LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL AMBC-LPN-002-2017

Este Pliego de Condiciones Específicas para la contratación de servicios para la Modernización y Desarrollo de la Gestión Tributaria Municipal, ha sido elaborado por la Alcaldia Municipal de Boca Chica (AMBC), para ser utilizado en el Procedimiento de Licitación Pública Nacional (AMBC-LPN-002-2017), conforme a la Xxx Xx. 000-00, de fecha dieciocho (18) xx xxxxxx del dos mil seis (2006), sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, su modificatoria contenida en la Xxx Xx. 000-00, de fecha seis (06) de diciembre del dos mil seis (2006), y su Reglamento de Aplicación emitido mediante el Xxxxxxx Xx. 000-00 de fecha seis (6) de septiembre de dos mil doce (2012).

A continuación, se incluye una breve descripción de su contenido.

PARTE I - PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN

Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO).

Esta sección proporciona información para asistir a los Oferentes en la preparación de sus Ofertas. También proporciona información sobre la presentación, apertura y evaluación de las ofertas y la adjudicación de los contratos. Las disposiciones de la Sección I son de uso estándar y obligatorio en todos los procedimientos de Licitación para la contratación de servicios regidos por la Xxx Xx. 000-00 sobre Compras y Contrataciones con modificaciones de Xxx Xx. 000-00 y su Reglamento de aplicación aprobado mediante Decreto No. 543-12.

Sección II. Datos de la Licitación (DDL).

Esta sección contiene disposiciones específicas para la Contratación del Servicio y complementa la Sección I, Instrucciones a los Oferentes.

Sección III. Apertura y Validación de Ofertas.

Esta sección incluye el procedimiento de apertura y validación de Ofertas Técnicas y Económicas e incluye los criterios de evaluación y el procedimiento de Estudio de Precios.

Sección IV. Adjudicación.

Esta sección incluye los Criterios de Adjudicación y el Procedimiento para Adjudicaciones Posteriores.

PARTE 2 - CONTRATO.

Sección V. Disposiciones sobre los Contratos.

Esta sección incluye el alcance del Contrato, el cual, una vez perfeccionado no deberá ser modificado, salvo los aspectos a incluir por las correcciones o modificaciones que se hubiesen hecho a la oferta seleccionada y que están permitidas bajo las Instrucciones a los Oferentes y las Condiciones Generales del Contrato. Incluye las cláusulas generales y específicas que deberán incluirse en todos los contratos.

PARTE 3 – OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES.

Sección VI. Obligaciones y Responsabilidades del Proveedor.

Esta sección incluye las responsabilidades y obligaciones con las que deberá cumplir el Proveedor.

Sección VII. Formularios.

Esta sección contiene los formularios de información sobre el oferente, presentación de ofertas y garantías que el oferente deberá presentar conjuntamente con la propuesta.

1.1 Objetivos y Alcance ‌‌‌‌

PARTE I PROCEDIMIENTOS DE LA LICITACIÓN

Sección I Instrucciones a los Oferentes (IAO)

El objetivo del presente documento es establecer el conjunto de cláusulas jurídicas, económicas, técnicas y administrativas, de naturaleza reglamentaria, por el que se fijan los requisitos, exigencias, facultades, derechos y obligaciones de las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que deseen participar en el proceso de licitación pública nacional para la CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA MODERNIZACION, OPTIMIZACION, FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE

LA GESTION TRIBUTARIA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, llevada a cabo por la Alcaldia Municipal de Boca Chica (AMBC) (Referencia: AMBC-LPN-002-2017).

Este documento constituye la base para la preparación de las Ofertas. Si el Proponente omite suministrar alguna parte de la información requerida en el presente Pliego de Condiciones Específicas o presenta una información que no se ajuste sustancialmente en todos sus aspectos al mismo, el riesgo estará a su cargo y resultará en el rechazo definitivo de su Propuesta.

1.2 Definiciones e Interpretaciones.

A los efectos de este Pliego de Condiciones Específicas, las palabras y expresiones que se inician con letra mayúscula y que se citan a continuación tienen el siguiente significado:

Adjudicatario: Proponente a quien se le adjudica el Contrato u Orden de Servicio.

Agentes Autorizados: Personas naturales designadas como tales por los Proponentes a los fines de realizar en nombre de ellos determinados trámites en el proceso.

Servicios: Conjunto de actividades realizadas para el buen funcionamiento del Estado.

Caso Fortuito: Acontecimiento que no ha podido preverse, o que previsto no ha podido evitarse, por ser extraño a la voluntad de las personas.

Circular: Aclaración que el Comité de Compras y Contrataciones emite de oficio o para dar respuesta a las consultas planteadas por los Proponentes con relación al contenido xxx Xxxxxx de Condiciones, formularios, otra Circular o anexos, y que se hace de conocimiento de todos los Proponentes.

Comité de Compras y Contrataciones: Órgano Administrativo de carácter permanente responsable de la designación de los peritos que elaborarán las especificaciones técnicas del bien a adquirir y del servicio u obra a contratar, la aprobación de los Pliegos de Condiciones Específicas, del Procedimiento de Selección y el dictamen emitido por los peritos designados para evaluar ofertas.

Compromiso de Confidencialidad: Documento suscrito por el Proponente para recibir información de la Licitación.

Consorcio: Asociación de personas jurídicas que no constituyen un ente con personalidad jurídica independiente y que se establece con el objeto de participar en la Licitación.

Consulta: Comunicación escrita, remitida por un Proponente conforme al procedimiento establecido y recibida por el Comité de Compras y Contrataciones, solicitando aclaración, interpretación o modificación sobre aspectos relacionados exclusivamente con el Pliego de Condiciones Específica.

Contrato: Documento suscrito entre la institución y el Adjudicatario elaborado de conformidad con los requerimientos establecidos en el Pliego de Condiciones Específicas y en la Ley 340-06.

Credenciales: Documentos que un Proponente presenta en la forma establecida en el Pliego de Condiciones Específicas, para ser evaluados y calificados por el Comité de Compras y Contrataciones con el fin de seleccionar los Proponentes Habilitados, para participar en el proceso de Licitación.

Cronograma de Actividades: Cronología del Proceso de Licitaciones.

Enmienda: Comunicación escrita, emitida por el Comité de Compras y Contrataciones, con el fin de modificar el contenido xxx Xxxxxx de Condiciones Específicas, formularios, anexos u otra Enmienda y que se hace de conocimiento de todos los Proponentes.

Entidad Contratante: El organismo, órgano o dependencia del sector público, del ámbito de aplicación de la Ley 340-06, que ha llevado a cabo un proceso contractual y celebra un Contrato.

Estado: Estado Dominicano.

Experiencia Profesional: Número de años acreditado por el certificado de estudios en el que consta el derecho al título universitario.

Experiencia Específica: número de años o fracción de 6 meses (equivalente a ½ año) en que el Proponente desempeñó actividades similares o equivalentes a la de su propuesta.

Fuerza Mayor: Cualquier evento o situación que escapen al control de la Entidad Contratante, imprevisible e inevitable, y sin que esté envuelta su negligencia o falta, como son, a manera enunciativa pero no limitativa, actos, epidemias, guerras, actos de terroristas, huelgas, fuegos, explosiones, temblores de tierra, catástrofes, inundaciones y otras perturbaciones ambientales mayores, condiciones severas e inusuales del tiempo.

Interesado: Cualquier persona natural o jurídica que tenga interés en cualquier procedimiento de compras que se esté llevando a cabo.

Licitación Pública Nacional: Es el procedimiento administrativo mediante el cual las entidades del Estado realizan un llamado público y abierto, convocando a los interesados para que formulen propuestas, de entre las cuales seleccionará la más conveniente conforme a los Pliegos de Condiciones correspondientes. Va dirigida a los Proveedores nacionales o extranjeros domiciliados legalmente en el país.

Líder del Consorcio: Persona natural o jurídica del Consorcio que ha sido designada como tal.

Máxima Autoridad Ejecutiva: El titular o el representante legal de la Entidad Contratante o quien tenga la autorización para celebrar Contrato.

Notificación de la Adjudicación: Notificación escrita al Adjudicatario y a los demás participantes sobre los resultados finales del Procedimiento de Licitación, dentro de un plazo de cinco (05) días hábiles contados a partir del Acto de Adjudicación.

Oferta Económica: Precio fijado por el Oferente en su Propuesta.

Oferta Técnica: Especificaciones de carácter técnico-legal de los servicios a ser adquiridos.

Oferente/Proponente: Persona natural o jurídica legalmente capacitada para participar en el proceso de licitación.

Oferente/Proponente Habilitado: Aquel que participa en el proceso de Licitación y resulta Conforme en la fase de Evaluación Técnica del Proceso.

Peritos: Funcionarios expertos en la materia del proceso llevado a cabo, de la Entidad Contratante, de otra entidad pública o contratados para el efecto y que colaborarán asesorando, analizando y evaluando propuestas, confeccionando los informes que contengan los resultados y sirvan de sustento para las decisiones que deba adoptar el Comité de Compras y Contrataciones.

Prácticas de Colusión: Es un acuerdo entre dos o más partes, diseñado para obtener un propósito impropio, incluyendo el influenciar inapropiadamente la actuación de otra parte.

Prácticas Coercitivas: Es dañar o perjudicar, o amenazar con dañar o perjudicar directa o indirectamente a cualquier parte, o a sus propiedades para influenciar inapropiadamente la actuación de una parte.

Prácticas Obstructivas: Es destruir, falsificar, alterar u ocultar en forma deliberada pruebas importantes respecto de su participación en un proceso de compra o incidir en la investigación o formular declaraciones farsas a los investigadores con la intensión de impedir sustancialmente una investigación de la Entidad Contratante referente a acusaciones sobre prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas, colusorias o amenazar, acosar o intimidar a una parte con el propósito de impedir que dicha parte revele lo que sabe acerca de asuntos pertinentes a la investigación, o que lleve adelante la investigación, o la ejecución de un contrato.

Pliego de Condiciones Específicas: Documento que contiene todas las condiciones por las que habrán de regirse las partes en la presente Licitación.

Representante Legal: Persona física o natural acreditada como tal por el Proponente.

Resolución de la Adjudicación: Acto Administrativo mediante el cual el Comité de Compras y Contrataciones procede a la Adjudicación los oferentes del o los Contratos objeto del procedimiento de compra o contratación

Sobre: Paquete que contiene las credenciales del Proponente y las Propuestas Técnicas o Económicas.

Unidad Operativa de Compras y Contrataciones (UOCC): Unidad encargada de la parte operativa de los procedimientos de Compras y Contrataciones.

Para la interpretación del presente Pliego de Condiciones Específicas:

 Las palabras o designaciones en singular deberán entenderse igualmente al plural y viceversa, cuando la interpretación de los textos escritos lo requiera.

 El término “por escrito” significa una comunicación escrita con prueba de recepción.

 Toda indicación a capítulo, numeral, inciso, circular, enmienda, formulario o anexo se entiende referida a la expresión correspondiente de este Pliego de Condiciones Específicas, salvo indicación expresa en contrario. Los títulos de capítulos, formularios y anexos son utilizados exclusivamente a efectos indicativos y no afectarán su interpretación.

 Las palabras que se inician en mayúscula y que no se encuentran definidas en este documento se interpretarán de acuerdo a las normas legales dominicanas.

 Toda cláusula imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura a criterio de la Entidad Contratante, se interpretará en el sentido más favorable a ésta.

 Las referencias a plazos se entenderán como días calendario, salvo que expresamente se utilice la expresión de “días hábiles”, en cuyo caso serán días hábiles de acuerdo con la legislación dominicana.

1.3 Idioma.

El idioma oficial de la presente Licitación es el español, por tanto, toda la correspondencia y documentos generados durante el procedimiento que intercambien el Oferente/Proponente y el Comité de Compras y Contrataciones deberán ser presentados en este idioma o, de encontrarse en idioma distinto, deberán contar con la traducción al español realizada por un intérprete judicial debidamente autorizado.

1.4 Precio de la Oferta.

La Presentación de Oferta Económica deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación.

1. Deberá contener un Honorario Variable, como remuneración total para el contratista.

2. El Honorario Variable deberá estar expresado como un porcentaje a cobrar mensualmente sobre el incremento en las recaudaciones obtenidas en virtud del desarrollo del presente contrato.

3. La Base Histórica de Recaudo del cobro total de los arbitrios y servicios realizados por la Alcaldía se define en la suma de UN MILLON QUINIENTOS 00/100 (RD$1, 500,000.00). Por lo que se establece que sobre el incremento de esta base serán cobrados los honorarios.

4. El valor total de la propuesta presentada por el oferente deberá estar debidamente justificado con un presupuesto de costos operativos y gastos administrativos que serán cubiertos por la administración municipal del diferencial del porcentaje incremental que le corresponde.

5. El presupuesto deberá estar detallado por concepto del gasto (personal, equipamiento, impuestos, etc.) y por partidas específicas dentro de cada concepto.

6. El precio de la Oferta deberá estar calculado tomando como referencia la duración del contrato equivalente a ciento ochenta (180) meses (15 años).

1.5 Moneda de la Oferta.

El precio en la Oferta deberá estar expresado en moneda nacional (Pesos Dominicanos, RD$).

1.6 Normativa Aplicable.

El proceso de Licitación, el Contrato y su posterior ejecución se regirán por la Constitución de la República Dominicana, Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha dieciocho (18) xx xxxxxx del 2006, su modificatoria contenida en la Ley 449-06 de fecha seis (06) de diciembre del 2006; y su Reglamento de Aplicación emitido mediante el Decreto 543-12, de fecha seis (06) de septiembre del 2012, por las normas que se dicten en el marco de la misma, así como por el presente Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxx y por el Contrato a intervenir.

Todos los documentos que integran el Contrato serán considerados como recíprocamente explicativos.

Para la aplicación de la norma, su interpretación o resolución de conflictos o controversias, se aplicará el siguiente orden de prelación:

1) La Constitución de la República Dominicana;

2) La Xxx Xx. 000-00, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha 18 xx xxxxxx del 2006 y su modificatoria contenida en la Xxx Xx. 000-00 de fecha seis

(06) de diciembre del 2006;

3) El Reglamento de Aplicación de la Xxx Xx. 000-00, emitido mediante el Decreto No. 543-12, de fecha Seis (06) de septiembre del 2012;

4) Xxxxxxx Xx. 000-00 para fomentar la producción nacional y el fortalecimiento competitivo de las MIPYMES de fecha diez (10) xx xxxxx del 2013.

5) Resolución No. 33-16, de fecha veintiséis (26) xx xxxxx del 2016 sobre fraccionamiento, actividad comercial del registro de proveedores y rubro emitida por la Dirección de Contrataciones Públicas.

6) Resolución 154-16, de fecha veinticinco (25) xx xxxx del 2016 sobre las consultas en línea emitida por el Ministerio de Hacienda.

7) Las políticas emitidas por el Órgano Rector.

8) El Pliego de Condiciones Específicas;

9) Las Ofertas Técnica y Económica que se hubieren presentado;

10) La Adjudicación;

11) El Contrato;

12) La Orden de Compra.

1.7 Competencia Judicial.

Todo litigio, controversia o reclamación resultante de este documento y/o el o los Contratos a intervenir, sus incumplimientos, interpretaciones, resoluciones o nulidades serán sometidos al Tribunal Contencioso Administrativo conforme al procedimiento establecido en la Ley 13-07, de fecha cinco

(05) de febrero del 2007, que instituye el Tribunal Contencioso, Tributario y Administrativo. De igual modo y de común acuerdo entre las partes, podrán acogerse al procedimiento de Arbitraje Comercial de la República Dominicana, de conformidad con las disposiciones de la Xxx Xx. 000-00, de fecha treinta (30) de diciembre del dos mil ocho (2008).

1.8 Proceso Arbitral.

De común acuerdo entre las partes, podrán acogerse al procedimiento de Arbitraje Comercial de la República Dominicana, de conformidad con las disposiciones de la Xxx Xx. 000-00, de fecha treinta (30) de diciembre del dos mil ocho (2008).

1.9 De la Publicidad.

La convocatoria para presentar Ofertas en la presente Licitación Pública Nacional deberá efectuarse mediante la publicación, al menos en dos (02) diarios de circulación nacional por el término de dos

(2) días consecutivos, con un mínimo de treinta (30) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la apertura, computados a partir del día siguiente a la última publicación.

En la Declaratoria de Desierto, la Entidad Contratante podrá reabrirlo dando un plazo para la presentación de Propuestas de hasta un cincuenta por ciento (50%) del plazo del proceso fallido.

La comprobación de que en un llamado a Licitación se hubieran omitido los requisitos de publicidad, dará lugar a la cancelación inmediata del procedimiento por parte de la autoridad de aplicación en cualquier estado de trámite en que se encuentre.

1.10 Etapas de la Licitación.

La presente Licitación Publica Nacional será de Etapas Múltiples.

Etapa Múltiple:

Cuando la Ofertas Técnicas y las Ofertas Económicas se evalúan en etapas separadas:

Etapa I: Se inicia con el proceso de entrega, apertura y lectura de los “Sobres A”, contentivos de las Ofertas Técnicas, en acto público y en presencia xx xxxxxxx. Concluye con la valoración de las Ofertas Técnicas y la Resolución emitida por el Comité de Compras y Contrataciones sobre los resultados del Proceso de Homologación, en le fecha establecida en el cronograma.

Etapa II: Se inicia con la entrega, apertura y lectura en acto público y en presencia xx Xxxxxxx de las Ofertas Económicas “Sobre B”, que se mantenían en custodia y que resultaron habilitados en la primera etapa del procedimiento (Oferta Técnica), y concluye con la Resolución de Adjudicación a los Proponentes.

1.11 Órgano de Contratación.

El órgano administrativo competente para la contratación de los bienes a ser adquiridos es la Entidad Contratante en la persona de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la institución.

1.12 Atribuciones.

Son atribuciones de la Entidad Contratante, sin carácter limitativo, las siguientes responsabilidades:

a) Definir la Unidad Administrativa que tendrá la responsabilidad técnica de la gestión.

b) Nombrar a los Peritos.

c) Determinar funciones y responsabilidades por unidad que partícipe y por funcionario vinculado al proceso.

d) Xxxxxxxx, suspender, declarar desierta o nula, total o parcialmente la Licitación, por las causas que considere pertinentes. En consecuencia, podrá efectuar otras Licitaciones en los términos y condiciones que determine.

1.13 Órgano Responsable del Proceso.

El Órgano responsable del proceso de Licitación es El Comité de Compras y Contrataciones. El Comité de Compras y Contrataciones está integrado por cinco (05) miembros:

 El funcionario de mayor jerarquía de la institución, el Alcalde, quien lo presidirá;

 El Director Financiero de la entidad, o su delegado;

 El Consultor Jurídico de la entidad, quien actuará en calidad de Asesor Legal;

 El responsable del Área de Planificación y Desarrollo o su equivalente;

 El responsable de la Oficina de Libre Acceso a la Información.

1.14 Exención de Responsabilidades.

El Comité de Compras y Contrataciones no estará obligado a declarar habilitado o Adjudicatario a ningún Proponente que haya presentado sus Credenciales u Ofertas, si las mismas no demuestran que cumplen con los requisitos establecidos en el presente Pliego de Condiciones Específicas elaborado para normar el desarrollo de la presente Licitación Pública Nacional (AMBC-LPN-002-2017).

1.15 Prácticas Corruptas o Fraudulentas.

Las prácticas corruptas o fraudulentas comprendidas en el Código Penal o en la Convención Interamericana contra la Corrupción, o cualquier acuerdo entre proponentes o con terceros, que establecieren prácticas restrictivas a la libre competencia, serán causales determinantes del rechazo de la

propuesta en cualquier estado del procedimiento de selección, o de la rescisión del Contrato, si éste ya se hubiere celebrado. A los efectos anteriores se entenderá por:

a) “Práctica Corrupta”, al ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud de cualquier cosa de valor con el fin de influir en la actuación de un funcionario público u obtener una ventaja indebida con respecto al proceso de contratación o a la ejecución del Contrato, y,

b) “Práctica Fraudulenta”, es cualquier acto u omisión incluyendo una tergiversación de los hechos con el fin de influir en un proceso de contratación o en la ejecución de un Contrato de obra pública en perjuicio del contratante; la expresión comprende las prácticas colusorias entre los licitantes (con anterioridad o posterioridad a la presentación de las ofertas) con el fin de establecer precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos y privar al contratante de las ventajas de la competencia libre y abierta, coercitivas y obstructiva.

1.16 De los Oferentes/ Proponentes Hábiles e Inhábiles.

Toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera que haya adquirido el Pliego de Condiciones, tendrá derecho a participar en la presente Licitación, siempre y cuando reúna las condiciones exigidas y no se encuentre afectada por el régimen de prohibiciones establecido en el presente Pliego de Condiciones.

1.17 Prohibición a Contratar.

No podrán participar como Proponentes, en forma directa o indirecta, las personas físicas o sociedades comerciales que se relacionan a continuación:

1) El Presidente y Vicepresidente de la República; los Secretarios y Subsecretarios de Estado; los Senadores y Diputados del Congreso de la República; los Magistrados de la Suprema Corte de Justicia, de los demás tribunales del orden judicial, de la Xxxxxx xx Xxxxxxx y de la Junta Central Electoral; los Síndicos y

Regidores de los Ayuntamientos de los Municipios y del Distrito Nacional; el Contralor General de la República y el Sub-contralor; el Director de Presupuesto y Subdirector; el Director Nacional de Planificación y el Subdirector; el Procurador General de la República y los demás miembros del Ministerio Público; el Tesorero Nacional y el Subtesorero y demás funcionarios de primer y segundo nivel de jerarquía de las instituciones incluidas bajo el ámbito de aplicación de la Xxx Xx. 000-00;

2) Los jefes y subjefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, así como el jefe y subjefes de la Policía Nacional;

3) Los funcionarios públicos con injerencia o poder de decisión en cualquier etapa del procedimiento de contratación administrativa;

4) Todo personal de la entidad contratante;

5) Los parientes por consanguinidad hasta el tercer grado o por afinidad hasta el segundo grado, inclusive, de los funcionarios relacionados con la contratación cubiertos por la

prohibición, así como los cónyuges, las parejas en unión libre, las personas vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva o con las que hayan procreado hijos, y descendientes de estas personas;

6) Las personas jurídicas en las cuales las personas naturales a las que se refieren los Numerales 1 al 4 tengan una participación superior al diez por ciento (10%) del capital social, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la convocatoria;

7) Las personas físicas o jurídicas que hayan intervenido como asesoras en cualquier etapa del procedimiento de contratación o hayan participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o los diseños respectivos, salvo en el caso de los contratos de supervisión;

8) Las personas físicas o jurídicas que hayan sido condenadas mediante sentencia que haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada por delitos de falsedad o contra la propiedad, o por delitos de cohecho, malversación de fondos públicos, tráfico de influencia, prevaricación, revelación de secretos, uso de información privilegiada o delitos contra las finanzas públicas, hasta que haya transcurrido un lapso igual al doble de la condena. Si la condena fuera por delito contra la administración pública, la prohibición para contratar con el Estado será perpetua;

9) Las empresas cuyos directivos hayan sido condenados por delitos contra la administración pública, delitos contra la fe pública o delitos comprendidos en las convenciones internacionales de las que el país sea signatario;

10) Las personas físicas o jurídicas que se encontraren inhabilitadas en virtud de cualquier ordenamiento jurídico;

11) Las personas que suministraren informaciones falsas o que participen en actividades ilegales o fraudulentas relacionadas con la contratación;

12) Las personas naturales o jurídicas que se encuentren sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal o permanente para contratar con entidades del sector público, de acuerdo a lo dispuesto por la presente ley y sus reglamentos;

13) Las personas naturales o jurídicas que no estén al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o de la seguridad social, de acuerdo con lo que establezcan las normativas vigentes;

PARRAFO I: Para los funcionarios contemplados en los Numerales 1 y 2, la prohibición se extenderá hasta seis (6) meses después de la salida del cargo.

PARRAFO II: Para las personas incluidas en los Numerales 5 y 6 relacionadas con el personal referido en el Numeral 3, la prohibición será de aplicación en el ámbito de la institución en que estos últimos prestan servicios.

En adición a las disposiciones del Artículo 14 de la Ley 340-06 con sus modificaciones: NO podrán ser oferentes ni contratar con el Estado Dominicano los Oferentes que hayan sido inhabilitados

temporal o permanentemente por la Dirección General de Contrataciones Públicas en su calidad de Órgano Rector del Sistema. En el caso de inhabilitación temporal, la prohibición será por el tiempo establecido por el Órgano Rector. Tampoco podrán contratar con el Estado Dominicano los proveedores que no hayan actualizado sus datos en el Registro de Proveedores del Estado.

1.18 Demostración de Capacidad para Contratar.

Los Proponentes deberán demostrar que:

1) Poseen las calificaciones profesionales y técnicas que aseguren su competencia, los recursos financieros, el equipo y demás medios físicos, la fiabilidad, la experiencia y el personal necesario para ejecutar el contrato.

2) No están embargados, en estado de quiebra o en proceso de liquidación; que sus negocios no han sido puestos bajo administración judicial, y sus actividades comerciales no han sido suspendidas ni se ha iniciado procedimiento judicial en su contra por cualquiera de los motivos precedentes;

3) Han cumplido con sus obligaciones tributarias y de seguridad social;

4) Han cumplido con las demás condiciones de participación, establecidas de antemano en los avisos y el presente Pliego de Condiciones;

5) Se encuentran legalmente domiciliados y establecidos en el país, cuando se trate de licitaciones públicas nacionales;

6) Que los fines sociales sean compatibles con el objeto contractual establecido en el presente pliego de condiciones.

1.19 Representante Legal.

Todos los documentos que presente el Proponente dentro de la presente Licitación deberán estar firmados por él, o su Representante Legal, debidamente facultado al efecto.

1.20 Agentes Autorizados.

Cada Proponente, antes de realizar su primera consulta, podrá nombrar hasta tres (3) personas físicas, que puedan actuar indistinta y separadamente como sus Agentes Autorizados a los efectos de la Licitación.

La designación de los Agentes Autorizados deberá efectuarse mediante comunicación escrita de acuerdo con el modelo de Carta de Designación o Sustitución de Agentes Autorizados y el modelo de Carta de Aceptación de Designación como Agentes Autorizados, ambos modelos se anexan a este Pliego de Condiciones.

Los Agentes Autorizados serán las únicas personas facultadas por el Proponente para efectuar todas las Consultas en relación con el proceso de Licitación y recibir, en nombre del Proponente y con efecto

obligatorio para éste, todas las Circulares y Enmiendas que formule el Comité de Compras y Contrataciones.

El Proponente podrá sustituir y revocar la designación de cualquiera de los Agentes Autorizados, o cambiar su domicilio, teléfono, fax, correo electrónico, etc., mediante comunicación escrita de acuerdo con el modelo de Carta de Designación o Sustitución de Agentes Autorizados y el modelo de Carta de Aceptación de Designación como Agentes Autorizados. La sustitución de uno o más Agentes Autorizados o el cambio de domicilio, teléfono, fax, correo electrónico, etc., estarán vigentes desde la fecha de recepción por parte del Comité de Compras y Contrataciones de las cartas antes indicadas. La sustitución de uno o más Agentes Autorizados no requerirá el consentimiento del o los Agente(s) Autorizado (s) sustituido (s).

1.21 Subsanaciones.

A los fines de la presente Licitación se considera que una Oferta se ajusta sustancialmente a los Pliegos de Condiciones, cuando concuerda con todos los términos y especificaciones de dichos documentos, sin desviaciones, reservas, omisiones o errores significativos. La ausencia de requisitos relativos a las credenciales de los oferentes es siempre subsanable.

La determinación de la Entidad Contratante de que una Oferta se ajusta sustancialmente a los requisitos establecidos en el pliego de la Licitación se basará en el contenido de la propia Oferta, sin que tenga que recurrir a pruebas externas.

Siempre que se trate de errores u omisiones de naturaleza subsanable entendiendo por éstos, generalmente, aquellas cuestiones que no afecten el principio de que las Ofertas deberán ajustarse sustancialmente a los Pliegos de Condiciones, la Entidad Contratante podrá solicitar que, en un plazo breve, El Proponente suministre la información faltante.

Cuando proceda la posibilidad de subsanar errores u omisiones se interpretará en todos los casos bajo el entendido de que la Entidad Contratante tenga la posibilidad de contar con la mayor cantidad de ofertas validas posibles y de evitar que, por cuestiones formales intrascendentes, se vea privada de optar por ofertas serias y convenientes desde el punto de vista del precio, la experiencia, la solvencia económica y la calidad.

No se podrá considerar error u omisión subsanable, cualquier corrección que altere la sustancia de una oferta para que se la mejore.

La Entidad Contratante rechazará toda Oferta que no se ajuste sustancialmente al Pliego de Condiciones Específicas. No se admitirán correcciones posteriores que permitan que cualquier Oferta, que inicialmente no se ajustaba a dicho Pliego, posteriormente se ajuste al mismo.

1.22 Rectificaciones Aritméticas.

Para fines de subsanaciones, los errores aritméticos serán corregidos de la siguiente manera:

 Si existiere una discrepancia entre una cantidad parcial y la cantidad total obtenida multiplicando las cantidades parciales, prevalecerá la cantidad parcial y el total será corregido.

 Si la discrepancia resulta de un error de suma o resta, se procederá de igual manera; esto es, prevaleciendo las cantidades parciales y corrigiendo los totales.

 Si existiere una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras.

 Si el Oferente no acepta la corrección de los errores, su Oferta será definitivamente rechazada.

La Entidad Contratante rechazará toda Oferta que no se ajuste sustancialmente al Pliego de Condiciones Específica. No se admitirán correcciones posteriores que permitan que cualquier Oferta, que inicialmente no se ajustaba a dicho Pliego, posteriormente se ajuste al mismo.

1.23 Garantías.

Los importes correspondientes a las garantías deberán hacerse en la misma moneda utilizada para la presentación de la Oferta. Cualquier garantía presentada en una moneda diferente a la presentada en la Oferta será descalificada definitivamente sin más trámite.

Los Oferentes/Proponentes deberán presentar las siguientes garantías:

1.24 Garantía de la Seriedad de la Oferta.

Correspondiente al uno por ciento (1%) de los honorarios proyectados para el primer año.

Xxxxxxx X. La Garantía de Seriedad de la Oferta será de cumplimiento obligatorio y vendrá incluida dentro de la Oferta Económica. La omisión en la presentación de la Oferta de la Garantía de Seriedad de Oferta o cuando la misma fuera insuficiente, conllevará la desestimación definitiva de la Oferta sin más trámite, la cual será correspondiente al uno por ciento (1%) de los honorarios proyectados para el primer año.

1.25 Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.

Los Adjudicatarios cuyos Contratos excedan el equivalente en Pesos Dominicanos xx Xxxx Mil Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con 00/100 (US$10.000,00), están obligados a constituir una Garantía Bancaria o Pólizas de Fianzas de compañías aseguradoras de reconocida solvencia en la República Dominicana, en el plazo de Cinco (5) días hábiles, contados a partir de la Notificación de la Adjudicación, por el importe del CUATRO POR CIENTO (4%) del monto de la proyección del primer año del Contrato a intervenir.

En el caso de que el adjudicatario sea una Micro, Pequeña y Mediana empresa (MIPYME) el importe de la garantía será de un UNO POR CIENTO (1%). La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato debe ser emitida por una entidad bancaria de reconocida solvencia en la República Dominicana.

La no comparecencia del Oferente Adjudicatario a constituir la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato se entenderá que renuncia a la Adjudicación y se procederá a la ejecución de la Garantía de Seriedad de la Oferta.

Cuando hubiese negativa a constituir la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Entidad Contratante, como Órgano de Ejecución del Contrato, notificará la Adjudicación de los renglones correspondientes al Oferente que hubiera obtenido la siguiente posición en el proceso de Adjudicación, conforme al Reporte de Lugares Ocupados. El nuevo Oferente Adjudicatario depositará la Garantía y suscribirá el Contrato de acuerdo con el plazo que le será otorgado por la Entidad Contratante, mediante comunicación formal.

1.26 Devolución de las Garantías.

a) Garantía de la Seriedad de la Oferta: Tanto al Adjudicatario como a los demás oferentes participantes una vez entregada la garantía de fiel cumplimiento de contrato.

b) Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato: Una vez cumplido el contrato a satisfacción de la Entidad Contratante, cuando no quede pendiente la aplicación de multa o penalidad alguna.

1.27 Consultas.

Los interesados podrán solicitar a la Entidad Contratante aclaraciones acerca xxx Xxxxxx de Condiciones Específicas, hasta la fecha que coincida con el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del plazo para la presentación de las Ofertas. Las consultas serán formuladas por los Oferentes, sus representantes legales, o agentes autorizados por escrito, dirigidas a la Unidad Operativa de Xxxxxxx y Contrataciones dentro del plazo previsto, quien se encargará de obtener las respuestas conforme a la naturaleza de la misma.

Las Consultas se remitirán al Comité de Compras y Contrataciones, dirigidas a:

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Institución : Ayuntamiento Municipal de Boca Chica

Referencia : AMBC-LPN-002-2017

Dirección : Xxxxx Xxx Xxxxxx Xx. 00, Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, X.X. Teléfonos : 000-000-0000/6661 Ext.111

1.28 Circulares.

El Comité de Compras y Contrataciones podrá emitir Circulares de oficio o para dar respuesta a las Consultas planteadas por los Oferentes/Proponentes con relación al contenido del presente Pliego de Condiciones, formularios, otras Circulares o anexos.

Las Circulares se harán de conocimiento de todos los Oferentes/Proponentes. Dichas circulares deberán ser emitidas solo con las preguntas y las respuestas, sin identificar quien consultó, en un plazo no más allá de la fecha que signifique el SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) del plazo previsto para la presentación de las Ofertas y deberán ser notificadas a todos los Oferentes que hayan adquirido el Pliego de Condiciones Específicas y publicadas en el portal institucional y en el administrado por el Órgano Rector.

1.29 Enmiendas.

De considerarlo necesario, por iniciativa propia o como consecuencia de una Consulta, el Comité de Compras y Contrataciones podrá modificar, mediante Enmiendas, el Pliego de Condiciones Específicas, formularios, otras enmiendas o anexos. Las Enmiendas se harán de conocimiento de todos los Proponentes y se publicarán en el portal institucional y en el administrado por el Órgano Rector. Tanto las Enmiendas como las Circulares emitidas por el Comité de Compras y Contrataciones pasarán a constituir parte integral xxx Xxxxxx de Condiciones y, en consecuencia, serán de cumplimiento obligatorio para todos los Proponentes.

1.30 Reclamos, Impugnaciones y Controversias.

En los casos en que los Proponentes no estén conformes con la Resolución de Adjudicación, tendrán derecho a recurrir dicha Adjudicación. El recurso contra el acto de Adjudicación deberá formalizarse por escrito y seguirá los siguientes pasos:

1) El recurrente presentará la impugnación ante la Entidad Contratante en un plazo no mayor xx Xxxx (10) días a partir de la fecha de notificación de la correspondiente adjudicación, fecha en que razonablemente el recurrente debió haber conocido el hecho. La Entidad pondrá a disposición del recurrente los documentos relevantes correspondientes a la actuación en cuestión, con la excepción de aquellas informaciones declaradas como confidenciales por otros Oferentes o Adjudicatarios, salvo que medie su consentimiento y autorización por escrito.

2) En los casos de impugnación de Adjudicaciones, para fundamentar el recurso, el mismo se regirá por las reglas de la impugnación establecidas en los Pliegos de Condiciones Específicas.

3) Cada una de las partes deberá acompañar sus escritos de los documentos que hará valer en apoyo de sus pretensiones. Toda entidad que conozca de un recurso deberá analizar toda la documentación depositada o producida por la Entidad Contratante.

4) La entidad notificará la interposición del recurso a los terceros involucrados, dentro de un plazo de Dos (02) días hábiles.

Los terceros estarán obligados a contestar sobre el recurso dentro de Cinco (5) días calendario, a partir de la recepción de notificación del recurso, de lo contrario quedarán excluidos de los debates.

La entidad estará obligada a resolver el conflicto, mediante resolución motivada, en un plazo no mayor de Quince (15) días calendario, a partir de la contestación del recurso o del vencimiento del plazo para hacerlo.

5) El Órgano Rector podrá tomar medidas precautorias oportunas, mientras se encuentre pendiente la resolución de una impugnación para preservar la oportunidad de corregir un incumplimiento potencial de esta ley y sus reglamentos, incluyendo la suspensión de la adjudicación o la ejecución del Contrato Adjudicado, en caso de una eventual violación.

6) Las resoluciones que dicten las Entidades Contratantes podrán ser apeladas, cumpliendo el mismo procedimiento y con los mismos plazos, ante el Órgano Rector, dando por concluida la vía administrativa.

Xxxxxxx X.- En caso de que un Proponente iniciare un procedimiento de apelación, la Entidad Contratante deberá poner a disposición del Órgano Rector copia fiel del expediente completo.

Xxxxxxx XX.- La presentación de una impugnación de parte de un Oferente o Proveedor, no perjudicará la participación de éste en Licitaciones en curso o futuras, siempre que la misma no esté basada en hechos falsos.

Las controversias no resueltas por los procedimientos indicados en el artículo anterior serán sometidas al Tribunal Superior Administrativo, o por decisión de las partes, a arbitraje.

La información suministrada al Organismo Contratante en el proceso de Licitación, o en el proceso de impugnación de la Resolución Administrativa, que sea declarada como confidencial por el Oferente, no podrá ser divulgada si dicha información pudiese perjudicar los intereses comerciales legítimos de quien la aporte o pudiese perjudicar la competencia xxxx entre los Proveedores.

Sección II

Datos de la Licitación (DDL)

2.1 Objeto de la Licitación.

Constituye el objeto de la presente convocatoria, contratar una empresa especializada, con amplia experiencia comprobada en automatización y gestión de los procesos financieros y administrativos de gobiernos municipales, que incluya la gestión de los servicios tributarios. Estos servicios incluyen el suministro de una solución de software de gestión especializada; el diseño, implementación y ejecución, bajo las reglamentaciones y lineamientos de la Alcaldía Municipal de Boca Chica, de los procesos y procedimientos de la gestión tributaria municipal, como son la atención a los usuarios y contribuyentes, gestión de cobros de arbitrios e impuestos y gestión de apoyo administrativo, a otras áreas de la Institución. Deberá disponer de recursos operativos y de logística necesarios para ejecutar satisfactoriamente el servicio.

2.2 Procedimiento de Selección.

El Procedimiento de Selección será de Etapas Múltiples.

2.3 Cronograma de la Licitación Pública Nacional (AMBC-LPN-001-2017)

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1. Publicación llamado a participar en la licitación	Lunes 23 y martes 24 de octubre del año 2017.
2. Adquisición xxx Xxxxxx de Condiciones Específicas	Desde del el miércoles 25 del mes de octubre del año 2017.
3. Período para realizar consultas por parte de los adquirientes	Hasta el miércoles 15 de noviembre del año 2017.
4. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y Contrataciones, mediante circulares o enmiendas	Hasta el lunes 27 de noviembre del año 2017.

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
5. Recepción de Propuestas: “Sobre A” y “Sobre B” y apertura de “Sobre A” Propuestas Técnicas.	Miércoles 06 del mes de diciembre del 2017 desde las 9:00 am hasta las 12:00 pm, hora en que se dará apertura del “Sobre A” a las 3:00 pm, del mismo día.
6. Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas Técnicas “Sobre A”.	Miércoles 06 de diciembre del año 2017.
7. Notificación de resultados de la evaluación de las Propuestas Técnicas “Sobre A”	Miércoles 13 de diciembre del año 2017.
8. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanables.	Jueves 07 de diciembre del año 2017.
9. Período de Ponderación de Subsanaciones	Hasta martes 12 de diciembre del año 2017.
10. Notificación Resultados del Proceso de Subsanación y Oferentes Habilitados para la presentación de Propuestas Económicas “Sobre B”	Miércoles 13 de diciembre del año 2017.
11. Apertura y lectura de Propuestas Económicas “Sobre B”.	Jueves 14 de diciembre del año 2017. A las 10:00 am
12. Evaluación Ofertas Económicas “Sobre B”	Hasta el jueves 21 de diciembre del año 2017.
13. Adjudicación	Viernes 29 diciembre del año 2017.
14. Notificación y Publicación de Adjudicación	Viernes 05 de enero del año 2018.
15. Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato	Viernes 12 de enero de año 2018
16. Suscripción del Contrato	Martes 30 de enero del año 2018
17. Publicación de los Contratos en el portal institución y en el portal administrado por el Órgano Rector.	Inmediatamente después de suscritos por las partes.

2.4 Disponibilidad y Adquisición xxx Xxxxxx de Condiciones.

El Pliego de Condiciones estará disponible para quien lo solicite, en la sede central de la Alcaldia Municipal de Boca Chica, ubicada en Xxxxx Xxx Xxxxxx Xx. 00, Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, X.X., en el horario de lunes a viernes desde las 9:00 a.m. a 2:00 p.m., en la fecha indicada en el Cronograma de la Licitación.

Asimismo, el pliego estará publicado en la página Web de la institución xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx y en el portal administrado por el Órgano Rector, xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx para todos los interesados.

2.5 Conocimiento y Aceptación xxx Xxxxxx de Condiciones.

El sólo hecho de un Oferente/Proponente participar en la Licitación implica pleno conocimiento, aceptación y sometimiento por él, por sus miembros, ejecutivos, Representante Legal y Agentes Autorizados, a los procedimientos, condiciones, estipulaciones y normativas, sin excepción alguna, establecidos en el presente Pliego de Condiciones, el cual tienen carácter jurídicamente obligatorio y vinculante.

2.6 Descripción del Servicio.

Para el logro del objetivo propuesto en la presente contratación, el Proponente deberá realizar las actividades que se indican a continuación en el tiempo programado y entregar los informes parciales y el informe final de conformidad con los objetivos, alcances y contenido.

A continuación, se establecen de manera detallada el objeto, alcance y los servicios específicos que deberán estar contemplados en las ofertas y que hacen parte del presente proceso de licitación y posterior contratación.

OBJETO.

El objeto del presente proceso de contratación se define como la prestación de servicios especializados, a cargo de EL CONTRATISTA, para la modernización, optimización, fortalecimiento y desarrollo de la Gestión Administrativa, Financiera y Tributaria que realiza LA ALCALDIA MUNICIPAL DE BOCA CHICA dentro del ámbito de acción que le confiere la Ley.

Para los fines del objeto definido anteriormente, se entiende que los servicios especializados incluyen de manera integral, el diseño e implementación de los procedimientos y procesos de la Gestión Administrativa, Financiera y Tributaria, así como la transferencia de tecnología y conocimiento, tal como se detallan en el Alcance.

ALCANCE.

El alcance de los servicios previstos a realizar por parte de EL CONTRATISTA a favor de LA ALCALDIA MUNICIPAL DE BOCA CHICA, para implementar el proceso de modernización, optimización, fortalecimiento y desarrollo de la Gestión Tributaria serán provistos bajo un esquema de gestión delegada dividido en dos (2) ámbitos: (1) Gestión Tributaria Directa y (2) Gestión de Apoyo Administrativo; complementados por la plataforma tecnológica para la automatización de los procesos Administrativos y Financieros.

2.6.1 GESTIÓN TRIBUTARIA DIRECTA.

EL CONTRATISTA realizará la Gestión Comercial Integral de TODOS los Arbitrios, Impuestos, Tasas Municipales y Servicios.

SUMINISTRO, ADAPTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SOFTWARE DE GESTIÓN DE RECAUDACIÓN E INGRESOS MUNICIPALES.

EL CONTRATISTA realizará la adecuación, implementación y desarrollo de un Software Especializado en Gestión Comercial de Servicios Públicos y Gestión de Impuestos Municipales, que se constituirá en la principal herramienta para la ejecución del proyecto de modernización de la Gestión Tributaria. Para la implementación del Software de Gestión, EL CONTRATISTA se compromete a realizar la adecuación correspondiente del actual software a las características, requerimientos, estructura tarifaría y demás parámetros particulares de los servicios y de la gestión de impuestos de la Alcaldia Municipal de Boca Chica.

GESTIÓN, CONTROL Y AUDITORIA DE LA RECAUDACIÓN.

Para la recepción de los pagos por los arbitrios y tasas, LA ALCALDIA MUNICIPAL DE BOCA CHICA contará con la red de puntos de pago que dispone actualmente, más aquellos puntos que se puedan incorporar de acuerdo con las necesidades del servicio. EL CONTRATISTA prestará los servicios de cobro y conciliación electrónica de los recaudos, traslados, auditoria, digitación de pagos, asistencia en la eficientizacion y ampliación de la red de puntos de pago, y demás actividades de soporte administrativo de esta gestión. Para la realización de esta gestión de control y auditoría, EL CONTRATISTA deberá implementar y utilizar una solución automatizada que permita manejar el proceso de recaudaciones de ingresos, de manera se puedan manejar los procesos de ingresos de manera eficiente, a la vez que se garantice el cumplimiento de las vigentes leyes y reglamentos Municipales que faciliten los procesos de ingresos, logrando así y ofrecer un mejor servicio a sus contribuyentes, tales como:

A. Identificar y Procesar todas las fuentes de ingresos (impuestos, permisos, etc.).

B. Calcular automáticamente los montos de pagos correspondientes, intereses y sanciones previstas.

C. Verificar el estado de pago de todos los impuestos/cargos establecidos.

D. Imprimir recibos de pagos y estatus de permisos solicitados.

E. Proveer informes de cumplimiento (conciliaciones bancarias, diarios contables, entre otros).

F. Presentar informes de recaudación diaria, a través de los departamentos y conforme a la frecuencia requerida por la institución.

2.6.2 GESTIÓN DE APOYO ADMINISTRATIVO.

EL CONTRATISTA realizará Gestión de Apoyo y Asistencia a LA ALCALDIA MUNICIPAL DE BOCA CHICA, en otras actividades municipales que generen ingresos, tales como, catastro municipal, registros y trámites municipales, administración de mercados, parqueos y cementerios municipales, planeamiento urbano, entre otros, para lo cual realizará las siguientes actividades:

 Instalar, adecuar, desarrollar, actualizar y mantener un software especializado en Gestión de Tributos, como herramienta principal para el control de Ingresos.

 Apoyar a la Dirección de Catastro Municipal para aquellas áreas donde LA ALCALDIA MUNICIPAL DE BOCA CHICA requieran de la identificación geográfica del predio o inmueble para el desarrollo de sus funciones.

 Definir y organizar la recolección de las recaudaciones, su conciliación, digitación de pagos y depósitos.

 EL CONTRATISTA realizará Gestión de Apoyo y Asistencia a LA ALCALDIA MUNICIPAL DE BOCA CHICA, en el área de Registro Civil y Conservaduría de Hipotecas.

Apoyo al Levantamiento, Actualización y Mantenimiento del Catastro de Usuarios y Contribuyentes.

EL CONTRATISTA se compromete a apoyar los procesos de levantamiento, actualización y mantenimiento permanente de la Base de Datos de Clientes del Servicio de Aseo residencial y de Contribuyentes de Impuestos Municipales, incluyendo la actualización y mejoría permanente del catastro. Para ello se realizarán inspecciones en campo, revisiones, incorporaciones y modificaciones correspondientes a la base de datos. EL CONTRATISTA apoyará el levantamiento y actualización del catastro a realizar por LA ALCALDIA MUNICIPAL DE BOCA CHICA, incluyendo el proceso de digitalización de los planos correspondientes a la base cartográfica del municipio, permitiendo la identificación geográfica de los predios y asegurando la efectividad en los procesos posteriores.

Implementación de la Plataforma de Sistema Financiero y Administrativo.

EL CONTRATISTA realizará la implementación de un Sistema financiero que contemple los módulos siguientes:

A. Requisiciones: Deberá proveer funcionalidades para el manejo de los procesos de adjudicación en el ciclo de adquisición de bienes y servicios.

B. Compras: Deberá proveer funcionalidades para el manejo de las compras y las obligaciones de presupuesto.

X. Xxxxxxx por Pagar: Deberá proveer funcionalidades para el manejo de las cuentas por pagar y los desembolsos de suplidores.

D. Mayor General y Mayor Auxiliar: Deberá proveer funcionalidades para el manejo de la contabilidad y finanzas de las operaciones municipales.

E. Conciliación Bancaria: Deberá proveer funcionalidades para el manejo del proceso de las conciliaciones bancarias automatizadas.

F. Presupuesto: Deberá proveer la funcionalidad para la formulación, manejo y control de las asignaciones presupuestarias y la disposición de la empresa a realizar adecuaciones al software, ajustadas a requisitos definidos por los órganos rectores de los sistemas de presupuesto y contabilidad gubernamental.

G. Recursos Humanos: Deberá proveer funcionalidades para el manejo del personal de la institución.

X. Xxxxxx de suministro y contabilidad financiera.

Programa de Capacitación de uso de la Plataforma de Sistema Financiero y Administrativo.

EL CONTRATISTA deberá presentar el programa de capacitación sobre la Plataforma del Sistema Financiero y Administrativo para el personal de la ALCALDIA MUNICIPAL DE BOCA CHICA, el mismo debe cubrir cada uno de los módulos del sistema y constar de certificaciones para los participantes, donde acredite que los mismos están aptos para el correcto manejo e introducción de los datos a procesar.

A. Se deberá presentar el programa por módulos que cubrirá la capacitación del personal.

B. Se deberá especificar lugar de ejecución de la capacitación del personal.

C. Se deberá especificar la cantidad de personas por módulo que asistirá, la misma debe ser resultado del levantamiento a realizar sobre las operaciones de la Alcaldia Municipal de Boca Chica concernientes a cada módulo.

2.7 Plazo y Lugar de Trabajo.

El Llamado a licitación pública nacional se hace sobre la base de un plazo para la ejecución de los trabajos descritos en el numeral 2.6 de este pliego de seis (6) meses, con un cronograma estimado al final del logro de los objetivos. El plazo mencionado supone un ritmo de labor con jornadas y horarios que el Oferente deberá expresar en su propuesta, para que la Entidad Contratante realice los controles que le competen. Los aumentos de horario que disponga el Proveedor no originarán mayores erogaciones para la Entidad Contratante y serán asumidas exclusivamente por el Adjudicatario.

2.8 Visita y Lugar de ejecución del Servicio.

Los Proponentes podrán realizar una visita de inspección a la planta física y demás instalaciones de la Alcaldia Municipal de Boca Chica, donde realizará el servicio, de manera que obtengan por sí mismos, junto a las autoridades municipales y bajo su responsabilidad y riesgo, toda la información que pueda ser necesaria para preparar sus Ofertas. El hecho que los proponentes no se familiaricen debidamente con los detalles y condiciones bajo las cuales serán ejecutados los trabajos, no se considerará como argumento válido para posteriores reclamaciones. Los gastos incurridos en esta visita serán de exclusiva cuenta de los Proponentes. La Entidad Contratante suministrará, cuando sea necesario, los permisos pertinentes para efectuar las inspecciones correspondientes.

2.9 Coordinación, Supervisión e Informes.

El Proponente que resulte Adjudicatario deberá coordinar sus actividades con la Dirección Administrativa- Financiera nombrada por la institución contratante y laborará bajo la supervisión de dicha Dirección. Asimismo, deberá presentar los siguientes informes: Un informe de gestión bimensual y un informe de gestión anual, los cuales serán entregados a la Dirección Administrativa-Financiera.

2.10 Precio y Forma de Pago.

El precio de la contratación será el precio de la Oferta basado en un honorario variable. Los pagos se realizarán en pesos oro dominicano.

La forma de pago se efectuará bajo la utilización de una cuenta mancomunada, la cual será distribuida según los porcentajes acordados en el contrato aceptado por las partes.

El Honorario Variable deberá estar expresado como un porcentaje (XX%) a cobrar sobre el incremento en las recaudaciones obtenidas en virtud del desarrollo del presente contrato, sobre la base histórica obtenida por la Alcaldía, definida en la suma de UN MILLON QUINIENTOS 00/100 (RD$1,500,000.00) y establecido de la manera siguiente:

 Para la recaudación de los arbitrios recurrentes, registro civil y conservaduría de hipotecas, rodajes, mercados, cementerios y demás servicios, la suma mensual es de UN MILLON QUINIENTOS CON 00/100 (RD$1, 500,000.00), por lo que sobre el incremento de esta base serán cobrado los honorarios.

 El valor total de la propuesta debe estar debidamente justificado con un presupuesto de costos operativos y gastos administrativos que deberá asumir el oferente.

 El presupuesto debe estar detallado por concepto del gasto (personal, equipamiento, impuestos etc.) y por partidas específicas dentro de cada concepto.

 El precio de la Oferta deberá estar calculado tomando como referencia la duración del contrato equivalente a ciento ochenta (180) meses.

El Proveedor no estará exento de ningún pago de impuestos y por tanto será el único responsable por el pago de los gravámenes sobre las sumas percibidas bajo el contrato correspondiente.

2.11 Duración del Servicio.

El tiempo de duración es de ciento ochenta (180) meses a computarse a partir de la firma del contrato

2.12 Presentación de Propuestas Técnicas y Económicas “Sobre A” y “Sobre B”

Las Ofertas se presentarán en un sobre cerrado y rotulado con las siguientes inscripciones:

NOMBRE DEL OFERENTE

(Sello social)

Firma del Representante Legal

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.

Institución: Ayuntamiento Municipal de Boca Chica Referencia: AMBC-LPN-002-2017

Dirección: Xxxxx Xxx Xxxxxx Xx. 00, Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, X.X.

Teléfonos: 000-000-0000/6661 Ext.111

Este Sobre contendrá en su interior el “Sobre A” Propuesta Técnica y el “Sobre B” Propuesta Económica.

2.13 Xxxxx, Xxxxx y Hora.

La presentación de Propuestas “Sobre A” y “Sobre B” se hara ante la oficina del Comité de Compras y Contrataciones, en el Xxxxxxx Municipal de Boca Chica, sito en Xxxxx Xxx Xxxxxx Xx. 00, Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, X.X., desde las 9:00 am hasta las 2:00 pm, para ser aperturadas posteriormente en acto público y ante la presencia xx xxxxxxx el día indicado en el Cronograma de la Licitación y sólo podrá postergarse por causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito definidos en el presente Pliego de Condiciones Específicas.

Los “Sobres A y B” quedarán bajo la custodia del Consultor Jurídico de la institución, en su calidad de Asesor Legal del Comité de Compras y Contrataciones hasta la fecha de su apertura, conforme al Cronograma establecido.

La Entidad Contratante no recibirá sobres que no estuviesen debidamente cerrados e identificados según lo dispuesto anteriormente.

2.14 Forma para la Presentación de los Documentos Contenidos en el “Sobre A”

Los documentos contenidos en el “Sobre A” deberán ser presentados en original debidamente marcado como “ORIGINAL” en la primera página del ejemplar, junto con tres (3) fotocopias simples de los mismos, debidamente marcada, en su primera página, como “COPIA”. El original y las copias deberán firmarse en todas las páginas por el Representante Legal, debidamente foliadas y deberán llevar el sello social de la compañía.

El “Sobre A” deberá contener en su cubierta la siguiente identificación:

NOMBRE DEL OFERENTE/PROPONENTE

(Sello Social)

Firma del Representante Legal

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Alcaldia Municipal de Boca Chica (AMBC) PRESENTACIÓN: OFERTA TÉCNICA REFERENCIA: AMBC-LPN-002-2017

2.15 Documentación a Presentar en Oferta Técnica (Sobre A):

A. Documentación Legal:

1. Formulario de Presentación de Oferta (SNCC.F.034)

2. Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042)

3. Registro de Proveedores del Estado (RPE) con documentos legales-administrativos actualizados, emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas.

B. Documentación Financiera (Técnica):

1. Estados Financieros de los 3 (tres) últimos ejercicios contables consecutivos certificados por un Contador Público Autorizado (CPA).

C. Documentación Técnica:

1. Oferta Técnica (conforme a las especificaciones técnicas suministradas)

2. Formulario de Entrega de Muestra (SNCC.F.056)1.

3. Autorización del Fabricante en los casos de que los Bienes no sean fabricados por el Oferente

(SNCC.F.047), si procede.

4. Cronograma de Ejecución del proyecto contemplando el tiempo de inicio, duración y término de los mismos de acuerdo con el tiempo máximo de ejecución citado en el presente Pliego de Condiciones.

5. Plan de Trabajo contemplando todas las actividades necesarias para la ejecución del proyecto en el plazo propuesto.

6. Currículo del Personal Profesional propuesto (SNCC.F.010)

7. Experiencia profesional del Personal Principal.

Para los consorcios:

En adición a los requisitos anteriormente expuestos, los consorcios deberán presentar:

1. Original del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las obligaciones de las partes, su duración la capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio, así como sus generales.

2. Poder especial de designación del representante o gerente único del Consorcio autorizado por todas las empresas participantes en el consorcio.

NOTA: LA PRESENTACIÓN EN OTRO FORMATO INVALIDA LA OFERTA PRESENTADA POR EL OFERENTE.

Presentación de la Documentación Contenida en el “Sobre B”

A) Presentación de Oferta Económica, (SNCC.F.33), presentado en Un (1) original debidamente marcado como “ORIGINAL” en la primera página de la Oferta, junto con tres (3) fotocopias simples de la misma, debidamente marcadas, en su primera página, como “COPIA”. El original y las copias deberán estar firmados en todas las páginas por el Representante Legal, debidamente foliadas y deberán llevar el sello social de la compañía.

Garantía de la Seriedad de la Oferta. Correspondiente a una Póliza de Fianza o Garantía Bancaria. La vigencia de la garantía deberá ser igual al plazo de validez de la oferta establecido en el numeral 3.8 del presente Pliego de Condiciones.

El “Sobre B” deberá contener en su cubierta la siguiente identificación:

NOMBRE DEL OFERENTE/PROPONENTE

(Sello Social)

Firma del Representante Legal

1 Documento con fotos de las principales pantallas de los módulos del sistema (Screenshots).

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Alcaldia Municipal de Boca Chica (AMBC) PRESENTACIÓN: OFERTA ECONÓMICA REFERENCIA: AMBC-LPN-002-2017

Las Ofertas deberán ser presentadas únicas y exclusivamente en el formulario designado al efecto,

(SNCC.F.033), siendo inválida toda oferta bajo otra presentación.

La Oferta Económica deberá presentarse en Pesos Dominicanos (RD$). Los precios deberán expresarse en dos decimales (XX.XX%) que tendrán que incluir todas las tasas (divisas), impuestos y gastos que correspondan, transparentados e implícitos según corresponda.

El Oferente será responsable y pagará todos los impuestos, derechos de aduana, o gravámenes que hubiesen sido fijados por autoridades municipales, estatales o gubernamentales, dentro y fuera de la República Dominicana, relacionados con los bienes y servicios conexos a ser suministrados.

Ninguna institución sujeta a las disposiciones de la Ley que realice contrataciones, podrá contratar o convenir sobre disposiciones o cláusulas que dispongan sobre exenciones o exoneraciones de impuestos y otros atributos, o dejar de pagarlos, sin la debida aprobación del Congreso Nacional.

El Oferente/Proponente que cotice en cualquier moneda distinta al Peso Dominicano (RD$), se auto- descalifica para ser adjudicatario.

A fin de cubrir las eventuales variaciones de la tasa de cambio xxx Xxxxx de los Estados Unidos de Norteamérica (US$), la Alcaldia Municipal de Boca Chica (AMBC) podrá considerar eventuales ajustes, una vez que las variaciones registradas sobrepasen el cinco por ciento (5%) con relación al precio adjudicado o de última aplicación. La aplicación del ajuste podrá ser igual o menor que los cambios registrados en la Tasa de Cambio Oficial xxx Xxxxx Americano (US$) publicada por el Banco Central de la República Dominicana, a la fecha de la entrega de la Oferta Económica.

En el caso de que el Oferente/Proponente Adjudicatario solicitara un eventual ajuste, la Alcaldia Municipal de Boca Chica (AMBC) se compromete a dar respuesta dentro de los siguientes cinco (5) días laborables, contados a partir de la fecha de acuse de recibo de la solicitud realizada.

La solicitud de ajuste no modifica el Cronograma de Entrega de Cantidades Adjudicadas, por lo que, el Proveedor Adjudicatario se compromete a no alterar la fecha de programación de entrega de los Bienes o realización de los servicios pactados, bajo el alegato de esperar respuesta a su solicitud.

Los precios no deberán presentar alteraciones ni correcciones y deberán ser dados en la unidad de medida establecida en el Formulario de Oferta Económica.

En los casos en que la Oferta la constituyan varios bienes o servicios, solo se tomará en cuenta la cotización únicamente de lo evaluado CONFORME en el proceso de evaluación técnica. Será responsabilidad del Oferente/Proponente la adecuación de los precios unitarios a las unidades de medidas solicitadas, considerando a los efectos de adjudicación el precio consignado en la Oferta Económica como el unitario y valorándolo como tal, respecto de otras Ofertas de los mismos productos.

El Comité de Compras y Contrataciones, no realizará ninguna conversión de precios unitarios si éstos se consignaren en unidades diferentes a las solicitadas.

Sección III

Apertura y Validación de Ofertas

3.1 Procedimiento de Apertura de Sobres.

La apertura de Sobres se realizará en acto público en presencia del Comité de Compras y Contrataciones de la Alcaldia Municipal de Boca Chica y xxx Xxxxxxx Público actuante, en la fecha, lugar y hora establecidos en el Cronograma de Licitación.

Una vez pasada la hora establecida para la recepción de los Sobres de los Oferentes/Proponentes, no se aceptará la presentación de nuevas propuestas, aunque el acto de apertura no se inicie a la hora señalada.

3.2 Apertura de “Sobre A”, contentivo de Propuestas Técnicas.

El Notario Público actuante procederá a la apertura de los “Sobres A”, según el orden de llegada, procediendo a verificar que la documentación contenida en los mismos esté correctamente de conformidad con el listado (Check List) que al efecto le será entregado. El Notario actuante, deberá rubricar y sellar cada una de las páginas de los documentos contenidos en los “Sobres A”, haciendo constar en el mismo la cantidad de páginas existentes.

En caso de que surja alguna discrepancia entre la relación y los documentos efectivamente presentados, el Notario Público autorizado dejará constancia de ello en el acta notarial.

El Notario Público actuante elaborará el acta notarial correspondiente, incluyendo las observaciones realizadas en el desarrollo del acto de apertura de los Sobres A, si las hubiere.

El Notario Público actuante concluido el acto de recepción, dará por clausurado el mismo, indicando la hora de cierre.

Las actas notariales estarán disponibles para los Oferentes/ Proponentes, Representantes Legales o Agentes Autorizados, quienes para obtenerlas deberán hacer llegar su solicitud a través de la Oficina de Acceso a la Información (OAI).

3.3 Validación y Verificación de Documentos.

Los Peritos, procederá a la validación y verificación de los documentos contenidos en el referido “Sobre A”. Ante cualquier duda sobre la información presentada en los documentos depositados, podrán comprobar, por los medios que considere adecuados, la veracidad de la información recibida.

No se considerarán aclaraciones a una Oferta presentada por Oferentes cuando no sean en respuesta a una solicitud de la Entidad Contratante. La solicitud de aclaración por la Entidad Contratante y la respuesta deberán ser hechas por escrito.

Antes de proceder a la evaluación detallada del “Sobre A”, los Peritos determinarán si cada Oferta se ajusta (técnica y legal) sustancialmente al presente Pliego de Condiciones Específicas; o si existen desviaciones, reservas, omisiones o errores de naturaleza o de tipo subsanables de conformidad a lo establecido en el numeral 1.21 del presente documento.

En los casos en que se presenten desviaciones, reservas, omisiones o errores de naturaleza o tipo subsanables, los Peritos Especialistas procederán de conformidad con los procedimientos establecidos en el presente Pliego de Condiciones Específicas.

3.4 Criterios de Evaluación.

Las Propuestas deberán contener la documentación necesaria, suficiente y fehaciente para demostrar los siguientes aspectos que serán verificados bajo la modalidad “CUMPLE/ NO CUMPLE”:

Elegibilidad: Que el Proponente está legalmente autorizado para realizar sus actividades comerciales en el país.

Capacidad Técnica: Que los Bienes y Servicios cumplan con las todas características especificadas en las Fichas Técnicas.

3.4.1 Evaluación Financiera.

El oferente deberá contar con la solvencia financiera necesaria y suficiente para ejecutar satisfactoriamente el objeto del eventual contrato. Dicha estabilidad financiera será soportada, entre otros factores, por un valor de aportes o capital suscrito y pagado superior a Siete Millones de Pesos Dominicanos (RD$7, 000,000.00). El oferente deberá suministrar los Estados Financieros de los Últimos tres (03) (del último) períodos fiscales, certificados por un Contador Público Autorizado.

Sobre el último balance se aplicarán para su análisis los siguientes indicadores:

Índice de liquidez corriente deberá ser mayor o igual a 3
Activos Corrientes	>=	3
Pasivos Corrientes
Índice de endeudamiento deberá ser menor o igual a 0.75
Pasivo Total	<=	0.75
Patrimonio Neto
Índice de deuda a largo plazo deberá ser menor o igual a 0.75
Pasivo de largo plazo	<=	0.75
Capital

Nota: En caso de no cumplir alguno de los mencionados índices, el oferente será objeto de descalificación definitiva en este criterio.

3.4.2 Experiencia y Tiempo de Ejecución.

El oferente deberá tener una amplia y verificable experiencia en la prestación de Servicios para la Modernización Tributaria Municipal y Control de Ingresos Municipales, confirmada mediante la ejecución de al menos cinco (5) proyectos similares. Deberá suministrar copia de los contratos, certificaciones y/o cartas de referencias del contratante en los últimos 4 años.

3.4.3 Capacidad Técnica.

El oferente deberá contar con la capacidad para desarrollar los servicios objeto de la presente licitación, de acuerdo con las especificaciones descritas en la Parte 2 de los pliegos de condiciones específicas,

Descripción de los Servicios Previstos.

a) La proponente deberá designar un personal ejecutivo, técnico y administrativo durante todo el período de ejecución del contrato, el cual estará sometido al cumplimiento de los siguientes requisitos de competencias académicas:

 Gerente General: Será el miembro del staff de la empresa contratista responsable de gestionar, velar, administrar y dirigir los acuerdos contractuales entre EL CONTRATISTA y LA ALCALDIA MUNICIPAL DE BOCA CHICA, y responder por el cumplimiento de los objetivos propuestos ante la administración municipal.

Requisitos: Profesional con amplio desempeño en el área Legal, Administración de Empresas, Economía, Contabilidad y experiencia acumulada no menor a cinco (5) años en cargos afines.

 Gerente de Operaciones: Será el miembro del staff de la empresa contratista encargada de la operación de recaudo, organizando e integrando los equipos de trabajo comerciales y técnicos, velando y dando seguimiento al cumplimiento de los objetivos e indicadores propuestos ante La Alcaldia Municipal de Boca Chica.

Requisitos: Profesional con amplio desempeño en Administración de Empresas, Economía, Contabilidad, Ingeniería o afines y experiencia acumulada no menor a cinco (5) años en cargos afines.

 Gerente Comercial: Será el miembro del staff de la empresa contratista encargada de planear, organizar, dirigir y controlar las actividades de prestación del servicio para la “Gestión Tributaria”. Estará dentro de sus responsabilidades, el mantenimiento del catastro municipal y su crecimiento.

Requisitos: Profesional con amplio desempeño en Administración de Empresas, Economía, Contabilidad, Ingeniería o afines y experiencia acumulada no menor a cinco (5) años en cargos afines.

 Gerente de Tecnología e Ingeniería: Será el miembro del staff de la empresa contratista encargada de planear, organizar, dirigir y controlar las actividades de los Sistemas de Gestión Tributaria, Gestión Financiera, Administrativa, Recursos Humanos, Relación con el Contribuyente y Atención al Ciudadano.

Requisitos: Profesional con amplio desempeño en Ingeniería de Sistemas, Telemática o afines, y experiencia acumulada no menor a diez (10) años en cargos afines.

 Gerente Financiero y Administrativo: Será el miembro del staff de la empresa contratista encargada de la organización administrativa y financiera de la estructura corporativa contratista.

Requisitos: Profesional con amplio desempeño en Administración de Empresas, Economía, Contabilidad o afines, y experiencia acumulada no menor a diez (10) años en cargos afines.

 Gerente Legal: Será el miembro del staff de la empresa contratista encargada de proveer el marco jurídico dentro de la normativa legal vigente para que las actuaciones del contratista, siempre se mantengan indemnes a la institución de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.

Requisitos: Profesional con amplio desempeño en Derecho, y experiencia acumulada no menor a diez (10) años en cargos afines.

El Oferente/Proponente deberá entregar un listado de todo el personal profesional y técnico que formará parte del proyecto, acompañado con los organigramas en las áreas de Gestión y Soporte a Sistemas de Gestión Institucional, Financiero, Contable y Administrativo, Atención al Cliente y Contribuyente, Actualización de Catastro y Base de Datos.

Los profesionales de cada propuesta presentada por el Oferente/Proponente serán evaluados en función de la información que contengan en sus respectivas hojas de vida en términos de su experiencia profesional, formación académica y su vinculación corporativa o utilidad técnica de cara a las necesidades específicas detectadas o planteadas en el plan de trabajo elaborado.

La experiencia específica exigida a cada profesional que forme parte de la empresa contratista cuando la propuesta se presente bajo la modalidad de consorcio, se obtendrá de la sumatoria de experiencia de todos los integrantes evaluada para cada requisito.

En caso de que el proponente sea un consorcio, cada integrante deberá diligenciar y llenar el formulario requerido para los fines en forma conjunta.

3.4.4 Otros requisitos.

 EL OFERENTE/PROPONENTE deberá ser una Empresa y/o Asociación de profesionales del área de soluciones tecnológicas, avalado académicamente con estudios universitarios en el área objeto del servicio establecido en la presente licitación y deberán estar dotados de las debidas certificaciones de la industria. La experiencia profesional exigida y acumulada deberá cumplir con el tiempo siguiente:

o Con un mínimo de cinco (05) años de experiencia ininterrumpida en implementación de sistemas financieros municipales y complejos.

o Al menos con cinco (05) proyectos de implementación concluidos satisfactoriamente como referencia.

o Experiencia de haber ejecutado un mínimo de cinco (05) proyectos con Gobiernos Municipales.

o Contar con al menos quince (15) Ingenieros de Sistemas que formen parte del personal de la empresa.

o Contar con al menos seis (6) Contadores Públicos Autorizados (CPAs) que formen parte del personal de la empresa.

o Contar con al menos cinco (5) Gerentes de Manejo de Proyectos certificados (PMP) con un mínimo de cinco (05) años de experiencia que formen parte del personal de la empresa (Deberán Presentar Certificaciones).

3.5 Criterios de Calificación.

Para la evaluación de las ofertas y la selección del adjudicatario se considerará la calidad de la Oferta Técnica y el costo de la Oferta Económica.

La puntuación máxima asignada a la Oferta Técnica es de ochenta [80] puntos y para la Económica de veinte [20] puntos. El puntaje mínimo aceptable para la Oferta Técnica es de setenta [70] puntos. El puntaje mínimo aceptable para la Oferta Económica es de quince [15] puntos.

Nota: Los Proponentes que obtuviesen en la validación de su oferta un puntaje inferior al señalado como mínimo, serán automáticamente descalificados.

3.5.1 Elegibilidad Técnica.

Las Propuestas Técnicas deberán contener la documentación necesaria, suficiente y fehaciente para demostrar los siguientes aspectos, los cuales podrán ser evaluados bajo la modalidad de “CUMPLE/NO CUMPLE” y PUNTAJE.

3.5.2 Criterios de Evaluación para la Oferta Técnica.

La puntuación máxima de la Oferta Técnica es de cien (80) puntos con una ponderación de un ochenta por ciento (80%) sobre la evaluación total. En este proceso de evaluación, SOLO los oferentes que cumplan con las siguientes condiciones quedarán habilitados para los fines de evaluación de su Oferta Económica:

 Que haya CUMPLIDO con los requisitos técnicos- legales requeridos en la propuesta técnica.

 Que haya alcanzado una puntuación igual o mayor a setenta (70) puntos en la Propuesta Técnica, evaluada bajo la modalidad de CUMPLE/NO CUMPLE Y PUNTAJE.

3.5.3 Capacidad Económica del Oferente.

El Oferente / Proponente deberá presentar toda la documentación que demuestre que cuenta con la solvencia financiera suficiente para ejecutar satisfactoriamente el eventual Contrato.

El oferente deberá presentar los Estados Financieros anuales de los tres (03) últimos años corrientes de ejercicios contables consecutivos para demostrar su solvencia económica, los cuales deberán estar obligatoriamente firmados y sellados por un Contador Público Autorizado, siendo causal de exclusión del presente proceso, en esta etapa, la no presentación de alguno de los mismos o la falta de Certificación del pago de Impuestos sobre la Renta o Certificación de la Tesorería de la Seguridad Social.

3.5.4 Evaluación de la Oferta Económica.

Una vez finalizada la evaluación de las Ofertas Técnicas (Sobre A), se procederá a evaluar posteriormente en fecha establecida en el cronograma xxx xxxxxx, las respectivas Ofertas Económicas (Sobre B) de los Oferentes que hayan quedado habilitados, por haber CUMPLIDO con todos los requerimientos establecidos en Los Criterios de Evaluación para las Ofertas Técnicas. Equivale decir, los oferentes que cumplieron con todos los requisitos legales exigidos, los que cumplieron con todos los requerimientos técnicos evaluados bajo la modalidad de CUMPLE/NO CUMPLE y alcanzaron una puntuación igual o mayor a setenta (70) puntos en la evaluación de la Propuesta Técnica. La puntuación máxima posible para dicha Oferta Económica será de 20 puntos sobre la evaluación total.

Cualquier falla u omisión, que no sea de las formales subsanables, por parte de los proponentes en la preparación de sus documentos de las Propuestas, o que, a juicio de la Comisión Evaluadora de Peritos designada por el Comité de Compras y Contrataciones, que algún Proponente haya incurrido en incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Pliego de Condiciones Específicas, será motivo de su descalificación definitiva, conforme al Artículo 21 de la Ley 340-06, sin que el proponente tenga derecho a reclamo alguno.

En el plazo indicado en el Cronograma establecido en el presente Pliego de Condiciones Específicas, la Comisión Evaluadora de Peritos designada por el Comité de Compras y Contrataciones de la AMBC, validará y verificará toda la documentación presentada por los Proponentes y se encargará de la evaluación de las propuestas, siguiendo el procedimiento de calificación y puntuación establecido en los ítems descritos.

Para la selección del oferente se considerará la capacidad técnica exhibida en proyectos ejecutados, solvencia económica, el equipo a utilizar, la calidad de su propuesta técnica, su metodología y programa de trabajo, la optimización de su cronograma y el monto de la propuesta.

3.7 Sistema de puntos que se asignarán a la evaluación de las Propuestas Técnicas.

El Oferente deberá demostrar que cuenta con el conocimiento de la realidad específica que permitan llegar a un plan de trabajo acorde con cada tema identificado para mejorar los niveles de ingresos de la Alcaldia Municipal de Boca Chica (AMBC), además, demostrar que cuenta con la experiencia necesaria para concretizar en la práctica el plan elaborado, en términos de organización, metodología de trabajo y propuesta de personal, siempre en función de la organización y sistema identificados como necesarios para la buena gestión y mejora de los ingresos de la Alcaldia Municipal de Boca Chica (AMBC).

Sistema de Puntuación

Calificación

Xxxxxx Xxxxxx

Propuesta Técnica	80	70
1. Presentación, Antecedentes y Experiencia de la Empresa.	15	0-15
2. Estudios de Xxxxx	0	0-0
0.Xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx porprocesoclave	10	0-10
4. Cronograma de trabajo.	10	0-10
5. Plataforma Tecnológica.	30	0-30
6. Personal administrativo y técnico del proyecto	10	0-10

Propuesta Económica	20	15
1. Presentación de Precio de Oferta Económica	20	15

3.7.1 Presentación, Antecedentes y Experiencia de la Empresa.

El Oferente deberá presentar el perfil de las empresas en caso de consorcio, así como los antecedentes de servicios ejecutados en proyectos, que puedan ser validados con certificaciones y contratos.

3.7.2 Estudio de Campo.

El Oferente deberá presentar una visión clara de la realidad en cuanto a la Gestión Tributaria en el Municipio de Boca Chica, mediante la realización de los estudios de campo y consultas que entienda necesarias para satisfacer las necesidades de información en función de lo cual realizará su propuesta.

3.7.3 Metodología y Flujograma por Procesos Claves.

Consistirá en la Metodología a implementar para la Gestión Tributaria en el Municipio de Boca Chica. El mismo deberá tener una descripción de los procesos claves, como lo son: Atención al Usuario, Atención a solicitudes, con su respectivo Flujograma y personal asignado.

3.7.4 Cronograma de trabajo.

El oferente deberá presentar un cronograma de trabajo, a corto, mediano y largo plazo, necesarios para mejorar la Gestión Tributaria en el Municipio de Boca Chica, así como los tiempos por actividad (Calendario de Trabajo) y los recursos que utilizará para lograr sus metas.

3.7.5 Plataforma Tecnológica (Funcionalidades).

a. Generales.

- Disponibilidad.

o La solución deberá tener la capacidad de estar disponible tanto en la "nube" como en centro de datos de al Alcaldia.

- Acceso.

o La solución deberá permitir acceso solo a usuarios designados. Se deberá usar un mecanismo de usuario y contraseña para acceso a la solución. Deberá tener la capacidad de utilizar "Windows Authentication" para validar credenciales del usuario, con un sistema de inscripción de contraseña.

o La solución deberá permitir el manejo de Roles para el acceso a las diferentes funcionalidades y registros en el sistema. Un usuario podrá poseer uno o más roles de seguridad, en cuyo caso, se les dará acceso a las funcionalidades compuestas por ambos roles.

o Capacidad de generar reportes en Excel y PDF

o Comunicación entre módulos existentes

- Tiempo de respuesta.

o En caso de una falla de aprovisionamiento de la solución por parte del proveedor del servicio, el tiempo de respuesta al incidente deberá de ser menos de 2 horas durante Lunes x Xxxxxxx.

- Pruebas.

o Se deberá proveer un ambiente de pruebas del personal para propósitos de adiestramientos y/o pruebas en general.

b. Módulo de Gestión de Casos Y Análisis de Datos (Hallazgos).

- Réplica y Actualización.

o Datos de contribuyentes, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, licencias e impuestos, serán extraídos diariamente del sistema contable y replicados a la solución para el análisis de estos. De esta manera el análisis de los datos no impactará la operación del sistema contable. Actualizaciones a los datos en el sistema contable serán replicados a la solución diariamente.

- Proceso de Análisis.

o La solución deberá proveer un proceso de análisis automático relacionado a los datos integrados. Este proceso de análisis deberá señalar los diferentes tipos de hallazgos encontrados en los datos analizados. El proceso de análisis resultará en la generación de un sin número de hallazgos.

o El proceso de análisis de la solución deberá poder identificar y generar los siguientes tipos de hallazgos:

 Arbitrios Pendientes.

 Permisos Pendientes.

 Discrepancias entre Permisos e Arbitrios.

 Facturas y Cuentas por Cobrar vencidas.

 Contribuyentes sin datos necesarios para realizar análisis.

o El proceso de análisis de la solución deberá estimar el ingreso económico potencial de cada hallazgo identificado, utilizando datos históricos del contribuyente.

o El proceso de análisis deberá proveer parámetros configurables como:

 Fecha de inicio del análisis por tipo de hallazgo.

 Cantidad de periodos a utilizarse para la estimación de ingresos económicos potenciales.

 Cantidades monetarias y días de vencimiento mínimos.

 Cantidades monetarias o porcientos de diferencias mínimos.

 Exclusiones de análisis por tipo de contribuyente.

o Deberá proveer la capacidad de excluir contribuyentes específicos del análisis por tipo de hallazgo.

o La solución le deberá permitir a un usuario ejecutar el proceso de análisis manualmente.

o El proceso de Análisis deberá cerrar automáticamente cualquier hallazgo generado que ya no aplique, como una cuenta por cobrar cuya deuda haya sido pagada. Este proceso de Análisis deberá aplicarse a los modulo que lo requieran.

- Datos de Ingreso.

o La solución deberá poder mantener el dato del ingreso real de los hallazgos que son cerrados automáticamente.

- Fecha y Hora.

o La solución deberá presentar la fecha y hora de los últimos datos procesados para que el usuario tenga constancia de cuan reciente es la información que fue analizada.

- Búsqueda/Hallazgos.

o La solución deberá proveer un mecanismo de búsqueda de los Hallazgos generados por el proceso de Análisis de Datos. La solución deberá proveer campos para realizar búsquedas, tales como:

 Nombre del contribuyente.

 Registro Nacional de Contribuyente o Cédula de Identidad Personal.

 Teléfonos del cliente.

 Dirección del cliente.

 Tipo de Hallazgo.

 Rango del Ingreso Potencial Estimado.

 Rango de Fecha de Creación del Hallazgo.

o Se deberá presentar un resumen del hallazgo con datos del contribuyente, así como los datos que evidencian el hallazgo, como un permiso no pagado que deberá presentar detalles del pago de permisos de años anteriores, así como registros de pagos de arbitrios.

o La solución deberá permitirle a un usuario escalar uno o más Hallazgos para poder procesarlo como caso.

o La solución deberá permitirle a un usuario cerrar manualmente Hallazgos que no procedan, sin la necesidad de crear un Caso.

o Hallazgos de un contribuyente que hayan sido generados luego de la generación de un Caso, podrán ser asociados al Caso existente de ser necesario. El usuario deberá tener la opción de crear un Caso nuevo si así lo desea.

o La solución deberá proveer una pantalla que presente un resumen con la situación actual de un contribuyente. Esta pantalla deberá presentar información general del contribuyente, así como un resumen de las cuentas por cobrar y hallazgos asociados al contribuyente.

o Se deberá provee un informe en formato PDF con el resumen de la situación actual de un contribuyente. Este informe deberá presentar información general del contribuyente, así como un resumen de las cuentas por cobrar y hallazgos asociados al contribuyente.

o La solución deberá proveer los siguientes informes en relación con Xxxxxxxxx generados por el proceso de Análisis:

 Resumen de Hallazgos por Tipo

 Resumen de Hallazgos por Estatus

 Listado de Contribuyentes e Ingreso Potencial Total

 Listado de Contribuyentes e Ingreso Potencial por Periodo

o La solución creará un record de Caso para agrupar los Hallazgos que fueron seleccionados a trabajarse. El sistema generará un Número de Caso que servirá de referencia al usuario. Este record de Xxxx será el record clave para fiscalizar y dar seguimiento a las situaciones (hallazgos) identificadas por el proceso de análisis de datos.

- Exportación Datos.

o Capacidad de exportar los resultados de una búsqueda a formatos Excel y PDF.

- Usuarios.

o La solución deberá manejar Equipos de Usuarios. Un usuario puede pertenecer a más de un Equipo

c. Sistema Financiero y Administrativo.

El Sistema Financiero deberá cubrir las siguientes grandes áreas funcionales:

1. Área de Presupuesto

2. Área de Contabilidad Financiera

3. Área de Conciliaciones Bancarias

4. Área de Requisiciones

5. Área de Compras y Desembolsos

6. Área de Activos Fijos

7. Área de Suministro

8. Área de cuenta por pagar

9. Área de comprobante de gasto

10. Área de tesorería

11. Área de cuenta por cobrar

- Área de Presupuesto.

Requerimientos para las funciones relacionadas con la formulación, manejo y control del presupuesto:

o El sistema deberá proveer la capacidad de formular, manejar y controlar el presupuesto de una manera eficiente y eficaz.

o El sistema deberá proveer para la configuración y definición de los segmentos clasificadores para la programación presupuestaria; tales como Clasificador Institucional, Clasificador de Ingresos, Clasificador por Objeto del Gasto, Clasificador Geográfico, Clasificador Funcional, Clasificador por Fuentes de Financiamiento, Clasificador Programático.

o El sistema deberá proveer para la configuración y definición de los segmentos de la Estructura y Categorías Programáticas: Programa, Proyecto, Actividad, Obra, Partidas no Asignables a Programas.

o El sistema deberá proveer control de presupuesto en todas las transacciones registradas incluyendo (pero no limitado a): Compras y Desembolso, Gestión Humana y Nomina, Contabilidad Financiera, Bienes, etc.

o El sistema deberá proveer herramientas para la formulación del presupuesto.

o El sistema deberá proveer herramientas para la aprobación del presupuesto.

o El sistema deberá proveer herramientas para el monitoreo de la ejecución del presupuesto.

o El sistema deberá proveer consultas y reportes sobre las cantidades de presupuesto, su ejecución y disponibilidad.

o El sistema deberá proveer herramientas para realizar transferencias de presupuesto.

o El sistema deberá proveer herramientas para realizar coordinaciones de presupuesto.

o El sistema deberá proveer herramientas para la generación de los informes y archivos requeridos por las agencias pertinentes (Direccion General de Presupuesto, Xxxxxx xx Xxxxxxx, Banco Central, Contraloría General de la Republica, Dirección General de Contabilidad Gubernamental).

o El sistema deberá proveer herramientas para la generación de los formularios requeridos por la Direccion General de Presupuesto (FP-01 al FP-10).

o El sistema deberá proveer para la asignación de presupuesto según su disponibilidad.

o El sistema deberá proveer validaciones automáticas sobre la disponibilidad del presupuesto.

- Área de Contabilidad Financiera.

Requerimientos para las funciones relacionadas con el registro y monitoreo de la contabilidad financiera:

o El sistema deberá proveer la capacidad para registrar los asientos contables de todas las transacciones registradas.

o El sistema deberá proveer capacidad para manejar las funciones de todo el ciclo contable de manera eficaz y eficiente; eliminando la necesidad de tareas manuales o duplicidad de labores.

o El sistema deberá proveer integración a contabilidad financiera de todos los módulos/subsidiarios entre ellos (pero no limitado a) presupuesto, requisiciones, compras y cuentas por pagar, gestión humana, bienes; etc.

o El sistema deberá proveer la capacidad de registrar entradas contables para todas las transacciones registradas.

o El sistema deberá validar la integridad y validez de las entradas contables al momento de la codificación de las transacciones.

o El sistema deberá proveer un catálogo de informes contables financieros, tales como (pero no limitados a): Balance de Comprobación, Informe de Estado de Situación, Informe de Mayor General.

o El sistema deberá proveer capacidad de rastreo de auditoria de todas las transacciones.

o El sistema deberá proveer herramientas para realizar ajustes o correcciones, según sea necesario.

o El sistema deberá proveer la capacidad de configurar los periodos fiscales y darles mantenimiento para abrir y cerrar los periodos según la necesidad.

- Área de Conciliaciones Bancarias.

Requerimientos para las funciones relacionadas con los procesos de conciliaciones bancarias:

o El sistema deberá proveer funcionalidad para completar las conciliaciones bancarias en sistema.

o El sistema deberá integrar las transacciones registradas en los libros contables (mayor general) para la preparación de la conciliación bancaria.

o El sistema deberá proveer la capacidad de importar/integrar los estados bancarios electrónicos para la conciliación eliminando la necesidad de tareas manuales.

o El sistema deberá proveer funcionalidad de configuración para reglas de pareo automático de transacciones con el propósito de facilitar y optimizar el proceso de conciliación.

o El sistema deberá proveer la capacidad de generar un informe con el resumen de la Conciliación Bancaria.

o El sistema deberá proveer la capacidad de generar un informe con el detalle de las Transacciones en Tránsito (Depósitos y Desembolsos).

- Área de Requisiciones.

Requerimientos para las funciones relacionadas con las solicitudes de compras y las gestiones relacionadas con el proceso de adquisiciones de bienes y servicios:

o El sistema deberá proveer la capacidad de acezar a un ambiente de pruebas para propósitos de adiestramientos y/o pruebas en general.

o El sistema deberá proveer la capacidad de configuración de usuarios y la asignación de roles de seguridad, según las tareas asignadas de cada usuario.

o El sistema deberá proveer la capacidad para la exportación e importación de catálogo de artículos.

o El sistema deberá proveer la capacidad de configuración de flujogramas para establecer los niveles de aprobación por diferentes parámetros (usuario, monto de transacción y/o división).

o El sistema deberá proveer la capacidad de aprobación de requisiciones a través de una tableta o teléfono celular inteligente.

o El sistema deberá proveer la capacidad de configuración de firmas digitales relacionadas a los niveles de aprobación.

o El sistema deberá proveer la capacidad de configuración de nomenclatura para número de requisición y cotización.

o El sistema deberá proveer la capacidad de envío de notificaciones (correos electrónicos), según configurado en cada nivel, incluyendo aprobación, cambio de estatus de requisición, cancelación y/o rechazo de la requisición.

o El sistema deberá proveer la capacidad de configuración de asignación de requisiciones por usuario o por división.

o El sistema deberá proveer integración con el módulo de cuentas por pagar para la validación de suplidores existentes.

o El sistema deberá proveer integración con el modulo financiero para validación de valores de partidas contables.

o El sistema deberá proveer integración con el módulo de presupuesto para validación de valores de partidas presupuestarias.

o El sistema deberá proveer capacidad para adjuntar documentos.

o El sistema deberá proveer una ventana que permita monitorear el historial de estatus de aprobación de las requisiciones.

o El sistema deberá proveer la capacidad de anotar comentarios para una requisición.

o El sistema deberá proveer la capacidad de identificar si los artículos a requisarse son materiales o servicios.

o El sistema deberá proveer la capacidad de validación de presupuesto. El sistema desplegará un mensaje que indica si el monto total de la requisición excede del presupuesto o si el presupuesto estaba disponible y fue aprobado exitosamente.

o El sistema deberá proveer la capacidad de generar las formas de requisiciones, registro de cotizaciones y solicitud de cotización a suplidores.

o El sistema deberá proveer la capacidad de solicitar un mínimo de tres cotizaciones para requisiciones formales.

o El sistema deberá proveer capacidad para manejar requisiciones informales que no requieran cotizaciones mínimas.

o El sistema deberá proveer la capacidad de selección de la cotización ganadora por precio más bajo, suplidor o de forma individual marcando cada artículo ganador por cotización.

o El sistema deberá proveer la capacidad de integrar con el sistema de cuentas por pagar, permitiendo así la conversión de una requisición finalmente aprobada a una orden de compra. El sistema mantendrá en el historial, el número de la orden de compra que fue asignado a la requisición.

o El sistema deberá proveer un indicador en cada requisición que permita identificar las requisiciones que contienen artículos capitalizables. Al momento de generar la orden de compra, los artículos en esta, según correspondan, deberá estar identificados como artículo de capital para integrar con el módulo de activos fijos.

o El sistema deberá proveer la capacidad para generar reporte de requisiciones convertidas a órdenes de compra por número de orden de compra, fecha de requisición, número de suplidor, códigos de dimensión, número de requisición, número xx xxxxxxx contable y código de transacción. El reporte deberá tener la capacidad de ser exportado a formato Excel.

o El sistema deberá proveer la capacidad para generar reporte de requisiciones por número de requisición, fecha de requisición, número de suplidor, códigos de presupuestos, usuario asignado, división, número xx xxxxxxx contable y código de transacción.

o El sistema deberá proveer la capacidad de exportación de informes a formato Excel.

o El sistema deberá proveer la capacidad para la configuración de artículos de inventario/almacén.

o El sistema deberá proveer la capacidad para ajustar los artículos xx xxxxxxx, ya sea para aumentar o disminuir la cantidad disponible de éstos.

o El sistema deberá proveer la capacidad de envío de notificaciones a la persona encargada para despacho de artículos solicitados al almacén.

o El sistema deberá proveer la capacidad de validación de disponibilidad de artículos en el almacén para requisiciones internas. El sistema deberá mostrar mensaje de no disponibilidad en caso de que el artículo no se encuentre en almacén.

o El sistema deberá proveer la capacidad de generar las formas correspondientes, entre ellas: Formas de Requisición, Solicitud de Cotización Externa, Hoja de Adjudicación, Orden de Despacho, entre otras.

o Establecer un check box desde la requisición hasta el hacking para ver en qué lugar se encuentra

- Área de Compras y Desembolsos.

Requerimientos para las funciones relacionadas a compras y desembolsos:

o El sistema deberá proveer la capacidad de mantener un registro de suplidores y su información básica.

o El sistema deberá proveer la capacidad de configuración de tipos de retenciones e impuestos, según requerido por ley.

o El sistema deberá proveer la capacidad de manejo de retención por servicios profesionales, según requerido por ley.

o El sistema deberá proveer la capacidad de validación de presupuesto en la orden de compra a nivel xx xxxxxxx contable.

o El sistema deberá proveer integración del módulo de cuentas por pagar con el módulo de activos fijos.

o El sistema deberá proveer la capacidad de aprobación de una orden de compra antes de ser generada.

o El sistema deberá proveer para la impresión de la forma de orden de compra.

o El sistema deberá proveer un reporte detallado de órdenes de compras con capacidad para ser exportado a formatos Excel y PDF.

o El sistema deberá proveer un reporte detallado de requisiciones con capacidad para ser exportado a formatos Excel y PDF.

o El sistema deberá proveer capacidad para generar un comprobante de desembolso para transacciones con o sin órdenes de compra, así como también deberá permitir la generación de notas de créditos.

o El sistema deberá proveer la capacidad de impresión de cheque con formas predefinidas o transferencia. El sistema deberá proveer para la impresión de las firmas digitales en cheques.

o El sistema deberá proveer la capacidad para generar desembolsos a suplidores por transferencias electrónicas. El sistema deberá generar el archivo de EFT (Electronic Fund Transfer) a ser cargado al portal de la institución financiera correspondiente.

o El sistema deberá proveer la capacidad para la cancelación de cheques.

o El sistema deberá proveer un reporte de detalle de los pagos realizados. El reporte deberá mostrar al menos, el ID del suplidor, nombre del suplidor, clase de suplidor, número de cheque, ID de chequera, cuenta contable de efectivo, código de presupuesto, fecha del pago, monto bruto, monto neto y el monto de la retención y porciento, si aplica. El reporte deberá incluir un reporte adicional que resuma las transacciones por chequera. Deberá tener capacidad para ser exportado a Excel y PDF.

o El sistema deberá proveer un reporte de balance de comprobación de cuentas por pagar. El mismo deberá poder ser generado por fecha de transacción financiera o documento, por fondo, código de transacción, suplidor, ID de chequera y cuenta contable de efectivo. Deberá tener la capacidad para ser exportado en formato Excel.

o El sistema deberá proveer ventanas de consulta por suplidor y número de documento.

- Área de Activos Fijos.

Requerimientos para las funciones relacionadas con el manejo de la propiedad y los activos fijos:

o El sistema deberá proveer la capacidad de mantener el registro de activos fijos (propiedad) y la información relacionada a éstos como costo de adquisición, fecha de adquisición, método de depreciación, vida útil, valor residual, etc.

o El sistema deberá proveer la capacidad para registrar la información de los seguros de activos.

o El sistema deberá proveer la capacidad para calcular la depreciación utilizando varios métodos de contabilidad generalmente aceptados por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental.

o El sistema deberá proveer la capacidad de integración con el módulo de cuentas por pagar.

o El sistema deberá proveer la capacidad para retirar y transferir activos. Estos cambios deberán poder realizarse de forma masiva.

o El sistema deberá proveer la capacidad para configurar clases y grupos de activos fijos, según sea necesario.

o El sistema deberá proveer la capacidad para la depreciación de los activos fijos, según configurados.

o El sistema deberá proveer la capacidad de integración al módulo financiero creando las entradas de interfaz.

o El sistema deberá proveer la capacidad de generar reportes de inventario físico.

o El sistema deberá proveer la capacidad de generar reportes de depreciación de activos fijos.

o El sistema deberá proveer la capacidad de realizar el inventario físico y especificar la validación de los activos.

o El sistema deberá proveer la capacidad de escanear las etiquetas de los artículos de propiedad; para la preparación electrónica de los inventarios físicos.

d. Sistema de Recaudación e Ingresos.

- Integración.

o El sistema deberá proveer integración con los datos de cobros de cuentas por cobrar, certificaciones, entre otros.

o El sistema deberá proveer integración con el módulo de Gestión de Casos.

- Almacenar.

o Se deberá poder guardar la información del negocio como personas contactos, teléfonos, dirección e información requerida.

- Reportes.

o El sistema deberá proveer reportes de los contribuyentes registrados y su información correspondiente.

o El sistema deberá proveer al usuario un estado de cuenta de contratos. Este reporte podrá ser mostrado en pantalla o exportado a formatos Excel y PDF.

o Se deberá poder generar reportes por contribuyentes activos, inactivos, por zona, RNC, y por cualquier otra información que aparezca en el registro. Estos reportes podrán ser exportados a formatos Excel y PDF o impresos físicamente y digital en pantalla.

o Se deberá poder generar reportes por módulos de áreas recaudatorias.

- Registro.

o El sistema deberá permitir el registro de nuevos contribuyentes y actualización de los contribuyentes ya registrados.

o El sistema deberá permitir registrar la información de un negocio ambulante. En esta ventana se podrá completar información como periodo de pago, monto del permiso, fecha de efectividad, días y hora de trabajo del negocio ambulante.

o El sistema deberá proveer en la pantalla de registro de negocio ambulante la impresión del permiso para este negocio. El permiso indicará la información del negocio y se imprimirán dos copias, una para la administración municipal y otra para el contribuyente.

o El sistema deberá permitir registrar los pagos de los contribuyentes relacionados a contrato xx xxxxx, venta o servicio, así como también adjudicar créditos de sobre pagos de periodos anteriores. Se guardará en la ventana, un registro de todos los recibos de pagos realizados para la transacción que incluyen el número de recibo, la fecha de pago, el método de pago, la cantidad, el nombre del recaudador, entre otra información. El recibo podría ser reimpreso por el recaudador. Adicional, proveerá la opción de anular un recibo de pago y reimprimir el mismo con el mensaje de anulado.

- Permisos / Transacciones Misceláneas.

o El sistema deberá proveer la capacidad de generar la forma de permisos de negocios ambulantes, permisos de instalación de publicidad y otros en el módulo de ventas (facturas únicas).

o El sistema deberá proveer la capacidad de manejar las transacciones relacionadas con los permisos de construcción.

o El sistema deberá proveer la capacidad de registrar pagos y generar una forma de recibo de pago por concepto de permisos de construcción.

- Transacciones Misceláneas.

o El sistema deberá proveer la capacidad para el registro de otras transacciones misceláneas. Adicional, deberá proveer la capacidad de configuración de diferentes tipos de ingresos y generar reportes relacionado con cada concepto de ingreso misceláneo.

o El sistema deberá proveer la capacidad de registrar pagos y generar una forma de recibo de pago por concepto de transacciones misceláneas.

- Registro Ingresos (Proyectos Especiales).

o El sistema deberá proveer la capacidad de registrar ingresos por conceptos de ingresos de proyectos especiales. Adicional, deberá registrar pagos y generar una forma de recibo de pago que incluya la información del proyecto especial.

o El sistema debe proveer la capacidad de registrar ingresos por conceptos de donaciones, aportes del Gobierno Central y energía eléctrica. Adicional, deberá registrar pagos y generar una forma de recibo de pago que incluya la información de ingreso percibido.

- Módulo de Planeamiento Urbano.

o El sistema deberá proveer la capacidad de manejar las transacciones relacionadas con los permisos de construcción, multas, penalidades e infracciones.

o El sistema deberá proveer la capacidad de registrar pagos y generar una forma de recibo de pago por concepto de permisos de construcción y demas conceptos.

o El sistema deberá configurar la matriz tarifaria sobre la cual se realizará la liquidación y facturación de los permisos y licencias de construcción.

- Módulo de Registro Civil y Conservaduría de Hipotecas.

o El sistema deberá proveer la capacidad de manejar las transacciones relacionadas con el registro de actos, venta condicional y otros impuestos cobrados a través de esa dirección.

o El sistema deberá proveer la capacidad de registrar pagos y generar una forma de recibo de pago por concepto el registro de actos, venta condicional y otros impuestos cobrados a través de esa dirección.

o El sistema deberá configurar la matriz tarifaria sobre la cual se realizará la liquidación y facturación del registro de actos, ventas condicionales, entre otros.

- Registro recibo de pagos.

o El sistema deberá permitir el registro de recibos de pagos por concepto de transacciones de deudas entre fondo, afectando las partidas contables configuradas. La transacción reflejada en la ventana estará relacionada con transacciones de deudas entre fondos provenientes del módulo de cuentas por pagar.

- Proceso de cierre y depósito diario.

o El sistema deberá proveer ventanas que faciliten el proceso de cierre y depósito diario para los recaudos. El proceso de cierre generalmente es manejado por cada recaudador, y le permite el cuadre de las transacciones realizadas. Adicional, el sistema proveerá una pantalla para el proceso de depósito. En este proceso se verán reflejados todos los cierres que fueron realizados previamente y que aún no han sido parte de los depósitos. En ambas pantallas, tanto la de cierre como la de depósito, se podrá generar un reporte detallado que incluye las transacciones incluidas en cada uno. Adicional, el sistema proveerá un ID de cada cierre y un ID de cada depósito para identificar las transacciones de forma más exacta. Se generará también un reporte preliminar con las cantidades y tipo de pago a ser depositados por cuenta bancaria que facilitará la preparación de las boletas bancarias.

e. Portal Web De Recaudación.

- Acceso Portal Web.

o El portal deberá acceder a datos de contribuyentes, cuentas por cobrar, permisos e impuestos que existen en el sistema de recaudos. Se presume que el sistema de recaudos provee puntos de integración que permitan realizar transacciones en el mismo a través de un API o Web Services.

- Módulo de Registro.

o El portal deberá contar con un módulo de registro, en donde un contribuyente pueda acceder el portal y registrarse en línea utilizando su email.

o El módulo de registro deberá notificar por email al usuario cuando:

 Se registra por primera vez en el portal.

 Solicita reestablecer su contraseña.

 Cuando solicita asociarse a un récord de contribuyente.

o El portal deberá permitir a usuarios registrados, cuyos usuarios han sido asociados a un Contribuyente, a solicitar una certificación para operar un comercio

a través del portal.

o El portal deberá requerir al usuario del portal, una serie de documentos predeterminados al momento de llenar la solicitud. Los documentos marcados como requeridos deberán ser provistos para continuar con la solicitud. Algunos documentos serán opcionales.

- Seguridad.

o El portal deberá proveer un mecanismo de contraseña seguro donde se requiera un mínimo de complejidad para la contraseña.

o El portal deberá solicitar al usuario una pregunta secreta para propósitos de reestablecer contraseñas.

o Un usuario deberá permanecer inactivo, hasta tanto el mismo confirme la dirección de correo electrónico.

o Se deberá proveer mecanismos para que un usuario del portal pueda reestablecer su contraseña por sí mismo.

o El portal deberá permitir a sus usuarios a actualizar la información de su perfil (nombre, teléfono, etc.).

- Récord Único.

o La solución deberá proveer un mecanismo para que un usuario del portal se pueda asociar a un record de Contribuyente en el sistema de recaudos. Este mecanismo deberá contemplar el uso de un identificador único del contribuyente, que el usuario del portal pueda utilizar para establecer dicha asociación. En caso de que no exista un record del contribuyente en el sistema de recaudos, se solicitará la información requerida para crear el mismo. Una vez provista la información, se creará el record del contribuyente en el sistema de recaudos.

o Una vez procesado correctamente el pago, la certificación será registrada en el sistema de recaudos.

o El Portal deberá permitir a un usuario solicitar los siguientes tipos de certificaciones en línea:

- Certificaciones de Usuarios Activos.

- Certificaciones de No Deuda.

o El Portal deberá permitir a un usuario realizar un pago de una Certificación en línea. Una vez procesado correctamente el pago, el mismo será registrado en el sistema de recaudos y una notificación de pago será enviada por email al usuario y al departamento de finanzas de la alcaldía (email predeterminado). Copia de la certificación solicitada será adjuntada al email enviado.

o El portal proveerá un listado de todas las certificaciones solicitadas en línea, así como de los pagos emitidos. Desde el historial, el usuario podrá descargar copias de la certificación solicitada.

 La certificación deberá incluir una firma digital (imagen) predefinida.

o El portal deberá proveer un área en su página principal, donde usuarios del portal y/o usuarios no registrados, puedan entrar el número de certificación para validar la información del mismo.

 Solo usuarios con el rol de Administrador Municipal tendrán acceso a este módulo.

o El modulo administrativo del portal, deberá permitir a usuarios municipales a actualizar el perfil de usuarios del portal, así como reestablecer contraseñas.

o El portal deberá permitir a un administrador a realizar envió de correos electrónicos en masa a usuarios del portal. La búsqueda de usuarios del portal deberá proveer parámetros de búsqueda generales (nombre, barrio, renglon), así como búsquedas predeterminadas.

o El usuario del portal podrá tener acceso a un historial donde se verán todas las notificaciones enviadas por el portal al usuario. En caso de notificaciones nuevas sin leer, el portal mostrará una indicación de cuantas notificaciones nuevas no han sido leídas.

- Descarga de Perfiles.

o Se deberá proveer la opción de descargar la información contenida en los perfiles de usuarios a formato Excel (nombre, teléfono, email, etc.).

3.8 Metodología y Flujograma por Procesos de Apoyo Administrativo.

Metodología para la implementación de la Plataforma Tecnológica especificada en el numeral 3.3 de esta sección, mediante la implementación de procesos acordes a las mejores prácticas.

3.9 Personal Responsable del Proyecto y Personal Clave.

La empresa deberá presentar su cronograma de asignación de personal consistente con el plan de trabajo ajustado a las tareas que hayan sido identificadas como necesarias en el plan elaborado para mejorar los ingresos municipales.

Los profesionales, técnicos y personal general que cada oferta presenten serán evaluados en función de la información que contenga en sus respectivas hojas de vida en términos de su experiencia, formación académica y su vinculación o utilidad a las necesidades específicas detectadas o planteadas en el plan de trabajo elaborado.

Los Peritos levantarán un informe donde se indicará el cumplimiento o no de los Pliegos de Condiciones Específicas. En el caso de no cumplimiento indicará, de forma individualizada las razones.

Los Peritos emitirán su informe al Comité de Compras y Contrataciones del Ayuntamiento Municipal de Boca Chica, sobre los resultados de la evaluación de las Propuestas Técnicas “Sobre A”, a los fines de la recomendación final.

3.10 Sistema de Evaluación Propuesta.

El puntaje total de la Propuesta será la suma del puntaje obtenido de la evaluación de la propuesta técnica, más el puntaje obtenido de la evaluación de la propuesta económica. Esto se representa mediante la siguiente fórmula:

Valor propuesta = valor propuesta técnica + valor propuesta económica.

3.11 Apertura de los “Sobres B”, Contentivos de Propuestas Económicas

El Comité de Compras y Contrataciones, dará inicio al Acto de Apertura y lectura de las Ofertas Económicas, “Sobre B”, conforme a la hora y en el lugar indicado en este pliego de condiciones.

Sólo se abrirán las Ofertas Económicas de los Oferentes/Proponentes que hayan resultado habilitados en la primera etapa del proceso. Son éstos aquellos que una vez finalizada la evaluación de las Ofertas Técnicas, cumplan con los criterios señalados en la sección Criterios de evaluación. Las demás serán devueltas sin abrir. De igual modo, solo se dará lectura a los renglones que hayan resultado CONFORME, CUMPLE Y PUNTUACION MINIMA en el proceso de evaluación de las Ofertas Técnicas.

A la hora fijada en el Cronograma de la Licitación, el Consultor Jurídico de la institución, en su calidad de Asesor Legal del Comité de Compras y Contrataciones, hará entrega formal al Notario Público actuante, en presencia de los Oferentes, de las Propuestas Económicas, “Sobre B”, que se mantenían bajo su custodia, para dar inicio al procedimiento de apertura y lectura de las mismas.

En acto público y en presencia de todos los interesados, el Notario actuante procederá a la apertura y lectura de las Ofertas Económicas, certificando su contenido, rubricando y sellando cada página contenida en el “Sobre B”.

Las observaciones referentes a la Oferta que se esté leyendo, deberán realizarse en ese mismo instante, levantando la mano para tomar la palabra. El Notario actuante procederá a hacer constar todas las incidencias que se vayan presentando durante la lectura.

Finalizada la lectura de las Ofertas, el Notario actuante procederá a invitar a los Representantes Legales de los Oferentes/Proponentes a hacer conocer sus observaciones; en caso de conformidad, se procederá a la clausura del acto.

No se permitirá a ninguno de los presentes exteriorizar opiniones de tipo personal o calificativos peyorativos en contra de cualquiera de los Oferentes participantes.

El Oferente/Proponente o su representante que durante el proceso de la Licitación tome la palabra sin ser autorizado o exteriorice opiniones despectivas sobre algún producto o compañía, será sancionado con el retiro de su presencia del salón, con la finalidad de mantener el orden.

En caso de discrepancia entre la Oferta presentada en el formulario correspondiente, (SNCC.F.033), debidamente recibido por el Notario Público actuante y la lectura de la misma, prevalecerá el documento escrito.

El Notario Público actuante elaborará el acta notarial correspondiente, incluyendo las observaciones realizadas al desarrollo del acto de apertura, si las hubiera, por parte de los Representantes Legales de los Oferentes/ Proponentes. El acta notarial deberá estar acompañada de una fotocopia de todas las Ofertas presentadas. Dichas actas notariales estarán disponibles para los Representantes Legales de los Oferentes/Proponentes, quienes para obtenerlas deberán hacer llegar su solicitud a través de la Oficina de Acceso a la Información (OAI).

3.12 Confidencialidad del Proceso.

Las informaciones relativas al análisis, aclaración, evaluación, validación y comparación de las Ofertas y las recomendaciones de los peritos para la Adjudicación del Contrato no podrán ser reveladas a los Licitantes ni a otra persona que no participe oficialmente en dicho proceso hasta que se haya anunciado el nombre del Adjudicatario, a excepción de que se trate del informe de evaluación del propio Licitante. Todo intento de un Oferente para influir en el procesamiento de las Ofertas o decisión de la Adjudicación por parte del Contratante podrá dar lugar al rechazo definitivo de la Oferta de ese Oferente.

3.13 Plazo de Mantenimiento de Oferta.

Los Oferentes/Proponentes deberán mantener las Ofertas por el término de cuarenta y cinco (45) días hábiles contados a partir de la fecha del acto de apertura.

La Entidad Contratante, excepcionalmente podrá solicitar a los Oferentes/Proponentes una prórroga, antes del vencimiento del período de validez de sus Ofertas, con indicación del plazo. Los Oferentes/Proponentes podrán rechazar dicha solicitud, considerándose por tanto que han retirado sus Ofertas, por lo cual la Entidad Contratante procederá a efectuar la devolución de la Garantía de Seriedad de Oferta ya constituida. Aquellos oferentes que la consientan no podrán modificar sus Ofertas y deberán ampliar el plazo de la Garantía de Seriedad de Oferta oportunamente constituida.

3.14 Evaluación Oferta Económica.

El Comité de Compras y Contrataciones evaluará y comparará únicamente las Ofertas que se ajustan sustancialmente al presente Pliego de Condiciones Específicas y que hayan sido evaluadas técnicamente como CONFORME, bajo el criterio del menor precio ofertado.

Sección IV Adjudicación ‌

4.1 Criterios de Adjudicación.

El Comité de Compras y Contrataciones evaluará las Ofertas dando cumplimiento a los principios de transparencia, objetividad, economía, celeridad y demás, que regulan la actividad contractual, y comunicará por escrito al Oferente/Proponente que resulte favorecido. Al efecto, se tendrán en cuenta los factores económicos y técnicos más favorables.

La Adjudicación será decidida a favor del Oferente/Proponente cuya propuesta cumpla con los requisitos exigidos y sea calificada como la más conveniente para los intereses institucionales, teniendo en cuenta el precio, la calidad, y las demás condiciones que se establecen en el presente Pliego de Condiciones Específicas.

Si se presentase una sola Oferta, ella deberá ser considerada y se procederá a la Adjudicación, si habiendo cumplido con lo exigido en el Pliego de Condiciones Específicas, se le considera conveniente a los intereses de la Institución.

4.2 Empate entre Oferentes.

En caso de empate entre dos o más Oferentes/Proponentes, se procederá de acuerdo al siguiente procedimiento:

El Comité de Compras y Contrataciones procederá por una elección al azar, en presencia xx Xxxxxxx Público y de los interesados, utilizando para tales fines el procedimiento de sorteo.

4.3 Declaración de Desierto.

El Comité de Compras y Contrataciones podrá declarar desierto el procedimiento, total o parcialmente, en los siguientes casos:

 Por no haberse presentado Ofertas.

 Por haberse rechazado, descalificado, o porque son inconvenientes para los intereses nacionales o institucionales todas las Ofertas o la única presentada.

En la Declaratoria de Desierto, la Entidad Contratante podrá reabrirlo dando un plazo para la presentación de Propuestas de hasta un cincuenta por ciento (50%) del plazo del proceso fallido.

4.4 Acuerdo de Adjudicación.

El Comité de Compras y Contrataciones luego del proceso de verificación y validación del informe de recomendación de Adjudicación, conoce las incidencias y si procede, aprueban el mismo y emiten el acta contentiva de la Resolución de Adjudicación.

La Comisión de Peritos sugiere por escrito a la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones la Notificación de la Adjudicación y sus anexos a todos los Oferentes participantes, conforme al procedimiento y plazo establecido en el Cronograma de Actividades xxx Xxxxxx de Condiciones Específicas.

4.5 Adjudicaciones Posteriores.

En caso de incumplimiento del Oferente Adjudicatario, la Entidad Contratante procederá a solicitar, mediante “Carta de Solicitud de Disponibilidad”, al siguiente Oferente/Proponente que certifique si está en capacidad de suplir los renglones que le fueren indicados, en un plazo no mayor a ciento ochenta (180) meses. Dicho Oferente/Proponente contará con un plazo de Cuarenta y Ocho (48) horas para responder la referida solicitud. En caso de respuesta afirmativa, El Oferente/Proponente deberá presentar la Garantía de Fiel cumplimiento de Contrato, conforme se establece en los DDL.

5.1 Validez del Contrato.‌‌‌‌‌

PARTE 2 CONTRATO

Sección V

Disposiciones Sobre los Contratos Condiciones Generales del Contrato

El Contrato será válido cuando se realice conforme al ordenamiento jurídico y cuando el acto definitivo de Adjudicación y la constitución de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato sean cumplidos.

5.2 Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.

La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato corresponderá a una Póliza de Seguros o Garantía Bancaria, constituida en un plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la notificación de la adjudicación, por el importe del 4% del monto anual promedio del contrato, tomando como referencia el primer año de ingreso.

5.3 Perfeccionamiento del Contrato.

Para su perfeccionamiento deberán seguirse los procedimientos de contrataciones vigentes, cumpliendo con todas y cada una de sus disposiciones y el mismo deberá ajustarse al modelo que se adjunte al presente Pliego de Condiciones Específicas, conforme al modelo estándar el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas.

5.4 Plazo para la Suscripción del Contrato.

El Contrato deberá celebrarse en el plazo que se indique en el presente Pliego de Condiciones Específicas; no obstante a ello, deberán suscribirse en un plazo no mayor de veinte (20) días hábiles, contados a partir de la fecha de Notificación de la Adjudicación de la presente licitación.

5.5 Incumplimiento del Contrato.

Se considerará incumplimiento del Contrato:

a. La xxxx del Contratista en la realización de los servicios.

b. La falta de eficiencia, transparencia y responsabilidad en los servicios suministrados.

c. La realización del servicio en términos y condiciones no establecidos en el contrato.

En el evento de terminación del Contrato, el Proveedor tendrá derecho a ser pagado (a) por todo el trabajo adecuadamente realizado hasta el momento en que el Contratista le notifique la terminación.

5.6 Efectos del Incumplimiento.

El incumplimiento del Contrato por parte del Proveedor de Servicios determinará su finalización y supondrá para el mismo la ejecución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento del Contrato, procediéndose a que la entidad municipal contrate al Adjudicatario que haya quedado en el segundo lugar.

En los casos en que el incumplimiento del Proveedor constituya falta de calidad en los servicios realizados o causare un daño o perjuicio a la institución, o a terceros, la Entidad Contratante podrá solicitar a la Dirección General de Contrataciones Pública, en su calidad de Órgano Rector del Sistema, su inhabilitación temporal o definitiva, dependiendo de la gravedad de la falta.

5.7 Ampliación o Reducción de la Contratación.

La Entidad Contratante podrá modificar, disminuir o aumentar hasta el cincuenta por ciento (50%) del monto del Contrato original del servicio, siempre y cuando se mantenga la contratación en el caso de que se presenten circunstancias que fueron imprevisibles en el momento de iniciarse el proceso de contratación, y esa sea la única forma de satisfacer plenamente el interés público.

5.8 Finalización del Contrato.

El Contrato finalizará por vencimiento de su plazo, de su última prórroga, si es el caso, o por la concurrencia de alguna de las siguientes causas de resolución:

 Incumplimiento por parte del Proveedor del servicio.

 Mutuo acuerdo entre las partes.

 Quiebra o a solicitud del propio Contratista.

 Rescisión por incumplimiento durante tres meses consecutivos del Contratista en la realización del servicio contratado.

 Rescisión por incumplimientos graves del contratista.

 Incursión sobrevenida del Proveedor en alguna de las causas de prohibición de contratar con la Administración Pública que establezcan las normas vigentes, en especial el Artículo 14 de la Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.

 Cuando el contratista incurra en fraude, dolo, grave negligencia o contravenga las obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato de concesión.

 Por falta de cumplimiento en los plazos establecidos para la iniciación de los servicios adjudicados o la habilitación de los equipos necesarios.

5.9 Subcontratos.

El Proveedor podrá subcontratar la ejecución de algunas de las tareas comprendidas en este Pliego de Condiciones Específicas, con la previa autorización de la Entidad Contratante. El Oferente, en su propuesta, deberá indicar las tareas que subcontrataría y las empresas que ejecutarían cada una de ellas; en el entendido, que El Proveedor será el único responsable de todos los actos, comisiones, defectos, negligencias, descuidos o incumplimientos de los Subcontratistas, de sus agentes, empleados o trabajadores.

5.10 Condiciones Específicas del Contrato.

5.10.1 Vigencia del Contrato.

La vigencia del Contrato será de quince (15) años a partir de la fecha de la suscripción del mismo y hasta su fiel cumplimiento, de conformidad con el Cronograma de Ejecución, el cual formará parte integral y vinculante del mismo.

5.10.2 Inicio de Ejecución.

Una vez formalizado el correspondiente Contrato de Servicios entre la Entidad Contratante y el Proveedor, éste último iniciará la ejecución del Contrato, sustentado en el Plan de Trabajo que forma parte constitutiva, obligatoria y vinculante del presente Pliego de Condiciones Específicas.

PARTE 3 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES ‌

Sección VI

Obligaciones y Responsabilidades de EL CONTRATISTA.

6.1 Obligaciones de EL CONTRATISTA.

Son obligaciones de EL CONTRATISTA:

a) Emplear únicamente técnicos competentes y experimentados en sus especialidades respectivas, así como personal profesional y jefes del equipo capaces de garantizar la debida ejecución del servicio licitado.

b) Emplear mano de obra especializada, semi-especializada y sin especializar que permita el cabal cumplimiento de todas sus obligaciones en virtud del Contrato con estricto cumplimiento de los plazos de ejecución.

c) Garantizar la seguridad de las personas, los bienes y protección del medio ambiente.

d) Proteger a la Entidad Contratante frente a cualquier reclamación de terceros por concepto de indemnización por daños de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecución del presente Contrato por el Proveedor, y su respectivo personal.

e) Contratar todos los seguros obligatorios previstos por la reglamentación vigente, para la ejecución del servicio.

6.2 Responsabilidades de EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA será responsable de:

a) Cumplir las prestaciones por sí mismo en todas las circunstancias, salvo caso fortuito o fuerza mayor, o por actos o incumplimiento de la autoridad administrativa, que hagan imposible la ejecución del Contrato.

b) Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del Contrato se impartan por parte de la Entidad Contratante.

c) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilataciones.

d) No acceder a peticiones o amenazar de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de hacer u omitir algún hecho.

e) Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada por la entidad contratante para el objeto del desarrollo del Contrato.

7.1 Formularios Tipo.‌

Sección VII Formularios

El Oferente/Proponente deberá presentar sus Ofertas de conformidad con los Formularios determinados en el presente Pliego de Condiciones Específicas, los cuales se anexan como parte integral del mismo.

7.2 Anexos

1. Modelo Presentación de Oferta (SNCC.F.001).

2. Modelo Garantía de Cumplimiento de Contrato (SNCC.F.006).

3. Modelo Resumen de experiencia del Personal Profesional propuesto (SNCC.F.008).

4. Modelo de carta de designación o sustitución de Agentes Autorizados (SNCC.F.010).

5. Modelo de carta de aceptación de designación como Agentes Autorizados (SNCC.F.011).

No hay nada escrito después de esta línea

Document Metadata

Table of Contents

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL AMBC-LPN-002-2017

Document Metadata