REGLAS DE PARTICIPACIÓN

REGLAS DE PARTICIPACIÓN

INVITACION ABIERTA Nº. 08 de 2014

“Contratar bajo la modalidad de llave en mano, la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos, antenas de recepción satelital y sistemas de transmisión para estaciones de Radiodifusión sonora en Amplitud Modulada (AM ), de acuerdo con las especificaciones y condiciones descritas en el alcance del objeto, estudios previos y el ANEXO 1 – FICHA TÉCNICA.”

El presupuesto oficial para el presente proceso corresponde a la suma de DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE

PESOS ($2.833.189.847) incluido IVA. y demás impuestos xx Xxx.

Bogotá D.C., Abril de 2014

CAPITULO I CONDICIONES GENERALES DEL PROCESO DE SELECCION

RECOMENDACIONES IMPORTANTES PARA LOS PROPONENTES

RTVC deja constancia de que las reglas de participación no constituirán jurídicamente una oferta, sino meras invitaciones a los interesados a presentar sus ofertas, de tal forma que RTVC no se encuentra obligado a continuar con el procedimiento de contratación o de concluirlo mediante adjudicación. En consecuencia, RTVC podrá terminar el procedimiento de contratación en cualquier tiempo cuando la conveniencia empresarial lo aconseje, sin que ello otorgue derecho alguno a los oferentes y/o participantes, que aceptan esta regla con la sola presentación de su ofrecimiento y renuncian con ello a cualquier reclamación futura.

Igualmente, RTVC podrá ampliar, prorrogar o disminuir los plazos definidos para cada modalidad de selección, con la debida motivación y correspondiente publicidad.

Las reglas de participación podrán ser sujeto de modificaciones dentro del tiempo establecido en el cronograma del presente proceso.

Se recomienda a quienes deseen participar en este proceso, leer detenidamente el presente documento, cumplir con las exigencias previstas y tener en cuenta las circunstancias que tengan incidencia de cualquier manera en la propuesta, en el cumplimiento del contrato y/o en los costos derivados de éste.

Para la elaboración de su propuesta, el proponente deberá seguir el orden señalado en el presente documento, con el objeto de obtener claridad y ofrecimientos de la misma índole, lo cual permita una selección sin contratiempos y en un plano de absoluta igualdad.

Antes de entregar la oferta, verifique que se haya incluido la totalidad de los documentos exigidos.

Se recomienda revisar la garantía de seriedad de la propuesta, en especial el nombre del tomador, objeto asegurado, la vigencia y el valor asegurado, de acuerdo a lo exigido en las presentes reglas de participación.

En caso de que la propuesta sea presentada por una persona natural, su nombre debe coincidir con el que aparece en la copia de la cédula de ciudadanía incluida en la propuesta. En caso de que la propuesta sea presentada por una persona jurídica, debe presentarla quien tenga la representación legal de la persona jurídica. Su nombre será verificado con el que aparece en la cédula de ciudadanía y el certificado de la Cámara de Comercio. Sí la persona jurídica usa una sigla, ésta debe estar autorizada en el certificado de la Cámara de Comercio.

Corresponde al proponente enterarse en forma suficiente de las condiciones particulares de ejecución y resolver previamente las inquietudes que le suscite este documento.

Cuando la propuesta contenga información o documentos que tengan el carácter de reserva, de acuerdo con la Ley Colombiana, el proponente deberá hacer manifestación expresa de tal circunstancia en la carta de presentación de la oferta soportándolo legalmente. En caso de no hacerlo se entenderá que toda la información allí contenida es pública.

Todos los documentos que hagan parte del presente proceso de selección serán publicados en la página Web de la Entidad, por lo que será responsabilidad de los participantes conocer de estos a través de este mecanismo.

INTRODUCCIÓN

La publicación de las presentes Reglas de Participación tiene el propósito de poner en conocimiento del público en general y de los interesados en participar en el proceso en particular, la información acerca del proyecto que se pretende desarrollar; de los términos y condiciones en que tendrá lugar dicho proceso y de la naturaleza y características del contrato a celebrar y ejecutar, con el fin de que puedan estructurar sus propuestas y formular observaciones en torno al mismo, desde los puntos de vista técnico, jurídico y económico - financiero.

RTVC está facultada para introducir modificaciones y ajustes en las Reglas de Participación, bien como resultado de las observaciones recibidas de terceros o bien producto de análisis internos, en especial, acerca de los aspectos técnicos, habida cuenta de las gestiones que adelanta la Entidad.

1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR

1.1. OBJETO

Contratar bajo la modalidad de llave en mano, la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos, antenas de recepción satelital y sistemas de transmisión para estaciones de Radiodifusión sonora en Amplitud Modulada (AM ), de acuerdo con las especificaciones y condiciones descritas en el alcance del objeto, estudios previos y el ANEXO 1 – FICHA TÉCNICA.

1.2. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD

RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA –RTVC, es una Entidad descentralizada indirecta, del orden nacional, con el carácter de Sociedad entre Entidades Públicas, catalogada como una empresa industrial y comercial del Estado, cuyo objeto es la programación, producción y operación de la red de radio y televisión pública.

Que RTVC y sus medios, propenden por llevar a los Colombianos una programación radial con contenidos que busquen el desarrollo social, la participación democrática, la construcción de nación, así como, brindar un espacio de esparcimiento enmarcado en el contexto educativo y cultural en cumplimiento de los lineamientos que sobre el particular dicte el gobierno, por lo anterior se hace necesario contar con infraestructura técnica para la radiodifusión sonora que permita llevar la señal de sus emisoras a los habitantes de Colombia.

Que RTVC en cumplimiento de la función misional que tiene a su cargo, requiere transmitir a la mayor cantidad de los habitantes de Colombia la programación de Señal Radio Colombia y Señal Radiónica, a través de sus frecuencias en AM y FM de la red de estaciones de RTVC y la WEB.

Desde su creación RTVC ha desarrollado proyectos para mejorar la infraestructura técnica, realizado las gestiones requeridas con el fin de adquirir lo necesario para mejorar los índices de disponibilidad de señal al

aire, mejorando el cubrimiento y las características técnicas de la red de transmisión, haciéndolas más robustas y competitivas.

Que en aras de ampliar el cubrimiento durante años anteriores RTVC ha intervenido las estaciones cuyos transmisores estaban fuera de servicio, posteriormente, inició la reposición de equipos que se encuentran operativos pero a baja potencia por su estado de obsolescencia y, en la última etapa del proyecto, se está aumentando la presencia de la señal de Radio Nacional haciendo expansión de su red de estaciones incluyendo los estudios técnicos de las estaciones de expansión.

Que actualmente, RTVC, cuenta con 57 estaciones de transmisión, que permiten tener cobertura con alguno de sus dos servicios en todos los departamentos del país. Sin embargo no existe cubrimiento por parte de Señal Radio Colombia en los Departamentos xx Xxxxx y del Atlántico debido a que las estaciones Radiodifusión sonora en Amplitud Modulada (A.M) de Jamundí y Sabanagrande que prestan los servicios a los departamentos mencionados, se encuentran fuera de servicio debido a los hurtos y siniestros que se presentaron en ellas.

Que el proyecto fue presentado desde el año 2013 ante el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC y fueron aprobados los recursos para que la ejecución se realice durante la vigencia 2014, por medio del Convenio 418 de 2014, cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS TENDIENTES A LA RECUPERACIÓN DE LA RED DE LAS FRECUENCIAS DE RADIO (AM Y FM) OPERADAS POR RTVC.

Que por tal motivo, se considera oportuno realizar un proceso de contratación para que bajo la modalidad de llave en mano, se cumpla con los objetivos de conformidad con las condiciones, cantidades y características descritas en los estudios previos, documento de reglas de participación, anexos, adendas y la propuesta presentada.

Que teniendo en cuenta, que este proyecto hace parte de las actividades del Convenio 418 de 2014, suscrito entre el Fondo de las TIC y RTVC, los sistemas de transmisión y recepción satelital de señal así como los equipos de monitoreo y procesamiento de estas, deben ser puestos en funcionamiento antes de culminar el tiempo de ejecución establecido para el Convenio.

Que con fundamento en lo anteriormente expuesto, se requiere Contratar bajo la modalidad de llave en mano, la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos, antenas de recepción satelital y sistemas de transmisión para estaciones de Radiodifusión sonora en Amplitud Modulada (AM), de acuerdo con las especificaciones y condiciones descritas en el alcance del objeto, estudios previos y el ANEXO 1 – FICHA TÉCNICA

1.3. FUNDAMENTOS Y CONDICIONES DEL PROCESO DE SELECCIÓN.

1.3.1. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE Y MODALIDAD DEL PROCESO DE SELECCIÓN

En materia de contratación RTVC, en su condición de empresa industrial y comercial del Estado se encuentra parcialmente sometida al derecho privado y en consecuencia excluida, cuando se trata de contrataciones misionales, de la aplicación de las normas de la ley 80 de 1993 y 1150 de 2007, de conformidad con los artículos 38 de la Ley 80 de 1993, 14 de la Ley 1150 de 2007, 93 de la Ley 1474 de 2011, según los cuales los contratos que celebren estas entidades cuando quiera que se encuentren en competencia con el sector público o privado se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a tales actividades, sin perjuicio de la estricta observancia de los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal, así

como de aplicación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto para la contratación administrativa.

Así las cosas, las contrataciones que adelante RTVC en desarrollo y cumplimiento de las actividades comerciales que comporten el desarrollo de su objeto social, las cuales, en adelante y para efectos de este Manual se denominaran “Contratación Misional”, esto es, todas aquellas relacionadas con su objeto social y directamente con la adquisición de bienes y servicios para el suministro, operación, mantenimiento y soporte de la red, equipos y demás elementos necesarios para tal fin, así como la adquisición de bienes y servicios para la producción, incluida pre y post producción, coproducción, programación, transmisión y emisión de la radio y televisión. Igualmente la adquisición de bienes y servicios necesarios para la comercialización de espacios de televisión, se regirán por las normas del derecho privado.

Adicionalmente, el artículo 85 de la Ley 489 de 1998 establece que “…las empresas industriales y comerciales del Estado son organismos creados por la ley o autorizados por ésta, que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial y de gestión económica conforme a las reglas del Derecho Privado…”, en atención a lo cual RTVC dirige su actividad contractual conforme a su Manual de Contratación adoptado Resolución 344 del 29 de octubre de 2013 el cual atiende a las normas del derecho privado para el desarrollo de la misión institucional.

Al presente proceso de selección también le son aplicables las demás normas concordantes con la materia que rijan o lleguen a regir los aspectos del mismo. En lo que no se encuentra particularmente regulado en el Manual de Contratación Interno de RTVC se aplican las normas civiles, comerciales y a falta de éstas las contenidas en el Estatuto General de Contratación Pública.

El régimen jurídico aplicable al presente proceso de selección y las actuaciones que de él se deriven, que comprende las etapas precontractual, contractual propiamente dicha y post contractual, es el previsto en la Resolución N°. 344 del 29 de octubre de 2013 mediante el cual se adoptó el Manual Interno de Contratación de RTVC, encontrándose exceptuada de la aplicación del Estatuto General de Contratación de la Administración Publica en los procesos de selección que inicia con ocasión de las actividades que desarrolla en virtud de su objeto social, consideradas como actividades misionales.

De acuerdo con el precitado Manual de Contratación interno de la entidad, se entenderá que el proceso contractual tiene carácter misional cuando los bienes o servicios requeridos tengan como finalidad el cumplimiento del objeto social y el desarrollo de las actividades industriales y comerciales de la empresa.

En razón a lo anterior, mediante Resolución 344 del 29 de octubre de 2013, RTVC adoptó el Manual de Contratación para regular la actividad contractual de la entidad con base en su régimen especial, el cual en el CAPÍTULO III. MODALIDADES DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PARA LA CONTRATACIÓN MISIONAL Numeral 1. DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN MISIONAL

se establecieron entre otras la modalidad de selección de contratistas, Numeral 1.1. INVITACIÓN ABIERTA RTVC “previo agotamiento de la fase de planeación, realizará invitación abierta cuando se trate de contratación cuyo valor sea superior o igual a 1.018 SMLMV, y en los eventos en que teniendo en cuenta la justificación contenida en los estudios previos no proceda otra modalidad de selección prevista en este Manual”

Finalmente, se acudirá a esta modalidad de invitación abierta, en aquellos eventos en los que por diferentes circunstancias resulte necesario adelantar el proceso de selección de contratista, mediando convocatoria pública o en los casos que se requiera contar con diferentes opciones en el mercado y pluralidad de ofertas para seleccionar la oferta más favorable mediante factores objetivos.

En este sentido, las actividades relacionadas con la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de equipos junto con la adecuación técnica para los mismos, de las locaciones de las emisoras de la Subgerencia de Radio, ubicadas en las ciudades de Bogotá, Medellín, Manizales y Bucaramanga, están asociadas con el carácter misional de la entidad.

1.3.2. ¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?

Podrán participar en el presente proceso las personas NATURALES O JURÍDICAS, INDIVIDUALMENTE O ASOCIADAS EN CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL O PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA, nacionales o

extranjeras, que no estén incursas en inhabilidades o incompatibilidades para contratar señaladas por la constitución y la Ley, cuyo objeto social les permita presentar oferta y desarrollar la actividad a contratar y que presenten garantía de seriedad de la oferta y efectúen la propuesta de acuerdo con las condiciones sustanciales establecidas en las reglas de participación.

1.3.2.1. PERSONAS JURÍDICAS NACIONALES O EXTRANJERAS CON SUCURSAL DE COLOMBIA.

Podrán participar en el presente proceso de selección todas las personas naturales o jurídicas, independientes, en consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, legalmente domiciliadas y constituidas en Colombia y que no se encuentren incursas en inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Ley.

1.3.2.2. PERSONAS JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN SUCURSAL EN COLOMBIA

Cuando el oferente sea una persona jurídica extranjera sin domicilio en Colombia, que no tenga establecida sucursal en Colombia, debe presentar el documento que acredite la inscripción de la personería jurídica en el registro correspondiente del país donde tenga su domicilio principal, así como los documentos que acrediten su existencia y representación legal, debidamente consularizados en la forma en que lo establece el artículo 480 del Código de Comercio.

Adicionalmente deberá acreditar un apoderado domiciliado en Colombia debidamente facultado para presentar oferta y celebrar el contrato, así como para representar a la sociedad judicial o extrajudicialmente.

1.3.3. PUBLICIDAD

RTVC será responsable de garantizar la publicidad de todos los procedimientos y actos asociados al presente proceso de selección objetiva, salvo los asuntos sometidos a reserva. La información contenida en los actos del proceso se considera oponible en el momento en que aparecen publicados en la página Web de la Entidad xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx

La publicación electrónica de los actos y documentos a que se refiere el presente proceso deberá hacerse a la fecha de su expedición, o, a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes. El acto general de su permanencia se extenderá hasta dos años después de la fecha de liquidación del contrato, o de la ejecutoria del acto de declaratoria desierta según corresponda.

En el evento en que se imposibilite el uso del medio tecnológico aquí descrito, RTVC comunicará los actos y documentos asociados al presente proceso a través de correo electrónico.

1.3.4. COMUNICACIONES

Para efectos del envío y recibo de cualquier tipo de documentos se describen a continuación los datos de contacto de Radio Televisión Nacional de Colombia RTVC

1. Domicilio: Carrera 45 Nº 26-33 2. Teléfono:2200700 ext.308, 314

3. Correo electrónico: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx

4. Pág. Web: pagina Web de la Entidad xxx.xxxx.xxx.xx

Los documentos que se deban radicar o enviar a RTVC con ocasión del presente proceso de selección, únicamente serán recibidos en el horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 pm. a 5:30 p.m. de lunes a viernes en la Coordinación de Procesos de Selección o mediante correo electrónico en jornada continua.

1.3.5. TRANSPARENCIA

La selección del Contratista se realizará con estricta sujeción al Principio de Transparencia previsto en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 3 del Decreto Ley 19 de 2012.

De acuerdo con el artículo 76 xx Xxx 1474 de 2011, en el evento de que cualquier interesado encuentre alguna irregularidad en el Proceso, debe ponerla en conocimiento de la Oficina de Peticiones, Quejas y Reclamos de RTVC, mediante escrito remitido al correo electrónico xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx.

De conocerse casos de corrupción en RTVC, estos deben ser inmediatamente reportados a:

Procuraduría General de la Nación

Xxxxxxx 0 Xx. 00 – 00, Xxxxxx, X.X.

Teléfonos: 018000-910-315 - Línea reducida: 142 y PBX: (000) 000-0000 Correo electrónico: xxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx.xx

Página WEB: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx.xx

Fiscalía General de la Nación

Nivel Central: Xxxxxxxx 00X Xx. 00-00 (Xxxxxx Xxxxxxx) Xxxxxx X.X. Teléfonos: (000) 000-00-00 y (000) 000-00-00

Línea Gratuita Quejas y Reclamos Contra Servidores: 018000-91-22-80 ó (000) 000-0000

Línea gratuita Denuncias Penales 018000-91-61-11ó (000) 000-00-00 Página WEB: xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx.xx

Contraloría general de la Xxxxxxxxx

Xx. Xxxxxxxxx Xx. 00-00 Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx XX

Xxxxxx de correspondencia: Xx. Xxxxxxxxx Xx. 00-00 Xxxx 0x

XXX: (57) 1 - 647 7000 - Línea de atención al usuario: 01 8000 000000 - Xxxxxx, Xxxxxxxx.

Además, RTVC cuenta con un espacio en su página WEB xxx.xxxx.xxx.xx, enlace sistema PQR, habilitado para recibir quejas, en caso de considerarse incumplimiento de las actuaciones administrativas en principios y normas generales aplicables a los tramites y procedimientos administrativos de los que trata el Decreto 19 de 2012.

La información relativa al análisis, aclaración, evaluación, calificación y comparación de las Propuestas, así como a la recomendación de adjudicación, no podrá ser revelada a Proponentes ni a terceros hasta que RTVC comunique a los primeros que el Informe de Evaluación se encuentra disponible para efectos de someter a la entidad observaciones en torno a su contenido y conclusiones.

Todo intento de cualquier Proponente de enterarse indebidamente acerca del contenido y alcance de dicho Informe o de ejercer influencia o presión en torno al proceso de evaluación de las Propuestas o en la determinación de adjudicación comportará el rechazo de su ofrecimiento.

Para efectos de dar cumplimiento al Principio de Transparencia el proponente se compromete a presentar el Anexo “Pacto de Transparencia”, el cual deberá formar parte del contrato, en el evento de ser adjudicado.

1.3.6. CONFIDENCIALIDAD

Si las Propuestas contienen información confidencial o amparada legalmente por reserva, el Proponente debe determinar expresamente los apartes correspondientes y señalar las disposiciones legales del ordenamiento Colombiano que le sirven de fundamento en la carta de presentación de la propuesta.

En todo caso, RTVC se reserva el derecho de permitir que esa información sea conocida por los funcionarios y asesores responsables de analizar y evaluar la Propuesta, exclusivamente para esos efectos y con el deber de no divulgarla ni publicarla.

1.3.7. RECIPROCIDAD.

De acuerdo con los artículos 20 de la Ley 80 de 19931, el parágrafo del artículo 1 de la Ley 816 de 2003, modificado por el artículo 51 del Decreto Ley 019 de 2012 y el articulo 150 del Decreto 1510 de 2013, RTVC concederá trato nacional a:

A. Los oferentes, bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales Colombia tenga Acuerdos Comerciales, en los términos establecidos en tales Acuerdos Comerciales;

B. A los bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales no exista un Acuerdo Comercial pero respecto de los cuales el Gobierno Nacional haya certificado que los oferentes de Bienes y Servicios Nacionales gozan de trato nacional, con base en la revisión y comparación de la normativa en materia de compras y contratación pública de dicho Estado; y

C. A los servicios prestados por oferentes miembros de la Comunidad Andina de Naciones teniendo en cuenta la regulación andina aplicable a la materia.

1 Ley 80 de 1993, “Artículo 20. De la Reciprocidad: En los procesos de contratación estatal se concederá al proponente de bienes y servicios de origen extranjero, el mismo tratamiento y en las mismas condiciones, requisitos, procedimientos y criterios de adjudicación que el tratamiento concedido al nacional, exclusivamente bajo el principio de reciprocidad. Se entiende por principio de reciprocidad, el compromiso adquirido por otro país, mediante acuerdo, tratado o convenio celebrado con Colombia, en el sentido de que a las ofertas de bienes y servicios colombianos se les concederá en ese país el mismo tratamiento otorgado a sus nacionales en cuanto a las condiciones, requisitos, procedimientos y criterios para la adjudicación de los contratos celebrados con el sector público.

Parágrafo1. El Gobierno Nacional, en los acuerdos, tratados o convenios que celebre para estos efectos, deberá establecer todos los mecanismos necesarios para hacer cumplir el tratamiento igualitario entre el nacional y el extranjero tanto en Colombia como en el territorio del país con quien se celebre el mencionado acuerdo, convenio o tratado.

Parágrafo2. Cuando para los efectos previstos en este artículo no se hubiere celebrado acuerdo, tratado o convenio, los proponentes de bienes y servicios de origen extranjero podrán participar en los procesos de contratación en las mismas condiciones y con los mismos requisitos exigidos a los nacionales colombianos, siempre y cuando en sus respectivos países los proponentes de bienes y servicios de origen colombiano gocen de iguales oportunidades. El Gobierno Nacional establecerá los mecanismos para asegurar el cumplimiento de la reciprocidad prevista en este parágrafo.

La acreditación del trato nacional otorgado a bienes y servicios nacionales en países con los cuales Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras públicas se realizará mediante certificaciones expedidas por el Director de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, las cuales se encuentran en el Portal de Contratación SECOP, página xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx las cuales contendrán lo siguiente:

a) Xxxxx y fecha de expedición de la certificación

b) Número y fecha del tratado

c) Objeto del Tratado

d) Vigencia del Tratado

En ausencia de negociación de trato nacional, la certificación deberá indicar si existe trato nacional en virtud del principio de reciprocidad. En este caso, el Ministerio de Relaciones Exteriores solicitará la publicación en el SECOP de las certificaciones requeridas y de mantener dicha información actualizada coordinadamente con la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente.

Para el efecto, el respectivo Proponente debe invocar expresamente el tratado, acuerdo o convenio en que esté pactada la reciprocidad de tratamiento para sus nacionales y los colombianos, para efectos de aplicarla al ponderar el factor de Apoyo a la Industria Nacional de su Propuesta.

1.4. CONDICIONES MÍNIMAS DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO

1.4.1. OBJETO

Contratar bajo la modalidad de llave en mano, la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos, antenas de recepción satelital y sistemas de transmisión para estaciones de Radiodifusión sonora en Amplitud Modulada (AM ), de acuerdo con las especificaciones y condiciones descritas en el alcance del objeto, estudios previos y el ANEXO 1 – FICHA TÉCNICA.

1.4.2. DESCRIPCION Y ALCANCE DEL OBJETO:

1.4.2.1. DESCRIPCION DEL OBJETO:

Los equipos a adquirir deben ser entregados de acuerdo con las especificaciones y cantidades establecidas en el Anexo 1 Ficha Técnica del presente documento de acuerdo con los siguientes requerimientos:

A. REQUERIMIENTOS PARA LA ESTACIÓN DE “JAMUNDI”: UBICACIÓN:

Ubicada en la zona rural del Municipio de Jamundí - Valle a aproximadamente 10 Km de la zona urbana del municipio, se llega desde la cabecera municipal a través de una carretera en buen estado.

La solución para la estación Jamundí se va a realizar mediante contrato llave en mano, el cual incluye el suministro, instalación y puesta en servicio de los equipos que se relacionan a continuación y que garantizan la entrada en operación de la estación de radiodifusión sonora en Amplitud Modulada (A.M).

Las actividades establecidas así como los equipos a suministrase para realizar este montaje son:

ELEMENTO	CANT
Transmisor	1
Carga fantasma	1
Caja de sintonía	1
Procesador de audio para AM	1
Monitor de modulación AM	1
Monitor de Frecuencia	1
Sistema de monitoreo de audio	1
Sistema TVRO	1
Conmutador automático	1
Línea de transmisión coaxial	150 mts
Línea rígida coaxial	18 mts
Tanque de almacenamiento de ACPM	1
Regulador de voltaje	1
Planta eléctrica	1
Radiales	120
Sistemas de protección eléctrica	1
Mantenimiento general y pintura a antena.	1
Rack de equipos complementarios	1

B. REQUERIMIENTOS PARA LA ESTACION DE “SABANAGRANDE”: UBICACIÓN:

Xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx - Xxxxxxxxx a aproximadamente 6 Km de la zona urbana del municipio, se llega a través de una carretera en buen estado.

El contratista deberá suministrar e instalar, para la estación Sabanagrande los siguientes equipos y elementos, de acuerdo con las especificaciones correspondientes:

ELEMENTO	CANT
Caja de sintonía	1
Antena monopolo templeteada	1
Receptor satelital	1
Línea de transmisión coaxial	125
Radiales	120

Las características de los equipos y sistemas se encuentran descritas en el ANEXO 1 – FICHA TËCNICA del presente documento.

Adicional a la adquisición de equipos, se requiere que el contratista realice actividades de adecuación técnica de espacios, cableado y conexión, instalación, instalación de los sistemas de refrigeración requeridos por los equipos, configuración, capacitación al personal designado por RTVC.

Se aclara que para la totalidad de los equipos adquiridos y en general las actividades y servicios prestados, la garantía mínima ofrecida por el contratista será de dos (02) años.

Con relación a los mantenimientos correctivos y servicio postventa, el contratista deberá realizarlos de acuerdo con el tiempo de solución a fallas establecido en el anexo ficha técnica del presente documento.

1.4.2.2. ALCANCE DEL OBJETO

El objeto del proceso comprende la adquisición de los equipos los cuales deben ser correctamente instalados, configurados, operando y en correcto funcionamiento al momento de realizarse la entrega formal a RTVC.

Dentro de los 3 meses siguientes a la suscripción del contrato, el contratista deberá adelantar la realización de los estudios técnicos de autorización de operación, los cuales serán presentados para aprobación ante el Ministerio de TIC, en caso de que el Ministerio de TIC presente observaciones y correcciones a los estudios técnicos, las mismas deben ser atendidas y resueltas por el contratista en un plazo no mayor a 15 días calendario, luego de que RTVC notifique las novedades.

1.4.3. INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO

Si durante la ejecución del contrato surgen discrepancias entre las partes sobre la interpretación de algunas de sus estipulaciones que puedan conducir a la paralización o a la afectación grave del servicio que se pretende satisfacer con el objeto contratado, la entidad estatal, si no se logra acuerdo, interpretará en acto administrativo debidamente motivado, las estipulaciones o cláusulas objeto de la diferencia.

1.4.4. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El plazo de ejecución será hasta el 01 de Diciembre de 2014, contado el plazo de ejecución a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución del contrato y suscripción del acta de inicio.

1.4.5. PRESUPUESTO OFICIAL Y VALOR DEL CONTRATO:

1.4.5.1. PRESUPUESTO OFICIAL:

El presupuesto oficial para el presente proceso corresponde a la suma de DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE

PESOS ($2.833.189.847) incluido IVA. y demás impuestos xx Xxx; cifra que es superior a 1.018 SMMLV, razón por la cual, al tratarse de la contratación para actividades misionales, la modalidad a utilizar corresponde a la Invitación Abierta.

1.4.5.2. VALOR DEL CONTRATO:

Para todos los efectos legales y fiscales, el contrato se celebrará por el valor de la oferta económica de la propuesta que cumpla con los requisitos mínimos habilitantes y obtenga el mayor puntaje en el proceso de selección. En ese valor estará incluido el IVA , así como todos los costos directos e indirectos, y todos los demás impuestos, tasas, contribuciones, costos y gastos de toda índole en que el contratista deba incurrir en relación con u originado en el contrato, que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación.

1.4.6. FORMA DE PAGO:

A. DESEMBOLSO A TITULO DE ANTICIPO:

RTVC realizará un primer desembolso en calidad de ANTICIPO, correspondiente al 30% del valor del contrato incluido IVA, con el fin de que contratista adelante los trámites necesarios para realizar la compra y nacionalización de los equipos requeridos en el contrato, así como los costos correspondientes al montaje como es la mano de obra, el transporte terrestre, los materiales y accesorios para la instalación y puesta en funcionamiento.

De conformidad con lo dispuesto en el Manual de Contratación, para el manejo del anticipo, EL CONTRATISTA deberá suscribir con una sociedad fiduciaria autorizada para ese fin por la Superintendencia Financiera, un contrato xx xxxxxxx mercantil, para crear un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, en el cual se establezca que el Beneficiario del Encargo corresponde a RTVC NIT. 900.002.583-6. No obstante en el contrato xx xxxxxxx mercantil que se celebre para efectos del manejo de los recursos, se deberá establecer de forma expresa que la autorización de los desembolsos o cheques que se giren con cargo al contrato xx xxxxxxx mercantil, necesiten la firma o autorización del CONTRATISTA o su designado y la del supervisor. En todo caso, de forma previa a la constitución del contrato xx xxxxxxx mercantil, EL CONTRATISTA presentará la minuta del contrato respectivo para aprobación previa de RTVC. De conformidad con lo establecido en el inciso segundo del Artículo 91 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 – Estatuto Anticorrupción, el costo de la comisión Fiduciaria será cubierto directamente por el CONTRATISTA.

El contrato xx xxxxxxx mercantil deberá ser suscrito por el contratista dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato que se le adjudique en este proceso.

Previo al desembolso de este anticipo, el contratista deberá entregar los siguientes documentos y cumplir las actividades que se discriminan a continuación para visto bueno del supervisor del contrato:

 Aprobación por parte de la Oficina Asesora Jurídica de la póliza de Garantía de cumplimiento presentada por EL CONTRATISTA.

 Plan detallado de trabajo (debe reflejar la utilización de los recursos humanos y logísticos necesarios para dar cumplimiento al contrato en el tiempo establecido)

 Plan de Inversión del Anticipo.

 Presentación de copia del contrato xx xxxxxxx mercantil, mediante el cual se creó el patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada para ese fin por la Superintendencia Financiera.

 Órdenes de compra y/o fabricación realizadas por el Contratista y aprobadas por el vendedor, de la totalidad de los equipos a adquirirse, de acuerdo con las especificaciones mínimas requeridas y las cantidades indicadas en el ANEXO 1 – FICHA TÉCNICA.

Los recursos entregados en calidad de anticipo, solo podrán ser utilizados para los gastos propios de la ejecución del contrato y su ejecución se regirá de acuerdo con el plan de inversión aprobado por el interventor o supervisor, el cual podrá modificarse durante la ejecución del contrato, de acuerdo con las necesidades de RTVC.

Los dineros del anticipo no podrán destinarse a fines distintos a los relacionados con la ejecución y cumplimiento del contrato y tienen la condición de fondos públicos hasta el momento que sean legalizados mediante la ejecución del objeto del contrato, momento hasta el cual su mal manejo, el cambio de destinación o su apropiación darán lugar a las responsabilidades penales correspondientes.

EL CONTRATISTA deberá entregar los informes de inversión y buen manejo de anticipo que le solicite el Supervisor del contrato.

Los recursos entregados por RTVC a título de anticipo dejan de ser parte del patrimonio de ésta para conformar el patrimonio autónomo. En consecuencia, los recursos del patrimonio autónomo y sus rendimientos son autónomos y son manejados de acuerdo con el contrato xx xxxxxxx mercantil.

Los términos y condiciones de la administración del anticipo a través del patrimonio autónomo, tendrán como guía a los establecidos en el Documento tipo - contrato xx xxxxxxx para el manejo de anticipos - Documento guía para los partícipes del sistema de compras y contratación pública para elaborar minutas xx xxxxxxx mercantil irrevocable de administración y pagos para el manejo de anticipos, de acuerdo con el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, publicado en el Portal de Contratación xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx

En este caso, la sociedad fiduciaria debe pagar a los proveedores, con base en las instrucciones que reciba del contratista, las cuales deben haber sido autorizadas por el Supervisor, siempre y cuando tales pagos correspondan a los rubros previstos en el plan de utilización o de inversión del anticipo.

Los rendimientos de este patrimonio autónomo serán de RTVC, razón por la cual, al momento de terminar de legalizar el anticipo, el supervisor del contrato deberá solicitar al contratista su entrega.

AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO:

El contratista deberá amortizar el valor del anticipo de la siguiente manera:

 El 50% del monto entregado en calidad de anticipo, con el primer desembolso a título de pago.

 El 50% del monto entregado en calidad de anticipo, con el segundo desembolso a título de pago.

B. DESEMBOLSOS EN CALIDAD DE PAGO:

PRIMER DESEMBOLSO: Equivalente al cuarenta (40%) del valor del contrato incluido IVA, al cumplimiento de las actividades que a continuación se relacionan, previo visto bueno de la supervisión del proyecto:

1. Entrega e instalación de los radiales en cada una de las dos estaciones.

2. Entrega en la estación Sabanagrande de la antena.

3. Entrega en la Estación Jamundí del transmisor de 50 KW.

SEGUNDO DESEMBOLSO: Equivalente al cuarenta (40%) del valor del contrato incluido IVA, el cual se cancelará previa aprobación por parte del supervisor de las siguientes actividades:

1. Instalación y puesta en funcionamiento de la totalidad de los equipos en las estaciones establecidas.

2. Diligenciamiento del formato de Control Ingreso de Activos de la Subgerencia de Soporte Corporativo

3. Entrega a la supervisión del contrato de los estudios técnico y los estudios de mediciones de campo CEM.

TERCER DESEMBOLSO: Equivalente al veinte (20%) del valor del contrato, el cual se cancelará previa certificación del supervisor de las siguientes actividades:

1. Finalización satisfactoria del protocolo de pruebas de los equipos, de acuerdo con las recomendaciones dadas por RTVC

2. Recibido a satisfacción de los bienes y/o servicios dando cumplimiento a la totalidad de obligaciones contractuales por parte del contratista.

PARÁGRAFO: Los pagos se realizarán previa presentación de la solicitud de pago (factura o cuenta de cobro), certificación de cumplimiento expedida por el supervisor, certificación que acredite el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales.

Para los efectos de los pagos o desembolsos a favor del contratista, se atenderán y observarán las disposiciones contenidas en la Circular Nº 003 de 2013, la cual se encuentra publicada en la página web de RTVC.

1.4.7. OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

El contratista se obliga para con RTVC a cumplir con el objeto del contrato en los términos de entrega, instalación, garantía y calidad del servicio que se señalan a continuación:

A. OBLIGACIONES GENERALES:

1. Cumplir con el objeto del contrato de conformidad con las condiciones descritas en los estudios previos, en el documento de reglas de participación del proceso de selección y sus anexos, así como la propuesta presentada por el oferente en el proceso de selección.

2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.

3. Ejecutar el objeto del contrato con la diligencia y oportunidad requerida, con la calidad y en el tiempo de ejecución establecido, utilizando las herramientas y el talento humano necesario para tal fin, dando cumplimiento a las condiciones ofertadas en la propuesta.

4. Informar oportunamente al supervisor cualquier novedad que se presente en el curso de la ejecución del contrato.

5. Atender las observaciones, solicitudes y sugerencias que formule el supervisor del contrato y realizar los ajustes a que haya lugar.

6. Pagar a su xxxxx los Salarios, Prestaciones Sociales y demás cargas laborales que se causen a favor de los trabajadores que se encuentren a su cargo, además de tenerlos cubiertos por el sistema de seguridad social, todo de acuerdo con las leyes y normas laborales que rigen en Colombia.

B. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

1. Entregar a RTVC los equipos requeridos de acuerdo a las especificaciones solicitadas en el ANEXO 1 - FICHA TÉCNICA del proceso de selección, dentro del término y en el lugar acordado en el cronograma de ejecución presentado por el contratista y avalado por el Supervisor del contrato así mismo EL CONTRATISTA, deberá ofrecer la disponibilidad de los equipos de acuerdo con las solicitudes que realice el Supervisor del contrato y de conformidad con el cronograma de ejecución contractual.

2. Instalar y poner en funcionamiento los equipos requeridos por RTVC, dentro del tiempo establecido en el cronograma de ejecución del contrato.

3. Adecuar técnicamente los espacios donde serán instalados los equipos. Estas adecuaciones incluyen las instalaciones asociadas a los requerimientos de refrigeración externa de los transmisores, instalación de escalerillas, protecciones eléctricas y demás actividades necesarias para garantizar un adecuado funcionamiento de los equipos.

4. Todos los costos asociados al transporte y traslado de equipos hacía las estaciones destino, deben ser asumidos en su totalidad por el contratista.

5. Xxxxxxx las sugerencias o ajustes que presente RTVC durante el tiempo de ejecución y garantía de lo contratado.

6. Garantizar la calidad y correcto funcionamiento de los elementos suministrados por un tiempo mínimo de dos (02) años y el adicional ofertado de acuerdo con la propuesta, contados a partir de entrega y recibo a satisfacción de los equipos a RTVC.

7. Garantizar atención y corrección xx xxxxxx durante el tiempo mínimo de garantía y el adicional ofertado, de acuerdo con lo indicado en el ANEXO 1 – FICHA TÉCNICA.

8. Reemplazar durante el tiempo de garantía los elementos defectuosos o que no cumplan con las especificaciones exigidas en un término no superior a cinco (5) días hábiles, contados a partir de la notificación de la falla al contratista.

9. Diligenciar el formato de Control Ingreso de Activos de la subgerencia de soporte corporativo, una vez que los equipos sean entregados a RTVC.

10. Capacitar al personal designado por RTVC en mantenimiento, configuración y solución xx xxxxxx sobre los equipos suministrados, de conformidad con lo indicado en el ANEXO 1 -FICHA TÉCNICA.

11. Realizar el protocolo de pruebas de equipos de conformidad con lo definido en el ANEXO 1 - FICHA TÉCNICA.

12. Presentar al Supervisor del Contrato, como mínimo, un informe mensual detallado de su ejecución (que incluya al menos un detalle de la ejecución de los aspectos técnicos, financieros, jurídicos y administrativos), dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del mes inmediatamente anterior, sin perjuicio de que aquel solicite informes adicionales sobre aspectos o prestaciones contractuales.

13. Hacer entrega a RTVC de los Manuales de Operación y Mantenimiento de Equipos, Sistemas, Bienes y Elementos objeto de Contrato.

14. Acreditar al momento de la suscripción del contrato y durante la ejecución del mismo, el cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral.

15. Constituir la póliza en los términos requeridos y mantenerla vigente durante el término de ejecución del contrato y el periodo adicional requerido para cada amparo de acuerdo a lo señalado en el documento de reglas de participación.

16. Cumplir con las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato.

1.4.8. SUPERVISIÓN

La supervisión del contrato estará a cargo de la Profesional en el diseño y desarrollo de la Red – Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx o quien designe el ordenador del gasto.

1.5. DETERMINACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES DE ACUERDO CON LA NATURALEZA DEL CONTRATO

Con el fin de establecer la distribución definitiva de los riesgos conforme a lo estipulado en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, a continuación se establece la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en el presente proceso.

Como resultado del proceso de selección, se celebrará un contrato de LLAVE EN MANO, en el cual el contratista deberá dar cumplimiento al objeto del contrato en las condiciones establecidas por la entidad, en la oportunidad fijada en el presente documento y dando cumplimiento a las especificaciones técnicas previstas.

Se identifican dentro del presente proceso de contratación los siguientes riesgos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato: Como en cualquier negocio, la propuesta presentada por quien decida participar en la contratación del asunto debe estar precedida de un análisis juicioso de las posibilidades y riesgos involucrados en la operación, teniendo en cuenta para el efecto, que la existencia de riesgos es connatural al negocio. Para una mejor determinación de los riesgos existentes es importante tener claro el concepto de riesgos como aquel daño potencial que puede surgir por un suceso presente o futuro y puede generarse en el desarrollo de un contrato en cualquiera de sus etapas (precontractual, contractual) diariamente, en ocasiones se refiere al riesgo como sinónimo de probabilidad, pero en el asesoramiento profesional de riesgo, el riesgo combina la probabilidad de que ocurra un evento negativo. Es decir, en palabras claras, el riesgo es la posibilidad de que un peligro pueda llegar a materializarse dentro de un período determinado, como también es la probabilidad de que un resultado esperado no ocurra, en el periodo de tiempo de ejecución del contrato y con las obligaciones del mismo. El principio básico de asignación de riesgos consiste en que éstos deben ser asumidos por la parte que esté en mejor disposición de evaluarlos, controlarlos o administrarlos; consecuente con lo anterior, los riesgos que a continuación se mencionan, serán asumidos por la empresa que resulte adjudicataria del presente contrato. Es de precisar que dicha enumeración no es taxativa sino meramente enunciativa, por lo tanto si se presenta algún riesgo no enunciado, deberá seguir la regla general de que éstos deben ser asumidos por la parte que esté en mejor disposición de evaluarlos, controlarlos o administrarlos.

Constituye RIESGO el daño potencial que puede surgir por efecto de un suceso presente o futuro en el desarrollo de una relación o vínculo jurídico, particularmente de naturaleza contractual, durante la ejecución del contrato. Se refiere al riesgo como sinónimo de probabilidad, pero en cuanto incorpora la posibilidad de que ocurra un evento negativo.

Por consiguiente, para los efectos de la distribución de los que puedan ocurrir en el desenvolvimiento de la presente actuación contractual, RIESGO es la posibilidad de que un peligro pueda llegar a materializarse en un período determinado, así como la probabilidad de que un resultado esperado no ocurra, en el marco temporal de un contrato.

El riesgo contractual en general es entendido como todas aquellas circunstancias que pueden presentarse durante el desarrollo o ejecución de un contrato y que pueden alterar el equilibrio financiero del mismo y ha tenido una regulación desde cinco ópticas, asociadas con el proceso de gestión que se requiere en cada caso Así las cosas, dada la naturaleza de la presente contratación y en atención al análisis jurídico financiero y técnico realizado, la entidad considera que los riesgos que podrían presentarse en la ejecución del contrato, son los contemplados en el ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS.

La matriz de riesgos que contiene la tipificación, estimación y asignación de los mismos está contenida en el documento de estudios previos que se publica junto con el presente documento de reglas de participación.

1.6. ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DEL MECANISMO DE GARANTÍA DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS.

El adjudicatario se obliga a constituir a favor de RTVC la Garantía Única del contrato, de conformidad con lo establecido en Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios, la cual deberá consistir en una póliza de seguros, con cubrimiento de los siguientes amparos:

1. Buen manejo y correcta inversión del anticipo: Por un valor equivalente al cien (100%) de la suma establecida como anticipo y con una vigencia equivalente al plazo de ejecución del contrato y seis (06) meses más.

2. Cumplimiento: Por un valor equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato, por el término del mismo y cuatro (4) meses más, contados a partir de la suscripción del contrato.

3. Calidad y Correcto Funcionamiento de los equipos: Por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, por el plazo del mismo y tres (3) años más, contados a partir de la suscripción del contrato.

4. Calidad del servicio: Por valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, por el plazo del mismo y un (1) mes más, contado a partir de la suscripción del contrato.

5. Responsabilidad civil extracontractual: Por el 5% del valor del contrato, sin que en ningún caso sea inferior a 200 SMLMV, con una duración del término de ejecución del contrato., contado a partir de la suscripción del contrato.

6. Salarios Prestaciones Sociales e indemnizaciones laborales: Por una cuantía equivalente al cinco (5%) del valor del contrato con una vigencia igual al término de duración del contrato y tres años más, contado a partir de la suscripción del contrato.

1.7. CLÁUSULA DE INDEMNIDAD

El contratista se obliga para con RTVC a mantenerla libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones de sus subcontratistas o dependientes.

En consecuencia, el(los) contratista(s) mantendrá(n) indemne a RTVC contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas y/o propiedades de terceros,

ocasionados por aquél, sus subcontratistas o proveedores, durante la ejecución del objeto contractual, y terminados éste, hasta la liquidación definitiva del contrato.

En caso que se entable un reclamo, demanda o acción legal contra RTVC por asuntos que según el contrato sean de responsabilidad del(los) contratista(s), éste(os) será(n) notificado(s) lo más pronto posible de ello para que por su cuenta adopte(n) oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne a RTVC.

Si en cualquiera de los eventos antes previstos el(los) contratista(s) no asume(n) debida y oportunamente la defensa de RTVC, ésta podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita al(los) contratista(s) y éste(os) pagará(n) todos los gastos en que RTVC incurra por tal motivo.

CAPITULO 2 ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN OBJETIVA – INVITACIÓN ABIERTA

2.1. ETAPA PRECONTRACTUAL

Radio Televisión Nacional de Colombia, previamente al inicio del presente proceso de Invitación Abierta, desarrolló las siguientes etapas:

 Elaboración de los estudios previos (Conveniencia y Oportunidad).

2.2. ACTO ADMINISTRATIVO QUE ORDENA LA APERTURA

Mediante acto administrativo la Gerente de RTVC ordenó la apertura del presente proceso de selección, el cual se encuentra publicado en la página web de la entidad xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx.

2.3. CONSULTA DE LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN

Las Reglas de Participación del presente proceso se podrán consultar desde la apertura del proceso y los días subsiguientes, en la página web de la entidad xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. También se podrán consultar en las instalaciones de RTVC ubicadas en la Xxxxxxx 00 Xx.00-00 Xxxxxx xxxx xx Xxxxxx X.X.

2.4. MODIFICACIONES A LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN

RTVC podrá por causa motivada, de oficio o como consecuencia de las observaciones presentadas por los interesados, realizar las adendas o modificaciones a las Reglas de Participación que resulten necesarias en consideración a la naturaleza del objeto contractual, las cuales serán publicadas en la página Web de la entidad, para efectos de su publicidad. Dichas adendas o modificaciones, harán parte integral de las Reglas de Participación del proceso y serán de obligatorio cumplimiento para los proponentes. De acuerdo con lo anterior, las adendas al proceso se expedirán con una antelación no menor a un (1) día antes de la fecha prevista para la recepción de propuestas.

La información sobre preguntas y respuestas y las Adendas serán publicadas en la Página Web de la Entidad xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, y deberán tenerse en cuenta para la elaboración de las Propuestas, de manera que se entienden comunicadas de conformidad con lo establecido en este numeral.

RTVC está facultada para expedir y publicar Adendas con una antelación no menor a (1) día antes del cierre del Proceso de selección. Concordantemente, el Cronograma señalará el término para presentar observaciones y formular aclaraciones en torno a las Reglas de Participación y para expedir Adendas.

Las aclaraciones y respuestas a las observaciones presentadas por los interesados durante el Proceso de Selección tendrán exclusivamente valor interpretativo, pero en ningún caso comportarán modificación o ajuste a las Reglas de Participación, pues estos solamente podrán tener lugar mediante Adenda.

Para otorgar certeza a los proponentes con relación al contenido de las Reglas de Participación del proceso de selección, antes de la fecha límite para la presentación de ofertas, solo se recibirán observaciones relativas al mismo hasta la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección. Lo anterior, sin perjuicio del derecho de los interesados de realizar preguntas, observaciones y solicitudes durante el resto de las etapas procesales.

2.5. ACLARACIONES EXCEPCIONALES

Si como consecuencia de la expedición de una adenda se modifican las Reglas de Participación, los oferentes que hayan presentado sus propuestas con anterioridad a la adenda podrán dar alcance a su oferta sólo en lo relacionado específicamente en la adenda. Cabe advertir que RTVC no tendrá en cuenta los aspectos que incluya el oferente en su aclaración y que no estén contemplados en la adenda.

2.6. DE LAS PROPUESTAS

2.6.1 PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Con el fin de salvaguardar la integralidad del proceso, las propuestas se deben presentar al mismo tiempo en sobres cerrados.

Para la preparación y presentación de las ofertas los oferentes deberán investigar e inspeccionar todo lo concerniente a la naturaleza del objeto contractual e informarse de todas las condiciones de acuerdo con los requerimientos técnicos de la presente convocatoria.

La circunstancia de que los Proponentes no se familiaricen debidamente con los detalles y condiciones del Proyecto, del Proceso y del Contrato, no se considera motivo o excusa válida para reclamaciones posteriores.

El oferente deberá informarse de todas las regulaciones tributarias vigentes en Colombia; por lo tanto, al preparar la oferta deberá tener en cuenta todos los gastos legales, retención en la fuente, derechos e impuestos a que haya lugar por ley, que puedan afectar sus precios y hayan de causarse durante la ejecución del contrato.

La oferta deberá ser completa, concisa, clara, concreta, incondicional y basada en este documento correspondiente a las Reglas de Participación.

Las propuestas deberán venir escritas a computador, foliadas2 en orden consecutivo en su totalidad, es decir, en todas las páginas útiles o escritas, y con un índice (este último no deberá foliarse) donde se relacione el contenido total de la propuesta; deberán entregarse en RTVC, en la carrea 45 Nº 26-33, en la Coordinación de Procesos de Selección piso tercero, hasta la hora y fecha establecida en el cronograma de actividades

Todos los folios de la propuesta deberán venir numerados. En caso de que las propuestas no se presenten debidamente foliadas y/o legajadas, este riesgo será asumido por el proponente.

De acuerdo con la Ley 14 de 1979 sobre Defensa del Idioma Español, y con su Decreto Reglamentario 2744 de 1980, las Propuestas, sus Anexos, todos los documentos que hagan parte de la propuesta deberán estar escritos en cualquier medio mecánico o digital y en idioma castellano. Aquellos expedidos en otro idioma deberán acompañarse con la correspondiente traducción oficial.

Los documentos públicos3 otorgados en el exterior deberán presentarse apostillados o consularizados de acuerdo con las disposiciones de los artículos 259 y 260 del Código de Procedimiento Civil, modificados por el

2 Una hoja es igual a un folio, una hoja tiene dos páginas pero corresponde solo a un folio

3 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL COLOMBIANO.

ARTÍCULO 251. DISTINTAS CLASES DE DOCUMENTOS. Son documentos los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas, radiografías, talones, contraseñas, cupones, etiquetas,

Decreto 2282 de 1989, artículo 1º, numeral 118 y 119, dependiendo de si el país de origen hace parte de la Convención de la Haya de 5 de octubre de 1961.Los documentos privados otorgados en el exterior no requerirán de dicha formalidad.

Eventuales enmiendas, entre líneas o correcciones deben salvarse puntual y expresamente con la firma del representante autorizado del Proponente, siempre que se trate de textos elaborados o diligenciados por éste último, de lo contario no serán aceptados. En caso de tratarse de documentos que acrediten requisitos que no sean indispensables para la comparación de las propuestas podrán ser subsanados.

No se aceptarán Propuestas presentadas con posterioridad a la fecha y hora señaladas en el Cronograma, ni en sitios o condiciones diferentes. RTVC NO será responsable por las Propuestas entregadas en lugar distinto y después de la fecha y hora fijadas para el efecto.

Los Proponentes deben disponer de la antelación suficiente para entregar sus Propuestas en el lugar señalado, debido a que hay considerable distancia entre la entrada principal de RTVC y la Oficina de Coordinación de Procesos de Selección.

Las propuestas se deberán presentar así:

UN (1) ORIGINAL y, DOS (2) COPIAS, en sobres debidamente cerrados:

a. Un (1) sobre que contenga la propuesta ORIGINAL en físico completa, con todos los documentos, anexos relacionados en la solicitud de oferta y,

b. Un (1) sobre que contenga la PRIMERA COPIA en físico, exacta a la propuesta original.

c. Un (1) sobre que contenga la SEGUNDA COPIA en físico, exacta a la propuesta original.

La propuesta deberá contener todos los documentos señalados en las presentes Reglas de Participación y el anexo económico diligenciado en forma física y digital. Cada sobre deberá estar cerrado y rotulado de la siguiente manera:

NUMERO DEL PROCESO

DESTINATARIO: Radio Televisión Nacional de Colombia-RTVC ORIGINAL (ORIGINAL-PRIMERA O SEGUNDA COPIA) FECHA:

INFORMACIÓN DEL PROPONENTE NOMBRE DEL PROPONENTE:

sellos y, en general, todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo, y las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares.

Los documentos son públicos o privados.

Documento público es el otorgado por funcionario público en ejercicio de su cargo o con su intervención. Cuando consiste en un escrito autorizado o suscrito por el respectivo funcionario, es instrumento público; cuando es otorgado por un notario o quien haga sus veces y ha sido incorporado en el respectivo protocolo, se denomina escritura pública.

Documento privado es el que no reúne los requisitos para ser documentos públicos. ARTÍCULO 262. CERTIFICACIONES. Tienen el carácter de documentos públicos:

1. Las certificaciones que expidan los jueces conforme a lo dispuesto en el artículo 116.

2. Las certificaciones que expidan los directores de otras oficinas públicas, sobre la existencia o estado de actuaciones o procesos administrativos.

3. Las certificaciones que expidan los registradores de instrumentos públicos, los notarios y otros funcionarios públicos, en los casos expresamente autorizados por la ley.

DIRECCIÓN COMERCIAL:

TELÉFONO:

FAX:

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO/Pág. Web:

INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE O APODERADO:

DIRECCIÓN COMERCIAL:

TELÉFONO:

FAX:

CORREO ELECTRÓNICO:

Se entenderán presentadas dentro de término, todas las propuestas que se entreguen y reciban oportunamente en la Oficina Asesora Jurídica - Coordinación de Procesos de Selección de RTVC. Para efectos de verificar la hora señalada, se tendrá en cuenta la hora legal para la República de Colombia que indique la División de Metrología de Superintendencia de Industria y Comercio, la cual se consultará en la página de Internet xxx.xxx.xxx.xx, conforme lo dispuesto en la Circular No. 13 de 2005 expedida por la Procuraduría General de la Nación.

De la diligencia de recepción de propuestas se dejará constancia en un acta, en la cual se relacionarán las propuestas presentadas, indicando su fecha y hora.

Si el proponente incluye información técnica o referencias que se desvíen de las especificaciones técnicas y no señala expresamente estas desviaciones, y si llegare a ser favorecido, se le exigirá el cumplimiento del contrato de acuerdo con las Especificaciones Técnicas Mínimas contenidas en este documento y en el tiempo fijado para su ejecución.

La presentación de la propuesta constituye un compromiso entre el proponente y RTVC, según el cual dicha propuesta, permanece abierta para su evaluación y aceptación durante la vigencia de la garantía de seriedad de la propuesta, so pena de hacerla efectiva si el proponente la retira, salvo que este retiro obedezca a la configuración de una causal de inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente.

2.6.2. APERTURA DE LAS PROPUESTAS

La apertura de las propuestas, se efectuará en audiencia que contará con la presencia de los proponentes que deseen asistir al acto de cierre del proceso o recibo de propuestas. De lo anterior, se levantará un acta donde se consignará de cada una de las propuestas los siguientes datos:

a) Número del proceso.

b) Nombre de los proponentes.

c) Número de folios.

d) Datos más relevantes de la garantía de seriedad de la propuesta, tales como: número de la póliza, la compañía aseguradora o entidad bancaria que la expide, la vigencia, el valor asegurado, el asegurado y/o beneficiario.

e) Valor de la propuesta económica

f) Observaciones

g) Solicitudes recibidas en cuanto a retiros, si las hay.

Ninguna de dichas actas podrá ser utilizada por los asistentes para dejar constancias de alguna naturaleza, y sólo dará cuenta de la apertura de las propuestas, en los términos previstos en el presente numeral.

2.6.3. TÉRMINO PARA RETIRO DE PROPUESTAS

Los proponentes podrán retirar sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre del proceso; en este caso, se les devolverán sin abrir y se dejará constancia de esta devolución. Para ello, solicitarán a la Coordinación de Procesos de Selección el retiro de sus propuestas, mediante escrito presentado y radicado en la Secretaria de esa oficina.

2.7. VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS

RTVC efectuará la verificación jurídica, financiera y técnica y la evaluación técnico – económica de las propuestas, en la fecha señalada en el cronograma de actividades.

Cuando a juicio de RTVC el plazo para la verificación y evaluación de las propuestas, no es suficiente debido a la complejidad y cantidad de las mismas, ésta podrá prorrogarlo hasta por un término igual al inicialmente señalado.

2.8. CONSOLIDADO DEL INFORME DE EVALUACIÓN.

Vencido el término previsto para la verificación y evaluación de las propuestas por el Comité Evaluador, esta será remitida a la Coordinación de Procesos de Selección de RTVC, quien deberá consolidar en un informe las verificaciones y evaluaciónes jurídica, financiera y técnica, para proceder a su publicación.

2.9. TRASLADO DEL INFORME DE EVALUACIÓN

En la fecha señalada en el Cronograma del Proceso de Selección para el efecto, y una vez publicado el informe de Evaluación se dará traslado del mismo a los Proponentes, por término de tres (3) días hábiles, para que presenten las observaciones que consideren.

2.10. RESPUESTA DE RTVC A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACIÓN.

Vencido el término de traslado del informe de evaluación y si se reciben observaciones al mismo, se procederá a darles respuesta dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso.

En caso que no se reciban observaciones al informe de evaluación, RTVC procederá a adjudicar el proceso de selección, al proponente ubicado en primer lugar.

2.11. ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA

2.11.1 ADJUDICACIÓN:

RTVC adjudicará el proceso en el término previsto en el cronograma de actividades, una vez cumplidas las etapas anteriormente descritas.

La adjudicación se hará mediante Resolución motivada que se notificará personalmente al proponente favorecido en la forma y términos establecidos para los actos administrativos, de conformidad con lo estipulado en el numeral 11 del artículo 30 de la ley 80 de 1993 y se comunicará a los no favorecidos, mediante publicación del acto en la página web de la entidad xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx

El acto de adjudicación es irrevocable y obliga a la entidad y al adjudicatario. Contra esta resolución de adjudicación no procede recurso alguno por la vía gubernativa, de conformidad con el parágrafo 1º. del artículo 77 de la Ley 80 de 1993..

Salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, si el adjudicatario no cumpliere las condiciones y obligaciones a las que en virtud de la presente Convocatoria se obligó, y en especial cuando no suscriba el contrato en el tiempo fijado en el cronograma, RTVC hará efectiva la garantía de seriedad a título de indemnización anticipada de perjuicios, pudiendo recurrir a las demás acciones legales que puedan ser instauradas.

En el evento que el adjudicatario no suscribe el contrato correspondiente dentro del término que se haya señalado, quedará a favor de la entidad contratante, en calidad de sanción, el valor del depósito o garantía constituidos para responder por la seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de los citados depósito o garantía. Así mismo RTVC mediante acto administrativo debidamente motivado, podrá adjudicar el contrato, dentro de los diez (10) días siguientes, al proponente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad y haya cumplido con los requerimientos contenidos en el pliego de condiciones.

2.11.2 DECLARATORIA DE DESIERTO

RTVC declarará desierto el presente proceso, cuando:

1. Cuando no se presenten ofertas

2. Cuando ninguna de las ofertas se ajuste a lo establecido en las Reglas de Participación.

3. Cuando existan motivos o causas que impidan la selección objetiva de la propuesta más favorable para la entidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 numeral 18 de la Ley 80 de 1993.

La declaratoria de desierta se formalizará mediante acto administrativo en el que se señalarán en forma expresa, todas las razones en las que se basa dicha decisión, y será comunicada mediante la publicación de dicho acto en la página web de la entidad y notificada a los oferentes participantes en el proceso. Contra la Resolución que declare desierto el proceso de selección procederá el recurso de reposición, el cual podrá interponerse con las formalidades y dentro del plazo previsto en el Código Contencioso Administrativo.

2.12. FIRMA DEL CONTRATO

El proponente seleccionado deberá concurrir para la firma del contrato, al sitio, en el día y la hora que se le comunique, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del acto motivado de la adjudicación. Si por algún motivo no imputable al oferente adjudicatario, no se pudiere firmar el contrato dentro del período de validez de la propuesta, el proponente seleccionado tendrá la obligación de anexar el certificado de modificación de la póliza de seriedad de la propuesta que amplíe su vigencia, por un término igual a la mitad del inicialmente fijado necesario para la suscripción del contrato.

Si el adjudicatario no perfecciona el contrato dentro de los términos indicados, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, quedará a favor de RTVC, en calidad de sanción, el valor de la garantía constituida para responder por la seriedad de la oferta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de dicha garantía y sin perjuicio de la inhabilidad para contratar por el término de cinco (5) años, de conformidad con lo previsto en el ordinal e) del numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993.

Si el contratista se demora en modificar las garantías, éstas podrán variarse por la aseguradora o banco a petición RTVC y a cuenta del contratista quien por la firma del contrato que se le adjudique autoriza expresamente a RTVC para retener y descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere a su favor.

2.12. CRONOGRAMA DEL PROCESO

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA (DD- MM-YY)	LUGAR
Publicación acto de Apertura, Estudio de Conveniencia y Oportunidad y Reglas de Participación.	28 xx xxxxx de 2014	xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx
Plazo máximo para presentar observaciones a las Reglas de Participación	09 xx xxxx de 2014	Correo Electrónico xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx o por escrito radicado en Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC ubicada en la Xxxxxxx 00 Xx. 00-00 xx xx xxxxxx xx Xxxxxx.
Respuesta observaciones a las Reglas de Participación	00 xx xxxx xx 0000	xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx
Plazo límite para expedir adendas	14 xx xxxx de 2014	xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx
Audiencia de cierre y entrega de propuestas	15 xx xxxx de 2014 3:00 pm	Xxxxxxx 00 Xx. 00-00 xx xx xxxxxx xx Xxxxxx.
Verificación de requisitos habilitantes y evaluación de propuestas	Del 16 al 00 xx xxxx xx 0000	XXXXXX XXXXXXXXX
Publicación del informe de evaluación	00 xx xxxx xx 0000	xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx
Traslado del informe de evaluación y oportunidad para presentar observaciones al Informe de evaluación	Del 23 al 27 xx xxxx de 2014	xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx
Publicación de Respuestas a observaciones al Informe de Evaluación y Resolución de Adjudicación o Declaratoria de Desierto.	Hasta el 00 xx xxxx xx 0000	xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx

Nota 1: Los documentos que se deban radicar o enviar a RTVC con ocasión del presente proceso de selección, únicamente serán recibidos en el horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes en la Oficina de Coordinación de Procesos de Selección, los cuales podrán ser radicados en físico o por correo electrónico a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx

Nota 2: Las observaciones que se presenten por fuera del plazo establecido en el cronograma del presente proceso, serán atendidas como Derecho de Petición, de acuerdo a lo manifestado en concepto por el Consejo de Estado mediante radicado No. 25000 23 15 000 2008 01486 01 de fecha 16 xx xxxxx de 2009.

CAPÍTULO 3 - CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS

SON LAS ESTABLECIDADS EN EL ANEXO TECNICO DEL PRESENTE PROCESO

El proponente deberá suscribir el Anexo MODELO CARTA ACEPTACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en señal de conocimiento de las características y condiciones técnicas mínimas requeridas por RTVC para la ejecución del proyecto.

La verificación del documento de aceptación de las condiciones y requerimientos no tiene ponderación alguna; se trata de obtener del proponente el compromiso escrito de cumplir con tales condiciones y requerimientos de manera estricta frente a las reglas de participación.

CAPITULO 4 - VERIFICACIÓN Y EVALUACION DE PROPUESTAS

4.1. COMITÉ EVALUADOR

Para efectos de adelantar la verificación y evaluación de las propuestas de la presente Invitación Abierta, la Gerencia de RTVC designará un comité asesor evaluador, plural e impar de expertos en el área a contratar, conformado por servidores públicos y colaboradores de RTVC quienes deberán adelantar su labor de manera objetiva e imparcial.

Para este proceso el comité evaluador estará integrado de la siguiente manera:

 Oficina Asesora Jurídica. /Verificación de aspectos jurídicos

 Oficina de Análisis Financiero y Presupuesto- Subgerencia Soporte Corporativo./ Verificación de aspectos financieros

 La Coordinación de emisión/ Verificación de aspectos técnicos.

Este comité verificará y evaluará cada una de las propuestas en función de su calidad, ciñéndose exclusivamente a las reglas contenidas en las Reglas de Participación.

Este comité asesorará a RTVC durante el proceso de selección, para lo cual entre otras responsabilidades validará el contenido de los requerimientos técnicos, evaluará y calificará las ofertas presentadas de conformidad con los criterios establecidos en las Reglas de Participación.

El comité evaluador estará sujeto a las inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de intereses legales de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

El comité evaluador recomendará al ordenador del gasto el sentido de la decisión a adoptar de conformidad con el resultado de la evaluación efectuada. El carácter de asesor del comité no lo exime de la responsabilidad del ejercicio de la labor encomendada.

En el evento en que el ordenador del gasto no acoja la recomendación efectuada por el comité evaluador, deberá justificarlo en el acto administrativo con el que culmine el proceso.

4.2. FACTORES DE VERIFICACIÓN – FACTORES HABILITANTES

En el presente proceso de selección objetiva se escogerá el ofrecimiento más favorable para Radio Televisión Nacional de Colombia y a los fines que busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y en general, cualquier clase de motivación subjetiva.

RTVC efectuará las comparaciones del caso mediante el cotejo de ofrecimientos recibidos y las condiciones establecidas en las Reglas de Participación.

La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente que no sean necesarios para la comparación de las propuestas NO servirán de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje podrán ser solicitados por el comité evaluador en cualquier momento, hasta la adjudicación.

Sin perjuicio de lo anterior, y si así lo considera la entidad, será rechazada la oferta del proponente que dentro del término previsto en el cronograma del presente documento o en la solicitud que efectúe RTVC, no responda al requerimiento que se le haga para subsanarla.

Los factores de habilitación están referidos a las condiciones del proponente, y hacen referencia a la capacidad jurídica, capacidad financiera y condiciones de experiencia de los proponentes, por tal razón, solamente serán objeto de verificación de su cumplimiento conforme a lo previsto en en las Reglas de Participación del proceso de selección para habilitar la participación del proponente y no otorgarán puntaje.

FACTORES DE VERIFICACIÓN – FACTORES HABILITANTES
Parámetro	Verificación	Evaluación	Puntaje
Verificación jurídica Verificación financiera Verificación técnica (Experiencia Mínima)	Habilitante Habilitante Habilitante		Habilitante Habilitante Habilitante

4.2.1. FACTORES DE HABILITACIÓN JURÍDICA

Se efectuará verificación jurídica al proponente, de conformidad con los documentos y criterios establecidos en el presente acápite.

Los documentos aquí exigidos se verificarán para determinar su cumplimiento o no. El proponente individual y/o todos los miembros de la unión temporal o consorcio deberán cumplir con la presentación del documento exigido, a continuación:

X. XXXXX DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

En el anexo respectivo, cada Proponente Individual o Plural debe diligenciar y acompañar su propuesta con la Carta de Presentación, suscrita por el representante legal si es persona jurídica, o convencional si se trata de consorcios o uniones temporales o promesa de sociedad futura, o por apoderado debidamente constituido y acreditado conforme a derecho, de acuerdo con el Formato del Anexo carta de presentación.

Quien suscriba la Carta de Presentación de la Propuesta en nombre y representación del Proponente, debe contar con facultades expresas y suficientes para ello, así como, para suscribir el Contrato, en caso de adjudicación, y para recibir notificaciones de cualquier decisión administrativa o judicial.

Además, el representante legal del Proponente Individual y de los integrantes de Proponentes Plurales personas jurídicas y el representante convencional de estos últimos, o sus apoderados especiales, debidamente constituidos y acreditados, en su caso, deben disponer de atribuciones y facultades específicas y suficientes para presentar Propuesta en desarrollo de este Proceso de Selección; cumplir oportuna, eficaz y eficientemente los compromisos derivados de tal presentación; celebrar el Contrato proyectado; satisfacer los requisitos de ejecución; otorgar las garantías exigidas, y en general, comprometer a la persona jurídica o a la asociación para todos los anteriores efectos, representar sus intereses y obrar en su nombre en todos los actos, trámites y diligencias inherentes a la actuación contractual.

Los oferentes deberán indicar en la carta de presentación cuales de los documentos aportados son de carácter reservado e indicar la norma que ampara dicha reserva. Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado por la ley se entenderá que toda la oferta es pública.

En todo caso, RTVC se reserva el derecho de no acatar la confidencialidad predicada de la información si va en contra de los principios de publicidad y contradicción que rigen los procesos de selección pública.

Poder: Cuando el oferente actúe a través de un representante o apoderado deberá acreditar mediante poder, que su representante o apoderado está expresamente facultado para presentar la oferta y firmar el contrato respectivo si a ello hubiere lugar.

NOTA: NO PRESENTAR LA CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA GENERA EL RECHAZO DE ESTA, TENIENDO EN CUENTA QUE EL MENCIONADO ANEXO CONTEMPLA EL OFRECIMIENTO INTEGRAL DE LA PROPUESTA POR PARTE DEL PROPONENTE A RTVC.

B. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL EMITIDO POR LA CÁMARA DE COMERCIO

Mediante el Certificado de Existencia y Representación Legal, RTVC verificará la capacidad jurídica de la sociedad como de quien la representa. Para tales efectos, tendrá en cuenta la identificación de la sociedad, duración, representante legal y sus facultades y que el objeto social de la firma oferente esté directamente relacionado con el objeto propuesto en el presente proceso de selección.

Si proponente es persona Jurídica debe presentar el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio, en donde conste que su duración no es inferior a la duración del contrato y tres

(3) años más y que su objeto social sea suficiente para poder ejecutar el objeto del presente proceso de selección. Este certificado debe haber sido expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de la diligencia de cierre y presentación de ofertas señalada en el cronograma del proceso.

Si la PROPUESTA es presentada por un consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura, cada uno de sus miembros debe presentar de manera independiente la anterior certificación expedida con treinta (30)

días calendario de anterioridad a la fecha de la diligencia de cierre y presentación de ofertas del presente proceso de selección.

C. PERSONA JURÍDICA EXTRANJERA CON SUCURSAL EN COLOMBIA

En caso de que el proponente sea persona jurídica extranjera con sucursal en Colombia, deberá presentar el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio, con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario con relación a la fecha de cierre del proceso de selección, donde conste el objeto y se acredite su existencia y representación legal, así como que la duración de la sociedad no podrá ser inferior al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más a partir de su terminación.

D. CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES O PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA

En caso de consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura deberán aportar el documento respectivo de constitución en los términos solicitados, y deberán acreditar que su término de duración no podrá ser inferior al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más a partir de su terminación.

Así mismo, se debe presentar el Certificado de Existencia y Representación Legal de cada uno de sus integrantes.

Por otra parte, en caso de que el consorcio o la unión temporal o la promesa de sociedad futura esté integrado a su vez por estas formas asociativas, cada uno de sus integrantes deberá presentar el documento de conformación de consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura según corresponda.

E. PERSONAS JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN SUCURSAL EN COLOMBIA

Las personas jurídicas extranjeras que no tengan sucursal en Colombia, deben probar su existencia, representación legal y que dentro de su objeto social se encuentren las actividades exigidas en las Reglas de Participación con uno de los siguientes documentos: (i) el certificado expedido por la autoridad competente de cada país, acompañado con el respectivo apostillaje según corresponda, de acuerdo con los términos establecidos en el Decreto 106 de 2001 y la Ley 455 de 1998, o (ii) con la correspondiente certificación expedida por el Cónsul de Colombia, donde conste que la sociedad existe como persona jurídica, y el nombre de quien o quienes, de acuerdo con las disposiciones estatutarias, ejercen la representación legal y que dentro de su objeto social se encuentren las actividades exigidas en el pliego de condiciones definitivo. Dicho certificado debe haber sido expedido en una fecha no superior a un mes con relación a la fecha de cierre del proceso de selección.

La duración de la sociedad no podrá ser inferior al plazo de ejecución del contrato y cinco años más a partir de su terminación. La demostración de la duración de las personas jurídicas extranjeras debe realizarse utilizando cualquier medio probatorio legalmente válido en Colombia, incluyendo estatutos, certificados de existencia y representación legal, certificaciones de la autoridad competente, documentos de incorporación ó certificados expedidos por el Cónsul de la República de Colombia con jurisdicción en el país de su domicilio social, entre otros.

En el caso de personas jurídicas extranjeras que no cuenten con domicilio en Colombia, deberá constituir apoderado con domicilio en Colombia para que la represente y en caso de resultar adjudicatario deberá constituir dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del contrato una sucursal en

Colombia en los términos establecidos por el artículo 471 del Código de Comercio. La no constitución de una sucursal en los términos antes descritos, será causal de terminación anticipada del contrato por parte de RTVC.

F. PERSONAS NATURALES

En caso que el proponente sea persona natural deberá acreditar su capacidad para ejecutar el contrato derivado de este proceso mediante registro mercantil expedido con fecha no superior a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre de este proceso, en el cual se indique que el tipo de actividad o servicios registrados correspondan al objeto del presente proceso de selección, junto con fotocopia de la cédula de ciudadanía.

G. AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR LA OFERTA Y COMPROMETER A PERSONAS JURÍDICAS.

Si el representante legal o apoderado no tiene facultades amplias y suficientes para presentar la Propuesta y contratar con la entidad, la propuesta será inhabilitada. En el caso de consorcios, uniones temporales y promesas de sociedad futura, cada uno de los integrantes de estas formas asociativas, deberá acreditar que su representante legal o apoderado cuenta con la autorización para presentar la oferta y contratar hasta por el monto del presupuesto de la contratación.

H. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

 PERSONAS JURÍDICAS NACIONALES O EXTRANJERAS CON SUCURSAL EN COLOMBIA

En el anexo respectivo, el Oferente deberá presentar certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos xx xxx o por el representante legal si no está obligado a tener Revisor Fiscal, en donde se acredite el cumplimiento en el pago de los aportes a sus empleados, en los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, correspondiente a los seis

(6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección. En el evento de que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Para el caso en que el Oferente tenga un acuerdo de pago vigente, deberá certificar que se encuentra al día con los pagos acordados en el mismo.

Si la oferta es presentada por un consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura, cada uno de sus miembros deberá presentar de manera independiente la anterior certificación.

 CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES O PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA

Si la oferta es presentada por un consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura, cada uno de sus miembros deberá acreditar de manera independiente que cumple con este requisito.

Si uno de sus integrantes es una persona natural, ésta deberá acreditar que se encuentra afiliada y cotizando al sistema general de seguridad social en salud y pensiones.

NOTA COMÚN: En caso de que el oferente no esté obligado a realizar aportes parafiscales y seguridad social no deberá suscribir el anexo previsto en este numeral y en su reemplazo deberá presentar una certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos xx xxx, o por el representante legal si no está obligado a tener Revisor Fiscal, en donde haga constar dicha circunstancia.

 PERSONAS JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN SUCURSAL EN COLOMBIA

La obligación de presentar las certificaciones de cumplimiento del artículo 50 de la ley 789 de 2002 no aplica

para personas jurídicas extranjeras, salvo en el caso en el que participen sucursales de éstas legalmente constituidas en Colombia, caso en el cual deberán presentar la certificación mencionada en el primer párrafo de éste numeral o una certificación del representante legal de la sucursal en la que manifieste que la sucursal no tiene empleados y, por lo tanto, no deben cumplir con lo señalado en la ley 789 de 2002.

 PERSONAS NATURALES

Tratándose de personas naturales, se deberá acreditar que se encuentran afiliadas y cotizando al sistema general de seguridad social integral en salud y pensiones.

NOTA COMÚN: Sin embargo, en caso de que el oferente no esté obligado a realizar aportes parafiscales y seguridad social no deberá suscribir el anexo previsto en este numeral, deberá presentar en su lugar, una certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos xx xxx, o por el representante legal si no está obligado a tener Revisor Fiscal, en donde haga constar dicha circunstancia

I. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Para garantizar la seriedad de la oferta el proponente deberá constituir a favor de RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC NIT 000000000-6 una póliza de Seguros, expedida por una entidad debidamente constituida y autorizada para funcionar en Colombia por una suma equivalente al diez por ciento (10 %) del valor del presupuesto oficial de la presente contratación, y su vigencia se extenderá desde el momento de la presentación de la oferta hasta la aprobación de la garantía que ampara los riesgos propios de la etapa contractual. El periodo de vigencia de la garantía deberá cubrir como mínimo noventa (90) días, contados a partir de la Presentación de la propuesta.

En el caso de consorcios, uniones temporales y promesas de sociedad futura, en la garantía de seriedad deberá precisarse que el afianzado es el Consorcio o la Unión Temporal o Sociedad y deberá incluir el porcentaje de participación de cada uno de los socios.

La Garantía de Seriedad de la Propuesta deberá amparar los riesgos derivados del incumplimiento del ofrecimiento, previstos en el artículo 115 del Decreto N° 1510 de 2013.

Las inconsistencias de la garantía de seriedad serán subsanables en el término que para el efecto establezca RTVC so pena de rechazo.

J. DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL O PROMESAS DE SOCIEDAD FUTURA. (Anexo Respectivo)

Tratándose de Consorcios, Uniones Temporales y promesas de sociedad futura, deberán anexar el documento de conformación correspondiente, el cual deberá reunir los siguientes requisitos:

 Expresar si la participación es a título de Consorcio o de Unión Temporal o promesa de sociedad futura, El documento deberá consignar los términos que regirán la Unión Temporal o el Consorcio o la promesa de sociedad futura,, esto es: i) duración, ii) objeto, iii) porcentaje de participación de cada

uno de sus miembros, iv) participación de estos en la ejecución del contrato, v) elementos que no podrán ser modificados sin el consentimiento previo y escrito de RTVC.

 Expresar que la duración del Consorcio o de la Unión Temporal o promesa de sociedad futura, no podrá ser inferior al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más a partir de su terminación.

 Designar en forma expresa, el nombre del representante legal de la Unión temporal o consorcio o promesa de sociedad futura y el de su suplente con los respectivos documentos de identificación y con sus facultades.

 Manifestar expresamente el grado de responsabilidad de los miembros en los aspectos administrativos, jurídicos, técnicos y económicos, (actividades que van a desarrollar cada uno de ellos) e indicar si dicha responsabilidad es solidaria.

K. FOTOCOPIA DEL REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO -RUT- ACTUALIZADO. EN TODOS LOS CASOS DEBEN PRESENTAR ESTE DOCUMENTO.

El oferente deberá presentar el documento actualizado y si la oferta es presentada por un consorcio o unión temporal o promesas de sociedad futura, cada uno de sus miembros deberá presentar de manera independiente el anterior documento.

L. COMPROMISO DE TRANSPARENCIA

En el anexo respectivo, el Proponente apoyará la acción del Estado Colombiano y a RTVC para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas, y en este contexto deberá asumir los compromisos contenidos en el documento “COMPROMISO TRANSPARENCIA”, que hace parte de la Documentación Jurídica.

M. CERTIFICADO DEL “SIRI”

RTVC verificará mediante la consulta que el proponente no se encuentra en el Sistema de Información y Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI”, expedido por la Procuraduría General de la Nación, a nombre de la persona jurídica. Imprimir la consulta.

N. BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES

RTVC verificará mediante la consulta respectiva que el proponente no se encuentra en el boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de la Nación. Imprimir la consulta.

O. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES.

RTVC verificará mediante la consulta respectiva, si el proponente no se encuentra reportado en la base de datos de la policía nacional. En el caso de los consorcios y uniones temporales o promesa de sociedad futura , cada uno de sus integrantes deberá no encontrarse reportado en el respectivo boletín.. Imprimir la consulta

4.2.2. DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACIÓN FINANCIERA

El informe financiero no recibirá ninguna ponderación pues se trata del estudio que realiza la Subgerencia de Soporte Corporativo a través de la Jefatura de Análisis Financiero y Presupuesto de RTVC para establecer la situación financiera de cada proponente.

Estados financieros comparativos 2012-2013 especificando el activo corriente, activo fijo, pasivo corriente y pasivo a largo plazo (Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias) firmados por el proponente persona natural o por el Representante Legal de la persona jurídica y el contador o Revisor Fiscal de la empresa si está obligado a tener:

 Certificación de los Estados Financieros según Artículo 37 Ley 222/95.

 Notas a los Estados Financieros según Artículo 36 Ley 222/95.

 Certificados de vigencia y Antecedentes Disciplinarios del contador y/o del revisor fiscal, expedidos por la Junta Central de Contadores, con fecha no mayor a noventa (90) días calendario, anteriores a la fecha del presente proceso de contratación.

OFERENTES EXTRANJEROS SIN SUCURSAL EN COLOMBIA

a) Balance general, estado de resultados, así como las notas a los estados financieros, comparativos con corte a 31 de diciembre de 2013 y diciembre 31 de 2012 de acuerdo con lo establecido en las leyes y normas del respectivo país.

b) Los estados financieros del proponente extranjero deben venir firmados por el representante legal y el contador de la firma extranjera.

c) Los estados financieros deben estar acompañados de la traducción oficial al castellano, expresados en pesos colombianos, a la tasa representativa xxx xxxxxxx TRM de la fecha de cierre de los mismos, indicando la tasa de conversión.

d) Así mismo la traducción oficial de los balances estarán discriminados de la siguiente manera:

• ACTIVOS: Corriente, no corriente y total

•PASIVOS: Corriente, no corriente, total

•PATRIMONIO

e)Dictamen de Auditoría Externa del país del proponente, de los estados financieros y solo se aceptará “dictamen limpio”.

f) El dictamen a los estados financieros vendrá con traducción oficial al español

g) Se entiende por dictamen limpio aquel en el que se declara que los estados financieros presentan razonablemente en todos los aspectos significativos, los resultados de operaciones y principios de contabilidad generalmente aceptados.

En el evento que cualquiera de los requerimientos anteriormente mencionados no tenga la misma denominación en el país del domicilio del oferente extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia, deberá allegar los documentos equivalentes en su país indicando para cada caso cual es el documento equivalente

.

NOTA: Para Oferentes Extranjeros se aceptarán estados financieros a 31 de diciembre2013 sin auditar, siempre y cuando certifiquen que en el país de origen no se ha vencido el plazo para presentar estados financieros definitivos auditados o que su periodo de cierre fiscal sea diferente a diciembre 31. En estos casos, las certificaciones y los estados financieros deben venir suscritos por el Representante Legal y por el Contador.

En el evento que cualquiera de los requerimientos anteriormente mencionados no tenga la misma denominación en el país del domicilio del oferente extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia, deberá allegar los documentos equivalentes en su país indicando para cada caso cual es el documento equivalente, el cual deberá presentar debidamente consularizado o apostillado según sea el caso.

Capacidad financiera Cumple - No cumple

La capacidad financiera del oferente se determinará de acuerdo al análisis que RTVC realice sobre la información financiera presentada con la oferta tomando como base los siguientes indicadores financieros:

INDICADOR

RAZÓN DE LIQUIDEZ MÍNIMA ≥ 1 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO ≤ 70%

CAPITAL DE TRABAJO ≥ 10% del presupuesto oficial PATRIMONIO LÍQUIDO ≥ 10% del presupuesto oficial

Serán declaradas NO ADMISIBLES Financieramente las ofertas que no cumplan con los porcentajes mínimos de los indicadores mencionados en la anterior tabla.

La habilitación de cada oferente se determinará por el cumplimiento de cada uno de los indicadores financieros mencionados anteriormente. Cada indicador se evaluará por separado y utilizando las formulas indicadas en cada caso.

Para el caso de los consorcios, uniones temporales los indicadores financieros se calcularán con base en la sumatoria de las cuentas debidamente registradas en los estados financieros de cada uno de los integrantes de la forma asociativa y se ponderara por la participación porcentual de cada uno de los integrantes o promitentes

Para efectos tributarios, los oferentes deberán identificar el régimen y tipo de contribuyente. Además de desglosar las bases para los respectivos impuestos.

NOTA: Si el oferente no incluye alguno de los documentos de contenido financiero requeridos o si requerida alguna aclaración o complementación, esta no se cumple dentro del término perentorio señalado para tal fin por RTVC, se rechazará la oferta.

La capacidad financiera será objeto de verificación de cumplimiento, pero no de calificación el proponente deberá cumplir con los parámetros mínimos en cifras y porcentajes que se indican a continuación:

RAZÓN DE LIQUIDEZ MÍNIMA

Indica la capacidad que tiene la empresa para atender sus Obligaciones a corto plazo, teniendo como respaldo los Activos Corrientes.

1. Modalidades Individuales

Al 31 de diciembre de 2013 los proponentes que se presenten deben contar con una razón de liquidez, superior o igual a uno punto cero (1.0), calculada a partir de sus respectivos Estados Financieros, como la división de los Activos Corrientes entre los Pasivos Corrientes. Cuando la condición se acredite en moneda extranjera, para el cálculo de esta se deberá utilizar la TRM correspondiente a la fecha xx xxxxx de los respectivos Estados Financieros.

La razón de liquidez mínima se expresa mediante la siguiente fórmula:

 

 Activo Corriente   1.0

Pasivo Corriente

 

2. Modalidades Conjuntas

Al 31 de diciembre de 2013, los proponentes que se presenten deben contar con una razón de liquidez superior o igual uno punto cero (1.0), calculada a partir de sus respectivos Estados Financieros, como la división de los Activos Corrientes entre los Pasivos Corrientes, ponderando por la participación porcentual de cada uno de los integrantes.

La razón de liquidez mínima para Consorcios, Uniones Temporales y Sociedades bajo Promesa se expresa mediante la siguiente fórmula:



 Activo Corriente 

 Pasivo Corriente 

* Participación Porcentual   1.0

i 

i  i 

Donde i indica al Integrante o Promitente del Participante.

En todo caso, para que la Propuesta sea considerada válida, la suma de los Integrantes o Promitentes deberá contar con una razón de liquidez superior a uno punto cero (1.0).

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO MÁXIMO

El nivel de endeudamiento indica la parte de los activos de la empresa que están financiados con recursos de terceros.

1. Modalidades Individuales

Al 31 de diciembre de 2013, el Participante Individual debe tener un nivel de endeudamiento, calculado como los Pasivos Totales dividido entre los Activos Totales, de menor o igual a cero punto siete (0.7).

El nivel de endeudamiento máximo se expresa mediante la siguiente fórmula:

Pasivo Total  70% Activo Total

2. Modalidades Conjuntas

Al 31 de diciembre de 2013, el participante que se presente bajo la modalidad de Sociedad bajo Promesa, Consorcio o Uniones Temporales, debe tener en forma conjunta un nivel de endeudamiento inferior o igual a cero punto siete (0.7) calculado como los Pasivos Totales dividido entre los Activos Totales, ponderando por la participación porcentual de cada uno de los integrantes de la Sociedad bajo Promesa, Consorcio o Unión Temporal.

El nivel de endeudamiento máximo para Sociedades bajo Promesa, los Consorcios y las Uniones Temporales se expresa mediante la siguiente fórmula:

(Pasivo Totali )* Participación Porcentuali   70%

i 

i



 Activo Total 

Donde i indica cada uno de los Integrantes.

CAPITAL DE TRABAJO MÍNIMO

1. Modalidades Individuales

Al 31 de diciembre de 2013, el Participante Individual debe tener un nivel de capital de trabajo, calculado como el Activo Corriente – Pasivo Corriente, igual o superior al diez por ciento (10%) del presupuesto oficial de la presente Contratación.

CapitalDeTrabajo  10%Pr esupuestoOficial

2. Modalidades Conjuntas

Al 31 de diciembre de 2013, los Consorcios, Uniones Temporales y las Sociedades bajo Promesa, deben contar con un capital de trabajo igual o superior al diez por ciento (10%) del presupuesto oficial de la presente licitación de manera conjunta, según el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes.

La determinación del capital de trabajo del Consorcio, Unión Temporal o de la Sociedad bajo Promesa, se calculará multiplicando la participación porcentual de cada uno de los integrantes, según sea el caso, por su

respectivo capital de trabajo, registrado en los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013 y sumando todas las ponderaciones.

CapitalDeTrabajoi * ParticipaciónPorcentuali  10% Pr esupuestoOficial

i

Donde i indica cada uno de los integrantes.

PATRIMONIO LÍQUIDO

1. Modalidades Individuales

Al 31 de diciembre de 2013, el Participante debe tener un patrimonio líquido en pesos colombianos, calculado como el Activo Total – Pasivo Total, igual o superior al diez por ciento (10 %) del presupuesto oficial de la presente Contratación.

2. Modalidades Conjuntas

Al 31 de diciembre de 2013, los Consorcios, Uniones Temporales y las Sociedades bajo Promesa, deben contar con un patrimonio líquido igual o superior al diez por ciento (10%) del presupuesto oficial de la presente licitación de manera conjunta, según el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes.

La determinación de patrimonio del Consorcio, Unión Temporal o de la Sociedad bajo Promesa, se calculará multiplicando la participación porcentual de cada uno de los integrantes, según sea el caso, por su respectivo patrimonio registrado en los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013 y sumando todas las ponderaciones, así:

Donde indica cada uno de los integrantes.

4.2.3. CRITERIOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA - EXPERIENCIA MINIMA DEL PROPONENTE

El oferente, deberá anexar mínimo dos (02) y máximo cinco (5) certificaciones de contratos ejecutados y liquidados en un 100%, que hayan sido ejecutados en los últimos 10 años contados desde el 01 de enero de 2004 y hasta la fecha de cierre del presente proceso, en contratos cuyo objeto guarde relación directa con suministro, instalación, integración y/o puesta en funcionamiento de equipos de telecomunicaciones y cuya sumatoria de cuantías ascienda a un valor equivalente o superior al ochenta por ciento (80%) del presupuesto oficial destinado para el presente proceso.

En todo caso, al menos una de las certificaciones deberá contener como parte de las actividades u obligaciones, la experiencia en instalación de equipos de telecomunicaciones.

La experiencia solicitada puede ser igualmente demostrada en una sola certificación. Sin perjuicio que para acreditar la experiencia mínima requerida se deban allegar como mínimo dos (2) certificaciones de experiencia.

Si el proponente presenta más de las certificaciones máximas solicitadas, solo se le tendrán en cuenta las máximas solicitadas y relacionadas en su propuesta en orden de foliación.

Para acreditar la experiencia, cada certificación deberá contener:

- Nombre o razón social de la entidad que certifica.

- Nombre o razón social del proponente

- Objeto del contrato

- Valor del contrato (En caso que valor esté expresado en pesos)

- Nombre y Firma quien expide la certificación.

- Fecha de inicio y terminación.

En caso de que las certificaciones de contratos u órdenes de compra y/o servicio sean expedidas a un consorcio o unión temporal o sociedad, en las mismas debe identificarse el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes. En caso de que en las certificaciones no conste el porcentaje de participación de los asociados, el proponente deberá aportar copia del documento de conformación de consorcio o unión temporal o sociedad según corresponda. (Para efectos de calificación se tendrá en cuenta únicamente el porcentaje de participación del oferente que conforma el consorcio o unión temporal o sociedad que presente oferta).

Si en una de las certificaciones o documentos equivalentes presentados relaciona más de un contrato, sólo se tendrán en cuenta aquellos contratos que cumplan con las condiciones solicitadas en este numeral.

Si las certificaciones o documentos equivalentes incluyen adiciones a los contratos principales, se debe identificar en forma precisa si son contratos adicionales al principal, indicando en cada uno de ellos su plazo y valor.

(*)En caso de que en las certificaciones o documentos equivalentes no se acredite el día cierto de inicio y terminación del contrato, RTVC tomará el último día del mes de inicio del contrato, y el primer día del mes en que terminó.

En caso de que acrediten experiencia de participación en contratos anteriores bajo la figura de Consorcios y Uniones Temporales o sociedades, el precio de las certificaciones que se aporten se verificará de acuerdo al porcentaje de participación que haya tenido en las formas asociativas antes mencionadas.

Ahora, en caso de que el proponente se presente a este proceso de selección bajo la figura de Consorcios ó Uniones Temporales o promesa de sociedad futura, la experiencia habilitante será la sumatoria de las experiencias de los integrantes que la tengan.

NOTA: En caso de que se presenten certificaciones en moneda diferente al peso colombiano, RTVC tomará la TRM de la fecha de celebración del contrato que se certifique (fecha de finalización) para realizar la conversión.

En caso que el proponente acredite dentro de su experiencia contratos que no solo impliquen el suministro, instalación, integración y/o puesta en funcionamiento de equipos de audio y/o telecomunicaciones para radio y televisión profesional, sino que además tengan actividades adicionales, las certificaciones o actas deberán discriminar el valor de las actividades que corresponden al suministro, instalación, integración y/o puesta en funcionamiento de equipos de audio y/o telecomunicaciones para radio y televisión profesional.

El proponente podrá para efectos de acreditar la experiencia en venta, invocar méritos de su matriz o controlante nacional o extranjera, de conformidad con los siguientes criterios:

1. En caso de relación de subordinación con su matriz o controlante nacional o extranjera, el proponente deberá acreditar dicha relación, mediante el certificado xx xxxxxx de comercio respectivo expedido con una antelación no superior a un (1) mes al momento de entrega de la oferta, en el que se señale la relación de subordinación y las partes de la relación de control, sobre la cual podrá invocar méritos.

2. En caso de relación comercial con el fabricante, el proponente deberá acreditar dicha relación, mediante el contrato constitutivo de dicha relación o el certificado expedido por el fabricante sobre la representación (distribuidor, agente, concesionario) con una antelación no mayor a un (1) mes en la que se señale las partes de la relación comercial, sobre la cual podrá invocar los méritos.

3. Las certificaciones que se presenten por el proponente para invocar méritos deberán contener los siguientes datos mínimos del contrato: entidad contratante, contratista, objeto, valor ejecutado y plazo de ejecución, indicando fecha de inicio y terminación en (día/mes/año)(*)

(*) En caso de que en las certificaciones no se acredite el día cierto de inicio y terminación del contrato, RTVC tomará el último día del mes de inicio del contrato, y el primer día del último mes en que terminó. Por otra parte, en caso de que en las certificaciones únicamente conste el año de ejecución, RTVC tomará el año completo.

El proponente debe tener en cuenta que en caso de invocación de méritos, al menos una de las certificaciones mínimas de suministro y/o venta que aporte debe acreditar experiencia propia, en la venta de equipos y en alguna de las presentadas deberá estar acreditado la experiencia en instalación.

En caso que el proponente acredite dentro de su experiencia contratos que no solo impliquen el suministro sino que además tengan actividades adicionales, las certificaciones o actas deberán discriminar el valor de las actividades que corresponden a la venta y/o suministro.

En caso que las certificaciones no contengan toda la información solicitada, podrán adjuntarse copias de los contratos, de las actas de liquidación o de finalización de los mismos que se quieran certificar o cualquier otro documento expedido por la persona o autoridad competente, siempre y cuando estos documentos contengan como mínimo los mismos requisitos exigidos que para las certificaciones.

Nota: RTVC se reserva el derecho de verificar y corroborar la información entregada por el proponente.

4.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las especificaciones técnicas de los bienes y servicios están descritas en el ANEXO 1 FICHA TÉCNICA, las cuales en todo caso deberán ser soportadas mediante manuales, catálogos, certificaciones del fabricante o direcciones de las páginas Web específicas, de tal forma que RTVC pueda realizar la correspondiente verificación técnica y constatar que efectivamente los equipos reúnen las condiciones exigidas por RTVC.

4.4. FACTORES DE EVALUACIÓN - HASTA 1000 PUNTOS

Solamente se efectuará la evaluación de aquellas propuestas que hayan sido habilitadas previamente y que no superen el valor del presupuesto oficial del presente proceso.

Las ofertas de los proponentes se calificaran de acuerdo con los criterios que se señalan a continuación, se realizará la evaluación ponderable, de manera independiente para cada uno de los grupos, bajo los siguientes criterios:

PARAMETRO	EVALUACIÓN	PUNTAJE
Factor de evaluación Oferta Económica El mayor puntaje se otorgará a quien presente los precios más favorables (bajos).	PONDERABLE	HASTA 500 PUNTOS
Factor de evaluación parámetros técnicos	PONDERABLE	HASTA 200 PUNTOS
Factor de evaluación Garantía adicional a la mínima requerida	PONDERABLE	HASTA 200 PUNTOS
Factor de evaluación Apoyo a la industria nacional	PONDERABLE	HASTA 100 PUNTOS
TOTAL		HASTA 1000 PUNTOS

1. FACTOR DE EVALUACIÓN OFERTA ECONÓMICA (HASTA 500 PUNTOS)

Al proponente que oferte el valor más bajo, se le asignara un total de 500 puntos y a los demás en forma proporcional de acuerdo con el siguiente cuadro:

Oferta de tarifas	Puntaje
Menor valor	500
Segundo menor valor	325
Tercer menor valor	250
Menores valores subsiguientes	200

La oferta deberá incluir el valor de todos los gastos en que incurra el contratista para la ejecución del objeto de la invitación abierta.

Serán de exclusiva responsabilidad del proponente, los errores u omisiones en que incurra al indicar los valores totales en la propuesta, debiendo asumir los mayores costos o pérdida que se deriven de dichos errores y omisiones.

Al presentar la oferta, el proponente deberá tener en cuenta todos los impuestos, tasas, contribuciones o participaciones, tanto en el ámbito nacional, departamental y municipal, que se causen en razón de la suscripción, desarrollo, ejecución y liquidación del contrato, los cuales estarán a cargo del contratista.

El valor de la OFERTA ECONÓMICA se presentará en pesos colombianos (sin incluir centavos en cada uno de sus cálculos). Para todos los efectos, la Entidad ajustará los valores a la unidad siguiente en cada operación, a partir del valor unitario, cuando el valor sea igual o superior a 51 centavos y a la unidad inferior, cuando sea igual o inferior a los 50 centavos.

Nota: Cuando de conformidad con la información a su alcance la entidad estime que el valor de una oferta resulta artificialmente bajo requerirá al oferente para que explique las razones que sustenten el valor por él

ofertado. Analizadas las explicaciones, el comité asesor evaluador recomendará el rechazo o la continuidad de la oferta explicando sus razones

2. FACTOR EVALUACIÓN: VENTAJAS TÉCNICAS (HASTA 200 PUNTOS)

El puntaje otorgado en la evaluación técnica ponderable corresponde a doscientos (200) puntos, esta evaluación nos permitirá adquirir equipos que presenten desarrollos tecnológicos que representen ventajas en estabilidad, manejo, control o monitoreo de los equipos adquiridos, el puntaje otorgado está distribuido conforme la siguiente tabla:

ITEM	VENTAJAS TECNOLÓGICAS PONDERABLE AM		PUNTOS
1	CONSUMO DE ENERGÍA Se valorará el consumo de energía del transmisor, para determinar su eficiencia, estableciendo una relación donde se vincula el consumo de energía en VA versus potencia nominal de salida solicitada, según la siguiente tabla:		HASTA 100 puntos
	% EFICIENCIA (*) PUNTAJE MÁXIMO
	≥ 80% y < 87%	25
	≥ 87% y < 90%	50
	≥ que el 90%	100
	De acuerdo a la siguiente fórmula
	E = (Pns ) x 100/Pc
	E = % Eficiencia
	Pns = Potencia Nominal de Salida del Transmisor
	Pc = Potencia de Consumo del transmisor, con la condición anteriormente mencionada(VA)
2	Módulos adicionales cuya suma de potencia sea igual o superior a 10 Kw, para el transmisor de 50 Kw, sin costo para la Entidad.		50 puntos
3	Sistema de monitoreo que permita visualizar la frecuencia de transmisión, el nivel de la portadora de audio y el nivel de las emisiones espúreas del transmisor ofertado, sin costo para la Entidad. En el caso en que el transmisor no cuente con esta característica podrán suministrarse equipos externos.		50 puntos
TOTAL			200 puntos

(*)La Eficiencia se evaluará directamente con los datos contemplados en el catálogo o con los datos correspondientes a la potencia nominal de salida del transmisor.

NOTA: En caso de que no sea posible verificar las características técnicas ponderables del catálogo y/o la certificación de fábrica aportada por el proponente en su propuesta, no se otorgará puntaje alguno al ponderable.

3. FACTOR DE EVALUACIÓN GARANTÍA ADICIONAL A LA MÍNIMA REQUERIDA (HASTA 200 PUNTOS)

Se otorgará este puntaje al proponente que ofrezca mayor tiempo de garantía adicional a la mínima requerida para EL TRANSMISOR, PLANTA ELÉCTRICA DE LA ESTACIÓN JAMUNDÍ Y ANTENA MONOPOLO

TEMPLETEADA DE LA ESTACIÓN SABANAGRANDE, esta ponderación nos permitirá seleccionar equipos con garantía mayor a la mínima exigida, obteniendo beneficios que se verán reflejados en la continuidad y calidad en la transmisión de nuestra programación, esta ponderación se realizará según la siguiente tabla:

Oferta de tarifas	Puntaje
UN AÑO ADICIONAL	50
DOS AÑOS ADICIONALES	100
TRES AÑOS o MÁS ADICIONALES	200

Condiciones de la Garantía Adicional: Durante la garantía adicional el Contratista se obliga a suministrar todos los materiales y repuestos necesarios o el cambio de equipo. Cuando ocurra una falla, se solicitará la atención de la misma al Contratista, quien deberá atender y solucionarla en el menor tiempo posible sin exceder el máximo establecido. El Contratista deberá desplazarse a las estaciones para solucionar dicha falla con los repuestos, materiales y equipos requeridos, de acuerdo al diagnóstico efectuado. Los costos por concepto de repuestos o cambios de partes o de equipos, así como de fletes y desplazamientos requeridos para solucionar la falla serán asumidos en su totalidad por el Contratista.

4. FACTOR DE EVALUACIÓN APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (HASTA 100 PUNTOS)

De acuerdo con los artículos 20 de la Ley 80 de 19934, el parágrafo del artículo 1 de la Ley 816 de 2003, modificado por el artículo 51 del Decreto Ley 019 de 2012 y el artículo 150 del Decreto 1510 de 2013, RTVC concederá trato nacional a:

A. Los oferentes, bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales Colombia tenga Acuerdos Comerciales, en los términos establecidos en tales Acuerdos Comerciales;

B. A los bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales no exista un Acuerdo Comercial pero respecto de los cuales el Gobierno Nacional haya certificado que los oferentes de Bienes y Servicios Nacionales gozan de trato nacional, con base en la revisión y comparación de la normativa en materia de compras y contratación pública de dicho Estado; y

C. A los servicios prestados por oferentes miembros de la Comunidad Andina de Naciones teniendo en cuenta la regulación andina aplicable a la materia.

La acreditación del trato nacional otorgado a bienes y servicios nacionales en países con los cuales Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras públicas se realizará mediante certificaciones expedidas por el Director de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, las cuales se encuentran en el Portal de Contratación SECOP, página xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx las cuales contendrán lo siguiente:

X. Xxxxx y fecha de expedición de la certificación

B. Número y fecha del tratado

C. Objeto del Tratado

D. Vigencia del Tratado

En ausencia de negociación de trato nacional, la certificación deberá indicar si existe trato nacional en virtud del principio de reciprocidad. En este caso, el Ministerio de Relaciones Exteriores solicitará la publicación en el SECOP de las certificaciones requeridas y de mantener dicha información actualizada coordinadamente con la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente.

Para el efecto, el respectivo Proponente debe invocar expresamente el tratado, acuerdo o convenio en que esté pactada la reciprocidad de tratamiento para sus nacionales y los colombianos, para efectos de aplicarla al ponderar el factor de Apoyo a la Industria Nacional de su Propuesta.

No se asignará puntaje, si se allega información incompleta o se obvia la información requerida en el presente numeral y en el Anexo correspondiente, debidamente suscrito por el representante legal.

Con base en lo anterior, los puntajes que se asignarán en cada uno de los casos serán:

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL BIENES Y SERVICIOS (HASTA 100 PUNTOS)
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL BIENES (hasta 50 Puntos)
En caso de que el proponente ofrezca todos los bienes de origen nacional y/o de origen extranjero que tengan tratamiento de nacionales.	50 puntos
En caso de que el proponente ofrezca algunos bienes de origen nacional (nacional o extranjero con trato nacional) y extranjero sin trato nacional.	25 puntos
En caso de que el proponente ofrezca bienes de origen extranjero sin trato nacional.	0 Puntos
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL SERVICIOS (hasta 50 Puntos)
En caso de que el proponente ofrezca que todas las personas que prestaran los servicios en la ejecución del contrato son de origen nacional y/o de origen extranjero que tengan tratamiento de nacionales.	50 Puntos
En caso de que el proponente ofrezca que algunas de las personas que prestarán los servicios en la ejecución del contrato son de origen nacional o extranjeros con trato nacional y otras son extranjeros sin trato nacional.	25 Puntos
En caso de que el proponente ofrezca que todas las personas que prestarán los servicios en la ejecución del contrato son de origen extranjero sin trato nacional.	0 Puntos

Para efectos de ponderar este factor, el proponente deberá diligenciar el Anexo de las Reglas de Participación.

4.5. CRITERIOS DE DESEMPATE

En el caso en que dos o más propuestas, luego de aplicados los criterios de ponderación arrojen un mismo resultado en su puntaje, se aplicarán los siguientes criterios de desempate:

PRIMER CRITERIO: En caso de empate se preferirá a aquel que haya obtenido el mayor puntaje en la evaluación de la oferta económica.

SEGUNDO CRITERIO: Si persiste el empate se preferirá al proponente que haya obtenido mayor xxxxxxx en la evaluación de los parámetros técnicos.

TECER CRITERIO: Si persiste el empate se preferirá al proponente que haya obtenido mayor puntaje en la evaluación de la Garantía Adicional a la mínima requerida.

CUARTO CRITERIO: Si persiste el empate se preferirá al proponente que haya obtenido mayor xxxxxxx en el criterio de apoyo a la industria nacional.

XXXXXX XXXXXXXX: Si persiste el empate, se preferirá la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.

SEXTO CRITERIO: Si persiste el empate, se preferirá la oferta presentada por una Mipyme nacional.

XXXXXXX XXXXXXXX: Si persiste el empate, se preferirá la oferta presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura siempre que: (a) esté conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la Mipyme aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura.

OCTAVO CRITERIO: Si persiste el empate, se preferirá la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la que se refiere la ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura, el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.

NOVENO CRITERIO: En caso tal que después de aplicar los anteriores criterios, y las propuestas continúen empatadas, se dirimirá de la siguiente manera: Se citará a las firmas proponentes para que se presente un representante o persona debidamente autorizada mediante documento suscrito por el representante legal, a la audiencia pública en la hora y fecha comunicada por RTVC, en la cual se realizará un sorteo mediante el sistema de balotas.

Se asignará un número a cada una de las propuestas en empate. Se depositarán en una bolsa el número de balotas correspondientes al número de propuestas en empate, previa verificación de las mismas; se elegirá entre los asistentes a la persona encargada de sacar la balota y el número de propuesta correspondiente al número de la balota extraída de la bolsa será la propuesta adjudicataria. De la anterior

actuación se dejará constancia en acta suscrita por los participantes, que será publicada en la página xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx El acta será el soporte de la Resolución de Adjudicación.

4.6. CAUSALES DE RECHAZO

La ausencia de los requisitos o la falta de los documentos solicitados referentes a la futura contratación o al proponente que no sean necesarios para la comparación de propuestas no servirá de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos, salvo que exista renuencia por parte del proponente frente al suministro de información o documentación de esta naturaleza que la entidad haya considerado necesario conocer. Serán rechazadas las propuestas, en general, cuando por su contenido impidan la selección objetiva.

Constituirán causales de rechazo las siguientes:

a) Cuando un mismo proponente, por sí o por interpuesta persona, presente más de una propuesta básica. En este caso, la segunda propuesta será rechazada, teniendo en cuenta el orden de radicación en la entidad.

b) Cuando al proceso se presenten oferentes en la situación descrita por los literales (g) y (h) del numeral 1º del artículo 8º de la Ley 80 de 1993, en cuyo caso se aceptará para participar en el proceso únicamente la primera oferta en el tiempo entregada y se rechazará(n) la(s) propuesta(s) que se entregue(n) con posterioridad a esta.

c) Cuando el proponente o los miembros de la unión temporal o consorcio o promesa de sociedad futura se encuentren incursos dentro de alguna de las inhabilidades o incompatibilidades para contratar de acuerdo con las disposiciones previstas en las normas vigentes.

d) No cumplir con los parámetros mínimos financieros expresados en cifras y porcentajes que se indican en las presente Reglas de Participación.

e) No presentar la carta de presentación de la propuesta

f) No presentar el Anexo técnico, modificarlo, condicionar su contenido o no ofertar las condiciones mínimas expresadas allí.

g) No diligenciar el Anexo “Oferta Económica” de tal forma que impida su comparación objetiva o el conocimiento sobre el valor ofertado o se modifique la descripción y/o cantidad del o los elementos a adquirir o servicios a contratar.

h) Cuando la propuesta se presente de manera parcial respecto a la totalidad de requerimientos técnicos mínimos de la oferta y condiciones establecidas en el presente documento, o incompleta, en cuanto que se omita información necesaria para la comparación objetiva de la misma.

i) No subsanar los requerimientos que efectúe RTVC sobre requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje, dentro del plazo establecido para ello en tales requerimientos.

j) Las demás contenidas a lo largo del documento de reglas de participación.

ANEXO No. 1. CARTA DE PRESENTACIÓN

Ciudad y Fecha:

Señores:

Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC

Coordinación de Procesos de Selección Oficina Asesora Jurídica

Xxxxxxx 00 Xx. 00 – 00 Xxxxxx

Xxxxxxxxxx: Proceso de Invitación Abierta Nº (INDICAR EL NUMERO) de 2014

El suscrito identificado con la CC expedida en actuando como Representante Legal de la sociedad ; representante del Consorcio o Unión Temporal , o promesa de sociedad futura integrado por ; o como apoderado de según poder debidamente conferido y que adjunto a la presente), de acuerdo con lo establecido en las reglas de participación del proceso de selección de la referencia, presento OFERTA Y/O PROPUESTA para

de conformidad con las condiciones, cantidades y características descritas en las reglas de participación.

Declaro bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la firma de la presente carta, que:

1. Esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse solo compromete a los firmantes de esta carta.

2. Ninguna Entidad o persona distinta del firmante tienen interés comercial en esta propuesta ni en el contrato probable que de ella se derive.

3. He leído cuidadosamente el pliego de condiciones del proceso de selección, me he enterado suficientemente de las condiciones exigidas y de las circunstancias en las cuales la Entidad suscribiría el contrato y, en términos generales, de las circunstancias que puedan afectar la ejecución del contrato o los precios de la propuesta.

4. Con la presentación de la propuesta declaro que conozco y acepto todos los anexos y adendas de las reglas de participación, así como todos sus comunicados aclarativos e interpretativos, si los hay, y por tanto, acepto sus términos sin reservas ni condicionamientos y me comprometo a cumplir con todos los compromisos y exigencias contempladas en los estudios previos, reglas de participación, anexos, adendas y a diligenciar los anexos obligatorios que se establecen a continuación:

RELACIONAR TODOS LOS ANEXOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO EN EL ORDEN NUMERICO EN EL QUE APARECEN.

5. La sociedad, sus accionistas y administradores no se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición de las señaladas en la Constitución y en las Leyes para contratar con el Estado, en particular las inhabilidades previstas en la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios, la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1474 de 2011 y demás normas complementarias. (Se recuerda al Proponente que si está incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad, no puede participar en el proceso de selección y debe abstenerse de formular propuesta).

6. De las siguientes tres opciones, elija la que aplique según la propuesta que presenta:

 A la fecha de presentación de la oferta, como persona natural no estoy en el boletín de responsables fiscales de competencia de las Contralorías, de acuerdo con el Artículo 60 de la Ley 610 de 2000.

 A la fecha de presentación de la oferta, la persona jurídica individual que represento no está en el boletín de responsables fiscales de competencia de las Contralorías, de acuerdo con el Artículo 60 de la Ley 610 de 2000.

 A la fecha de presentación de la oferta, ninguno de los miembros del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura que represento, no está en el boletín de responsables fiscales de competencia de las Contralorías, de acuerdo con el Artículo 60 de la Ley 610 de 2000.

7. De las siguientes tres opciones, elija la que aplique según la propuesta que presenta:

 Que como persona natural no he sido sancionada mediante acto administrativo ejecutoriado por ninguna entidad oficial dentro de los últimos tres (3) años anteriores a la fecha de entrega de la oferta.

 Que la persona jurídica individual que represento no ha sido sancionada mediante acto administrativo ejecutoriado por ninguna entidad oficial dentro de los últimos tres (3) años anteriores a la fecha de entrega de la oferta.

 Que ninguno de los miembros del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura que represento, han sido sancionados mediante acto administrativo ejecutoriado por alguna entidad oficial dentro de los últimos tres (3) años anteriores a la fecha de entrega de la oferta.

NOTA: Si el proponente ha sido objeto durante dicho período de sanciones contractuales (multas, cláusula penal y/o incumplimiento) por parte de cualquier entidad estatal, en lugar de hacer este juramento debe indicar las sanciones y la entidad que las impuso.

8. Nos comprometemos a ejecutar el objeto del contrato en un plazo de contados a partir de la fecha de iniciación, con posterioridad al perfeccionamiento del contrato, la aprobación de su garantía y/o demás requisitos de orden contractual exigidos para el inicio de su ejecución.

9. La Vigencia de nuestra oferta es por un término de noventa (90) días a partir de su fecha de presentación.

10. Nos comprometemos a cumplir con las obligaciones de garantía y protocolización establecidas en el pliego de condiciones.

11. Si se nos adjudica el presente proceso de selección, nos comprometemos a suscribir el contrato, a constituir su garantía y así mismo a pagar los impuestos a que haya lugar dentro de los términos señalados para ello.

12. Nos comprometemos a cumplir con las especificaciones y características presentadas en la oferta técnica de la propuesta y los demás exigidos en el ANEXO técnico.

13. El original de la propuesta consta de folios, debidamente numerados.

14. Declaro que la información aportada con la propuesta es veraz y da cuenta del cumplimiento de los requisitos exigidos en las reglas de participación.

15. Autorizo a la Entidad para verificar toda la información aportada con la Propuesta, incluidos cada uno de los documentos y soportes presentados para acreditar el cumplimiento de los requisitos habilitantes y ponderables. Así mismo, me comprometo a entregar la información de teléfonos, correos electrónicos o cualquier otra que se solicite a fines de corroborar la información de quienes firman.

Atentamente,

REPRESENTANTE LEGAL:

CEDULA DE CIUDADANÍA O DE EXTRANJERÍA:

RAZÓN SOCIAL: NIT: DIRECCIÓN: TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

Firma y nombre (representante legal de la sociedad, representante del consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura o apoderado según el caso)

ANEXO 1 - FICHA TÉCNICA

El Proponente deberá sustentar claramente las características técnicas de los equipos solicitados, que así lo especifiquen, con manuales, catálogos, certificaciones del fabricante o direcciones de las páginas Web específicas, de tal forma que RTVC pueda realizar la correspondiente verificación técnica y constatar que efectivamente los equipos reúnen las condiciones exigidas en el presente Anexo. En caso de que una característica de obligatorio cumplimiento figure como una opción de los equipos en los manuales, catálogos, certificaciones del fabricante o direcciones de las páginas Web específicas que sean aportados en la propuesta, se entenderá que el Proponente acepta la inclusión de ésta. Si de los manuales, catálogos, certificaciones de fábrica o de las páginas Web del fabricante se concluye que el equipo NO CUMPLE con las características de obligatorio cumplimiento, la propuesta será rechazada.

Las descripciones y características técnicas relacionadas en los diferentes ítems señalados con un asterisco (*), corresponden a características que NO requieren ser soportadas por los Proponentes mediante catálogos, manuales, certificaciones del fabricante, etc. Con la suscripción de la Carta de Presentación el Proponente se compromete con el suministro, la instalación, la adecuación, la integración y el cumplimiento de todas las características solicitadas en el ANEXO 1 - FICHA TÉCNICA, en el evento de resultar Adjudicatario del presente proceso de selección. El Contratista deberá soportar estas características mediante los respectivos manuales, catálogos, certificaciones de fábrica o mediciones, durante la ejecución del Contrato.

NOTAS:

En caso que el Proponente no diligencie los campos correspondientes a “Marca”, “Modelo", y "Referencia”, de los equipos o elementos que incluyan características de obligatorio cumplimiento que se deban soportar, NO SE GENERARÁ EL RECHAZO DE LA OFERTA; sin embargo, RTVC procederá a verificar el cumplimiento de las características técnicas de éstos, con base en los documentos aportados con la propuesta. En este caso NO se realizará requerimiento al Proponente. Si de la verificación de la documentación aportada no es posible confirmar el cumplimiento de una característica, o no se puede identificar un único equipo o elemento ofertado, RTVC procederá al RECHAZO de la Oferta.

RTVC, con base en la información de “Marca”, “Modelo" y "Referencia” ofertada por el Proponente, podrá realizar directamente la consulta en la página Web del fabricante para verificar o ratificar el cumplimiento de las características técnicas de los equipos ofrecidos. Esta verificación NO se considerará una mejora en la oferta, toda vez que el Proponente al momento de entregar su propuesta indica taxativamente la “Marca”, “Modelo", y "Referencia” del equipo, la cual no podrá ser cambiada bajo ninguna circunstancia.

Señor Proponente, recuerde que cualquier variación o modificación (eliminar, agregar y/o alterar alguna característica requerida) al presente Anexo y su formato, generará el RECHAZO DE LA OFERTA

1.- CONSIDERACIONES GENERALES

1.1. Montaje, Instalación y Puesta en servicio:

Los equipos deben ser instalados y entregados en funcionamiento en las estaciones relacionadas, por lo que los costos asociados a estas labores así como los relacionados con la acometida eléctrica deben incluirse en el costo de los equipos de cada estación.

Adicional a los elementos complementarios para poder poner en funcionamiento y operar normalmente el sistema, se debe suministrar un kit de repuestos sugerido por el fabricante de los transmisores y la respectiva relación de componentes.

1.2. EQUIPO TÉCNICO MÍNIMO

Para la ejecución del contrato el Contratista deberá contar con personal idóneo en las materias implicadas en el desarrollo del objeto, con el fin de garantizar que la instalación y puesta en funcionamiento se desarrolle en forma técnica y sin mayores traumatismos:

El Contratista deberá contar con el siguiente equipo mínimo:

1. Un Gerente de Proyecto. Ingeniero Eléctrico, Electrónico o de Telecomunicaciones con:

- Experiencia General de cinco (5) años en Telecomunicaciones y,

- Experiencia Específica de dos (2) años en Gerencia de Proyectos de Telecomunicaciones

Tiempo en el cual debe demostrar:

a) Experiencia en proyectos de Instalaciones y/o Mantenimiento de estaciones de telecomunicaciones. Y/o,

b) Experiencia como empleado o Contratista de una empresa operadora de telecomunicaciones en el ámbito local, regional o nacional, con funciones de mantenimiento y/o instalación de la red de transmisión. Y/o,

c) Experiencia en empresas dedicadas al suministro e instalación de equipos de telecomunicaciones.

2. Un ingeniero electrónico o de telecomunicaciones con una experiencia general de 5 años y específica de 3 años en la instalación y/o mantenimiento de transmisores de radiodifusión sonora en Amplitud Modulada.

- Dichos profesionales deberán prestar el servicio de respaldo técnico a los equipos suministrados e instalados.

NOTA: Para acreditar el equipo mínimo descrito, el Contratista deberá presentar las hojas de vida de cada uno de los ingenieros, con la relación de la experiencia solicitada, relación detallada al menos el mes y el año de inicio y finalización de cada experiencia específica, la cual debe estar debidamente soportada en las certificaciones de experiencia, en los cinco (5) días hábiles siguientes a la adjudicación y previa suscripción del acta de inicio del contrato. Si la experiencia del equipo técnico requerida NO es debidamente soportada, RTVC procederá a solicitar al Contratista para que éste presente los soportes necesarios y en caso de que en efecto una o varias de las personas propuestas para los perfiles requeridos no cumplan, el Contratista deberá proponer otra persona que cumpla con los requisitos exigidos de acuerdo al perfil. En todo caso, el contrato NO iniciará su ejecución, hasta tanto RTVC apruebe el personal básico requerido para la ejecución de este.

Cada documento que acredite la experiencia debe contener los siguientes datos mínimos del contrato: entidad contratante, Contratista, objeto, fecha de inicio (día, mes, año) y fecha de terminación (día, mes, año) del contrato.

En todo caso, las certificaciones deberán acreditar mes y año de inicio y terminación, ya que en caso de que en las certificaciones no se acredite el día cierto de inicio y terminación del contrato, RTVC tomará el último día del mes del inicio del contrato y el primer día del mes en el que ocurrió la terminación.

Adicionalmente, el Contratista deberá presentar en el mismo término de cinco (5) días hábiles siguientes a la adjudicación, la carta de intención de cada una de los ingenieros propuestos.

1.3. Garantías

Se deberá entregar a favor de RTVC una garantía mínima de dos (2) años para la totalidad de los equipos suministrados. Durante el período de garantía, en caso xx xxxxx reportada de los sistemas, se requiere que suministren los repuestos necesarios nuevos y en perfectas condiciones de uso para recuperar los equipos hasta su correcto estado de funcionamiento, los cuales serán instalados en el sitio correspondiente, libres de todo cargo e impuestos.

1.4. Tiempo de atención y solución xx xxxxxx:

Se debe realizar la propuesta, previendo que los tiempos de atención xx xxxxxx serán como máximo de 24 horas y el plazo máximo de solución xx xxxxxx es de 6 días calendario.

El tiempo de atención de cada falla durante el periodo de garantía de la implementación ofertada contará a partir del reporte (telefónico o vía correo electrónico u otro medio, enviado por el operador de la red encargado del mantenimiento) junto con el diagnóstico de la falla hasta la presencia del contratista en sitio.

El tiempo de solución de la falla contará a partir del momento de presencia del contratista en sitio hasta la solución de la falla.

1.5. Capacitación

A continuación se describen de manera general los equipos que RTVC requiere contratar y se especifican los servicios de instalación y capacitación que se requieren respecto a cada uno:

Sistema	Fabrica	Sitio
TRANSMISORES DE AM	2 Personas	8 Personas

En caso que la capacitación se realice fuera del país el contratista deberá cubrir todos los gastos de transporte, estadía y alimentación de los ingenieros designados por RTVC.

2.- DESCRIPCIÓN REQUERIMIENTOS:

A continuación se describen las características técnicas de los equipos enunciados anteriormente y que los proponentes deberán soportar en Manuales, Catálogos y/o certificaciones de fábrica, sin perjuicio de la verificación que RTVC pueda realizar en las páginas web de los fabricantes de los equipos, para lo cual, el oferente deberá evidenciar el folio dentro de su propuesta donde podrá ser verificado el cumplimiento.

Nota: EL CONTRATISTA, deberá ofrecer la disponibilidad de los equipos de acuerdo con las solicitudes que realice el Supervisor del contrato y de conformidad con el cronograma de ejecución contractual.

2.1. REQUERIMIENTOS ESTACION JAMUNDI:

 Adquisición, montaje e instalación de nuevos equipos de transmisión, recepción satelital, procesamiento y monitoreo de la señal de audio, incluyendo líneas de transmisión, radiales, caja de sintonía y carga fantasma. La potencia a transmitir es de 50 KW

 Adecuación de terrenos, montaje e instalación de radiales

 Mantenimiento, pintura, de la antena de 130 metros de altura y sus templetes, igualmente se debe suministro e instalación xx xxxxx de obstrucción y chispero.

 Realizar los estudios técnicos y mediciones CEM de acuerdo a lo establecido en el plan técnico Nacional de Radiodifusión sonora AM.

Item	DESCRIPCION	Marca	Modelo
1	Un (1) Transmisor para radiodifusión sonora en amplitud modulada AM, con potencia de 50 kw para operar en la frecuencia de 580khz con configuración en excitador 1+1 (Ver especificaciones)
2	Una carga fantasma para un transmisor de 50 Kw. (AM).
3	Una Caja de sintonía que permita el perfecto acople a 580 Khz entre la línea de transmisión y la antena que actualmente está instalada
4	Un procesador de audio
4	Un Monitor de modulación AM
5	Un Monitor de Frecuencia
6	Un sistema de monitoreo de audio
7	Un sistema TVRO que incluya un receptor satelital en banda C compatible con el sistema de compresión DVB-S/S2 y una (1) Antena parabólica de recepción satelital con ganancia mínima 40.2 dBi con todos sus accesorios
8	Un conmutador automático de tres (3) polos para Transmisor y Carga fantasma/Antena
9	150 metros de línea de transmisión coaxial de 3 1/8” dieléctrico de aire con conectores, con impedancia de 50 Ohm y longitud desde el transmisor hasta el sistema radiante, con accesorios para su correcta instalación y operación de acuerdo a la longitud de línea y a la recomendación de instalación del fabricante de la misma, como son los hanger kit, grounding kit, hosting grid y demás herrajes necesarios para su correcta instalación en la bandeja portacables y torre. Indicar valor por metro y total.
10	18 metros de línea rígida coaxial de 3 1/8”. Indicar valor por metro y valor total. Incluir uniones y/o conectores requeridos para acoplar a salida de transmisor y posterior conexión a línea de transmisión coaxial y/o carga fantasma.
11	01 tanque de almacenamiento de ACPM, con capacidad de 500 galones, incluyendo bases y diques de contención de ACPM.
12	01 Regulador de voltaje
13	01 Planta eléctrica de 175 KVA, incluida transferencia automática
14	120 radiales de 130 metros de longitud cada uno, instalados cada uno a 3°.
15	Mantenimiento general y pintura a antena de 130 metros de altura, triangular de 1m de cara y 12 templetes.
16	Rack de 1,8 metros de altura, para instalación de equipos complementarios

Especificaciones de los equipos y elementos requeridos:

Transmisor de Radiodifusión Sonora en Amplitud Modulada; el Transmisor debe contar con excitador de reserva con intercambio automático.

R.F.	POTENCIA NOMINAL	50 Kw.
	CAPACIDAD DE MODULACIÓN	Por lo menos 140% pico a Potencia Nominal
	IMPEDANCIA DE SALIDA	50 Ohmios no balanceado
	CONECTOR DE SALIDA	Tipo E.I.A. 3-1/8”
	ARMÓNICOS Y ESPÚREOS	Menor que –80dB

	FRECUENCIA DE OPERACIÓN	580 Khz.
AUDIO	XXXXXXX XX XXXXX	000 Xxxxxx balanceada, +10dBm nominal ajustable.
	RESPUESTA DE AUDIO	Mejor que +/- 1dB entre 30Hz y 10.000Hz
	DISTORSIÓN DE AUDIO	1% o mejor al 90% de modulación entre 30Hz y 10.000Hz
	RUIDO	65dB debajo del nivel de 100% de modulación.
CONT ROL	V.S.W.R.	Reducción de potencia para VSWR ≥ 1.5:1
	SISTEMA DE GESTION	El transmisor debe permitir ser monitoreado y gestionado mediante SNMP V2. El control remoto y la supervisión del estado del equipo debe realizarse a través de un puerto RJ-45 ó un puerto estándar.
	OPERACIÓN	Capacidad de operación local y remota.
	GENERAL	Protecciones de temperatura, corriente DC y RF, voltaje DC
GENERAL	CONFIGURACIÓN	Modular, con módulos removibles durante operación al aire.
	ESTABILIDAD DE FRECUENCIA	MEJOR QUE +/- 5Hz entre 0°C y 50°C
	CORRIMIENTO DE PORTADORA	1% o menor al 95% de modulación
	TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN	380V 60Hz Tres fases, cinco hilos.
	ALTITUD	0 a 3.000 m.s.n.m.
	HUMEDAD RELATIVA	0 – 95%
	DIMENSIONES	ESPECIFICAR
	EFICIENCIA	IGUAL O MEJOR QUE 80%

 Caja de sintonía

Caja de sintonía para acoplar la impedancia de la línea de transmisión de 50 ohmios ajustada a λ/4 a la frecuencia correspondiente. Esta caja debe estar diseñada para trabajar con la potencia nominal del transmisor descrito en el punto anterior, con una Relación de Ondas Estacionarias mejor o igual que la relación 1: 1.3 en la entrada para fc +/- 10kHz, siendo fc la frecuencia portadora de la estación.

 Línea de transmisión coaxial

De mínimo 3 1/8", 150 metros, con impedancia de 50 Ohms desde la línea rígida hasta el sistema radiante con los conectores adecuados que permitan la presurización del cable, el sistema de deshidratación de acuerdo a la longitud y diámetro de la línea de transmisión, los adaptadores y accesorios para su correcta instalación y operación. La instalación será por ducto, el cual deberá ser diseñado con las debidas protecciones.

 Línea Rígida

De mínimo 3 1/8", 18 metros, impedancia de 50 Ohms instalada desde el transmisor hasta la línea de transmisión coaxial, incluyendo los conectores adecuados, adaptadores y accesorios necesarios para su correcta operación e instalación.

 Sistema de recepción satelital en banda C compuesto por:

▫ Una antena sólida de 3.4 m de diámetro con su respectivo feed banda C de polarización circular. Montaje polar o Az / El.

▫ Un LNB con Temperatura de ruido igual o inferior a 17°K y Estabilidad del Oscilador Local mejor o igual a  500 KHz.

▫ Receptor Satelital IRD, en banda C bajo estándar DVB-S/S2: Con acceso condicionado IRDETO, con módulo CAM compatible con smart card IRDETO, con selección y salida del audio asociado a los canales del MCPC y salidas de audio balanceadas

 Monitor de modulación

Debe permitir medir desplazamiento de portadora y ruido de fondo además de las normales de modulación xx xxxxx positivos y negativos con leds indicadores de los mismos.

 Amplificador de audio

Debe cumplir con las siguientes especificaciones mínimas:

- Potencia mínima: 50 Watt @ 8 Ohms.

- Conectores de entrada: tipo XLR

- Distorsión de Armónicos: <0.1

Parlante de monitoreo con las siguientes especificaciones.

- Dos vías: woofer de 6” mínimo y tweeter de 1” mínimo.

- Respuesta en frecuencia: 40 Hz – 20 Khz.

- Capacidad: 100 W permanente.

 Equipo procesador de audio que incluya:

- AGC multibanda

- Limitador por bandas

- Instrumentos de Gain Reduction

 Contador digital

Para el monitoreo de la frecuencia del transmisor.

 Carga fantasma

Refrigerada por aire, la cual debe incluir los accesorios de instalación adecuados para su correcta operación, es decir debe incluir entre otros la protección de flujo de aire.

Debe estar dimensionada para soportar la potencia de la portadora más la potencia de las bandas laterales inferior y superior. Debe cumplir con las siguientes especificaciones:

- Impedancia 50 Ohms

- VSWR: Menor o igual a 1.15

- Incluir: Interruptor de flujo de aire

- Accesorios de interconexión con el transmisor y conmutador coaxial.

 Conmutador manual de al menos tres polos para Transmisor – Carga fantasma. - Antena

 Regulador de Voltaje

REGULADOR DE VOLTAJE
Descripción y/o Características
Parámetros de entrada
Input Voltage	380 VAC Three Phase
Input Voltage Range	275 - 430 VAC L-L
Input Frequency	60 Hz, ± %5
Parámetros de Salida
Output Voltage	380 VAC Three Phase
Output Voltage Tolerance	± %3
Output Frequency	60 Hz, ± %5
Regulation Speed	~ 80 V / sec
Especificaciones Generales
Capacidad	>=175 KVA
Efficiency	> %97
Cooling	Cooling Forced
Operating Temperature	- 10 ºC ... + 50 ºC
Operating Height	0 - 2000 meter

 Planta Eléctrica

PLANTA ELECTRICA
Descripción y/o Características
Capacidad	175KVA
Rango de Voltaje	380/220 +/-25%
Frecuencia	60Hz +/-5%
Fases	3 FASES 5 HILOS
Aspiración y refrigeración	Turbocompresor e refrigeración interna
Velocidad del motor	1500 rpm o superior
Regulador	AVR regulador automático de voltaje*
Arranque	Eléctrico
Transferencia	Automática

PLANTA ELECTRICA
Descripción y/o Características
Depósito y filtro de combustible	Tanque Base para autonomía mínima de 8 Horas
Aislamiento	De acuerdo con las normas NEMA MG1
Niveles de temperatura	De acuerdo con normas NEMA, ANSI y/o IEEE
Gestión	Debe permitir la gestión en modo local y remoto
	El control remoto y la supervisión del estado del equipo debe realizarse a través de un puerto RJ-45 ó un puerto estándar
	Protocolo de comunicaciones basado en el estándar SNMP V2
Debe cumplir con las normas NTC 2050 Y RETIE
Cabina de insonorización
Alternador de Carga de Baterías
Incluye transferencia automática

2.2. REQUERIMIENTOS ESTACION SABANAGRANDE

Item	DESCRIPCION	Marca	Modelo
1	Una Caja de sintonía que permita el perfecto acople a 680 Khz entre la línea de transmisión y la antena que actualmente está instalada
2	Una antena mono polo templeteada de 110 metros de altura para radiodifusión sonora AM, con aislador en la base ( λ/4 de la frecuencia de operación)
3	Un receptor satelital en banda C compatible con el sistema de compresión DVB-S/S2
4	125 metros de línea de transmisión coaxial de 3 1/8” dieléctrico de aire con conectores, con impedancia de 50 Ohm y longitud desde el transmisor hasta el sistema radiante, con accesorios para su correcta instalación y operación de acuerdo a la longitud de línea y a la recomendación de instalación del fabricante de la misma.
5	120 radiales de 110 metros de longitud cada uno, instalados cada uno a 3°.

Especificaciones de los equipos y elementos requeridos:

 Caja de sintonía

Caja de sintonía para acoplar la impedancia de la línea de transmisión de 50 ohmios ajustada a λ/4 a la frecuencia correspondiente. Esta caja debe estar diseñada para trabajar con la potencia nominal del transmisor descrito en el punto anterior, con una Relación de Ondas Estacionarias mejor o igual que la relación 1: 1.3 en la entrada para fc +/- 10kHz, siendo fc la frecuencia portadora de la estación. Debe operar correctamente a la frecuencia del transmisor actualmente instalado ósea a 680KHZ

 Línea de transmisión coaxial

De mínimo 3 1/8", 150 metros, con impedancia de 50 Ohms desde la línea rígida hasta el sistema radiante con los conectores adecuados que permitan la presurización del cable, el sistema de deshidratación de acuerdo a la longitud y diámetro de la línea de transmisión, los adaptadores y accesorios para su correcta instalación y operación. La instalación será por ducto, el cual deberá ser diseñado con las debidas protecciones.

 Receptor Satelital IRD, en banda C bajo estándar DVB-S/S2

▫ Con acceso condicionado IRDETO

▫ Con módulo CAM compatible con smart card IRDETO

▫ Con selección y salida del audio asociado a los canales del MCPC.

▫ Salidas de audio balanceadas

 Torre riendada de 110 metros, con sección triangular de un metro, luces de obstrucción de acuerdo con las normas de la Aeronautica Civil, con sistema de descarga xx xxxxx, las riendas deben estar aisladas del plano de tierra, para lo cual debe contar con aisladores en cerámica para asegurar que la longitud eléctrica de este radiador vertical, sea de 90°

2.3. ESTUDIOS TÉCNICOS.

Realizar los estudios técnicos definitivos de cada estación incluida en el plan de recuperación de acuerdo a las exigencias del Plan Técnico FM vigente del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Acción	Departamento	Ciudad	Estación
Recuperación	Atlántico	Sabanagrande	Sabanagrande
Recuperación	Xxxxx	Jamundí	Jamundí
VALOR TOTAL ESTUDIOS TÉCNICOS ESTACIONES AM

2.4. MEDICIONES DE CEM

Realizar las mediciones de Cumplimiento de los Límites de Exposición a las personas x Xxxxxx Electromagnéticos, siguiendo los lineamientos establecidos en el decreto 195 del 31 de enero de 2005 emitido por la Presidencia de la República y sus resoluciones reglamentarias 1645 del 29 julio de 2005 y 2643 del 4 noviembre de 2005 emitidas por el Ministerio de las TIC.

Las mediciones CEM se realizarán a las siguientes estaciones:

Acción	Departamento	Ciudad	Estación
Recuperación	Atlántico	Sabanagrande	Sabanagrande
Recuperación	Xxxxx	Jamundí	Jamundí

VALOR TOTAL ESTUDIOS TÉCNICOS ESTACIONES AM

3.- PROTOCOLO DE PRUEBAS DE ACEPTACIÓN

Los transmisores a instalar deben estar previamente protocolizados por su respectiva fábrica. Adicionalmente el contratista elegido deberá realizar el protocolo de aceptación a cada una de las ESTACIONES realizando las mediciones bajo la supervisión del supervisor del contrato y el o los ingenieros que RTVC designe, en consecuencia de lo anterior deberá entregar un documento denominado Protocolo de Aceptación que incluya todas las pruebas definidas por RTVC y las adicionales que considere. Para la entrega de las estaciones, el oferente deberá realizar los protocolos correspondientes conforme a los parámetros técnicos en cada una de las estaciones. Para hacerse entrega de los equipos en correcta operación se debe contar con toda la instrumentación necesaria para realizar las pruebas requeridas, la cual debe ser aportada por el proveedor; así como el procedimiento de pruebas. Estos equipos deben estar debidamente calibrados.

El contratista acordará una fecha de realización del plan de pruebas con RTVC, en caso en el que el protocolo no se realice en dicha fecha y el ingeniero designado por RTVC se encuentre en la estación, el contratista deberá asumir con los gastos de los nuevos tiquetes aéreos o cambios en los tiquetes existentes y de los viáticos que se generen por parte del ingeniero de RTVC debido al incumplimiento de la fecha establecida para la recepción.

En el plan de pruebas que el contratista presente a partir del protocolo siguiente, deberá incluir la metodología para la realización de las mediciones y los diagramas de interconexión de la instrumentación.

Especificaciones del Protocolo de Prueba:

El contratista elegido deberá realizar como mínimo el siguiente protocolo de aceptación (sin perjuicio de agregar pruebas adicionales que a su criterio sean necesarias), aplicando las que correspondan a cada uno de los excitadores que conforman el transmisor de AM de las estaciones incluidas en este proceso, haciendo las mediciones bajo la supervisión del supervisor del contrato y el o los ingenieros que RTVC designe y entregará los resultados en un documento denominado Protocolo de Aceptación. La totalidad de pruebas que se realicen se denominarán plan de pruebas.

Para el sistema de transmisión de la estación Jamundí se requieren las siguientes pruebas:

1. Impedancia de la torre en la base, a la frecuencia de operación.

2. Impedancia a la entrada de la caja de sintonía.

3. Potencia incidente del transmisor

4. Potencia reflejada del transmisor

5. Eficiencia del transmisor sin modulación.

6. Nivel de emisiones no esenciales.

7. Desplazamiento de portadora @ 100% de modulación.

8. Respuesta de audiofrecuencia entre 30Hz y 10kHz.

9. Distorsión armónica total más ruido entre 30Hz y 10kHz.

10. Nivel de ruido de fondo.

Para la Estación Sabanagrande se requieren las siguientes pruebas:

1. Impedancia de la torre en la base, a la frecuencia de operación.

2. Impedancia a la entrada de la caja de sintonía.

3. Potencia incidente del transmisor

4. Potencia reflejada del transmisor

VALORES DE PLAN DE PRUEBAS PROPUESTO
PARÁMETRO	VALOR ESPERADO	VALOR MEDIDO

VALORES DE PLAN DE PRUEBAS PROPUESTO
PARÁMETRO	VALOR ESPERADO	VALOR MEDIDO
1. Impedancia de la torre en la base, a la frecuencia de operación.	El resultante del diseño del fabricante
2. Impedancia a la entrada de la caja de sintonía.	50 +J0
3. Potencia incidente del transmisor	50 KW
4. Medición de potencia reflejada y cálculo de VSWR	Que el VSWR tenga una Relación 1:1.3 o mejor
5. Eficiencia del transmisor sin modulación.	El ofrecido en la propuesta
6. Nivel Emisiones no esenciales	Se debe aplicar el valor que resulte de aplicar la expresión: dB = 43 + 10 Log P ( W).
7. Desplazamiento de portadora @ 100% de modulación.	5% o mejor
8. Respuesta de audiofrecuencia entre 30Hz y 10kHz.	Mejor que +/- 1dB entre 30Hz y 10.000Hz
9. Distorsión armónica total más ruido entre 30Hz y 10kHz.	1% o mejor al 90% de modulación
10. Nivel de ruido de fondo debajo del nivel de la portadora al 100% de modulación.	65dB o mejor

Se requiere que el proponente Adjudicatario disponga al momento de realizar los protocolos como mínimo de la siguiente instrumentación básica:

 Puente de impedancias

 Set de Medición de Audio que debe incluir: Generador de Audio frecuencia

Medidor de niveles de audio y THD

 Amperímetro de RF

 Pinza Voltiamperimétrica

 Analizador de espectro

ANEXO No. 02

MODELO CARTA ACEPTACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Bogotá D.C., de de

Señores

RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA -RTVC-

Xxxxxxx 00 Xx. 00-00 xx xx xxxxxx xx Xxxxxx. Ciudad.

El suscrito de conformidad con lo requerido en el documento de Reglas de Participación de la (indicar número del proceso) cuyo objeto es (indicar objeto), por medio de la presente manifiesto que conozco, acepto y me obligo para con RTVC con el cumplimiento de todos y cada uno de los ítems relacionados y contenidos en el ANEXO 1 FICHA TÉCNICA del documento de Reglas de Participación.

De ustedes atentamente,

NOMBRE DEL PROPONENTE:

DIRECCIÓN:

CIUDAD:

TELÉFONO: FAX:

CORREO ELECTRÓNICO:

NIT:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO: C.C.

ANEXO 3 - OFERTA ECONÓMICA

Señores:

Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC Ciudad

Asunto: Proceso INVITACIÓN ABIERTA Nº XXX - 2014

El suscrito , obrando en nombre y representación de

, de conformidad con lo establecido en el presente reglas de participación del presente proceso de Selección, adelantado por Radio Televisión Colombiana RTVC, por medio de la presente, oferto de forma irrevocable, para la celebración del contrato que es objeto el presente proceso, la siguiente propuesta económica

Así mismo manifiesto que los precios ofertados incluyen todos los costos directos e indirectos, como impuestos, tasas, sobretasas, y demás; y el precio total será la base para el inicio de la puja en caso de que se celebre la subasta presencial.

LISTADO DE SERVICIOS, EQUIPOS A SUMINISTRAR ESTACIÓN JAMUNDÍ
Item	DESCRIPCION	Marca	Modelo	Valor Unitario	VALOR Total
1	Un (1) Transmisor para radiodifusión sonora en amplitud modulada AM, con potencia de 50 kw para operar en la frecuencia de 580khz con configuración en excitador 1+1 (Ver especificaciones)
2	Una carga fantasma para un transmisor de 50 Kw. (AM).
3	Una Caja de sintonía que permita el perfecto acople a 580 Khz entre la línea de transmisión y la antena que actualmente está instalada
4	Un procesador de audio
4	Un Monitor de modulación AM
5	Un Monitor de Frecuencia
6	Un sistema de monitoreo de audio
7	Un sistema TVRO que incluya un receptor satelital en banda C compatible con el sistema de compresión DVB-S/S2 y una (1) Antena parabólica de recepción satelital con ganancia mínima 40.2 dBi con todos sus accesorios
8	Un conmutador automático de tres (3) polos para Transmisor y Carga fantasma/Antena
9	150 metros de línea de transmisión coaxial de 3 1/8” dieléctrico de aire con conectores, con impedancia de 50 Ohm y longitud desde el transmisor hasta el sistema radiante, con accesorios para su correcta instalación y operación de acuerdo a la longitud de línea y a la recomendación de instalación del fabricante de la misma, como son los hanger kit, grounding kit, hosting grid y demás herrajes necesarios para su correcta instalación en la bandeja portacables y torre. Indicar valor por metro y total.
10	18 metros de línea rígida coaxial de 3 1/8”. Indicar valor por metro y valor total. Incluir uniones y/o conectores requeridos para acoplar a salida de transmisor y posterior conexión a línea de transmisión coaxial y/o carga fantasma.
11	01 tanque de almacenamiento de ACPM, con capacidad de 500 galones, incluyendo bases y diques de contención de ACPM.

LISTADO DE SERVICIOS, EQUIPOS A SUMINISTRAR ESTACIÓN JAMUNDÍ
Item	DESCRIPCION	Marca	Modelo	Valor Unitario	VALOR Total
12	01 Regulador de voltaje
13	01 Planta eléctrica de 175 KVA, incluida transferencia automática
14	120 radiales de 130 metros de longitud cada uno, instalados cada uno a 3°.
15	Mantenimiento general y pintura a antena de 130 metros de altura, triangular de 1m de cara y 12 templetes.
16	Rack de 1,8 metros de altura, para instalación de equipos complementarios
TOTAL ESTACION JAMUNDÍ				$

LISTADO DE SERVICIOS, EQUIPOS A SUMINISTRAR ESTACIÓN SABANAGRANDE
Item	DESCRIPCION	Marca	Modelo	Valor Unitario	VALOR Total
1	Una Caja de sintonía que permita el perfecto acople a 680 Khz entre la línea de transmisión y la antena que actualmente está instalada
2	Una antena mono polo templeteada de 110 metros de altura para radiodifusión sonora AM, con aislador en la base ( λ/4 de la frecuencia de operación)
3	Un receptor satelital en banda C compatible con el sistema de compresión DVB-S/S2
4	125 metros de línea de transmisión coaxial de 3 1/8” dieléctrico de aire con conectores, con impedancia de 50 Ohm y longitud desde el transmisor hasta el sistema radiante, con accesorios para su correcta instalación y operación de acuerdo a la longitud de línea y a la recomendación de instalación del fabricante de la misma.
5	120 radiales de 110 metros de longitud cada uno, instalados cada uno a 3°.
TOTAL ESTACION SABANAGRANDE				$

ESTUDIOS TÉCNICOS.

Realizar los estudios técnicos definitivos de cada estación incluida en el plan de recuperación de acuerdo a las exigencias del Plan Técnico FM vigente del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Acción	Departamento	Ciudad	Estación	Valor
Recuperación	Atlántico	Sabanagrande	Sabanagrande
Recuperación	Xxxxx	Jamundí	Jamundí
VALOR TOTAL ESTUDIOS TÉCNICOS ESTACIONES AM				$

MEDICIONES DE CEM

Realizar las mediciones de Cumplimiento de los Límites de Exposición a las personas x Xxxxxx Electromagnéticos, siguiendo los lineamientos establecidos en el decreto 195 del 31 de enero de 2005 emitido por la Presidencia de la

República y sus resoluciones reglamentarias 1645 del 29 julio de 2005 y 2643 del 4 noviembre de 2005 emitidas por el Ministerio de las TIC.

Las mediciones CEM se realizarán a las siguientes estaciones:

Acción	Departamento	Ciudad	Estación	Valor
Recuperación	Atlántico	Sabanagrande	Sabanagrande
Recuperación	Xxxxx	Jamundí	Jamundí
VALOR TOTAL MEDICIONES DE CEM				$

CONCEPTO PROPUESTA TOTAL	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR INCLUIDO IVA
SERVICIOS, EQUIPOS A SUMINISTRAR ESTACIÓN JAMUNDÍ	$	$	$
SERVICIOS, EQUIPOS A SUMINISTRAR ESTACIÓN SABANAGRANDE	$	$	$
ESTUDIOS TÉCNICOS ESTACIONES AM	$	$	$
VALOR TOTAL MEDICIONES DE CEM	$	$	$
VALOR TOTAL	$

VALOR TOTAL EN LETRAS INCLUIDO IVA:

REPRESENTANTE LEGAL:

CEDULA DE CIUDADANÍA O DE EXTRANJERÍA:

RAZÓN SOCIAL: NIT: DIRECCIÓN: TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO: _

Firma y nombre (representante legal de la sociedad, representante del consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura o apoderado según el caso)

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Yo , en calidad de representante legal de

, certifico la experiencia mínima para participar en el presente proceso, de la siguiente manera:

	NOMBRE DEL CONTRATANTE	NOMBRE DEL CONTRATISTA	FECHA INICIO CONTRATO	FECHA TERMINACION CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR FINAL DEL CONTRATO
1
2
3
4
5

Firma del representante legal del proponente

Datos del representante legal

Nombre:

C.C. No.:

Datos del proponente
Nombre:		Nit:
Dirección:
Ciudad:	Teléfono:	Fax:

FACTORES PONDERABLES

A continuación deberá manifestar claramente su ofrecimiento y señalar el folio que soporta la ventaja tecnológica en catálogo, Manuales o certificación del fabricante.

ITEM	PONDERABLES TECNOLÓGICOS	VALOR OFERTADO	PUNTOS
1	EFICIENCIA: Se valorará el consumo de energía del transmisor, para determinar su eficiencia, estableciendo una relación donde se vincula el consumo de energía en VA versus potencia nominal de salida solicitada
	≥ 80% y < 87%
	≥ 87% y < 90%
	≥ que el 90%
ITEM	PONDERABLES TECNOLÓGICOS	OFERTA?	PUNTOS
	Módulos adicionales cuya suma de potencia sea igual o superior a 10 Kw, para el transmisor de 50 Kw.
	Sistema de monitoreo que permita visualizar la frecuencia de transmisión, el nivel de la portadora de audio y el nivel de las emisiones espúreas del transmisor ofertado. En el caso en que el transmisor no cuente con esta característica podrán suministrarse equipos externos.

REPRESENTANTE LEGAL:

CEDULA DE CIUDADANÍA O DE EXTRANJERÍA:

RAZÓN SOCIAL: NIT: DIRECCIÓN: TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO: _

GARANTÍA ADICIONAL A LA MÍNIMA

Yo , en calidad de representante legal de

, ofrezco la siguiente garantía adicional a la mínima requerida para:

TRANSMISOR, PLANTA ELÉCTRICA DE LA ESTACIÓN JAMUNDÍ Y ANTENA MONOPOLO

TEMPLETEADA DE LA ESTACIÓN SABANAGRANDE, según aplique al grupo al que me presento; los equipos en mención están descritos en el ANEXO 1 – FICHA TÉCNICA

Marque con una “X” el tiempo de garantía adicional que ofrece para los equipos de su propuesta de acuerdo a lo descrito en el presente proceso de Invitación abierta:

OFERTA DE TARIFAS	GARANTÍA OFRECIDA
UN AÑO ADICIONAL
DOS AÑOS ADICIONALES
TRES AÑOS ADICIONALES

NOTA: Si este formato no se diligencia o se diligencia marcando más de una posibilidad en cada categoría, el Oferente obtendrá cero (0) puntos en este factor.

REPRESENTANTE LEGAL:

CEDULA DE CIUDADANÍA O DE EXTRANJERÍA:

RAZÓN SOCIAL: NIT: DIRECCIÓN: TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO: _

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Yo , en calidad de representante legal de

, ofrezco el servicio de la siguiente manera:

Marque con una “X” el tipo de servicio que ofrece para el cumplimiento del objeto del presente proceso de Invitación abierta:

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	CERTIFICO
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL CATEGORIA BIENES (Hasta 50 Puntos)
Para la ejecución del contrato ofrezco todos los bienes de origen nacional y/o de origen extranjero que tienen tratamiento de nacionales.
Para la ejecución del contrato ofrezco algunos bienes de origen nacional (nacional o extranjero con trato nacional) y otros de origen extranjero sin trato nacional.
Para la ejecución del contrato ofrezco bienes de origen extranjero sin trato nacional.
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL CATEGORIA SERVICIOS (Hasta 50 Puntos)
Para la ejecución del contrato ofrezco que todas las personas que prestaran los servicios en la ejecución del contrato son de origen nacional y/o de origen extranjero que tienen tratamiento de nacionales.
Para la ejecución del contrato ofrezco que algunas de las personas que prestarán los servicios en la ejecución del contrato son de origen nacional o extranjeros con trato nacional y otras son extranjeros sin trato nacional.
Para la ejecución del contrato ofrezco que todas las personas que prestarán los servicios en la ejecución del contrato son de origen extranjero sin trato nacional.

NOTA: Si este formato no se diligencia o se diligencia marcando más de una posibilidad en cada categoría, el Oferente obtendrá cero (0) puntos en este factor.

REPRESENTANTE LEGAL:

CEDULA DE CIUDADANÍA O DE EXTRANJERÍA:

RAZÓN SOCIAL: NIT: DIRECCIÓN: TELÉFONO: _ FAX: CORREO ELECTRÓNICO: _

ACUERDO DE ASOCIACION EN UNIÓN TEMPORAL

En la ciudad de a los días del mes de del año , entre quienes suscriben este documento, de una parte

, sociedad (escribir el nombre completo, incluyendo el tipo de sociedad)legalmente constituida y con domicilio principal en la ciudad de , representada legalmente por mayor de edad, domiciliado en , identificado con cédula de ciudadanía número , expedida en , en su condición de , y representante legal de la misma, por una parte, y por la otra , sociedad (escribir el nombre completo, incluyendo el tipo de sociedad), legalmente constituida y con domicilio principal en , representada legalmente por , mayor de edad, domiciliado en

identificado con la cédula de ciudadanía número , expedida en , quien obra en su calidad de y representante legal de la misma, manifestamos que mediante el presente documento hemos acordado asociarnos en Unión Temporal, la cual se denominará y se regirá por las siguientes cláusulas:

SEGUNDA. - NOMBRE Y DOMICILIO: La Unión Temporal se denominará

, y su domicilio será la ciudad de , con dirección en , oficina, , fax , teléfono .

TERCERA. – CONDICIONES Y EXTENSIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE ACUERDO CON LA LEY: La participación de

cada una de las partes que conforman el cien por ciento (100%), de la Unión Temporal no podrá ser modificada sin el consentimiento previo de la Entidad, y será distribuida de la siguiente forma:

CUARTA. - OBLIGACIONES Y SANCIONES: Los miembros de la Unión Temporal responderán solidariamente en cada uno de los compromisos que esta celebre con la Entidad. Las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal, (numeral 2, del artículo 7º de la ley 80 de 1993).

QUINTA. – DURACIÓN: La duración de la Unión Temporal en caso de salir favorecida con la adjudicación será el tiempo comprendido entre la fecha de presentación de la propuesta y cinco (5) años más contados desde la finalización del término de ejecución del objeto contractual. En todo caso la Unión Temporal durará todo el término necesario para atender las garantías prestadas.

SEXTA. – CESIÓN: No se podrá ceder en todo o en parte la participación de alguno de los integrantes de la Unión Temporal, entre ellos. Cuando se trate de cesión a un tercero se requerirá aprobación escrita previa de la Entidad contratante.

SÉPTIMA. - REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIÓN TEMPORAL: La Unión Temporal designa como representante

legal de ésta, al señor(a) domiciliado en

, identificada(o) con la cédula de ciudadanía número de , el cual está facultado para contratar, comprometer, negociar, y representar a la unión temporal, igualmente se nombra como suplente del representante legal al señor(a)

, domiciliado en , con cédula de ciudadanía número de .

OCTAVA. FACTURACIÓN. (INDICAR EL NOMBRE DEL PROPONENTE, A NOMBRE DEL CUAL SE REALIZARÁ LA FACTURACIÓN).

NOVENA. CLÁUSULAS OPCIONALES: El documento podrá contener las cláusulas opcionales que los asociados consideren pertinentes, siempre y cuando no contravengan lo dispuesto en la Ley 80 de 1993.

Para constancia y aprobación, el presente documento se firma en la ciudad de a los

días del mes de de , por quienes intervinieron.

NOMBRE CC REPRESENTANTE LEGAL NIT: DIRECCIÓN: TELÉFONO:	NOMBRE CC REPRESENTANTE LEGAL NIT: DIRECCIÓN: TELÉFONO:
ACEPTO NOMBRE CC REPRESENTANTE LEGAL NIT: DIRECCIÓN: TELÉFONO:	ACEPTO NOMBRE CC REPRESENTANTE LEGAL NIT: DIRECCIÓN: TELÉFONO:

ACUERDO DE ASOCIACIÓN EN CONSORCIO

Entre los suscritos a saber: , mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía N° , expedida en

, quien obra en nombre y representación legal de nombre incluyendo el tipo de sociedad Asociación de dos empresas.), legalmente constituida, con domicilio principal en

, con NIT N° , y debidamente facultado por la junta de socios, y mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía N° , expedida en

quien obra en nombre y representación legal de (escribir el nombre completo incluyendo el tipo de sociedad), legalmente constituida, con domicilio principal en , con NIT N° , debidamente facultado por los estatutos sociales,

, manifestamos que mediante el presente documento hemos acordado asociarnos en Consorcio cuya integración, conformación y reglamentación se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA. – OBJETO: El objeto del presente documento es la integración de un Consorcio entre

y , con el propósito de complementar las capacidades técnicas, operativas, administrativas y financieras de las partes que constituyen el presente Consorcio, para la presentación de la propuesta, adjudicación, celebración y ejecución del contrato llave en mano, dentro del proceso de Invitación Abierta N° de , abierta por la Entidad, cuyo objeto es Radio Televisión Nacional de Colombia- RTVC, requiere contratar la adquisición, instalación, diseño de la solución, capacitación y puesta en correcto funcionamiento de los equipos para la red de Radio de RTVC, bajo la modalidad de llave en mano, de conformidad con las condiciones, cantidades y características descritas en los estudios previos, el pliego de condiciones y sus anexos.

Nuestra responsabilidad será solidaria, mancomunada e ilimitada en todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y el contrato. En consecuencia las actuaciones hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.

(Se deberá consignar el número y fecha de acta de Junta de Socios o Asamblea de Accionistas, de las personas jurídicas integrantes, en la que conste la facultad expresa de conformar Consorcios y la cuantía máxima en que a través de esas formas de asociación pueden contratar, en caso de requerirse, la cual en todo caso debe ser igual o superior al cien por ciento (100%) del valor del contrato.)

SEGUNDA. – DENOMINACIÓN: El presente consorcio se denominará

.

TERCERA. – DOMICILIO: El domicilio del consorcio será la (dirección, teléfono y/o fax) de la ciudad de

.

CUARTA. – REPRESENTANTE DEL CONSORCIO: Se designa como representante del presente Xxxxxxxxx al(a) señor(a) , identificado con cédula de ciudadanía N°

, expedida en , quien está autorizado para contratar, comprometer, negociar y representar al consorcio. Igualmente se nombra como suplente del representante del consorcio al señor . Identificado con cédula de ciudadanía N° .

QUINTA. – DURACIÓN: La duración del presente Consorcio, en caso de salir favorecido con la adjudicación, será el tiempo comprendido entre la fecha de presentación de la propuesta y cinco (5) años más contados desde la finalización del término de ejecución del objeto contractual. En todo caso el consorcio durará todo el término necesario para atender las garantías prestadas.

SEXTA. FACTURACIÓN. ((INDICAR EL NOMBRE DEL PROPONENTE, A NOMBRE DEL CUAL SE REALIZARÁ LA FACTURACIÓN).

SÉPTIMA– CLÁUSULAS OPCIONALES: El documento podrá contener las demás cláusulas opcionales que los asociados consideren pertinentes, siempre y cuando no contravengan lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 o incluyan limitaciones o exclusiones de los consorciados frente a la Entidad (Aspectos financieros, Arbitramento, Reglas básicas que regulan las relaciones entre los integrantes del consorcio, entre otras).

En constancia de lo anterior, se firma por quienes intervinieron en el presente documento a los días del mes de del año .Acepto: C.C: Representante Legal de:

NIT: Dirección: Tel: y/o fax:

Acepto: C.C:

Representante Legal de: NIT:

Dirección: Tel: y/o fax:

PROMESA DE CONTRATO SOCIEDAD FUTURA

Entre los suscritos a saber, XXXX, ciudadano XXXXX, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de XXXXX, identificado como aparece al pie de su firma, quién actúa en calidad de Representante Legal de la sociedad XXXX, ciudadano colombiano, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de XXXX, identificado como aparece al pie de su firma, quien actúa como Representante Legal de XXXXXXXXXXXXX hemos acordado celebrar un CONTRATO DE PROMESA DE ASOCIACION FUTURA EN SOCIEDAD, conforme a lo previsto en la ley 80 de 1993, en los artículos 110 y 119 del Código de Comercio, en el Documento de Reglas de Participación de la Invitación Abierta Nº (INDICAR EL NUMERO) de 2014 y en la Ley 142 de 1994, con la finalidad de suscribir y ejecutar un CONTRATO DE XXXXXXXX de conformidad con los siguientes términos:

PRIMERO.- PERFECCIONAMIENTO: El perfeccionamiento del contrato de sociedad que aquí se promete se sujetará a la condición que el Contrato de XXXXXXX le sea adjudicado al PROPONENTE, en su calidad de proponente en la Invitación arriba citada, del cual hacen parte quienes suscriben este documento y mediante el cual prometen asociación futura a través de la constitución de una Empresa de XXXXXX en la modalidad de sociedad anónima, bajo el régimen jurídico establecido en el artículo 19 de la ley 142 de 1994, y en lo allí no previsto, a lo que dispone el Código de Comercio sobre sociedades anónimas. Esta sociedad se constituirá en la Notaría ( ) del Círculo Notarial de - a las de la ( :00 .m.) y se inscribirá en la Cámara de Comercio de con anterioridad al término establecido para suscribir el contrato, es decir dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación del acto de adjudicación, de acuerdo con lo exigido por el DOCUMENTO DE REGLAS DE PARTICIPACIÓN, sus aclaraciones y adendas.

SEGUNDO.- CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD: La sociedad anónima que se constituirá se denominará XXXXX y tendrá por objeto XXXXXXXX, en los términos del proceso de Invitación Abierta Nº (INDICAR EL NUMERO) DE 2014

TERCERO.- DURACION: Las partes acuerdan que el término de duración de la sociedad será de XXX (X) años, como mínimo.

CUARTO.- SOCIOS Y PORCENTAJES DE PARTICIPACION: Los socios de la sociedad prometida y los porcentajes de participación en el capital suscrito

de la sociedad serán los siguientes:

SOCIOS	PARTICIPACION (%)
1
2
3
(…)
TOTAL	100.oo%

PARAGRAFO.- De conformidad con lo establecido en el documento de Reglas de Participacion, los socios de la sociedad prometida se comprometen a mantener la estructura de capital establecida en el cuadro anterior al momento de constituir la sociedad prometida y durante toda la duración del Contrato de XXXX que resultare Adjudicado a los PROPONENTES, salvo autorización de la RTVC.

QUINTO.- CAPITAL SOCIAL: El capital de la sociedad es de DE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($ ), el cual deberá ser íntegramente suscrito y pagado al momento de la constitución de la sociedad.

SEXTO.- DOMICILIO: El domicilio de la sociedad será la ciudad de XXXX., República de Colombia.

SEPTIMO.- FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: Al Representante Legal Principal y a sus Suplentes, designados en los términos del numeral décimo de este documento, se les otorgan a cada uno y por separado, entre otras, amplias facultades para suscribir y ejecutar el contrato de XXXXXXX que fuese adjudicado y la escritura pública de constituci6n de la sociedad aquí prometida.

OCTAVO.- SOLIDARIDAD: De conformidad con el articulo 110 del Código de Comercio, los promitentes responderán solidaria e ilimitadamente de las operaciones que celebren o ejecuten en desarrollo de la sociedad prometida, antes de su constitución.

NOVENO.- REPRESENTACION LEGAL: Las partes que suscriben este documento, delegan la representación de la sociedad prometida en el Señor XXX, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de XXXX, identificado como aparece al pie de su firma en este documento, a quien le conferimos los más amplios poderes, adicionales a los comunes de un representante legal y que se determinarán en los estatutos, para que:

1. Suscriba la escritura de constitución de la sociedad prometida en este documento, en el caso de cumplirse la condición prevista en la cláusula primera del presente acuerdo.

2. Suscriba y ejecute el Contrato de XXXXX con la RTVC, en el evento de que el PROPONENTE resulte favorecido con la adjudicación.

En virtud de los anterior, nuestro apoderado cuenta con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, en especial las de recibir, transigir, sustituir, desistir, renunciar, reasumir y todas aquellas que tiendan al buen cumplimiento de su gestión. Igualmente, se encuentra facultado para representar judicial y extrajudicialmente a la sociedad ante la RTVC y en general ante todas las autoridades que así lo requieran.

PARAGRAFO: Las partes acuerdan designar como primer suplente del Representante Legal a XXXX, mayor de edad, residenciado en XXXX, identificado como aparece al pie de su firma, y como segundo suplente del Representante Legal a XXX, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de XXX, a los que, se les otorgan las mismas facultades que al representante legal principal, pudiendo ejercerlas de manera separada e independiente.

Como constancia se firma en la ciudad de XXXXXXX a los XX días del mes de XXX por los abajo relacionados.

Xxxxxxxxx C.C.

xxxxxxxxx C.C.

xxxxxxxxx C.C.

ANEXO 9

PACTO DE TRANSPARENCIA

El suscrito , identificado con cédula de

ciudadanía No. expedida en , (Nombre completo e

identificación del representante legal de la sociedad Proponente), con domicilio en , quien, en condición de , (cargo de quien suscribe), obra en nombre y representación legal de

(Razón Social completa del Proponente), en adelante EL PROPONENTE, manifiesta irrevocablemente la voluntad de la Empresa, sus accionistas y administradores de asumir irrestrictamente los compromisos derivados del PACTO DE TRANSPARENCIA que se consigna a continuación, con fundamento en las siguientes consideraciones:

PRIMERO: Que RTVC solicitó la presentación de propuestas dentro del proceso de Invitación Abierta N° .. de 2013;

SEGUNDO: Que EL PROPONENTE tiene interés en apoyar la acción del Estado colombiano y de RTVC para fortalecer la transparencia en el curso de los procesos de contratación y la responsabilidad de rendir cuentas;

TERCERO: Que como quiera que EL PROPONENTE presenta propuesta a RTVC dentro del proceso de Invitación Abierta número , declara que la Empresa, sus accionistas y administradores están dispuestos a suministrar la información que resulte necesaria para promover o garantizar la transparencia de la actuación contractual, de manera que asumen los siguientes compromisos :

COMPROMISOS ASUMIDOS.

 No ofrecer ni dar sobornos ni otra forma de halago a funcionario público, en particular, cualquiera que tenga relación con la propuesta, con el proceso de contratación, o con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de la misma.

 No permitir que alguien, sea empleado de la compañía, agente comisionista independiente, asesor o consultor, lo haga en nombre de la Empresa, sus accionistas y administradores.

 Denunciar o informar a la administración de RTVC cualquier solicitud de funcionarios de la Entidad a cambio de favorecer su propuesta o perjudicar a terceros.

 Impartir instrucciones precisas a los empleados, agentes, asesores u otros representantes del PROPONENTE, con la exigencia de cumplir las leyes de la República de Colombia, especialmente, aquellas que rigen la actuación contractual, sobre los siguientes aspectos:

 No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a funcionarios de RTVC o a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la contratación, sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan intervenir dentro del proceso de Invitación Abierta N° de 2013.

 No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de RTVC durante la celebración, ejecución ni liquidación del contrato que se suscriba.

 Denunciar o informar cualquier solicitud que reciba de funcionarios de RTVC o de terceros, a cambio de favorecimientos de su oferta o de perjudicar a terceros.

 Asumir las consecuencias previstas en el ordenamiento superior por el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.

 Reportar cualquier caso de corrupción en las Entidades del Estado, de que tenga conocimiento a:

o Procuraduría General de la Nación

Xxxxxxx 0 Xx. 00 – 00, Xxxxxx, X.X.

Teléfonos: 018000-910-315 - Línea reducida: 142 y PBX: (000) 000-0000 Correo electrónico: xxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx.xx

Página WEB: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx.xx

o Fiscalía General de la Nación

Nivel Central: Xxxxxxxx 00X Xx. 00-00 (Xxxxxx Xxxxxxx), Xxxxxx, X.X. Teléfonos: (000) 000-00-00 y (000) 000-00-00

Línea Gratuita Quejas y Reclamos Contra Servidores: 018000-91-22-80 ó (571) 570-20- 72

Línea gratuita Denuncias Penales 018000-91-61-11 (000) 000-00-00

Página WEB: xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx.xx

Para constancia de lo anterior y como manifestación de haber aceptado los compromisos precedentes, suscribo este Pacto de Transparencia en la ciudad de Bogotá los ( ) días del mes de de dos mil catorce (2014).

REPRESENTANTE LEGAL:

CEDULA DE CIUDADANÍA O DE EXTRANJERÍA:

RAZÓN SOCIAL: NIT: DIRECCIÓN: TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

Firma y nombre (representante legal de la sociedad, representante del consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura o apoderado según el caso)