PROGRAMA DE TRANSPORTE RURAL DESCENTRALIZADO (PTRD)

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA

INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA

PROGRAMA DE TRANSPORTE RURAL

DESCENTRALIZADO (PTRD)

INVITACION POR COMPARACIÓN DE PRECIOS

PROCESO DE SELECCIÓN

CONV Nº 01-2012-MPH-BCA-IVP-HUALGAYOC-BCA/SHOPPING

PRIMERA CONVOCATORIA

PARA EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO

DEL CAMINO VECINAL:

CRUCE CHUGUR – COYUNDE GRANDE (16.30 KM)

DEPARTAMENTO CAJAMARCA

PROVINCIA HUALGAYOC

DISTRITO CHUGUR

BASES PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS POR

INVITACION POR COMPARACION DE PRECIOS

FINANCIADO POR:

TRANFERENCIAS XX XXXXXXX DESCENTRALLIZADO con

Contratos xx Xxxxxxxx: BID Nº 1810/OC-PE, BIRF Nº 7423-PE y

Recursos de Contrapartida Nacional

BAMBAMARCA ‑ PERÚ

2012

INDICE GENERAL

SECCIONES

1. CARTA DE INVITACIÓN

2. INSTRUCCIONES PARA PREPARAR LA PROPUESTA

3. CARTA DE ACEPTACIÓN

4. FORMATOS DE PROPUESTA

5. PROFORMA DE CONTRATO

6. EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA DE MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL: CRUCE CHUGUR – COYUNDE GRANDE (16.30 KM)

SECCION 1

CARTA DE INVITACIÓN

Ciudad, Fecha ……………

SEÑORES:

_____________________________________________________________________________________________________

Dirección, Teléfono, FAX

CIUDAD

Referencia: PROGRAMA DE TRANSPORTE RURAL DESCENTRALIZADO - PTRD

Ejecución de obra de mantenimiento periódico

Estimados Señores:

1. El Gobierno de la República del Perú ha recibido un préstamo del BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) y del BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO (BIRF) para sufragar el costo del PROGRAMA DE TRANSPORTE RURAL DESCENTRALIZADO (PTRD), el cual es un programa descentralizador. En este contexto PROVIAS DECENTRALIZADO ha iniciado el proceso de manera gradual a través de los INSTITUTOS VIALES PROVINCIALES (IVPs), contando con el total apoyo de los GOBIERNOS LOCALES,

2. LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA, en el marco del PROGRAMA DE TRANSPORTE RURAL DESCENTRALIZADO (PTRD), en el proceso de transferencia a los Gobiernos locales, le invita a presentar propuesta para la ejecución de la OBRA MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL, TRAMO: CRUCE CHUGUR – COYUNDE GRANDE, LONG. 16.30 KM., ubicado en el DISTRITO: CHUGUR PROVINCIA: HUALGAYOC, DEPARTAMENTO: CAJAMARCA.

3. Su Propuesta deberá ser válida y debe mantenerse por un período de NOVENTA (90) DÍAS calendario, a partir del 05 xx Xxxx de 2012.

4. Un Postor que retire su Propuesta durante el período de validez de la misma y/o no acepte la adjudicación del contrato, será excluido del LISTADO INTERNO DE PROVEEDORES (LIP) de PROVIAS DESCENTRALIZADO por un período de: DOS AÑOS.

5. Registro de Participantes: El derecho de participar en el presente proceso de selección, es de S/. 30.00 (Treinta y 00/100 Nuevos soles) el mismo que deberá ser cancelada en caja de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc – Bambamarca (Jr. Xxxxxx Xxxx Nº 320, Primer piso); o comprar sus bases y registro de participantes se realizará en la Oficina de Logística de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca 3er. Piso en el Xx. Xxxxxx Xxxx Xx 000 Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xx XXXXXXXXX, en el horario de 8:00 am a 12.00 horas y de 14.00 a 17:00 horas, de lunes a viernes trayendo consigo copia de la papeleta de depósito por derecho de participación en el proceso. Los participantes al momento de su registro deberán señalar sus datos y correo electrónico.

6. Calendario del proceso:

Convocatoria, Invitación : 21-05-2012

Registro de participantes : 21-05-2012 al 05-05-2012

Presentación de consultas : 28-05-2012 al 30-05-2012

Absolución de consultas : 01-06-2012

Presentación de propuestas : 07-06-2012 horas 11.00 am en la misma dirección (hora límite)

Apertura de propuestas : 07-06-2012 horas 11.00 am en la misma dirección

Otorgamiento de la Buena Pro : 11-06-2012

7. La Propuesta debe entregarse en MESA DE PARTES o en el Acto Público, Auditorio del Salón Consistorial 4to Piso del Centro Cívico en la dirección: XX. XXXXXXXXX XXXXXXXXX X/X, - XXXXXXXXXX hasta las 09:00 horas, del día: 07 xx Xxxxx de 2012, en un sobre sellado marcado como sigue:

PROGRAMA DE TRANSPORTE RURAL DESCENTRALIZADO - PTRD

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA - INSTITUTO VIAL PROVINCIAL HUALGAYOC - BAMBAMARCA CONTRATACIÓN DE OBRAS MEDIANTE SISTEMA COMPARACIÓN DE PRECIOS

N° 01-2012-MPH-BCA-IVP-HUALGAYOC - BAMBAMARCA/SHOPPING

OBRA MANTENIMIENTO PERIÓDICO DEL CAMINO VECINAL, TRAMO: CRUCE CHUGUR – COYUNDE GRANDE,

LONG. 16.30 KM.

POSTOR: __________________________________

“ABRIR EN PRESENCIA DE LA CREP IVP HUALGAYOC - BAMBAMARCA, y NO ABRIR ANTES DEL 07 XX XXXXX DEL 2012”

8. La apertura y lectura en voz alta de las Propuestas se realizarán en el Auditorio en el Auditorio del Salón Consistorial 4to Piso del Centro Cívico en la dirección: XX. XXXXXXXXX XXXXXXXXX X/X, - XXXXXXXXXX, a partir de las 15:00 horas del día 00 XX XXXXX XXX 0000.

Atentamente,

Presidente de la CREP

SECCIÓN 2

INSTRUCCIONES PARA PREPARACIÓN DE LA PROPUESTA

1. Alcance de los Trabajos: El Instituto de Vial Provincial de HUALGAYOC - BAMBAMARCA (IVP H-BCA), invita a presentar propuesta para la ejecución de las obras descritas en el Expediente Técnico. El postor que resulte adjudicado deberá culminar las obras en el plazo de ejecución especificado en las condiciones del Contrato.

2. Elegibilidad: Para ser elegibles, los postores deben pertenecer a los países miembros del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

3. Inspección al Sitio de las Obras: Se recomienda que el Postor, bajo su propia responsabilidad, costo y riesgo, visite e inspeccione la vía donde se ejecutarán las Obras y sus alrededores y obtenga toda la información que considere necesaria para preparar la propuesta y cumplir luego con el contrato resultante. De no hacerlo no podrá alegar desconocimiento acerca de las características de la vía y de la zona, y será de su cargo cualquier consecuencia económica que de ello pueda derivarse.

4. Contenido de los Documentos de Invitación: El conjunto de los documentos proporcionados para preparar la oferta solicitada está integrado por los siguientes documentos:

Sección 1: Carta de Invitación

Sección 2: Instrucciones para preparar la Propuesta

Sección 3: Carta de Aceptación

Sección 4: Formatos de Propuesta

Sección 5: Proforma de Contrato

Sección 6: Expediente Técnico de la Obra de Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal

CRUCE CHUGUR – COYUNDE GRANDE LONG. 16.30 Km.

5. Preparación de la Propuesta: El Contrato será por la totalidad de las obras de Mantenimiento Periódico descritos en Expediente Técnico y será basada en el Presupuesto de Obra de Mantenimiento Periódico por el sistema de Precios Unitarios. Los precios serán ofertados en Nuevos Soles. El Postor deberá indicar en el Formato del Presupuesto de Obra de Mantenimiento Periódico, los precios unitarios de todas las partidas de las Obras que se indican en el Expediente Técnico. Los precios unitarios ofertados serán fijos durante la ejecución del Contrato y no estarán sujetos a ningún tipo de reajuste. El valor total de la oferta incluirá todos los impuestos que deba pagar el Contratista.

6. Presentación de las Propuestas: Los invitados deberán presentar la oferta en idioma castellano, con todas las hojas debidamente foliadas y rubricadas por el representante legal, incluyendo los documentos listados a continuación dentro de un sobre cerrado con las debidas seguridades que impidan conocer su contenido antes de su apertura:

1. Carta de Aceptación

1. Formatos de Propuesta:

   1. DATOS GENERALES DEL POSTOR

   2. RESUMEN DE LA PROPUESTA

   3. PRESUPUESTO DETALLADO DE LA OBRA DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO

   4. PRECIOS UNITARIOS DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS (INCLUYE DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES, que debe consignar Cartel de Obra, Campamento, etc.)

   5. CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA

La omisión de alguno de estos documentos será causal de rechazo de la Propuesta. También se considera como omisión la presentación sin llenar o firmar de alguno de estos formatos.

7. Validez de la Propuesta: El precio propuesto deberá permanecer válido por un período de noventa (90) días calendario contados a partir de la fecha límite de presentación de Propuestas. De ser necesario, el Contratante podrá pedir a los Postores que extiendan la validez de sus Propuestas por un período adicional. Tanto el pedido del Contratante como las respuestas de los Postores serán hechos por escrito o por fax. Un Postor puede rehusarse a extender la validez de su Propuesta y podrá retirarla sin que ello cause penalidad alguna.

Los Postores que acepten el pedido de extender la validez de sus Ofertas no podrán modificar sus condiciones y precios.

8. Lugar y Fecha de Presentación de la Propuesta: La Propuesta deberá ser presentada al Contratante no más tarde en la dirección y fecha indicada en el Numeral 6 de la Carta de Invitación. Después de la fecha y hora señaladas no será admitida ninguna Propuesta.

9. Modificación y Retiro de la Propuesta: La Propuesta no podrá ser modificada después de la fecha y hora señaladas en la cláusula anterior. El retiro de la Propuesta por el Postor antes de la fecha de expiración de su validez dará lugar a la exclusión del Postor del Listado Interno de Proveedores – LIP de Provias Descentralizado, por un período de dos años.

10. Apertura de las Propuestas: La Comisión de Recepción y Evaluación de Propuestas (CREP), abrirá las propuestas en el lugar, fecha y hora límite indicadas en el Numeral 8 de la Carta de Invitación y verificará la documentación presentada. Posteriormente, procederá a realizar la revisión y evaluación de la propuesta con el precio más bajo para ejecutar las obras. Los postores que lo deseen podrán asistir al acto de apertura.

11. Confidencialidad del Proceso: La información relativa al proceso, a las propuestas y su evaluación, así como la recomendación de adjudicación, permanecerá confidencial hasta que está haya sido efectuada y anunciada.

12. Comparación de las Propuestas y Adjudicación: El Contratante adjudicará al Postor que cumpla sustancialmente con todos los requisitos de los documentos de invitación y que ofrezca la propuesta de precio más bajo para la obra, objeto de contratación. La comparación de las Propuestas se efectuará luego de verificar si las partidas y si las cantidades (metrados) son las correctas. En caso de no consignarse las partidas o las cantidades correctas, la Propuesta será rechazada.

En seguida, se procederá a revisar y corregir eventuales errores aritméticos en los siguientes casos:

1. El precio total expresado en números y en letras del Formato 2, debe coincidir con el precio total indicado en el Formato 3.

2. En caso de error de la multiplicación de algún precio unitario por su metrado correspondiente del Formato 3, deberá corregirse el error. En todo caso, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido.

3. El precio total valido para la comparación de precios será el precio total corregido, de ser el caso.

d) Si un Postor rehusara aceptar la corrección de los errores, la Propuesta será rechazada.

13. Derecho del Contratante de Aceptar cualquier Propuesta o Rechazar todas las Propuestas: El Contratante se reserva el derecho a rechazar todas las Propuestas, y cancelar el proceso de contratación, en cualquier momento previo a la suscripción del contrato y con el acuerdo previo de los Bancos, sin que ello resulte en ninguna obligación o indemnización al Postor afectado ni en la obligación del Contratante a informar las razones para la decisión de rechazo. Para el efecto, bastará la comunicación escrita de fecha cierta que realice el Contratante a los Postores, decisión que es inimpugnable.

14. Notificación de la Adjudicación y Firma del Contrato: La CREP comunicará por escrito la adjudicación al Postor ganador antes de la fecha de expiración de la Propuesta. La carta de adjudicación indicará el precio total de la Propuesta, que deberá corresponder al Precio del Contrato.

15. Formalización del Contrato: El Adjudicatario, en el término de cinco (05) días calendario a partir del recibo de la carta de adjudicación, entregará la siguiente documentación para proceder a la firma del Contrato (pudiendo solicitar una ampliación hasta por 05 días calendarios adicionales).

1. Copia Legalizada del Certificado de Inscripción vigente en el Registro Nacional de Contratistas.

2. Certificado de Libre Capacidad de Contratación expedido por el OSCE.

3. Constancia o Certificado de no estar incluido en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado, expedida por el OSCE.

4. Copia certificada del Testimonio y/o de Poder de Mandato extendido por el Postor a su Representante Legal.

5. Los certificados de habilidad vigentes de los profesionales asignados al Proyecto.

6. Declaración jurada de no tener Contratos resueltos y/o recientemente intervenidos económicamente así como no tener deudas económicas pendientes de pago con el Contratante, deuda de planos, constancia de no adeudos u otros documentos requeridos para la Liquidación Final de las Obras ejecutadas con el Contratante.

7. Copia del RUC (Registro Único de Contribuyentes)

8. Original de la Carta-Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato, a favor del CONTRATANTE, las mismas que deberán tener las características de ser incondicionales, solidarias, irrevocables, de realización automática y a sólo requerimiento escrito del CONTRATANTE, siempre y cuando hayan sido emitidas por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros. Dichas garantías deberán ser emitidas por un monto equivalente al 10% del Monto del Contrato con vigencia hasta TREINTA (30) días después del consentimiento de la liquidación final del contrato.

9. Original de la Carta-Fianza de Buen Uso y Devolución de Anticipo por un valor equivalente al 100% del monto del adelanto directo, con las mismas características de la Garantía de Fiel Cumplimiento y un plazo mínimo de vigencia de tres meses renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total del adelanto otorgado (solo aplica al momento de solicitar el adelanto).

16. En caso que el postor ganador no se presente a firmar el contrato, dentro el plazo otorgado, perderá automáticamente la adjudicación y sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable a través del OSCE , EL CONTRATANTE, llamará al postor que ocupo el segundo lugar en el orden de prelación para suscribir el contrato, el cual deberá cumplir con los mismos requisitos establecidos para el postor seleccionado. Si este segundo postor no suscribe contrato, se declarará desierto el proceso de selección sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable por el OSCE.

17. Forma de Pago: El valor de la obra será pagado en Nuevos Soles de la siguiente manera:

• Hasta el 30% del Monto del Contrato en calidad de adelanto directo contra la presentación de la Carta-Fianza; y

• El saldo contra la presentación de valoraciones mensuales de avance de obra, debidamente sustentadas y aprobadas, de las cuales se descontará en forma proporcional hasta la total amortización del adelanto directo entregado.

SECCIÓN 3

CARTA DE ACEPTACIÓN

______________ [ciudad y fecha]

Señores

CREP IVP HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Dirección Xx. Xxxxxx Xxxx Nº 320 – Tercer Piso - Bambamarca

CAJAMARCA-PERÚ

De mi consideración:

El que suscribe, declara que actúa por sus propios derechos [en caso de ser persona natural] o como Representante Legal o Apoderado [en caso de tratarse de persona jurídica] de la empresa [identificar el nombre del Postor].

Así mismo, en conocimiento de las normas y disposiciones legales que regulan esta contratación, expresamente manifiesto que me someto a las exigencias de los documentos de invitación, y señalo que no propongo excepción o condición alguna a los documentos. Asimismo, acepto que los precios unitarios son fijos; es decir, no habrá reajuste de precios unitarios, durante la ejecución del Contrato.

En caso de ser adjudicado, me comprometo a suscribir el Contrato en los términos previstos en estos documentos de invitación.

Reconozco la facultad de la CREP para adjudicar, al igual que su derecho de declarar desierta esta Invitación, por lo que me adhiero a cualquier decisión que se adopte, sin lugar a reclamación posterior alguna.

Atentamente,

________________________

[Nombre y firma del Postor]

SECCIÓN 4

FORMATOS DE PROPUESTA

1. FORMATO Nº 1: DATOS GENERALES DEL POSTOR

2. FORMATO Nº 2: RESUMEN DE LA PROPUESTA

3. FORMATO Nº 3: PRESUPUESTO DETALLADO POR PARTIDAS DE LA

OBRA DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO DEL CV

CRUCE CHUGUR – COYUNDE GRANDE LONG. 16.30 Km.

.

.

4. FORMATO Nº 4: ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE TODAS LAS PARTIDAS

5. FORMATO Nº 5: CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRAS

PROCESO CONV Nº 01-2012-MPHBCA-IVP HUALGAYOC – BAMBAMARCA/SHOPPING

PRIMERA CONVOCATORIA

OBRA DE MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL:

CRUCE CHUGUR – COYUNDE GRANDE L=16.30 KM.

FORMATO 1

DATOS GENERALES DEL POSTOR

1. Nombres completos del Postor o denominación legal de la empresa y tipo de Empresa:

_____________________________________________________________________

2. Nombre del Representante Legal __________________________________________

3. Dirección de la oficina o sede principal: _____________________________________

a. Postal: _______________________________________

b. Cable: _______________________________________

c. Télex: _______________________________________

d. Teléfono: _______________________________________

e. Fax: _______________________________________

f. E-Mail: _______________________________________

____________________________ _____________________________

Lugar y Fecha Nombre y Firma del Postor

PROCESO CONV Nº 01-2012-MPHBCA-IVP HUALGAYOC – BAMBAMARCA/SHOPPING

PRIMERA CONVOCATORIA

OBRA DE MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL:

CRUCE CHUGUR – COYUNDE GRANDE L=16.30 KM.

FORMATO 2

RESUMEN DE LA PROPUESTA

_________, _____ de ________ del 200___

Señores

CREP IVP HUALGAYOC - BAMBAMARCA

Dirección Xx. Xxxxxx Xxxx Nº 320 – Tercer Piso - Bambamarca

CAJAMARCA-PERÚ

Presente. -

De mi consideración:

Quien suscribe representante Legal del Postor ________________________________ (Razón Social o nombre), indica que el precio total, incluyendo el monto correspondiente al IGV para ejecución de la obra, de conformidad con los documentos de invitación y con los precios unitarios señalados en los formatos que forman parte de esta Propuesta es de ________________________/100 Nuevos Soles, (S/. ____________________________________).

Ratifico que el plazo total para la ejecución de las Obras es de _______ (___) días calendario, contados a partir de la entrega del terreno. Así mismo El suscrito ha verificado cuidadosamente todas las cifras e información entregadas con esta Propuesta y declara que INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA, en el marco del PROGRAMA DE TRANSPORTE RURAL DESCENTRALIZADO, no asumirá responsabilidad alguna por cualquier error u omisión o por los compromisos que el Postor pueda haber adquirido para la preparación de esta Propuesta. La propuesta es a Precios Unitarios, los mismos que no serán sujetos a ningún tipo de reajustes y tendrá validez durante todo el período necesario para la ejecución de la Obra.

Nos comprometemos a mantener esta Propuesta por un periodo de 90 días calendario, a partir de la fecha fijada para la presentación de las Propuestas económicas. El desagregado de nuestra propuesta es el siguiente:

CONCEPTO	MONTO EN SOLES
	S/.
Precio de la Propuesta (sin IGV)
IGV (18 %)
TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA S/.

Declaramos haber tomado conocimiento y aceptado todas las condiciones contenidas en las Bases y Documentos de la presente Invitación por Comparación de Precios. En el caso de comprobarse cualquier incorrección en la misma, INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA tiene derecho a invalidar nuestra participación. La documentación presentada se encuentra debidamente ordenada y foliada y están contenidos según lo establecen las Bases.

Sin otro particular, nos suscribimos de ustedes

Atentamente,

Nombre del Postor y/o Representante Legal

de la Empresa o del consorcio

FIRMA Y SELLO

PROCESO CONV Nº 01-2012-MPHBCA-IVP HUALGAYOC – BAMBAMARCA/SHOPPING

PRIMERA CONVOCATORIA

OBRA DE MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL:

CRUCE CHUGUR – COYUNDE GRANDE L=16.30 KM.

FORMATO N° 03

PRESUPUESTO DETALLADO POR PARTIDAS

OBRA: ____________________________________________________________________________

UBICACIÓN: DISTRITO _______________PROVINCIA__________DEPARTAMENTO_____________

POSTOR:____________________________________________________________________________

FECHA: _______________________________

ITEM DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS UND. METRADO PRECIO UNITARIO PARCIAL S/. SUB TOTAL TOTAL S/.

COSTO DIRECTO	S/.
GASTOS GENERALES FIJOS %	S/.
GASTOS GENERALES VARIABLES %	S/.
UTILIDAD %	S/.
SUB-TOTAL %	S/.
IGV 18%	S/.
TOTAL DEL PRESUPUESTO	S/.

SON: ____________________________________________(Detallar en letras Monto de la Oferta Económica)

________________________________________

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El postor deberá tener extremo cuidado en consignar las PARTIDAS Y LOS METRADOS que figuran en el Expediente Técnico de la Obra materia de la presente Licitación.

PROCESO CONV Nº 01-2012-MPHBCA-IVP HUALGAYOC – BAMBAMARCA/SHOPPING

PRIMERA CONVOCATORIA

OBRA DE MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL:

CRUCE CHUGUR – COYUNDE GRANDE L=16.30 KM.

FORMATO N° 04

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:______________________________________________________________________________

PARTIDA: _______________________________ RENDIMIENTO: ____________________________

FECHA: _____________UNIDAD DE MEDIDA ___________ COSTO UNITARIO: S/._____________

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL INSUMO	UND.	CUADRILLA	CANTIDAD	PRECIO	PARCIAL
	MANO DE OBRA MATERIALES EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				S/.	S/.

COSTO UNITARIO DIRECTO POR UNIDAD DE MEDIDA: ________S/. _______________

NOTA: El postor elaborara en detalle los Análisis de Precios Unitarios por cada partida del Presupuesto de Obra, donde incluirán los gastos de mano de obra, equipos, herramientas, materiales, transporte, leyes sociales y cualquier otro gasto necesario para la total y correcta ejecución de los trabajos de conformidad con el Expediente Técnico.

FORMATO 5

CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRAS

OBRA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO CV: – CRUCE CHUGUR – COYUNDE GRANDE L=16.30 KM.

% del Contrato

TIEMPO EN MESES

ACTIVIDAD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

Inversión Programada

Parcial

Nuevos Soles

Acumulada

%

P: Inversión Programada

R: Inversión Realizada

LUGAR Y FECHA NOMBRE Y FIRMA DEL POSTOR

SECCIÓN 5

MODELO DE CONTRATO

CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA _______________

No. _______________–2011____

Conste por el presente documento, el Contrato de Obra que celebran LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALGAYOC - BAMBAMARCA en el marco del Programa de Transporte Rural Descentralizado-PTRD y Convenio de transferencia Financiera 2012 Nº -MTC-/21, legalmente constituido y existente conforme a la legislación peruana, con domicilio en el Xx. Xxxxxx Xxxx Xx 000 Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xx XXXXXXXXX - XXXXXXXXX con RUC N° 20148260843 debidamente representado por el Xx. XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX Xxxxxxx, identificado con D.N.I. No 27069986, EN SU CONDICIÓN XX XXXXXXX PROVINCIAL en adelante denominado “EL CONTRATANTE” y de otra parte la empresa ____________________, con RUC. N°. ______________, con domicilio Legal ______________, Departamento de ______, representado por el Sr. _________________, Representante Legal, Peruano, identificado con D.N.I. No. _________, autorizado según poder inscrito en la ficha que se inserta al presente, / o El Consorcio conformado por la empresa Nº 1 _______con RUC Nº_________,domiciliado en__________y la empresa Nº2_________________________.con RUC.Nº __________domiciliado en____________los mismos que para estos efectos se denominan “CONSORCIO”__________.con RUC Nº ________, el mismo que es representado por________________,Peruano, con DNI Nº _________, domiciliado en _______________, autorizado según poder inscrito en la ficha que se inserta al presente, al que en adelante se denominará ¨EL CONTRATISTA¨, y que suscriben bajo los términos y condiciones siguientes:

PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1 El CONTRATANTE mediante Proceso de Selección por Comparación de Precios Nº 01-2012-MPHBCA-IVP HUALGAYOC - BAMBAMARCA/SHOPPING (PRIMERA CONVOCATORIA), convocó a Empresas o Contratistas a que presenten documentos y propuestas técnicas y económicas para su evaluación, bajo las normas y procedimientos de contratación establecidas para el Programa de Transporte Rural descentralizado, según los contratos xx xxxxxxxx Nº 1810/OC-PE-BID y Nº 7423-PE-BIRF, respectivamente, suscrito entre el Banco Interamericano de Desarrollo-BID y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento – BIRF y el Gobierno de la República del Perú, a través de PROVÍAS DESCENTRALIZADO del Ministerio de Transportes y Comunicaciones es la Unidad Ejecutora del indicado Programa.

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO

2.1 El CONTRATISTA se compromete y obliga por el Presente Contrato, a ejecutar todos los trabajos necesarios para la ejecución de la Obra de Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal: CRUCE CHUGUR – COYUNDE GRANDE (LONG. 16.30 KM), departamento xx XXXXXXXXX, hasta su conclusión total, de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas del Proyecto, que en adelante se denominará LA OBRA, con estricta y absoluta sujeción a este Contrato, a los documentos que forman parte de él y dando cumplimiento a las normas, condiciones, precios, dimensiones, regulaciones, obligaciones, especificaciones, tiempo de ejecución estipulado y características técnicas establecidas en los documentos de Contrato (Anexos) y en las Cláusulas Contractuales contenidas en el presente instrumento legal. Para la completa ejecución y conclusión de la obra dentro de las especificaciones técnicas que forman parte del presente Contrato, así como para garantizar la calidad de la misma, el CONTRATISTA se obliga a ejecutar el trabajo y a suministrar equipo, mano de obra y materiales, así como todo lo necesario de acuerdo a los documentos de Licitación y Propuesta.

TERCERA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO

3.1 Forman parte de este contrato los siguientes documentos:

• Copia simple de la Escritura Publica de Constitución, expedida por Notario, así como copia de vigencia del Poder del Representante Legal expedida por Notario y copia literal en original expedida por la Oficina Registral (Registros Públicos) de la localidad (presentando con la totalidad de sus folios).En caso de Consorcio deben pedirse copia por cada uno de los Consorciados, además del Contrato del Consorcio en original.

• Documentos de pedido de propuesta para Comparación de Xxxxxxx, Absolución de Consultas que de ser el caso incluye enmiendas y documentos complementarios, y el Expediente Técnico suscrito por el Contratista. (indicar número de anillados y láminas de planos).

• El Calendario Valorizado de Avance de Obra.

• El Calendario PERT-CPM y Diagrama xx Xxxxxx

• Calendario de Movilización y Desmovilización de Equipos y Calendario de Utilización de Equipo

• Calendario de Utilización del Adelanto en Efectivo

• Calendario de Adquisición de Materiales

• Propuesta del Contratista (incluyendo Análisis de Precios Unitarios y Gastos Generales)

• Carta de Compromiso de participación del Ingeniero Residente, durante el Plazo de ejecución de la Obra.

• Certificado de Inscripción Vigente del Registro Nacional de Contratistas.

• Certificado de no estar incluido en el Registro de inhabilitados para contratar con el Estado emitido por OSCE

3.2 La moneda que se considerara para cualquier pago del presente Contrato será Nuevos Soles.

CUARTA: DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

4.1 Cualquier aviso o notificación que tengan que darse las partes bajo este contrato será enviada:

• Al CONTRATISTA: (Registrar el domicilio que señale el CONTRATISTA, especificando calle y número del inmueble donde funcionan sus oficinas) (Registrar la ciudad).

• Al CONTRATANTE: (Registrar el domicilio especificando calle y número del inmueble donde funcionan sus oficinas) (Registrar la ciudad).

Las comunicaciones cursadas entre las Partes, sólo surtirán efecto:

• Cuando sean efectuadas por escrito, facsímile y correo electrónico.

• Cuando sean notificadas vía notarial o Xxxx xx Xxx, en los lugares donde no haya Notario. De ser el caso ambos dejarán constancia ante negativa de recepción.

QUINTA: ACUERDOS VERBALES

5.1 Ninguna conversación o acuerdo verbal con cualquier funcionario deL SUPERVISOR o del CONTRATANTE antes, durante el proceso de construcción o después, podrá afectar o modificar los términos u obligaciones contenidas en cualquier documento que integre el Contrato.

SEXTA: SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

1. El Contratista deberá, durante la realización de las obras y el período de garantía:

1. Garantizar la seguridad de las personas autorizadas a estar presentes en la Zona de las obras y mantener ésta y las obras mismas (mientras no hayan sido aceptadas u ocupadas por el Contratante) en buen estado con el fin de evitar todo riesgo para las personas.

2. Suministrar y mantener, por su cuenta, todos los dispositivos de iluminación, protección, cierre, señales de alarma y vigilancia en los momentos y lugares necesarios o exigidos por el Jefe de Obra, por cualquier otra autoridad debidamente constituida y por la reglamentación vigente, para la protección de las obras y para la seguridad y comodidad del público en general.

3. Adoptar todas las medidas necesarias para proteger el medio ambiente, tanto dentro como fuera de la Zona de las obras, evitando todo perjuicio o daño a las personas o bienes públicos o de otras índoles resultantes de la contaminación, el ruido u otros inconvenientes producidos por los métodos utilizados para la realización de las obras.

SETIMA: PRACTICAS CORRUPTIVAS

1. Las normas de los BANCOS FINANCIADORES requieren que los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de una donación y el Contratante), así como los oferentes, contratistas y consultores que participen en proyectos con financiamiento de dichas instituciones, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. Las definiciones de acciones que constituyen prácticas corruptivas y que se transcriben a continuación, constituyen las más comunes, pero estas acciones pueden no ser exhaustivas. Por esta razón, los BANCOS FINANCIADORES actuarán frente a cualquier hecho similar o reclamación que se considere corrupto, conforme al procedimiento establecido.

1. “Soborno” (“Cohecho”). Consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar indebidamente cualquier cosa de valor capaz de influir en las decisiones que deban tomar funcionarios públicos, o quienes actúen en su lugar en relación con el proceso de licitación o de contratación de consultores o durante la ejecución del contrato correspondiente.

2. “Extorsión” o “Coacción”. Consiste en el hecho de amenazar a otro con causarle a él mismo o a miembros de su familia, en su persona, honra, o bienes, un mal que constituyere delito, para influir en las decisiones durante el proceso de licitación o de contratación de consultores o durante la ejecución del contrato correspondiente, ya sea que el objetivo se hubiese o no logrado.

3. “Fraude”. Consiste en la tergiversación de datos o hechos con el objeto de influir sobre el proceso de una licitación o de contratación de consultores o la fase de ejecución del contrato, en perjuicio del Prestatario y de otros participantes.

4. “Colusión”. Consiste en las acciones entre oferentes destinadas a que se obtengan precios de licitación a niveles artificiales, no competitivos, capaces de privar al Prestatario de los beneficios de una competencia libre y abierta.

7.2 Si se comprueba, de acuerdo con el procedimiento administrativo de los BANCOS, que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o El CONTRATISTA, ha incurrido en prácticas corruptivas, los BANCOS:

(a) Declarará a una firma y/o al personal de ésta directamente involucrados en las prácticas corruptivas, no elegibles para ser adjudicatarios o ser contratados en el futuro con motivo de un financiamiento de los BANCOS. La inhibición que establezca los BANCOS podrá ser temporal o permanente; y/o

(b) Cancelarán, y/o acelerarán el repago de la porción xxx xxxxxxxx destinado a un contrato, cuando exista evidencia que representantes del Prestatario o de un Beneficiario xxx xxxxxxxx o donación han incurrido en prácticas corruptivas, sin que el Prestatario o Beneficiario haya tomado las acciones adecuadas para corregir esta situación, en un plazo razonable para los BANCOS y de conformidad con las garantías de debido proceso establecidas en la legislación del país prestatario.

3. El CONTRATISTA deberá declarar las comisiones o gratificaciones que hayan sido pagadas o a ser pagadas a agentes, representantes, o comisionistas relacionados con esta licitación o con la ejecución del Contrato. La información proporcionada deberá incluir, como mínimo, el nombre y dirección del agente, representante, o comisionista, monto y moneda, y el propósito de la comisión o gratificación. Dicha información deberá incluirse en el Formulario de Presentación de Oferta.

3. EL CONTRATISTA deberá permitir a los BANCOS, o a quien éste designe, inspeccionar o realizar auditorias de los registros contables y estados financieros de los proveedores/contratistas, relacionados con la ejecución del Contrato.

OCTAVA: ACATAMIENTO DE LAS LEYES DEL PERÚ

8.1 Las Leyes por la que se regirá el Contrato son las Leyes Vigentes aplicables en el Perú, en cuanto no se opongan a los Contratos xx Xxxxxxxx.

8.2 EL CONTRATISTA aceptará todas las leyes del Perú, Decretos, Resoluciones Supremas, Regionales y/o Municipales para todas sus actividades dentro de la República y deberá eximir totalmente al CONTRATANTE de multas, pérdidas o daños debido a la contravención de ellas.

NOVENA: APLICACIÓN SUPLETORIA

9.1 Será de aplicación supletoria al presente Contrato en cuanto no se opongan a los Contratos xx Xxxxxxxx suscrito con el BID y el BIRF, el mismo que sirve para aclarar hechos y crear derechos, la Ley de Contrataciones del Estado Peruano, X. Xxx de Contrataciones del Estado D.L. Nº 1017 (04/06/2008) y su Reglamento D.S. Nº 184-2008-EF (01/01/2009). y sus modificatorias, así como toda norma nacional aplicable a los Contratos suscritos por Entidades del Estado.

DÉCIMA: IDIOMA

10.1 El idioma en que deben redactarse los documentos del Contrato es el castellano.

DÉCIMA PRIMERA: VIGENCIA Y PLAZO

11.1 El Contrato entra en vigencia al día siguiente de su suscripción hasta que quede consentida la Liquidación Final del Contrato.

11.2 El Plazo de Ejecución de LA OBRA MANTEMIENTO PERIODICO DE CAMINO VECINAL CRUCE CHUGUR – COYUNDE GRANDE (LONG. 16.30 KM) Es de _60__dias, contados a partir de la fecha de inicio, sin deducción por días festivos o de lluvias.

11.3 La fecha de inicio del plazo de ejecución de Obra, regirá a partir del día siguiente de la entrega del terreno.

11.4 EL CONTRATANTE hará entrega del terreno a EL CONTRATISTA dentro de los 10 días calendarios de suscrito el Contrato.

11.5 Si el contratista no cumpliese con iniciar la ejecución de las obras dentro de los 10 días calendarios posteriores a la fecha de entrega del terreno, este incumplimiento será causal de Resolución del Contrato.

11.6 El Plazo pactado sólo podrá ser prorrogado cuando se justifique documentadamente las causales siguientes y estas modifiquen el Calendario de Avance de Obra vigente y la ruta crítica del Calendario PERT-CPM:

• Por atrasos o paralizaciones ajenos a la voluntad del Contratista.

• Atrasos en el cumplimiento de las prestaciones por causas atribuibles a la Entidad.

• Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados que modifiquen el Calendario de avance de Obra vigente y la ruta crítica.

11.7 EL CONTRATISTA podrá solicitar la ampliación de plazo mediante comunicación escrita debidamente fundamentada.

11.8 Toda solicitud de ampliación de plazo debe efectuarse dentro del plazo vigente de ejecución. En caso que el hecho invocado pudiera superar el plazo vigente de ejecución contractual, la solicitud debe ser presentada dentro de este plazo, efectuando la cuantificación cuando culmine el hecho invocado.

11.9 Las ampliaciones de plazo no darán lugar al reconocimiento y pago de mayores gastos generales, según lo estipulado en los Contratos xx Xxxxxxxx.

DÉCIMA SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO (ASPECTOS ECONOMICOS)

1. El monto del Contrato asciende a la suma de S/. ________________ ( NUEVOS SOLES), incluido el I.G.V, de acuerdo con los términos de la Propuesta Económica de EL CONTRATISTA, sin reajuste de precios por ninguna razón.

2. El monto del Contrato será abonado mediante Valorizaciones de Obra mensuales que tendrán el carácter de pagos a cuenta.

3. Este precio también comprende todos los costos referidos a salarios, incidencia en ellos por leyes sociales, impuestos, aranceles, seguros, daños a terceros, reparaciones por trabajos defectuosos, gastos de transporte y viáticos y todo otro costo directo o indirecto incluyendo utilidades que pueda tener incidencia en el precio total de la obra, hasta su acabado satisfactorio y posterior entrega definitiva.

Es de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA, efectuar los trabajos contratados dentro del monto establecido en el numeral 12.1; no se reconocerán ni procederán pagos por trabajos que excedan dicho monto, a excepción de aquellos autorizados expresamente por escrito mediante los instrumentos técnico – legales previstos en este contrato.

DÉCIMA TERCERA: GARANTIAS

13.1 Las Garantías Contractuales a favor del CONTRATANTE, son las siguientes:

13.1.1 Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato: Este documento servirá para garantizar el cumplimiento de los plazos de ejecución de obra, de acuerdo al Calendario Valorizado de Avance de Obra, cobros de multa y cumplimiento en la entrega de los documentos requeridos por EL CONTRATANTE, en las Resoluciones que aprueban las Liquidaciones Finales de Obra (constancia de no adeudos, pruebas de laboratorio, planos de post construcción, entre otros documentos contractuales).

El Contratista presentó la Carta Fianza No. ___________ emitida por ___________________ por la suma de S/. ________ Nuevos Soles, equivalente al 10 % del Monto de Contrato, extendida a favor del CONTRATANTE, con las características de: sin beneficio de excusión, solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática, cuya ejecución será solo al requerimiento escrito del CONTRATANTE, emitida por Empresas autorizadas y sujetas al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros. La vigencia de la Carta Fianza, será por el plazo de ejecución de la obra, y hasta 30 días calendarios después de consentida la liquidación del Contrato, en estricta concordancia con las Bases de la Licitación, debiendo ser entregada o ejecutada según las circunstancias antes anotadas.

13.1.2 Garantía Adicional por el Monto Diferencial de la Propuesta (NO APLICABLE)

El Contratista presenta la Carta Fianza Nº ___________ emitida por.......................... por la suma de S/. ________, equivalente el DOBLE de la diferencia entre el Valor Referencial y su propuesta económica, con las mismas características que la garantía de fiel cumplimiento de contrato, citada precedentemente, extendida a favor del IVP, con las características de: sin beneficio de excusión, solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática, emitida por Empresas autorizadas y sujetas al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros, cuya ejecución será solo al requerimiento escrito del IVP, la misma que deberá mantenerse vigente hasta que quede consentida la Liquidación de Contrato.

La vigencia de la Carta Fianza, es por 90 días calendario, en estricta concordancia con las Bases de la Licitación, debiendo ser devuelta o ejecutada según las circunstancias antes anotadas.

13.1.2 EL CONTRATANTE ejecutará las garantías si éstas no fuesen renovadas oportunamente por EL CONTRATISTA.

DÉCIMA CUARTA: ADELANTOS

14.1 A solicitud de EL CONTRATISTA, y sujeto a la disponibilidad presupuestal, EL CONTRATANTE, otorgará un adelanto en efectivo, hasta un treinta por ciento (30%) del monto del Contrato, previa presentación del Plan de utilización del adelanto.

El Adelanto estará garantizado por una Carta Fianza, sin beneficio de excusión, solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática, extendida a favor del CONTRATANTE, otorgada por entidad autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros, según la Ley de Bancos. La vigencia de la Carta Fianza del adelanto en efectivo será por el plazo de ejecución de la obra. La demora en la entrega del Adelanto en Efectivo por parte del CONTRATANTE, no es causal de Ampliación de Plazo. La amortización del Adelanto en efectivo se hará mediante descuentos proporcionales en cada una de las valorizaciones mensuales, y en el mismo porcentaje que el adelanto entregado. La renovación de la Carta Fianza se hará por montos proporcionales a los saldos del Adelanto en Efectivo pendientes de amortización.

DÉCIMA QUINTA: SUPERVISIÓN DE LA OBRA

15.1 LA OBRA estará sometida durante su ejecución a la permanente supervisión del CONTRATANTE, que para estos efectos designará a EL SUPERVISOR, quien por delegación supervisará la ejecución de la Obra con autoridad suficiente para suspender y rechazar los trabajos que a su juicio no satisfagan las Especificaciones Técnicas, y quien absolverá las interrogantes que le plantee EL CONTRATISTA. Igualmente,

15.2 EL CONTRATISTA no podrá ser exonerado por EL SUPERVISOR de ninguna de sus obligaciones contractuales, y este no podrá ordenar ningún trabajo adicional que de alguna manera involucre ampliación de plazo o cualquier pago extra, a no ser que medie expresa autorización escrita y previa del CONTRATANTE.

15.3 Si se presentaran situaciones excepcionales que en opinión de EL SUPERVISOR comprometan la seguridad de la vida de personas, o de la seguridad de LA OBRA, o de propiedad de terceros, EL CONTRATISTA, por excepción acatará de inmediato y sin apelación, disposiciones que EL SUPERVISOR dicte tendientes a mitigar o superar esa contingencia. En tal caso, será de responsabilidad de EL SUPERVISOR efectuar y culminar las gestiones y aprobaciones requeridas según las normas y procedimiento vigentes.

15.4 EL CONTRATISTA a pedido EL SUPERVISOR, separará de LA OBRA a cualquier elemento que se haya comprobado que cause desorden o fomente indisciplina en LA OBRA, previo informe de solicitud del SUPERVISOR.

15.5 LA OBRA podrá ser inspeccionada por los Funcionarios del CONTRATANTE y los BANCOS cuando lo estimen pertinente y el EL CONTRATISTA deberá prestar las facilidades del caso incluso para que revisen el Cuaderno de Obra y debe proporcionar la información que le sea requerida; sin embargo, dichos funcionarios no tendrán potestad de realizar anotaciones en el indicado Cuaderno de Obra y oficializarán sus observaciones o comentarios a través del CONTRATANTE.

DÉCIMA SEXTA: CUADERNO DE OBRA

16.1 El Cuaderno de Obra será abierto en la fecha de entrega del terreno, debe contener una hoja original y tres copias, numerado o foliado en todas sus páginas, firmado en todas sus páginas por el Jefe de Supervisión y el Residente. Estos profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el mismo.

16.2 El Cuaderno de Obra es el medio ordinario de comunicación entre EL CONTRATISTA y EL SUPERVISOR. El original de dicho cuaderno debe permanecer en obra, bajo custodia del Residente y en condiciones de ser exhibido en cualquier momento ante los funcionarios del CONTRATANTE y los BANCOS.

3. Todos los pedidos, consultas, aclaraciones, observaciones y reclamos de EL SUPERVISOR o EL CONTRATISTA, vinculados directamente a las obras, deberán formularse en el cuaderno de Obra respectivo, como condición previa a ser atendidos.

4. Todos los reclamos no vinculados directamente a la obra, pero sí al contrato, como es el caso de eventuales moras en los pagos. Deberán formularse directamente al CONTRATANTE, con conocimiento al Supervisor

DÉCIMA SETIMA: PRUEBAS TÉCNICAS DE CALIDAD

17.1 EL CONTRATISTA cumplirá con sus obligaciones en virtud del presente Contrato con la debida diligencia, eficiencia y economía, conforme a las Normas de Ingeniería reconocidas, así mismo, observará sólidas prácticas de administración y de Ingeniería y empleara adelantos tecnológicos adecuados equipos, materiales y métodos que resulten eficientes y seguros.

17.2 EL CONTRATISTA es responsable de que las obras se ejecuten con la calidad técnica requerida de acuerdo a los documentos del Expediente Técnico de las obras, las especificaciones técnicas y demás documentos aplicables al Contrato.

17. 3 EL CONTRATISTA deberá realizar las pruebas de laboratorio necesarias para garantizar la calidad de los materiales, efectuadas por personal idóneo o Laboratorio de prestigio de la zona, no pudiendo pasar de una etapa a otra del Proyecto mientras no cuente con la conformidad de EL SUPERVISOR.

No se aceptarán pruebas conjuntas con EL SUPERVISOR.

DECIMA OCTAVA: VALORIZACIONES

18.1 Las Valorizaciones de Obra serán mensuales, tendrán el carácter de pagos a cuenta, y serán elaboradas, el día 20 de cada mes con los precios unitarios del Presupuesto Ofertado.

18.2 Los metrados realmente ejecutados serán determinadas conjuntamente por EL SUPERVISOR y EL CONTRATISTA y con esas cantidades EL SUPERVISOR formulará la Valorización correspondiente, la fecha máxima de presentación al CONTRATANTE de la Valorización aprobada por la Supervisión y el Contratista será el día 20 de cada mes.

18.3 Las valorizaciones deberán ser presentadas debidamente sustentadas con los siguientes documentos: Planilla de Metrados realmente ejecutados, Ensayos de Laboratorio del material afirmado, Pruebas de Rotura de Concreto, Copia del Cuaderno de Obra, correspondientes al mes de la Valorización entre otros, todos los documentos deben tener la firma del Supervisor Externo y Residente de la Obra.

18.4 Para el recojo del cheque de pago de las valorizaciones, EL CONTRATISTA deberá presentar copia de las pólizas de seguro, los comprobantes de pago de las primas respectivas y los aportes a ESSALUD del mes inmediato anterior al de la Valorización.

18.5 Si EL SUPERVISOR no se presentara para la valorización conjunta con el Contratista, este la efectuará. EL SUPERVISOR deberá revisar los metrados durante el periodo de aprobación de la valorización.

DECIMA NOVENA: DE LAS OBRAS ADICIONALES

19.1 EL CONTRATANTE podrá aprobar, ordenar y pagar directamente al Contratista la ejecución de obras adicionales o modificatorias hasta un equivalente del 10% del monto del contrato (Ley Anual de Presupuesto vigente). La aprobación de los presupuestos adicionales requerirá de la No Objeción previa del CONTRATANTE.

19.2 Las Obras adicionales cuyos montos excedan el 10% del monto total del Contrato (Ley Anual de Presupuesto vigente), requerirán previamente la aprobación del CONTRATANTE y la No objeción de los BANCOS y para su ejecución y pago la autorización expresa de la Contraloría General de la República.

19.3 La ejecución de obras adicionales, sólo procederá cuando previamente se cuente con la disponibilidad presupuestal y con la aprobación del CONTRATANTE mediante Resolución, en los casos en que sus montos por sí solos o restándole los presupuestos deductivos vinculantes sean iguales o no superen el DIEZ por ciento (10%) del Monto del Contrato original.

19.4 Los presupuestos adicionales serán formulados con los precios unitarios contratados y/o precios pactados, adicionando los gastos generales fijos y variables propios del Adicional, para lo cual se realizará el análisis correspondiente, teniendo como base o referencia los gastos generales del Presupuesto original contratado.

19.4 EL CONTRATISTA no tendrá derecho al pago de costos adicionales en que hubiere incurrido y que podrían haberse evitado.

VIGÉSIMA: RESIDENCIA DE OBRA

20.1 EL CONTRATISTA tendrá como representante en LA OBRA a un Ingeniero Civil colegiado y habilitado, con un (01) año de experiencia profesional en Obras Viales, quien desempeñará las funciones de Residente de la Obra, El Ingeniero Residente deberá dar estricto cumplimiento al Expediente Técnico y demás documentos contractuales durante la ejecución y liquidación de las obras.

20.2 Asimismo; EL CONTRATISTA proveerá los ingenieros colegiados y habilitados asistentes y técnicos en número y calificación satisfactorios a juicio de EL SUPERVISOR.

20.3 Todas las instrucciones dadas al Ingeniero Residente se consideran dadas a EL CONTRATISTA.

20.4 El Residente representa a EL CONTRATISTA para los efectos ordinarios de la Obra, no estando facultado para pactar modificaciones al Contrato.

20.5 En el caso de que por fuerza mayor el Residente deba ser cambiado, su reemplazo será un profesional de igual o mejor categoría, condiciones técnicas del original y previa aprobación escrita del CONTRATANTE.

VIGÉSIMA PRIMERA: PAGOS DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN POR ATRASO DE OBRA

21.1 En Caso de atraso de finalización de la obra por causas imputables al Contratista, con Respecto a la fecha consignada en el CAO vigente, y considerando que dicho atraso producirá una extensión de los servicios del Inspección o Supervisión, lo que genera un mayor costo, EL CONTRATISTA asumirá el pago del monto equivalente de los servicios indicados, lo que se hará efectivo deduciendo dichos montos de las valorizaciones en tramite o de la Liquidación Final del Contrato, para tal efecto EL CONTRATISTA deberá firmar una Acta de reconocimiento de Xxxx, conjuntamente con el CONTRATANTE y EL SUPERVISOR, en la que se establezca los servicios ofrecidos por el Supervisor y sus honorarios por el lapso del tiempo que se requiere hasta concluir la obra y la forma de deducción.

VIGÉSIMA SEGUNDA: RECEPCION DE LA OBRA

22.1 EL CONTRATISTA, cuando la obra esté terminada solicitará en el Cuaderno de Obra el nombramiento de la Comisión de Recepción.

22.2 EL CONTRATISTA, a través del Residente solicitará en el Cuaderno de Obra la Recepción de la misma, indicando la fecha de terminación, para lo cual EL SUPERVISOR verificará la culminación de las obras y de encontrarlas conforme extenderá el Certificado de Terminación de Obra, teniendo un plazo no mayor de cinco (5) días calendario para comunicar este hecho al CONTRATANTE.

3. La Comisión de Recepción de la Obra en un plazo no mayor de (15) días útiles de designada, procederá a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones técnicas. Culminada la verificación, se levantará un Acta que será suscrita por los miembros del Comité de Recepción, EL CONTRATISTA o Residente y EL SUPERVISOR.

4. De existir observaciones por parte de la Comisión, éstas se consignarán en el Acta y no se recibirá la obra. EL CONTRATISTA dispondrá de un décimo (1/10) del plazo de ejecución del Contrato para subsanarlas, el cual se computará a partir xxx xxxxxx día de suscrita el Acta. Las obras que se ejecuten como consecuencia de observaciones no darán derecho a pago de ningún concepto a favor del contratista ni a la aplicación de penalidad alguna.

Si vencido el cincuenta por ciento (50%) del plazo establecido para la subsanación, EL CONTRATANTE comprueba que no se ha dado inicio a los trabajos correspondientes, salvo circunstancias justificadas debidamente acreditadas por EL CONTRATISTA, dará por vencido dicho plazo, tomará el control de la obra, la intervendrá económicamente y subsanará las observaciones , ejecutándola con un tercero con cargo a las valorizaciones pendientes de pago o en su defecto con cargo a la ejecución de la carta fianza de fiel cumplimiento y si esta no fuera suficiente, con cargo a la ejecución de la carta fianza por el diferencial de la oferta

3. Todo retraso en la subsanación de las observaciones que exceda el plazo otorgado, se considerará como demora para efectos de las penalidades que correspondan o podrá dar lugar a que, el CONTRATANTE resuelva el Contrato por incumplimiento.

VIGÉSIMA TERCERA: DE LOS RECLAMOS

23.1 Todos los pedidos, consultas, aclaraciones, observaciones y reclamos de EL CONTRATISTA vinculados directamente a la Obra deberán formularse por el Cuaderno de Obra como condición para que puedan ser atendidos.

23.2 Todos los reclamos no vinculados directamente a LA OBRA pero sí al Contrato como es el caso de eventuales moras en los pagos, deberán formularse directamente al CONTRATANTE, con conocimiento de EL SUPERVISOR.

VIGÉSIMA CUARTA: SANCIONES

24.1 EL CONTRATISTA está obligado a cumplir los plazos fijados en sus obligaciones contractuales, haciéndose acreedor por su incumplimiento a las sanciones establecidas en el presente Contrato.

24.2 En caso de retraso injustificado en el inicio de la obra, se aplicará al CONTRATISTA una multa equivalente al tres por diez mil (3/10000) del monto del Contrato original por cada día, a partir de los quince días calendarios posteriores a la fecha de entrega del terreno, cantidad que se le descontará de la valorización correspondiente.

3. En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, el CONTRATANTE le aplicará a EL CONTRATISTA una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto contractual. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final, o en la liquidación final; o si fuese necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de Fiel Cumplimiento o adicional por el monto diferencial de la propuesta ; en todos los casos, la penalidad se aplicará y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

0.10 x Monto del Contrato Original

PENALIDAD DIARIA = -----------------------------------------------

F x Plazo original del Contrato en días

Donde:

F= 0.15: para obras con plazos mayores a 60 días calendarios

F= 0.40: para obras con plazos menor o igual a 60 días calendarios

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad (10%), la Entidad podrá resolver el contrato por incumplimiento.

Si El CONTRATISTA demostrara deficiencia, negligencia o insuficiencia en el control de las actividades de la construcción, el CONTRATANTE solicitará el cambio de la persona o personas responsables de ello.

Si se repitiera por segunda vez esta situación, el CONTRATANTE podrá resolver unilateral y administrativamente este Contrato.

24.4 El monto máximo por multas será igual al 10% del monto del contrato.

VIGÉSIMA QUINTA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

25.1 El Contratista deberá proporcionar al Supervisor una liquidación detallada de acuerdo a la Directiva de Supervisión vigente, con los montos que el Contratista considere que se le adeuden en virtud del Contrato. En la liquidación administrativa del contrato, se dejará constancia de lo ejecutado, se determinarán los valores que haya recibido el Contratista, aquellos que quedaran por entregársele, los que deban serle deducidos o deba devolver, por cualquier concepto, aplicando los ajustes correspondientes. A este efecto, se procederá a las compensaciones a que hubiere lugar.

La Liquidación será presentada debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la fecha de recepción de la obra.

Dentro de treinta (30) días de recibida, el CONTRATANTE deberá pronunciarse, ya sea observando la Liquidación presentada por EL CONTRATISTA, o de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificar a EL CONTRATISTA para que este se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.

Si EL CONTRATISTA no presenta la Liquidación en el plazo previsto, su elaboración será responsabilidad exclusiva del CONTRATANTE en idéntico plazo, siendo los gastos de cargo de EL CONTRATISTA.

EL CONTRATANTE notificará la Liquidación a EL CONTRATISTA para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.

La Liquidación quedará consentida cuando, practicada por una de las partes, no sea observada por la otra en el plazo establecido.

Cuando una de las partes observe la Liquidación presentada por la otra, ésta deberá pronunciarse dentro de los quince (15) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se tendrá por aprobada la Liquidación con las observaciones formuladas.

En caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, deberá manifestarlo por escrito en el plazo establecido en el párrafo anterior. En tal supuesto, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, cualquiera de las partes deberá solicitar el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje, en la forma establecida en el presente contrato.

No se procederá a la liquidación, mientras existan controversias pendientes de resolver.

VIGÉSIMA SEXTA: DEVOLUCION DE GARANTIAS

26.1 Para que el CONTRATANTE proceda a la devolución de garantías debe cumplirse previamente por EL CONTRATISTA lo siguiente:

26.1.1 Que la Liquidación Final del Contrato de Obra quede consentida.

26.1.2 Que haya entregado la Memoria Descriptiva valorizada, el certificado de no adeudos a ESSALUD, de no tener reclamos por falta de pagos al personal en el Ministerio de Trabajo y los Planos de Post Construcción.

Que de no cumplir EL CONTRATISTA con presentar los documentos requeridos en la liquidación final de obra, entre otros Pruebas de Laboratorio del material de afirmado y Prueba de Rotura de Concreto, Planilla de Metrados Finales, Planos Post Construcción se ejecutará la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.

26.2 Cumplido lo anterior, las garantías serán devueltas en la forma siguiente:

26.2.1 La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, dentro de los treinta (30) días calendario posterior, de cumplido lo precisado en el numeral 25.1 del Contrato.

26.2.2 La Garantía Adicional por el monto diferencial, dentro de los treinta (30) calendarios posterior, de cumplido lo precisado en el numeral 25.1 del Contrato.

VIGÉSIMA SETIMA: RIESGOS DEL CONTRATISTA

1. Correrán por cuenta del Contratista y de acuerdo x Xxx, todos los riesgos de pérdidas o daños que sufran los bienes materiales y las lesiones o muerte del personal del Contratista que se produzcan durante el periodo de cumplimiento del Contrato o como consecuencia del mismo y que no constituyan riesgos de excepción.

2. No serán riesgos del Contratista los siguientes:

1. Los riesgos de fenómenos naturales extraordinarios, guerras, hostilidades, invasiones, actos de enemigos extranjeros, rebelión, revolución, insurrección, golpe militar o usurpación del poder, guerra civil, motín, conmoción o alteración del orden, a menos que se limiten a los empleados del Contratista, y contaminación proveniente de cualquier combustible o desecho nuclear o explosivo tóxico radiactivo, y / o

2. Las circunstancias que se deban exclusivamente al diseño de las Obras que hayan sido oportunamente advertidas por el Contratista.

VIGESIMA OCTAVA: SEGUROS

28.1 Al momento de iniciarse la obra, EL CONTRATISTA deberá contar con las siguientes

PÓLIZAS DE SEGUROS:

• Seguro de Accidentes: Póliza flotante permanente que cubra contra infortunios provenientes del trabajo durante la ejecución de la obra, a todo su personal mientras permanezcan en el lugar de la obra.

• Seguro de Responsabilidad Civil: Póliza por un monto no menor de US $ 10,000.00, por daños incluyendo muerte accidental por persona afectada y por un monto no menor de US $ 15,000.00 por daños materiales.

• Seguro con respecto a la obra: EL CONTRATISTA tomará una póliza de seguro por el importe total de la obra a ejecutarse, a nombre del CONTRATANTE, contra todo riesgo. Una póliza que cubra los siguientes riesgos: huelga, motín u conmoción civil, daño malicioso, vandalismo, terrorismo y desastres naturales.

El pago de las primas y franquicias correspondientes será por cuenta de EL CONTRATISTA.

Para tramitar la Primera Valorización, necesariamente EL CONTRATISTA debe adjuntar copia de las pólizas y los comprobantes de pago de las primas de las pólizas.

Las pólizas antes mencionadas serán vigentes hasta la fecha de recepción de la obra.

En las pólizas de seguros, se deberá indicar el nombre, ubicación de la obra y Nº de Licitación Publica Nacional.

VIGESIMA NOVENA: INDEMNIZACIONES

29.1 EL CONTRATISTA será responsable, por toda pérdida, gasto y reclamo por pérdidas o daños y perjuicios sufridos por los bienes materiales, lesiones y muerte que se produzcan como consecuencia de sus propios actos u omisiones

2. EL CONTRATISTA será responsable por daños y perjuicios que sean consecuencia del desplazamiento de sus Equipos o de Obras Provisionales, dentro y fuera de la Zona de Obras.

3. El CONTRATANTE no asumirá ninguna responsabilidad por pérdidas, daños y perjuicios ocasionados por el contratista de acuerdo a los numerales 27.1 y 27.2.

TRIGÉSIMA: OTRAS RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

1. EL CONTRATISTA, será responsable de los daños y perjuicios derivados de su actuación y/u omisión, inclusive frente a terceros o a las propiedades de éstos.

2. El CONTRATISTA, queda prohibido de subcontratar, parcial o totalmente las Obras materia del presente Contrato salvo autorización escrita del Contratante

3. MANTENIMIENTO DEL TRANSITO: EL CONTRATISTA será responsable del Mantenimiento de Tránsito de la Carretera en la totalidad del tramo contratado, hasta la Recepción Final de la obra.

EL CONTRATISTA deberá mantener el tránsito público y comercial a su costo durante el período de construcción, asimismo deberá efectuar mantenimiento rutinario, en los sectores del tramo contratado, de tal manera que sus trabajos no interfieran innecesariamente ó indebidamente con la comodidad pública respecto al acceso, a la utilización y ocupación de la carretera, caminos vecinales y puentes. Los horarios, señalización diurna y nocturna deberán ser aprobados por el Supervisor en el Cuaderno de Obra y publicitados para conocimiento de los usuarios. De ninguna manera se permitirán métodos rudimentarios de señalización. En caso de deterioro o robo de dichas señales el Contratista está obligado a reponerlas las veces que sean necesarias. Cuando se trate de atravesar zonas urbanas, además de la aprobación a que se refiere el numeral anterior, se deberá coordinar con las autoridades municipales de la localidad, de todo lo cual debe quedar debida constancia. Debe entenderse que el concepto de Mantenimiento de Tránsito en éste Contrato corresponde al mantenimiento durante la ejecución de las obras del tramo de la carretera contratada.

4. DESCUBRIMIENTOS: Cualquier descubrimiento de interés histórico o de otra naturaleza o de valor significativo que se descubra en la zona de Obras será de propiedad del Estado. Sobre el descubrimiento EL CONTRATISTA informará a EL SUPERVISOR y este al CONTRATANTE para la gestión correspondiente ante la entidad competente..

5. CONFIDENCIALIDAD: Respecto a la documentación que obra en su poder relacionado con el presente contrato, EL CONTRATISTA se compromete en forma irrevocable a no disponer, ni hacer uso de la misma en ningún momento, para fines distintos, ni después de la terminación de la Obra sin previa autorización escrita del CONTRATANTE.

TRIGÉSIMA PRIMERA: PERIODO DE GARANTIA

31.1 Queda establecido que el periodo de garantía para las Obras es de (7) años siguientes a su Recepción. Si la Obra se destruye total o parcialmente, antes de este periodo de garantía por razones imputables al Contratista o defectos constructivos, EL CONTRATISTA será responsable y en ese caso el CONTRATANTE podrá iniciar las acciones judiciales a que hubiera lugar. El CONTRATISTA no podrá alegar a su favor que el CONTRATANTE aceptó la Obra o devolvió las garantías a que se refiere la Cláusula Vigésima Segunda y Vigésima Sexta.

32.2 Queda establecido que el periodo de garantía para las Obras de Afirmado es de tres (3) años siguientes a su Recepción y para las Obras de Arte (Muros de mampostería y/o Concreto, Badenes, Xxxxxxxx, Puentes, Alcantarillas, Cunetas revestidas) es de siete (7) años siguientes a su Recepción. Si, LA OBRA se destruye total o parcialmente, antes de este periodo de garantía, por razones imputables al Contratista o defectos constructivos, EL CONTRATISTA será responsable y en ese caso el CONTRATANTE podrá iniciar las acciones judiciales a que hubiera lugar. El CONTRATISTA no podrá alegar a su favor que el CONTRATANTE aceptó LA OBRA o devolvió las garantías a que se refiere la Cláusula Décima Sexta.

TRIGÉSIMA SEGUNDA: PREEMINENCIA DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN

32.1 En caso de controversia entre los documentos de Licitación, el orden de prelación de los documentos será el indicado:

1. Contratos xx Xxxxxxxx Nº 1810/OC-PE-BID y Nº 7423-PE-BIRF, suscrito por el Gobierno Peruano con el BID y BIRF.

2. Contrato de Ejecución de Xxxx

3. Bases de Licitación

4. Planos.

5. Especificaciones Técnicas

6. Metrados

7. Memoria Descriptiva.

TRIGÉSIMA TERCERA: RESOLUCION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

33.1 El CONTRATANTE podrá resolver administrativamente este Contrato en los casos que EL CONTRATISTA :

33.1.1 Incumplan injustificadamente los plazos de inicio ó de ejecución de la obra o de cualquier otra estipulación contractual, legal y/o reglamentaria sobre la materia, pese haber sido requerido para ello.

2. Paralice injustificadamente el trabajo o reduzca el ritmo de los mismos, pese haber sido requerido para corregir tal situación.

3. No cuente con la capacidad económica o técnica para la normal continuación de los trabajos, pese haber sido requerido para corregir tal situación.

4. No haya ingresado a Obra el 100% del Equipo exigido y ofertado por el Contratista o este equipo no se encuentre apto para la operación normal de los trabajos de acuerdo al Calendario de movilización y Utilización del Equipo, pese haber sido requerido para corregir tal situación.

33.2 El CONTRATANTE resolverá administrativamente el presente Contrato, cuando el Contratista acumule el monto máximo de la penalidad diez por ciento (10%) por xxxx en la ejecución de Obra,

33.3 La ejecución del presente Contrato, queda condicionada a la asignación de recursos financieros que se autoricen en las Leyes Anuales de Presupuesto, procediéndose a la Resolución del presente Contrato por parte del CONTRATANTE, por razones de índole presupuestal, en cuyo caso no dará derecho al reconocimiento del lucro cesante a favor de EL CONTRATISTA.

33.4 El Proceso de resolución del Contrato es el siguiente: si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada deberá requerirla mediante carta notarial para que las satisfaga en un plazo dentro de un plazo de quince (15) días calendario, bajo apercibimiento de que el contrato quede resuelto de pleno derecho. Si la parte perjudicada es el CONTRATANTE, éste ejecutará las garantías que EL CONTRATISTA hubiera otorgado como son: garantía de Fiel Cumplimiento y la garantía por el monto diferencial de la oferta, cuando la resolución quede consentida o cuando el laudo arbitral se declare procedente de resolver el Contrato, sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir.

En caso que surgiera alguna controversia respecto a la Resolución del Contrato, cualquiera de las partes podrá recurrir a los procedimientos de arbitraje.

TRIGÉSIMA CUARTA: FUERZA MAYOR

1. Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevisto o inevitable, que origina una fuerza extraña al hombre y que como consecuencia impide el cumplimiento de la obligación (ejemplo: incendios, inundaciones, explosiones y otros desastres naturales).

2. Se considera caso fortuito al obstáculo interno, atribuible al hombre, imprevisible o inevitable, proveniente de las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (ejemplo: conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, actos de terrorismo).

3. En caso de fuerza mayor o caso fortuito podrá exceptuar a EL CONTRATISTA de determinadas responsabilidades por xxxx durante la vigencia del presente Contrato. EL SUPERVISOR, dentro de los dos (2) días de concluido el caso informará al CONTRATANTE, del hecho ocurrido, para que a través de la Gerencia de Proyectos o Mantenimiento califique, las causales de fuerza mayor o caso fortuito que pudieran tener incidencia en la Ejecución de la Obra.

4. Para que lo hechos arriba descritos como causas de fuerza mayor o casos fortuitos puedan constituir causas justificables que impidieron o demoraron la ejecución de la Obra, dando lugar a retrasos en la entrega de la misma, EL CONTRATISTA deberá recabar de la Gerencia de Línea, dentro de los quince (15) días calendarios de concluido el hecho, un certificado que de constancia de la existencia del impedimento, sin el cual, de ninguna manera y por ningún motivo habrá lugar a la ampliación del Plazo y/o excepción del pago de penalidades.

5. En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, se considerará como causa de fuerza mayor los fenómenos naturales que sean comunes o cíclicos en el área donde se realiza la Obra.

Tampoco se considerarán como causas de casos fortuitos las demoras en la entrega de los materiales, equipos e implementos necesarios para la ejecución de la Obra, por ser obligación de EL CONTRATISTA tomar y adoptar todas las previsiones necesarias para evitar dichas demoras.

TRIGÉSIMA QUINTA: JURISDICCIÓN Y DOMICILIO LEGAL

35.1 Las partes contratantes se someten a la competencia de las Autoridades judiciales, arbitrales y/o administrativas de la Ciudad de ____________________, para todo lo concerniente al contenido del presente contrato, renunciando expresamente al fuero de su domicilio.

35.2 Para efecto de todas las comunicaciones que deban cursarse las partes, el CONTRATANTE y EL CONTRATISTA señalan como sus respectivos domicilios los indicados en la Introducción del presente Contrato.

35.3 En caso que alguna de las partes cambiara de domicilio u omitiera aviso de dicho cambio, las comunicaciones cursadas al domicilio señalado en el párrafo precedente se tendrán por bien notificadas.

TRIGÉSIMA SEXTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS -

36.1 Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación del presente contrato, incluidos los que se refieran a su nulidad e invalidez, serán resueltos de manera definitiva e inapelable mediante arbitraje de derecho, de conformidad con lo establecido en la normativa de contrataciones y adquisiciones del Estado y en la Ley General de Arbitraje.

Sin perjuicio de lo anterior y de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente, se establece que el arbitraje no resulta aplicable a las controversias surgidas en la ejecución de adicionales de obra, metrados no previstos contractualmente y mayores prestaciones de supervisión, respecto de las cuales la Contraloría General de la República ejerce el control previo, debiendo dichas materias ser resueltas de acuerdo a los procedimientos establecidos por la normativa. Tampoco son arbitrables las controversias derivadas de otras fuentes de obligaciones distintas al presente contrato.

El Arbitraje se desarrollará en la capital del departamento, o en su defecto en la ciudad de ___________, debiendo iniciarse dentro de los plazos de caducidad establecidos en la normativa de contrataciones y adquisiciones del Estado vigente. Será resuelto por un Tribunal Arbitral Colegiado, compuesto por tres árbitros. Cada parte podrá designar a un árbitro y ambas partes designarán de común acuerdo al tercer árbitro, quien presidirá el Tribunal.

Las designaciones de árbitro en defecto de las partes o de los árbitros designados por estas, estarán a cargo del OSCE. Asimismo, las recusaciones que se formulen contra los árbitros serán resueltas por el OSCE, sujetándose el procedimiento a lo dispuesto por la normativa de contrataciones y adquisiciones del Estado.

El laudo es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia. En consecuencia, solo procede interponer, cuando corresponda, el recurso de anulación por las causales previstas en la Ley General de Arbitraje, dejando claramente establecido que no se requiere de la presentación de la garantía establecida en el artículo 72 inciso 4 de la Ley General de Arbitraje.

Cuando se interponga el recurso de anulación contra el Laudo Arbitral, la parte que lo haya hecho deberá cumplir con comunicar y acreditar ante el Tribunal Arbitral la interposición de dicho recurso dentro de los tres (3) días hábiles siguientes de vencido el plazo que corresponda. En caso contrario, el Tribunal Arbitral a pedido de la otra parte, podrá declarar el laudo consentido y ejecutoriado.

Los costos del arbitraje referidos a los honorarios de los árbitros y los del secretario arbitral y/o gastos administrativos, serán fijados por los propios árbitros, pero no podrán ser mayores a los establecidos en la Tabla de Aranceles del OSCE.

TRIGÉSIMA SÉPTIMA: LIQUIDACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS

1. La máxima compensación por Liquidación de Daños y Perjuicios para la totalidad de las Obras, es de 10 % del monto final del Contrato.

TRIGÉSIMA OCTAVA: DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO

EL CONTRATISTA, declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente Contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado con el Estado en caso de incumplimiento.

TRIGÉSIMA NOVENA: ESCRITURA PÚBLICA

39.1 El presente Contrato podrá ser elevado a Escritura Pública a pedido de cualquiera de las partes, siendo los gastos correspondientes de cargo a EL CONTRATISTA.

En fe de lo cual las Partes han dispuesto que se suscriba el presente Contrato, en duplicado, el cual contiene las condiciones generales, del que “EL CONTRATISTA”, toma pleno conocimiento a la fecha de la suscripción del mismo, obligándose a su cumplimiento, en la ciudad de ____________ a los ______ días del mes de _______________ del 2012.

_______________________________ ______________________

El CONTRATANTE EL CONTRATISTA

SECCIÓN 6

EXPEDIENTE TÉCNICO

13