SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA

LICITACION PUBLICAN N° 0023-2016-SEDAPAL

BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS¹

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0023-2016-SEDAPAL

[PRIMERA CONVOCATORIA]

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA MUSA 4ta Y 5ta ETAPA – DISTRITO LA XXXXXX - LIMA

BASES INTEGRADAS

Información completa del expediente administrativo debe ser verificada en la Página: xxx.xxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxx-xxxxxxxx

DEBER DE COLABORACIÓN

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y al Consejo Multisectorial de Monitoreo de las Contrataciones Públicas, en todo momento según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que participan en el proceso de contratación.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o al Consejo Multisectorial de Monitoreo de las Contrataciones Públicas el acceso a la información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración.

SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)

CAPÍTULO I

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

1. BASE LEGAL

• Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

• Decreto Supremo N° 350-2015-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento.

• Directivas del OSCE.

• Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

• Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

• Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

• Código Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes bases.

2. PRECALIFICACIÓN

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 57 del Reglamento, cuando el valor referencial de la contratación de la ejecución de una obra sea igual o superior a veinte millones de Soles (S/. 20 000 000,00) la Entidad puede optar por convocar la licitación pública con precalificación con la finalidad de preseleccionar a proveedores con calificaciones suficientes para ejecutar el contrato, e invitarlos a presentar su oferta. En este caso en la sección específica de las bases debe preverse las etapas, los requisitos de precalificación y demás condiciones del procedimiento.

3. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 33 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases.

4. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se lleva a cabo desde el día siguiente de la convocatoria hasta antes del inicio de la presentación de ofertas, de forma ininterrumpida. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

En las licitaciones públicas con precalificación, el registro de participantes se realiza hasta antes del término del plazo para la presentación de solicitudes de precalificación.

El registro de participantes es gratuito y electrónico a través del SEACE.

El proveedor que desee participar en el presente procedimiento de selección debe registrarse como participante, debiendo contar para ello con inscripción vigente en el RNP, conforme al objeto de la contratación.

Importante

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: xxx.xxx.xxx.xx.

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes electrónico” publicado en xxx.xxxxx.xxx.xx.

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

5. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Todo participante puede formular consultas y observaciones a las bases, en el plazo señalado en el calendario del procedimiento de selección, que no puede ser menor a diez (10) días hábiles contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 51 del Reglamento.

Las observaciones a las bases, se realizan de manera fundamentada, por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones u otra normativa que tenga relación con el objeto de contratación.

Para formular consultas y observaciones se debe emplear el Anexo N° 1 Formato para formular consultas y observaciones de la Directiva N° 023-2016-OSCE/CD “Disposiciones sobre la formulación y absolución de consultas y observaciones”.

6. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La absolución simultánea de las consultas y observaciones por parte del comité de selección mediante pliego absolutorio se notifica a través del SEACE en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, en un plazo que no puede exceder de siete (7) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir consultas y observaciones.

La absolución se realiza de manera motivada debiendo emplear el Anexo N° 2 Formato xx xxxxxx de absolución de consultas y observaciones de la Directiva N° 023-2016-OSCE/CD “Disposiciones sobre la formulación y absolución de consultas y observaciones”. Cabe precisar que en el caso de las observaciones se debe indicar si estas se acogen, se acogen parcialmente o no se acogen.

Importante

No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten extemporáneamente, en un lugar distinto al señalado en las bases o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

7. ELEVACIÓN AL OSCE XXX XXXXXX DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

En el plazo de tres (3) días hábiles siguientes a la notificación xxx xxxxxx absolutorio a través del SEACE, los participantes pueden solicitar la elevación de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones, a fin que el OSCE emita el pronunciamiento correspondiente, en los siguientes supuestos:

1. Cuando la absolución a una consulta por parte del Comité de Selección se considere contraria a la normativa de contratación pública u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el procedimiento de selección o con el objeto de la contratación.

2. Cuando la absolución de observaciones por parte del Comité de Selección se considere contraria a la normativa de contratación pública u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el procedimiento de selección o con el objeto de la contratación.

El pronunciamiento emitido por el OSCE se notifica a través del SEACE, dentro de los diez (10) días hábiles, computados desde el día siguiente de recepción del expediente completo por el OSCE.

8. INTEGRACIÓN DE BASES

Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección. Estas incorporan obligatoriamente, las modificaciones que se hayan producido como consecuencia de las consultas, observaciones, la implementación del pronunciamiento emitido por el OSCE, así como las modificaciones requeridas por el OSCE en el marco de sus acciones de supervisión, y se publican en el SEACE en la fecha establecida en el calendario del procedimiento.

Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, salvo las acciones de supervisión a cargo del OSCE. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del procedimiento por deficiencias en las bases.

El comité de selección no puede continuar con la tramitación del procedimiento de selección si no ha publicado las bases integradas en el SEACE, bajo sanción de nulidad de todo lo actuado posteriormente, conforme lo establece el artículo 52 del Reglamento.

Importante

• En caso el OSCE haya emitido pronunciamiento, dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes a la publicación de la integración de las bases, los participantes pueden solicitar al OSCE, la emisión de Dictamen sobre implementación del Pronunciamiento, según lo previsto en el numeral 8.2 de la Directiva N° 009-2016-OSCE/CD “Acciones de Supervisión a Pedido de Parte”.

• En caso el OSCE no haya emitido pronunciamiento, los participantes pueden solicitar al OSCE en cualquier momento la emisión de Dictamen sobre Cuestionamientos, cuando consideren de manera sustentada que las bases integradas no recojan aquello que ha sido materia de aclaración y/o precisión en el pliego de absolución de consultas y observaciones, según lo previsto en el numeral 8.8 de la Directiva N° 009-2016-OSCE/CD “Acciones de Supervisión a Pedido de Parte”, en el plazo previsto en la misma.

9. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Los documentos que acompañan las solicitudes de precalificación, de ser el caso, y las ofertas, se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción oficial o sin valor oficial efectuada por traductor público juramentado o traducción certificada efectuada por traductor colegiado certificado, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las solicitudes de precalificación, de ser el caso, y las ofertas se presentan por escrito, debidamente foliadas y en un (1) único sobre cerrado.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman las solicitudes de precalificación, de ser el caso, y las ofertas deben estar debidamente firmados por el postor. Los demás documentos deben ser rubricados (visados) por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.

El precio de la oferta debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecución de la obra a contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos decimales.

10. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

La presentación de ofertas se realiza en acto público en presencia xx xxxxxxx o xxxx xx xxx en el lugar indicado en las bases, en la fecha y hora establecidas en la convocatoria.

La presentación puede realizarse por el mismo proveedor o a través de un tercero, sin que se exija formalidad alguna para ello.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.

El acto público se inicia cuando el comité de selección empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron en el procedimiento, para que entreguen sus ofertas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se tiene por desistido.

En la apertura del sobre que contiene la oferta, el comité de selección debe anunciar el nombre de cada participante y el precio de la misma. Asimismo, verifica la presentación de los documentos requeridos en la sección específica de las bases de conformidad con el artículo 53 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de selección devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan este en más xxx xxxx por ciento (10%), teniéndose estas por no admitidas.

Esta información debe consignarse en acta, con lo cual se da por finalizado el acto público.

En caso el comité de selección no admita la oferta el postor puede solicitar que se anote tal circunstancia en el acta, debiendo el notario o xxxx xx xxx mantenerla en custodia hasta el consentimiento de la buena pro, salvo que en el acto de presentación de ofertas o en fecha posterior el postor solicite su devolución.

Después de abierto cada sobre que contiene la oferta, el notario o xxxx xx xxx procederá a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la oferta.

Al terminar el acto público, se levantará un acta, la cual será suscrita por el notario o xxxx xx xxx, los miembros del comité de selección, el veedor y los postores que lo deseen.

De acuerdo a lo previsto en el artículo 53 del Reglamento, en el acto de presentación de ofertas se puede contar con un representante del Sistema Nacional de Control, quien participa como veedor y debe suscribir el acta correspondiente.

11. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La evaluación de las ofertas que cumplan con lo señalado en el numeral anterior tiene por objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, según los factores y el procedimiento de evaluación enunciados en la sección específica de las bases.

Para que el comité de selección considere válida la oferta económica que supere el valor referencial, hasta el límite máximo previsto en el artículo 28 de la Ley, se debe contar con la certificación de crédito presupuestario suficiente y la aprobación del Titular de la Entidad, que no puede exceder de cinco (5) días hábiles, contados desde la fecha prevista en el calendario para el otorgamiento de la buena pro, bajo responsabilidad, salvo que el postor acepte reducir su oferta económica.

En caso no se cuente con la certificación de crédito presupuestario se rechaza la oferta.

La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo siguiente:

1. Cuando la evaluación del precio sea el único factor, se le otorga el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y otorga a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:

P_i = O_m x PMP

O_i

Donde:

i = Oferta.

P_i = Puntaje de la oferta a evaluar.

O_i = Precio i.

O_m = Precio de la oferta más baja.

PMP = Puntaje máximo del precio.

2. Cuando existan otros factores de evaluación además del precio, aquella que resulte con el mejor puntaje, en función de los criterios y procedimientos de evaluación enunciados en la sección específica de las bases.

En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación de las ofertas empatadas se realiza a través de sorteo. Para la aplicación de este criterio de desempate se requiere la participación xx xxxxxxx o xxxx xx xxx y la citación oportuna a los postores que hayan empatado, pudiendo participar en calidad de veedor un representante del Sistema Nacional de Control.

Importante

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems cuando la obra se ejecute fuera de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no supere los novecientos mil Soles (S/. 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho ítem por los postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP².

12. CALIFICACIÓN DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluación, el comité de selección debe determinar si el postor que obtuvo el primer lugar según el orden de prelación cumple con los requisitos de calificación detallados en la sección específica de las bases. Si dicho postor no cumple con los requisitos de calificación su oferta debe ser descalificada. En tal caso, el comité de selección debe verificar los requisitos de calificación respecto del postor cuya oferta quedó en segundo lugar, y así sucesivamente en el orden de prelación de ofertas.

Importante

Cuando los postores presenten dentro de su oferta como personal permanente a profesionales que se encuentran laborando como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, dicha oferta será descalificada.

13. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

La subsanación de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos en el artículo 39 del Reglamento.

Cuando se requiera subsanación, la oferta continua vigente para todo efecto, a condición de la efectiva subsanación dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de tres (3) días hábiles. La presentación de las subsanaciones se realiza a través de la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad. La subsanación corresponde realizarla al mismo postor, su representante legal o apoderado acreditado.

14. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Luego de la calificación de las ofertas, el comité de selección otorga la buena pro en la fecha señalada en el calendario de las bases mediante su publicación en el SEACE.

El otorgamiento de la buena pro en acto privado se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el mismo día de su realización, debiendo incluir el acta de otorgamiento de la buena pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados de la evaluación y calificación.

Importante

Las Entidades someten a fiscalización posterior, conforme a lo previsto en el artículo 32 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General la documentación, declaraciones y traducciones presentadas por el ganador de la buena pro.

15. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los ocho (8) días hábiles de la notificación de su otorgamiento en el SEACE, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de producido.

16. CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO O SUSPENDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO Y DE CAPACIDAD DE LIBRE CONTRATACIÓN

De acuerdo con el artículo 245 del Reglamento, a partir del día hábil siguiente al registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro o de que esta haya quedado administrativamente firme, el postor ganador de la buena pro puede solicitar ante el OSCE la expedición de la constancia de no estar inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado y/o de capacidad libre de contratación.

No procede la emisión de constancias cuando el procedimiento de selección se encuentre bloqueado como consecuencia del procesamiento de una acción de supervisión.

CAPÍTULO II

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad del procedimiento de selección, pueden impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

2. Plazos de interposición del recurso de apelación

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

CAPÍTULO III

DEL CONTRATO

1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Dentro del plazo de ocho (8) días hábiles siguientes al registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro o de que esta haya quedado administrativamente firme, el postor ganador de la buena pro debe presentar la totalidad de los requisitos para perfeccionar el contrato. En un plazo que no puede exceder de los tres (3) días hábiles siguientes de presentados los documentos la Entidad debe suscribir el contrato, u otorgar un plazo adicional para subsanar los requisitos, el que no puede exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación de la Entidad. Al día siguiente de subsanadas las observaciones, las partes suscriben el contrato.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados en los artículos 117 y 151 del Reglamento, así como los previstos en la sección específica de las bases.

2. GARANTÍAS

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe mantenerse vigente hasta la hasta el consentimiento de la liquidación final.

2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se debe otorgar una garantía adicional por este concepto, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

3. GARANTÍA POR XXXXXXXX

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 129 del Reglamento. La presentación de esta garantía no puede ser exceptuada en ningún caso.

2. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan..

ADVERTENCIA

LOS FUNCIONARIOS DE LAS ENTIDADES NO DEBEN ACEPTAR GARANTÍAS EMITIDAS BAJO CONDICIONES DISTINTAS A LAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE NUMERAL.

2. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el artículo 131 del Reglamento.

2. INICIO DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA³

El inicio del plazo de ejecución de obra comienza a regir desde el día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones:

1. Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, según corresponda;

2. Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecuta la obra

3. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligación;

4. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso este haya sido modificado con ocasión de la absolución de consultas y observaciones;

5. Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y oportunidad establecidas en el artículo 156 del Reglamento.

Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dentro de los quince (15) días contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demás condiciones.

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra según los supuestos previstos en el artículo 152 del Reglamento.

Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del expediente de contratación, debiendo suscribir la adenda correspondiente.

Importante

De acuerdo con el artículo 159 del Reglamento, debe designarse a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se convoca el procedimiento de selección.

2. RESIDENTE DE OBRA⁴

Profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa conformidad de la Entidad, el cual puede ser ingeniero o arquitecto⁵, según corresponda a la naturaleza de los trabajos, con no menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad, en función de la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra⁶.

Por su sola designación, el residente representa al contratista como responsable técnico de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

Importante

En el caso de obras convocadas por paquete, la participación permanente, directa y exclusiva del residente de obra es definida en la sección específica de las bases por la Entidad, bajo responsabilidad, teniendo en consideración la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de conformidad con el artículo 154 del Reglamento.

2. INSPECTOR O SUPERVISOR⁷ DE OBRA

Profesional colegiado, habilitado y especializado, con no menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad, designado por la Entidad para velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato. Debe cumplir, como mínimo, con la misma experiencia y calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra.

En caso que el supervisor sea una persona jurídica, esta debe designar a una persona natural como supervisor permanente en la obra.

Importante

En el caso de obras convocadas por paquete, la participación permanente, directa y exclusiva del inspector o supervisor es definida en la sección específica de las bases por la Entidad, bajo responsabilidad, teniendo en consideración la complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, de conformidad con el artículo 159 del Reglamento.

2. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACIÓN DE OCURRENCIAS

En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el mismo que debe encontrarse legalizado y es firmado en todas sus páginas por el inspector o supervisor, según corresponda, y por el residente, a fin de evitar su adulteración. Dichos profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra.

El cuaderno de obra consta de una hoja original con tres (3) copias desglosables, correspondiendo una de estas a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor. El original de dicho cuaderno debe permanecer en la obra, bajo custodia del residente no pudiendo impedirse el acceso al mismo.

Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o supervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias, constituye causal de aplicación de una penalidad equivalente al cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho impedimento.

En el cuaderno de obra se anotan los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de esta, firmando al pie de cada anotación el inspector o supervisor o el residente, según sea el que 7efectúe la anotación. Las solicitudes que se requieran como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se presentan directamente a la Entidad o al inspector o supervisor según corresponda por el contratista o su representante, por medio de comunicación escrita.

El cuaderno de obra es cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida definitivamente por la Entidad.

Concluida la ejecución y recibida la obra, el original queda en poder de la Entidad.

Importante

El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra, a efectos de evitar futuras controversias sobre el particular.

2. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o insumos, de conformidad con el artículo 155 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases⁸.

2. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o supervisor, según corresponda y el contratista. Si el inspector o supervisor no se presenta para la valorización conjunta con el contratista, este la efectúa.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a quien se indique en el contrato de consorcio.

2. REAJUSTES

En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las valorizaciones que se efectúen a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar la fórmula o fórmulas polinómicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, los Índices Unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorización. Una vez publicados los índices correspondientes al mes en que debió efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias.

Dado que los Índices Unificados de Precios de la Construcción son publicados con un mes de atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al momento de la valorización. Cuando se conozcan los Índices Unificados de Precios que se deben aplicar, se calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorización más cercana posterior o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses.

Importante

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

2. PENALIDADES

1. PENALIDAD POR XXXX EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por xxxx por cada día de atraso, de conformidad con en el artículo 133 del Reglamento.

2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación. Para estos efectos, se deben incluir en la sección específica de las bases los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

2. RECEPCIÓN DE LA OBRA

La recepción de la obra se sujeta a las disposiciones previstas en el artículo 178 del Reglamento. Está permitida la recepción parcial de secciones terminadas de las obras, cuando ello se hubiera previsto expresamente en la sección específica de las bases, en el contrato o las partes expresamente lo convengan. La recepción parcial no exime al contratista del cumplimiento del plazo de ejecución; en caso contrario, se le aplican las penalidades correspondientes.

2. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

El procedimiento para la liquidación del contrato de obra que debe observarse, es el que se encuentra descrito en el artículo 179 del Reglamento. No procede la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver.

Luego de consentida la liquidación y efectuado el pago que corresponda, culmina definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Toda discrepancia respecto a la liquidación, incluso las controversias relativas a su consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve según las disposiciones previstas en el numeral 45.2 del artículo 45 de la Ley y en el artículo 179 del Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

2. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley y 135 del Reglamento.

2. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

Importante

Cuando se trate de obras bajo la modalidad de ejecución contractual de concurso oferta, a cada una de las prestaciones involucradas se le aplicarán, en principio, las disposiciones de la normativa de contrataciones del Estado que sean compatibles con su naturaleza, salvo en aquellos supuestos que impliquen la erogación de mayores fondos públicos (adelantos y prestaciones adicionales), en los que se aplicarán las disposiciones de dicha normativa que regulan la ejecución de obras

SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre	:	Servicio de agua potable y alcantarillado de Lima - SEDAPAL
RUC Nº	:	20100152356
Domicilio legal	:	Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xx 000 – Xx Xxxxxxx – El Agustino
Teléfono:	:	000-0000
Correo electrónico:	:	xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx

2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra ”Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado para el Esquema Musa 4ta y 5ta etapa – Distrito La Xxxxxx - Lima”

3. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/18 647 153,28 (Dieciocho millones seiscientos cuarenta y siete mil ciento cincuenta y tres con 28/100 Soles), incluido IGV, y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes xx xxxxx 2016.

Valor Referencial (VR) incluye IGV	Límites
	Inferior 90% del VR	Superior 110% del VR
S/18 647 153,28 (Dieciocho millones seiscientos cuarenta y siete mil ciento cincuenta y tres con 28/100 Soles)	S/16 782 437,96 (Dieciséis millones setecientos ochenta y dos mil cuatrocientos treinta y siete con 96/100 Soles)	S/20 511 868,60 (Veinte millones quinientos once mil ochocientos sesenta y ocho con 60/100 Soles)

IMPORTANTE:

• El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.

4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante Informe de Aprobación N° 056-2016-GPO del 12.08.2016

Asimismo, el expediente técnico de obra fue aprobado mediante Resolución de Gerencia de Proyectos y Obras N° 074-2016-GPO del 03.06.2016

5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Convenio Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

IMPORTANTE:

• La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de selección.

6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema MIXTO, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases.

8. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de doscientos diez [210] días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico de obra.

-	Ejecución de la obra	[210] días calendario
-	Actividades de intervención social	[210] días calendario

9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la obra, para cuyo efecto deben cancelar S/ 6,00 (Seis y 00/100 Soles) por el costo de reproducción de bases y del expediente técnico de la obra en Caja del Equipo Manejo de Fondos, sito en la Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xx 000 Xx Xxxxxxx – El Agustino. Recabar las bases y el expediente técnico de la obra en el Equipo Licitaciones y Contratos, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:30 a 16:30 horas.

Importante

• La Entidad debe contar con la constancia o formulario de cargos en donde conste que el participante recibió el expediente técnico completo.

• El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el costo de su reproducción.

10. BASE LEGAL

• Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

• Decreto Supremo N° 350-2015-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

• Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016.

• Ley Nº 30373, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2016

• Decreto Supremo Nº 011-79-VC.

• Ley N° 27293. Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.

• Ley N° 29783. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

• Directivas de OSCE.

• Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

• Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

• Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

• Resolución Ministerial N° 004-2016-PCM. Aprueban el uso obligatorio de la Norma Técnica Peruana “ISO NTP/IEC 27001:2014 Tecnología de la Información Técnicas de Seguridad, Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información. Requisitos 2a. Edición”, en todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de Informática

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CAPÍTULO II

DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Etapa		Fecha, hora y lugar
Convocatoria	:	El 29.08.2016
Registro de participantes * A través del SEACE	:	Desde las: 00:01 horas del 31.08.2016 Hasta las: 00:59 horas del 10.10.2016
Formulación de consultas y observaciones a las bases En el Equipo Licitaciones y Contratos Adicionalmente, enviar a la siguiente dirección electrónica el formato Word o Excel	: : :	Del: 31.08.2016 Al: 13.09.2016 Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xx 000 - Xx Xxxxxxx El Agustino, en el horario de 08:30 a 16:30 horas IMPORTANTE: El participante debe usar el formato incluido en el Anexo N° 01 de la Directiva N° 023-2016-OSCE/CD, para formular consultas y/u observaciones, siendo este de uso obligatorio, formato que no deberá ser modificado. xxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx
Absolución de consultas y observaciones a las bases	:	El 22.09.2016
Integración de bases	:	El 24.11.2016
Presentación de ofertas	:	El 07.12.2016
El acto público se realizará en el Auditorio COP SEDAPAL	:	Sito en la Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xx 000 – La Atarjea El Agustino - 09:00 horas
Evaluación de ofertas	:	Del 09.12.2016 al 15.12.2016
Calificación de ofertas	:	Del 16.12.2016 al 22.12.2016
Otorgamiento de la buena pro A través del SEACE	:	El 23.12.2016

Importante

Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes electrónico” publicado en xxx.xxxxx.xxx.xx, pestaña 1. Inicio, opción Documentos y Publicaciones, página Manuales y Otros (Proveedores).

2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta se presenta en un (1) sobre cerrado en original, dirigido al comité de selección de la Licitación Pública N° 0023-2016-SEDAPALconforme al siguiente detalle:

^Señores

SEDAPAL

Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xx 000 – La Atarjea El Agustino

^{Att.: Comité de selección}

LICITACION PUBLICA N° 0023-2016-SEDAPAL

Denominación de la convocatoria:

Ejecución de la obra ”Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado para el Esquema Musa 4ta y 5ta Etapa – Distrito La Xxxxxx - Lima”

oferta

[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]

La oferta contendrá, además de un índice de documentos, la siguiente documentación:

1. Documentación de presentación obligatoria

1. Documentos para la admisión de la oferta

1. Declaración jurada de datos del postor.

Cuando se trate de consorcio, esta declaración jurada debe ser presentada por cada uno de los integrantes del consorcio. (Anexo Nº 1)

2. Declaración jurada de acuerdo con el numeral 1 del artículo 31 del Reglamento. (Anexo Nº 2)

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

3. Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3)

4. Declaración jurada de Requisitos Mínimos de Personal Profesional, técnico y de apoyo contenidos en el Capítulo III de la presente sección (Anexo 3.1) y (Anexo 3.2)

5. Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4)

6. Carta de compromiso del personal que integra el plantel profesional clave con firma legalizada, según lo previsto en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección (Anexo N° 5)

7. El precio de la oferta en Soles y el detalle de precios unitarios, con la siguiente información obligatoria:

i) Oferta económica expresada en la moneda del valor referencial. Anexo Nº 6

ii) Presupuesto detallado

Expediente técnico: Formatos de Metrado Base

Se presentará el presupuesto detallado por partidas y aplicado sobre los metrados considerados en el expediente técnico, se indicará el monto por separado de Gastos Generales Variables y Gastos Generales Fijos, así como la Utilidad y el porcentaje que les corresponde con respecto al Costo Directo; adicionalmente los importes totales correspondientes a los servicios complementarios para la Obra (Intervención Social, Suministro Eléctrico, Evaluación de Restos Arqueológico, Plan de Inversión Ambiental y Gestión de Tránsito Durante la ejecución de Obra, incluido I.G.V.).

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos decimales.

8. Declaración jurada de Acuerdo de Confidencialidad con Proveedores.

(Anexo N° 11)

Importante

• El comité de selección devuelve las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley, teniéndose estas por no admitidas.

• El comité de selección verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación

1. Capacidad legal:

• Tratándose de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

• En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión.

Cuando se trate de consorcio, estos documentos deben ser presentados por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

• De ser el caso, promesa de consorcio con firmas legalizadas en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo Nº 7)

La promesa de consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus integrantes.

El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades.

b) Capacidad técnica y profesional

• Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.

• Copia del Título, que acredite el Título Profesional del plantel profesional clave requerido.

• Copia simple de contratos y su respectiva conformidad, constancias, certificados o cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del plantel profesional clave requerido.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar la declaración jurada del plantel profesional clave propuesto para la ejecución de la obra.
(Anexo Nº 8)

3. Experiencia del postor

• Copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total para acreditar la experiencia en obras en general y obras similares.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo Nº 9. Experiencia del postor en obras en general y el Anexo N° 10. Experiencia en obras similares.

2. Documentación de presentación facultativa:

Solo se evaluará el precio ofertado por el postor.

Importante

Cabe subsanación de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento. La legalización de las firmas en la promesa de consorcio y en la carta de compromiso del personal clave, son subsanables.

3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera la siguiente ponderación:

Precio = 100 puntos

Importante

Luego de culminada la evaluación según los factores de evaluación señalados en el Capítulo IV de esta sección, el comité de selección debe determinar si el postor que obtuvo el primer lugar según el orden de prelación cumple con los requisitos de calificación especificados en el numeral 3.2 del capítulo III de la sección específica de las bases. Si dicho postor no cumple con los requisitos de calificación su oferta será descalificada.

4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos (en original y copia), para perfeccionar el contrato:

1. Constancia vigente de no estar inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado.

2. Constancia de capacidad libre de contratación.

3. Garantía de fiel cumplimiento del contrato. Carta Fianza

4. Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de los integrantes, de ser el caso.

5. Código de cuenta interbancaria (CCI). No aplica para consorcios, sin RUC

6. Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

7. Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado

8. Copia del RUC de la empresa o del consorcio.

9. Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.

10. Domicilio y correo electrónico para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.

11. Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de Obra (CPM).

12. Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

13. Póliza Todo Riesgo de Construcción (CAR), por el 100% del monto total del presupuesto, anexando la constancia de pago de la prima, adjuntar copia simple de factura de cancelación

14. Póliza de Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR), adjuntar copia simple de factura de cancelación

15. Análisis de costos unitarios correspondiente a su propuesta económica, así como desagregado de sus Gastos Generales de acuerdo al expediente técnico.

16. Acreditación de la implementación y aplicación de su Reglamento del Sistema de Gestión de la Salud y Seguridad en el Trabajo, acorde a lo normado por la Ley N° 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

Importante

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en el numeral 7.5.3. de la Directiva N° 002-2016-OSCE/CD “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.

• De conformidad con la Décima Séptima Disposición Complementaria Final del Reglamento, dentro del supuesto de hecho de la infracción establecida en el literal h) del artículo 50.1 de la Ley, referida a la presentación de información inexacta, se encuentra comprendida la presentación de garantías que no hayan sido emitidas por las empresas indicadas en el segundo párrafo del artículo 33 de la Ley.

5. PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el numeral 3.1 de la sección general de las bases, debe presentar la documentación requerida (en original y copia), en la oficina del Equipo Licitaciones y Contratos de SEDAPAL, sito en Autopista Xxxxxx Xxxxxx N° 210 – La Atarjea - El Agustino

2.6 ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

El postor que obtenga la Buena Pro suscribirá el Acuerdo de Confidencialidad a la firma del Contrato, sujetándose a las cláusulas dispuestas en el citado documento, que se identifica como Formulario (SGSIFO021 – “Acuerdo de Confidencialidad con Proveedores”), de acuerdo a lo establecido por la Resolución Ministerial N° 004-2016-PCM, que aprueba el uso obligatorio de la Norma Técnica Peruana “NTP ISO/IEC 27001:2014 Tecnología de la Información, Técnicas de Seguridad, Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información, Requisitos 2a. Edición”

2.7. ADELANTOS

1. ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgará un adelanto directo hasta el diez (10%) del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del xxxxxxxx⁰, adjuntando a su solicitud la garantía por adelanto mediante carta fianza y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos hasta por el diez (10%) del monto del contrato, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de quince (15) días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que el Contratista pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, el Contratista debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de cinco (5) días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante Carta Fianza, factura, Orden de Compra del Proveedor y/o documento que sustente el pago al proveedor del material a adquirir, con el respectivo cálculo de montos máximos.

7. VALORIZACIONES

El periodo de valorización será mensual. El plazo del pago de la valorización se regirá por lo dispuesto en el sexto párrafo del artículo 166 del Reglamento.

Importante

Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de la valorización se regirá por lo dispuesto en el sexto párrafo del artículo 166 del Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en el quinto párrafo del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones.

De acuerdo con los párrafos quinto y sexto del artículo 166 del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la Entidad debe contar con la valorización del periodo correspondiente, debidamente aprobada por el inspector o supervisor, según corresponda; a la que se debe adjuntar el comprobante de pago respectivo.

7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de treinta días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

CAPÍTULO III

REQUERIMIENTO

1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS MÍNIMOS REQUERIDOS.

RELACION DEL PERSONAL

Ítem	Personal Profesional y Técnico	Cantidad
1	Residente de Obra	1
2	Asistente de Residente	2
3	Especialista en Mecánica de Suelos	1
4	Especialista en Estructuras	1
5	Especialista en Equipamiento Electromecánico	1
6	Especialista en Sistema de Automatización y/o SCADA	1
7	Especialista en Costos, Presupuestos, Valorizaciones, Programación de obras	1
8	Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional	1
9	Especialista en Impacto Ambiental	1
10	Especialista en Estudio de Tránsito	1
11	Coordinador General de Intervención Social	1
12	Promotor Social	1
13	Ingeniero Asistente de campo para intervención social	1
14	Capacitador Social	1
15	Promotor Comercial (firma de contratos)	2
16	Encuestador (a)	1
17	Digitador (a)	1
18	Especialista en Arqueología	1
19	Asistente de Arqueólogo	1
20	Maestros de Obra	2
21	Técnico en Campo	1
22	Técnico en Topografía	1
23	Asistente de Topografía	1
24	Dibujante de Auto Cad con conocimiento en GIS	1
25	Secretaria	1
26	Almacenero	1
27	Guardianía	1

PERFIL MINIMO DEL PERSONAL CLAVE REQUERIDO

Nro	Personal Profesional Clave	Cantidad
1	Residente de la Obra: Xxx. Xxxxx x Xxxxxxxxx	0
0	Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx: Ing. Civil o Sanitario o Mecánica de Fluidos. Si uno de los Asistentes es Ing. Mecánico de Fluidos el otro necesariamente tendrá que ser Ingeniero Sanitario o Civil.	2
3	Especialista en Mecánica de Suelos: Ing. Civil o Geólogo	1
4	Especialista en Estructuras: Ing. Civil	1
5	Especialista en Equipamiento Electromecánico: Ing. Mecánico o Mecánico Electricista o Electricista.	1
6	Especialista en Sistema de Automatización y/o SCADA: Ing. Electrónico o Telecomunicaciones o Mecatrónico o Mecánico Electricista o Electricista.	1
7	Especialista en Costos, Presupuestos, Valorizaciones, Programación de obras: Ing. Civil o Sanitario o Mecánica de Fluidos	1
8	Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional: Ing. De Higiene y Seguridad Industrial o Industrial o Civil o de Seguridad.	1
9	Especialista en Impacto Ambiental: Ing. Ambiental o Sanitario o Civil o Forestal o Agrícola.	1
10	Especialista en Estudio de Tránsito: Ing. de tránsito o Civil o Transporte.	1
11	Coordinador General de Intervención Social: Profesional Titulado en Sociología o Trabajo Social o Comunicación o Antropología o Psicología o Educación o Ciencias Sociales	1
12	Especialista en Arqueología: Licenciado en Arqueología.	1

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

N°	PERSONAL PROFESIONAL
1	Residente de Obra: Xxxx acreditar una experiencia mínima de 36 meses como Residente Principal de Obras y/o Ingeniero Residente de Obras y/o Residente de Obra y/o Residente de Obras Generales y/o Residente de Obras Secundarias y/o Jefe Residente Principal y/o Supervisor de Obras y/o Inspector de Obra y/o Supervisor Principal de Obra y/o Jefe de Supervisión en la ejecución de Obras iguales y/o similares. (Respuesta a consulta N° 1 a participante IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.)
2	Asistente de Residente: Xxxx acreditar una experiencia mínima de 36 meses como Ingeniero Asistente y/o Ingeniero de Campo y/o Asistente de Obras Generales y/o Asistente de Obras Secundarias y/o Jefe de Supervisión de Obra y/o Asistente de Jefe de Supervisión de Obra y/o Ingeniero Residente de Obra y/o Residente de Obra y/o Supervisor de Obra y/o Inspector de Obra y/o Asistente de Ingeniero Residente y/o Asistente de Supervisor de Obra y/o Asistente de Inspector de Obra y/o Ingeniero Jefe de Frente en la ejecución de Obras iguales y/o similares. (Respuesta a consulta N° 2 a participante IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.) (Respuesta a consulta N° 2 a participante CORPORACION ANKALESA S.A.C.)
3	Especialista en Mecánica de Suelos: Debe acreditar una experiencia mínima de 24 meses como Especialista en Suelos y/o Geotecnia y/o especialista en Mecánica de Suelos y/o Ingeniero en Mecánica de Suelos en la ejecución y/o supervisión de Obras Iguales y/o Similares.
4	Especialista en Estructuras: Xxxx acreditar una experiencia mínima de 24 meses de experiencia como Ingeniero y/o Especialista en Estructuras y/o Especialista de Estructuras y Obras de Arte y/o Ingeniero Estructural o Residente de Obras Estructurales en la ejecución y/o supervisión de estructuras de obras iguales y/o similares. (Respuesta a consulta N° 3 a participante IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.)
5	Especialista en Equipamiento Electromecánico: Debe acreditar una experiencia mínima de 24 meses de experiencia como Especialista en Equipamiento Electromecánico y/o Especialista Electromecánico y/o Ingeniero Especialista en Electromecánica y/o Ingeniero Electromecánico y/o Ingeniero Mecánico Electricista y/o Ingeniero en Equipamiento Electromecánico y/o Especialista Mecánico Electricista y/o Residente Electromecánico y/o Supervisor Electromecánico y/o Especialista en Montajes electromecánicos en la ejecución y/o supervisión y/o inspección de obras iguales y/o similares. (Respuesta a consulta N° 4 a participante IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.)
6	Especialista en Sistema de Automatización y/o Scada : Debe acreditar una experiencia mínima de 24 meses de experiencia como Especialista en Automatización y/o SCADA y/o Ingeniero en equipamiento de Automatización y/o Sistema Scada y/o Ingeniero Residente en Automatización y/o Sistema Scada y/o Ingeniero Especialista en Automatización y/o Scada y/o Ingeniero en Sistema de Automatización Scada y/o Especialista en Sistema de Automatización Scada y/o Especialista en Automatización y/o Scada y/o Ingeniero de Automatización y/o Scada y/o Especialista de Sistemas Scada y/o Supervisor de Automatización y/o Supervisor de Scada y/o Especialista en Montaje Electromecanico y Automatización SCADA y/o Especialista en Instalaciones Electromecanicas y SCADA en la ejecución y/o Supervisión de obras iguales y/o similares. (Respuesta a consulta N° 5 a participante IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.) (Respuesta a consulta N° 5 a participante JNE CONTRATISTAS GENERALES SAC.)
7	Especialista en Costos, Presupuestos, Valorizaciones, Programación de Obras: Debe contar con un mínimo de 24 meses de experiencia como Especialista en Costos, Valorizaciones y Programación de Obras y/o Especialista en Presupuesto, Valorizaciones y programación de obras y/o Ingeniero de Costos y Presupuestos y Valorizaciones y/o Especialista de Costos, Presupuestos y Valorizaciones y/o Especialista en Presupuesto, Programación y Valorización y/o Especialista en Costos y Presupuestos y/o Especialista En Valorizaciones y Liquidaciones y/o Especialista En Costos y Valorizaciones y/o Especialista En Costos y Presupuestos y Programacion y/o Ingeniero En Costos, Presupuestos y Programacion y/o Ingeniero De Metrados, Costos y Valorizaciones y/o Ingeniero Especialista De Metrados, Costos y Valorizaciones y/o Ingeniero De Costos y Presupuestos y/o Especialista En Costos, Presupuesto y Valorización y/o Ingeniero De Costos, Presupuestos y Valorizaciones y/o Especialista En Costos y/o Especialista en Valorizaciones en la ejecución de obras iguales y/o similares. (Respuesta a consulta N° 5 a participante CORPORACION ANKALESA S.A.C.)
8	Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional: Xxxx acreditar una experiencia mínima de 24 meses de experiencia como Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional y/o Especialista en Seguridad y/o Especialista en Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional y/o especialista en ingeniería de seguridad e higiene ocupacional y medio ambiente y/o supervisor de seguridad y medio ambiente y/o responsable en implementación de planes de seguridad e higiene ocupacional y/o jefe de seguridad en el trabajo y medio ambiente y/o especialista en seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente y/o ingeniero de seguridad y medio ambiente y/o especialista de seguridad en el trabajo y medio ambiente y/o ingeniero de control ambiental y seguridad y/o ingeniero de seguridad y salud ocupacional y/o ingeniero de seguridad en la ejecución de Obras en general. (Respuesta a consulta N° 7 a participante IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.) (Respuesta a consulta N° 6 a participante CORPORACION ANKALESA S.A.C.)
9	Especialista en Impacto Ambiental: Debe acreditar una experiencia mínima de 24 meses de experiencia como Especialista en Impacto Ambiental y/o Ingeniero de Medio Ambiente y/o Jefe de Medio Ambiente y/o Jefe de Agua y Medio Ambiente y/o Coordinador en Asuntos Ambientales y/o Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente y/o Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero de Medio Ambiente y/o Especialista Ambiental y/o Especialista de Medio Ambiente y/o Ingeniero Especialista en Impacto Ambiental y/o Especialista en Medio Ambiente y/o Ingeniero Especialista En Medio Ambiente y/o Especialista Medio Ambiental y/o Especialista de Impacto Ambiental en la elaboración y/o implementación y/o supervisión de Obras Iguales y/o Similares (Respuesta a consulta N° 8 a participante IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.) (Respuesta a consulta N° 7 a participante CORPORACION ANKALESA S.A.C.) (Respuesta a consulta N° 3 a participante CONSTRUCTORA MPM S.A.) (Disposición al cuestionamiento N° 6, pronunciamiento N° 806-2016/OSCE-DGR)
10	Especialista en Estudio de Tránsito: Xxxx acreditar una experiencia mínima de 18 meses de experiencia como Ingeniero y/o Especialista de Tránsito o Transporte y/o Especialista de Tránsito y/o Especialista en Transporte y/o Especialista en Seguridad Vial y Tránsito y/o Especialista en Estudio de Tránsito y/o vial en estudio definitivo y/o Expediente técnico y/o ejecución y/o implementación y/o supervisión y/o inspección en la ejecución de obras en general. (Respuesta a consulta N° 9 a participante IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.) (Respuesta a observación N° 23 a participante CONCYSSA S.A.)
11	Coordinador General de Intervención Social: Debe contar con un mínimo de 12 meses de experiencia como Coordinador General de Intervención Social o Responsable Social o Jefe de Intervención Social y/o Coordinador de Intervención Social y/o Especialista Social y/o Coordinadora de Promoción Social en la elaboración de estudios definitivos y/o Expedientes Técnicos de Proyectos de saneamiento y/o infraestructuras hidráulicas y/o ejecución de Obras, iguales y/o similares. (Respuesta a consulta N° 10 a participante IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.) (Respuesta a observación N° 24 a participante CONCYSSA S.A.)
12	Especialista en Arqueología: Xxxx acreditar una experiencia mínima de 24 meses como Especialista en Arqueología y/o Arqueólogo y/o Especialista y/o Director de Planes de Monitoreo Arqueológico y/o Rescate Arqueológico en la ejecución de Obras en General.

Acreditación:

La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional clave propuesto.

Nota:

• De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape) para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el período traslapado.

• Es preciso indicar la exclusividad del Residente de la Obra hasta la Recepción de la Obra.

• Durante la ejecución contractual del presente servicio, el cambio de personal procede por iguales o superiores características al ofertado en la propuesta técnica, pudiéndose reemplazar al personal sólo por causas demostradas, no atribuibles al contratista, es decir por caso fortuito o fuerza mayor. La sustitución del personal sólo procederá previa autorización escrita del funcionario de la Entidad que cuente con facultades suficientes para ello dentro de los ocho (08) días hábiles siguientes de presentada la solicitud a la Entidad con la respectiva carta legalizada de renuncia del profesional.

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL NO CLAVE (No sujetos a calificación)

N°	PERSONAL PROFESIONAL
1	Promotor Social: Profesional de Sociología, Trabajo social, Comunicación, Antropología, Psicología, Educación, debe contar con un mínimo de 10 meses de experiencia como Promotor Social y/o Relacionista Comunitario en Estudios de Inversión de Proyectos de saneamiento y/o Infraestructuras hidráulicas y/o obras en general. (Respuesta a consulta N° 11 a participante IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.)
2	Ing. Asistente de campo para intervención social: Profesional en Ingeniería Civil o Sanitaria, Bachiller y/o Titulado, debe contar con un mínimo de 08 meses de experiencia en Estudios Definitivos y/o Expedientes Técnicos y/o ejecución de obras, iguales y/o similares. (Respuesta a consulta N° 11 a participante IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.)
3	Capacitador Social: Profesional de Comunicación, debe contar con un mínimo de 12 meses de experiencia como Capacitador Social de Intervención Social en Proyectos de Saneamiento en la Etapa de Inversión.
4	Promotor Comercial (firma de contratos): Estudiantes universitarios y/o de institutos superiores, debe contar con experiencia de por lo menos 2 campañas de firma de contratos y compromisos de servicios de conexión domiciliaria de agua potable y alcantarillado en proyectos de saneamiento, el cual incluye la revisión y manejo de documentación requerida como requisitos para la suscripción de contratos.
5	Encuestador (a): Estudiantes universitarios y/o de institutos superiores, debe contar con experiencia de 6 meses en aplicación de encuestas masivas en sectores urbanos y peri urbanas.
6	Digitador (a): Bachiller y/o egresados universitarios y/o de Institutos Superiores en el área de computación e informática, debe contar con experiencia de 6 meses en la digitación y procesamiento de bases de datos, con dominio de herramientas Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Autocad.
7	Asistente de Arqueólogo: Xxxxxxxxx y/o Licenciado en Arqueología que asistirá en la elaboración y ejecución del plan de monitoreo arqueológico así como realizar los trámites para la aprobación y autorización del Ministerio de Cultura en obras similares, para lo cual deberá demostrar su experiencia con un mínimo de 10 meses.

• La experiencia del plantel profesional o técnico no clave propuesto, estará sujeto a verificación antes del inicio de su participación efectiva en la ejecución del contrato.

Asimismo, se deberá contar con el personal de apoyo, siguiente:

N°	PERSONAL TECNICO DE APOYO	Cantidad
1	Xxxxxxx xx xxxx	0
0	Xxxxxxx xx xxxxx: Xxxxxxxxx y/o ingeniero	1
3	Técnico en topografía	1
4	Asistente de topografía	1
5	Dibujante de AutoCad con conocimiento en GIS	1
6	Secretaria	1
7	Almacenero	1
8	Guardianía	1

• El personal de apoyo no requiere ser acreditado.

RELACION EQUIPO MINIMO

Código	Descripción	Cantidad
1	Camión de 8 toneladas	1
2	Camión volquete de 8m3	2
3	Camioneta pick-up 4x2 simple 1000 kg 90 HP	1
4	Camioneta doble cabina 2 Ton (4 x 4)	2
5	Nivel topográfico AFL320 E=0,3" con trípode y accesorios	1
6	Equipo de estación total precisión 5" G608M ó similar incl.prismas jalones telescópicos	1
7	Mezcladora concreto t/tambor23HP 11-12p3	1
8	Xxxxxxxxx 00 HP de 4" incluye manguera	2
9	Cargador sob. llanta 80-95HP 1,5-1,75 Yd3 (*)	1
10	Cargador retroexcavador 0,5-0,75Yd3 62HP (*)	1
11	Compactadora vibrat. de plancha 7 HP	2
12	Martillo neumático 25 - 29 kg	8
13	Xxxxxxxx xxxxxxx para perforación	8
14	Retroexcavadora sobre oruga 115 -165HP 0,75 - 1,6Yd3 (*)	1
15	Vibrador de concreto 4 HP 18PL	1

Notas:

• Se deberá precisar la antigüedad de los equipos y si estos son propios o alquilados; no aceptándose equipos con antigüedad mayor a (6) años; la excepción es con las camionetas, cuyas unidades vehiculares, deberán tener una antigüedad no mayor de tres (3) años, contados a partir del 01 de enero del año siguiente al de su fabricación, consignado en la tarjeta de Propiedad o Tarjeta de Identificación Vehicular.

• La maquinaria pesada (*) debe contar con certificado vigente de análisis de gases, emitida por una entidad Certificadora de Conformidad, autorizada por el MTC y presentada al inicio de la prestación efectiva de servicio de la maquinaria pesada. (Memorando N° 052-2015-EGAm – SEDAPAL).

• Todas la unidades vehiculares (camiones y camionetas), deberán contar con los documentos en regla vigentes, tales como: Seguro SOAT, Seguro Integral (contra robo, siniestros y otros), revisión técnica (de ser el caso) y presentada al inicio efectiva del servicio. Así mismo, el contratista estará a cargo y será responsable de los gastos que demande por concepto de chofer, peajes, combustible y mantenimiento de las unidades.

• Se podrá aceptar equipos y/o vehículos con características superiores a lo requerido por la Entidad.

Acreditación

• Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posición el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad y/o cumplimiento de las especificaciones del equipamiento requerido.

PENALIDADES

Se precisan las penalidades distintas a la penalidad por xxxx en la ejecución de la prestación:

Penalidades
Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado.	0.5 UIT (UNIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA) por cada día de ausencia del personal en obra.	Según informe del SUPERVISOR DE LA OBRA.
Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al SUPERVISOR DE LA OBRA, impidiéndole anotar las ocurrencias.	Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho impedimento.	Según informe del SUPERVISOR DE LA OBRA.

Nota: Las penalidades arriba descritas son adicionales a las descritas en el documento GPOPR054-PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE PENALIDADES A LOS CONTRATOS DE CONSULTORIA Y OBRAS.

2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

De acuerdo con el artículo 28 del Reglamento, los requisitos de calificación son los siguientes:

A	CAPACIDAD LEGAL
A.1	REPRESENTACIÓN
	Requisitos: Documento que acredite fehacientemente la representación de quien suscribe la oferta. En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda. Promesa de consorcio con firmas legalizadas10, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo Nº 7) La promesa de consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus integrantes. Acreditación: Tratándose de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión. En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda, expedido por registros públicos con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión. Promesa de consorcio con firmas legalizadas.

B

CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL

B.1

EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO

Requisitos:

N°	Descripción	Cantidad
1	Camión de 8 toneladas	1
2	Camión volquete de 8m3	2
3	Camioneta pick-up 4x2 simple 1000 kg 90 HP	1
4	Camioneta doble cabina 2 Ton (4 x 4)	2
5	Nivel topográfico AFL320 E=0,3" con trípode y accesorios	1
6	Equipo de estación total precisión 5" G608M ó similar incl. prismas jalones telescópicos	1
7	Mezcladora concreto t/tambor23HP 11-12p3	1
8	Xxxxxxxxx 00 HP de 4" incluye manguera	2
9	Cargador sob. llanta 80-95HP 1,5-1,75 Yd3 (*)	1
10	Cargador retroexcavador 0,5-0,75Yd3 62HP (*)	1
11	Compactadora vibrat. de plancha 7 HP	2
12	Martillo neumático 25 - 29 kg	8
13	Xxxxxxxx xxxxxxx para perforación	8
14	Retroexcavadora sobre oruga 115 -165HP 0,75 - 1,6Yd3 (*)	1
15	Vibrador de concreto 4 HP 18PL	1

Notas

• Se deberá precisar la antigüedad de los equipos y si estos son propios o alquilados; no aceptándose equipos con antigüedad mayor a (6) años; la excepción es con las camionetas, cuyas unidades vehiculares, deberán tener una antigüedad no mayor de tres (3) años, contados a partir del 01 de enero del año siguiente al de su fabricación, consignado en la tarjeta de Propiedad o Tarjeta de Identificación Vehicular.

• La maquinaria pesada (*) debe contar con certificado vigente de análisis de gases, emitida por una entidad Certificadora de Conformidad, autorizada por el MTC y presentada al inicio de la prestación efectiva de servicio de la maquinaria pesada. (Memorando N° 052-2015-EGAm – SEDAPAL).

• Todas la unidades vehiculares (camiones y camionetas), deberán contar con los documentos en regla vigentes, tales como: Seguro SOAT, Seguro Integral (contra robo, siniestros y otros), revisión técnica (de ser el caso) y presentada al inicio efectiva del servicio. Así mismo, el contratista estará a cargo y será responsable de los gastos que demande por concepto de chofer, peajes, combustible y mantenimiento de las unidades.

• Se podrá aceptar equipos y/o vehículos con características superiores a lo requerido por la Entidad.

Acreditación:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.

(Disposición al cuestionamiento N° 2, pronunciamiento N° 806-2016/OSCE-DGR)

B.2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACIÓN ACADÉMICA

Requisitos:

Nro	Personal Profesional Clave	Cantidad
1	Residente de la Obra: Xxx. Xxxxx x Xxxxxxxxx	0
0	Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx: Ing. Civil o Sanitario o Mecánica de Fluidos. Si uno de los Asistentes es Ing. Mecánico de Fluidos el otro necesariamente tendrá que ser Ingeniero Sanitario o Civil.	2
3	Especialista en Mecánica de Suelos: Ing. Civil o Geólogo	1
4	Especialista en Estructuras: Ing. Civil	1
5	Especialista en Equipamiento Electromecánico: Ing. Mecánico o Mecánico Electricista o Electricista.	1
6	Especialista en Sistema de Automatización y/o SCADA: Ing. Electrónico o Telecomunicaciones o Mecatrónico o Mecánico Electricista o Electricista.	1
7	Especialista en Costos, Presupuestos, Valorizaciones, Programación de obras: Ing. Civil o Sanitario o Mecánica de Fluidos	1
8	Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional: Ing. De Higiene y Seguridad Industrial o Industrial o Civil o de Seguridad.	1
9	Especialista en Impacto Ambiental: Ing. Ambiental o Sanitario o Civil o Forestal o Agrícola.	1
10	Especialista en Estudio de Tránsito: Ing. de tránsito o Civil o Transporte.	1
11	Coordinador General de Intervención Social: Profesional Titulado en Sociología o Trabajo Social o Comunicación o Antropología o Psicología o Educación o Ciencias Sociales	1
12	Especialista en Arqueología: Licenciado en Arqueología.	1

Acreditación:

Se acreditará con copia simple de TÍTULO PROFESIONAL, según corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido al plantel profesional clave propuesto para la ejecución de la obra.

Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 154 del Reglamento.

B.3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

1	Residente de Obra: Xxxx acreditar una experiencia mínima de 36 meses como Residente Principal de Obras y/o Ingeniero Residente de Obras y/o Residente de Obra y/o Residente de Obras Generales y/o Residente de Obras Secundarias y/o Jefe Residente Principal y/o Supervisor de Obras y/o Inspector de Obra y/o Supervisor Principal de Obra y/o Jefe de Supervisión en la ejecución de Obras iguales y/o similares. (Respuesta a consulta N° 1 a participante IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.)
2	Asistente de Residente: Xxxx acreditar una experiencia mínima de 36 meses como Ingeniero Asistente y/o Ingeniero de Campo y/o Asistente de Obras Generales y/o Asistente de Obras Secundarias y/o Jefe de Supervisión de Obra y/o Asistente de Jefe de Supervisión de Obra y/o Ingeniero Residente de Obra y/o Residente de Obra y/o Supervisor de Obra y/o Inspector de Obra y/o Asistente de Ingeniero Residente y/o Asistente de Supervisor de Obra y/o Asistente de Inspector de Obra y/o Ingeniero Jefe de Frente en la ejecución de Obras iguales y/o similares. (Respuesta a consulta N° 2 a participante IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.) (Respuesta a consulta N° 2 a participante CORPORACION ANKALESA S.A.C.)
3	Especialista en Mecánica de Suelos: Debe acreditar una experiencia mínima de 24 meses como Especialista en Suelos y/o Geotecnia y/o especialista en Mecánica de Suelos y/o Ingeniero en Mecánica de Suelos en la ejecución y/o supervisión de Obras Iguales y/o Similares.
4	Especialista en Estructuras: Xxxx acreditar una experiencia mínima de 24 meses de experiencia como Ingeniero y/o Especialista en Estructuras y/o Especialista de Estructuras y Obras de Arte y/o Ingeniero Estructural o Residente de Obras Estructurales en la ejecución y/o supervisión de estructuras de obras iguales y/o similares. (Respuesta a consulta N° 3 a participante IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.)
5	Especialista en Equipamiento Electromecánico: Debe acreditar una experiencia mínima de 24 meses de experiencia como Especialista en Equipamiento Electromecánico y/o Especialista Electromecánico y/o Ingeniero Especialista en Electromecánica y/o Ingeniero Electromecánico y/o Ingeniero Mecánico Electricista y/o Ingeniero en Equipamiento Electromecánico y/o Especialista Mecánico Electricista y/o Residente Electromecánico y/o Supervisor Electromecánico y/o Especialista en Montajes electromecánicos en la ejecución y/o supervisión y/o inspección de obras iguales y/o similares. (Respuesta a consulta N° 4 a participante IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.)
6	Especialista en Sistema de Automatización y/o Scada : Debe acreditar una experiencia mínima de 24 meses de experiencia como Especialista en Automatización y/o SCADA y/o Ingeniero en equipamiento de Automatización y/o Sistema Scada y/o Ingeniero Residente en Automatización y/o Sistema Scada y/o Ingeniero Especialista en Automatización y/o Scada y/o Ingeniero en Sistema de Automatización Scada y/o Especialista en Sistema de Automatización Scada y/o Especialista en Automatización y/o Scada y/o Ingeniero de Automatización y/o Scada y/o Especialista de Sistemas Scada y/o Supervisor de Automatización y/o Supervisor de Scada y/o Especialista en Montaje Electromecanico y Automatización SCADA y/o Especialista en Instalaciones Electromecanicas y SCADA en la ejecución y/o Supervisión de obras iguales y/o similares. (Respuesta a consulta N° 5 a participante IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.) (Respuesta a consulta N° 5 a participante JNE CONTRATISTAS GENERALES SAC.)
7	Especialista en Costos, Presupuestos, Valorizaciones, Programación de Obras: Debe contar con un mínimo de 24 meses de experiencia como Especialista en Costos, Valorizaciones y Programación de Obras y/o Especialista en Presupuesto, Valorizaciones y programación de obras y/o Ingeniero de Costos y Presupuestos y Valorizaciones y/o Especialista de Costos, Presupuestos y Valorizaciones y/o Especialista en Presupuesto, Programación y Valorización y/o Especialista en Costos y Presupuestos y/o Especialista En Valorizaciones y Liquidaciones y/o Especialista En Costos y Valorizaciones y/o Especialista En Costos y Presupuestos y Programacion y/o Ingeniero En Costos, Presupuestos y Programacion y/o Ingeniero De Metrados, Costos y Valorizaciones y/o Ingeniero Especialista De Metrados, Costos y Valorizaciones y/o Ingeniero De Costos y Presupuestos y/o Especialista En Costos, Presupuesto y Valorización y/o Ingeniero De Costos, Presupuestos y Valorizaciones y/o Especialista En Costos y/o Especialista en Valorizaciones en la ejecución de obras iguales y/o similares. (Respuesta a consulta N° 5 a participante CORPORACION ANKALESA S.A.C.)
8	Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional: Xxxx acreditar una experiencia mínima de 24 meses de experiencia como Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional y/o Especialista en Seguridad y/o Especialista en Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional y/o especialista en ingeniería de seguridad e higiene ocupacional y medio ambiente y/o supervisor de seguridad y medio ambiente y/o responsable en implementación de planes de seguridad e higiene ocupacional y/o jefe de seguridad en el trabajo y medio ambiente y/o especialista en seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente y/o ingeniero de seguridad y medio ambiente y/o especialista de seguridad en el trabajo y medio ambiente y/o ingeniero de control ambiental y seguridad y/o ingeniero de seguridad y salud ocupacional y/o ingeniero de seguridad en la ejecución de Obras en general. (Respuesta a consulta N° 7 a participante IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.) (Respuesta a consulta N° 6 a participante CORPORACION ANKALESA S.A.C.)
9	Especialista en Impacto Ambiental: Debe acreditar una experiencia mínima de 24 meses de experiencia como Especialista en Impacto Ambiental y/o Ingeniero de Medio Ambiente y/o Jefe de Medio Ambiente y/o Jefe de Agua y Medio Ambiente y/o Coordinador en Asuntos Ambientales y/o Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente y/o Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero de Medio Ambiente y/o Especialista Ambiental y/o Especialista de Medio Ambiente y/o Ingeniero Especialista en Impacto Ambiental y/o Especialista en Medio Ambiente y/o Ingeniero Especialista En Medio Ambiente y/o Especialista Medio Ambiental y/o Especialista de Impacto Ambiental y/o Especialista en Impacto Ambiental en la elaboración y/o implementación y/o supervisión de Obras Iguales y/o Similares (Respuesta a consulta N° 8 a participante IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.) (Respuesta a consulta N° 7 a participante CORPORACION ANKALESA S.A.C.) (Respuesta a consulta N° 3 a participante CONSTRUCTORA MPM S.A.) (Disposición al cuestionamiento N° 6, pronunciamiento N° 806-2016/OSCE-DGR)
10	Especialista en Estudio de Tránsito: Xxxx acreditar una experiencia mínima de 18 meses de experiencia como Ingeniero y/o Especialista de Tránsito o Transporte y/o Especialista de Tránsito y/o Especialista en Transporte y/o Especialista en Seguridad Vial y Tránsito y/o Especialista en Estudio de Tránsito y/o vial en estudio definitivo y/o Expediente técnico y/o ejecución y/o implementación y/o supervisión y/o inspección en la ejecución de obras en general. (Respuesta a consulta N° 9 a participante IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.) (Respuesta a observación N° 23 a participante CONCYSSA S.A.)
11	Coordinador General de Intervención Social: Debe contar con un mínimo de 12 meses de experiencia como Coordinador General de Intervención Social o Responsable Social o Jefe de Intervención Social y/o Coordinador de Intervención Social y/o Especialista Social y/o Coordinadora de Promoción Social en la elaboración de estudios definitivos y/o Expedientes Técnicos de Proyectos de saneamiento y/o infraestructuras hidráulicas y/o ejecución de Obras, iguales y/o similares. (Respuesta a consulta N° 10 a participante IVC CONTRATISTAS GENERALES S.A.) (Respuesta a observación N° 24 a participante CONCYSSA S.A.)
12	Especialista en Arqueología: Xxxx acreditar una experiencia mínima de 24 meses como Especialista en Arqueología y/o Arqueólogo y/o Especialista y/o Director de Planes de Monitoreo Arqueológico y/o Rescate Arqueológico en la ejecución de Obras en General.

Notas:

• De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape) para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el período traslapado.

• Es preciso indicar la exclusividad del Residente de la Obra hasta la Recepción de la Obra.

• Durante la ejecución contractual del presente servicio, el cambio de personal procede por iguales o superiores características al ofertado en la propuesta técnica, pudiéndose reemplazar al personal sólo por causas demostradas, no atribuibles al contratista, es decir por caso fortuito o fuerza mayor. La sustitución del personal sólo procederá previa autorización escrita del funcionario de la Entidad que cuente con facultades suficientes para ello dentro de los ocho (08) días hábiles siguientes de presentada la solicitud a la Entidad con la respectiva carta legalizada de renuncia del profesional.

Acreditación:

La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional clave propuesto.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido al plantel profesional clave propuesto para la ejecución de la obra.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 154 del Reglamento.

C	EXPERIENCIA DEL POSTOR
C.1	FACTURACIÓN EN OBRAS EN GENERAL
	Requisitos: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una y media (1.5) vez el valor referencial de la contratación, en la ejecución de obras en general, durante un periodo de no mayor a diez (10) años a la fecha de la presentación de ofertas, correspondientes a un xxxxxx xx xxxx (10) contrataciones. Acreditación: Copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total. En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato. Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva N° 002-2016-OSCE/CD, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción. Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 9 referido a la experiencia en obras en general del postor. La obra presentada para acreditar la experiencia en obras similares servirá para acreditar la experiencia en obras en general. Importante En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que ejecutan conjuntamente el objeto materia de la convocatoria, previamente ponderada, conforme a la Directiva N° 002-2016-OSCE/CD “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.
C.2	FACTURACIÓN EN OBRAS SIMILARES
	Requisitos: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) vez el valor referencial de la contratación, en la ejecución de obras similares, durante un periodo de no mayor a diez (10) años a la fecha de la presentación de ofertas, correspondientes a un xxxxxx xx xxxx (10) contrataciones. Se considerará como Obras iguales y/o Similares, a las obras de Construcción y/o Instalación y/o Ampliación y/o Rehabilitación y/o Mejoramiento o la combinación de alguno de los términos anteriores, de obras generales y/o secundarias y/o sistemas de agua potable y/o alcantarillado que incluyan uno o más de los siguientes componentes: Obras Generales: Cisterna, Reservorio Apoyado, Reservorio Elevado, Estación de Bombeo de Agua Potable, Estación de Bombeo de Desagüe. Líneas Principales, Línea de Conducción, Línea de Impulsión, Línea de Aducción, Troncales Estratégicas, Red Matriz, Colectores Primarios, Colectores Principales. Obras secundarias: Redes secundarias de agua potable y/o alcantarillado, incluye conexiones domiciliarias. Se excluye lo siguiente: Piletas públicas, unidades sanitarias y similares. Sistema de recolección y disposición de agua de lluvias. Servicio de disposición sanitaria de excretas, letrinas y fosas sépticas. Acreditación: Copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total. En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato. Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva N° 002-2016-OSCE/CD, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción. Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia en obras similares del postor. Importante En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que ejecutan conjuntamente el objeto materia de la convocatoria, previamente ponderada, conforme a la Directiva N° 002-2016-OSCE/CD “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

• Las consultas y observaciones no deben emplearse para formular pretensiones que desnaturalicen la decisión de compra adoptada por la Entidad. Si con ocasión de las consultas y observaciones el área usuaria autoriza la modificación del requerimiento, debe ponerse en conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación para su aprobación, de conformidad con el artículo 8 del Reglamento.

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente. Para ello, las Entidades incorporan dichos requisitos de calificación así como los documentos que deben presentar los postores para su acreditación en el numeral 2.2.1.2 concordante con el numeral 3.2 de esta sección de las bases.

CAPÍTULO IV

FACTORES DE EVALUACIÓN

Puntaje Total: 100 Puntos

De acuerdo con el artículo 30 del Reglamento, se consiga el siguiente factor de evaluación:

Puntaje: De 50 hasta 100 puntos

FACTOR DE EVALUACIÓN - OBLIGATORIO		PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
A.	PRECIO	La evaluación consistirá en otorgar el máximo a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula: Pi = Om x PMP Oi i = Oferta Pi = Puntaje de la oferta a evaluar Oi = Precio i Om = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo del precio [100] puntos
	Evaluación: Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor. Acreditación: Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta en Soles y el detalle de precios unitarios, con la siguiente información obligatoria: i) Oferta económica expresada en la moneda del valor referencial. ( Anexo Nº 6) ii) Presupuesto detallado Expediente técnico: Formato Metrado Base Se presentará el presupuesto detallado por partidas y aplicado sobre los metrados considerados en el expediente técnico, se indicará el monto por separado de Gastos Generales Variables y Gastos Generales Fijos, así como la Utilidad y el porcentaje que les corresponde con respecto al Costo Directo.

CAPÍTULO V

PROFORMA DEL CONTRATO

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante SEDAPAL, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en [……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [………………..], el comité de selección adjudicó la buena pro de la LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN].

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos xx Xxx.

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

SEDAPAL se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en Soles, en periodos de valorización es mensual, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, SEDAPAL o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de treinta (30) días calendario, computados desde el día siguiente de la solicitud de pago que se hará mediante carta acompañada de una copia de la resolución de la liquidación de la obra y la factura correspondiente

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a SEDAPAL, EL CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución de la obra es de doscientos cuarenta (240) días calendario y de intervención social de doscientos diez (210) días calendario; se computan desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la sección general de las bases.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de SEDAPAL, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

• De fiel cumplimiento del contrato¹¹: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA, CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

XXXXXXX puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 131 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

SEDAPAL otorgará un adelanto directo hasta el diez (10%) del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelanto mediante carta fianza y el comprobante de pago correspondiente. XXXXXXX debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

SEDAPAL otorgará adelantos para materiales o insumos hasta por el diez (15%) del monto del contrato, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de quince (15) días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de cinco (5) días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante Carta Fianza, factura, Orden de Compra del Proveedor y/o documento que sustente el pago al proveedor del material a adquirir, con el respectivo cálculo de montos máximos.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD POR XXXXXX XXXXXXX

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de SEDAPAL a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 146 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete (07) años.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, SEDAPAL le aplica automáticamente una penalidad por xxxx por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria =	0.10 x Monto
	F x Plazo en días

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato que debió ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conforme el artículo 133 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por xxxx se aplicarán las siguientes penalidades:

Penalidades
N°	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
1	En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado.	0.5 UIT (UNIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA) por cada día de ausencia del personal en obra.	Según informe del SUPERVISOR DE LA OBRA
2	Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al SUPERVISOR DE LA OBRA, impidiéndole anotar las ocurrencias.	Cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho impedimento.	Según informe del SUPERVISOR DE LA OBRA

OTRAS PENALIDADES

Al amparo del artículo 134° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se detalla:

TABLA DE PENALIDADES – ACTIVIDAD DE EJECUCION DE OBRA

N°	INFRACCIÓN	UNIDAD	Monto
1	No cumple con proveer con el personal establecido en su propuesta Técnica.	Por día *	* 0.25% x M
2	No cuenta con materiales necesarios en obra de acuerdo a su Calendario de Adquisición de Materiales y con el equipo mínimo ofertado.	Por día *	* 0.05% x M
3	Emplea materiales y equipos en obra no autorizados previamente por el Inspector y/o Supervisor.	Por ocurrencia	* 0.05% x M
4	No cumple en recoger el desmonte y efectuar la limpieza de la zona de trabajo dentro de los plazos establecidos en el cuaderno de obra o mediante carta.	Por día *	* 0.05% x M
5	El residente no se encuentra en obra sin haber justificado su ausencia ante el Inspector y/o Supervisor.	Por día *	* 0.10% x M
6	No cumple en colocar y mantener la señalización de la zona de trabajo y/o mantener los puentes peatonales y/o vehiculares en la zona de trabajo.	* Por cada punto de trabajo	* 0.05% x M
7	No cumple con realizar las medidas de mitigación ambiental indicadas en el estudio de Impacto Ambiental.	Por ocurrencia	* 0.05% x M
8	El personal del contratista no cuenta con uniformes y equipos de protección personal completos.	Por día *	* 0.05% x M
9	No reporta los accidentes de trabajo de acuerdo a lo estipulado en la Ley 29783 – Ley General de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo – D.S. N° 005-2012-TR	Cada accidente	* 0.05% x M
10	No cumple con lo estipulado en el Reglamento Nacional de Edificaciones Xxxxx X. 050.	Por ocurrencia	* 0.10% x M
11	No cumple con las responsabilidades de pago oportuno xxx xxxxxxx de acuerdo a la oferta económica a su personal, incluyendo los beneficios sociales de acuerdo con la Ley, evidenciado por reclamos de su personal ante SEDAPAL.	Por cada trabajador	* 0.10% x M
12	No cuenta con equipos y/o instrumentos de medición calibrados antes de su utilización en obras.	Por ocurrencia	* 0.10% x M
13	Demora en el término del levantamiento de observaciones durante la ejecución de la obra formuladas por el Supervisor.	Por ocurrencia	* 0.10% x M
14	No permanencia del cuaderno de obra, en la obra y/o no tiene al día el cuaderno de obra.	Por ocurrencia	* 0.05% x M
15	No cumple con la formulación y/o ejecución de actividades establecidas en el Plan de Monitoreo Arqueológico.	Por ocurrencia	* 0.05% x M
16	No cumple con renovar o ampliar la vigencia de la Póliza Todo Riesgo de Construcción (CAR) hasta la recepción de la Obra.	Por ocurrencia	* 0.6% x M
17	De verificarse que la valorización mensual de avance de obra representa un atraso acumulado mayor al 5% respecto al calendario de avance de obra valorizado acumulado programado, por razones atribuibles al Contratista, será objeto de penalidad1.	Por ocurrencia	* 0.20% x M
18	No presentar valorización dentro de los plazos establecidos en el contrato.	Por ocurrencia	0.20% x M
19	No renueva dentro los plazos de vigencia la Carta Fianzas	Por ocurrencia	0.20% x M

1. De presentarse la situación que se expone, es responsabilidad del Supervisor explicar en detalle las razones del atraso en que viene incurriendo el contratista

M: Monto del Contrato vigente

TABLA DE PENALIDADES – ACTIVIDAD INTERVENCIÓN SOCIAL

N°	INFRACCIÓN	UNIDAD	MONTO
1	No cumple con la participación del personal profesional planteado en la propuesta técnica según el cronograma y tiempo de participación.	Por día y persona	0.25% x M
2	Ausencia del personal en la oficina de campo y/o área de influencia del proyecto: Coordinador, promotores, capacitadores, secretaria y encuestadores.	Por día y persona	0.10% x M
4	No uso de equipo de campo (vehículo o medio de comunicación o uniformes, etc.) establecido en los Términos de Referencia	Por ocurrencia	0.10% x M
3	No ejecutar las actividades establecidas en los Términos de Referencia de Intervención Social, o no se presenten a las reuniones informativas, visitas de inspección de campo solicitadas por la entidad en el lugar y hora fijada y/o visitas inopinadas y no cumplir con lo establecido en los procedimientos de la GPO.	Por ocurrencia	0.10% x M
4	Incumplimiento en la presentación del informe semanal y/o mensual, en el plazo establecido y cualquier otra información que se solicite.	Por ocurrencia	0.10% x M
5	No comunicar a SEDAPAL en el día, sobre eventos ocurridos durante la elaboración del estudio definitivo, ejecución de obra, ejecución de actividades de intervención social (accidentes, manifestaciones, etc.)	Por ocurrencia	0.10% x M
6	Utilizar a las organizaciones sociales, la oficina de campo para fines particulares y/o de interés personal.	Por ocurrencia	0.10% x M
7	No instalar la oficina dentro del área de influencia del proyecto, en el plazo establecido en los Términos de Referencia.	Por día	0.25% x M
8	Que los materiales educativos, de difusión y equipos no cumplan con las especificaciones técnicas del Manual de uso de Elementos Gráficos.	Por ocurrencia	0.10% x M
9	No cumple con lo estipulado en la Ley y Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Por ocurrencia	0.15% x M
10	No cumple con la participación del personal profesional planteado en la propuesta técnica según el cronograma y tiempo de participación.	Por día y persona	0.25% x M

M: Monto del Contrato vigente

Aplicación de Otras Penalidades en Ejecución de Obras

a) El Supervisor de obra al detectar el incumplimiento de las obligaciones señaladas en: Tabla de Penalidades – Contrato de Obras o Tabla de Penalidades – Intervención Social, registra la infracción en el cuaderno de obra, y remite carta de preaviso al CONTRATISTA, adjuntando las evidencias que pudiera haber obtenido, en dicha carta se establece un plazo para la subsanación de la infracción. En los casos de infracciones reincidentes pasa directamente al numeral c).

b) EL CONTRATISTA revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo establecido, de no hacerlo, pasa al siguiente numeral.

c) El Supervisor de obra procede a calcular la penalidad según la Tabla de Penalidades – Contrato de Obras o Tabla de Penalidades – Intervención Social, establecida sobre la base del monto de contrato vigente, por día, persona u ocurrencia, de corresponder, verificando antes que el monto acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el monto máximo de penalidad admisible, equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, caso contrario pasa al literal g).

d) El Supervisor de obra registra en el cuaderno de obra la aplicación de la penalidad y mediante carta comunica a SEDAPAL que será incluida en la siguiente valorización.

e) El Supervisor de obra elabora y remite al Jefe de Equipo Gestión de Proyectos – Centro a cargo de la obra la valorización con la aplicación de la penalidad.

f) El Jefe de Equipo Gestión de Proyectos – Centro a cargo de la obra aprueba y coordina se procese la valorización en la que se aplica la penalidad.

g) En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido el monto máximo admisible, el Supervisor de obra evaluará y podrá proponer al Jefe de Equipo Gestión de Proyectos – Centro a cargo de la obra inicie la Resolución del Contrato de Obra.

h) El Jefe de Equipo Gestión de Proyectos – Centro a cargo de la obra evalúa la posibilidad de iniciar la gestión de Resolución del Contrato.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La penalidad por xxxx y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por xxxx o el monto máximo para otras penalidades, XXXXXXX puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con los artículos 32, inciso c), y 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 135 de su Reglamento. De darse el caso, SEDAPAL procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 136 y 177 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier controversia que surja entre las partes intervinientes en el presente Contrato, será resuelta de manera directa y cordial entre las mismas. No obstante, en caso que no se llegara a un acuerdo, las controversias que se deriven sobre la ejecución, interpretación, ineficacia, nulidad o invalidez del presente Contrato, serán sometidas, en primer lugar, a conciliación entre las partes, para lo cual se establece que cualquiera de ellas deberá presentar la solicitud de conciliación ante cualquier Centro de Conciliación Extrajudicial Público o acreditado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Para efectos de solicitar la conciliación, se aplicarán los plazos previstos en la normativa de Contrataciones del Estado.

Las controversias que no pudieran resolverse a través de conciliación o las que se resolvieran de manera parcial, respecto de la parte que se mantiene en controversia, deben someterse a un arbitraje de derecho, mediante el cual serán resueltas de manera definitiva e inapelable, de conformidad con lo establecido en la normativa de Contrataciones del Estado y en el Decreto Legislativo Nº 1071 - Ley de Arbitraje.

La demanda arbitral no podrá contener pretensiones que no fueron materia de procedimiento conciliatorio.

El plazo para interponer arbitraje, una vez concluido el proceso conciliatorio sin acuerdo de partes o con acuerdo parcial, se regula de acuerdo a lo establecido en el Artículo 45° de la Ley, debiendo computarse el mismo, desde el día en que se suscribe el Acta de no Acuerdo Total o Parcial.

El arbitraje se desarrollará en la ciudad de Lima, ante el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú o el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima.

El arbitraje será resuelto por un Tribunal Arbitral compuesto por tres (3) árbitros. Cada parte designará un árbitro, y estos dos árbitros nombrarán a un tercer árbitro que hará las veces de Presidente del Tribunal Arbitral. En caso que los árbitros designados por las partes no lograsen acordar la designación del Presidente del Tribunal Arbitral, será el Centro elegido quien efectúe tal designación.

El arbitraje se desarrollará de conformidad con el Reglamento del Centro elegido, a cuyas normas, administración y decisión se someten las partes en forma incondicional, declarando conocerlas y aceptarlas.

No obstante, las partes acuerdan expresamente lo siguiente:

a) En atención a lo dispuesto por el artículo 69º del Decreto Legislativo Nº 1071, las partes acuerdan que todos los gastos, costos y costas del proceso arbitral, serán asumidos por quien solicite el arbitraje.

b) Las partes acuerdan de forma expresa que para la acumulación sucesiva de pretensiones en el proceso arbitral, debe haber aceptación y consentimiento expreso de la contraparte. No se admitirán aquellas pretensiones que no hayan sido materia de un procedimiento conciliatorio previo, según lo establecido en la presente cláusula.

c) Las partes acuerdan de forma expresa que las controversias referidas al Enriquecimiento Sin Causa (o Enriquecimiento Indebido), no podrá ser materia de arbitraje.

d) De acuerdo al 45° de la Ley de Contrataciones del Estado, la decisión de SEDAPAL o de la Contraloría General de la República de aprobar o no la ejecución de prestaciones adicionales, no puede ser sometida a arbitraje. Tampoco pueden ser sometidas a arbitraje las controversias referidas a la ejecución de las prestaciones adicionales de obra y mayores prestaciones de supervisión que requieran aprobación previa de la Contraloría General de la República, los metrados no previstos contractualmente, ni las controversias derivadas de otras fuentes de obligaciones distintas al presente contrato.

e) Las partes acuerdan de forma expresa que para interponer el recurso de anulación contra el laudo expedido y solicitar la suspensión del cumplimiento xxx xxxxx, no se requiere de la presentación de la garantía a la que hace mención el artículo 66º del Decreto Legislativo Nº 1071

Lo previsto en esta Cláusula, será aplicable para resolver las discrepancias sobre defectos o vicios ocultos que prevé la normativa de Contrataciones, siendo aplicable los plazos que en la referida norma se regulan

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: CONFIDENCIALIDAD

Con la suscripción del presente Contrato, EL CONTRATISTA, acepta y suscribe en el mismo acto el Acuerdo de Confidencialidad, razón por la que el incumplimiento del citado acuerdo y de lo establecido en la presente cláusula dará lugar a responsabilidades, lo que habilitará a SEDAPAL a tomar las acciones administrativas, civiles o penales que correspondan.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

Domicilio de SEDAPAL: [...........................]

Domicilio del CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

Correo del CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL CORREO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por triplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR FECHA].

SEDAPAL EL CONTRATISTA

	FORMULARIO	Código	: SGSIFO021
		Revisión	: 00
	ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD CON PROVEEDORES	Aprobado	: C-SGI
		Fecha	: 2016.06.10
		Página	: 0 xx 0

XXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXX

Xxxxxx por el presente documento, el Acuerdo de Confidencialidad que celebran, de una parte, la empresa SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL, con RUC Nº 20100152356, domiciliada en Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx 000, xxxxxxxx xx Xx Xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx Xxxx, representada por su Gerente de Proyectos y Obras/Gerente de Logística y Servicios Sr.______________________., identificado con DNI Nº__________, quien procede de conformidad con los poderes otorgados mediante Acuerdo Nº 266-025-2012/121-020-2013 adoptado en la Sesión de Directorio Nº 025-2012 del 21 de noviembre de 2012/020-2013 del 29 de octubre de 2013, y a quien para los efectos del presente Acuerdo se le denominará SEDAPAL, y de la otra parte, (LA EMPRESA/ CONSORCIO/PERSONA) identificada con RUC Nº __________, con domicilio en ___________________, debidamente representada por ______________________, identificado(a) con DNI N° ______________, quien procede de conformidad con los poderes que obran debidamente inscritos en la Partida Electrónica Nº ______________ de la Oficina Registral de ______________, a quien en adelante se le denominará LA EMPRESA, en los términos y condiciones siguientes:

PRIMERA.- Mediante el presente Acuerdo, LA EMPRESA se obliga a mantener y guardar estricta reserva y absoluta confidencialidad sobre la información a la que tengan acceso, utilizada, elaborada u obtenida durante la adquisición de sus Bienes o ejecución de sus Servicios en General o Consultorías en General o Consultorías en Obras u Obras¹² producto del otorgamiento de la Buena Pro correspondiente al ”CONCURSO PÚBLICO o LICITACIÓN PÚBLICA o ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA o SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA o SELECCIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES o COMPARACIÓN DE PRECIOS o CONTRATACIÓN DIRECTA o CONTRATO NO AFECTO X XXX” (que superen las 3UIT y en las que exista intercambio de información) Nº ______________ y/o ulterior suscripción del Contrato Nº ______________ y/o Pedido de Servicio/Bien N° ______________, así como toda aquella información a la que tenga acceso y se encuentre relacionada a SEDAPAL (en adelante, La Información¹³).

La Información no debe ser puesta a disposición¹⁴ y/o revelada a individuos¹⁵ ni entidades públicas ajenas a SEDAPAL, con excepción de los requerimientos de acceso a la información, emanados de autoridad administrativa o jurisdiccional competente.

SEGUNDA.- El compromiso de reserva y confidencialidad antes referido, es asumido por LA EMPRESA, quien se obliga a:

1. Cumplir y aplicar, durante la ejecución de sus servicios, las políticas, procedimientos, estándares y controles de seguridad establecidos y comunicados por SEDAPAL.

2. Adoptar las medidas y precauciones para que sus colaboradores, trabajadores, directores, accionistas, proveedores y personal en general, no dispongan ni revelen a terceros La Información, haciéndose responsable por los efectos en caso de incumplimiento; sin perjuicio de las acciones legales a que hubiera lugar, así como de los daños y perjuicios correspondientes.

3. No proveer ni permitir el acceso a la información o parte de ella, a personas distintas a su personal que haya sido expresamente autorizado;

	FORMULARIO	Código	: SGSIFO021
		Revisión	: 00
	ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD CON PROVEEDORES	Aprobado	: C-SGI
		Fecha	: 2016.06.10
		Página	: 2 de 2

4. No reproducir la Información, salvo autorización previa y expresa del Representante Legal que suscribió el Contrato Nº ______________ y/o Pedido de Servicio/Bien N° ______________derivado del ” CONCURSO PÚBLICO o LICITACIÓN PÚBLICA o ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA o SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA o SELECCIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES o COMPARACIÓN DE PRECIOS o CONTRATACIÓN DIRECTA o CONTRATO NO AFECTO X XXX (que superen las 3UIT y en las que exista intercambio de información)” Nº __________.

5. No utilizar La Información para su propio beneficio, ni de sus colaboradores, trabajadores, directores, accionistas, proveedores o personal en general.

6. En caso requieran reproducir La Información, se deberá llevar un registro donde se indique el responsable y la ubicación de las mismas.

7. Devolver a SEDAPAL, dentro de los diez (10) días hábiles posteriores al requerimiento de SEDAPAL, La Información o activo que la contenga (documentación, software, equipo, tarjeta de acceso, entre otros).

8. Informar a SEDAPAL si es forzado mediante orden o resolución escrita por alguna autoridad competente a divulgar o proporcionar la información confidencial.

TERCERA.- La información que se integre al Contrato, sus Anexos, adoptará la calidad de La Información y se regirá por el tenor del presente Acuerdo.

CUARTA.- Las Partes señalan que todas y cada una de las cláusulas del presente Acuerdo, así como los aspectos no expresamente convenidos en él, se regirán por las reglas de la buena fe y común acuerdo entre las Partes.

Cualquier controversia surgida sobre la ejecución, interpretación, incumplimiento, invalidez, nulidad o conclusión del presente Acuerdo, se sujetara a las disposiciones establecidas en el contrato señalado en la Cláusula Primera del presente Acuerdo.

QUINTA.- El presente Acuerdo se mantendrá vigente hasta después de dos (2) años de emitido el Certificado de Conformidad del Servicio del Contrato Nº ______________ y/o Pedido de Servicio/Bien N° ______________derivado del “CONCURSO PÚBLICO o LICITACIÓN PÚBLICA o ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA o SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA o SELECCIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES o COMPARACIÓN DE PRECIOS o CONTRATACIÓN DIRECTA o CONTRATO NO AFECTO X XXX (que superen las 3UIT y en las que exista intercambio de información)” Nº __________. De verificarse su incumplimiento, SEDAPAL podrá interponer las acciones legales correspondientes.

Lima, ____ de __________ del 2016

SEDAPAL

LA EMPRESA

ANEXOS

ANEXO Nº 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominación o Razón Social :
Domicilio Legal :
RUC :		Teléfono(s) :
Correo electrónico :

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……...........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal, según corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada debe ser presentada por cada uno de los integrantes del consorcio.

ANEXO Nº 2

DECLARACIÓN JURADA

(ART. 31 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.- Xxxxxxx, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.

3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.

4.- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

5.- Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………………………….………………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal, según corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

ANEXO Nº 3

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

…….………………………….…………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento del Expediente Técnico, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las ofertas de la presente sección de las bases

ANEXO Nº 3.1

DECLARACIÓN JURADA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

De nuestra consideración,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro que mi representada se compromete a contar con el personal profesional clave requerido para la ejecución de la obra, de conformidad con el respectivo Expediente Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento, es el siguiente:

N°	Cargo	Nombres y Apellidos	Título Profesional en:
1	Ingeniero Residente de la Obra
2	Ingeniero Asistente de Residente (1)
3	Ingeniero Asistente de Residente (2)
4	Ingeniero de Mecánica de Suelos
5	Ingeniero de Estructuras
6	Ingeniero de Equipamiento Hidráulico y Electromecánico
7	Ingeniero de Telecomunicación, Sistema de Automatización, Telemetría y SCADA
8	Ingeniero de Costos, Presupuestos, Programación, Valorizaciones y Liquidación de obra
9	Ingeniero de Seguridad e Higiene Ocupacional
10	Ingeniero de Impacto Ambiental
11	Ingeniero de Estudio de Transito
12	Coordinador General de Intervención Social
13	Arqueólogo

Nota: Si uno de los Asistentes es Ing. Mecánico de Fluidos el otro necesariamente tendrá que ser Ingeniero Sanitario o Civil.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……..........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

Importante

• El postor debe presentar dentro de su oferta la carta de compromiso de cada integrante del plantel profesional clave, con firma legalizada, según Anexo Nº 5.

• Cuando los postores presenten dentro de su oferta como personal permanente a profesionales que se encuentran laborando como residente o supervisor en obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, dicha oferta será descalificada.

ANEXO Nº 3.2

DECLARACIÓN JURADA DE CONTAR CON EL PERSONAL

PROFESIONAL Y TECNICO NO CLAVE

Señores

COMITÉ DE SELECCION

LICITACION PUBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

De nuestra consideración:

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro que mi representada se compromete a contar con el personal profesional y técnico no clave requerido, de conformidad con el respectivo Expediente Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento, como siguen:

PERSONAL PROFESIONAL O TECNICO NO CLAVE

N°	Descripción	Cant.
1	Promotor Social: Profesional de Sociología, Trabajo social, Comunicación, Antropología, Psicología, Educación, debe contar con un mínimo de 10 meses de experiencia como Promotor Social y/o Relacionista Comunitario en Estudios de Inversión de Proyectos de saneamiento y/o Infraestructuras hidráulicas y/o obras en general.	1
2	Ing. Asistente de campo para intervención social: Profesional en Ingeniería Civil o Sanitaria, Bachiller y/o Titulado, debe contar con un mínimo de 08 meses de experiencia en Estudios Definitivos y/o Expedientes Técnicos y/o ejecución de obras, iguales y/o similares.	1
3	Capacitador Social: Profesional de Comunicación, debe contar con un mínimo de 12 meses de experiencia como Capacitador Social de Intervención Social en Proyectos de Saneamiento en la Etapa de Inversión.	1
4	Promotor Comercial (firma de contratos): Estudiantes universitarios y/o de institutos superiores, debe contar con experiencia de por lo menos 2 campañas de firma de contratos y compromisos de servicios de conexión domiciliaria de agua potable y alcantarillado en proyectos de saneamiento, el cual incluye la revisión y manejo de documentación requerida como requisitos para la suscripción de contratos.	2
5	Encuestador (a): Estudiantes universitarios y/o de institutos superiores, debe contar con experiencia de 6 meses en aplicación de encuestas masivas en sectores urbanos y peri urbanas.	1
6	Digitador (a): Bachiller y/o egresados universitarios y/o de Institutos Superiores en el área de computación e informática, debe contar con experiencia de 6 meses en la digitación y procesamiento de bases de datos, con dominio de herramientas Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Autocad.	1
7	Asistente de Arqueólogo: Xxxxxxxxx y/o Licenciado en Arqueología que asistirá en la elaboración y ejecución del plan de monitoreo arqueológico así como realizar los trámites para la aprobación y autorización del Ministerio de Cultura en obras similares, para lo cual deberá demostrar su experiencia con un mínimo de 10 meses.	1

Nota

• La experiencia del plantel profesional o técnico no clave propuesto, estará sujeto a verificación antes del inicio de su participación efectiva en la ejecución de contrato

PERSONAL DE APOYO

N°	PERSONAL TECNICO DE APOYO	Cantidad
1	Xxxxxxx xx xxxx	0
0	Xxxxxxx xx xxxxx: Xxxxxxxxx y/o ingeniero	1
3	Técnico en topografía	1
4	Asistente de topografía	1
5	Dibujante de AutoCad con conocimiento en GIS	1
6	Secretaria	1
7	Almacenero	1
8	Guardianía	1

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

…….………………………….…………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

ANEXO Nº 4

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de:

-	Ejecución de la obra	[210] días calendario
-	Actividades de intervención social	[210] días calendario

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……..........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

ANEXO Nº 5

CARTA COMPROMISO DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Presentación de los (13) profesionales considerados en el plantel profesional clave propuesto en Anexo N° 3.1.

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Yo [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con documento de identidad N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DNI O DOCUMENTO DE IDENTIDAD ANÁLOGO], domiciliado en [CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL], declaro bajo juramento:

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO A DESEMPEÑAR] para ejecutar la obra [CONSIGNAR LA OBRA A EJECUTAR, OBJETO DE LA CONVOCATORIA] en caso que el postor [CONSIGNAR EL NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR¹⁶] resulte favorecido con la buena pro y suscriba el contrato correspondiente.

Para dicho efecto, declaro que mis calificaciones y experiencia son las siguientes:

1. Calificaciones

Carrera o Especialidad
Universidad
Bachiller		Título Profesional
Fecha de expedición del grado o título

2. Experiencia

N°	Cliente o Empleador	Objeto de la contratación	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Tiempo acumulado
1
2
(…)

La experiencia total acumulada es de: [CONSIGNAR LA EXPERIENCIA TOTAL ACUMULADA EN AÑOS, MESES Y/O DÍAS]

Asimismo, manifiesto mi disposición de ejecutar las actividades que comprenden el desempeño del referido cargo, durante el periodo de ejecución de la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………..........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del personal

Importante

• De conformidad con el numeral 3 del artículo 31 del Reglamento la carta de compromiso de cada integrante del plantel profesional clave, debe contar con la firma legalizada.

• De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.

NOTA:

Para personal extranjero no radicado en el país, la presente carta de compromiso deberá ser legalizada en el país de origen, y siendo este documento proveniente del extranjero deberá contar con la legalización del Consulado Peruano, refrendado por el Ministerio de Relaciones Exteriores en el Perú o, en su defecto, con la Apostilla de la Haya, correspondiente al país de origen

ANEXO Nº 6

PRECIO DE LA OFERTA

(MODELO)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO	PRECIO TOTAL [CONSIGNAR PRECIO TOTAL DE LA OFERTA EN LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA]
TOTAL

El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio su oferta los tributos respectivos.

El presente proceso de selección es Mixto: Ejecución de la Obra a Precios Unitarios (Obras Generales y Secundarias de Agua Potable y Alcantarillado, incluye Gastos Generales Fijos y Variable, Utilidad e I.G.V.) y a Suma Alzada la Ejecución de Servicios Complementarios para la Obra (Intervención Social, Suministro Eléctrico, Evaluación de Restos Arqueológico, Plan de Inversión Ambiental y Gestión de Tránsito Durante la ejecución de Obra, incluido I.G.V.).

El Postor al momento de presentar su propuesta económica (Anexo N° 06), debe llenar y adjuntar los FORMATOS DE METRADOS BASE, los cuales considera la propuesta del presupuesto detallado por partidas, considerados en el expediente técnico.

Se precisa que los “FORMATOS DE METRADOS BASE”, se incluye en las bases, en la ficha del proceso de selección del SEACE y en la página web de SEDAPAL.

El Postor debe presentar el detalle del cálculo de sus Gastos Generales y Utilidad de su propuesta económica para el presupuesto de la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……………………………….…………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

IMPORTANTE:

• En caso de tratarse de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a precios unitarios, consignar lo siguiente:

“El postor debe consignar en su oferta los precios unitarios ofertados considerando las partidas, planos y cantidades referenciales contenidos en el expediente técnico que es parte de las bases; y que se valorizarán en función a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución”.

• En caso de tratarse de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada, consignar lo siguiente:

“El postor formula su oferta considerando los trabajos que resulten necesarios para el cumplimiento de la prestación requerida, según los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto de obra que forman parte del expediente técnico, en ese orden de prelación; considerándose que el desagregado por partidas que da origen a su oferta se debe presentar para la suscripción del contrato”.

ANEXO Nº 7

PROMESA DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 118 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

1. Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].

2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

2. Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

3. Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................].

4. Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1.	OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]		[ % ] 17
	[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
2.	OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]		[ % ] 18
	[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
	TOTAL OBLIGACIONES	100%19

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

..…………………………………. …………………………………..

Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

Importante

De conformidad con el artículo 31 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.

ANEXO Nº 8

EXPERIENCIA DE CADA PROFESIONAL CLAVE

El postor adjuntará el presente anexo por cada Personal Clave requerido y propuesto en el ANEXO 3.1

NOMBRE: ______________________ PROFESIÓN: _________________________

CARGO POR OCUPAR EN EL PROYECTO: _______________________

1. DATOS DEL PROFESIONAL
UNIVERSITARIOS-POSTGRADO
Nº DE ORDEN	UNIVERSIDAD	TITULO OBTENIDO	FECHA DE GRADO (mes – año)	COLEGIATURA
				Nº	Fecha

2. EXPERIENCIA ESPECIFICA
Nº DE ORDEN	RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD	CARGO DESEMPEÑADO	FOLIO	PERIODO
				INICIA (mes – año)	TERMINA (mes – año)	DURACIÓN (meses)
			TOTAL ACUMULADO:

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……..........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

Notas:

• La experiencia del personal profesional propuesto se podrá acreditar con cualquiera de los siguientes documentos: copia simple de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional propuesto.

• La acreditación del tiempo en la profesión será para profesionales peruanos desde la colegiación. En caso de profesionales extranjeros, el Diploma de Colegiado o el Equivalente al Diploma de Colegiado solicitado para acreditar experiencia deberá ser emitido por el Colegio Profesional de su País de Origen de acuerdo a su especialidad. Sin embargo para la firma del contrato los profesionales extranjeros deberán haber iniciado el trámite de Colegiatura en el Perú. Tratándose de profesionales extranjeros en cuyo país no es exigible la colegiatura, a efectos de acreditar la experiencia solicitada, deberá presentar el Título Profesional y la Declaración Jurada donde se precisa que no es exigible dicho requisito en su país de Origen. En este caso los años de experiencia se contaran desde la fecha de expedición del Título profesional.

ANEXO Nº 9

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS EN GENERAL

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL:

Nº	Contratista	Descripción de la obra	N° Contrato	Fecha de inicio de la obra	Fecha de término de la obra	Moneda	Monto final de la obra	Tipo de cambio de venta20	Consorcio	% de participación	Valor del reajuste (k) 21	IPC Termino de Obra	IPC Mes Valor Referencial	Monto actualizado mes Valor Referencial22	N° de Folio
1
2
3
4
5
	…
10
	TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………..........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

ANEXO Nº 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

Nº	Contratista	Descripción de la obra	N° Contrato	Fecha de inicio de la obra	Fecha de término de la obra	Moneda	Monto final de la obra	Tipo de cambio de venta23	Consorcio	% de participación	Valor del reajuste (k) 24	IPC Termino de Obra	IPC Mes Valor Referencial	Monto actualizado mes Valor Referencial25	N° de Folio
1
2
3
4
5
	…
10
	TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………..........................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

ANEXO Nº 11

DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD CON PROVEEDORES

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que en caso de obtener la Buena Pro, suscribiré el Acuerdo de Confiabilidad, el mismo que se indica en el numeral 2.6 ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD del Capítulo III de la sección específica de las bases y cuyo Formulario (XXXXXX000), se adjunta en el Capítulo IV de la sección específica de las bases.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

…….………………………….…………………..

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

DIRECTIVA N° 023-2016-OSCE/CD

ANEXO Nº 01

Formato para formular consultas y observaciones
Nomenclatura del procedimiento de selección
Objeto de la contratación
Participante
N° de orden	Acápite de las Bases			Consulta y/u Observación (debidamente motivada)	Artículo y norma que se vulnera (en el caso de observaciones)
	Sección	Numeral y Literal	Pág.
1
2
3
4
5

Nota: Puede agregar o eliminar filas, según sea necesario.

No puede modificar el encabezado de las columnas ni agregar o eliminar columnas

Información completa del expediente administrativo debe ser verificada en la Página: xxx.xxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxx-xxxxxxxx

1 Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente definición:

Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

2 La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: xxx.xxx.xxx.xx

3 De conformidad con la Décimo Cuarta Disposición Complementaria Final del Reglamento, en las obras bajo la modalidad de concurso oferta para el inicio de la ejecución de la obra es requisito previo la presentación y aprobación del expediente técnico por el íntegro de la obra.

4 De acuerdo con el artículo 154 del Reglamento, durante la ejecución de la obra debe contarse, de modo permanente y directo, con un residente de obra.

5 Según lo definido en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, conforme a la naturaleza de la obra a ser ejecutada.

6 En el expediente técnico que es parte de las bases, la Entidad puede establecer experiencia adicional para el profesional propuesto como residente de obra, según la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a ejecutar.

7 De acuerdo con el artículo 159 del Reglamento, debe designarse a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se convoca el procedimiento de selección.

8 En el caso de obras bajo la modalidad de ejecución contractual de concurso oferta, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la elaboración del expediente técnico, el monto de este adelanto no puede ser superior al diez por ciento (10%) del monto original correspondiente a esta prestación. Asimismo, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la ejecución de la obra, el monto de este adelanto no podrá ser superior al diez por ciento (10%) del monto original correspondiente a esta prestación.

9 El plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato. En el caso de obras bajo la modalidad de ejecución contractual de concurso oferta, para el adelanto directo que corresponda a la elaboración del expediente técnico debe indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato; en cambio, para el adelanto directo que corresponda a la ejecución de la obra debe indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente del inicio de la ejecución de la obra.

10 En caso de presentarse en consorcio.

11 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 126 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la garantía de fiel cumplimiento debe ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

12 Actividad(es) o labor(es) que realiza LA EMPRESA para atender una o más necesidades de SEDAPAL.

13 Esta referida a información de tipo económico, financiero, técnico, legal, comercial, estratégico o de otro tipo), así como cualquier análisis, recopilación, estudio, resumen, extracto o documentación de todo tipo.

14 Indistintamente, referido a todo medio verbal, escrito, electrónico y/o magnético que podría ser utilizado o empleado.

15 Personas naturales y/o jurídicas, nacionales y/o extranjeras.

16 En el caso que el postor sea un consorcio se debe consignar el nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

17 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

18 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

19 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

20 En el caso de moneda extranjera se hará la conversión a moneda nacional, considerando el tipo de cambio promedio venta del mes publicado por la SBS a la fecha correspondiente a la fecha de suscripción de contrato, resolutivo de Liquidación de la Obra, actas de recepción, certificados o constancias de conformidad o de cualquier otro documento elaborado por la Entidad en la que se consigne dicha información, las fechas de inicio de obra y de terminación de esta, realizándose la actualización a la fecha del Valor Referencial

21 Valor del "K" = (Índice General de Precios al Consumidor del INEI a la fecha presupuesto base (31/03/2016) / Índice General de Precios al Consumidor del INEI a la fecha del suscripción del contrato o Resolución de Liquidación de Obra o Acta de Recepción o de cualquier otro documento elaborado por la Entidad). La actualización se realizará con los Índices de Precios al Consumidor Promedios del Mes (IPC), para lo cual se adjuntarán copias del Diario el Peruano, aceptándose copias simples de los IPC de la página Web del INEI, debiendo adjuntar el cálculos de los valores actualizados

22 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

- Los montos a actualizar serán los montos total facturados a la fecha del resolutivo de liquidación de la obra, actas de recepción, certificados, constancias de conformidad o de cualquier otro documento elaborado por la Entidad en la que se consigne dicha información, las fechas de inicio de obra y de terminación de esta, realizándose la actualización a la fecha del Valor Referencial.

23 En el caso de moneda extranjera se hará la conversión a moneda nacional, considerando el tipo de cambio promedio venta del mes publicado por la SBS a la fecha correspondiente a la fecha de suscripción de contrato, resolutivo de Liquidación de la Obra, actas de recepción, certificados o constancias de conformidad o de cualquier otro documento elaborado por la Entidad en la que se consigne dicha información, las fechas de inicio de obra y de terminación de esta, realizándose la actualización a la fecha del Valor Referencial

24 Valor del "K" = (Índice General de Precios al Consumidor del INEI a la fecha presupuesto base (31/03/2016) / Índice General de Precios al Consumidor del INEI a la fecha del suscripción del contrato o Resolución de Liquidación de Obra o Acta de Recepción o de cualquier otro documento elaborado por la Entidad). La actualización se realizará con los Índices de Precios al Consumidor Promedios del Mes (IPC), para lo cual se adjuntarán copias del Diario el Peruano, aceptándose copias simples de los IPC de la página Web del INEI, debiendo adjuntar el cálculos de los valores actualizados

25 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

- Los montos a actualizar serán los montos total facturados a la fecha del resolutivo de liquidación de la obra, actas de recepción, certificados, constancias de conformidad o de cualquier otro documento elaborado por la Entidad en la que se consigne dicha información, las fechas de inicio de obra y de terminación de esta, realizándose la actualización a la fecha del Valor Referencial.