CONTRATO DE COMPRA VENTA Nº 0959-CE-012- 2008-SEMAG/FAP

CONTRATO DE COMPRA VENTA Nº 0959-CE-012- 2008-SEMAG/FAP

PROCESO CACE-Nº 012-2008-SEMAG/FAP


MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE LOS APERTURADORES FXC 12,000


CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO, EL CONTRATO POR EL MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE APERTURADORES FXC 12,000, QUE CELEBRAN DE UNA PARTE LA FUERZA AEREA DEL PERU – SERVICIO DE MATERIAL XX XXXXXX, CON RUC 20144364059, CON DOMICILIO LEGAL EN LA BASE AÉREA LAS PALMAS XX. XXXXX XXXXXX X/X XXXXXXXX XX XXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XX XXXX, DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR EL COMANDANTE DE MATERIAL MAYOR GENERAL FAP XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX, IDENTIFICADO CON DNI N° 00000000, Y NSA O9299973-A; DEBIDAMENTE FACULTADO PARA SUSCRIBIR CONTRATOS MEDIANTE LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 591-2008 DE/FAP DEL 13-06-08, NOMBRADO COMANDANTE DE MATERIAL MEDIANTE RESOLUCIÓN SUPREMA Nº 002-2008 DE/FAP DEL 11-01-08, A QUIEN EN ADELANTE SE LE DENOMINARA “LA FAP”; Y DE LA OTRA PARTE LA EMPRESA FXC CORPORATION, CON DOMICILIO EN 0000 XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX XXX, XXXXXXXXXX 00000 XXX, SEGÚN ESTATUTO DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA O DOCUMENTO EQUIVALENTE, CUYA COPIA FORMA PARTE INTEGRANTE E INSEPARABLE DE ESTE DOCUMENTO, DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR SU REPRESENTANTE LEGAL XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX, IDENTIFICADO CON DNI Nº 00000000 SEGÚN DOCUMENTO IDÓNEO DE REPRESENTACIÓN, DEBIDAMENTE VISADO EN EL CONSULADO PERUANO EN USA Y REGISTRADO ANTE EL MINISTERIO RELACIONES EXTERIORES EN LIMA-PERU, CUYOS DOCUMENTOS FORMAN PARTE INTEGRANTE E INSEPARABLE DEL PRESENTE CONTRATO COMO, ANEXO (1), Y A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL CONTRATISTA”.

CLAUSULA PRIMERA: DEFINICION DE TERMINOS


1.1 A MENOS QUE EN EL TEXTO DEL PRESENTE DOCUMENTO SE ESTIPULE DE OTRA MANERA, LAS PALABRAS Y EXPRESIONES GENÉRICAS QUE SE SEÑALA A CONTINUACIÓN TENDRÁN LOS SIGUIENTES SIGNIFICADOS Y EN CUALQUIER CASO DE INTERPRETACIONES, LOS TÍTULOS Y COMPLEMENTARIOS DEBERÁN SER IGNORADOS:


      1. LA FAP


SIGNIFICA LA FUERZA AEREA DEL PERU – SERVICIO DE MATERIAL XX XXXXXX.




      1. EL CONTRATISTA


SIGNIFICA LA EMPRESA FXC CORPORATION, RESPONSABLE DE LA TOTALIDAD DEL SERVICIO DE REPARACION ADJUDICADO.


      1. SUMINISTRO


SIGNIFICA LA TOTALIDAD DE EJECUCION DEL SERVICIO DE REPARACION ADJUDICADO A CARGO DEL “CONTRATISTA”, EN LAS CONDICIONES OFERTAS Y ADJUDICADAS DE ACUERDO AL ANEXO (3).



      1. ACTA DE CONFORMIDAD DE RECEPCION DE MATERIAL

SIGNIFICA EL DOCUMENTO A SER SUSCRITO POR LA “LA FAP”, DESPUÉS DE EFECTUADA LA VERIFICACIÓN DE RECEPCION DEL MATERIAL REPARADO MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, CON EL CUMPLIMIENTO DE LO SOLICITADO, OFERTADO Y ADJUDICADO.



      1. EL CONTRATO


SIGNIFICA EL PRESENTE DOCUMENTO SUSCRITO POR LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE “LA FAP” Y DEL “CONTRATISTA”, EL MISMO QUE CONTIENE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES, DE LOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE E INSEPARABLE LOS ANEXOS Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO QUE PASE A FORMAR PARTE DEL MISMO POR EXPRESA VOLUNTAD DE LAS PARTES CONTRATANTES MANIFESTADAS POR ESCRITO; EL MISMO QUE CUENTA CON LOS SIGUIENTES ANEXOS:

1.1.5.1 COPIA DE LA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA.

1.1.5.2 COPIA DEL PODER ESPECIAL OTORGADO AL REPRESENTANTE LEGAL PARA SUSCRIBIR CONTRATOS DEBIDAMENTE VISADO EN EL CONSULADO PERUANO EN USA Y REGISTRADO ANTE EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES EN LIMA-PERU.

1.1.5.3 DETALLE DEL MATERIAL OBJETO DEL SERVICIO DEL MATERIAL OBJETO DEL SERVICIO DEL MATERIAL ADJUDICADO.


EN EL CASO DE INCOHERENCIAS O DE CONTRADICCIONES ENTRE EL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, EL PRESENTE DOCUMENTO ORIENTARÁ EL SENTIDO DE LOS ANEXOS.

      1. ASESORES

SIGNIFICA LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE “LA FAP” O “EL CONTRATISTA” CONTRATE, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO 13.3 DEL PRESENTE CONTRATO.


CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL SERVICIO DE REPARACION


2.1 “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ENTREGAR LOS BIENES OBJETO DEL SERVICIO DE REPARACION ADJUDICADO CONSIGNADOS EN EL ANEXO (3). “LA FAP” ADQUIERE Y SE OBLIGA A RECIBIR EL SERVICIO Y EFECTUAR SU PAGO EN BASE A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO.


CLAUSULA TERCERA: PRECIO DEL SERVICIO


3.1 EL PRECIO DEL SERVICIO QUE “LA FAP” PAGARÁ A “EL CONTRATISTA”, ASCIENDE A LA SUMA DE $. 7,625.94, QUE INCLUYE SIN EXCEPCIÓN LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS QUE LA INTEGRAN, HASTA SU ENTREGA EN LOS TÉRMINOS COMERCIALES DDU INCOTERMS 2000 AEROPUERTO INTERNACIONAL XXXXX XXXXXX XXXX–PERU.


3.2 ESTE PRECIO ES FIRME, NO ESTA SUJETO A MODIFICACIÓN, REVISIÓN NI REAJUSTE; Y COMPRENDE TODOS LOS TRIBUTOS, SEGUROS Y TRANSPORTE EXTERNOS, INSPECCIONES, PRUEBAS Y CUALQUIER OTRO CONCEPTO QUE PUEDA INCIDIR SOBRE EL COSTO DEL SERVICIO.


CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO


4.1 EL PAGO DEL SERVICIO SERÁ EFECTUADO POR “LA FAP” A “EL CONTRATISTA” MEDIANTE CARTA DE CREDITO DOCUMENTADA CONFIRMADA E IRREVOCABLE A FAVOR DEL “CONTRATISTA” ANEXO (2) LA CUAL SERA CANCELADA A LA PRESENTACION DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:


      1. FACTURA ORIGINAL Y TRES COPIAS EMITIDAS A LA ORDEN DE LA FUERZA AEREA DEL PERU-SERVICIO DE MATERIAL XX XXXXXX.



      1. COPIA CARBONADA DEL AWB O BL, (SIENDO MUTUAMENTE EXCLUYENTES), CONSIGNADA A LA FUERZA AEREA DEL PERU-SERVICO DE MATERIAL XX XXXXXX.


      1. ORIGINAL DEL ACTA DE CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DEL SERVICIO FIRMADA EN LIMA-PERÚ.


4.1.4 LA CARTA DE CRÉDITO SE APERTURARÁ AL 100% DEL COSTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO, QUE ASCIENDE AL IMPORTE DE $. 7,625.94 NO ADMITIENDOSE SECION DE DERECHO.

4.1.5 EL BANCO ENCARGADO DE APERTURAR LA CARTA DE CRÉDITO SERÁ AL BANCO DE LA NACIÓN, LIMA-PERÚ QUIEN SE ENCUENTRA FACULTADO POR LA FAP PARA DESIGNAR A UN BANCO INTERNACIONAL DE PRIMER NIVEL COMO CONFIRMADOR.


4.1.6 EL BANCO DEL BENEFICIARIO DONDE SE EJECUTARÁ LA CARTA DE CRÉDITO SERÁ:


BANCO : BANK OF AMERICA


DIRECCION : PARAMOUNT BRANCH 0402

00000 X. XXXXXXXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX 00000


TELEFONO : (000) 000-0000


FAX : (000) 000-0000


CUENTA N° : 0402505887


ABBA : 000-000-000


SWIFT CODE : XXXXXX0X


XXXXXXXX : XXXX XXXXXXXXX

DIRECTOR OF MARKETING


4.1.7 LA CARTA DE CRÉDITO SERÁ CONFIRMADA AL BANCO DEL CONTRATISTA VIA SWIFT O TÉLEX.


4.1.8 LA CARTA DE CRÉDITO SERÁ APERTURADA DENTRO DE LOS TREINTA (30) DIAS HABILES CONTADOS DESDE LA FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO.


4.1.9 LA CARTA DE CRÉDITO ESTARA VIGENTE DURANTE 09 MESES SEGÚN PLAZO DE ENTREGA A PARTIR DE LA FECHA DE SU APERTURA. LOS DOCUMENTOS TENDRÁN QUE ESTAR PRESENTADOS AL BANCO DEL CONTRATISTA DURANTE LA VIGENCIA DE LA CARTA DE CRÉDITO.


4.1.10 EL PAGO, EL EMBARQUE Y TRANSBORDOS PARCIALES ESTARÁN AUTORIZADOS.


4.1.11 EN EL CASO DE QUE LAS CONDICIONES DE LA CARTA DE CRÉDITO NO CORRESPONDAN CON LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE CONTRATO, “LA FAP” A SU SOLICITUD DEL CONTRATISTA REALIZARÁ POR SU CUENTA TODAS LAS MODIFICACIONES NECESARIAS.


4.1.12 TODOS LOS GASTOS BANCARIOS RELACIONADOS CON LA APERTURA DE LA CARTA DE CRÉDITO, SU CONFIRMACIÓN Y EJECUCIÓN SERÁ ASUMIDOS POR “LA FAP”.


4.1.13 LOS GASTOS BANCARIOS RELACIONADOS CON LA PRÓRROGA DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA CARTA DE CRÉDITO SERÁN CUBIERTOS POR “EL CONTRATISTA”, CUYAS ACCIONES OCASIONARON LA NECESIDAD DE ESTA PRÓRROGA, NINGUNA OTRA CONDICIÓN PODRÁ SER INCLUIDA EN LA CARTA DE CRÉDITO.


      1. A CARTA DE CREDITO ESTARA SUJETA A LAS REGLAS, USOS Y UNIFORMES RELACIONADOS CON CREDITOS DOCUMENTARIOS (PUBLICACION Nº 600 DE LA CAMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL, REVISION 2007, PARIS- FRANCIA).


CLAUSULA QUINTA.- ENTREGA DEL SERVICIO


5.1 PLAZO DE ENTREGA


“EL CONTRATISTA” SE COMPROMETE A ENTREGAR LA TOTALIDAD DEL MATERIAL REPARADO EN LOS PLAZOS DE (06) MESES, APARTIR DE LA SUCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO Y/O RECEPCION DE LAS UNIDADES OBJETO DEL SERVICIO DE REPARACION.


5.2 CONDICIONES DE ENTREGA


5.2.1 “EL CONTRATISTA” ENTREGARÁ EL SERVICIO A “LA FAP” ACORDE A LAS CONDICIONES OFERTADAS Y ADJUDICADAS EN CONDICIÓN, DDU INCOTERMS 2000 TERMINAL AEROPORTUARIO LIMA, PERU.


5.2.2 “EL CONTRATISTA” DEBERÁ ENTREGAR A “LA FAP”, LOS DOCUMENTOS DE EMBARQUE NECESARIOS EN UN PLAZO NO MAYOR A CINCO (05) DÍAS HABILES, A FIN DE QUE EL SEMAG (DIVISIÓN ADUANA) EFECTÚE LOS TRÁMITES PARA EL DESADUANAJE DEL SERVICIO.


5.2.3 LOS GASTOS POR DESADUANAJE, SERÁN ASUMIDOS ÍNTEGRAMENTE POR “LA FAP”.


5.2.4 “EL CONTRATISTA” DEBERÁ CONSIGNAR EL SERVICIO A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN QUE SE DETALLA, INCLUYENDO LOS COMPROBANTES DE PAGO:


MINISTERIO DE DEFENSA

FUERZA AEREA DEL PERU

SERVICIO DE MATERIAL XX XXXXXX

CACE Nº 012-2008 - SEMAG/FAP

XX. XXXXX XXXXXX X/X

XXXXXXXX XX XXXXX

XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XX XXXX

TELEF.: (000) 000-0000

FAX: (000) 000-0000


5.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


EL SUMINISTRO SERÁ ENTREGADO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS EN EL ANEXO (3) DEL PRESENTE CONTRATO Y ACORDE CON LA OFERTA TÉCNICA DEL “CONTRATISTA”, LA MISMA QUE NO PODRÁN SER VARIADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL PRESENTE CONTRATO, SALVO ACUERDO EXPRESO DE LAS PARTES POR SITUACIONES EXCEPCIONALES NO PREVISTAS E INSALVABLES QUE AFECTEN POSTERIORMENTE AL CONTRATO O CUANDO ÉSTAS CONSTITUYAN UNA MEJORA TECNOLÓGICA RESPECTO A LO INICIALMENTE ESTABLECIDO EN EL CONTRATO.


CLAUSULA SEXTA.‑ ACTA DE CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DEL MATERIAL


    1. EL ACTA DE CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DEL MATERIAL SERÁ SUSCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR XX XXXX (10) DÍAS POSTERIORES AL ARRIBO DEL SUMINISTRO EN LIMA-PERU.



CLÁUSULA SEPTIMA.- GARANTÍA TÉCNICA


7.1 LA GARANTÍA TÉCNICA OFRECIDA POR “EL CONTRATISTA” POR EL MATERIAL DETALLADO EN EL ANEXO (3) ES DE 12 MESES Y EMPEZARÁ A CONTABILIZARSE A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DEL MATERIAL.


7.2 “EL CONTRATISTA” GARANTIZA CORREGIR CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN, VICIO OCULTO O DAÑO ESCONDIDO DE FÁBRICA DEL BIEN ADQUIRIDO, QUE SEAN DETECTADOS A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE CONFORMIDAD DE RECEPCION DEL MATERIAL O DENTRO DEL PERÍODO DE GARANTÍA, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 120 DÍAS. EL PLAZO SERÁ CONTABILIZADO A PARTIR DEL MOMENTO DE QUE SE PRESENTE LA FALLA Y ÉSTA SEA COMUNICADA A “EL CONTRATISTA”, QUIEN ASUMIRÁ TODOS LOS GASTOS PARA LA REEXPORTACIÓN DEL SUMINISTRO INCLUYENDO EL FLETE Y EL SEGURO CONTRA TODO RIESGO PARA LA IDA Y RETORNO. LA REFERIDA GARANTÍA CUBRIRÁ TAMBIÉN LOS COMPONENTES FABRICADOS POR TERCEROS, SI FUESE EL CASO.


CLÁUSULA OCTAVA.- CASO FORTUITO O CAUSAL DE FUERZA MAYOR


8.1 LAS MORAS O FALTAS DEL “CONTRATISTA” EN EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO DEBIDO A LA CAUSAL DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO NO CONSTITUYEN INCUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, DEBIDAMENTE COMPROBADAS.


8.2 SE CONSIDERA CAUSAL DE FUERZA MAYOR A AQUELLAS CIRCUNSTANCIAS TALES COMO GUERRAS, DESORDENES POLÍTICOS O SOCIALES, INSURRECCIÓN CIVIL, HOSTILIDADES, ACTOS DE TERRORISMO, CONFLICTOS LABORALES, EMBARGOS, HUELGAS, PAROS ACCIDENTES, INCENDIOS, TERREMOTOS, INUNDACIONES, TORNADOS, TIFONES, DERRUMBES DE TIERRA, EPIDEMIAS MAYORES ESCASEZ DE COMBUSTIBLE U OTROS QUE NO SEAN IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”.


8.3 SE CONSIDERARÁ COMO CASO DE FUERZA MAYOR TAMBIÉN LAS DEMORAS, RECHAZO O LA CANCELACIÓN POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES DEL OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA DE EXPORTACIÓN, NECESARIA PARA LA EXPORTACIÓN DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO.


8.4 DENTRO DE LOS CINCO (05) DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE “EL CONTRATISTA” SE ENTERE DE UN EVENTO O EVENTOS QUE SON CAUSAL DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, ÉSTA DEBERÁ SER COMUNICADA A “LA FAP”, REMITIENDO LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTE DICHA EVENTUALIDAD. SI DENTRO DE UN PLAZO DE TREINTA (30) DÍAS “LA FAP” NO FORMULARA OBSERVACIÓN, “EL CONTRATISTA” PODRÁ CONSIDERAR QUE EL EVENTO DE FUERZA MAYOR HA SIDO ACEPTADO; UNA VEZ ACEPTADO EXPRESAMENTE EL HECHO DE FUERZA MAYOR, “LA FAP” Y “EL CONTRATISTA” PROCEDERÁN HA REAJUSTAR EL CRONOGRAMA DEL PLAZO DE ENTREGA DEL SUMINISTRO.


8.5 SI LA CAUSAL DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO SE MANTUVIESE POR MÁS DE SESENTA (60) DÍAS “LA FAP” Y “EL CONTRATISTA” PODRÁN ELEGIR DE MUTUO ACUERDO, ENTRE CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN O DAR POR REVOCADO EL CONTRATO O DE DEMANDAR SU RESOLUCIÓN EN AMBOS CASOS TOTAL O PARCIALMENTE, SEGÚN CORRESPONDA.


CLÁUSULA NOVENA.- GARANTÍAS


9.1 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO


EN CASO DE EFECTUARSE ATENCIONES PARCIALES DEL MATERIAL ADJUDICADO POR PARTE DEL “CONTRATISTA”, “LA FAP” DESCONTARA EL MONTO DEL 10% DEL MONTO A FACTURARSE, A FIN DE RESPALDAR EL FIEL CUMPLIMIENTO, EL CUAL SERA REEMBOLSADO A “EL CONTRATISTA”, LUEGO DE LA LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO; ELLO ACORDE A LO PREVISTO EN EL PARRAFO 11.1 DEL PRESENTE CONTRATO.


CLÁUSULA DÉCIMA.- NOTIFICACIONES Y CORRESPONDENCIA


10.1 CUALQUIER AVISO O COMUNICACIÓN RELACIONADOS CON ESTE CONTRATO SE CONSIDERARÁ DEBIDAMENTE ENTREGADO POR UNA DE LAS PARTES SI SE DILIGENCIA O SE ENVÍA A LA OTRA PARTE POR CORREO CERTIFICADO, CORREO ELECTRÓNICO O POR FACSÍMIL AL DOMICILIO QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA O A OTRO QUE LAS PARTES ACUERDEN MUTUAMENTE POR ESCRITO.


PARA LA FAP


MINISTERIO DE DEFENSA

FUERZA AÉREA DEL PERÚ – SERVICIO DE MATERIAL XX XXXXXX

BASE AÉREA LAS PALMAS

XX. XXXXX XXXXXX X/X

XXXXXXXX XX XXXXX

XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXX XX XXXX

TELEF.: (000) 000-0000

FAX: (000) 000-0000

PARA EL CONTRATISTA


COMPAÑÍA: FXC CORPORATION

TELÉFONO: (000) 000-0000

TELEFAX: (000) 000-0000

EMAIL:

“EL CONTRATISTA”: XXXXX XXXXXXX XXXXXXX

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA.- PENALIDADES


11.1 VENCIDO EL PLAZO PARA LA ENTREGA DE LOS MATERIALES Y “EL CONTRATISTA” INCUMPLIESE CON LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS CONTRACTUALMENTE O LAS CUMPLIESE PARCIALMENTE, PAGARÁ UNA PENALIDAD DE 0.5% DEL MONTO CORRESPONDIENDO AL VALOR DE LOS BIENES ENTREGADOS QUE NO CUMPLEN CON LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS O MATERIAL PENDIENTE DE ENTREGA POR CADA DÍA DE ATRASO A FAVOR DE “LA FAP”, HASTA POR UN MONTO MÁXIMO EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO (10%).


CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA.- RESOLUCION DEL CONTRATO


    1. “LA FAP” PODRÁ RESOLVER EL CONTRATO EN LOS CASOS EN QUE “EL CONTRATISTA”:


      1. INCUMPLA INJUSTIFICADAMENTE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, LEGALES O REGLAMENTARIAS A SU CARGO, PESE A HABER SIDO REQUERIDO FORMALMENTE PARA ELLO.


      1. HAYA LLEGADO A ACUMULAR EL MONTO MÁXIMO DE LA PENALIDAD POR XXXX CITADA EN EL PARRAFO 11.1 DEL PRESENTE CONTRATO.


      1. PARALICE O REDUZCA INJUSTIFICADAMENTE LA ATENCIÓN DE LA PRESTACIÓN, PESE A HABER SIDO REQUERIDO PARA CORREGIR TAL SITUACIÓN.


EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” FALTASE A SUS OBLIGACIONES, “LA FAP” DEBERÁ REQUERIRLA MEDIANTE, CORREO CERTIFICADO, CORREO ELECTRÓNICO O POR FACSÍMIL; CUYO PLAZO MÁXIMO SERÁ DE QUINCE (15) DÍAS HABILES; VENCIDO EL PLAZO SE PROCEDERÁ A RESOLVER EL CONTRATO COMUNICANDO TAL DECISIÓN DEL “CONTRATISTA” MEDIANTE CORREO CERTIFICADO, CORREO ELECTRÓNICO O POR FACSÍMIL; SI DENTRO DE LOS QUINCE (15) DÍAS HABILES SIGUIENTES “EL CONTRATISTA” NO HA SOLICITADO UNA CONCILIACIÓN O ARBITRAJE, SE ENTENDERÁ QUE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO HA QUEDADO CONSENTIDA.



CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS Y JURISDICCIÓN ARBITRAL


13.1 LAS PARTES DECLARAN QUE ANTE CUALQUIER DIVERGENCIA QUE SURJA ENTRE ELLAS RELATIVA A LA EJECUCIÓN DE ESTE CONTRATO, SE ESFORZARÁN CORDIAL Y AMIGABLEMENTE PARA SUPERAR LA DISCREPANCIA Y EN CASO DE NO LLEGASE A UNA CONCILIACIÓN, TODAS LAS DESAVENENCIAS O CONTROVERSIAS QUE PUDIERAN DERIVARSE, INCLUIDAS LAS QUE SE REFIERAN A SU NULIDAD O INVALIDEZ, SERÁN RESUELTAS MEDIANTE ARBITRAJE DE DERECHO, EL CUAL DEBERA INSTAURARSE EN LIMA-PERU.


ASIMISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS CONTRATOS DE COMPRA - VENTA INTERNACIONAL DE BIENES, ADOPTADA EN VIENA EL 11 XX XXXXX DE 1980; EN CUANTO A LAS ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES QUE PUDIEREN CORRESPONDER.


13.2 “EL CONTRATISTA” RENUNCIA AL USO O INVOCACIÓN DE LA VÍA DIPLOMÁTICA.


13.3 ASESORIA DE TERCEROS



“LA FAP” Y “EL CONTRATISTA” TENDRAN DERECHO DE RECIBIR ASESORIA, A SU PROPIO COSTO EN RELACIÓN CON CUALQUIER ASPECTO DEL CONTRATO, DE PERSONAS NATURALES Y/O JURIDICAS AJENAS A SU ORGANIZACIÓN.



CLAUSULA DECIMO CUARTA.- FECHA EFECTIVA


14.1 CONDICIONES



“EL CONTRATO” SE HARÁ EFECTIVO Y ENTRARÁ EN VIGENCIA SÓLO CUANDO SE HAYA CONCRETADO LO SIGUIENTE:

14.1.1 QUE EL CONTRATO HAYA SIDO SUSCRITO POR LOS REPRE­SENTANTES DEBIDAMENTE AUTORIZADOS DE AMBAS PARTES CONTRATANTES.

14.1.2 QUE, “LA FAP” HAYA EFECTUADO LA APERTURA DE LA CARTA DE CRÉDITO Y ENTREGA DE CERTIFICADO DE ÚLTIMO DESTINO VISADO EN EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE LIMA-PERU; CONCORDANTE CON LA FORMA DE PAGO DEL PRESENTE CONTRATO Y QUE ESTA SEA COMUNICADA POR ESCRITO POR “LA FAP” A “EL CONTRATISTA”.

14.1.3 QUE “EL CONTRATISTA” HAYA OBTENIDO LA CORRESPONDIENTE LICENCIA DE EXPORTACIÓN.

14.1.4 QUE “LA FAP” HAYA OTORGADO LA ORDEN DE COMPRA A “EL CONTRATISTA”.


CLAUSULA DECIMO QUINTA.- LICENCIA DE EXPORTACION


15.1 LICENCIA DE EXPORTACION


PARA EFECTOS DE LA IMPORTACIÓN DEL SUMINISTRO, “EL CONTRATISTA” SE ENCUENTRA OBLIGADO A GESTIONAR DILIGENTEMENTE UNA AUTORIZACIÓN DE EXPORTACIÓN EMITIDA POR EL GOBIERNO DEL PAÍS EXPORTADOR, PRESENTADA COMO PARTE DE SU OFERTA TÉCNICA. EXCEPCIONALMENTE, EN CASO QUE LA REFERIDA AUTORIZACIÓN GUBERNAMENTAL SEA DENEGADA POR RAZONES VINCULADAS A TERCEROS O ACCIONES NO IMPUTABLES A LAS PARTES, EL PRESENTE CONTRATO PERDERÁ TOTAL VALIDEZ Y SERA RESUELTO.


EN CASO DE PRESENTARSE LA EVENTUALIDAD INDICADA EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, NO SERÁN APLICABLES LAS PENALIDADES CONTRACTUALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO.


CONCLUSION


EN FE DE LO ANTERIOR SE SUSCRIBE EL PRESENTE CONTRATO EN CUATRO EJEMPLARES EN ESPAÑOL E INGLES DE IGUAL TENOR A LOS DÍAS 20 DEL MES XX XXXXXX DEL AÑO DOS MIL OCHO, EN LA CIUDAD DE LIMA-PERU.


POR LA FAP POR EL CONTRATISTA




_____________________________ _______________________________

COMANDANTE DE MATERIAL FXC CORPORATION

MAYOR GENERAL FAP REPRESENTANTE LEGAL

XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX DNI N° 00000000 DNI Nº 00000000


ANEXO 01

PODERES DE REPRESENTACIÓN DE LA PERSONA QUE SUSCRIBIRÁ EL CONTRATO, DEBIDAMENTE VISADO EN EL CONSULADO PERUANO EN……….. Y REGISTRADO ANTE EL MINISTERIO RELACIONES EXTERIORES EN LIMA-PERU, CUYOS DOCUMENTOS FORMAN PARTE INTEGRANTE E INSEPARABLE DEL PRESENTE CONTRATO Y COPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DE LA CITADA PERSONA.


ANEXO 02


PROFORMA DE LA CARTA DE CRÉDITO CONSULTAR CON FINANZAS SEBAT (MODELO)


ANEXO 03


DESCRIBIR EN UN CUADRO, N/PARTE, DENOMINACIÓN CANTIDAD, UNIDAD EA, PRECIO UNITARIO DE CADA COMPONENTE Y SU PRECIO TOTAL.

PLAZO DE ENTREGA DE CADA ÍTEM, INDICANDO QUE SE COMPUTA DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ENTREGA DE LA ORDEN DE COMPRA, ENTREGA DE CERTIFICADO DE ULTIMO DESTINO Y OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE EXPORTACIÓN.

EL INCOTEMS DE ENTREGA DDU-CALLAO-LIMA-PERÚ

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA BANCARIA.

EL MONTO TOTAL DEL MATERIAL






























ANEXO 3


RELACION DE MATERIAL ADJUDICADO CE 012-2008-SEMAG/FAP































































ANEXO 2

PROFORMA DE LA CARTA DE CREDITO



40A

FORMA DE LA CARTA DE CREDITO DOCUMENTADA: CONFIRMADA E IRREVOCABLE

20

CARTA DE CREDITO DOCUMENTARIA Nº ……………

31D

FECHA DE EMISION

31C

LUGAR Y FECHA DE VENCIMIENTO

….DIEZ DIAS DESPUES DE APERTURADA LA CARTA DE CREDITO, EN ……

50

CLIENTE ORDENANTE

FUERZA AEREA DEL PERU-SERVICIO DE ABASTECIMIENTO TECNICO

59

CLIENTE BENEFICIARIO

DIRECCION

CONTACTO

32B

IMPORTE

43A

SERA UTILIZADO EN EL BANCO ……….

DIRECCION………

CUENTA Nº ……….

IBAN ……….

SWIFT CODE ……..

TELEPHONE ……..

FAX …………

PERSONA DE CONTACTO

43P

EMBARQUES PARCIALES

PERMITIDOS

43T

TRASBORDO PERMITIDO

44A

A BORDO/DESPACHO/DE CUALQUIER AEROPUERTO DE ………….

44B

PARA TRANSPORTAR A AEROPUERTO INTERNACIONAL XXXXX XXXXXX – LIMA-PERU O PUERTO DEL CALLAO

48

PERIODO DE PRESENTACION DE DOCUMENTOS

LOS DOCUMENTOS QUE SERAN PRESENTADOS EN EL PERIODO DE VIGENCIA DE LA CARTA DE CREDITO, SERAN ACEPTADOS PARA EL PAGO STALE DOCUMENTS ARE PERMITED

45A

CONDICIONES DE ENTREGA: INCOTERMS 2000 XXX

45B

DESCRIPCION DE LA MERCANCIA O SERVICIO

MERCADERIA O SERVICIO SEGÚN EL CONTRATO Nº …… DEL

6B

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL PAGO DE LA CARTA DE CREDITO:

(1) UN ORIGINAL Y TRES COPIAS DE LA FACTURA COMERCIAL EMITIDA POR EL CONTRATISTA, EN EL IDIOMA INGLES, EN UNIDAD MONETARIA ACORDADA CON INDICACION DEL NUMERO DE CONTRATO Y LA FECHA DE SU FIRMA, LA FACTURA SERA CONSIGNADA A LA ORDEN DE

FUERZA AEREA DEL PERU

SERVICIO DE BASTECIMIENTO TECNICO

BASE AEREA LAS PALMAS-SURCO LIMA PERU

CACE-XXX-2008-SEBAT/FAP II CONVOCATORIA

(2) UNA COPIA DEL DOCUMENTO DE EMBARQUE – GUIA AEREA; CONSIGNADAS SEGÚN SE INDICA EN (1)

(3) UN ORIGINAL DEL ACTA DE CONFORMIDAD DE RECEPCION EN ORIGINAL FIRMADA Y EMITIDA POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO TECNICO EN LIMA-PERU

47B

CONDICIONES ADICIONALES

LA CARTA DE CREDITO CUBRIRA EL 100% DEL PRECIO DEL CONTRATO.

LA CARTA DE CREDITO SERA AMPARADA POR LAS REGLAS UNIFORMES PARA CREDITOS DOCUMENTARIOS (PUBLICACION Nº 600 DE LA CAMARA DE COMERCIO INTENACIONAL, REVISION DEL AÑO 2007)

49

INSTRUCCIONES DE CONFIRMACION: LA CARTA DE CREDITO SERA CONFIRMADA POR UN BANCO DE PRIMER NIVEL INTERNACIONAL DESIGNADO POR EL BANCO DE LA NACION

53

BANCO REEMBOLSADOR :

57A

BANCO AVISADOR

BANCO DE LA NACION – PERU

71

COMISIONES BANCARIAS

TODOS LOS GASTOS BANCARIOS POR LA APERTURA Y VIGENCIA INICIAL DE LA CARTA DE CREDITO SERAN PAGADOS POR EL APLICADOR, LOS GASTOS RELACIONADOS CON PROLONGACION DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA CARTA DE CREDITO CORRERAN A CARGO DE LA PARTE CULPABLE

78

INSTRUCCIONES PARA EL BANCO PAGADOR

PARA REEMBOLSAR VUESTROS GASTOS POR LA CARTA DE CREDITO SOLICITAMOS QUE HAGAN EL REEMBOLSO POR TELEX/SWIFT AL BANCO DE LA NACION (PERU), EL CUAL ESTA FACULTADO A PAGAR VUESTRAS ORDENES DE REEMBOLSO EN EL CURSO DE TRES (3) DIAS BANCARIOS UNA VEZ RECIBIDO EL TELEX/SWIFT EN CLAVE QUE CONTENGA LAS INSTRUCCIONES PARA EL PAGO Y CONFIRME LA CORRESPONDENCIA DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS A LAS CONDICIONES DE LA CARTA DE CREDITO.

NO SERA NECESARIO PRESENTAR LOS DOCUMENTOS AL BANCO REEMBOLSADOR.







Document Metadata

Filed: May 5th, 2020