A szerződés teljesítése. A Kereskedő köteles a magyar villamosenergia szabályozási zónában rendelkezésre bocsátani a Szerződésben rögzített villamosenergia mennyiséget, melyet a hálózati engedélyes a Felhasználóval kötött külön megállapodás alapján a Felhasználó csatlakozási pontjára szállít. Ezen tevékenységek együttes eredménye a villamosenergia- szolgáltatás a Felhasználó felhasználási helyein.
A szerződés teljesítése. 7.1. A munkaterület átadásának határideje a szerződéskötést követő 8 nap (ha a határidő utolsó napja munkaszüneti nap, akkor legkésőbb azt követő munkanap). Megrendelő a hatósági bejelentéseket a szerződéskötést követő első munkanapig teljesíti.
A szerződés teljesítése. V.2.1) A teljesítés szerződésszerű volt ⌧ igen ⭘ nem A nem szerződésszerű teljesítés indoka:
A szerződés teljesítése. A munkaterület átadásának határideje a szerződéskötést követő 8 nap (ha a határidő utolsó napja munkaszüneti nap, akkor legkésőbb azt követő munkanap). Megrendelő a hatósági bejelentéseket a szerződéskötést követő első munkanapig teljesíti. Megrendelő a munkaterület átadásával egyidejűleg a víz és elektromos energia lehetséges csatlakozási pontok helyét bemutathatja. Szerződő felek a Vállalkozó teljesítési határidejét a fentiekben megjelölt határidők betartásában jelölik meg. A Megrendelő kötbérigénye a fenti határidők alapulvételével az esetben áll fent, ha a Vállalkozó nem szerződésszerűen teljesít. Amennyiben a Vállalkozó késedelméből eredően Megrendelőnek harmadik féllel szemben, így elsősorban támogatást nyújtó szervezettel szemben kártérítési és/vagy kötbérfizetési és/vagy támogatás visszafizetési kötelezettsége merül fel, úgy a Vállalkozó köteles a Megrendelő által fizetendő kártérítést és/vagy kötbért és/vagy egyéb fizetési kötelezettségének megfelelő összeget a Megrendelőnek azonnal, de legkésőbb annak felmerülését követő harminc (30) napon belül a Megrendelőnek megtéríteni. Megrendelő ezen összegeket jogosult a vállalkozói díjba beszámítás útján érvényesíteni, vagy bármely biztosítékból érvényesíteni. A Vállalkozó az elvállalt munkákat a hatályos jogszabályok, hatósági előírások, kötelező szabványok, műszaki normatívák betartásával I. osztályú minőségben, hiba és hiánymentesen köteles teljesíteni, amelyek együttesen feltételei a szerződésszerű teljesítésnek. Vállalkozó kötelessége az ÉME-ek, Műszaki Irányelvek, Technológiai Utasítások, Műszaki Feltételek, Alkalmazási Útmutatók előírásainak betartása. Szerződő felek kifejezetten rögzítik, hogy kizárólag az I. osztályú kivitelezés, továbbá hiba és hiánymentes teljesítés együttesen feltételei minősülnek a szerződésszerű teljesítésnek. A jelen szerződésben meghatározott vállalkozási díj I. osztályú anyagokra és I. osztályú minőségben elvégzett munkára vonatkozik. Azon munkanemekre, amelyekre I. osztályú minőségre vonatkozó előírás nincsen, vagy az nem egyértelmű, ott a Vállalkozó köteles a minőségi követelményeket előzetesen a Megrendelővel egyeztetni. A Megrendelő saját döntése szerint, ha a minőségében kifogásolt munkarész javítása aránytalan a hiba mértékéhez képest, élhet árcsökkentés eszközével is, de saját döntése szerint ragaszkodhat a teljes értékű javításhoz is. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó akkor teljesít, amikor az építési és szerelési Munkákat kompletten befejezi és azokat átadja a ...
A szerződés teljesítése. A Műre vonatkozó felhasználási engedélyt a Felhasználó a felhasználási szerződés mindkét Fél általi aláírásának napjával szerzi meg. A szerződés teljesítése során a Felhasználó és a Szerző részéről kijelölt kapcsolattartók Felhasználó részéről: Név: Xxxxx Xxxxxx Cím: 0000 Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx xxx 1. E-mail: xxx@xx.xxx.xx, Telefon: 00-00-000-0000 Szerző részéről: Név: Cím: E-mail: Telefon:
A szerződés teljesítése. 5.1. A munkaterület átadás-átvételének napja: Megrendelő a munka megkezdéséhez az építési munkaterületet a szerződés hatályba lépését követő 5 napon belül átadja és a kivitelezési műszaki ütemterv szerint biztosítja.
A szerződés teljesítése. 29. Megrendelő kizárólag a hiba- és hiánymentes, I. osztályú minőségű teljesítést veszi át.
A szerződés teljesítése. V.2.1) A teljesítés szerződésszerű volt X igen O nem A nem szerződésszerű teljesítés indoka:
A szerződés teljesítése. 2.9.1 Szolgáltató köteles teljesíteni a Szerződésben rögzítetteket az Ügyfél érdekeinek szem előtt tartásával. Tevékenységét köteles magas szakmai színvonalon, alapos gondossággal és a magyar jogszabályokkal összhangban végezni.
A szerződés teljesítése. 3.2.4.1 Szolgáltató teljesítése szerződésszerű, amennyiben a megfelelő dokumentumokat a cégbíróságra benyújtja a cégalapítás érdekében, illetve a megrendelt bankszámlákat a választott hitelintézetnél Ügyfél javára megnyitja, valamint eleget tesz az alakulás utáni kötelező hatósági regisztrációknak (NAV, KSH, illetékes iparkamara, helyi adóhatóság).