част от настоящата оферта са:

- плик № 1 с надпис „Документи за подбор и техническо предложение за изпълнение на поръчката”;

- плик № 2 с надпис „Предлагана цена”.

Дата: ….................... ………….......................................................................................

(подпис на лицето, представляващо участника)

……………………………………………………………………

(име и фамилия на лицето, представляващо участника)

…………..………………………………………………………..

(качество на лицето, представляващо участника)

…………………………………………………………………………… (наименование на участника)

ОБРАЗЕЦ № 2 ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

От участник: .......……………………………………….............................................................................

(посочва се наименованието на участника, ЕИК, представляващо лице и данни за кореспонденция

– адрес, телефон, факс, електронна поща; в случай на обединение следва да се посочат наименованието на обединението, представляващият обединението и неговите членове)

Относно: Открита процедура с предмет: „Реконструкция на Технически блок (ТБ) и Летищна контролна кула (ЛКК) на Летищен център за обслужване на въздушното движение (ЛЦ за ОВД) – Варна“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР,

С представянето на настоящото техническо предложение поемаме ангажимент за изпълнение на поръчка с предмет: „Реконструкция на Технически блок (ТБ) и Летищна контролна кула (ЛКК) на Летищен център за обслужване на въздушното движение (ЛЦ за ОВД) – Варна“ в съответствие с изискванията на документацията.

Изпълнението на строително-монтажните работи ще бъде съобразено с:

• Изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), касаещи определената категория строителство.

• Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти.

• Строително-монтажните работи ще бъдат изпълнени в съответствие с изискванията към строежите на чл. 169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

• В строежа ще се влагат само строителни продукти, отговарящи на изискванията на чл.169 а от ЗУТ и изискванията на възложителя.

• Изискванията на Закона за управление на отпадъците и Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали

• Конкретно приложимите стандарти, съгласно действащата нормативна уредба в Република България и хармонизираните Европейски стандарти.

• Всяка друга приложима към изпълнението на поръчката нормативна уредба.

I. След като се запознахме с документацията за участие, с настоящото предложение за изпълнение на поръчката правим следното обвързващо предложение:

I.1. Срок за изпълнение на поръчката /словом/ календарни дни.

(Предлаганият срок за изпълнение на поръчката следва да бъде не по-дълъг от 180 календарни дни, считано от датата на подписване на протокол за откриване на строителната площадка до датата на подписване на приемо-предавателен протокол, удостоверяващ цялостното приемане на изпълнението на предмета на поръчката.

Предложеният срок за изпълнение следва да бъде цяло число.)

І.2. Предлагаме следните гаранционни срокове:

- на строително-монтажните работи, както следва:

..................... ……………….

………………………………

………………………………

(не могат да бъдат по-кратки от предвидените съгласно чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти)

- на машини и съоръжения ................ (. с думи) месеца (когато не са предвидени минимални

гаранционни срокове за дадено съоръжение/машина съгласно Наредба№ 2 от 31.07.2003 г., същите не могат да бъдат по-кратки от 24 /двадесет и четири/ месеца).

ІІ. Прилагаме подробен линеен календарен график (в календарни дни) за предложения срок на изпълнение на поръчката, който ако бъдем избрани за Изпълнител на поръчката, се задължаваме при подписване на договора да представим актуализиран съобразно конкретното начало и край на изпълнение на договора.

Забележка:

Графикът следва да е разработен като диаграма на Гант с хоризонтални диаграми, така че да е видно изпълнението на всички процеси в Техническото предложение за изпълнение на поръчката и Количествено-стойностната сметка по етапи, да съдържа последователността и продължителността им, обвързани с движението на работната ръка, доставките на материали, обезпечаване на необходимата строителна механизация и временно оборудване, като огради, скелета, тоалетни и т.н. Графикът следва ясно да посочва, че всички дейности ще бъдат завършени в рамките на срока за изпълнение, предложен от участника и не по-дълъг от обявения срок за изпълнение от Възложителя.

Линейният календарен график следва да съдържа:

- норма време за всяка една операция, посочена в КСС за обекта, както и необходимите строителни работници и общите за обекта човекодни.

- необходимата механизация и използваните сметни норми.

- участникът следва да посочи кои сметни норми е използвал – СЕК, УСН, или други.

- да е видна последователността и продължителността на СМР (участникът трябва да отчете времето за подготвителните дейности, началото на СМР, обвързани със срокове за предаване на строителната площадка, срокове за завършване на отделните СМР, общо времетраене на СМР, краен срок за предаване на обекта, с подписване на констативен акт – обр.15 за установяване годността за приемане на обекта).

IIІ. Правим следното „Предложение за организацията и цялостния подход за изпълнение на обекта“:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………

Указания за изготвяне на предложението и изисквания към съдържанието му

„Предложение за организацията и цялостния подход за изпълнение на обекта“ трябва да има следното задължително минимално съдържание:

1) Разписани подход, организация и последователност за изпълнение на видовете строително- монтажните работи и съпътстващите ги организационни дейности, в съответствие с приложения линеен график, Техническа спецификация – Приложение № 1, технически инвестиционен проект за обекта и Количествено-стойностна сметка – Приложение № 2, неразделни части от настоящата документация;

2) Като неразделна част да е приложена попълнена Таблица № 1 – Технически спецификации по части „Архитектура“, „Конструкции“, „Електрическа“, ВиК, „Пожароизвестяване“, ОВК и

„Пожарна безопасност“ към Приложение № 1 – Техническа спецификация), от която е видно съответствието на техническите параметри на материалите и изделията/системата, които участникът предлага да се вложат при изпълнението на строежа (обекта);

Забележки:

- В случай, че даден предлаган материал или изделие не отговаря на изискванията, посочени от възложителя, офертата на участника няма да бъде оценявана и участникът ще бъде предложен за отстраняване.

- Възложителят не ограничава участниците да завишат качеството на материалите и/или изделилията спрямо минималните изисквания от техническата спецификация. Следва обаче да се има предвид, че избраният изпълнител е необходимо да предоставя винаги качество на материалите, съобразено не само с минималните изисквания от техническата спецификация, но и с направеното техническо предложение и с качество минимум отговарящо на представените документи съгласно Приложение № 3 към настоящото Техническо предложение.

3) Като неразделна част да е приложен Линеен график (в календарни дни) за изпълнение на обекта, в съответствие с оферирания срок за изпълнение и отговарящ по съдържание на изискванията възложителя, съобразно указанията в настоящия образец на Техническо предложение за изпълнение на поръчката.

Забележка:

Изготвените линеен календарен график за предложения срок на изпълнение на поръчката

„Предложение за организацията и цялостния подход за изпълнение на обекта“, трябва да са взаимосвързани и съвместими помежду си.

Наличието на задължителното минимално съдържание на „Предложението за организацията и цялостния подход за изпълнение на обекта“ и на линейния календарен график е предпоставка за допускане на офертата до оценка съгласно „МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ“ – Раздел ІХ към настоящата документация.

Приложения:

1. Линеен календарен график за изпълнение (в календарни дни);

2. Попълнена Таблица № 1 – Технически спецификации по части „Архитектура“,

„Конструкции“, „Електрическа“, ВиК, „Пожароизвестяване“, ОВК и „Пожарна безопасност“

към Приложение № 1 – Техническа спецификация;

3. Документи относно предлаганите материали и изделия /система (официални каталози и/или сертификати и/или декларации за съответствие/произход и/или протоколи от изпитвания и/или др.), посочени в Таблица № 1 към Приложение № 1 – Техническа спецификация от документацията за участие.

4. Друга информация и/или документи (по преценка на участниците).

Дата: ….................... ………….......................................................................................

(подпис на лицето, представляващо участника)

……………………………………………………………………

(име и фамилия на лицето, представляващо участника)

…………..………………………………………………………..

(качество на лицето, представляващо участника)

……………………………………………………………………………

(наименование на участника)

ОБРАЗЕЦ № 3

ДО

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

„РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ”

П Р Е Д Л А Г А Н А Ц Е Н А

от ………………………………………………………………………………….

(пълно наименование и адрес на управление: […])

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с условията, определени в документацията за участие в открита процедура за поръчка с предмет „Реконструкция на Технически блок (ТБ) и Летищна контролна кула (ЛКК) на Летищен център за обслужване на въздушното движение (ЛЦ за ОВД) – Варна“, ние предлагаме цена за изпълнение на поръчката, както следва:

1. Крайна цена за изпълнение на поръчката е в размер на ................ (. с думи)

xxxx xxx ДДС, съответно ................ (. с думи) с вкл. ДДС, в която са включени:

1.1. Цена за предвидени работи – .................. (. с думи) лева без ДДС,

съответно ....................... (..................................... с думи) с включен ДДС;

1.2. Разходи за непредвидени работи – в размер на 10% (десет процента) от цената за предвидените по т. 1.1., а именно .................. (. с думи) лева без ДДС, съответно

....................... ( с думи) с включен ДДС.

Забележка: Крайната цена включва всички разходи на Изпълнителя за комплексното изпълнение на договора, включително цената на вложените материали, оборудване, разходи за труд и доставки, механизация, енергия, складиране, подготовка на строителството, извънреден труд, осигуряване на нормативно определените безопасни условия на труд на строителната площадка по време на извършване на строителните работи, освобождаването на площадката от строителни отпадъци, необходимите за строителството помощни видове СМР и материали

/товаренето, разтоварването на посочените от Възложителя места (ръчно и/или механизирано)/, както пренасяне на материали, строителни отпадъци и други подобни, извозване и предаване за третиране на строителните отпадъци, провеждане на проби и изпитвания, обучение/инструктаж и всички други присъщи разходи, не упоменати по-горе, включително данъци и такси, както и печалбата.

2. Непредвидени видове работи, за които не са посочени единични цени в подробните количествено-стойностни сметки по отделните части, ще се заплащат по анализна цена, формирана въз основа на представени фактури за доставка на материали (без вкл. ДДС), разход за труд и механизация, съгласно Уедрени сметни норми (УСН) и Трудови норми в строителството (ТНС) при следните показатели:

• часова ставка за труд с вкл. допълнителни разходи за труд лв./човекочас без вкл.

ДДС;

• ставки за механизация, предвидена за изпълнението на СМР на обектите с вкл. допълнителни разходи:

- тежка механизация:

..................... лв./xxxxxxxxxxx без вкл. ДДС;

……………..

……………..

- лека механизация:

..................... лв./xxxxxxxxxxx без вкл. ДДС;

……………..

……………..

• доставно - складови разходи %;

• печалба %.

Приложения:

1. Попълнена, подписана и подпечатана количествено-стойностна сметка – Приложение № 2 към настоящата документация.

Дата: …..................... …………..………………………………………………………..

(подпис на лицето, представляващо участника)

……………………………………………………………………

(име и фамилия на лицето, представляващо участника)

…………..………………………………………………………..

(качество на лицето, представляващо участника)

…………..………………………………………………………..

(наименование на участника)

ОБРАЗЕЦ № 4

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ПОРЪЧКА
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“, бул. Брюксел № 1
ИЗПЪЛНИТЕЛ:	……<ИМЕ>…………… <СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ>
ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА И НА ДОГОВОРА:	„Реконструкция на Технически блок (ТБ) и Летищна контролна кула (ЛКК) на Летищен център за обслужване на въздушното движение (ЛЦ за ОВД) – Варна“
СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА:	………………………лева без ДДС
СУМА НА БАНКОВАТА ГАРАНЦИЯ:	представляваща 5 % (пет процента) от стойността на договора в размер на лева без ДДС
ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ:	<ДАТА на валидност – до изтичане на най-дългия сред изброените минимално изискуем гаранционен срок съгласно чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. и посочен в Образец № 2 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката, плюс 30 (тридесет) дни>
Ние, <име на банката издател>, със седалище и адрес на управление <……> сме уведомени, че между Вас ДП РВД, като Възложител и < фирма, ........………адрес,...…….................., ЕИК> като Изпълнител предстои да бъде сключен договор за възлагане изпълнението на поръчка с посочения предмет. В съответствие с условията по договора Изпълнителят следва да представи във Ваша полза банкова гаранция за изпълнение на същия за сума, представляваща 5 % ( пет процента) от стойността на договора без ДДС съгласно посоченото по-горе. Във връзка с изложеното се задължаваме безусловно и неотменимо, независимо от валидността и действието на горепосочения договор, да Ви заплатим всяка сума до размера на гаранцията при получаване на Ваше надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил частично или изцяло задълженията си по договора. Плащането се извършва незабавно без предшестващи съдебни или арбитражни решения и независимо от правните взаимоотношения между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са автентични и Ви задължават съгласно закона. Искането за плащане може да бъде представено и чрез съобщение по SWIFT.

Банковата гаранция е непрехвърляема и може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след връщане на оригинала на същата в <име на банката издател>.
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ:	……………..
МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ:	……………..
ИМЕНА И ДЛЪЖНОСТИ НА СЪОТВЕТНИТЕ ОТОРИЗИРАНИ ОТ БАНКАТА ЛИЦА	<подпис и печат >

ОБРАЗЕЦ № 5

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за оглед на обекта, на който ще се изпълняват дейностите по изпълнение на предмета на поръчката

Долуподписаните:

1. (име, фамилия и длъжност)

Живущ в гр. ..................................., ул. .........................., № ,

л.к. № ............................., ЕГН и

0. (име, фамилия и длъжност)

Живущ в гр. ..................................., ул. .........................., № ,

л.к. № ............................., ЕГН и

Xредставители на фирма (посочва се наименованието на

участника), ЕИК …………………………..

ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ

Във връзка с участието в открита процедура за избор на изпълнител за възлагане на поръчка при условията на чл. 53, ал. 10, изречение първо, хипотеза втора от Закона за гражданското въздухоплаване (ЗГВ) с предмет „Реконструкция на Технически блок (ТБ) и Летищна контролна кула (ЛКК) на Летищен център за обслужване на въздушното движение (ЛЦ за ОВД) – Варна“ посетихме обекта на ДП РВД и сме се информирали за спецификата на този обект, на който ще се изпълняват дейностите по изпълнение предмета на поръчката.

Задължаваме се да не разпространяваме информация, която ни е станала известна при и по повод огледа на обектите на Възложителя, както и всяка друга информация, независимо от формата й, но свързана с Възложителя.

Декларатори:

1. (подпис)

……................................................ (име, фамилия и длъжност)

2. (подпис)

……................................................ (име, фамилия и длъжност)

Дата: ....................... 20. г.

гр. .......................

За ДП РВД:

1. (подпис)

……................................................ (име, фамилия и длъжност)

* Забележка: Настоящата декларация се подписва в два екземпляра – един за Възложителя и един за съответното заинтересовано лице, извършило огледа.

ОБРАЗЕЦ № 6

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Долуподписаните:

1. (име, фамилия и длъжност)

Живущ в гр. ..................................., ул. .........................., № ,

л.к. № ............................., ЕГН и

0. (име, фамилия и длъжност)

Живущ в гр. ..................................., ул. .........................., № ,

л.к. № ............................., ЕГН и

Xредставители на фирма (посочва се наименованието на

участника), ЕИК …………………………..

Във връзка с обявена открита процедура за избор на изпълнител за възлагане на поръчка при условията на чл. 53, ал. 10, изречение първо, хипотеза втора от Закона за гражданското въздухоплаване (ЗГВ) с предмет „Реконструкция на Технически блок (ТБ) и Летищна контролна кула (ЛКК) на Летищен център за обслужване на въздушното движение (ЛЦ за ОВД) – Варна“ получихме инвестиционен технически проект за обекта.

ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ:

1. Задължаваме се да не разгласяваме по никакъв начин конфиденциална информация за настоящата поръчка, станала ми известна въз основа на предоставения проект.

2. Задължавам се да пазя конфиденциалната информация добросъвестно, за да предпазя разпространяването и публикуването й от лица, които нямат правото да я ползват, разпространяват и публикуват.

3. Задължавам се да върна при поискване от страна на Възложителя всички предоставени ми от него документи.

Конфиденциална информация по смисъла на настоящата Декларация е всяка търговска, техническа или финансова информация, получена от писмен, устен или електронен вид.

Разгласяване на конфиденциална информация по смисъла на настоящата Декларация представлява всякакъв вид устно или писмено изявление, предаване на информация на хартиен, електронен или друг носител, включително по поща, факс или електронна поща, както и всякакъв друг начин на разгласяване на информация, в това число чрез средствата за масово осведомяване, печатните издания или Интернет.

Задължението за запазване на конфиденциалност е без ограничение в територията и е за срок от 10 години.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.

Декларатори:

1. (подпис)

……................................................ (име, фамилия и длъжност)

2. (подпис)

……................................................ (име, фамилия и длъжност)

Дата: ....................... 20. г.

гр. .......................

За ДП РВД:

1. (подпис)

……................................................ (име, фамилия и длъжност)

* Забележка: Настоящата декларация се подписва в два екземпляра – един за Възложителя и един за съответното лице, получило проекта.

ОБРАЗЕЦ № 7

В Ъ П Р О С Н И К/ QUESTIONNAIRE

ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА РАБОТА В СТРАТЕГИЧЕСКИ ЗОНИ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ОБЕКТ ИЛИ В ЗОНИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

FOR ISSUING A WORK PERMIT FOR STRATEGIC ZONES OF A STRATEGIC SITE OR FOR ZONES RELATED TO THE PERFORMANCE OF

A STRATEGIC ACTIVITY

(стратегически обект или зона, в която ще се извършва стратегическа дейност/strategic site or zone related to the performance of a strategic activity )

(наименование, номер и срок на договора при извършване на конкретно възложена задача/ name, number and term for performing the specifically assigned task)

I. ДАННИ ЗА ЛИЦЕТО - ОБЕКТ НА ПРОУЧВАНЕ/ DETAILS OF THE PERSON - SUBJECT OF THE VETTING

Име/Name

(собствено, бащино и фамилно име/ first, father’s name and surname)

Дата на раждане Date of birth ЕГН/ЛНЧ Personal №

Община/ Municipality

Населено място/ Location

Място на раждане/ Place of birth

Държава/Country Област/Region

Гражданство/ citizenship

друго гражданство/ another citizenship

Постоянен адрес/ Permanent address

Държава/Country						улица/Street
Област/Region						ж.к., бл./ Residence district, bl.
гр. (с.)/City						вх., ап./entr. app.
п. код/ Postal code						телефон/ Tel.

Настоящ адрес/Current address

Държава/Country							улица/Street
Област/Region							ж.к., бл./ Residence district, bl.
гр. (с.) /City							вх., ап./entr. app.
п. код/ Postal code							телефон/ Tel.
eл. поща/email

ЛК/Паспорт/ ID Card/Passport № Издаден/а на Date of issue от/by

Месторабота/ Occupation

БУЛСТАТ

адрес/Address

Наименование на предприятието/ Business entity name

Държава/Country							улица/Street
гр. (с.) /City							сл. тел./ Office tel.
п. код/ Postal code							сл. факс/ Office fax
eл. поща/email

Заемана длъжност/ Position

Образование/ Education

ІІ. БИЛИ ЛИ СТЕ ОСЪЖДАН? HAVE YOU BEEN SENTENCED OF A CRIME?

НЕ/NO

ДА/YES

(При отговор „Да” - кога и за какво престъпление/ if ”YES” – when and for what crime)

ІІІ. В МОМЕНТА СРЕЩУ ВАС ПОВДИГНАТО ЛИ Е ОБВИНЕНИЕ В ПРЕСТЪПЛЕНИЕ? ARE YOU PRESENTLY CHARGED WITH ANY CRIMES?

НЕ/NO

ДА/YES

(При отговор „Да” да се посочи органа, който води делото/а, и неговия/те номер/а/ if “YES” put down the authority in charge of the case and the number of the case)

ІV. СТРАДАТЕ ЛИ ИЛИ СТРАДАЛИ ЛИ СТЕ ОТ ПСИХИЧЕСКО ЗАБОЛЯВАНЕ?

DO YOU OR HAVE YOU EVER SUFFERED FROM A MENTAL DISEASE?

НЕ/NO

ДА/YES

(При отговор „Да” какво е заболяването, в какви периоди от време, в кои лечебни заведения, име на лекуващия лекар/ if “YES” what is the disease, in what periods of time, in which hospital, name of the physician)

V. ПОЛУЧАВА ЛИ СТЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА РАБОТА ЗА ДРУГИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ЗОНИ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ОБЕКТИ ИЛИ ЗОНИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕ

НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ?

HAVE YOU EVER BEEN GRANTED A WORK PERMIT FOR OTHER STRATEGIC ZONES OF STRATEGIC SITES OR FOR ZONES RELATED TO THE PERFORMANCE OF STRATEGIC ACTIVITIES?

НЕ/NO

ДА/YES

Период/period от/from......до/to...... наименование на обекта/ Name of the site сфера на дейност/ Activity

Декларирам, че съм попълнил(а) въпросника лично съгласно това, което знам, и ми е известно, че всяко умишлено укриване на истина или потвърждаване на неистина може да послужи като основание да ми бъде отказано издаване на разрешение за работа в стратегическите зони на стратегически обекти или в зони, свързани с изпълнение на стратегически дейности, които са от значение за националната сигурност.

I certify hereby that I have personally completed the questionnaire according to what I know and I am informed that any deliberate concealment of the truth or confirmation of untruth can serve as grounds for the refusal for issuing a work permit for strategic zones of strategic sites or for zones related to the performance of strategic activities of importance to the national security.

Съгласен съм моите лични данни, съдържащи се в този въпросник, да бъдат събирани, обработвани и съхранявани само за целите на проверката във връзка с издаване на разрешение за работа в стратегическите зони на стратегически обекти или в зони, свързани с изпълнение на стратегически дейности.

I agree my personal data contained in this questionnaire to be collected, processed and stored only for vetting purposes in connection to the issuance of work permits for the strategic zones of a strategic site or for zones related to the performance of strategic activities.

Прилагам/ Enclosed please find:

1. Свидетелство за съдимост/Criminal record certificate;

2. Документ за липса/наличие на психични заболявания/Certificate for the absence or presence of any mental disease;

3. Документ за липса/наличие на водени срещу мен досъдебни или съдебни производства за престъпления от общ характер/ Official certificate for the absence or presence of pre-trial or court criminal proceedings.

Град/City

дата/Date

............................................................

(подпис на лицето/ signature)

Всички полета във въпросника са задължителни за попълване. All fields in the questionnaire are mandatory.”