Common use of ALCANCE Clause in Contracts

ALCANCE. El concepto de Evento Geológico, es aplicable exclusivamente a los procesos constructivos de las siguientes obras: Túneles del Canal Madre Tramo Moche-Chicama-Urricape; Túneles vinculados a la Presa Palo Redondo; Cimentación y estribos de la Presa Palo Redondo; y Medidas de impermeabilización y consolidación del llamado Dique Natural Se define como la ocurrencia de una situación geológica concreta y extraordinaria que afecte imprevistamente, en términos de plazos y/o costos, los procesos constructivos de las obras citadas. Dicha situación deberá ser caracterizada en primera instancia por el Concesionario y el Concedente (representado por el Supervisor); y de no existir acuerdo, por el Tribunal Arbitral en base a la evaluación técnica de la ocurrencia y a la connotación económica de su superación; diferenciando los eventos previsibles (identificados en los Estudios Existentes y cuya superación en términos de plazos y costos, el Concesionario debió haber previsto) de aquellos que tengan connotación extraordinaria e inesperada. Los eventos geológicos identificados en los Estudios Existentes, tienen la calidad de previsibles. Dicha calidad de previsibilidad se mantendrá frente a un resultado contrario que pueda ser determinado en el marco de la elaboración del Expediente Técnico, salvo pronunciamiento distinto del Tribunal Arbitral. Los eventos geológicos serán reconocibles cuando al margen de su caracterización técnica, y por hechos no imputables al Concesionario, los costos para su superación requieran inversiones adicionales superiores en cinco por ciento (5%) - de manera individual - o superiores en quince por ciento (15%) - de manera acumulada - a las previstas en el Expediente Técnico para las partidas específicas de las obras involucradas. En la evaluación de los eventos geológicos intervienen los siguientes factores: Calidad ▇▇ ▇▇▇▇ diametralmente distinta a la prevista en los Estudios Existentes, en términos desfavorables a los esperados, en tramos continuos mayores a veinticinco (25) metros, para el caso de la excavación de túneles. Se entenderá por diametralmente distinta, si en lugar de una roca tipo I (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor ▇ ▇▇▇▇ tipo III; o si en lugar de una roca tipo II (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor ▇ ▇▇▇▇ tipo IV; y así sucesivamente.

ALCANCE. El concepto Este documento contiene aspectos y condiciones laborales que obligatoriamente deben observar todos los intervinientes en la cadena de Evento Geológicoabastecimiento de bienes y servicios de ECOPETROL durante las etapas de dicho proceso, es aplicable exclusivamente a para efectos de la estructuración de los procesos constructivos costos de los contratos, para la configuración de la oferta económica, para verificar el cumplimiento en la ejecución de los contratos así como en el cierre y balance de éstos. No obstante lo anterior, durante la ejecución del contrato el contratista debe cumplir con las obligaciones laborales derivadas de las siguientes obras: Túneles actualizaciones que ECOPETROL emita sobre la presente guía. Esta guía hace parte de los documentos del Canal Madre Tramo Moche-Chicama-Urricape; Túneles vinculados Método de Elección de todos los contratos que suscriba ECOPETROL en calidad de contratante. Lo dispuesto en este documento no aplica cuando la Empresa actúa en calidad de contratista, como mandatario con representación, ni en los contratos de colaboración, asociación o participación, a menos que las partes en estos negocios jurídicos acuerden algo diferente. En todos los casos es deber del contratista consultar todas las fuentes de derecho a fin de determinar las precisas obligaciones a cumplir con sus empleados. Lo anterior implica que cualquier regulación nueva o modificación a la Presa Palo Redondo; Cimentación normatividad constitucional y estribos legal en materia laboral y de la Presa Palo Redondo; y Medidas seguridad social vigente, se entenderá incorporada al presente documento. El contratista deberá diligenciar el Formato ”Certificación Mensual de impermeabilización y consolidación del llamado Dique Natural Se define como la ocurrencia Cumplimiento de una situación geológica concreta y extraordinaria Obligaciones Laborales de Contratistas GAB-F-213” o el documento que afecte imprevistamentehagas sus veces, en términos informando sobre el cumplimiento de plazos y/o costos, los procesos constructivos de las obras citadas. Dicha situación deberá ser caracterizada en primera instancia por el Concesionario sus obligaciones laborales para con sus trabajadores y el Concedente (representado por Formato ”Certificación Cumplimiento de Perfiles GAB-F-214” o el Supervisor); documento que haga sus veces. Para efectos del reporte de mano de obra exclusiva se deberá utilizar el ”Formato de Reporte de Mano de Obra de Contratistas y Subcontratistas de no existir acuerdoECOPETROL GAB-F-221” o el documento que haga sus veces. Dicho documento debe ser diligenciado y enviado al Administrador del respectivo contrato o cargado en la herramienta que ECOPETROL disponga. En caso de que los trabajadores del Contratista, por incluyendo los de subcontratistas, sean de dedicación exclusiva o parcial para la ejecución del contrato, para el Tribunal Arbitral desarrollo de sus actividades tuvieran acceso al habilitador tecnológico de ECOPETROL y se desvinculen antes del tiempo señalado en base el formato o registro para habilitación de cuentas de usuarios, el contratista deberá reportar inmediatamente tal novedad a la evaluación técnica de la ocurrencia y Vicepresidencia Digital a la connotación económica de su superación; diferenciando los eventos previsibles (identificados en los Estudios Existentes y cuya superación en términos de plazos y costos, el Concesionario debió haber previsto) de aquellos que tengan connotación extraordinaria e inesperada. Los eventos geológicos identificados en los Estudios Existentes, tienen la calidad de previsibles. Dicha calidad de previsibilidad se mantendrá frente a un resultado contrario que pueda ser determinado en el marco de la elaboración del Expediente Técnico, salvo pronunciamiento distinto del Tribunal Arbitral. Los eventos geológicos serán reconocibles cuando al margen de su caracterización técnica, y por hechos no imputables al Concesionario, los costos para su superación requieran inversiones adicionales superiores en cinco por ciento (5%) - de manera individual - o superiores en quince por ciento (15%) - de manera acumulada - a las previstas en el Expediente Técnico para las partidas específicas de las obras involucradas. En la evaluación de los eventos geológicos intervienen los siguientes factores: Calidad través ▇▇▇ ▇▇▇▇ diametralmente distinta a la prevista en los Estudios Existentes, en términos desfavorables a los esperados, en tramos continuos mayores a veinticinco (25) metros, para el caso de la excavación de túneles. Se entenderá por diametralmente distinta, si en lugar de una roca tipo I (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor ▇▇ ▇▇▇▇ tipo III; o si en lugar de una roca tipo II (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor ▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇ tipo IV; o el que haga sus veces, copiando al respectivo Administrador del contrato, con el fin que el área de Tecnología proceda con la deshabilitación de las cuentas del personal del contratista en los sistemas de información de ECOPETROL. No realizar el reporte o no hacerlo oportunamente implica incumplimiento del contrato. Cuando se verifique incumplimiento por parte del contratista frente a las disposiciones contenidas en este documento, el Administrador deberá implementar los instrumentos sancionatorios previstos en el contrato y así sucesivamenteafectar en lo que corresponda la evaluación de desempeño.

ALCANCE. El concepto La ejecución de Evento Geológico, es aplicable exclusivamente a los procesos constructivos de las siguientes obras: Túneles del Canal Madre Tramo Moche-Chicama-Urricape; Túneles vinculados a la Presa Palo Redondo; Cimentación y estribos obras de la Presa Palo Redondo; presente invitación corresponde al saneamiento básico como reposición de cubiertas, reposición de sistema eléctrico, reposición de sistema hidrosanitario, mejoramiento zonas exteriores y Medidas recreativas, reposición de impermeabilización cerramientos y consolidación del llamado Dique Natural Se define como mejoramiento en general de los ambientes educativos. El Anexo N°2 - Posibles Instituciones Educativas a Intervenir: contiene el listado de departamentos, municipios y sedes en donde se encuentran ubicadas las posibles sedes priorizadas inicialmente por la ocurrencia de una situación geológica concreta y extraordinaria que afecte imprevistamente, en términos de plazos y/o costos, los procesos constructivos UG-FFIE para la ejecución de las obras citadas. Dicha situación deberá ser caracterizada en primera instancia por el Concesionario y el Concedente (representado por el Supervisor); y de no existir acuerdoacuerdo con los recursos disponibles se asignará los respectivos contratos conforme a las fases de ejecución de los presentes TCC. No obstante, por el Tribunal Arbitral y en base a consonancia con la evaluación técnica dinámica del proyecto de adecuaciones y mejoramientos, y persistiendo necesidades dentro de la ocurrencia y a la connotación económica región, serán susceptibles de su superación; diferenciando los eventos previsibles (identificados en los Estudios Existentes y cuya superación en términos de plazos y costos, el Concesionario debió haber previsto) de aquellos exclusión sedes que tengan connotación extraordinaria e inesperada. Los eventos geológicos identificados en los Estudios Existentes, tienen la calidad de previsibles. Dicha calidad de previsibilidad actualmente se mantendrá frente a un resultado contrario que pueda ser determinado encuentran en el marco Anexo N° 2 - Posibles Instituciones Educativas a Intervenir:, listado inicial, o la inclusión de la elaboración del Expediente Técnico, salvo pronunciamiento distinto del Tribunal Arbitral. Los eventos geológicos serán reconocibles cuando al margen de su caracterización técnica, y por hechos sedes que no imputables al Concesionario, los costos para su superación requieran inversiones adicionales superiores en cinco por ciento (5%) - de manera individual - o superiores en quince por ciento (15%) - de manera acumulada - a las previstas se encuentren en el Expediente Técnico para las partidas específicas listado inicial Anexo N° 2 - Posibles Instituciones Educativas a Intervenir:, pero que cuenten con alguna necesidad particular en cuanto los alcances previstos en la presente invitación. En la visita de diagnóstico inicial conjunta entre la UG-FFIE, la interventoría y contratista de obra, se dejará constancia de las obras involucradasa realizar con su respectivo alcance en cada sede. En la evaluación Como resultado de los eventos geológicos intervienen los siguientes factores: Calidad ▇▇ ▇▇▇▇ diametralmente distinta las vistas de diagnóstico el contratista de obra deberá realizar el presupuesto o costeo determinando cantidades a la prevista en los Estudios Existentesejecutar y valor por cada ítem a ejecutarse, en términos desfavorables de acuerdo a los esperadosvalores unitarios establecidos en la propuesta económica inicial. Los contratos derivados del presente proceso de selección se ejecutarán mediante la modalidad de monto agotable, utilizando las actividades y valores unitarios propuestos en tramos continuos mayores a veinticinco el Formato No. 10 y Formato No. 10 A. Por facilidad en el manejo operativo de las obras la UG-FFIE determinó para la presente invitación una distribución del territorio en noventa y seis (2596) metros, para el caso grupos de la excavación de túneles. Se entenderá por diametralmente distinta, si en lugar de una roca tipo I (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor ▇ ▇▇▇▇ tipo III; o si en lugar de una roca tipo II (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor ▇ ▇▇▇▇ tipo IV; y así sucesivamenteacuerdo con su localización geográfica.

ALCANCE. El concepto de Evento Geológico, es aplicable exclusivamente La ACC asiste a los procesos constructivos Contribuyentes con respecto a asuntos cubiertos en tratados tributarios según se especifica en las disposiciones del procedimiento de mutuo acuerdo u otras disposiciones del Convenio tributario relevante. Esta asistencia Contribuyentes puedan estar sujetos a tributación que no esté conforme con las siguientes obras: Túneles disposiciones del Canal Madre Tramo Moche-Chicama-Urricape; Túneles vinculados a la Presa Palo Redondo; Cimentación y estribos de la Presa Palo Redondo; y Medidas de impermeabilización y consolidación del llamado Dique Natural Se define como la ocurrencia de una situación geológica concreta y extraordinaria que afecte imprevistamenteConvenio tributario relevante, en términos de plazos y/o costos, los procesos constructivos de las obras citadas. Dicha situación deberá ser caracterizada en primera instancia por el Concesionario y el Concedente (representado por el Supervisor); y de no existir acuerdo, por el Tribunal Arbitral en base a la evaluación técnica de la ocurrencia y a la connotación económica de su superación; diferenciando los eventos previsibles (identificados en los Estudios Existentes y cuya superación en términos de plazos y costos, el Concesionario debió haber previsto) de aquellos que tengan connotación extraordinaria e inesperada. Los eventos geológicos identificados en los Estudios Existentes, tienen la calidad de previsibles. Dicha calidad de previsibilidad se mantendrá frente a un resultado contrario que pueda ser determinado en el marco de la elaboración del Expediente Técnico, salvo pronunciamiento distinto del Tribunal Arbitral. Los eventos geológicos serán reconocibles cuando al margen de su caracterización técnica, y por hechos no imputables al Concesionario, los costos para su superación requieran inversiones adicionales superiores en cinco por ciento (5%) - de manera individual - o superiores en quince por ciento (15%) - de manera acumulada - a las previstas en el Expediente Técnico para las partidas específicas de las obras involucradas. En la evaluación de los eventos geológicos intervienen los siguientes factores: Calidad incluyendo situaciones ▇▇ ▇▇▇▇▇ diametralmente distinta a tributación, así como El Director General de la prevista en los Estudios ExistentesUnidad Administrativa Especial de Impuestos y Aduanas Nacionales, en términos desfavorables a los esperadosuso de sus facultades legales, en tramos continuos mayores a veinticinco (25) metrosespecial las que le confieren el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 4048 de 2008, para el caso la delegación de la excavación función de túneles. Se entenderá por diametralmente distinta, si en lugar autoridad competente mediante oficio de una roca tipo I (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca fecha 30 de calidad igual o peor ▇ enero de 2014 radicado ▇-▇▇▇▇ tipo III; o si en lugar de una roca tipo II (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor ▇ ▇-▇▇▇▇ tipo IV▇▇▇, el artículo 869-3 del Estatuto Tributario y los convenios para evitar la doble imposición y prevenir la evasión y la elusión fiscal, suscritos por Colombia, Que los convenios para evitar la doble imposición y prevenir la evasión y la elusión fiscal (en adelante los “Convenios”) suscritos por Colombia contienen disposiciones relativas a la protección jurídica del Contribuyente, entre ellas las reglas del Procedimiento de Mutuo Acuerdo (MAP). Que el Procedimiento de Mutuo Acuerdo (MAP) constituye un mecanismo internacional de solución de conflictos entre administraciones tributarias que les permite resolver disputas fiscales cuando la actuación de una o ambas administraciones produce o es susceptible de producir una tributación no conforme con alguno de los Convenios suscritos entre dos Estados Contratantes, o cuando surjan inconsistencias en la interpretación o aplicación de los Convenios. Que el Procedimiento de Mutuo Acuerdo (MAP) es un mecanismo suplementario para resolver las cuestiones relativas a las diferencias en la interpretación o en la aplicación de los Convenios, por lo cual se requiere de instrucciones precisas para permitir el acceso de los Contribuyentes al mecanismo con la mayor certeza jurídica posible. Que el artículo 869-3 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 116 de la Ley 2010 del 27 de diciembre de 2019, establece que la Autoridad Competente para desarrollar el Procedimiento de Mutuo Acuerdo (MAP) será el Director General de Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o quien este delegue. Que el artículo 869-3 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 116 de la Ley 2010 del 27 de diciembre de 2019, establece que el contenido de la solicitud formal ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) de asistencia para el Procedimiento de Mutuo Acuerdo (MAP), así como los detalles del procedimiento, serán aquellos que disponga la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) mediante resolución. Que para la redacción de la presente Resolución se tuvieron en cuenta los Convenios suscritos por Colombia; los comentarios al artículo 25 del Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y sobre el Patrimonio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y los comentarios al artículo 25 de la Convención Modelo de las Naciones Unidas sobre la Doble Tributación entre Países Desarrollados y Países en Desarrollo, así sucesivamente.como los compromisos adquiridos por el país en materia de estándares mínimos bajo la Acción 14 “Hacer más Efectivos los Mecanismos de Resolución de Controversias” del Proyecto sobre la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés). Que de acuerdo con el Departamento Administrativo de la Función Pública el Procedimiento de Mutuo Acuerdo (MAP) se encuentra por fuera del alcance de la política de racionalización de trámites y en consecuencia no debió surtir el procedimiento para la aprobación de trámites nuevos consagrada en el numeral 2 artículo 1° de la Ley 962 de 2005 (modificado por el artículo 39 del Decreto Ley 019 de 2012). Que en cumplimiento de la formalidad prevista en el numeral 8 del artículo 8 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el proyecto de Resolución fue publicado en la página web de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). En mérito de lo expuesto,

ALCANCE. El concepto presente proyecto se desarrollará mediante dos fases condicionadas, diferenciadas e independientes entre sí, con las siguientes características generales: Fase 1: La primera fase incluye la revisión, análisis, evaluación, ajuste, complementación y elaboración de Evento Geológicoestudios y diseños a partir de la información, es aplicable exclusivamente a los procesos constructivos estudios y diseños existentes. Dentro de las siguientes obras: Túneles actividades a desarrollar en la Fase 1 el contratista deberá realizar el diagnóstico del Canal Madre Tramo Moche-Chicama-Urricape; Túneles vinculados a la Presa Palo Redondo; Cimentación almacenamiento subterráneo y estribos de la Presa Palo Redondo; y Medidas de impermeabilización y consolidación del llamado Dique Natural Se define como la ocurrencia de una situación geológica concreta y extraordinaria que afecte imprevistamente, en términos de plazos y/o costos, los procesos constructivos superficial de las obras citadas. Dicha situación deberá ser caracterizada en primera instancia aguas lluvias (dulces) y la escorrentía superficial; la valoración de los riesgos de inundación que afectan los asentamientos urbanos, como consecuencia del drenaje de las aguas lluvias precipitadas sobre las cuencas circunscritas por el Concesionario y el Concedente Distrito No. 4. (representado por el Supervisor); y de no existir acuerdo, por el Tribunal Arbitral en base a la evaluación técnica de la ocurrencia y a la connotación económica de su superación; diferenciando los eventos previsibles (identificados en los Estudios Existentes y cuya superación en términos de plazos y costos, el Concesionario debió haber previsto) de aquellos que tengan connotación extraordinaria e inesperada. Los eventos geológicos identificados en los Estudios Existentes, tienen la calidad de previsibles. Dicha calidad de previsibilidad se mantendrá frente a un resultado contrario que pueda ser determinado en el marco de la elaboración del Expediente Técnico, salvo pronunciamiento distinto del Tribunal Arbitral. Los eventos geológicos serán reconocibles cuando al margen de su caracterización técnica, y por hechos no imputables al Concesionario, los costos para su superación requieran inversiones adicionales superiores en cinco por ciento (5%) - de manera individual - o superiores en quince por ciento (15%) - de manera acumulada - a las previstas en el Expediente Técnico para las partidas específicas de las obras involucradas. En la evaluación de los eventos geológicos intervienen los siguientes factores: Calidad ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ diametralmente distinta a la prevista en los Estudios Existentes, en términos desfavorables a los esperados, en tramos continuos mayores a veinticinco (25) metros, para el caso de la excavación de túneles. Se entenderá por diametralmente distinta, si en lugar de una roca tipo I (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor ▇ ▇▇▇▇ tipo III; o si y Cuenca Los Profesores), e incluirá además la solución de ingeniería de algunos sitios críticos definidos por la Gobernación que se encuentren en lugar riesgo de una roca tipo II (incluido sus subtiposinundación asociada a precipitación. El contratista deberá analizar las alternativas de gestión pluvial, si incluyendo la alternativa de canal embalse paralelo a la pista del aeropuerto y seleccionará la alternativa más conveniente para elaborar los hubiere) se presenta una roca diseños de calidad igual o peor ▇ detalle y posteriormente, ejecutar las obras bajo condiciones de funcionalidad atendiendo el alcance viabilizado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - MVCT. Fase 2: La segunda fase corresponde a la ejecución de las obras de alcantarillado pluvial del distrito No. 4 en la Isla de San ▇▇▇▇ tipo IV▇▇▇, las cuales se deberán ejecutar atendiendo los resultados de la alternativa seleccionada en la fase 1, y donde se podrán construir las soluciones que permitan drenar los caudales de aguas lluvias de manera adecuada, mitigando los efectos causados por las posibles inundaciones y los efectos que esto causa sobre la población urbana residente en las cuencas de Natania y Los Profesores. El alcance de las dos fases incluyen las actividades que se describen a continuación: Revisión, análisis, evaluación, ajuste, complementación y elaboración de los estudios y diseños a partir de la información y los estudios y diseños, existentes. Ejecución de las obras; teniendo que los diseños disponibles con los cuales se estimaron las obras iniciales serán objeto de revisión, ajustes y así sucesivamentecomplementación, por tanto, se tiene que las actividades a ejecutar pueden llegar a presentar variaciones, sin perjuicio de lo anterior, dentro de las obras inicialmente previstas se incluye: • - Localización y replanteo • - Rotura y reconstrucción de pavimentos • - Excavaciones • - Cimentación y rellenos • - Retiro de sobrantes • - Suministro e Instalación de tubería y accesorios • - Estaciones de bombeo • - Obras para zonas de recarga • - Obras para canal en concreto • - Subestaciones eléctricas En términos generales, se deberán adelantar las obras civiles propuestas por la ingeniería de detalle que se obtenga de la ejecución de la Fase 1, incluyendo el suministro e instalación de equipos, materiales y demás aditamentos requeridos, para el manejo de aguas lluvias y mitigar el riesgo por inundación en el Distrito 4 de la Isla de San ▇▇▇▇▇▇. De manera transversal al proyecto el contratista deberá desarrollar e implementar un Plan de Gestión Social y Reputacional, de acuerdo a los lineamientos establecidos por Findeter para tal fin, mismos que se anexarán y publicarán con los documentos de la convocatoria. El propósito de esta gestión se encamina hacia el fortalecimiento y/o construcción de tejido social a través de estrategias participativas; de manera que se promueva la apropiación y sostenibilidad del proyecto por parte de la comunidad y demás actores, así como las acciones que potencien los beneficios y se minimicen los impactos.

ALCANCE. El concepto alcance de Evento Geológicolos trabajos contemplará la reparación de los viales mediante las diferentes técnicas y especificaciones que se contemplan en este pliego de características técnicas y en la normativa aplicable para este tipo de trabajos. Para corregir deficiencias de regularidad superficial en el pavimento, es aplicable exclusivamente se utilizará la combinación de técnicas de eliminación (mediante fresado) y de recrecimiento. En los puntos bajos producidos por asentamiento general de la explanada o por consolidación de rellenos mal compactados (por ejemplo, junto a zanjas de canalizaciones ejecutadas con posterioridad a la explanada, o lugares con firme inestable), se corregirán con mezcla bituminosa en caliente, adecuando las capas y sus espesores para conseguir la irregularidad superficial, previamente a la ejecución de la capa de rodadura. En los lugares que lo precisen se aportará firmeza al terreno previamente al pavimentado mediante materiales adecuados a esta circunstancia. Forma parte del alcance el llevar a cabo un acceso a los procesos constructivos nuevos vestuarios desde la zona de las siguientes obrasescaleras de acceso a oficinas. En los lugares que la base se encuentre en buenas condiciones se aplicará una capa de pavimento. Las características generales de los materiales y la ejecución de las unidades de obra serán las definidas en el articulado ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG‐3) y las de la Tabla 11 de la citada NORMA 6.3 IC: Túneles REHABILITACIÓN DE FIRMES, DE LA INSTRUCCIÓN DE CARRETERAS. Forma parte del Canal Madre Tramo Moche-Chicama-Urricape; Túneles vinculados alcance la reposición de la pintura de señalización en los viales del CMC, así como también de las barreras (guardarailes) que se encuentren deteriorados. Para conseguir el objetivo, las partidas que se contemplarán se indican a continuación, las cuales se corresponden con las mediciones estimadas que aparecen en este Pliego: - FRESADO: Fresado mecánico de aglomerado asfáltico con una profundidad 6 centímetros, incluyendo el fresado de remates mediante fresadora de bordes cuando sea necesario respetando los registros, tapas y arquetas existentes con el fin de mantener las rasantes actuales. Se incluirá el barrido y retirada de detritus a vertedero y posterior reposición con capa de aglomerado en caliente tipo AC22 bin 50/70 D (D‐20) (S/UNE 13108), transportado, extendido y compactado por medios mecánicos con un espesor de 6 cm. El material resultante del fresado será gestionado por el adjudicatario a su ▇▇▇▇▇. - SANEO: Saneo de superficie existente mediante excavación con una profundidad de 40cm, con retirada de detritus y posterior relleno con material ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ 0/150, transportado, extendido y compactado con medios mecánicos. - PAVIMENTACIÓN: Pavimentación con capa de aglomerado asfáltico en caliente tipo AC16 surf 50/70D (D12) transportado, extendido y compactado por medios mecánicos con un espesor de 5 cm. - RIEGO: Riego de adherencia con dotación de 0,50 Kg/m² de emulsión tipo ECR‐1 termoadherente. - ARQUETAS: Puesta en cota de arquetas - CANALIZACIÓN: en caso de existir algún punto bajo y que sea necesario evacuar las aguas pluviales de dicha zona se ejecutará un sumidero y este será conectado y canalizado hasta la arqueta o cuneta de aguas pluviales más cercana por medio de tubería corrugada de al menos 250mm, debidamente enterrada y compactado del material empleado para enterrarla. - BARRERAS recta: Suministro y colocación ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ simple recta con poste tubular (similar al existente), incluyendo separadores, conectores, tornillería y captafaros cada 8m. - BARRERAS curva: Suministro y colocación ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ simple curva con poste tubular (similar al existente), incluyendo separadores, conectores, tornillería y captafaros cada 8m. - BARRERA cola: Suministro y colocación de cola de retorno. - ACCESO: Será por cuenta del adjudicatario el realizar un acceso a pie desde la zona de las escaleras de oficina de Sogama hasta la zona de los nuevos vestuarios, unos 175m aproximadamente. Para ello será necesario soterrar la cuneta de pluviales existente por medio de un tubo de un diámetro mínimo de 400 mm, realizar el relleno y compactado de material correspondiente para lograr la cota del actual vial y dar las pendientes adecuadas para la evacuación de pluviales (el material de relleno estará formado por una capa inicial de hormigón de limpieza para tapar el tubo y posteriormente material ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ 0/150 compactado y que será aportado por el adjudicatario). Finalmente, el acceso debe de quedar pavimentado y con igual cota a la Presa Palo Redondo; Cimentación y estribos de la Presa Palo Redondo; y Medidas de impermeabilización y consolidación del llamado Dique Natural Se define como la ocurrencia de vial anexo, con una situación geológica concreta y extraordinaria anchura variable que afecte imprevistamente, en términos de plazos y/o costos, los procesos constructivos de las obras citadas. Dicha situación deberá ser caracterizada en primera instancia irá definida por el Concesionario y el Concedente (representado por el Supervisor); y de no existir acuerdotalud colindante, por el Tribunal Arbitral en base a la evaluación técnica de la ocurrencia y a la connotación económica de su superación; diferenciando los eventos previsibles (identificados con un valor medio aproximadamente 3 metros. Del lado del talud se darán las pendientes adecuadas para que las pluviales sean recogidas en los Estudios Existentes y cuya superación en términos sumideros que se instalen. A lo largo del vial se han de plazos y costos, el Concesionario debió haber previsto) de aquellos que tengan connotación extraordinaria e inesperada. Los eventos geológicos identificados en los Estudios Existentes, tienen la calidad de previsibles. Dicha calidad de previsibilidad se mantendrá frente a un resultado contrario que pueda ser determinado en el marco de la elaboración del Expediente Técnico, salvo pronunciamiento distinto del Tribunal Arbitral. Los eventos geológicos serán reconocibles cuando colocar al margen de su caracterización técnica, y por hechos no imputables al Concesionario, los costos para su superación requieran inversiones adicionales superiores en cinco por ciento (5%) - de manera individual - o superiores en quince por ciento (15%) - de manera acumulada - a las previstas en el Expediente Técnico para las partidas específicas de las obras involucradas. En la evaluación de los eventos geológicos intervienen los siguientes factores: Calidad menos cada ▇▇ ▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ diametralmente distinta a la prevista en los Estudios Existentes, en términos desfavorables a los esperados, en tramos continuos mayores a veinticinco (25) metros, para el caso de la excavación de túneles. Se entenderá por diametralmente distinta, si en lugar de una roca tipo I (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇ tipo III; o si en lugar de una roca tipo II (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor ▇ ▇▇▇▇ tipo IV; pluviales generadas en las zonas colindantes. Estos sumideros han de ir conectados a la tubería soterrada y así sucesivamenteademás se han de recrecer los actuales arquetones de registro y desagüe hasta la cota del vial, dejando en la parte superior una arqueta‐rejilla accesible para poder acometer trabajos de limpieza. También formará parte del trabajo el modificar/colocar nuevas barreras a lo largo del acceso. - PINTURA lineal: Pintura acrílica blanca con microesferas de 10 cm de ancho. - PINTURA símbolos: Pintura acrílica blanca con microesferas y antideslizante para símbolos, flechas, cebreados, etc.

ALCANCE. El concepto mantenimiento integral de Evento Geológicolos edificios que el Contratista deberá realizar comprenderá la ejecución de Trabajos de Obra de Mantenimiento y Tareas de Mantenimiento, comprendidos en estas últimas el Mantenimiento correctivo y preventivo en todos los establecimientos, tareas de Saneamiento y la Desinfestación y Desinfección, todo ello según lo detallado en el Pliego de Condiciones Generales, el 1 Los edificios están identificados con la/s calle/s que corresponden al acceso principal al establecimiento. Ello implica que algunos establecimientos pueden tener otras entradas alternativas que integran, todas ellas sin excepción, su unidad física. Además, se encuentra detallada a modo de referencia, una superficie ponderada de metros cubiertos, semi cubiertos y libres. Asimismo, en mismo anexo A, se señalan los establecimientos educativos actualmente en funcionamiento en cada edificio para una mayor comprensión de la dinámica actual de los mismos, circunstancias que podrán variar a criterio del Ministerio de Educación en cualquier momento durante la vigencia del Contrato. presente Pliego (PCP), en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (PETG) y en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (PETP). Las Tareas de Mantenimiento deben lograr la habilitación por autoridad competente, o profesional habilitado al efecto, de los equipos, instalaciones y edificios, o evitar la pérdida de la misma. Todas las tareas que deban realizarse en edificios que por sus características y antigüedad estén catalogados como edificios con “protección histórica”, tendrán especificaciones técnicas especiales que remplazarán a las formuladas para la generalidad de los trabajos. Toda intervención en dichos edificios deberá contar con un profesional especialista en Conservación designado por el Contratista que efectúe la supervisión de las tareas a ejecutar. Para la realización de las tareas de restauración es aplicable exclusivamente imprescindible presentar a la Dirección General Administración de Mantenimiento (en adelante DGAMANT) los antecedentes del personal afectado a esos trabajos a los procesos constructivos efectos de su aprobación. Se tomará como requisito fundamental la experiencia demostrable del personal y su idoneidad en este tipo de tareas. Durante la duración del contrato el Ministerio de Educación –en adelante el MEGC- podrá incorporar al listado de establecimientos obrantes en el Anexo A otros edificios que no cuenten con el servicio de mantenimiento necesario, siempre que dicho incremento no supere el 20% (veinte por ciento) del monto total del contrato para el rubro Tareas de Mantenimiento, considerando para tal determinación el valor promedio del metro cuadrado ofertado por el Contratista. Para realizar la mencionada ampliación se tendrá en cuenta un criterio geográfico. La ampliación que se origine en las nuevas incorporaciones se hará a valores de la última redeterminación de precios aprobada, y se le aplicarán –a cuenta- la totalidad de las siguientes obras: Túneles del Canal Madre Tramo Moche-Chicama-Urricape; Túneles vinculados a la Presa Palo Redondo; Cimentación y estribos adecuaciones provisorias posteriores aprobadas para el contrato, hasta ese momento. Asimismo, el MEGC podrá aprobar adicionales de la Presa Palo Redondo; y Medidas de impermeabilización y consolidación del llamado Dique Natural Se define como la ocurrencia de una situación geológica concreta y extraordinaria que afecte imprevistamente, en términos de plazos y/o costos, los procesos constructivos de las obras citadas. Dicha situación deberá ser caracterizada en primera instancia obra presentados por el Concesionario y el Concedente contratista sobre los Trabajos de Obras de Mantenimiento, hasta un 20% (representado veinte por el Supervisor); y ciento) del monto total de no existir acuerdo, por el Tribunal Arbitral en base a la evaluación técnica de la ocurrencia y a la connotación económica de su superación; diferenciando los eventos previsibles (identificados en los Estudios Existentes y cuya superación en términos de plazos y costos, el Concesionario debió haber previsto) de aquellos que tengan connotación extraordinaria e inesperada. Los eventos geológicos identificados en los Estudios Existentes, tienen la calidad de previsibles. Dicha calidad de previsibilidad se mantendrá frente a un resultado contrario que pueda ser determinado en el marco de la elaboración del Expediente Técnico, salvo pronunciamiento distinto del Tribunal Arbitral. Los eventos geológicos serán reconocibles cuando al margen de su caracterización técnica, y por hechos no imputables al Concesionario, los costos contrato para su superación requieran inversiones adicionales superiores en cinco por ciento (5%) - de manera individual - o superiores en quince por ciento (15%) - de manera acumulada - a las previstas en el Expediente Técnico para las partidas específicas de las obras involucradas. En la evaluación de los eventos geológicos intervienen los siguientes factores: Calidad ▇▇ ▇▇▇▇ diametralmente distinta a la prevista en los Estudios Existentes, en términos desfavorables a los esperados, en tramos continuos mayores a veinticinco (25) metros, para el caso de la excavación de túneles. Se entenderá por diametralmente distinta, si en lugar de una roca tipo I (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor ▇ ▇▇▇▇ tipo III; o si en lugar de una roca tipo II (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor ▇ ▇▇▇▇ tipo IV; y así sucesivamenteese rubro.

ALCANCE. El concepto de Evento Geológico, es aplicable exclusivamente a los procesos constructivos de las siguientes obras: Túneles del Canal Madre Tramo Moche-Chicama-Urricape; Túneles vinculados a la Presa Palo Redondo; Cimentación y estribos EL CONTRATISTA DE OBRA será el responsable de la Presa Palo Redondo; ejecución y Medidas de impermeabilización y consolidación del llamado Dique Natural Se define como la ocurrencia de una situación geológica concreta y extraordinaria que afecte imprevistamente, en términos de plazos y/o costos, los procesos constructivos de las obras citadas. Dicha situación deberá ser caracterizada en primera instancia por el Concesionario y el Concedente (representado por el Supervisor); y de no existir acuerdo, por el Tribunal Arbitral en base a la evaluación técnica Construcción de la ocurrencia y a la connotación económica de su superación; diferenciando los eventos previsibles (identificados en los Estudios Existentes y cuya superación en términos de plazos y costos, el Concesionario debió haber previsto) de aquellos que tengan connotación extraordinaria e inesperada. Los eventos geológicos identificados en los Estudios Existentes, tienen la calidad de previsibles. Dicha calidad de previsibilidad se mantendrá frente a un resultado contrario que pueda ser determinado en el marco de la elaboración del Expediente Técnico, salvo pronunciamiento distinto del Tribunal Arbitral. Los eventos geológicos serán reconocibles cuando al margen de su caracterización técnica, y por hechos no imputables al Concesionario, los costos para su superación requieran inversiones adicionales superiores en cinco por ciento (5%) - de manera individual - o superiores en quince por ciento (15%) - de manera acumulada - a las previstas en el Expediente Técnico para las partidas específicas de las obras involucradas. En la evaluación de los eventos geológicos intervienen los siguientes factoresobra: Calidad MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN CON TSD DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO CON LA CABECERA DEL CORREGIMIENTO DE LA CEIBA EN EL MUNCIPIO ▇▇ ▇▇▇▇ diametralmente distinta a la prevista en los Estudios Existentes▇▇▇, en términos desfavorables a los esperados, en tramos continuos mayores a veinticinco (25) metros, para el caso de la excavación de túneles. Se entenderá por diametralmente distinta, si en lugar de una roca tipo I (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor DEPARTAMENTO ▇▇ ▇▇▇▇ tipo III; o si en lugar de una roca tipo II (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor ▇ ▇▇▇▇ tipo IVEN LOS TRAMOS K0+132–K0+710, K0+760–K1+560, K1+620– K2+050, K2+100–K2+660, K2+710–K2+900, K3+100–K3+336 A EJECUTAR DENTRO DEL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS. Para lo anterior, EL CONTRATISTA DE OBRA deberá realizar la ejecución de los bienes y servicios establecidos contractualmente. El CONTRATISTA DE OBRA deberá como mínimo, cumplir con lo siguiente: (i) Desarrollar y ejecutar el OBJETO mencionado en el numeral 1.1 del presente documento. Esta obligación podrá cumplirse directamente o a través de subcontratistas. No obstante, lo anterior, EL CONTRATISTA DE OBRA será responsable ante la GERENCIA por el cumplimiento de sus obligaciones. (ii) No sobrepasar los tiempos y plazos establecidos en el CRONOGRAMA GENERAL DEL PROYECTO aprobado por el Ministerio de Transporte. (iii) Remitir informes mensuales a la gerencia del proyecto, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente detallando su gestión. Refiriéndose expresamente al estado de proyecto, en general frente al CRONOGRAMA GENERAL del mismo, los avances efectuados y/o cualquier información adicional que se considere pertinente. (iv) Constituir las siguientes pólizas: • Cumplimiento del Contrato • Estabilidad y Calidad de Obra • Pago Anticipado • Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales • Responsabilidad Civil Extracontractual (v) Garantizar en el aseguramiento de los requisitos de calidad, costo y oportunidad. (vi) Participar en los comités de obra según sea citado por la GERENCIA, y coordinar los comités adicionales que EL CONTRATISTA considere. (vii) Cumplir con los requisitos establecidos en la resolución 9337 del 30 de diciembre de 2016 del Instituto Nacional de Vias – INVIAS. (viii) Cumplir con las exigencias mínimas establecidas en la Norma ISO 14001 de 2015 asociados con el enfoque de ciclo de vida de productos y servicios en general. El contratista se compromete a cumplir cabalmente con la normatividad ambiental vigente; aplicable según su actividad, lo cual incluye la obtención de todas las licencias, permisos y así sucesivamenteautorizaciones correspondientes. (ix) Entregar al contratante todos los soportes asociados con el manejo integral de residuos peligrosos.

ALCANCE. El concepto Los elementos a conservar en los espacios verdes son aquellos que pueden considerarse como principales (césped, árboles, arbustos, terrizos, etc.), además de Evento Geológicotodos los que formando parte del jardín, es aplicable exclusivamente interaccionan de alguna forma con los primeros, e influyen directa o indirectamente en su estado. Obedece, por tanto, a un mantenimiento integral de los procesos constructivos espacios verdes y del arbolado urbano, de las siguientes obras: Túneles del Canal Madre Tramo Moche-Chicama-Urricape; Túneles vinculados a la Presa Palo Redondo; Cimentación áreas de juegos infantiles y estribos de la Presa Palo Redondo; y Medidas de impermeabilización y consolidación del llamado Dique Natural Se define como la ocurrencia de una situación geológica concreta y extraordinaria que afecte imprevistamente, en términos de plazos y/o costoslas fuentes ornamentales. En consecuencia, los procesos constructivos elementos que se incluyen en el contrato serán: praderas de césped, praderas naturales, árboles, arbustos, terrizos, setos, macizos ▇▇ ▇▇▇▇, macizos arbustivos y cualquier otro elemento vegetal, zonas pavimentadas, redes de drenaje, mobiliario, juegos infantiles y equipamiento para mayores, fuentes e hidrantes, redes ▇▇ ▇▇▇▇▇ y mecanismos eléctricos de las obras citadas. Dicha situación deberá ser caracterizada en primera instancia por el Concesionario y el Concedente (representado por el Supervisor); y redes ▇▇ ▇▇▇▇▇ tanto potable como de no existir acuerdoagua regenerada o freática, por el Tribunal Arbitral en base a la evaluación técnica equipamiento de la ocurrencia y a la connotación económica de su superación; diferenciando los eventos previsibles (identificados en los Estudios Existentes y cuya superación en términos de plazos y costosocio, el Concesionario debió haber previsto) de aquellos que tengan connotación extraordinaria cartelería, jardineras, áreas e inesperada. Los eventos geológicos identificados en los Estudios Existentesinstalaciones caninas, tienen la calidad de previsibles. Dicha calidad de previsibilidad se mantendrá frente a un resultado contrario que pueda ser determinado en el marco de la elaboración del Expediente Técnico, salvo pronunciamiento distinto del Tribunal Arbitral. Los eventos geológicos serán reconocibles cuando al margen de su caracterización técnica, y por hechos no imputables al Concesionario, los costos para su superación requieran inversiones adicionales superiores en cinco por ciento (5%) - de manera individual - o superiores en quince por ciento (15%) - de manera acumulada - a las previstas en el Expediente Técnico para las partidas específicas de las obras involucradas. En la evaluación de los eventos geológicos intervienen los siguientes factores: Calidad estructuras ornamentales ▇▇ ▇▇▇▇ diametralmente distinta y demás estructuras de obra civil (muros, escaleras…), en definitiva todos aquellos elementos vivos o no que pertenezcan a las zonas verdes, áreas de juegos infantiles y fuentes ornamentales. Quedan excluidos de este contrato la red de alumbrado público y luminarias. Así mismo se incluye en este contrato, y dentro del canon, el desbroce y limpieza, en las condiciones fijadas en este documento, de todas aquellas superficies municipales susceptibles de ser desbrozadas, incluidas en los polígonos contratados, y, dentro de los trabajos por valoración, de las restantes del Término Municipal que dispongan los Servicios Técnicos Municipales, así como de todos aquellos espacios de titularidad municipal que por su situación y características mantenga una cubierta vegetal espontanea que sea necesario controlar con el fin de minimizar los riesgos de incendio y sus consecuencias y mantener un buen estado de salubridad. La inclusión del control y mantenimiento de las áreas de juegos infantiles y fuentes ornamentales como objeto del contrato, obedece a dos factores fundamentales: - La mayoría de estas instalaciones están directamente asociadas e integradas en las zonas verdes. - Se trata de instalaciones de diferente tipología, todas ellas en vía pública, en las cuales se desarrolla una actividad compleja que requiere instalaciones eficientes para el fin al que fueron destinadas. Son conjuntos muy “sensibles” a efectos de mantenimiento, ya que además de la calidad del servicio se debe garantizar también la salubridad y seguridad ante los ciudadanos. Para garantizar un mantenimiento eficiente se propone la contratación de su mantenimiento integral como única fórmula viable, dada la complejidad técnica de las instalaciones a mantener y dada la imposibilidad de ejecución con los medios técnicos disponibles por este Ayuntamiento. Dado el número y la complejidad de las instalaciones objeto del contrato, al objeto de que las empresas licitadoras puedan completar la información incluida en el presente documento, se permitirá visitar las instalaciones materia de este pliego, debiendo solicitarlo previamente por escrito a la prevista en los Estudios ExistentesSección de Parques y Jardines, en términos desfavorables a los esperados, en tramos continuos mayores a veinticinco (25) metros, para el caso quien diseñará un programa de visitas. Alcanza también este contrato la excavación prestación de túneles. Se entenderá por diametralmente distinta, si en lugar de una roca tipo I (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor asesoría y apoyo técnico al Ayuntamiento ▇▇ ▇▇▇▇ tipo III; o si en lugar de una roca tipo II (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor ▇ ▇▇▇▇ tipo IV; en todo aquello relacionado con el mantenimiento y la gestión de los espacios y elementos incluidos en este Pliego, en las áreas del conocimiento relacionadas, así sucesivamentecomo en los procedimientos de recepción o contratación de nuevas obras o suministros.

ALCANCE. El concepto Caixa Bank AM es una Sociedad Gestora de Evento Geológico, es aplicable exclusivamente a los procesos constructivos Ins tituciones de las siguientes obras: Túneles del Canal Madre Tramo Moche-Chicama-Urricape; Túneles vinculados a la Presa Palo Redondo; Cimentación y estribos Inversión Colectiva (IIC) inscrita en el Registro Especial de Sociedades Gestoras de Ins tituciones de Inversión Colectiva de la Presa Palo Redondo; y Medidas de impermeabilización y consolidación del llamado Dique Natural Se define como la ocurrencia de una situación geológica concreta y extraordinaria que afecte imprevistamente, en términos de plazos y/o costos, los procesos constructivos de las obras citadas. Dicha situación deberá ser caracterizada en primera instancia por el Concesionario y el Concedente (representado por el Supervisor); y de no existir acuerdo, por el Tribunal Arbitral en base a la evaluación técnica de la ocurrencia y a la connotación económica de su superación; diferenciando los eventos previsibles (identificados en los Estudios Existentes y cuya superación en términos de plazos y costos, el Concesionario debió haber previsto) de aquellos que tengan connotación extraordinaria e inesperada. Los eventos geológicos identificados en los Estudios Existentes, tienen la calidad de previsibles. Dicha calidad de previsibilidad se mantendrá frente a un resultado contrario que pueda ser determinado en el marco de la elaboración del Expediente Técnico, salvo pronunciamiento distinto del Tribunal Arbitral. Los eventos geológicos serán reconocibles cuando al margen de su caracterización técnica, y por hechos no imputables al Concesionario, los costos para su superación requieran inversiones adicionales superiores en cinco por ciento (5%) - de manera individual - o superiores en quince por ciento (15%) - de manera acumulada - a las previstas en el Expediente Técnico para las partidas específicas de las obras involucradas. En la evaluación de los eventos geológicos intervienen los siguientes factores: Calidad Comisión Nacional ▇▇▇ ▇▇▇▇ diametralmente distinta a la prevista en los Estudios Existentes, en términos desfavorables a los esperados, en tramos continuos mayores a veinticinco (25) metros, para el caso de la excavación de túneles. Se entenderá por diametralmente distinta, si en lugar de una roca tipo I (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor ▇ ▇▇▇▇ tipo III; de Valores con el número 1 5 . Su actividad está sujeta a la supervisión y control de dicho organismo supervisor y, de acuerdo con su programa de actividades, se concreta principalmente en las s iguientes actividades: • La gestión de IIC armonizadas y no armonizadas, directamente o si por delegación. • La gestión discrecional e individualizada de carteras de inversiones 1 , incluidas las pertenecientes a fondos de pensiones. La presente Política de Mejor Ejecución se circunscribe por tanto a sendas actividades de gestión de las inversiones de las IIC y del resto de carteras gestionadas (en lugar adelante, ambas en su conjunto referidas como “gestión de carteras”). La exigencia de mantener esta Política implica que, en el desempeño de su actividad de gestión de carteras, Caixa Bank AM: • adoptará las medidas razonables destinadas a obtener de forma consistente el mejor resultado posible para los clientes, s in que ello implique la obligatoria obtención de tal resultado para todas y cada una roca tipo II de las órdenes de los mismos y, • tendrá en cuenta que ese resultado puede no consistir s iempre en la obtención del mejor precio, s ino que requiere evaluar, además, factores como, entre otros, los costes asociados a la ejecución, la probabilidad de ejecución y liquidación o el volumen de la orden. De conformidad con la normativa aplicable en relación con la ejecución de órdenes y con respecto a la mayoría de los valores negociables o ins trumentos financieros, Caixa Bank AM actuará como transmisor de sus decisiones de inversión cursando órdenes a los intermediarios financieros, s iendo éstos finalmente los responsables de la ejecución de las mismas en los centros de ejecución seleccionados. En estos casos, la obligación de mejor ejecución de la Sociedad Gestora se entiende como la obligación de mejor selección de los intermediarios a los que transmite sus órdenes. La Sociedad Gestora mantiene, en su Código Ético y Principios de Actuación de Caixa Bank Asset Management (incluido en adelante “Código Ético”), un compromiso de tratar con absoluta profesionalidad, honestidad y transparencia a todos sus subtiposclientes, si los hubiere) se presenta una roca incluso cuando no fuera aplicable la presente Política de calidad igual o peor ▇ ▇▇▇▇ tipo IV; y así sucesivamenteMejor Ejecución.

ALCANCE. El concepto Consultor deberá desarrollar los trabajos y estudios en las especialidades de Evento Geológicoarquitectura a nivel de ante-proyecto, es aplicable exclusivamente de topografía (planimetría y altimetría), estudio de suelos y de diseño estructural, con los correspondientes trabajos y ensayos de campo que la especialidad exija, que permitan adelantar con ellos la edificación de un nuevo terminal internacional de pasajeros, la adecuación normativa de la terminal existente, la edificación de una nueva torre de control; así como los insumos para las obras de repavimentación de la pista, de las calles de rodaje y plataforma existente, en el Aeropuerto EL EDEN de Armenia, Quindío, de acuerdo con los siguientes deberes u obligaciones generales y específicas. El Consultor en diseño arquitectónico aeroportuario y diseño estructural detallado deberá realizar: I) Los estudios arquitectónicos a nivel de ante-proyecto a partir de la información existente de los anteriores procesos de licitación desiertos, en especial el VJ-VE- APP-IPB-005-2015, para las siguientes intervenciones a) un Nuevo Terminal Internacional de Pasajeros y b) Modificación y adecuación del Terminal de Pasajeros Existente, el consultor deberá revisar y ajustar la información existente de la implantación y esquema básico, con el fin de elaborar los ajustes y dibujos a escala, de plantas, cartas y fachadas o perspectivas suficientes para la comprensión arquitectónica, estructural y de instalaciones del edificio. II) Los estudios topográficos a nivel planimétrico y altimétrico de los accidentes geográficos e inmuebles existentes dentro el aeropuerto El Edén, tanto del lado Aire como del lado Tierra. III) Los estudios de vulnerabilidad sísmica del terminal existente frente a los procesos constructivos requerimientos de la norma NSR-10, para determinar requisitos de reforzamiento estructural. IV) Los estudios detallados de suelos para la caracterización del suelo y su capacidad portante en los sitios previstos para la edificación de la Nueva Torre de Control y del Nuevo Terminal Internacional de Pasajeros. Los estudios arquitectónicos de la Nueva Torre de Control serán entregados por la Aerocivil. También se realizarán los estudios de caracterización de suelos para obras de repavimentación de la pista, de las siguientes obras: Túneles del Canal Madre Tramo Moche-Chicama-Urricape; Túneles vinculados a calles de rodaje y plataforma existente. V) Y los estudios detallados de ingeniería estructural para la Presa Palo Redondo; Cimentación y estribos edificación de la Presa Palo Redondo; Nueva Torre de Control y Medidas del Nuevo Terminal Internacional de impermeabilización y consolidación del llamado Dique Natural Se define como la ocurrencia de una situación geológica concreta y extraordinaria que afecte imprevistamente, en términos de plazos y/o costos, los procesos constructivos de las obras citadas. Dicha situación deberá ser caracterizada en primera instancia por el Concesionario y el Concedente (representado por el Supervisor); y de no existir acuerdo, por el Tribunal Arbitral en base a la evaluación técnica de la ocurrencia y a la connotación económica de su superación; diferenciando los eventos previsibles (identificados en los Estudios Existentes y cuya superación en términos de plazos y costos, el Concesionario debió haber previsto) de aquellos que tengan connotación extraordinaria e inesperada. Los eventos geológicos identificados en los Estudios Existentes, tienen la calidad de previsibles. Dicha calidad de previsibilidad se mantendrá frente a un resultado contrario que pueda ser determinado en el marco de la elaboración del Expediente Técnico, salvo pronunciamiento distinto del Tribunal Arbitral. Los eventos geológicos serán reconocibles cuando al margen de su caracterización técnica, y por hechos no imputables al Concesionario, los costos para su superación requieran inversiones adicionales superiores en cinco por ciento (5%) - de manera individual - o superiores en quince por ciento (15%) - de manera acumulada - a las previstas en el Expediente Técnico para las partidas específicas de las obras involucradas. En la evaluación de los eventos geológicos intervienen los siguientes factores: Calidad ▇▇ ▇▇▇▇ diametralmente distinta a la prevista en los Estudios Existentes, en términos desfavorables a los esperados, en tramos continuos mayores a veinticinco (25) metros, para el caso de la excavación de túneles. Se entenderá por diametralmente distinta, si en lugar de una roca tipo I (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor ▇ ▇▇▇▇ tipo III; o si en lugar de una roca tipo II (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor ▇ ▇▇▇▇ tipo IV; y así sucesivamentePasajeros.

ALCANCE. El concepto de Evento Geológico, es aplicable exclusivamente a los procesos constructivos de las siguientes obras: Túneles del Canal Madre Tramo Moche-Chicama-Urricape; Túneles vinculados a la Presa Palo Redondo; Cimentación y estribos de la Presa Palo Redondo; y Medidas de impermeabilización y consolidación del llamado Dique Natural Se define como la ocurrencia de una situación geológica concreta y extraordinaria que afecte imprevistamente, en términos de plazos y/o costos, los procesos constructivos de las obras citadas. Dicha situación deberá ser caracterizada en primera instancia por el Concesionario y el Concedente (representado por el SupervisorSupervisor Especializado); y de no existir acuerdo, por el Tribunal Arbitral en base a la evaluación técnica de la ocurrencia y a la connotación económica de su superación; diferenciando los eventos previsibles (identificados en los Estudios Existentes y cuya superación en términos de plazos y costos, el Concesionario debió haber previsto) de aquellos que tengan connotación extraordinaria e inesperada. Los eventos geológicos identificados en los Estudios Existentes, tienen la calidad de previsibles. Dicha calidad de previsibilidad se mantendrá frente a un resultado contrario que pueda ser determinado en el marco de la elaboración del Expediente Técnico, salvo pronunciamiento distinto del Tribunal Arbitral. Los eventos geológicos serán reconocibles cuando al margen de su caracterización técnica, y por hechos no imputables al Concesionario, los costos para su superación requieran inversiones adicionales superiores en cinco por ciento (5%) - de manera individual - o superiores en quince por ciento (15%) - de manera acumulada - a las previstas en el Expediente Técnico para las partidas específicas de las obras involucradas. En la evaluación de los eventos geológicos intervienen los siguientes factores: Calidad ▇▇ ▇▇▇▇ diametralmente distinta a la prevista en los Estudios Existentes, en términos desfavorables a los esperados, en tramos continuos mayores a veinticinco (25) metros, para el caso de la excavación de túneles. Se entenderá por diametralmente distinta, si en lugar de una roca tipo I (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor ▇ ▇▇▇▇ tipo III; o si en lugar de una roca tipo II (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor ▇ ▇▇▇▇ tipo IV; y así sucesivamente.

ALCANCE. La presente consultoría tiene por objeto Fiscalizar las obras que se ejecutarán mediante el proceso AFD-RSND-EEQ-LPNO-005 REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACION DE TRANSFORMADORES ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LOS PRIMARIOS DE LAS ZONAS: 1, 2 y 3. Revisión inicial de los documentos precontractuales y contractuales con el fin de verificar la existencia de algún error, omisión o imprevisión técnica, que pueda afectar la construcción de la obra y de presentarse este caso, sugerir la adopción de medidas correctivas o soluciones técnicas, oportunamente. Verificación de los requerimientos mínimos solicitados en pliegos y contratos, constantes en la oferta: Personal técnico, administrativo y de apoyo; así como recomendar el remplazó de aquél que no satisfaga los requisitos necesarios. Los equipos y maquinaria en la obra se encuentren en buenas condiciones y sean los especificados en la oferta. El concepto cumplimiento de Evento Geológicolas leyes laborales, es aplicable exclusivamente de seguridad social y de seguridad industrial. Elaboración y firma de las actas de inicio de trabajos. Los diseños de acometidas y medidores deberán ser valorados en el Sistema Comercial (Sieeq) de la Empresa Eléctrica Quito, la generación de las órdenes de instalación y distribución de órdenes para la ejecución del trabajo, deben ser realizados bajo los procedimientos y normas de la Empresa, coordinando con personal de la Gerencia Comercial. El reforzamiento de redes y repotenciación de transformadores, se realizará de acuerdo a los procesos constructivos procedimientos que tiene la Gerencia de las siguientes obras: Túneles del Canal Madre Tramo Moche-Chicama-Urricape; Túneles vinculados a la Presa Palo Redondo; Cimentación y estribos Distribución de la Presa Palo Redondo; Empresa Eléctrica Quito, para lo cual el fiscalizador coordinara con el contratista y Medidas el personal técnico de impermeabilización la Gerencia de Distribución Preparar, mensualmente, informes sobre la obra que contengan como mínimo la siguiente información: Un análisis del estado del proyecto desde el punto de vista económico y consolidación del llamado Dique Natural Se define como avance físico, respaldado por los cálculos correspondientes. Análisis de la ocurrencia cantidad y calidad de los equipos y maquinaria dispuestos en obra, con recomendaciones al respecto, si es necesario. Estadísticas sobre las condiciones climáticas del sitio donde se ejecuta el proyecto (especialmente de la precipitación pluvial) y su incidencia en el desarrollo de los trabajos. Referencia sobre la correspondencia intercambiada con el contratista. Análisis del personal técnico del contratista. Verificar que el libro de obra contenga una situación geológica concreta reseña cronológica y extraordinaria descriptiva de los trabajos de obra y sus pormenores, que afecte imprevistamente, en términos servirán para controlar la ejecución de plazos la obra y para supervisar la ejecución de esta. El fiscalizador que detecte algún problema de calidad y/o costostrabajo, deberá señalarlo en el libro de obra para que sea corregido por el contratista, de ser posible en forma inmediata y si no lo es para que este someta a su consideración la solución propuesta. Verificar la exactitud de las cantidades incluidas en las planillas presentadas por el contratista; además, calcular los procesos reajustes correspondientes a esas planillas, comparando la obra realizada, con la que debía ser ejecutada de acuerdo con el programa de trabajo autorizado. Resolver las dudas que surgieren de la interpretación de los planos, especificaciones, detalles constructivos y cualquier otro aspecto técnico relacionado con la obra, justificando técnicamente la necesidad de efectuar modificaciones o trabajos extraordinarios en las obras bajo su supervisión Anotar en el libro de obra, además de una descripción del proceso de construcción de las obras citadas. Dicha situación deberá a su cargo, las observaciones, instrucciones o comentarios que a su criterio deben ser caracterizada en primera instancia considerados por el Concesionario contratista para el mejor desarrollo de la obra. Registrar en los planos constructivos todas las modificaciones realizadas durante el proceso de construcción, con el fin de obtener los planos finales de la obra ejecutada, debidamente georeferenciados. Revisar los aspectos y el Concedente (representado métodos constructivos propuestos por el Supervisor); contratista y en caso necesario, sugerir las modificaciones que estime pertinentes. La recepción de no existir acuerdoobra definitiva, por el Tribunal Arbitral en base a la evaluación técnica de la ocurrencia y a la connotación económica de su superación; diferenciando los eventos previsibles (identificados en los Estudios Existentes y cuya superación en términos de plazos y costos, el Concesionario debió haber previsto) de aquellos que tengan connotación extraordinaria e inesperada. Los eventos geológicos identificados en los Estudios Existentes, tienen la calidad de previsibles. Dicha calidad de previsibilidad se mantendrá frente a un resultado contrario que pueda ser determinado en el marco de la elaboración del Expediente Técnico, salvo pronunciamiento distinto del Tribunal Arbitral. Los eventos geológicos serán reconocibles cuando al margen de su caracterización técnica, y por hechos no imputables al Concesionario, los costos para su superación requieran inversiones adicionales superiores en cinco por ciento (5%) - de manera individual - o superiores en quince por ciento (15%) - de manera acumulada - a las previstas en el Expediente Técnico para las partidas específicas de las obras involucradas. En la evaluación de los eventos geológicos intervienen los siguientes factores: Calidad ▇▇ ▇▇▇▇ diametralmente distinta a la prevista en los Estudios Existentes, en términos desfavorables realizara a los esperados30 días de efectuada la recepción provisional en ambos casos se realizaran un acta de recepción, donde se indicara como se desarrollo el proceso constructivo la condición en tramos continuos mayores la que se recibe la obra, la recepción a veinticinco (25) metros, satisfacción de esta y/o observaciones para que el caso de la excavación de túneles. Se entenderá por diametralmente distinta, si en lugar de una roca tipo I (incluido sus subtipos, si constructor proceda a corregir los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor ▇ ▇▇▇▇ tipo III; o si en lugar de una roca tipo II (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor ▇ ▇▇▇▇ tipo IV; y así sucesivamente.problemas estas actas tendrán como mínimo:

ALCANCE. El concepto alcance del objeto de Evento Geológicola contratación del proceso CAF-RSND-EERSSA-CPN-CI-009, es aplicable exclusivamente a contempla la CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN LOS SECTORES: AMARA Y ARMENIA DEL CANTÓN PUYANGO, CHALANGA DEL CANTÓN PALTAS, cuya ejecución se financia con recursos del BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA CAF, los procesos constructivos servicios de fiscalización se realizarán desde el inicio de construcción de las siguientes obras: Túneles del Canal Madre Tramo Moche-Chicama-Urricape; Túneles vinculados a , hasta la Presa Palo Redondo; Cimentación recepción provisional y estribos definitiva. Además de la Presa Palo Redondo; fiscalización de la construcción de las obras, el Consultor se obliga a verificar el cumplimiento de las normas de seguridad y Medidas la elaboración de impermeabilización y consolidación informes. La fiscalización contratada obligatoriamente deberá presentar la matriz de control conforme el formato que será suministrado por el Administrador del llamado Dique Natural Se define como contrato, con fotos de cada una de las estructuras realizadas justificando las cantidades de avance indicadas en el formato a ser suministrado por el Administrador del contrato, la ocurrencia fotografía debe mostrar el trabajo realizado, esta información puede proporcionarse en archivos digitales. El fiscalizador considerará los trabajos a realizar estipulados por la EERSSA, los mismos que se realizarán en cualquier sector ubicado en el área de una situación geológica concreta y extraordinaria que afecte imprevistamenteconcesión de la EERSSA, en términos de plazos y/o costos, los procesos constructivos de las obras citadas. Dicha situación deberá ser caracterizada en primera instancia por el Concesionario y el Concedente (representado por el Supervisor); y de no existir acuerdo, por el Tribunal Arbitral en base a la evaluación técnica de la ocurrencia y a la connotación económica de su superación; diferenciando los eventos previsibles (identificados en los Estudios Existentes y cuya superación en términos de plazos y costos, el Concesionario debió haber previsto) de aquellos que tengan connotación extraordinaria e inesperada. Los eventos geológicos identificados en los Estudios Existentes, tienen la calidad de previsibles. Dicha calidad de previsibilidad se mantendrá frente a un resultado contrario que pueda ser determinado en el marco de la elaboración del Expediente Técnico, salvo pronunciamiento distinto del Tribunal Arbitral. Los eventos geológicos serán reconocibles cuando al margen de su caracterización técnica, y por hechos no imputables al Concesionario, los costos para su superación requieran inversiones adicionales superiores en cinco por ciento (5%) - de manera individual - o superiores en quince por ciento (15%) - de manera acumulada - a las previstas en el Expediente Técnico para las partidas específicas de las obras involucradas. En la evaluación de los eventos geológicos intervienen los siguientes factores: Calidad provincia ▇▇ ▇▇▇▇ diametralmente distinta ▇. Para cada uno de los contratos de construcción, el Consultor proveerá y abrirá el libro de obra, independiente a los que se dispone en la EERSSA. Entregada la planilla final o parcial por parte del Contratista, el Consultor, en el término de cinco (5) días la aprobará o formulará observaciones de cumplimiento obligatorio para el Contratista, y de ser el caso continuará en forma inmediata el trámite y se procederá al pago dentro del plazo de nueve (9) días contados desde la aprobación. Si el Consultor no aprueba y no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurrido el plazo establecido, se procederá con la sanción respectiva. Supervisar y revisar la actualización de datos en el sistema comercial y el GIS de la EERSSA de la restitución de medidores y la energización de los trabajos realizados por el contratista. Previo y durante la ejecución de la obras objeto de este Contrato, examinará cuidadosamente las características técnicas mínimas requeridas de los materiales a emplearse y a controlar que la calidad de los mismos sean los apropiados para la obra; Utilizar el equipo y herramienta adecuados y necesaria requerida para la correcta fiscalización de la obra; Presentar un informe de los eventos relevantes acontecidos en la semana cumplida y presentará un cronograma o cronogramas de trabajo el mismo que estará en función o correspondencia del o los cronogramas presentados por el Contratista de la obra; además, registrará en el libro de obra los avances de la obra y todas las novedades, estos registros contendrán al menos la siguiente información: Estado y condición del proyecto, conservación de los estándares establecidos y cumplimiento de los niveles de servicio preestablecidos, aspectos contractuales, económicos, financieros; cumplimiento de las obligaciones contractuales respecto al personal y equipo del Contratista, monto de las multas que por este concepto pudieran haber; condiciones climáticas de la zona del proyecto y otros aspectos importantes del proyecto; El fiscalizador debe evaluar periódicamente el grado de cumplimiento de los cronogramas de trabajo; Medir las cantidades de obra ejecutadas y con ellas elaborar, verificar y certificar la exactitud de las planillas de avance; Exigir a los contratistas el cumplimiento de las leyes ambientales, laborales y reglamentos de seguridad industrial; Verificar que el personal presente en obra, conste en los respectivos roles de pago reportados al IESS, y en la oferta presentada por el Contratista de la obra; Resolver las dudas que surgieren en la interpretación de los planos, especificaciones, detalles constructivos y sobre cualquier asunto técnico relativo al proyecto; Comprobar periódicamente que los equipos sean los mínimos requeridos contractualmente y se encuentren en buenas condiciones de uso; Cuando se determine que los trabajos realizados o en ejecución fueran defectuosos, por causas imputables al Contratista, por el empleo de materiales de mala calidad o no aprobados, por no ceñirse a los planos, especificaciones correspondientes o a las instrucciones impartidas por la Fiscalización, ésta ordenará las correcciones y/o modificaciones a que haya lugar, sin modificación ni prórroga del plazo; Revisar las técnicas y métodos constructivos propuestos por el Contratista y sugerir las modificaciones que estime pertinentes, de ser el caso; Registrar en los planos de construcción todos los cambios introducidos durante la construcción, para obtener los planos finales de la obra ejecutada; Estar presente en la obra continuamente y cuando el Administrador del Contrato lo requiera. Toda la información recopilada durante la construcción de la obra será presentada en forma impresa de ser necesaria y a pedido del administrador del contrato y en digital conservando la extensión del archivo original (Word, Excel, Autocad) y escaneada en PDF para aquellos documentos que incluyan firmas de cualquier participante en la construcción de la obra. Antes de suscribir el acta de entrega de recepción definitiva de los servicios de fiscalización, el fiscalizador deberá presentar el expediente del contrato, adjuntando el informe de los servicios de fiscalización realizados, el cual deberá contener, antecedentes, actividades realizadas, reportes semanales de avance de obra y condiciones de ejecución del contrato, control de cronogramas, y anexando toda la documentación referente a la prevista en los Estudios Existentes, en términos desfavorables a los esperados, en tramos continuos mayores a veinticinco (25) metros, para el caso construcción de la excavación de túneles. Se entenderá por diametralmente distinta, si en lugar de una roca tipo I (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor ▇ ▇▇▇▇ tipo III; o si en lugar de una roca tipo II (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor ▇ ▇▇▇▇ tipo IV; y así sucesivamentelas obras.

ALCANCE. El concepto La garantía es una obligación accesoria, mediante la cual se asegura el pago de Evento Geológicolos derechos e impuestos, es aplicable exclusivamente a las sanciones, los procesos constructivos intereses, el valor del rescate y los demás valores que resulten del incumplimiento de una obligación aduanera, en las siguientes obras: Túneles del Canal Madre Tramo Moche-Chicama-Urricape; Túneles vinculados condiciones que establezca la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 1. Depósito monetario o cualquier otro medio de pago admitido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales; 2. De compañía de seguros; 3. De entidad bancaria; 4. Pagaré, solo para los declarantes y operadores de comercio exterior que califique y reconozca la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales; 5. Fiducia Mercantil en Garantía; 6. Endoso en Garantía de Títulos Valores; 7. Otra forma de garantía que proporcione la suficiente seguridad de que se cumplirá con la obligación aduanera, conforme lo establezca la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales establecerá el tipo de garantía que se debe constituir conforme a la Presa Palo Redondo; Cimentación y estribos de obligación aduanera que corresponda. Las garantías están sujetas a la Presa Palo Redondo; y Medidas de impermeabilización y consolidación del llamado Dique Natural Se define como la ocurrencia de una situación geológica concreta y extraordinaria que afecte imprevistamente, en términos de plazos aceptación y/o costoscertificación por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, como requisito para ser autorizado o habilitado como operador de comercio exterior, o como exigencia previa para el inicio o desarrollo de una formalidad u operación aduanera. En los procesos constructivos casos de tránsito aduanero comunitario y demás eventos establecidos en este decreto, la garantía será real, de pleno derecho, la que recaerá sobre el medio de transporte o mercancía de que se trate. No obstante, la Dirección e Impuestos y Aduanas Nacionales podrá exigir otro tipo de garantía cuando el medio de transporte, por sí mismo, no garantice suficientemente la operación. Las garantías serán incondicionales, irrevocables y de cobro inmediato, permitiendo la ejecución total o parcial; condiciones que deberán constar en el texto de las obras citadasgarantías. Dicha situación deberá Las garantías deben ser caracterizada constituidas en primera instancia por todos los eventos exigidos en el Concesionario presente decreto, y se mantendrán vigentes mientras dure el Concedente (representado por el Supervisor); y objeto asegurable. La constitución de no existir acuerdo, por el Tribunal Arbitral en base las garantías se hará a la evaluación técnica favor de la ocurrencia Nación - Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y a la connotación económica de su superación; diferenciando los eventos previsibles (identificados Aduanas Nacionales - y en los Estudios Existentes y cuya superación en términos de plazos y costos, el Concesionario debió haber previsto) de aquellos que tengan connotación extraordinaria e inesperada. Los eventos geológicos identificados en los Estudios Existentes, tienen la calidad de previsibles. Dicha calidad de previsibilidad se mantendrá frente a un resultado contrario que pueda ser determinado en el marco de la elaboración del Expediente Técnico, salvo pronunciamiento distinto del Tribunal Arbitral. Los eventos geológicos serán reconocibles cuando al margen de su caracterización técnica, y por hechos no imputables al Concesionario, los costos para su superación requieran inversiones adicionales superiores en cinco por ciento (5%) - de manera individual - o superiores en quince por ciento (15%) - de manera acumulada - a las previstas en el Expediente Técnico para las partidas específicas de las obras involucradas. En la evaluación de los eventos geológicos intervienen los siguientes factores: Calidad ▇▇ ▇▇▇▇ diametralmente distinta a la prevista en los Estudios Existentes, en términos desfavorables a los esperados, en tramos continuos mayores a veinticinco (25) metros, para el caso de las garantías de compañía de seguros o entidades bancarias, deberá constar expresamente la excavación mención que la compañía de túnelesseguros o entidad bancaria renuncia al beneficio de excusión. Se entenderá por diametralmente distintaQuien hubiere constituido una garantía global, si mientras se encuentre vigente, no estará obligado a constituir garantías específicas, salvo cuando se trate de garantías en lugar reemplazo de una roca tipo I (incluido sus subtiposmedida cautelar. En el evento de incumplirse las obligaciones y ser insuficiente la garantía para cubrir el monto total de las mismas, si el saldo insoluto se hará efectivo sobre el patrimonio del deudor o deudores, por ser prenda general de los hubiere) acreedores. Cuando el obligado cancele el valor de los derechos e impuestos, las sanciones, los intereses y demás valores a que hubiere lugar, no se presenta una roca hará exigible la garantía. En las garantías de calidad igual compañías de seguro, el siniestro o peor ▇ ▇▇▇▇ tipo IIIla realización del riesgo asegurado, surge con la expedición del Requerimiento Especial Aduanero, donde se determinan los derechos, impuestos, sanciones y demás valores asegurados; o si en lugar con la expedición del Oficio con el que se comunica el incumplimiento de la obligación aduanera. A través de una roca garantía bancaria, la institución financiera asume el compromiso firme, irrevocable, autónomo, independiente e incondicional de pagar directamente a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, a primer requerimiento, hasta el monto garantizado, es decir, una suma de dinero equivalente al valor de los derechos, impuestos, sanciones y demás valores asegurados, como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones asumidas por el declarante u operador de comercio exterior, ante la presentación del acto administrativo en firme que así lo declara. Cuando se trate de un pagaré, se constituirá a la orden de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a las condiciones especiales que establezca la misma entidad. Los suscriptores del título valor serán, el declarante u operador de comercio exterior, según el caso, y las personas que indique la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, quienes responderán solidariamente por las obligaciones garantizadas, y autorizarán a esta entidad para llenar los espacios en blanco. Los suscriptores relacionarán todos los bienes y deudas que conforman su patrimonio. Cuando la autoridad aduanera advierta que no se cuenta con suficiente respaldo patrimonial o que éste se ha disminuido, ordenará el cambio del tipo II (incluido sus subtiposde garantía, si los hubiere) so pena de perder el beneficio o la autorización de que se presenta trate. Esta excepción no aplica en el caso de las garantías que se constituyan en reemplazo de una roca de calidad igual o peor ▇ ▇▇▇▇ tipo IV; y así sucesivamentemedida cautelar.

ALCANCE. El concepto costo de Evento Geológicocompra, flete internacional y seguro, e impositivo de importación (en caso de corresponder), para reposición de instrumental electrónico importado y baterías, reguladores y paneles solares, o de otro instrumental que de manera excluyente, se enumera en el Anexo 2.2.1 es aplicable exclusivamente a los procesos constructivos de las siguientes obras: Túneles del Canal Madre Tramo Moche-Chicama-Urricape; Túneles vinculados a la Presa Palo Redondo; Cimentación y estribos cargo de la Presa Palo Redondo; AIC, como únicos insumos por instrumental, o elementos de recambio en instalaciones para medición, de los que queda eximido abonar el Contratista.- La AIC suministrará al Contratista el instrumental de reemplazo detallado anteriormente y Medidas que se requiera para el correcto funcionamiento de impermeabilización la estación, previa demostración a cargo de éste, documentación fotográfica, y consolidación del llamado Dique Natural Se define como traslado a personal de la ocurrencia AIC para constatación, si ésta lo solicitara, que:  se han llevado a cabo todas las tareas de una situación geológica concreta mantenimiento preventivo y extraordinaria que afecte imprevistamentecontrol necesarias,  se han mantenido los cierres de seguridad, candados y accesos, en términos condiciones normales de plazos y/funcionalidad y cierre.  no se han omitido recambios de partes del instrumental, o costosreposición o recambio de fluidos lubricantes, los procesos constructivos o de las obras citadas. Dicha situación deberá ser caracterizada en primera instancia sustancias higroscópicas,  no se advierten signos de ataque ácido por el Concesionario y el Concedente (representado perdidas de gases de baterías,  no se presuman cortocircuitos provocados por el Supervisor); y cables de no existir acuerdoalimentación con aislación deteriorada, rasgados por el Tribunal Arbitral en base a la evaluación técnica de la ocurrencia y a la connotación económica de su superación; diferenciando los eventos previsibles (identificados en los Estudios Existentes y cuya superación en términos de plazos y costos, el Concesionario debió haber previsto) de aquellos que tengan connotación extraordinaria e inesperada. Los eventos geológicos identificados en los Estudios Existentes, tienen la calidad de previsibles. Dicha calidad de previsibilidad se mantendrá frente a un resultado contrario que pueda ser determinado en el marco de la elaboración del Expediente Técnico, salvo pronunciamiento distinto del Tribunal Arbitral. Los eventos geológicos serán reconocibles cuando al margen de su caracterización técnica, y por hechos no imputables al Concesionario, los costos para su superación requieran inversiones adicionales superiores en cinco por ciento (5%) - de manera individual - roce o superiores en quince por ciento (15%) - de manera acumulada - a las previstas en el Expediente Técnico para las partidas específicas de las obras involucradas. En la evaluación de los eventos geológicos intervienen los siguientes factores: Calidad ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇ diametralmente distinta ▇▇, etc.  no existan deficiencias de cierres de estanqueidad de polvo o humedad o trampas de humedad.  los sensores no se encuentran bien instalados o protegidos en las vainas de limnígrafos, o en el sistema de medición de los totalizadores o snow pillow. El hecho que la AIC no haya formulado en su momento advertencias sobre algún elemento o estación en particular, no eximirá al Contratista de la carga de la demostración indicada arriba. En caso que tal demostración no sea convincente en cuanto a que el recambio no surge de una imprevisión del Contratista, dicho recambio correrá por su cuenta. La redacción del presente Numeral 2.3, y concordantes, tiene en cuenta en lo que sigue, a la prevista provisión de todo el instrumental o repuestos que no queden alcanzados por el listado del Anexo 2.2.1., de la sección E- Se deberán realizar todos los trabajos necesarios en las instalaciones y equipamiento incluyendo la provisión de todos los materiales, repuestos, accesorios, etc., y la mano de obra necesarios para garantizar su correcto funcionamiento y mantener la red en las mismas o mejores condiciones que las que presenta al inicio de este contrato. En la descripción de las presentes especificaciones, se entenderán comprendidos todos los insumos necesarios de materiales y mano de obra para la correcta finalización de la tarea, con la solo excepción del instrumental que expresamente compromete proveer la AIC. El contratista deberá asentar en el SACEI, las tareas de mantenimiento, reparaciones de infraestructura y reemplazo de instrumental de cada estación, y deberá actualizar las monografías y el inventario de equipamiento e instalaciones. Luego de efectuar cualquier reemplazo de equipamiento, deberá notificar fehacientemente a la AIC los números de serie o códigos identificatorios del equipo reemplazado y del colocado en su reemplazo, independientemente del destino que se le dé al primero de ellos. Se enumeran más abajo las principales tareas sistemáticas de mantenimiento y elementos usuales de reposición que componen el servicio, diferenciando las distintas partes de la red y su equipamiento. En todos los casos, aunque no se realice una indicación específica, se considera incluida la provisión de los materiales, traslado al lugar y la mano de obra necesarios, cualquiera sea el origen o tipo de la tarea o reparación, excepto que sea expresamente excluida. También quedan incluidos en los Estudios Existentesprecios cotizados, el traslado al lugar y colocación de todo instrumental o elemento, cuando lo provea la AIC. La descripción no es excluyente en la medida que las tareas no mencionadas sean a juicio del comitente de magnitud comparable a las consignadas. Todo el instrumental que deba reponerse, deberá ser por lo menos de igual marca y última producción del tipo del retirado, o el que proponga (o acepte, a sugerencia del Contratista) la AIC en su reemplazo por razones técnicas o a falta de ésta, de similar calidad al reemplazado y, en términos desfavorables a todo caso, aprobado previamente por el comitente. Todos los esperadoselementos de reposición o recambio, en tramos continuos mayores a veinticinco (25) metros, para el caso deberán ser los de la excavación de túneles. Se entenderá serie del respectivo instrumento y o los que por diametralmente distinta, si en lugar de una roca tipo I (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor medio ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ tipo III; o si trabajos de especialistas permitan asegurar su reparación a nuevo. Todas las calibraciones y reparaciones de instrumental que se utilizan en lugar las mediciones son a cargo del Contratista, previo informe en cada caso, de las circunstancias que motivan la reparación, la magnitud de la misma y la empresa o persona que realizará la reparación correspondiente, la cual deberá contar con aprobación del comitente. Se exigirá la constancia escrita de reparación y/o recalibración por parte del fabricante del equipo, o del representante que éste expresamente designe a tal efecto. Si el Contratista considera que la falla del equipo se debió a vicios propios de la instalación, previos al inicio de su actividad, o a instrucciones erróneas impartidas por la Inspección acerca de su instalación (las que tendrá que objetar formalmente al momento de ser recibidas), deberá presentar un informe escrito del fabricante del equipo que demuestre tal aserto. Los elementos y/o instrumental a reponer serán ordenados por la AIC en función del daño que se presente y proporción del costo de reparación respecto del valor a nuevo, que indican las especificaciones, debiendo el Contratista proceder en forma inmediata a dicho cambio. Los elementos reemplazados quedarán en poder del Contratista, una roca tipo II (incluido sus subtiposvez que la AIC efectúe la baja patrimonial, si corresponde. Orientativamente, el Anexo 3 muestra los hubiereconsumos de elementos de reposición, registrados en los últimos años de operación de la red, con indicación de fechas de ocurrencia. El CONTRATISTA no podrá formular reclamos basados en eventuales diferencias de esta información con la que surja durante el desarrollo del contrato. En las tareas de mantenimiento, reparación y/o reposición, a cargo del CONTRATISTA, quedan incluidas también las que resulten necesarias por acciones de vandalismo, robo o hurto y las que tengan como causa eventos meteorológicos o hidrológicos ordinarios, según se define en el correspondiente numeral de las Cláusulas Legales. Por su parte, la AIC proveerá el instrumental de telemedición (alimentación, sensor/es, datalogger, transceptor, antena) que haya sido afectado por esas causas. El Anexo 4.1 muestra una cronología de los hechos de estas características documentados hasta la fecha de emisión de este pliego. En el Anexo 4.2 se presenta realiza una roca enumeración de calidad igual las contingencias de estas características ocurridas en los últimos años la que será suficiente documentación para que en base a ella, el CONTRATISTA prevea en sus costos su incidencia o peor medios para minimizarlas o evitarlas. No existirá reconocimiento alguno por imprevisión o eventual variación de la proporción anual o monto económico de los sucesos respecto de la enumeración que integra esta documentación licitatoria. En los costos de las tareas de mantenimiento, también quedan incluidos los trabajos de desmontaje-montaje para recambios de instrumental, de elementos semifijos, o de instalación provisoria de elementos de medición o de trasmisión alternativos de los puntos de medición-transmisión que encomiende el Comitente, sin perjuicio de los que también requiera la solución de las contingencias durante tareas de atención, que deberá atender el Contratista según lo indica el numeral respectivo. Dentro del concepto del párrafo anterior, está incluido también el desmontaje y montaje de instrumental de cambio de trasmisión de INMARSAT-C u ORBCOMM a otro que la AIC considere adecuado. Además de las tareas anteriores, se enumeran en el Anexo 2.2.2 una serie de trabajos no sistemáticos, obligatorios iniciales o distribuidos a lo largo del plazo, a realizar con las giras de rutina en los plazos que se indican en cada caso. En relación con el Instrumental que integra el Anexo 2.2.1, cuya provisión asume la AIC, se establece que: El elemento o instrumento será entregado por la AIC, previa demostración por el Contratista, documentación fotográfica, y traslado a personal de la AIC para constatación, si ésta lo solicitara, que:  se han llevado a cabo todas las tareas de mantenimiento preventivo y control necesarias,  se han mantenido los cierres de seguridad, candados y accesos, en condiciones normales de funcionalidad y cierre.  no se han omitido recambios de partes del instrumental, o reposición o recambio de fluidos lubricantes, o de sustancias higroscópicas,  no se advierten signos de ataque ácido por perdidas de gases de baterías,  no se presuman cortocircuitos provocados por cables de alimentación con aislación deteriorada, rasgados por roce o ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇ tipo IV; y así sucesivamente▇▇, etc.  no existan deficiencias de cierres de estanqueidad de polvo o humedad o trampas de humedad.  los sensores no se encuentran bien instalados o protegidos en las vainas de limnígrafos, o en el sistema de medición de los totalizadores o snow pillow. El hecho que la AIC no haya formulado en su momento advertencias sobre algún elemento o estación en particular, no eximirá al Contratista de la carga de la demostración indicada arriba. En caso que tal demostración no sea convincente en cuanto a que el recambio no surge de una imprevisión del Contratista, dicho recambio correrá por su cuenta.

ALCANCE. El concepto La Caja prestará los servicios estipulados en este contrato, actuando como Agente de Evento GeológicoLiquidación de Instrucciones a solicitud del Ministerio, es aplicable exclusivamente dejándose constancia que su función será la de un mero intermediario entre el Ministerio y los custodios de los Bonistas; utilizando para ello el mecanismo de transferencias bajo la modalidad Receipt vs. Payment o “RVP” (Entrega Contra Pago). La Caja podrá determinar que las instrucciones que deban efectuarse bajo este contrato se cursen a través de Euroclear, Clearstream, o bien a través de cualquier otra central depositaria del exterior con la cual mantenga cuentas abiertas. La utilización de cualquiera de las centrales depositarias del exterior estará supeditada a los procesos constructivos estudios de las siguientes obras: Túneles del Canal Madre Tramo Moche-Chicama-Urricape; Túneles vinculados factibilidad técnica que a tales efectos realice la Caja. En el caso de determinarse una modificación a la Presa Palo Redondo; Cimentación central depositaria aludida la Caja lo comunicará con suficiente antelación al Ministerio, y estribos de la Presa Palo Redondo; y Medidas de impermeabilización y consolidación del llamado Dique Natural Se define como la ocurrencia de una situación geológica concreta y extraordinaria que afecte imprevistamente, en términos de plazos toda IF-2019-91515181-APN-SF#MHA referencia a Euroclear y/o costosClearstream en este contrato deberá entenderse aplicable a la central depositaria seleccionada. La Caja manifiesta que cuenta con la autorización de parte de la CNV para procesar las instrucciones bajo la modalidad señalada; cualquier circunstancia que importe la revocación de esa autorización será causal de resolución de este contrato, sin que la Caja quede obligada a indemnización alguna a favor del Ministerio. En ningún caso la Caja será responsable por los procesos constructivos términos y condiciones de la Propuesta, ni por su concreción final, ni por los términos y condiciones de los Acuerdos de Cancelación, ni por la efectiva transferencia de los Bonos y pago de los Fondos a los Bonistas en el caso que los Bonistas y/o sus custodios no cursen las obras citadas. Dicha situación deberá ser caracterizada instrucciones correspondientes y/o el Ministerio no le provea los Fondos en primera instancia el tiempo acordado en este contrato, ni por el Concesionario y el Concedente (representado por el Supervisor); y de no existir acuerdo, por el Tribunal Arbitral en base a la evaluación técnica de la ocurrencia y a la connotación económica de su superación; diferenciando los eventos previsibles (identificados en los Estudios Existentes y cuya superación en términos de plazos y costos, el Concesionario debió haber previsto) de aquellos que tengan connotación extraordinaria e inesperada. Los eventos geológicos identificados en los Estudios Existentes, tienen la calidad de previsibles. Dicha calidad de previsibilidad se mantendrá frente a un resultado contrario que pueda ser determinado en el marco de la elaboración del Expediente Técnico, salvo pronunciamiento distinto del Tribunal Arbitral. Los eventos geológicos serán reconocibles cuando al margen de su caracterización técnica, y por hechos no imputables al Concesionario, los costos para su superación requieran inversiones adicionales superiores en cinco por ciento (5%) - de manera individual - o superiores en quince por ciento (15%) - de manera acumulada - a las previstas en el Expediente Técnico para las partidas específicas de las obras involucradas. En la evaluación depósito de los eventos geológicos intervienen los siguientes factores: Calidad Fondos a favor ▇▇▇ ▇▇▇▇ diametralmente distinta a la prevista en los Estudios Existentes, en términos desfavorables a los esperados, en tramos continuos mayores a veinticinco (25) metros, para el caso de la excavación de túneles. Se entenderá por diametralmente distinta, si en lugar de una roca tipo I (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor ▇ ▇▇▇▇ tipo III; o si Nacional en lugar el caso que los Bonistas – cuando se trate de una roca tipo II (incluido sus subtipos, si Acuerdos de Cancelación con Reintegro – no le provea los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor ▇ ▇▇▇▇ tipo IV; y así sucesivamenteFondos en tiempo oportuno.

ALCANCE. El concepto de Evento Geológico, es aplicable exclusivamente a los procesos constructivos de las siguientes obras: Túneles del Canal Madre Tramo Moche-Chicama-Urricape; Túneles vinculados a Este servicio puede ser utilizado en proyectos mixtos que requieren la Presa Palo Redondo; Cimentación y estribos de la Presa Palo Redondo; y Medidas de impermeabilización y consolidación del llamado Dique Natural Se define como la ocurrencia de una situación geológica concreta y extraordinaria que afecte imprevistamente, en términos de plazos y/o costos, los procesos constructivos de las obras citadas. Dicha situación deberá ser caracterizada en primera instancia por el Concesionario y el Concedente (representado por el Supervisor); y de no existir acuerdo, por el Tribunal Arbitral en base a la evaluación técnica de la ocurrencia y a la connotación económica de su superación; diferenciando los eventos previsibles (identificados en los Estudios Existentes y cuya superación en términos de plazos y costos, el Concesionario debió haber previsto) de aquellos que tengan connotación extraordinaria e inesperada. Los eventos geológicos identificados en los Estudios Existentes, tienen la calidad de previsibles. Dicha calidad de previsibilidad se mantendrá frente a un resultado contrario que pueda ser determinado en el marco de la elaboración del Expediente Técnico, salvo pronunciamiento distinto del Tribunal Arbitral. Los eventos geológicos serán reconocibles cuando al margen de su caracterización técnica, y por hechos no imputables al Concesionario, los costos para su superación requieran inversiones adicionales superiores en cinco por ciento (5%) - de manera individual - o superiores en quince por ciento (15%) - de manera acumulada - a las previstas en el Expediente Técnico para las partidas específicas de las obras involucradas. En la evaluación de los eventos geológicos intervienen los siguientes factores: Calidad compartición ▇▇ ▇▇▇▇▇ diametralmente distinta y/o postes. La compartición de ductos ofrece conforme a lo siguiente: • Ductos de 35.5, 45, 60, 80, 100 mm que podrán ser subdivididos de acuerdo con los criterios establecidos en la prevista sección 1.1.3 Criterios para determinar capacidad excedente en ductos. • Los CS o AS deberán asumir la responsabilidad derivada de la implementación de la subdivisión de los Estudios Existentesductos. • No se podrá interceptar un ducto en ningún punto intermedio de la sección de canalización. Sólo se podrá acceder a ellos desde los pozos. • La ocupación de Ductos en Pozos deberá seguir lo establecido en la Norma 1 del Anexo 2 y estará debidamente reportado en el SEG/SIPO de forma periódica y actualizada. • Los CS o AS deberán instalar en la canalización solamente los cables, dispositivos de conexión, así como herrajes para su fijación y sujeción. No se podrán instalar equipos activos. • Se deberá permitir el cambio de ducto en un pozo cuando el ducto continuo no tenga espacio. • La continuidad en la trayectoria que seguirán los cables dentro de los ductos debe respetar la numeración del ducto, en términos desfavorables a los esperados, en tramos continuos mayores a veinticinco (25) metros, para el caso de que esté saturado el número de ducto correspondiente, se permitirá realizar un cambio al ducto consecutivo inmediato. • Los cables instalados de los CS o AS deberán estar plenamente identificados con la excavación leyenda “CABLE PROPIEDAD DE NOMBRE DEL CS o AS” con base en la Norma 1 del Anexo 2 para efectos de túneles. Se entenderá por diametralmente distinta, si garantizar la eficiente revisión en lugar de una roca tipo I (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor caso ▇▇ ▇▇▇▇▇ tipo III; de cables, entre otras actividades aplicables asociadas a mantenimiento.” “[…] […] -, rellenar y reponer el revestimiento de banqueta o si en lugar de una roca tipo II (incluido sus subtiposasfalto-, ubicar el pozo tapado, - descubrir las tapas, si están soldadas desoldar, si está inundado desaguar, si esta azolvado, desazolvar, nivelar en brocal y volver a soldar las tapas al final de la jornada-. […]” “[…] Criterios para los hubiere) se presenta una roca Trabajos Especiales de calidad igual o peor ▇ ▇▇▇▇ tipo IV; y así sucesivamente.Recuperación de Espacio en la Infraestructura: […]

ALCANCE. El concepto de Evento Geológico, es aplicable exclusivamente a los procesos constructivos de las siguientes obras: Túneles del Canal Madre Tramo Moche-Chicama-Urricape; Túneles vinculados a Este servicio puede ser utilizado en proyectos mixtos que requieren la Presa Palo Redondo; Cimentación y estribos de la Presa Palo Redondo; y Medidas de impermeabilización y consolidación del llamado Dique Natural Se define como la ocurrencia de una situación geológica concreta y extraordinaria que afecte imprevistamente, en términos de plazos compartición ▇▇ ▇▇▇▇▇ y/o costospostes. La compartición de ductos ofrece conforme a lo siguiente: • Ductos de 35.5, 45, 60, 80, 100 mm que podrán ser subdivididos de acuerdo con los criterios establecidos en la sección 1.1.3 Criterios para determinar capacidad excedente en ductos. • Los CS o AS deberán asumir la responsabilidad derivada de la implementación de la subdivisión de los ductos. • No se podrá interceptar un ducto en ningún punto intermedio de la sección de canalización. Sólo se podrá acceder a ellos desde los pozos. • La ocupación de Ductos en Pozos deberá seguir lo establecido en la Norma 1 del Anexo 2 y estará debidamente reportado en el SEG/SIPO de forma periódica y actualizada. • Los CS o AS deberán instalar en la canalización solamente los cables, dispositivos de conexión, así como herrajes para su fijación y sujeción. No se podrán instalar equipos activos. • Se deberá permitir el cambio de ducto en un pozo cuando el ducto continuo no tenga espacio. • La continuidad en la trayectoria que seguirán los cables dentro de los ductos debe respetar la numeración del ducto, en caso de que esté saturado el número de ducto correspondiente, se permitirá realizar un cambio al ducto consecutivo inmediato. • Los cables instalados de los CS o AS deberán estar plenamente identificados con la leyenda “CABLE PROPIEDAD DE NOMBRE DEL CS o AS” con base en la Norma 1 del Anexo 2 para efectos de garantizar la eficiente revisión en caso ▇▇ ▇▇▇▇▇ de cables, entre otras actividades aplicables asociadas a mantenimiento.” “[…] […] -, rellenar y reponer el revestimiento de banqueta o asfalto-, ubicar el pozo tapado, - descubrir las tapas, si están soldadas desoldar, si está inundado desaguar, si esta azolvado, desazolvar, nivelar en brocal y volver a soldar las tapas al final de la jornada-. […]” “[…] Criterios para los Trabajos Especiales de Recuperación de Espacio en la Infraestructura: […] 1) Postes: - Cuando la parte superior de los postes está ocupada por dispositivos, como pueden ser de sujeción de cables de red, de empalmes de red, de distribución de red y dispositivos de acometidas de red, los procesos constructivos cuales ocupan la franja donde el CS debe instalar su dispositivo de sujeción de cables de red, determinándose en la Visita Técnica el trabajo de reacomodo de los diversos dispositivos sobre el poste, donde la cotización listará los movimientos de los dispositivos a reubicar. - En la Visita Técnica se identificó que el poste está saturado por la instalación de diversos cables, y el proyecto de recuperación corresponde al análisis de reagrupación, o desaturación a través de la instalación de un poste nuevo intermedio. Entonces el proyecto listará los trabajos a realizarse, como lo son: instalar nuevas retenidas, tensar las existentes -ya que todo cable nuevo a instalar demanda la revisión de las obras citadas. Dicha situación deberá ser caracterizada retenidas existentes en primera instancia por la trayectoria-, montaje de poste, remate de cables existentes en el Concesionario y el Concedente (representado por el Supervisor); y de no existir acuerdo, por el Tribunal Arbitral en base a poste nuevo -para disminuir la evaluación técnica de la ocurrencia y a la connotación económica de su superación; diferenciando los eventos previsibles (identificados tensión en los Estudios Existentes postes extremo-, reposición de banqueta –en la base del poste-, colocación de peldaños, movimientos de cables de red y cuya superación en términos cables de plazos usuarios, dispositivos de conexión y/o distribución con todos los herrajes, etiquetados, movimientos de referencia a tierra (si es el caso) movimiento de subidas de cables con sus canaletas (si es el caso). 2) Pozos y costosDuctos: - Durante la Visita Técnica se identificó el proyecto de desmontaje de un cable de 900 pares de cobre que ocupa un ducto de 100 mm, entonces para recuperar el Concesionario debió haber previsto) de aquellos que tengan connotación extraordinaria e inesperada. Los eventos geológicos identificados en los Estudios Existentesespacio vía el desmontaje, tienen la calidad de previsibles. Dicha calidad de previsibilidad se mantendrá frente a un resultado contrario que pueda ser determinado en una vez retirado el marco de la elaboración del Expediente Técnico, salvo pronunciamiento distinto del Tribunal Arbitral. Los eventos geológicos serán reconocibles cuando al margen de su caracterización técnica, cable y por hechos no imputables al Concesionarioser un ducto de 100 mm se necesita la subdivisión de vía; en este tipo de trabajos de ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ puede darse el caso de que se retire sin problema el cable o no, los costos para su superación requieran inversiones adicionales superiores quedando el ducto inservible en cinco por ciento (5%) - de manera individual - o superiores en quince por ciento (15%) - de manera acumulada - a las previstas en el Expediente Técnico para las partidas específicas de las obras involucradasambos casos. En la evaluación Visita Técnica también se identificaron todos los pozos que tienen protecciones de soldadura (protecciones contra el vandalismo de robo de cables), así como los eventos geológicos intervienen los siguientes factores: Calidad pozos que requieren desagüe, o desazolve, sin que se pueda ubicar un pozo por estar oculto bajo banqueta, sin embargo, a través ▇▇▇ ▇▇▇▇ diametralmente distinta previo se identificó que el cable por desinstalar existe en el mismo ducto contiguo.” - El segundo caso se presenta cuando al momento de tratar de retirar el cable con medios mecánicos, se sobrepasa la tensión máxima sobre el cable y se presenta el riesgo de ruptura del mismo así como de ductos y otros cables existentes, por lo cual se procede a la prevista en los Estudios Existentes, en términos desfavorables a los esperados, en tramos continuos mayores a veinticinco (25) metros, para el caso desistir de la excavación de túneles. Se entenderá por diametralmente distintadesinstalación, si en lugar de una roca tipo I (incluido sus subtipos, si los hubiere) situación que se presenta una roca cuando un cable se adhiere a las paredes del ducto. […]” “[…] Metodología para la Determinación de calidad igual o peor ▇ ▇▇▇▇ tipo III; o si en lugar de una roca tipo II (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor ▇ ▇▇▇▇ tipo IV; y así sucesivamenteTrabajos Especiales.

ALCANCE. El concepto levantamiento del inventario físico de Evento Geológicobienes se aplicará, es aplicable exclusivamente sólo a los procesos constructivos aquellos bienes que se apeguen a la definición de bienes muebles instrumentales, que para tal efecto se definen en la Segunda de las siguientes obras: Túneles del Canal Madre Tramo Moche-Chicama-Urricape; Túneles vinculados a la Presa Palo Redondo; Cimentación Normas Generales para el registro, afectación, disposición final y estribos baja de bienes muebles de la Presa Palo Redondo; Administración Pública Federal Centralizada. • El servicio comprenderá los bienes muebles instrumentales de propiedad federal y Medidas bienes propiedad de impermeabilización y consolidación terceros al servicio del llamado Dique Natural Se define como la ocurrencia Instituto Nacional de una situación geológica concreta y extraordinaria que afecte imprevistamente, en términos de plazos y/o costos, los procesos constructivos de las obras citadas. Dicha situación deberá ser caracterizada en primera instancia por el Concesionario y el Concedente (representado por el Supervisor); y de no existir acuerdo, por el Tribunal Arbitral en base a la evaluación técnica de la ocurrencia y a la connotación económica de su superación; diferenciando los eventos previsibles (identificados en los Estudios Existentes y cuya superación en términos de plazos y costos, el Concesionario debió haber previsto) de aquellos que tengan connotación extraordinaria e inesperada. Los eventos geológicos identificados en los Estudios Existentes, tienen la calidad de previsibles. Dicha calidad de previsibilidad se mantendrá frente a un resultado contrario que pueda ser determinado en el marco de la elaboración del Expediente Técnico, salvo pronunciamiento distinto del Tribunal Arbitral. Los eventos geológicos serán reconocibles cuando al margen de su caracterización técnica, y por hechos no imputables al Concesionario, los costos para su superación requieran inversiones adicionales superiores en cinco por ciento (5%) - de manera individual - o superiores en quince por ciento (15%) - de manera acumulada - a las previstas en el Expediente Técnico para las partidas específicas de las obras involucradas. En la evaluación de los eventos geológicos intervienen los siguientes factores: Calidad Psiquiatría ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇ diametralmente distinta a ▇▇▇▇▇, con un número aproximado de 12,000 (doce mil) bienes que se encuentran en las instalaciones del Instituto. • La cantidad y valores de bienes instrumentales que se tomará como base para el desarrollo del Proyecto, en su primera etapa serán la prevista suma de aquellos que estén registrados en el Sistema de Inventario de Bienes Instrumentales del Instituto (SIAF) al 31 de diciembre de 2012, en los Estudios ExistentesCentro de Costos, en términos desfavorables a los esperados, en tramos continuos mayores a veinticinco (25) metros, para Para el caso de la excavación segunda etapa, la cantidad y valores de túnelesbienes a considerar como base para el desarrollo del proyecto, serán la suma de aquellos que estén registrados en el Sistema de Inventario de Bienes Instrumentales del Instituto (SIAF) al 31 de diciembre de 2012, en los Centros de Costos ubicados en el CAAF. • Efectuar la actualización del inventario de los bienes de activo fijo mediante el uso de terminales o lectores ópticos similares a los que actualmente se utilizan para el monitoreo del SIAF. • Se entenderá recopilará información por diametralmente distintaseparado, si sobre el estado de conservación que presentan los bienes para posteriormente poder estimar el factor de demérito de los bienes, asimismo presentar un informe del estado de conservación o cuales ameritarían sustitución. • En caso de que se adquieran bienes durante el levantamiento del inventario físico éstos se tendrán que dar de alta en lugar el inventario, tanto la fecha de una roca tipo I adquisición como la información contenida en las facturas de compra de los activos nuevos como son: número, fecha, nombre del proveedor, cantidad de artículos, y su valor (incluido sus subtiposantes y después de considerar el I.V.A. respectivo. En el caso de los activos propiedad de terceros el nombre del propietario, si programa o proyecto de investigación para dicho bien. • Llevar a cabo la conciliación del nuevo inventario con el que actualmente se tiene en la base de datos del sistema informático de control del activo fijo y de igual forma con la base de datos que se tiene referente a las facturas de adquisición de los hubiere) bienes. • Se presentará un informe narrativo a la conclusión de cada Centro de Costos describiendo las diferentes actividades que se presenta una roca realizaron indicando el número total de calidad activos que comprende el inventario actualizado desglosado por departamento, por usuario de los bienes propiedad del INPRF y el total del valor de adquisición de los activos a la fecha de terminación de estos trabajos. De igual o peor forma se presentará por separado el inventario de los bienes propiedad de terceros. El informe será impreso y de forma digital en formato de Excel. • El listado de Centros de Costos, correspondientes a la primera etapa se anexan a las presentes bases. El listado del inventario de bienes muebles de cada Centro de Costos se entregará al licitante adjudicado, al día siguiente de la emisión del fallo de la presente licitación. • El listado completo correspondientes a la segunda etapa, se entregarán al licitante adjudicado por parte de la Subdirección de Recursos Materiales a más tardar el día 15 ▇▇ ▇▇▇▇ tipo III; o si en lugar de una roca tipo II (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor ▇ ▇▇▇▇ tipo IVde 2013. • Las actividades inherentes al Proyecto de levantamiento del inventario físico, deberán realizarse invariablemente en las Instalaciones del Instituto que abarcan la primera y segunda etapas del proyecto según corresponda: en oficinas administrativas en días y horas hábiles e inclusive durante los periodos vacacionales, recesos, suspensión programada por sucesión de días inhábiles y suspensión de labores, según se describen en el calendario oficial. en días y horas hábiles de acuerdo con el calendario, siempre y cuando esté comprendida en el período objeto del contrato y que se lleve el control dentro del plan de trabajo acordado previamente entre la empresa adjudicada y el personal del área de Activo Fijo de la Subdirección de Recursos Materiales. Lo anterior, podrá ampliarse en horarios y días a indicación del Subdirector de Recursos Materiales. • El prestador de servicios durante la vigencia del contrato y de los servicios solicitados, deberá de instrumentar un sistema de control informático para el almacenamiento de los registros y de la base de datos, este sistema será propiedad del prestador de servicios y será utilizado para la revisión, validación y reporteo del levantamiento físico de los bienes de la entidad, al término del contrato el prestador de servicios retirará el sistema de información y entregara al INPRFM la base de datos con los registros del inventario en formato digital. La definición de la meta-data de la base de datos será definida en conjunto con el personal que designe la Subdirección de Recursos Materiales; asimismo el sistema de control informático se utilizara para la manipulación de la información resultante del levantamiento físico del inventario de los bienes de activo fijo del INPRF y mediante el cual trabajará de manera paralela al SIAF, ese sistema informático, proporcionará los informes necesarios referentes al resultado del levantamiento físico de activo fijo del INPRF. • El sistema de control informático deberá ser alimentado con la información obtenida en el levantamiento de inventario por la totalidad de los bienes registrados, por área, por Centro de Costos; por periodo de tiempo, así sucesivamentecomo de cada bien en particular, de igual manera deberá de estar capacitado para migrar la información con la que se cuenta en el actual sistema electrónico de registro y control del inventario, sin detener la operación rutinaria.