SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI
SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI
1. PREMESSE, ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI
1. Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
2. I Documenti Contrattuali elencati nell’Allegato 1, che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, ancorché non materialmente allegati al Contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e si intendono qui integralmente richiamati.
3. Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, si applica la normativa nazionale e dell’Unione europea.
2. DEFINIZIONI
1. Ai fini del Contratto, i termini elencati nell’Allegato 2, ove utilizzati con la lettera iniziale maiuscola assumono, sia al singolare che al plurale, il significato ad essi attribuito nell’Allegato medesimo.
3. CONDIZIONI GENERALI
1. Il Contratto costituisce per le Parti fonte di obbligazioni vincolanti, legittime, valide, azionabili ed eseguibili.
2. Il Concessionario, in persona del legale rappresentante pro tempore, dichiara e garantisce che:
a) è dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere il Contratto e adempiere validamente alle obbligazioni da esso derivanti;
b) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di crisi, insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre procedure concorsuali e non essendo sottoposto ad alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
c) è in possesso al momento della stipula del Contratto e sarà in possesso per tutta la duratadella Concessione, senza soluzione di continuità, di tutte le abilitazioni, autorizzazioni, licenze epermessi necessari all’esercizio della propria attività di impresa in qualità di Concessionario;
d) non è pendente, né è stata minacciata, alcuna controversia, procedimento giurisdizionale, amministrativo o arbitrale nei confronti propri o di ciascuno dei soci, che ne possa pregiudicare la capacità di adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto;
e) non esistono motivi ostativi alla stipula del Contratto ai sensi dell’articolo 32, commi 9 e 11, del Codice.
3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a comunicare il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta la documentazione amministrativa relativa all’intervento, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 25, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall’articolo 13.
4. Non è ammessa la cessione del Contratto.
4. OGGETTO
1. Il Contratto ha ad oggetto l’affidamento in Concessione del servizio di gestione funzionale ed economica dell'impianto sportivo capitolino sito in Roma, Via Norma 5, 7, 9.
Il valore della Concessione stimato dall’Amministrazione a base di gara è pari a € 2.140.000,00 al netto di Iva.
Il valore della Concessione, fatturato totale preventivato dall’aggiudicatario in sede di offerta nell’arco temporale dei 6 anni di durata, è pari ad € 2.591.688,00 al netto di Iva.
2. In particolare, formano oggetto del Contratto le seguenti attività:
a) la Manutenzione Immobiliare come definita dalla norma UNI EN 15331:2011 secondole previsioni del Piano di Manutenzione dell’Opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita;
b) la gestione e lo sfruttamento economico dell’impianto sportivo e l’erogazione dei Servizida parte del Concessionario per tutta la durata della Concessione in conformità a quanto stabilitonella Sezione V, nel Capitolato Prestazionale e nei documenti di gara.
3. Le attività di cui al comma 2 devono essere realizzate in conformità alle previsioni del Contratto.
4. La documentazione tecnica correlata all’esecuzione del Contratto e la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal Concessionario, congiuntamente e non, durante la vigenza dello stesso, è e resta di esclusiva proprietà del Concedente. Il Concessionario dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della predetta documentazione, se non, previa autorizzazione espressa del Concedente, per lo svolgimento di attività correlate all’esecuzione del Contratto.
5. Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell’ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell’esecuzione del Contratto. Sono, in ogni caso, a carico del Concessionario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti all’ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell’ingegno.
6. Sono escluse dalla Concessione tutte le attività e i servizi non espressamente indicati nel Contratto.
5. DURATA DELLA CONCESSIONE
0.Xx Concessione ha la durata complessiva di 6 (sei) anni.
2. La durata della Concessione decorre dalla data di efficacia di cui all’articolo 46.
SEZIONE II- SOCIETA’ DI PROGETTO (omissis)
6. SOCIETA’ DI PROGETTO
Omissis
7. MUTAMENTO DELLA COMPAGINE SOCIALE DELLA SOCIETÀ DI PROGETTO
Omissis
8. RESPONSABILITA’ SOLIDALE DEI SOCI
Omissis
SEZIONE III – DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE
9. AUTORIZZAZIONI
1. Per l'esecuzione di opere edilizie trova applicazione l'art. 7 del D.P.R. 380/01 ss.mm.ii., oltre quanto previsto dal vigente D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed il vigente Regolamento Impiantistica Sportiva approvato con DAC n. 11/2018.
2. Considerati gli obblighi contrattuali ed il carattere di prevalente interesse pubblico, che la normativa pone alla base della concessione, occorre, a titolo indicativo ma non esaustivo:
la previa autorizzazione del Concedente per la presentazione di segnalazioni di inizio attività al SUAP ed al SUE di Roma Capitale o ad altri Enti competenti, ovvero per la presentazione di NIAS od altre notifiche comunque denominate, in relazione ad esigenze derivanti dalla gestione della concessione anche ad latri Enti (Regione, VVF, ASL, RFI, AB Tevere, Soprintendenza MIBACT,CONI O FEDERAZIONI SPORTIVE, ecc.);
analogamente occorre la preventiva autorizzazione del Concedente in merito alla presentazione di proposte relative all'esecuzione di attività, Lavori e Servizi correlati alla concessione, ove diversi dalle discipline sportive praticate nell'impianto, ma comunque previste e consentite dal Regolamento;
3. Al Concessionario competono:
l'obbligo del rispetto del programma di manutenzione dell'opera previsto nell’offerta tecnica nonché tutti gli obblighinel merito delle modalità gestionali dell'impianto previste nel capitolato speciale prestazionale;
l'obbligo del pieno ed incondizionato rispetto del capitolato speciale prestazionale per la gestione della concessione, l'obbligo del rispetto del vigente Regolamento impianti sportivi comunali (ove vi siano divergenze interpretative tra quanto previsto nel vigenteRegolamento Impianti sportivi comunali ed il capitolato prestazionale di gestione della concessione, le parti convengono che prevale il disposto del capitolato allegato al presente contratto).
l'obbligo di sostenere le spese tecniche ovvero di pagare gli incentivi ex art. 113 del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. in caso di attività svolte da personale dipendente del concedente.
l'obbligo di corrispondere al Concedente il canone offerto in sede di gara di importo, tempi e modalità previsti all'art. 28.
(i) …
(ii) …
(iii) …
Gli aggravi in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concessionario. salvo che quest’ultimodimostri che il ritardo derivi dal fatto del Concedente e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell’ottenimento stesso.
4. Qualora la Parte competente all’ottenimento delle Autorizzazioni dimostri che il ritardo derivi dal fatto del terzo e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell’ottenimentostesso, nulla è dovuto tra le Parti.
5. Spetta al Concessionario mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni acquisite.
10. OBBLIGHI E ATTIVITA’ DEL CONCEDENTE
1. Compete al Concedente:
a) nominare il Responsabile del Procedimento, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, nel rispetto dell’articolo 31, comma 13, del Codice;
b) richiedere informazioni ed effettuare controlli con poteri, tra gli altri, di ispezione, accesso e acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario;
c) vigilare sulla corretta erogazione dei Servizi da parte del Concessionario in conformità ai livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all’utente, così come descritti nel Capitolato di gestione dell’Opera, e adottare le eventuali direttive che si rendano necessarie;
d) segnalare all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e all’Autorità Nazionale Anticorruzione, con riferimento agli atti e ai comportamenti del Concessionario e delle altre imprese titolari di affidamenti di lavori, forniture e servizi relativi alla Concessione, la sussistenzadi ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e del Codice, nonché gli eventuali provvedimenti adottati.
2. Il Concedente si impegna a comunicare al Concessionario ogni evento rilevante, circostanza o provvedimento nella sua disponibilità che condizioni la Concessione. In particolare,il Concedente è tenuto a trasmettere al Concessionario le seguenti informazioni e documenti:
a) l’insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della Concessione ai sensi dell’articolo 43.
11. DICHIARAZIONI, OBBLIGHI E ATTIVITA’ DEL CONCESSIONARIO
1. Xxxxx restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario siimpegna, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ad effettuare tutte le attività inerenti alla gestione dell’impianto sportivo.
2. Il Concessionario dichiara e garantisce di:
a) aver posto in essere le attività finalizzate ad acquisire la conoscenza dello stato di fatto e di diritto dei luoghi interessati dalla Concessione. Il Concessionario non può pertanto eccepire durante la Gestione dell’impianto sportivo, la mancata conoscenza dello stato dei luoghi e/o dei relativi elementi, né conseguentemente avanzare eventuali pretese risarcitorie dovute a carenze conoscitive dei luoghi;
b) aver verificato e ritenere congruo ed eseguibile il Piano d’Esproprio (ove presente).
3. Il Concessionario si obbliga, tra l’altro, a:
a) mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni di cui all’articolo 9;
b) manutenere l’Opera ed erogare i Servizi oggetto di Contratto in conformità a quanto stabilito nel medesimo, nonché nei Documenti Contrattuali, nella eventuale Documentazione Progettuale enel Capitolato di Gestione;
c) prestare e mantenere tutte le garanzie e le polizze assicurative previste dal presente Contratto;
d) prestare l’assistenza richiesta dal Concedente, in relazione ad attività e provvedimenti dicompetenza di quest’ultimo;
e) collaborare con il Concedente affinché questo eserciti i poteri di ispezione, accesso e acquisizione di documentazione e notizie utili alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi su di esso gravanti ai sensi di legge e del Contratto, anche fornendo al Concedente,per i medesimi fini, tutti i mezzi, i dati e le informazioni dallo stesso richieste;
f) consegnare il Piano Economico Finanziario/PEG in formato editabile.
g) rispettare le prescrizioni contenute nel Capitolato prestazionale di gestione allegato al presente contratto, nonché degli articoli 00-00-00-00 del vigente Regolamento
Impianti Sportivi Capitolini approvato con D.A.C. 11/2018 e ss.mm.ii.
4. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni ad esso riconducibili previste nel Contratto, nei Documenti Contrattuali, nella eventuale Documentazione Progettuale e nel Capitolato di Gestione.
5. Il Concessionario si impegna altresì a:
a) organizzare una banca dati contenente ogni dato, documento, informazione e notizia concernente l’adempimento delle prestazioni contrattuali, alimentata dal Concessionario e accessibile dal Concedente in tempo reale;
b) fornire tempestivamente al Concedente ogni documentazione, informazione e notizia, anche su supporto elettronico, utile alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi posti dal Contratto e, ove richiesto, pubblicare tali documenti sul proprio sito web;
c) fornire al Responsabile del Procedimento ed al Direttore dell’Esecuzione del Contratto
d) tutti i chiarimenti richiesti;
e) partecipare alle visite che il Responsabile del Procedimento, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto e/o gli incaricati dagli stessi designati effettuano al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza;
f) informare tempestivamente il Concedente in relazione a:
(i) ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nell’erogazione dei Servizi, sia indisponibilità, anche parziale, dell’Opera e/o dei Servizi;
(ii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza del Contratto;
(iii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la mancata erogazione o decadenza dal beneficio del termine delle linee di credito rilasciate al Concessionario ai sensi del Contratto di Finanziamento, per il mancato collocamento delle obbligazioni emesse dalla Società di Progetto ovvero per l’esercizio da parte dei Finanziatori di facoltà volte a limitare l’operatività del Concessionario o l’escussione di garanzie e impegni previsti nel Contrattodi Finanziamento o nel Project Bond a carico del Concessionario o dei soci;
(iv) le controversie, i procedimenti giudiziali e/o amministrativi, e/o arbitrali da parte o nei confronti del Concessionario e di ciascuno dei soci che possano pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dal Contratto;
(v) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni contrattuali;
g) inviare periodicamente, con cadenza annuale, il rendiconto della gestione dell’impianto, le informazioni economiche, finanziarie e gestionali sulle attività oggetto della Concessione e sui relativi costi e ricavi, al fine di consentire l’esercizio del potere di controllo da parte del Concedente, in conformità al paragrafo 7.1 delle Linee Guida ANAC recanti “Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico-privato”, come indicato nell’art.11 del Capitolato Speciale Prestazionale, nonché alle procedure di trasmissione e comunicazione dei flussi informativi previste dall'amministrazione, anche mediante uso di piattaforme telematiche.
6. Il Concessionario si impegna ad adempiere agli obblighi informativi di cui al presentearticolo, ove non specificato, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Concedente o al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 5, lettera e).
7. Il Concessionario si impegna a corrispondere al Concedente, il canone offerto in sede digara di importo, con tempi e modalità previsti all'art. 28.
Tutte le informazioni rese dal concessionario al concedente diverse da certificazioni codificate dalle vigenti normative, dovranno essere rese in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 da parte del legale rappresentante secondo la modulistica indicata dall'amministrazione, ove presente e comunicata al concessionario non escludendosi l'uso obbligatorio di piattaforme telematiche utilizzate dal concedente, ove presenti.
12. RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO
1. Il Concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dal Contratto. In particolare, egli è responsabile:
a) dell’esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nel Contratto, nei Documenti Contrattuali e negli Allegati sonostate da esso esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il corretto adempimento;
b) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati al Concedente o ai suoi dipendenti e consulenti, come conseguenza diretta e/o indiretta delle attività del Concessionario, anche per fatto doloso o colposo del suo personale dipendente, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e ingenere di chiunque egli si avvalga per la gestione della Concessione;
c) dell’obbligo di tenere indenne e manlevare il Concedente da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili al Concessionario.
13. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. A tal fine, il Concessionario si obbliga:
a) ad utilizzare il conto corrente bancario, dedicato in via esclusiva al Contratto e già comunicato all’Amministrazione con nota prot. EA10499/2021, sul quale devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto stesso, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario ovvero altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni,fermo restando quanto previsto all’articolo 3, commi 2, 3 e 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136;
b) a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, ogni modifica e variazione relativa ai dati trasmessi al Concedente inerenti agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché alle generalità e codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare su detto conto;
c) a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il Codice Identificativo di Gara (CIG), e nella specie 8757372BFB.
3. Il mancato rispetto di tale procedura, costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Concessionario si obbliga altresì:
a) ad inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con gli appaltatori, i
subappaltatori e i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;
b) a dare immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria eventuale controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
c) a garantire che nei contratti eventualmente sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti assumanosia l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, sia l’obbligazione di dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provinciadi Roma qualora abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
5. Il Concedente verifica, senza alcuna responsabilità a suo carico, che nei contratti di cui al comma 4, lettera c), sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
6. Il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. 8757372BFB al cessionario, anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati.
14. FORZA MAGGIORE
1. Sono cause di Forza Maggiore i seguenti eventi, imprevisti e imprevedibili al momento della sottoscrizione del Contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte,in via temporanea o definitiva, l’adempimento delle obbligazioni del Contratto:
a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, manifestazioni collettive di protesta;
b) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;
c) onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;
d) incidenti aerei;
e) eventi calamitosi di origine naturale che configurino disastri o catastrofi.
2. Al verificarsi di uno degli Eventi di cui al comma 1, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all’altra Parte, descrivendo le cause che hannodeterminato l’evento, gli effetti prodotti e i rimedi che intende adottare.
3. Qualora l’evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l’impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del Contratto, si applicano gli articoli 20, 27 e 36, comma 1, letteraa), punto i).
4. Qualora l’evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l’impossibilità definitiva di fruire della medesima, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 1463 del codice civile. Qualora l’Evento si verifichi in Fase di Gestione, determinando l’impossibilità definitiva di fruire dell’Opera, la risoluzione comporta il pagamento in favore delConcessionario del costo delle opere realizzate a regola d’arte, al netto degli ammortamenti, dellesomme di cui all’articolo 36 e del Contributo già versato. Non sono, in ogni caso, dovuti i costi
derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione deltasso di interesse e ogni altro onere accessorio.
SEZIONE IV – PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE
gara)
15. ESECUZIONE DEI LAVORI (ove previsti dal bando e/o dal disciplinare di
1. Le prestazioni eseguite direttamente dai soci del Concessionario non costituiscono
affidamenti a terzi, ai sensi degli articoli 174, comma 2, e 184, comma 2, del Codice.
2. I soci cui sono affidati direttamente i lavori sono tenuti a eseguirli nel rispetto delle percentuali indicate in sede di Offerta. Tali percentuali sono modificabili solo previa autorizzazione del Concedente e tenuto conto dei requisiti di qualificazione posseduti dai soci interessati.
3. L’esecuzione diretta dei lavori di cui al comma 1 è regolata mediante apposito atto contrattuale, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) i lavori devono essere eseguiti a regola d’arte nel rispetto delle previsioni del Contratto e in conformità del Progetto Esecutivo approvato;
b) i lavori possono essere subappaltati nei limiti quantitativi indicati in sede di Offerta;
c) per le forniture con posa in opera e per i noli a caldo, ai fini della determinazione del valore massimo del [2%], si deve fare riferimento al valore complessivo delle prestazioni contrattuali ancorché frazionate tra i singoli soci.
4. Alle prestazioni eseguite in subappalto si applica l’articolo 174 del Codice.
5. Il Concessionario procede all’affidamento a terzi, dei lavori non eseguiti direttamente dai soci, mediante procedure previste nella I e nella II parte del D. Lgs. 50/2016 ovvero medianteprocedura ad evidenza pubblica ai sensi dell’articolo 164 del Codice, nel rispetto dei requisiti previsti dagli articoli 80 e 83 del Codice, dalla normativa vigente.
6. Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, almeno 10 giorni primadell’inizio dell’esecuzione delle attività in subappalto, la copia autentica del Contratto di subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali, dichiarati in sede di Offerta.
7. Il Concessionario resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti del Concedente della corretta esecuzione del Contratto.
16. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE DEI LAVORIE DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
1. Il Concedente svolge le funzioni di sorveglianza e controllo sulle attività del Concessionario attraverso il Responsabile Unico del Procedimento e i relativi uffici di supporto.
2. Il Responsabile Unico del Procedimento sovrintende e controlla, congiuntamente al Direttore dell’Esecuzione del Contratto, l’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, esercitando i compiti e le funzioni ad esso attribuite dal Xxxxxx, dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 e dalle Linee Guida ANAC n. 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”.
3. Il Direttore dei Lavori e/o il Direttore dell’esecuzione del Contratto svolgono il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stipulatodalla stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sededi aggiudicazione o affidamento secondo quanto previsto dal Codice e dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49. Tali funzioni e compiti non possono essere inogni caso attribuiti al Concessionario.
17. COLLAUDO (ove previsto)
1. Le attività di Xxxxxxxx, in corso d’opera e finale, sono effettuate da un/a Collaudatore/Commissione di Xxxxxxxx nominato/a dal Concedente nel rispetto di quanto previstodall’articolo 102, commi 6 e 7, del Codice e dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti di cui all’articolo 102, comma 8, del Codice [Nelle more dell’approvazione del decretoMIT citare l’articolo 216 del DPR n. 207/2010].
2. I costi e gli oneri relativi alle attività di collaudo, compresi i compensi di Collaudatore/Commissione di Collaudo, sono indicati nel quadro economico.
3. Il Collaudo è effettuato nel rispetto del decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti di cui all’articolo 102, comma 8, del Codice [Nelle more dell’approvazione del decretoMIT citare DPR n. 207/2010, Parte II, Titolo X].
4. Il Concessionario si impegna a fornire l’assistenza e la collaborazione necessarie all’espletamento di ogni accertamento, verifica o collaudo, anche mettendo a disposizione del Concedente le strumentazioni e il personale eventualmente occorrenti.
5. Xxx Xxxxxxxx in Corso d’Opera è redatto apposito verbale.
6. Entro [sei mesi] dalla data di ultimazione dei lavori, è emesso il Certificato di Collaudodi cui all’articolo 102, comma 3, del Codice.
18. ESPROPRIAZIONI (ove previste)
1. Il Concedente è titolare del potere espropriativo ai sensi del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
19. MODIFICHE DEL CONTRATTO
1. Il Contratto può essere modificato attraverso la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di una nuova procedura di aggiudicazione, nei seguenti casi consentiti dall’articolo 175, commi 1 e4, del Codice:
a) modifiche previste nei Documenti di Xxxx iniziali;
b) lavori e servizi supplementari resisi necessari e non inclusi nella Concessione iniziale, ove risulti impraticabile un cambiamento di Concessionario per motivi tecnici ed economici;
c) modifiche imposte da circostanze non prevedibili utilizzando l’ordinaria diligenza e inidonee ad alterare la natura generale della Concessione;
d) sostituzione del Concessionario originario a causa delle circostanze di cui all’articolo 175, comma 1, lettera d);
e) modifiche non sostanziali inidonee ad alterare considerevolmente gli elementi essenzialidel Contratto, ai sensi dell’articolo 175, comma 7;
f) modifiche di valore inferiore alla soglia fissata dall’articolo 35, comma 1, lettera a), delCodice e al di sotto del 10 per cento del valore della Concessione.
2. L’esecuzione dei lavori, conseguenti alle modifiche di cui al comma 1, è subordinata all’approvazione da parte del Concedente del/i relativo/i Progetto/i in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49. L’erogazione dei Servizi di cui al comma 1 è subordinata all’approvazione da parte del Concedente del/i relativo/i Progetto/i.
3. La determinazione dei costi dei lavori, conseguenti alle modifiche di cui al comma 1, è effettuata mediante la procedura del Value Testing che consiste nel confronto tra il preventivo elaborato dal Concessionario con almeno due preventivi richiesti dal Concedente a operatori equipollenti di mercato. Il valore dei lavori non può, in ogni caso, superare il valore
della media dei preventivi. La determinazione dei costi dei servizi di cui al comma 1 è effettuata sulla base dei valori definitinel Capitolato di Gestione. Il valore dei Servizi non previsti nel Capitolato è determinato mediantela suddetta procedura di Value Testing.
4. L’eventuale aumento di valore, determinato da una o più modifiche di cui al comma 1, non può in ogni caso eccedere complessivamente il 50 per cento del valore della Concessione iniziale. Il superamento di tale limite di valore determina l’obbligo di una nuova procedura di aggiudicazione.
5. Il Concessionario è, in ogni caso, responsabile degli errori od omissioni nella progettazione relativa alle modifiche di cui al comma 1. In tali casi, il Concessionario è tenuto a sostenere tutti i costi connessi e/o conseguenti al manifestarsi di tali Errori o Omissioni nonché arisarcire il Concedente di qualsiasi danno.
6. Le modifiche di cui al presente articolo, fatta eccezione per quelle di cui al comma 1, lettera d), comportano l’aggiornamento del Piano Economico Finanziario /PEG, ma non costituiscono condizione per l’avvio della procedura di cui all’articolo 34.
7. Le modifiche di cui al presente articolo non possono determinare in alcun caso una maggiore reddittività per il Concessionario ai sensi dell’articolo 175, comma 7, lettera b), del Codice, né alterare l’allocazione dei rischi.
20. SOSPENSIONE E PROROGA DELLE ATTIVITA’ DI COSTRUZIONE (ove previste)
La sospensione e l’eventuale proroga nell’esecuzione dei lavori sono ammesse nei casi, tempi e modi di cui all’articolo 107 del Codice dei Contratti e dell’art.10 del D. MIT n.49/2018.
21. CONTRIBUTO
Non è previsto contributo da parte del concedente.
Eventuali somministrazioni di finanziamenti pubblici ad esito di partecipazione a bandi pubblicati da Enti terzi, non possono in nessun caso eccedere il 49% del valore della concessione ed impongono una rideterminazione in diminuito della durata della concessione ovvero aumentodel canone, relativamente ai lavori eseguiti da parte dei concessionari, i medesimi dovranno fornire dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale dichiarano che i medesimi non sono beneficiari di contributi pubblici né di altra forma di erogazione e/o benefici di natura pubblica.
22. PENALI PER RITARDI IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI COSTRUZIONE (ove previsto)
Il concessionario è responsabile, indipendentemente dalla prova del danno, di ogni ritardo a lui riconducibile in fase di costruzione lavori, conseguenti alle modifiche del contratto art.175 Codice. In tal caso, i giorni di ritardo in fase di costruzione riducono conseguentemente la durata della Gestione.
SEZIONE V – GESTIONE
23. FASE DI GESTIONE
1. La gestione dei Servizi di cui agli articoli 24 e 26 ha inizio dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione/verbale di consegna dell’impianto a firma del Direttore dell’Esecuzione del Contratto e del Concessionario.
2. Il Concessionario è responsabile in via diretta nei confronti del Concedente della correttaerogazione di tutti i Servizi oggetto del Contratto, anche in caso di subappalto e/o affidamento diretto ai sensi del comma 3.
3. In caso di affidamento diretto da parte del Concessionario ai propri soci, ai sensi degli articoli 174, comma 2, e 184, comma 2, del Codice, da regolare mediante apposito atto contrattuale, valgono le seguenti condizioni:
a) i soci che svolgono direttamente i Servizi devono essere qualificati per la quota da eseguire, tenuto conto dei requisiti stabiliti nel Bando di Gara;
b) i Servizi devono essere eseguiti nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato di Gestione;
c) i Servizi possono essere subappaltati nei limiti quantitativi indicati in sede di Offerta, ovvero entro i limiti previsti all'art. 105 del vigente codice dei contratti pubblici.
4. Il Concessionario procede all’affidamento a terzi dei Servizi non eseguiti direttamente dai soci, mediante procedura di evidenza pubblica ai sensi del Codice, nel rispetto dei requisiti diordine generale di cui all’articolo 80 del Codice e dei requisiti di qualificazione previsti dalla vigente normativa e dalla Documentazione di Gara.
5. Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, entro e non oltre 15 giorni dall’inizio dell’esecuzione delle attività in appalto/subappalto, la copia autentica del Contratto di appalto/subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso da parte dell’appaltatore/subappaltatore dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali.
6. E' in ogni caso necessario ottenere la previa autorizzazione di cui all'art. 9 da parte del concessionario ai fini della possibilità di erogare servizi diversi nell'ambito della concessione.
24. SERVIZI DI DISPONIBILITÀ E ACCESSORI
1. Il Concessionario si obbliga a fornire i Servizi di Disponibilità e tutti i Servizi Accessori alla Disponibilità, necessari a garantire la piena fruibilità dell’impianto sportivo secondo gli standard quantitativi e qualitativi disciplinati nel Capitolato di Gestione allegato al Contratto, nonché previsti nel Capitolato prestazionale e nelle documentazioni d’offerta in conformità alle norme del Regolamento Comunale e delle normative e consuetudini vigenti in materia e di settore. Potranno svolgersi anche attività estemporanee previste dal Regolamento (centri estivi ecc.).
2. omissis :
3. omissis
4. Il Concessionario si impegna a svolgere la Manutenzione Immobiliare, norma UNI EN 15331:2011, programmata dell’impianto sportivo e delle sue parti con le modalità e i tempi previsti nel Programma Manutentivo, in modo da garantirne la piena funzionalità per tutta la
durata della Concessione, con l’obbligo, alla scadenza della stessa, di consegnare l’Opera al Concedente in perfetto stato di manutenzione, fatto salvo il normale deperimento d’uso così come previsto nel Capitolato di Gestione.
5. Il Concessionario si impegna, a propria cura e spese, a garantirela Disponibilità dei servizi dai vizi sopravvenuti e a eseguire tutte le attività non programmate, di manutenzione dell’impianto e/o messa in sicurezza e delle sue parti che dovessero rendersi necessarie per garantire la piena fruibilità dello stesso per tutta la durata del Contratto.
6. Il Concessionario si obbliga a fornire i Servizi di cui ai commi 2 e 3 per tutta la durata del Contratto.
25. RIMESSA A GARA DI SERVIZI ACCESSORI ALLA DISPONIBILITA’ (MARKET TEST)
Omissis
26. ALTRE CATEGORIE DI SERVIZI
Omissis
27. SOSPENSIONE E PROROGA DEI SERVIZI
1. La sospensione e l’eventuale proroga della fornitura dei Servizi sono ammesse nei casi,modi e tempi di cui all’articolo 107 del Codice ed art.23 X.XXX 49/2018
2. La sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali relative alla Fase di Gestione, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l’interruzione della fornitura e alla ripresa della medesima. La fornitura dei Servizi può essere sospesa:
a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, della fornitura dei servizi;
b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico;
c) per le cause di Forza Maggiore di cui all’articolo 14.
d) Per le cause di contestazione di violazioni normative e regolamentari poste in essere dal concessionario nell’ambito della gestione della concessione
In tali casi, nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.
3. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente la Gestione.
4. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 2, il Concessionario che non sia in grado di prestare il/i Servizio/i in tutto o in parte, ne dà immediata comunicazione al Concedente, descrivendo le cause che hanno determinato l’evento, il/i Servizio/i che non può/possono essere prestato/i nonché i Servizi la cui erogazione subisce delle seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in conseguenza dell’/gli Evento/i.
5. Il Direttore dell’Esecuzione del contratto può disporre la sospensione della fornitura dei Servizi, compilando, se possibile con l’intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato
l’interruzione delle prestazioni, degli effetti prodotti, dei rimedi e cautele da attivare nel più breve tempo possibile per la ripresa della fornitura del/i Servizio/i sospeso/i, dei mezzi e strumenti esistenti rimasti nei luoghi di svolgimento delle prestazioni contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell’Esecuzione del contratto non coincida con il Responsabile Unico del Procedimento,il verbale è trasmesso a mezzo posta certificata a quest’ultimo entro e non oltre cinque giorni dalladata di redazione.
6. Il Concedente si riserva in ogni momento, la facoltà di richiedere la sospensione totale oparziale dei Servizi per motivi di pubblico interesse o necessità, quali tra gli altri il pericolo gravee imminente di danno alla salute, all’integrità fisica e alla sicurezza, dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a [2] giorni.
7. Nelle ipotesi di cui ai commi 2:
a) i Corrispettivi mensili di cui all’articolo 28 saranno proporzionalmente ridotti qualora la sospensione ecceda [10] giorni decorrenti dalla data di inizio della sospensione come risulta dal relativo verbale;
b) qualora la sospensione, singolarmente o, nel caso di più eventi cumulativamente considerati, ecceda i [10] giorni di cui alla lettera a) decorrenti dalla data di inizio della sospensione, come risultante dal/dai relativo/i verbale/i, il Concessionario può chiedere la prorogadei termini di gestione del/i Servizio/i di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione. Qualora la sospensione ecceda [sei mesi] determinando una variazione dell’indicatore di equilibrio denominato Tir Azionista superiore a [due] punti percentuali, potranno avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario di cui all’articolo 34.
8. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto redige il verbale di ripresa della fornitura del/iServizio/i interessato/i dall’evento indicando, per ciascuno di essi, i nuovi termini contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell’Esecuzione del Contratto non coincida con il Responsabile del Procedimento, il verbale è trasmesso a quest'ultimo a mezzo posta certificata entro cinque giornidalla data della sua redazione.
9. Nei casi di sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi disposta per cause diverse da quelle di cui al comma 2, per effetto di un atto ablativo da parte del Concedente anchese motivato da ragioni di pubblico interesse, al Concessionario è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei criteri di cui all’articolo 20, comma 7, in quanto compatibili.
28. CORRISPETTIVI E TERMINI DI PAGAMENTO
Il canone annuo che il concessionario deve corrispondere al concedente come risultante ad esito della procedura di gara è di euro 30.000,00 diconsi euro (trentamila/00) da corrispondersi in rate mensili anticipate di € 2.500,00 con scadenza il 5 di ogni mese, opportunamente rivalutato di anno in anno sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo da calcolarsi all'inizio del mese di gennaio di ogni anno.
Il pagamento dei canoni dovrà essere effettuato esclusivamente tramite Nodo PagoPA utilizzando l’Identificativo Univoco di Versamento (IUV), presente sull’avvisatura allegata al bollettino che verrà trasmesso periodicamente, secondo le modalità ivi indicate, contenente i seguenti dati:
a. Codice fiscale Ente (02438750586),
b. Codice fiscale Contribuente;
c. I.U.V. (Identificativo Univoco di Versamento);
d. Importo;
e. numero di conto corrente (c/c 20046033).
Ai fini dell’emissione della fatturazione il Concessionario indica il seguente codice univoco di fatturazione elettronica S.D.I. ……………..
29. CORRISPETTIVO DI DISPONIBILITA’
Non è previsto alcun tipo di contributo da parte del concedente.
30. CORRISPETTIVO PER SERVIZI ACCESSORI ALLA DISPONIBILITÀ
omissis
31. APPLICAZIONE DELLE PENALI
1. omissis
2. omissis
2 bis. In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti, l’Amministrazione applicherà le penali di cui all’art.17 del Capitolato Prestazionale.
3. Qualora a seguito dell’inadempimento del Concessionario si renda necessario, previa comunicazione del Concedente, saranno applicate le penali e le condizioni previste all’art. 32 del Capitolato Prestazionale in forma del [25%] dell’importo della garanzia, qualora non diversamente motivato e valutato dal Responsabile del Procedimento nei casi di particolare gravità.
4. Il Concedente si rivale sulla garanzia fideiussoria di cui all’articolo 35.
5. Il Concedente può sempre risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo 39.
32. TARIFFE
1. Per l’erogazione dei Servizi soggetti a Tariffa di cui dell’art.26 del Capitolato Prestazionale il Concessionario si impegna ad applicare nei confronti dell’utenza le tariffe stabilite dall’Amministrazione Capitolina.
SEZIONE VI – EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF
33. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO
Vedi Piano Economico di Gestione (PEG), allegato all’offerta economica presentata in sede di gara dal concessionario.
34. RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO
Si fa riferimento all’art. 175 del codice dei contratti e, in quanto compatibili, dell’art.106 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. per le modifiche della concessione durante il periodo di efficacia.
1. Le Parti procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario /PEG, ai sensi degli articoli 165, comma 6 del Codice, qualora si riscontri un’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario determinata da eventi non riconducibili al Concessionario ed evidenziata dalla variazione degli indicatori di equilibrio di cui all’articolo 33. Rientrano tra i predetti eventi solo le seguenti fattispecie:
a) l’entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni di gestione e dei Servizi, qualora la variazione dell’indicatore di equilibrio denominato Tir Azionista sia superiore a [due] punti percentuali;
b) il mancato o ritardato rilascio delle Autorizzazioni di cui all’articolo 9, comma 1, riconducibile al Concedente;
c) nei casi di sospensione di cui all’articolo 27, comma 7, lettera b), ultimo periodo, qualora il periodo di sospensione del servizio ecceda il periodo di 6 mesi e qualora la variazione dell’indicatore di equilibrio denominato Tir Azionista sia superiore a [tre] punti percentuali.
2. Nel caso in cui l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario risulti più favorevole per il Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario è effettuata a vantaggio del Concedente. In tal caso, il Concedente dà comunicazione scritta al Concessionario, affinché avvii la procedura di revisione di cui al comma successivo.
3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne dà comunicazione scritta al Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:
a) Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;
b) Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile;
c) relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l’altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;
d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Revisionato.
Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano
Economico Finanziario.
4. La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio Economico Finanziario, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.
5. In caso di mancato accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario, le Parti possono recedere dal Contratto ai sensi dell’articolo 44. In tal caso, al Concessionario sono rimborsati gli importi di cui all’articolo 44, comma 2.
SEZIONE VII – ASSICURAZIONI, CAUZIONI E GARANZIE PER I FINANZIATORI
35. CAUZIONI
1. A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto relative alla realizzazione dei lavori, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delleobbligazioni stesse e del rimborso delle somme di cui all’articolo 21 eventualmente pagate in eccedenza, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, il Concessionario presta, contestualmente alla stipula del Contratto, la garanzia definitiva di cui all’articolo 103, comma 1,del Codice, con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, del Codice. La predetta garanzia,rilasciata da Italiana Assicurazioni n.polizza 2022/13/6617055 è pari al 5% ai sensi dell’art. 103 comma 1 del Codice del valore della concessione, ridotto sussistendo uno dei casi previsti dall’articolo 93, comma 7, del Codice.
2. Il Concessionario si impegna, inoltre, a versare tutte le altre cauzioni previste dal Codiceo comunque richieste ai sensi della normativa vigente, nelle forme e con le modalità ivi stabilite.
3. Il Concessionario si impegna all’obbligo di rinnovo della garanzia senza soluzione di continuità per l’intera durata contrattuale, pena la revoca sanzionatoria della Concessione.
36. POLIZZE ASSICURATIVE
1. Il Concessionario stipula le polizze assicurative di seguito indicate nei limiti e con le modalità previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente:
a) polizza assicurativa, ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice, a copertura:
(i) dei danni subiti dal Concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale oparziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per un importo pari a € 2.000.000,00 (duemilioni);
(ii) della responsabilità civile verso terzi, il cui massimale è pari a 3.000.000,00 (tremilioni/00);
(iii) della responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) con un massimale unico di garanzia non inferiore ad € 2.000.000,00 (duemilioni/00) per persona;
2. La copertura assicurativa di cui al comma 1, punto a), decorre dalla data di Consegna e cessa alla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione/verifica di conformità e, comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo Certificato.
3. Il Concessionario si impegna a stipulare, ai sensi dell’articolo 24, comma 4, del Codice e del paragrafo 4.1 delle Linee Guida ANAC n. 1, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento deiservizi di architettura e ingegneria”, una eventuale polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di Progettazione e attività connesse, per tutta la durata dei lavori e sinoalla data di emissione del Certificato di Xxxxxxxx dell’Opera con esito positivo. A tal fine, il Concessionario produce idonea dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo responsabilità civile generale nel territorio dell’Unione europea. La polizza decorre dalla data di approvazione del Progetto Esecutivo e deve avere un massimale non inferiorea euro [2.000.000,00]. La stessa deve coprire anche i rischi derivanti da errori od omissioni nellaredazione del Progetto Esecutivo e del Progetto Definitivo che abbiano determinato nuove spesedi progettazione e/o maggiori costi.
4. Il Concessionario si impegna a consegnare le polizze tassativamente prima dell’inizio della concessione.
5. Il Concessionario si impegna a stipulare, ai sensi dell’articolo 1891 del codice civile,
concompagnie di assicurazione autorizzate ai sensi del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 es.m.i, una o più polizze assicurative a copertura della responsabilità civile derivante dall’esecuzione del Contratto, limitatamente alla Fase di Gestione, per un massimale di importo minimo pari a euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per sinistro ed euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) per persona e per danni a cose, per tutta la durata della Concessione. La somma assicurata deve essere rivalutata dalConcessionario alla fine di ogni anno sulla base degli Indici ISTAT dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati. Tali polizze devono includere:
a) i danni o pregiudizi causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente medesimo e a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante l’erogazione dei Servizi;
b) tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura e origine, anche se non espressamente menzionati alla precedente lettera a), che possano occorrere al Concedente e a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dal Concessionario nell’ambito della Concessione;
c) le spese per la riparazione e/o la sostituzione di opere edili, di pertinenze esterne, nonchédi apparecchiature, equipaggiamenti ed impianti dell’Opera gestita dal Concessionario, che si rendano necessarie a seguito di eventi di qualsiasi natura, inclusi esplosioni, eventi naturali ed accidentali, atti di terrorismo, atti vandalici, incendi, furti e rapine. Copia delle predette polizze deve essere consegnata al Concedente almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l’avvio della Fase di Gestione.
Il Concessionario deve consegnare al Concedente, almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l’avvio della Fase di Gestione, copia delle predette polizze, con attestazione delpagamento del relativo premio. Se il Concessionario ha diviso in rate il premio, dovrà produrre entro la data di scadenza stabilita nel contratto di assicurazione l’attestazione di avvenuto pagamento della rata medesima. In ogni caso, ai sensi dell’articolo 103, comma 7, ultimo periodo,del Codice, l’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte del Concessionario non comporta l'inefficacia della garanzia nei confrontidel Concedente.
6. Il Concessionario è responsabile dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività a terzi, al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, sia per l’esecuzione delle opere che per l’erogazione dei Servizi.
7. Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del Concessionario.
8. Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causatidalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
9. Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento l’esistenza,la validità e l’efficacia di ciascuna copertura assicurativa di cui al presente articolo, il Concedentepuò risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo 39 con conseguente incameramento della cauzioneprestata e fatto salvo l’obbligo a carico del Concessionario di risarcimento del maggior danno cagionato.
37. GARANZIE DEL CONCESSIONARIO PER I FINANZIATORI
Omissis
SEZIONE VIII- VICENDE DELLA CONCESSIONE
38. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
1. L’inadempimento delle obbligazioni di cui all’articolo 11, comma 3, lettere b) ed e), daparte del Concessionario è causa di risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’articolo 1456del codice civile.
2. L’effetto risolutivo si produce in conseguenza dell’avvenuta notifica al Concessionariodella comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa effettuata dal Concedente entro 30 giorni dall’inadempimento, senza che occorra alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.
3. Ricorrendo le circostanze sopra specificate, il Contratto si intende risolto di diritto, a prescindere da ogni valutazione, già preventivamente effettuata dalle Parti con il presente atto, in ordine alla gravità e importanza dell’inadempimento, senza che nulla sia dovuto al Concessionario a titolo di rimborso e/o di indennizzo, ivi inclusi qualunque costo sostenuto dal Concessionario per le attività di progettazione.
4. In caso di risoluzione di diritto del Contratto, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano al Concedente: (i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione; (ii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario; (iii) le penali a carico del Concessionario.
39. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO
1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 38 e 41 e quanto indicato negli articoli specifici del Capitolato Prestazionale e dal Codice dei Contratti, il Concedente, qualora il Concessionariosia inadempiente agli obblighi del Contratto, può avvalersi della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell’articolo 1453, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454 del codice civilee decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a trenta giorni. La diffidaad adempiere deve essere comunicata all’indirizzo pec del Concessionario xxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx.
2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata, tra l’altro, nei seguenti casi:
a) mancata costituzione e mantenimento in favore del Concedente di una garanzia di cui all’articolo 36
b) superamento dell’importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell’importo della cauzione definitiva;
c) gravi vizi o difformità nella manutenzione dell’impianto sportivo;
d) perimento totale o parziale dell’impianto sportivo dovuto a inadeguata o carente manutenzione;
e) grave danneggiamento dell’impianto sportivo dovuto a inadeguata o carente manutenzione;
f) superamento dell’importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di penali per l’indisponibilità dell’Opera ovvero per la mancata erogazione dei Servizi ai sensi dell’articolo 31, comma 5;
g) mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui agli articoli 35 e 36;
h) violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità;
i) violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive, fatto salvoquanto previsto all’articolo 30, comma 5, del Codice, e fiscali.
3. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contradditorio tra loro e con la presenza del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, apposito verbale entro [30] giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione del Contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a [30] giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.
4. Non è dovuto al concessionario alcun indennizzo per le cause di risoluzione contrattuale contemplate nel presente articolo , se non quanto è necessario ove, ne ricorra il caso per evitare l’indebito arricchimento per effetto della realizzazione delle opere, a condizione che queste siano state regolarmente collaudate; in tal caso il concedente potrà rivalersi, per ogni danno e/o maggiore onere derivante sulla polizza fidejussoria rilasciata dal concessionario a garanzia degli obblighi contrattuali assunti.
5. Nelle more dell’individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l’Opera abbiasuperato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto.
40. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI E DECADENZA DELLA ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE (ove previsto)
1. Il Concedente ha l’obbligo di risolvere il contratto nei seguenti casi:
a) la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazioneo dichiarazioni mendaci;
b) un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
c) una sentenza di condanna del Concessionario passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80, comma 1, del Codice;
d) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell’articolo 3, comma 9- bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell’articolo 13.
2. Nei casi di cui al comma 1, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano al Concedente:
i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragionedell’inadempimento e conseguente risoluzione;
tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario;
le penali a carico del Concessionario.
41. SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO
Omissis.
42. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE
1. Il Concessionario, qualora il Concedente sia inadempiente agli obblighi assunti ai sensi del Contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454 del Codice Civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato e comunque non inferiore a [60] giorni, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione del Contratto. La diffida ad adempiere dovrà essere
comunicata all’ufficio che gestisce la concessione, all’indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxx.xx
Nei casi di cui al comma 1 la controversia sarà risolta in sede giudiziale, forocompetente di Roma
43. REVOCA DELLA CONCESSIONE
1. La Concessione può essere revocata dal Concedente per motivi di pubblico interesse con provvedimento comunicato all’indirizzo di posta elettronica certificata del Concessionario xxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx .
2. In caso di revoca della Concessione ai sensi del presente articolo, si applicano i commi seguenti (Ove previsto):
Qualora intervenga la risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, ilConcedente dovrà corrispondere al Concessionario:
il valore dell’Opera realizzata conformemente alla Documentazione Progettualeapprovata, come risultante dal Certificato di Xxxxxxxx con esito positivo, più glioneri accessori, al netto degli ammortamenti (Ove previsto);
Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contradditorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori e/o Direttore Esecuzione del Contratto, apposito verbale entro [30] giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le Parti siglino tale verbale, anche parzialmente, senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a [90] giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.
Le somme corrisposte dal Concedente al Concessionario di cui al comma 3sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi del Codice. Tali somme sono indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti.
3. L’efficacia della revoca della Concessione, è sottoposta alla condizione del pagamento al Concessionario delle somme previste nel presente articolo, ai sensi dell’articolo 176, comma 4, del Codice.
44. RECESSO
1. Qualora l’accordo sul riequilibrio del Piano Economico Finanziario non sia raggiunto entro [90] giorni dalla comunicazione di cui all’articolo 34, comma 3 , la Parte interessata può recedere dal Contratto.
2. In caso di recesso dal Contratto ai sensi del presente articolo, le Parti provvedono a redigere, in contradditorio tra loro e con la presenza del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, apposito verbale entro [30] giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di recesso,al fine di quantificare gli importi sulla base delle seguenti voci:
a) i costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza del recesso dal Contratto, ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.
b) gli oneri e i danni, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in relazione ai costinecessari affinché i Servizi possano essere realizzati/erogati conformemente;
3. Le eventuali somme spettanti al Concessionario di cui al comma 2 sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori e sono indisponibili da parte del Concessionario stesso fino al completo soddisfacimento di detti
crediti.
4. Tali somme dovranno essere corrisposte entro [60 giorni] successivi alla compilazione del verbaledi cui al comma 2. Pertanto, l’efficacia del recesso è condizionata al pagamento di tali somme.
5. Nelle more dell’individuazione di un Concessionario subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto.
6. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 4, il Concessionario potrà chiederedi continuare a gestire l’impianto sportivo alle medesime modalità e condizioni del Contratto fino alla data dell’effettivo pagamento delle somme di cui al comma 2.
45. SCADENZA DELLA CONCESSIONE
1. Alla scadenza della Concessione, l’impianto sportivo capitolino, le relative pertinenze e attrezzature, i materialiaccessori e quant’altro attinente alla gestione dei Servizi passano di diritto, a titolo gratuito, nellapiena disponibilità del Concedente.
2. Il Concedente si impegna ad avviare almeno [9] mesi prima della scadenza della Concessione, la procedura di gara per l’individuazione del nuovo Concessionario.
3. Nelle more dell’individuazione di un Concessionario subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario potrà proseguire la gestione alle medesime modalità e condizioni previste dal Contratto per lo stretto tempo necessario a consentire il perfezionamento della procedura di garaavviata.
4. Il Concessionario ha l’obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del nuovo Concessionario.
46. EFFICACIA
1. Il Contratto è efficace dalla stipula del presente contratto.
2. La Concessione avrà la durata di anni 6 a far data dalla formale consegna dell’impianto.
3. Le prestazioni contrattuali decorreranno dalla data di avvio dell’esecuzione/verbale di consegna dell’impianto a firma del Direttore dell’Esecuzione del Contratto e del Concessionario.
47. COMUNICAZIONI
1. Le Parti sono tenute, a pena di nullità, ad effettuare tutte le comunicazioni e trasmissionidi informazioni e dati previste dal Contratto a mezzo PEC, salvo che non sia diversamente concordato per iscritto dalle Parti ove consentito dalla legge.
2. Le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati tra le Parti si intendono valide edefficaci qualora effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
a) per il Concedente: xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxx.xx ;
b) per il Concessionario: xxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx .
3. Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche dell’indirizzoPEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione.
48. FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di concessione, sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.
49. MODALITA’ DI RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE È escluso il ricorso all’arbitrato.
50. RINVIO AL CODICE CIVILE E AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGEVIGENTI
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Contratto, si fa rinvio alla documentazione di gara, al Regolamento Impiantistica Sportiva Del.A.C. n.11/2018 e s.m.i., al D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alle leggi in materia, oltre che alle disposizioni del Codice Civile, anche perquanto concerne la procedura d'esecuzione delle ordinanze amministrative.
Resta inteso che il Concessionario dovrà attenersi ad ogni normativa tempo per tempo vigente.
ALLEGATI
ALLEGATO 1: DOCUMENTI CONTRATTUALI
Documento [1]: Individuazione delle aree oggetto di gestione da parte del ConcessionarioDocumento [2]: Offerta tecnica migliorativa affidatario
- Progetto di Gestione;
- Programma di didattica sportiva;
- Programma di attività a carattere sociale, ricreativo, ludico sportivo;
- Programma di manutenzione.
Documento [3]: Capitolato prestazionale allegato al bando di gara Documento [4]: Disciplinare di gara;
Documento [5]: Piano economico di Gestione (PEG) redatto dall’affidatario; Documento [6]: Cauzione definitiva ai sensi dell’articolo 103 del Codice, stipulata con Italiana Assicurazioni n.polizza 2022/13/6617055;
Documento [7]: Offerta economica del concessionario (in formato elettronico) Documento [8]: Dichiarazione di rinuncia al contenzioso;
Documento [9]: Dichiarazione Obbligo rinnovo garanzia definitiva; Documento [10]: Tempistiche lavori a cura di Roma Capitale.
ALLEGATO 2: DEFINIZIONI
L’elenco delle definizioni di seguito riportate é meramente indicativo e non esaustivo. Ciascuna Amministrazioni è tenuta a valutarne l’opportunità e la coerenza rispetto ai singoli casidi specie oggetto di intervento, al fine di correggere, integrare o semplificare l’elenco proposto.
DEFINIZIONI
Allegati: parti integranti e sostanziali del Contratto contenenti l’elenco dei Documenti Contrattuali (Allegato 1), le definizioni (Allegato 2), la matrice dei rischi (Allegato 3).
Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario: la variazione dei presupposti e/odelle condizioni di equilibrio della Concessione che dia luogo a:
(i) con riferimento al parametro DSCR: variazione di almeno [•] rispetto al valore rilevatonel Piano Economico Finanziario corrente alla data dell’evento o circostanza;
(ii) con riferimento al parametro LLCR: variazione di almeno [•] rispetto al parametrovalore rilevato nel Piano Economico Finanziario corrente alla data dell’evento o circostanza;
(iii) con riferimento al parametro TIR di Progetto: variazione di almeno [•] rispetto al valorerilevato nel Piano Economico Finanziario al momento della firma del contratto;
(iv) con riferimento al parametro TIR dell’Azionista: variazione di almeno [•] rispetto alvalore rilevato nel Piano Economico Finanziario corrente alla data dell’evento o circostanza;
(v) con riferimento al parametro VAN di Progetto: [];
(vi) con riferimento al parametro VAN dei soci: [];
Autorizzazioni: tutti gli atti di autorizzazione, permessi, licenze, nulla osta e ogni altro provvedimento amministrativo necessario alla realizzazione dell’Opera, alla prestazione dell’attività primaria o alla prestazione dei Servizi qualunque sia l’autorità, l’ente o l’organismo emanante;
Bando di Gara: atto, pubblicato ai sensi del Codice, con cui il Concedente ha indetto la gara per l’affidamento della Concessione;
Capitolato di Gestione: indica l’allegato [•] al Contratto costituito dal Capitolato di gestione tecnica e funzionale dell’Opera e dei Servizi Accessori alla Disponibilità, nonché dai Capitolati di gestione relativi ai Servizi Commerciali e Servizi a Tariffa, in cui sono definiti gli standard qualitativi e quantitativi, i parametri di controllo, le penali e i meccanismi di pagamento e revisione degli stessi per tutto il periodo di durata del Contratto;
Certificato di Xxxxxxxx: il certificato provvisorio che assume carattere definitivo medianteatto formale di approvazione ovvero decorsi due anni dalla sua emissione, da emettersi entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi dell’articolo 102 del Codice;
Codice identificativo di Gara (CIG): il codice alfanumerico obbligatorio di cui all’articolo3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che identifica univocamente la gara per un dato appalto o lotto;
Codice: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;
Codice Unico di Progetto (CUP): il codice alfanumerico di cui all’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e s.m.i., che identifica univocamente ciascun progetto di investimento pubblico a partire dalla fase formale di assegnazione delle risorse;
Collaudo: il collaudo dell’Opera risultante dal Certificato di Collaudo da emettersi entro 6(sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi dell’articolo 102 del Codice;
Collaudo in Corso d’Opera: il collaudo dell’Opera obbligatorio nei contratti di concessione ai sensi dell’articolo 150 del Codice;
Concedente: il soggetto per conto del quale si realizza l’Opera e sono erogati i Servizi [indicare la denominazione precisa] con sede legale in [], xxx [x] x. [], C.F./P.I. [] aisensi del Contratto;
Concessionario: l’aggiudicatario della Concessione [indicare la denominazione precisa] con sede legale in [•], via [•] n. [•], C.F./P.I. [•] ai sensi del Contratto e la Società di Progetto a seguito del subentro all’aggiudicatario;
Concessione: il rapporto tra Concedente e Concessionario regolato dal Contratto, ai sensi dell’articolo 164 e ss del Codice;
Consegna dei Lavori: l’atto con cui il Concessionario viene immesso nel possesso delle aree ai fini della realizzazione dell’Opera oggetto di Concessione, attestato mediante redazione del verbale di consegna di cui alla Linea Guida Anac n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»;
Contratto: il presente Contratto, inclusivo delle premesse, degli Allegati e dei Documenti Contrattuali, nel quale sono definiti i termini e le condizioni che regolano tutti i rapporti tra le Parti nell’ambito della Concessione;
Contratto di Appalto: è il contratto che intercorre tra il Concessionario e gli/l’esecutori/e del/i lavoro/i quando il Concessionario stesso non esegue direttamente i lavori stessi, affidandoneuna parte a terzi;
Contratto di Finanziamento: il contratto di finanziamento sottoscritto in data [] ovvero che sarà sottoscritto dal Concessionario con i Finanziatori al fine del reperimento della provvistafinanziaria relativa, inter alia, a coprire parte dei costi di progettazione e/o costruzione e/o manutenzione dell’Opera [nei limiti di quanto indicato nel Piano Economico Finanziario];
Contributo: il contributo pubblico riconosciuto in conto investimenti al Concessionario a titolo di prezzo ai sensi dell’articolo 165, comma 2, del Codice e dell’articolo 21 del Contratto;
Convenienza Economica: la capacità del progetto di creare valore durante il periodo di efficacia del Contratto e di generare un livello di redditività adeguato al capitale investito;
[Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori: il soggetto incaricato dell’esecuzione dei compiti in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori di cui all’articolo 92 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;]
Corrispettivi/Canoni: i corrispettivi da riconoscere complessivamente al Concessionario in conto gestione, costituiti dal Corrispettivo di Disponibilità e (eventualmente) dal Corrispettivoper i Servizi Accessori alla Disponibilità, ai sensi dell’articolo 21 del Contratto;
Corrispettivo/Canone di Disponibilità: il corrispettivo da corrispondere al Concessionarioper il mantenimento degli standard tecnici e funzionali dell’Opera ai sensi dell’articolo 21 del Contratto e del Capitolato di Gestione;
Corrispettivo/Canone per i Servizi Accessori alla Disponibilità: (eventuale in quanto servizi che possono essere affidati a terzi) il corrispettivo da corrispondere al Concessionario, perla fornitura dei servizi diversi da quelli necessari a garantire la piena disponibilità e fruibilità dell’Opera, ai sensi dell’articolo 21 del Contratto e del Capitolato di Gestione;
Cronoprogramma: il documento che forma parte integrante del Progetto Esecutivo contenente l’indicazione dei tempi necessari per la progettazione e realizzazione dell’Opera fino al Collaudo, ivi compresi i tempi previsti per l’ottenimento delle Autorizzazioni, preordinate allacorretta e compiuta realizzazione dell’Opera e alla regolare prestazione dei Servizi;
Direttore dei Lavori: il soggetto incaricato dal Concedente di svolgere le attività di Direzione dei Lavori e di seguire la realizzazione dell’Opera affinché i lavori siano eseguiti a regola d’arte, in conformità al Progetto Esecutivo e alle previsioni del Contratto;
Direttore dell’Esecuzione del Contratto: figura diversa dal Responsabile del Procedimento, preposto al controllo sulla regolare esecuzione del contratto in fase di gestione, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite dall’esecutore in conformitàdei documenti contrattuali;
Direzione dei Lavori: la funzione e il corrispondente ufficio individuato dal Concedente e preposto alla direzione e al controllo tecnico-contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’Opera, nel rispetto di quanto previsto del Contratto;
Disponibilità dell’Opera: la gestione funzionale dell’Opera nel rispetto degli standard tecnico-funzionali e degli Indicatori di Performance stabiliti nel Capitolato di Gestione;
Documentazione di Gara: tutti i documenti relativi alla gara e così denominati: [ad es. Bando di Gara; lettera di invito, specifiche tecniche ecc.] [da rivedere e adattare al caso concreto;a seconda del caso potranno essere inseriti anche riferimenti ai documenti contenenti istruzioni e informazioni fornite ai concorrenti, lo statuto della Concessionaria, capitolati speciali etc.];
Documentazione Progettuale: il Progetto di fattibilità tecnica ed economica, il Progetto Definitivo e il Progetto Esecutivo;
Documenti Contrattuali: i documenti, sottoscritti dalle Parti e depositati presso il Concedente, elencati nell’Allegato 1 del Contratto;
DSCR (Debt Service Cover Ratio): indica il rapporto tra (i) l’importo del Flusso di Cassa Disponibile nei [6/12] mesi precedenti o, a seconda dei casi, successivi a ciascuna data di calcolo, e (ii) il servizio del debito per capitale e interessi risultante dal Piano Economico Finanziario peril medesimo periodo di [6/12] mesi;
Equilibrio Economico Finanziario: indica l’equilibrio economico finanziario degli investimenti e della gestione dell’Opera ai sensi e per gli effetti degli articoli 165, comma 2, e 3,comma 1, lett. fff), del Codice, determinato sulla base dei presupposti e delle condizioni di base del Piano Economico Finanziario, come aggiornato a seguito di procedura di revisione ai sensi dell’articolo 34 del Contratto, e rappresentato dai valori degli Indicatori di Equilibrio esposti nel Piano Economico Finanziario;
Fase di Costruzione: il periodo intercorrente fra la data di avvio dei lavori risultante dal verbale di Consegna dei Lavori e la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;
Fase di Gestione: il periodo intercorrente fra la data di emissione del certificato di Collaudocon esito positivo e la data di scadenza della Concessione;
Fase di Progettazione: il periodo intercorrente fra la data di efficacia del Contratto e l’avviodella Fase di Costruzione;
Fattura Elettronica: fattura emessa ai sensi del decreto del Ministero dell’economia e dellefinanze 3 aprile 2013, n. 55, recante “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;
Finanziatori: gli istituti di credito e/o gli enti finanziatori che hanno sottoscritto ovvero sottoscriveranno il Contratto di Finanziamento e/o gli altri finanziatori terzi della Società di Progetto, inclusi i titolari di titoli e/o obbligazioni emessi ai sensi e in conformità ai requisiti di cui all’art. 185 del Codice, in qualsiasi caso in relazione alla realizzazione dell’Opera, nonché i loro successori e/o aventi causa a qualsiasi titolo;
Flusso di Cassa Disponibile: la differenza, in ogni periodo della fase di gestione (per esempio, ad ogni data di calcolo successiva alla data di completamento dell’Opera), tra (i) i ricavi
di progetto incassati o da incassare per il periodo di riferimento risultanti dal Piano Economico Finanziario, comprensivi di eventuale contribuzione pubblica o Corrispettivi in conto gestione e
(ii) i costi operativi pagati o da pagare per il periodo di riferimento risultanti dal Piano Economico Finanziario, comprensivi delle imposte dovute dal Concessionario (ad eccezione dell’IVA);
Forza Maggiore: fatti e/o atti che le Parti non avrebbero potuto prevedere al momento della sottoscrizione del Contratto, né prevenire con l’esercizio dell’ordinaria diligenza, tali da rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporaneao definitiva, l’adempimento delle obbligazioni ai sensi del Contratto.
Indicatori di Equilibrio: il DSCR, LLCR e il TIR (Tasso Interno di Rendimento) di Progetto, VAN (Valore Attuale Netto) di Progetto, VAN (Valore Attuale Netto) dell’azionista e TIR (Tasso Interno di Rendimento) dell’azionista, elementi costitutivi dell’Equilibrio EconomicoFinanziario della Concessione;
Indicatore di Performance: è l’indicatore chiave di prestazione (in inglese Key Performance Indicators), riportato nel Capitolato di Gestione, che consente di monitorare l’andamento del processo relativo alla disponibilità e alla funzionalità dell’Opera;
LLCR (Long Life Coverage Ratio): è, con riferimento a ciascuna data di calcolo, il rapporto tra (i) il valore attuale netto del Flusso di Cassa Disponibile per il periodo intercorrente tra la data di calcolo e la data finale di rimborso del finanziamento risultante da Piano Economico Finanziario, applicando un tasso di sconto pari al tasso di interesse di tale finanziamento, e (ii) lasomma degli importi erogati e non rimborsati del finanziamento alla stessa data di calcolo;
Livello Minimo: il livello dell’Indicatore di Performance, come specificato nel Capitolatodi Gestione, che indica la misurazione quantitativa in corrispondenza della quale l’Opera consegue il livello minimo accettabile della relativa caratteristica prestazionale;
Livello Obiettivo: il livello dell’Indicatore di Performance che indica la misurazione quantitativa in corrispondenza della quale l’Opera consegue il livello ottimale della relativa caratteristica prestazionale;
Manutenzione Ordinaria: le opere di cui all’articolo 3, comma 1, lett. oo-quater), del Codice;
Manutenzione Straordinaria: le opere di cui all’articolo 3, comma 1, lett. oo-quinquies), del Codice;
Manutenzione Immobiliare: gli interventi e le opere previste nella norma UNI EN 15331:2011
Messa in Esercizio: la data di effettivo inizio dell’erogazione dei Servizi, risultante da attoformale del Concedente a seguito di comunicazione del Concessionario;
Offerta: tutti gli atti e documenti presentati dal Concessionario in fase di gara, in conformità alla Documentazione di Gara, sulla base dei quali è stata aggiudicata la Concessione;
Opera: l’opera [specificarne la denominazione •] oggetto della Documentazione Progettuale approvata dal Concedente;
Parti: il Concedente e il Concessionario;
Piano Economico Finanziario (PEF): l’elaborato elettronico, contenente l’esplicitazione dettagliata dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l’Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa Gestione dell’Opera per l’arco temporale di durata della Concessione, asseverato da [•], allegato al Contratto sub [indicare all. n. •], comprendente la relativa relazione illustrativa, nonché i successivi aggiornamenti e/o revisioni;
Piano Economico Finanziario in Disequilibrio: il Piano Economico Finanziario allegato al contratto, in formato editabile, e modificato solo in relazione ai valori che hanno
subito mutamenti a seguito della manifestazione degli eventi di cui all’articolo 34, comma 1;
Piano Economico Finanziario Revisionato: il Piano Economico Finanziario, in formato editabile, che riproduce la proposta di revisione, inclusiva delle misure volte a rispristinare l’Equilibrio Economico e Finanziario;
Piano di Manutenzione dell’Opera: il documento che deve corredare il Progetto Esecutivoai sensi dell’articolo 23, comma 8, del Codice. Esso illustra, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi realizzati, l’attività di manutenzione dell’intervento al fine dimantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l’efficienza ed il valore economico. É costituito dai seguenti documenti operativi, salvo diversa motivata indicazione delResponsabile del Procedimento: a) il manuale d’uso; b) il manuale di manutenzione; c) il programma di manutenzione.
Piano Particellare degli Espropri: il frazionamento catastale delle aree interessate dai lavori. Il piano particellare degli espropri, degli asservimenti e delle interferenze con i servizi è redatto in base alle mappe catastali aggiornate e comprende anche le espropriazioni e gli asservimenti necessari per gli attraversamenti e le deviazioni di strade e di corsi d'acqua e le altreinterferenze che richiedono espropriazioni;
Project Bond: le obbligazioni e/o i titoli di debito (in entrambi i casi anche dematerializzati)emessi dalla Società di Progetto ai fini del finanziamento della progettazione, costruzione e manutenzione dell’Opera in conformità all’articolo 185 del Codice.
Progetto Definitivo: il progetto di cui all’articolo 23, comma 7, del Codice che il Concessionario è tenuto a predisporre ovvero è posto a base di gara;
Progetto Esecutivo: il progetto di cui all’articolo 23, comma 8, del Codice che il Concessionario è tenuto a predisporre ovvero è posto a base di gara;
Progetto di Fattibilità Tecnica Economica: il progetto di cui all’articolo 23, commi 5 e 6,del Codice;
Programma Manutentivo: documento allegato al Progetto Esecutivo che indica la quantitàe la qualità degli interventi manutentivi programmati, sia ordinari che straordinari;
Quadro Economico: il documento che - in relazione alla specifica tipologia dell’interventoe in rapporto al livello di progettazione - deve comprendere: l’importo dei lavori; gli oneri della sicurezza; le spese di progettazione; gli ulteriori oneri di spettanza del concessionario quali rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione, allacciamenti ai pubblici servizi, imprevisti, acquisizione aree o immobili, indennizzi, spese per attività tecnico- amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento o al Direttore dei Lavori, nonché di verifica preventiva della progettazione ai sensidell’articolo 26 del Codice; spese per incentivi alle funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del Codice; eventuali spese per commissioni giudicatrici ai sensi dell’art. 77 del Codice; spese per pubblicità e, ove previsto, per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717; spese peraccertamenti di laboratorio e verifiche tecniche eventualmente previste dal capitolato speciale d’appalto; spese per il collaudo tecnico amministrativo del collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici; spese per le indagini archeologiche, laddove previste; spese per la pubblicazione degli atti di gara, ai sensi dell’art. 73, comma 4, del Codice e decreto del Ministerodelle infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016,
I.V.A ed eventuali altre imposte. Il quadro economico indica, inoltre, tra le somme a disposizione, ove previsti, gli importi per le opere di mitigazione e compensazione ambientale, quelli per il monitoraggio ambientale, gli importi per l’esecuzione delle indagini e prove geotecniche, nonché gli importi per indagini geologiche, idrologiche ed idrauliche. Al quadro economico è allegato una specifica del Piano Economico e Finanziario di copertura della spesa e della connessa gestione, con l’indicazione: a) dell’arco temporale prescelto; b) del totale dei costi a carico del concessionario e inseriti nel quadro economico e suddivise in spese per lavori;
c) dell’eventuale prezzo che l’amministrazione prevede di riconoscere per consentire al Concessionario di perseguire l’Equilibrio Economico Finanziario;
d) dell’eventuale cessione in proprietà o a titolo di godimento o a titolo di prezzo, dei beni; dei costi della sicurezza dedotti dal piano di sicurezza.
Responsabile del Procedimento: il responsabile unico del procedimento (RUP), nominatodal Concedente, cui è demandata la titolarità del procedimento, ai sensi del Codice e delle Linee Guida Anac n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»;
Servizi: congiuntamente i Servizi di Disponibilità, i Servizi Accessori alla Disponibilità, i Servizi a Tariffa e i Servizi Commerciali;
Servizi Accessori alla Disponibilità: i servizi che concorrono a garantire la piena fruibilità dell’Opera e che il Concessionario può eventualmente affidare a soggetti terzi e disciplinati nel Capitolato di Gestione (per esempio, lavanderia e mensa);
Servizi Commerciali: i servizi individuati come tali nel Contratto che il Concessionario può fornire agli utenti anche attraverso soggetti terzi (per esempio, locazione di spazi a uso commerciale, bar, edicola);
Servizi a Tariffa: i servizi svolti nei confronti dell’utenza soggetti a Tariffa e individuati come tali nel Contratto (per esempio, parcheggio);
Servizi di Disponibilità: i servizi di carattere tecnico e funzionale che consentono la piena e costante fruibilità dell’Opera, nel rispetto dei parametri individuati nel Capitolato di Gestione, e che garantiscono la perfetta funzionalità e manutenibilità dell’Opera, pur attraverso la risoluzione di eventuali vizi, anche sopravvenuti;
Società di Progetto: [indicare la denominazione precisa], partecipata dai soggetti [indicare la denominazione precisa] e costituita ai sensi dell’articolo 184 del Codice, che subentraall’aggiudicatario, acquisendo a titolo originario, la posizione di Concessionario;
Soggetto Espropriante: il titolare del potere di espropriare che cura il relativo procedimento;
Solidità Patrimoniale: l’attitudine dell’impresa di far fronte agli impegni di pagamento, nel medio-lungo periodo che si traduce nelle capacità di sostenere le esigenze finanziarie generatedalla gestione corrente e, soprattutto, di fare investimenti nel rispetto dell’equilibrio xxxxxxxxxxxx.Xx calcolo dell’indice di solidità patrimoniale è disciplinato dalla delibera CIPE n. 30 del 19 luglio2013 pubblicata sulla G.U. n. 297/2013;
Sostenibilità Finanziaria: la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento;
Spese Tecniche: le spese relative alla progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, coordinamento della sicurezza in Fase di Progettazione ed esecuzione, l’importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 113, comma 2, del Codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dalpersonale dipendente;
Stato Avanzamento Lavori (SAL): il documento contabile, predisposto e tenuto dal Direttore dei lavori, come definito dall’art. 14, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49;
Tariffe: le tariffe applicabili dal Concessionario per la prestazione dei Servizi Commercialisoggetti a Tariffa ai sensi dell’articolo 22 del Contratto;
TIR (Tasso Interno di Rendimento) dell’Azionista: indica, in termini percentuali, il tassodi rendimento dei flussi di cassa associati agli azionisti, così come individuato nel Piano Economico Finanziario;
TIR (Tasso Interno di Rendimento) di Progetto: il tasso di rendimento, in termini percentuali, dei flussi di cassa associati al Progetto, così come individuato nel Piano Economico Finanziario;
Value Testing: il metodo adottato per definire il valore dell’incremento dei costi di investimento e/o di gestione e nel confronto tra il preventivo elaborato dal Concessionario con almeno due preventivi richiesti dal Concedente a operatori equipollenti di mercato metedo;
VAN (Valore Attuale Netto) di Progetto: il valore creato o disperso dal progetto, in terminifinanziari, nell’arco del periodo della Concessione;
VAN (Valore Attuale Netto) degli Azionisti: il valore creato o disperso, in termini finanziari, dall’investimento effettuato dagli azionisti nell’arco del periodo della Concessione,
Varianti: le modifiche progettuali imposte o richieste da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice, effettuate in corso d’opera, su richiesta del Concedente e/o del Concessionario, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 19 del Contratto.
ALLEGATO 3: MATRICE DEI RISCHI
PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE | ||||||
RISCHIO DI COSTRUZIONE Il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, all’aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell’opera e al mancato completamento dell’opera | ||||||
Tipologia di rischio | Descrizione | Effetti | Allocazione Concedente | Allocazione Concessionario | Non allocato | Riferimenti Contratto |
Rischio amministrativo | Rischio connesso al ritardato o mancato rilascio di Autorizzazioni da parte dei soggetti competenti pubblici e privati. | Ritardi e/o maggiori costi. | X | Art. 9, c. 1 | ||
Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi. | X | Art. 3, c. 2, lett. c) Art. 9, c.2 e 4 Art. 11, c. 3, lett. c) | ||||
Xxxxxxx e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi. | X | Art. 9, comma 3 | ||||
Rischio espropri | Rischio connesso a ritardi nelle procedure di esproprio e/o a maggiori costi di esproprio. | Ritardi e/o maggiori costi. | ||||
X | Art. 11, c. 2, lett. c) Art. 18, c. 3 e 4 | |||||
Rischio ambientale | Rischi non prevedibili di contaminazione del suolo e di bonifica. | Ritardi e/o maggiori costi. | X | Art. 11, c. 2, lett. a) | ||
Rischio di modificazione progettuale | Rischio connesso alla sopravvenienza di richieste da parte del Concedente di modifiche progettuali non derivanti da errori e/o omissioni di progettazione. | Ritardi e/o maggiori costi. | X | Art. 10, c. 2, lett. a) e b) | ||
X | Art. 11, c. 2, lett. b) e c) | |||||
Rischio di errore di progettazione | Rischio derivante da errori od omissioni di progettazione | Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi. Eventuale modifica progettuale | X | Art. 11, c. 2, let. b) Art. 19, c. 5 |
45
Xxxxxxx di ritardo nell’approva- zione del Progetto | Rischio connesso al ritardo nell’approvazione del Progetto esecutivo. | Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi. Applicazione di penali. Eventuale risoluzione contrattuale | X | Art. 11, c. 2, lett. b) e c) Art. 11, c. 3, lett. a) e b) Art. 22, c. 2 Art. 38 | ||
Rischio di esecuzione dell’opera difforme dal Progetto | Rischio connesso alla realizzazione dell’opera in modo difforme dal progetto approvato. Rischio connesso alla presenza di vizi intrinseci. | Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi. Eventuale risoluzione contrattuale con risarcimento danni. | X | Art. 4, c. 2, lett. c), e 3 Art. 11, c. 3, lett. g) Art. 00, x. 0, xxxx. x) | ||
Xxxxxxx xx xxxxxx stima/valutazio ne dei costi di costruzione | Rischio derivante dalla errata individuazione dei costi di costruzione in sede di offerta. | Ritardi e/o maggiori costi e/o minori ricavi. | X | Art. 4, c. 4 | ||
Rischio di slittamento dei tempi di realizzazione dell’opera rispetto alle tempistiche fissate dal Cro- noprogramma | Rischio derivante da ritardi nella costruzione da parte del Concessionario. | Ritardi e/o maggiori costi e/o minori ricavi. Applicazione penali. Eventuale risoluzione contrattuale | X | Art. 11, c. 3, lett. g), c. 4 e c. 5, lett. d), punto i) Art. 22, c. 1 e 3 Art. 39 |
GESTIONE | ||||||
RISCHIO DI DOMANDA Il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il Concessionario deve soddisfare ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa | ||||||
Tipologia di rischio | Descrizione | Effetti | Allocazione Concedente | Allocazione Concessionario | Non allocato | Riferimenti Contratto |
Rischio di contrazione della domanda | Rischio di contrazione della domanda dei servizi a tariffazione sull’utenza e/o commerciali. | Diminuzione ricavi. | X | Art. 26 | ||
Rischio di offerta | Rischio di offerte competitive da | Diminuzione ricavi. | X | Art. 26 | ||
parte di altri | ||||||
operatori. | ||||||
RISCHIO DI DISPONIBILITÀ Il rischio legato alla capacità, da parte del Concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume sia per standard di qualità previsti | ||||||
Tipologia di rischio | Descrizione | Effetti | Allocazione Concedente | Allocazione Concessionario | Non allocato | Riferimenti Contratto |
Rischio di disponibilità | Rischio di indisponibilità totale o parziale dell’opera in relazione agli standard tecnici e funzionali stabiliti dal Contratto, anche per obsolescenza tecnica. | Disservizi. Maggiori costi di manutenzione e/o minori ricavi. Decurtazioni del corrispettivo di disponibilità. Applicazione penali. Eventuale risoluzione contrattuale. | X | Art. 4, c. 2, lett.e d) ed e) Art. 11, c. 1, 3, lett. h), 4 e 5 Art. 12, c. 1, let. a) Art. 23, c. 2 Art. 24 Art. 26 Art. 29, c. 4 | ||
Risarcimento danni al Concedente. | Art. 31 Art. 39 |
45
Rischio di aumento dei costi di gestione rispetto a quelli stimati in sede di offerta. | Disservizi. Maggiori costi e/o minori ricavi. | Art. 4, c. 2, lett. e) Art. 11, c. 1, 3, lett. h), 4 e 5 | ||||
Rischio di gestione | Rischio di erogazione dei servizi in maniera difforme rispetto ai tempi e standard pattuiti. Rischio di mancata erogazione dei servizi. | Decurtazione del corrispettivo di disponibilità. Applicazione penali. Eventuale risoluzione contrattuale. Risarcimento danni al Concedente. | X | Art. 12, c. 1, lett. a) Art. 23, c. 2 Art. 24 Art. 26 Art. 29, c. 4 Art. 31 | ||
Art. 39 |
ALTRI RISCHI | ||||||
Tipologia di rischio | Descrizione | Effetti | Allocazione Concedente | Allocazione Concessionari o | Non allocato | Riferimenti Contratto |
Rischio che | ||||||
modifiche normative | ||||||
imprevedibili al momento della firma del contratto determinino un aumento dei costi di progettazione e/o costruzione e/o gestione. | Ritardi e/o maggiori costi. | X | ||||
Rischio normativo - regolamentar e e politico | Xxxxxxx che venga meno, nel tempo, il commitment politico per la realizzazione dell’Opera. | |||||
Rischio che modifiche normative prevedibili alla data della firma del contratto determinino un aumento dei costi di progettazione e/o costruzione e/o gestione. | Ritardi e/o maggiori costi e/o minori ricavi. | X |
Rischio finanziario | Rischio di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento. | Risoluzione del Contratto. | X | Art. 11, c. 3, lett. e) | ||
Rischio di oscillazione dei tassi di interesse. | Maggiori costi. | Art. 38 | ||||
Rischio di fallimento del gestore | Xxxxxxx che il gestore fallisca o sia inadeguato per l’erogazione dei servizi secondo gli standard stabiliti. | Possibile blocco dei servizi. | X | Art. 6, c. 2, lett. d) ed e) Art 11, c.5, lett. e) ed f) | ||
Rischio di inflazione | Rischio di aumento dell’inflazione oltre ai livelli previsti. | Diminuzione ricavi. | X | Art. 29, c. 2 Art. 30, c. 2 |
RISCHI DA ALLOCARE | ||||||
Tipologia di rischio | Descrizione | Effetti | Allocazione Concedente | Allocazione Concessionari o | Non allocato | Note |
Rischio delle relazioni industriali | Rischio che le relazioni con altri soggetti (parti sociali) Influenzino negativamente costi e tempi della consegna. | Incremento dei costi e ritardi nella Realizzazione. | x | |||
Rischio commissiona mento/ stakeholders | Rischio che l’infrastruttura non riceva l’approvazione da parte di altri soggetti pubblici o della collettività (portatori di interessi nei confronti dell’Opera), necessaria per procedere alla realizzazione dell’Opera. | Ritardi nella realizzazione. Contenziosi. | x | È necessario verificare e acquisire preventivamente il consenso degli stakeholders. |
45
Rischio Operativo (art. 5 e Considerando 18 direttiva 23/2014 | Rischio economico tout court. | Xxxxxxx di non riuscire a recuperar e gli investimenti effettuati e/o i costi sostenuti per realizzare i lavori o gestire i servizi oggetto del Contratto. | x | |||
Rischio di aumento del costo dei fattori produttivi ovvero di inadeguatezz a o indisponibilit à dei fattori produttivi stessi come previsti nel progetto. | Rischio connesso all’oscillazione del costo dei fattori produttivi o alla reperibilità sul mercato degli stessi. | x |
IMPIANTO SPORTIVO CAPITOLINO SITO IN VIA NORMA 5,7,9
Dipartimento Grandi Evento,Sport, Turismo e Moda Direzione Sport
U.O. Gestione e Sviluppo Impiantistica Sportiva
Documento 1 - Individuazione delle aree oggetto di gestione da parte del concesionario
9
1
4
8 7
6 3
3
5 2
3
LEGENDA
Limite area in concessione
1 campo di calcio a 11
2 campo di calcio a 8
3 campo di calcio a 5
4 tribuna
5 fabbricato A
(spogliatoi - segreteria/uffici)
6 fabbricato B
(spogliatoi)
7 fabbricato C
(bagni - primo soccorso)
8 parcheggio
9 area verde
Stralcio di mappa catastale - Fg. 625 particella 1343 Planimetria impianto sportivo stato di consistenza
Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Direzione Sport
U.O. Gestione e Sviluppo Impiantistica Sportiva
ALLEGATO N. 1 DOCUMENTO 8
RINUNCIA AL CONTENZIOSO
Ricorso al T.A.R. Lazio R.G. 1061/2019
Dichiarazione sostitutiva atto notorio
Il sottoscritto Xxxxx Xxxxxxxxxx nato a Roma il 09/08/1941 in qualità di Legale rappresentante pro- tempore della A.S.D. XXXXX s.r.l., ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali di cui all’art. 76 del medesimo decreto,
Dichiara
di rinunciare alla prosecuzione del giudizio pendente innanzi al T.A.R. Lazio R.G. 1061/2019 per sopravvenuta carenza di interesse, a seguito della sottoscrizione del presente contratto di concessione, obbligandosi, pertanto, a comunicare tale circostanza il competente organo di giustizia amministrativa.
Il concessionario
A.S.D. SAVIO s.r.l. Visto:
Il Dirigente
U.O. Gestione e Sviluppo Imp. Sportiva arch. Xxxxx Xxxxxx
Roma Capitale
Via Capitan Bavastro, 94 – 00000 Xxxx
Telefono x00 00 000000000 Fax x00 00 000000000
xxx.xxxxxx.xxxx.xx – xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxx.xx
Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Direzione Sport
U.O. Gestione e Sviluppo Impiantistica Sportiva
ALLEGATO N. 1 DOCUMENTO 9
ADDENDUM
GARANZIA DEFINITIVA DI CUI ALL’ART. 103 COMMA 1 DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II.
Polizza n. 2022/13/6617055 stipulata con Italiana Assicurazioni S.p.A.
Ai sensi dell’art. 32 del Capitolato prestazionale la garanzia dovrà avere validità temporale fino all'emissione della Verifica di Conformità Finale e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.
Il Concessionario ha l’obbligo di rinnovare la garanzia definitiva senza soluzione di continuità per l'intera durata della concessione (6 anni), pena la revoca sanzionatoria della concessione. La mancata presentazione di tale rinnovo, entro 60 giorni dalla scadenza, costituisce grave inadempimento contrattuale e motivo di risoluzione.
La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Concessionario.
Xxxxx, accettato e sottoscritto
Il concessionario
A.S.D. SAVIO s.r.l.
Il Dirigente
U.O. Gestione e Sviluppo Imp. Sportiva arch. Xxxxx Xxxxxx
Roma Capitale
Via Capitan Bavastro, 94 – 00000 Xxxx
Telefono x00 00 000000000 Fax x00 00 000000000
xxx.xxxxxx.xxxx.xx – xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxx.xx
ALLEGATO 1 – DOCUMENTO 10
Oggetto: LAVORI DI COMPETENZA DEL CONCEDENTE, PREVISTI ALL’ART.2 DEL CAPITOLATO PRESTAZIONALE.
Visto che:
con nota prot. EA 1941 del 02.03.2022 l’Associazione Sportiva Dilettantistica Savio s.r.l. comunica a questo Dipartimento alcune esigenze relative alle attività svolte che vincolano l’esecuzione dei lavori da parte di Roma Capitale in periodi ben precisi:
- la sostituzione del manto erboso del campo a 11 nel periodo tra il 30.06.2022 e l’avvio della stagione 2022/2023, tenendo conto anche dei tempi previsti per l’omologazione;
- lavori del secondo lotto quanto prima.
con nota prot. EA 2193 del 09.03.2022, il Dipartimento ha comunicato all’impresa aggiudicataria dei lavori in oggetto, VPL Center s.r.l., l’esigenza avanzata da parte del concessionario circa l’avvio dei lavori.
con nota prot. EA 2813 del 25.03.2022 la VPL Center comunica a questa Stazione Appaltante di accettare la proposta di iniziare i lavori del Lotto 1 a partire dal 1 luglio 2022.
con nota prot. EA 3219 del 11.04.2022 l’Associazione Sportiva Dilettantistica Savio s.r.l., in vista della sottoscrizione del contratto di concessione dell’impianto sportivo in oggetto, chiede conferma alla Stazione Appaltante circa i tempi di esecuzione dei lavori:
- lavori relativi al campo di calcio a 11 ed impermeabilizzazioni coperture edifici (Lotto 1) nel periodo dal 01.07.2022 al 15.08.2022;
- lavori di efficientamento energetico ed installazione lampade a led campi esterni (Lotto 2) nel periodo dal 30.06.2022 al 31.12.2022.
Le parti concordano che:
-in riferimento ai lavori previsti per il lotto funzionale n. 1 (rifacimento pavimentazione in erba sintetica campo calcio ad 11 ed impermeabilizzazione copertura), gli stessi avranno inizio a partire dal 01.07.2022 e si concluderanno entro e non oltre il 20.08.2022; fatti salvi eventuali imprevisti non dipendenti dall’amministrazione.
-in riferimento ai lavori previsti per il lotto funzionale n. 2 (impianto fotovoltaico ed installazione lampade a led), per cui è stato prenotato l’impegno di spesa, di procedere all’inizio dei lavori entro il 31.12.2022 e che gli stessi termineranno entro il 31.12.2023, fatti salvi eventuali imprevisti non dipendenti dall’amministrazione.
- Il concessionario rinuncia a qualsiasi pretesa per l’indisponibilità dei luoghi oggetto di intervento, nei limiti dei suddetti periodi di esecuzione lavori rispettivamente di cui al lotto funzionale n.1 e n.2.
Il concessionario
A.S.D. Savio S.r.l.
Il Dirigente della U.O.
Gestione e Sviluppo Impiantistica Sportiva arch. Xxxxx Xxxxxx
Roma Capitale
Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx Mail: xxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxx.xxxx.xx Telefono x00 00 000000000
Pec: xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxx.xx
Roma Capitale
Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx Mail: xxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxx.xxxx.xx Telefono x00 00 000000000
Pec: xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxx.xx
2
Dipartimento Sport e Politiche Giovanili Direzione Sport
U.O. Gestione e Sviluppo Impiantistica Sportiva
P.O. Coordinamento e gestione dei contratti non in concessione, coordinamento delle attività di progettazione, validazione progetti, direz. lav., coord. sic. in fase di progettaz. xx xxxxxx. delle opere, collaudo tecnico e amministrativo, coordinamento con ufficio gare.
Ufficio Gare Concessioni di lavori e servizi, concessioni miste
Determinazione Dirigenziale
NUMERO REPERTORIO EA/312/2021 del 05/11/2021
NUMERO PROTOCOLLO EA/12221/2021 del 05/11/2021
Oggetto: Aggiudicazione relativa alla procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., esperita sulla Piattaforma telematica Tuttogare Roma Capitale ai sensi dell’art. 58 del medesimo Decreto, per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo capitolino posto in Roma, via Norma 5, 7, 9- Codice SIS 5/7. CIG 8757372BFB. a favore dell’operatore economico ASD Savio s.r.l.
IL DIRETTORE XXXXXXX XXXXXXXX
Responsabile procedimento: arch. Xxxxxxx Xxxxxxxx Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: XXXXXXX XXXXXXXX
rif: 202100067946 Repertorio: EA /312/2021 del 05/11/2021 Pagina 1 di 6
PREMESSO CHE
con Determinazione Dirigenziale n. 103 del 18/05/2021 è stata indetta gara mediante procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. da svolgersi sulla piattaforma Tuttogare all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo capitolino posto in Roma, via Norma 5, 7, 9- Codice SIS 5/7;
con medesimo atto è stata approvata la documentazione di gara;
con Determinazione Dirigenziale n. 152 del 15/06/2021 è stata parzialmente rettificata la documentazione di gara e, conseguentemente, sono stati prorogati i termini di ricevimento delle offerte, stabiliti nelle ore 12,00 del giorno 06/07/2021;
entro tale termine è pervenuta, sulla piattaforma telematica, una unica offerta presentata dall’operatore economico ASD Savio s.r.l.;
a seguito di espletamento della gara, con Determinazione Dirigenziale n. 270 del 13/09/2021, preso atto dei lavori della Commissione giudicatrice, sono stati approvati il verbale di gara prot. EA 9544 del 31/08/2021 nonché la proposta di aggiudicazione formulata dalla stessa Commissione per l’affidamento del servizio in oggetto all’operatore ASD Savio
s.r.l. con sede legale in Roma. Via Norma, 9 – C.F. e P.I. 04134011008, che ha presentato un rialzo percentuale pari al 38,889% con un canone concessione offerto per 6 anni pari ad € 180.000,00;
a seguito del citato atto sono state disposte, tramite il portale dell’AVCPass, le verifiche delle dichiarazioni dell'aggiudicatario di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii,;
in particolare, sono stati acquisiti i seguenti documenti inerenti i relativi requisiti (così come indicato da sistema AVCPass):
- Certificato dell'Anagrafe delle Sanzioni Amministrative dipendenti da reato;
- Comunicazione Regolarità Fiscale
- Visura al Registro delle Imprese;
- Visura presso il Casellario Informatico dell'ANAC;
- Certificato del Casellario Giudiziario;
- Liberatoria antimafia presso BDNA; tali verifiche hanno dato esito positivo; sono stati, altresì, richiesti ed acquisiti:
- certificato di regolarità contributiva (DURC), prot. INAIL_29190379;
- verifiche relative alle clausole sul conflitto di interessi (art. 1, comma 9, lett. e) L. 190/2012) e antipantouflage (art. 53, comma 16 ter D. Lgs. 165/2001), richieste con prot. EA 10643/2021 ed acquisite con nota GB/78356/2021;
nella citata Determinazione Dirigenziale n. 270 del 13/09/2021 è stato precisato di provvedere con successivo provvedimento, all’esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti prescritti in capo all’Operatore Economico, all’aggiudicazione della concessione del servizio, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, dando atto che, nel caso in cui venga accertata la mancanza dei requisiti richiesti ovvero non venga fornita la prova dei requisiti dichiarati, l’aggiudicatario decadrà dai benefici conseguiti;
rif: 202100067946 Repertorio: EA /312/2021 del 05/11/2021 Pagina 2 di 6
si ritiene, quindi, ora opportuno procedere all’aggiudicazione del servizio in oggetto a favore dell’operatore ASD Savio s.r.l con sede legale in Roma. Via Norma, 9 – C.F. e P.I. 04134011008, che ha presentato un rialzo percentuale pari al 38,889% con un canone concessione offerto per 6 anni pari ad € 180.000,00;
si procederà alla stipula del contratto di concessione fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, entro i successivi sessanta giorni dall’esecutività della presente aggiudicazione, ai sensi dell’art.32 comma 8 del D.lgs. 50/2016 e ss.mn.ii.;
saranno effettuate tutte le comunicazioni previste all’art.76 del Codice degli Appalti e si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento secondo le norme vigenti;
ai sensi e per gli effetti dell’art.147 bis del D.Lgs. n.267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente Determinazione Dirigenziale attestando la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento;
Attestata
-la completezza della documentazione a corredo;
-l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art.6 bis della L.241/90 e degli art.6 comma 2 ed art.7 del DPR n.62/2013;
-la congruità del Piano Economico di Gestione in relazione ai costi della manodopera, presentato in sede di gara; Visti:
- il verbale di gara prot. EA 9544 del 31/08/2021;
- il D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;
- la L. n.120/2020 di conversione con modifiche del D.L. n. 76 del 16/07/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (Decreto Semplificazioni);
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- l'art. 34, comma 3 dello Statuto del Comune di Roma
- la Legge 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
Per i motivi di cui in narrativa ed in conformità con gli obiettivi programmatici dipartimentali di:
di aggiudicare l’affidamento in concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo capitolino posto in Roma, via Norma 5, 7, 9- Codice SIS 5/7. CIG 8757372BFB. a favore dell’operatore economico ASD Savio s.r.l. - Codic Creditore 1167578, che ha presentato un rialzo percentuale pari al 38,889% con un canone concessione offerto per 6 anni pari ad € 180.000,00;
di procedere alla stipula del contratto di appalto, fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, entro i successivi sessanta
rif: 202100067946 Repertorio: EA /312/2021 del 05/11/2021 Pagina 3 di 6
giorni dall’esecutività della presente aggiudicazione, ai sensi dell’art.32 comma 8 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
di comunicare tramite la Piattaforma Tuttogare il presente provvedimento all’aggiudicatario, secondo le modalità indicate dall’art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
di prendere atto che con successiva Determinazione Dirigenziale si procederà ad accertare l’importo offerto in sede di gara dall’aggiudicatario pari ad € 180.000,00, Iva esclusa, sul Capitolo/Articolo 3100367/1002;
di provvedere alla pubblicazione della presente Determinazione sul sito di Roma Capitale, Sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.Lgs n.33/2013 e s.m.i., e rispettare gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’art.23 del medesimo Decreto e dell’art.29 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6 c. 2 e c. 7 del D.P.R. 62/2013; così come previsto dalla Circolare del Segretariato Generale prot. RC16149 del 26.05.2017;
di dare atto della regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
di procedere a tutti gli atti conseguenti alla presente Determinazione Dirigenziale.
IL DIRETTORE XXXXXXX XXXXXXXX
rif: 202100067946 Repertorio: EA /312/2021 del 05/11/2021 Pagina 4 di 6
Elenco Allegati
DESCRIZIONE |
1._DD_103_2021.pdf |
2._DD_152_2021.pdf |
3._DD_270_2021.pdf |
4. Certificato_Anagrafe_Sanzioni_Amministrative.pdf |
5._Regolarità_Fiscale.pdf |
6._Visura_Registro_Imprese.pdf |
7._Visura_Casellario_Informatico_ANAC.pdf |
8._Certificato_Casellario_Giudiziario.pdf |
9._Certificato_Sanzioni_Amministrative_dipendenti_da_reato.pdf |
10._BDNA_Liberatoria_provvisoria.pdf |
11._DURC_INAIL_29190379.pdf |
12._EA_10643_Nota_Accompagnamento_Antipantouflage_Istanza_15215.pdf |
13._Esito_Istanza_15215.pdf |
14._EA_9544_Verbale_Buste_B_e_C.pdf |
15._Flussi_Finanziari.pdf |
16._Mod_45.pdf |
17._Dichiarazione_assenza_conflitto_RUP.pdf |
rif: 202100067946 Repertorio: EA /312/2021 del 05/11/2021 Pagina 5 di 6
18._Check_list_Aggiudicazione_Via_Norma.pdf |
rif: 202100067946 Repertorio: EA /312/2021 del 05/11/2021 Pagina 6 di 6