מבלי לגרוע מהאמור לעיל, עם סיומו של כל שלב מהעבודה וכן בסיום העבודה כולה ימסור הקבלן למנהל תוכנית לאחר ביצוע (AS-MADE) ממוחשבת בצבע על גבי דיסק על גבי מסמך מודפס ב- 5 עותקים. מובהר בזאת, כי הקבלן ימסור למנהל תוכנית כאמור במספר עותקים אשר יידרש ע"י...

הסכם לביצוע עבודות להחלפה, אספקה התקנה ומתן שירות תחזוקה ותיקון למעליות במבנה החברה הכלכלית ראשון לציון

מספר 04/2020

שנערך ונחתם ביום __________ חודש _______ שנה ________

xxx : החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ

xxxx xxxxxxx 0

ראשון לציון

(להלן: "החכ"ר")

מצד אחד

לבין: _______________________________

ח.צ./ח.פ/ת.ז _____________________

כתובת: _________________________

xx': ___________; פקס: ___________

ע"x xxxxx החתימה מטעמו:

שם _______________ ת.ז. __________

שם _______________ ת.ז. __________

(להלן: "הקבלן")

מצד שני

הואיל: והחכ"ר פרסמה מכרז פומבי שמספרו 04/2020 לביצוע עבודות להחלפה, אספקה התקנה ומתן שירות תחזוקה ותיקון למעליות במבנה החברה הכלכלית ראשון לציון, xxxxx xxxxxxx 0, בראשון לציון;

והואיל: והקבלן אחרי עיון ובחינה זהירה של מסמכי המכרז לרבות ההסכם על כל נספחיו הגיש לחכ"ר הצעה לבצע את העבודות נשוא המכרז בהתאם לתנאי הסכם זה;

והואיל: והקבלן זכה במכרז האמור;

אי לכך הותנה והוסכם xxx הצדדים כדלקמן :

1. הסכם זה כולל:

   1. פרק מבוא;

   2. חלק א' – תנאים מיוחדים להתקשרות והנספחים לו;

   3. חלק ב' – תנאים כלליים להתקשרות והנספחים לו;

   4. נספחי ההסכם המפורטים להלן:

נספח א'1 הצעת המשתתף;

נספח א'2 מפרט טכני;

נספח א'3 תוכניות;

נספח א'4 פרטי חשבון בנק;

נספח א'5 נוסח כתב ערבות הסכם – ביצוע/בדק;

נספח א'6 לוח תשלומים;

נספח א'7 טבלת קנסות;

נספח א'8 בקשה לביצוע תשלומים באמצעות העברת כספים;

נספח א'9 מפרט לשירות שנתי למעלית;

נספח ב' ביטוח;

נספח ב'1 אישור ביטוחי הקבלן;

נספח ב'1(א') הצהרה בדבר חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו – 1976;

נספח ג' הוראות למשתתפים;

פרוטוקול מפגש הבהרות;

תשובות לשאלות הבהרה, ככל שנמסרו;

נספח שינויים להסכם - מצורף לא מצורף;

נספח ד'1 אישור מסירה;

נספח ד'2 נוסח הצהרה על היעדר תביעות;

נספח ד'3 כתב קבלה ושחרור;

בנוסף לנספחים המצורפים להסכם זה, כמפורט לעיל, יבצע הקבלן את העבודה בהתאם למפרט הכללי לעבודות בניה (אוגדן כחול) של הועדה הבין משרדית של משרדי הממשלה*.

*מפרט זה אינו מצורף להסכם זה והוא ניתן לרכישה בהוצאה לאור של משרד הביטחון, בית הברש, דרך xxxx xxxx, קריית אונו.

1. הוראות ההסכם ונספחיו (לרבות המסמך המפורט בסעיף 1 לעיל) משלימות אלו את אלו. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המפרט הטכני משלים את התוכניות המצורפות להסכם ואין הכרח כי כל עבודה המתוארת בתוכניות תמצא את ביטוייה הנוסף במפרט הטכני המיוחד ולהפך.

2. מובהר, כי דרישה מסוימת או משתמעת ביחס לפרט הכלול בתיאורים התמציתיים באחד הסעיפים (לרבות בכתב הכמויות המנחה/רשימת העבודות) אין בה כדי לגרוע מאותה דרישה לגבי אותו פרט בשאר הסעיפים xxx דרישה זו חסרה.

1. 1. הקבלן מצהיר בזאת, כי ידוע לו שבאחריותו לבחון היטב, את כל הנספחים להסכם, המסמך המפורט בסעיף 1 לעיל, וכן כל מסמך ו/או תוכנית אשר ימסרו לו במסגרתו, וכי עליו להתריע בפני המפקח בתוך 14 יום מהמועד בו נמסרו המסמכים האמורים לעיונו על כל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות xxx הוראות ההסכם, על נספחיו (לרבות המסמכים הנלווים לו). כמו כן, יפנה הקבלן למפקח בכל שאלה בעניין פרשנותו הנכונה של אחד ממסמכי ההסכם ו/או במקרה של חוסר בנתונים טכניים.

   2. פניות כאמור תתבצענה בכתב. המפקח xxxxx לקבלן את תשובתו ו/או הנחיותיו כיצד לנהוג בכתב.

   3. במקרה של חילוקי דעות בין הקבלן למפקח- יכריע בנושא המנהל. הכרעת המנהל בעניינים המפורטים לעיל תהא סופית ומכרעת.

   4. לא פנה הקבלן לקבלת הנחיות מהמפקח כנדרש לעיל, תחול ההנחיה המחמירה ביותר על פי קביעת המפקח.

   5. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות כאמור לעיל, הנחיות וקביעות המפקח יחשבו כביצוע העבודה במתכונתה המקורית ולא ייחשבו כשינוי בה (לרבות שינוי המצדיק את עדכון התמורה כאמור בפרק התמורה עבור שינוי בעבודה להלן).

   6. על אף האמור לעיל, מובהר בזאת, כי לעניין התמורה יגברו הוראות ההסכם בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות xxx הוראות ההסכם לנספחיו (לרבות המסמכים הנלווים לו והמסמך המפורט בסעיף 1 לעיל).

2. לא נהג הקבלן כנדרש בסעיף 2.2 -2.1 לעיל, יהא אחראי הקבלן לכל נזק ו/או הוצאה אשר יגרמו בשל כך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת כי הקבלן לא יהיה xxxx לכל תמורה נוספת xxxx ביצוע עבודות/תיקון עבודות אשר הייתה קיימת לגביהן אי בהירות, כאמור בסעיף 2.2 -2.1 לעיל, והקבלן ביצען שלא כנדרש בסעיף 2.2 -2.1 לעיל.

3. חכ"ר תהיה רשאית, מפעם לפעם, במהלך ביצוע העבודות, באמצעות המפקח, להמציא לקבלן הוראות לפירוט, להסברת ולהשלמת המפרטים, התוכניות ואופן ביצוע העבודות, לרבות על ידי מתן תוכניות מעודכנות. כל אלה יחייבו את הקבלן בכפוף לאמור בסעיפים 2.1-2.3 לעיל. במידה שהדבר כרוך בשינוי לוח הזמנים ו/או בשינוי התמורה, ישונה לוח הזמנים/או התמורה עפ"י הוראות הסכם זה.

חלק א' – תנאים מיוחדים להתקשרות

הגדרות

1. בהסכם זה יוקנו למונחים הבאים ההגדרות שבצדם כמפורט להלן :

"האתר" האתר המסומן בנספח א'3 להסכם.

"המנהל" מנכ"ל החברה הכלכלית או מי שהוסמך/הוסמכו על ידו לעניין הסכם זה או חלק ממנו.

"המפקח" אדם המתמנה, מזמן לזמן, ע"י המנהל, לפקח על ביצוע העבודה או כל חלק ממנה.

"הקבלן" נציגיו של הקבלן ומורשיו המוסמכים ולרבות כל קבלן משנה הפועל בשמו או בשבילו בביצוע העבודה.

"העירייה" עיריית ראשון לציון.

"העבודה" עבודות לאספקה והתקנה של מעליות במבנה החברה הכלכלית בראשון לציון, הכול כמפורט בהסכם זה.

"צו התחלת

עבודה" דרישה בכתב לביצוע שלב בעבודה, כמפורט בפרק לוח זמנים לביצוע העבודה.

"מפעיל האתר" החברה הכלכלית ראשון לציון ו/או כל גוף או xxx אחר שהחכ"ר תמסור את האתר לידיו, ואשר יפעיל את האתר בפועל.

"מדד" לעניין פרק התמורה, מדד המחירים לצרכן כפי שפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

"מדד

הבסיס" המדד הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז שהוא מדד חודש ______ 2020.

"מסגרת הזמן

הכוללת לביצוע

עבודות האספקה 12 חודשים מיום מתן צו התחלת עבודה.

וההתקנה של

המעליות"

מהות ההסכם

1. הקבלן יבצע את העבודה עפ"י הוראות הסכם זה וכנגד התמורה לה יהיה xxxx כמפורט בפרק התמורה להלן ועפ"י הצעתו.

לאחר סיום העבודה ובתום 24 חודשים של תקופת אחריות ובדק, הקבלן מתחייב לספק לחכ"ר או למפעיל האתר שירות שנתי לכל המעליות המצ"ב כנספח א'9 להסכם, למשך שמונה שנים. יובהר כי החכ"ר או מפעיל האתר רשאים שלא להזמין מאת הקבלן את השירות השנתי כלל, או שלא להזמינו לכל שמונת השנים ו/או לכל המעליות, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החכ"ר.

2. מובהר בזאת, כי העבודות נשוא המכרז כוללות אספקה והתקנה של 2 מעליות נוסעים, עפ"י המפורט במפרט הטכני (מצ"ב כנספח א'2) ובתוכניות (מצ"ב כנספח א'3).

תקופת ההסכם

1. ההסכם יישאר בתוקפו עד לגמר אספקת המעליות והתקנתן, והשלמת כל מחויבויות הקבלן עפ"י ההסכם, לרבות תקופת האחריות והבדק לכל מעלית, כאמור בפרק תקופת הבדק להלן.

2. ככל שתבחר החכ"ר, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, להשתמש בשירותיו של הקבלן למתן שירותי אחזקה למעליות, תקופת ההסכם תוארך בתקופה של עד 12 חודשים לאחר xxx תקופת הבדק (להלן: "תקופת האחזקה הראשונה*").

החכ"ר תהיה רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת האחזקה הראשונה בתקופות נוספות של עד 12 חודשים נוספים כל אחת, ובלבד שהתקופה הכוללת של שירותי האחזקה והשירות, כולל תקופת האחזקה הראשונה, לא תעלה על 120 חודשים (10 שנים).

החליטה החכ"ר להאריך את תקופת ההסכם, תודיע על כך בכתב לקבלן עד 14 יום טרם סיום תקופת ההסכם/הסכם הארכה והצדדים יחתמו על הסכם הארכה.

בתקופת ההארכה ימשיכו לחול על הצדדים כל הוראות ההסכם, למעט שינויים המחויבים עפ"י דין.

* יובהר כי תקופת האחזקה הראשונה תחל עבור כל מעלית במועד סיום תקופת האחריות והבדק לאותה מעלית.

היקף העבודה

1. הקבלן יבצע את העבודה בהתאם לתוכניות המפורטות ולמפרט הטכני, המצורפים כנספחים א'2 - א'3.

xxxxx כי בנוסף לעבודות המפורטות בנספחים א'2 - א'3, הקבלן יתחייב לספק שירות תחזוקה שנתית למעליות למשך שמונה שנים מיום סיום תקופת הבדק, בהתאם לנדרש במפרט הטיפולים למעלית המצ"ב כנספח א'9.

יובהר כי החכ"ר רשאית לממש את זכותה לקבלת שירותי תחזוקה מאת הקבלן לכל המעליות או לחלקן, או שלא לממשה כלל, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

2. הקבלן יספק את כל החומרים המתקנים המכשירים והפריטים שיידרשו לשם ביצוע מושלם של העבודות במלואן, בהתאם למפורט בהסכם זה.

3. חכ"ר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את ההיקף המקורי של ההסכם, בגבולות של עד 50% הוספה או הפחתה xx הסכום הכולל המקורי של ההסכם, במהלך כל תקופת תוקפו של ההסכם, בכפוף לאמור בפרק התמורה עבור שינוי בעבודה, להלן.

יובהר כי שינוי בהיקף הכספי של ההסכם כאמור לעיל יכול ויעשה ביחס להיקף תכולת העבודה ו/או ע"י שינוי מתכונת העבודה לרבות תוכניות, ו/או המפרט הטכני, ויכול שיעשה ע"י הוספת עבודות באתר או מחוץ לו ו/או העברת עבודות לאתר אחר, בגבולות העיר ראשון לציון, והכל עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של החכ"ר.

שינוי ההיקף הכספי של ההסכם שמשמעותו הוספה לסכום הכולל של ההסכם או הפחתה ממנו יעשה באמצעות דרישה בכתב מהמנהל.

4. היה וחרג הקבלן מהיקף העבודות ללא אישור בכתב מהמנהל ו/או ביצע עבודות מעבר לאמור בדרישה להפחתה החתומה ע"י המנהל, לא יהיה xxxxx xxxx לתמורה כלשהי מהחכ"ר xxxx ביצוע העבודות האמורות.

5. עוד יובהר, כי טענות הקבלן בנוגע לתמורה המגיעה לו עקב שינוי היקף העבודה, לא תהוונה עילה לעיכוב ביצועה.

לוח זמנים לביצוע העבודה

1. הקבלן יתחיל בביצוע העבודות, אך ורק כנגד צו התחלת עבודה חתום ע"י המנהל.

2. מובהר בזאת כי על הקבלן להתחיל בעבודתו במועד אשר נקבע בצו התחלת העבודה כמועד לתחילת העבודות.

3. הקבלן יסיים את ביצועה של העבודה בתוך מסגרת הזמן הכוללת לביצוע עבודות האספקה וההתקנה של המעליות, כמוגדר בפרק ההגדרות לעיל.

4. העבודה תבוצע בהתאם לקבוע בצו התחלת העבודה.

5. עד למועד תחילת העבודה (כהגדרתו בסעיף 5.2 לעיל), על הקבלן לבצע את כל התיאומים ולקבל את כל האישורים הדרושים עפ"י דין לשם ביצוע העבודה xx הרשויות השונות.

xxxxx כי הקבלן אחראי באופן בלעדי ומלא להשגת כל האישורים, הרישיונות וההיתרים הנדרשים עפ"י כל דין לצורך ביצוען של העבודות ואישורן, בכל שלב שהוא בעבודות, ויישא בכל העלויות הכרוכות בכך.

מובהר בזאת, כי כל עיכוב שהוא בהשגת האישורים לא יקנה לקבלן כל זכות לחרוג ממסגרת הזמן לביצוע העבודה, גם אם צו התחלת העבודה נמסר לו מיד או בסמוך למועד חתימת ההסכם.

6. על בסיס לוח הזמנים הכללי, כקבוע בס"ק 5.3 לעיל, יערוך הקבלן, בשיתוף פעולה עם המפקח, לוח זמנים מפורט הכולל את כל הפעולות והמלאכות הנדרשות לצורך ביצוע מלא ומושלם של העבודה, ערוך בצורת לוח גנט. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי משך ביצוע כל שלב ושלב משנה בעבודה ע"פ לוח הזמנים המפורט לא יעלה על מסגרת הזמן הכוללת לביצוע העבודה.

לוח הזמנים המפורט יועבר לאישורו של המנהל תוך 7 ימים מיום קבלת צו התחלת העבודה לכל שלב. המנהל יהא רשאי להורות על כל שינוי בלוח הזמנים ע"פ שיקול דעתו הבלעדי והקבלן יהא מחויב לפעול על פיו ולבצע את השינוי. קביעתו של המנהל תהא סופית.

לא ערך הקבלן לוח זמנים מפורט בהתאם לאמור לעיל, או xxxx הזמנים שנערך על ידו אינו מספק לצורך השלמת העבודה בתוך לוח הזמנים הכולל להשלמתה- יהא רשאי המנהל לערוך את לוח הזמנים המפורט בעצמו.

לוח הזמנים שאושר ו/או שנערך ע"י המנהל יצורף כחלק בלתי נפרד להסכם.

7. הקבלן יבצע את שירותי האחזקה (במסגרת תקופת הבדק ותקופות האחזקה) בהתאם ללוחות הזמנים המפורטים בנספח א'9 ובהיעדר קביעה כאמור בתוך פרק הזמן אשר יוגדר בנספח א'2 או על ידי המנהל.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הוראות ס"ק 5.5 לעיל יחולו, בשינויים המחויבים, גם לגבי כל עבודת תיקון ו/או אחזקה אשר יבצע הקבלן במסגרת ההסכם.

8. מוסכם על הצדדים, כי בשום מקרה לא יהא xxxxx xxxx להפסיק ו/או לעכב ו/או להשהות את ביצוע העבודה או מקצתה, אפילו אם נתגלעו חילוקי דעות xxx חכ"ר ובין הקבלן, ואף אם כתוצאה מחילוקי דעות אלה מעוכבים לקבלן תשלומים המגיעים לו לדעתו. הביצוע יימשך על ידי הקבלן ברציפות עד גמר העבודות והוצאת אישור מסירה לקבלן, ללא קשר לקיומם ו/או לבירורם של חילוקי דעות xxx הצדדים.

הוראות סעיף זה הינן תנאי עיקרי בהסכם והפרתן תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

שינוי xxx העבודה

6. הארכה:

1. ראה הקבלן כי אינו יכול לבצע את העבודה או חלקה עפ"י לוח הזמנים הנקוב בצו התחלת העבודה, ו/או לוח הזמנים המפורט שאושר ו/או נערך ע"י המנהל, יבקש xx המנהל אורכה לביצוע העבודה. הבקשה תוגש בכתב, ותפרט את הסיבות בגינן מבקש הקבלן אורכה.

2. החליט המנהל, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, כי בקשת הקבלן מוצדקת, רשאי המנהל לתת לקבלן אורכה להשלמת ביצוע העבודות באמצעות אישור בכתב, החתום על ידו.

מובהר בזאת, כי המנהל אינו מחויב לקבל את בקשת הקבלן, כולה או מקצתה, וכי החלטתו תהיה סופית ותחייב את הצדדים.

7. זירוז:

   1. ראה המנהל צורך, בכל זמן שהוא, להחיש את xxx העבודה לעומת הקבוע בצו התחלת העבודה ו/או לוח הזמנים המפורט שאושר ו/או נערך ע"י המנהל, או לעומת תקופת הארכה שניתנה להשלמתה, יפנה המנהל אל הקבלן בכתב ויפרט את השינוי הנדרש במתכונת העבודה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי המנהל יהיה רשאי להורות לקבלן להגדיל את מספר העובדים, לעבוד בשתיים או שלוש משמרות, להשתמש בציוד מכני שונה וכדומה.

2. מובהר בזאת, כי xxxx זירוז xxx העבודה כאמור, לא תשולם לקבלן כל תמורה נוספת, וכי הקבלן יהיה מחויב לשנות את מתכונת העבודה תוך 48 שעות ממועד בקשת המנהל כאמור לעיל.

8. דחייה:

   1. על אף האמור בכל מקום אחר בהסכם זה, רשאי המנהל לדרוש מן הקבלן בכתב לדחות את העבודה כולה או חלק ממנה.

   2. קיבל הקבלן דרישה כאמור מאת המנהל, יפעל בהתאם לאמור בה.

   3. הקבלן לא יהיה xxxx לתוספת תמורה ו/או פיצוי xxxx דחיית ביצוע העבודות בתקופה של פחות מ- 30 ימים.

xxxx דחייה מצטברת רצופה של למעלה מ- 30 ימים עד 90 ימים יהיה זכאי הקבלן לפיצוי בגובה הנזקים שנגרמו לו בפועל, בכפוף להצגת חשבונות xxxx נזקים אלו עד ולכל היותר גובה הפיצוי הקבוע בפרק הפסקת העבודה ע"י החכ"ר להלן.

4. דחייה מצטברת רצופה של למעלה מ- 90 ימים יראו אותה כהפסקת עבודה ויחולו הוראות פרק הפסקת העבודה ע"י החכ"ר להלן.

אי עמידה בלוח זמנים

9. 1. לא עמד הקבלן בלוח הזמנים הקבוע בצו התחלת העבודה ו/או בלוח הזמנים המפורט שאושר ו/או נערך ע"י המנהל ולחילופין בלוח הזמנים המתוקן בהתאם לפרק שינוי xxx העבודה על פרקיו המשניים לעיל, תיתן החכ"ר לקבלן התראה בכתב במסגרתה יתבקש הקבלן לבצע כל שינוי לשם עמידה בלוח הזמנים לרבות הגדלת היקף העובדים, שימוש בציוד שונה וכל דרישה כיוצ"ב.

xxxxx, כי הקבלן לא יהיה xxxx לתוספת תמורה מכוח סעיף זה.

מובהר כי האמור לעיל לגבי מתן התראה בכתב לא יחול על שירותי האחזקה השוטפת, המוגדרים בנספח א'9 ו-א'2 להסכם, במקרים אלו על הקבלן לבצע את הטעון תיקון בתוך פרק הזמן הנקוב במפרטים האמורים, ומשלא נהג כאמור, יחולו הוראות סעיף 9.2 להלן, מבלי שהחכ"ר תהיה מחוייבת במתן הודעה בכתב.

2. לא מילא הקבלן אחר דרישות החכ"ר כמפורט לעיל, רשאית תהיה החכ"ר לבצע את העבודה כולה או מקצתה, ע"י קבלן אחר או בכל דרך אחרת, והקבלן ישא בכל ההוצאות האמורות (כולל מע"מ) ובתוספת 15% שייחשבו כהוצאות כלליות. לצורך סעיף קטן זה תהיה לחכ"ר זכות מלאה להשתמש בכל הציוד, המתקנים ובחומרים שנמצאים באתר, וזאת ללא תשלום תמורה כלשהי לקבלן xxxx שימוש זה.

3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, חרג הקבלן מלוח הזמנים הקבוע בצו התחלת העבודה ו/או מלוח הזמנים ו המפורט שאושר ו/או נערך ע"י המנהל ולחלופין מלוח הזמנים המתוקן בהתאם לפרק שינוי xxx העבודה על פרקיו המשניים לעיל (להלן: "חריגה מלוח הזמנים"), ישלם הקבלן לחכ"ר פיצוי מוסכם וקבוע מראש בסך של 5,000 ש"ח (לא כולל מע"מ) לכל יום איחור (כולל שבתות ומועדי ישראל) ביחס ללוח הזמנים. הסכום הנ"ל יהיה צמוד למדד המחירים הכללי לצרכן לפי המדד הידוע במועד חתימת ההסכם ועד תשלומו בפועל.

4. מבלי לפגוע באמור בסעיף 9.3 לעיל, בכל מקרה בו החריגה מלוח הזמנים תעלה על 14 ימים, החכ"ר תהא רשאית, עפ"י שיקול מדעתה הבלעדי, להביא את ההסכם לסיומו המיידי, לחלט את ערבות הביצוע של הקבלן, ולבצע את העבודה בעצמה או באמצעות קבלן אחר או בכל דרך, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי. במקרה זה לא תישמע כל טענה ו/או תלונה ו/או תביעה של הקבלן בקשר להפסקת העבודה, ביצועה בידי החכ"ר או באמצעות קבלן אחר או בכל דרך אחרת וחילוט ערבות הביצוע של הקבלן.

יובהר כי הוראות פרק זה אינן גורעות מכל סעד לו זכאית החכ"ר עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין.

פיקוח כפיפות וביקורת

10. כללי:

1. הקבלן יהיה כפוף לעניין העבודה וביצוע ההסכם למנהל ולמפקח, ויפעל על פי הוראותיהם והנחיותיהם. בכלל זה, ומבלי לפגוע בכלליות האמור יהיה הקבלן חייב לתקן כל פגם וליקוי ולבצע כל שינוי כנדרש ע"י המנהל או המפקח - לפי העניין.

2. מבלי לגרוע מהאמור בפרק לוח הזמנים לעיל, לפני תחילת העבודה יביא הקבלן לאישורם של המנהל והמפקח, הצעה בכתב בדבר דרכי הביצוע ולוח הזמנים לרבות: הסדרים והשיטות לפיהם בדעתו לבצע את העבודה ורשימות מתקני העבודה ומבני העזר אשר בדעתו להשתמש xxx.

המנהל xxxx את התוכנית או יאשרה בשינויים. הקבלן מחויב לבצע את העבודה בהתאם להערות המנהל ועפ"י התוכנית המאושרת על ידו.

3. הקבלן ידווח למפקח ולמנהל באופן שוטף על התקדמות העבודה ו/או בעיות הכרוכות בה. כן, יספק הקבלן תשובות והסברים למפקח ולמנהל בנוגע לעבודה כפי שיידרש על ידם, בכתב או בע"פ, ויסייע להם בביצוע הפיקוח על העבודה.

הוראות סעיף זה הינן תנאי עיקרי בהסכם והפרתן תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

11. כפיפות למנהל:

הקבלן ידווח למנהל על כל פגם ו/או פיגור בעבודה לרבות פיגור ו/או אי התאמה שאינם בתחום אחריותו, מיד עם התגלותו של הפגם האמור.

12. כפיפות למפקח:

1. הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהעבודה שנועד להיות מכוסה או מוסתר כל עוד לא ניתן לכך אישור המפקח.

2. הושלם חלק מהעבודה שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן למפקח בכתב, שהחלק האמור מוכן לבדיקה ויאפשר למפקח לבדוק, לבחון ולמדוד את החלק האמור לפני כיסויו או הסתרתו.

3. לא מילא הקבלן אחר מחויבותו כאמור לעיל, רשאי המפקח להורות לקבלן לחשוף קטעים, לקדוח קידוחים ולחורר חורים בכל חלק מהעבודה לצורך בדיקתה, בחינתה ומדידתה, ולאחר מכן יחזירה למצבה הקודם לשביעות רצונו של המפקח.

לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף קטן זה, רשאי המפקח בעצמו או באמצעות אחרים לחשוף קטעים לקדוח קידוחים ולעשות חורים בכל חלק מהעבודה ולאחר מכן להחזירה למצבה הקודם.

ההוצאות הכרוכות בביצוע האמור בסעיף זה תחולנה על הקבלן.

13. סמכויות המפקח:

1. המפקח xxxxx ביקורת מתמדת באשר לחומרים xxx נעשה שימוש על ידי הקבלן ובאשר לעבודה המתבצעת על ידו ובכלל זה ביקורות בטיחות, ביקורות איכות וביקורות השפעה על הסביבה ואיכות החיים.

הקבלן מתחייב לאפשר למפקח לערוך בדיקות כאמור.

2. הקבלן יאפשר למפקח גישה נוחה ועזרה בביקורת החומרים והמלאכה.

3. המפקח איננו מוסמך לאשר כל חריגה מתנאי ההסכם, xxx חריגה המחייבת תשלום נוסף ובין חריגה אשר אינה מחייבת תשלום כזה.

לא תישמע תביעה מן הקבלן לתשלום נוסף, המתבססת על אישור המפקח.

14. יומן עבודה:

1. הקבלן ינהל יומן עבודה בהתאם לחוברת יומן עבודה שברשות החכ"ר, בשלושה העתקים, וימציא למפקח העתק מהיומן של כל יום עבודה חתום על ידו, בבוקר יום העבודה שלאחר יום הרישום. יומן העבודה יפרט את הנושאים הרלוונטיים לביצוע העבודה כגון: מזג אויר; מספר הפועלים; החומרים שנתקבלו; התקדמות העבודה; הוראות לקבלן; הודעות שנמסרו לקבלן, וכל נושא אחר הרלוונטי לדעת המנהל או המפקח.

יומן העבודה הינו רכושה הבלעדי של החכ"ר והיא תהיה רשאית להשתמש בו כל שימוש שיראה לה, בעצמה או ע"י אחרים.

2. כל הודעה המיועדת לקבלן ואשר תרשם ביומן, תחשב כאילו נמסרה לקבלן אישית.

מובהר בזאת כי קבלתו של המפקח את היומן וכל הערה וקביעה מטעמו בעניין זה אינן מהוות אישור לנכונות הרישום ביומן, אינן גורעות מאחריות הקבלן ו/או מנהל העבודה מטעמו ואינן מטילות אחריות על המפקח ו/או החכ"ר.

3. הקבלן יוכל לרשום הסתייגויות מהערות המפקח ביומן, משלא הסתייג הקבלן יהוו הערות המפקח ראיה חלוטה לנכונותן, ויראו את הקבלן כמי שהסכים להערות המפקח.

15. בדיקה ופיקוח עבודות הקבלן:

המנהל והמפקח יהיו רשאים לבדוק את התקדמות ואופן ביצוע העבודה והקבלן מתחייב למסור להם כל הסבר שיידרש על ידם ולסייע בידם בפעולות הביקורת והפיקוח כאמור.

ניהול האתר

1. הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא: שמירה, גידור זמני , תמרורים ושאר אמצעי זהירות לבטיחותו ולביטחון העובדים באתר, בכל מקום שיהיה צורך בכך, בהתאם להוראות המפקח ו/או מנהל העבודה של הקבלן הראשי ו/או להוראות כל דין ו/או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי.

2. כל ההוצאות הכרוכות בניהול אתר העבודה של קבלן המעליות, לרבות חיבורים זמניים וכן התשלומים השוטפים xxxx השימושים בחיבורים אלו, ולרבות הכשרת דרכי גישה זמניות לצורך ביצוע העבודה, ככל שיהא צורך, יהיו על חשבון הקבלן.

3. הקבלן ידאג כי אף xxx פרט לעובדים המועסקים על ידו, לא יכנס לאתר העבודה וכי האתר לא ישמש כמקום לינה ו/או מגורים למעט לצרכי שמירה על האתר.

4. היה ונדרשה הצבתו של שלט עפ"x xxx, יחויב הקבלן בהצבתו אף אם לא נדרש לכך ע"י המנהל.

5. הקבלן מתחייב שלא לפגוע בנוחיות הציבור ולא להפריע לזכות השימוש והמעבר של כל xxx בכביש, דרך, שביל וכיו"ב או לזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי כל שהוא, לרבות בדרך של ביצוע העבודות בחלקים ולסירוגין. באחריותו של הקבלן להתייעץ עם בעלי מקצוע ולפעול עפ"י הדין, על מנת להבטיח תקינותם של הסדרי התנועה הזמניים להולכי רגל.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הקבלן כי בשלב ביצוע עבודות החלפת המעליות לא תושבת יותר ממעלית אחת בו זמנית.

6. על אף האמור לעיל, אם ראה הקבלן כי בשל צרכי ביצוע העבודה לא יהיה מנוס מלפגוע בנוחיות הציבור ו/או להגביל זכות xx הזכויות המנויות לעיל, יבצע את העבודה תוך פגיעה או הגבלה כאמור אשר תהא מזערית ככל שניתן.

7. הקבלן ייתן ללא כל תמורה נוספת אפשרויות פעולה נאותה לפי הוראות המפקח ו/או המנהל לכל קבלן אחר המועסק ע"י החכ"ר ולכל xxx או גוף שיאושר לצורך זה ע"י המפקח ו/או המנהל וכן לעובדיהם, הן במקום העבודה והן בסמוך אליו וכן ישתף עימם פעולה.

8. הקבלן מתחייב לאפשר את עבודת הקבלנים האמורים מטעם החכ"ר, קבלן ראשי או קבלני משנה, והוא מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה כלפי החכ"ר xxxx העסקת קבלנים אחרים כאמור.

9. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ידוע לקבלן כי העבודות יתבצעו במבנה החברה הכלכלית, והקבלן מתחייב לבצע את העבודות בתיאום מלא תוך שמירה על כללי הבטיחות.

10. הקבלן יעשה על חשבונו, ללא תוספת לתמורה, את כל הדרוש בגדר בדיקות מוקדמות של האתר, כמויותיהם וטיבם של החומרים הדרושים לביצוע העבודות, מים וחשמל לבניה וטלפון באתר והתחברותם הזמנית במהלך העבודות לרשתות העירוניות, עשיית הסידורים הדרושים לכיבוי אש וביצוע סימונים ומדידות כנדרש באתר לפי דרישות חכ"ר.

11. מבלי לגרוע מהאמור בפרק פיקוח כפיפות וביקורת לעיל, מובהר בזאת כי המפקח יהיה רשאי לדרוש להחליף כל איש צוות מטעם הקבלן בתיאום עם הקבלן ומטעמים סבירים. במקרה כאמור, תתבצע החלפת איש הצוות בתוך שבועיים ממועד הדרישה, אלא אם הוסכם אחרת xxx המפקח והקבלן.

מחויבויות xxxxx xxx הרשויות המוסמכות

1. בהתאם לדרישה עפ"י דין או בהתאם לדרישת המפקח יצטייד הקבלן, לפני תחילת ביצוע העבודה, באישורים הנדרשים, לרבות אישורי משטרת ישראל, שרותי כבאות (ככל שנדרש), משרד העבודה, משרד הכלכלה והתעשייה וכל גורם ו/או רשות מוסמכת הרלוונטית לעבודות.

2. ראתה החכ"ר, לפי שיקול דעתה, כי מיקום ביצוען של העבודות, מחייב הזמנתם של שוטרים בתשלום, רשאית היא להורות לקבלן להזמין שוטרים כאמור והקבלן ימלא אחר הוראה זו.

מובהר בזאת כי, xxxx הזמנתם של שוטרים יהיה xxxxx xxxx לשיפוי מאת החכ"ר בסך ההוצאות שהוציא- ללא כל רווח קבלני. לשם קבלת החזר ההוצאות שלפי ס"ק זה יצרף הקבלן לחשבון לתשלום, אישור בדבר גובהן של ההוצאות.

סיום העבודה ואישור מסירה

1. עם סיום העבודה, או עם סיום כל שלב או שלב משנה ממנה, ידווח הקבלן למנהל. המנהל יבדוק את ביצועו של אותו שלב xxxxx בפני הקבלן בכתב, ברשימה שתיחתם על ידו ועל ידי הקבלן את הליקויים והפגמים שמצא בעבודה ושיש לתקנם ו/או שינויים שהינו מעוניין שיבוצעו בעבודה.

xxxxx כי היה ומצא המנהל ליקוי בעבודה יהיה רשאי לדרוש מהקבלן לחשוף קטעים, לקדוח קידוחים ולחורר חורים בכל חלק מהעבודה.

הקבלן יהא חייב לתקן את הליקויים והפגמים ולבצע את כל השינויים כמפורט ברשימה, לשביעות רצונו של המנהל.

2. לאחר שתוקנו הליקויים והפגמים ובוצעו השינויים לשביעות רצונו של המנהל ללא כל הסתייגויות, ייתן המנהל לקבלן אישור בכתב על השלמת אותו שלב או שלב משנה בביצוע העבודות.

מובהר בזאת כי מתן האישור הינו תנאי לתשלום התמורה.

3. עוד מובהר, כי במהלך תהליך המסירה הקבלן יידרש לתקן כל ליקוי ופגם ולבצע כל שינוי כפי שיידרש ע"י החכ"ר ו/או כל רשות מוסמכת אחרת או רשות מאשרת עפ"י דין או עפ"י תנאי ההסכם, כגון פיקוד העורף/הג"א, כיבוי אש וכו', וזאת על חשבונו וללא תוספת תמורה מצד המזמין או מצד החכ"ר.

4. לא ביצע הקבלן את התיקונים עפ"י דרישת החכ"ר בתוך התקופה שנקבעה ע"י המנהל, רשאית החכ"ר לפעול כדלקמן:

   1. לבצע את עבודות התיקון בעצמה, על חשבון הקבלן ולגבות את הסכומים מן הקבלן בתוספת 15% xxxx הוצאות כלליות של החכ"ר.

   2. לא לבצע את עבודות התיקון ולחייב את הקבלן בסכום השווה ערך לביצוע התיקונים הדרושים, עפ"י קביעת המנהל.

   3. היה הליקוי כזה שלא ניתן באופן מעשי לתיקון רשאית תהיה החכ"ר לגבות מהקבלן את שווי ירידת הערך עקב הליקוי, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של המנהל.

   4. מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר בהסכם זה, החכ"ר תהיה רשאית לגבות את הסכומים האמורים לעיל בכל דרך לרבות קיזוז מסכומים המגיעים לקבלן xx החכ"ר ע"פ כל דין ו/או הסכם, חילוט הערבות וכיוצ"ב.

5. הופסקה העסקת הקבלן ו/או העבודה, תחולנה ההוראות האמורות לעיל בשינויים המחויבים גם ביחס למקרה כגון זה.

6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, עם גמר העבודה ידאג הקבלן על חשבונו להשבת המצב לקדמותו, לשביעות xxxx המנהל.

7. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, עם סיומו של כל שלב מהעבודה וכן בסיום העבודה כולה ימסור הקבלן למנהל תוכנית לאחר ביצוע (AS-MADE) ממוחשבת בצבע על גבי דיסק על גבי מסמך מודפס ב- 5 עותקים. מובהר בזאת, כי הקבלן xxxxx למנהל תוכנית כאמור במספר עותקים אשר יידרש ע"י המנהל ובפורמט אשר עליו יורה המנהל, לרבות תיק מתקן הכולל כל האישורים המפורטים בנספח ד'1 וכל אישור אחר שידרש ע"י המנהל ו/או המפקח.

סיום ביצוע שירות/תיקון במהלך תקופת הבדק ותקופת האחזקה:

8. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לצורך אישור שירותי האחזקה, יערוך הקבלן טופס רישום בו ימלא את הפרטים של כל עבודה אשר ביצע וחומרים שהשקיע בכל תיקון (להלן: "דו"ח תיקון"). דו"ח התיקון ימולא ע"י הקבלן בסיום כל חודש ויוחתם ע"י המנהל. העתק דו"ח התיקון יצורף לחשבון, כאמור בפרק "אופן תשלום התמורה" להלן.

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי הוראות סעיפים 18.1- 18.6 לעיל יחולו בשינויים המחויבים גם לגבי כל תיקון/שירות הנדרש במסגרת שירותי האחריות והאחזקה.

19. אישור מסירה - אספקה והתקנת המעליות

1. לאחר השלמת ביצוע העבודה כולה ואישורה, בהתאם לאמור בפרק סיום העבודה ואישור מסירה לעיל, לאחר קבלת תעודת השלמה ופינוי כלי העבודה והחומרים xx האתר ע"י הקבלן והשבת החזקה בו לידי חכ"ר, לשביעות xxxx המנהל, יוציא המנהל לקבלן אישור מסירה בו יצוין תאריך השלמת השלב ע"י הקבלן.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי האחריות לקבלת תעודת השלמה ולהחתמת אישור המסירה, כאמור בנספח ד'1 תהא על הקבלן.

2. מובהר בזאת כי אין באישורו של המנהל או המפקח או כל גורם אחר, של או מטעם חכ"ר xxxx:

   1. לגרוע מאחריותו המלאה של הקבלן כלפי צד שלישי ו/או חכ"ר ו/או xxxxxx.

   2. ליצור אחריות כל שהיא של חכ"ר ו/או שלוחה כלפי הקבלן.

תקופת אחריות ובדק

1. בסעיף זה ולעניין ההסכם "תקופת האחריות ובדק" - התקופה שתחילתה ביום סיום העבודה, הקבוע בתעודת הגמר (נספח ד'1 להסכם) וסיומה 24 חודשים לאחר מכן, אלא אם נקבעה במפרט הטכני, נספח א'2, תקופה ארוכה יותר. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי תקופת האחריות ובדק תחל מהמועד הנקוב באישור המסירה או מתאריך התחלת השימוש היומיומי במתקן, המאוחר מביניהם- וזאת בכפוף לקבלת אישור מכון התקנים.

2. מבלי לגרוע מהאמור בס"ק 20.1 לעיל, הקבלן יתחזק את המעליות בתקופת האחריות והבדק, בהתאם לנדרש במפרט לשירות שנתי למעלית, המצ"ב כנספח א'9 להסכם זה. למען הסר ספק יובהר כי שירותי התחזוקה אותם יספק הקבלן בתקופת האחריות והבדק יכללו בתמורה המשולמת לקבלן עבור אספקתן והתקנתן של המעליות, בהתאם להצעתו המצ"ב כנספח א'1 להסכם, ולא תשולם לו כל תמורה נוספת עבור שירותי אחזקת המעליות בתקופת האחריות והבדק.

3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי כל ליקוי לרבות קלקול, חוסר או אי התאמה ביחס לדרישות ההסכם, שיתגלו במהלך תקופת האחריות והבדק בעבודה, הנובעים לדעת המנהל, משימוש בחומרים ירודים או מביצוע שלא עפ"י ההסכם, או הנובעים מכל סיבה שהמנהל יראה את הקבלן כאחראי לה, יתוקנו ויושלמו ע"י הקבלן ועל חשבונו, תוך פרק זמן כפי שיקבע ע"י המנהל בהודעה בכתב.

על עבודת התיקון יחולו הוראות פרק סיום העבודה ואישור המסירה.

4. לא ביצע הקבלן את התיקונים עפ"י דרישת החכ"ר בתוך התקופה שנקבעה ע"י המנהל, יחולו הוראות סעיף 18.4 לעיל, על סעיפיו המשניים, בשינויים המחויבים.

5. בחלוף תקופת האחריות והבדק, כאמור לעיל ולאחר שמילא הקבלן את כל דרישות המנהל אשר הועברו אליו בתקופה זו, וכן התקיים סיור בשטח ולאחריו מילא הקבלן את כל דרישות המנהל, יוציא המנהל לקבלן אישור על כך שעמד במחויבויות המוטלות עליו בתקופת האחריות והבדק, וזאת לאחר שיתקיים סיור בנוכחות הקבלן והמנהל באתר. האישור יהווה אסמכתא להחזרת ערבות הבדק, כמפורט בפרק פיקדון הערבות.

6. מובהר בזאת כי אין באישור האמור כדי לשחרר את הקבלן מכל אחריות המוטלת עליו מכוח ההסכם או ע"פ כל דין או נוהג.

7. על אף האמור לעיל, נתגלה פגם בעבודה תוך 5 שנים אחר גמר תקופות האחריות והבדק, הנובע מביצוע העבודה שלא בהתאם לתנאי החוזה, יהיה הקבלן חייב לתקן את הפגם וכל הכרוך בו על חשבונו תוך פרק זמן קצוב כפי שיקבע המנהל ואם הפגם אינו ניתן לתיקון יהיה חייב הקבלן בתשלום פיצויים לחכ"ר.

תקופת השירות השנתי

1. הקבלן מתחייב כי בתום תקופת האחריות והבדק (24 חודשים), כהגדרתה בפרק תקופת האחריות והבדק שלעיל, הוא יספק שירותי אחזקה שנתיים למעליות שסיפק והתקין, למשך שמונה שנים (להלן: "תקופת השירות"), בכפוף לשיקול דעת בלעדי של החכ"ר.

2. השירות יכלול את כל מחויבויות הקבלן בהתאם לקבוע במפרט לשירות שנתי למעלית שבנספח א'9, עבור כל אחת מהמעליות שסופקו והותקנו.

3. מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר בהסכם זה, הזמנת השירות לכל תקופת השירות או לחלקה מאת הקבלן, ו/או לכלל המעליות שסופקו והותקנו בהתאם להסכם זה או לחלקן, תהיה בשיקול דעתה הבלעדי של החכ"ר או של מפעיל האתר, ובשום מקרה לקבלן לא יהיו טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי החכ"ר ו/או מפעיל האתר במידה ויחליטו החכ"ר או מפעיל האתר שלא לממש את האופציה לקבלת השירות מהקבלן, למשך כל תקופת השירות או לחלקה.

עוד יובהר כי החכ"ר או מפעיל האתר רשאים להזמין מאת הקבלן שירות עבור מעלית אחת בלבד, והקבלן מתחייב לספק את השירות במחיר שנקב בהצעתו לשירות שנתי למעלית ומפורט בנספח א'1, ולא יהיו לו כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות בקשר לכך מהחכ"ר ו/או ממפעיל האתר.

יובהר כי במידה ולא תמומש האופציה לקבלת שירות כאמור לעיל, הקבלן לא יהיה xxxx לתמורה עבור השירות השנתי, לכל תקופת השירות או לחלקה, לפי העניין.

תמורה

1. בעבור ביצוע העבודה וכל מחויבויותיו על פי ההסכם, יהיה זכאי הקבלן לתמורה כמפורט בהצעת המשתתף המצ"ב כנספח א'1 ועפ"י לוח התשלומים המצ"ב כנספח א'8.

בעבור מתן שירות שנתי לכל אחת xx המעליות, יהיה זכאי הקבלן לתמורה כמפורט בהצעת המשתתף המצ"ב כנספח א'1, ובכפוף להזמנת השירות ע"י החכ"ר או מפעיל האתר, כאמור בפרק תקופת השירות השנתי שלעיל.

לסכום התמורה הקבוע לעיל יתווסף מע"מ כדין.

2. הזכאות לתמורה תתגבש במהלך ביצוע העבודות עפ"י הסכם זה ועד להשלמתן. הקבלן יהיה xxxx להגיש חשבונות חלקיים בהתאם ללוח התשלומים המצ"ב כנספח א'8. כל חשבון ביניים שישולם לקבלן, הינו על חשבון התמורה הסופית לה יהיה זכאי הקבלן בהתאם לאמור לעיל.

ידוע לקבלן כי התמורה הנקובה בהצעת המשתתף המצ"ב כנספח א'1 להסכם הינה סופית וגובה התמורה כמפורט לעיל מהווה את מלוא סכום התמורה המגיעה לקבלן, והקבלן לא יהיה xxxx לכל תוספת תמורה xxxx ביצוע העבודות מעבר לאמור לעיל.

3. מוצהר בזה כי פרט למקרים xxx נאמר במפורש כי החכ"ר תשא בהוצאה כלשהי, תחול ההוצאה האמורה על xxxxx xxx אם הדבר נקבע בחוזה במפורש ובין אם xxx.

4. בחרה החכ"ר להשתמש בשירותי הקבלן למתן שירותי האחזקה, תעודכן התמורה הנקובה בהצעתו של הקבלן המצורפת כנספח א'1 להסכם זה xxxx שירותי האחזקה לכל מעלית, במועד סיום תקופת האחריות והבדק לגבי כל מעלית (להלן: "מועד עדכון התמורה"), ולאחר מכן מדי 12 חודשים ממועד זה, בהתאם לשיעור השינוי שיחול xxx מדד הבסיס לבין המדד הידוע במועד עדכון התמורה או ביום הראשון של השנה העוקבת, לפי העניין. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי xxx עדכון אחד למשנהו יישארו התעריפים קבועים.

5. מובהר ומוסכם כי למעט האמור בהסכם זה, תנודות במדדים מכל סוג שהוא, בריבית, בשכר עבודה, במסים, ארנונות, תשלומים ומחירי חומרים אשר על הקבלן לספק ע"פ ההסכם לא ישנו את גובה התמורה.

6. מוסכם כי טענות הקבלן בנוגע לתמורה המגיעה לו לא תהוונה עילה לעיכוב ביצוע העבודה.

התמורה עבור שינוי בעבודה

1. נדרש הקבלן לערוך שינוי בעבודה (לרבות כל תוספת שהיא, שינוי, עדכון וכיו"ב), התמורה לה זכאי הקבלן או ההפחתה עפ"י המפורט לעיל, לפי העניין, תיקבע בהתאם למפורט להלן:

1. מחירי החומרים ו/או המתקנים ו/או הציוד ו/או העבודה יקבעו לפי מחירון "xxx" בהנחה של 10%, עפ"י תעריפי המהדורה הקיימת ביום מתן הוראת השינויים ע"י המנהל, למעט xxxx עבודות פיתוח.

מחירי החומרים ו/או המתקנים ו/או הציוד ו/או העבודה xxxx עבודות פיתוח, יקבעו לפי מחירון "xxx" בהנחה של 15%, עפ"י תעריפי המהדורה הקיימת ביום מתן הוראת השינויים ע"י המנהל.

במקרים xxx המחיר מבוסס על תעריף מחירון "xxx" לקבלן משנה, יאושר תשלום תמורה xxxx רווח קבלני ראשי רק אם הוכח שאכן הועסק קבלן משנה. במקרה זה, הרווח הקבלני שישולם לקבלן יהיה בהתאם למחירון "xxx", ועד 12% בלבד.

הוכחת העסקת קבלן משנה תעשה ע"י הצגת חשבוניות שהונפקו xxxx התמורה ששולמה לקבלן המשנה.

בכל מקרה אחר לא תשולם לקבלן כל תוספת תמורה מעבר לנקוב לעיל.

2. היה ומצא המנהל, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, כי לא ניתן לקבוע את התמורה עבור השינוי הנדרש, עפ"י האמור לעיל, יקבעו מחירי העבודה ו/או החומרים ו/או המתקנים ו/או הציוד באופן יחסי (פרורטה) למחירי החוזה, או ככל שלא מתאפשרת חלופה זו, ייקבעו המחירים באופן יחסי (פרורטה) למחירון "xxx" ותחולנה ההוראות הנקובות לעיל בהתאמה.

3. היה ומצא המנהל, כי לא ניתן לקבוע את התמורה בהתאם לאף אחת מהחלופות לעיל מאחר ואינה קיימת בהן (כגון עבודת אומן), יגיש הקבלן ניתוח מחירים שיאושר מראש ע"י המנהל ויכלול הסבר לתהליך קביעת המחיר. במסגרת ניתוח המחירים יופרדו רכיב העבודה ורכיב החומרים ויצוינו הוצאות נלוות והוצאות חריגות.

התמורה עפ"י חלופה זו תשולם בכפוף להצגת חשבונית ספציפית לביצוע עבודה זו. במקרה זה יהיה זכאי הקבלן לתוספת תמורה xxxx רווח קבלני של עד 12%.

4. בכל מקרה ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהיה רשאית החכ"ר לפנות לקבלן לקבלת הצעת מחיר. הייתה הצעת המחיר זולה מבין החלופות המצוינות לעיל, תשולם התמורה בהתאם להצעה זו.

מבלי לגרוע ממנגנון קביעת התמורה עבור שינוי בעבודה הקבוע לעיל, יצוין כי במקרה שהעבודה טרם בוצעה, החכ"ר תהיה רשאית להזמין בעצמה את החומרים.

מובהר כי שינויים בעבודה, ככל שיהיו, יוגשו ע"י הקבלן בפרק נפרד בחשבון שיוגש לחכ"ר.

יובהר כי בכל מקרה תוספת תשלום בהתאם לאמור לעיל כפופה לאישור מראש ובכתב לביצוע העבודות, מהמנהל.

אופן תשלום התמורה

24. אופן תשלום התמורה יהיה עפ"י המפורט להלן:

1. על תשלום התמורה עבור ביצוע העבודה לה זכאי הקבלן, כמפורט בפרק התמורה לעיל, או כל חלק ממנה יחולו התנאים הבאים:

1. בהתגבש זכאותו של הקבלן לתמורה, לפי לוח התשלומים המצ"ב כנספח א'8, יגיש הקבלן למפקח, עד 5 ימים מהמועד בו נתקבל אישור המנהל על סיומו של שלב משלבי העבודה, חשבון עבור העבודה נשוא אותו במספר העתקים כפי שיידרש, בו יפרט את גובה התמורה לה הוא xxxx בהתאם לאותו השלב ויצרף לו את אישור המנהל המעיד על סיום אותו השלב. סעיפי תמורה עבור שינוי בעבודה, כמפורט בפרק התמורה עבור שינוי בעבודה לעיל, ככל שיהיו, יוגשו במסגרת החשבון בפרק נפרד.

2. החשבון ייבדק על ידי המפקח ויימסר לחכ"ר תוך 25 ימים מהמועד בו קיבל את החשבון, xxxxxxx xxxxx בפני חכ"ר עפ"י שיקול דעתו באם לאשר את החשבון במלואו או בחלקו או לא לאשרו כלל.

3. חכ"ר תבדוק את החשבון ותעביר לקבלן 95% מהסכום המאושר על ידיה לתשלום תוך 75 יום, ללא התייקרות כלשהי, מהיום בו הגיע החשבון לידי המפקח- יובהר כי תשלומים אלה יחשבו כתשלומים ע"ח התמורה לה יהיה זכאי הקבלן במסגרת החשבון הסופי. 5% הנותרים מכל חשבון חודשי ישולמו (ככל שיהיה xxxx להם הקבלן) יחד עם החשבון הסופי, 90 יום לאחר קבלת החשבון הסופי אצל חשב חכ"ר כשאליו מצורפת חשבונית xx בגובה הסכום שאושר כסכום הסופי.

על תשלום 5% הנותרים מכל חשבון חודשי לא יחולו התייקרויות ו/או ריבית ו/או הצמדה מכל סוג שהוא. מובהר בזאת כי העברת התשלום מותנית בקבלת חשבונית xx וחשבונית זיכוי (במידת הצורך) מטעם הקבלן על גובה הסכום המאושר.

4. מובהר בזאת כי העברת התשלום מותנית בקבלת החשבון המאושר, חשבונית xx מטעם הקבלן, וחשבונית זיכוי (אם הוצאה) בגובה ההפרש xxx החשבון שהוגש על ידי הקבלן לבין הסכום שאושר על ידי חכ"ר. במידה וחל פיגור בהמצאת החשבוניות האמורות בפסקה זו, יימנה פרק הזמן האמור לתשלום ממועד קבלת החשבונית וחשבונית הזיכוי בחכ"ר, וזאת מבלי שייחשב הדבר כהפרת ההסכם מצד חכ"ר.

מובהר בזאת, כי הקבלן לא יהיה רשאי להעלות כל דרישות ו/או טענות כלפי חכ"ר xxxx עיכובים בתשלום הנובעים מחוסר פרטים בחשבוניות או עקב קיומם של פרטים לא נכונים שמקורם בקבלן או עיכוב במסירת מסמכים.

* יובהר כי לעניין מועד הגשת חשבונית xx – הנ"ל כפוף לחוק xx ערך מוסף, התשל"ו – 1975. במקרה שמבקש הקבלן להחיל את הקבוע בתיקון לעניין מועד הגשת חשבונית xx, ימציא יחד עם החשבון הראשון אישור רו"ח המעיד על תחולתו של החוק, וחשבונית המס תומצא על ידו מיד לאחר קבלת התשלום מהחכ"ר, ולא יאוחר מ- 14 יום.

אי המצאת אישור רו"ח כנדרש ו/או חשבונית xx, לפי העניין, במועד הקבוע לעיל תהווה עילה לעיכוב תשלום התמורה עפ"י החשבון המאושר/החשבון המאושר העוקב, ומניין הימים לתשלום יחול רק לאחר המצאתם כנדרש.

5. על אף האמור בכל מקום אחר, מובהר בזאת כי איחור של עד 15 יום מהמועד הנקוב לתשלום לעיל, לא יחשב כהפרת הסכם ולא יהא בו בכדי להטיל על חכ"ר חובת תשלום פיצוי ו/או תשלומי פיגורים מכל סוג ומין שהוא.

6. xxxx כל תשלום שישולם באיחור תשלם חכ"ר לקבלן ריבית פיגורים בשיעור הריבית כקבוע (ריבית חשב) החל מהיום ה- 16 שלאחר המועד האחרון הנקוב לתשלום.

7. חשבון שישולם ו/או יאושר, לא ישחרר את הקבלן בשום אופן מאחריותו ולא יגרע מזכות חכ"ר להעלות טענות xxxx רשלנות, ביצוע לקוי, מרמה וכיו"ב. הקבלן יישאר אחראי xxxx כל פגם בתקינות העבודה xxx שנתגלה פגם כאמור לפני אישור החשבון הסופי או אחריו, ובין אם נגרם על ידי xxxxxx, קבלני משנה או ע"י כל xxx אחר אשר עובד או עבד עבורו או היה כפוף להוראותיו בעבודה.

8. הסכומים ששולמו לקבלן במהלך ביצוע העבודה ייחשבו כתשלומים "על חשבון", ומכל מקום לא יהוו אישור ו/או הסכמה סופיים לכל פרט המופיע xxx.

אין בתשלום כאמור בכדי למנוע מחכ"ר כל טענה מכוח דין, הסכם ונוהג באשר לעבודה, לפרויקט, לאתר ולמחויבויות הקבלן.

2. למען הסר ספק מובהר בזאת כי הפרוצדורה המפורטת לעיל ביחס להגשת חשבונות ואישורם, מועדי התשלום ודרך העברתם, תחול, בשינויים המחויבים, גם לגבי כל תשלום, במקרה בו הופסקה העסקתו של הקבלן טרם סיום ביצוע העבודות ביחס לתשלום היחסי המגיע לו ע"פ ההסכם, או מכוח כל עילה וזכות אחרים מכוח הסכם ו/או דין.

3. 1. עם סיום העבודות, כקבוע בפרק סיום העבודה ואישור מסירה לעיל, יגיש הקבלן למפקח חשבון xxxx xxxx העבודות שביצע מכוח ההסכם. החשבון הסופי יכלול פירוט כל העבודות לסוגיהן ובצידו סכום התמורה המגיעה xxxx ביצוען. כן יכלול החשבון הסופי פרטים בדבר יתרת התמורה שנותרה לתשלום (אם נותרה) לאחר קיזוז סכומי התמורה ששולמה מכוח החשבונות החלקיים, וכן פרטים וחישובים הנוגעים לשיערוך התמורה. מובהר בזאת כי לא יוחל בבדיקת החשבון בטרם קבלת כל המסמכים המפורטים בס"ק זה.

   2. הוראות ס"ק 24.1 על פסקאותיו השונות יחולו בשינויים המחויבים גם לגבי החשבון הסופי . מובהר כי החשבון הסופי יועבר ע"י המפקח לחכ"ר תוך 75 ימים ממועד קבלתו, והתשלום המאושר יועבר ע"י חכ"ר לקבלן תוך 90 ימים מיום קבלת החשבון הסופי ע"י המפקח.

   3. על יסוד החשבון הסופי ובכפוף לסכומים שיאושרו מתוכו על ידי המנהל, תשולם יתרת התמורה המגיעה לקבלן (ככל שהקבלן יהיה xxxx ליתרה הנ"ל בהתאם להוראות הסכם זה ו/או ככל שתיוותר יתרה כאמור xxxx החשבון הסופי).

   4. היתרה xxxx החשבון הסופי תשולם רק לאחר שהקבלן ימלא אחר כל התחייבויותיו xxxx ההסכם, ובין היתר בכפוף להמצאת אישור מסירה, אישור השלמה, ערבות בדק וחתימה על העדר תביעות.

   5. במעמד תשלום החשבון הסופי יחתום הקבלן על כתב הקבלה והשחרור המצ"ב כנספח ד'3 להסכם וכן על הצהרת העדר תביעות המצ"ב כנספח ד'2 להסכם.

4. עבור שירותי תחזוקת המעליות, (ככל שהחכ"ר תבחר לממש את זכותה להזמין שירותי תחזוקה מהקבלן) ולעניין זה בלבד, התמורה, כאמור בפרק "התמורה" לעיל, תשולם על בסיס חודשי, בהתאם למפורט להלן:

1. הקבלן יגיש למפקח, עד ליום החמישי של ראשית כל חודש קלנדארי, חשבון עבור שירותי התחזוקה בגובה 1/12 מהתמורה עבור השירות והאחזקה השנתית לכל מעלית הקבועה בהצעתו של הקבלן, מצ"ב כנספח א'1.

2. החשבון ייבדק על ידי המפקח וימסר לחכ"ר תוך 25 ימים מהמועד בו קיבל את החשבון, xxxxxxx xxxxx בפני חכ"ר עפ"י שיקול דעתו באם לאשר את החשבון במלואו או בחלקו או לא לאשרו כלל.

3. חכ"ר תבדוק את החשבון ותעביר לקבלן את הסכום המאושר על ידיה לתשלום תוך 75 יום, ללא התייקרות כלשהי, מהיום בו הגיע החשבון לידי המפקח.

4. מובהר בזאת כי העברת התשלום מותנית בקבלת החשבון המאושר, חשבונית xx מטעם הקבלן, וחשבונית זיכוי (אם הוצאה) בגובה ההפרש xxx החשבון שהוגש על ידי הקבלן לבין הסכום שאושר על ידי חכ"ר. במידה וחל פיגור בהמצאת החשבוניות האמורות בפסקה זו, יימנה פרק הזמן האמור לתשלום ממועד קבלת החשבונית וחשבונית הזיכוי בחכ"ר, וזאת מבלי שייחשב הדבר כהפרת ההסכם מצד חכ"ר.

מובהר בזאת, כי הקבלן לא יהיה רשאי להעלות כל דרישות ו/או טענות כלפי חכ"ר xxxx עיכובים בתשלום הנובעים מחוסר פרטים בחשבוניות או עקב קיומם של פרטים לא נכונים שמקורם בקבלן או עיכוב במסירת מסמכים.

* יובהר כי לעניין מועד הגשת חשבונית xx – הנ"ל כפוף לחוק xx ערך מוסף, התשל"ו – 1975. במקרה שמבקש הקבלן להחיל את הקבוע בתיקון לעניין מועד הגשת חשבונית xx, ימציא יחד עם החשבון הראשון אישור רו"ח המעיד על תחולתו של החוק, וחשבונית המס תומצא על ידו מיד לאחר קבלת התשלום מהחכ"ר, ולא יאוחר מ- 14 יום.

אי המצאת אישור רו"ח כנדרש ו/או חשבונית xx, לפי העניין, במועד הקבוע לעיל תהווה עילה לעיכוב תשלום התמורה עפ"י החשבון המאושר/החשבון המאושר העוקב, ומניין הימים לתשלום יחול רק לאחר המצאתם כנדרש.

5. על אף האמור בכל מקום אחר, מובהר בזאת כי איחור של עד 15 יום מהמועד הנקוב לתשלום לעיל, לא יחשב כהפרת הסכם ולא יהא בו בכדי להטיל על חכ"ר חובת תשלום פיצוי ו/או תשלומי פיגורים מכל סוג ומין שהוא.

6. xxxx כל תשלום שישולם באיחור תשלם חכ"ר לקבלן ריבית פיגורים בשיעור הריבית כקבוע (ריבית חשב) החל מהיום ה- 16 שלאחר המועד האחרון הנקוב לתשלום.

7. חשבון שישולם ו/או יאושר, לא ישחרר את הקבלן בשום אופן מאחריותו ולא יגרע מזכות חכ"ר להעלות טענות xxxx רשלנות, ביצוע לקוי, מרמה וכיו"ב. הקבלן יישאר אחראי xxxx כל פגם בתקינות העבודה xxx שנתגלה פגם כאמור לפני אישור החשבון הסופי או אחריו, ובין אם נגרם על ידי xxxxxx, קבלני משנה או ע"י כל xxx אחר אשר עובד או עבד עבורו או היה כפוף להוראותיו בעבודה.

פרטי חשבון בנק של הקבלן וביצוע תשלומים

25. 1. הקבלן ימציא לחכ"ר במעמד חתימתו על ההסכם טופס פרטי חשבון בנק – על xxx xxxxx הטופס המצורף כנספח א'6 להסכם זה.

טופס זה יהיה חתום ע"י הקבלן ומאושר ע"י רו"ח או עו"ד מטעמו וכן מאושר ע"י הבנק בחתימת מורשי החתימה מטעמו.

2. בנוסף, ימציא הקבלן לחכ"ר במעמד חתימתו על ההסכם טופס בקשה לביצוע תשלומים באמצעות העברת כספים – על xxx xxxxx הטופס המצורף כנספח א'8(א') להסכם זה.

טופס זה יהיה חתום ע"י הקבלן ומאושר ע"י רו"ח או עו"ד מטעמו / מאושר ע"י הבנק בחתימת מורשי החתימה מטעמו.

3. מובהר בזאת כי באם עוכב תשלום כלשהו המגיע לקבלן מחמת העדרו של טופס כאמור ו/או מחמת פרטים מתאימים החסרים בטופס זה, לא יהיה זכאי הקבלן לכל תשלום נוסף xxxx העיכוב עבור הפרשי הצמדה, ריבית וכיוצ"ב.

4. ביקש הקבלן לעדכן את פרטי חשבון הבנק, יפנה לחכ"ר בבקשה בכתב בצירוף טופס פרטי חשבון בנק מעודכן, כדוגמת נספח א'6, וטופס בקשה לביצוע תשלומים באמצעות העברת כספים, כדוגמת נספח א'8(א'), והמנהל, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, יחליט האם לקבל את הבקשה או להתנותה בתנאים.

5. הקבלן מתחייב כי במידה ויופקדו בטעות כספים בחשבונו, מכל סיבה שהיא, יחזירם לחכ"ר ללא שיהוי, אף אם לא עלתה בקשה לכך מצד החכ"ר.

הפסקת העבודה ע"י החכ"ר

26. מבלי לגרוע מסמכות החכ"ר לבטל את ההסכם, מוקנית לחכ"ר הזכות להפסיק את העבודה, מכל סיבה שהיא בכפוף להוראות הבאות:

לעניין סעיף זה "הפסקת עבודה" – דחייה העולה על 90 יום.

1. הקבלן יפסיק את ביצוע העבודה כולה או מקצתה, לזמן מסוים קצוב או בלתי קצוב, לפי הוראה בכתב מאת המנהל, בהתאם לתנאים ולתקופה שיצוינו בהוראה ולא יחדשה אלא אם ניתנה הוראה בכתב על כך מאת המנהל אשר xxx את הוראת ההפסקה.

2. הופסקה העבודה כולה או מקצתה, לאחר שניתן צו התחלת עבודה והקבלן החל בביצוע העבודה, יחולו ההוראות הבאות:

1. הקבלן ינקוט בכל האמצעים הנדרשים להבטחת העבודה ולהגנתה לפי הצורך, לשביעות רצונם של המפקח והמנהל.

2. הקבלן יהיה xxxx לקבלת תמורה xxxx חלק העבודה שביצע בפועל. לשם כך, יגיש הקבלן למנהל בכתב ניתוח מחירים xxxx חלק העבודה שבוצעה על ידו.

3. המנהל יבחן את ניתוח המחירים ויגיש לקבלן הוראה בכתב החתומה על ידו, המפרטת את הסכום המאושר לתשלום. ההחלטה בדבר גובה התמורה לה זכאי הקבלן תהיה נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של המנהל, והחלטתו תהיה סופית.

4. הקבלן יהיה מנוע מלדרוש כל תשלום ו/או תוספת תמורה xxxx כל עבודה נוספת שלא תומחרה כאמור לעיל ואושרה ע"י המנהל ו/או תומחרה שונה מניתוח המחירים של הקבלן.

כמו כן, היה ועקב הפסקת העבודה הופחת היקף העבודה בלמעלה מ- 50% מהיקף העבודה המקורי עפ"י הסכם זה, יהיה זכאי הקבלן לפיצוי מוסכם סופי ומוחלט שיקבע עפ"י הנוסחה שלהלן:

4% מההפרש xxxx מחצית מסך שווי העבודה עפ"י ההסכם (A) פחות סכום התמורה לה זכאי הקבלן עבור עבודות שבוצעו על ידו עד למועד בו הופסקה העבודה (B) (כולל מע"מ).

כך שהפיצוי המוסכם לו יהיה xxxx xxxxx xxxx הפסקת העבודות הינו B) -A ) X 4% (כולל מע"מ).

xxxxx כי מסכום הפיצוי המוסכם זכאית החכ"ר לקזז ו/או להפחית כל סכום שלדעת המנהל מגיע מהקבלן לחכ"ר ו/או מי מטעמה ו/או לכל צד ג' עפ"י כל הסכם או דין.

על אופן תשלום הפיצוי המוסכם יחולו הוראות פרק אופן תשלום התמורה, בשינויים המחויבים.

5. היה ועקב הפסקת העבודה הופחת היקף העבודה בשיעור עד 50% (כולל) מהיקף העבודה המקורי עפ"י הסכם זה, לא יהיה זכאי הקבלן לכל פיצוי שהוא.

1. הופסקה העבודה כולה או מקצתה, לאחר שניתן צו התחלת עבודה אולם הקבלן לא החל בביצוע העבודה בפועל יהיה זכאי הקבלן לפיצוי מוסכם בהתאם לנוסחה הקבועה לעיל למעט גובה האחוז שיעמוד על 2% בלבד (ולא 4% כקבוע לעיל).

2. יובהר, כי בכל מקרה, לא יהיה זכאי הקבלן לכפל פיצוי xxxx דחיית העבודות והפסקת העבודות xxxx אותה תקופה והיה וקיבל הקבלן פיצוי בהתאם להוראות פרק שינוי xxx העבודה - דחייה xxxxx אותה תקופה חלות הוראות פרק זה, יהיה זכאי הקבלן לפיצוי כולל עד לגובה הפיצוי המוסדר בפרק זה וכל פיצוי ששולם לקבלן xxxx דחייה יחשב על חשבון הפיצוי לו זכאי הקבלן לפי פרק זה.

3. בקשה החכ"ר לחדש את ביצוע העבודות בתוך 90 ימים ממתן הודעה על הפסקת עבודה, תפנה לקבלן, והקבלן יהיה מחויב להמשיך את ביצוע העבודות כאמור.

פנתה החכ"ר לקבלן כאמור בסעיף זה, תשלום הפיצוי המוסכם עפ"י האמור לעיל, ייחשב כתשלום ביניים ששולם על חשבון התמורה לה זכאי הקבלן עפ"י הסכם זה, ויקוזז מהתמורה xxxx ביצוע העבודות לאחר חידוש העבודה.

6. בחלוף 90 ימים ממועד ההודעה על הפסקת העבודה רשאית החכ"ר לבצע את המשך העבודות בכל דרך שתראה לנכון לרבות באמצעות קבלן אחר.

7. מובהר בזאת כי הסעיפים בדבר פיצוי מוסכם וזכות ראשונים לקבלן, כמפורט לעיל, לא יחולו במקרה של הפרת ההסכם ע"י הקבלן.

פיקדון ערבות

1. להבטחת קיום כל התחייבויותיו עפ"י עפ"י המכרז והסכם זה, ימציא הקבלן לחכ"ר, במעמד חתימתו על ההסכם, ערבות בנקאית אוטונומית, ולחילופין, ערבות אוטונומית, חתומה ע"י חברת ביטוח ישראלית (ולא ע"י סוכן ביטוח), שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א-1981, בסך של 10% מהיקף ההתקשרות, בתוספת מע"מ כדין, ערוכה עפ"י הנוסח המצורף להסכם כנספח א'7.

2. ערבות זו תהיה בתוקף לאורך כל תקופת ההסכם ועד 30 יום לאחר סיום תקופת ההסכם, ובכל מקרה לא תפחת מ- 6 חודשים.

הערבות תשמש כערבות ביצוע טיב ובדק לעבודות שכבר בוצעו במהלך ההסכם.

3. בתום תקופת ההסכם, תוארך הערבות עד 90 יום לאחר xxx תקופת הבדק, ולאחר מכן עד 90 יום לאחר xxx תקופת השירות השנתי, ככל שתבחר החכ"ר לממש את זכותה לקבלת שירות שנתי מאת הקבלן.

הקבלן יהיה xxxx לבקש להפחית את סכום הערבות במהלך תקופת הבדק, כך שתעמוד על סכום המהווה 7% מסך התמורה הכוללת אותה קיבל הקבלן מכוח הסכם זה, לפי סך החשבון המצטבר כולל מע"מ, אשר שולמה לו xxxx ביצוען של כל העבודות, אותן ביצע מכוח הסכם זה.

4. החכ"ר תהיה רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, להורות לקבלן לעדכן ולהגדיל את גובה הערבות מקום בו עשתה שימוש בזכותה להגדיל את היקף ההתקשרות.

5. סכום הערבות אותו ימסור הקבלן לידי החכ"ר כאמור לעיל, יהיה צמוד למדד המחירים הכללי לצרכן על בסיס המדד האחרון הידוע ביום שנקבע כיום האחרון להגשת ההצעות במכרז.

הערבות תהא ניתנת למימוש מיידי ממועד דרישתה הראשונה ע"י החכ"ר, בכל עת ללא הגבלות ו/או התניות כלשהן.

מובהר בזאת, כי צו הקפאת הליכים, צו פירוק- קבוע או זמני או הכרזה על פשיטת רגל לא ישמשו כהגנה בפני מימוש הערבות, ויראו כל צו כאמור כלא חל על ערבות זו.

6. המנהל יחליט עפ"י שיקול דעתו הבלעדי באם יש מקום לממש הערבויות, כולן או מקצתן.

מבלי לגרוע xx האמור לעיל, xxxxx כי היה ולא עדכן הקבלן את גובה הערבות ו/או המציא לחכ"ר את ערבות הבדק, תהיה רשאית החכ"ר לחלט את הערבות המצויה בידה.

חלק ב' – תנאים כלליים להתקשרות

שמירת דינים, טיב החומרים ותקנים, כללי בטיחות וכללי התנהגות

1. שמירת דינים:

1. הקבלן ישמור על הוראות כל דין והוראות כללי הבטיחות בנוגע לכל מחויבויותיו עפ"י ההסכם, לרבות הוראות שיתעדכנו מעת לעת בתקופת ההסכם.

2. הקבלן אחראי לכך, כי כל פעולה הקשורה בביצוע העבודות על פי הסכם זה, ואשר ביצועה מחייב קבלת רישיון ו/או מילוי תנאי אחר על פי כל דין, תבוצע רק לאחר קבלת אותו רישיון ו/או היתר ו/או מילוי אותו תנאי.

3. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ובכל מקום אחר בהסכם, הפר הקבלן הוראה מהוראות ההסכם, תפעל החכ"ר כאמור בנספח א'7.

2. טיב החומרים ותקנים:

1. כל החומרים xxx יעשה הקבלן שימוש יהיו מאיכות מעולה, מהסוגים כפי שנקבעו במפרט הטכני ו/או ע"פ קביעת המנהל ולשביעות רצונם המלאה של המנהל והמפקח.

2. בכל מקרה ועל אף האמור בכל מקום אחר בהסכם, כל החומרים xxx יעשה הקבלן שימוש יעמדו בכל התקנים הנדרשים וישאו תו תקן ישראלי ככל שקיים לגביהם וכל תו תקן אשר יכנס לתוקפו במהלך תקופת ההסכם.

3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן יגיש לאישורו של המנהל דוגמאות של כל החומרים הנדרשים להשלמת העבודות עפ"י ההסכם, קודם שישתמש xxx ויתקינם במסגרת העבודה. הוצאות הבדיקה לרבות בדיקה ע"י מכון התקנים ו/או מכונים אחרים מוסמכים עפ"י דין תחולנה על הקבלן. הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו ולפי הוראות המפקח, דגימות מהחומרים והעבודות שנעשו וכן את הכלים, כוח האדם וכל יתר האמצעים הדרושים לביצוע הבדיקות במקום ביצוע העבודות על ידי אחרים או להעברתם של החומרים לבדיקת מעבדה, הכל כפי שיורה המפקח.

4. המנהל שומר לעצמו את הזכות לקבוע את המעבדה שתבצע בקרת איכות ואין בעובדה זו כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן לטיב החומרים והעבודות כנדרש בהסכם.

5. חכ"ר תתקשר בעצמה עם המעבדה שתבצע את הבדיקות, ותנכה מהתמורה לה זכאי הקבלן עפ"י פרק התמורה, את עלות הבדיקות בפועל, בתוספת 12% מעלות הבדיקות בפועל כתקורה לחכ"ר. חכ"ר תהא רשאית לנכות את עלויות הבדיקה מהחשבונות החודשיים ו/או מהחשבון הסופי.

6. מבלי לגרוע מכלליות ס"ק 2.5 לעיל, לחכ"ר שמורה הזכות, להורות לקבלן להתקשר באופן ישיר עם כל מעבדה שתורה לו, על מנת לבצע הבדיקות הנ"ל.

7. חזרו החומרים מבדיקת מעבדה ולא זכו לאישורו של המנהל, xxxx ממצאי הבדיקה, ישא הקבלן בעלות הבדיקה החוזרת של דוגמאות החומרים שהובאו ע"י הקבלן במקומן של דוגמאות החומרים שלא זכו לאישור המנהל, כקבוע לעיל.

8. כל החומרים שיסופקו לצורך המשך העבודה יתאימו בדיוק לדוגמאות שאושרו. עלות בדיקת דוגמאות שיפסלו לא ייספרו במסגרת הוצאות הבדיקה המותרות.

9. הדוגמאות שאושרו על ידי המנהל ישמרו במקום שיוסכם עליו עד לאחר גמר הביצוע וישמשו להשוואה לחומרים שסופקו ולעבודות המבוצעות. כל הדוגמאות תהיינה רכוש חכ"ר אלא אם נקבע בחוזה אחרת.

10. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, התברר למנהל כי חומר כל שהוא שסופק ע"י הקבלן אינו מתאים לדוגמא שאושרה, ו/או אינו תואם את הדרישות כקבוע בסעיף זה ירחיק הקבלן את החומר ממקום העבודה, תוך 24 שעות מקבלת הוראה מטעם המנהל לעשות כן. סרב הקבלן לעשות כן, רשאי המנהל להרחיק את החומרים הפסולים בעצמו. עלות פעולתו זו של המנהל תהא על חשבונו של הקבלן.

11. 1. ככל שיעשה שימוש במונח שווה ערך (ש"ע) במסגרת הנספחים להסכם זה, מוצר שווה ערך משמעו: מוצר של חברה אחרת אותו רשאי הקבלן להציע כאלטרנטיבה למוצר המקורי, ואשר יהא שווה ערך מבחינת טיבו למוצר המקורי, עפ"י קביעת המפקח.

מובהר כי, שימוש במוצר שווה ערך טעון אישור מוקדם בכתב של המפקח, xxx אם המוצר הוחלף ביוזמת xxxxx xxxx אם הוחלף ביוזמת המפקח.

ככל שערכו של המוצר המקורי עולה ע"ס של 25,000 ₪, בפני עצמו או במכפלת כמות השימוש הצפויה בו, יידרש גם אישור מראש ובכתב של מהנדס החכ"ר בנוסף ובמצטבר לאישור המפקח.

xxxxx, כי המפקח ומהנדס החכ"ר רשאים, לפי שיקול דעתם הבלעדי, לאשר את המוצר המוצע כשווה ערך למוצר המקורי, לא לאשרו או לאשרו בתנאים שיקבעו, ולקבלן לא תעמוד כל טענה בעניין החלטתם כאמור.

הקבלן מתחייב שלא לעשות שימוש במוצר שאינו המוצר המקורי, אלא לאחר שקיבל לכך את כל האישורים הנדרשים לפי סעיף זה.

2. בכל מקום במסגרת הנספחים בו מוזכרים שמות וסימני זיהוי מסחריים של חומר, ציוד, מוצר וכיו"ב נעשה הדבר בכדי לתאר את טיבם הנדרש. על כן, יש לראות את שמותיהם וסימני הזיהוי המסחריים של החומרים, הציוד והמוצרים כאילו נכתב לידם "או שווה ערך", והקבלן יהיה רשאי להציע מוצר שווה ערך כאמור בפסקה 2.11.1 לעיל.

3. שמירה על כללי בטיחות:

הקבלן יבצע את העבודה בזהירות ובאחריות תוך שמירה והקפדה מרבית על כל הוראות וכללי הבטיחות בהתאם לכל תקן רלוונטי ובהתאם לדרישות הבטיחות של המוסד לבטיחות וגהות, ובכלל זאת בהתאם לפקודת הבטיחות [נוסח חדש] תש"ל - 1970 והתקנות שהותקנו מכוחה.

4. שמירה על כללי התנהגות:

1. הקבלן ימנע מגרימת כל הפרעה ו/או מטרד לעוברי אורח ולתושבי הסביבה במהלך ביצוע העבודות.

2. הקבלן ישמור ויקפיד על כללי התנהגות נאותים במהלך כל תקופת ההסכם, הן מצידו והן מצד כל גורם מטעמו. בכלל זה יקפיד הקבלן על יחס אדיב מצידו או מצד מי מטעמו כלפי כל xxx.

הוראות פרק זה הינן תנאים עיקריים בהסכם והפרתן תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

ביצוע מקצועי

1. העבודה תבוצע בהתאם להסכם ובאורח מקצועי, לשביעות רצונו של המנהל. אישורו של המפקח לביצועה של עבודה או מטלה מכח הסכם זה, לא ישחרר את הקבלן מחובתו ואחריותו האמורה לעיל.

2. מבלי לגרוע מהוראות חלק א' של ההסכם, ישא הקבלן בכל העלויות שהינן כתוצאה מביצוע לא מקצועי לרבות ליקויים שיתגלו בכל זמן ואף לאחר תקופת ההסכם.
   
   

העסקת כוח xxx ואי קיום יחסי עובד מעביד

6. העסקת כוח xxx:

1. הקבלן יעסיק את עובדיו בהתאם להוראות כל דין, הסכם קיבוצי או הסדר קיבוצי או כל נוהג ומנהג מחייבים במסגרת יחסי העבודה.

2. הקבלן לא יעסיק עובדים זרים למעט עובדים זרים שהם תושבי האוטונומיה xxxxxx, xxxxxx וחבל עזה שברשותם היתר תעסוקה תקף משירות התעסוקה לעבוד בישראל ושעליהם חל פרק ו' לחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) (תיקוני חקיקה), תשנ"ה- 1994.

3. הקבלן יבטיח קיומם של תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כנדרש בחוק, ובאין דרישה חוקית, כפי שיידרש על ידי המפקח.

7. מוצהר בזאת כי הקבלן ו/או עובדיו לא יחשבו כעובדים של החכ"ר ובשום מקרה לא ייווצרו ביניהם לבין החכ"ר כל יחסי עובד ומעביד.

שעות וימי מנוחה

1. הקבלן מצהיר ומתחייב כי העבודה תבוצע על ידו בימים ובשעות שאינם ימי מנוחה ו/או שעות מנוחה כמשמעותם בפקודת סדרי שלטון ומשפט, התש"ח - 1948, בכפוף לאמור להלן, ובלבד שהמשך העבודה בימי המנוחה ובשעות המנוחה כאמור אינו דרוש באופן דחוף לשם מניעת סכנה או הפרעה בלתי סבירה לביטחון הציבור, בריאותו או בטיחותו, או להסרת סכנה או הפרעה כאמור, וניתן על כך אישור המפקח.

2. הקבלן מצהיר כי לא יפעיל ולא ירשה להפעיל מכונה כמשמעותה בתקנות מניעת מפגעים (רעש בלתי xxxx מציוד בניה), תשל"ט-1979, לצרכי חפירה, בניה, הריסה או כיוצא באלה, באזור מגורים, xxx השעות 19.00 ל-07.00 למחרת ובין השעות 17:00 בערבי ימי מנוחה ל-7:00 למחרת יום המנוחה, זולת אם הפעלת המכונה דרושה באופן דחוף לשם מניעת סכנה או הפרעה בלתי סבירה לבטחון הציבור, בריאותו או בטיחותו, או להסרת סכנה או הפרעה כאמור.

המחאת זכויות ו/או חובות מכוח ההסכם

1. מוסכם בזאת xxx הצדדים כי כל התחייבויותיו של הקבלן מכוח ההסכם הינן מכוח מומחיותו המקצועית ולפיכך עליו לבצען בעצמו ו/או באמצעות עובדיו.

2. הקבלן לא יהיה רשאי להמחות את זכויותיו או חובותיו מכוח ההסכם או חלק מהן לאחר/ים וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור לאחר כל זכות או חובה הנובעת מההסכם, ולרבות המחאת הזכות לקבלת סכומי תמורה ממנו לגורם אחר.

היה הקבלן תאגיד תחשב "המחאה" – לרבות העברה של 25% ומעלה מהון מניות התאגיד, ממי שהחזיק בו במועד חתימת הקבלן על ההסכם, לאחר או לאחרים ו/או העברת מניות בהיקף המקנה יכולת למנות את רוב חברי הדירקטוריון בתאגיד ו/או את יו"ר הדירקטוריון.

3. למען הסר ספק יובהר כי השירות השנתי לו מחויב הקבלן, ככל שתחליט החכ"ר להזמין שירות שנתי זה, יבוצע באמצעות הקבלן ו/או עובדיו.

4. מבלי לגרוע מהחובה האמורה לעיל מובהר כי היה וחרף האמור לעיל xxxx xxxxx את זכויותיו או חובותיו על פי חוזה זה או מקצתן, או מסר את ביצועו של שרות כלשהו המוטל עליו לפי הסכם זה, כולו או מקצתו, לאחר, יישאר הוא אחראי להתחייבויותיו המוטלות עליו עפ"י הסכם זה על אף ההמחאה האמורה ומבלי שיהיה בכך כדי לפגוע בזכויותיה של החכ"ר כלפי הגורם הנמחה.

אין באמור בכדי לגרוע מכל סעד או תרופה לה זכאית החכ"ר עפ"י כל דין ו/או הסכם.

הוראות סעיפים אלו הינן תנאים עיקרים בהסכם והפרתן תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

5. החכ"ר תהיה רשאית להמחות לאחר או לאחרים את כל זכויותיה ו/או התחייבויותיה על פי ההסכם או חלקן, ללא צורך בקבלת הסכמת הקבלן לכך.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי החכ"ר תהא רשאית להמחות את זכויותיה והתחייבויותיה לפי הסכם זה למפעיל האתר.

6. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל זכאי הקבלן להיעזר בביצוע של חלק מסוים מתוך העבודה בקבלן משנה בתנאים הנ"ל:

   1. ביצוע חלק העבודה ע"י קבלן המשנה טעונה תהיה אישור מראש ובכתב מאת המפקח.

   2. קבלן המשנה יהיה כפוף לכל התחייבויות הקבלן בהסכם זה, ללא יוצא מהכלל. כפיפות זו תעוגן בהסכם xxxx xxxxx לקבלן המשנה.

   3. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב הקבלן לכלול בכל ההסכמים אותם יערוך עם קבלני המשנה מטעמו, תנאים בדבר כסוי ביטוחי לחכ"ר אשר תנאיו לא יפחתו מאלו הקבועים בהסכם זה.

   4. הקבלן ימשיך וישא באחריות מלאה לכל מחויבויותיו עפ"י הסכם זה, לרבות אחריותו לגבי עבודות שבוצעו בפועל ע"י קבלן המשנה.

   5. אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותו הישירה של קבלן המשנה, כלפי החכ"ר.

אחריות בנזיקין

1. אחריות הקבלן לנזק:

   1. מיום מתן צו התחלת עבודה ועד מתן תעודת אישור מסירה, יהיו הקבלן ו/או קבלני משנה מטעמו אחראים לשמירת העבודות ואתר העבודות, לרבות לעבודות שבוצעו קודם לחתימת הסכם זה ו/או התחלת ביצוע העבודות על ידי הקבלן ו/או קבלני משנה מטעמו, המבנים הארעיים שהוקמו עליו ולהשגחה עליהם. בכל מקרה של נזק לעבודות ו/או לאתר העבודות מסיבה כלשהי יהיה על הקבלן ו/או על קבלני המשנה מטעמו לתקן את הנזק על חשבונם הם בהקדם האפשרי ולהביא לידי כך שעם השלמתן תהיינה העבודות במצב תקין וראוי לשימוש ולשביעות xxxx חכ"ר והמתאימות בכל פרטיהן להוראות החוזה.

   2. הקבלן יהיה אחראי לנזקים כתוצאה מהפסקת ביצוע העבודות מכל סיבה שהיא.

2. אחריות לגוף או לרכוש:

ביחסים בין הקבלן לחכ"ר – יהיה הקבלן אחראי בלעדית לכל נזק ו/או אובדן ו/או חבלה ו/או תאונה ו/או תקלה ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא, לרבות נזק גוף ו/או רכוש אשר יגרמו לכל xxx ו/או אגוד, לרבות לחכ"ר ו/או לעיריית ראשון לציון ו/או לכל צד שלישי אחר ו/או לרכושם של כל אחד מאלה, כתוצאה מביצוע העבודות על ידי הקבלן ו/או על ידי xxxxxx ו/או שלוחיו ו/או קבלני משנה המועסקים על ידו ו/או כתוצאה מכל מעשה לרבות מחדל של הקבלן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או קבלני המשנה xxx, בתקופת ביצוע העבודות. הקבלן ישא בתשלום כל קנס ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או הוצאה אחרת מסוג כל שהוא שיוטלו ו/או יחולו עקב כל מעשה ו/או מחדל כאמור ו/או כתוצאה מהם. כן יהיה הקבלן אחראי לכל נזק אחר במידה שאחריות כזאת מוטלת על הקבלן על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או לפי כל דין אחר לנזקים שייגרמו כאמור לחכ"ר ו/או לכל צד שלישי במהלך ביצוע העבודות.

הקבלן אחראי בלעדית לכל אבדן ו/או נזק ו/או קלקול לציוד ו/או למתקנים מכל סוג ותאור הנמצאים בשימושו ובשימוש קבלני משנה מטעמו כתוצאה ו/או בקשר עם ביצוע העבודות והוא פוטר את חכ"ר ו/או עיריית ראשון לציון ,עובדיהן ו/או מי מטעמן מכל אחריות לכל אובדן, נזק או קלקול כאמור.

3. אחריות לרכוש ציבורי:

הקבלן יהיה אחראי לכל אבדן ו/או נזק שייגרם לרכוש הציבורי ברשת מים, ביוב, תיעול, חשמל, טלגרף, טלפון וצינורות להעברת קווי חשמל xx"כ טלפון וכיו"ב, או מובילים אחרים על קרקעיים ו/או תת קרקעיים וכיו"ב, תוך כדי ביצוע העבודות, xxx שהנזק ו/או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודה. הקבלן יתקן את הנזקים ו/או הקלקול כאמור על חשבונו, באופן יעיל ביותר ולשביעות רצונה של חכ"ר ושל כל xxx או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול ברכוש שניזוק כאמור. על הקבלן לדאוג מראש לקבל מהרשויות המוסמכות תכניות עדכניות על כל הקווים התת-קרקעיים / בקירות המבנה העוברים באתר העבודות, למניעת נזק כאמור לעיל מתחייב הקבלן להזמין משגיחים מהרשות מקומית אשר בתחומה נעשות העבודות, מבזק, חברת חשמל, מחברות הטלוויזיה בכבלים או כל גוף ציבורי או פרטי מתאים אחר. הזמנת המשגיחים תעשה על ידי הקבלן, באחריותו ועל חשבונו.

פגע הקבלן במתקנים ו/או בתשתיות כאמור, יחולו הוצאות התיקון והפיצוי עליו, בנוסף ישא הקבלן בכל נזק תוצאתי שייגרם כתוצאה מכך.

הקבלן יתמוך, יחזיק ויגן על חשבונו בכל המערכות והמתקנים העיליים והתת- קרקעיים אשר עלולים להינזק כתוצאה מביצוע העבודות, הקבלן יהיה אחראי כלפי חכ"ר לכל נזק שיגרם כתוצאה מביצוע העבודות לרבות נזק שיגרם כתוצאה מרעידות והקבלן מתחייב לתקן על חשבונו את נזקים אלו על פי הוראות חכ"ר.

4. אחריות לעובדים:

הקבלן יהיה אחראי לשלומם ולביטחונם של כל עובדיו ו/או המועסקים על ידו ו/או הנמצאים בשרותו ומתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים ו/או שיגיעו על פי כל דין לכל עובד ו/או לכל xxx אחר הנמצא בשירותו, לרבות קבלני משנה ועובדיהם, כתוצאה מכל נזק ו/או אבדן ו/או תאונה ו/או חבלה כל שהם במהלך ביצוע העבודות.

5. אחריות מקצועית:

הקבלן ישא באחריות לנזקים הנגרמים כתוצאה xxx עמידתו בדרישות ההסכם ובסטנדרטים המקצועיים הנדרשים מן הקבלן והוא מתחייב לפצות ו/או לשפות את חכ"ר, xxxxxx והפועלים מטעמה xxxx כל נזק שיגרם להם עקב שגיאה מקצועית של הקבלן ו/או של קבלני משנה ו/או הזנחה במילוי חובתו/ם המקצועית ו/או עקב שימוש בחומרים או אביזרים לקויים ועל כל סכום שיחויבו לשלם בהקשר לכך. אחריותו של הקבלן תחול גם לגבי כל מקרה של רשלנות שיתגלה לאחר xxx תקופת ביצוע העבודות.

6. פיצוי ושיפוי על ידי הקבלן:

   1. הקבלן מתחייב לנקוט על חשבונו בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע את הנזקים, האובדן, החבלות והתאונות אשר הקבלן אחראי להם על פי החוזה ו/או על פי כל דין, ולרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור אלה הנזכרים ומפורטים בסעיפים (10.1)-(10.5) לעיל.

   2. הקבלן פוטר את חכ"ר ו/או עיריית ראשון לציון, עובדיהן וכל מי מטעמן מכל אחריות לכל אובדן, נזק, קלקול חבלה, תאונה שהם באחריות הקבלן כאמור בסעיפים (10.1)-(10.5) לעיל.

   3. הקבלן מתחייב לבוא בנעלי חכ"ר ו/או בנעלי עיריית ראשון לציון, עובדיהן ו/או שלוחיהן במידה ויתבעו xxxx נזקים שהקבלן אחראי להם על פי הוראות החוזה ו/או הוראות כל דין, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור הנזכרים בסעיפים (10.1)-(10.5) לעיל.

מבלי לגרוע xx האמור לעיל, מתחייב הקבלן לבוא, היה ויוזמן כנתבע נוסף או כצד שלישי בכל תביעה כאמור והכל לפי קביעת חכ"ר ועל פי שיקול דעתה המוחלט. הקבלן מצהיר בזאת, כי במידה ויוזמן כנתבע נוסף או כצד שלישי בתביעה כנגד חכ"ר ו/או מי מטעמה כאמור, הינו מוותר מראש על כל התנגדות להזמנה כאמור, xxx שנתבקש על ידי חכ"ר ו/או אחרים, ובלבד שאם הוזמן ולא התייצב הקבלן כנתבע נוסף או כצד שלישי כאמור, מסכים הקבלן מראש לכל הסדר או פשרה אשר חכ"ר תמצא לנכון לעשותו על פי שיקול דעתה המוחלט ולשאת בתשלומם.

4. הקבלן מתחייב לשפות ולפצות באופן מלא ומיד עם קבלת דרישה בכתב, את חכ"ר ו/או את עיריית ראשון לציון, עובדיהן ו/או שלוחיהן בכל סכום אשר יפסק לחובת מי מהן ו/או לחובת מי מהן בקשר לנזקים אשר הקבלן אחראי להם, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, ובלבד שניתנה לקבלן הזדמנות להתגונן בתביעה כאמור או נשלחה אליו הודעת צד ג' באותה תביעה.

5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אם כתוצאה מפעולה או מעבודה כלשהי של הקבלן יוצא כנגד חכ"ר ו/או עיריית ראשון לציון צו מאת בית המשפט, יהיה הקבלן אחראי לפצות את הגורם הנ"ל על כל נזק, xxx ישיר ובין עקיף, וזאת מבלי לגרוע מחובתו של הקבלן לעשות את כל הדרוש ולנקוט בכל ההליכים הדרושים להסרת הצו ומבלי שהוראה זו תתפרש כמטילה חובה כלשהי לפצות את xxxxx xxxx הצו הנ"ל, או xxxx כל עיכוב שיחול בביצוע העבודה כתוצאה מצו כנ"ל.

כמו כן, מתחייב הקבלן לפצות ולשפות את החכ"ר ואת עיריית ראשון לציון על כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל עילה שהיא, שתוגש, אם ומיד כאשר תוגש, על ידי כל xxx, בלי יוצא xx הכלל, נגדה ו/או כנגד כל מי מעובדיהן, שלוחיהן ושולחיהן, xxxx כל תאונה, חבלה או נזק המפורט בחוזה ו/או קבוע בכל דין, לרבות שכ"ט עו"ד וההוצאות המשפטיות שייגרמו לחכ"ר במלואן.

6. מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן בחוזה זה, חכ"ר תהא רשאית לתקן בעצמה ו/או באמצעות אחרים את הנזקים שהקבלן אחראי לתקנם לפי הוראות פרק זה על חשבון הקבלן, והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בתיקון הנזקים האמורים בתוספת 15% הוצאות כלליות של חכ"ר.

7. כל סכום שהקבלן יהיה אחראי לתשלומו לפי הוראות פרק זה, וחכ"ר xxxxx כדין xxxxx, תהא חכ"ר רשאת, מבלי לגרוע מיתר זכויותיה על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין, לגבותו ו/או לנכותו מכל סכום המגיע ו/או שיגיע לקבלן מאת חכ"ר בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת לרבות על ידי מימוש הערבויות הנזכרות לעיל.

1. הקבלן יהא אחראי כלפי חכ"ר וכלפי כל צד שלישי xxxx נזק שיגרם להם בקשר לעבודות ולבצוע מחויבויותיו נשוא הסכם זה, ויהא חייב בתשלום פיצוי לחכ"ר ו/או צד שלישי xxxx נזק זה, וזאת בתוך 7 ימים מיום שידרש לכך ע"י חכ"ר.

2. שילמה החכ"ר ו/או עיריית ראשון לציון תשלום שהיה על הקבלן לשלמו מכוח כל הסכם ו/או דין, xxxx xxxxx את החכ"ר ואת עיריית ראשון לציון xxxx תשלום זה בתוך 7 ימים מיום שנדרש לכך על ידהן. בכלל זה, xxxx xxxxx את מי מהן xxxx כל תשלום שתחויבנה בו מכוח פסק דין בקשר עם העבודה ובקשר עם הסכם זה, לרבות תשלומים xxxx הוצאות משפט, שכ"ט עו"ד וכל הוצאה שנגרמה לחכ"ר בקשר עם ניהול ההליך לרבות שכ"ט מומחה וכל עלות נלוות נוספת.

3. החכ"ר תחייב את הקבלן בסך של 100 ש"ח xxxx כל הוראת תשלום אותה תבצע עקב קיומו של צו עיקול כנגד הקבלן אשר הוטל על הכספים המגיעים לו מהחכ"ר.

4. חכ"ר תהא רשאית בכל עת לקזז ולנכות מכל סכום המגיע לקבלן לפי הסכם זה, כל סכום, xxx אם קצוב ובין אם אינו קצוב, שלדעת המנכ"ל מגיע מהקבלן לחכ"ר ו/או לכל צד ג', עפ"י כל הסכם ו/או דין.

5. מובהר ומוסכם בזאת כי לחכ"ר תהא זכות קיזוז בכל מקרה של תביעות מצידו של צד ג', שמקורן בביצוע העבודות נשוא הסכם זה, xxx תביעות מצד עובדים, קבלני משנה ו/או ספקים, xxx תביעות זכות בחומרים, בציוד ובמתקנים ובין תביעות אחרות כלשהן.

12. החכ"ר רשאית תהיה לעכב בידה כל מיטלטלין, מתקנים, חמרים, כלי עבודה וכיו"ב וזאת כבטוחה עד למילוי התחייבויותיו של הקבלן אותן לא מלא על פי הקבוע בהסכם.

13. אין באמור בסעיפים לעיל כדי לגרוע מכל זכות, סעד או תרופה להם זכאית חכ"ר על פי כל דין ו/או הסכם.

ביטוח

11. הוראות לעניין ביטוח מפורטות בנספח ב' (ביטוח) ובנספח ב'1 (אישור ביטוחי הקבלן) להסכם.

עיסוק בהרשאה וניהול ספרים

12. הקבלן מצהיר בזאת כדלקמן:

    1. כי הינו עומד בתנאי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו – 1976, לרבות הקבוע בנספח ב'1(א') להסכם.

    2. ברשותו תעודת "עוסק מורשה" לפי חוק xx ערך מוסף, תשל"ו – 1975.

    3. הוא מנהל ספרים כדין וכי הוא פועל במסגרת עבודתו נשוא הסכם זה כנדרש עפ"י כל דין כלפי שלטונות המס ובכלל, וכי ימשיך ויעשה כן במהלך כל תקופתו של הסכם זה.

    4. הוא מנהל תיק ניכויים כדין לכל עובדיו, כי הינו מפריש עבורם את כל ההפרשות הנדרשות על פי הדין וכי הוא ימשיך ויעשה כן בכל תקופת חלותו של ההסכם.

13. במעמד חתימתו של ההסכם ו/או סמוך לכל שנת כספים חדשה ימציא הקבלן לחכ"ר אישור על גובה ניכוי xx במקור מטעם פקיד השומה האזורי.

מוסכם בזאת כי במידה ולא יומצא לחכ"ר אישור כאמור במועד, לא יהיה זכאי הקבלן לכל החזר מהחכ"ר xxxx סכומי xx שנוכו מהתמורה לה הוא xxxx בהעדר אישור כאמור, וזאת על אף שהמציא אישור בדיעבד.

ביטול ההסכם ותוצאותיו

14. מוסכם xxx הצדדים כי החכ"ר תהיה רשאית לבטל את ההסכם מיידית במקרים הבאים:

    1. מונה לקבלן כונס נכסים מכח כל דין ו/או הוכרז כפושט רגל, או – באם הינו תאגיד – ניתן לגביו צו להקפאת הליכים ו/או צו פירוק- קבוע או זמני.

    2. נגד הקבלן או מי ממנהליו הוגש כתב אישום, או הורשע בנוגע למעשים שהרשעה לגביהם הינה בבחינת עברה שיש עימה קלון ו/או עבירה הנוגעת לעבודות ו/או לשירותים מכוח הסכם זה.

    3. הקבלן או מי מטעמו נתפס או נחשד בגניבה, בעבירת שוחד, או בכל מעשה מרמה.

    4. הוכח לחכ"ר כי הקבלן אינו מסוגל לעמוד בדרישות ההסכם מסיבה בריאותית, כספית, טכנית, או מכל סיבה אחרת.

מובהר בזאת כי אין המקרים המנויים לעיל כעילות ביטול ההסכם בבחינת רשימה סגורה וכי אין במנייתם בכדי לגרוע מזכות החכ"ר לבטל ההסכם מכוח כל עילה שבדין, ובכלל זה לבטל ההסכם עקב הפרתו על ידי הקבלן.

15. בוטל ההסכם, תעשה ההתחשבנות הסופית xxx הצדדים ביחס לתמורה שנותרה לתשלום ו/או ששולמה ביתר לפי העניין.

16. בכל מקרה של ביטול ההסכם כאמור לעיל ו/או מכוח כל דין או הסכם זכויותיה של החכ"ר, חובותיו של הקבלן והביטחונות מטעמו לא יפגעו, ויושארו בתוקפם המלא, כאילו לא בוטל ההסכם, בכל הנוגע לשירותים ו/או טובין שסופקו עד מועד הביטול.

האמור בסעיף זה אינו בא לגרוע מסעדים נוספים או חלופיים להם זכאית החכ"ר עפ"י כל דין או הסכם.

ויתור

17. כל התנאה, חריגה, ויתור, ארכה על תנאי ההסכם מטעם אחד הצדדים לא יהיו בתוקף אלא אם נעשו מראש ובכתב ונחתמו על ידי הצדדים לחוזה זה.

ויתר אחד הצדדים על זכות מזכויותיו או על ביצוע חובה שחייב היה הצד השני לבצע מכוח דין או הסכם לא יהיה בויתור כאמור משום תקדים לכל מקרה עתידי כאמור.

כתובות והודעות

18. כתובות הצדדים הינן כמפורט בכותרת להסכם.

מסמך או הודעה לעניין הסכם זה ישלח בדואר רשום לפי כתובת הצדדים וכל מסמך שנשלח בדואר רשום כאמור, יראו אותו כאילו נתקבל ע"י הנמען בתוך 5 ימים מתאריך המשלוח.

נספח א'1

החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ

מכרז פומבי xx' 000/2020 לביצוע עבודות להחלפה, אספקה התקנה ומתן שירות תחזוקה ותיקון למעליות במבנה החברה הכלכלית ראשון לציון

הצעת המשתתף

לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמעה גם לשון נקבה

אני הח"מ ________________ ח.צ./ח.פ./ת.ז. ____________________ כתובת ____________________________ מצהיר, מסכים ומתחייב בזה כדלקמן:

1. הנני מצהיר בזאת כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז שבנדון, דהיינו: ההודעה למשתתפים, ההוראות למשתתפים, נוסח החוזה שייחתם עם הזוכה וטופס הצעת המשתתף וכי הבנתי את כל התנאים והדרישות הנדרשים מאת המשתתפים במכרז זה, וכי בדקתי ושקלתי כל דבר העשוי להשפיע על קביעת מחיר הצעתי.

2. הנני מצהיר מסכים ומתחייב:

   1. כי הנני עומד בכל תנאי המכרז וכי היה ואזכה במכרז וימצא במהלך תקופת ההסכם כי אינני עומד בתנאי המכרז תהיה רשאית החכ"ר לבטל את ההתקשרות.

   2. כי ראיתי ובחנתי את מקום ביצוע העבודות וכי הנני מצוי בתנאי השטח הקיימים בו.

   3. כי הנני בעל ניסיון בביצוע פרויקטים דומים, כי הנני מכיר ויודע את הדרישות של הגופים המוסמכים, כי יהיה ברשותי כל כח האדם, החומרים והציוד הדרושים לביצוע העבודות בהתאם לנדרש עפ"י תנאי המכרז וכי הנני האחראי לכל תהליך המסירות בהתאם להוראות ההסכם.

   4. כי הנני בעל הסמכה מאת מכון התקנים למתן שירות למעליות.

   5. כי הנני בעל רישיון תקף למתן שרות והתקנה למעליות מטעם משרד הכלכלה.

   6. למלא אחר כל ההוראות המפורטות במסמכי המכרז.

3. 1. בתמורה לביצוע העבודות, כמפורט במסמכי המכרז וההסכם, להלן הצעתי המהווה סכום כולל לביצוע כל מחויבויותיי עפ"י המכרז במסגרת אותו פריט:

הפריט	כמות	מחיר
אספקה והתקנת זוג מעליות המיועדות לקהל 8 נוסעים 630 ק"ג במהירות 1.6 מ/שניה מבוקר תדר בחוג סגור עם חדר מכונות כולל כל עבודות הפירוק, הפינוי, הבינוי והשינויים הנדרשים במבנה (התאמה לתקן הישראלי למעליות) כולל אישורי קונסטרוקטור ומסירה מלאה ומושלמת של המעליות, לרבות שירותי אחזקה למשך 24 חודשים.	2 מעליות
שירות ואחזקה שנתיים למעליות לאחר תקופת האחריות	מתן שירותי אחזקה ותיקון ל- 8 שנים (אופציונאלי)

לסכומים האמורים יתווסף מע"מ כדין.

אספקה והתקנה כוללים 24 חודשי אחריות, בדק ותחזוקה.

הצעה אשר לא תנקוב במחיר לכל הרכיבים המפורטים בטבלה לעיל, תיפסל.

2. ידוע xx, כי המחירים הנקובים לעיל כוללים ביצוע כל פרט המופיע במסמכי המכרז, לרבות הנדרש במפרט הטכני (נספח א'2), כל פרט המסומן בתוכניות (נספח א'3), ולרבות כל פרט הנדרש בנספח השירות השנתי למעלית (נספח א'9).

3. הנני מצרף להצעתי את המסמכים המפורטים בסעיף 5 להוראות למשתתפים לרבות נוסח ערבות בנקאית אוטונומית כמפורט בסעיף 2.5 להוראות למשתתפים.

1. xxxx מצהיר ומסכים כי אמציא את כל המסמכים הנדרשים ממני ועותקים חתומים נוספים מההסכם עפ"י דרישת החכ"ר, בתוך 10 ימים מיום שייוודע xx על זכייתי במכרז, כולו או חלקו, ובמידה ולא אעשה כן, תהיה החכ"ר רשאית לחלט את הערבות הבנקאית שנמסרה לה על ידי, וזאת מבלי ליתן xx כל הודעה ו/או התראה מראש ו/או להוכיח כל נזק או חיסרון כיס אשר נגרם לחכ"ר כתוצאה xxx עמידתי בתנאי המכרז והחוזה.

2. ידוע xx כי סכום הערבות נקבע כפיצוי מוסכם בכל אחד מהמקרים המנויים בסעיף 2.5 למסמך ההוראות למשתתפים, והנני מוותר על כל טענה ו/או דרישה כנגד חכ"ר במקרה ובו תממש את זכותה כאמור.

3. ידוע xx, כי במידה ואזכה במכרז, היה וההסכם בצירוף המסמכים הנדרשים, עפ"י הנוסח הקבוע במסמכי המכרז, לא יומצאו על ידי במועד האמור, חכ"ר תהיה רשאית לבטל את זכייתי במכרז ולחלט את ערבות המכרז.

ולראיה באתי/נו על החתום:

___________________ _____________________ ______________________

חתימת המשתתף/ים xx' ת.ז./ח.פ./ח.צ. כתובת המשתתף/ים

___________________ _________________________________

xx' טלפון שם/ות מורשה/י החתימה של החברה וחתימתו/ם

במידה והמשתתף במכרז הינו גוף משפטי יש למלא את האישור להלן:

אני הח"מ _____________ עו"ד/רו"ח החברה __________________ מאשר בזאת כי חתימות ה"ה _______________, _________________, שניהם מנהל/ים בתאגיד בצרוף חותמת התאגיד מחייבים, עפ"י תזכיר התאגיד ותקנותיו, את התאגיד.

_________________

עו"ד/רו"ח

נספח א'2

מפרט טכני

נספח א'3

תוכניות

נספח א'4

טופס פרטי חשבון בנק

לכבוד

החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ

רח' ירושלים 2 ראשון לציון

ג.א.נ.,

שם החברה/שותפות/עסק ______________________________________________________

כתובת למשלוח הודעה על ביצוע תשלום: רח' _____________________ xx' בית ____________

ישוב _________________ מיקוד ________ טלפון _____________ פקסימיליה____________

xx' עוסק מורשה/תעודת זהות __________________

פרטי הבנק להעברת תשלומים: שם הבנק __________________________________________

xx' ח-ן בבנק ______________________ כתובת הבנק ______________________________

xx' סניף _______________________

הננו מתחייבים בזה, שבמידה והופקדו בטעות כספים בחשבוננו באמצעות ההעברה הבנקאית, להחזירם על ידינו לחכ"ר ללא שיהוי.

________________ ______________________________

שם הממלא חתימה וחותמת (מורשה החתימה) לאישור

אני עו"ד/רו"ח_____________________ מאשר/ת כי החתימה לעיל הינה חתימת ידו של מורשה הקבלן____________________________, וחתימתו מחייבת את הקבלן.

_______________________

עו"ד/רו"ח

________________________________________

מספר המשלם במיסים לעסק/דירה/נכס/עיריית ראשל"צ

אישור הבנק

הננו מאשרים את הפרטים לעיל כפרטי חשבון הבנק של הלקוח הנ"ל.

תאריך_____________

חתימת הבנק_______________

חותמת הבנק_______________ (תתקבל רק חותמת מקורית של הבנק)

נספח א'5

כתב ערבות ביצוע/טיב/בדק

לכבוד,

החברה הכלכלית ראשון לציון בע"מ (להלן - "החכ"ר")

xxxx xxxxxxx 0

ראשון לציון

א.ג.נ.,

ערבות אוטונומית מספר _________

1. לפי בקשת ____________________ xx' ת.ז./ח.פ./ח.צ.__________________ מרחוב _____________________________________________ (כתובת מלאה כולל מיקוד) (להלן: "הנערב") אנו ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של 65,000 ₪ (במילים: שישים וחמישה אלף xxxxx חדשים בלבד) (להלן: "סכום הערבות") בקשר למכרז ולהסכם מספר 04/2020 לביצוע עבודות להחלפה, אספקה התקנה ומתן שירות תחזוקה ותיקון למעליות במבנה החברה הכלכלית ראשון לציון.

2. סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה

המרכזית לסטטיסטיקה (להלן: "המדד") בתנאי הצמדה שלהלן:

"המדד היסודי" לעניין ערבות זו יהיה מדד חודש _____________ שהתפרסם בתאריך ____________ בשיעור __________________ נקודות.

"המדד החדש" לעניין ערבות זו יהיה המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם ע"פ ערבות זו.

הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלקמן:

אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי יהיו הפרשי ההצמדה בסכום השווה למכפלת ההפרש xxx המדד החדש למדד היסודי בסכום החילוט מחולק במדד היסודי.

אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות ללא כל הפרשי הצמדה.

3. לפי דרישתכם הראשונה בכתב, מיד עם מועד קבלת דרישתכם על ידינו לפי כתובתנו המפורטת להלן אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה, ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.

4. כל דרישה לתשלום מכח כתב ערבות זה תימסר לנו בכתב בסניף בכתובת ________________ כשהיא חתומה ע"י מנכ"ל החכ"ר או ממלא מקומו. דרישה אשר תהא חתומה ע"י ממלא מקומו של מנכ"ל החכ"ר תהא מלווה באישור עורך דין בדבר זהות החותם וסמכותו לחתום על דרישה כזו מטעם החכ"ר.

5. התשלום, כאמור בסעיף 3 לעיל, יעשה על ידנו על דרך של העברה בנקאית לחשבון החכ"ר ע"פ הפרטים שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקודתכם ע"פ שיקול דעתכם הבלעדי.

6. ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ____________ (כולל) בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.

7. ערבות זו אינה ניתנת להעברה, הסבה או להמחאה.

בכבוד רב,

_________________

טופס זה חייב בחתימה+ חותמת אישית של ה"ה _________________________וחותמת הסניף.

נספח א'6

לוח תשלומים

מקדמה	15%
אספקת ציוד	35%
התקנת פסים ומשקופים	20%
גמר התקנת מעליות	20%
מסירה לאחר קבלת אישור מכון תקנים	10%
סה"כ	100%

נספח א'7

טבלת קנסות

xx' סעיף	תיאור הפגם	סכום הפיצוי (קנסות) בש"ח
				אי דיווח על תחילת עבודה בכתב או אי הגשת דיווח למח' פיקוח על הבניה	2,500 ₪ לכל שבוע
	אי הגשת לוח זמנים עפ"י המועדים המפורטים בהסכם, או איחור בהגשתם	2,500 ש"ח לכל שבוע
	אי הגשת תוכנית סימון ותוכניות עדות כמפורט בהסכם, או איחור בהגשתם	2,500 ש"ח לכל שבוע
	הצבת גידור בניגוד לתוכניות היתר הבניה	1,500 ₪ לכל יום
	אי מילוי יומן עבודה	500 ₪ לכל יום
	חסימת כבישים ללא אישור	1,500 ₪ לכל מקרה
	שימוש במים ללא שעון	2,000 ₪ לכל שבוע
	ערמת עפר/פסולת חוסמת חלקית כביש/מדרכה ערמה לא מגודרת	500 ₪ לכל מקרה/יום
	פועל או פועלים ללא אמצעי בטיחות לרבות ביגוד, הנעלה, כובעי מגן.	500 ₪ לכל מקרה/יום
	אי ציות להוראות המנהל או המפקח	2,000₪ (לכל מקרה )
	אי ביצוע תיקון לאחר מסירת העבודות ע"פ לו"ז שנקבע	פיצוי עפ"י הקבוע במסמכי החוזה לכל יום איחור
	אי ציות להוראות המנהל / המפקח בקשר למועדי תיקון	500 ₪ לכל יום
	אי פינוי פסולת/ מפגעים מאתר העבודה בגמר יום עבודה	1,000 ₪ לכל יום איחור
	אי אספקת אמצעי שמירה, גידור ובטיחות בהתאם להוראות המנהל	2,500 ₪ לכל מקרה, כל יום
	אי תיקון נזק לתשתיות ציבוריות	5,000 ₪ לכל יום עיכוב
	אי ביצוע תיקון ליקויים שנתגלו בתקופת הבדק	פיצוי בשווי 15% ממחירה תיקון הנדרש מעבר לעלות
	אי ביצוע הוראות המנהל בדבר בטיחות	1,000 ₪ לכל יום ולכל אירוע.
	השלכת פסולת ברחבי העיר	10,000 לכל מקרה

4. נספח א'8(א')

תאריך ______________

לכבוד החכ"ר

xxxx xx,

הנדון: בקשה לביצוע תשלומים באמצעות העברת כספים

ישירות לחשבון הבנק

אני הח"מ ________________________________, ת.ז. _______________________ / אנו הח"מ___________________________________________, מורשי חתימה מטעם חב' __________________________ ח.פ. ____________________ (להלן: "החברה")/ xx' עוסק מורשה ____________________ xx' תיק xx הכנסה ____________________ כתובת _______________________________ xx' xx. _____________________, טלפון נייד ___________________ פקס _________________, ________________ Email

1. מבקש/ים בזאת שהכספים שיגיעו לחברה מהחברה הכלכלית לראשון לציון (להלן: "חכ"ר") מפעם לפעם ישולמו לחברה באמצעות העברתם ישירות לחשבון הבנק, שפרטיו הם כמפורט להלן, (להלן : "חשבון הבנק" ) למעט במקרים xxx קיימת מניעה משפטית מלעשות כן.

2. הריני/ו מצהיר/ים בזה, שכל תשלום שירשם בחשבון הבנק יחשב כמשולם ע"י החכ"ר לידי החברה באותו יום בו זוכה חשבון הבנק.

3. הננו מתחייבים להודיע בכתב למחלקת הנהח"ש בחכ"ר על כל שינוי בפרטי חשבון הבנק המצויינים להלן, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, על כל שינוי בבעלות על חשבון הבנק ו/או בזכויות הפעולה בחשבון הבנק ו/או בפרטי חשבון הבנק שאליו מבוקשת העברת הכספים וברור xx/נו שאם לא אעשה/נעשה כן, כללית תוסיף ותשלם לחברה באמצעות העברה ישירות לחשבון הבנק ולא תהיינה לחברה כל טענה ו/או תובענה בקשר לכך.

4. ניתנה על ידי החברה הודעה כאמור על שינוי פרטי חשבון הבנק לאחר שכללית הורתה להעביר כספים לחשבון הבנק שפרטיו מצויינים להלן, אך לפני שהכספים הועברו בפועל לחשבון הבנק, כי אז החברה פוטרת את החכ"ר מכל אחריות במקרה שלא יעלה בידי החכ"ר לעצור את ביצוע העברת הכספים.

5. הננו מתחייבים באופן בלתי חוזר להחזיר לחכ"ר, בהעברה בנקאית תוך 5 ימי עסקים מעת שהחכ"ר פנתה בדרישה בכתב למנהל תיק הלקוח בחברה, כל סכום אשר שולם על ידי החכ"ר בטעות.

במקרה שחלף האמור לעייל והסכום ששולם על ידי החכ"ר בטעות לא יוחזר על ידי החברה, אזי מוסכם כי החכ"ר תהא רשאית בכל עת לקזז את הסכום ששולם בטעות מכל סכום שהחכ"ר חייבת לחברה במועד התשלום הקרוב, ובתוספת הפרשי ריבית פיגורים בגובה הפריים +2%.

6. ניתן בזאת היתר לחכ"ר לבקש ולקבל מהבנק בו מתנהל החשבון כל הבהרה, וכמו כן היתר לבנק ליתן לחכ"ר הבהרות כאלה, הכל xxx בכתב או בע"פ לגבי העברות כספים ופעולות זיכוי חשבון הבנק ע"י החכ"ר בלבד.

7. ידוע לחברה, כי החכ"ר שומרת לעצמה את הזכות לבצע תשלומים באמצעות המחאות או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

8. בקשה זו תהיה בתוקף עד לביטולה על ידי החברה או על ידכם לאחר מתן הודעה בכתב 30 יום מראש של צד למשנהו.

להלן הפרטים :

שם הבנק _______________________________ קוד הבנק _______________ שם הסניף ______________________________ קוד הסניף ________________ xx' חשבון ________________ ע"ש _____________________ ת.ז./ח.פ. ____________ כתובת ומיקוד _____________________________________ xx' xx. ____________________ xx' פקס. __________________

_________________ _______________

ת א ר י ך ח ת י מ ה

אישור הבנק/ לחילופין מסמך של הבנק

הבנק מאשר בזאת כי החתום/ים לעיל הוא/הם בעל/י החשבון המורשים לחתום בחשבון:

מספר: ____________________________ מספר הסניף: _________________

והרשאים לחייב את החשבון בחתימתכם.

__________ _____________________

ת א ר י ך חותמת וחתימה

אישור רואי חשבון / עורך דין^

אני: ___________________ רו"ח/עו"ד, מרחוב_____________________ מאשר בזאת כי ביום __________________ חתמו מעלה: ____________ ו- ____________________, המורשים לחתום בשם: ________________.

תאריך:____________ חתימה וחותמת רו"ח/עו"ד: ____________________________

5. נספח א'9

מפרט אחריות, שירות, תחזוקה ותיקון למעלית

כללי

1. הקבלן מתחייב כי עבור מעלית/יות אשר הותקנו במסגרת הסכם זה, יינתנו על ידו או מי מטעמו (להלן: "הקבלן"), שירותים מסוג אחריות, אחזקה מונעת, אחזקה מתקנת וחילוץ (להלן: "השירות/ים"), כמפורט במפרט זה.

2. הקבלן מצהיר כי ברשותו צוות עובדים מיומנים ברמה מקצועית גבוהה למתן השירותים עבור המעלית/יות שהותקנו על ידו במסגרת הסכם זה.

3. הקבלן מצהיר כי ברשותו כל הרישיונות וההיתרים הנדרשים עפ''י כל דין לקיים התחייבויותיו בהתאם להסכם ומפרט זה.

4. הקבלן מתחייב כי ככל שהשירות, או חלקו, יינתן ע"י קבלן משנה מטעמו, יפעל הקבלן להחתמת קבלן המשנה על מפרט זה. העתק מפרט זה, נושא חתימת קבלן המשנה על כל העמודים, לרבות פרטי הקבלן המשנה הנדרשים בסעיף שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא., xxxxx ל – חברה הכלכלית ראשון לציון (להלן: "המזמין") ולמנהל מחלקת מעליות בעיריית ראשון לציון (להלן: "העירייה") מיד לאחר חתימת קבלן המשנה.

5. הקבלן מתחייב כי כל השירותים המפורטים במפרט זה יינתנו לתקופה של 24 חודשים מיום מסירת המעלית לנציג החברה הכלכלית ראשון לציון, ללא כל תמורה נוספת.

6. מוסכם כי יום מסירת המעלית לחברה הכלכלית יקבע באופן בלעדי ע"י החברה הכלכלית ולאחר השלמת הערות יועץ החברה הכלכלית ו/או נציגיה.

אחזקה מונעת

7. הקבלן מתחייב כי השרות במעליות יבוצע בהתאם להוראות היצרן, והמעליות תהיינה בכל זמן במצב פעילות תקין ומבלי לגרוע מכלליות האמור יכלול השרות xxx היתר:

   1. עריכת בדיקה של המעליות בתדירות של אחת לחודש קלנדרי. הקבלן יחויב במילוי דו''ח טכנאי המצורף לנספח זה, ומסומן כנספח 1, חתום ע''י נציג האתר ובשליחתו לממונה המעליות לאחר כל ביצוע ביקורת חודשית או תיקון כל תקלה .

   2. הבדיקה תכלול את המערכות החשמליות והמכניות כדלקמן:

      1. וויסות עצירה התנעה וכווני עצירה בקומות.

      2. בדיקת כל הפרטים של המעליות לשימוש ועבודה נאותה.

      3. ניקוי ושימון הפסים, הציוד המכני, מנגנוני הביטחון וכל יתר החלקים הדורשים ניקוי ושימון.

   3. סילוק תקלות המפריעות לפעולה תקינה של המעליות ובלבד שהן נובעות מפעולה רגילה של המעלית ושאין צורך בהחלפת חלקים (לא כולל צוותים מכאניים).

ביקורת תקופתית

8. הקבלן מתחייב לשלוח ללא עלות, נציג להיות נוכח בבדיקה השגרתית שתיערך מפעם לפעם בהתאם לדרישות החוק על ידי בודק מוסמך מטעם משרד העבודה. הבודק המוסמך יוזמן ע"י עיירת ראשון לציון ו/או החברה הכלכלית ראשון לציון ועל חשבונם. הקבלן מתחייב לתקן את הליקויים שימצאו ע"י הבודק מטעם משרד העבודה.

9. הקבלן מתחייב לשלוח נציג להיות נוכח בבדיקות טיב השרות אשר יערכו ע"י יועץ החברה הכלכלית ראשון לציון ולתקן הליקויים.

10. הקבלן מתחייב לתקן את כל הליקויים המכניים ו/או החשמליים אשר הבודק המוסמך הנ"ל ו/או נציג החברה הכלכלית ראשון לציון יצביעו עליהם, וזאת מיד לאחר קבלת הודעה על כך. מוסכם בזאת כי קביעתו הטכנית של הבודק המוסמך מחייבת את הצדדים.

11. במידה והתיקון חייב בתשלום, כמפורט בסעיפים שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא., שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. ו- שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. תשלום התמורה תשלום עפ"י המפורט להלן :

    1. הקבלן ימציא למנהל מחלקת מעליות בעירייה ו/או למנהל החכ"ר חשבון בו יפרט את סעיפי התמורה המגיעים לו xxxx העבודה, וכן את אופן חישוב התמורה על בסיס כל הנתונים הרלוונטיים.

    2. החשבון יכיל את הכמויות, המידות והמרכיבים הכלולים בעבודה בפועל ובהתאם לתכניות, למפרטים ולהוראות ואשר נמדדו במקום העבודה.

    3. לחשבון הסופי יצורפו אף אישור מסירה ותוכניות לאחר ביצוע. מובהר בזאת כי בדיקת החשבונות לא תחל בטרם קבלת כל המסמכים המפורטים בס"ק זה.

    4. מנהל מחלקת מעליות בעירייה ו/או מנהל החכ"ר יבדוק את החשבון והמסמכים שהגיש הקבלן ועל פי שיקול דעתו יאשר את החשבון במלואו או בחלקו או שלא יאשרהו כלל.

    5. בהתאם לבדיקת מנהל מחלקת מעליות בעירייה ו/או מנהל החכ"ר, יידרש הקבלן להגיש חשבונית xx*, על פי הפירוט שלהלן:

חשבונות ביניים – חשבונית xx* בגובה הסכום שאושר לתשלום על ידי מנהל מחלקת מעליות בעירייה ו/או מנהל החכ"ר.

חשבון סופי מצטבר – חשבונית xx* בגובה הסכום שאושר לתשלום בניכוי הסכומים ששולמו במסגרת חשבונות הביניים.

* יובהר כי לעניין מועד הגשת חשבונית xx – הנ"ל כפוף לחוק xx ערך מוסף, התשל"ו– 1975. במקרה שמבקש הקבלן להחיל את הקבוע בתיקון לעניין מועד הגשת חשבונית xx, ימציא יחד עם החשבון הראשון אישור רו"ח המעיד על תחולתו של החוק, וחשבונית המס תומצא על ידו מיד לאחר קבלת התשלום מהחכ"ר, ולא יאוחר מ- 14 יום.

6. אי המצאת אישור רו"ח כנדרש ו/או חשבונית xx, לפי העניין, במועד הקבוע לעיל תהווה עילה לעיכוב תשלום התמורה עפ"י החשבון המאושר/החשבון המאושר העוקב, ומניין הימים לתשלום יחול רק לאחר המצאתם כנדרש.

7. מנהל החכ"ר יבדוק ויעביר את חשבוניות המס* בצירוף החשבון שהוגש ואישור מסירה (במידה והמדובר בחשבון סופי), עפ"י המועדים הבאים:

חשבון ביניים - תוך 10 ימים ממועד המצאת החשבון וכל המסמכים הרלוונטיים למנהל מחלקת מעליות בעירייה ו/או החכ"ר.

חשבון סופי - תוך 15 ימים ממועד המצאת החשבון וכל המסמכים הרלוונטיים למנהל מחלקת מעליות בעירייה.

8. הגזברות תבדוק את החשבון וחשבונית המס* המאושרים ע"י מנהל מחלקת מעליות בעירייה, תאשרם כולם או מקצתם או שלא תאשרם כלל. הסכום המאושר לתשלום על ידי הגזברות ישולם לקבלן תוך 25 ימים, שיתחילו להימנות מהמועד בו נתקבלו בגזברות אישור מנהל מחלקת מעליות בעירייה והחשבון המאושר בצירוף חשבונית המס וחשבונית הזיכוי (אם נחוץ)* בגובה ההפרש xxx החשבון שהוגש ע"י הקבלן לבין הסכום שאושר ע"י הגזברות.

9. על אף האמור בכל מקום אחר, מובהר בזאת כי איחור של עד 15 יום ממועדי התשלום הנקובים לעיל, לא יחשב כהפרת הסכם ולא יהא בו בכדי להטיל על העירייה חובת תשלום פיצוי ו/או תשלומי פיגורים מכל סוג ומין שהוא.

10. xxxx כל תשלום שישולם באיחור, למעט איחור שמקורו בקבלן, תשלם החכ"ר לקבלן ריבית בהתאם לאמור בהסכם ההתקשרות.

xxxxx כי לא ישולם לקבלן כל פיצוי נוסף xxxx איחור בביצוע התשלום.

11. למען הסר ספק מובהר בזאת כי ההליך המפורט לעיל באשר להגשת חשבונות ואישורם, מועדי התשלום ודרך העברתם, יחול בשינויים המחויבים גם לגבי כל תשלום במקרה של הפסקת העסקת הקבלן טרם סיום העבודות ביחס לתשלום היחסי המגיע לו ע"פ ההסכם, או מכח כל עילה וזכות אחרים מכח הסכם או דין.

12. מובהר בזאת, כי חשבון שישולם ו/או יאושר, לא ישחרר את הקבלן בשום אופן מאחריותו ולא יגרע מזכות החכ"ר להעלות טענות xxxx רשלנות, ביצוע לקוי, מרמה וכיו"ב. הקבלן יישאר אחראי xxxx כל פגם בתקינות העבודה xxx שנתגלה פגם כאמור לפני אישור החשבון הסופי או אחריו, ובין אם נגרם על ידי xxxxxx, קבלני משנה או ע"י כל xxx אחר אשר עובד או עבד עבורו או היה כפוף להוראותיו בעבודה.

13. הסכומים ששולמו לקבלן במהלך ביצוע העבודה ייחשבו כתשלומי ביניים "על חשבון", ומכל מקום לא יהוו אישור ו/או הסכמה סופיים לכל פרט המופיע xxx.

14. אין בתשלום כאמור בכדי למנוע מהעירייה ו/או החברה הכלכלית כל טענה מכח דין, הסכם ונוהג באשר לעבודה, לפרויקט, לאתר ולמחויבויות הקבלן.

15. הקבלן לא יהיה רשאי להעלות כל דרישות ו/או טענות כלפי החברה הכלכלית xxxx עיכובים בתשלום הנובעים מחוסר פרטים בחשבונית או עקב קיומם של פרטים לא נכונים שמקורם בקבלן או עיכוב במסירת מסמכים.

16. מובהר כי תנאי לתשלום התמורה הוא קיומו של אישור קיום ביטוחים בתוקף, בהתאם לתנאי הסכם זה. באחריות הקבלן להמציא לחברה הכלכלית אישור כאמור, טרם פקיעת תוקפו של האישור הקודם. אי המצאת אישור קיום ביטוחים כאמור, תהווה עילה לעיכוב תשלום התמורה עפ"י החשבון המאושר/החשבון המאושר, ומניין הימים לתשלום יחול רק לאחר המצאתו כנדרש.

שירות

12. בכל מקרה של הפרעה או תקלה בפעילות התקינה של המעליות, מתחייב הקבלן להופיע ולתקן המעליות כמפורט להלן:

    1. בימי א'-ה' (ימי חול): קריאה שתתקבל עד השעה 19:00 תטופל באותו היום.

    2. בימים ו' וערבי חג: קריאה שתתקבל עד השעה 12:00 תטופל בו ביום.

    3. קריאה שתתקבל לאחר השעות המפורטות בסעיפים שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. ו- שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא., מתחייב הקבלן לתיקון המעליות כך שהמעליות תפעלנה לא יאוחר מהשעה 12:00 למחרת השבת או החג.

    4. חרף האמור בסעיף שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא., מוסכם על הקבלן שלחברה הכלכלית שמורה הזכות לדרוש תיקון המעליות באופן מידי ולאחר שעות העבודה הרגילות, בגינה תחויב החברה הכלכלית בתשלום בסך של 300 ₪ + מע"מ. יובהר כי דרישה לתיקון מעבר לשעות העבודה הרגילות תעשה בכתב בלבד (לרבות הודעת דוא"ל או מסרון).

יובהר כי תיקון שהקריאה אליו הייתה בשעות העבודה הרגילות ונמשך לשעות שמעבר להן, לא יחויב בתשלום קריאה מיוחדת.

אחזקה מתקנת

13. הקבלן מתחייב להחליף מיד, וללא תוספת תשלום, כל חלק שיידרש, וכן כל חלק חילוף שסופק על ידו אשר נתגלה כפגום.

14. כן מתחייב הקבלן להחליף, על חשבונו, בלבד, כל חלק של המעליות אשר נפגם ו/או התבלה, כתוצאה מהתקנה לא נכונה או שירות לקוי שבוצע על ידי הקבלן במסגרת השרות.

15. מוסכם כי במסגרת הסכם זה אין הקבלן אחראי לנושאים הבאים:

    1. קלקולים הנובעים כתוצאה ממעשה ונדליזם או נזקי הצפה. במקרה של חילוקי דעות היועץ מטעם החברה הכלכלית יקבע את סיבת התקלה.

    2. ביצוע שינויים שידרשו ע"י העירייה ו/או הרשויות המוסמכות לרבות כל שינוי ו/או תיקון שיידרש עקב שינוי בתקן המחייב, ו/או משרד העבודה, רשויות מקומיות, רשויות ממשלתיות, חברות ביטוח, חברת חשמל, מכון התקנים, בודק מוסמך ו/או כל רשות מוסמכת אחרת.

    3. במקרה של שרפת מנוע חשמלי, מתחייב הקבלן לפרק את המנוע ממקומו ולהעבירו לליפוף ולהתקין את המלופף במקומו כך שניתן יהיה להפעיל מחדש את המעלית תוך 7 ימים מיום הקריאה, ויובהר כי הקבלן אינו xxxx לתשלום xxxx תיקון תקלת שרפת מנוע.

    4. במקרה של תיקון או החלפת חלקים הכרוכים בתשלום, יש לקבל אישור החברה הכלכלית בכתב לפני הביצוע. תמורה xxxx סעיף זה תהיה בהתאם למחירון הקבלן הידוע בעת החתימה על הסכם זה, בהפחתה של 15%. מצ"ב מחירון הקבלן ומסומן כנספח 2.

    5. הקבלן מתחייב להחזיק במלאי במחסניו, את כל חלקי החילוף הנדרשים באופן xxxx לשם הבטחת פעולתה התקינה של המעלית משך תקופת תוקפו של הסכם זה. בכל מקרה בו לא נמצא בידי הקבלן חלק חילוף כל שהוא כנדרש, הקבלן יפעל לתקן את המעלית בכל דרך שהיא תוך ביצוע תיקון זמני ברמה מקצועית גבוהה, תוך הקפדה על פקודות הבטיחות בעבודה.

אחריות בנזיקין

16. הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שייגרם במישרין לגוף או לרכוש xxx ו/או של עובדיו ו/או של המזמין ו/או של העירייה ו/או של עובדיו של המזמין ו/או של צד ג' כלשהו – כתוצאה מכל מעשה או מחדל של הקבלן בבצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה ו/או כתוצאה xxx פעילותה התקינה של המעלית, אלא אם אי פעילותה התקינה של המעלית נובע משימוש בניגוד ליעודה.

17. הקבלן יפצה את העירייה והחכ"ר עבור כל נזק ו/או הפסד שייגרמו לו ו/או xxxx xxx ואשר האחריות לגביהם חלה על הקבלן.

18. מובהר כי בכל הנוגע לביטוח יחולו על הספק הוראות הביטוח כמפורט בנספח הביטוח, וכן בהתאם לתנאים המפורטים באישור קיום הביטוחים, המצורפים להסכם זה והמהווים חלק בלתי נפרד מממנו.

חילוץ נוסעים

19. הקבלן מתחייב להחזיק xxxx לטובת היענות לקריאות לצורך חילוץ לכודים מהמעלית במשך 24 שעות ביממה.

20. במקרה של חילוץ נוסעים מהמעליות מתחייב הקבלן להופיע ולבצע החילוץ במהירות האפשרית ולכל היותר בתוך שעתיים מקבלת ההודעה. החילוץ יבוצע ללא תמורה וזאת במשך 24 שעות ביממה כולל שבתות וחגים.

21. הקבלן יעביר לעירייה הדרכה בנושא חילוץ אנשים לכודים מתא המעלית לפי דרישה וללא תמורה.

22. כל הודעה שתשלח החברה הכלכלית לקבלן בדואר רשום לפי הכתובת _______________________ או באמצעות דוא"ל ______________________, יראו אותה כנתקבלה 48 שעות לאחר מועד שיגורה.

23. בכל מקרה של סתירה xxx הוראות הסכם זה להוראות החוק הישראלי ובכלל זה הצדדים, התקנים, והוראות מפקח עבודה ראשי ככל שאלו פורסמו ו/או יפורסמו בעתיד (להלן החוק), יגברו הוראות החוק.

נספח 1 לנספח 9 א'

דוח שרות / תיקון מעלית xx' _______________

שם חברת השרות: _______________

xx' קריאה: _______________

xx' טכנאי: _______________

שם הלקוח: _______________

כתובת: _______________

שעת התחלה: _______________ שעת סיום: _______________

סוגי דוחות

1. קריאת שרות 2. הערות בודק 3. טיפול יזום 4. שונות

תיאור פריטים

xx' קטלוגי שם הפריט כמות *לחיוב

(*סמן כן או לא)

תיאור העבודה

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

שם xxxxxx _______________ חתימת xxxxxx _______________

שם הלקוח _______________ חתימת הלקוח _______________

נספח 2 לנספח 9 א'

מחירון הקבלן

נספח ב'

ביטוח

ביטוח עבודות קבלניות (החכ”ר)

1. מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין, ומבלי שהחכ”ר נוטל אחריות כלשהי כלפי הקבלן, על החכ”ר לערוך פוליסת ביטוח עבודות קבלניות ופוליסת חבות מוצר כמפורט בהמשך (להלן: "ביטוח עבודות קבלניות") מפני אבדן, נזק או אחריות הקשורים או הנובעים מביצוע העבודות נשוא הסכם זה. בכפוף לתנאים, סייגים, גבולות אחריות המבטח וסכומי ההשתתפות העצמית הכלולים בביטוח העבודות הקבלניות, יכלול ביטוח העבודות הקבלניות את פרקי הביטוח המפורטים להלן:

1. פרק (1) - נזק רכוש: אבדן או נזק פיזיים ובלתי צפויים שייגרמו באתר לעבודות במשך תקופת הביטוח. מובהר כי פרק זה אינו חל על ציוד, מתקנים ואמצעים אחרים, אשר לא נועדו להוות חלק בלתי נפרד מהעבודות ואשר מובאים על-ידי הקבלן או מי מטעמו לצורך ביצוע העבודות.

2. פרק (2) - אחריות כלפי צד ג': חבות כלפי צד שלישי xxxx פגיעה גופנית או נזק לרכוש שייגרמו במשך תקופת הביטוח, תוך כדי ועקב ביצוע העבודות.

2. פרק (3) - אחריות מעבידים: חבות כלפי עובדים xxxx פגיעה גופנית הנגרמת באתר העבודות במשך תקופת הביטוח, תוך כדי ועקב ביצוע העבודות. שם המבוטח בביטוח העבודות הקבלניות יכלול גם את הקבלן ועל הקבלן להשתתף בדמי הביטוח של ביטוח זה.

xxxx עריכת הביטוחים האמורים לעיל תחייב חכ"ר את הקבלן ב- 1%* משווי העבודות. מועד ביצוע החיוב xxxx הביטוח יהא בשלושת החשבונות החלקיים הראשונים, בחלוקה כדלקמן: 0.4% מהחשבון החלקי הראשון, 0.3% מהחשבון החלקי השני ו-0.3% מהחשבון החלקי השלישי. החכ"ר שומר לעצמו את הזכות להגדיל את שיעור ההשתתפות שידרוש מהקבלן מעבר לשיעור האמור, באופן יחסי, בשל שינויים העשויים לחול בגובה הפרמיה שתשולם על ידי החכ"ר, עקב הגדלת היקף העבודות ו/או הארכת תקופת הביטוח מעבר לצפוי.

3. בכפוף למילוי כל התחייבויות הקבלן על פי ההסכם, בקרות מקרה ביטוח המבוטח על פי פרק (1) של ביטוח העבודות הקבלניות לעבודות נשוא הסכם זה, על החכ"ר להעביר לקבלן כספים מתוך תגמולי הביטוח אשר יתקבלו בפועל מאת המבטח (אם יתקבלו) xxxx הנזק שנגרם לקבלן עד לסכום הדרוש לשם קימום האובדן או הנזק לעבודות המבוצעות על ידי הקבלן.

4. לדרישת הקבלן, תועבר פוליסות ביטוח העבודות הקבלניות לעיון הקבלן, ועל הקבלן ללמוד את תוכן ביטוח העבודות הקבלניות על כל תנאיו, טרם תחילת ביצוע העבודות הקבלניות ולפעול על פיה.

בנוסף, על הקבלן ללמוד את כל פרטי הסקר החיתומי שייערך עבור חברת הביטוח, למלא אחר המלצות הסקר ולנקוט בכל המיגונים ובנהלים המצוינים בו. מוצהר בזאת על ידי הקבלן כי קיום תנאי והמלצות הסקר החיתומי כאמור מהווה תנאי לזכויות הקבלן והחכ"ר על פי פוליסת ביטוח העבודות הקבלניות, ועל הקבלן לשפות את החכ"ר xxxx הפרת דרישה זו.

5. לקבלן לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה מכל מין או סוג שהוא באשר לתוכן או היקף ביטוח העבודות הקבלניות, על כל תנאיו.

6. על הקבלן להודיע לחכ"ר ולמבטח מיד על כל אירוע העשוי להוות עילה לתביעה על פי ביטוח העבודות הקבלניות, וכן לשתף פעולה עם החכ"ר ככל הנדרש לשם מימוש תביעת ביטוח במסגרת ביטוח העבודות הקבלניות כאמור.

7. על הקבלן חלה האחריות כלפי החכ"ר ו/או מי מטעם החכ"ר xxxx כל תגמולי ביטוח שנמנעו עקב הפרה של תנאי הפוליסה על ידי הקבלן ו/או מי מטעם הקבלן לרבות אי דיווח על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו כאמור לעיל. לחכ"ר הזכות לתבוע או לקזז בכל צורה שהיא כל נזק שייגרם לחכ”ר הפרה כאמור וכל זאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של החכ"ר.

8. למען הסר ספק, מוסכם בזאת במפורש כי, תשלום או אי תשלום תגמולי בטוח כלשהם על ידי המבטח לא ישחרר את xxxxx xx האחריות המוטלת על הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין לרבות, במקרה שהביטוח אינו מכסה את העילה לתביעה או במקרה שתגמולי הבטוח אינם מספיקים לכסוי הפגיעה או הנזק שנגרם ו/או נתבע ו/או נפסק או כל מקרה אחר. בכל מקרה לקבלן לא תהא xxx טענה ו/או תביעה כלפי החכ"ר והבאים מטעם החכ"ר לגבי גובה תגמולי הביטוח (אם יהיו).

9. לחכ"ר הזכות לניהול מו"מ xxx המבטח בביטוח העבודות הקבלניות (אלא אם החכ"ר הורה אחרת) וכן תהא הזכות הבלעדית לקבלת שיפוי על פי ביטוח העבודות xxxx אובדן או נזק לעבודה. שיקם הקבלן את האובדן או הנזק והציג בפני החכ"ר תעודה חתומה על ידי המפקח או מנהל העבודות כי הנזק שוקם לשביעות רצונם, אזי יעמיד החכ"ר את הסכומים שקיבל מאת xxxxx xxxx אותו נזק לעבודות עד לסכום הדרוש, לשם קימום האובדן ו/או הנזק לעבודות לרשות הקבלן. .

10. בהתקשרות הקבלן עם קבלני משנה שיבצעו עבודות ו/או יספקו שירותים מטעם הקבלן, לרבות חברות שמירה, יועצים ומתכננים על הקבלן לוודא כי לא תיכלל הוראה על פיה הקבלן מוותר (בשם הקבלן, בשם החכ"ר, או בשם המבטח שיערוך פוליסת ביטוח העבודות הקבלניות) על זכות חזרה, שיפוי או שיבוב כנגד אותם קבלנים או פוטר אותם מאחריותם על פי דין ו/או הסכם. מובהר כי אי ויתור על זכויות כאמור, מהווה תנאי לזכויות הקבלן והחכ"ר על פי פוליסת ביטוח העבודות הקבלניות, ועל הקבלן יהיה לשפות את החכ"ר, xxxx הפרת דרישה זו.

11. לחכ"ר נשמרת הזכות לבצע שינויים בביטוח העבודות הקבלניות או לבטלו ללא צורך באישור הקבלן, אולם כל שינוי שיש בו כדי לצמצם את היקף הכיסוי הניתן לקבלן, יובא לידיעת הקבלן בכתב בתוך זמן xxxx קודם ביצועו.

לחכ"ר שמורה הזכות להורות לקבלן, בהתראה של 15 (חמישה עשר) ימים מראש כי על הקבלן , לערוך ביטוח עצמאי ונפרד בפוליסה שתבוא כתחליף לביטוח העבודות הקבלניות, אשר תכסה את הסיכונים שבוטחו בביטוח עבודות קבלניות ("הביטוח העצמאי"). במקרה כזה, לא תחול על הקבלן החובה להעביר לחכ"ר את סכום הניכוי כאמור בסעיף ‎2 לעיל, וסעיפי חוזה זה יחולו על הביטוח העצמאי בהתאמה הנדרשת.

ביטוחי הקבלן

12. מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על-פי הסכם זה או על פי כל דין, על הקבלן לבצע ולקיים אצל חברת ביטוח מורשית בישראל, החל מיום העמדת האתר לרשות הקבלן או מתן האישור לביצוע העבודות (לפי המוקדם), למשך תוקפו של הסכם זה ועד המסירה הסופית של העבודות ויציאתו של הקבלן מאתר העבודות (לפי המאוחר) [ולעניין ביטוח אחריות מקצועית, למשך 5 שנים נוספות לאחר xxx תקופת העבודות והבדק] על חשבון הקבלן את הביטוחים המפורטים להלן וכן את הביטוחים המפורטים באישור עריכת ביטוחי הקבלן לפי הנוסח המצורף להסכם זה כנספח ב'1 והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן בהתאמה: "אישור ביטוחי הקבלן – תקופת ההקמה" או "ביטוחי הקבלן):

    1. ביטוח חובה כנדרש על-פי דין xxxx פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב, וכן ביטוח אחריות xxxx רכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב עד לסך 500,000 ₪ xxxx נזק אחד.

לקבלן הזכות שלא לערוך ביטוח צד שלישי כאמור אולם יראו בכך "ביטוח עצמי" בסך של 500,000 ₪ כאילן נערך ביטוח צד ג' כאמור. ככל שתוגש תביעה מצד שלישי כנגד החכ"ר או מי מטעם החכ"ר, xxxx נזק אשר היה מכוסים לו נערך ביטוח כאמור, על הקבלן לשפות המפורטים לעיל xxxx נזק או הוצאה כאמור.

2. ביטוח מקיף ו/או כל הסיכונים, לכל כלי הרכב ו/או הצמ"ה המובאים לאתר העבודות על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו אשר בבעלות ו/או בשימוש הקבלן ו/או מי מטעמו במסגרת העבודות. על אף האמור לעיל, לקבלן הזכות שלא לערוך את ביטוח כאמור בסעיף זה, במלואו או בחלקו, ובלבד שיחול האמור בסעיף 23 להלן;

3. ביטוח רכוש מסוג "כל הסיכונים" לכיסוי אובדן או נזק, לרבות גניבה ופריצה, רעידת אדמה, סיכוני טבע ונזק בזדון, על בסיס ערך כינון, לכל רכוש, ציוד ומתקנים מכל סוג שהוא שיובאו על-ידי הקבלן או מטעם הקבלן לצורך הפרויקט, אשר לא נועדו להוות חלק בלתי נפרד מהעבודות. ביטוח זה יכלול הוראה כי הביטוח קודם לכל ביטוח הנערך על-ידי החכ"ר, וכי המבטחים מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחים אלו.

על אף האמור לעיל, לקבלן הזכות שלא לערוך ביטוח רכוש כאמור בסעיף זה, במלואו או בחלקו, ובלבד שהאמור בסעיף 23 להלן יחול כאילו נערך הביטוח במלואו.

13. על הקבלן להמציא לידי החכ"ר, לא יאוחר מ-7 (שבעה) ימים מיום החתימה על הסכם זה, ובכל מקרה טרם כניסת הקבלן לאתר העבודה, את אישור ביטוחי הקבלן חתום על ידי המבטח. לא יאוחר ממועד xxx תקופת ביטוחי הקבלן, על הקבלן להפקיד בידי החכ"ר את אישור ביטוחי xxxxx xxxx הארכת תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם (או למשך תקופה נוספת כמפורט בסעיף 12 לעיל).

14. מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי ההסכם ו/או על פי כל דין, בקשר עם התפעול והתחזוקה, מתחייב הקבלן לערוך ולקיים על חשבונו, לכל אורך תקופת התפעול והתחזוקה (לעניין ביטוח חבות מוצר ואחריות מקצועית לתקופה נוספת בת שלוש שנים מיום סיום שירותי התפעול והתחזוקה) את הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף כנספח ב'2 והמהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה (להלן: "אישור ביטוחי הקבע של הקבלן – תקופת ההפעלה") אצל חברה ביטוח מורשית כדין בישראל וכן את הביטוחים המפורטים בסעיף 12 לעיל.

15. ביטוחי הרכוש של הקבלן יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו של המבטח לתחלוף כלפי החכ"ר ו/או מי מטעם החכ"ר, למעט כלפי xxx שגרם לנזק בזדון.

ביטוחים – הוראות כלליות

16. למען הסר ספק, מודגש במפורש כי על הקבלן לשאת בתשלומי דמי הביטוח ובסכומי ההשתתפות העצמית הנקובים בפוליסות הביטוח לרבות פוליסת ביטוח העבודות הקבלניות. סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי החכ"ר מכל סכום שיגיע לקבלן על פי הסכם זה.

17. על הקבלן לקיים את תנאי כל הביטוחים הנערכים על פי נספח הביטוח כאמור, להאריך את פוליסות הביטוח כמתחייב לפי נספח זה, מדי פעם בפעם לפי הצורך, כך שתהיינה תקפות עד למועד תשלום חשבון סופי וכן תהיינה תקפות במהלך כל תקופת התחזוקה, תיקונים ואחזקה על פי אחריות הקבלן הקבועה בהסכם (או למשך תקופה נוספת כמפורט בסעיף ‎12 לעיל).

18. מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן, בהמצאתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמתם ואין xxx כדי להטיל אחריות כלשהי על החכ"ר ו/או לצמצם את אחריות הקבלן על-פי הסכם זה או על-פי כל דין.

בכל מקרה של אי התאמה xxx האמור באישורי הביטוח ו/או בהעתקי ביטוחי הקבלן לבין האמור בהסכם זה, על הקבלן לגרום לשינוי הביטוחים האמורים על מנת להתאימם להוראות הסכם זה.

19. מוסכם בזאת, כי קביעת גבולות האחריות כמפורט בנספח זה, לרבות אישור עריכת הביטוח הנה בבחינת דרישה ‏מזערית המוטלת על הקבלן, שאינה פוטרת את הקבלן ממלוא חבותו לפי הסכם זה ו/או לפי הדין. לקבלן לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי החכ"ר ו/או מי מטעם החכ"ר בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא על ידי הקבלן.

ככל שלדעת הקבלן קיים צורך, להרחיב את היקף ביטוח העבודות הקבלניות ו/או היקף ביטוחי הקבלן ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או משלימים, על הקבלן לערוך את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על חשבון הקבלן. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על ידי הקבלן, ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו של המבטח לתחלוף כלפי החכ"ר ו/או מי מטעם החכ"ר והמפקח, למעט כלפי xxx שגרם לנזק בזדון.

20. על הקבלן לגרום לכך כי הוראות פרק הביטוח לעיל יובאו לידיעת מנהלי, עובדי וקבלני המשנה של הקבלן.

21. מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, במידה ויועסקו על ידי הקבלן קבלני משנה בקשר עם העבודות נשוא הסכם זה, על הקבלן לוודא כתנאי לתחילת העסקתם, כי הינם אוחזים בביטוחים המפורטים בנספח זה, בשינויים המחויבים בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות, וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם הקבלן או לתקופה מאוחרת יותר על פי המוגדר בנספח זה.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי הקבלן הוא הנושא באחריות כלפי החכ"ר ביחס לביצוע העבודות על פי הסכם זה לרבות עבודות שיבוצעו על ידי קבלן משנה.

22. על הקבלן והבאים מטעם הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת פגיעה, אבדן או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל xxx ו/או גוף שהוא בקשר עם ביצוע העבודות ובמיוחד לקיים סדרי עבודה לעבודות בחום. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, מתחייב הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי וחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל עובדיו, שליחיו יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל.

23. הקבלן פוטר במפורש את החכ"ר, המפקח, ואת כל הבאים מטעמם וכן את כל הקבלנים הקשורים לביצוע הפרויקט (ובלבד שבהסכמיהם נכלל פטור מקביל לטובת הקבלן), מכל אחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהוא המובא על ידי הקבלן ו/או מטעמו (לרבות כלי רכב כלים ומנופים) לאתר העבודות וכן לנזק אשר xxxxx xxxx לשיפוי בגינו ע"פ ביטוח רכוש שהינו עורך, או שהיה xxxx לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בביטוח, ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה כלפי מי מהאמורים לעיל xxxx נזק כאמור, אולם הפטור מאחריות לא יחול לטובת xxx שגרם לנזק בזדון.

מובהר בזאת כי לקבלן הזכות שלא לערוך את הביטוחים המפורטים בסעיפים 3-4 לאישור עריכת הביטוח, במלואם או בחלקם, אך הפטור המפורט בסעיף זה יחול כאילו נערך הביטוח בגינו במלואו.

24. נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם. על אף האמור לעיל, אי המצאת אישור הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית אלא אם חלפו 10 יום ממועד בקשת החכ"ר בכתב להמצאת אישור כאמור.

נספח ב' 1– אישור ביטוחי הקבלן - תקופת ההקמה

אישור קיום ביטוחים			תאריך הנפקת האישור: _____
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה xxx התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
מבקש האישור	המבוטח	אופי העסקה	מעמד מבקש האישור
שם: החברה הכלכלית ראשון לציון בע"מ ו/או חברות האם ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות ו/או עיריית ראשון לציון ו/או גופים עירוניים	שם:	☒שירותים ☐אחר: ______	☒מזמין שירותים
ח.פ.:	ת.ז./ח.פ.
מען: מרח' ירושלים 2, ראשון לציון	מען:

סוג הביטוח

חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח

מספר הפוליסה

נוסח ומהדורת הפוליסה

תאריך תחילה

תאריך סיום

גבול האחריות/ סכום ביטוח

כיסויים נוספים בתוקף

סכום

מטבע

יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

רכוש

309

314

308

313

316

צד ג'

אחריות מעבידים

חבות המוצר

2,000,000

₪

302

304

328

332 (12 חודשים)

אחריות מקצועית

2,000,000

₪

301	328
304
325
326
327
332 (12 חודשים)

אחר - צמ"ה

309

314

308

313

316

פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם xxx המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח ג'):

007 בניה - עבודות קבלניות גדולות

048 - מעליות – תחזוקה/ שירות/ וחלפים

ביטול/שינוי הפוליסה

שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

חתימת האישור

המבטח:

נספח ב'2 - אישור ביטוחי הקבע של הקבלן – תקופת ההפעלה

אישור קיום ביטוחים					תאריך הנפקת האישור: _____
		אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה xxx התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
	מבקש האישור		המבוטח	אופי העסקה		מעמד מבקש האישור
	שם: החברה הכלכלית ראשון לציון בע"מ ו/או חברות האם ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות ו/או עיריית ראשון לציון ו/או גופים עירוניים		שם:	☐נדל"ן ☒שירותים ☐אספקת מוצרים ☐אחר: ______		☐משכיר ☐שוכר ☐זכיין ☐קבלני משנה ☒מזמין שירותים ☐מזמין מוצרים ☐אחר: ______
	ח.פ.:		ת.ז./ח.פ.
	מען: מרח' ירושלים 2, ראשון לציון		מען:

סוג הביטוח חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח	מספר הפוליסה	נוסח ומהדורת הפוליסה	תאריך תחילה	תאריך סיום	גבול האחריות/ סכום ביטוח
					סכום	מטבע	יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'
רכוש							309 , 314, 308, 313, 316, 328
צד ג'					4,000,000	₪	302, 304, 312, 307, 328, 329
אחריות מעבידים					20,000,000	₪	302, 304, 315, 328
חבות המוצר					2,000,000	₪	302, 304, 307, 310, 321, 328, 332 – 12 חודשים
אחריות מקצועית					2,000,000	₪	301, 303, 304, 321, 325, 326, 327, 328, 332 – 6 חודשים
צמ"ה							328

פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם xxx המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח ג'):

007 בניה - עבודות קבלניות גדולות

048 מעליות – תחזוקה/ שירות/ וחלפים

088 שירותי תחזוקה ותפעול

089 שירותי תחזוקת מערכות

ביטול/שינוי הפוליסה

שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

15. נספח ב'1(א')

הצהרה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976

אני הח"מ ______________, ת.ז. ______________ לאחר שהוזהרתי כי xxx להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

1. הנני משמש כ_________________ ב_______________________ (להלן: "המשתתף")

תפקיד שם הקבלן

והנני מוסמך לתת תצהיר זה מטעם הקבלן.

1. הקבלן או בעל זיקה* אליו לא הורשעו* ביותר משתי עבירות*;

לחילופין-

הקבלן או בעל זיקה* אליו הורשעו* ביותר משתי עבירות*, אך במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

* "בעל זיקה"; "הורשע"; "עבירה" – כהגדרתם בסעיף 2ב(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976;

3. הנני מצהיר/ה כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

_________________

חתימת המצהיר

אימות חתימה

אני הח"מ _____________, עו"ד (מ.ר. ________ ), מאשר כי ביום _________ הופיע/ה בפני מר/גב' ____________, ת.ז. _____________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.

__________________

חותמת וחתימת עו"ד

נספח ד'1

אישור מסירה

[על פי פרק סיום העבודה ואישור מסירה להסכם]

תאריך _______

אל: ______________

(הקבלן)

על פי פרק סיום העבודה ואישור מסירה להסכם מיום ___________ ביניכם ובינינו, בקשר לביצוע עבודות __________ בגוש: _______ חלקה: _______ ראשון לציון (להלן: "העבודות"), אנו מאשרים בזה, כי ביום_________ העבודות הושלמו בהתאם להסכם, לשביעות רצוננו המלאה.

תאריך ______________

יועצים

הננו מאשרים בחתימתנו את התאמת הביצוע לתכנון ולמפרטים, כ"א בתחומו.

1. אדריכל המבנה

תאריך________ שם______________ חתימה וחותמת____________

2. xxxxx מתכנן/אחראי לחשמל של המבנה ולביצוע קווי הזנה

תאריך________ שם______________ חתימה וחותמת____________

3. מתכנן מעליות

תאריך________ שם______________ חתימה וחותמת____________

4. יועץ בטיחות

תאריך________ שם______________ חתימה וחותמת____________

גורמים מאשרים

1. מינהל שפ"ע

תאריך________ שם______________ חתימה וחותמת____________

2. מחלקת החשמל של העירייה

תאריך________ שם______________ חתימה וחותמת____________

3. ממונה כיבוי אש בעירייה

תאריך________ שם______________ חתימה וחותמת____________

4. אחראי מתח נמוך בעירייה

תאריך________ שם______________ חתימה וחותמת____________

5. שרותי כבאות ראשל"x

תאריך________ שם______________ חתימה וחותמת____________

6. אגף בניה ציבורית (לאחר קבלת תוכניות AS MADE וכתבי אחריות)

תאריך________ שם______________ חתימה וחותמת____________

הרינו לאשר כי הביצוע תואם לתכנון ומפרטים לרבות השינויים המאושרים

______________ ________________

מנהל פרויקט מהנדס חכ"ר

______________ ________________

ראש מנהל שפ"ע מהנדס העיר

*במידה והמנהל יקבע, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, כי חתימתו של גורם מהגורמים המפורטים לעיל על גבי אישור המסירה אינו נחוצה ינחה הוא את הקבלן בהתאם. בנוסף, xxxx המנהל לקבלן, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, לדאוג להחתמתם של גורמים נוספים בחכ"ר ו/או בעיריית ראשון לציון על גבי אישור המסירה. למען הסר ספק מובהר בזאת כי אישור המסירה יהא תקף החל מהמועד בו ייחתם ע"י כל הגורמים המנויים לעיל ו/או ע"י כל הגורמים אשר עליהם יורה המנהל בהתאם לשיקול דעתו המלא, כאמור לעיל.

בהתאם לחלק א' להסכם, ימסור הקבלן למנהל בסיום העבודה תיק מתקן הכולל את כל האישורים המפורטים לעיל ואת כל הטפסים הנדרשים עפ"י המפורט בהנחיות לתיק מתקן שלהלן וכל אישור אחר שיידרש ע"י המנהל ו/או המפקח.

נספח ד'2

הצהרה על חיסול תביעות

(המוגשת יחד עם החשבון הסופי)

1. אנו הח"מ ________________ מגישים בזה את החשבון הכולל והסופי (להלן - "החשבון הסופי") לחברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ xxxx ביצוע עבודות _______________________ באתר הפרויקט בגוש:_______ חלקה: ______ ראשון לציון (להלן - "העבודות"), בהתאם להסכם בינינו לבין החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ מיום _________ (להלן - "ההסכם"). הננו מצהירים ומאשרים בזאת כלהלן:

כל הסכום הכולל והסופי שאנו מבקשים תמורת ביצוע העבודות הינו כמפורט בחשבון הסופי ועולה לסך ___________ (להלן - "התמורה הסופית").

2. כי פרט לתמורה הסופית כמפורט בחשבון הסופי אין לנו, ולא תהיינה לנו, כל תביעות ו/או טענות מכל סוג שהוא כלפי החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ ו/או כלפי כל הבאים מכוחה או מטעמה בקשר להסכם xx' ______ ו/או כל הכרוך בו ו/או הנובע ממנו.

3. כי פרט לתמורה הסופית קבלנו עד כה סך ______________.

ולראיה באנו על החתום:

היום _____________ לחודש ____________ שנת ______.

________________

חותמת וחתימת הקבלן

שם העד לחתימה _______________ חתימת העד ___________

תאריך___________

נספח ד'3

כתב קבלה ושחרור

(הנחתם עם קבלת התמורה עפ"י החשבון הסופי)

אנו הח"מ, ________________ מאשרים בזה שקבלנו היום מאת החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ את הסך של ________________ ש"ח, המהווה את יתרת הסכום המגיע לנו לסילוק החשבון הסופי xxxx ביצוע העבודות נשוא הסכם xx'______.

הננו מצהירים ומאשרים בזה כי אין לנו ולא תהיינה לנו כל תביעות ו/או טענות מכל סוג שהוא כלפי החברה הכלכלית בראשון לציון בע"מ ו/או כל הבאים מכוחה או מטעמה, בקשר להסכם הנ"ל ו/או כל הכרוך בו והנובע ממנו.

ולראיה באנו על החתום:

היום _____________ לחודש ____________ שנת ______

________________

חותמת וחתימת הקבלן

שם העד לחתימה _______________ חתימת העד ___________

תאריך_____________

דף חתימות

בשם החברה הכלכלית בשם הקבלן :

לראשון לציון בע"מ:

____________________ ____________________

____________________ ____________________

אישור חתימה

אני הח"מ _____________ עו"ד/רו"ח הקבלן __________________ מאשר בזאת כי חתימות ה"ה _______________, _________________, שניהם מנהל/ים בתאגיד בצרוף חותמת התאגיד מחייבים, עפ"י תזכיר התאגיד ותקנותיו, את התאגיד.

_________________

עו"ד/רו"ח

^ במידה והבנק לא הסכים למלא את הטופס הנ"ל וצרף מסמך xxx, יש למלא אישור רו"ח / עו"ד.

חתימת המשתתף וחותמת