Диана ООД; регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 811187662, седалище и адрес на управление: гр. Благоевград 2700, пл. "Георги Измирлиев" No 15, ет. 1, офис №5, адрес за кореспондения: гр. София 1000, бул. Цариградско шосе...

ДОГОВОР №7570

Доставка и сервиз на автомобилни гуми за леки автомобили, лекотоварни автомобили и автомобили 4х4

Настоящият договор се сключи на 21/09/2017, в гр. София на основание Решение ДР-762/10/08/2017 г. на Възложителя за избор на доставчик на обществена поръчка с № ТТ001611

между:

СОФИЙСКА ВОДА АД, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 130175000, представлявано от Xxxx Xxxxx де Мулиак, в качеството му на Изпълнителен директор, наричано за краткост в този договор Възложител и

Xxxxx XXX; регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 811187662, седалище и адрес на управление: гр. Благоевград 2700, пл. "Xxxxxx Xxxxxxxxx" No 15, ет. 1, офис №5, адрес за кореспондения: гр. Xxxxx 0000, xxx. Цариградско шосе No 268; 02/8148160; 02/8148125; xxxxx@xxxxx-xxx.xxx, www.diana- xxx.xxx, представлявано от XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX и XXXXX XXXXXXX XXXXXX в качеството им на управители, наричано за краткост в този договор Доставчик.

Възложителят възлага, а Доставчикът приема и се задължава да извършва доставките, предмет на обществената поръчка за: „Доставка и сервиз на автомобилни гуми за леки автомобили, лекотоварни автомобили и автомобили 4х4“ с номер ТТ001611, съгласно одобрено от възложителя техническо - финансово предложение на доставчика, което е неразделна част от настоящия Договор.

Възложителят и Доставчикът се договориха за следното:

1. В този Договор думите и изразите имат същите значения, както са посочени съответно в Раздел Г: „Общи условия на договора”.

2. Следните документи трябва да се съставят, четат и тълкуват като част от настоящия Договор, и в случай на несъответствие при тълкуване имат предимство в посочения по – долу ред:

• Раздел А: Техническо задание – предмет на договора;

• Раздел Б: Цени и данни;

• Раздел В: Специфични условия на договора;

• Раздел Г: Общи условия на договора за доставка;

3. Доставчикът приема и се задължава да доставя стоки, предмет на настоящия Договор, в съответствие с изискванията на Договора.

4. В съответствие с качеството на извършваните доставки, Възложителят се задължава да заплаща на Доставчика, съгласно единичните цени по Договора, вписани в ценовите таблици към настоящия Договор, по времето и начина, посочени в Раздел Б: Цени и данни и в Раздел Г: Общи условия на договора.

5. Срокът за възлагане на поръчки по договора е 36 месеца, считано от датата на първата поръчка по договора.

5.1. Срокът на действие на договора приключва 1 месец след изтичане на срока за възлагане на поръчки.

5.2. В случай, че до 12.10.2017 г. не е изпратена поръчка, срокът за възлагане започва да тече от същата дата.

5.3. В случай че договорът се подпише след посочената в т.5.2. дата, срокът за възлагане започва да тече считано от датата на подписването му.

6. Възложителят ще поръчва стоки, предмет на договора съобразно своите нужди. На доставчика не са гарантирани количества на възлаганите доставки по договора.

7. През посочения по-горе срок за възлагане, възложителят има право да възлага доставки на обща стойност ненадвишаваща 200 000 (двеста хиляди) лева без ДДС,

8. Изменения, включително опции и подновявания на договора:

Договорът може да бъде изменян съобразно чл.116 от ЗОП.

8.1. Когато възложителят не разполага с текущ договор за възлагане на доставките и услугите, предмет на настоящия договор и при наличие на взаимно съгласие между страните, сроковете на възлагане и действие на настоящия договор могат да бъдат продължени до сключване на нов договор, но с не повече от 12 месеца, за което страните подписват допълнително споразумение.

8.1.1. През периода на продължения срок на договора, възложителят има право да възлага доставки и услуги по предмета на договора на обща стойност 32,5% (тридесет и две цяло и половин процент), или 65 000 (шестдесет и пет хиляди) лева без ДДС, от максималната стойност на договора, към които се прибавя остатъчната (неизразходваната) максимална стойност на договора (когато е налична такава).

8.1.2. В случаите на такова изменение възложителят има право да изиска допълнителна гаранция за изпълнение, в размер на процента на гаранцията за изпълнение по договора, приложен върху прогнозната стойност на допълнителните доставки.

8.2. Доставчикът има възможност да предлага на възложителя по-ниски цени или по-изгодни за възложителя условия от заложените по договора за всяка от обособените позиции в ценовата таблица и или ценовата листа. Доставчикът изпраща писмено предложението си, което се одобрява от контролиращия служител по договора от страна на възложителя.

8.3. При корекция на доставните цени, удостоверено от официален документ на производителя, с повече от 7%, Доставчикът след съгласуване с Възложителя и не по-рано от седем месеца от подписване на договора, може да коригира и цените на стоките, като запазва отстъпката.

9. Доставчикът е представил/внесъл гаранция за изпълнение на настоящия Договор в размер на 4% (четири процента) от прогнозната стойност на договора, без да се включва стойността на опциите, което представлява 8000 лева /осем хиляди лева/. Гаранцията за изпълнение на договора е с валидност, считано от датата на подписването му до изтичане на срока на действието му.

10. Задълженията на доставчика по отношение на гаранционния срок на стоките, предмет на договора, запазват действието си до изтичане на уговорения гаранционен срок.

11. В случай че доставчикът е обявил в офертата си ползването на подизпълнител/и, то той е длъжен да сключи договор/и за подизпълнение.

12. Контролиращ служител по договора от страна на Възложителя: Xxx Xxxxxxxx – транспортен координатор.

13. Контролиращ служител по договора от страна на Доставчика:

...............................................................................................................

Настоящият Договор се сключи в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните, въз основа и в съответствие с българското право.

/Заличена информация по ЗЗЛД/

Xxxxx XXX

XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX и/или XXXXX XXXXXXX XXXXXX

Доставчик

/Заличена информация по ЗЗЛД/ СОФИЙСКА ВОДА АД

Xxxx Xxxxx де Мулиак Изпълнителен директор Възложител

РАЗДЕЛ А: ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ – ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. Предмет на договора е „Доставка и сервиз на автомобилни гуми за леки автомобили, лекотоварни автомобили и автомобили 4х4”.

Доставка и сервиз на автомобилни гуми за леки автомобили, лекотоварни автомобили и автомобили 4х4

	летни		зимни
тип автомобил	Размери гуми	Индекс	Размери гуми	Индекс
лек автомобил	155/80/13	79 Т	155/80/13	79 Т
лек автомобил	155/65/14	75 T	155/65/14	75 T
лек автомобил	175/65/14	82 T	175/65/14	82 T
лек автомобил	185/65/15	88 T	185/65/15	88 T
лекотоварен автомобил	195/60/15	88 T	195/60/15	88 T
лек автомобил	195/65/15	91T	195/65/15	91H
лек автомобил	205/55/16	91 V	205/55/16	91 H
лекотоварен автомобил	215/70/15 C	109/107 S	215/70/15 C	109/107 R
лекотоварен автомобил	205/75/16 C	110/108 R	205/75/16 C	110/108 P
лекотоварен автомобил	215/75/16 C	116/114 R	215/75/16 C	116/114 R
лекотоварен автомобил 4х4	235/75/15	104 S	235/75/15	104 S
лекотоварен автомобил 4х4	235/70/16	106 T	235/70/16	106 T
лекотоварен автомобил	175/70/14	84 T	175/70/14	84 T
ремарке	195/14С	106/104R	195/14С	106/104R
лекотоварен автомобил	185/65/14	86 T	185/65/14	86 T
лек автомобил 4х4	205/70/15	96 T	205/70/15	96 T
лекотоварен автомобил 4х4	215/90/15	99 K	215/90/15	99 K
лек автомобил 4х4	215/65/16	98 S	215/65/16	98 S
лек автомобил 4х4	185/75/16	95T	185/75/16	95 T
лек автомобил 4х4	215/60/17	96 H	215/60/17	96 H
лек автомобил 4х4	225/65/17	106 H	225/65/17	106 H
лек автомобил 4х4	245/70/16	107 H	245/70/16	107 S
лекотоварен автомобил	225/75/16 С	121R	225/75/16 С	121R
лек автомобил 4х4	265/65/17	112 H	265/65/17	112 H
лек автомобил 4х4	225/55/19	99V	225/55/19	99V

2. Място на доставка и монтаж: DDP склад/сервиз на Доставчика, съгласно Incoterms 2015.

3. Предмет на договора са и всички размери гуми, невключени в Ценовата таблица.

4. Предмет на договора е и сервиз и ремонт на автомобилни гуми за леки автомобили, лекотоварни автомобили и автомобили 4х4, налични и използвани от Възложителя.

5. Срокът за доставка и монтаж на заявените от Възложителя нови гуми е до 48 часа от датата на заявката.

6. Доставчикът доставя и монтира поръчаните Стоки, предмет на договора, съобразно посочените от него в Ценова таблица 1 и Ценова таблица 2 от Раздел Б: „Цени и данни“ единични цени и други изисквания по Договора.

7. При монтаж на гума Доставчика трябва да почисти джантата и задължително да обмаже борда на гумата с уплътняващо вещество. Дейности по изправяне на джанта от Доставчика се одобряват само от Контролиращият служител по договора при доказана от Доставчика необходимост.

8. При поставяне на нова автомобилна гума Доставчикът няма право да фактурира разходи за услуги не включени в Ценова таблица 3.

9. При сервиз/ремонт на автомобилна гума Доставчикът няма право да фактурира разходи за услуги не включени в Ценова таблица 4.

10.Доставчикът доставя и монтира поръчаните Стоки в своята сервизна база на територията на град София.

11.Автомобилните гуми трябва да са с дата на производство не повече от 12 месеца преди датата на доставка.

12.Доставчикът трябва да доставя гуми с качество, не по-ниско от качеството на гумите, използвани за първоначално вграждане от заводите-производители на съответния автомобил. Гумите трябва да бъдат актуален модел с високо надежни експлоатационни качества по отношение на сигурност, стабилност в завой при различни пътни условия, спирачен път на автомобила, управляемост, аквапланинг.

13.Доставените Автомобилните гуми следва да са с официални етикети, отговарящи на Европейския регламент относно етикирането на гумите (Регламент (ЕО) № 1222/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 година за етикирането на гумите). Автомобилните гуми следва да отговарят на следните критерии:

-Икономия на гориво и ниво на емисии СО2 от клас А до клас E за летните и от клас А до клас F за зимните;

-Сцепление на мокра настилка от клас А до клас С;

- Външен шум dB- 71 за летните и 72 за зимните.

Тези изисквания не се отнасят за размери 215/90/15 и 185/75/16 .

14.Доставчикът трябва да доставя гуми, производство на водещи по отношение на качеството световни производители, чиито продукти заемат челно място в тестовете, провеждани ежегодно от специализирани организации в ЕС – ADAC, WINTERREIFENTESTS и SOMMERREIFENTESTS.

15.Доставчикът предоставя на Възложителя минимален гаранционен срок на доставените и монтирани нови гуми не по-малък от 12 месеца или 40 000 км пробег, което събитие настъпи първо.

16.Изискване ООС - Във връзка с Наредбата за излезли от употреба автомобилни гуми Доставчикът се задължава да приема безвъзмездно обратно старите гуми на Възложителя.

17.Таблица Гаранционен срок:

Изискване:

Предложение на участника:

Гаранционният срок на новите гуми трябва да бъде минимум 12 месеца или 40 000 км пробег от датата на монтажа на новата гума, което събитие настъпи първо.

Подпис:

РАЗДЕЛ Б: ЦЕНИ И ДАННИ

ЦЕНОВИ ДОКУМЕНТ

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цените на Стоките, предмет на договора, са посочени в Ценови таблици.

1.2. Цените са в български лева, без ДДС и до втория знак след десетичната запетая.

1.3. Единичните цени включват всички евентуални разходи, платими от “Софийска вода” АД допълнително във връзка с изпълнението на настоящия договор.

1.4. На Доставчика не са гарантирани количества на поръчваните стоки.

1.5. Цените ще са постоянни за срок от седем месеца след подписването на Договора. След този срок при корекция на доставните цени, удостоверено от официален документ на производителя, с повече от 7%, Доставчикът след съгласуване с Възложителя може да коригира и цените на стоките, като запазва отстъпката.

2. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. След всяка доставка на Стоки и/или Услуги, предмет на договора, извършена съгласно изискванията на договора, представител на Доставчика и представител на Възложителя подписват приемо-предавателен протокол.

2.2. Въз основа на подписан без възражения приемо-предавателен протокол Доставчикът издава фактура.

2.3. Плащането ще се извършва по банков път, съгласно т.6 ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ от РАЗДЕЛ Г: ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА ЗА ДОСТАВКА.

3. КАТАЛОЗИ

3.1. За всички възникнали допълнителни нужди от гуми, невключени в Ценовата таблица, но фигуриращи в каталозите на Доставчика, Възложителят си запазва правото да ги поръчва в рамките на 15,00% от максималната/прогнозната стойност на договора по каталожни цени, предварително намалени с посочената в Ценовата таблица отстъпка от продажната цена (Показател О1

„Оферирана отстъпка в Ценова таблица 5“).

4. ЦЕНОВИ ТАБЛИЦИ

СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

1. НЕУСТОЙКИ

1.1. В случай, че Доставчикът не изпълнява своите задължения по договора, включително не спазва срока на доставка, Доставчикът се задължава да изплати на Възложителя неустойка в съответствие с посоченото в настоящия Договор.

1.2. В случай, че Доставчикът не достави и/или монтира поръчани стоки в рамките на срока на доставка, той дължи на Възложителя неустойка в размер на 5,00% (пет процента) от стойността на поръчаните стоки за всеки ден забавяне на доставката, но не повече от стойността на поръчаните стоки.

1.3. Ако Доставчикът забави доставката и/или монтажа на поръчани стоки с повече от 10 (десет) работни дни, то ще се счита, че Доставчикът е в съществено неизпълнение на Договора. В такъв случай Възложителят има право да прекрати едностранно Договора поради неизпълнение от страна на Доставчика и да задържи гаранцията за изпълнение на Доставчика

1.4. В случай, че Доставчикът достави некачествена и/или несъответстваща на техническите изисквания стока и/или некачествено монтира поръчани стоки, той дължи на Възложителя неустойка в размер на 30,00% (тридесет процента) от стойността на поръчаните стоки, като за своя сметка отстрани установените несъответствия в договореното качество на стоката и/или нейния монтаж.

1.5. В случай, че Доставчикът прекрати едностранно Договора, без да има правно основание за това, същия дължи на Възложителя неустойка в размер на 30% (тридесет процента) от стойността на договора.

1.6. Доставчикът ще изплати неустойката в срок до 5 (пет) работни дни от получаването на писмено уведомление от Възложителя за налагането на съответната неустойка. Възложителят си запазва правото да удържи наложените неустойки от предоставената му гаранция за изпълнение или да ги прихване от насрещно дължими на Доставчика суми.

2. САНКЦИИ, НАЛАГАНИ НА “СОФИЙСКА ВОДА” АД

2.1. Ако в който и да е момент, поради действие или бездействие от страна на Доставчика и/или негови служители, на “Софийска вода” АД бъдат наложени санкции по силата на действащото законодателство, Доставчикът се задължава да обезщети Възложителя по всички санкции в пълния им размер.

3. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

3.1. Гаранцията за изпълнение е 4 % (четири процента) от стойността на договора и е със срок и валидност съгласно предвиденото в договора, като Възложителят не дължи лихви на Изпълнителя за периода, през който гаранцията е престояла при него.

3.2. В случай, че Изпълнителят откаже да изплати неустойка, глоба или санкция, наложена съгласно изискванията на настоящия договор, Възложителят има право да приспадне дължимата му сума от гаранцията за изпълнение, внесена от Изпълнителя, за гарантиране изпълнението на настоящия договор. Изпълнителят е длъжен да поддържа стойността на гаранцията за изпълнение за срока на договора.

3.3. В случай, че стойността на гаранцията за изпълнение се окаже недостатъчна, Изпълнителят се задължава в срок от 5 работни дни да заплати стойността на дължимата неустойка и да допълни своята гаранция за изпълнение до нейния пълен размер.

3.4. В случай, че Възложителят прекрати Договора поради неизпълнение от страна на Изпълнителя, то Възложителят има право да задържи изцяло гаранцията за изпълнение, представена от Изпълнителя.

РАЗДЕЛ Г: ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА ЗА ДОСТАВКА

Процедура ТТ001611 – Доставка и сервиз на автомобилни гуми за леки автомобили, лекотоварни автомобили и автомобили 4х4

РАЗДЕЛ Г: ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА ЗА ДОСТАВКА

Съдържание:

Член: Описание

1. ДЕФИНИЦИИ

2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

4. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

5. НЕУСТОЙКИ

6. ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

7. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

8. ПУБЛИЧНОСТ

9. СПЕЦИФИКАЦИЯ

10. ДОСТЪП И ИНСПЕКТИРАНЕ

11. ЗАГУБА ИЛИ ПОВРЕДА ПРИ ТРАНСПОРТИРАНЕ

12. ОПАСНИ СТОКИ

13. ДОСТАВКА

14. ГАРАНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО

15. ПРАВО НА ОТКАЗ

16. ОБРАЗЦИ И МОСТРИ

17. ДОСТЪП ДО ОБЕКТА И СЪОРЪЖЕНИЯ

18. ЗАСТРАХОВАНЕ И ОТГОВОРНОСТ

19. ПРЕОТСТЪПВАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

20. РАЗДЕЛНОСТ

21. ПРЕКРАТЯВАНЕ

22. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

23. XXXX XXXXX

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА ЗА ДОСТАВКА

Общите условия на договора за доставка, са както следва:

1. ДЕФИНИЦИИ

Следните понятия следва да имат определеното им по-долу значение. Думи в единствено число следва да се приемат и в множествено и обратно, думи в даден род следва да се възприемат, в който и да е род, ако е необходимо при тълкуването на волята на страните по настоящия договор. Думите, които описват дадено лице, включват всички представлявани от това лице страни по договора, независимо дали са свързани лица по смисъла на Търговския закон или не, освен ако от контекста не е ясно, че са изключени.

Препращането към даден документ следва да се разбира като препращане към посочения документ, както и всички други документи, които го изменят и/ или допълват.

1.1. “Възложител” означава “Софийска вода” АД, което възлага изпълнението на доставките по договора.

1.2. “Доставчик” означава физическото или юридическо лице (техни обединения), посочено в договора като доставчик и неговите представители и правоприемници.

1.3. “Контролиращ служител” означава лицето, определено от Възложителя, за което Доставчикът е уведомен и което действа от името на Възложителя и като представител на Възложителя за целите на този договор.

1.4. “Договор” означава цялостното съглашение между Възложителя и Доставчика, състоящо се от следните части, които в случай на несъответствие при тълкуване имат предимство в посочения по – долу ред:

• Договор;

• Раздел А: Техническо задание – предмет на договора;

• Раздел Б: Цени и данни;

• Раздел В: Специфични условия;

• Раздел Г: Общи условия;

1.5. “Цена по договора” -означава цената, изчислена съгласно Раздел Б: Цени и данни.

1.6. “Максимална стойност на договора” -означава пределната сума, която не може да бъде надвишавана при възлагане и изпълнение на договора.

1.7. “Стоки” – означава всички стоки, които се доставят от Доставчика, както е описано в настоящия Договор.

1.8. “Обект” означава всяко местоположение (земя или сграда), където ще се извършват доставките, предмет на настоящия договор и всяко друго място, предоставено от Възложителя за целите на договора.

1.9. “Системи за безопасност на работата” означава комплект от документи на Възложителя или нормативни актове съгласно българското законодателство, които определят начините и методите за опазване здравето и безопасността при извършване на доставките, предмет на договора.

1.10. “Поръчка” означава официална поръчка от Възложителя до Доставчика с пълно описание, съгласно Договора, на стоките, цената и мястото на доставка.

1.11. “Срок на доставка” означава фактическият период на доставка на поръчаните стоки, считано от датата на поръчката до датата на реалната доставка на стоките до мястото, определено от Възложителя. Срокът на доставката ще се измерва в работни дни.

1.12. “Забавяне на доставката” означава броя дни забава след изтичане на срока на доставка.

1.13. “Дата на влизане в сила на договора” означава датата на подписване на договора, освен ако не е уговорено друго.

1.14. “Срок на Договора” означава предвидената продължителност на предоставяне на доставките, както е определено в договора.

1.15. “Неустойки” означава санкции или обезщетения, които могат да бъдат налагани на Доставчика, в случай, че доставките не бъдат извършени в съответствие с условията и сроковете в настоящия договор.

1.16. “Гаранция за изпълнение” означава паричната сума или банковата гаранция, която Доставчикът предоставя на Възложителя, за да гарантира доброто изпълнение на договора.

2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Предмет на настоящия Договор е ангажирането на Доставчика от страна на Възложителя да бъде негов неизключителен доставчик на Стоките за Срока на Договора срещу заплащане на Цената по Договора. Възложителят си запазва правото да закупува всяка една от посочените Xxxxx от други източници по свое усмотрение.

2.2. Заявените в Договора количества са примерни и са само с прогнозна цел. Те не дават гаранция за количествата поръчвани Стоки. Единичните цени на Стоките, вписани от Доставчика в Ценовите таблици към Договора, се прилагат за целия срок на договора.

2.3. Заглавията в този Договор са само с цел препращане и не могат да се ползват като водещи при тълкуването на клаузите, към които се отнасят.

2.4. Всяко съобщение, изпратено от някоя от страните до другата, следва да се изпраща чрез пратка с обратна разписка или по факс и ще се счита за получено от адресата от датата, отбелязана на обратната разписка, съответно от получаване на факса, ако той е пуснат до правилния факс номер (когато на доклада от факса за изпращане на насрещния факс е изписано „ОК”) на адресата.

2.5. Всяка страна трябва да уведоми другата за промяна или придобиване на нов адрес, телефонен или факс номер за кореспонденция възможно най-скоро, но не по късно от 48 часа от такава промяна или придобиване.

2.6. Неуспехът или невъзможността на някоя от страните да изпълни, в който и да е момент, някое (някои) от условията на настоящия Договор, не трябва да се приема като отмяна на съответното условие (условия) или на правото да се прилагат условията на настоящия Договор.

2.7. Настоящият договор не учредява представителство или сдружение между страните по него и никоя от страните няма право да извършва разходи от името и за сметка на другата. В изпълнение на задълженията си по договора нито една от страните не следва да предприема каквото и да е действие, което би могло да накара трето лице да приеме, че действа като законен представител на другата страна.

2.8. Евентуален спор или разногласие във връзка с тълкуването или изпълнението на настоящия договор страните ще решават в дух на разбирателство и взаимен интерес. В случай, че това се окаже невъзможно, спорът ще бъде решен по съдебен ред, освен ако страните не подпишат арбитражно споразумение.

2.9. Номерът и Датата на влизане в сила на Договора трябва да бъдат цитирани във всяка кореспонденция.

2.10. Всички задължения или разходи, възникнали за Доставчика в резултат на възлагането на настоящия Договор се приема, че са включени в офертата на Доставчика.

2.11. Доставчикът се задължава да обезщети изцяло Възложителя за всички щети и пропуснати ползи, както и да възстанови в пълния им размер санкциите, наложени от съд или административен орган, ведно с дължимите лихви, направените разноски, разходи, предявени към Възложителя във връзка с изпълнението на настоящия договор и дължащи се на действия, бездействия или забава на необходими действия на Доставчика и/или негови поддоставчици при или по повод изпълнението на доставките.

2.12. Никоя клауза извън чл.7 КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ не продължава действието си след изтичане срока или прекратяването на договора, освен ако изрично не е определено друго в договора.

3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

Без да се ограничава действието на специфичните условия на Договора, общите задължения на Доставчика са, както следва:

3.1. За срока на Договора Доставчикът се задължава да изпълнява задълженията си по настоящия договор точно и с грижата на добър търговец.

3.2. За срока на Договора Доставчикът се задължава да отдели на Възложителя такава част от своя персонал, време, внимание и способности, каквато е необходима за точното изпълнение на задълженията на Доставчика по Договора.

3.3. Доставчикът трябва да се съобразява с инструкциите на Възложителя, както и да пази добросъвестно интересите на Възложителя, във всеки един момент.

3.4. Доставчикът доставя Стоките съгласно изискванията на настоящия Договор.

3.5. Доставчикът договаря подходящи условия с подизпълнители, когато е допуснато ползването на подизпълнители, които условия да отговарят на разпоредбите на настоящия договор.Доставчикът носи отговорност за изпълнението на доставките, включително и за тези, изпълнени от подизпълнителите.

3.6. Доставчикът спазва и предприема необходимото, така че неговите служители и подизпълнители да спазват точно изискванията на приложимото право по повод на здравословните и безопасни условия на труда и изискванията на Възложителя за безопасност при работа.

3.7. Доставчикът трябва да изпраща фактури за плащания съгласно чл.6 ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

3.8. Доставчикът трябва да предоставя на Възложителя документи и/или сертификати, които доказват качеството на Стоките, доставяни на Възложителя.

3.9. Доставчикът осигурява за своя сметка всичко необходимо за изпълнението на

предмета на настоящия Договор, освен ако писмено не е уговорено друго.

3.10. При изпълнение на Договора, Доставчикът предприема всички необходими действия да не възпрепятства дейността на Възложителя или на други доставчици, или да се ограничават права на трети лица, или да се уврежда имущество, независимо дали то принадлежи на Възложителя или не.

3.11. Доставчикът се задължава да не допуска съхраняване и/или ползване на обекта на напитки с алкохолно съдържание и/или други вещества, които могат да препятстват нормалното изпълнение на работите, както и да допуска до строителната площадка/до обекта, на който се предоставят услугите само квалифицирани работници, които не са употребили алкохол и са в добро здравословно състояние, позволяващо им да изпълняват нормално задълженията си.

4. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Без да се ограничават специфичните задължения на Възложителя съгласно договора, общите му задължения са, както следва:

4.1. Възложителят определя Контролиращ служител, за което своевременно уведомява Доставчика. Възложителят може да заменя Контролиращия служител за срока на договора по свое усмотрение.

4.2. Контролиращият служител може да упражнява правата на Възложителя съгласно договора, с изключение на правата, свързани с прекратяване и/или изменение на договора. Ако съгласно условията на назначаването си Контролиращият служител следва да получава изрично упълномощаване от Възложителя за упражняването на дадено правомощие, следва да се приеме, че такова му е дадено и липсата му не може да се противопостави на Доставчика.

4.3. Контролиращият служител може да определи Представител на контролиращия служител, като писмено уведомява Доставчика за това.

4.4. Представителят на Контролиращия служител не може да упражнява правата на Възложителя по договора, свързани с прекратяване и/или изменение на договора.

5. НЕУСТОЙКИ

Неустойките за забава при изпълнение на доставките и/или доставка на некачествени стоки са определени в Раздел В: Специфични условия на договора.

6. ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

6.1. След като напълно се увери в доставката на Стоките съобразно изискуемото качество и количество и в уговорения срок, Възложителят трябва да заплати на Доставчика дължимата сума по цената (цените), вписана/и в Ценовата таблица в РАЗДЕЛ Б: ЦЕНИ И ДАННИ от този Договор и повторена в Поръчката (Поръчките).

6.2. След доставка на стоките, Доставчикът изготвя приемо-предавателен протокол и го предоставя на Възложителя за одобрение.

6.3. Плащането се извършва в четиридесет и пет дневен срок от датата на представяне от Доставчика на коректно съставена фактура в резултат на подписан без възражения приемо- предавателен протокол.

6.4. Контактите между Възложителя и Доставчика във връзка с ежедневното изпълнение на Договора трябва да се осъществяват между Контролиращия служител или Представителя на контролиращия служител и Доставчика.

6.5. Възложителят може да задържи плащане или да прихване суми срещу насрещни дължими суми без допълнителни разходи за него, в случай че има основание за това.

6.6. Всички суми, посочени в Договора, са без ДДС, освен ако изрично не е посочено друго. ДДС, което се дължи по повод на тези суми, се начислява допълнително към тях.

6.7. Задържането и освобождаването на Гаранцията за изпълнение на Договора се осъществява съобразно условията и сроковете, посочени в Раздел В: Специфични условия на договора.

7. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

7.1. Освен с писмено съгласие на другата страна, никоя от страните не може да използва договора или информация, придобита по повод на договора, за цели извън изрично предвидените в договора.

7.2. Освен с писмено съгласие на другата страна, никоя страна не може по време на договора или след това да разкрива и/или да разрешава разкриването на трети лица на всякаква информация, свързана с дейността на другата страна, както и друга конфиденциална информация, която е получена или е могла да бъде получена по време на договора.

7.3. В случай, че Възложителят поиска, Доставчикът прави необходимото така, че неговите служители или подизпълнители да поемат директни задължения към Възложителя по повод на конфиденциалността във форма, приемлива за Възложителя.

8. ПУБЛИЧНОСТ

Освен ако не е необходимо за подписването или е уговорено като необходимо за изпълнението на договора, Доставчикът не публикува по своя инициатива и не разрешава публикуването, заедно или с друго лице, на информация, статия, снимка, илюстрация или друг материал от какъвто и да е вид по повод на договора или дейността на Възложителя преди предварителното представяне на материала на Възложителя и получаването на неговото писмено съгласие. Такова съгласие от Възложителя важи само за конкретното публикуване, което е изрично поискано.

9. СПЕЦИФИКАЦИЯ

9.1. Доставчикът се задължава да изпълнява доставките съгласно Раздел А: Техническо задание – предмет на договора, спецификациите, чертежите, мострите или други описания на доставките, част от договора.

9.2. Ако Доставчикът изпълни доставки, които не отговарят на изискванията на договора, Възложителят може да откаже да приеме тези доставки и да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи. Възложителят може да предостави на Доставчика възможност да повтори изпълнението на неприетите доставки преди да потърси други доставчици.

10. ДОСТЪП И ИНСПЕКТИРАНЕ

Възложителят има право да инспектира в подходящо време съоръженията и сградите на Доставчика, както и помещенията на Поддоставчиците, за

производство на Стоките. За тази цел Доставчикът трябва да осигури достъп на Възложителя до своите помещения.

11. ЗАГУБА ИЛИ ПОВРЕДА ПРИ ТРАНСПОРТИРАНЕ

11.1. Доставчикът трябва да уведоми Възложителя за всяка загуба или повреда на Стоките, включително частична загуба, дефекти или невъзможност да достави цялата или част от партидата.

11.2. Рискът от случайно повреждане или погиване – пълно или частично - на Стоките при транспортирането им, включително до мястото на доставка и предаването им на Възложителя се носи от Доставчика.

12. ОПАСНИ СТОКИ

12.1. Всяка информация, притежавана от или на разположение на Доставчика, която се отнася до всякакви потенциални опасности при транспортиране, предаване или използване на доставяните Стоки, трябва незабавно да бъде съобщена на Възложителя.

12.2. Доставчикът трябва да предостави подробна информация за всички рискове за персонала на Възложителя, произтичащи от специфичното използване на Стоките, предмет на настоящия договор.

12.3. Доставчикът трябва да маркира опасните Стоки с международен символ(и) за опасност и да изпише името на материала им на български език. Транспортните и всички други документи трябва да включват декларация относно опасността и наименованието на материала на български език. Стоките трябва да бъдат придружавани от информация за възможни аварийни ситуации на български език под формата на писмени инструкции, етикети или означения. Доставчикът трябва да спазва изискванията на българското законодателство и на международните споразумения, свързани с пакетирането, поставянето на етикети и транспортирането на опасните Стоки.

12.4. Доставчикът трябва да представи инструкции за безопасно използване на всички Стоки, доставяни на Възложителя или използвани от Доставчика или от неговите Поддоставчици на обекта. Инструкциите трябва да включват минимум следното.

12.4.1. информация за опасностите от използване на Стоките;

12.4.2. оценка на риска от използване на Стоките;

12.4.3. описание на контролните мерки, които трябва да се вземат;

12.4.4. подробности за необходимо предпазно облекло;

12.4.5. подробности за максималните граници на излагане на открито или за приложимите стандарти на излагане на открито, приложими за съответния материал;

12.4.6. всякакви препоръки за следене на здравното състояние;

12.4.7. препоръки, свързани с осигуряване, поддръжка, почистване и тестване на респираторно защитни и на вентилационни съоръжения.

12.4.8. препоръки за боравене с отпадъци, включително и начини на депониране.

12.5. Информацията, която Доставчикът предоставя по горепосочените точки, трябва да се изпраща преди доставката на Стоките.

13. ДОСТАВКА

13.1. Стоките трябва да се доставят от Доставчика до мястото, посочено в Договора или в поръчката, освен ако писмено не е уговорено друго между страните.

13.2. Собствеността и рискът от повреждане или загуба на Стоките се носи от Доставчика до тяхното доставяне на мястото, посочено в Договора или в

Поръчката (поръчките), и приемане от оторизиран представител на Възложителя.

13.3. Доставчикът трябва да предприеме необходимите действия всички Стоки да бъдат надлежно пакетирани, така че да достигнат местоназначението си в добро състояние. Всички Стоки трябва да бъдат доставяни и разтоварвани на мястото, на датата и в часа, посочени в Поръчката (поръчките) или в Договора.

13.4. Всички Стоки, доставяни на Възложителя, трябва да се придружават от известие за доставка, съдържащо Ком. номера на Поръчката (поръчките) и Спецификацията (спецификациите). Известието за доставка трябва да бъде подписано от Възложителя като доказателство за приемането на Стоките.

13.5. Датата (датите) и часът на доставка на Стоките трябва да бъдат определени в Поръчката (поръчките), освен ако не е уговорено друго между страните. Часът на доставка се определя от моментните обстоятелства, освен ако изрично не е уговорено друго между страните. Доставчикът трябва да предостави инструкции или всякаква друга необходима информация, които да позволят на Възложителя да приеме доставката на Стоките.

13.6. Възложителят си запазва правото да отмени всяка Поръчка или всяка неизпълнена част от нея, в случай, че Доставчикът не достави поръчаните Стоки на уговорената дата. В случай на необходимост от повторно поръчване Възложителят може да поръча Стоките от друг доставчик, като всички допълнителни разходи, произтичащи от това, се поемат от Доставчика.

13.7. Количествата доставяни Стоки трябва да отговарят на съответните количества, поръчвани от Възложителя освен ако не е уговорено друго. Възложителят може по свое усмотрение да приеме или не частична доставка на Стоките.

13.8. Когато Доставчикът изисква от Възложителя да връща опаковките на Xxxxxxx, разходите по връщането се поемат от Доставчика. Разходите по връщането се възстановяват на Възложителя в срок до 30 (тридесет) дни, считано от датата на изпращане на опаковките от страна на Възложителя.

13.9. Когато Доставчикът доставя Стоките с МПС, наличните празни опаковки могат да бъдат върнати със същото МПС. Всички опаковки, които подлежат на връщане, трябва да бъдат маркирани като такива.

14. ГАРАНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО

14.1. Доставчикът гарантира, че качеството на Стоките съответства на изискванията на действащото българско законодателство към момента на доставка на Стоките, както и на спецификациите към договора.

14.2. Освен ако друго не е уговорено, без да се ограничават други негови права, Доставчикът трябва във възможно най-кратък срок, но не повече от 10 (десет) дни от датата на уведомяване от страна на Възложителя за дефект или неизпълнение на задължения по Договора, да поправи или замени всички Стоки, които са били или са станали дефектни в срок от 12 (дванадесет) месеца от датата на пускането им в експлоатация или 18 (осемнадесет) месеца от датата на доставянето им. Срокът се удължава пропорционално, ако подобни дефекти се появят след подмяната при правилна експлоатация и се дължат на дефектен дизайн, на погрешни инструкции от страна на Доставчика, или Стоките са некачествени или дефектни поради начина на производство, или има друго нарушение на дадените гаранции на Възложителя.

14.3. В случай, че Доставчикът не поправи даден дефект или не подмени дадени дефектни Стоки в срок до 10 (десет) дни от датата на уведомяване от страна на Възложителя, то Възложителят може да поправи или по собствено усмотрение да подмени тези стоки за сметка на Доставчика.

15. ПРАВО НА ОТКАЗ

15.1. В случай, че Доставчикът достави Стоки, които не съответстват на уговореното по този Договор и на Поръчката (поръчките), независимо дали по качество или по количество, или не са годни да се ползват съобразно целите на Договора или по друг начин не съответстват на уговореното в Договора, Възложителят, без да се ограничават други негови права, има правото да откаже приемането на тези Стоки.

15.2. Възложителят може да предостави възможност на Доставчика да замени неприетите Стоки с други, съответстващи на Договора и Поръчката (поръчките), преди да ги закупи от друго място.

15.3. Възложителят връща на Доставчика всички неприети Xxxxx за негова сметка.

16. ОБРАЗЦИ И МОСТРИ

16.1. Доставчикът трябва при поискване от страна на Възложителя да предостави образци, мостри и инструкции за ползване на Стоките. Подобно предоставяне по никакъв начин не освобождава Доставчика от неговите отговорности по Договора.

16.2. Доставчикът не трябва да се отклонява от нито една одобрена мостра или образец, без предварително да е получил писмено съгласие за това от страна на Възложителя.

17. ДОСТЪП ДО ОБЕКТА И СЪОРЪЖЕНИЯТА

17.1. Ако това е необходимо за изпълнението на предмета на Договора, Възложителят трябва да предостави достъп до обект на оторизирани представители на Доставчика. Достъпът се предоставя след предварително предизвестие от страна на Доставчика.

17.2. Доставчикът предприема необходимите действия неговите служители да не навлизат в други части на Обекта и да ползват само посочените от Възложителя пътища, маршрути и сгради.

18. ЗАСТРАХОВАНЕ И ОТГОВОРНОСТ

18.1. Доставчикът носи пълна имуществена отговорност за вреди, причинени по повод изпълнението на договора, както следва:

18.1.1. Нараняване или смърт на някое лице (служител на Възложителя, служител на Доставчика или наето от него лице или на трети лица при или във връзка с изпълнението на договора;

18.1.2. Повреда или погиване имуществото на Възложителя или на трети лица при или във връзка с изпълнението на договора.

Тази отговорност обхваща и претенциите на трети лица, съдебни процедури, имуществени и/или неимуществени вреди, разноски и всякакви други разходи, свързани с гореизложеното.

18.2. Доставчикът следва да притежава всички задължителни застраховки, съгласно действащата нормативна уредба, както и поддържа валидни застраховки за своя сметка за срока на договора.

18.3. Застрахователните полици се представят на Възложителя при поискване.

19. ПРЕОТСТЪПВАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

19.1. Договорът не може да бъде прехвърлен или преотстъпен като цяло на трето лице.

20. РАЗДЕЛНОСТ

В случай, че някоя разпоредба или последваща промяна в договора се окаже недействителна, останалите разпоредби продължават да бъдат валидни и подлежащи на изпълнение.

21. ПРЕКРАТЯВАНЕ

21.1. Възложителят може (без да се накърняват други права или задължения по договора) да прекрати договора без каквито и да е компенсации или обезщетения с писмено известие до Доставчика при следните обстоятелства:

21.1.1. ако Доставчикът и/или служителите на Доставчика виновно и/или нееднократно предоставят невярна информация или сведения, значително нарушат правилата за безопасност и здраве при работа, продължително и/или съществено не изпълняват задълженията си по договора.

21.1.2. ако за Доставчика е открито производство по несъстоятелност.

21.2. Всяка страна има право едностранно да прекрати Договора изцяло или отчасти, в случай че другата страна е в неизпълнение на Договора и не поправи това положение в четиринадесетдневен срок от получаването на писмено уведомление за това неизпълнение от изправната страна.

21.3. В случай, че Възложителят прекрати Договора поради неизпълнение от страна на Доставчика, то Възложителят има право да задържи изцяло гаранцията за изпълнение, внесена от Доставчика.

21.4. Възложителят има право да прекрати договора с едномесечно писмено предизвестие. Възложителят не носи отговорност за разходи след срока на предизвестието.

21.5. Страните могат да прекратят договора по всяко време по взаимно съгласие.

21.6. Прекратяването на договора не влияе на правата на всяка от страните, възникнали преди или на датата на прекратяване. При прекратяване на договора всяка страна връща на другата цялата информация, материали и друга собственост.

21.7. При изтичане или прекратяване на договора Доставчикът се задължава да съдейства на нов Доставчик за поемане изпълнението на договор. Направените от Доставчика разходи за това се поемат от Възложителя, след неговото предварително одобрение.

22. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Към този договор ще се прилагат и той ще се тълкува съобразно разпоредбите на българското право.

23. XXXX XXXXX

23.1. При възникване на форсмажорни обстоятелства по смисъла на чл.306 от Търговския закон на Република България, водещи до неизпълнение на договора страната, която се позовава на такова обстоятелство трябва да уведоми другата в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на договора.

Страните трябва да направят това уведомление до 3 (три) дни от настъпването на обстоятелствата.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Диана ООД Приложение към протокол от

	летни						зимни
тип автомобил	Размери гуми	Индекс	марка / модел	единична цена в лв без ДДС	отстъпка в %	крайна цена за 1 брой в лв без ДДС с включена отстъпка	Размери гуми	Индекс	марка / модел	единична цена в лв без ДДС	отстъпка в %	крайна цена за 1 брой в лв без ДДС с включена отстъпка
Ценова таблица 1
лек автомобил	155/80/13	79 Т		94.00	53.00%	44.18	155/80/13	79 Т		98.00	53.00%	46.06
лек автомобил	155/65/14	75 T		97.00	53.00%	45.59	155/65/14	75 T		96.00	53.00%	45.12
лек автомобил	175/65/14	82 T		105.00	53.00%	49.35	175/65/14	82 T		107.00	53.00%	50.29
лек автомобил	185/65/15	88 T		118.00	53.00%	55.46	185/65/15	88 T		120.00	53.00%	56.40
лекотоварен автомобил	195/60/15	88 T		129.00	53.00%	60.63	195/60/15	88 T		132.00	53.00%	62.04
лек автомобил	195/65/15	91T		129.00	53.00%	60.63	195/65/15	91 H		127.00	53.00%	59.69
лек автомобил	205/55/16	91 V		113.00	53.00%	53.11	205/55/16	91 H		142.00	53.00%	66.74
лекотоварен автомобил	215/70/15 C	109/107 S		215.00	53.00%	101.05	215/70/15 C	109/107 R		222.00	53.00%	104.34
лекотоварен автомобил	205/75/16 C	110/108 R		226.00	53.00%	106.22	205/75/16 C	110/108 P		224.00	53.00%	105.28
лекотоварен автомобил	215/75/16 C	116/114 R		305.00	53.00%	143.35	215/75/16 C	116/114 R		322.00	53.00%	151.34
лекотоварен автомобил 4х4	235/75/15	104 S		270.00	53.00%	126.90	235/75/15	104 S		267.00	53.00%	125.49
лекотоварен автомобил 4х4	235/70/16	106 T		253.00	53.00%	118.91	235/70/16	106 T		259.00	53.00%	121.73
					сума 1	965.38					сума 2	994.52
							Обща цена по Ценова таблица 1 - ЦТ1 = сума 1+ сума 2					1 959.90

	летни						зимни
тип автомобил	Размери гуми	Индекс	марка / модел	единична цена в лв без ДДС	отстъпка в %	крайна цена за 1 брой в лв без ДДС с включена отстъпка	Размери гуми	Индекс	марка / модел	единична цена в лв без ДДС	отстъпка в %	крайна цена за 1 брой в лв без ДДС с включена отстъпка
Ценова таблица 2
лекотоварен автомобил	175/70/14	84 T		99.00	53.00%	46.53	175/70/14	84 T		110.00	53.00%	51.70
ремарке	195/14С	106/104R		237.00	53.00%	111.39	195/14С	106/104R		174.00	53.00%	81.78
лекотоварен автомобил	185/65/14	86 T		115.00	53.00%	54.05	185/65/14	86 T		117.00	53.00%	54.99
лек автомобил 4х4	205/70/15	96 T		196.00	53.00%	92.12	205/70/15	96 T		205.00	53.00%	96.35
лекотоварен автомобил 4х4	215/90/15	99 K		236.00	53.00%	110.92	215/90/15	99 K		263.00	53.00%	123.61
лек автомобил 4х4	215/65/16	98 S		180.00	53.00%	84.60	215/65/16	98 S		208.00	53.00%	97.76
лек автомобил 4х4	185/75/16	95T		156.00	53.00%	73.32	185/75/16	95T		150.00	53.00%	70.50
лек автомобил 4х4	215/60/17	96 H		244.00	53.00%	114.68	215/60/17	96 H		272.00	53.00%	127.84
лек автомобил 4х4	225/65/17	106 H		274.00	53.00%	128.78	225/65/17	106 H		293.00	53.00%	137.71
лек автомобил 4х4	245/70/16	107 H		273.00	53.00%	128.31	245/70/16	107 S		284.00	53.00%	133.48
лекотоварен автомобил	225/75/16 С	121 R		293.00	53.00%	137.71	225/75/16 С	121 R		544.00	53.00%	255.68
лек автомобил 4х4	265/65/17	112 H		413.00	53.00%	194.11	265/65/17	112 H		584.00	53.00%	274.48
лек автомобил 4х4	225/55/19	99V		513.00	53.00%	241.11	225/55/19	99V		676.00	53.00%	317.72
					сума 3	1517.63					сума 4	1823.60
							Обща цена по Ценова таблица 2 - ЦТ2 = сума 3+ сума 4					3 341.23

Диана ООД Приложение към протокол от

Ценова таблица 3 - Сервизно Обслужване 1 - при новозакупена гума Цена за операция/дейност в лв без ДДС
Размери гуми	xxxxxx	Xxxxxxxx	Монтаж	Баланс	Изправяне xxxxxx	Xxxxxxx за стоманена джанта - 1 брой	Тежести за алуминиева джанта - 1брой	Други разходи	Общо разходи за сервизно обслужване
155/80/13	стоманена	1.68	1.68	0.84	8.00	0.70	х	0.00	12.90
155/65/14	стоманена	1.96	1.96	0.98	8.00	0.84	х	0.00	13.74
175/65/14	стоманена	1.96	1.96	0.98	8.00	0.84	х	0.00	13.74
175/70/14	стоманена	1.96	1.96	0.98	8.00	0.84	х	0.00	13.74
185/65/14	стоманена	1.96	1.96	0.98	8.00	0.84	х	0.00	13.74
195/14 С	стоманена	1.96	1.96	0.98	8.00	0.84	х	0.00	13.74
185/65/15	стоманена	2.24	2.24	1.12	9.00	1.12	х	0.00	15.72
195/60/15	стоманена	2.24	2.24	1.12	9.00	1.12	х	0.00	15.72
195/65/15	стоманена	2.24	2.24	1.12	9.00	1.12	х	0.00	15.72
205/70/15	алуминиева	2.24	2.24	1.12	9.00	х	1.12	0.00	15.72
205/55/16	стоманена	2.52	2.52	1.26	10.00	1.40	х	0.00	17.70
205/55/16	алуминиева	2.52	2.52	1.26	10.00	х	1.40	0.00	17.70
215/70/15 C	стоманена	2.24	2.24	1.12	9.00	1.12	х	0.00	15.72
205/75/16 C	стоманена	2.52	2.52	1.26	10.00	1.40	х	0.00	17.70
215/75/16 C	стоманена	2.52	2.52	1.26	10.00	1.40	х	0.00	17.70
215/90/15	стоманена	2.24	2.24	1.12	9.00	1.12	х	0.00	15.72
235/75/15	стоманена	2.24	2.24	1.12	9.00	1.12	х	0.00	15.72
215/65/16	стоманена	2.52	2.52	1.26	10.00	1.40	х	0.00	17.70
215/65/16	алуминиева	2.52	2.52	1.26	10.00	х	1.40	0.00	17.70
185/75/16	стоманена	2.52	2.52	1.26	10.00	1.40	х	0.00	17.70
215/60/17	алуминиева	2.52	2.52	1.26	10.00	х	1.40	0.00	17.70
225/75/16 С	стоманена	2.52	2.52	1.26	10.00	1.40	х	0.00	17.70
245/70/16	алуминиева	2.52	2.52	1.26	10.00	х	1.40	0.00	17.70
235/70/16	алуминиева	2.52	2.52	1.26	10.00	х	1.40	0.00	17.70
225/65/17	алуминиева	2.52	2.52	1.26	10.00	х	1.40	0.00	17.70
265/65/17	алуминиева	2.52	2.52	1.26	10.00	х	1.40	0.00	17.70
225/55/19	алуминиева	2.52	2.52	1.26	10.00	х	1.40	0.00	17.70
						Обща цена за сервизно обслужване - СО1			439.44

Диана ООД Приложение към протокол от

Ценова таблица 4 - Сервизно Обслужване 2 - при подмяна/ремонт на гума Цена за операция/дейност в лв без ДДС
Размери гуми	xxxxxx	Xxxxxxxx	Монтаж	Баланс	Изправяне xxxxxx	Xxxxxxx за стоманена джанта - 1 брой	Тежести за алуминиева джанта - 1брой	Други разходи	Общо разходи за сервизно обслужване
155/80/13	стоманена	1.68	1.68	0.84	8.00	0.70	х	0.00	12.90
155/65/14	стоманена	1.96	1.96	0.98	8.00	0.84	х	0.00	13.74
175/65/14	стоманена	1.96	1.96	0.98	8.00	0.84	х	0.00	13.74
175/70/14	стоманена	1.96	1.96	0.98	8.00	0.84	х	0.00	13.74
185/65/14	стоманена	1.96	1.96	0.98	8.00	0.84	х	0.00	13.74
195/14 С	стоманена	1.96	1.96	0.98	8.00	0.84	х	0.00	13.74
185/65/15	стоманена	2.24	2.24	1.12	9.00	1.12	х	0.00	15.72
195/60/15	стоманена	2.24	2.24	1.12	9.00	1.12	х	0.00	15.72
195/65/15	стоманена	2.24	2.24	1.12	9.00	1.12	х	0.00	15.72
205/70/15	алуминиева	2.24	2.24	1.12	9.00	х	1.12	0.00	15.72
205/55/16	стоманена	2.52	2.52	1.26	10.00	1.40	х	0.00	17.70
205/55/16	алуминиева	2.52	2.52	1.26	10.00	х	1.40	0.00	17.70
215/70/15 C	стоманена	2.24	2.24	1.12	9.00	1.12	х	0.00	15.72
205/75/16 C	стоманена	2.52	2.52	1.26	10.00	1.40	х	0.00	17.70
215/75/16 C	стоманена	2.52	2.52	1.26	10.00	1.40	х	0.00	17.70
215/90/15	стоманена	2.24	2.24	1.12	9.00	1.12	х	0.00	15.72
235/75/15	стоманена	2.24	2.24	1.12	9.00	1.12	х	0.00	15.72
215/65/16	стоманена	2.52	2.52	1.26	10.00	1.40	х	0.00	17.70
215/65/16	алуминиева	2.52	2.52	1.26	10.00	х	1.40	0.00	17.70
185/75/16	стоманена	2.52	2.52	1.26	10.00	1.40	х	0.00	17.70
215/60/17	алуминиева	2.52	2.52	1.26	10.00	х	1.40	0.00	17.70
225/75/16 С	стоманена	2.52	2.52	1.26	10.00	1.40	х	0.00	17.70
245/70/16	алуминиева	2.52	2.52	1.26	10.00	х	1.40	0.00	17.70
235/70/16	алуминиева	2.52	2.52	1.26	10.00	х	1.40	0.00	17.70
225/65/17	алуминиева	2.52	2.52	1.26	10.00	х	1.40	0.00	17.70
265/65/17	алуминиева	2.52	2.52	1.26	10.00	х	1.40	0.00	17.70
225/55/19	алуминиева	2.52	2.52	1.26	10.00	х	1.40	0.00	17.70
						Обща цена за сервизно обслужване - СО2			439.44

Ценова таблица 5 - отстъпка 1

Отстъпка в % от цените на дребно на всички

гуми за леки автомобили, лекотоварни автомобили и автомобили 4х4 не включени в

ценовите таблици

53.00%

Ценова таблица 6- отстъпка 2

Отстъпка в % от цените на материалите използвани от Доставчика за ремонт на автомобилни гуми / лепенки, пури …/

15.00%

Document Metadata

Table of Contents

Document Metadata