Common use of ALCANCE Clause in Contracts

ALCANCE. El contratista suministrará la dirección técnica, transporte, herramienta, equipo en excelentes condiciones de operación, trazo y demás servicios necesarios para la construcción de toda la terracería mostrada en los planos o indicada en plan de oferta. Específicamente se realizarán trabajos de descapote, cortes y rellenos en terraza, retiro de materiales orgánicos e inadecuados, compactación y conformación hasta los niveles indicados en planos, desalojo y disposición final en botaderos autorizados de todos los materiales sobrantes e inadecuados y toda obra relacionada que se infiera y sea necesaria para completar los trabajos. Los trabajos incluyen la terracería necesaria para la conformación de los accesos y plataformas para las edificaciones. No habrá pago específico por desalojos, acarreo de material proveniente del banco ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, por lo que los costos de estos trabajos deberán estar incluidos en los precios ofertados de las partidas de los rubros correspondientes. Previamente al inicio de las obras el contratista deberá realizar su replanteo mediante un levantamiento topográfico y verificar los niveles de terraza indicados en los planos, para ello deberá ejecutar planimetría, altimetría, realizar perfiles y cuantificar los volúmenes de terracería los cuales deberán estar indicados en los planos de taller. El contratista deberá realizar metodología y los planos de taller previo al inicio de cada una de las actividades de la obra, estos planos deberán ser aprobados por la supervisión y deberá quedar asentado en la bitácora del proyecto su aprobación en consonancia con la metodología. El costo de todas las actividades de trazo, explotación de materiales, selección, acarreos, desalojos hacia botaderos aprobados, laboratorio de suelos, entre otros; se consideran ya incluidos dentro del desglose de costos para cada una de las actividades de terracería, no serán sujetos de pago directo.

ALCANCE. Esta sección cubre los requisitos de las reuniones, incluyendo la conferencia previa a la construcción y las reuniones de avance y evaluación. Junta previa al inicio de la construcción La junta previa al inicio de la construcción se llevará a cabo en la fecha y tiempo acordados mutuamente después de que el CONTRATO quede firmado y se hayan entregado las fianzas, y antes del inicio de los trabajos. El contratista suministrará propósito de esta junta es designar al personal responsable y establecer la dirección técnicarelación de trabajo entre el CONTRATISTA, transportela CONTRATANTE, herramientalas empresas de servicios públicos y las dependencias gubernamentales. Deberán asistir a la junta: El CONTRATISTA. El Proyectista del CONTRATISTA. Los Representantes de la CONTRATANTE. Los Representantes de las dependencias Gubernamentales, equipo según sea apropiado. Otras personas, según lo soliciten el CONTRATISTA o la CONTRATANTE. La asistencia mínima por parte del CONTRATISTA, será de un representante responsable de la empresa, que tenga autoridad para expedir y firmar documentos a nombre de la empresa, así como el superintendente del trabajo. A menos que se lo haya entregado previamente a la CONTRATANTE, el CONTRATISTA llevará a la junta lo siguiente: Programa de construcción del PROYECTO. Programa de estimaciones para propósitos de pago de los trabajos. Programa de entrega de planos de construcción y anexos. Juntas de avance El CONTRATISTA programará y celebrará juntas normales de avance, quincenales y en excelentes condiciones cualquier otro tiempo que lo requiera la CONTRATANTE según el avance del trabajo. El propósito de operaciónlas reuniones será revisar el avance y la evaluación del trabajo, trazo mantener la coordinación de esfuerzos, comentar los cambios en el programa y demás servicios necesarios resolver otros problemas que pudieran presentarse. A las reuniones asistirá el superintendente del CONTRATISTA, el Proyectista y la CONTRATANTE. El CONTRATISTA puede solicitar la asistencia de representantes de sus proveedores, fabricantes y otros subcontratistas. La CONTRATANTE presidirá las reuniones y dispondrá que se redacten y distribuyan las minutas. 6.20Inspecciones de terminación preliminar Antes de la terminación de cada trabajo o de cualquier incremento del mismo, establecido para la construcción fecha de toda la terracería mostrada en los planos o terminación indicada en plan la CONVOCATORIA A LICITACIÓN, la CONTRATANTE realizará una inspección de ofertaterminación preliminar de la obra. Específicamente Durante la inspección, la CONTRATANTE desarrollará una lista de aspectos que no están conforme a dichos documentos. La lista se realizarán adjuntará a la documentación de la CONTRATANTE, y se dará por transcrita en la Bitácora, e incluirá la fecha estimada en que las deficiencias serán corregidas. Después de que se determine que todas las deficiencias de la lista han sido corregidas, la CONTRATANTE certificará que todos los trabajos de descapote, cortes se han construido y rellenos en terraza, retiro de materiales orgánicos e inadecuados, compactación y conformación hasta los niveles indicados en planos, desalojo y disposición final en botaderos autorizados de que todos los materiales sobrantes e inadecuados se han instalado de conformidad con la CONVOCATORIA A LICITACIÓN y toda obra relacionada con los requisitos del diseño del CONTRATISTA. La inspección de terminación y cualquier corrección de deficiencias que se infiera y sea necesaria para completar los trabajos. Los trabajos incluyen la terracería necesaria requiera conforme a este inciso, se realizarán dentro de un plazo fijado para la conformación terminación preliminar del trabajo completo o de cualquier incremento especificado a éste. La CONTRATANTE extenderá al CONTRATISTA, en la Bitácora o en oficio específico, la aprobación de los accesos trabajos revisados. 6.21Finiquito del CONTRATO 6.21.1Alcance Esta sección comprende los requisitos para finiquitar el CONTRATO 6.21.2Inspección final del trabajo de la obra Cuando el CONTRATISTA considere que todas las etapas de la obra estén terminadas, antes de la inspección final de esta obra, el CONTRATISTA entregará las siguientes certificaciones por escrito a la CONTRATANTE: Que todas las etapas de la obra fueron inspeccionadas por el CONTRATISTA, y plataformas para que certifica que éstas se apegan a la CONVOCATORIA A LICITACIÓN. Que todas las edificaciones. No habrá pago específico por desalojos, acarreo de material proveniente del banco ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, por lo que los costos de estos trabajos deberán estar incluidos en los precios ofertados de las partidas de los rubros correspondientes. Previamente al inicio de las obras el contratista deberá realizar su replanteo mediante un levantamiento topográfico y verificar los niveles de terraza indicados en los planos, para ello deberá ejecutar planimetría, altimetría, realizar perfiles y cuantificar los volúmenes de terracería los cuales deberán estar indicados en los planos de taller. El contratista deberá realizar metodología y los planos de taller previo al inicio de cada una de las actividades etapas de la obra, estos planos deberán ser aprobados fueron finalizadas de conformidad con la CONVOCATORIA A LICITACIÓN. Que los equipos y los sistemas, según se ha solicitado en la CONVOCATORIA A LICITACIÓN, se terminaron de conformidad. Que las pruebas de funcionamiento especificadas en la CONVOCATORIA A LICITACIÓN, se concluyeron satisfactoriamente o que se hicieron los arreglos, por escrito, con la CONTRATANTE, para hacer las pruebas restantes. Que todas las etapas de la obra se ultimaron y están listas para la inspección final. La CONTRATANTE, junto con el CONTRATISTA, realizarán la inspección final para verificar el estado de terminación. La fecha de la inspección será establecida por la supervisión CONTRATANTE. Durante la inspección, la CONTRATANTE formulará una lista de los puntos que no se apegan a la CONVOCATORIA A LICITACIÓN e incluirá la fecha estimativa en que se corregirán las deficiencias, después de acordar con el CONTRATISTA. El CONTRATISTA dará de inmediato los pasos necesarios para corregir dichas deficiencias, y deberá quedar asentado en enviará una segunda certificación por escrito a la bitácora CONTRATANTE, cuando todas las etapas del trabajo de construcción se encuentren terminadas. La CONTRATANTE junto con el CONTRATISTA, volverán a inspeccionar la obra. Después de que la CONTRATANTE determine que todas las deficiencias de la lista han sido corregidas; que todas las etapas de la obra son aceptables conforme a la CONVOCATORIA A LICITACIÓN, y que haya recibido los documentos de liquidación del CONTRATISTA, la CONTRATANTE expedirá el Acta de Recepción de la obra. Antes de que la CONTRATANTE expida el Acta de Recepción de la obra, el CONTRATISTA entregará los documentos de reporte del PROYECTO, que reflejen con precisión la obra según se construyó. 6.21.3Reportes del proyecto su aprobación Documentos requeridos Los documentos que se mantendrán en consonancia con el terreno de la metodologíaobra y que se entregarán a la CONTRATANTE incluyen, sin estar limitados, los siguientes: Planos finales de construcción. El costo Especificaciones finales de todas las actividades de trazo, explotación de materiales, selección, acarreos, desalojos hacia botaderos aprobados, laboratorio de suelos, entre otros; se consideran ya incluidos dentro del desglose de costos para cada una de las actividades de terracería, no serán sujetos de pago directola construcción.

ALCANCE. El contratista suministrará alcance del objeto de la dirección técnicacontratación del proceso CAF-RSND-EERSSA-CPN-CI- 007, transporte, herramienta, equipo en excelentes condiciones de operación, trazo y demás servicios necesarios para contempla la construcción de toda la terracería mostrada en los planos o indicada en plan de oferta. Específicamente se realizarán trabajos de descapote, cortes y rellenos en terraza, retiro de materiales orgánicos e inadecuados, compactación y conformación hasta los niveles indicados en planos, desalojo y disposición final en botaderos autorizados de todos los materiales sobrantes e inadecuados y toda obra relacionada que se infiera y sea necesaria para completar los trabajos. Los trabajos incluyen la terracería necesaria para la conformación de los accesos y plataformas para las edificaciones. No habrá pago específico por desalojos, acarreo de material proveniente del banco FISCALIZACIÓN DEL REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSIÓN Y RESTITUCIÓN DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇-ETAPA 4, por lo que cuya ejecución se financia con recursos del BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA CAF, los costos servicios de estos trabajos deberán estar incluidos en los precios ofertados fiscalización se realizarán desde el inicio de construcción de las partidas obras, hasta la recepción provisional y definitiva. Además de los rubros correspondientes. Previamente al inicio la fiscalización de la construcción de las obras obras, el contratista Consultor se obliga a verificar el cumplimiento de las normas de seguridad y la elaboración de informes. La fiscalización contratada obligatoriamente deberá realizar su replanteo mediante un levantamiento topográfico y verificar los niveles presentar la matriz de terraza indicados en los planoscontrol conforme el formato que será suministrado por el Administrador del contrato, para ello deberá ejecutar planimetría, altimetría, realizar perfiles y cuantificar los volúmenes de terracería los cuales deberán estar indicados en los planos de taller. El contratista deberá realizar metodología y los planos de taller previo al inicio con fotos de cada una de las actividades estructuras realizadas justificando las cantidades de avance indicadas en el formato a ser suministrado por el Administrador del contrato, la fotografía debe mostrar el trabajo realizado, esta información puede proporcionarse en archivos digitales. El fiscalizador considerará los trabajos a realizar estipulados por la EERSSA, los mismos que se realizarán en cualquier sector ubicado en el área de concesión de la EERSSA, en la provincia ▇▇ ▇▇▇▇. Para cada uno de los contratos de construcción, el Consultor proveerá y abrirá el libro de obra, independiente a los que se dispone en la EERSSA. Entregada la planilla final o parcial por parte del Contratista, el Consultor, en el término de cinco (5) días la aprobará o formulará observaciones de cumplimiento obligatorio para el Contratista, y de ser el caso continuará en forma inmediata el trámite y se procederá al pago dentro del plazo de nueve (9) días contados desde la aprobación. Si el Consultor no aprueba y no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurrido el plazo establecido, se procederá con la sanción respectiva. Supervisar y revisar la actualización de datos en el sistema comercial y el GIS de la EERSSA de la restitución de medidores y la energización de los trabajos realizados por el contratista. Previo y durante la ejecución de la obras objeto de este Contrato, examinará cuidadosamente las características técnicas mínimas requeridas de los materiales a emplearse y a controlar que la calidad de los mismos sean los apropiados para la obra; Utilizar el equipo y herramienta adecuados y necesaria requerida para la correcta fiscalización de la obra; Presentar un informe de los eventos relevantes acontecidos en la semana cumplida y presentará un cronograma o cronogramas de trabajo el mismo que estará en función o correspondencia del o los cronogramas presentados por el Contratista de la obra; además, registrará en el libro de obra los avances de la obra y todas las novedades, estos planos deberán ser aprobados registros contendrán al menos la siguiente información: Estado y condición del proyecto, conservación de los estándares establecidos y cumplimiento de los niveles de servicio preestablecidos, aspectos contractuales, económicos, financieros; cumplimiento de las obligaciones contractuales respecto al personal y equipo del Contratista, monto de las multas que por este concepto pudieran haber; condiciones climáticas de la zona del proyecto y otros aspectos importantes del proyecto; El fiscalizador debe evaluar periódicamente el grado de cumplimiento de los cronogramas de trabajo; Medir las cantidades de obra ejecutadas y con ellas elaborar, verificar y certificar la exactitud de las planillas de avance; Exigir a los contratistas el cumplimiento de las leyes ambientales, laborales y reglamentos de seguridad industrial; Verificar que el personal presente en obra, conste en los respectivos roles de pago reportados al IESS, y en la oferta presentada por el Contratista de la obra; Resolver las dudas que surgieren en la interpretación de los planos, especificaciones, detalles constructivos y sobre cualquier asunto técnico relativo al proyecto; Comprobar periódicamente que los equipos sean los mínimos requeridos contractualmente y se encuentren en buenas condiciones de uso; Cuando se determine que los trabajos realizados o en ejecución fueran defectuosos, por causas imputables al Contratista, por el empleo de materiales de mala calidad o no aprobados, por no ceñirse a los planos, especificaciones correspondientes o a las instrucciones impartidas por la supervisión Fiscalización, ésta ordenará las correcciones y/o modificaciones a que haya lugar, sin modificación ni prórroga del plazo; Revisar las técnicas y deberá quedar asentado métodos constructivos propuestos por el Contratista y sugerir las modificaciones que estime pertinentes, de ser el caso; Registrar en los planos de construcción todos los cambios introducidos durante la construcción, para obtener los planos finales de la obra ejecutada; Estar presente en la bitácora obra continuamente y cuando el Administrador del proyecto su aprobación Contrato lo requiera. Toda la información recopilada durante la construcción de la obra será presentada en consonancia con forma impresa de ser necesaria y a pedido del administrador del contrato y en digital conservando la metodologíaextensión del archivo original (Word, Excel, Autocad) y escaneada en PDF para aquellos documentos que incluyan firmas de cualquier participante en la construcción de la obra. El costo Antes de todas las suscribir el acta de entrega de recepción definitiva de los servicios de fiscalización, el fiscalizador deberá presentar el expediente del contrato, adjuntando el informe de los servicios de fiscalización realizados, el cual deberá contener, antecedentes, actividades realizadas, reportes semanales de trazoavance de obra y condiciones de ejecución del contrato, explotación control de materialescronogramas, selección, acarreos, desalojos hacia botaderos aprobados, laboratorio de suelos, entre otros; se consideran ya incluidos dentro del desglose de costos para cada una y anexando toda la documentación referente a la construcción de las actividades de terracería, no serán sujetos de pago directoobras.

ALCANCE. Forma parte de la presente solicitud de oferta la retirada de la chatarra que Sogama solicite al adjudicatario y que se encuentra depositada en el interior del CMC. El contratista suministrará adjudicatario será el responsable de la dirección técnicacarga, transporteretirada, herramienta, equipo en excelentes condiciones de operación, trazo y demás servicios necesarios para la construcción transporte hasta sus instalaciones de toda la terracería mostrada chatarra que SOGAMA le solicite. Esta chatarra procede generalmente del mantenimiento realizado en los planos o indicada en plan de oferta. Específicamente se realizarán trabajos de descapote, cortes y rellenos en terraza, retiro de materiales orgánicos e inadecuados, compactación y conformación hasta los niveles indicados en planos, desalojo y disposición final en botaderos autorizados de todos los materiales sobrantes e inadecuados y toda obra relacionada que se infiera y sea necesaria para completar los trabajos. Los trabajos incluyen la terracería necesaria para la conformación de los accesos y plataformas para las edificaciones. No habrá pago específico por desalojos, acarreo de material proveniente distintas instalaciones del banco Complejo Medioambiental ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, e incluso de algunos equipos en desuso. Principalmente estará compuesto por restos de tubos, ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, pequeñas piezas de desgaste, e incluso algún contenedor que por su estado no puede ser reparado o reutilizado. En este caso el contenedor se transportará mediante camión con sistema multilift o podrá ser desguazado dentro del CMC y llevado por piezas, lo cual queda a criterio del adjudicatario. En cualquier caso será a su ▇▇▇▇▇, en caso de que sea necesario, el corte y manipulación de piezas o equipos para su posterior carga y transporte. En caso de que la chatarra objeto de venta contenga algún tipo de rechazo considerado residuos, será obligación del adjudicatario y a su ▇▇▇▇▇ la correcta gestión de este rechazo, por lo que los costos de estos trabajos deberán estar incluidos en los precios ofertados de las partidas de los rubros correspondientes. Previamente al inicio de las obras el contratista deberá realizar su replanteo mediante un levantamiento topográfico y verificar los niveles de terraza indicados en los planos, para ello deberá ejecutar planimetría, altimetría, realizar perfiles y cuantificar los volúmenes de terracería los cuales deberán estar indicados en los planos de taller. El contratista deberá realizar metodología y los planos de taller previo al inicio de cada una de las actividades la elaboración de la obra, estos planos deberán ser aprobados por oferta deberá tener en cuenta esta circunstancia. Si tras la supervisión y deberá quedar asentado retirada del material existiesen en la bitácora zona materiales que no sean chatarra (pallets, banda transportadora, materiales plásticos, etc.) estos deberán de ser acopiados, donde Sogama determine, de forma ordenada en una pila ▇ ▇▇▇▇▇ del proyecto su aprobación en consonancia con la metodologíaadjudicatario. El costo Serán por cuenta del adjudicatario todos los costes de todas las actividades de trazo, explotación manipulación y corte de materiales, seleccióncarga, acarreostransporte y comprobaciones que sean necesarios, desalojos hacia botaderos aprobadosasí como los vehículos, laboratorio medios materiales y humanos a emplear para realizar dicho transporte desde las instalaciones de suelosSOGAMA en Complejo Medioambiental ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ hasta las instalaciones del adjudicatario. Como paso previo a la presentación de la oferta, entre otros; se consideran ya incluidos dentro cada ofertante podrá visitar las instalaciones de Sogama para ver las condiciones y características del desglose material objeto de costos para cada una venta. Este material pasará a ser de titularidad del adjudicatario desde el momento en el que este es pesado en báscula y sale de las actividades instalaciones de terracería, no serán sujetos de pago directoSogama.

ALCANCE. La presente especificación, establece las condiciones y requerimientos que contempla el suministro, transporte de materiales, equipos, mano de obra especializada, herramientas, supervisión y control durante las etapas de construcción, así como el acarreo y botes de escombros, requeridos para la correcta construcción de la Caseta de Vigilancia en el Portón II de COMSIGUA. El contratista suministrará proveedor suministrara: la dirección técnicamano de obra, transportelos equipos, herramientalas herramientas, equipo los materiales y los insumos, necesarios, para la correcta construcción de la caseta de vigilancia para el Portón II de COMSIGUA. Cualquier omisión en excelentes condiciones planos y/o esta especificación técnica que impida el correcto funcionamiento y terminación de operaciónla Caseta de vigilancia del Portón II, trazo deberá ser notificada por escrito a COMSIGIA, previamente al momento de la presentación de la oferta. Los trabajos indicados en la presente especificación técnica y demás servicios necesarios para documentos anexos, contemplan las siguientes actividades generales: Construcción de una Caseta de Vigilancia en el Portón II de COMSIGUA: El portón II de COMSIGUA, que permite el acceso y salida de vehículos, en la planta, por la vía ubicada entre el Almacén Principal y el Taller de Mantenimiento, requiere, de la construcción de toda la terracería mostrada en los planos o indicada en plan una Caseta de oferta. Específicamente se realizarán trabajos de descapoteVigilancia, cortes y rellenos en terraza, retiro de materiales orgánicos e inadecuados, compactación y conformación hasta los niveles indicados en planos, desalojo y disposición final en botaderos autorizados de que cumpla todos los materiales sobrantes e inadecuados requerimientos necesaria, para la estadía del personal y toda obra relacionada para el buen cumplimiento de su trabajo de vigilancia. La construcción de la Caseta de Vigilancia en el Portón II, es estratégico para la empresa, porque le dará una mayor garantía de vigilancia en esa área, que es muy vulnerable, por estar en ella los Almacenes y el Taller de Mantenimiento. Con la ejecución de este proyecto, además de darle al trabajador una buena calidad de área de trabajo, se estará cumpliendo, con lo establecido en la ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo (Lopcymat), en lo que se infiera y sea necesaria refiere a la construcción de una instalación con las condiciones mínimas para completar los trabajos. Los trabajos incluyen la terracería necesaria para la conformación de los accesos y plataformas para las edificaciones. No habrá pago específico por desalojos, acarreo de material proveniente del banco ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, por lo que los costos de estos trabajos deberán estar incluidos en los precios ofertados de las partidas de los rubros correspondientes. Previamente al inicio de las obras el contratista deberá realizar su replanteo mediante un levantamiento topográfico y verificar los niveles de terraza indicados en los planos, para ello deberá ejecutar planimetría, altimetría, realizar perfiles y cuantificar los volúmenes de terracería los cuales deberán estar indicados en los planos de taller. El contratista deberá realizar metodología y los planos de taller previo al inicio de cada una de las actividades cumplimiento de la obra, estos planos deberán ser aprobados por la supervisión normativa ambiental y deberá quedar asentado en la bitácora del proyecto su aprobación en consonancia con la metodología. El costo de todas las actividades de trazo, explotación de materiales, selección, acarreos, desalojos hacia botaderos aprobados, laboratorio de suelos, entre otros; se consideran ya incluidos dentro del desglose de costos para cada una de las actividades de terracería, no serán sujetos de pago directoseguridad e higiene.

ALCANCE. El contratista suministrará servicio consiste en las actividades relacionadas con la dirección técnicapresente Especificaciones Técnicas, transporteAnexo Económico, herramientaAnexo Técnico A y Anexo Técnico B, bajo las indicaciones siguientes, relativas al Mantenimiento de Equipos de Mecánica de Piso. Los participantes deben sujetarse a los requisitos mínimos de observancia obligatoria y recomendaciones de conveniencia práctica, establecidos en la norma oficial mexicana NOM-001-SEDE- 2012. Ley general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente. Reglamento de la Ley general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en materia de evaluación del impacto ambiental. El manejo y la protección de residuos peligrosos; así como las normas de seguridad del IMP, además de las instrucciones de la supervisión del IMP. Las actividades del mantenimiento preventivo se realizaran con orden de trabajo, solicitud de notas en la bitácora y con un Programa de mantenimiento, el cual se le entregara al proveedor adjudicado. Las actividades de mantenimiento correctivo se realizaran en cuando falle algún equipo en excelentes condiciones de operacióny el supervisor del IMP, trazo y demás servicios necesarios le solicitara verbalmente al proveedor adjudicado la atención para la construcción reparación al equipo fallado, así mismo se asentará esta solicitud como una nota en la bitácora y se generara orden de toda trabajo. Los participantes deben revisar la terracería mostrada relación de conceptos de Especificaciones Técnicas, Anexo Técnico A y Anexo Técnico B, indicaciones del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo estos incluyen suministro, herramientas, acarreo, maniobras, montaje, fletes, mano de obra especializada y pruebas de aceptación de materiales, accesorios y refaccionamiento requeridos para entregar los equipos de mecánica de piso funcionando correctamente a satisfacción del IMP. La ejecución de los trabajos debe ser con mano de obra calificada y solamente personal técnico con conocimientos, competente y experimentados serán admitidos en ellos. El tiempo máximo de entrega de los planos servicios contemplados en la relación de conceptos Anexo Técnico B, será de 7 días naturales; a partir de su entrega al proveedor por medio de nota de bitácora; éste tiempo se podrá extender cuando la complejidad del trabajo lo amerite o indicada en plan a petición del proveedor, siempre y cuando lo justifique así como también lo indique como nota de ofertabitácora y esta sea autorizada por la supervisión del IMP. Específicamente El proveedor se realizarán deberá de comprometer a no violar normas, reglamentos o especificaciones técnicas relacionadas con los materiales, refacciones, instalaciones y equipos. El proveedor antes de iniciar sus actividades de mantenimiento, deberá presentarse con la supervisión del IMP a fin de acordar el programa del día, recibir la autorización para realizar los trabajos y analizar las prioridades de descapote, cortes y rellenos en terraza, retiro las intervenciones de materiales orgánicos e inadecuados, compactación y conformación hasta los niveles indicados en planos, desalojo y disposición final en botaderos autorizados de todos los materiales sobrantes e inadecuados y toda obra relacionada que se infiera y sea necesaria para completar los trabajos. Los Todos los trabajos incluyen en los equipos de mecánica de piso, se realizarán con los equipos desenergizados, bajo libranzas de energía eléctrica programadas, en ningún caso deberán realizarse trabajos de mantenimiento con equipos energizados con electricidad, los trabajos se realizarán bajo las instrucciones del supervisor del IMP. El proveedor deberá efectuar todas las preparaciones necesarias antes de la terracería necesaria para la conformación libranza, con el fin de minimizar los tiempos de duración de los accesos mantenimientos, en el caso de que el proveedor no cumpla con el tiempo de ejecución programado se le aplicarán las deducciones que se indican en la cláusula correspondiente del pedido. El proveedor se obliga a dejar limpia el área de trabajo después de ejecutar las actividades del día, acatando las instrucciones dadas por el supervisor del IMP. El proveedor desde el inicio y plataformas para durante el período de ejecución del servicio, conjuntamente con el supervisor del IMP, registrarán los avances técnicos en la bitácora de los trabajos de mantenimiento correspondientes al pedido, así como órdenes o acuerdos que tengan con el proveedor; invariablemente estas anotaciones deberán ser firmadas por el supervisor del IMP y por el personal representante del proveedor respectivamente. Se entenderá que el proveedor adjudicado se percató de los equipos donde se ejecutarán las edificaciones. No habrá pago específico por desalojosactividades de mantenimiento, acarreo de material proveniente del banco ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇la naturaleza de los mismos, por lo que los costos de estos trabajos deberán estar incluidos no se aceptarán condiciones extraordinarias en los precios ofertados unitarios ya indicados en su Propuesta Económica. Será responsabilidad del proveedor adjudicado, objeto de este pedido cualquier avería o daño que pudieran sufrir los equipos, los bienes y las instalaciones del IMP y de terceros, que sean consecuencia del trabajo realizado por su personal, desacato a las instrucciones por parte del IMP y cualquier otra situación causada por negligencia y/o descuido del proveedor, el cual deberá ser reparada de inmediato por el proveedor, sin cargo alguno para el IMP. El proveedor deberá informar por escrito de todos los cambios técnicos que sean necesarios en los trabajos de mantenimiento. Las maniobras de carga, descarga y transporte de los equipos, materiales y herramientas serán por cuenta del proveedor. El proveedor cuando tenga la necesidad de ingresar o retirar materiales, equipos y herramientas de las partidas de los rubros correspondientes. Previamente al inicio de instalaciones del IMP, deberá seguir las obras instrucciones que el contratista deberá realizar su replanteo mediante un levantamiento topográfico y verificar los niveles de terraza indicados en los planos, supervisor del IMP le indique para ello deberá ejecutar planimetría, altimetría, realizar perfiles y cuantificar los volúmenes de terracería los cuales deberán estar indicados en los planos de tallertal fin. El contratista participante deberá realizar metodología contar para este servicio con los elementos técnicos y los planos de taller previo al inicio apoyo mínimos siguientes: un supervisor con 12 meses efectivos acumulados de cada una experiencia para la ejecución de las actividades a realizar en el servicio; además, deberá presentar al menos 4 elementos técnicos que cuenten cada uno con 12 meses efectivos acumulados de experiencia, con conocimientos y competencia en el mantenimiento de los equipos de mecánica de piso descritos antes y al menos 2 ayudantes. El participante deberá comprobar para el supervisor una formación académica de al menos nivel bachillerato o equivalente y al menos 12 meses de experiencia en la realización de trabajos similares y/o de la obra, estos planos deberán ser aprobados por la supervisión misma naturaleza del servicio del presente procedimiento; así mismo comprobará para los técnicos una formación académica de al menos nivel secundaria y deberá quedar asentado 12 meses de experiencia en la bitácora realización de trabajos similares y/o de la misma naturaleza del proyecto su aprobación servicio del presente procedimiento, para ayudantes deberá comprobar una formación académica de al menos nivel primaria. El participante presentará información curricular para el supervisor y personal técnico que participarán en consonancia el desarrollo del presente servicio. El participante deberá nombrar a uno de sus elementos por escrito como supervisor, representante técnico y disponible, este deberá tener conocimientos, experiencia y amplias facultades para ordenar la realización de los trabajos de mantenimiento, así como recibir y ejecutar las observaciones o indicaciones que el supervisor del IMP considere pertinentes. El supervisor del proveedor podrá ser sustituido en cualquier momento, que no cumpla con los requisitos establecidos en esta convocatoria y se dará aviso para la sustitución. El supervisor que lo sustituya deberá cumplir lo establecido en esta convocatoria. En el caso de que se requiera atender simultáneamente diferentes equipos, el proveedor deberá atender oportuna y eficientemente estas actividades de mantenimiento, con los elementos materiales y humanos necesarios. La supervisión del IMP revisará durante la vigencia del pedido que el proveedor cuente con la metodología. El costo de todas las actividades de trazoherramienta y equipo mínimo que se lista a continuación, explotación de materiales, selección, acarreos, desalojos hacia botaderos aprobados, laboratorio de suelos, entre otros; se consideran ya incluidos dentro el cual deberá mantenerse en óptimas condiciones durante la vigencia del desglose de costos para cada una de las actividades de terracería, no serán sujetos de pago directoservicio.

ALCANCE. El Este documento contiene aspectos laborales que obligatoriamente deben observar todos los intervinientes en la cadena de abastecimiento de bienes y servicios de ECOPETROL durante las etapas de dicho proceso para efectos de la estructuración de los costos de los contratos, la configuración de la oferta económica y verificar el cumplimiento en la ejecución de los contratos, así como en el balance y cierre de estos. Durante la ejecución del contrato el contratista suministrará debe cumplir con las obligaciones laborales derivadas de las actualizaciones que ECOPETROL emita sobre la dirección técnica, transporte, herramienta, equipo en excelentes condiciones de operación, trazo y demás servicios necesarios para la construcción de toda la terracería mostrada en los planos o indicada en plan de ofertapresente guía. Específicamente se realizarán trabajos de descapote, cortes y rellenos en terraza, retiro de materiales orgánicos e inadecuados, compactación y conformación hasta los niveles indicados en planos, desalojo y disposición final en botaderos autorizados Esta guía hace parte de todos los materiales sobrantes e inadecuados contratos que suscriba ECOPETROL en calidad de contratante, por constituir uno de los documentos del método de elección. Lo dispuesto en este documento no aplica cuando ECOPETROL dispone de excepciones puntuales, actúa en calidad de contratista como mandatario con representación, ni en los contratos de colaboración, asociación o participación, a menos que las partes en estos negocios jurídicos acuerden algo diferente. En todos los casos es deber del contratista consultar todas las fuentes de derecho a fin de determinar las obligaciones específicas a cumplir con sus empleados. Esto implica que cualquier regulación nueva o modificación a la normativa constitucional y toda legal en materia laboral y de seguridad social vigente, se entenderá incorporada al presente documento. El contratista diligenciará el formato “Certificación Trimestral de Cumplimiento de Obligaciones Laborales de Contratistas GAB-F-213” o el documento que hagas sus veces, informando sobre el cumplimiento de sus obligaciones laborales con sus trabajadores y el formato “Certificación Cumplimiento de Perfiles GAB-F-214” o el documento que haga sus veces. Para efectos del reporte de mano de obra relacionada exclusiva se utilizará el formato de “Reporte de Mano de Obra en Actividades Contratadas ECOPETROL GAB-F-221” o el documento que haga sus veces. Dicho documento debe ser diligenciado y cargado en la herramienta que ECOPETROL disponga de tal forma que se infiera y sea necesaria para completar asegure la entrega al funcionario de seguimiento del contrato En caso de que los trabajos. Los trabajos incluyen la terracería necesaria trabajadores del contratista, incluyendo los de subcontratistas, sean de dedicación exclusiva o parcial para la conformación ejecución del contrato, para el desarrollo de los accesos sus actividades tuvieran acceso al habilitador tecnológico de ECOPETROL y plataformas se desvinculen antes del tiempo señalado en el formato o registro para las edificaciones. No habrá pago específico por desalojoshabilitación de cuentas de usuarios, acarreo de material proveniente del banco el contratista deberá reportar inmediatamente tal novedad a la Vicepresidencia Digital a través ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇ o el que haga sus veces, copiando al respectivo funcionario de seguimiento del contrato, con el fin de que el área de tecnología proceda con la deshabilitación de las cuentas del personal del contratista en los sistemas de información de ECOPETROL. No realizar el reporte o no hacerlo oportunamente implica incumplimiento del contrato. Cuando se verifique incumplimiento por parte del contratista frente a las disposiciones contenidas en este documento, el funcionario de seguimiento del contrato implementará los instrumentos sancionatorios pactados en el contrato y afectará en lo que los costos corresponda la evaluación de estos trabajos deberán estar incluidos en los precios ofertados de las partidas de los rubros correspondientes. Previamente al inicio de las obras el contratista deberá realizar su replanteo mediante un levantamiento topográfico y verificar los niveles de terraza indicados en los planos, para ello deberá ejecutar planimetría, altimetría, realizar perfiles y cuantificar los volúmenes de terracería los cuales deberán estar indicados en los planos de taller. El contratista deberá realizar metodología y los planos de taller previo al inicio de cada una de las actividades de la obra, estos planos deberán ser aprobados por la supervisión y deberá quedar asentado en la bitácora del proyecto su aprobación en consonancia con la metodología. El costo de todas las actividades de trazo, explotación de materiales, selección, acarreos, desalojos hacia botaderos aprobados, laboratorio de suelos, entre otros; se consideran ya incluidos dentro del desglose de costos para cada una de las actividades de terracería, no serán sujetos de pago directodesempeño.

ALCANCE. El contratista suministrará detalle de los artículos de aplicación en esta obra es indicativo y, durante el proceso de Licitación, el articulado de aplicación podrá ser ampliado, corregido y/o modificado según las consultas que se realicen. Los trabajos a realizar son considerados completos, esto es que El Contratista dejará los mismos totalmente terminados para que sean aptos para su uso final. Deberán también estar en un todo de acuerdo con la dirección técnicadocumentación gráfica del proyecto, transporte, herramienta, equipo las normas vigentes y las condiciones indicadas en excelentes condiciones el Documento Estándar de operación, trazo Adquisiciones. El alcance de la contratación comprende la totalidad de los trabajos y demás servicios necesarios para la construcción de toda la terracería mostrada en los planos o indicada en plan de oferta. Específicamente se realizarán trabajos de descapote, cortes y rellenos en terraza, retiro de materiales orgánicos e inadecuados, compactación y conformación hasta los niveles indicados en planos, desalojo y disposición final en botaderos autorizados provisión por parte del Contratista de todos los materiales sobrantes e inadecuados materiales, equipos, maquinarias y toda mano de obra relacionada necesarios para ejecutar las obras detalladas y/o definidas en el presente pliego. A modo de enumeración, sin que la misma sea taxativa o completa, se infiera indican las tareas comprendidas dentro del alcance que deberá realizar el Contratista: • Proyecto Ejecutivo, Ingeniería de detalle y sea necesaria propuesta de plan de obra de acuerdo al Plan de Trabajos. • Cronograma con actualización semanal • Planillas de seguimiento de avance • Seguimiento del contrato • Histogramas de Recursos • Permisos y Sellados donde corresponda. • Memorias de cálculo, presentadas al Contratante para completar los trabajossu aprobación. Los trabajos incluyen la terracería necesaria • Presentación y cumplimiento del PGASc. • Facilidades para la conformación Contratante, obrador, cierres, cercos y señalización de los accesos obra. • Provisión y plataformas para las edificacionesmontaje de carteles de obra e institucionales del GCBA. No habrá pago específico por desalojos• Relevamientos, acarreo de material proveniente del banco ▇▇ cateos y replanteos. • ▇▇▇▇▇▇▇▇, por lo demolición y retiro de todo elemento presente que los costos de estos trabajos deberán estar incluidos en los precios ofertados sea necesario remover para la obra. • Tapado y cegado ▇▇ ▇▇▇▇▇, y relleno, compactación y tapado de las partidas de los rubros correspondientes. Previamente al inicio de las obras el contratista deberá realizar su replanteo mediante un levantamiento topográfico y verificar los niveles de terraza indicados en los planos, para ello deberá ejecutar planimetría, altimetría, realizar perfiles y cuantificar los volúmenes de terracería los cuales deberán estar indicados en los planos de taller. El contratista deberá realizar metodología y los planos de taller previo al inicio de cada una de las actividades de la obra, estos planos deberán ser aprobados por la supervisión y deberá quedar asentado en la bitácora del proyecto su aprobación en consonancia con la metodología. El costo de todas las actividades de trazo, explotación de materiales, selección, acarreos, desalojos hacia botaderos aprobados, laboratorio de suelos, entre otros; se consideran ya incluidos dentro del desglose de costos para cada una de las actividades de terracería, no serán sujetos de pago directoinstalaciones que deba demoler.

ALCANCE. El contratista suministrará Son actuaciones en las que se requerirá la dirección técnicaasistencia y colaboración de la empresa adjudicataria las que se refieran a todo tipo de tributos (Impuestos, transportetasas y contribuciones especiales), herramientaseñalándose, equipo de forma orientativa, las siguientes funciones o actuaciones: 1- Apoyo en excelentes condiciones la recepción y carga de operación, trazo y demás servicios necesarios los soportes magnéticos para la construcción elaboración material de toda las providencias de apremio que procedan, ya sea de forma individual o colectiva, de las deudas que no hubieren sido abonadas dentro del período voluntario de pago. 2- Colaborar con el Departamento municipal competente en la terracería mostrada comprobación de cuantos documentos se les encomienden para la gestión de cobro, y auxiliar a la Tesorería Municipal en el impulso y elaboración de los expedientes, cargo de valores, datas por bajas, por insolvencias y por otras causas, derivación de responsabilidades, así como en la celebración de subastas y enajenación de bienes embargados autorizadas por aquella, y en general, cualquier otro necesario para finalizar el expediente, cobrando la deuda, declarándola fallida, etc. 3- Apoyo en notificación reglamentaria y fehaciente de todas las actuaciones que se deriven y generen en el procedimiento, tanto dentro como fuera del término municipal. 4- En todas aquellas tareas encomendadas al adjudicatario, éste deberá preparar materialmente los documentos integrantes en el expediente, así como las propuestas de resolución. 5- Apoyo en la preparación material de los expedientes de aplazamientos y fraccionamientos de pago solicitados por los contribuyentes en vía ejecutiva, recabando los antecedentes precisos, preparando la correspondiente propuesta de resolución, así como la notificación material de la resolución recaída. 6- Apoyo en las propuestas de seguimiento y descubrimiento de bienes susceptibles ▇▇ ▇▇▇▇▇ y embargo que permitan, en su caso, la realización de ingresos de la Hacienda Municipal, para aquellas deudas reclamadas en vía de apremio y que no hayan sido satisfechas, mediante consultas efectuadas a través de los responsables municipales en los planos o indicada diferentes Registros Públicos. 7- Apoyo en plan el control y seguimiento de ofertalos expedientes y del pago de la deuda en todas las fases de gestión del procedimiento de recaudación, pudiendo clasificarlos, para su análisis, por tramos en razón a la cuantía total de la deuda de cada contribuyente. Específicamente Documento Firmado Electrónicamente - CSV:551E3726-F5BF-456B-88B4-DA6C38C77400-112853 La autenticidad de este documento se realizarán trabajos de descapote, cortes puede comprobar en la dirección: Sede 8- Apoyo en la realización y rellenos en terraza, retiro de materiales orgánicos e inadecuados, compactación y conformación hasta los niveles indicados en planos, desalojo y disposición final en botaderos autorizados comunicación de todos los materiales sobrantes actos, diligencias, mandamientos, etc. necesarios para el ejercicio de las actividades recaudatorias en vía de apremio, excluyéndose aquellos cuya ejecución esté reservada a funcionarios públicos. No obstante, en estos últimos, la labor del adjudicatario comprenderá, igualmente, el apoyo en todas las tareas administrativas y de notificación asociadas a los actos. 9- Colaboración en la ejecución de garantías y propuesta de adopción de medidas cautelares cuando se estimen procedentes, tramitando e inadecuados y toda obra relacionada instruyendo las derivaciones de responsabilidad de todo tipo. 10- Con la periodicidad que se infiera establezca, deberán formalizarse las datas por anulación de derechos, tanto a propuesta de la adjudicataria como a propuesta de la Tesorería o el resto de servicios o dependencias municipales, en papel y sea necesaria para completar mediante soporte mecanizado, que permita incorporar sus datos a las aplicaciones informáticas de la recaudación municipal. Deberán ir formando parte de las Datas o Anulaciones, incorporado al derecho cuya anulación se propone, como parte del expediente, toda la documentación acreditativa de las actuaciones realizadas, sobre todo en las propuestas de fallido. 11- Apoyo en el mantenimiento de una base de datos de fallidos, cuya propuesta de declaración deberá llevarse a cabo según las Instrucciones que determine la Tesorería Municipal. 12- Suministrar información a la unidad administrativa que desarrolle la gestión tributaria municipal, y al resto de unidades gestoras, de todos aquellos datos relativos a los trabajos. Los trabajos incluyen elementos de la terracería necesaria para la conformación relación jurídico-tributaria que impliquen alguna modificación de las liquidaciones de los accesos distintos recursos económicos. 13- En los casos en los que el bien esté afecto al pago del tributo, como, por ejemplo, en el IBI, el adjudicatario deberá prestar apoyo en comunicar la declaración de fallido del deudor, previo trámite de audiencia, la derivación de la responsabilidad correspondiente. 14- Colaborar en la preparación del cierre del ejercicio, preparando una cuenta anual en la que se contemple la gestión realizada, una memoria, un listado alfabético de deudores y plataformas deudas por conceptos y ejercicios, que se elaborará en un plazo de 30 días naturales siguientes a la finalización del ejercicio, según la estructura y datos que solicite la Tesorería Municipal. 15- Abonar todos los gastos que genere la gestión que se le encomienda, hasta su finalización, con excepción de los correspondientes a las tarifas aplicadas en cada momento por el Servicio de Correos y la publicación en los Boletines Oficiales de la Provincia, que serán a cargo del Ayuntamiento. 16- En general, todas aquellas otras acciones necesarias para las edificaciones. No habrá pago específico una correcta, eficaz y eficiente gestión integral de los expedientes, tanto en su vertiente administrativa como en su ámbito recaudatorio, siempre que no implique ejercicio de autoridad. 17- La empresa adjudicataria expedirá los informes y estados de situación de los expedientes en curso y demás información que le sea requerida por desalojos, acarreo el Ayuntamiento de material proveniente del banco ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, por lo que los costos de estos trabajos deberán estar incluidos ▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ rindiendo oportunamente las cuentas en los precios ofertados plazos que establezca el Ayuntamiento. Documento Firmado Electrónicamente - CSV:551E3726-F5BF-456B-88B4-DA6C38C77400-112853 La autenticidad de este documento se puede comprobar en la dirección: Sede 18- En el caso de que cualquiera de sus actuaciones, relativas al hecho imponible, sujeto pasivo o cualquier otro elemento de que se trate, dificultase el desarrollo del procedimiento, el contratista pondrá esas circunstancias en conocimiento del Ayuntamiento, con la finalidad de un seguimiento y toma de decisiones conducentes a procedimientos que respeten las garantías de los contribuyentes, así como la máxima seguridad jurídica de las partidas de los rubros correspondientes. Previamente al inicio de las obras el contratista deberá realizar su replanteo mediante un levantamiento topográfico y verificar los niveles de terraza indicados en los planos, para ello deberá ejecutar planimetría, altimetría, realizar perfiles y cuantificar los volúmenes de terracería los cuales deberán estar indicados en los planos de taller. El contratista deberá realizar metodología y los planos de taller previo al inicio de cada una de las actividades de la obra, estos planos deberán ser aprobados por la supervisión y deberá quedar asentado en la bitácora del proyecto su aprobación en consonancia con la metodología. El costo de todas las actividades de trazo, explotación de materiales, selección, acarreos, desalojos hacia botaderos aprobados, laboratorio de suelos, entre otros; se consideran ya incluidos dentro del desglose de costos para cada una de las actividades de terracería, no serán sujetos de pago directosanciones.

ALCANCE. El contratista suministrará Este documento contiene aspectos y condiciones laborales que obligatoriamente deben observar todos los intervinientes en la dirección técnicacadena de abastecimiento de bienes y servicios de ECOPETROL durante las etapas de dicho proceso, transportepara efectos de la estructuración de los costos de los contratos, herramienta, equipo en excelentes condiciones de operación, trazo y demás servicios necesarios para la construcción configuración de toda la terracería mostrada oferta económica, para verificar el cumplimiento en la ejecución de los planos o indicada contratos así como en plan el cierre y balance de ofertaéstos. Específicamente se realizarán trabajos No obstante lo anterior, durante la ejecución del contrato el contratista debe cumplir con las obligaciones laborales derivadas de descapote, cortes y rellenos en terraza, retiro las actualizaciones que Ecopetrol emita sobre la presente guía. Esta guía hace parte de materiales orgánicos e inadecuados, compactación y conformación hasta los niveles indicados en planos, desalojo y disposición final en botaderos autorizados documentos del Método de Elección de todos los materiales sobrantes e inadecuados y toda obra relacionada contratos que se infiera y sea necesaria para completar los trabajossuscriba ECOPETROL en calidad de contratante. Los trabajos incluyen Lo dispuesto en este documento no aplica cuando la terracería necesaria para la conformación Empresa actúa en calidad de los accesos y plataformas para las edificaciones. No habrá pago específico por desalojoscontratista, acarreo de material proveniente del banco ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇como mandatario con representación, por lo que los costos de estos trabajos deberán estar incluidos ni en los precios ofertados contratos de colaboración, asociación o participación, a menos que las partidas partes en estos negocios jurídicos acuerden algo diferente. En todos los casos es deber del contratista consultar todas las fuentes de los rubros correspondientesderecho a fin de determinar las precisas obligaciones a cumplir con sus empleados. Previamente Lo anterior implica que cualquier modificación a la normatividad laboral y de seguridad social vigente se entenderá incor porada al inicio de las obras el contratista deberá realizar su replanteo mediante un levantamiento topográfico y verificar los niveles de terraza indicados en los planos, para ello deberá ejecutar planimetría, altimetría, realizar perfiles y cuantificar los volúmenes de terracería los cuales deberán estar indicados en los planos de tallerpresente documento. El contratista deberá realizar metodología diligenciar el Formato ”Certificación Mensual de Cumplimiento de Obligaciones Laborales de Contratistas GAB-F-213” o el documento que hagas sus veces, informando sobre el cumplimiento de sus obligaciones laborales para con sus trabajadores y los planos el Formato ”Certificación Cumplimiento de taller previo Perfiles GAB-F-214” o el documento que haga sus veces. Para efectos del reporte de mano de obra exclusiva se deberá utilizar el ”Formato de Reporte de Mano de Obra de Contratistas y Subcontratistas de Ecopetrol GAB-F-221” o el documento que haga sus veces. Dicho documento debe ser diligenciado y enviado al inicio de cada una de las actividades de la obra, estos planos deberán ser aprobados por la supervisión y deberá quedar asentado Administrador del respectivo contrato o cargado en la bitácora herramienta que ECOPETROL disponga. En caso de que los trabajadores del proyecto su aprobación contratista, incluyendo los de subcontratistas, sean de dedicación exclusiva o parcial para la ejecución del contrato, para el desarrollo de sus actividades tuvieran acceso al habilitador tecnológico de ECOPETROL y se desvinculen antes del tiempo señalado en consonancia con el formato o registro para habilitación de cuentas de usuarios, el contratista deberá reportar inmediatamente tal novedad al respectivo Administrador del contrato, para que éste proceda a solicitar al área de Tecnología de Información la metodologíacorrespondiente deshabilitación de cuentas de usuario a los sistemas de información de ECOPETROL. El costo No realizar el reporte o no hacerlo oportunamente implica incumplimiento del contrato. Cuando se verifique incumplimiento por parte del contratista frente a las disposiciones contenidas en este documento, el Administrador deberá implementar los instrumentos sancionatorios previstos en el contrato y afectar en lo que corresponda la evaluación de todas las actividades de trazo, explotación de materiales, selección, acarreos, desalojos hacia botaderos aprobados, laboratorio de suelos, entre otros; se consideran ya incluidos dentro del desglose de costos para cada una de las actividades de terracería, no serán sujetos de pago directodesempeño.

ALCANCE. El contratista suministrará Como anteriormente se ha indicado, el presente pliego comprende la dirección técnicaconservación preventiva y el mantenimiento de las instalaciones, transporte, herramienta, equipo en excelentes condiciones y los trabajos de operación, trazo y demás servicios conservación correctiva que sean necesarios para la construcción devolver las instalaciones al estado original, asegurando en cualquier caso el normal funcionamiento de toda la terracería mostrada en los planos o indicada en plan de oferta. Específicamente se realizarán trabajos de descapotelas mismas, cortes y rellenos en terraza, retiro de materiales orgánicos e inadecuados, compactación y conformación hasta los niveles indicados en planos, desalojo y disposición final en botaderos autorizados de todos incluyéndose los materiales sobrantes e inadecuados (incluso las lámparas), mano de obra, medios auxiliares y toda obra relacionada ayudas necesarias de otros oficios para: - La reparación y/o sustitución sin excepción de cualquier elemento, componentes o parte de los mismos en la instalación a mantener, incluyendo los cuadros eléctricos propios de las instalaciones, su aparamenta y la instalación eléctrica asociada. - La reparación de elementos constructivos, rejillas de ventilación, de puertas y cerraduras en la salas de máquinas, en su caso. - Las actuaciones y trabajos puntuales que se infiera sean necesarios como consecuencia de cambios de tensión o modificación de consumos eléctricos y/o contratos de suministro eléctrico. - Las ayudas de albañilería, carpintería, cerrajería y sea necesaria pintura necesarias para completar el correcto desempeño de los trabajos a realizar en las instalaciones conservadas. - El desalojo, pintura y limpieza de los cuartos de máquinas y foso, en su caso. - La retirada de escombros, equipos o parte de los mismos que hayan sido objeto de sustitución y de cualquier tipo de residuo, así como la limpieza de la zona afectada por los trabajos. - Las actuaciones que resulten necesarias para garantizar la continuidad de las actividades en el edificio en las zonas colindantes con los trabajos, evitando en lo posible la existencia de polvos, ruidos, etc. - La sustitución de los elementos de iluminación de las cabinas de ascensores que hayan dejado de funcionar. Las lámparas nuevas que se instalen no podrán ser menos eficientes energéticamente que las antiguas. - El desmontaje de cualquier elemento de instalación, sea por los motivos que fueren, en donde se sustituya dicho elemento por otro igual o de parecidas características que en todo caso permita desarrollar una misma función. Los trabajos términos “reparación” y “sustitución” serán interpretados por la Dirección Técnica de Infraestructuras en su acepción más amplia posible, pues las sustituciones implican también reposición de los elementos de las instalaciones que, siendo propios y habituales de las mismas, se encuentran ausentes por cualquier motivo, incluso en el momento inicial del contrato. Por tanto, se incluyen la terracería necesaria en este mantenimiento todas las operaciones que haya que realizar como consecuencia del programa de inspecciones de mantenimiento preventivo, o de avisos por avería de los equipos e instalaciones, comprendiendo todas las intervenciones, reparaciones o sustituciones precisas para la conformación vuelta al idóneo funcionamiento de los accesos y plataformas para las edificaciones. No habrá pago específico por desalojos, acarreo de material proveniente del banco ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, por lo que los costos de estos trabajos deberán estar incluidos en los precios ofertados de las partidas de los rubros correspondientes. Previamente al inicio de las obras el contratista deberá realizar su replanteo mediante un levantamiento topográfico y verificar los niveles de terraza indicados en los planos, para ello deberá ejecutar planimetría, altimetría, realizar perfiles y cuantificar los volúmenes de terracería los cuales deberán estar indicados en los planos de tallerla instalación. El contratista deberá realizar metodología garantizará en todo momento la aportación de medios técnicos y personales suficientes para atender cualquier aviso de avería o incidencias, prestando un servicio de 24 horas durante todos los planos días del año. Asimismo, se considera mantenimiento correctivo, a los efectos del presente contrato, la subsanación de taller previo al inicio deficiencias señaladas en los informes bianuales de cada una los organismos de control autorizados. Quedan excluidas del presente contrato las actividades de la obrareparaciones extraordinarias, estos planos deberán ser aprobados por la supervisión y deberá quedar asentado en la bitácora del proyecto su aprobación en consonancia con la metodología. El costo de todas las actividades de trazo, explotación de materiales, selección, acarreos, desalojos hacia botaderos aprobados, laboratorio de suelos, entre otros; se consideran ya incluidos no incluidas dentro del desglose de costos para cada una de las actividades de terraceríamantenimiento preventivo y del correctivo normal, no serán sujetos de pago directocuyo importe supere el 5% del total del precio del contrato.

ALCANCE. El contratista Contratista suministrará la dirección técnicatodo el material, herramientas, equipos, transporte, herramientaservicio y mano de obra necesaria para el Suministro y Montaje de las divisiones plegables acústicas, conforme lo indicado en los planos y en las presentes especificaciones, Personal: El personal que desarrollará dicha actividad deberá contar con conocimientos y experiencia en la instalación de tabla yeso, albañilería y carpintería. Y este deberá sujetarse a las especificaciones del proyecto. El maestro de obra y el residente velaran porque esto se cumpla. Estrategia: Deberá diseñarse la estructura que sostendrán las divisiones de manera tal que sea empotrada de la manera planeada y pueda resistir los embates propios de una pared divisoria. Luego de realizada la modulación respectiva se procederá a la instalación de las divisiones. La superficie de la placa de yeso RH deberá ser tal que resista los efectos de la humedad por lo tanto deberá cumplir con los requerimientos exigidos en las especificaciones técnicas. La actividad se pretende realizar en cinco días según programación de obra. 9 ‐ INSTALACIONES ELECTRICAS.- Alcance: El Contratista suministrará toda la mano de obra, materiales, herramientas, equipo en excelentes condiciones de operación, trazo y demás todos los servicios necesarios para completar el trabajo eléctrico señalado. Personal: Las personas que desarrollen dicha actividad deberán ser electricistas certificados con la construcción experiencia suficiente para desarrollar las instalaciones según estén indicadas en planos. Estrategia: Previo a esta actividad deberá existir una coordinación entre el electricista y los encargados de toda la terracería mostrada albañilería específicamente paredes de modo que se dejen los respectivos conductos (Poliductos) ya instalados al momento de construir las paredes para evitar que luego se realicen cortes a la pared terminada. Cada tramo de canalización debe quedar en línea recta tanto en su proyección horizontal, como vertical. Se instalarán los tableros, estos serán del tipo indicado en los planos, con una capacidad interruptora no menor a 10,000 amperios, a menos que se especifique lo contrario. El conductor de Puesta a Tierra de los Toma corrientes será conectado a tierra por medio ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ copperweld de 5/8"x10 pies y el número de éstas dependerá de alcanzar una resistencia máxima 1 ohmio. Todos los circuitos de todos los tableros serán rotulados, por medio de rotulador electrónico, quedando completamente marcado e identificado todos y cada uno de los circuitos que son alimentados en cada tablero, además deberá identificarse las fases correspondientes en las barras de conexión del tablero. La actividad se pretende realizar en quince días según programación de obra. 10 ‐ CIELO FALSO Y VENTANA, CIELO FALSO DE FIBROCEMENTO CON SUSPENSION DE ALUMINIO TIPO PESADO.-Alcance: El Contratista suministrará todo el material, herramientas, equipos, transporte, servicio y mano de obra necesaria para el Suministro y Montaje del cielo falso del edificio, conforme lo indicado en los planos o indicada y en plan las presentes especificaciones. PERSONAL: El personal que desarrollara esta actividad deberá conocer de ofertaestructuras metálicas, albañilería y con experiencia en instalación de cielo falso. Específicamente Estrategia: Antes de proceder a la instalación de la estructura perimetral, deberá realizarse el trazo del cielo (el cual deberá quedar perfectamente nivelado), para que la colocación ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ perimetral se realizarán trabajos de descapote, cortes y rellenos en terraza, retiro de materiales orgánicos e inadecuados, compactación y conformación hasta inicie cuando los niveles indicados en planos, desalojo y disposición final en botaderos autorizados de todos los materiales sobrantes e inadecuados y toda obra relacionada que se infiera y sea necesaria para completar los trabajos. Los trabajos incluyen la terracería necesaria para la conformación de los accesos y plataformas para las edificaciones. No habrá pago específico por desalojos, acarreo de material proveniente del banco afinados ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ se hayan terminado. La suspensión metálica principal para este cielo será suspendida de la estructura metálica por medio de alambre galvanizado #12 ▇▇ ▇▇▇▇▇ hilo trenzado espaciado a 48” de centro a centro en ambas direcciones sosteniendo la estructura principal del cielo. La suspensión se distribuirá de manera que se pueda trabajar con losetas de la medida ya descrita. Las losetas de fibro cemento se sujetarán a los perfiles de aluminio por medio de clavos, por lo que puestos como pasador a través del alma de los costos perfiles de estos trabajos deberán estar incluidos en los precios ofertados aluminio. Todo el conjunto deberá quedar rígido y a nivel, utilizando rigidizadores ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ de conacaste, para prevenir movimientos verticales (sísmicos). La madera será tratada antes de su colocación con una impregnación de pentaclorofenol o similar. El acabado de las partidas losetas será integral con pintura blanca y textura, de excelente calidad y una vez instaladas no se retocarán las losetas sucias. Estas se entregarán totalmente limpias. Los instaladores del cielo coordinarán su trabajo con el de los rubros correspondientesinstaladores de lámparas, rejillas, registros, y otros artículos que penetren en el material. Previamente al inicio Se enmarcarán las aberturas para recibir tales artículos para soportarlos. No se colocará el cielo falso hasta que toda la ductería y tuberías del cielo hayan sido colocadas y aceptadas por el supervisor. Se coordinará y avisará oportunamente a otros trabajadores o contratistas que tengan que hacer instalaciones en el cielo para mantener el alineamiento y nivelación correcta, localización precisa y evitar ajustes innecesarios. La actividad se pretende realizar en diez días según programación de obra. VENTANA TIPO SOLAIRE.- Alcance: El Contratista suministrará todo el material, herramientas, equipos, transporte, servicio y mano de obra necesaria para el Suministro y Montaje de las obras el contratista deberá realizar su replanteo mediante un levantamiento topográfico y verificar los niveles de terraza indicados en los planosventanas tipo SOLAIRE, para ello deberá ejecutar planimetría, altimetría, realizar perfiles y cuantificar los volúmenes de terracería los cuales deberán estar indicados conforme lo indicado en los planos y en las presentes especificaciones. PERSONAL: El personal que desarrollará esta actividad deberá tener experiencia en la instalación de tallerventanas, y albañilería. El contratista deberá realizar metodología y Estrategia: Según las dimensiones dadas en los planos de taller previo al inicio de cada una se dejaran los vanos en la pared para la instalación de las actividades de la obra, estos planos deberán ser aprobados por la supervisión ventanas. Se tomarán las medidas y deberá quedar asentado en la bitácora del proyecto su aprobación en consonancia con la metodología. El costo de todas las actividades de trazo, explotación de materiales, selección, acarreos, desalojos hacia botaderos aprobados, laboratorio de suelos, entre otros; se consideran ya incluidos dentro del desglose de costos para cada una serán dadas al proveedor de las actividades de terracería, no serán sujetos de pago directo.ventanas para su fabricación. La celosía ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ deberá ser de

ALCANCE. El contratista suministrará la dirección técnica, transporte, herramienta, equipo en excelentes condiciones de operación, trazo La Empresa Consultora adjudicada deberá identificar objetivamente por inspección ocular y demás servicios necesarios para la construcción de toda la terracería mostrada en los planos o indicada en plan de oferta. Específicamente se realizarán trabajos de descapote, cortes y rellenos en terraza, retiro de materiales orgánicos e inadecuados, compactación y conformación hasta los niveles indicados en planos, desalojo y disposición final en botaderos autorizados de física todos los materiales sobrantes activos fijos e inadecuados intangibles del BCB, estableciendo su estado físico de acuerdo a criterios técnicos de la Empresa Consultora, debiendo ser realizada en todas las dependencias y/o depósitos a nivel nacional, detallados en apartados anteriores. El servicio de consultoría deberá ser efectuado en tres fases, una de Avalúo y/o Revalúo Técnico, otra de Reclasificación y toda obra relacionada una tercera de Inventario y asignación. El avalúo y/o revalúo técnico de activos fijos debe realizarse a la totalidad de activos fijos de propiedad del BCB que se infiera encuentren en el Estado de Cuentas de Activos Fijos del BCB a una fecha ▇▇ ▇▇▇▇▇ determinada por el BCB la que se comunicará a la empresa consultora por escrito, con especial prioridad a los que registran un valor residual de Bs1,00 (un boliviano), incluyendo los inmuebles y sea necesaria los vehículos que componen el parque automotor del BCB. Con respecto al grupo de vehículos e inmuebles, el avalúo deberá efectuarse a todos los bienes registrados en el SCAF a la fecha de realización de la consultoría. Se exceptuará de este trabajo a los bienes cuya calificación durante el proceso de verificación, haya sido de “Malo - no funcional”, considerando que estos bienes deberán recibir la recomendación de baja respectiva. El BCB posee en sus instalaciones equipos y otros bienes que fueron activados como componente o parte del edificio, estos bienes por su funcionalidad y por la forma en que son administrados deben ser valuados de manera independiente al edificio, debido a que por su composición tecnológica y su estructura al tratarse de maquinaria y equipo, no podrían recibir el mismo tratamiento contable que el de una edificación. La Empresa Consultora deberá aplicar para completar los trabajosel cumplimiento de este proceso, la normativa Legal y Contable vigentes que respalden este procedimiento, además de otra normativa metodológica y/o conceptos y principios de la ingeniería de inventario, valuación y revaluó técnico de activos fijos. Los trabajos incluyen la terracería necesaria para la conformación La determinación del avalúo y/o revalúo técnico de los accesos y plataformas para las edificaciones. No habrá pago específico por desalojos, acarreo activos fijos deberá estar en función al costo de material proveniente del banco reposición o valor ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ (basados en cotizaciones de bienes idénticos y/o similares y/o valor original), al estado de uso, conservación y vida útil restante del bien. Los valores resultantes del avalúo y/o revalúo técnico de activos fijos deberán ser definidos por lo profesionales especializados y habilitados para tal efecto que los costos de estos trabajos deberán estar incluidos en los precios ofertados emitir un informe exclusivo por esta actividad, respaldando esta información con: Antecedentes y detalle de las partidas Bases Técnicas y/o metodologías utilizadas para el avalúo y/o revalúo técnico de activos fijos conforme al método descrito en la propuesta de la Empresa Consultora. Documentación examinada y proporcionada por el BCB. Matriz de datos que especifique: la fecha de adquisición, avalúo y/o revalúo técnico anterior, valores históricos antes del revalúo técnico en curso (de los rubros correspondientes. Previamente al inicio activos y de las obras el contratista deberá realizar su replanteo mediante un levantamiento topográfico y verificar la depreciación acumulada), los niveles de terraza indicados en los planos, para ello deberá ejecutar planimetría, altimetría, realizar perfiles y cuantificar los volúmenes de terracería los cuales deberán estar indicados en los planos de taller. El contratista deberá realizar metodología nuevos valores resultantes y los planos años de taller previo al inicio vida útil restante. Los Papeles de cada una de las actividades de la obra, estos planos deberán ser aprobados trabajo elaborados por la supervisión y deberá quedar asentado en Empresa Consultora, deberán detallar claramente las bases técnicas utilizadas para la bitácora determinación de los nuevos valores. La nómina del proyecto su aprobación en consonancia con la metodología. El costo de todas las actividades de trazo, explotación de materiales, selección, acarreos, desalojos hacia botaderos aprobados, laboratorio de suelos, entre otros; se consideran ya incluidos dentro del desglose de costos para cada una de las actividades de terracería, no serán sujetos de pago directopersonal que realizó el trabajo.

ALCANCE. El contratista suministrará Para el cumplimiento del objeto descrito, la dirección técnicapersona jurídica que adhiera al Contrato Marco 038 tendrá a su cargo, transportecon sus propios recursos humanos, herramientatécnicos, equipo en excelentes condiciones financieros y administrativos, bajo su exclusiva responsabilidad y riesgo, la elaboración y correcta ejecución de operación, trazo y demás servicios necesarios para la construcción de toda la terracería mostrada las actividades incluidas en los planos o indicada planes de mantenimiento definidos por el Departamento de Infraestructura y Gestión Ambiental de COMFENALCO ANTIOQUIA en plan de oferta. Específicamente se realizarán trabajos de descapote, cortes todas las sedes y rellenos en terraza, retiro de materiales orgánicos e inadecuados, compactación y conformación hasta los niveles indicados en planos, desalojo y disposición final en botaderos autorizados de todos los materiales sobrantes e inadecuados y toda obra relacionada que se infiera y sea necesaria para completar los trabajos. Los trabajos incluyen regiones donde tiene presencia la terracería necesaria para Caja; la conformación de los accesos y plataformas para las edificaciones. No habrá pago específico por desalojos, acarreo de material proveniente del banco ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, por lo que los costos de estos trabajos deberán estar incluidos en los precios ofertados de las partidas de los rubros correspondientes. Previamente al inicio ejecución de las obras el contratista deberá realizar su replanteo mediante un levantamiento topográfico civiles requeridas por hallazgos y verificar seguimientos de los niveles planes de terraza indicados en los planosmantenimiento y mejoras de instalaciones físicas; levantamientos arquitectónicos, estructurales, topográficos, hidrosanitarios, eléctricos, de voz y datos; la elaboración de renders, digitalización de planos y layouts arquitectónicos; la elaboración de presupuestos, cronogramas y listado de cantidades de obra requeridos para ello deberá ejecutar planimetría, altimetría, realizar perfiles y cuantificar los volúmenes de terracería los cuales deberán estar indicados en los planos de taller. El contratista deberá realizar metodología y los planos de taller previo al inicio de cada una la ejecución de las actividades de la obra, estos planos deberán ser aprobados por la supervisión y deberá quedar asentado en la bitácora del proyecto su aprobación en consonancia con la metodología. El costo de todas las actividades de trazo, explotación actividades; suministro de materiales, selecciónaccesorios e insumos y la realización de los mantenimientos correctivos de acuerdo a las indicaciones dadas por COMFENALCO ANTIOQUIA. Las cantidades de obra incluidas en el plan anual de mantenimiento, acarreossus modificaciones y las obras no contempladas inicialmente, desalojos hacia botaderos aprobadoscorresponden a un estimado de ejecución bajo las necesidades que en el respectivo momento identifique COMFENALCO ANTIOQUIA, laboratorio las cuales podrán cambiar durante la ejecución del contrato por razones de suelosnegocio y bajo previa cotización en caso de no estar establecido el precio al igual que las actividades correctivas. En todo caso, entre otros; COMFENALCO ANTIOQUIA en ningún caso otorga derecho a quienes adhieran y suscriban el contrato específico individual derivado del Contrato Marco 038, a tener un determinado valor o número de servicios asegurado pues la ejecución con cada persona jurídica que se consideran ya incluidos dentro del desglose adhiera dependerá en todo caso de costos la necesidad específica y la mejor oferta en términos de calidad, oportunidad y precio. Asimismo, COMFENALCO ANTIOQUIA se reserva el derecho de asignar total o parcialmente la ejecución de este objeto contractual y de contratar otras personas jurídicas diferentes a aquellas que adhieran al contrato marco. El adherente contratado deberá contar con los equipos, maquinaria y herramientas necesarias para cada una la correcta ejecución de las actividades, sin que esto genere un sobrecosto adicional a la actividad. La operación del equipo, maquinaria y herramientas utilizadas; así como el bodegaje, depreciación y mantenimiento correrá por su cuenta por el adherente contratado. La persona jurídica que adhiera al Contrato Marco 0038 deberá garantizar que dispondrá, durante toda la ejecución del contrato específico individual, de los perfiles profesionales indicados en el Anexo 4 “Formato de Experiencia de profesionales”. Durante la ejecución del contrato especifico individual y hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el adherente contratado será responsable de las fallas que se adviertan, sin perjuicio de la responsabilidad a que se refiere el artículo 2060 del Código Civil. COMFENALCO ANTIOQUIA se reserva el derecho a rechazar cualquier parte del servicio que no esté acorde con las especificaciones y requerimiento del proyecto. PARÁGRAFO PRIMERO: ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO. El adherente debe certificar por medio de una carta firmada por el representante legal, el cumplimiento de los siguientes acuerdos de nivel de servicio. a) Mantenimientos preventivos: Corresponden al tiempo máximo de atención a mantenimientos preventivos programados: La primera semana de cada mes se debe entregar a la persona designada por COMFENALCO ANTIOQUIA, el cronograma de actividades preventivas, que se ejecutaran durante el mes de terracería, no serán sujetos acuerdo a los planes de pago directomantenimiento definidos por la organización.

ALCANCE. Desarrollar una propuesta arquitectónica para la USG de almacenamiento de reactivos el cual consta de 207 m2 con calidad, lograda a partir del trabajo interdisciplinario y concertación con la Dirección de Laboratorios de la sede, así como de las personas que la Universidad designe para garantizar el adecuado cumplimiento de los requerimientos de uso, normativos y estándares de diseño institucional aplicables al proyecto. La propuesta debe contemplar la guía de almacenamiento de sustancias químicas y residuos peligros de la secretaria de ambiente de Bogotá y estar armonizada y coordinada con las diferentes especialidades que le aplican, y que como mínimo garantice una respuesta adecuada en aspectos de tipo, estético, funcional, económico, técnico, normativo, y estratégico. Todo lo anterior en la idea de justificar, planificar y viabilizar la ejecución y construcción de la obra. Se deben desarrollar todas las actividades y se deben entregar todos los documentos técnicos necesarios del para que la propuesta pueda ser llevada a la práctica de manera adecuada y coordinada (Planos, Especificaciones de materiales, Presentaciones 3D, Presentación Power Point, etc.) Se deben coordinar todos los documentos técnicos necesarios para que la propuesta pueda ser llevada a la práctica de manera adecuada y coordinada (Planos, Presupuesto, Programación, Especificaciones, Técnicas, Presentaciones 3D, Presentación Power Point, etc.) Los alcances incluyen todas las etapas de desarrollo de un proyecto arquitectónico el cual se debe proceder a desarrollar y depurar con precisión todas las partes y aspectos de la solución arquitectónica, urbanística y paisajística. El contratista suministrará proyecto se debe entregar con absolutamente todos los planos y detalles técnico-constructivos de carácter arquitectónico necesarios para las reparaciones locativas. Como diseñador y en lo referente a los aspectos especializados, se debe manifestar el compromiso de entregar todos los planos, estudios y diseños debidamente coordinados y conciliados con el proyecto arquitectónico final. Igualmente debe existir compromiso de interactuar debidamente durante la dirección técnicaetapa del proyecto con las diferentes dependencias que la Universidad designe. Una vez entregado el anteproyecto por parte de la Universidad (Anteproyecto USG) y el inventario de sustancias químicas, transportese dará inicio a la etapa de proyecto arquitectónico, herramientaen la que se hará el desarrollo constructivo de los diseños arquitectónicos, equipo en excelentes condiciones la elaboración de operación, trazo y demás servicios los planos ejecutivos finales necesarios para la construcción con ejes, cotas y niveles, y la elaboración de toda la terracería mostrada en los planos o indicada en plan de oferta. Específicamente se realizarán trabajos de descapote, cortes y rellenos en terraza, retiro de materiales orgánicos e inadecuados, compactación y conformación hasta los niveles indicados en planos, desalojo y disposición final en botaderos autorizados las especificaciones constructivas de todos los materiales sobrantes e inadecuados y toda obra relacionada que se infiera y sea necesaria acabados arquitectónicos para completar los trabajos. Los trabajos incluyen la terracería necesaria para la conformación de los accesos y plataformas para las edificaciones. No habrá pago específico por desalojos, acarreo de material proveniente del banco ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, por lo que los costos de estos trabajos deberán estar incluidos en los precios ofertados de las partidas de los rubros correspondientes. Previamente al inicio de las obras el contratista deberá realizar su replanteo mediante un levantamiento topográfico y verificar los niveles de terraza indicados en los planos, para ello deberá ejecutar planimetría, altimetría, realizar perfiles y cuantificar los volúmenes de terracería los cuales deberán estar indicados en los planos de tallerconstrucción. El contratista deberá realizar metodología proyecto arquitectónico incluirá el diseño urbanístico de andenes, peatonales y los planos de taller previo al inicio de cada una de las actividades de la obra, estos planos deberán ser aprobados por la supervisión y deberá quedar asentado en la bitácora del proyecto su aprobación en consonancia con la metodología. El costo de todas las actividades de trazo, explotación de materiales, selección, acarreos, desalojos hacia botaderos aprobados, laboratorio de suelos, entre otros; se consideran ya incluidos dentro del desglose de costos para cada una de las actividades de terracería, no serán sujetos de pago directosuperficies duras exteriores.

ALCANCE. Todos los trabajos realizados por el adjudicatario o los adjudicatarios serán entregados en formato IFC2x3 y/o IFC4 y en el formato nativo del editor de modelos BIM (ver apartado 3.2 de este pliego). Todo según los requerimientos indicados en el Plan de Ejecución BIM específico del trabajo a realizar y que será aportado por Ineco. El contratista suministrará adjudicatario o los adjudicatarios se atendrán a lo indicado en dicho Plan en cuanto al nivel de información que tendrán los elementos de los modelos a entregar. Con independencia de lo que se indique en el Plan de Ejecución BIM, al finalizar los trabajos deberán facilitar los ficheros de los modelos generados y cualquier elemento que sea necesario para la dirección técnicacorrecta apertura y utilización de los modelos. Si en los modelos nativos están integrados los planos se incluirán los archivos DWG de los mismos con las librerías, transporteplantillas, herramientaleyendas, equipo códigos de colores, bloques, estilos de texto, estilo de trazado, sombreados tipos de línea, CTB/STB y cualquier elemento necesario para poder hacer una correcta impresión de los planos en excelentes condiciones las unidades de operacióntrabajos de Ineco, trazo así como archivos electrónicos en formato PDF o imagen (JPEG, TIF, etc.). Podrá requerirse por parte de lneco la entrega de una copia de los planos en formato papel y demás tamaño de hoja que se indique, según las distintas necesidades de cada proyecto a realizar. Los servicios que se realicen, serán propiedad de Ineco, que podrá recabar en cualquier momento, la entrega parcial o total del servicio realizado, siempre que sea compatible con el programa de actuación y no afecte al correcto desarrollo de los servicios. Con el objeto de poder comparar las diferentes ofertas recibidas, los licitadores deberán presentar oferta indicando la tarifa por hora de modelado en las diferentes disciplinas y en función de si los trabajos se desarrollan en oficinas del adjudicatario (aportando éste todos los medios necesarios) o en oficina designada por Ineco (facilitándolos éste último). Los servicios de modelado BIM se canalizarán a través de la Dirección de Estrategia de Producción e Integración y los Coordinadores asignados por cada adjudicatario. En caso de que sea necesario y se justifique que los recursos trabajen en las oficinas de lneco, el servicio se gestionará desde la Dirección de Estrategia de Producción e Integración con los Coordinadores de las empresas adjudicatarias y los técnicos de lneco responsables de los trabajos. Deberán adaptarse al sistema de trabajo que se desarrolla en estos momentos en el ámbito de delineación, siguiendo las pautas y especificaciones de dibujo designadas por lneco. El proveedor o proveedores a contratar deberán disponer de los recursos necesarios para la construcción prestación del servicio mencionado y ponerlos a disposición de toda lneco en el plazo máximo de 24 horas desde la terracería mostrada en los planos o indicada en plan de oferta. Específicamente se realizarán trabajos de descapote, cortes y rellenos en terraza, retiro de materiales orgánicos e inadecuados, compactación y conformación hasta los niveles indicados en planos, desalojo y disposición final en botaderos autorizados de todos los materiales sobrantes e inadecuados y toda obra relacionada que se infiera y sea necesaria para completar los trabajos. Los trabajos incluyen la terracería necesaria para la conformación de los accesos y plataformas para las edificaciones. No habrá pago específico por desalojos, acarreo de material proveniente solicitud del banco ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, por lo que los costos de estos trabajos deberán estar incluidos en los precios ofertados de las partidas de los rubros correspondientes. Previamente al inicio de las obras el contratista deberá realizar su replanteo mediante un levantamiento topográfico y verificar los niveles de terraza indicados en los planos, para ello deberá ejecutar planimetría, altimetría, realizar perfiles y cuantificar los volúmenes de terracería los cuales deberán estar indicados en los planos de taller. El contratista deberá realizar metodología y los planos de taller previo al inicio de cada una de las actividades de la obra, estos planos deberán ser aprobados por la supervisión y deberá quedar asentado en la bitácora del proyecto su aprobación en consonancia con la metodología. El costo de todas las actividades de trazo, explotación de materiales, selección, acarreos, desalojos hacia botaderos aprobados, laboratorio de suelos, entre otros; se consideran ya incluidos dentro del desglose de costos para cada una de las actividades de terracería, no serán sujetos de pago directoservicio.

ALCANCE. El contratista suministrará PROVEEDOR deberá realizar la dirección técnicatotalidad de las tareas necesarias para la instalación, transportepuesta en marcha y posterior operación y mantenimiento de los SERVICIOS de tal forma que se satisfagan los términos de SLA requeridos en este Pliego. Esto incluye las tareas de planeamiento, herramientadiseño e ingeniería, equipo el suministro de los materiales, servicios, mano de obra, obras civiles, permisos, coordinación y logística, configuración y pruebas, y recursos necesarios para realizar la operación y mantenimiento de los SERVICIOS durante el período del Contrato, entre otros. Es responsabilidad del PROVEEDOR prestar la debida colaboración y asistencia cuando así se lo requiera para efectuar tareas coordinadas con otros proveedores dentro de cada NODO de la ASI. Los SERVICIOS a contratar deberán incluir, como parte integral de los mismos, el soporte de funcionamiento y garantía de todos los elementos abarcados en excelentes él, por PLIEG-2021-20880242-GCABA-DGIASINF el término del presente Contrato. Asimismo, los SERVICIOS deberán incluir todas las licencias de uso de sistemas, herramientas de gestión y otras. No se encuentra dentro del OBJETO y de los ALCANCES de la presente Licitación la contratación y/o provisión de equipamiento de tipo DTE o CPE, ni la provisión de racks y/o tendidos eléctricos. Los OFERENTES deberán efectuar el relevamiento de las condiciones actuales a tratar y se harán responsables de determinar el conjunto de tareas, provisión de materiales y elementos necesarios para lograr los alcances del presente llamado, de acuerdo con las mejores prácticas de su profesión y de las reglas del arte, y lo completará a total satisfacción de la ASI. Sin perjuicio de lo expuesto en el punto precedente será responsabilidad del PROVEEDOR integrar en su provisión el cableado necesario para realizar la interconexión de los que le hayan sido adjudicados al equipamiento existente en los NODOS, y la configuración de sus sistemas de red a fin de satisfacer las características y clases de servicio especificadas en este Pliego para cada Tipo de Enlace. Al solo efecto enunciativo, y no taxativo, son parte integrante de los SERVICIOS que se pretenden contratar, y por lo tanto responsabilidad del PROVEEDOR, los siguientes: La provisión, instalación y puesta en marcha de los SERVICIOS que le hayan sido adjudicados, resolviendo todas las tareas, obras, permisos y gestiones necesarias para tal fin. Efectuar las tareas de operación, trazo mantenimiento preventivo y demás servicios necesarios para la construcción de toda la terracería mostrada en los planos o indicada en plan de oferta. Específicamente se realizarán trabajos de descapote, cortes y rellenos en terraza, retiro de materiales orgánicos e inadecuados, compactación y conformación hasta los niveles indicados en planos, desalojo y disposición final en botaderos autorizados de todos los materiales sobrantes e inadecuados y toda obra relacionada que se infiera y sea necesaria para completar los trabajos. Los trabajos incluyen la terracería necesaria para la conformación correctivo de los accesos ENLACES, y plataformas para las edificaciones. No habrá pago específico por desalojos, acarreo de material proveniente del banco ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, por lo que los costos de estos trabajos deberán estar incluidos en los precios ofertados de las partidas de los rubros correspondientes. Previamente al inicio demás elementos que integren los SERVICIOS provistos, y ejecutar las acciones necesarias para asegurar su correcto funcionamiento, garantizando los términos de las obras el contratista deberá realizar su replanteo mediante un levantamiento topográfico SLA requeridos y verificar los niveles de terraza indicados en los planos, para ello deberá ejecutar planimetría, altimetría, realizar perfiles y cuantificar los volúmenes de terracería los cuales deberán estar indicados en los planos de taller. El contratista deberá realizar metodología y los planos de taller previo al inicio de cada una de las actividades de brindando asistencia a la obra, estos planos deberán ser aprobados por la supervisión y deberá quedar asentado en la bitácora del proyecto su aprobación en consonancia con la metodología. El costo de todas las actividades de trazo, explotación de materiales, selección, acarreos, desalojos hacia botaderos aprobados, laboratorio de suelos, entre otros; se consideran ya incluidos dentro del desglose de costos para cada una de las actividades de terracería, no serán sujetos de pago directoASI cuando le sea requerida.

ALCANCE. El programa deberá identificar todos los ítems (actividades) que componen la obra, mostrar su orden y secuencia y la interdependencia que exista entre ellos. Adicionalmente, el programa deberá incluir el reconocimiento de aquellos procesos de adquisición, traslado, montaje o fabricación de materiales o equipos que sean críticos para el desarrollo de los trabajos, así como también el período de construcción de las obras provisionales, si hay lugar a ello. Asimismo, para la preparación de su programa, el contratista suministrará deberá tener en cuenta las especificaciones técnicas establecidas para la dirección técnicaobra, transportelas condiciones climáticas y topográficas de la región, herramienta, equipo en excelentes las condiciones de operación, trazo producción y demás servicios necesarios para la construcción de toda la terracería mostrada en los planos o indicada en plan de oferta. Específicamente se realizarán trabajos de descapote, cortes y rellenos en terraza, retiro adquisición de materiales orgánicos e inadecuados, compactación y conformación hasta la obtención de los niveles indicados en planos, desalojo y disposición final en botaderos autorizados de todos los materiales sobrantes e inadecuados y toda obra relacionada permisos o autorizaciones que se infiera requieran. Igualmente, deberá tener presente las acciones a realizar con la comunidad para adelantar proyectos de manejo ambiental previa, durante y sea necesaria para completar los trabajosposterior a la ejecución de las obras. Los trabajos incluyen En especial, deberá programar su secuencia de acuerdo a la terracería necesaria para la conformación interrelación que exista entre las diferentes actividades. La obtención de los accesos permisos, autorizaciones, licencias, servidumbres y plataformas concesiones por el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, así como los sitios de disposición de sobrantes, estarán bajo la responsabilidad del contratista y son requisito indispensable para que en calidad de constructor pueda iniciar las edificacionesobras. No habrá pago específico El tiempo que su obtención conlleve, deberá considerarse dentro de la programación. Las demoras en la obtención de estos permisos, no serán causa válida para justificar atrasos o incumplimientos. Método y Presentación La programación de la obra, deberá elaborarse por desalojos, acarreo de material proveniente medio del banco ▇▇ ▇▇▇método ▇▇▇▇▇, por lo utilizando como herramienta el programa Microsoft Project u otro similar. La herramienta que los costos se utilice, deberá proveer diagramas que muestren la secuencia lógica de estos trabajos deberán estar incluidos en los precios ofertados de las partidas ejecución de los rubros correspondientesítems, incluyendo como mínimo la siguiente información: • Nombre del ítem • Cantidad a ejecutar • Unidad de obra • Duración estimada • Inicio temprano • Final temprano • Inicio tardío • Final tardío • Holgura total • Precedencias Los diagramas, deberán establecer la ruta crítica de ejecución del proyecto. Previamente al inicio Para cada uno de los ítems del programa de obra, deberá indicarse lo siguiente: • El volumen de obra a ejecutarse por mes • Identificar el responsable dentro de la organización • identificar el equipo y/o el recurso de mano de obra que controla el rendimiento y la duración de su ejecución. Todo lo anterior, será aprobado por la Interventoría previamente a la iniciación de las obras y en caso de pactarse anticipo se tendrá en cuenta para efectos de elaborar el contratista deberá realizar su replanteo mediante un levantamiento topográfico y verificar los niveles plan de terraza indicados en los planos, para ello deberá ejecutar planimetría, altimetría, realizar perfiles y cuantificar los volúmenes de terracería los cuales deberán estar indicados en los planos de taller. El contratista deberá realizar metodología y los planos de taller previo al inicio de cada una de las actividades de la obra, estos planos deberán ser aprobados por la supervisión y deberá quedar asentado en la bitácora inversión del proyecto su aprobación en consonancia con la metodología. El costo de todas las actividades de trazo, explotación de materiales, selección, acarreos, desalojos hacia botaderos aprobados, laboratorio de suelos, entre otros; se consideran ya incluidos dentro del desglose de costos para cada una de las actividades de terracería, no serán sujetos de pago directomismo.

ALCANCE. El contratista suministrará Las actividades que deberá realizar el consultor seleccionado, en el marco de las actividades programadas por DIGC, son las siguientes: a) Apoyar en la dirección técnicaelaboración y actualización del Plan de Adquisiciones del Programa SWAP - Educación, transporteasí como su registro en SEPA, herramientaen coordinación con la Coordinación Administrativa del programa, en base a los Planes Operativos Anuales, de acuerdo a los requerimientos formulados. b) Elaborar, conjuntamente con el resto del equipo de la Dirección General de Calidad de la Gestión Escolar (DIGC) los Términos de Referencia y las Especificaciones Técnicas de los requerimientos, y gestionar que sean enviados a la UE, previa aprobación del Director o Jefe del DIGC. c) Proporcionar a la UE la información con la que cuente DIGC sobre los costos de las consultorías y los bienes diferentes a las consultorías, que servirá como uno de los insumos para que el personal de la UE elabore la estructura de costos de los procesos de selección d) Realizar el seguimiento a todas las contrataciones solicitadas en excelentes condiciones el marco del Programa SWAP - Educación. e) Apoyar a los Especialistas en Contrataciones en la realización y evaluación de operaciónlos procesos de selección, trazo y demás servicios necesarios así como de elaboración de los informes de evaluación para la construcción contratación de toda bienes, servicios diferentes a consultoría y servicios de consultoría, velando por el cumplimiento de las normas y procedimientos del BM. f) Seguimiento y administración de la terracería mostrada en los planos o indicada en plan de oferta. Específicamente se realizarán trabajos de descapote, cortes y rellenos en terraza, retiro de materiales orgánicos e inadecuados, compactación y conformación hasta los niveles indicados en planos, desalojo y disposición final en botaderos autorizados de todos los materiales sobrantes e inadecuados y toda obra relacionada que se infiera y sea necesaria para completar los trabajos. Los trabajos incluyen la terracería necesaria para la conformación ejecución de los accesos contratos de servicios de consultoría, servicios diferentes a consultoría y plataformas para adquisición de bienes, velando por el cumplimiento de las edificaciones. No habrá pago específico condiciones contractuales y tramitar las conformidades correspondientes de los contratos ante la UE. g) Llevar el Registro de Contratos y de Informes de Consultores, así como tramitar y coordinar con los Especialistas en Contrataciones y las áreas técnicas respectivas, las aprobaciones de los informes de consultorías, y conformidad de los bienes adquiridos. h) Preparar la información y documentación requerida por desalojosDIGC, acarreo la UE, la SPE, el BM y otros organismos competentes, relacionadas con los contratos del Programa SWAP - Educación. i) Mantener los archivos organizados por proceso de material proveniente contratación que realice en el marco del banco Programa SWAP. j) Otras funciones que en su ámbito de gestión le ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇ por lo que los costos el Director o Jefe de estos trabajos deberán estar incluidos en los precios ofertados de las partidas de los rubros correspondientes. Previamente al inicio de las obras el contratista deberá realizar su replanteo mediante un levantamiento topográfico y verificar los niveles de terraza indicados en los planos, para ello deberá ejecutar planimetría, altimetría, realizar perfiles y cuantificar los volúmenes de terracería los cuales deberán estar indicados en los planos de taller. El contratista deberá realizar metodología y los planos de taller previo al inicio de cada una de las actividades de la obra, estos planos deberán ser aprobados por la supervisión y deberá quedar asentado en la bitácora del proyecto su aprobación en consonancia con la metodología. El costo de todas las actividades de trazo, explotación de materiales, selección, acarreos, desalojos hacia botaderos aprobados, laboratorio de suelos, entre otros; se consideran ya incluidos dentro del desglose de costos para cada una de las actividades de terracería, no serán sujetos de pago directoDIGC.

ALCANCE. Este ítem se refiere a la realización de los trabajos, actividades, suministro de materiales, herramientas y equipos necesarios para el montaje en obra de estructuras en acero A572 con perfiles tipo PHRC, HEA 340, IPE 300 y W con pintura anticorrosiva, de acuerdo con los planos del proyecto y las indicaciones de la Interventoría. El contratista suministrará constructor se hará responsable directo de los procedimientos utilizados para la realización de los trabajos de ejecución de los elementos de la estructura metálica. El constructor se asegurará de que el almacenaje de material sobre los elementos ya construidos no modifique las hipótesis de carga que se han tenido en cuenta en el cálculo de la estructura. Cualquier duda al respecto, especialmente por desconocimiento de estas hipótesis, se consultará a la dirección técnicade Obra, transportepara que determine la viabilidad de la solución. Correrán a cargo y costo del constructor todas las tareas inherentes al desarrollo y puesta en obra del proceso constructivo necesario para llevar a término la obra según el proyecto, herramienta, equipo aún en excelentes condiciones el caso que no se indique explícitamente en el presupuesto ni en otros documentos de operación, trazo proyecto. Durante el montaje de la estructura y demás servicios necesarios para la construcción de toda la terracería mostrada en los planos o indicada en plan de oferta. Específicamente sus elementos se realizarán trabajos de descapote, cortes y rellenos en terraza, retiro de materiales orgánicos e inadecuados, compactación y conformación hasta los niveles indicados en planos, desalojo y disposición final en botaderos autorizados de todos los materiales sobrantes e inadecuados y toda obra relacionada que se infiera y sea necesaria para completar los trabajos. Los trabajos incluyen la terracería necesaria para la conformación observarán las siguientes condiciones: • La sujeción provisional de los accesos y plataformas para elementos estructurales se efectuará con grapas o tornillos, o mediante cualquier otro elemento en el que su uso quede avalado por la experiencia, teniendo, además, la certeza de que puedan resistir adecuadamente los esfuerzos generados en esta fase. • Durante el montaje se realizará el ensamblaje de los diferentes elementos que compongan la estructura, con las edificaciones. tolerancias admitidas en el NSR-10/Título F. • No habrá pago específico por desalojosse procederá a ejecutar ninguna unión definitiva, acarreo de material proveniente del banco ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ya sea roblonada, por lo atornillada o soldada, mientras no se certifique que los costos elementos estructurales quedan dispuestos correctamente, de estos trabajos deberán estar incluidos en los precios ofertados de las partidas de los rubros correspondientes. Previamente al inicio de las obras el contratista deberá realizar su replanteo mediante un levantamiento topográfico y verificar los niveles de terraza indicados en los planos, para ello deberá ejecutar planimetría, altimetría, realizar perfiles y cuantificar los volúmenes de terracería los cuales deberán estar indicados acuerdo con lo especificado en los planos de tallerproyecto. El contratista deberá realizar metodología En los casos en que existan elementos de corrección, no se comenzará la ejecución definitiva mientras no se tenga absoluta certeza de que todos los elementos quedan correctamente dispuestos, y que la forma actual quedará corregida con la implementación de los elementos citados. • Las uniones de montaje y otros dispositivos auxiliares empleados se retirarán solamente cuando la autoestabilidad de la estructura quede garantizada. • Salvo indicación expresa en sentido contrario en los planos de taller previo al inicio de cada una de las actividades proyecto o de la obra, estos planos deberán ser aprobados por la supervisión y deberá quedar asentado en la bitácora del proyecto su aprobación en consonancia con la metodología. El costo Gerencia Integral 19 de todas las actividades de trazo, explotación de materiales, selección, acarreos, desalojos hacia botaderos aprobados, laboratorio de suelos, entre otros; se consideran ya incluidos dentro del desglose de costos para cada una de las actividades de terraceríaObra, no serán sujetos se montarán vigas y columnas a más de pago directodos plantas por encima del último forjado construido.

ALCANCE. El Este documento contiene aspectos y condiciones laborales que obligatoriamente deben observar todos los intervinientes en la cadena de abastecimiento de bienes y servicios de ECOPETROL durante las etapas de dicho proceso para efectos de la estructuración de los costos de los contratos, la configuración de la oferta económica y verificar el cumplimiento en la ejecución de los contratos, así como en el balance y cierre y de estos. Durante la ejecución del contrato el contratista suministrará debe cumplir con las obligaciones laborales derivadas de las actualizaciones que ECOPETROL emita sobre la dirección técnica, transporte, herramienta, equipo en excelentes condiciones de operación, trazo y demás servicios necesarios para la construcción de toda la terracería mostrada en los planos o indicada en plan de ofertapresente guía. Específicamente se realizarán trabajos de descapote, cortes y rellenos en terraza, retiro de materiales orgánicos e inadecuados, compactación y conformación hasta los niveles indicados en planos, desalojo y disposición final en botaderos autorizados Esta guía hace parte de todos los materiales sobrantes e inadecuados contratos que suscriba ECOPETROL en calidad de contratante, por constituir uno de los documentos del método de elección. Lo dispuesto en este documento no aplica cuando ECOPETROL dispone de excepciones puntuales, actúa en calidad de contratista, como mandatario con representación, ni en los contratos de colaboración, asociación o participación, a menos que las partes en estos negocios jurídicos acuerden algo diferente. En todos los casos es deber del contratista consultar todas las fuentes de derecho a fin de determinar las obligaciones específicas a cumplir con sus empleados. Esto implica que cualquier regulación nueva o modificación a la normativa constitucional y toda legal en materia laboral y de seguridad social vigente, se entenderá incorporada al presente documento. El contratista deberá diligenciar el formato “Certificación Trimestral de Cumplimiento de Obligaciones Laborales de Contratistas GAB-F-213” o el documento que hagas sus veces, informando sobre el cumplimiento de sus obligaciones laborales para con sus trabajadores y el formato “Certificación Cumplimiento de Perfiles GAB-F-214” o el documento que haga sus veces. Para efectos del reporte de mano de obra relacionada exclusiva se deberá utilizar el formato de “Reporte de Mano de Obra de Contratistas, Subcontratistas y Proveedores de Contratistas de ECOPETROL GAB- F-221” o el documento que se infiera haga sus veces. Dicho documento debe ser diligenciado y sea necesaria para completar enviado al administrador del respectivo contrato o cargado en la herramienta que ECOPETROL disponga. En caso de que los trabajos. Los trabajos incluyen la terracería necesaria trabajadores del contratista, incluyendo los de subcontratistas, sean de dedicación exclusiva o parcial para la conformación ejecución del contrato, para el desarrollo de los accesos sus actividades tuvieran acceso al habilitador tecnológico de ECOPETROL y plataformas se desvinculen antes del tiempo señalado en el formato o registro para las edificaciones. No habrá pago específico por desalojoshabilitación de cuentas de usuarios, acarreo de material proveniente del banco el contratista deberá reportar inmediatamente tal novedad a la Vicepresidencia Digital a través ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇ o el que haga sus veces, copiando al respectivo administrador del contrato, con el fin que el área de tecnología proceda con la deshabilitación de las cuentas del personal del contratista en los sistemas de información de ECOPETROL. No realizar el reporte o no hacerlo oportunamente implica incumplimiento del contrato. Cuando se verifique incumplimiento por parte del contratista frente a las disposiciones contenidas en este documento, el administrador deberá implementar los instrumentos sancionatorios pactados en el contrato y afectar en lo que los costos corresponda la evaluación de estos trabajos deberán estar incluidos en los precios ofertados de las partidas de los rubros correspondientes. Previamente al inicio de las obras el contratista deberá realizar su replanteo mediante un levantamiento topográfico y verificar los niveles de terraza indicados en los planos, para ello deberá ejecutar planimetría, altimetría, realizar perfiles y cuantificar los volúmenes de terracería los cuales deberán estar indicados en los planos de taller. El contratista deberá realizar metodología y los planos de taller previo al inicio de cada una de las actividades de la obra, estos planos deberán ser aprobados por la supervisión y deberá quedar asentado en la bitácora del proyecto su aprobación en consonancia con la metodología. El costo de todas las actividades de trazo, explotación de materiales, selección, acarreos, desalojos hacia botaderos aprobados, laboratorio de suelos, entre otros; se consideran ya incluidos dentro del desglose de costos para cada una de las actividades de terracería, no serán sujetos de pago directodesempeño.