DATE DU DEVIS/ BON DE COMMANDE :
Xxx xx xxxxx 00 0000 xxxxx la chaussée 081/40.13.91 | DEVIS / BON DE COMMANDE Nom : …………………….................................... Adresse : ………………………………………………..... ………………………………………………………………….. Telephone: ……………………………………………….. Mail:…………………………………………………………… |
DATE DU DEVIS/ BON DE COMMANDE :
QTÉ | UNITÉ | DESCRIPTION | PRIX UNITAIRE | TOTAL |
1 | 1 | Cristalinn System Complet comprenant : - La sphère Cristalinn montée sur son By-pass avec support. - L’amortisseur de coups de bélier. - Le filtre autonettoyant manuel à 50µ. - Le réducteur de pression avec debit de fuite 0%. - Le manomètre. | 1450 € HTVA | |
1 | 1 | Pose du Cristalinn avec raccordement à votre installation, mise en route. | 200 € HTVA | |
⃝ J’atteste que mon batiment a plus de 10 ans et que je beneficie donc de la TVA 6%. ⃝ J’accepte les conditions générales de vente et d’entreprise reprises au verso | SOUS-TOTAL | |||
TVA | ||||
TOTAL | ||||
Conditions :
Paiement : 40% d’acompte.
Le solde par ban contact le jour du travail, avec délivrance de la facture.
Validité de l’offre : 30/09/2016. Délais : à convenir, sur rendez-vous. Pour information:
Un entretien de la boule, qui consiste à un échange standard, doit se faire tous les ans (120 m³) ou tous les deux ans, suivant votre consommation. Cet entretien revient à 310 € HTVA (Prix 2016).
Vous avez la possibilité de souscrire à notre abonnement d’entretien qui vous donne un prix très avantageux sur l’entretien et la possibilité de le payer mensuellement.
Pour accord:
Nos conditions générales de vente et d’entreprise.
Article 1. Signature du contrat.
La signature du bon de commande, du contrat d’entreprise, du contrat de fournitures ou de la feuille de prestation technique, vaut acceptation par le client des présentes conditions générales qui prévalent sur tout autre et notamment sur celle du cocontractant. Toute dérogation doit faire l’objet d’un écrit par les deux parties.
Article 2. Des offres de prix.
Nos devis, offres et remises de prix ne nous engagent qu’à partir de la signature du contrat ou de l’acceptation écrite de la command e, sauf stipulation contraire convenue entre parties. En outre, les plans, photos, études et outillages restent notre propriété et peuvent être facturés si, pour une cause quelconque n’était pas ultérieurement exécutés.
Article 3. L’exécution du contrat.
Le maitre de l’ouvrage est tenu de mettre les lieux de l’installation à notre disposition, libres de tout matériel et de marc handises qui ne sont pas notre propriété, ou qui ne sont pas directement liés à l’installation. Le maitre de l’ouvrage est tenu de mettre à notre disposition, un local fermé pour que le matériel et les marchandises puissent être entreposés.
Article 4. Travaux et commandes supplémentaires.
Tout travail supplémentaire qui s’avèrera nécessaire à l’exécution du contrat ou qui sera mis en exécution à la demande du ma itre de l’ouvrage, ou son représentant, sera exécuté en régie aux conditions du présent contrat. En aucu n cas, le présent contrat d’entreprise ne pourra être considéré comme étant un contrat à forfait.
Article 5. Délais d’exécution.
Les délais d’exécution du contrat sont repris en notre offre, et ce, à titre indicatif. Leur éventuel non -respect ne peut donner droit, ni à un dédommagement, ni à la résolution du contrat par le maitre de l’ouvrage. En outre, même si des délais étaient stipulés dans l ’offre ou dans le contrat, l’installateur n’y serait pas tenu :
-si le retard éventuel trouve sa cause dans le fait de tiers ;
-Si le contrat est inexécutable par suite de cas fortuit ou cas de force majeure ;
-si les conditions climatiques rendent le travail dangereux ou irréalisable dans des conditions normales. Article 6. La facturation.
Dès la signature du contrat, nous avons le droit de facturer le matériel commandé. Pour toute livraison accompagnée d’installation, la facturation se fera au fur et à mesure de l’avancement des travaux, selon les modalités suivantes :
-40% d’acompte à la commande, à payer dans les 10 jours de la réception de la facture.
- Le solde suivant les conditions reprises sur le devis.
En cas de paiement par financement bancaire, un acompte sera payé conformément aux dispositions légales en applications au mo ment de la commande. Le maitre de l’ouvrage prend le risque de l’acceptation par l’organisme financier. En cas de refus de celui -ci, l’acompte nous reste acquis à titre d’indemnité forfaitaire et irrévocable.
Article 7. Réclamations.
Toute réclamation à l’égard des factures devra être rédigée par lettre recommandée et nous être adressée au plus tard, dans les 8 jours de l’envoi de la facture contestée. A défaut, la facture sera censée être irrévocablement acceptée et ce, pour toutes les mentio ns qu’elle contient, aussi bien quant à l’importance, la nature et le montant du travail exécuté.
Article 8. Paiements.
Toutes nos factures sont payables au grand comptant :
A) Tout retard de paiement entrainera une majoration, de plein droit sans mise en demeure préalable de 12% l’an, augmenté d’une indemnité forfaitaire et irréductible de 17% avec un minimum de 75 €. Outre cet intérêt, le montant de nos factures pourra être également majoré de 12.50€ par un courrier envoyé et de 25€ pour le déplacement d’une personne. les dépenses en justice et le s éventuels frais de défense seront, en outre, à charge du débiteur.
B) Conformément à l’article 32.15 de la loi du 14/07/1991 sur les pratiques du commerce, il est précisé que les présentes condit ions générales contractuelles sont d’application réciproque entre les parties.
C) Toutes contestations, pour être recevable, doit être notifiée, sous huitaine, par recommandé dés réception de la facture. Article 9. La garantie.
Nous garantissons notre installation pendant 2 ans à dater de la mise en service de celle -ci, même si cette mise en service est provisoire ou fait à titre d’essai. Cette mise en service vaudra réception de l’installation.
En ce qui concerne le matériel non fabriqué par nos ateliers, celui-ci bénéficiera de la garantie du constructeur qui sera transmise au maitre de l’ouvrage. Nous ne garantissons que les vices cachés. Les vices apparents éventuels et qui n’ont pas fait l’objet d’une ré clamation du maitre de l’ouvrage avant la mise en service de l’installation, sont censés être agréés par lui.
Notre garantie nous couvre cependant, en aucun cas :
- Un défaut provoqué par un mauvais entretien ou une mauvaise qualité de combustion ainsi que le défaut du à un désa morçage de la conduite, suite à un manque de combustible ou une coupure de l’approvisionnement.
- Les défectuosités électriques dues à une surtension ou une sous-tension.
La garantie couvre la main d’œuvre, les pièces et le déplacement. En aucun cas, la gara ntie ne couvre l’éventuel préjudice causé par l’arrêt de l’installation ni par une surconsommation de combustible. Les interventions dans la période de la garantie sont gratuites sauf :
- Si la demande d’intervention s’avère inutile.
- Si l’intervention est la conséquence du non-respect scrupuleux du mode d’emploi du matériel ou d’une mauvaise manipulation.
- Si l’intervention est due à une des causes de défectuosités décrites ci-dessus.
Il est, en outre, entendu que la garantie ne vaut que dans la mesure où les vices de l’installation résultent d’un fait imputable à l’installateur et non du fait d’un tiers appelé par le maitre de l’ouvrage pour accomplir des modifications ou des réparations.
Toute intervention d’un tiers nous dégage de toute garantie. Article 10.
L’installateur ne sera en aucun cas responsable de la qualité de l’énergie primaire fournie par le maitre de l’ouvrage. Tous les frais nécessaire à rendre cette énergie utilisable seront facturés en régie au taux en vigueur au moment des faits. En outre, les conditions générales de l’union belge des installateurs de chauffage seront d’application.
Article 11.
En cas de contestation, seuls les tribunaux de notre juridiction sont compétents.