NAVODILO PONUDNIKU ZA IZDELAVO PONUDBE

NAVODILO PONUDNIKU ZA IZDELAVO PONUDBE

1. Javno naročilo za izbiro izvajalca po odprtem postopku za Dobavo in montažo telekomunikacijske opreme za RTP Velenje v GIS izvedbi z razpletom daljnovodov se izvaja v skladu z določili:

- Zakona o javnem naročanju ( ZJN-3, ULRS 91/15, 14/18, 69/19- skl. US, ULEU 279/19, ULRS 49/20

– ZIUZEOP, 80/20 – ZIUOOPE, 152/20 – ZZUOOP) in podzakonskih aktov,

- Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN, Ur.l. RS, št. 43/11, 60/11-ZTP- D, 63/13, 90/14-ZDU-1I, št. 60/17, 72/19),

- Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK, ULRS 69/11 – UPB2, 158/20).

- Drugih zakonov, podzakonskih predpisov in mednarodnih aktov, ki veljajo v Republiki Sloveniji.

2. Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem oz. v prevodu v slovenskem jeziku, ki ga mora opraviti sodni tolmač. Tehnično dokumentacijo, certifikate in prospektni material lahko ponudnik predloži v angleškem jeziku.

Ponudnik, ki odda elektronsko ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti podani v ponudbi resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

3. Pogoji za sodelovanje pri predmetnem javnem naročilu so:

3.1 Uvodne ugotovitve:

Naročnik si pridržuje pravico preveriti reference, kolikor referenc ne bo mogel preveriti, jih ne bo upošteval. Reference, kjer sta potrjevalec in nosilec reference isti osebi, ne bodo upoštevne.

Upoštevane bodo samo reference za zadnjih 8 let šteto od dneva objave predmetnega JN na območju države, na katerem je sistemski operater polnopravni član ENTSO-E. Vsa pogodbena dela morajo biti zaključena. Referenčni objekt mora biti v namenski uporabi. Referenca mora biti potrjena s strani odgovorne osebe končnega uporabnika referenčnega objekta.

3.2 Ponudnik mora v ponudbi predložiti vsaj eno referenco za dobavo opreme in izvedbo del na optičnem kabelskem sistemu kot je zahtevano v točki 1 ponudbenega predračuna (ki vključuje dobavo kabla in delilnikov ter izvedbo polaganja, zaključevanja na delilniku, spajanja in meritev optičnega zemeljskega kabla, izdelavo merilnega poročila, elaborata za vpis v JK GJI in izvedbo vpisa v JK GJI) (dolžine vsaj 100m).

3.3 Ponudnik mora v ponudbi predložiti vsaj eno referenco za izvedbo vsaj ene OPGW spojke, kot je zahtevano v točki 1 ponudbenega predračuna.

3.4 Ponudnik mora v ponudbi predložiti vsaj eno referenco za izvedbo vsaj ene OPPC spojke.

3.5 Ponudnik mora v ponudbi predložiti vsaj eno referenco za dobavo, montažo in storitve strukturiranega ožičenja, kot je zahtevano v točki 1 ponudbenega predračuna (oz. vsaj dobava 2x FTP delilnikov, montaža FTP delilnikov in min 12x Cat6a kablov, zaključevanje vsaj 12x Cat6a kablov, meritve ter izdelava merilnega poročila).

3.6 Ponudnik mora v ponudbi predložiti vsaj eno referenco za dobavo, montažo in storitve za RPS in PDU, kot je zahtevano v točki 3 ponudbenega predračuna (dobava in montaža opreme, priključitev v nadzorni sistem, preskusi, izdelava merilnega poročila in izvršilno tehnične dokumentacije).

3.7 Ponudnik mora v ponudbi predložiti vsaj eno referenco za dobavo in montažo vsaj ene TK omare, kot je zahtevano v točki 2 ponudbenega predračuna.

3.8 Dokazila:

- Ponudnik mora predložiti dokazila o kalibraciji merilne opreme.

- Oseba izvajalca, ki bo dejansko izvajala dela, mora biti ustrezno certificiran/a za izvedbo spajanja v OPGW spojkah – imeti mora pridobljen certifikat za izdelavo OPGW spojke. Certifikati o usposobljenosti so obvezna priloga ponudbe.

- Oseba izvajalca, ki bo izvajala dela, mora biti ustrezno certificirana za izvedbo spajanja v OPPC spojkah – imeti mora pridobljen certifikat za izdelavo OPPC spojke. Certifikati o usposobljenosti so obvezna priloga ponudbe.

3.9 Ostali pogoji:

- Rok izvedbe je 24 mesecev od datuma sklenitve pogodbe.

- Rok plačila je 30 dni od prejema pravilno izstavljenega računa.

- Garancijska doba je 24 mesecev od zapisniško potrjenega prevzema del in opreme.

- Upoštevanje Tehničnega dela razpisne dokumentacije:

- DZR št. projekta: K-4411, št. mape: 4411.6T01.

Naročnik si pridržuje pravico preveriti resničnost vseh podatkov. Če naročnik podatkov ne bo mogel preveriti, jih ne bo upošteval.

4. Ponudnik mora v svoji ponudbi predložiti še naslednje dokumente, ki so pogoj za sodelovanje:

4.1 Izpolnjen obrazec »Ponudba«.

4.2 Izpolnjeno in podpisano izjavo o izpolnjevanju pogojev – datum izjave ne sme biti starejši od štirih mesecev (obrazec izjave priložen).

4.3 Izpolnjen ESPD obrazec v skladu z 79. členom ZJN-3 s strani ponudnika, soponudnika in podizvajalca.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »ESPD-ponudnik« naloži elektronsko podpisan ESPD v .xml obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu s Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

V razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« pa pripne podpisan ESPD obrazec v .pdf obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml. za ostale sodelujoče v ponudbi (soponudnik, podizvajalec).

4.4 V primeru, da ponudnik ni državljan RS oz. nima sedeža v RS, mora predložiti izpisek iz sodnega registra ali potrdilo pristojnega organa, iz katerega bo razvidna dejavnost in osebe iz 1. stavka 1. odstavka 75. člena ZJN-3.

4.5 Ponudniki, soponudniki in podizvajalci morajo imeti poravnane obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z drugim odstavkom 75. člena ZJN-3, kar naročnik preveri pri pristojnem finančnem organu. V primeru, da ponudnik/soponudnik/podizvajalec ni državljan RS oz. nima sedeža v RS, mora predložiti potrdilo pristojnega organa, da izpolnjuje pogoj iz prejšnjega stavka. Potrdila iz prejšnjega stavka lahko predložijo tudi subjekti, ki so državljani RS oz. imajo sedež v RS.

4.6 Izpolnjeno soglasje (1) – datum soglasja ne sme biti starejši od štirih mesecev (obrazec soglasja priložen). V primeru, da ponudnik ni državljan RS oz. nima sedeža v RS, mora namesto soglasja priložiti potrdilo pristojnega organa, da zoper njega ni začet insolvenčni postopek, likvidacija ali drug postopek prisilnega prenehanja, in potrdilo, da (kot pravna oseba, če to je) ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. Potrdili ne smeta biti starejši od štirih mesecev. Namesto soglasja lahko potrdila priložijo tudi subjekti, ki so državljani RS oz. imajo sedež v RS.

4.7 Izpolnjeno soglasje (2) dano s strani vseh oseb iz prvega stavka prvega odstavka 75. člena ZJN-3 - datum soglasja ne sme biti starejši od štirih mesecev (obrazec soglasja priložen, v primeru da gre za pravno osebo izpolniti obrazec Soglasje 1). V primeru, da oseba iz prvega stavka prvega odstavka

75. člena ZJN-3 ni državljan RS, mora ponudnik namesto soglasja zanj priložiti potrdilo pristojnega organa, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. Potrdilo ne sme biti starejše od štirih mesecev. Namesto soglasja lahko potrdila priložijo tudi subjekti, ki so državljani RS oz. imajo sedež v RS.

4.8 Izpolnjen obrazec specifikacije pogodbene cene. Ponudnik mora v ponudbi predložiti ponudbeni predračun v pisni obliki, ki mora biti podpisan in žigosan na vsaki strani s strani ponudnika. Cene na enoto so na dve decimalni mesti. Izpolnjene morajo biti vse postavke - v kolikor katera postavka ne bo izpolnjena, se bo upoštevalo, da je vrednost postavke 0,00 EUR in je izvajalec dolžan postavko izvesti v celoti brezplačno. V primeru ugotovitve, da je ponudnik sam spreminjal popise, bo izključen iz sodelovanja v postopku javnega naročanja.

4.9 V primeru, da ponudnik zagotavlja kapacitete v obliki poslovnega sodelovanja s podizvajalci, mora naročniku predložiti pogodbo s podizvajalci, v kateri mora biti razvidna vrsta del in vrednost del, ki jih bo opravljal posamezen podizvajalec (predmet del), izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z

79. členom ZJN-3 ter tudi za podizvajalce dokumente iz točk 4.1, 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 4.7. in v primeru zahteve po neposrednih plačilih tudi izpolnjeno asignacijo.

4.10 V primeru skupne ponudbe morajo vsi soponudniki predložiti dokumente iz točk 4.1, 4.2., 4.3. 4.4., 4.5., 4.6., 4.7. Soponudniki morajo predložiti tudi pogodbo, s katero so dogovorjeni za skupno izvedbo posla. Naročniku odgovarjajo soponudniki solidarno, ne glede na njihov medsebojni dogovor, prav tako so soponudniki vsi podpisniki pogodbe v primeru sklenitve posla.

4.11 Potrdila navedena v točki 3 tega navodila.

5. Ponudnik lahko zahteva dodatna pojasnila in informacije o razpisni dokumentaciji preko Portala javnih naročil. Naročnik preko Portala javnih naročil posreduje dodatna pojasnila, vezana na razpisno dokumentacijo, najpozneje 6 dni pred iztekom roka za oddajo ponudbe, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno.

6. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0, v skladu s točko 3 dokumenta Navodilo za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0.

Ponudnik se mora v skladu z Navodili za uporabo e-JN, pred oddajo ponudbe, registrirati na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0,. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb “Oddaj”. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika, Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Odgovornost ponudnika je, da si zagotovi vse potrebno za pravočasno elektronsko oddajo ponudbe.

Sistem e-JN omogoča naložitev datotek v velikosti posameznega dokumenta do 200 MB in v skupni velikosti vseh dokumentov največ 300 MB.

Naročnik prosi ponudnike, da pri poimenovanju datotek, ki jih bodo naložili preko sistema e-JN, ne uporabljajo znakov č, š, ž, /, \, :, ?, <, >, *, " zaradi težav pri prenosu datotek k naročniku.

7. Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0 najkasneje do (datum in ura odpiranja objavljena na portalu javnih naročil). Za oddano se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«. Ponudnike naprošamo, da vse dokumente naložene v razdelek »Druge priloge« združijo v en dokument oziroma čim manj posamičnih dokumentov.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu E-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in jo naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

8. Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN (datum in ura odpiranja objavljena na portalu javnih naročil) na spletnem naslovu xxxxx://xxx.xxx.xx/xXX0.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do dokumenta v pdf obliki, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

Ponudnike opozarjamo, da poskrbijo za pravilno umestitev ponudbenih dokumentov pri oddaji ponudb.

9. Naročnik bo ponudbe ocenjeval na podlagi merila, ki je navedeno v 11. točki tega navodila, ter ugotavljal sposobnost ponudnika na podlagi pogojev iz 3. točke in dokumentov, ki so navedeni v 4. točki tega navodila.

10. Ponudbene cene v ponudbi morajo biti izražene v EUR brez DDV. Ponudbena cena mora biti specificirana po elementih, ki jih predvideva priloženi osnutek ponudbenega predračuna. Iz specifikacije morajo biti razvidne vse postavke, ki jih cena zajema.

11. Pri ocenjevanju ponudb bo upoštevano naslednje merilo:

št.	Merilo	Točke v %
1.	Ponudbena cena v EUR (brez DDV)	100,00

Najugodnejša bo ponudba, ki ustreza vsem razpisnim pogojem in bo dosegla najnižjo ponudbeno ceno v EUR (brez DDV).

V primeru, da bo naročnik prejel več enakih najnižjih ponudbenih cen, bo izbran ponudnik, ki je prvi oddal ponudbo.

12. Izbrani ponudnik mora še pred podpisom pogodbe predložiti naročniku v celoti izpolnjen in podpisan obrazec »IZJAVA« (6. odstavek 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS 69/11- UPB2). V primeru ugotovitve, da je izbrani ponudnik predložil lažno izjavo oz. neresnične podatke o navedenih dejstvih v tej izjavi, je pogodba nična.

13. Izbrani ponudnik mora v desetih dneh po podpisu pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe, naročniku izročiti zavarovanje (podpisano lastno bianco menico in menično izjavo s pooblastilom za unovčenje) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene cene z DDV.

Naročnik ima pravico unovčiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini njegove vrednosti, če izbrani ponudnik pogodbene obveznosti ne izpolni v dogovorjeni kvaliteti ali količini ali rokih.

Zavarovanje mora biti veljavno najmanj še 45 dni po poteku roka izvedbe. V primeru podaljšanja roka izvedbe, se podaljša tudi veljavnost instrumenta zavarovanja.

14. Izbrani ponudnik mora ob primopredaji izročiti naročniku zavarovanje (podpisano lastno bianco menico in menično izjavo s pooblastilom za unovčenje) za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % pogodbene cene z DDV za celoten čas trajanja garancijskega roka kot jamstvo za odstranitev napak. Rok veljavnosti zavarovanja je vsaj še za 30 dni daljši kot je garancijski rok za brezhibno izvedena pogodbena dela. Brez predloženega zavarovanja primopredaja ni opravljena.

Unovčenje instrumenta zavarovanja izvajalca ne odvezuje obveznosti odprave napak pri izpolnitvi pogodbenih obveznosti.

Zavarovanje pokriva primere, če ponudnik (izvajalec) v primeru okvare ali v primeru kakršnega koli drugega dogodka, ki bi zmanjšal možnost uporabe predmeta pogodbe v garancijskem roku ne izvrši svojih obveznosti. Enako velja za primere, ko ponudnik v svoji ponudbi podaja zavajajoče podatke.

15. Vsa zavarovanja morajo biti po vsebini identična vzorčnim obrazcem, priloženim k razpisni dokumentaciji.

16. Ponudba mora biti veljavna 150 dni od datuma, določenega za dostavo ponudbe. Roki se računajo skladno z 62. členom Obligacijskega zakonika.

17. Naročnik bo upošteval le ponudbe, ki bodo izdelane za celoten obseg naročila in v skladu s pogoji razpisa. Delne in variantne ponudbe ne bodo upoštevane.

18. V postopku ne more sodelovati družba oziroma podjetje, katerega družbenik, večinski delničar, poslovodja ali član uprave je delavec naročnika ali njegov ožji družinski član.

19. Naročnik pred oddajo naročila preveri obstoj in vsebino podatkov najugodnejše ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe. V primeru, da se izkažejo podatki ali navedbe za neresnične oz. da so se v času od oddaje ponudbe spremenili, tako da ponudnik ne izpolnjuje več pogojev iz te razpisne dokumentacije, ima naročnik pravico izločiti ponudnika iz postopka in nadaljevati izbiro z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.

20. Naročnik si pridržuje pravico izločiti ponudnika, ki mu lahko z ustreznimi sredstvi izkaže, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta.

21. Naročnik bo odločitev o izbiri objavil v skladu z zakonodajo.

22. Izbrani ponudnik mora po preteku obdobja mirovanja pristopiti k podpisu pogodbe.

23. Naročnik zavrne ponudbo, če je ponudnik, ki jo je predložil, dal oz. ponudil sedanjemu ali bivšemu delavcu naročnika, ki sodeluje v razpisnem postopku, darilo v obliki gotovine ali kakršnikoli brezgotovinski obliki, ponudbo za zaposlitev ali kakršnokoli stvar ali uslugo, katere vrednost se da izraziti v denarju, kot poskus vplivanja na dejanje ali odločitev ali na nadaljnji postopek naročila.

24. Ponudnik ima ves čas postopka oddaje javnega naročila pravico vložiti zahtevo za revizijo, če meni, da se postopek ne izvaja v skladu s predpisi o javnem naročanju. Vlagatelj zahtevka mora ob vložitvi zahteve za revizijo plačati ustrezno takso v skladu z 71. čl. ZPVPJN.

25. Ponudnik naj označi dele ponudbe, ki jih šteje kot poslovno skrivnost v skladu z Zakonom o poslovni skrivnosti. Ne glede na označbe, so javni tisti podatki, kot to določa 35. člen ZJN-3.

Ponudnik naj svoji ponudbi za potrebe morebitnega vpogleda priloži tudi dokument v pdf obliki, ki vsebuje celotno ponudbo z ustrezno prekritimi vsemi podatki, ki jih ponudnik šteje za poslovno skrivnost, za osebni ali tajni podatek. V nasprotnem primeru bo naročnik omogočil vpogled v celotno ponudbo.

S O G L A S J E (1)

Pravna oseba dovoljujem naročniku ELES, d.o.o., da pri

Ministrstvu za pravosodje pridobi potrdilo, da kot pravna oseba nismo bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.

Datum:

Ponudnik/zakoniti zastopnik: …………………………

POTRDILO IZ KAZENSKE EVIDENCE PRAVNIH OSEB PODATKI O PRAVNI OSEBI:

Firma: ……………………………………………………………

Sedež: …………………………………………………………………

Občina sedeža podjetja: ………………………………………………………

Številka vpisa v sodni register(št. Vložka): …………………………………

Matična številka podjetja: ………………………………………………………

Potrdilo se izdaja zaradi sodelovanja pri javnem razpisu:

Dobava in montaža telekomunikacijske opreme za RTP Velenje v GIS izvedbi z razpletom daljnovodov.

S O G L A S J E (2)

Spodaj podpisani …………………… ……………………, dovoljujem naročniku ELES, d.o.o., da pri Ministrstvu za pravosodje pridobi potrdilo, da nisem bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.

Datum:

Podpis: …………………………

POTRDILO IZ KAZENSKE EVIDENCE FIZIČNIH OSEB

Moji osebni podatki so naslednji:

EMŠO: …………………………………………………………………….

IME IN PRIIMEK: …………………………………………………………

DATUM ROJSTVA: ………………………………………………………

KRAJ ROJSTVA: ………………………………………………………….

OBČINA ROJSTVA: ……………………………………………………..

DRŽAVA ROJSTVA: ……………………………………………………..

NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA:

ULICA IN HIŠNA ŠTEVILKA: ………………………………………….

POŠTNA ŠTEVILKA IN POŠTA: ………………………………………

DRŽAVLJANSTVO: …………………………………………………….

MOJ PREJŠNJI PRIIMEK SE JE GLASIL :……………………………

Potrdilo potrebujem zaradi sodelovanja pri javnem razpisu:

Dobava in montaža telekomunikacijske opreme za RTP Velenje v GIS izvedbi z razpletom daljnovodov.

Izjava o izpolnjevanju pogojev ponudnika

Ponudnik:

Predmet naročila: Dobava in montaža telekomunikacijske opreme za RTP Velenje v GIS      izvedbi    z    razpletom    daljnovodov                

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

1. nam zakon, drug predpis ali odločba kateregakoli organa, ne prepoveduje skleniti pogodbe, ki je predmet tega javnega naročila;

2. izpolnjujemo formalne delovne in tehnične pogoje in imamo ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire, opremo in druge pripomočke, sposobnost upravljanja, zanesljivost, izkušnje, ugled ter zaposlene in bomo sposobni izvesti predmet naročila;

3. nismo prenehali opravljati dejavnosti, v katero sodi izvajanje javnega naročila;

4. izpolnjujemo vse z zakonodajo določene pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;

5. ponudbena cena pokriva vse stroške, ki jih bomo imeli z realizacijo naročila;

6. imamo poravnane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja;

7. nimamo blokiranih transakcijskih računov;

8. ne obstajajo razlogi za izključitev gospodarskega subjekta iz 1.,2 in 4.b odstavka 75. člena ZJN-3 in točke A (razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami) obrazca ESPD;

9. Soglašamo, da ELES, d.o.o. lahko pridobi podatke za preveritev ponudbe v enotnem informacijskem sistem eDosje;

10. zoper nas ni začet insolvenčni postopek, likvidacija ali drug postopek prisilnega prenehanja;

11. smo seznanjeni z vsebino razpisne dokumentacije za predmet javnega naročila (zahteve, pogoji, merila, vsebina obrazcev, vsebina pogodbe itd.) in jih v celoti sprejemamo;

12. potrjujemo, da so delavci, ki bodo izvajali dela v okviru tega javnega naročila seznanjeni s politiko ravnanja z okoljem in politiko sistema varnosti in zdravja pri delu družbe ELES, objavljeno na internetu in primerno usposobljeni za izpolnjevanje morebitnih dodatnih okoljskih zahtev iz razpisa;

13. izjavljamo, da smo v ponudbi navedli vse podizvajalce, s katerimi nameravamo izvesti posel, in da so podatki verodostojni. V primeru sprememb bomo o le-teh obvestili naročnika najkasneje v petih dneh po spremembi.

Navedeni podatki so resnični in smo jih, če bo naročnik te zahteval, pripravljeni dokazati s predložitvijo ustreznih potrdil oziroma dokumentov, brez dodatnih stroškov za naročnika.

Datum:

Ponudnik:

Izjava o izpolnjevanju pogojev podizvajalca

Podizvajalec:

Predmet naročila: Dobava in montaža telekomunikacijske opreme za RTP Velenje v    GIS   izvedbi   z   razpletom   daljnovodov           

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

1. nam zakon, drug predpis ali odločba kateregakoli organa, ne prepoveduje skleniti pogodbe, ki je predmet tega javnega naročila;

2. izpolnjujemo formalne delovne in tehnične pogoje in imamo ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire, opremo in druge pripomočke, sposobnost upravljanja, zanesljivost, izkušnje, ugled ter zaposlene in bomo sposobni izvesti predmet naročila;

3. nismo prenehali opravljati dejavnosti, v katero sodi izvajanje javnega naročila;

4. izpolnjujemo vse z zakonodajo določene pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;

5. ne obstajajo razlogi za izključitev gospodarskega subjekta iz 1. , 2. in 4. odstavka 75. člena ZJN-3 in točke A (razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami) obrazca ESPD;

6. Soglašamo, da ELES, d.o.o. lahko pridobi podatke za preveritev ponudbe v enotnem informacijskem sistem eDosje;

7. nimamo blokiranih transakcijskih računov;

8. zoper nas ni začet insolvenčni postopek, likvidacija ali drug postopek prisilnega prenehanja;

9. smo seznanjeni z vsebino razpisne dokumentacije za predmet javnega naročila (zahteve, pogoji, merila, vsebina obrazcev, vsebina pogodbe itd.) in jih v celoti sprejemamo;

10. potrjujemo, da so delavci, ki bodo izvajali dela v okviru tega javnega naročila seznanjeni s politiko ravnanja z okoljem in politiko sistema varnosti in zdravja pri delu družbe ELES, objavljeno na internetu in primerno usposobljeni za izpolnjevanje morebitnih dodatnih okoljskih zahtev iz razpisa;

11. zahtevamo neposredno plačilo za naš del posla v okviru predmetnega javnega naročila v skladu s 5. odstavkom 94. člena ZJN-3 (obvezno obkrožite):

DA NE

Navedeni podatki so resnični in smo jih, če bo naročnik te zahteval, pripravljeni dokazati s predložitvijo ustreznih potrdil oziroma dokumentov, brez dodatnih stroškov za naročnika.

Datum:

Podizvajalec:

Na podlagi 6. odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK, ULRS 69/11 – UPB2, 158/20)

IZJAVA

Ponudnik:

(ime družbe, sedež in matična številka)

Izjavljamo, da so na dan podpisa te izjave naši družbeniki, delničarji, tihi družbeniki ter gospodarski subjekti za katere se po zakonu o gospodarskih družbah šteje, da so povezane osebe z nami:

* (Za fizične osebe je potrebno navesti: ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva, za pravne osebe: ime družbe, sedež, matično številko in delež lastništva.)

Kraj in datum: Zakoniti zastopnik ponudnika:

……………………………… …………………………………

P O N U D B A

št. ponudbe ……………………..…… z dne ……………………

Obrazec ponudba I. del

PODATKI O PONUDNIKU / SOPONUDNIKU:
1. Naziv (ime) ponudnika/soponudnika:	…………………………………………………
2. Xxxxxx ponudnika/soponudnika:	…………………………………………………
3. Matična številka	…………………………………………………
4. Identifikacijska številka za DDV:	…………………………………………………
5. TRR ponudnika:	…………………………………………………
6. Številka vložka vpisa in pristojno sodišče	…………………………………………………
7. Odgovorna oseb ponudnika/soponudnika:	…………………………………………………
(podpisnik pogodbe) - funkcija:	…………………………………………………
8. Kontaktni podatki ponudnika/soponudnika:	……………………………………………
- telefon:	…………………………………………………
- e-pošta:	…………………………………………………

navesti isto kot ob prijavi v e-JN

9. Pogodbeni predstavnik:

Ime in priimek: ………………………………………………….

- telefon: ………………………………………………….

-e-pošta: …………………………………………………

10. Ponudnik je davčni zavezanec (obkroži): DA NE

11. Xxx je ponudnik MSP, kot opredeljuje

Priporočilo komisije 2003/361/ES (obkroži): DA NE

12. Ponudbena cena brez DDV: EUR

Ponudnik (naziv ponudnika) se prijavljamo na

oddajo javnega naročila za Dobavo in montažo telekomunikacijske opreme za RTP Velenje v GIS izvedbi z razpletom daljnovodov.

Izjavljamo, da so vse navedbe v ponudbi in priloženi dokumenti točni. Veljavnost ponudbe je skladno z razpisom 150 dni od datuma določenega za dostavo ponudbe.

Ponudnik mora za vsakega vključenega soponudnika izpolniti obrazec ponudba I. del.

V primeru vključenih podizvajalcev pa mora ponudnik izpolniti obrazec ponudba II. del za vsakega podizvajalca.

Izpolnjeni morajo biti vsi podatki, ki so zahtevani na obrazcih.

Obrazec ponudba II. del

(*) V primeru, da ponudnik nastopa z več podizvajalci, se ta stran tolikokrat skopira in izpolni kolikor je podizvajalcev.

PODATKI O PODIZVAJALCU (*):

1. Naziv (ime) podizvajalca: …………………………………………………

2. Xxxxxx podizvajalca: …………………………………………………

3. Matična številka podizvajalca: …………………………………………………

4. Identifikacijska številka za DDV: …………………………………………………

5. TRR podizvajalca: …………………………………………………

6. Številka vložka vpisa in pristojno sodišče …………………………………………………

7. Vrednost ponudbe, ki bo oddana

podizvajalcu v EUR brez DDV …………………………………………………

8. Vrsta del, ki jih bo izvajal podizvajalec: …………………………………………………

Ponudnik mora za vsakega vključenega soponudnika izpolniti obrazec ponudba I. del.

V primeru vključenih podizvajalcev pa mora ponudnik izpolniti obrazec ponudba II. del za vsakega podizvajalca.

Izpolnjeni morajo biti vsi podatki, ki so zahtevani na obrazcih.

P O G O D B A

št. POG2020/……………

ki jo sklepata:

NAROČNIK: in	ELES, d.o.o. 0000 Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxx 0, ki jo zastopa direktor družbe xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx matična št.: 5427223000 identifikacijska št. za DDV: SI20874731
IZVAJALEC:	………………………….. ………………………….. ki jo/ga zastopa direktor ……………. matična številka: ………….. identifikacijska št. za DDV: ………….
PREDMET:	Dobava in montaža telekomunikacijske opreme za RTP Velenje v GIS izvedbi z razpletom daljnovodov

1. UGOTOVITVE

Stranki ugotavljata, da je bil na osnovi javnega naročila po odprtem postopku, objavljenem na portalu javnih naročil št. ...................... z dne …………………… in v dodatku k Uradnemu listu Evropske unije št.

………………………………… z dne ……………………, ter razpisne dokumentacije št. MAP2020/0632 za dobavo in montažo telekomunikacijske opreme za RTP Velenje v GIS izvedbi z razpletom daljnovodov, izvajalec , izbran kot najugodnejši, odločitev o oddaji javnega

naročila št. 894/PZ/MAP2020/0632 z dne ........................., po ponudbi št. z dne

.........................

2. PREDMET POGODBE

Predmet te pogodbe je dobava in montaža telekomunikacijske opreme za RTP Velenje v GIS izvedbi z razpletom daljnovodov, v skladu z razpisnimi pogoji in ponudbo, citiranima v prejšnji točki te pogodbe.

Izvajalec potrjuje in jamči, da je pridobil vse podatke, ki se nanašajo na predmet pogodbe, ki bi lahko vplivali na pogodbeno ceno ali razčlenitev pogodbene cene, ali na njegove pravice in obveznosti po tej pogodbi. Izvajalec se izrecno odpoveduje vsem zahtevkom do naročnika, ki bi izvirali iz njegove morebitne neseznanjenosti s pogoji po tej pogodbi.

3. CENA

Pogodbena cena, skladno s specifikacijo, ki je priloga k pogodbi, znaša: EUR

z besedo: …………………………………………………………

Cene na enoto so fiksne in nespremenljive do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti. Cena vsebuje vse neposredne in posredne stroške in dajatve, ki jih ima izvajalec v zvezi z izvedbo pogodbenih obveznosti, ne vključuje pa davka na dodano vrednost (DDV), ki bo obračunan in plačan v skladu z veljavnim Zakonom o davku na dodano vrednost.

Vse cene in stroške oziroma plačila, ki jih pogodbena cena iz prvega odstavka tega člena te pogodbe ne vključuje, vendar pa so (posredno ali neposredno) potrebni oziroma potrebna za izpolnitev obveznosti izvajalca po tej pogodbi, je dolžan plačati izvajalec oziroma bremenijo izključno izvajalca. Pogodbena cena vključuje tudi vrednost presežnih ali manjkajočih del ter vrednost nepredvidenih del.

4. OBRAČUN IN PLAČILO

Izvajalec bo naročniku izstavljal račune največ enkrat mesečno, najkasneje do 10. v mesecu za pretekli mesec na podlagi dejansko izvedenih del, ki jih potrdi pogodbeni predstavnik naročnika, kumulativno do največ 90 % pogodbene vrednosti. Zadnji račun pa bo izvajalec izstavil najkasneje v osmih (8) koledarskih dneh po izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti. Zadnjemu računu mora biti priložen podpisan prevzemni zapisnik v skladu s tč. 6. te pogodbe.

Rok plačila je 30 dni. Plačilni rok začne teči po prejemu pravilno izstavljenega računa, vendar ne prej kot prvi dan po pravilno opravljeni dobavi oziroma izvedbi del. V kolikor je dan zapadlosti na nedelovni dan (sobota, nedelja, praznik v Republiki Sloveniji ali dan, ko evropski plačilni in poravnalni sistem v valuti EUR ne posluje) se zapadlost prestavi na prvi naslednji delovni dan.

Na izstavljenem računu mora biti navedena številka veljavne pogodbe. V nasprotnem primeru bo račun zavrnjen kot nepravilen.

V primeru vključenega podizvajalca …………………………………………………………, ki je zahteval neposredna plačila, mora izvajalec vsakemu svojemu izdanemu računu obvezno priložiti kopijo račun-a/ov svoj-ega/jih podizvajalc-a/cev (za pripadajoča dela), ki ga/jih predhodno potrdi. Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi obeh dokumentov iz predhodnega stavka te pogodbe in asignacije, ki je/so priloga

te pogodbe, plačuje podizvajal-cu/cem neposredno. Kolikor račun podizvajalca s strani izvajalca ne bo potrjen v celoti, mora izvajalec in podizvajalec pisno uskladiti višino izplačila podizvajalca in to predložiti izdanemu računu naročniku.

Specifikacija zaračunanega zneska je obvezni element vsakega računa, prikazana mora biti po enakih postavkah in na enak način kot pogodbena specifikacija in potrjena s strani pogodbenega predstavnika naročnika.

V elementarnih enotah mere in cenah na enoto morajo biti specificirana tudi morebitna nepredvidena dela (po pogodbenih postavkah), katerih obseg (količino) in ceno predhodno potrdi predstavnik naročnika. V primeru, da gre za postavke, ki so že zajete v specifikaciji, se stranki dogovorita, da veljajo cene iz specifikacije. Za nepredvidena dela mora izvajalec izstaviti posebni račun.

V kolikor je izstavljeni račun nepravilen ali sporen, ga ima naročnik pravico delno ali v celoti zavrniti.

Izvajalec ne sme prenesti terjatev iz te pogodbe na tretjo osebo, razen v primerih, kot je dogovorjeno za podizvajalce, oz. ob predhodnem pisnem soglasju naročnika.

5. ROK IZVEDBE PREDMETA POGODBE

Rok izvedbe je 24 mesecev od datuma sklenitve pogodbe.

6. PREVZEM

Po končani dobavi in opravljenih delih ter zaključenih prevzemnih preizkusih na objektu, naročnik prevzame opremo in dela, skladno s tehničnimi razpisnimi pogoji. Izvajalec mora pred prevzemom odpraviti vse ugotovljene napake in upoštevati morebitne pripombe naročnika v zvezi z izvedbo pogodbenih obveznosti. O prevzemu je potrebno sestaviti zapisnik. Prevzem od izvajalca se bo vršil v stikališču RTP Velenje in bo končan, ko naročnik zapisniško ugotovi, da so vse pogodbene obveznosti opravljene v skladu z zahtevami in s priloženo specifikacijo in izročen instrument zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku. Zapisnik morata podpisati obe pogodbeni stranki oz. njuni predstavniki

7. DOSTAVA, MONTAŽA IN OBRATOVANJE

Dostavno mesto: Elektro Celje, izpostava Velenje, Partizanska 52a, 3320 Velenje – razloženo, vgrajeno in dano v obratovanje.

Izvajalec je dolžan obvestiti naročnika najkasneje 48 ur pred dostavo o:

-načinu dostave,

-količini in obsegu poslane opreme,

-točnem datumu in času dostave.

Dostava na objekt je lahko samo ob delavnikih od ponedeljka do vključno petka od 8.00 do 13.00 ure in jo organizira in plača izvajalec.

Izvajalec bo vso opremo pripravil tako, da bo ustrezno zaščitena pred poškodbami in izgubo pri transportu in da bodo vsi njeni deli zaščiteni na ustrezen način proti klimatskim vplivom med transportom in skladiščenjem.

Vsi zaboji, paketi itd. morajo biti na zunanji strani jasno označeni tako, da jih bo možno identificirati po odpremnih dokumentih. Posebni pogoji za normalen položaj zaboja, paketa itd., njegov transport in skladiščenje morajo biti razpoznavni iz označitve že z razdalje dveh metrov.

Embalaže in ostalega pakiranja se po razkladanju ne vrača.

8. DOKUMENTACIJA IN KOMUNIKACIJA

Izvajalec mora dostaviti dokumentacijo v skladu z določili razpisne dokumentacije. A-testno dokumentacijo ali certifikat o kvaliteti za dobavljeno opremo bo izvajalec izročil naročniku ob preizkušanju v tovarni ali prevzemu opreme. Vsi dokumenti, ki sestavljajo pogodbo in vsi drugi dokumenti, ki se bodo uporabljali za izpolnitev pogodbe morajo biti v slovenskem jeziku, razen tehnične dokumentacije (prospekti, navodila ipd.) ki je lahko v angleškem jeziku. Komunikacija na gradbišču poteka v slovenskem jeziku.

Izvajalec bo izročil naročniku dokumentacijo v pisni in elektronski obliki. Vsi stroški a-testne dokumentacije gredo v breme izvajalca.

9. OBVEZNOSTI IZVAJALCA

Izvajalec se obvezuje, da bo:

• prevzeta pogodbena dela izvršil v skladu s tehničnimi razpisnimi pogoji, strokovno pravilno, vestno in kvalitetno v skladu s slovenskimi standardi in zakoni, tehničnimi predpisi, izdanimi soglasji, po posebnem dogovoru pa tudi z drugimi standardi in navodili. Morebitna škoda med izvedbo oz. v zvezi z njo bremeni izvajalca,

• izvršil vsa pogodbena dela gospodarno v korist naročnika,

• storil vse, kar spada v obseg prevzetih obveznosti, da bi bili po tej pogodbi dogovorjeni roki izpolnjeni,

• sproti obveščal naročnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih obveznosti,

• varoval poslovno skrivnost naročnika in njegovih partnerjev, kakor tudi skrivnost vseh tehničnih podlog, tehničnih postopkov in ostalih informacij,

• varoval osebne in tajne podatke, do katerih bo dostopal pri ali v zvezi z izvrševanjem pogodbe v skladu s predpisi s področja osebnih in tajnih podatkov,

• se seznanil s Krovno varnostno politiko ELES in jo dosledno upošteval pri izvajanju pogodbenih obveznosti ter v okviru tega spoštoval morebitna navodila in usmeritve dane s strani naročnikovega skrbnika informacijske varnosti,

• xxxxx sodeloval z naročnikom in upošteval njegove ekonomske in tehnične pogoje,

• strokovno odpravil vse napake v zvezi s pogodbenimi obveznostmi,

• v 60 dneh od plačila računa poslal svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedeni del posla (velja za podizvajalce, ki niso zahtevali neposrednih plačil),

• izpolnil vse ostale obveznosti iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila,

• s podpisom pogodbe za izvajanje del oz. storitev prevzel odgovornost za organizacijo in izvajanje preventivnih in drugih ukrepov varstva pred požarom pri opravljanju del v objektih oz. prostorih družbe naročnika oz. za storitev, ki mu je bila naročena.

10. PODIZVAJALEC

Izvajalec bo za izvedbo pogodbenih del vključil podizvajalca/e:

………………………………………………………………………………………… (naziv, polni naslov, matična št., davčna št. in transakcijski račun).

Podizvajalec bo izvedel naslednjo vrsto del: …………………………………………………………

(natančnejši opis vsake vrste del, ki jo bo izvedel podizvajalec je razviden iz priloge št. 2 te pogodbe).

Izvajalec brez predhodnega preverjanja oziroma soglasja naročnika ne sme zamenjati ali vključiti novih podizvajalcev in jih takoj uvesti v delo.

Če se po sklenitvi te pogodbe zamenja podizvajalec ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec naročniku v 5 dneh po spremembi predložiti:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,

- pogodbo z novim podizvajalcem, v kateri so natančno dogovorjeni predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del in

- z njegove strani in s strani novega podizvajalca podpisano asignacijsko pogodbo v skladu s 4. členom te pogodbe.

Določila iz zadnje alineje prejšnjega odstavka ne veljajo za podizvajalce, ki niso zahtevali neposrednih plačil:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….…………………………………. Izvajalec v istem roku predloži naročniku vsa ostala dokazila glede podizvajalcev, kot so bila zahtevana v razpisni dokumentaciji.

Po izvedenem naročnikovem preverjanju o tem, ali je izvajalec predložil vsa dokazila z zahtevano vsebino, stranki v zvezi z zamenjavo ali vključitvijo novih podizvajalcev skleneta aneks k tej pogodbi (pogoj za uvedbo novega/ih podizvajalca/ev v delo).

V primeru, da izvajalec krši obveznosti iz te točke, ima naročnik pravico odstopiti od pogodbe, izvajalec pa mu je dolžan povrniti vso nastalo škodo.

11. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

Naročnik se obvezuje:

• predati izvajalcu vso dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo del po tej pogodbi ter uvesti izvajalca v delo in mu nuditi vse potrebne informacije za izvedbo del po tej pogodbi,

• tesno sodelovati z izvajalcem z namenom, da bo predmet pogodbe izveden pravočasno, v skladu s projektno dokumentacijo in v obojestransko zadovoljstvo,

• tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na potek in obseg predmeta pogodbe,

• zapisniško prevzeti od izvajalca izvršena dela v roku 10 dni po obvestilu izvajalca, da so dela dokončana.

12. ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Izvajalec mora v roku 10 dni od podpisa pogodbe, kot pogoj za veljavnost te pogodbe, dostaviti naročniku zavarovanje (bianco menico z menično izjavo in pooblastilom za unovčenje) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene cene z DDV, kot pogoj za veljavnost te pogodbe.

Naročnik ima pravico unovčiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini njegove vrednosti, če izvajalec pogodbenih obveznosti ne bo izpolnil skladno z določili te pogodbe.

Zavarovanje mora biti veljavno še 45 dni po poteku pogodbenega roka.

V primeru podaljšanja pogodbenega roka se za ta čas podaljša tudi veljavnost zavarovanja. Unovčen instrument zavarovanja mora izvajalec nemudoma nadomestiti z novim.

13. GARANCIJA ZA OPRAVLJENA DELA SKLADNO S TEHNIČNIMI RAZPISNIMI POGOJI

Garancijski rok za dobavljeno opremo in opravljena dela je (najmanj) 24 mesecev od zapisniško potrjenega končnega prevzema opreme in del.

Izvajalec jamči, da so dela izvedena v skladu s to pogodbo, predpisi in pravili stroke in da vgrajena oprema in materiali nimajo pomanjkljivosti, ki bi onemogočale ali zmanjševale njihovo vrednost ali njihovo primernost za uporabo, določeno s to pogodbo.

Izvajalec se obvezuje, da bo v času garancijske dobe strokovno odpravil vse odkrite napake na lastne stroške. Servisni odziv je 8 ur od prijave napake (največ 24 ur). Napaka se prijavi pisno ali po elektronski pošti.

Izvajalec mora najkasneje v roku 10 dni od prejema prijave napake odpraviti ugotovljene napake.

V primeru odprave napake v garancijski dobi se popravljenemu oz. zamenjanemu segmentu opreme podaljša garancija za celotno garancijsko dobo.

Naročnik bo v času garancijske dobe javljal morebitne nastale okvare ali napake na naslov in tel. št.:

…………………………………………………………………………………………………………………………..

14. ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Izvajalec mora ob končni primopredaji izročiti naročniku zavarovanje (bianco menico z menično izjavo in pooblastilom za unovčenje) v višini 5 % pogodbene cene z DDV, kot jamstvo za brezhibnost in funkcionalnost opreme in izvedenih pogodbenih del v garancijski dobi.

Brez predloženega finančnega instrumenta zavarovanja primopredaja ni opravljena.

Naročnik ima pravico unovčiti zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v višini njene vrednosti, če izvajalec ne ravna v skladu s prejšnjim členom te pogodbe.

Zavarovanje mora biti veljavno še 30 dni po preteku garancijske dobe.

Unovčenje zavarovanja izvajalec ne odvezuje obveznosti odprave napak pri izpolnitvi pogodbenih obveznosti.

Unovčen instrument zavarovanja mora izvajalec nemudoma nadomestiti z novim.

15. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

Naročnikov predstavnik za izvedbo del po tej pogodbi je:

g./ga. ………………………..

e-pošta ……………………

tel …………………………………..

Naročnikov predstavnik zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvedbo del po tej pogodbi. Naročnikov predstavnik sodeluje z izvajalcem ves čas trajanja pogodbe in mu nudi vse potrebne podatke, ki jih je na podlagi obveznosti iz te pogodbe dolžan dajati.

Izvajalčev predstavnik za izvedbo del po tej pogodbi je:

g./ga. ………………………..

e-pošta ……………………

tel …………………………………..

Izvajalčev predstavnik je pooblaščen, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvedbo del po tej pogodbi in je dolžan neposredno sodelovati z naročnikovim predstavnikom ves čas trajanja pogodbe. Pogodbeni stranki sta dolžni obvestiti nasprotno stranko o zamenjavi predstavnika v roku treh (3) dni po zamenjavi.

16. POGODBENA KAZEN

Če je izvajalec po svoji krivdi v zamudi z izpolnitvijo svojih obveznosti, ima naročnik pravico zahtevati za vsak začeti dan zamude pogodbeno kazen v višini 0,2 % do največ 20 % pogodbene cene. To velja za vse roke iz te pogodbe kot tudi za roke, ki jih predstavniki strank dogovorijo na operativnih sestankih in roke v dinamičnem terminskem planu.

Pogodbeno kazen je dolžan izvajalec plačati naročniku v roku 8-ih dni od datuma izstavitve zahtevka za plačilo kazni oz. se znesek pobota z izstavljenim računom. Pogodbena kazen ne izključuje unovčitve instrumenta zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Naročnik si pridržuje tudi pravico zahtevati povrnitev dejanske škode, ki presega pogodbeno kazen.

17. XXXXX XXXX

Pogodbeni stranki sta prosti odgovornosti za škodo, ki je nastala zaradi neizpolnitve ali zamude pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti, če so po sklenitvi pogodbe nastopile nepredvidljive okoliščine, ki jih pogodbeni stranki nista mogli pričakovati, jih preprečiti oziroma se jim izogniti (višja sila).

Stranka, na katere strani je višja sila nastala, mora nasprotno pogodbeno stranko nemudoma obvestiti o nastopu in prenehanju le-te ter ji na njeno zahtevo nuditi vse potrebne dokaze o obstoju in trajanju višje sile, obsegu le-te in o njenih posledicah. Če tega ne stori, se ne more sklicevati na obstoj višje sile. Pogodbeni roki se podaljšajo za čas trajanja višje sile. Pogodbeni stranki pisno dogovorita nove pogodbene roke.

18. POSLOVNA SKRIVNOST

Vse podatke vezane na predmet pogodbe, ki jih kot take določa ZPosS in niso javni po ZDIJZ oz. ZJN-3, morata stranki šteti za poslovno skrivnost in se obvezujeta, da jih bosta uporabljal izključno za realizacijo pogodbenih obveznosti.

Brez predhodnega soglasja druge stranke, prva ne sme dokumentacije iz prejšnjega odstavka niti razmnoževati ali omogočiti vpogleda tretjim osebam, niti je ne sme uporabljati za izven pogodbene namene.

Stranki jamčita ena drugi za škodo, nastalo zaradi kršitve teh obveznosti.

19. RAZVEZA POGODBE

Od pogodbe ni mogoče odstopiti zaradi neizpolnitve neznatnega dela obveznosti.

Zaradi zamude pri izvedbi pogodbenih obveznosti lahko naročnik odstopi od pogodbe samo tedaj, če je dal predhodno izvajalcu primeren poznejši rok za nadomestitev zamujenega, ki je za naročnika še sprejemljiv, izvajalec pa tudi v tem roku ni opravil zamujenega. Dodatnega roka naročniku ni potrebno določiti v primeru, če izvajalec sam izjavi, da pogodbenih obvez noče ali pa ne more pravočasno opraviti.

Zaradi neizpolnjenih obveznosti naročnika lahko izvajalec odstopi od pogodbe šele po tem, ko je dal naročniku primeren poznejši rok za izpolnitev obveznosti. Ta rok ne sme biti krajši od 15 delovnih dni.

Če pride do prekinitve pogodbe po krivdi naročnika, mora le-ta plačati vsa opravljena dela in škodo, ki jo je utrpel izvajalec zaradi prekinitve pogodbe.

Če pride do prekinitve po krivdi izvajalca, le-ta nima pravice do vračila tega, kar je izpolnil, naročnik pa ima pravico do povrnitve škode nastale zaradi prekinitve pogodbe.

Če stranki sporazumno razvežeta pogodbo, rešujeta sporazumno vsa sporna vprašanja, ki so nastala z razvezo pogodbe.

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Razvezni pogoj učinkuje skladno s 67. členom ZJN-3.

20. SPORI

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore v zvezi s to pogodbo reševali sporazumno. Če to ne bo mogoče, je za njihovo reševanje pristojno sodišče v Ljubljani.

21. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

V primeru, da kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

• pridobitev posla ali

• za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

• za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

• za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je pogodba nična.

22. KONČNE DOLOČBE

Morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne, če so sklenjene v pisni obliki in ob izrecni navedbi, da gre za spremembo in dopolnitev te pogodbe.

Ta pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta zastopnika obeh pogodbenih strank in postane veljavna, ko najkasneje v roku deset dni po podpisu pogodbe izvajalec predloži instrument zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v tej pogodbi o izvedbi javnega naročila, lahko naročnik kadarkoli odstopi od te pogodbe, z 1 mesečnim odpovednim rokom. Odpovedni rok začne teči z dnem prejema pisne odpovedi.

Za vse ostalo, kar ni dogovorjeno v tej pogodbi se uporabljajo določila Posebnih gradbenih uzanc oziroma, če v uzancah ni urejeno, Obligacijskega zakonika.

Pogodba je sklenjena in podpisana v 4 izvodih, od katerih prejme naročnik 3 in izvajalec 1 izvod. Sestavni deli pogodbe so:

PRILOGA 1: specifikacija pogodbene cene – ponudbeni predračun skladno s ponudbo št. …….. z dne…….

PRILOGA 2: podizvajalska pogodba in asignacija (v primeru vključenega podizvajalca)

PRILOGA 3: razpisna dokumentacija št. MAP2020/0650 s tehnično dokumentacijo in ponudba št. z

dne ……..

PRILOGA 4: DZR št. projekta: K-4411, št. mape: 4411.6T01. Priloge zavezujejo enako kot pogodba sama.

IZVAJALEC:	NAROČNIK:
………………., dne ………………..	Ljubljana, dne ………………..
	ELES, d.o.o.,
	direktor družbe
	xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx

PRILOGA 1

SPECIFIKACIJA POGODBENE CENE – PONUDBENI PREDRAČUN SKLADNO S PONUDBO ŠT. ....................... Z DNE ............................

(cene na enoto so na dve decimalni mesti)

Dobava in montaža telekomunikacijske opreme za RTP Velenje v GIS izvedbi z razpletom daljnovodov:

Navodilo ponudnikom:

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec

»REKAPITULACIJA« v pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, obrazec “Specifikacija pogodbene cene – ponudbeni predračun” pa naloži v razdelek “Druge priloge”.

V kolikor je naročnik v razpisno dokumentacijo predložil tudi excel obliko specifikacije pogodbene cene – predračuna, le-tega ponudnik pripne v razdelek “Druge priloge”.

V primeru razhajanj med podatki v povzetku predračuna (REKAPITULACIJI) – naloženim v razdelek

»Predračun« in celotnim predračunom – naloženim v razdelek »Druge priloge«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu, naloženim v razdelek »Druge priloge«.

Rekapitulacija

Predmet	Ponudbena cena v EUR brez DDV
Dobava in montaža telekomunikacijske opreme za RTP Velenje v GIS izvedbi z razpletom daljnovodov

SPECIFIKACIJA POGODBENE CENE – PONUDBENI PREDRAČUN SKLADNO S PONUDBO ŠT. ......................................................... Z DNE ............................

(cene na enoto so na dve decimalni mesti)

PRILOGA 2

Pogodba s podizvajalcem in asignacija (v primeru vključenega podizvajalca) št. ….. z dne…….

ASIGNACIJA

Št. ………………….….

Izvajalec (nakazovalec):

…………………………………………………………… (polni naziv)

…………………………………………………………… (naslov)

…………………………………………………………… (matična številka)

v nadaljevanju te pogodbe (skrajšan naziv izvajalca)

Podizvajalec (prejemnik nakazila):

…………………………………………………………… (polni naziv)

…………………………………………………………… (naslov)

…………………………………………………………… (matična številka)

v nadaljevanju te pogodbe (skrajšan naziv podizvajalca)

Naročnik (nakazanec):

ELES, d.o.o.

Xxxxxxxxxx xxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxx

matična številka: 5427223000

v nadaljevanju te pogodbe: ELES, d.o.o.

1. člen

……………………………………………………………… (skrajšan naziv izvajalca) s to pogodbo naroča in pooblašča ELES, d.o.o., da plača podizvajalcu (skrajšan

naziv podizvajalca) na njegov poslovni račun pripadajoče zneske v skladu s 4. točko podpisane pogodbe št.

………….…. za ………………………………………………………………………...

2. člen

…………………………………………………… (skrajšan naziv izvajalca) hkrati pooblašča

…………………………………………………… (skrajšan naziv podizvajalca), da v predhodnemu členu te pogodbe navedena plačila sprejme kot plačilo svoje terjatve do ……………………………………………………

(skrajšan naziv izvajalca) in podizvajalec …………………………………………………… (skrajšan naziv podizvajalca) soglaša, da to plačilo sprejme.

3. člen

ELES, d.o.o. bo izvršil nakazila v skladu z zapadlostjo kot jo določa 4. točka podpisane pogodbe št.

……………. za ……………………………………………………………. do izvajalca

…………………………………………………… (skrajšan naziv izvajalca) in obveznost izvajalca (skrajšan naziv izvajalca) do podizvajalca (skrajšan naziv podizvajalca).

4. člen

Morebitne spore bodo stranke reševale sporazumno, v kolikor pa ne bodo pri tem uspešne je za razrešitev spora pristojno sodišče v Ljubljani.

5. člen

Asignacija je napisana v treh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en izvod.

6. člen Asignacija je veljavna z dnem podpisa vseh treh strank.

IZVAJALEC:

Datum podpisa: ………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

PODIZVAJALEC:

Datum podpisa: ………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

NAROČNIK:

Datum podpisa: ………………………………

ELES, d.o.o.

direktor družbe

xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx

Izdajatelj menice Kraj izdaje in datum

(naziv in naslov)

matična številka:

davčna številka:

MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA UNOVČENJE

(za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti)

V skladu s pogodbo (številka

pogodbe, predmet, datum), sklenjene med ELES, d.o.o., Xxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxx in

……………………………………………………………………… (naziv dobavitelja oziroma izvajalca) za dobavo/izvedbo

…………………………………………………………………………………………………….. (predmet pogodbe) izroča

……………………………………………………………………….... (poln naziv in naslov izdajatelja menice) za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti družbi ELES, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana bianco menico, ki jo je podpisala pooblaščena oseba:

Ime in priimek funkcija (podpis)

S podpisom te menične izjave izdajatelj menice nepreklicno in brezpogojno pooblašča ELES, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, da izpolni bianco menico do višine …………………………. EUR in jo predloži na unovčenje do ,

v primeru če dobavitelj/izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljeni v zgoraj citirani pogodbi. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če dobavljeno blago/opravljena storitev tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Če datum izteka unovčitve menice pade na dan, ki v kraju predložitve zahteve za plačilo ni poslovni dan, se rok izteka podaljša do prvega naslednjega poslovnega dne v tistem kraju.

Izdajatelj menice se strinja, da imetniku ni potrebno protestirati menice, če trasat odkloni, da bi menico akceptiral ali plačal.

Menica je brezpogojna, neprenosljiva, unovčljiva na prvi poziv in plačljiva pri vsaki poslovni banki ki v času unovčenja menice vodi naš transakcijski/poslovni račun.

Nepreklicno pooblaščamo vsako poslovno banko, ki vodi naš transakcijski/poslovni račun, da izvrši plačilo po predloženi menici v breme našega računa.

Izdajatelj menice in tega pooblastila izrecno potrjuje in soglaša, da velja to pooblastilo in bianco podpisana menica tudi v primeru spremembe pooblaščenih podpisnikov izdajatelja.

Priloga:

- podpisana bianco menica

(žig in podpis

zakonitega zastopnika)

Izdajatelj menice Kraj izdaje in datum

(naziv in naslov)

matična številka:

davčna številka:

MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA UNOVČENJE

(za odpravo napak v garancijskem roku)

V skladu s pogodbo (številka

pogodbe, predmet, datum), sklenjene med ELES, d.o.o., Xxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxx in

……………………………………………………………… (naziv dobavitelja oziroma izvajalca) za dobavo/izvedbo

…………………………………………………………………………….………………………………. (predmet pogodbe) izroča (poln naziv in naslov izdajatelja

menice) za odpravo napak v garancijskem roku družbi ELES, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana bianco menico, ki jo je podpisala pooblaščena oseba:

Ime in priimek funkcija (podpis)

S podpisom te menične izjave izdajatelj menice nepreklicno in brezpogojno pooblašča ELES, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, da izpolni bianco menico do višine …………………………. EUR in jo predloži na unovčenje do ,

v primeru če dobavitelj/izvajalec ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti tj. po opravljeni primopredaji v garancijskem roku odpravil vse ugotovljene pomanjkljivosti oziroma servisiral opremo in dobavljal brezplačno nadomestne dele, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave.

Če datum izteka unovčitve menice pade na dan, ki v kraju predložitve zahteve za plačilo ni poslovni dan, se rok izteka podaljša do prvega naslednjega poslovnega dne v tistem kraju.

Izdajatelj menice se strinja, da imetniku ni potrebno protestirati menice, če trasat odkloni, da bi menico akceptiral ali plačal.

Menica je brezpogojna, neprenosljiva, unovčljiva na prvi poziv in plačljiva pri vsaki poslovni banki ki v času unovčenja menice vodi naš transakcijski/poslovni račun.

Nepreklicno pooblaščamo vsako poslovno banko, ki vodi naš transakcijski/poslovni račun, da izvrši plačilo po predloženi menici v breme našega računa.

Izdajatelj menice in tega pooblastila izrecno potrjuje in soglaša, da velja to pooblastilo in bianco podpisane menice tudi v primeru spremembe pooblaščenih podpisnikov izdajatelja.

Priloga:

- podpisana bianco menica

(žig in podpis zakonitega zastopnika)