LPN Nº 07 / 2015
Subsecretaría de Financiamiento Ministerio de Economía, Infraestructura y Servicios Públicos
Gobierno de la Provincia xx Xxxxx
Licitación Pública Nacional
LPN Nº 07 / 2015
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA DE
“CONSOLIDACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REINTEGRACIÓN, REFORZAMIENTO Y RESTAURACIÓN INTEGRAL
DE CASA XX XXXXXXXXXX, 2da. ETAPA”
Financiada con recursos del
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)
a través xxx Xxxxxxxx BID 2835/OC-AR
Programa de Desarrollo Turístico Sustentable de la Provincia xx Xxxxx
Presentación de Ofertas: hasta el 25 de Noviembre de 2015, a horas 11:00 Apertura de Ofertas: el 25 de Noviembre de 2015, a horas 11:00
Licitación Pública Nacional -LPN- Pliego de Bases y Condiciones Contratación de Obras Civiles
Índice General Página
Glosario/ Definiciones ...................................................................................... 3
Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) ........................................ 7
Sección II. Datos de la Licitación (DDL) .................................................... 25
Sección III. Países Elegibles ........................................................................ 36
Sección IV. Formularios de la Oferta ........................................................... 38
Sección V. Condiciones Generales del Contrato (CGC) ........................... 83
Sección VI. Condiciones Especiales del Contrato (CEC) 105
Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 109
Sección VIII. Planos 177
Sección IX. Lista de Cantidades 178
Sección X. Formularios de Garantía 182
Garantía de Mantenimiento de la Oferta (Bancaria) 183
Garantía de Mantenimiento de la Oferta (Fianza) 185
Garantía de Cumplimiento del Contrato (Bancaria) 186
Garantía de Cumplimiento del Contrato (Fianza) 187
Garantía Bancaria por Pago de Anticipo Financiero 189
Seguro de Caución por Pago de Anticipo Financiero 190
Glosario / Definiciones
Acta de Medición los Avances Físicos | Acta suscripta por el Contratista y aprobada por la Inspección de Obra donde se registra el Avance Físico de los trabajos ejecutados en cada uno de los Items, Rubros o partes de la Obra ejecutada en cada período mensual. |
Adjudicatario | Oferente elegible y calificado cuya Oferta, luego de cumplir sustancialmente los lineamientos de la Carta Invitación a Cotizar Precio y los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, ha sido notificado en forma fehaciente por el Contratante de la aceptación de su Oferta, conservando tal carácter hasta la firma del contrato en el que se constituirá en Contratista. |
Adquisición | Toda contratación para la Construcción de Obras Civiles y suministro de Bienes y Servicios que el Prestatario realice para ejecutar un Proyecto financiado con recursos provenientes de Préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo. |
APCA | Asociación en Participación, Consorcio o Asociación constituida por dos o más firmas para presentar su oferta en la licitación. |
Ayuda de Gremio | Es la prestación de servicios, materiales o uso de equipos, maquinarias, enseres, útiles, herramientas, instalaciones o depósitos por parte de la empresa Contratista principal, a proveedores u otros contratistas empleados por la Contratante para el suministro de Bienes y Servicios Conexos o la instalación de equipamiento o la ejecución de otros trabajos, en forma previa a la entrega de la Obra. |
Banco | Banco Interamericano de Desarrollo. |
Bien | Todo producto básico y materia prima, equipos, maquinarias, mobiliario y equipami vehículos, etc., requeridos para la ejecución de la Obra. |
Certificado de Obra mensual | Instrumento de crédito elaborado mensualmente por el Contratista sobre la base del Acta de Medición del Avance Físico de los trabajos ejecutados en cada uno de los Items, Rubros o partes de la Obra ejecutada en cada mes, donde se determina en función del Presupuesto del Contrato, el valor del Precio del porcentual de avance físico de los trabajos ejecutados a abonar por el Contratante. |
Comparación de Precios | Es el proceso formal y competitivo de adquisiciones mediante el cual se solicita, recibe y evalúa a tres (3) Ofertas, como mínimo, para la contratación de Obras Civiles Sencillas |
Contratante | Es la entidad que llevará a cabo la contratación de la Obra Civil. |
Contratista | Oferente cuya Oferta fue aceptada por el Contratante y suscribió con éste el correspondiente Contrato y en tal carácter, tendrá bajo su responsabilidad la ejecución de los trabajos de acuerdo con las reglas del arte y la entrega de la Obra conforme a su fin dentro del plazo fijado. |
Contrato xx Xxxxxxxx | Documento que suscribe el Prestatario con el Banco, mediante el cual este último otorga y el primero acepta un Préstamo, en el cual se establecen los derechos y obligaciones de las Partes. |
Contrato de Construcción de Obra Civil | Acuerdo de voluntades formalizado entre el Contratante y el Contratista para la ejecución y el pago de los trabajos para la construcción de la Obra Civil objeto del Contrato, regido por los Documentos del Contrato que estipula las responsabilidades y obligaciones de ambas Partes. |
Día | Salvo aclaración expresa, significa corrido o día calendario. |
Director de Obra | Profesional encargado por el Contratante para representarlo técnicamente en la Obra, que tiene autoridad para actuar en su nombre y es el encargado de efectuar el control de la fiel interpretación de los planos y demás documentación que forma parte del proyecto, vigilar la ejecución de los trabajos, de la revisión de la certificación de avance de obra y verificar que el Contratista cumpla sus obligaciones contractuales contraídas hasta la Recepción Definitiva de la Obra, de conformidad con lo establecido en los Documentos del Contrato. El Contratante/ la Unidad Ejecutora lo identificará como tal en la Contrata. |
Documentos del Contrato | El Contrato de Obra (la Contrata) suscripto entre las Partes, las Órdenes de Servicio que emita la Inspección de Obra, el Plan de Trabajos e Inversiones definitivo aprobado por el Contratante, las Aclaraciones a las Consultas de los adquirentes xxx Xxxxxx de Bases y Condiciones y el presente Pliego de Bases y Condiciones que contiene los Documentos del Proyecto de la Obra a Licitar. |
Documentos del Proyecto de la | Conjunto de documentos que constituyen los recaudos necesarios para que los Oferentes coticen su Precio Global, Total y Único, para la construcción de la Obra Civil en el Plazo de Ejecución fijado en el presente Pliego y definen el Proyecto de la Obra a Cotizar mediante la memoria descriptiva |
Obra a Cotizar | del Proyecto, planos generales, de replanteo y de detalle, planilla de locales, especificaciones técnicas y memorias de cálculo de cada una de sus partes e instalaciones y la Lista de Cantidades elaborada por el Contratante que servirá de base para la elaboración por parte del Oferente del Cómputo y Presupuesto detallado de la Obra cotizada. |
Inspección de Obra | Es la persona responsable de supervisar la ejecución de la Obra Civil y administrar el Contrato y actúa en forma complementaria al Director de Obra. |
Fuerza Mayor | Sucesos fuera de control y voluntad de las Partes y que no pueden ser previstos, tales como las catástrofes naturales; las guerras, operaciones bélicas y hostilidades, haya o no declaración xx xxxxxx, terrorismo, guerrilla y disturbios y las huelgas, paros y actos y maniobras de huelguistas o desocupados, que no están originados en conflictos laborales producto de actos u omisiones del Contratista. |
Nota de Pedido | Es toda Nota relacionada con temas concernientes a la Ejecución del Contrato, que ha sido entregada por la empresa Contratista a la Inspección o Dirección de Obra o que contiene la respuesta del Contratista a la instrucción impartida por la Inspección de Obra mediante una Orden de Servicio . |
Oferente | Es la persona física o jurídica que Invitada por el Contratante a Cotizar su Precio, presenta una Oferta en la Convocatoria a Comparación de Precios. Otros términos sinónimos son proponente, postulante y postor. |
Oferente Preadjudicatario | Oferente a quien la Comisión de Evaluación de las Ofertas, designada por Resolución del Contratante, recomienda Pre-Adjudicar el Contrato de Construcción de la Obra Civil, porque ha presentado la Oferta evaluada como la más baja. |
Oferta evaluada como la más baja | Es la Oferta de Menor Precio que ha sido presentada por un Oferente calificado y cumple sustancialmente con los lineamientos de la Carta Invitación a Cotizar Precio y los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones de la Convocatoria a Comparación de Precios. |
Orden de Servicio | Es toda instrucción escrita concerniente a la Ejecución de la Obra o el Contrato, que ha sido preparada y entregada por la Inspección o Dirección de Obra al Contratista. |
Plan de Trabajo de la Obra | Disposición y secuencia en el tiempo de los trabajos a realizar para la ejecución de la Obra contratada, desglosado en los Rubros que se corresponden con el Cómputo y Presupuesto detallado de la Obra y expresado en un diagrama Xxxxx tiempo/ obra por períodos mensuales mediante barras horizontales que mensuran la magnitud del avance físico porcentual de los trabajos respecto del Rubro en particular y de la Obra en general. |
Por escrito | El término “por escrito” significa comunicación en forma escrita (por ejemplo, por correo, por correo electrónico, facsímile, telex) con prueba de recibido. |
Protesta: | Es todo reclamo, objeción, impugnación u otra manifestación de disconformidad, presentado por escrito por un Oferente durante cualquier etapa del proceso de licitación, ya sea ante alguna autoridad competente del país donde se lleve a cabo la adquisición o directamente ante el Banco. |
Representante Técnico | Es el reponsable técnico de la ejecución de la obra por el Contratista, con experiencia general en construcción de obras y experiencia específica en obras de naturaleza y características similares a la Obra que se licita, de efectuar la fiel interpretación de los planos y demás documentación que forma parte del proyecto y de asegurar técnicamente que el Contratista cumpla sus obligaciones contractuales contraídas hasta la Recepción Definitiva de la Obra, |
Singular | si el contexto así lo requiere, el uso del “singular” corresponde igualmente al “plural” y viceversa. |
SECCIÓN I INSTRUCCIÓN A LOS OFERENTES -IAO-
Índice de Cláusulas
Pág.
3. Practicas Prohibidas……………………………………………….....................
5. Calificaciones del Oferente 12
8. Visita al Sitio de las Obras 14
B. Documentos xxx Xxxxxx de Bases y Condiciones de Licitación 15
9. Contenido xxx Xxxxxx de Bases y Condiciones de Licitación 14
10. Aclaraciones sobre el Pliego de Bases y Condiciones de Licitación 14
11. Enmiendas al Pliego de Bases y Condiciones de Licitación 14
C. Preparación de las Ofertas 15
13. Documentos que conforman la Oferta 15
15. Monedas de la Oferta y de Pago 15
17. Garantía de Mantenimiento de la Oferta 16
18. Ofertas alternativas de los Oferentes 17
19. Formato y firma de la Oferta 17
D. Presentación de las Ofertas 19
20. Presentación, Sello e Identificación de las Ofertas 18
21. Plazo para la presentación de las Ofertas 18
23. Retiro, sustitución y modificación de las Ofertas 18
SECCIÓN I INSTRUCCIÓN A LOS OFERENTES -IAO-
Índice de Cláusulas (sigue)
Pág.
E. Apertura y Evaluación de las Ofertas 19
24. Apertura de las Ofertas 19
26. Aclaración de las Ofertas 20
27. Examen de las Ofertas para determinar su cumplimiento 20
29. Moneda para la Evaluación de las Ofertas 21
30. Evaluación y Comparación de las Ofertas 21
F. Adjudicación del Contrato 24
32. Criterios de Adjudicación 22
33. Derecho del Contratante a aceptar cualquier Oferta o a rechazar cualquier o todas las Ofertas 22
34. Notificación de Adjudicación y firma del Contrato 22
35. Garantía de Cumplimiento 24
36. Pago de Anticipo y Garantía 24
SECCIÓN I INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES -IAO-
1.1 El Contratante, según la definición1 que consta en las “Condiciones Generales del Contrato” (CGC) e identificado en la Sección II, “Datos de la Licitación” (DDL), invita a presentar Ofertas para la construcción de la Obra Civil que se describe en los DDL y en la Sección VI, “Condiciones Especiales del Contrato” (CEC). El nombre y el número de identificación del Contrato están especificados en los DDL y en las CEC.
1.2 El Presupuesto Oficial para la Construcción de la Obra Civil indicado en los DDL, ha sido estimado a valores del mes y año establecidos en los DDL.
1.3 El Oferente seleccionado deberá terminar las Obras en la Fecha Prevista de Terminación especificada en los DDL y en la Subcláusula 1.1 (r) de las CEC.
1.4 En este Pliego de Bases y Condiciones de Licitación:
(a) el término “por escrito” significa comunicación en forma escrita (por ejemplo, por correo, por correo electrónico, facsímile, telex) con prueba de recibido;
(b) si el contexto así lo requiere, el uso del “singular” corresponde igualmente al “plural” y viceversa; y
(c) “día” significa día calendario.
2.1 El Prestatario identificado en los DDL, se propone destinar una parte de los fondos xxx xxxxxxxx del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (en lo adelante denominado el “Banco”) identificado en los DDL, para sufragar parcialmente el costo del Proyecto identificado en los DDL, a fin de cubrir los gastos elegibles en virtud del Contrato para la construcción de la Obra Civil. El Banco efectuará pagos solamente a solicitud del Prestatario y una vez que el Banco los haya aprobado de conformidad con las estipulaciones del Contrato xx Xxxxxxxx. Dichos pagos se ajustarán en todos sus aspectos a las condiciones de dicho Contrato. Salvo que el Banco acuerde expresamente con otra cosa, nadie más que el Prestatario podrá tener derecho alguno en virtud del Contrato xx Xxxxxxxx ni tendrá derecho alguno sobre los fondos xxx xxxxxxxx.
3. Prácticas prohibidas
3.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o individuos oferentes por participar o participando en actividades financiadas por el Banco incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), observar los más altos niveles éticos y denuncien al Banco2 todo acto sospechoso de constituir una Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado, durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato. Las Prácticas Prohibidas comprenden actos de: (i) prácticas corruptivas; (ii) prácticas fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; y (iv) prácticas colusorias y (v) prácticas obstructivas. El Banco ha establecido mecanismos para
1 Véase la Sección V, “Condiciones Generales del Contrato”, Cláusula 1. Definiciones
2 En el sitio virtual del Banco (xxx.xxxx.xxx/xxxxxxxxx) se facilita información sobre cómo denunciar la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigación y sanción y el convenio que rige el reconocimiento recíproco de sanciones entre instituciones financieras internacionales.
la denuncia de la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser remitida a la Oficina de Integridad Institucional (OII) del Banco para que se investigue debidamente. El Banco también ha adoptado procedimientos de sanción para la resolución de casos y ha celebrado acuerdos con otras Instituciones Financieras Internacionales (IFI) a fin de dar un reconocimiento recíproco a las sanciones impuestas por sus respectivos órganos sancionadores.
(a) El Banco define, para efectos de esta disposición, los términos que figuran a continuación:
(i) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte;
(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente, engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligación;
(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar indebidamente las acciones de una parte;
(iv) Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte; y
(v) Una práctica obstructiva consiste en:
a.a. destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa para la investigación o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con el fin de impedir materialmente una investigación del Grupo del Banco sobre denuncias de una práctica corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes para la investigación o que prosiga la investigación, o
b.b. todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspección del Banco y los derechos de auditoría previstos en el párrafo 3.1 (f) de abajo.
(b) Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos de sanciones del Banco, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de bienes o servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o organismos contratantes (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) ha cometido una Práctica Prohibida en cualquier etapa de la adjudicación o ejecución de un contrato, el Banco podrá:
(i) no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato para la adquisición de bienes o servicios, la contratación de obras, o servicios de consultoría;
(ii) suspender los desembolsos de la operación, si se determina, en cualquier etapa, que un empleado, agencia o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido una Práctica Prohibida;
(iii) declarar una contratación no elegible para financiamiento del Banco y cancelar y/o acelerar el pago de una parte xxx xxxxxxxx o de la donación relacionada
inequívocamente con un contrato, cuando exista evidencia de que el representante del Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la notificación adecuada al Banco tras tener conocimiento de la comisión de la Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco considere razonable;
(iv) emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en el formato de una carta formal de censura por su conducta;
(v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma permanente o por determinado período de tiempo, para que (i) se le adjudiquen contratos o participe en actividades financiadas por el Banco, y (ii) sea designado subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o servicios por otra firma elegible a la que se adjudique un contrato para ejecutar actividades financiadas por el Banco;
(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o;
(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del caso, incluyendo la imposición de multas que representen para el Banco un reembolso de los costos vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podrán ser impuestas en forma adicional o en sustitución de las sanciones arriba referidas.
(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del párrafo 3.1 (b) se aplicará también en casos en los que las partes hayan sido temporalmente declaradas inelegibles para la adjudicación de nuevos contratos en espera de que se adopte una decisión definitiva en un proceso de sanción, o cualquier otra resolución.
(d) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con las provisiones referidas anteriormente será de carácter público.
(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad financiada por el Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) podrá verse sujeto a sanción de conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos por el Banco con otra Institución Financiera Internacional (IFI) concernientes al reconocimiento recíproco de decisiones de inhabilitación. A efectos de lo dispuesto en el presente párrafo, el término “sanción” incluye toda inhabilitación permanente, imposición de condiciones para la participación en futuros contratos o adopción pública de medidas en respuesta a una contravención del marco vigente de una Institución Financiera Internacional (IFI) aplicable a la resolución de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas.
(f) El Banco exige que los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y sus representantes, y concesionarios permitan al Banco revisar cualesquiera cuentas, registros y otros documentos relacionados con la presentación de propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoría por auditores designados por el Banco. Todo solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios y concesionario deberá prestar plena asistencia al Banco en su investigación. El Banco también requiere que solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de
servicios y concesionarios: (i) conserven todos los documentos y registros relacionados con actividades financiadas por el Banco por un período de siete (7) años luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (ii) entreguen todo documento necesario para la investigación de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas y (iii) aseguren que los empleados o agentes de los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios que tengan conocimiento de las actividades financiadas por el Banco estén disponibles para responder a las consultas relacionadas con la investigación provenientes de personal del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor, o consultor apropiadamente designado. Si el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor proveedor de servicios o concesionario se niega a cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la investigación por parte del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios, o concesionario.
(g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de servicios de consultoría, obras o servicios de consultoría directamente de una agencia especializada, todas las disposiciones contempladas en el párrafo 3 relativas a sanciones y Prácticas Prohibidas se aplicarán íntegramente a los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), o cualquier otra entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia especializada para la provisión de bienes, obras o servicios distintos de servicios de consultoría en conexión con actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva el derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la suspensión o la rescisión. Las agencias especializadas deberán consultar la lista de firmas e individuos declarados inelegibles de forma temporal o permanente por el Banco. En caso de que una agencia especializada suscriba un contrato o una orden de compra con una firma o individuo declarado inelegible de forma temporal o permanente por el Banco, el Banco no financiará los gastos conexos y se acogerá a otras medidas que considere convenientes.
3.2 Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garantizan:
(a) que han leído y entendido las definiciones de Prácticas Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables a la comisión de las mismas que constan de este documento y se obligan a observar las normas pertinentes sobre las mismas;
(b) que no han incurrido en ninguna Práctica Prohibida descrita en este documento;
(c) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante los procesos de selección, negociación, adjudicación o ejecución de un contrato;
(d) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas, subconsultores, directores, funcionarios o accionistas principales han sido declarados por el Banco o por otra Institución Financiera Internacional (IFI) con la cual el Banco haya suscrito un acuerdo para el reconocimiento recíproco de sanciones, inelegibles para que se les adjudiquen contratos financiados por el Banco o por dicha IFI, o culpables de delitos vinculados con la comisión de Prácticas Prohibidas;
(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido director, funcionario o accionista principal de ninguna otra compañía o entidad que haya sido declarada inelegible por el Banco o por otra Institución Financiera Internacional (IFI) y con sujeción a lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco concernientes al
(f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos por servicios de facilitación o acuerdos para compartir ingresos relacionados con actividades financiadas por el Banco;
(g) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantías constituye el fundamento para la imposición por el Banco de una o más de las medidas que se describen en la Cláusula 3.1 (b).
4.1 Un Oferente y todas las partes que constituyen el Oferente, deberán ser originarios de países miembros del Banco. Serán descalificados de participar en contratos financiados en todo o en parte con fondos del Banco los Oferentes originarios de países no miembros del Banco. En la Sección III de este Pliego se indican los países miembros del Banco al igual que los criterios para determinar la nacionalidad de los Oferentes y el origen de los bienes y servicios. Los oferentes de un país miembro del Banco, al igual que los bienes (materiales, elementos de construcción, equipos, equipamientos fijos y servicios conexos a emplear para la construcción de la Obra) y la ejecución del Contrato objeto de esta Licitación, no serán elegibles si:
4.2 Los oferentes de un país miembro del Banco, al igual que los bienes suministrados, no serán elegibles si:
(a) las leyes o la reglamentación oficial de la República Argentina prohíben relaciones comerciales con ese país; o
(b) por un acto de conformidad con una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de esa Organización, la República Argentina prohíba las importaciones de bienes de ese país o cualquier pago a personas o entidades en ese país
4.3 Un Oferente no deberá tener conflicto de interés. Los Oferentes que sean considerados que tienen conflicto de interés serán descalificados. Se considerará que los Oferentes tienen conflicto de interés con una o más partes en este proceso de licitación si ellos:
(a) están o han estado asociados, directa o indirectamente, con una firma o con cualquiera de sus afiliados, que ha sido contratada por el Contratante para la prestación de servicios de consultoría para la preparación del diseño, las especificaciones técnicas y otros documentos que se utilizarán en la Licitación para la adquisición de los bienes necesarios para construir el objeto definido en este Pliego de Bases y Condiciones de Licitación; o
(b) presentan más de una oferta en este proceso licitatorio, excepto si se trata de ofertas alternativas permitidas bajo la Cláusula 13 de las IAO. Sin embargo, esto no limita la participación de subcontratistas en más de una oferta.
4.4 Será descalificado el Oferente que ha sido declarado inelegible para que se le adjudiquen contratos financiados por el Banco durante el periodo de tiempo determinado por el Banco de acuerdo a lo establecido en la Cláusula 3 de las IAO.
4.5 Las empresas estatales, provinciales o municipales de la República Argentina serán elegibles solamente si pueden demostrar que:
(i) tienen autonomía legal y financiera, y
(ii) operan conforme a las leyes comerciales; y
4.5 Los Oferentes deberán proporcionar al Contratante evidencia satisfactoria de su continua elegibilidad, cuando el Contratante razonablemente la solicite.
5. Calificaciones del Oferente
5.1 Todos los Oferentes deberán presentar en su Oferta, de conformidad con los modelos de Formularios establecidos en la Sección IV, “Formularios de la Oferta”, una descripción preliminar del método de trabajo y el cronograma de ejecución que proponen, incluyendo planos y gráficas, según sea necesario.
5.2 Si se realizó un proceso de Precalificación de los posibles Oferentes, sólo se considerarán para la adjudicación del Contrato las Ofertas de los Oferentes precalificados. Estos Oferentes precalificados deberán confirmar en sus Ofertas la permanencia de la información presentada originalmente para precalificar, a la fecha de presentación de la Ofertas o de no ser así, incluir en su Oferta cualquier información que actualice su información original de precalificación. La confirmación de la permanencia o actualización de la información deberá presentarse en los formularios pertinentes incluidos en la Sección IV.
5.3 Si el Contratante no realizó una precalificación de los posibles Oferentes, todos los Oferentes deberán incluir con sus Ofertas la siguiente información y documentos en la Sección IV, a menos que se establezca otra cosa en los DDL:
(a) copias de los documentos originales que establezcan la constitución o incorporación y sede del Oferente, así como el poder otorgado a quien suscriba la Oferta autorizándole a comprometer al Oferente;
(b) Monto total anual facturado por la construcción de las obras civiles realizadas en cada uno de los últimos cinco (5) años;
(c) experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud en cada uno de los últimos cinco (5) años y detalles de los trabajos en marcha o bajo compromiso contractual, así como de los clientes que puedan ser contactados para obtener mayor información sobre dichos contratos;
(d) principales equipos de construcción que el Oferente propone para cumplir con el contrato;
(e) calificaciones y experiencia del Personal Clave tanto técnico como administrativo propuesto para desempeñarse en el Sitio de las Obras;
(f) informes sobre el estado financiero del Oferente, tales como informes de pérdidas y ganancias e informes de auditoría de los últimos tres (3) años;
(g) evidencia que certifique la existencia de suficiente capital de trabajo para este Contrato (acceso a línea(s) de crédito y disponibilidad de otros recursos financieros);
(h) autorización para solicitar referencias a las instituciones bancarias y proveedores del Oferente;
(i) información relativa a litigios presentes o habidos durante los últimos cinco (5) años, en los cuales el Oferente estuvo o está involucrado, las partes afectadas, los montos en controversia, y los resultados; y
(j) propuestas para subcontratar componentes de las Obras cuyo monto ascienda a más xxx xxxx por ciento (10%) del Precio del Contrato. El límite máximo del porcentaje de participación de subcontratistas está establecido en los DDL.
5.4 Las Ofertas presentadas por una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) constituida por dos o más firmas deberán cumplir con los siguientes requisitos, a menos que se Indicar otra cosa en los DDL:
(a) la Oferta deberá contener toda la información enumerada en la antes mencionada Subcláusula 5.3 de las IAO para cada miembro de la APCA;
(b) la Oferta deberá ser firmada de manera que constituya una obligación legal para todos los socios;
(c) todos los asociados serán responsables mancomunada y solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo;
(d) uno de los socios deberá ser designado como representante y autorizado para contraer responsabilidades y para recibir instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los miembros de la APCA;
(e) la ejecución de la totalidad del Contrato, incluyendo los pagos, se harán exclusivamente con el socio designado;
(f) con la Oferta se deberá presentar una copia del Convenio de la APCA firmado por todos los socios o una Carta de Intención para formalizar el Convenio de constitución de una APCA en caso de resultar seleccionados, la cual deberá ser firmada por todos los socios y estar acompañada de una copia del Convenio propuesto.
5.5 Para la adjudicación del Contrato, los Oferentes deberán cumplir con los siguientes criterios mínimos de calificación:
(a) tener una facturación promedio anual por construcción de obras generales, por el período indicado en los DDL y un Volumen Anual Disponible (V.A.D.), calculado de la forma indicada en los DDL, para la ejecución de trabajos de construcción de Obras.
(b) demostrar experiencia como Contratista principal en la construcción de por lo menos el número de obras civiles indicado en los DDL, cuya naturaleza y complejidad sean equivalentes a la de la Obra Civil que se licita, adquirida durante el período indicado en los DDL [para cumplir con este requisito, las Obras Civiles citadas deberán haber alcanzado un avance físico del setenta por ciento (70%), como mínimo];
(c) demostrar que puede asegurar la disponibilidad oportuna del equipo esencial mínimo listado en los DDL (sea este propio, alquilado o disponible mediante arrendamiento financiero);
(d) contar con un Representante Técnico con diez (10) años de experiencia en Obras Civiles cuya naturaleza y volumen sean equivalentes a las de la Obra Civil que se licita, y
(e) contar con activos líquidos y/o disponibilidad de crédito libres de otros compromisos contractuales y excluyendo cualquier anticipo que pudiera recibir bajo el Contrato, por un monto superior a la suma indicada en los DDL.
Un historial consistente de litigios o laudos arbitrales en contra del Oferente o cualquiera de los integrantes de una APCA podría ser causal para su descalificación.
5.6 Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de una APCA se sumarán a fin de determinar si el Oferente cumple con los requisitos mínimos de calificación de conformidad con las Subcláusulas 5.5 (a) y (e) de las IAO. Sin embargo, para que pueda adjudicarse el Contrato a una APCA, cada uno de sus integrantes debe cumplir al menos con el veinte y cinco por ciento (25%) de los requisitos mínimos estipulados para los Oferentes individuales en las Subcláusulas 5.5 (a), (b) y (e), y el socio designado como representante debe cumplir con, al menos, el cuarenta por ciento (40%) de esos requisitos. De no satisfacerse este requisito, la Oferta presentada por la APCA será rechazada. Para determinar la Calificación del Oferente, los criterios de calificación no tomarán en cuenta ni experiencia ni recursos de subcontratistas, salvo que se indique otra cosa en los DDL.
6.1 Cada Oferente presentará solamente una Oferta, ya sea individualmente o como miembro de una APCA.
El Oferente que presente o participe en más de una Oferta (a menos que lo haga como subcontratista o en los casos cuando se permite presentar o se solicitan propuestas alternativas) ocasionará que todas las propuestas en las cuales participa sean rechazadas.
7.1 Los Oferentes serán responsables por todos los gastos asociados con la preparación y presentación de sus Ofertas y el Contratante en ningún momento será responsable por dichos gastos.
8. Visita al Sitio de las Obras
8.1 Se aconseja que el Oferente, bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visite e inspeccione el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtenga por sí mismo toda la información que pueda ser necesaria para preparar la Oferta y celebrar el Contrato para la construcción de las Obras. Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del Oferente.
B. DOCUMENTOS XXX XXXXXX DE BASES Y CONDICIONES DE LICITACIÓN
9. Contenido xxx Xxxxxx de Bases y Condiciones de Licitación
9.1 El Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación comprende los documentos que se enumeran en la siguiente tabla y todas las enmiendas que pudieran haber sido emitidas de conformidad con la Cláusula 11 de las IAO:
Sección I Instrucciones a los Oferentes (IAO) Sección II Datos de la Licitación (DDL) Sección III Países Elegibles
Sección IV Formularios de la Oferta
Sección V Condiciones Generales del Contrato (CGC) Sección VI Condiciones Especiales del Contrato (CEC) Sección VII Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento Sección VIII Planos
Sección IX Calendario de Actividades Sección X Formularios de las Garantías
10. Aclaraciones sobre el Pliego de Bases y Condiciones de Licitación
10.1 Todos los potenciales Oferentes que requieran aclaraciones sobre el contenido xxx Xxxxxx de Bases y Condiciones de la Licitación deberán solicitarlas por escrito al Contratante a la dirección indicada en los DDL. El Contratante deberá responder a cualquier solicitud de aclaración recibida por lo menos siete (7) días antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas y enviará copia de la respuesta a todos los que adquirieron el Pliego de Bases y Condiciones de Licitación, incluyendo una descripción de la consulta, pero sin identificar su origen. Las personas físicas o jurídicas que acrediten su interés en conocer las respuestas a las aclaraciones sobre el contenido xxx Xxxxxx, podrán consultarlas en la Oficina del Contratante indicada en los DDL.
11. Enmiendas al Pliego de Bases y Condiciones de Licitación
11.1 Antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas, el Contratante podrá modificar el Pliego de Bases y Condiciones de Licitación mediante una enmienda.
11.2 Cualquier enmienda que se emita formará parte integral xxx Xxxxxx de Bases y Condiciones de Licitación y será comunicada por escrito a todos los que compraron el Pliego de Bases y Condiciones de Licitación. Los posibles Oferentes deberán acusar recibo de cada enmienda por escrito al Contratante.
11.3 Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo suficiente para tener en cuenta una enmienda en la preparación de sus Ofertas, el Contratante deberá extender, si fuera
necesario, el plazo para la presentación de las Ofertas, de conformidad con la Subcláusula 21.2 de las IAO.
12.1 Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberán estar redactados en el idioma español.
13. Documentos que conforman la Oferta
13.1 La Oferta que presente el Oferente deberá estar conformada por los siguientes documentos:
(a) Carta de Oferta (en el formulario indicado en la Sección IV);
(b) Garantía de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad con la Cláusula 17 de las IAO;
(c) Calendario de Actividades (es decir, con indicación de precios);
(d) El formulario y los documentos de Información para la Calificación;
(e) Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; y
(f) Cualquier otro documento o información documentada que se solicite a los Oferentes completar y presentar, según se especifique en los DDL.
14.1 El Contrato comprenderá la totalidad de las Obras especificadas en la Subcláusula 1.1 de las IAO, sobre la base del Calendario de Actividades presentada por el Oferente.
14.2 El Oferente indicará los Precios Unitarios de todos los Ítems y el Precio Total de todos los Rubros de la Obra Civil descritas en los planos y en las Especificaciones Técnicas y enumeradas en el Calendario de Actividades. El Contratante no efectuará pagos por los Ítems y Rubros ejecutados para los cuales el Oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se considerarán incluidos en los demás Precios Unitarios y Totales que figuren en la Lista de Cantidades. Si hubiere correcciones, éstas se harán tachando, rubricando, y fechando los precios incorrectos y rescribiéndolos correctamente.
14.3 Todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que deba pagar el Contratista en virtud de este Contrato o por cualquier otra razón, hasta veintiocho (28) días antes de la fecha del plazo para la presentación de las Ofertas, deberán estar incluidos en el Precio Total de la Oferta presentada por el Oferente.
14.4 El precio global que cotice el Oferente estarán sujetos a ajustes durante la ejecución del Contrato si así se dispone en los DDL, en las CEC y en las estipulaciones de la Cláusula
47 de las CGC. El Oferente deberá proporcionar con su Oferta toda la información requerida en las Condiciones Especiales del Contrato y en la Cláusula 47 de las CGC.
15. Monedas de Oferta y de Pago
15.1 El precio global deberá ser cotizado por el Oferente enteramente en Pesos moneda nacional, según se especifica en los DDL. Los requisitos de pagos en moneda extranjera se deberán Indicar como porcentajes del precio de la Oferta (excluyendo las sumas provisionales3) y serán pagaderos hasta en tres monedas extranjeras a elección del Oferente.
15.2 Los tipos de cambio que utilizará el Oferente para determinar los montos equivalentes en Pesos moneda nacional y establecer los porcentajes mencionados en la Subcláusula
3 Las sumas provisionales son sumas monetarias especificadas por el Contratante en la Lista de Cantidades para ser utilizadas a su discreción con subcontratistas designados y para otros fines específicos.
15.1 anterior, será el tipo de cambio vendedor para transacciones similares establecido por la fuente estipulada en los DDL, vigente a la fecha correspondiente a veintiocho (28) días antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas. El tipo de cambio aplicará para todos los pagos con el fin que el Oferente no corra ningún riesgo cambiario. Si el Oferente aplica otros tipos de cambio, las disposiciones de la Subcláusula 29.1 de las IAO aplicarán y en todo caso, los pagos se calcularán utilizando los tipos de cambio cotizadas en la Oferta.
15.3 Los Oferentes deberán justificar e indicar en su Oferta los detalles de las necesidades previstas en monedas extranjeras.
15.4 Es posible que el Contratante requiera que los Oferentes aclaren sus necesidades en monedas extranjeras y que sustenten que las cantidades incluidas en el precio global, si así se requiere en los DDL, sean razonables y se ajusten a los requisitos de la Subcláusula 15.1 de las IAO.
16.1 Las Ofertas permanecerán válidas por el período estipulado en los DDL.
16.2 En circunstancias excepcionales, el Contratante podrá solicitar a los Oferentes que extiendan el período de validez por un plazo adicional específico. La solicitud y las respuestas de los Oferentes deberán ser por escrito. Si se ha solicitado una Garantía de Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la Cláusula 17 de las IAO, ésta deberá extenderse también por veintiocho (28) días después de la fecha límite prorrogada para la presentación de las Ofertas. Los Oferentes podrán rechazar tal solicitud sin que se les haga efectiva la Garantía de Mantenimiento de la Oferta. Al Oferente que esté de acuerdo con la solicitud no se le requerirá ni se le permitirá que modifique su Oferta, excepto como se dispone en la Cláusula 17 de las IAO.
16.3 La evaluación de las Ofertas se basará en el Precio de la Oferta sin tener en cuenta los ajustes de precio producto de la aplicación de la Metodología de Redeterminación de Precio del Contrato.
17. Garantía de Mantenimiento de la Oferta
17.1 Si se solicita en los DDL, el Oferente deberá presentar como parte de su Oferta una Garantía de Mantenimiento de la Oferta, en el formulario original especificado en los DDL.
17.2 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta será por la suma estipulada en los DDL en la moneda de la Oferta o en cualquier otra moneda de libre convertibilidad, y deberá:
(a) a elección del Oferente, consistir en una carta de crédito, una garantía bancaria, una fianza o una póliza de seguro de caución emitida por una institución bancaria o por una aseguradora o afianzadora, aceptable para el Contratante;
(b) ser emitida por una institución de prestigio seleccionada por el Oferente en cualquier país miembro del Banco. Si la institución que emite la garantía está localizada fuera de la República Argentina, ésta deberá tener una institución financiera corresponsal en la República Argentina que permita hacer efectiva la Garantía;
(c) estar sustancialmente de acuerdo con los formularios de Garantía de Mantenimiento de Oferta incluidos en la Sección X “Formularios de Garantía” u otro formulario aprobado por el Contratante con anterioridad a la presentación de la Oferta;
(d) ser pagadera a la vista con prontitud ante solicitud escrita del Contratante en caso de tener que invocar las condiciones detalladas en la Subcláusula 17.5 de las IAO;
(e) ser presentada en original (no se aceptarán copias);
(f) permanecer válida por un período que expire veintiocho (28) días después de la fecha límite de Validez de las Ofertas o si corresponde, del período prorrogado de conformidad con la Subcláusula 16.2 de las IAO;
17.3 Si la Subcláusula 17.1 de las IAO exige la presentación de una Garantía de Mantenimiento de Oferta, todas las Ofertas que no estén acompañadas por una Garantía
que responda sustancialmente a lo requerido en dicha Cláusula, será rechazada por el Contratante por incumplimiento.
17.4 La Garantía de Mantenimiento de Oferta de los Oferentes cuyas Ofertas no fueron seleccionadas serán devueltas inmediatamente después de que el Oferente seleccionado suministre su Garantía de Cumplimiento del Contrato.
17.5 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá hacer efectiva si:
(a) el Oferente retira su Oferta durante el período de Validez de la Oferta especificado por el Oferente en la Oferta, salvo lo estipulado en la Subcláusula 16.2 de las IAO; o
(b) el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al Precio de su Oferta, de conformidad con la Cláusula 28 de las IAO;
(c) si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo estipulado con:
(i) la firma del Contrato; o
(ii) el suministro de la Garantía de Cumplimiento del Contrato solicitada.
17.6 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta de una APCA deberá ser emitida en nombre de la APCA que presenta la Oferta. Si dicha APCA no ha sido legalmente constituida en el momento de presentar la Oferta, la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser emitida en nombre de todos y cada uno de los futuros socios de la APCA, tal como se denominan en la Carta de Intención.
18. Ofertas alternativas de los Oferentes
18.1 No se considerarán Ofertas alternativas a menos que se estipulen específicamente en los DDL. Si se permiten, las Subcláusulas 18.1 y 18.2 de las IAO regirán y en los DDL se especificará cuál de las siguientes opciones se permitirá:
(a) Opción Uno: Un Oferente podrá presentar Ofertas alternativas conjuntamente con su Oferta básica. El Contratante considerará solamente las Ofertas alternativas presentadas por el Oferente cuya Oferta básica haya sido determinada como la Oferta evaluada de menor precio.
(b) Opción Dos: Un Oferente podrá presentar una Oferta alternativa con o sin una Oferta básica. Todas las Ofertas básicas recibidas, así como las Ofertas alternativas que cumplan con las Especificaciones y los requisitos de la Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento, serán evaluadas sobre la base de sus propios méritos.
18.2 Todas las Ofertas alternativas deberán proporcionar toda la información necesaria para su completa evaluación por parte del Contratante, incluyendo los cálculos de diseño, las especificaciones técnicas, el desglose de Precios, los métodos de construcción propuestos y otros detalles que considere pertinentes.
19. Formato y firma de la Oferta
19.1 El Oferente preparará un original de los documentos que comprenden la Oferta según se describe en la Cláusula 13 de las IAO, el cual deberá formar parte del volumen que contenga la Oferta y lo marcará claramente como “ORIGINAL”. Además el Oferente deberá presentar el número de copias de la Oferta que se indica en los DDL y marcar claramente cada ejemplar como “COPIA”. En caso de discrepancia entre el original y las copias, el texto del original prevalecerá sobre el de las copias.
19.2 El original y todas las copias de los documentos que integran la Oferta deberán ser foliados, mecanografiados o escritos con tinta indeleble y estar firmados por la persona o personas debidamente autorizada(s) para firmar en nombre del Oferente, de conformidad con la Subcláusula 5.3 (a) de las IAO. Todas las páginas de la Oferta que contengan anotaciones o enmiendas deberán estar rubricadas por la persona o personas que firme(n) la Oferta.
19.3 La Oferta no podrá contener alteraciones ni adiciones, excepto aquellas que cumplan con las instrucciones emitidas por el Contratante o las que sean necesarias para corregir
errores del Oferente, en cuyo caso dichas correcciones deberán ser rubricadas por la persona o personas que firme(n) la Oferta.
19.4 El Oferente proporcionará la información sobre comisiones o gratificaciones que se describe en el Formulario de la Oferta, si las hay, pagadas o por pagar a agentes con relación a esta Oferta y con la ejecución del Contrato si el Oferente resulta seleccionado.
D. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS
20. Presentación, Sello e Identificación de las Ofertas
20.1 Los Oferentes siempre podrán enviar sus Ofertas por correo o entregarlas personalmente y podrán presentar sus Ofertas electrónicamente si así se indica en los DDL. Los Oferentes que presenten sus Ofertas electrónicamente seguirán los procedimientos indicados en los DDL para la presentación de dichas Ofertas. El Oferente en el caso de Ofxxxxx xnviadas por correo o entregadas personalmente pondrá el original y todas las copias de la Oferta en dos sobres interiores que sellará e identificará con claridad como “ORIGINAL” y “COPIAS”, según corresponda y colocará dentro de un sobre exterior que también deberá sellar.
20.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberán:
(a) estar dirigidos al Contratante a la dirección proporcionada en los DDL;
(b) llevar el nombre y número de identificación del Contrato indicados en los DDL y CEC; y
(c) llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para evitar que la Oferta sea abierta antes de la hora y fecha de Apertura de Ofertas indicadas en los DDL.
20.3 Además de la identificación requerida en la Subcláusula 20.2 de las IAO, los sobres interiores deberán llevar el nombre y la dirección del Oferente, con el fin de poder devolverle su Oferta sin abrir en caso de que la misma sea declarada Oferta tardía, de conformidad con la Cláusula 22 de las IAO.
20.4 Si el sobre exterior no está sellado e identificado como antes se ha indicado, el Contratante no se responsabilizará en caso de que la Oferta se extravíe o sea abierta prematuramente.
21. Plazo para la presentación de las Ofertas
21.1 Las Ofertas deberán ser entregadas al Contratante en la dirección especificada conforme a la Subcláusula 20.2 (a) de las IAO, a más tardar en la fecha y hora indicada en los DDL.
21.2 El Contratante podrá extender el plazo para la presentación de las Ofertas mediante una enmienda al Pliego de Bases y Condiciones de Licitación, de conformidad con la Cláusula 11 de las IAO. En este caso todos los derechos y obligaciones del Contratante y de los Oferentes previamente sujetos a la fecha límite original para presentar las Ofertas, quedarán sujetos a la nueva fecha límite.
22.1 Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y hora límite para la presentación de las Ofertas especificada de conformidad con la Cláusula 21 de las IAO será devuelta al Oferente remitente sin abrir.
23. Retiro, sustitución y modificación de las Ofertas
23.1 Los Oferentes podrán retirar, sustituir o modificar sus Ofertas mediante una notificación por escrito antes de la fecha límite indicada en la Cláusula 21 de las IAO.
23.2 Toda notificación de retiro, sustitución o modificación de la Oferta deberá ser preparada, sellada, identificada y entregada de acuerdo con las estipulaciones de las Cláusulas 19 y
20 de las IAO y los sobres exteriores e interiores debidamente marcados como “RETIRO”, “SUSTITUCIÓN”, o “MODIFICACIÓN”, según corresponda.
23.3 Las notificaciones de retiro, sustitución o modificación deberán ser entregadas al Contratante en la dirección especificada conforme a la Subcláusula 20.2 (a) de las IAO, a más tardar en la fecha y hora que se indican en la Clausula 21.1 de los DDL.
23.4 El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de vencimiento del plazo para la presentación de Ofertas y la expiración del período de Validez de las Ofertas indicado en los DDL, de conformidad con la Subcláusula 16.1 o del período prorrogado de conformidad con la Subcláusula 16.2 de las IAO, puede dar lugar a que se haga efectiva o se ejecute la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, según lo dispuesto en la Cláusula 17 de las IAO.
23.5 Los Oferentes solamente podrán ofrecer descuentos o modificar los Precios de sus Ofertas sometiendo modificaciones a la Oferta de conformidad con esta Cláusula, o incluyéndolas en la Oferta original.
E. APERTURA Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
24.1 El Contratante abrirá las Ofertas y las notificaciones de retiro, sustitución y modificación de Ofertas presentadas de conformidad con la Cláusula 23, en Acto público con la presencia de los representantes de los Oferentes que decidan concurrir a la hora, fecha y lugar establecidos en los DDL. El procedimiento para Apertura de Ofertas presentadas electrónicamente, si son permitidas de conformidad con la Subcláusula 20.1 de las IAO, estará indicado en los DDL.
24.2 Primero se abrirán y leerán los sobres marcados “RETIRO”. No se abrirán las Ofertas para las cuales se haya presentado una notificación aceptable de retiro, de conformidad con las disposiciones de la Cláusula 23 de las IAO.
24.3 En el Acto de Apertura de las Ofertas, el Contratante leerá en voz alta y notificará por línea electrónica, cuando corresponda y registrará en un Acta: los nombres de los Oferentes, los precios totales de las Ofertas y de cualquier Oferta alternativa (si se solicitaron o permitieron Ofertas alternativas), los descuentos, notificaciones de retiro, sustitución o modificación de las Ofertas, la existencia o falta de Garantía de Mantenimiento de la Oferta, si se solicitó y cualquier otro detalle que el Contratante considere apropiado. Ninguna Oferta o notificación será rechazada en el Acto de Apertura, excepto por las Ofertas tardías de conformidad con la Cláusula 22 de las IAO. Las sustituciones y modificaciones a las Ofertas presentadas de acuerdo con las disposiciones de la Cláusula 23 de las IAO que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el Acto de Apertura no podrán ser consideradas para evaluación, sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los Oferentes remitentes.
24.4 El Contratante preparará un Acta de la Apertura de las Ofertas que incluirá el registro de las ofertas leídas y toda la información dada a conocer a los asistentes de conformidad con la Subcláusula 24.3 de las IAO y enviará prontamente copia de dicha Acta a todos los Oferentes que presentaron ofertas puntualmente.
25.1 No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté oficialmente involucrada en el proceso licitatorio, información relacionada con el examen, aclaración, evaluación, comparación de Ofertas y recomendación de Adjudicación hasta que se haya publicado la Adjudicación del Contrato al Oferente seleccionado de conformidad con la Subcláusula 34.4 de las IAO. Cualquier intento por parte de un Oferente para influenciar al Contratante en el procesamiento de las Ofertas o la adjudicación del Contrato podrá resultar en el rechazo de su Oferta. No obstante lo anterior, si durante el plazo transcurrido entre el Acto de Apertura y la fecha de Adjudicación del Contrato, un
25.2 Los Oferentes y las personas que acrediten su interés de tomar Vista de las actuaciones del proceso licitatorio, con excepción de la información que se encuentre amparada bajo el principio y normas de confidencialidad [Indicar la información que se encuentra amparada], mantendrán la potestad establecida en los procedimientos de la legislación argentina y, únicamente en las siguientes instancias del proceso:
(a) Concluido el Acto de Apertura de las Ofertas, el Contratante podrá otorgar a toda persona que acredite su interés la Vista de toda la información no confidencial antes detallada contenida en la Oferta durante el plazo que considere razonable (no menor de cinco días), para que éstas puedan presentar al Contratante las observaciones que estimen pertinente respecto de la documentación presentada por todos los Oferentes.
(b) Notificado el Dictamen de Evaluación de las Ofertas, el Contratante otorgará la Vista del Dictamen y de la información no confidencial contenida en las Ofertas, durante el plazo que considere razonable (no menor de cinco días), para que toda persona que acredite su interés y los Oferentes puedan formular al Contratante las protestas que consideren pertinente respecto del contenido del Dictamen y los Oferentes interponer sus impugnaciones a dicho Dictamen, si lo consideran pertinente.
26. Aclaración de las Ofertas
26.1 Para facilitar el examen, evaluación y comparación de Ofertas, el Contratante tendrá la facultad de solicitar a cualquier Oferente que aclare su Oferta y justifique los precios en el Calendario de actividades.
La solicitud de aclaración y la respuesta correspondiente deberán efectuarse por escrito pero no se solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna modificación de Precios o sustancia de la Oferta, salvo las que sean necesarias para confirmar la corrección de los errores aritméticos que el Contratante haya descubierto durante la Evaluación de las Ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 28 de las IAO.
27. Examen de las Ofertas para determinar su cumplimiento
27.1 Antes de proceder a la evaluación detallada de las Ofertas, el Contratante determinará si cada una de ellas:
(a) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la Cláusula 4 de las IAO;
(b) ha sido debidamente firmada;
(c) está acompañada de la Garantía de Mantenimiento de Oferta, si se solicitó, y
(d) cumple sustancialmente con los requisitos del presente Pliego de Bases y Condiciones de Licitación.
27.2 Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface todos los términos, condiciones y especificaciones xxx Xxxxxx de Bases y Condiciones de Licitación sin desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una desviación, reserva u omisión significativa es aquella que:
(a) afecta de una manera sustancial el alcance, calidad o funcionamiento de las Obras;
(b) limita de manera considerable, inconsistente con el Pliego de Bases y Condiciones de Licitación, los derechos del Contratante u obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o
(c) de rectificarse, afectaría injustamente la posición competitiva de los otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen sustancialmente con los requisitos del presente Pliego de Bases y Condiciones de Licitación.
27.3 Si una Oferta no cumple sustancialmente con los requisitos del presente Pliego de Bases y Condiciones de Licitación, será rechazada por el Contratante y el Oferente no podrá posteriormente transformarla en una oferta que cumple sustancialmente con los
requisitos del presente Pliego de Bases y Condiciones de Licitación mediante la corrección o el retiro de las desviaciones o reservas.
28.1 El Contratante verificará si las Ofertas que cumplen sustancialmente con los requisitos xxx Xxxxxx de Bases y Condiciones de Licitación contienen errores aritméticos. Dichos errores serán corregidos por el Contratante de la de la siguiente manera:
(a) cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en números y en palabras, prevalecerá el indicado en palabras y
(b) cuando haya una discrepancia entre el Precio Unitario del Ítem y el Precio Total de un Rubro que se haya obtenido multiplicando el Precio Unitario del Ítem por la cantidad de unidades:
i) en el Sistema de Contratación por Unidad de Medida: prevalecerá el Precio Unitario cotizado a menos que fuera evidente, a criterio de la Comisión de Evaluación, que en dicho Precio Unitario se ha colocado mal la coma decimal, prevalecerá el total del Rubro o Ítem indicado y corregirá el Precio Unitario.
ii) en el Sistema de Contratación por Ajuste Alzado: prevalecerá el Precio Total del Rubro o Ítem indicado.
(c) cuando haya una discrepancia entre el Precio Total que surge de la sumatoria de la Planilla de Cotización y el Monto Total consignado en el Formulario de la Oferta:
i) en el Sistema de Contratación por Unidad de Medida: prevalecerá el Precio Total que surge de la sumatoria de la Planilla de Cotización.
ii) en el Sistema de Contratación por Ajxxxx Xxxxxx: prevalecerá el Precio Total consignado en el Formulario de la Oferta.
28.2 El Contratante ajustará el monto indicado en la Oferta de acuerdo con el procedimiento antes señalado para la corrección de errores y con la anuencia del Oferente, el nuevo monto se considerará de obligatorio cumplimiento para el Oferente. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con el monto corregido, la Oferta será rechazada y podrá hacerse efectiva la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad con la Subcláusula 17.5 (b) de las IAO.
29. Moneda para la Evaluación de las Ofertas
29.1 Las Ofertas serán evaluadas como sean cotizadas en Pesos moneda nacional, de conformidad con la Subcláusula 15.1 de las IAO, a menos que el Oferente haya usado tipos de cambio diferentes de las establecidas de conformidad con la Subcláusula 15.2 de las IAO, en cuyo caso, primero la Oferta se convertirá a los montos pagaderos en diversas monedas aplicando los tipos de cambio cotizados en la Oferta y después se reconvertirá a Pesos moneda nacional, aplicando los tipos de cambio estipulados de conformidad con la Subcláusula 15.2 de las IAO.
30. Evaluación y Comparación de las Ofertas
30.1 El Contratante evaluará solamente las Ofertas que determine que cumplen sustancialmente con los requisitos xxx Xxxxxx de Bases y Condiciones de Licitación, de conformidad con la Cláusula 27 de las IAO.
30.2 Al evaluar las Ofertas el Contratante determinará [excluyendo las sumas provisionales y las reservas para imprevistos, si existieran, en el Calendario de actividades, pero incluirá los Trabajos por Día siempre que sus Precios hayan sido cotizados de manera competitiva], el Precio evaluado de cada una de las Ofertas ajustados por:
(a) la corrección de errores, de conformidad con lo estipulado en la Cláusula 28 de las IAO,
(b) las otras variaciones, desviaciones u Ofertas alternativas aceptables presentadas de conformidad con la Cláusula 18 de las IAO; y
(c) los descuentos u otras modificaciones de precios ofrecidas de conformidad con la Subcláusula 23.5 de las IAO.
30.3 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier variación, desviación u oferta alternativa. En la Evaluación de las Ofertas no se tendrán en cuenta las variaciones, desviaciones, ofertas alternativas y otros factores que excedan los requisitos xxx Xxxxxx de Bases y Condiciones de Licitación o resulten en beneficios no solicitados para el Contratante.
30.4 En la Evaluación de las Ofertas no se tendrá en cuenta el efecto estimado de ninguna de las condiciones para ajuste de precio estipuladas en virtud de la Cláusula 47 de las CGC, durante el período de ejecución del Contrato.
30.5 En los procesos licitatorios que existan varios Lotes, de acuerdo con la Subcláusula 30.2 c), el Contratante determinará la aplicación de los descuentos a fin de minimizar el costo combinado de todos los Lotes.
31.1 No se aplicará un margen de preferencia para la Comparación de las Ofertas de los contratistas nacionales con las de los contratistas extranjeros.
F. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
32.1 De conformidad con la Cláusula 33 de las IAO, el Contratante adjudicará el contrato al Oferente cuya Oferta ha determinado que cumple sustancialmente con los requisitos xxx Xxxxxx de Bases y Condiciones de Licitación y representa el costo evaluado como más bajo, siempre y cuando el Contratante haya determinado que dicho Oferente:
(a) es elegible de conformidad con la Cláusula 4 de las IAO, y
(b) está calificado de conformidad con las disposiciones de la Cláusula 5 de las IAO.
33. Derecho del Contratante a aceptar cualquier Oferta o a rechazar cualquier o todas las Ofertas
33.1 No obstante lo dispuesto en la Cláusula 32, el Contratante se reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier Oferta y a cancelar el proceso licitatorio y rechazar todas las Ofertas, en cualquier momento antes de la adjudicación del contrato, sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad con el (los) Oferente(s) afectado(s) o esté obligado a informar al (los) Oferente(s) afectado(s) los motivos de la decisión del Contratante.
34. Notificación de Adjudicación y firma del Contrato
34.1 El Contratante notificará a todos los Oferentes en forma fehaciente que el Dictamen de Evaluación de las Ofertas y de Preadjudicación, así como la información no confidencial contenida en las Ofertas, estarán a disposición durante el plazo de cinco (5) días hábiles para la Vista de los Oferentes e interesados que estén acreditados, para que puedan formular al Contratante las protestas que consideren pertinente respecto del contenido del Dictamen y los Oferentes, además, interponer sus impugnaciones al Dictamen.
34.2 Los Oferentes podrán impugnar el Dictamen de Evaluación de las Ofertas y de Preadjudicación dentro de los cinco (5) días hábiles administrativos de finalizada la Vista y el Contratante deberá resolver directamente todas las impugnaciones que pudieran presentar los Oferentes. Si en esta operación el Banco examina mediante la modalidad ex-post las Adquisiciones llevadas a cabo por el Programa bajo su margen de autonomía, el Contratante deberá informar al Banco que hubo protestas en el proceso licitatorio, para que el mismo sea incluido en la Muestra de contrataciones bajo inspección, en el procedimiento de Revisión Ex– Post que corresponda. En las licitaciones múltiples, con más de una etapa o Lote, el
Contratante podrá continuar con el desarrollo del proceso licitatorio de las etapas o Lotes que no son sujetos de la impugnación.
34.3 El Contratante, si ninguno de los Oferentes interpone impugnaciones en el citado plazo, Adjudicará el Contrato antes de la expiración del período de Validez de las Ofertas, lo notificará por escrito a todos los Oferentes en forma fehaciente. En esta Notificación (que en lo sucesivo y en las condiciones contractuales y formularios del Contrato, se denomina “la Carta de Aceptación”), se especificará el monto que el Contratante pagará al Contratista por la ejecución y terminación de la Obra (que en lo sucesivo y en las condiciones contractuales y Formularios del Contrato se denomina “el Precio Contractual”), y se solicitará al Oferente seleccionado que, previo a la firma del Contrato, adecúe el Plan de Trabajo e Inversiones de su Propuesta al calendario y a las observaciones que el Contratante pudiera formular. Las observaciones al Plan de Trabajos e Inversiones no podrán alterar la ecuación económico-financiera de la Oferta aceptada, ni modificar aspectos sustanciales de la Propuesta Técnica.
34.4 El Oferente seleccionado, si el Contratante formuló observaciones al Plan de Trabajo e Inversiones, lo presentará ajustado al calendario y las observaciones dentro de los siete
(7) días hábiles administrativos contados a partir de la fecha de la Carta de Aceptación y si no formuló observaciones lo presentará adecuado al calendario dentro de los cinco (5) días hábiles, indicando claramente la tarea "Movilización" y si la misma coincide o no, con la fecha del Acta de Inicio o el Acta de Replanteo de la Obra. Si la complejidad de la Obra Civil lo justifica, el Contratante podrá ampliar los plazos estipulados en esta Subcláusula o adelantar la notificación de las observaciones formuladas al Plan de Trabajos e Inversiones propuesto por el Oferente seleccionado.
34.5 El Oferente seleccionado podrá objetar las observaciones en el mismo plazo y el Contratante podrá modificar los ajustes solicitados otorgando otros siete (7) días hábiles para adecuar y presentar el Plan de Trabajos e Inversiones. El Contratante aprobará el Plan de Trabajos e Inversiones ajustado por el Oferente seleccionado con las correspondientes adecuaciones y este documento se incluirá en los Documentos del Contrato a suscribir.
34.6 Si no hubiera acuerdo entre las Partes sobre la forma de adecuar el Plan de Trabajo e Inversiones y/ o el Oferente seleccionado incumpliera los plazos establecidos para su presentación, el Contratante podrá revocar la Preadjudicación, ejecutar la Garantía de Mantenimiento de la Oferta e iniciar el proceso de evaluación de la siguiente Oferta evaluada como la más baja en el orden de mérito.
34.7 Bajo ninguna circunstancia se procederá a la firma del Contrato por las Partes si el Plan de Trabajos e Inversiones con las adecuaciones que corresponda y debidamente aprobado por el Contratante, no está incorporado en los Documentos del Contrato.
34.8 El Oferente seleccionado deberá presentar para la firma del Contrato, dentro de los veintiocho (28) días administrativos de la fecha de la Carta de Aceptación y previo a la firma del Contrato, la siguiente documentación:
i) Constancia de cumplimiento de los requisitos estipulados en la Subcláusula (11.1) de las DDL, respecto de las inscripciones y gravámenes locales;
ii) Garantía de Cumplimiento del Contrato, en un todo de acuerdo con lo estipulado en la Cláusula 35. “Garantía de Cumplimiento”, de las IAO, y
iii) Plan de Trabajos y Cronograma de Inversiones aprobado por el Contratante, de conformidad con la Subcláusula 34.4 de las IAO. La aprobación del Plan de Trabajos e inversiones por el Contratante no libera al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones directas con relación a la correcta terminación de la Obra en el plazo contractual establecido.
35.1 Dentro de los veintiocho (28) días siguientes después de haber recibido la Carta Aceptación, el Oferente seleccionado deberá firmar el Contrato, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la Subcláusula 34.7 de las IAO.
35.2 Si la Garantía de Cumplimiento del Contrato suministrada por el Oferente seleccionado es una Garantía bancaria, ésta deberá ser emitida, a elección del Oferente, por un banco domiciliado en la República Argentina o por un banco extranjero aceptable al Contratante a través de un banco corresponsal con domicilio en la República Argentina.
35.3 Si la Garantía de Cumplimiento del Contrato suministrada por el Oferente seleccionado es una fianza, ésta deberá ser emitida por una compañía afianzadora que el Oferente seleccionado haya verificado que es aceptable para el Contratante.
35.4 El incumplimiento en tiempo y forma del Oferente seleccionado con las disposiciones de la Subcláusula 35.1 de las IAO constituirá base suficiente para revocar la Preadjudicación y ejecutar la Garantía de Mantenimiento de la Oferta.
35.5 El Contratante comunicará, tan pronto firme el Contrato con el Oferente seleccionado, el nombre del Contratista de la Obra Civil a todos los Oferentes no seleccionados, devolverá las Garantías de Mantenimiento de Oferta de conformidad con la Subcláusula 17.4 de las IAO, y lo publicará, de conformidad con la legislación vigente [en el Boletín Oficial, si éste se encuentra disponible en Internet o en un portal único electrónico de libre acceso, si los hubiere, donde se publiquen todas las oportunidades de negocios].
36. Pago de Anticipo y Garantía
36.1 El Contratante proveerá un anticipo financiero sobre el Precio del Contrato, de acuerdo a lo estipulado en las CGC y supeditado al monto máximo establecido en los DDL. El pago del anticipo financiero deberá efectuarse contra la recepción de una Garantía de Anticipo Financiero. En la Sección X “Formularios de Garantía” se proporciona un formulario de Garantía Bancaria para Pago de Anticipo Financiero.
37.1 El Contratante propone que se designe como Conciliador bajo el Contrato a la persona nombrada en los DDL, a quien se le pagarán los honorarios por hora estipulados en los DDL, más los gastos reembolsables. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con esta propuesta, deberá manifestarlo en su Oferta. Si en la Carta de Aceptación el Contratante no expresa estar de acuerdo con la designación del Conciliador, el Conciliador deberá ser nombrado por la autoridad designada en los DDL y las CEC, a solicitud de cualquiera de las Partes.
SECCIÓN II DATOS DE LA LICITACIÓN
DATOS DE LA LICITACIÓN | ||
Cláusula / Subcláusula | A. DISPOSICIONES GENERALES | |
IAO 1.1 | El Contratante es: Subsecretaría de Financiamiento de la Provincia xx Xxxxx Las Obras son: Consolidación, Reconstrucción, Reintegración, Reforzamiento y Restauración Integral de Casa xx Xxxxxxxxxx, 2da. Etapa El nombre e identificación del contrato son: Licitación Pública Nacional LPN Nº 07/2015, para la contratación de la obra de “Consolidación, Reconstrucción, Reintegración, Reforzamiento y Restauración Integral de Casa xx Xxxxxxxxxx, 2da. Etapa” | |
IAO 1.2 | El Presupuesto Oficial para la Construcción de la Obra Civil ha sido estimado en: AR$ 10.824.320,08 (Pesos argentinos diez millones ochocientos veinticuatro mil trescientos veinte con ocho/100), a valores de Octubre de 2015. | |
IAO 1.3 | La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es: a los doce (12) meses desde la fecha de inicio de la obra. | |
IAO 2.1 | El Prestatario es: la Provincia xx Xxxxx | |
IAO 2.1 | La expresión “Banco” utilizada comprende al Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Los requerimientos del Banco y los fondos administrados son identicos con excepción de los paises elegibles en donde la membresía es diferente (Ver Sección Países Elegibles). Las referencias en este documento a “xxxxxxxxx”, xxxxxx los instrumentos y metodos de financiamiento, las cooperaciones tecnicas (CT) y los financiamientos de operaciones. Las referidas a “Contratos xx Xxxxxxxx” comprenden los instrumentos legales por medio de los cuales se formaliza la operación del Banco. El Préstamo del Banco es: Préstamo BID - Programa de Desarrollo Turístico Sustentable de la Provincia xx Xxxxx Número: 2835/OC-AR Fecha: 0 xx xxxxxxxxx xx 0000 | |
XXX 0.0 | Xx xxxxxx xxx Xxxxxxxx xx: “Museo Casa Xxxxxxxxxx”. Licitación de la Obra de Consolidación, Reconstrucción, Reintegración, Reforzamiento y Restauración Integral de Casa xx Xxxxxxxxxx, 2da. Etapa. | |
IAO 5.1 | Método de Trabajo propuesto por el Oferente (Formularios 5), compuestos de: | |
i) | Descripción de los Procesos de Ejecución de la Obra (Formulario 5.1) | |
ii) | Organización del Sitio de la Obra (Formulario 5.2) | |
iii) | Frentes de Trabajo (Formulario 5.3) | |
iv) | Sistema Constructivo (Formulario 5.8), si correspondiera | |
v) | Licencia de Uso de Sistemas Patentados (Formulario 5.9), si correspondiera | |
vi) | Datos Garantizados (Formulario 5.7), si correspondiera | |
Cronograma de Ejecución de la Obra propuesto por el Oferente (Formularios 6), compuestos de: | ||
i) | Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades de la Obra (Formulario 6.1), detallando la secuencia y el desarrollo en el tiempo de todas las actividades y los trabajos necesarios para la total Ejecución de la Obra | |
ii) | Plan de Adquisiciones / Plan de Acopios, si correspondiera (Formulario 6.2) | |
iii) | Plan de Incorporación del Personal (Formulario 6.3) | |
DATOS DE LA LICITACIÓN | ||
Cláusula / Subcláusula | B. DISPOSICIONES GENERALES | |
IAO 5.1 (sigue) | iv) | Plan de Incorporación de Equipos Mecánicos a afectar a la Obra (Formulario 6.4), indicando si son de su propiedad, alquilados o con derecho de uso |
v) | Plan de Incorporación de los Subcontratos (Formulario 6.5), si correspondiera | |
vi) | Declaración Jurada de Conocimiento del Sitio de la Obra (Formulario 7) | |
vii) | Declaración de Origen de los Bienes (Formularios 8) | |
IAO 5.2 | En este proceso licitatorio no se realizó una Precalificación de Contratistas de Obra | |
IAO 5.3 | a) | i. Acreditación legal que documente la Constitución de la empresa o APCA; ii. Acreditación legal de los firmantes de la Oferta; iii. Acreditación del domicilio legal y especial, si correspondiera iv. Datos del Oferente (Formulario 4.1) |
b) | Facturación Anual Media en Construcción (Formulario 4.5) | |
c) | i. Listado de Obras Ejecutadas (Formulario 4.4) ii. Experiencia Específica en Construcción (Formulario 4.6) iii. Desempeño en los últimos cinco (5) años (Formulario 4.7) iv. Obras en Ejecución, Adjudicadas o Preadjudicadas (Formulario 4.8) | |
d) | Equipos Mecánicos Clave (Formulario 5.6); | |
e) | i. Organigrama de Conducción de la Obra (Formulario 5.4) ii. Personal Clave (Formulario 5.5.a) iii. Currículum Vitae del Personal Clave (Formulario 5.5.b) | |
f) | Situación Financiera (Formulario 4.3) | |
g) | i. Recursos Financieros para Ejecución del Contrato – Capital Operativo (Formulario 10.3) | |
h) | i. Autorización, por parte del Oferente, para solicitar referencias a las instituciones bancarias y Proveedores con que opera y operó el Oferente en los últimos cinco (5) años. ii. Certificado Fiscal para Contratar, según Resolución General de AFIP Nº 135 o constancia de su tramitación. | |
i) | Historial de Incumplimiento de Contratos (Formulario 4.2) | |
j) | Propuesta de Subcontratistas para componentes de las Obras cuyo monto ascienda a más xxx xxxx por ciento (10%), si correspondiera (Formulario 6.5), nómina y antecedentes, acreditando su intervención en trabajos similares con las Certificaciones de los Contratantes | |
IAO 5.4 | No se modifican los requisitos para la calificación de las APCAs establecidos en la Subcláusula 5.4 de las IAO | |
DATOS DE LA LICITACIÓN | ||
Cláusula / Subcláusula | A. DISPOSICIONES GENERALES | |
IAO 5.5 | Los Criterios mínimos de Calificación de los Oferentes son: | |
a) | La mejor certificación alcanzada en un periodo de 12 (doce) meses consecutivos dentro de los últimos Cinco (5) Años, contados a partir del mes anterior al de apertura de ofertas será de por lo menos: $ 8.400.000 (Pesos ocho millones cuatrocientos mil) a valores de Octubre de 2015. (Sección IV Formularios de la Oferta - Formulario 4.9) | |
Volumen Anual Disponible, mínimo (V.A.D.) de trabajos de construcción de Obras equivalente a $ 8.400.000 (Pesos ocho millones cuatrocientos mil). El V.A.D. de cada Oferente se determinará de la siguiente manera: V.A.D. = C.E.A. - C.O., donde V.A.D. = ….. Volumen Anual Disponible. C.E.A. = ….. Capacidad de Ejecución Anualizada C.O. = ….. Compromiso de Obra La C.E.A. se determinará de la forma siguiente: C.E.A. = P.B. x 1,50 donde La Producción Básica (P.B.) es la mejor facturación o certificación de obras (excluida la certificación por anticipos o acopios), que el Oferente informe haber concretado a los fines de esta calificación, como Contratista principal o Subcontratista en la ejecución de obras de naturaleza, características y complejidad técnica similar a la Obra que se licita y la construcción de obras en general, en doce (12) meses consecutivos seleccionados dentro de los últimos Cinco (5) años contados desde el mes anterior inclusive de la fecha de Apertura de la Licitación. El valor a considerar se extraerá del Formulario 4.9. Mejor Certificación de 12 (doce) Meses Consecutivos Actualizada, obrante en la Sección IV - Formularios de la Oferta; el Oferente aportará la documentación probatoria cuando le sea requerido. El Compromiso de Obra (C.O.) se determinará como el compromiso contractual remanente en los 12 (doce) meses posteriores al mes anterior a la fecha de Apertura de la Licitación, por obras de naturaleza, características y complejidad técnica similar a la Obra que se licita y de construcción de obras en general en ejecución, encargadas o bajo compromiso, conforme al detalle de los datos correspondientes a obras de naturaleza, características y complejidad técnica similar a la Obra que se licita y de construcción de obras en general en ejecución, del Formulario 4.8. Obras en Ejecución, Adjudicadas y Preadjudicadas, obrante en la Sección IV - Formularios de la Oferta; para las obras contratadas en asociación de empresas se tomará el valor remanente del contrato ponderado por el porcentaje de participación del miembro en la asociación. Luego, para cada obra contratada se realizará el siguiente cálculo: Si el plazo pendiente fuese superior a dice (12) meses se tomará el monto anualizado de la fracción correspondiente a ese período. | ||
DATOS DE LA LICITACIÓN | ||
Cláusula / Subcláusula | B. DISPOSICIONES GENERALES | |
IAO 5.5 (sigue) | a) sigue | Si el plazo pendiente fuera inferior a un año, el monto pendiente se anualizará con esta fórmula: C.O. = M + M(12-P) / 12 donde M = Monto pendiente y P = Plazo pendiente en meses. Para las obras donde P no sea superior a 4 y se hubiera certificado más del 50%, se tomará directamente el valor M, o sea que en estos casos C.O. = M. Si existieran varios procesos licitatorios cuya adjudicación deba estudiarse en forma contemporánea y un Oferente resultare posible adjudicatario en más de una, el Contratante establecerá el orden de evaluación más beneficioso a sus intereses, para luego incrementar sucesivamente el Compromiso de Obra con los valores que resulten de las licitaciones anteriores. |
b) | Experiencia Específica como Contratista Principal, en por lo menos dos (2) Obras de arquitectura con una superficie total mínima de 500 m2 cubiertos, preferentemente de naturaleza, características y complejidad técnica similar a la Obra que se licita (obras de Restauración y consolidación de edificios de valor histórico – arquitectónico construidas con tierra). En caso que el Oferente sea una APCA, las obras que se denuncian como antecedentes pueden haber sido contratadas por alguno de los integrantes de la Asociación en forma individual o como miembro de otra Asociación constructora de la obra. | |
c) | Equipo Mínimo: El parque de equipos que el Contratista deberá afectar a la obra estará disponible desde el incio de la misma e incluirá como mínimo: Camión volquete 1 Hormigoneras 500 lts. o equivalentes 4 Andamios metálicos Material para apuntalamientos Gato hidráulico de 10 tn. Herramientas comunes y herramientas especiales para restauración | |
d) | Personal Clave. El Oferente deberá contar con el siguiente personal: (i) Representante Técnico: con diez (10) años de experiencia personal en obras de arquitectura entre las que al menos una de ellas deberá ser de naturaleza y complejidad similar a la Obra que se licita, la experiencia será como Representante Técnico o Inspector de Obras. Deberá además, tener experiencia probada en restauración y construcción de arquitectura de tierra preferentemente en trabajos de restauración y consolidación de edificios de valor histórico – arquitectónico construidas con tierra. A tal efecto, se deberá incluir en el currículum la documentación probatoria de los antecedentes y experiencia del profesional en trabajos de este tipo. | |
e) | Capital Operativo Mínimo Activos Líquidos y/o acceso a Créditos demostrables/ avales bancarios: El Oferente deberá disponerlos (libres de otros compromisos contractuales y excluyendo los posibles anticipos a pagar bajo el Contrato), por un monto no menor a: $ 2.500.000 (Pesos dos millones quinientos mil). | |
DATOS DE LA LICITACIÓN | |||
Cláusula / Subcláusula | C. DISPOSICIONES GENERALES | ||
IAO 5.5 (sigue) | e) sigue | Antecedentes económicos financieros: Los índices a cumplimentar como requisito mínimo para la Calificación (calculados sobre la base de la situación económico-financiera correspondiente a los estados contables del último ejercicio), son: (i) Liquidez Corriente: Mayor o igual a 1 (ii) Índice de Liquidez Seca o Prueba Ácida : Mayor o igual a 0,8 (iii) Índice de Solvencia: Mayor o igual a 1,5 (iv) Índice de Pasivo Exigible: Igual o menor a 0,35 El resultado del análisis de los indicadores económico-financieros deberá arrojar valores admisibles en por lo menos tres (3) de los (4) indicadores, cumpliendo en forma excluyente con el índice de Liquidez Corriente. Si el Oferente fuera una APCA, los requisitos de calificación antes estipulados serán considerados en la siguiente forma: se calculará el puntaje individual de cada integrante de la agrupación, en función de los Estados Contables de cada integrante y se afectará dicho puntaje con el porcentaje de participación de la empresa en la agrupación y la suma de los valores así obtenidos será el puntaje de la agrupación en el Rubro. | |
i) | Para determinar el VAD de una APCA, se procederá a la suma de los VAD de las firmas que integran la APCA para cumplir con el cien por ciento (100%) del requerimiento [IAO 5.5 a)], considerando que cada uno de los integrantes debe cumplir lo establecido en IAO 5.6, [veinticinco por ciento (25%) de los requisitos mínimos de VAD para cada oferente individual y uno de ellos deberá cumplir, como mínimo, el cuarenta por ciento (40 %)]. | ||
ii) | Para computar la experiencia como Contratista Principal en obras de naturaleza, características y complejidad similar a la Obra que se licita, se exigirá que entre las experiencias presentadas por el conjunto de los integrantes de la APCA se cumpla el requisito estipulado en DDL (IAO 5.5 b), considerando que los integrantes de la APCA deben cumplir con las proporciones mínimas estipuladas en IAO 5.5 i) anterior. | ||
iii) | El requisito de buen desempeño en obras ejecutadas en los últimos cinco (5) años será exigido para cada empresa que integra la APCA, se trate de obras ejecutadas individualmente y/o en asociación. | ||
iv) | El monto de activos líquidos y/o acceso a Créditos de la APCA, se determina sumando los valores individuales de cada firma de la APCA. | ||
v) | El puntaje individual de cada integrante de la APCA, se calculará en función de los estados Contables requeridos y afectará dicho puntaje con el porcentaje de participación de la empresa en la APCA y la suma de los valores así obtenidos será el puntaje de la APCA en el rubro. De no satisfacerse estas exigencias, se procederá al rechazo de la Oferta presentada por la APCA. | ||
DATOS DE LA LICITACIÓN | ||
Cláusula / Subcláusula | D. DISPOSICIONES GENERALES | |
IAO 5.5 (sigue) | e) sigue | Certificados de buen desempeño en Obras: Los certificados deberán corresponder a obras con las características y complejidad técnica definidas en el punto b) anterior y de construcción en general, en las que haya participado en los últimos Cinco (5) años, el Contratante se reserva el derecho de indagar (due dilligence), sobre los datos relativos al cumplimiento de los compromisos contractuales oportunamente asumidos por el Oferente. El Oferente o cualquiera de los integrantes de una asociación o grupo no podrá estar inhabilitado por razones civiles o comerciales; ni comprendido en causales de incompatibilidad para contratar con el Estado Argentino, en general o el Contratante en particular, de conformidad con las normas vigentes. Estas inhabilidades también se aplicarán a aquellas empresas cuyos directores, síndicos o representantes legales, estén comprendidos en esas causales o se hubieran desempeñado como directores, síndicos, socios mayoritarios o representantes legales en las sociedades que se encuentren comprendidas en dichos supuestos. Litigios Pendientes: el Contratante podrá rechazar la Oferta en caso de observar que el Oferente (o cualquiera de los integrantes de una APCA) tuviese litigios pendientes con un posible impacto mayor al treinta por ciento (30%) del patrimonio neto del mismo, siempre que se cumplan alguna de las dos circunstancias a continuación descriptas: a) Exista una sentencia judicial favorable respecto de la pretensión o demanda (aunque aquella no esté firme), y b) Cuando se demandare en virtud de un título que traiga aparejada ejecución. Aún cuando se dieran todas las circunstancias antes descriptas no corresponderá el rechazo de la Oferta cuando el solicitante hubiese previsionado el monto del pleito, incorporando el mismo al pasivo del último estado contable presentado. Para la consideración del impacto del 30% sobre el patrimonio no se tomará en cuenta aquellos juicios en los que la empresa sea la demandante. |
IAO 5.6 | NO: se tendrán en cuenta la experiencia y recursos de los Subcontratistas | |
Cláusula / Subcláusula | A. Documentos xxx Xxxxxx de Bases y Condiciones de Licitación |
IAO 10.1 | La dirección del Contratante, para solicitar aclaraciones es: Xxxxx Xxxxxxx X. xx Xxxxxx Xx 000, Xxxxxx xx Xxxxx, XX 0000. |
Cláusula / Subcláusula | B. Preparación de las Ofertas | |
IAO 13.1 | El Oferente deberá presentar su Oferta en los Formularios definidos en las Secciones “IV. Formularios de la Oferta” y “X. Formularios de Garantías”, sin alterar su formato, desglosados en cada una de las Carpetas que se detallan a continuación: | |
CARPETA Nº 1. Presentación de la Oferta. Datos y Antecedentes de los Oferentes. | ||
a) | Carta de Presentación de la Oferta (según Formulario 1); | |
b) | Acreditación legal, de los firmantes de la Oferta | |
DATOS DE LA LICITACIÓN | ||
Cláusula / Subcláusula | C. Preparación de Ofertas | |
IAO 13.1 (sigue) | c) | Lista de Cantidades y Precios: (i) Planilla de Cotización (según Formulario 2.1) (i) Planilla Resumen de Monedas de Pago (según Formulario 2.2) |
d) | Mantenimiento de la Oferta: Garantía de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad con los siguientes formularios (según Formulario Sección X). | |
f) | Información sobre Calificaciones del Oferente: (según Formularios 4), compuesto de: (i) Datos del proponente (Formulario 4.1) (ii) Historial de Incumplimiento de Contratos (Formulario 4.2) (iii) Situación Financiera (Formulario 4.3) (iv) Listado de Obras Ejecutadas (Formulario 4.4) (v) Facturación Anual Media en Construcción (Formulario 4.5) (vi) Experiencia Específica en Construcción (Formulario 4.6) (vii) Desempeño en los últimos cinco (5) años (Formulario 4.7) (viii) Obras en Ejecución, Adjudicadas o Preadjudicadas (Formulario 4.8) (ix) Mejor Certificación de 12 (doce) Meses Consecutivos Actualizada (Formulario 4.9) | |
La falta de presentación de la documentación señalada en a) Formulario 1; b) Acreditación Legal; c) Formularios 2.1 y 2.2; y d) Garantía de Mantenimiento; dará lugar al rechazo de la Oferta. | ||
CARPETA Nº 2. Propuesta Técnica, conteniendo: | ||
g) | Metodología de Ejecución de la Obra y de Organización del Oferente: (Formularios 5), compuestos de: (i) Descripción de los Procesos de Ejecución de la Obra (Formulario 5.1); (ii) Organización del Sitio de la Obra (Formulario 5.2); (iii) Frentes de Trabajo (Formulario 5.3); (iv) Organigrama de Conducción de la Obra (Formulario 5.4) (v) Personal Clave (Formulario 5.5.a); (vi) Currículum Vitae del Personal Clave (Formulario 5.5.b); (vii) Equipos Mecánicos Clave (Formulario 5.6); (viii) Datos Garantizados (Formulario 5.7), si correspondiera; (ix) Sistema Constructivo (Formulario 5.8), si correspondiera; (x) Licencia de Uso de Sistemas Patentados, si correspondiera (Formulario 5.9), y (xi) Declaración de Origen de los Bienes (Formularios 8). | |
DATOS DE LA LICITACIÓN | ||
Cláusula / Subcláusula | C. Preparación de Ofertas | |
IAO 13.1 (sigue) | h) | Plan de Trabajo de las Obras (Formularios 6), compuestos de: (i) Plan de Trabajos y Cronograma de Actividades (Formulario 6.1), detallando la secuencia y el desarrollo en el tiempo de todas las actividades y los trabajos necesarios para la total Ejecución de la Obra, (ii) Plan de Adquisiciones / Plan de Acopios (Formulario 6.2); (iii) Plan de Incorporación del Personal (Formulario 6.3); (iv) Plan de Incorporación de los Equipos Mecánicos con afectación a la Obra (Formulario 6.4), indicando si son de su propiedad, alquilados o con derecho de uso; (v) Plan de Incorporación de Subcontratos (Formulario 6.5), si correspondiera, nómina y antecedentes, acreditando su intervención en trabajos similares con las Certificaciones de los Contratantes. (vi) Declaración Jurada de Conocimiento del Sitio de la Obra (Formulario 7); |
i) | Análisis de Precios (Formularios 9), compuestos de: (i) Análisis de Precios (Formulario 9.1), de cada uno de los Rubros e Ítems detallados en la planilla de Cotización de Precios; (ii) Planilla de Costo de la Mano de Obra (Formulario 9.2); (iii) Planilla de Costo de los Materiales (Formulario 9.3); (iv) Planilla de Costo de los Equipos (Formulario 9.4); (v) Planilla de Cálculo de Coeficiente Resumen (Formulario 9.5) | |
j) | Curva de Inversiones–Planificación Financiera (Formularios 10), compuesta de: (i) Curva de Inversiones de la Obra (Formulario 10.1); (ii) Flujo de Caja Contractual Pro Forma (Formulario 10.2); (iii) Recursos Financieros para la Ejecución del Contrato – Capital Operativo (Formulario 10.3); | |
k) | Trabajos por Día (Formulario 11), si correspondiera, de conformidad con la Cláusula 12 de las IAO; | |
l) | Certificado Fiscal para Contratar, según Resolución General de AFIP Nº 135 o constancia de su tramitación. La falta de presentación del Certificado Fiscal para Contratar al vencimiento del plazo de adjudicación podrá hacer desestimar la Oferta. | |
IAO 14.4 | El Precio del Contrato será REDETERMINADO, de conformidad con lo establecido en el Decreto Provincial Nº 1170/03, Decreto Provincial Nº 1353/04 y Régimen de Redeterminación de Precios de los Contratos de Obras Publicas Ley Nº 6808, de acuerdo a lo estipulado en la Cláusula 47.1 de las Condiciones Especiales del Contrato. | |
IAO 15.1 | Moneda de la Oferta: Peso moneda nacional de la República Argentina ($). Los gastos locales el Oferente los cotizará en Pesos moneda nacional de la República Argentina ($). | |
DATOS DE LA LICITACIÓN | |
Cláusula / Subcláusula | C. Preparación de Ofertas |
IAO 15.2 | Necesidad de Pago en monedas extranjeras: El Oferente deberá justificar su necesidad de pago en no más de tres (3) monedas extranjeras, a través de gastos a ser realizados efectivamente en el exterior en dichas monedas La fuente que establece el Tipo de Cambio: Banco Central de la República Argentina Tipo de Cambio: Vendedor correspondiente al décimo (10º) día hábil anterior a la fecha de presentación de las Ofertas |
IAO 15.4 | Los Oferentes tendrán que demostrar que son razonables sus necesidades en moneda extranjera incluidas en los Análisis de Precios Unitarios y se ajustan a los requisitos de la Subcláusula 15.1 de las IAO |
IAO 16.1 | El período de Validez de las Ofertas será de: Noventa (90) días |
IAO 17.1 | Se requiere Garantía de Mantenimiento de la Oferta; emitida por un banco o una firma aseguradora utilizando el formulario para Garantía de la Mantenimiento de la Oferta (garantía bancaria o fianza), incluido en la Sección X. “Formularios de Garantía”. |
IAO 17.2 | El monto de la Garantía de la Oferta es: $ 300.000,00 (Pesos trescientos mil) |
IAO 18.1 | No se permitirán Ofertas alternativas. No se permitirán Plazos alternativos. No se permitirán soluciones técnicas alternativas. |
IAO 19.1 | El número de copias de la Oferta que deberán presentar los Oferentes es: Una (1) copia. Prevalecerá el original sobre la copia. Los documentos deberán estar claramente identificados como “Original” – “Duplicado”. |
Cláusula / Subcláusula | D. Presentación de las Ofertas |
IAO 20.1 | Los Oferentes podrán presentar Ofertas electrónicamente: No |
IAO 20.2 (a) | Para propósitos de la presentación de las Ofertas, la dirección del Contratante es: Subsecretaría de Financiamiento de la Provincia xx Xxxxx Atención: Cr. Xxxxxxx Xxxxxxxx Dirección: Calle Xxxxxxx X. xx Xxxxxx Nº 538 Ciudad y Código postal: Salta, CP 4400 Provincia xx Xxxxx País: República Argentina |
IAO 20.2 (b) | Nombre y número de identificación del contrato tal como se indicó en la IAO 1.1. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN Nº 07 / 2015 PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA DE “CONSOLIDACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REINTEGRACIÓN, REFORZAMIENTO Y RESTAURACIÓN INTEGRAL DE CASA XX XXXXXXXXXX, 2DA. ETAPA” |
DATOS DE LA LICITACIÓN | |
Cláusula / Subcláusula | D. Presentación de las Ofertas |
IAO 20.2 (c) | La nota de advertencia deberá leer “NO ABRIR ANTES DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2015, A HORAS 11:00” |
IAO 21.1 | La fecha y hora límite para la presentación de las Ofertas serán: HASTA EL 00 XX XXXXXXXXX XX 0000, X HORAS 11:00. |
Cláusula / Subcláusula | E. Apertura y Evaluación de las Ofertas |
IAO 24.1 | El Acto de Apertura Pública de las Ofertas tendrá lugar en: Subsecretaría de Financiamiento de la Provincia xx Xxxxx Dirección: Calle Xxxxxxx X. xx Xxxxxx Nº 538 Ciudad y Código postal: Xxxxx, XX 0000 Xxxxxxxxx xx Xxxxx - Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx EL DÍA 00 XX XXXXXXXXX XX 0000, X XXXXX 11:00 |
Cláusula / Subcláusula | F. Adjudicación del Contrato |
IAO 35.2 / 35.3 | La forma estándar de Garantía de Cumplimiento del Contrato aceptable al Contratante será: una Garantía Bancaria, o una Fianza o un Seguro de Caución, considerando que: una Garantía Bancaria deberá ser incondicional (a la vista) (véase la Sección X. Formularios de Garantía) y por un 5% (cinco por ciento) del Precio del Contrato para el monto de la Garantía Bancaria de Cumplimiento. una Fianza de una afianzadora o un Seguro de Caución extendido por una Aseguradora que cumplimente los requerimientos de la Superintendencia de Seguros de la Nación, por el 30% (treinta por por ciento) del precio del contrato para este tipo de garantía (véase la Sección X: Formularios de Garantía). |
IAO 36.1 | El Pago de Anticipo, será por un monto del Veinte por ciento (20%) del Precio del Contrato. La forma estándar de Garantía de Anticipo Financiero aceptable al Contratante será: una Garantía Bancaria, o una Fianza o un Seguro de Caución, considerando que: una Garantía Bancaria deberá ser incondicional (a la vista) (véase la Sección X. Formularios de Garantía) y por el 100% (cinen por ciento) del monto del anticipo. una Fianza de una afianzadora o un Seguro de Caución extendido por una Aseguradora que cumplimente los requerimientos de la Superintendencia de Seguros de la Nación, por el 100% (cien por ciento) del monto del anticipo (véase la Sección X: Formularios de Garantía). |
IAO 37.1 | El Conciliador que propone el Contratante es: el nominado por el Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines de la Provincia xx Xxxxx. Los honorarios por hora para este Conciliador serán de: $ 350 (Pesos Trescientos Cincuenta) por hora. |
Los datos personales de este Conciliador son los siguientes: Ing. en Construcciones Xxxx Xxxx Xxxxxx Mediador inscripto en el Ministerio de Justicia xx Xxxxx DNI Nº 00.000.000 Tel. 0000-000-000000 o 0000-0000000 Dirección: Xxxx Xxxxx 000 0x Xxxx Xxxx 0 Revisor Sismico del Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines La Autoridad que nombrará al Conciliador cuando no exista acuerdo es: el Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines de la Provincia xx Xxxxx, con domicilio en Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xx 000 xx xx Xxxxxx xx Xxxxx. Se limita la cantidad de veces que pueda ser rechazado el Conciliador designado por el Consejo Profesional, por cualquiera de las partes a una (1) vez. |
SECCIÓN III PAÍSES ELEGIBLES
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO ELEGIBILIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES Y EL SUMINISTRO DE BIENES y SERVICIOS CONEXOS
1) Países Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de Desarrollo.
Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Xxxxx Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Xxxxxxxx, Eslovenia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Israel, Italia, Jamaica, Japón, México, Nicaragua, Noruega, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Xxxxx Unido, Republica xx Xxxxx, República Dominicana, República Popular de China, Suecia, Suiza, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, y Venezuela.
2) Criterios para determinar Nacionalidad y el país de origen de los bienes y servicios
Para efectuar la determinación sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para participar en contratos financiados por el Banco y b) el país de origen de los bienes y servicios, se utilizarán los siguientes criterios:
A) Nacionalidad
a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si el o ella satisface uno de los siguientes requisitos:
(i) es ciudadano de un país miembro; o
(ii) ha establecido su domicilio en un país miembro como residente “bona fide” y está legalmente autorizado para trabajar en dicho país.
b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos siguientes requisitos:
(i) esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un país miembro del Banco; y
(ii) más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad de individuos o firmas de países miembros del Banco.
Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o asociación (APCA) con responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los requisitos arriba establecidos.
B) Origen de los Bienes
Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados, cosechados o producidos en un país miembro del Banco. Un bien es producido cuando mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado es un artículo comercialmente reconocido cuyas características básicas, su función o propósito de uso son substancialmente diferentes de sus partes o componentes.
En el caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que requieren interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el suministrador, el comprador o un tercero) para lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de la interconexión, el Banco considera que dicho bien es elegible para su financiación si el ensamblaje de los componentes individuales se hizo en un país miembro. Cuando el bien es una combinación de varios bienes individuales que normalmente se empacan y venden comercialmente como una
sola unidad, el bien se considera que proviene del país en donde este fue empacado y embarcado con destino al comprador.
Para efectos de determinación del origen de los bienes identificados como “hecho en la Unión Europea”, estos serán elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente país específico de la Unión Europea.
El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la firma productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el origen de los mismos
C) Origen de los Servicios
El país de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios conforme a los criterios de nacionalidad arriba establecidos. Este criterio se aplica a los servicios conexos al suministro de bienes (tales como transporte, aseguramiento, montaje, ensamblaje, etc.), a los servicios de construcción y a los servicios de consultoría.
SECCIÓN IV FORMULARIOS DE LA OFERTA
Índice de Formularios
Formulario Página
1. Carta de la Oferta (Formulario 1) 41
2. Listado de Cantidades y Precios
2.1. Planilla de Cotización (Formulario 2.1) 43
2.2. Planilla Resumen de Monedas (Formulario 2.2) 44
3. Oferta Selecionada
3.1. Carta Aceptación de la Oferta (Formulario 3.1) 45
3.2. Convenio / Contrata (Formulario 3.2) 46
4. Datos y Antecedentes del Oferente
4.1. Datos del Oferente (Formulario 4.1) 47
4.2. Historial de Incumplimiento de Contratos (Formulario 4.2) 48
4.3. Situación Financiera (Formulario 4.3) 49
4.4. Listado de Obras Ejecutadas (Formulario 4.4) 50
4.5. Facturación Anual Media en Construcción (Formulario 4.5) 51
4.6. Experiencia Específica en Construcción (Formulario 4.6) 52
4.7. Desempeño en los Últimos Tres (3) años (Formulario 4.7) 53
4.8. Obras en Ejecución, Adjudicadas y Preadjudicadas (Formulario 4.8) 54
4.9. Mejor Certificación de 12 (Doce) Meses Consecutivos Actualizada
(Formulario 4.9) 55
5. Propuesta Técnica. Metodología de Ejecución de la Obra y Organización del Oferente
5.1. Descripción del Proceso de Ejecución de la Obra (Formulario 5.1) 56
5.2. Organización del Sitio de la Obra Civil (Formulario 5.2) 57
5.3. Frentes de Trabajo (Formulario 5.3) 58
5.4. Organigrama de Conducción de la Obra Civil (Formulario 5.4) 59
5.5. Personal Clave (Formulario 5.5 a) 60
5.6. Currículum Vitae del Personal Clave (Formulario 5.5 b) 61
5.7. Equipos Mecánicos Clave (Formulario 5.6) 62
5.8. Datos Garantizados, si correspondiera (Formulario 5.7) 63
5.9. Método Constructivo, si correspondiera (Formulario 5.8) 64
5.10. Licencia para el Uso de Sistemas Patentados, si correspondiera
(Formulario 5.9) 65
SECCIÓN IV FORMULARIOS DE LA OFERTA
Índice de Formularios (sigue)
Formulario Página
6. Propuesta Técnica. Plan de Trabajo de las Obras
6.1. Plan de Trabajos y Cronograma de Actividades (Formulario 6.1) 66
6.2. Plan de Adquisiciones / Plan de Acopios (Formulario 6.2) 67
6.3. Plan de Incorporación de Personal (Formulario 6.3) 68
6.4. Plan de Incorporación de Equipos Mecánicos (Formulario 6.4) 69
6.5. Plan de Incorporación de Subcontratos, si correspondiera
(Formulario 6.5) 70
7. Declaración Jurada de Conocimiento del Sitio de la Obra (Formulario 7) 71
8. Declaración de Origen de los Bienes (Formularios 8) 72
9. Análisis de Precios
9.1. Análisis de Precios Unitarios (Formulario 9.1) 74
9.2. Planilla de Costo de la Mano de Obra (Formulario 9.2) 75
9.3. Planilla de Costo de los Materiales e Insumos (Formulario 9.3) 76
9.4. Planilla de Costo de los Equipos Mecánicos (Formulario 9.4) 77
9.5. Coeficiente Resumen (Formulario 9.5) 79
10. Curva de Inversiones. Planificación Financiera
10.1. Curva de Inversiones de la Obra (Formulario 10.1) 80
10.2. Recursos Financieros para Ejecución Contrato – Capital Operativo
(Formulario 10.2). 81
11. Trabajos por Día, si correspondiera (Formulario 11) 82
Formulario Nº 1. Carta de la Oferta
[El Oferente deberá completar y presentar este formulario junto con su Oferta. Si el Oferente objeta al Conciliador propuesto por el Contratante en el presente Pliego de Bases y Condiciones de Licitación, deberá manifestarlo en su Oferta y presentar otro candidato opcional, junto con los honorarios diarios y los datos personales del candidato, de conformidad con la Cláusula 37 de las IAO.]
Lugar y Fecha:
Licitación Pública Nacional - LPI N° /
2014
Al Contratante:
Después de haber examinado el Pliego de Bases y Condiciones de Licitación, incluyendo la(s) Circular(es) Aclaratoria(as) y la(s) enmienda(s) [listar las Circulares y Enmiendas], ofrecemos ejecutar el [nombre y número de identificación del Contrato] de conformidad con las CGC que acompañan a esta Oferta por el Precio del Contrato de [Indicar el monto en cifras], [Indicar el monto en palabras], [Indicar el nombre de la moneda].
El Contrato deberá ser pagado en las siguientes monedas:
Moneda | Porcentaje pagadero en la moneda % | Tasa de Cambio [Indicar el número de Pesos ($) Moneda Nacional que equivalen a una unidad de moneda extranjera] | Insumos para los que se requieren monedas extranjeras |
a) | % | $ | |
b) | % | $ | |
c) | % | $ |
El pago de anticipo solicitado es:
Monto | Moneda |
$ | Pesos ($) Moneda Nacional |
a) | |
b) | |
c) |
Aceptamos la designación de: [Indicar el nombre propuesto en los Datos de la Licitación] como Conciliador.
[o]
No aceptamos la designación de: [Indicar el nombre propuesto en los Datos de la Licitación] como Conciliador, y en su lugar proponemos que se nombre como Conciliador a [Indicar el nombre], cuyos honorarios y datos personales se adjuntan a este formulario.
Formulario Nº 1. Carta de la Oferta (sigue)
Esta Oferta y su aceptación por escrito constituirán un Contrato de obligatorio cumplimiento entre ambas partes. Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la Oferta más baja ni ninguna otra Oferta que pudieran recibir.
Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el período de Validez de la Oferta y de haber sido solicitado, con el suministro de Garantía de Mantenimiento de la Oferta exigida en el Pliego de Bases y Condiciones de Licitación y especificada en los DDL.
Los suscritos, incluyendo todos los subcontratistas requeridos para ejecutar cualquier parte del contrato, tenemos nacionalidad de países miembros del Banco de conformidad con la Subcláusula 4.1 de las IAO. En caso que el contrato de obras incluya el suministro de bienes y servicios conexos, nos comprometemos a que estos bienes y servicios conexos sean originarios de países miembros del Banco.
No presentamos ningún conflicto de interés de conformidad con la Subcláusula 4.2 de las IAO.
Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o proveedores para cualquier parte del contrato, no hemos sido declarados inelegibles por el Banco, bajo las leyes o normativas oficiales de la República Argentina, de conformidad con la Subcláusula 4.3 de las IAO.
De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes en relación con esta Oferta y la ejecución del Contrato si nos es adjudicado, las mismas están indicadas a continuación:
Nombre y Dirección del Agente | Monto y Moneda | Propósito de la Comisión o Gratificación |
[Si no hay comisiones o gratificaciones Indicar “ninguna”] | ||
Firma Autorizada:
Nombre y Cargo del Firmante:
Nombre del Oferente:
Dirección:
Formulario Nº 2 - Lista de Cantidades y Precios
Licitación Pública Nacional Nº: [Indicar número y nombre de la Licitación correspondiente]
2.1 Planillas de Cotización
Rubro / Ítem / Subítem | Descripción | U. | Cant | $ Unitario | $ Subítem | $ ítem | % ítem s/Rubro | $ Rubro |
I. OBRAS ESPECIFICAS
…………..……………………………..………
1 | ……………………………………………..…. | 100,00 | |||||||
1 | …………………………………………………. | 0,00 | |||||||
1 | 10 | ………………………………………………… | 0,00 | ||||||
1 | 20 | ………………………………………………… | 0,00 | ||||||
1 | 30 | ………………………………………………… | 0,00 | ||||||
1 | 40 | ………………………………………………… | 0,00 | ||||||
1 | 50 | ………………………………………………… | 0,00 | ||||||
1 | 60 | ………………………………………………… | 0,00 | ||||||
1 | 70 | ………………………………………………… | 0,00 | ||||||
1 | 80 | ………………………………………………… | 0,00 | ||||||
1 | 90 | ………………………………………………… | 0,00 | ||||||
1 | 100 | ………………………………………………… | 0,00 | ||||||
1 | 110 | ………………………………………………… | 0,00 | ||||||
1 | 120 | ………………………………………………… | 0,00 | ||||||
2 | …………………………………………………. | 0,00 | |||||||
2 | 10 | ………………………………………………… | 0,00 | ||||||
2 | 20 | ………………………………………………… | 0,00 | ||||||
2 | 30 | ………………………………………………… | 0,00 | ||||||
2 | 40 | ………………………………………………… | 0,00 | ||||||
2 | 50 | ………………………………………………… | 0,00 | ||||||
2 | 60 | ………………………………………………… | 0,00 | ||||||
3 | …………………………………………………. | 0,00 | |||||||
3 | 10 | ………………………………………………… | 0,00 | ||||||
3 | 20 | ………………………………………………… | 0,00 | ||||||
3 | 30 | ………………………………………………… | 0,00 | ||||||
4 | ………………………………………………….. | 0,00 | |||||||
4 | 10 | ………………………………………………… | 0,00 | ||||||
4 | 20 | ………………………………………………… | 0,00 | ||||||
Firma/ s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente:
El/ los suscripto/ s:
Debidamente autorizado/ s, para firmar la Oferta por y en nombre de:
En la Ciudad de , Provincia de , Argentina, a los (Día) y (Mes) de 201_
Formulario Nº 2 – Lista de Cantidades y Precios
Licitación Pública Nacional Nº: [Indicar número y nombre de la Licitación correspondiente]
2.2 Planilla de Resumen de Monedas de Pago
República Argentina, (Día) y (Mes) de 201_
Al: Contratante: …………………………………
Denominación de la Moneda de Pago | A | B | C | D |
Monto de la moneda | Tasa de cambio moneda nacional / unidad de moneda extranjera | Equivalente en moneda nacional C = A x B | Porcentaje del Precio Neto de la Oferta (PNO) 100xC PNO | |
Moneda Nacional | 1,00 | |||
Moneda extranjera N°1 | ||||
Moneda extranjera N°2 | ||||
Moneda extranjera N°3 | ||||
Xxxxxx Xxxx de la Oferta | 100,00 | |||
PRECIO DE LA OFERTA |
Firma/ s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente:
El/ los suscripto/ s:
Debidamente autorizado/ s, para firmar la Oferta por y en nombre de:
En la Ciudad de , Provincia de , Argentina, a los (Día) y (Mes) de 200_
Formularios Nº 3 – Oferta Seleccionada
Licitación Pública Nacional Nº: [Indicar número y nombre de la Licitación correspondiente]
3.1 CARTA ACEPTACIÓN
[en papel con membrete oficial del Contratante]
La Carta de Aceptación será la base para la constitución del Contrato de conformidad con las cláusulas 34 y 35 de las IAO. Este formulario estándar de la Carta de Aceptación debe ser completado y enviado al Oferente seleccionado, sólo después de que la evaluación de la Oferta haya sido completada, supeditada a cualquiera revisión del Banco que se requiera en virtud del Contrato xx Xxxxxxxx.]
República Argentina, (Día) y (Mes) de 201_
Al: Oferente seleccionado:
…...........................................................………………………………
La presente tiene por objeto comunicarles que por este medio nuestra Entidad acepta su Oferta con fecha [indique la fecha] para la ejecución del [indique el nombre del Contrato y el número de identificación, tal como se emitió en las CEC] por el Precio del Contrato equivalente4 a [indique el monto en cifras y en palabras] [indique la denominación de la moneda], con las correcciones y modificaciones5 efectuadas de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes.
[seleccione una de las siguientes opciones (a) o (b) y suprima la otra]
(a) Aceptamos la designación de [indique el nombre del candidato propuesto por el Oferente] como Conciliador.6
(b) No aceptamos la designación de [indique el nombre del candidato propuesto por el Oferente] como Conciliador, y mediante el envío de una copia de esta Carta de Aceptación a [indique el nombre de la Autoridad para el nombramiento], estamos por lo tanto solicitando a [indique el nombre], la Autoridad Nominadora, que nombre al Conciliador de conformidad con la Subcláusula 37.1 de las IAO.7
Por este medio les instruimos para que (a) procedan con la construcción de las Obras mencionadas, de conformidad con los documentos del Contrato, (b) firmen y devuelvan los documentos del Contrato adjuntos, y (c) envíen la Garantía de Cumplimiento de conformidad con la Subcláusula 35.1 de las IAO, es decir, dentro de los veintiocho (28) días siguientes después de haber recibido esta Carta de Aceptación, y de conformidad con la Subcláusula 52.1 de las CGC.
Adjunto Contrata
Firma/ s del Representante del Contratante:
El/ los suscripto/ s:
Debidamente autorizado/ s, para firmar la Carta Aceptación por y en nombre de:
En la Ciudad de , Provincia de , Argentina, a los (Día) y (Mes) de 201_
4 Suprimir "equivalente a" y agregar "de" si el precio del Contrato está expresado en una sola moneda.
5 Suprimir “correcciones y” o “y modificaciones”, si no corresponde. Remitirse a las Notas sobre el Formulario del Contrato (página siguiente).
6 Se utilizará únicamente si el Oferente seleccionado indica en su Oferta que no está de acuerdo con el Conciliador propuesto por el Contratante en las Instrucciones a los Oferentes, y consecuentemente propone otro candidato.
7 Se utilizará únicamente si el Oferente seleccionado indica en su Oferta que no está de acuerdo con el Conciliador propuesto por el Contratante en las IAO, y consecuentemente propone otro candidato, y el Contratante no acepta la contrapropuesta.
Formularios N° 3 – Oferta Seleccionada
Licitación Pública Nacional: (Indicar número y nombre de la licitación correspondiente)
3.2 CONVENIO / CONTRATA
{Deberán incorporarse en esta Contrata todas las correcciones o modificaciones a la Oferta que obedezcan a correcciones de errores (de conformidad con la Cláusula 28 de las IAO), ajuste de precios durante el período de evaluación (de conformidad con la Subcláusula 16.3 de las IAO), el Plan de Trabajos e Inversiones ajustado al calendario y aprobado por el Contratante, la selección de una Oferta alternativa (de conformidad con la Cláusula 18 de las IAO), desviaciones aceptables (de conformidad con la Cláusula 27 de las IAO), o cualquier otro cambio aceptable por ambas partes y permitido en las Condiciones del Contrato, tales como cambios en el personal clave, los subcontratistas, los cronogramas, y otros.]
Esta Contrato se celebra el [Indicar día, mes y año] entre [indicar nombre y dirección del Contratante] (en adelante denominado “el Contratante”) por una parte, y [Indicar el nombre y dirección del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”8) por la otra Parte;
Por cuanto el Contratante desea que el Contratista ejecute [indique nombre y número del contrato] (en adelante denominado “las Obras”) y el Contratante ha aceptado la Oferta para la ejecución y terminación de dichas Obras y la subsanación de cualquier defecto de las mismas;
En consecuencia, este Contrato atestigua lo siguiente:
1. Las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que respectivamente se les ha asignado en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato a las que se hace referencia en adelante, y las mismas se considerarán parte de este Contrato y se leerán e interpretarán como parte del mismo.
2. En consideración a los pagos que el Contratante hará al Contratista como en lo sucesivo se menciona, el Contratista por este medio se compromete con el Contratante a ejecutar y completar las Obras y a subsanar cualquier defecto de las mismas de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato.
3. El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como retribución por la ejecución y terminación de las Obras y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del Contrato en el plazo y en la forma establecidas en éste.
En testimonio de lo cual las partes firman el presente Contrato en el día, mes y año antes indicados.
El Sello Oficial de [Nombre de la Entidad que atestigua]
fue estampado en el presente documento en presencia de:
Firmado, Sellado y Expedido por en presencia de:
Firma que compromete al Contratante [firma del representante autorizado del Contratante]
Firma que compromete al Contratista [firma del representante autorizado del Contratista, sea éste un Oferente individual o una APCA].
8 Debe entregarse: 1) Poder otorgado al(a los) firmante(s) de la Oferta para firmar la Oferta en nombre de la APCA, y 2) Convenio celebrado entre todos los integrantes de la APCA, legalmente compromete a todos los integrantes), donde consta que:
a) todos los responsables se rán responsables mancomunada y solidariamente por el Cumplimiento de Contrato de acuerdo alas condiciones del mismo; b) se designará como representante a uno de los integrantes, quien tendrá facultdes para contraer obligaciones y recibir instrucciones para y en nombre de todos y cada uno de los integrantes de la APCA, y c) la ejecución de la totalidad del Contrato, incluida la relación de pagos, se manejará exclusivamente con el integrante designado representante.
Al: Contratante ……………………………
4.1 Datos del Oferente
(Información sobre el Oferente y para cada Miembro de una APCA, conforme a la Subcláusula 5.4 de IAO)
Nombre legal del Oferente: |
En el caso de ser una APCA, nombre legal de cada miembro: |
País de constitución actual o previsto del Oferente: |
Año de constitución efectivo o previsto del Oferente: |
Domicilio Legal del Oferente, en el país de constitución: |
Domicilio Especial, constituido en: |
Tipo de Sociedad: Antigüedad de la sociedad con su denominación actual: [NOTA: si corresponde Indicar si es continuadora de otra sociedad] Inscripción en el Registro Público de Comercio (1): Inscripción en el Registro Nacional de Industrias de la Construcción (1): Caracterización del mandato otorgado a favor de los firmantes de la Propuesta y demás Representantes Legal y Técnico del Oferente: (1) Las firmas extranjeras deberán inscribirse en los Registros de …..…………, sólo en el caso de resultar adjudicatarias, para lo cual dispondrán de un plazo de hasta 30 (treinta) días hábiles, contados a partir de la fecha de recepción de la Notificación de Adjudicación. Su incumplimiento las inhabilitará para la firma del Contrato. |
Información sobre el Representante Legal del Oferente
Nombre: Dirección: Números de teléfono y fax: Dirección de correo electrónico:
Información sobre el Representante Técnico del Oferente Nombre: Profesión: Matrícula Profesional: Dirección: Números de teléfono y fax: Dirección de correo electrónico: |
Se adjuntan copias de los originales de los siguientes documentos: 1. En caso de tratarse de una entidad única, Convenio Constitutivo o Documentos de Constitución de la persona jurídica arriba mencionada, conforme a lo previsto en el 4 Formulario 4.1 2. Carta de autorización para representar a la persona jurídica o APCA arriba indicadas, de conformidad con la Sucláusula 5.4 de las IAO. 3. Para las APCA´s, Carta de Intención de crear una entidad de ese género, o Convenio Constitutivo de la misma, de conformidad con la Subcláusula 5.4 de las IAO. |
Firma/ s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente:
El/ los suscripto/ s:
Debidamente autorizado/ s, para firmar la Oferta por y en nombre de:
En la Ciudad de , Provincia de , Argentina, a los (Día) y (Mes) de 201_
Al: Contratante …………………………….
4.2 Historial de Incumplimiento de Contratos
(Información a ser completada por el Oferente y cada Miembro de la APCA)
Contratos no cumplidos, de conformidad con las IAO | |||
No se produjo ningún incumplimiento contractual durante el período estipulado, de conformidad con las IAO. | |||
Litigios pendientes, de conformidad con las IAO | |||
No existe ningún Litigio pendiente, de conformidad con las IAO. Litigios Pendientes, se indican a continuación de conformidad con las IAO: | |||
Año | Resultado como porcentaje de los activos totales | Identificación del Contrato | Monto Total del Contrato (valor actual, equivalente) US$9 |
Identificación del Contrato: Nombre del Contratante: Dirección del Contratante:] Asunto en disputa: | _ | ||
Identificación del Contrato: Nombre del Contratante: Dirección del Contratante:] Asunto en disputa: | _ | ||
Identificación del Contrato: Nombre del Contratante: Dirección del Contratante:] Asunto en disputa: | _ | ||
[Marque los casilleros que corresponda y complete la información requerida]
Firma/ s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente:
El/ los suscripto/ s:
Debidamente autorizado/ s, para firmar la Oferta por y en nombre de:
En la Ciudad de , Provincia de , Argentina, a los (Día) y (Mes) de 201_
9 Monto equivalente en dólares estadounidenses calculados a la fecha del Contrato, con la tasa vendedor del Banco Central de la República Argentina.
Al: Contratante: …………………………….
4.3 Situación Financiera
(Información a ser completada por el Oferente y cada Miembro de la APCA)
Información financiera en US$ equivalentes | Información histórica correspondiente a los ( ) años anteriores (en miles de US$ equivalentes) | |||||
Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año n | Promedio | Coeficiente Medio | |
Información del Balance | ||||||
Total del Pasivo (TP) | Coeficiente TP / TA | |||||
Total del Activo (TA) | ||||||
Patrimonio Neto (PN) | PN | |||||
Activo Corriente (AC) | Coeficiente AC / PC | |||||
Pasivo a Corto Plazo (PC) | ||||||
Información tomada del Estado de Resultados | ||||||
Total Ingresos (TI) | Coeficiente UAI / TI | |||||
Utilidades antes de Impuestos (UAI) | ||||||
Se adjuntan copias de estados financieros (balances, incluidas todas las notas relacionadas con estos y estados de resultados), correspondientes a los ejercicios requeridos, los cuales cumplen con las siguientes condiciones:
a) Xxxxx reflejar la situación financiera del Oferente o del miembro integrante de una APCA y no de una sociedad matriz u otra perteneciente al mismo grupo.
b) Los estados financieros históricos deben estar auditados por un contador certificado.
c) Los estados financieros históricos deben estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros.
d) Los estados financieros históricos deben corresponder a períodos contables ya completados y auditados (no se solicitarán ni aceptarán estados financieros de períodos parciales).
Firma/ s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente:
El/ los suscripto/ s:
Debidamente autorizado/ s, para firmar la Oferta por y en nombre de:
En la Ciudad de , Provincia de , Argentina, a los (Día) y (Mes) de 201_
Al: Contratante: ………………………………
4.4 Listado de Obras Ejecutadas
(Información a ser completada por el Oferente y cada Miembro de la APCA)
Ubicación | Nombre | Contratante | Monto Contractual Original | Fecha Terminación | Personería | Observaciones | |
Original | Final | ||||||
(a) | (b) | (c) | US$10 | día/ mes/ año | (d) | ||
Para completar el Cuadro se deberá:
Incluir las obras ejecutadas cuya fecha de terminación real haya operado en los últimos CINCO (5) años, entendiéndose como terminación real a aquella en que se haya suscripto el acta de recepción definitiva.
Clasificar las obras que se incluyen en:
(i) De naturaleza y carácterísticas y complejidad técnica similar a la obra que se licita.
(ii) Otras obras.
Adjuntar para cada obra las siguientes referencias:
(a) Localidad, provincia y país donde se encuentre ubicada la obra.
(b) Memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del equipamiento y demás recursos utilizados.
(c) Dirección y teléfono del Contratante.
(d) Personería legal del Contratista, mediante indicación de:
(i) El contratista como empresa individual
(ii) El contratista como empresa asociada de una APCA, adjuntando el instrumento legal de asociación en el que conste el porcentaje de participación del oferente en la misma.
De cada obra el oferente deberá presentar los certificados que obren en su poder, extendidos por el Contratante, que califiquen su actuación en la obra.
Firma/ s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente:
El/ los suscripto/ s:
Debidamente autorizado/ s, para firmar la Oferta por y en nombre de:
En la Ciudad de , Provincia de , Argentina, a los (Día) y (Mes) de 201_
Licitación Pública Ncional Nº: (Indicar número y nombre de la Licitación correspondiente)
Al: Contratante: …………………….……………
4.5 Facturación Anual Media en Construcción
(Información a ser completada por el Oferente y cada Miembro de la APCA)
Datos de Facturaciones Anuales (sólo en construcción) | ||
Año | Monto y Moneda | Equivalente en US$11 |
Facturación Anual Media en Construcción(1) | ||
(1): Facturación Anual Media de Ingresos en Construcción, calculado como el total de los pagos certificados recibidos por Obras en progreso o completadas, dividido por el número de años especificado en las IAO y DDL.
Firma/ s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente:
El/ los suscripto/ s:
Debidamente autorizado/ s, para firmar la Oferta por y en nombre de:
En la Ciudad de , Provincia de , Argentina, a los (Día) y (Mes) de 201_
4.6 Experiencia Específica en Construcción de Obras de naturaleza, características y complejidad similar a la Obra Civil que se licita
(Información a ser completada por el Oferente y cada Miembro de la APCA)
Número de contrato similar: | Información | |||||
de | requeridos. | |||||
Identificación del Contrato | ||||||
Fecha de Adjudicación Fecha de Terminación | ||||||
Función en el Contrato | Contratista | Subcontratista | ||||
Monto total del Contrato | US$ | US$ | ||||
Si es miembro de una APCA o subcontratista, especificar la participación en el monto total del contrato. | % | US$ | ||||
Nombre del Contratante: | ||||||
Dirección: Números de teléfono / fax:: Correo electrónico: | ||||||
Firma/ s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente:
El/ los suscripto/ s:
Debidamente autorizado/ s, para firmar la Oferta por y en nombre de:
En la Ciudad de , Provincia de , Argentina, a los (Día) y (Mes) de 201_
4.7 Desempeño en los Últimos Tres (3) años
Desempeño como Contratista principal en construcción de Obras. Indicar la mejor facturación o Certificación de Obras, que el Oferente haya concretado en doce (12) meses consecutivos, seleccionados dentro de los últimos TRES (3) años anteriores al mes anterior a la fecha de Apertura de la Licitación, expresada en dólares estadounidenses calculados a la fecha del Contrato, con la tasa vendedor del Banco Central de la República Argentina.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Nombre del Proyecto y País | Nombre del Contratante y Persona de Referencia | Tipo de Trabajos Ejecutados y Fechas de Inicio y Terminación | Monto del Contrato US$ | Monto Certificado(*) en el Lapso de 12 Meses US$ |
Total US$ | ||||
Notas: (*) Montos excluidos los Anticipos Financieros y Acopios.
Período de tiempo (12 meses) indicado en Columna 5: (día) / (mes) / (año) hasta (día) / (mes) / (año)
Firma/ s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente:
El/ los suscripto/ s:
Debidamente autorizado/ s, para firmar la Oferta por y en nombre de:
En la Ciudad de , Provincia de , Argentina, a los (Día) y (Mes) de 201_
4.8 Obras en Ejecución, Adjudicadas y Preadjudicadas
(Información a ser completada por el Oferente y cada Miembro de la APCA)
Detalle de las obras en ejecución, adjudicadas y preadjudicadas, incluyendo fechas previstas de terminación y monto pendiente de certificación al cierre del mes anterior a la fecha de Apertura de las Ofertas.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Datos del Contratante y persona a quien contactar | Tipo de trabajos y fechas de inicio y de terminación de la Obra | Monto del Contrato en US$ equivalentes | Monto en US$ de certificación pendiente (*) | Plazo pendiente al cierre mes anterior a la fecha de Apertura | Monto en US$ pendiente anualizado (**) |
_ | |||||
Total | _ | ||||
Notas: (*) Sin acopios ni anticipos.
(**) Si el plazo pendiente fuera inferior a un año, el monto pendiente será anualizado.
Firma/ s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente:
El/ los suscripto/ s:
Debidamente autorizado/ s, para firmar la Oferta por y en nombre de:
En la Ciudad de , Provincia de , Argentina, a los (Día) y (Mes) de 201_
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO -BID- |
GOBIERNO DE LA PROVINCIA XX XXXXX |
CONTRATACIÓN DE OBRAS CIVILES MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL |
Formulario Nº 4 - Datos y Antecedentes del Oferente
Licitación Pública Nacional Nº: (Indicar número y nombre de la Licitación correspondiente)
Al: Contratante: ………………………………
4.9 Mejor Certificación Alcanzada en un Período de 12 (Doce) Meses Consecutivos Actualizada al Mes xx
Xxxxxx de 2015
(Información a ser completada por el Oferente y cada Miembro de la APCA)
PLANILLA DE MÁXIMA PRODUCCION
Obras | Detalle de la certificación de acuerdo a los precios contratctuales | |||||||||||
Meses y años del periodo considerado | ||||||||||||
mes 1 | mes 2 | mes 3 | mes 4 | mes 5 | mes 6 | mes 7 | mes 8 | mes 9 | mes 10 | mes 11 | mes 12 | |
……………………………………...… | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
……………………………………...… | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
……………………………………...… | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
……………………………………...… | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
……………………………………...… | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
Totales | ||||||||||||
PLANILLA DE MÁXIMA PRODUCCION ACTUALIZADA
INDICE ADOPTADO: INDICE COSTO DE LA CONSTRUCCION NIVEL GENERAL / mes: Agosto de 2015 Indice: …………..
Obras | Detalle de la certificación de acuerdo a los precios contratctuales | |||||||||||
Meses y años del periodo considerado | ||||||||||||
mes 1 | mes 2 | mes 3 | mes 4 | mes 5 | mes 6 | mes 7 | mes 8 | mes 9 | mes 10 | mes 11 | mes 12 | |
……………………………………...… | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
……………………………………...… | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
……………………………………...… | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
……………………………………...… | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
Totales | ||||||||||||
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO -BID- |
REPRESENTACIÓN DEL BID EN LA REPÚBLICA ARGENTINA |
MODELO XX XXXXXX PARA CONTRATACIÓN DE OBRAS MENORES MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA |
Licitación Pública Nacional Nº: (Indicar número y nombre de la Licitación correspondiente)
Al: Contratante: ………………………………
5.1 Descripción del Proceso de Ejecución de la Obra Civil
Rubro / Ítem / Actividad | Descripción | |||
N° | Título | Resumen | Capítulo/ Párrafo | |
1 | 1.1 | |||
1.2 | ||||
1.3 | ||||
2 | 2.1 | |||
2.2 | ||||
2.3 | ||||
N | n.1 | |||
n.2 | ||||
n.3 | ||||
_ Firma/ s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente:
El/ los suscripto/ s: Debidamente autorizado/ s, para firmar la Oferta por y en nombre de: En la Ciudad de , Provincia de , Argentina, a los (Día) y (Mes) de 201_
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO -BID- |
REPRESENTACIÓN DEL BID EN LA REPÚBLICA ARGENTINA |
MODELO XX XXXXXX PARA CONTRATACIÓN DE OBRAS MENORES MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA |
Licitación Pública Nacional Nº: (Indicar número y nombre de la Licitación correspondiente)
Al: Contratante: ………………………………
5.2 Organización del Sitio de la Obra Civil
Rubro/ Ítem / Actividad | Descripción | |||
N° | Título | Resumen | Capítulo/ Párrafo | |
1 | Obrador | |||
1.1 | ||||
1.2 | ||||
1.3 | ||||
1.n | ||||
Firma/ s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente:
El/ los suscripto/ s: Debidamente autorizado/ s, para firmar la Oferta por y en nombre de: En la Ciudad de , Provincia de , Argentina, a los (Día) y (Mes) de 201_
5.3 Frentes de Trabajo
Organización de los distintos frentes de trabajo.
(Descripción)
Firma/ s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente:
El/ los suscripto/ s: Debidamente autorizado/ s, para firmar la Oferta por y en nombre de: En la Ciudad de , Provincia de , Argentina, a los (Día) y (Mes) de 201_
Licitación Pública Nacional Nº: (Indicar número y nombre de la Licitación correspondiente)
Al: Contratante: ………………………………
5.4 Organigrama de Conducción de la Obra Civil
Estructura Organizacional, y Nominación e Interrelación de Puestos Clave
(Esquema)
Firma/ s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente:
El/ los suscripto/ s: Debidamente autorizado/ s, para firmar la Oferta por y en nombre de: En la Ciudad de , Provincia de , Argentina, a los (Día) y (Mes) de 201_
Licitación Pública Nacional Nº: (Indicar número y nombre de la Licitación correspondiente)
Al: Contratante: ………………………………
5.5.a Representante Técnico
Los Oferentes deben suministrar los nombres de las personas calificadas propuestas. La información sobre la experiencia de cada candidato deberá suministrarse utilizando el “Formulario 5.5.b”, detallado a continuación.
1. | Cargo* |
Nombre |
Firma/ s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente:
El/ los suscripto/ s: Debidamente autorizado/ s, para firmar la Oferta por y en nombre de: En la Ciudad de , Provincia de , Argentina, a los (Día) y (Mes) de 201_
Licitación Pública Nacional Nº: (Indicar número y nombre de la Licitación correspondiente)
Al: Contratante: ………………………………
5.5.b) Currículum Vitae del Representante Técnico
Cargo: | ||
Información Personal | Nombre: | Fecha de nacimiento: |
Calificaciones profesionales: | ||
Empleo Actual | Nombre del empleador: | |
Domicilio del empleador: | ||
Teléfono: | Contacto (gerente / encargado de personal): | |
Fax: | Dirección de correo electrónico: | |
Cargo: | Años de antigüedad con empleador actual: | |
Indicar la experiencia técnica y de dirección específica que resulte relevante para el Proyecto.
Desde | Hasta | Empresa / Proyecto / Cargo / Experiencia técnica y de dirección relevante |
Firma/ s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente:
El/ los suscripto/ s: Debidamente autorizado/ s, para firmar la Oferta por y en nombre de:
En la Ciudad de , Provincia de , Argentina, a los (Día) y (Mes) de 201_
Licitación Pública Nacional Nº: (Indicar número y nombre de la Licitación correspondiente)
Al: Contratante: ………………………………
5.6 Equipos Mecánicos Clave
Se deberá preparar un Formulario separado por cada Equipo que figure en la lista de Equipos o por cada Equipo alternativo que el Oferente proponga.
Equipo: | ||
Información sobre el Equipo | Nombre del Fabricante: | Modelo y potencia: |
Capacidad: | Año de Fabricación: | |
Estado Actual del Equipo | Ubicación actual: | |
Detalle de compromisos vigentes: | ||
Origen del Equipo | Indicar el Origen del Equipo Propio Alquilado Tomado en leasing Fabricado especialmente | |
La información que sigue deberá omitirse si los equipos son de propiedad del Oferente.
Propietario | Nombre del Propietario: | |
Domicilio del Propietario: | ||
Teléfono: | Nombre y cargo de la persona de Contacto: | |
Fax: | E-Mail: | |
Acuerdos | Detallar los acuerdos de alquiler / leasing / fabricación específicos del Proyecto: | |
Firma/ s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente:
El/ los suscripto/ s: Debidamente autorizado/ s, para firmar la Oferta por y en nombre de: En la Ciudad de , Provincia de , Argentina, a los (Día) y (Mes) de 201_
Licitación Pública Nacional Nº: (Indicar número y nombre de la Licitación correspondiente)
Al: Contratante: ………………………………
5.7 Datos Garantizados
Este documento no constituye exactamente un Formulario. Los Datos garantizados se presentarán en notas de los proveedores rotuladas, o folletos firmados y en formatos variables, debido a que la variación de materiales, equipos, elementos de construcción, etc., no permitiría su sistematización.
Nº | Designación | Observaciones |
Firma/ s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente:
El/ los suscripto/ s: Debidamente autorizado/ s, para firmar la Oferta por y en nombre de: En la Ciudad de , Provincia de , Argentina, a los (Día) y (Mes) de 201_
Licitación Pública Nacional Nº: (Indicar número y nombre de la Licitación correspondiente)
Al: Contratante: ………………………………
5.8 Método Constructivo
El método constructivo está definido en las Especificaciones. Sólo se utilizará este formulario si el método constructivo no está definido o se admiten Alternativas Técnicas.
Rubro/ Ítem / Actividad | Descripción | |||
N° | Título | Resumen | Capítulo/ Párrafo | |
1 | 1.1 | |||
1.2 | ||||
1.3 | ||||
2 | 2.1 | |||
2.2 | ||||
2.3 | ||||
N | n.1 | |||
n.2 | ||||
n.3 | ||||
Firma/ s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente:
El/ los suscripto/ s: Debidamente autorizado/ s, para firmar la Oferta por y en nombre de: En la Ciudad de , Provincia de , Argentina, a los (Día) y (Mes) de 201_
Licitación Pública Nacional Nº: (Indicar número y nombre de la Licitación correspondiente)
Al: Contratante: ………………………………
5.9 Licencias para el Uso de Sistemas Patentados
Este documento no constituye exactamente un Formulario. Se presentará, si corresponde, presentar Nota del titular del Sistema Patentado.
Firma/ s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente:
El/ los suscripto/ s: Debidamente autorizado/ s, para firmar la Oferta por y en nombre de: En la Ciudad de , Provincia de , Argentina, a los (Día) y (Mes) de 201_
Licitación Pública Nacional Nº: (Indicar número y nombre de la Licitación correspondiente)
Al: Contratante: ………………………………
6.1 Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades
RUBRO | PLAZO DE OBRA | ||||||||||
N° | Descripción | % Inc. | $ | Períodos | |||||||
Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes n | ||||
1 | Rubro | % | $ | % ;$ Rubro 1 | % ;$ Rubro 1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
2 | Rubro A | % | $ | % ;$ Rubro 2 | % ;$ Rubro 2 | % ;$ Rubro 2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
3 | Rubro B | % | $ | % ;$ Rubro 3 | % ;$ Rubro 3 | % ;$ Rubro 3 | % ;$ Rubro 3 | % ;$ Rubro 3 | ---- | ---- | ---- |
4 | Rubro C | % | $ | ---- | % ;$ Rubro 4 | % ;$ Rubro 4 | % ;$ Rubro 4 | ---- | ---- | ---- | ---- |
5 | Rubro D | % | $ | ---- | ---- | % ;$ Rubro 5 | % ;$ Rubro 5 | % ;$ Rubro 5 | % ;$ Rubro 5 | ---- | ---- |
6 | Rubro F | % | $ | ---- | ---- | ---- | % ;$ Rubro 7 | % ;$ Rubro 7 | % ;$ Rubro 7 | ---- | ---- |
7 | Rubro G | % | $ | ---- | ---- | ---- | % ;$ Rubro 8 | % ;$ Rubro 8 | ---- | ---- | ---- |
8 | Rubro H | % | $ | ---- | ---- | ---- | % ;$ Rubro 9 | % ;$ Rubro 9 | % ;$ Rubro 9 | % ;$ Rubro 9 | ---- |
9 | Rubro I | % | $ | ---- | ---- | ---- | ---- | % ;$ Rubro 10 | % ;$ Rubro 10 | % ;$ Rubro 10 | ---- |
10 | Rubro J | % | $ | ---- | ---- | ---- | ---- | % ;$ Rubro 11 | % ;$ Rubro 11 | % ;$ Rubro 11 | % ;$ Rubro 00 |
X | Xxxxx X | % | $ | ---- | ---- | ---- | % ;$ Rubro n | % ;$ Rubro n | % ;$ Rubro n | % ;$ Rubro n | % ;$ Rubro n |
% Rubros Parcial / mes | 100 | 100 | % ;$ Rubros / Mes 1 | % ;$ Rubros / Mes 2 | % ;$ Rubros / Mes 3 | % ;$ Rubros / Mes 4 | % ;$ Rubros / Mes 5 | % ;$ Rubros / Mes 6 | % ;$ Rubros / Mes 7 | % ;$ Rubros / Mes n | |
% Rubros Acumulados /mes | % ;$ Rubros / Mes 1 | % ;$ Rubros/ Anterior + Mes 2 | % ;$ Rubros / Anterior + Mes 3 | % ;$ Rubros / Anterior + Mes 4 | % ;$ Rubros / Anterior + Mes 5 | % ;$ Rubros / Anterior + Mes 6 | % ;$ Rubros / Anterior + Mes 7 | 100,00 % Rubros/ Anterior + Mes n | |||
Firma/ s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente:
El/ los suscripto/ s: Debidamente autorizado/ s, para firmar la Oferta por y en nombre de: En la Ciudad de , Provincia de , Argentina, a los (Día) y (Mes) de 201_
Licitación Pública Nacional Nº: (Indicar número y nombre de la Licitación correspondiente)
Al: Contratante: ………………………………
6.2 Plan de Adquisiciones / Plan de Acopios
ADQUISICIÓN | PLAZO DE OBRA | ||||||||||
Rubro | Períodos | ||||||||||
N° | Descripción | % Inc. | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes n | |
L | Material 1 | % | % Rubro L | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
M | Material 2 | % | ---- | % Rubro M | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
N | Elemento 1 | % | ---- | % Rubro M | ---- | % Rubro M | ---- | ---- | ---- | ---- | |
O | Equipo 1 | % | ---- | ---- | % Rubro O | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
P | Equipo 2 | % | ---- | % Rubro P | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
n | Equipo n | % | ---- | ---- | ---- | % Rubro n | ---- | ---- | ---- | ---- | |
El Oferente deberá presentar el Plan de Adquisiciones y si correspondiera, el Plan de Acopio de su Propuesta, conforme la descripción realizada en su Metodología de Ejecución de Obra y Plan de Trabajo.
Firma/ s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente:
El/ los suscripto/ s: Debidamente autorizado/ s, para firmar la Oferta por y en nombre de: En la Ciudad de , Provincia de , Argentina, a los (Día) y (Mes) de 201_
Licitación Pública Nacional Nº: (Indicar número y nombre de la Licitación correspondiente)
Al: Contratante: ………………………………
6.3 Plan de Incorporación del Personal
PERSONAL | PLAZO DE OBRA | |||||||||
Rubro | Períodos | |||||||||
N° | Descripción | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes n | |
J | Cuadrilla 1 | ---- | *1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
K | Cuadrilla 2 | ---- | *2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
L | Cuadrilla 3 | ---- | ---- | *3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
X | Xxxxxxxxx 0 | ---- | ---- | *4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
Z | Cuadrilla 5 | ---- | ---- | ---- | *5 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
n | Cuadrilla n | ---- | ---- | *n | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
El Oferente deberá presentar el Plan de Incorporación del Personal de su Propuesta, conforme la descripción realizada en su Metodología de Ejecución de Obra y Plan de Trabajo.
Firma/ s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente:
El/ los suscripto/ s: Debidamente autorizado/ s, para firmar la Oferta por y en nombre de: En la Ciudad de , Provincia de , Argentina, a los (Día) y (Mes) de 201_
Licitación Pública Nacional Nº: (Indicar número y nombre de la Licitación correspondiente)
Al: Contratante: ………………………………
6.4 Plan de Incorporación de los Equipos Mecánicos
EQUIPOS | PLAZO DE OBRA | |||||||||
Rubro | Períodos | |||||||||
N° | Descripción | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes n | |
M | Equipo 1 | *1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
O | Equipo 2 | ---- | *2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
R | Equipo 3 | ---- | ---- | *3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
S | Equipo 4 | ---- | ---- | ---- | *4 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
T | Equipo 5 | ---- | ---- | ---- | *5 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
n | Equipo n | ---- | ---- | *n | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
El Oferente deberá presentar el Plan de Incorporación de Equipos Mecánicos de su Propuesta, conforme la descripción realizada en su Metodología de Ejecución de Obra y Plan de Trabajo.
Firma/ s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente:
El/ los suscripto/ s: Debidamente autorizado/ s, para firmar la Oferta por y en nombre de: En la Ciudad de , Provincia de , Argentina, a los (Día) y (Mes) de 201_
Licitación Pública Nacional Nº: (Indicar número y nombre de la Licitación correspondiente)
Al: Contratante: ………………………………
6.5 Plan de Incorporación de los Subcontratos
Subcontrato | Plazo de Obra | |||||||||
Rubro | Períodos | |||||||||
N° | Descripción | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes n | |
B | Subcontrato 1 | *1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
C | Subcontrato 2 | ---- | *2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
D | Subcontrato 3 | ---- | ---- | *3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
E | Subcontrato 4 | ---- | ---- | ---- | *4 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
F | Subcontrato 5 | ---- | ---- | ---- | *5 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
n | Subcontrato n | ---- | ---- | *n | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
El Oferente deberá presentar el Plan de Incorporación de los Subcontratos, si correspondiera, conforme la descripción realizada en su Metodología de Ejecución de Obra y Plan de Trabajo.
Firma/ s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente:
El/ los suscripto/ s: Debidamente autorizado/ s, para firmar la Oferta por y en nombre de: En la Ciudad de , Provincia de , Argentina, a los (Día) y (Mes) de 201_
Licitación Pública Nacional Nº: (Indicar número y nombre de la Licitación correspondiente)
Al: Contratante: ………………………………
Nosotros, (nombre del Oferente) , declaramos que conocemos:
a) El Sitio donde se realizarán las Obras y las particularidades de la misma, porque hemos inspeccionado las construcciones existentes, los obstáculos sobre nivel, el suelo, subsuelo y la posición de las napas freáticas y todas las informaciones necesarias para la correcta ejecución de la Obra, incluyendo las condiciones climáticas zonales, lluvias, vientos, así como todos los otros datos que puedan influir en el ritmo y duración de los trabajos.
b) Las condiciones locales, los precios de materiales y mano de obra de la localidad y todos los otros datos que puedan influir sobre el costo de los trabajos.
Firma/ s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente:
El/ los suscripto/ s: Debidamente autorizado/ s, para firmar la Oferta por y en nombre de: En la Ciudad de , Provincia de , Argentina, a los (Día) y (Mes) de 201_
Formulario Nº 8 - Propuesta Técnica
Declaración de Origen de los Bienes |
Licitación Pública Nacional Nº: (Indicar número y nombre de la Licitación correspondiente)
Al: Contratante: ………………………………
Nosotros, (nombre del Oferente) , declaramos que:
a) El origen de la totalidad de los materiales, bienes, equipos, elementos de construcción y servicios a utilizar para la ejecución de la Obra y el Contrato son elegibles, conforme lo estipulado en las Especificaciones y la Sección III Países Elegibles:
Detalle: [nombre y/o descripción de los materiales, bienes, equipos y servicios] es/ son de origen: [nombre del/ de los país/es de origen].
Firma/ s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente:
El/ los suscripto/ s: Debidamente autorizado/ s, para firmar la Oferta por y en nombre de: En la Ciudad de , Provincia de , Argentina, a los (Día) y (Mes) de 201_
Certificado del Proveedor (BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO)
A: |
| |||||
Carta de Crédito del Banco Emisor Nº: | ||||||
No. de Referencia del Banco Confirmador firmador Referencia del Banco Confirmador Nº: Con Conformidad Nº: | ||||||
Señores: Entendemos que la venta de los Bienes abarcados por nuestra (s) factura (s) descritos a continuación podrán ser financiados en su totalidad o en parte con un préstamo del BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. Si ustedes lo desean, le presentaremos a la mayor brevedad una relación o relaciones ampliando la información sobre el origen de los bienes suministrados. La definición del término “origen” utilizado a continuación es la que figura en el Contrato.) Por el presente certificamos que los bienes abarcados por dicha (s) factura (s) provienen del país indicado abajo y que fueron enviados al país comparador como sigue: | ||||||
FACTURA(S) | CONTRATO (S) U ORDEN (ES) DE COMPRA | MONEDA | COSTO XXX XXXXX Y SEGURO DE LOS BIENES | |||
N° | FECHA | NUMERO | FECHA | |||
TOTAL | ||||||
INFORMACION DE EMBARQUE (llenar esta parte según los INCOTERMS que correspondan) (*) | ||||||
TIPO DE ENVIO (X) | BANDERA DEL TRANSPORTADOR (País) | MONEDA | COSTO XXX XXXXX | |||
Aire | Tierra | Mar | ||||
SUB-TOTAL | ||||||
NOMBRE DEL PROVEEDOR | ORIGEN DE LOS BIENES | |||||
PAIS | MONEDA | COSTO DE LOS BIENES | ||||
DIRECCION (No. CALLE, CIUDAD, ESTADO, ZONA POSTAL, PAIS) | ||||||
Certificamos, además, que salvo los descuentos y rebajas, si los hay, que se indican en dichas facturas, órdenes de compra o contratos, no hemos pagado, ni convenido en pagar ni originado pagos al destinatario de dichas facturas, órdenes de compra o contratos o a ninguna otra persona o entidad (excepto a nuestros directores titulares, funcionarios y empleados, hasta el nivel de sus remuneraciones ordinarias), ningún descuento, reintegro, comisión, honorario u otro pago en relación con la venta de los bienes que abarcan dichas facturas, órdenes de compra o contratos, o para obtener los contratos para venderlas, excepto los aquí mencionados. (Si usted pagó o irá a pagar, adjunte una declaración). | SUB-TOTAL | |||||
INFORMACION SOBRE SEGURO (si los términos son CIP) | ||||||
PAIS | MONEDA | COSTO DEL SEGURO | ||||
NOMBRE Y TITULO DEL FIRMANTE AUTORIZADO | SUB-TOTAL | |||||
El certificado de proveedor deberá ser firmado por un oficial o el Representante autorizado del Proveedor. | TOTAL | |||||
*El país de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios conforme a los criterios de nacionalidad establecidos en el Contrato. Este criterio de aplica a los servicios conexos al suministro de bienes (tales como transporte, seguro, montaje, ensamblaje, etc.) en los servicios de construcción y a los servicios de consultoría. Países miembros del BID: ALEMANIA, ARGENTINA, AUSTRIA, BAHAMAS, BARBADOS, BELGICA, BELICE, BOLIVIA, BRASIL, CANADA, CHILE, COLOMBIA, XXXXX RICA, CROACIA, DINAMARCA, ECUADOR, EL XXXXXXXX, ESLOVENIA, ESPAÑA, ESTADOS UNIDOS, FINLANDIA, FRANCIA, GUATEMALA, GUYANA, HAITI, HONDURAS, ISRAEL, ITALIA, JAMAICA, JAPON, MEXICO, NICARAGUA, NORUEGA, PAISES BAJOS, PANAMA, PARAGUAY, PERU, PORTUGAL, XXXXX UNIDO, REPUBLICA XX XXXXX, REPUBLICA DOMINICANA, REPÚBLICA POPULAR DE CHINA, SUECIA, SUIZA, SURINAME, TRINIDAD Y TOBAGO, URUGUAY Y VENEZUELA. | ||||||
FIRMA | ||||||
FECHA: | ||||||
Formulario Nº 9 - Análisis de Precios |
9.1 Análisis de Precios Unitarios
Licitación Pública Nacional Nº: (Indicar número y nombre de la Licitación correspondiente)
Al Contratante: ………………………………
Ítem: Designación: Mes de Origen:
Unidad: Rendimiento: (Unidades /día)
A- Materiales a Incorporar en la Obra e Insumos:
Material | Cantidad | Costo Unitario | Costo |
(*) | |||
Costo total de los materiales por unidad | ( I ) | ||
(*) Los costos de los materiales serán los indicados en la planilla: Planilla de Costo de Materiales e Insumos s/Formulario 9.3
B- Equipos para la Construcción:
Designación | Cantidad | Coxxx Xxxxxxx |
(**) | ||
Costo total horario del equipo: | ( 1 ) | |
Costo del equipo por unidad de ítem: | ( II ) = ( 1 ) / Rendimiento Equipo | |
C- Mano de Obra:
(**)Los costos de los equipos serán los indicados en la planilla: Planilla de Costo de Equipos s/Formulario 9.4
Categoría | Cantidad | Coxxx Xxxxxxx | Xxxxx |
Oficial especial | (***) | ||
Oficial | |||
Medio oficial | |||
Ayudante | |||
Costo horario de la mano de obra: | ( 2 ) | ||
Costo de mano de obra por unidad de ítem: | ( III ) = ( 2 ) / Rendimiento M. de O. | ||
( *** ) El costo horario será el que se obtiene de la planilla:
Planilla de Costo de Mano de Obra S/Formulario 9.2
Costo Total del Ítem: ( IV ) = ( I ) + ( II ) + ( IIIi )
Precio: ( V ) = ( IV ) x Coeficiente Resumen s/Formulario 9.5
Firma/ s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente:
El/ los suscripto/ s: Debidamente autorizado/ s, para firmar la Oferta por y en nombre de: En la Ciudad de , Provincia de , Argentina, a los (Día) y (Mes) de 201_
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO -BID- |
REPRESENTACIÓN DEL BID EN LA REPÚBLICA ARGENTINA |
MODELO XX XXXXXX PARA CONTRATACIÓN DE OBRAS MENORES MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA |
Formulario Nº 9 – Análisis de Precios
Licitación Pública Nacional Nº: (Indicar número y nombre de la Licitación correspondiente)
Al Contratante: ………………………………
9.2 Planilla de Costo de Mano de Obra
Categoría | Salario Básico | Asistencia .....%x(2) | Costo Directo | Cargas sociales ...% (4) | Seguros ....% (4) | Total | Productividad | Justificación | Total |
[$/h] | [$/h] | [$/h] | [$/h] | [$/h] | [$/h] | [$/h] | Columna (8) | [$/h] | |
(1) | (2) | (3) | (4)=(2)+(3) | (5) | (6) | (7)=(4)+(5)+(6) | (8) | (9) | (10)=(8)+(7) |
Firma/ s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente:
El/ los suscripto/ s: Debidamente autorizado/ s, para firmar la Oferta por y en nombre de: En la Ciudad de , Provincia de , Argentina, a los (Día) y (Mes) de 201_
Licitación Pública Nacional Nº: (Indicar número y nombre de la Licitación correspondiente)
Al Contratante: ………………………………
9.3 Planilla de Costo de Materiales e Insumos
N° de Orden | Material | Origen | Costo Unitario Transporte | Costo en Origen | Costo Transporte | Costo en Obra | Costo con | |||
Distancia | Unidad | Pérdidas | Pérdidas | |||||||
[km] | [U] | [$ / U . km] | [$ / U] | [$ / U] | [$ / U] | [%] | [$ / U] | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8)=(6)*(4) | (9) = (7)+(8) | (10) | (11)=(9)x(10)/100 |
Firma/ s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente:
El/ los suscripto/ s: Debidamente autorizado/ s, para firmar la Oferta por y en nombre de: En la Ciudad de , Provincia de , Argentina, a los (Día) y (Mes) de 201_
Licitación Pública Nacional Nº: (Indicar número y nombre de la Licitación correspondiente)
Al Contratante: ………………………………
9.4 Planilla de Costo de los Equipos Mecánicos
N° de Orden | Designación | Potencia | Costo Actual | Valor Residual | Vida Útil | Uso Anual | Costo Amortización e Intereses | Reparac. y Repuestos | Combustibles | Lubricantes | Combustible y Lubricantes | Costo Horario Total | |||||
Amortiz. | Intereses | Suma | Tipo | Precio Unitario | Consumo | Costo | |||||||||||
[HP] | [$] | [$] | [h] | [h] | [$/h] | [$/h] | [$/h] | [$/h] | [$/lt] | [lt/h.HP] | [$/h] | [$/h] | [$/h] | [$/h] | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5)=...%(4) | (6) | (7) | (8)=(*) | (9)=(**) | (10)=(8) +(9) | (11)=%(10) | (12) | (13) | (14) | (15)=(13)* *(14)*(3) | (16)= %(15) | (17)=(15)+ +(16) | (18)=(17)+ +(10)+(11) |
(*) | Amortización = (Costo Actual – Valor Residual)/Vida Útil ((4) – (5)) / (6) | |
(**) | I = | (Costo Actual x 0,5 x i ) / (Uso Anual x 100) i = % |
Firma/ s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente:
El/ los suscripto/ s: Debidamente autorizado/ s, para firmar la Oferta por y en nombre de: En la Ciudad de , Provincia de , Argentina, a los (Día) y (Mes) de 201_
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO -BID- |
REPRESENTACIÓN DEL BID EN LA REPÚBLICA ARGENTINA |
MODELO XX XXXXXX PARA CONTRATACIÓN DE OBRAS MENORES MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA |
Formulario Nº 9 - Análisis de Precios |
Licitación Pública Nacional Nº: (Indicar número y nombre de la Licitación correspondiente)
Al Contratante: ………………………………
9.5 Coeficiente Resumen
El cálculo se desarrollará de acuerdo al siguiente esquema:
COSTO DIRECTO (NETO TOTAL): | I | = | ................$ |
GASTOS INDIRECTOS: ( % de I) | II | = | ................$ |
GASTOS GENERALES: ( % de I) | III | = | ................$ |
BENEFICIO: (..... % de I) IV = $
Subtotal : (I + II + III + IV) V = $
COSTO FINANCIERO: (..... % de V) VI = $
TOTAL SIN IVA: (V+ VI) VII = $
IVA: (..... % de VII) VIII = $
PRECIO DEL ÍTEM: (VII + VIII ) IX = $
Coeficiente Resumen: IX / I = %
Firma/ s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente:
El/ los suscripto/ s: Debidamente autorizado/ s, para firmar la Oferta por y en nombre de: En la Ciudad de , Provincia de , Argentina, a los (Día) y (Mes) de 201_
Nota: En caso de ser necesario el Contratante podrá requerir del Oferente la apertura y justificación del porcentaje fijado para los Gastos Generales y los Gastos Indirectos de Obra.
10.1 Curva de Inversiones de la Obra12
Montos $ | Plazo de Obra | ||||||
Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes n | |
Monto Total Contrato | Acumulado Mes n | ||||||
$ ...... | Acumulado Mes 6 | ||||||
$ ...... | Acumulado Mes 5 | ||||||
$ ...... | Acumulado Mes 4 | ||||||
$ ...... | Acumulado Mes 3 | ||||||
$ ...... | Acumulado Mes 2 | ||||||
$ ...... | Acumulado Mes 1 | ||||||
0 $ | |||||||
Monto Mensual | Monto $ Mes 1 | Monto $ Mes 2 | Monto $ Mes 3 | Monto $ Mes 4 | Monto $ Mes 5 | Monto $ Mes 6 | Monto $ Mes n |
Monto $ Acumulado | Monto $ Mes 1 | Monto $ Mes Anterior + Mes 2 | Monto $ Mes Anterior + Mes 3 | Monto $ Mes Anterior + Mes4 | Monto $ Mes Anterior + Mes 5 | Monto $ Mes Anterior + Mes 6 | Monto $ Mes Anterior + Mes n = Monto Obra |
Firma/ s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente:
El/ los suscripto/ s: Debidamente autorizado/ s, para firmar la Oferta por y en nombre de: En la Ciudad de , Provincia de , Argentina, a los (Día) y (Mes) de 201_
12 El Oferente deberá: 1) Representar en éste Formulario la Curva de Inversiones resultante, consistente con las inversiones que resulten del Plan de Trabajo y Actividades de su Propuesta Técnica y si correspondiera, con los Regímenes de Anticipo Financiero y Acopios de Materiales y Elementos de Construcción acopiables.
10.2 Recursos Financieros para la Ejecución del Contrato de Obra
-Capital Operativo-
Fuente de Financiamiento | Monto |
1. | |
2. | |
3. | |
4. |
El Oferente deberá:
1. Especificar las fuentes de financiamiento propuestas, tales como activos líquidos, líneas de crédito u otros medios financieros libres de otros compromisos contractuales, que se encuentren disponibles para cumplir con las exigencias de flujo de caja total para la construcción de la Obra objeto del Contrato, y/ o
2. Presentar un Estado Patrimonial certificado mediante Contador Público Nacional, donde se demuestre que treinta días antes de la fecha de Apertura de las Ofertas, dispone del Capital Operativo necesario para la Ejecución del Contrato.
Firma/ s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente:
El/ los suscripto/ s: Debidamente autorizado/ s, para firmar la Oferta por y en nombre de: En la Ciudad de , Provincia de , Argentina, a los (Día) y (Mes) de 201_
Formulario Nº 11 - Trabajos por Día(1) |
Licitación Pública Nacional Nº: (Indicar número y nombre de la Licitación correspondiente)
Al Contratante: ………………………………
N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | |
Unidad | Item | Rubro | ||||
1 | Mano de Obra | Ítems | ||||
1.1 | Item 1 | A | B | C | (B x C) | |
1.2 | Item 2 | |||||
2 | Materiales | Ítems | ||||
2.1 | Item n | |||||
2.2 |
3 | Equipo | ítems | ||||
3.1 | Item n + m | |||||
3.2 |
Subtotal | Rubros [1+2+3+ n] = | |
Porcentaje13 | % ( Rubros ) = | |
Total (sin impuestos) | Rubros + % ( Rubros ) = |
(1): Conforme a lo estipulado en las Cláusulas 30 de las IAO y 53 de las CGC.
Firma/ s del Representante Legal y el Representante Técnico de la empresa Oferente:
El/ los suscripto/ s: Debidamente autorizado/ s, para firmar la Oferta por y en nombre de: En la Ciudad de , Provincia de , Argentina, a los (Día) y (Mes) de 201_
13 Porcentaje que deberá Indicar el Oferente y que debe cubrir los Gastos Generales de Empresa e Indirectos de Obra y otros cargos del Oferente. Los Trabajos por Día se incluyen en la Evaluación de las Ofertas.
SECCIÓN V
CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
SECCIÓN V
CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
Indice de Cláusulas Página
1. Definiciones 86
2. Interpretación 87
4. Decisiones del Inspector de Obras 87
10. Riesgos del Contratante y del Contratista 88
11. Riesgos del Contratante 89
12. Riesgos del Contratista 88
14. Informes de investigación del Sitio de las Obras 90
15. Consultas acerca de las Condiciones Especiales del Contrato 90
16. Construcción de las Obras por el Contratista 90
17. Terminación de las Obras en la fecha prevista 90
18. Aprobación por el Inspector de Obras 90
21. Toma de posesión del Sitio de las Obras 90
22. Acceso al Sitio de las Obras 90
23. Instrucciones, Inspecciones y Auditorías 91
25. Procedimientos para la solución de controversias 91
26. Reemplazo del Conciliador 91
27. Plan de Trabajos e Inversiones 91
28. Prórroga de la Fecha Prevista de Terminación 91
29. Aceleración de las Obras 91
30. Xxxxxxx ordenadas por el Inspector de Obras 91
31. Reuniones administrativas 91
33. Identificación de Defectos 92
38. Modificaciones en las Cantidades 92
40. Pagos de las Variaciones 93
41. Proyecciones de Flujo de Efectivos 93
49. Liquidación por daños y perjuicios 96
51. Pago de anticipo financiero 96
E. Finalización del Contrato 97
55. Terminación de las Obras 97
58. Manuales de Operación y de Mantenimiento 97
59. Terminación del Contrato 97
61. Pagos posteriores a la terminación del Contrato 102
62. Derechos de propiedad 102
63. Liberación de cumplimiento 102
64. Suspensión de Desembolsos xxx Xxxxxxxx del Banco 102
65. Elegibilidad 102
SECCIÓN V
CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
1. DEFINICIONES
1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas
a) Conciliador, es la persona nombrada en forma conjunta por el Contratante y el Contratista o en su defecto, por la Autoridad Nominadora de conformidad con la Subcláusula 26.1 de estas CGC, para resolver en primera instancia cualquier controversia, de conformidad con lo dispuesto en las Cláusulas 24 y 25 de estas CGC,
b) Lista de Cantidades, es la lista debidamente preparada por el Oferente, con indicación de las cantidades y precios, que forma parte de la Oferta.
(c) Eventos Compensables, son los definidos en la Cláusula 44 de estas CGC
(d) Fecha de Terminación, es la fecha de terminación de las Obras certificada por el Director
/ Inspector de Xxxxx, de acuerdo con la Subcláusula 55.1 de estas CGC.
(e) Contrato, es el Contrato entre el Contratante y el Contratista para ejecutar, terminar y entregar las Obras en un determinado Plazo de Obra. Comprende los documentos enumerados en la Subcláusula 2.3 de estas CGC.
(f) Contratista, es la persona natural o jurídica, cuya Oferta para la ejecución de las Obras ha sido aceptada por el Contratante.
(g) Oferta del Contratista, es el documento de la Licitación que fue completado y entregado por el Contratista al Contratante.
(h) Precio del Contrato, es el precio establecido en la Carta de Aceptación y subsecuentemente, según sea ajustado de conformidad con las disposiciones del Contrato.
(i) Días/ Meses, significan días y meses calendario;
(j) Trabajos por día, significa una variedad de trabajos que se pagan en base al tiempo utilizado por los empleados y equipos del Contratista, en adición a los pagos por los trabajos de la Lista de Cantidades y Precios que forman parte de la Oferta;
(k) Defecto, es cualquier parte de las Obras que no haya sido terminada conforme al Contrato.
(l) Certificado de Responsabilidad por Defectos, es el certificado emitido por el Director/ Inspector de Obras, una vez que el Contratista ha corregido los defectos.
(m) Período de Responsabilidad por Defectos, es el período estipulado en la Subcláusula
35.1 de las CEC y calculado a partir de la fecha de terminación de las Obras.
(n) Xxxxxx, incluye los cálculos y otra información proporcionada o aprobada por el Director/ Inspector de Obras para la ejecución del Contrato.
(o) Contratante, es la parte que contrata con el Contratista para la ejecución de las Obras, según se estipula en las CEC.
(p) Equipos Mecánicos, es la maquinaria y los vehículos del Contratista que han sido trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras para la construcción de las Obras.
(q) Precio Inicial del Contrato, es el Precio del Contrato indicado en la Carta de Aceptación del Contratante.
(r) Fecha Prevista de Terminación de las Obras/ Plazo de la Obra, es la fecha en que se prevé que el Contratista deba terminar las Obras y que se especifica en las CEC. Esta fecha/ plazo podrá ser modificada únicamente por el Director/ Inspector de Obras mediante una prórroga del plazo o una orden de acelerar los trabajos.
(s) Materiales, son todos los suministros, inclusive los bienes fungibles, utilizados por el Contratista para ser incorporados en la Obra Civil.
(t) Planta, es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una función mecánica, eléctrica, química o biológica.
(u) Director/ Inspector de las Obra, es la persona cuyo nombre se indica en las CEC (o cualquier otra persona competente nombrada por el Contratante con notificación al Contratista, para actuar en reemplazo del Director/ Inspector de Obras), responsable de supervisar la ejecución de la Obra Civil y administrar el Contrato.
(v) CEC, significa las Condiciones Especiales del Contrato.
(w) Sitio de las Obras, es el sitio definido como tal en las CEC.
(x) Informes de Investigación del Sitio de las Obras, incluidos en el Pliego de Bases y Condiciones de Licitación, son informes de tipo interpretativo, basados en hechos y que se refieren a las condiciones de la superficie y en el subsuelo del Sitio de las Obras.
(y) Especificaciones, significa las especificaciones de la Obra Civil incluidas en el Contrato y cualquier modificación o adición hecha o aprobada por el Director/ Inspector de Obra.
(z) Fecha de Inicio, es la fecha más tardía en la que el Contratista deberá empezar la ejecución de las Obras y que está estipulada en las CEC. No coincide necesariamente con ninguna de las fechas de toma de posesión del Sitio de las Obras.
(aa) Subcontratista, es una persona natural o jurídica contratada por el Contratista para realizar una parte de los trabajos del Contrato y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras.
(bb) Obras Provisionales, son las obras que el Contratista debe diseñar, construir, instalar y retirar que son necesarias para la construcción o instalación de la Obra Civil.
(cc) Variación, es una instrucción impartida por el Director/ Inspector de Obra que modifica la Obra Civil contratada.
(dd) Obras, es todo aquello que el Contrato exige al Contratista construir, instalar y entregar al Contratante, como se define en las CEC.
2 Interpretación
2.1 Para la interpretación de estas CGC, si el contexto así lo requiere, el singular significa también el plural y el masculino significa también el femenino y viceversa. Los encabezamientos de las Cláusulas no tienen relevancia por sí mismos. Las palabras que se usan en el Contrato tienen su significado corriente a menos que se las defina específicamente. El Director/ Inspector de Xxxx proporcionará aclaraciones a las consultas que pudieran efectuarse respecto de las definiciones de estas CGC.
2.2 Si las CEC estipulan la terminación de las Obras por secciones, las referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de Terminación y a la Fecha Prevista de Terminación aplican a cada Sección de las Obras (excepto las referencias específicas a la Fecha de Terminación y de la Fecha Prevista de Terminación de la totalidad de la Obra Civil).
2.3 Los documentos que constituyen el Contrato se interpretarán en el siguiente orden de prioridad:
(a) Contrato,
(b) Carta de Aceptación,
(c) Oferta,
(d) Condiciones Especiales del Contrato,
(e) Condiciones Generales del Contrato,
(f) Especificaciones,
(g) Planos,
(h) Calendario de Actividades y
(i) Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que forma parte integral del Contrato.
3.1 El idioma del Contrato es el idioma español y la Ley que lo regirá se estipula en las CEC.
4. Decisiones del Director/ Inspector de Xxxx
4.1 Salvo cuando se especifique otra cosa, el Director/ Inspector de Xxxx, en representación del Contratante, decidirá sobre cuestiones contractuales que se presenten entre el Contratante y el Contratista.
5.1 El Director/ Inspector de Xxxx, después de notificar al Contratista, podrá delegar en otras personas, con excepción del Conciliador, cualquiera de sus deberes y responsabilidades y asimismo, podrá cancelar cualquier delegación de funciones, después de notificar al Contratista.
6.1 Las comunicaciones cursadas entre las Partes a las que se hace referencia en las Condiciones del Contrato sólo serán válidas cuando sean formalizadas por escrito. Las notificaciones entrarán en vigor una vez que sean fehacientemente entregadas.
7.1 El Contratista podrá subcontratar trabajos si cuenta con la aprobación del Director/ Inspector de Xxxx, pero no podrá ceder el Contrato sin la aprobación por escrito del Contratante. La subcontratación no altera las obligaciones del Contratista.
8.1 El Contratista deberá cooperar y compartir el Sitio de las Obras con otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios públicos y el Contratante en las fechas señaladas en la Lista de Otros Contratistas indicada en las CEC. El Contratista también deberá proporcionarles a éstos las instalaciones y servicios que se describen en dicha Lista. El Contratante podrá modificar la Lista de Otros Contratistas y deberá notificar al respecto al Contratista.
9.1 El Contratista deberá emplear el Personal Clave enumerado en la Lista de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las CEC, para llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista u otro personal aprobado por el Director/ Inspector de Xxxx.
El Director/ Inspector de Xxxx aprobará cualquier reemplazo de Personal Clave solo si las calificaciones, habilidades, preparación, capacidad y experiencia del personal propuesto es igual o superior a la del personal que figura en la Lista.
9.2 Si el Director/ Inspector de Obra solicita al Contratista la remoción de un integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas que motivan el pedido, el Contratista se asegurará que dicha persona se retire del Sitio de las Obras dentro de los siete (7) días siguientes y no tenga ninguna otra participación en los trabajos relacionados con el Contrato.
10. Riesgos del Contratante y del Contratista
10.1 Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen que corresponden al Contratante y son riesgos del Contratista los que en este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista.
11. Riesgos del Contratante
11.1 En el período contractual comprendido desde la Fecha de Inicio de la Obra hasta la fecha de emisión del Certificado de Corrección de Defectos, son riesgos del Contratante:
(a) Los riesgos de lesiones personales, de muerte o de pérdida o daños a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y Equipos), como consecuencia de:
(i) el uso u ocupación del Sitio de las Obras por las Obras o con el objeto de realizar las Obras, como resultado inevitable de las Obras, o
(ii) negligencia, violación de los deberes establecidos por la ley o interferencia con los derechos legales por parte del Contratante o cualquiera persona empleada por él o contratada por él, excepto el Contratista.
(b) El riesgo de daño a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en la medida en que ello se xxxx x xxxxxx del Contratante o en el diseño hecho por el Contratante o a una guerra o contaminación radioactiva que afecte directamente al país donde se han de realizar las Obras.
11.2 En el período contractual comprendido desde la Fecha de Terminación hasta la fecha de emisión del Certificado de Corrección de Defectos, será riesgo del Contratante la pérdida o daño de las Obras, Planta y Materiales, excepto la pérdida o daños como consecuencia de:
(a) un Defecto que existía en la Fecha de Terminación;
(b) un evento que ocurrió antes de la Fecha de Terminación y que no constituía un riesgo del Contratante; o
(c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después de la Fecha de Terminación.
12.1 En el período contractual comprendido desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del Certificado de Corrección de Defectos, cuando los riesgos de lesiones personales, de muerte y de pérdida o daño a la propiedad (incluyendo, sin limitación, las Obras, Planta, Materiales y Equipo), no sean riesgos del Contratante, serán riesgos del Contratista.
13.1 El Contratista deberá contratar seguros emitidos en el nombre conjunto del Contratista y el Contratante, para cubrir el período comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos, por los montos totales y los montos deducibles estipulados en las CEC, los siguientes eventos constituyen riesgos del Contratista:
(a) pérdida o daños a las Obras, Planta y Materiales;
(b) pérdida o daños a los Equipos;
(c) pérdida o daños a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y Equipos), relacionados con el Contrato, y
(d) lesiones personales o muerte.
13.2 El Contratista deberá entregar al Director/ Inspector de Obra para su aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio. Dichos seguros deberán contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los daños o perjuicios ocasionados.
13.3 Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados exigidos, el Contratante podrá contratar los seguros cuyas pólizas y certificados debería haber suministrado el Contratista y podrá recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista.
13.4 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del Director/ Inspector de Xxxx.
13.5 Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las pólizas de seguro.
14. Informes de investigación del Sitio de las Obras
14.1 El Contratista, al preparar su Oferta, se basará en los informes de Investigación del Sitio de las Obras indicados en las CEC, además de cualquier otra información de que disponga el Oferente.
15. Consultas acerca de las Condiciones Especiales del Contrato
15.1 El Director/ Inspector de Obra responderá a las consultas sobre las CEC.
16. Construcción de las Obras por el Contratista
16.1 El Contratista deberá construir e instalar la Obra Civil, de conformidad con los Planos y las Especificaciones.
17. Terminación de las Obras en la fecha prevista
17.1 El Contratista podrá iniciar la construcción de la Obra Civil en la Fecha de Inicio y deberá ejecutarlas de conformidad con el Plan de Trabajo e Inversiones contractual, con las actualizaciones/ reprogramaciones que el Director/ Inspector de Obra hubiera aprobado y terminarlas en la Fecha Prevista de Terminación.
18. Aprobación por el Director/ Inspector de Xxxx
18.1 El Contratista deberá proporcionar al Director/ Inspector de Obra las Especificaciones y los Planos que muestren las obras provisionales propuestas, quien deberá aprobarlas si dichas obras cumplen con las Especificaciones y los Planos.
18.2 El Contratista será responsable por el diseño de las obras provisionales.
18.3 La aprobación del Director/ Inspector de Obra no liberará al Contratista de responsabilidad en cuanto al diseño de las obras provisionales.
18.4 El Contratista deberá obtener las aprobaciones del diseño de las obras provisionales por parte de terceros (municipios, empresas de servicios u otros organismos competentes), cuando sean necesarias.
18.5 Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecución de las obras provisionales o definitivas deberán ser aprobados previamente por el Director/ Inspector de Obra antes de su utilización.
19.1 El Contratista será responsable por la seguridad de todas las actividades en el Sitio de las Obras.
20.1 Cualquier elemento de interés histórico o de otra naturaleza o de gran valor que se descubra inesperadamente en la zona de las obras será de propiedad del Contratante. El Contratista deberá notificar al Director/ Inspector de Xxxx acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste imparta sobre la manera de proceder.
21. Toma de posesión del Sitio de las Obras
21.1 El Contratante traspasará al Contratista la posesión de la totalidad del Sitio de las Obras. Si no se traspasara la posesión de alguna parte en la fecha estipulada en las CEC, se considerará que el Contratante ha demorado el inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye un evento compensable.
22. Acceso al Sitio de las Obras
22.1 El Contratista deberá permitir al Director/ Inspector de Xxxx y a cualquier persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos relacionados con el Contrato.
23. Instrucciones, Inspecciones y Auditorías
23.1 El Contratista deberá cumplir todas las instrucciones del Director/ Inspector de Obra que se ajusten a la Ley aplicable en el Sitio de las Obras.
23.2 El Contratista permitirá que el Banco inspeccione las cuentas, registros contables y archivos del Contratista relacionados con la presentación de ofertas y la ejecución del contrato y realice auditorías por medio de auditores designados por el Banco, si así lo requiere el Banco. Para estos efectos, el Contratista deberá conservar todos los documentos y registros relacionados con el proyecto financiado por el Banco, por un período de tres (3) años luego de terminado el trabajo. Igualmente, entregará al Banco todo documento necesario para la investigación pertinente sobre denuncias de fraude y corrupción y ordenará a los individuos, empleados o agentes del Contratista que tengan conocimiento del proyecto financiado por el Banco a responder a las consultas provenientes de personal del Banco.
24.1 Si el Contratista considera que el Director/ Inspector de Xxxx ha tomado una decisión que está fuera de las facultades que le confiere el Contrato o que no es acertada, la decisión se someterá a la consideración del Conciliador dentro de los catorce (14) días siguientes a la notificación de la decisión del Director/ Inspector de Xxxx.
25. Procedimientos para la solución de controversias
25.1 El Conciliador deberá comunicar su decisión por escrito dentro de los veintiocho (28) días siguientes a la recepción de la notificación de una controversia.
25.2 El Conciliador será compensado por su trabajo, cualquiera que sea su decisión, por hora según los honorarios especificados en los DDL y en las CEC, además de cualquier otro gasto reembolsable indicado en las CEC y el costo será sufragado por partes iguales por el Contratante y el Contratista. Cualquiera de las partes podrá someter la decisión del Conciliador a arbitraje dentro de los veintiocho (28) días siguientes a la decisión por escrito del Conciliador. Si ninguna de las Partes sometiese la controversia a arbitraje dentro del plazo de veintiocho (28) días mencionado, la decisión del Conciliador será definitiva y obligatoria.
25.3 El arbitraje deberá realizarse de acuerdo al procedimiento de arbitraje publicado por la institución denominada en las CEC y en el lugar establecido en las CEC.
26.1 En caso de renuncia o muerte del Conciliador o en caso de que el Contratante y el Contratista coincidieran en que el Conciliador no está cumpliendo sus funciones de conformidad con las disposiciones del Contrato, el Contratante y el Contratista nombrarán de común acuerdo un nuevo Conciliador. Si al cabo de treinta (30) días el Contratante y el Contratista no han llegado a un acuerdo, a petición de cualquiera de las Partes, el Conciliador será designado por la Autoridad Nominadora estipulada en las CEC dentro de los catorce (14) días siguientes a la recepción de la petición.
27. Plan de Trabajo e Inversiones
27.1 A la fecha de Inicio de la Obra, el Contratista y el Director/ inspector de Obra revisarán y este último deberá aprobar/ refrendar las metodologías generales, la organización, la secuencia y calendario de ejecución de todos los trabajos y actividades relativas a la Obra Civil requeridas para la ejecución de los trabajos en el Plazo de Obra contractual.
27.2 El Plan de Trabajo e Inversiones será actualizado en los hitos o períodos de ejecución de la Obra Civil establecidos en las CEC y reflejará los avances reales logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el calendario de ejecución de las restantes tareas, incluyendo cualquier cambio en la secuencia de los trabajos y actividades.
27.3 Si el Contratista no presenta dicho Plan de Trabajo e Inversiones actualizado en los hitos estalecidos, el Director/ Inspector de Obra podrá retener el monto especificado en las CEC del próximo Certificado de pago y continuar reteniendo dicho monto hasta el pago que prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya presentado el Plan de Trabajo e Inversiones actualizado.
27.4 La aprobación del Plan de Trabajo e Inversiones por el Director/ Inspector de Obra no modificará de manera alguna las obligaciones del Contratista. El Contratista podrá modificar el Plan de Trabajo e Inversiones y presentarlo nuevamente al Director/ Inspector de Xxxx en cualquier momento. El Plan de Trabajo e Inversiones modificado deberá reflejar los efectos de las Variaciones y los Eventos Compensables.
28. Prórroga de la Fecha Prevista de Terminación
28.1 El Director/ inspector de Obra deberá prorrogar la Fecha Prevista de Terminación cuando se produzca un Evento Compensable o se ordene una Variación que haga imposible la terminación de las Obras en la Fecha Prevista de Terminación sin que el Contratista adopte medidas para acelerar el ritmo de ejecución de los trabajos pendientes y que le genere gastos adicionales.
28.2 El Director/ Inspector de Obra determinará si debe prorrogarse la Fecha Prevista de Terminación y por cuánto tiempo, dentro de los veintiún (21) días siguientes a la fecha en que el Contratista le solicite una decisión sobre los efectos de una Variación o de un Evento Compensable y proporcione toda la información sustentadora. Si el Contratista no hubiere dado aviso oportuno acerca de una demora o no hubiere cooperado para resolverla, la demora debida a esa falla no será considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de Terminación.
29.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras antes de la Fecha Prevista de Terminación, el Director/ inspector de Obra deberá solicitar al Contratista propuestas valoradas para conseguir la necesaria aceleración de la ejecución de los trabajos. Si el Contratante aceptara dichas propuestas, la Fecha Prevista de Terminación será modificada como corresponda y ratificada por el Contratante y el Contratista.
29.2 Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la ejecución de los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas propuestas se tratarán como Variaciones y los precios de las mismas se incorporarán al Precio del Contrato.
30. Xxxxxxx ordenadas por el Director/ Inspector de Xxxx
30.1 El Director/ Inspector de Obra podrá ordenar al Contratista que demore la iniciación o el avance de cualquier actividad comprendida en las Obras.
31.1 Tanto el Director/ Inspector de Obra como el Contratista podrán solicitar a la otra Parte que asista a reuniones administrativas. El objetivo de dichas reuniones será la revisión del Plan de Trabajo e Inversiones pendiente y la resolución de asuntos planteados conforme con el procedimiento de Advertencia Anticipada descrito en la Cláusula 32.
31.2 El Director/ Inspector de Xxxx deberá llevar un registro de lo tratado en las reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a los asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia reunión o con posterioridad a ella, el Director/ Inspector de Obra deberá decidir y comunicar por escrito a todos los asistentes sus respectivas obligaciones en relación con las medidas que deban adoptarse.
32.1 El Contratista deberá advertir al Director/ Inspector de Xxxx lo antes posible sobre futuros posibles eventos o circunstancias específicas que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio del Contrato o demorar la ejecución de la Obra Civil. El Director/ Inspector de Xxxx podrá solicitarle al Contratista que presente una estimación de los efectos esperados que el futuro evento o circunstancia podrían tener sobre el Precio del Contrato y la Fecha de Terminación. El Contratista deberá proporcionar dicha estimación tan pronto como le sea razonablemente posible.
32.2 El Contratista colaborará con el Director/ Inspector de Xxxx en la preparación y consideración de posibles maneras en que cualquier participante en los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento o circunstancia y para ejecutar las instrucciones que ordenare, en forma consecuente, el Director/ Inspector de Xxxx.
33. Identificación de Defectos
33.1 El Director/ Inspector de Obra controlará el trabajo del Contratista y le notificará de cualquier defecto que encuentre. Dicho control no modificará de manera alguna las obligaciones del Contratista. El Director/ inspector de Obra podrá ordenar al Contratista que localice un defecto y que ponga al descubierto y someta a prueba cualquier trabajo que el Director/ Inspector de Obra considere que pudiera tener algún defecto.
34.1 Si el Director/ Inspector de Xxxx ordena al Contratista realizar alguna prueba que no esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algún trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista pagará el costo de la prueba y de las muestras. Si no se encuentra ningún defecto, la prueba se considerará un Evento Compensable.
35.1 El Director/ Inspector de Obra notificará al Contratista todos los defectos de que tenga conocimiento antes de que finalice el Período de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de terminación y se define en las CEC. El Período de Responsabilidad por Defectos se prorrogará mientras queden defectos por corregir.
35.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregirá dentro del plazo especificado en la notificación del Director/ Inspector de Xxxx.
36.1 Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo especificado en la notificación del Director/ Inspector de Obra, este último estimará el precio de la corrección del defecto y el Contratista deberá pagar dicho monto.
37.1 El Contratista deberá presentar un Calendario de Actividades actualizado dentro de los catorce (14) días siguientes a su solicitud por parte del Director/ Inspector de Xxxx. Dichas actividades deberán coordinarse con las actividades del Plan de Trabajo e Inversiones.
37.2 En el Calendario de Actividades el Contratista deberá Indicar por separado la entrega de los materiales en el Sitio de las Obras cuando el pago de los materiales en el sitio deba efectuarse por separado.
38. Modificaciones en el Calendario de Actividades
38.1 El Calendario de Actividades será modificado por el Contratista para incorporar las modificaciones en el Plan de Trabajo e Inversiones o método de trabajo que haya introducido el Contratista por su propia cuenta. Los precios del Calendario de Actividades no sufrirán modificación alguna cuando el Contratista introduzca tales cambios.
38.2 El Director/ Inspector de Obra acordará con el Contratista el ajuste del Plazo de Terminación por un período de tiempo justificado técnicamente en el Calendario de Actividades14 y la reprogramación del Plan de Trabajos e Inversiones vigente, previa aceptación por parte del Contratante de la justificación conceptual, técnica y económica y la aprobación de la razonabilidad del Costo y el Plazo de ejecución de la Variación15.
38.3 Si la cantidad del trabajo solicitado en la Variación (Modificación de Obra) supera el Veinte por ciento (20%) de la especificada en la Lista de Cantidades para un Rubro o Ítem en particular y el valor acumulado de las Modificaciones de Obras acordadas entre las Partes no superan el 20% del Valor original del Monto Contractual Aceptado, el Contratista presentará al Director/ Inspector de Obra su cotización del Nuevo Precio del Rubro o Ítem
14 Calendario de Actividades, es el Programa de ejecución de los trabajos o Plan de Trabajo de la Obra.
15 El Director/ Inspector de Xxxx, además y previo a la formalización del acuerdo entre las Partes, deberá verificar que el Contratante ha obtenido, si correspondiera, la no objeción del Banco.
que solo será aplicable a la cantidad de trabajos que superen el Veinte por ciento (20%) del especificado en la Lista de Cantidades, basada en su Análisis de Precios Unitarios. Luego de evaluar la propuesta del Contratista, el Director/ Inspector de Xxxx procederá, previa aceptación del Contratante sobre el impacto y los efectos que razonable y técnicamente produce la Variación en el Programa y Precios del Contrato, a:
1) ajustar el Precio del Contrato original,
2) acordar la extensión del Plazo de Obra en el Calendario de Actividades por un período de tiempo justificado técnicamente, y
3) reprogramar el Plan de Trabajos e Inversiones vigente.
39.1 El Director/ Inspector de Obra, previo a la emisión de su solicitud de Modificación de Obra al Contratista, deberá evaluar que la Variación16:
i) es necesaria para cumplir con el Contrato,
ii) no modifica el Objeto del Contrato de la Obra original, alterando en forma sustancial la calidad, cantidad y características de cualquier Ítem o Rubro de trabajo de la Lista de Cantidades y Precios Cotizados, y
iii) no supera el porcentaje límite fijado por el Contratante entre el Valor acumulado de las Ampliaciones del Contrato de Obra y el Valor del Monto Contractual Aceptado en la Cláusula CEC 38.1.
39.2 Todas las Variaciones deberán incluirse en el Plan de Trabajo e Inversiones y en el Calendario de Actividades actualizados que presente el Contratista.
40.1 Cuando el Director/ Inspector de Obra la solicite, el Contratista deberá presentarle una cotización para la ejecución de una Variación. El Contratista deberá proporcionársela dentro de los siete (7) días siguientes a la solicitud o dentro de un plazo mayor si el Director/ Inspector de Obra así lo hubiera determinado. El Director/ Inspector de Xxxx deberá analizar la cotización antes de ordenar la Variación.
40.2 Si el Director/ Inspector de Obra no considerase la cotización del Contratista razonable, el Director/ Inspector de Obra podrá ordenar la Variación y modificar el Precio del Contrato basado en su propia estimación de los efectos de la Variación sobre los costos del Contratista.
40.3 Si el Director/ Inspector de Xxxx decide que la urgencia de la Variación no permite obtener y analizar una cotización sin demorar los trabajos, no se solicitará cotización alguna y la Variación se considerará como un Evento Compensable.
40.4 El Contratista no tendrá derecho al pago de costos adicionales que podrían haberse evitado si hubiese hecho la Advertencia Anticipada pertinente.
41. Proyecciones de Flujo de Efectivos
41.1 Cuando se actualice el Plan de Trabajo e Inversiones o el Calendario de actividades el Contratista deberá proporcionar al Director/ Inspector de Obra una proyección actualizada del flujo de efectivos. Dicha proyección podrá incluir diferentes monedas según se estipulen en el Contrato, convertidas según sea necesario utilizando las tasas de cambio del Contrato.
42.1 El Contratista presentará al Director/Inspector de Obra cuentas mensuales por el valor estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas acumuladas previamente certificadas por el Director/ Inspector de Obra de conformidad con la Subcláusula 42.2 de estas CGC.
16 El Director/ Inspector de Xxxx, deberá verificar que la Variación:
a) no se contrapone a los objetivos y la conceptualización del Programa descripto en el Contrato xx Xxxxxxxx, y
b) no incluye nuevos componentes del Proyecto no analizados previamente.
42.2 El Director/ Inspector de Obra verificará las cuentas mensuales del Contratista y certificará la suma que deberá pagársele.
42.3 El valor de los trabajos ejecutados será determinado por el Director/ Inspector de Xxxx.
42.4 El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de las actividades terminadas incluidas en el Calendario de actividades.
42.5 El valor de los trabajos ejecutados incluirá la estimación de las Variaciones y de los Eventos Compensables.
42.6 El Director/ Inspector de Obra podrá excluir cualquier rubro incluido en un certificado anterior o reducir la proporción de cualquier Ítem o Rubro que se hubiera Certificado anteriormente en consideración de información más reciente.
43.1 Los pagos serán ajustados para deducir los pagos de anticipo y las retenciones. El Contratante pagará al Contratista los montos certificados por el Director/ Inspector de Obra dentro de los veintiocho (28) días siguientes a la fecha de cada Certificado. Si el Contratante emite un pago atrasado, en el pago siguiente se deberá pagar al Contratista interés sobre el pago atrasado. El interés se calculará a partir de la fecha en que el pago atrasado debería haberse emitido hasta la fecha cuando el pago atrasado es emitido, a la tasa de interés vigente para préstamos comerciales indicada en las CEC, para cada una de las monedas en las cuales se hace el pago.
43.2 Si el monto certificado es incrementado en un Certificado posterior o como resultado de un veredicto por el Conciliador o un Árbitro, se le pagará interés al Contratista sobre el pago demorado como se establece en esta Cláusula. El interés se calculará a partir de la fecha en que se debería haber Certificado dicho incremento si no hubiera habido controversia.
43.3 Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones se efectuarán en las proporciones de las monedas en que está expresado el Precio del Contrato.
43.4 El Contratante no pagará los Ítmes y Rubros de las Obras para los cuales no se indicó precio y se entenderá que están cubiertos en otros precios en el Contrato.
44.1 Se considerarán eventos compensables los siguientes:
(a) El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de las Obras en la Fecha de Posesión del Sitio de las Obras de acuerdo con la Subcláusula 21.1 de las CGC.
(b) El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud del Contrato.
(c) El Director/ Inspector de Xxxx ordena una demora o no emite los Planos, las Especificaciones o las instrucciones necesarias para la ejecución oportuna de la Obra Civil.
(d) El Director/ Inspector de Xxxx ordena al Contratista que ponga al descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales a los trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos no presentaban Defectos.
(e) El Director/ Inspector de Obra desaprueba, sin justificación, una subcontratación.
(f) Las condiciones del terreno son más desfavorables que lo que razonablemente se podía inferir antes de la emisión de la Carta de Aceptación, a partir de la información emitida a los Oferentes (incluyendo el Informe de Investigación del Sitio de las Obras), la información disponible públicamente y la inspección visual del Sitio de las Obras.
(g) El Director/ Inspector de Xxxx imparte una instrucción para lidiar con una condición imprevista, causada por el Contratante o de ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por razones de seguridad u otros motivos.
(h) Otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios públicos o el Contratante no trabajan conforme a las fechas y otras limitaciones estipuladas en el Contrato, causando demoras o costos adicionales al Contratista.
(i) El Anticipo Financiero se paga atrasado.
(j) Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos del Contratante.
(k) El Director/ Inspector de Obra demora sin justificación alguna la emisión del Certificado de Terminación.
44.2 Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista de Terminación, se deberá aumentar el Precio del Contrato y/o se deberá prorrogar la Fecha Prevista de Terminación. El Director/ Inspector de Xxxx decidirá si el Precio del Contrato deberá incrementarse y el monto del incremento, y si la Fecha Prevista de Terminación deberá prorrogarse y en qué medida.
44.3 Tan pronto como el Contratista proporcione información que demuestre los efectos de cada evento compensable en su proyección de costos, el Director/ Inspector de Obra la evaluará y ajustará el Precio del Contrato como corresponda. Si el Director/ Inspector de Xxxx no considerase la estimación del Contratista razonable, el Director/ Inspector de Xxxx preparará su propia estimación y ajustará el Precio del Contrato conforme a ésta. El Director/ Inspector de Xxxx supondrá que el Contratista reaccionará en forma competente y oportunamente frente al evento.
44.4 El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna compensación en la medida en que los intereses del Contratante se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso oportuno o no hubiera cooperado con el Director/ Inspector de Xxxx.
45.1 El Director/ Inspector de Obra deberá ajustar el Precio del Contrato si cambian los impuestos, derechos y otros gravámenes, en el período comprendido entre la fecha que sea veintiocho
(28) días anterior a la de presentación de las Ofertas para el Contrato y la fecha del último Certificado de Terminación. El ajuste se hará por el monto de los cambios en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre que dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del Contrato o sean resultado de la aplicación de la Cláusula 47 de las CGC.
46.1 Cuando los pagos se deban hacer en monedas diferentes al Peso moneda nacional, las tasas de cambio que se utilizarán para calcular las sumas pagaderas serán las estipuladas en la Oferta.
47.1 Los precios se ajustarán para tener en cuenta las fluctuaciones del costo de los insumos, tal como se indica en la Metodología de Redeterminación de Precio de los Contratos de Obra Pública, establecida en el Decreto 1295/ 2003, considerando que el Contrato de la Obra Civil se inscribe en la Categoría de Obra estipulada en las CEC17. En tal caso, los montos autorizados en cada Certificado de pago, antes de las deducciones por concepto de anticipo financiero, se deberán ajustar aplicando el respectivo factor de ajuste de precios a los montos que deban pagarse en cada moneda.
47.2 Para las otras Monedas del Contrato no serán aplicables los Ajustes de Precio.
47.3 Si se modifica el valor del índice después de haberlo usado en un cálculo, dicho cálculo deberá corregirse y se deberá hacer un ajuste en el certificado de pago siguiente. Se considerará que el valor del índice tiene en cuenta todos los cambios en el costo debido a fluctuaciones en los costos.
48.1 El Contratante retendrá de cada pago que se adeude al Contratista la proporción estipulada en las CEC, hasta que las Obras estén terminadas totalmente.
48.2 Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Director/ Inspector de Obra haya emitido el Certificado de Terminación de las Obras de conformidad con la Subcláusula 55.1 de las CGC, se le pagará al Contratista la mitad del total retenido y la otra mitad cuando haya transcurrido el Período de Responsabilidad por Defectos y el Director/ Inspector de Obra haya certificado que todos los defectos notificados al Contratista antes del vencimiento de este período han sido corregidos.
17 Ver El Anexo I de la Sección VI. Condiciones Especiales del Contrato -CEC-, y la Categoría de la Obra Civil estipulada en las CEC.
48.3 Cuando las Obras estén totalmente terminadas, el Contratista podrá sustituir la retención con una garantía bancaria “a la vista”.
49. Liquidación por daños y perjuicios
49.1 El Contratista deberá indemnizar al Contratante por daños y perjuicios conforme al precio por día establecido en las CEC, por cada día de retraso de la Fecha de Terminación con respecto a la Fecha Prevista de Terminación. El monto total de daños y perjuicios no deberá exceder del monto estipulado en las CEC. El Contratante podrá deducir dicha indemnización de los pagos que se adeudaren al Contratista. El pago por daños y perjuicios no afectará las obligaciones del Contratista.
49.2 Si después de hecha la liquidación por daños y perjuicios se prorrogara la Fecha Prevista de Terminación, el Director/ Inspector de Obra deberá corregir en el siguiente Certificado de pago los pagos en exceso que hubiere efectuado el Contratista por concepto de liquidación de daños y perjuicios. Se deberán pagar intereses al Contratista sobre el monto pagado en exceso, calculados para el período entre la fecha de pago hasta la fecha de reembolso, a las tasas especificadas en la Subcláusula 43.1 de las CGC.
50.1 Se pagará al Contratista una bonificación que se calculará a la tasa diaria establecida en las CEC, por cada día (menos los días que se le pague por acelerar las Obras) que la Fecha de Terminación de la totalidad de las Obras sea anterior a la Fecha Prevista de Terminación. El Director/ Inspector de Xxxx deberá certificar que se han terminado las Obras de conformidad con la Subcláusula 55.1 de las CGC, aún cuando el plazo para terminarlas no estuviera vencido.
51. Pago de anticipo financiero
51.1 El Contratante pagará al Contratista un anticipo financiero por el monto estipulado en las CEC en la fecha también estipulada en las CEC, contra la presentación por el Contratista de una Garantía Bancaria Incondicional emitida en la forma y por un banco aceptable para el Contratante en los mismos montos y monedas del anticipo. La Garantía deberá permanecer vigente hasta que el anticipo pagado haya sido reembolsado, pero el monto de la garantía será reducido progresivamente en los montos reembolsados por el Contratista. El anticipo financiero no devengará intereses.
51.2 El Contratista deberá usar el anticipo financiero únicamente para pagar equipos, planta, materiales y gastos de movilización que se requieran específicamente para la ejecución del Contrato. El Contratista deberá demostrar que ha utilizado el anticipo financiero para tales fines mediante la presentación de copias de las facturas u otros documentos al Director/ Inspector de Xxxx.
51.3 El anticipo financiero será reembolsado mediante la deducción de montos proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de conformidad con la valoración del porcentaje de las Obras que haya sido terminado. No se tomarán en cuenta el anticipo ni sus reembolsos para determinar la valoración de los trabajos realizados, Variaciones, ajuste de precios, eventos compensables, bonificaciones, o liquidación por daños y perjuicios.
52.1 El Contratista deberá proporcionar al Contratante la Garantía de Cumplimiento del Contrato a más tardar en la fecha definida en la Carta de Aceptación y por el monto estipulado en las CEC, emitida por un banco o compañía afianzadora aceptables para el Contratante y expresada en los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el Precio del Contrato. La validez de la Garantía de Cumplimiento del Contrato excederá en veintiocho (28) días la fecha de emisión del Certificado de Terminación de las Obras en el caso de una garantía bancaria y excederá en un año dicha fecha en el caso de una Fianza de Cumplimiento del Contrato.
53.1 Cuando corresponda, los precios para Trabajos por Día indicados en la Oferta se aplicarán para pequeñas cantidades adicionales de trabajo sólo cuando el Director/ Inspector de Xxxx
hubiera impartido instrucciones previamente y por escrito, para la ejecución de trabajos adicionales que se han de pagar de esa manera.
53.2 El Contratista deberá dejar constancia en formularios aprobados por el Director/ Inspector de Obra de todo trabajo que deba pagarse como Trabajos por Día. El Director/ Inspector de Xxxx deberá verificar y firmar dentro de los dos (2) días siguientes después de haberse realizado el trabajo todos los formularios que se llenen para este propósito.
53.3 Los pagos al Contratista por concepto de Trabajos por Día estarán supeditados a la presentación de los formularios mencionados en la Subcláusula 53.2 de las CGC.
54.1 El Contratista será responsable de reparar y pagar por cuenta propia las pérdidas o daños que sufran las Obras o los Materiales que hayan de incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de Obras y el vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos, cuando dichas pérdidas y daños sean ocasionados por sus propios actos u omisiones.
55.1 El Contratista le pedirá al Director/ Inspector de Obra que emita un Certificado de Terminación de la Obra y éste lo emitirá cuando decida que la Obra Civil está terminada.
56. Recepción de la Obra Civil
56.1 El Contratante tomará posesión del Sitio de las Obras y de la Obra Civil dentro de los siete
(7) días siguientes a la fecha en que el Director/ Inspector de Obra emita el Certificado de Terminación de las Obras.
57.1 El Contratista deberá proporcionar al Director/ Inspector de Obra un estado de cuenta detallado del monto total que el Contratista considere que se le adeuda en virtud del Contrato antes del vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos. El Director/ Inspector de Obra emitirá un Certificado de Responsabilidad por Defectos y certificará cualquier pago final que se adeude al Contratista dentro de los cincuenta y seis (56) días siguientes a haber recibido del Contratista el estado de cuenta detallado y éste estuviera correcto y completo, a juicio del Director/ Inspector de Xxxx. De no encontrarse el estado de cuenta correcto y completo, el Director/ Inspector de Obra deberá emitir dentro de los cincuenta y seis (56) días una lista que establezca la naturaleza de las correcciones o adiciones que sean necesarias. Si después de que el Contratista volviese a presentar el estado de cuenta final aún no fuera satisfactorio a juicio del Director/ Inspector de Xxxx, éste decidirá el monto que deberá pagarse al Contratista y emitirá el certificado de pago.
58. Manuales de Operación y de Mantenimiento
58.1 Si se solicitan planos finales actualizados y aprobados por los organismos competentes y/o manuales de operación y mantenimiento actualizados, el Contratista los entregará en las fechas estipuladas en las CEC.
58.2 Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados y aprobados por los organismos competentes y/o los manuales de operación y mantenimiento a más tardar en las fechas estipuladas en las CEC o no son aprobados por el Director/ Inspector de Obra, éste retendrá la suma estipulada en las CEC de los pagos que se le adeuden al Contratista.
59.1 El Contratante o el Contratista podrán terminar el Contrato si la otra parte incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato.
59.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirán, pero no estarán limitados a los siguientes:
(a) el Contratista suspende los trabajos por veintiocho (28) días cuando el Plan de trabajos e Inversiones vigente no prevé tal suspensión y tampoco ha sido autorizada por el Director/ Inspector de Xxxx;
(b) el Director/ Inspector de Xxxx ordena al Contratista detener el avance de las Obras y no retira la Orden de Servicio dentro de los veintiocho (28) días siguientes;
(c) el Contratante o el Contratista se declaran en quiebra o entran en liquidación por causas distintas de una reorganización o fusión de sociedades;
(d) el Contratante no efectúa al Contratista un pago certificado por el Director/ Inspector de Obra, dentro de los ochenta y cuatro (84) días siguientes a la fecha de emisión del certificado por el Director/ Inspector de Obra;
(e) el Director/ Inspector de Xxxx le notifica al Contratista que el no corregir un defecto determinado constituye un caso de incumplimiento fundamental del Contrato y el Contratista no procede a corregirlo dentro de un plazo razonable establecido por el Director/ Inspector de Obra en la notificación;
(f) el Contratista no mantiene una Garantía que sea exigida en el Contrato;
(g) el Contratista ha demorado la Terminación de la Obra Civil por el número de días para el cual se puede pagar el monto máximo por concepto de daños y perjuicios, según lo estipulado en las CEC.
(h) si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en fraude o corrupción al competir por el Contrato o en su ejecución, conforme a lo establecido en las políticas sobre Fraude y Corrupción del Banco Interamericano de Desarrollo, que se indican en la Cláusula 60 de estas CGC.
59.3 Cuando cualquiera de las partes del Contrato notifique al Director/ Inspector de Obra de un incumplimiento del Contrato, por una causa diferente a las indicadas en la Subcláusula 59.2 de las CGC, el Director/ Inspector de Obra deberá decidir si el incumplimiento es o no es fundamental.
59.4 No obstante lo anterior, el Contratante podrá terminar el Contrato por conveniencia en cualquier momento.
59.5 Si el Contrato fuere terminado, el Contratista deberá suspender los trabajos en forma inmediata, disponer las medidas de seguridad necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente posible.
60.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o individuos oferentes por participar o participando en actividades financiadas por el Banco incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), observar los más altos niveles éticos y denuncien al Banco18 todo acto sospechoso de constituir una Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado, durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato. Las Prácticas Prohibidas comprenden actos de: (i) prácticas corruptivas; (ii) prácticas fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; y (iv) prácticas colusorias y (v) prácticas obstructivas. El Banco ha establecido mecanismos para la denuncia de la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser remitida a la Oficina de Integridad Institucional (OII) del Banco para que se investigue debidamente. El Banco también ha adoptado procedimientos de sanción para la resolución de casos y ha celebrado acuerdos con otras Instituciones Financieras Internacionales (IFI) a fin de dar un reconocimiento recíproco a las sanciones impuestas por sus respectivos órganos sancionadores.
(a) El Banco define, para efectos de esta disposición, los términos que figuran a continuación:
18 En el sitio virtual del Banco (xxx.xxxx.xxx/xxxxxxxxx) se facilita información sobre cómo denunciar la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigación y sanción y el convenio que rige el reconocimiento recíproco de sanciones entre instituciones financieras internacionales.
(i) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte;
(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente, engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligación;
(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar indebidamente las acciones de una parte;
(iv) Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte; y
(v) Una práctica obstructiva consiste en:
a.a. destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa para la investigación o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con el fin de impedir materialmente una investigación del Grupo del Banco sobre denuncias de una práctica corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes para la investigación o que prosiga la investigación, o
b.b. todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspección del Banco y los derechos de auditoría previstos en el párrafo 60.1 (f) de abajo.
(b) Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos de sanciones del Banco, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de bienes o servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o organismos contratantes (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) ha cometido una Práctica Prohibida en cualquier etapa de la adjudicación o ejecución de un contrato, el Banco podrá:
(i) no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato para la adquisición de bienes o servicios, la contratación de obras, o servicios de consultoría;
(ii) suspender los desembolsos de la operación, si se determina, en cualquier etapa, que un empleado, agencia o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido una Práctica Prohibida;
(iii) declarar una contratación no elegible para financiamiento del Banco y cancelar y/o acelerar el pago de una parte xxx xxxxxxxx o de la donación relacionada inequívocamente con un contrato, cuando exista evidencia de que el representante del Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la notificación adecuada al Banco tras tener conocimiento de la comisión de la Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco considere razonable;
(iv) emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en el formato de una carta formal de censura por su conducta;
(v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma permanente o por determinado período de tiempo, para que (i) se le adjudiquen contratos o participe en actividades financiadas por el Banco, y (ii) sea designado subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o servicios por otra firma elegible a la que se adjudique un contrato para ejecutar actividades financiadas por el Banco;