Nº ICGES-LPI-BCIE-001-2021
Documento Base de Licitación Pública Internacional Para la Adquisición de Obras con Recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica Modalidad: Co-Calificación
Licitación Pública Internacional para la Construcción, Equipamiento y Puesta en Marcha del Proyecto: “Campus Gorgas Fase 1”
Nº ICGES-LPI-BCIE-001-2021
Proyecto: “Campus Gorgas, Fase 1”
Febrero de 2021
INDICE
Sección I. Aviso de Licitación 2
Sección II. Instrucciones a los Oferentes 5
B. Documentos de Licitación 10
C. Preparación de las Propuestas 11
D. Presentación y apertura de las Propuestas 15
E. Evaluación y comparación de las Propuestas 17
F. Adjudicación de la Licitación 22
Sección III. Datos de la Licitación 24
Sección IV. Criterios de Evaluación 44
Sección V: Formularios de Licitación 61
Sección VI. Especificaciones Técnicas 110
Sección VII. Contrato 120
Sección I. Aviso de Licitación
Licitación Pública Internacional para la Construcción, Equipamiento y Puesta en Marcha del Proyecto: “Campus Gorgas Fase 1”
Nº ICGES-LPI-BCIE-001-2021
Modalidad: Cocalificación
Fecha: Febrero de 2021.
1. FUENTE DE RECURSOS
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), como parte de los servicios que brinda a sus países socios beneficiarios, está otorgando el financiamiento parcial para la Construcción y Equipamiento del Proyecto: “Campus Gorgas Fase 1”, mediante la Licitación Pública Internacional Nº ICGES-LPI-BCIE-001-2021, Modalidad: COCALIFICACIÓN.
2. ORGANISMO EJECUTOR Y CONTRATANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN
a. Organismo Ejecutor:
El Organismo Ejecutor es el Instituto Conmemorativo Xxxxxx de Estudios de la Salud (ICGES); mediante su Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) Campus Gorgas que reporta al Director del ICGES.
b. Antecedentes del Organismo Ejecutor:
El Instituto Conmemorativo Xxxxxx de Estudios de la Salud (ICGES) se ha planteado la construcción de un “Nuevo Campus Gorgas” con espacio suficiente para el crecimiento de su infraestructura. Por ello el ICGES ha desarrollado un Plan Maestro para diseñar y construir un complejo de laboratorios de vanguardia con una visión de crecimiento para los próximos veinte (20) años y así cumplir su Misión de Liderar e impulsar la investigación científica en salud, referencia en Salud Pública y contribuir a la docencia en beneficio de la población.
En consonancia con esta iniciativa, el Nuevo Campus Gorgas será el punto de referencia para la biocontención y la bioseguridad en Panamá, para salvaguardar la vida y la integridad física de todas las personas, y proteger al país efectivamente contra amenazas epidemiológicas tales como: Influenza Aviar H5N1, Influenza H1N1, Fiebre Xxxxxxxx, Xxxx, Chikunguña y coronavirus, y tomar acciones inmediatas ante amenazas de pandemia, para mitigar su impacto al comercio, la industria y el desarrollo regional y del país.
Los laboratorios del Nuevo Campus Gorgas han sido planificados en cumplimiento con el manual del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos de América (USCDC) y los estándares de Bioseguridad en Laboratorios Microbiológicos y Biomédicos (Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories (BMBL 5ta Edición), y el conjunto arquitectónico aspira a obtener la certificación LEED (Leadership in Energy & Environmental Design), Categoría Silver del Consejo de la Construcción Ecológica de Estados Unidos (USGBC) para mitigar sus impactos ambientales y contribuir con el desarrollo sostenible.
c. Responsable del proceso:
El ICGES es responsable del presente proceso de adquisición para lo cual, ha nombrado ante el BCIE al Comité Ejecutivo de Licitación (en adelante el Comité Ejecutivo), quien será en todo momento el responsable de los procesos de licitación y al Comité Revisor, e invita a presentar propuestas para la contratación requerida.
d. Selección del Contratista
El contratista será seleccionado de acuerdo con las Políticas y Normas para la Obtención de Bienes, Obras, Servicios y Consultorías con Recursos del BCIE visibles en el sitio web: xxxxx://xxx.xxxx.xxx, bajo la modalidad de Cocalificación. Se utilizará de forma supletoria La Ley 22 del 2006, ordenada por la Ley 61 de 2017 y modificada por la Ley 153 de 2020, que regula las Contrataciones Públicas en la República de Panamá, para los temas no regulados en las normas del BCIE, siempre que no sean contradictorios a las Políticas y Normas del BCIE.
3. PRESENTACIÓN DEL PROCESO DE LICITACIÓN
La UEP pone a disposición de los interesados toda la documentación relacionada con esta Licitación Pública Internacional para la preparación de sus propuestas en los siguientes sitios oficiales desde donde se podrá descargar libre de costos:
a. Para descargar del sitio web: xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx.xx
• Documento base de Licitación Pública Internacional (Pliego de Cargos)
• Formulario ECO-2 - Listado de Desglose de actividades
• Estudio de Impacto ambiental aprobado
b. Documentos Constructivos: Para tener acceso a los documentos constructivos se requiere firmar la Declaración de confidencialidad para revisión de documentos Constructivos (formulario PREC- 9), notarizarlo en su lugar de firma y remitirlo a la dirección xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx.xx, adjuntando los requisitos del punto c. a continuación.
Una vez verificada la documentación, a vuelta de correo recibirá un enlace con el vínculo para acceder a los siguientes documentos.
• Planos de construcción aprobados
• Especificaciones Técnicas
• Memoria de Xxxxxxx
• Estudios de Suelo
• Informe de Certificaciones LEED
• Anteproyecto Aprobado
• Selección de equipos
• Términos de Referencia para la Gerencia del Proyecto y Supervisión Técnica
c. Requisitos para Acceso a los Documentos Constructivos: Los aspirantes a presentar ofertas deberán enviar la siguiente documentación a: xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx.xx
1- Certificación de constitución o registro de la empresa, o licencia para operar que evidencie que el giro comercial de la empresa es la construcción y/o equipamiento de laboratorios. Copia simple.
2- Solicitud de la empresa para la revisión de documentos constructivos, firmada por el Representante Legal (PREC-10). Original firmado.
3- Declaración de Confidencialidad para revisión de documentos constructivos (PREC-09).
Original con firma notariada en su lugar de emisión.
4- Documento de identidad del firmante del acuerdo de confidencialidad. Copia simple.
d. Lugar de Presentación de Propuestas: Para esta licitación se recibirán propuestas solo de forma presencial el día miércoles 2 xx xxxxx de 2021, desde las 8:30 am hasta las 9:30
a.m. en la siguiente dirección física:
Instituto Conmemorativo Xxxxxx de Estudios de la Salud, (ICGES) Auditorio del Centro Regional de Capacitaciones en Salud (CRECS), Hospital Xxxxx Xxxxx, Edificio “Elefante Blanco”, 2do. Piso, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, Xxxxxx xx Xxxxxx.
A continuación, las secciones II a la VII del documento base, en el cual las secciones II, III y IV prevalecen al resto de las secciones.
1. Definiciones | 1.1 | BCIE: Banco Centroamericano de Integración Económica. Cocalificación: Procedimiento mediante el cual se presentan en forma simultánea los antecedentes legales, técnicos y financieros del oferente que demuestran sus capacidades, con la oferta técnica y la económica, con el propósito de precalificar a los oferentes y posteriormente evaluar las ofertas en el marco de un mismo proceso. Comité Ejecutivo de Licitación: Es el nombrado y acreditado por el Prestatario/Beneficiario y que ha sido notificado al BCIE como responsable del proceso de licitación. Consorcio: Oferentes que se unen temporalmente como uno solo, con el propósito de ofrecer servicios de provisión de obras. Contratista: Persona natural o jurídica, pública o privada, a quien se le encarga realizar determinada obra, relacionada con una materia en la cual tiene experiencia y conocimientos especializados. Día: Se entenderá que los plazos expresados en días se refieren a días calendario; excepto cuando se especifique “días hábiles”. Informe o Acta (del proceso): Documento que presenta el Prestatario/Beneficiario con los resultados y recomendación sobre el proceso realizado (precalificación de oferentes o evaluación de ofertas), para obtener la No Objeción del BCIE previo a comunicar resultados a los oferentes. Licitación Pública: Procedimiento formal y competitivo de adquisiciones mediante el cual, a través de un anuncio se solicita, reciben y evalúan ofertas técnicas y económicas, para la adquisición de obras. Oferente: Persona natural o jurídica que participa en un proceso de precalificación o licitación, ofreciendo sus capacidades y/o la provisión de bienes, obras o servicios solicitados. Operación: Se utilizará este término indistintamente a proyectos, cooperaciones y asistencias técnicas reembolsables o no reembolsables, programas, operaciones especiales u otras modalidades de financiamiento otorgadas por el BCIE. Países Miembros del BCIE: Son los países fundadores, los países regionales no fundadores y los países extrarregionales, conforme a lo establecido en el Convenio Constitutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica. |
Política: Política para la Obtención de Bienes, Obras, Servicios y Consultorías con Recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica vigente. Propuesta: Documentación que presenta un oferente para un proceso de precalificación o licitación para ser considerado como potencial contratista para ejecutar obras. Prestatario/Beneficiario: Persona natural o jurídica, pública o privada, que ha suscrito un contrato o convenio para el financiamiento de una operación con el BCIE y que generalmente nombra un organismo ejecutor para su ejecución. Protesta: Es todo reclamo, objeción, impugnación, rechazo, controversia u otra manifestación de inconformidad, presentado por escrito en tiempo y forma por un oferente ante el Comité Ejecutivo de Licitación o, posteriormente ante la autoridad competente que ha sido claramente establecida en este Documento Base, interpuesto durante el proceso de adquisición y únicamente en relación con los resultados obtenidos. En todos los casos de licitación será requisito indispensable que no existan protestas pendientes de resolver a efecto de proceder a la adjudicación. | ||
1.2 | Alcance de la Licitación El Prestatario/Beneficiario, identificado en la sección III, invita a presentar propuestas para la construcción de las obras, que se describen en la misma sección, donde también se especifican el nombre y número de identificación de este proceso de licitación y plazo máximo para la terminación de las obras. | |
2. Relación Jurídica de las partes. Derechos y Obligaciones. | 2.1 | Las relaciones jurídicas entre los Prestatarios/Beneficiarios y contratistas seleccionados para ejecución de obras, se regirán por los respectivos contratos de provisión definidos en la sección VII. Los derechos y obligaciones relacionados con los oferentes en los procesos de licitación serán determinados por los documentos de licitación. Ningún oferente de procesos licitatorios o contratista contratados por el Prestatario/Beneficiario para ejecutar obras, en el marco de las operaciones financiadas, podrá derivar derechos o exigir pagos al Banco, ya que en todo momento la relación jurídica que involucra derechos y responsabilidades es entre estos y el Prestatario/Beneficiario |
3. Debido Proceso | 3.1 | El BCIE exige a los Prestatarios/Beneficiarios de las operaciones que, en los documentos de licitación, se establezca el arbitraje primordialmente y sin perjuicio de otras alternativas contempladas en las legislaciones nacionales de los países, como la instancia y método transparente que permita hacer posible una amplia discusión de las protestas, de manera tal que los oferentes tengan posibilidad jurídica de formular impugnaciones o defenderse de las que reciban hasta su total resolución. |
En todos los casos, previo a recurrir a las instancias y métodos establecidos, el Comité Ejecutivo de Licitación como responsable del proceso deberá recibir y atender las protestas que formulen los oferentes, las cuales podrán ser únicamente ante las notificaciones que reciban en relación con los resultados obtenidos por sus propuestas. | ||
4. Fuente de los fondos | 4.1 | El Prestatario/Beneficiario ha recibido financiamiento del BCIE y estos recursos serán utilizados, para sufragar el costo total o parcial de los pagos elegibles en virtud de los contratos que resulten de estos Documentos de Licitación. |
5. Prácticas Prohibidas | 5.1 | El BCIE exige que los Prestatarios/Beneficiarios y todas las personas naturales o jurídicas, que participen o presten servicios en proyectos u operaciones con financiamiento del BCIE, ya sea en su condición de oferentes, prestatarios, organismos ejecutores, coordinadores, supervisores de proyectos, contratistas, subcontratistas, consultores, proveedores, beneficiarios de donaciones (y a todos sus funcionarios, empleados, representantes y agentes), así como cualquier otro tipo de relación análoga, lo siguiente: a. Observar los más altos niveles éticos en todas las etapas del proceso de adquisición o la ejecución de un contrato. b. Abstenerse de realizar cualquier acto o acción que se enmarque o pueda catalogarse como Práctica Prohibida. c. Denunciar ante el BCIE utilizando el Canal de Reportes u otro mecanismo de denuncia disponible para el BCIE 1 todo acto sospechoso de constituir una Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado. Conforme a las mejores prácticas y para establecer un marco de referencia en su operatividad, se entienden cómo Prácticas Prohibidas: Práctica corruptiva, práctica coercitiva, práctica fraudulenta, práctica colusoria, práctica obstructiva, para efectos de esta disposición, los términos anteriores, así como las acciones a seguir se definen en el art. 16 de las Normas para la Aplicación de la Política para la Obtención de Bienes, Obras, Servicios y Consultorías con Recursos del BCIE. Ante denuncias recibidas en el canal de reportes u otros medios aceptables al BCIE, relacionado a Prácticas Prohibidas ocurridas durante los procesos de adquisición de Bienes, Obras, Servicios y Consultorías, así como durante la ejecución de un contrato resultante de dichos procesos en el marco de una operación financiada con recursos del BCIE, este procederá conforme con sus políticas internas relacionadas con el tema. Previo a determinar la existencia de una Práctica Prohibida, el BCIE se reserva el derecho de ejecutar los procedimientos de auditoría e investigación2 requeridos y |
1 Mecanismos de denuncia disponibles en: xxx.xxxx.xxx.
2 Se refiere al acceso irrestricto del BCIE o sus representantes debidamente autorizados para visitar o inspeccionar las oficinas o instalaciones físicas, utilizadas en relación con los procesos de adquisición o los proyectos financiados con fondos propios del BCIE o administrados por éste. Asimismo,
otorgará a las contrapartes y sus relacionados la oportunidad procesal para presentar sus argumentos de descargo, a través de la realización de un procedimiento administrativo. Cuando se determine la existencia de una Práctica Prohibida, el BCIE emitirá una o varias de las acciones y recomendaciones que se enumeran a continuación, sin que las mismas sean limitativas: a. Remisión del caso correspondiente a las autoridades locales competentes, b. Emisión de una amonestación por escrito. c. Adopción de medidas para mitigar los riesgos identificados. d. Suspensión de desembolsos. e. Desobligación de recursos. f. Solicitar el pago anticipado de los recursos. g. Cancelar el negocio o la relación contractual. h. Suspensión de los procesos de adquisición, o de ejecución de los contratos, independientemente del estado en que se encuentren i. Solicitud de garantías adicionales. j. Ejecución de fianzas o garantías. k. Solicitar el reembolso de los gastos o costos vinculados con las actividades e investigaciones efectuadas en relación con la comisión de Prácticas Prohibidas Las acciones o recomendaciones emitidas por el BCIE serán de observancia y cumplimiento obligatorio. El BCIE se reserva en todo caso, y sin perjuicio de las sanciones que impongan las autoridades del país del Prestatario/Beneficiario, el derecho a solicitar la suspensión de los procesos de contratación o de la ejecución del o de los contratos resultantes de aquellos, independientemente del estado en que se encuentren. Si el BCIE solicitara la suspensión de los procedimientos de contratación o de la ejecución del o de los contratos y esto no ocurriera, se reserva el derecho de no financiar el o los contratos resultantes de esos procedimientos. Derivado del proceso de investigación, el BCIE podrá incorporar a personas naturales o jurídicas en la Lista de Contrapartes Prohibidas u otra lista de inelegibilidad del BCIE que, para tal efecto haya instituido. | ||
6.1 | Un oferente, y todas las partes que constituyen el oferente, podrán ser originarios de países socios y no socios del Banco. Será limitada o restringida la participación | |
la realización de entrevistas y el acceso a los archivos físicos y digitales relacionados con dichos procesos de adquisiciones, proyectos u operaciones, debiendo prestar toda la colaboración y asistencia que fuese necesaria, a efectos que se ejecuten adecuadamente las actividades previstas, a discreción del BCIE.
6.Disposiciones para los oferentes | en los procesos de adquisición cuando así lo determine la fuente de financiamiento a utilizar por el BCIE, restricción que quedará claramente definida en la sección III. | |
6.2 | Se aplicará el margen de preferencia para oferentes originarios de países socios descrito en el art. 15 de la Política para la Obtención de Bienes, Obras, Servicios y Consultorías con Recursos del Banco y art. 11 de las Normas para la Aplicación, exceptuando los casos en que exista restricción o limitación relacionada al origen de los oferentes, lo cual estará detallado en la sección III. | |
6.3 | No podrán ser adjudicatarios o sujetos de ampliaciones de contratos con financiamiento total o parcial del BCIE o de fondos administrados por este, las personas jurídicas o naturales que tengan una de las siguientes condiciones: a. Se encuentren incluidos en la Lista de Contrapartes Prohibidas del BCIE u otra lista de inelegibilidad del BCIE. b. Hayan sido inhabilitados o declarados por una entidad como inelegibles o sancionados para la obtención de recursos o la adjudicación de contratos financiados por organizaciones reconocidas por el BCIE para tal fin. c. Declarados culpables mediante sentencia firme de delitos o sanciones vinculadas con Prácticas Prohibidas por parte de la autoridad competente, mientras se encuentre vigente la sanción. | |
7.Prohibiciones por conflicto de interés | 7.1 | No podrán participar directa o indirectamente en el suministro de bienes, ejecución de obras, servicios o consultorías para operaciones financiadas por el BCIE, las siguientes personas: a. Los funcionarios o empleados del BCIE b. Los cónyuges y familiares de dichos funcionarios o empleados hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, inclusive y c. En los financiamientos al sector público, los particulares con nexos familiares o de negocio con los representantes del Prestatario/Beneficiario o su organismo ejecutor, hasta el segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad, inclusive. La prohibición contenida en los literales b) y c) anteriores no operará cuando las personas allí nombradas acrediten que se dedican, en forma habitual, a desarrollar la actividad empresarial objeto de la contratación respectiva, al menos desde dos años antes del surgimiento del supuesto de inhibición; así mismo que los costos involucrados sean acordes con el mercado. d. Aquellos que están o han estado asociados, directa o indirectamente, con una firma o con cualquiera de sus afiliados, que ha sido contratada por el Prestatario/Beneficiario para la prestación de servicios de consultoría para la preparación del diseño, las especificaciones técnicas y otros documentos que |
se utilizarán en el proceso de adquisición y se considere que su participación afecta los intereses de la operación. e. Todos aquellos que presentan más de una propuesta en un proceso de licitación excepto si se trata de ofertas alternativas permitidas en los documentos base del respectivo proceso. Esto no limita la participación de subcontratistas en más de una propuesta. f. Otros indicados en la sección III. | ||
B. Documentos de Licitación | ||
8. Secciones de los Documentos de Licitación | 8.1 | Los Documentos de Licitación constan de las siete (07) secciones que se indican en el índice del presente documento base y deberán leerse en conjunto con las aclaraciones que se publiquen y cualquier enmienda emitida de conformidad con el numeral 10 de esta sección. |
8.2 | El Comité Ejecutivo de Licitación no se responsabiliza por la integridad de los Documentos de Licitación y sus enmiendas, si ellos no se obtuvieren directamente de la fuente señalada por el organismo ejecutor en la sección I. | |
8.3 | Los oferentes deberán estudiar todas las instrucciones, formularios, condiciones y especificaciones contenidas en el Documento de Licitación. El incumplimiento por parte del oferente en el suministro de toda la información o documentación que se exige en los Documentos de Licitación podría traer como consecuencia el rechazo de su propuesta. | |
9. Aclaraciones sobre el Documento de Licitación y régimen de comunicación | 9.1 | Todo oferente que requiera alguna aclaración de los Documentos de Licitación, deberá comunicarse con el Comité Ejecutivo de Licitación por escrito a la dirección que se suministra en la sección I, o plantear sus inquietudes en la reunión de homologación o visita de campo en los casos para los que dichas actividades sean previstas, en cualquier caso, el plazo para realizar consultas y solicitar aclaraciones se indicara en la sección III. Así mismo, el plazo para que el Prestatario/Beneficiario, a través del Comité Ejecutivo de Licitación responda a consultas y/o aclaraciones se indicara en la sección III. |
9.2 | El Comité Ejecutivo de Licitación responderá por escrito a todas las solicitudes de aclaración, enviando copia de las respuestas a todos los oferentes, incluyendo una descripción de las consultas realizadas, sin identificar su fuente. | |
9.3 | El oferente y cualquier miembro de su personal o representante, tendrá acceso a la información y lugar relacionados con las obras requeridas bajo su propio riesgo, haciéndose responsable de cualquier pérdida, daño, costos y gastos que incurra. | |
9.4 | Si se ha programado visita de campo y/o reunión de homologación, se proporcionarán los datos necesarios en la sección III. La reunión de homologación | |
tiene como finalidad aclarar dudas y responder a preguntas con respecto a cualquier tema que se plantee durante esa etapa. La visita de campo tiene el propósito de facilitar que los oferentes conozcan las condiciones del sitio. Los gastos relacionados con esta visita correrán por cuenta del oferente. En caso de que la reunión de homologación y visita de campo se definan como obligatorias, se descalificará al oferente que no cumpla con este requisito. | ||
9.5 | El acta de la reunión de homologación, incluidas las preguntas planteadas, sin identificar su procedencia, y las respuestas a éstas, juntamente con cualesquiera otras respuestas preparadas como producto de la reunión, se transmitirán por escrito y sin demora a todos los oferentes. | |
9.6 | El canal de comunicación oficial de este proceso de licitación se apegará a lo establecido en la sección III | |
10. Modificación del documento de Licitación | 10.1 | Si en cualquier momento del proceso, el Comité Ejecutivo de Licitación considera necesario enmendar el Documento Base de la Licitación o cualquier información del proceso, podrá enmendar los documentos que sea necesario a través de la emisión de enmiendas, las que serán comunicadas a los oferentes oportunamente, con el fin de dar a los posibles oferentes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta las enmiendas en la preparación de sus propuestas. Dicho plazo no podrá ser menor a quince (15) días antes de la fecha de recepción de las propuestas. |
10.2 | Toda enmienda emitida formará parte de los Documentos de Licitación y deberá ser comunicada a todos los oferentes que hayan obtenido el Documento Base de Licitación de acuerdo con lo establecido en el numeral 9.6 de la sección III. | |
11. Costo de participación en la Licitación | 11.1 | El oferente financiará todos los costos relacionados con la preparación y presentación de su propuesta desde la obtención de las bases. El Prestatario/Beneficiario no estará sujeto ni será responsable en caso alguno por dichos costos, independientemente del resultado del proceso de licitación. |
C. Preparación de las Propuestas | ||
12. Idioma de la Propuesta | 12.1 | La propuesta, así como toda la correspondencia y los documentos relativos a la misma que intercambien el oferente y el Comité Ejecutivo de Licitación deberán ser escritos en el idioma español. Documentos de soporte y el material impreso que formen parte de la propuesta podrán estar en otro idioma, con la condición de que las partes pertinentes estén acompañadas de una traducción fidedigna al idioma español. Para los efectos de la interpretación de la propuesta, dicha traducción prevalecerá. |
13.1 | Forman parte de la propuesta: a. Presentación de la Propuesta y Documentos de Precalificación: (Sobre No. 1): | |
13.Documentos que conforman la Propuesta | 1. Carta de presentación de la propuesta. 2. Con la finalidad de identificar a oferentes que tengan capacidad para la provisión de las obras requeridas, la documentación a entregar contendrá como mínimo su organización, la capacidad financiera, legal y administrativa, debiendo demostrar su capacidad para contratar. b. Oferta Técnica (Sobre No. 2): Deberá incluir la siguiente información: Cronograma de ejecución propuesto, metodología de trabajo, personal profesional clave asignado, etc. c. Oferta Económica (Sobre No. 3): El oferente deberá utilizar el formulario de Presentación de la oferta económica, y lista Estimada de cantidades con su precio unitario de cada artículo o lote. | |
13.2 | El periodo para el cual se analizarán los antecedentes de contratación, la experiencia general y específica será señalado en la sección III. La situación financiera se analizará a partir de la información de al menos los últimos tres años. | |
13.3 | El oferente al que se le adjudique la licitación podrá estar sujeto a impuestos nacionales sobre los gastos y montos pagaderos bajo el contrato o pagos por conceptos de prestaciones o seguridad social, en la sección III se establece si se estará sujeto a dichos pagos. | |
14. Carta de la Propuesta y formularios | 14.1 | La lista de los formularios y documentos a presentar en la propuesta se detallan en las secciones III y V, los que se deberán completar sin realizar ningún tipo de modificaciones al texto ni presentar ninguna sustitución a lo requerido. Todos los espacios en blanco deberán llenarse con la información solicitada, adjuntando los documentos solicitados en cada uno de ellos. |
15. Propuestas alternativas | 15.1 | Cada oferente presentará solamente una propuesta, ya sea de forma individual o como miembro de un consorcio, salvo que en la sección III se permita la presentación de propuestas alternativas. El oferente que presente o participe en más de una propuesta (a menos que lo haga como subcontratista) ocasionará que todas las propuestas en las cuales participa sean rechazadas. |
16. Ajuste de Precios | 16.1 | Los precios cotizados por el oferente serán fijos durante la ejecución del contrato y no estarán sujetos a ajustes durante la ejecución, salvo indicación contraria en la sección III. |
16.2 | En el caso que las ofertas se puedan presentar por lotes individuales o por combinación de lotes, se indicará en las secciones III y IV. | |
16.3 | El Prestatario/Beneficiario no asumirá ninguna obligación sobre seguros, por lo que el contratista está obligado a contratar los seguros que corresponda y que deberán reflejarse en el contrato. El contratista deberá entregar al Prestatario/Beneficiario, para su aprobación, las pólizas y los certificados de seguro exigidos, antes de la fecha de Inicio. Dichos seguros deberán contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o los daños o perjuicios ocasionados. Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del Prestatario/Beneficiario. | |
17. Monedas de la Oferta y de pago | 17.1 | La moneda de la oferta se especifica en la sección III. Asimismo, se informa el tipo de cambio a utilizar para la evaluación de ofertas y si el monto presupuestado para la adquisición será o no publicado. |
18. Sub contratación | 18.1 | La propuesta deberá indicar las intenciones de realizar subcontratos, indicándolos en el TEC-8, tomando en cuenta el porcentaje máximo de subcontratación que se especifica en la sección III. |
19. Período de validez de las Propuestas | 19.1 | Las propuestas deberán mantenerse válidas durante el periodo determinado en la sección III, a partir de la fecha límite para presentación de propuestas establecida en el Documento Base de la Licitación. Toda propuesta con un plazo menor será rechazada por incumplimiento a lo establecido. |
19.2 | En casos excepcionales, antes del vencimiento del período de validez de la propuesta, el Comité Ejecutivo de Licitación podrá solicitar a los oferentes que extiendan el período de validez de sus propuestas. El Prestatario/Beneficiario hará todo lo que esté a su alcance para formalizar el contrato dentro de este plazo de validez de las propuestas. Sin embargo, el Comité Ejecutivo de Licitación podrá pedirles a los oferentes que extiendan el plazo de la validez de sus ofertas si fuera necesario. Los oferentes que estén de acuerdo con dicha extensión deberán confirmar que mantienen disponible el personal indicado en la propuesta, o en su confirmación de la extensión de la validez de la oferta, los oferentes pueden someter nuevo personal en reemplazo y éste será considerado en la evaluación final para la adjudicación del contrato. Los oferentes que no estén de acuerdo en ampliar la validez de la propuesta tienen el derecho de rehusarse a la solicitud sin perder la Garantía de Mantenimiento de Oferta y Firma de contrato en los casos en que se haya presentado. | |
20. Garantía de mantenimiento de | 20.1 | En la sección III se establecerá la obligación de presentar Garantía de Mantenimiento de Oferta y Firma de Contrato. |
la Oferta y firma de contrato | En caso de requerirse la misma, el oferente deberá presentar como parte de su propuesta esta garantía con las características, monto, plazo y moneda estipulada en la sección III. Esta garantía podrá ser del tipo bancaria, fianza o cualquier otro instrumento financiero de fácil ejecución. En la sección III se indicará a favor de quien deberá ser emitida la garantía. Dicha garantía será devuelta a los oferentes que no sean seleccionados tan pronto como sea posible. | |
20.2 | En caso de requerirse la Garantía de Mantenimiento de Oferta y Firma de Contrato se deberá cumplir las siguientes condiciones: a. Cuando el proceso de licitación requiera de la ampliación del período de validez de las propuestas, el plazo de validez de la garantía deberá ser prorrogado por el mismo período. Los oferentes podrán rechazar la solicitud sin por ello perder la garantía de la oferta. A los oferentes que acepten la solicitud no se les pedirá ni se les permitirá que modifiquen su propuesta. b. Deberá ser una garantía a la vista, o en formato electrónico, incondicional e irrevocable de realización automática o a único requerimiento del Prestatario/Beneficiario mediante carta simple, sin necesidad de exigencia judicial o ante garante para su pago y sin beneficio de excusión que le permita hacer efectiva dicha garantía. c. Deberá ser emitida por una institución financiera o aseguradora aceptable para el Prestatario/Beneficiario. d. Deberá estar sustancialmente de acuerdo con una de las opciones de formulario incluidos en la sección V. e. El plazo de validez deberá ser de al menos 30 días adicionales al plazo de validez de las propuestas, o del período prorrogado de este cuando así corresponda. f. Todas las ofertas que no estén acompañadas por esta garantía serán rechazadas por el Comité Ejecutivo de Licitación por incumplimiento de un requisito no subsanable. | |
20.3 | La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá hacer efectiva si: a. El oferente retira su propuesta durante el período de validez de la misma, salvo lo estipulado en la cláusula de estas Instrucciones relativas al período de validez de las propuestas y garantías; o b. El oferente seleccionado: i. No firma el contrato de conformidad con lo establecido en este Documento Base de Licitación; o ii. No suministra la Garantía de Ejecución de conformidad con lo establecido en la sección III. | |
D. Presentación y apertura de las Propuestas | ||
21. Formato de la Propuesta | 21.1 | El oferente preparará un juego original de los documentos que constituyen la propuesta, según se señala en estas Instrucciones a los oferentes. Además, el oferente presentará el número de copias de la propuesta que se indica en la sección III. |
21.2 | Deberán entregar el original y cada copia de la propuesta, en sobres separados, cerrados en forma inviolable y debidamente identificados como “ORIGINAL” y “COPIA” de la siguiente manera: • Sobre 1: Original y copias de la información de precalificación. • Sobre 2: Original y copias de la oferta técnica. • Sobre 3: Original y copias de la oferta económica. Los sobres 1, 2 y 3 serán incluidos a su vez en un solo sobre o paquete. En el caso de discrepancias el texto original prevalecerá sobre las copias. No se aceptarán los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas. | |
22. Procedimiento para firmar, sellar y marcar las Propuestas | 22.1 | El original y todas las copias de la propuesta deberán estar foliados y firmados por la persona autorizada para firmar en nombre del oferente. |
22.2 | Los sobres interiores y el sobre exterior deberán: a. Llevar el nombre y la dirección del oferente; b. Estar dirigidos al Comité Ejecutivo de Licitación y llevar la dirección que se indica en los Datos de la Licitación; c. Llevar la identificación específica de este proceso de licitación indicando el nombre de la licitación; d. Incluir una advertencia para no abrir antes de la hora y fecha de la apertura de la propuesta. | |
22.3 | Si los sobres no están sellados e identificados como se requiere, el Comité Ejecutivo de Licitación no se responsabilizará en caso de que la propuesta se extravíe o sea abierta prematuramente. | |
23. Plazo para la presentación de las Propuestas | 23.1 | El Comité Ejecutivo de Licitación, deberá recibir las propuestas en la dirección y, a más tardar, a la hora y fecha que se indican en sección III. Podrán acompañar otros representantes del prestatario que este designe. El plazo para la preparación de propuestas no deberá ser menor de 45 días calendario contados a partir del día siguiente hábil después de la fecha de la publicación de los Documentos Base, o a partir del día siguiente hábil después de la fecha en que se disponga de los mismos. |
23.2 | El Comité Ejecutivo de Licitación podrá, prorrogar la fecha límite de presentación de las propuestas mediante una enmienda del Documento de Licitación, en cuyo caso todas las obligaciones y derechos del Comité Ejecutivo y de los oferentes que estaban sujetas a dicha fecha límite, quedarán sujetas al nuevo plazo. | |
23.3 | Los oferentes tendrán la opción de presentar sus propuestas electrónicamente, cuando así se indique en la sección III. En ese caso los oferentes que presenten sus propuestas electrónicamente seguirán los procedimientos indicados en dicha sección para la presentación de estas. | |
24. Propuestas Tardías | 24.1 | El Comité Ejecutivo de Licitación no considerará ninguna propuesta que llegue con posterioridad a la hora y fecha límite para la presentación de las propuestas. Ninguna propuesta que llegue después de la hora límite será recibida. |
25. Retiro, sustitución y modificación de las Propuestas | 25.1 | Siempre que el plazo de presentación de propuestas esté vigente, los oferentes podrán retirar, sustituir o modificar su propuesta después de presentada, debiendo presentar para ello una comunicación, por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado a presentar la propuesta. Dicha comunicación deberá ser acompañada de la correspondiente sustitución o modificación de propuesta (con excepción de las notificaciones de retiro de propuesta). Todas las comunicaciones deberán ser: a. Acompañadas con la información que corresponda, (con excepción de la comunicación de retiro, que no requiere copias), y los respectivos sobres deberán estar claramente marcados “retiro”, “sustitución” o “modificación”; b. Recibidas por el Comité Ejecutivo de Licitación antes de la fecha y hora límite establecida para la presentación de las propuestas. |
26. Recepción y Apertura de las Propuestas | 26.1 | Una vez cerrado el plazo para la presentación de propuestas, el Comité Ejecutivo de Licitación llevará a cabo el acto de recepción de propuestas. Siempre que se hayan recibido al menos el número mínimo de propuestas esperadas, se llevará a cabo un acto público de recepción y apertura de propuestas donde se abrirá solamente el sobre No.1, permaneciendo sin abrir los sobres restantes, según sea el caso, se leerá en voz alta el nombre de los oferentes, la Carta de Presentación de la Propuesta, el plazo y monto de las garantías si las hubiera, así como cualquier modificación sustancial que se hubiere presentado por separado durante el plazo para la presentación de propuestas, procediéndose a levantar un acta de lo actuado, la que deberá ser suscrita por el o los representantes del Prestatario/Beneficiario y por los oferentes presentes. |
26.2 | A menos que se estipule lo contrario en la sección III, cuando se presenten menos de tres propuestas a la recepción y apertura de propuestas, se procederá a declarar desierto el proceso. |
27. Confidencialidad | 27.1 | No se divulgará a los oferentes ni a ninguna persona que no forme parte del Comité Ejecutivo de Licitación, información relacionada con la evaluación de las propuestas, ni sobre la recomendación de adjudicación del contrato. Será hasta que corresponda la notificación que se darán a conocer a los oferentes los resultados obtenidos en su propia evaluación y posteriormente será pública la adjudicación. Ninguna persona ajena al proceso podrá solicitar información sobre las evaluaciones o resultados del mismo. |
27.2 | Cualquier intento por parte de un oferente para influenciar al Comité Ejecutivo de Licitación, en cuanto a la evaluación, comparación de las propuestas o la adjudicación del contrato podrá resultar en el rechazo de su propuesta. | |
28. Aclaración de las Propuestas | 28.1 | Con el fin de facilitar la evaluación y la comparación de las propuestas hasta la calificación de los oferentes, el Comité Ejecutivo de Licitación, podrá, a su discreción, solicitar a cualquier oferente aclaraciones a su propuesta. No se considerarán aclaraciones a una propuesta presentada por un oferente cuando dichas aclaraciones no sean respuesta a una solicitud del Comité Ejecutivo de Licitación. La solicitud de aclaración del Comité Ejecutivo de Licitación, y la respuesta, deberán ser por escrito. No se solicitará, ofrecerá o permitirá cambios en los precios ni en la esencia de la oferta económica, excepto para confirmar correcciones de errores aritméticos descubiertos por el Comité Ejecutivo de Licitación, en la evaluación de la oferta económica. Si un oferente no ha entregado las aclaraciones a su propuesta en la fecha y hora fijadas en la solicitud de aclaración del Comité Ejecutivo de Licitación, se evaluará dicha propuesta con la información disponible. |
28.2 | El plazo para la presentación de información adicional o aclaraciones al Comité Ejecutivo de Licitación será establecido en la sección III. | |
29. Errores u omisiones | 29.1 | Para la evaluación de las propuestas, se aplican las siguientes definiciones: a. Errores u omisiones subsanables: Se trata generalmente de cuestiones relacionadas con constatación de datos, información de tipo histórico, envío de documentación poco legible o cuestiones que no afecten el principio de que las ofertas deben ajustarse sustancialmente a los documentos de la licitación b. Errores u omisiones no subsanables: Son aquellos que se consideran básicos y cuya acción u omisión impiden la validez de la oferta o aquellas cuya subsanación puede cambiar, mejorar o alterar la sustancia de la propuesta causando ventaja al oferente sobre otros. Ejemplos son errores o falta de la firma del representante legal en la carta de presentación de la propuesta o no presentar dicha carta, no presentar el poder o escritura que autoriza a quien |
firma para presentar la propuesta, asimismo, errores en una garantía o fianza o la no presentación de las mismas cumpliendo con las condiciones establecidas para su presentación. c. Errores Aritméticos: Se refiere al hecho de encontrar que existiese discrepancia entre un precio unitario y el precio total que se obtenga multiplicando ese precio unitario por las cantidades correspondientes, error en un precio total como consecuencia de la suma o resta de subtotales o discrepancia entre palabras y cifras. d. Error u omisión significativo: Es aquel que i. Si es aceptado: 1. Afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de los servicios ofertados; o 2. Limita de una manera sustancial, contraria a los Documentos de Licitación, los derechos del Prestatario/Beneficiario con las obligaciones del oferente en virtud del contrato; o ii. Si es rectificado, afectaría injustamente la posición competitiva de otros oferentes que presentan propuestas que se ajustan sustancialmente a los Documentos de Licitación. | ||
30. Método de Selección del Contratista | 30.1 | El Prestatario/Beneficiario, de acuerdo con las características de la obra indicará en la sección IV los factores que, además del precio, será considerados para evaluar las propuestas y seleccionar la más conveniente, así como el valor ponderado de cada uno de ellos en caso de aplicar, para lo cual tomarán en cuenta los costos y beneficios que dichos factores aportarán. |
31. Evaluación de las Propuestas | 31.1 | Para determinar si la propuesta se ajusta sustancialmente a los Documentos de la Licitación, el Comité Ejecutivo de Licitación, se basará en el contenido de la propia propuesta y los requisitos establecidos en el Documento Base de la Licitación, examinará y evaluará los diferentes aspectos de la propuesta con el fin de confirmar que satisface los requisitos estipulados en la sección IV, sin errores ni omisiones significativas. |
31.2 | Si una propuesta no se ajusta sustancialmente a los Documentos de la Licitación, o se puede anticipar que el oferente no podrá cumplir con su compromiso, el Comité Ejecutivo de Licitación, podrá proponer su rechazo y previa aprobación del BCIE esta podrá ser rechazada y no podrá convertirse posteriormente, mediante la corrección o el retiro de los errores o las omisiones, en una propuesta que se ajusta sustancialmente a los Documentos de la Licitación. | |
31.3 | A menos que se estipule un procedimiento diferente en la sección III, el procedimiento a seguir para la evaluación de propuestas será: | |
a. Para la precalificación (Sobre No.1) los oferentes deberán cumplir con todos los criterios mínimos establecidos en la sección IV.
Se continuará con la fase de evaluación técnica únicamente hasta concluir la precalificación de todos los oferentes y estar consignada dicha evaluación en el informe/acta respectiva debidamente firmado por el Comité Ejecutivo. Solamente los oferentes que obtengan la precalificación, se les abrirá el sobre No.2 oferta técnica.
b. Para la evaluación de la oferta técnica (Sobre No.2) se evaluará la oferta técnica presentada por cada oferente, de acuerdo con lo establecido en la sección IV Criterios de Evaluación y Calificación.
Una vez concluidas la precalificación y evaluación de los sobres 1 y 2, contando con la No Objeción del BCIE a los informes de ambas etapas, se les comunicará a todos los oferentes los resultados obtenidos.
Solamente a los oferentes cuya oferta técnica cumplan lo requerido, se les abrirá el sobre No.3 oferta económica.
La apertura de las ofertas económicas se llevará a cabo en un acto público una vez se resuelva todo reclamo o protesta, en presencia de los oferentes precalificados y cuya oferta técnica cumplió con todos los criterios de evaluación establecidos, previa convocatoria.
c. Para la evaluación de la oferta económica (Sobre No.3)
Durante la apertura de las ofertas económicas se realizará al menos:
i. Se leerá en voz alta el nombre de los oferentes y los puntajes técnicos obtenidos.
ii. Las ofertas económicas serán inspeccionadas para confirmar que los sobres han permanecido sellados y sin abrir, serán abiertos y los precios totales serán leídos en voz alta y registrados.
iii. Posteriormente, el Comité Ejecutivo de Licitación procederá a la evaluación de las ofertas económicas.
El oferente indicará en su oferta los precios unitarios y los precios totales para todos los rubros de las obras descritos en la Lista Estimada de Cantidades, en caso de que el oferente no haya indicado precios, los mismos se considerarán incluidos en los demás precios unitarios y totales que figuren en la Lista Estimada de Cantidades.
Para evaluar una oferta, el Comité Ejecutivo de Licitación utilizará únicamente los factores, metodologías y criterios definidos en la sección IV. No se permitirá ningún otro criterio ni metodología.
Si a criterio del Comité Ejecutivo de Licitación, la oferta económica a ser evaluada requiere un análisis más detallado, éste podrá solicitar al oferente ampliar la información presentada, a fin de demostrar la coherencia interna de dichos
precios con los requerimientos y el calendario previsto. Si el Comité Ejecutivo de Licitación, razonablemente puede anticipar que el oferente no podrá cumplir con los compromisos del contrato, podrá rechazar la oferta. El Comité Ejecutivo de Licitación realizará la revisión aritmética y confirmará con el oferente las correcciones, en caso de existir. | ||
31.4 | La oferta técnica deberá cumplir con todos los criterios de evaluación para poder pasar a la fase de evaluación económica. En caso de establecer un porcentaje mínimo de calificación técnica, el mismo se indicará en la sección III. | |
32. Comparación de las Propuestas | 32.1 | El Comité Ejecutivo de Licitación, analizará, calificará, evaluará y comparará todas las propuestas que se ajustan sustancialmente a los Documentos de Licitación con el objeto de seleccionar al adjudicatario. |
33. Inconformida- des no significativas | 33.1 | Si una propuesta se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación, el Comité Ejecutivo de Licitación, podrá dispensar inconformidades que no constituyan una omisión o un error significativo. |
33.2 | Cuando la propuesta no se ajuste sustancialmente a los Documentos de Licitación, el Comité Ejecutivo de Licitación, podrá solicitar al oferente que presente, dentro de un plazo razonable, la información o documentación necesaria para rectificar inconformidades no significativas en la propuesta, relacionadas con requisitos referentes a la documentación. La solicitud de información o documentación relativa a dichas inconformidades no podrá estar relacionada de ninguna manera con el precio de la oferta. Si el oferente no cumple la solicitud, su propuesta podrá ser rechazada. | |
34. Corrección de errores aritméticos | 34.1 | Para que la oferta económica cumpla sustancialmente con los Documentos de Licitación, el Comité Ejecutivo de Licitación, podrá corregir errores aritméticos de la siguiente manera: a. Si existiese discrepancia entre un precio unitario y el precio total que se obtenga multiplicando ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario. El precio total será corregido a menos que, a criterio del Prestatario/Beneficiario, exista un error obvio en la colocación del punto decimal del precio unitario en cuyo caso prevalecerá el precio total cotizado y se corregirá el precio unitario; b. Si existiese un error en un precio total como consecuencia de la suma o resta de subtotales, prevalecerán los subtotales y el precio total será corregido; y c. Si existiese discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras, salvo que la cantidad expresada en palabras tenga relación con un error aritmético, en cuyo caso prevalecerá el monto en cifras con sujeción a las condiciones mencionadas en a) y b). |
34.2 | El Comité Ejecutivo de Licitación ajustará el monto indicado en la oferta de acuerdo con el procedimiento antes señalado para la corrección de errores y, con la anuencia del oferente, el nuevo monto se considerará de obligatorio cumplimiento para el oferente. Si el oferente no acepta la corrección de los errores, su propuesta será rechazada. | |
35. Calificación del oferente | 35.1 | El Comité Ejecutivo de Licitación de conformidad con los requisitos y criterios de evaluación que se especifican en la sección IV, realizará la evaluación de las propuestas, estableciendo el orden de prelación de las mismas y la propuesta más conveniente, a partir de lo cual recomendará la adjudicación del contrato. De conformidad con lo anterior, preparará un informe o acta detallando la revisión, análisis, evaluación y comparación de las propuestas, exponiendo las razones precisas en que se fundamenta la selección de la propuesta evaluada como la más conveniente. Dicho informe o acta deberá contar con la información referente a las publicaciones realizadas, comunicaciones durante el periodo de preparación y evaluación de propuestas, enmiendas, recepción y resolución de protestas etc. y será sometido a No Objeción del Banco antes de notificar el resultado a los oferentes y adjudicar el contrato. |
36. Presentación de Protestas en el proceso de adquisición o controversias en los contratos resultantes | 36.1 | El Prestatario/Beneficiario deberá hacer del conocimiento del Banco sobre la presentación y solución de protestas durante el proceso de licitación y controversias relacionadas con los contratos resultantes. El Prestatario/Beneficiario deberá actuar con diligencia para la solución de protestas y controversias, el BCIE se reserva el derecho de abstenerse de financiar, cualquier obra, cuando no se concrete oportunamente la solución respectiva o a su juicio la solución adoptada no responda a los mejores intereses de la operación. |
36.2 | El plazo para presentar protestas ante resultados de la precalificación o evaluación una vez que estos sean notificados a los oferentes de un proceso se indicará en la sección III. El tiempo otorgado para que los oferentes presenten sus consultas o protestas no deberá ser nunca menor a cinco días hábiles contados a partir del día siguiente hábil posterior a la notificación. En los casos en que se reciba únicamente una propuesta y de acuerdo con lo establecido en el numeral 26.2 de la sección III, el plazo para la presentación de las protestas tendrá lugar únicamente después de comunicar los resultados finales. | |
36.3 | El Comité Ejecutivo de Licitación, suspenderá las actividades relacionadas con el proceso de adquisición al momento de recibir una protesta hasta la resolución de la misma. En caso de presentarse una protesta en el marco de un proceso para el cual se establezca adjudicación por lote, será sujeto de suspensión únicamente el lote afectado por la protesta. |
En ambos casos, cuando así se requiera, se deberá solicitar a todos los oferentes la ampliación de la validez de las propuestas y la Garantía de Mantenimiento de Oferta y Firma de Contrato. | ||
37. Derecho del Comité Ejecutivo de Licitación para aceptar y rechazar Propuestas | 37.1 | El Comité Ejecutivo de Licitación se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier propuesta, de anular el proceso de licitación y de rechazar todas las propuestas en cualquier momento antes de la adjudicación del contrato, sin que por ello adquiera responsabilidad alguna ante los oferentes. En caso de anular el proceso, devolverá con prontitud a todos los oferentes las propuestas y las Garantías de Mantenimiento de Oferta y Firma de Contrato que hubiera recibido. |
38. Criterios de adjudicación | 38.1 | Una vez se resuelva todo reclamo o protesta, el Prestatario/Beneficiario, previa No Objeción del Banco al informe o acta de proceso respectivo, adjudicará la licitación al oferente cuya propuesta haya sido evaluada por el Comité Ejecutivo de Licitación como la más conveniente. |
39. Notificación de la adjudicación | 39.1 | Dentro del plazo de validez de la propuesta, el Comité Ejecutivo de Licitación notificará por escrito al oferente con la oferta más conveniente, que su oferta ha sido seleccionada. En la carta de notificación se especificará el monto que el Prestatario/Beneficiario pagará al contratista por la ejecución y el plazo para la terminación de las obras. |
40. Garantías | 40.1 | El oferente adjudicatario deberá presentar la Fianza o Garantía de Ejecución de conformidad con las condiciones del contrato y especificaciones contenidas al respecto en las secciones III y VII. El incumplimiento por parte del oferente adjudicatario de sus obligaciones de presentar la Fianza o Garantía de Ejecución antes mencionada o de firmar el contrato en el plazo previsto, constituirá causa suficiente para la anulación de la adjudicación y para hacer efectiva la Garantía de Mantenimiento de la Oferta y Firma de Contrato. En este caso, el Prestatario/Beneficiario podrá adjudicar el contrato al oferente cuya oferta sea evaluada como la siguiente más conveniente. |
40.2 | Se podrá proveer un anticipo sobre el precio del contrato, de acuerdo con lo estipulado en la sección III. En caso de aplicar, el pago deberá realizarse contra la recepción de una garantía por el buen uso del 100% del valor de dicho anticipo Esta garantía podrá ser tipo bancaria, fianza o cualquier otro tipo de instrumento financiero de fácil ejecución, emitido por instituciones financieras o aseguradoras aceptables para el Prestatario/Beneficiario. | |
40.3 | Garantía de Calidad de Obras. Se deberá presentar una Fianza o Garantía Bancaria de Calidad de Obras, la cual deberá estar vigente, como mínimo, por doce (12) meses después de concluidas estas. La cuantía de esta garantía se define en la sección III y deberá asegurar que cualquier defecto de ejecución pueda ser solventado dentro del período antes indicado. | |
40.4 | Se podrá requerir otras garantías o fianzas que se consideren necesarias para garantizar la ejecución de las obras y el logro de los objetivos del financiamiento, teniendo en cuenta exigir las garantías que cautelen el buen suceso de las obras y que sean las estrictamente necesarias, evitando cargar costos innecesarios a los oferentes y al futuro contratistas. Estas garantías o fianzas de ser aplicables estarán detalladas en la sección III. | |
41. Firma del contrato | 41.1 | Después de la notificación, el adjudicatario, deberá presentar al Prestatario/Beneficiario los documentos señalados en la sección III. |
41.2 | El Prestatario/Beneficiario definirá en la sección III el plazo y procedimiento para la firma del contrato. | |
41.3 | Todo contrato de obras con recursos de BCIE está sujeto a: a. Supervisión del BCIE conforme a sus disposiciones vigentes en la materia, para asegurar la consecución de los objetivos previstos. b. No Objeción previa a cualquier cambio relevante como, por ejemplo: aquellos que puedan involucrar un incremento de costos relacionados con el financiamiento del BCIE, desfases en el cronograma de ejecución de la operación y cambios en los servicios prestados. c. Instancias de resolución de controversias establecidas en la sección III | |
42. Otros | 42.1 | En todo lo no previsto en este Documento Base de Licitación se actuará de acuerdo con lo dispuesto en la Política para la Obtención de Bienes, Obras, Servicios y Consultorías con Recursos del BCIE y sus Normas para la Aplicación que se encuentran bajo la siguiente dirección xxxxx://xxx.xxxx.xxx |
Sección III. Datos de la Licitación
A continuación, se indican los detalles específicos del presente proceso para los numerales correspondientes de la sección II, prevaleciendo la información contenida en esta sección III.
Ref. de la Sección II | Datos de la Licitación |
A. Generalidades | |
1.1 | Definiciones adicionales: CGR: Contraloría Xxxxxxx xx xx Xxxxxxxxx xx Xxxxxx: organismo estatal independiente, de carácter técnico, cuya misión es fiscalizar, regular y controlar los movimientos de los fondos y bienes públicos, y examinar, intervenir, fenecer y juzgar las cuentas. Comité Ejecutivo de Licitación: Instancia responsable del proceso de licitación y de ejecutar todas las funciones establecidas en el artículo 57 de las Normas del BCIE en el sitio xxxxx://xxxxxxxxxxxxx.xxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxx_xxxxxx/Xxxxxx_XXX.00.0000_Xxxx.xxx Comité Revisor: Instancia designada por el Beneficiario con personal dentro del Organismo Ejecutor, encargado de evaluar en segunda instancia las protestas contra los Informes o Actas de Evaluación del Comité Ejecutivo de Licitación. DGCP: Dirección General de Contrataciones Públicas de Panamá, tiene la facultad para regular, interpretar, fiscalizar y asesorar en los procedimientos de selección de contratista que realicen las instituciones estatales, sujeta a la fiscalización de la Contraloría General de la República y a las políticas del Órgano Ejecutivo, para lo cual el enlace será el Ministerio de Economía y Finanzas. La DGCP es la encargada de administrar PanamaCompra. Día hábil: Son los días laborables y en el horario de atención del Organismo Ejecutor, que es de lunes a viernes desde las 7:30 a.m. hasta las 3:30 p.m. Documento Base de Licitación: Pliego de Cargos con todos los requisitos para la ejecución del proyecto Campus Gorgas objeto de la presente licitación. Garantía de Mantenimiento de Oferta y Firma de Contrato: (Fianza de Propuesta) Fianza conforme al texto establecido en el formulario PREC - 3 y al numeral 20.1 de esta sección, o garantía bancaria a la vista o al primer requerimiento, conforme al formato del banco emisor Garantía de Ejecución o de Cumplimiento y Garantía de Calidad de Obras: Ambas juntas equivalen a la Fianza de Ejecución o Cumplimiento conforme al texto del formulario CONT-2 y al numeral 40.1 y 40.3 de esta sección, o garantía bancaria a la vista o al primer requerimiento, conforme al formato del banco emisor. |
Ref. de la Sección II | Datos de la Licitación |
Garantía o Fianza de Pago Anticipado: Equivale a la Fianza de Pago Anticipado conforme al texto del formulario CONT-3 y al numeral 40.2 de esta sección, o garantía bancaria a la vista o al primer requerimiento, conforme al formato del banco emisor Gerencia de Proyecto y Supervisión Técnica (GST): Equipo delegado por el ICGES para garantizar la correcta supevisión de la construcción, equipamiento y puesta en marcha del Proyecto en el tiempo y forma previstos, evitando todo tipo de perjuicios y contratiempos antes y durante la ejecución de las obras. Los objetivos, funciones y relaciones de la Gerencia del Proyecto y Supervisión Técnica deberán ser considerados por los encargados de la construcción y se encuentran en los Términos de Referencia correspondientes. ICGES: Instituto Conmemorativo Xxxxxx de Estudios de la Salud, organismo ejecutor del Proyecto. Resolución de Protesta: Informe o acta emitida por el Comité Ejecutivo de Licitación o el Comité Revisor para decidir las inconformidades de los oferentes respecto de sus evaluaciones. ITBMS: Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y la Prestación de Servicios del cual el ICGES se encuentra exento por Ley. UEP: Unidad Ejecutora del Proyecto Campus Gorgas. Es la instancia administrativa dentro del Organismo Ejecutor, responsable de la gestión del Proyecto de Construcción, Equipamiento y Puesta en Marcha de la Fase 1 del Campus Gorgas y de las obligaciones establecidas en el préstamo para su ejecución. | |
1.2 | Licitación Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xx. XXXXX-XXX-XXXX-000-0000 Organismo Ejecutor: Instituto Conmemorativo Xxxxxx de Estudios de la Salud (ICGES) por medio de la Unidad Ejecutora del Proyecto Campus Gorgas (UEP) que responde ante el Director del ICGES, y Comité Ejecutivo de Licitación (Comité Ejecutivo), acreditado ante el BCIE. El Organismo Ejecutor es responsable del presente proceso de adquisición por parte del Prestatario para lo cual, nombra al Comité Ejecutivo de Licitación como responsable del proceso de Licitación e invita a presentar propuestas para la contratación requerida. Nombre de la licitación y descripción de las obras a realizar: Licitación Pública Internacional para la Construcción, Equipamiento y Puesta en Marcha del Proyecto “Campus Gorgas Fase 1” que comprende el siguiente alcance: los edificios de investigación, administrativo, garita de seguridad, caseta de desechos, planta de |
Ref. de la Sección II | Datos de la Licitación |
tratamiento de aguas residuales, almacén de desechos peligrosos, depósito de basura, generador eléctrico, tanque de diésel e infraestructura completa, cuya duración del contrato se estima en cuarenta y ocho (48) meses, a ser ubicado en Chivo Chivo, ciudad de Panamá. | |
3. Debido Proceso | Competencias del Comité Ejecutivo de Licitación: • Conducir todo el proceso de licitación y ejecutar las funciones descritas en el artículo 57 de las Normas del BCIE. Realizar todas las comunicaciones, recibir y dar el trámite adecuado a todos los documentos de la licitación. • Evaluar en primera instancia las propuestas de los oferentes y emitir el correspondiente Informe o Acta de Evaluación. • Recibir y resolver en primera instancia las Protestas dirigidas al Comité Ejecutivo contra cualquier Informe o Acta de Evaluación y emitir un acta denominada Resolución de Xxxxxxxx, la cual será susceptible de protesta, para su revisión ante el Comité Revisor. • Recibir y enviar al Comité Revisor las protestas presentadas contra cualquier Resolución de Xxxxxxxx para su revisión en segunda instancia por el Comité Revisor. La Resolución del Protesta emitida por el Comité Revisor será definitiva y obligatoria. Competencias del Comité Revisor: Resolver en segunda instancia las protestas contra cualquier Resolución de Protesta emitida por el Comité Ejecutivo de Licitación en primera instancia y devolver su decisión para su trámite y comunicación a la parte interesada. La decisión del Comité Revisor sobre la Protesta de una Resolución de Protesta será definitiva y obligatoria. Trámite de las Protestas: El trámite de protestas seguirá lo establecido en los artículos 3, 29 y 45 de las Normas del BCIE. |
Ref. de la Sección II | Datos de la Licitación |
El plazo de presentación de las protestas será de cinco (5) días hábiles a partir del día hábil siguiente a la notificación del respectivo Informe o Acta de Resultados, en horario de oficina de la UEP (7:30 a.m. a 3:30 p.m.). El lugar de presentación de todas las protestas contra cualquier Informe o Acta de Evaluación (ya sea de precalificación, técnica o económica), o contra cualquier Resolución del Protesta del Comité Ejecutivo será a la dirección de correo electrónico xxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xxx.xx, o físicamente, dentro de un sobre cerrado en la siguiente dirección: Instituto Conmemorativo Xxxxxx de Estudios de la Salud Oficina Ejecutora del Proyecto Campus Gorgas (UEP) Hospital Xxxxx Xxxxx, Edificio “Elefante Blanco”, 2do piso Avenida Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Ciudad de Panamá. El plazo para resolver las protestas será xx xxxx (10) días hábiles a partir de su recepción, salvo que por razones extraordinarias se requiera un tiempo adicional, lo cual será notificado a los oferentes. Mientras existan protestas se suspenderá todo el proceso de adquisición hasta que todas sean resueltas. Se entiende que una protesta estará resuelta cuando han sido agotadas las instancias de resolución establecidas en el documento base. Notificaciones de Protestas: La notificación oficial de Informes o Actas de Evaluación, o de la adjudicación del proceso se realizará por medio del Portal: xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx.xx. Las notificaciones particulares del Informe o Acta de Evaluación de cada oferente, o de Resoluciones de Protestas se realizarán en forma privada a la dirección del correo electrónico suministrada por el oferente interesado. | |
6.1 | La licitación no está limitada a la participación de oferentes de un país u origen específico, se aceptarán oferentes nacionales o internacionales de cualquier país interesado en participar de acuerdo con lo establecido en este documento de licitación. |
6.3 | Los Oferentes no podrán ser elegibles si: (a) las leyes del país del Prestatario prohíben las relaciones comerciales con el país en el que esté constituido dicho Oferente. |
Ref. de la Sección II | Datos de la Licitación | |
(b) por un acto de conformidad con una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de esa Organización, el país del Prestatario prohíba las importaciones de bienes de ese país o cualquier pago a personas o entidades en ese país. | ||
B. Documento de Licitación | ||
9.1 | Aclaraciones o consultas: Para formular aclaraciones o consultas al documento base podrá remitirlas a la dirección de correo electrónico xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx.xx a más tardar con veinte (20) días calendario de antelación a la fecha para presentación de las propuestas. Las respuestas serán publicadas en forma simultánea a todos los oferentes a través de la página web: xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx.xx a más tardar con quince (15) días calendario de antelación a la fecha de presentación de las propuestas. Enmiendas: Cualquier enmienda al documento base se publicará por la página web: xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx.xx a más tardar con quince (15) días calendario de antelación a la fecha de presentación de las propuestas, conforme al numeral 28, b) de las Normas. | |
9.3 | Visita de Campo Se realizará una visita de campo no obligatoria el día martes 16 xx xxxxx de 2021 a las 9:00a.m., en el sitio de la obra: Polígono "L", Xxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Avenida la Xxxxxxx, Chivo Chivo, Corregimiento de Ancón, Distrito de Panamá, Provincia de Panamá, República de Panamá (Ciudad Hospitalaria, final). | |
Ref. de la Sección II | Datos de la Licitación |
Los interesados en participar deberán enviar los siguientes datos: Nombre de la empresa, nombre completo de los visitantes con su identificación (cédula o pasaporte) y placa de vehículo a la dirección de correo electrónico xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx.xx con dos (2) días de antelación a la fecha de la visita para coordinar las autorizaciones de ingreso al predio. Nota: Los visitantes deberán usar y traer su equipo de seguridad personal (botas, cascos y chalecos) y bebidas hidratantes. | |
9.4 | Reunión de Homologación Se realizará una reunión de homologación de carácter no obligatorio en la siguiente fecha, hora y dirección: Fecha: Jueves 18 xx xxxxx de 2021 Hora de reunión de homologación: 1:00 p.m. Lugar: Instituto Conmemorativo Xxxxxx de Estudios de la Salud, (ICGES) Auditorio del Centro Regional de Capacitaciones en Salud (CRECS), Hospital Xxxxx Xxxxx, Edificio “Elefante Blanco”, 2do. Piso, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, Xxxxxx xx Xxxxxx. La reunión de homologación se efectuará simultáneamente en modalidad virtual y presencial. Las expresiones de interés en participar se recibirán hasta dos (2) días hábiles antes de la fecha de celebración mediante correo electrónico a la dirección: xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx.xx, expresando el interés en participar, la modalidad de participación, los datos de cada participante, la modalidad de asistencia, y el nombre de la empresa. A vuelta de correo electrónico recibirá el vínculo de acceso a la reunión virtual. Para la participación presencial o física: La disponibilidad de espacio físico por empresa es de un (1) participante y se cumplirá con todas las medidas de bioseguridad. Coordinador de la actividad: Coordinador de la Unidad Ejecutora de Proyecto |
9.6 | La comunicación de las respuestas a las consultas de los oferentes y enmiendas a este Documento Base (Pliego) realizadas durante el período de preparación de propuestas se realizará mediante publicación en el portal web: xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, accediendo a la información a través del número de la licitación. |
Ref. de la Sección II | Datos de la Licitación |
C. Preparación de las Propuestas | |
12.1 | Todo documento procedente del exterior en idioma diferente al español, deberá ser traducido al español, sellado y firmado por un traductor público, o autorizado o certificado de su país de origen. |
13.1 | Los documentos que deberán conformar la propuesta son: Los documentos de la propuesta deberán presentarse en tres (3) sobres separados, sellados (paquetes o cajas), rotulados con el nombre del contratista, el número de sobre que corresponde según su contenido, y cada sobre o caja con un índice detallado de los documentos presentados. Los tres (3) sobres deben presentarse dentro de un (1) solo sobre, paquete o caja exterior que también tendrá rotulado el nombre del oferente. 1. Documentos de Precalificación (Sobre No. 1): 1.1. Carta de presentación de la propuesta, firmada por el representante legal del oferente, conforme al Formulario CP-1. Original notariado. 1.2. Acta de constitución del proponente debidamente registrada en el Registro de Empresas del país respectivo. En caso de propuestas presentadas en consorcio, se requiere el acta de constitución de cada uno de los miembros del consorcio, debidamente registrada en su respectivo país. Copia notariada. 1.3. Certificado de existencia del proponente expedido en los últimos tres (3) meses antes de la presentación de oferta. Certificado del Registro Público, de encontrarse registrada en Panamá. Para empresas no registradas en Panamá, certificado de existencia de la autoridad competente en el país de constitución. De no existir el certificado de existencia en el país de constitución, documento distinto al descrito en punto No. 1.2 que demuestre la existencia de la empresa en su país de constitución. Copia simple. En caso de propuestas presentadas en consorcio, cada uno de los miembros deberá presentar el certificado de existencia. 1.4. Si el oferente es un consorcio, adjuntar la Declaración de Promesa de Consorcio (Formulario PREC-1), firmada por los representantes legales de cada empresa, cuyos nombres deben constar en los certificados de existencia o poder, con indicación de la empresa que representará al consorcio. Original Notariado. 1.5. Poder de representación de quien suscribe la propuesta. En caso que la propuesta sea suscrita por persona distinta al representante legal del proponente, deberá acreditar poder especial con facultades expresas en el acto de selección de contratista; véase modelo sugerido de poder en Formulario CONT-1. Si el oferente es un consorcio, cada empresa miembro |
Ref. de la Sección II | Datos de la Licitación |
debe entregar poder a la empresa líder conforme se indica en la Declaración de Promesa de Consorcio (PREC-1). Original notariado. 1.6. Cédula de identidad o documento de identificación similar, o página de generales del pasaporte vigente, del suscriptor de la propuesta. En caso de consorcio, aportar el documento de identidad del representante legal de cada empresa y/o apoderados de cada empresa del consocio. Copia simple. 1.7. Formulario PREC-2: Declaración jurada ante notario público sobre capacidad legal para contratar con el BCIE, o con el Estado, así como la ausencia de conflicto de intereses. En caso de ofertas presentadas por consorcio, se requerirá la declaración jurada de cada uno de los miembros del consorcio. Original notariado. 1.8. Registro de la Empresa ante la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura (JTIA), en caso de las empresas panameñas. Para empresas extranjeras, aportar documento equivalente, o en caso de no existir, una declaración o carta del oferente señalando que en su país no existe un registro empresarial o colegiatura de las empresas dedicadas al giro de construcción o ingeniería. Copia simple. 1.9. Formulario PREC-3: Garantía de Mantenimiento de Oferta y Firma de Contrato (Fianza de Propuesta). Véase el numeral 20.1 de esta Sección III. Original. 1.10. Formulario PREC-4: Información de la Situación Financiera. En caso de propuestas presentadas por consorcio, cada uno de los miembros del consorcio deberá presentar el formulario aparte. Este formulario deberá expresarse en dólares americanos utilizando las tasas de cambio xx Xxxxxxxxx como referencia para conversión. Copia simple. 1.11. Formulario PREC-5: Antecedentes Económicos de Contratación (Facturación). En caso de propuestas presentadas por consorcio, cada uno de los miembros del consorcio deberá presentar el formulario aparte. Original. 1.12. Formulario PREC-6: Completar el formulario de Identificación del Oferente. Original. 1.13. Formulario PREC-8: Declaración jurada de cumplimiento con el art. 24 de la Ley 22 de 2006 (Texto único xx Xxx 153 de 2020), sobre incapacidad legal para contratar con el Estado. Original notariado. 1.14. Aviso de Operación (licencia comercial). Documento de autorización para ejercer una actividad comercial, ya sea a través del Aviso de Operación (aplica para toda empresa panameña); y para empresas extrajeras, cualquier documento similar que certifique las actividades que realiza el proponente, las que deben guardar relación con el objeto de ésta la licitación. En caso de |
Ref. de la Sección II | Datos de la Licitación |
consorcio, este requisito aplica a cada empresa que compone el consorcio. Copia simple. 1.15. Estados financieros del oferente y/o de cada uno de los miembros integrantes del consorcio, completos (balances, incluidas todas las notas relacionadas con éstos) correspondientes a los años 2017, 2018 y 2019, los cuales deben cumplir con las siguientes condiciones: I. Los estados financieros históricos deben estar auditados y firmados por auditores del país donde la empresa lleve su contabilidad. II. Los estados financieros históricos deben estar completos, incluyendo todas las notas. III. Los estados financieros históricos deben corresponder a períodos contables completos ya completados y auditados. (Para oferentes de países con períodos de pago de impuestos diferentes a enero-diciembre, aportar los estados financieros auditados según su fecha xx xxxxx fiscal y cortes al 31 de diciembre realizado y firmado por su contador en base a las normas NIIF). Copia simple. 1.16. Referencias Bancarias. Original de carta de referencia bancarias / Línea Crédito. Presentar una (1) o más cartas membretadas, emitidas por una entidad bancaria en Panamá avalada por la Superintendencia de Bancos de la República de Panamá, o de ser emitida en el extranjero, avalada por la autoridad correspondiente en su país de emisión, con fecha no anterior a treinta (30) días de la fecha de recepción de propuestas, dirigidas al ICGES como entidad licitante, que individual o sumadas entre sí ya sea, líneas de crédito, cuentas corrientes y/o cuentas de ahorros demuestren su liquidez con un saldo mínimo equivalente a ocho (8) millones de dólares de Estados Unidos de América, además de consignar que ha reportado buen manejo de la mismas. Original. 2. Oferta Técnica (Sobre No. 2) 2.1. Formulario TEC-1: Experiencia general en la construcción de edificaciones e infraestructura. En caso de propuestas presentadas por consorcio, cada uno de los miembros del consorcio deberá presentar el formulario. Adjuntar copia simple de las actas de recepción de obras o de entrega final, presentadas como experiencias generales 2.2. Formulario TEC-2: Experiencia Específica en la Construcción y Equipamiento de Edificaciones Médicas o de Investigación Científica. En caso de propuestas presentadas por consorcio, cada uno de los miembros del consorcio deberá |
Ref. de la Sección II | Datos de la Licitación |
presentar el formulario. Adjuntar copia simple de las actas de recepción de obras o de entrega final, presentadas como experiencias específicas 2.3. Formulario TEC-3: Profesionales Clave Propuestos y asignación de funciones. 2.4. Formulario TEC-4: Hoja de Vida del Personal Clave Propuesto. 2.5. Formulario TEC-4A: Carta de compromiso del personal clave. En el caso de los profesionales extranjeros propuestos, incluir el párrafo relativo al compromiso de adquirir la licencia o idoneidad emitida en Panamá para el ejercicio de la respectiva profesión. 2.6. Formulario TEC-5: Equipo mínimo necesario para la Ejecución de la Obra En caso de presentar equipo alquilado, presentar compromiso de disponibilidad por parte del propietario de dichos equipos. 2.7. Formulario TEC-6: Plan de trabajo y cronograma de ejecución de obra. 2.8. Formulario TEC-7: Organización Técnica y Administrativa 2.9. Formulario TEC-8: Subcontratistas Previstos, cuando el oferente indique que subcontratará partes del contrato. 2.10 Formulario TEC-9: Carta de compromiso de subcontratistas, cuando el oferente indique que subcontratará partes del contrato. El personal clave y los profesionales panameños responsables de las obras y de las actividades técnicas propias de la ingeniería y arquitectura deberán tener los correspondientes certificados de idoneidad expedidos por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura (JTIA) de Panamá en sus respectivas ramas, desde la presentación de las propuestas formales indicadas en el documento base (pliego de cargos). En el caso de profesionales extranjeros propuestos como personal clave en actividades técnicas conforme al criterio de evaluación TEC-3, deberán presentar copia simple del documento correspondiente (licencia profesional) de su país de origen. De resultar adjudicado, para la firma del contrato el oferente deberá presentar: 1. Registro de la empresa responsable ante la JTIA. (Consultar los requisitos y tiempo de trámite para el registro de la empresa responsable en la página web de la JTIA: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx/). 2. Certificación de idoneidad de todo el personal clave, incluyendo profesionales nacionales y extranjeros. (Consultar los requisitos y tiempo de trámite para obtener idoneidad profesional para nacionales y extranjeros en la página web de la JTIA: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx/). |
Ref. de la Sección II | Datos de la Licitación |
NOTA: Toda empresa relacionada con actividades propias de la ingeniería o arquitectura, ya sea de forma individual o en consorcio, para ejercer en Panamá, deberá contar oportunamente con el Registro de la Empresa responsable ante la JTIA y contar con personal idóneo ante la JTIA, según su actividad autorizada, para la firma del contrato. De resultar adjudicado, el incumplimiento en la presentación oportuna de requisitos para la firma del contrato ocasionará la ejecución de la fianza de mantenimiento de oferta y firma del contrato (fianza de propuesta) y la adjudicación del contrato al siguiente oferente que cumpla con todos los requisitos, sucesivamente. 3. Oferta Económica (Sobre No. 3) 3.1. Formulario ECO-1: Presentación de la Oferta Económica. 3.2. Formulario ECO-2: Desglose por Actividad y fase de la propuesta económica | |
13.2 | Los períodos para los cuales se analizará la información presentada son: a. Información financiera para los períodos enero – diciembre correspondiente a los años 2017, 2018 y 2019. Para oferentes de países con fechas xx xxxxxx fiscales diferentes a enero-diciembre, debe aportar los auditados de cada año fiscal y adicionalmente, los cortes al 31 de diciembre de cada año, realizado y firmado por su contador en base a las normas NIIF. En caso de consorcio, cada empresa miembro del consorcio presentará sus respectivos estados financieros de forma separada. b. Información sobre antecedentes económicos de contratación (Facturación) (PREC- 5) correspondiente a los años: 2016, 2017, 2018 y 2019. c. Información sobre experiencia general correspondiente a los últimos quince (15) años. d. Información sobre experiencia específica, véase tabla de criterio de evaluación 2, correspondiente a los últimos quince (15) años. e. Información sobre formación y experiencia del personal profesional clave propuesto, véase tabla de Criterio de evaluación 3. |
13.3 | El ICGES está exento del pago de todos los impuestos, contribuciones, tasas, gravámenes o derechos de cualquier clase o denominación de carácter nacional, conforme al artículo 12 de la Ley 78 del 17 de diciembre de 2003, por medio de la cual se Reestructura y Organiza el Instituto. Las exenciones y privilegios del ICGES no serán extensivas al personal (servidores públicos y contratistas) que estén al servicio de la institución. |
Ref. de la Sección II | Datos de la Licitación |
El Proponente deberá especificar el monto total de su propuesta, sin incluir el impuesto de transferencia de bienes muebles y servicios (ITBMS) e incluyendo el desglose de precios correspondiente por actividad. Tributación Local. Los precios ofrecidos por el Oferente deben excluir todos los derechos de aduana, derechos de importación, impuestos a las empresas, impuesto a la renta y otros impuestos que puedan ser aplicados de conformidad con las leyes y regulaciones de la República de Panamá sobre los servicios prestados por el Oferente. Nada en el Contrato relevará al Contratista de su responsabilidad de pagar cualquier impuesto que pueda ser cobrado en el país sobre utilidades obtenidas por él en relación al Contrato. El Contratista deberá estar familiarizado con las leyes tributarias de la República de Panamá. Impuestos del Extranjero. Los precios ofrecidos por el Contratista deben incluir todos los impuestos, derecho y otros cargos a generarse fuera de la República de Panamá sobre los bienes e insumos destinados al ICGES de acuerdo al Contrato. El Contratista podrá solicitar exoneraciones de impuestos de introducción mediante el endoso de la factura a nombre del ICGES, conforme se detalla en el Contrato, tanto en las importaciones para suministro o instalación en el Proyecto del ICGES. El Contratista será el único autorizado para gestionar exoneraciones de impuestos locales o de importación o a deducirlos en su declaración xx xxxxx si fueran causados en su Contrato con el ICGES, lo cual acreditará adjuntando el contrato, el certificado de exoneración expedido por la DGI a favor del ICGES, siempre que sea hasta los montos y cantidades especificadas en el contrato, o posteriormente en su declaración xx xxxxx. Los Subcontratistas, por no ser parte en un contrato con el ICGES y no estar a su servicio en forma directa, estarán sujetos a todos los impuestos nacionales y de importación, por lo cual no estarán autorizados a gestionar exoneraciones, ni a deducir impuestos causados por contratos con el ICGES en sus declaraciones xx xxxxx. | |
15 | No se permitirá la presentación de ofertas alternativas. |
16.1 | Los precios cotizados por el oferente no estarán sujetos a ajuste. |
16.2 | Las propuestas no podrán presentarse por lote. |
16.3 | El contratista deberá contratar una póliza de seguro Contra todo Riesgo de Construcción (CAR) por un monto equivalente al 100% del valor del contrato, con una vigencia igual al plazo |
Ref. de la Sección II | Datos de la Licitación |
de ejecución del contrato, con las coberturas establecidas en la Cláusula 13 del Contrato adjunto en la Sección VI de este documento base. | |
17 | En su oferta económica el oferente deberá estimar los costos en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USA) y presentar su detalle de acuerdo con el formulario ECO-2. El oferente puede presentar una variación en el detalle de costos dentro de los componentes de su propuesta, sin exceder el monto total ofertado. |
18 | El porcentaje máximo de subcontratación es de 49% del monto total de la oferta económica, y dentro de la oferta técnica se deberá reflejar los subcontratos previstos, utilizando el formulario TEC-8. |
19.1 | El plazo de validez de la propuesta será de ciento ochenta (180) días calendario contados después de la fecha de terminación del plazo de recepción de propuestas establecido. |
20.1 | Garantía de Mantenimiento de la Oferta (Fianzas de Propuesta): Garantía de aseguradoras conforme al texto aprobado por el decreto Núm.33-LEG de 8 de septiembre de 2020, emitido por la Contraloría General de la República (Formulario PREC- 3); o Garantías bancarias a la vista o a primer requerimiento, conforme al formato del banco emisor. La garantía será devuelta a aquellos oferentes que no sean seleccionados a la firma del contrato. Vigencia: Ciento ochenta (180) días calendario a partir del Acto Público, más treinta (30) días adicionales, es decir un plazo total de doscientos diez (210) días calendario. Emitida a favor de: Instituto Conmemorativo Xxxxxx de Estudios de la Salud / Contraloría General de la República Monto y moneda: Por la suma de: Tres millones seiscientos veintisiete mil cuatrocientos ($3,627,400.00) en Dólares de Estados Unidos de América. |
Ref. de la Sección II | Datos de la Licitación |
Si la Garantía es bancaria, deberá haber sido emitida por un banco que el Oferente haya determinado que es aceptable al Contratante. Si la garantía la emite una entidad extranjera, esta deberá tener un banco corresponsal en Panamá. Si la Garantía es una fianza, deberá haber sido emitida por una compañía avalista o aseguradora que el Oferente haya determinado que es aceptable para el Contratante. Si la fianza la emite una entidad extranjera, esta deberá tener una institución corresponsal en Panamá. NOTA: Los bancos y compañías aseguradoras o avalistas aceptables al Contratante son publicados en el siguiente sitio web: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxxx-xxxxxxx-x- p%C3%B3lizas---consular-comercial.html | |
D. Presentación y apertura de las Propuestas | |
21.1 | Para la preparación de los sobres de las ofertas de precalificación, oferta técnica y oferta económica, el oferente deberá presentar el original, una (1) fotocopia, y una (1) copia digital en formato PDF. La formalidad de presentación de cada documento se rige por lo establecido en el punto 13.1 de la Sección III de este documento base. Las copias y digitalizaciones de documentos deben ser legibles. Cada archivo electrónico contendrá un solo documento, sin distinción del número de páginas que contenga. El nombre de cada archivo electrónico iniciará con el número del requisito al que corresponde en este documento base para facilitar el proceso de evaluación. |
23.1 | Las propuestas se recibirán el día miércoles 2 xx xxxxx de 2021, desde las 8:30am hasta las 9:30am en el lugar indicado en el punto 3.d de la Sección I. |
23.3 | Las propuestas se recibirán solo de forma presencial en el sitio y hora indicados en el 23.1 de la Sección III. |
26.2 | Para continuar con el proceso de licitación se requiere que se presente al menos una propuesta. Con el oferente que concurra, se procederá al acto de apertura del Sobre No. 1 y a la elaboración del acta de apertura. |
E. Evaluación y comparación de las Propuestas | |
Ref. de la Sección II | Datos de la Licitación |
28.2 | El Comité Ejecutivo de Licitación podrá solicitar aclaraciones o información adicional al contacto establecido por el oferente, el cual contará con (3) días hábiles para contestar la solicitud aclaración. |
30 | El método de selección es: COCALIFICACIÓN |
31.4 | La oferta técnica deberá cumplir todos los criterios de evaluación establecidos en la Sección IV para poder pasar a la evaluación de la oferta económica. |
36.2 | El plazo para presentar protestas ante la comunicación de informes o actas de resultados de alguna de las evaluaciones o en contra de la Resoluciones de Xxxxxxxx será de cinco (5) días hábiles contados a partir del día hábil posterior a la publicación del Informe o Acta de Evaluación o de la Resolución de Protesta y en el horario de trabajo del ICGES, es decir: de 7:30 am a 3:30 pm de lunes a viernes. |
F. Adjudicación de la Licitación | |
40.1 | Garantía o Fianza de Ejecución o de Cumplimiento El adjudicatario de la Licitación Pública Internacional deberá presentar una Garantía o Fianza de Ejecución o de Cumplimiento por el veinticinco por ciento (25%) del valor del contrato, con una vigencia similar el tiempo de ejecución de la construcción establecida en 48 meses, más el término de liquidación de dos (2) meses, y más un plazo adicional de treinta y seis (36) meses después de la ejecución de la obra, contados a partir del Acta de Aceptación final, para responder por los vicios redhibitorios o cualquier otro vicio o defecto del contractual. Esta garantía se presentará a más tardar dentro de un término de treinta (30) días calendario posterior a la notificación de adjudicación de la licitación pública internacional, al momento de la firma del contrato con la entidad contratante, y deberá contener el texto aprobado para Fianzas de Cumplimiento conforme al Formulario No. CONT-2 en la Sección V, salvo que aporte una garantía a la vista, la cual seguirá el modelo de su emisor. Garantías de aseguradoras: emitida conforme al texto aprobado por el decreto Núm.33- LEG de 0 xx xxxxxxxxxx xx 0000, xx xx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xx xx Xxxxxxxxx (Formulario CONT-2) NOTA: Bajo este tipo de garantía, el banco que financia el proyecto se reserva el derecho de desembolsar los recursos únicamente al Contratista elegido bajo las políticas, normas y procedimientos del banco; o |
Ref. de la Sección II | Datos de la Licitación |
Si la Garantía es una fianza, deberá haber sido emitida por una compañía avalista o aseguradora que el Oferente haya determinado que es aceptable para el Contratante. Si la fianza la emite una entidad extranjera, esta deberá tener una institución corresponsal en Panamá. Garantías bancarias a la vista o a primer requerimiento, conforme al formato del banco emisor. Si la Garantía es bancaria, deberá haber sido emitida por un banco que el Oferente haya determinado que es aceptable al Contratante. Si la garantía la emite una entidad extranjera, esta deberá tener un banco corresponsal en Panamá. NOTA: Los bancos y compañías aseguradoras o avalistas aceptables al Contratante son publicados en el siguiente sitio web: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxxx-xxxxxxx-x- p%C3%B3lizas---consular-comercial.html | |
40.2 | GARANTÍA O FIANZA DE PAGO ANTICIPADO El anticipo por otorgar será de hasta un veinte por ciento (20%) del precio del contrato, previo a la presentación de una garantía de buen uso del anticipo (Fianza de Pago Anticipado) emitida por el 100% del monto otorgado, con una vigencia equivalente a la del contrato principal, incluyendo su liquidación (2 meses) y hasta por un término adicional de treinta (30) días calendario posteriores al vencimiento del mismo; o hasta cuando se haya efectuado el total reintegro de la suma anticipada a la entidad estatal beneficiaria. Para solicitar el anticipo el contratista deberá presentar una solicitud adjuntando el desglose de actividades para el uso del anticipo. Garantía de aseguradoras: emitida conforme al texto aprobado por el decreto Núm.33- LEG de 8 de septiembre de 2020, emitido por la Contraloría General de la República (Formulario CONT-3); Si la Garantía es una fianza, deberá haber sido emitida por una compañía avalista o aseguradora que el Oferente haya determinado que es aceptable para el Contratante. Si la fianza la emite una entidad extranjera, esta deberá tener una institución corresponsal en Panamá. |
Ref. de la Sección II | Datos de la Licitación |
Garantías bancarias a la vista o a primer requerimiento: conforme al formato del banco emisor Si la Garantía es bancaria, deberá haber sido emitida por un banco que el Oferente haya determinado que es aceptable al Contratante. Si la garantía la emite una entidad extranjera, esta deberá tener un banco corresponsal en Panamá. NOTA: Los bancos y compañías aseguradoras o avalistas aceptables al Contratante son publicados en el siguiente sitio web: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxxx-xxxxxxx- y-p%C3%B3lizas---consular-comercial.html | |
40.3 | Fianza o Garantía de Calidad de Obras del BCIE (Incluida en la Garantía de Ejecución o de Cumplimiento) El Retenido: El ICGES realizará una retención xxx xxxx por ciento (10%) del monto de cada una de las cuentas presentadas por el contratista como garantía de los trabajos entregados. Estas retenciones acumuladas serán pagadas al contratista después de la entrega final de todos los trabajos, una vez se emita el Acta de Aceptación Final. NOTA: El retenido xxx xxxx por ciento (10%) de cada cuenta es adicional a la amortización del veinte por ciento (20%) del anticipo. |
40.4 | Garantía de equipamiento y mobiliario: El contratista deberá suministrar las garantías adecuadas de todo el equipamiento y mobiliario suministrado como parte del Contrato, detalladas en el numeral 1.15 de la Sección VI. |
41.1 | Documentos a presentar por el adjudicatario para la firma del contrato: 1. Acuerdo de Consorcio notariado o apostillado si es emitido en el extranjero, de la formalización del acuerdo de consorcio, con los términos idénticos a los definidos en la promesa de consorcio presentada con la propuesta. 2. Copia autenticada del acta de constitución de cada empresa miembro del consorcio, debidamente notariada y/o apostillada si proviene del extranjero. En caso de una sola persona jurídica, copia autenticada o apostillada del acta de constitución. 2.1 Si aplica, en caso que el consorcio registrado en el Registro Público de Panamá, copia autenticada del acta de constitución del consorcio 3. Original del Certificado de existencia de las empresas que componen al contratista o consorcio, vigente y emitido por el Registro Público de Panamá, o por el país del oferente (notariado si es nacional o apostillado si es del extranjero). |
Ref. de la Sección II | Datos de la Licitación |
4. Original del Poder del contratista, según el formulario CONT-1 (véase Sección V), debidamente notariado si es emitido en Panamá, o apostillado si proviene del extranjero. 5. Copia de cédula de identidad o pasaporte del firmante del contrato, o documento similar de identificación personal, vigente, notariado o apostillado si proviene del extranjero. 6. Garantía de cumplimiento o ejecución (Véase formulario CONT-2, Sección V) 7. Garantía de anticipo (Fianza de Anticipo) (Véase formulario CONT-3, Sección V) 8. Garantía Contra todos los Riesgos (Póliza CAR) con las coberturas y límites descritos en el contrato. 9. Copia del formulario de registro como Proveedores del Estado, con sello de ingreso en el Ministerio de Economía y Finanzas. 10. Formulario PREC-8: Declaración jurada de cumplimiento con el art. 19 Ley 22 de 2006 (Texto único) sobre incapacidad legal para contratar con el estado, original notariado o apostillado si proviene del extranjero. 11. Paz y Salvo Nacional del Impuesto Sobre la Renta del Contratista expedido por la Dirección General de Ingresos de la empresa o consorcio. Si es consorcio, aportar el Certificado xx Xxx y Salvo o certificación expedida por la DGI de No-cotizante. NOTA: En caso de consorcio, cada empresa panameña debe adjuntar su Paz y Salvo de la DGI, y las empresas extranjeras del consorcio, adjuntar copia notariada y apostillada xxx Xxx y Salvo de impuesto sobre la renta o ganancias o dividendos de su país respectivo, apostillado, o documento similar para evidenciar que está paz y salvo con estos impuestos. 12. Paz y Salvo del Pago de Cuota Obrero Patronal a la Caja de Seguro Social de la empresa adjudicataria o del consorcio, o certificado de no contribuyente de la CSS. 13. Aviso de Operación de la empresa o consorcio contratista. 14. Certificación de idoneidad de todo el personal clave, incluyendo profesionales nacionales y extranjeros, expedida por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura (JTIA) en los casos que aplica, listado en el formulario TEC-3. (Consultar los requisitos para obtener idoneidad profesional para nacionales y extranjeros en la página web de la JTIA: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx/). 15. Registro de la empresa responsable ante la JTIA. (Consultar los requisitos para el registro de la empresa responsable en la página web de la JTIA: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx/) 16. Plan de trabajo y cronograma de ejecución de obra desglosado y actualizado. |
Ref. de la Sección II | Datos de la Licitación |
17. Plan de gestión de calidad. 18. Manual de procedimientos y Metodología de trabajo. Notas: 1. Los documentos para la firma del contrato deberán presentarse a más tardar treinta (30) días calendario posterior a la notificación de adjudicación de la licitación junto con el contrato firmado. 2. Los documentos solicitados en este Documento Base, serán presentados con la debida formalidad si resulta adjudicado. La debida formalidad implica lo siguiente: 3. Si son otorgados, firmados o expedidos en la República de Panamá, serán autenticados ante Notario Público; 4. Si son firmados, o expedidos fuera de la República de Panamá, deberán ser legalizados por una oficina consular de la República de Panamá en el extranjero, cuya firma debe ser refrendada por el Departamento de Autenticaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores en Panamá o; mediante el trámite de la Apostilla, si el país donde fue otorgado, firmado o expedido el documento, es signatario de la Convención de la Apostilla del 5 de octubre de 1961, que suprime la legalización de documentos públicos extranjeros. | |
41.2 | Procedimiento para la firma del contrato: 1. Al publicar la resolución de adjudicación, el Comité Ejecutivo de Licitación comunicará al adjudicatario conforme al número 39.1 de este Documento Base que su oferta ha sido seleccionada. 2. El contratista contará con un plazo de treinta (30) días calendario contados a partir de la notificación de adjudicación para firmar el contrato y devolverlo a la UEP junto con los documentos detallados en el punto No. 41.1 de esta sección. 3. El ICGES remitirá el contrato debidamente firmado y el expediente de compras a la Contraloría General de la República de Panamá, para el trámite de Refrendo del Contralor. |
41.3 (c) | Solución de Conflictos Contractuales: ACUERDO DE PARTES: Las Partes este Contrato intentarán resolver las controversias de buena fe y en primera instancia mediante Acuerdo de Partes entre la GST y el Contratista, con la intervención de la UEP, de ser necesario. MEDIACIÓN: Ante la ausencia de un Acuerdo de Partes y la no aceptación de la decisión de la GST o de la UEP, procederá la solicitud de Mediación ante el XXXXXX, de manera escrita y conforme a las reglas de dicho centro, sufragando la parte actora todos los gastos del procedimiento. |
Ref. de la Sección II | Datos de la Licitación |
ARBITRAJE: Cualquier discrepancia, reclamo o diferencia que surja entre las partes relacionadas con el objeto, la aplicación, ejecución o interpretación del contrato que surja a raíz de la presente licitación, así como aquellas relacionadas con la validez, el cumplimiento o la terminación de dicho contrato, será resuelta mediante Arbitraje en Derecho, ante el Centro de Solución de Conflictos (XXXXXX), conforme a sus reglas de procedimiento. |
Sección IV. Criterios de Evaluación
A. Primera Etapa Precalificación.
El oferente presentará junto con su propuesta todos los documentos que acrediten su precalificación para participar en la Licitación Pública Internacional y sus calificaciones para proveer las obras requeridas.
Criterios de Precalificación
NOTAS: El oferente deberá cumplir con todos los criterios de precalificación para poder pasar a la siguiente etapa de evaluación de la oferta técnica.
La omisión de un documento requerido en la propuesta no será subsanable, no obstante, los errores de formalidad o del documento sí serán subsanables hasta la fecha de firma del contrato.
Todo documento proveniente del extranjero deberá presentarse Apostillado, de resultar adjudicado y para la firma del contrato.
Criterio de Precalificación 1: Capacidad para obligarse y contratar | |
Evaluación | Evidencia Presentada |
Cumple / No Cumple | 1.1 Carta de presentación de la propuesta, firmada por el representante legal del oferente, conforme al Formulario CP-1. Original notariado. No subsanable. |
Cumple / No Cumple | 1.2 Acta de constitución de la proponente debidamente registrada en el Registro de Empresas del país respectivo. En caso de propuestas presentadas en consorcio, se requiere el acta de constitución de cada uno de los miembros del consorcio, debidamente registrado en su respectivo país. Copia notariada. Subsanable. |
Cumple / No Cumple | 1.3 Certificado de existencia del proponente expedido en los últimos tres (3) meses antes de la presentación de oferta. Certificado del Registro Público, de encontrarse registrada en Panamá. Para empresas no registradas en Panamá, certificado de existencia de la autoridad competente en el país de constitución. De no existir el certificado de existencia en el país de constitución, documento distinto al descrito en punto No. 1.2 que demuestre la existencia de la empresa en su país de constitución. En caso de propuestas presentadas en consorcio, cada uno de los miembros deberá presentar el certificado de existencia. Copia simple. Subsanable. |
Cumple / No Cumple / No Aplica | 1.4 Si el oferente es un consorcio, adjuntar la Declaración de Promesa de Consorcio (Formulario PREC-1), firmada por los representantes legales de cada empresa, cuyos nombres deben constar en los certificados de existencia o poder, con indicación de la empresa que representará al consorcio. Original Notariado. No subsanable. |
Criterio de Precalificación 1: Capacidad para obligarse y contratar | |
Evaluación | Evidencia Presentada |
Cumple / No Cumple / No Aplica | 1.5 Poder de representación en el procedimiento de selección de Contratista. En caso que la propuesta sea suscrita por persona distinta al Representante Legal del Proponente, deberá acreditar poder especial con facultades expresas en el acto de selección del Contratista. Si el oferente es un consorcio, cada empresa miembro debe entregar poder a la empresa líder conforme se indica en la declaración de promesa del consorcio (PREC-1). Original notariado. No subsanable. |
Cumple / No Cumple | 1.6 Copia de la cédula de identidad o documento de identificación similar y vigente, del suscriptor de la propuesta. En caso de consorcio, aportar el documento de identidad del representante legal y/o apoderado de cada empresa del consorcio. Copia simple. Subsanable. |
Cumple / No Cumple | 1.7 Formulario PREC-2: Declaración jurada ante notario público sobre capacidad legal para contratar con el BCIE o con el Estado, así como la ausencia de conflicto de intereses. En caso de ofertas presentadas por consorcio, se requerirá la declaración jurada de cada uno de los miembros del consorcio. Original notariado. Subsanable. 1.7.1. No encontrarse en concurso de acreedores, quiebra o liquidación. 1.7.2. No encontrarse en interdicción judicial. 1.7.3. No tener conflicto de Interés de acuerdo con lo descrito en la Sección II, 1.7.4. No encontrarse incluidos en la Lista de Contrapartes Prohibidas del BCIE u otra lista de inelegibilidad del BCIE. 1.7.5. No haber sido inhabilitados o declarados por una entidad como inelegibles o sancionados para la obtención de recursos o la adjudicación de contratos financiados por organizaciones reconocidas por el BCIE para tal fin. 1.7.6. No haber sido declarados culpables mediante sentencia firme de delitos o sanciones vinculadas con Prácticas Prohibidas por parte de la autoridad competente, mientras se encuentre vigente la sanción. NOTA: Los puntos indicados 1.7.1 a 1.7.6 son de investigación del Comité Ejecutivo y no para aportar. |
Cumple / No Cumple | 1.8 Registro de la Empresa ante la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura (JTIA), en caso de las empresas panameñas. Para empresas extranjeras aportar documento equivalente o en caso de no existir, una declaración o carta del oferente señalando que en su país no existe un registro empresarial o colegiatura de las empresas dedicadas al giro de construcción o ingeniería. Copia simple. Subsanable. |
Criterio de Precalificación 1: Capacidad para obligarse y contratar | |
Evaluación | Evidencia Presentada |
Cumple / No Cumple / | 1.9 Formulario PREC-3: Garantía de Mantenimiento de Oferta y Firma del Contrato (Fianza de Propuesta; véase el numeral 20.1 de la Sección III). Original. No subsanable. |
Cumple / No Cumple / | 1.10 Formulario PREC-4: Información de la Situación Financiera. En caso de propuestas presentadas por consorcio, cada uno de los miembros del consorcio deberá presentar el formulario aparte. Este formulario deberá expresarse en dólares americanos, utilizando las tasas de cambio xx Xxxxxxxxx como referencia para conversión. Original. Subsanable. |
Cumple / No Cumple | 1.11 Formulario PREC-5: Antecedentes Económicos de Contratación (Facturación). En caso de propuesta presentada por consorcio, cada uno de los miembros del consorcio deberá presentar el formulario aparte. Original. Subsanable. |
Cumple / No Cumple | 1.12 Formulario PREC-6: Identificación del Oferente. Completar formulario; original. Subsanable. |
Cumple / No Cumple | 1.13 Formulario PREC-8: Declaración jurada de cumplimiento con el art. 24 de la ley 22 de 2006 (Texto único xx Xxx 153 de 2020) sobre incapacidad legal para contratar con el Estado. Original notariado. Subsanable. |
Cumple / No Cumple | 1.14 Aviso de Operación (licencia comercial). Documento de autorización para ejercer una actividad comercial, ya sea a través del Aviso de Operación (aplica para toda empresa panameña); y para empresas extrajeras, cualquier documento similar que certifique las actividades que realiza el proponente, las que deben guardar relación con el objeto de esta la licitación. En caso de consorcio, este requisito aplica a cada empresa que compone el consorcio. Copia simple. Subsanable. |
Cumple / No Cumple | 1.15 Estados Financieros del oferente y/o de cada uno de los miembros integrantes del consorcio, correspondientes a los años 2017, 2018 y 2019, los cuales deben cumplir con las siguientes condiciones: i. Los estados financieros históricos deben estar auditados y firmados por auditores del país donde la empresa lleve su contabilidad. ii. Los estados financieros deben estar completos, incluidas todas las notas. iii. Los estados financieros históricos deben corresponder a períodos contables completos y auditados. Para oferentes de países con período de pago de impuestos diferente a enero-diciembre, aportar los estados financieros |
Criterio de Precalificación 1: Capacidad para obligarse y contratar | |
Evaluación | Evidencia Presentada |
auditados según su fecha xx xxxxx fiscal y cortes al 31 de diciembre realizado y firmado por su contador en base a las normas NIIF. Copia simple. Subsanable. | |
Cumple / No Cumple | 1.16 Carta de referencia bancaria / Línea Crédito. Presentar una (1) o más cartas membretadas, emitidas por una entidad bancaria en Panamá avalada por la Superintendencia de Bancos de la República de Panamá, o de ser emitida en el extranjero, avalada por la autoridad correspondiente en su país de emisión, con fecha no anterior a treinta (30) días de la fecha de recepción de propuestas, dirigidas al ICGES como entidad licitante, que individual o sumadas entre sí ya sea, líneas de crédito, cuentas corrientes y/o cuentas de ahorros demuestren su liquidez con un saldo mínimo equivalente a ocho (8) millones de dólares de Estados Unidos de América (US$8,000,000.00), además de consignar que ha reportado buen manejo de la mismas. En caso de consorcio las cartas de referencia bancaria de los miembros del consorcio deberán sumar al menos el monto establecido. Original. Subsanable. |
Criterio Precalificación 2: Capacidad de contratar con financiamiento del BCIE | |||
Requisito | Evaluación | Documentación requerida | |
Entidad única | Consorcio (*) | ||
El oferente no se encuentra incluido en la lista de Contrapartes Prohibidas del BCIE u otra lista de inelegibilidad del BCIE | Cumple / No Cumple | Cumple / No Cumple | Formulario PREC-6 y búsqueda en las listas de inhabilitados, sancionados o declarados inelegibles en el BCIE y en las organizaciones reconocidos por el BCIE |
El oferente no se encuentra inhabilitado o declarado como inelegible o sancionado para la obtención de recursos o la adjudicación de contratos financiados por organizaciones reconocidas por el BCIE para tal fin | Cumple / No Cumple | Cumple / No Cumple | |
(*) Cada uno de los integrantes de un consorcio debe cumplir los requisitos.
Criterio Precalificación 3: Solidez de la situación financiera actual | |||
Requisito | Evaluación | Documentación requerida | |
Entidad única | Consorcio | ||
Coeficiente medio de Liquidez | |||
Igual o mayor a 1.10 | |||
Valor promedio de los últimos tres (3) períodos fiscales. Donde: CL = AC / PC | Cumple / No Cumple | Cumple / No Cumple (*) | |
CL = Coeficiente medio de Liquidez AC = Promedio del activo a corto plazo (corriente) PC = Promedio del Pasivo a corto plazo (corriente) | Formulario PREC-4 con sus respectivos anexos (**) | ||
Coeficiente medio de Endeudamiento | |||
Igual o menor que 0.70 | |||
Valor promedio de los últimos tres (3) períodos fiscales. Donde: CE = TP / TA | Cumple / No Cumple | Cumple / No Cumple (***) | |
CE = Coeficiente medio de Endeudamiento TP = Promedio de deuda que produce intereses TA = Promedio del total del activo | |||
Coeficiente: DEUDA / EBITDA < 5 años Donde, Deuda = Pasivo Total al cierre del 2019 EBITDA al cierre del 2019 = Xxxxxxxxx Xxxx + (Intereses + Impuestos + Depreciaciones + Amortizaciones) Relación deuda total a EBITDA menor de cinco (5) años; se mide el tiempo en | Cumple / No Cumple | Cumple / No Cumple (***) | Formulario PREC-4 con sus respectivos anexos |
Criterio Precalificación 3: Solidez de la situación financiera actual | |||
Requisito | Evaluación | Documentación requerida | |
Entidad única | Consorcio | ||
cantidad de años que necesita la empresa para pagar su deuda a base de EBITDA (sin intereses, impuestos, amortizaciones y depreciaciones). | |||
(*) Índice aplica al líder en caso de consorcio; en cuyo caso el resto de los integrantes deben tener valor mínimo de 1.00.
(**) El formulario PREC-4 debe venir sellado y firmado por un contador autorizado, para dar fe de los datos extraídos de los Estados Financieros auditados. El formato de la información financiera debe ser conforme a las normas NIIF.
(***) Aplica a todos los miembros del consorcio por separado.
Criterio de Precalificación 4: Antecedentes de contratación | |||
Requisito | Evaluación | Documentación requerida | |
Entidad única | Consorcio (*) | ||
Facturación anual media: Igual o mayor que cuarenta y cinco millones de dólares americanos (USD$45M) Promedio anual de pagos certificados recibidos por contratos de ejecución de obra | Cumple / No Cumple | Cumple / No Cumple | Formulario PREC-5 con sus respectivos anexos |
*Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de un consorcio se sumarán a fin de determinar si el oferente cumple con los requisitos mínimos de calificación. La Facturación anual media, se obtiene calculando el total de los pagos certificados recibidos por ejecución de obras de cuatro (4) años, dividido entre el número de años. NOTA: Para este cálculo se excluirá el año 2020.
B. Segunda Etapa: Evaluación de la Oferta Técnica.
Los criterios de evaluación necesarios para conocer si los oferentes cumplen adecuadamente con los requisitos de la obra y el plazo para completar la provisión de lo requerido abarcan aspectos generales y específicos. Los criterios de evaluación de las propuestas técnicas serán:
Criterios de Evaluación | Cumple / No Cumple |
1. Experiencia General en la construcción de edificaciones e infraestructura (TEC-1) | Cumple / No Cumple |
Criterios de Evaluación | Cumple / No Cumple |
2. Experiencia Específica en la construcción y equipamiento de edificaciones médicas o de investigación científica (TEC-2) | Cumple / No Cumple |
3. Experiencia de los profesionales clave propuestos y asignación de funciones (TEC-3) | Cumple / No Cumple |
4. Equipo mínimo necesario para la construcción de la obra (TEC-5) | Cumple / No Cumple |
5. Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecución de la Obra (TEC-6) | Cumple / No Cumple |
6. Organización Técnica y Administrativa (TEC-7) | Cumple / No Cumple |
7. Subcontratistas Previstos (TEC-8) | Cumple / No Cumple |
El oferente que no cumpla con todos los criterios de evaluación técnica no pasará a la etapa de evaluación de la oferta económica.
Criterio 1: Experiencia General en la Construcción de Edificaciones e Infraestructura | |||
Requisito | Evaluación | Documentación requerida | |
Entidad única | Consorcio | ||
Construcción de al menos cinco (5) edificaciones mixtas de 30,000m2 o mayores cada una | Cumple / No Cumple | Cumple/ No Cumple | Formulario TEC-1 con sus respectivos anexos |
Construcción de al menos cinco (5) edificaciones con tres (3) o más altos cada una | Cumple / No Cumple | Cumple/ No Cumple | |
Construcción de infraestructura de al menos tres (3) Proyectos con 3Ha o mayores cada una | Cumple / No Cumple | Cumple/ No Cumple | |
Criterio 2: Experiencia Específica en la Construcción y Equipamiento de Edificaciones Médicas o de Investigación Científica. | |||
Requisito | Evaluación | Documentación requerida | |
Entidad única | Consorcio | ||
Construcción de al menos tres (3) edificaciones médicas o de investigación científica con áreas sumadas de al menos 60,000m2 | Cumple / No Cumple | Cumple/ No Cumple | Formulario TEC-2 con sus respectivos anexos |
Equipamiento de al menos tres (3) edificaciones médicas o de investigación científica con áreas sumadas de al menos 60,000m2 | Cumple / No Cumple | Cumple / No cumple | |
Criterio 3: Formación y Experiencia del personal profesional clave propuesto | |||||
No. | Cargo | Criterios a evaluar | Requerimiento | Evaluación | Documentación requerida |
1 | Gerente de Proyecto | Educación | Arquitecto o Ingeniero (civil, industrial, eléctrico, mecánico o electro-mecánico) | Cumple / No Cumple | Formulario TEC-3 con su respaldo correspondiente |
Maestría en Administración de Empresas o Gerencia de Proyectos | Cumple / No Cumple | ||||
Experiencia General | Diez (10) o más años de ejercicio profesional como Gerente de Proyectos | Cumple / No Cumple | |||
Idoneidad ante la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura (aplica solo a panameños en la propuesta y a todos para firma del contrato). En caso de extranjeros, idoneidad del país de origen en la propuesta. | Cumple / No Cumple | ||||
Experiencia Especifica | Tres (3) o más proyectos de edificación con áreas de 30,000m2 o mayores cada uno | Cumple / No Cumple | |||
Hoja de vida | Presenta hoja de vida | Cumple / No Cumple | Formulario TEC-4 | ||
Carta compromiso | Presenta carta compromiso | Cumple / No Cumple | Formulario TEC- 4A | ||
2 | Residente del Proyecto | Educación | Arquitecto o ingeniero civil | Cumple / No Cumple | |
Maestría en arquitectura, ingeniería o gerencia de proyectos | Cumple / No Cumple | ||||
Experiencia General | Diez (10) o más años de ejercicio profesional como residente de proyecto | Cumple / No Cumple | |||
Dos (2) o más proyectos de edificación con áreas de 30,000m2 o mayores cada uno | Cumple / No Cumple | Formulario TEC-3 con su respaldo correspondiente | |||
Idoneidad ante la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura (aplica solo a panameños en la propuesta y a todos para firma del contrato). En caso de extranjeros, idoneidad del país de origen en la propuesta. | Cumple / No Cumple | ||||
Experiencia Especifica | Un (1) proyecto de edificación del sector médico o de investigación científica de 10,000m2 o mayor | Cumple / No Cumple | |||
Hoja de vida | Presenta hoja de vida | Cumple / No Cumple | Formulario TEC-4 | ||
Carta compromiso | Presente carta compromiso | Cumple / No Cumple | Formulario TEC- 4A | ||
3 | Arquitecto | Educación | Arquitecto | Cumple / No Cumple | Formulario TEC-3 con su respaldo correspondiente |
Experiencia General | Diez (10) o más años de ejercicio profesional como arquitecto | Xxxxxx / No Cumple | |||
Idoneidad ante la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura (aplica solo a panameños en la propuesta y a todos para firma del contrato). En caso de extranjeros, idoneidad del país de origen en la propuesta. | Cumple / No Cumple | ||||
Experiencia Especifica | Dos (2) o más proyectos de edificación con áreas de 30,000m2 o mayores | Cumple / No Cumple |
Hoja de vida | Presenta hoja de vida | Cumple / No Cumple | Formulario TEC-4 | ||
Carta compromiso | Presenta carta compromiso | Cumple / No Cumple | |||
4 | Ingeniero Civil | Educación | Ingeniero civil | Cumple / No Cumple | Formulario TEC- 3con su respaldo correspondiente |
Experiencia General | Diez (10) o más años de ejercicio profesional como ingeniero civil o estructural | Cumple / No Cumple | |||
Idoneidad ante la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura (aplica solo a panameños en la propuesta y a todos para firma del contrato). En caso de extranjeros, idoneidad del país de origen en la propuesta. | Cumple / No Cumple | ||||
Experiencia Específica | Dos (2) o más proyectos de edificación con áreas de 30,000m2 o mayores | Cumple / No Cumple | |||
Hoja de vida | Presenta hoja de vida | Cumple / No Cumple | Formulario TEC-4 | ||
Carta compromiso | Presenta carta compromiso | Cumple / No Cumple | Formulario TEC- 4A | ||
5 | Ingeniero mecánico, eléctrico o electromecá nico (*) | Educación | Ingeniero mecánico, eléctrico o electromecánico | Cumple / No Cumple | Formulario TEC-3 con su respaldo correspondiente |
Experiencia General | Diez (10) o más años de ejercicio profesional como ingeniero mecánico, eléctrico o electromecánico | Cumple / No Cumple | |||
Idoneidad ante la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura (aplica solo a panameños en la propuesta y a todos para la firma del contrato). | Cumple / No Cumple |
En caso de extranjeros, idoneidad del país de origen en la propuesta. | |||||
Experiencia Especifica (*) | Dos (2) o más proyectos de instalación de sistemas mecánicos y electromecánicos de edificación con áreas de 30,000m2 o mayores | Cumple / No Cumple | |||
Dos (2) o más proyectos de instalación de sistemas eléctricos de edificación con áreas de 30,000m2 o mayores | Cumple / No Cumple | ||||
Hoja de vida | Presenta hoja de vida | Cumple / No Cumple | Formulario TEC-4 | ||
Carta compromiso | Presenta carta compromiso | Cumple / No Cumple | Formulario TEC- 4A | ||
6 | Ingeniero ambiental | Educación | Ingeniero ambiental | Cumple / No Cumple | Formulario TEC-3 con su respaldo correspondiente |
Experiencia General | Cinco (5) o más años de ejercicio profesional como ingeniero ambiental | Cumple / No Cumple | |||
Dos (2) o más proyectos de construcción con áreas de 3Has o mayores cada uno | Cumple / No Cumple | ||||
Idoneidad ante la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura (aplica solo a panameños en la propuesta y a todos para firma del contrato). En caso de extranjeros, idoneidad del país de origen en la propuesta. | Cumple / No Cumple | ||||
Experiencia Específica | Certificación de Consultor o Auditor Ambiental del Ministerio de Ambiente; | Cumple / No Cumple |
presentar Resolución vigente, o el compromiso de adquirirlo de resultar adjudicado. | |||||
Cinco (5) años o más de experiencia en seguimiento a Planes de Manejo Ambiental (PMA) o monitoreo ambiental, específicamente para proyectos de construcción de edificios | Cumple / No Cumple | ||||
Participación o experiencia como Gestor Ambiental en por lo menos dos (2) proyectos con área mayor a 65,000m2 | Cumple / No Cumple | Formulario TEC-3 y TEC-4 con su respaldo correspondiente | |||
Hoja de vida | Presenta hoja de vida | Cumple / No Cumple | Formulario TEC-4 | ||
Carta compromiso | Presenta carta compromiso | Cumple / No Cumple | Formulario TEC- 4A | ||
7 | Ingeniero biomédico | Educación | Ingeniero biomédico | Cumple / No Cumple | Formulario TEC-3 con su respaldo correspondiente |
Experiencia General | Cinco (5) o más años de ejercicio profesional como ingeniero biomédico | Cumple / No Cumple | |||
Idoneidad ante la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura (aplica solo a panameños en la propuesta y a todos para firma del contrato). En caso de extranjeros, idoneidad del país de origen en la propuesta. | Cumple / No Cumple | ||||
Experiencia Específica | Dos (2) o más proyectos con equipamiento biomédico del sector salud o de | Cumple / No Cumple |
investigación científica con áreas de 10,000m2 o mayores cada una | |||||
Hoja de vida | Presenta hoja de vida | Cumple / No Cumple | Formulario TEC-4 | ||
Carta compromiso | Presenta carta compromiso | Cumple / No Cumple | Formulario TEC- 4A | ||
8 | Jefe de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional o Profesión de Riesgo Laboral | Educación | Licenciado o Ingeniero en Prevención de Riesgos. | Cumple / No Cumple | Formulario TEC-3, TEC-4 y TEC-4A con su respaldo correspondiente |
Experiencia General | Cinco (5) o más años de ejercicio profesional como encargado de control de seguridad, higiene o salud ocupacional | Cumple / No Cumple | |||
Dos (2) o más proyectos de edificación con áreas de 10,000m2 o mayores | Cumple / No Cumple | ||||
Idoneidad emitida por el Consejo Técnico de Salud del Ministerio de Salud de Panamá. (Aplica solo a panameños en la propuesta y a todos para la firma del contrato). En caso de extranjeros, idoneidad del país de origen en la propuesta. | Cumple / No Cumple | ||||
Hoja de vida | Presenta hoja de vida | Cumple / No Cumple | Formulario TEC-4 | ||
Carta compromiso | Presenta carta compromiso | Cumple / No Cumple | Formulario TEC- 4A | ||
9 | Educación | Arquitecto o Ingeniero | Cumple / No Cumple |
Consultor o Especialista LEED | Experiencia General | Siete (7) o más años de ejercicio profesional como especialista LEED con experiencia en consultoría, fiscalización o aseguramiento de certificación LEED | Cumple / No Cumple | Formulario TEC-3 con su respaldo correspondiente | |
Experiencia específica | Dos (2) o más proyectos de consultoría, fiscalización o aseguramiento de certificación LEED de edificación certificada LEED con áreas de 10,000m2 o mayores | Cumple / No Cumple | |||
Hoja de vida | Presenta hoja de vida | Cumple / No Cumple | Formulario TEC-4 | ||
Carta compromiso | Presenta carta compromiso | Cumple / No Cumple | Formulario TEC- 4A |
(*) El profesional debe mostrar experiencia en tanto en los sistemas mecánicos y electromecánicos, así como en sistemas eléctricos. De manera alternativa, pueden presentarse dos profesionales, uno con cada una de estas experiencias específicas.
Criterio 4: Equipo mínimo a evaluar para la construcción de la Obra | ||||
No. | Equipo | Criterios a evaluar | Evaluación | Documentación requerida |
1 | Cuatro (4) Grúas-Xxxxxx o telescópicas con un rango de capacidad entre 10T/20m - 3T/50m. | Certificado de Propiedad vehicular, Promesa de alquiler con nota de disponibilidad y certificación de buenas condiciones para operación | Cumple / No Cumple | Formulario TEC-5 y su respaldo correspondiente |
2 | Seis (6) cabinas o Montacargas (elevadores de construcción), de capacidad y dimensiones mínimas: 2,500kg, 1.50m ancho x 3.0m largo x 2.50m altura. | Certificado de Propiedad vehicular, Promesa de alquiler con nota de disponibilidad y certificación de buenas condiciones para operación | Cumple / No Cumple | Formulario TEC-5 y su respaldo correspondiente |
El equipo puede ser propiedad de alguna de las empresas (única o en consorcio); también puede presentarse nota de disponibilidad e intención de alquiler de empresas dedicadas a la provisión y mantenimiento de equipo de construcción.
Criterio 5: Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecución de la Obra (TEC-6)
Debe contener las actividades indicadas en el desglose (ECO-2), sus duraciones y su secuencia o interrelación lógica. El Proponente debe presentar el Plan de Trabajo y Cronograma y/o Diagrama xx Xxxxx, donde debe establecer claramente la duración de todas las actividades previstas, así como su precedencia y continuación de estas en las etapas de desarrollo del proyecto.
ID | Requerimiento | Evaluación | Documentación Requerida |
1 | Duración de acuerdo con la Sección III, Datos de Licitación | Cumple / No Cumple | Formulario TEC-6 y su respaldo correspondiente |
2 | Incluye las actividades requeridas para la ejecución del Proyecto | Cumple / No Cumple | |
3 | Las actividades tienen el orden cronológico y las relaciones de interdependencia adecuados | Cumple / No Cumple |
Criterio 6. Organización Técnica y Administrativa (TEC-7)
ID | Requerimiento | Evaluación | Documentación Requerida |
1 | Presenta organigrama indicando niveles de mando en la obra | Cumple / No Cumple | Formulario TEC-7 y su respaldo correspondiente |
2 | Presenta organigrama indicando niveles de mando administrativo | Cumple / No Cumple | |
3 | Los profesionales clave propuestos están en los organigramas propuestos | Cumple / No Cumple |
Criterio 7. Subcontratistas (TEC-8 y TEC-9)
ID | Requerimiento | Evaluación | Documentación Requerida |
1 | Presenta listado de subcontratista y su | Cumple / No Cumple | Formulario TEC-8 y TEC-09 con su respaldo correspondiente |
hoja de vida o dossier de proyectos | |||
2 | Presenta carta compromiso de | Xxxxxx / No Cumple | |
subcontratistas | |||
3 | Presenta actividades específicas a ejecutar por cada subcontratista | Cumple / No Cumple | |
4 | Presenta carta compromiso subcontratista | Xxxxxx / No Cumple | |
5 | Porcentaje de subcontratación no excede | Cumple / No Cumple | |
49% del valor total de la obra |
*Tec-8 y Tec-9 aplica solo a oferentes que declaren que subcontratarán partes del contrato
C. Evaluación de la Oferta Económica
El oferente deberá proporcionar los datos requeridos de acuerdo con lo descrito en los formularios:
• ECO-1: Presentación de la oferta económica
• ECO-2: Desglose por actividad y fase de la propuesta económica
Con base en los formularios de oferta económica, el Comité Ejecutivo de Licitación evaluará solamente las ofertas económicas que hayan cumplido con todos los criterios establecidos de precalificación y técnicos.
Al evaluar las ofertas económicas, el Comité Ejecutivo de Licitación revisará la razonabilidad del precio ofertado y su distribución por actividades y fases, realizando las correcciones aritméticas de acuerdo con lo establecido en la Sección II.
Una vez revisadas las ofertas económicas y realizadas las correcciones aritméticas, en caso de existir, se ordenarán las propuestas de acuerdo con el valor de la oferta económica y se seleccionará la propuesta del precio más bajo siempre y cuando cumpla con los criterios de razonabilidad del Comité Ejecutivo de Licitación.
Criterio 8: Propuesta económica (ECO-1 y ECO-2)
ID | Requerimiento | Evaluación | Documentación Requerida |
1 | Presenta oferta económica | Cumple / No Cumple | Formulario ECO-1 y ECO-02 con su respaldo correspondiente |
2 | Valor de la propuesta económica | (Indicar valor) | |
3 | Presenta desglose por actividad y fase | Cumple / No Cumple | |
4 | ¿Se hizo alguna corrección a la propuesta económica? | Sí / No + Comentario | |
5 | Posición de la oferta en base al listado de conveniencia | (Indicar valor) |
D. Propuesta más conveniente
El Comité Ejecutivo de Licitación recomendará la adjudicación del contrato a la propuesta más conveniente, que será aquella que:
1. Cumple todos los requisitos de precalificación.
2. La oferta técnica cumple todos los criterios de evaluación.
3. Presente la oferta económica más baja, siempre que mantenga razonabilidad en la
distribución del precio ofertado por actividades y fases.
4. Cumpla con lo establecido en el numeral 6.2 de la Sección II.
5. No se encuentre incluido el oferente, ni el consorcio o las empresas que le componen en la lista de Contrapartes Prohibidas del BCIE u otra lista de inelegibilidad del BCIE
6. No se encuentre inhabilitado o declarado como inelegible o sancionado para la obtención de recursos o la adjudicación de contratos financiados por organizaciones reconocidas por el BCIE.
7. No se encuentre el oferente, ni el consorcio o las empresas que le componen inhabilitado por la República de Panamá, ni comprendido entre las causales de inhabilitación establecidas en el artículo 24 del Texto Único de la Ley 22 de ordenado por la Ley 153 de 2020.
Sección V: Formularios de Licitación
Precalificación
CP-1 Carta de Presentación de la Propuesta
PREC-1 Declaración de Promesa de Consorcio (solo para consorcio)
PREC-2 Declaración jurada ante notario público sobre capacidad legal para contratar con el BCIE o con el Estado, así como la ausencia de conflicto de intereses.
PREC-3 Garantía de Mantenimiento de Oferta y Firma del Contrato (Fianza de Propuesta)
PREC-4 Información de la Situación Financiera
PREC-5 Antecedentes Económicos de la contratación (Facturación)
PREC-6 Identificación del Oferente
PREC-8 Declaración Jurada de cumplimiento con el Art. 24 de la Ley 22 de 2006 (Texto Único xx Xxx 153 de 2020), sobre incapacidad legal para contratar con el Estado
PREC-9 Declaración de confidencialidad para la revisión de documentos constructivos
PREC-10 Solicitud de la empresa para la revisión de los documentos constructivos
Oferta Técnica
TEC-1 Experiencia General en la construcción de edificaciones e infraestructura
TEC-2 Experiencia Específica en la construcción y equipamiento de edificaciones médicas o de investigación científica
TEC-3 Profesionales clave propuestos y asignación de funciones TEC-4 Hoja de vida del Personal Profesional Clave Propuesto TEC-4A Carta compromiso del personal clave
TEC-5 Equipo mínimo necesario para la ejecución de la obra TEC-6 Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecución de la Obra TEC-7 Organización Técnica y Administrativa
TEC-8 Subcontratistas Previstos
TEC-9 Carta de Compromiso de subcontratista
Oferta Económica
ECO-1 Presentación de la Oferta Económica
ECO-2 Desglose por Actividad y Fase de la Propuesta Económica (cantidades, precios unitarios y montos por actividad; tabla en Excel descargable)
Otros formularios modelo
CONT-1 Poder de Representación en el procedimiento de selección de contratista
CONT-2 Garantía de Ejecución (Fianza de Cumplimiento)
CONT-3 Garantía de Anticipo (Fianza de Anticipo)
CONT-5 Convenio de Confidencialidad para La Construcción
FORMULARIO CP-1
Carta de Confirmación de Participación y Presentación de la Propuesta
Panamá, de de 2020. Señores
Instituto Conmemorativo Xxxxxx de Estudios de la Salud (ICGES) Comité Ejecutivo de Licitación
Proyecto Campus Gorgas, Fase 1 Licitación Nº ICGES-LPI-BCIE-001-2020
Ciudad de Panamá. Estimado Señores:
Por medio de la presente, confirmamos nuestra decisión de participar en la Licitación Pública Internacional para la Construcción, Equipamiento y Puesta en Marcha del Proyecto “Campus Gorgas Fase 1”, Nº ICGES-LPI-BCIE-001-2020.
Por ello, estamos remitiendo adjunto nuestra propuesta, con vigencia de un plazo de días a partir de la fecha de terminación del plazo de recepción de propuestas establecido. A la vez, confirmamos el compromiso de cumplir con lo propuesto en caso de que nuestra empresa (nombre completo del oferente) resulte adjudicataria y sea contratada.
Queda entendido que los documentos de Precalificación, Oferta Técnica, Oferta Económica y toda la información que se anexa en esta propuesta, será utilizada por el Comité Ejecutivo de Licitación, para determinar, con su criterio y discreción, la capacidad para la provisión de lo requerido mediante el proceso de licitación.
(Si es consorcio) Estamos presentando nuestra propuesta en consorcio con: (en este caso insertar una lista con el nombre completo y dirección de cada miembro del consorcio, indicando la empresa o firma que lidera el consorcio, si no aplica este tema borrar estas líneas).
Aceptamos que cualquier dato falso u omisión que pudiera contener esta solicitud y/o sus anexos puede ser elemento justificable para la descalificación de la propuesta.
En caso de ser elegido como el contratista de la obra, nos comprometemos a desarrollar el cronograma de ejecución propuesto y cumplir con todos los alcances solicitados en las cláusulas del contrato, de acuerdo con los requerimientos técnicos, planos, estudios, instrucciones de la presente licitación y cualquier aclaración o adición emitida para el presente proyecto.
La firma del suscrito en este documento está debidamente autorizada para firmar por y en nombre de (nombre completo del oferente) y garantiza la verdad y exactitud de todas las declaraciones y documentos incluidos.
Fechado en el día del mes de del año .
Nombre de la Empresa o Consorcio
Cargo del Firmante
Nombre y firma del representante legal
FORMULARIO PREC-1 DECLARACIÓN DE PROMESA DE CONSORCIO
O ASOCIACIÓN ACCIDENTAL
I. NOMBRE DEL CONSORCIO O ASOCIACIÓN ACCIDENTAL:
De resultar adjudicatarios de la Licitación Pública Internacional No, para la Construcción, Equipamiento y Puesta en Marcha del Proyecto: “Campus Gorgas, Fase 1”, EL futuro Consorcio o asociación accidental se denominará y estará compuesto por las siguientes
empresas: representada por ; la empresa
, representada por , y la empresa , representada por: .
II. APORTES:
Cada integrante del Consorcio o Asociación Accidental , hará aportes al mismo de conformidad a la participación que corresponda a cada cual, tal como se detalla a continuación y de acuerdo a los siguientes porcentajes de participación:
Nombre de las Empresas Integrantes del Consorcio | Aportes | Porcentaje de Participación |
III. REPRESENTANTE DEL CONSORCIO:
De resultar adjudicado, se designará como Representante del Consorcio o Asociación Accidental denominada a , con cédula de identidad o pasaporte No.
. El Apoderado Legal del Consorcio o Asociación Accidental contará con todas las facultades para ejercer sus funciones, sin embargo, deberá contar con el aval de
, para efecto de suscribir compromisos no cubiertos por el presente Convenio.
Asimismo, el Representante del Consorcio deberá comunicar a , de cualquier notificación, comunicación o requerimiento que se le haga para efectos del cumplimiento de las obligaciones a ser contraídas con la Entidad Contratante Instituto Conmemorativo Xxxxxx de Estudios de la Salud (ICGES) para la Construcción, Equipamiento y Puesta en Marcha del Proyecto: “Campus Gorgas Fase 1”, en el evento de que el Consorcio o La Asociación Accidental
, resulte adjudicatario de la LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL.
Cualquier notificación realizada por la Entidad Licitante ya sea con referencia a solicitudes de aclaraciones y/o subsanaciones de la Propuesta en el periodo de Licitación deberá ser realizada a las siguientes direcciones de correo electrónico que a continuación detallamos:
Correo electrónico | Dirigido A: | Teléfono | Contacto |
IV. TÉRMINOS, EXTENSIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LA PROPUESTA Y EJECUCIÓN.
El Consorcio o a Asociación Accidental denominada será responsable de ejecutar el Proyecto para la “Construcción, Equipamiento y Puesta en Marcha del Proyecto: “Campus Gorgas Fase 1” a satisfacción de la Entidad Contratante, conforme a las Especificaciones Técnicas y condiciones exigidas en el Pliego de Cargos y el Contrato.
V. DURACIÓN
El Consorcio o a Asociación Accidental tendrá una duración por el tiempo que dure la ejecución del contrato, incluyendo su liquidación de resultar adjudicatarios, comprometiéndose los miembros del Consorcio a mantener vigente las obligaciones y garantías convenidas frente a la Entidad Contratante en la Licitación Pública Internacional No. , y el futuro Contrato.
VI. OBLIGACIONES DEL CONSORCIO.
Al conformar el Consorcio o la Asociación Accidental para participar en la Licitación Pública Internacional No. y al suscribir el Contrato que corresponda de resultar el Consorcio adjudicatario de la licitación. Las partes de este Consorcio se comprometen a:
PRIMERO: Participar en la presentación conjunta de la Propuesta. Además, se comprometen a firmar el Contrato de conformidad con lo establecido en los documentos de licitación y a presentar la documentación requerida para la formalización del mismo.
SEGUNDO: Responder solidariamente por el cumplimiento total de la Propuesta y de las obligaciones originadas en el Contrato frente a la Entidad Contratante. A garantizar el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones, tanto principales como accesorias, asumidas por el Consorcio o Asociación Accidental para con la Entidad Contratante al participar en la en la Licitación Pública Internacional N° , y en caso de ser adjudicatarios, para el Contrato que se celebre entre el Consorcio y el Estado, para la entrega completa del Proyecto, como el mismo sea suplementado
o modificado de tiempo en tiempo (el “Contrato ”) y en todos los documentos accesorios al mismo incluyendo el Pliego de Cargos.
TERCERO: Responder solidariamente por las sanciones por incumplimiento de las obligaciones derivadas de la Propuesta y del Contrato.
CUARTO: No revocar el Consorcio o Asociación Accidental por el término de duración del Contrato y mientras se mantengan las garantías vigentes.
QUINTO: No ceder nuestra participación del Consorcio o Asociación Accidental sin la autorización previa de la Entidad Contratante.
SEXTO: No modificar los términos y extensión de nuestra participación en la Propuesta y ejecución del Contrato, sin el consentimiento de la Entidad Contratante.
SÉPTIMO: Se compromete a ejecutar los trabajos con las mejores normas profesionales y técnicas.
OCTAVO: Acuerda las empresas integrantes del presente Consorcio o Asociación Accidental que, en caso de ejecución de los trabajos, cada parte asignará un representante con amplios poderes y disponibilidad durante todo el tiempo que se le requiera, para atender, tanto el programa de trabajo que se elabore, como cualquier otro asunto que requiera de su presencia, los cuales igualmente coordinarán las tareas técnicas y profesionales.
NOVENO: Las partes acuerdan que la empresa líder del Consorcio o Asociación Accidental será
. No obstante, todos los miembros del Consorcio son solidariamente responsables del cumplimiento cabal de todas las obligaciones que resulten del Contrato, xxx Xxxxxx de Cargos y los demás documentos accesorios de ambos.
Estando las partes de acuerdo, se firma el presente documento, en la ciudad de , a los
días del mes de de 2016.
Representante 1 Representante 2
No. de identificación o pasaporte No. de identificación o pasaporte
Representante 3
No. de identificación o pasaporte
NOTA – ELIMINAR AL IMPRIMIR: El documento generado deberá mostrar el nombre, cargo, documento de identificación personal (cédula o pasaporte) y firma autógrafa del representante legal o Autorizado de cada miembro del Consorcio o Asociación Accidental y se deberán presentar los poderes en copia notariada de cada empresa.
FORMULARIO PREC-2
Declaración Jurada Notariada Inhabilitados para Contratar con Fondos del BCIE
Licitación Pública Internacional No: (colocar el nombre y número de identificación de la licitación)
Yo (Nombre de la persona acreditada en el Poder de Representación) _ , con documento de identificación número , en mi carácter de representante legal de (Nombre del oferente de acuerdo al PREC-6) ,
Certifico y declaro lo siguiente:
i. Que mi representada, sus agentes, su personal, contratistas, consultores, directores, funcionarios o accionistas no tiene relación alguna, ni se ha visto involucrados en actividades relacionadas con el lavado de activos y financiamiento del terrorismo;
ii. No se encuentra en convocatoria de acreedores, quiebra o liquidación;
iii. No se encuentra en interdicción judicial;
iv. No tiene conflicto de Interés de acuerdo con lo descrito en las Instrucciones para los Oferentes y Datos de la Licitación;
v. Que mi representada, sus agentes, su personal, contratistas, consultores, directores, funcionarios o accionistas no se encuentran incluidos en la Lista de Contrapartes Prohibidas del BCIE u otra lista de inelegibilidad del BCIE;
vi. Que mi representada, sus agentes, su personal, contratistas, consultores, directores, funcionarios o accionistas no han sido inhabilitados o declarados por una entidad u autoridad como inelegibles para la obtención de recursos o la adjudicación de contratos financiados por cualquier otra entidad, mientras se encuentre vigente la sanción;
vii. Que mi representada, sus agentes, su personal, contratistas, consultores, directores, funcionarios o accionistas no han sido declarados culpables de delitos o sanciones vinculadas con Prácticas Prohibidas por parte de la autoridad competente.
Asimismo, autorizo al Prestatario/Beneficiario correspondiente y al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para que realice las verificaciones que considere pertinentes con el fin de corroborar lo arriba mencionado con cualquier sistema de búsqueda o base de datos de la que el Prestatario/Beneficiario o el BCIE disponga para tales fines, así como con cualquier autoridad competente que se estime necesario.
Igualmente, certifico y declaro conocer la procedencia de los fondos del patrimonio de mi representada y manifiesto que los mismos no provienen de ninguna actividad ilícita.
Finalmente, y de ser el caso, declaro que los fondos suministrados serán administrados conforme a mejores prácticas, transparencia e integridad y en ningún momento serán utilizados para actividades ilícitas.
Declaramos adicionalmente que se dará aviso inmediato al Prestatario/Beneficiario y al BCIE en caso de que en un momento posterior ocurra cualquier cambio en las condiciones antes mencionadas.
Aceptamos que el Prestatario/Beneficiario tendrá el derecho de excluirnos de este proceso de licitación si la información proporcionada en esta Declaración Jurada es falsa o si el cambio de condición ocurre en un momento posterior a la entrega de esta Declaración Jurada.
Oferente: (Nombre completo del oferente)
Nombre: (Nombre completo de la persona que firma)
Cargo: (del firmante)
Firma: (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados).
Fecha: (día, mes y año en que se firma la oferta)
FORMULARIO PREC-3
Garantía de Mantenimiento de la Oferta y Firma de Contrato (FIANZA DE PROPUESTA)
DENOMINACIÓN: GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA Y FIRMA DEL CONTRATO
(FIANZA DE PROPUESTA)
FIADORA(S):
NÚMERO DE LA FIANZA: PROPONENTE:
ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE: INSTITUTO CONMEMORATIVO XXXXXX DE ESTUDIOS
DE LA SALUD / CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
ACTO PÚBLICO: Licitación Pública Internacional para la Construcción, Equipamiento y Puesta en Marcha del Proyecto: “Campus Gorgas Fase 1” Nº ICGES-LPI-BCIE-001-2020
LÍMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD: EL MONTO DE TRES MILLONES SEISCIENTOS
VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS DOLARES ($3,627,400.00).
FECHA DEL ACTO PÚBLICO:
PARA GARANTIZAR: La propuesta, la firma del contrato y la constitución y presentación de la fianza de cumplimiento.
Conste por el presente documento que la(s) (NOMBRE(S) DE LA(S) FIADORA(S), en adelante denominada(s) LA FIADORA, por este medio garantiza(n) (si hay más de una fiadora indicar el porcentaje del límite máximo de responsabilidad del que responde cada una) a LA ENTIDAD ESTATAL arriba indicada y a la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, en adelante denominadas LA ENTIDAD ESTATAL BENEFICIARIA, el mantenimiento de la oferta hecha por EL PROPONENTE en el ACTO PÚBLICO arriba enunciado, de acuerdo con los términos y condiciones indicados en la propuesta presentada por EL PROPONENTE,
La firma del contrato y la presentación de la fianza de cumplimiento se entregarán a los treinta (30) días calendario contados a partir de la notificación de la resolución que adjudica el acto de selección de contratista.
VIGENCIA: DOSCIENTOS DIEZ (210) DÍAS CALENDARIO contados a partir la FECHA DEL ACTO PÚBLICO DE
PRESENTACIÓN DE PROPUESTA, sin exceder en ningún caso el término máximo establecido en la Ley.
NOTIFICACIÓN DE INCUMPLIMIENTO: En caso de que “EL PROPONENTE O EL ADJUDICATARIO”
no mantenga su oferta, no firme o celebre el contrato, o deje de presentar la fianza de cumplimiento dentro del plazo otorgado, según sea el caso, LA ENTIDAD OFICIAL, deberá
notificar por escrito dicho incumplimiento a LA FIADORA dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la ocurrencia del mismo, a fin de que ésta pague el importe de la fianza de propuesta dentro de los veinte (20) días calendarios siguientes a la fecha de recibo del aviso del incumplimiento. La notificación de incumplimiento se efectuará a LA FIADORA y a “EL PROPONENTE O ADJUDICATARIO” en sus respectivos domicilios legales.
OBJETO: Esta Fianza de Propuesta garantiza el mantenimiento de la oferta presentada por los postores en un acto de selección de contratistas, por el término establecido en el pliego de cargos, término que corre a partir de la FECHA DEL ACTO PÚBLICO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA; garantiza la firma del contrato; asimismo, garantiza la presentación de la fianza de cumplimiento dentro de los Treinta (30) días calendario contados a partir de la notificación de la resolución que adjudica el acto de selección de contratista.
TITULARIDAD DE DERECHOS: Sólo la ENTIDAD ESTATAL BENEFICIARIA derivará derechos contra LA FIADORA por razón de esta fianza. Toda reclamación con base en esta fianza deberá ser hecha por LA ENTIDAD ESTATAL BENEFICIARIA a LA FIADORA. Para efectos de reclamación también se considerará a la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA como LA ENTIDAD ESTATAL BENEFICIARIA.
EN FE DE LO CUAL, se suscribe este Contrato el día en la ciudad de .
POR LA FIADORA POR EL CONTRATISTA
Nombre de la Compañía Nombre del Contratista Firma, Nombre y Título
(NOTA: De haber más de una fiadora, la fianza Deberá ser firmada por cada una de ellas)
Texto aprobado por la Contraloría General de la República de Panamá, de conformidad con el Decreto 33-Leg de 8 de septiembre de 2020.
FORMULARIO PREC-4
Información de la Situación Financiera
Información que debe completar el oferente, en caso de consorcio deberá completarlo cada miembro expresando las sumas en dólares de Estados Unidos de América conforme a la tasa de cambio xx Xxxxxxxxx.
Nombre legal del oferente: (indicar nombre completo)
Fecha: (indicar día, mes y año)
Nombre legal del miembro del consorcio: (indicar nombre completo) Llamado a licitación No.: (Indicar número de licitación)
Información financiera en equivalente de US$ | Información Financiera histórica (en US$) | |||||
Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año ... | Año n | Promedio | |
Información del Balance General | ||||||
Total del Activo (TA) | ||||||
Total del Pasivo (TP) | ||||||
Patrimonio Neto (PN) | ||||||
Activo a corto plazo (AC) | ||||||
Pasivo a corto plazo (PC) | ||||||
Capital de trabajo (AC – PC) | ||||||
EBITDA | ||||||
COEFICIENTE: TP/EBITDA | ||||||
NOTA: Se deberán adjuntar copias de estados financieros (balances, incluidas todas las notas relacionadas con éstos, y estados de resultados) del oferente y de cada uno de los miembros integrantes de un consorcio correspondientes a los ejercicios requeridos, los cuales cumplen con las siguientes condiciones:
1. Los estados financieros históricos deben estar auditados y sellados por auditores independientes autorizados para dar fe de los datos extraídos de los Estados Financieros. Los estados financieros históricos deben estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros.
2. Los estados financieros históricos deben corresponder a períodos contables ya completados y auditados (no se solicitarán ni aceptarán estados financieros de períodos parciales).
3. El formulario PREC-4 debe venir sellado y firmado por un contador autorizado, para dar fe de los datos extraídos de los Estados Financieros auditados. El formato de la información financiera debe ser conforme a las normas NIIF.
FORMULARIO PREC-5
Antecedentes Económicos de Contratación (Facturación)
Información a ser completada por el oferente y/o cada miembro del consorcio
Nombre legal del oferente: (indicar nombre completo)
Fecha: (indicar día, mes y año)
Nombre legal del miembro del consorcio: (indicar nombre completo)
Datos de facturaciones anuales por ejecución de obras | |||||
Año de Entrega | Duración | Proyecto | Localización | Monto (USD$) | Área (m2) |
Nota: El formulario PREC-5 debe ser completado por cada empresa miembro del Consorcio.
* La Facturación anual media, se obtiene calculando el total de los pagos certificados recibidos por ejecución de obras de los años 2016, 2017, 2018 y 2019, dividido entre el número de años.
Oferente: (indicar nombre completo del oferente)
Nombre: (indicar el nombre completo de la persona que firma la oferta)
Cargo: (del firmante)
Firma: (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados)
Fecha: (día, mes y año en que se firma la oferta)
FORMULARIO PREC-6
Identificación del Oferente
Licitación Pública Internacional Nº ICGES-LPI-BCIE-001-2020 Nombre del oferente: (indicar nombre completo)
Fecha: (indicar día, mes y año)
La información contenida en este formulario se utilizará durante el proceso de evaluación para la identificación del oferente, por lo cual la información aquí presentada deberá ser consistente entre otros con los estados financieros, antecedentes de contratación, experiencia general y especifica presentada.
Se deberá escoger una de las opciones de acuerdo con tipo de oferente.
1.7.1 Para oferentes que presentan su propuesta de manera individual:
La propuesta se presenta como oferente de manera Individual, con la descripción siguiente: Nombre jurídico del oferente: (indicar el nombre jurídico)
País donde se encuentra legalmente constituido el oferente: (País donde se encuentra legalmente constituido el oferente
1.7.2 Para oferentes que presentan su propuesta en consorcio:
La propuesta se presenta como oferente en consorcio, con la descripción siguiente:
Nombre Jurídico de cada miembro del consorcio | País donde se encuentra legalmente constituido |
Correo electrónico para notificaciones: (colocar correo electrónico).
FORMULARIO - PREC-8 DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO CON
EL ART. 24 LEY 22 DE 2006 (TEXTO ÚNICO xx Xxx 153 de 2020)
Sobre inhabilitaciones para Contratar con el Estado Panameño
Doctor
Xxxxxx Xxxxxxx
Instituto Conmemorativo Xxxxxx de Estudios de la Salud (ICGES)
E. S.D.
Señor Director:
En relación a la convocatoria para la Licitación Pública Internacional del Proyecto de Construcción, Equipamiento y Puesta en Marcha del Proyecto: “Campus Gorgas Fase 1”, me permito manifestar lo siguiente:
Xx, , (varón / mujer / otro), con No. de identidad personal
, en calidad de (Nombre del representante legal o firmante autorizado de cada empresa miembro del consorcio), en mi carácter de (términos en que esté otorgado el mandato), de la empresa (nombre de la empresa miembro del consorcio) manifiesto bajo la gravedad de juramento que mi representada, sus accionistas y asociados, no se encuentran bajo ninguno de los supuestos que establece el artículo 24 del Texto Único de la Ley 22 de 2006 modificado por la Ley 153 de 2020 relativo a las incapacidades legales para contratar con entidades estatales de Panamá.
Atentamente,
Nombre
Cargo (representante legal/apoderado) Cédula o pasaporte
Nombre de la empresa
Observaciones: La declaración deberá mostrar el nombre, documento de identificación personal (cédula o pasaporte) y firma del representante legal de cada empresa, o su firmante autorizado y ser notariada.
FORMULARIO PREC-9
DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD PARA REVISIÓN DE DOCUMENTOS CONSTRUCTIVOS
NOTA: Esta declaración de confidencialidad debe estar firmada por el Representante Legal del Oferente; entregar documento original con firma notariada.
Xx, (nombre - quien debe figurar como representante legal / o apoderado en la certificación de existencia o vigencia de la empresa), mayor de edad, portador del documento de identidad N° (o pasaporte No. ), en mi calidad de Representante Legal / Apoderado de la empresa
(incluir números de Ficha, Rollo e Imagen o datos de registro de la empresa, país de constitución), por este medio solicito acceso a los Documentos Constructivos para la “Construcción, Equipamiento y Puesta en Marcha del Proyecto: Campus Gorgas, Fase 1” de la Licitación Pública Internacional Nº ICGES-LPI-BCIE-001-2021, con la finalidad de evaluar la presentación de propuesta y que me comprometo a lo siguiente:
Primero: A no divulgar a terceros “Información Confidencial” del Proyecto que reciba para la preparación de la Oferta.
Para efectos de la presente declaración, “Información Confidencial” comprende toda la información suministrada por la Entidad Licitante al Oferente o a cualquiera de sus empleados, agentes de recepción o representantes, ya sea en forma oral, visual, escrita, grabada en medios magnéticos, electrónicos, o en cualquier otra forma tangible; o sea cualquier información, incluyendo, sin limitación, datos técnicos o de conocimientos técnicos relativos a los descubrimientos, ideas, invenciones, conceptos, software, equipos, diseños, dibujos, especificaciones, procesos de la técnica, sistemas, modelos, datos, código fuente, el código objeto, documentación, diagramas, diagramas de flujo, investigación, el desarrollo, planes, productos, proyectos, los procedimientos, todos los contratos en negociación o en planos, solicitudes de estudios de factibilidad, información contable o correspondencia relacionada al Proyecto del ICGES en la República de Panamá, o en general, cualquier información que contenga valor comercial, de seguridad o cualquier otra utilidad en las actividades del ICGES o en las que el ICGES pudiese formar parte, así como cualquier información que, si fuese divulgada resultare en perjuicio del ICGES o sus contratistas, ya sea que dicha información fuese o no clasificada como información Confidencial, como también la información relacionada con las finanzas, que se dan a conocer en relación con el propósito antes descrito, o después de la fecha del presente documento, directa o indirectamente, por escrito o de forma verbal.
Segundo: A no divulgar la “Información Confidencial” a terceros no relacionados al Proyecto, sin el previo consentimiento por escrito del ICGES.
Tercero: A afrontar la responsabilidad de los daños y perjuicios que pudiera causar al ICGES por la divulgación de información confidencial.
Cuarto: A mantener el deber de confidencialidad establecido en esta declaración de forma indefinida.
Xxxxxx: A mantener registro y control de la información confidencial suministrada a os trabajadores y subcontratistas que la utilicen para la elaboración de la Propuesta, incluyendo, sin limitación, a llos directores, dignatarios, agentes y representantes de la empesayomará todas las acciones necesarias para proteger y mantener la confidencialidad de la información.
"El Oferente”
(Representante Legal o Apoderado) Cédula / Pasaporte
FORMULARIO PREC-10
NOTA: Esta solicitud debe estar firmada por el Representante Legal del Oferente o su apoderado. Entregar en original firmado.
SOLICITUD DE LA EMPRESA PARA LA REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS CONSTRUCTIVOS
Yo, (nombre - quien debe figurar como representante legal / o apoderado en la certificación de existencia o vigencia de la empresa), mayor de edad, portador del documento de identidad N° (o pasaporte No. ), en mi calidad de Representante Legal / Apoderado de la empresa (incluir números de Ficha, Rollo e Imagen o datos de registro de la empresa, país de constitución), por este medio solicito acceso a los Documentos Constructivos para la “Construcción, Equipamiento y Puesta en Marcha del Proyecto: Campus Gorgas, Fase 1” de la Licitación Pública Internacional Nº ICGES-LPI-BCIE-001-2021.
Representante Legal / Apoderado
Nombre de la Empresa
FORMULARIO TEC-1
Experiencia General en la construcción de edificaciones e infraestructura
En caso de propuesta presentado por consorcio, cada uno de los miembros deberá presentar el formulario. Adjuntar copia simple de las actas de recepción de obra a entera satisfacción o certificación de entrega final en papel membrete, presentadas como experiencias generales.
Describir la información detallada de cada uno de los contratos, ya sea en forma individual o como integrante de otro consorcio. El proponente deberá presentar su experiencia general conforme a lo requerido en el criterio de evaluación No. 1.
Nombre legal del oferente: (indicar nombre completo)
Fecha: (indicar día, mes y año)
Nombre legal del miembro del consorcio: (indicar nombre completo)
Nota: Identificar los contratos que demuestran continuidad de operación
Inicio Mes/año | Fin Mes/año | Años* | Identificación del contrato | Función del Oferente |
(indicar mes/año) | (indicar mes/año) | (indicar número de años) | Nombre del contrato: (indicar nombre completo) Breve descripción del alcance del: (describir el objeto del contrato en forma breve; incluir detalles técnicos principales, área de construcción, alcance, avance, ubicación de la obra, etc.) Nombre del Contratante o dueño de la obra: (indicar nombre completo) Dirección del Contratante: (indicar calle/número/ciudad/país) | (indicar función del oferente) |
* Indicar años con contratos y actividades, comenzando por el año de inicio de las actividades.
NOTAS:
• Se deberá anexar a este formulario una descripción de cada proyecto con ilustraciones fotográficas.
• Se deberá dar las referencias necesarias para contactar al dueño de la obra para cada uno de los proyectos indicados.
• El nombre del cliente y la persona contacto deben estar claramente identificados en la certificación para que la Comisión Evaluadora pueda realizar las investigaciones de rigor.
• La certificación dada por el cliente de la obra o acta de entrega deberá adjuntarse a continuación de este Formulario que listará todas las experiencias generales.
FORMULARIO TEC-2
Experiencia Específica en la construcción y equipamiento de edificaciones médicas o de investigación científica
En caso de propuesta presentado por consorcio, cada uno de los miembros deberá presentar el formulario. Adjuntar a este formulario que listará todas las experiencias (una tabla por experiencia), copia simple de las actas de recepción de obra a entera satisfacción o certificación de entrega final en papel membrete, presentadas como experiencias específicas.
Describir la información detallada de cada uno de los contratos, ya sea en forma individual o como integrante de un consorcio. El proponente deberá presentar su experiencia específica conforme a lo requerido en el criterio de evaluación No. 2.
La información aquí suministrada debe completarse para cada una de las experiencias presentadas.
Nombre del Proyecto: | |
Descripción de las obras ejecutadas por el oferente: | |
Nombre del Contratante: | |
Dirección: Teléfono: Fax: Correo Electrónico: | |
País donde se ejecutó la obra: Lugar dentro del País: | |
Breve descripción y características del Proyecto: (incluir área de la construcción en m2) | |
Tiempo de ejecución de la obra: | |
Fecha de iniciación(mes/año): | Fecha de terminación(mes/año): |
Valor total de ejecución de la obra: (en US $) | |
Si el contrato se realizó en consorcio, suministrar el valor del contrato que le correspondió al licitante que presenta la experiencia específica: | |
Si el contrato se realizó en consorcio, suministrar el nombre de las otras personas/firmas/entidades que formaron parte del consorcio. | |
Oferente: (indicar nombre completo del oferente)
Nombre: (indicar el nombre completo de la persona que firma la propuesta)
Cargo: (del firmante)
NOTAS:
• Se deberá anexar a este formulario una descripción de cada proyecto con ilustraciones fotográficas.
• Se deberá dar las referencias necesarias para contactar al dueño de la obra para cada uno de los proyectos indicados.
• El nombre del cliente y la persona contacto deben estar claramente identificados en la certificación para que la Comité Ejecutivo de Licitación pueda realizar las investigaciones de rigor.
FORMULARIO TEC-3
Profesionales Clave Propuestos y Asignación de Funciones
Información requerida sobre el personal propuesto
No | Nombre | Profesión | Cargo a desempeñar | % de Dedicación al proyecto |
Oferente: (indicar nombre completo del oferente)
Nombre: (indicar el nombre completo de la persona que firma la oferta)
Cargo: (del firmante)
Firma: (firma del oferente)
Fecha: (día, mes y año en que se firma la oferta)
FORMULARIO TEC-4
Hoja de vida del Personal Profesional Clave Propuesto
1. Cargo propuesto: (solamente un candidato deberá ser nominado para cada posición): | |
2. Nombre del oferente: (inserte el nombre del oferente que propone al candidato): | |
3. Nombre del individuo: (inserte el nombre completo): | |
4. Fecha de nacimiento: | Nacionalidad: |
5. Educación: (Indicar los nombres de las universidades y otros estudios especializados del individuo, dando los nombres de las instituciones, grados obtenidos y las fechas en que los obtuvo.) | |
6. Asociaciones profesionales a las que pertenece: | |
7. Otras especialidades (Indicar otros estudios significativos después de haber obtenido los grados indicados en el número 5 – Dónde obtuvo la educación): | |
8. Países donde tiene experiencia de trabajo: (Enumere los países donde el individuo ha trabajado en los últimos diez años): | |
9. Idiomas (Para cada idioma indique el grado de competencia: bueno, regular, pobre, en hablarlo, leerlo y escribirlo): | |
10. Historia Laboral (Empezando con el cargo actual, enumere en cronológico los cargos que ha desempeñado desde que se graduó el candidato, indicando para cada empleo las actividades realizadas en el marco de esa contratación, fechas de empleo, nombre de la organización y cargos desempeñados): Desde (Año y mes): Hasta (Año y mes) Empresa: Cargos y funciones desempeñados: Contacto para Referencia: | |
Certificación:
Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículo describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia.
Fecha:
(Firma del profesional propuesto) Día / Mes / Año
Nombre completo del oferente:
NOTAS:
• Se deberán anexar las certificaciones pertinentes que validen la formación y experiencia de cada profesional.
• Todo profesional clave propuesto debe presentar una carta de compromiso conforme al formulario TEC-4A.
Formulario TEC-4A
Carta de compromiso del personal clave
Señores
Proyecto: “Campus Gorgas Fase 1” ICGES
E.S.D.
Yo, (nombre), mayor de edad, de nacionalidad , con cédula de identidad personal número ( ), de profesión ( ), con idoneidad profesional número ( ), me comprometo con la empresa (nombre del Oferente), para actuar como ( ) para la ejecución del proyecto de la Licitación Pública Internacional para la "Construcción, Equipamiento y Puesta en Marcha del Proyecto: Campus Gorgas, Fase 1”, en el caso que (nombre del oferente) sea el adjudicatario de la Licitación Pública Internacional Nº ICGES-LPI-BCIE-001-2021
Igualmente, me comprometo a obtener la licencia profesional respectiva emitida por las autoridades de Panamá para ejercer dicha posición previo a la firma del contrato. (ESTE Párrafo solo aplica para los extranjeros)
Atentamente,
(NOMBRE COMPLETO)
Cédula / No. Documento de Identidad Personal
Observaciones: Esta carta compromiso debe venir acompañada de copia de la cédula o documento de identidad personal, copia del certificado de idoneidad profesional o licencia profesional de su país.
FORMULARIO TEC-5
EQUIPO MÍNIMO NECESARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA
El oferente declara que la siguiente información, sobre la existencia de equipo mínimo necesario para realizar la construcción de la obra (definir en cada proceso), refleja el detalle del equipo que el oferente pone a disposición para realizar la misma y en caso de no poseerla presenta la constancia de intención de arrendamiento por parte de la(s) casa(s) comercial(es) de reconocida solvencia y credibilidad.
El listado de equipos debe corresponder a la metodología de trabajo que define el cronograma de obra presentado en la propuesta.
No | Tipo, Modelo y Fabricación del Equipo | Año de Fabricación | Certificado de buen estado para operar | (*) Propio (P) o Alquilado (A) | Especificación de Potencia | Capacidad (Ton. o m3) |
(*) El equipo puede ser propiedad de alguna de las empresas (única o en consorcio); también puede presentarse nota de disponibilidad e intención de alquiler de empresas dedicadas a la provisión y mantenimiento de equipo de construcción.
El Comité Ejecutivo de Licitación se reserva el derecho de confirmar esta información y en caso de no poder realizar la comprobación correspondiente, la misma no será considerada en la evaluación.
Oferente: (indicar nombre completo del oferente)
Nombre: (indicar el nombre completo de la persona que firma la propuesta)
Cargo: (del firmante)
Firma: (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados)
Fecha: (día, mes y año en que se firma la propuesta)
NOTA: Los retrasos en la ejecución de la obra por motivo de falta de disponibilidad de equipos y maquinaria serán imputables al oferente o futuro contratista, sin perjuicio de las acciones que este último tenga en relación a subcontratistas, por lo tanto, el contratista deberá verificar la disponibilidad de equipos y maquinarias durante la ejecución de la obra.
FORMULARIO TEC-6
Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecución de la Obra
Deberán mostrarse las actividades principales (ver desglose de actividades según ECO-2) a realizar para la ejecución de la obra, la duración, secuencia y la interrelación lógica de las mismas con precedentes y continuación.
Desarrollar el programa de trabajo con método CPM; puede utilizar un programa para manejo de proyecto (tipo MS-Project o similar).
N° | Actividad | Meses | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | n | ||
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
N | ||||||||||||
Oferente: (indicar nombre completo del oferente)
Nombre: (indicar el nombre completo de la persona que firma la propuesta)
Cargo: (del firmante)
Firma: (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados)
Fecha: (día, mes y año en que se firma la propuesta)
FORMULARIO TEC-7
Organización Técnica y Administrativa
En este formulario el oferente describirá la organización administrativa y técnica que pretende implementar durante el desarrollo del proyecto, tomando en cuenta las funciones y tareas principales a realizar con el personal propuesto, equipo técnico y respaldado mediante organigramas claros y precisos.
A. Organización Técnica: Deberá presentar un organigrama en el cual se indiquen los niveles de mando en el equipo y la relación con Xxxxxxxxxxx/Beneficiario, en él se debe definir claramente el personal clave, técnico y de campo que estarán directamente asignado al proyecto, así como el personal de apoyo a los mismos. Se debe anexar la descripción de las funciones y/o tareas principales del personal. La información aquí descrita deberá estar directamente relacionada con la información proporcionada en el formulario TEC-4.
B. Organización Administrativa: Deberá presentar un organigrama en el cual se indiquen los niveles de mando para coordinar el trabajo administrativo y su relación con el Prestatario/Beneficiario, así como su apoyo al grupo de especialistas y técnicos que estarán directamente en los trabajos de construcción, se debe describir las actividades y/o tareas a ejecutar en cada uno de los niveles.
NOTA: Identificar en los esquemas de organización al personal clave. Oferente: (indicar nombre completo del oferente)
Nombre: (indicar el nombre completo de la persona que firma la propuesta)
Cargo: (del firmante)
Firma: (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados)
Fecha: (día, mes y año en que se firma la propuesta)
FORMULARIO TEC-8
Subcontratistas Previstos
En caso de subcontrataciones, el oferente deberá llenar el siguiente formulario y anexar para cada subcontratista la información siguiente:
Nombre del Subcontratista | Secciones de la obra a Subcontratar (indicar con claridad las actividades del desglose) | Dirección, física telefónica y electrónica del subcontratista | Porcentaje a subcontratar |
Subcontratista
Nombre: (indicar el nombre completo del representante del subcontratista)
Firma: (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados)
Oferente:
Nombre: (indicar el nombre completo de la persona que firma la propuesta)
Cargo: (del firmante)
Firma: (firma de la persona que firma la propuesta)
Fecha: (día, mes y año en que se firma la propuesta)
NOTAS:
• El porcentaje máximo de subcontratación es de 49% del monto total de la oferta económica, y dentro de la oferta técnica se deberá reflejar los subcontratos previstos.
• Adjuntar hoja de vida o dossier de proyectos de cada subcontratista previsto.
Formulario TEC-9
Carta de compromiso de los Subcontratistas
Señores
Proyecto: “Campus Gorgas Fase 1” ICGES
E.S.D.
Yo, ( nombre), mayor de edad, con cédula de identidad personal número ( ), de profesión ( ), en calidad de (Representante Legal/Apoderado) de la empresa , me comprometo con la empresa (nombre del Oferente), para actuar como sub-contratisa de (nombre de la actividad a realizar ) para la ejecución del proyecto de la Licitación Pública Internacional para la "Construcción, Equipamiento y Puesta en Marcha del Proyecto: Campus Gorgas, Fase 1”, en el caso que (nombre del oferente) sea el adjudicatario de la Licitación Pública Internacional Nº ICGES-LPI-BCIE-001-2020.
Atentamente,
(NOMBRE COMPLETO)
Cédula No.
Observaciones: Esta carta compromiso debe venir acompañada de copia simple de la cédula o documento de identidad personal del firmante, y copia simple del registro comercial de la empresa subcontratista.
FORMULARIO ECO-1 PRESENTACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA
Fecha: de del
Señores
Instituto Conmemorativo Xxxxxx de Estudios de la Salud (ICGES)
Proyecto Campus Gorgas, Fase1 Licitación Nº ICGES-LPI-BCIE-001-2020
Estimados señores:
De conformidad con la documentación recibida para presentar la oferta del Proyecto “Campus Gorgas Fase 1” , nosotros (compañía/consorcio): ofrecemos llevar a cabo la ejecución de las obras y suministro de bienes para la “Construcción, Equipamiento y Puesta en Marcha del Proyecto Campus Gorgas, Fase 1” (detalle adjunto) mediante un contrato por el alcance, monto y tiempo definidos, por la suma cerrada total de (Escribir el monto en números y letras) Dólares de los Estados Unidos de América.
Nuestra oferta permanecerá vigente por ciento ochenta (180) días calendario a partir de la fecha de presentación de la Propuesta, y la Garantía de Mantenimiento de la Oferta y Firma del Contrato (Fianza de Propuesta) por el término de dos cientos diez (210) días calendario.
En caso de ser elegido como el contratista para la “Construcción, Equipamiento y Puesta en Marcha del Proyecto Campus Gorgas, Fase 1”, nos comprometemos a ejecutar el proyecto con base al cronograma de ejecución propuesto, según los términos indicados en documento base de licitación y los documentos constructivos, como también a cumplir con todos los alcances solicitados en las cláusulas del Contrato, de acuerdo a los requerimientos y cualquier aclaración o adición emitida para el presente Proyecto según las normas definidas en el Contrato.
Será nuestro compromiso presentar las garantías (Fianzas) que se establecen en el Documento Base de la Licitación en el plazo y términos requeridos.
Entendemos y aceptamos que el Contratante no está obligado a aceptar la oferta más baja o cualquier oferta que puedan recibir.
Atentamente,
Oferente: (indicar nombre completo del oferente)
Nombre: (indicar el nombre completo de la persona que firma la propuesta)
Cargo: (del firmante)
Firma: (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados)
Fecha: (día, mes y año en que se firma la propuesta)
NOTA: Este documento debe ser firmado por el representante legal o apoderado del consorcio.
FORMULARIO ECO-2
DESGLOSE POR ACTIVIDAD Y FASE DE LA PROPUESTA ECONÓMICA
El desglose a presentar en el ECO-2 debe incluir las cantidades, unidades, precios unitarios y monto total de cada actividad listada en el formato proporcionado cuya estimación será elaborada por el oferente, de acuerdo con la cantidad de obra a ejecutar y/o actividades a realizar obtenida de los documentos de construcción.
Los oferentes deberán presentar los precios unitarios y totales de su oferta económica. El oferente podrá añadir subactividades con detalle de cada actividad que sumen el valor total de la actividad en la propuesta.
El contrato es por suma global con el desglose por actividad presentado en la propuesta. El proponente ganador deberá mostrar detalles y subactividades para la firma del Contrato. Solo habrá modificación del valor del contrato cuando exista orden de cambio por modificación del diseño.
PROYECTO: CAMPUS GORGAS, FASE 1 | ||||||
DESGLOSE GENERAL DE ACTIVIDADES - ECO-2 | ||||||
ID | ACTIVIDAD | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO ($) | DESCRIPCIÓN + OBSERVACION ES |
INFRA | INFRAESTRUCT URA | |||||
1.0 | Movimiento de tierra | Desraigue + tala + corte + relleno + preparación | ||||
2.0 | Sistema vial | Calles + aceras | ||||
3.0 | Señalización | |||||
4.0 | Sistema de agua potable | |||||
5.0 | Tanque de almacenamiento de agua potable | |||||
6.0 | Sistema aguas sanitarias | |||||
7.0 | Planta de tratamiento de aguas residuales | |||||
8.0 | Sistema pluvial | |||||
9.0 | Sistema de agua no potable | Tanque y red de manejo aguas de lluvia | ||||
10.0 | Sistema eléctrico | |||||
Planta eléctrica de emergencia | ||||||
Transformadores | ||||||
Celda de medición en media tensión | ||||||
Iluminación | ||||||
11.0 | Sistema húmedo contra incendio | |||||
12.0 | Tanque de almacenamiento agua contra incendio | |||||
13.0 | Planta y tanque de combustible y bombas | |||||
14.0 | Circuito cerrado de TV | |||||
15.0 | Sistema de comunicaciones - Voz y Datos | |||||
16.0 | Cerca perimetral | |||||
17.0 | Otros elementos de infraestructura | |||||
Sub-Total Infraestructura | ||||||
G1 | EDIFICIO G1 | Investigación y diagnóstico + Sistemas MEP | ||||
0.0 | Movimiento de tierra | |||||
1.0 | Estructura | |||||
Fundaciones | ||||||
Columnas y muros | ||||||
Losas | ||||||
Muros de retén | ||||||
Otros elementos estructurales | ||||||
2.0 | Arquitectura | |||||
Particiones | ||||||
Repello | ||||||
Pasteo y pintura | ||||||
Acabados de piso | ||||||
Acabados de pared | ||||||
Cielos rasos | ||||||
Puertas | ||||||
Ventanas | ||||||
Mobiliario de oficina | ||||||
Mobiliario de laborarios | ||||||
Mobiliario xx xxxxxxx | ||||||
Particiones y mobiliario xx xxxxx + Espejos | ||||||
Barandas y pasamanos | ||||||
Elementos de fachada | ||||||
Impermeabilizaci ón de superficies de hormigón | ||||||
Otros elementos arquitectónicos | ||||||
3.0 | Plomería | |||||
Agua potable | ||||||
Agua caliente | ||||||
Agua no potable | ||||||
Agua sanitaria | ||||||
Agua pluvial | ||||||
4.0 | Electricidad | |||||
Sistema de fuerza | Cableado + accesorios | |||||
Sistema de iluminación | Cableado + luminarias |
Equipos (Tableros, Panelboards, Desconectivos, etc.) | ||||||
5.0 | Sistema húmedo contraincendio / Rociadores | |||||
6.0 | Aire acondicionado y ventilación | |||||
Acondicionamient o + Enfriamiento | ||||||
Presurización | ||||||
Control de áreas críticas | ||||||
Control centralizado | ||||||
7.0 | Alarma de incendio | |||||
8.0 | Automatización integrada | |||||
9.0 | Control de acceso | |||||
10.0 | Circuito cerrado de TV | |||||
11.0 | Comunicación - Voz y data - Cableado estructurado | |||||
12.0 | Mobiliario de laboratorio | |||||
13.0 | Equipamiento de laboratorio | Equipo fijo, accesorio y conexiones | ||||
14.0 | Transporte - Elevadores | |||||
15.0 | Otros sistemas electromecánicos | |||||
Sub-Total Edificio G1 | ||||||
EDIFICIO G4 | Administrativo + Facilidades a investigadores | |||||
0.0 | Movimiento de tierra | |||||
1.0 | Estructura | |||||
Fundaciones | ||||||
Columnas y muros | ||||||
Losas | ||||||
Muros de retén | ||||||
Otros elementos estructurales | ||||||
2.0 | Arquitectura | |||||
Particiones | ||||||
Repello | ||||||
Pasteo y pintura | ||||||
Acabados de piso | ||||||
Acabados de pared | ||||||
Cielos rasos | ||||||
Puertas |
Ventanas | ||||||
Particiones y mobiliario xx xxxxx + Espejos | ||||||
Barandas y pasamanos | ||||||
Elementos de fachada | ||||||
Impermeabilizaci ón de superficies de hormigón | ||||||
Otros elementos arquitectónicos | ||||||
3.0 | Plomería | |||||
Agua potable | ||||||
Agua caliente | ||||||
Agua no potable | ||||||
Agua sanitaria | ||||||
Agua pluvial | ||||||
4.0 | Electricidad | |||||
Sistema de fuerza | Cableado + accesorios | |||||
Sistema de iluminación | Cableado + luminarias | |||||
Equipos (Tableros, Panelboards, Desconectivos, etc.) | ||||||
5.0 | Sistema húmedo contraincendio / Rociadores | |||||
6.0 | Aire acondicionado y ventilación | |||||
Acondicionamient o + Enfriamiento | ||||||
Control centralizado | ||||||
7.0 | Alarma de incendio | |||||
8.0 | Automatización integrada | |||||
9.0 | Control de acceso | |||||
10.0 | Circuito cerrado de TV | |||||
11.0 | Comunicación - Voz y data - Cableado estructurado | |||||
12.0 | Comunicación - Elevadores | |||||
13.0 | Otros sistemas electromecánicos | |||||
Sub-Total Edificio G4 | ||||||
EDIFICIO G6 | Acceso/segurid ad | |||||
0.0 | Movimiento de tierra | |||||
1.0 | Estructura | |||||
Fundaciones |
Columnas y muros | ||||||
Losas | ||||||
Otros elementos estructurales | ||||||
2.0 | Arquitectura | |||||
Particiones | ||||||
Repello | ||||||
Pasteo y pintura | ||||||
Acabados de piso | ||||||
Acabados de pared | ||||||
Cielos rasos | ||||||
Puertas | ||||||
Ventanas | ||||||
Particiones y mobiliario xx xxxxx + Espejos | ||||||
Barandas y pasamanos | ||||||
Elementos de fachada | ||||||
Impermeabilizaci ón de superficies de hormigón | ||||||
Otros elementos arquitectónicos | ||||||
3.0 | Plomería | |||||
Agua potable | ||||||
Agua caliente | ||||||
Agua no potable | ||||||
Agua sanitaria | ||||||
Agua pluvial | ||||||
4.0 | Electricidad | |||||
Sistema de fuerza | Cableado + accesorios | |||||
Sistema de iluminación | Cableado + luminarias | |||||
Equipos (Tableros, Panelboards, Desconectivos, etc.) | ||||||
5.0 | Sistema húmedo contraincendio / Rociadores | |||||
6.0 | Aire acondicionado y ventilación | |||||
Control centralizado | ||||||
7.0 | Alarma de incendio | |||||
8.0 | Automatización integrada | |||||
9.0 | Control de acceso | |||||
10.0 | Circuito cerrado de TV | |||||
11.0 | Camunicación - Voz y data - Cableado estructurado |
12.0 | Otros sistemas electromecánicos | |||||
Sub-Total Edificio G6 | ||||||
EDIFICIO G8 | Caseta de desechos | |||||
0.0 | Movimiento de tierra | |||||
1.0 | Estructura | |||||
Fundaciones | ||||||
Columnas y muros | ||||||
Techos y cubierta | ||||||
Otros elementos estructurales | ||||||
2.0 | Arquitectura | |||||
Particiones | ||||||
Repello | ||||||
Pasteo y pintura | ||||||
Acabados de pared | ||||||
Cielos rasos | ||||||
Puertas | ||||||
Ventanas | ||||||
Elementos de fachada | ||||||
Impermeabilizaci ón de superficies de hormigón | ||||||
Otros elementos arquitectónicos | ||||||
3.0 | Plomería | |||||
Agua potable | ||||||
Agua caliente | ||||||
Agua no potable | ||||||
Agua sanitaria | ||||||
Agua pluvial | ||||||
4.0 | Electricidad | |||||
Sistema de fuerza | Cableado + accesorios | |||||
Sistema de iluminación | Cableado + luminarias | |||||
Equipos (Tableros, Panelboards, Desconectivos, etc.) | ||||||
5.0 | Sistema húmedo contraincendio / Rociadores | |||||
6.0 | Aire acondicionado y ventilación | Incluye presión negativa en área de desechos | ||||
Control centralizado | ||||||
7.0 | Alarma de incendio | |||||
8.0 | Automatización integrada | |||||
9.0 | Control de acceso | |||||
10.0 | Circuito cerrado de TV |