Common use of DE LOS CONTRATOS Clause in Contracts

DE LOS CONTRATOS. El postor ganador de la Buena Pro deberá presentar toda la documentación requerida para la suscripción del contrato Dentro de los siete (7) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro, sin mediar citación alguna, Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato. La citada documentación deberá ser presentada en la oficina de Abastecimiento de la Municipalidad Distrital de Acos, sito en la plaza xx xxxxx s/n del distrito de Acos. En el supuesto que el postor ganador no se presente dentro del plazo otorgado, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 148° del Reglamento. El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el Artículo 139° del Reglamento. Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:  Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado;  Garantía de fiel cumplimiento, cuya vigencia se extiende hasta el consentimiento de la liquidación final;  Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los asociados, de ser el caso;  Constancia de Capacidad Libre de Contratación, expedida por el Registro Nacional de Proveedores;  Certificado de habilidad de los profesionales propuestos;  Calendarios de Avance de Obra valorizado en concordancia con el cronograma de desembolsos establecidos y sustentado en la programación de obra PERT-CPM concordante con el plazo;  Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra en concordancia con el calendario de obra valorizado;  El desagregado de partidas que dio origen a su propuesta, en caso de obras convocadas a suma xxxxxx.

DE LOS CONTRATOS. El postor ganador Dentro de los dos días hábiles siguientes del consentimiento de la buena pro o, en su caso, de notificada la resolución que resuelve el recurso de apelación, la Entidad deberá citar al adjudicatario de la Buena Pro deberá presentar toda otorgándole un plazo mínimo de 5 días hábiles y un máximo de 10 días hábiles para suscribir el contrato correspondiente. No obstante, si el postor ganador tuviera antes del plazo mínimo establecido la documentación requerida para la suscripción del contrato Dentro de los siete (7) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Procompleta requerida, sin mediar citación alguna, Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes podrá presentarse a la presentación de dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato. La citada documentación deberá ser presentada en la oficina de Abastecimiento de la Municipalidad Distrital de Acos, sito en la plaza xx xxxxx s/n del distrito de Acos. En el supuesto que Cuando el postor ganador no se presente dentro del plazo otorgado, se procederá perderá automáticamente la Buena Pro, sin perjuicio de acuerdo a lo la sanción administrativa aplicable. En tal caso, la Entidad llamará al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para que suscriba el contrato, procediéndose conforme al plazo dispuesto en el artículo 148° inciso precedente. Si este postor no suscribe el contrato, la Entidad declarará desierto el proceso de selección, sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable; Cuando la Entidad no cumpla con citar al ganador de la Buena Pro o suscribir el contrato en el plazo establecido, el postor podrá requerirla para su suscripción, dándole un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles a la Entidad. En estos casos, la Entidad deberá reconocer a favor del Reglamentopostor una cantidad equivalente al uno por mil (1/1000) del monto total de su propuesta económica por cada día de atraso, computado desde el requerimiento y hasta la fecha efectiva de suscripción del contrato, con un tope máximo de cinco (5) días hábiles; Vencido el plazo sin que la Entidad haya suscrito el contrato, el postor podrá solicitar se deje sin efecto el otorgamiento de la Buena Pro. En tal caso, la Entidad deberá reconocerle una indemnización por el único concepto de lucro cesante, cuyo monto deberá ser sustentado por el postor y no podrá ser mayor al diez por cien (10%) del monto adjudicado; sin perjuicio de la responsabilidad que le pudiera corresponder al Titular o máxima autoridad administrativa de la Entidad o al funcionario competente para la suscripción del contrato. De surgir alguna controversia, ésta será resuelta por el Tribunal. El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Propostor ganador, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el Artículo 139198° del Reglamento. Para suscribir el contrato, el postor ganador Reglamento de la Buena Pro deberá presentarLey de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, además de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:  aprobado por Decreto Supremo N° 084-2004-PCM. Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado;  . Garantía de fiel cumplimiento, cuya vigencia se extiende hasta el consentimiento de la liquidación final;  Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los asociados, de ser el caso;  . Constancia de Capacidad Libre de Contratación, expedida por el Registro Nacional de Proveedores;  . Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa. Copia del Documento Nacional de Identidad con acreditación de haber votado en las últimas elecciones o del carné de Extranjería, del representante legal. En caso de persona jurídica, se presentará copia del RUC de la empresa y del testimonio de constitución. Certificado de habilidad de los profesionales propuestos;  Calendarios . El Contrato está conformado por el documento que lo contiene, las Bases Integradas y la Oferta Ganadora, así como por los documentos derivados del proceso de Avance selección que establezcan obligaciones para las partes y hayan sido expresamente señalados en el contrato. El Contratista no podrá subcontratar ninguna parte de Obra valorizado en concordancia con el cronograma de desembolsos establecidos y sustentado en la programación de obra PERT-CPM concordante con el plazo;  Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra en concordancia con el calendario de obra valorizado;  El desagregado de partidas que dio origen sus prestaciones a su propuesta, en caso de obras convocadas a suma xxxxxxcargo.

DE LOS CONTRATOS. El postor ganador Dentro de los dos días hábiles siguientes del consentimiento de la buena pro o, en su caso, de notificada la resolución que resuelve el recurso de apelación, la Entidad deberá citar al adjudicatario de la Buena Pro deberá presentar toda otorgándole un plazo mínimo de 5 días hábiles y un máximo de 10 días hábiles para suscribir el contrato correspondiente. No obstante, si el postor ganador tuviera antes del plazo mínimo establecido la documentación requerida para la suscripción del contrato Dentro de los siete (7) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Procompleta requerida, sin mediar citación alguna, Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes podrá presentarse a la presentación de dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato. La citada documentación deberá ser presentada en la oficina de Abastecimiento de la Municipalidad Distrital de Acos, sito en la plaza xx xxxxx s/n del distrito de Acos. En el supuesto que Cuando el postor ganador no se presente dentro del plazo otorgado, se procederá perderá automáticamente la Buena Pro, sin perjuicio de acuerdo a lo la sanción administrativa aplicable. En tal caso, la Entidad llamará al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para que suscriba el contrato, procediéndose conforme al plazo dispuesto en el artículo 148° inciso precedente. Si este postor no suscribe el contrato, la Entidad declarará desierto el proceso de selección, sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable; Cuando la Entidad no cumpla con citar al ganador de la Buena Pro o suscribir el contrato en el plazo establecido, el postor podrá requerirla para su suscripción, dándole un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles a la Entidad. En estos casos, la Entidad deberá reconocer a favor del Reglamentopostor una cantidad equivalente al uno por mil (1/1000) del monto total de su propuesta económica por cada día de atraso, computado desde el requerimiento y hasta la fecha efectiva de suscripción del contrato, con un tope máximo de cinco (5) días hábiles; Vencido el plazo sin que la Entidad haya suscrito el contrato, el postor podrá solicitar se deje sin efecto el otorgamiento de la Buena Pro. En tal caso, la Entidad deberá reconocerle una indemnización por el único concepto de lucro cesante, cuyo monto deberá ser sustentado por el postor y no podrá ser mayor al diez por cien (10%) del monto adjudicado; sin perjuicio de la responsabilidad que le pudiera corresponder al Titular o máxima autoridad administrativa de la Entidad o al funcionario competente para la suscripción del contrato. De surgir alguna controversia, ésta será resuelta por el Tribunal. El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Propostor ganador, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el Artículo 139198° del ReglamentoReglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 084-2004-PCM. Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de presentar los documentos previstos en las Bases, los siguientessiguientes documentos2:  Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado;  Estado Garantía de fiel cumplimiento, cuya vigencia se extiende hasta el consentimiento de la liquidación final;  Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los asociados, de ser el caso;  . Constancia de Capacidad Libre de Contratación, expedida por el Registro Nacional de Proveedores;  . Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa. Copia del Documento Nacional de Identidad con acreditación de haber votado en las últimas elecciones o del carné de Extranjería, del representante legal. De ser el caso, contrato de formalización de consorcio con firmas legalizadas de los miembros y designación de representante común. En caso de persona jurídica, se presentará copia del RUC de la empresa y del testimonio de constitución. Análisis de Costos Unitarios correspondiente a su propuesta económica. Certificado de habilidad de los profesionales propuestos;  Calendarios de Avance de Obra valorizado en concordancia con el cronograma de desembolsos establecidos y sustentado en la programación de obra PERT-CPM concordante con el plazo;  Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra en concordancia con el calendario de obra valorizado;  El desagregado de partidas que dio origen a su propuesta, en caso de obras convocadas a suma xxxxxx.

DE LOS CONTRATOS. El postor ganador Dentro de los dos días hábiles siguientes del consentimiento de la buena pro o, en su caso, de notificada la resolución que resuelve el recurso de apelación, la Entidad deberá citar al adjudicatario de la Buena Pro deberá presentar toda otorgándole un plazo mínimo de 5 días hábiles y un máximo de 10 días hábiles para suscribir el contrato correspondiente. No obstante, si el postor ganador tuviera antes del plazo mínimo establecido la documentación requerida para la suscripción del contrato Dentro de los siete (7) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Procompleta requerida, sin mediar citación alguna, Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes podrá presentarse a la presentación de dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato. La citada documentación deberá ser presentada en la oficina de Abastecimiento de la Municipalidad Distrital de Acos, sito en la plaza xx xxxxx s/n del distrito de Acos. En el supuesto que Cuando el postor ganador no se presente dentro del plazo otorgado, se procederá perderá automáticamente la Buena Pro, sin perjuicio de acuerdo a lo la sanción administrativa aplicable. En tal caso, la Entidad llamará al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para que suscriba el contrato, procediéndose conforme al plazo dispuesto en el artículo 148° inciso precedente. Si este postor no suscribe el contrato, la Entidad declarará desierto el proceso de selección, sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable; Cuando la Entidad no cumpla con citar al ganador de la Buena Pro o suscribir el contrato en el plazo establecido, el postor podrá requerirla para su suscripción, dándole un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles a la Entidad. En estos casos, la Entidad deberá reconocer a favor del Reglamentopostor una cantidad equivalente al uno por mil (1/1000) del monto total de su propuesta económica por cada día de atraso, computado desde el requerimiento y hasta la fecha efectiva de suscripción del contrato, con un tope máximo de cinco (5) días hábiles; Vencido el plazo sin que la Entidad haya suscrito el contrato, el postor podrá solicitar se deje sin efecto el otorgamiento de la Buena Pro. En tal caso, la Entidad deberá reconocerle una indemnización por el único concepto de lucro cesante, cuyo monto deberá ser sustentado por el postor y no podrá ser mayor al diez por cien (10%) del monto adjudicado; sin perjuicio de la responsabilidad que le pudiera corresponder al Titular o máxima autoridad administrativa de la Entidad o al funcionario competente para la suscripción del contrato. De surgir alguna controversia, ésta será resuelta por el Tribunal. El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Propostor ganador, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el Artículo 139198° del ReglamentoReglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 084-2004-PCM. Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de presentar los documentos previstos en las Bases, los siguientessiguientes documentos5:  Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado;  . Garantía de fiel cumplimiento, cuya vigencia se extiende hasta el consentimiento de la liquidación final;  Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los asociados, de ser el caso;  . Constancia de Capacidad Libre de Contratación, expedida por el Registro Nacional de Proveedores;  . Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa. Copia del Documento Nacional de Identidad con acreditación de haber votado en las últimas elecciones o del carné de Extranjería, del representante legal. De ser el caso, contrato de formalización de consorcio con firmas legalizadas de los miembros y designación de representante común. En caso de persona jurídica, se presentará copia del RUC de la empresa y del testimonio de constitución Análisis de Costos Unitarios correspondiente a su propuesta económica. Certificado de habilidad de los profesionales propuestos;  Calendarios de Avance de Obra valorizado en concordancia con el cronograma de desembolsos establecidos y sustentado en la programación de obra PERT-CPM concordante con el plazo;  Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra en concordancia con el calendario de obra valorizado;  El desagregado de partidas que dio origen a su propuesta, en caso de obras convocadas a suma xxxxxx.

DE LOS CONTRATOS. El postor ganador de la Buena Pro deberá presentar toda la documentación requerida para la suscripción del contrato Dentro de los siete dos (702) días hábiles siguientes al del consentimiento de la Buena Probuena pro, sin mediar citación algunala CMAC, Asimismocitará al ganador de la buena pro otorgándole un plazo que no podrá exceder los ocho (08) días hábiles, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes del cual deberá presentarse a la presentación sede de dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad LA CAJA para suscribir el contrato con la siguiente documentación: • Carta Fianza por concepto de Fiel Cumplimiento, la misma que deberá ser incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática al solo requerimiento de la Entidad, emitida por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros, por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato. La citada documentación Esta garantía deberá ser presentada en tener vigencia hasta la oficina de Abastecimiento conformidad de la Municipalidad Distrital recepción de Acosla prestación a cargo del proveedor. • Carta fianza, sito en la plaza xx xxxxx s/n del distrito misma que garantice el cumplimiento de Acos. En el supuesto que el postor ganador no se presente dentro del plazo otorgadolas obligaciones laborales y de seguridad social de los trabajadores, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 148° del Reglamento. El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el Artículo 139° del Reglamento. Para suscribir el contrato, el postor ganador 24º de la Buena Pro Ley 27626, optando por alguna de las clases de fianzas establecidas en el Artículo 17º del D.S. Nº 003-2002-TR, Esta garantía deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:  Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado;  Garantía de fiel cumplimiento, cuya tener vigencia se extiende hasta el consentimiento la conformidad de la liquidación final;  recepción de la prestación a cargo del proveedor. • Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los asociados, de ser el caso;  Constancia . • Copia del DNI de Capacidad Libre la Persona Natural o del Representante Legal de Contrataciónla Persona Jurídica según el caso. • Copia Literal Certificada de la Persona Jurídica de ser el caso, expedida donde consten los poderes vigentes de su representante legal emitida por la SUNARP con una antigüedad máxima de 30 días. • Copia del RUC de la Persona Natural o Jurídica según el Registro Nacional de Proveedores;  caso. • Certificado de habilidad Antecedentes penales y policiales vigentes, del personal propuesto, acompañado de los profesionales propuestos;  Calendarios la copia de Avance DNI, file personal y croquis de Obra valorizado en concordancia con el cronograma ubicación de desembolsos establecidos la vivienda. • Listado del personal a cargo de la supervisión por cada Agencia u Oficina., indicando sus datos personales, correo electrónico, croquis de ubicación del domicilio y sustentado en la programación número telefónico. • Copia legalizada de obra PERT-CPM concordante con el plazo;  Calendario las siguientes Pólizas de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra en concordancia con el calendario de obra valorizado;  El desagregado de partidas que dio origen a su propuesta, en caso de obras convocadas a suma xxxxxx.seguros: