Common use of ALCANCE Clause in Contracts

ALCANCE. El alcance del objeto de la contratación del proceso CAF-RSND-EERSSA-CPN-CI-010, contempla la CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL BARRIO MAZACONZA, cuya ejecución se financia con recursos del BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA CAF, los servicios de fiscalización se realizarán desde el inicio de construcción de las obras, hasta la recepción provisional y definitiva. Además de la fiscalización de la construcción de las obras, el Consultor se obliga a verificar el cumplimiento de las normas de seguridad y la elaboración de informes. La fiscalización contratada obligatoriamente deberá presentar la matriz de control conforme el formato que será suministrado por el Administrador del contrato, con fotos de cada una de las estructuras realizadas justificando las cantidades de avance indicadas en el formato a ser suministrado por el Administrador del contrato, la fotografía debe mostrar el trabajo realizado, esta información puede proporcionarse en archivos digitales. El fiscalizador considerará los trabajos a realizar estipulados por la EERSSA, los mismos que se realizarán en cualquier sector ubicado en el área de concesión de la EERSSA, en la provincia ▇▇ ▇▇▇▇. Para cada uno de los contratos de construcción, el Consultor proveerá y abrirá el libro de obra, independiente a los que se dispone en la EERSSA. Entregada la planilla final o parcial por parte del Contratista, el Consultor, en el término de cinco (5) días la aprobará o formulará observaciones de cumplimiento obligatorio para el Contratista, y de ser el caso continuará en forma inmediata el trámite y se procederá al pago dentro del plazo de nueve (9) días contados desde la aprobación. Si el Consultor no aprueba y no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurrido el plazo establecido, se procederá con la sanción respectiva. Supervisar y revisar la actualización de datos en el sistema comercial y el SIG de la EERSSA de la restitución de medidores y la energización de los trabajos realizados por el contratista. Previo y durante la ejecución de la obras objeto de este Contrato, examinará cuidadosamente las características técnicas mínimas requeridas de los materiales a emplearse y a controlar que la calidad de los mismos sean los apropiados para la obra; Utilizar el equipo y herramienta adecuados y necesaria requerida para la correcta fiscalización de la obra; Presentar un informe de los eventos relevantes acontecidos en la semana cumplida y presentará un cronograma o cronogramas de trabajo el mismo que estará en función o correspondencia del o los cronogramas presentados por el Contratista de la obra; además, registrará en el libro de obra los avances de la obra y todas las novedades, estos registros contendrán al menos la siguiente información: Estado y condición del proyecto, conservación de los estándares establecidos y cumplimiento de los niveles de servicio preestablecidos, aspectos contractuales, económicos, financieros; cumplimiento de las obligaciones contractuales respecto al personal y equipo del Contratista, monto de las multas que por este concepto pudieran haber; condiciones climáticas de la zona del proyecto y otros aspectos importantes del proyecto; El fiscalizador debe evaluar periódicamente el grado de cumplimiento de los cronogramas de trabajo; Medir las cantidades de obra ejecutadas y con ellas elaborar, verificar y certificar la exactitud de las planillas de avance; Exigir a los contratistas el cumplimiento de las leyes ambientales, laborales y reglamentos de seguridad industrial; Verificar que el personal presente en obra, conste en los respectivos roles de pago reportados al IESS, y en la oferta presentada por el Contratista de la obra; Resolver las dudas que surgieren en la interpretación de los planos, especificaciones, detalles constructivos y sobre cualquier asunto técnico relativo al proyecto; Comprobar periódicamente que los equipos sean los mínimos requeridos contractualmente y se encuentren en buenas condiciones de uso; Cuando se determine que los trabajos realizados o en ejecución fueran defectuosos, por causas imputables al Contratista, por el empleo de materiales de mala calidad o no aprobados, por no ceñirse a los planos, especificaciones correspondientes o a las instrucciones impartidas por la Fiscalización, ésta ordenará las correcciones y/o modificaciones a que haya lugar, sin modificación ni prórroga del plazo; Revisar las técnicas y métodos constructivos propuestos por el Contratista y sugerir las modificaciones que estime pertinentes, de ser el caso; Registrar en los planos de construcción todos los cambios introducidos durante la construcción, para obtener los planos finales de la obra ejecutada; Estar presente en la obra continuamente y cuando el Administrador del Contrato lo requiera. Toda la información recopilada durante la construcción de la obra será presentada en forma impresa de ser necesaria y a pedido del administrador del contrato y en digital conservando la extensión del archivo original (Word, Excel, Autocad) y escaneada en PDF para aquellos documentos que incluyan firmas de cualquier participante en la construcción de la obra. Antes de suscribir el acta de entrega de recepción definitiva de los servicios de fiscalización, el fiscalizador deberá presentar el expediente del contrato, adjuntando el informe de los servicios de fiscalización realizados, el cual deberá contener, antecedentes, actividades realizadas, reportes semanales de avance de obra y condiciones de ejecución del contrato, control de cronogramas, y anexando toda la documentación referente a la construcción de las obras.

ALCANCE. El alcance La solución requerida aplicará a: Unidad Ejecutora Cámara de Senadores, Unidad Ejecutora Cámara de Representantes, Unidad Ejecutora Comisión Administrativa e Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del objeto Pueblo (INDDHH). Físicamente, la Cámara de Senadores, la contratación del proceso CAF-RSND-EERSSA-CPN-CI-010, contempla la CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL BARRIO MAZACONZA, cuya ejecución se financia con recursos del BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA CAF, los servicios Cámara de fiscalización se realizarán desde el inicio de construcción de las obras, hasta la recepción provisional y definitiva. Además de la fiscalización de la construcción de las obras, el Consultor se obliga a verificar el cumplimiento de las normas de seguridad Representantes y la elaboración de informes. La fiscalización contratada obligatoriamente deberá presentar la matriz de control conforme el formato que será suministrado por el Administrador del contrato, con fotos de cada una de las estructuras realizadas justificando las cantidades de avance indicadas Comisión Administrativa residen en el formato a ser suministrado por ▇▇▇▇▇▇▇ Legislativo y el Administrador del contrato, la fotografía debe mostrar el trabajo realizado, esta información puede proporcionarse en archivos digitales. El fiscalizador considerará los trabajos a realizar estipulados por la EERSSA, los mismos que se realizarán en cualquier sector ubicado en el área de concesión de la EERSSA, en la provincia Edificio ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇. Para cada uno El INDDHH podrá tener otra ubicación física. La información deberá registrarse una única vez y en el lugar donde se produce, actualizando de forma automática todos los contratos módulos que componen la solución y consolidando la información relevante a nivel de construcción, el Consultor proveerá Inciso y abrirá el libro de obra, independiente a en los sistemas con los que se dispone integre. La solución deberá integrarse con otros sistemas (estatales o propietarios de las UE) que se detallan en las especificaciones técnicas. Se deberá diseñar y gestionar la EERSSAestrategia de cambio organizacional en conjunto con la contraparte de cada UE, analizando la situación actual para identificar y orientar, de acuerdo a los objetivos, los impactos organizacionales que generará la implantación desde el punto de vista de procesos, cultura y personas. Entregada El proyecto incluirá el diseño e implantación de los flujos de trabajo que den soporte a los distintos procesos, así como el plan de comunicación interna del desarrollo del proyecto durante su ejecución, destinado a todos los potenciales usuarios del mismo. El proyecto incluirá la planilla final o parcial migración de datos. Será de cargo del proveedor suministrar los formatos de importación requeridos por parte el sistema y la carga de datos. La contraparte correspondiente proveerá la recolección, depuración y transformación de los datos necesarios para poner en funcionamiento la solución provista. En términos generales, todas las UE1 implantarán la solución completa, con las siguientes salvedades: Los módulos Inventario, Control de Obras y Servicios Externalizados son exclusivos de la Comisión Administrativa; el primero de ellos requiere información relevante de las otras UE. La Cámara de Representantes podrá conservar determinadas aplicaciones preexistentes con las cuales la solución deberá interactuar. La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del ContratistaPueblo, recientemente creada, requerirá una implementación mínima, que deberá consolidar con las restantes implementaciones. Las implementaciones de la Cámara de Senadores, la Comisión Administrativa y la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo compartirán el Consultorsoporte físico y lógico, en debiendo asegurarse la privacidad de la información de cada una. El INDDHH podrá operar el término de cinco (5) días la aprobará o formulará observaciones de cumplimiento obligatorio para el Contratista, y de ser el caso continuará sistema en forma inmediata el trámite y se procederá al pago dentro del plazo de nueve (9) días contados desde la aprobaciónremota. Si el Consultor no aprueba y no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurrido el plazo establecido, se procederá con la sanción respectiva. Supervisar y revisar la actualización de datos en el sistema comercial y el SIG La implementación de la EERSSA Cámara de la restitución de medidores Representantes tendrá soporte físico y la energización de los trabajos realizados por el contratista. Previo y durante la ejecución de la obras objeto de este Contrato, examinará cuidadosamente las características técnicas mínimas requeridas de los materiales a emplearse y a controlar que la calidad de los mismos sean los apropiados para la obra; Utilizar el equipo y herramienta adecuados y necesaria requerida para la correcta fiscalización de la obra; Presentar un informe de los eventos relevantes acontecidos en la semana cumplida y presentará un cronograma o cronogramas de trabajo el mismo que estará en función o correspondencia del o los cronogramas presentados por el Contratista de la obra; además, registrará en el libro de obra los avances de la obra y todas las novedades, estos registros contendrán al menos la siguiente información: Estado y condición del proyecto, conservación de los estándares establecidos y cumplimiento de los niveles de servicio preestablecidos, aspectos contractuales, económicos, financieros; cumplimiento lógico independiente de las obligaciones contractuales respecto al personal restantes y equipo del Contratista, monto de las multas que por este concepto pudieran haber; condiciones climáticas de la zona del proyecto y otros aspectos importantes del proyecto; El fiscalizador debe evaluar periódicamente el grado de cumplimiento de los cronogramas de trabajo; Medir las cantidades de obra ejecutadas y con ellas elaborar, verificar y certificar la exactitud de las planillas de avance; Exigir a los contratistas el cumplimiento de las leyes ambientales, laborales y reglamentos de seguridad industrial; Verificar que el personal presente en obra, conste en los respectivos roles de pago reportados al IESS, y en la oferta presentada por el Contratista de la obra; Resolver las dudas que surgieren en la interpretación de los planos, especificaciones, detalles constructivos y sobre cualquier asunto técnico relativo al proyecto; Comprobar periódicamente que los equipos sean los mínimos requeridos contractualmente y se encuentren en buenas condiciones de uso; Cuando se determine que los trabajos realizados o en ejecución fueran defectuosos, por causas imputables al Contratista, por el empleo de materiales de mala calidad o no aprobados, por no ceñirse a los planos, especificaciones correspondientes o a las instrucciones impartidas por la Fiscalización, ésta ordenará las correcciones y/o modificaciones a que haya lugar, sin modificación ni prórroga del plazo; Revisar las técnicas y métodos constructivos propuestos por el Contratista y sugerir las modificaciones que estime pertinentes, de ser el caso; Registrar en los planos de construcción todos los cambios introducidos durante la construcción, para obtener los planos finales de la obra ejecutada; Estar presente en la obra continuamente y cuando el Administrador del Contrato lo requiera. Toda la información recopilada durante la construcción de la obra será presentada en forma impresa de ser necesaria y a pedido del administrador del contrato y en digital conservando la extensión del archivo original (Word, Excel, Autocad) y escaneada en PDF para aquellos documentos que incluyan firmas de cualquier participante en la construcción de la obra. Antes de suscribir el acta de entrega de recepción definitiva de los servicios de fiscalización, el fiscalizador deberá presentar el expediente del contrato, adjuntando el informe de los servicios de fiscalización realizados, el cual deberá contener, antecedentes, actividades realizadas, reportes semanales de avance de obra y condiciones de ejecución del contrato, control de cronogramas, y anexando toda la documentación referente a la construcción de las obrasuna contraparte técnica propia.

ALCANCE. El alcance del objeto de la contratación del proceso CAF-RSND-EERSSA-CPN-CI-010, contempla la CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL BARRIO MAZACONZA, cuya ejecución se financia con recursos del BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA CAF, Esta sección cubre los servicios de fiscalización se realizarán desde el inicio de construcción requisitos de las obrasreuniones, hasta incluyendo la recepción provisional conferencia previa a la construcción y definitivalas reuniones de avance y evaluación. Además de la fiscalización Junta previa al inicio de la construcción La junta previa al inicio de la construcción se llevará a cabo en la fecha y tiempo acordados mutuamente después de que el CONTRATO quede firmado y se hayan entregado las fianzas, y antes del inicio de los trabajos. El propósito de esta junta es designar al personal responsable y establecer la relación de trabajo entre el CONTRATISTA, el CONTRATANTE, las empresas de servicios públicos y las dependencias gubernamentales. Deberán asistir a la junta: El CONTRATISTA. El Proyectista del CONTRATISTA. Los Representantes del CONTRATANTE. Los Representantes de las obrasdependencias Gubernamentales, según sea apropiado. Otras personas, según lo soliciten el CONTRATISTA o el CONTRATANTE. La asistencia mínima por parte del CONTRATISTA, será de un representante responsable de la empresa, que tenga autoridad para expedir y firmar documentos a nombre de la empresa, así como el superintendente del trabajo. A menos que se lo haya entregado previamente al CONTRATANTE, el Consultor se obliga CONTRATISTA llevará a verificar la junta lo siguiente: Programa de construcción del PROYECTO. Programa de estimaciones para propósitos de pago de los trabajos. Programa de entrega de planos de construcción y anexos. Juntas de avance El CONTRATISTA programará y celebrará juntas normales de avance, quincenales y en cualquier otro tiempo que lo requiera el cumplimiento CONTRATANTE según el avance del trabajo. El propósito de las normas de seguridad reuniones será revisar el avance y la elaboración evaluación del trabajo, mantener la coordinación de informesesfuerzos, comentar los cambios en el programa y resolver otros problemas que pudieran presentarse. A las reuniones asistirá el superintendente del CONTRATISTA, el Proyectista y el CONTRATANTE. El CONTRATISTA puede solicitar la asistencia de representantes de sus proveedores, fabricantes y otros subcontratistas. El CONTRATANTE presidirá las reuniones y dispondrá que se redacten y distribuyan las minutas. 6.20Inspecciones de terminación preliminar Antes de la terminación de cada trabajo o de cualquier incremento del mismo, establecido para la fecha de terminación indicada en las BASES DE LICITACIÓN, el CONTRATANTE realizará una inspección de terminación preliminar de la obra. Durante la inspección, el CONTRATANTE desarrollará una lista de aspectos que no están conforme a dichos documentos. La fiscalización contratada obligatoriamente deberá presentar lista se adjuntará a la matriz documentación del CONTRATANTE, y se dará por transcrita en la Bitácora, e incluirá la fecha estimada en que las deficiencias serán corregidas. Después de control que se determine que todas las deficiencias de la lista han sido corregidas, el CONTRATANTE certificará que todos los trabajos se han construido y que todos los materiales se han instalado de conformidad con las BASES DE LICITACIÓN y con los requisitos del diseño del CONTRATISTA. La inspección de terminación y cualquier corrección de deficiencias que se requiera conforme el formato que será suministrado por el Administrador a este inciso, se realizarán dentro de un plazo fijado para la terminación preliminar del contrato, con fotos trabajo completo o de cada una de las estructuras realizadas justificando las cantidades de avance indicadas en el formato cualquier incremento especificado a ser suministrado por el Administrador del contrato, la fotografía debe mostrar el trabajo realizado, esta información puede proporcionarse en archivos digitaleséste. El fiscalizador considerará los trabajos a realizar estipulados por la EERSSA, los mismos que se realizarán en cualquier sector ubicado en el área de concesión de la EERSSACONTRATANTE extenderá al CONTRATISTA, en la provincia ▇▇ ▇▇▇▇. Para cada uno de los contratos de construcciónBitácora o en oficio específico, el Consultor proveerá y abrirá el libro de obra, independiente a los que se dispone en la EERSSA. Entregada la planilla final o parcial por parte del Contratista, el Consultor, en el término de cinco (5) días la aprobará o formulará observaciones de cumplimiento obligatorio para el Contratista, y de ser el caso continuará en forma inmediata el trámite y se procederá al pago dentro del plazo de nueve (9) días contados desde la aprobación. Si el Consultor no aprueba y no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurrido el plazo establecido, se procederá con la sanción respectiva. Supervisar y revisar la actualización de datos en el sistema comercial y el SIG de la EERSSA de la restitución de medidores y la energización aprobación de los trabajos realizados revisados. 6.21Finiquito del contrato de obra 6.21.1Alcance Esta sección comprende los requisitos para finiquitar el CONTRATO DE OBRA 6.21.2Inspección final del trabajo de la etapa I de la obra Cuando el CONTRATISTA considere que todas las etapas de la obra incluidas en la sección I estén terminadas, antes de la inspección final de esta obra, el CONTRATISTA entregará las siguientes certificaciones por escrito al CONTRATANTE: Que todas las etapas de la sección I de la obra fueron inspeccionadas por el contratistaCONTRATISTA, y que certifica que éstas se apegan a las BASES DE LICITACIÓN. Previo y durante la ejecución Que todas las etapas de la obras objeto sección I de este Contrato, examinará cuidadosamente las características técnicas mínimas requeridas de los materiales a emplearse y a controlar que la calidad de los mismos sean los apropiados para la obra; Utilizar , fueron finalizadas de conformidad con las BASES DE LICITACIÓN. Que el equipo y herramienta adecuados los sistemas, según se ha solicitado en las BASES DE LICITACIÓN, se terminaron de conformidad. Que las pruebas de funcionamiento especificadas en las BASES DE LICITACIÓN, se concluyeron satisfactoriamente o que se hicieron los arreglos, por escrito, con el CONTRATANTE, para hacer las pruebas restantes. Que todas las etapas de la sección I de la obra se ultimaron y necesaria requerida están listas para la correcta fiscalización inspección final. El CONTRATANTE, junto con el CONTRATISTA, realizarán la inspección final para verificar el estado de terminación. La fecha de la inspección será establecida por el CONTRATANTE. Durante la inspección, el CONTRATANTE formulará una lista de los puntos que no se apegan a las BASES DE LICITACIÓN e incluirá la fecha estimativa en que se corregirán las deficiencias, después de acordar con el CONTRATISTA. El CONTRATISTA dará de inmediato los pasos necesarios para corregir dichas deficiencias, y enviará una segunda certificación por escrito al CONTRATANTE, cuando todas las etapas del trabajo de construcción se encuentren terminadas. El CONTRATANTE junto con el CONTRATISTA, volverán a inspeccionar la sección I de la obra. Después de que el CONTRATANTE determine que todas las deficiencias de la lista han sido corregidas; Presentar un informe que todas las etapas de la sección I son aceptables conforme a las BASES DE LICITACIÓN, y que haya recibido los eventos relevantes acontecidos en documentos de liquidación del CONTRATISTA, el CONTRATANTE expedirá el Acta de Recepción de la semana cumplida y presentará un cronograma o cronogramas sección I del PROYECTO. Antes de trabajo que el mismo que estará en función o correspondencia del o los cronogramas presentados por CONTRATANTE expida el Contratista Acta de Recepción de la sección I de la obra; además, registrará el CONTRATISTA entregará los documentos de reporte del PROYECTO, que reflejen con precisión la obra según se construyó. 6.21.3Reportes del proyecto Documentos requeridos Los documentos que se mantendrán en el libro de obra los avances terreno de la obra y todas las novedades, estos registros contendrán que se entregarán al menos la siguiente información: Estado y condición del proyecto, conservación de los estándares establecidos y cumplimiento de los niveles de servicio preestablecidos, aspectos contractuales, económicos, financieros; cumplimiento de las obligaciones contractuales respecto al personal y equipo del Contratista, monto de las multas que por este concepto pudieran haber; condiciones climáticas de la zona del proyecto y otros aspectos importantes del proyecto; El fiscalizador debe evaluar periódicamente el grado de cumplimiento de los cronogramas de trabajo; Medir las cantidades de obra ejecutadas y con ellas elaborar, verificar y certificar la exactitud de las planillas de avance; Exigir a los contratistas el cumplimiento de las leyes ambientales, laborales y reglamentos de seguridad industrial; Verificar que el personal presente en obra, conste en los respectivos roles de pago reportados al IESS, y en la oferta presentada por el Contratista de la obra; Resolver las dudas que surgieren en la interpretación de los planos, especificaciones, detalles constructivos y sobre cualquier asunto técnico relativo al proyecto; Comprobar periódicamente que los equipos sean los mínimos requeridos contractualmente y se encuentren en buenas condiciones de uso; Cuando se determine que los trabajos realizados o en ejecución fueran defectuosos, por causas imputables al Contratista, por el empleo de materiales de mala calidad o no aprobados, por no ceñirse a los planos, especificaciones correspondientes o a las instrucciones impartidas por la Fiscalización, ésta ordenará las correcciones y/o modificaciones a que haya lugarCONTRATANTE incluyen, sin modificación ni prórroga del plazo; Revisar las técnicas y métodos constructivos propuestos por el Contratista y sugerir las modificaciones que estime pertinentesestar limitados, los siguientes: Planos finales de ser el caso; Registrar en los planos de construcción todos los cambios introducidos durante la construcción, para obtener los planos . Especificaciones finales de la obra ejecutada; Estar presente en la obra continuamente y cuando el Administrador del Contrato lo requiera. Toda la información recopilada durante la construcción de la obra será presentada en forma impresa de ser necesaria y a pedido del administrador del contrato y en digital conservando la extensión del archivo original (Word, Excel, Autocad) y escaneada en PDF para aquellos documentos que incluyan firmas de cualquier participante en la construcción de la obra. Antes de suscribir el acta de entrega de recepción definitiva de los servicios de fiscalización, el fiscalizador deberá presentar el expediente del contrato, adjuntando el informe de los servicios de fiscalización realizados, el cual deberá contener, antecedentes, actividades realizadas, reportes semanales de avance de obra y condiciones de ejecución del contrato, control de cronogramas, y anexando toda la documentación referente a la construcción de las obrasconstrucción.

ALCANCE. El alcance del objeto de la contratación del proceso CAF-RSND-EERSSA-CPN-CI-010, contempla la CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL BARRIO MAZACONZA, cuya ejecución se financia con recursos del BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA CAF, los servicios de fiscalización se realizarán desde el inicio de construcción de las obras, hasta la recepción provisional servicio solicitado deberá contemplar todos y definitiva. Además de la fiscalización de la construcción de las obras, el Consultor se obliga a verificar el cumplimiento de las normas de seguridad y la elaboración de informes. La fiscalización contratada obligatoriamente deberá presentar la matriz de control conforme el formato que será suministrado por el Administrador del contrato, con fotos de cada una de las estructuras realizadas justificando las cantidades de avance indicadas en el formato a ser suministrado por el Administrador del contrato, la fotografía debe mostrar el trabajo realizado, esta información puede proporcionarse en archivos digitales. El fiscalizador considerará los trabajos a realizar estipulados por la EERSSA, los mismos que se realizarán en cualquier sector ubicado en el área de concesión de la EERSSA, en la provincia ▇▇ ▇▇▇▇. Para cada uno de los contratos requerimientos descritos en el presente anexo y los que considere necesarios el proveedor del mismo para mantener la operación del CDIAR en los niveles definidos durante la vigencia del contrato, para lo cual el proveedor tendrá que tomar en cuenta que la oferta deberá presentarla en la modalidad de construcciónprecio mensual por servicio total, contemplando los componentes del servicio que serán descritos más adelante. Durante los primeros noventa días, contados a partir de la fecha de la formalización del contrato, y en vista de que el proveedor en este periodo será responsable del mantenimiento, administración y soporte de la infraestructura con que cuenta actualmente la AFSEDF en el CDIAR, el Consultor proveerá proveedor tendrá derecho a cobrar el 50% del importe mensual cotizado para los meses que se tiene previsto contratar el servicio administrado al proveedor. La AFSEDF pagará al licitante ganador de acuerdo al servicio prestado en el mes inmediato anterior y abrirá el libro de obra, independiente acuerdo a los que se dispone términos de pago establecidos en las bases de la EERSSApresente licitación. Entregada la planilla final o parcial por parte del ContratistaDe forma general, el Consultor, en el término de cinco (5) días servicio solicitado consisten en: 1. Complementar la aprobará o formulará observaciones de cumplimiento obligatorio para el Contratista, y de ser el caso continuará en forma inmediata el trámite y se procederá al pago dentro del plazo de nueve (9) días contados desde la aprobación. Si el Consultor no aprueba y no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurrido el plazo establecido, se procederá con la sanción respectiva. Supervisar y revisar la actualización de datos en el sistema comercial y el SIG de la EERSSA de la restitución de medidores y la energización de los trabajos realizados por el contratista. Previo y durante la ejecución de la obras objeto de este Contrato, examinará cuidadosamente las características técnicas mínimas requeridas de los materiales a emplearse y a controlar que la calidad de los mismos sean los apropiados para la obra; Utilizar el equipo y herramienta adecuados y necesaria requerida para la correcta fiscalización de la obra; Presentar un informe de los eventos relevantes acontecidos en la semana cumplida y presentará un cronograma o cronogramas de trabajo el mismo que estará en función o correspondencia del o los cronogramas presentados por el Contratista de la obra; además, registrará en el libro de obra los avances de la obra y todas las novedades, estos registros contendrán Plataforma Tecnológica.- Brindar al menos la siguiente información: Estado Arquitectura Tecnológica definida para cada Aplicación / Servicio, cumpliendo en todo momento con las características y condición del proyectoconfiguraciones mínimas solicitadas para cada servicio de implantación, conservación operación y soporte en el presente anexo. Todo el equipamiento adicional necesario para completar la arquitectura deberá ser nuevo estará físicamente en el Centro de Procesamiento de Datos en la ubicación física que el CDIAR indique, información que se le proporcionará al licitante ganador previo a la entrega, instalación y configuración de los estándares establecidos y cumplimiento mismos. El licitante ganador del servicio deberá mantener vigentes los contratos de los niveles de servicio preestablecidos, aspectos contractuales, económicos, financieros; cumplimiento de las obligaciones contractuales respecto al personal y equipo del Contratista, monto de las multas que por este concepto pudieran haber; condiciones climáticas de la zona del proyecto y otros aspectos importantes del proyecto; El fiscalizador debe evaluar periódicamente el grado de cumplimiento de los cronogramas de trabajo; Medir las cantidades de obra ejecutadas y con ellas elaborar, verificar y certificar la exactitud de las planillas de avance; Exigir a los contratistas el cumplimiento de las leyes ambientales, laborales y reglamentos de seguridad industrial; Verificar que el personal presente en obra, conste en los respectivos roles de pago reportados al IESS, y en la oferta presentada por el Contratista de la obra; Resolver las dudas que surgieren en la interpretación de los planos, especificaciones, detalles constructivos y sobre cualquier asunto técnico relativo al proyecto; Comprobar periódicamente que los equipos sean los mínimos requeridos contractualmente y se encuentren en buenas condiciones de uso; Cuando se determine que los trabajos realizados o en ejecución fueran defectuosos, por causas imputables al Contratista, por el empleo de materiales de mala calidad o no aprobados, por no ceñirse a los planos, especificaciones correspondientes o a las instrucciones impartidas por la Fiscalización, ésta ordenará las correcciones garantía y/o modificaciones a que haya lugar, sin modificación ni prórroga del plazo; Revisar las técnicas y métodos constructivos propuestos por el Contratista y sugerir las modificaciones que estime pertinentes, soporte de ser el caso; Registrar en los planos de construcción todos los cambios introducidos durante toda la construcción, para obtener los planos finales de la obra ejecutada; Estar presente infraestructura involucrada en la obra continuamente y cuando arquitectura descrita en el Administrador del Contrato lo requiera. Toda punto 4.1 (incluyendo la información recopilada infraestructura existente) durante toda la construcción de la obra será presentada en forma impresa de ser necesaria y a pedido del administrador del contrato y en digital conservando la extensión del archivo original (Word, Excel, Autocad) y escaneada en PDF para aquellos documentos que incluyan firmas de cualquier participante en la construcción de la obra. Antes de suscribir el acta de entrega de recepción definitiva de los servicios de fiscalización, el fiscalizador deberá presentar el expediente vigencia del contrato, adjuntando para esto deberá presentar una carta del Fabricante en donde mencione que cuenta con el informe de soporte del mismo para dar los servicios de fiscalización realizadosservicios. Al formalizar el contrato, el cual licitante ganador deberá contener, antecedentes, actividades realizadas, reportes semanales entregar una carta del fabricante en donde mencione que ya formalizó el contrato de avance soporte con él. 2. Operar y Administrar en sitio la Plataforma Tecnológica.- Operar y administrar la plataforma tecnológica de obra acuerdo a los requerimientos indicados en el Punto 4.2 3. Realizar respaldos de datos y condiciones configuración de: a. Todos los equipos de ejecución producción del contrato, control portal y ambiente de cronogramas, y anexando toda la documentación referente a la construcción de las obrasdesarrollo del portal.

ALCANCE. El alcance del objeto contrato de consultoría contempla sin limitarse a ello, los estudios y diseños que se indican a continuación. Adicionalmente, las obligaciones específicas que se detallan en el Anexo 4 denominado “Requerimientos técnicos, metodología y plan de cargas de trabajo para el desarrollo del contrato de consultoría” y Anexo 4A Apéndice técnico para la etapa de factibilidad, los cuales se encuentran publicados en el SECOP; y las obligaciones generales establecidas en el Pliego de Condiciones, sus anexos y formatos, así como en el presente Contrato de Consultoría suscrito por las partes, sus modificaciones, apéndices, anexos y formatos. El consultor especializado en diseño y estructuración de proyectos de infraestructura de transporte, en forma general, deberá realizar: (a) Los estudios de estructuración a Factibilidad, de carácter técnico, jurídico, financiero, predial, ambiental, social y de riesgos, que permitan el otorgamiento de una Concesión bajo el esquema de Asociación Público Privada en los términos de la Ley 1508 de 2012, Ley 1682 de 2013 y sus decretos reglamentarios que permitan la contratación de un Concesionario que, por su cuenta y riesgo, lleve a cabo los estudios y diseños definitivos, financiación, gestión ambiental, predial y social, operación, construcción, mantenimiento rutinario y periódico, explotación comercial y reversión del proceso CAF-RSND-EERSSA-CPN-CI-010, contempla la CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL BARRIO MAZACONZA, cuya ejecución se financia con recursos del BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA CAF, los servicios proyecto de fiscalización se realizarán desde el inicio de construcción de las obras, hasta la recepción provisional y definitiva. Además de la fiscalización de la construcción de las obras, el Consultor se obliga a verificar el cumplimiento de las normas de seguridad y la elaboración de informes. La fiscalización contratada obligatoriamente deberá presentar la matriz de control conforme el formato que será suministrado por el Administrador del contrato, con fotos de cada una de las estructuras realizadas justificando las cantidades de avance indicadas en el formato a ser suministrado por el Administrador del contrato, la fotografía debe mostrar el trabajo realizado, esta información puede proporcionarse en archivos digitales. El fiscalizador considerará los trabajos a realizar estipulados por la EERSSA, los mismos que se realizarán en cualquier sector ubicado en el área de concesión de la EERSSA, en la provincia infraestructura denominado Nueva Malla Vial ▇▇▇ ▇▇▇▇. Para cada uno ▇ del Cauca. (b) La gestión ambiental a nivel de Factibilidad, incluyendo el estudio de impacto ambiental, así como la gestión y obtención de la Licencia Ambiental del proyecto de infraestructura de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1682 de 2013 incluyendo los contratos estudios prediales, ambientales, de construcciónriesgos, el Consultor proveerá licenciamiento y abrirá el libro de obra, independiente a los que se dispone en la EERSSA. Entregada la planilla final o parcial pago por parte del ContratistaConsultor especializado, el Consultorcon cargo a su contrato, ante la autoridad ambiental de tasas, contribuciones, y, en el término de cinco (5) días la aprobará o formulará observaciones de cumplimiento obligatorio general, cualquier suma que se requiera para el Contratista, y de ser el caso continuará en forma inmediata el trámite y se procederá al pago dentro del plazo de nueve (9) días contados desde la aprobación. Si el Consultor no aprueba y no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurrido el plazo establecido, se procederá con la sanción respectiva. Supervisar y revisar la actualización de datos en el sistema comercial y el SIG de la EERSSA de la restitución de medidores y la energización de los trabajos realizados por el contratista. Previo y durante la ejecución de la obras objeto de este Contrato, examinará cuidadosamente las características técnicas mínimas requeridas de los materiales a emplearse y a controlar que la calidad de los mismos sean los apropiados para la obra; Utilizar el equipo y herramienta adecuados y necesaria requerida para la correcta fiscalización de la obra; Presentar un informe de los eventos relevantes acontecidos en la semana cumplida y presentará un cronograma o cronogramas de trabajo el mismo que estará en función o correspondencia del o los cronogramas presentados por el Contratista de la obra; además, registrará en el libro de obra los avances de la obra y todas las novedades, estos registros contendrán al menos la siguiente información: Estado y condición del proyecto, conservación de los estándares establecidos y cumplimiento de los niveles de servicio preestablecidos, aspectos contractuales, económicos, financieros; cumplimiento de las obligaciones contractuales respecto al personal y equipo del Contratista, monto de las multas que por este concepto pudieran haber; condiciones climáticas en la gestión u obtención de la zona licencia ambiental del Proyecto, incluyendo las necesarias para que la autoridad ambiental de inicio o prosiga con cualquier etapa del trámite y se finalice. (c) La gestión y acompañamiento a la Agencia Nacional de Infraestructura ante los interesados del proyecto de infraestructura “Nueva Malla Vial ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ del Cauca”, así como la elaboración de los documentos técnicos, jurídicos, financieros y otros aspectos importantes de riesgo, sin limitarse a ellos, que se requieran para la ejecución del mencionado proyecto de infraestructura. (d) El estudio de los riesgos que se puedan derivar del proyecto; , tanto público como privado y los mecanismos de mitigación que se puedan presentar. (e) El fiscalizador debe evaluar periódicamente el grado patrimonio urbano, arquitectónico, cultural y arqueológico. (f) Los recursos, bienes o áreas objeto de cumplimiento autorización, permiso o licencia ambiental o en proceso de declaratoria de reserva, exclusión o áreas protegidas. (g) Los inmuebles sobre los cronogramas cuales recaigan medidas de trabajo; Medir las cantidades de obra ejecutadas y con ellas elaborar, verificar y certificar la exactitud de las planillas de avance; Exigir a los contratistas el cumplimiento de las leyes ambientales, laborales y reglamentos de seguridad industrial; Verificar que el personal presente en obra, conste en los respectivos roles de pago reportados protección al IESS, y en la oferta presentada por el Contratista patrimonio de la obra; Resolver las dudas que surgieren en la interpretación de los planos, especificaciones, detalles constructivos y sobre cualquier asunto técnico relativo al proyecto; Comprobar periódicamente que los equipos sean los mínimos requeridos contractualmente y se encuentren en buenas condiciones de uso; Cuando se determine que los trabajos realizados o en ejecución fueran defectuosos, por causas imputables al Contratista, por el empleo de materiales de mala calidad o no aprobados, por no ceñirse a los planos, especificaciones correspondientes o a las instrucciones impartidas por la Fiscalización, ésta ordenará las correcciones población desplazada y/o modificaciones restitución de tierras, conforme a lo previsto en las Leyes 387 de 1997 y 1448 de 2011 y demás disposiciones que haya lugarlas modifiquen, sin modificación ni prórroga del plazo; Revisar las técnicas y métodos constructivos propuestos por el Contratista y sugerir las modificaciones que estime pertinentesadicionen o complementen. (h) Las comunidades étnicas establecidas. (i) Títulos mineros en procesos de adjudicación, de ser el caso; Registrar en los planos de construcción todos los cambios introducidos durante la construcciónotorgados, para obtener los planos finales de la obra ejecutada; Estar presente en la obra continuamente y cuando el Administrador del Contrato lo requiera. Toda la información recopilada durante la construcción de la obra será presentada en forma impresa de ser necesaria y a pedido del administrador del contrato existentes y en digital conservando la extensión del archivo original (Word, Excel, Autocad) y escaneada en PDF para aquellos documentos que incluyan firmas de cualquier participante en la construcción de la obra. Antes de suscribir el acta de entrega de recepción definitiva de los servicios de fiscalización, el fiscalizador deberá presentar el expediente del contrato, adjuntando el informe de los servicios de fiscalización realizados, el cual deberá contener, antecedentes, actividades realizadas, reportes semanales de avance de obra y condiciones de ejecución del contrato, control de cronogramas, y anexando toda la documentación referente a la construcción de las obrasexplotación.

ALCANCE. El alcance del objeto Licitante debe proveer una solución telefónica indicada por la CONVOCANTE, empleando para ello una infraestructura integral de conmutación telefónica a través de un sistema de IP-PBX de alto desempeño. La arquitectura de esta solución de IP-PBX debe ser administrada por el proveedor y preferentemente deberá estar ubicada en sus instalaciones, aunque no se descarta una solución en el Site de la contratación del proceso CAF-RSND-EERSSA-CPN-CI-010, contempla Convocante. La solución debe contar con la CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL BARRIO MAZACONZA, cuya ejecución capacidad de autonomía en caso de que la comunicación se financia con recursos del BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA CAF, vea interrumpida. Este punto es de suma importancia ya que los servicios no se deben suspender en ningún momento, ya que entrarán en un modo conocido como sobrevivencia. El IP-PBX que el Licitante incluya en su propuesta deberá ser nuevo, incluyendo gabinetes, servidores de fiscalización se realizarán desde el inicio telefonía, gateways, módulos y tarjetas, terminales telefónicas IP o SIP, a fin de construcción de las obras, hasta la recepción provisional asegurar su total integración y definitiva. Además evitar fallas entre todos los componentes de la fiscalización solución ofertada. Los teléfonos dañados por mal funcionamiento de los mismos, se remplazarán o repararan sin costo. Los equipos requeridos para la construcción de las obrasprestación del servicio serán suministrados, el Consultor se obliga a verificar el cumplimiento de las normas de seguridad instalados, configurados y la elaboración de informes. La fiscalización contratada obligatoriamente deberá presentar la matriz de control conforme el formato que será suministrado por el Administrador del contrato, con fotos de cada una de las estructuras realizadas justificando las cantidades de avance indicadas soportados en el formato a ser suministrado por el Administrador del contrato, la fotografía debe mostrar el trabajo realizado, esta información puede proporcionarse en archivos digitales. El fiscalizador considerará los trabajos a realizar estipulados por la EERSSA, los mismos que se realizarán en cualquier sector ubicado en el área de concesión de la EERSSA, en la provincia caso ▇▇ ▇▇▇▇. Para cada uno de los contratos de construcción, el Consultor proveerá ▇ y abrirá el libro de obra, independiente a los que se dispone en la EERSSA. Entregada la planilla final o parcial monitoreados por parte del ContratistaLicitante durante la vigencia del contrato. El equipamiento propuesto proporcionará un solo plan de marcación e integración, no se aceptaran servicios separados o sin integrar. El Licitante será responsable de la total integración con respaldo del fabricante de los equipos telefónicos. La solución del Licitante deberá incluir todo el Consultorhardware, software y licenciamiento necesario para garantizar la Redundancia del Sistema de Procesamientos de Llamadas IP. La licitación está dividida en dos partidas: Partida 1. Servicio y Suministro de Internet Corporativo Dedicado de acuerdo a las especificaciones técnicas descritas en el término apartado PARTIDA 1, CONCEPTO 1 “Características técnicas mínimas del servicios para Internet Corporativo Dedicado”. Partida 2. Servicios administrados y Suministro de cinco (5) días la aprobará o formulará observaciones plataforma IP-PBX de cumplimiento obligatorio para el Contratista, y de ser el caso continuará en forma inmediata el trámite y se procederá al pago dentro del plazo de nueve (9) días contados desde la aprobación. Si el Consultor no aprueba y no expresa acuerdo a las razones fundadas de su objeción, transcurrido el plazo establecido, se procederá con la sanción respectiva. Supervisar y revisar la actualización de datos especificaciones técnicas descritas en el sistema comercial apartado PARTIDA 2, CONCEPTO 1 “Características técnicas mínimas del Enlace privado y el SIG dedicado de la EERSSA plataforma de la restitución Voz IP-PBX”. Partida 2. Suministro de medidores aparatos telefónicos IP y la energización software de los trabajos realizados por acuerdo a las especificaciones técnicas descritas en el contratista. Previo apartado PARTIDA 2, CONCEPTO 2, 3 y durante la ejecución de la obras objeto de este Contrato, examinará cuidadosamente las características 4 “Características técnicas mínimas requeridas de los materiales a emplearse equipos de telefonía IP y a controlar que la calidad de los mismos sean los apropiados software para la obra; Utilizar el equipo equipos portátiles y herramienta adecuados y necesaria requerida para la correcta fiscalización de la obra; Presentar un informe de los eventos relevantes acontecidos en la semana cumplida y presentará un cronograma o cronogramas de trabajo el mismo que estará en función o correspondencia del o los cronogramas presentados por el Contratista de la obra; además, registrará en el libro de obra los avances de la obra y todas las novedades, estos registros contendrán al menos la siguiente información: Estado y condición del proyecto, conservación de los estándares establecidos y cumplimiento de los niveles de servicio preestablecidos, aspectos contractuales, económicos, financieros; cumplimiento de las obligaciones contractuales respecto al personal y equipo del Contratista, monto de las multas que por este concepto pudieran haber; condiciones climáticas de la zona del proyecto y otros aspectos importantes del proyecto; El fiscalizador debe evaluar periódicamente el grado de cumplimiento de los cronogramas de trabajo; Medir las cantidades de obra ejecutadas y con ellas elaborar, verificar y certificar la exactitud de las planillas de avance; Exigir a los contratistas el cumplimiento de las leyes ambientales, laborales y reglamentos de seguridad industrial; Verificar que el personal presente en obra, conste en los respectivos roles de pago reportados al IESS, y en la oferta presentada por el Contratista de la obra; Resolver las dudas que surgieren en la interpretación de los planos, especificaciones, detalles constructivos y sobre cualquier asunto técnico relativo al proyecto; Comprobar periódicamente que los equipos sean los mínimos requeridos contractualmente y se encuentren en buenas condiciones de uso; Cuando se determine que los trabajos realizados o en ejecución fueran defectuosos, por causas imputables al Contratista, por el empleo de materiales de mala calidad o no aprobados, por no ceñirse a los planos, especificaciones correspondientes o a las instrucciones impartidas por la Fiscalización, ésta ordenará las correcciones y/o modificaciones a que haya lugar, sin modificación ni prórroga del plazo; Revisar las técnicas y métodos constructivos propuestos por el Contratista y sugerir las modificaciones que estime pertinentes, de ser el caso; Registrar en los planos de construcción todos los cambios introducidos durante la construcción, para obtener los planos finales de la obra ejecutada; Estar presente en la obra continuamente y cuando el Administrador del Contrato lo requiera. Toda la información recopilada durante la construcción de la obra será presentada en forma impresa de ser necesaria y a pedido del administrador del contrato y en digital conservando la extensión del archivo original (Word, Excel, Autocad) y escaneada en PDF para aquellos documentos que incluyan firmas de cualquier participante en la construcción de la obra. Antes de suscribir el acta de entrega de recepción definitiva de los servicios de fiscalización, el fiscalizador deberá presentar el expediente del contrato, adjuntando el informe de los servicios de fiscalización realizados, el cual deberá contener, antecedentes, actividades realizadas, reportes semanales de avance de obra y condiciones de ejecución del contrato, control de cronogramas, y anexando toda la documentación referente a la construcción de las obrasdispositivos móviles”.

ALCANCE. El alcance “Continuidad Operativa y Desarrollo de Software en el Instituto Mexicano del objeto Seguro Social (plurianual)”, se constituye en cuatro partidas, las cuales en su conjunto permitirán cubrir las necesidades de EL INSTITUTO en materia de nuevos desarrollos, mantenimiento y continuidad operativa de los aplicativos, soluciones analíticas, gestión de proyectos y calidad. Las partidas que conforman el “Continuidad Operativa y Desarrollo de Software en el Instituto Mexicano del Seguro Social (plurianual) se describen a continuación: Partida Identificador Descripción Partida Identificador Descripción CDS 1 Partida 1 Centro de Desarrollo de Software 1 Centro para el análisis, diseño, documentación, desarrollo, pruebas, evolución de nuevos desarrollos, migración de aplicativos, plataformas, middleware, bases de datos, entre otros; así como mantenimientos y continuidad operativa con el enfoque modernización y nuevas tecnologías que requiera el INSTITUTO, incluyendo migración y/o actualizaciones entre plataformas tecnológicas y centros de datos. CDS 2 Partida 2 Centro de Desarrollo de Software 2 Centro para el análisis, diseño, documentación, desarrollo, pruebas, evolución de desarrollos, así como mantenimientos y continuidad operativa con el enfoque de sistemas actuales del INSTITUTO. CDSA Partida 3 Centro de Desarrollo de Soluciones Analíticas Centro para el análisis, diseño, documentación, desarrollo, pruebas, evolución de desarrollos, así como mantenimientos y continuidad operativa con el enfoque de plataformas de analítica de negocio que requiera el INSTITUTO. CPC Partida 4 Centro de Proyectos y Calidad Centro para la contratación del proceso CAF-RSND-EERSSA-CPN-CI-010estimación, contempla medición y administración de proyectos, evaluación de calidad y arquitectura, así como de gestión de procesos. Este Centro le permitirá al INSTITUTO contar con los elementos necesarios para promover la CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL BARRIO MAZACONZAestandarización, cuya ejecución se financia con recursos del BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA CAF, medición y control de los servicios brindados por los Centros de fiscalización se realizarán desde Desarrollo de Software mediante una serie de actividades que permitan acrecentar las capacidades del INSTITUTO y el inicio Gobierno del Contrato para la medición objetiva, análisis y administración del desempeño de construcción proyectos y/o servicios de los LICITANTES, para proporcionar información para la toma de decisiones del INSTITUTO. Para la prestación del servicio los LICITANTES deberán ofertar en sus propuestas que, en caso de resultar adjudicados deberán interoperar con los LICITANTES ganadores de las obrasdiversas partidas, hasta la recepción provisional y definitiva. Además en todas las etapas del modelo de la fiscalización de la construcción servicios que se definan, en el ámbito de las obrasobligaciones y responsabilidades que derivado del contrato objeto del presente anexo técnico les sea adjudicado. El Instituto requiere empresas Licitantes /Proveedores que cuenten con la capacidad técnica, el Consultor se obliga a verificar el cumplimiento material, humana y económica, especializadas en la prestación de las normas de seguridad y la elaboración de informes. La fiscalización contratada obligatoriamente deberá presentar la matriz de control conforme el formato que será suministrado por el Administrador del contrato, con fotos los servicios objeto de cada una de las estructuras realizadas justificando las cantidades partidas y del El “Continuidad Operativa y Desarrollo de avance indicadas Software en el formato Instituto Mexicano del Seguro Social (plurianual)”, por ejemplo; para la Partida 3. Centro de Desarrollo de Soluciones Analíticas, en donde se atienden soluciones de Big Data y Analítica de Datos, El Proveedor deberá contar con experiencia en las plataformas tecnológicas actualmente empleadas en el IMSS (e.g.: Hadoop y Tableau entre otras). Así como capacidad técnica especializada en manejo de grandes volúmenes de datos, (las principales bases de datos estructuradas del IMSS cuentan con más de 40,000,0000,000 CUARENTA MIL MILLONES de registros), por lo cual El Licitante debe demostrar su experiencia y especialidad a ser suministrado por el Administrador través de contratos iguales o de similar naturaleza así como las Certificación es solicitadas dentro del contratopresente Anexo Técnico así también su personal, deberá contar con experiencia previa comprobable y Certificación es correspondientes. De la misma manera, la fotografía Partida 4, el Licitante /Proveedor debe mostrar contar con experiencia en la estimación, medición y administración de proyectos, evaluación de calidad de software, evaluación de métricas en proyectos con arquitecturas complejas, entre ellas microservicios, empleando metodologías tradicionales y ágiles, marco de trabajo “DevOps”, así como de gestión de procesos a modo de promover la homologación, estandarización, medición y control de los servicios brindados en los Centros de Desarrollo de Software, mediante una serie de actividades que permitan acrecentar las capacidades de EL INSTITUTO y el trabajo realizadoGobierno del Contrato para la medición objetiva, esta información puede proporcionarse en archivos digitalesanálisis y administración del desempeño de proyectos y/o servicios de los LICITANTES, promoviendo el re-uso del código y definiendo el costeo de los servicios por partida por cada Dirección Normativa. El fiscalizador considerará los trabajos a realizar estipulados por la EERSSA, los mismos que se realizarán en cualquier sector ubicado en el área de concesión Proveedor de la EERSSA, en la provincia ▇▇ ▇▇▇▇. Para cada uno de los contratos de construcción, el Consultor proveerá y abrirá el libro de obra, independiente a los que se dispone en la EERSSA. Entregada la planilla final o parcial por parte del Contratista, el Consultor, en el término de cinco (5) días la aprobará o formulará observaciones de cumplimiento obligatorio para el Contratista, y de ser el caso continuará en forma inmediata el trámite y se procederá al pago dentro del plazo de nueve (9) días contados desde la aprobación. Si el Consultor no aprueba y no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurrido el plazo establecido, se procederá con la sanción respectiva. Supervisar y Partida 4 deberá revisar la actualización de datos en el sistema comercial calidad y el SIG de la EERSSA de la restitución de medidores y la energización de los trabajos realizados por el contratista. Previo y durante la ejecución de la obras objeto de este Contrato, examinará cuidadosamente las características técnicas mínimas requeridas de los materiales a emplearse y a controlar que la calidad de los mismos sean los apropiados para la obra; Utilizar el equipo y herramienta adecuados y necesaria requerida para la correcta fiscalización de la obra; Presentar un informe de los eventos relevantes acontecidos en la semana cumplida y presentará un cronograma o cronogramas de trabajo el mismo que estará en función o correspondencia del o los cronogramas presentados por el Contratista de la obra; además, registrará en el libro de obra los avances de la obra y todas las novedades, estos registros contendrán al menos la siguiente información: Estado y condición del proyecto, conservación de los estándares establecidos y cumplimiento de los niveles de servicio preestablecidos, aspectos contractuales, económicos, financieros; debido cumplimiento de las obligaciones contractuales respecto al personal y equipo del Contratista, monto establecidas para los Licitantes de las multas Partidas 1, 2, y 3, proveyendo al Gobierno del Contrato del IMSS, los elementos necesarios e indicadores de desempeño de los Licitantes analizados, motivo por lo cual resulta contraveniente que El Licitante de esta Partida 4, funja simultáneamente como Proveedor de alguna de las otras Partidas (1, 2 y 3). Los licitantes que participen para las partidas que conforman el Servicio de “Continuidad Operativa y Desarrollo de Software en el Instituto Mexicano del Seguro Social (plurianual)”, deben considerar que, actualmente el Ecosistema Tecnológico del IMSS está integrado por este concepto pudieran haber; condiciones climáticas cinco centros de datos y que se encuentra un sexto centro de datos en creación, con más de 200 sistemas centrales y al menos otros 60 componentes tecnológicos transversales que interactúan entre si, intercambiando información necesaria para el desarrollo de sus funciones los 7 días de la zona del proyecto y otros aspectos importantes del proyecto; El fiscalizador debe evaluar periódicamente el grado de cumplimiento semanas, 24 horas al día, en beneficio de los cronogramas derechohabientes, patrones, afiliados, pensionados y público en general. Adicionalmente se tiene conectividad y operación con más de trabajo; Medir las cantidades tres mil inmuebles en el Instituto y se interactúa con diversas dependencias y organismos de obra ejecutadas y con ellas elaborarla Administración Pública Federal e instituciones privadas, verificar y certificar tales como Servicio de administración Tributaria, Registro Nacional de Población, INFONAVIT, CONSAR, PROCESAR, Secretaría de Salud, Bancos, Afores, entre otros. Finalmente es de destacar la exactitud integración de las planillas de avance; Exigir a los contratistas el cumplimiento de las leyes ambientales, laborales y reglamentos de seguridad industrial; Verificar que el personal presente nuevos hospitales al IMSS para la cobertura universal establecida en obra, conste en los respectivos roles de pago reportados al IESSla Ley del IMSS, y el marco normativo denominado “Federalización de los Sistemas de Salud”; en la este contexto los licitantes deberán incluir en su oferta presentada por todo lo necesario a fin de garantizar el Contratista servicio objeto de cada partida dentro del Ecosistema Tecnológico IMSS. Atendiendo lo anterior, los Licitantes que participen para el servicio objeto de la obra; Resolver las dudas que surgieren Partida 4. Centro de Proyectos y Calidad, consisten en realizar la interpretación estimación, medición y administración, así como evaluación de calidad, arquitectura, y gestión de procesos de los planosproyectos, especificaciones, detalles constructivos y sobre cualquier asunto técnico relativo al proyecto; Comprobar periódicamente que los equipos sean los mínimos requeridos contractualmente y se encuentren desarrollados en buenas condiciones de uso; Cuando se determine que los trabajos realizados o en ejecución fueran defectuosos, por causas imputables al Contratista, por el empleo de materiales de mala calidad o no aprobados, por no ceñirse a los planos, especificaciones correspondientes o cumplimiento a las instrucciones impartidas por partidas 1, 2 y 3; en este contexto y toda vez que la Fiscalización, ésta ordenará las correcciones y/o modificaciones a que haya lugar, sin modificación ni prórroga naturaleza del plazo; Revisar las técnicas y métodos constructivos propuestos por el Contratista y sugerir las modificaciones que estime pertinentes, de ser el caso; Registrar en los planos de construcción todos los cambios introducidos durante la construcción, para obtener los planos finales servicios objeto de la obra ejecutada; Estar presente en partida Partida 4 son transversales, es decir que con ellos se monitorea, controla, verifica y supervisa la obra continuamente correcta prestación y cuando el Administrador del Contrato lo requiera. Toda la información recopilada durante la construcción de la obra será presentada en forma impresa de ser necesaria y a pedido del administrador del contrato y en digital conservando la extensión del archivo original (Word, Excel, Autocad) y escaneada en PDF para aquellos documentos que incluyan firmas de cualquier participante en la construcción de la obra. Antes de suscribir el acta de entrega de recepción definitiva operación de los servicios objeto de fiscalizaciónpartidas 1, 2 y 3; en este sentido, el fiscalizador deberá presentar el expediente del contratoLICITANTE que resulte adjudicado en la Partida 4 no podrá ser sujeto de adjudicación para las Partidas 1, adjuntando el informe 2 y 3. En este mismo sentido y debido a que la naturaleza de la Partida 2 se enfoca a dar servicios que garanticen la continuidad de los servicios aplicativos existentes en El Instituto, para lo cual analiza, revisa, actualiza código, mejora, modifica, amplia funcionalidad, acrecienta, construye sobre los sistemas productivos, soporta, mantiene vigente, potencializa, moderniza, optimiza aplicativos legados y existentes que actualmente superan los doscientos aplicativos y sesenta herramientas tecnológicas transversales, para lo cual se debe documentar los procesos operativos de fiscalización realizadoslos aplicativos incluyendo el registro y seguimiento de los posibles incidentes, problemas, “troubleshooting”, mejoras, áreas de oportunidad y en general todo tipo de documentación operativa de los aplicativos existentes; actividad que a la fecha presenta una deuda técnica de los aplicativos existentes, en virtud de que su continuidad operativa demanda tanto esfuerzo que no ha permitido su actualización respecto de las versiones de plataformas tecnológicas (manejadores de bases de datos, middleware, servidores de aplicación, balanceadores, servidores web, service bus, sistemas operativos, y todos los componentes de su arquitectura base inclusive actualización de versiones, parches, “firmware” y homologación de identity managers), ni la documentación completa y actualizada de los aplicativos en operación (código fuente, librerías, parámetros de configuración, scripts de compilación y todo lo necesario para documentar el cual deberá contenerversionamiento de los aplicativos, antecedentesbases de dato, actividades realizadasmiddleware, reportes semanales balanceadores, servidores web, servidores de avance aplicación, servidores de obra integración, sistema operativo, contenedores, servidores virtuales y condiciones todo tipo de ejecución configuración necesaria para regenerar los aplicativos para redespliegues, en los diferentes ambientes, incluyendo la ficha técnica del contratoaplicativo considerando todos los componentes tecnológicos que participan en la solución ofertada para cada partida, como son flujo de datos, direcciones IP, arquitectura tecnológica, interfaces con otros componentes tecnológicos, control de cronogramascertificados, dependencias con terceros, así como las herramientas y anexando software necesarios para la integración y compilación del aplicativo, políticas de respaldo y monitoreo, definición de pruebas unitarias, de integración y volumen, stress y regresión, matriz de escalación, detallando el equipo de análisis, diseño y desarrollo que participó en el aplicativo correspondiente, indicando ámbitos de responsabilidad de cada uno de los participantes), razón por la que se ha determinado que el licitante de la partida 2, se enfoque exclusivamente en dar continuidad a los aplicativos existentes, así como sus posibles procesos de mejora continua, mantenimientos y en su caso, adecuaciones o fortalecimiento de esos mismos aplicativos, ya que la deuda técnica generada por los últimos cinco contratos de este servicio en el IMSS, debido a su magnitud y complejidad difícilmente podrían atenderse por un solo Proveedor, tal es el caso de los manejadores de base de datos Oracle, los cuales en al menos un 80% presentan versiones “Oracle 11g” obsoletas no soportadas por el fabricante, siendo que las versiones actuales soportadas por el fabricante son “Oracle 19c” en donde se corrobora que un solo Proveedor no podría atender la Partida 2 y en simultáneo la Partida 1 o 3, garantizando la calidad y oportunidad con la que el Instituto requiere el servicio, esto es, no se estaría en condiciones de asegurar las mejores condiciones para el Estado en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad. En este contexto, el objeto del servicio de la Partida 2, se opone por definición a la naturaleza del objeto de las Partidas 1 y 3, que están enfocadas en la creación, implementación y desarrollo de nuevas tecnologías y aplicaciones diferentes a las actuales en operación; por tanto, toda vez que de participar en ambos roles provocaría la dependencia entre las actividades de implementación y desarrollo de nuevas soluciones respecto de las actividades de continuidad operativa y soporte de aplicaciones existentes, razón por la cual, se ha determinado que estas tareas sean mutuamente excluyentes, permitiendo el análisis de nuevas tecnológicas sin los vicios o costumbres heredadas de los aplicativos legados, incluyendo en estas partidas 1 y 3 los posibles procesos de continuidad operativa de estos nuevos aplicativos o tecnologías en tanto se realiza su diseño, planeación, desarrollo, implementación, habilitación, operación, pruebas y mejora continua mientras se concluye su configuración completa, entrega a las áreas de operación, puesta a punto y estabilidad. están incluidos en la partida 1, los procesos de modernización, actualización tecnológica y reingeniería de aplicativos, así como en su caso, mediante la optimización de tecnología e infraestructura, los procesos derivados de migración entre centros de datos institucionales y de cambio de plataforma tecnológica, utilizando para el rediseño o reingeniería o actualización tecnológica, la documentación referente e información de los aplicativos existentes que proporcione el LICITANTE de la partida 2. En este sentido el LICITANTE que resulte adjudicado de la partida 2, no podrá ser sujeto de adjudicación de las Partidas 1, 3 y 4. Los posibles Licitantes deberán de sujetarse al procedimiento de la convocatoria a la construcción Licitación Pública Nacional la cual establecerá en términos del Artículo 50 fracción VII, de las obrasla Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la cual establece, “Las que pretendan participar en un procedimiento de contratación y previamente hayan realizado o se encuentren realizando, por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, en virtud de otro contrato, trabajos de análisis y control de calidad, preparación de especificaciones, presupuesto o la elaboración de cualquier documento vinculado con el procedimiento en que se encuentran interesadas en participar, cuando con motivo de la realización de dichos trabajos hubiera tenido acceso a información privilegiada que no se dará a conocer a los licitantes para la elaboración de sus proposiciones;” En el supuesto de que se sospeche que existen vínculos entre Licitantes y por la tanto se esté ocultando dicho vínculo, el servidor público que tenga la presunción deberá informar dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que tenga conocimiento del hecho, dando paso a la intervención del Órgano Interno de Control del IMSS a través de la cual si determina que se actualiza la presentación de información falsa o se está actuando con dolo o mala fe para presentar dos o más proposiciones vinculadas, estas serán desechadas por el área contratante.

ALCANCE. En el presente Anexo se encuentra los alcances y objetivos generales de trabajo del Interventor, así como las exigencias generales que deben cumplir los productos a ser entregados por la consultoría seleccionada, durante las siguientes fases en las que se considera se dividirán los resultados de la Consultoría: FASE II - Estudios y diseños a Factibilidad, FASE IV - Estructuración Técnica. El alcance del Interventor deberá estar conformado por un grupo de expertos en las áreas técnica, predial, ambiental y social, que apoyará al Gobierno de Colombia en todos los aspectos relacionados con el proyecto de infraestructura aeroportuaria El Dorado II, para permitirle estructurar y licitar el Proyecto de Asociación Público Privada de forma exitosa. Durante el transcurso de la Interventoría, la AGENCIA podrá entregar una documentación estandarizada que es propiedad de la AGENCIA. En caso de que la AGENCIA tenga conocimiento de iniciativas privadas presentadas para el proyecto Aeroportuario objeto de la contratación del proceso CAF-RSND-EERSSA-CPN-CI-010esta estructuración, contempla la CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL BARRIO MAZACONZA, cuya ejecución se financia con recursos del BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA CAF, los servicios de fiscalización se realizarán desde es necesario que el inicio de construcción de las obras, hasta la recepción provisional y definitiva. Además Consultor Especializado a través de la fiscalización de Interventoría, entregue la construcción de las obras, el Consultor se obliga a verificar el cumplimiento de las normas de seguridad y información solicitada por la elaboración de informes. La fiscalización contratada obligatoriamente deberá presentar la matriz de control conforme AGENCIA en el formato que será suministrado por ésta requiera, esto con el Administrador fin de que la AGENCIA realice una comparación de los dos proyectos. La consultoría especializada NO incluye los estudios de Emplazamiento de Pista, ni el Análisis operacional de movimiento de aeronaves en superficie, ni la Definición del contratoequipamiento que soportará la operación aérea del aeropuerto, estudios relacionados con fotos de cada una de las estructuras realizadas justificando las cantidades de avance indicadas en el formato a ser suministrado por el Administrador del contrato, la fotografía debe mostrar el trabajo realizado, esta información puede proporcionarse en archivos digitales. aeropuerto El fiscalizador considerará los trabajos a realizar estipulados Dorado II; ya que estos estudios serán desarrollados por la EERSSA, los mismos que se realizarán en cualquier sector ubicado en el área de concesión de la EERSSA, en la provincia ▇▇ ▇▇▇▇. Para cada uno de los contratos de construcción, el Consultor proveerá y abrirá el libro de obra, independiente a los que se dispone en la EERSSA. Entregada la planilla final o parcial por parte del Contratista, el ConsultorAerocivil, en el término marco del Convenio Interinstitucional entre ANI y AEROCIVIL No. 16000492H3 de cinco (5) días 2016. Se precisa que la aprobará o formulará observaciones operación aeronáutica de cumplimiento obligatorio para los aeropuertos, el ContratistaAeropuerto Internacional El Dorado y del nuevo proyecto de infraestructura El Dorado II será de manera coordinada y dependiente, y debido a que la torre de ser control que tendrá El Dorado II estará subordinada a la torre de control “Muisca” que se localiza en El Dorado I, garantizando el caso continuará en forma inmediata el trámite y se procederá al pago dentro del plazo control de nueve (9) días contados desde interferencias operacionales sobre las pistas actuales por la aprobación. Si el Consultor no aprueba y no expresa operación de las razones fundadas de su objeción, transcurrido el plazo establecido, se procederá con la sanción respectiva. Supervisar y revisar la actualización de datos nuevas pistas previstas en el sistema comercial y el SIG de la EERSSA de la restitución de medidores y la energización de los trabajos realizados por el contratista. Previo y durante la ejecución de la obras objeto de este Contrato, examinará cuidadosamente las características técnicas mínimas requeridas de los materiales a emplearse y a controlar que la calidad de los mismos sean los apropiados para la obra; Utilizar el equipo y herramienta adecuados y necesaria requerida para la correcta fiscalización de la obra; Presentar un informe de los eventos relevantes acontecidos en la semana cumplida y presentará un cronograma o cronogramas de trabajo el mismo que estará en función o correspondencia del o los cronogramas presentados por el Contratista de la obra; además, registrará en el libro de obra los avances de la obra y todas las novedades, estos registros contendrán al menos la siguiente información: Estado y condición del proyecto, conservación de los estándares establecidos y cumplimiento de los niveles de servicio preestablecidos, aspectos contractuales, económicos, financieros; cumplimiento de las obligaciones contractuales respecto al personal y equipo del Contratista, monto de las multas que por este concepto pudieran haber; condiciones climáticas de la zona del proyecto y otros aspectos importantes del proyecto; Plan Maestro El fiscalizador debe evaluar periódicamente el grado de cumplimiento de los cronogramas de trabajo; Medir las cantidades de obra ejecutadas y con ellas elaborar, verificar y certificar la exactitud de las planillas de avance; Exigir a los contratistas el cumplimiento de las leyes ambientales, laborales y reglamentos de seguridad industrial; Verificar que el personal presente en obra, conste en los respectivos roles de pago reportados al IESS, y en la oferta presentada por el Contratista de la obra; Resolver las dudas que surgieren en la interpretación de los planos, especificaciones, detalles constructivos y sobre cualquier asunto técnico relativo al proyecto; Comprobar periódicamente que los equipos sean los mínimos requeridos contractualmente y se encuentren en buenas condiciones de uso; Cuando se determine que los trabajos realizados o en ejecución fueran defectuosos, por causas imputables al Contratista, por el empleo de materiales de mala calidad o no aprobados, por no ceñirse a los planos, especificaciones correspondientes o a las instrucciones impartidas por la Fiscalización, ésta ordenará las correcciones y/o modificaciones a que haya lugar, sin modificación ni prórroga del plazo; Revisar las técnicas y métodos constructivos propuestos por el Contratista y sugerir las modificaciones que estime pertinentes, de ser el caso; Registrar en los planos de construcción todos los cambios introducidos durante la construcción, para obtener los planos finales de la obra ejecutada; Estar presente en la obra continuamente y cuando el Administrador del Contrato lo requiera. Toda la información recopilada durante la construcción de la obra será presentada en forma impresa de ser necesaria y a pedido del administrador del contrato y en digital conservando la extensión del archivo original (Word, Excel, Autocad) y escaneada en PDF para aquellos documentos que incluyan firmas de cualquier participante en la construcción de la obra. Antes de suscribir el acta de entrega de recepción definitiva de los servicios de fiscalización, el fiscalizador deberá presentar el expediente del contrato, adjuntando el informe de los servicios de fiscalización realizados, el cual deberá contener, antecedentes, actividades realizadas, reportes semanales de avance de obra y condiciones de ejecución del contrato, control de cronogramas, y anexando toda la documentación referente a la construcción de las obras.Dorado

ALCANCE. El alcance del objeto de la contratación del proceso CAF-RSND-EERSSA-CPN-CI-010, contempla la CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL BARRIO MAZACONZA, cuya ejecución se financia con recursos del BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA CAF, los servicios de fiscalización se realizarán desde el inicio de construcción de las obras, hasta la recepción provisional y definitiva. Además de la fiscalización de la construcción de las obras, el Consultor se obliga a verificar el cumplimiento de las normas de seguridad y la elaboración de informes. La fiscalización contratada obligatoriamente deberá presentar la matriz de control conforme el formato que será suministrado por el Administrador del contrato, con fotos de cada una de las estructuras realizadas justificando las cantidades de avance indicadas en el formato a ser suministrado por el Administrador del contrato, la fotografía debe mostrar el trabajo realizado, esta información puede proporcionarse en archivos digitales. El fiscalizador considerará los trabajos previstos a realizar estipulados por la EERSSA, los mismos que se realizarán en cualquier sector ubicado en el área parte de concesión de la EERSSA, en la provincia EL CONTRATISTA a favor del AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ NORTE, para implementar el proceso de modernización, optimización, fortalecimiento y desarrollo de la Gestión Tributaria serán provistos bajo un esquema de gestión delegada dividido en el ámbito de Gestión Tributaria Directa; complementada por la plataforma tecnológica para la automatización de los procesos de Gestión Tributaria y Cobro de Arbitrios. El contratista realizará la gestión comercial integral de todos los arbitrios, impuestos, tasas municipales y servicios. EL CONTRATISTA realizará la adecuación, implementación y desarrollo de un Software Especializado en Gestión Comercial de Servicios Públicos y Gestión de Impuestos Municipales, que se constituirá en la principal herramienta para la ejecución del proyecto de modernización de la Gestión Tributaria. Para cada uno la implementación del Software de Gestión, EL CONTRATISTA configurará el software a las características, requerimientos, estructura tarifaría y demás parámetros particulares de los contratos servicios y de construcciónla gestión de impuestos de la Ayuntamiento Municipal de ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ Norte. Para la recepción de los pagos por los arbitrios y tasas, el Consultor proveerá y abrirá el libro El AYUNTAMIENTO DE ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ NORTE contará con la red de obrapuntos de pago que dispone actualmente, independiente a los más aquellos puntos que se dispone puedan incorporar de acuerdo con las necesidades del servicio. EL CONTRATISTA prestará los servicios de cobro y conciliación electrónica de los recaudos, traslados, auditoria, digitación de pagos, asistencia en la EERSSA. Entregada eficientizarían y ampliación de la planilla final o parcial por parte del Contratista, el Consultor, en el término red de cinco (5) días la aprobará o formulará observaciones puntos de cumplimiento obligatorio para el Contratistapago, y demás actividades de ser soporte administrativo de esta gestión. Para la realización de esta gestión de control y auditoría, EL CONTRATISTA deberá implementar y utilizar una solución automatizada que permita manejar el caso continuará en forma inmediata el trámite y proceso de recaudaciones de ingresos, de manera que se procederá al pago dentro del plazo puedan manejar los procesos de nueve (9) días contados desde ingresos de manera eficiente, a la aprobación. Si el Consultor no aprueba y no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurrido el plazo establecido, vez que se procederá con la sanción respectiva. Supervisar y revisar la actualización de datos en el sistema comercial y el SIG de la EERSSA de la restitución de medidores y la energización de los trabajos realizados por el contratista. Previo y durante la ejecución de la obras objeto de este Contrato, examinará cuidadosamente las características técnicas mínimas requeridas de los materiales a emplearse y a controlar que la calidad de los mismos sean los apropiados para la obra; Utilizar el equipo y herramienta adecuados y necesaria requerida para la correcta fiscalización de la obra; Presentar un informe de los eventos relevantes acontecidos en la semana cumplida y presentará un cronograma o cronogramas de trabajo el mismo que estará en función o correspondencia del o los cronogramas presentados por el Contratista de la obra; además, registrará en el libro de obra los avances de la obra y todas las novedades, estos registros contendrán al menos la siguiente información: Estado y condición del proyecto, conservación de los estándares establecidos y cumplimiento de los niveles de servicio preestablecidos, aspectos contractuales, económicos, financieros; cumplimiento de las obligaciones contractuales respecto al personal y equipo del Contratista, monto de las multas que por este concepto pudieran haber; condiciones climáticas de la zona del proyecto y otros aspectos importantes del proyecto; El fiscalizador debe evaluar periódicamente el grado de cumplimiento de los cronogramas de trabajo; Medir las cantidades de obra ejecutadas y con ellas elaborar, verificar y certificar la exactitud de las planillas de avance; Exigir a los contratistas garantice el cumplimiento de las vigentes leyes ambientales, laborales y reglamentos Municipales que faciliten los procesos de seguridad industrial; Verificar que el personal presente en obraingresos, conste en los respectivos roles de pago reportados al IESSlogrando así y ofrecer un mejor servicio a sus contribuyentes, y en la oferta presentada por el Contratista de la obra; Resolver las dudas que surgieren en la interpretación de los planos, especificaciones, detalles constructivos y sobre cualquier asunto técnico relativo al proyecto; Comprobar periódicamente que los equipos sean los mínimos requeridos contractualmente y se encuentren en buenas condiciones de uso; Cuando se determine que los trabajos realizados o en ejecución fueran defectuosos, por causas imputables al Contratista, por el empleo de materiales de mala calidad o no aprobados, por no ceñirse a los planos, especificaciones correspondientes o a las instrucciones impartidas por la Fiscalización, ésta ordenará las correcciones y/o modificaciones a que haya lugar, sin modificación ni prórroga del plazo; Revisar las técnicas y métodos constructivos propuestos por el Contratista y sugerir las modificaciones que estime pertinentes, de ser el caso; Registrar en los planos de construcción todos los cambios introducidos durante la construcción, para obtener los planos finales de la obra ejecutada; Estar presente en la obra continuamente y cuando el Administrador del Contrato lo requiera. Toda la información recopilada durante la construcción de la obra será presentada en forma impresa de ser necesaria y a pedido del administrador del contrato y en digital conservando la extensión del archivo original (Word, Excel, Autocad) y escaneada en PDF para aquellos documentos que incluyan firmas de cualquier participante en la construcción de la obra. Antes de suscribir el acta de entrega de recepción definitiva de los servicios de fiscalización, el fiscalizador deberá presentar el expediente del contrato, adjuntando el informe de los servicios de fiscalización realizados, el cual deberá contener, antecedentes, actividades realizadas, reportes semanales de avance de obra y condiciones de ejecución del contrato, control de cronogramas, y anexando toda la documentación referente a la construcción de las obras.tales como:

ALCANCE. El alcance del objeto  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Se consideran bajo esta denominación las operaciones programadas y periódicas, como verificaciones, inspecciones, ajustes, limpiezas, engrases, sustitución de piezas o componentes de la contratación del proceso CAF-RSND-EERSSA-CPN-CI-010instalación con la finalidad de lograr una conservación adecuada, contempla la CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL BARRIO MAZACONZAconseguir el mejor rendimiento energético, cuya ejecución se financia con recursos del BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA CAFalcanzar las máximas prestaciones, los servicios de fiscalización se realizarán desde así como el inicio de construcción de las obras, hasta la recepción provisional y definitiva. Además de la fiscalización de la construcción de las obras, el Consultor se obliga a verificar el cumplimiento de las normas mayor grado de seguridad y la elaboración en su manejo. El mantenimiento preventivo se llevará a cabo en todas las máquinas, equipos e instalaciones incluidas en el Anexo I de informeseste pliego. La fiscalización contratada obligatoriamente deberá presentar la matriz Las órdenes de control conforme el formato que será suministrado trabajo incluirán los siguientes apartados, para ser cumplimentado por el Administrador operario designado:  Código del contrato, con fotos equipo o instalación.  Ubicación.  Operación de cada una mantenimiento.  Repuestos utilizados.  Frecuencia.  Tiempo previsto para la realización de las estructuras realizadas justificando las cantidades los trabajos.  Fecha real de avance indicadas en el formato a ser suministrado realización.  Nombre del operario.  Tiempo empleado.  Visto bueno por el Administrador parte del contrato, la fotografía debe mostrar el trabajo realizado, esta información puede proporcionarse en archivos digitalessupervisor.  Estado general y anomalías observadas.  Visto bueno del Contratante. El fiscalizador considerará los trabajos a realizar estipulados por la EERSSAcontratista dispondrá, los mismos que se realizarán en cualquier sector ubicado en el área de concesión de la EERSSA, en la provincia dentro ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ del AUDITORIO, de un programa informático (Programa de Gestión de Mantenimiento) que le permita llevar la gestión del mantenimiento, facilitando las órdenes de trabajo correspondientes, tanto del mantenimiento preventivo, como correctivo, operarios destinados al servicio, tiempo empleado en cada trabajo, etc PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO presentado por el contratista cumplirá, como mínimo, todas las especificaciones y normas indicadas en los Reglamentos y Normas vigentes que regulan las instalaciones motivo del concurso y también las que pudiera producirse durante el periodo de vigencia del contrato. Para cada uno de los contratos de construcciónAsimismo, el Consultor proveerá y abrirá el libro contratista estará obligado a llevar los Libros de obraMantenimiento Oficiales, independiente a que exige en la actualidad la Administración correspondiente para determinados tipos de instalaciones, así como los que se dispone en la EERSSApudiese exigir durante el periodo de vigencia del contrato. Entregada la planilla final o parcial Se asignará por parte del Contratistacontratista a un Jefe de equipo que forme parte del personal asignado a AUDITORIO.  Las funciones principales del Jefe de Equipo serán las siguientes: - Responsable técnico de la coordinación y supervisión de todos los trabajos que realice todo el personal de mantenimiento. - Ejercer las labores diarias de interlocución con el AUDITORIO. - La adaptación de los turnos y días de trabajo de todo el personal de mantenimiento, el Consultor, atendiendo al programa de actos y espectáculos que se celebren en el término recinto y a cualesquiera indicaciones impartidas por el AUDITORIO. - Control y seguimiento de cinco (5) días la aprobará o formulará observaciones las actividades contratadas. - La entrega al Departamento Técnico del AUDITORIO de cumplimiento obligatorio para el Contratista, y los partes diarios de ser el caso continuará en forma inmediata el trámite y se procederá al pago dentro del plazo de nueve (9) días contados desde la aprobación. Si el Consultor no aprueba y no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurrido el plazo establecido, se procederá con la sanción respectiva. Supervisar y revisar la actualización de datos en el sistema comercial y el SIG de la EERSSA de la restitución de medidores y la energización trabajo e informes de los trabajos realizados y tareas ejecutadas, del cumplimiento de los programas de mantenimiento, de los resultados obtenidos en unos y otros y de cualquier incidencia que sea importante destacar. -El Jefe de Equipo podrá ser coincidente con alguna de las otras formaciones descritas. Dicha consideración deberá especificarse en la propuesta económica del contratista. El horario del personal de mantenimiento, estará establecido, como mínimo, de la siguiente manera: - Para el personal de mantenimiento y conducción: Se llevará a cabo durante todo el año, mediante seis operarios, 40 horas semanales, de lunes ▇ ▇▇▇▇▇▇▇, distribuidos en turnos según programación de las actividades del AUDITORIO.. - Para el personal de apoyo a eventos: Se llevará a cabo durante todo el año, mediante un operario, 40 horas semanales, de lunes ▇ ▇▇▇▇▇▇▇, distribuido en turnos según programación de las actividades en del AUDITORIO. A partir de este cómputo de horas, los trabajos que fuesen demandados por el contratistaAUDITORIO, se considerarían facturables como horas extras. Previo El horario del personal, podrá ser modificado en función de las necesidades del edificio respetando el número de horas semanales establecidas en el presente Pliego y durante siempre que se encuentre dentro del horario general a cubrir diariamente. Si a juicio del AUDITORIO, la ejecución de la obras objeto las operaciones de este Contratomantenimiento fuese deficiente o incorrecta, examinará cuidadosamente el personal del contratista deberá repetir las características técnicas mínimas requeridas operaciones de los materiales a emplearse y a controlar que la calidad de los mismos sean los apropiados para la obra; Utilizar el equipo y herramienta adecuados y necesaria requerida para la correcta fiscalización de la obra; Presentar un informe de los eventos relevantes acontecidos en la semana cumplida y presentará un cronograma o cronogramas modo correcto. Las horas de trabajo el mismo que estará en función o correspondencia del o los cronogramas presentados por el Contratista de la obra; además, registrará en el libro de obra los avances de la obra y todas las novedades, estos registros contendrán al menos la siguiente información: Estado y condición del proyecto, conservación de los estándares establecidos y cumplimiento de los niveles de servicio preestablecidos, aspectos contractuales, económicos, financieros; cumplimiento de las obligaciones contractuales respecto al personal y equipo del Contratista, monto de las multas que por este concepto pudieran haber; condiciones climáticas de la zona del proyecto y otros aspectos importantes del proyecto; El fiscalizador debe evaluar periódicamente el grado de cumplimiento de los cronogramas de trabajo; Medir las cantidades de obra ejecutadas y con ellas elaborar, verificar y certificar la exactitud de las planillas de avance; Exigir a los contratistas el cumplimiento de las leyes ambientales, laborales y reglamentos de seguridad industrial; Verificar que el personal presente en obra, conste en los respectivos roles de pago reportados al IESS, y en la oferta presentada por el Contratista de la obra; Resolver las dudas que surgieren en la interpretación de los planos, especificaciones, detalles constructivos y sobre cualquier asunto técnico relativo al proyecto; Comprobar periódicamente que los equipos sean los mínimos requeridos contractualmente y se encuentren en buenas condiciones de uso; Cuando se determine que los trabajos realizados o en ejecución fueran defectuosos, por causas imputables al Contratista, por el empleo de materiales de mala calidad o no aprobados, por no ceñirse a los planos, especificaciones correspondientes o a las instrucciones impartidas por la Fiscalización, ésta ordenará las correcciones y/o modificaciones materiales necesarias para ello no se contabilizaran dentro de jornadas normales y correrán a cargo de la empresa contratista. Los operarios prestarán los servicios debidamente uniformados, que deberá ser proporcionada por la empresa contratista, según el modelo de uniforme que para ellos haya lugar, sin modificación ni prórroga del plazo; Revisar las técnicas y métodos constructivos propuestos sido aprobado por el Contratista y sugerir las modificaciones AUDITORIO. El personal que estime pertinentespresta servicio, debe disponer en su uniforme de una placa identificativa en lugar visible. La dedicación del personal asignado a los servicios deberá ser de forma exclusiva, debiendo someterse previamente al inicio de los mismos, al proceso de selección que determine el caso; Registrar en los planos de construcción todos los cambios introducidos durante AUDITORIO. El contratista se comprometerá a formar al personal asignado a la construcción, para obtener los planos finales de la obra ejecutada; Estar presente en la obra continuamente y cuando el Administrador del Contrato lo requiera. Toda la información recopilada durante la construcción de la obra será presentada en forma impresa de ser necesaria y a pedido del administrador del contrato y en digital conservando la extensión del archivo original (Word, Excel, Autocad) y escaneada en PDF para aquellos documentos que incluyan firmas de cualquier participante en la construcción de la obra. Antes de suscribir el acta de entrega de recepción definitiva prestación de los servicios en materia de fiscalización, trabajos en altura. Cualquier cambio en el fiscalizador deberá presentar el expediente del contrato, adjuntando el informe personal destinado a la prestación de los servicios servicios, deberá ser comunicado a l A U DIT O R I O previamente y por escrito. El personal de fiscalización realizadosnueva incorporación deberá obligatoriamente, al menos durante dos jornadas laborales, estar en el cual deberá contener, antecedentes, actividades realizadas, reportes semanales de avance de obra y condiciones de ejecución puesto del contrato, control de cronogramas, y anexando toda la documentación referente personal a la construcción sustituir.  MANTENIMIENTO PREDICTIVO Y CORRECTIVO El mantenimiento predictivo interviene principalmente a partir de las obrasobservaciones derivadas de la conducción y vigilancia de las instalaciones, siendo la frecuencia y la naturaleza de las observaciones, los parámetros y criterios implantados por el AUDITORIO. El mantenimiento correctivo comprende la operación, o conjunto de operaciones, necesaria para conseguir la reparación de la avería o incidencia que pueda surgir en los equipos e instalaciones, cumpliéndose que el equipo e instalación quede total y correctamente funcionando con todas sus prestaciones y rendimientos en el menor plazo de tiempo posible.

ALCANCE. El alcance del objeto Zamora es un municipio con una extensión aproximada de 149,28 km², el 1,41 % de la contratación del proceso CAF-RSND-EERSSA-CPN-CI-010, contempla la CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL BARRIO MAZACONZA, cuya ejecución se financia con recursos del BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA CAF, los servicios de fiscalización se realizarán desde el inicio de construcción de las obras, hasta la recepción provisional y definitiva. Además superficie de la fiscalización provincia, y con una población de la construcción 64.986 habitantes en 2013 y de las obras64.423 habitantes en 2014, de acuerdo con el Consultor se obliga a verificar el cumplimiento Padrón Municipal, según datos del Instituto Nacional de las normas de seguridad y la elaboración de informesEstadística. La fiscalización contratada obligatoriamente deberá presentar se ha realizado sobre la matriz gestión de control conforme el formato que será suministrado por el Administrador del contrato, con fotos la recogida de cada una de las estructuras realizadas justificando las cantidades de avance indicadas los residuos sólidos urbanos en el formato a ser suministrado por el Administrador del contrato, la fotografía debe mostrar el trabajo realizado, esta información puede proporcionarse en archivos digitales. El fiscalizador considerará los trabajos a realizar estipulados por la EERSSA, los mismos que se realizarán en cualquier sector ubicado en el área de concesión de la EERSSA, en la provincia Ayuntamiento ▇▇ ▇▇▇▇. Para cada uno ▇▇ en los años 2013 y 2014, sin perjuicio de los contratos de construcción, el Consultor proveerá y abrirá el libro de obra, independiente las comprobaciones relativas a los ejercicios anteriores o posteriores que se dispone en la EERSSA. Entregada la planilla final o parcial por parte del Contratista, el Consultor, en el término de cinco (5) días la aprobará o formulará observaciones de cumplimiento obligatorio han considerado necesarias para el Contratista, y de ser el caso continuará en forma inmediata el trámite y se procederá al pago dentro del plazo de nueve (9) días contados desde la aprobación. Si el Consultor no aprueba y no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurrido el plazo establecido, se procederá con la sanción respectiva. Supervisar y revisar la actualización de datos en el sistema comercial y el SIG de la EERSSA de la restitución de medidores y la energización de los trabajos realizados por el contratista. Previo y durante la ejecución de la obras objeto de este Contrato, examinará cuidadosamente las características técnicas mínimas requeridas de los materiales a emplearse y a controlar que la calidad de los mismos sean los apropiados para la obra; Utilizar el equipo y herramienta adecuados y necesaria requerida para la correcta fiscalización de la obra; Presentar un informe de los eventos relevantes acontecidos en la semana cumplida y presentará un cronograma o cronogramas de trabajo el mismo que estará en función o correspondencia del o los cronogramas presentados por el Contratista de la obra; además, registrará en el libro de obra los avances de la obra y todas las novedades, estos registros contendrán al menos la siguiente información: Estado y condición del proyecto, conservación de los estándares establecidos y adecuado cumplimiento de los niveles objetivos. El citado servicio fue contratado conjuntamente con la limpieza viaria y otras prestaciones. Esta circunstancia ha dado lugar a que no haya sido posible determinar el precio inicial del contrato en la parte referente a R.R.S.U. exclusivamente. Para la consecución de servicio preestablecidoslos objetivos planteados, aspectos contractualesen los procedimientos aplicados se han incluido todas las actuaciones y comprobaciones necesarias para fundamentar los resultados de la fiscalización, económicos, financieros; cumplimiento basándose dicho examen en la realización de las obligaciones contractuales respecto al personal y equipo del Contratista, monto pruebas de las multas que por este concepto pudieran haber; condiciones climáticas de la zona del proyecto y otros aspectos importantes del proyecto; El fiscalizador debe evaluar periódicamente el grado de cumplimiento de los cronogramas de trabajo; Medir las cantidades de obra ejecutadas y con ellas elaborar, verificar y certificar la exactitud de las planillas de avance; Exigir a los contratistas auditoría necesarias para determinar el cumplimiento de las leyes ambientalesla legalidad en la gestión del servicio de recogida de residuos sólidos, laborales objeto de esta fiscalización. Las pruebas de auditoría estarán orientadas a verificar el respeto de los principios de publicidad, transparencia, concurrencia y reglamentos no discriminación e igualdad de seguridad industrial; Verificar trato, en la contratación de la prestación del servicio de recogida de los residuos sólidos urbanos en el Ayuntamiento ▇▇ ▇▇▇▇▇▇. Según el principio de publicidad todos los licitadores deben poder acceder a toda la información necesaria para la adecuada elaboración y presentación de la oferta antes de la adjudicación, por lo que el personal presente órgano de contratación ha de utilizar los medios que la Ley establece para que la contratación sea notoria y conocida por todos los posibles interesados: perfil del contratante, anuncio previo y publicaciones de las licitaciones y adjudicaciones, comunicaciones al Registro de contratos, etc. Atendiendo al principio de transparencia se verificará la protocolización o documentación de las actuaciones en obrael expediente, conste la realidad de las mismas, y su puesta de manifiesto en el procedimiento de contratación de forma clara, compresible y sin ambigüedad. El principio de libre concurrencia implicará por un lado el libre acceso a las licitaciones, es decir que toda empresa que reúna las condiciones de aptitud para contratar debe poder hacerlo, y por otro la libre participación o asistencia al procedimiento de adjudicación, restringiendo la publicidad y concurrencia tan solo excepcionalmente y en los respectivos roles supuestos tasados por la ley. Por último el principio de pago reportados al IESSno discriminación e igualdad de trato implicará verificar las condiciones y requisitos exigidos legalmente a los candidatos, analizando los pliegos que rigen el contrato, su objeto, los criterios de adjudicación directamente vinculados y la valoración de las ofertas. Los trabajos de fiscalización se han realizado de acuerdo a lo dispuesto en las ISSAI-ES (▇▇▇▇▇ ▇▇▇) aprobadas por la Conferencia de Presidentes de las Instituciones Autonómicas de Control Externo el 16 ▇▇ ▇▇▇▇▇ de 2014, y en la oferta presentada ordenada su aplicación por el Contratista Acuerdo 64/2014 del Pleno del Consejo de Cuentas. Supletoriamente se han aplicado los Principios y Normas de Auditoría del Sector Público, elaborados y aprobados por la Comisión de Coordinación de los Órganos Públicos de Control Externo del Estado Español. Los cuadros insertados a lo largo del presente Informe, salvo que se especifique otra cosa, se han elaborado a partir de la obra; Resolver información facilitada por las dudas entidades detalladas en el alcance. La adecuada compresión de este informe requiere que surgieren sea tenido en cuenta en su totalidad, ya que la mención o interpretación aislada de los planosun párrafo, especificacionesfrase o expresión, detalles constructivos y sobre cualquier asunto técnico relativo al proyecto; Comprobar periódicamente que los equipos sean los mínimos requeridos contractualmente y se encuentren podría carecer de sentido. Los trabajos de campo de esta auditoría concluyeron en buenas condiciones el mes ▇▇ ▇▇▇▇ de uso; Cuando se determine que los trabajos realizados o en ejecución fueran defectuosos, por causas imputables al Contratista, por el empleo de materiales de mala calidad o no aprobados, por no ceñirse a los planos, especificaciones correspondientes o a las instrucciones impartidas por la Fiscalización, ésta ordenará las correcciones y/o modificaciones a que haya lugar, sin modificación ni prórroga del plazo; Revisar las técnicas y métodos constructivos propuestos por el Contratista y sugerir las modificaciones que estime pertinentes, de ser el caso; Registrar en los planos de construcción todos los cambios introducidos durante la construcción, para obtener los planos finales de la obra ejecutada; Estar presente en la obra continuamente y cuando el Administrador del Contrato lo requiera. Toda la información recopilada durante la construcción de la obra será presentada en forma impresa de ser necesaria y a pedido del administrador del contrato y en digital conservando la extensión del archivo original (Word, Excel, Autocad) y escaneada en PDF para aquellos documentos que incluyan firmas de cualquier participante en la construcción de la obra. Antes de suscribir el acta de entrega de recepción definitiva de los servicios de fiscalización, el fiscalizador deberá presentar el expediente del contrato, adjuntando el informe de los servicios de fiscalización realizados, el cual deberá contener, antecedentes, actividades realizadas, reportes semanales de avance de obra y condiciones de ejecución del contrato, control de cronogramas, y anexando toda la documentación referente a la construcción de las obras2017.

ALCANCE. El alcance Los licitadores tendrán que tener en cuenta en su propuesta que el Ayuntamiento de Beniel estima una variabilidad ínfima en la dotación de las distintas infraestructuras y equipamiento de telefonía IP durante la vigencia del objeto contrato. Dicho incremento no tendrá coste para el Ayuntamiento de Beniel. Se adjunta el Anexo I donde se establecen los mínimos que debe contener la contratación oferta. Los servicios a prestar incluyen: • Servicios de telefonía básica. Se deberán instalar los enlaces y líneas de acceso necesarias para cursar los siguientes tráficos salientes: ◦ Tráfico metropolitano ◦ Tráfico provincial ◦ Tráfico interprovincial ◦ Tráfico internacional según destinos ◦ Tráfico a móvil: sólo aquél que no pueda ser cursado a través del proceso CAF-RSND-EERSSA-CPN-CI-010, contempla la CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL BARRIO MAZACONZA, cuya ejecución se financia con recursos del BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA CAF, los lote de telefonía móvil por imposibilidad técnica o desbordamiento. ◦ Llamadas a servicios de fiscalización inteligencia de red. ◦ Otros servicios asociados: contestador, llamada en espera, identificación de llamada. Asimismo, se realizarán deberá cursar el tráfico telefónico entrante a la extensión definida tanto de los nodos integrados como no integrados. • Servicios especiales de telefonía (números 900). El adjudicatario deberá de valorar la posibilidad de implantar el servicio 092 de teléfono directo para la Policía Local del Ayuntamiento de Beniel. • Servicios de reserva de numeración. Conforme a los planes de numeración actuales y su evolución, todas las llamadas salientes realizadas desde el inicio de construcción de las obras, hasta una línea y/o extensión deberán identificarse con la recepción provisional y definitiva. Además de la fiscalización de la construcción de las obras, el Consultor se obliga a verificar el cumplimiento de las normas de seguridad y la elaboración de informes. La fiscalización contratada obligatoriamente deberá presentar la matriz de control conforme el formato que será suministrado por el Administrador del contrato, con fotos de cada una de las estructuras realizadas justificando las cantidades de avance indicadas numeración pública recogida en el formato plan de numeración. • Líneas de carácter especial. Las empresas licitadoras deberán proveer una línea RTC con destino a ser suministrado por el Administrador del contrato, la fotografía debe mostrar el trabajo realizado, esta información puede proporcionarse en archivos digitales. El fiscalizador considerará los trabajos a realizar estipulados por la EERSSA, los mismos que se realizarán en cualquier sector ubicado en el área de concesión de la EERSSA, en la provincia sistemas para alarmas y servicio ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ en ascensores. Para cada uno El adjudicatario deberá proveer líneas de emergencia con acceso directo a la Red Telefónica Pública Conmutada en aquellas sedes que se soliciten, como mínimo una línea por dependencia municipal en la que exista necesidad bien sea por ascensor u otro tipo de instalación. • Servicios de gestión y mantenimiento. El adjudicatario realizará la gestión y el mantenimiento de los contratos equipos de construcción, el Consultor proveerá y abrirá el libro de obra, independiente a los que se dispone en la EERSSA. Entregada la planilla final o parcial por parte del Contratista, el Consultor, en el término de cinco (5) días la aprobará o formulará observaciones de cumplimiento obligatorio para el Contratista, y de ser el caso continuará en forma inmediata el trámite y se procederá al pago dentro del plazo de nueve (9) días contados desde la aprobación. Si el Consultor no aprueba y no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurrido el plazo establecido, se procederá con la sanción respectiva. Supervisar y revisar la actualización de datos en el sistema comercial y el SIG de la EERSSA de la restitución de medidores y la energización de los trabajos realizados por el contratista. Previo y durante la ejecución de la obras objeto de este Contrato, examinará cuidadosamente las características técnicas mínimas requeridas de los materiales a emplearse y a controlar que la calidad de los mismos sean los apropiados telefonía necesarios para la obra; Utilizar el equipo y herramienta adecuados y necesaria requerida para la correcta fiscalización de la obra; Presentar un informe de los eventos relevantes acontecidos en la semana cumplida y presentará un cronograma o cronogramas de trabajo el mismo que estará en función o correspondencia del o los cronogramas presentados por el Contratista de la obra; además, registrará en el libro de obra los avances de la obra y todas las novedades, estos registros contendrán al menos la siguiente información: Estado y condición del proyecto, conservación de los estándares establecidos y cumplimiento de los niveles de servicio preestablecidos, aspectos contractuales, económicos, financieros; cumplimiento de las obligaciones contractuales respecto al personal y equipo del Contratista, monto de las multas que por este concepto pudieran haber; condiciones climáticas de la zona del proyecto y otros aspectos importantes del proyecto; El fiscalizador debe evaluar periódicamente el grado de cumplimiento de los cronogramas de trabajo; Medir las cantidades de obra ejecutadas y con ellas elaborar, verificar y certificar la exactitud de las planillas de avance; Exigir a los contratistas el cumplimiento de las leyes ambientales, laborales y reglamentos de seguridad industrial; Verificar que el personal presente en obra, conste en los respectivos roles de pago reportados al IESS, y en la oferta presentada por el Contratista de la obra; Resolver las dudas que surgieren en la interpretación de los planos, especificaciones, detalles constructivos y sobre cualquier asunto técnico relativo al proyecto; Comprobar periódicamente que los equipos sean los mínimos requeridos contractualmente y se encuentren en buenas condiciones de uso; Cuando se determine que los trabajos realizados o en ejecución fueran defectuosos, por causas imputables al Contratista, por el empleo de materiales de mala calidad o no aprobados, por no ceñirse a los planos, especificaciones correspondientes o a las instrucciones impartidas por la Fiscalización, ésta ordenará las correcciones y/o modificaciones a que haya lugar, sin modificación ni prórroga del plazo; Revisar las técnicas y métodos constructivos propuestos por el Contratista y sugerir las modificaciones que estime pertinentes, de ser el caso; Registrar en los planos de construcción todos los cambios introducidos durante la construcción, para obtener los planos finales de la obra ejecutada; Estar presente en la obra continuamente y cuando el Administrador del Contrato lo requiera. Toda la información recopilada durante la construcción de la obra será presentada en forma impresa de ser necesaria y a pedido del administrador del contrato y en digital conservando la extensión del archivo original (Word, Excel, Autocad) y escaneada en PDF para aquellos documentos que incluyan firmas de cualquier participante en la construcción de la obra. Antes de suscribir el acta de entrega de recepción definitiva prestación de los servicios de fiscalización, el fiscalizador deberá presentar el expediente del contrato, adjuntando el informe de este apartado. • Servicios circunstanciales o temporales. El adjudicatario prestará los servicios de fiscalización realizadoscarácter circunstancial o temporal en sedes en las que se organicen eventos que, el cual deberá contenerpor su naturaleza, antecedentestengan una duración determinada (actos, actividades realizadascongresos, reportes semanales de avance de obra y condiciones de ejecución conferencias, etc.). • Otros suministros relacionados. De forma adicional incluirá aquellos suministros que sean necesarios para la prestación del contratoservicio, control de cronogramas, y anexando toda la documentación referente a la construcción de las obraspero que no estén incluidos actualmente.

ALCANCE. El alcance del objeto Verificar si los gastos declarados están soportados por facturas pagadas o documentos contables de la contratación del proceso CAF-RSND-EERSSA-CPN-CI-010valor probatorio equivalente (documentos justificativos originales o copias compulsadas). Verificar (para las opciones de coste simplificado), contempla la CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL BARRIO MAZACONZA, cuya ejecución se financia con recursos del BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA CAF, los servicios de fiscalización se realizarán desde según el inicio de construcción de las obras, hasta la recepción provisional y definitiva. Además de la fiscalización de la construcción de las obras, el Consultor se obliga a verificar el cumplimiento de las normas de seguridad y la elaboración de informes. La fiscalización contratada obligatoriamente deberá presentar la matriz de control conforme el formato método que será suministrado por el Administrador del contrato, con fotos de cada una de las estructuras realizadas justificando las cantidades de avance indicadas deba aplicarse en el formato a ser suministrado por Programa Operativo correspondiente, que las condiciones para los pagos se han cumplido. Verificar si los gastos son reales (documentos de pago, extractos bancarios). Verificar si los gastos están previstos en el Administrador proyecto y directamente relacionados con el mismo. Verificar si los gastos declarados han sido contraídos y pagados dentro del contrato, periodo de elegibilidad previsto en el Acuerdo con la fotografía debe mostrar Autoridad de gestión. Verificar si los gastos imputados son elegibles de acuerdo con el trabajo realizado, esta información puede proporcionarse en archivos digitales. El fiscalizador considerará proyecto aprobado y con los trabajos a realizar estipulados por la EERSSA, los mismos criterios del Manual de Gestión del programa operativo de que se realizarán trate. Verificar si los gastos declarados son admisibles según los criterios de subvencionabilidad (IVA, adquisición de terrenos propios, costes de explotación, etc…) definidos para el programa operativo. Verificar si los gastos se han imputado en cualquier sector ubicado la categoría correcta y sus importes y fechas efectivas de pagos son correctos. Verificar si se respetan los gastos presupuestados por tipologías. Verificar si las operaciones aritméticas son correctas. Verificar si los importes globales certificados a la Comisión coinciden con la agregación de los pagos individuales efectuados en el área periodo certificado (comprobación aritmética) y que sólo se han presentado en una certificación (no hay doble financiación). Verificar si se respeta el porcentaje de concesión de la EERSSA, en la provincia financiación (contribución ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ y contribución nacional). Para cada uno Verificar si se respeta el calendario de los contratos ejecución y el plan financiero. En relación con las ayudas de construcción, el Consultor proveerá y abrirá el libro de obra, independiente a los que se dispone en la EERSSA. Entregada la planilla final o parcial por parte del Contratista, el ConsultorEstado, en el término caso de cinco proyectos cuyo beneficiario sea una empresa o el destinatario final de la ayuda sea una empresa: Verificar que se han respetado, en las actividades susceptibles de estar sometidas a ayudas de Estado, los reglamentos (5CE) días nº 651/2014 y (CE) nº 1407/2013. Verificar que los beneficiarios están al corriente de sus obligaciones tributarias y con la aprobará o formulará observaciones de cumplimiento obligatorio para el Contratista, y de ser el caso continuará en forma inmediata el trámite y se procederá al pago dentro del plazo de nueve (9) días contados desde la aprobación. Si el Consultor no aprueba Seguridad Social y no expresa las razones fundadas están incursos en ningún conflicto de su objeción, transcurrido el plazo establecido, se procederá con intereses. Verificar que a la sanción respectiva. Supervisar y revisar la actualización de datos en el sistema comercial y el SIG fecha de la EERSSA concesión de la restitución de medidores y la energización de los trabajos realizados por el contratista. Previo y durante la ejecución de la obras ayuda no se han iniciado las inversiones objeto de este Contrato, examinará cuidadosamente las características técnicas mínimas requeridas de los materiales a emplearse y a controlar que la calidad de los mismos sean los apropiados para la obra; Utilizar el equipo y herramienta adecuados y necesaria requerida para la correcta fiscalización de la obra; Presentar un informe de los eventos relevantes acontecidos en la semana cumplida y presentará un cronograma o cronogramas de trabajo el mismo que estará en función o correspondencia del o los cronogramas presentados por el Contratista de la obra; además, registrará en el libro de obra los avances de la obra y todas las novedades, estos registros contendrán al menos la siguiente información: Estado y condición del proyecto, conservación de los estándares establecidos y cumplimiento de los niveles de servicio preestablecidos, aspectos contractuales, económicos, financieros; cumplimiento de las obligaciones contractuales respecto al personal y equipo del Contratista, monto de las multas que por este concepto pudieran haber; condiciones climáticas de la zona del proyecto y otros aspectos importantes del proyecto; El fiscalizador debe evaluar periódicamente el grado de cumplimiento de los cronogramas de trabajo; Medir las cantidades de obra ejecutadas y con ellas elaborar, verificar y certificar la exactitud de las planillas de avance; Exigir a los contratistas el cumplimiento de las leyes ambientales, laborales y reglamentos de seguridad industrial; Verificar que el personal presente en obra, conste en los respectivos roles de pago reportados al IESS, y en la oferta presentada por el Contratista de la obra; Resolver las dudas que surgieren en la interpretación de los planos, especificaciones, detalles constructivos y sobre cualquier asunto técnico relativo al proyecto; Comprobar periódicamente que los equipos sean los mínimos requeridos contractualmente y se encuentren en buenas condiciones de uso; Cuando se determine que los trabajos realizados o en ejecución fueran defectuosos, por causas imputables al Contratista, por el empleo de materiales de mala calidad o no aprobados, por no ceñirse a los planos, especificaciones correspondientes o a las instrucciones impartidas por la Fiscalización, ésta ordenará las correcciones y/o modificaciones a que haya lugar, sin modificación ni prórroga del plazo; Revisar las técnicas y métodos constructivos propuestos por el Contratista y sugerir las modificaciones que estime pertinentes, de ser el caso; Registrar en los planos de construcción todos los cambios introducidos durante la construcción, para obtener los planos finales de la obra ejecutada; Estar presente en la obra continuamente y cuando el Administrador del Contrato lo requiera. Toda la información recopilada durante la construcción de la obra será presentada en forma impresa de ser necesaria y a pedido del administrador del contrato y en digital conservando la extensión del archivo original (Word, Excel, Autocad) y escaneada en PDF para aquellos documentos que incluyan firmas de cualquier participante en la construcción de la obra. Antes de suscribir el acta de entrega de recepción definitiva de los servicios de fiscalización, el fiscalizador deberá presentar el expediente del contrato, adjuntando el informe de los servicios de fiscalización realizados, el cual deberá contener, antecedentes, actividades realizadas, reportes semanales de avance de obra y condiciones de ejecución del contrato, control de cronogramas, y anexando toda la documentación referente a la construcción de las obras.

ALCANCE. El alcance del objeto contrato de consultoría contempla sin limitarse a ello, los estudios y diseños que se indican a continuación. Adicionalmente, las obligaciones específicas que se detallan en el Anexo 4 denominado “Requerimientos técnicos, metodología y plan de cargas de trabajo para el desarrollo del contrato de consultoría” y Anexo 4A Apéndice técnico para la etapa de factibilidad, los cuales se encuentran publicados en el SECOP; y las obligaciones generales establecidas en el Pliego de Condiciones, sus anexos y formatos, así como en el presente Contrato de Consultoría suscrito por las partes, sus modificaciones, apéndices, anexos y formatos. El consultor especializado en diseño y estructuración de proyectos de infraestructura de transporte, en forma general, deberá realizar: (a) Los estudios de estructuración a Factibilidad, de carácter técnico, jurídico, financiero, predial, ambiental, social y de riesgos, que permitan el otorgamiento de una Concesión bajo el esquema de Asociación Público Privada en los términos de la Ley 1508 de 2012, Ley 1682 de 2013 y sus decretos reglamentarios que permitan la contratación de un Concesionario que, por su cuenta y riesgo, lleve a cabo los estudios y diseños definitivos, financiación, gestión ambiental, predial y social, operación, construcción, mantenimiento rutinario y periódico, explotación comercial y reversión del proceso CAF-RSND-EERSSA-CPN-CI-010, contempla la CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL BARRIO MAZACONZA, cuya ejecución se financia con recursos del BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA CAF, los servicios proyecto de fiscalización se realizarán desde el inicio de construcción de las obras, hasta la recepción provisional y definitiva. Además de la fiscalización de la construcción de las obras, el Consultor se obliga a verificar el cumplimiento de las normas de seguridad y la elaboración de informes. La fiscalización contratada obligatoriamente deberá presentar la matriz de control conforme el formato que será suministrado por el Administrador del contrato, con fotos de cada una de las estructuras realizadas justificando las cantidades de avance indicadas en el formato a ser suministrado por el Administrador del contrato, la fotografía debe mostrar el trabajo realizado, esta información puede proporcionarse en archivos digitales. El fiscalizador considerará los trabajos a realizar estipulados por la EERSSA, los mismos que se realizarán en cualquier sector ubicado en el área de concesión de la EERSSA, en la provincia infraestructura denominado Nueva Malla Vial ▇▇▇ ▇▇▇▇. Para cada uno ▇ del Cauca. (b) La gestión ambiental a nivel de Factibilidad, incluyendo el estudio de impacto ambiental, así como la gestión y obtención de la Licencia Ambiental del proyecto de infraestructura de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1682 de 2013 incluyendo los contratos estudios prediales, ambientales, de construcciónriesgos, el Consultor proveerá licenciamiento y abrirá el libro de obra, independiente a los que se dispone en la EERSSA. Entregada la planilla final o parcial pago por parte del ContratistaConsultor especializado, el Consultorcon cargo a su contrato, ante la autoridad ambiental de tasas, contribuciones, y, en el término de cinco (5) días la aprobará o formulará observaciones de cumplimiento obligatorio general, cualquier suma que se requiera para el Contratista, y de ser el caso continuará en forma inmediata el trámite y se procederá al pago dentro del plazo de nueve (9) días contados desde la aprobación. Si el Consultor no aprueba y no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurrido el plazo establecido, se procederá con la sanción respectiva. Supervisar y revisar la actualización de datos en el sistema comercial y el SIG de la EERSSA de la restitución de medidores y la energización de los trabajos realizados por el contratista. Previo y durante la ejecución de la obras objeto de este Contrato, examinará cuidadosamente las características técnicas mínimas requeridas de los materiales a emplearse y a controlar que la calidad de los mismos sean los apropiados para la obra; Utilizar el equipo y herramienta adecuados y necesaria requerida para la correcta fiscalización de la obra; Presentar un informe de los eventos relevantes acontecidos en la semana cumplida y presentará un cronograma o cronogramas de trabajo el mismo que estará en función o correspondencia del o los cronogramas presentados por el Contratista de la obra; además, registrará en el libro de obra los avances de la obra y todas las novedades, estos registros contendrán al menos la siguiente información: Estado y condición del proyecto, conservación de los estándares establecidos y cumplimiento de los niveles de servicio preestablecidos, aspectos contractuales, económicos, financieros; cumplimiento de las obligaciones contractuales respecto al personal y equipo del Contratista, monto de las multas que por este concepto pudieran haber; condiciones climáticas en la gestión u obtención de la zona licencia ambiental del Proyecto, incluyendo las necesarias para que la autoridad ambiental de inicio o prosiga con cualquier etapa del trámite y se finalice. (c) La gestión y acompañamiento a la Agencia Nacional de Infraestructura ante los interesados del proyecto y otros aspectos importantes de infraestructura “Nueva Malla Vial ▇▇▇ ▇▇▇▇▇ del proyecto; El fiscalizador debe evaluar periódicamente el grado de cumplimiento Cauca”, así como la elaboración de los cronogramas documentos técnicos, jurídicos, financieros y de trabajo; Medir las cantidades de obra ejecutadas y con ellas elaborar, verificar y certificar la exactitud de las planillas de avance; Exigir a los contratistas el cumplimiento de las leyes ambientales, laborales y reglamentos de seguridad industrial; Verificar que el personal presente en obra, conste en los respectivos roles de pago reportados al IESS, y en la oferta presentada por el Contratista de la obra; Resolver las dudas que surgieren en la interpretación de los planos, especificaciones, detalles constructivos y sobre cualquier asunto técnico relativo al proyecto; Comprobar periódicamente que los equipos sean los mínimos requeridos contractualmente y se encuentren en buenas condiciones de uso; Cuando se determine que los trabajos realizados o en ejecución fueran defectuosos, por causas imputables al Contratista, por el empleo de materiales de mala calidad o no aprobados, por no ceñirse a los planos, especificaciones correspondientes o a las instrucciones impartidas por la Fiscalización, ésta ordenará las correcciones y/o modificaciones a que haya lugarriesgo, sin modificación ni prórroga del plazo; Revisar las técnicas y métodos constructivos propuestos por el Contratista y sugerir las modificaciones limitarse a ellos, que estime pertinentes, de ser el caso; Registrar en los planos de construcción todos los cambios introducidos durante se requieran para la construcción, para obtener los planos finales de la obra ejecutada; Estar presente en la obra continuamente y cuando el Administrador del Contrato lo requiera. Toda la información recopilada durante la construcción de la obra será presentada en forma impresa de ser necesaria y a pedido del administrador del contrato y en digital conservando la extensión del archivo original (Word, Excel, Autocad) y escaneada en PDF para aquellos documentos que incluyan firmas de cualquier participante en la construcción de la obra. Antes de suscribir el acta de entrega de recepción definitiva de los servicios de fiscalización, el fiscalizador deberá presentar el expediente del contrato, adjuntando el informe de los servicios de fiscalización realizados, el cual deberá contener, antecedentes, actividades realizadas, reportes semanales de avance de obra y condiciones de ejecución del contrato, control mencionado proyecto de cronogramas, y anexando toda la documentación referente a la construcción de las obrasinfraestructura.

ALCANCE. El alcance servicio consiste en las actividades relacionadas con la presente Especificaciones Técnicas, Anexo Económico, Anexo Técnico A y Anexo Técnico B, bajo las indicaciones siguientes, relativas al Mantenimiento de Equipos de Aire Acondicionado y Refrigeración. Los licitantes deben sujetarse a los requisitos mínimos de observancia obligatoria y recomendaciones de conveniencia práctica, establecidos en la norma oficial mexicana NOM-001-SEDE-2012, Ley General del objeto Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y Reglamento de la contratación Ley General del proceso CAF-RSND-EERSSA-CPN-CI-010Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia del Impacto Ambiental, contempla Reglamento de la CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL BARRIO MAZACONZALey General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y normas de seguridad del IMP, cuya además de las instrucciones de la supervisión del IMP. Las actividades del mantenimiento preventivo se realizaran con orden de trabajo, solicitud de notas en la bitácora, orden de trabajo y con un programa de mantenimiento, el cual se le entregara al licitante adjudicado. Las actividades de mantenimiento correctivo se realizaran en cuando falle algún equipo y el supervisor del IMP, le solicitara verbalmente al licitante adjudicado la atención para la reparación al equipo fallado, así mismo se asentará esta solicitud como una nota en la bitácora y se generara orden de trabajo. Los licitantes deben revisar la relación de conceptos de Especificaciones Técnicas, Anexo Técnico A y Anexo Técnico B, Propuesta Económica, indicaciones del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo estos incluyen suministro, herramientas, acarreo, maniobras, montaje, fletes, mano de obra especializada y pruebas de aceptación de materiales, accesorios y refaccionamiento nuevo original, requeridos para entregar los equipos de aire acondicionado y refrigeración funcionando correctamente y a satisfacción del IMP. La ejecución de los trabajos debe ser con mano de obra calificada y solamente personal técnico con conocimientos, competente y experimentados serán admitidos en ellos. El tiempo máximo de entrega de los servicios contemplados en la relación de conceptos del Anexo Técnico B, será de 7 días naturales a partir de su entrega al licitante por medio de nota escrita en bitácora; éste tiempo se financia podrá extender cuando la complejidad del trabajo lo amerite o a petición del licitante siempre y cuando lo justifique así como también lo indique como nota de bitácora y esta sea autorizada por la supervisión del IMP. El licitante se deberá de comprometer a no violar normas, reglamentos o especificaciones técnicas relacionadas con recursos los materiales, refacciones, instalaciones y equipos. El licitante antes de iniciar sus actividades de mantenimiento, deberá presentarse con la supervisión del BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA CAFIMP a fin de acordar el programa del día, recibir la autorización para realizar los trabajos y analizar las prioridades de las intervenciones de los trabajos. Todos los trabajos en los equipos de aire acondicionado y refrigeración, se realizarán con los equipos desenergizados, bajo libranzas de energía eléctrica programadas, en ningún caso deberán realizarse trabajos de mantenimiento con equipos energizados, los servicios de fiscalización trabajos se realizarán bajo las instrucciones del supervisor del IMP. El licitante deberá efectuar todas las preparaciones necesarias antes de la libranza, con el fin de minimizar los tiempos la duración de los mantenimientos, en el caso de que el licitante no cumpla con el tiempo de ejecución programado se le aplicarán las deducciones que se indican en la cláusula correspondiente del pedido. El licitante se obliga a dejar limpia el área de trabajo después de ejecutar las actividades del día, acatando las instrucciones dadas por el supervisor del IMP. El licitante desde el inicio y durante el período de construcción ejecución del servicio, conjuntamente con el supervisor del IMP, registrarán los avances técnicos en la bitácora de los trabajos de mantenimiento correspondientes al pedido, así como órdenes o acuerdos que se tengan con el licitante; invariablemente estas anotaciones deberán ser firmadas por el supervisor del IMP y por el personal representante del licitante respectivamente. Se entenderá que el licitante adjudicado se percató de los equipos donde se ejecutarán las obrasactividades de mantenimiento, hasta la recepción provisional y definitiva. Además de la fiscalización naturaleza de la construcción los mismos, por lo que no se aceptarán condiciones extraordinarias en los precios unitarios ya indicados en su propuesta económica. Será responsabilidad del licitante adjudicado, objeto de las obras, el Consultor se obliga a verificar el cumplimiento de las normas de seguridad y la elaboración de informes. La fiscalización contratada obligatoriamente deberá presentar la matriz de control conforme el formato este pedido cualquier avería o daño que será suministrado por el Administrador del contrato, con fotos de cada una de las estructuras realizadas justificando las cantidades de avance indicadas en el formato a ser suministrado por el Administrador del contrato, la fotografía debe mostrar el trabajo realizado, esta información puede proporcionarse en archivos digitales. El fiscalizador considerará pudieran sufrir los trabajos a realizar estipulados por la EERSSAequipos, los mismos bienes y las instalaciones del IMP y de terceros, que se realizarán en cualquier sector ubicado en el área de concesión de la EERSSAsean consecuencia del trabajo realizado por su personal, en la provincia ▇▇ ▇▇▇▇. Para cada uno de los contratos de construcción, el Consultor proveerá y abrirá el libro de obra, independiente desacato a los que se dispone en la EERSSA. Entregada la planilla final o parcial las instrucciones por parte del Contratista, el Consultor, en el término de cinco (5) días la aprobará o formulará observaciones de cumplimiento obligatorio para el Contratista, IMP y de ser el caso continuará en forma inmediata el trámite y se procederá al pago dentro del plazo de nueve (9) días contados desde la aprobación. Si el Consultor no aprueba y no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurrido el plazo establecido, se procederá con la sanción respectiva. Supervisar y revisar la actualización de datos en el sistema comercial y el SIG de la EERSSA de la restitución de medidores y la energización de los trabajos realizados cualquier otra situación causada por el contratista. Previo y durante la ejecución de la obras objeto de este Contrato, examinará cuidadosamente las características técnicas mínimas requeridas de los materiales a emplearse y a controlar que la calidad de los mismos sean los apropiados para la obra; Utilizar el equipo y herramienta adecuados y necesaria requerida para la correcta fiscalización de la obra; Presentar un informe de los eventos relevantes acontecidos en la semana cumplida y presentará un cronograma o cronogramas de trabajo el mismo que estará en función o correspondencia del o los cronogramas presentados por el Contratista de la obra; además, registrará en el libro de obra los avances de la obra y todas las novedades, estos registros contendrán al menos la siguiente información: Estado y condición del proyecto, conservación de los estándares establecidos y cumplimiento de los niveles de servicio preestablecidos, aspectos contractuales, económicos, financieros; cumplimiento de las obligaciones contractuales respecto al personal y equipo del Contratista, monto de las multas que por este concepto pudieran haber; condiciones climáticas de la zona del proyecto y otros aspectos importantes del proyecto; El fiscalizador debe evaluar periódicamente el grado de cumplimiento de los cronogramas de trabajo; Medir las cantidades de obra ejecutadas y con ellas elaborar, verificar y certificar la exactitud de las planillas de avance; Exigir a los contratistas el cumplimiento de las leyes ambientales, laborales y reglamentos de seguridad industrial; Verificar que el personal presente en obra, conste en los respectivos roles de pago reportados al IESS, y en la oferta presentada por el Contratista de la obra; Resolver las dudas que surgieren en la interpretación de los planos, especificaciones, detalles constructivos y sobre cualquier asunto técnico relativo al proyecto; Comprobar periódicamente que los equipos sean los mínimos requeridos contractualmente y se encuentren en buenas condiciones de uso; Cuando se determine que los trabajos realizados o en ejecución fueran defectuosos, por causas imputables al Contratista, por el empleo de materiales de mala calidad o no aprobados, por no ceñirse a los planos, especificaciones correspondientes o a las instrucciones impartidas por la Fiscalización, ésta ordenará las correcciones negligencia y/o modificaciones a que haya lugar, sin modificación ni prórroga descuido del plazo; Revisar las técnicas y métodos constructivos propuestos por el Contratista y sugerir las modificaciones que estime pertinentes, de ser el caso; Registrar en los planos de construcción todos los cambios introducidos durante la construcción, para obtener los planos finales de la obra ejecutada; Estar presente en la obra continuamente y cuando el Administrador del Contrato lo requiera. Toda la información recopilada durante la construcción de la obra será presentada en forma impresa de ser necesaria y a pedido del administrador del contrato y en digital conservando la extensión del archivo original (Word, Excel, Autocad) y escaneada en PDF para aquellos documentos que incluyan firmas de cualquier participante en la construcción de la obra. Antes de suscribir el acta de entrega de recepción definitiva de los servicios de fiscalización, el fiscalizador deberá presentar el expediente del contrato, adjuntando el informe de los servicios de fiscalización realizadoslicitante, el cual deberá contenerser reparada de inmediato por el licitante, antecedentessin cargo alguno para el IMP. El licitante deberá informar por escrito de todos los cambios técnicos que sean necesarios en los trabajos de mantenimiento. Las maniobras de carga, actividades realizadasdescarga y transporte de los equipos, reportes semanales materiales y herramientas, serán por cuenta del licitante. El licitante cuando tenga la necesidad de avance de obra ingresar o retirar Materiales, equipos y condiciones de ejecución del contrato, control de cronogramas, y anexando toda la documentación referente a la construcción herramientas de las obrasinstalaciones del IMP, deberá seguir las instrucciones que el supervisor del IMP le indique para tal fin. El licitante deberá contar para este servicio con los elementos técnicos y de apoyo mínimos siguientes: un supervisor con al menos 12 meses efectivos acumulados de experiencia para la ejecución de las actividades a realizar en el servicio; además, deberá presentar al menos 4 elementos técnicos que cuenten cada uno con al menos 12 meses efectivos acumulados de experiencia con conocimientos y competencia en el mantenimiento de equipos de aire acondicionado y refrigeración; y 2 ayudantes. El licitante deberá comprobar para el supervisor una formación académica de al menos nivel bachillerato o equivalente y al menos 12 meses de experiencia en la realización de trabajos similares y/o de la misma naturaleza del servicio del presente procedimiento; así mismo comprobará para los técnicos una formación académica de al menos nivel secundaria y al menos 12 meses de experiencia en la realización de trabajos similares y/o de la misma naturaleza del servicio del presente procedimiento, para ayudantes deberá comprobar una formación académica de al menos nivel primaria. El licitante presentará información curricular para el supervisor y personal técnico que participarán en el desarrollo del presente servicio. El licitante deberá nombrar a uno de sus elementos por escrito como supervisor, representante técnico y disponible las 24 horas, este deberá tener conocimientos, experiencia y amplias facultades para ordenar la realización de los trabajos de mantenimiento, así como recibir y ejecutar las observaciones o indicaciones que el supervisor del IMP considere pertinentes. El supervisor del licitante podrá ser sustituido en cualquier momento, que no cumpla con los requisitos establecidos en esta convocatoria y se dará aviso para la sustitución. El supervisor que lo sustituya deberá cumplir lo establecido en esta convocatoria. En el caso de que se requiera atender simultáneamente diferentes equipos, el licitante deberá atender oportuna y eficientemente estas actividades de mantenimiento, con los elementos materiales y humanos necesarios. La supervisión del IMP revisará durante la vigencia del pedido que el licitante cuente con la herramienta y equipo mínimo que se lista a continuación, el cual deberá mantenerse en óptimas condiciones durante la vigencia del servicio. Dos juegos de Manifuld. Amperímetro. Voltímetro. Bomba de vacío. Maquina limpiadora a presión. Taladro eléctrico. Detector de fuga de refrigerante. Equipo de oxiacetileno. Recuperadora de gases refrigerantes. 2 pza. Llaves perico.

ALCANCE. El alcance del Las instalaciones objeto de la contratación del proceso CAF-RSND-EERSSA-CPN-CI-010, contempla presente propuesta se encuentran en la CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL BARRIO MAZACONZA, cuya ejecución se financia con recursos del BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA CAF, los servicios de fiscalización se realizarán desde el inicio de construcción de las obras, hasta la recepción provisional y definitiva. Además sede de la fiscalización Asamblea de Madrid; más concretamente, están situadas en los accesos a la construcción de las obras, el Consultor se obliga a verificar el cumplimiento de las normas de seguridad y la elaboración de informes. La fiscalización contratada obligatoriamente deberá presentar la matriz de control conforme el formato que será suministrado por el Administrador del contrato, con fotos de cada una de las estructuras realizadas justificando las cantidades de avance indicadas en el formato a ser suministrado por el Administrador del contrato, la fotografía debe mostrar el trabajo realizado, esta información puede proporcionarse en archivos digitales. El fiscalizador considerará los trabajos a realizar estipulados por la EERSSA, los mismos que se realizarán en cualquier sector ubicado en el área de concesión de la EERSSA, misma en la provincia Avenida de ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, la calle Cleopatra y la Plaza de la Asamblea de Madrid. Para cada uno Se incluye en este expediente el suministro, instalación, puesta en funcionamiento, entrega “llave en mano”, formación del personal y garantía de todos los contratos productos suministrados. En el caso de construcciónsoftware, se incluirán los módulos ya instalados en el Consultor proveerá mantenimiento. El procedimiento de verificación de autorización y abrirá registro de visitas deberá simplificarse al máximo, facilitando los procedimientos a realizar por el libro personal de obracontrol de entrada. La nueva solución podrá incorporar aquellos dispositivos y licencias de software de que la Asamblea dispone actualmente. El cableado de red, independiente a los que se dispone en ordenadores y barreras de vehículos serán provisionados por la EERSSAAsamblea. Entregada la planilla final o parcial Se provisionará por parte del Contratistaadjudicatario el cableado para la interconexión de los equipos con las barreras o dispositivos periféricos. Todos los sistemas se integrarán con el actual sistema de control de presencia. El mismo permite la integración y escalabilidad con nuevos sistemas. La formación se realizará sobre el manejo de software de control de visitas, contratas y matrículas. El adjudicatario deberá consensuar con la Asamblea el temario de dicho curso y las fechas para su impartición que se realizará en la Asamblea de Madrid. En todo caso deberá preverse la celebración del curso en varios turnos en aras a no afectar al servicio de seguridad de la Asamblea. Los procedimientos para el registro de las visitas deberán implementarse con una configuración ágil y sencilla. El reconocimiento de matrículas será automático, teniendo la posibilidad de introducir la matrícula del vehículo manualmente y en caso de contingencia abrir la barrera remotamente por software o de forma manual. El adjudicatario deberá presentar en formato electrónico el diseño de toda la instalación suministrada, versiones de software instalado, guía de usuario para manejo, manuales de software y hardware instalado, documento con pruebas realizadas. Además, el Consultor, adjudicatario elaborará una documentación de final de instalación u obra en el término de cinco (5) días la aprobará o formulará observaciones de cumplimiento obligatorio para el Contratista, y de ser el caso continuará en forma inmediata el trámite y se procederá al pago dentro del plazo de nueve (9) días contados desde la aprobación. Si el Consultor no aprueba y no expresa que queden reflejadas todas las razones fundadas de su objeción, transcurrido el plazo establecido, se procederá con la sanción respectiva. Supervisar y revisar la actualización de datos en el sistema comercial y el SIG de la EERSSA de la restitución de medidores y la energización de los trabajos realizados por el contratista. Previo y modificaciones surgidas durante la ejecución así como otras informaciones complementarias de la obras objeto de este Contrato, examinará cuidadosamente las características técnicas mínimas requeridas de los materiales a emplearse interés y a controlar que la calidad de los mismos sean los apropiados para la obra; Utilizar el equipo y herramienta adecuados y necesaria requerida para la correcta fiscalización de la obra; Presentar un informe de los eventos relevantes acontecidos en la semana cumplida y presentará un cronograma o cronogramas de trabajo el mismo que estará en función o correspondencia del o los cronogramas presentados por el Contratista de la obra; además, registrará en el libro de obra los avances de la obra y todas las novedades, estos registros contendrán al menos la siguiente información: Estado y condición del proyecto, conservación de los estándares establecidos y cumplimiento de los niveles de servicio preestablecidos, aspectos contractuales, económicos, financieros; cumplimiento de las obligaciones contractuales respecto al personal y equipo del Contratista, monto de las multas que por este concepto pudieran haber; condiciones climáticas de la zona del proyecto y otros aspectos importantes del proyecto; El fiscalizador debe evaluar periódicamente el grado de cumplimiento de los cronogramas de trabajo; Medir las cantidades de obra ejecutadas y con ellas elaborar, verificar y certificar la exactitud de las planillas de avance; Exigir a los contratistas el cumplimiento de las leyes ambientales, laborales y reglamentos de seguridad industrial; Verificar que el personal presente en obra, conste en los respectivos roles de pago reportados al IESS, y en la oferta presentada por el Contratista de la obra; Resolver las dudas que surgieren en la interpretación de los planos, especificaciones, detalles constructivos y sobre cualquier asunto técnico relativo al proyecto; Comprobar periódicamente que los equipos sean los mínimos requeridos contractualmente y se encuentren en buenas condiciones de uso; Cuando se determine que los trabajos realizados o en ejecución fueran defectuosos, por causas imputables al Contratista, por el empleo de materiales de mala calidad o no aprobados, por no ceñirse a los planos, especificaciones correspondientes o a las instrucciones impartidas por la Fiscalización, ésta ordenará las correcciones y/o modificaciones a que haya lugar, sin modificación ni prórroga del plazo; Revisar las técnicas y métodos constructivos propuestos por el Contratista y sugerir las modificaciones que estime pertinentes, de ser el caso; Registrar en los planos de construcción toda la instalación. El adjudicatario se compromete a la retirada de los elementos y cableado existentes del sistema que se sustituya, garantizando la protección de datos de carácter personal, así como a la gestión de todos los cambios introducidos durante residuos resultantes, de acuerdo con la construcción, para obtener los planos finales de la obra ejecutada; Estar presente en la obra continuamente y cuando el Administrador del Contrato lo requiera. Toda la información recopilada durante la construcción de la obra será presentada en forma impresa de ser necesaria y a pedido del administrador del contrato y en digital conservando la extensión del archivo original (Word, Excel, Autocad) y escaneada en PDF para aquellos documentos que incluyan firmas de cualquier participante en la construcción de la obra. Antes de suscribir el acta de entrega de recepción definitiva de los servicios de fiscalización, el fiscalizador deberá presentar el expediente del contrato, adjuntando el informe de los servicios de fiscalización realizados, el cual deberá contener, antecedentes, actividades realizadas, reportes semanales de avance de obra y condiciones de ejecución del contrato, control de cronogramas, y anexando toda la documentación referente a la construcción de las obrasnormativa medioambiental.

ALCANCE. El alcance del objeto Para todos los contratistas/ sub-contratistas y sus empleados participantes de la contratación obra en general. El presente instructivo alcanza a todas las actividades de ADIFSE. El Contratista deberá cumplir con:  Leyes, decretos, resoluciones, disposiciones y reglamentaciones nacionales, provinciales/estatales, comunales, municipales, etc. en la materia.  Convenios vigentes para la actividad de que se trate. PLIEG-2019-10482961-APN-GALO#ADIFSE Las leyes, decretos, resoluciones y otras disposiciones son las vigentes a la fecha de su emisión y se entenderán automáticamente suplantadas por las disposiciones que las sustituyan, si en el futuro existen modificaciones, nuevas y/o reemplazos. Además, deberá cumplir con las normas que exija ADIFSE pudiendo ser normas internacionales/ de inversores, etc., y/o directivas de ADIFSE que se especifiquen en la reunión previa de lanzamiento con el Contratista). El Contratista y todos sus empleados deberán mantener registros de sus actividades e informar a ADIFSE todo acontecimiento y/o accidentes en materia de Higiene, Seguridad y Salud ocupacional. Los costos originados por el cumplimiento de los requerimientos de este documento serán asumidos exclusivamente por el Contratista. El Contratista deberá también tomar cualquier medida adicional, bajo dirección del proceso CAF-RSND-EERSSA-CPN-CI-010Representante de ADIFSE, contempla con el fin de prevenir la CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL BARRIO MAZACONZAlesión o la muerte de cualquier persona, cuya ejecución se financia con recursos del BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA CAFo cualquier daño a la propiedad o pérdida durante la realización de sus trabajos. El Contratista deberá mantener en el sitio de trabajo los documentos, los servicios procedimientos y estándares de fiscalización se realizarán desde el inicio Higiene, Seguridad y Salud ocupacional aplicables. ADIFSE monitoreará toda área de construcción de las obras, hasta la recepción provisional y definitiva. Además de la fiscalización de la construcción de las obras, el Consultor se obliga a trabajo para verificar el cumplimiento de las normas los requerimientos de seguridad Higiene, Seguridad y la elaboración de informesSalud ocupacional establecidos en este documento. La fiscalización contratada obligatoriamente deberá presentar la matriz de control conforme Durante el formato que será suministrado por el Administrador del contrato, con fotos de cada una de las estructuras realizadas justificando las cantidades de avance indicadas en el formato a ser suministrado por el Administrador del contrato, la fotografía debe mostrar el trabajo realizado, esta información puede proporcionarse en archivos digitales. El fiscalizador considerará los trabajos a realizar estipulados por la EERSSA, los mismos que se realizarán en cualquier sector ubicado en el área de concesión de la EERSSA, en la provincia ▇▇ ▇▇▇▇. Para cada uno de los contratos de construcción, el Consultor proveerá y abrirá el libro de obra, independiente a los que se dispone en la EERSSA. Entregada la planilla final o parcial por parte del Contratista, el Consultor, en el término de cinco (5) días la aprobará o formulará observaciones de cumplimiento obligatorio para el Contratista, y de ser el caso continuará en forma inmediata el trámite y se procederá al pago dentro del plazo de nueve (9) días contados desde la aprobación. Si el Consultor no aprueba y no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurrido el plazo establecido, se procederá con la sanción respectiva. Supervisar y revisar la actualización de datos en el sistema comercial y el SIG de la EERSSA de la restitución de medidores y la energización de los trabajos realizados por el contratista. Previo y durante la ejecución de la obras objeto de este Contrato, examinará cuidadosamente las características técnicas mínimas requeridas de los materiales a emplearse y a controlar que la calidad de los mismos sean los apropiados para la obra; Utilizar el equipo y herramienta adecuados y necesaria requerida para la correcta fiscalización de la obra; Presentar un informe de los eventos relevantes acontecidos en la semana cumplida y presentará un cronograma o cronogramas de trabajo el mismo que estará en función o correspondencia del o los cronogramas presentados por el Contratista de la obra; además, registrará en el libro de obra los avances desarrollo de la obra el Contratista será evaluado, incluyendo su desempeño en Higiene, Seguridad y todas las novedadesSalud ocupacional. Para ello se tendrán en cuenta los casos de incumplimiento, estos registros contendrán al menos la siguiente información: Estado y condición del proyectoaccidentes, conservación de los estándares establecidos y cumplimiento de los niveles de servicio preestablecidosestadísticas siniéstrales, aspectos contractuales, económicos, financieros; cumplimiento de las obligaciones contractuales respecto al personal y equipo del Contratista, monto de las multas que por este concepto pudieran haber; condiciones climáticas de la zona del proyecto y otros aspectos importantes del proyecto; El fiscalizador debe evaluar periódicamente el grado de cumplimiento de los cronogramas de trabajo; Medir las cantidades de obra ejecutadas y con ellas elaborar, verificar y certificar la exactitud de las planillas de avance; Exigir a los contratistas el cumplimiento de las leyes ambientales, laborales y reglamentos de seguridad industrial; Verificar que el personal presente en obra, conste en los respectivos roles de pago reportados al IESSetc., y en la oferta presentada por el Contratista todo otro aspecto de la obra; Resolver las dudas Higiene, Seguridad y Salud ocupacional que surgieren en la interpretación de los planos, especificaciones, detalles constructivos y sobre cualquier asunto técnico relativo al proyecto; Comprobar periódicamente que los equipos sean los mínimos requeridos contractualmente y se encuentren en buenas condiciones de uso; Cuando se determine que los trabajos realizados o en ejecución fueran defectuosos, por causas imputables al Contratista, por el empleo de materiales de mala calidad o no aprobados, por no ceñirse a los planos, especificaciones correspondientes o a las instrucciones impartidas por la Fiscalización, ésta ordenará las correcciones y/o modificaciones a que haya lugar, sin modificación ni prórroga del plazo; Revisar las técnicas y métodos constructivos propuestos por el Contratista y sugerir las modificaciones que estime pertinentes, de ser el caso; Registrar en los planos de construcción todos los cambios introducidos aplique durante la construcción, para obtener los planos finales de la obra ejecutada; Estar presente en la obra continuamente y cuando el Administrador del Contrato lo requiera. Toda la información recopilada durante la construcción de la obra será presentada en forma impresa de ser necesaria y a pedido del administrador del contrato y en digital conservando la extensión del archivo original (Word, Excel, Autocad) y escaneada en PDF para aquellos documentos que incluyan firmas de cualquier participante en la construcción de la obra. Antes de suscribir el acta de entrega de recepción definitiva de los servicios de fiscalización, el fiscalizador deberá presentar el expediente del contrato, adjuntando el informe de los servicios de fiscalización realizados, el cual deberá contener, antecedentes, actividades realizadas, reportes semanales de avance de obra y condiciones de ejecución del contrato, control de cronogramas, y anexando toda la documentación referente a la construcción de las obrassu desempeño.

ALCANCE. Para todos los contratistas/ sub-contratistas y sus empleados participantes del servicio en general. El alcance del objeto presente instructivo alcanza a todas las actividades de ADIFSE. El adjudicatario deberá cumplir con: Leyes, decretos, resoluciones, disposiciones y reglamentaciones nacionales, provinciales/estatales, comunales, municipales, etc. en la materia. Las leyes, decretos, resoluciones y otras disposiciones son las vigentes a la fecha de su emisión y se entenderán automáticamente suplantadas por las disposiciones que las sustituyan, si en el futuro existen modificaciones, nuevas y/o reemplazos. También deberán cumplir con todos los estándares, procedimientos, instrucciones, planes y otras reglas referidas a Higiene, Seguridad y Salud ocupacional de la contratación obra/servicio en todo momento y en todos los casos. El adjudicatario y todos sus empleados deberán mantener registros de sus actividades e informar a ADIFSE todo acontecimiento y/o accidentes en materia de Higiene, Seguridad y Salud ocupacional. Los costos originados por el cumplimiento de los requerimientos de este documento serán asumidos exclusivamente por el adjudicatario. El adjudicatario deberá también tomar cualquier medida adicional, bajo dirección del proceso CAF-RSND-EERSSA-CPN-CI-010Representante de ADIFSE, contempla con el fin de prevenir la CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL BARRIO MAZACONZAlesión o la muerte de cualquier persona, cuya ejecución se financia con recursos del BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA CAFo cualquier daño a la propiedad o pérdida durante la realización de sus trabajos. El adjudicatariodeberá mantener en el sitio de trabajo los documentos, los servicios procedimientos y estándares de fiscalización se realizarán desde el inicio Higiene, Seguridad y Salud ocupacional aplicables. ADIFSE monitoreará toda área de construcción de las obras, hasta la recepción provisional y definitiva. Además de la fiscalización de la construcción de las obras, el Consultor se obliga a trabajo para verificar el cumplimiento de las normas los requerimientos de seguridad Higiene, Seguridad y la elaboración Salud ocupacional establecidos en este documento. Durante el desarrollo del servicio, el adjudicatario será evaluado, incluyendo su desempeño en Higiene, Seguridad y Salud ocupacional. Para ello se tendrán en cuenta los casos de informesincumplimiento, accidentes, estadísticas siniéstrales, etc., y todo otro aspecto de Higiene, Seguridad y Salud ocupacional que aplique durante su desempeño. La fiscalización contratada obligatoriamente deberá presentar la matriz de IF-2022-136775039-APN-GSGYSP#ADIFSE ADIF podrá llevar a cabo el control conforme el formato que será suministrado por el Administrador del contrato, con fotos de cada una de las estructuras realizadas justificando las cantidades de avance indicadas en el formato a ser suministrado por el Administrador del contrato, la fotografía debe mostrar el trabajo realizado, esta información puede proporcionarse en archivos digitales. El fiscalizador considerará los trabajos a realizar estipulados por la EERSSA, los mismos que se realizarán en cualquier sector ubicado en el área de concesión de la EERSSAdocumentación –por sí, en la provincia ▇▇ ▇▇▇▇. Para cada uno de los contratos de construcción, el Consultor proveerá y abrirá el libro de obra, independiente a los que se dispone en la EERSSA. Entregada la planilla final o parcial por parte del Contratista, el Consultor, en el término de cinco (5) días la aprobará o formulará observaciones de cumplimiento obligatorio para el Contratista, y de ser el caso continuará en forma inmediata el trámite y se procederá al pago dentro del plazo de nueve (9) días contados desde la aprobación. Si el Consultor no aprueba y no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurrido el plazo establecido, se procederá con la sanción respectiva. Supervisar y revisar la actualización de datos en el sistema comercial y el SIG de la EERSSA de la restitución de medidores y la energización de los trabajos realizados por el contratista. Previo y durante la ejecución de la obras objeto de este Contrato, examinará cuidadosamente las características técnicas mínimas requeridas de los materiales a emplearse y a controlar que la calidad de los mismos sean los apropiados para la obra; Utilizar el equipo y herramienta adecuados y necesaria requerida para la correcta fiscalización de la obra; Presentar un informe de los eventos relevantes acontecidos en la semana cumplida y presentará un cronograma o cronogramas de trabajo el mismo que estará en función o correspondencia del o los cronogramas presentados por el Contratista de la obra; además, registrará en el libro de obra los avances de la obra y todas las novedades, estos registros contendrán al menos la siguiente información: Estado y condición del proyecto, conservación de los estándares establecidos y cumplimiento de los niveles de servicio preestablecidos, aspectos contractuales, económicos, financieros; cumplimiento de las obligaciones contractuales respecto al personal y equipo del Contratista, monto de las multas que por este concepto pudieran haber; condiciones climáticas de la zona del proyecto y otros aspectos importantes del proyecto; El fiscalizador debe evaluar periódicamente el grado de cumplimiento de los cronogramas de trabajo; Medir las cantidades de obra ejecutadas y con ellas elaborar, verificar y certificar la exactitud de las planillas de avance; Exigir a los contratistas el cumplimiento de las leyes ambientales, laborales y reglamentos de seguridad industrial; Verificar que el personal presente en obra, conste en los respectivos roles de pago reportados al IESS, y en la oferta presentada por el Contratista de la obra; Resolver las dudas que surgieren en la interpretación de los planos, especificaciones, detalles constructivos y sobre cualquier asunto técnico relativo al proyecto; Comprobar periódicamente que los equipos sean los mínimos requeridos contractualmente y se encuentren en buenas condiciones de uso; Cuando se determine que los trabajos realizados o en ejecución fueran defectuosos, por causas imputables al Contratista, por el empleo de materiales de mala calidad o no aprobados, por no ceñirse a los planos, especificaciones correspondientes o a las instrucciones impartidas por través de terceros- requiriendo del Contratista la Fiscalizaciónpresentación de información previsional, ésta ordenará las correcciones y/o modificaciones a que haya lugar, sin modificación ni prórroga del plazo; Revisar las técnicas y métodos constructivos propuestos por el Contratista y sugerir las modificaciones que estime pertinentesfiscal, de ser el caso; Registrar en los planos de construcción todos los cambios introducidos durante la construcciónseguridad, seguros, etcétera, necesaria para obtener los planos finales de la obra ejecutada; Estar presente en la obra continuamente y cuando el Administrador del Contrato lo requiera. Toda la información recopilada durante la construcción de la obra será presentada en forma impresa de ser necesaria y a pedido del administrador del contrato y en digital conservando la extensión del archivo original (Word, Excel, Autocad) y escaneada en PDF para aquellos documentos que incluyan firmas de cualquier participante en la construcción de la obra. Antes de suscribir el acta de entrega de recepción definitiva de los servicios de fiscalización, el fiscalizador deberá presentar el expediente del contrato, adjuntando el informe de los servicios de fiscalización realizados, el cual deberá contener, antecedentes, actividades realizadas, reportes semanales de avance de obra y condiciones de ejecución del contrato, control de cronogramas, y anexando toda la documentación referente a la construcción de llevar adelante las obras., incluyendo, pero no limitado a: Página 8 de 17

ALCANCE. El alcance De acuerdo a los documentos del objeto estudio y tal como se muestra en los planos, el contratista será responsable de la contratación ejecución de los trabajos, suministro, entrega, puesta en marcha y funcionamiento correcto de los sistemas de aire acondicionado, ventilación mecánica y gas licuado de petróleo. Las especificaciones técnicas comprenden solamente los aspectos más resaltantes y detallados en el respectivo documento adjunto, sin entrar en especificaciones de elementos menores; para lo cual el contratista deberá aplicar las mejores técnicas de instalación en aquellos puntos que no estén especialmente descritos. El trabajo por ejecutar, establecido dentro del proceso CAF-RSND-EERSSA-CPN-CI-010, contempla la CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL BARRIO MAZACONZA, cuya ejecución se financia con recursos del BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA CAF, los servicios de fiscalización se realizarán desde el inicio de construcción de las obras, hasta la recepción provisional y definitiva. Además programa general de la obra, deberá de ser coordinado de acuerdo con la fiscalización y entidad requirente, siendo responsable el contratista del seguimiento diario del mismo, a través de un ingeniero mecánico residente a tiempo completo, calificado y aceptado por la construcción entidad contratante, y a su vez respaldado por una empresa especializada con experiencia comprobada y demostrable en gerencia e instalaciones de las obrassistemas de aire acondicionado y ventilación mecánica. La implementación deberá apegarse a lo establecido por la LOSNCP y su reglamento, el Consultor se obliga a verificar el cumplimiento de así como lo establecido por las normas de seguridad control interno de la Contraloría General del Estado en lo que respecta a la administración y fiscalización del contrato. Se deberá hacer respetar lo establecido en los decretos 1014 y 1515 emitidos por la elaboración presidencia de informes. La fiscalización contratada obligatoriamente deberá presentar la matriz de control conforme el formato que será suministrado república y a la resolución 89 emitida por el Administrador del contrato, con fotos de cada una de las estructuras realizadas justificando las cantidades de avance indicadas en el formato a ser suministrado SERCOP por el Administrador del contrato, la fotografía debe mostrar el trabajo realizado, esta información puede proporcionarse en archivos digitales. El fiscalizador considerará los trabajos a realizar estipulados por la EERSSA, los mismos que se realizarán en cualquier sector ubicado en el área de concesión parte de la EERSSAfiscalización. Básicamente los elementos a considerar son los siguientes:  Sistema de expansión directa que serán constituidos por los siguientes elementos:  Unidades Condensadoras  Unidades Evaporadoras  Tuberías de Refrigeración  Tuberías de drenaje  Controles de Operación y Termostatos  Sistema de ventilación mecánica:  Inyectores de aire  Extractores de aire  Rejillas y difusores de aire  Sistemas de ductos para distribución de aire  Sistema de gas licuado de petróleo  Tanques de almacenamiento de combustible  Líneas de conducción, en la provincia ▇▇ ▇▇▇▇tuberías. Para cada uno  Centralita de los contratos de construcción, el Consultor proveerá y abrirá el libro de obra, independiente a los que se dispone en la EERSSAGLP. Entregada la planilla final o parcial por parte del Contratista, el Consultor, en el término de cinco (5) días la aprobará o formulará observaciones de cumplimiento obligatorio para el Contratista, y de ser el caso continuará en forma inmediata el trámite y se procederá al pago dentro del plazo de nueve (9) días contados desde la aprobación. Si el Consultor no aprueba y no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurrido el plazo establecido, se procederá con la sanción respectiva. Supervisar y revisar la actualización de datos en el sistema comercial y el SIG de la EERSSA de la restitución de medidores y la energización de los trabajos realizados por el contratista. Previo y durante la ejecución de la obras objeto de este Contrato, examinará cuidadosamente las características técnicas mínimas requeridas de los materiales a emplearse y a controlar que la calidad de los mismos sean los apropiados para la obra; Utilizar el equipo y herramienta adecuados y necesaria requerida para la correcta fiscalización de la obra; Presentar un informe de los eventos relevantes acontecidos en la semana cumplida y presentará un cronograma o cronogramas de trabajo el mismo que estará en función o correspondencia del o los cronogramas presentados por el Contratista de la obra; además, registrará en el libro de obra los avances de la obra y todas las novedades, estos registros contendrán al menos la siguiente información: Estado y condición del proyecto, conservación de los estándares establecidos y cumplimiento de los niveles de servicio preestablecidos, aspectos contractuales, económicos, financieros; cumplimiento de las obligaciones contractuales respecto al personal y equipo del Contratista, monto de las multas que por este concepto pudieran haber; condiciones climáticas de la zona del proyecto y otros aspectos importantes del proyecto; El fiscalizador debe evaluar periódicamente el grado de cumplimiento de los cronogramas de trabajo; Medir las cantidades de obra ejecutadas y con ellas elaborar, verificar y certificar la exactitud de las planillas de avance; Exigir a los contratistas el cumplimiento de las leyes ambientales, laborales y reglamentos  Válvula de seguridad industrial; Verificar que el personal presente en obra, conste en los respectivos roles  Ductos de pago reportados al IESS, y en la oferta presentada por el Contratista de la obra; Resolver las dudas que surgieren en la interpretación de los planos, especificaciones, detalles constructivos y sobre cualquier asunto técnico relativo al proyecto; Comprobar periódicamente que los equipos sean los mínimos requeridos contractualmente y se encuentren en buenas condiciones de uso; Cuando se determine que los trabajos realizados o en ejecución fueran defectuosos, por causas imputables al Contratista, por el empleo de materiales de mala calidad o no aprobados, por no ceñirse a los planos, especificaciones correspondientes o a las instrucciones impartidas por la Fiscalización, ésta ordenará las correcciones y/o modificaciones a que haya lugar, sin modificación ni prórroga del plazo; Revisar las técnicas y métodos constructivos propuestos por el Contratista y sugerir las modificaciones que estime pertinentes, de ser el caso; Registrar en los planos de construcción todos los cambios introducidos durante la construcción, para obtener los planos finales de la obra ejecutada; Estar presente en la obra continuamente y cuando el Administrador del Contrato lo requiera. Toda la información recopilada durante la construcción de la obra será presentada en forma impresa de ser necesaria y a pedido del administrador del contrato y en digital conservando la extensión del archivo original (Word, Excel, Autocad) y escaneada en PDF para aquellos documentos que incluyan firmas de cualquier participante en la construcción de la obra. Antes de suscribir el acta de entrega de recepción definitiva de los servicios de fiscalización, el fiscalizador deberá presentar el expediente del contrato, adjuntando el informe de los servicios de fiscalización realizados, el cual deberá contener, antecedentes, actividades realizadas, reportes semanales de avance de obra y condiciones de ejecución del contrato, control de cronogramas, y anexando toda la documentación referente a la construcción de las obras.seguridad

ALCANCE. El alcance del objeto Estas especificaciones establecen los requerimientos para el diseño y fabricación de la contratación del proceso CAF-RSND-EERSSA-CPN-CI-010, contempla la CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL BARRIO MAZACONZA, cuya ejecución se financia con recursos del BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA CAF, los servicios accesorios de fiscalización se realizarán desde el inicio de construcción ensamble de las obrascadenas de aisladores, hasta la recepción provisional tanto en suspensión como en anclaje, incluyendo adaptadores, grilletes, grapas de suspensión y definitivaanclaje, contrapesos, descargadores, etc. Además Para el diseño, fabricación y transporte de la fiscalización de la construcción de los accesorios se utilizarán, sin ser limitativas, las obras, el Consultor se obliga a verificar el cumplimiento versiones vigentes de las normas siguientes: CNE Suministro 2011, ASTM B6, ASTM A153, ASTM B201, ASTM B230. Se empleará materiales que cumplan con las prescripciones del Código Nacional de seguridad Electricidad – Suministro 2011. Los conectores a emplear serán los apropiados para los materiales indicados. Se diseñará la puesta a tierra para obtener el valor máximo de resistencia de puesta a tierra de 25 ohmios, establecido en ANTEPROYECTO LEME así como para soportar, la corriente de cortocircuito a tierra aplicable. Todos los equipos de maniobra así como los sistemas de protección, control, medición, comunicaciones, puesta a tierra, servicios auxiliares, pórticos y barras, obras civiles, etc., que conforman la elaboración ampliación de informesla Subestación Piura Nueva 500/220 kV, se instalarán y ejecutarán según las especificaciones contenidas em el Anteproyecto LEME, debiendo ser además compatibles con las instalaciones de la citada subestación. La fiscalización contratada obligatoriamente En lo que respecta a los requerimientos sísmicos del equipamiento, se deberá presentar cumplir con la matriz Norma IEEE 693-2018, en temas de control conforme calificación sísmica y otros. Correspondientemente, las obras civiles deberán cumplir con los requerimientos del Reglamento Nacional de Edificaciones. El CONCESIONARIO programará actividades periódicas de inspección y limpieza de los conductores y aisladores de la línea, a fin de controlar la acumulación de contaminación y garantizar adecuados niveles de pérdidas transversales (por efecto corona y corrientes de fuga), así como el formato efecto de radio interferencia. A partir del primer año de Operación Comercial del Proyecto, el CONCESIONARIO efectuará las siguientes actividades: Inspecciones visuales periódicas. Toma de muestras de contaminación. Limpieza de conductores. Limpieza de aisladores Antes de concluir el primer año de Operación Comercial, la Sociedad presentará al OSINERGMIN, los procedimientos detallados y específicos, así como los programas de inspección y limpieza. El CONCESIONARIO definirá la metodología para esta actividad en base a experiencias de países con líneas de 500 kV. El CONCESIONARIO efectuará inspecciones visuales con el objeto de identificar los tramos de línea que será suministrado por el Administrador del contrato, con fotos presenten niveles altos de cada una contaminación superficial de los conductores y de las estructuras realizadas justificando las cantidades cadenas de avance indicadas en el formato aisladores. Las inspecciones abarcan a ser suministrado por el Administrador del contrato, toda la fotografía debe mostrar el trabajo realizado, esta información puede proporcionarse en archivos digitales. El fiscalizador considerará los trabajos a realizar estipulados por la EERSSA, los mismos que se realizarán en cualquier sector ubicado en el área de concesión longitud de la EERSSA, en la provincia ▇▇ línea y se efectuará por lo menos una vez al año. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ tiene la facultad de presenciar las inspecciones y solicitar la repetición, en caso necesario, con la finalidad de verificar el nivel de contaminación reportado. Para Los niveles de contaminación de los conductores y aisladores serán calificados como Bajo, Medio y Alto, aplicando los criterios indicados en el Cuadro N° 1. El procedimiento para realizar las inspecciones visuales es el siguiente: Las inspecciones serán efectuadas por técnicos especialistas en líneas de transmisión, equipados con implementos de seguridad, binoculares y cámara fotográfica digital con fechador. Las inspecciones se realizarán únicamente durante el día, con presencia de luz de solar, ausencia de lluvia, baja humedad y sin viento fuerte. El técnico encargado de la inspección se ubicará en el suelo a una distancia entre 30 a 50 metros del eje de la línea; utilizando binoculares observará la acumulación de la contaminación, en la superficie de los conductores y de los aisladores de las tres fases del vano. En caso resulte necesario realizará la inspección con escalamiento a la estructura de la línea. Deberá tenerse especial atención en los puntos de instalación de los espaciadores y amortiguadores, a fin de verificar el estado de los conductores en los puntos de sujeción. Utilizando los criterios indicados en el Cuadro N° 1, el técnico calificará y registrará en el cuaderno de inspecciones el nivel de contaminación de los conductores y aisladores. Si el nivel de contaminación corresponde a los niveles Medio o Alto, el técnico tomará un registro fotográfico. Los pasos indicados en los numerales c) al f), serán repetidos para cada uno de los contratos de construcción, el Consultor proveerá y abrirá el libro de obra, independiente a los que se dispone en la EERSSA. Entregada la planilla final o parcial por parte del Contratista, el Consultor, en el término de cinco (5) días la aprobará o formulará observaciones de cumplimiento obligatorio para el Contratista, y de ser el caso continuará en forma inmediata el trámite y se procederá al pago dentro del plazo de nueve (9) días contados desde la aprobación. Si el Consultor no aprueba y no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurrido el plazo establecido, se procederá con la sanción respectiva. Supervisar y revisar la actualización de datos en el sistema comercial y el SIG demás vanos de la EERSSA de la restitución de medidores y la energización línea inspeccionada, hasta completar el 100% de los trabajos realizados tramos a inspeccionar. El CONCESIONARIO verificará los reportes de calificación del nivel de contaminación y agrupará los tramos por el contratista. Previo y durante la ejecución de la obras objeto de este Contrato, examinará cuidadosamente las características técnicas mínimas requeridas de los materiales a emplearse y a controlar que la calidad de los mismos sean los apropiados para la obra; Utilizar el equipo y herramienta adecuados y necesaria requerida para la correcta fiscalización de la obra; Presentar un informe de los eventos relevantes acontecidos en la semana cumplida y presentará un cronograma o cronogramas de trabajo el mismo que estará en función o correspondencia del o los cronogramas presentados por el Contratista de la obra; además, registrará en el libro de obra los avances de la obra y todas las novedades, estos registros contendrán al menos la siguiente información: Estado y condición del proyecto, conservación de los estándares establecidos y cumplimiento de los niveles de servicio preestablecidoscontaminación. En caso de existir observaciones a la calificación, aspectos contractuales, económicos, financieros; cumplimiento de las obligaciones contractuales respecto al personal y equipo del Contratista, monto de las multas que por este concepto pudieran haber; condiciones climáticas de reasignará la zona del proyecto y otros aspectos importantes del proyecto; El fiscalizador debe evaluar periódicamente el grado de cumplimiento de los cronogramas de trabajo; Medir las cantidades de obra ejecutadas y con ellas elaborar, verificar y certificar calificación correcta mediante la exactitud de las planillas de avance; Exigir a los contratistas el cumplimiento de las leyes ambientales, laborales y reglamentos de seguridad industrial; Verificar que el personal presente en obra, conste en los respectivos roles de pago reportados al IESS, y en la oferta presentada por el Contratista de la obra; Resolver las dudas que surgieren en la interpretación de los planos, especificaciones, detalles constructivos y sobre cualquier asunto técnico relativo al proyecto; Comprobar periódicamente que los equipos sean los mínimos requeridos contractualmente y se encuentren en buenas condiciones de uso; Cuando se determine que los trabajos realizados o en ejecución fueran defectuosos, por causas imputables al Contratista, por el empleo de materiales de mala calidad o no aprobados, por no ceñirse a los planos, especificaciones correspondientes o a las instrucciones impartidas por la Fiscalización, ésta ordenará las correcciones y/o modificaciones a que haya lugar, sin modificación ni prórroga del plazo; Revisar las técnicas y métodos constructivos propuestos por el Contratista y sugerir las modificaciones que estime pertinentesfotografía o, de ser el caso; Registrar en , se efectuará una nueva inspección de campo. Cuadro N° 1: Criterios para calificar los planos Niveles de construcción todos los cambios introducidos durante la construcciónContaminación B ajo Contaminación mínima, para obtener los planos finales no existe puntas de la obra ejecutada; Estar presente en la obra continuamente y cuando el Administrador acumulación Medio Contaminación visible con presencia de pequeñas puntas de acumulación a lo largo del Contrato lo requiera. Toda la información recopilada durante la construcción conductor Alto Contaminación visible con presencia de la obra será presentada en forma impresa grandes puntas de ser necesaria y a pedido del administrador del contrato y en digital conservando la extensión del archivo original (Word, Excel, Autocad) y escaneada en PDF para aquellos documentos que incluyan firmas de cualquier participante en la construcción de la obra. Antes de suscribir el acta de entrega de recepción definitiva de los servicios de fiscalización, el fiscalizador deberá presentar el expediente del contrato, adjuntando el informe de los servicios de fiscalización realizados, el cual deberá contener, antecedentes, actividades realizadas, reportes semanales de avance de obra y condiciones de ejecución del contrato, control de cronogramas, y anexando toda la documentación referente a la construcción acumulación Los informes de las obrasinspecciones visuales se remitirán a OSINERGMIN.