Common use of Przedmiot umowy Clause in Contracts

Przedmiot umowy. Inwestor zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji za Wynagrodzeniem Roboty w celu wykonania Inwestycji zgodnie z wymogami SIWZ oraz z przekazaną Dokumentacją Techniczną i Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym. Zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje w szczególności: wykonanie wszelkich prac przygotowawczych, które są niezbędne do rozpoczęcia i wykonania Inwestycji w sposób prawidłowy i zgodny z przepisami polskiego prawa oraz sztuką budowlaną; wykonanie wszelkich niezbędnych robót zabezpieczających i tymczasowych, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i sztuką budowlaną; zorganizowanie, prowadzenie, nadzorowanie i zabezpieczanie Robót; organizację ruchu na czas realizacji Robót (projekt, wykonanie, utrzymanie, likwidacja); likwidację wad stwierdzonych w trakcie wykonywanych Robót, a także w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi; uczestniczenie w odbiorach poszczególnych elementów Inwestycji dokonywanych przez Inwestora lub właściwe organy budowlane; uzyskanie w imieniu Xxxxxxxxx ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub pozwoleń częściowych, jeżeli Inwestor zrezygnuje z prac, które nie pozwolą na uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie całości Inwestycji. Wykonawca podejmuje się wykonania całości Robót niezbędnych do realizacji Inwestycji, w zakresie określonym Umową, w tym Dokumentacją Techniczną. Wykonawca jest również zobowiązany do dostarczenia wszelkich niezbędnych materiałów, urządzeń oraz do wykonania wszelkich prac niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, również tych, których konieczność ujawni się w trakcie realizacji Robót, a które można było przewidzieć na podstawie Dokumentacji Technicznej, obowiązujących przepisów, norm i zasad sztuki budowlanej. Wykonawca jest zobowiązany także, w ramach Wynagrodzenia, do wykonania i doręczenia Inwestorowi kompletnej dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej, powykonawczej Inwestycji i innych dokumentów niezbędnych do weryfikacji przez Inwestora poprawności wykonania Xxxxx. W ramach Inwestycji mogą być prowadzone inne prace równolegle z Robotami. Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania z wykonawcami innych prac w taki sposób, aby wszystkie roboty przebiegały bez zakłóceń i przestojów, przy czym obowiązek koordynacji spoczywa na Inwestorze, który dołoży wszelkich starań, aby tak koordynować innymi pracami, aby nie powodowały one znacznych zakłóceń i przestojów prac wykonywanych przez Wykonawcę zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym. Roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę przy użyciu zasobów osobowych, maszyn budowlanych oraz materiałów zapewnionych przez Wykonawcę Inwestor może ograniczyć zakres Robót jednakże w kwocie nie większej niż 10% wartości Robót wskazanej w Kosztorysie Ofertowym, zwalniając Wykonawcę z obowiązku wykonania określonego zakresu prac na co najmniej dziesięć dni roboczych przed ich rozpoczęciem i jednocześnie zmniejszając odpowiednio wysokość Wynagrodzenia należnego Wykonawcy bez konieczności zmiany Umowy aneksem. Wyliczenie kwoty ograniczenia nastąpi na podstawie cen z Kosztorysu Ofertowego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe utrzymanie Terenu Budowy w tym porządek, higienę, czystość i bezpieczeństwo realizacji Robót oraz porządek na drogach dojazdowych do Terenu Budowy.

Przedmiot umowy. Inwestor zleca, a Wykonawca przyjmuje Na podstawie Umowy Twórca przenosi na Uczelnię wszelkie Prawa Własności Intelektualnej przysługujące Twórcy w stosunku do realizacji za Wynagrodzeniem Roboty Wynalazku w celu wykonania Inwestycji zgodnie z wymogami SIWZ zakresie przysługującego mu procentowego wkładu własnej pracy twórczej oraz z przekazaną Dokumentacją Techniczną Wyniki Badań naukowych i Harmonogramem RzeczowoWyniki Prac rozwojowych dotyczące Wynalazku jak również Know-Finansowymhow związanego Wynalazkiem. Zakres obowiązków Wykonawcy Wskazane powyżej przeniesienie praw następuje w dniu podpisania Umowy. Przeniesienie Praw Własności Intelektualnej obejmuje w szczególnościszczególności przeniesienie na Uczelnię następujących praw: wykonanie do wykorzystywania i udostępniania wszelkich prac przygotowawczychWyników Badań Naukowych Wyników Prac Rozwojowych oraz Know-how związanych z Wynalazkiem; do wystąpienia o ochronę dla Wyników Badań naukowych/Wyników Prac Rozwojowych poprzez uzyskanie patentu na Wynalazek, które są niezbędne prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub topografii; autorskich praw majątkowych do rozpoczęcia wszelkich utworów związanych z Wynikami Badań Naukowych/Wynikami Prac Rozwojowych oraz Know - how dotyczących Wynalazku; W odniesieniu do autorskich praw majątkowych do utworów przeniesienie nastąpi na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym: produkcji wytworów w oparciu o utwór oraz korzystanie z tego utworu w inny sposób na potrzeby produkcji; utrwalania i wykonania Inwestycji zwielokrotniania utworu, w sposób prawidłowy i zgodny z przepisami polskiego prawa szczególności wytwarzania dowolną techniką jego egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz sztuką budowlanątechniką cyfrową; wykonanie wszelkich niezbędnych robót zabezpieczających i tymczasowychprzekazywania egzemplarzy utworu lub ich nośników dowolnym osobom na dowolnej podstawie prawnej (w tym na podstawie umowy użyczenia, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i sztuką budowlaną; zorganizowanienajmu, prowadzenie, nadzorowanie i zabezpieczanie Robót; organizację ruchu na czas realizacji Robót (projekt, wykonanie, utrzymanie, likwidacjadzierżawy); likwidację wad stwierdzonych udostępniania utworu publicznie, w trakcie wykonywanych Robóttym wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi; uczestniczenie w odbiorach poszczególnych elementów Inwestycji dokonywanych przez Inwestora lub właściwe organy budowlane; uzyskanie w imieniu Xxxxxxxxx ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub pozwoleń częściowych, jeżeli Inwestor zrezygnuje z prac, które nie pozwolą na uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie całości Inwestycji. Wykonawca podejmuje się wykonania całości Robót niezbędnych do realizacji Inwestycji, w zakresie określonym Umową, w tym Dokumentacją Techniczną. Wykonawca jest również zobowiązany do dostarczenia wszelkich niezbędnych materiałów, urządzeń oraz do wykonania wszelkich prac niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, również tych, których konieczność ujawni się w trakcie realizacji Robót, a które można było przewidzieć na podstawie Dokumentacji Technicznej, obowiązujących przepisów, norm i zasad sztuki budowlanej. Wykonawca jest zobowiązany także, w ramach Wynagrodzenia, do wykonania i doręczenia Inwestorowi kompletnej dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej, powykonawczej Inwestycji i innych dokumentów niezbędnych do weryfikacji przez Inwestora poprawności wykonania Xxxxx. W ramach Inwestycji mogą być prowadzone inne prace równolegle z Robotami. Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania z wykonawcami innych prac publicznego udostępniania w taki sposób, aby wszystkie roboty przebiegały bez zakłóceń każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i przestojóww czasie przez siebie wybranym; dokonywania i wykorzystywania opracowań utworu, przy czym obowiązek koordynacji spoczywa w tym wszelkich modyfikacji, zmian i ulepszeń oraz wyrażania zgody na Inwestorze, który dołoży wszelkich starań, aby tak koordynować innymi pracami, aby nie powodowały one znacznych zakłóceń i przestojów prac wykonywanych dokonywanie takich czynności przez Wykonawcę zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym. Roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę przy użyciu zasobów osobowych, maszyn budowlanych oraz materiałów zapewnionych przez Wykonawcę Inwestor może ograniczyć zakres Robót jednakże inne osoby; wprowadzania do obrotu na dowolnej podstawie prawnej (w kwocie nie większej niż 10% wartości Robót wskazanej w Kosztorysie Ofertowym, zwalniając Wykonawcę z obowiązku wykonania określonego zakresu prac na co najmniej dziesięć dni roboczych przed ich rozpoczęciem i jednocześnie zmniejszając odpowiednio wysokość Wynagrodzenia należnego Wykonawcy bez konieczności zmiany Umowy aneksem. Wyliczenie kwoty ograniczenia nastąpi tym na podstawie cen umowy sprzedaży, wniesienia jako aport do spółki prawa handlowego) Przeniesienie Praw Własności Intelektualnej obejmuje również przeniesienie informacji, utworów wraz z Kosztorysu Ofertowegowłasnością nośników, na których utwory te utrwalono, i doświadczeniami technicznymi, jeżeli są one potrzebne do komercjalizacji. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe utrzymanie Terenu Budowy w tym porządek, higienę, czystość i bezpieczeństwo realizacji Robót oraz porządek na drogach dojazdowych do Terenu BudowyPrzeniesienie praw Własności Intelektualnej następuje nieodpłatnie.

Przedmiot umowy. Inwestor Przedmiotem Umowy jest dostawa w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) przez Wykonawcę do Zamawiającego przedmiotu Zamówienia, to jest na dostawę, montaż i uruchomienie stanowiska do badań odporności na płomień, wraz z wymaganym wyposażeniem, kartami gwarancyjnymi, instrukcjami obsługi i wszystkimi innymi elementami niezbędnymi do jego prawidłowego działania, określonego w SOPZ, zgodnie z Ofertą Wykonawcy oraz realizacją pozostałych obowiązków Wykonawcy opisanych w dokumentacji przetargowej w Postępowaniu Przetargowym, w tym opisanych w Umowie, co obejmuje przede wszystkim realizacja rękojmi i gwarancji. Rodzaj, ilość, cena na dostawę, montaż i uruchomienie stanowiska do badań odporności na płomień objętego Przedmiotem Umowy określone zostały w ofercie złożonej przez Wykonawcę, to jest Ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik numer 1 do Umowy oraz w SOPZ stanowiącym załącznik numer 2 do Umowy. Na podstawie Umowy Wykonawca zobowiązuje się zrealizować w całości Przedmiot Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, to jest treścią niniejszego dokumentu wraz z wszystkimi doń załącznikami. Tym samym na podstawie Umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, to jest sprzedać do Zamawiającego stanowisko do badań odporności na płomień, a sprzedaż ta zrealizowana będzie zgodnie z warunkami zawartymi w Umowie, to jest niniejszym dokumencie wraz z wszystkimi doń załącznikami, to jest w szczególności zgodnie z załącznikiem numer 1 do Umowy to jest z Ofertą Wykonawcy oraz zgodnie z SOPZ stanowiącym załącznik numer 2 do Umowy wraz z wszystkimi załącznikami do tych dokumentów oraz zgodnie z SIWZ. W wyniku prawidłowej realizacji Umowy Zamawiający stanie się właścicielem stanowiska do badań odporności na płomień objętego Przedmiotem Umowy, a stanowisko do badań odporności na płomień dostarczone zostanie do Zamawiającego. Objęte Przedmiotem Umowy stanowisko do badań odporności na płomień będzie fabrycznie nowe, nieużywane oraz nieeksponowane na wystawach lub imprezach targowych, sprawne technicznie w całym zakresie swego działania, bezpieczne, kompletne i gotowe do pracy, zgodne z Wymaganiami Zamawiającego, wyprodukowane nie wcześniej niż 360 dni przed złożeniem oferty przez Wykonawcę w Postępowaniu Przetargowym w wyniku, którego zawarta została Umowa, przy czym jako datę wyprodukowania uznaje się dzień, kiedy stanowisko do badań odporności na płomień uzyskał swój ostateczny, kompletny stan wraz z wszystkimi elementami ich wyposażenia. Objęte Przedmiotem Umowy Stanowisko spełniać będzie wszystkie wymagania, w tym wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w SOPZ oraz Ofercie Wykonawcy. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonania Przedmiot Umowy opisany w Umowie, o którym mowa w szczególności w ust. 1- 6 niniejszego paragrafu Umowy, w zamian za Wynagrodzeniem Roboty Wynagrodzenie wskazane w celu Ofercie Wykonawcy i na tej podstawie wpisane w § 7 ust. 1 Umowy, mające charakter ryczałtowy i pokrywające wszystkie koszty i wydatki Wykonawcy potrzebne do kompletnego i prawidłowego wykonania Inwestycji zgodnie z wymogami SIWZ oraz z przekazaną Dokumentacją Techniczną i Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym. Zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje w szczególności: wykonanie wszelkich prac przygotowawczych, które są niezbędne do rozpoczęcia i wykonania Inwestycji w sposób prawidłowy i zgodny z przepisami polskiego prawa oraz sztuką budowlaną; wykonanie wszelkich niezbędnych robót zabezpieczających i tymczasowychPrzedmiotu Umowy, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa Przepisami Prawa i sztuką budowlaną; zorganizowanie, prowadzenie, nadzorowanie i zabezpieczanie Robót; organizację ruchu na czas realizacji Robót (projekt, wykonanie, utrzymanie, likwidacja); likwidację wad stwierdzonych w trakcie wykonywanych Robót, a także w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi; uczestniczenie w odbiorach poszczególnych elementów Inwestycji dokonywanych przez Inwestora lub właściwe organy budowlane; uzyskanie w imieniu Xxxxxxxxx ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub pozwoleń częściowych, jeżeli Inwestor zrezygnuje z prac, które nie pozwolą na uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie całości Inwestycji. Wykonawca podejmuje się wykonania całości Robót niezbędnych do realizacji Inwestycji, w zakresie określonym Umową, w tym Dokumentacją Techniczną. Wykonawca jest również zobowiązany do dostarczenia wszelkich niezbędnych materiałów, urządzeń oraz do wykonania wszelkich prac niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, również tych, których konieczność ujawni się w trakcie realizacji Robót, a które można było przewidzieć na podstawie Dokumentacji Technicznej, obowiązujących przepisów, norm i zasad sztuki budowlanej. Wykonawca jest zobowiązany także, w ramach Wynagrodzenia, do wykonania i doręczenia Inwestorowi kompletnej dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej, powykonawczej Inwestycji i innych dokumentów niezbędnych do weryfikacji przez Inwestora poprawności wykonania Xxxxx. W ramach Inwestycji mogą być prowadzone inne prace równolegle z Robotami. Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania z wykonawcami innych prac w taki sposób, aby wszystkie roboty przebiegały bez zakłóceń i przestojów, przy czym obowiązek koordynacji spoczywa na Inwestorze, który dołoży wszelkich starań, aby tak koordynować innymi pracami, aby nie powodowały one znacznych zakłóceń i przestojów prac wykonywanych przez Wykonawcę szczególności zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym. Roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę przy użyciu zasobów osobowych, maszyn budowlanych oraz materiałów zapewnionych przez Wykonawcę Inwestor może ograniczyć zakres Robót jednakże w kwocie nie większej niż 10% wartości Robót wskazanej w Kosztorysie Ofertowym, zwalniając Wykonawcę z obowiązku wykonania określonego zakresu prac na co najmniej dziesięć dni roboczych przed ich rozpoczęciem i jednocześnie zmniejszając odpowiednio wysokość Wynagrodzenia należnego Wykonawcy bez konieczności zmiany Umowy aneksem. Wyliczenie kwoty ograniczenia nastąpi na podstawie cen z Kosztorysu Ofertowego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe utrzymanie Terenu Budowy w tym porządek, higienę, czystość i bezpieczeństwo realizacji Robót oraz porządek na drogach dojazdowych do Terenu BudowyWymaganiami Zamawiającego.

Przedmiot umowy. Inwestor zlecaPrzedmiotem umowy jest: Wykonanie przez Wykonawcę dzieła polegającego na zaprojektowaniu, a Wykonawca przyjmuje do realizacji za Wynagrodzeniem Roboty dostawie i wdrożeniu Systemu, w celu wykonania Inwestycji tym: przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej, wykonanie Projektu Architektury Informacji, Projektu Graficznego oraz Projektu Technicznego Systemu, zwanych łącznie Projektem, instalacja Oprogramowania w środowisku sprzętowo-systemowym Zamawiającego, wykonanie niezbędnych prac programistycznych i konfiguracyjnych zgodnie z wymogami SIWZ Projektem i wymaganiami zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia, wykonanie Testów Technicznych Systemu, migracja danych z obecnego serwisu WWW, optymalizacja strony pod kątem wyszukiwarek internetowych (SEO), przeprowadzenie badań UX oraz uwzględnienie w Systemie rekomendacji z przekazaną Dokumentacją Techniczną i Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym. Zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje badań, wsparcia testów akceptacyjnych (UAT) przeprowadzenie Uruchomienia Produkcyjnego w szczególności: wykonanie wszelkich prac przygotowawczychzakresie serwisu WWW Sieci Badawczej Xxxxxxxxxxx, które są niezbędne do rozpoczęcia i wykonania Inwestycji w sposób prawidłowy i zgodny z przepisami polskiego prawa oraz sztuką budowlanąDokumentacji Powdrożeniowej; wykonanie wszelkich niezbędnych robót zabezpieczających i tymczasowych, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i sztuką budowlaną; zorganizowanie, prowadzenie, nadzorowanie i zabezpieczanie Robót; organizację ruchu udostępnienie Zamawiającemu licencji na czas realizacji Robót (projekt, wykonanie, utrzymanie, likwidacja); likwidację wad stwierdzonych w trakcie wykonywanych Robót, a także w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi; uczestniczenie w odbiorach poszczególnych elementów Inwestycji dokonywanych przez Inwestora lub właściwe organy budowlane; uzyskanie w imieniu Xxxxxxxxx ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub pozwoleń częściowychStandardowe Oprogramowanie, jeżeli Inwestor zrezygnuje z practakie oprogramowanie zostanie użyte do budowy Systemu; przeprowadzenie szkoleń dla redaktorów i administratorów Systemu; świadczenie Usług Utrzymania i Usług Rozwoju. Przedmiot umowy będzie realizowany na rzecz CŁ, które nie pozwolą na uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie całości Inwestycjijednak swoim zakresem obejmie dane wszystkich Instytutów Łukasiewicza. Za przekazanie danych odpowiada CŁ. Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy oraz szczegółowy opis wymagań dotyczących Wdrożenia określa Załącznik nr 1 do Umowy – Opis Przedmiotu Zamówienia. Wykonawca podejmuje oświadcza, iż zapoznał się wykonania całości Robót niezbędnych do realizacji Inwestycjiz przedmiotem Umowy i akceptuje go takim, w zakresie określonym Umowąjaki jest. Zarazem oświadcza, w tym Dokumentacją Techniczną. Wykonawca jest również zobowiązany do dostarczenia wszelkich niezbędnych materiałówże nie będzie zgłaszać względem CŁ jakichkolwiek żądań, urządzeń oraz do wykonania wszelkich prac niezbędnych do prawidłowej realizacji związanych z ewentualną koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów lub zaistnienia szkód wynikłych z konieczności poprawienia lub doprecyzowania opisu przedmiotu Umowy, również tych, których konieczność ujawni się w trakcie realizacji Robót, a które można było przewidzieć na podstawie Dokumentacji Technicznej, obowiązujących przepisów, norm . Całkowita Wartość Umowy wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec CŁ związane z realizacją Umowy i zasad sztuki budowlanej. Wykonawca jest zobowiązany także, w ramach Wynagrodzenia, do wykonania i doręczenia Inwestorowi kompletnej dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej, powykonawczej Inwestycji i innych dokumentów niezbędnych do weryfikacji Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot przez Inwestora poprawności wykonania Xxxxx. W ramach Inwestycji mogą być prowadzone inne prace równolegle z Robotami. Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania z wykonawcami innych prac w taki sposób, aby wszystkie roboty przebiegały bez zakłóceń i przestojów, przy czym obowiązek koordynacji spoczywa na Inwestorze, który dołoży wszelkich starań, aby tak koordynować innymi pracami, aby nie powodowały one znacznych zakłóceń i przestojów prac wykonywanych CŁ jakichkolwiek kosztów poniesionych przez Wykonawcę zgodnie w związku z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym. Roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę przy użyciu zasobów osobowych, maszyn budowlanych oraz materiałów zapewnionych przez Wykonawcę Inwestor może ograniczyć zakres Robót jednakże w kwocie nie większej niż 10% wartości Robót wskazanej w Kosztorysie Ofertowym, zwalniając Wykonawcę z obowiązku wykonania określonego zakresu prac na co najmniej dziesięć dni roboczych przed ich rozpoczęciem i jednocześnie zmniejszając odpowiednio wysokość Wynagrodzenia należnego Wykonawcy bez konieczności zmiany Umowy aneksem. Wyliczenie kwoty ograniczenia nastąpi na podstawie cen z Kosztorysu Ofertowego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe utrzymanie Terenu Budowy w tym porządek, higienę, czystość i bezpieczeństwo realizacji Robót oraz porządek na drogach dojazdowych do Terenu Budowy.realizacją Umowy

Przedmiot umowy. Inwestor zlecaPrzedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie prac remontowych (dalej zwanymi Pracami) polegające na: [opis pracy: np. położenie podłogi w pomieszczeniach] [opis pracy: np. położenie płytek w łazience oraz na podłodze w przedpokoju] [opis pracy: np. wykonanie sufitu podwieszanego] [opis pracy: np. wygładzenie ścian we wszystkich pomieszczeniach oraz ich pomalowanie] [opis pracy: np. wykonanie instalacji elektrycznej, a w tym wymiana skrzynki rozdzielczej] […] Prace zostaną wykonane w: [oznaczenie miejsca wykonania prac] Prace zostaną wykonane w terminie od [termin] do [termin], przy czym Wykonawca przyjmuje jest uprawniony do realizacji wcześniejszego ukończenia Prac. Termin wykonania prac ulega przedłużeniu w przypadku wystąpienia siły wyższej lub braku możliwości pozyskania niezbędnych materiałów do wykonania Prac. O każdym przypadku wpływającym na termin wykonania prac Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zlecającego, pod rygorem braku możliwości powoływania się na te przypadki. O zakończeniu Prac Wykonawca poinformuje Zlecającego. W innym przypadku za Wynagrodzeniem Roboty dzień zakończenia prac Xxxxxx uznają ostatni dzień przewidziany niniejszą Umową na wykonanie Prac. W przypadku opóźnienia w celu wykonaniu Prac, Wykonawca zapłaci Zlecającemu karę umowną w wysokości 2% wynagrodzenia określonego niniejszą Umową za każdy dzień opóźnienia. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne umiejętności, wiedzę, środki, sprzęt, kwalifikacje i doświadczenie do wykonania Inwestycji zgodnie Prac i zobowiązuje się je wykonać z wymogami SIWZ oraz z przekazaną Dokumentacją Techniczną i Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym. Zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje w szczególności: wykonanie wszelkich prac przygotowawczychnależytą starannością, które są niezbędne do rozpoczęcia i wykonania Inwestycji w sposób prawidłowy i zgodny z przepisami polskiego prawa oraz sztuką budowlaną; wykonanie wszelkich niezbędnych robót zabezpieczających , normami oraz dokumentacją techniczną i tymczasowychprojektami, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i sztuką budowlaną; zorganizowanie, prowadzenie, nadzorowanie i zabezpieczanie Robót; organizację ruchu na czas realizacji Robót (projekt, wykonanie, utrzymanie, likwidacja); likwidację wad stwierdzonych jeśli takie zostały Zlecający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy miejsce wykonania Prac najpóźniej w trakcie wykonywanych Robótdniu rozpoczęcia prac, a także w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi; uczestniczenie w odbiorach poszczególnych elementów Inwestycji dokonywanych przez Inwestora lub właściwe organy budowlane; uzyskanie w imieniu Xxxxxxxxx ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub pozwoleń częściowych, jeżeli Inwestor zrezygnuje z prac, które nie pozwolą na uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie całości Inwestycji. Wykonawca podejmuje się wykonania całości Robót niezbędnych zapewnić Wykonawcy dostęp do realizacji Inwestycji, w zakresie określonym Umową, w tym Dokumentacją Techniczną. Wykonawca jest również zobowiązany do dostarczenia wszelkich niezbędnych materiałów, urządzeń wody oraz do wykonania wszelkich prac niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, również tych, których konieczność ujawni się w trakcie realizacji Robót, a które można było przewidzieć na podstawie Dokumentacji Technicznej, obowiązujących przepisów, norm i zasad sztuki budowlanej. Wykonawca jest zobowiązany także, w ramach Wynagrodzenia, do wykonania i doręczenia Inwestorowi kompletnej dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej, powykonawczej Inwestycji i innych dokumentów niezbędnych do weryfikacji przez Inwestora poprawności wykonania Xxxxx. W ramach Inwestycji mogą być prowadzone inne prace równolegle z Robotami. Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania z wykonawcami innych prac w taki sposób, aby wszystkie roboty przebiegały bez zakłóceń i przestojów, przy czym obowiązek koordynacji spoczywa na Inwestorze, który dołoży wszelkich starań, aby tak koordynować innymi pracami, aby nie powodowały one znacznych zakłóceń i przestojów prac wykonywanych przez Wykonawcę zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym. Roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę przy użyciu zasobów osobowych, maszyn budowlanych oraz materiałów zapewnionych przez Wykonawcę Inwestor może ograniczyć zakres Robót jednakże w kwocie nie większej niż 10% wartości Robót wskazanej w Kosztorysie Ofertowym, zwalniając Wykonawcę z obowiązku wykonania określonego zakresu prac na co najmniej dziesięć dni roboczych przed ich rozpoczęciem i jednocześnie zmniejszając odpowiednio wysokość Wynagrodzenia należnego Wykonawcy bez konieczności zmiany Umowy aneksem. Wyliczenie kwoty ograniczenia nastąpi na podstawie cen z Kosztorysu Ofertowego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe utrzymanie Terenu Budowy w tym porządek, higienę, czystość i bezpieczeństwo realizacji Robót oraz porządek na drogach dojazdowych do Terenu Budowyenergii elektrycznej.

Przedmiot umowy. Inwestor zlecaW ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży, dostarczenia oraz montażu 16 komputerów mini PC z systemem operacyjnym i dedykowanym oprogramowaniem aplikacyjnym, zwanym Oprogramowaniem. Szczegółowy Opis Przedmiotu Umowy oraz parametry techniczne Przedmiotu Umowy stanowi załącznik nr …. (SWIZ) W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do: dostarczenia Przedmiotu Umowy we własnym zakresie, na swój koszt i ryzyko do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, dokonania rozładunku, wniesienia, złożenia oraz zamontowania dostarczonego wyposażenia w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego, instalacji i konfiguracji systemu w 16 komputerach mini PC, przekazania szczegółowej specyfikacji montażu Zamawiającemu, przekazania Zamawiającemu dokumentacji technicznej, szczegółowych instrukcji obsługi i montażu, eksploatacji i konserwacji dostarczonego wyposażenia oraz certyfikatów, świadectw jakości, atestów, patentów, jeśli posiada, kart gwarancyjnych i deklaracji zgodności, przekazania Zamawiającemu licencji do systemu operacyjnego dla wszytkach dostarczonych urządzeń i dedykowanego oprogramowania aplikacyjnego stanowiącej załącznik nr …. do Umowy, świadczenia serwisu gwarancyjnego dotyczącego całego przedmiotu zamówienia, przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi Przedmiotu Umowy dla 2 Pracowników Zamawiającego zakończonego wydaniem stosownego zaświadczenia. Wykonawca oświadcza, że parametry techniczne i użytkowe Przedmiotu Umowy będą zgodne z załącznikiem nr …. (SIWZ) do Umowy. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z niniejszej Umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokumenty te stanowią integralną część Umowy. Wykonawca oświadcza, że urządzenia będące Przedmiotem Umowy będą fabrycznie nowe, wolna od wad fizycznych i prawnych i stanowią jego własność oraz że nie są obciążone jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu Oprogramowania zainstalowanego na dostarczonych 16 komputerach mini PC, a Wykonawca przyjmuje Zamawiający wskutek zawarcia niniejszej Umowy jest upoważniony do realizacji za Wynagrodzeniem Roboty w celu wykonania Inwestycji zgodnie korzystania z wymogami SIWZ oraz z przekazaną Dokumentacją Techniczną i Harmonogramem Rzeczowo-FinansowymOprogramowania zainstalowanego na ww. Zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje w szczególności: wykonanie wszelkich prac przygotowawczych, które są niezbędne do rozpoczęcia i wykonania Inwestycji w sposób prawidłowy i zgodny z przepisami polskiego prawa oraz sztuką budowlaną; wykonanie wszelkich niezbędnych robót zabezpieczających i tymczasowych, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i sztuką budowlaną; zorganizowanie, prowadzenie, nadzorowanie i zabezpieczanie Robót; organizację ruchu na czas realizacji Robót (projekt, wykonanie, utrzymanie, likwidacja); likwidację wad stwierdzonych w trakcie wykonywanych Robót, a także w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi; uczestniczenie w odbiorach poszczególnych elementów Inwestycji dokonywanych urządzeniach dostarczonych przez Inwestora lub właściwe organy budowlane; uzyskanie w imieniu Xxxxxxxxx ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub pozwoleń częściowych, jeżeli Inwestor zrezygnuje z prac, które nie pozwolą na uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie całości InwestycjiWykonawcę. Wykonawca podejmuje się wykonania całości Robót niezbędnych ponosi ryzyko związane z dostawą, rozładunkiem, montażem, ustawieniem, instalacją, rozruchem Przedmiotu Umowy do realizacji Inwestycji, w zakresie określonym Umowączasu podpisania protokołu odbioru przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne Przedmiotu Umowy, w tym Dokumentacją Techniczną. Wykonawca jest również zobowiązany do dostarczenia wszelkich niezbędnych materiałów, urządzeń oraz do wykonania wszelkich prac niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, również tych, których konieczność ujawni się w trakcie realizacji Robót, a które można było przewidzieć na podstawie Dokumentacji Technicznej, obowiązujących przepisów, norm i zasad sztuki budowlanej. Wykonawca jest zobowiązany także, w ramach Wynagrodzenia, do wykonania i doręczenia Inwestorowi kompletnej dokumentacji powykonawczejza ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym inwentaryzacji geodezyjnejpraw autorskich, powykonawczej Inwestycji patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i innych dokumentów niezbędnych przemysłowe, pozostające w związku z wprowadzeniem Przedmiotu Umowy do weryfikacji przez Inwestora poprawności wykonania Xxxxx. W ramach Inwestycji mogą być prowadzone inne prace równolegle z Robotami. Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania z wykonawcami innych prac w taki sposób, aby wszystkie roboty przebiegały bez zakłóceń i przestojów, przy czym obowiązek koordynacji spoczywa obrotu na Inwestorze, który dołoży wszelkich starań, aby tak koordynować innymi pracami, aby nie powodowały one znacznych zakłóceń i przestojów prac wykonywanych przez Wykonawcę zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym. Roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę przy użyciu zasobów osobowych, maszyn budowlanych oraz materiałów zapewnionych przez Wykonawcę Inwestor może ograniczyć zakres Robót jednakże w kwocie nie większej niż 10% wartości Robót wskazanej w Kosztorysie Ofertowym, zwalniając Wykonawcę z obowiązku wykonania określonego zakresu prac na co najmniej dziesięć dni roboczych przed ich rozpoczęciem i jednocześnie zmniejszając odpowiednio wysokość Wynagrodzenia należnego Wykonawcy bez konieczności zmiany Umowy aneksem. Wyliczenie kwoty ograniczenia nastąpi na podstawie cen z Kosztorysu Ofertowego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe utrzymanie Terenu Budowy w tym porządek, higienę, czystość i bezpieczeństwo realizacji Robót oraz porządek na drogach dojazdowych do Terenu Budowyterytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przedmiot umowy. Inwestor zlecaPrzedmiotem Umowy jest zakup i dostawa na warunkach określonych w Umowie, a fabrycznie nowej suwnicy STS [określanej jako : „Suwnica STS”] która spełnia wymagania techniczne wyszczególnione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia [dalej : „Przedmiot Umowy”]. Przedmiot Umowy obejmuje również świadczenie przez Wykonawcę usług serwisowych i naprawczych (nieodpłatnych i odpłatnych) wobec Suwnicy STS na warunkach określonych w Umowie i Umowie Serwisowej. Wykonawca przyjmuje oświadcza i zapewnia, iż Suwnica STS w Terminie Dostawy będzie fabrycznie nowa, kompletna, gotowa do realizacji za Wynagrodzeniem Roboty w celu wykonania Inwestycji eksploatacji, będzie spełniała wszelkie normy techniczne i prawne, będzie mogła być używana zgodnie z wymogami SIWZ oraz obowiązującym prawem, wolna od wad prawnych i fizycznych, w szczególności nie będzie przedmiotem zastawu, zajęcia, nie będzie toczyło się żadne postępowanie w związku z przekazaną Dokumentacją Techniczną i Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym. Zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje w szczególności: wykonanie wszelkich prac przygotowawczych, które są niezbędne do rozpoczęcia i wykonania Inwestycji w sposób prawidłowy i zgodny z przepisami polskiego prawa oraz sztuką budowlaną; wykonanie wszelkich niezbędnych robót zabezpieczających i tymczasowych, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i sztuką budowlaną; zorganizowanie, prowadzenie, nadzorowanie i zabezpieczanie Robót; organizację ruchu na czas realizacji Robót (projekt, wykonanie, utrzymanie, likwidacja); likwidację wad stwierdzonych w trakcie wykonywanych Robót, a także w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi; uczestniczenie w odbiorach poszczególnych elementów Inwestycji dokonywanych przez Inwestora lub właściwe organy budowlane; uzyskanie w imieniu Xxxxxxxxx ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub pozwoleń częściowych, jeżeli Inwestor zrezygnuje z prac, które Suwnicą STS ani też nie pozwolą na uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie całości Inwestycjibędzie ona obciążona jakimikolwiek prawami osób trzecich. Wykonawca podejmuje obowiązany jest realizować Umowę z zachowaniem najwyższej staranności, w zgodzie z najlepszymi standardami i normami znajdującymi zastosowanie do poszczególnych zakresów wchodzących w skład Przedmiotu Umowy. Przeniesienie własności i przeniesienie posiadania Suwnicy STS przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego nastąpi na podstawie pisemnego Protokołu Odbioru podpisanego przez obie Strony, którego wzór stanowi Załącznik Nr 6 do Umowy [dalej : „Protokół Odbioru”]. Do momentu podpisania Protokołu Odbioru Suwnicy STS Wykonawca ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za Suwnicę STS (w tym ryzyko przypadkowej utraty i uszkodzenia) i jest zobowiązany do ubezpieczenia Suwnicy STS od wszelkich ryzyk. Zamawiający zobowiązuje się wykonania całości Robót do odebrania Suwnicy STS pod warunkiem, iż będzie ona zgodna z Umową oraz do zapłacenia Wykonawcy Ceny za Przedmiot Umowy na warunkach określonych w § 4 Umowy. Cena za Przedmiot Umowy zawiera wszelkie koszty związane z należytym wykonaniem wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy i Umowy Serwisowej przez Wykonawcę, w tym w szczególności związane z dostawą, rozładunkiem, montażem, testami i ubezpieczeniem oraz serwisem Suwnicy STS na warunkach określonych w Umowie i Umowie Serwisowej. Wykonawca oświadcza i zapewnia, iż uzyskał całość informacji niezbędnych do realizacji InwestycjiUmowy na warunkach w niej określonych, dokonał wszechstronnej analizy trudności i ryzyk jakie mogą wystąpić w związku z realizacją Umowy i zobowiązuje się do wykonania Umowy na warunkach w niej określonych. Zdanie poprzedzające nie wyłącza ewentualnego zastosowania § 10 Umowy. Na potrzeby Umowy przez określenie "dzień roboczy" rozumieć należy każdy dzień kalendarzowy z wyjątkiem tych wskazanych w ustawie z 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. 1951 nr 4 poz. 28), oraz sobót, z kolei pod określeniem "dzień" rozumieć należy każdy dzień kalendarzowy. Wykonawca zapewnia, że posiada ważną polisę ubezpieczeniową OC zapewniającą ochronę w zakresie określonym Umową, w tym Dokumentacją Technicznądziałalności odpowiadającej Przedmiotowi Umowy na sumę gwarancyjną nie mniejszą aniżeli równowartość 8.000.000,00 (słownie: osiem milionów) euro. Wykonawca jest również zobowiązany do dostarczenia wszelkich niezbędnych materiałów, urządzeń oraz do wykonania wszelkich prac niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, również tych, których konieczność ujawni okaże dokument polisy OC na każdorazowe żądanie Zamawiającego i obowiązuje się w trakcie realizacji Robót, a które można było przewidzieć na podstawie Dokumentacji Technicznej, obowiązujących przepisów, norm i zasad sztuki budowlanej. Wykonawca jest zobowiązany także, w ramach Wynagrodzenia, do wykonania i doręczenia Inwestorowi kompletnej dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej, powykonawczej Inwestycji i innych dokumentów niezbędnych do weryfikacji przez Inwestora poprawności wykonania Xxxxx. W ramach Inwestycji mogą być prowadzone inne prace równolegle z Robotami. Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania z wykonawcami innych prac w taki sposób, aby wszystkie roboty przebiegały bez zakłóceń i przestojów, przy czym obowiązek koordynacji spoczywa na Inwestorze, który dołoży wszelkich starań, aby tak koordynować innymi pracami, aby nie powodowały one znacznych zakłóceń i przestojów prac wykonywanych przez Wykonawcę zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym. Roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę przy użyciu zasobów osobowych, maszyn budowlanych oraz materiałów zapewnionych przez Wykonawcę Inwestor może ograniczyć zakres Robót jednakże w kwocie nie większej niż 10% wartości Robót wskazanej w Kosztorysie Ofertowym, zwalniając Wykonawcę z obowiązku wykonania określonego zakresu prac zachować ważność polisy OC na co najmniej dziesięć dni roboczych przed ich rozpoczęciem równorzędnych warunkach przecz cały okres obowiązywania Umowy. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w niniejszym ustępie, Wykonawca nieodwołalnie upoważnia Zamawiającego do zawarcia stosownej umowy ubezpieczenia OC na koszt i jednocześnie zmniejszając odpowiednio wysokość Wynagrodzenia należnego ryzyko Wykonawcy bez konieczności zmiany Umowy aneksemi zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu na jego pierwsze żądanie koszty z tym związane w terminie 7 (siedmiu) dni. Wyliczenie kwoty ograniczenia nastąpi na podstawie cen z Kosztorysu Ofertowego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe utrzymanie Terenu Budowy w tym porządek, higienę, czystość i bezpieczeństwo realizacji Robót oraz porządek na drogach dojazdowych do Terenu Budowy§ 2.

Przedmiot umowy. Inwestor zleca, 1. Na mocy niniejszej umowy Zlecający zleca a Wykonawca przyjmuje do za wynagrodzeniem zlecenie, którego przedmiotem jest świadczenie na rzecz Zleceniodawcy usług w zakresie wykonywania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej (wodno – kanalizacyjnej), określonych w art. 25 i 26 ustawy prawo budowlane, na terenie i podczas realizacji za Wynagrodzeniem Roboty inwestycji w celu wykonania Inwestycji zgodnie postaci budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wymogami SIWZ oraz z przekazaną Dokumentacją Techniczną i Harmonogramem Rzeczowo-Finansowymgarażem podziemnym kat. Zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje obiektu budowlanego XIII wraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Botanicznej w Częstochowie, w tym w szczególności: - inspektor zaznajamia się z dokumentacją projektową, z umową o wykonanie wszelkich prac przygotowawczychrobót budowlanych, które są niezbędne warunkami pozwolenia na budowę, jak również z terenem, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami; - zwraca się z odpowiednim wnioskiem pisemnym do rozpoczęcia Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. o przeprowadzenie w dokumentacji zmian i poprawek w terminie uzgodnionym z wykonawcą, w razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej wad lub niedokładności albo też konieczności wprowadzenia w dokumentacji zmian w celu zastosowania innych rozwiązań konstrukcyjnych lub innych materiałów niż przewidziane w dokumentacji projektowej lub w celu osiągnięcia oszczędności i obniżenia kosztów budowy; - inspektor nadzoru zezwala lub wnioskuje do projektanta o wprowadzenie zmian; - kontrola, jakości wykonywanych robót, wbudowanych elementów i stosowanych materiałów, zgodności robót z warunkami pozwolenia na budowę, przepisami techniczno – budowlanymi normami państwowymi, zasadami bezpieczeństwa obiektu w toku budowy i przyszłego użytkowania oraz z zasadami współczesnej wiedzy technicznej; - kontrola zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową umową oraz specyfikacją; - kontrola cen kosztorysowych i nie narażanie Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A. na wysokie koszty robót budowlanych; - kontrola ilości i wartości wykonanych robót przed odbiorem zakończonego przedmiotu umowy; - kontrola prawidłowości zafakturowania wykonanych robót; - kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy (rozbiórki) i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania Inwestycji robót; -inspektor nadzoru ma obowiązek nadzorować prace objęte jego zakresem branżowym raz w sposób prawidłowy tygodniu tak, aby była zapewniona skuteczność nadzoru. W przypadkach szczególnych Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. określi częstotliwość i zgodny terminy bytności inspektora na budowie. Inspektor może wskazywać na konieczność zwiększenia częstotliwości kontroli na terenie budowy. - w czasie każdorazowego pobytu na budowie inspektor ma obowiązek dokonania bieżącego przeglądu dziennika budowy (rozbiórki) oraz potwierdzenia swojej bytności i dokonywanych czynności stosownym zapisem; - inspektor w porozumieniu z przepisami polskiego prawa inspektorem koordynatorem oraz sztuką budowlaną; wykonanie wszelkich niezbędnych robót zabezpieczających i tymczasowychkierownikiem budowy rozstrzyga wątpliwości natury technicznej powstałe w toku wykonywania robót, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i sztuką budowlaną; zorganizowanie, prowadzenie, nadzorowanie i zabezpieczanie Robót; organizację ruchu na czas realizacji Robót (projekt, wykonanie, utrzymanie, likwidacja); likwidację wad stwierdzonych zasięgając w trakcie wykonywanych Robót, a także razie potrzeby opinii autora projektu lub rzeczoznawców. W sprawach objętych zakresem nadzoru autorskiego wyznaczonym w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi; uczestniczenie w odbiorach poszczególnych elementów Inwestycji dokonywanych przez Inwestora lub właściwe organy budowlane; uzyskanie w imieniu Xxxxxxxxx ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budowę inspektor działa w uzgodnieniu z przedstawicielem nadzoru autorskiego. - inspektor ma obowiązek sprawdzania posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw, jakości, wyników badań) dotyczących dostarczanych elementów prefabrykowanych i innych wyrobów, jak też w miarę potrzeby dokonuje oceny, jakości elementów prefabrykowanych na placu budowy przed ich wbudowaniem lub pozwoleń częściowychw wytwórni elementów; -inspektor ma obowiązek czuwania nad przestrzeganiem zakazu wbudowywania materiałów i wyrobów niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; - w razie stwierdzenia niezgodności wykonywania robót branżowych z dokumentacją techniczną, jeżeli Inwestor zrezygnuje z pracnieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący podwyższenie kosztów budowy bądź mogących narazić Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. na straty, inspektor nadzoru zwraca na to uwagę inspektorowi koordynatorowi (inspektorowi nadzoru inwestorskiego) kierownikowi budowy i podejmuje odpowiednie decyzje, które nie pozwolą wpisuje do dziennika budowy, wyznaczając termin ich wykonania i zawiadomienia o nich na uzyskanie piśmie Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A., wykonawcę i autora projektu; - inspektor ma obowiązek każdorazowo zawiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Częstochowie w wypadkach naruszenia prawa budowlanego w zakresie jego specjalności, stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska, a także o rażących nieprawidłowościach lub uchybieniach technicznych; - w razie konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych każdorazowo inspektor spisuje, wspólnie z inspektorem koordynatorem (inspektorem nadzoru inwestorskiego), kierownikiem budowy i przedstawicielem nadzoru autorskiego protokół konieczności, podając przybliżony koszt tych robót i występuje z wnioskiem pisemnym do inwestora w sprawie ich wykonania oraz opracowania w miarę potrzeby, dla tych robót niezbędnej dokumentacji. O wyrażeniu zgody przez Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. na wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych, o których stanowi zapis powyżej Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A powiadamia wszystkich zainteresowanych pisemnie w terminie 7 dni od wpłynięcia wniosku.; - w razie pilnej potrzeby wykonania robót dodatkowych wynikających z konieczności zapobieżenia bezpośredniemu niebezpieczeństwu, zabezpieczenia robót już wykonanych lub usunięcia strat, inspektor jest obowiązany podjąć wiążącą decyzję, co do wykonania takich robót dodatkowych. O powziętej decyzji inspektor każdorazowo powiadamia pisemnie niezwłocznie inspektora koordynatora (inspektora nadzoru inwestorskiego) oraz Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A wraz ze szczególnym uzasadnieniem. - inspektor ma obowiązek sprawdzenia robót ulegających zakryciu lub zanikających najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych po zgłoszeniu przez kierownika budowy zapisów w dzienniku budowy; - inspektor ma obowiązek stwierdzenia wykonania przez służbę geodezyjną po wykonawczych pomiarów inwentaryzacyjnych w sytuacji w której dotyczą one robót branżowych z zakresu obowiązków Wykonawcy; - na obiektach lub robotach, w których realizowane są roboty branżowe funkcję inspektora-koordynatora pełni inspektor nadzoru robót budowlanych. - po zakończeniu robót oraz po wykonaniu przewidzianych w odrębnych przepisach i umowie prób i sprawdzeń, inspektor potwierdza w dzienniku budowy zapis kierownika budowy o pozwoleniu na użytkowanie całości Inwestycji. Wykonawca podejmuje się wykonania całości Robót gotowości obiektu lub robót branżowych do odbioru - inspektor sprawdza kompletność przedstawionych przez wykonawcę dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do realizacji Inwestycji, w zakresie określonym Umową, w tym Dokumentacją Techniczną. Wykonawca jest również zobowiązany do dostarczenia wszelkich niezbędnych materiałów, urządzeń oraz do wykonania wszelkich prac niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, również tych, których konieczność ujawni się w trakcie realizacji Robótprzeprowadzenia odbioru, a które można było przewidzieć na podstawie Dokumentacji Technicznej, obowiązujących przepisów, norm ich prawidłowość potwierdza własnoręcznym podpisem oraz dołącza do nich opracowaną przez siebie pisemną ocenę jakości wraz z jej uzasadnieniem; - inspektor jest obowiązany każdorazowo do uczestniczenia w czynnościach odbioru obiektu lub robót branżowych i zasad sztuki budowlanej. Wykonawca jest zobowiązany także, w ramach Wynagrodzenia, przekazywania ich do wykonania i doręczenia Inwestorowi kompletnej dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej, powykonawczej Inwestycji i innych dokumentów niezbędnych użytkowania; - do weryfikacji przez Inwestora poprawności wykonania Xxxxx. W ramach Inwestycji mogą być prowadzone inne prace równolegle z Robotami. Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania z wykonawcami innych prac w taki sposób, aby wszystkie roboty przebiegały bez zakłóceń i przestojów, przy czym obowiązek koordynacji spoczywa na Inwestorze, który dołoży wszelkich starań, aby tak koordynować innymi pracami, aby nie powodowały one znacznych zakłóceń i przestojów prac wykonywanych przez Wykonawcę podstawowych obowiązków inspektora należy kontrola prawidłowości zafakturowania wykonanych robót zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym. Roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę przy użyciu zasobów osobowych, maszyn budowlanych oraz materiałów zapewnionych przez Wykonawcę Inwestor może ograniczyć zakres Robót jednakże w kwocie nie większej niż 10% wartości Robót wskazanej w Kosztorysie Ofertowym, zwalniając Wykonawcę z obowiązku wykonania określonego zakresu prac na co najmniej dziesięć dni roboczych przed ich rozpoczęciem i jednocześnie zmniejszając odpowiednio wysokość Wynagrodzenia należnego Wykonawcy bez konieczności zmiany Umowy aneksem. Wyliczenie kwoty ograniczenia nastąpi na podstawie cen z Kosztorysu Ofertowego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe utrzymanie Terenu Budowy w tym porządek, higienę, czystość i bezpieczeństwo realizacji Robót oraz porządek na drogach dojazdowych do Terenu Budowy.z:

Przedmiot umowy. Inwestor zlecaPrzedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych dla potrzeb Zamawiającego, a określonych w załączniku nr 2 do Umowy i zgodnych z ofertą Wykonawcy z dnia ………..……., stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. Przedmiot Umowy, o którym mowa w ust. 1 obejmuje także opracowanie projektów graficznych i wizualizacji materiałów promocyjnych oraz ich przekazanie Zamawiającemu. Dostawy materiałów promocyjnych będą realizowane sukcesywnie, w miarę rzeczywistego zapotrzebowania Zamawiającego, na podstawie i zgodnie ze złożonym przez Zamawiającego zamówieniem. Wykonawca przyjmuje może przystąpić do realizacji za Wynagrodzeniem Roboty w celu wykonania Inwestycji danego zamówienia, po pisemnym lub mailowym zaakceptowaniu przez Zamawiającego ostatecznej wersji projektów graficznych zamówionych materiałów promocyjnych. Wykonawca oświadcza, że materiały promocyjne będące przedmiotem niniejszej Umowy: są fabrycznie nowe, dobrej jakości, charakteryzują się należytą estetyką oraz starannością wykonania; posiadają wszelkie parametry techniczne oraz funkcje niezbędne do prawidłowego korzystania zgodnie z wymogami SIWZ oraz z przekazaną Dokumentacją Techniczną jego przeznaczeniem; posiadają wszelkie wymagane prawem atesty i Harmonogramem Rzeczowoświadectwa dopuszczające je do obrotu na terenie Polski; nie są obciążone jakimikolwiek ograniczonymi prawami rzeczowymi ustanowionymi na rzecz osób trzecich, jak również nie są przedmiotem jakichkolwiek postępowań sądowych, administracyjnych, czy też sądowo-Finansowym. Zakres obowiązków administracyjnych, których konsekwencją jest (mogłoby być) ograniczenie czy też wyłączenie prawa Wykonawcy obejmuje do rozporządzania nimi; nie naruszają praw na dobrach niematerialnych podmiotów trzecich; przekazane zostaną Zamawiającemu w szczególności: wykonanie wszelkich prac przygotowawczychstanie kompletnym i nienaruszonym, które są niezbędne do rozpoczęcia i wykonania Inwestycji obejmującymw szczególności opakowanie zabezpieczające przed uszkodzeniem/zniszczeniem w sposób prawidłowy i zgodny z przepisami polskiego prawa oraz sztuką budowlaną; wykonanie wszelkich niezbędnych robót zabezpieczających i tymczasowych, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i sztuką budowlaną; zorganizowanie, prowadzenie, nadzorowanie i zabezpieczanie Robót; organizację ruchu na czas realizacji Robót (projekt, wykonanie, utrzymanie, likwidacja); likwidację wad stwierdzonych w trakcie wykonywanych Robóttransporcie, a także w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi; uczestniczenie w odbiorach poszczególnych elementów Inwestycji dokonywanych przez Inwestora lub właściwe organy budowlane; uzyskanie w imieniu Xxxxxxxxx ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub pozwoleń częściowych, jeżeli Inwestor zrezygnuje umożliwiającym normalne korzystanie zgodnie z prac, które nie pozwolą na uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie całości Inwestycjiich przeznaczeniem. Wykonawca podejmuje się wykonania całości Robót niezbędnych do realizacji Inwestycjioświadcza, w zakresie określonym Umową, w tym Dokumentacją Technicznąże posiada doświadczenie oraz potencjał techniczny umożliwiający należyte wykonanie Umowy. Wykonawca jest również zobowiązany do dostarczenia wszelkich niezbędnych materiałów, urządzeń oraz do wykonania wszelkich prac niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, również tych, których konieczność ujawni się w trakcie realizacji Robót, a które można było przewidzieć na podstawie Dokumentacji Technicznej, obowiązujących przepisów, norm i zasad sztuki budowlanej. Wykonawca jest zobowiązany także, w ramach Wynagrodzenia, do wykonania i doręczenia Inwestorowi kompletnej dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej, powykonawczej Inwestycji i innych dokumentów niezbędnych do weryfikacji przez Inwestora poprawności wykonania Xxxxx. W ramach Inwestycji mogą być prowadzone inne prace równolegle będzie realizował Umowę z Robotami. Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania z wykonawcami innych prac w taki sposób, aby wszystkie roboty przebiegały bez zakłóceń i przestojów, zachowaniem należytej staranności przy czym obowiązek koordynacji spoczywa na Inwestorze, który dołoży wszelkich starań, aby tak koordynować innymi pracami, aby nie powodowały one znacznych zakłóceń i przestojów prac wykonywanych przez Wykonawcę zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym. Roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę przy użyciu zasobów osobowych, maszyn budowlanych oraz materiałów zapewnionych przez Wykonawcę Inwestor może ograniczyć zakres Robót jednakże w kwocie nie większej niż 10% wartości Robót wskazanej w Kosztorysie Ofertowym, zwalniając Wykonawcę z obowiązku wykonania określonego zakresu prac na co najmniej dziesięć dni roboczych przed ich rozpoczęciem i jednocześnie zmniejszając odpowiednio wysokość Wynagrodzenia należnego Wykonawcy bez konieczności zmiany Umowy aneksem. Wyliczenie kwoty ograniczenia nastąpi na podstawie cen z Kosztorysu Ofertowego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe utrzymanie Terenu Budowy w tym porządek, higienę, czystość i bezpieczeństwo realizacji Robót oraz porządek na drogach dojazdowych do Terenu Budowyuwzględnieniu zawodowego charakteru wykonywanej działalności.

Przedmiot umowy. Inwestor zlecaW wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający w oparciu o złożoną przez Wykonawcę Ofertę, stanowiącą załącznik nr 1 do umowy, zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji za Wynagrodzeniem Roboty zobowiązuje się wykonać roboty budowlane pn.: „Remont Domu Aktora w celu wykonania Inwestycji Opolu”, zwane dalej przedmiotem umowy lub remontem. Przedmiot niniejszej umowy został szczegółowo opisany w OPZ i postanowieniach niniejszej umowy (wraz z załącznikami, stanowiącymi jej integralną część) i winien być wykonany zgodnie z wymogami SIWZ informacjami tam podanymi z uwzględnieniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Przedmiot umowy obejmuje wszystkie czynności (prawne i faktyczne) i roboty wymagane obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności budowlanego) lub wskazane w niniejszej umowie, w tym w OPZ oraz stosowanie zasad wiedzy technicznej. Przedmiot umowy obejmuje cały proces remontu, w tym sporządzenie koniecznych opinii i ekspertyz, uzyskanie niezbędnych uzgodnień, pozwoleń na prowadzenie prac (np. pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wykonania prac – o ile będą wymagane), wykonanie robót budowlanych, dostawę i montaż wszystkich urządzeń i instalacji wraz z przekazaną Dokumentacją Techniczną ich uruchomieniem (w tym rejestracją danego urządzenia w UDT - o ile będzie wymagane), przedłożenie dokumentacji powykonawczej i Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym. Zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje stosownych instrukcji, udział w szczególności: wykonanie wszelkich prac przygotowawczychczynnościach odbiorowych, które są niezbędne do rozpoczęcia i wykonania Inwestycji w sposób prawidłowy i zgodny z przepisami polskiego prawa zgłoszenie oraz sztuką budowlaną; wykonanie wszelkich niezbędnych robót zabezpieczających i tymczasowych, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i sztuką budowlaną; zorganizowanie, prowadzenie, nadzorowanie i zabezpieczanie Robót; organizację ruchu uzyskanie koniecznych zezwoleń na czas realizacji Robót użytkowanie (projekt, wykonanie, utrzymanie, likwidacjao ile będą wymagane); likwidację wad stwierdzonych w trakcie wykonywanych Robót, a także dopełnienie wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem wykonanych robót budowlanych (o ile będą wymagane). Jeżeli w okresie udzielonej gwarancji treści umowy i rękojmi; uczestniczenie jej załączników nie zostało jednoznacznie wskazane, że konkretny obowiązek związany z wykonaniem remontu spoczywa na Zamawiającym należy interpretować, że obciąża on Wykonawcę i jest wliczony w odbiorach poszczególnych elementów Inwestycji dokonywanych przez Inwestora wynagrodzenie Wykonawcy, określone w § 5 ust. 1 umowy. Na każde żądanie Zamawiającego lub właściwe organy budowlane; uzyskanie w imieniu Xxxxxxxxx ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub pozwoleń częściowychNadzoru inwestorskiego, jeżeli Inwestor zrezygnuje z prac, które nie pozwolą na uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie całości Inwestycji. Wykonawca podejmuje się wykonania całości Robót niezbędnych do realizacji Inwestycji, w zakresie określonym Umową, w tym Dokumentacją Techniczną. Wykonawca jest również zobowiązany do dostarczenia wszelkich niezbędnych materiałów, urządzeń oraz do wykonania wszelkich prac niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, również tych, których konieczność ujawni się w trakcie realizacji Robót, a które można było przewidzieć na podstawie Dokumentacji Technicznej, obowiązujących przepisów, norm i zasad sztuki budowlanej. Wykonawca jest zobowiązany także, w ramach Wynagrodzenia, do wykonania i doręczenia Inwestorowi kompletnej dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej, powykonawczej Inwestycji i innych dokumentów niezbędnych do weryfikacji przez Inwestora poprawności wykonania Xxxxx. W ramach Inwestycji mogą być prowadzone inne prace równolegle z Robotami. Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do współdziałania materiałów i urządzeń certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z wykonawcami Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normy innych prac w taki sposóbpaństw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. Zamawiający oświadcza, aby wszystkie roboty przebiegały bez zakłóceń i przestojów, przy czym obowiązek koordynacji spoczywa że posiada prawo dysponowania nieruchomością na Inwestorze, który dołoży wszelkich starań, aby tak koordynować innymi pracami, aby nie powodowały one znacznych zakłóceń i przestojów prac wykonywanych przez Wykonawcę zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym. Roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę przy użyciu zasobów osobowych, maszyn budowlanych oraz materiałów zapewnionych przez Wykonawcę Inwestor może ograniczyć zakres Robót jednakże w kwocie nie większej niż 10% wartości Robót wskazanej w Kosztorysie Ofertowym, zwalniając Wykonawcę z obowiązku wykonania określonego zakresu prac na co najmniej dziesięć dni roboczych przed ich rozpoczęciem i jednocześnie zmniejszając odpowiednio wysokość Wynagrodzenia należnego Wykonawcy bez konieczności zmiany Umowy aneksem. Wyliczenie kwoty ograniczenia nastąpi na podstawie cen z Kosztorysu Ofertowego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe utrzymanie Terenu Budowy w tym porządek, higienę, czystość i bezpieczeństwo realizacji Robót oraz porządek na drogach dojazdowych do Terenu Budowycele budowlane.

Przedmiot umowy. Inwestor zlecaPrzedmiotem Umowy na zaprojektowanie i budowę stanowisk zasilania kontenerów chłodniczych jest zaprojektowanie i wybudowanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” stanowisk zasilania dla 216 (dwustu szesnastu) kontenerów termicznych (chłodniczych) na terenie Terminalu Kontenerowego na Ostrowie Grabowskim w porcie Szczecin przy ulicy Hryniewieckiego oraz uzyskanie ostatecznego i prawomocnego pozwolenia na użytkowanie, a Wykonawca przyjmuje do realizacji za Wynagrodzeniem Roboty w celu wykonania Inwestycji zgodnie z wymogami SIWZ wraz z Załącznikami, ofertą Wykonawcy, Umową na zaprojektowanie i budowę stanowisk zasilania kontenerów chłodniczych, zasadami wiedzy technicznej, najlepszą wiedzą i doświadczeniem Wykonawcy, przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz z przekazaną Dokumentacją Techniczną zachowaniem najwyższej staranności [dalej jako: „Przedmiot Umowy”]. Przedmiot Umowy obejmuje cały proces inwestycyjny, w tym sporządzenie dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (jeśli będzie wymagana), wykonanie robót budowlanych, dostawę i Harmonogramem Rzeczowomontaż wszystkich maszyn, urządzeń, instalacji wraz z ich uruchomieniem a także przedłożenie dokumentacji powykonawczej i stosownych instrukcji, odbiór robót budowlanych oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Do dyspozycji Wykonawcy jest wykonana już dokumentacja, która została opisana w ROZDZIALE V ust. 6 SIWZ. Wykonawca dokona kwalifikacji zmian opisanych w Programie Funkcjonalno- Użytkowym w kontekście Prawa Budowlanego i przeprowadzi właściwe postępowanie administracyjne umożliwiające prowadzenie prac budowlanych: Zamawiający dopuszcza realizowanie inwestycji na podstawie wykonanej już dokumentacji projektowej (jeśli zmiany wymagane przez Zamawiającego w Programie Funkcjonalno-FinansowymUżytkowym zostaną zakwalifikowane przez projektanta Wykonawcy jako nieistotne) lub w drodze uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (jeśli zmiany wymagane przez Zamawiającego w Programie Funkcjonalno-Użytkowym zostaną zakwalifikowane przez projektanta Wykonawcy jako istotne). Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie ostatecznego i prawomocnego pozwolenia na użytkowanie dla Przedmiotu Umowy. Zakres obowiązków Wykonawcy dokumentacji projektowej, do której opracowania obowiązany jest Wykonawca, obejmuje w szczególności: wykonanie wszelkich prac przygotowawczychopracowanie wstępnych założeń projektowych - projektu koncepcyjnego przedstawiającego rozwiązania inwestycji, które są niezbędne będącej Przedmiotem Umowy, uwzględniającego założenia wynikające z Załącznika Nr 2 do rozpoczęcia SIWZ – Programu Funkcjonalno-Użytkowego; opracowanie szczegółowych badań geotechnicznych w oparciu o przekazaną przez Zamawiającego dokumentację geologiczną, jeżeli Wykonawca uzna przekazaną dokumentację za wystarczającą. W przypadku uznania przez Wykonawcę, że przekazana dokumentacja geologiczna jest w jakimkolwiek stopniu niewystarczająca, wówczas Wykonawca ma obowiązek przeprowadzenia badań geologicznych na własny koszt i wykonania Inwestycji ryzyko; opracowanie wielobranżowego projektu budowlano - wykonawczego w sposób prawidłowy zakresie wynikającym z właściwego rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i zgodny z formy projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wymaganych przepisami polskiego prawa oraz sztuką budowlaną; wykonanie wszelkich niezbędnych robót zabezpieczających opinii, uzgodnień, zgód i tymczasowychpozwoleń, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i sztuką budowlaną; zorganizowanie, prowadzenie, nadzorowanie i zabezpieczanie Robót; organizację ruchu na czas realizacji Robót (projekt, wykonanie, utrzymanie, likwidacja); likwidację wad stwierdzonych w trakcie wykonywanych Robót, a także w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi; uczestniczenie w odbiorach poszczególnych elementów Inwestycji dokonywanych przez Inwestora lub właściwe organy budowlane; uzyskanie w imieniu Xxxxxxxxx ostatecznej tym decyzji o zmianie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub pozwoleń częściowychbudowę, jeżeli Inwestor zrezygnuje z practym, które nie pozwolą na uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie całości Inwestycji. Wykonawca podejmuje się wykonania całości Robót niezbędnych do realizacji Inwestycjiże dopuszczalne jest także realizowanie prac budowlanych w ramach istniejącego pozwolenia, w zakresie określonym Umowąwypadku zakwalifikowania przez projektanta Wykonawcy jako nieistotnych zmian wymaganych przez Zamawiającego w Programie Funkcjonalno-Użytkowym; opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; opracowanie przedmiaru robót umożliwiającego rozliczenie inwestycji; opracowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym harmonogramu realizacji inwestycji będącej Przedmiotem Umowy z wyszczególnieniem etapów planowanych prac oraz harmonogramu płatności, w tym Dokumentacją Techniczną. Wykonawca jest również zobowiązany do dostarczenia wszelkich niezbędnych materiałów, urządzeń oraz do wykonania wszelkich prac niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu z uwzględnieniem treści § 10 Umowy, również tych, których konieczność ujawni się w trakcie realizacji Robót, a które można było przewidzieć na podstawie Dokumentacji Technicznej, obowiązujących przepisów, norm i zasad sztuki budowlanej. Wykonawca jest zobowiązany także, w ramach Wynagrodzenia, do wykonania i doręczenia Inwestorowi kompletnej ; opracowanie dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnejniezbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów. Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności: wszystkie prace związane z uzgodnieniem, powykonawczej Inwestycji budową i oddaniem do eksploatacji; przygotowanie terenu pod inwestycję będącą Przedmiotem Umowy wraz z niezbędnymi pracami demontażowymi/rozbiórkowymi istniejących elementów zagospodarowania; oprócz prac związanych z posadowieniem pośrednim, w zakres wchodzi likwidacja kolizji infrastruktury podziemnej oraz właściwe podłączenie projektowanych rozdzielnic, umożliwiających podłączenie kontenerów. Po stronie Wykonawcy leży obowiązek uzyskania wszelkich wymaganych przepisami prawa powszechnie obowiązującego pozwoleń, zgłoszeń, zezwoleń, uzgodnień, opinii oraz innych dokumentów niezbędnych wymaganych do weryfikacji przez Inwestora poprawności wykonania Xxxxxprawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy. W ramach Inwestycji mogą być prowadzone inne prace równolegle z RobotamiSzczegółowy zakres Przedmiotu Umowy określa Program Funkcjonalno – Użytkowy, stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest przyjmuje do współdziałania z wykonawcami innych prac wiadomości i akceptuje, że Przedmiot Umowy będzie realizowany na terenie Portu Morskiego w Szczecinie, na terenie czynnego terminala przeładunkowo – składowego Zamawiającego, a wszelkie prace powinny być zaplanowanie i realizowane w taki sposób, aby wszystkie roboty przebiegały bez zakłóceń nie zakłócały pracy operacyjnej terminala przeładunkowo – składowego Zamawiającego. Wykonawca potwierdza, iż zapoznał się z dokumentacją , która została opisana w ROZDZIALE V ust. 6 SIWZ, dokonał oględzin Terenu Budowy i przestojównie wnosi żadnych zastrzeżeń co do możliwości realizacji Przedmiotu Umowy na warunkach w nim określonych. Gdziekolwiek w dokumentach dotyczących inwestycji będącej Przedmiotem Umowy przywołane zostaną konkretne normy i przepisy, przy czym obowiązek koordynacji spoczywa które spełniać mają materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wykonane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania przywołanych norm i przepisów, o ile w warunkach Umowy na Inwestorzezaprojektowanie i budowę stanowisk zasilania kontenerów chłodniczych nie postanowi się inaczej. W przypadku, który dołoży wszelkich starańgdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, aby tak koordynować innymi pracamimogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż przywołane normy, aby nie powodowały one znacznych zakłóceń lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i przestojów prac wykonywanych pisemnego zatwierdzenia. Różnice pomiędzy przywołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowymi przedłożone do pisemnego zatwierdzenia Zamawiającemu. Roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę przy użyciu zasobów osobowych, maszyn budowlanych oraz materiałów zapewnionych przez Wykonawcę Inwestor może ograniczyć zakres Robót jednakże w kwocie nie większej niż 10% wartości Robót wskazanej w Kosztorysie Ofertowym, zwalniając Wykonawcę z obowiązku wykonania określonego zakresu prac na co najmniej dziesięć dni roboczych przed ich rozpoczęciem i jednocześnie zmniejszając odpowiednio wysokość Wynagrodzenia należnego Wykonawcy bez konieczności zmiany Umowy aneksem. Wyliczenie kwoty ograniczenia nastąpi Prezydent Miasta Szczecin na podstawie cen z Kosztorysu Ofertowegoprzedstawionego Raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji będącej Przedmiotem Umowy wydał decyzję ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe utrzymanie Terenu Budowy „Terminal Kontenerowy na Ostrowie Grabowskim w tym porządekPorcie Szczecin”, higienę, czystość i bezpieczeństwo realizacji Robót oraz porządek na drogach dojazdowych która x.xx. określiła wymagania ochrony środowiska konieczne do Terenu Budowyuwzględnienia w projekcie budowlanym. Decyzja stanowi załącznik do Programu Funkcjonalno – Użytkowego.

Przedmiot umowy. Inwestor zleca, a Wykonawca przyjmuje Na podstawie Umowy Uczelnia przenosi na Pracownika naukowego wszelkie Prawa Własności Intelektualnej przysługujące Uczelni w stosunku do realizacji za Wynagrodzeniem Roboty w celu wykonania Inwestycji zgodnie Wyników Badań naukowych oraz Know-how związanego z wymogami SIWZ tymi Wynikami / do Wyników Prac rozwojowych oraz Know-how związanego z przekazaną Dokumentacją Techniczną i Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym. Zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje w szczególności: wykonanie wszelkich prac przygotowawczych, które są niezbędne do rozpoczęcia i wykonania Inwestycji w sposób prawidłowy i zgodny z przepisami polskiego prawa oraz sztuką budowlaną; wykonanie wszelkich niezbędnych robót zabezpieczających i tymczasowychtymi Wynikami, zgodnie z przepisami obowiązującego postanowieniami art. 86d-h Prawa o szkolnictwie wyższym. Wskazane powyżej przeniesienie praw następuje w dniu podpisania Umowy. Przeniesienie Praw Własności Intelektualnej obejmuje w szczególności przeniesienie na Pracownika naukowego następujących praw: do wykorzystywania i udostępniania Wyników Badań naukowych oraz Know-how związanego z tymi Wynikami / Wyników Prac rozwojowych oraz Know-how związanego z tymi Wynikami; do wystąpienia o ochronę dla Wyników Badań naukowych / Wyników Prac rozwojowych poprzez uzyskanie patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub topografii, lub prawa wyłącznego do odmiany roślin; autorskich praw majątkowych do wszelkich utworów związanych z Wynikami Badań naukowych / Wynikami Prac rozwojowych; wszelkich innych Praw Własności Intelektualnych przysługujących Uczelni w stosunku do Wyników Badań naukowych oraz Know-how związanego z tymi Wynikami / do Wyników Prac rozwojowych oraz Know-how związanego z tymi Wynikami. W odniesieniu do autorskich praw majątkowych do utworów przeniesienie nastąpi na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym: produkcji wytworów w oparciu o utwór oraz korzystanie z tego utworu w inny sposób na potrzeby produkcji; utrwalania i sztuką budowlanązwielokrotniania utworu, w szczególności wytwarzania dowolną techniką jego egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; zorganizowanieprzekazywania egzemplarzy utworu lub ich nośników dowolnym osobom na dowolnej podstawie prawnej (w tym na podstawie umowy użyczenia, prowadzenienajmu, nadzorowanie i zabezpieczanie Robót; organizację ruchu na czas realizacji Robót (projekt, wykonanie, utrzymanie, likwidacjadzierżawy); likwidację wad stwierdzonych udostępniania utworu publicznie, w trakcie wykonywanych Robóttym wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi; uczestniczenie w odbiorach poszczególnych elementów Inwestycji dokonywanych przez Inwestora lub właściwe organy budowlane; uzyskanie w imieniu Xxxxxxxxx ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub pozwoleń częściowych, jeżeli Inwestor zrezygnuje z prac, które nie pozwolą na uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie całości Inwestycji. Wykonawca podejmuje się wykonania całości Robót niezbędnych do realizacji Inwestycji, w zakresie określonym Umową, w tym Dokumentacją Techniczną. Wykonawca jest również zobowiązany do dostarczenia wszelkich niezbędnych materiałów, urządzeń oraz do wykonania wszelkich prac niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, również tych, których konieczność ujawni się w trakcie realizacji Robót, a które można było przewidzieć na podstawie Dokumentacji Technicznej, obowiązujących przepisów, norm i zasad sztuki budowlanej. Wykonawca jest zobowiązany także, w ramach Wynagrodzenia, do wykonania i doręczenia Inwestorowi kompletnej dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej, powykonawczej Inwestycji i innych dokumentów niezbędnych do weryfikacji przez Inwestora poprawności wykonania Xxxxx. W ramach Inwestycji mogą być prowadzone inne prace równolegle z Robotami. Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania z wykonawcami innych prac publicznego udostępniania w taki sposób, aby wszystkie roboty przebiegały bez zakłóceń każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i przestojóww czasie przez siebie wybranym; dokonywania i wykorzystywania opracowań utworu, przy czym obowiązek koordynacji spoczywa na Inwestorze, który dołoży wszelkich starań, aby tak koordynować innymi pracami, aby nie powodowały one znacznych zakłóceń i przestojów prac wykonywanych przez Wykonawcę zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym. Roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę przy użyciu zasobów osobowych, maszyn budowlanych oraz materiałów zapewnionych przez Wykonawcę Inwestor może ograniczyć zakres Robót jednakże w kwocie nie większej niż 10% wartości Robót wskazanej w Kosztorysie Ofertowym, zwalniając Wykonawcę z obowiązku wykonania określonego zakresu prac na co najmniej dziesięć dni roboczych przed ich rozpoczęciem i jednocześnie zmniejszając odpowiednio wysokość Wynagrodzenia należnego Wykonawcy bez konieczności zmiany Umowy aneksem. Wyliczenie kwoty ograniczenia nastąpi na podstawie cen z Kosztorysu Ofertowego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe utrzymanie Terenu Budowy w tym porządekwszelkich modyfikacji, higienęzmian i ulepszeń oraz wyrażania zgody na dokonywanie takich czynności przez inne osoby; w zakresie programu komputerowego także: trwałego lub czasowego zwielokrotnienia oprogramowania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie oraz – jeśli czynności te wymagają zwielokrotnienia oprogramowania – wprowadzania, czystość wyświetlania, stosowania, przekazywania i bezpieczeństwo realizacji Robót przechowywania tego oprogramowania, a także wyrażania zgody na wykonywanie tych czynności; tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w oprogramowaniu i korzystania z tak zmienionego oprogramowania oraz porządek wyrażania zgody na drogach dojazdowych dokonywanie takich czynności przez inne osoby; rozpowszechniania, w tym licencjonowania, użyczenia lub najmu, oprogramowania lub jego kopii; wprowadzenia oprogramowania do Terenu Budowysieci Internet, w tym udostępnianie oprogramowania w modelu cloud computing. Przeniesienie Praw Własności Intelektualnej obejmuje również przeniesienie informacji, utworów wraz z własnością nośników, na których utwory te utrwalono, i doświadczeniami technicznymi, jeżeli są one potrzebne do komercjalizacji.

Przedmiot umowy. Inwestor zlecaZamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji za Wynagrodzeniem wykonania, roboty budowlane niezbędne do oddania przewidzianego Umową zadania inwestycyjnego pn. „Roboty budowlane polegające na przebudowie nieruchomości zlokalizowanej w celu wykonania Inwestycji Łodzi, przy ul. Żeromskiego 88" opisane Dokumentacją projektową stanowiącą załącznik Nr 1 do umowy, zgodnie z wymogami SIWZ oraz Ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik Nr 2 do umowy i zgodnie z przekazaną Dokumentacją Techniczną zasadami wiedzy technicznej i Harmonogramem Rzeczowo-Finansowymobowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Zakres obowiązków Wykonawcy zamówienia obejmuje w szczególności: wykonanie roboty budowlane w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową, dostawę i montaż projektowanego wyposażenia (meble i sprzęt) zgodnie z dokumentacją projektową, uzyskanie wszelkich prac przygotowawczychostatecznych zezwoleń, które są decyzji, uzgodnień oraz opinii wymaganych przez prawo, niezbędnych do pełnego wykonania Umowy wraz z pozwoleniem na użytkowanie i poniesienia kosztów ich uzyskania. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do reprezentowania w celu realizacji obowiązków. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane Dokumentacją projektową roboty budowlane, niezbędne do rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy wraz z dostawą i wykonania Inwestycji montażem urządzeń. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności w zapisach zawartych w Umowie oraz dokumentacji projektowej, zaistniałe rozbieżności należy tłumaczyć zgodnie z celem niniejszej Umowy w sposób prawidłowy zapewniający prawidłową realizację Inwestycji. W szczególności w przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości lub sprzeczności w treści Umowy oraz dokumentów należy mieć na względzie, iż zamiarem Zamawiającego i zgodny celem niniejszej Umowy jest zapewnienie najlepszej jakości i funkcjonalności obiektu stanowiącego Przedmiot Umowy oraz zgodności przedmiotu Umowy z przepisami polskiego prawa oraz sztuką budowlaną; wykonanie wszelkich niezbędnych robót zabezpieczających obowiązującymi normami i tymczasowychprzepisami. Strony zgodnie ustalają w myśl art. 65 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145,1495), zgodnie że w przypadku ujawnienia rozbieżności lub sprzeczności w treści Umowy lub dokumentów przyjmować się będzie znaczenie i treść korzystniejszą pod względem zapewnienia, jakości wykonania przedmiotu Umowy, analogicznie też w przypadku ujawnienia wątpliwości lub sprzeczności, co do zakresu obowiązków Wykonawcy pierwszeństwo będzie nadawać się znaczeniu stwierdzającemu istnienie obowiązku, pomijać się będzie zaś znaczenia zmierzające do zwolnienia Wykonawcy z przepisami obowiązującego prawa i sztuką budowlaną; zorganizowanie, prowadzenie, nadzorowanie i zabezpieczanie Robót; organizację ruchu na czas realizacji Robót (projekt, wykonanie, utrzymanie, likwidacja); likwidację wad stwierdzonych w trakcie wykonywanych Robót, a także w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi; uczestniczenie w odbiorach poszczególnych elementów Inwestycji dokonywanych przez Inwestora lub właściwe organy obowiązku. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane; uzyskanie w imieniu Xxxxxxxxx ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub pozwoleń częściowych, jeżeli Inwestor zrezygnuje z prac, które nie pozwolą na uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie całości Inwestycji. Wykonawca podejmuje się wykonania całości Robót niezbędnych zostały wyszczególnione w przedmiarze robót, a są konieczne do realizacji Inwestycjiprzedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym, bez prawa do oddzielnego wynagrodzenia. Wykonanie robót budowlanych, które nie zostały wyszczególnione w zakresie określonym Umowąprzedmiarze robót, w tym Dokumentacją Techniczną. Wykonawca jest również zobowiązany a są konieczne do dostarczenia wszelkich niezbędnych materiałów, urządzeń oraz do wykonania wszelkich prac niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, również tych, których konieczność ujawni się w trakcie realizacji Robót, a które można było przewidzieć na podstawie Dokumentacji Technicznej, obowiązujących przepisów, norm i zasad sztuki budowlanej. Wykonawca jest zobowiązany także, w ramach Wynagrodzenia, do wykonania i doręczenia Inwestorowi kompletnej dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej, powykonawczej Inwestycji i innych dokumentów niezbędnych do weryfikacji przez Inwestora poprawności wykonania Xxxxx. W ramach Inwestycji mogą być prowadzone inne prace równolegle z Robotami. Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania z wykonawcami innych prac w taki sposób, aby wszystkie roboty przebiegały bez zakłóceń i przestojów, przy czym obowiązek koordynacji spoczywa na Inwestorze, który dołoży wszelkich starań, aby tak koordynować innymi pracami, aby nie powodowały one znacznych zakłóceń i przestojów prac wykonywanych przez Wykonawcę Umowy zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowymprojektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrębnej umowy. Roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę przy użyciu zasobów osobowych, maszyn budowlanych oraz materiałów zapewnionych przez Wykonawcę Inwestor może ograniczyć zakres Robót jednakże w kwocie nie większej niż 10% wartości Robót wskazanej w Kosztorysie Ofertowym, zwalniając Wykonawcę z obowiązku wykonania określonego zakresu prac na co najmniej dziesięć dni roboczych przed ich rozpoczęciem i jednocześnie zmniejszając odpowiednio wysokość Wynagrodzenia należnego Wykonawcy bez konieczności zmiany Umowy aneksem. Wyliczenie kwoty ograniczenia nastąpi na podstawie cen z Kosztorysu Ofertowego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe utrzymanie Terenu Budowy w tym porządek, higienę, czystość i bezpieczeństwo realizacji Robót oraz porządek na drogach dojazdowych do Terenu BudowyZałączony przedmiar ma charakter pomocniczy.

Przedmiot umowy. Inwestor zlecaZgodnie z ofertą z dnia ……… r. wybraną w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) Wykonawca zapewni realizację przedmiotu zamówienia pn. „Kompleksowa informatyzacja Szpitalnego Systemu Informatycznego (SSI) w zakresie części medycznej (HIS, EDM, Eusługi) oraz systemu do analiz zarządczych” dla Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie, Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji za Wynagrodzeniem Roboty wykonania dostawy i usługi opisane w SWZ i niniejszej umowie. Zakres przedmiotu Umowy został opisany w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy i obejmuje w szczególności etapy: Dostawa licencji SSI Wdrożenie oprogramowania SSI Instruktaże Budowa szkieletowej sieci światłowodowej wraz z adaptacją serwerowni zapasowej wraz z niezbędnymi dostawami, montażem i uruchomieniem Budowa sieci komputerowej oraz WIFI Infrastruktura sprzętowa Sprzęt będący przedmiotem dostawy winien być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2021 roku, nieużywany, nieuszkodzony, nieobciążony prawami osób trzecich oraz winien spełniać normy bezpieczeństwa. W celu wykonania Inwestycji uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że: z zastrzeżeniem zmian dopuszczalnych przez przepisy prawa i Umowę – przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z wymogami SIWZ Ofertą Wykonawcy oraz SWZ z przekazaną Dokumentacją Techniczną i Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym. Zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje uwzględnieniem wszelkich zmian oraz wyjaśnień udzielonych w szczególności: wykonanie wszelkich prac przygotowawczychodpowiedzi na pytania Wykonawców, które są niezbędne do rozpoczęcia miały miejsce w toku postępowania poprzedzającego zawarcie Umowy, Wykonawca nie odpowiada za działanie i wykonania Inwestycji utrzymanie infrastruktury Zamawiającego nie dostarczonej w sposób prawidłowy i zgodny z przepisami polskiego prawa oraz sztuką budowlaną; wykonanie wszelkich niezbędnych robót zabezpieczających i tymczasowychramach niniejszej umowy, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i sztuką budowlaną; zorganizowanie, prowadzenie, nadzorowanie i zabezpieczanie Robót; organizację ruchu na czas realizacji Robót (projekt, wykonanie, utrzymanie, likwidacja); likwidację wad stwierdzonych w trakcie wykonywanych Robót, a także w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi; uczestniczenie w odbiorach poszczególnych elementów Inwestycji dokonywanych przez Inwestora lub właściwe organy budowlane; uzyskanie w imieniu Xxxxxxxxx ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub pozwoleń częściowych, jeżeli Inwestor zrezygnuje z prac, które nie pozwolą na uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie całości Inwestycji. Wykonawca podejmuje się wykonania całości Robót niezbędnych do realizacji Inwestycjichyba że nieprawidłowe działanie Szpitalnego Systemu Informatycznego jest następstwem działania Wykonawcy powodującego nieprawidłowe działanie infrastruktury Zamawiającego, w zakresie określonym Umowąszczególności wadliwej konfiguracji, Wykonawca w przypadku stwierdzenia niezgodności w konfiguracji Sprzętu, oprogramowania lub usług z wymaganą przez System konfiguracją, powiadomi niezwłocznie o tym Dokumentacją Techniczną. Wykonawca jest również zobowiązany do dostarczenia wszelkich niezbędnych materiałów, urządzeń oraz do wykonania wszelkich prac niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, również tych, których konieczność ujawni się fakcie Zamawiającego i wspomoże w trakcie realizacji Robót, a które można było przewidzieć na podstawie Dokumentacji Technicznej, obowiązujących przepisów, norm i zasad sztuki budowlanej. Wykonawca jest zobowiązany także, w ramach Wynagrodzenia, do wykonania i doręczenia Inwestorowi kompletnej dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej, powykonawczej Inwestycji i innych dokumentów niezbędnych do weryfikacji przez Inwestora poprawności wykonania Xxxxx. W ramach Inwestycji mogą być prowadzone inne prace równolegle z Robotami. Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania z wykonawcami innych prac w taki sposób, aby wszystkie roboty przebiegały bez zakłóceń i przestojów, przy czym obowiązek koordynacji spoczywa na Inwestorze, który dołoży wszelkich starań, aby tak koordynować innymi pracami, aby nie powodowały one znacznych zakłóceń i przestojów prac wykonywanych przez Wykonawcę zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym. Roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę przy użyciu zasobów osobowych, maszyn budowlanych oraz materiałów zapewnionych przez Wykonawcę Inwestor może ograniczyć zakres Robót jednakże w kwocie nie większej niż 10% wartości Robót wskazanej w Kosztorysie Ofertowym, zwalniając Wykonawcę z obowiązku wykonania określonego zakresu prac na co najmniej dziesięć dni roboczych przed ich rozpoczęciem i jednocześnie zmniejszając odpowiednio wysokość Wynagrodzenia należnego Wykonawcy bez konieczności zmiany Umowy aneksem. Wyliczenie kwoty ograniczenia nastąpi na podstawie cen z Kosztorysu Ofertowego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe utrzymanie Terenu Budowy w tym porządek, higienę, czystość i bezpieczeństwo realizacji Robót oraz porządek na drogach dojazdowych do Terenu Budowyodpowiedniej konfiguracji personel Zamawiającego.

Przedmiot umowy. Inwestor zlecaPrzedmiotem Umowy jest: kompleksowe wytworzenie przez Wykonawcę dzieła w postaci Systemu, spełniającego wymagania Zamawiającego opisane w Umowie oraz Opisie Przedmiotu Zamówienia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji za Wynagrodzeniem Roboty następnie, wdrożenie Systemu spełniającego wymagania z Umowy na podstawie odebranej przez Zamawiającego Analizy, Opisu przedmiotu zamówienia oraz na zasadach opisanych w celu wykonania Inwestycji zgodnie z wymogami SIWZ Umowie i Załącznikach, gwarantującego osiągnięcie celów, rezultatów i wskaźników Projektu wraz ze skonfigurowaniem i zainstalowaniem przez Wykonawcę Systemu na Środowisku Produkcyjnym; opracowanie i dostarczenie Dokumentacji określonej w Umowie, w tym Dokumentacji Użytkownika oraz z przekazaną Dokumentacją Techniczną i Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym. Zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje w szczególności: wykonanie wszelkich prac przygotowawczych, które są niezbędne do rozpoczęcia i wykonania Inwestycji w sposób prawidłowy i zgodny z przepisami polskiego prawa oraz sztuką budowlanąPowykonawczej; wykonanie wszelkich niezbędnych robót zabezpieczających i tymczasowych, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i sztuką budowlaną; zorganizowanie, prowadzenie, nadzorowanie i zabezpieczanie Robót; organizację ruchu na czas realizacji Robót (projekt, wykonanie, utrzymanie, likwidacja); likwidację wad stwierdzonych w trakcie wykonywanych Robót, a także w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi; uczestniczenie w odbiorach poszczególnych elementów Inwestycji dokonywanych przez Inwestora lub właściwe organy budowlane; uzyskanie w imieniu Xxxxxxxxx ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub pozwoleń częściowych, jeżeli Inwestor zrezygnuje z prac, które nie pozwolą na uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie całości Inwestycji. Wykonawca podejmuje się wykonania całości Robót niezbędnych do realizacji Inwestycjiusług integracji oraz przeprowadzenie testów, w zakresie określonym Umowąoraz zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w Załączniku nr 1 do Umowy (Opis Przedmiotu Zamówienia); udzielenie gwarancji jakości na Produkty dostarczone przez Wykonawcę w ramach Umowy, w tym Dokumentacją Technicznąna System, na zasadach opisanych w Umowie, przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do Systemu, z zastrzeżeniem postanowień Umowy o Oprogramowaniu Standardowego, w przypadku którego Wykonawca udziela oraz zapewnia Zamawiającemu udzielenie licencji; przeprowadzenie instruktaży w zakresie i zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1 do Umowy (Opis Przedmiotu Zamówienia); świadczenie przez Wykonawcę Usług Utrzymania na zasadach określonych w § 9 Umowy, świadczenie przez Wykonawcę Usług Modyfikacji w ramach maksymalnego limitu 4200 Roboczogodzin na zasadach określonych w § 10 Umowy, wykonanie innych obowiązków oraz świadczeń Wykonawcy opisanych niniejszą Umową. Wykonawca jest również zobowiązany W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że – z zastrzeżeniem zmian dopuszczalnych przez przepisy prawa i Umowę – przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do dostarczenia Umowy (Opis Przedmiotu Zamówienia), z uwzględnieniem wszelkich niezbędnych materiałówzmian oraz wyjaśnień udzielonych w odpowiedzi na pytania Wykonawców, urządzeń oraz do wykonania wszelkich prac niezbędnych do prawidłowej które miały miejsce w toku postępowania poprzedzającego zawarcie Umowy. Zakres świadczeń Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu Umowy może zostać sprecyzowany lub – w granicach dopuszczalnych przez przepisy prawa i Umowę – zmodyfikowany w Analizie zaakceptowanej na zasadach przewidzianych Umową. Zobowiązania Wykonawcy, o których mowa w ust. 1 świadczone są w zamian za maksymalne wynagrodzenie wskazane w § 11 ust. 1 Umowy, również tych, których konieczność ujawni się w trakcie realizacji Robót, a które można było przewidzieć na podstawie Dokumentacji Technicznej, obowiązujących przepisów, norm i zasad sztuki budowlanej. Wykonawca jest zobowiązany także, w ramach Wynagrodzenia, do wykonania i doręczenia Inwestorowi kompletnej dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej, powykonawczej Inwestycji i innych dokumentów niezbędnych do weryfikacji przez Inwestora poprawności wykonania Xxxxx. W ramach Inwestycji mogą być prowadzone inne prace równolegle z Robotami. Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania z wykonawcami innych prac w taki sposób, aby wszystkie roboty przebiegały bez zakłóceń i przestojów, przy czym obowiązek koordynacji spoczywa wynagrodzenie za Usługę Modyfikacji rozliczane jest w ramach maksymalnego limitu 4200 Roboczogodzin. Zamawiający nie jest zobowiązany do wykorzystania limitu Roboczogodzin na InwestorzeUsługi Modyfikacji. Strony zgodnie potwierdzają, który dołoży wszelkich starań, aby tak koordynować innymi pracami, aby nie powodowały one znacznych zakłóceń że podstawowym celem współpracy w ramach Umowy jest zapewnienie Zamawiającemu możliwości korzystania z Systemu realizującego wszystkie funkcje oraz parametry przewidziane Umową oraz osiągnięcie celów i przestojów wskaźników Projektu określonych w Załączniku nr 1 do Umowy (Opis Przedmiotu Zamówienia) . Szczegółowy zakres prac wykonywanych przez Wykonawcę zgodnie oraz sposób realizacji przedmiotu Umowy określają Załącznik nr 1 do Umowy (Opis Przedmiotu Zamówienia) wraz z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym. Roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę przy użyciu zasobów osobowych, maszyn budowlanych oraz materiałów zapewnionych przez Wykonawcę Inwestor może ograniczyć zakres Robót jednakże w kwocie nie większej niż 10% wartości Robót wskazanej w Kosztorysie Ofertowym, zwalniając Wykonawcę z obowiązku wykonania określonego zakresu prac na co najmniej dziesięć dni roboczych przed ich rozpoczęciem i jednocześnie zmniejszając odpowiednio wysokość Wynagrodzenia należnego Wykonawcy bez konieczności zmiany Umowy aneksem. Wyliczenie kwoty ograniczenia nastąpi na podstawie cen z Kosztorysu Ofertowego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe utrzymanie Terenu Budowy w tym porządek, higienę, czystość i bezpieczeństwo realizacji Robót oraz porządek na drogach dojazdowych załącznikami do Terenu BudowyUmowy.

Przedmiot umowy. Inwestor zlecaWszelkie terminy pisane w Umowie powierzenia z wielkiej litery mają znaczenie nadane im w Umowie, a chyba że Umowa powierzenia wyraźnie stanowi inaczej. W związku z wykonywaniem Umowy, Administrator danych powierza Procesorowi do przetwarzania dane osobowe osób fizycznych, do których Procesor będzie miał dostęp w związku z realizacją Umowy (dalej jako: „Dane osobowe”) na zasadach określonych w Umowie powierzenia, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej. Z tytułu wykonywania świadczeń określonych w Umowie powierzenia Procesorowi nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie ponad wynagrodzenie określone w Umowie. W sytuacjach, w których Wykonawca przyjmuje nie posiada statusu odrębnego, niezależnego od Zamawiającego administratora danych osobowych, Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w niniejszej Umowie powierzenia. W przypadku posiadania przez Wykonawcę statusu administratora danych osobowych zastosowanie mają postanowienia ust. 5-6 poniżej. W związku ze świadczeniem usług przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, Zamawiający może udostępnić Wykonawcy dane osobowe, których jest administratorem. Niezależnym, odrębnym od Zamawiającego administratorem tak udostępnionych danych osobowych staje się Wykonawca. Tak udostępnione dane osobowe Wykonawca przetwarza w celu zawarcia lub wykonania Umowy (podstawą ich przetwarzania jest niezbędność do realizacji za Wynagrodzeniem Roboty umowy lub podjęcie działań na żądanie Zamawiającego przed zawarciem ew. umowy), w celach rachunkowych i podatkowych (podstawą ich przetwarzania są przepisy prawa) oraz w celu wykonania Inwestycji zgodnie z wymogami SIWZ oraz z przekazaną Dokumentacją Techniczną ustalenia, dochodzenia i Harmonogramem Rzeczowo-Finansowymobrony przed ewentualnymi roszczeniami (podstawą ich przetwarzania jest uzasadniony interes Wykonawcy). Zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje w szczególnościpowierzonych do przetwarzania Danych osobowych obejmuje: wykonanie wszelkich prac przygotowawczych, które są niezbędne do rozpoczęcia imiona i wykonania Inwestycji w sposób prawidłowy nazwiska; nazwy (firmy) i zgodny z przepisami polskiego prawa oraz sztuką budowlanąmiejsca prowadzenia działalności gospodarczej lub naukowej; wykonanie wszelkich niezbędnych robót zabezpieczających i tymczasowych, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i sztuką budowlanąnazwa instytucji; zorganizowanie, prowadzenie, nadzorowanie i zabezpieczanie Robótnumery telefonów; organizację ruchu na czas realizacji Robót adresy poczty elektronicznej (projekt, wykonanie, utrzymanie, likwidacjae-mail); likwidację wad stwierdzonych w trakcie wykonywanych Robót, a także w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi; uczestniczenie w odbiorach poszczególnych elementów Inwestycji dokonywanych przez Inwestora lub właściwe organy budowlane; uzyskanie w imieniu Xxxxxxxxx ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub pozwoleń częściowych, jeżeli Inwestor zrezygnuje z prac, które nie pozwolą na uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie całości Inwestycji. Wykonawca podejmuje się wykonania całości Robót niezbędnych do realizacji Inwestycjiwizerunek, w zakresie określonym Umowąprzypadku gdy przedmiotem Umowy będzie świadczenie szkoleń w trybie online; głos, w tym Dokumentacją Technicznąprzypadku gdy przedmiotem Umowy będzie świadczenie szkoleń w trybie online; stopień naukowy, stopień w zakresie sztuki, tytuł, tytuł zawodowy, funkcję w projekcie, wykształcenie, stanowisko. Wykonawca jest również zobowiązany Zakres powierzenia określony w ust. 1, może zostać w każdym momencie rozszerzony lub ograniczony przez Administratora danych. Ograniczenie lub rozszerzenie może być dokonane poprzez przesłanie przez Administratora danych do dostarczenia wszelkich niezbędnych materiałów, urządzeń oraz Procesora nowego zakresu powierzonych do wykonania wszelkich prac niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, również tych, których konieczność ujawni się w trakcie realizacji Robót, a które można było przewidzieć przetwarzania Danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej (na podstawie Dokumentacji Technicznej, obowiązujących przepisów, norm i zasad sztuki budowlanej. Wykonawca jest zobowiązany także, w ramach Wynagrodzenia, do wykonania i doręczenia Inwestorowi kompletnej dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej, powykonawczej Inwestycji i innych dokumentów niezbędnych do weryfikacji przez Inwestora poprawności wykonania Xxxxxadres e-mail Procesora: ………………………………). W ramach Inwestycji mogą być prowadzone inne prace równolegle z Robotami. Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania z wykonawcami innych prac przypadku braku odpowiedzi Procesora w taki sposób, aby wszystkie roboty przebiegały bez zakłóceń i przestojów, przy czym obowiązek koordynacji spoczywa na Inwestorze, który dołoży wszelkich starań, aby tak koordynować innymi pracami, aby nie powodowały one znacznych zakłóceń i przestojów prac wykonywanych przez Wykonawcę zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym. Roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę przy użyciu zasobów osobowych, maszyn budowlanych oraz materiałów zapewnionych przez Wykonawcę Inwestor może ograniczyć zakres Robót jednakże w kwocie nie większej niż 10% wartości Robót wskazanej w Kosztorysie Ofertowym, zwalniając Wykonawcę z obowiązku wykonania określonego zakresu prac na co najmniej dziesięć ciągu 3 dni roboczych przed ich rozpoczęciem i jednocześnie zmniejszając odpowiednio wysokość Wynagrodzenia należnego Wykonawcy bez konieczności zmiany Umowy aneksem. Wyliczenie kwoty ograniczenia nastąpi na podstawie cen z Kosztorysu Ofertowego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe utrzymanie Terenu Budowy w tym porządekod daty wysłania wiadomości przez Administratora danych przyjmuje się, higienę, czystość i bezpieczeństwo realizacji Robót oraz porządek na drogach dojazdowych do Terenu Budowyże Procesor zaakceptował zmianę zakresu powierzenia.

Przedmiot umowy. Inwestor zleca§ 2. Umowa określa zasady finansowania, a Wykonawca przyjmuje realizacji i rozliczania Projektu. Okres realizacji Projektu trwa od dnia ……………….. do realizacji za Wynagrodzeniem Roboty dnia ………………………….. Okres kwalifikowalności wydatków trwa od dnia ………….. do dnia ……….. Wydatkami kwalifikowalnymi są wydatki poniesione w celu wykonania Inwestycji związku z realizacją umowy o powierzenie grantu, w okresie kwalifikowalności wydatków, w sposób przejrzysty, racjonalny, efektywny i adekwatny do zaplanowanych przez Grantobiorcę działań i celów, które jednocześnie: zostały poniesione zgodnie z wymogami SIWZ oraz przepisami prawa krajowego i unijnego, zostały poniesione zgodnie z przekazaną Dokumentacją Techniczną umową o powierzenie grantu, zostały faktycznie poniesione przez Grantobiorcę w okresie kwalifikowalności wydatków, o którym mowa w ust. 3, zostały poniesione w związku z realizacją Projektu i Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym. Zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje w szczególności: wykonanie wszelkich prac przygotowawczych, które są niezbędne do rozpoczęcia jego prawidłowej realizacji, zostały prawidłowo udokumentowane, z wyjątkiem wydatków pośrednich, zostały zweryfikowane i wykonania Inwestycji zatwierdzone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zostały zatwierdzone przez Instytucję Pośredniczącą w sposób prawidłowy i zgodny ramach wniosku o płatność składanego przez Grantodawcę. Grantobiorca odpowiada za realizację Projektu zgodnie z przepisami polskiego prawa oraz sztuką budowlanąWnioskiem, w tym za: osiągnięcie kamieni milowych określonych we Wniosku; wykonanie wszelkich niezbędnych robót zabezpieczających i tymczasowych, działanie zgodnie z przepisami obowiązującego prawa krajowego i sztuką budowlaną; zorganizowanie, prowadzenie, nadzorowanie i zabezpieczanie Robót; organizację ruchu na czas realizacji Robót (projekt, wykonanie, utrzymanie, likwidacja); likwidację wad stwierdzonych w trakcie wykonywanych Robót, a także w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi; uczestniczenie w odbiorach poszczególnych elementów Inwestycji dokonywanych przez Inwestora lub właściwe organy budowlane; uzyskanie w imieniu Xxxxxxxxx ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub pozwoleń częściowych, jeżeli Inwestor zrezygnuje z prac, które nie pozwolą na uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie całości Inwestycji. Wykonawca podejmuje się wykonania całości Robót niezbędnych do realizacji Inwestycji, w zakresie określonym UmowąUnii Europejskiej oraz politykami wspólnotowymi, w tym Dokumentacją Technicznązwłaszcza przepisami dotyczącymi konkurencji, prawa zamówień publicznych, ochrony środowiska. Wykonawca jest również zobowiązany do dostarczenia wszelkich niezbędnych materiałów, urządzeń oraz Grantobiorca zobowiązuje się niezwłocznie i pisemnie poinformować Grantodawcę o problemach w realizacji Projektu. Grantobiorca zobowiązuje się do wykonania wszelkich prac niezbędnych umowy z zachowaniem wymaganego w tym zakresie profesjonalizmu, udzielania, na żądanie Grantodawcy, informacji związanych z realizacją przedmiotu umowy, stosowania się do prawidłowej zaleceń Grantodawcy odnośnie sposobu jej wykonania oraz niezwłocznego usuwania ewentualnych uchybień. Grantodawca może dokonywać kontroli przebiegu realizacji przedmiotu Umowy, również tych, których konieczność ujawni się Projektu oraz prawidłowości wydatkowania grantu. Grantodawca zastrzega sobie prawo dokonywania ewaluacji przebiegu realizacji umowy w trakcie jej trwania oraz jej rezultatów w okresie 5 lat od dnia zakończenia realizacji Robót, a które można było przewidzieć na podstawie Dokumentacji Technicznej, obowiązujących przepisów, norm i zasad sztuki budowlanejProjektu. Wykonawca jest zobowiązany także, Grantodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody powstałe w ramach Wynagrodzenia, do wykonania i doręczenia Inwestorowi kompletnej dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej, powykonawczej Inwestycji i innych dokumentów niezbędnych do weryfikacji przez Inwestora poprawności wykonania Xxxxx. W ramach Inwestycji mogą być prowadzone inne prace równolegle związku z Robotami. Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania z wykonawcami innych prac w taki sposób, aby wszystkie roboty przebiegały bez zakłóceń i przestojów, przy czym obowiązek koordynacji spoczywa na Inwestorze, który dołoży wszelkich starań, aby tak koordynować innymi pracami, aby nie powodowały one znacznych zakłóceń i przestojów prac wykonywanych przez Wykonawcę zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym. Roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę przy użyciu zasobów osobowych, maszyn budowlanych oraz materiałów zapewnionych przez Wykonawcę Inwestor może ograniczyć zakres Robót jednakże w kwocie nie większej niż 10% wartości Robót wskazanej w Kosztorysie Ofertowym, zwalniając Wykonawcę z obowiązku wykonania określonego zakresu prac na co najmniej dziesięć dni roboczych przed ich rozpoczęciem i jednocześnie zmniejszając odpowiednio wysokość Wynagrodzenia należnego Wykonawcy bez konieczności zmiany Umowy aneksem. Wyliczenie kwoty ograniczenia nastąpi na podstawie cen z Kosztorysu Ofertowego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe utrzymanie Terenu Budowy w tym porządek, higienę, czystość i bezpieczeństwo realizacji Robót oraz porządek na drogach dojazdowych do Terenu Budowyrealizacją umowy.

Przedmiot umowy. Inwestor Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji za Wynagrodzeniem Roboty wykonania usługę polegającą na serwisie faksów w Urzędzie Morskim w Gdyni – część 2 zamówienia, w tym również we wszelkich podległych placówkach i komórkach terenowych, obejmującym przeglądy, naprawy i konserwację wraz z odbiorem zużytych materiałów eksploatacyjnych i uszkodzonych urządzeń do utylizacji. W zakres prac serwisowych wchodzą niżej wyszczególnione prace: wykonywanie konserwacji i przeglądów technicznych z częstotliwością dwa razy w ciągu trwania umowy, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, a w szczególności: całkowity demontaż urządzenia, dokonywanie sprawdzenia urządzenia pod względem uszkodzeń mechanicznych, ocenę stanu technicznego urządzenia, odkurzanie urządzenia z wszelkich nieczystości (toner, pył z papieru i kurz), oczyszczenie układu napędowego, oczyszczenie układu zagrzewania druku (wałek dociskowy oraz grzewczy), oczyszczenie toru prowadzenia papieru (rolki poboru papieru, rolki wyjścia), smarowanie elementów układu napędowego oraz innych elementów ruchomych, montaż oczyszczonych elementów, sprawdzenie prawidłowości poboru papieru oraz wszystkich podzespołów, czyszczenie obudowy, wykonanie wydruków próbnych i testy połączeń telefonicznych w celu sprawdzenia jakości wykonanej usługi, konserwacja elementów gumowych oraz metalowych, wystawienie szczegółowej „karty serwisowej”, zawierającą wykonane czynności i będącą jednocześnie kartą gwarancyjną, naprawy polegające na usuwaniu zgłoszonych przez Zamawiającego awarii urządzeń, wynikłych w czasie eksploatacji, w tym dostawę i wymianę części zamiennych, dojazd i transport do siedziby Zamawiającego i jego poszczególnych jednostek na terenie Trójmiasta w cenie, wykonanie regulacji urządzeń w celu wykonania Inwestycji zgodnie kopii należytej (dobrej) jakości. Zamawiający zastrzega, że liczba i asortyment urządzeń określonych w załączniku nr 1a i 1b mogą podlegać zmianom w związku z wymogami SIWZ oraz z przekazaną Dokumentacją Techniczną i Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym. Zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje w szczególności: wykonanie wszelkich prac przygotowawczych, które są niezbędne do rozpoczęcia i wykonania Inwestycji w sposób prawidłowy i zgodny z przepisami polskiego prawa oraz sztuką budowlaną; wykonanie wszelkich niezbędnych robót zabezpieczających i tymczasowych, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i sztuką budowlaną; zorganizowanie, prowadzenie, nadzorowanie i zabezpieczanie Robót; organizację ruchu na czas realizacji Robót (projekt, wykonanie, utrzymanie, likwidacja); likwidację wad stwierdzonych w trakcie wykonywanych Robótzakupem nowego lub likwidacją zużytego sprzętu, a także w okresie udzielonej gwarancji zmianom lokalizacji. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o prace osób, które będą wykonywały następujące czynności: konserwacja i rękojmi; uczestniczenie w odbiorach poszczególnych elementów Inwestycji dokonywanych przez Inwestora lub właściwe organy budowlane; uzyskanie w imieniu Xxxxxxxxx ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub pozwoleń częściowychnaprawa faksów, jeżeli Inwestor zrezygnuje z prac, które nie pozwolą wykonywanie tych czynności polega na uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie całości Inwestycjiwykonywaniu pracy w sposób określony w art. Wykonawca podejmuje się wykonania całości Robót niezbędnych do realizacji Inwestycji, w zakresie określonym Umową, w tym Dokumentacją Techniczną. Wykonawca jest również zobowiązany do dostarczenia wszelkich niezbędnych materiałów, urządzeń oraz do wykonania wszelkich prac niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, również tych, których konieczność ujawni się w trakcie realizacji Robót, a które można było przewidzieć na podstawie Dokumentacji Technicznej, obowiązujących przepisów, norm i zasad sztuki budowlanej. Wykonawca jest zobowiązany także, w ramach Wynagrodzenia, do wykonania i doręczenia Inwestorowi kompletnej dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej, powykonawczej Inwestycji i innych dokumentów niezbędnych do weryfikacji przez Inwestora poprawności wykonania Xxxxx. W ramach Inwestycji mogą być prowadzone inne prace równolegle z Robotami. Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania z wykonawcami innych prac w taki sposób, aby wszystkie roboty przebiegały bez zakłóceń i przestojów, przy czym obowiązek koordynacji spoczywa na Inwestorze, który dołoży wszelkich starań, aby tak koordynować innymi pracami, aby nie powodowały one znacznych zakłóceń i przestojów prac wykonywanych przez Wykonawcę zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym. Roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę przy użyciu zasobów osobowych, maszyn budowlanych oraz materiałów zapewnionych przez Wykonawcę Inwestor może ograniczyć zakres Robót jednakże w kwocie nie większej niż 10% wartości Robót wskazanej w Kosztorysie Ofertowym, zwalniając Wykonawcę z obowiązku wykonania określonego zakresu prac na co najmniej dziesięć dni roboczych przed ich rozpoczęciem i jednocześnie zmniejszając odpowiednio wysokość Wynagrodzenia należnego Wykonawcy bez konieczności zmiany Umowy aneksem. Wyliczenie kwoty ograniczenia nastąpi na podstawie cen z Kosztorysu Ofertowego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe utrzymanie Terenu Budowy w tym porządek, higienę, czystość i bezpieczeństwo realizacji Robót oraz porządek na drogach dojazdowych do Terenu Budowy22 §1 Kodeksu Pracy.

Przedmiot umowy. Inwestor zlecaW wyniku przeprowadzonego Postępowania zakupowego, Zamawiający powierza Wykonawcy, a Wykonawca - w zamian za Wynagrodzenie przyjmuje do realizacji za Wynagrodzeniem Roboty - kompleksowe wykonanie Zadania zgodnie z Dokumentacją Projektową, Harmonogramem Rzeczowo–Finansowym, postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi przepisami prawa, Normami, zasadami wiedzy technicznej, przy zachowaniu należytej staranności, jakiej należy oczekiwać od prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie generalnego wykonawstwa robót budowlanych. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy związanych z realizacją Zadania i wynikających z zakresu Robót należy: zawiadomienie, w imieniu Xxxxxxxxxxxxx o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, właściwego organu administracji publicznej oraz Projektanta; wykonanie Robót polegających na rozbudowie parku zbiornikowego Bazy w ramach nw. Zadania: [▪]; przeprowadzenie wszystkich prób i testów, w tym rozruchu mechanicznego i technologicznego; sporządzenie Dokumentacji Powykonawczej; sporządzenie Dokumentacji Eksploatacyjnej; przygotowanie Załączników Technicznych; sporządzenie Wniosku o Pozwolenie na Użytkowanie i uzyskanie na rzecz Zamawiającego Pozwolenia na Użytkowanie; przygotowanie i przeprowadzenie rozruchu technologicznego; przeprowadzenie procedury uzyskania zatwierdzenia typu zbiorników lub przeniesienia zatwierdzenia typu zbiorników; przeprowadzenie legalizacji pierwotnej zbiorników; pozyskanie decyzji administracyjnej zezwalającej na eksploatację urządzeń podlegających pod dozór techniczny; wykonanie pozostałych Robót stanowiących Przedmiot Umowy; sporządzenie planu przeglądów i harmonogramu prac konserwacyjnych; wykonanie Serwisu Gwarancyjnego w Okresie Gwarancyjnym; skompletowanie Dokumentacji Odbiorowej; wykonanie wizualizacji i wprowadzenia sygnałów automatyki obiektowej do systemu automatyki Bazy; wykonanie tymczasowego rurociągu na potrzeby próby wytrzymałości, szczelności zbiorników oraz czynności legalizacyjnych i jego demontaż po zakończeniu prób i legalizacji; wykonanie wszelkich innych czynności niezbędnych dla realizacji Zadania; Ponadto, zakres obowiązków Wykonawcy związanych z realizacją Zadania obejmuje: zapewnienie sobie na własny koszt i ryzyko Zaplecza Budowy (w tym przyłączy mediów), począwszy od daty przekazania Wykonawcy Placu Budowy, aż do dnia protokolarnego zwrotu Zamawiającemu Placu Budowy, o którym mowa w pkt. 16.13; wykonanie niezbędnych (wynikających z map obrazujących istniejące sieci uzbrojenia Terenu Budowy) przekładek lub przebudów instalacji lub obiektów kolidujących z prowadzonymi Robotami. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy wszelkich będących w posiadaniu Zamawiającego informacji i danych dotyczących warunków na Terenie Bazy; zapewnienie nadzoru geotechnicznego w zakresie robót fundamentowych; zapewnienie nadzoru geotechnicznego w Okresie Wykonania oraz wykonanie niezbędnych inwentaryzacji, badań i zabezpieczeń dla terenów przyległych do Placu Budowy, w celu wykluczenia możliwości dochodzenia przez ich właścicieli roszczeń w stosunku do Zamawiającego; zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej Zadania w Okresie Wykonania oraz zapewnienie wykonania Inwestycji inwentaryzacji geodezyjnej dotyczącej Robót; zapewnienie nadzoru saperskiego na Placu Budowy; pozostałe prace towarzyszące i roboty tymczasowe wymienione w Specyfikacjach Technicznych; terminowe usuwanie wszelkich stwierdzonych Wad, w tym zwłaszcza wskazanych przez Xxxxxxxxxxxxx; dotrzymywanie terminów określonych w Umowie, a w szczególności w Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym; współpraca z Zamawiającym i Projektantem w zakresie koniecznym dla właściwego i terminowego wykonania Robót oraz stosowanie się do ich zaleceń; w przypadku jakichkolwiek uzasadnionych wątpliwości co do otrzymanych zaleceń, Wykonawca zobowiązany jest, przed wdrożeniem takowych zaleceń, bezzwłocznie zasięgnąć stosownych pisemnych wyjaśnień ze strony Zamawiającego; zapewnienie objęcia i stałego sprawowania funkcji Menedżera Kontraktu; zapewnienie objęcia i stałego sprawowania funkcji Kierownika Budowy oraz kierownictwa poszczególnych, branżowych elementów Robót przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i niezbędne doświadczenie, zaakceptowane przez Xxxxxxxxxxxxx; zapewnienie sobie wykwalifikowanego Personelu (w tym osób sprawujących nadzór bezpośredni) wyposażonego w sprzęt i środki ochrony osobistej i narzędzia niezbędne do realizacji Robót; zapewnienie odpowiedniego Sprzętu dla potrzeb wykonania Zadania, w tym wszelkie zadania logistyczne wymagane dla uniknięcia jakichkolwiek przestojów w realizacji Robót w związku z brakiem odpowiedniego Sprzętu lub jego awariami; zapewnienie, aby Sprzęt używany w trakcie Robót odpowiadał wymaganiom jakościowym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, tj.: posiadał właściwe certyfikaty (deklarację zgodności, aprobatę techniczną itp.), pracujący w strefie zagrożonej wybuchem spełniał kryteria nieiskrzącego i posiadał odpowiednie dopuszczenia do pracy w tych strefach; stosowanie wyłącznie Materiałów i Urządzeń oraz technologii, przewidzianych przez Dokumentację Projektową, zatwierdzonych przez Zamawiającego lub wybranych w trybie przewidzianym w pkt. 12 Umowy, zgodnych ze stosownymi przepisami prawa, wiedzy technicznej i Normami oraz odpowiadających właściwościom Zadania i wykonywanych z ich użyciem elementów Robót; zapewnienie, aby użyte Materiały oraz Urządzenia były Nowe oraz reprezentowały jakość nie gorszą niż określona w Dokumentacji Projektowej; uczestniczenie w spotkaniach i naradach koordynacyjnych, organizowanych przez …………………………………………………. na terenie Bazy, nie rzadziej niż raz w miesiącu, z udziałem Menedżera Kontraktu, Nadzoru Inwestorskiego, lub innych przedstawicieli Zamawiającego, Kierownika Budowy oraz – w miarę potrzeby – Projektanta; uczestniczenie w spotkaniach i naradach koordynacyjnych, organizowanych przez …………………………………………………… na Terenie Budowy, nie rzadziej niż raz w tygodniu, z udziałem Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego lub innych przedstawicieli Zamawiającego, Menedżera Kontraktu, Kierownika Budowy oraz – w miarę potrzeby – Projektanta, a także zapewnienie uczestnictwa w takich spotkaniach i naradach koordynacyjnych należycie przygotowanych innych przedstawicieli Wykonawcy oraz Podwykonawców, odpowiedzialnych za wykonanie elementów Robót stanowiących przedmiot danego spotkania lub narady koordynacyjnej; zapewnienie właściwego i terminowego wdrożenia ustaleń poczynionych podczas takich spotkań i narad koordynacyjnych; uzyskanie każdorazowej uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego na eksponowanie na Terenie Budowy jakichkolwiek oznaczeń, komunikatów lub innych informacji, poza przewidzianymi wprost postanowieniami Umowy lub przepisami prawa obowiązującego; uzyskanie każdorazowej uprzedniej, pisemnej zgody Koordynatora Bazy lub Kierownika Działu lub wskazanej przez niego osoby na wykonanie Robót na Xxxxxxx Xxxx; zapewnienie na własny koszt dla potrzeb wykonania Zadania wszelkich Materiałów i Urządzeń potrzebnych do wykonania pełnego zakresu Robót, w tym wykonanie wszelkich zadań logistycznych wymaganych dla uniknięcia jakichkolwiek przestojów w realizacji Robót w związku z brakami, awariami lub wadami Materiałów lub Urządzeń; koordynacja, zabezpieczenie oraz nadzorowanie elementów Robót (w tym sporządzenie i skompletowanie Dokumentacji Odbiorowej) prowadzonych przez Wykonawcę i Podwykonawców, a także zapewnienie, aby wszelkie czynności Wykonawcy i Podwykonawców związane z realizacją Zadania przebiegały bez zakłóceń i przestojów oraz w sposób bezkolizyjny i skoordynowany, powyższe obejmuje również koordynację i logistykę dostaw oraz ruchu na Terenie Budowy; koordynacja wszelkich czynności podejmowanych w ramach realizacji Zadania z pracami wykonywanymi przez innych wykonawców zaangażowanych przez Zamawiającego; wykonanie Zadania, w tym wszystkich jej instalacji i systemów objętych Dokumentacją Projektową, w taki sposób, aby uzyskały one przewidziane tamże, jak również w odnośnych Normach i przepisach prawa obowiązującego parametry i funkcje, umożliwiając wydanie przez właściwe organy administracji publicznej Pozwolenia na Użytkowanie bez opóźnień oraz późniejszą eksploatację w sposób i w warunkach zgodnych z zamierzeniami Zamawiającego; zapewnienie asysty ppoż. podczas prowadzenia prac spawalniczych na czynnych obiektach infrastruktury Zamawiającego w trakcie realizacji Umowy; przeprowadzenie rozruchu technologicznego i mechanicznego; wykonanie wszelkich niezbędnych pomiarów, prób, sprawdzeń i odbiorów, mających na celu sprawdzenie zgodności wykonanych Robót z Dokumentacją Projektową, wymaganiami wynikającymi z odpowiednich przepisów prawa obowiązującego i Norm, a także skompletowanie i dostarczenie Zamawiającemu wszelkich protokołów pomiarowych niezbędnych do odbioru Robót; zgromadzenie i przekazanie Zamawiającemu kompletu certyfikatów, atestów, deklaracji zgodności, specyfikacji technicznych, aktualnych aprobat technicznych oraz gwarancji jakości zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa odnoszących się do Materiałów i Urządzeń użytych w ramach wykonanych Robót; wykonanie i przekazanie Zamawiającemu instrukcji użytkowania, serwisu i konserwacji dla wszystkich Urządzeń znajdujących się w Obiekcie i niezbędnych do ich prawidłowej eksploatacji w pełnym zakresie funkcjonalności; uzyskanie co do zakresu swoich prac, w tym prac Podwykonawców, wszelkich pozytywnych opinii i zgód wszelkich organów administracji publicznej, służb państwowych i innych podmiotów wymaganych zgodnie z wymogami SIWZ obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności powyższy obowiązek Wykonawcy dotyczy opinii wymaganych Prawem Budowlanym, wszelkich niezbędnych dokumentów dotyczących zezwoleń na wytwarzanie urządzeń podlegających pod dozór techniczny, warunkujących uzyskanie Pozwolenia na Użytkowanie, uzyskanie świadectwa legalizacji pierwotnej zbiorników oraz decyzji zezwalających na eksploatację przez Zamawiającego urządzeń podlegających pod dozór techniczny oraz decyzji wymaganych przed uruchomieniem Bazy po rozbudowie, jako zakładu o dużym ryzyku; informowanie Zamawiającego z przekazaną Dokumentacją Techniczną wyprzedzeniem co najmniej 14 Dni o planowanych odbiorach technicznych i Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym. testach fabrycznych poszczególnych Urządzeń u producenta oraz umożliwienie Zamawiającemu, na jego wniosek, udziału i dokonania odbiorów technicznych i testów fabrycznych Urządzeń; informowanie Zamawiającego z wyprzedzeniem co najmniej 14 Dni o planowanych odbiorach technicznych poszczególnych elementów konstrukcji na Terenie Prefabrykacji oraz umożliwienie Zamawiającemu, na jego wniosek, udziału i dokonania odbiorów technicznych prefabrykowanych elementów konstrukcji; przeszkolenie personelu Zamawiającego (wskazanego przez Zamawiającego na 2 miesiące przed planowanym terminem rozpoczęcia rozruchu technologicznego) w pełnym zakresie niezbędnym dla prawidłowej obsługi, konserwacji i eksploatacji Obiektu oraz wszelkich Urządzeń i instalacji podlegających wbudowaniu lub instalacji w trakcie realizacji Zadania; szkolenia powinny zakończyć się najpóźniej na 7 Dni przed terminem rozpoczęcia rozruchu technologicznego, w razie zaś późniejszych zmian zasad obsługi, konserwacji i eksploatacji, następujących w wyniku usuwania Wad, przeprowadzenie szkoleń uzupełniających w niezbędnym zakresie; ścisłą współpracę z Zamawiającym w trakcie postępowania o wydanie Pozwolenia na Użytkowanie, w tym niezwłoczne (ale nie później niż w terminach określonych w stosownych pismach lub wezwaniach właściwych organów administracji publicznej) poinformowanie Zamawiającego i przekazanie właściwemu organowi administracji publicznej wszelkich dokumentów i informacji żądanych przez organy administracji, które okażą się niezbędne w celu uzyskania przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego Pozwolenia na Użytkowanie; terminowe i rzetelne wykonanie wszystkich innych obowiązków ciążących na Wykonawcy (w rozumieniu Prawa Budowlanego); niezwłoczne, lecz nie późniejsze niż w terminie 7 Dni od daty przekazania do Wykonawcy Dokumentacji Projektowej, informowanie Zamawiającego o wszelkich ewentualnych błędach, niekompletności lub niewłaściwej jakości jakiegokolwiek elementu Dokumentacji Projektowej, który został przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego po dacie zawarcia Umowy (powyższe nie dotyczy dokumentów udostępnionych Wykonawcy przez Zamawiającego – w jakiejkolwiek formie – na etapie Postępowania, co do których Wykonawca oświadcza, że nie zgłasza żadnych uwag ani zastrzeżeń – vide pkt 3.1.3); terminowe i rzetelne wykonanie innych, nie wymienionych powyżej, czynności niezbędnych, możliwych do przewidzenia przy zachowaniu należytej staranności, jakiej należy oczekiwać od przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie generalnego wykonawstwa robót budowlanych, w oparciu o Dokumentację Projektową i wiedzę techniczną, do prawidłowego wykonania Zadania, Odbioru Końcowego i uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie, a także prawidłowego funkcjonowania Obiektów i Bazy; bezzwłoczne powiadamianie Zamawiającego - w Okresie Wykonania - o wszelkich wiadomych Wykonawcy okolicznościach natury faktycznej lub prawnej, które mogą mieć wpływ na wykonanie Umowy; Zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje ponadto wszystkie niewymienione w szczególności: wykonanie wszelkich prac przygotowawczych, które są sposób wyraźny w Umowie prace pomocnicze oraz inne prace niezbędne do rozpoczęcia i wykonania Inwestycji w sposób prawidłowy i zgodny z przepisami polskiego prawa oraz sztuką budowlaną; wykonanie wszelkich niezbędnych robót zabezpieczających i tymczasowychrealizacji Zadania, ze względu na przyjętą przez Wykonawcę technologię realizacji Zadania. Przedmiotowe prace zostaną wykonane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i sztuką budowlaną; zorganizowanie, prowadzenie, nadzorowanie i zabezpieczanie Robót; organizację ruchu na czas realizacji Robót (projekt, wykonanie, utrzymanie, likwidacja); likwidację wad stwierdzonych w trakcie wykonywanych Robót, a także w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi; uczestniczenie w odbiorach poszczególnych elementów Inwestycji dokonywanych przez Inwestora lub właściwe organy budowlane; uzyskanie w imieniu Xxxxxxxxx ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub pozwoleń częściowych, jeżeli Inwestor zrezygnuje z prac, które nie pozwolą na uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie całości Inwestycji. Wykonawca podejmuje się wykonania całości Robót niezbędnych do realizacji Inwestycji, w zakresie określonym Umową, w tym Dokumentacją Techniczną. Wykonawca jest również zobowiązany do dostarczenia wszelkich niezbędnych materiałów, urządzeń oraz do wykonania wszelkich prac niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, również tych, których konieczność ujawni się w trakcie realizacji Robót, a które można było przewidzieć na podstawie Dokumentacji Technicznej, obowiązujących przepisów, norm i zasad sztuki budowlanej. Wykonawca jest zobowiązany także, w ramach Wynagrodzenia, do wykonania i doręczenia Inwestorowi kompletnej dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej, powykonawczej Inwestycji i innych dokumentów niezbędnych do weryfikacji przez Inwestora poprawności wykonania Xxxxx. W ramach Inwestycji mogą być prowadzone inne prace równolegle z Robotamizasadami wiedzy technicznej. Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania wykonania wszelkich czynności, chociażby niewymienionych wyraźnie powyżej lub w innych miejscach Umowy, bezpośrednio lub pośrednio związanych z wykonawcami innych prac w taki sposóbrealizacją Zadania, aby wszystkie roboty przebiegały bez zakłóceń wymaganych do prawidłowej i przestojów, przy czym obowiązek koordynacji spoczywa na Inwestorze, który dołoży wszelkich starań, aby tak koordynować innymi pracami, aby nie powodowały one znacznych zakłóceń i przestojów prac wykonywanych przez Wykonawcę terminowej realizacji Zadania zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym. Roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę przy użyciu zasobów osobowych, maszyn budowlanych oraz materiałów zapewnionych przez Wykonawcę Inwestor może ograniczyć zakres Robót jednakże w kwocie nie większej niż 10% wartości Robót wskazanej w Kosztorysie Ofertowym, zwalniając Wykonawcę z obowiązku wykonania określonego zakresu prac na co najmniej dziesięć dni roboczych przed ich rozpoczęciem i jednocześnie zmniejszając odpowiednio wysokość Wynagrodzenia należnego Wykonawcy bez konieczności zmiany Umowy aneksem. Wyliczenie kwoty ograniczenia nastąpi na podstawie cen z Kosztorysu Ofertowegozasadami wiedzy technicznej. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe utrzymanie Terenu Budowy terminowe i należyte wykonanie wszystkich swoich zobowiązań określonych w tym porządekUmowie oraz za wszelkie następstwa działania i zaniechania osób trzecich, higienęz których pomocą wykonuje swoje zobowiązania lub którym powierza ich wykonanie. W szczególności, czystość i bezpieczeństwo realizacji Robót oraz porządek postanowienia Umowy określające obowiązki ciążące na drogach dojazdowych Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Terenu BudowyPodwykonawców, zaś Wykonawca zobowiązany jest wobec Zamawiającego zapewnić ich należyte respektowanie przez Podwykonawców.

Przedmiot umowy. Inwestor zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji za Wynagrodzeniem Roboty w celu wykonania Inwestycji zgodnie z wymogami SIWZ oraz z przekazaną Dokumentacją Techniczną i Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym. Zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje w szczególności: wykonanie wszelkich prac przygotowawczych, które są niezbędne do rozpoczęcia i wykonania Inwestycji w sposób prawidłowy i zgodny z przepisami polskiego prawa oraz sztuką budowlaną; wykonanie wszelkich niezbędnych robót zabezpieczających i tymczasowych, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i sztuką budowlaną; zorganizowanie, prowadzenie, nadzorowanie i zabezpieczanie Robót; organizację ruchu na czas realizacji Robót (projekt, wykonanie, utrzymanie, likwidacja); likwidację wad stwierdzonych w trakcie wykonywanych Robót, a także w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi; uczestniczenie w odbiorach poszczególnych elementów Inwestycji dokonywanych Przedmiotem Umowy jest realizacja przez Inwestora lub właściwe organy budowlane; uzyskanie w imieniu Xxxxxxxxx ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub pozwoleń częściowych, jeżeli Inwestor zrezygnuje z prac, które nie pozwolą na uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie całości Inwestycji. Wykonawca podejmuje się wykonania całości Robót niezbędnych do realizacji InwestycjiWykonawcę, w zakresie określonym zamian za wynagrodzenie opisane Umową: dzieła w postaci przeprowadzenia Wdrożenia w ramach projektu „Kolejowe e-Bezpieczeństwo”, którego rezultatem będzie powstanie i uruchomienie działającego Systemu, na który składają się Produkty wymienione w OPZ, spełniające wymagania opisane w Umowie, w tym Dokumentacją Technicznąw OPZ; dostarczenie sprzętu wyspecyfikowanego w OPZ; świadczenie usług w ramach Asysty Technicznej w zakresie opisanym Umową; świadczenie Usług Serwisu w zakresie opisanym Umową; świadczenia Usług Utrzymania w zakresie opisanym Umową (opcjonalnie). Wykonawca jest również zobowiązany do dostarczenia wszelkich niezbędnych materiałów, urządzeń oraz do wykonania wszelkich prac niezbędnych do prawidłowej W ramach realizacji przedmiotu Umowy, również tych, których konieczność ujawni się w trakcie realizacji Robót, a które można było przewidzieć na podstawie Dokumentacji Technicznej, obowiązujących przepisów, norm i zasad sztuki budowlanej. Wykonawca jest zobowiązany także, w ramach Wynagrodzenia, do wykonania i doręczenia Inwestorowi kompletnej dokumentacji powykonawczejszczególności do: dostarczenia oraz przeniesienia na Zamawiającego własności sprzętu wskazanego w OPZ; przygotowania środowisk sprzętowo-programowych Systemu w zakresie opisanym w Umowie, w tym inwentaryzacji geodezyjnejw OPZ; stworzenia dostarczenia, powykonawczej Inwestycji zainstalowania, skonfigurowania oraz sparametryzowania w pełni funkcjonalnego Systemu spełniającego wymagania opisane w SIWZ oraz Umowie, w tym w szczególności w OPZ; przetestowania Systemu oraz, odpowiednio, jego poszczególnych części w zakresie opisanym w Umowie, w tym w OPZ; uruchomienia w pełni funkcjonalnego Systemu poprzez przeprowadzenie Startów Produkcyjnych w zakresie i terminach opisanych Umową; naprawiania Błędów i utrzymania poziomu Dostępności zgodnego z Umową w ramach Usług Serwisu; prowadzenia szkoleń oraz udzielania konsultacji w zakresie wskazanym w Umowie; modyfikowania i rozszerzania Systemu na podstawie Zamówień w ramach Asysty Technicznej albo Usług Utrzymania (opcjonalnie); przeniesienia na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do utworów wchodzących w zakres Oprogramowania Dedykowanego oraz udzielenia lub zapewnienia Zamawiającemu licencji na korzystanie z utworów wchodzących w zakres Oprogramowania Standardowego lub Oprogramowania Open Source, na zasadach opisanych w Umowie – w zakresie w jakim ich dostarczenie przewiduje Oferta; dostarczenia Zamawiającemu kompletnych i aktualnych Kodów Źródłowych Oprogramowania Dedykowanego oraz Oprogramowania Open Source – jeśli Oferta zakłada ich dostarczenie oraz Kodów Źródłowych Oprogramowania Standardowego – jeśli Oferta przewiduje jego dostarczenie oraz możliwość przekazania takiego Kodu Źródłowego; dostarczenia Zamawiającemu Dokumentacji na zasadach opisanych w Umowie, w tym w OPZ; realizacji świadczeń w ramach Exit Planu na zasadach określonych w Umowie; wykonania innych dokumentów niezbędnych do weryfikacji przez Inwestora poprawności wykonania Xxxxxobowiązków lub świadczeń Wykonawcy w zakresie opisanym w Umowie. W ramach Inwestycji mogą być prowadzone inne prace równolegle z Robotami. Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania z wykonawcami innych prac celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że w taki sposóbzakresie Wdrożenia interes Zamawiającego zostanie zaspokojony wyłącznie w wyniku dostarczenia mu kompletnego, aby wszystkie roboty przebiegały bez zakłóceń i przestojów, przy czym obowiązek koordynacji spoczywa na Inwestorzew pełni funkcjonalnego Systemu, który dołoży wszelkich starań, aby tak koordynować innymi pracami, aby nie powodowały one znacznych zakłóceń stanowi dzieło – i przestojów prac wykonywanych przez Wykonawcę zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym. Roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę przy użyciu zasobów osobowych, maszyn budowlanych oraz materiałów zapewnionych przez Wykonawcę Inwestor może ograniczyć zakres Robót jednakże tylko w kwocie nie większej niż 10% wartości Robót wskazanej takim wypadku dojdzie do należytego wykonania Umowy w Kosztorysie Ofertowym, zwalniając Wykonawcę z obowiązku wykonania określonego zakresu prac na co najmniej dziesięć dni roboczych przed ich rozpoczęciem i jednocześnie zmniejszając odpowiednio wysokość Wynagrodzenia należnego Wykonawcy bez konieczności zmiany Umowy aneksem. Wyliczenie kwoty ograniczenia nastąpi na podstawie cen z Kosztorysu Ofertowego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe utrzymanie Terenu Budowy w tym porządek, higienę, czystość i bezpieczeństwo realizacji Robót oraz porządek na drogach dojazdowych do Terenu Budowyzakresie Wdrożenia.

Przedmiot umowy. Inwestor zleca, zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji za Wynagrodzeniem Roboty wykonania roboty budowlane w celu wykonania Inwestycji ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „przebudowa pomieszczeń zakładu przyrodoleczniczego w budynku sanatorium Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx. Xxxxxxxxxx 0” zgodnie z wymogami SIWZ oraz zakresem robót określonym w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót. Przedmiot umowy, o którym mowa w pkt 1 (powyżej) zostanie wykonany zgodnie z warunkami obustronnie zatwierdzonych załączników do umowy: oferta wykonawcy z dnia …………………………….. wraz z kosztorysami ofertowymi – załącznik nr 1; harmonogram rzeczowo – finansowy – załącznik nr 2; projekt budowlano - wykonawczy, (1 egz. na papierze + 1 kopia na płycie CD/DVD) – załącznik nr 3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z dostarczonych we własnym zakresie materiałów, których jakość jest zgodna z załącznikiem numer …… Inwestor przekazuje Wykonawcy dwa egzemplarze wymienionej w załączniku nr 3 kompletnej dokumentacji projektowej. Wykonawca wyraża zgodę na realizację robót w czynnym obiekcie sanatoryjnym z zachowaniem ustaleń stron w zakresie godzin wykonywania robót, przestrzegania godzin ciszy, strefowaniem robót i innych ustaleń zawartych w przekazanej dokumentacji (w tym w protokole przekazania placu budowy). Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji na terenie budowy, zapoznał się z przekazaną Dokumentacją Techniczną dokumentacją stwierdzając, że jest ona wystarczająca do należytego wykonania przedmiotu umowy oraz zdobył wszystkie konieczne informacje do przygotowania kosztorysu ofertowego i Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym. Zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje w szczególności: wykonanie wszelkich prac przygotowawczych, które są niezbędne do rozpoczęcia i wykonania Inwestycji w sposób prawidłowy i zgodny z przepisami polskiego prawa oraz sztuką budowlaną; wykonanie wszelkich niezbędnych robót zabezpieczających i tymczasowych, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i sztuką budowlaną; zorganizowanie, prowadzenie, nadzorowanie i zabezpieczanie Robót; organizację ruchu na czas realizacji Robót (projekt, wykonanie, utrzymanie, likwidacja); likwidację wad stwierdzonych w trakcie wykonywanych Robót, a także w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi; uczestniczenie w odbiorach poszczególnych elementów Inwestycji dokonywanych przez Inwestora lub właściwe organy budowlane; uzyskanie w imieniu Xxxxxxxxx ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub pozwoleń częściowych, jeżeli Inwestor zrezygnuje z prac, które nie pozwolą na uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie całości Inwestycjiustalenia ceny ofertowej. Wykonawca podejmuje oświadcza, iż zapoznał się z wszystkimi warunkami wykonania całości Robót niezbędnych do realizacji Inwestycji, w zakresie określonym Umowącałego Przedmiotu niniejszej umowy, w tym Dokumentacją Technicznąw szczególności z wszystkimi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, jak również z wszystkimi uwarunkowaniami realizacji Przedmiotu umowy na nieruchomości. Wykonawca jest również zobowiązany do dostarczenia wszelkich niezbędnych materiałóww szczególności zapoznał się z wszystkimi warunkami technicznymi i przeprowadził wszystkie niezbędne w tym zakresie ustalenia. Wykonawca oświadcza zatem, urządzeń oraz do wykonania wszelkich prac niezbędnych iż posiada wszelką niezbędną wiedzę konieczną do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, również tych, których konieczność ujawni się w trakcie realizacji Robót, a które można było przewidzieć na podstawie Dokumentacji Technicznej, obowiązujących przepisów, norm postanowień niniejszej umowy i zasad sztuki budowlanej. Wykonawca jest zobowiązany także, w ramach Wynagrodzenia, do wykonania i doręczenia Inwestorowi kompletnej dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej, powykonawczej Inwestycji i innych dokumentów niezbędnych do weryfikacji przez Inwestora poprawności wykonania Xxxxx. W ramach Inwestycji mogą być prowadzone inne prace równolegle z Robotami. Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania z wykonawcami innych prac w taki sposób, aby wszystkie roboty przebiegały bez zakłóceń i przestojów, przy czym obowiązek koordynacji spoczywa na Inwestorze, który dołoży wszelkich starań, aby tak koordynować innymi pracami, aby nie powodowały one znacznych zakłóceń i przestojów prac wykonywanych przez Wykonawcę całego Przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowymjej postanowieniami. Roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę przy użyciu zasobów osobowychPonadto Wykonawca oświadcza, maszyn budowlanych oraz materiałów zapewnionych przez Wykonawcę Inwestor może ograniczyć zakres Robót jednakże iż w kwocie przypadku, gdy po podpisaniu niniejszej Umowy pojawią się okoliczności nieznane mu w chwili podpisania niniejszej Umowy a mające wpływ na jej realizację, Wykonawca przyjmuje na siebie całkowite ryzyko wykonania niniejszej Umowy i realizacji inwestycji nią objętej zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i nie większej niż 10% wartości Robót wskazanej w Kosztorysie Ofertowym, zwalniając Wykonawcę będzie z obowiązku wykonania określonego zakresu prac na co najmniej dziesięć dni roboczych przed ich rozpoczęciem i jednocześnie zmniejszając odpowiednio wysokość Wynagrodzenia należnego Wykonawcy bez konieczności zmiany Umowy aneksem. Wyliczenie kwoty ograniczenia nastąpi na podstawie cen z Kosztorysu Ofertowego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe utrzymanie Terenu Budowy w tym porządek, higienę, czystość i bezpieczeństwo realizacji Robót oraz porządek na drogach dojazdowych do Terenu Budowytego tytułu zgłaszał jakichkolwiek roszczeń wobec Inwestora.

Przedmiot umowy. Inwestor zlecaZamawiający powierza Koordynatorowi projektu, a Wykonawca Koordynator projektu przyjmuje do obowiązki zastępstwa inwestycyjnego przy realizacji za Wynagrodzeniem Roboty zadania mającego na celu modernizację amfiteatru położonego w celu wykonania Inwestycji Parku im. Gen. J. Sowińskiego w Warszawie przy ul. Elekcyjnej 17, w zakresie ustalonym z Dyrektorem WCK (dalej: Inwestycja) Koordynacja projektu, o którym mowa w ust. 1 obejmuje: Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z wymogami SIWZ przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na wyłonienie wykonawców dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych; Przygotowanie umów z przekazaną Dokumentacją Techniczną i Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym. Zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje wykonawcami w szczególności: wykonanie wszelkich prac przygotowawczych, które są niezbędne do rozpoczęcia i wykonania zakresie objętym Inwestycją; Przekazanie w imieniu Xxxxxxxxxxxxx wykonawcom kompletnej dokumentacji projektowej oraz terenu budowy; pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji Inwestycji w sposób prawidłowy i zgodny z przepisami polskiego prawa oraz sztuką budowlaną; wykonanie wszelkich niezbędnych robót zabezpieczających i tymczasowychnad wszystkimi branżami, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa projektem i sztuką budowlaną; zorganizowanieinnymi obowiązującymi przepisami, prowadzeniesprawdzanie dokumentów rozliczeniowych Inwestycji pod względem merytorycznym i finansowym, nadzorowanie i zabezpieczanie Robót; organizację ruchu na czas realizacji Robót (projektsprawdzanie dokumentów do odbioru końcowego Inwestycji, wykonanie, utrzymanie, likwidacja); likwidację wad stwierdzonych w trakcie wykonywanych Robót, a także w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi; uczestniczenie w odbiorach poszczególnych elementów powiadomienie wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego o terminie odbioru końcowego Inwestycji dokonywanych przez Inwestora lub właściwe organy budowlaneoraz dokonanie odbioru końcowego Inwestycji; uzyskanie w imieniu Xxxxxxxxx ostatecznej wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub pozwoleń częściowychadministracyjnych, jeżeli Inwestor zrezygnuje z praczgód, które nie pozwolą na opinii uzgodnień, stanowisk organów administracyjnych po zakończeniu procesu inwestycyjnego i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie całości Inwestycji; przekazanie użytkownikowi zrealizowanej Inwestycji wraz z kompletem niezbędnych dokumentów w stanie faktycznym i prawnym zdatnym do natychmiastowego rozpoczęcia użytkowania; podpisywanie protokołów odbioru robót budowlanych i przyjęcie do eksploatacji zainstalowanych urządzeń́; naliczanie i egzekwowanie w imieniu Zamawiającego kar umownych i/lub odszkodowań́ od wykonawców i potrącanie ich z wynagrodzenia wykonawców. Wykonawca podejmuje się wykonania całości Robót niezbędnych do Koordynator projektu będzie wykonywał czynności zastępstwa inwestycyjnego w imieniu i na rachunek Zamawiającego. Koordynator projektu będzie wykonywał swoje czynności na podstawie Umowy oraz pełnomocnictwa. Koordynator projektu zapewni odpowiednimi zapisami w umowach odpowiedzialność podmiotów wykonujących prace za szkody poniesione przez Zamawiającego, spowodowane niewykonaniem albo nienależytym w tym nieterminowym, wykonaniem zobowiązań́. Koordynator projektu będzie dokonywał sprawdzenia kosztorysów oraz faktur wystawianych przez wszystkie podmioty w toku realizacji Zadania Inwestycyjnego. Rozliczenie końcowe Inwestycji, w zakresie określonym Umowąrazie konieczności rozliczenie częściowe, wraz ze sporządzeniem sprawozdania i przedłożenie Zamawiającemu. Koordynator projektu zobowiązuje się traktować jako poufne wszelkie informacje, dokumenty i materiały otrzymane lub udostępnione przez Zamawiającego w tym Dokumentacją Techniczną. Wykonawca jest również zobowiązany do dostarczenia wszelkich niezbędnych materiałówzwiązku z wykonywaniem przedmiotu umowy, urządzeń oraz do wykonania wszelkich prac niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, również z wyjątkiem tych, których konieczność ujawni się w trakcie realizacji Robót, a które można było przewidzieć na podstawie Dokumentacji Technicznej, obowiązujących przepisów, norm i zasad sztuki budowlanej. Wykonawca jest zobowiązany także, w ramach Wynagrodzenia, do wykonania i doręczenia Inwestorowi kompletnej dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej, powykonawczej Inwestycji i innych dokumentów niezbędnych do weryfikacji przez Inwestora poprawności wykonania Xxxxxzostały powszechnie udostępnione. W ramach Inwestycji mogą być prowadzone inne prace równolegle z Robotamiszczególności Zleceniobiorca zapewnia, że ww. Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania z wykonawcami innych prac dokumenty, materiały i informacje będą wyłącznie wykorzystywane dla celów wykonywanego Zastępstwa Inwestycyjnego i nie będą udostępniane osobom trzecim, zarówno ustnie jak i pisemnie lub w taki jakikolwiek inny sposób, aby wszystkie roboty przebiegały bez zakłóceń pisemnej zgody Zamawiającego. Powyższe ograniczenia nie dotyczą sytuacji, gdy obowiązek ujawnienia określonych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa. Koordynator projektu na wniosek Zamawiającego zapewni Zamawiającemu: dostęp do bezpośrednich informacji i przestojówdanych co do harmonogramu i postępu prac budowlanych; możliwość udziału w odbiorach częściowych i końcowych; prawo do zgłaszania uwag i wniosków dotyczących sposobu realizacji przedsięwzięcia, przy czym obowiązek koordynacji spoczywa na Inwestorze, który dołoży wszelkich starań, aby tak koordynować innymi pracami, aby nie powodowały one znacznych zakłóceń i przestojów prac wykonywanych przez Wykonawcę zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym. Roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę przy użyciu zasobów osobowych, maszyn budowlanych oraz materiałów zapewnionych przez Wykonawcę Inwestor może ograniczyć zakres Robót jednakże prawo do uczestnictwa w kwocie nie większej niż 10% wartości Robót wskazanej w Kosztorysie Ofertowym, zwalniając Wykonawcę z obowiązku wykonania określonego zakresu prac na co najmniej dziesięć dni roboczych przed ich rozpoczęciem i jednocześnie zmniejszając odpowiednio wysokość Wynagrodzenia należnego Wykonawcy bez konieczności zmiany Umowy aneksem. Wyliczenie kwoty ograniczenia nastąpi na podstawie cen z Kosztorysu Ofertowego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe utrzymanie Terenu Budowy w tym porządek, higienę, czystość i bezpieczeństwo realizacji Robót oraz porządek na drogach dojazdowych przekazaniu zrealizowanej Inwestycji do Terenu Budowyeksploatacji.

Przedmiot umowy. Inwestor zlecaWykonawca zamawia, a Wykonawca Podwykonawca przyjmuje do realizacji za Wynagrodzeniem Roboty wykonania prace w celu zakresie kompleksowego wykonania Inwestycji zgodnie z wymogami SIWZ oraz z przekazaną Dokumentacją Techniczną i Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym. Zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje w szczególności: wykonanie wszelkich prac przygotowawczychobiektów mostowych nad drogą S14 – wiadukt kolejowy (1 szt.), które są przejście dla zwierząt (2 szt.) niezbędne do rozpoczęcia oddania przewidzianego Kontraktem Głównym przedmiotu umowy. Szczegółowy opis przedmiotu umowy obejmuje x.xx.: pozyskanie uzgodnień i usunięcie niezbędnych kolizji kablowych ( LPN, GSM-R, inne) uniemożliwiających rozpoczęcie robót budowlanych, opracowanie dokumentacji branżowych w zakresie umożliwiającym bezkolizyjne wykonanie obiektów, opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej wykonawczej dla obiektów mostowych wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień umożliwiających przystąpienie do robót, opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej wykonawczej dla robót torowych i sieciowych wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień umożliwiających oddanie LK 16 do eksploatacji, przebudowę kolizji teletechnicznych, elektrycznych, SRK w zakresie budowanych obiektów, wykonanie pozostałych robót w zakresie budowanych obiektów umożliwiających ruch po LK 16 oraz odbiory eksploatacyjne, wykonanie kompleksowych robót budowlanych dla obiektów mostowych w tym x.xx.: opracowanie dokumentacji technologicznej i wykonanie ścian szczelinowych jako elementów podpór obiektów, wykonanie niezbędnych badań sprawdzających dla ścian szczelinowych, wykonanie oczepów żelbetowych na ścianach szczelinowych, wykonanie pozostałych elementów żelbetowych – płyt przejściowych, kap chodnikowych, wykonanie i montaż konstrukcji stalowej ustrojów nośnych, wykonanie izolacji cienkich i grubych na powierzchniach betonowych i stalowych, wykonanie odwodnienia obiektów, wykonanie zabezpieczenie antykorozyjnego elementów betonowych i stalowych, wykonanie elementów wyposażenia (ekrany, balustrady, schody), wykonanie wykończenia powierzchni betonowych ścian szczelinowych, wykonanie i montaż łożysk stalowych oraz dylatacji stalowych, wykonanie ścian z gruntu zbrojonego, wykonanie próbnych obciążeń obiektów, zasilenie placu budowy wraz z jego utrzymaniem, roboty ziemne w niezbędnym zakresie budowanych obiektów, inne czynności niezbędne do prawidłowego wykonania Inwestycji robót, a zawarte w sposób prawidłowy dokumentacji projektowej. Wykonawca we własnym zakresie zapewnia: udostępnienie terenu budowy i zgodny z przepisami polskiego prawa oraz sztuką budowlaną; wykonanie wszelkich niezbędnych zapewnienie zamknięć torowych na czas prowadzenia robót zabezpieczających i tymczasowychdo momentu odbioru eksploatacyjnego torów LK 16, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i sztuką budowlaną; zorganizowanie, prowadzenie, nadzorowanie i zabezpieczanie Robót; tymczasową organizację ruchu na czas realizacji Robót (projektprowadzenia robót. Strony zgodnie postanawiają, wykonanie, utrzymanie, likwidacja); likwidację wad stwierdzonych w trakcie wykonywanych Robót, a także w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi; uczestniczenie w odbiorach poszczególnych elementów Inwestycji dokonywanych przez Inwestora lub właściwe organy budowlane; uzyskanie w imieniu Xxxxxxxxx ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub pozwoleń częściowych, jeżeli Inwestor zrezygnuje z prac, które nie pozwolą na uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie całości Inwestycji. Wykonawca podejmuje się wykonania całości Robót niezbędnych że materiał do realizacji Inwestycji, przedmiotu umowy zapewnia Wykonawca. Podwykonawca zrealizuje i ukończy wszystkie prace i roboty oraz usunie wszelkie stwierdzone w zakresie określonym Umową, nich wady lub usterki stosownie do postanowień Umowy. Przedmiot Umowy Podwykonawca realizować będzie w tym Dokumentacją Techniczną. Wykonawca jest również zobowiązany do dostarczenia wszelkich niezbędnych materiałów, urządzeń oraz do wykonania wszelkich prac niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, również tych, których konieczność ujawni się w trakcie realizacji Robót, a które można było przewidzieć na podstawie Dokumentacji Technicznej, obowiązujących przepisów, norm i zasad sztuki budowlanej. Wykonawca jest zobowiązany także, w ramach Wynagrodzenia, do wykonania i doręczenia Inwestorowi kompletnej dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej, powykonawczej Inwestycji i innych dokumentów niezbędnych do weryfikacji przez Inwestora poprawności wykonania Xxxxx. W ramach Inwestycji mogą być prowadzone inne prace równolegle z Robotami. Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania z wykonawcami innych prac w taki sposób, aby wszystkie roboty przebiegały bez zakłóceń i przestojów, przy czym obowiązek koordynacji spoczywa na Inwestorze, który dołoży wszelkich starań, aby tak koordynować innymi pracami, aby nie powodowały one znacznych zakłóceń i przestojów prac wykonywanych przez Wykonawcę zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym. Roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę przy użyciu zasobów osobowych, maszyn budowlanych oraz materiałów zapewnionych przez Wykonawcę Inwestor może ograniczyć zakres Robót jednakże w kwocie nie większej niż 10% wartości Robót wskazanej w Kosztorysie Ofertowym, zwalniając Wykonawcę z obowiązku wykonania określonego zakresu prac na co najmniej dziesięć dni roboczych przed ich rozpoczęciem i jednocześnie zmniejszając odpowiednio wysokość Wynagrodzenia należnego Wykonawcy bez konieczności zmiany Umowy aneksem. Wyliczenie kwoty ograniczenia nastąpi na podstawie cen z Kosztorysu Ofertowego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe utrzymanie Terenu Budowy w tym porządek, higienę, czystość i bezpieczeństwo realizacji Robót oraz porządek na drogach dojazdowych do Terenu Budowy.terminach:

Przedmiot umowy. Inwestor zlecaNa mocy Umowy OSDn zobowiązuje się wobec Sprzedawcy do świadczenia usług dystrybucji na rzecz URDo, a Wykonawca przyjmuje którym Sprzedawca świadczy usługę kompleksową na podstawie umowy kompleksowej przy uwzględnieniu możliwości technicznych systemu elektroenergetycznego oraz przy zachowaniu jego bezpieczeństwa i zasad równoprawnego traktowania wszystkich podmiotów korzystających z tych usług, na warunkach wynikających z przepisów i dokumentów przywołanych w § 1 ust. 1 Umowy. Umowa wraz z IRiESD określa szczegółowe warunki i zasady świadczenia przez OSDn na rzecz Sprzedawcy usług dystrybucji, o których mowa w ust. 1 oraz zasady współpracy Stron w tym zakresie, w szczególności: zasady i terminy zgłaszania przez Sprzedawcę do realizacji OSDn umów kompleksowych; zasady obejmowania postanowieniami Umowy kolejnych URDo i zobowiązania Stron w tym zakresie; zasady wyłączania z zakresu Umowy tych URDo, z którymi zawarte umowy kompleksowe wygasły lub zostały rozwiązane; wskazanie POB oraz zasady i warunki jego zmiany, w tym umocowanie wskazanego przez Sprzedawcę POB; zasady i terminy przekazywania informacji dotyczących rozwiązywania umów kompleksowych; zasady wstrzymywania i wznawiania dostarczania energii do URDo przez OSDn; zakres, zasady i terminy udostępniania danych dotyczących URDo, w tym danych pomiarowo-rozliczeniowych oraz innych niezbędnych do dokonania przez Sprzedawcę rozliczeń za Wynagrodzeniem Roboty usługę kompleksową; zasady udzielania bonifikat, rozpatrywania reklamacji i wypłaty odszkodowań; obowiązki Stron w celu zakresie obsługi URDo; warunki i zasady prowadzenia rozliczeń pomiędzy Stronami; osoby upoważnione do kontaktu oraz ich dane teleadresowe; zasady zabezpieczenia należytego wykonania Inwestycji zgodnie z wymogami SIWZ oraz z przekazaną Dokumentacją Techniczną Umowy; zasady i Harmonogramem Rzeczowo-Finansowymwarunki sprzedaży rezerwowej. Zakres obowiązków Wykonawcy Realizacja Umowy obejmuje w szczególności: wykonanie wszelkich prac przygotowawczych, które są niezbędne realizację przez OSDn czynności niezbędnych do rozpoczęcia fizycznego dostarczenia energii elektrycznej do URDo - w związku ze zgłoszonymi do OSDn i wykonania Inwestycji przyjętymi przez OSDn do realizacji umowami kompleksowymi wymienionymi w sposób prawidłowy i zgodny z przepisami polskiego prawa oraz sztuką budowlanąZałączniku nr 1 do Umowy; wykonanie wszelkich niezbędnych robót zabezpieczających i tymczasowychumocowanie, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa ust. 4, wskazanego przez Sprzedawcę POB - jeżeli Sprzedawca nie pełni samodzielnie funkcji POB; powiadamianie OSDn przez Sprzedawcę o zawartych umowach kompleksowych; weryfikację zgłoszenia umów kompleksowej dokonanego przez Sprzedawcę, w zakresie kompletności i sztuką budowlanąpoprawności danych. Weryfikacja jest dokonywana przez OSDn, po zgłoszeniu do OSDn faktu zawarcia umowy kompleksowej, a potwierdzeniem pozytywnej weryfikacji jest przyjęcie do realizacji umowy kompleksowej na zasadach określonych w Umowie i IRiESD; zorganizowanieobejmowanie Umową kolejnych URDo, prowadzeniez którymi Sprzedawca zawarł umowy kompleksowe oraz wyłączanie z zakresu Umowy tych URDo, nadzorowanie z którymi zawarte umowy kompleksowe wygasły, zostały wypowiedziane lub rozwiązane albo, dla których Sprzedawca zaprzestał świadczenia usług z przyczyn wynikających z § 1 ust. 10 Umowy lub dla których sprzedaż przejął sprzedawca rezerwowy na zasadach wynikających z Ustawy; wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej do URDo na warunkach i zabezpieczanie Robótzasadach określonych w §7; organizację ruchu udostępnianie Sprzedawcy danych pomiarowych dotyczących URDo dla poszczególnych FPP wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do Umowy, w cyklach zgodnych z okresem rozliczeniowym usług dystrybucji będących przedmiotem umów, o których mowa § 1 ust. 8 pkt 3), zgodnie z zasadami określonymi w IRiESD (za pomocą serwera FTP w postaci plików w standardzie PTPiREE). Umocowanie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, wskazanego przez Sprzedawcę POB jest dokonywane przez OSDp działającego w imieniu własnym i w imieniu OSDn i obejmuje: oznaczenie i wskazanie kodu POB oraz Operatora Rynku (OR) na czas realizacji Robót (projekt, wykonanie, utrzymanie, likwidacja); likwidację wad stwierdzonych w trakcie wykonywanych RobótRB, a także w okresie udzielonej gwarancji wskazanie kodów jednostek grafikowych odbiorczych (JGo) i rękojmi; uczestniczenie w odbiorach poszczególnych elementów Inwestycji dokonywanych przez Inwestora lub właściwe organy budowlane; uzyskanie w imieniu Xxxxxxxxx ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub pozwoleń częściowych, jeżeli Inwestor zrezygnuje z prac, które nie pozwolą na uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie całości Inwestycji. Wykonawca podejmuje się wykonania całości Robót niezbędnych do realizacji Inwestycji, w zakresie określonym Umową, w tym Dokumentacją Techniczną. Wykonawca jest również zobowiązany do dostarczenia wszelkich niezbędnych materiałów, urządzeń oraz do wykonania wszelkich prac niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, również tych, których konieczność ujawni się w trakcie realizacji Robót, a które można było przewidzieć na podstawie Dokumentacji Technicznej, obowiązujących przepisów, norm kodów Miejsc Dostarczania Rynku Bilansującego (MB) i zasad sztuki budowlanej. Wykonawca jest zobowiązany takżekodów Miejsc Dostarczania Energii Elektrycznej Rynku Detalicznego (MDD), w ramach Wynagrodzeniaktórych będzie prowadzone bilansowanie handlowe. Dane i informacje, o których mowa w niniejszym ustępie zostały określone w Załączniku nr 2 do wykonania Umowy. Sprzedawca oświadcza, że przydzielone przez OSP JGo i doręczenia Inwestorowi kompletnej dokumentacji powykonawczejMB, w tym inwentaryzacji geodezyjnejramach których będzie prowadzone bilansowanie handlowe, powykonawczej Inwestycji i innych dokumentów niezbędnych do weryfikacji wynikają z przedmiotu umowy o świadczenie usług przesyłania, o której mowa w § 1 ust. 9 pkt 2). Sprzedawca oświadcza, że dla JGo, o których mowa w ust. 5, w ramach których następuje bilansowanie handlowe Sprzedawcy, wskazany przez Inwestora poprawności wykonania XxxxxSprzedawcę POB zapewnia realizację funkcji OR, zgodnie z postanowieniami IRiESP oraz Warunków dot. Bilansowania. W ramach Inwestycji mogą być prowadzone inne prace równolegle z Robotami. Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania z wykonawcami innych prac w taki sposób, aby wszystkie roboty przebiegały bez zakłóceń razie rozbieżności między danymi podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe Sprzedawcy wskazanymi przez Sprzedawcę i przestojów, przy czym obowiązek koordynacji spoczywa na Inwestorze, który dołoży wszelkich starań, aby tak koordynować innymi pracami, aby nie powodowały one znacznych zakłóceń i przestojów prac wykonywanych danymi tego podmiotu wskazanymi przez Wykonawcę zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym. Roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę przy użyciu zasobów osobowych, maszyn budowlanych oraz materiałów zapewnionych przez Wykonawcę Inwestor może ograniczyć zakres Robót jednakże w kwocie nie większej niż 10% wartości Robót wskazanej w Kosztorysie Ofertowym, zwalniając Wykonawcę z obowiązku wykonania określonego zakresu prac na co najmniej dziesięć dni roboczych przed ich rozpoczęciem i jednocześnie zmniejszając odpowiednio wysokość Wynagrodzenia należnego Wykonawcy bez konieczności zmiany Umowy aneksem. Wyliczenie kwoty ograniczenia nastąpi na podstawie cen z Kosztorysu Ofertowego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność OSDp – OSDn przyjmować będzie za właściwe utrzymanie Terenu Budowy dane wskazane przez OSDp. Zasady i warunki świadczenia usług dystrybucji dla URDo („WUD”) określono w tym porządekZałączniku nr 8 do Umowy. W przypadku URDo będących prosumentami energii odnawialnej, higienęwarunki świadczenia usług dystrybucji w odniesieniu do energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSDn („WUD-P”), czystość i bezpieczeństwo realizacji Robót oraz porządek na drogach dojazdowych określono w Załączniku nr 8 do Terenu BudowyUmowy.

Przedmiot umowy. Inwestor zleca1. Przedmiotem umowy jest wykonanie linii wykrawania wołowiny zwaną w dalszej treści umowy „instalacją” w realizowanej inwestycji na pod nazwą „Rozbudowa istniejącego zakładu mięsnego o budynek ubojni bydła wraz z rozbiorem mięsa wołowego” na działkach o nr ewid. 203/2,215/2,202/2,204/2,205/3,205/7,205/8,206/3,206/7,206/8,207/3,207/9,207/10,208/3,208/9,208/10,209/3,209/11,209/12, obręb nr 0002 miasto Rawa Maz, nieruchomości położonej x Xxxxx Mazowieckiej, przy ul. Mszczonowskiej 35 A. w ramach której Xxxxxxxxxxx powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji za Wynagrodzeniem Roboty wykonania: - projekt wykonawczy instalacji - dostawa materiałów, maszyn i urządzeń niezbędnych do zbudowania instalacji - roboty budowlane i montażowe zleconej instalacji w celu budowanym obiekcie według Dokumentacji Projektowej, wraz instalacjami niezbędnymi do jej funkcjonowania w tym układu sterowania i automatyki - uruchomienie zleconej instalacji Materiały budowlane i inne potrzebne do wykonania Inwestycji umowy, zobowiązuje się zapewnić Wykonawca w ramach uzgodnionego wynagrodzenia. W zakresie prac do wykonania znajdują się wszystkie prace, jakie należy wykonać, aby budowana instalacja spełniała zakładaną funkcję oraz te, które wynikają z technologii robót, użytych materiałów, instalowanych urządzeń, sztuki budowlanej, przepisów prawa budowlanego, nawet jeśli nie było to oddzielnie opisane w Dokumentacji wraz z usunięciem wszelkich ewentualnych wad lub usterek powstałych w trakcie robót i związanych z ich wykonaniem. Wszystkie prace należy wykonać tak, aby budowane instalacje spełniały zakładaną funkcję oraz przepisy weterynaryjne i higieniczno-sanitarne, oraz, zapewniały najwyższą trwałość i jakość . W zakresie przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: Wykonania robót zgodnie z wymogami SIWZ dostarczoną przez zamawiającego Dokumentacją. Sprawdzenia kompletności Dokumentacji przed podpisaniem umowy dotyczącej robót objętych tą Dokumentacją i niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o dostrzeżonych wadach. Współpracy z przedstawicielem Zamawiającego oraz współpracy z przekazaną Dokumentacją Techniczną pozostałymi wykonawcami robót ,w tym podwykonawcami Zamawiającego oraz autorami Dokumentacji Projektowej w zakresie określonym przez Zamawiającego. Wykonaniu dwóch egzemplarzy technicznej dokumentacji powykonawczej oraz dokumentacji do uzyskania pozwolenia na użytkowanie w formie papierowej oraz jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej, skan dokumentów. Uzyskania niezbędnych, wymaganych prawem pozwoleń Wykonywania czynności i Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym. Zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje w szczególności: wykonanie wszelkich prac przygotowawczych, które są niezbędne wydania dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia i wykonania Inwestycji w sposób prawidłowy i zgodny z przepisami polskiego prawa oraz sztuką budowlaną; wykonanie wszelkich niezbędnych robót zabezpieczających i tymczasowych, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i sztuką budowlaną; zorganizowanie, prowadzenie, nadzorowanie i zabezpieczanie Robót; organizację ruchu na czas realizacji Robót (projekt, wykonanie, utrzymanie, likwidacja); likwidację wad stwierdzonych w trakcie wykonywanych Robót, a także w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi; uczestniczenie w odbiorach poszczególnych elementów Inwestycji dokonywanych przez Inwestora lub właściwe organy budowlane; uzyskanie w imieniu Xxxxxxxxx ostatecznej decyzji złożenia wniosku o decyzję o pozwoleniu na użytkowanie lub pozwoleń częściowych, jeżeli Inwestor zrezygnuje z prac, które nie pozwolą na uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie całości Inwestycjiobiektu. Wykonawca podejmuje się wykonania całości Robót niezbędnych Strony dopuszczają możliwość propozycji rozwiązań alternatywnych do realizacji Inwestycji, w zakresie określonym Umową, w tym Dokumentacją Techniczną. Wykonawca jest również zobowiązany do dostarczenia wszelkich niezbędnych materiałów, urządzeń oraz do wykonania wszelkich prac niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, również tych, których konieczność ujawni się w trakcie realizacji Robót, a które można było przewidzieć na podstawie Dokumentacji Technicznej, obowiązujących przepisów, norm i zasad sztuki budowlanej. Wykonawca jest zobowiązany także, w ramach Wynagrodzenia, do wykonania i doręczenia Inwestorowi kompletnej dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej, powykonawczej Inwestycji i innych dokumentów niezbędnych do weryfikacji przez Inwestora poprawności wykonania Xxxxx. W ramach Inwestycji mogą być prowadzone inne prace równolegle z Robotami. Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania z wykonawcami innych prac w taki sposób, aby wszystkie roboty przebiegały bez zakłóceń i przestojówProjektowej optymalizujących koszty inwestycji, przy czym obowiązek koordynacji spoczywa na Inwestorze, który dołoży wszelkich starań, aby tak koordynować innymi pracami, aby nie powodowały one znacznych zakłóceń ich zastosowanie stanowi zmianę niniejszej umowy i przestojów prac wykonywanych przez Wykonawcę zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowymwymaga akceptacji stron w formie aneksu. Roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę przy użyciu zasobów osobowych, maszyn budowlanych oraz materiałów zapewnionych przez Wykonawcę Inwestor może ograniczyć zakres Robót jednakże w kwocie nie większej niż 10% wartości Robót wskazanej w Kosztorysie Ofertowym, zwalniając Wykonawcę z obowiązku wykonania określonego zakresu prac na co najmniej dziesięć dni roboczych przed ich rozpoczęciem i jednocześnie zmniejszając odpowiednio wysokość Wynagrodzenia należnego Wykonawcy bez konieczności zmiany Umowy aneksem. Wyliczenie kwoty ograniczenia nastąpi na podstawie cen z Kosztorysu Ofertowego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe utrzymanie Terenu Budowy w tym porządek, higienę, czystość i bezpieczeństwo realizacji Robót oraz porządek na drogach dojazdowych Umowa obowiązuje do Terenu Budowy………………………….

Przedmiot umowy. Inwestor zlecaNa podstawie niniejszej Umowy Koncesjonariusz zobowiązany jest do wykonywania Przedmiotu Koncesji zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, zaś Zamawiający zobowiązany jest do udzielenia Koncesjonariuszowi wyłącznego prawa do świadczenia Usług na rzecz Zamawiającego w związku z obsługą Użytkowników w zakresie niezbędnym do realizacji celu i Przedmiotu Umowy, w tym pobierania Pożytków na warunkach określonych w Umowie. Strony zobowiązują się do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z Umową wraz z jej Załącznikami, w tym Ofertą, Opisem Warunków Koncesji oraz Prawem, a Wykonawca przyjmuje Koncesjonariusz również przy zachowaniu należytej staranności, o której mowa w art. 355 § 2 Kodeksu Cywilnego oraz wykorzystując swoją wiedzę i optymalne dostępne techniki i technologie, jak również przy udziale Personelu Pracowniczego i Podwykonawców posiadających odpowiednie wykształcenie, wiedzę i doświadczenie, niezbędne do realizacji za Wynagrodzeniem Roboty prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy. Umowa niniejsza jest umową rezultatu polegającego w szczególności na wdrożeniu Interfejsu po stronie Koncesjonariusza oraz wymagań dotyczących zabezpieczania komunikatów i oferowaniu Metod Płatności wskazanych w Słowniku Metod Płatności, zgodnie ze Specyfikacją Techniczną i Funkcjonalną, w celu wykonania Inwestycji zgodnie z wymogami SIWZ oraz z przekazaną Dokumentacją Techniczną i Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym. Zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje w szczególności: wykonanie wszelkich prac przygotowawczych, które są niezbędne do rozpoczęcia i wykonania Inwestycji w sposób prawidłowy i zgodny z przepisami polskiego prawa oraz sztuką budowlaną; wykonanie wszelkich niezbędnych robót zabezpieczających i tymczasowychzapewnienia możliwości świadczenia Usług, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa Wymogami Zamawiającego określonymi w Punkcie 13 oraz świadczeniu Usług. Takie określenie Umowy nie zwalnia Koncesjonariusza z obowiązku starannego działania. Przedmiotem niniejszej Umowy jest: wdrożenie Interfejsu po stronie Koncesjonariusza i sztuką budowlanąpomyślne przejście Testów; zorganizowanie, prowadzenie, nadzorowanie i zabezpieczanie Robótumożliwianie przez Koncesjonariusza Użytkownikom uiszczania Płatności Formami Płatności wskazanymi w Punkcie 5.6 poniżej oraz Metodami Płatności zdefiniowanymi w Słowniku Metod Płatności aktualizowanymi przez Koncesjonariusza; organizację ruchu na czas realizacji Robót (projekt, wykonanie, utrzymanie, likwidacja); likwidację wad stwierdzonych w trakcie wykonywanych Robót, a także w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi; uczestniczenie w odbiorach poszczególnych elementów Inwestycji dokonywanych przez Inwestora lub właściwe organy budowlane; uzyskanie w imieniu Xxxxxxxxx ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub pozwoleń częściowych, jeżeli Inwestor zrezygnuje z prac, które nie pozwolą na uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie całości Inwestycji. Wykonawca podejmuje się wykonania całości Robót niezbędnych do realizacji Inwestycji, w zakresie określonym Umowąprzyjmowanie Płatności od Użytkowników, w tym Dokumentacją Techniczną. Wykonawca jest również zobowiązany inicjowanych przez Zamawiającego lub za jego pośrednictwem w Systemie E-Płatności oraz obsługa Autoryzacji, przesyłanie do dostarczenia wszelkich niezbędnych materiałów, urządzeń wydawców kart płatniczych oraz do wykonania wszelkich prac niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, również tych, których konieczność ujawni się w trakcie realizacji Robót, a które można było przewidzieć na podstawie Dokumentacji Technicznej, obowiązujących przepisów, norm i zasad sztuki budowlanej. Wykonawca jest zobowiązany takżesystemów płatności zleceń płatniczych, w ramach Wynagrodzenia, celu przekazania środków (Płatności) do wykonania i doręczenia Inwestorowi kompletnej dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej, powykonawczej Inwestycji i innych dokumentów niezbędnych do weryfikacji przez Inwestora poprawności wykonania Xxxxx. W ramach Inwestycji mogą być prowadzone inne prace równolegle z Robotami. Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania z wykonawcami innych prac w taki sposób, aby wszystkie roboty przebiegały bez zakłóceń i przestojów, przy czym obowiązek koordynacji spoczywa na Inwestorze, który dołoży wszelkich starań, aby tak koordynować innymi pracami, aby nie powodowały one znacznych zakłóceń i przestojów prac wykonywanych przez Wykonawcę Zamawiającego lub sądów powszechnych; kompleksowe zindywidualizowane przetwarzanie danych zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym. Roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę przy użyciu zasobów osobowych, maszyn budowlanych oraz materiałów zapewnionych przez Wykonawcę Inwestor może ograniczyć zakres Robót jednakże w kwocie nie większej niż 10% wartości Robót wskazanej w Kosztorysie Ofertowym, zwalniając Wykonawcę z obowiązku wykonania określonego zakresu prac Załącznikiem [2] Uniwersalny Interfejs dla Operatorów Płatności; przekazywanie Zamawiającemu informacji o przyjętych Płatnościach i Autoryzacjach; wpłacaniu Płatności na co najmniej dziesięć dni roboczych przed ich rozpoczęciem i jednocześnie zmniejszając odpowiednio wysokość Wynagrodzenia należnego Wykonawcy bez konieczności zmiany Umowy aneksem. Wyliczenie kwoty ograniczenia nastąpi na podstawie cen z Kosztorysu Ofertowego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe utrzymanie Terenu Budowy w tym porządek, higienę, czystość i bezpieczeństwo realizacji Robót oraz porządek na drogach dojazdowych do Terenu Budowywskazane Rachunki Bankowe; wyjaśnianie reklamacji dotyczących Płatności.

Przedmiot umowy. Inwestor Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji za Wynagrodzeniem Roboty wykonania usługę w celu wykonania Inwestycji zakresie ochrony i dozoru mienia oraz obiektu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przy xx. Xxxxxxxxxx 00/00 w Poznaniu zgodnie z wymogami SIWZ oraz z przekazaną Dokumentacją Techniczną i Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym. Zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje w szczególności: wykonanie wszelkich prac przygotowawczych, które są niezbędne do rozpoczęcia i wykonania Inwestycji w sposób prawidłowy i zgodny z przepisami polskiego prawa oraz sztuką budowlaną; wykonanie wszelkich niezbędnych robót zabezpieczających i tymczasowych, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i sztuką budowlaną; zorganizowanie, prowadzenie, nadzorowanie i zabezpieczanie Robót; organizację ruchu na czas realizacji Robót (projekt, wykonanie, utrzymanie, likwidacja); likwidację wad stwierdzonych w trakcie wykonywanych Robót, a także w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi; uczestniczenie w odbiorach poszczególnych elementów Inwestycji dokonywanych przez Inwestora lub właściwe organy budowlane; uzyskanie w imieniu Xxxxxxxxx ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub pozwoleń częściowych, jeżeli Inwestor zrezygnuje z prac, które nie pozwolą na uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie całości Inwestycji. Wykonawca podejmuje się wykonania całości Robót niezbędnych do realizacji Inwestycji, w zakresie określonym Umową, w tym Dokumentacją Techniczną. Wykonawca jest również zobowiązany do dostarczenia wszelkich niezbędnych materiałów, urządzeń oraz do wykonania wszelkich prac niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, również tych, których konieczność ujawni się w trakcie realizacji Robót, a które można było przewidzieć na podstawie Dokumentacji Technicznej, obowiązujących przepisów, norm i zasad sztuki budowlanej. Wykonawca jest zobowiązany także, w ramach Wynagrodzenia, do wykonania i doręczenia Inwestorowi kompletnej dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej, powykonawczej Inwestycji i innych dokumentów niezbędnych do weryfikacji przez Inwestora poprawności wykonania Xxxxxprzyjętą ofertą. W ramach Inwestycji mogą być prowadzone inne prace równolegle z Robotami. Wykonawca pełnionych obowiązków pracownicy ochrony zobowiązany jest są w szczególności do: ochrona wyposażenia oraz dokumentów przed zaborem lub zniszczeniem, niedopuszczanie do współdziałania z wykonawcami filmowania, fotografowania lub szkicowania pomieszczeń bez zgody Kierownika jednostki lub osoby przez niego upoważnionej, zapewnienie bezpiecznej ewakuacji ludzi i dokumentacji służbowej, prowadzenie depozytu rzeczy ( bagażu) osób wchodzących, zakaz wpuszczania na teren budynku osób o wyraźnych cechach nadużycia alkoholu lub innych prac podobnie działających środków, utrzymanie posterunku w taki sposóbładzie i czystości oraz przestrzeganie zasady nie wpuszczania na teren posterunków osób niezatrudnionych w ochronie, aby wszystkie roboty przebiegały bez zakłóceń zachowanie w czasie służby pełnej sprawności fizycznej i przestojówpsychicznej, bezwarunkowe przestrzeganie zakazu spożywania w miejscu pracy alkoholu, innych środków odurzających oraz bezwzględny zakaz przychodzenia i przebywania w pracy pod ich wpływem, podczas służby pracowników ochrony obowiązuje zakaz przyjmowania osób w celach prywatnych, zabezpieczenie majątku trwałego i ruchomego chronionego obiektu, nadzorowanie powierzonego mienia celem zabezpieczenia obiektu przed kradzieżą, włamaniem, pożarem oraz innymi szkodami, powiadamiania Zamawiającego i Policji o aktach wandalizmu, obsługa bramek pirotechnicznych oraz skanera do inspekcji bagażu zainstalowanego w obiekcie; wykonywanie czynności w zakresie informacji petentów; obsługa centrali telefonicznej; systematyczny obchód budynku przez pracownika ochrony, przy czym obowiązek koordynacji spoczywa na Inwestorzenie rzadziej niż co 4 godziny; obsługa systemu monitoringu, który dołoży wszelkich starań, aby tak koordynować innymi pracami, aby nie powodowały one znacznych zakłóceń weryfikacja wskazań systemu sygnalizacji pożaru i przestojów prac wykonywanych przez Wykonawcę podjęcie działań zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowyminstrukcja bezpieczeństwa pożarowego obowiązującego w budynku; zapobiegania aktom wandalizmu, umożliwienie wstępu na teren obiektu wyznaczonych osobom, np. Roboty zostaną wykonane sprzątającym, wywożącym śmieci, itd. oraz osobom korzystającym z zaplecza konferencyjno – szkoleniowego – również w dni wolne od pracy godne reprezentowanie powagi chronionego urzędu poprzez odpowiedni sposób zachowania oraz dbanie o swój wygląd zewnętrzny obsługiwanie, kontrolowanie i nadzorowanie ruchu osobowego i towarowego, wykonywanie innych czynności z zakresu ochrony obiektów zleconych przez Wykonawcę przy użyciu zasobów osobowych, maszyn budowlanych oraz materiałów zapewnionych upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego. Przez cały okres obowiązywania umowy (365 dni) Wykonawca zapewnia dwóch pracowników ochrony przez Wykonawcę Inwestor może ograniczyć zakres Robót jednakże 24 godziny. Dodatkowo w kwocie nie większej niż 10% wartości Robót wskazanej dni robocze przez cały okres obowiązywania umowy Wykonawca w Kosztorysie Ofertowym, zwalniając Wykonawcę z obowiązku wykonania określonego zakresu prac na co najmniej dziesięć dni roboczych przed ich rozpoczęciem robocze (254 dni) zapewnia w godzinach od 7:00 do 15:00 dodatkowo jednego pracownika ochrony. Zamawiający zapewnia pracownikom ochrony pomieszczenie socjalne spełniające warunki bezpieczeństwa i jednocześnie zmniejszając odpowiednio wysokość Wynagrodzenia należnego Wykonawcy bez konieczności zmiany Umowy aneksem. Wyliczenie kwoty ograniczenia nastąpi na podstawie cen z Kosztorysu Ofertowegohigieny pracy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe utrzymanie Terenu Budowy w tym porządek, higienę, czystość i bezpieczeństwo realizacji Robót oraz porządek na drogach dojazdowych do Terenu Budowyzapewnia pracownikom ochrony pełne umundurowanie.

Przedmiot umowy. Inwestor zlecaZamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji za Wynagrodzeniem Roboty wykonania zadanie pn „Budowa windy zewnętrznej przy budynku Zespołu Szkół Energetycznych przy ul. Loretańskiej 16 w celu wykonania Inwestycji zgodnie z wymogami SIWZ oraz z przekazaną Dokumentacją Techniczną i Harmonogramem Rzeczowo-FinansowymKrakowie na działce nr 89 obr. Zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje 61 Śródmieście”, zwane dalej „Przedmiotem umowy” lub „robotami”. Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy jest określony w szczególności: wykonanie wszelkich prac przygotowawczychOpisie Przedmiotu Zamówienia, które są niezbędne dalej „OPZ”, stanowiącym załącznik nr 1 do rozpoczęcia i wykonania Inwestycji w sposób prawidłowy i zgodny z przepisami polskiego prawa oraz sztuką budowlaną; wykonanie wszelkich niezbędnych robót zabezpieczających i tymczasowych, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i sztuką budowlaną; zorganizowanie, prowadzenie, nadzorowanie i zabezpieczanie Robót; organizację ruchu na czas realizacji Robót (projekt, wykonanie, utrzymanie, likwidacja); likwidację wad stwierdzonych w trakcie wykonywanych Robót, a także w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi; uczestniczenie w odbiorach poszczególnych elementów Inwestycji dokonywanych przez Inwestora lub właściwe organy budowlane; uzyskanie w imieniu Xxxxxxxxx ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub pozwoleń częściowych, jeżeli Inwestor zrezygnuje z prac, które nie pozwolą na uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie całości Inwestycji. Wykonawca podejmuje się wykonania całości Robót niezbędnych do realizacji Inwestycji, w zakresie określonym Umową, w tym Dokumentacją Techniczną. Wykonawca jest również zobowiązany do dostarczenia wszelkich niezbędnych materiałów, urządzeń oraz do wykonania wszelkich prac niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, również tychna który składają się dokumentacja projektowa, których konieczność ujawni się w trakcie realizacji Robót, a które można było przewidzieć na podstawie Dokumentacji Technicznej, obowiązujących przepisów, norm i zasad sztuki budowlanej. Wykonawca jest zobowiązany także, w ramach Wynagrodzenia, do specyfikacje techniczne wykonania i doręczenia Inwestorowi odbioru robót, wymagane na tym etapie postępowania opinie, uzgodnienia, pozwolenia, decyzje właściwych organów. Przedmiot umowy obejmuje również wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnejkonserwatorskiej w wersji papierowej i elektronicznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, powykonawczej Inwestycji i innych dokumentów zdatnej do celu jakiemu ma służyć z zachowaniem wymagań prawem przewidzianych, zgłoszenie zakończenia robót właściwym organom oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, decyzji administracyjnych (prawomocnych). Zamawiający przewiduje wykonanie Przedmiotu umowy w II etapach w następujących zakresach: I etap obejmuje budowę windy zewnętrznej a jeżeli wystąpi taka konieczność pozyskanie pozwoleń, uzgodnień, opinii, ekspertyz, decyzji właściwych organów państwowych niezbędnych do weryfikacji przez Inwestora poprawności wykonania Xxxxxzakończenia procesu budowy windy wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej, w tym konserwatorskiej; II etap obejmuje wykonanie czynności zgłoszenia zakończenia robót właściwym organom oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, decyzji administracyjnych (prawomocnych) umożliwiających użytkowanie windy. Wykonawca oświadcza, iż Przedmiot umowy wykona z należytą starannością, zgodnie z warunkami i obowiązkami określonymi w Umowie oraz zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i ustalonymi zwyczajami. Wykonawca oświadcza, iż znany mu jest aktualny stan terenu budowy, stan Dokumentacji projektowej i sposoby rozwiązań konstrukcyjnych wszystkich elementów robót oraz inne czynniki mogące mieć wpływ na realizację Umowy. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Zamawiającym, Inspektorem nadzoru, w tym do czynnego udziału w spotkaniach i naradach dotyczących realizacji Inwestycji oraz spełnienia wszelkich wymogów procesu inwestycyjnego określonego właściwymi przepisami. W ramach Inwestycji mogą być prowadzone inne prace równolegle sytuacji gdy rozwiązania w projekcie wykonawczym są rozbieżne z Robotamiprojektem budowlanym, wiążące znaczenie ma projekt budowlany, a rozwiązania w projekcie wykonawczym należy doprowadzić do zgodności z projektem budowlanym. Dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie z następującą kolejnością: Umowa, Projekt budowlany, Projekty wykonawcze, STWiORB, Przedmiar, Oferta Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany oświadcza, że zapoznał się z warunkami, które są niezbędne do wykonania Przedmiotu umowy i wykona Umowę, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego żadnych dodatkowych kosztów za wyjątkiem przypadków określonych w nin. Umowie . Ilekroć w Umowie jest mowa o dniach rozumie się przez to dni kalendarzowe, za wyjątkiem tych terminów, które literalnie zostały określone jako robocze. Wykonawca na piśmie wystąpi do współdziałania Zamawiającego o konieczne pełnomocnictwa ze wskazaniem ich zakresu i organu przed którym posłuży się pełnomocnictwem. Zamawiający udzieli pełnomocnictwa w terminie do 5 dni od złożenia wniosku przez Wykonawcę. Dla uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych Xxxxxx oświadczają, iż Wykonawca nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań w imieniu Xxxxxxxxxxxxx. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z wykonawcami innych prac II etapu wykonania Przedmiotu umowy w taki sposóbprzypadkach określonych w § 13 nin. Umowy. Ustala się, aby wszystkie roboty przebiegały bez zakłóceń i przestojów, przy czym obowiązek koordynacji spoczywa na Inwestorze, który dołoży wszelkich starań, aby tak koordynować innymi pracami, aby nie powodowały one znacznych zakłóceń i przestojów że Zamawiający ma prawo wglądu w przebieg zaawansowania prac wykonywanych przez Wykonawcę zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-FinansowymWykonawcę, stanowiących przedmiot nin. Roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę przy użyciu zasobów osobowychUmowy, maszyn budowlanych oraz materiałów zapewnionych przez Wykonawcę Inwestor może ograniczyć zakres Robót jednakże w kwocie nie większej niż 10% wartości Robót wskazanej w Kosztorysie Ofertowymna każdym etapie ich wykonywania. Zamawiający informuje, zwalniając Wykonawcę z obowiązku wykonania określonego zakresu prac na co najmniej dziesięć dni roboczych przed ich rozpoczęciem i jednocześnie zmniejszając odpowiednio wysokość Wynagrodzenia należnego Wykonawcy bez konieczności zmiany Umowy aneksem. Wyliczenie kwoty ograniczenia nastąpi na podstawie cen z Kosztorysu Ofertowego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe utrzymanie Terenu Budowy w tym porządekiż dysponuje prawem do nieruchomości, higienę, czystość i bezpieczeństwo realizacji Robót oraz porządek na drogach dojazdowych do Terenu Budowyktórej dotyczą wykonywane roboty.

Przedmiot umowy. Inwestor zlecaPrzedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych wraz z umeblowaniem pomieszczeń w ramach zadania: BUDYNEK AMBULATORYJNY – ROZBUDOWA WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII W KIERUNKU UL. STRZELECKIEJ. Zadanie inwestycyjne obejmuje: rozbiórkę dwóch istniejących budynków Szpitala przy ul. Strzeleckiej 35 i przy xx. Xxxxxxxxxxxx 00 wraz z wywozem i utylizacją odpadów budowlanych, budowę nowego Budynku Ambulatoryjnego przy ul. Strzeleckiej, przebudowę i rozbudowę sąsiadującego z nim bezpośrednio budynku Centralnego Bloku Operacyjnego, budowę wiaty na odpady i wbudowanego w nią budynku odpadów medycznych dobudowanych do istniejącego budynku Zakładu Radioterapii II oraz związane z tym zagospodarowanie południowo – zachodniej części terenu szpitala, w tym budowę nawierzchni utwardzonych, podziemnej i nadziemnej infrastruktury technicznej, kształtowanie terenów zielonych wraz z szata roślinną. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Robót w zakresie i na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej umowy, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz złożonej przez Wykonawcę ofercie – załączony do złożonej przez Wykonawcę oferty kosztorys ofertowy stanowi integralną część niniejszej umowy. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową oraz oferta przetargowa Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym. Wykaz dokumentacji projektowo-kosztorysowej stanowi załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca oświadcza, że: zna i akceptuje warunki realizacji przedmiotu umowy, a Wykonawca przyjmuje w szczególności zapoznał się warunkami technicznymi i lokalizacją przedmiotu umowy oraz założeniami i oczekiwaniami Zamawiającego, co do realizacji za Wynagrodzeniem standardu i jakości realizowanych robót budowlanych oraz oświadcza, że otrzymane informacje umożliwiły mu jednoznaczną ocenę zakresu robót, warunków i czasu koniecznego do należytego wykonania zadania oraz pozwoliły na dokonanie ostatecznej kalkulacji wynagrodzenia, posiada odpowiednie umiejętności, kwalifikacje oraz doświadczenie, a także dysponuje sprzętem, materiałami oraz wykwalifikowanym personelem niezbędnymi do profesjonalnego świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej umowy w sposób całkowicie z nią zgodny i zobowiązuje się do utrzymania takiego stanu rzeczy przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy, wszelkie świadczenia wykonywane przezeń na rzecz Zamawiającego na podstawie postanowień niniejszej umowy wykona z należytą starannością, wymaganą od podmiotu profesjonalnie zajmującego się świadczeniem Robót, zobowiązuje się do tego, by Roboty w celu wykonania Inwestycji świadczone były zgodnie z wymogami SIWZ oraz z przekazaną Dokumentacją Techniczną i Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym. Zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje w szczególności: wykonanie wszelkich prac przygotowawczych, które są niezbędne do rozpoczęcia i wykonania Inwestycji w sposób prawidłowy i zgodny z przepisami polskiego prawa oraz sztuką budowlaną; wykonanie wszelkich niezbędnych robót zabezpieczających i tymczasowych, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i sztuką budowlaną; zorganizowanie, prowadzenie, nadzorowanie i zabezpieczanie Robót; organizację ruchu na czas realizacji Robót (projekt, wykonanie, utrzymanie, likwidacja); likwidację wad stwierdzonych w trakcie wykonywanych Robót, a także w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi; uczestniczenie w odbiorach poszczególnych elementów Inwestycji dokonywanych stawianymi przez Inwestora lub właściwe organy budowlane; uzyskanie w imieniu Xxxxxxxxx ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub pozwoleń częściowych, jeżeli Inwestor zrezygnuje z prac, które nie pozwolą na uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie całości Inwestycji. Wykonawca podejmuje się wykonania całości Robót niezbędnych do realizacji Inwestycji, w zakresie określonym Umowąobowiązujące przepisy prawa, w tym Dokumentacją Techniczną. Wykonawca jest również zobowiązany w szczególności aby Roboty świadczone były przez osoby przeszkolone w zakresie wymaganym przepisami prawa, posiada wszelkie niezbędne zgody, pozwolenia, zezwolenia lub koncesje wymagane przepisami prawa do dostarczenia wykonywania wszelkich niezbędnych materiałów, urządzeń oraz czynności wiążących się z wykonywaniem Robót i zobowiązuje się do wykonania wszelkich prac niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, również tych, których konieczność ujawni się w trakcie realizacji Robót, a które można było przewidzieć na podstawie Dokumentacji Technicznej, obowiązujących przepisów, norm i zasad sztuki budowlanej. Wykonawca jest zobowiązany także, w ramach Wynagrodzenia, do wykonania i doręczenia Inwestorowi kompletnej dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej, powykonawczej Inwestycji i innych dokumentów niezbędnych do weryfikacji utrzymania takiego stanu rzeczy przez Inwestora poprawności wykonania Xxxxx. W ramach Inwestycji mogą być prowadzone inne prace równolegle z Robotami. Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania z wykonawcami innych prac w taki sposób, aby wszystkie roboty przebiegały bez zakłóceń i przestojów, przy czym obowiązek koordynacji spoczywa na Inwestorze, który dołoży wszelkich starań, aby tak koordynować innymi pracami, aby nie powodowały one znacznych zakłóceń i przestojów prac wykonywanych przez Wykonawcę zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym. Roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę przy użyciu zasobów osobowych, maszyn budowlanych oraz materiałów zapewnionych przez Wykonawcę Inwestor może ograniczyć zakres Robót jednakże w kwocie nie większej niż 10% wartości Robót wskazanej w Kosztorysie Ofertowym, zwalniając Wykonawcę z obowiązku wykonania określonego zakresu prac na co najmniej dziesięć dni roboczych przed ich rozpoczęciem i jednocześnie zmniejszając odpowiednio wysokość Wynagrodzenia należnego Wykonawcy bez konieczności zmiany Umowy aneksem. Wyliczenie kwoty ograniczenia nastąpi na podstawie cen z Kosztorysu Ofertowego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe utrzymanie Terenu Budowy w tym porządek, higienę, czystość i bezpieczeństwo realizacji Robót oraz porządek na drogach dojazdowych do Terenu Budowycały okres obowiązywania niniejszej umowy.

Przedmiot umowy. Inwestor Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji za Wynagrodzeniem Roboty wykonania usługę polegającą na serwisie drukarek, ploterów i urządzeń wielofunkcyjnych w Urzędzie Morskim w Gdyni – część 1 zamówienia, w tym również we wszelkich podległych placówkach i komórkach terenowych, obejmującym przeglądy, naprawy i konserwację wraz z odbiorem zużytych materiałów eksploatacyjnych i uszkodzonych urządzeń do utylizacji. W zakres prac serwisowych wchodzą niżej wyszczególnione prace: wykonywanie konserwacji i przeglądów technicznych z częstotliwością dwa razy w ciągu trwania umowy, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, a w szczególności: całkowity demontaż urządzenia, dokonywanie sprawdzenia urządzenia pod względem uszkodzeń mechanicznych, ocenę stanu technicznego urządzenia, odkurzanie urządzenia z wszelkich nieczystości (toner, pył z papieru i kurz), oczyszczenie układu napędowego, oczyszczenie układu zagrzewania druku (wałek dociskowy oraz grzewczy), oczyszczenie toru prowadzenia papieru (rolki poboru papieru, rolki wyjścia), smarowanie elementów układu napędowego oraz innych elementów ruchomych, montaż oczyszczonych elementów, sprawdzenie prawidłowości poboru papieru oraz wszystkich podzespołów, czyszczenie obudowy, wykonanie wydruków próbnych w celu sprawdzenia jakości wykonanej usługi, czyszczenie i konserwacja głowic, konserwacja elementów gumowych oraz metalowych, opróżnienie pojemnika zbierającego nadmiar tonera, wystawienie szczegółowej „karty serwisowej”, zawierającą wykonane czynności i będącą jednocześnie kartą gwarancyjną, naprawy polegające na usuwaniu zgłoszonych przez Zamawiającego awarii urządzeń, wynikłych w czasie eksploatacji, w tym dostawę i wymianę części zamiennych, dojazd i transport do siedziby Zamawiającego i jego poszczególnych jednostek na terenie Trójmiasta w cenie, wykonanie regulacji urządzeń w celu wykonania Inwestycji zgodnie kopii należytej (dobrej) jakości. Zamawiający zastrzega, że liczba i asortyment urządzeń określonych w załączniku nr 1a mogą podlegać zmianom w związku z wymogami SIWZ oraz z przekazaną Dokumentacją Techniczną i Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym. Zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje w szczególności: wykonanie wszelkich prac przygotowawczych, które są niezbędne do rozpoczęcia i wykonania Inwestycji w sposób prawidłowy i zgodny z przepisami polskiego prawa oraz sztuką budowlaną; wykonanie wszelkich niezbędnych robót zabezpieczających i tymczasowych, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i sztuką budowlaną; zorganizowanie, prowadzenie, nadzorowanie i zabezpieczanie Robót; organizację ruchu na czas realizacji Robót (projekt, wykonanie, utrzymanie, likwidacja); likwidację wad stwierdzonych w trakcie wykonywanych Robótzakupem nowego lub likwidacją zużytego sprzętu, a także w okresie udzielonej gwarancji zmianom lokalizacji. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, które będą wykonywały następujące czynności: konserwacja i rękojmi; uczestniczenie w odbiorach poszczególnych elementów Inwestycji dokonywanych przez Inwestora lub właściwe organy budowlane; uzyskanie w imieniu Xxxxxxxxx ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub pozwoleń częściowychnaprawa drukarek, ploterów i urządzeń wielofunkcyjnych, jeżeli Inwestor zrezygnuje z prac, które nie pozwolą wykonywanie tych czynności polega na uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie całości Inwestycjiwykonywaniu pracy w sposób określony w art. Wykonawca podejmuje się wykonania całości Robót niezbędnych do realizacji Inwestycji, w zakresie określonym Umową, w tym Dokumentacją Techniczną. Wykonawca jest również zobowiązany do dostarczenia wszelkich niezbędnych materiałów, urządzeń oraz do wykonania wszelkich prac niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, również tych, których konieczność ujawni się w trakcie realizacji Robót, a które można było przewidzieć na podstawie Dokumentacji Technicznej, obowiązujących przepisów, norm i zasad sztuki budowlanej. Wykonawca jest zobowiązany także, w ramach Wynagrodzenia, do wykonania i doręczenia Inwestorowi kompletnej dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej, powykonawczej Inwestycji i innych dokumentów niezbędnych do weryfikacji przez Inwestora poprawności wykonania Xxxxx. W ramach Inwestycji mogą być prowadzone inne prace równolegle z Robotami. Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania z wykonawcami innych prac w taki sposób, aby wszystkie roboty przebiegały bez zakłóceń i przestojów, przy czym obowiązek koordynacji spoczywa na Inwestorze, który dołoży wszelkich starań, aby tak koordynować innymi pracami, aby nie powodowały one znacznych zakłóceń i przestojów prac wykonywanych przez Wykonawcę zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym. Roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę przy użyciu zasobów osobowych, maszyn budowlanych oraz materiałów zapewnionych przez Wykonawcę Inwestor może ograniczyć zakres Robót jednakże w kwocie nie większej niż 10% wartości Robót wskazanej w Kosztorysie Ofertowym, zwalniając Wykonawcę z obowiązku wykonania określonego zakresu prac na co najmniej dziesięć dni roboczych przed ich rozpoczęciem i jednocześnie zmniejszając odpowiednio wysokość Wynagrodzenia należnego Wykonawcy bez konieczności zmiany Umowy aneksem. Wyliczenie kwoty ograniczenia nastąpi na podstawie cen z Kosztorysu Ofertowego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe utrzymanie Terenu Budowy w tym porządek, higienę, czystość i bezpieczeństwo realizacji Robót oraz porządek na drogach dojazdowych do Terenu Budowy22 §1 Kodeksu Pracy.

Przedmiot umowy. Inwestor zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji za Wynagrodzeniem Roboty w celu wykonania Inwestycji Przedmiotem Umowy jest naprawa piątego poziomu utrzymania wraz z modernizacją 5 (pięciu) Pojazdów zgodnie z wymogami SIWZ wymaganiami zawartymi w Umowie, w tym w Załączniku nr 1. Po wykonanej modernizacji Pojazdy będą pojazdami tego samego typu. Przedmiot Umowy obejmuje również inne świadczenia określone w Umowie, w tym w szczególności określone w § 11 ust. 2. Transport i dostarczenie sprzętu komputerowego oraz zestawu zapasowego nastąpi na warunkach Delivered Duty Unpaid (DDU) w rozumieniu Incoterms 2000, z przekazaną Dokumentacją Techniczną zastrzeżeniem że wszelkie koszty związane z dostarczeniem sprzętu komputerowego oraz zestawu zapasowego do miejsca dostawy ponosi Wykonawca. Wykonawca oświadcza, że posiada udokumentowane systemy zarządzania: jakością produkcji oraz postępowania z wyrobem niezgodnym; procesem produkcji (system pozwalający jednoznacznie identyfikować wyroby, w tym x.xx. konstrukcje, podzespoły i Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym. Zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje w szczególności: wykonanie wszelkich prac przygotowawczychzespoły podlegające modernizacji oraz wymieniane na nowe, które są niezbędne do rozpoczęcia i wykonania Inwestycji w sposób prawidłowy umożliwiający odtworzenie zapisów dokumentujących proces ich wytwarzania oraz prób, badań i zgodny z przepisami polskiego prawa oraz sztuką budowlaną; wykonanie wszelkich niezbędnych robót zabezpieczających i tymczasowych, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i sztuką budowlaną; zorganizowanie, prowadzenie, nadzorowanie i zabezpieczanie Robót; organizację ruchu na czas realizacji Robót (projekt, wykonanie, utrzymanie, likwidacjasprawdzeń); likwidację wad stwierdzonych kwalifikacji poddostawców wraz z listą dostawców uznanych; dokumentacji konstrukcyjnej i powykonawczej; uprawnieniami, w trakcie wykonywanych Robóttym x.xx. do prac spawalniczych, prac przy urządzeniach elektroenergetycznych, badań nieniszczących, zapewniający, że pracownicy Wykonawcy posiadają aktualne uprawnienia do wykonywania niezbędnych czynności. Na potwierdzenie powyższego Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy udostępni do wglądu wykaz funkcjonujących w jego przedsiębiorstwie systemów zarządzania oraz pełną dokumentację procedur obowiązujących w ramach ww. systemów zarządzania w zakresie niezbędnym do zapewnienia spełnienia wymogów Zamawiającego opisanych w Załączniku nr 1 do Umowy, a także w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi; uczestniczenie w odbiorach poszczególnych elementów Inwestycji dokonywanych przez Inwestora lub właściwe organy budowlane; uzyskanie w imieniu Xxxxxxxxx ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub pozwoleń częściowychzłoży oświadczenie, jeżeli Inwestor zrezygnuje z prac, które nie pozwolą na uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie całości Inwestycjiże przedłożone procedury zapewniają spełnienie tych wymogów. Wykonawca podejmuje się wykonania całości Robót niezbędnych do oświadcza, że posiada odpowiednie zasoby kadrowe pozwalające na realizację przedmiotu Umowy. Na potwierdzenie powyższego Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy przedkłada wykaz kluczowych pracowników, którzy będą uczestniczyć w procesie realizacji Inwestycjizamówienia, oddzielnie w zakresie określonym Umowąusług projektowania, w tym Dokumentacją Techniczną. Wykonawca jest również zobowiązany do dostarczenia wszelkich niezbędnych materiałów, urządzeń oraz do właściwego wykonania wszelkich prac niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy i nadzoru nad wykonaniem przedmiotu Umowy, również tych, których konieczność ujawni się . Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania w trakcie realizacji Robóttrwania Umowy z prawa opcji, a które można było przewidzieć o której mowa w § 30, polegającej na podstawie Dokumentacji Technicznejmożliwości zwiększenia liczby Pojazdów przeznaczonych do poddania ich usługom będącym przedmiotem Umowy do łącznie, obowiązujących przepisów, norm i zasad sztuki budowlanej. Wykonawca jest zobowiązany także, w ramach Wynagrodzenia, do wykonania i doręczenia Inwestorowi kompletnej dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej, powykonawczej Inwestycji i innych dokumentów niezbędnych do weryfikacji przez Inwestora poprawności wykonania Xxxxx. W ramach Inwestycji mogą być prowadzone inne prace równolegle z Robotami. Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania z wykonawcami innych prac w taki sposób, aby wszystkie roboty przebiegały bez zakłóceń i przestojów, przy czym obowiązek koordynacji spoczywa na Inwestorze, który dołoży wszelkich starań, aby tak koordynować innymi pracami, aby nie powodowały one znacznych zakłóceń i przestojów prac wykonywanych przez Wykonawcę zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym. Roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę przy użyciu zasobów osobowych, maszyn budowlanych oraz materiałów zapewnionych przez Wykonawcę Inwestor może ograniczyć zakres Robót jednakże w kwocie nie większej niż 10% wartości Robót wskazanej w Kosztorysie Ofertowym, zwalniając Wykonawcę z obowiązku wykonania określonego zakresu prac na co najmniej dziesięć dni roboczych przed ich rozpoczęciem i jednocześnie zmniejszając odpowiednio wysokość Wynagrodzenia należnego Wykonawcy bez konieczności zmiany Umowy aneksem. Wyliczenie kwoty ograniczenia nastąpi na podstawie cen z Kosztorysu Ofertowego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe utrzymanie Terenu Budowy w tym porządek, higienę, czystość i bezpieczeństwo realizacji Robót oraz porządek na drogach dojazdowych do Terenu Budowymaksymalnie 12 (dwunastu) Pojazdów.

Przedmiot umowy. Inwestor zlecaPrzedmiotem Umowy jest zakup i dostawa na warunkach określonych w Umowie, a 5 (pięciu) sztuk fabrycznie nowych roll trailerów [dalej pojedynczo: „Roll Trailer” bądź łącznie: „Roll Trailery”] które spełniają wymagania techniczne wyszczególnione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia [dalej : „Przedmiot Umowy”]. Przedmiot Umowy obejmuje również świadczenie przez Wykonawcę usług serwisowych i naprawczych (nieodpłatnych i odpłatnych) wobec Roll Trailerów na warunkach określonych w Umowie. Wykonawca przyjmuje oświadcza i zapewnia, iż Roll Trailery w Terminie Dostawy będą fabrycznie nowe, kompletne, gotowe do realizacji za Wynagrodzeniem Roboty w celu wykonania Inwestycji eksploatacji, będą spełniały wszelkie normy techniczne i prawne, będą mogły być używane zgodnie z wymogami obowiązującym prawem, wolne od wad prawnych i fizycznych, w szczególności nie będą przedmiotem zastawu, zajęcia, nie będzie toczyło się żadne postępowanie w związku z Roll Trailerami ani też nie będą one obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich. Następujące dokumenty stanowią integralną część Umowy : Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (uwzględniająca ewentualne zmiany) wraz z pytaniami i odpowiedziami do SIWZ oraz udzielonymi w toku Postępowania jak również oferta Wykonawcy wraz z przekazaną Dokumentacją Techniczną załącznikami, załączone do niniejszej Umowy (Załącznik nr 1 do Umowy). Przeniesienie własności i Harmonogramem Rzeczowo-Finansowymprzeniesienie posiadania Roll Trailerów przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego nastąpi na podstawie pisemnego protokołu przeniesienia własności i posiadania podpisanego przez obie Strony. Zakres obowiązków Protokół przeniesienia własności i posiadania Roll Trailerów Strony podpiszą po podpisaniu przez obie Strony protokołu bezusterkowego odbioru końcowego Roll Trailerów co nastąpi w Szczecinie przy ul. Bytomskiej 14 (na terenie „Bazy Sprzętu Łasztownia”). Do momentu podpisania protokołu przeniesienia własności i posiadania Roll Trailerów Wykonawca ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za Roll Trailery (w tym ryzyko przypadkowej utraty i uszkodzenia) i jest zobowiązany do ubezpieczenia Roll Trailerów od wszelkich ryzyk. Zamawiający pozostaje zainteresowany zakupem (pięciu) Roll Trailerów tworzących nierozdzielną całość, stosownie obowiązkiem Wykonawcy obejmuje jest jednoczesna dostawa 5 (pięciu) Roll Trailerów na warunkach określonych w szczególności: wykonanie wszelkich prac przygotowawczychUmowie. W wypadku opóźnienia Wykonawcy w dotrzymaniu Terminu Dostawy w odniesieniu do któregokolwiek z Roll Trailerów, które są niezbędne do rozpoczęcia i wykonania Inwestycji w sposób prawidłowy i zgodny z przepisami polskiego prawa oraz sztuką budowlaną; wykonanie wszelkich niezbędnych robót zabezpieczających i tymczasowychZamawiającemu, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i sztuką budowlaną; zorganizowaniejego uznaniem, prowadzenieprzysługuje uprawnienie do odmowy odbioru części Roll Trailerów do czasu dostawy wszystkich Roll Trailerów (z konsekwencjami określonymi w § 8 Umowy) albo do przystąpienia do odbioru części Roll Trailerów. Zamawiający zobowiązuje się do odebrania Roll Trailerów pod warunkiem, nadzorowanie i zabezpieczanie Robót; organizację ruchu iż będą one zgodne z Umową oraz do zapłacenia Wykonawcy Ceny za Przedmiot Umowy na czas realizacji Robót (projekt, wykonanie, utrzymanie, likwidacja); likwidację wad stwierdzonych warunkach określonych w trakcie wykonywanych Robót, a także w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi; uczestniczenie w odbiorach poszczególnych elementów Inwestycji dokonywanych § 2 Umowy. Cena za Przedmiot Umowy zawiera wszelkie koszty związane z należytym wykonaniem wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy przez Inwestora lub właściwe organy budowlane; uzyskanie w imieniu Xxxxxxxxx ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub pozwoleń częściowych, jeżeli Inwestor zrezygnuje z prac, które nie pozwolą na uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie całości Inwestycji. Wykonawca podejmuje się wykonania całości Robót niezbędnych do realizacji Inwestycji, w zakresie określonym UmowąWykonawcę, w tym Dokumentacją Technicznąw szczególności związane z dostawą, ubezpieczeniem oraz serwisem Roll Trailerów na warunkach określonych w Umowie z wyłączeniem kosztów określonych w § 2 ust. 10-12 Umowy. Wykonawca jest również zobowiązany do dostarczenia wszelkich niezbędnych materiałówpotwierdza, urządzeń iż uwzględnił ewentualny wpływ okoliczności związanych z COVID-19 na należyte wykonanie Umowy, w szczególności w zakresie dotrzymania Terminu Dostawy oraz oferowanej Ceny, i zobowiązuje się do wykonania wszelkich prac niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu UmowyUmowy na warunkach w niej określonych. Na potrzeby Umowy przez określenie "dzień roboczy" rozumieć należy każdy dzień kalendarzowy z wyjątkiem tych wskazanych w ustawie z 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. 1951 nr 4 poz. 28), również tych, których konieczność ujawni się w trakcie realizacji Robót, a które można było przewidzieć na podstawie Dokumentacji Technicznej, obowiązujących przepisów, norm i zasad sztuki budowlanejz kolei pod określeniem "dzień" rozumieć należy każdy dzień kalendarzowy. Wykonawca jest zobowiązany takżezapewnia, że posiada ważną polisę ubezpieczeniową OC zapewniającą ochronę w ramach Wynagrodzenia, do wykonania i doręczenia Inwestorowi kompletnej dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej, powykonawczej Inwestycji i innych dokumentów niezbędnych do weryfikacji przez Inwestora poprawności wykonania Xxxxx. W ramach Inwestycji mogą być prowadzone inne prace równolegle z Robotamizakresie działalności odpowiadającej Przedmiotowi Umowy na sumę gwarancyjną nie mniejszą aniżeli 500 000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych. Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania z wykonawcami innych prac w taki sposób, aby wszystkie roboty przebiegały bez zakłóceń okaże dokument polisy OC na każdorazowe żądanie Zamawiającego i przestojów, przy czym obowiązek koordynacji spoczywa na Inwestorze, który dołoży wszelkich starań, aby tak koordynować innymi pracami, aby nie powodowały one znacznych zakłóceń i przestojów prac wykonywanych przez Wykonawcę zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym. Roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę przy użyciu zasobów osobowych, maszyn budowlanych oraz materiałów zapewnionych przez Wykonawcę Inwestor może ograniczyć zakres Robót jednakże w kwocie nie większej niż 10% wartości Robót wskazanej w Kosztorysie Ofertowym, zwalniając Wykonawcę z obowiązku wykonania określonego zakresu prac obowiązuje się zachować ważność polisy OC na co najmniej dziesięć dni roboczych przed ich rozpoczęciem równorzędnych warunkach przecz cały okres obowiązywania Umowy. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w niniejszym ustępie, Wykonawca nieodwołalnie upoważnia Zamawiającego do zawarcia stosownej umowy ubezpieczenia OC na koszt i jednocześnie zmniejszając odpowiednio wysokość Wynagrodzenia należnego ryzyko Wykonawcy bez konieczności zmiany Umowy aneksemi zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu na jego pierwsze żądanie koszty z tym związane w terminie 7 (siedmiu) dni. Wyliczenie kwoty ograniczenia nastąpi na podstawie cen z Kosztorysu Ofertowego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe utrzymanie Terenu Budowy w tym porządek, higienę, czystość i bezpieczeństwo realizacji Robót oraz porządek na drogach dojazdowych do Terenu Budowy§ 2.

Przedmiot umowy. Inwestor zlecaPrzedmiotem Umowy jest, a Wykonawca przyjmuje do realizacji za Wynagrodzeniem Roboty świadczenie przez OSDn na rzecz Sprzedawcy, na warunkach w niej określonych, usług dystrybucji, w celu wykonania Inwestycji zgodnie umożliwienia realizacji umów sprzedaży, przy uwzględnieniu możliwości technicznych systemu elektroenergetycznego oraz przy zachowaniu jego bezpieczeństwa i zasad równoprawnego traktowania wszystkich podmiotów korzystających z wymogami SIWZ tych usług, na warunkach wynikających z przepisów i dokumentów przywołanych w § 1 ust. 1 Umowy. Umowa określa szczegółowe warunki i zasady świadczenia, przez OSDn na rzecz Sprzedawcy usług dystrybucji, o których mowa w ust. 1, w szczególności: terminy i zasady zgłaszania umów sprzedaży; zasady obejmowania postanowieniami Umowy kolejnych URD i zobowiązania stron w tym zakresie; wskazanie POB oraz zasady i warunki jego zmiany; zasady i terminy przekazywania informacji dotyczących rozwiązywania umów sprzedaży; osoby upoważnione do kontaktu oraz ich dane adresowe; zasady wyłączania z przekazaną Dokumentacją Techniczną zakresu Umowy tych URD, z którymi zawarte umowy sprzedaży lub umowy dystrybucji wygasły, zostały wypowiedziane lub rozwiązane; zobowiązanie stron Umowy do stosowania postanowień IRiESD w zakresie dotyczącym zapisów i Harmonogramem Rzeczowo-Finansowymustaleń objętych Umową; zasady wstrzymywania i wznawiania dostarczania energii do URD przez OSDn; zakres, zasady i terminy udostępniania danych dotyczących URD, z którymi Sprzedawca ma zawarte umowy sprzedaży; zasady informowania OSDn przez Sprzedawcę, o kontynuowaniu sprzedaży do tych URD, dla których proces zmiany sprzedawcy został zakończony. Zakres obowiązków Wykonawcy Realizacja Umowy obejmuje w szczególności: wykonanie wszelkich prac przygotowawczych, które są niezbędne realizację przez OSDn czynności niezbędnych do rozpoczęcia fizycznego dostarczenia energii elektrycznej do URD – w związku ze zgłoszonymi do OSDn i wykonania Inwestycji przyjętymi przez OSDn do realizacji umowami sprzedaży wymienionymi w sposób prawidłowy i zgodny z przepisami polskiego prawa oraz sztuką budowlanąZałączniku nr 1 do Umowy; wykonanie wszelkich niezbędnych robót zabezpieczających i tymczasowychumocowanie, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa ust. 4, wskazanego przez Sprzedawcę POB - jeżeli Sprzedawca nie pełni samodzielnie funkcji POB; powiadamianie OSDn przez Sprzedawcę o zawartych umowach sprzedaży; weryfikację zgłoszenia umów sprzedaży dokonanego przez Sprzedawcę, w zakresie kompletności i sztuką budowlanąpoprawności danych. Weryfikacja jest dokonywana przez OSDn, po zgłoszeniu do OSDn faktu zawarcia umowy sprzedaży, a potwierdzeniem pozytywnej weryfikacji jest przyjęcie do realizacji umowy sprzedaży na zasadach określonych w Umowie i IRiESD; zorganizowanieobejmowanie Umową kolejnych URD, prowadzeniez którymi Sprzedawca zawarł umowy sprzedaży oraz wyłączanie z zakresu Umowy tych URD, nadzorowanie z którymi zawarte umowy sprzedaży wygasły, zostały wypowiedziane lub rozwiązane albo, dla których Sprzedawca zaprzestał sprzedaży energii elektrycznej z przyczyn wynikających z § 1 ust. 7 Umowy; wstrzymanie i zabezpieczanie Robótwznowienie dostarczania energii elektrycznej, do URD na warunkach i zasadach określonych w § 7; organizację ruchu udostępnianie danych pomiarowych dotyczących zużycia energii elektrycznej przez URD. Umocowanie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2), wskazanego przez Sprzedawcę POB obejmuje: oznaczenie i wskazanie kodu POB oraz Operatora Rynku (OR) na czas realizacji Robót (projekt, wykonanie, utrzymanie, likwidacja); likwidację wad stwierdzonych w trakcie wykonywanych RobótRB, a także w okresie udzielonej gwarancji wskazanie kodów jednostek grafikowych odbiorczych (JGO) i rękojmi; uczestniczenie w odbiorach poszczególnych elementów Inwestycji dokonywanych przez Inwestora lub właściwe organy budowlane; uzyskanie w imieniu Xxxxxxxxx ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub pozwoleń częściowych, jeżeli Inwestor zrezygnuje z prac, które nie pozwolą na uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie całości Inwestycji. Wykonawca podejmuje się wykonania całości Robót niezbędnych do realizacji Inwestycjikodów Miejsc Dostarczania Rynku Bilansującego (MB), w zakresie określonym Umową, w tym Dokumentacją Techniczną. Wykonawca jest również zobowiązany do dostarczenia wszelkich niezbędnych materiałów, urządzeń oraz do wykonania wszelkich prac niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, również tychramach, których konieczność ujawni się będzie prowadzone bilansowanie handlowe. Dane i informacje, o których mowa w trakcie realizacji Robótniniejszym ustępie zostały określone w Załączniku nr 2 do Umowy. Sprzedawca oświadcza, a które można było przewidzieć na podstawie Dokumentacji Technicznej, obowiązujących przepisów, norm że przydzielone przez OSP JGO i zasad sztuki budowlanej. Wykonawca jest zobowiązany takżeMB, w ramach Wynagrodzeniaktórych będzie prowadzone bilansowanie handlowe, do wykonania i doręczenia Inwestorowi kompletnej dokumentacji powykonawczejwynikają z przedmiotu umowy o świadczenie usług przesyłania, o której mowa w § 1 ust. 6 pkt 2) albo § 1 ust. 7 pkt 5). Sprzedawca oświadcza, że dla JGO, o których mowa w ust. 5, w tym inwentaryzacji geodezyjnejramach, powykonawczej Inwestycji i innych dokumentów niezbędnych do weryfikacji których następuje bilansowanie handlowe Sprzedawcy, wskazany przez Inwestora poprawności wykonania Xxxxx. W ramach Inwestycji mogą być prowadzone inne prace równolegle z Robotami. Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania z wykonawcami innych prac w taki sposóbSprzedawcę POB zapewnia realizację funkcji OR, aby wszystkie roboty przebiegały bez zakłóceń i przestojów, przy czym obowiązek koordynacji spoczywa na Inwestorze, który dołoży wszelkich starań, aby tak koordynować innymi pracami, aby nie powodowały one znacznych zakłóceń i przestojów prac wykonywanych przez Wykonawcę zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym. Roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę przy użyciu zasobów osobowych, maszyn budowlanych oraz materiałów zapewnionych przez Wykonawcę Inwestor może ograniczyć zakres Robót jednakże w kwocie nie większej niż 10% wartości Robót wskazanej w Kosztorysie Ofertowym, zwalniając Wykonawcę z obowiązku wykonania określonego zakresu prac na co najmniej dziesięć dni roboczych przed ich rozpoczęciem i jednocześnie zmniejszając odpowiednio wysokość Wynagrodzenia należnego Wykonawcy bez konieczności zmiany Umowy aneksem. Wyliczenie kwoty ograniczenia nastąpi na podstawie cen z Kosztorysu Ofertowego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe utrzymanie Terenu Budowy w tym porządek, higienę, czystość i bezpieczeństwo realizacji Robót oraz porządek na drogach dojazdowych do Terenu Budowypostanowieniami IRiESP.

Przedmiot umowy. Inwestor zlecaPrzedmiotem Umowy jest kompleksowa organizacja dwudniowej konferencji z udziałem laureatów - naukowców oraz ekspertów (z Polski i zagranicy) związanych z programem Międzynarodowe Agendy Badawcze realizowanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i finansowanym z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój obejmująca: zapewnienie miejsca, a Wykonawca przyjmuje do w którym będzie się odbywać konferencja wraz z niezbędnym wyposażeniem i aranżacją sal: głównej, oraz trzech sal warsztatowych drugiego dnia konferencji, sali/przestrzeni na potrzeby usługi cateringowej, sali na potrzeby konferencji prasowej, sali na potrzeby organizacji spotkania Rady MAB oraz niezbędną scenografią, zapewnienie usługi wsparcia organizacyjno-technicznego przy organizacji konferencji prasowej, zapewnienie realizacji za Wynagrodzeniem Roboty dźwięku wraz z niezbędną obsługą, zapewnienie profesjonalnego oświetlenia wraz z niezbędną obsługą, zapewnienie realizacji wizji oraz transmisji obrazu-sylwetek prelegentów wraz z niezbędną obsługą, usługę cateringową w celu wykonania Inwestycji trakcie konferencji (w tym organizację kolacji pierwszego dnia konferencji), przygotowanie projektów i produkcję materiałów konferencyjnych i informacyjno-promocyjnych, organizację szatni i jej obsługę, obsługę recepcyjną podczas konferencji, zapewnienie przestrzeni i zorganizowanie dwóch stoisk informacyjnych składających się ze stolika oraz wygodnych krzeseł; oznakowanie miejsc, w których będzie się odbywać konferencja i kolacja, zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego, odbiór materiałów konferencyjnych i promocyjnych z wymogami SIWZ siedziby Zamawiającego lub adresu przez niego wskazanego i dostarczenie ich w miejsce, w którym będzie się odbywać konferencja oraz z przekazaną Dokumentacją Techniczną i Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym. Zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje w szczególności: wykonanie wszelkich prac przygotowawczychprzekazanie materiałów, które są niezbędne zostały po konferencji, do rozpoczęcia i wykonania Inwestycji siedziby Zamawiającego, zapewnienie pełnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej imprez w sposób prawidłowy i zgodny z przepisami polskiego prawa oraz sztuką budowlaną; wykonanie wszelkich niezbędnych robót zabezpieczających i tymczasowych, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i sztuką budowlaną; zorganizowanie, prowadzenie, nadzorowanie i zabezpieczanie Robót; organizację ruchu na czas realizacji Robót ramach prowadzonej działalności (projekt, wykonanie, utrzymanie, likwidacjaOC); likwidację wad stwierdzonych w trakcie wykonywanych Robót, a także ubezpieczenia NNW; zapewnienie transportu niezbędnego sprzętu oraz elementów aranżacji i scenografii użytych do organizacji Konferencji do i z miejsca organizacji Konferencji oraz ich montaż i demontaż; rezerwacja miejsc parkingowych w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi; uczestniczenie miejscu, gdzie będzie organizowana Konferencja (5 miejsc). koordynację działań podwykonawców, kontakt z Zamawiającym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w odbiorach poszczególnych elementów Inwestycji dokonywanych przez Inwestora lub właściwe organy budowlane; uzyskanie Załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ). Sposób wykonania zamówienia określony jest w imieniu Xxxxxxxxx ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub pozwoleń częściowych, jeżeli Inwestor zrezygnuje z pracZapytaniu ofertowym nr 05/POIR/2020, które nie pozwolą stanowi załącznik nr 4 do Umowy oraz w załącznikach do tego Zapytania. Zamawiający oświadcza, że zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności. W związku z tym, że środki unijne mają na uzyskanie decyzji o pozwoleniu celu x.xx. realizację strategii na użytkowanie całości Inwestycji. Wykonawca podejmuje się wykonania całości Robót niezbędnych do realizacji Inwestycjirzecz inteligentnego, w zakresie określonym Umową, w tym Dokumentacją Techniczną. Wykonawca jest również zobowiązany do dostarczenia wszelkich niezbędnych materiałów, urządzeń oraz do wykonania wszelkich prac niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, również tych, których konieczność ujawni się w trakcie realizacji Robótzrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu, a które można było przewidzieć na podstawie Dokumentacji Technicznejcel ten osiągany jest poprzez wydatkowanie tych środków w sposób zapewniający tworzenie x.xx. wysokiej jakości miejsc pracy, obowiązujących przepisówczy ochronę środowiska, norm Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przestrzegania przepisów prawa pracy, przepisów o minimalnym wynagrodzeniu, przepisów prawa socjalnego i zasad sztuki budowlanej. Wykonawca jest zobowiązany także, w ramach Wynagrodzenia, do wykonania i doręczenia Inwestorowi kompletnej dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej, powykonawczej Inwestycji i innych dokumentów niezbędnych do weryfikacji przez Inwestora poprawności wykonania Xxxxx. W ramach Inwestycji mogą być prowadzone inne prace równolegle z Robotami. Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania z wykonawcami innych prac w taki sposób, aby wszystkie roboty przebiegały bez zakłóceń i przestojów, przy czym obowiązek koordynacji spoczywa na Inwestorze, który dołoży wszelkich starań, aby tak koordynować innymi pracami, aby nie powodowały one znacznych zakłóceń i przestojów prac wykonywanych przez Wykonawcę zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym. Roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę przy użyciu zasobów osobowych, maszyn budowlanych oraz materiałów zapewnionych przez Wykonawcę Inwestor może ograniczyć zakres Robót jednakże w kwocie nie większej niż 10% wartości Robót wskazanej w Kosztorysie Ofertowym, zwalniając Wykonawcę z obowiązku wykonania określonego zakresu prac na co najmniej dziesięć dni roboczych przed ich rozpoczęciem i jednocześnie zmniejszając odpowiednio wysokość Wynagrodzenia należnego Wykonawcy bez konieczności zmiany Umowy aneksem. Wyliczenie kwoty ograniczenia nastąpi na podstawie cen z Kosztorysu Ofertowego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe utrzymanie Terenu Budowy w tym porządek, higienę, czystość i bezpieczeństwo realizacji Robót oraz porządek na drogach dojazdowych do Terenu Budowyprawa ochrony środowiska.

Przedmiot umowy. Inwestor zlecaZamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn. „Budowa budynku potrójnej kancelarii w leśnictwie Lubycza Królewska”. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane dokumentacją projektową oraz STWiORB roboty budowlane, niezbędne do realizacji za Wynagrodzeniem Roboty w celu wykonania Inwestycji przedmiotu umowy oraz zgodnie Decyzją nr …….. z dnia ……… roku zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę, oraz zgodnie z wymogami SIWZ oraz wydanymi warunkami przez dostawców mediów. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z przekazaną Dokumentacją Techniczną projektem budowlanym i Harmonogramem Rzeczowowykonawczym. Jeżeli wykonanie robót, o których mowa w ust. 3, będzie prowadziło do zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o wartość przekraczającą 15 % wartości umowy, wykonanie tych robót musi być poprzedzone zmianą umowy. Wynagrodzenie z tytułu realizacji robót będzie ustalone zgodnie z ust. § 9 ust. 12-Finansowym14 umowy. Zakres obowiązków Wykonanie robót budowlanych, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót, a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym nie wymaga zawarcia odrębnej umowy. Roboty budowlane nie objęte niniejszą umową, w szczególności nie ujęte w projekcie budowlanym, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego doszło do zawarcia umowy, a które są konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robót od przedmiotu umowy wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie umowy jest uzależnione od wykonania tych robót, a wartość każdej z takich robót w ramach umowy nie przekracza łącznie 50% wartości umowy będą przyjmowane przez Wykonawcę do realizacji na podstawie umowy, poprzedzonej sporządzeniem protokołu konieczności wykonania tych robót. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zamiennych w stosunku do robót budowlanych opisanych w projekcie budowlanym i wykonawczym, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach określonych w § 17 umowy. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w związku z robotami budowlanymi, o których mowa w ust. 1, ust. 2 i ust. 3 niniejszego paragrafu, ma prawo wydawania Wykonawcy obejmuje uzgodnionych z Zamawiającym poleceń a Wykonawca jest zobowiązany do wykonania tych poleceń, w szczególności poprzez zmniejszenie lub zwiększenie ilości robót budowlanych na ilości dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu umowy lub pominięcie poszczególnych robót budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jeżeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana ta nie stanowi istotnego odstępstwa od projektu budowlanego. W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robót, o którym mowa w ust. 8. nie będzie możliwe poprzez obmiar wykonanych robót budowlanych, w szczególności: gdy roboty ujęte w projekcie budowlanym lub wykonawczym nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót, lub gdy roboty nie ujęte w projekcie wykonawczym nie zostały również ujęte w przedmiarze robót, a ich wykonanie wszelkich prac przygotowawczych, które są niezbędne do rozpoczęcia i wykonania Inwestycji w sposób prawidłowy i zgodny z przepisami polskiego prawa oraz sztuką budowlaną; wykonanie wszelkich niezbędnych robót zabezpieczających i tymczasowych, jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z przepisami obowiązującego prawa zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną; zorganizowaniema na celu usunięcie rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym a projektem wykonawczym, prowadzenielub w przypadku konieczności zaniechania robót budowlanych objętych kosztorysem ofertowym, nadzorowanie i zabezpieczanie Robót; organizację ruchu na czas realizacji Robót (projekt, wykonanie, utrzymanie, likwidacja); likwidację wad stwierdzonych w trakcie wykonywanych Robót, a także w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi; uczestniczenie w odbiorach poszczególnych elementów Inwestycji dokonywanych przez Inwestora lub właściwe organy budowlane; uzyskanie w imieniu Xxxxxxxxx ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub pozwoleń częściowych, jeżeli Inwestor zrezygnuje z prac, które nie pozwolą na uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie całości Inwestycji. Wykonawca podejmuje się wykonania całości Robót niezbędnych do realizacji Inwestycji, w zakresie określonym Umową, w tym Dokumentacją Techniczną. Wykonawca jest również zobowiązany do dostarczenia wszelkich niezbędnych materiałów, urządzeń oraz do wykonania wszelkich prac niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, również tych, których konieczność ujawni się w trakcie realizacji Robót, a które można było przewidzieć na podstawie Dokumentacji Technicznej, obowiązujących przepisów, norm i zasad sztuki budowlanej. Wykonawca jest zobowiązany także, w ramach Wynagrodzenia, do wykonania i doręczenia Inwestorowi kompletnej dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej, powykonawczej Inwestycji i innych dokumentów niezbędnych do weryfikacji przez Inwestora poprawności wykonania Xxxxx. W ramach Inwestycji mogą być prowadzone inne prace równolegle z Robotami. Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania z wykonawcami innych prac w taki sposób, aby wszystkie roboty przebiegały bez zakłóceń i przestojów, przy czym obowiązek koordynacji spoczywa na Inwestorze, który dołoży wszelkich starań, aby tak koordynować innymi pracami, aby nie powodowały one znacznych zakłóceń i przestojów prac wykonywanych - wykonanie przez Wykonawcę zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym. Roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę przy użyciu zasobów osobowych, maszyn budowlanych oraz materiałów zapewnionych przez Wykonawcę Inwestor może ograniczyć zakres Robót jednakże w kwocie nie większej niż 10% wartości Robót wskazanej w Kosztorysie Ofertowym, zwalniając Wykonawcę z obowiązku wykonania określonego zmienionego zakresu prac na co najmniej dziesięć dni roboczych przed ich rozpoczęciem i jednocześnie zmniejszając odpowiednio wysokość Wynagrodzenia należnego Wykonawcy bez konieczności zmiany Umowy aneksem. Wyliczenie kwoty ograniczenia robót nastąpi na podstawie cen protokołu konieczności. Protokół konieczności jest sporządzany przez Kierownika budowy i podpisywany przez niego, Inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego. Bez zatwierdzonego protokołu przez Zamawiającego Wykonawca nie może przystąpić do wykonywania robót. Dochodzenie roszczeń związanych z Kosztorysu Ofertowegobrakiem akceptacji przez Wykonawcę poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego, o których mowa w ust. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe utrzymanie Terenu Budowy 8 lub protokołu konieczności, o którym mowa w tym porządekust. 10 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji odpowiednio: poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowień Protokołu konieczności. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej, higienępod warunkiem, czystość że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to, przykładowo, okoliczności: powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i bezpieczeństwo realizacji Robót oraz porządek konserwację wykonanego przedmiotu umowy, powodujące poprawienie parametrów technicznych, wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na drogach dojazdowych do Terenu Budowypostęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.

Przedmiot umowy. Inwestor zlecaPrzedmiotem niniejszej umowy jest dostawa i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych, a Wykonawca przyjmuje do realizacji za Wynagrodzeniem Roboty zwanej dalej „Systemem” w celu wykonania Inwestycji budynku Sądu Okręgowego w Słupsku przy xx. Xxxxxxxxx 0 na salach nr 225, 226, 227, 228, 106 zgodnie z wymogami SIWZ Opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik Nr 1 do umowy oraz z przekazaną Dokumentacją Techniczną i Harmonogramem Rzeczowo-Finansowymofertą Wykonawcy, stanowiącą Załącznik Nr 2 do umowy. Zakres obowiązków Wykonawcy prac obejmować będzie w szczególności: Demontaż istniejącego Systemu, Dostawę nowych urządzeń i ich montaż, Zainstalowanie Systemu i jego uruchomienie w salach rozpraw, Dostawę materiałów niezbędnych do wykonania prac objętych przedmiotem zamówienia, Przekazanie dokumentacji technicznej i gwarancyjnej, Świadczenie usług serwisu i wsparcia technicznego w okresie gwarancji, w lokalizacji Zamawiającego, które obejmuje w szczególności: wykonanie zapewnienie sprawnego, prawidłowego i wolnego od wad funkcjonowania systemu, usuwanie wszelkich prac przygotowawczychwad, które są niezbędne do rozpoczęcia błędów, awarii i wykonania Inwestycji uszkodzeń systemu oraz ich skutków. Zamawiający wymaga od Wykonawcy respektowania zapisów związanych z realizacją zamówienia, określonych w Opisie przedmiotu zamówienia. Prowadzenie wdrożenia musi następować w sposób prawidłowy niezakłócający pracy sądu oraz w sposób niezagrażający mieniu Zamawiającego i zgodny z przepisami polskiego prawa osób trzecich, bezpieczeństwu budowli oraz sztuką budowlaną; wykonanie wszelkich niezbędnych robót zabezpieczających i tymczasowychpracujących w niej ludzi. Zamawiający wymaga, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i sztuką budowlaną; zorganizowanie, prowadzenie, nadzorowanie i zabezpieczanie Robót; organizację ruchu na czas realizacji Robót (projekt, wykonanie, utrzymanie, likwidacja); likwidację wad stwierdzonych by realizacja umowy prowadzona była w trakcie wykonywanych Robót, a także w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi; uczestniczenie w odbiorach poszczególnych elementów Inwestycji dokonywanych przez Inwestora lub właściwe organy budowlane; uzyskanie w imieniu Xxxxxxxxx ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub pozwoleń częściowych, jeżeli Inwestor zrezygnuje z prac, które nie pozwolą na uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie całości Inwestycji. Wykonawca podejmuje się wykonania całości Robót niezbędnych do realizacji Inwestycji, w zakresie określonym Umowąsposób niepowodujący zagrożenia powstania szkód, w tym Dokumentacją Techniczną. zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia, ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej; w przypadku gdy w wyniku niewłaściwej realizacji umowy przez Wykonawcę nastąpi w/w zniszczenie lub inna szkoda, Wykonawca jest również zobowiązany do dostarczenia wszelkich niezbędnych materiałów, urządzeń oraz do wykonania wszelkich prac niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, również tych, których konieczność ujawni się na swój wyłączny koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność w trakcie realizacji Robót, a które można było przewidzieć na podstawie Dokumentacji Technicznej, obowiązujących przepisów, norm i zasad sztuki budowlanej. Wykonawca jest zobowiązany także, w ramach Wynagrodzenia, do wykonania i doręczenia Inwestorowi kompletnej dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej, powykonawczej Inwestycji i innych dokumentów niezbędnych do weryfikacji sposób wskazany przez Inwestora poprawności wykonania Xxxxx. W ramach Inwestycji mogą być prowadzone inne prace równolegle z RobotamiZamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest jest, po zakończeniu prac, do współdziałania z wykonawcami innych prac przywrócenia stanu pomieszczeń do stanu istniejącego przed rozpoczęciem prac, w taki sposób, aby wszystkie roboty przebiegały bez zakłóceń i przestojów, przy czym obowiązek koordynacji spoczywa na Inwestorze, który dołoży wszelkich starań, aby tak koordynować innymi pracami, aby nie powodowały one znacznych zakłóceń i przestojów prac wykonywanych szczególności uprzątnięcia pomieszczeń. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zgodnie jakiegokolwiek postanowienia umowy, Zamawiający wzywa Wykonawcę do jego zaniechania, a w przypadku braku zastosowania się Wykonawcy do wezwania, choćby w części, Zamawiający ma prawo usunąć nieprawidłowości lub usterki własnym staraniem, a następnie potrącić kwotę poniesionych kosztów z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym. Roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę przy użyciu zasobów osobowychwynagrodzenia należnego Wykonawcy, maszyn budowlanych oraz materiałów zapewnionych przez Wykonawcę Inwestor może ograniczyć zakres Robót jednakże w kwocie nie większej niż 10% wartości Robót wskazanej w Kosztorysie Ofertowymbez konieczności uzyskania odrębnej zgody Wykonawcy, zwalniając Wykonawcę z obowiązku wykonania określonego zakresu prac zachowaniem wszelkich praw z niniejszej umowy, na co najmniej dziesięć dni roboczych przed ich rozpoczęciem i jednocześnie zmniejszając odpowiednio wysokość Wynagrodzenia należnego Wykonawcy bez konieczności zmiany Umowy aneksem. Wyliczenie kwoty ograniczenia nastąpi na podstawie cen z Kosztorysu Ofertowego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe utrzymanie Terenu Budowy w tym porządek, higienę, czystość i bezpieczeństwo realizacji Robót oraz porządek na drogach dojazdowych do Terenu Budowywyraża zgodę.

Przedmiot umowy. Inwestor zlecaPrzedmiotem Umowy jest ustalenie ramowych zasad współpracy Doradcy ze spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej Veolia w zakresie pozyskiwania Dofinansowania. Na zlecenie Veolia Doradca zobowiązany jest w szczególności do: przygotowania Karty Projektu (oferty na wykonanie Usługi) na podstawie przeprowadzonej analizy potencjalnego Projektu, przygotowania Wniosku o Dofinansowanie (w tym Studium Wykonalności Inwestycji oraz wniosku prekwalifikacyjnego / wstępnego jeżeli są wymagane) zgodnie z Zasadami Ubiegania się o Dofinansowanie, sprawowania nadzoru nad przygotowaniem wymaganych załączników do Wniosku o Dofinansowanie (w tym do Studium Wykonalności Inwestycji) i ocena ich zgodności z Zasadami Ubiegania się o Dofinansowanie, a Wykonawca przyjmuje w szczególności w tym: dokumentacji finansowej, zaświadczeń (np. ZUS, US, KRS), promesy bankowej lub leasingowej, oceny wpływu inwestycji na środowisko naturalne, innych załączników wymaganych przez wytyczne do realizacji za Wynagrodzeniem Roboty danego programu. obliczenia wskaźników wymaganych w celu wykonania Inwestycji danym programie np. BHP, ochrony środowiska zatrudnienia, itp., w sposób realny i najbardziej efektywny z punktu widzenia Veolia, przygotowania analiz ekonomicznych (w tym obliczenia wielkości luki finansowej) i prawnych niezbędnych do złożenia Wniosku o Dofinansowanie, w sposób realny i najbardziej efektywny z punktu widzenia Veolia, oceny zgodności stosowanych przez Veolia procedur/ instrukcji zakupowych, ocena Specyfikacji i kompletności dokumentacji przetargowej oraz ocena przebiegu postępowań dot. udzielenia zamówień związanych z realizacją Projektu zgodnie z wymogami SIWZ oraz Zasadami Ubiegania się o Dofinansowanie; monitoringu oceny - w tym: ewentualne uzupełnienia Wniosku o Dofinansowanie, przygotowanie korespondencji i przygotowanie odpowiedzi na pytania Instytucji Wdrażającej, weryfikacji umowy o dofinansowanie wraz z przekazaną Dokumentacją Techniczną i Harmonogramem Rzeczowo-Finansowymewentualnymi aktualizacjami harmonogramu. Zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje w szczególności: wykonanie wszelkich prac przygotowawczychzarządzania Projektami, które są niezbędne do rozpoczęcia i wykonania Inwestycji w sposób prawidłowy i zgodny z przepisami polskiego prawa oraz sztuką budowlaną; wykonanie wszelkich niezbędnych robót zabezpieczających i tymczasowychdla których uzyskano decyzję o przyznaniu Dofinansowania - pełnienie nadzoru nad przebiegiem Projektów, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i sztuką budowlaną; zorganizowanie, prowadzenie, nadzorowanie i zabezpieczanie Robót; organizację ruchu na czas realizacji Robót (projekt, wykonanie, utrzymanie, likwidacja); likwidację wad stwierdzonych zapewnienie kompletności dokumentacji powstającej w trakcie wykonywanych Robótrealizacji Projektów oraz reagowanie w przypadku powzięcia informacji o realizacji projektu niezgodnie z Zasadami Ubiegania się o Dofinansowanie lub z zawartą umową pomiędzy Veolia, a także IW, polegające x.xx. na informowaniu i negocjacji przesunięcia terminów lub zakresu rzeczowego lub finansowego dofinansowywanych projektów. rozliczenia Projektów w okresie udzielonej gwarancji tym: opracowania na podstawie dokumentów Veolia wniosków o płatność , przygotowania analiz i rękojmi; uczestniczenie w odbiorach poszczególnych elementów Inwestycji dokonywanych przez Inwestora lub właściwe organy budowlane; uzyskanie w imieniu Xxxxxxxxx ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub pozwoleń częściowych, jeżeli Inwestor zrezygnuje z prac, które nie pozwolą na uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie całości Inwestycji. Wykonawca podejmuje się wykonania całości Robót niezbędnych raportów wymaganych do realizacji Inwestycji, w zakresie określonym Umowąrozliczenia Projektów, w tym Dokumentacją Technicznąpotwierdzających osiągnięcie wymaganych wskaźników, przygotowanie odpowiedzi na pytania Instytucji Wdrażającej związane z rozliczeniem Projektów. Wykonawca jest również zobowiązany Szczegółowe warunki realizacji Usługi dot. poszczególnych Projektów objętych Wnioskami o Dofinansowanie, określane będą każdorazowo w Zleceniu. Zawarcie Umowy nie stanowi zobowiązania do dostarczenia wszelkich niezbędnych materiałów, urządzeń oraz do wykonania wszelkich prac niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, również tych, których konieczność ujawni się złożenia przez Veolia Zlecenia dot. świadczenia Usług określonych w trakcie realizacji Robót, a które można było przewidzieć Umowie. Umowa nie gwarantuje Doradcy wyłączności na podstawie Dokumentacji Technicznej, obowiązujących przepisów, norm i zasad sztuki budowlanejrealizację opisanych w niej Usług w Veolia. Wykonawca jest zobowiązany także, w ramach Wynagrodzenia, do wykonania i doręczenia Inwestorowi kompletnej dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej, powykonawczej Inwestycji i innych dokumentów niezbędnych do weryfikacji przez Inwestora poprawności wykonania Xxxxx. W ramach Inwestycji mogą być prowadzone inne prace równolegle Veolia może zawrzeć umowy na świadczenie takich samych lub podobnych usług z Robotami. Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania z wykonawcami innych prac w taki sposób, aby wszystkie roboty przebiegały bez zakłóceń i przestojów, przy czym obowiązek koordynacji spoczywa na Inwestorze, który dołoży wszelkich starań, aby tak koordynować innymi pracami, aby nie powodowały one znacznych zakłóceń i przestojów prac wykonywanych przez Wykonawcę zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym. Roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę przy użyciu zasobów osobowych, maszyn budowlanych oraz materiałów zapewnionych przez Wykonawcę Inwestor może ograniczyć zakres Robót jednakże w kwocie nie większej niż 10% wartości Robót wskazanej w Kosztorysie Ofertowym, zwalniając Wykonawcę z obowiązku wykonania określonego zakresu prac na co najmniej dziesięć dni roboczych przed ich rozpoczęciem i jednocześnie zmniejszając odpowiednio wysokość Wynagrodzenia należnego Wykonawcy bez konieczności zmiany Umowy aneksem. Wyliczenie kwoty ograniczenia nastąpi na podstawie cen z Kosztorysu Ofertowego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe utrzymanie Terenu Budowy w tym porządek, higienę, czystość i bezpieczeństwo realizacji Robót oraz porządek na drogach dojazdowych do Terenu Budowypodmiotami.

Przedmiot umowy. Inwestor zlecaPrzedmiotem umowy jest opracowanie graficzne, a Wykonawca przyjmuje wykonanie oraz dostawa i montaż tablicy informacyjnej zawierającej informację o źródle dofinansowania inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla inwestycji Utworzenie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Jaszczowie świadczącego usługi pralnicze realizowanego w ramach inwestycji finansowanej ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Parametry techniczne tablicy: nadruk jednostronny wykonana z blachy ocynkowanej o wymiarach min. 120 x 80 cm być posadowiona w ramie z profili metalowych ocynkowanych i pomalowanych farbą antykorozyjną oraz zamontowana na dwóch metalowych słupkach o średnicy min. 50 mm, wykonanych ze stali ocynkowanej i pomalowanych farbą antykorozyjną wykonana z materiałów trwałych, odpornych na warunki atmosferyczne (np. słońce, deszcz, temperaturę) i uszkodzenia przez min. 5 lat wszystkie elementy zamówienia muszą być wykonane z materiałów gwarantujących trwałość i niezmienność kolorystki przez okres co najmniej 5 lat Projekt tablicy informacyjnej wymaga akceptacji Zamawiającego – zaakceptowany projekt oraz określony zakres prac stanowić będą podstawę do realizacji za Wynagrodzeniem Roboty przedmiotu zamówienia. Tablica musi być wykonana z materiału trwałego, odpornego na działanie warunków atmosferycznych gwarantujących trwałość tablicy, zapewniając jednocześnie czytelność informacji oraz wysoki poziom estetyczny tablicy. Uszkodzoną lub nieczytelną tablicę należy wymienić lub odnowić. Tablice zamontowane będą przy budynku biurowym w celu wykonania Inwestycji zgodnie z wymogami SIWZ Łęcznej przy Xx. Xxxx Xxxxx XX 95 Wykonawca oświadcza, że znany jest mu zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia oraz z przekazaną Dokumentacją Techniczną wymagania Zamawiającego dot. jakości i Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym. Zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje w szczególności: wykonanie wszelkich prac przygotowawczychestetyki przedmiotu zamówienia i nie zgłasza do nich zastrzeżeń oraz oświadcza, które są że uzyskał wszelkie niezbędne do rozpoczęcia i wykonania Inwestycji w sposób prawidłowy i zgodny z przepisami polskiego prawa oraz sztuką budowlaną; wykonanie wszelkich niezbędnych robót zabezpieczających i tymczasowych, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i sztuką budowlaną; zorganizowanie, prowadzenie, nadzorowanie i zabezpieczanie Robót; organizację ruchu na czas realizacji Robót (projekt, wykonanie, utrzymanie, likwidacja); likwidację wad stwierdzonych w trakcie wykonywanych Robót, a także w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi; uczestniczenie w odbiorach poszczególnych elementów Inwestycji dokonywanych przez Inwestora lub właściwe organy budowlane; uzyskanie w imieniu Xxxxxxxxx ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub pozwoleń częściowych, jeżeli Inwestor zrezygnuje z prac, które nie pozwolą na uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie całości Inwestycji. Wykonawca podejmuje się wykonania całości Robót niezbędnych do realizacji Inwestycji, w zakresie określonym Umową, w tym Dokumentacją Techniczną. Wykonawca jest również zobowiązany do dostarczenia wszelkich niezbędnych materiałów, urządzeń oraz do wykonania wszelkich prac niezbędnych informacje do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowyzamówienia. Podczas wykonywania prac montażowych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, również tych, których konieczność ujawni się w trakcie realizacji Robót, Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo swoje i swoich pracowników a które można było przewidzieć na podstawie Dokumentacji Technicznej, obowiązujących przepisów, norm także za ewentualne szkody spowodowane Zamawiającemu i zasad sztuki budowlanejosobom trzecim. Wykonawca jest zobowiązany takżeudzieli Zamawiającemu 5- letniej gwarancji na wykonane, w ramach Wynagrodzenia, do wykonania dostarczone i doręczenia Inwestorowi kompletnej dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej, powykonawczej Inwestycji i innych dokumentów niezbędnych do weryfikacji przez Inwestora poprawności wykonania Xxxxxzamontowane tablice. W ramach Inwestycji mogą być prowadzone inne prace równolegle z Robotami. Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania z wykonawcami innych prac w taki sposób, aby wszystkie roboty przebiegały bez zakłóceń i przestojów, przy czym obowiązek koordynacji spoczywa na Inwestorze, który dołoży wszelkich starań, aby tak koordynować innymi pracami, aby nie powodowały one znacznych zakłóceń i przestojów prac wykonywanych przez Wykonawcę zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym. Roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę przy użyciu zasobów osobowych, maszyn budowlanych oraz materiałów zapewnionych przez Wykonawcę Inwestor może ograniczyć zakres Robót jednakże w kwocie nie większej niż 10% wartości Robót wskazanej w Kosztorysie Ofertowym, zwalniając Wykonawcę z obowiązku wykonania określonego zakresu prac na co najmniej dziesięć dni roboczych przed ich rozpoczęciem i jednocześnie zmniejszając odpowiednio wysokość Wynagrodzenia należnego Wykonawcy bez konieczności zmiany Umowy aneksem. Wyliczenie kwoty ograniczenia nastąpi na podstawie cen z Kosztorysu Ofertowego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe utrzymanie Terenu Budowy w tym porządek, higienę, czystość i bezpieczeństwo realizacji Robót oraz porządek na drogach dojazdowych do Terenu BudowyGwarancja liczona będzie od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

Przedmiot umowy. Inwestor zlecaPrzedmiotem Umowy jest zaprojektowanie i wybudowanie Inwestycji realizowanej pod nazwą: „Zaprojektowanie i wybudowanie budynku Centrum Biznesu i Innowacji w Turku” (dalej „Przedmiot Umowy”). W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: opracowania Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień, a Wykonawca przyjmuje do opinii, stanowisk, oraz decyzji administracyjnych wymaganych dla realizacji za Wynagrodzeniem Roboty w celu Przedmiotu Umowy, wykonania Inwestycji zgodnie z wymogami SIWZ oraz z przekazaną Dokumentacją Techniczną i Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym. Zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje w szczególności: wykonanie wszelkich prac przygotowawczych, które są niezbędne do rozpoczęcia wyszczególnionych w art. 41 ust. 2 Prawa Budowlanego wraz z ewentualną wycinką drzew i wykonania Inwestycji w sposób prawidłowy krzewów i zgodny z przepisami polskiego prawa wykonaniem nasadzeń, realizacji Robót, prac montażowych oraz sztuką budowlaną; wykonanie wszelkich niezbędnych robót zabezpieczających instalacji i tymczasowych, rozruchu dostarczonych urządzeń zgodnie z przepisami obowiązującego prawa PFU, w razie potrzeby uzyskania zgody na zajęcie pasa drogowego, wykonania projektu organizacji ruchu i sztuką budowlaną; zorganizowaniezamontowania oznakowania, prowadzeniepo uzyskaniu zgody właściwych organów, nadzorowanie zabezpieczenia Terenu Budowy przed dostępem do niego przez osoby trzecie, wykonania zaplecza budowy oraz po zakończeniu Inwestycji do usunięcia zaplecza wraz z doprowadzeniem Terenu Budowy do porządku określonego w PFU najpóźniej do dnia złożenia wniosków o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wykonanego Budynku, bieżącej obsługi geodezyjnej i zabezpieczanie Robót; organizację ruchu geotechnicznej, wykonania czynności, o których mowa w art. 43 ust. 1 i 3 Prawa Budowlanego, sporządzenia i skompletowania dokumentacji powykonawczej – na czas realizacji Robót (projektktórą będą się składać: protokoły powykonawcze, wykonaniegeodezja inwentaryzacyjna, utrzymanieprotokoły pomiarów, likwidacja); likwidację wad stwierdzonych w trakcie wykonywanych Robótatesty, a także w okresie udzielonej gwarancji certyfikaty, dopuszczenia oraz decyzje, instrukcji obsługi i rękojmi; uczestniczenie w odbiorach poszczególnych elementów Inwestycji dokonywanych przez Inwestora lub właściwe organy budowlane; uzyskanie w imieniu Xxxxxxxxx eksploatacji Przedmiotu Umowy z podziałem na lokale użytkowe i hale garażowe, instalacji i urządzeń oraz budynku związanych z tym Przedmiotem Umowy oraz przeszkolenia pracowników Zamawiającego z zainstalowanych instalacji oraz urządzeń. uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub pozwoleń częściowychInwestycji, jeżeli Inwestor zrezygnuje usuwania wad w ramach gwarancji jakości i rękojmi za wady, serwisowania urządzeń i instalacji i na warunkach i zasadach wskazanych w PFU, świadczenia nadzoru autorskiego przez autora Dokumentacji Projektowej. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany przez Wykonawcę zgodnie z pracPFU, które nie pozwolą na uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie całości Inwestycjistanowi Załącznik nr 3 do Umowy. Wykonawca podejmuje zobowiązuje się do wykonania całości Robót niezbędnych do realizacji Inwestycji, Przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i aktualną wiedzą techniczną oraz na warunkach określonych w zakresie określonym Umową, w tym Dokumentacją TechnicznąUmowie. Wykonawca jest również zobowiązany oświadcza, że posiada doświadczenie, umiejętności i wiedzę pozwalającą na wykonanie Przedmiotu Umowy oraz że zobowiązuje się do dostarczenia wszelkich niezbędnych wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz zgodnie z Dokumentacją Zamawiającego, Dokumentacją Projektową opracowaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Zamawiającego oraz należytą starannością. W przypadku, gdy PFU z załącznikami przekazane przez Zamawiającego nie podaje w sposób szczegółowy technologii wykonywania Robót lub wykonania określonego elementu Przedmiotu Umowy, bądź też nie precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu materiałów, urządzeń oraz do wykonania wszelkich prac niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowyinstalacji lub urządzeń, również tych, których konieczność ujawni się w trakcie realizacji Robót, a które można było przewidzieć na podstawie Dokumentacji Technicznej, obowiązujących przepisów, norm i zasad sztuki budowlanej. Wykonawca jest zobowiązany także, w ramach Wynagrodzenia, do wykonania i doręczenia Inwestorowi kompletnej dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej, powykonawczej Inwestycji i innych dokumentów niezbędnych do weryfikacji przez Inwestora poprawności wykonania Xxxxx. W ramach Inwestycji mogą być prowadzone inne prace równolegle z Robotami. Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania każdorazowego uprzedniego uzyskania decyzji w formie pisemnej w tym zakresie od Zamawiającego. Tam, gdzie w PFU (w tym w załącznikach do PFU) oraz innych dostępnych Wykonawcy dokumentach, opisach lub specyfikacjach, mogło zostać wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, Zamawiający w pierwszej kolejności oczekuje od Wykonawcy wykonania Robót zgodnie z wykonawcami innych prac przyjętymi rozwiązaniami i standardami, jednak dopuszcza zaoferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, pod bezwzględnym warunkiem, że zagwarantują one realizację Robót w taki sposóbsposób zapewniający uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach, a nadto, iż uzyska uprzednio pisemną zgodę Zamawiającego na ich użycie. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy i Roboty spełniają wymagania określone przez Xxxxxxxxxxxxx. Na Wykonawcy ciąży obowiązek każdorazowego, uprzedniego przedłożenia Zamawiającemu stosownych dokumentów (w formie obliczeniowej, opisowej i rysunkowej) stwierdzających, że proponowane materiały zamienne spełniają wyżej wskazane warunki oraz wpływ tego zamiennika na całość realizacji Inwestycji, a w szczególności kompatybilność z innymi już przyjętymi rozwiązaniami w PFU z załącznikami, oraz uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego na ich wprowadzenie do Umowy i zastosowanie w zleconych Robotach. W przypadku naruszenia niniejszego postanowienia poprzez zastosowanie materiałów niespełniających opisanych wyżej kryteriów, Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każde z naruszeń z osobna oraz może żądać wykonania umowy zgodnie z PFU. Wykonawca oświadcza, iż znane są mu wszelkie uwarunkowania faktyczne i prawne związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy, w szczególności zaś oświadcza, iż znany mu jest sposób i warunki dostępu do Terenu Budowy a także, że zbadał Teren Budowy oraz jego otoczenie, jak również, że zapoznał się z udostępnioną Dokumentacją Zamawiającego w szczególności z PFU z załącznikami i uzyskał wszelkie informacje tak, aby wszystkie roboty przebiegały bez zakłóceń i przestojówmieć pełną wiedzę o nich. Wszelkie zastrzeżenia Wykonawcy, przy czym obowiązek koordynacji spoczywa na Inwestorze, który dołoży wszelkich starań, aby tak koordynować innymi pracami, aby dotyczące Terenu Budowy zgłoszone po dniu zawarcia Umowy nie powodowały one znacznych zakłóceń i przestojów prac wykonywanych mogą być podstawą do dochodzenia roszczeń od Zamawiającego oraz do żądania przez Wykonawcę zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowymprzesunięcia terminu zakończenia Przedmiotu Umowy poza przypadkami określonymi Umową. Roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę przy użyciu zasobów osobowych, maszyn budowlanych oraz materiałów zapewnionych przez Wykonawcę Inwestor może ograniczyć zakres Robót jednakże Pod rygorem utraty uprawnienia do powoływania się na takie braki lub wady w kwocie nie większej niż 10% wartości Robót wskazanej w Kosztorysie Ofertowym, zwalniając Wykonawcę z obowiązku wykonania określonego zakresu prac na co najmniej dziesięć dni roboczych przed ich rozpoczęciem i jednocześnie zmniejszając odpowiednio wysokość Wynagrodzenia należnego Wykonawcy bez konieczności zmiany Umowy aneksem. Wyliczenie kwoty ograniczenia nastąpi na podstawie cen z Kosztorysu Ofertowego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe utrzymanie Terenu Budowy Dokumentacji Zamawiającego w tym porządekw PFU i jego załącznikach w przyszłości, higienęWykonawca oświadcza, czystość i bezpieczeństwo realizacji Robót iż nie stwierdza żadnych wad lub braków we wszelkiej Dokumentacji Zamawiającego oraz porządek zrzeka się prawa do powoływania się na drogach dojazdowych do Terenu Budowywady, błędy dostrzeżone w Dokumentacji Zamawiającego po złożeniu oferty Wykonawcy poza przypadkami określonymi Umową.

Przedmiot umowy. Inwestor zlecaPrzedmiotem umowy jest zakup wraz z dostawą oraz montażem wyposażenia w budynku Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu z siedzibą przy ul. Uczniowskiej 21, a według szczegółowego wykazu i opisu cech, parametrów wyposażenia oraz ich rozmieszczenia w pomieszczeniach, zawartych w załącznikach do umowy: Zestawienie wyposażenia i wymagania techniczne – Załącznik nr 1 oraz Zestawienie rysunków - Załącznik nr 2. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca przyjmuje zobowiązuje się: dostarczyć wyposażenie do realizacji za Wynagrodzeniem Roboty miejsca wskazanego przez Zamawiającego wraz z rozładunkiem i wniesieniem, dokonać montażu i ustawienia wyposażenia w celu wykonania Inwestycji zgodnie miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Przez montaż należy rozumieć: instalację kompletnych i gotowych do użycia mebli z wymogami SIWZ uwzględnieniem ich dostosowania do pomieszczeń, w których będą użytkowane oraz do elementów znajdujących się w tych pomieszczeniach, usunąć i zagospodarować własnym staraniem i na swój koszt odpady powstałe w trakcie wyposażania budynku (kartony, folie pakowe i inne), wyczyścić wyposażenie w sposób umożliwiający jego użytkowanie (wytarcie z przekazaną Dokumentacją Techniczną kurzu, usunięcie wiórów drewna, folii zabezpieczających itp.), przekazać napisaną w języku polskim dokumentację dotyczącą przedmiotu umowy, w szczególności instrukcje użytkowania i Harmonogramem Rzeczowo-Finansowymkonserwacji wyposażenia i kopie kart gwarancyjnych producenta, atesty oraz inne konieczne dokumenty, zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny. Zakres obowiązków Wykonawca zapewnia, że wyposażenie będące przedmiotem umowy jest fabrycznie nowe, kompletne, nie ma defektów, wad konstrukcyjnych, wykonawczych ani wynikających z innych zaniedbań Wykonawcy obejmuje w szczególności: wykonanie wszelkich prac przygotowawczychlub producenta wyposażenia, które są niezbędne do rozpoczęcia i wykonania Inwestycji w sposób prawidłowy i zgodny z przepisami polskiego prawa oraz sztuką budowlaną; wykonanie wszelkich niezbędnych robót zabezpieczających i tymczasowych, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i sztuką budowlaną; zorganizowanie, prowadzenie, nadzorowanie i zabezpieczanie Robót; organizację ruchu na czas realizacji Robót (projekt, wykonanie, utrzymanie, likwidacja); likwidację wad stwierdzonych w trakcie wykonywanych Robót, a także w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi; uczestniczenie w odbiorach poszczególnych elementów Inwestycji dokonywanych przez Inwestora lub właściwe organy budowlane; uzyskanie w imieniu Xxxxxxxxx ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub pozwoleń częściowych, jeżeli Inwestor zrezygnuje z prac, które nie pozwolą na uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie całości Inwestycji. Wykonawca podejmuje mogłyby się wykonania całości Robót niezbędnych do realizacji Inwestycji, w zakresie określonym Umową, w tym Dokumentacją Techniczną. Wykonawca jest również zobowiązany do dostarczenia wszelkich niezbędnych materiałów, urządzeń oraz do wykonania wszelkich prac niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, również tych, których konieczność ujawni się w trakcie realizacji Robót, a które można było przewidzieć na podstawie Dokumentacji Technicznej, obowiązujących przepisów, norm i zasad sztuki budowlanejujawnić podczas ich użytkowania. Wykonawca jest zobowiązany takżedo zaprezentowania prawidłowego użytkowania dostarczonego wyposażenia, w ramach Wynagrodzenia, do wykonania i doręczenia Inwestorowi kompletnej dokumentacji powykonawczejmiejscu jego użytkowania, w tym inwentaryzacji geodezyjnej, powykonawczej Inwestycji i innych dokumentów niezbędnych do weryfikacji ustalonych przez Inwestora poprawności wykonania XxxxxXxxxxx terminach. W ramach Inwestycji mogą być prowadzone inne prace równolegle z Robotamiprzypadku zniszczenia lub uszkodzenia pomieszczeń lub ich części w toku realizacji umowy, powstałych w wyniku działań Wykonawcy oraz podwykonawców, Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu sprzed uszkodzenia lub zniszczenia, na swój koszt. Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania z wykonawcami innych prac w taki sposób, aby wszystkie roboty przebiegały bez zakłóceń i przestojów, przy czym obowiązek koordynacji spoczywa na Inwestorze, który dołoży wszelkich starań, aby tak koordynować innymi pracami, aby nie powodowały one znacznych zakłóceń i przestojów prac wykonywanych przez Wykonawcę zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym. Roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę wykonać przedmiot umowy przy użyciu zasobów osobowychmateriałów, maszyn budowlanych oraz materiałów zapewnionych przez Wykonawcę Inwestor może ograniczyć zakres Robót jednakże wyrobów i urządzeń o parametrach i standardach wskazanych w kwocie nie większej niż 10% wartości Robót wskazanej Zestawieniu wyposażenia i wymaganiach technicznych, Zestawieniu rysunków (Załączniki nr 1, 2). Wszelkie rozwiązania techniczne i materiałowe różne od zawartych w Kosztorysie Ofertowymwymienionych załącznikach, zwalniając Wykonawcę z obowiązku wykonania określonego zakresu prac na co najmniej dziesięć dni roboczych przed ich rozpoczęciem i jednocześnie zmniejszając odpowiednio wysokość Wynagrodzenia należnego Wykonawcy bez konieczności zmiany Umowy aneksem. Wyliczenie kwoty ograniczenia nastąpi na podstawie cen z Kosztorysu Ofertowego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe utrzymanie Terenu Budowy w tym porządek, higienę, czystość i bezpieczeństwo realizacji Robót oraz porządek na drogach dojazdowych zamontowaniem muszą być przedstawione Zamawiającemu do Terenu Budowyzaakceptowania.

Przedmiot umowy. Inwestor zleca, Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji za Wynagrodzeniem Roboty zobowiązuje się wykonać roboty budowlane polegające na wymianie sieci ciepłowniczej w celu wykonania Inwestycji części budynku Wydziału Biologii i Biotechnologii zgodnie z wymogami SIWZ opisem przedmiotu zamówienia oraz z przekazaną Dokumentacją Techniczną opracować dokumentację powykonawczą, o której mowa w § 6 ust. 15. Opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i Harmonogramem Rzeczowo-Finansowymodbioru robót budowlanych, przedmiary robót, specyfikacja istotnych warunków zamówienia w części dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia oraz oferta przetargowa Wykonawcy. Zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje w szczególności: wykonanie wszelkich prac przygotowawczych, które są niezbędne do rozpoczęcia i wykonania Inwestycji w sposób prawidłowy i zgodny z przepisami polskiego prawa oraz sztuką budowlaną; wykonanie wszelkich niezbędnych robót zabezpieczających i tymczasowych, Przedmiot umowy musi zostać wykonany zgodnie z przepisami obowiązującego prawa obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej, należytą starannością, bezpieczeństwem, dobrą jakością, właściwą organizacją oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach. Wykonawca przed rozpoczęciem robót uzgodni z Zamawiającym szczegółowy harmonogram prac. Wykonawca oświadcza, że wszystkie prace związane z realizacją przedmiotu umowy wykonane będą w oparciu o własne materiały i sztuką budowlaną; zorganizowanieurządzenia. Materiały i urządzenia, prowadzenieo których mowa w ust. 4, nadzorowanie powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i zabezpieczanie Robót; organizację ruchu na czas realizacji Robót (projektstosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, wykonanie, utrzymanie, likwidacja); likwidację wad stwierdzonych w trakcie wykonywanych Robótwymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także wymogom dokumentacji projektowej. Na każde żądanie Zamawiającego bądź Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest okazać w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi; uczestniczenie w odbiorach poszczególnych elementów Inwestycji dokonywanych przez Inwestora stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub właściwe organy budowlane; uzyskanie w imieniu Xxxxxxxxx ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub pozwoleń częściowych, jeżeli Inwestor zrezygnuje z prac, które nie pozwolą na uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie całości Inwestycji. Wykonawca podejmuje się wykonania całości Robót niezbędnych do realizacji Inwestycji, w zakresie określonym Umową, w tym Dokumentacją Aprobatą Techniczną. Wykonawca jest również zobowiązany do dostarczenia wszelkich niezbędnych materiałów, urządzeń oraz do wykonania wszelkich prac niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, również tych, których konieczność ujawni się Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji Robótprzedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, a które można było przewidzieć gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na podstawie Dokumentacji Technicznejdzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są „robotami zaniechanymi”. Sposób wyliczenia wartości tych robót określa § 3 ust. 4 niniejszej umowy. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to, przykładowo, okoliczności: Powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy; Powodujące poprawienie parametrów technicznych; Wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, norm że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń. Zmiany, o których mowa w ust. 7, 8 i zasad sztuki budowlanej9 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego w porozumieniu z projektantem. Wykonawca jest zobowiązany takżeZmiany, o których mowa w ust. 7 i 9 niniejszego paragrafu nie spowodują zmiany ceny wykonania przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 niniejszej umowy. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Niniejsze zamówienie stanowi część projektu pn.: „Rozwój i modernizacja bazy dydaktyczno – naukowej na kierunkach priorytetowych UMCS w Lublinie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wynagrodzenia, do wykonania Programu Operacyjnego Infrastruktura i doręczenia Inwestorowi kompletnej dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej, powykonawczej Inwestycji i innych dokumentów niezbędnych do weryfikacji przez Inwestora poprawności wykonania Xxxxx. W ramach Inwestycji mogą być prowadzone inne prace równolegle z Robotami. Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania z wykonawcami innych prac w taki sposób, aby wszystkie roboty przebiegały bez zakłóceń i przestojów, przy czym obowiązek koordynacji spoczywa na Inwestorze, który dołoży wszelkich starań, aby tak koordynować innymi pracami, aby nie powodowały one znacznych zakłóceń i przestojów prac wykonywanych przez Wykonawcę zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym. Roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę przy użyciu zasobów osobowych, maszyn budowlanych oraz materiałów zapewnionych przez Wykonawcę Inwestor może ograniczyć zakres Robót jednakże w kwocie nie większej niż 10% wartości Robót wskazanej w Kosztorysie Ofertowym, zwalniając Wykonawcę z obowiązku wykonania określonego zakresu prac na co najmniej dziesięć dni roboczych przed ich rozpoczęciem i jednocześnie zmniejszając odpowiednio wysokość Wynagrodzenia należnego Wykonawcy bez konieczności zmiany Umowy aneksem. Wyliczenie kwoty ograniczenia nastąpi na podstawie cen z Kosztorysu Ofertowego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe utrzymanie Terenu Budowy w tym porządek, higienę, czystość i bezpieczeństwo realizacji Robót oraz porządek na drogach dojazdowych do Terenu BudowyŚrodowisko.