PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES EJECUCION DE OBRA PÚBLICA

República de Nicaragua

Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria INTA

Oficina de Adquisiciones

Programa de Apoyo a la Cadena de Valor Ganadera en Nicaragua (Programa BOVINOS, Convenio de Financiación DCI-ALA/2014/035- 924, el Convenio de Delegación de la Unión Europea LA/2016/380/238 y la Resolución de Concesión de Subvención 2017/SPE/0000400002.

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES EJECUCION DE OBRA PÚBLICA

“Acondicionamiento de Infraestructura de las Oficinas de Innovación Tecnológicas de INTA-El Rama e INTA- Xxxxx Xxxxx”

Aprobado el 12/02/2018

Pliego de Base y Condiciones para la Ejecución de Obra Pública “Acondicionamiento de Infraestructura de las Oficinas de Innovación Tecnológicas de INTA-El Rama e INTA-Xxxxx Xxxxx”

Resumen Descriptivo

PARTE 1 – PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN

Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO)

Esta sección proporciona información para asistir a los Contratistas proporcionando información sobre el desarrollo de las fases del procedimiento de contratación, tales como la presentación, apertura y evaluación de las ofertas y la adjudicación de los contratos.

Sección II. Datos de la Licitación (DDL)

Esta sección es complementaria a la Sección I, Instrucciones a los Oferentes. Contiene disposiciones específicas del procedimiento y del objeto de la adquisición.

PARTE 2 – ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBRAS PÚBLICAS

Sección III. Criterios de Evaluación

Sección IV Alcances de la Obra, Especificaciones y Condiciones de cumplimiento

Esta sección detalla los criterios que se utilizarán para evaluar la oferta y las calificaciones que deberá poseer el Oferente para ejecutar el contrato.

Sección V. Planos

Esta sección es estrictamente documentaria. Aquí se deben especificar los tipos de plano surgidos de los estudios previos y diseños respectivos.

Sección VI. Lista de Cantidades

En esta sección se proporciona información suficiente acerca de las cantidades de las Obras que deberán realizarse a fin de que las Ofertas puedan ser preparadas adecuadamente, y que podrá ser utilizada en la valoración periódica de las Obras ejecutadas.

Sección VII. Formularios de la Oferta

Esta sección contiene los formularios de Oferta en la que se solicita información del Contratista, equipo, personal, experiencias entre otros,

relacionados estrictamente con la obra objeto de la contratación, debiéndose en todo caso adjuntar información soporte.

PARTE 3 – CONTRATO

Sección VIII. Modelo del Contrato

Esta sección incluye el modelo del Contrato que deberán suscribir las partes Contratantes, al que deben agregarse las particularidades propias del objeto que ha sido adjudicado, las condiciones comerciales, administrativas y de cualquier naturaleza que le fueran aplicables.

INSTITUTO NICARAGUENSE DE TECNOLOGIA AGROPECARIA – INTA OFICINA DE ADQUISICIONES

Pliego de Base y Condiciones para la Contratación de “Acondicionamiento de Infraestructura de las Oficinas de Innovación Tecnológicas de INTA-El Rama e INTA-Xxxxx Xxxxx”, para fortalecer la infraestructura de las Oficinas del INTA en Xxxxx Xxxxx y El Rama, para crear condiciones al personal técnico e investigadores de la Institución y de esta manera brindar un mejor servicio a los protagonistas del Programa.

Licitación Selectiva No. 01-2018 Línea POG: 1.2.1.2.3

Proyecto: Programa de Apoyo a la Cadena de Valor Ganadera en Nicaragua (Programa BOVINOS, Convenio de Financiación DCI-ALA/2014/035-924, el Convenio de Delegación de la Unión Europea LA/2016/380-238 y la Resolución de Concesión de Subvención 2017/SPE/0000400002.ntegrantes del Comité de Evaluación:

Integrantes del Comité de Evaluación:

• Lic. Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx – Responsable de Adquisiciones INTA, quien lo preside.

• Lic. Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx - Asesor Legal INTA

• Ing. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx – Técnica en Infraestructura

• Lic. Xxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx – Responsable Técnico Componente I Bovinos

• Ing. Xxxxxx Xxxxxx Xxxx – Director de Recursos Humanos

Observadores: Durante los Actos de Apertura y los Actos de Evaluación de Ofertas:

• Representantes de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)

Febrero 2018

Índice General

Parte 1- Procedimiento de Licitación 5

Cronograma 5

Convocatoria 6

Sección I. Instrucciones A Los Oferentes (IAO) 7

Sección II. Datos De La Licitación (DDL) 26

Parte 2- Criterios de Evaluación, Alcances de Obras, Especificaciones y 29

Condiciones de Cumplimiento

Sección III. Criterios de Evaluación 29

Sección IV. Alcances de Obra, Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 30

Sección V. Planos 31

Sección VI. Lista De Cantidades 32

Sección VII. Formularios De La Oferta

Parte 3-Contrato

Sección VIII. Modelo De Contrato,

PARTE 1 – Procedimiento de Licitación

Cronograma del Desarrollo del Procedimiento de Licitación Selectiva No. 01-2018 “Acondicionamiento de Infraestructura de las Oficinas de Innovación Tecnológicas de INTA-El Rama e INTA Xxxxx Xxxxx”

No.	ACTIVIDAD		FECHA	HORA	LUGAR
1.	Remisión del Pre-Pliego a revisión de AECID		31/01/2018		Oficina de Adquisiciones
2.	Recepción de revisión al Pre-Pliego de la AECID		12/01/2018		Oficina de Adquisiciones
3.	Publicación del Pre Pliego de Bases y Condiciones		31/01/2018		SISCAE
4.	Convocatoria y Publicación xxx Xxxxxx de Bases y Condiciones		20/02/2018		SISCAE
5.	Visitas al sitio de las obras:	INTA-El Rama	23/02/2018	1:00 p.m.	Según se detalla en la Sección II del PBC
5.	Visitas al sitio de las obras:	INTA-Xxxxx Xxxxx	26/02/2018	11:00 a.m.	Según se detalla en la Sección II del PBC
6.	Reunión de Homologación.		28/02/2018	10:00 a.m.	Oficina Adquisiciones INTA Central Frente a la Estación 5 Policía Nacional
7.	Plazo Recepción solicitudes de aclaración		01/03/2018	5:00 p.m.	Oficina Adquisiciones INTA Central Frente a la Estación 5 Policía Nacional
8.	Plazo Respuesta a Solicitudes de Aclaración		06/03/2018	5:00 p.m.	Oficina Adquisiciones INTA Central Frente a la Estación 5 Policía Nacional
9.	Plazo Interposición Recurso de Objeción al PBC		26/02/2018	5:00 p.m.
10.	Plazo Presentación de Ofertas.		12/03/2018	10:00 a.m.	Oficina Adquisiciones INTA Central Frente a la Estación 5 Policía Nacional
11.	Plazo Apertura de Ofertas.		12/03/2018	10:10 a.m.	Auditorio INTA Central Frente a la Estación 5 Policía Nacional

12.

Plazo de Calificación, Evaluación de Oferta.

21/03/2018

Oficina Adquisiciones INTA Central Frente a la

Estación 5 Policía Nacional

13.

No Objeción AECID al Informe de Evaluación y Recomendación

29/03/2018

14.

Plazo para la Interposición y Resolución del Recurso de Aclaración

---

Conforme Art. 111 de la Ley 737

15.

Notificación Dictamen de Recomendación

30/03/2018

---

Máxima Autoridad y Oferentes participantes Art.

47 xx Xxx 737.

16.

Resolución de Adjudicación

04/04//2018

---

Oferentes participantes.

Art. 48 de la Ley 737.

17.

Plazo para la Interposición y Resolución del Recurso de Impugnación

---

Conforme Art. 112 y Art. 113 de la

Ley 737.

18.

Plazo para la Interposición y Resolución del Recurso de Nulidad

---

Conforme Art. 115 y Art.116 de la Ley

737.

19.

Formalización Contractual (Fecha probable si no hay recursos).

19/04/2018

---

Oficina de Asesoría Legal INTA, conforme el Art. 226 del Reglamento a la

Ley 737.

20.

Plazo de Entrega de la obra

INTA El

Rama: No mayor a 75 días calendarios a partir de la notificación de la firma de Contrato.

INTA Xxxxx Xxxxx: No mayor a 60 días calendarios a partir de la notificación

de la firma de Contrato.

Conform e coordina ción con el Equipo de Administr ación de Contrato.

En los sitios de las obras, INTA El Rama e INTA Xxxxx Xxxxx

CONVOCATORIA A LICITACION

Licitación Selectiva No. 01-2018

“Acondicionamiento de Infraestructura de las Oficinas de Innovación Tecnológicas de INTA-El Rama e INTA-Xxxxx Xxxxx”

1) El Oficina de Adquisiciones del Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA), en su calidad de Entidad Adjudicadora a cargo de realizar el procedimiento de contratación bajo la modalidad de Licitación Selectiva, de conformidad a Resolución No. 25/2017 expedida por la Máxima Autoridad, invita a las personas naturales o jurídicas inscritas en el Registro de Proveedores administrado por la Dirección General de Contrataciones del Estado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y con Licencia de Operación Vigente para la Ejecución de Obras Verticales emitida por el Ministerio de Transporte e Infraestructura a presentar ofertas para la adquisición de:

Lote No.	Descripción				Presupuesto (IVA Excluido) US$
1	Acondicionamiento de Infraestructura Tecnológica INTA EL RAMA	Oficinas	de	Innovación	40,000.00

Lote No.	Descripción	Presupuesto (IVA Excluido) US$
2	Acondicionamiento de Infraestructura Oficinas de Innovación Tecnológica INTA Xxxxx Xxxxx	40,000.00

IMPORTANTE: Estas cifras representan el presupuesto máximo por Xxxx, que determinará por Xxxx, el rechazo de cualquier oferta por monto superior.

2) Estas obras serán financiadas en el marco del Programa BOVINOS, con fondos provenientes de la Unión Europea (UE), la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN), ejecutado bajo cooperación delegada de la AECID, en el marco del Convenio de Financiación DCI-ALA/2015/035-924, el Convenio de Delegación de la Unión Europea LA/2016/380-238 y la Resolución de Concesión de Subvención 2017/SPE/0000400002.

3) Las obras objeto de esta contratación deberán ser ejecutadas en las Delegaciones del INTA en el Municipio del Rama y Xxxxx Xxxxx Chontales respectivamente; y su plazo de ejecución nunca deberá ser mayor a:

Xxxx Xx. 0 - Xxxxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx Tecnológica INTA EL RAMA 75 (setenta y cinco) días calendario contados a partir de la notificación de la Orden de Ejecución y firma del contrato.

Lote No. 2 - Acondicionamiento de Infraestructura Oficinas de Innovación Tecnológica INTA Xxxxx Xxxxx: 60 (sesenta) días calendario contados a partir de la notificación de la Orden de Ejecución y firma del contrato.

4) Los oferentes elegibles podrán obtener el Pliego de Bases y Condiciones en idioma español, así como los planos correspondientes en el Portal Único Contratación

xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx y la Convocatoria también se publicará a través de La Gaceta Diario Oficial; Página Web del Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria-INTA: xxx.xxxx.xxx.xx y en la Página Web de la AECID: xxx.xxxxx.xxx.xx.

5) En caso que el oferente requiera obtener el pliego de bases y condiciones y los planos en CD, deberá solicitarlos en la Caja General del INTA Central, que sita frente a la Estación V de la Policía Nacional, Managua, los que estarán disponibles a partir del 20 de febrero del año 2018 en horario de las 08:00 a.m. – 12:00 m. y de 01:00 – 05:00 p.m., previo pago no reembolsable de C$100.00 (cien córdobas).

6) La Normas y Procedimientos contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación se fundamentan en la Ley No. 737, “Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público” y Decreto No. 75-2010”Reglamento General” y Reglamento Operativo del Programa BOVINOS.

7) La visita al sitio de la(s) obra(s) objeto de esta licitación, se realizarán en las siguientes fechas:

Xxxx Xx. 0 - Xxxxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx XXXX Xx Xxxx: 23/02/2018.

Lote No. 2 - Acondicionamiento de Infraestructura Oficinas de Innovación Tecnológica INTA Xxxxx Xxxxx: 26/02/2018.

El proveedor que no pueda asistir a la visita programada, podrá hacerlo posteriormente, para tal efecto deberá coordinar la entrada al centro con la debida anticipación con:

INTA El Rama: Cro. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, teléfono número 00000000, 76754133. INTA Xxxxx Xxxxx: Cra. Xxxxxx Xxxxxxx, teléfono número 00000000.

Para que el INTA pueda registrar las visitas hechas por los proveedores, posterior a la fecha y hora establecida, los funcionarios nombrados para facilitar el acceso en cada sitio, tendrá la responsabilidad de levantar un acta de visita al sitio, cuyo original o copia deberá ser enviada a la Oficina de Adquisiciones para que conste en el expediente de contratación.

8) La oferta deberá entregarse en idioma español y expresar precios en moneda dólares de los Estados Unidos de Norteamérica en la Oficina de Adquisiciones del INTA Central, frente a la Estación 5 de la Policía Nacional, a más tardar a las 10:00 am. del 12 xx xxxxx del año 2018.

9) Las ofertas entregadas después de la hora indicada en el numeral anterior no serán aceptadas.

10) Ningún oferente podrá retirar, modificar o corregir su oferta una vez vencido el plazo de presentación, si lo hiciere se ejecutará la Garantía de Seriedad de Oferta. (Art. 66 LCASP y 87 literal n) del RG).

11) La oferta debe incluir una Garantía de Seriedad de Oferta por el 2% (dos) por ciento del precio total del lote o los lotes ofertados. El proveedor que presente oferta por los dos lotes podrá presentar una garantía por la suma de los montos para cada lote, o bien dos garantías separadas.

12) La reunión de homologación para discusión xxx Xxxxxx de Bases y Condiciones se realizará el 28 de febrero del año 2018, a las 10:00 a.m., en las oficinas de Adquisiciones, INTA Central, frente a la Xxxxxxxx 0 xx xx Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx.

13) El Oferente deberá presentar el Certificado de Inscripción vigente en el Registro de Proveedores antes del acto de apertura de oferta. (Art.11 LCASP)

14) Las ofertas serán abiertas a las 10:10 a.m. del 12 xx xxxxx del año 2018, en presencia de los Representantes de la Entidad designados para tal efecto, los Licitantes o sus Representantes Legales y cualquier otro interesado que desee asistir, en las instalaciones del INTA Central, frente a la Xxxxxxxx 0 xx xx Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx.

Lic. Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Responsable de Adquisiciones

INTA

Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO)

A. Generalidades

1. Alcances de la Licitación

1.1. El Contratante emite el presente Pliego de Base y Condiciones (PBC) que contiene las condiciones jurídicas, económicas, técnicas y financieras a las que ha de ajustarse el procedimiento para la selección de la mejor oferta de los Bienes descritos en la Parte II.

1.2. El Régimen Jurídico aplicable es el dispuesto en la Ley No.737 “Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público” (LCASP) y su Reglamento General, Decreto No. 75-2010 y Reforma, incluyendo algunas disposiciones especiales derivadas del Reglamento Operativo del Programa BOVINOS y que están estipuladas en el presente PBC. Cualquier disposición no contenida en el presente PBC se rige por las precitadas normas.

1.3. Para todos los efectos:

1.3.1. El término “por escrito” significa comunicación en forma escrita independientemente el mecanismo utilizado como prueba de recibido (correo electrónico, facsímile, télex);

1.3.2. “Día” significa “día calendario”.

1.4. El Contratante no se responsabiliza por la integridad del presente Pliego de Bases y Condiciones ni de sus modificaciones, cuando estos han sido obtenidos por medios distintos a los establecidos en la Convocatoria a Licitación.

1.5. Es responsabilidad del Oferente examinar todas las instrucciones, formularios, términos y especificaciones xxx Xxxxxx de Bases y Condiciones. La presentación incompleta de la información o documentación requerida puede constituir causal de rechazo de la oferta.

1.6. Todos los actos realizados dentro del presente procedimiento de contratación se entenderán notificados a partir del día siguiente de su comunicación obligatoria por medios escritos, pudiéndose hacer uso de las notificaciones electrónicas, telemáticas o cualquier medio de comunicación dirigida a la dirección suministrada por el Contratista, con excepción de las regulaciones establecidas en la Ley y Reglamento. A solicitud del participante, se le notificará personalmente en la sede del Contratante. De no haber señalado el Oferente una dirección electrónica donde le notifiquen las actuaciones, deberán realizarse de forma escrita debiendo acreditarse las mismas en el expediente de la contratación.

2. Fuente de Financiamiento

2.1. El Contratante sufragará el costo de esta contratación con recursos adecuados, suficientes y disponibles, provenientes de: UE/AECID/GRUN.

Estas obras serán financiadas en el marco del Programa BOVINOS, con fondos provenientes de la Unión Europea (UE), la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN), ejecutado bajo cooperación delegada de la AECID, en el marco del Convenio de

Financiación DCI-ALA/2015/035-924, el Convenio de Delegación de la Unión Europea LA/2016/380-238 y la Resolución de Concesión de Subvención 2017/SPE/0000400002.

3. Normas de Ética

3.1. El Contratante exige a todos los Oferentes participantes, observen las más estrictas normas de ética durante el procedimiento de licitación y en la ejecución contractual. Si algún Oferente, Proveedor o Contratista incurre en prácticas contrarias a la ética, tales como fraude, colusión, extorsión, soborno, corrupción o cualquier conducta de similar naturaleza se procederá de conformidad a la Legislación Nacional Vigente.

3.2. En línea con la cláusula anterior, para efectos de comprensión se entenderá por:

 “Práctica Corrupta”, consiste en ofrecer, dar, recibir, o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente en la actuación de un Servidor Público durante el procedimiento de licitación o en la ejecución del contrato;

 “Práctica Fraudulenta”, acción u omisión, incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, que reflexiva o precipitadamente engañen, o intenten engañar, al Servidor Público para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligación durante el procedimiento de licitación o en la ejecución del contrato;

 “Prácticas Colusorias” consiste en la confabulación o arreglo entre dos o más Oferentes con o sin el conocimiento del Contratante, con el fin de establecer precios de ofertas a niveles artificiales no competitivos;

 “Prácticas coercitivas”, consiste en perjudicar o hacer daño, o amenazar con hacerlo, directa o indirectamente, a personas o a su propiedad para influir en su participación en procedimiento de contratación o en la ejecución del contrato.

4. Oferentes Elegibles

4.1. Todo potencial oferente que cumpla con los requisitos legales y reglamentarios, estará en posibilidad de participar en los procedimientos de contratación administrativa en condiciones de igualdad y sin sujeción a ninguna restricción no derivada del cumplimiento especificaciones técnicas y objetivas propias del objeto solicitado.

4.2. Son elegibles para participar en esta licitación todos los Oferentes que cumplan:

4.2.1. Los requisitos de capacidad para contratar según el Arto. 17 de la LCASP.

4.2.2. Los requisitos incluidos en un Tratado de Libre Comercio cuando aplique en razón el objeto, umbral y Entidad cubierta.

B. Contenido xxx Xxxxxx de Bases y Condiciones

5. Conformación

5.1 El PBC está conformado por tres (03) Partes, incluidas sus respectivas secciones: Parte 1- Procedimiento de Licitación

Cronograma Convocatoria

Sección I. Instrucciones A Los Oferentes (IAO) Sección II. Datos De La Licitación (DDL)

Parte 2- Criterios de Evaluación, Alcances de Obras, Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento

Sección III. Criterios de Evaluación

Sección IV. Alcances de Obra, Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento Sección V. Planos

Sección VI. Lista De Cantidades O Calendario De Actividades Sección VII. Formularios De La Oferta

Parte 3-Contrato

Sección VIII. Modelo De Contrato,

5.2. La Convocatoria y el Cronograma son parte integrante del presente Pliego de Bases y Condiciones.

6. Homologación xxx Xxxxxx de Bases y Condiciones

6.1. En toda Licitación Pública, dentro de los cinco (5) días hábiles del período de presentación de ofertas, habrá una reunión de homologación con los oferentes interesados en la contratación.

6.2. De esta reunión deberá elaborarse un acta en la que se deben incluir los acuerdos y aclaraciones del caso. El acta se hará llegar a todos los oferentes interesados a través de cualquier medio establecido en el pliego.

7. Aclaración al Pliego de Bases y Condiciones

7.1. En toda Licitación, el Contratante, por conducto del Área de Adquisiciones, tendrá la obligación de señalar lugar, hora y fecha límite para recibir y aclarar cualquier duda que tuvieren los Oferentes interesados en cuanto a las cláusulas contenidas en el pliego de bases y condiciones.

7.2. Los Oferentes que hayan adquirido el pliego de bases y condiciones podrán solicitar aclaraciones al Área de Adquisiciones, mediante comunicación escrita, incluso mediante el uso de medios electrónicos.

7.3. El Área de Adquisiciones recibirá consultas, por un período mínimo de siete (7) días contados desde el día siguiente de la Reunión de Homologación.

7.4. Las solicitudes de aclaración deberán ser atendidas en un plazo de tres (3) días posteriores a la fecha de vencimiento para la presentación de las mismas, sin indicar la procedencia de la solicitud de aclaración

7.5. Vencido el plazo para responder las aclaraciones, estas se notificarán por medios escritos a los posibles Oferentes a través del Portal Único de Contratación, en la Sede del Contratante o en los correos electrónicos proporcionados por los participantes.

7.6. Las solicitudes de aclaraciones no interrumpen el plazo para la presentación de ofertas, salvo que así resulte cuando las aclaraciones versen sobre aspectos esenciales del procedimiento de contratación.

8. Objeción al Pliego de Bases y Condiciones

8.1. En los procedimientos de licitación los potenciales oferentes podrán formular objeción escrita y debidamente motivada ante el Área de Adquisiciones, dentro del primer tercio del plazo para presentar oferta, cuando consideren que el pliego de bases y condiciones es contrario a los principios y disposiciones del procedimiento aplicable, o cuando el pliego vulnere las normas en que debe fundarse.

8.2. Esta objeción deberá ser resuelta dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su presentación. Si la resolución respectiva afecta aspectos sustanciales xxx xxxxxx, se modificará el cómputo del plazo para presentar la oferta.

8.3. La No atención a las objeciones que se formuladas al pliego acarreará la nulidad del proceso.

9. Correcciones al Pliego de Licitación Bases y Condiciones

9.1. El Contratante por intermedio del Área de Adquisiciones, y dentro de un plazo no mayor de tres (3) días hábiles contados después de celebrada la reunión de la homologación, podrá efectuar modificaciones al pliego, de oficio o a petición de cualquier Contratista participante, con el objeto de precisar o aclarar sus disposiciones. Para tales efectos, el Área de Adquisiciones deberá elaborar “Acta Motivada” y notificarla a los Contratista participantes a través de los medios establecidos en el pliego.

9.2. La corrección xxx xxxxxx corresponde a una modificación simple, cuando la misma no modifica el objeto de la contratación, ni constituye una variación fundamental en la concepción original de este, conservándose el plazo original acordado para la fecha de presentación y apertura.

9.3. La corrección xxx xxxxxx constituye una modificación sustancial, cuando introduzca una alteración importante considerada trascendente o esencial en la concepción original del objeto de la contratación. En este caso, el plazo de presentación y apertura de ofertas deberá ampliarse hasta por un cincuenta por ciento (50%) del plazo originalmente establecido.

C. Preparación de las Ofertas

10. Costo de la Oferta

10.1. El Oferente financiará todos los costos relacionados con la preparación y presentación de su oferta, el Contratante no estará sujeto a pago alguno, ni será responsable en ningún

caso de los mismos, independientemente de la modalidad o del resultado del procedimiento de licitación.

11. Idioma de la Oferta

11.1. La Oferta, así como toda la correspondencia y documentos relacionados o intercambios de información entre el Oferente y el Contratante deberán ser escritos en idioma Español.

11.2. Todos los documentos que contengan información esencial de las ofertas se presentarán en idioma Español o, en su defecto, acompañados de traducción oficial, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El oferente será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. Para efectos de interpretación de la oferta, dicha traducción prevalecerá.

12. Visita al Sitio de las obras

12.1. En todo procedimiento para la Contratación de Ejecución de Obra Pública será de necesario realizar la visita al sitio de ejecución de la obra para la presentación de oferta.

12.2. De esta visita deberá levantarse un acta, en la cual entre otras se deberá dejar constancia de la asistencia de los potenciales oferentes, será firmada por el representante de la entidad contratante para tal visita.

12.3. Dicha acta será parte del expediente del proceso de contratación y se facilitará una copia a cada uno de los oferentes que hayan concurrido. Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del Oferente.

13. Documentos que conforman la Oferta

13.1. La Oferta estará compuesta, como mínimo, por los siguientes documentos Esenciales:

(a) Formulario de Oferta y Lista de Precios;

(b) Garantía/Fianza de Seriedad de la Oferta;

(d) Plazo de ejecución

La falta de presentación de los documentos esenciales, conforme lo indicado en el Artículo 46 numeral 5 de la Ley 737 LCASP, no podrá ser subsanados y serán objeto de rechazo de la oferta.

13.2 La oferta deberá estar compuesta por los siguientes documentos complementarios:

(a) Original certificado de inscripción en el Registro de Proveedores, vigente.

(b) Original declaración ante Notario Público de no tener impedimento para participar en el procedimiento de contratación ni para contratar con el Estado de conformidad a lo establecido en el artículo 17 y 18 de la LCASP; que conoce, acepta y se somete al Pliego de Bases y Condiciones, y demás requerimientos del procedimiento de contratación; que es responsable de la veracidad de los

documentos e información que presenta para efectos del procedimiento; que conoce las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento.

(c) Copia de Licencia emitida por el Ministerio de Transporte e Infraestructura para la actividad objeto de la contratación, debidamente Actualizada.

(d) Copia certificada por Notario Público del Poder de Representación a favor de la persona que representa legalmente a la persona jurídica, debidamente inscrito en el Registro Público competente.

(e) Copia certificada por Notario Público del Poder de Representación, cuando un Oferente nacional esté representando a Comerciantes Extranjeros, debidamente legalizado y autenticado en el país de origen del Comerciante y por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua.

(f) Acuerdo de Consorcio para las empresas que presenten ofertas en consorcio.

(g) Copia certificada por Notario Público de Escritura de Constitución Social y Estatutos (si es persona jurídica), inscrita en el Registro Público Competente.

(h) Fotocopia de Cedula RUC vigente.

(i) Fotocopia de Cedula de Identidad del Representante Legal o Persona Natural.

(j) Fotocopia de Solvencia Fiscal vigente con su respectivo timbre fiscal original.

(k) Fotocopia de Constancia de no retención del 2% si es gran contribuyente (DGI).

(l) Fotocopia de Constancia de no retención del 1% si es gran contribuyente (ALMA).

(m) Fotocopia de constancia del Régimen de Cuota Fija o Constancia del Régimen Recaudador del IVA.

(n) Formulario de Información sobre el oferente.

14. Calificaciones del Oferente

14.1. Todos los Oferentes deberán presentar una descripción preliminar del método de trabajo y cronograma que proponen, incluyendo planos y gráficos, según sea necesario.

14.2. De haberse realizado una precalificación de los posibles Oferentes, sólo se considerarán las Ofertas de los precalificados para la adjudicación del Contrato, cualquier otra oferta, deberá someterse a la precalificación previa.

14.3. Los Oferentes precalificados deberán confirmar en sus Ofertas que la información presentada originalmente para precalificar permanece correcta a la fecha de presentación de las Ofertas, de no ser así, incluir en las mismas cualquier información que actualice la información rendida en la precalificación. La confirmación o actualización de la información deberá presentarse en los formularios pertinentes incluidos en este PBC.

14.4. Las Ofertas presentadas por una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación constituida por dos o más firmas deben cumplir con los requisitos siguientes:

a. La Oferta deberá ser firmada por todos los miembros de la Asociación en Participación, Consorcio o Asociación, quienes serán responsables mancomunada y solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo;

b. Uno de los miembros deberá ser designado como representante y autorizado para contraer responsabilidades y para recibir instrucciones por y en nombre de la Asociación en Participación, Consorcio o Asociación.

c. La ejecución de la totalidad del Contrato, incluyendo los pagos, se harán exclusivamente al miembro designado

d. Con la Oferta se deberá presentar una copia del Convenio de la asociación firmado por todos los miembros o una Carta de Intención para formalizar el Convenio de Constitución en caso de resultar seleccionados, la cual deberá ser firmada por todos los miembros y estar acompañada de una copia del Convenio propuesto.

15. Formulario de Oferta y Lista de Cantidades.

15.1. El Oferente presentará su oferta utilizando los formularios suministrados el Contratante. Todos los espacios en blanco deberán ser llenados con la información solicitada.

16. Ofertas Alternativas.

16.1. No se considerarán ofertas alternativas, salvo lo dispuesto en la Sección II, Datos de la Licitación.

17. Documentos de Elegibilidad del Oferente

17.1. Para establecer su elegibilidad los Oferentes deberán presentar los documentos siguientes:

(a) Certificado de inscripción en el Registro de Proveedores, vigente.

(b) Declaración ante Notario Público, original o copia certificada por Notario Público, de no tener impedimento para participar en el procedimiento de contratación ni para contratar con el Estado de conformidad a lo establecido en el artículo 17 y 18 de la LCASP; que conoce, acepta y se somete al Pliego de Bases y Condiciones, y demás requerimientos del procedimiento de contratación; que es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta para efectos del procedimiento; que conoce las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento.

(c) Copia certificada por Notario Público del Poder de Representación a favor de la persona que representa legalmente a la persona jurídica, debidamente inscrito en el Registro Público competente.

(d) Copia certificada por Notario Público del Poder de Representación, cuando un Oferente nacional esté representando a Comerciantes extranjeros, debidamente legalizado y autenticado en el país de origen del Comerciante y por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua.

(e) Copia de Licencia emitida por el Ministerio de Transporte e Infraestructura para la actividad objeto de la contratación, debidamente Actualizada.

(f) Acuerdo de Consorcio, Asociación en participación o Asociación para las empresas que presenten ofertas en consorcio.

18. Precios de la Oferta

18.1. El precio de la oferta comprenderá la totalidad de las Obras especificadas, sobre la base de la Lista de Cantidades valoradas o calendario de actividades presentado por el Oferente.

18.2. El Oferente indicará las tarifas y los precios para todos los rubros de las Obras descritos en la Lista de Cantidades o descritas en los planos y en las especificaciones y enumeradas en el calendario de actividades. El Contratante no efectuará pagos por los rubros ejecutados para los cuales el Oferente no haya indicado precios o tarifas por cuanto los mismos se considerarán incluidos en los demás precios y tarifas que figuren en la Lista de Cantidades o calendario de actividades. Si hubiere correcciones, éstas se harán tachando, rubricando y fechando las tarifas y/o precios incorrectos y rescribiéndolos correctamente.

18.3. Todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que deba pagar el Contratista en virtud del contrato adjudicado, hasta 28 días antes de la fecha del plazo para la presentación de las Ofertas, deberán estar incluidos en las tarifas, en los precios y en el precio total de la Oferta presentada.

18.4 Las ofertas que superen el presupuesto base por Lote serán rechazadas.

19. Revisión de Precios

19.1. Los precios unitarios establecidos en los contratos serán invariables, salvo los reajustes que se reconocerán en caso de incrementos de costo en los diferentes componentes de costos de la oferta original presentada y aprobada al contratista.

19.2. La revisión de precios será aplicable desde la firma del contrato y durante el plazo original del contrato y los plazos contemplados en las ampliaciones debidamente justificadas; y se tomará como precios base los que estén contenidos en la oferta.

19.3. En caso de producirse variaciones en los costos de los componentes de los precios unitarios estipulados en los contratos de ejecución de obras, los costos se reajustarán, mediante la aplicación de las fórmulas matemáticas elaboradas sobe la base de la fórmula general siguiente:

Pr = P₀[(F1(B₁/B₀)+F2(C₁/C₀)+F3(D₁/D₀)]

19.4. Los símbolos que componen la formula general indicada en el numeral anterior tienen el significado siguiente:

Pr= Valor reajustado del avalúo por avance de obra.

Po= Valor del avalúo de avance de obras con las cantidades de obra ejecutada a los precios unitarios contractuales.

F1 = Coeficiente del componente mano de obra. F2 = Coeficiente de los Materiales

F3 = Coeficiente de los Componentes de Equipo y Transporte

19.5. Los coeficientes de la fórmula general se expresarán y aplicarán al milésimo, y la suma de aquellos debe ser igual a la unidad.

B₀= Valor o Índice de Precios del componente de mano de obra a costo directo según el presupuesto inicial, fijados por Acuerdo Ministerial para las correspondientes ramas de actividad, más remuneraciones adicionales y obligaciones patronales de aplicación general que deban pagarse a todos los trabajadores en el país.

B₁= Valor o Índice de Precios del componente de mano de obra a costo directo Vigente a la fecha de pago, expedidos por acuerdo ministerial para las correspondientes ramas de actividad, más remuneraciones adicionales y obligaciones patronales de aplicación general que deban pagarse a. todos los trabajadores en el país.

C₀= Valor o Índices de Precio de los Componentes principales de Materiales a costo directo según el presupuesto inicial.

C₁= Valor o los índices de precios de los componentes principales de Materiales a la fecha de pago del anticipo o del Avalúo por avance de obras de ejecución de obras

D₀= Valor o Índices de Precios de equipos de construcción y transporte, a costo directo según el presupuesto inicial

D₁= Valor o índices de precios de los componentes principales de equipos de construcción y transporte a la fecha de pago del anticipo o del Avalúo por avance de obras de ejecución de obras

19.6. Para la aplicación de las fórmulas, los precios los índices de precios serán los proporcionados por el Banco Central de Nicaragua en su informe macroeconómico y por el Ministerio del Trabajo de acuerdo con su propia reglamentación; en su defecto los valores xx xxxxxxx avalados por la Cámara Nicaragüense de la Construcción.

19.7 El reajuste de precios podrá realizarse mensualmente, de acuerdo a los períodos de pago establecidos, o conforme lo pactado en el contrato, y será efectuado en base a los precios o índices de precios a la fecha de presentación del avaluó por avance de obras por la fiscalización o unidad de control de cada obra tramitándolo, salvo lo acordado por las partes.

20. Monedas de la Oferta

20.1 El Oferente cotizará en la moneda establecida en la Sección II, Datos de la Licitación.

20.2. Los Oferentes podrán expresar el precio de su oferta en cualquier moneda plenamente convertible. En este caso, la moneda que se utilizará a efectos de evaluar y comparar las ofertas será el dólar de los estados unidos de Norteamérica, utilizándose el tipo de cambio oficial emitido por el Banco Central de Nicaragua, vigente a la fecha de apertura de las ofertas.

20.3. Los Oferentes podrán indicar en su Oferta aquellos pagos que requiera en moneda extranjera.

20.4. El Contratante podrá requerir que los Oferentes aclaren sus necesidades en monedas extranjeras y que sustenten que las cantidades incluidas en las tarifas y en los precios, o precio global.

21. Pago de la Obra

21.1. La forma de remuneración del contratista deberá indicarse en la Sección II xxx Xxxxxx de Bases y Condiciones, pudiendo ésta establecerse bajo la modalidad de precio alzado, precios unitarios, sistema de coste y costas, o cualquier otra modalidad resultante de las combinaciones anteriores.

21.2. En cualquier caso, el precio se pagará de acuerdo al avance de la obra, sin perjuicio de la entrega de un anticipo inicial de conformidad con la Ley.

21.3. Cuando así se hubiere convenido en los documentos contractuales, el Contratante podrá también dar adelanto para el pago de materiales con el objeto de proteger el precio de los mismos, así como pagar el valor de los materiales almacenados para ser usados en la obra, previa verificación.

22. Período de Validez de las Ofertas

22.1. Las ofertas presentadas deberán expresar su validez dentro del plazo establecido por el Contratante. Toda oferta con un período de validez menor será rechazada por incumplir las disposiciones xxx Xxxxxx de Bases y Condiciones.

22.2. En circunstancias excepcionales y antes que expire el período de validez de la oferta, el Contratante podrá solicitar a los Oferentes, por una vez, una prorroga no mayor del cincuenta por ciento (50%) del plazo original de su oferta expresado en la Garantía/Fianza de Seriedad de la Oferta.

Las solicitudes y las respuestas serán por escrito. El Oferente puede rehusar tal solicitud sin que se haga efectiva la Garantía/Fianza de Seriedad de la Oferta. Los Oferentes que acepten la solicitud de prórroga, no se les pedirá, ni permitirá modificación de sus ofertas

y deberán prorrogar la validez de la Garantía/Fianza correspondiente para ajustarla al plazo prorrogado.

23. Garantía/Fianza de Seriedad de la Oferta

23.1 El Oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía/Fianza de Seriedad, con un plazo de vigencia de 60 días prorrogables a 30 días adicionales a solicitud del Contratante.

23.2 La Garantía/Fianza de Seriedad de la Oferta deberá expedirse por un valor equivalente entre el uno por ciento (1%) y el tres por ciento (3%) del valor total de la oferta, incluyendo impuestos, sea en moneda nacional o en una moneda de libre convertibilidad, y deberá:

(a) Ser una y de Otras Entidades Financieras. Si la institución que emite la Garantía/Fianza Garantía/Fianza emitida por institución autorizada y supervisada por la Superintendencia de Bancos no se encuentra establecida en el país del Contratante, deberá ser respaldada por una institución financiera nacional autorizada por la Superintendencia de Bancos para hacer efectiva la Garantía/Fianza;

(b) La Garantía/Fianza debe presentarse en los formularios aprobados por el emisor con anterioridad a la presentación de la oferta;

d) Expresar la posibilidad de su prorroga por un período de 30 días posteriores a la fecha límite de la validez de las ofertas, o por el período que sea prorrogado.

23.3. Los Oferentes deben rendir Garantía/Fianzas emitidas por:

(a) Bancos o Compañías Aseguradoras autorizadas y supervisadas por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras.

(b) Las emitidas conforme la Ley No.663 “Ley del Sistema de Sociedades de Garantías Recíprocas para las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas”.

23.4. La Garantía/Fianza de Seriedad de la Oferta se podrá hacer efectiva si:

(a) Un Oferente retira, sustituye o modifica su oferta durante el período de validez una vez vencido el plazo de su presentación.

(b) Si el Oferente seleccionado:

(i) No firma el contrato

(ii) No rinde la Garantía de Cumplimiento

23.5. La Garantía/Fianza de Seriedad de la Oferta de una Asociación en Participación o Consorcio deberá ser emitido en nombre de la Asociación o Consorcio que presenta la oferta. Si dicha Asociación o Consorcio no ha sido constituida en el momento de presentar la oferta, la Garantía/Fianza de Seriedad de la Oferta deberá estar en nombre de todos los futuros socios de la Asociación o Consorcio, tal como se denominan en la carta de intención mencionada en el Formulario de Información sobre el Oferente.

24. Formato y Firma de la Oferta

24.1. El Oferente preparará un original de los documentos que comprenden la oferta y lo marcará claramente como “ORIGINAL”. A su vez, deberá presentar dos copias y marcar claramente cada ejemplar como “COPIA”. En caso de discrepancia, el texto del original prevalecerá sobre el de las copias.

24.2. El original y todas las copias de la oferta deberán constar en hojas simples, redactadas por medio mecánicos con tinta indeleble y deberán estar selladas, firmadas y rubricadas por la persona debidamente autorizada para firmar en nombre y representación del Oferente.

24.3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma o las iniciales de la persona que firma la Oferta.

24.4. Todas las páginas contenidas en la oferta deberán ser foliadas en orden consecutivo, desde la primera hasta la última página. El foliado del original y las copias de la oferta deberá ser igual.

D. Presentación de las Ofertas y Apertura de las Ofertas

25. Presentación de oferta

25.1. Los Oferentes deberán enviar sus ofertas personalmente o por representante debidamente acreditado, o por correo, siempre que en este último caso se cumplan las condiciones necesarias para asegurar la inalterabilidad de las mismas.

25.2. Los Oferentes que presenten sus ofertas incluirán el original y cada copia en un solo sobre, cerrado en forma inviolable y debidamente identificado de la manera siguiente:

(a) Nombre y la dirección del Oferente;

(b) Nombre y dirección del Contratante;

(d) Consignar una advertencia de “No abrir antes de: la hora y fecha de apertura de ofertas.

(e) Si los sobres no están sellados e identificados como se requiere, el Contratante no es responsable del extravío o apertura prematura de la oferta.

26. Plazo para Presentar Ofertas

26.1 Las ofertas deberán recibirse por el Contratante en el lugar, fecha y hora indicada en la Sección II, Datos de la Licitación.

26.2 El Contratante podrá ampliar el plazo para la presentación de ofertas mediante una corrección al Pliego de Bases y Condiciones, en este caso todos los derechos y obligaciones del Contratante y de los Oferentes, quedarán sujetos a la fecha de ampliación.

27. Ofertas tardías

27.1. El Contratante no considerará ninguna oferta que llegue con posterioridad al plazo límite para la presentación de las mismas.

27.2. Toda oferta recibida por el Contratante posterior del plazo límite establecido para su presentación, será declarada tardía y devuelta al Oferente remitente sin abrir.

28. Retiro, sustitución y modificación de las Ofertas

28.1. Un Oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante comunicación escrita, debidamente firmada por el Representante Legal. Todas las comunicaciones deberán ser:

(a) Presentadas por escrito acompañada de los respectivos sobres claramente marcados como “RETIRO”, “SUSTITUCION” o “MODIFICACION” y

(b) Recibidas por el Contratante antes del plazo límite establecido para la presentación de las ofertas.

28.2. Las ofertas cuyo retiro fue solicitado serán devueltas sin abrir a los Oferentes remitentes.

28.3. Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar ofertas y la expiración del período de validez indicado por el Oferente en el Formulario de Oferta, o cualquier extensión si la hubiese.

29. Apertura de las Ofertas

29.1. El Contratante llevará a cabo el Acto de Apertura de ofertas en público en la dirección, fecha y hora establecidas. Las ofertas presentadas electrónicamente, si fueron permitidas, se abrirán en el mismo acto aplicando el procedimiento establecido en la Sección II, Datos de la Licitación.

29.2. Primero se abrirán los sobres marcados como “RETIRO” y se leerán en voz alta. El sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al Oferente remitente. No se permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación pertinente contenga la autorización válida para solicitarlo y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

29.3. Seguidamente, se abrirán los sobres marcados como “SUSTITUCION” se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al Oferente remitente. No se permitirá ninguna sustitución a menos que la comunicación respectiva contenga la autorización válida para solicitar la sustitución y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

29.4. Los sobres marcados como “MODIFICACION” se abrirán y leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo modificada; la oferta modificada no se abrirá y se devolverá al Oferente remitente. No se permitirá ninguna modificación a las ofertas a menos que la comunicación correspondiente contenga la autorización válida para solicitar la misma y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

29.5. Todos los demás sobres se abrirán de uno en uno, leyendo en voz alta: el nombre del Oferente; los precios de la oferta, incluyendo cualquier descuento; la existencia de la Garantía/Fianza de Seriedad de la Oferta y cualquier otro detalle que el Contratante considere pertinente. Solamente los descuentos leídos en voz alta se considerarán en la evaluación. Ninguna oferta será rechazada durante el Acto de Apertura, excepto las ofertas tardías, que se devolverán al oferente remitente.

29.6. El Contratante preparará un acta de apertura de las ofertas que incluirá como mínimo: nombre/denominación de los Oferentes participantes, si existe retiro, sustitución o modificación de ofertas; el precio de cada Oferta y el precio de los lotes si corresponde, incluyendo cualquier descuento si estaba permitido; la existencia o no de la Garantía/Fianza de Seriedad de la Oferta. Se les solicitará a los Representantes de los Oferentes presentes que firmen la hoja de asistencia.

29.7. Los Oferentes o sus representantes tendrán derecho a examinar las demás ofertas y solicitar se hagan constar sus observaciones en el acta de apertura.

29.8. El acta de apertura de las ofertas deberá ser firmada por el Área de Adquisiciones, el delegado de la Máxima Autoridad y los Oferentes que deseen hacerlo. Debiéndose entregar copia del Acta de Apertura a los oferentes.

29.9. La apertura de ofertas no crea, en ningún caso, derechos adquiridos, pudiendo la oferta ser rechazada o el Oferente descalificado durante el plazo de evaluación, según se establece en la LCASP y en el presente Documento de Licitación.

E. Evaluación y Comparación de las Ofertas

30. Confidencialidad

30.1. No se divulgará ninguna información relacionada con la evaluación, comparación y post calificación de las ofertas, ni de la recomendación de adjudicación del contrato hasta la notificación y publicación de la adjudicación.

30.2. Ningún Oferente se comunicará con el Contratante sobre ningún aspecto de su oferta a partir del momento de la apertura hasta la adjudicación del Contrato.

31. Aclaración de las Ofertas

31.1. Durante la etapa de evaluación, el Comité de Evaluación a través del Área de Adquisiciones podrá solicitar a los oferentes, por escrito o en forma electrónica, aclaraciones a sus ofertas.

31.2. Las aclaraciones realizadas por los Oferentes deberán enviarse por los medios antes indicados dentro del plazo máximo de dos (02) días hábiles a partir de la fecha de recepción de la solicitud de aclaración. Las aclaraciones no podrán alterar el contenido de la oferta original, ni violentar el Principio de Igualdad entre los oferentes.

32. Cumplimiento de las Ofertas

32.1. Para determinar la mejor oferta, el Contratante, se basará en el contenido propio de la misma.

32.2. Mejor oferta es aquélla que mejor se ajusta al Pliego de bases y Condiciones, una vez aplicados los criterios de evaluación de las ofertas. En ningún caso se calificarán las condiciones que el proponente tenga en exceso de las mínimas requeridas para acreditar su capacidad para cumplir el contrato, en términos de experiencia, capacidad financiera, operativa, entre otros. Tales condiciones se exigirán exclusivamente de manera proporcional al valor y complejidad del objeto a contratar.

33. Principio de Subsanabilidad

33.1. En este procedimiento de contratación primará lo sustancial sobre lo formal. No podrán rechazarse las ofertas por la ausencia de requisitos o la falta de documentos que verifiquen las condiciones del oferente o soporten el contenido de la oferta, y que no constituyan los factores de selección determinados en los pliegos de bases y condiciones, o no afecten la calificación de la oferta. Estos podrán ser aportados posteriormente mediante requerimiento del Contratante, si el oferente no aporta lo que se le requiera dentro del plazo indicado, se rechazará su oferta.

33.2. El Área de Adquisiciones otorgará un plazo máximo de dos (2) días, contados a partir del día siguiente de la notificación, para que el oferente subsane, en cuyo caso la oferta continuará vigente para todo efecto, bajo la condición de la efectiva enmienda del defecto encontrado dentro del plazo previsto, salvo que el defecto pueda corregirse en el mismo acto.

33.3. No se podrá subsanar:

(a) La falta de firma en la oferta;

(b) La presentación de la Garantía/Fianza de seriedad de la oferta;

(c) Los documentos a ser utilizados para determinar el cumplimiento de los criterios establecidos en el método de evaluación de las ofertas;

(d) Omisiones o errores en los precios unitarios de la oferta económica;

(e) Acreditar hechos ocurridos con posterioridad a la fecha máxima prevista para la presentación de las ofertas.

33.4. A condición de que la oferta cumpla sustancialmente con el Pliego de Base y Condiciones, el Comité de Evaluación corregirá errores aritméticos de la manera siguiente:

(a) si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar el precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido. Si en opinión del Comité de Evaluación hay un error obvio en la colocación del punto decimal, entonces el total cotizado prevalecerá y se corregirá el precio unitario;

(b) si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se corregirá el total;

(c) si hay una discrepancia entre letras y cifras, prevalecerá el monto expresado en letras a menos que la cantidad expresada en número corresponda a un error aritmético, en cuyo

caso prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con los párrafos (a) y (b) antes mencionados.

33.5. Si el Oferente que presentó la oferta evaluada como la más favorable no acepta la corrección de los errores, su oferta será rechazada.

34. Examen Preliminar de las Ofertas

34.1. El Contratante examinará todas las ofertas para confirmar que todas las credenciales y la documentación técnica solicitada han sido suministradas y determinará si cada documento entregado está completo.

34.2. Antes de proceder a la evaluación detallada de las Ofertas, el Contratante determinará si cada una de ellas contiene:

(a) Cumple con los requisitos de elegibilidad;

(b) Ha sido debidamente firmada;

(d) Cumple sustancialmente con los requisitos esenciales de los documentos de licitación.

34.3. El Contratante rechazará las ofertas en los casos siguientes:

a) Cuando la oferta no estuviese firmada por el Oferente o su Representante Legal debidamente acreditado.

b) Cuando el Oferente presente oferta de diferentes entidades comerciales con un mismo producto sin estar autorizado en el pliego de bases y condiciones.

c) Cuando el Oferente presente mas de una oferta, sin estar autorizado ello en el pliego de bases y condiciones.

d) Cuando el Oferente no presentare las Garantía/Fianzas requeridas.

e) Cuando las ofertas no cumplan con los requisitos esenciales establecidos en el pliego de bases y condiciones.

f) Contenga un precio ruinoso o no remunerativo para el oferente, que dé lugar a presumir su incumplimiento en las obligaciones contractuales por insuficiencia de la retribución establecida, previa indagación con el oferente con el propósito de averiguar si éste satisface las condiciones de participación y será capaz de cumplir los términos del contrato.

g) Cuando el Oferente no presente las aclaraciones a su oferta en el plazo y condiciones reguladas por el artículo 44 de la Ley.

34.4. El Comité de Evaluación descalificará al oferente en los supuestos siguientes:

a. Cuando el Oferente no satisficiere los requisitos de idoneidad legal, técnica y financiera, establecidos en la Ley y pliego de bases y condiciones.

b. Cuando estuviere incurso en situaciones de prohibición para presentar ofertas o se encontrase sancionado de conformidad con la Ley.

c. Cuando el Oferente faltare a la verdad en los documentos presentados o en los hechos declarados dentro del procedimiento de licitación, o se presenten evidentes inconsistencias entre los documentos entregados o las afirmaciones realizadas por el proponente y la realidad.

35. Examen de Términos y Condiciones: Evaluación Técnica

35.1. El Contratante examinará todas las ofertas para confirmar que todas las estipulaciones y condiciones técnicas solicitadas han sido aceptadas por el Oferente.

35.2. El Contratante evaluará los aspectos técnicos de la oferta presentada, para confirmar que todos los requisitos de las Obras descritas en el Documento de Licitación, han sido cumplidos, caso contrario la oferta será rechazada.

36. Conversión a una sola moneda

36.1. Para efectos de calificación y evaluación de las ofertas, el Contratante convertirá todos los precios de las ofertas expresados en monedas distinto origen, a la moneda única definida en el pliego de bases y condiciones utilizando el tipo de cambio oficial establecido a la fecha del acto de apertura de las ofertas por el Banco Central de Nicaragua.

37. Preferencia Doméstica/Nacional

37.1. La preferencia doméstica nacional no será un factor de evaluación.

38. Evaluación de las ofertas

38.1. El Contratante evaluará todas las ofertas que cumplan los requisitos esenciales establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.

38.2. Los valores, puntajes y los criterios aplicables a la evaluación técnica y económica deberán ser objetivos y congruentes con el objeto de la convocatoria, debiendo sujetarse a criterios de razonabilidad, racionalidad y proporcionalidad.

38.3. Así mismo, en el PBC deberá identificar y expresar con claridad y de forma expresa los documentos probatorios que permitan valorar la capacidad del oferente y la calidad del bien o servicio a adquirir.

38.4. La oferta técnica presentada será evaluada aplicando el método cumple o no cumple, sin asignar puntaje adicional al que exceda el mínimo requerido.

38.5. Si los bienes son estandarizables, el criterio de selección será únicamente el precio, en caso contrario, se deberá ponderar precio con calidad.

38.6. Para evaluar las ofertas, el Contratante utilizará únicamente los factores, metodologías y criterios definidos en el PBC, so pena de nulidad.

38.7. Al evaluar las Ofertas, el Contratante considerará lo siguiente:

(a) el precio cotizado

(b) el ajuste del precio por correcciones de errores aritméticos

(d) ajustes debidos a la aplicación de criterios de evaluación,

38.8. Podrá permitirse a los Oferentes cotizar precios separados por uno o más lotes, y al Contratante adjudicar uno o varios lotes a más de un Oferente. La metodología de evaluación para determinar la combinación de lotes evaluada como la mejor oferta, está detallada en la Sección III, Criterios de Calificación y Evaluación.

39. Pos calificación del Oferente

39.1. El Contratante determinará, a su entera satisfacción, si el Oferente seleccionado como el que ha presentado la mejor oferta, está calificado para ejecutar el Contrato satisfactoriamente.

39.2. Dicha determinación se basará en el examen de la evidencia documentada de las calificaciones presentadas por el Oferente.

39.3. Una determinación afirmativa de la calificación del Oferente, será requisito previo para la adjudicación del Contrato. Una determinación negativa resultará en su rechazo, en cuyo caso el Contratante procederá a determinar si el siguiente Oferente ha presentado la mejor oferta.

39.4. El Comité de Evaluación recomendará la adjudicación de la licitación al Oferente que ajustándose a los requisitos esenciales xxx Xxxxxx de Bases y Condiciones haya presentado la mejor oferta, para ello elaborará un Informe detallado sobre la evaluación y comparación de las ofertas que deberá hacer llegar a la Autoridad Máxima con copia a cada Oferente.

40. Derecho de Aceptar Cualquier Oferta o de Rechazarla

40.1. El Contratante se reserva el derecho a aceptar o rechazar todas o cualquier oferta, de cancelar, suspender, declarar desierto o anular el procedimiento licitatorio, sin que ello derive responsabilidad alguna ante los Oferentes.

F. Adjudicación del Contrato

41. Criterios de Adjudicación

41.1. El Contratante adjudicará el Contrato al Oferente cuya oferta haya sido determinada como la mejor oferta y que el Oferente está calificado para ejecutar el Contrato satisfactoriamente.

42. Suspensión o Cancelación

42.1. Si durante el desarrollo del procedimiento de licitación se suscitan situaciones de caso fortuito o fuerza mayor que impidan el normal desarrollo del mismo, cuya solución pueda ser superada dentro de un plazo prudencial no superior a treinta (30) días calendarios, y no afecte el monto y objeto de la contratación, el Contratante podrá mediante Resolución motivada suspender el proceso de contratación administrativa, indicando expresamente el plazo de suspensión y las razones que lo motivan, pudiendo reiniciar el procedimiento de la contratación una vez superada la situación.

42.2. Si las circunstancias acontecidas por cualquiera de estas causas no pueden ser resueltas con la prontitud requerida dada la naturaleza de la contratación, el Contratante deberá cancelar la misma, motivando mediante Resolución Administrativa tal circunstancia.

42.3. El acto de Suspensión o Cancelación no derivan responsabilidad alguna para el Contratante. La resolución deberá ser notificada a todos los Oferentes participantes y publicarse en el Portal Único de Contratación.

43. Adjudicación

43.1. La Licitación se adjudicará mediante Resolución motivada emitida por la autoridad máxima de la Entidad Contratante, dentro del plazo máximo de tres (3) días hábiles posteriores a la notificación del Dictamen de Recomendación del Comité de Evaluación, indicando, específicamente el nombre y cargo del funcionario autorizado para firmar el contrato.

43.2. Considerando la viabilidad económica, técnica y/o administrativa la adjudicación podrá ser total, parcial o a la única oferta presentada, siempre que sea conveniente para satisfacer el interés público perseguido con la contratación.

43.3. Una vez firme la Resolución de Adjudicación, se procederá a formalizar el contrato de acuerdo con el modelo incluido en el Pliego de Base y las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes.

43.4. La Resolución de Adjudicación será notificada a los Oferentes por el mismo medio empleado para la convocatoria, dentro de los dos (2) días hábiles posteriores a su emisión.

44. Declaración Desierta

44.1. El Contratante mediante resolución motivada, deberá declarar desierta la licitación cuando:

44.1.1. No se presentare oferta alguna.

44.1.2. Se rechazaren todas las ofertas, fundamentando en tal supuesto, las razones técnicas y económicas basadas en el incumplimiento xxx xxxxxx de bases y condiciones.

44.1.3. En el proceso de evaluación se comprueban errores sustanciales respecto a las especificaciones contempladas en el pliego de bases y condiciones.

44.1.4. No esté de acuerdo con el dictamen del Comité de Evaluación, fundamentando su desacuerdo en razones de interés público.

44.2. Cuando se declare desierta una licitación, se podrá iniciar nuevamente el proceso con una reducción del cincuenta por ciento (50%) en los plazos, previa revisión xxx xxxxxx de bases y condiciones que sirvió de base en la licitación, incluyendo los ajustes que sean necesario sin que se altere el objeto a contratar.

44.3. La resolución de Declaración de Desierta, no hará incurrir en responsabilidad contractual o pre-contractual alguna al Contratante.

44.4. La Resolución de Declaración de Desierta deberá ser notificada a los oferentes en un plazo máximo de tres (3) días a partir de la comprobación de las causales indicadas en el numeral 44.1, y publicarse en el portal único de contratación sin perjuicio del uso de otros medios de publicación.

45. Recursos

45.1. Los Oferentes tienen derecho a interponer os Recursos que la Ley y su Reglamento General disponen en su Capítulo X y Titulo X, respectivamente.

46. Firma del Contrato

46.1. Una vez consentido o administrativamente firme la adjudicación, los plazos para suscribir el contrato son los siguientes꞉

46.1.1. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al consentimiento de la adjudicación, el Contratante deberá citar al oferente ganador, para que dentro del plazo de tres

(3) días hábiles suscriba el contrato con toda la documentación requerida;

46.1.2. Cuando el Contratante no cumpla con citar al adjudicado o no suscriba el contrato dentro del plazo establecido, el oferente podrá requerir su suscripción, dándole un plazo no mayor de tres (3) días hábiles.

46.2. Cuando el Oferente ganador no se presente a firmar el contrato dentro del plazo otorgado, sin que medie justa causa, perderá automáticamente el derecho adquirido, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones administrativas correspondientes.

47. Garantía/Fianza de Cumplimiento del Contrato

47.1. El Oferente adjudicado deberá presentar Garantía/Fianza de Cumplimiento del Contrato, dentro del plazo establecido en la Resolución de Adjudicación, por un monto equivalente entre el diez por ciento (10%) y el veinte por ciento (20%) del valor contractual por el tiempo de vigencia del contrato, debiendo ser prorrogable a solicitud del Contratante.

47.2. Presentada la Garantía/Fianza de Cumplimiento a satisfacción del Contratante, éste deberá devolver la Garantía/Fianza de Seriedad de la Oferta.

47.3. Si el Oferente adjudicado no cumple con la presentación de la Garantía/Fianza de Cumplimiento mencionada anteriormente o no firma el Contrato, constituirá base suficiente para anular la adjudicación del contrato y hacer efectiva conforme a derecho la Garantía/Fianza de Seriedad de la Oferta.

47.4. En tal caso, el Contratante podrá re adjudicar el Contrato a la segunda oferta mejor posicionada, siempre que esta resultare conveniente al interés público y se ajuste sustancialmente al Pliego de Base.

48. Garantía/Fianza de Anticipo

48.1. Previo a cualquier desembolso, el Contratante, deberá recibir a satisfacción Garantía/Fianza de Anticipo rendida por el Adjudicado, por un monto del cien por ciento (100%) del valor adelantado, y por un plazo de vigencia que corresponda con la amortización total del mismo.

49. Garantía/Fianzas Discrecionales

49.1. El Contratante podrá solicitar al contratista la presentación de otras Garantía/Fianzas tales como:

49.1.1. Garantía/Fianza o Garantía a la Calidad y Rendimiento: para asegurar la calidad del objeto de la contratación, con una vigencia y monto acorde a la naturaleza del bien objeto de la contratación y previamente establecido en los estudios previos.

49.1.2. Garantía/Fianza o Garantía contra Xxxxxx Xxxxxxx: para proteger al Contratante contra defectos en las obras o bienes, que a simple vista no sean detectables y que revelen su existencia con posterioridad a la entrega definitiva y finiquito del contrato. El monto de esta Garantía/Fianza y su vigencia será establecida considerando la complejidad del objeto de la contratación conforme los estudios previos.

49.1.3. Garantía/Fianza o Garantía contra Daños a Terceros: El monto de esta Garantía/Fianza y su vigencia será establecida considerando la complejidad del objeto de la contratación conforme los estudios previos.

49.1.4. En el caso de las micros, pequeñas y medianas empresas, se aceptarán Garantía/Fianzas emitidas en base x Xxx No. 663 "Ley del Sistema de Sociedades de Garantías Reciprocas para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas".

50. Seguros

El Contratista deberá contratar seguros emitidos en el nombre conjunto del Contratista y del Contratante, para cubrir el período comprendido entre la Fecha de Inicio y Finalización de las Obras, por los montos totales y los montos deducibles estipulados en la Sección II, Datos de la Licitación, los siguientes eventos constituyen riesgos del Contratista:

(a) pérdida o daños a -- las Obras, Planta y Materiales;

(b) pérdida o daños a -- los Equipos;

(c) pérdida o daños a -- la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y

(d) lesiones personales o muerte.

50.1 El Contratista deberá entregar al Gerente de Obras, para su aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio. Dichos seguros deberán contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los daños o perjuicios ocasionados.

50.2 Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados exigidos, el Contratante podrá contratar los seguros cuyas pólizas y certificados debería haber suministrado el Contratista y podrá recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista.

50.3 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del Gerente de Obras.

50.4 Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las pólizas de seguro.

51. Penalizaciones.

51.1. El Contratante podrá penalizar al Contratista a través de multas por cada día de retraso, hasta un máximo del 10% del valor total del contrato. Esta multa no podrá ser mayor al cinco por millar por cada día de retraso.

Sección II. Datos de la Licitación (DDL)

A. Disposiciones Generales

a.1. Contratante: Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria

a.2. Procedimiento de Licitación: Licitación Selectiva No. 01-2018 “Acondicionamiento de Infraestructura de las Oficinas de Innovación Tecnológicas de INTA-El Rama e INTA-Xxxxx Xxxxx”

a.3. Esta Licitación comprende

NOTA IMPORTANTE: Conforme la Subcláusula 4.3 "disposiciones especiales" del Reglamento Operativo del Programa de Apoyo a la Cadena de Valor Ganadera en Nicaragua que se lee literalmente así: “la oferta económica que excediese el presupuesto base determinará la exclusión o rechazo de la misma, en base a lo anterior, si los bienes, los servicios o las obras se componen de varios ítems o lotes, se rechazará la oferta económica que excediese el presupuesto base del ítem o lote que se examine.

a.4. Fuente de Financiamiento: Fondos UNION EUROPEA-AECID-GRUN

a.5. Proyecto: Proyecto: Programa de Apoyo a la Cadena de Valor Ganadera en Nicaragua (Programa BOVINOS, Convenio de Financiación DCI-ALA/2014/035-924, el Convenio de Delegación de la Unión Europea LA/2016/380-238 y la Resolución de Concesión de

Subvención 2017/SPE/0000400002.

B. Preparación de las Ofertas

b.1. La Reunión de Homologación de los Documentos de Licitación se realizará el día 28 de febrero del 2018, a las 10:00 a.m. en la Oficina de Adquisiciones, que sita en el Edificio

del INTA Central, frente a la Estación V de la Policía Nacional, Managua.

b.2. Las solicitudes de aclaración al Pliego de Bases y Condiciones debe ser dirigidas: Atención: Lic. Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx – Responsable de Adquisiciones INTA Dirección: Edificio del INTA Central, que sita frente a la Estación V de la Policía Nacional Ciudad: Managua Código postal: N/A Teléfono: 0000-0000 Ext. 144/145

Cuenta de Correo Electrónico: xxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx ; con copia a: xxxxxxxxxxx_xxxxxx@xxxx.xxx.xx

b.3. No se considerarán ofertas alternativas.

x.0.Xx edición de Incoterms: 2010.

b.5. Lugar de las Obras: INTA El Rama e INTA Xxxxx Xxxxx

Lote No.

Descripción

Presupuesto (IVA Excluido) US$

Acondicionamiento de Infraestructura Oficinas de Innovación Tecnológica INTA El Rama.

40,000.00

Lote No.

Descripción

Presupuesto (IVA Excluido) US$

Acondicionamiento de Infraestructura

Oficinas de Innovación Tecnológica INTA Xxxxx Xxxxx

40,000.00

b.6. Visita al Sitio de la Obra: Previo a la presentación de las ofertas se ha programado visita al sitio de las obras, las cuales se realizarán en las fechas y condiciones siguientes:

INTA-El Rama: El día 23 de febrero del 2018. El punto de reunión será Parque de El Rama a las 1:00 p.m. hora en que se saldrá hacia el lugar de la obra.

INTA-Xxxxx Xxxxx: El día 26 de febrero del 2018. El punto de reunión será Gasolinera de Xxxxx Xxxxx a las a las 11:00 a.m., hora en que se saldrá hacia el lugar de la obra.

El proveedor que no pueda asistir a la visita programada, podrá hacerlo posteriormente, para tal efecto deberá coordinar la entrada al centro con la debida anticipación con:

INTA El Rama: Cro. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, teléfono número 00000000, 76754133. INTA Xxxxx Xxxxx: Cra. Xxxxxx Xxxxxxx, teléfono número 00000000.

Para que el INTA pueda registrar las visitas hechas por los proveedores, posterior a la fecha y hora establecida, los funcionarios nombrados para facilitar el acceso en cada sitio, tendrá la responsabilidad de levantar un acta de visita al sitio, cuyo original o copia debe ser enviada a la Oficina de Adquisiciones para que conste en el expediente de contratación.

b.7. El plazo de validez de la oferta será de sesenta (60) días calendarios, prorrogables por 30

días adicionales con simple requerimiento del adquirente.

b.8 Moneda de presentación de la oferta: dólar de los estados unidos de Norteamérica.

El trámite de exoneración de impuesto de IVA será realizado por el INTA. Se extenderá carta de exoneración del monto correspondiente al IVA que sea cargado en el contrato que se firme con la empresa a quien se le adjudique el mismo.

b.9 Los precios cotizados para cada lote de obra, deberá corresponder por lo menos al 100% de las cantidades de obras especificadas dentro de cada lote.

b.10La oferta deberá incluir una Garantía/Fianza de Seriedad de Oferta: por un monto del 2% del monto total de su oferta para ese lote sin incluir IVA, en moneda dólar de los estados unidos de Norteamérica, válida por un período de 60 (sesenta) días calendarios prorrogables por 30 días adicionales con simple requerimiento del adquirente.

El proveedor que presente oferta para los dos lotes, podrá presentar una garantía por la suma de los montos establecidos para el lote 1 y lote 2, o bien dos garantías separadas.

b.11. Además de la oferta original, se requieren dos copias, del mismo tenor.

C. Presentación y Apertura de Ofertas

c.1. Los Oferentes podrán tener la opción de presentar sus ofertas electrónicamente: No aplica

c.2. Los sobres interiores y exteriores de las ofertas deberán indicar las leyendas de identificación siguientes:

Licitación Selectiva No. 01-2018 “Acondicionamiento de Infraestructura de las Oficinas de Innovación Tecnológicas de INTA-El Rama e INTA-Xxxxx Xxxxx”

INSTITUTO NICARAGUENSE DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA (INTA)

Atención: Lic. Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx

Dirección: Oficina Adquisiciones, INTA Central, frente a la Estación V de la Policía Nacional.

Ciudad: Managua.

c.3. La presentación de las ofertas se realizará en: Ciudad: Managua

Dirección: INTA Central, frente a la Estación V de la Policía Nacional

Número del Piso/Oficina: Oficina de Adquisiciones, 2do. Piso Código postal: No aplica.

Dirección Electrónica: xxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx

Hora Límite: 10:00 a.m. Fecha Límite: 12/03/2018

c.4. La apertura de las ofertas tendrá lugar en:

Ciudad: Managua

Dirección: INTA Central, frente a la Estación V de la Policía Nacional

Número del Piso/Oficina: Oficina de Adquisiciones, 2do. Piso Código postal: No aplica

Dirección Electrónica: xxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx

Hora Límite: 10:10 a.m. Fecha Límite: 12/03/2018

c.5. El porcentaje máximo de subcontratación es: No aplica.

c.6 Calificación de la capacidad técnica del oferente

A fin de que pueda adjudicársele el contrato, el Oferente que presenta la cotización evaluada más baja deberá cumplir con los siguientes requisitos mínimos de calificación:

i) La facturación promedio anual por construcción o rehabilitación de obras en los últimos cinco

(5) años deberá ser como mínimo del cincuenta por ciento (50%) del valor de la cotización presentada. Para demostrar el cumplimiento de esta condición, los Oferentes deberán presentar actas de recepción final de las obras ejecutadas, como contratista principal y si alguna de ésta no reflejan el monto de la obra, se deberá adjuntar adicionalmente copia del respectivo contrato de ejecución.

ii) Demostrar experiencia como contratista principal en la construcción o rehabilitación de al menos dos obras, de naturaleza y complejidad sean equivalentes a la de las obras objeto de este proceso en cualquiera de los últimos cinco años. A fin de demostrar el cumplimiento de este requisito, se solicita que los oferentes presente actas de recepción final de obras ejecutadas. En caso de obras en ejecución se podrán considerar sólo si las mismas presentan a la fecha un avance mínimo de ejecución física equivalente al 70%, en este caso se deberán incluir en la cotización copia de los avalúos que demuestren el avance físico de la misma.

iii) Disponer de un monto mínimo de activos líquidos xxx xxxx por ciento (10%) del valor de su cotización. Para el cumplimiento de este requisito, el Oferente deberá adjuntar copia de

constancias de recursos propios en bancos o líneas de crédito bancarias actualizadas. La

vigencia máxima aceptable para estos documentos es de noventa (90) días anteriores a la fecha límite para la entrega de la cotización.

iv) Disponer de un monto mínimo de créditos libres de otros compromisos contractuales del Oferente del veinte por ciento (20%) del valor de su cotización. Para el cumplimiento de este requisito, el Oferente deberá adjuntar copia de constancias de créditos comerciales actualizadas. La vigencia máxima aceptable para estos documentos es de noventa (90) días anteriores a la fecha límite para la entrega de la cotización.

c.6. El Equipo esencial disponible para ejecutar el contrato es: La falta de uno de los componentes del Equipo de Construcción requerido, será causal de descalificación de la oferta: Herramientas menores.

c.7. Se consideran Obras similares a esta obra los siguientes:

Naturaleza: Obras verticales de infraestructura.

Complejidad: Construcción y/o Rehabilitación de edificios con un área mayor a 100 m2.

c.8. Se consideran Trabajos relacionados a esta obra los siguientes: Remodelación de oficinas o bienes inmuebles.

c.9. El siguiente Personal Clave, la falta de uno de ellos será causal de descalificación de la oferta:

Lote 1) Acondicionamiento de Infraestructura Oficinas de Innovación Tecnológica INTA El Rama.

1. Un ingeniero Residente

a. Ingeniero Civil graduado

b. Con al menos 2 años de experiencia general en obras de construcción verticales. Esta experiencia deberá ser demostrada con Actas de Recepción final o Contratos.

c. Con al menos 3 obras en las que se haya desempeñado como Administrador de obra o Ingeniero Residente o Supervisor. Esta experiencia deberá ser demostrada con Actas de Recepción final o contratos.

Lote 2) Acondicionamiento de Infraestructura Oficinas de Innovación Tecnológica XXXX Xxxxx Xxxxx.

0. Un ingeniero Residente

a. Ingeniero Civil graduado

b. Con al menos 2 años de experiencia general en obras de construcción verticales. Esta experiencia deberá ser demostrada con Actas de Recepción final o Contratos.

X. Xxxxxxxxxxxx y Evaluación de las Ofertas

d.1. Los precios de las ofertas expresados en diferentes monedas se convertirán a: Dólares al tipo de cambio oficial del Banco Central de Nicaragua del día de la apertura de ofertas.

d.2. Para efectos de evaluación NO SE TOMA EN CUENTA la experiencia y recursos de los subcontratistas.

d.3. Los Oferentes deberán presentar ofertas por la totalidad de las obras indicados en la Sección IV.

E. Adjudicación del Contrato

e.1. En la formalización contractual se requerirá la presentación de:

o Garantía/Fianza de Cumplimiento por un monto del 10% del monto total del contrato.

o Seguros:

El Contratista deberá entregar al Contratante un seguro por lote contra todo riesgo por el monto de: cien por ciento del monto de la obra que le fuese adjudicada, con una vigencia de: tres meses y con una cláusula de mantenimiento (endoso) por el mismo período.

Los eventos mínimos que deberá incluir el seguro serán:

(a) para pérdida o daño de las Obras, Planta y Materiales.

(b) para pérdida o daño de equipo.

(d) para lesiones personales o muerte:

(i) de los empleados del Contratante.

(ii) de otras personas.

El seguro deberá emitirse a nombre del Contratista como asegurado primario y del Contratante como beneficiario en caso de incapacidad física o muerte del Contratista.

Se solicitará a la AECID la No Objeción al Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación que se derive de este proceso.

e.2. El pago de anticipos requerirá la presentación de Garantía/Fianza por un monto del 100% del

valor adelantado.

F. Formas y Requisitos para el pago.

f.1. El pago de los Alcances de Obra y sus requisitos, se podrá efectuar en dólares de la siguiente manera:

a) Si el Oferente requiere un anticipo, este será como máximo del 30% del monto total del contrato, que será entregado contra la recepción de la Garantía Bancaria de Anticipo, a más tardar 7 días hábiles después de recibida la Garantía de Anticipo. Esta garantía de anticipo deberá estar vigente por 60 días prorrogables a 30 días contra simple requerimiento del contratante. La Garantía de anticipo será deducida en los dos primeros avalúos presentados por el contratista.

b) Pagos parciales contra la presentación de informe de avalúo por avance de obra aprobados por el Supervisor designado por el Contratante.

c) Los avalúos abarcarán un período no menor de veinte días. De estos pagos parciales se deducirá al menos un 50% para amortizar el anticipo concedido.

d) Estos pagos se harán dentro de los quince días posteriores a la aprobación por parte del supervisor del avalúo por parte del Contratista al Supervisor, supeditado a la verificación y

aprobación correspondiente por éste en el sitio de la obra.

e) El Supervisor deberá realizar la verificación en un máximo de cinco días una vez recibido el avalúo. Todo avalúo únicamente podrá ser aceptado si está cubierto por la vigencia de una garantía por el saldo pendiente de amortización del Anticipo.

La sumatoria final de los pagos parciales por ítem, no podrá ser superior al porcentaje máximo del Monto Total del Contrato, establecido en la última columna de la Tabla: “Lista de Cantidades y Porcentaje Máximo a Pagar por Ítem”.

f) El pago final se hará contra la entrega de:

i) Acta de Recepción Definitiva de las Obras;

ii) Garantía por Vicios Ocultos y Redhibitorios, la cual tendrá una validez de un año.

Parte 2 – Alcance de las Obras, Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento de las Obras

Sección III. Criterios de Evaluación

Criterios de Evaluación

Primera Etapa: El contratante evaluará aquellas ofertas que se determine que cumplen con los criterios de elegibilidad establecido en este Pliego de Bases y Condiciones, utilizando el método Cumple/No Cumple.

Segunda Etapa: Cumplimiento de las especificaciones técnicas/alcances de obras: Cumple/No Cumple, Pasa/No Pasa).

Revisión de las Especificaciones Técnicas/alcances de obras “Únicamente para las ofertas habilitadas como resultado de la primera etapa. Se revisará cada oferta para confirmar si cumple con cada especificación técnica solicitada/alcances de obras (Cumple/No Cumple, Pasa/No Pasa) y se habilitarán para la siguiente etapa solamente aquellas ofertas que cumplan el cien por ciento con las especificaciones técnicas solicitadas/alcances de obras.

Tercera Etapa: Con las ofertas habilitadas como resultado de la segunda etapa, se seleccionará aquella cuyo precio sea el menor evaluado y que no exceda el monto autorizado para cada uno de los lotes.

Sección IV.

Alcance de las Obras, Especificaciones y Condiciones de Xxxxxxxxxxxx

Xxxx Xx. 0: “Acondicionamiento de Infraestructura de las Oficinas de Innovación Tecnológica de INTA El Rama”

A) DEFINICIONES

DEFINICIONES GENERALES:

El contratista, antes de iniciar la obra, deberá examinar cuidadosamente todos los trabajos adyacentes, de los cuales depende esta obra, de acuerdo a las intenciones de estas especificaciones informando por escrito al supervisor de la obra cualquier condición que evite al contratista realizar un trabajo de primera calidad. No se eximirá al contratista de ninguna responsabilidad por trabajos adyacentes incompletos o defectuosos, a menos que tales hayan sido notificados al supervisor por escrito y este los haya aceptado antes de que el contratista inicie cualquier parte de la obra.

A. Requerimientos generales contratista

Definiciones: las palabras y expresiones indicadas en el presente documento de especificaciones técnicas, tendrán los siguientes significados para una mejor comprensión de las mismas:

1.1. El contrato: documento legal en donde se establece los alcances de la obra, el costo, el plazo y demás particularidades de la ejecución de la obra, así como las descripción y responsabilidades establecidas entre el dueño y el contratista para la ejecución de esta.

1.2 El dueño: es el propietario de la obra.

1.3 El contratista: empresa constructora a la cual le será adjudicado el contrato de ejecución de las obras del proyecto

1.4 Plazo de entrega: es el tiempo fijado en el contrato para la ejecución de las obras, 75 días calendarios.

1.5 La oferta: son los documentos que contienen la propuesta técnica y económica presentada por el contratista.

1.6 En el lugar, en el sitio, en la obra: Ciudad RAMA, Oficina de INTA.

1.7 El proyecto: “ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LAS OFICINAS DE INNOVACION TECNOLOGICAS DE INTA-EL RAMA”.

1.8 Ingeniero supervisor: Es el representante del dueño de la obra y el enlace entre éste y el contratista, y tendrá la facultad de actuar en su nombre. Podrá llamarse “el supervisor” o “la supervisión” de la obra.

1.9 Ingeniero gerente o superintendente de proyecto: Es el representante del contratista en la obra, y tendrá la facultad de actuar en su nombre.

1.10 Formatos de seguimiento y control de la obra y/o proyecto: Conjunto de formatos entregados por el dueño al contratista con el objetivo de evaluar, analizar y controlar el avance de la obra y/o proyecto.

1.11 Bitácora: Libro de registro en original y tres copias, en donde se anotarán todas las observaciones, recomendaciones, cambios, instrucciones técnicas y administrativas relacionadas con el proyecto, y que será suministrada por el contratista.

1.12 Sub-contrato: Es una relación contractual del contratista con otra persona natural o jurídica que realizará parte de la obra con la aprobación del dueño.

1.13 Área total de construcción: Es la superficie en metros cuadrados de la proyección horizontal de los edificios existentes o a construirse en un lote.

1.15 Factor de ocupación del suelo (fos): es la relación entre el área de ocupación del suelo y el área del lote.

1.16 Factor de ocupación total (fot): es la relación entre el área total de construcción y el área del lote

DEFINICIONES CONSTRUCTIVAS:

1. Entrega del sitio.

El terreno será entregado por el dueño tal como se encuentra y el contratista será responsable de realizar todas las acciones que se requieran para garantizar que el área de trabajo se encuentre totalmente limpia y libre de cualquier material de desechos antes de dar inicio a cualquiera de las etapas y sub.-etapas, según la programación de ejecución física del proyecto.

Esta etapa de la construcción es la que da inicio al proyecto, una vez recibido el sitio, se deberá dar apertura al libro de bitácora, el cual será suministrado por el contratista.

2. Permisos de construcción

Los permisos de construcción para llevar a cabo los trabajos incluidos en este contrato serán obtenidos, tramitados y cancelados por el contratista. Los planos serán entregados por el dueño con las debidas aprobaciones de las autoridades competentes.

3. Costo de conexiones

El contratista podrá utilizar las instalaciones existentes, tales como: aguas negras, aguas pluviales y electricidad, de la misma forma lo relativo a servicios sanitarios para la administración y los trabajadores del proyecto, el desalojo de desechos y limpieza del sitio corre por cuenta del contratista.

4. Área de trabajo

Considerando las obras a realizar en las instalaciones actuales y que las mismas continuarán operando, el contratista, conforme instrucciones establecidas por el ingeniero supervisor o el dueño, deberá ejecutar una serie de obras provisionales orientadas a garantizar la operación, consistentes en la delimitación del área de trabajo cercando esta con una valla perimetral de zinc, madera u otros, estableciendo accesos provisionales en caso de ser requerido.

Para esto deberá de establecer una coordinación estrecha con las autoridades del Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA) a fin de que se realicen las gestiones

necesarias y que ese trabajo se realice de forma expedita y no implique ningún daño a equipos y sistemas ubicados en las instalaciones existentes.

5. Programa de trabajo

Siete (7) días después de haber adjudicado el propietario el contrato, el contratista preparará y someterá a la aprobación del ingeniero supervisor un programa detallado de trabajo, basado en el programa presentado en la licitación, indicando la fecha de inicio y duración de cada una de las etapas, sub-etapas y actividades de construcción para la ejecución del proyecto.

6. Equipo de trabajo

El contratista proveerá y mantendrá trabajando en todo momento durante la ejecución de este contrato, el personal necesario para la ejecución de cada una de las etapas de la obra consistente en ingenieros, maestros de obras, fiscales, operarios y ayudantes en número suficiente y con la calificación adecuada para ejecución de la obra con diligencia. El contratista proveerá un superintendente general de tiempo completo durante todos y cada uno de los períodos de construcción.

El contratista será el único responsable de la disciplina del personal contratado para la ejecución de las diferentes etapas de la obra, el cual deberá movilizarse exclusivamente en el área del proyecto y en caso de daños, perdidas, robos o cualquier otro tipo de afectación, el contratista deberá responder por los mismos, librando al dueño de toda responsabilidad al respecto.

7. Medidas de seguridad laboral.

El contratista será el máximo responsable de exigir a todos sus trabajadores durante las labores de construcción del uso de los medios de protección adecuados según se establece en la legislación laboral y demás documentos y convenios establecidos por el ministerio de trabajo, ministerio de salud y convenios colectivos.

El contratista deberá de contar con un plan de emergencia a implementarse en caso de desastres (sismos, incendios, etc.), dicho plan deberá contemplar medidas de prevención, instalación de equipos de seguridad, rutas de evacuación, números de teléfonos en caso de emergencia, capacitación a personal encargado de ejecutar las medidas preventivas y de evacuación y demás acciones que garanticen la seguridad del personal de trabajo y usuarios del proyecto. Se debe de contar con un plano donde indique las rutas de evacuación, salidas de emergencia, ubicación de extinguidores, equipo contra incendio.

Se deberá de instalar y mantener en la etapa constructiva un botiquín de primeros auxilios, servicios sanitarios provisionales de acuerdo al número de trabajadores, así como dotar al personal de equipos de seguridad (mascarillas, cascos, guantes, botas de seguridad, arnes, etc.), de acuerdo a la actividad que se esté realizando o por posible manipulación de materiales tóxicos y corto punzantes, para prevenir cualquier riesgo de accidentes a los trabajadores.

8. Normas de construcción

Todas la obras deberán ser ejecutadas por el contratista conforme los reglamentos y normas establecidas para cada uno de los rubros que regulan el sector construcción (NIC-2000, REGLAMENTO NACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN VIGENTE, NORMAS TÉCNICAS DE

ENACAL, ENEL, ENITEL, ALMA, INAFOR, MARENA) Y cualquier otra norma técnica

internacional que indiquen los especialistas en las diferentes disciplinas de estas especificaciones técnicas.

En caso de conflicto entre las especificaciones a que se hace referencia y las especificadas para cualquier material u operación del proyecto, dadas por manufactureros o asociaciones, gobernarán aquellas de uso más generalizado y con los requisitos más estrictos.

9. Planos de taller

El contratista constatará y verificará toda medida en obra y someterá con tal prontitud, para no causar demoras en su trabajo o en el de cualquier otro sub-contratista en tres (3) copias verificadas y aprobadas por él, todos los planos de fabricación o instalación y programa de trabajo requerido para la labor de los diferentes oficios.

El ingeniero supervisor comprobará y aprobará con prontitud razonable tales programas y planos únicamente en lo relativo a su conformidad con el concepto de diseño del proyecto y en la observancia de la información dada en los documentos del contrato.

Será obligación del contratista hacer cualquier corrección requerida por el ingeniero supervisor, suplir a este dos (2) copias corregidas para su archivo y suplir cualquier otra copia que llegase a ser necesaria.

10. Limpieza

El contratista mantendrá en todo tiempo el local libre de acumulaciones de basura o desperdicios causados por sus empleados o su trabajo y al completar la obra removerá toda la basura de la edificación y sus alrededores, lo mismo que todas sus herramientas, andamios y materiales sobrantes y el local se limpiará. En caso de disputa el dueño podrá remover la basura y cargar el costo al contratista, en la forma que el ingeniero supervisor determine lo justo.

Los materiales de desechos deberán ser depositados en botaderos legalmente autorizados y en caso de cualquier demanda por parte del MARENA, MINSA, ALCALDÍA MUNICIPAL, y/o cualquier propietario privado, como consecuencia de la disposición en lugares no autorizados, será asumida directamente por el contratista, liberando a el dueño de toda responsabilidad al respecto.

B. APROBACIÓN DE MATERIALES

1. Aprobación del ingeniero supervisor:

Todo material, equipo, métodos y accesorios que fueren parte del trabajo quedarán sujetos a la revisión, aprobación o desaprobación del supervisor. No se incorporará material alguno a la obra hasta que las muestras representativas de él hayan sido aprobadas por escrito por el supervisor.

2. Derecho del ingeniero supervisor:

La aprobación de cualquier material o producto no constituirá renuncia del derecho del ingeniero supervisor para demandar el completo cumplimiento de los requisitos del contrato. La aprobación

de una muestra se entiende que es solamente por sus características y no deberá interpretarse como cambio o modificación a los requisitos del contrato.

3. Rechazo de materiales

Fallas en las muestras: en caso xx xxxxxx en las muestras, podrá considerarse como causa suficiente para que se rehúse a aceptar cualquier otra muestra del mismo manufacturero cuyos materiales han fallado.

Remoción de materiales no aprobados: en caso de que los materiales, equipo o accesorios que han sido rechazados por el ingeniero supervisor se incorporen a la obra, este tendrá el derecho de ordenar que se remuevan y sean repuestos por otros aprobados y demandar al contratista todas las reparaciones que se consideren convenientes los costos serán asumidos por el contratista.

4. DEMOLICIONES

Las demoliciones se refieren a las todas las infraestructuras que hay que eliminar de las obras, en todos los casos se deberá incluir el desalojo de las demoliciones hacia un vertedero autorizado por el Departamento de Medio Ambiente de la Alcaldía los costos serán asumidos por el contratista.

Toda mención hecha en estas especificaciones o indicadas en los planos y alcances de obras, obliga al contratista a suplir e instalar cada artículo, material o equipo con el proceso o método indicado y de la calidad requerida o sujeta a calificación y suplir toda la mano de obra, la coordinación y la supervisión necesaria para la ejecución del proyecto.

ACTIVIDADES PRELIMINARES LIMPIEZA PERIODICA

A medida que el trabajo progresa y genera escombros o desechos sólidos de construcción, el Contratista debe retirarlos periódicamente, a fin de mantener las áreas de trabajo limpias, que no permita la descomposición orgánica, la contaminación del aire, o el riesgo de accidentes con los desperdicios corto punzantes.

El Contratista debe gestionar el sitio y solicitar al Supervisor la inspección y autorización para depositar y tratar los desechos conforme lo establecen las Normas Ambientales.

DEMOLICIONES Y REMOCIONES DE ELEMENTOS EXISTENTES

Consiste en la eliminación o remoción, total o parcial la infraestructura existente, que deban ser quitados, disponiendo de la mejor técnica y sistema que el caso requiera, preservando la seguridad de la vida humana y daños a terceros, así como la recuperación de materiales que se indiquen en el contrato o por orden escrita en Bitácora por el Supervisor.

Observación: Todo material desinstalado debe ser comunicado a la Supervisión y a las autoridades del INTA-RAMA, ellos deberán avalar el resguardo de los materiales desinstalados.

Para dar de baja a materiales debe solicitarse el permiso adecuado ante autoridades superiores siguiendo trámites establecidos de control de bienes.

Material de desperdicios no utilizables: solicitar ante las autoridades correspondientes de la Alcaldía el permiso para proceder a depositar el material en botaderos autorizados.

CUBIERTA DE TECHO.

Se realizará previo a la impermeabilización de la cubierta, una limpieza completa de toda los elementos estructurales de la estructura de techo a fin de garantizar que esta esté libre de impurezas, oxido y demás elementos nocivos que sean perjudiciales para la misma utilizando las herramientas y materiales necesarios. Una vez limpia y libre de elementos de óxido se procederá a aplicar dos manos de pintura impermeabilizante fastyl.

PISOS

Se hará limpieza profunda de piso eliminando toda suciedad, manchas, residuos.

En las excavaciones para drenaje pluviales se hará resane de piso simulando la misma forma y color del actual, se deberá garantizar el abrillantado y xxxxxx xx xxxx.

PARTICIONES LIVIANAS.

La estructura de las particiones deberá tener una separación entre paral y paral de 0.40 m, con sus respectivos rieles, el cerramiento será de sustrato resistente al agua para áreas muy húmedas (DUROCK) la carga muerta deberá ser de 36.6 kg/m2, el espesor de lámina de 12.7mm (½”), en uniones entre láminas deberá usarse cinta de refuerzo con malla de fibra xx xxxxxx, polimerizada de 4” de ancho, el compuesto para juntas BASECOAT, fabricado con cemento portland. El rendimiento dependerá del espesor y este deberá ser 3mm como máximo. Deberá usarse esquineros metálicos para perfilar y proteger esquinas vivas resistentes al maltrato por tráfico.

Será responsabilidad exclusiva del contratista garantizar el trabajo con la más alta calidad, no se permitirán acabados defectuosos, con golpes, esquinas vivas, paredes sin plomo y nivel. Se deberá contar con mano de obra especializada para realizar el trabajo. En cualquier momento de la construcción el Ingeniero Supervisor podrá orientar el cambio del personal de mano de obra o de sub-contrato siempre y cuando a criterio del supervisor este no se desempeñe de manera satisfactoria.

ACABADO (Repello, fino).

Esta sección comprende todo lo relacionado en los acabados totales de una infraestructura vertical, relativas a los repellos, tipos de finos, enchapes y pisos que son los que le dan estética a las infraestructuras.

El contratista tiene que entregar la superficie en buen estado y sin defectos o daños, en caso contrario, será cuenta suya repararlos.

Los revoques (repello corriente, fino corriente y fino pizarra) deberán protegerse bien contra secamientos muy repentinos y contra los efectos el sol y viento hasta que haya fraguado lo suficiente para permitir rociarlo con agua durante 7 días.

Fino corriente.

A- Se usará para la mezcla una proporción de 1-3 (1 parte por volumen de cemento portland tipo 1 y 3 partes de arenilla fina), la arenilla deberá ser cribada en la criba más fina. Deberá estar limpia de impurezas orgánicas e inorgánicas y de sulfatos. Se podrá usar xxxxxxxx xxx xxxx, igualmente limpia y libre de impurezas.

B- Para aplicar el fino corriente se requiere que las áreas donde se aplique estén debidamente repelladas o revocadas. Se aplicara a golpe o untando en las áreas y después distribuido o regado con llana metálica. La aplicación se hará a mano, es decir, no se permitirán medios mecánicos.

C- La mezcla a usar se debe aplicar después de 5 días de aplicado el repello, humedeciéndose el área donde se aplicará el acabado final del fino. La aplicación deberá hacerse a mano.

Se realizará fino en paredes ya existentes del edificio cubriendo en 100% del área xx xxxxxxx. Al recibir esta actividad el Ingeniero supervisor revisará que estén debidamente aplomadas y niveladas.

ELECTRICIDAD.

A- Esta sección se refiere a todo lo referente a la electricidad de las infraestructuras, incluyendo el suministro y la instalación de todos los equipos, accesorios, para lo cual tenga que efectuar canalizaciones Específicas, registros, lámparas, de acuerdo a las necesidades requeridas conforme lo diseñado en los planos y notas generales.

B- El contratista suministrará, instalará y dejará el sistema eléctrico, listo para hacer la conexión domiciliar, así como verificará todo el trabajo necesario para la ejecución completa de esta obra, tal como se indica en los planos constructivos y de acuerdo a estas especificaciones.

C- Esta obra incluye el suministro e instalación de todos los equipos, artefactos, conductores, cajas de distribución, derivación, registro y salida, luminarias etc. Y todo lo que sea necesario para obtener una instalación completa de electricidad de conformidad a las mejores prácticas.

D- El suministro, instalación y conexión del sistema incluirá lo siguiente: C1- Servicio de entrada general (listo para la conexión)

C2- Conductores y alimentadores. C3- Panel de distribución.

C4- Sistema y circuito para iluminación.

C5- Dispositivos de salida e interconexión, si los hubiere. C6- Sistema de canalización y conducción de circuito.

En los alcances de esta obra no se incluyen las labores a realizar o realizadas por otros oficios relacionados x xxxxxx; zanjas, excavaciones, rellenos, etc. Que directamente no requieren labores de electricidad.

Toda la instalación del sistema eléctrico es responsabilidad completa del contratista a menos, que se indique lo contrario.

Deberán ser cumplidas cada una de las indicaciones y detalles de los planos, donde se especifican marcas y características de los diferentes elementos de los circuitos del sistema. En el entendido que las marcas que se recomiendan en las especificaciones técnicas, son solamente referencias de las características que se desean cumplir los materiales y equipos, pudiendo ser sustituidos por otros similares aprobados por el supervisor.

El contratista ejecutará todo el trabajo necesario de acuerdo con las normas establecidas por el reglamento de instalaciones eléctricas de Nicaragua por las autoridades de la ciudad y por la empresa Eléctrica.

Los planos eléctricos son simbólicos y aunque se trata de presentar el sistema con la mayor precisión posible, no se deben considerar a escala. Todo equipo, o material defectuoso o dañado durante su instalación o pruebas será reemplazado a entera satisfacción del supervisor, sin costo adicional para el dueño.

El contratista deberá mantener durante el progreso de la obra, un registro permanente de todos los cambios donde la instalación definitiva varíe de la proyectada en los planos. Tales cambios, solamente podrán ser posibles con la aprobación del supervisor.

Cuando el contratista informe por escrito haber terminado la instalación, en presencia del supervisor se procederá a efectuar las pruebas necesarias. En caso xx xxxxx, el contratista efectuará las reparaciones de inmediato y por su propia cuenta sin costo alguno adicional para el dueño.

Todos los artefactos eléctricos, cables, ductos, paneles, luminarias, lámparas, están especificados en marca y tipo o similar aprobados.

El contratista garantizará, que el sistema eléctrico se encuentre libre xx xxxxxx a tierra (grand fault) y/o defectos en los materiales, así como en la mano de obra por un período de un (1) año a partir de la fecha de aceptación de la obra y se compromete por su cuenta a reparar cualquier defecto que a juicio del supervisor resultare de material y/o mano de obra deficiente, así como vicios ocultos.

La garantía será un documento escrito definiendo los rubros cubiertos y soportado económicamente. Esta es adicional y complementaria a la exigida en las condiciones generales del proyecto. Se deberá requerir al contratista que entregue planos según lo construido (“as built”), de todas las instalaciones eléctricas e hidrosanitarias.

VERIFICACION DE CONDICIONES EXISTENTES:

El Contratista, antes de iniciar la obra, deberá examinar todo el alcance adyacente del cual el trabajo de electricidad depende, de acuerdo con la intención de estas especificaciones, e informará al Ingeniero Supervisor cualquier condición que prevenga al Contratista de verificar un trabajo de primera clase.

No se eximirá al Contratista de ninguna responsabilidad por trabajo adyacente, incompleto o defectuoso, a menos que el Contratista lo haya notificado por escrito al Ingeniero Supervisor y éste lo haya aceptado, antes de que el Contratista empiece cualquier parte del trabajo.

ALCANCE DE LA OBRA:

Todos los materiales serán suministrados por el Contratista, quien además verificará las condiciones existentes para la ejecución completa de todo el trabajo de electricidad, tal como está mostrado en los Planos y de conformidad con el dueño.

AGUA POTABLE.

SISTEMA HIDROSANITARIO

Generalidades

La intención de estas especificaciones es que todos y cada uno de los elementos del sistema, cuando sean entregados estén listos para operar satisfactoriamente y eficientemente, siendo el contratista el único responsable de este resultado. El contratista deberá suministrar e instalar los muebles sanitarios que se indiquen en los planos, o como se indiquen en las especificaciones técnicas o como lo indique el supervisor, tanto como en calidad y marca de los materiales.

En esta sección se deberá cumplir con las especificaciones siguientes:

1- El contratista será el responsable por roturas o daños que resulten en el sistema por el mal empleo de materiales, equipos, accesorios, violación de las especificaciones presentes, o por no regirse por los planos y correrá por su cuenta cualquier gasto extra que fuese necesario hacer para la perfecta instalación de dicho sistema.

2- El sistema hidrosanitario deberá quedar funcionando debidamente.

3- Toda mención hechas en estas especificaciones o indicación en los planos, obliga al contratista a suplir e instalar cada artículo, material o equipo con el proceso o método indicado y de calidad requerida o sujeta a calificación y suplir toda la mano de obra, equipo y complementarios necesarios para la terminación de la obra.

Obras civiles

Las obras civiles se refieren a los zanjeos, canalizaciones que se tienen que efectuar en la obra, para soterrar las tuberías, así como para empotrar en las paredes o muros o en porciones y en los muebles todas las tuberías que conducen el agua potable o evacuan las aguas servidas.

Las zanjas para soterrar las tuberías de agua potable y aguas servidas, se harán de acuerdo a la ubicación que indiquen los planos: en caso de que estás se intercepten, la tubería para agua potable se instalara a 0.30 m por encima de las tuberías para aguas servidas.

Las zanjas para agua potable, deberán quedar separadas de las paredes de la infraestructura a no menos de 0.30m, y a una profundidad constante de 0.50m.

Las zanjas para aguas servidas, deberán quedar separadas de las paredes de la infraestructura a no menos de 0.40m, y tendrán la pendiente que se indiquen en los planos, partiendo de las profundidades que se requieren en los inodoros y de 0.30m en los lavamanos, siendo con la

pendiente indicada para llegar a las cajas de registros con las profundidades que sean requeridas por las distancias.

Para el caso de empotramiento en paredes de ambas tuberías, se harán las canalizaciones correspondientes cuando la obra lo requiera, debiendo estar la profundidad de la canalización hasta la mitad del espesor de la pared. No se permitirá que las tuberías de agua potable se intercepten con las de aguas servidas.

Una vez colocadas y probadas las tuberías, con sus correspondientes pruebas de presión y de infiltración se permitirá rellenar y compactar las zanjas. Las tuberías de agua servidas se colocarán en un lecho de material arenoso que tendrá 10m de espesor. El resto del relleno será hecho con material de excavación de la misma zanja, siempre que sea arcilloso. En caso contrario se usará material selecto.

Para las tuberías y accesorios empotrados en las paredes, se sellarán con mortero, hasta conseguir el nivel o revoque de las paredes.

Aparatos sanitarios:

Todos los accesorios sanitarios deberán ser de alta calidad, el contratista deberá suministrar cada uno de los accesorios para el buen funcionamiento de los mismos.

Para la tubería deberá empotrarla y conectarse a la existente, si fuese el caso tendrá que resanar paredes.

Cielo suspendido

Instalación

El ingeniero supervisor se reservará el derecho de no aceptar el trabajo de la etapa de cielo, si no han sido corregidos los defectos señalados que afecten la calidad de los acabados, reservando la cancelación de éste hasta que sean corregidos los defectos por el contratista.

Los trabajos de cielo serán entregados por el contratista totalmente terminados, con las superficies bien acabadas, limpias y a entera satisfacción del ingeniero supervisor y/o dueño.

Perforación xx Xxxx.

En esta etapa se realizarán excavaciones teniendo en cuenta todas las normativas de seguridad según la ley No 618 donde prevalezca salvaguardar la vida humana, para esto se deberá tomar en cuenta las protecciones necesarias tanto en herramientas como EPP, sistemas de andamiaje y ademo los que sean necesarios.

Las paredes serán de bloque 4¨, con viga de fundaciones concreto de 3000psi así como viga intermedia y viga corona. Se fabricará una tapa de concreto (3000psi) con xxxxx xx xxxxxxxx 3/8 en ambas direcciones formando una parrilla con separación cada 0.20mts.Dimensiones especificadas en plano.

Pintura General Pintura:

Pintura externa e interna será de alta calidad Marca COMEX, MODELO o similar colores a suministrarse por la supervisión.

PROTECCION.

Todas las puertas se protegerán de daños que puedan causar otras partes y se entregaran completamente limpias.

Lote No. 2: “Acondicionamiento de Infraestructura de las Oficinas de Innovación Tecnológica de INTA Xxxxx Xxxxx”

DEFINICIONES GENERALES:

A. Requerimientos generales contratista

Definiciones Las palabras y expresiones indicadas en el presente documento de especificaciones técnicas, tendrán los siguientes significados para una mejor comprensión de las mismas:

1.1. El contrato: documento legal en donde se establece los alcances de la obra, el costo, el plazo y demás particularidades de la ejecución de la obra, así como las descripción y responsabilidades establecidas entre el dueño y el contratista para la ejecución de esta.

1.2 El dueño: es el propietario de la obra.

1.3 El contratista: empresa constructora a la cual le será adjudicado el contrato de ejecución de las obras del proyecto

1.4 Plazo de entrega: es el tiempo fijado en el contrato para la ejecución de las obras, 60 días calendarios.

1.5 La oferta: son los documentos que contienen la propuesta técnica y económica presentada por el contratista.

1.6 En el lugar, en el sitio, en la obra: Xxxxx Xxxxx-Xxxxxxxx, Oficina de INTA.

1.7 El proyecto: “REMODELACION DE OFICINA INTA-XXXXX XXXXX”.

1.8 Ingeniero supervisor: es el representante del dueño de la obra y el enlace entre éste y el contratista, y tendrá la facultad de actuar en su nombre. Podrá llamarse “el supervisor” o “la supervisión” de la obra.

1.9 Ingeniero gerente o superintendente de proyecto: es el representante del contratista en la obra, y tendrá la facultad de actuar en su nombre.

1.10 Formatos de seguimiento y control de la obra y/o proyecto: conjunto de formatos entregados por el dueño al contratista con el objetivo de evaluar, analizar y controlar el avance de la obra y/o proyecto.

1.11 Bitácora: libro de registro en original y tres copias, en donde se anotarán todas las observaciones, recomendaciones, cambios, instrucciones técnicas y administrativas relacionadas con el proyecto, y que será suministrada por el contratista.

1.12 Sub-contrato: es una relación contractual del contratista con otra persona natural o jurídica que realizará parte de la obra con la aprobación del dueño.

1.13 Área total de construcción: es la superficie en metros cuadrados de la proyección horizontal de los edificios existentes o a construirse en un lote.

1.15 Factor de ocupación del suelo (fos): es la relación entre el área de ocupación del suelo y el área del lote.

1.16 Factor de ocupación total (fot): es la relación entre el área total de construcción y el área del lote

B. DEFINICIONES CONSTRUCTIVAS:

1. Entrega del sitio.

Esta etapa de la construcción es la que da inicio al proyecto, una vez recibido el sitio, se deberá dar apertura al libro de bitácora, el cual será suministrado por el contratista.

2. Permisos de construcción

3. Costo de conexiones

4. Área de trabajo

Considerando las obras a realizar en las instalaciones actuales y que las mismas continuarán operando, el contratista, conforme instrucciones establecidas por el ingeniero supervisor o el

dueño, deberá ejecutar una serie de obras provisionales orientadas a garantizar la operación, consistentes en la delimitación del área de trabajo cercando esta con una valla perimetral de zinc, madera u otros, estableciendo accesos provisionales en caso de ser requerido.

Para esto deberá de establecer una coordinación estrecha con las autoridades del instituto nicaragüense de tecnología agropecuaria (Inta) a fin de que se realicen las gestiones necesarias y que ese trabajo se realice de forma expedita y no implique ningún daño a equipos y sistemas ubicados en las instalaciones existentes.

5. Programa de trabajo

siete (7) días después de haber adjudicado el propietario el contrato, el contratista preparará y someterá a la aprobación del ingeniero supervisor un programa detallado de trabajo, basado en el programa presentado en la licitación, indicando la fecha de inicio y duración de cada una de las etapas, sub-etapas y actividades de construcción para la ejecución del proyecto.

6. Equipo de trabajo

7. Medidas de seguridad laboral.

de acuerdo a la actividad que se esté realizando o por posible manipulación de materiales tóxicos y corto punzantes, para prevenir cualquier riesgo de accidentes a los trabajadores.

8. Normas de construcción

ENACAL, ENEL, ENITEL, ALMA, INAFOR, MARENA) Y cualquier otra norma técnica internacional que indiquen los especialistas en las diferentes disciplinas de estas especificaciones técnicas.

9. Planos de taller

10. Limpieza

los materiales de desechos deberán ser depositados en botaderos legalmente autorizados y en caso de cualquier demanda por parte del MARENA, MINSA, alcaldía municipal, y/o cualquier propietario privado, como consecuencia de la disposición en lugares no autorizados, será asumida directamente por el contratista, liberando a el dueño de toda responsabilidad al respecto.

B. APROBACIÓN DE MATERIALES

1. Aprobación del ingeniero supervisor:

2. Derecho del ingeniero supervisor:

La aprobación de cualquier material o producto no constituirá renuncia del derecho del ingeniero supervisor para demandar el completo cumplimiento de los requisitos del contrato. La aprobación de una muestra se entiende que es solamente por sus características y no deberá interpretarse como cambio o modificación a los requisitos del contrato.

3. Rechazo de materiales

4. DEMOLICIONES

ACTIVIDADES PRELIMINARES LIMPIEZA PERIODICA

El Contratista debe gestionar el sitio y solicitar al Supervisor la inspección y autorización para depositar y tratar los desechos conforme lo establecen las Normas Ambientales.

DEMOLICIONES Y REMOCIONES DE ELEMENTOS EXISTENTES

Observación: Todo material desinstalado debe ser comunicado a la Supervisión y a las autoridades del INTA-XXXXX XXXXX, ellos deberán avalar el resguardo de los materiales desinstalados. Para dar de baja a materiales debe solicitarse el permiso adecuado ante autoridades superiores siguiendo trámites establecidos de control de bienes.

Material de desperdicios no utilizables: solicitar ante las autoridades correspondientes de la Alcaldía el permiso para proceder a depositar el material en botaderos autorizados.

CUBIERTA DE TECHO.

Se realizará previo la instalación de la estructura, una limpieza completa de todos los elementos estructurales techo a fin de garantizar que esta esté libre de impurezas, oxido y demás elementos nocivos que sean perjudiciales para la misma utilizando las herramientas y materiales necesarios. Una vez limpia y libre de elementos de óxido se procederá a aplicar dos manos de pintura anticorrosiva.

Se instalará lámina ondulada calibre 26 pre-pintada en blanco parte inferior y superior en color verde con previa autorización del supervisor, el contratista deberá presentar una muestra con anterioridad, luego de instalar la cubierta se instalaran flashing y cumbrera de zinc liso calibre 26 prepintado, se impermeabilizará cada perno de fijación para evitar filtraciones de agua.

Incluye todos los materiales, la mano de obra calificada, el equipo y las herramientas que sean necesarios para la instalación de la estructura, cubierta de techo, y fascias, así como las cumbreras y canales de techo con sus bajantes y todas las protecciones necesarias para impedir filtraciones, aun cuando por alguna omisión no se haya indicado en los planos constructivos.

Todos los materiales a utilizarse para las obras de estructura y cubierta de techo deberán ser completamente nuevos y de óptima calidad.

Materiales de la Estructura de Techo:

Los materiales a usar en la Estructura de Techo serán:

a) Todo el acero de la estructura de techo deberá ser completamente nuevo, libre de cualquier tipo de corrosión o daños.

b) El tipo xx xxxxx será: estructural A-36 el cual deberá cumplir con las especificaciones del ASTM, para soldarse con un límite de fluencia de por lo menos 36,000 libras por pulgada cuadrada.

c) La soldadura se realizará con electrodos clase E-60 x AWS para obras xx xxxxx estructural y clase E-70 para barras con esfuerzo de fluencia de

40,000 PSI o su equivalencia en Kgs/cm2.

d) Los cortes de los elementos metálicos y el tipo de soldadura deberá realizarse conforme los procedimientos y detalles indicados en planos constructivos y estas especificaciones técnicas.

e) La pintura anticorrosiva a utilizar en las estructuras metálicas existentes y nuevas será de tipo conocido y de la mejor calidad previamente aprobada por El Supervisor.

Materiales de las Fascias:

Los materiales a usar en las Fascias de Techo serán:

a) Esqueletos metálicos de aluminio

b) Lámina Durock rectangular de 4’ x 8´x ½”

c) Tornillos punta de broca similar a Drywall.

PISOS

El CONTRATISTA deberá someter a El Supervisor para su debida aprobación las muestras de cada uno de los materiales a utilizarse.

LIMPIEZA.

El día de la entrega final de una obra todos los pisos se deberán entregar limpios, brillantes y libre de toda mancha, suciedad o golpes.

PARTICIONES LIVIANAS.

Forjados en Xxxxxx xx Xxxxxxx y Ventanas:

a) Para los rebordes o forjados en los xxxxxx xx xxxxxxx y ventanas deberán trazarse sus dimensiones garantizando, el nivel y plomo de las mismas, conforme detalles. El acabado de los rebordes será repello y fino liso.

ACABADO (Repello, fino).

El contratista tiene que entregar la superficie en buen estado y sin defectos o daños, en caso contrario, será cuenta suya repararlos.

ELECTRICIDAD.

A- esta sección se refiere a todo lo referente a la electricidad de las infraestructuras, incluyendo el suministro y la instalación de todos los equipos, accesorios, para lo cual tenga que efectuar canalizaciones Específicas, registros, lámparas, de acuerdo a las necesidades requeridas conforme lo diseñado en los planos y notas generales.

B-el contratista suministrará, instalará y dejará el sistema eléctrico, listo para hacer la conexión domiciliar, así como verificará todo el trabajo necesario para la ejecución completa de esta obra, tal como se indica en los planos constructivos y de acuerdo a estas especificaciones.

C-Esta obra incluye el suministro e instalación de todos los equipos, artefactos, conductores, cajas de distribución, derivación, registro y salida, luminarias etc. Y todo lo que sea necesario para obtener una instalación completa de electricidad de conformidad a las mejores prácticas.

d-El suministro, instalación y conexión del sistema incluirá lo siguiente: C1- servicio de entrada general (listo para la conexión)

C2- conductores y alimentadores. C3- panel de distribución.

C4- sistema y circuito para iluminación.

C5- dispositivos de salida e interconexión, si los hubiere. C6- sistema de canalización y conducción de circuito

Toda la instalación del sistema eléctrico es responsabilidad completa del contratista a menos, que se indique lo contrario.

Deberán ser cumplidas cada una de las indicaciones y detalles de los planos, donde se especifican marcas y características de los diferentes elementos de los circuitos del sistema.

En el entendido que las marcas que se recomiendan en las especificaciones técnicas, son solamente referencias de las características que se desean cumplir los materiales y equipos, pudiendo ser sustituidos por otros similares aprobados por el supervisor.

Todos los artefactos eléctricos, cables, ductos, paneles, luminarias, lámparas, están especificados en marca y tipo o similar aprobados.

VERIFICACION DE CONDICIONES EXISTENTES:

ALCANCE DE LA OBRA:

Aparatos sanitarios:

Todos los accesorios sanitarios deberán ser de alta calidad, el contratista deberá suministrar cada uno de los accesorios para el buen funcionamiento de los mismos.

Para la tubería deberá empotrarla y conectarse a la existente, si fuese el caso tendrá que resanar paredes.

La mueblería pantry deberá incluir enchape de azulejos color y tamaño a escoger por el dueño, la pana pantry de alta calidad escurridero derecho.

Cielo suspendido Instalación

Los cielos deberán ser instalados conforme estricto cumplimiento de los procedimientos y especificaciones técnicas del fabricante y conforme a los planos arquitectónicos de cielo reflejado por cada edificio.

Todos los materiales deberán ser de óptima calidad y sin ningún tipo de defecto. Todos los trabajos de cielo suspendido se realizarán con la mano de obra calificada, así como con el equipo y las herramientas adecuadas.

No se permitirán en ninguno de los tipos de cielo defectos tales como hendiduras, rendijas o separaciones en las uniones de piezas y/o láminas con marcas de golpes xx xxxxxxxx.

Los trabajos de cielo serán entregados por el contratista totalmente terminados, con las superficies bien acabadas, limpias y a entera satisfacción del ingeniero supervisor y/o dueño.

Pintura General Pintura:

Pintura externa e interna será de alta calidad Marca COMEX, MODELO o similar colores a suministrarse por la supervisión.

PROTECCION.

Todas las puertas se protegerán de daños que puedan causar otras partes y se entregaran completamente limpias.

Copiar planos

Xxxxxxx X. Xxxxxx

Xxxx Xx. 0: “Acondicionamiento de Infraestructura de las Oficinas de Innovación Tecnológica de INTA El Rama”

Número de Lámina	Contenido	Cantidad
1	Planta existente de las oficinas INTA Rama, Elevación principal y Plano de localización	01
2	Planta arquitectónica propuesta de las oficinas; Sección Arquitectónica y eléctricas	01
3	Panel eléctrico	01
4	Panel eléctrico y detalle de perforación xx xxxxx	01
	Xxxxx	00

Xxxx Xx. 0: “Acondicionamiento de Infraestructura de las Oficinas de Innovación Tecnológica de INTA Xxxxx Xxxxx”

Número de Lámina	Contenido	Cantidad
1	Planta arquitectónica existente de techo y elevaciones	01
2	Planta arquitectónica amueblada y acotada	01
3	Elevaciones arquitectónicas propuestas, planta de techo y detalles	01
4	Planta de fundaciones, elevaciones estructurales y detalles	01
5	Notas generales planta y detalles estructurales de techo	01
6	Planta de luminarias, toma corrientes, panel eléctrico	01
	Total	00

Xxxxxxx XX. Xxxxx xx Xxxxxxxxxx

Xxxx Xx. 0: “Acondicionamiento de Infraestructura de las Oficinas de Innovación Tecnológica de INTA El Rama”

Ítems/ Etapas	Descripción de las Actividades	Unidad de Medida	Cantidad	Monto (US$) Sin IVA
100	PRELIMINARES
1	Desinstalación de particiones internas existentes doble cara, incluye desalojo de materiales.	m2	55.26
2	Desinstalación de portón metálico doble hoja.	c/u	1
3	Desinstalación de xxxxxxx xx xxxxxx incluye xxxxxx.	c/u	5
6	Desinstalación de inodoros con sus accesorios.	c/u	3
7	Demolición xx xxxx en oficina.	m2	4
8	Corte de aletón de concreto en fachada principal.	glb	1
9	Desinstalación de sistema eléctrico baterías con inversores, apagadores, tomas corriente, lámparas, panel eléctrico, abanicos de techo.	glb	1
12	Alquiler de local para almacenamiento de materiales a utilizarse en la rehabilitación.	Mes	2.5
200	TECHOS
1	Suministro e instalación xx xxxxxxx pvc pluviales incluyen accesorios y bajantes pvc de 4" en los extremos	ml	32
2	Suministro y aplicación de impermeabilizante (Fastyl) tipo pintura color verde en toda la cubierta de techo.	m2	135.88
300	PISOS
1	Limpieza profunda de piso incluye abrillantado.	m2	157.6
2	Resane de piso en áreas afectadas, simulando piso existente.	m2	12
400	PAREDES
1	Suministro e instalación xx xxxxxxx con cerramiento de durock incluye acabado fino ambas caras.	m2	42.84

Ítems/ Etapas	Descripción de las Actividades	Unidad de Medida	Cantidad	Monto (US$) Sin IVA
2	Modulares para escritorios cerramiento de xxxxxx acabado fino ambas caras.	m2	6.72
500	ACABADOS
1	Suministro y aplicación de repello con acabado fino en paredes internas y externas de la edificación.	m2	162.5
600	CIELOS, ALEROS Y FASCIA
1	Limpieza de cielo suspendido incluye reemplazo de perfilería, láminas si fuese necesario.	GLB	1
2	Suministro e instalación de fascia metálica fabricada con tubo cuadrado de 1*1" con forro de plycem, H= 0,29.	m2	10
700	OBRAS EXTERNAS
1	Excavación manual xx xxxx de 10 mts de profundidad con diámetro de 1,50 m, incluye desalojo de material.	m3	31.4
2	Suministro, armado y colocado de Xxxxx xx xxxxxxxx # 3 corrugado para VA, VI, VC y tapa xx xxxx.	lbs	392.5
3	Concreto estructural para pozo.	m3	1.2
4	Suministro y colocación xx xxxxxxx de bloque de concreto de 6".	m2	62.8
5	Suministro e instalación de formaletas.	m3	5.7
6	Botar material sobrante de excavación en botaderos autorizados.	m3	40.82
7	Suministro e instalación de Bomba de 1,5 Hp similar a la TRUPPER con sistema hidroneumático presastato, válvulas Check, manómetro, caseta de protección conexión a panel eléctrico con su breaker, incluye tubería de conexión y descarga a tubería existente.	glb	1
8	Suministro y aplicación de repello con acabado fino en paredes internas y externas xxx xxxx.	m2	65.6
9	Muro de retención de bloques de concreto incluye acabado fino ver detalles en planos.	m2	2.3
800	TUBERIAS AGUAS NEGRAS Y POTABLE

Ítems/ Etapas	Descripción de las Actividades	Unidad de Medida	Cantidad	Monto (US$) Sin IVA
4	Suministro e instalación de tubería de aguas pluviales de 6"incluye accesorios y excavación.	ml	30
5	Cajas de registro de bloques de concreto incluye tapa con haladera.	c/u	1
900	ACCESORIOS SANITARIOS
1	Suministro e instalación de Inodoro blanco similar al ecoline, incluye accesorios.	c/u	3
3	Suministro e instalación de Lavamanos blanco similar al ecoline, incluye accesorios.	c/u	2
4	Suministro e instalación xx xxxxx jabón liquido	c/u	2
5	Suministro e instalación xx xxxxx papel higiénico	c/u	3
6	Suministro e instalación de drenaje de piso metálico de 2".	c/u	2
1000	PUERTAS Y PORTONES
1	Suministro e instalación puerta de aluminio y vidrio claro de 6mm espesor con dimensiones de 0,87 m *2,15 una sola hoja, incluye herrajes y brazo hidráulico con haladera de tubo redondo de 1" galvanizado.	c/u	1
2	Suministro e instalación puerta de aluminio y vidrio claro de 6mm espesor con dimensiones de 1,07 m *2,15 doble hoja, incluye herrajes y brazo hidráulico con haladera de tubo redondo de 1" galvanizado.	c/u	2
4	Portón metálico 2,55m*2,4 doble hoja ver detalles en planos	c/u	1
7	Suministro e instalación de xxxxxxx xx XXXXXX roja solida 0,97*2,15, incluye xxxxx xx xxxxxx roja, herrajes y cerraduras de pelota color bronce.	c/u	2
8	Suministro e instalación de xxxxxxx xx Xxxxxx roja sólida 0,90*2,15, incluye xxxxx xx xxxxxx roja, herrajes y cerraduras de pelota color bronce.	c/u	1

Ítems/ Etapas	Descripción de las Actividades	Unidad de Medida	Cantidad	Monto (US$) Sin IVA
9	Suministro e instalación de xxxxxxx xx xxxxxx solida roja 0,75*2,15, incluye xxxxx xx xxxxxx roja, herrajes y cerraduras de pelota color bronce.	c/u	2
10	Reparación de puertas instaladas incluye aplicación de masilla, nivelación, reparación de herrajes, cerraduras.	c/u	6
11	Reparación de puertas instaladas de aluminio y vidrio incluye lubricación, reemplazo de brazo hidráulico, limpieza profunda xx xxxxxx y marco, cambio de cerradura.	c/u	1
1001	VENTANAS
1	Suministro e instalación ventana tipo francesa reflectivo y perfilería metálica color solar bronce, incluye silicone.	m2	5
2	Limpieza de perfilería cambio de operadores, paletas en mal estado, aplicación de silicone y lubricación en engranajes.	glb	1
1002	ELECTRICIDAD
1	Canalización conduit de 1/2 pvc incluye accesorios.	ml	412.06
4	Suministro e instalación de alambre multifilar n° 12, 3 líneas.	ml	412.06
6	Suministro e instalación de lámparas para empotrar en cielo 2*32 watt fluorescente similar a la Sylvania.	c/u	3
7	Suministro e instalación de luminarias incandescente capacidad 1*70 watt para empotrar en cielo.	c/u	5
8	Suministro e instalación de apagadores sencillos incluye accesorios.	c/u	9
10	Suministro e instalación de toma corrientes dobles 110v incluye accesorios.	c/u	17
13	Suministro e instalación de Panel eléctrico CH de 24 espacios, incluye accesorios y rotulación.	c/u	1
14	Suministro e instalación de tubo emt 1" con su mufa y accesorios.	c/u	1
15	Acometida eléctrica con alambre 3*6 ascr.	ml	15

Ítems/ Etapas	Descripción de las Actividades	Unidad de Medida	Cantidad	Monto (US$) Sin IVA
16	Varilla polo a xxxxxx xxxxx xxxx 5/8" *6. Incluye conector.	c/u	1
17	Suministro e instalación de Breaker Principal 2*75 AMP.	c/u	1
18	Suministro e instalación de Breaker de 1*20.	c/u	5
19	Suministro e instalación de Breaker de 1*30.	c/u	6
21	Suministro e instalación de Abanicos de techo con lámparas incluye sus accesorios para el correcto funcionamiento, modelo a escoger por el dueño.	c/u	10
1003	MOBILIARIO
1	Escritorio de melamina dimensiones 1,600,75 alto 0,6 fondo + archivo con robot de 3 gavetas.	c/u	7
2	Mesa modular de 4 piezas para sala de reuniones espacios para 8 sillas 75 cm de alto con ranura en el centro para cables.	c/u	1
3	Sillas rectas sin brazos estructura de tubo rectangular con tapones antideslizantes cauchos protectores de pvc, en espalda tamiz damasco color negro con esponja de alta densidad.	c/u	10
4	Silla ejecutiva delux Mesh p 159, respaldo alto ergonómico con estructura de metal y polipropileno, brazos ajustables, mecanismo retráctil doble acción sistema hidráulico de altura, araña de aluminio pulido y rodos con soporte metálico.	c/u	7
1004	PINTURA LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA
1	Suministro y aplicación de pintura de agua incluye rodapié de 10 cm, Marca Comex o similar.	m2	420
2	Suministro y aplicación de pintura de aceite incluye rodapié de 10 cm, Marca Comex o similar.	m2	150
3	Pintura anticorrosiva blanca en verjas y portones 2 manos.	m2	25
4	Letras para rótulo de la edificación detalles en planos.	glb	1
5	Limpieza y entrega final.	glb	1
	Total costos directos US$
	Total costos indirectos US$

Ítems/ Etapas	Descripción de las Actividades	Unidad de Medida	Cantidad	Monto (US$) Sin IVA
	Administración US$
	Utilidad US$
	Impuesto Municipal 1% US$
	Sub-Total US$
	IVA (El IVA se deberá reflejar solamente para efectos de exoneración del monto que corresponde)
	Total General US$

Lista de Cantidades

Lote No. 2: “Acondicionamiento de Infraestructura de las Oficinas de Innovación Tecnológica de INTA Xxxxx Xxxxx”

Items/Etapas	Descripción de las Actividades	Unidad de Medida	Cantidad	Monto US$ (Sin IVA)
100	PRELIMINARES
1	Desinstalación de particiones internas existentes doble cara, incluye desalojo de materiales.	m2	81.56
2	Desinstalación de portón metálico de 01 hoja.	c/u	2
3	Desinstalación de xxxxxxx xx xxxxxx incluye xxxxxx.	c/u	6
6	Desinstalación de inodoros y lavamanos con sus accesorios.	c/u	2
7	Demolición de boquete para puerta incluye resane en área afectada.	m2	8.94
8	Demolición de anden exterior	m2	24
9	Desinstalación de sistema eléctrico , apagadores, tomas corriente, lámparas, panel eléctrico, abanicos de techo.	glb	1
12	Alquiler de local para almacenamiento de materiales a utilizarse en la rehabilitación.	Mes	2
13	Desinstalación de cubierta de techo.	m2	162.16
14	Desinstalación de estructura de techo incluye partición de pared culata.	m2	162.16
200	TECHOS
1	Suministro e instalación de estructura metálica de techo detalle según planos, incluye dos manos de pintura anticorrosiva.	m2	174.16
1	Suministro e instalación de cubierta de techo con zinc ondulado calibre 26 pre pinatado, incluye impermeabilización.	m2	174.16
1	Suministro e instalación xx xxxxxxx pvc pluviales incluyen accesorios y bajantes pvc de 4" en los extremos	ml	30
300	PISOS
1	Resane de piso existente abrillantado y pulido .	m2	127.54
400	PAREDES

Items/Etapas	Descripción de las Actividades	Unidad de Medida	Cantidad	Monto US$ (Sin IVA)
1	Suministro e instalación xx xxxxxxx con cerramiento de durock incluye acabado fino ambas caras.	m2	60
2	Modulares para escritorios cerramiento de xxxxxx acabado fino ambas caras.	m2	27
500	CIELOS, ALEROS Y FASCIA
1	suministro e instalación de cielo lamina texturizada incluye aleros color a escoger por el dueño.	m2	120
2	Suministro e instalación de fascia metálica fabricada con tubo cuadrado de 1*1" con forro de durock, H= 0,32 m.	m2	8.74
700	OTRAS OBRAS
1	Reforzar Muro de contención existente con columnas y zapatas según detalles en planos, incluye excavación y cortes en paredes para la colocación de las mismas.	c/u	9
2	Muro de contención según detalles en planos incluye excavación estructural.	ml	17
3	Mueble pantry incluye pana con escurridero derecho, accesorios, conexión de tuberías enchape de azulejos.	ml	1.2
5	aplicación de Repello y fino en muro de contención incluye perforación para desagües.	m2	10
900	ACCESORIOS SANITARIOS
1	Suministro e instalación de Inodoro blanco similar al ecoline, incluye accesorios.	c/u	2
3	Suministro e instalación de Lavamanos blanco similar al ecoline, incluye accesorios.	c/u	2
4	Suministro e instalación xx xxxxx jabón liquido	c/u	2
5	Suministro e instalación xx xxxxx papel higiénico	c/u	2
6	Suministro e instalación de drenaje de piso metálico de 2".	c/u	2
7	Suministro e instalación de Urinario incluye accesorios y conexión con tuberías agua potable y aguas negras".	c/u	1
1000	PUERTAS Y PORTONES

Items/Etapas	Descripción de las Actividades	Unidad de Medida	Cantidad	Monto US$ (Sin IVA)
1	Portón metálico 2,15m*1 una hoja ver detalles en planos	c/u	2
2	Suministro e instalación de xxxxxxx xx XXXXXX roja solida 0,97*2,15, incluye xxxxx xx xxxxxx roja, herrajes y cerraduras de pelota color color bronce.	c/u	1
3	Suministro e instalación de xxxxxxx xx XXXXXX roja solida 0,95*2,15, incluye xxxxx xx xxxxxx roja, herrajes y cerraduras de pelota color color bronce.	c/u	1
4	Suministro e instalación de puertas de fibrán 0,97*2,15, incluye xxxxx xx xxxxxx roja, herrajes y cerraduras de pelota color color bronce.	c/u	2
5	Suministro e instalación de puertas de fibrán 0,87*2,15, incluye xxxxx xx xxxxxx roja, herrajes y cerraduras de pelota color color bronce.	c/u	2
6	Suministro e instalación de puertas de plywood 0,80*2,15, incluye xxxxx xx xxxxxx roja, herrajes y cerraduras de pelota color color bronce. detalles en planos	c/u	2
7	Suministro e instalación de puertas de plywood 1*2,15, incluye xxxxx xx xxxxxx roja, herrajes y cerraduras de pelota color color bronce. detalles en planos	c/u	1
8	Suministro e instalación de puertas de plywood 0,95*2,15, incluye xxxxx xx xxxxxx roja, herrajes y cerraduras de pelota color bronce detalles en planos	c/u	1
1001	VENTANAS
1	Suministro e instalación ventana tipo francesa reflectivo y perfilería metálica color solar bronce, incluye silicone.	m2	4
2	Limpieza de perfileria cambio de operadores, paletas en mal estado, aplicación de silicone y lubricación en engranajes.	glb	1
1002	ELECTRICIDAD
1	Canalización conduit de 1/2 pvc incluye accesorios.	ml	656

Items/Etapas	Descripción de las Actividades	Unidad de Medida	Cantidad	Monto US$ (Sin IVA)
4	Suministro e instalación de alambre multifilar n° 12, 3 líneas.	ml	1350
7	Suministro e instalación de luminarias incandescente capacidad 1*70 watt para empotrar en cielo.	c/u	19
8	Suministro e instalación de apagadores sencillos incluye accesorios.	c/u	5
10	Suministro e instalación de toma corrientes dobles 110v incluye accesorios.	c/u	18
13	Suministro e instalación de Panel eléctrico CH de 24 espacios, incluye accesorios y rotulación.	c/u	1
14	Suministro e instalación de tubo emt 1" con su mufa y accesorios.	c/u	1
15	Acometida eléctrica con alambre 3*6 ascr.	ml	15
16	varilla polo a xxxxxx xxxxx xxxx 5/8" *6. incluye conector.	c/u	1
17	Suministro e instalación de Breaker Principal 2*75 AMP.	c/u	1
18	Suministro e instalación de Breaker de 1*20.	c/u	2
19	Suministro e instalación de Breaker de 1*30.	c/u	12
21	Suministro e instalación de Abanicos de techo con lámparas incluye sus accesorios para el correcto funcionamiento, modelo a escoger por el dueño.	c/u	9
1004	PINTURA LIMPIEZA FINAL Y ENTREGA
1	Suministro y aplicación de pintura de agua incluye rodapié de 10 cm, marca comex o similar.	m2	510
3	Pintura anticorrosiva blanca en verjas 2 manos.	m2	25
5	Limpieza y entrega final.	glb	1
	Total costos directos US$
	Total costos indirectos US$
	Administración US$
	Utilidad US$
	Impuesto Municipal 1% US$
	Sub-Total US$

Items/Etapas

Descripción de las Actividades

Unidad de Medida

Cantidad

Monto US$ (Sin IVA)

IVA (El IVA se deberá reflejar solamente

para efectos de exoneración del monto que corresponde a este impuesto)

Total General US$

Sección VII. Formularios de la Oferta

Formulario de Información sobre el Oferente

[El Oferente deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones siguientes.]

Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta]

L No.: [indicar el procedimiento y el número del proceso licitatorio]

Página de páginas

1. Nombre jurídico del Oferente [indicar el nombre jurídico del Oferente]

2. Si se trata de una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA), nombre jurídico de cada miembro: [indicar el nombre jurídico de cada miembro de la APCA]

3. País donde está registrado el Oferente en la actualidad o País donde intenta registrarse [indicar el país de ciudadanía del Oferente en la actualidad o país donde intenta registrarse]

4. Año de registro del Oferente: [indicar el año de registro del Oferente]

5. Dirección jurídica del Oferente en el país donde está registrado: [indicar la Dirección jurídica del Oferente en el país donde está registrado]

6. Información del Representante autorizado del Oferente: Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado] Dirección: [indicar la dirección del representante autorizado]

Número telefónico: [indicar los números de teléfono del representante autorizado]

Dirección de correo electrónico: [indicar la dirección de correo electrónico del representante autorizado]

7. Se adjuntan copias de los documentos originales de: [marcar la(s) casilla(s) de los documentos originales adjuntos]

• Estatutos de la Sociedad o Registro de la empresa

• Si se trata de una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA), carta de intención de formar la APCA, o el Convenio de APCA,

• Si se trata de un ente gubernamental nicaragüense, documentación que acredite su autonomía jurídica y financiera y el cumplimiento con las leyes comerciales,

Formulario de Información sobre los Miembros de la Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA)

[El Oferente y cada uno de sus miembros deberán completar este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas a continuación]

Fecha: [Indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta]

L No.: [indicar el procedimiento y el número del proceso licitatorio]

Página de páginas

1. Nombre jurídico del Oferente [indicar el nombre jurídico del Oferente]

2. Nombre jurídico del miembro de la Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA)

[indicar el Nombre jurídico del miembro de la APCA]

3. Nombre del País de registro del miembro de la Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) [indicar el nombre del País de registro del miembro de la APCA]

4. Año de registro del miembro de la Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA):

[indicar el año de registro del miembro de la APCA]

5. Dirección jurídica del miembro de la Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) en el País donde está registrado: [Dirección jurídica del miembro de la APCA en el país donde está registrado]

6. Información sobre el Representante Autorizado del miembro de la Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA):

Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado del miembro de la APCA]

Dirección: [indicar la dirección del representante autorizado del miembro de la APCA]

Números de teléfono y facsímile: [indicar los números de teléfono y facsímile del representante autorizado del miembro de la APCA]

Dirección de correo electrónico: [indicar la dirección de correo electrónico del representante autorizado del miembro de la APCA]

7. Copias adjuntas de documentos originales de: [marcar la(s) xxxxxxxx(s) de los documentos adjuntos]

• Estatutos de la Sociedad o Registro de la empresa indicada en el párrafo 2 anterior,

• Si se trata de un ente gubernamental nicaragüense, documentación que acredite su autonomía jurídica y financiera y el cumplimiento con las leyes comerciales,

Formulario de la Oferta

[El Oferente completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. No se permitirán alteraciones a este formulario ni se aceptarán substituciones.]

Fecha: [Indicar la fecha (día, mes y año) de la presentación de la Oferta] L No. : [Indicar el procedimiento y el número del proceso licitatorio] Llamado a Licitación No.: [indicar el No. del Llamado]

Alternativa No. [Indicar el número de identificación si esta es una oferta alternativa]

A: [nombre completo y dirección del Contratante]

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

(a) Hemos examinado y no tenemos objeción o reserva alguna al pliego de bases y condiciones que regula la presente licitación, incluso sus Correcciones Nos. [indicar el número y la fecha de emisión de cada corrección];

(b) Ofrecemos construir las obras especificadas en el Documento de Licitación y de acuerdo a la información técnica que forma parte del mismo.

(c) El precio total de nuestra Oferta es: [indicar el precio total de la oferta en palabras y en cifras, indicando las cifras respectivas en diferentes monedas];

(e) Nuestra oferta se mantendrá vigente por el período de establecido a partir de la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas. Esta oferta nos obligará y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de la expiración de dicho período.

(f) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una Fianza/Garantía de Cumplimiento del Contrato

(h) El pago de anticipo solicitado es:

Monto	Moneda
(a)

(k) No tenemos conflicto de intereses institucional.

(l) Entendemos que esta oferta, junto con su debida aceptación por escrito incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual entre nosotros, hasta que el Contrato formal haya sido perfeccionado por las partes.

(m) Xxxxxxxxxx que ustedes no están obligados a aceptar las ofertas que reciban.

Firma: [indicar el nombre completo de la persona cuyo nombre y calidad se indican] En calidad de [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]

Nombre: [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Oferente]

El día del mes del año [indicar la fecha de la firma]

Formulario

DETALLE DE LA OFERTA TOTAL

Licitación [Agregar Modalidad] No.: [Agregar Número del Procedimiento conforme al Expediente], [Indicar el Objeto de la Contratación]

Proyecto: [Relacionar el proyecto al cual responde el Procedimiento de Contratación]

Nombre del Contratista:

CONCEPTO

VALOR

(en dólares)

a.-

TOTAL COSTOS DIRECTOS

US$

b.-

TOTAL COSTOS INDIRECTOS (% sobre a)

US$

c.-

ADMINISTRACIÓN

sobre

a+b)

US$

d.- UTILIDADES (% sobre a+b+c)

US$

e.- Impuesto Municipal 1%

US$

f.-

SUB TOTAL (a+b+c+d+e)

US$

g.- I.V.A. (15 % sobre e)

US$

PRECIO TOTAL (f+g) US$ (cantidad en Números)

SON: ( )

(cantidad en letras)

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA

Managua, de de

Formulario

PRESUPUESTO GENERAL - RESUMEN POR ETAPAS

Licitación [Agregar Modalidad] No.: [Agregar Número del Procedimiento conforme al Expediente], [Indicar el Objeto de la Contratación]

Proyecto: [Relacionar el proyecto al cual responde el Procedimiento de Contratación]

Nombre del Contratista:

ETAPA	DESCRIPCION	MATERIALES	MANO DE OBRA	TRANSP. Y EQUIPO	SUB- CONTRATO	TOTAL EN DOLARES














	a.- TOTAL COSTO DIRECTO
	b.- TOTAL COSTO INDIRECTO (% sobre a)
	c.- ADMINISTRACION (% sobre a+b)
	d.- UTILIDADES (% sobre a+b+c)
	e.Impuesto municipal 1%
	f.- SUB-TOTAL (a+b+c+d+e)
	g.- I.V.A. (15 %)
	PRECIO TOTAL (f + g )

Formulario

PRESUPUESTO DETALLADO

(COSTOS UNITARIOS Y TOTALES POR ETAPAS Y SUB-ETAPAS)

Licitación [Agregar Modalidad] No.: [Agregar Número del Procedimiento conforme al Expediente], [Indicar el Objeto de la Contratación]

Proyecto: [Relacionar el proyecto al cual responde el Procedimiento de Contratación]

Nombre del Contratista:

ITEM

DESCRIPCIÓN ETAPAS Y SUB-ETAPAS

U.M

CANTIDAD

COSTOS UNITARIOS ( US$ )

COSTOS TOTALES ( US$ )

MATERIALES

MANO OBRA

TRANSP. Y

EQUIPO

SUB-

CONTRATOS

TOTAL

MATERIALES

MANO OBRA

TRANSP. Y

EQUIPO

SUB-

CONTRATOS

TOTAL

Formulario

PROGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA

(POR ETAPAS Y SUB-ETAPAS)

Licitación [Agregar Modalidad] No.: [Agregar Número del Procedimiento conforme al Expediente], [Indicar el Objeto de la Contratación]

Proyecto: [Relacionar el proyecto al cual responde el Procedimiento de Contratación]

Nombre del Contratista:

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD ESTIMADA

% PESADO

TIEMPO DE EJECUCIÓN

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

SEMANAS

Formulario

PROGRAMA DE REQUERIMIENTO FINANCIERO

(POR ETAPAS Y SUB-ETAPAS)

Licitación [Agregar Modalidad] No.: [Agregar Número del Procedimiento conforme al Expediente], [Indicar el Objeto de la Contratación]

Proyecto: [Relacionar el proyecto al cual responde el Procedimiento de Contratación]

Nombre del Contratista:

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD ESTIMADA

COSTO

UNITARIO

COSTO

TOTAL

% PESADO

ADELANTO

TIEMPO

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

SEMANAS

Formulario

AVALUO DE AVANCE FINANCIERO DE OBRAS

(POR ETAPAS Y SUB-ETAPAS)

Licitación [Agregar Modalidad] No.: [Agregar Número del Procedimiento conforme al Expediente], [Indicar el Objeto de la Contratación]

Proyecto: [Relacionar el proyecto al cual responde el Procedimiento de Contratación]

Nombre del Contratista:

ITEM

DESCRIPCION

Cant.

COSTOS PROGRAMADOS

Pesado

AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

POR EJECUTAR

% ACU- MULADO

Unit.

Total

Actual

Acumu.

NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA NOMBRE Y FIRMA (SUPERVISOR)

Formulario

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN REALIZADOS POR EL OFERENTE

(Últimos 05 años)

Notas:

1. Sólo se deben incluir los trabajos que clasifiquen como de naturaleza similar o relacionado, de acuerdo a la definición de éstos, en las Instrucciones Particulares.

2. Deberán adjuntarse los finiquitos respectivos.

DESCRIPCIÓN BREVE Y PRECISA DE LAS OBRAS	MONTO (US$)	FECHAS			DUEÑO DE LA OBRA
DESCRIPCIÓN BREVE Y PRECISA DE LAS OBRAS	MONTO (US$)	AÑO	INICIO MES	FIN MES	DUEÑO DE LA OBRA

Formulario-

OBRAS EN EJECUCION, COMPROMISOS CONTRACTUALES Y REFERENCIAS

Nota: En la referencia además del dueño de la obra, se deberá colocar su dirección, teléfono y cualquier otro dato que permita su ubicación.

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS EN EJECUCION O COMPROMISOS CONTRACTUALES	MONTO TOTAL US$	SALDO A EJECUTAR US$	TIEMPO CONTRACTUAL	TIEMPO FALTANTE	SOLICITAR REFERENCIA A:

Formulario

EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN

QUE SERÁN DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

(Propiedad o no del Contratista) Herramientas Menores

TIPO	MARCA	MODELO	AÑO	CAPACI- DAD	SERIE	PROPIO SI / NO	UBICACIÓN PRESENTE	CONDICIONES DE USO
TIPO	MARCA	MODELO	AÑO	CAPACI- DAD	SERIE	PROPIO SI / NO	UBICACIÓN PRESENTE	MUY BUENO	BUENO	REGU- LAR

Notas:

1. El Equipo de este listado debe ser como mínimo el Equipo de Construcción Requerido, que se ha indicado en las Instrucciones Especiales.

2. La identificación del listado del equipo destinado a la ejecución de las obras debe coincidir con el del estado financiero.

3. En caso de no tener equipo propio, el Oferente podrá llenar este Formulario, con el listado del equipo que alquilará u obtendrá de otras empresas, en cuyo caso deberán incluir la nota de anuencia del propietario del equipo.

4. Durante el período de evaluación, el Comité de Licitación estará facultado por el Oferente a constatar in situ lo declarado en este Formulario.

5. Cuando el Comité de Licitación desee verificar la existencia y estado de cualquier componente del equipo declarado, el Oferente deberá acompañarlo hasta el lugar que se encuentre.

Formulario

LISTA DEL PERSONAL CLAVE REQUERIDO

NOMBRE COMPLETO	CARGO ESPECIFICO	TITULO

Nota: Para cada uno de los componentes de esta lista se deberá confeccionar el Formulario 12: “Currículum Vitae del Personal Clave”; e incluirse copia de los títulos relacionados con las tareas que desempeñará en la ejecución de las obras.

Formulario

CURRICULUM VITAE DEL PERSONAL CLAVE

DATOS PERSONALES:

Nombre completo: Fecha de nacimiento: Número de cédula (o pasaporte si es extranjero): Nacionalidad: Número de licencia del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI)

ESTUDIOS SUPERIORES:

Título obtenido: En el año: Centro de estudio: Otros cursos realizados:

CARGOS:

Cargo a desempeñar en esta obra Cargo actual Cargos anteriores:

Nota: En caso de que el personal propuesto no trabaje actualmente con el Oferente, deberá adjuntarse una carta compromiso entre el Oferente y dicho personal, para la participación en la obra.

DETALLE DE SU EXPERIENCIA EN OBRAS (en los últimos 10 años) DE SIMILAR NATURALEZA O RELACIONADAS

Nota: Sólo se deben incluir los proyectos que clasifiquen como de similar naturaleza y/o relacionados, de acuerdo a la definición de éstos en las Instrucciones Particulares.

AÑO	BREVE DESCRIPCION Y UBICACIÓN DE LA OBRA	DUEÑO	TIEMPO TOTAL EN LA OBRA	VALOR ESTIMADO DE LA OBRA	CARGO DESEMPEÑADO

Formulario

CAPACIDAD FINANCIERA DEL CONTRATISTA

Notas:

1. Al presentar este Formulario deberán adjuntarse las referencias bancarias y las líneas de crédito comerciales, debidamente acreditadas al Oferente y por el monto correspondiente a cada una de ellas.

2. El Oferente debe autorizar a las empresas y entes financieros que hayan emitido referencias bancarias y/o líneas de créditos, para que faciliten al Comité de Licitación cualquier aclaración en relación al alcance y compromiso de las referencias suministradas.

3. Las referencias bancarias y/o líneas de crédito presentadas deberán tener una antigüedad máxima de 45 días antes de la apertura de las ofertas.

4. Todas las referencias y/o líneas de crédito podrán entregarse en originales, o fotocopias legalizadas ante notario público, dirigidas a la Entidad adjudicadora, y firmadas por sus funcionarios debidamente autorizados. Las referencias y/o líneas de crédito que no cumplan esta formalidad no serán evaluadas.

FUENTE DE REFERENCIAS BANCARIAS O LINEAS DE CREDITO	MONTO (EN DOLARES)

PARTE 3 – Contrato

Sección VIII. Modelo de Contrato

El presente modelo contiene cláusulas mínimas, pudiendo el Contratante ajustarlas al objeto contractual específico, incorporar o suprimir las que no correspondan a la naturaleza de la contratación

Nosotros: Identificar a la parte contratante con sus generales xx Xxx y nombramiento, actuando en nombre y representación de Agregar Nombre/Denominación del Representado relacionando documentos de creación, quien en lo sucesivo se denominará “EL CONTRATANTE”, y

Identificar al CONTRATISTA con sus generales xx Xxx, actuando en nombre y representación de Agregar Nombre/Denominación del Representado relacionando en caso de persona jurídica los datos de Constitución e Inscripción en el Registro Público pertinente, así como documentos de representación, quien en lo sucesivo se denominará “CONTRATISTA”, hemos convenido en celebrar como al efecto celebramos, el presente Contrato Agregar Objeto Contractual , el que se regirá por la cláusulas siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: REPRESENTACIÓN.- Expresa el CONTRATANTE que es competente para celebrar el presente contrato, de conformidad con lo previsto en relacionar documento facultativo. Que tiene establecido su domicilio fiscal en agregar dirección mismo que señala para los fines y efectos legales de este contrato. Que tiene la intención de celebrar un contrato relacionado con la Contratación de Obra Pública necesarios para indicar finalidad contractual. Que la adjudicación de este contrato se realizó a través de la modalidad de indicar modalidad de selección, conforme a lo establecido en la Ley No. 737, Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público y su Reglamento General, Xxxxxxx Xx. 00-0000. Por su parte, el CONTRATISTA manifiesta que posee la capacidad jurídica para contratar y obligarse al cumplimiento total de los términos de este contrato y que dispone de infraestructura adecuada, organización, además de los elementos materiales, técnicos y humanos, contando con un personal debidamente capacitado y con la experiencia necesaria para el adecuado cumplimiento de las obligaciones objeto de este contrato; que acredita su legal existencia mediante relacionar documentos pertinentes. Que ejerce la actividad comercial bajo Registro Único de Contribuyentes copiar número de registro, que tiene su domicilio establecido en agregar dirección que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato. Ambas partes declaran estar conformes en asumir los derechos y obligaciones que se derivan de la celebración del presente contrato, el cual se ajusta a las disposiciones jurídicas aplicables sobre esta materia.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO.- El CONTRATANTE encomienda al

CONTRATISTA y este se obliga a especificar alcance y especificidades de la obra, según sea el caso, conforme con lo establecido en la oferta presentada por EL CONTRATISTA que forma parte integral del presente contrato. Las obras de construcción suministradas objeto de este contrato, deberán ajustarse a las Especificaciones Técnicas, o sea a las normas técnicas que forman parte de este contrato.

CLAUSULA TERCERA: FUENTE DE FINANCIAMIENTO.- Esta contratación será financiada en el marco del Programa BOVINOS, con fondos provenientes de la Unión Europea (UE), la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN), ejecutado bajo cooperación delegada de la AECID, en el marco del Convenio de Financiación DCI-

ALA/2015/035-924, el Convenio de Delegación de la Unión Europea LA/2016/380-238 y la Resolución de Concesión de Subvención 2017/SPE/0000400002

CLAUSULA CUARTA: VALOR DEL CONTRATO.- El CONTRATANTE pagará al

CONTRATISTA por las obras descritas en la cláusula anterior la suma de agregar valor del contrato en letras y números, que incluye todos los costos, gastos administrativos, equipo y transporte, utilidad e impuestos conforme a las Leyes vigentes en la República de Nicaragua.

CLAUSULA QUINTA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO.- consideran partes integrantes de este Contrato y se leerán en forma conjunta y tendrán igual fuerza obligatoria en cada una de sus disposiciones los siguientes documentos: a) el Pliego de Bases y Condiciones; b) Convocatoria o Invitación a licitar, c) Oferta presentada por costos unitarios, d) Correspondencia entre las partes Contratantes, e) Especificaciones técnicas de las obras a realizar, f) Programación física de ejecución de obras y Programación financiera, g) Instrucciones Generales y Particulares del PBC,

h) Acuerdo de Adjudicación, i) Garantía de adelanto, j) Garantía de cumplimiento del Contrato, k) Seguro contra daños a Terceros, l) Las declaraciones y certificados individuales si los hubiere y las cláusulas adicionales o adendas que se le agreguen al presente Contrato. Las condiciones o adendas que se agreguen al presente Contrato prevalecen sobre las generales, m) Dibujos constructivos y planos, n) Bitácora de la Obra, y o) Informes de Supervisión de Obras. En caso de conflicto o contradicción entre estos documentos y El Contrato en sí, prevalecerán las estipulaciones contenidas en este último.

CLAUSULA SEXTA. FORMA DE PAGO.- EL CONTRATATE se obliga a pagar al

CONTRATISTA por concepto de la ejecución de la obra pública en indicar cláusula contractual o documento en que conste tal situación, los montos aceptados de la oferta económica, el pago se efectuará contra entrega de la factura original correspondiente, debidamente requisitada por la Dirección General Administrativa Financiera para su revisión y programación de pago sujetándose al programa de pagos de la Tesorería General de la República.

Por la completa ejecución de las obras recibidas a plena satisfacción del CONTRATANTE, éste pagará a EL CONTRATISTA el valor total del presente Contrato de la siguiente forma:

a) Adelanto: El Contratante entregará a El Contratista un pago inicial o adelanto que ascenderá a la cantidad de (VALOR EN LETRAS) (VALOR EN NUMEROS) equivalente al Treinta por ciento ( 30 %) del Valor Total del Contrato, siete (07) días hábiles contados a partir de la firma del presente Contrato. Previo a la entrega de este adelanto El Contratista deberá entregar al CONTRATANTE la Garantía de Adelanto establecida en la Cláusula Décimo primera de este Contrato.-

b) Pago de Avalúo por Avance de Obras: El Contratante efectuará pagos de al menos veinte días a El Contratista conforme al valor de las obras ejecutadas en el periodo, a partir de la primera facturación hasta su debida cancelación.- Los avalúos por avance de obras y de cancelación serán presentados por El Contratista en original y tres (3) copias, los cuales deben estar debidamente revisados por el Supervisor y aprobados por la persona que El Contratante designe para esta función. La documentación que El Contratista debe presentar a El Contratante para recibir el pago de avalúo por avance de obras es la siguiente: 1.- Factura de Cobro; 2.- Avalúo Parcial correspondiente al período (informe de ejecución financiera); 3.- Informe de ejecución física; 4.- Informe de Recursos Humanos.- En el avalúo, se deberá mostrar los avances estimados en porcentajes para cada concepto de pago, los valores en dinero, las cantidades acumuladas y el valor total. Se deberá también indicar las

amortizaciones al adelanto (a cada avalúo presentado, se amortizará un 50 por ciento (50 %) del valor del adelanto, hasta cancelar en su totalidad el concepto), la retención para el pago final y lo pagado anteriormente a El Contratista.- El Contratante pagará a El Contratista el valor del avalúo dentro de los quince(15) días hábiles a la presentación del mismo, siempre y cuando esté correctamente presentado y haya sido revisado por el Supervisor y aprobado por la persona que El Contratante designe para esta función. De no ser así el Supervisor expresará por escrito las razones por las cuales ha decidido no dar el Visto Bueno al pago solicitado.- La verificación y aceptación del pago final constituye un finiquito tanto de parte de El Contratante como de El Contratista sobre cualquier reclamo originado por el contrato, con la única excepción de existir cualquier reclamo hecho previamente al pago final que aún está pendiente y los defectos de material o mano de obra que aparecieren en el trabajo durante el año posterior al pago final.-

c) El pago final y retenciones serán pagados a El Contratista hasta que haya presentado a El Contratante una seguridad aceptable de que ha pagado cumplidamente los materiales, salarios o adeudos que pudieran causar embargos sobre el trabajo o parte del mismo.- Si llegara a presentarse algún embargo después del pago final, El Contratista reembolsará al El Contratante todos los gastos en que éste haya incurrido para levantar el embargo incluyendo todos los costos y honorarios legales.

CLAUSULA SEPTIMA: PLAZO DE EJECUCIÓN.- EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar las

obras objeto del presente contrato con toda exactitud, características, especificaciones y requisitos señalados en el presente contrato, dentro de un plazo máximo de (--) días calendarios contados a partir de (--).La entrega de la obra se efectuara bajo la responsabilidad del CONTRATISTA. Se faculta al Supervisor de obras del INTA para que supervisen que la ejecución de las obras a ejecutarse conforme este contrato, en el tiempo y forma convenidos. Si en cualquier momento durante la ejecución del Contrato EL CONTRATISTA o su (s) subcontratista (s) se viera

(n) en situación que impida la entrega oportuna, deberá notificar de inmediato y por escrito, al CONTRATANTE, la demora, su duración posible y su (s) causa(s). EL CONTRATANTE, tan pronto como sea posible después de recibir la notificación, evaluará la situación y podrá, a su discreción, prorrogar el plazo, con o sin liquidación de daños y perjuicios, en cuyo caso la prórroga será ratificada por las partes mediante enmienda al Contrato.

CLAUSULA OCTAVA: VIGENCIA.- El presente contrato tendrá una vigencia de Especificar plazo de vigencia total , a partir de Especificar día o condición a partir del cual inicia a computarse el plazo hasta la fecha límite de RECEPCIÓN DE LA OBRA pactada a cumplirse el

Especificar fecha .

CLAUSULA NOVENA: IDIOMA.- El idioma Español es el oficial para el cumplimiento e interpretación del mismo. Toda correspondencia y documentos relativos al presente Contrato, deben redactarse en este mismo idioma.

CLAUSULA DECIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.- Constituyen obligaciones del Contratista las siguientes: Planos: Según el caso El Contratista preparará y elaborará por su cuenta planos que indiquen con claridad y detalle, el estado final de las construcciones que señalen los cambios ocurridos durante la ejecución de la obra.- Estos planos deberán ser entregados al El Contratante en un plazo xx xxxx (10) días después de firmada el Acta de Recepción definitiva de la obra. Una vez llenado este requisito se le hará efectivo el pago final. En aquellos casos que las obras lo requieran, El Contratista deberá preparar y presentar para la aprobación de la supervisión, los planos de taller necesarios para todo trabajo que este último crea conveniente detallar para una mejor interpretación. Estos planos deberán ser entregados

con la debida anticipación para permitir su revisión y no causar atrasos en la obra.- Programa de ejecución física, financiera, listado de materiales, Programa de recursos humanos: El Contratista presentará quince (15) días después de firmado el presente contrato el programa de ejecución física, financiera, listado de materiales y el programa de recursos humanos. El programa de ejecución física debe indicar las fechas de inicio y finalización de las etapas y sub- etapas de ejecución, en que se ha presentado la obra, así como sus porcentajes de avances y cantidades a ejecutar por mes, desglosado por concepto de etapas y periodos de tiempo, elaborado en diagrama de xxxxxx xx Xxxxx. El programa de ejecución financiera deberá indicar los valores estimados que El Contratista presentará en sus solicitudes de pago, desglosado por concepto de etapas, sub-etapas y periodos de tiempo. De igual manera presentará un listado de materiales a utilizar por cada actividad indicando sus cantidades y especificaciones, así como también un consolidado del material por todas las obras y un programa de recursos humanos a emplear en la obra(s).- Documentos de contrato y bitácora en el sitio de la obra: El Contratista deberá mantener en el lugar de la obra en todo tiempo, una copia de los documentos del presente contrato. El Contratista, deberá proveer un libro de Bitácora. Este Libro de Registro dispondrá de una hoja original y tres copias de la misma, en donde se anotarán las observaciones, recomendaciones, cambios e instrucciones técnicas y administrativas relacionadas al proyecto, para darle seguimiento y control a la obra. La Bitácora deberá permanecer en la obra y entregarse al Contratante toda vez que le sea requerido. Toda instrucción, comunicación u otro tipo de anotación escritas en él, deberá ser considerada de carácter oficial y tendrá la misma formalidad que un telegrama o carta. Este libro deberá entregarse al El Contratante una vez finalizadas las obras.- Muestras: El Contratista suplirá al Supervisor todas las muestras que se le requieran. Los trabajos deberán hacerse de acuerdo con las muestras aprobadas, los gastos que se incurran por las muestras solicitadas serán asumidas por El Contratista en su totalidad.- Materiales, mano de obra y otros enseres empleados: Será responsabilidad de El Contratista suministrarse hasta el lugar de las obras a realizar los servicios de agua, energía eléctrica y el consumo por estos servicios serán pagados por su propia cuenta, mediante arreglo con El Contratante. El Contratista podrá cobrar proporcionalmente al valor del consumo a otros contratistas, si lo hubiera. El Contratista proveerá y pagará por su cuenta todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo, transporte y todas las facilidades necesarias de todo tipo para la ejecución y terminación de los trabajos. Los materiales a emplear serán nuevos y acordes con las especificaciones técnicas, y la mano de obra será de primera calidad. El Contratista hará observar disciplina y orden entre sus empleados y no empleará en el trabajo, a personas no aptas o no competentes para los trabajos a efectuar. El Contratista removerá de la obra a cualquier empleado o subcontratista cuando el Supervisor lo estimare conveniente y lo solicite por escrito, en los casos que el empleado o subcontratista faltase a los preceptos generales del decoro, cortesía y disciplina en sus relaciones con las autoridades y personas que tengan derecho de estar en la obra. En los casos que El Contratista no supla el equipo adecuado y suficiente para la ejecución de la obra, y la calidad de los trabajos no sea de acuerdo a lo especificado, El Contratante retendrá el pago por avalúo periódico y correspondiente o en su defecto suspender el trabajo hasta que se corrija el reclamo. El Contratista deberá suministrar al El Contratante para su aprobación la información completa sobre los materiales y artículos que contempla incorporar en la obra.- Reglamentos, leyes y regulaciones: El Contratista deberá estar informado y cumplir con todas las leyes, ordenanzas y reglamentos relacionados con la ejecución del trabajo descrito en los documentos del contrato.- Es entendido que El Contratante, es la Institución encargada de la ejecución del contrato, pero existen otras Instituciones del Gobierno de la República de Nicaragua que tendrán relación con éste (Licencias, Permisos y otros). Por lo tanto, El Contratista deberá conocer y cumplir los trámites, impuestos, permisos y regulaciones establecidas en cada una de las otras dependencias gubernamentales, incluyendo los gastos incurridos por estos trámites y regulaciones en su oferta Técnico Económica. Correrá por cuenta de El Contratista todos los impuestos que graven a los materiales, equipos, mano de obra y otros decretados por el Gobierno de la República. No se reconocerá ninguna variación en el

monto del contrato a causa de impuesto alguno que graven al El Contratista por causa de la obra.- No se aceptan excusas por malos entendidos o ignorancia de parte del El Contratista, con el objeto de modificar el contrato en ninguna de sus condiciones. Estas disposiciones deberán cumplirse en el caso que existiera en el Contrato alguna condición que estuviera en conflicto con las leyes.- Protección del trabajo y de la propiedad: El Contratista continuamente mantendrá protección adecuada de todo su trabajo, contra daños y protegerá los bienes de El Contratante contra perjuicios y pérdidas que se originen en conexión con la ejecución del contrato.- El Contratista, deberá reparar o reponer cualquier daño o pérdida, exceptuando aquellas que sean debidas a errores de los documentos de contrato o causadas por empleados adyacentes, tal y como lo exigen las leyes y los documentos de contrato.- El Contratista, tomará todas las precauciones y medidas necesarias para la seguridad de sus empleados y cumplirá con todas las estipulaciones aplicables de las leyes de seguridad y códigos para prevenir accidentes o daños a personas en o alrededor del trabajo. El Contratista suministrará las protecciones, dispositivos de seguridad y equipos protectores, tomará todas las medidas que la supervisión juzgue conveniente para proteger la vida y la salud de los empleados y del público.- El Contratista, deberá llevar un registro completo de los accidentes que sobrevengan y tengan lugar durante el curso de los trabajos comprendidos en el contrato, de los cuales resulten muertes, lesionados o daños que requieran atención médica o causen pérdidas de tiempo en el trabajo.- En los casos de emergencia que afecten la seguridad de las vidas, del trabajo o de la propiedad, el Contratista podrá actuar según su criterio sin esperar instrucciones especiales del Supervisor a fin de prevenir cualquier pérdida o daño.- Supervisión y acceso al trabajo: En todo momento El Contratista, deberá permitir el acceso al trabajo a los representantes de El Contratante, y dará facilidades para la Supervisión de los trabajos. El Supervisor podrá requerir el examen de los trabajos ya terminados por medio de destrucción parcial de los mismos, debiendo El Contratista suministrar todas las facilidades para el efecto. Si se encuentra que los trabajos están defectuosos o no se ajustan a lo prescrito ya por causas imputables al El Contratista o al subcontratista, correrán por cuenta de El Contratista los gastos de la destrucción del trabajo y las reparaciones.- Daños a terceros: El Contratista será el único responsable por los daños a terceros que puedan resultar de las operaciones efectuadas por él o por cualquier subcontratista, o persona directa o indirectamente empleado durante la ejecución de los trabajos.- Uso del predio: El Contratista, ubicará sus implementos, máquinas, herramientas, materiales, construcciones temporales y las operaciones de sus trabajadores dentro de los límites indicados por las leyes, reglamentos y las condiciones del Supervisor. El Contratista no cargará ni permitirá que se cargue material de ningún tipo, que haga peligrar la seguridad de cualquier persona dentro o fuera del sitio de la obra.- Limpieza: Durante el tiempo de la construcción, El Contratista deberá mantener el predio libre de acumulaciones de material de desechos o basura. A la finalización de los trabajos, desalojará y limpiará el predio que utilizó para tal fin, retirando herramientas, andamios y materiales sobrantes hasta dejar el sitio libre y limpio.- Ingeniero Residente: El Contratista se obliga a mantener en el sitio de la obra, desde el inicio hasta la recepción final de la obra(s) a un Ingeniero Residente que tendrá la representación y autoridad para actuar en nombre de El Contratista. El Ingeniero Residente deberá ser un profesional graduado, con experiencia y conocimiento que lo califique para garantizar de forma adecuada y eficiente la dirección del trabajo técnica y administrativamente de las obras a realizar, así como también que mantenga la disciplina del personal asignado a las obras por parte de El Contratista.- El Contratista presentará por escrito, a la firma del contrato la solicitud de aceptación por parte de El Contratante del Ingeniero Residente, anexando el Curriculum Vitae.- El Contratista se obliga a sustituir al Ingeniero Residente, cuando exista una solicitud debidamente justificada por parte de El Contratante. Está solicitud deberá ser atendida de inmediato, entendiéndose que esta sustitución no significa la anulación o negociación de cualquiera de las obligaciones y responsabilidades de El Contratista. Será su responsabilidad reponer al Ingeniero Residente a lo inmediato, con otra persona que cumpla con los requisitos establecidos por El Contratante. Requisitos Básicos Ambientales: El Contratista deberá tomar

todas las precauciones necesarias para evitar la contaminación ambiental durante la ejecución del contrato, así como cumplir lo estipulado en los presentes requisitos básicos ambientales. Obligaciones: Si el sitio de las obras no dispone de sistema sanitario que pueda ser utilizado por los trabajadores del Contratista, éste deberá construir una letrina para ese fin. El tipo de letrina a construir dependerá de la zona donde se ubicará. Al finalizar las obras deberá ser retirada y el terreno restablecido a su situación original.- Cualquier tipo de excavación que se produzca durante los trabajos de construcción (zanjas para tuberías y fundaciones, excavaciones para canales, cauces, excavaciones para tanques sépticos y pozos de absorción, etc.) deberán señalizarse con cinta color naranja internacional como medida de precaución para evitar accidentes.- Asimismo, en caso de que las excavaciones presenten peligro de derrumbe, deberán protegerse de forma temporal con apuntalamientos o entubamientos adecuados. Todo material excavado deberá ser protegido durante la época de lluvia para evitar el arrastre que genera afectación por sedimentación en el territorio.- Queda prohibida la eliminación de desechos líquidos del proceso constructivo tales como pintura con base de aceite, solventes, combustibles y grasas en la red del alcantarillado del sistema de tratamiento de aguas servidas, en xxxx, o cualquier fuente de agua superficial. Estos deberán preferiblemente envasarse y eliminarse en los sitios autorizados para ese fin.- Los trabajos de construcción deberá respetar las recomendaciones del MARENA en cuanto a evitar la tala de árboles. Para ello debe contarse con un permiso que será tramitado por el Contratista. Ante la tala de árboles, el Contratista deberá reponer por cada árbol talado (3) tres nuevos, hasta la cifra máxima de 25 (veinticinco) árboles. Si las condiciones del terreno no admitiera las cantidades anteriormente enunciadas, el Supervisor podrá disminuir el número de árboles a plantar. El Contratista asumirá la reposición de los árboles que sean talados debido a negligencias o no contemplados en el proyecto.- El Contratista no podrá utilizar materiales de construcción compuesto por sustancias peligrosas o prohibidas como son: plomo, mercurio, asbesto, amianto, o cualquier sustancia susceptible de producir intoxicación o daños por inhalación o contacto.- El Contratista será el responsable de garantizar que todos sus trabajadores, durante los trabajos de construcción, usen los medios de protección adecuados de seguridad laboral, tales como: guantes, cascos, botas, máscaras contra el polvo, caretas y accesorios de seguridad para soldaduras, fajas de seguridad para altura.- La Entidad adjudicadora da por hecho que los Oferentes que participan en la licitación para la construcción de las obras, conocen a plenitud todas las leyes vigentes de Nicaragua, que rigen las actividades relacionadas con la Construcción y el Medio Ambiente, así como, los requisitos básicos ambientales y procedimientos establecidos en los documentos base de licitación, adjudicación y contratación, por lo que no será válido ni aceptable que los Oferentes aleguen desconocimiento de los mismos.- Sanciones.- La violación de los requisitos básicos ambientales es causa suficiente para la cancelación del Contrato y solicitar el retiro o descalificación del Contratista del Registro de Proveedores. En caso que un Oferente o Contratista incumpla sus obligaciones, y sin perjuicio de las sanciones establecidas en el correspondiente Contrato, la Entidad Adquirente procederá a denunciar dicha falta, con los antecedentes del caso, a la Dirección de Contrataciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El Contratista está obligado a estudiar los documentos del Contrato descritos en la cláusula Cuarta y, durante la etapa de preguntas y respuestas previo a la presentación de ofertas, El Contratista deberá evacuar cualquier duda que surgiere producto de contradicciones entre los documentos del Contrato u omisiones que pudiese haber en uno o más de ellos respecto al resto de documentos descritos en la cláusula Cuarta o entre estos y los procedimientos correctos del proceso constructivo. De no hacerlo se entenderá que al momento de presentar su oferta ésta contempla e incluye en sus costos la solución adecuada a dichas contradicciones en beneficio de la obra, de acuerdo a los intereses del DUEÑO y a la buena práctica de la ingeniería.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA: ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE.-

Son Atribuciones del CONTRATANTE las siguientes: Nombramiento del supervisor: El Contratante deberá nombrar un Supervisor, quien tendrá a su cargo la dirección y supervisión

general del trabajo con las siguientes atribuciones: 1) Será órgano de comunicación entre El Contratista y El Contratante; 2) Será representante de El Contratante en lo referente a los aspectos técnicos (verificar el uso y calidad de los materiales) y financieros de las obras a realizar, conforme los documentos contractuales; 3) Será uno de los responsables en interpretar los términos de referencias y condiciones de los documentos de contrato; 4) Podrá sugerir al El Contratante parar el trabajo parcial o totalmente siempre que sea necesario, para la adecuada ejecución de la obra; 5) Revisar y proponer los pagos parciales de acuerdo con el porcentaje de obras terminadas; 6) Hacer observaciones y recomendaciones pertinentes a los avances de obras; 7) Recibir por parte de El Contratista las obras ya terminadas de acuerdo a lo contratado; y 8) Todas aquellas funciones que se requieran para el buen funcionamiento de la obra.- Uso parcial de la obra: El Contratante podrá hacer uso parcial de la obra sin que esto signifique una aceptación total o parcial de la misma, ni una eliminación o disminución en la multa por día de atraso en la entrega de la obra. Sin embargo, el mantenimiento de la parte ocupada será responsabilidad de El Contratante.- Derecho a pedir la sustitución del Ingeniero Residente: El Contratante tendrá en todo momento el derecho de solicitar por escrito a El Contratista, la sustitución del Ingeniero Residente cuando esté de por medio la buena marcha de los trabajos, tanto para salvaguardar la calidad de las obras ejecutadas como para mantener la disciplina de las relaciones laborales.- El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar la designación del Ingeniero Residente propuesto por El Contratista. Derecho de Modificación Unilateral: El Contratante podrá modificar, disminuir o aumentar unilateralmente, durante la ejecución del contrato, hasta en un cincuenta por ciento la prestación objeto de la contratación, siguiendo el procedimiento y cuando concurran las circunstancias señaladas en el Arto. 71.2 de la Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público. Resolución por Incumplimiento: En caso de incumplimiento imputable al Contratista, el Contratante podrá resolver sus relaciones contractuales siguiendo el procedimiento establecido en el Arto.240 del Reglamento General a la LCASP. Rescisión por motivos de interés público, caso fortuito o fuerza mayor, el presente Contrato, de acuerdo a lo establecido en la Ley y su Reglamento General. Obligaciones del Contratante: Es obligación del Contratante permitir el libre acceso al Contratista al lugar de la obra para que pueda ejecutar plenamente y sin obstáculos lo pactado en este Contrato, salvo si se presenta alguna de las circunstancias previstas para la terminación unilateral o cuando acuerde con el Contratista suspender temporalmente la ejecución del contrato o rescindirlo de mutuo acuerdo.- Pagar al Contratista cumplidamente conforme lo pactado en la Cláusula Décima de este Contrato y pagar los intereses legales y los montos por tasa de deslizamiento de la moneda en caso de incurrir en xxxx en los pagos establecidos, de conformidad con la Ley de Contrataciones.- Entregar, si fuese el caso, Planos, Especificaciones Técnicas, diseños, necesarios para la ejecución de las obras.-

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: GARANTÍAS CONTRACTUALES.- Garantía de Anticipo:

El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento del presente contrato aceptando NO SE OTORGUE ANTICIPO por parte del CONTRATANTE para el cumplimiento del mismo, declarando contar con capacidad económica para ejecutar el objeto del presente contrato. O El CONTRATISTA deberá rendir satisfacción del CONTRATANTE Garantía/Fianza de Anticipo, dentro del plazo de (--) días calendarios siguientes a la firmeza del acto de adjudicación, por un monto del cien por ciento (100%) del valor adelantado, y por un plazo de vigencia que corresponda con la amortización total del mismo. Garantía de Cumplimiento: Dentro del plazo de 8 días calendarios siguientes a la firmeza del acto de adjudicación, EL CONTRATISTA deberá presentar una Garantía de Cumplimiento de Contrato por un monto xx xxxx por ciento del Valor del Contrato. La devolución de esta Garantía se efectuará cuando exista una recepción definitiva y satisfactoria de parte del CONTRATANTE del objeto del Contrato. El monto de la garantía de cumplimiento será pagadero al CONTRATANTE como indemnización por las pérdidas que le ocasionare el incumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA con respecto al Contrato, en consecuencia, el CONTRATANTE podrá ejercer su derecho a ejecutarla en sede administrativa

total o parcialmente. La Garantía/Fianza de cumplimiento será devuelta al CONTRATISTA dentro de los tres (03) días siguientes a la fecha en que se declare el fiel cumplimiento del contrato, y se hubiesen rendido las garantías post contractuales pactadas, así como los informes correspondientes de finiquito/cierre que demuestren la inexistencia de deudas a cargo del CONTRATISTA. Indicar y especificar la necesidad de rendir garantías post contractuales contenidas en el pliego de bases y condiciones de conformidad a los estudios previos

CLAUSULA DÉCIMA TERCERA: FACULTADES DE DIRECCIÓN Y CONTROL.- EL

CONTRATANTE deberá nombrar designar un Equipo o a un funcionario delegado que asumirá la obligación de conducir oportunamente la ejecución contractual, tomar las providencias necesarias para que el CONTRATISTA se ajuste al estricto cumplimiento de las condiciones, especificaciones y plazos establecidos en el contrato y demás obligaciones implícitas en este. Corresponde a dicho equipo o funcionario delegado verificar el cumplimiento del objeto de la contratación, advertir, a quien corresponda de acuerdo con el régimen interno, la conveniencia de introducir modificaciones, o señalar correcciones en la ejecución, recomendar la ejecución de las Garantía/Fianzas o bien la rescisión o resolución del contrato cuando advierta fundamento para ello. La ausencia de ejercicio de las facultades de dirección y control de la supervisión por parte del CONTRATANTE, no exime al CONTRATISTA de cumplir a cabalidad con sus deberes, ni de la responsabilidad que de ello se derive. EL CONTRATISTA se encuentra obligado a ofrecer al CONTRATANTE las facilidades necesarias para el ejercicio de la dirección y control de la ejecución.

CLAUSULA DÉCIMA CUARTA: VIGESIMA: MODIFICACIONES A LOS ALCANCES DE

OBRAS.- El CONTRATANTE podrá en cualquier momento y por escrito, podrá sugerir cambios en el contrato si está dentro de los objetivos generales del mismo, sean estas permutas que no alteren el valor del contrato. En el caso de permutas, el Supervisor entregará a EL CONTRATISTA los alcances de obras a permutar, con el fin de que EL CONTRATISTA presente al Supervisor la oferta Técnico - Económica por dichas obras. El Supervisor elaborará un presupuesto estimado con los costos de las obras, el cual le servirá de referencia para analizar la oferta presentada por EL CONTRATISTA.- El Supervisor preparará un informe con este análisis para ser revisado por la Máxima Autoridad que adjudicó el contrato, con el fin de que apruebe o desapruebe la realización del trámite para la contratación de las permutas internas. Queda entendido que hasta contar con la aprobación de la Máxima Autoridad que adjudicó el contrato, EL CONTRATISTA podrá proceder a la ejecución de las permutas.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD POR TRIBUTOS, GRAVAMENES DEL

CONTRATO Y OBLIGACIONES PATRONALES.- Las partes convienen que son a cuenta del CONTRATISTA todos los tributos, impuestos, derechos y demás gravámenes estatales o municipales, aplicables por la celebración y/o ejecución del presente contrato. Así como, el cumplimiento de las responsabilidades de carácter laboral, especialmente el pago de aportaciones sociales, siendo estas de su exclusiva responsabilidad e intransferibles al CONTRATANTE. Corresponde al CONTRATISTA la contratación de todos los seguros necesarios para resguardar la integridad de los bienes, servicios y los recursos que se utilizarán en la ejecución de este contrato, sí como el aseguramiento de pago por daños a terceros eventualmente afectados.

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA.- CESIÓN DE DERECHOS Y DE POSICIÓN CONTRACTUAL. El

CONTRATISTA no podrá, bajo ninguna circunstancia, ceder a terceras personas los derechos y obligaciones derivados de la suscripción del contrato. De caso de ser necesario, EL CONTRATISTA podrá ceder, el presente contrato solamente si el CONTRATANTE expresamente lo autoriza mediante acto motivado que indique las razones de interés público que justifiquen su decisión. La persona a cuyo favor se ceda el contrato administrativo deberá reunir las mismas

condiciones exigidas al CONTRATISTA cedente y podrá ser requerido para presentar Garantía/Fianzas adicionales por parte del CONTRATANTE. La cesión del presente contrato se hará observando la forma establecida en el Derecho Común.

CLAUSULA DÉCIMA SEPTIMA: SUBCONTRATOS.- El CONTRATISTA no podrá encomendar,

a un tercero, la ejecución total o parcial de las obras que le fueron adjudicado(s). Salvo casusa justificable, el CONTRATSITA podrá acordar con terceros la subcontratación parcial de las prestaciones a su cargo, siempre que, el CONTRATANTE lo apruebe por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles de formulada la solicitud. El subcontratista debe estar inscrito en el Registro de Proveedores y no debe estar suspendido, inhabilitado o afecto a las prohibiciones para contratar con el Sector Público. Aun cuando se autorice la subcontratación, EL CONTRATISTA adjudicado es el único responsable de la ejecución total del contrato. Las obligaciones y responsabilidades derivadas de la subcontratación son ajenas al CONTRATANTE. No obstante, el subcontratista que incumpla sus obligaciones será sancionado por el Órgano Rector del Sistema de Administración de Contrataciones del Sector Público, previo cumplimiento del debido proceso. Las subcontrataciones podrán efectuarse preferentemente a las micros, pequeñas y medianas empresas.

En todo subcontrato se entenderán las siguientes estipulaciones: 1.- El subcontratista estará ligado con El Contratista de la misma manera que éste lo está con El Contratante, de conformidad con los documentos de contrato; 2.- Toda solicitud de pago relacionado con un subcontrato será presentada a El Contratista con anticipación suficiente para que éste a su vez solicite el pago a El Contratante según el presente Contrato; 3.- El Contratista pagará al subcontratista tan pronto El Contratante le haga efectivo el correspondiente certificado de pago; 4.- El Contratista estará obligado a pagar sin demora al subcontratista el valor de todo trabajo pagado expresamente en el Avalúo, en caso de no existir partida específica en el avalúo, El Contratista le pagará de tal manera al subcontratista en proporción al trabajo realizado, en la misma relación que lo pagado a El Contratista por el trabajo efectuado por el subcontratista; 5.- El subcontratista deberá presentar cualquier reclamo por trabajos adicionales, extensión de plazos, daños, perjuicios u otras causas en los mismos términos y forma prescrita en las Condiciones Generales por los reclamos de El Contratista al CONTRATANTE; y 6.- Todo subcontrato establecerá el arbitraje como procedimiento para la solución de los conflictos que puedan surgir entre El Contratista y el subcontratista, sujetándose a la forma estipulada en este Contrato para dirimir discordias entre El Contratante y El Contratista.- 7.- El sub-contratista responderá solidariamente con el contratista original, por la parte del contrato por la que hubiere sido subcontratado.

CLAUSULA DÉCIMA NOVENA: RECEPCIÓN SUSTANCIAL Y RECEPCIÓN DEFINITIVA.

Recepción sustancial de la obra: El Contratista deberá notificar por escrito al Supervisor, cuando tenga obras sustancialmente terminadas y listas para que sean inspeccionadas y/o aceptadas. El Contratante por medio del Supervisor y/o de las personas que él designe, procederá a realizar la inspección en los (--) días después de recibida la notificación. Si las obras objeto de la inspección fueron construidas de acuerdo a lo establecido y especificado en los documentos contractuales, emitirá un certificado o Acta de Recepción Provisional, que suscribirán el Supervisor y El Contratista en el que se consignarán todas circunstancias pertinentes en orden al estado de la obra, si el recibo es a plena satisfacción o si se hace bajo protesta y toda observación relativa al cumplimiento de las partes. Una vez efectuada la recepción provisional no correrá multa por atraso en la entrega. El contratista tendrá un plazo de treinta a noventa días, según la complejidad de la obra, para finalizar estos detalles. Corrección del trabajo antes del pago final: El Contratista deberá remover prontamente de la obra todo trabajo rechazado por el Supervisor a causa de no llenar los requisitos del contrato, deberá reemplazarlos con prontitud sin costo alguno para El Contratante.- Si El Contratista no remueve los trabajos rechazados dentro de un tiempo razonable estipulado por aviso escrito, El Contratante podrá deshacerlo por

si mismo, almacenando el material todo por cuenta de El Contratista. Si El Contratista no paga los gastos dentro de quince (15) días después de notificado, El Contratante podrá vender los materiales en subasta pública o venta privada, rendirá cuenta de los saldos netos restantes después de deducidos todos los gastos y costos que deberían haber sido sufragados por El Contratista.- Recepción definitiva de la obra: El Contratista deberá notificar por escrito al Supervisor, cuando tenga las obras totalmente terminadas y listas para que sean inspeccionadas y/o aceptadas. El Contratante por medio del Supervisor y/o de las personas que él designe, procederá a realizar la inspección después de recibida la notificación. Si las obras objeto de la inspección fueron construidas de acuerdo a lo establecido y especificado en los documentos contractuales, emitirá un certificado o Acta de Recepción Final, en el cual se establecerá que las obras han sido totalmente terminadas de acuerdo a lo convenido y contratado.- Si luego de la inspección el Supervisor y/o las personas que El Contratante designe, encontraran que las obras no fueron construidas de acuerdo a lo establecido y especificado en los documentos contractuales, se procederá a levantar una lista de los trabajos pendientes y/o defectuosos y se fijará el plazo que tendrá El Contratista para cumplir y/o corregirlos. Una vez concluidos y/o corregidos los trabajos, El Contratista notificará de ello en forma escrita a El Contratante el cual verificará lo anterior, según el procedimiento descrito anteriormente. Si las obras están de acuerdo a lo convenido, contratado y aceptado a entera satisfacción de El Contratante, este podrá emitir el respectivo certificado o Acta de Recepción Final.

XXXXXXXX XXXXXXXX: CESION O RESOLUCION DEL CONTRATO.- Cuando de manera

sobreviniente acaezca una prohibición en relación con un contratista, el contrato deberá terminarse o cederse, a escogencia de la entidad contratante, conforme el procedimiento, derechos y obligaciones establecidas en la ley y el reglamento general.

XXXXXXXX XXXXXXXX PRIMERA: DESCUBRIMIENTOS. Cualquier elemento de interés histórico o de otra naturaleza que se descubra inesperadamente en la zona de las obras, será propiedad del Contratante. El Contratista deberá notificar al Supervisor de Obras acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste imparta sobre la manera de proceder.

CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: OBLIGACIÓN DE RESPUESTA.- El CONTRATANTE se

encuentra obligado a dar respuesta a las peticiones que formule EL CONTRATISTA relacionadas con la ejecución del contrato, conforme los plazos contractuales convenidos o en su defecto dentro de los quince días siguientes a su presentación.

CLAUSULA VIGÉSIMA TERCERA: RESCISION ADMINISTRATIVA.- El CONTRATANTE podrá

resolver el Contrato en su totalidad o en parte mediante notificación escrita al CONTRATISTA, cuando se suscite cualquiera de las causales siguientes: a) Si el CONTRATISTA por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de los quince días siguientes a la fecha convenida sin causa justificada conforme a la Ley y este Reglamento; b) Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por la dependencia o entidad; c) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o los cambios previamente aprobados por el Organismo Contratante o sin motivo justificado no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor; d) Si no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de construcción y, que a juicio de la dependencia o entidad, el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado; e) No implicará retraso en el programa de ejecución de la obra y, por tanto, no se considerará como incumplimiento del contrato y causa de su rescisión, cuando el atraso tenga lugar por la falta de información referente a planos, especificaciones o normas de calidad, de entrega física de las áreas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalación permanente, de licencias, y permisos que deba proporcionar o suministrar el contratante, así como cuando la

dependencia o entidad hubiere ordenado la suspensión de los trabajos. f) Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por escrito de la dependencia o entidad; g) Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de la dependencia o entidad; h) Si el CONTRATISTA no da a la dependencia o entidad y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos; i) Si el CONTRARTISTA cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito, tener una determinada nacionalidad; j) Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato, k) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las Leyes, tratados y demás aplicables. El procedimiento para resolver el Contrato, en todo o en parte, es el establecido en el Artículo 241 del Reglamento General a la Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público.

XXXXXXXX XXXXXXXX CUARTA: EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA/FIANZA DE

CUMPLIMIENTO O DE ANTICIPO.- Cuando EL CONTRATISTA incumpla las obligaciones que asume frente al CONTRATANTE, éste ejercerá su derecho de ejecutar en sede administrativa, total o parcialmente, la respectiva Garantía/Fianza de Anticipo o de Cumplimiento mediante Resolución debidamente motivada, por el monto suficiente para resarcirse de los daños ocasionados por el retraso de la contratación. La ejecución de la Garantía/Fianza de Cumplimiento no excluye el cobro de los daños y perjuicios causados con el incumplimiento del CONTRATISTA, ni excluye la aplicación de las cláusulas penales expresamente previstas en el contrato, ni de las retenciones acordadas por las partes, cuando resulte necesario para cubrir el monto de los respectivos daños y perjuicios. Si quedare algún saldo en descubierto, deberá reclamarse por las vías legales pertinentes. Cuando la ejecución de la Garantía/Fianza de Cumplimiento o de Anticipo no afecte la continuación de la ejecución del contrato, establecido el incumplimiento del CONTRATISTA parte del Equipo Administrador del Contrato o Delegado, en su caso, deberá este rendir informe técnico a la máxima autoridad administrativa, con copia del mismo al CONTRATISTA y a la Entidad que emitió la Garantía/Fianza. El CONTRATISTA tendrá un plazo de 10 días hábiles siguientes a la respectiva notificación, para que alegue por escrito lo que tenga a bien. Vencido el plazo otorgado al CONTRATISTA, corresponde a la máxima autoridad administrativa emitir en un plazo máximo de 18 días calendario la Resolución que determina la ejecución de la Garantía/Fianza. En este caso, el CONTRATISTA deberá rendir una nueva Garantía/Fianza en un plazo máximo de 05 días hábiles, que respalde el cumplimiento o anticipo según corresponda, de sus obligaciones contractuales durante la vigencia de éste y hasta su ejecución total. Cuando se requiera prorrogar la vigencia de la Garantía/Fianza de Cumplimiento prevenida la entidad emisora y el CONTRATISTA, con al menos diez días hábiles de anticipación, y este no atendiera la prevención, EL CONTRATANTE estará facultado para proceder a la ejecución, si no está acreditado en el expediente el debido cumplimiento de la prestación objeto de contrato. Es obligación del CONTRATISTA mantener la vigencia de la Garantía/Fianza de Cumplimiento mientras dure el contrato. La Garantía/Fianza de cumplimiento podrá ser sustituida siempre y cuando cumpla con las formalidades establecidas en la ley y el Reglamento en la proporción al cumplimiento del objeto de la contratación.

CLAUSULA VIGÉSIMA QUINTA: SUSPENSIÓN O RESOLUCIÓN POR CASO FORTUITO,

FUERZA MAYOR O INTERÉS PÚBLICO.- En caso que sobreviniere un hecho exterior, ajeno a la voluntad de las partes contratantes, de carácter insuperable e imprevisible, que imposibilitare a cualquiera de las mismas el inicio o ejecución del contrato celebrado, EL CONTRATANTE podrá resolver el Contrato en todo o en parte, siguiendo el procedimiento establecido en el Artículo 242 del Reglamento General a la Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público. En todo caso, corresponde al CONTRATISTA, solicitar oportunamente y por escrito la prorroga que considere necesaria expresando los motivos en que apoye su solicitud, EL CONTRATANTE resolverá sobre la justificación y la procedencia de la Prorroga y de acuerdo con la resolución, se

harán las modificaciones correspondientes al plan de entrega. El acuerdo o resolución de suspensión o resolución debe estar precedido de los estudios o informes técnicos que acrediten las causas de la misma, notificándose al CONTRATISTA para que en el término xx xxxx (10) días hábiles se manifieste sobre el particular. Una vez firme el acuerdo o resolución, se procederá a la liquidación de las indemnizaciones que correspondan. Cuando la suspensión o resolución se origine en caso fortuito, fuerza mayor o interés público, deberá resarcirse por completo la parte efectivamente ejecutada del contrato y los gastos en que haya incurrido EL CONTRATISTA para la ejecución total del contrato. Por razones de interés público, las partes contratantes podrán convenir la terminación anticipada y de común acuerdo del contrato administrativo celebrado. La terminación por mutuo acuerdo no implicará renuncia a derechos causados o adquiridos en favor del CONTRATANTE o del CONTRATISTA. Sin embargo el CONTRATANTE no podrá celebrar contrato posterior sobre el mismo objeto con el mismo CONTRATISTA.

XXXXXXXX XXXXXXXX SEXTA: RESCISIÓN POR INSOLVENCIA.- El CONTRATANTE podrá

rescindir el Contrato en cualquier momento mediante notificación por escrito al CONTRATISTA sin indemnización alguna, si éste fuese declarado en quiebra o insolvencia, siempre que dicha rescisión no perjudique o afecte a ningún derecho a acción o recurso que tenga o pudiera tener el CONTRATANTE.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Toda variación o

modificación de las condiciones del Contrato sólo se efectuará mediante enmienda escrita firmada por las partes. El presente contrato puede modificarse mediante adendum por disminución o ampliación hasta en un veinte por ciento (20%) de su monto y alcance original, siempre que éstas obedezcan a situaciones de naturaleza imprevisible al momento de la suscripción del mismo y que sea la única forma de satisfacer plenamente el interés público, sin perjuicio de las modificaciones que deban efectuarse para preservar la ecuación financiera o equilibrio original del contrato. Para ello será necesario el cumplimiento de las condiciones siguientes: que no afecte la funcionalidad de la obra, el bien o el servicio, que se cuente con la disponibilidad presupuestaria para responder al compromiso.

XXXXXXXX XXXXXXXX OCTAVA: MULTA.- Cuando EL CONTRATISTA por causas que le fueren imputables incurriere en demora en el cumplimiento del plazo de ejecución del contrato, EL CONTRATANTE aplicará al CONTRATISTA por cada día de atraso una multa cuya cuantía no debe ser mayor del cinco por millar, hasta un xxxxxx xxx xxxx por ciento (10%) del valor del contrato. Sin perjuicio de otras responsabilidades que pudieran proceder, si las causas de la demora no son imputables al CONTRATISTA, EL CONTRATANTE autorizará la prórroga del plazo por un lapso igual al retraso, y de ser el caso debe resarcir al CONTRATISTA los daños que se le hubiesen ocasionado.

CLAUSULA VIGÉSIMA NOVENA: TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- El

CONTRATISTA podrá solicitar al CONTRATANTE la terminación anticipada del presente contrato por las siguientes causas: a) Cuando EL CONTRATANTE incumpla o suspenda sus obligaciones por más de sesenta días calendario sin causa justa; b) cuando los diseños definitivos sean inejecutables o no se hubieren solucionado sus defectos, c) por mutuo acuerdo debido a circunstancias técnicas, económicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor. Cuando EL CONTRATISTA invoque la terminación anticipada, deberá acreditar de previo ante EL CONTRATANTE las justificaciones que soportan su petición, quien deberá pronunciarse de forma obligatoria en el plazo estipulado en el artículo 233 del Xxxxxxx Xx. 00-0000.

CLAUSULA TRIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.- EL CONTRATANTE y EL

CONTRATISTA harán todo lo posible por resolver en forma amistosa, mediante negociaciones directas informales, los desacuerdos o conflictos que surjan entre ellos en virtud de o en relación

con el Contrato, caso contrario cualquiera de ellas podrá pedir que la controversia sea resuelta a través de Mediación o el Arbitraje, Ley No. 540, publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 122 del 24 xx Xxxxx del 2005. En ningún caso serán sujetas de mediación o arbitraje las decisiones que se adopten en desarrollo del ejercicio de las potestades exorbitantes o actos de autoridad del Poder Público a los que se refiere el artículo 71 de la Ley No. 737, Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público.

CLAUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA: NULIDAD DEL CONTRATO.- Todo contrato que

contravenga las normas y procedimientos de la Contratación Administrativa, será declarado nulo por autoridad competente. Mediante resolución motivada dictada por EL CONTRATANTE, los contratos suscritos con personas que carezcan de capacidad de ejercicio o que estuvieren comprendidos en cualquiera de las prohibiciones a que se refieren el artículo 18 de la Ley No. 737, serán nulos y deberá procederse a su liquidación y tomar las providencias que fueren necesarias para resarcirse de los daños y perjuicios que le fueren ocasionados, de los cuales responderá solidariamente el CONTRATISTA y los funcionarios que, a sabiendas, hubieren adjudicado el contrato. Excepcionalmente, cuando hubiere grave riesgo de daño al interés público, podrá autorizarse la continuación del contrato por el tiempo que fuere estrictamente necesario, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda. De tal situación deberá ponerse en conocimiento a la Contraloría General de la República.

CLAUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA: LEYES APLICABLES Y DOMICILIO.- El Contrato se

regirá y estará sujeto a las Leyes de la República de Nicaragua. Para todos los efectos legales nos sometemos al domicilio del CONTRATANTE.

CLAUSULA TRIGÉSIMA TERCERA: NOTIFICACIONES.- Toda notificación entre las partes en virtud del Contrato se hará por escrito, por cable, télex o fax y será confirmada por escrito a la parte que corresponda, a la siguiente dirección:

EL CONTRATANTE:

EL CONTRATISTA:

La notificación entrará en vigor en el momento de su entrega o en la fecha de entrada en vigor que se especifique en la notificación, si dicha fecha fuese posterior.

CLAUSULA TRIGÉSIMA CUARTA: ACEPTACIÓN. Ambas partes aceptan en todas y cada una de sus partes todas las cláusulas del presente Contrato.

En fe de lo anterior firmamos en dos tantos de un tenor en la ciudad de a los días del mes de del año .

Document Metadata

Table of Contents

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES EJECUCION DE OBRA PÚBLICA

Document Metadata