Common use of ALCANCE Clause in Contracts

ALCANCE. El concepto de Evento Geológico, es aplicable exclusivamente a los procesos constructivos de las siguientes obras: Túneles del Canal Madre Tramo Moche-Chicama-Urricape; Túneles vinculados a la Presa Palo Redondo; Cimentación y estribos de la Presa Palo Redondo; y Medidas de impermeabilización y consolidación del llamado Dique Natural Se define como la ocurrencia de una situación geológica concreta y extraordinaria que afecte imprevistamente, en términos de plazos y/o costos, los procesos constructivos de las obras citadas. Dicha situación deberá ser caracterizada en primera instancia por el Concesionario y el Concedente (representado por el Supervisor); y de no existir acuerdo, por el Tribunal Arbitral en base a la evaluación técnica de la ocurrencia y a la connotación económica de su superación; diferenciando los eventos previsibles (identificados en los Estudios Existentes y cuya superación en términos de plazos y costos, el Concesionario debió haber previsto) de aquellos que tengan connotación extraordinaria e inesperada. Los eventos geológicos identificados en los Estudios Existentes, tienen la calidad de previsibles. Dicha calidad de previsibilidad se mantendrá frente a un resultado contrario que pueda ser determinado en el marco de la elaboración del Expediente Técnico, salvo pronunciamiento distinto del Tribunal Arbitral. Los eventos geológicos serán reconocibles cuando al margen de su caracterización técnica, y por hechos no imputables al Concesionario, los costos para su superación requieran inversiones adicionales superiores en cinco por ciento (5%) - de manera individual - o superiores en quince por ciento (15%) - de manera acumulada - a las previstas en el Expediente Técnico para las partidas específicas de las obras involucradas. En la evaluación de los eventos geológicos intervienen los siguientes factores: Calidad xx xxxx diametralmente distinta a la prevista en los Estudios Existentes, en términos desfavorables a los esperados, en tramos continuos mayores a veinticinco (25) metros, para el caso de la excavación de túneles. Se entenderá por diametralmente distinta, si en lugar de una roca tipo I (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor x xxxx tipo III; o si en lugar de una roca tipo II (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor x xxxx tipo IV; y así sucesivamente.

ALCANCE. El concepto de Evento Geológico, es aplicable exclusivamente a Esta sección cubre los procesos constructivos requisitos de las siguientes obras: Túneles del Canal Madre Tramo Moche-Chicama-Urricape; Túneles vinculados reuniones, incluyendo la conferencia previa a la Presa Palo Redondo; Cimentación construcción y estribos las reuniones de avance y evaluación. Junta previa al inicio de la Presa Palo Redondo; construcción La junta previa al inicio de la construcción se llevará a cabo en la fecha y Medidas tiempo acordados mutuamente después de impermeabilización que el CONTRATO quede firmado y consolidación se hayan entregado las fianzas, y antes del llamado Dique Natural Se define inicio de los trabajos. El propósito de esta junta es designar al personal responsable y establecer la relación de trabajo entre el CONTRATISTA, la CONTRATANTE, las empresas de servicios públicos y las dependencias gubernamentales. Deberán asistir a la junta: El CONTRATISTA. El Proyectista del CONTRATISTA. Los Representantes de la CONTRATANTE. Los Representantes de las dependencias Gubernamentales, según sea apropiado. Otras personas, según lo soliciten el CONTRATISTA o la CONTRATANTE. La asistencia mínima por parte del CONTRATISTA, será de un representante responsable de la empresa, que tenga autoridad para expedir y firmar documentos a nombre de la empresa, así como el superintendente del trabajo. A menos que se lo haya entregado previamente a la ocurrencia CONTRATANTE, el CONTRATISTA llevará a la junta lo siguiente: Programa de construcción del PROYECTO. Programa de estimaciones para propósitos de pago de los trabajos. Programa de entrega de planos de construcción y anexos. Juntas de avance El CONTRATISTA programará y celebrará juntas normales de avance, quincenales y en cualquier otro tiempo que lo requiera la CONTRATANTE según el avance del trabajo. El propósito de las reuniones será revisar el avance y la evaluación del trabajo, mantener la coordinación de esfuerzos, comentar los cambios en el programa y resolver otros problemas que pudieran presentarse. A las reuniones asistirá el superintendente del CONTRATISTA, el Proyectista y la CONTRATANTE. El CONTRATISTA puede solicitar la asistencia de representantes de sus proveedores, fabricantes y otros subcontratistas. La CONTRATANTE presidirá las reuniones y dispondrá que se redacten y distribuyan las minutas. 6.20Inspecciones de terminación preliminar Antes de la terminación de cada trabajo o de cualquier incremento del mismo, establecido para la fecha de terminación indicada en la CONVOCATORIA A LICITACIÓN, la CONTRATANTE realizará una situación geológica concreta inspección de terminación preliminar de la obra. Durante la inspección, la CONTRATANTE desarrollará una lista de aspectos que no están conforme a dichos documentos. La lista se adjuntará a la documentación de la CONTRATANTE, y extraordinaria se dará por transcrita en la Bitácora, e incluirá la fecha estimada en que afecte imprevistamentelas deficiencias serán corregidas. Después de que se determine que todas las deficiencias de la lista han sido corregidas, la CONTRATANTE certificará que todos los trabajos se han construido y que todos los materiales se han instalado de conformidad con la CONVOCATORIA A LICITACIÓN y con los requisitos del diseño del CONTRATISTA. La inspección de terminación y cualquier corrección de deficiencias que se requiera conforme a este inciso, se realizarán dentro de un plazo fijado para la terminación preliminar del trabajo completo o de cualquier incremento especificado a éste. La CONTRATANTE extenderá al CONTRATISTA, en términos la Bitácora o en oficio específico, la aprobación de plazos y/los trabajos revisados. 6.21Finiquito del CONTRATO 6.21.1Alcance Esta sección comprende los requisitos para finiquitar el CONTRATO 6.21.2Inspección final del trabajo de la obra Cuando el CONTRATISTA considere que todas las etapas de la obra estén terminadas, antes de la inspección final de esta obra, el CONTRATISTA entregará las siguientes certificaciones por escrito a la CONTRATANTE: Que todas las etapas de la obra fueron inspeccionadas por el CONTRATISTA, y que certifica que éstas se apegan a la CONVOCATORIA A LICITACIÓN. Que todas las etapas de la obra, fueron finalizadas de conformidad con la CONVOCATORIA A LICITACIÓN. Que los equipos y los sistemas, según se ha solicitado en la CONVOCATORIA A LICITACIÓN, se terminaron de conformidad. Que las pruebas de funcionamiento especificadas en la CONVOCATORIA A LICITACIÓN, se concluyeron satisfactoriamente o costosque se hicieron los arreglos, por escrito, con la CONTRATANTE, para hacer las pruebas restantes. Que todas las etapas de la obra se ultimaron y están listas para la inspección final. La CONTRATANTE, junto con el CONTRATISTA, realizarán la inspección final para verificar el estado de terminación. La fecha de la inspección será establecida por la CONTRATANTE. Durante la inspección, la CONTRATANTE formulará una lista de los puntos que no se apegan a la CONVOCATORIA A LICITACIÓN e incluirá la fecha estimativa en que se corregirán las deficiencias, después de acordar con el CONTRATISTA. El CONTRATISTA dará de inmediato los pasos necesarios para corregir dichas deficiencias, y enviará una segunda certificación por escrito a la CONTRATANTE, cuando todas las etapas del trabajo de construcción se encuentren terminadas. La CONTRATANTE junto con el CONTRATISTA, volverán a inspeccionar la obra. Después de que la CONTRATANTE determine que todas las deficiencias de la lista han sido corregidas; que todas las etapas de la obra son aceptables conforme a la CONVOCATORIA A LICITACIÓN, y que haya recibido los documentos de liquidación del CONTRATISTA, la CONTRATANTE expedirá el Acta de Recepción de la obra. Antes de que la CONTRATANTE expida el Acta de Recepción de la obra, el CONTRATISTA entregará los documentos de reporte del PROYECTO, que reflejen con precisión la obra según se construyó. 6.21.3Reportes del proyecto Documentos requeridos Los documentos que se mantendrán en el terreno de la obra y que se entregarán a la CONTRATANTE incluyen, sin estar limitados, los procesos constructivos siguientes: Planos finales de las obras citadasconstrucción. Dicha situación deberá ser caracterizada en primera instancia por el Concesionario y el Concedente (representado por el Supervisor); y de no existir acuerdo, por el Tribunal Arbitral en base a la evaluación técnica Especificaciones finales de la ocurrencia y a la connotación económica de su superación; diferenciando los eventos previsibles (identificados en los Estudios Existentes y cuya superación en términos de plazos y costos, el Concesionario debió haber previsto) de aquellos que tengan connotación extraordinaria e inesperada. Los eventos geológicos identificados en los Estudios Existentes, tienen la calidad de previsibles. Dicha calidad de previsibilidad se mantendrá frente a un resultado contrario que pueda ser determinado en el marco de la elaboración del Expediente Técnico, salvo pronunciamiento distinto del Tribunal Arbitral. Los eventos geológicos serán reconocibles cuando al margen de su caracterización técnica, y por hechos no imputables al Concesionario, los costos para su superación requieran inversiones adicionales superiores en cinco por ciento (5%) - de manera individual - o superiores en quince por ciento (15%) - de manera acumulada - a las previstas en el Expediente Técnico para las partidas específicas de las obras involucradas. En la evaluación de los eventos geológicos intervienen los siguientes factores: Calidad xx xxxx diametralmente distinta a la prevista en los Estudios Existentes, en términos desfavorables a los esperados, en tramos continuos mayores a veinticinco (25) metros, para el caso de la excavación de túneles. Se entenderá por diametralmente distinta, si en lugar de una roca tipo I (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor x xxxx tipo III; o si en lugar de una roca tipo II (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor x xxxx tipo IV; y así sucesivamenteconstrucción.

ALCANCE. Establecer una lista de Proponentes mediante la cual se establece el orden de elegibilidad para cada uno de los diecisiete (17) grupos de acuerdo con su localización geográfica que se definen en los presente TCC, con el fin de asignar los proyectos a intervenir. El concepto numeral 3.4. contiene el listado de Evento Geológico, es aplicable exclusivamente departamentos y ETC en donde se encuentran ubicadas las posibles IE priorizadas para la ejecución de las obras y de acuerdo con los recursos disponibles se asignará los respectivos contratos conforme a las fases de ejecución de los presentes TCC. Los contratos resultantes del presente proceso de selección se ejecutarán de acuerdo a los procesos constructivos recursos asignados para cada contrato de obra de acuerdo de los ítems contenidos en los Anexos No. 3. Y 3A. En la visita de diagnóstico inicial conjunto entre el UG-FFIE, la interventoría y contratista de obra, se dejará constancia del alcance a desarrollar. Como resultado de las visitas de diagnóstico el contratista de obra deberá realizar el presupuesto o costeo de acuerdo con lo establecido en el numeral 2 del Anexo Técnico No. 1. La ejecución de los proyectos se realizará mediante la suscripción de contratos, los cuales contemplaran de acuerdo a la necesidad cualquiera de las siguientes obrasfases: Túneles -Fase 2: Construcción. -Fase 3: Post-Construcción. En el Anexo No. 1-Anexo Técnico se encuentran las obligaciones que deben cumplirse durante la ejecución de los contratos. Los Proyectos de infraestructura se ejecutarán de manera prioritaria en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guainía, Huila, Nariño, Quindío, Risaralda, San Xxxxxx, Santander, Tolima y Xxxxx del Canal Madre Tramo Moche-Chicama-Urricape; Túneles vinculados Cauca. Los contratistas que sean incluidos en los órdenes de elegibilidad deberán estar disponibles para atender los Proyectos en cada una de las ET que las integran, en el momento que sea necesario, de conformidad con lo previsto en los TCC. A continuación, se presentan los departamentos en los cuales se ejecutarán los Contratos de Obra: DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS Nº DE GRUPO DEPARTAMENTOS ENTIDADES TERRITORIALES CERTIFICADAS SUSCEPTIBLES DE ASIGNACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA 1 Antioquia Antioquia DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS Nº DE GRUPO DEPARTAMENTOS ENTIDADES TERRITORIALES CERTIFICADAS SUSCEPTIBLES DE ASIGNACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA Magangué 3 Boyacá Boyacá Xxxxxxxx 8 Cundinamarca Chía Risaralda 14 Archipiélago de San Xxxxxx, Providencia y Santa Xxxxxxxx San Xxxxxx 15 Santander Bucaramanga DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS Nº DE GRUPO DEPARTAMENTOS ENTIDADES TERRITORIALES CERTIFICADAS SUSCEPTIBLES DE ASIGNACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA Barrancabermeja Xxxxxx 00 Xxxxx xxx Cauca Buenaventura El Contratista que se seleccione para la ejecución de cada contrato de obra, deberá ejecutar y entregar a la Presa Palo Redondo; Cimentación ETC y estribos al PA-FFIE el proyecto contratado, terminado y entregado a satisfacción, teniendo en cuenta los valores unitarios establecidos en su propuesta. En todo caso, para efectos de la Presa Palo Redondo; ejecución de cada uno de los contratos de obra suscritos, el contratista deberá cumplir con los términos y Medidas de impermeabilización y consolidación del llamado Dique Natural Se define como la ocurrencia de una situación geológica concreta y extraordinaria que afecte imprevistamentecondiciones previstos en estos TCC, en términos el Anexo Técnicos y en los demás documentos que comprenden la presente invitación abierta. Consiste en el valor máximo por cada grupo y que será ejecutado conforme a las asignaciones que realice el PA-FFIE a los Proponentes de plazos y/o costosacuerdo a lo establecido en el orden de elegibilidad. Las categorías de ejecución son las siguientes: Los recursos que soportarán los contratos que eventualmente sean celebrados por el PA FFIE y los contratistas de obra, los procesos constructivos provienen de las obras citadas. Dicha situación deberá ser caracterizada en primera instancia fuentes autorizadas por el Concesionario y el Concedente (representado artículo 59 de la ley 1753 de 2015 modificado por el Supervisor); y de no existir acuerdo, por el Tribunal Arbitral en base a la evaluación técnica artículo 184 de la ocurrencia Ley 1955 de 2019 y sus modificaciones, con cargo a los recursos del PA FFIE y hasta la connotación económica de su superación; diferenciando los eventos previsibles (identificados en los Estudios Existentes y cuya superación en términos de plazos y costos, el Concesionario debió haber previsto) de aquellos que tengan connotación extraordinaria e inesperada. Los eventos geológicos identificados en los Estudios Existentes, tienen la calidad de previsibles. Dicha calidad de previsibilidad se mantendrá frente a un resultado contrario que pueda ser determinado en el marco de la elaboración del Expediente Técnico, salvo pronunciamiento distinto del Tribunal Arbitral. Los eventos geológicos serán reconocibles cuando al margen de su caracterización técnica, y por hechos no imputables al Concesionario, los costos para su superación requieran inversiones adicionales superiores en cinco por ciento (5%) - de manera individual - o superiores en quince por ciento (15%) - de manera acumulada - a las previstas en el Expediente Técnico para las partidas específicas de las obras involucradas. En la evaluación concurrencia de los eventos geológicos intervienen los siguientes factores: Calidad xx xxxx diametralmente distinta a la prevista en los Estudios Existentes, en términos desfavorables a los esperados, en tramos continuos mayores a veinticinco (25) metros, para el caso de la excavación de túneles. Se entenderá por diametralmente distinta, si en lugar de una roca tipo I (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor x xxxx tipo III; o si en lugar de una roca tipo II (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor x xxxx tipo IV; y así sucesivamentemismos.

ALCANCE. El concepto alcance del objeto de Evento Geológicola contratación del proceso CAF-RSND-EERSSA-CPN-CI- 007, es aplicable exclusivamente contempla la FISCALIZACIÓN DEL REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJA TENSIÓN Y RESTITUCIÓN DE MEDIDORES EN LA PROVINCIA XX XXXX-ETAPA 4, cuya ejecución se financia con recursos del BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA CAF, los servicios de fiscalización se realizarán desde el inicio de construcción de las obras, hasta la recepción provisional y definitiva. Además de la fiscalización de la construcción de las obras, el Consultor se obliga a verificar el cumplimiento de las normas de seguridad y la elaboración de informes. La fiscalización contratada obligatoriamente deberá presentar la matriz de control conforme el formato que será suministrado por el Administrador del contrato, con fotos de cada una de las estructuras realizadas justificando las cantidades de avance indicadas en el formato a ser suministrado por el Administrador del contrato, la fotografía debe mostrar el trabajo realizado, esta información puede proporcionarse en archivos digitales. El fiscalizador considerará los trabajos a realizar estipulados por la EERSSA, los mismos que se realizarán en cualquier sector ubicado en el área de concesión de la EERSSA, en la provincia xx Xxxx. Para cada uno de los contratos de construcción, el Consultor proveerá y abrirá el libro de obra, independiente a los procesos constructivos que se dispone en la EERSSA. Entregada la planilla final o parcial por parte del Contratista, el Consultor, en el término de cinco (5) días la aprobará o formulará observaciones de cumplimiento obligatorio para el Contratista, y de ser el caso continuará en forma inmediata el trámite y se procederá al pago dentro del plazo de nueve (9) días contados desde la aprobación. Si el Consultor no aprueba y no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurrido el plazo establecido, se procederá con la sanción respectiva. Supervisar y revisar la actualización de datos en el sistema comercial y el GIS de la EERSSA de la restitución de medidores y la energización de los trabajos realizados por el contratista. Previo y durante la ejecución de la obras objeto de este Contrato, examinará cuidadosamente las características técnicas mínimas requeridas de los materiales a emplearse y a controlar que la calidad de los mismos sean los apropiados para la obra; Utilizar el equipo y herramienta adecuados y necesaria requerida para la correcta fiscalización de la obra; Presentar un informe de los eventos relevantes acontecidos en la semana cumplida y presentará un cronograma o cronogramas de trabajo el mismo que estará en función o correspondencia del o los cronogramas presentados por el Contratista de la obra; además, registrará en el libro de obra los avances de la obra y todas las novedades, estos registros contendrán al menos la siguiente información: Estado y condición del proyecto, conservación de los estándares establecidos y cumplimiento de los niveles de servicio preestablecidos, aspectos contractuales, económicos, financieros; cumplimiento de las siguientes obras: Túneles obligaciones contractuales respecto al personal y equipo del Canal Madre Tramo Moche-Chicama-UrricapeContratista, monto de las multas que por este concepto pudieran haber; Túneles vinculados a la Presa Palo Redondo; Cimentación y estribos condiciones climáticas de la Presa Palo Redondozona del proyecto y otros aspectos importantes del proyecto; El fiscalizador debe evaluar periódicamente el grado de cumplimiento de los cronogramas de trabajo; Medir las cantidades de obra ejecutadas y Medidas con ellas elaborar, verificar y certificar la exactitud de impermeabilización las planillas de avance; Exigir a los contratistas el cumplimiento de las leyes ambientales, laborales y consolidación del llamado Dique Natural Se define como reglamentos de seguridad industrial; Verificar que el personal presente en obra, conste en los respectivos roles de pago reportados al IESS, y en la ocurrencia oferta presentada por el Contratista de una situación geológica concreta la obra; Resolver las dudas que surgieren en la interpretación de los planos, especificaciones, detalles constructivos y extraordinaria sobre cualquier asunto técnico relativo al proyecto; Comprobar periódicamente que afecte imprevistamentelos equipos sean los mínimos requeridos contractualmente y se encuentren en buenas condiciones de uso; Cuando se determine que los trabajos realizados o en ejecución fueran defectuosos, en términos por causas imputables al Contratista, por el empleo de plazos materiales de mala calidad o no aprobados, por no ceñirse a los planos, especificaciones correspondientes o a las instrucciones impartidas por la Fiscalización, ésta ordenará las correcciones y/o costosmodificaciones a que haya lugar, sin modificación ni prórroga del plazo; Revisar las técnicas y métodos constructivos propuestos por el Contratista y sugerir las modificaciones que estime pertinentes, de ser el caso; Registrar en los procesos constructivos planos de construcción todos los cambios introducidos durante la construcción, para obtener los planos finales de la obra ejecutada; Estar presente en la obra continuamente y cuando el Administrador del Contrato lo requiera. Toda la información recopilada durante la construcción de la obra será presentada en forma impresa de ser necesaria y a pedido del administrador del contrato y en digital conservando la extensión del archivo original (Word, Excel, Autocad) y escaneada en PDF para aquellos documentos que incluyan firmas de cualquier participante en la construcción de la obra. Antes de suscribir el acta de entrega de recepción definitiva de los servicios de fiscalización, el fiscalizador deberá presentar el expediente del contrato, adjuntando el informe de los servicios de fiscalización realizados, el cual deberá contener, antecedentes, actividades realizadas, reportes semanales de avance de obra y condiciones de ejecución del contrato, control de cronogramas, y anexando toda la documentación referente a la construcción de las obras citadas. Dicha situación deberá ser caracterizada en primera instancia por el Concesionario y el Concedente (representado por el Supervisor); y de no existir acuerdo, por el Tribunal Arbitral en base a la evaluación técnica de la ocurrencia y a la connotación económica de su superación; diferenciando los eventos previsibles (identificados en los Estudios Existentes y cuya superación en términos de plazos y costos, el Concesionario debió haber previsto) de aquellos que tengan connotación extraordinaria e inesperada. Los eventos geológicos identificados en los Estudios Existentes, tienen la calidad de previsibles. Dicha calidad de previsibilidad se mantendrá frente a un resultado contrario que pueda ser determinado en el marco de la elaboración del Expediente Técnico, salvo pronunciamiento distinto del Tribunal Arbitral. Los eventos geológicos serán reconocibles cuando al margen de su caracterización técnica, y por hechos no imputables al Concesionario, los costos para su superación requieran inversiones adicionales superiores en cinco por ciento (5%) - de manera individual - o superiores en quince por ciento (15%) - de manera acumulada - a las previstas en el Expediente Técnico para las partidas específicas de las obras involucradas. En la evaluación de los eventos geológicos intervienen los siguientes factores: Calidad xx xxxx diametralmente distinta a la prevista en los Estudios Existentes, en términos desfavorables a los esperados, en tramos continuos mayores a veinticinco (25) metros, para el caso de la excavación de túneles. Se entenderá por diametralmente distinta, si en lugar de una roca tipo I (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor x xxxx tipo III; o si en lugar de una roca tipo II (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor x xxxx tipo IV; y así sucesivamenteobras.

ALCANCE. El concepto alcance del servicio incluirá las siguientes prestaciones:  Mantenimiento conductivo  Mantenimiento preventivo  Mantenimiento técnico-legal  Mantenimiento correctivo  Mantenimiento mejorativo y modificativo (en el caso de Evento Geológicoque existan)  Mantenimiento logístico  Asesoramiento técnico  Asistencia o apoyo logístico En el caso del mantenimiento mejorativo, es aplicable exclusivamente modificativo y otras obras y servicios bajo demanda, CASA AMÉRICA solicitará oferta al adjudicatario y le dará carácter preferencial, utilizándose siempre y en todo caso las tablas de precios de materiales y mano de obra propuestas y anexas al contrato. Sin embargo, CASA AMÉRICA, no estará obligado a aceptar tales ofertas, pudiendo contratar las obras o servicios con la empresa que considere oportuno y que le resulte más ventajosa para sus intereses. En el Anexo 5 del presente Xxxxxx se describen a título orientativo, los equipos incluidos dentro del alcance del presente contrato, pudiendo existir modificaciones con respecto a los procesos constructivos modelos, marcas o características de los equipos instalados, unidades, situación, etc. En cualquier caso las siguientes obras: Túneles del Canal Madre Tramo Moche-Chicama-Urricape; Túneles vinculados a empresas licitadoras deberán visitar las instalaciones y realizar las comprobaciones que consideren oportunas antes de presentar su mejor oferta. A la Presa Palo Redondo; Cimentación y estribos salida de la Presa Palo Redondo; visita programada, las empresas recibirán un documento acreditativo de haber realizado las inspecciones visuales, el original del cual deberá acompañar al documento de su propuesta en la licitación. Aunque se detalle de forma más específica en el Anexo 5 del presente Pliego, las instalaciones objeto del servicio, con carácter general, serán las que se definen de forma genérica y Medidas no limitativa a continuación:  Instalación eléctrica, comprende: o Centros de impermeabilización seccionamiento y consolidación del llamado Dique Natural Se define transformación de abonado 4 o Cuadros de distribución de MT o Acometidas de BT desde los centros de transformación a los Cuadros Generales de Baja Tensión (CGBT), estos incluidos. o Equipos para suministro de energía complementarios o de seguridad (grupos electrógenos y SAI’s) o Instalaciones interiores desde los CGBT hasta Cuadros Secundarios y desde estos hasta los puntos terminales, con todos los elementos de mando y protección, circuitos, canalizaciones, así como interruptores, enchufes, cajas, luminarias, etc. incluidos. o Alumbrado de emergencia o Alumbrado interior y exterior o Pararrayos y red de toma a tierra  Instalación de Climatización: Todos los elementos de la ocurrencia instalación de una situación geológica concreta y extraordinaria que afecte imprevistamenteclimatización, en términos desde las unidades de plazos producción, centrales y/o costosautónomas, hasta los procesos constructivos elementos terminales, incluidos los circuitos hidráulicos y/o de las obras citadasrefrigerante, redes de conductos y todos los componentes presentes en la instalación. Dicha situación deberá ser caracterizada en primera instancia Entre otros: x Xxxxxx de refrigeración o Enfriadoras x Xxxxxxx de gas o Sistema de dosificación automática de anti-incrustante y biocida o Climatizadores o Sistemas de bombeo o Equipos autónomos y fan-coil o Invernaderos con batería de calor o Sistema VRF o Tuberías, conductos y difusores o Sistemas de control automático y gestión de climatización (SIEMENS DESIGO Versión 4.01.012.1)  Instalación de Ventilación: Natural y forzada, tanto por el Concesionario impulsión como extracción de aire. Entre otros: o Extractores o Ventiladores o Difusores o Conductos  Instalación de Calefacción y el Concedente Agua Caliente Sanitaria (representado por el Supervisor); y de no existir acuerdo, por el Tribunal Arbitral en base a la evaluación técnica ACS): Todos los elementos de la ocurrencia instalación de Calefacción y a ACS del edificio, desde las unidades de producción, centrales y/o autónomas, hasta los elementos terminales o puntos de consumo, incluidos los circuitos hidráulicos, redes de conductos y tuberías así como todos los componentes presentes en la connotación económica instalación. Entre otros: 5 o Calderas o Quemadores o Termos eléctricos  Instalación de su superación; diferenciando gas: Instalación de Gas Natural desde la acometida hasta los eventos previsibles (identificados en los Estudios Existentes y cuya superación en términos puntos de plazos y costos, el Concesionario debió haber previsto) de aquellos que tengan connotación extraordinaria e inesperada. Los eventos geológicos identificados en los Estudios Existentes, tienen la calidad de previsibles. Dicha calidad de previsibilidad se mantendrá frente a un resultado contrario que pueda ser determinado en el marco de la elaboración del Expediente Técnico, salvo pronunciamiento distinto del Tribunal Arbitral. Los eventos geológicos serán reconocibles cuando al margen de su caracterización técnica, y por hechos no imputables al Concesionario, los costos para su superación requieran inversiones adicionales superiores en cinco por ciento (5%) - de manera individual - o superiores en quince por ciento (15%) - de manera acumulada - a las previstas en el Expediente Técnico para las partidas específicas de las obras involucradas. En la evaluación de los eventos geológicos intervienen los siguientes factores: Calidad xx xxxx diametralmente distinta a la prevista en los Estudios Existentes, en términos desfavorables a los esperados, en tramos continuos mayores a veinticinco (25) metros, para el caso de la excavación de túneles. Se entenderá por diametralmente distinta, si en lugar de una roca tipo I (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor x xxxx tipo III; o si en lugar de una roca tipo II (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor x xxxx tipo IV; y así sucesivamenteconsumo.

ALCANCE. El concepto De lo expresado se desprende que es necesaria la intervención sobre la infraestructura civil y del señalamiento existente, a saber: Para la instalación del sistema ATS:  Señales eléctricas indicadas en el Anexo I,  Xxxxxxx/Gabinetes/Salas técnicas de Evento Geológicológica de control/enclavamiento eléctrico, es aplicable exclusivamente Las tareas a realizar para la instalación del sistema ATS por el contratista incluyen:  Provisión e instalación de bases, poste y herrajes necesarios y requeridos para la instalación de la caja de relevadores de cada señal, incluidos toda la buloneria, accesorios y caños de acometidas de H°G° a la caja de relevadores,  Provisión e instalación de protecciones mecánicas para las bobinas en vía (incluidos buloneria y accesorios requeridos para el anclaje a los procesos constructivos durmientes) en PRFV (Plástico Reforzado con Fibra xx Xxxxxx),  Montaje de bobinas resonantes mediante sus herrajes de fijación,  Zanjeo y tendido de cables de la bobina resonante a la caja de relevadores,  Zanjeo y tendido de cables desde la señal a su caja de relevadores ATS.  Interconexión del conjunto de ATS – lógica de control de aspectos de las siguientes obrasseñales existentes, mediante la provisión, instalación y puesta en servicio de relevadores ferroviarios (fail safe) y conversores de tensión a 24Vcc requeridos en cada señal. Así mismo el contratista deberá instalar el sistema ATS de cotejadores de velocidad punta de andenes indicados en el Anexo I, incluyen la provisión, instalación y puesta en servicio necesarias para: Túneles del Canal Madre Tramo Moche-Chicama-Urricape; Túneles vinculados  Provisión de bases, poste y herrajes necesarios requeridas para la instalación de la caja de la caja de control, incluidos toda la buloneria, accesorios y caños de acometidas de H°G° a la Presa Palo Redondo; Cimentación caja.  Provisión e instalación de protecciones mecánicas para las bobinas en vía (incluidos buloneria y estribos accesorios requeridos para el anclaje a los durmientes) en PRFV (Plástico Reforzado con Fibra xx Xxxxxx),  Montaje de bobinas resonantes mediante sus herrajes de fijación,  Zanjeo y tendido de cables de la Presa Palo Redondo; bobina resonante a la caja de control,  Provisión e instalación xx xxxxxxx de alimentación de 110Vcc en cada estación donde se instalen los cotejadores, incluye tablero eléctrico.  Zanjeo y Medidas tendido de impermeabilización cables de la a la caja de control a la fuente de alimentación a instalarse en la sala de relevadores, S3.B.3 OTRAS TAREAS A REALIZAR El alcance de la obra comprende, además:  Ensayos y consolidación del llamado Dique Natural Se define como la ocurrencia de una situación geológica concreta y extraordinaria que afecte imprevistamentepuesta en servicio, en términos de plazos  Todo otro suministro y/o costospresentación no expresamente indicados en estas especificaciones y/o documentación técnica entregada al Contratista por la Inspección de Obra y/o sus representantes que resulten necesarios para la correcta y completa ejecución de los trabajos, los procesos constructivos el adecuado funcionamiento de las obras citadas. Dicha situación deberá ser caracterizada en primera instancia por el Concesionario instalaciones a proveer, la capacitación del personal y el Concedente (representado por mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de todas las instalaciones suministradas en concordancia con los requerimientos del Contrato desde el Supervisor); y acta de no existir acuerdo, por el Tribunal Arbitral en base a inicio hasta la evaluación técnica recepción definitiva de la ocurrencia y a la connotación económica de su superación; diferenciando los eventos previsibles (identificados obra, aun cuando en los Estudios Existentes citados documentos no se mencionen ni representen todos los detalles y cuya superación elementos necesarios a tal efecto. El sistema constructivo propuesto deberá contemplar que durante su implementación las instalaciones existentes seguirán en términos de plazos y costosservicio hasta la puesta en servicio del nuevo equipamiento provisto. Por lo tanto, el Concesionario debió haber previsto) de aquellos que tengan connotación extraordinaria e inesperada. Los eventos geológicos identificados en los Estudios Existentes, tienen la calidad de previsibles. Dicha calidad de previsibilidad se mantendrá frente a un resultado contrario que pueda ser determinado en el marco desarrollo de la elaboración del Expediente Técnico, salvo pronunciamiento distinto del Tribunal Arbitral. Los eventos geológicos serán reconocibles cuando ingeniería y plan de trabajos deberá contemplar en todo momento que la Operación no se verá afectada minimizándolas afecciones al margen servicio de su caracterización técnica, y por hechos no imputables al Concesionario, los costos para su superación requieran inversiones adicionales superiores en cinco por ciento (5%) - de manera individual - o superiores en quince por ciento (15%) - de manera acumulada - a las previstas en el Expediente Técnico para las partidas específicas de las obras involucradaspasajeros. En particular la evaluación presente Línea posee otro sistema de los eventos geológicos intervienen los siguientes factores: Calidad xx xxxx diametralmente distinta a la prevista seguridad denominado ATSD (SISTEMA DE DETENCIÓN AUTOMÁTICA DE TRENES A PELIGRO) el cual no podrá ser afectado en los Estudios Existentes, en términos desfavorables a los esperados, en tramos continuos mayores a veinticinco (25) metros, para su operación durante el caso transcurso de la excavación de túneles. Se entenderá por diametralmente distinta, si en lugar de una roca tipo I (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor x xxxx tipo III; o si en lugar de una roca tipo II (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor x xxxx tipo IV; y así sucesivamenteobra.

ALCANCE. a) El concepto objeto es evaluar el cumplimiento del proceso integrado de Evento Geológicoadquisiciones, es aplicable exclusivamente recepción de bienes, obras y servicios, pagos yde preparación y presentación de las solicitudes de desembolso a la CAF, la correcta justificación del uso de fondos deacuerdo a los criterios de elegibilidad del Banco, aplicables a la operación para las transacciones realizadas por el ejecutorpara el contrato xx xxxxxxxx CFA-8759, por el período fiscal 2017.b) La Revisión ex post integrada de adquisiciones y desembolsos, estará enfocada y direccionada a los procesos, y actividadesrealizadas por el Programa, durante el periodo sujeto a revisión en las adquisiciones. Para aquellasadquisiciones/contrataciones sujetas a revisión ex ante, el alcance estará limitado a verificar que la documentaciónremitida a la CAF para su intervención, refleje adecuadamente los hechos existentes en el expediente de compra. En estesentido, el Auditor no emitirá opinión ni juicio sobre la conclusión del Banco.c) Al evidenciar el cumplimiento del proceso de desembolsos y adquisiciones /contrataciones, se espera que el auditorconsidere en su trabajo como mínimo, los siguientes aspectos: Respecto de las adquisiciones:Fase: Capacidad Institucional(i) La organización y funciones: Se refiere a si, en cuanto a los procesos constructivos de adquisiciones, el Programa opera deacuerdo con lo estipulado en el MOP respectivo, aceptado por la CAF. Para Programas que utilizan los serviciosde más de 30 consultores individuales, adicionalmente concluir si: (i) los TDRs establecen claramente losresultados que se esperan del consultor, (ii) existe un sistema de evaluación de desempeño del consultor,mediante el cual su supervisor establezca en qué medida el consultor cumple con los resultados esperados, y(iii) las siguientes obrasrenovaciones de contrato se basan en las evaluaciones de desempeño. Lo anterior es aplicable enparticular para contratos basados en el tiempo pero también para contratos por suma alzada (pagos contra laentrega de productos).(ii) El personal: Túneles Se refiere a si existe personal especializado en adquisiciones y en qué medida el mismo estácapacitado y es suficiente para la función.(iii) El sistema de información y difusión: Se refiere a si el Programa cuenta con algún sistema de informaciónpropio, si usa los sistemas de la CAF o los del Canal Madre Tramo Moche-Chicama-Urricape; Túneles vinculados Gobierno — y si cuentan con una página Web propia paradifusión de sus actividades (no adquisiciones). Debiendo verificarse si: (i) la información que se hubieraproporcionado con motivo de la revisión ex – post es consistente con la que se obtiene de dichos sistemas, y (ii)la página Web tiene información sobre la implementación del Programa y si contribuye a aumentar latransparencia en la toma de decisiones relativas a actividades del proyecto que no sean adquisicionestradicionales: Proyectos Comunitarios, Becas, Transferencias Condicionadas, etc.(iv) El sistema de archivo: Se refiere a las condiciones de seguridad, conservación y orden del espacio, mobiliario,carpetas, etc., destinados al archivo de la documentación.(v) La infraestructura: Se refiere a las oficinas y equipamiento disponible.Fase: Planeación(i) La existencia y vigencia del Plan de Adquisiciones puesto en conocimiento a la Presa Palo Redondo; Cimentación CAF.(ii) Consistencia del Plan de Adquisiciones con requisitos del Programa y estribos tiempos de la Presa Palo Redondo; y Medidas ejecución de impermeabilización y consolidación adquisicionessegún capacidades del llamado Dique Natural Se define Ejecutor.(iii) La existencia de controles adecuados para el seguimiento al Plan de Adquisiciones, incluyendo cambios yactualizaciones al mismo.(iv) La inclusión en el Plan de Adquisiciones, como la ocurrencia mínimo de: el detalle de una situación geológica concreta y extraordinaria que afecte imprevistamentelos servicios, en términos de plazos obras y/o costos, los procesos constructivos de las obras citadas. Dicha situación deberá ser caracterizada en primera instancia por el Concesionario y el Concedente (representado por el Supervisor)bienesadquiridos; y de no existir acuerdo, por el Tribunal Arbitral en base a la evaluación técnica de la ocurrencia y a la connotación económica valor presupuestado; fecha prevista de su superacióncontratación; diferenciando los eventos previsibles modalidad de contratación (identificados en los Estudios Existentes LicitaciónPública Internacional, Consultoría, etc.), fuente de financiamiento y cuya superación en términos de plazos requisitos establecidos por CAF. Fase: Selección y costos, el Concesionario debió haber previstoEvaluación(i) de aquellos que tengan connotación extraordinaria e inesperada. Los eventos geológicos identificados en los Estudios Existentes, tienen la calidad de previsibles. Dicha calidad de previsibilidad se mantendrá frente a un resultado contrario que pueda ser determinado en el marco de la elaboración del Expediente Técnico, salvo pronunciamiento distinto del Tribunal Arbitral. Los eventos geológicos serán reconocibles cuando al margen de su caracterización técnica, y por hechos no imputables al Concesionario, los costos para su superación requieran inversiones adicionales superiores en cinco por ciento (5%) - de manera individual - o superiores en quince por ciento (15%) - de manera acumulada - a las previstas en el Expediente Técnico para las partidas específicas de las obras involucradas. En la evaluación de los eventos geológicos intervienen los siguientes factores: Calidad xx xxxx diametralmente distinta a la prevista en los Estudios Existentes, en términos desfavorables a los esperados, en tramos continuos mayores a veinticinco (25) metros, para el caso de adquisiciones financiadas total o parcialmente con recursos de la excavación CAF, el método de túneles. Se entenderá por diametralmente distintaselección utilizadopor el ejecutor, si está acorde con lo establecido en lugar el Plan de una roca tipo I (incluido sus subtiposAdquisiciones vigente al momento, si los hubiere) se presenta una roca y de calidad igual o peor x xxxx tipo III; o si conformidad conlas Políticas de la CAF, y a las disposiciones de la LOSNCP, su Reglamento General, las resoluciones del SERCOP en lugar de una roca tipo II (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor x xxxx tipo IVloque fueren aplicables; y así sucesivamenteen el caso de adquisiciones financiadas totalmente con recursos de contraparte y/ocofinanciamiento de conformidad con normativa aplicable según fuente de financiamiento de la CAF si la normativapermite su utilización.(ii) Los documentos de licitación utilizados están de conformidad con las Políticas de la CAF, y a las disposiciones de laLOSNCP, su Reglamento General, las resoluciones del SERCOP en lo que fueren aplicables o normativa aplicable segúnfuente de financiamiento.(iii) Las aclaraciones y enmiendas a los documentos de licitación están de acuerdo con los las Políticas de la CAF, y a lasdisposiciones de la LOSNCP, su Reglamento General, las resoluciones del SERCOP en lo que fueren aplicables, onormativa aplicable según fuente de financiamiento.(iv) Las condiciones establecidas en el proceso de presentación y apertura de ofertas se realizaron de acuerdo con losaspectos de fecha, hora y formalidades establecidas en los pliegos / invitación, documentos de licitación, enmiendasde conformidad a las Políticas de la CAF, y a las disposiciones de la LOSNCP, su Reglamento General, las resolucionesdel SERCOP en lo que fueren aplicables, o normativa aplicable según fuente de financiamiento.(v) El proceso de adquisición evidencia la existencia de las aprobaciones requeridas por cada uno de los nivelesestablecidos en el MOP.(vi) El informe de evaluación muestra como mínimo, los siguientes aspectos:  Fecha de recepción de ofertas o propuestas, nombres de los integrantes de la comisión técnica, funciones y cargosque desempeñan en el Programa. Claridad sin ambigüedades.  Cantidad de Oferentes participantes, nombres oferentes calificados y elegibles.  En las adquisiciones financiadas total o parcialmente con recursos de la CAF, los oferentes calificados y/oadjudicados no estén incluidos dentro del listado de empresas no elegibles (listas negras) al momento de lacalificación o de la adjudicación en cada caso.  Revisión de aspectos de evaluación de las ofertas de conformidad con los definidos en los documentos de licitacióny/o solicitud de propuesta.  Calificación de los oferentes de acuerdo con los requisitos solicitados en los pliegos, considerando calificacióntécnica y calificación de precio.  En el caso de ofertas rechazadas o descalificadas, que los incumplimientos estén motivados y justificados.  Que como resultado de la evaluación y calificación de ofertas se recomiende la adjudicación a favor del oferenteque resulte ganador (para bienes, obras y servicios diferentes a consultoría, la oferta evaluada como la más baja ypara actividades de consultoría el que resulte mejor calificado).  Que el informe este fechado y firmado por los integrantes de la comisión técnica.  El ejecutor conserva archivos completos y ordenados de documentos originales y/o copias cuando corresponda, detodos los procesos de adquisiciones desde el momento de convocatoria hasta la adjudicación. Incluyendoimpugnaciones y protestas y el tratamiento dado en cada caso).Fase: Adjudicación(i) La adjudicación de bienes y obras recae en la oferta que cumpliendo con las especificaciones técnicas resulte evaluadacomo la más baja, y en los casos de contrataciones de firmas consultoras, la propuesta ganadora recae en la propuestamejor evaluada, según criterios de selección establecidos en los requisitos, criterios y metodología de evaluacióndefinidos en el Pliego.(ii) Verificar como se resolvieron las protestas.(iii) El ejecutor conserva un archivo con:  Documentos originales y/o copias, cuando corresponda, que respaldan los requisitos exigidos en los documentosde licitación, Especificaciones Técnicas y Términos de Referencia y/o aclaraciones a los mismos.  Notificaciones a todos los participantes y minutas de reuniones.  Respuestas y soluciones a protestas.  Análisis y tratamiento de protestas de conformidad con las Políticas de la CAF, y a las disposiciones de la LOSNCP,su Reglamento General, las resoluciones del SERCOP en lo que fueren aplicables y documentos de licitación onormativa aplicable según fuente de financiamiento.(iv) Las actividades para la publicación de la adjudicación del contrato y notificación de resultados se llevaron a cabosegún las Políticas de la CAF, y a las disposiciones de la LOSNCP, su Reglamento General, las resoluciones del SERCOPen lo que fueren aplicables y normativa aplicable según fuente de financiamiento.Fase: Contratación(i) El contrato suscrito, corresponde al modelo incluido en los documentos de licitación y en la solicitud de propuestas, seencuentra de acuerdo con las Políticas de la CAF, y a las disposiciones de la LOSNCP, su Reglamento General, lasresoluciones del SERCOP en lo que fueren aplicables y se ha firmado por el monto indicado en el respectivo informe deevaluación. En caso de recursos de contrapartida verificar si el contrato suscrito se realizó de conformidad connormativa aplicable según fuente de financiamiento.(ii) La contratación se realizó con el oferente ganador según informe de evaluación.(iii) Los controles de seguimiento para las modificaciones de precio y variaciones de tiempos, entre el cronograma y laejecución real del proceso, existen y operan.(iv) El ejecutor conserva adecuadamente archivado los documentos originales y/o copias, cuando corresponda, de todoslos contratos firmados, incluidas las notificaciones de resultados, garantías de cumplimiento de los contratoscorrespondientes (cumplimiento, anticipos, etc., según sea el caso).Fase: Pago(i) La recepción de los bienes, obras, servicios diferentes a consultoría y servicios de consultoría están de acuerdo alcontrato suscrito y modificaciones, cuando sea el caso y existen controles por parte del ejecutor para verificar lacalidad y cumplimiento de especificaciones de acuerdo con lo contratado.(ii) El avance físico y financiero de los contratos se encuentran respaldado por informes y/o productos, segúncorresponda.(iii) Las autorizaciones para pago se evidencian de acuerdo con lo establecido en el MOP.(iv) El ejecutor ha registrado en las inversiones, los gastos considerados elegibles, teniendo en cuenta:  El gasto (adquisición) contribuye a los objetivos establecidos en el Proyecto.  La modalidad del proceso de contratación según lo acordado por CAF.  Si el gasto es pertinente de acuerdo con el objeto del contrato, lo aceptó el Banco en el Plan de Adquisiciones y elmonto pagado.  Si los bienes, obras, servicios y procesos de consultoría fueron recibidos por el ejecutor, según el objeto de laadquisición.  El gasto esta efectivamente pagado, registrado en la contabilidad del proyecto y debidamente soportado condocumentos originales y/o copias, cuando corresponda.Fase: Administración de contratos(i) Los contratos se ejecutan según los requisitos de los pliegos y ofertas técnicas y económicas.(ii) Sistema de registro de los contratos, las modificaciones y enmiendas a los mismos se realizan de conformidad con lasPolíticas de la CAF, y a las disposiciones de la LOSNCP, su Reglamento General, las resoluciones del SERCOP en lo quefueren aplicables, o normativa aplicable según fuente de financiamiento.(iii) Las cesiones de contratos se realizan de conformidad con las Políticas de la CAF, y a las disposiciones de la LOSNCP, suReglamento General, las resoluciones del SERCOP en lo que fueren aplicables, o normativa aplicable según fuente definanciamiento.

ALCANCE. El concepto alcance del objeto de Evento Geológicola contratación del proceso CAF-RSND-EERSSA-CPN-CI-009, es aplicable exclusivamente contempla la CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN LOS SECTORES: AMARA Y ARMENIA DEL CANTÓN PUYANGO, CHALANGA DEL CANTÓN PALTAS, cuya ejecución se financia con recursos del BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA CAF, los servicios de fiscalización se realizarán desde el inicio de construcción de las obras, hasta la recepción provisional y definitiva. Además de la fiscalización de la construcción de las obras, el Consultor se obliga a verificar el cumplimiento de las normas de seguridad y la elaboración de informes. La fiscalización contratada obligatoriamente deberá presentar la matriz de control conforme el formato que será suministrado por el Administrador del contrato, con fotos de cada una de las estructuras realizadas justificando las cantidades de avance indicadas en el formato a ser suministrado por el Administrador del contrato, la fotografía debe mostrar el trabajo realizado, esta información puede proporcionarse en archivos digitales. El fiscalizador considerará los trabajos a realizar estipulados por la EERSSA, los mismos que se realizarán en cualquier sector ubicado en el área de concesión de la EERSSA, en la provincia xx Xxxx. Para cada uno de los contratos de construcción, el Consultor proveerá y abrirá el libro de obra, independiente a los procesos constructivos que se dispone en la EERSSA. Entregada la planilla final o parcial por parte del Contratista, el Consultor, en el término de cinco (5) días la aprobará o formulará observaciones de cumplimiento obligatorio para el Contratista, y de ser el caso continuará en forma inmediata el trámite y se procederá al pago dentro del plazo de nueve (9) días contados desde la aprobación. Si el Consultor no aprueba y no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurrido el plazo establecido, se procederá con la sanción respectiva. Supervisar y revisar la actualización de datos en el sistema comercial y el GIS de la EERSSA de la restitución de medidores y la energización de los trabajos realizados por el contratista. Previo y durante la ejecución de la obras objeto de este Contrato, examinará cuidadosamente las características técnicas mínimas requeridas de los materiales a emplearse y a controlar que la calidad de los mismos sean los apropiados para la obra; Utilizar el equipo y herramienta adecuados y necesaria requerida para la correcta fiscalización de la obra; Presentar un informe de los eventos relevantes acontecidos en la semana cumplida y presentará un cronograma o cronogramas de trabajo el mismo que estará en función o correspondencia del o los cronogramas presentados por el Contratista de la obra; además, registrará en el libro de obra los avances de la obra y todas las novedades, estos registros contendrán al menos la siguiente información: Estado y condición del proyecto, conservación de los estándares establecidos y cumplimiento de los niveles de servicio preestablecidos, aspectos contractuales, económicos, financieros; cumplimiento de las siguientes obras: Túneles obligaciones contractuales respecto al personal y equipo del Canal Madre Tramo Moche-Chicama-UrricapeContratista, monto de las multas que por este concepto pudieran haber; Túneles vinculados a la Presa Palo Redondo; Cimentación y estribos condiciones climáticas de la Presa Palo Redondozona del proyecto y otros aspectos importantes del proyecto; El fiscalizador debe evaluar periódicamente el grado de cumplimiento de los cronogramas de trabajo; Medir las cantidades de obra ejecutadas y Medidas con ellas elaborar, verificar y certificar la exactitud de impermeabilización las planillas de avance; Exigir a los contratistas el cumplimiento de las leyes ambientales, laborales y consolidación del llamado Dique Natural Se define como reglamentos de seguridad industrial; Verificar que el personal presente en obra, conste en los respectivos roles de pago reportados al IESS, y en la ocurrencia oferta presentada por el Contratista de una situación geológica concreta la obra; Resolver las dudas que surgieren en la interpretación de los planos, especificaciones, detalles constructivos y extraordinaria sobre cualquier asunto técnico relativo al proyecto; Comprobar periódicamente que afecte imprevistamentelos equipos sean los mínimos requeridos contractualmente y se encuentren en buenas condiciones de uso; Cuando se determine que los trabajos realizados o en ejecución fueran defectuosos, en términos por causas imputables al Contratista, por el empleo de plazos materiales de mala calidad o no aprobados, por no ceñirse a los planos, especificaciones correspondientes o a las instrucciones impartidas por la Fiscalización, ésta ordenará las correcciones y/o costosmodificaciones a que haya lugar, sin modificación ni prórroga del plazo; Revisar las técnicas y métodos constructivos propuestos por el Contratista y sugerir las modificaciones que estime pertinentes, de ser el caso; Registrar en los procesos constructivos planos de construcción todos los cambios introducidos durante la construcción, para obtener los planos finales de la obra ejecutada; Estar presente en la obra continuamente y cuando el Administrador del Contrato lo requiera. Toda la información recopilada durante la construcción de la obra será presentada en forma impresa de ser necesaria y a pedido del administrador del contrato y en digital conservando la extensión del archivo original (Word, Excel, Autocad) y escaneada en PDF para aquellos documentos que incluyan firmas de cualquier participante en la construcción de la obra. Antes de suscribir el acta de entrega de recepción definitiva de los servicios de fiscalización, el fiscalizador deberá presentar el expediente del contrato, adjuntando el informe de los servicios de fiscalización realizados, el cual deberá contener, antecedentes, actividades realizadas, reportes semanales de avance de obra y condiciones de ejecución del contrato, control de cronogramas, y anexando toda la documentación referente a la construcción de las obras citadas. Dicha situación deberá ser caracterizada en primera instancia por el Concesionario y el Concedente (representado por el Supervisor); y de no existir acuerdo, por el Tribunal Arbitral en base a la evaluación técnica de la ocurrencia y a la connotación económica de su superación; diferenciando los eventos previsibles (identificados en los Estudios Existentes y cuya superación en términos de plazos y costos, el Concesionario debió haber previsto) de aquellos que tengan connotación extraordinaria e inesperada. Los eventos geológicos identificados en los Estudios Existentes, tienen la calidad de previsibles. Dicha calidad de previsibilidad se mantendrá frente a un resultado contrario que pueda ser determinado en el marco de la elaboración del Expediente Técnico, salvo pronunciamiento distinto del Tribunal Arbitral. Los eventos geológicos serán reconocibles cuando al margen de su caracterización técnica, y por hechos no imputables al Concesionario, los costos para su superación requieran inversiones adicionales superiores en cinco por ciento (5%) - de manera individual - o superiores en quince por ciento (15%) - de manera acumulada - a las previstas en el Expediente Técnico para las partidas específicas de las obras involucradas. En la evaluación de los eventos geológicos intervienen los siguientes factores: Calidad xx xxxx diametralmente distinta a la prevista en los Estudios Existentes, en términos desfavorables a los esperados, en tramos continuos mayores a veinticinco (25) metros, para el caso de la excavación de túneles. Se entenderá por diametralmente distinta, si en lugar de una roca tipo I (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor x xxxx tipo III; o si en lugar de una roca tipo II (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor x xxxx tipo IV; y así sucesivamenteobras.

ALCANCE. El concepto alcance de Evento Geológicolos trabajos contemplará la reparación de los viales mediante las diferentes técnicas y especificaciones que se contemplan en este pliego de características técnicas y en la normativa aplicable para este tipo de trabajos. Para corregir deficiencias de regularidad superficial en el pavimento, es aplicable exclusivamente se utilizará la combinación de técnicas de eliminación (mediante fresado) y de recrecimiento. En los puntos bajos producidos por asentamiento general de la explanada o por consolidación de rellenos mal compactados (por ejemplo, junto a zanjas de canalizaciones ejecutadas con posterioridad a la explanada, o lugares con firme inestable), se corregirán con mezcla bituminosa en caliente, adecuando las capas y sus espesores para conseguir la irregularidad superficial, previamente a la ejecución de la capa de rodadura. En los lugares que lo precisen se aportará firmeza al terreno previamente al pavimentado mediante materiales adecuados a esta circunstancia. Forma parte del alcance el llevar a cabo un acceso a los procesos constructivos nuevos vestuarios desde la zona de las siguientes obrasescaleras de acceso a oficinas. En los lugares que la base se encuentre en buenas condiciones se aplicará una capa de pavimento. Las características generales de los materiales y la ejecución de las unidades de obra serán las definidas en el articulado xxx Xxxxxx de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG‐3) y las de la Tabla 11 de la citada NORMA 6.3 IC: Túneles REHABILITACIÓN DE FIRMES, DE LA INSTRUCCIÓN DE CARRETERAS. Forma parte del Canal Madre Tramo Moche-Chicama-Urricape; Túneles vinculados alcance la reposición de la pintura de señalización en los viales del CMC, así como también de las barreras (guardarailes) que se encuentren deteriorados. Para conseguir el objetivo, las partidas que se contemplarán se indican a continuación, las cuales se corresponden con las mediciones estimadas que aparecen en este Pliego: - FRESADO: Fresado mecánico de aglomerado asfáltico con una profundidad 6 centímetros, incluyendo el fresado de remates mediante fresadora de bordes cuando sea necesario respetando los registros, tapas y arquetas existentes con el fin de mantener las rasantes actuales. Se incluirá el barrido y retirada de detritus a vertedero y posterior reposición con capa de aglomerado en caliente tipo AC22 bin 50/70 D (D‐20) (S/UNE 13108), transportado, extendido y compactado por medios mecánicos con un espesor de 6 cm. El material resultante del fresado será gestionado por el adjudicatario a su xxxxx. - SANEO: Saneo de superficie existente mediante excavación con una profundidad de 40cm, con retirada de detritus y posterior relleno con material xx xxxxxxx 0/150, transportado, extendido y compactado con medios mecánicos. - PAVIMENTACIÓN: Pavimentación con capa de aglomerado asfáltico en caliente tipo AC16 surf 50/70D (D12) transportado, extendido y compactado por medios mecánicos con un espesor de 5 cm. - RIEGO: Riego de adherencia con dotación de 0,50 Kg/m² de emulsión tipo ECR‐1 termoadherente. - ARQUETAS: Puesta en cota de arquetas - CANALIZACIÓN: en caso de existir algún punto bajo y que sea necesario evacuar las aguas pluviales de dicha zona se ejecutará un sumidero y este será conectado y canalizado hasta la arqueta o cuneta de aguas pluviales más cercana por medio de tubería corrugada de al menos 250mm, debidamente enterrada y compactado del material empleado para enterrarla. - BARRERAS recta: Suministro y colocación xx xxxxxxx simple recta con poste tubular (similar al existente), incluyendo separadores, conectores, tornillería y captafaros cada 8m. - BARRERAS curva: Suministro y colocación xx xxxxxxx simple curva con poste tubular (similar al existente), incluyendo separadores, conectores, tornillería y captafaros cada 8m. - BARRERA cola: Suministro y colocación de cola de retorno. - ACCESO: Será por cuenta del adjudicatario el realizar un acceso a pie desde la zona de las escaleras de oficina de Sogama hasta la zona de los nuevos vestuarios, unos 175m aproximadamente. Para ello será necesario soterrar la cuneta de pluviales existente por medio de un tubo de un diámetro mínimo de 400 mm, realizar el relleno y compactado de material correspondiente para lograr la cota del actual vial y dar las pendientes adecuadas para la evacuación de pluviales (el material de relleno estará formado por una capa inicial de hormigón de limpieza para tapar el tubo y posteriormente material xx xxxxxxx 0/150 compactado y que será aportado por el adjudicatario). Finalmente, el acceso debe de quedar pavimentado y con igual cota a la Presa Palo Redondo; Cimentación y estribos de la Presa Palo Redondo; y Medidas de impermeabilización y consolidación del llamado Dique Natural Se define como la ocurrencia de vial anexo, con una situación geológica concreta y extraordinaria anchura variable que afecte imprevistamente, en términos de plazos y/o costos, los procesos constructivos de las obras citadas. Dicha situación deberá ser caracterizada en primera instancia irá definida por el Concesionario y el Concedente (representado por el Supervisor); y talud colindante, con un valor medio aproximadamente 3 metros. Del lado del talud se darán las pendientes adecuadas para que las pluviales sean recogidas en los sumideros que se instalen. A lo largo del vial se han de no existir acuerdo, por el Tribunal Arbitral colocar al menos cada 00 x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx pluviales generadas en base las zonas colindantes. Estos sumideros han de ir conectados a la evaluación técnica tubería soterrada y además se han de recrecer los actuales arquetones de registro y desagüe hasta la ocurrencia cota del vial, dejando en la parte superior una arqueta‐rejilla accesible para poder acometer trabajos de limpieza. También formará parte del trabajo el modificar/colocar nuevas barreras a lo largo del acceso. - PINTURA lineal: Pintura acrílica blanca con microesferas de 10 cm de ancho. - PINTURA símbolos: Pintura acrílica blanca con microesferas y a la connotación económica de su superación; diferenciando los eventos previsibles (identificados en los Estudios Existentes y cuya superación en términos de plazos y costosantideslizante para símbolos, el Concesionario debió haber previsto) de aquellos que tengan connotación extraordinaria e inesperada. Los eventos geológicos identificados en los Estudios Existentesflechas, tienen la calidad de previsibles. Dicha calidad de previsibilidad se mantendrá frente a un resultado contrario que pueda ser determinado en el marco de la elaboración del Expediente Técnicocebreados, salvo pronunciamiento distinto del Tribunal Arbitral. Los eventos geológicos serán reconocibles cuando al margen de su caracterización técnica, y por hechos no imputables al Concesionario, los costos para su superación requieran inversiones adicionales superiores en cinco por ciento (5%) - de manera individual - o superiores en quince por ciento (15%) - de manera acumulada - a las previstas en el Expediente Técnico para las partidas específicas de las obras involucradas. En la evaluación de los eventos geológicos intervienen los siguientes factores: Calidad xx xxxx diametralmente distinta a la prevista en los Estudios Existentes, en términos desfavorables a los esperados, en tramos continuos mayores a veinticinco (25) metros, para el caso de la excavación de túneles. Se entenderá por diametralmente distinta, si en lugar de una roca tipo I (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor x xxxx tipo III; o si en lugar de una roca tipo II (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor x xxxx tipo IV; y así sucesivamenteetc.

ALCANCE. El concepto alcance del objeto de Evento Geológicola contratación del proceso AFD-RSND-EERSSA-CPNI-002, es aplicable exclusivamente contempla la FISCALIZACIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA PROVINCIA XX XXXX ETAPA III, cuya ejecución se financia con recursos de la AGENCIA FRANCESA DE DESARROLLO (AFD), los servicios de fiscalización se realizarán desde el inicio de construcción de las obras, hasta la recepción definitiva de las mismas. Además de la fiscalización de la construcción de las obras, el Consultor se obliga a verificar e l cumplimiento de las normas de seguridad y la elaboración de informes. La fiscalización contratada obligatoriamente deberá presentar la matriz de control de avance físico de obra conforme el formato que se adjunta (ANEXO 1) en forma mensual, con fotos de cada una de las estructuras realizadas justificando las cantidades de avance indicadas en el formato ANEXO 1, la fotografía debe mostrar el trabajo realizado, esta información puede proporcionarse en archivos digitales. El fiscalizador considerará los trabajos a realizar estipulados por la EERSSA, los mismos que se realizarán en cualquier sector ubicado en el área de concesión de la EERSSA, sea en la provincia xx Xxxx, Xxxxxx Chinchipe o el cantón Gualaquiza. Para el contrato o los contratos de construcción correspondiente a REPOTENCIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA PROVINCIA XX XXXX ETAPA III (la obra tiene un presupuesto de $ 975,000.00), el Consultor proveerá y abrirá el libro de obra, independiente a los procesos constructivos que se dispone en la EERSSA. Entregada la planilla por el CONTRATISTA, la fiscalización, en el plazo de 7 días la aprobará o formulará observaciones de cumplimiento obligatorio para el CONTRATISTA, y de ser el caso continuará en forma inmediata el trámite y se procederá al pago dentro del plazo de 10 días contados desde la aprobación. Si la fiscalización no aprueba o no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurrido el plazo establecido, se entenderá que la planilla está aprobada y debe ser pagada por la CONTRATANTE. Si el fiscalizador no aprueba y no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurrido el plazo establecido, se procederá con la sanción respectiva. Supervisar y revisar la actualización de datos en el sistema comercial y el GIS de la EERSSA de la restitución de medidores y la energización de los trabajos realizados por el contratista. Previo y durante la ejecución de la obras objeto de este Contrato, examinará cuidadosamente las características técnicas mínimas requeridas de los materiales a emplearse y a con trolar que la calidad de los mismos sean los apropiados para la obra; Utilizar el equipo y herramienta adecuados y necesaria requerida para la correcta fiscalización de la obra; Presentar un informe de los eventos relevantes acontecidos en la semana cump lida y presentará un cronograma o cronogramas de trabajo el mismo que estará en función o correspondencia del o los cronogramas presentados por el Contratista de la obra; además, registrará en el libro de obra los avances de la obra y todas las novedades, estos registros contendrán al menos la siguiente información: Estado y condición del proyecto, conservación de los estándares establecidos y cumplimiento de los niveles de servicio preestablecidos, aspectos contractuales, económicos, financieros; cumplimiento de las siguientes obras: Túneles obligaciones contractuales respecto al personal y equipo del Canal Madre Tramo Moche-Chicama-UrricapeContratista, monto de las multas que por este concepto pudieran haber; Túneles vinculados a la Presa Palo Redondo; Cimentación y estribos condiciones climáticas de la Presa Palo Redondozona del proyecto y otros aspectos importantes del proyecto; El fiscalizador debe evaluar periódicamente el grado de cumplimiento de los cronogramas de trabajo; Medir las cantidades de obra ejecutadas y Medidas con ellas elaborar, verificar y certificar la exactitud de impermeabilización las planillas de avance; Exigir a los contratistas el cumplimiento de las leyes ambientales, laborales y consolidación del llamado Dique Natural Se define como reglamentos de seguridad industrial; Verificar que el personal presente en obra, conste en los respectivos roles de pago reportados al IESS, y en la ocurrencia oferta presentada por el Contratista de una situación geológica concreta la obra; Resolver las dudas que surgieren en la interpretación de los planos, especificaciones, detalles constructivos y extraordinaria sobre cualquier asunto técnico relativo al proyecto; Comprobar periódicamente que afecte imprevistamentelos equipos sean los mínimos requeridos contractualmente y se encuentren en buenas condiciones de uso; Cuando se determine que los trabajos realizados o en ejecución fueran defectuosos, en términos por causas imputables al Contratista, por el empleo de plazos materiales de mala calidad o no aprobados, por no ceñirse a los planos, especificaciones correspondientes o a las instrucciones impartidas por la Fiscalización, ésta ordenará las correcciones y/o costosmodificaciones a que haya lugar, sin modificación ni prórroga del plazo; Revisar las técnicas y métodos constructivos propuestos por el Contratista y sugerir las modificaciones que estime pertinentes, de ser el caso; Registrar en los procesos constructivos planos de construcción todos los cambios introducidos durante la construcción, para obtener los planos finales de la obra ejecutada; Estar presente en la obra continuamente y cuando el Administrador del Contrato lo requiera. Toda la información recopilada durante la construcción de la obra será presentada en forma impresa de ser necesaria y a pedido del administrador del contrato y en digital conservando la extensión del archivo original (Word, Excel, Autocad) y escaneada en PDF para aquellos documentos que incluyan firmas de cualquier participante en la construcción de la obra. Luego de suscribir el acta de recepción provisional de las obras citadas. Dicha situación obras, el fiscalizador tendrá un plazo de 20 días para presentar el expediente del contrato, adjuntando el informe de los servicios de fiscalización realizados, el cual deberá ser caracterizada en primera instancia por el Concesionario contener, antecedentes, actividades realizadas, reportes semanales de avance de obra y el Concedente (representado por el Supervisor); condiciones de ejecución del contrat o, control de cronogramas, y de no existir acuerdo, por el Tribunal Arbitral en base anexando toda la documentación referente a la evaluación técnica de la ocurrencia y a la connotación económica de su superación; diferenciando los eventos previsibles (identificados en los Estudios Existentes y cuya superación en términos de plazos y costos, el Concesionario debió haber previsto) de aquellos que tengan connotación extraordinaria e inesperada. Los eventos geológicos identificados en los Estudios Existentes, tienen la calidad de previsibles. Dicha calidad de previsibilidad se mantendrá frente a un resultado contrario que pueda ser determinado en el marco de la elaboración del Expediente Técnico, salvo pronunciamiento distinto del Tribunal Arbitral. Los eventos geológicos serán reconocibles cuando al margen de su caracterización técnica, y por hechos no imputables al Concesionario, los costos para su superación requieran inversiones adicionales superiores en cinco por ciento (5%) - de manera individual - o superiores en quince por ciento (15%) - de manera acumulada - a las previstas en el Expediente Técnico para las partidas específicas construcción de las obras involucradas. En la evaluación de los eventos geológicos intervienen los siguientes factores: Calidad xx xxxx diametralmente distinta a la prevista en los Estudios Existentes, en términos desfavorables a los esperados, en tramos continuos mayores a veinticinco (25) metros, para el caso de la excavación de túneles. Se entenderá por diametralmente distinta, si en lugar de una roca tipo I (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor x xxxx tipo III; o si en lugar de una roca tipo II (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor x xxxx tipo IV; y así sucesivamenteobras.

ALCANCE. El concepto alcance del objeto de Evento Geológicola contratación del proceso AFD-RSND-EERSSA-CPNI-003-A, es aplicable exclusivamente contempla la FISCALIZACIÓN DE LA REPOTENCIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA PROVINCIA XX XXXX ETAPA IV, cuya ejecución se financia con recursos de la AGENCIA FRANCESA DE DESARROLLO (AFD), los servicios de fiscalización se realizarán desde el inicio de construcción de las obras, hasta la recepción definitiva de las mismas. Además de la fiscalización de la construcción de las obras, el Consultor se obliga a verificar el cumplimiento de las normas de seguridad y la elaboración de informes. La fiscalización contratada obligatoriamente deberá presentar la matriz de control de avance físico de obra conforme el formato que se adjunta (ANEXO 3) en forma mensual, con fotos de cada una de las estructuras realizadas justificando las cantidades de avance indicadas en el formato ANEXO 3, la fotografía debe mostrar el trabajo realizado, esta información puede proporcionarse en archivos digitales. El fiscalizador considerará los trabajos a realizar estipulados por la EERSSA, los mismos que se realizarán en cualquier sector ubicado en el área de concesión de la EERSSA, sea en la provincia xx Xxxx, Xxxxxx Chinchipe o el cantón Gualaquiza. Para el contrato o los contratos de construcción correspondiente a REPOTENCIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA PROVINCIA XX XXXX ETAPA IV (la obra tiene un presupuesto de $ 975,000.00, pero se adjudicará en dos LOTES cada uno de $ 487,500.00), el Consultor proveerá y abrirá el libro de obra, independiente a los procesos constructivos que se dispone en la EERSSA. Entregada la planilla por el CONTRATISTA, la fiscalización, en el plazo de 7 días la aprobará o formulará observaciones de cumplimiento obligatorio para el CONTRATISTA, y de ser el caso continuará en forma inmediata el trámite y se procederá al pago dentro del plazo de 10 días contados desde la aprobación. Si la fiscalización no aprueba o no expresa las siguientes obras: Túneles del Canal Madre Tramo Moche-Chicama-Urricape; Túneles vinculados a razones fundadas de su objeción, transcurrido el plazo establecido, se entenderá que la Presa Palo Redondo; Cimentación planilla está aprobada y estribos debe ser pagada por la CONTRATANTE. Si el fiscalizador no aprueba y no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurrido el plazo establecido, se procederá con la sanción respectiva. Supervisar y revisar la actualización de datos en el sistema comercial y el GIS de la Presa Palo Redondo; EERSSA de la restitución de medidores y Medidas la energización de impermeabilización y consolidación del llamado Dique Natural Se define como la ocurrencia de una situación geológica concreta y extraordinaria que afecte imprevistamente, en términos de plazos y/o costos, los procesos constructivos de las obras citadas. Dicha situación deberá ser caracterizada en primera instancia trabajos realizados por el Concesionario contratista. Previo y el Concedente (representado por el Supervisor); y de no existir acuerdo, por el Tribunal Arbitral en base a durante la evaluación técnica ejecución de la ocurrencia obras objeto de este Contrato, examinará cuidadosamente las características técnicas mínimas requeridas de los materiales a emplearse y a la connotación económica de su superación; diferenciando los eventos previsibles (identificados en los Estudios Existentes y cuya superación en términos de plazos y costos, el Concesionario debió haber previsto) de aquellos controlar que tengan connotación extraordinaria e inesperada. Los eventos geológicos identificados en los Estudios Existentes, tienen la calidad de previsibles. Dicha calidad de previsibilidad se mantendrá frente a un resultado contrario que pueda ser determinado en los mismos sean los apropiados para la obra; Utilizar el marco equipo y herramienta adecuados y necesaria requerida para la correcta fiscalización de la elaboración del Expediente Técnico, salvo pronunciamiento distinto del Tribunal Arbitral. Los eventos geológicos serán reconocibles cuando al margen de su caracterización técnica, y por hechos no imputables al Concesionario, los costos para su superación requieran inversiones adicionales superiores en cinco por ciento (5%) - de manera individual - o superiores en quince por ciento (15%) - de manera acumulada - a las previstas en el Expediente Técnico para las partidas específicas de las obras involucradas. En la evaluación obra; Presentar un informe de los eventos geológicos intervienen relevantes acontecidos en la semana cumplida y presentará un cronograma o cronogramas de trabajo el mismo que estará en función o correspondencia del o los siguientes factores: Calidad xx xxxx diametralmente distinta a la prevista en los Estudios Existentes, en términos desfavorables a los esperados, en tramos continuos mayores a veinticinco (25) metros, para cronogramas presentados por el caso Contratista de la excavación obra; además, registrará en el libro de túneles. Se entenderá obra los avances de l a obra y todas las novedades, estos registros contendrán al menos la siguiente información: Estado y condición del proyecto, conservación de los estándares establecidos y cumplimiento de los niveles de servicio preestablecidos, aspectos contractuales, económicos, financieros; cumplimiento de las obligaciones contractuales respecto al personal y equipo del Contratista, monto de las multas que por diametralmente distintaeste concepto pudieran haber; condiciones climáticas de la zona del proyecto y otros aspectos importantes del proyecto; El fiscalizador debe evaluar periódicamente el grado de cumplimiento de los cronogramas de trabajo; Medir las cantidades de obra ejecutadas y con ellas elaborar, si en lugar verificar y certificar la exactitud de una roca tipo I (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca las planillas de calidad igual o peor x xxxx tipo III; o si en lugar de una roca tipo II (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor x xxxx tipo IV; y así sucesivamente.avance;

ALCANCE. El concepto alcance del servicio incluirá las siguientes prestaciones:  Mantenimiento conductivo  Mantenimiento preventivo  Mantenimiento técnico-legal  Mantenimiento correctivo  Mantenimiento mejorativo y modificativo (en el caso de Evento Geológicoque existan)  Mantenimiento logístico  Asesoramiento técnico  Asistencia o apoyo logístico En el caso del mantenimiento mejorativo, es aplicable exclusivamente modificativo y otras obras y servicios bajo demanda, CASA AMÉRICA solicitará oferta al adjudicatario y le dará carácter preferencial, utilizándose siempre y en todo caso las tablas de precios de materiales y mano de obra propuestas y anexas al contrato. Sin embargo, CASA AMÉRICA, no estará obligado a aceptar tales ofertas, pudiendo contratar las obras o servicios con la empresa que considere oportuno y que le resulte más ventajosa para sus intereses. En el Anexo 5 del presente Xxxxxx se describen a título orientativo, los equipos incluidos dentro del alcance del presente contrato, pudiendo existir modificaciones con respecto a los procesos constructivos modelos, marcas o características de los equipos instalados, unidades, situación, etc. En cualquier caso las siguientes obras: Túneles del Canal Madre Tramo Moche-Chicama-Urricape; Túneles vinculados a empresas licitadoras deberán visitar las instalaciones y realizar las comprobaciones que consideren oportunas antes de presentar su mejor oferta. A la Presa Palo Redondo; Cimentación y estribos salida de la Presa Palo Redondo; visita programada, las empresas recibirán un documento acreditativo de haber realizado las inspecciones visuales, el original del cual deberá acompañar al documento de su propuesta en la licitación. Aunque se detalle de forma más específica en el Anexo 5 del presente Pliego, las instalaciones objeto del servicio, con carácter general, serán las que se definen de forma genérica y Medidas no limitativa a continuación:  Instalación eléctrica, comprende: o Centros de impermeabilización seccionamiento y consolidación del llamado Dique Natural Se define transformación de abonado o Cuadros de distribución de MT o Acometidas de BT desde los centros de transformación a los Cuadros Generales de Baja Tensión (CGBT), estos incluidos. o Equipos para suministro de energía complementarios o de seguridad (grupos electrógenos y SAI’s) o Instalaciones interiores desde los CGBT hasta Cuadros Secundarios y desde estos hasta los puntos terminales, con todos los elementos de mando y protección, circuitos, canalizaciones, así como interruptores, enchufes, cajas, luminarias, etc. incluidos. o Alumbrado de emergencia o Alumbrado interior y exterior o Pararrayos y red de toma a tierra  Instalación de Climatización: Todos los elementos de la ocurrencia instalación de una situación geológica concreta y extraordinaria que afecte imprevistamenteclimatización, en términos desde las unidades de plazos producción, centrales y/o costosautónomas, hasta los procesos constructivos elementos terminales, incluidos los circuitos hidráulicos y/o de las obras citadasrefrigerante, redes de conductos y todos los componentes presentes en la instalación. Dicha situación deberá ser caracterizada en primera instancia Entre otros: x Xxxxxx de refrigeración o Enfriadoras x Xxxxxxx de gas o Sistema de dosificación automática de anti-incrustante y biocida o Climatizadores o Sistemas de bombeo o Equipos autónomos y fan-coil o Invernaderos con batería de calor o Sistema VRF o Tuberías, conductos y difusores o Sistemas de control automático y gestión de climatización (SIEMENS DESIGO Versión 4.01.012.1)  Instalación de Ventilación: Natural y forzada, tanto por el Concesionario impulsión como extracción de aire. Entre otros: o Extractores o Ventiladores o Difusores o Conductos  Instalación de Calefacción y el Concedente Agua Caliente Sanitaria (representado por el Supervisor); y de no existir acuerdo, por el Tribunal Arbitral en base a la evaluación técnica ACS): Todos los elementos de la ocurrencia instalación de Calefacción y a ACS del edificio, desde las unidades de producción, centrales y/o autónomas, hasta los elementos terminales o puntos de consumo, incluidos los circuitos hidráulicos, redes de conductos y tuberías así como todos los componentes presentes en la connotación económica instalación. Entre otros: o Calderas o Quemadores o Termos eléctricos  Instalación de su superación; diferenciando gas: Instalación de Gas Natural desde la acometida hasta los eventos previsibles (identificados en los Estudios Existentes y cuya superación en términos puntos de plazos y costos, el Concesionario debió haber previsto) de aquellos que tengan connotación extraordinaria e inesperada. Los eventos geológicos identificados en los Estudios Existentes, tienen la calidad de previsibles. Dicha calidad de previsibilidad se mantendrá frente a un resultado contrario que pueda ser determinado en el marco de la elaboración del Expediente Técnico, salvo pronunciamiento distinto del Tribunal Arbitral. Los eventos geológicos serán reconocibles cuando al margen de su caracterización técnica, y por hechos no imputables al Concesionario, los costos para su superación requieran inversiones adicionales superiores en cinco por ciento (5%) - de manera individual - o superiores en quince por ciento (15%) - de manera acumulada - a las previstas en el Expediente Técnico para las partidas específicas de las obras involucradas. En la evaluación de los eventos geológicos intervienen los siguientes factores: Calidad xx xxxx diametralmente distinta a la prevista en los Estudios Existentes, en términos desfavorables a los esperados, en tramos continuos mayores a veinticinco (25) metros, para el caso de la excavación de túneles. Se entenderá por diametralmente distinta, si en lugar de una roca tipo I (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor x xxxx tipo III; o si en lugar de una roca tipo II (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor x xxxx tipo IV; y así sucesivamenteconsumo.

ALCANCE. En el presente Anexo se encuentra los alcances y objetivos generales de trabajo del Interventor, así como las exigencias generales que deben cumplir los productos a ser entregados por la consultoría seleccionada, durante las siguientes fases en las que se considera se dividirán los resultados de la Consultoría: FASE II - Estudios y diseños a Factibilidad, FASE IV - Estructuración Técnica. El concepto Interventor deberá estar conformado por un grupo de Evento Geológicoexpertos en las áreas técnica, predial, ambiental y social, que apoyará al Gobierno de Colombia en todos los aspectos relacionados con el proyecto de infraestructura aeroportuaria El Dorado II, para permitirle estructurar y licitar el Proyecto de Asociación Público Privada de forma exitosa. Durante el transcurso de la Interventoría, la AGENCIA podrá entregar una documentación estandarizada que es propiedad de la AGENCIA. En caso de que la AGENCIA tenga conocimiento de iniciativas privadas presentadas para el proyecto Aeroportuario objeto de esta estructuración, es aplicable exclusivamente necesario que el Consultor Especializado a los procesos constructivos de las siguientes obras: Túneles del Canal Madre Tramo Moche-Chicama-Urricape; Túneles vinculados a la Presa Palo Redondo; Cimentación y estribos través de la Presa Palo RedondoInterventoría, entregue la información solicitada por la AGENCIA en el formato que ésta requiera, esto con el fin de que la AGENCIA realice una comparación de los dos proyectos. La consultoría especializada NO incluye los estudios de Emplazamiento de Pista, ni el Análisis operacional de movimiento de aeronaves en superficie, ni la Definición del equipamiento que soportará la operación aérea del aeropuerto, estudios relacionados con el aeropuerto El Dorado II; y Medidas de impermeabilización y consolidación del llamado Dique Natural Se define como ya que estos estudios serán desarrollados por la ocurrencia de una situación geológica concreta y extraordinaria que afecte imprevistamenteAerocivil, en términos de plazos y/o costos, los procesos constructivos de las obras citadas. Dicha situación deberá ser caracterizada en primera instancia por el Concesionario y el Concedente (representado por el Supervisor); y de no existir acuerdo, por el Tribunal Arbitral en base a la evaluación técnica de la ocurrencia y a la connotación económica de su superación; diferenciando los eventos previsibles (identificados en los Estudios Existentes y cuya superación en términos de plazos y costos, el Concesionario debió haber previsto) de aquellos que tengan connotación extraordinaria e inesperada. Los eventos geológicos identificados en los Estudios Existentes, tienen la calidad de previsibles. Dicha calidad de previsibilidad se mantendrá frente a un resultado contrario que pueda ser determinado en el marco del Convenio Interinstitucional entre ANI y AEROCIVIL No. 16000492H3 de 2016. Se precisa que la elaboración operación aeronáutica de los aeropuertos, el Aeropuerto Internacional El Dorado y del Expediente Técnico, salvo pronunciamiento distinto del Tribunal Arbitral. Los eventos geológicos serán reconocibles cuando al margen nuevo proyecto de su caracterización técnica, y por hechos no imputables al Concesionario, los costos para su superación requieran inversiones adicionales superiores en cinco por ciento (5%) - infraestructura El Dorado II será de manera individual - o superiores coordinada y dependiente, debido a que la torre de control que tendrá El Dorado II estará subordinada a la torre de control “Muisca” que se localiza en quince El Dorado I, garantizando el control de interferencias operacionales sobre las pistas actuales por ciento (15%) - la operación de manera acumulada - a las nuevas pistas previstas en el Expediente Técnico para las partidas específicas de las obras involucradas. En la evaluación de los eventos geológicos intervienen los siguientes factores: Calidad xx xxxx diametralmente distinta a la prevista en los Estudios Existentes, en términos desfavorables a los esperados, en tramos continuos mayores a veinticinco (25) metros, para el caso de la excavación de túneles. Se entenderá por diametralmente distinta, si en lugar de una roca tipo I (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor x xxxx tipo III; o si en lugar de una roca tipo II (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor x xxxx tipo IV; y así sucesivamente.Plan Maestro El Dorado

ALCANCE. La ejecución de este Servicio, de acuerdo a lo solicitado en el presente Concurso, consiste en llevar a cabo la Gestión integral de la Planta de Clasificación de Envases Ligeros incluyendo, a coste del Adjudicatario, todos aquellos trabajos, suministros y servicios necesarios para la correcta gestión integral de la planta, de todos los equipos, maquinaria y restantes instalaciones que la conforman. El concepto contrato se entiende a riesgo y xxxxxxx del adjudicatario. En líneas generales y no siendo excluyente, forma parte del alcance la realización por parte del adjudicatario de Evento Geológicoal menos las siguientes prestaciones: - Recepción de material procedente de la Recogida Selectiva de envases ligeros (contenedor amarillo). Cabe la posibilidad, es aplicable exclusivamente hasta que se ponga en marcha la Nueva planta de clasificación de envases de RU y se realicen las modificaciones de la PRTE, de que sea necesario, durante un periodo no superior a dos años desde el inicio del contrato, recepcionar también las latas de envases de aluminio procedentes de la Planta de Reciclaje, Tratamiento y Elaboración de combustible (PRTE), las cuales se almacenarán aparte en un espacio habilitado a tal efecto en la zona de almacenamiento xx xxxxx recuperadas, así como su posterior carga con los medios de la planta en los vehículos de los recicladores. - Alimentación a la línea de proceso del material, movimiento de los contenedores de rechazos, reboses, etc. mediante una máquina de brazo telescópico sobre ruedas, así como el movimiento xx xxxxx mediante carretilla elevadora y carga de las mismas en camiones (generalmente a 3 alturas siempre que sea posible). Tanto la maquina con brazo telescópico como la carretilla deberán ser aportadas y mantenidas por el adjudicatario a su xxxxx. - El adjudicatario tendrá que cargar, en los camiones enviados por los recicladores, todos los tipos de material seleccionado en la planta para su posterior envío a los procesos constructivos centros de tratamiento, cumplimentando todos los documentos de carga exigidos por la normativa de transporte, y aquellos aportados por Sogama (Documento de Identificación, etc…) relativos a dichas cargas. Asimismo, deberá realizar las comprobaciones oportunas en dicha documentación en cuanto al tipo de material a cargar y destino del mismo. En caso de que, a lo largo del contrato, Sogama solicite que se cargue algún nuevo material o producto en las inmediaciones de las siguientes obrasinstalaciones afectadas por este contrato, el adjudicatario deberá de realizarlo a su xxxxx. - Control de proceso, de calidad y coordinación del proceso de separación de materiales en su totalidad. - Mantenimiento integral de la instalación y medios auxiliares: Túneles predictivo, preventivo, correctivo y legal conforme a los manuales de los fabricantes y normativa vigente en cada momento. Se incluye también el edificio de servicios que emplea el personal de la planta. - Limpieza integral del Canal Madre Tramo Moche-Chicama-Urricape; Túneles vinculados exterior e interior de las instalaciones, maquinaria, medios auxiliares y equipos bajo la premisa de PULCRITUD ABSOLUTA EN TODO MOMENTO. Se hará especial hincapié en la limpieza correspondiente a elementos móviles en contacto con la bolsa amarilla: cintas (rodillos, tambores, rascadores), prensas, separadores automáticos, cribas, mesas vibrantes, etc. de forma que operen continuamente en condiciones óptimas. Dentro del programa de limpieza se incluirá también las zonas limítrofes a la Presa Palo Redondo; Cimentación y estribos instalación (calles, cunetas, arquetas, zonas de almacenamiento de materiales) así como aquellas otras que aun no estando en las inmediaciones de la Presa Palo Redondo; instalación se haya visto afectada por la operativa de la propia planta (viales de entrada al CMC, zona de báscula o control de accesos, e incluso las fincas exteriores al CMC a las cuales hayan podido llegar materiales procedentes de esta planta), tal y Medidas como se especifica en el apartado de impermeabilización limpieza de este Pliego. - Será por cuenta del adjudicatario cualquier medio necesario para llevar a cabo el objeto del contrato cumpliendo toda la normativa vigente (Seguridad e higiene, residuos, etc.) así como cuantas declaraciones, dictámenes o exigencias pueda requerir cualquier organismo oficial. Se observará un estricto control de los residuos recibidos en planta, separando y consolidación gestionando legalmente los residuos peligrosos que pudiesen recibirse en la instalación. - El adjudicatario vendrá obligado a elaborar cuantos planes, informes, resúmenes le solicite Sogama especialmente la documentación de mantenimiento (históricos, libro de incidencias, xxxx xx xxxxxx, etc.) así como toda la documentación que sea necesaria para la realización de informes de producción (cantidades de materiales procesados diariamente, control del llamado Dique Natural Se define como stock, etc.). - La totalidad de la ocurrencia fracción de rechazo, final de línea de proceso, deberá enviarse al foso B de la PRTE a través de la línea de cintas existentes y que enlazan con dicha planta. En caso de avería de una situación geológica concreta y extraordinaria que afecte imprevistamente, en términos de plazos y/o costos, los procesos constructivos de las obras citadascintas que se dispongan en el exterior de la nave o parada de la PRTE, se descargarán a un contenedor, siendo el coste de su transporte al Foso B de la PRTE, o a un lugar que indique Sogama, x xxxxx del Adjudicatario. Dicha situación También será a su xxxxx el transporte del rechazo y los voluminosos que no puedan ser procesados en la PRTE por parada de esta instalación hasta el lugar que indique Sogama, el cual no estará a una distancia superior a 12 Km. del CMC. Este transporte deberá ser caracterizada en primera instancia por el Concesionario y el Concedente (representado por el Supervisor); y de no existir acuerdo, por el Tribunal Arbitral en base realizarse de acuerdo a la evaluación técnica normativa vigente, siendo comunicado a Sogama. Esta característica no suele ser tónica habitual en la operativa de las instalaciones, estimándose una parada de la ocurrencia y PRTE de unas 4 semanas al año. Cualquier variación respecto a esta estimación no dará lugar a ningún tipo de reclamación por parte del adjudicatario. - Gestión de los lixiviados que se generen en esta Planta, siendo estos enviados a su xxxxx a la connotación económica depuradora biológica del CMC, previa comunicación a la gestora de su superación; diferenciando esta depuradora. - Será por cuenta del Adjudicatario todos los eventos previsibles (identificados en los Estudios Existentes consumibles y cuya superación en términos materiales que sean necesarios para realizar el Objeto del Concurso: alambre, combustibles tanto para la maquinaria como para la calefacción y ACS de plazos vestuarios del personal de gestión integral de la planta, lámparas, aceites, grasas, y costos, el Concesionario debió haber previsto) de aquellos todo aquello que tengan connotación extraordinaria e inesperada. Los eventos geológicos identificados en los Estudios Existentes, tienen la calidad de previsibles. Dicha calidad de previsibilidad se mantendrá frente a un resultado contrario que sin estar aquí detallado pueda ser determinado necesario para la ejecución de este servicio. - Será por cuenta del adjudicatario todos los estudios, informes y análisis necesarios para cumplir con la Declaración de Efectos Ambientales, AAI o cualquier otra legislación, evaluación ambiental legal o reglamentariamente exigida. Y en el marco de la elaboración del Expediente Técnicoparticular, salvo pronunciamiento distinto del Tribunal Arbitral. Los eventos geológicos serán reconocibles cuando al margen de su caracterización técnica, y por hechos no imputables al Concesionario, los costos para su superación requieran inversiones adicionales superiores en cinco por ciento (5%) - de manera individual - o superiores en quince por ciento (15%) - de manera acumulada - a las previstas en el Expediente Técnico para las partidas específicas de las obras involucradas. En la evaluación cada uno de los eventos geológicos intervienen los siguientes factores: Calidad xx xxxx diametralmente distinta a la prevista en los Estudios Existentescampos de aplicación de este contrato, en términos desfavorables a los esperados, en tramos continuos mayores a veinticinco (25) metros, para el caso de la excavación de túneles. Se entenderá será por diametralmente distinta, si en lugar de una roca tipo I (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor x xxxx tipo III; o si en lugar de una roca tipo II (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor x xxxx tipo IV; y así sucesivamente.cuenta del adjudicatario lo siguiente:

ALCANCE. El concepto levantamiento del inventario físico de Evento Geológicobienes se aplicará, es aplicable exclusivamente sólo a los procesos constructivos aquellos bienes que se apeguen a la definición de bienes muebles instrumentales, que para tal efecto se definen en la Segunda de las siguientes obras: Túneles del Canal Madre Tramo Moche-Chicama-Urricape; Túneles vinculados a la Presa Palo Redondo; Cimentación Normas Generales para el registro, afectación, disposición final y estribos baja de bienes muebles de la Presa Palo Redondo; Administración Pública Federal Centralizada. • El servicio comprenderá los bienes muebles instrumentales de propiedad federal y Medidas bienes propiedad de impermeabilización terceros al servicio del Instituto Nacional de Psiquiatría Xxxxx xx xx Xxxxxx Xxxxx, con un número aproximado de 12,000 (doce mil) bienes que se encuentran en las instalaciones del Instituto. • La cantidad y consolidación valores de bienes instrumentales que se tomará como base para el desarrollo del llamado Dique Natural Se define como la ocurrencia de una situación geológica concreta y extraordinaria que afecte imprevistamenteProyecto, en términos de plazos y/o costos, los procesos constructivos de las obras citadas. Dicha situación deberá ser caracterizada en su primera instancia por el Concesionario y el Concedente (representado por el Supervisor); y de no existir acuerdo, por el Tribunal Arbitral en base a etapa serán la evaluación técnica de la ocurrencia y a la connotación económica de su superación; diferenciando los eventos previsibles (identificados en los Estudios Existentes y cuya superación en términos de plazos y costos, el Concesionario debió haber previsto) suma de aquellos que tengan connotación extraordinaria e inesperada. Los eventos geológicos identificados estén registrados en el Sistema de Inventario de Bienes Instrumentales del Instituto (SIAF) al 31 de diciembre de 2012, en los Estudios ExistentesCentro de Costos, tienen la calidad de previsibles. Dicha calidad de previsibilidad se mantendrá frente a un resultado contrario que pueda ser determinado en el marco de la elaboración del Expediente Técnico, salvo pronunciamiento distinto del Tribunal Arbitral. Los eventos geológicos serán reconocibles cuando al margen de su caracterización técnica, y por hechos no imputables al Concesionario, los costos para su superación requieran inversiones adicionales superiores en cinco por ciento (5%) - de manera individual - o superiores en quince por ciento (15%) - de manera acumulada - a las previstas en el Expediente Técnico para las partidas específicas de las obras involucradas. En la evaluación de los eventos geológicos intervienen los siguientes factores: Calidad xx xxxx diametralmente distinta a la prevista en los Estudios Existentes, en términos desfavorables a los esperados, en tramos continuos mayores a veinticinco (25) metros, para Para el caso de la excavación segunda etapa, la cantidad y valores de túnelesbienes a considerar como base para el desarrollo del proyecto, serán la suma de aquellos que estén registrados en el Sistema de Inventario de Bienes Instrumentales del Instituto (SIAF) al 31 de diciembre de 2012, en los Centros de Costos ubicados en el CAAF. • Efectuar la actualización del inventario de los bienes de activo fijo mediante el uso de terminales o lectores ópticos similares a los que actualmente se utilizan para el monitoreo del SIAF. • Se entenderá recopilará información por diametralmente distintaseparado, si sobre el estado de conservación que presentan los bienes para posteriormente poder estimar el factor de demérito de los bienes, asimismo presentar un informe del estado de conservación o cuales ameritarían sustitución. • En caso de que se adquieran bienes durante el levantamiento del inventario físico éstos se tendrán que dar de alta en lugar el inventario, tanto la fecha de una roca tipo I adquisición como la información contenida en las facturas de compra de los activos nuevos como son: número, fecha, nombre del proveedor, cantidad de artículos, y su valor (incluido sus subtiposantes y después de considerar el I.V.A. respectivo. En el caso de los activos propiedad de terceros el nombre del propietario, si programa o proyecto de investigación para dicho bien. • Llevar a cabo la conciliación del nuevo inventario con el que actualmente se tiene en la base de datos del sistema informático de control del activo fijo y de igual forma con la base de datos que se tiene referente a las facturas de adquisición de los hubiere) bienes. • Se presentará un informe narrativo a la conclusión de cada Centro de Costos describiendo las diferentes actividades que se presenta una roca realizaron indicando el número total de calidad activos que comprende el inventario actualizado desglosado por departamento, por usuario de los bienes propiedad del INPRF y el total del valor de adquisición de los activos a la fecha de terminación de estos trabajos. De igual o peor x xxxx tipo IIIforma se presentará por separado el inventario de los bienes propiedad de terceros. El informe será impreso y de forma digital en formato de Excel. • El listado de Centros de Costos, correspondientes a la primera etapa se anexan a las presentes bases. El listado del inventario de bienes muebles de cada Centro de Costos se entregará al licitante adjudicado, al día siguiente de la emisión del fallo de la presente licitación. • El listado completo correspondientes a la segunda etapa, se entregarán al licitante adjudicado por parte de la Subdirección de Recursos Materiales a más tardar el día 15 xx xxxxxx de 2013. • Las actividades inherentes al Proyecto de levantamiento del inventario físico, deberán realizarse invariablemente en las Instalaciones del Instituto que abarcan la primera y segunda etapas del proyecto según corresponda: en oficinas administrativas en días y horas hábiles e inclusive durante los periodos vacacionales, recesos, suspensión programada por sucesión de días inhábiles y suspensión de labores, según se describen en el calendario oficial. en días y horas hábiles de acuerdo con el calendario, siempre y cuando esté comprendida en el período objeto del contrato y que se lleve el control dentro del plan de trabajo acordado previamente entre la empresa adjudicada y el personal del área de Activo Fijo de la Subdirección de Recursos Materiales. Lo anterior, podrá ampliarse en horarios y días a indicación del Subdirector de Recursos Materiales. • El prestador de servicios durante la vigencia del contrato y de los servicios solicitados, deberá de instrumentar un sistema de control informático para el almacenamiento de los registros y de la base de datos, este sistema será propiedad del prestador de servicios y será utilizado para la revisión, validación y reporteo del levantamiento físico de los bienes de la entidad, al término del contrato el prestador de servicios retirará el sistema de información y entregara al INPRFM la base de datos con los registros del inventario en formato digital. La definición de la meta-data de la base de datos será definida en conjunto con el personal que designe la Subdirección de Recursos Materiales; o si asimismo el sistema de control informático se utilizara para la manipulación de la información resultante del levantamiento físico del inventario de los bienes de activo fijo del INPRF y mediante el cual trabajará de manera paralela al SIAF, ese sistema informático, proporcionará los informes necesarios referentes al resultado del levantamiento físico de activo fijo del INPRF. • El sistema de control informático deberá ser alimentado con la información obtenida en lugar el levantamiento de una roca tipo II (incluido sus subtiposinventario por la totalidad de los bienes registrados, si los hubiere) por área, por Centro de Costos; por periodo de tiempo, así como de cada bien en particular, de igual manera deberá de estar capacitado para migrar la información con la que se presenta una roca cuenta en el actual sistema electrónico de calidad igual o peor x xxxx tipo IV; registro y así sucesivamentecontrol del inventario, sin detener la operación rutinaria.

ALCANCE. El concepto Los elementos a conservar en los espacios verdes son aquellos que pueden considerarse como principales (césped, árboles, arbustos, terrizos, etc.), además de Evento Geológicotodos los que formando parte del jardín, es aplicable exclusivamente interaccionan de alguna forma con los primeros, e influyen directa o indirectamente en su estado. Obedece, por tanto, a un mantenimiento integral de los procesos constructivos espacios verdes y del arbolado urbano, de las siguientes obrasáreas de juegos infantiles y de las fuentes ornamentales. En consecuencia, los elementos que se incluyen en el contrato serán: Túneles praderas de césped, praderas naturales, árboles, arbustos, terrizos, setos, macizos xx xxxx, macizos arbustivos y cualquier otro elemento vegetal, zonas pavimentadas, redes de drenaje, mobiliario, juegos infantiles y equipamiento para mayores, fuentes e hidrantes, redes xx xxxxx y mecanismos eléctricos de las redes xx xxxxx tanto potable como de agua regenerada o freática, equipamiento de ocio, cartelería, jardineras, áreas e instalaciones caninas, estructuras ornamentales xx xxxx y demás estructuras de obra civil (muros, escaleras…), en definitiva todos aquellos elementos vivos o no que pertenezcan a las zonas verdes, áreas de juegos infantiles y fuentes ornamentales. Quedan excluidos de este contrato la red de alumbrado público y luminarias. Así mismo se incluye en este contrato, y dentro del Canal Madre Tramo Moche-Chicama-Urricape; Túneles vinculados canon, el desbroce y limpieza, en las condiciones fijadas en este documento, de todas aquellas superficies municipales susceptibles de ser desbrozadas, incluidas en los polígonos contratados, y, dentro de los trabajos por valoración, de las restantes del Término Municipal que dispongan los Servicios Técnicos Municipales, así como de todos aquellos espacios de titularidad municipal que por su situación y características mantenga una cubierta vegetal espontanea que sea necesario controlar con el fin de minimizar los riesgos de incendio y sus consecuencias y mantener un buen estado de salubridad. La inclusión del control y mantenimiento de las áreas de juegos infantiles y fuentes ornamentales como objeto del contrato, obedece a dos factores fundamentales: - La mayoría de estas instalaciones están directamente asociadas e integradas en las zonas verdes. - Se trata de instalaciones de diferente tipología, todas ellas en vía pública, en las cuales se desarrolla una actividad compleja que requiere instalaciones eficientes para el fin al que fueron destinadas. Son conjuntos muy “sensibles” a efectos de mantenimiento, ya que además de la calidad del servicio se debe garantizar también la salubridad y seguridad ante los ciudadanos. Para garantizar un mantenimiento eficiente se propone la contratación de su mantenimiento integral como única fórmula viable, dada la complejidad técnica de las instalaciones a mantener y dada la imposibilidad de ejecución con los medios técnicos disponibles por este Ayuntamiento. Dado el número y la complejidad de las instalaciones objeto del contrato, al objeto de que las empresas licitadoras puedan completar la información incluida en el presente documento, se permitirá visitar las instalaciones materia de este pliego, debiendo solicitarlo previamente por escrito a la Presa Palo Redondo; Cimentación Sección de Parques y estribos Jardines, quien diseñará un programa de visitas. Alcanza también este contrato la Presa Palo Redondo; prestación de asesoría y Medidas apoyo técnico al Ayuntamiento xx Xxxxxxx en todo aquello relacionado con el mantenimiento y la gestión de impermeabilización los espacios y consolidación del llamado Dique Natural Se define como la ocurrencia de una situación geológica concreta y extraordinaria que afecte imprevistamenteelementos incluidos en este Pliego, en términos de plazos y/o costoslas áreas del conocimiento relacionadas, los procesos constructivos de las obras citadas. Dicha situación deberá ser caracterizada en primera instancia por el Concesionario y el Concedente (representado por el Supervisor); y de no existir acuerdo, por el Tribunal Arbitral en base a la evaluación técnica de la ocurrencia y a la connotación económica de su superación; diferenciando los eventos previsibles (identificados así como en los Estudios Existentes y cuya superación en términos procedimientos de plazos y costos, el Concesionario debió haber previsto) recepción o contratación de aquellos que tengan connotación extraordinaria e inesperada. Los eventos geológicos identificados en los Estudios Existentes, tienen la calidad de previsibles. Dicha calidad de previsibilidad se mantendrá frente a un resultado contrario que pueda ser determinado en el marco de la elaboración del Expediente Técnico, salvo pronunciamiento distinto del Tribunal Arbitral. Los eventos geológicos serán reconocibles cuando al margen de su caracterización técnica, y por hechos no imputables al Concesionario, los costos para su superación requieran inversiones adicionales superiores en cinco por ciento (5%) - de manera individual - nuevas obras o superiores en quince por ciento (15%) - de manera acumulada - a las previstas en el Expediente Técnico para las partidas específicas de las obras involucradas. En la evaluación de los eventos geológicos intervienen los siguientes factores: Calidad xx xxxx diametralmente distinta a la prevista en los Estudios Existentes, en términos desfavorables a los esperados, en tramos continuos mayores a veinticinco (25) metros, para el caso de la excavación de túneles. Se entenderá por diametralmente distinta, si en lugar de una roca tipo I (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor x xxxx tipo III; o si en lugar de una roca tipo II (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor x xxxx tipo IV; y así sucesivamentesuministros.

ALCANCE. El concepto La ejecución de Evento Geológico, es aplicable exclusivamente a los procesos constructivos de las siguientes obras: Túneles del Canal Madre Tramo Moche-Chicama-Urricape; Túneles vinculados a la Presa Palo Redondo; Cimentación y estribos obras de la Presa Palo Redondo; presente invitación corresponde al saneamiento básico como reposición de cubiertas, reposición de sistema eléctrico, reposición de sistema hidrosanitario, mejoramiento zonas exteriores y Medidas recreativas, reposición de impermeabilización cerramientos y consolidación del llamado Dique Natural Se define como mejoramiento en general de los ambientes educativos. El Anexo N°2 - Posibles Instituciones Educativas a Intervenir: contiene el listado de departamentos, municipios y sedes en donde se encuentran ubicadas las posibles sedes priorizadas inicialmente por la ocurrencia de una situación geológica concreta y extraordinaria que afecte imprevistamente, en términos de plazos y/o costos, los procesos constructivos UG-FFIE para la ejecución de las obras citadas. Dicha situación deberá ser caracterizada en primera instancia por el Concesionario y el Concedente (representado por el Supervisor); y de no existir acuerdoacuerdo con los recursos disponibles se asignará los respectivos contratos conforme a las fases de ejecución de los presentes TCC. No obstante, por el Tribunal Arbitral y en base a consonancia con la evaluación técnica dinámica del proyecto de adecuaciones y mejoramientos, y persistiendo necesidades dentro de la ocurrencia y a la connotación económica región, serán susceptibles de su superación; diferenciando los eventos previsibles (identificados en los Estudios Existentes y cuya superación en términos de plazos y costos, el Concesionario debió haber previsto) de aquellos exclusión sedes que tengan connotación extraordinaria e inesperada. Los eventos geológicos identificados en los Estudios Existentes, tienen la calidad de previsibles. Dicha calidad de previsibilidad actualmente se mantendrá frente a un resultado contrario que pueda ser determinado encuentran en el marco Anexo N° 2 - Posibles Instituciones Educativas a Intervenir:, listado inicial, o la inclusión de la elaboración del Expediente Técnico, salvo pronunciamiento distinto del Tribunal Arbitral. Los eventos geológicos serán reconocibles cuando al margen de su caracterización técnica, y por hechos sedes que no imputables al Concesionario, los costos para su superación requieran inversiones adicionales superiores en cinco por ciento (5%) - de manera individual - o superiores en quince por ciento (15%) - de manera acumulada - a las previstas se encuentren en el Expediente Técnico para las partidas específicas listado inicial Anexo N° 2 - Posibles Instituciones Educativas a Intervenir:, pero que cuenten con alguna necesidad particular en cuanto los alcances previstos en la presente invitación. En la visita de diagnóstico inicial conjunta entre la UG-FFIE, la interventoría y contratista de obra, se dejará constancia de las obras involucradasa realizar con su respectivo alcance en cada sede. En Como resultado de las vistas de diagnóstico el contratista de obra deberá realizar el presupuesto o costeo determinando cantidades a ejecutar y valor por cada ítem a ejecutarse, de acuerdo a los valores unitarios establecidos en la evaluación propuesta económica inicial. Los contratos derivados del presente proceso de los eventos geológicos intervienen selección se ejecutarán mediante la modalidad de monto agotable, utilizando las actividades y valores unitarios propuestos en el Formato No. 10 y Formato No. 10 A. Por facilidad en el manejo operativo de las obras la UG-FFIE determinó para la presente invitación una distribución del territorio en noventa y seis (96) grupos de acuerdo con su localización geográfica. Las obras menores se ejecutarán conforme a los siguientes factores: Calidad xx xxxx diametralmente distinta a la prevista en los Estudios Existentes, en términos desfavorables a los esperados, en tramos continuos mayores a veinticinco (25) metros, para el caso de la excavación de túneles. Se entenderá por diametralmente distinta, si en lugar de una roca tipo I (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor x xxxx tipo III; o si en lugar de una roca tipo II (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor x xxxx tipo IV; y así sucesivamente.grupos:

ALCANCE. El concepto presente proyecto se desarrollará mediante dos fases condicionadas, diferenciadas e independientes entre sí, con las siguientes características generales: Fase 1: La primera fase incluye la revisión, análisis, evaluación, ajuste, complementación y elaboración de Evento Geológicoestudios y diseños a partir de la información, es aplicable exclusivamente los estudios y diseños existentes. Dentro de las actividades a desarrollar en la Fase 1 el contratista deberá realizar el diagnóstico del almacenamiento subterráneo y superficial de las aguas lluvias (dulces) y la escorrentía superficial; la valoración de los riesgos de inundación que afectan los asentamientos urbanos, como consecuencia del drenaje de las aguas lluvias precipitadas sobre las cuencas circunscritas por el Distrito No. 4. (Xxxxxx Xxxxxxx y Cuenca Los Profesores), e incluirá además la solución de ingeniería de algunos sitios críticos definidos por la Gobernación que se encuentren en riesgo de inundación asociada a precipitación. El contratista deberá analizar las alternativas de gestión pluvial, incluyendo la alternativa de canal embalse paralelo a la pista del aeropuerto y seleccionará la alternativa más conveniente para elaborar los diseños de detalle y posteriormente, ejecutar las obras bajo condiciones de funcionalidad atendiendo el alcance viabilizado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - MVCT. Fase 2: La segunda fase corresponde a la ejecución de las obras de alcantarillado pluvial del distrito No. 4 en la Isla de San Xxxxxx, las cuales se deberán ejecutar atendiendo los resultados de la alternativa seleccionada en la fase 1, y donde se podrán construir las soluciones que permitan drenar los caudales de aguas lluvias de manera adecuada, mitigando los efectos causados por las posibles inundaciones y los efectos que esto causa sobre la población urbana residente en las cuencas de Natania y Los Profesores. El alcance de las dos fases incluyen las actividades que se describen a continuación: Revisión, análisis, evaluación, ajuste, complementación y elaboración de los estudios y diseños a partir de la información y los estudios y diseños, existentes. Ejecución de las obras; teniendo que los diseños disponibles con los cuales se estimaron las obras iniciales serán objeto de revisión, ajustes y complementación, por tanto, se tiene que las actividades a ejecutar pueden llegar a presentar variaciones, sin perjuicio de lo anterior, dentro de las obras inicialmente previstas se incluye: • - Localización y replanteo • - Rotura y reconstrucción de pavimentos • - Excavaciones • - Cimentación y rellenos • - Retiro de sobrantes • - Suministro e Instalación de tubería y accesorios • - Estaciones de bombeo • - Obras para zonas de recarga • - Obras para canal en concreto • - Subestaciones eléctricas En términos generales, se deberán adelantar las obras civiles propuestas por la ingeniería de detalle que se obtenga de la ejecución de la Fase 1, incluyendo el suministro e instalación de equipos, materiales y demás aditamentos requeridos, para el manejo de aguas lluvias y mitigar el riesgo por inundación en el Distrito 4 de la Isla de San Xxxxxx. De manera transversal al proyecto el contratista deberá desarrollar e implementar un Plan de Gestión Social y Reputacional, de acuerdo a los procesos constructivos de las siguientes obras: Túneles del Canal Madre Tramo Moche-Chicama-Urricape; Túneles vinculados a la Presa Palo Redondo; Cimentación lineamientos establecidos por Findeter para tal fin, mismos que se anexarán y estribos publicarán con los documentos de la Presa Palo Redondo; y Medidas convocatoria. El propósito de impermeabilización y consolidación del llamado Dique Natural Se define como la ocurrencia de una situación geológica concreta y extraordinaria que afecte imprevistamente, en términos de plazos esta gestión se encamina hacia el fortalecimiento y/o costos, los procesos constructivos construcción de las obras citadas. Dicha situación deberá ser caracterizada en primera instancia tejido social a través de estrategias participativas; de manera que se promueva la apropiación y sostenibilidad del proyecto por el Concesionario y el Concedente (representado por el Supervisor); y de no existir acuerdo, por el Tribunal Arbitral en base a la evaluación técnica parte de la ocurrencia comunidad y a la connotación económica de su superación; diferenciando demás actores, así como las acciones que potencien los eventos previsibles (identificados en beneficios y se minimicen los Estudios Existentes y cuya superación en términos de plazos y costos, el Concesionario debió haber previsto) de aquellos que tengan connotación extraordinaria e inesperada. Los eventos geológicos identificados en los Estudios Existentes, tienen la calidad de previsibles. Dicha calidad de previsibilidad se mantendrá frente a un resultado contrario que pueda ser determinado en el marco de la elaboración del Expediente Técnico, salvo pronunciamiento distinto del Tribunal Arbitral. Los eventos geológicos serán reconocibles cuando al margen de su caracterización técnica, y por hechos no imputables al Concesionario, los costos para su superación requieran inversiones adicionales superiores en cinco por ciento (5%) - de manera individual - o superiores en quince por ciento (15%) - de manera acumulada - a las previstas en el Expediente Técnico para las partidas específicas de las obras involucradas. En la evaluación de los eventos geológicos intervienen los siguientes factores: Calidad xx xxxx diametralmente distinta a la prevista en los Estudios Existentes, en términos desfavorables a los esperados, en tramos continuos mayores a veinticinco (25) metros, para el caso de la excavación de túneles. Se entenderá por diametralmente distinta, si en lugar de una roca tipo I (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor x xxxx tipo III; o si en lugar de una roca tipo II (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor x xxxx tipo IV; y así sucesivamenteimpactos.

ALCANCE. El concepto costo de Evento Geológicocompra, flete internacional y seguro, e impositivo de importación (en caso de corresponder), para reposición de instrumental electrónico importado y baterías, reguladores y paneles solares, o de otro instrumental que de manera excluyente, se enumera en el Anexo 2.2.1 es aplicable exclusivamente a cargo de la AIC, como únicos insumos por instrumental, o elementos de recambio en instalaciones para medición, de los procesos constructivos que queda eximido abonar el Contratista.- La AIC suministrará al Contratista el instrumental de reemplazo detallado anteriormente y que se requiera para el correcto funcionamiento de la estación, previa demostración a cargo de éste, documentación fotográfica, y traslado a personal de la AIC para constatación, si ésta lo solicitara, que:  se han llevado a cabo todas las tareas de mantenimiento preventivo y control necesarias,  se han mantenido los cierres de seguridad, candados y accesos, en condiciones normales de funcionalidad y cierre.  no se han omitido recambios de partes del instrumental, o reposición o recambio de fluidos lubricantes, o de sustancias higroscópicas,  no se advierten signos de ataque ácido por perdidas de gases de baterías,  no se presuman cortocircuitos provocados por cables de alimentación con aislación deteriorada, rasgados por roce o xxxxx xx xxxxx, etc.  no existan deficiencias de cierres de estanqueidad de polvo o humedad o trampas de humedad.  los sensores no se encuentran bien instalados o protegidos en las vainas de limnígrafos, o en el sistema de medición de los totalizadores o snow pillow. El hecho que la AIC no haya formulado en su momento advertencias sobre algún elemento o estación en particular, no eximirá al Contratista de la carga de la demostración indicada arriba. En caso que tal demostración no sea convincente en cuanto a que el recambio no surge de una imprevisión del Contratista, dicho recambio correrá por su cuenta. La redacción del presente Numeral 2.3, y concordantes, tiene en cuenta en lo que sigue, a la provisión de todo el instrumental o repuestos que no queden alcanzados por el listado del Anexo 2.2.1., de la sección E- Se deberán realizar todos los trabajos necesarios en las instalaciones y equipamiento incluyendo la provisión de todos los materiales, repuestos, accesorios, etc., y la mano de obra necesarios para garantizar su correcto funcionamiento y mantener la red en las mismas o mejores condiciones que las que presenta al inicio de este contrato. En la descripción de las siguientes obras: Túneles presentes especificaciones, se entenderán comprendidos todos los insumos necesarios de materiales y mano de obra para la correcta finalización de la tarea, con la solo excepción del Canal Madre Tramo Moche-Chicama-Urricape; Túneles vinculados instrumental que expresamente compromete proveer la AIC. El contratista deberá asentar en el SACEI, las tareas de mantenimiento, reparaciones de infraestructura y reemplazo de instrumental de cada estación, y deberá actualizar las monografías y el inventario de equipamiento e instalaciones. Luego de efectuar cualquier reemplazo de equipamiento, deberá notificar fehacientemente a la Presa Palo Redondo; Cimentación AIC los números de serie o códigos identificatorios del equipo reemplazado y estribos del colocado en su reemplazo, independientemente del destino que se le dé al primero de ellos. Se enumeran más abajo las principales tareas sistemáticas de mantenimiento y elementos usuales de reposición que componen el servicio, diferenciando las distintas partes de la Presa Palo Redondo; red y Medidas su equipamiento. En todos los casos, aunque no se realice una indicación específica, se considera incluida la provisión de impermeabilización los materiales, traslado al lugar y consolidación la mano de obra necesarios, cualquiera sea el origen o tipo de la tarea o reparación, excepto que sea expresamente excluida. También quedan incluidos en los precios cotizados, el traslado al lugar y colocación de todo instrumental o elemento, cuando lo provea la AIC. La descripción no es excluyente en la medida que las tareas no mencionadas sean a juicio del llamado Dique Natural Se define como comitente de magnitud comparable a las consignadas. Todo el instrumental que deba reponerse, deberá ser por lo menos de igual marca y última producción del tipo del retirado, o el que proponga (o acepte, a sugerencia del Contratista) la ocurrencia AIC en su reemplazo por razones técnicas o a falta de una situación geológica concreta y extraordinaria que afecte imprevistamenteésta, de similar calidad al reemplazado y, en términos todo caso, aprobado previamente por el comitente. Todos los elementos de plazos reposición o recambio, deberán ser los de serie del respectivo instrumento y o los que por medio xx xxxxxxxx o trabajos de especialistas permitan asegurar su reparación a nuevo. Todas las calibraciones y reparaciones de instrumental que se utilizan en las mediciones son a cargo del Contratista, previo informe en cada caso, de las circunstancias que motivan la reparación, la magnitud de la misma y la empresa o persona que realizará la reparación correspondiente, la cual deberá contar con aprobación del comitente. Se exigirá la constancia escrita de reparación y/o costosrecalibración por parte del fabricante del equipo, o del representante que éste expresamente designe a tal efecto. Si el Contratista considera que la falla del equipo se debió a vicios propios de la instalación, previos al inicio de su actividad, o a instrucciones erróneas impartidas por la Inspección acerca de su instalación (las que tendrá que objetar formalmente al momento de ser recibidas), deberá presentar un informe escrito del fabricante del equipo que demuestre tal aserto. Los elementos y/o instrumental a reponer serán ordenados por la AIC en función del daño que se presente y proporción del costo de reparación respecto del valor a nuevo, que indican las especificaciones, debiendo el Contratista proceder en forma inmediata a dicho cambio. Los elementos reemplazados quedarán en poder del Contratista, una vez que la AIC efectúe la baja patrimonial, si corresponde. Orientativamente, el Anexo 3 muestra los procesos constructivos consumos de elementos de reposición, registrados en los últimos años de operación de la red, con indicación de fechas de ocurrencia. El CONTRATISTA no podrá formular reclamos basados en eventuales diferencias de esta información con la que surja durante el desarrollo del contrato. En las tareas de mantenimiento, reparación y/o reposición, a cargo del CONTRATISTA, quedan incluidas también las que resulten necesarias por acciones de vandalismo, robo o hurto y las que tengan como causa eventos meteorológicos o hidrológicos ordinarios, según se define en el correspondiente numeral de las obras citadasCláusulas Legales. Dicha situación deberá ser caracterizada Por su parte, la AIC proveerá el instrumental de telemedición (alimentación, sensor/es, datalogger, transceptor, antena) que haya sido afectado por esas causas. El Anexo 4.1 muestra una cronología de los hechos de estas características documentados hasta la fecha de emisión de este pliego. En el Anexo 4.2 se realiza una enumeración de las contingencias de estas características ocurridas en primera instancia por el Concesionario y el Concedente (representado por el Supervisor); y de no existir acuerdo, por el Tribunal Arbitral los últimos años la que será suficiente documentación para que en base a la evaluación técnica ella, el CONTRATISTA prevea en sus costos su incidencia o medios para minimizarlas o evitarlas. No existirá reconocimiento alguno por imprevisión o eventual variación de la ocurrencia proporción anual o monto económico de los sucesos respecto de la enumeración que integra esta documentación licitatoria. En los costos de las tareas de mantenimiento, también quedan incluidos los trabajos de desmontaje-montaje para recambios de instrumental, de elementos semifijos, o de instalación provisoria de elementos de medición o de trasmisión alternativos de los puntos de medición-transmisión que encomiende el Comitente, sin perjuicio de los que también requiera la solución de las contingencias durante tareas de atención, que deberá atender el Contratista según lo indica el numeral respectivo. Dentro del concepto del párrafo anterior, está incluido también el desmontaje y montaje de instrumental de cambio de trasmisión de INMARSAT-C u ORBCOMM a otro que la connotación económica AIC considere adecuado. Además de su superación; diferenciando los eventos previsibles (identificados las tareas anteriores, se enumeran en el Anexo 2.2.2 una serie de trabajos no sistemáticos, obligatorios iniciales o distribuidos a lo largo del plazo, a realizar con las giras de rutina en los Estudios Existentes plazos que se indican en cada caso. En relación con el Instrumental que integra el Anexo 2.2.1, cuya provisión asume la AIC, se establece que: El elemento o instrumento será entregado por la AIC, previa demostración por el Contratista, documentación fotográfica, y cuya superación traslado a personal de la AIC para constatación, si ésta lo solicitara, que:  se han llevado a cabo todas las tareas de mantenimiento preventivo y control necesarias,  se han mantenido los cierres de seguridad, candados y accesos, en términos condiciones normales de plazos funcionalidad y costoscierre.  no se han omitido recambios de partes del instrumental, el Concesionario debió haber previsto) o reposición o recambio de aquellos que tengan connotación extraordinaria e inesperadafluidos lubricantes, o de sustancias higroscópicas,  no se advierten signos de ataque ácido por perdidas de gases de baterías,  no se presuman cortocircuitos provocados por cables de alimentación con aislación deteriorada, rasgados por roce o xxxxx xx xxxxx, etc. Los eventos geológicos identificados  no existan deficiencias de cierres de estanqueidad de polvo o humedad o trampas de humedad.  los sensores no se encuentran bien instalados o protegidos en los Estudios Existenteslas vainas de limnígrafos, tienen la calidad de previsibles. Dicha calidad de previsibilidad se mantendrá frente a un resultado contrario que pueda ser determinado o en el marco sistema de medición de los totalizadores o snow pillow. El hecho que la AIC no haya formulado en su momento advertencias sobre algún elemento o estación en particular, no eximirá al Contratista de la elaboración del Expediente Técnico, salvo pronunciamiento distinto del Tribunal Arbitral. Los eventos geológicos serán reconocibles cuando al margen carga de su caracterización técnica, y por hechos no imputables al Concesionario, los costos para su superación requieran inversiones adicionales superiores en cinco por ciento (5%) - de manera individual - o superiores en quince por ciento (15%) - de manera acumulada - a las previstas en el Expediente Técnico para las partidas específicas de las obras involucradasla demostración indicada arriba. En la evaluación de los eventos geológicos intervienen los siguientes factores: Calidad xx xxxx diametralmente distinta caso que tal demostración no sea convincente en cuanto a la prevista en los Estudios Existentes, en términos desfavorables a los esperados, en tramos continuos mayores a veinticinco (25) metros, para que el caso de la excavación de túneles. Se entenderá por diametralmente distinta, si en lugar recambio no surge de una roca tipo I (incluido sus subtiposimprevisión del Contratista, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor x xxxx tipo III; o si en lugar de una roca tipo II (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor x xxxx tipo IV; y así sucesivamentedicho recambio correrá por su cuenta.

ALCANCE. El concepto mantenimiento integral de Evento Geológicolos edificios que el Contratista deberá realizar comprenderá la ejecución de Trabajos de Obra de Mantenimiento y Tareas de Mantenimiento, comprendidos en estas últimas el Mantenimiento correctivo y preventivo en todos los establecimientos, tareas de Saneamiento y la Desinfestación y Desinfección, todo ello según lo detallado en el Pliego de Condiciones Generales, el 1 Los edificios están identificados con la/s calle/s que corresponden al acceso principal al establecimiento. Ello implica que algunos establecimientos pueden tener otras entradas alternativas que integran, todas ellas sin excepción, su unidad física. Además, se encuentra detallada a modo de referencia, una superficie ponderada de metros cubiertos, semi cubiertos y libres. Asimismo, en mismo anexo A, se señalan los establecimientos educativos actualmente en funcionamiento en cada edificio para una mayor comprensión de la dinámica actual de los mismos, circunstancias que podrán variar a criterio del Ministerio de Educación en cualquier momento durante la vigencia del Contrato. presente Pliego (PCP), en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (PETG) y en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (PETP). Las Tareas de Mantenimiento deben lograr la habilitación por autoridad competente, o profesional habilitado al efecto, de los equipos, instalaciones y edificios, o evitar la pérdida de la misma. Todas las tareas que deban realizarse en edificios que por sus características y antigüedad estén catalogados como edificios con “protección histórica”, tendrán especificaciones técnicas especiales que remplazarán a las formuladas para la generalidad de los trabajos. Toda intervención en dichos edificios deberá contar con un profesional especialista en Conservación designado por el Contratista que efectúe la supervisión de las tareas a ejecutar. Para la realización de las tareas de restauración es aplicable exclusivamente imprescindible presentar a la Dirección General Administración de Mantenimiento (en adelante DGAMANT) los antecedentes del personal afectado a esos trabajos a los procesos constructivos efectos de su aprobación. Se tomará como requisito fundamental la experiencia demostrable del personal y su idoneidad en este tipo de tareas. Durante la duración del contrato el Ministerio de Educación –en adelante el MEGC- podrá incorporar al listado de establecimientos obrantes en el Anexo A otros edificios que no cuenten con el servicio de mantenimiento necesario, siempre que dicho incremento no supere el 20% (veinte por ciento) del monto total del contrato para el rubro Tareas de Mantenimiento, considerando para tal determinación el valor promedio del metro cuadrado ofertado por el Contratista. Para realizar la mencionada ampliación se tendrá en cuenta un criterio geográfico. La ampliación que se origine en las nuevas incorporaciones se hará a valores de la última redeterminación de precios aprobada, y se le aplicarán –a cuenta- la totalidad de las siguientes obras: Túneles del Canal Madre Tramo Moche-Chicama-Urricape; Túneles vinculados a la Presa Palo Redondo; Cimentación y estribos adecuaciones provisorias posteriores aprobadas para el contrato, hasta ese momento. Asimismo, el MEGC podrá aprobar adicionales de la Presa Palo Redondo; y Medidas de impermeabilización y consolidación del llamado Dique Natural Se define como la ocurrencia de una situación geológica concreta y extraordinaria que afecte imprevistamente, en términos de plazos y/o costos, los procesos constructivos de las obras citadas. Dicha situación deberá ser caracterizada en primera instancia obra presentados por el Concesionario y el Concedente contratista sobre los Trabajos de Obras de Mantenimiento, hasta un 20% (representado veinte por el Supervisor); y ciento) del monto total de no existir acuerdo, por el Tribunal Arbitral en base a la evaluación técnica de la ocurrencia y a la connotación económica de su superación; diferenciando los eventos previsibles (identificados en los Estudios Existentes y cuya superación en términos de plazos y costos, el Concesionario debió haber previsto) de aquellos que tengan connotación extraordinaria e inesperada. Los eventos geológicos identificados en los Estudios Existentes, tienen la calidad de previsibles. Dicha calidad de previsibilidad se mantendrá frente a un resultado contrario que pueda ser determinado en el marco de la elaboración del Expediente Técnico, salvo pronunciamiento distinto del Tribunal Arbitral. Los eventos geológicos serán reconocibles cuando al margen de su caracterización técnica, y por hechos no imputables al Concesionario, los costos contrato para su superación requieran inversiones adicionales superiores en cinco por ciento (5%) - de manera individual - o superiores en quince por ciento (15%) - de manera acumulada - a las previstas en el Expediente Técnico para las partidas específicas de las obras involucradas. En la evaluación de los eventos geológicos intervienen los siguientes factores: Calidad xx xxxx diametralmente distinta a la prevista en los Estudios Existentes, en términos desfavorables a los esperados, en tramos continuos mayores a veinticinco (25) metros, para el caso de la excavación de túneles. Se entenderá por diametralmente distinta, si en lugar de una roca tipo I (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor x xxxx tipo III; o si en lugar de una roca tipo II (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor x xxxx tipo IV; y así sucesivamenteese rubro.

ALCANCE. El concepto de Evento Geológico, es aplicable exclusivamente a los procesos constructivos de las siguientes obras: Túneles del Canal Madre Tramo Moche-Chicama-Urricape; Túneles vinculados a la Presa Palo Redondo; Cimentación y estribos de la Presa Palo Redondo; y Medidas de impermeabilización y consolidación del llamado Dique Natural Se define como la ocurrencia de una situación geológica concreta y extraordinaria que afecte imprevistamente, en términos de plazos y/o costos, los procesos constructivos de las obras citadas. Dicha situación deberá ser caracterizada en primera instancia por el Concesionario y el Concedente (representado por el SupervisorSupervisor Especializado); y de no existir acuerdo, por el Tribunal Arbitral en base a la evaluación técnica de la ocurrencia y a la connotación económica de su superación; diferenciando los eventos previsibles (identificados en los Estudios Existentes y cuya superación en términos de plazos y costos, el Concesionario debió haber previsto) de aquellos que tengan connotación extraordinaria e inesperada. Los eventos geológicos identificados en los Estudios Existentes, tienen la calidad de previsibles. Dicha calidad de previsibilidad se mantendrá frente a un resultado contrario que pueda ser determinado en el marco de la elaboración del Expediente Técnico, salvo pronunciamiento distinto del Tribunal Arbitral. Los eventos geológicos serán reconocibles cuando al margen de su caracterización técnica, y por hechos no imputables al Concesionario, los costos para su superación requieran inversiones adicionales superiores en cinco por ciento (5%) - de manera individual - o superiores en quince por ciento (15%) - de manera acumulada - a las previstas en el Expediente Técnico para las partidas específicas de las obras involucradas. En la evaluación de los eventos geológicos intervienen los siguientes factores: Calidad xx xxxx diametralmente distinta a la prevista en los Estudios Existentes, en términos desfavorables a los esperados, en tramos continuos mayores a veinticinco (25) metros, para el caso de la excavación de túneles. Se entenderá por diametralmente distinta, si en lugar de una roca tipo I (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor x xxxx tipo III; o si en lugar de una roca tipo II (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor x xxxx tipo IV; y así sucesivamente.

ALCANCE. La presente consultoría tiene por objeto Fiscalizar las obras que se ejecutarán mediante el proceso AFD-RSND-EEQ-LPNO-005 REFORZAMIENTO DE REDES DE BAJO VOLTAJE CON REPOTENCIACION DE TRANSFORMADORES ACOMETIDAS Y MEDIDORES EN LOS PRIMARIOS DE LAS ZONAS: 1, 2 y 3. Revisión inicial de los documentos precontractuales y contractuales con el fin de verificar la existencia de algún error, omisión o imprevisión técnica, que pueda afectar la construcción de la obra y de presentarse este caso, sugerir la adopción de medidas correctivas o soluciones técnicas, oportunamente. Verificación de los requerimientos mínimos solicitados en pliegos y contratos, constantes en la oferta: Personal técnico, administrativo y de apoyo; así como recomendar el remplazó de aquél que no satisfaga los requisitos necesarios. Los equipos y maquinaria en la obra se encuentren en buenas condiciones y sean los especificados en la oferta. El concepto cumplimiento de Evento Geológicolas leyes laborales, es aplicable exclusivamente de seguridad social y de seguridad industrial. Elaboración y firma de las actas de inicio de trabajos. Los diseños de acometidas y medidores deberán ser valorados en el Sistema Comercial (Sieeq) de la Empresa Eléctrica Quito, la generación de las órdenes de instalación y distribución de órdenes para la ejecución del trabajo, deben ser realizados bajo los procedimientos y normas de la Empresa, coordinando con personal de la Gerencia Comercial. El reforzamiento de redes y repotenciación de transformadores, se realizará de acuerdo a los procesos constructivos procedimientos que tiene la Gerencia de las siguientes obras: Túneles del Canal Madre Tramo Moche-Chicama-Urricape; Túneles vinculados a la Presa Palo Redondo; Cimentación y estribos Distribución de la Presa Palo Redondo; Empresa Eléctrica Quito, para lo cual el fiscalizador coordinara con el contratista y Medidas el personal técnico de impermeabilización la Gerencia de Distribución Preparar, mensualmente, informes sobre la obra que contengan como mínimo la siguiente información: Un análisis del estado del proyecto desde el punto de vista económico y consolidación del llamado Dique Natural Se define como avance físico, respaldado por los cálculos correspondientes. Análisis de la ocurrencia cantidad y calidad de los equipos y maquinaria dispuestos en obra, con recomendaciones al respecto, si es necesario. Estadísticas sobre las condiciones climáticas del sitio donde se ejecuta el proyecto (especialmente de la precipitación pluvial) y su incidencia en el desarrollo de los trabajos. Referencia sobre la correspondencia intercambiada con el contratista. Análisis del personal técnico del contratista. Verificar que el libro de obra contenga una situación geológica concreta reseña cronológica y extraordinaria descriptiva de los trabajos de obra y sus pormenores, que afecte imprevistamente, en términos servirán para controlar la ejecución de plazos la obra y para supervisar la ejecución de esta. El fiscalizador que detecte algún problema de calidad y/o costostrabajo, deberá señalarlo en el libro de obra para que sea corregido por el contratista, de ser posible en forma inmediata y si no lo es para que este someta a su consideración la solución propuesta. Verificar la exactitud de las cantidades incluidas en las planillas presentadas por el contratista; además, calcular los procesos reajustes correspondientes a esas planillas, comparando la obra realizada, con la que debía ser ejecutada de acuerdo con el programa de trabajo autorizado. Resolver las dudas que surgieren de la interpretación de los planos, especificaciones, detalles constructivos y cualquier otro aspecto técnico relacionado con la obra, justificando técnicamente la necesidad de efectuar modificaciones o trabajos extraordinarios en las obras bajo su supervisión Anotar en el libro de obra, además de una descripción del proceso de construcción de las obras citadas. Dicha situación deberá a su cargo, las observaciones, instrucciones o comentarios que a su criterio deben ser caracterizada en primera instancia considerados por el Concesionario contratista para el mejor desarrollo de la obra. Registrar en los planos constructivos todas las modificaciones realizadas durante el proceso de construcción, con el fin de obtener los planos finales de la obra ejecutada, debidamente georeferenciados. Revisar los aspectos y el Concedente (representado métodos constructivos propuestos por el Supervisor); contratista y en caso necesario, sugerir las modificaciones que estime pertinentes. La recepción de no existir acuerdoobra definitiva, por el Tribunal Arbitral en base a la evaluación técnica de la ocurrencia y a la connotación económica de su superación; diferenciando los eventos previsibles (identificados en los Estudios Existentes y cuya superación en términos de plazos y costos, el Concesionario debió haber previsto) de aquellos que tengan connotación extraordinaria e inesperada. Los eventos geológicos identificados en los Estudios Existentes, tienen la calidad de previsibles. Dicha calidad de previsibilidad se mantendrá frente a un resultado contrario que pueda ser determinado en el marco de la elaboración del Expediente Técnico, salvo pronunciamiento distinto del Tribunal Arbitral. Los eventos geológicos serán reconocibles cuando al margen de su caracterización técnica, y por hechos no imputables al Concesionario, los costos para su superación requieran inversiones adicionales superiores en cinco por ciento (5%) - de manera individual - o superiores en quince por ciento (15%) - de manera acumulada - a las previstas en el Expediente Técnico para las partidas específicas de las obras involucradas. En la evaluación de los eventos geológicos intervienen los siguientes factores: Calidad xx xxxx diametralmente distinta a la prevista en los Estudios Existentes, en términos desfavorables realizara a los esperados30 días de efectuada la recepción provisional en ambos casos se realizaran un acta de recepción, donde se indicara como se desarrollo el proceso constructivo la condición en tramos continuos mayores la que se recibe la obra, la recepción a veinticinco (25) metros, satisfacción de esta y/o observaciones para que el caso de la excavación de túneles. Se entenderá por diametralmente distinta, si en lugar de una roca tipo I (incluido sus subtipos, si constructor proceda a corregir los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor x xxxx tipo III; o si en lugar de una roca tipo II (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor x xxxx tipo IV; y así sucesivamente.problemas estas actas tendrán como mínimo:

ALCANCE. El concepto alcance de Evento Geológicolos trabajos considera la realización de actividades tendientes a adecuar la malla vial, es aplicable exclusivamente de los corredores pretroncales y alimentadores del sistema integrado de transporte masivo de Santiago de Cali SITM-MIO, por donde circulan los buses Padrones y complementarios que cubren las rutas pretroncales y alimentadoras, como también el espacio público de los puntos xx xxxxxx, asociados al sistema; realizando actividades de adecuación vial en la parte funcional de los pavimentos en sus capas superficiales y actividades de rehabilitación a la malla vial, de acondicionamiento y enlucimiento al espacio público asociado a los procesos constructivos puntos xx xxxxxx del sistema, y demarcación vial. Adicionalmente, cada contratista deberá elaborar la estructuración de información cartográfica y de base de datos de acuerdo con las actividades que se desarrollen durante la ejecución del contrato, de conformidad con los Parámetros de entrega de archivos en plataforma SIG. Todo lo anterior, de conformidad con los Anexos del presente pliego de condiciones, los cuales se relacionan en el numeral 1.12. Para este efecto, se ha dividido la cuidad entres (3) sectores de intervención, los cuales abarcan la totalidad de la malla vial de la ciudad cubierta por las rutas pretroncales y alimentadoras del SITM-MIO, distribuidos en GRUPOS de la siguiente manera:  GRUPO 1: Xxxxxx Xxxxxx - Xxxxx  XXXXX 0: Sector Oriente  GRUPO 3: Sector Sur El alcance de cada GRUPO se define en el Anexo 1 – Especial del presente pliego de condiciones. La distribución de grupos se realiza teniendo en cuenta criterios de operatividad del sistema, localización geográfica, organización administrativa de los contratos de obra, sus montos y extensión de las siguientes obras: Túneles zonas de la ciudad. Cada uno de los GRUPOS, una vez adjudicada la licitación, corresponderá a un contrato, por lo que se entiende que de la presente licitación se seleccionarán hasta tres (3) contratistas. Si un mismo contratista se hace adjudicatario de dos (2) o más grupos, firmará un (1) contrato por cada GRUPO, por lo que al final, una vez adjudicada la licitación, se firmarán en total tres (3) contratos, lo anterior de conformidad con el numeral 5.4 del Canal Madre Tramo Mochepresente pliego. En general las intervenciones abarcan las vías vehiculares de tráfico mixto utilizadas por las rutas Pretroncales y Alimentadoras del sistema, y las zonas destinadas para el ascenso y descenso de pasajeros (puntos xx xxxxxx de los buses). Para el efecto, se define Adecuación vial a las actividades de mejoramiento que se ejecutan sobre una estructura de pavimento, orientadas a restablecer las condiciones de servicio de las vías pretroncales y alimentadoras y facilitar el desplazamiento de los vehículos del sistema, bajo condiciones de comodidad y seguridad, reduciendo los tiempos de viaje y el deterioro de los vehículos. En los puntos xx xxxxxx o zonas de ascenso y descenso de pasajeros de las rutas pretroncales y alimentadoras del SITM-Chicama-Urricape; Túneles vinculados MIO, está contemplada la adecuación del espacio público asociada a la Presa Palo Redondo; Cimentación parada con el propósito de darle identidad al punto xx xxxxxx, información sobre rutas a los usuarios del sistema y estribos brindar condiciones de confort y seguridad al usuario. En dicha zona se adelantaran actividades que implican la recuperación del andén, cordones, inclusión de mobiliario urbano y señalética del sistema. Adicionalmente, EL CONTRATISTA que resulte adjudicatario de alguno (s) de los contratos, deberá adelantar actividades de demarcación vial, y la elaboración e implementación de los planes de manejo de tránsito, de gestión social y de manejo ambiental, plan de calidad, elaboración del plan de ejecución y demás requerimientos xxx xxxxxx de condiciones, sus anexos y la minuta del contrato. El alcance de los contratos que se derivan del presente proceso licitatorio está definido en los Anexos que hacen parte xxx xxxxxx de condiciones, referidos en el Numeral 1.12 - Documentos de la Presa Palo Redondo; y Medidas de impermeabilización y consolidación del llamado Dique Natural Se define como la ocurrencia de una situación geológica concreta y extraordinaria que afecte imprevistamente, en términos de plazos y/o costos, los procesos constructivos de las obras citadas. Dicha situación deberá ser caracterizada en primera instancia por el Concesionario y el Concedente (representado por el Supervisor); y de no existir acuerdo, por el Tribunal Arbitral en base a la evaluación técnica de la ocurrencia y a la connotación económica de su superación; diferenciando los eventos previsibles (identificados en los Estudios Existentes y cuya superación en términos de plazos y costos, el Concesionario debió haber previsto) de aquellos que tengan connotación extraordinaria e inesperada. Los eventos geológicos identificados en los Estudios Existentes, tienen la calidad de previsibles. Dicha calidad de previsibilidad se mantendrá frente a un resultado contrario que pueda ser determinado en el marco de la elaboración del Expediente Técnico, salvo pronunciamiento distinto del Tribunal Arbitral. Los eventos geológicos serán reconocibles cuando al margen de su caracterización técnica, y por hechos no imputables al Concesionario, los costos para su superación requieran inversiones adicionales superiores en cinco por ciento (5%) - de manera individual - o superiores en quince por ciento (15%) - de manera acumulada - a las previstas en el Expediente Técnico para las partidas específicas de las obras involucradas. En la evaluación de los eventos geológicos intervienen los siguientes factores: Calidad xx xxxx diametralmente distinta a la prevista en los Estudios Existentes, en términos desfavorables a los esperados, en tramos continuos mayores a veinticinco (25) metros, para el caso de la excavación de túneles. Se entenderá por diametralmente distinta, si en lugar de una roca tipo I (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor x xxxx tipo III; o si en lugar de una roca tipo II (incluido sus subtipos, si los hubiere) se presenta una roca de calidad igual o peor x xxxx tipo IV; y así sucesivamentelicitación.