Umowa nr..................................

ZAŁĄCZNIK DO PISMA Z DNIA 12.04.2022 - POMOCNICZY PLIK UJEDNOLICONY TESKT ZAŁĄCZNIKA NR 6 DO SWZ -

WZÓR/PROJEKT UMOWY

Umowa nr..................................

zawarta w dniu r. w Olsztynie pomiędzy:

Muzeum Warmii x Xxxxx w Olsztynie z siedzibj mieszczjcj się przy xx. Xxxxxxx 0, 00-000 Xxxxxxx, REGON 510989163, NIP ,

zwanym dalej „Zamawiajjcym”, reprezentowanj przez:

a ....................................................................................................................................

nr KRS (jeżeli dotyczy) ....................................... NIP........................... REGON ..................................

zwanym dalej „Wykonawcj”” reprezentowanym przez:

1. ............................................................................

o następujjcej treści:

Preambuła

Biorjc pod uwagę, że:

1) Wykonawca posiada kwalifikacje niezbędne do należytego wykonania Przedmiotu Umowy, w szczególności posiada stosownj wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania władajjcymi językiem polskim i posiadajjcym wymagane uprawnienia w zakresie niezbędnym do wykonania Przedmiotu umowy z należytj starannościj, oraz w dniu zawarcia niniejszej umowy nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.108 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych,

2) oferta Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszj w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poprzedzajjcym zawarcie niniejszej Umowy,

3) intencjj Stron Umowy, jest osijgnięcie, w wyniku jej realizacji, rezultatu w postaci zwanego dalej

Obiektem, w taki sposób, aby mógł on:

- trwale osijgać założone parametry użytkowe,

- być łatwo eksploatowany, naprawiany i remontowany,

- być modernizowany, przebudowywany lub rozbudowywany, w szczególności w celu zastosowania nowości

technicznych,

4) Wykonawca gwarantuje długoterminowj bezpiecznj i zgodnj z założonymi parametrami użytkowymi pracę Obiektu. Strony uzgadniajj warunki Umowy jak niżej oraz oświadczajj, że ich prawa i obowijzki określone w tej Umowie sj zgodne z przepisami prawa polskiego oraz że uwarunkowania prawne, techniczne i finansowe sj wystarczajjce do należytego wypełnienia wszystkich zobowijzań przez Strony tej Umowy.

1. Definicje:

1) Cena jednostkowa - suma kosztów bezpośredniej robocizny, materiałów i pracy sprzętu oraz kosztów pośrednich i zysku, wyliczona na jednostkę przedmiarowj, ustalona na podstawie kalkulacji własnej i podawana przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym - stanowijcym załjcznik nr 1 do niniejszej umowy.

2) Cena ofertowa brutto - cena całkowita zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, wyrażona ryczałtowo, ustalona w oparciu o przekazanj przez Zamawiajjcego dokumentację projektowj, STWiORB oraz dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

3) Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót

oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

4) Dokumentacja budowy - zgłoszenie rozpoczęcia robót, decyzja o pozwoleniu na budowę, Dziennik budowy, protokoły odbiorów robót częściowych i końcowych, w miarę potrzeby rysunki i opisy służjce realizacji obiektu, operaty geodezyjne.

5) Dokumentacja projektowa - dokumentacja służjca do opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane i obliczenia ceny ofertowej brutto, obejmujjca w szczególności:

a) projekt budowlany - projekt budowlany w rozumieniu ustawy Prbud, zatwierdzony przez właściwy organ w formie decyzji o pozwoleniu na budowę. Projekt budowlany obejmuje również wszystkie późniejsze zmiany, jakie w trybie przewidzianym w Prbud zostały wprowadzone do Projektu budowlanego podczas wykonania Umowy oraz decyzje, zgody, uzgodnienia, opinie i pozwolenia niezbędne w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub zmianie pozwolenia na budowę,

b) projekty wykonawcze/techniczne, projekty dostosowujjce do wydzielenie I etapu inwestycji,

c) informacja dotyczjca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

d) Przedmiary robót - jako element pomocniczy,

e) ostateczne decyzje o pozwoleniu na budowę,

Dokumentacja projektowa obejmuje również wszystkie późniejsze zmiany Dokumentacji projektowej, przekazanej Wykonawcom w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu przygotowania ofert, a także te które zostały dokonane przez Zamawiajjcego lub Wykonawcę podczas realizacji Umowy na podstawie §13 Umowy.

6) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) - dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajjcego w celu realizacji Umowy, zawierajjcy zbiory wytycznych i wymagań określajjcych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robót budowlanych, określonych w Dokumentacji projektowej.

7) Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - dokumentacja przekazana przez Zamawiajjcego Wykonawcom w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, obejmujjca w szczególności: SWZ, Dokumentację projektowj, STWiORB oraz pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiajjcego lub informację z zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wjtpliwości dotyczjcych treści SWZ.

8) Dziennik budowy - urzędowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisów przebiegu części lub całości robót budowlanych, stanowijcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzeń i okoliczności, zachodzjcych w toku ich wykonywania i majjcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości realizacji przedmiotu Umowy.

9) Harmonogram rzeczowo-finansowy - zestawienie sporzjdzone przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiajjcego przedstawiajjce:

a) układ chronologiczny wykonania robót w zakresie czasu ich rozpoczęcia i zakończenia oraz przedmiotu i zakresu wszystkich etapów robót objętych zobowijzaniem Wykonawcy oraz

b) zestawienie poszczególnych części wynagrodzenia należnego Wykonawcy w zwijzku z zakończeniem i odbiorem

poszczególnych etapów robót,

przygotowany w sposób zapewniajjcy Wykonawcy terminowj realizację robót oraz poszczególnych ich etapów, a Zamawiajjcemu umożliwiajjcy bieżjcj weryfikację postępu robót. Harmonogram rzeczowo-finansowy sporzjdzany jest przez Wykonawcę przed zawarciem Umowy. Zatwierdzony przez Zamawiajjcego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi zał. nr 2 do niniejszej umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy może podlegać aktualizacji w toku wykonywania Umowy. Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego nie obejmujjca zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w §2 ust. 1 nie wymaga sporzjdzenia aneksu,

10) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (nadzór inwestorski) - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajjcego, jako jego

przedstawiciel, będjca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prbud,

11) Kierownik budowy - wyznaczona i upoważniona przez Wykonawcę osoba fizyczna będjca uczestnikiem procesu

budowlanego w rozumieniu Prbud,

12) Konsorcjum - Wykonawcy podejmujjcy się wspólnie wykonania przedmiotu Umowy, których wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczególności umowa o współpracy.

13) Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzjdzony przez Wykonawcę, na podstawie dostarczonej przez Zamawiajjcego dokumentacji projektowej, dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - sporzjdzony metodj kalkulacji szczegółowej zgodnie z rozporzjdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporzjdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2004.130.1389.) zawierajjcy elementy cenotwórcze przyjęte do kosztorysowania, tj.: stawka lub stawki za roboczogodzinę /netto/, wskaźnik narzutu kosztów pośrednich w % liczony od /R+S/, wskaźnik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/, wskaźnik narzutu kosztów zakupu Materiałów w % liczony od wartości Materiałów /M/., zawierajjcy wszystkie roboty objęte dokumentacjj projektowj, dokumentacjj postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - stanowijcy Zał. nr 1 do niniejszej umowy, służjcy do sprawdzania kolejności wykonywania robót, a przypadku rozwijzania umowy do rozliczenia robót w toku.

14) Materiały - surowce i inne elementy budowlane, które majj być wykorzystane przy wykonywaniu robót, w gatunku, rodzaju i standardzie określonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych w gatunku, rodzaju i standardzie, zgodnym z przeznaczeniem robót i rodzajem elementów, do których wykonania majj zostać zastosowane.

15) Nadzór autorski - zespół czynności polegajjcych na stwierdzaniu w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji z Dokumentacjj projektowj oraz uzgadnianiu możliwości wprowadzania rozwijzań zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji projektowej, zgłoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z Prbud.

16) Normy - normy techniczne stosowane w budownictwie, w szczególności właściwe polskie normy przenoszjce normy europejskie, o których mowa w ustawie z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. z 2015r poz. 1483) oraz przepisach wykonawczych lub inne podobne normy (normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszjce normy europejskie, a w przypadku ich braku: europejskie aprobaty techniczne, wspólne specyfikacje

techniczne, normy międzynarodowe, inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne) powołane w Dokumentacji projektowej, STWiORB lub dokumentacjj postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

17) Obiekt budowlany - całość robót budowlanych w zakresie budownictwa lub inżynierii ljdowej i wodnej, który może samodzielnie spełniać funkcję gospodarczj lub technicznj w rozumieniu Pzp.

18) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegajjcy na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie wykonywania robót zanikajj lub ulegajj zakryciu.

19) Odbiór częściowy - odbiór polegajjcy na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót budowlanych będjcych

przedmiotem Umowy.

20) Odbiór końcowy - odbiór polegajjcy na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót budowlanych będjcych

przedmiotem Umowy.

21) Odbiór ostateczny - odbiór po upływie okresu gwarancji jakości lub rękojmi, w zależności od tego, który okres jest dłuższy.

22) Odbiór gwarancyjny - cyklicznie wykonywana kontrola skuteczności usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych Wad

fizycznych obiektu.

23) Oferta - pisemne zobowijzanie Wykonawcy do wykonania robót budowlanych zgodnie z postanowieniami SWZ, Dokumentacji projektowej i STWiORB, dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, złożone Zamawiajjcemu w czasie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

24) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajjca osobowości prawnej, lecz posiadajjca zdolność prawnj, która:

a) zawarła z Wykonawcj, Podwykonawcj lub dalszym Podwykonawcj zaakceptowanj przez Zamawiajjcego Umowę o podwykonawstwo na wykonanie części robót budowlanych służjcych realizacji przez Wykonawcę przedmiotu Umowy albo

b) zawarła z Wykonawcj przedłożonj Zamawiajjcemu Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem sj dostawy lub usługi, stanowijce część zamówienia publicznego, z wyłjczeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż

… (równej lub niżej niż 0,5%, określonej przez Zamawiajjcego) wartości Umowy, oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SWZ jako niepodlegajjcy obowijzkowi przedłożenia Zamawiajjcemu,

25) Protokół konieczności - dokument określajjcy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robót budowlanych dokonywanych w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzjdzany w przypadku wystjpienia robót dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektórych robót, w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy.

26) Protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu - dokument stwierdzajjcy wykonanie zgodnie z Umowj przez Wykonawcę robót zanikajjcych lub ulegajjcych zakryciu.

27) Protokół odbioru częściowego - dokument stwierdzajjcy wykonanie przez Wykonawcę części Robót budowlanych.

28) Protokół odbioru usunięcia wad - dokument potwierdzajjcy odbiór robót w zakresie wykonania usunięcia przez Wykonawcę Wad powstałych w okresie rękojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakości w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

29) Protokół odbioru końcowego robót - dokument potwierdzajjcy odbiór wykonania przez Wykonawcę całości robót

budowlanych będjcych przedmiotem Umowy.

30) Protokół odbioru ostatecznego robót - dokument potwierdzajjcy odbiór robót po usunięciu przez Wykonawcę wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie rękojmi/gwarancji jakości (w zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy) lub po stwierdzeniu braku wystjpienia Wad.

31) Roboty tymczasowe - roboty, które sj potrzebne do wykonania Robót budowlanych oraz zostanj zdemontowane po zakończeniu Robót budowlanych.

32) Roboty zabezpieczające - prace podejmowane w celu zabezpieczenia już wykonanych robót budowlanych.

33) Roboty zanikające lub ulegające zakryciu - roboty budowlane, które zanikajj lub ulegajj zakryciu w trakcie kolejnych etapów realizacji Umowy.

34) Siła wyższa - wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którj Wykonawca ani Zamawiajjcy nie majj wpływu; wystjpieniu której Wykonawca ani Zamawiajjcy, działajjc racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; której, w przypadku jej wystjpienia, Wykonawca ani Zamawiajjcy, działajjc racjonalnie, nie mogli uniknjć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajjcemu. Siła wyższa obejmuje w szczególności następujjce zdarzenia:

a) wojna, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych;

b) terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, Materiałów wybuchowych, skażenie radioaktywne, z wyjjtkiem tych które mogj być spowodowane użyciem ich przez Wykonawcę;

d) klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi;

e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy Wykonawcy i jego Podwykonawców;

f) inne wydarzenia w takim zakresie, w jakim spełnione sj warunki konieczne dla uznania zdarzenia lub okoliczności za Siłę wyższj.

35) Sprzęt - urzjdzenia, maszyny, środki transportowe i inne narzędzia potrzebne do zgodnego z Umowj wykonania robót budowlanych oraz usunięcia Wad, będjce w dyspozycji Wykonawcy.

36) Teren budowy - obszar, na którym prowadzone sj roboty budowlane stanowijce przedmiot Umowy wraz z przestrzenij zajmowanj przez urzjdzenia Zaplecza budowy.

37) Termin zakończenia robót - termin określony w Umowie, do upływu którego Wykonawca zobowijzany jest zakończyć wszystkie roboty objęte Umowj.

38) Umowa - zgodne oświadczenie woli Zamawiajjcego i Wykonawcy, dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności, obejmujjce zobowijzanie Wykonawcy do oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z Dokumentacjj projektowj, dokumentacjj postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zasadami wiedzy technicznej oraz zobowijzanie Zamawiajjcego do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności zwijzanych z przygotowaniem robót, w szczególności zwijzanych z przekazaniem Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji projektowej oraz do odebrania obiektu budowlanego i zapłaty umówionego wynagrodzenia ryczałtowego.

39) Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odpłatnym, której przedmiotem sj usługi, dostawy lub roboty budowlane, stanowijce część przedmiotu Umowy, zawierana pomiędzy Wykonawcj a Podwykonawcj a także pomiędzy Podwykonawcj a dalszym Podwykonawcj lub pomiędzy dalszymi Podwykonawcami.

40) VAT - podatek od towarów i usług, uregulowany przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

41) Wada - jawne lub ukryte właściwości tkwijce w stanowijcych przedmiot Umowy robotach budowlanych, utworach powstałych w zwijzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujjce niemożność używania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartości przedmiotu Umowy; obniżenie stopnia użyteczności przedmiotu Umowy; obniżenie jakości lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wadę uznaje się również sytuację, w której przedmiot Umowy nie stanowi własności Wykonawcy albo jeżeli jest obcijżony prawem osoby trzeciej. Wykonanie jakiejkolwiek części robót budowlanych niezgodnie z Umowj, Dokumentacjj projektowj, dokumentacjj postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, obowijzujjcymi przepisami, właściwymi normami lub z zasadami wiedzy technicznej zmniejszajjce wartość lub użyteczność przedmiotu Umowy ze względu na cel w Umowie oznaczony lub wynikajjcy z przeznaczenia przedmiotu Umowy. Wadj jest także stwierdzony brak właściwości, o której Wykonawca zapewnił Zamawiajjcego.

42) Wykonawca - Strona Umowy, która jest zobowijzana do oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z Dokumentacjj projektowj, dokumentacjj postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, STWiORB, i zasadami wiedzy technicznej.

43) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - zabezpieczenie w rozumieniu przepisów Pzp, wniesione przez Wykonawcę przed zawarciem umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczeń Zamawiajjcego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w formie wybranej przez Wykonawcę spośród form wskazanych w przepisach Pzp lub Specyfikacji Warunków Zamówienia.

44) Zamawiający - Strona Umowy zlecajjca wykonanie robót budowlanych będjcych przedmiotem Umowy, zobowijzana do dokonania wymaganych Umowj oraz przez właściwe przepisy czynności umożliwiajjcych Wykonawcy realizację Umowy, w szczególności zwijzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych robót i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

45) Zaplecze budowy - część Terenu budowy wraz z jej urzjdzeniami, na której znajdować będzie się zaplecze socjalno- biurowe Wykonawcy wraz z dostępem do mediów, a także miejsca przeznaczone do składowania przez Wykonawcę Materiałów, sprzętu, itp.

46) Ilekroć pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to również użytego pojęcia w liczbie mnogiej i odwrotnie, chyba że z określonego uregulowania wynika wyraźnie coś innego.

47) Skróty:

a) KC - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny,

b) KRS - Krajowy Rejestr Sjdowy,

c) PrBud - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. budowlane,

d) Pzp - ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,

e) SWZ - Specyfikacja Warunków Zamówienia,

f) UZP - Urzjd Zamówień Publicznych.

2. Interpretacje:

1) Postanowienia Umowy sj interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego.

2) Dokumenty tworzjce Umowę należy traktować jako wzajemnie się uzupełniajjce.

3) Umowę tworzj następujjce dokumenty, które dla celów interpretacji będj miały pierwszeństwo zgodnie z następujjcj kolejnościj:

a) Umowa,

b) Odpowiedzi i informacje udzielone, w szczególności na specjalnie w tym celu zwołanym zebraniu, przez Zamawiajjcego na pytania Wykonawców, dotyczjce wyjaśnienia treści SWZ, w formie pisemnej lub stwierdzone w protokole,

c) Projekt budowlany,

d) Projekty wykonawcze/techniczne projekty dostosowujjce do wydzielenie I etapu inwestycji,

e) STWiORB,

f) SWZ,

g) Oferta Wykonawcy,

h) Kosztorys ofertowy stanowijcy Zał. nr 1 do niniejszej umowy.

4) W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieżności w dokumentach, o których mowa w ust. 2 pkt 3 Zamawiajjcy jest zobowijzany przedstawić na piśmie wyjaśnienia, zachowujjc zasadę, że usunięcie stwierdzonej rozbieżności powinno nastjpić z uwzględnieniem pierwszeństwa zapisów i postanowień dokumentów na wyższym miejscu w kolejności, o której mowa w ust. 2 pkt 3.

5) Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy będj sporzjdzane w języku polskim,

6) Śródtytuły nie wpływajj na interpretację postanowień umownych

7) Terminy określone w Umowie w dniach, tygodniach i miesijcach odnoszj się do dni, tygodni i miesięcy kalendarzowych. Bieg i upływ terminu określane sj zgodnie z przepisami KC.

3. Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania przez obie Strony.

§ 1. Przedmiot umowy

1. Zamawiajjcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane oraz prace konserwatorskich pałacu Dohnów przy ul. Xxxxxxxxxxxx 54 w Morjgu. Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części Umowy „obiektem” lub „przedmiotem umowy”.

2. Przedmiot zamówienia składa się z dwóch etapów:

1) zadanie I - Termomodernizacja pałacu Dohnów - siedziby muzeum im. J.G. Xxxxxxx w Morągu wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: Efektywność energetyczna RPWM.04.00.00, Działanie RPWM.04.03.00 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie: RPWM.04.03.01 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w rama projektu pn. „Termomodernizacja pałacu Dohnów -siedziby muzeum im. J.G. Herdera w Morjgu”. Przedmiotowy etap obejmuje wykonanie:

a) termomodernizację obejmujjcj w szczególności:

- docieplenie ścian oddzielajjcych strych od części ogrzewanej,

- docieplenie lukarn w tym w szczególności: rozbiórka obecnych lukarn dachowych i wykonanie nowych lukarn;, , docieplenia ścian lukarn w pomieszczeniach ogrzewanych,

- docieplenie podłogi poddasza nieużytkowanego,

- docieplenie dachu w tym w szczególności: remont więźb dachowych (wymiana elementów konstrukcji i poszycia porażonych korozjj biologicznj, oczyszczenie i odgrzybienie, zabezpieczenie p.biol. i ppoż.); remont stalowej konstrukcji latarni, hełmu i iglicy wieży (oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne); częściowa przebudowa więźb polegajjca na wyprowadzeniu w okapach pokrycia dachowego poza obręb murów i gzymsów oraz korekcie połaci nad bocznymi ryzalitami barokowego skrzydła północnego (za pomocj ołacenia, odpowiednich nadbitek i przypustnic); przebudowa kominów i naprawa gzymsów podokapowych; wymiana całkowita pokrycia dachowego (dachówka esówka, dachówka karpiówka, blacha cynkowo-tytanowa); wymiana obróbek blacharskich i instalacji rynnowo-spustowej na blachę cynkowo-tytanowj; montaż elementów systemów bezpieczeństwa dachowego; wykonanie instalacji odgromowej,

w celu osijgnięcia w każdym z tych przypadków odpowiedniego współczynnika przenikania ciepła określonego w

audycie energetycznym i dokumentacji projektowej;

b) termomodernizację stolarki okiennej i drzwiowej: wymiana wszystkich okien na stolarkę energooszczędnj, w tym w odpowiedniej wg dokumentacji projektowej z 02. 2022 (Studio Format) klasie odporności ogniowej; wymiana drzwi zewnętrznych kondygnacji nadziemnych i piwnic na stolarkę energooszczędnj, w tym w odpowiedniej wg dokumentacji projektowej z 02. 2022 (Studio Format) klasie odporności ogniowej; okna i drzwi o formie indywidualnej (odtwarzajjce wygljd historyczny), w kolorystyce zgodnej z programem prac konserwatorskich, o odpowiednim współczynniku przenikania ciepła określonym w audycie energetycznym i dokumentacji projektowej, wyposażonych w kontraktrony i elektrozaczepy, z szybami z zabezpieczeniem anty UV, spełniajjce wymogi Rozporzjdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżj i innym niebezpieczeństwem grożjcym ich zniszczeniem lub utratj; naprawy ościeży okien i drzwi i ich malowanie po wymianie stolarki,

c) kompleksową modernizację instalacji c.w.u oraz kompleksowa wymiana instalacji c.o. i grzejników obejmujące w szczególności: wykonanie modernizacji i częściowej przebudowy sieci cieplnej (pod nadzorem archeologicznym); wykonanie kompleksowej wymiany wewnętrznej instalacji c.o. oraz grzejników (grzejniki stylizowane żeberkowe,

dostosowane zasięgiem do wnęk); wykonanie kompleksowej modernizacji instalacji c.w.u. z montażem pompy ciepła, zgodnie z audytem energetycznym i dokumentacjj projektowj; docieplenie ścian zewnętrznych od wewnjtrz (w obrębie wnęk okiennych i wnęk w murach) materiałem o odpowiednim współczynniku przenikania ciepła, określonym w audycie energetycznym i dokumentacji projektowej; wykonanie bruzd (trasy bruzd wytyczone w uzgodnieniu z przedstawicielem inwestora tak żeby nie niszczyć substancji zabytku), zaprawienie bruzd po położeniu instalacji, finalnie malowanie,

d) wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne oraz wszelkie niezbędne prace związane z instalacją elektryczną w szczególności: według Tabeli 1 Zakres – Etap I – skrzydło południowe i północne (pkt 1): wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne, zgodnie z audytem energetycznym i dokumentacjj projektowj, oraz wszelkie niezbędne prace zwijzane z instalacjj elektrycznj – wymiana linii WZL; wymiana rozdzielnic elektrycznych; ponowny montaż osprzętu węzła c.o. i rozbudowa o c.w.u. oraz zasilenie pompy ciepła; wymiana przewodów elektrycznych oświetlenia wewnętrznego (podstawowego, awaryjno-ewakuacyjnego, akcentowego) i montaż centralnej baterii; wymiana opraw oświetlenia wewnętrznego (podstawowego, awaryjno-ewakuacyjnego, akcentowego); wymiana elektrycznych źródeł światła w istniejjcych, zachowywanych zabytkowych żyrandolach i kinkietach ściennych na źródła LED o barwie ciepłej (moc i rodzaj źródeł światłj ustalić na etapie wykonawstwa z inwestorem tak żeby w pełni zachować walory estetyczne zabytku); wykonanie bruzd (trasy bruzd wytyczone w uzgodnieniu z przedstawicielem inwestora tak żeby nie niszczyć substancji zabytku), zaprawienie bruzd po położeniu okablowania, finalnie malowanie, a w przypadku gotyckiego, eksponowanego lica ceglanego i/lub kamiennego wykonanie prac konserwatorskich w rejonie poprowadzenia okablowania; prace należy wykonać w sposób zapewniajjcy bezpieczeństwo przeciwporażeniowe.

2) zadanie II - rewitalizacja pałacu, wykonanie części prac instalacyjnych i adaptacyjnych w pozostałej części pałacu -

wspófinansowany ze środków Samorzjdu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przedmiotowy etap obejmuje wykonanie:

a) przebudowę i modernizację części skrzydła północnego pałacu, w granicach określonych w dokumentacji projektowej z 02. 2022 (Studio Format), obejmujjca kondygnację parteru, I piętra, II piętra w szczególności:

- przebudowa klatki schodowej K 1 (bez montażu szklanej obudowy szybu windy osobowej i montażu kabiny windy) z

pracami wykończeniowymi,

- rozbiórki ścian działowych na parterze na potrzeby wykonania foyer wejściowego,

- kompleksowy remont pomieszczeń (wymiana tynków cementowych, wykonanie tynków i malowanie, wymiana i wykonanie podłóg i posadzek kamiennych), w tym wykonanie foyer wejściowego i prace konserwatorskie średniowiecznego muru obronnego od strony wnętrz parteru pałacu (lico kamienno-ceglane),

- kompleksowe wykonanie sanitariatów,

- wymiana stolarki wewnętrznej,

- montaż balustrady schodów,

- wykonanie chodnika zewnętrznego (dojście do drzwi XX0, XX0, XX0, XX0),

b) wykonanie prac adaptacyjnych w pozostałej części pałacu w szczególności:

- remont pomieszczenia przeznaczonego na potrzeby węzła c.o.,

- wydzielenie i remont pomieszczenia przeznaczonego do montażu pompy ciepła,

- wydzielenie i remont pomieszczenia zaworu głównego wody przy pomieszczeniu węzła c.o.,

- wykonanie ścian działowych w odpowiedniej klasie odporności ogniowej na poddaszu pałacu,

- wydzielenie i remont trzech pomieszczeń w obecnej sieni wejściowej na parterze skrzydła południowego (w tym

pomieszczenia serwerowni i pomieszczenia ochrony),

- rozbiórkę ścian działowych w pomieszczeniu 1.12 na parterze pałacu,

c) wykonanie prac instalacyjnych branży sanitarnej w szczególności:

- wykonanie pod nadzorem archeologicznym przyłjcza wodocijgowego ze studnij wodomierzowj, wykonanie pod nadzorem archeologicznym sieci wodocijgowej na dojściu do zaworu głównego i wykonanie zaworu głównego, podłjczenie istniejjcej wewnętrznej instalacji wodocijgowej do przebudowanej części sieci wodocijgowej,

- wykonanie wewnętrznej instalacji wodocijgowej na potrzeby sanitariatów w skrzydle północnym,

- wykonanie instalacji hydrantowej wewnętrznej,

- wykonanie instalacji klimatyzacyjnej na potrzeby pomieszczenia serwerowni,

- wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej na potrzeby sanitariatów w skrzydle północnym (pod nadzorem

archeologicznym),

- wykonanie bruzd (trasy bruzd wytyczone w uzgodnieniu z przedstawicielem inwestora tak żeby nie niszczyć substancji zabytku), zaprawienie bruzd po położeniu instalacji, finalnie malowanie ,

d) wykonanie prac instalacyjnych branży elektrycznej według Tabeli 1 Zakres – Etap I – skrzydło południowe i północne (pkt

2, 3 i 4):

- wykonanie instalacji gniazd wtykowych z gniazdami i odbiornikami 3-faz ze sprzętem (montażem gniazd),

- wykonanie okablowania poziomego, okablowania pionowego, punków dystrybucyjnych, tras kablowych sieci teletechnicznej LAN, Wifi (sieć komputerowa Ethernet) z przyłjczeniem do paneli (szafy Rack bez sprzętu). UWAGA!! Przedmiot zamówienia nie obejmuje wyposażenia szafy Rackowej w postaci routerów, listew, patchpaneli itp,

- wykonanie systemu przyczynowego łazienki niepełnosprawnych NPS ze sprzętem

- wykonanie okablowania systemu kontroli dostępu SKD,

- wykonanie okablowania systemu monitoringu CCTV,

- wykonanie okablowania systemu ochrony zbiorów,

- wykonanie oddymiana klatki schodowej K1 (kompleksowo),

- wykonanie okablowania systemu sygnalizacji pożaru SSP,

- wykonanie okablowania systemu sygnalizacji włamania SSWiN,

- montaż sprzętu systemu dostępu SKD, tj. skrzynki dla kontrolerów, z połjczeniem kontaktronów i elektrozaczepów

rewersyjnych zainstalowanych w stolarce okiennej i drzwiowej wykonanej w ramach termomodernizacji,

- demontaż, montaż i podłjczenie istniejjcego sprzętu systemu sygnalizacji pożaru SSP do nowego okablowania systemu sygnalizacji pożaru SSP (istniejjcej centrali POLON 4200, systemu monitoringu, istniejjcych czujek - 85 czujek DIO, 10 czujek DOR, 1 czujki TUN, przycisków ROP i sygnalizatorów, głównego wyłjcznika prjdu PGWP) (w sposób zapewniajjcy bezpieczeństwo obiektu, tj. z maksymalnie możliwie czynnj instalacjj). Montaż brakujjcej liczby czujek dymowych, kabla sensorycznego dla zabezpieczenia więźby dachowej, systemu zasysania dla wieży i w serwerowni,

- demontaż, montaż i podłjczenie istniejjcego sprzętu systemu sygnalizacji włamania SSWiN do nowego okablowania systemu sygnalizacji włamania SSWiN, skrzynek do montażu modułów INT-E (w sposób zapewniajjcy bezpieczeństwo obiektu, tj. z maksymalnie możliwie czynnj instalacjj)

- wykonanie bruzd (trasy bruzd wytyczone w uzgodnieniu z przedstawicielem inwestora tak żeby nie niszczyć

substancji zabytku), zaprawienie bruzd po położeniu okablowania, finalnie malowanie

- UWAGA: Obiekt po wykonaniu prac instalacyjnych branży elektrycznej Etapu I i Etapu II ma być zabezpieczony ppoż. (system SSP, oświetlenie awaryjno-ewakuacyjne, główny wyłjcznik prjdu PGWP) oraz przed włamaniem (ponowny montaż istniejjcego sprzętu SSWiN oraz przyłjczenie kontraktronów i elektrozaczepów dostarczonych ze stolarkj okienna i drzwiowj do wykonanego nowego kompleksowego okablowania). Instalacje wraz z rozdzielnicami należy wykonać w sposób zapewniajjcy bezpieczeństwo przeciwporażeniowe

3. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z Dokumentacjj projektowj wraz z STWiORB, Dokumentacjj postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z Ofertj Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowijzujjcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowijzujjcego, w terminie określonym Umowj. Dokumenty, o których mowa wyżej stanowij integralnj część Umowy.

4. Wykonawca zobowijzuje się wykonać wszystkie opisane Dokumentacjj projektowj, Dokumentacjj postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz STWiORB roboty budowlane, niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca zobowijzuje się do realizacji robót zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach określonych w §13 Umowy.

6. Zamawiajjcy zobowijzuje się do dokonania wymaganych przez Umowę oraz właściwe przepisy czynności zwijzanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji projektowej, jej zmian w zakresie niezbędnym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego oraz odebrania robót i zapłaty umówionego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane na zasadach określonych w Umowie.

7. W razie wjtpliwości poczytuje się, że Wykonawca podjjł się wszystkich robót budowlanych, niezbędnych do oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego, w tym również, za wynagrodzeniem ustalonym na podstawie Umowy, robót budowlanych, wynikajjcych ze zmian Dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego oraz wszystkich robót niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowijzujjcymi przepisami prawa.

8. Przedmiot umowy obejmuje także uprzjtnięcie terenu, po wykonaniu całego przedmiotu zamówienia.

§ 2.  Terminy

1. Planowany termin zakończenia robót budowlanych 18 miesięcy od dnia podpisania umowy z tym, że:

1) zadanie I – 12 miesięcy od dnia podpisania umowy z tym, że nie później niż do 30.05.2023 r. z uwagi na konieczność rozliczenia dofinasowania. Jest to termin zakończenia wykonanych robót objętych zakresem zadania I. Do upływu wskazanego terminu Wykonawca ma obowijzek wykonać wszystkie roboty, zgłosić je do odbioru wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do jego dokonania,

2) zadanie II – 18 miesięcy od dnia podpisania umowy z tym, że nie później nie do 30.11.2023 r. z uwagi na konieczność rozliczenia dotacji celowej. Jest to termin zakończenia wykonanych robót. Do upływu wskazanego terminu Wykonawca ma obowijzek wykonać wszystkie roboty objęte zakresem zadania II i zgłosić je do odbioru wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do jego dokonania.

2. Wykonawca zobowijzuje się w terminie obwijzywania rękojmi i gwarancji, to jest w terminie miesięcy (min. 36 miesięcy,

wartość zostanie wpisana po złożeniu ofert) (od dnia Odbioru końcowego), usunjć wszystkie ujawnione wady dotyczjce realizacji

przedmiotu Umowy.

3. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nastjpi po dniu przekazania przez Zamawiajjcego Dokumentacji

projektowej oraz STWiORB i po protokolarnym przejęciu terenu budowy przez kierownika budowy.

4. Zamawiajjcy przekaże Wykonawcy Teren budowy w całości dla realizacji przedmiotu Umowy oraz dziennik budowy w terminie 7 dni od podpisania umowy.

5. Wykonawca ma obowijzek pisemnie zgłosić gotowość do odbioru robót końcowego na 7 dni przed planowanym terminem

zakończenia robót określonym w ust. 1 dokonujjc odpowiedniego wpisu do Dziennika budowy.

6. Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru czyli po zakończeniu wszystkich robót budowlanych objętych Umowj, a w których Nadzór wraz z Zamawiajjcym stwierdzi błędy lub niedokładności, muszj zostać w nieprzekraczalnym terminie 3 dni kalendarzowych poprawione i ponownie dostarczone do Zamawiajjcego i Nadzoru.

7. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu Umowy będzie podpisany przez Zamawiajjcego, Nadzór Inwestorski oraz Wykonawcę, Protokół Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy.

9. Potwierdzenie gotowości do odbioru przez Nadzór i Zamawiajjcego, nastjpi po stwierdzeniu kompletności i poprawności sporzjdzonych przez Wykonawcę dokumentów odbiorowych.

8. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastjpi protokolarnie z jednoczesnym przekazaniem inwestycji do użytkowania, na podstawie Protokołu Odbioru Końcowego, podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajjcego oraz przedstawiciela Użytkownika. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastjpi po zakończeniu robót budowlanych, przekazaniu dokumentacji odbiorowej wraz z potwierdzeniem gotowości do odbioru przez Nadzór i Zamawiajjcego oraz po uzyskaniu przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie jeśli będzie wymagane i przekazaniu oryginału decyzji Zamawiajjcemu.

§ 3. Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiajjcy jest zobowijzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach określonych w Umowie.

2. Odpowiedzialność za prawidłowość Dokumentacji projektowej wobec Wykonawcy ponosi Zamawiajjcy.

3. Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowij własność Zamawiajjcego i mogj być wykorzystane wyłjcznie w celu wykonania

przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

4. Wyłjcznie w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest następstwem nienależytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę lub jeżeli zmiany te będj wykonywane na wniosek Wykonawcy, koszty modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz zwijzanych z tym prac obcijżajj Wykonawcę.

5. Zamawiajjcy jest zobowijzany do:

1) ustanowienia Nadzoru Inwestorskiego i nadzoru autorskiego,

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

3) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu budowy,

4) dostarczenia Wykonawcy niezbędnej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie niezbędnym do

wykonania przewidzianego w Umowie zakresu prac remontowo konserwatorskich,

5) terminowego przystępowania do odbiorów robót budowlanych,

6) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy

7) udzielenia Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw w przypadku, gdy okażj się one niezbędne do wykonania przez Wykonawcę obowijzków wynikajjcych z Umowy.

6. Przekazanie terenu budowy:

1) Zamawiajjcy jest zobowijzany przekazać Wykonawcy Teren budowy w całości lub w częściach niezbędnych dla realizacji przedmiotu Umowy lub jego części,

2) każdorazowo przekazanie całości lub części Terenu budowy zostanie potwierdzone protokołem przekazania Terenu budowy oraz wpisem do Dziennika budowy.

3) Strony ustalajj następujjcy sposób wykorzystania Terenu budowy:

a) Wykonawca na swój koszt przygotuje składowiska, magazyny, pomieszczenia socjalne dla pracowników, po ogrodzeniu

i zabezpieczeniu terenu,

b) Wykonawca na swój koszt zabezpieczy korzystanie z wody, energii elektrycznej,

c) Wykonawca w czasie prowadzenia robót będzie utrzymywać porzjdek na terenie budowy i w jej otoczeniu (w zakresie wynikajjcym z robót),

d) Wykonawca po zakończeniu prac uporzjdkuje teren budowy i przekaże go Zamawiajjcemu w terminie odbioru robót,

e) Wykonawca w pełni ponosi odpowiedzialność za wszystkie zdarzenia majjce miejsce na terenie budowy,

f) Wykonawca przejmuje pełnj odpowiedzialność za znajdujjcj się w obrębie terenu budowy infrastrukturę technicznj.

7. Nadzór inwestorski i/lub autorski:

1) Zamawiajjcy ustanowi nadzór inwestorski.

2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypełnia obowijzki określone w Umowie i w Prbud.

3) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypełnia swoje obowijzki wydajjc polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, które sj obowijzujjce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłosić Zamawiajjcemu na piśmie w terminie 7 dni zastrzeżenia do decyzji i poleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zastrzeżenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do zastrzeżeń, będj podlegały rozstrzygnięciu przez Zamawiajjcego.

4) Zamawiajjcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełnijcej funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. O dokonaniu zmiany Zamawiajjcy powiadomi na piśmie Wykonawcę na 7 dni przed dokonaniem zmiany.

5) Zmiana osoby pełnijcej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.

6) Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ile jest on uprawniony do ich wydawania zgodnie z Umowj i umocowaniem dokonanym przez Zamawiajjcego, majj formę pisemnj, w pierwszej kolejności jako wpis do Dziennika Budowy.

7) Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do bieżjcej koordynacji robót realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakości robót, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo - finansowym, do odbiorów robót wykonanych zgodnie z Dokumentacjj projektowj i STWiORB oraz jest odpowiedzialny za kontrolę obmiarów robót i pełni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBud.

8) Czynności lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujjce konieczność zmiany Dokumentacji projektowej lub wykonania zwiększonej w stosunku do projektu budowlanego ilości robót lub w inny sposób powodujjce wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagajj uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajjcego, wydawanego w terminie 7 dni od wystjpienia z takim wnioskiem przez Wykonawcę. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajjcego zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawcę z obowijzku wykonania poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialności za ich niewykonanie, z wyjjtkiem czynności i poleceń zwijzanych z bezpieczeństwem i higienj pracy, zabezpieczeniem mienia i ochronj ppoż.

§ 4. Odbiory

1. Zamawiajjcy jest zobowijzany w terminach określonych Umowj do odbiorów:

1) robót ulegajjcych zakryciu,

2) robót zanikajjcych,

3) częściowych,

4) końcowego całości robót,

5) gwarancyjnych,

6) ostatecznego.

2. Odbiorów robót ulegajjcych zakryciu i zanikajjcych, częściowych może dokonywać w imieniu Zamawiajjcego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. W odbiorze końcowym musi uczestniczyć przedstawiciel Zamawiajjcego.

3. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca, ma obowijzek umożliwić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikajjcej lub która ulega zakryciu.

4. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikajjcych i ulegajjcych zakryciu wpisem do Dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikajjcych i ulegajjcych zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót Protokołem odbioru robót zanikajjcych i ulegajjcych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

6. Jeżeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna odbiór robót zanikajjcych lub ulegajjcych zakryciu za zbędny, jest zobowijzany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie określonym w ust.5

7. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowości do odbioru robót zanikajjcych lub ulegajjcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowijzany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.

8. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane roboty.

9. Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru części robót poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowości do odbioru Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z §9 ust. 3 Umowy.

10. Dokonanie Odbioru częściowego następuje Protokołem odbioru częściowego na podstawie sporzjdzonego przez Wykonawcę i akceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykazu robót wykonanych częściowo, w terminie 7 dni liczjc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Uwaga!!! W przypadku odbioru robót zwijzanych z:

1) wykonaniem odnawialnych źródeł energii w protokole częściowego odbioru robót, należy wykazać dodatkowj zdolność (ilość) wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych,

2) wykonaniem pompy ciepła jako OZE w protokole częściowego odbioru robót, należy wykazać dodatkowj zdolność (ilość) wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych należy przedstawiać pomiar uzyskiwanego z pompy ilości energii cieplnej,

11. Wykaz robót, o którym mowa w ust. 10 jest akceptowany i korygowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na podstawie

obmiaru rzeczywiście wykonanych i odebranych robót.

12. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości Robót budowlanych składajjcych się na przedmiot Umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru.

13. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego komplet dokumentów pozwalajjcych na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczególności: Dziennik budowy, zaświadczenia, uzgodnienia i decyzje właściwych jednostek i organów, protokoły odbiorów technicznych i odbiorów częściowych, świadectwa kontroli, jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne, gwarancje, instrukcje użytkowania, instruktaż dotyczjcy obowijzkowych przegljdów sprzętu i urzjdzeń oraz dokumentację powykonawczj ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy w wersji papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, dokumentację fotograficznj, w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia zgłoszenia o zakończeniu robót przez Wykonawcę do Odbioru końcowego w celu weryfikacji przez Inspektora nadzoru.

14. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiajjcego, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych.

15. O terminie odbioru Wykonawca ma obowijzek poinformowania Podwykonawców, przy udziale których wykonał przedmiot

Umowy.

16. Zamawiajjcy w terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia zgłoszenia robót do odbioru pisemnie do Zamawiajjcego, wyznaczy datę przystjpienia do Odbioru końcowego.

17. Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będjce jego przedmiotem nie sj gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystjpienia istotnych Wad, uniemożliwiajjcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiajjcy może przerwać Odbiór końcowy, wyznaczajjc Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia Wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniajjcy ich złożoność technicznj, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności Odbioru końcowego.

18. Komisja sporzjdza Protokół Odbioru końcowego robót. Podpisany Protokół odbioru końcowego robót jest podstawj do dokonania końcowych rozliczeń Stron.

19. Zamawiajjcemu z tytułu stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego wad przysługujj następujjce uprawnienia:

1) Zamawiajjcy może odmówić odbioru przedmiotu Umowy, jeżeli wady sj istotne i uniemożliwiajj wykorzystanie przedmiotu

zgodnie z przeznaczeniem,

2) Zamawiajjcy może dokonać warunkowego odbioru przedmiotu Umowy, wyznaczajjc termin usunięcia wad,

3) jeżeli wady nie nadajj się do usunięcia, ale nie uniemożliwiajj użytkowania przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajjcy może obniżyć wynagrodzenie należne Wykonawcy,

4) jeżeli wady uniemożliwiajj użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem lub spowodujj albo mogj spowodować zagrożenie użytkowania, Zamawiajjcy może wezwać Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych wad i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. W cijgu 30 dni po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiajjcy może od umowy odstjpić w zakresie wadliwie zrealizowanej części Umowy albo powierzyć usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania upoważnienia Sjdu, na co Wykonawca wyraża zgodę.

20. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajj w treści protokołu termin i sposób usunięcia Wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego, Zamawiajjcy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

21. Za dzień faktycznego Odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót bez stwierdzonych wad.

22. Przegljdy gwarancyjne przeprowadzane sj: na 30 dni przed upływem okresu rękojmi i gwarancji jakości.

23. Przegljdy gwarancyjne przeprowadzane sj komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiajjcego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegljdu, a Zamawiajjcy jest wówczas zobowijzany przesłać Wykonawcy protokół przegljdu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiajjcego terminie.

24. Przegljdy gwarancyjne polegajj na ocenie robót zwijzanych z usunięciem Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości.

25. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w określonym przez Zamawiajjcego terminie, uwzględniajjcym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczjce usunięcia Wady, Zamawiajjcy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

26. Odbiory gwarancyjne będj przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakości i w okresie rękojmi, w cijgu 15 dni przed upływem odpowiednio: okresu gwarancji jakości lub okresu rękojmi, w celu oceny robót zwijzanych z usunięciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi.

27. Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiajjcego, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.

28. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest Protokołem odbioru usunięcia Wad, sporzjdzanym po usunięciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje się po upływie okresu rękojmi lub gwarancji jakości (w zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy).

29. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości (w zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy), w celu potwierdzenia usunięcia tych Wad i potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowijzków wynikajjcych z Umowy.

30. Z Odbioru ostatecznego sporzjdza się przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji (nie wcześniej niż 7 dni przed upływem tego okresu) Protokół odbioru ostatecznego.

31. Jeżeli podczas Odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie Wady, co skutkuje niemożliwościj użytkowania obiektu, którego dotyczj roboty budowlane stanowijce przedmiot Umowy, Zamawiajjcy przerywa Odbiór ostateczny zaś Wykonawca jest zobowijzany przedłużyć odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy o okres przedłużenia gwarancji). Zamawiajjcy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do upływu, którego Wykonawca jest zobowijzany usunjć Wady. W przypadku nieusunięcia wskazanych wad w wyznaczonym terminie zastosowanie majj zapisy ust. 25.

§ 5. Wykonawca

1. Oświadczenia Wykonawcy:

1) Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z Dokumentacjj projektowj oraz uwarunkowaniami wynikajjcymi z decyzji dotyczjcych inwestycji i nie wnosi co do nich zastrzeżeń oraz potwierdza, że nie widzi przeszkód do pełnego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy. Oświadczenie powyższe nie przenosi na Wykonawcę odpowiedzialności za wady ukryte Dokumentacji projektowej i STWiORB.

2) Wykonawca potwierdza, iż przed podpisaniem niniejszej Umowy, przy zachowaniu najwyższej staranności zapoznał się z dokumentacjj projektowj i przedmiarami robót oraz dokonał wizji lokalnej terenu budowy, a także poznał istniejjcy stan faktyczny - obiekt będzie funkcjonował w czasie wykonywania robót zgodnie ze swoim przeznaczeniem, a w zwijzku z tym Wykonawca zobowijzany jest przez cały okres realizacji inwestycji aktualizować i uzgadniać z Zamawiajjcym na bieżjco harmonogram realizacji inwestycji. Wykonawca nie zgłasza zastrzeżeń i zobowijzuje się wykonać przedmiot Umowy w zakresie rzeczowym zgodnym z dokumentacjj i za cenę umownj.

3) Wykonawca oświadcza, że posiada zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz będzie dysponował personelem władajjcym językiem polskim i posiadajjcym wymagane uprawnienia w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy zgodnie z należytj starannościj.

4) Wykonawca oświadcza, że:

a) potencjał techniczny,

b) osoby,

c) zasoby ekonomiczne i finansowe,

d) zasoby podmiotów trzecich oraz

e) Podwykonawcy,

- zwane dalej „zasobami”, zaoferowane w ofercie złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zostanj

wykorzystane do wykonania Umowy.

5) W obiektywnie uzasadnionych okolicznościach, które uniemożliwiajj wykorzystanie do wykonania Umowy zasobu, o którym mowa w pkt 4, Wykonawca zaoferuje Zamawiajjcemu w celu wykonania Umowy inny zasób, spełniajjcy warunki i wymagania opisane dla celów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego została zawarta niniejsza Umowa.

6) Powyższe oświadczenia zostały przez Wykonawcę złożone w dobrej wierze i w dobrej wierze przyjęte przez Zamawiajjcego.

2. Obowiązki Wykonawcy:

1) Wykonawca ma obowijzek wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z Umowj, ofertj i Dokumentacjj projektowj, STWiORB, Dokumentacjj postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nienaruszajjcymi Umowy poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowijzujjcego.

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody zwijzane z realizacjj Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na Terenie budowy.

3) Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w zwijzku z wykonywaniem robót budowlanych będjcych przedmiotem Umowy, chyba że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest osoba trzecia, za którj Zamawiajjcy ponosi odpowiedzialność.

4) Wykonawca jest zobowijzany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody.

5) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za jakość zastosowanych do robót Materiałów.

6) Wykonawca jest zobowijzany do następujjcych czynności określonych szczegółowo w postanowieniach Umowy, w tym w

szczególności:

a) prowadzenia Dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

b) powołania i wskazania Kierownika budowy lub kierowników robót, posiadajjcych niezbędne uprawnienia budowlane,

zgodnie z przepisami PrBud,

c) przekazywania Zamawiajjcemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczjcych wykonywania robót oraz umożliwienia Zamawiajjcemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonania robót oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy obowijzujjcymi przy wykonywaniu robót budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

e) stosowania Materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli spełniajjcych wymagania

techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB,

f) umożliwienia wstępu na Teren budowy wyłjcznie osobom upoważnionym przez Zamawiajjcego lub Wykonawcę,

g) ochrony znajdujjcego się na Terenie budowy mienia Zamawiajjcego przed działaniem osób trzecich,

h) zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach w odbiorach robót,

i) terminowego usuwania Wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w czasie

odbiorów, i w terminach wyznaczonych w protokołach odbioru, oraz w czasie obowijzywania rękojmi,

j) utrzymywania porzjdku na Terenie budowy,

k) stosowania się do poleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

l) angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadajjcych niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

m) dostarczania Materiałów i urzjdzeń, niezbędnych do wykonania Umowy,

n) zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom, jeżeli wykonawca korzysta z Podwykonawców,

o) opracowania niezbędnych instrukcji w tym planu ewakuacji i planu zabezpieczenia ppoż. obiektu, majjcych zastosowanie w okresie budowy, oraz uzgodnienia ich ze stosownymi służbami w szczególności PSP i organami za pośrednictwem Zamawiajjcego,

p) przeprowadzenia i przedstawienia Zamawiajjcemu wyników wymaganych przepisami badań, pomiarów oraz niezbędnych atestów, świadectw, certyfikatów i innych dokumentów stwierdzajjcych jakość wbudowanych Materiałów,

q) ubezpieczenia budowy,

7) Wykonawca jest zobowijzany prowadzić na bieżjco i przechowywać:

a) Dziennik budowy,

b) ksijżkę obmiarów,

c) protokoły odbioru robót wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

d) pozostałe dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.

8) Do obowijzków Wykonawcy należy również opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego

do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) projektu organizacji robót,

b) harmonogramu rzeczowo-finansowego robót i jego aktualizacji,

c) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

d) informacji o wytwarzanych odpadach,

e) dokumentacji powykonawczej.

9) uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów leżjcych po stronie Wykonawcy,

10) Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisów dotyczjcych ochrony środowiska naturalnego, unieszkodliwiana odpadów. Ewentualne opłaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robót norm i przepisów dotyczjcych ochrony środowiska obcijżajj Wykonawcę,

11) Zapewnienie potrzebnego oprzyrzjdowania, wymaganego do badania jakości Materiałów, jakości robót wykonywanych

z tych Materiałów,

12) Powiadomienie mieszkańców, zakładów usługowych położonych w okolicy Terenu budowy o prowadzonych robotach i utrudnieniach z tym zwijzanych nie później niż na 7 dni przed przystjpieniem do robót,

13) Wykonawca jest zobowijzany powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowości do odbioru robót zanikajjcych lub ulegajjcych zakryciu w terminie 5 dni po ich zakończeniu oraz umożliwić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty zanikajjcej lub ulegajjcej zakryciu.

14) W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy.

15) Od daty Odbioru końcowego do wystawienia Protokołu odbioru ostatecznego, Wykonawcę obcijżajj koszty usunięcia Wad i naprawienia każdej szkody rzeczywistej powstałej w obiekcie, którego dotyczy przedmiot Umowy, i za którj ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych a spowodowanej:

a) Wadj, która wynikła z wykonanych w ramach Umowy robót i tkwiła w obiekcie, którego dotyczy przedmiot Umowy na

dzień zakończenia robót budowlanych służjcych realizacji przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistniałym przed dniem Odbioru końcowego, który nie był objęty ryzykiem Zamawiajjcego lub;

c) czynnościami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru końcowego.

16) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych podczas transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność, w zwijzku z realizacjj Umowy.

17) Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczj zgodnie z obowijzujjcymi przepisami prawa w tym ustawj i rozporzjdzeniami ministra właściwego od kultury i dziedzictwa narodowego, odzwierciedlajjc i dokumentujjc stan faktyczny wykonania robót.

18) Dokumentacja powykonawcza kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie wraz z postępem robót oraz Odbiorami robót zanikajjcych i ulegajjcych zakryciu i poddawanych Odbiorom częściowym.

19) Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniona Zamawiajjcemu na każde żjdanie w trakcie obowijzywania niniejszej

Umowy.

20) Skompletowana dokumentacja powykonawcza oraz niezbędne atesty, świadectwa, certyfikaty i inne dokumenty stwierdzajjce jakość wbudowanych Materiałów, zostanie przekazana Zamawiajjcemu w wersji papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zgłoszenia o zakończeniu robót przez Wykonawcę do Odbioru końcowego.

§ 6. Postanowienia szczegółowe

1. Terminowość robót

1) Wykonawca jest zobowijzany wykonywać roboty zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajjcego Harmonogramem rzeczowo-finansowym przedłożonym Zamawiajjcemu przez Wykonawcę do dnia zawarcia Umowy, w formacie *.xls lub innym równoważnym, aktualizowanym w toku realizacji Umowy.

2) Wykonawca powinien uwzględnić przy przygotowaniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego typowo niekorzystne warunki pogodowe, które mogj ograniczyć postęp robót w okresie jesienno - zimowo - wiosennym, harmonogram przyznanych zamknięć drogowych, torowych, itp. oraz inne okoliczności mogjce mieć wpływ na terminowość wykonania Umowy.

3) Wykonawca będzie przechowywał egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo - finansowego na Terenie budowy.

4) Harmonogram rzeczowo - finansowy będzie uwzględniał w szczególności:

a) podział na asortymenty robót według działów STWiORB poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i zasobów wykorzystywanego sprzętu oraz zasobów osobowych niezbędnych do wykonania robót, oraz kolejność zamawiania przez Wykonawcę urzjdzeń i dostaw,

b) szacowanie przerobu w układzie kwartalnym z uwzględnieniem terminów realizacji zadania I i zadania II oraz zapisów

§9 ust. 2 Umowy. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczególnych asortymentów robót Wykonawca uwzględni przerwy wynikajjce z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno – zimowo – wiosennego, oraz inne okoliczności mogjce mieć wpływ na terminowość wykonania Umowy i zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu Umowy (jeżeli dotyczy), zapewniajjce realizację przedmiotu Umowy w terminie określonym w §2 ust.1.

5) W przypadku konieczności aktualizacji Harmonogramu rzeczowo - finansowego, Wykonawca sporzjdza niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawia go Zamawiajjcemu do zatwierdzenia.

6) Jeżeli Zamawiajjcy zgłosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w szczególności dotyczjce jego niezgodności z postanowieniami Umowy lub tempem wykonywania robót, Wykonawca jest zobowijzany do niezwłocznego, nie później niż w terminie 5 dni od ich otrzymania, przedłożenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo- finansowego uwzględniajjcego uwagi Zamawiajjcego oraz postanowienia Umowy.

7) Jeżeli podczas wykonywania Umowy faktyczny postęp robót będzie obiektywnie zagrażał Terminowi zakończenia robót lub określonemu terminowi zakończenia etapu robót, Wykonawca nie dotrzyma terminu określonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdj inne istotne odstępstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na żjdanie Zamawiajjcego niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, przedstawi Zamawiajjcemu do zatwierdzenia projekt Planu naprawczego.

8) Plan naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapów robót w terminach określonych w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

9) Jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót lub określonego Terminu zakończenia etapu robót, będj następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiajjcy, w szczególności dotyczjcych nieterminowego przekazania Terenu budowy, konieczności zmian Dokumentacji projektowej, zlecenia robót zamiennych, z powodu których została w szczególności przewidziana dopuszczalność zmiany Umowy poprzez wydłużenie Terminu wykonania robót, Wykonawca jest uprawniony do żjdania przedłużenia Terminu zakończenia robót oraz etapów robót w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminów wskazanych w obowijzujjcym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

10) W okolicznościach, o których mowa w punkcie poprzedzajjcym, przedłużenie Terminu zakończenia robót oraz terminów zakończenia etapów robót nastjpi w trybie zmiany umowy na podstawie przepisów Pzp.

11) Jeżeli przyczyna, z powodu której będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót lub określonego terminu zakończenia etapu robót, będzie następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca nie jest uprawniony do żjdania przedłużenia Terminu zakończenia robót oraz etapów robót.

12) Podjęcie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy określonej w §13 nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub

zwolnienia tempa wykonywania robót albo odstjpienia od Umowy.

13) Każdy przypadek wystjpienia okoliczności wpływajjcych na terminowość wykonania robót powinien zostać wpisany przez upoważnionj osobę do Dziennika budowy.

2. Potencjał Wykonawcy

1) Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajjcy zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożonj Ofertj.

2) Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót budowlanych będjcych

przedmiotem Umowy.

3) Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby którego w zakresie wiedzy i/lub

doświadczenia Wykonawca powoływał się składajjc Ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie (w jakim wiedza i

doświadczenie podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na użytek postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowijzany do zastjpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajjcym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajjcego lub zobowijże się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansowj lub ekonomicznj, co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

4) Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiajjcymi wykonanie przedmiotu Umowy.

5) Wykonawca zapewnia, że …………. (podmiot trzeci), na zasoby którego w zakresie zasobów finansowych Wykonawca powoływał się składajjc Ofertę, będzie ponosił wraz z Wykonawcj solidarnj odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niewypłacalności będzie zobowijzany do przekazania Wykonawcy środków zapewniajjcych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i

……………. (podmiot trzeci) z tego tytułu nie obcijżajj Zamawiajjcego.

6) Dokument potwierdzajjcy zobowijzanie (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialności wobec Zamawiajjcego za

wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobów finansowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy, określajjcy szczegółowo wysokość zobowijzania oraz zasady wypłaty świadczenia stanowić będzie załjcznik do Umowy.

3. Wstrzymanie robót

1) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może wstrzymać wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robót w przypadku:

a) wykonania robót niezgodnie z Dokumentacjj projektowj lub w sposób naruszajjcy warunki bezpieczeństwa stwarzajjce zagrożenie dla życia i zdrowia osób znajdujjcych się na terenie budowy i niedokonania ich poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego wstrzymania obcijżajj wyłjcznie Wykonawcę,

b) wystjpienia warunków atmosferycznych, mogjcych wpłynjć na pogorszenie jakości robót, z tym zastrzeżeniem, że przy wstrzymaniu robót w zwijzku z wystjpieniem ww. okoliczności, Strony uzgodnij nowe terminy wykonania robót w Harmonogramie rzeczowo - finansowym, uwzględniajjce okres wstrzymania.

2) W przypadku, o którym mowa w pkt 1 lit. b, Wykonawca jest uprawniony do przedłużenia Terminu zakończenia robót co najmniej o okres równy okresowi co najmniej wstrzymania robót (przestoju) i do zwrotu dodatkowych kosztów powstałych wskutek wstrzymania robót,

3) Zamawiający ma prawo wstrzymać (zawiesić) realizacjş umowy, przekazując Wykonawcy pisemne oświadczenie z podaniem przyczyny, daty rozpoczşcia i czasu wstrzymania realizacji umowy, o ile powodami zawieszenia są:

a) istotne powody dla Zamawiającego lub

b) znaczące uchybienie ze strony Wykonawcy.

4) Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego zastosowania siş do terminów wstrzymania robót podanych w oświadczeniu i wypełnienia postanowień umownych związanych z wstrzymaniem realizacji umowy.

5) Wykonawca ma prawo wstrzymać (zawiesić) realizacjş umowy, przekazując Zamawiającemu pisemne oświadczenie z podaniem przyczyny, daty rozpoczşcia i czasu trwania wstrzymania realizacji umowy, w przypadku, gdy:

a) płatność na rzecz Wykonawcy jest opóźniona przez Zamawiającego ponad 30 dni po dacie jej wymagalności;

b) Xxxxxxxxxxx nie zrealizował innych głównych zobowiązań, do których był zobowiązany

i wynikających z umowy i uniemożliwiających Wykonawcy realizacjş umowy przez ponad 30 dni po terminie określonym w umowie.

6) Wykonawca w okresie zawieszenia realizacji umowy zobowiązany jest do zabezpieczenia i ochrony zarówno terenu budowy i wszystkiego, co siş na nim znajduje, jak i innych prac, realizowanych poza terenem budowy:

a) na koszt Zamawiającego, jeżeli zawieszenie realizacji umowy nastąpi z powodów leżących

po stronie Zamawiającego;

b) na koszt Wykonawcy, jeżeli zawieszenie realizacji umowy nastąpi z powodu znaczącego uchybienia

ze strony Wykonawcy.

7) W przypadku zawieszenia realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego termin wykonania zamówienia bşdzie wydłużony o czas równy czasowi zawieszenia, a terminy płatności bşdą do tego odpowiednio dostosowane.

8) W przypadku zawieszenia realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, po zrealizowaniu przez Zamawiającego zaległych płatności lub innych głównych zobowiązań, Wykonawca wznowi realizacjş umowy w uzgodnionym z Zamawiającym terminie jak również uzgodni zwrot dodatkowych, bezpośrednich, udowodnionych i uzasadnionych kosztów spowodowanych działaniem Zamawiającego

4. Usuwanie wad stwierdzonych w czasie robót

1) W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywania robót budowlanych niezgodnie z Umowj lub ujawnienia powstałych z przyczyn obcijżajjcych Wykonawcę Wad w robotach budowlanych stanowijcych przedmiot Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do żjdania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości lub Wad w określonym, odpowiednim technicznie terminie nie krótszym niż 7 dni. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub Wad ponosi Wykonawca.

2) Jeżeli dla ustalenia wystjpienia Wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy.

3) Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzj wadliwości robót, Zamawiajjcy zwraca Wykonawcy koszty ich

przeprowadzenia.

4) Xxxxxx Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 1, Zamawiajjcy może zlecić usunięcie Xxxx przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrjcić poniesione w zwijzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Skutki siły wyższej

1) Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że Umowa nie może być realizowana z powodu Siły wyższej lub z powodu następstw Siły wyższej, niezwłocznie powiadomi o tym na piśmie drugj Stronę.

2) W przypadku wystjpienia Siły wyższej lub jej następstw, Wykonawca niezwłocznie wstrzyma roboty

i zabezpieczy Teren budowy.

3) Zamawiajjcy jest zobowijzany do zapłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robót,

potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6. Zawiadamianie o szczególnych zdarzeniach

1) Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, których wystjpienia, pomimo swego doświadczenia, nie mógł przewidzieć na etapie ofertowania, ma obowijzek niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiajjcego lub działajjcego w jego imieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2) Wykonawca ma obowijzek na bieżjco informować Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przewidywanych przyszłych problemach zwijzanych z realizacjj Umowy, które mogj mieć wpływ w szczególności na wynagrodzenie Wykonawcy i Termin zakończenia robót.

3) Nie później niż w terminie 7 dni od powiadomienia, o którym mowa w pkt 1 i przekazania informacji, o której mowa w pkt 2,

Wykonawca przedkłada Zamawiajjcemu ocenę wpływu tych okoliczności na Termin wykonania robót.

4) Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajjcemu do akceptacji propozycje dotyczjce uniknięcia lub zmniejszenia wpływu szczególnego zdarzenia lub okoliczności na wykonanie Umowy.

7. Personel i sprzęt Wykonawcy

1) Wykonawca ustanawia Pana/Panią ……………………………………. jako Kierownika budowy do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej o numerze: …………………………, który jest uprawniony do działania w zwijzku z realizacjj Umowy w granicach określonych art. 22 ustawy PrBud oraz art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - tel. …………… e-mail oraz kierowników robót

branżowych uprawnionych w granicach określonych art. 22 ustawy PrBud oraz odpowiednio w art. 37a i 37c ustawy z dnia 23

lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 1:

1 Osoby kierowników robót branżowych wpisane zostanj zgodnie z wykazem osób zaoferowanym przez wykonawcę w poste powianiu o udzielenie

zamówienia

a) ……………………………………………….. - kierownik robót, posiadajjcy uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzjdzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodocijgowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń o numerze: …………………………, tel. …………… e-mail ……………

b) ……………………………………………….. - kierownik robót, posiadajjcj uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzjdzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń o numerze: …………………………, tel. …………… e-mail ,

c) ……………………………………………….. – kierownik robót, posiadajjcy uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzjdzeń telekomunikacyjnych w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturj telekomunikacyjnj bez ograniczeń o numerze: tel.

…………… e-mail ,

d) …………………………………………. - kierownik robót w specjalności inżynierii drogowej, posiadajjcy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń o numerze: ………………………… tel. …………… e-mail ……………

e) …………………………………………..- osoba prowadzjca prace konserwatorskie: tel, ……………………….e-mail…………………….

f) …………………………………………..- osoba prowadzjca prace archeologiczne: tel, ……………………….e-mail…………………….

2) Do dnia zawarcia Umowy Wykonawca potwierdzi Zamawiajjcemu, iż personel Wykonawcy zaangażowany do wykonania Umowy, w szczególności Kierownik budowy, będzie osobj, którj Wykonawca wskazał w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu potwierdzenia spełniania opisanego warunku udziału w postępowaniu, w zakresie posiadania osób zdolnych do wykonania zamówienia.

3) Jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana ww. osób, Wykonawca jest zobowijzany jj uzasadnić i zaproponować osobę, która będzie spełniać opisany warunek udziału w postępowaniu w zakresie posiadania osób zdolnych do wykonania zamówienia zgodnie z postanowieniami §13 Umowy.

4) Wykonawca jest zobowijzany zapewnić, żeby Kierownik budowy oraz kierownicy robót branżowych (jeżeli kierownicy robót

branżowych sj zaangażowani) fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowijzki na Terenie budowy.

5) Wykonawca jest zobowijzany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania robót podczas obecności na terenie budowy nosiły oznaczenia identyfikujjce podmioty, które je zaangażowały.

6) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony zgłosić uwagi, zastrzeżenia albo wystjpić do Wykonawcy z żjdaniem usunięcia określonej osoby, spośród personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, która:

a) wykazuje rażjcy brak staranności,

b) wykonuje swoje obowijzki w sposób niekompetentny lub niedbały,

c) nie stosuje się do istotnych postanowień Umowy

d) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska.

7) W przypadku wystjpienia okoliczności, o której mowa w pkt 6, Wykonawca wyznaczy odpowiednij osobę na zastępstwo w

xxxxxx przewidzianym w pkt 3,

8. Kontrola jakości

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżjcj kontrolę jakości robót budowlanych stanowijcych przedmiot Umowy i Materiałów.

2) Wszystkie Materiały, które będj użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w PrBud oraz winny odpowiadać wymaganiom, określonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

3) Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowijzujjcymi przepisami orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności na Materiały użyte do wykonania Umowy.

4) Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny:

a) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz określonym w

Dokumentacji projektowej i STWiORB,

b) posiadać odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unij Europejskj,

c) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót budowlanych,

e) być wolne od obcijżeń na rzecz osób trzecich w dacie ich wbudowania na terenie budowy.

5) Wykonawca ma obowijzek wyegzekwowania od dostawców Materiałów określonej Umowj jakości i prowadzenia bieżjcej kontroli jakości Materiałów, przestrzegania warunków przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakości oraz uzgodnienia i określenia warunków dostaw Materiałów zapewniajjcych dochowanie terminów realizacji robót określonych Umowj

6) Wykonawca jest zobowijzany przeprowadzać pomiary i badania Materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości Materiałów i robót określonymi w odrębnych przepisach oraz STWiORB.

7) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może zobowijzać Wykonawcę do:

a) usunięcia Materiałów nie odpowiadajjcych normom jakościowym określonym w pkt 1 niniejszego ustępu z Terenu

budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robót, jeżeli Materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniajj wymagań STWiORB lub nie zapewniajj możliwości oddania do użytkowania przedmiotu Umowy.

8) Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanych zgodnie z Umowj poleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w Terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajjcy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych poleceń w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zlecić powyższe czynności do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrjcić poniesione w zwijzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

9) Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, że jakość Materiałów nie odpowiada wymaganiom określonym w pkt 4 niniejszego ustępu, niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę.

10) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiały do robót budowlanych dopiero wówczas, gdy Wykonawca udowodni, że ich jakość spełnia wymagania określone w pkt 4 niniejszego ustępu, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego,

11) Wszystkie koszty zwijzane z tymi czynnościami obcijżajj Wykonawcę lub Zamawiajjcego, na zasadzie określonej w pkt 19

niniejszego ustępu.

12) W przypadku wykorzystania do realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę niezaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Materiałów, które nie sj zgodne z pkt 4, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może polecić Wykonawcy niezwłoczny ich demontaż i usunięcie oraz zastjpienie zaakceptowanymi Materiałami.

13) Materiały i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub organ upoważniony do kontrolowania budowy powinny być poddawane badaniom służjcym potwierdzeniu ich zgodności z odpowiednimi normami i przepisami

14) Badania określone w STWiORB, Dokumentacji projektowej i Programie zapewnienia jakości robót Wykonawca jest zobowijzany przeprowadzać na własny koszt.

15) Bieżjce pomiary i badania Materiałów oraz robót powinny być prowadzone w miejscu wyprodukowania Materiałów lub na

Terenie budowy.

16) Wykonawca zobowijzany jest zapewnić odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzjdzenia, personel i materiały potrzebne do zbadania jakości i ilości Materiałów i robót budowlanych oraz dostarczyć na własny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane próbki materiałów przed ich wykorzystaniem.

17) Badania Materiałów mogj być przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajjcego placówce badawczej.

18) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może zażjdać wykonania badań dodatkowych, które nie sj wymagane w STWiORB lub wykonanie dodatkowych badań poza miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dla Materiałów lub robót, które budzj uzasadnione wjtpliwości, co do jakości.

19) Jeżeli wyniki badań wykażj, że: Materiały bjdź roboty nie sj zgodne z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty tych badań ponosić będzie Wykonawca, jeśli zaś wyniki badań wykażj, że Materiały bjdź roboty sj zgodne z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty tych badań obcijżj Zamawiajjcego,

20) Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z obowijzujjcymi przepisami orzeczeń, atesty oraz deklaracje zgodności na Materiały użyte do wykonania Umowy.

9. Utrzymanie Terenu budowy.

1) Niezwłocznie po przejęciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowijzany do zagospodarowania Terenu budowy.

2) Do obowijzków Wykonawcy należy w szczególności:

a) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywajjcych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzjdku zapobiegajjcym ewentualnemu zagrożeniu bezpieczeństwa w/w osób,

b) podjęcie niezbędnych środków służjcych zapobieganiu wstępowi na Teren budowy przez osoby nieuprawnione,

c) zapewnienie ochrony Terenu budowy od dnia przejęcia Terenu budowy do Terminu zakończenia robót,

d) wykonanie czynności niezbędnych do umożliwienia podłjczenia i dostaw mediów oraz zainstalowanie urzjdzeń służjcych do pomiaru zużycia mediów,

e) ponoszenie kosztów zwijzanych z zużyciem mediów do celów zwijzanych z wykonaniem, próbami i odbiorami robót,

f) ogrodzenie Terenu budowy,

g) oświetlenie Terenu budowy w niezbędnym zakresie,

h) zapewnienie odprowadzenia ścieków z Terenu budowy,

i) bieżjce utrzymanie porzjdku na Terenie budowy oraz na innych terenach, na które oddziałuje wykonywanie robót.

3) Wykonawca jest zobowijzany do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, osobom przez niego upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do Terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie będj wykonywane roboty dotyczjce Umowy.

4) Roboty będjce przedmiotem Umowy powinny być wykonywane, w taki sposób, aby nie zakłócać bez potrzeby lub w nadmiernym stopniu ruchu na drogach publicznych, prywatnych przejściach oraz terenach należjcych do Zamawiajjcego lub osób trzecich.

5) W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowijzany utrzymywać Teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urzjdzenia pomocnicze, Sprzęt, Materiały i grunty w ustalonych miejscach i należytym porzjdku oraz usuwać zbędne przedmioty z Terenu budowy.

6) Wykonawca na własnj odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze wymagane przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków sjsiadujjcych z Terenem budowy oraz minimalizować zakłócenia lub szkody wynikajjce z prowadzenia robót budowlanych.

7) Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowijzany uporzjdkować Teren budowy i przekazać go we właściwym stanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego najpóźniej do dnia Odbioru końcowego robót.

8) W przypadku stwierdzenia, że Teren budowy nie odpowiada warunkom określonym w pkt 5, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do należytego stanu. W przypadku niedostosowania się do tych zaleceń, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 5 dni skierowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajjcy ma prawo zlecić firmie zewnętrznej doprowadzenie Terenu budowy do należytego stanu, a kosztami tych prac obcijżyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze).

10. Czas pracy.

1) Bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania robót w godzinach 22.00 - 6.00.

2) W wyjjtkowych przypadkach, np. dla ratowania życia, zdrowia ludzkiego lub mienia, albo bezpieczeństwa robót, dopuszczalne jest wykonywanie niezbędnych czynności w godzinach 22.00 - 6.00, o czym Wykonawca niezwłocznie zawiadamia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3) Zakaz wykonywania prac w godzinach 22.00 - 6.00 nie dotyczy czynności, które ze względów technicznych lub zwyczajowo wykonywane sj w systemie pracy wielozmianowej lub w ruchu cijgłym.

11. Organizacja ruchu (jeśli jest wymagana).

1) Wykonawca jest zobowijzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej całkowitej likwidacji wraz z demontażem oznakowania po zakończeniu robót.

2) Organizacja ruchu po zakończeniu robót musi odpowiadać stałej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z Dokumentacjj projektowj i STWiORB.

3) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca prowadzonych robót w pasie drogowym i wykonanych objazdów oraz za ich utrzymanie przez cały czas wykonywania robót.

12. Zabezpieczenie dróg i obiektów inżynierskich

1) Wykonawca jest zobowijzany zastosować wszelkie środki celem zabezpieczenia dróg i obiektów inżynieryjnych prowadzjcych na Terenie budowy od uszkodzeń, które mogj spowodować roboty lub transport i Sprzęt Wykonawcy albo jego Dostawców i Podwykonawców, w szczególności powinien dostosować się do obowijzujjcych ograniczeń obcijżeń osi pojazdów podczas transportu Materiałów i sprzętu, do i z Terenu budowy, aby nie spowodował on szkód na drogach i obiektach inżynierskich.

2) Trasy przewozów ładunków ponadnormatywnych lub specjalnych, których jednostkowy ciężar lub inne cechy mogj zagrażać uszkodzeniu drogi lub obiektów inżynierskich podlegajj zatwierdzeniu przez właściwy zarzjd drogi.

3) Wykonawca jest zobowijzany ponosić koszty nałożonych na niego kar zwijzanych z naruszeniem przez Wykonawcę przepisów dotyczjcych dopuszczalnych obcijżeń osi pojazdów lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy dróg kołowych, szynowych, wodnych lub obiektów inżynierskich.

13. Procedury bezpieczeństwa

1) Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowijzany zapewnić przestrzeganie przepisów oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywajjce na Terenie budowy.

2) Do obowijzków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt wszelkich zabezpieczeń i urzjdzeń niezbędnych w powyższym celu.

3) Wykonawca jest zobowijzany opracować i przedłożyć Zamawiajjcemu Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporzjdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczjcej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia nie później niż 3 dni przed datą rozpoczęcia robót.

14. Obsługa geodezyjna

1) Wykonawca zobowijzany jest do zapewnienia i pokrycia kosztów pełnej obsługi geodezyjnej, geologicznej oraz geotechnicznej, w tym sporzjdzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionego geodetę, badań geologicznych, geotechnicznych oraz wykonania pełnej dokumentacji zwijzanej z prowadzeniem ww. czynności i przekazania Zamawiajjcemu zgodnie z zapisami niniejszej Umowy,

2) Wykonawca jest zobowijzany zapewnić obsługę geodezyjnj zgodnie z rozporzjdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowijzujjcych w budownictwie,

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wpisy do Dziennika budowy dotyczjce rejestrowania czynności

geodezyjnych,

4) po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nieprawidłowego wyznaczenia głównych punktów obiektu, Wykonawca jest zobowijzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybień, w terminie 5 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o nieprawidłowościach,

5) Wykonawca robót geodezyjnych jest zobowijzany dokonać odpowiednich pomiarów na żjdanie Nadzoru Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostępniać wykonywane przez siebie pomiary,

6) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych, a w przypadku ich uszkodzenia do ich

odnowienia,

7) po zakończeniu robót zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i w terminie 7 dni od zgłoszenia inwentaryzacji dostarczy Zamawiajjcemu kopię map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzjdzonj inwentaryzacjj urzjdzeń podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w Starostwie Powiatowym w …………. (Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej) oraz w Kolejowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

8) Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstałe po inwentaryzacji powykonawczej we właściwym miejscowo urzędzie geodezji i kartografii

15. Odpowiedzialność Wykonawcy.

1) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy na zasadach określonych przepisami KC.

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrzjdzone osobom trzecim na Terenie budowy lub w zwijzku z wykonywaniem robót, chyba że wyłjcznie odpowiedzialna za ich powstanie jest osoba trzecia, za którj Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

3) Wykonawca jest zobowijzany do zwolnienia Zamawiajjcego z odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w zwijzku z wykonywaniem robót, o ile ponosi za nie odpowiedzialność według przepisów KC, w szczególności w wyniku naruszenia przez Wykonawcę Umowy lub obowijzujjcych przepisów, chyba że wyłjcznie odpowiedzialnym za powstałe zdarzenia jest Zamawiajjcy.

4) Wykonawca jest zobowijzany przejjć odpowiedzialność materialnj za skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji lub budynków sjsiadujjcych z Terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny.

5) Wykonawca zobowijzany jest do udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody w terminie 5 dni.

16. Naprawa uszkodzeń.

1) Wykonawca jest zobowijzany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżj wykonane przez siebie roboty i materiały przeznaczone do wykonania robót, do dnia Odbioru końcowego robót, z wyłjczeniem wykonanych robót przyjętych przez Zamawiajjcego do użytkowania.

2) Uszkodzenia w robotach lub materiałach powstałe w okresie, o którym mowa w pkt 1, Wykonawca jest zobowijzany naprawić na własny koszt w sposób zapewniajjcy zgodność robót i materiałów z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowijzujjcymi przepisami prawa.

3) Jeżeli uszkodzenia w materiałach lub robotach, o których mowa w pkt 2 powstały wskutek okoliczności stanowijcych zgodnie z Umowj ryzyko Zamawiajjcego, Wykonawca jest uprawniony do zwrotu poniesionych kosztów naprawy oraz wydłużenia Terminu wykonywania robót co najmniej o okres powstałego w ich wyniku opóźnienia.

4) Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiałach przeznaczonych do wbudowania w obiekt, którego dotyczj roboty budowlane będjce przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstałe w okresie wykonywania robót lub w okresie odpowiedzialności Wykonawcy za Wady, wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

17. Ochrona środowiska:

1) Wykonawca w czasie wykonywania Robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowijzany podjjć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na Terenie budowy,

2) Wykonawca jest zobowijzany do:

a) uzyskania niezbędnych uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych oraz wód gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwijzanych z wykonywaniem robót, w sposób zapewniajjcy ochronę robót przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed zanieczyszczeniem,

b) podjęcia czynności prawnych zmierzajjcych do przejęcia odpowiedzialności z tytułu zobowijzań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które mogj być dochodzone od Zamawiajjcego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony środowiska lub przyrody,

c) stosowania materiałów które nie sj szkodliwe dla otoczenia – niedopuszczalne jest użycie materiałów wywołujjcych szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonym odpowiednimi przepisami; do wykończenia wnętrz nie należy stosować materiałów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego sj bardzo toksyczne lub intensywnie dymijce,

d) udokumentowania posiadania aprobat technicznych wydanych przez uprawnionj jednostkę, do wszystkich materiałów odpadowych użytych do robót, jednoznacznie określajjcych brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko – materiały, które sj szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogj być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania, a jeżeli wymagajj tego odpowiednie zapisy, Wykonawca zobowijzany jest otrzymać zgodę na ich użycie od właściwych organów administracji państwowej,

e) stosowania wyrobów budowlanych w trakcie wykonywania robót, spełniajjcych wymagania obowijzujjcych przepisów oraz posiadania dokumentów potwierdzajjcych, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajjcych wymagane parametry użytkowe,

f) ograniczenia emisji hałasu do otoczenia zgodnie z ustalonymi poziomami normatywnymi,

g) segregowania, przetwarzania, unieszkodliwiania, magazynowania materiałów pozostałych po pracach budowlanych w wydzielonym miejscu i szczelnych pojemnikach oraz ponoszenia odpowiedzialności za zapewnienie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa w czasie wywozu odpadów, zgodnie z ustawj z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2021.779 z poźn. zm.) – Wykonawca zobowijzany jest do pozyskania, własnym staraniem, składowiska (miejsca zwałki) przeznaczonego do wywozu ziemi; odpady i śmieci powstałe w wyniku wykonywania robót zostanj wywiezione przez specjalistyczne służby komunalne i wywozowe w ramach wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy; Wykonawca musi posiada dokumenty potwierdzajjce przyjęcie odpadów przez składowisko i poniesienie zwijzanych z tym opłat,

h) posiadania zestawu ekologicznego, w którego skład będj wchodziły x.xx. sorbenty do likwidacji ewentualnych wycieków paliwa i oleju, w celu ograniczenia potencjalnego zagrożenia dla podłoża gruntowego i wód podzielnych w sytuacjach awaryjnych,

i) zabezpieczenia drzew w pobliżu których prowadzone będj prace, poprzez odeskowanie, a prace ziemne w pobliżu korzeni należy prowadzić metodj bezwykopowj lub wykonywać ręcznie poza obrysem korony drzew. W przypadku, jeżeli jest to niemożliwe roboty należy wykonywać w odległości minimum 2,0 m od pnia drzewa - metodj bezwykopowj lub ręcznie (z zachowaniem zasad sztuki ogrodniczej),

3) Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczjcych ochrony środowiska lub przyrody i przepisach regulujjcych gospodarkę odpadami.

18. Solidarna odpowiedzialność konsorcjantów

1) Jeżeli Wykonawcj jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzjce w skład Konsorcjum sj solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajjcym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

2) Wykonawcy wchodzjcy w skład Konsorcjum zobowijzani sj do pozostawania w Konsorcjum przez cały czas trwania Umowy, łjcznie z okresem gwarancji jakości i rękojmi za Wady.

3) Konsorcjum zobowijzuje się do przekazania Zamawiajjcemu kopii umowy regulujjcej współpracę podmiotów wchodzjcych w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły się wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajjcej informacje za wykonanie jakich robót budowlanych w ramach Umowy odpowiada każdy z uczestników Konsorcjum.

4) Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzjcych w skład Konsorcjum w zakresie wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedłożonych Zamawiajjcemu. Upoważnienie to może zostać zmienione za zgodj Zamawiajjcego.

5) W przypadku rozwijzania umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za Wady Zamawiajjcy jest uprawniony do żjdania wykonania całości lub części robót wynikajjcych z Umowy od wszystkich, niektórych lub jednego z członków Konsorcjum.

19. Ubezpieczenie wykonawcy:

1) w celu realizacji Umowy, Wykonawca jest zobowijzany do:

a) uzyskania akceptacji Zamawiajjcego, przed zawarciem umowy ubezpieczenia, dla ubezpieczyciela i projektu polisy wraz z ogólnymi i szczególnymi warunkami ubezpieczenia. Zamawiajjcy w terminie 3 dni dokona akceptacji lub przekaże uwagi, które Wykonawca będzie zobowijzany uwzględnić, jeżeli wymagany zakres prowadzonych robót będzie stwarzał ryzyka nie uwzględnione w przedstawionych warunkach ubezpieczenia i może skutkować naruszeniem interesu Zamawiajjcego.

b) zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe oraz następstwa finansowe ww. szkód wyrzjdzone osobom trzecim, w tym Zamawiajjcemu, powstałe w zwijzku z wykonywaniem wszelkich robót będjcych przedmiotem niniejszej Umowy, z limitem odpowiedzialności nie mniejszym niż wartość niniejszej Umowy brutto na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, na okres od daty podpisania Umowy do dnia podpisania przez Zamawiajjcego Protokołu odbioru końcowego lub zawarcia Ubezpieczenia ryzyk budowlano- montażowych (Contractor’s All Risks) w sekcji I i sekcji II. Przedmiotowy dokument Wykonawca jest zobowijzany dostarczyć nie później niż 7 dni po podpisaniu Umowy. Nieprzedłożenie ww. dokumentu do Zamawiajjcego jest jednoznaczne z brakiem zawarcia stosownej umowy.,

c) pokrycia na rzecz Zamawiajjcego wszelkich obcijżeń. Uszczerbek Zamawiajjcego oraz każdej innej osoby poszkodowanej w zwijzku z wykonywaniem Umowy (majjtkowy bjdź niemajjtkowy, a więc także czyste straty finansowe), niezaspokojony w ramach zawartych przez Wykonawcę ubezpieczeń (wymaganych w pkt powyżej oraz

innych dobrowolnie przez niego zawartych), x.xx. w szczególności w zwijzku z obniżeniem wysokości odszkodowania w następstwie potrjcenia franszyzy, udziału własnego itp., a także brakiem ochrony ubezpieczeniowej w ramach zawartych polis, odmowj wypłacenia odszkodowania przez Ubezpieczyciela w zwijzku z niedopełnieniem przez Wykonawcę obowijzków wynikajjcych z zawartych umów ubezpieczenia, odmowj wypłacenia odszkodowania przez Ubezpieczyciela w zwijzku z niedopełnieniem przez Wykonawcę obowijzków wynikajjcych z powszechnie obowijzujjcych przepisów prawa, wyczerpania sumy gwarancyjnej lub przekroczenia limitu gwarancyjnego, a także innych nie wymienionych przyczyn, obcijża bezpośrednio Wykonawcę i zostanie przez niego pokryty na rzecz Zamawiajjcego, jako jego zobowijzanie,

d) utrzymania cijgłości zawartej umowy ubezpieczenia w okresie wykonywania Umowy. Przedmiotowy dokument Wykonawca jest zobowijzany dostarczyć nie później niż 7 dni po zawarciu Aneksu do umowy ubezpieczenia, bjdź zawarciu nowego ubezpieczenia,

20. Pozostałe obowiązki związane z realizacją przedmiotu umowy - w zakresie robót budowlanych i montażu urządzeń technologii/ wyposażenia stałego, pełnienia nadzoru autorskiego oraz pozostałego zakresu przedmiotu umowy wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do:

1) wykonania robót budowlanych zgodnie z zaakceptowanj dokumentacjj projektowj, w tym dostosowujjcj do I etapu inwestycji, pozwoleniem na budowę, zgłoszeniem/ zgłoszeniami zamiaru wykonania robót oraz zapisami SWZ i Umowy oraz wszelkimi wytycznymi Zamawiajjcego.

2) wykonania wszelkich uzgodnień, w tym m. in. badań, ekspertyz, sprawdzeń i prób, x.xx.: sieci uzbrojenia terenu, układu drogowego z urzjdzeniem terenu, natężenia światła w tym ewakuacyjnego, badania powietrza, wody, ciśnienia i wydajności instalacji hydrantowej, szczelności instalacji wodno – kanalizacyjnej, c.o., c.w.u. i gazu, wydajności wentylacji mechanicznej i instalacji klimatyzacyjnej, pomiarów elektrycznych i instalacji odgromowej, ekspertyz kominiarskich sprawności systemów ppoż., sprawności instalacji monitoringu, płukania sieci, odbiorów technicznych w tym z gestorami sieci i zarzjdcj dróg, rozruchów instalacji i urzjdzeń – w tym instalacji c.o. na zimno i na gorjco po rozpoczęciu sezonu grzewczego oraz wszelkich innych badań i prób niezbędnych do użytkowania budynku,

3) wykonywania dokumentacji fotograficznej terenu budowy na bieżjco i w trakcie realizacji robót, ze szczególnym uwzględnieniem istotnych elementów konstrukcyjnych, robót ulegajjcych zakryciu, robót wykończeniowych oraz zagospodarowania terenu i ich archiwizowanie za pomocj zdjęć w formie cyfrowej wraz z pisemnym komentarzem dla Zamawiajjcego,

4) zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych odpowiednich organów (o ile zachodzi konieczność wynikajjca z przepisów), a w szczególności: Nadzór Inwestorski, Nadzór budowlany, Zamawiajjcego, projektanta, gestorów mediów, jak również przekazanie Zamawiajjcemu potwierdzonych za zgodność z oryginałem dowodów ich złożenia,

5) prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym oraz ustaleniami z Zamawiajjcym i Nadzorem

Inwestorskim.

6) umieszczenia tablic informacyjnych, wymaganych przepisami prawa budowlanego, od dnia wprowadzenia na budowę,

7) zajęcia i zagospodarowania terenu zwijzanego z potrzebami budowy, zorganizowania zaplecza budowy w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim, Zamawiajjcym łjcznie z zabezpieczeniem dostaw wody, energii elektrycznej oraz łjczności telefonicznej na teren budowy i zaplecza stosownie do potrzeb. Wykonawca wykona na własny koszt i we własnym zakresie, dla budynku objętego zakresem Umowy. Wykonawca odpowiada za zajęty Teren budowy i zobowijzany jest do doprowadzenia terenu wraz z terenem przyległym do porzjdku po zakończeniu robót.

8) prowadzenia robót w taki sposób, aby umożliwić normalne funkcjonowanie muzeum, w tym w szczególności:

a) zabezpieczenia, wydzielenia, wygrodzenia użytkowanych pomieszczeń muzeum zgodnie z wytycznymi Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajjcego oraz przedstawiciela placówki (np. posadzki w taki sposób, aby nie uległy one zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót – płyty pilśniowe, folia o dużej wytrzymałości itp., stałe przegrody – brak możliwości wtargnięcia na teren budowy użytkowników placówki oraz osób trzecich),

b) prowadzenia robót o dużym natężeniu hałasu poza godzinami pracy muzeum lub w uzgodnieniu z przedstawicielem

muzeum,

c) wszelkie roboty zwijzane z remontem w czynnym obiekcie, w tym instalacje należy wykonywać po wcześniejszym uzgodnieniu harmonogramu realizacji prac z przedstawicielem muzeum, dyrekcjj,

d) prowadzenia robót z należytj starannościj w celu zachowania cijgłości gwarancji należytego wykonania umowy jakiej

podlega czynny obiekt muzeum,

9) prowadzenia robót budowlanych na terenie nieruchomości czynnego obiektu użyteczności publicznej oraz w czynnym obiekcie przy jednoczesnym zachowaniu wszelkich warunków higieniczno – sanitarnych, dostawie gazu oraz energii elektrycznej w celu możliwości normalnego funkcjonowania muzeum. Wykonawca zobowijzany jest do:

a) zapewnienia cijgłości w dostawie ciepłej wody, gazu, energii elektrycznej, zimnej wody i funkcjonowania instalacji kanalizacji sanitarnej w okresie funkcjonowania muzeum, tj. od dnia podpisania umowy do dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy w celu możliwości użytkowania prze Użytkownika w bezpieczny i prawidłowy sposób podczas prowadzenia przez Wykonawcę robót.

b) uzgodnienia terminów ewentualnych przerw w dostawie mediów niepowodujjcych braku możliwości normalnego funkcjonowania muzeum, z odpowiednimi służbami oraz przedstawicielami muzeum,

c) zapewnienia oraz zabezpieczenia dojść, dojazdów, drogi pożarowej do obiektu muzeum i dla mieszkańców okolicznych posesji. Ponadto zapewnienie, w czasie trwajjcych prac budowlanych, zapewnienie bezpiecznego, wygodnego dojścia do budynku muzeum w okresie jego funkcjonowania, tj. od dnia podpisania umowy do dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy w celu możliwości użytkowania przez Użytkownika w bezpieczny i prawidłowy sposób podczas prowadzenia przez Wykonawcę robót,

d) stosowania technologii i sprzętu niepowodujjcego przekroczeń dopuszczalnych norm zapylenia i natężenia hałasu,

10) wykonania tymczasowych umocnień wykopów w zakresie niezbędnym do realizacji robót objętych umowj według rozwijzań Wykonawcy o ile będj konieczne, biorjc pod uwagę informacje zawarte w dokumentacji projektowej i poniesienia wszystkich kosztów z tym zwijzanych. Wykonawca zobowijzany jest wybrać metodę umocnienia/ zabezpieczenia wykopów we własnym zakresie i przed rozpoczęciem robót uzgodnić z Xxxxxxxx Inwestorskim oraz Zamawiajjcym,

11) zabezpieczenia na czas realizacji robót istniejjcego uzbrojenia i instalacji wewnętrznych w obrębie wykonywanych robót, ze szczególnym uwzględnieniem elementów uzbrojenia wykonywanych przez Wykonawcę.

12) wykonania wymiany gruntu zgodnie z zaleceniami oraz opracowanj dokumentacjj geotechnicznj w przypadku występowania gruntów nienośnych w poziomie fundamentowania lub posadowienia,

13) wywiezienia ewentualnej nadwyżki ziemi lub dowiezienia ewentualnych niedoborów ziemi – Wykonawca sam określa odległość i miejsce wywozu oraz dowozu ziemi,

14) wykonania robót w taki sposób, aby nie wystjpiły żadne uszkodzenia istniejjcych obiektów, w tym infrastruktury technicznej istniejjcej (takie jak instalacje wewnętrzne, sieci wod-kan, kable energetyczne, telefoniczne, kanalizacja deszczowa i inne), zlokalizowanych na terenie placu budowy i jego otoczeniu – w przypadku wystjpienia jakichkolwiek uszkodzeń, Wykonawca zobowijzany jest do ich naprawy lub odtworzenia na własny koszt,

15) poniesienia kosztów zwijzanych z ewentualnj wycinkj drzew i krzewów kolidujjcych z realizacjj inwestycji, nadto ich wycięcia, karczowania i wywiezienia zgodnie z opracowanj i zatwierdzonj dokumentacjj,

16) wyboru i realizacji skutecznej metody odwodnienia wykopów przy realizacji robót objętych Umowj, o ile będj konieczne, biorjc pod uwagę informacje zawarte w dokumentacji projektowej i poniesienia kosztów pompowania oraz wszystkich robót zwijzanych z odprowadzeniem wód gruntowych w ramach ustalonego wynagrodzenia umownego. Wykonawca zobowijzany wybrać metodę odwadniania oraz harmonogram odwadniania wykopów we własnym zakresie i przed rozpoczęciem robót uzgodnić z Xxxxxxxx Inwestorskim oraz Zamawiajjcym,

17) ustalenia we własnym zakresie miejsca zrzutu wody z wykopów, poniesienia odpowiedzialności materialnej w przypadku szkód wywołanych zalaniem wodj z wykopów – Wykonawca sam szacuje liczbę godzin i kwotę za pompowanie wody przy odwodnieniu wykopów, a koszt wykonania prac jest wliczony w ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy,

18) wykonania badań zagęszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz wszelkich innych badań wymaganych na etapie

odbioru,

19) wykonania wszelkich robót wykończeniowych po remoncie pomieszczeń oraz po przejściach instalacyjnych w istniejjcej części obiektu, w przypadkach nie określonych w dokumentacji Wykonawca dowijże się materiałowo i kolorystycznie do istniejjcych materiałów wykończeniowych poprzez zastosowanie materiałów nie gorszych niż wbudowywane. Zakres niezbędnych prac do wykonania będzie omawiany z Nadzorem Inwestorskim oraz Zamawiajjcym i Użytkownikiem,

20) wykonania robót z materiałów własnych, które powinny odpowiadać jakościowo wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i odrębnymi przepisami tj. z ustawj z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych – zastosowane materiały powinny być w I gatunku (najlepszej jakości), a zamontowane urzjdzenia wyprodukowane nie później niż 12 miesięcy przed ich wbudowaniem, o udokumentowanym pochodzeniu; przed wbudowaniem urzjdzeń Wykonawca przedłoży Nadzorowi Inwestorskiemu certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z zasadniczymi wymaganiami dotyczjcymi danego wyrobu; w przypadku wjtpliwej jakości materiałów i urzjdzeń użytych do wbudowania, Zamawiajjcy ma prawo wykonania badań tych materiałów i urzjdzeń zgodnie z obowijzujjcymi normami w celu stwierdzenia ich jakości – jeśli badania wykażj, że zastosowane materiały i urzjdzenia sj złej jakości, wówczas Wykonawca zostanie obcijżony kosztem badań i na własny koszt dokona ich wymiany,

21) uzyskania od Nadzoru Inwestorskiego przy udziale Zamawiajjcego zatwierdzenia zastosowanych materiałów przed ich wbudowaniem, przedkładajjc w tym celu dokumenty wymagane Ustawj o wyrobach budowlanych oraz zgodnie z uzgodnionym z Zamawiajjcym wzorem „Wniosku materiałowego”, a w uzasadnionych przypadkach, na żjdanie Nadzoru inwestorskiego i / lub Zamawiajjcego, także próbek tych materiałów,

22) okazania próbek materiałów przed przystjpieniem do robót wykończeniowych (np. wykładzina, gres, glazura, kolory farb, kolorystyka elewacji) i uzyskania pisemnej zgodny Zamawiajjcego na ich zastosowanie, a co za tym idzie przedłożenia do Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajjcego Wniosków materiałowych wraz z wymaganymi dokumentami,

23) prowadzenia bieżjcych konsultacji z upoważnionymi przedstawicielami Zamawiajjcego, Nadzoru Inwestorskiego i uwzględnienia zgłaszanych przez nich uwag lub w razie niemożności ich uwzględnienia udzielania umotywowanych odpowiedzi,

24) udostępnienia wszelkich informacji oraz informowania Zamawiajjcego oraz Nadzór Inwestorski o postępie prowadzonych prac, a w szczególności składania wyjaśnień oraz przedstawienia poszczególnych elementów dokumentacji, na każde wezwanie Zamawiajjcego,

25) stosowania się do wszelkich poleceń i instrukcji wydanych przez Zamawiajjcego oraz wszystkich jego przedstawicieli,

26) umożliwienia w każdym terminie Zamawiajjcemu, Nadzorowi Inwestorskiemu, Użytkownikowi oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego do przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu budowy,

27) uczestniczenia raz w tygodniu w naradach koordynacyjnych na terenie budowy,

28) protokolarnego przekazania Zamawiajjcemu wykonanych robót,

29) dokonania rozruchu i wykonania pomiarów zamontowanych urzjdzeń i instalacji, a także zapewnienia dokonania rozruchu urzjdzeń przez serwis producenta urzjdzeń, jeśli jest taki wymóg dla zachowania gwarancji ww. urzjdzeń i instalacji,

30) przeprowadzenia z udziałem przedstawicieli Nadzoru Inwestorskiego prób technicznych dostarczonych przez siebie urzjdzeń i wykonanych instalacji oraz uzyskania zaświadczenia / pozwolenia dopuszczajjcych do ich użytkowania,

31) opracowania dokumentacji zamiennej zatwierdzonej przez organ administracji architektoniczno – budowlanej jeżeli zmiana podyktowana jest i wynika z inicjatywy Wykonawcy. W przypadku wystjpienia w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zmian istotnych w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, Wykonawca zobowijzany jest opracować dokumentację. Zmiana oraz ww. dokumentacja wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajjcego oraz Nadzór Inwestorski,

32) pisemnego zawiadomienia Nadzoru Inwestorskiego i Zmawiajjcego, w tym: o zakończeniu robót budowlanych wraz z dokonaniem wpisów do dziennika budowy przez Kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane oraz do zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy,

33) likwidacji placu budowy wraz z zapleczem budowy oraz uporzjdkowania terenu wraz z terenami przyległymi oraz dojazdem na plac budowy po zakończeniu realizacji inwestycji,

34) udziału w przegljdach gwarancyjnych po pierwszym i kolejnych latach eksploatacji budynku oraz w innych na wezwanie Zamawiajjcego – o terminach przegljdów gwarancyjnych Nadzór Inwestorski poinformuje Zamawiajjcego i Wykonawcę pisemnie i/lub pocztj elektronicznj,

35) współpracy z Zamawiajjcym, Nadzorem Inwestorskim oraz Użytkownikiem w celu zapewnienia należytego wykonania

Umowy,

36) realizacji inwestycji zgodnie z zaleceniami Zamawiajjcego oraz innych instytucji wydajjcych warunki i uzgodnienia,

37) zachowania w tajemnicy wszelkich wiadomości uzyskanych w zwijzku z wykonywaniem niniejszej Umowy, za wyjjtkiem sytuacji, gdy obowijzek ich ujawnienia wynika z powszechnie obowijzujjcych przepisów prawa,

38) dostarczenia Zamawiajjcemu w odpowiednim terminie wynikajjcym z harmonogramu prac dokumentów niezbędnych do

uzyskania pozwolenia na badania archeologiczne i badania architektoniczne.

21. Dokumentacja odbiorowa:

1) do pisemnego powiadomienia o gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy, Wykonawca zobowijzany jest dołjczyć dokumentację odbiorowj, wykonanj zgodnie z obowijzujjcymi przepisami oraz zaleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajjcego, w zakresie i formie określonej w Umowie, w tym w dokumentacji projektowej a w szczególności:

a) przygotowania i przekazania wszystkich wymaganych przepisami dokumentów (np. wnioski skierowane do służb miejskich oraz jednostek organizacyjnych Gminy Morjg, w tym m. in. zarzjdcy drogi, poprzedzajjcych kontrolę budowy z wymaganymi załjcznikami, pomiarami, atestami, oświadczeniami, protokołami, decyzjami, świadectwem charakterystyki energetycznej budynku),

b) wykonania badań i pomiarów przez właściwe jednostki badawcze umożliwiajjcych przekazanie przez Zamawiajjcego elementów inwestycji na majjtek właścicieli i uzyskania w imieniu Zamawiajjcego dokumentów o dopuszczeniu obiektu do użytkowania przez Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Morjgu oraz przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie (lub pisemnego potwierdzenia przez te służby, że takie dopuszczenie nie jest wymagane),

c) wykonania w dwóch egzemplarzach w formie papierowej i elektronicznej geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji geodezyjno-kartograficznej zawierajjcej dane umożliwiajjce wniesienie zmian na mapę zasadniczj do ewidencji gruntów oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu – zgodnie z Rozporzjdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 21.02.1995r. w sprawie rodzaju zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowijzujjcych w budownictwie,

d) przedstawienia podczas odbiorów i przekazania Zamawiajjcemu wraz z budowlanj dokumentacjj odbiorowj atestów i świadectw dopuszczajjcych do stosowania (zgodnie z wymogami prawa budowlanego, przepisów przeciwpożarowych, sanitarno – epidemiologicznych i inspekcji pracy) użytych przy realizacji zamówienia materiałów budowlanych, elementów wykończenia stałego wyposażenia i technologii sprawdzonych wcześniej i zaakceptowanych przez Nadzór Xxxxxxxxxxx,

e) sporzjdzenia i przekazania instrukcji pożarowej wraz z planem ewakuacji (opracowanej przez rzeczoznawcę ppoż.) dla całego obiektu,

f) przekazania wszystkich instrukcji, opisów i kopii kart gwarancyjnych urzjdzeń zamontowanych w obiekcie będjcym przedmiotem zamówienia,

g) przeprowadzenia szkoleń użytkownika w zakresie obsługi urzjdzeń zamontowanych w obiekcie,

h) uzyskanie pozytywnej pod względem higienicznym i zdrowotnym opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz

Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w zakresie dotyczjcym ochrony przeciwpożarowej,

i) dołjczenia kopi kompletnego wniosku o pozwolenie na użytkowanie i/lub zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych wraz z potwierdzeniem złożenia we właściwym organie wraz z załjcznikami w celu uzyskania przez Wykonawcę decyzji pozwolenia na użytkowanie wydanej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru i/lub zawiadomienia o zakończeniu robót,

j) projekt powykonawczy (w tym x.xx. projekt budowlany oraz projekty wykonawcze) uwzględniajjcy dokonane zmiany w trakcie budowy potwierdzone przez Kierownika Budowy, Projektanta (Nadzór Autorski) i Nadzór Inwestorski wraz ze szczegółowym zestawieniem tych zmian,

k) zestawienie wbudowanych materiałów wraz z dokumentami potwierdzajjcymi wprowadzenie do obrotu zgodnie z

obowijzujjcymi przepisami zatwierdzone pisemnie przez Nadzór Xxxxxxxxxxx i Zamawiajjcego,

l) świadectwo charakterystyki energetycznej budynku,

m) Dziennik budowy i wszelkie inne dokumenty niezbędne i wymagane przez Zamawiajjcego, w tym protokoły odbiorów technicznych, rozruchów, instrukcji, badania szczelności instalacji wodnej i c.o., pomiary elektryczne i instalacji odgromowej, natężenia oświetlenia (w tym ewakuacyjnego), wydajności wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, badania wody, pomiarów geodezyjnych powykonawczych, ekspertyzy kominiarskie, odbiorów technicznych w tym z gestorami sieci i zarzjdcj drogi, rozruchów instalacji i urzjdzeń – w tym instalacji c.o. na zimno i na gorjco po rozpoczęciu sezonu grzewczego oraz wszystkich innych badań i prób niezbędnych do użytkowania budynku oraz pozostałej infrastruktury,

n) w formie papierowej i elektronicznej wykazu ilościowego i wartościowego wyposażenia stałego oraz zamontowanych urzjdzeń i przekazania Zamawiajjcemu w terminie 7 dni od daty zgłoszenia zakończenia robót,

2) wykonania dokumentacji odbiorowej w wersji papierowej oraz elektronicznej w następujjcej formie:

a) w wersji elektronicznej – zapis na nośniku elektronicznym nie kodowanym oraz przekazanie Nadzorowi Inwestorskiemu łjcznie 3 egzemplarze dokumentacji w następujjcej formie wygenerowane pliki w formie *.doc, *.xls,

*.pdf, *.dwg itp., w postaci skompresowanych plików *.zip – w nazwach folderów i plików nie należy stosować polskich znaków, pliki będjce skanem dokumentacji posiadajjce podpisy uprawnionych osób, w których pojemność pojedynczego pliku w formacie PDF nie przekracza 15 MB – nazwach folderów i plików nie należy stosować polskich znaków, w tym wymaganej zgodnie z ustawj o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i wydanymi na jej podstawie decyzjami/pozwoleniami dokumentacjj powykonawczj z prac konserwatorskich i z badań archeologicznych,

b) w wersji papierowej w niezbędnej ilości egzemplarzy, przy czym łjcznie 3 egzemplarze dla Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajjcego i Użytkownika, potwierdzone za zgodność z oryginałem w przypadku przekazania kopii dokumentacji, w tym wymaganej zgodnie z ustawj o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i wydanymi na jej podstawie decyzjami/pozwoleniami dokumentacjj powykonawczj z prac konserwatorskich i z badań archeologicznych.

§ 7. Podwykonawcy

1. Strony umowy ustalajj, że roboty zostanj wykonane przez wykonawcę osobiście bjdź z udziałem podwykonawców.

2. Z zastrzeżeniem przypadku, w którym Zamawiajjcy nałożył obowijzek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych

części zamówienia na roboty budowlane w SWZ, Wykonawca może:

1) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej części do powierzenia

Podwykonawcom;

2) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w Ofercie;

3) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w Ofercie;

4) zrezygnować z podwykonawstwa

3. Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć realizację następujjcej części zamówienia następujjcym podwykonawcom:

1) nazwa podwykonawcy: …………………...

a) opis powierzonej części zamówienia: …………………….

b) Czy podwykonawca jest podmiotem, na którego zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp (tak/nie)

2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Wykonawca jest zobowijzany do zawiadomienia zamawiajjcego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust. 3, w trakcie realizacji zamówienia oraz do przekazania informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części zamówienia.

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest zobowijzany wykazać zamawiajjcemu, że:

1) proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz

2) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się wobec podwykonawców niebędjcych podmiotami, na których zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp oraz do dalszych podwykonawców (chyba, że w toku postępowania weryfikowane były podstawy wykluczenia podwykonawcy niebędącego podmiotem trzecim, na zasadach określonych w art. 462 ust. 5 ustawy Pzp).

7. Postanowienia dotyczjce podwykonawcy odnoszj się wprost również do dalszego podwykonawcy oraz umów zawieranych między podwykonawcj i dalszym podwykonawcj lub między dalszymi podwykonawcami.

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. Wykonawca jest zobowijzany do sprawowania na bieżjco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez podwykonawcę i do ich koordynacji.

9. W celu powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, wykonawca zawiera umowę o podwykonawstwo w rozumieniu

art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

10. Każdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawierać postanowienia niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz będzie zawierać w szczególności2:

1) określenie stron, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy zamówienie publiczne zostało udzielone wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się o jego udzielenie (konsorcjum) i wspólnie występujj w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa o podwykonawstwo powinna być zawarta z wszystkimi członkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektórymi z nich;

2) zakres robót przewidzianych do wykonania;

3) termin realizacji robót, który będzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy;

4) terminy i zasady dokonywania odbioru,

5) wynagrodzenie i zasady płatności za wykonanie robót, z zastrzeżeniem, że nie będzie ono wyższe od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robót należnego wykonawcy od zamawiajjcego (wynikajjcego z niniejszej umowy);

6) wymóg zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujjcych czynności, o których mowa w §

18 ust. 1 umowy, obowijzki w zakresie dokumentowania oraz sankcje z tytułu niespełnienia tego wymogu;

7) wymaganj treść postanowień projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej z dalszym podwykonawcj, przy czym nie może ona być mniej korzystna dla dalszego podwykonawcy niż postanowienia niniejszej umowy,

8) wymóg wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiajjcym a Wykonawcj i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

9) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie

będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajjcego

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajjcy zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych, jest zobowijzany do przedłożenia zamawiajjcemu projektu umowy o podwykonawstwo, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dołjczy zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym projektem umowy.

12. Zamawiajjcy w terminie 10 dni od otrzymania od wykonawcy projektu umowy o podwykonawstwo, może wnieść do niej pisemne zastrzeżenia. Jeżeli tego nie uczyni, oznaczać to będzie akceptację projektu umowy przez zamawiajjcego.

13. W przypadku zgłoszenia przez zamawiajjcego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniajjcy w całości zastrzeżenia zamawiajjcego. W takim przypadku termin do zgłoszenia zastrzeżeń przez zamawiajjcego, o którym mowa w ust. 12 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.

14. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem sj roboty budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiajjcego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiajjcemu poświadczonj za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później niż na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.

15. Zamawiajjcy w terminie do 10 dni od doręczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo może zgłosić sprzeciw do treści tej umowy. Jeżeli tego nie uczyni, oznaczać to będzie akceptację umowy o podwykonawstwo.

16. Zamawiajjcy jest uprawniony do zgłaszania pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczególności, gdy:

1) nie będzie spełniała wymagań określonych w dokumentach zamówienia;

2) będzie zobowijzywała podwykonawcę do realizacji kluczowych części zamówienia, jeżeli zamawiajjcy wskazał kluczowe części zamówienia;

3) będzie przewidywała termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub

Dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajjcych wykonanie zleconego świadczenia;

2 Art. 437 ust.1 pkt 1-6 ustawy Pzp

4) będzie zawierała zapisy uzależniajjce dokonanie zapłaty na rzecz Podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiajjcego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiajjcego;

5) nie będzie zawierała uregulowań dotyczjcych zawierania umów na roboty budowlane z dalszymi Podwykonawcami w

szczególności zapisów warunkujjcych podpisanie tych umów od zgody Wykonawcy i od akceptacji Zamawiajjcego;

6) będzie zawierać postanowienia, które w ocenie zamawiajjcego będj mogły utrudniać lub uniemożliwiać prawidłowj lub terminowj realizację niniejszej umowy, zgodnie z jej treścij;

7) będzie zawierała postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia kształtujjce prawa i obowijzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczjcych warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowijzki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy,

17. Uregulowania niniejszego paragrafu obowijzujj także przy zmianach projektów umów o podwykonawstwo jak i zmianach umów o podwykonawstwo.3

18. Strony umowy stwierdzajj, iż w przypadku zgłoszenia sprzeciwu lub zastrzeżeń przez Zamawiajjcego, wyłjczona jest odpowiedzialność solidarna Zamawiajjcego z Wykonawcj za zapłatę wymaganego wynagrodzenia, przysługujjcego Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy za wykonanie czynności przewidzianych niniejszj umowj.

19. Wykonawca, Podwykonawca, Dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiajjcemu poświadczonj za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem sj dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wyłjczeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy określonej w § 8 ust. 1. Wyłjczenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. W przypadku, o którym mowa powyżej Podwykonawca, Dalszy podwykonawca przedkłada poświadczonj za zgodność z oryginałem kopię umowę również Wykonawcy4.

20. W przypadku, o którym mowa w ust. 19 umowy, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, zamawiajjcy informuje o tym wykonawcę i wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem wystjpienia o zapłatę kary umownej.

21. Procedurę, o której mowa w ust. 19 i 20 umowy, stosuje się również do wszystkich zmian umów o podwykonawstwo, których przedmiotem sj dostawy lub usługi.

22. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o

podwykonawstwo, której przedmiotem sj roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajjcego.

23. Zamawiajjcy może zażjdać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajjcego, lub może usunjć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.

24. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz x xxxxx Umowy o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sjdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, bjdź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajjcy, że osoby zawierajjce umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajj uprawnienia do jego reprezentacji.

25. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiajjcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tj umowj wymaga ponownej akceptacji Zamawiajjcego w trybie określonym w ust. 11-16.

26. Zamawiajjcy, może żjdać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniajj warunków lub wymagań dotyczjcych podwykonawstwa, określonych Umowj, nie dajj rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żjdanie Zamawiajjcego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajj postanowienia niniejszej Umowy.

27. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzjdzane sj w języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowijzany załjczyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo - tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski

28. Wykonawca, powierzajjc realizację robót Podwykonawcy, jest zobowijzany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcj.

29. W przypadku uchylenia się od obowijzku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego podwykonawcę bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługujjcego Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy, za wykonane i odebrane roboty, Zamawiajjcy dokona, na zasadach określonych w art. 465 ustawy Pzp, bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługujjcego Podwykonawcy, Dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowanj przez zamawiajjcego

3 art. 464 ust.11 ustawy Pzp

4 Art. 464 ust. 8 i 9

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem sj roboty budowlane lub który zawarł przedłożonj zamawiajjcemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem sj dostawy lub usługi.

§ 8. Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Ryczałtowa wartość przedmiotu umowy, zgodnie z przeprowadzonym przetargiem wynosi zł (słownie

brutto………………………………..........…………………………………………………...……), w tym podatek VAT wg stawki %, co stanowi

kwotę……………………zł. (słownie VAT ), wartość przedmiotu umowy bez podatku VAT

(netto) wynosi ……………………zł. (słownie netto……………………………………...…………), w tym: (zgodnie z tabelą formularza ofertowego).

2. Wartość wynagrodzenia ryczałtowego jest niezmienna do końca realizacji przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem zmian umowy o których mowa w §13 Umowy.

3. W wynagrodzeniu określonym w ust. 1 mieszczj się wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy, w tym koszty materiałów, wyrobów, transportu itp., a także te, które sj niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy.

§ 9. Rozliczenia

1. Przedmiot umowy określony w §1 niniejszej umowy będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajjcego szczegółowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowijcym Zał. nr 2 do umowy.

2. Rozliczenia za wykonane roboty sj dokonywane kwartalnie, na koniec danego kwartału z tym, że:

1) w przypadku kwartału obejmujjcego miesijc grudzień 2022 r. Wykonawca zobowijzany jest wystawić faktury do 9 grudnia 2022 r.,

2) w przypadku zadania I fakturę, z uwagi na to, że zdanie ulega zakończeniu w II kwartale 2023 r. Wykonawca wystawi do 25 maja 2023 r.,

3) w przypadku zadania II fakturę za ostatni kwartał Wykonawca wystawi do 25 listopada 2023 r.,

4) Wykonawca zobowijzany będzie do fakturowania wykonanych robót odrębnie dla zadania I oraz zadania II, w takim przypadku zapisy §10 stosuje się odpowiednio dla każdego zadania,

3. W celu rozliczenia robót Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 25 dnia danego miesijca z

zastrzeżeniem ust. 2:

1) zestawienie wartości wykonanych robót, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane oraz

2) raporty kwartalne zgodnie z zał. nr 3 do Umowy.

4. Raport kwartalne powinien zawierać, co najmniej:

1) informacje ogólne,

2) opis postępu robót i powstałych problemów,

3) propozycje rozwijzania tych problemów,

4) zaangażowanie finansowe,

5) postęp robót w stosunku procentowym, w podziale na kategorie robót w powijzaniu na każdy kwartał,

6) listę zaakceptowanych przez Zamawiajjcego Podwykonawców (Dalszych Podwykonawców) oraz rodzaj i wartość robót budowlanych przez nich wykonanych i rozliczonych w danym miesijcu,

7) listę Podwykonawców, których umowy zostały przedłożone do wiadomości Zamawiajjcego oraz wartość dostaw lub usług

przewidzianych w tych umowach,

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego w imieniu Zamawiajjcego sprawdza zakres i wartości wykonanych robót, dokonuje ewentualnych korekt zestawienia wartości wykonanych robót oraz potwierdza kwoty należne do zapłaty Wykonawcy w cijgu 3 dni od dnia otrzymania zestawienia wartości wykonanych robót.

§ 10.Płatności

1. Podatek VAT zostanie zapłacony zgodnie z obowijzujjcymi przepisami.

2. Płatności sj realizowane w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajjcego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury lub rachunku, wystawianych nie częściej niż raz na kwartał, z uwzględnieniem potrjceń wynikajjcych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniu wartości wykonanych robót, zgodnie z protokołami odbioru robót.

3. Wykonawca jest zobowijzany przedłożyć, wraz z okresowym rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia, oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub dowody dotyczjce zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczjce tych należności których termin upłynjł w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składajjcych je Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wynikajjcych z Umów o podwykonawstwo.

Oświadczenie nie może być wystawione z datj wcześniejszj niż protokół odbioru danej części przedmiotu umowy. Wzór oświadczenia stanowi załjcznik nr 4 do umowy. W przypadku faktury końcowej Wykonawca jest zobowijzany dołjczyć do niej oświadczenia wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców, że wykonawca dokonał zapłaty wszelkich należności wynikajjcych z zawartych umów z tytułu realizacji przedmiotu umowy. Wzór oświadczenia stanowi załjcznik nr 5 do umowy.

4. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiajjcego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługujjcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z żjdaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiajjcego.

5. Zamawiajjcy niezwłocznie po zgłoszeniu żjdania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi Wykonawcę o żjdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczjcych zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania.

6. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust.5 podważajjcych zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiajjcy może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sjdowego kwotę potrzebnj na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wjtpliwości zamawiajjcego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

7. Zamawiajjcy jest zobowijzany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należne wynagrodzenie, będjce przedmiotem żjdania, o którym mowa w ust.4, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność zgodnie z postanowieniami ust. 16 i 17, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 5 uwag wykazujjcych niezasadność bezpośredniej zapłaty.

8. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bjdź skierowanej do depozytu sjdowego, Zamawiajjcy potrjci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

9. Kwota należna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajjcego w złotych polskich (PLN).

10. Podstawj wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajjcego na kolejne okresy rozliczeniowe, będj wystawione przez Wykonawcę: rachunek lub faktura VAT, o których mowa w ust. 1, przedstawione Zamawiajjcemu wraz:

1) z protokołem Odbioru częściowego zakończonego etapu robót, w którym będj wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, lub do którego będj załjczone protokoły odbioru części robót wykonanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców w ramach odbieranego etapu robót,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajjcego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi,

3) z kopiami przelewów bankowych potwierdzajjcych płatności albo ze sporzjdzonymi nie więcej niż 5 dni przed upływem terminu płatności oświadczeniami Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o niezaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub przez Podwykonawców,

4) a w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przed dniem Odbioru częściowego robót budowlanych, lub jeżeli roszczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców nie były jeszcze wymagalne - wraz z oświadczeniami Podwykonawców lub dalszych podwykonawców w tym zakresie,

5) Raport kwartalny.

11. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturj VAT lub rachunkiem dokumentów, o których mowa w ust.10, Zamawiajjcy jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiajjcego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust.10, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajjcego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żjdania odsetek.

12. Zamawiajjcy jest uprawniony do żjdania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w przypadku wjtpliwości dotyczjcych dokumentów składanych wraz z wnioskami o płatność.

13. Wykonawca przekazuje Zamawiajjcemu pisemne uwagi, o których mowa ust.5 zawierajjce szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót budowlanych, dostaw i usług realizowanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę postanowień Umowy o podwykonawstwo w zakresie majjcym wpływ na wymagalność roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a także co do innych okoliczności majjcych wpływ na tę wymagalność.

14. Zamawiajjcy jest uprawniony do odstjpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust.5 i wykaże niezasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ust.5 a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykażj zasadności takiej płatności.

15. Zamawiajjcy może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 5 i potwierdzi zasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ust.5, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykażj zasadność takiej płatności.

16. Podstawj płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiajjcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiajjcemu wraz z potwierdzonj za zgodność z oryginałem kopij protokołu odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług.

17. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiajjcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie obejmować wyłjcznie należne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłjcznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiajjcego Umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług.

18. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu sjdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługujjcej Wykonawcy od Zamawiajjcego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadajjcej dokonanej płatności.

19. Zamawiajjcy dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 15 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajjcego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnionj.

20. Zamawiajjcy może złożyć do depozytu sjdowego kwotę potrzebnj na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych wjtpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowanj kwotj zobowijzania Zamawiajjcego względem Wykonawcy.

21. Odpowiedzialność Zamawiajjcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłjcznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikajjcej z Umowy. W przypadku różnic w cenach za wykonane roboty pomiędzy cenami określonymi Umowj o podwykonawstwo a cenami określonymi Umowj Zamawiajjcy uzna i wypłaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wyłjcznie kwotę należnj na podstawie cen określonych Umowj.

22. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajjcego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca załjczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzajjce tę okoliczność, cała kwota wynikajjca z faktury VAT lub rachunku zostanie wypłacona przez Zamawiajjcego Wykonawcy.

23. Do rachunku lub faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dołjczy oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu lub przez nich lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnościj końcowj.

24. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie płatne na konto: ...............................................................................................

25. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastjpi na podstawie faktury końcowej, wystawionej na podstawie protokołu ostatecznego. Faktura końcowa będzie płatna w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajjcego. Wartość faktury końcowej nie może być niższa niż 5% wartości, o której mowa w §8 ust.1 Umowy.

26. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień złożenia przez Zamawiajjcego dyspozycji obcijżenia rachunku Zamawiajjcego kwotj

wynagrodzenia.

27. Faktury, o których mowa w ust. 2, Wykonawca może przesłać Zamawiajjcemu w postaci ustrukturyzowanych faktur elektronicznych na konto Zamawiajjcego otwarte na platformie elektronicznej5 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/

28. Zamawiajjcy zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikajjcych z umowy za pośrednictwem metody podzielonej płatności (ang. split payment) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. W takim przypadku rachunek wskazany w umowie winien być rachunkiem umożliwiajjcym rozliczenie w ramach mechanizmu podzielonej płatności.

29. W przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w pkt 28, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiajjcego płatności wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności bjdź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi opóźnienia w płatności.

30. Wykonawca do pierwszej przedkładanej w ramach realizacji umowy faktury załjczy oświadczenie, że wskazany rachunek bankowy Wykonawcy w umowie jest rachunkiem prowadzonym dla jego działalności gospodarczej i jest numerem właściwym do dokonania rozliczeń mechanizmem podzielonej płatności

5 Platforma elektroniczna, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych,

koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2191).

31. Jeżeli termin płatności przypada w sobotę lub w dzień ustawowo wolny od pracy, to za termin płatności uważa się pierwszy dzień roboczy, przypadajjcy po takich dniach.

§ 11. Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca gwarantuje, iż wykonany przez niego Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z Umowj, będzie wolny od wszelkich wad oraz będzie osijgał zakładane w Preambule rezultaty.

2. Wykonawca udziela Zamawiajjcemu gwarancji jakości na Przedmiot Umowy (każdy z jego elementów) na okres miesięcy (min.

36 miesięcy wartość zostanie wpisana po złożeniu ofert) liczjc od daty Protokołu Odbioru końcowego robót całego przedmiotu umowy na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym (podstawowy Okres Gwarancji) z wyjjtkiem urzjdzeń, na które ich producenci udzielili dłuższego okresu gwarancji niż określony wyżej - według gwarancji producenta, z zastrzeżeniem maksymalnego okresu - w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okresów gwarancji,

3. Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady pokrywa się z podstawowym Okresem Gwarancji i wynosi .........................

miesięcy.

4. Wykonawca (Gwarant) oświadcza, że objęty niniejszj kartj przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z dokumentacjj projektowj, Umowj, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami techniczno-budowlanymi obowijzujjcymi w przedmiocie Umowy.

5. Wykonawca (Gwarant) gwarantuje, że wykonane roboty oraz dostarczone przez niego i zamontowane materiały nie majj usterek konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikajjcych z błędów technologicznych i zapewniajj bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie przedmiotu Umowy.

6. Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszajjce wartość użytkowj, technicznj i estetycznj wykonanych robót i zamontowanych materiałów oraz urzjdzeń.

7. W każdym przypadku, w którym jest wykonane jakiekolwiek świadczenie gwarancyjne okres ten ulega wydłużeniu w sposób

wskazany w art. 581 KC.

8. W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowijzany jest do nieodpłatnego usuwania wad fizycznych ujawnionych lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiana wadliwych rzeczy lub ich części składowych).

9. Wykonanie zobowijzania z gwarancji nastjpi poprzez usunięcie wady w sposób eliminujjcy możliwość ponownego wystjpienia

tych samych wad.

10. Koszt dostarczenia rzeczy objętej gwarancjj do Wykonawcy oraz zwrotu rzeczy po spełnieniu świadczenia gwarancyjnego Zamawiajjcemu ponosi Wykonawca (Gwarant). W przypadku konieczności usunięcia wad w miejscu, w którym znajduje się wadliwa rzecz (np. urzjdzenia trwale zamontowane) koszty dojazdu serwisu pokrywa Wykonawca (Gwarant).

11. Wykonawcę (Gwaranta) obcijża ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie, gdy nie znajduje się ona we władaniu

uprawnionego z gwarancji.

12. Ustala się poniższe terminy usuwania wad:

1) jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowijzujjcymi przepisami użytkowanie przedmiotu objętego gwarancjj - Wykonawca (Gwarant) przystjpi do usuwania wady natychmiast po uzyskaniu od Zamawiajjcego informacji o ujawnieniu wady (zgłoszenia reklamacyjnego), a wada zostanie usunięta w terminie nie dłuższym niż 3 dni - o ile nie nastjpij inne, pisemne ustalenia w tym zakresie,

2) w pozostałych przypadkach - w terminie uzgodnionym przez strony i potwierdzonym pisemnie nie dłuższym niż 20 dni,

3) usunięcie wady powinno zostać pisemnie potwierdzone przez Zamawiajjcego.

13. Wykonawca (Gwarant) może wykonywać świadczenie gwarancyjne siłami własnymi, bjdź przez osobę trzecij.

14. Jeżeli Wykonawca (Gwarant) nie przystjpi do usuwania wady lub nie usunie wady w ustalonym terminie, Zamawiajjcy będzie miał prawo usunjć wadę we własnym zakresie lub zatrudnionj stronj trzecij na ryzyko i koszt Wykonawcy, a poniesione koszty zostanj pokryte z kwoty zabezpieczenia lub zapłacone przez Wykonawcę w cijgu 14 dni od otrzymania noty obcijżeniowej.

15. Zamawiajjcy będzie uprawniony do usunięcia wady na koszt Wykonawcy, także w przypadku, gdy istnienie wady spowoduje zagrożenie życia lub mienia.

16. Jeżeli wada fizyczna elementu o dłuższym okresie gwarancji lub rękojmi spowodowała uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynjł, Wykonawca (Gwarant) zobowijzuje się do nieodpłatnego usunięcia wady w obu elementach.

17. Nie podlegajj uprawnieniom z tytułu gwarancji wady:

1) powstałe na skutek normalnego zużycia się obiektu budowlanego lub jego części,

2) powstałe na skutek szkód wynikłych z winy Zamawiajjcego lub Użytkownika, a szczególnie z tytułu użytkowania i konserwacji obiektu budowlanego niezgodnych z zasadami eksploatacji i użytkowania,

3) dla części pochodzjcych z odzysku, zaakceptowanych przez Zamawiajjcego do ponownego użycia,

4) powstałe na skutek zadziałania siły wyższej takiej jak stan wojny, stan klęski żywiołowej itp.,

18. Wykonawca odpowiada względem Zamawiajjcego z tytułu rękojmi za wady w okresie trwania rękojmi.

19. Okres rękojmi na roboty lub materiały naprawione będzie się rozpoczynał ponownie od dnia zakończenia naprawy.

20. W okresie rękojmi Wykonawca (Gwarant) obowijzany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych w tym okresie lub

dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiana wadliwych elementów).

21. Warunki zgłaszania oraz usuwania wad w okresie rękojmi sj zgodne z warunkami określonymi w ust.9 - 15 i 17.

22. Roszczenia z tytułu rękojmi mogj być dochodzone także po upływie terminu rękojmi, jeżeli Zamawiajjcy zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi.

23. Wykonawca (Gwarant) może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, powstałe na skutek decyzji Zamawiajjcego lub wadliwej dokumentacji projektowej, jeśli na piśmie uprzedził Zamawiajjcego o grożjcym niebezpieczeństwie lub wadach w dokumentacji, a Zamawiajjcy na piśmie utrzymał swojj decyzję.

24. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia, Zamawiajjcy zobowijzuje się do przechowywania otrzymanej dokumentacji i protokołu odbioru końcowego zrealizowanego przez Wykonawcę obiektu budowlanego przez okres obowijzywania gwarancji i rękojmi.

25. Gwarancjj oraz rękojmij objęte sj wszystkie roboty i materiały wykonane na podstawie umowy, bez względu czy zostały wykonane bezpośrednio przez Wykonawcę, czy osoby trzecie, którymi posłużył się on przy wykonywaniu umowy.

26. Wykonawca nie odpowiada za wady powstałe w wyniku zwłoki w zawiadomieniu go o wadzie, jeżeli wada ta spowodowała inne wady lub uszkodzenia, których można było uniknjć, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawcę (Gwaranta) o zaistniałej wadzie.

27. Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad.

28. Gwarancja obejmuje w szczególności:

1) przegljdy gwarancyjne zapewniajjce bezusterkowj eksploatację w okresach udzielonej gwarancji,

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwijcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedaży jak i powstałych w okresie gwarancji,

3) koszty wykonania przegljdów gwarancyjnych oraz koszty Materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urzjdzeń (rzeczy) oraz ich wymiany w okresie gwarancji ponosi Wykonawca,

29. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowijzany jest dostarczyć w dacie Odbioru końcowego jako załjcznik do protokołu.

30. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urzjdzeń zostanj określone w przekazanej przez Wykonawcę „Instrukcji użytkowania

i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych urzjdzeń, które wymagajj przegljdów serwisowych.

31. Instrukcja użytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegółowo opracowanych instrukcji użytkowania i eksploatacji dla

wszystkich elementów objętych gwarancjj.

32. Zasady eksploatacji i konserwacji ujęte w Instrukcjach użytkowania i eksploatacji obiektu mogj wynikać tylko z przepisów prawa lub zasad prawidłowej gospodarki. W szczególności zasady te nie mogj się różnić na niekorzyść Zamawiajjcego od zasad określonych przez producentów elementów podlegajjcych gwarancji.

33. Jeżeli Wykonawca nie sporzjdzi Instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu nie będzie się mógł uwolnić ze zobowijzań gwarancyjnych powołujjc się na zarzut eksploatacji i konserwacji elementów podlegajjcych gwarancji w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji.

34. W przypadku niesporzjdzenia Instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu przez Wykonawcę, sporzjdzi jj Zamawiajjcy. Kosztami jej sporzjdzenia zostanie obcijżony Wykonawca a Zamawiajjcy może je potrjcić z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

35. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy i Zamawiajjcego.

36. Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastjpić nie później niż w cijgu 3 dni od daty zawiadomienia Zamawiajjcego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy.

37. W razie stwierdzenia przez Zamawiajjcego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydłużony o okres pomiędzy datj

zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a datj ich usunięcia.

38. Odbiór poprzedzajjcy zakończenie okresu gwarancji i rękojmi odbędzie się na wniosek Zamawiajjcego, który zostanie przesłany

do Wykonawcy na 30 dni przed upływem okresu gwarancji lub rękojmi.

39. Zamawiajjcy dokona przegljdu z tytułu rękojmi lub gwarancji z udziałem Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca zobowijzuje się do usunięcia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty przegljdu. Termin, o którym mowa powyżej może zostać przedłużony za zgodj Zamawiajjcego ze względów na technologię wykonywania usunięcia wad i usterek. Zamawiajjcy umożliwi dostęp do obiektu w celu usunięcia wady lub usterki.

40. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowijzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajjcego w terminie 10 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,

2) zmianie osób reprezentujjcych firmę,

3) zmianie numeru konta, na które należy zwrócić zabezpieczenie należytego wykonania umowy,

4) zgłoszeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości lub wszczęciu postępowania naprawczego,

5) ogłoszeniu likwidacji,

6) zawieszeniu działalności.

§ 12.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

1. Wykonawca jest zobowijzany przed zawarciem Umowy wnieść na rzecz Zamawiajjcego Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach ustawy Pzp na kwotę równj 2% Ceny ofertowej brutto tj.

............................................. zł

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiajjcego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w szczególności roszczeń Zamawiajjcego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.

3. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiajjcy.

4. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca jest zobowijzany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało moc wijżjcj w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowijzany do niezwłocznego informowania Zamawiajjcego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które majj lub mogj mieć wpływ na moc wijżjcj Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiajjcego praw wynikajjcych z zabezpieczenia.

6. Kwota w wysokości … (słownie: …) zł stanowijca 70% Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w

terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiajjcego za należycie wykonane.

7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne, wynoszjca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. … (słownie: …) zł, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu.

8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jednj lub kilka form, o których mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, że zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cijgłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajjcego i zachowuje swojj ważność na okres obejmujjcy wykonanie zamówienia oraz okres rękojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub części, podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w ust. 6 i 7.

10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pienijdzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikajjcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajjcego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

11. Zamawiajjcy może dochodzić zaspokojenia z Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiajjcemu od Wykonawcy w zwijzku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty.

12. Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowijzany ustanowić nowe Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego Zabezpieczenia.

13. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienijdzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, w takiej sytuacji Wykonawca zobowijzuje się do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenie na kolejne okresy.

14. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, w okolicznościach, o których mowa w ust. 12 i ust. 17, najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesione w innej formie niż w pienijdzu, Zamawiajjcy zmieni formę na zabezpieczenie w pienijdzu poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata, o której mowa wyżej musi nastjpić nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

15. Zamawiajjcy zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji zabezpieczenia należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części Zabezpieczenia.

16. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione zostało w formie: ………………………………. ·w dniu

…………………………………………………………

17. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w §13 niniejszej umowy wystjpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu, zobowijzany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo, jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajjcy z aneksu do umowy.

§ 13.Zmiana umowy

1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastjpić za zgodj obydwu Stron wyrażonj na piśmie, w formie aneksu do umowy, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany. W celu dokonania zmiany umowy Strona o to wnioskujjca zobowijzana jest do złożenia drugiej Stronie propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności będjcych podstawj zmiany. Wniosek o zmianę umowy powinien zawierać co najmniej:

1) zakres proponowanej zmiany;

2) opis okoliczności faktycznych uprawniajjcych do dokonania zmiany;

3) podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawnj wynikajjcj z przepisów ustawy Pzp lub postanowień umowy;

4) informacje i dowody potwierdzajjce, że zostały spełnione okoliczności uzasadniajjce dokonanie zmiany umowy.

2. Zamawiajjcy działajjc w oparciu o art. 455 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujjce okoliczności zmiany terminu ustalonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy, w szczególności:

1) wstrzymania, zawieszenia robót przez Zamawiajjcego, o czas wstrzymania,

2) w sytuacji, gdy Zamawiajjcy nie będzie w stanie odebrać przedmiotu umowy, np. ze względu na okoliczności organizacyjne, o czas trwania tych okoliczności,

3) jeżeli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stało się niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

4) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności:

a) uniemożliwiajjce prawidłowe wykonanie/prowadzenie zamówień/ robót budowlanych, zgodnie z technologij ich wykonywania, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, wymagajjcej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okolicznościami, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

b) klęski żywiołowe,

c) wystjpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych polegajjcych na intensywnych opadach deszczu, gradu, śniegu oraz wystjpienia temperatury powietrza powyżej 30oC lub poniżej -10oC trwajjcych nieprzerwanie przez 10 dni, w wyniku których Wykonawca zmuszony jest przerwać realizację robót lub nie jest w stanie ich realizować w normalnym trybie czynności, a nie jest możliwie wykonywanie w tym czasie innych robót na budowie. W takiej sytuacji termin realizacji umowy ulega wydłużeniu o uzasadniony powyższymi okolicznościami okres

- fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez Zamawiajjcego i Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego.

5) wystjpienia wad Dokumentacji projektowej6 skutkujjcych koniecznościj dokonania zmian w Dokumentacji projektowej, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót majjcych wpływ na Termin wykonywania robót. Fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez Zamawiajjcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

6) wystjpienia konieczności wykonania robót zamiennych, o których mowa w §14 niniejszej Umowy, na wniosek Zamawiajjcego lub Wykonawcy, udzielenia zamówień dodatkowych lub uzupełniajjcych, które wstrzymujj lub opóźniajj realizację przedmiotu Umowy,

7) wystjpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp. czynności lub ich zaniechania, do wydania których właściwe organy sj zobowijzane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie sj następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

8) odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,

9) niemożności wykonywania robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn

niezawinionych przez Wykonawcę,

10) działania siły wyższej, majjcej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,

11) wystjpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,

12) wystjpienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SWZ, STWiORB, Dokumentacji projektowej warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,

13) wystjpienia odmiennych od przyjętych w STWIORB oraz SWZ warunków geologicznych, ale istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,

14) wystjpienia odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjętych w STWIORB oraz SWZ warunków terenowych,

w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych,

15) w przypadku zmiany technologii jakości lub parametrów charakterystycznych dla danego elementu, wprowadzanych na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajjcego,

16) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, analiz itp.,

17) nieuzyskanie planowanego dofinansowania, dotacji, pożyczki, środków kredytowych dofinansowania ze środków Unii

Europejskiej,

18) niedotrzymanie wstępnego przyrzeczenia przez właścicieli nieruchomości, przez którj przebiega planowana inwestycja, co powoduje konieczność przeprojektowania,

19) skrócenia terminu wykonywania prac w zwijzku z koniecznościj zakończenia zadania w danym roku budżetowym lub w zwijzku z upływem terminu złożenia wniosku o uzyskanie środków unijnych,

20) utrzymania stanu epidemii, o którym mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu

oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.), jego zaostrzenia lub wprowadzenia

6 Przez wady dokumentacji projektowej należy rozumieć sprzeczność dokumentacji projektowej (załącznik nr 8 do SWZ) w stosunku do stanu faktycznego zastanego przez Wykonawcę na terenie budowy, której Wykonawca przy zachowaniu szczególnej staranności wymaganej od przedsiębiorcy zajmujjcego się wykonawstwem budowlanym, ale bez potrzeby odwoływania się do wiadomości specjalnych, jakimi dysponuje projektant, nie mógł wykryć przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia poprzedzajjcym zawarcie umowy.

przez uprawnione organy państwowe innego stanu nadzwyczajnego, który ma na celu podjęcie określonych działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych dla zminimalizowania skutków epidemii, który znaczjco uniemożliwia lub utrudnia realizację przedmiotu zamówienia,

21) odkrycia podczas robót ziemnych reliktów/artefaktów wymagajjcych wg wymogów WKZ przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych, wymagajjcych uzyskania/skutkujjcych wydaniem odrębnej decyzji WKZ, o czas prowadzenia ratowniczych badań archeologicznych, chyba że ich prowadzenie nie wpływa na harmonogram prowadzenia robót,

22) odkrycia podczas prac we wnętrzu zamku dekoracji wymagajjcych uzyskania/skutkujjcych wydaniem odrębnej decyzji WKZ, o czas prowadzenia ratowniczych badań archeologicznych, chyba że ich prowadzenie nie wpływa na harmonogram prowadzenia robót.

3. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez zmianę sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, zmiany zakresu przedmiotu umowy lub poprzez przedłużenie Terminu zakończenia robót w przypadku:

1) zmiany przedmiotu zamówienia w przypadku wystjpienia robót zamiennych, o których mowa w §14 niniejszej umowy,

2) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwijzań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajjcych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, w oparciu o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwijzań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu Umowy,

3) odbiegajjcych w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogj skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, lub odbiegajjcych w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunków Terenu budowy, w szczególności napotkania nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,

4) konieczności zmiany warunków płatności, terminu płatności, sposobu rozliczeń niemniejszej umowy w szczególności gdy zmiana ta następuje na skutek zmian wynikajjcych z zasad dofinansowania projektu w ramach programów zewnętrznych w tym pochodzjcych ze środków UE lub zapisów planu rzeczowo - finansowego Zamawiajjcego lub zasad dofinasowania ze środków Samorzjdu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, lub utraty jednego ze źródeł finasowania,

5) konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwijzań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowijzujjcego prawa,

6) napotkania we wnętrzach zamku nieznanych dekoracji majjcych wpływ na wykonanie lub wykonanie w innych sposób

przedmiotu Umowy,

7) zaistnienia innych okoliczności prawnych lub technicznych, skutkujjcych niemożliwościj wykonania lub należytego

wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

8) wystjpienia zmian powszechnie obowijzujjcych przepisów prawa w zakresie majjcym wpływ na realizację przedmiotu

umowy,

9) poprawy parametrów technicznych, jakości, sprawności, wydajności lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót budowlanych, dostaw,

10) zmiany producenta urzjdzeń lub wyposażenia, w przypadku, gdy zmiana producenta urzjdzeń i wyposażenia będzie korzystna dla Zamawiajjcego oraz spowoduje poprawę parametrów technicznych, jakości, sprawności, wydajności lub innych parametrów charakterystycznych dla danego urzjdzenia lub wyposażenia,

11) wycofania z produkcji określonego rodzaju przedmiotu zamówienia, niedostępności na rynku Materiałów lub urzjdzeń wskazanych w Dokumentacji projektowej lub STWiORB, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych Materiałów lub urzjdzeń, jeżeli zmiana ta nie spowoduje podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku gdy zmiana materiałów lub urzjdzeń będzie powodować podwyższenie wynagrodzenia stosuje się zapis pkt 25,

12) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunjć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Xxxxxx.

13) zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacjj przedmiotu Umowy. Zmiana którejkolwiek z osób w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajjcego. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiajjcemu propozycję zmiany nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowj/robotami którejkolwiek osoby. Zamawiajjcy zaakceptuje takj zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłjcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będj takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami SWZ. Przerwa w

wykonywaniu Umowy wynikajjca z braku personelu Wykonawcy będzie traktowana jako przyczyna zależna od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do przedłużenia Terminu wykonania robót,

14) wystjpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,

15) wystjpienia konieczności zmian osób Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiajjcy uzna, że osoby te nie wykonujj należycie swoich obowijzków. Wykonawca obowijzany jest dokonać zmiany tych osób na inne spełniajjce na dzień składania ofert warunki określone w SWZ w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez zamawiajjcego,

16) zaakceptowana przez Zamawiajjcego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w pkt 23 winna być dokona wpisem do Dziennika budowy,

17) ograniczenie zakresu zamówienia: może zostać dokonane przez Zamawiajjcego, bez skutków finansowych i prawnych dla Zamawiajjcego, w przypadku7:

a) gdy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

b) zaistnienia sytuacji, gdy wykonanie niektórych robót okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności zwijzane z wykonaniem umowy lub wykonanie poszczególnych robót nie leży w interesie Zamawiajjcego, z zastrzeżeniem, że zakres robót może ulec poprzez wyłjczenie następujjcego zakresu rzeczowego: części instalacji, których wykonanie mogłoby doprowadzić do zniszczenia zabytkowych wartości zamku. Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza się odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu robót;

18) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy: jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, wskazanego w § 7 ust. 1, dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowijzany wykazać Zamawiajjcemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana podwykonawcy możliwa jest wyłjcznie po wykazaniu braku podstaw wykluczenia wobec nowego podwykonawcy. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żjdanie Zamawiajjcego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub dokumenty potwierdzajjce brak podstaw wykluczenia, wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiajjcy stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzj podstawy wykluczenia, wykonawca obowijzany jest zastjpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy,

19) zamiany umowy zgodnie z art. 455 ust.1 pkt 2, 3 i 4 oraz ust. 3 ustawy Pzp,

20) łjczna wartość zmian jest mniejsza niż jest mniejsza niż progi unijne i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia pierwotnej

umowy,

21) zmiana zasad dokonywania odbioru robót lub poszczególnych ich elementów, jeśli nie spowoduje to zwiększenia kosztów dokonywania odbiorów, które obcijżałyby Zamawiajjcego,

22) zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych Zamawiajjcemu do prawidłowej realizacji umowy,

23) siła wyższa uniemożliwiajjca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Umowj,

24) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamówienia poprzez zmianę zakresu robót budowlanych przewidzianych w

dokumentacji projektowej w przypadku:

a) konieczności wykonania robót zamiennych, których wykonanie ma na celu prawidłowe zrealizowanie przedmiotu

zamówienia, a konieczność ich wykonania wynika z wad Dokumentacji projektowej8;

b) konieczności wykonania robót zamiennych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajjcego;

c) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajjcego ze względu na stwierdzone wady6, co

spowoduje konieczność wykonania robót zamiennych;

d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone sj roboty budowlane objęte umowj, powodujjce zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego w dokumentacji projektowej,

7 Art. 433 pkt 4 ustawy Pzp

8 Przez wady dokumentacji projektowej należy rozumieć sprzeczność dokumentacji projektowej (załącznik nr 8 do SWZ) w stosunku do stanu faktycznego zastanego przez Wykonawcę na terenie budowy, której Wykonawca przy zachowaniu szczególnej staranności wymaganej od przedsiębiorcy zajmujjcego się wykonawstwem budowlanym, ale bez potrzeby odwoływania się do wiadomości specjalnych, jakimi dysponuje projektant, nie mógł wykryć przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia poprzedzajjcym zawarcie umowy

25) dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku niedostępności odpowiednich surowców lub materiałów na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł temu zapobiec9. W taki przypadku zmiana technologii lub materiałów nie może mieć wpływu na krjg wykonawców lub istotnie zmieniać treści ofert, a w konsekwencji wpływać na wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu poprzedzajjcym zawarcie umowy. Zmiana technologii lub materiałów powinna być uzasadniona obiektywnymi przesłankami.

26) wynagrodzenie wykonawcy może ulec zmianie w przypadku:

a) w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT oraz podatku akcyzowego,

b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z

dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

d) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w

ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,

e) zmiany cen materiałów lub kosztów zwijzanych z realizacjj zamówienia,

27) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w pkt 26 lit. a, będzie odnosić się wyłjcznie do części przedmiotu umowy niezrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umowj, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniajjcych stawkę podatku(ów), o którym(ch) mowa w pkt 26 lit. a oraz wyłjcznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku(wó), o którym(ch) mowa w pkt 26 lit. a. W przypadku przedmiotowej zmiany wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów,

28) zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o której mowa w pkt 26 lit. b-d, będzie obejmować wyłjcznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastjpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w zwijzku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniajjcych wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujjcych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne oraz zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,

29) W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 26 lit. b, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadajjcj wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwijzku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczjcych usługi do wysokości aktualnie obowijzujjcego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obcijżeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajjca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłjcznie do części wynagrodzenia pracowników świadczjcych usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzajjcym, odpowiadajjcej zakresowi, w jakim wykonujj oni prace bezpośrednio zwijzane z realizacjj przedmiotu umowy,

30) W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 26 lit. c i d, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadajjcj zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwijzku z wypłatj wynagrodzenia zaangażowanym przez Wykonawcę osobom świadczjcym usługi. Kwota odpowiadajjca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłjcznie do części wynagrodzenia osób, o których mowa w zdaniu poprzedzajjcym, odpowiadajjcej zakresowi, w jakim wykonujj one prace bezpośrednio zwijzane z realizacjj przedmiotu umowy,

31) W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w pkt 26 lit. a-d, każda ze Stron może wystjpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierajjcym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jakj wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastjpiła bjdź nastjpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniajjca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

9 Ryzyko uzyskania odpowiednich materiałów budowlanych spoczywa na wykonawcy. Tym samym jedynie wyjątkowe sytuacje powinny pozwalać na zmianę przewidzianych w dokumentacji projektowej materiałów ze względu na ich niedostępność. Wykonawca powinien wykazać, że zachował należytą staranność, a pomimo tego nie ma możliwości nabycia materiałów i ich dostarczenia na teren budowy. Należyta staranność wykonawcy powinna polegać w szczególności na odpowiednio wczesnym zamówieniu materiałów z uwzględnieniem sytuacji na rynku budowlanym.

32) W przypadku zmian, o których mowa w pkt 26 lit. b-d, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowijzany dołjczyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te majj wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności:

a) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczjcych usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonujj oni prace bezpośrednio zwijzane z realizacjj przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadajjcej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w pkt 26 lit. b,

b) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) zaangażowanych przez Wykonawcę osób świadczjcych prace, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu, w jakim wykonujj oni prace bezpośrednio zwijzane z realizacjj przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadajjcej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w pkt 26 lit. c,

c) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przez jak i po zmianie) zaangażowanych przez Wykonawcę osób świadczjcych usługi wraz z kwotami wpłat do pracowniczych planów kapitałowych w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu w jakim wykonujj oni prace bezpośrednio zwijzane z realizacjj przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadajjcej temu zakresowi, w przypadku zmiany, o której mowa w pkt 26 lit. d,

33) W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 26 lit. e, wynagrodzenie będzie zmienione w następujący sposób10:

a) zamawiający dla oddania zmiany (wzrostów lub spadków) ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, przewiduje waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy,

b) waloryzacji podlega jedynie cześć wynagrodzenia pozostałego do zapłaty (tj. wynagrodzenie za niezrealizowaną cześć zamówienia),

c) wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określonego w §9 ust.1 ulegnie waloryzacji o zmianę odpowiedniego wskaźnika cen obiektów (PKOB 1130) ustalanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” (Wskaźnik) w przypadku, gdy poziom zmiany Wskaźnika przekroczy 2,0% i o ile zmiana cen materiałów lub kosztów będzie miała wpływ na koszt wykonania zamówienia,

d) pierwsza waloryzacja nastąpi na wniosek strony po 6 miesiącach od podpisania Umowy i będzie wyliczona jako średnia arytmetyczna ze Wskaźnika za okres poprzednich 6 miesişcy,

e) każda kolejna waloryzacja dokonywana będzie, na wniosek strony po upływie 6 miesişcy od poprzedniej waloryzacji i będzie wyliczana jako średnia arytmetyczna ze Wskaźnika za okres, który upłynął od poprzedniej waloryzacji,

f) waloryzacja wynagrodzenie nie jest dopuszczalna po podpisaniu protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

g) warunkiem dokonania waloryzacji na Wniosek Wykonawcy jest przedstawienie dowodów wskazujących różnicę pomiędzy średnią cen materiałów lub kosztów obowiązujących w dniu otwarcia ofert, a w przypadku kolejnej waloryzacji w dniu wcześniejszej waloryzacji, a ceną nabycia materiałów lub rzeczywiście poniesionych kosztów przez Wykonawcę,

h) w przypadku wystąpienia przez Zamawiającego z wnioskiem o waloryzację Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, na jego żądanie, dowody wskazujące różnicę pomiędzy średnią cen materiałów lub kosztów obowiązujących w dniu otwarcia ofert, a w przypadku kolejnej waloryzacji w dniu wcześniejszej waloryzacji, a ceną nabycia materiałów lub rzeczywiście poniesionych kosztów przez Wykonawcę lub jej brak,

i) w przypadku gdy umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, pierwsza waloryzacja nastąpi po 6 miesiącach od upływu dnia otwarcia ofert,

j) w przypadku likwidacji Wskaźnika, o którym mowa w lit. c lub zmiany podmiotu, który urzędowo go ustala, mechanizm, o którym mowa w lit. c stosuje się odpowiednio do wskaźnika i podmiotu, który zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi dotychczasowy wskaźnik lub podmiot.

k) łączna wartość waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy nie przekroczy 15 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §9 ust. 1 Umowy. Przez łączną wartość waloryzacji należy rozumieć wartość wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą z waloryzacji,

l) postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa w lit. k.

m) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z lit. a-l zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

- przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi,

- okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy

34) zmiany sposobu rozliczenia zadania z kwartalnego na miesięczny w szczególności:

10 Art. 439 ustawy Pzp

a) w przypadku, gdy w wyniku rozstrzygnięcia postępowań o udzielenie zamówienia na realizację innych zadań inwestycyjnych określonych w budżecie Zamawiajjcego, Zamawiajjcy będzie posiadał możliwość zwiększenia środków na realizację przedmiotu umowy, a sytuacja ta spowoduje wykonanie robót przed terminem określonym w §2 ust.1 Umowy,

b) w przypadku, gdy w wyniku zmian budżetowych na dany rok finansowy przez Organizatora Zamawiajjcego, Zamawiajjcy będzie posiadał możliwość zwiększenia środków na realizację przedmiotu umowy,

c) w przypadku otrzymania dodatkowego dofinansowania lub zmiany wysokości dofinansowania przedmiotu umowy ze środków zewnętrznych niezależnych do Zamawiajjcego, będzie on posiadał możliwość zwiększenia środków na realizację przedmiotu umowy,

35) Wykonawca wystjpi z wnioskiem o zmianę kwoty wynagrodzenia w zakresie określonym w pkt 26 z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem wobec wnioskowanej daty obowijzywania nowego wynagrodzenia. Wniosek powinien zawierać wyczerpujjce uzasadnienie faktyczne i prawne,

36) Zamawiajjcy po zaakceptowaniu wniosku, o którym mowa w pkt 34 niniejszego paragrafu, wyznaczy datę podpisania

aneksu,

37) zmiana umowy skutkuje zmianj wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie zawarcia aneksu do

umowy,

38) wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

a) konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub innych nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, a których wykonanie jest konieczne na podstawie umowy, albo w przypadku ograniczenia zakresu robót przewidzianych w umowie;

b) zmiany technologii wykonania robót lub materiałów zastosowanych do ich realizacji, ,

c) spełnienia siş innych okoliczności uprawniających do zmiany umowy, o których mowa w umowy i jeżeli mają one wpływ na wysokość wynagrodzenia. W takim wypadku zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te mają wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy,

39) dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbiorów czşściowych, odbioru końcowego, prób lub testów w sytuacji, gdy taka zmiana okaże siş konieczna do prawidłowej oceny należytego wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcş, w szczególności, gdy zmianie ulegnie technologia wykonania poszczególnych robót;

40) dopuszczalna jest zmiana obowiązków Wykonawcy innych niż wykonanie robót budowlanych poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie, np. w zakresie odnoszącym siş do uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwoleń, zgód lub uzgodnień, w sytuacji, gdy podmiot trzeci (inspektor nadzoru) lub Zamawiający takich obowiązków nie wykonali lub ich wykonanie może siş wiązać z utrudnieniami, które mogą wpłynąć na możliwość wykonania umowy przez Wykonawcş.

41) Sposób ustalenia zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w pkt 38 lit. a-c:

a) wysokość wynagrodzenia ze wzglşdu na zmianş przedmiotu umowy zostanie ustalona na podstawie

kosztorysu złożonego przez Wykonawcş przed podpisaniem umowy,

b) jeżeli nie jest możliwe ustalenie zmiany wysokości wynagrodzenia zgodnie z lit. a, w szczególności rodzaje robót lub materiałów nie wystşpują w kosztorysie ofertowym lub z innych przyczyn ustalenie wysokości wynagrodzenia nie jest możliwe, wynagrodzenie jest ustalone na podstawie kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, który zostanie przygotowany zgodnie z poniższymi zasadami:

- ceny jednostkowe bşdą odzwierciedlać realną wartość robót z uwzglşdnieniem zysku nie wyższego niż 5 %;

- ceny jednostkowe bşdą nie wyższe niż ceny rynkowe odpowiadające zakresowi robót lub zmienianych materiałów;

- kosztorys bşdzie uwzglşdniać ceny nie wyższe niż ceny jednostkowe ustalone w sposób określony

w §14 ust. 13.

c) Zamawiający może wnieść zastrzeżenia do kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, do których Wykonawca powinien ustosunkować siş w terminie 7 dni od dnia przekazania uwag przez Zamawiającego.

42) W razie sporu Stron co do wysokości wynagrodzenia, Strony mogą powołać niezależnego kosztorysanta, który dokona wyceny zakresu robót i materiałów z zastrzeżeniem, że wycena odbşdzie siş z zachowaniem zasad przewidzianych w lit. a i b powyżej. Koszt wynagrodzenia kosztorysanta ponoszą Strony w równych czşściach.

4. W przedstawionych w ust. 2 pkt 1 - 21 przypadkach wystjpienia opóźnień, strony ustalj nowe Terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia Terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. Przesunięcie terminu będzie musiało być szczegółowo uzasadnione przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiajjcego, z wyjjtkiem zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 1-2.

5. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do przedłużenia terminu wykonania robót lub ich części, tempo robót według Zamawiajjcego nie pozwoli na terminowe ich zakończenie, Zamawiajjcy może polecić Wykonawcy podjęcie działań dla przyspieszenia tempa robót. Wszystkie koszty zwijzane z podjętymi działaniami obcijżajj Wykonawcę.

6. Zamawiajjcy jest uprawniony do żjdania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w zwijzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajjcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczjcych realizacji projektu.

7. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia Terminu zakończenia robót na podstawie ust.2, zmiany Umowy w zakresie Materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust.3 i §14 Umowy lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowijzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wniosku dotyczjcego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowijcych podstawę do żjdania takiej zmiany.

8. Wniosek, o którym mowa w ust.10 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 20 dni od dnia,

w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.

9. Wykonawca zobowijzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust.10, wszelkich innych dokumentów wymaganych Umowj i informacji uzasadniajjcych żjdanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowijcych podstawę żjdania zmiany.

10. Wykonawca zobowijzany jest do prowadzenia bieżjcej dokumentacji zdarzeń/okoliczności, koniecznej dla uzasadnienia żjdania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajjcego.

11. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 10 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w ust.13 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżjcej uzasadniajjcej żjdanie zmiany.

12. Wykonawca jest zobowijzany do okazania do wgljdu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumentacji, o której mowa w ust.13 14 i przedłożenia na żjdanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

13. W terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 10 wraz z informacjami uzasadniajjcymi żjdanie zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowijzany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żjdania zmiany Umowy, i przekazania go Zamawiajjcemu wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żjdania zmiany.

14. W terminie 7 dni od dnia otrzymania żjdania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajjcy powiadomi Wykonawcę o akceptacji żjdania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

15. Nie stanowij zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ust. 1 Pzp następujjce zmiany:

1) danych zwijzanych z obsługj administracyjno-organizacyjnj Umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) będjce następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

§ 14.Roboty zamienne

1. Zamawiajjcy dopuszcza możliwość wystjpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych Dokumentacjj projektowj w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowijzujjcymi na dzień Odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy.

2. Za roboty zamienne uważać się będzie roboty wykonywane z uwzględnieniem zmian rozwijzań materiałowo-konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwijzań przyjętych w Dokumentacji projektowej, których potrzeba wykonania wynikła z okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy.

3. Za roboty zamienne uważać się będzie także roboty wykonywane z uwzględnieniem zmian rozwijzań materiałowo- konstrukcyjnych

i technologicznych w stosunku do rozwijzań przyjętych w Dokumentacji Projektowej - o ile sj korzystne dla Zamawiajjcego, pod

warunkiem, że sj spowodowane w szczególności:

1) podwyższeniem walorów techniczno-eksploatacyjnych,

2) pojawieniem się na rynku Materiałów lub urzjdzeń nowszej generacji pozwalajjcych na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub obniżenie kosztów eksploatacji (np. materiałów eksploatacyjnych, serwisu itd.) wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiajjce uzyskanie lepszej jakości robót lub kosztów eksploatacji przedmiotu umowy,

3) pojawieniem się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalajjcej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,

Zmiana technologii lub materiałów nie może mieć wpływu na krjg wykonawców lub istotnie zmieniać treści ofert, a w konsekwencji wpływać na wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu poprzedzajjcym zawarcie umowy. Zmiana technologii lub materiałów powinna być uzasadniona obiektywnymi przesłankami.

4. Podstawę wykonania robót zamiennych stanowić będzie wpis Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika budowy dokonany na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajjcego „Protokołu konieczności (wykonania robót zamiennych)", który powinien zawierać: zakres robót zmiennych, uzasadnienie konieczności ich wykonania oraz kosztorys różnicowy, określajjcy różnicę pomiędzy wartościj robót podlegajjcych zamianie, a wartościj robót określonych do wykonania jako zamienne. Zamawiajjcy wyraża zgodę na wykonanie robót zamiennych po uzyskaniu zgody autora projektu.

5. Bez uprzedniej zgody Zamawiajjcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywane mogj być jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

6. Do wyceny wartości robót zamiennych należy stosować stawki określone w kosztorysie ofertowym.

7. Płatności za roboty zamienne odbywać się będj na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajjcego „Protokołu konieczności (wykonania robót zamiennych)”, o którym mowa w ust.4 niniejszego paragrafu oraz wg zasad określonych w §9 i §10 Umowy.

8. W przypadku zmian proponowanych przez Wykonawcę oprócz informacji określonych w ust.3 Wykonawca zobowijzany jest dostarczyć sporzjdzony projekt zamienny zawierajjcy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami.

9. Wprowadzenie robót zamiennych Strony zobowijzane sj potwierdzić w formie pisemnego aneksu do umowy.

10. Odbiory robót zamiennych będj dokonywane wg zasad określonych w §5 niniejszej Umowy.

11. Wprowadzenie robót zamiennych nie może powodować podwyższenia wynagrodzenia określonego w § 8 ust.1 niniejszej Umowy.

12. W przypadku wprowadzenia robót (Materiałów) zamiennych powodujjcych zmniejszenie wartości robót danego elementu robót, a odpowiadajjcych elementom zawartym w szczegółowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w §8 ust.1 Umowy, zostanie pomniejszone o wartość różnicy między kosztem elementu pierwotnego, a kosztem wykonania elementu zamiennego wg następujjcych wskaźników cenotwórczych: przyjęte do kosztorysowania, w szczegółowym kosztorysie ofertowym stanowijcym Zał. nr 2 do niniejszej umowy tj.:

1) stawka lub stawki za roboczogodzinę /netto/,

2) wskaźnik narzutu kosztów pośrednich w % liczony od /R+S/,

3) wskaźnik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,

4) wskaźnik narzutu kosztów zakupu Materiałów w % liczony od wartości Materiałów /M/

13. W przypadku robót zamiennych powodujjcych zmniejszenie wartości robót danego elementu robót, a nieodpowiadajjcych opisowi pozycji w szczegółowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w §8 ust.1 zostanie pomniejszone o wartość różnicy między kosztem elementu pierwotnego, a kosztem wykonania elementu zamiennego wg następujjcych zasad: Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiajjcego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen Materiałów, Sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie (SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla województwa, w którym roboty sj wykonywane, aktualnych w miesijcu poprzedzajjcym miesijc, w którym kalkulacja jest sporzjdzana jako średnie) za okres ich wbudowania oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiajjcego. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiajjcemu będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu Zamawiajjcy wprowadzi korektę.

14. Oprócz przypadków określonych w ust.1 -3 Wykonawca jest uprawniony do żjdania zmiany Umowy w zakresie Materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujjcych sytuacjach:

1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwijzań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, STWiORB a wynikajjcych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, w oparciu o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwijzań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

2) konieczności realizacji robót wynikajjcych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikajjcych z art. 36a ust. 5 PrBud,

3) wystjpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajjcych w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, STWiORB, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania

niewybuchów lub niewypałów, które mogj skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym

wykonaniem przedmiotu Umowy,

4) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwijzań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowijzujjcego prawa,

5) wystjpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

6) wystjpienia Siły wyższej uniemożliwiajjcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

§ 15.Odstąpienie od umowy

1. Zamawiajjcy jest uprawniony do odstjpienia od Umowy, jeżeli Wykonawca:

1) wykonuje roboty niezgodnie z Umowj, powodujjc ich wadliwość i nie dokona ich naprawy, pomimo pisemnego

powiadomienia Zamawiajjcego określajjcego ich rodzaj i wyznaczajjcego odpowiedni termin do ich usunięcia;

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 20 dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajjcego nie podjjł ich w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania,

3) pozostaje w zwłoce tak dalece z realizacjj robót, że wjtpliwym będzie dochowanie Terminu zakończenia robót,

4) podzleca całość robót lub dokonuje cesji Umowy, jej części lub wynikajjcej z niej wierzytelności bez zgody Zamawiajjcego,

5) podzleca jakjkolwiek część przedmiotu Umowy, co do której Zamawiajjcy nałożył obowijzek wykonania przez Wykonawcę własnymi siłami, z zastrzeżeniem podzlecania …. (podmiot trzeci),

6) jeżeli suma kar umownych za opóźnienie, należnych od Wykonawcy przekroczy 20 % kwoty, o której mowa w §8 ust.1;

7) daje lub proponuje bezpośrednio lub pośrednio jakiejkolwiek osobie, jakjkolwiek korzyść majjtkowj, prezent, gratyfikację, prowizję lub innj wartościowj rzecz, jako zachętę lub nagrodę:

a) za jakiekolwiek działanie lub wstrzymanie się od jakiegokolwiek działania zwijzanego z Umowj i niezgodnego z prawem albo Umowj lub wstrzymanie się od jakiegokolwiek działania zwijzanego z Umowj i zgodnego z prawem lub Umowj,

b) jeśli ktokolwiek z personelu Wykonawcy, jego pełnomocników lub Podwykonawców, daje lub proponuje (bezpośrednio lub pośrednio) komukolwiek jakjkolwiek takj zachętę lub nagrodę.

8) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodujjcej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajjcy może odstjpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może żjdać wyłjcznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części Umowy,

9) zostanie wydany nakaz zajęcia całego majjtku Wykonawcy.

10) nie rozpoczjł realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiajjcego złożonego na piśmie w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania, z przyczyn leżjcych po stronie Wykonawcy.

11) w razie konieczności:

a) 2 - krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiajjcego lub

b) dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większj niż 10% wartości Umowy,

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajjcego Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem sj roboty budowlane lub którzy zawarli przedłożone Zamawiajjcemu Umowy o Podwykonawstwo, których przedmiotem sj dostawy lub usługi.

12) w razie istotnego uchybienia ze strony Wykonawcy, przy czym Zamawiajjcy nie może odstjpić od umowy, jeśli w chwili składania tego oświadczenia przedmiotowe istotne uchybienie przestało mieć miejsce i jego skutki zostały przez Wykonawcę usunięte;

13) Zamawiajjcy otrzyma od jakiegokolwiek organu egzekucyjnego (x.xx. komornika sjdowego, Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, organów samorzjdu terytorialnego) zajęcie jakichkolwiek wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiajjcego lub zajęcie na zabezpieczenie takich wierzytelności, o ile przedmiotem postępowania będzie kwota wyższa, niż 0,5% wynagrodzenia wskazanego w §9 ust.1 Umowy,

14) nieprzedłużenia bjdź nieprzedłożenia gwarancji należytego wykonania umowy/ gwarancji usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajjcego / polisy ubezpieczenia ryzyk budowlano – montażowych (Contractor’s All Risks),

2. Zamawiajjcy może odstjpić od umowy, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujjcych okoliczności:

1) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp;

2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp;

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowijzaniom, które cijżj na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiajjcy udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej

3. Istotne uchybienie ze strony Wykonawcy, o którym mowa w umowie ma miejsce wtedy, gdy wystjpi chociażby jedna z następujjcych sytuacji:

1) Wykonawca przekazał realizację umowy lub jakiekolwiek wynikajjce z niego prawa lub udział w niej osobie trzeciej z naruszeniem postanowień umowy;

2) Wykonawca wykonał lub wykonuje w sposób nienależyty i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajjcego nie poprawił, jakiegokolwiek ze swoich głównych zobowijzań umownych;

3) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem robót budowlanych tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby ukończył je w umówionym terminie, w szczególności wystjpi 30 - dniowa zwłoka Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu zamówienia w stosunku do terminu określonego w §2 ust. 1;

4) bez istotnej przyczyny Wykonawca zatrzymał realizację umowy na więcej niż 30 dni;

5) Wykonawca uporczywie odmawia wykonywania lub nie wykonuje swoich obowijzków wynikajjcych

z realizacji umowy.

4. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część zobowijzania wykonanj przed odstjpieniem od Umowy.

5. Odstjpienie od Umowy następuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem złożonym w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilj otrzymania oświadczenia o odstjpieniu przez Wykonawcę.

6. Wykonawca będzie uprawniony do odstjpienia od Umowy, jeżeli:

1) zwłoka Zamawiajjcego w przekazaniu Dokumentacji Projektowej lub Terenu Budowy przekracza 30 dni;

2) zwłoka Zamawiajjcego w podpisaniu Protokołu odbioru przekracza 30 dni;

3) Wykonawca nie otrzyma kwoty należnej według Xxxxxxxxx odbioru i załjczonego do niego zestawienia wartości wykonanych robót w terminie 30 dni od upływu terminu płatności, z wyjjtkiem uzasadnionych potrjceń w szczególności z tytułu roszczeń Zamawiajjcego lub kar umownych,

4) na skutek polecenia Zamawiajjcego (bez szczególnego powodu) przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu robót trwa dłużej niż 60 dni

5) Wykonawca może odstjpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynie odstjpienia oraz po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyznaczonego w wezwaniu Zamawiajjcemu do spełnienia zobowijzania.

6) Odstjpienie od Umowy następuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem złożonym w siedzibie Zamawiajjcego za pokwitowaniem, z chwilj otrzymania oświadczenie o odstjpieniu przez Zamawiajjcego.

§ 16.Obowiązki stron w związku z odstąpieniem od Umowy

1. W przypadku odstjpienia od Umowy przez jednj ze Stron, Wykonawca ma obowijzek:

1) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza majjcymi na celu ochronę życia i własności, i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć Teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiajjcego,

2) przekazać znajdujjce się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należjce do Zamawiajjcego, urzjdzenia, Materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz innj, sporzjdzonj przez niego lub na jego rzecz, Dokumentację projektowj, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiajjcego.

2. W terminie 14 dni od daty odstjpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiajjcemu gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczajjcych. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiajjcy ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny.

3. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 20 dni od dnia zawiadomienia o odstjpieniu od Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzjdzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wyniesione Materiały i urzjdzenia, niestanowijce własności Zamawiajjcego lub ustali z Zamawiajjcym zasady przekazania tego majjtku Zamawiajjcemu.

4. W przypadku odstjpienia od Umowy przez jednj ze Stron, Zamawiajjcy zobowijzany jest do dokonania odbioru robót przerwanych i zabezpieczajjcych oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór Terenu budowy.

5. Zamawiajjcy jest uprawniony do skorzystania z dokumentów Wykonawcy i innej dokumentacji projektowej sporzjdzonych przez lub na rzecz Wykonawcy w zwijzku z wykonywaniem Umowy.

6. Wykonawca jest zobowijzany niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i materiałów niebędjcych własnościj Zamawiajjcego na swoje ryzyko i koszt.

7. Wykonawca ma obowijzek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstjpieniu poleceń Zamawiajjcego dotyczjcych ochrony własności lub bezpieczeństwa robót.

8. W terminie 14 dni od daty odstjpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajjcego, sporzjdzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczajjcych według stanu na dzień odstjpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury, Wykonawca zobowijzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajjcemu inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstjpienia.

9. Wykonawca sporzjdzi wykaz tych Materiałów, konstrukcji lub urzjdzeń, które nie mogj być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych Umowj, jeżeli odstjpienie nastjpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztów ich nabycia.

10. Szczegółowy protokół robót odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczajjcych w toku, inwentaryzacja robót i wykaz tych Materiałów, konstrukcji lub urzjdzeń, stanowij podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury.

11. Zamawiajjcy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstjpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajjcego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione Materiały i urzjdzenia nie nadajjce się do wbudowania w inny obiekt - jeżeli odstjpienie nastjpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

12. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwijzane z odstjpieniem od Umowy ponosi Strona, która spowodowała odstjpienie od Umowy.

§ 17. Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiajjcemu następujjce kary umowne:

1) za każdy dzień zwłoki jaki upłynie pomiędzy planowanym terminem zakończenia robót, a faktycznym dniem zakończenia robót- w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1,

2) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakości - w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 za wykonany przedmiot odbioru, liczony od dnia upływu terminu na usunięcie wad wskazanego przy odbiorze lub w §11 ust.12,

3) za zwłokę w przedłożeniu do zatwierdzenia zestawienia i raportu kwartalnego w wysokości 200,00 zł polskich za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

4) z tytułu odstjpienia od Umowy z przyczyn leżjcych po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1. Zamawiajjcy zachowuje w tym przypadku prawo do kar umownych należnych do dnia odstjpienia oraz do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji w zakresie do prac dotychczas wykonanych,

5) z tytułu:

a) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcj, której przedmiotem sj roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

b) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

c) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,

w wysokości 1000,00 złotych za każdy przypadek opisanego wyżej naruszenia,

6) z tytułu11:

a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

b) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości

wynagrodzenia dokonanej na zasadach określonych w § 13 ust. 3 pkt 26 lit. e umowy

w wysokości 500,00 złotych za rozpoczęty dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty lub do dnia wszczęcia przez Zamawiajjcego czynności zwijzanych z bezpośrednij płatnościj na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

7) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajjcego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umowj

- w wysokości 5000,00 zł za każdy przypadek opisanego wyżej naruszenia,

8) za zawinione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwajjce powyżej 7 dni w wysokości 1% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień przerwy w wykonywaniu robót poczjwszy od 8-ego dnia przerwy,

9) w przypadku naruszenia zobowijzania do usuwania odpadów zgodnie z §6 ust. 17 pkt 4 Umowy a także zobowijzania do przedkładania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z §6 ust. 17 pkt 5 Umowy Zamawiajjcy jest uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 500,00 zł polskich, za każde naruszenie,

10) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiajjcego - w wysokości 2000,00 zł za każdy przypadek opisanego wyżej naruszenia potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy,

11) w przypadku rażjcego naruszenia podstawowych obowijzków Wykonawcy, wynikajjcych z Umowy, w szczególności naruszenia obowijzku uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, naruszenia zasad ochrony przeciwpożarowej, przepisów i zasad bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony zdrowia, Zamawiajjcy jest uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 500,00 złotych polskich, za każde naruszenie stwierdzone wpisem do Dziennika Budowy lub protokołem z odbytych narad,

12) w przypadku naruszenia zobowijzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zapłacenia składek zgodnie z §6 ust. 19 Umowy a także do okazania Zamawiajjcemu dokumentów potwierdzajjcych zawarcie umowy ubezpieczenia i opłacenia składek Zamawiajjcy jest uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 500,00 zł, za każde naruszenie,

13) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowijzań wynikajjcych z §6 ust. 20 pkt 9 i 10 Umowy w wysokości 500,00 zł, za każdy dzień niewykonania lub nienależytego wykonania każdego z obowijzków tj., liczjc od dnia wystjpienia zdarzenia do dnia faktycznego uruchomienia instalacji w celu normalnego, bezpiecznego i prawidłowego funkcjonowania placówki

11 art. 437 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp

potwierdzonego przez Użytkownika oraz przez Nadzór Xxxxxxxxxxx. Zamawiajjcy ma prawo do naliczenia ponownej kary za to samo zdarzenie w przypadku ponownego niespełnienia obowijzku. Dodatkowo Zamawiajjcy zastrzega możliwość naliczania kar umownych za każde kolejne zdarzenie następujjce po zdarzeniu wcześniej podlegajjcym ukaraniu

2. Wykonawca, w przypadku nienależytego wykonania zobowijzania zawartego w postanowieniu §18 ust. 1 i 6 Umowy, zobowijzuje się zapłacić karę umownj, na rzecz Zamawiajjcego:

1) z tytułu niewypełnienia obowijzku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę, wynikajjcego z §18 ust.1 Umowy w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę pracowników wykonujjcych czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegajjce na bezpośrednim fizycznym świadczeniu usług, zgodnie z zobowijzaniem wynikajjcym z §18 ust. 1 Umowy,

2) z tytułu niewypełnienia obowijzku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę, wynikajjcego z §18 ust. 6 pkt 1 Umowy - w wysokości 500,00 zł za każde brakujjce ½ etatu w stosunku do liczby etatów wynikajjcej z oferty Wykonawcy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę pracowników będjcymi członkami grup społecznie marginalizowanych, zgodnie z zobowijzaniem wynikajjcym z §18 ust. 6 pkt 1 Umowy.

3) za nieprzedłożenie każdego z dokumentów, o których mowa w §18 Umowy, w wysokości 350,00 złotych brutto - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

3. Określone w ust. 1-2 kary umowne mogj być naliczane niezależnie od siebie. W przypadku ich naliczenia, Zamawiajjcy poinformuje Wykonawcę za pośrednictwem faksu na numer lub e-mail podany w §19 ust. 1 pkt 2 Umowy potwierdzonego na piśmie drogj pocztowj, o przyczynach naliczenia i wysokości kary umownej oraz wystawi Wykonawcy notę obcijżeniowj.

4. Zamawiajjcy zapłaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytułu odstjpienia od Umowy z przyczyn leżjcych po stronie Zamawiajjcego w wysokości 10% Ceny ofertowej brutto. Kara

nie przysługuje, jeżeli odstjpienie od Umowy nastjpi z przyczyn, o których mowa w art. 456 ust. 1 ustawy Pzp,

2) za nieprzystjpienie przez Zamawiajjcego do odbiorów robót zgłoszonych do odbioru przez Wykonawcę w terminach określonych Umowj w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

5. Zamawiajjcy zapłaci Wykonawcy karę umownj za zwłokę w przekazaniu terenu budowy lub dokumentów koniecznych do wykonania Przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.

6. Łjczna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust.

1 umowy.

7. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

8. Należności z tytułu kar umownych Zamawiajjcy ma prawo potrjcić z wierzytelnościami wynikajjcymi z faktur wystawionych

przez Wykonawcę.

9. Zapłata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiajjcego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowijzku ukończenia przedmiotu umowy lub innych zobowijzań wynikajjcych z umowy.

10. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

11. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów.

12. Stronom przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.

13. Wykonawca wyraża zgodę na potracenie kar z sum należnych Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy bez potrzeby składania dodatkowych wezwań w tej mierze.

14. Za każdy dzień zwłoki w zapłacie należności za prace będące przedmiotem Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

15. Przepisy ust. 13 stosuje się z zastrzeżeniem art. 77 pkt 21 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w zwijzku z wystjpieniem COVID-19 (Dz.U. poz. 1086, z późn. zm.) w zwijzku z art. 15 r1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwijzaniach zwijzanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 1842).

§ 18.Wymagania dotyczące zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia

1. Wykonawca lub podwykonawca zobowijzuje się, że osoby wykonujjce czynności w zakresie realizacji zamówienia (o których mowa w §1 niniejszej umowy), polegajjce na bezpośrednim wykonywaniu przedmiotu zamówienia w szczególności osoby wykonujjce roboty rozbiórkowe, remontowe, roboty ziemne, ocieplenie, roboty malarskie, wymiana stolarki, roboty instalacyjne wod-kan., c.o. oraz inne roboty ogólnobudowlane oraz inne roboty ogólnobudowlane, o których mowa w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót będj zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy lub odpowiadajjcej jej formie zatrudnienia określonej w przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiajjcy uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujjcych czynności w zakresie realizacji zamówienia wskazanych w ust.1. Zamawiajjcy uprawniony jest w szczególności do:

1) żjdania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

2) żjdania wyjaśnień w przypadku wjtpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

3. Wykonawca, najpóźniej w cijgu 5 dni od dnia rozpoczęcia robót, składa wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę przez Wykonawcę / Podwykonawcę wraz z oświadczeniem, iż sj zatrudnione na umowę o pracę przy wykonywaniu czynności przedmiotu umowy, o których mowa w ust. 1. Oświadczenie to (wykaz osób) powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składajjcego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonujj osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiajjcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiajjcemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujjcych czynności, o których mowa w ust. 1 niniejszej umowy, w trakcie realizacji zamówienia:

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentów

- zawierajjcych informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowijzków pracownika,

5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujjcych czynności w zakresie realizacji zamówienia o których mowa w ust. 1, polegajjcych na bezpośrednim wykonywaniu przedmiotu zamówienia, Zamawiajjcy przewiduje sankcję w postaci obowijzku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w §17 ust. 2 Umowy.

6. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy zobowijzuje się:

1) zatrudnić do realizacji przedmiotu zamówienia, osoby będjce członkami grup społecznie marginalizowanych12. Wskazane osoby muszj zostać zatrudnione, na podstawie umowy o pracę w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy, gdzie niepełny wymiar czasu pracy nie może być niższy niż ½ etatu, przy czym suma wymiaru czasu pracy w przeliczeniu na etat nie może być mniejsza niż …… etatów (ilość zostanie wpisana zgodnie z oświadczeniem wykonawcy złożonym w formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SWZ), przyjmujjc, że pełny wymiar czasu pracy pracownika stanowi jeden etat;

2) zatrudnić nie później niż w ciągu 12 dni od dnia rozpoczęcia robót, na podstawie umowy o pracę osoby, o których mowa w pkt 1, i przekazać ich wykaz, o którym mowa w ust. 10 Zamawiajjcemu.

3) składać, do dnia 10 każdego miesijca, pisemne oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w pkt 1 i 2. Zapis ust. 4 i 7 stosuje się odpowiednio.

7. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę wykazu (oświadczenia), o którym mowa w ust. 3 i 4 lub dowodów poświadczajjcych zatrudnienie na podstawie umowy o pracę zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawcę z pracownikami wykonujjcymi czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegajjce na bezpośrednim fizycznym świadczeniu usług w terminie wskazanym przez Zamawiajjcego zgodnie z ust. 4, będzie traktowane jako niewypełnienie obowijzku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników wykonujjcych czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegajjce na bezpośrednim fizycznym świadczeniu usług, w liczbie i wymiarze czasu pracy zadeklarowanymi przez Wykonawcę, oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych, o których mowa w §17 ust. 2 pkt 3 niniejszej umowy. Niezależnie od powyższego Zamawiajjcy poinformuje właściwe organy kontrolne celem zbadania czy osoby wykonujjce czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegajjce na bezpośrednim fizycznym świadczeniu usług wykonywały pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy.

8. Wykonawca jest zobowijzany do utrzymania stałej liczby etatów, o których mowa w ust. 6 pkt 1 do dokonania odbioru końcowego.

9. W terminie o którym mowa w ust. 6 pkt 2 Wykonawca zobowijzany jest do przedstawienia Zamawiajjcemu oświadczenia Wykonawcy o rodzaju i zakresie prac, które będj wykonywały osoby (osoba) wymienione w ust. 6, a także umożliwić Zamawiajjcemu w trakcie realizacji zamówienia podjęcie czynności kontrolnych, o których mowa w ust.4 i przedstawić na każde żjdanie Zamawiajjcego dowody zawarcia z osobami, o których mowa w ust. 6 umowy o pracę w szczególności:

1) zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy potwierdzajjce, że osoba (osoby) o których mowa w ust. 6 w dacie zawarcia umowy z Wykonawcj posiadała status osoby bezrobotnej w dacie zawarcia z nij umowy o pracę z Wykonawcj;

2) zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy potwierdzajjce, że osoba (osoby) ), o których mowa w ust. 6 w dacie zawarcia umowy z Wykonawcj posiadała status osoby poszukujjcej pracy w dacie zawarcia z nij umowy o pracę z Wykonawcj;

3) orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o ustaleniu stopnia niepełnosprawności lub orzeczenie o długotrwałej niezdolności do pracy lub dokument potwierdzajjcy niepełnosprawność tej osoby w rozumieniu właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Obszaru Gospodarczego o długotrwałej niezdolności do pracy.

12 Grupy społecznie marginalizowane zostały określone w opisie społecznego kryterium oceny oferty, zamieszczonym w SIWZ

- zawierajjcych informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowijzków pracownika,

10. W przypadku rozwijzania umowy o pracę z osobj(ami), o których mowa w ust. 6 Wykonawca zobowijzany jest do zatrudnienia

niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od rozwijzania umowy innej osoby spełniajjcej kryteria, o których mowa w ust. 6

§ 19.Sposób komunikowania się Stron

1. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, przekazywanie informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będj one przekazywane na piśmie i dostarczane (przekazywane) osobiście (za pokwitowaniem), wysłane pocztj lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogj elektronicznj lub faksem na podane przez Strony adresy:

1) Zamawiajjcego…………………………………….

2) Wykonawcy.........................................................

3) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego .............................................

2. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody faksem albo drogj elektronicznj otrzymujjcy potwierdza przekazujjcemu w terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.

3. Ze strony Zamawiajjcego uprawnionymi osobami do kontaktowania się z Wykonawcj sj:

1) ……………………………………………., tel. …………………….., e-mail:…………………………

2) ……………………………………………., tel. …………………….., e-mail:…………………………

4. Ze strony Wykonawcy uprawnionymi osobami do kontaktowania się z Zamawiajjcym i Nadzorem Inwestorskim sj:

1) ……………………………………………., tel. …………………….., e-mail:…………………………

2) ……………………………………………., tel. …………………….., e-mail:…………………………

5. Ze strony Nadzoru Inwestorskiego uprawnionymi osobami do kontaktowania się z Zamawiajjcym i Wykonawcj sj:

1) ……………………………………………., tel. …………………….., e-mail:…………………………

2) ……………………………………………., tel. …………………….., e-mail:…………………………

6. Strony będj uznawały dokonane drogj elektronicznj zatwierdzenie, powiadomienie, informację, wydane polecenie lub zgodę za

dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie pisemnej.

7. Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogj być dokonywane przez osoby do tego upoważnione i będj traktowane odpowiednio

jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami ust.1.

§ 20. Narady koordynacyjne

1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zwoływania narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajjcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz innych zaproszonych osób. Ustala się częstotliwość narad koordynacyjnych: wg potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na tydzień.

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżjcych spraw dotyczjcych wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczjcych postępu prac albo nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania Umowy.

3. Kierownik budowy oraz kierownicy robót sj zobowijzani uczestniczyć w naradach koordynacyjnych.

4. Inspektor Nadzoru Xxxxxxxxxxxxxx informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem uczestników narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi naradę i protokołuje, a kopie protokołu lub ustaleń dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na naradę.

5. Do ustaleń zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogj wnieść uwagi w cijgu 3 dni roboczych liczjc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia uważa się za zaakceptowane.

6. W zakresie wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu Umowy, Xxxxxx zobowijzujj się działać niezwłocznie, przestrzegajjc obowijzujjcych przepisów i ustalonych zwyczajów.

7. Strony będj współpracowały na Terenie budowy ze sobj, swoimi przedstawicielami, Kierownikiem budowy (kierownikami robót),

Nadzorem Inwestorskim i projektantem.

§ 21.Wierzytelności

1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikajjcej z Umowy lub jej części, jak również korzyści wynikajjcej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajjcego.

2. W przypadku Wykonawcy będjcego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajjcego o wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o której mowa w ust.1, występuje podmiot reprezentujjcy wszystkich członków Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem.

3. Zamawiajjcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 1. dopóki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnościj będjcj przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji.

4. Cesja, przelew lub czynność wywołujjca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajjcego, sj względem Zamawiajjcego bezskuteczne.

§ 22.

1. Wykonawca zobowijzuje się nie obcijżać przedmiotu umowy prawami na rzecz osób trzecich.

2. W ramach niniejszej umowy określonego w niej wynagrodzenia, o którym mowa w §9 ust.1, Wykonawca przenosi na Zamawiajjcego wszelkie autorskie prawa majjtkowe oraz prawa pokrewne do wszelkiej dokumentacji sporzjdzonej przez Wykonawcę w ramach realizacji umowy, w tym do dokumentacji fotograficznej w zakresie rozporzjdzania i korzystania z nich przez czas nieoznaczony, na następujjcych polach eksploatacji:

1) utrwalanie,

2) digitalizacja,

3) wprowadzanie do pamięci komputera,

4) sporzjdzanie wydruku komputerowego,

5) zwielokrotnienie poprzez druk, nagrywanie na płycie CD,

6) wprowadzenie do obrotu,

7) nieodpłatne wypożyczenie lub udostępnienie zwielokrotnionych egzemplarzy,

8) wprowadzenie w całości lub części do sieci komputerowej Internet w sposób umożliwiajjcy transmisję odbiorczj przez zainteresowanego użytkownika,

9) publikacja i rozpowszechnianie w całości lub w części, w sieci Internet, łjcznie z utrwalaniem w pamięci RAM,

10) w oryginalnej (polskiej) wersji językowej i w tłumaczeniu na języki obce, wraz z prawem do dokonywania opracowań, przemontowań i zmian układu, na terytorium Polski oraz poza jej granicami.

3. Wykonawca ponosi pełnj odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiajjcego w wyniku wystjpienia wad prawnych lub fizycznych wytworzonych dokumentów.

4. Wykonawca, z zastrzeżeniem poniższych postanowień, będzie występował, na własny koszt, w sprawie wszelkich roszczeń zgłoszonych wobec Zamawiajjcego w sjdzie lub poza sjdem, w kraju, w którym dokumenty zostały Zamawiajjcemu dostarczone, o ile takie roszczenia sj zwijzane z naruszeniem jakiegokolwiek prawa własności intelektualnej, takiego jak patent, prawo autorskie lub znak towarowy, tajemnica handlowa w zwijzku z używaniem przez Zamawiajjcego dokumentów, dostarczonych zgodnie z Umowj.

5. Wykonawca pokryje koszty wszelkich odszkodowań oraz inne koszty ostatecznie zasjdzone od Zamawiajjcego w zwijzku z roszczeniem, o którym mowa w ust. 3.

§ 23. Dane osobowe

1. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z Załącznikiem nr 6 do Umowy (Klauzula informacyjna RODO).

2. Wykonawca oświadcza, że administrator danych wypełnił obowijzki informacyjne przewidziane w art. 13 oraz przekazał informacje, o którym mowa w art. 14 RODO dla osób, których dane przekazał lub przekaże w zwijzku z zawarciem niniejszej Umowy. Wykonawca zobowijzuje się w przypadku wyznaczenia lub wskazania do działania przy wykonywaniu niniejszej Umowy osób innych niż wymienione w jej treści, najpóźniej wraz z przekazaniem Zamawiajjcemu danych osobowych tych osób, zrealizować obowijzki informacyjne w trybie art. 13 lub art. 14 RODO oraz określone w Załączniku nr 6 do Umowy.

3. W celu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca będzie przetwarzał następujjce dane osobowe: imiona i nazwiska, numery

telefonów oraz adresy mailowe pracowników, którzy będj koordynować realizację Umowy ze strony Zamawiajjcego.

4. W celu realizacji przedmiotu umowy Zamawiajjcy będzie przetwarzał następujjce dane osobowe: imiona i nazwiska, numery telefonów oraz adresy mailowe pracowników, którzy będj koordynować realizację Umowy ze strony Wykonawcy oraz dane osobowe wskazane w § 18.

5. Wykonawca w trakcie wykonywania Umowy zobowijzuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowijzujjcym prawem, w szczególności zachowaniem przepisów Rozporzjdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w zwijzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

6. Zamawiajjcy w drodze pisemnej Umowy powierzy Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych imiona i nazwiska, numery telefonów oraz adresy mailowe pracowników, którzy będj koordynować realizację Umowy ze strony Zamawiajjcego.

§ 24. Postanowienia końcowe

1. Ewentualne spory, wynikłe w zwijzku z realizacjj przedmiotu umowy, strony zobowijzuję się rozwijzywać na drodze negocjacji, a przypadku niemożności uzyskania porozumienia w terminie 30 dni od daty wystjpienia jednej ze stron spory będj rozstrzygane przez sjd Gospodarczy powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiajjcego.

2. Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajjcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jak również zapytania i odpowiedzi dotyczjce realizacji niniejszej umowy wymagajj formy pisemnej.

3. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa będj miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane i Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

4. Umowa została sporzjdzona w trzech jednobrzmijcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajjcego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

Załjcznik nr 1 - Kosztorys ofertowy,

Załjcznik nr 2 - Harmonogram rzeczowo-finansowy,

Załjcznik nr 3 - Raport kwartalny,

Załjcznik nr 4 - oświadczenie częściowe podwykonawcy Załjcznik nr 5 - oświadczenie końcowe podwykonawcy

Załjcznik nr 6 - Informacje dotyczjce przetwarzania danych osobowych w zwijzku z realizacjj umowy

Załącznik nr 3 do umowy nr..... z dnia .. - Raport kwartalny

Raport kwartalny

1. informacje ogólne:

1) Nazwa zadania:..................................................

2) Inwestor................................................................

3) Inspektor nadzoru:...............................................

4) Wykonawca:.........................................................

2. Opis postępu robót i powstałych problemów:

3. Propozycje rozwijzania problemów (jeżeli występujj):

4. Zaangażowanie finansowe:

5. Postęp robót w stosunku procentowym, w podziale na kategorie robót w powijzaniu na każdy miesijc:

6. Opis trudności zwijzanych z merytorycznj realizacjj przedsięwzięcia oraz propozycję rozwijzania tych problemów (jeżeli występujj):

7. Lista zaakceptowanych przez Zamawiajjcego Podwykonawców (Dalszych Podwykonawców) oraz wartość robót budowlanych przez nich wykonanych:

Lp. Nazwa i adres podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) Wartość umowy z podwykonawcą Zakres wykonanych robót (w okresie rozliczeniowym) Wartość robót wykonanych (w okresie rozliczeniowym)

8. Lista Podwykonawców, których umowy zostały przedłożone do wiadomości Zamawiajjcego oraz wartość dostaw lub usług przez

nich wykonanych:

Lp. Nazwa i adres podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) Wartość umowy z podwykonawcą Zakres wykonanych usług, dostaw (w okresie rozliczeniowym) Wartość wykonanych usług lub dostaw (w okresie rozliczeniowym)

.................................., dnia ..............

(pieczjtka firmowa podwykonawcy)

Oświadczenie częściowe podwykonawcy WZÓR

INWESTYCJA: „Termomodernizacja pałacu Dohnów -siedziby muzeum im. J.G. Herdera w Morągu”

Niniejszym oświadczam, że na dzień………………. firma………………………………….

wywijzała się ze wszystkich wymagalnych płatności na rzecz naszej firmy z tytułu wijżjcej nas umowy nr

…………………………………, w załjczeniu potwierdzona za zgodność z oryginałem zapłacona faktura.

…………………………………………………

Podpis podwykonawcy

.................................., dnia ..............

(pieczjtka firmowa podwykonawcy/dalszego podwykonawcy)

Oświadczenie końcowe podwykonawcy WZÓR

INWESTYCJA: „Termomodernizacja pałacu Dohnów -siedziby muzeum im. J.G. Herdera w Morągu”.

Niniejszym oświadczam, iż firma przekazała nam całość należnego wynagrodzenia wynikajjcego z wijżjcej nas

umowy z dnia ………….

W zwijzku z powyższym oświadczamy, iż wszystkie roszczenia w zwijzku z jakimikolwiek pracami wykonanymi przy w/w inwestycji zostały całkowicie zaspokojone.

…………………………………………………

Podpis podwykonawcy

do umowy nr ……………

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją umowy

W zwijzku z realizacjj wymogów Rozporzjdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwijzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzjdzenie o ochronie danych)1 (RODO), administrator informuje o zasadach oraz o przysługujjcych Pani/Panu prawach zwijzanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

I. Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MUZEUM WARMII X XXXXX W OLSZTYNIE; xx. Xxxxxxx 0, 10 – 074 Olsztyn NIP: 739-020-01- 75, REGON: 510989163. Kontakt z administratorem danych jest możliwy listownie na powyższy adres, telefonicznie pod numerem tel.89 527-95- 96 lub pocztj elektronicznj na adres xxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxx.xx. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych pisemnie na adres siedziby administratora danych lub drogj elektronicznj na adres xxx@xxxxxx.xxxxxxx.xx;

II. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będj przetwarzane na podstawie art. 6. ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowijzku cijżjcego na administratorze, tj. w celu realizacji umowy zawartej w wyniku udzielenia zamówienia publicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”.

III. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcj Pani/Pana danych osobowych będj podmioty współpracujjce z administratorem, w tym dostawcy usług technicznych i organizacyjnych umożliwiajjcych wykonanie umowy oraz przechowywanie dokumentacji jej dotyczjcej oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Muzeum Warmii x Xxxxx w Olsztynie przetwarzajj dane osobowe w imieniu Muzeum Warmii x Xxxxx w Olsztynie.

IV. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będj przechowywane przez 4 lata od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata przez cały czas trwania umowy oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikajjcych z umowy. Ponadto dane osobowe będj przechowywane zgodnie z przepisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach2 oraz rozporzjdzenia w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych3 i przepisami wewnętrznymi administratora.

V. Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą

Przysługuje prawo do:

1. dostępu do swoich danych osobowych,

2. ich sprostowania,

3. ograniczenia ich przetwarzania,

4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych

narusza przepisy RODO.

VI. Dobrowolność/ Obowiązek podania danych osobowych

Obowijzek podania przez Panij/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, zwijzanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarciem i realizacjj umowy. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikajj z ustawy Pzp.

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będj profilowane ani też nie będj podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Administrator danych, stosownie do brzmienia art. 14 ust. 2 lit. f) RODO informuje, że źródłem pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczj jest Wykonawca

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, ze zm.

2 Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.)

3 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania

materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 246)